renovation des sanitaires et creation d'un office traiteur

SELARL D'ARCHITECTURE AGENCE JP ESNAULT 49 RUE GAMBETTA - BP 80218 28203 CHATEAUDUN CEDEX

Tél. : 0237453604 Fax. : 0237459652

Dossier n°

Adresse chantier :

11, Rue du Docteur Péan 28200 MARBOUE

RENOVATION DES SANITAIRES ET CREATION D'UN

OFFICE TRAITEUR

Maître d'Ouvrage :

COMMUNE DE MARBOUE 11, Rue du Docteur Péan 28200 MARBOUE

LISTE DES LOTS

AFFAIRE N° : Maître d'ouvrage :

RENOVATION DES SANITAIRES ET CREATION D'UN OFFCOMMUNE DE MARBOUE

11, Rue du Docteur Péan - 28200 MARBOUE 11, Rue du Docteur Péan - 28200 MARBOUE

1 - DEMOLITION - MACONNERIE

2 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

3 - CLOISONS SECHES - ISOLATION

4 - MENUISERIES INTERIEURES

5 - CARRELAGE - FAIENCE

6 - ELECTRICITE - VMC

7 - PLOMBERIE - SANITAIRES - CHAUFFAGE CENTRAL

8 - PEINTURE

9 - MATERIEL DE CUISINE

SELARL D'ARCHITECTURE AGENCE JP ESNAULT -

Le : 06/05/2013 49 RUE GAMBETTA - BP 80218 - 28203 CHATEAUDUN CEDEX


Tél. : 0237453604 Fax. : 0237459652

Dossier n°

RENOVATION DES SANITAIRES ET CREATION

D'UN OFFICE TRAITEUR 11, Rue du Docteur Péan 28200 MARBOUE

PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

Maître d'Ouvrage :


DESCRIPTIF TEXTE

Affaire : RENOVATION DES SANITAIRES ET CREATION D'UN OFFICE TRAITEUR

Lot n°0 : PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

SELARL D'ARCHITECTURE AGENCE JP ESNAULT - LE : 06/05/2013 49 RUE GAMBETTA - BP 80218 - 28203 CHATEAUDUN CEDEX Page : 1

1 OBJET DU CCTP

Le présent C.C.T.P. a pour but de définir l'ensemble des travaux à réaliser pour:

MAITRE D'OUVRAGE

COMMUNE DE MARBOUE11, Rue du Docteur Pean

OPERATION

RÉNOVATION DES SANITAIRES ET CRÉATION D'UN OFFICE TRAITEUR11, Rue du Docteur Pean28200 MARBOUE

2 LISTE DES LOTS

Lot n°1-DEMOLITION - MAÇONNERIELot n°2-MENUISERIES EXTÉRIEURES ALULot n°3-CLOISONS SÈCHE - ISOLATIONLot n°4-MENUISERIES INTÉRIEURESLot n°5-CARRELAGE - FAÏENCELot n°6-ELECTRICITE - VMC Lot n°7-PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE CENTRALLot n°8-PEINTURELot n°9-MATERIEL DE CUISINE

3 HYGIENE ET SECURITE

Les entrepreneurs devront respecter la réglementation concernant l'hygiène et la sécurité notamment:

-la loi du 6 décembre 1976 relative au développement de prévention du travail-loi de décembre 1993 -décret du 26 décembre 1994 relatif à la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur leschantiers-l'arrêté du 21 décembre 1994 relatif au contrôle des locaux de travail-code du travail

Les entreprises devront se conformer aux indications du plan général de coordination établi par le coordinateurdes mesures d'hygiène et de sécurité désigné par le maître d'ouvrage, ainsi qu'aux exigences des différentsservices concernés.

Chaque entreprise, pour ce qui la concerne, est tenu de prendre toutes les dispositions afin d'assurer la sécuritédu chantier, l'hygiène, la sécurité des travailleurs, la sécurité publique, et de se soumettre à toutes lesobligations mises à sa charge par les lois et décrets en vigueur et tous les règlements de police, de voirie ouautres.

Spécialement elle doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu'elle utilise sur lechantier.

4 DESAMIANTAGE

Si nécessaire, en fonction des existants et travaux demandés

En présence d'ouvrages en amiante, les travaux seront exécutés conformément aux règles et lois en vigueur eten particulier

.décret 96-97 du 7 février 1996, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une

DESCRIPTIF TEXTE




exposition à l'amiante.décret 96-98 du 7 février, relatif à la production des travailleurs contre les risques sanitaires liés à l'inhalationdes poussières d'amiante.arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activitésde confinement et de retrait de l'amiante.recommandation de la CNAM relatives aux travaux ou interventions sur flocage d'amiante ou matériauxcontenant de l'amiante.loi du 15/05/75 et du 19/07/96 concernant le transport et l'élimination des déchets.circulaire du 09/01/97 (environnement).arrêté du 14 mai 1997 relatif à la qualification des entreprises effectuant des activités sur de l'amiante friable,avec certificat de qualification professionnelle pour tous travaux de confinement et de retrait de l'amiante friable

NOTA:.l'entreprise se reportera: .aux documents "diagnostic amiante" et "évaluation des risques", établis obligatoirement à l'initiativedu propriétaire ou maître d'ouvrages suivant décrets ci-dessus

.ces documents permettront: .de connaître le niveau des risques définissant si l'entreprise doit être qualifiée obligatoirement ou non

.de localiser exactement les endroits et matériaux contenant de l'amiante

.de déterminer la nature exacte des fibres d'amiante

.de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre lors des travaux de désamiantage .dépose .confinement .stockage pour évacuation

.de définir le plan de retrait .transport suivant réglementation .évacuations dans un site agréé

.etc...

5 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES

Les différents CCTP ne sauraient en aucune manière limiter l'importance des travaux ni la responsabilité desentreprises qui devront signaler par écrit à l'architecte, toute erreur, omission ou manque de concordance relevédans les documents constituants le dossier de consultation. Faute de quoi, ils seront tenus pour responsable desdites erreurs, omissions ou manques de concordance et leurs éventuelles conséquences.

L'entrepreneur de chaque lot devra prendre connaissance, non seulement des documents concernant son lot,mais encore du dossier tous corps d'état, de ce fait, l'entrepreneur adjudicataire sera tenu de fournirintégralement les prestations nécessaires au complet et parfait achèvement des travaux sans pouvoir prétendreà un supplément de prix ni se retrancher derrière une connaissance imparfaite, une erreur, une omission oumauvaise interprétation des documents du dossier de consultation, de ce fait, l'entrepreneur accepte d'avanceles devis descriptifs, l'entrepreneur envisagera la solution la plus onéreuse, sans pouvoir réclamer aucunsupplément de prix. Avant remise de leur offre, les entrepreneurs devront vérifier toutes les cotes écrites figuréesaux plans à l'exclusion de tout relevé à l'échelle et seront réputés avoir une parfaite connaissance des lieux. Ilsseront donc tenus de se rendre sur place avant remise de leur proposition.

6 NORMES ET REGLEMENTS

Les entreprises sont tenues de respecter les lois, décrets, arrêtés, exemple de solutions, DTU, normes, avistechniques et certifications édités par le CSTB, en vigueur à la date de la consultation et étant en relation avecles travaux à réaliser pour le présent chantier.

En cas de publication de nouveaux textes dans le courant des travaux, les entrepreneurs devront en informerl'architecte afin qu'une mise en conformité puisse être décidée et exécutée, faute de quoi, ils ne pourronts'exonérer de leurs éventuelles responsabilités.

DESCRIPTIF TEXTE




7 CONNAISSANCE DU TERRAIN

Toute entreprise répondant à l'appel d'offre est réputée avoir pris connaissance du terrain en se rendant sur leslieux du futur chantier, et en avoir reconnu le relief, l'environnement immédiat et toutes contraintes qui puissenten résulter pour l'exécution des travaux.

8 CONNAISSANCE DES PLANS

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leurconcordance tant entre les divers plans qu'avec les bâtiments existant, s'il s'agit de rénovation ou s'il existe unemitoyenneté

9 INSTALLATION DE CHANTIER

Sont à la charge du lot DÉMOLITION - MAÇONNERIE toutes les installations de chantier réglementaires,l'hygiène et la sécurité ainsi que le panneau de chantier avec toutes les inscriptions réglementaires.

10 PLANS D'EXECUTION

Les entreprises auront à leurs charge les études et les plans d'exécution de leur ouvrages, elles devrontrespecter scrupuleusement toutes les prescriptions indiquées sur leurs plans et documents qui devront êtreétablis conformément aux normes et règlements en vigueur et les soumettre pour examen d'approbation, aumaître d'oeuvre et au bureau de contrôle avant toute exécutionL'entrepreneur demeure responsable de son étude. La vérification par le maître d'oeuvre, ne porte que sur laconcordance avec le tracé des plansLes ouvrages réalisés sans présentation des plans d'exécution ni approbation préalable du maître d'oeuvre,pourront être sans recours de l'entreprise

11 DOCUMENTS A FOURNIR

L'entrepreneur devra joindre obligatoirement à sa soumission et aux pièces annexes définies au C.C.A.P..:-le devis quantitatif estimatif décomposant le prix global forfaitaire, suivant le cadre bordereau joint

12 NETTOYAGE DU CHANTIER

Les entreprises devront veiller à ce que le chantier soit toujours dans un bon état de propreté. A cet effet,chaque entreprise devra l'enlèvement de ses gravois et le nettoyage de ses ouvrages, elle sera responsablejusqu'à la réception des ouvrages de la propreté des lieux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtimentsconformément aux indications apportées par le plan général de coordination.

Si ces dispositions n'étaient pas observées, le maître d'oeuvre pourrai faire exécuter le nettoyage par uneentreprise de son choix et les frais seront supportés par le corps d'état concerné..Par ailleurs, le coordinateursécurité et protection de la santé se réserve le droit d'imposer des fréquences de nettoyage rapprochées si lebesoin s'en faisait sentir.

13 TRAIT DE NIVEAU

Le trait de niveau qui servira de référence à tous les corps d'état, ne devra être tracé sur les parois que parl'entrepreneur de MACONNERIE, ceci afin d'éviter les erreurs pouvant résulter de tracés différents

Le trait de niveau devra être tracé à un mètre au -dessus des niveaux finis. Si pour une raison quelconque, cetrait de niveau venait à être effacé prématurément, l'entrepreneur de gros-oeuvre devra le tracer à nouveau àses frais

Les cloisons de distribution et de doublage, seront implantées par l'entrepreneur du lot cloisons

DESCRIPTIF TEXTE




14 PERCEMENTS-RESERVATIONS-TREMIES

L'entrepreneur de MACONNERIE doit gratuitement toutes réservations dans les murs ou planchers pour trémies,trappes, feuillures, ou percements necessaires, ou incorporations de toutes dimensions, demandés par lesautres corps d'état dans les délais fixés au planning d'exécution.

Si ces percements s'avéraient, aux yeux de l'entrepreneur de maçonnerie importants et susceptibles d'entraînerune incidence sur la stabilité des ouvrages, l'architecte en serait tenu au courant.

15 SCELLEMENTS-RACCORDS-FIXATIONS

Chaque entreprise procédera elle même à ses raccords et fixations compte-tenu des dispositions ci-dessus etdes principes suivants :

Lot Menuiserie & Charpente : calage à la charge des présents lots

Lot Plomberie & Électricité : hormis les réservations en maçonneries porteuses, aucun encastrement, scellementet calfeutrement ne sera à la charge du lot maçonnerie.

Chaque entreprise interviendra en temps utile afin de ne pas retarder l'exécution des travaux des autres corpsd'état

16 ORGANISATION DE CHANTIER

Compte tenu de l'importance qu'attachent le maître d'ouvrage et l'architecte à voir les travaux terminés dans ledélai fixé et afin d'obtenir une progression régulière du chantier, il sera exigé:

-la présence d'un représentant qualifié de chaque entreprise aux rendez-vous de chantier hebdomadaires-le respect constant du planning-une organisation rationnelle du chantier-la tenue du chantier en état de propreté permanente

Les gravois divers évacués aux décharges publiques au fur et à mesure de l'avancement du chantier : aucundépôt sur place ne sera toléré.

Les entrepreneurs, chacun en ce qui les concerne, resteront seul responsables des accidents provenant de leurnégligence et de celles de leur agents et ouvriers.

17 ESSAIS

Les essais seront effectués conformément aux normes et règlements en vigueur

Les contrôles techniques (Gros-oeuvre, installation électrique-chauffage-plomberie-etc...) seront à la charge deslots concernés

18 DEPENSES COMMUNES DE CHANTIER

L'entreprise de gros-oeuvre sera responsable de la gestion du compte prorata pour les consommations d'eau,d'électricité, téléphone, etc...

(toutes les précisions concernant le compte prorata sont portées au C.C.A.P.)

Une convention sera passée en accord avec les autres entreprises dés le début du chantier : il sera appliqué lanorme Française NF P 03 001 ainsi que les annexes A - B & C édition septembre 1991.

DESCRIPTIF TEXTE




19 DOSSIER A REMETTRE EN FIN DE CHANTIER

En fin de chantier, les entreprises devront remettre au coordinateur "HSPS" (afin de constituer son dossierd'intervention ultérieure) :

.DIU en un jeu reproductible

.du plan de recollement de tous les ouvrages en 3 exemplaires + 1 contre calque, ces plans seront constitués àl'avancement du chantier et remis au maître d'oeuvre à la réception des ouvrages.des notices d'entretien, les descriptions techniques et les garanties des matériaux et matériels utilisés.des schémas des installations avec notices de fonctionnement et instructions de marche.la localisation des différents éléments sera reportée sur les plans


Tél. : 0237453604 Fax. : 0237459652

Dossier n°



LOT N°1 - DEMOLITION - MACONNERIE

Maître d'Ouvrage :


DESCRIPTIF TEXTE


Lot n°1 : DEMOLITION - MACONNERIE


1.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX

1.2 FRAIS D'HYGIENE ET SECURITE

1.2.1 Incidence financière

A ce chapitre l'entreprise à l'obligation de chiffrer les dispositions prises et ayant une incidence financière enmatière de sécurité et de protection

1.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

1.3.1 Installation de chantier

Sont à la charge du présent lot toutes les installations de chantier réglementaires ainsi que l'implantation soit :

- Installation et implantation décrite en généralités CCTP.

-Fourniture et amenée à pied d'oeuvre, installation et évacuation de tout le matériel nécessaire à une bonne exécution

- Panneau de chantier réglementaire avec liste des entreprises, ensembles des intervenants, logos, etc... dimension 0.80 x 1.20ml.

- Cantonnement compris bureau de chantier, wc de chantier (compris aménagement et raccordement pour la durée du chantier).

- Branchement de chantier en eau et électricité.

- Installation de ses propres ouvrages et installations de sécurité.

-Clôture de chantier pour délimitation de la zone de cantonnement

L'ensemble suivant PGC joint au DCE.

Localisation:A prévoir pour la durée du chantier.

1.4 TRAVAUX DE DEMOLITION ET MODIFICATION

1.4.1 Travaux préparatoires

1.4.1.1 Protection des sol en parquet

Prévoir la protection des sols en parquet sur la salle n°1, comprenant :

- mise en place d'une moquette de récupération... sur le parquet- mise en place de plaque de protection au sol par des panneaux d'aggloméré de bois

Prévoir également la fourniture et mise en place d'une cloisons provisoire en panneaux d'aggloméré de bois sur

DESCRIPTIF TEXTE




une hauteur de 2.00ml, compris ossature de maintien coté zone de travaux.A dessus de cette cloisons en bois, prévoir la mise en place de bâche (film polyane 200 microns) entre le hautdes panneaux de bois et le faux plafond (hauteur 5.00ml panneaux d'aggloméré compris). fixation du filmpolyane par des tasseaux vissé sur l'ossature du faux plafond et en partie basse sur les panneau d'aggloméré.

L'ensemble compris toutes sujétions suivant études entreprises...

Localisation:A prévoir sur la salle n°1, en limite de la zone de travaux suivant vue en plan jointe au DCE.

1.4.2 Travaux divers de déposes et démolitions

1.4.2.1 Dépose de lambris bois

Prévoir la dépose de lambris en bois sur mur, compris évacuation des gravois en décharge et toutes sujétions.

Localisation:A prévoir sur l'actuel office provisoire, le hall d'entrée et le mur de la salle n° 1 donnant sur les pièces ci avant.

1.4.2.2 Démontage d'une cloison

Prévoir le démontage d'une cloison en plaque de plâtre sur ossature, compris évacuation des gravois endécharge ou autre.

Dépose des blocs porte avec soins pour mise à disposition du maitre d'ouvrage.

L'ensemble compris toutes sujétions.

Localisation:Pour la cloison entre l'office provisoire et la salle n°1.

1.4.2.3 Dépose de plafond plaque de plâtre compris ossature

Prévoir la dépose de plafond plaque de plâtre, compris ossature, isolant, échafaudage et évacuation des gravoisen décharge.

Localisation:A prévoir sur les sanitaires.

1.4.2.4 Dépose de faux plafond en dalle 600 x 600

Prévoir la dépose de plafond en dalle 600 x 600, compris isolant et évacuation des gravois.

Localisation:A prévoir sur l'emprise de l'office provisoire et le hall.

1.4.2.5 Démolition de cloisons de 7 cm

Prévoir la démolition du cloisonnement des sanitaires, compris bloc porte, faïence contre cloisons, évacuationdes gravois en décharge, etc...

Dépose des sanitaires au lot spécifique.

Compris toutes sujétions.

Localisation:Pour l'ensemble de l'actuel bloc sanitaires.

DESCRIPTIF TEXTE




1.4.2.6 Dépose de carrelage et de la forme de pose

Prévoir la dépose de carrelage et de sa forme de pose (épaisseur totale 73mm), compris évacuation desgravois.

Pour pose d'un carrelage scellé sur l'ensemble.

Nota : la chambre froide sera encastrée dans le sol (épaisseur du plancher de 70mm)

Prévoir un fond de forme le plus plat possible sous la chambre froide.

Localisation:A prévoir sur l'emprise de l'actuel de l'office provisoire, sanitaires et une partie du hall, suivant emplacement dela future cloison des sanitaires femmes.

Nota : dépose du parquet et reprise au lot menuiseries intérieures.

1.4.3 Modification d'ouverture

1.4.3.1 Transformation d'un châssis en porte

Prévoir la dépose complète du châssis bois existant, compris :- découpe et démolition partielle de l'allège (hauteur à conserver 0.90ml)- reprise des jambages et enduit ciment- abaissement du linteau existant de 20cm (à confirmer par le menuisier)- suppression des feuillures par remplissage au mortier de ciment- plumet ciment- fourniture et mise en place d'un seuil en pierre plat de marche 3 cm (emprise porte)-fourniture et mise en place d'un appuis béton (emprise châssis fixe)


Localisation:Pour la future porte sur office traiteur donnant sur l'emmarchement à créer.

1.4.3.2 Mise à la côte d'un châssis

Prévoir la mise à la côte d'un châssis fixe, compris :

- dépose complète du châssis existant- abaissement du linteau existant de 20cm (à confirmer par le menuisier)- suppression des feuillures par remplissage au mortier de ciment- raccord d'enduit ciment- forme de rejingot et plumet ciment.


Localisation:Pour le châssis fixe sur le dégagement d'accès au sanitaires.

1.4.4 Modification d'un mur intérieur

Dimensions libres et hauteurs suivant vue en plan et coupe.

Localisation:Pour la modification de la structure du mur intérieur entre la salle n°1 et la partie à réaménager.

DESCRIPTIF TEXTE




1.4.4.1 Frais d'étude BA

Prévoir à cet article les frais de plan d'exécution et note de calcul, à fournir au bureau de contrôle et au maitred'oeuvre.

L'ensemble à réaliser par un bureau d'étude structure.


1.4.4.2 Démolition partielle du mur

Démolition partielle du mur porteur, comprenant :

- étaiement du mur (suivant plan d'étaiement du BET)- découpe et démolition du mur- évacuation des gravois en décharge


1.4.4.3 Fondation par massifs pour poteaux

Réalisation de massifs pour poteaux béton ou acier, suivant dimensionnement de votre BET :

- sciage de la dalle béton sur terre plein- démolition de la dalle- fouille des sols manuellement ou autre selon étude entreprise- évacuation des gravois- réalisation de massifs béton compris acier

1.4.4.4 Poteaux et poutres métalliques

Fourniture et mise en place suivant étude technique de votre BET structure :

- d'un système de poteaux et poutres métalliques- sommier béton de part et d'autre et scellement- soudure sur place et toutes autres système d'assemblage- peinture anti-rouille à réaliser obligatoirement.- etc...


1.4.4.5 Reprises diverses

Prévoir l'ensemble des reprises diverses tel que :

- reprise de maçonnerie et calfeutrement au pourtour- reprise d'enduit sur jambages ou poteaux bétons conservées.

1.5 RESEAUX INTERIEURS

1.5.1 Création d'un réseaux EU pour les sanitaires

1.5.1.1 Neutralisation du réseau EU des sanitaires existants

Prévoir la neutralisation du réseaux d'évacuation EU existant, compris :

- bouchement des anciennes canalisations

DESCRIPTIF TEXTE




- recherche de la canalisation existante en pied de façade pour raccordement dans le futur dégagement (voirregard sur voirie)

Localisation:Au droit des anciens sanitaires.

1.5.1.2 Saignée dans dalle existante pour évacuation EU

Travaux sur dalle existante pour mise en place des évacuation EU comprenant :

- découpe du dallage, saignée et terrassement.- mise en place des tuyaux d'évacuations Ø 100, avec "Y" obligatoirement, calage, etc...- reprise de sol au mortier de ciment finition brute (carrelage scellé en finition).- coude en attente.- percement de mur et reprise (pour la vidange du bar)- dissocier les EU des EV.

Compris toutes sujétions de bonne réalisation.

Localisation:Pour les évacuations EU et EV des nouveaux sanitaires.

Pour les EU de l'évier et lave vaisselle du bar (après dépose du parquet au lot menuiserie )Nota : raccordement en sous sol en dessous de la plonge au lot plomberie

Nota : les EU du lave main de l'office traiteur sera raccorder sur l'attente sous le chauffe eau ( sans objet auprésent lot).

1.5.1.3 Regard EU - EV à carreler

Fourniture et mise en place d'un regard à carreler compris :

- sciage, démolition et fouille du sol- mise en place d'un regard 50 x 50, compris rehausse éventuelle- cadre et tampon hydro à remplir (par le lot carrelage)- raccordement des EU et EU.


Localisation:Pour le regard à carreler dans le dégagement au droit des sanitaires.

1.6 TRAVAUX DE MACONNERIE

1.6.1 Accès office traiteur

Localisation:Emmarchement d'accès à l'office traiteur.

1.6.1.1 Découpe de l'enrobé et reprise

Au droit du futur emmarchement, prévoir la découpe de l'enrobé, compris toutes sujétions de reprise en find'ouvrage.

DESCRIPTIF TEXTE




1.6.1.2 Fouille en rigole

Fouilles en rigoles dans terrain de toutes natures, compris dressement des parois et nivellement du fond defouilles.

On respectera en tous point une profondeur d'assise minimale de 0.90m par rapport au sol extérieur fini.

1.6.1.3 Evacuation des gravois

Chargement et évacuation des gravois en décharge, provenant de la démolition et terrassement.

1.6.1.4 Béton pour semelles

Béton pour semelle filantes, dimension 0.40*0.25, coulé en pleine fouille

Localisation:Pour semelles filantes des emmarchement et palier.

1.6.1.5 armatures HA

Armature HA pour semelles filantes

Localisation:Pour semelles filantes

1.6.1.6 Mur parpaing de 15 cm

Murs en blocs de bétons manufacturés pleins 15*20*50 cm, hourdés au mortier de ciment CPJ CEM II/B 32.5dosé à 250 kg fabriqué sur le chantier.Construction à joint alternés, compris coupes, liaisons, affleurement des lits en montant et harpages

1.6.1.7 Forme calcaire

Mise en forme de calcaire par couche successive de 20 cm pour forme, profilage et compactage.

1.6.1.8 Coffrage des marches et perrons

Coffrage des marche et perron, compris toutes sujétions.

1.6.1.9 Dalle et marches béton

Coulage de la dalle et marches en béton de 12 cm compris armature si nécessaire, finition lissée, arrête tiré aufer.

1.6.1.10 Chaperon béton

Fourniture et pose de chaperon en béton teinte gris, compris toutes sujétions de coupe et scellement.

Localisation:A prévoir en tête du mur.

DESCRIPTIF TEXTE




1.6.1.11 Finition grattée pour façade

Fourniture et mise en oeuvre d'un enduit ciment, finition talochée.

Préparation du support :

- nettoyage par brossage à la brosse métallique ou à l'air comprimé pour éliminer souillures, projections ouautres pouvant nuire à la bonne adhérence de l'enduit ;- humidification du support profondément par arrosage répété.- gobetis d'accrochage compatible avec l'enduit monocouche retenu- grillage de fibre de verre traité contre les alcalins au niveau de : . reprise de bétonnage . plancher . chaînages . arrêt d'enduit

Compris façon de toutes arêtes et cueillis.Les joints de façades seront matérialisés par profil PVC ou autre ou par joint en creux tiré au ferÉpaisseurs, mise en œuvre, finitions, etc., conformes aux prescriptions du fabricant et au DTU 26.1.L'épaisseur de l'enduit ne devra pas être inférieur à 12mm

Localisation:Pour les murs de l'emmarchement.

BORDEREAU

Affaire : - RENOVATION DES SANITAIRES ET CREATION D'UN OFFICE TRAITEUR

Lot n° 1 - DEMOLITION - MACONNERIE

Code Désignation Unité Quantité P.U. HT Montant HT



1.2.1 Incidence financière ens

Sous Total


1.3.1 Installation de chantier ens

Sous Total

1.4 TRAVAUX DE DEMOLITION ET MODIFICATION

1.4.1 Travaux préparatoires

1.4.1.1 Protection des sol en parquet m2

1.4.2 Travaux divers de déposes et démolitions

1.4.2.1 Dépose de lambris bois ens

1.4.2.2 Démontage d'une cloison ens

1.4.2.3 Dépose de plafond plaque de plâtre compris ossature m2

1.4.2.4 Dépose de faux plafond en dalle 600 x 600 ens

1.4.2.5 Démolition de cloisons de 7 cm m2

1.4.2.6 Dépose de carrelage et de la forme de pose m2

1.4.3 Modification d'ouverture

1.4.3.1 Transformation d'un châssis en porte ens

1.4.3.2 Mise à la côte d'un châssis ens

1.4.4 Modification d'un mur intérieur

1.4.4.1 Frais d'étude BA ens

1.4.4.2 Démolition partielle du mur ens

1.4.4.3 Fondation par massifs pour poteaux ens

1.4.4.4 Poteaux et poutres métalliques ens

1.4.4.5 Reprises diverses ens

Sous Total

1.5 RESEAUX INTERIEURS

1.5.1 Création d'un réseaux EU pour les sanitaires

1.5.1.1 Neutralisation du réseau EU des sanitaires existants ens

1.5.1.2 Saignée dans dalle existante pour évacuation EU ml

1.5.1.3 Regard EU - EV à carreler u

Sous Total

1.6 TRAVAUX DE MACONNERIE

1.6.1 Accès office traiteur

1.6.1.1 Découpe de l'enrobé et reprise ml

1.6.1.2 Fouille en rigole ml

1.6.1.3 Evacuation des gravois m3

1.6.1.4 Béton pour semelles m3

1.6.1.5 armatures HA kg

1.6.1.6 Mur parpaing de 15 cm m2

1.6.1.7 Forme calcaire m3

1.6.1.8 Coffrage des marches et perrons m2

1.6.1.9 Dalle et marches béton m2

1.6.1.10 Chaperon béton ml


Le : 06/05/2013 49 RUE GAMBETTA - BP 80218 - 28203 CHATEAUDUN CEDEX Page : 8

BORDEREAU


Lot n° 1 - DEMOLITION - MACONNERIE


1.6.1.11 Finition grattée pour façade m²

Sous Total

TOTAL H.T. En Euros

TVA à 19,60 %

TOTAL T.T.C. En Euros




Tél. : 0237453604 Fax. : 0237459652

Dossier n°



LOT N°2 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM

Maître d'Ouvrage :


DESCRIPTIF TEXTE


Lot n°2 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM






2.3 MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM

Tous les profilés seront en produit prélaqué du commerce conforme à la norme NF A 50-452 et NF A 91-450Ils seront avec rupture de pont thermique-les menuiseries à rupture de pont thermique devront bénéficier et être employés dans les limites acceptées parcet avis technique-le laquage des profils devra être réalisé par le fournisseur. Dans le cas contraire, l'entreprise devra justifierd'une gestion interne de la qualité-L'ensemble des menuiseries seront en aluminium laqué, teinte blanche-le vitrage sera conforme aux normes en vigueur et principalement à la NF P 78-455 concernant la rigidité et ladéformation-tous les vitrages devront bénéficier du label CEKAL ou d'un avis technique-les performances des menuiseries seront conforme à la norme NF P 20.302-elles comporteront montants et traverses principales avec montants et traverses intermédiaires pour vitrage parvolumes suivant plan architecte.-les portes extérieures comporteront un seuil en cornière inox de 15 mm pour assurer l'étanchéité à l'eau-les traverses basses des menuiseries comporteront un rejet d'eau en partie basse extérieure-toutes les menuiseries devront avoir le classement A3 E3 V2-quincaillerie suivant localisation-les serrures et gâches électriques devront avoir l'agrément du bureau de contrôle-aux endroit nécessaires, il est à prévoir l'agrément du bureau de contrôle-aux endroit nécessaires, il est à prévoir les fourrures de rattrapages d'isolation, suivant plan architecte-des couvre-joints en aluminium sont à prévoir aux jonctions menuiseries/murs ou doublages si la conception dela menuiserie ne cache pas ce joint

Les vitrages seront fournis et posés par le présent lot.

Doubles vitrages de la marque SAINT GOBAIN VITRAGE comprenant : -un vitrage 44/2-un espace d'air de 12 mm-un complexe CONTRARISC SP 10, intégrant un vitrage feuilleté, spécial protection STADIP SP 10 surl'extérieur

Les vitrages STADIP sont des vitrages de sécurité conforme aux norme NF B 32 - 500 et NF P 78 - 303

Prévoir des tapées élargies (de 6cm) pour mise en place en 2 éme phase de travaux d'une isolation par

l'extérieur sur les tableaux et voussures.

DESCRIPTIF TEXTE




2.3.1 Bloc porte vitrée

2.3.1.1 Bloc porte 2 vantaux 180 x 270 ml avec imposte fixe

Porte à 2 vantaux, ouvrant à l'anglaise avec vantail semi fixe et imposte fixe vitrée.

Pose en rénovation (les doublages intérieurs sont réalisés)

Dimension porte 1.80 x 2.10 ht.

Traverse intermédiaire suivant vue des façades

Serrure encastrée avec 3 points de fermeture, cylindreBarre antipanique à basculer, compris laquage de même teinte que les menuiseriesRosace de cylindre en aluminium laque.

-Crémone pompier sur vantail semi - fixe-Ferme porte hydraulique.

Poignée de manoeuvre sur la faces extérieures du vantail, en aluminium laqué de teinte blanche

Dimension imposte suivant plan

Les menuiseries respecteront l'esprit des plans.

Compris toutes sujétions suivant DTU 36.5 de 2010.[]

Localisation:Pour la porte sur la salle de restauration scolaire en façade Nord.

2.3.1.2 Bloc porte 1 vantail + partie fixe 182 x 270 ml avec imposte fixe

Porte à 1 vantail, ouvrant à l'anglaise avec vantail fixe et imposte fixe vitrée.

Dimension porte 1.00 x 2.10 ht. (passage libre de 90 cm)

Traverse intermédiaire suivant vue des façades

Serrure encastrée avec 3 points de fermeture, cylindreBarre antipanique à basculer, compris laquage de même teinte que les menuiseriesRosace de cylindre en aluminium laque.

-Ferme porte hydraulique.

Poignée de manoeuvre sur la faces extérieures du vantail, en aluminium laqué de teinte blanche

Dimension imposte suivant plan

Les menuiseries respecteront l'esprit des plans.

Compris toutes sujétions suivant DTU 36.5 de 2010.[]

Localisation:Pour la porte sur l'office traiteur en façade Ouest.

DESCRIPTIF TEXTE




2.3.2 Châssis vitrée (dépose sur site et repose)

2.3.2.1 Châssis 180 x 270 ml avec imposte fixe

Prévoir la dépose d'un châssis sur la salle de restauration scolaire (dimension 180 x 270).Ce châssis a été posé en rénovation (le dormant bois sera conservé pour pose d'un bloc porte décrit ci-dessusen rénovation)

Prévoir la repose du châssis fixe en façade Ouest sur le dégagement des sanitaires:

-Avant pose, fabrication et mise en place d'un précadre en bois pour repose du châssis en rénovation.-Repose du châssis fixe, compris habillage du précadre en rénovation (teinte blanc)Compris toutes sujétions de petites fournitures.

Localisation:Pour le déplacement du châssis fixe coté sanitaires dans la salle de restauration scolaire pour repose dans ledégagement des sanitaires créer.

2.4 OUVRAGES ANNEXES

2.4.1 Grilles de ventilations

Il sera prévu au présent lot les fournitures et pose d'entrée d'air dans la traverse haute des menuiseries.Grille 30 m3/h à prévoir suivant la répartition demandé par le chauffagiste.

Localisation:A prévoir en partie haute du châssis dans le dégagement des sanitaires à créer.

BORDEREAU


Lot n° 2 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM





Sous Total

2.3 MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM

2.3.1 Bloc porte vitrée

2.3.1.1 Bloc porte 2 vantaux 180 x 270 ml avec imposte fixe u

2.3.1.2 Bloc porte 1 vantail + partie fixe 182 x 270 ml avec imposte fixe u

2.3.2 Châssis vitrée (dépose sur site et repose)

2.3.2.1 Châssis 180 x 270 ml avec imposte fixe u

Sous Total

2.4 OUVRAGES ANNEXES

2.4.1 Grilles de ventilations u

Sous Total

TOTAL H.T. En Euros

TVA à 19,60 %





Tél. : 0237453604 Fax. : 0237459652

Dossier n°



LOT N°3 - CLOISONS SECHES - ISOLATION

Maître d'Ouvrage :


DESCRIPTIF TEXTE


Lot n°3 : CLOISONS SECHES - ISOLATION


3.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES


A ce chapitre l'entreprise à l'obligation de chiffrer les dispositions prises et ayant une incidence financière enmatière de sécurité et de protection.


3.3 CLOISONS

3.3.1 CLOISONS PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE

Fourniture et pose de cloisons en plaques de plâtre sur ossature métalliqueCloisons de distribution en plaques de plâtre vissées sur ossature métallique, plaques répondant à la norme NFP 72-302.Mise en œuvre conforme aux prescriptions du DTU 25.41 et du fabricant notamment :- mise en place de l'ossature avec montants et tous accessoires, huisseries de portes, etc. - mise en place des plaques vissées sur l'ossature.Finition des cloisons par ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le fabricant etratissage général.À tous les angles saillants, mise en place de protections spéciales préconisées par le fabricant.

3.3.1.1 Cloisons 98/48 double parement

Suivant description ci-dessus avec en plus :- 2 plaques standard BA 13 aux deux faces - 1 laine minérale ép. 45mm

Localisation:A prévoir suivant plans état actuel et projet pour la partie office traiteur, les sanitaires, le dégagement et le hall.

3.3.1.2 Plus value pour cloison courbe

Chiffrage de la plus value pour réalisation d'une cloisons courbe, compris toutes sujétions.

Localisation:Pour la cloison entre les sanitaires et la salle n°1.

3.4 DOUBLAGE

3.4.1 Doublage isolant sur ossature métallique

Fourniture et pose d'un doublage plaques de plâtre sur ossature métallique avec isolant comprenant :

-ossature métallique compris cornières, montants, attaches, appuis intermédiaires, etc...-simple plaque de plâtre BA13-exécution des bandes de joints et enduits nécessaires au parfait achèvement des travaux suivant lesprescriptions-isolant de 100 mm par laine de verre du type GR 35 roulé revêtu Kraft pour obtenir un R > ou =

2.85m².k/W

-l'isolation doit être réalisée en tenant compte de l'équilibre hygrothermique. Pour cela, l'isolant à mettre

en place devra respecter les valeurs suivantes : Z<4et Mu=1

DESCRIPTIF TEXTE




Les ouvrages seront posés avec protection de pied par profil plastique adapté ou par polyane 20/100 remontantde part et d'autre

Prévoir en tête des doublages le calfeutrement entre le support et le doublage pour étanchéité à l'air

Localisation:Suivant plan, pour les murs donnant sur l'extérieur sur l'office traiteur, le dégagement et le hall (suivant plan étatprojeté)

3.4.2 Isolation mur intérieur en plénum

Réalisation d'un doublage isolant contre mur intérieur en plénum sans plaque de plâtre comprenant :

-ossature type OPTIMA MUR de chez ISOVER, compris lisse spiter sur mur et fixation optima pour tenir l'isolant.

-isolant de 160 mm par laine de verre semi rigide du type GR 35 roulé revêtu Kraft pour obtenir un R > ou

= 4.50m².k/W

Y compris toutes sujétions.

Localisation:A mettre en place en plénum au dessus de la partie office traiteur jusqu'au hall. (entre cette partie et la salle n°1)l'ensemble suivant coupe longitudinale.

3.4.3 Doublage collé sur mur interieur

Fourniture et pose d'un doublage plaques de plâtre collé directement sur support maçonnerie ou ancien plâtreClasse de réaction au feu : M2.

-simple plaque de plâtre BA13-exécution des bandes de joints et enduits nécessaires au parfait achèvement des travaux suivant lesprescriptions

Prévoir en tête des doublages le calfeutrement entre le support et le doublage pour étanchéité à l'air

Localisation:Pour la partie office traiteur, sur le mur existant, coté vestiaires et bar.Pour la partie de mur conservé, y compris en partie haute, de part et d'autre du mur entre la zone (office traiteur,dégagement, sanitaires, hall) et la salle n°1.

L'ensemble suivant vue en plan et coupe.

3.5 ISOLATION

3.5.1 Laine de verre 280 mm

Isolant en plafond par laine de verre d'épaisseur 280 mm, en 2 couches croisées de 140 mm en GR 35.

Résistance thermique minimale de l'isolant exigée : R=8.00m2°C / W

L'ensemble répondant aux normes NF B 20.109 et étant compatible avec le procès verbal du plafond.

Classement au feu de la laine : A2-s2,d0

Pare vapeur aluminium pure.

Localisation:Pour les plafonds de l'office traiteur, dégagement, le hall et les sanitaires.

DESCRIPTIF TEXTE




3.6 PLAFOND

3.6.1 Plafond plaques de plâtre

Fourniture et mise en place d'une plaque de plâtre BA 13 sur ossature métallique ou similaire, comprenant :Classe de réaction au feu : M1.

-Ossature Stil F530 entraxe 0.60m ou équivalent-Joint transversaux et longitudinaux protégés-suspente fixée sur les solives bois et charpente-profilé-mise en place des plaques vissées sur l'ossatureFinition des cloisons par ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le fabricant etratissage général.

Localisation:Pour la partie de plafond au dessus des vasques, urinoirs et wc suivant vue en coupe (de la retombé de poutrejusqu'à la cloison courbe)

Y compris habillage de la retombé de poutre.

3.6.2 Fermeture au dessus du sanitaires (coté salle n°1)

Fermeture de la partie horizontale sur l'emprise de la partie courbe au dessus des sanitaires coté salle n°1.

Fourniture et mise en place d'une plaque de plâtre BA 13 sur ossature métallique ou similaire, comprenant :Classe de réaction au feu : M1.

-Ossature Stil F530 entraxe 0.60m ou équivalent-Joint transversaux et longitudinaux protégés-profilé-mise en place des plaques vissées sur l'ossatureFinition des cloisons par ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le fabricant etratissage général.

Localisation:Pour fermeture de la partie horizontale sur l'emprise de la partie courbe au dessus des sanitaires coté salle n°1.

3.6.3 Plafond plaques de plâtre CF 1h

Fourniture et mise en place de deux plaques de plâtre BA 13 placoflam sur ossature métallique ou similaire pourobtenir un CF1h, comprenant :Classe de réaction au feu : M1.

-Ossature primaire type PRIM 100 ou autre suivant étude entreprise (pas de solivage de prévu)-Joint transversaux et longitudinaux protégés-profilé-mise en place des plaques vissées sur l'ossatureFinition des cloisons par ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le fabricant etratissage général.

Localisation:Pour l'office traiteur.

DESCRIPTIF TEXTE




3.6.4 Faux plafond dalle 600 x 600 type Gyptone

Le faux plafond devra répondre aux normes, DTU 58.1 avec classement feu M0.Il sera démontable du type Gyptone dalle point 11 de chez Placoplatre ou techniquement équivalent demodule 600 x 600mm, posé sur une ossature E 15 composée de profil en acier galvanisé dont la semelle visibleest revêtue d'un parement laqué blanc avec cornière de rive.Fixation sous toiture bac acier par suspentes filetées galvanisées ou électro-zinguées, compris toutes sujétions.Les découpes pour les éclairages, bouche entrée d'air et toutes autres sujétions sont à la charge du présent lotIl est précisé que les cloisons sont prévue plus hautes que les faux plafonds, en conséquence, le faux plafondsera posé après l'exécution de ces cloisonnements et chaque pièces aura son calepinage à soumettre àl'architecte pour approbation avant toute exécution

Prévoir l'intégration de dalle de plafond chauffant (avec circulation d'eau). Fourniture et mise en place au lotspécifique.

Localisation:Pour le dégagement et le hall.

3.6.5 Faux plafond dalle 600 x 600 type Elka Tegular

Le faux plafond devra répondre aux normes, DTU 58.1 avec classement feu M0.

ll sera démontable du type ELKA EVOLUTION TEGULAR de chez ROCKFON ou techniquement équivalent demodule 600 x 600mm, posé sur une ossature E24, teinte blancs lisses.Il devra être 100% stable en milieu humide, avoir une réflexion à la lumière de 87%, un coefficient d'absorptionacoustique de 0.85.

Fixation sous toiture bac acier par suspentes filetées galvanisées ou électro-zinguées, compris toutes sujétions.

Les découpes pour les éclairages, bouche entrée d'air et toutes autres sujétions sont à la charge du présent lot

Il est précisé que les cloisons sont prévue plus hautes que les faux plafonds, en conséquence, le faux plafondsera posé après l'exécution de ces cloisonnements et chaque pièces aura son calepinage à soumettre àl'architecte pour approbation avant toute exécution

Localisation:Pour l'ensemble des sanitaires hors partie entre poutre et cloison courbe.

3.7 DIVERS

3.7.1 Coffre d'habillage

Réalisation de coffre d'habillage de canalisation compris :

-Ossature métallique-Plaque de plâtre BA 13

Finition des cloisons par ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le fabricant etratissage général.À tous les angles saillants, mise en place de protections spéciales préconisées par le fabricant.

Localisation:Sur l'emprise du projet :- pour ventilations primaires dans les sanitaires.- pour le poteau dans les sanitaires et dans le placard du dégagement.

DESCRIPTIF TEXTE




3.7.2 Coffre d'habillage CF 1h

Réalisation d'un coffre d'habillage de gaine d'extraction de la hotte sur office provisoire compris :

-Ossature métallique-Plaque de plâtre pour obtenir le degré CF demandé.


Finition des cloisons par ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le fabricant etratissage général.À tous les angles saillants, mise en place de protections spéciales préconisées par le fabricant.

Localisation:Dans l'office traiteur :- pour la gaine de la hotte entre le plafond CF 1h et la toiture.

3.7.3 Renfort divers

Au présent lot , prévoir l'ensemble des renforts dans cloisons pour mise en place des éléments suspendu ouautres, compris toutes sujétions.

Localisation:Pour les appareils sanitaires ou matériel de cuisine sur l'emprise du projet.Y compris les abouts de cloisons.

BORDEREAU


Lot n° 3 - CLOISONS SECHES - ISOLATION



3.2 FRAIS D'HYGIENE ET SECURITE ens


Sous Total

3.3 CLOISONS

3.3.1 CLOISONS PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATUREMETALLIQUE

3.3.1.1 Cloisons 98/48 double parement m2

3.3.1.2 Plus value pour cloison courbe ens

Sous Total

3.4 DOUBLAGE

3.4.1 Doublage isolant sur ossature métallique m2

3.4.2 Isolation mur intérieur en plénum m2

3.4.3 Doublage collé sur mur interieur m2

Sous Total

3.5 ISOLATION

3.5.1 Laine de verre 280 mm m2

Sous Total

3.6 PLAFOND

3.6.1 Plafond plaques de plâtre m2

3.6.2 Fermeture au dessus du sanitaires (coté salle n°1) m2

3.6.3 Plafond plaques de plâtre CF 1h m2

3.6.4 Faux plafond dalle 600 x 600 type Gyptone m2

3.6.5 Faux plafond dalle 600 x 600 type Elka Tegular m2

Sous Total

3.7 DIVERS

3.7.1 Coffre d'habillage ml

3.7.2 Coffre d'habillage CF 1h ml

3.7.3 Renfort divers ens

Sous Total

TOTAL H.T. En Euros

TVA à 19,60 %





Tél. : 0237453604 Fax. : 0237459652

Dossier n°



LOT N°4 - MENUISERIES INTERIEURES

Maître d'Ouvrage :


DESCRIPTIF TEXTE


Lot n°4 : MENUISERIES INTERIEURES






4.3 MENUISERIES INTERIEURES

Prévoir le détalonnage des portes pour le transfert de l'air neuf.

Effort pour ouvrir une porte < 50N

4.3.1 Bloc porte à âme pleine stratifié CF 1/2h

Fourniture et pose de bloc-porte de distribution CF comprenant:

. Huisserie métallique ou bois suivant épaisseur de la paroi

. Vantail épaisseur 40 mm. cadre en bois exotique à ame pleine

. Parements stratifiés 9/10e aux deux faces, teintes Boulleau de Maineau de chez BOREAL n°10104

. Joints intumescent en huisserie et chants verticaux

. Happes scellées ou équerres de fixation

. Paumelles de 140 à bague laiton

. Sauf indications contraire, serrure encastrée haute qualité conforme au nonnes NF P série 26 et garanties, surporte avec pène dormant et demi tour prévoir cylindre européen et bouton moleté permettant la décondamnationsans clé. Béquille double en nylon type 94 F avec rosaces rondes pour béquille et serrure de chez NORMBAU ouéquivalent teinte rouge. Sur chaque vantail des portes CF, ferme porte hydraulique avec bras à glissière (anti-vandales), suivantlocalisation pour les portes PF, type 11200 de chez VACHETE ou équivalent, teinte au choix de l'Architecte. Sélecteur de fermeture pour les portes deux vantaux. Crémones en applique pour les portes deux vantaux. La description n'est qu'indicative, le bloc porte devra obligatoirement bénéficier d'un PV d'essai du CTICM oudu CSTB.

4.3.1.1 Dimension 93*204 avec oculus BC + Cylindre

Suivant détail ci-dessus.Serrure encastrée bec de cane et cylindre européenOculus circulaire vitrage feuilleté et garantissent le degré PF demandé

Localisation:Prévoir 2 unités- pour le bloc porte entre l'office traiteur et le bar.- pour le bloc porte entre l'office traiteur et le dégagement

4.3.2 Bloc porte à âme pleine stratifié sans classement

Fourniture et pose de bloc-porte de distribution comprenant:

. Huisserie métallique ou bois suivant épaisseur de la parois

. Bâtis bois exotique pour porte posées dans murs

. Vantail épaisseur 40 mm, cadre en bois exotique, a ame pleine

DESCRIPTIF TEXTE




. Parements stratifiés 9/10e aux deux faces, teintes Boulleau de Maineau de chez BOREAL n°10104

. Happes scellées ou équerres de fixation

. Paumelles de 140 bague laiton

. Serrure encastrer haute qualité conforme au normes NF P série 26, sur porte avec pêne dormant et demi tourprévoir cylindre européen sur organigramme (voir cet article). Béquille double en nylon avec noyau acier type 94 F avec rosaces rondes pour béquille et serrure de chezNORMBAU ou équivalent teinte rouge (sauf indication contradictoire). Détalonnage des portes pour le libre passage de l'air

4.3.2.1 Dimension 93*204 avec oculus BC + Cylindre

Suivant détail ci-dessus.Oculus circulaire vitrage feuilleté et garantissent le degré PF demandéSerrure encastrée bec de cane et cylindre européen

Localisation:Prévoir 3 unités : - pour les 2 blocs portes d'accès au sanitaires hommes et femmes.- pour le bloc entre le dégagement et la salle n°1.

4.3.2.2 Dimension 93*204 - BC + Cylindre

Suivant détail ci-dessus.Oculus circulaire vitrage feuilleté et garantissent le degré PF demandéSerrure encastrée bec de cane et cylindre européen

Localisation:Prévoir 1 unité pour le bloc porte d'accès entre le hall et le dégagement.

4.3.2.3 Dimension 93*204 - BC + Condamnation

Suivant détail ci-dessus.Serrure encastrée bec de cane à condamnation.

Localisation:Prévoir 3 unités pour les 2 wc hommes et 1 femmes.

4.3.2.4 Dimension 143 x 204 BC + Cylindre

Suivant détail ci-dessus.1 vantail semi fixeSerrure encastrée bec de cane à condamnation.

Localisation:Prévoir 2 unités pour les placards dans le dégagement.

4.3.2.5 Dimension 163 x 204 avec oculus BC + Cylindre

Suivant détail ci-dessus.Oculus circulaire vitrage feuilleté et garantissent le degré PF demandé1 vantail semi fixeSerrure encastrée bec de cane à condamnation.Poignée, rosace et crémone de teinte blanche.

Localisation:Prévoir 1 unité pour le bloc porte entre le hall et la salle n°1.

DESCRIPTIF TEXTE




4.3.3 Moulures bois éxotique

Fourniture et mise en place de moulure en bois exotique, formant chant plat.

Localisation:Pour l'ensemble des portes intérieures ci dessus.

4.3.4 Plinthes bois à peindre

Fourniture et mise en place de plinthes bois à peindre, hauteur 10cm minimum, compris fixation, coupe d'onglet,etc...

Localisation:A prévoir sur la cloison courbe et raccord suite pose bloc porte à deux vantaux coté salle 1.

4.3.5 Butée de porte en polyamide

Fourniture et pose de butoirs en polyamide type 3737C de chez BEZAULT ou équivalent techniquement etesthétiquement.Large ruban amortisseur, capuchon cache vis, hauteur 37mm et diamètre 37mm.

Localisation:Au droit de l'ensemble des portes intérieures ci dessus.

4.3.6 Repérage des locaux

Repérage des locaux par la fourniture et pose d'éléments pour signalétique de type HORIZON de chez TECHNAou équivalent.

Localisation:6 plaques au format A4 pour signalisation

4.3.7 Equipement de placards

Fourniture et pose de tablettes en mélaminé, ép 19mm compris montants intermédiaires suivant largeur duplacard.

Localisation:Prévoir 1 unité dans chaque placard du dégagement.

4.3.8 Plan stratifié

Fourniture et pose de plan vasque en panneau hydrofuge de stratifié haute densité compris chants visibles.

. Fixations sur les cloisons par tasseaux en sapin, les renforts nécessaires dans l'intérieur des cloisons serontdemandées au lot cloison doublage

. Teinte au choix de l'Architecte

. Plan de travail 34 mm.

Localisation:Dans les sanitaires pour la vasque.

DESCRIPTIF TEXTE




4.3.9 Protection de portes

4.3.9.1 Protection par panneau acrovyn PVC sur porte aux deux faces sur 2 portes office

Fourniture et mise en place de panneaux de protection et d'habillage sur porte (du type Décochoc de SPM ouéquivalent) en PVC rigide, classe M1 et coloré dans la masse.

- Surface est légèrement grainée.- Hauteur 1.30ml et 2 mm d'épaisseur.- Coloris au choix du maitre d'oeuvre dans la gamme du fabricant- Pose par encollage suivant prescription du fabricant- Découpe, ajustement, etc...- Compris toutes sujétions

Localisation:Prévoir 3 unités aux 2 faces- porte entre le bar et l'office traiteur- porte entre le dégagement et l'office traiteur- porte à deux vantaux entre le bar et la plonge existante.

4.3.10 Parquet sur lambourdes

4.3.10.1 Dépose de parquet sur lambourdes

Prévoir la dépose de parquet sur lambourdes, compris évacuation des gravois en décharge.

Parquet de 23mmLambourdes de 35 mmCales de 15 mmIsolant sous cales et entre lambourdes à déposé également.

Compris toutes sujétions en vue des raccords en fin de chantier.

Localisation:A prévoir sur l'emprise de la future partie bar et circulation en carrelage et la partie sanitaires pénétrant sur leparquet.

Voir état actuel et projet.

4.3.10.2 Raccord de parquet sur lambourdes

En fin de chantier et après pose du carrelage, prévoir les raccords de parquet sur lambourdes compris cales etisolant dito existant.

L'ensemble compris toutes sujétions de réutilisation du parquet déposé, découpe en arrondi contre cloison dessanitaires, etc...

Localisation:A prévoir sur la salle n°1 en limite de la zone en carrelage du bar et de la circulation le long de la cloison courbedes sanitaires, compris suite pose bloc porte entre hall et salle n°1.

DESCRIPTIF TEXTE




4.3.11 Réalisation d'un bar

4.3.11.1 Bar courbe en stratifié

Fourniture et pose d'un bar, réalisée en panneaux de 19 mm d'épaisseur

Toutes les faces et rives apparentes seront revêtues de stratifié 9/10e coloris au choix du maître d’oeuvre(différent coloris suivant indication sur plan), avec tous les contre-balancements nécessaire

Assemblage par tenons et mortaises collés, assembleurs invisibles et tous accessoires de fixation nécessaire.

L’ensemble comprenant :

- Caissons bas, jouées, socle et retombée, refends en nombre suffisant, tablette, plinthes en retrait, façade avecfaçon de joint creux.

- Plan de travail bas et haut de 38 mm épaisseur revêtue de stratifié (stratifié type granite pour le dessus du bar)

- Tiroir, porte battante avec ralentisseur de fermeture

-Crédence inox brossée

- Prendre en compte la fourniture et pose au lot matériel de cuisine d'un réfrigérateur bas, lave-verres et évier

- Toutes les réservations nécessaires pour prises électriques, téléphone, informatique en accord avecl’électricien.

- Sujétion pour formes courbes et accès handicapés.

- L'ensemble réalisé en formes et dimensions suivant plans et détails du Maître d'oeuvre.

Localisation:

Pour le bar dans la salle.

4.3.12 Organigramme

4.3.12.1 Complément d'organigramme

Réalisation d'un complément de l'organigramme existant :

- V5 de chez VACHETTE


Localisation:Détail suivant plan organigramme fourni au DCE, pour les menuiseries intérieures et la porte neuve du lotmenuiserie extérieure

BORDEREAU


Lot n° 4 - MENUISERIES INTERIEURES





Sous Total

4.3 MENUISERIES INTERIEURES

4.3.1 Bloc porte à âme pleine stratifié CF 1/2h

4.3.1.1 Dimension 93*204 avec oculus BC + Cylindre u

4.3.2 Bloc porte à âme pleine stratifié sans classement

4.3.2.1 Dimension 93*204 avec oculus BC + Cylindre u

4.3.2.2 Dimension 93*204 - BC + Cylindre u

4.3.2.3 Dimension 93*204 - BC + Condamnation u

4.3.2.4 Dimension 143 x 204 BC + Cylindre u

4.3.2.5 Dimension 163 x 204 avec oculus BC + Cylindre u

4.3.3 Moulures bois éxotique ml

4.3.4 Plinthes bois à peindre ml

4.3.5 Butée de porte en polyamide u

4.3.6 Repérage des locaux ens

4.3.7 Equipement de placards ens

4.3.8 Plan stratifié ens

4.3.9 Protection de portes

4.3.9.1Protection par panneau acrovyn PVC sur porte aux deux faces sur 2portes office u

4.3.10 Parquet sur lambourdes

4.3.10.1 Dépose de parquet sur lambourdes ens

4.3.10.2 Raccord de parquet sur lambourdes ens

4.3.11 Réalisation d'un bar

4.3.11.1 Bar courbe en stratifié ens

4.3.12 Organigramme

4.3.12.1 Complément d'organigramme ens

Sous Total

TOTAL H.T. En Euros

TVA à 19,60 %





Tél. : 0237453604 Fax. : 0237459652

Dossier n°



LOT N°5 - CARRELAGE - FAIENCE

Maître d'Ouvrage :


DESCRIPTIF TEXTE


Lot n°5 : CARRELAGE - FAIENCE






5.3 REVETEMENT GRES

5.3.1 POSE SCELLE

Pose scellée sur dalle brute après dépose du carrelage et de la forme de pose par le maçon.

Réalisation d'une chape ciment de 6.5 cm sur l'ensemble et pose du carrelage à l'avancement.(réservation après dépose du carrelage et de sa forme = 73mm)Réalisation de joints de fractionnement.Finition des joints au mortier de jointoiement.Calepinage au choix de l'Architecte.Compris coupe, chutes et toutes sujétions.

5.3.1.1 Dimensions 300 x 300 mm

Fourniture et pose droites de carrelage 30/30 type GRESPOR ou équivalent

- Classement U4 P4s E3 C2-Dimensions 300 x 300 NATURAL, ép.8 mm env.

Pose du carrelage scellé, compris coupes, coulage des joints au ciment, nettoyage de la surface et toutessujétions de pose

Finition des joints au ciment non coloré.

Il sera compris toutes sujétions de coupe, de réservations,de joint de fractionnement, nettoyage etdépoussiérage du support.

Type à soumettre à l'architecte pour approbation et présentant les caractéristiques demandées.Teinte au choix de l'architecte dans la gamme du fabricant.

Localisation:A prévoir sur l'office traiteur. (non compris sur l'emprise de la chambre froide)

Prévoir un raccord de sol carrelage sur l'emprise de la porte entre l'entrée et la salle n°1.


Fourniture et pose droites de carrelage 30/30 type KOSHI de chez IMOLA CERAMICA ou équivalent

- Classement U4 P4+ E3 C2-Dimensions 300 x 300, ép.8.5 mm env.

Pose du carrelage scellé, compris coupes, coulage des joints au ciment, nettoyage de la surface et toutes

DESCRIPTIF TEXTE




sujétions de pose




Localisation:A prévoir sur le dégagement et les sanitaires.


Fourniture et pose droites de carrelage 60/60 type NEWTON de chez IMOLA CERAMICA ou équivalent

- Classement U4 P3 E3 C2-Dimensions 600 x 600, ép.10.5 mm env.

Pose du carrelage scellé, compris coupes, coulage des joints au ciment, nettoyage de la surface et toutessujétions de pose




Localisation:A prévoir sur la partie Bar et circulation sur la salle.

5.4 PLINTHES

5.4.1 PLINTHES A GORGE GRES CERAME

Fourniture et pose de plinthes à gorge en grès cérame assortie aux carrelages.

. Pose a la colle

. Compris coupes et joints


5.4.1.1 Dimensions 97 x 300 cm, mat

Plinthes assortie au carrelage GRESPORDimensions 9.7 x 2.97 cm, aspect mat

Localisation:Pour l'office traiteur (non compris derrière la chambre froide)

DESCRIPTIF TEXTE




5.4.2 PLINTHES DROITE GRES CERAME

Fourniture et pose de plinthes droite en grès cérame assortie aux carrelages.

. Pose a la colle

. Compris coupes et joints



Plinthes assortie au carrelage KOSHIDimensions 9.7 x 2.97 cm, aspect mat

Localisation:A prévoir sur le dégagement et les sanitaires.


Plinthes assortie au carrelage NEWTONDimensions 9.7 x 5.97 cm, aspect mat

Localisation:A prévoir sur la partie Bar et circulation sur la salle.

5.5 REVETEMENTS MURAUX

5.5.1 FAIENCE

Fourniture et pose de faïence comprenant:

. Nettoyage du support et pose a la colle spéciale recommandée par le fabricant, ayant reçu un avis technique

. Coupes, entailles, carreaux de rives à bords émaillés et jointoiement au mortier à joint hydrofuge, teinte auchoix de l'Architecte. Profil PVC au droit angles saillants. Garnissage en périphérie et joints souples au pourtour des appareils sanitaires. Calepinage au choix de l'Architecte. Nettoyage après coup. Compris toutes sujétions


Faïence type PAVIGRES 21de chez CEREV ou équivalent.

Dimensions 147 x 147 mm, épaisseur 6,5 mm.

Teinte au choix du Maitre d'oeuvre dans la série 3.

Une frise de couleur différente sera à réaliser.

Localisation:A prévoir sur une hauteur de 1.60ml sur l'emprise des sanitaires.

A prévoir sur la périphérie de l'office traiteur, toute hauteur.

DESCRIPTIF TEXTE




5.6 OUVRAGES DIVERS

5.6.1 DIVERS

5.6.1.1 Couvre joint de dilatation au sol

Fourniture et pose de couvre joint de dilatation type MIFASOL encastré de chez COUVRANEUF ou équivalent.Cadre aluminium avec bande en élastomère, teinte au choix de l'architecte.

Localisation:Pour joint de dilatation suivant plan et étude technique

5.6.1.2 Plot béton pour attentes EC - EF - EU

Prévoir dans la cuisine, au droit des Alimentation eau chaude, eau froide et évacuation EU, un plot béton, de lahauteur des plinthes, compris habillage en plinthes et toutes sujétions.

Localisation:Prévoir 2 unités dans l'office traiteur.

5.6.1.3 Ragréage

Prévoir la réalisation d'un ragréage en fond de forme (sur sol démoli par le maçon), pour pose de la chambrefroide encastré dans le sol.

Localisation:A prévoir sur l'emprise de la chambre froide.

5.6.2 REVETEMENT DE SOL PVC

5.6.2.1 Revêtement de sol PVC

Prévoir la fourniture et mise en place d'un revêtement de sol PVC type GERFLOR ou équivalent.

Prévoir la réalisation d'un ragréage fibré au préalable y compris primaire d'accrochage si nécessaire (supportbois).

Classement UPEC demandé : U4P3E3C2

Nez de marche antidérapent.

Barre de seuil à la jonction revêtement de sol PVC et carrelage.

Classement au feu M3

Traitement de surface polyuréthane photoréticulé protecsol

Traitement bactériostatique et fongistatique sanosol.

. mise en oeuvre suivant recommandations du fabricant

. teinte et modèle au choix de l'Architecte

Localisation:A prévoir sur les marches et contre marches de l'escalier entre le bar et la plonge compris le palier entrel'emmarchement et la porte d'entrée de la plonge

BORDEREAU


Lot n° 5 - CARRELAGE - FAIENCE





Sous Total

5.3 REVETEMENT GRES

5.3.1 POSE SCELLE

5.3.1.1 Dimensions 300 x 300 mm m2



Sous Total

5.4 PLINTHES

5.4.1 PLINTHES A GORGE GRES CERAME

5.4.1.1 Dimensions 97 x 300 cm, mat ml

5.4.2 PLINTHES DROITE GRES CERAME



Sous Total

5.5 REVETEMENTS MURAUX

5.5.1 FAIENCE


Sous Total

5.6 OUVRAGES DIVERS

5.6.1 DIVERS

5.6.1.1 Couvre joint de dilatation au sol ml

5.6.1.2 Plot béton pour attentes EC - EF - EU u

5.6.1.3 Ragréage m2

5.6.2 REVETEMENT DE SOL PVC

5.6.2.1 Revêtement de sol PVC ens

Sous Total

TOTAL H.T. En Euros

TVA à 19,60 %




COMMUNE DE MARBOUÉ 11 rue du Docteur Péan

MARBOUÉ 28200

RÉNOVATION DU FOYER JOSEPH RENAULT PHASE 2

11 rue du Docteur Péan MARBOUÉ 28200

LOT ÉLECTRICITÉ

PHASE PRO

CCTP

07 mai 2013

Maître d'Œuvre Bureau d'Études Techniques

SELARL D’ARCHITECTURE AGENCE JP ESNAULT

49, Rue Gambetta – BP 80218 28203 CHATEUDUN CEDEX

Tél: 02 37 45 36 04 – Fax: 02 37 45 96 52

BET PSL ELECTRICITE

1, Allée des Atlantes 28000 CHARTRES

Tel : 02 37 30 06 94 - Fax : 02 37 30 10 51

RENOVATION DU FOYER JOSEPH RENAULT (PHASE 2) LOT ELECTRICITE 28200 MARBOUE

B.E.T. P.S.L. ELECTRICITE Page 2

SOMMAIRE DU CCTP

1. PRESCRIPTIONS GENERALES ................................................................ 3

1.1 CONSTITUTION DU DOSSIER .................................................................................................. 3

1.2 OBJET DU PRESENT APPEL D’OFFRE ........................................................................................ 3

1.3 MISSION DE L’ENTREPRISE ....................................................................................................... 3

1.4 RESPECT DES NORMES ET REGLEMENTS............................................................................... 4

1.5 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE ...................................................................................... 5

1.6 QUALIFICATION DE L'ENTREPRISE ....................................................................................... 5

1.7 QUALITE DES MATERIAUX ........................................................................................................ 5

1.8 GARANTIES ...................................................................................................................................... 5

1.9 PRESENTATION DES OFFRES .................................................................................................... 6

1.10 PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE ................................................................................. 6

1.11 COORDINATION ............................................................................................................................. 7

1.12 LIMITES DES PRESTATIONS ..................................................................................................... 7

1.13 NETTOYAGE DE CHANTIER......................................................................................................... 7

1.14 ESSAIS ............................................................................................................................................... 7

1.15 RECEPTION ....................................................................................................................................... 8

2. GENERALITES TECHNIQUES ................................................................. 9

2.1 CANALISATIONS ET CABLES .................................................................................................... 9

2.2 APPAREILLAGE ............................................................................................................................... 10

2.3 ECLAIRAGE ...................................................................................................................................... 10

2.4 CARACTERISTIQUES DES LUMINAIRES ............................................................................. 11

2.5 LOCAUX A RISQUES .................................................................................................................... 12

3. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ............................................... 13

3.1 INSTALLATION DE CHANTIER ............................................................................................... 13

3.2 DEPOSE ............................................................................................................................................. 13

3.3 CIRCUIT DE TERRE ....................................................................................................................... 13

3.4 ORIGINE DE L’INSTALLATION ............................................................................................... 14

3.5 DISTRIBUTION DES LOCAUX .................................................................................................. 15

3.6 ECLAIRAGE DE SECOURS ........................................................................................................... 16

3.7 ALIMENTATIONS TECHNIQUES ............................................................................................ 16

3.8 ALARME INCENDIE ...................................................................................................................... 17

3.9 TELEPHONE ..................................................................................................................................... 18



1. PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 CONSTITUTION DU DOSSIER

Le dossier est constitué des pièces dont l'ordre de préséance est donné au C.C.A.P. Il comprend, entre autre : - le présent C.C.T.P. - les plans guide de la série « ELECTRICITE ». - le cadre de DPGF.

1.2 OBJET DU PRESENT APPEL D’OFFRE Le présent descriptif a pour objet de définir les travaux d'électricité courants forts et courants faibles nécessaires à la 2ème phase de restructuration du foyer Joseph Renault, 11 rue du Docteur Péan à MARBOUE 28200 pour la :

COMMUNE DE MARBOUÉ 11 rue du Docteur Péan

MARBOUÉ 28200

1.3 MISSION DE L’ENTREPRISE

Dans le cadre du présent appel d’offre, l’entrepreneur doit prévoir l’ensemble des études détaillées (dimensionnement, sélection du matériel, etc...) nécessaires à la parfaite exécution des travaux, selon la spécification du présent C.C.T.P. La mission de l’Entreprise est une mission avec obligation de résultats, à partir d’une conception établie par le Bureau d'Etudes. Les travaux du présent lot comprennent : - les relevés des installations existantes. - la mise en chantier, le débarras en fin de chantier. - les installations de chantier (lot électricité suivant P.G.C.). - la dépose et l'évacuation des installations existantes non réutilisées. - toutes les alimentations techniques du présent projet. - les percements, saignées, encastrements, ainsi que les rebouchements. - les travaux définis dans ce document, ainsi que toutes sujétions, pour que l'installation soit en parfait ordre de fonctionnement. - tous les calculs de câbles et d’éclairement, et dimensionnement des matériels, - les plans de détail d’exécution et les plans de recollement, - la présentation du matériel proposé, aucun appareillage ne sera posé sans l'accord du Maître d’Œuvre, ou du B.E.T. - les fiches et dossiers de mise en route de toutes les installations, - l’établissement des dossiers des ouvrages exécutés (D.O.E.). Tous les rebouchements, scellements et raccords au ciment ou au plâtre font partie du présent lot et seront exécutés soigneusement en matériaux de même nature que ceux dans lesquels les réservations ou percements auront été effectués. Il est rappelé à l'Entreprise que :



- La description des travaux inclus dans ce C.C.T.P. n'est pas limitative, l'entreprise titulaire du présent lot devra la réalisation complète des travaux nécessaires à la totale terminaison des ouvrages pour une exploitation fiable et conforme aux impératifs de fonctionnement. - Elle doit vérifier tous les éléments mettant en jeu les techniques qui la concernent afin de prendre la responsabilité totale du projet. - Si les spécifications du présent descriptif étaient insuffisantes, il lui appartiendra de prévoir toute adjonction ou modification qu'elle jugera nécessaire, mais il conviendra qu'elle fournisse toutes les justifications nécessaires. - Elle prendra la garantie totale de l'installation et de son bon fonctionnement. - Elle ne pourra se soustraire à ses obligations du fait que les documents pourraient être incomplets ou inexacts. - Elle proposera la liste des fournisseurs de matériels à l'approbation du Maître d’Œuvre, celui-ci ayant toute latitude pour écarter une marque dont l'équivalence de qualité par rapport aux marques de références mentionnées dans le présent document ne serait pas requise. En aucun cas l'entreprise ne pourra prétendre à un supplément de prix, pour la réalisation de tout ou partie de travaux que cette dernière n'aurait pas prévus dans son étude de prix, dans le cadre des travaux obligatoires pour un fonctionnement correct des installations.

1.4 RESPECT DES NORMES ET REGLEMENTS La prestation comprend l'installation complète en parfait ordre de marche conforme aux textes et aux normes en vigueur en France à savoir :

Ø NF C15100 Pour toutes les exécutions et entretiens des installations électriques basse tension.

Ø NF C12101 Relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.

Ø NF C12201 Relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les locaux recevant du public.

Ø NF C61300 Appareillage terminal. Ø NF C68133 Tuyaux et conduits. Ø Arrêté du 26 février 2003 relatif aux circuits et installations de sécurité Ø décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les

établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. Ø NF S 61-930 : Systèmes concourant à la sécurité contre les risques d’incendie. Ø Article MS 53 §3 et §4 du Règlement de Sécurité. Ø Articles EL et EC du Règlement de sécurité. Ø Les recommandations des règles d'hygiène et de sécurité dans les locaux recevant des

travailleurs. . . . Et réalisée selon les règles de l’art. La liste des normes énoncées ci-dessus n'est pas limitative. Elle n'est qu'un rappel sommaire des prescriptions obligatoires. Le calcul de la section des conducteurs tiendra compte des chutes de tension et des échauffements suivant les tableaux de la C 15 100.



L'Entreprise s'engage au respect des normes et règlements touchant à la sécurité des personnes en ce qui concerne l'exécution de ces travaux sur le chantier. L'entrepreneur devra, dans le cadre des règles et contraintes relatives à la sécurité incendie: - prendre parfaitement connaissance du rapport du Bureau de Contrôle, - prévoir et mettre en œuvre des matériaux ou composants strictement conformes aux normes et prescriptions en vigueur, ainsi qu'au rapport du Bureau de Contrôle et aux prescriptions du présent C.C.T.P. - fournir systématiquement, avant mise en œuvre, les procès-verbaux de classement au feu requis, établis par les organismes ou services habilités. Il est rappelé que la tenue au feu concerne la totalité des composants entrant dans un ouvrage.

1.5 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE Une visite des lieux sera nécessaire afin d’apprécier la nature et l’ampleur des travaux à réaliser. L’acceptation par le Maître d’Œuvre du projet présenté, ainsi que tous les calculs, dessins s’y

rattachant ne diminuent en rien la responsabilité de l’entrepreneur. En toutes circonstances, l’entrepreneur demeure seul responsable de tous les dommages ou accidents causés à des tiers par suite de l’exécution des travaux résultant de son propre fait ou de son personnel.

1.6 QUALIFICATION DE L'ENTREPRISE L’entreprise devra justifier d’une qualification, elle devra avoir réalisé des ouvrages de même importance. Les références devront être accompagnées de toutes les garanties complémentaires concernant leur responsabilité et leur couverture par les assurances professionnelles correspondantes.

1.7 QUALITE DES MATERIAUX L’entrepreneur adjudicataire doit présenter un échantillonnage complet des matériaux utilisés. Il ne sera fait usage que de câbles et conducteurs non propagateur de la flamme et ayant la marque de qualité : USE. La pose en conduit devra être conforme aux recommandations de l’UTE. En cas de litige entre le Maître d’Œuvre et l’entrepreneur, les marques et types de matériels indiqués lui seront imposés sans supplément de prix.

1.8 GARANTIES Délais de garantie suivant CCAP. L'entrepreneur sera tenu d'entretenir son installation en bon état de fonctionnement pendant la période comprise entre la fin des travaux et la réception définitive.



1.9 PRESENTATION DES OFFRES

Le dossier de remises d'offres devra être envoyé suivant les modalités décrites dans le règlement de consultation et le C.C.A.P. L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation de ses ouvrages, apprécié toutes les conditions d'exécution, recueilli toutes les informations concernant la totalité de l'ouvrage ; et tout ceci à la remise de son offre. Après signature du Marché, les travaux obligatoires pour le bon fonctionnement de l'installation, n'ayant pas fait l'objet d'une réserve préalable, ne pourront entraîner une plus-value. Les prix devront comprendre tous les accessoires de pose, le raccordement, les manutentions, les outils nécessaires pour réaliser les installations dans toutes les règles de l'art. La remise des prix sera impérativement complétée par un bordereau quantitatif détaillé afin que l’appréciation équitable des diverses offres puisse s’opérer sur des bases comparables. Les marques, type des matériels installés et les prix unitaires seront obligatoirement complétés par l’entreprise sous peine de rejet. L’entreprise fournira une liste de réalisations similaires au présent projet.

1.10 PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

L'entrepreneur devra fournir : Dans un délai de 15 jours avant le démarrage des travaux de son lot : - les plans d'exécution. - les schémas synoptiques de distribution. - les fiches techniques précisant les caractéristiques exactes du matériel retenu. Un dossier complet d'exécution sera remis au contrôleur technique, les éventuelles remarques de ce dernier devront être prises en compte par l'entreprise titulaire du lot et ce avant les travaux. En fin de chantier : - un dossier technique complet, nomenclatures, procès-verbaux d'essais, notices d'utilisations. - les plans de recollement. - une notice d'entretien des matériels installés. - les clauses de garantie des matériels utilisés. - le mode opératoire des installations. - les documents COPREC. L’entreprise se reportera au CCAP pour connaître le nombre d’exemplaires à fournir.



1.11 COORDINATION Un plan d'implantation des matériels mis en œuvre par le présent lot devra être soumis à l’Architecte, pour approbation, avant tous travaux. L'entreprise devra se coordonner avec les autres lots, pour les implantations des émetteurs de chaleur, de WC, lavabo, etc..... Avant travaux et avant commande des matériaux et appareils, toute coordination sera réalisée avec les autres corps d'état utilisant l'énergie électrique, pour connaître les valeurs exactes de leurs besoins, en particulier : matériel de cuisine, chauffage, ventilation, etc. . . Toutes les puissances indiquées dans le C.C.T.P. sont données à titre indicatif. L’entreprise devra se reporter aux CCTP et aux plans des différents lots afin de connaître leurs besoins exacts.

1.12 LIMITES DES PRESTATIONS 1.12.1 TRAVAUX INCLUS AU PRESENT LOT

- la neutralisation des réseaux électriques courants forts et faibles avant les travaux dans les locaux concernés.

- la dépose, l’enlèvement des matériels électriques ne servant plus. - les percements, saignées, encastrements. - les calfeutrements des divers passages des canalisations et chemins de câbles à travers les maçonneries, faux plafonds, etc...

- protections et alimentations des matériels de l’office. - protections et alimentations des matériels du lot ventilation plomberie.

1.12.2 TRAVAUX EXCLUS - les branchements généraux de chantier et les relations avec les concessionnaires. - les raccordements des câbles sur les matériels de chauffage, ventilation, plomberie. - Le détalonnage des portes des sanitaires de hauteur suffisante pour que le signal d’alarme lumineux soit visible dans les sanitaires individuels.

1.13 NETTOYAGE DE CHANTIER Les locaux seront livrés en parfait état de propreté. Tous les déchets, gravois, emballages, etc... devront être enlevés au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Tous les appareils devront être recouverts de leur protection originelle, tous les matériaux bruts devront avoir reçu une peinture de protection et de finition, à l'exclusion des matériaux en plastique.

1.14 ESSAIS L'entreprise devra livrer une installation achevée, en parfait état de fonctionnement. Avant la réception, l'installation sera contrôlée dans toute son étendue. L'entreprise procédera aux essais et mesures suivants : Contrôle des appareils de protection.

Ø Contrôle des puissances. Ø Contrôle de l'échauffement des câbles.



Ø Contrôle et essais de toutes les installations courants faibles. Ø Contrôle et essais de chaque actionneur d'alarme incendie. Ø Mesure de la résistance de terre. Ø Mesure de l'isolement des circuits. Ø Mesure des tensions en charge et contrôle des chutes de tension.

Tous ces contrôles seront conformes et consignés sur les procès-verbaux d'essais " COPREC". Le programme des essais et contrôles sera communiqué au contrôleur technique. Les frais nécessités par ces essais seront à la charge de l'entreprise qui devra mettre à disposition le personnel compétent et les appareils de mesure nécessaires pour cela.

1.15 RECEPTION La réception aura lieu après achèvement de tous les corps d'états. La réception comporte la remise des documents demandés dans le chapitre " pièces à fournir" ainsi qu'une vérification de conformité avec le programme et l'examen de l'installation, suivant les essais décrits au paragraphe précèdent, en présence du Maître d'Ouvrage (ou de son représentant), de l'entrepreneur et du Bureau d’Etudes. Si les essais donnent satisfaction, la réception des travaux pourra être prononcée définitivement, sur présentation du rapport du bureau de contrôle " sans réserve ", sinon elle sera reportée tant que l'entreprise n'aura pas fait les travaux ou retouches nécessaires pour cela.



2. GENERALITES TECHNIQUES 2.1 CANALISATIONS ET CABLES

Des chemins de câbles courants forts et courants faibles seront posés dans les faux plafonds. Ils seront de type fil d’acier soudé, fixés solidement aux éléments de construction dimensionnés de manière à recevoir l’ensemble des câbles avec une réserve initiale de 30%. Lorsque les cheminements sont inaccessibles, la réserve disponible devra être portée à 50%. Les cheminements courants forts et courants faibles seront espacés de 40cm. Les câbles CR1 ne chemineront pas avec les autres types de câbles. Les câbles et les conducteurs terminaux seront passés dans des gaines ICTA fixées en sous face des planchers (dans les locaux pourvus de faux plafonds). Les descentes seront réalisées en encastré. Dans les traversées de parois les câbles passeront sous tubes IRL ou sous gaines ICTA. Les tubes ou conduits noyés dans le béton, ou traversant les murs et planchers devront répondre obligatoirement aux normes et publications U S E. Le vide entre les câbles et le fourreau sera soigneusement bourré d'un matériau élastique et étanche, empêchant la transmission du bruit d'un local à l'autre. Dans les parois coupe-feu, le mastic sera remplacé par un produit incombustible agréé par les Organismes Officiels. Dans le cas de passage de canalisation au travers d'un joint de dilatation, on devra prévoir des fourreaux distincts de part et d'autre du joint avec un vide au-dessus des canalisations, suffisant pour compenser les tassements différentiels du bâtiment. Les percements de murs <100mm (à la verticale comme à l'horizontale), les saignées et tranchées nécessaires aux passages des câbles, seront entièrement réalisés par le présent lot. Le degré coupe-feu des parois traversées sera restitué, après passage des câbles. Aucune canalisation ne devra traverser les locaux classés " à risque ", sauf les circuits propres à chaque local. Les câbles seront de la série U1000 RO2V, passés obligatoirement sous conduits plastiques. Les fils de la série HO7VU seront proscrits. Tous les câbles seront repérés à chaque extrémité par un système d'étiquettes gravées de façon indélébile. Les fourreaux en attente seront repérés de la même façon. Aucune connexion ne sera réalisée dans les faux plafonds ayants une contrainte de résistance au feu. Les boites de connexion seront fixées sur les rebords des chemins de câbles lorsque les faux plafonds sont démontables, ou elles seront encastrées dans les cloisons, celles-ci seront placées le plus judicieusement possible. La chute de tension dans les câbles depuis le point de livraison du concessionnaire n'excédera pas 3% pour l’éclairage et 5% pour les prises, en aucun cas les sections seront inférieures à : - 1,5mm² pour les circuits d'éclairages, - 2,5mm² pour les circuits de prises 10 / 16 A.



2.2 APPAREILLAGE

Le matériel mis en œuvre devra présenter toutes les qualités requises pour l'usage auquel il

est destiné. Il sera de type : Ø Etanche IP55 de couleur blanche, posé en encastré, dans l’office. Ø Décoratif de couleur blanche au format 45x45, posé en encastré, dans les autres locaux.

Tous les appareillages dans les locaux créés seront posés en encastré, les fixations des mécanismes seront de type à vis. Dans tous les locaux les interrupteurs, boutons poussoirs et autres systèmes de commandes seront à 1m20 du sol fini. Les prises seront toutes à éclipses, elles seront posées à 0m40 du sol fini dans les locaux réservés au personnel et 1m20 dans les locaux accessibles aux enfants. Quand plusieurs appareillages sont placés au même endroit, ils devront être encastrés au moyen d’un boîtier multimodule comme dans l’exemple ci-dessous (ceci est valable également dans les murs en béton avec les boîtiers adéquats) : Dans les locaux borgnes, les organes de commandes seront à voyants. Dans les locaux humides, aucun appareillage ne sera installé dans les volumes 0, de même que dans les volumes 1 et 2 mis à part les interrupteurs des installations alimentées en TBTS (<12V~). Dans le volume 3, ils seront protégés par un DDR 30mA. Il y aura 8 prises 2P+T, au maximum par circuit de protection bipolaire.

2.3 ECLAIRAGE Un calcul de l'éclairement devra être effectué avant les travaux et soumis à l'approbation du bureau d'études. Pour mémoire, les niveaux suivants devront être respectés :

- 150 lux : Circulations. - 200 lux : Sanitaires. - 500 lux : Office.

Chaque point lumineux devra être alimenté depuis une boite de répartition, en aucun cas les " repiquages " d'appareil à appareil ne seront acceptés, sauf si ces derniers sont pourvus de connecteurs assurant la continuité d'alimentation des autres appareils en cas de défaillance d'un luminaire du circuit.



Il y aura 8 points lumineux, au maximum, par phase. Les luminaires seront raccordés au circuit de terre, fixés par chaînettes ou tiges filetées aux structures de construction. Les luminaires posés en applique seront fixés de façon à ce que le bas du luminaire soit à une hauteur de 2m25 minimum, suivant la NF C 15 100. Les luminaires seront équipés de ballasts électroniques et de tubes à haut rendement. Dans les locaux humides, aucun luminaire ne sera installé dans les volumes 0 et 1 (sauf les appareils alimentés en TBTS <12V~), dans le volume 2 ils seront de classe II et protégés par un DDR 30mA. Les luminaires des locaux recevant du public seront répartis sur deux circuits distincts protégés séparément contre les surintensités et les contacts indirects, les luminaires des locaux ne recevant pas du public seront protégés par un différentiel distinct. Tous les appareils d'éclairages devront répondre aux réglementations, essai au fil incandescent 850° dans les circulations et à 750° dans les autres locaux recevant du public. L’éclairage des circulations et des sanitaires sera commandé par des détecteurs de présence, encastrés dans les faux plafonds ou posés en applique, avec cellule de luminosité. La présence d'une personne dans la zone concernée allume cette dernière, si l’apport de lumiere naturelle n’est pas suffisant. L'extinction se fait après temporisation (20 minutes minimum), si personne n'est présent.

2.4 CARACTERISTIQUES DES LUMINAIRES v type 1 : Hublots 2x26W type Thym de chez Epsilon ou équivalent, avec les

caractéristiques suivantes : - Corps en aluminium anthracite - Diffuseur en verre - Classe I - 2 Lampes fluorescente 26W 4000K - Degré de protection IP65 / IK07 - Essai au fil incandescent 850°C

v type 2 : Plafonniers fluorescents étanches 2x58W type Beluga de chez Epsilon ou équivalent avec les caractéristiques suivantes :

- Vasque claire prisme intérieur en polycarbonate - Ballast électronique - Tubes fluorescents 58W Ø26 BRL 84, 3350lm - Classe I - Degré de protection IP 65 / IK08 - Essai au fil incandescent 850°C

v type 3 : Luminaires encastrés rond 2x26W type Cruz de chez Thorn ou équivalent

ayant les caractéristiques suivantes : - Dimensions : Ø205 hauteur 148mm - Ballast électronique



- Corps en aluminium injecté sablé - Collerette en aluminium injecté - Réflecteur en aluminium anodisé HR - Installation sous laine de verre autorisée - 2 Lampes fluocompactes 26W BRL 84 - Classe I - Essai au fil incandescent 850°C - Degré de protection IP 20 IK03 - Rendement 0,59C

v type 4 : Appliques 1x14W type Cimi de chez Thorn ou équivalent avec les

caractéristiques suivantes : - Corps en aluminium extrudé peint en blanc - Diffuseur opale polycarbonate - Allumage automatique par détection de présence - Tube fluorescent 14W blanc brillant 840, 1200lm - Classe I - Degré de protection IP44

2.5 LOCAUX A RISQUES Aucun câble des circuits autres que ceux propres au local, ne devront traverser ou transiter par les locaux à risques. Tous les matériaux mis en œuvre dans ces locaux seront étanches avec un indice IP 44 minimum.



3. DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 3.1 INSTALLATION DE CHANTIER

Les équipements de chantiers comprendront la mise à disposition des équipements suivants pour la durée du chantier : - le raccordement électrique provisoire de chantier, depuis le tableau général de chantier fourni par le lot G.O. - les coffrets prises de courants chantiers conformes à la réglementation des travailleurs. - la fourniture et la pose d’un éclairage provisoire dans l’ensemble du chantier. Les prestations de raccordements de chantiers devront être conformes aux exigences et réglementations S.P.S. L’entreprise d’électricité proposera au coordonnateur SPS un plan de position des armoires de distribution électrique ainsi que le réseau d'alimentation de celles-ci, prévoir 1 armoire comprenant : - 4 prises 220V 2P+T 10/16A. - 1 prise 380V 3P+N+T 20A (si besoin). - 1 protection différentielle 30mA pour les prises. - 1 protection différentielle 30mA pour l'éclairage. - 1 coupure générale « coup de poing » sur la porte. Le replis des installations un fois le chantier terminé.

3.2 DEPOSE L’entreprise devra isoler de tout courant électrique l’ensemble des locaux concernés par les travaux (démolition de cloisons, déplacement de portes, etc...) dans les locaux concernés par le projet. L’entreprise se reportera aux plans afin de constater l’emprise des démolitions. L’évacuation des matériels non réutilisés sera à la charge du présent lot. Les câbles ne servant plus seront déposés et enlevés du tenant à l’aboutissant. L’arrivée France télécom sera dévoyée dans les faux plafonds. Les blocs de secours dans la grande salle sur les cloisons démolies seront déposés et reposés à l’emplacement des nouvelles portes. Les plafonniers existants situés dans le hall seront déposés et reposés à 90° afin de créer les nouvelles cloisons.

3.3 CIRCUIT DE TERRE Le régime de neutre est du type TT. La prise de terre est existante. Toutes les masses susceptibles d'être mises accidentellement sous tension seront reliées au conducteur de terre principal existant :

Ø Les masses métalliques de l'installation. Ø Les canalisations métalliques de l'ensemble seront mises à la terre au plus près des

compteurs.



Ø Les huisseries métalliques. Ø Tous les luminaires et points lumineux seront raccordés à la terre. Ø Toutes les prises de courant. Ø Les gaines de ventilations. Ø Les conduits métalliques : chemins de câbles, conduits MRB, etc...

Les liaisons équipotentielles seront exécutées dans le cadre du présent lot et concerneront toutes les installations, notamment tous les éléments sanitaires, douches, etc... La section des conducteurs de terre sera calculée conformément à la norme NF C15-100 chapitre 543 et sera de même nature que les conducteurs actifs. Les sections minimales sont :

Ø Section égale à 16mm² pour les conducteurs actifs jusqu'à 35mm². Ø Section égale à la moitié de celles des conducteurs actifs pour les sections

supérieures à 35mm². Ces valeurs ne sont valables que dans le cas de tensions limites de contact (UL) correctes.

3.4 ORIGINE DE L’INSTALLATION L’origine de l’installation sera l’armoire électrique TGBT existante dans le local près de la scène. Depuis cette armoire l’entreprise devra l’alimentation en câble RO2V d’un coffret divisionnaire. Le câble sera passé provisoirement en aérien dans la grande salle. Il sera dimensionné avec suffisamment de longueur pour être passé dans les faux plafonds de la grande salle sans avoir à rallonger le câble lors des travaux de la phase 3. Un coffret divisionnaire sera installé dans de placard près de l’office. Il sera constitué d’un coffret en tôle acier, IP 40 IK08, conforme aux normes NF EN 60439-1 et CEI 439-1 finis par des plastrons évitant les contacts directs lorsque la porte est ouverte. Ce coffret à porte fermant à clé, comprendra au minimum : - l’interrupteur général. - un jeu de barres. - disjoncteurs différentiels 30mA pour les circuits d'éclairage (locaux recevant du public : restaurant). - disjoncteurs différentiels 30mA pour les circuits d'éclairage. - disjoncteurs différentiels 30mA pour les circuits prises de courant. - des disjoncteurs unipolaire + neutre pour l'éclairage et les prises. - des disjoncteurs modulaires divisionnaires avec différentiels appropriés, suivant les normes, pour les lots techniques à alimenter. - disjoncteurs généraux différentiels pour les matériels de l’office (suivant tableau) - télérupteurs pour les locaux de plus de 2 entrées. - une télécommande de mise au repos des blocs de secours. - un ensemble de bornes, repérées, installées sur rails. - les câbles et fils arriveront aux borniers, ils seront parfaitement repérés. Le matériel sera classé par fonctions : éclairage, p c, force motrice.



Les équipements dans l’office, prises et force seront regroupés sous un ou plusieurs disjoncteurs généraux différentiels 30mA pilotés par un arrêt d’urgence type coup de poing pour couper l’ensemble de la force sauf les éclairages, le froid. Les matériels de froid (chambres froides, vitrines réfrigérées, etc...) seront regroupés sous des disjoncteurs différentiels 30mA non asservis au coup de poing. Les appareils installés seront de type modulaire. Aucun porte-fusible ne sera accepté. Tous les circuits protégés devront être clairement repérés par étiquettes dilophanes gravées fixées au-dessus de chaque appareil, le principe et les textes devront être approuvés par le Maître d'Œuvre. La sélectivité sera totale, ampèremètrique et chronométrique. Les conducteurs de terre seront raccordés sur une barre de cuivre à raison d'un fil par connexion.

3.5 DISTRIBUTION DES LOCAUX OFFICE Plafonniers type 2. Interrupteurs va et vient. Prises 220 Volts 2p+t. Alimentations techniques en attente sur sorties de câbles, prises, boites de dérivation, suivant tableau des alimentations techniques. Un bouton poussoir porte étiquette type 41647 de chez Legrand ou équivalent sera installé à la porte à l’extérieur. Il sera associé à un carillon de forte puissance type 41416 de chez Legrand ou équivalent installé dans l’office. Le transformateur 220 / 24V sera installé dans le coffret divisionnaire. SANITAIRES Luminaires type 3. Appliques type 4 au-dessus des lavabos. Allumage sur détecteurs de présence suivant §2.3. Prises 220 Volts 2p+t. EXTÉRIEURS Mise en place d’une prise de courant tri+n+t 32A étanche à l’entrée côté office. Cette prise sera alimentée individuellement depuis le coffret divisionnaire par un disjoncteur 4x32A-30mA. Mise en place d’une prise de courant 2p+t 10/16A étanche à l’entrée côté office. Cette prise sera alimentée individuellement depuis le coffret divisionnaire par un disjoncteur 16A-30mA. Les travaux d’isolation des façades seront réalisés en phase 3, l’entreprise du présent lot devra prévoir les câbles d’alimentation des hublots (hors lots) qui seront posés en phase 3.

Il y aura : un luminaire a l’entrée côté office



3.6 ECLAIRAGE DE SECOURS Cette installation répondra aux dispositions édictées par le règlement concernant la prévention contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. L'installation sera composée de : - un éclairage d’évacuation constitué par des blocs autonomes 45 Lumens. Ces blocs seront placés à chaque issue, aux changements de directions, une distance de 15m d'espacement maximum entre deux blocs sera imposée. La signalétique apposée sur les blocs de balisage sera assurée par des étiquettes à pictogrammes correspondants aux normes NF X 08-003 et CEE 92-58. - un éclairage de balisage constitué par des blocs autonomes 360 Lumens étanches fixés sur les paliers des escaliers extérieurs. (l’entreprise prévoira uniquement les câbles en attente) La télécommande de mise à l’état repos des blocs sera reprise depuis l’existante dans l’armoire « cuisine ».

3.7 ALIMENTATIONS TECHNIQUES L'entreprise devra les protections et les alimentations sous fourreaux des matériels de tous les corps d’état. 1) alimentation et protection du four de remise en température, le câble sera du type RO2V tri+n+t 16kW, laissé en attente à 0m40 du sol sur une sortie de câble. 2) alimentation et protection de l’étuve, le câble sera du type RO2V mono+Pe 2,4kW, laissé en attente à 0m40 du sol sur une prise de courant 2p+t 10/16A. 3) alimentation et protection de la chambre froide, le câble sera du type RO2V mono+Pe 1kW, laissé en attente au plafond avec 2ml de mou. 4) alimentation et protection du lave verre côté bar, le câble sera du type RO2V mono+Pe, 3,45kW laissé en attente à 0m40 du sol sur une prise de courant 2p+t 20A. 5) alimentations et protections des réfrigérateurs côté bar, les câbles seront du type RO2V mono+Pe 0,5kW, laissés en attente à 0m40 du sol sur prises de courant 2p+t 10/16A. 6) renvoi du contact d’alarme laissée en attente près de la chambre froide sur la centrale d’alarme technique existante dans l’armoire cuisine. 7) alimentation et la protection de l’éclairage de la hotte d’extraction, le câble sera du type U1000 RO2V, laissé en attente à proximité. L’allumage de la hotte sera repris sur le même circuit d’éclairage que le local.

8) alimentation et la protection de la ventilation des sanitaires. Le câble sera du type CR1 ph+n+t, depuis le TGBT laissé en attente à proximité du caisson dans les combles.



9) alimentation et la protection du système de traitement d’eau dans le dépôt n° 8 en sous sol, par câble U1000 RO2V depuis le TGBT existant Avant exécution, lors de la préparation du chantier, l’entreprise demandera impérativement confirmation, aux entreprises adjudicataires des autres lots, l’ensemble des types d’alimentations, de raccordement, de puissance et les emplacements exacts des attentes énoncées ci-dessus.

3.8 ALARME INCENDIE La centrale d’alarme incendie est existante au droit de l’escalier vers la salle principale et est constituée par un Equipement d’Alarme de type 4. L’entreprise devra déplacer et ajouter des déclencheurs manuels suivant le nouvel aménagement des locaux. Les avertisseurs sonores seront déposés et réinstallés suivant le nouvel aménagement des locaux. Des avertisseurs lumineux seront installés dans les sanitaires et vestiaires. Les avertisseurs lumineux seront équipés d’une étiquette gravée sur fond rouge fixée solidement et portant la

mention « alarme incendie ». L'ensemble du câblage sera réalisé conformément aux spécifications de la règle C 15-100, de la norme NF S 61-932, des articles EL, EC de l’arrêté du 19 novembre 2001, et CO31 de l'arrêté du 2 Février 1993 concernant le marquage. Les câbles ou conducteurs constituants des boucles ou zones différentes peuvent être groupés dans un même conduit réservé à ce seul usage. Deux catégories de câbles, conformes à la norme NF C 32-070, peuvent être utilisées : - catégorie C2 (non propagateur de la flamme), - catégorie CR1 (résistant au feu) ; les jonctions, dérivations et leur enveloppes devant respecter les spécifications de la norme NF C 20-455 notamment un temps d'extinction après retrait de la source d'inflammation inférieur à 5 secondes. Les liaisons entre les éléments constituant le système de détection incendie (détecteurs, déclencheurs tableau de signalisation) seront assurées par un câble 2 conducteurs de 0.9 mm de diamètre sous écran de catégorie C2, les bus de détection auront une longueur maximale de 1000ml. Les liaisons entre éléments constituant le système de mise en sécurité incendie seront assurées par des câbles répondant aux exigences suivantes : 1) la section des conducteurs et la longueur maximale de la boucle ou de la ligne seront telles

que la chute de tension aux bornes des appareils alimentés reste inférieure aux limites imposées par le constructeur des appareils, en régime de consommation maximum.

2) les câbles utilisés seront de :



- Catégorie C2 (non propagateur de la flamme) genre SYT 1, H07 RNF, A05 VVU, U1000 RO2V, etc... pour ceux constituant des lignes ou portions de lignes répondant à un des critères suivants :

- passage en cheminement technique protégé (gaine, caniveau ou vide coupe-feu), - câblage de dispositifs actionnés de sécurité commandés par manque de tension, - dès pénétration dans la zone mise en sécurité par les dispositifs actionnés de sécurité commandés - contrôlés par la ligne considérée (dispositifs de désenfumage par exemple, et par extension diffuseurs sonores non autonomes).

- Catégorie CR1, genre PYROLION ou équivalent, dans tous les autres cas, notamment en cas de commande par émission de courant.

Toutes sujétions de pose, de complément de matériels et de câblage pour l’installation soit conforme et en parfait état de fonctionnement sont à la charge de l’entreprise.

3.9 TELEPHONE

L’arrivée téléphone existante sera dévoyée dans le faux plafond, elle sera rallongée au moyen d’une boite de dérivation suivant besoins. Les lignes existantes seront conservées. Elles seront isolées, déposées, pendant les travaux et reposées suivant le nouvel aménagement des locaux. Les connecteurs RJ45 seront de même type que le reste de l’appareillage. Tous les raccordements et toutes sujétions pour que l'installation soit en parfait ordre de fonctionnement sont à la charge de l'entreprise.

COMMUNE DE MARBOUÉ11 rue du Docteur Péan

MARBOUÉ 28200

RÉNOVATION DU FOYER JOSEPH RENAULT (Phase 2)11 rue du Docteur Péan

MARBOUÉ 28200

LOT ÉLECTRICITÉ

PHASE PRO

D.P.G.F.

7 mai 2013

Agence J.P. ESNAULT

Maître d'œuvre Bureau d'Etudes Techniques

SELARL D'ARCHITECTURE B.E.T. P.S.L. ELECTRICITE

49, rue GAMBETTA – BP 80218 1, Allée des Atlantes28203 CHATEAUDUN CEDEX 28000 CHARTRES

Tel : 02 37 45 36 04 - Fax : 02 37 45 96 52 Tel : 02 37 30 06 94 – Fax : 02 37 30 10 51

RENOVATION DU FOYER JOSEPH RENAULT (Phase 2)

28200 MARBOUE

LOT ELECTRICITE

Désignation Marque Référence Qte Prix unitaire Prix total

3.1 Installation de chantier

Mise à disposition de

l'installation de chantier " suivant P G C et CCTP "

Frais d'hygiène et de sécurité " suivant P G C "

total 3.1 :

3.2 Dépose

Isolation des installations électriques

Dépose des installations existantes

Evacuation des déchets et gravois

total 3.2 :

3.3 Circuit de terre

Liaisons équipotentielles des masses

Câblage ( fourreaux , fileries et accessoires )

total 3.3 :

3.4 Origine de l'installation

Alimentation armoire cuisine

Modifications armoire TGBT

Armoire cuisine

Pose et raccordements

Arrêt d'urgence "FM"


total 3.4 :

3.5 Distribution des locaux

Chemins câbles courants forts

Chemins câbles courants faibles

sous total :Office traiteurPlafonniers type 2

Interrupteurs va et vient

Prises 2 pôles + t

Arrêt d'urgence FM


sous total :DégagementLuminaires type 3

Allumage sur détecteurs de présence

Prises 220 Volts 2p+t


sous total :Sanitaires H / FLuminaires type 3

Appliques type 4



28200 MARBOUE

LOT ELECTRICITE


Allumage sur détecteurs de présence

Prises 2 pôles + t


sous total :HallPrises 220 Volts 2p+t


sous total :BarPrises 220 Volts 2p+t


sous total :ExtérieursCâbles d'alimentations des futurs

luminaires depuis le TGBT

Prise 3p+n+t 32A étanche

Prises 220 Volts 2p+t


sous total :

total 3.5 :

3.6 Eclairage de secours

Blocs autonomes 45 Lumens étanches

Câble en attente pour blocs étanches sur paliers

Télécommande BAES depuis l'existante


total 3.6 :

3.7 Alimentations techniques

Lot cuisineAlimentations des éléments du lot cuisine ci-dessous, suivant CCTP et

plans du lot cuisine :

Four de remise en température

Etuve

Chambre froide éclariage + groupe froid)

Lavez vaisselle

Réfrigérateurs

Renvoi alarme chambre froide

Prises 2 pôles + t

Prises 400 Volts 3p+n+t

Boîtes de dérivation en attente


sous total :



28200 MARBOUE

LOT ELECTRICITE


Lot chauffage-ventilation-plomberieAlimentations des éléments du lot ci-dessous, suivant CCTP et

plans du lot :

Alimentation et la protection de la hotte

d’extraction cuisson

Alimentation et la protection de l’éclairage

de la hotte d’extractionAlimentation et la protection de la

ventilation des sanitaires.

Alimentation et la protection du

traitement d'eau depuis le TGBT existant.


sous total :

total 3.7 :

3.8 Alarme incendie

Déplacement des déclencheurs manuels

Déclencheurs manuels neufs

Déplacement des avertisseurs sonores

Avertisseurs sonores neufs

Avertisseurs lumineux

Essais, mise en service


total 3.8 :

3.9 Téléphone

Connecteurs RJ45

Câbles 4 paires 6/10

Raccordement sur l'existant


total 3.9 :



28200 MARBOUE

LOT ELECTRICITE

RECAPITULATIF

3.1 Installation de chantier

3.2 Dépose

3.3 Circuit de terre

3.4 Origine de l'installation

3.5 Distribution des locaux

3.6 Eclairage de secours

3.7 Alimentations techniques

3.8 Alarme incendie

3.9 Téléphone

MONTANT TOTAL HORS TAXES :

MONTANT T . V . A . 19,6 % :

MONTANT TOTAL TOUTES TAXES :


DEPARTEMENT D’EURE ET LOIR

COMMUNE DE MARBOUE 11 Rue du DOCTEUR PEAN

28200 MARBOUE

RENOVATION DU FOYER JOSEPH RENAULT 11 Rue du DOCTEUR PEAN

28200 MARBOUE

PHASE PROJET – AVRIL 2013

2ème

TRANCHE

C.C.T.P. ( Cahier des Clauses Techniques Particulières )

LOT CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE SANITAIRE

Maître d'Œuvre Bureau d'Etudes ThermiquesJean-Pierre ESNAULT

Architecte DPLG 49, rue GAMBETTA – BP 218

28203 CHATEAUDUN Tel : 02 37 45 36 04

Fax : 02 37 45 96 52 e-mail : [email protected]

BET SAISON PARAGOT

1, Allée des Atlantes 28000 CHARTRES Tel : 02 37 88 02 80 Fax : 02 37 88 20 89

e-mail : [email protected]

PRO – RENOVATION DU FOYER JOSEPH RENAULT à MARBOUE – 2ème TRANCHE Lot – CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE SANITAIRE

Phase DCE Page 2/41

SOMMAIRE

1 PRESCRIPTIONS GENERALES : .................................................................................................. 4

1.1 PRESENTATION DU PROJET : ............................................................................................... 4

1.2 CLASSEMENT DU BATIMENT : .............................................................................................. 4

1.3 CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE : ....................................................................... 4

1.4 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ADJUDICATAIRE : .......................................................... 4

1.5 NOTIONS D’EQUIVALENCES : ............................................................................................... 5

1.6 EXIGIBILITES DE CONFORMITE : .......................................................................................... 6

1.7 ESSAIS – RECEPTIONS ET GARANTIES : ............................................................................ 6

1.8 CONTROLEUR SPS : ............................................................................................................... 8

1.9 CONTROLEUR TECHNIQUE : ................................................................................................. 8

1.10 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE : ................................................................................... 9

1.10.1 ASSURANCES – QUALIFICATIONS : ............................................................................................ 91.10.2 INTERVENTION SUR LE SITE : ..................................................................................................... 91.10.3 DOSSIER D’OUVRAGES EXECUTES : .......................................................................................... 9

1.11 DOSSIER D’OUVRAGES EXECUTES : (D.O.E) .................................................................. 9

1.11.1 NETTOYAGE DU CHANTIER : ..................................................................................................... 121.12 COMPTE PRORATA : ......................................................................................................... 12

1.13 DELAIS D’INTERVENTION : .............................................................................................. 12

1.14 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE : ................................................................. 12

1.14.1 HYGIENE & SECURITE : .............................................................................................................. 121.14.2 TIERS : .......................................................................................................................................... 13

1.15 PERMIS FEU :..................................................................................................................... 13

1.16 TRAVAUX DANS SITE OCCUPE ....................................................................................... 13

1.17 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES : ............................................................................... 13

1.17.1 DOSSIER D’INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L’OUVRAGE : ........................................... 131.18 ETUDES ET PRESTATIONS TECHNIQUES : ................................................................... 13

1.18.1 ETUDES TECHNIQUES : .............................................................................................................. 131.18.2 ETUDES DE SYNTHESE : ............................................................................................................ 13

1.19 PERCEMENTS, SCELLEMENTS, RACCORDS : .............................................................. 14

1.20 SCHEMA DE PRINCIPE EN CHAUFFERIE : ..................................................................... 14

2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES : ............................................................................................... 15

2.1 TEXTES REGLEMENTAIRES – NORMES en matière de CHAUFFAGE : .......................... 15

2.1.1 DU POINT DE VUE ELECTRIQUE : ............................................................................................. 152.1.2 DU POINT DE VUE THERMIQUE : ............................................................................................... 15

2.2 BASES DE CALCULS CHAUFFAGE : ................................................................................... 16

2.2.1 SITE SELECTIONNE : .................................................................................................................. 162.2.2 TEMPERATURE A PRENDRE EN COMPTE : .............................................................................. 162.2.3 CARACTERISTIQUES THERMIQUES DU BATIMENT : .............................................................. 162.2.4 DEPERDITIONS : .......................................................................................................................... 172.2.5 SELECTION DES CORPS DE CHAUFFE ET DE LA PRODUCTION DE CHALEUR : ................. 172.2.6 DETERMINATION DES CANALISATIONS DE CHAUFFAGE : .................................................... 172.2.7 PERTES DE CHARGES HYDRAULIQUES :................................................................................. 17

2.3 TEXTES REGLEMENTAIRES – NORMES en matière de VENTILATION : .......................... 18

2.3.1 DU POINT DE VUE ELECTRIQUE : ............................................................................................. 182.3.2 DU POINT DE VUE DE LA VENTILATION :.................................................................................. 18

2.4 BASES DE CALCULS DE VENTILATION : ............................................................................ 19

2.4.1 DEBITS D’AIR A PRENDRE EN COMPTE : ................................................................................. 19


Phase DCE Page 3/41

2.4.2 PRESSIONS : ................................................................................................................................ 192.4.3 VITESSE DE L’AIR : ...................................................................................................................... 192.4.4 DIFFUSION : ................................................................................................................................. 192.4.5 NIVEAUX SONORES : .................................................................................................................. 19

2.5 TEXTES REGLEMENTAIRES – NORMES de PLOMBERIE : ............................................... 19

2.5.1 DU POINT DE VUE ELECTRIQUE : ............................................................................................. 192.5.2 DU POINT DE VUE DE LA PLOMBERIE : .................................................................................... 20

2.6 BASES DE CALCULS PLOMBERIE : .................................................................................... 20

2.6.1 METHODE DE CALCUL – DIAMETRES DE RACCORDEMENT : ............................................... 202.7 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES : ................................................................ 21

2.7.1 EMPLOI DES TUBES : .................................................................................................................. 212.7.2 LIAISONS EQUIPOTENTIELLES : ................................................................................................ 212.7.3 FOURREAUX : .............................................................................................................................. 222.7.4 REPERAGE ET ETIQUETAGE DES INSTALLATIONS : .............................................................. 222.7.5 QUALITE ET POSE DES APPAREILS SANITAIRES & ROBINETTERIES : ................................ 222.7.6 GAINES DE VENTILATION : ......................................................................................................... 23

3 LIMITES DES PRESTATIONS : .................................................................................................... 25

3.1 TRAVAUX INCLUS : ............................................................................................................... 25

3.2 TRAVAUX EXCLUS : .............................................................................................................. 25

4 TRAVAUX DE CHAUFFAGE: ....................................................................................................... 27

4.1 TRAVAUX DE DEPOSE : ....................................................................................................... 27

4.2 TRAVAUX DANS LA CHAUFFERIE :..................................................................................... 27

4.3 EQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE STATIQUE DANS LE BATIMENT : ................................ 30

5 TRAVAUX DE VENTILATION ....................................................................................................... 33


5.2 VMC SANITAIRES : ................................................................................................................ 33

5.3 VENTILATION CUISINE : ....................................................................................................... 35

6 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES : ................................................................................ 35


6.2 APPAREILS SANITAIRES ET EQUIPEMENTS DIVERS : .................................................... 35

6.3 ATTENTES EC – EF OFFICE TRAITEUR : ........................................................................... 38

6.4 TRAITEMENT D’EAU : ........................................................................................................... 38

6.5 DISTRIBUTIONS EAU CHAUDE - EAU FROIDE : ................................................................ 40

6.6 ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES : ................................................................................ 40

6.7 EVACUATIONS EU – EV & VP : ............................................................................................ 40

6.8 EVACUATIONS EP :............................................................................................................... 41

6.9 MISE EN EAU : ....................................................................................................................... 41


Phase DCE Page 4/41

1 PRESCRIPTIONS GENERALES :

1.1 PRESENTATION DU PROJET :

Le présent document a pour objet de définir les travaux de CHAUFFAGE, de VENTILATION et de PLOMBERIE SANITAIRES à réaliser dans le cadre de la rénovation du FOYER JOSEPH RENAULT à MARBOUE (28) ‘’2ème

TRANCHE’’.

1.2 CLASSEMENT DU BATIMENT :

Suivant la notice de sécurité définie par le maître d’œuvre, le classement des bâtiments est la suivante :

Etablissement recevant du Public de 3ème catégorie de type L et N.

1.3 CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE :

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a été étudié par le Bureau d’études thermiques :

S.A.R.L. SAISON P. – F. PARAGOT

Parc des Propylées – 1, allée des Atlantes 28000 – CHARTRES TEL : 02 37 88 02 80 FAX : 02 37 88 02 89

Email : [email protected]

Chaque dossier comporte :

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières ( C.C.T.P.). Un plan « Guide » des travaux. Un cadre de Bordereau de prix sans quantités.

REMARQUE : Les plans d’exécution des travaux, de synthèse, de réservations, les plans de récolement ainsi que l’ensemble des notes de calculs des installations seront à la charge de l’entreprise adjudicataire du présent lot, à remettre au maître d’œuvre, au Bureau d’Etudes Thermiques et au bureau de contrôle pour approbation.

La remise des prix sera IMPERATIVEMENT complétée par un bordereau quantitatif détaillé afin que l’appréciation équitable des diverses offres puisse s’opérer sur des bases comparables.

Le maître d’ouvrage ne s’engage pas à choisir le projet le moins onéreux et bien que le coût influe sur sa décision, il se réserve le droit de tenir compte de la valeur technique des dossiers présentés.

Les concurrents évincés n’auront ni recours, ni indemnités et tous les documents remis resteront la propriété du maître d’ouvrage.

Nota important :

Pour chaque catégorie d’ouvrages, il sera mentionné la quantité, le prix unitaire et le prix global. De préférence, le chiffrage des ouvrages sera effectué en suivant la nomenclature du C.C.T.P.

1.4 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ADJUDICATAIRE :

L’entrepreneur au titre du présent lot est réputé avoir pris connaissance de l’ensemble des fascicules constituant le présent projet et notamment le devis descriptif global de l’opération, le cahier des Clauses Administratives Particulières ( C.C.A.P ), le planning général d’intervention, le phasage des travaux ainsi que l’ensemble des plans de coupes et détails fournis par le cabinet d’architecture Jean Pierre ESNAULT (49 rue Gambetta BP 80218 – 28203 CHATEAUDUN Cedex) ainsi que des clauses techniques et prescriptions communes relatives à tous les corps d’état (CCTP TCE ).


Phase DCE Page 5/41

Il devra se mettre en rapport avec les titulaires des différents lots dans les délais impartis au planning d’intervention pour toutes dispositions nécessaires, quant aux cotes d’implantation, réservations, scellements et travaux de coordination divers.

Il devra en cas d’insuffisance de précisions, en référer en temps utile au maître d’œuvre qui donnera toutes indications complémentaires nécessaires.

Il devra consulter l’ensemble des plans et graphiques remis par l’architecte et le bureau d’études thermiques.

Il devra prendre contact avec les divers organismes prestataires extérieurs, afin de leur communiquer ses besoins ou pour obtenir tout renseignement utile a la réalisation de ses ouvrages.

Pièces complémentaires à fournir par le titulaire du présent lot :

A la signature des marchés, le titulaire du présent lot aura à sa charge la remise des documents suivants :

• Les plans d’exécution et de détails des travaux à réaliser, à remettre au MAITRE D’ŒUVRE, au bureau d’études thermiques P.SAISON – F.PARAGOT, pour approbation.

• Toutes les notes de calculs des installations à remettre au MAITRE D’ŒUVRE, au bureau d’études thermiques P.SAISON – F.PARAGOT.

• Les emplacements des attentes électriques ainsi que leurs puissances à l’entreprise adjudicataire du lot électricité.

• Les plans de réservation dans les ouvrages maçonnés neufs, à remettre à l’entreprise adjudicataire du lot gros œuvre.

• Les indications nécessaires à tous les autres intervenants. (Menuiserie, VRD, peinture)

En fin de travaux pour la réception de ceux ci :

• Les schémas de l’installation devant permettre d’identifier sans équivoque les matériels installés, • Les plans exacts rectifiés des installations réalisées (Plans d’ouvrages Exécutés) ainsi qu’un jeu de contre-

calques des plans ou CD informatique au format DWG.• Un dossier technique des ouvrages exécutés à fournir au BET Thermique, au maître d’Ouvrage et au Maître

d’œuvre (D.O.E.), • Un dossier d’intervention ultérieure (D.I.U) à fournir au coordonnateur de sécurité.

Sous traitance :

En cas de sous-traitance de tout ou partie des travaux à réaliser, le titulaire devra au préalable obtenir l’agrément du sous-traitant par le Maître d’œuvre et le déclarer auprès du Maître d’Ouvrage.

1.5 NOTIONS D’EQUIVALENCES :

Les entreprises pourront proposer des produits ou matériels dits équivalents (et non similaires).

La notion d’équivalence sera appréciée par le Maître d’Ouvrage selon les critères suivants :

• Performances techniques des produits ou matériels de remplacement proposés, • Fiabilité, • Durabilité • Coût d ‘entretien, • Continuité de fabrication et d’approvisionnement, • Garantie constructeur et assistance technique, • Compatibilité montante entre anciens et nouveaux produits d’un même fabricant, • Importance et précisions des documents techniques (rédigés en langue française).

Procédés faisant l’objet d’avis techniques ou d’A.T.E.X du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (C.S.T.B).

Conformité aux Normes Françaises et Européennes ainsi qu’aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.).

Le maître d’ouvrage pourra en outre prendre en considération : Les avis émis par les publications ou études techniques dont il aurait connaissance, Les impératifs de gestion de son patrimoine, Sa propre expérience de la pathologie du bâtiment.


Phase DCE Page 6/41

En cas de désaccord sur l’équivalence des produits ou matériels, sur les marques, les modèles référencés seront obligatoirement mis en œuvre sans que l’entreprise puisse réclamer un quelconque supplément de prix ou de délais d’exécution.

1.6 EXIGIBILITES DE CONFORMITE :

Pour les marchés, les D.T.U. et Normes applicables sont ceux dont le mois de publication figurant sur le document est antérieur de deux mois à celui de la consultation.

Cela veut dire que les installations sont conformes aux Normes et Règlements en vigueur au jour de la mise en service, mais que les suppléments qui découleront des modifications des textes intervenues à dater de deux mois avant le jour de la consultation ne seront pas à la charge de l’entrepreneur et devront faire l’objet d’un AVENANT au Marché.

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les Règles de l’Art et devront répondre aux Prescriptions Techniques Fonctionnelles comprises dans les Textes Officiels parus à la date de la signature des marchés et notamment :

Décrets 93.1164 du 11/10/1993, 96-420 du 10/05/1996 et 96-28 du 08/01/1998.

1.7 ESSAIS – RECEPTIONS ET GARANTIES :

Le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le BET se réservent le droit de procéder ou de faire procéder à tous les essais nécessaires et de choisir le jour ou se feront ces essais.

Pour les essais, l’entrepreneur sera convoqué. Il pourra néanmoins se faire représenter. S’il n’est pas présent ou représenté, il sera passé outre, sans qu’il puisse élever de réclamation de ce chef.

Pour les essais, l’entrepreneur fournira outre le personnel nécessaire qualifié, tous les appareils de mesures et de contrôles appropriés. En cas de litige ou de défaillance de l’entreprise, il sera procédé aux contrôles par un organisme spécialisé à la charge de l’entreprise.

Tous les essais effectués par l’installateur seront consignés sur des procès verbaux (documents COPREC construction – supplément n° 4954 au moniteur du mois de novembre 1998).

Les essais seront contradictoires et effectués à la date fixée par le Maître d’ouvrage et le Maître d’œuvre.

Le titulaire du présent lot a obligation de fournir une installation complète et en parfait état de marche.

Opérations préalables à la réception :

Seront vérifiés : Les caractéristiques, qualités et conformités des fournitures. Les règles de mise en œuvre. La conformité avec les règlements. Les essais de puissances, températures, niveau sonore, automaticité. Les essais de débits et d’étanchéité des réseaux. Les essais d’isolement des circuits, de résistances des terres, etc.

Essais à la réception :

A ce moment seront vérifiés : Le bon fonctionnement des installations L’état des fournitures et travaux La qualité acoustique des équipements Les résultats des essais, des installations et des réglages effectués, pour répondre aux conditions imposées.

L‘entreprise devra remédier à ses frais, et sans délais, aux anomalies constatées. En cas de retard ou de refus, l’entreprise se verra refuser la réception et il lui sera demandé des indemnités pour dommages causés.

Les essais des installations de chauffage seront effectués de préférence en période d’hiver.

L’entrepreneur devra mettre les plans de l’installation en parfaite concordance avec les ouvrages réalisés et fournir les consignes simples et instructions utiles pour la conduite et l’entretien des installations.


Phase DCE Page 7/41

Répartition des températures :

Le contrôle de la répartition des températures pourra être demandé par le maître d’œuvre dans les locaux chauffés.

Ce contrôle portera aussi bien sur les phénomènes de stratification thermique que sur l’existence d’éventuelles zones froides dans le plan horizontal. Les températures seront alors relevées en différents points du local choisis par le maître d’œuvre à l’aide de thermomètres suspendus. Les thermomètres ne pourront pas être placés à moins d’un mètre d’une paroi horizontale.

Les écarts entre la température relevée au centre de la pièce à 1.50 m du sol comme il est dit précédemment, et un thermomètre quelconque, ne devront pas excéder 1.5 °c au moins et 2°c. Au plus. Cette clause n’est valable que pour les locaux dont la hauteur libre ne dépasse pas 3.50 m.

L’entrepreneur titulaire devra donc fournir tous les appareils exigés pour les essais et notamment les thermomètres enregistreurs, hygromètres, anémomètres, etc.

Les essais seront effectués avec le personnel de l’entreprise titulaire, tous les produits consommables seront à la charge du maître de l’ouvrage.

Essais de régulation :

Le but de ces essais est de vérifier que l’installation d’automaticité satisfait aux conditions de fonctionnement prévues et définies par le CCTP.

En particulier, la vérification portera sur les variations de température maintenues à l’intérieur des locaux et sur le niveau de température par rapport au régime ainsi qu’aux conditions extérieures.

Ces essais seront exécutés en principe au cours des essais de marche normale.

Ils seront effectués de préférence durant l’utilisation normale des locaux et se prolongeront si possible pendant une durée de pointe d’utilisation.

Pendant la durée de ces essais, il sera procédé à la vérification du bon fonctionnement de l’appareillage de protection faisant partie de la fourniture de l’entreprise titulaire.

Essais d’étanchéité des canalisations d’eau :

Les canalisations des différents réseaux d’alimentation et accessoires installés seront mises en charge sous une pression supérieure à 50% de la pression normale, sans dépasser en aucun point de l’installation la pression d’essai propre aux matériaux et appareils utilisés.

Aucune fuite ne devra être constatée pendant la période d’observation d’au moins 4 heures.

Les essais devront toujours être exécutés avant peinture, encoffrement ou encastrement des canalisations.

Essais d’étanchéité des canalisations d’évacuation :

Les canalisations de vidanges ainsi que les chutes seront observées en service pour déceler les fuites éventuelles. Toutefois, quand certaines parties de canalisations traverseront des ouvrages inaccessibles on procédera à un essai à la fumée ou à la pression.

L’essai à la pression d’air de 7 à 8 mCE s’effectuera en obturant les extrémités de la tuyauterie avec des ballons gonflés et celles des branchements par des bouchons filetés ( l’essai fait avant pose des appareils ). L’alimentation en air sous-pression étant fermée le manomètre posé de devra accuser aucune baisse de pression.

Les essais d’étanchéité des chutes et collecteurs encastrés ou encoffrés seront effectués avant rebouchage.

Essais de fonctionnement des appareils :

Chaque appareil sera essayé en vue de s’assurer de son parfait fonctionnement. En particulier on vérifiera :

Que la manœuvre des robinetteries et des commandes de vidange est aisée et sans défaut. Que le réseau de ventilation primaire a été convenable exécuté.


Phase DCE Page 8/41

Essais de salubrité :

Ces essais ont pour but de vérifier :

Que l’eau contenue dans un appareil sanitaire ne peut remonter dans la canalisation qui l’alimente dans le cas où cette dernière serait en dépression.

Que la vidange d’un appareil ou celle de plusieurs appareils se produisant simultanément suivant les conditions de la norme NFP 410.201 ne provoque pas l’entraînement de la garde d’eau du siphon d’un autre appareil.

Essais relatifs aux bruits :

Ces essais seront observés sur tous les appareils sanitaires, robinetteries, accessoires et canalisations.

Pendant le puisage, robinet ouvert complètement ou partiellement ou l’évacuation d’eau, il ne devra être constaté aucun bruit tel que vibration ou sifflement ou encore coup de bélier.

Garantie et Entretien :

L’entrepreneur devra la garantie du parfait achèvement de ses installations durant UNE ANNEE à dater de la réception des travaux. Durant ce délai et pendant toute la période de garantie, il devra le remplacement à ses frais de toutes pièces non satisfaisantes par suite de vice de construction et/ou de montage, usure normale, défaut de matière, sauf dans le cas d’usage défectueux par un tiers, et supporter les conséquences directes et indirectes qu’auraient occasionné ces incidents. Si dans un délai raisonnablement fixé, les anomalies notifiées par Procès verbal circonstancié n’étaient pas réparées, le Maître de l’ouvrage serait fondé à assurer la remise en état aux frais de l’entrepreneur qui demeurerait cependant responsable des installations.

Repérage – Schémas des installations :

L’entrepreneur adjudicataire fournira et installera tous les schémas, repères et affichages nécessaires à la bonne conduite, entretien et sécurité des installations et notamment :

• Schémas en CHAUFFERIE avec le détail des manœuvres pour la mise en service des appareils. • Le contrôle périodique des installations de SECURITE • Les schémas de câblages des installations ELECTRIQUES de ses ouvrages • Les plans DOE avec nomenclature.

Les numéros ou repères mentionnés sur des plaques seront rappelés sur tous les schémas des installations et seront réalisés de façon à demeurer facilement lisible dans le temps.

Tous les étiquetages effectués seront conformes à la norme NFX 08-100.

1.8 CONTROLEUR SPS :

Le chantier est soumis à un plan général en matière de sécurité et de protection de la santé et de ce fait, chaque entreprise devra se soumettre à fournir des documents nécessaires sans arguer à suppléments de rémunération de son marché. Un coordinateur de sécurité et de santé a été missionné par le Maître de l’Ouvrage. Cette mission a été confiée au :

A l’heure de la rédaction du CCTP, le contrôleur n’a été encore désigné.

1.9 CONTROLEUR TECHNIQUE :

L’entreprise tiendra compte pendant l’exécution de ses travaux des prescriptions et recommandations contenues dans le rapport du bureau de contrôle. Le contrôleur technique désigné pour ce projet est :

APAVE Agence de CHARTRES Interlocuteur : M. AITALI

1, Rue Jean PERRIN 28300 – MAINVILLIERS

TEL : 02 37 84 12 20 FAX : 02 37 36 44 67


Phase DCE Page 9/41

Tous les intervenants sont tenus de fournir au bureau de contrôle, en un exemplaire, l’ensemble des documents d’exécution tels que les plans, les notes de calculs des installations, notices, procès verbaux, etc. L’émission de ces documents devra faire l’objet d’un planning prévisionnel.

1.10 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE :

1.10.1 ASSURANCES – QUALIFICATIONS :

Les entreprises soumissionnaires devront justifier d’une qualification et d’une assurance en cours de validité, en rapport avec les travaux qu’elles proposent de réaliser et en particulier le capital du risque encouru.

A défaut d’une qualification QUALIBAT, une liste de référence devra être adressée avec le dossier de soumission.

1.10.2 INTERVENTION SUR LE SITE :

L’entreprise adjudicataire du marché devra obligatoirement se faire représenter sur place par un responsable de travaux, habilité à donner des directives et à entretenir les relations avec le client et ceci pour toute la durée du chantier.

1.10.3 DOSSIER D’OUVRAGES EXECUTES :

La remise en fin de chantier de ces documents est impérative, une pénalité importante étant appliquée en cas de non-fourniture dans les délais fixés.

Il est précisé que, outre les documents décrits à l’annexe de l’arrêté du 29 JUIN 1973, le dossier devra comporter les procès verbaux de mise en route des matériels.

Ces procès verbaux seront obligatoirement rédigés par le fabricant ou son représentant pour tous les matériels sensibles. Tout dossier incomplet sera considéré comme non recevable.

Nombre d’exemplaire à fournir : 1 CD informatique au format DWG pour les plans, 3 Exemplaires papier plié au format 21 x 29,7 cm.

Remarque : Chaque exemplaire papier sera présenté dans un classeur avec intercalaires pour chaque type spécifique de matériels, procés verbaux de mise en route, avis techniques, schémas électriques des armoires, schémas de principe du local technique, plans de recolement des travaux.

1.11 DOSSIER D’OUVRAGES EXECUTES : (D.O.E)

Généralités :

Il sera prévu la remise du DOE sur exemplaire papier.

En supplément, l’entreprise devra prévoir la remise d’un DOE sur CD ROM comprenant l’ensemble des pièces fournies sur papier. Les plans seront au format AUTOCAD 2007. Toutes les notes de calcul seront fournies dans leur format d’origine.

Aucune réception ne sera programmée sans remise préalable des documents demandés au DOE.

Liste des DOE :

La production par l’entreprise des dossiers des ouvrages exécutés se fera après établissement d’une liste des documents à produire.

Cette liste, soumise au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage pour approbation doit lister, par type de document et de façon exhaustive :

Les plans et autres documents issus des PEO. Les notes de calcul. La documentation technique. Les procès verbaux. La notice d’exploitation. La notice de maintenance.


Phase DCE Page 10/41

Au cas où le planning de l’opération prévoierait, compte tenu de l’importance des DOE, une remise échelonnée, celle-ci se fera par exemple complet homogène de façon à permettre aux maîtres d’œuvre et d’ouvrage d’exercer leur contrôle.

PLANS ET AUTRES DOCUMENTS ISSUS DES P.E.O :

Plans d’implantation :

Les plans d’implantation des réseaux et terminaux d’équipements thermiques, les cahiers des coupes, les détails, les plans de raccordement aux réseaux existants et ceux plus particuliers concernant les locaux techniques seront collectés en DOE.

La symbolique utilisée pour repérer les différents éléments (tracés des réseaux, nature et dimensionnement des tuyauteries et conduits, type de matériels) restera homogène pour tous ces plans. Un document précisera d’ailleurs la symbolique utilisée sur les divers documents, les repérages et abréviations (avec classement dans l’ordre alphabétique).

La destination des conduits principaux sera précisée sur ces plans (air neuf, soufflage, reprise, extraction) ainsi que le sens de l’air véhiculé.

Il en sera de même pour la destination des tuyauteries principales (eau chaude, eau froide).

Les dispositifs concernant le compartimentage coupe feu seront particulièrement explicités : degré coupe feu ou pare flamme, repérage des accès aux clapets, moyen de réarmement, asservissements.

Les dispositifs principaux de sectionnement des réseaux seront également clairement précisés ainsi que les cheminements (trappes, etc..).

Nomenclature des matériels :

Elles seront collectées au titre des DOE.

Les entreprises incorporeront ces nomenclatures de matériels dans les schémas, synoptiques et les plans des locaux techniques.

Sur les nomenclatures seront rappelées les références des plans de repérage de ces matériels ainsi que celles de la documentation.

La nomenclature concerne non seulement les appareils, mais aussi ses constituants. Elle sera établie en parallèle avec la constitution de la documentation technique.

Schémas généraux ou synoptiques des réseaux :

Ils seront collectés en DOE.

Ils préciseront les limites du présent marché (existant, autres intervenants) ainsi que les références des schémas individualisés par système de traitement d’air concernés. L’entreprise n’emploiera pas d’abréviations sur ces plans.

Schémas individualisés par système de traitement d’air :

Ils seront collectés en DOE.

Ils rappeleront les références de la documentation et des notices concernées et préciseront les limites de prestations du présent marché (existants, autres intervenants), ainsi que les références des plans des locaux techniques. L’entreprise n’emploiera pas d’abréviations sur ces plans.

Armoires électriques, coffrets de régulation et de programmation :

Tous les plans s’y rapportant seront collectés en DOE.

Il s’agit en l’occurrence des schémas électriques avec leurs câblages, leurs repérages des divers constituants, leurs caractéristiques et leurs nomenclatures précises et des schémas de raccordement des borniers.

Les schémas précisent obligatoirement les tensions, les puissances raccordées, les courants de court circuit, les sections des câbles, les régimes du neutre, les verrouillages et asservissements, les réglages et les sélectivités des protections de chaque appareil.



Pour les plans de régulation, les schémas de connexion et d’interconnexion, ainsi que les diagrammes logiques seront fournis pour chaque dispositif et pour l’ensemble des dispositifs.

L’entreprise indiquera les limites de prestations et les fonctions de ces matériels pour ceux intéressants d’autres intervenants.

L’entreprise mentionnera clairement les borniers disponibles.

L’entreprise fournira un jeu de plans dans chaque armoire.

Notes de calcul :

L’entreprise remettra au DOE l’ensemble de ses notes de calcul. Les titres de ces documents ainsi que leurs sommaires permettront de retrouver rapidement les désignations employées sur les titres des plans d’exécution. Une note préliminaire précisera l’articulation des notes de calcul.

Chaque note de calcul sera précédée d’un rappel des hypothèses prises en compte, des conditions de calcul, du nom des logiciels utilisés éventuellement, ainsi que la description du système de traitement d’air.

Documentation technique :

De manière à permettre une recherche rapide et adaptée, l’entreprise fera ressortir, par fléchage ( non effaçable à la reproduction ), les références des matériaux, produits et matériels concernés et mentionnera les options choisies.

La documentation sera classée par ordre alphabétique de produits, avec sommaire, liste récapitulative des fabricants et fournisseurs avec leurs adresses et téléphones, et intercalaires.

La documentation concerne la totalité des prestations du présent marché, y compris celles éventuellement sous traitées.

Procès verbaux :

P.V et cahiers d’essais effectués sur site : Ils seront classés par ordre alphabétique de zone et par système à l’intérieur d’une zone, avec sommaire et

intercalaires.

P.V de classement au feu, d’avis techniques : Ils seront classés par ordre alphabétique de produits avec sommaire et intercalaires. L’entreprise précisera la localisation de ses ouvrages.

Notice d’exploitation :

Elle s’adresse au personnel de conduite des installations et donc s’attache à un fonctionnement normal des installations. A ce titre, elle comprend pour chaque type d’installation :

• Qui joindre en cas de problèmes. • Le rappel des principes de fonctionnement des circuits et les références des schémas généraux et

synoptiques. • L’ensemble des procédures marche/arrêt (manuel, automatique, normal, secours, urgence) avec l’ordre des

enclenchements pour chaque phase et les sécurités correspondantes. • L’ensemble des paramètres de conduite (valeurs normales, écarts tolérés correspondant aux limites

d’utilisation, écarts limites de fonctionnement). • La liste des défauts amenant la coupure. • Les procédures de modifications des réglages et des points de consigne (abaques de fonctionnement et

points de réglage). • L’ensemble des positions des organes de manœuvres.• L’ensemble des indications des appareils indicateurs et des appareils de mesure, pour un fonctionnement

normal des installations. • Les procédures de manœuvre détailleront les points suivants : • Consignes de sécurité. • Conditions préliminaires à la manœuvre • Description de la manœuvre et commentaires. • Description des moyens de contrôle du bon déroulement de la manœuvre.



Remarque importante : Cette notice d’exploitation ne se limite pas à la notice écrite par chaque constructeur, mais se doit d’être complétée par l’ensemble des renseignements techniques propres à l’opération.

Notice de maintenance :

Elle suit et complète la notice de fonctionnement et aborde le cas des fonctionnements hors limites et des dysfonctionnements. Elle comporte pour chaque type d’installation, les éléments suivants :

Qui joindre en cas de problème : Fournisseur, SAV, fabricant. Aide au diagnostic en cas de panne ou de fonctionnement hors conditions normales. Liste des outils non standards nécessaire à une intervention sur site. Liste des consommables et des pièces de rechange indispensables sur le site Les gammes d’interventions par ordre de priorité (conditions de sécurité, d’accessibilité, rappel des visites et de leur périodicité, les gammes de travaux, les modes opératoires). Valeur de consigne et de réglage.

DOE et formation :

Lors de la remise des installations au maître de l’ouvrage, l’entreprise au titre des actions de formation dues à son marché, présentera ce dossier DOE aux responsables désignés de manière à familiariser les futurs utilisateurs à une bonne utilisation des équipements et installations techniques.

L’entreprise insistera notamment sur les consignes de sécurité et les qualifications requises en vue de leur conduite et la maintenance.

DOE : Types de supports :

Le DOE devra comporter une édition papier complète, identifiée et classée comprenant l’ensemble des documents définissant le DOE.

Par ailleurs, l’entreprise sera tenue de fournir une édition du DOE sur CD ROM comprenant l’ensemble des plans au format AUTOCAD ou DXF, ainsi que tous les documents graphiques ou textuels du DOE.

1.11.1 NETTOYAGE DU CHANTIER :

L’entrepreneur du présent lot devra l’enlèvement de tous les déchets et chutes de matériaux qu’il aura mis en œuvre, ainsi que tous les emballages des produits qui auront été livrés par ses soins. L’enlèvement des films de protection ou étiquetage des équipements devra être effectué avec soins. Dans le cas contraire et après constat, le temps passé par une autre entreprise pour réaliser ce nettoyage sera facturé à l’entreprise du présent lot.

1.12 COMPTE PRORATA :

L’entrepreneur devra prévoir dans ces prestations, la participation aux frais relatifs à la gestion du compte prorata du chantier défini dans le cadre du présent programme.

1.13 DELAIS D’INTERVENTION :

Les travaux seront exécutés dans les délais impartis au planning prévisionnel qui sera joint en annexe au dossier de la maîtrise d'œuvre en phase de consultation des entreprises.

1.14 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE :

1.14.1 HYGIENE & SECURITE :

Les entreprises titulaires devront respecter la Loi du 31 Décembre 1993 relative au développement de la prévention des accidents du travail, définie par le Décret d’application du 26 Décembre 1994.

Chaque entreprise titulaire est tenue d’établir un Plan particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) en y intégrant ceux de leurs sous-traitants ou co-traitants éventuels.

Ce ou ces plans devront préciser les mesures prévues pour assurer la sécurité du personnel de chantier.



L’entreprise titulaire se réfèrera au lot des généralités afin d’obtenir de plus amples informations sur ce chapitre.

1.14.2 TIERS :

La sécurité assurée par l’entrepreneur titulaire sera très attentive et efficace vis à vis des personnes et des biens appartenant ou non à l’entreprise.

Protections des résistances adaptées aussi bien que signalisation très visible seront mises en place dès l’origine du chantier avec une maintenance continue jusqu’au repliement du chantier.

1.15 PERMIS FEU :

Les travaux étant réalisés dans un établissement recevant du public, un permis feu devra être demandé auprès du responsable de l’établissement pour toute intervention nécessitant l’emploi d’une flamme.

1.16 TRAVAUX DANS SITE OCCUPE

Le site restant occupé sans cessation de l’activité (restaurant scolaire), les travaux et l’approvisionnement ne devront pas perturber le fonctionnement de l’établissement. Tous les gravois du présent lot seront évacués au fur et à mesure, sans stockage permanent dans le bâtiment. Les zones de travail seront nettoyées à l’avancement des travaux et au minimum tous les soirs.

1.17 OBLIGATIONS DES ENTREPRISES :

Les différents CCTP ne sauraient en aucune manière limiter l’importance des travaux ni la responsabilité des entreprises titulaires qui devront signaler par écrit à l’architecte, toute erreur, omission ou manque de concordance relevé dans les documents constituant le dossier de consultation, faute de quoi, ils seront tenus pour responsables.

1.17.1 DOSSIER D’INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L’OUVRAGE :

En fin de chantier, les plans de recollement, les plans de détails et d’exécution, les notices d’entretien, les descriptions techniques, et les garanties des matériaux et matériels utilisés seront fournis en 1 exemplaire reproductible afin de constituer son DOSSIER D ‘INTERVENTION ULTERIEUR sur l’ouvrage ( D.I.U.O ), suivant décret du 26/12/1997 et 04/05/1995 ainsi que l’arrêté du 07/03/1995.

Doit également être fourni avec ce D.I.U.O. par le titulaire du présent lot, le dossier d’ouvrages exécutés complété d’un bordereau numéroté des plans, notes techniques, calculs ; Ainsi qu’un dossier de maintenance (article R.235.5 du décret n° 92.332 du 32 mars 1992 ).

1.18 ETUDES ET PRESTATIONS TECHNIQUES :

1.18.1 ETUDES TECHNIQUES :

L’entreprise titulaire devra impérativement faire appel aux services d’un bureau d’études agrée de son choix, pour la détermination des installations de chauffage, ventilation et de plomberie / sanitaire.

Les plans et détails d’exécution seront soumis à l’avis du maître d’œuvre et du bureau d’études thermiques.

Le VISA sera donné sur la conformité au projet architectural, la conformité au projet du B.E.T. Thermique et ne dégagera en rien la responsabilité technique de l’entreprise titulaire et de son bureau d’études.

Au choix de l’entreprise titulaire, le coût des études techniques pourra apparaître à la présente rubrique ou être incorporé dans les prix des ouvrages.

1.18.2 ETUDES DE SYNTHESE :

L’entreprise titulaire devra intégrer dans l’établissement de ses plans et détails d’exécution les caractéristiques des installations des autres corps d’état, s’incorporant dans ses ouvrages.

Il provoquera auprès des autres intervenants, la diffusion des informations qui lui seront nécessaires.

Au choix de l’entreprise titulaire, le coût des études de synthèse pourra apparaître à la présente rubrique ou être incorporé dans les prix des ouvrages.

Dans tous les cas, les plans de synthèse réalisés devront être soumis à l’approbation du maître d’œuvre avant exécution des travaux.



Ce chapitre devra figurer dans le chiffrage de l’entreprise titulaire.

1.19 PERCEMENTS, SCELLEMENTS, RACCORDS :

L’entreprise titulaire du présent lot devra remettre en temps utile (suivant planning des travaux) au lot Gros Œuvre ses plans de réservations dans les ouvrages maçonnés neufs, ainsi que les attentes au sol, faute de quoi les percements seront à sa charge.

L’entreprise de chauffage, ventilation et plomberie devra les percements dans les ouvrages maçonnés existants agglomérés creux, briques creuses, carreaux de plâtre, cloisons sèches, ainsi que les découpes des dalles de faux plafond pour l’intégration des bouches de ventilation, etc… L’entreprise devra également tous les scellements, bouchements et raccords sans exception.

Tous les rebouchements, scellements au ciment et raccords (sauf carrelage et revêtement) font parties des prestations du présent lot et devront être réalisées soigneusement en matériaux de même nature que ceux dans lesquels les percements auront été effectués.

1.20 SCHEMA DE PRINCIPE EN CHAUFFERIE :

Le titulaire du présent lot devra en fin de chantier la réalisation et la mise en place dans la chaufferie, d’un tableau d’affichage avec la représentation graphique en couleur du schéma de principe hydraulique de l’installation, disposé sur un support en panneau hydrofuge.

Le schéma sera établi sur un tirage papier plastifié étanche, avec mise en place au pourtour d’un encadrement réalisé au moyen de baguettes métalliques.



2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES :

Si la modification d’une norme ou d’un règlement intervenait après la date d'établissement de l'étude d'appel d'offres, il appartiendrait à l’entreprise, sous sa seule responsabilité, d’avertir le Maître d’œuvre par lettre, éventuellement avec avis de réception ou sur le compte rendu de chantier, en indiquant les conséquences techniques et financières résultant de cette modification.

Le Maître d'œuvre soumettra alors la proposition avec, éventuellement, l'avis motivé du bureau de contrôle, au Maître d'ouvrage, qui prendra la décision nécessaire. Si cette décision est négative, l'entreprise devra en demander notification par écrit.

Les projets remis seront donc étudiés en toute connaissance de cause et seront, au minimum, conformes aux textes réglementaires référencés ci-après. Les listes suivantes ne sont pas limitatives, elles ont simplement pour objet d'attirer l'attention de l'entreprise sur les normes, les règlements, les décrets, les arrêtés et les documents techniques.

2.1 TEXTES REGLEMENTAIRES – NORMES en matière de CHAUFFAGE :

2.1.1 DU POINT DE VUE ELECTRIQUE :

L’ensemble des installations devra satisfaire aux règles générales NFC 15.100 et suivantes.

« Lois et décrets en vigueur », les textes sont ceux qui concernent le lot Electricité générale, notamment en matière de sécurité et de préventions des risques d’accidents, ainsi que les Normes françaises en vigueur et règles de l’art,

Décret du 14 novembre 1988 (installations électriques), Règles générales NFC 32.100 et NFC 32.200, NF C 12-101. Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques (février 1992). NF C 32-201. Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle de tension assignée au plus égale à 450-750 V. Prescriptions générales (octobre 1998). NF C 32-321. Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure de vinyle. Séries U 1000 R2V (série U 1 000 R02V et série U 1 000 R12V) (avril 1993). NF C 15-100 Pour toutes les exécutions et entretiens des installations électriques basse tension. NF C12-201 Relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les E.R.P. NF C 61-300 Pour les appareillages terminaux. NF C 68-133 Pour les tuyaux et conduits. NF C 32-201. Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle de tension assignée au plus égale à 450-750 V. Prescriptions générales (octobre 1998). NF C 32-321. Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure de vinyle. Séries U 1000 R2V (série U 1 000 R02V et série U 1 000 R12V) (avril 1993). NF EN 60439-1 (NF C 63-421). Ensembles d’appareillage à basse tension. Partie 1. Ensembles de séries et ensembles dérivés de série (octobre 1994). DTU 70.1 et 70.2 relatives aux installations électriques. Les recommandations des règles d'hygiène et de sécurité dans les locaux recevant des travailleurs. . . . Et réalisée selon les règles de l'art.

2.1.2 DU POINT DE VUE THERMIQUE :

La liste des textes énoncés ci après n’est pas exhaustive et ne constitue qu’un rappel des principales réglementations applicables aux installations :

Décret n°2006-592 (24 mai 2006) relatif aux caractéristiques thermiques des constructions et pris pour application de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 sur le programme fixant les orientations de la politique énergétique. Règles de calculs Th-C & Th-E édition 2005, pour objet le calcul du coefficient C, Créf & le Cepmax, et le calcul de la température intérieure conventionnelle en été pour un bâtiment non climatisé Tic et Tic réf, Règles Thbât (comprenant Th-U, Th-S & &Th-I) édition 2005, pour principal la détermination de paramètres d’entrées au calcul du coefficient de consommation C et de la Tic du bâtiment. Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants. Arrêté du 23 JUIN 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation ECS, des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public, Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP, Les règles stipulées par les Documents Techniques Unifiés et normes en vigueurs.



DTU 65.5 Prescriptions provisoires modifiées le 20/01/83, DTU 65.11 concernant les dispositifs de sécurité relatifs aux marchés d’exploitation de chauffage et de distribution des fluides thermiques, DTU 65.10,DTU 60.1 et DTU 60.11, DTU 65.4 et additifs relatifs aux chaufferies gaz et hydrocarbures liquéfiés, Arrêté du 20 JUIN 1975 relatif à l’équipement et à l’exploitation des installations thermiques en vue de réduire la pollution et d’économiser l’énergie, Décret 79.907 (22 octobre 1979) relatif aux températures à maintenir dans les locaux, Spécifications techniques A.T.G., les Articles CH, GZ, CO. Les dispositions du Code du Travail, de la protection des travailleurs, Réglementation sanitaire départemental type, Code de la santé publique, code de la construction et de l’habitat, de l’urbanisme.

D’une façon générale les soumissionnaires devront respecter les Règles de la Profession.

Les normes françaises et notamment :

- Canalisations chauffage en acier NFA 49.111-112-141-145, NFE 29801, - Canalisations cuivre NFA 51.120, - Norme EN 50-086 pour les gaines de protection, - Norme NFX 08.100 pour le repérage. - Radiateurs Norme EN 442 - Norme P 52.004 régulation pour installation de chauffage et eau chaude - Norme NFP 52 003 pour robinetterie d ‘équipement des corps de chauffe - Norme Européenne EN 14037 pour les panneaux rayonnants alimentés en eau à température inférieure à

120°C.

Respect de la réglementation acoustique et notamment les textes du 20/08/85, du 01/03/93, du 05/05/88, du 18/04/95, du 23/01/97 concernant les gênes du voisinage.

D’une façon générale les soumissionnaires devront respecter les règles de la profession.

L’installation ne devra pas être une source de bruit perturbateur pour les usagers, ceci même dans le cas d’absence de normes ou réglementations particulières à ce sujet.

2.2 BASES DE CALCULS CHAUFFAGE :

2.2.1 SITE SELECTIONNE :

Caractéristiques de base :

Département : 28 Désignation du département : EURE & LOIR Zone climatique de base : H1-a Température extérieure de base Hiver : -7 °C Température sèche été : 30 °C Altitude : 132 mètres Classe d’exposition aux bruits : BR1

Température extérieure à considérer :

Pour l’ensemble des calculs, le titulaire du présent lot devra prendre en compte la température extérieure de base suivante : -10 °c maximum.

2.2.2 TEMPERATURE A PRENDRE EN COMPTE :

Pour la température extérieure de -10°C, la température intérieure à assurer dans les locaux sera de :

L’ensemble des locaux : +20 °C.

2.2.3 CARACTERISTIQUES THERMIQUES DU BATIMENT :

Le titulaire du présent lot devra signaler au Maître d’œuvre les anomalies qu’il aura constatées dans la mise en œuvre de l’isolation, de nature à mettre en cause le résultat des calculs des coefficients U.

L’attention des titulaires du lot ISOLATION sera particulièrement attirée sur le fait que les épaisseurs d’isolant thermique ont été déterminées pour réduire le plus possible les déperditions et les épaisseurs indiquées seront donc les valeurs strictement impératives.



Il y aura donc lieu de vérifier très soigneusement que ces épaisseurs d’isolant thermique sont bien mises en œuvre, et ce correctement. En conséquence, tout isolant mal stocké, détérioré, mal mis en œuvre ou ne présentant pas un degré convenable sera réputé non conforme aux clauses du marché et rebuté.

Détails des isolations prises en compte :

Plancher sur terre plein :

Plancher béton sans isolation particulière

Mur extérieur :

Enduit extérieur Bloc d’aggloméré béton creux de 20 cm Doublage intérieur genre STIL avec 100mm de laine minérale GR35+ parement plâtre BA13, de résistance thermique = 2,85 m²°C/W,

Comble :

Isolation continue (en 2 couches croisées) sur faux plafond par 2 x140 mm de laine minérale ( < 0.035 W/m°C ) , certifiée ACERMI.

Menuiseries extérieures :

Menuiserie Alu à rupture de pont thermique avec double vitrage a, châssis ouvrants ou fixes, perméabilité à l’air A3, avis technique CSTB – Uw max = 1.80 W/m²°C. Porte vitrée (porte d’entrée) : menuiserie Alu à rupture de pont thermique avec double vitrage argon, avec seuil et joint, avis technique CSTB – Uw max = 1.80 W/m²°C,

Renouvellement d’air :

Renouvellement d’air suivant bases de calcul ventilation et norme EN12831.

2.2.4 DEPERDITIONS :

Suivant les caractéristiques ci-dessus, les déperditions seront calculées par l'entreprise suivant la NORME EN 12 831.

Celles-ci seront à remettre au bureau d’études thermiques et au bureau de contrôle pour approbation.

2.2.5 SELECTION DES CORPS DE CHAUFFE ET DE LA PRODUCTION DE CHALEUR :

Le régime de température considéré pour la distribution du fluide caloporteur aux corps de chauffe sera de 75/60°C.

Les corps de chauffe seront sélectionnés avec une surpuissance de 20%, ceci dans le but d’assurer une mise en température rapide des locaux.

2.2.6 DETERMINATION DES CANALISATIONS DE CHAUFFAGE :

L’alimentation des émetteurs de chaleur sera du type « bi-tube » et les sections des tuyauteries de chauffage seront déterminées :

En fonction de la puissance calorifique des émetteurs de chaleur. En fonction des pertes de charges linéaires et critères de vitesse.

2.2.7 PERTES DE CHARGES HYDRAULIQUES :

Les calculs devront satisfaire simultanément aux critères de vitesse et de pertes de charges ci-après :

Les pertes de charge linéaires dans les canalisations de distribution de chauffage n’excéderont pas la valeur moyenne de 15 mmCe/m.

Les vitesses maximales admises dans les tuyauteries de chauffage seront les suivantes :

La vitesse de distribution du fluide caloporteur ne devra pas excéder 0.80 m/s.



2.3 TEXTES REGLEMENTAIRES – NORMES en matière de VENTILATION :



« Lois et décrets en vigueur », les textes sont ceux qui concernent le lot Electricité générale, notamment en matière de sécurité et de préventions des risques d’accidents, ainsi que les Normes françaises en vigueur et règles de l’art.

Décret du 14 novembre 1988 ( installations électriques ), NF C 12-101. Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques (février 1992). NF C 15-100 Pour toutes les exécutions et entretiens des installations électriques basse tension. NF C12-201 Relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les E.R.P. NF C 61-300 Pour les appareillages terminaux. NF C 68-133 Pour les tuyaux et conduits. NF C 32-201. Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle de tension assignée au plus égale à 450-750 V. Prescriptions générales (octobre 1998). NF C 32-321. Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure de vinyle. Séries U 1000 R2V (série U 1 000 R02V et série U 1 000 R12V) (avril 1993). NF EN 60439-1 (NF C 63-421). Ensembles d’appareillage à basse tension. Partie 1. Ensembles de séries et ensembles dérivés de série (octobre 1994). DTU 70.1 et 70.2 relatives aux installations électriques. Les recommandations des règles d'hygiène et de sécurité dans les locaux recevant des travailleurs. . . . Et réalisée selon les règles de l'art.

2.3.2 DU POINT DE VUE DE LA VENTILATION :


Décret n°2006-592 (24 mai 2006) relatif aux caractéristiques thermiques des constructions et pris pour application de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 sur le programme fixant les orientations de la politique énergétique. Règles de calculs Th-C & Th-E édition 2005, pour objet le calcul du coefficient C, Créf & le Cepmax, et le calcul de la température intérieure conventionnelle en été pour un bâtiment non climatisé Tic et Tic réf, Arrêté du 23 JUIN 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation ECS, des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public, Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP, Les règles stipulées par les Documents Techniques Unifiés et normes en vigueurs.

Arrêté du 28 octobre 1994 ( article 7 ) isolation acoustique, Décret et arrêté du 24 mars 1982 concernant les équipements et caractéristiques thermiques et l’aération E.R.P. ( Etablissement recevant du public ). Règlement de sécurité contre l’incendie dans les ERP, arrêté du 25 juin 1980 modifié. Les réglementations en vigueur concernant l’ACOUSTIQUE ( N.R.A. ). Arrêté du 28 octobre 1983 relatif à l’aération, Arrêté du 14 juin 1969, modifié, relatif à l’acoustique, Arrêté du 28 octobre 1994 (article 7) isolation acoustique, Règlement sanitaire départemental Article 65 relatif au nettoyage des gaines avant mise en service, Le niveau de bruit limite dû aux équipements devra respecter les limites définies par le décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.

Les dispositions du Code du Travail, de la protection des travailleurs, Réglementation sanitaire départemental type, Code de la santé publique, code de la construction et de l’habitat, de l’urbanisme.



2.4 BASES DE CALCULS DE VENTILATION :

2.4.1 DEBITS D’AIR A PRENDRE EN COMPTE :

Les débits d’air extrait en m3/h ( sans recyclage ) dans les différents locaux sont de :

DESIGNATION DES LOCAUX En occupation En inoccupation

WC 30 30

Coin urinoirs 75 75

Office traiteur 90 90

2.4.2 PRESSIONS :

La répartition des pressions et pertes de charges seront celles prévues par le C.S.T.B. (Chapitre II de la notice). Les bouches d’extraction présenteront une perte de charge au moins égale à 50% de celle du circuit complet et de toute façon supérieure à 60 Pa. Inversement, les pertes de charges des réseaux aérauliques seront aussi réduites que possible.

2.4.3 VITESSE DE L’AIR :

La vitesse de l’air dans les différents réseaux de gaines ne devra pas excéder les valeurs suivantes :4 m/s pour les réseaux principaux, 2 m/s pour les distributions terminales.

2.4.4 DIFFUSION :

Tous les diffuseurs seront sélectionnés et implantés judicieusement en fonction de la géométrie des locaux, des obstacles, des luminaires, des longueurs de portées et des niveaux acoustiques. La vitesse d’air maximale au niveau des zones d’occupation sera inférieure à 0.20 m/s

2.4.5 NIVEAUX SONORES :

Les équipements techniques devront satisfaire des critères de niveaux sonores à l’intérieur des locaux et le critère de niveau sonre dans l’environnement en limite de propriété.

2.5 TEXTES REGLEMENTAIRES – NORMES de PLOMBERIE :



« Lois et décrets en vigueur », les textes sont ceux qui concernent le lot Electricité générale, notamment en matière de sécurité et de préventions des risques d’accidents, ainsi que les Normes françaises en vigueur et règles de l’art,

Décret du 14 novembre 1988 ( installations électriques ), NF C 12-101. Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques (février 1992). NF C 15-100 Pour toutes les exécutions et entretiens des installations électriques basse tension. NF C12-201 Relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les E.R.P. NF C 61-300 Pour les appareillages terminaux. NF C 68-133 Pour les tuyaux et conduits. NF C 32-201. Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle de tension assignée au plus égale à 450-750 V. Prescriptions générales (octobre 1998). NF C 32-321. Câbles rigides isolés au polyéthylène réticulé sous gaine de protection en polychlorure de vinyle. Séries U 1000 R2V (série U 1 000 R02V et série U 1 000 R12V) (avril 1993). NF EN 60439-1 (NF C 63-421). Ensembles d’appareillage à basse tension. Partie 1. Ensembles de séries et ensembles dérivés de série (octobre 1994). DTU 70.1 et 70.2 relatives aux installations électriques. Les recommandations des règles d'hygiène et de sécurité dans les locaux recevant des travailleurs. . . . Et réalisée selon les règles de l'art.



2.5.2 DU POINT DE VUE DE LA PLOMBERIE :


Les normes françaises NFP 45201 et normes européennes en vigueur, Les normes françaises NFA 60312 et 60301, Cahier des charges 1594 concernant les évacuations des eaux domestiques, Le règlement Sanitaire Départemental Type, Les règles stipulées par les Documents Techniques Unifiés D.T.U. : DTU 60.1 Cahier des charges applicable aux travaux de plomberie sanitaire mis à jour au 1er janvier 1987 compris les annexes et additifs n°1 et n° 4, DTU 60.11 Edition d’octobre 1988 règles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des évacuations des eaux pluviales référence AFNOR DTU P.40.202, DTU 60.31 de novembre 1981 concernant les travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié, eau froide sous pression. DTU 60.33 de novembre 1981 concernant les travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié, évacuation des eaux usées et eaux vannes, DTU 60.5 de septembre 1987 canalisation en cuivre, distribution d’eau froide, d’eau chaude sanitaire et évacuations d’eaux usées, DTU 65.10 de février 1990, canalisations d’eau chaude et d’eau froide sous pression et canalisations d’évacuation des eaux usées, des eaux pluviales à l’intérieur des bâtiments. Les dispositions du Code du Travail, de la protection des travailleurs, Réglementation sanitaire départemental type, Code de la Santé publique, Code de la construction et de l’habitat (articles R 123-1 à R 123-55), de l’urbanisme.

Les Avis Techniques des fabricants, Arrêté du 25 juin 1980, Arrêté du 14 juin 1969, relatif à l’isolation acoustique des bâtiments, modifié par l’Arrêté du 22/12/75.

Les Normes Françaises et notamment : Canalisations cuivre NFA 51.120 et NFE 29.591, Les appareils sanitaires NFD 11.101, NFD 11.103, NFD 11.104, NFD 11.116, NFD 11.117, NFD 11.123, NFD 11.124, NFD 11.130, NFD 12.101, NFD 12.105, NFD 12.203, NFD 13.101, Plomberie Sanitaire NFD 18.001, NFD 18.201, NFD 18.205, NFD 210, NFE 29.064, NFP 41.101, NFP 41.102, NFP 41.201, Robinetteries de bâtiment NFP 43.001 à NFP 43.018, Couleurs conventionnelles des tuyauteries NFX 08.100, Norme NFD 18.206, pour les bondes et vidages, Norme NFP 41.101, pour les distributions d’eau chaude et d’eau froide, Arrêté du 30 novembre 2005 modifiant l’article 36 de l’arrêté du 23 juin 1978 et de la circulaire interministérielle DGS/SD7A/DSC. DGUHC/DGE/DPPR/n°126 concernant la prévention des risques liés aux légionelles et les risques liés aux brûlures. Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 et le décret n°2009-500 du 30 avril 2009 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public pour les personnes handicapés.

D’une façon générale les soumissionnaires devront respecter les règles de la profession.

L’installation ne devra pas être une source de bruit perturbateur pour les usagers, ceci même dans le cas d’absence de normes ou réglementations particulières à ce sujet.

2.6 BASES DE CALCULS PLOMBERIE :

2.6.1 METHODE DE CALCUL – DIAMETRES DE RACCORDEMENT :

Tous les calculs de débits et des diamètres d’alimentation seront établis de la manière suivante :

Soit par les Normes Françaises et DTU n°60.11, concernant les règles de calculs des installations de plomberie sanitaire et des évacuations des eaux pluviales.

Soit par les documents du REEF.58 complétés par les abaques publiés dans la revue du DELEBECQUE.

Dans tous les cas, ceux ci seront au minimum égaux à la norme édictée par le DTU 60.11 en vigueur.

Les diamètres de raccordement aux appareils à prendre en compte seront les suivants :



DESIGNATION EAU FROIDE EAU CHAUDE EVACUATION

Ensemble W.C. à réservoir 10 / 12 100

Lave mains 12 / 14 12 / 14 33.6x40 Lave mains réglementaire 12 / 14 12 / 14 33.6x40

Urinoir 12 / 14 33.6x40 Evier 12 / 14 12 / 14 33.6x40

La surpression en tout point d’utilisation ne sera jamais supérieure à 3 bars, ni inférieure à 0.10 bar.

La vitesse d’écoulement dans les tuyauteries d’eau froide et d’eau chaude devra être égale aux valeurs suivantes :

Inférieure à 1m/s à l’intérieur des locaux (distributions apparentes), 1.5 m/s maximum pour les colonnes montantes,

La pente d’écoulement des réseaux d’évacuation devra être comprise entre 1 et 3 cm/m.

Le taux de remplissage des canalisations d’évacuation sera pris égal aux valeurs suivantes : 5 / 10e pour les réseaux EU & EV.

2.7 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES :

2.7.1 EMPLOI DES TUBES :

Tubes en cuivre :

Tubes cuivre écrouis en barre ou recuit aux normes NF ( selon DIN-EN 1057 et DVGW-GW 392 ).

Les tubes en cuivre posés sur colliers métal doivent être isolés des colliers par des bagues protectrices diélectriques. Les diamètres intérieurs inférieurs à 10 mm sont interdits.

Tuyaux en PVC :

Ils seront en tuyaux plastiques PVC rigide non plastifié, série écoulement Conformes à la norme NF 54.017, 54.030 et suite et à la marque de qualité NF, classe M1. Ces tubes seront gris clair, marquage EU pour les eaux usées et eaux vannes, et marquage EP pour les eaux pluviales.

Pose des canalisations en PVC :

Les canalisations seront assemblées par collage avec des adhésifs à base de solvants forts. Il sera utilisé des raccords du commerce adaptés aux pressions de service, avec suivant le cas joint de dilatation incorporé. Les colliers comporteront une bague isolante et devront pouvoir permettre la libre dilatation des canalisations. L’écartement des colliers sera conforme aux normes et DTU.

Pose des canalisations en cuivre :

Les canalisations seront fixées le long des murs à l’aide de colliers en laiton vissés dans des chevilles.

L’écartement entre mur et collier sera de 2cm maximum pour les tuyaux d’un diamètre inférieur à 25 mm et de 3cm maximum pour les diamètres supérieurs. Il sera également prévu un matériau isolant entre le collier et la tuyauterie.

Les raccords et jonctions seront brasés pour les canalisations d’alimentation en eau avec métal d’apport approprié et suivant les règles de l’art. Ils pourront être soudés par capillarité pour les vidanges.

Dans le cas de liaison acier cuivre, il sera fait appel à des raccords mixtes en laiton matricé.

2.7.2 LIAISONS EQUIPOTENTIELLES :

Les canalisations métalliques devront être reliées au conducteur principal de protection, une liaison équipotentielle sera assurée sur toute la longueur de l’installation.



En cas de présence de matériel électrique sur un tronçon, ce matériel devra être conforme à la norme NF C 15.100.

2.7.3 FOURREAUX :

Dans le cas de traversée de murs ou planchers, les canalisations devront être placées sous fourreaux en matériaux adaptés aux canalisations dont le diamètre intérieur devra excéder d’au moins 1cm celui de la canalisation protégée.

La longueur des fourreaux sera la suivante :

Plancher : 10 mm par rapport au sol fini 30 mm pour les locaux dits « mouillés » 5 mm en sous face de la dalle.

Paroi verticale : arasée au nu de la surface finie du mur.

L’étanchéité du vide entre fourreaux et canalisations devra être assurée par un produit hydrofuge de qualité MO, d’une résistance au feu égale à celle de la paroi traversée, présentant les qualités d’isolant phonique, insensible à l’humidité et inerte vis à vis des canalisations. Ces fourreaux seront fournis et posés par l’entrepreneur du présent lot et devront être agrées.

Les fourreaux seront enfilés sur les canalisations et non coupés suivant une génératrice, ils seront résistants aux chocs ( pas de gaine annelée ).

2.7.4 REPERAGE ET ETIQUETAGE DES INSTALLATIONS :

Tuyauteries non calorifugées : En plus de la protection contre la corrosion, il sera prévu un repérage des réseaux de finition. Le repérage sera réalisé de façon identique à ceux existant dans l’établissement. Les couleurs sont indiquées dans les normes suivantes : NFX 08.100 et suivantes (limites conventionnelles des tuyauteries)

Les anneaux ou rectangles d’identification seront disposés : De part et d’autre de chaque élément de robinetterie De part et d’autre de chaque dérivation sur les réseaux principaux ou secondaires Tous les 5 mètres environ sur les parties droites des réseaux. Sur ces rectangles ou anneaux apparaîtront clairement : Le sens du fluide : Aller – Retour La nature du fluide.

Tuyauteries calorifugées : La teinte de fond sera conforme aux prescriptions citées au paragraphe du matériau de revêtement du calorifuge. Les anneaux ou rectangles d’identification seront disposés comme indiqué au paragraphe précédent.

Le repérage sera réalisé de façon identique à celui existant dans l’établissement.

Repérage de la Robinetterie : Tous les éléments de robinetterie seront repérés par une étiquette fixée sur les réseaux avec support et cache plastique amovible. Cette étiquette sera fixée sur le corps de la vanne ou du robinet. Elle sera en DILOPHANE gravé de couleur identique à la teinte de fond de la tuyauterie correspondante.

2.7.5 QUALITE ET POSE DES APPAREILS SANITAIRES & ROBINETTERIES :

Choix des appareils sanitaires : Le CCTP défini le choix des appareillages.

Défauts entraînant le rebus : Ecaillage, filetage, fêlures et rayures à la pose ou en service avant la réception Tolérances dimensionnelles supérieures à 3%.

Qualité de la céramique : Les appareils en céramique seront en faïence émaillée, ou en porcelaine vitrifiée.

La céramique doit satisfaire aux essais de résistance aux variations de température, de dureté de l’émail, de continuité de la couche d’émail.



Tous les appareils sont prévus complètement installés y compris toutes les fournitures, façon et accessoires.

Ils seront tous posés rigoureusement de niveau.

Les siphons des appareils seront du type bouteille.

Toutes les dispositions devront être prises par le titulaire du présent lot pour que l’isolation phonique soit assurée en particulier prévoir les joints de désolidarisation avec les structures pour éviter les transmissions de bruits.

Les robinetteries devront avoir le classement E.A.U défini par le fabricant et en accord avec le type de la construction retenue.

2.7.6 GAINES DE VENTILATION :

Les gaines devront avoir les épaisseurs Standards selon les normes DIN 21194 Partie 2 & EUROVENT 2/2 suivantes : Epaisseur Section

8/10è de mm X < 750 mm. 10/10è de mm 751 < X < 1000 mm.

10/10è de mm 1001 < X < 1250 mm. 12/10è de mm 1251 < X < 2000 mm * 15/10è de mm 2001 < 2500mm*

*avec renfort

Les tôles seront raidies par plis ou moletage en pointes de diamant. Des raidisseurs seront prévus dans tous les cas où cela s’avèrera nécessaire et si le grand côté dépasse 1300 mm. Les gaines dont le rapport des dimensions des cotés sera supérieur à 1/3 seront cloisonnées dans le sens d’écoulement de l’air. L’interposition d’aubes directrices dans les coudes sera systématique. Les assemblages seront réalisés à l’aide de cadre ou similaires boulonnés dans les angles. Des étriers seront mis en place sur les cotés de telle manière que leur espacement n’excède pas 400 mm.

Dans tous les cas, les entrées d’air parasites ne devront pas dépasser 10% du débit total.

Gaines :

Ces gaines seront en tôle d’acier galvanisé pour tous les réseaux. Elles seront du type spiralé agrafée, classé M0. L’assemblage se fera par emboîtement par raccords à joints certifiés classe d’étanchéité C.

Le supportage de ces gaines se fera tous les 2.50 m par bandes métalliques perforées enroulées sur la gaine avec interposition de matériau résilient. Ces bandes seront boulonnées entre elles à la partie supérieure et seront fixées à la structure. Elles seront de même nature que les gaines supportées.

Il sera prévu un tampon de nettoyage en partie basse de chaque conduit vertical ou partie de conduit vertical, celui-ci accessible depuis la trappe correspondante de la gaine technique. Le bouchage des trémies au droit du plancher incombe au présent lot.

Coudes sur gaines rondes ou ovales :

Pour des vitesses égales ou supérieures à 4 m/s, rayon moyen égal à 1.5 fois la dimension de la gaine dans le plan du coude et construction en 5 éléments pour un coude de 90°. En cas de manque de place, la section sera transformée en carré ou en rectangle avec un coude à aubages. Pour celles inférieures à 4 m/s, rayon moyen au moins égal à la dimension de gaine dans le plan de coude et construction en 3 éléments pour 90° si le diamètre est inférieur ou égal à 320 mm.

Supports :

L’entrepreneur du présent lot devra se rapprocher du lot gros œuvre afin de déterminer le mode de pose le plus adéquat de fixations des matériels. Dans tous les cas, il sera interposé entre support et gaine un matériau résilient antivibratoire. Tous les éléments constituant les supports seront en acier galvanisé.



Gaines horizontales circulaires :

Feuillard de même nature que le conduit de 25 x 0.8 mm, ceinturant la gaine, boulonné sur lui-même, au dessus de celle-ci, et fixé en partie supérieure à la structure par chevilles et boulons sur béton, par pattes métallique et boulonnage sur charpente. Ou feuillard dito ci-dessus mais boulonné au-dessus de la gaine sur pièce métallique suspendue par tige filetée Dn 8 mm minimum fixée à la structure par vissage dans cheville à expansion dans béton ou par pattes métallique et boulonnage sur charpente. Toute la boulonnerie sera de type M8 minimum en acier galvanisé. L’écartement entre les supports sera de 2.5 m au maximum. Cet écartement sera réduit aux changements de direction et aux dérivations.

Liaisons équipotentielles :Les gaines devront être reliées au conducteur principal de protection, une liaison équipotentielle sera assurée sur toute la longueur de l’installation par le lot Electricité. En cas de présence de matériel électrique sur un tronçon, ce matériel devra être conforme à la norme NF C 15.100.



3 LIMITES DES PRESTATIONS :

3.1 TRAVAUX INCLUS :

Travaux à la charge du présent lot :

GROS ŒUVRE – MACONNERIE - DIVERS : Tous les travaux de scellements – rebouchages liés à la mise en œuvre des installations de chauffage, ventilation, plomberie. La fourniture des plans de réservations dans les ouvrages neufs, dans les délais impartis au planning d’exécution. Tous les percements et rebouchages dans les ouvrages maçonnés existants liés à la mise en œuvre des installations de chauffage, ventilation, plomberie.Dépose et l’évacuation hors du lieu du chantier du matériel de chauffage existant. Dépose et l’évacuation hors du lieu du chantier du matériel de plomberie existant. Dépose et l’évacuation hors du lieu du chantier du matériel de VMC existant.

ELECTRICITE : La totalité des liaisons électriques nécessaires aux appareils du présent lot, depuis les attentes protégées de l’électricien.

PEINTURE : 2 couches de peinture à la teinte conventionnelle sur tous les éléments visibles. Le repérage complet de l’installation.

SERRURERIE : Le supportage complet des appareils, des tuyauteries de plomberie, de chauffage et gaines de ventilations.

CALFEUTREMENT : Le calfeutrement des divers passages des tuyauteries, gaines à travers les maçonneries, faux plafond, cloisons, etc.

3.2 TRAVAUX EXCLUS :

A la charge des lots et prestataires suivants :

LOT GROS ŒUVRE :

Les réservations dans les ouvrages neufs dans la mesure où celles ci auront été fournies dans les délais impartis au planning d’exécution. Les engravures et rebouchage pour le passage des évacuations des sanitaires et canalisations EF/ECS pour le bar et le lave vaisselle. Les attentes au sol du lot Gros Œuvre.

LOT MENUISERIES INTERIEURES :

Détalonnage des portes des sanitaires pour le libre passage de l’air. Les plans vasques dans les sanitaires. Le plan de travail dans le coin bar.

LOT CLOISON :

Coffres d’habillage pour les VP. Renforts appropriés et conséquents dans les armatures pour effectuer la pose des lavabos, urinoirs et accessoires de toilettes (barres d’appui).

LOT ELECTRICITE :

Les câbles de mise à la terre des masses métalliques. L’amenée d’une ligne électrique protégée en tête en comble, pour la VMC sanitaires, en câble CR1, tension monophasée 230V+T L’amenée d’une ligne électrique protégée en tête dans le dépôt n°8, pour le système de traitement d’eau, en câble U1000Ro2V, tension monophasé 230V+T.

LOT MATERIEL DE CUISINE :

Repose du matériel de cuisine existant réemployé.



Fourniture et pose du matériel de cuisine neuf. L’ensemble de la chambre froide froide, y compris système de refroidissement. L’ensemble du système de ventilation office traiteur’’ hormis VMC. Raccordement du matériel depuis les attentes du présent lot.

LOT CARRELAGE :

Fourniture et pose des siphons et caniveaux de sol.

LOT PEINTURE :

Tous les travaux de peinture définitive à prévoir sur les tuyauteries de plomberie et supports restant apparents à l’intérieur des différents locaux. Reprises de peinture sur les tubes de plomberie en sous-sol.



4 TRAVAUX DE CHAUFFAGE:

4.1 TRAVAUX DE DEPOSE :

Le titulaire du présent lot devra prévoir à sa charge la dépose et l’évacuation hors du chantier de certains équipements thermiques contenus dans le bâtiment à savoir :

- Vidange au préalable de l’installation pour intervention sur les réseaux - Sectionnement des réseaux de chauffage en pénétration dans le hall d’entrée, depuis ce point le titulaire du

présent lot devra la dépose des tuyauteries, y compris fixations, robinetteries. - Dépose sans réemploi des radiateurs, y compris robinetteries, fixations, du futur office traiteur, du

dégagement des sanitaires

Après la dépose et l'enlèvement du matériel ci-dessus, le titulaire du présent lot devra le rebouchage des trous.

Le radiateur existant dans le hall d’entrée sera déposé et reposé, suivant plan guide, y compris raccordement hydraulique depuis les tuyauteries passant à proximité et mise d’une nouvelle robinetterie :

Corps droit ou équerre de vanne Type V-exakt avec préréglage incorporé de marque HEIMEIER ou équivalent approuvé. Tête thermostatique liquide, bulbe déporté, type K, certifié ATITA AFNOR pour la variation temporelle, pour radiateur vertical (Valeur certifiée variation temporelle 0.23), de marque HEIMEIER ou équivalent approuvé. Raccord de retour de radiateur type Regutec, de marque HEIMEIER ou équivalent approuvé.

Robinetterie de diamètre minimum D.15/21 mm.

4.2 TRAVAUX DANS LA CHAUFFERIE :

Origine des travaux :

Les attentes sur le collecteur en chaufferie ‘’attentes bouchonnées circuit sanitaires’’.

Création d’une réseau de chauffage indépendant pour les sanitaires et le hall d’entrée.

A) CIRCULATION FLUIDE CALOPORTEUR :

La circulation du fluide caloporteur des différents réseaux sera assurée à l’aide d’électro-accélérateurs simples, de type électronique de marque SALMSON ou équivalent approuvé type SIRIUX, à savoir :

• Circulateur simple électronique de type SIRIUX pour le circuit ‘’ circuit sanitaires’’ : Modèle à déterminer par le présent lot.

Caractéristiques moteur : Conception moteur : Rotor noyé Puis. Moteur P2 (kW) : Vitesse mini (tr/min) Vitesse maxi (tr/min) Alim. Moteur : Monophasé 230V Classe d'isol. F Indice de protection IP 44 Conformité CE

Caractéristiques pompe :

Montage In-line Roues Mat.composite Corps de pompe Fonte Arbre pompe : Acier chromé Coussinets : carbone + métal

Cette pompe sera équipée de jeux de raccords union.

Ce circulateur devra être calé sur la bonne courbe débit/pression en fonction des caractéristiques hydrauliques du circuit de distribution.



Le raccordement électrique et la protection thermique du circulateur s’effectueront depuis l’armoire générale existante en chaufferie.

Cette pompe devra être isolée au moyen de vannes ¼ de tour permettant ainsi leur remplacement éventuel, mise en place de manchettes antivibratoires.

Ce circulateur devra être muni d’un kit de pression « amont -aval » équipé avec manomètre de contrôle à cadran, et deux robinets d’isolement, y compris piquages sur le réseau.

B) REGULATION :

Ce circuit secondaire desservant les panneaux rayonnants sera régulé en fonction des conditions extérieures, avec action sur vanne mélangeuse à 3 voies.

Cet ensemble de régulation sera de marque SIEMENS ou équivalent approuvé gamme SYMCO 700 et composé des éléments suivants :

Sur le régulateur RMH760B-1 existant, le titulaire du présent lot devra la fourniture et pose des éléments suivants :

- Dépose du module RMZ782B - Mise en place d’un module complémentaire afin de piloter 2 circuits indépendants modèle RMZ789.

Ce module sera installé dans l’armoire électrique existante de la chaufferie.

Sonde d’applique QAD22, positionnée sur le départ de ce circuit secondaire aux caractéristiques ci dessous : - Elément de mesure Ni 1000 Ω à 0 °C - Sondes constituées d’un boîtier en matière plastique avec couvercle Cette sonde sera installée immédiatement après la pompe, 1,5…2 m après la vanne mélangeuse.

Cet ensemble de régulation agira sur une vanne à 3 voies motorisée montée en mélange sur ce circuit, la vanne 3 voies sera de type VXG 44 ayant les caractéristiques suivantes: - Vannes 3 voies à soupape PN16 à raccords filetés - Corps en bronze Rg5 - kvs 0,25 ... 25 m3/h - Course 5,5 mm - Réglage manuel par bouton rotatif intégré - Utilisables avec servomoteurs - Raccords à commander séparément - Température eau chaude d'utilisation +2 ... +120 °C - Diamètre à déterminer par le titulaire du présent lot.

Cette vanne 3 voies sera équipée d’un moteur type SQS 65.00 ayant les caractéristiques suivantes: - Boîtier du servomoteur matières plastiques - Capot et bouton de réglage manuel matières plastiques - Train d'engrenages et coulisseau avec accouplement matières plastiques - Alimentation électrique 24 V - Signal de commande 0-10V.

Cette vanne 3 voies sera raccordée sur le circuit de chauffage par l'intermédiaire de raccords fonte appropriés type ALG.

L’installateur devra prévoir l’ensemble des liaisons électriques d’asservissement entre les équipements de la régulation.

Afin de déroger les consigne de température des circuits ‘’salle des fêtes’’ et ‘’sanitaires’’, mise en place dans l’ambiance de 2 sondes de température ambiante avec potentiomètre type QAA25, y compris liaisons d’asservissement électriques entre les sondes et les modules de régulation, moulures, fourreaux, engravures, rebouchages.

Ces sondes seront enfermées dans des boîtiers ajourés fermant à clé.

La mise en service des installations de régulation ainsi que le réglage devra être assuré par les Services compétents du fournisseur (PV à fournir).



C) RESEAUX DE DISTRIBUTION :

L’ensemble de la distribution en chaufferie sera exécuté en tube cuivre écroui.

Ce poste comprendra les raccords, brasures, fixations ainsi que peinture à la teinte conventionnelle pour les tuyauteries restant apparentes.

Ce réseau de chauffage sera à raccorder sur la distribution spécifique ‘’circuit sanitaire’’.

L’ensemble de ce réseau de chauffage sera calorifugé au moyen de demi-coquille de laine de verre, d’épaisseur 30 mm entoilé puis ligaturé au fil de fer galvanisé, avec une finition par revêtement PVC avec manchettes aux arrêts.

Tout calorifugeage sous forme de bourrelets de coton, ou ne présentant pas les qualités requises, se verra refusé.

Des bandes auto-adhésives de couleur conventionnelle seront fixées sur le calorifuge afin de repérer la nature des réseaux ainsi que le sens du fluide véhiculé conforme à la norme NFX 08.100.

D) ROBINETTERIES DE RESEAUX :

D’une façon générale, les robinetteries employées pour l’isolement des circuits ou d’appareillages seront à ¼ de tour à sphère.

Chaque appareil installé devra pouvoir être déposé sans perturber le reste de l’installation.

Le clapet anti-retour sera à battant taraudé.

Le boisseau de vidange à ¼ de tour permettra le vidangeage de l’installation. Celui-ci sera installé sur le retour du circuit.

Chaque point haut de l’installation sera muni d’un purgeur d’air automatique isolable de grande capacité genre PNEUMATEX ZEPARO Top ZUT, avec bouteille façonnée à la demande et purge manuelle ramenée à hauteur.

Les thermomètres de contrôle seront du type rond bimétallique, munis d’un doigt de gant. Ils seront installés sur le départ et retour du circuit de chauffage.

Le retour du circuit de chauffage devra être équipé d’une vanne de réglage de débit NF, avec lecture direct du préréglage, prises de pression orientables sur 360°, vidange amont ou aval, vanne d’arrêt à boisseau sphérique intégrée, de marque DANFOSS ou équivalent approuvé, type MSV-BD LENO.

E) RINCAGE DE L’INSTALLATION :

Suite à la réalisation et au contrôle d’étanchéité, l’installation de chauffage sera rincée, puis remplie d’eau qualité Chauffage suivant normes NFP 41-221 et NFP 52-305 (DTU n° 60-5 et n° 65-10) et suivant les recommandations du constructeur. La vitesse de l’eau de rinçage dans les canalisations doit être supérieure ou égale à 2 mètres/seconde.

Injection de produit NS PROT de marque NSE ou équivalent approuvé

F) DEGAZAGE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE :

Prévoir à la mise en service, le dégazage complet de l’installation de chauffage.

G) ELECTRICITE :

Coffret électrique :

Dans ce coffret existant sera issu les circuits de protection, de commande et de régulation du nouveau réseau.

Mise en place du matériel suivant :

• De disjoncteurs divisionnaires type C 60 pour les protections bipolaires 220 Volts. • Tous les disjoncteurs seront équipés de S/D pour la signalisation. • Un ensemble de relayage pour le test lampe.



• Un ensemble de relayage pour une synthèse des défauts. • Les câbles et fils seront passés dans cette armoire dans des goulottes plastiques de câblage, de dimension

laissant la possibilité de passer d’autres câblages.

Les câbles aboutiront sur des borniers, la pénétration du coffret se fera au travers de presses étoupes plastiques.

Les câbles seront parfaitement repérés par un système lisible et de bonne qualité de vieillissement.

Les appareils installés seront de type modulaire de chez SCHNEIDER ou équivalent approuvé.

Aucun porte fusible ne sera accepté dans ce coffret.

Tous les circuits protégés devront être clairement repérés par étiquettes dilophanes gravées fixées au dessus de chaque appareil, le principe et les textes devront être approuvés par le maître d’œuvre. La sélectivité sera totale, ampère métrique et chronométrique.

Les conducteurs de terre seront raccordés sur une barre de cuivre à raison d’un fil par connexion.

Sur la porte du coffret, les signalisations suivantes seront reportées : • Voyant vert = marche des organes pilotés (circulateur…) • Voyant rouge = défaut des organes pilotés (circulateur …).

Un schéma unifilaire du coffret sera soumis à l’approbation du B.E.T. avec les plans d’exécutions.

Sur ce schéma les calibres des appareils de protection et les sections de câbles devront être précisés.

Liaisons équipotentielles :

Les canalisations devront être reliées au conducteur principal de protection, une liaison équipotentielle sera assurée sur toute la longueur de l’installation. En cas de présence de matériel électrique sur un tronçon, ce matériel devra être conforme à la norme NFC 15.100.

Certificat de conformité :

L’entreprise aura à sa charge la remise au maître d’ouvrage du certificat Consuel attestant de la conformité de son installation électrique.

4.3 EQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE STATIQUE DANS LE BATIMENT :

A. PANNEAU RAYONNANT ‘’EAU CHAUDE’’ :

L’émission de chaleur pour les pièces (suivant plan guide), sera assurée à l’aide de panneaux rayonnants eau chaude, genre CARBOLINE, coloris RAL aux choix de l’architecte, de marque ZEHNDER ou équivalent approuvé aux caractéristiques suivantes :

Bac métallique avec paroi rayonnante totalement plane et lisse. Echangeur en graphite expansé dans lequel sont intégrés des tubes cuivre. Les tubes cuivre (diamètre 10 mm espacés de 100 mm) sont moulés dans une plaque de graphite expansé. L’échangeur cuivre/graphite obtenu est collé dans le bac métallique en acier galvanisé laqué. Le carbone disposant d’une excellente conductivité thermique permet de répartir la chaleur de façon homogène sur l’ensemble de la surface rayonnante et d’obtenir une grande réactivité aux variations de températures d’alimentation. Les triples pliages latéraux et les profilés latéraux assurent la rigidité structurelle du panneau. L’isolation thermique supérieure est posée d’usine. La paroi rayonnante est recouverte par une peinture époxy polyester en couleur similaire RAL. Le panneau est de largeur 595 mm, afin de s’intégrer dans les modules de faux plafonds 600x600mm. Pression de service 10 bar, température de service maxi 85°C, Coloris RAL aux choix de l’architecte. Les raccordements entre panneaux se font par flexibles avec raccords rapides de type ‘’push fitting’’

Les panneaux rayonnants seront déterminés pour un régime de température de 75/60°C, avec une surpuissance de 20% pour la mise en température rapide après une période de réduit.



Fixation :

Les fixations des panneaux rayonnants eau chaude, comprenant chacun : mousquetons et chaînettes. Les panneaux rayonnants seront fixés de manière à permettre une libre dilatation.

Implantation :

Fourniture et pose de tous les supports en fer cornière ou rails intermédiaires nécessaires, compris accessoires et peinture antirouille, pour reprendre la fixation des panneaux rayonnants. Ceux-ci seront à reprendre sur la structure du bâtiment.

Localisation :

Le sanitaire ‘’hommes’’. Le sanitaire ‘’femmes’’. Le dégagement des sanitaires.

Les panneaux seront raccordés en eau chaude par l’intermédiaire de flexibles de raccordement à tresse inox de longueur 0.50 ml.

En partie haute, le titulaire du présent lot devra la fourniture et pose de purgeurs d’air automatique NF grand débit.

Les emplacements des panneaux rayonnants devront être soumis à l’approbation de la maîtrise d’œuvre avant réalisation définitive des travaux compris synthèse avec le lot ELECTRICITE.

Le titulaire du présent lot devra la découpe des dalles de faux plafond pour l’intégration des panneaux rayonnants.

Equipements des panneaux rayonnants :

Chaque panneau rayonnant eau chaude sera muni d’un ensemble de robinetteries pour les fonctions de régulation du débit et de maintenance des circuits ‘’aller et retour’’.

Le kit sera équipé des éléments suivants : - Vanne d’isolement type ¼ de tour à sphére - Vannes de réglage - De vidage à boisseau sphérique. - Robinetteries de diamètre minimum D.15/21 mm.

L’entreprise adjudicataire aura à sa charge l’équilibrage complet des installations de chauffage au moment des travaux.

B. RADIATEURS ACIER :

L’émission de chaleur l’office traiteur, sera assurée à l’aide d’un radiateur en acier, gamme NAGONA VERTICAL de marque ZEHNDER ou équivalent approuvé, ayants les caractéristiques suivantes :

Elément tubulaire plat en tubes d’acier de précision, verticaux, avec ou sans ailettes, soudé à chaque extrémité sur un collecteur et un écartement de 1 mm entre chaque élément. Ailettes soudés par procéde multi-points. Assemblage des éléments par soudure. Orifice de raccordement à la demande du Ø 1/4 au Ø 3/4 selon l’usage. Tubes verticaux : 70 x 8 x 1,45 mm Collecteurs : 32 x 37 x 2 mm Ailettes : 0,5 mm Pression de service standard : 4,6 bar – épreuve : 6 bar Température de service maximum : 120°C

Localisation :

Office traiteur. L’installateur devra préciser le mode de raccordement de cet émetteur de chaleur avant la commande, dans la gamme courante ou spéciale suivant le cas, définie par le constructeur dans sa documentation technique.

Ce corps de chauffe sera fixé sur consoles murales à sceller ou à visser suivant les cas.



Le radiateur sera conforme à la norme européenne NF EN 442.

Ce radiateur sera déterminé pour un régime de température de 75/60°C, avec une surpuissance de 20% pour la mise en température rapide après une période de réduit.

De plus, le titulaire devra la dépose puis la repose du radiateur neuf et du radiateur réemployé dans le hall afin que le peintre puisse effectuer ses prestations.

C. ROBINETTERIES RADIATEURS :

Robinetteries du radiateur neuf, à prévoir comprenant :

Corps droit ou équerre de vannes Type V-exakt avec préréglage incorporé de marque HEIMEIER ou équivalent approuvé. Tête thermostatique liquide, bulbe déporté, type K, certifié ATITA AFNOR pour la variation temporelle, pour les radiateurs verticaux (Valeur certifiée variation temporelle 0.23), de marque HEIMEIER ou équivalent approuvé. Avec 2 ecoclips pour repérage, limitation et blocage de la température. Raccords de retour de radiateurs type Regutec, de marque HEIMEIER ou équivalent approuvé.

L’entreprise adjudicataire aura à sa charge l’équilibrage complet des installations de chauffage au moment des travaux.

D. RESEAUX HYDRAULIQUES – CALORIFUGE :

Origine :

Le réseau sectionné précédemment au dessus du hall, depuis ce point, le titulaire devra le raccordement hydraulique des panneaux rayonnants et du radiateur.

De plus, l’installateur devra prévoir des attentes sur vannes bouchonnées pour le futur raccordement de panneaux rayonnants au dessus su hall.

De plus, dans le faux plafond de la salle des fêtes, le titulaire du présent lot devra prévoir les modifications des réseaux existants, afin de séparer les panneaux rayonnants ‘’salle des fêtes‘’ du circuit ‘’sanitaire’’. Ce poste comprendra l’ensemble des modifications des réseaux existants, la mise en place de tuyauteries neuves entre la modification et la pénétration dans la chaufferie, fixations, l’installation de purgeurs automatiques.

Afin d’alimenter le radiateur de l’office traiteur, création de descentes en apparent.

La distribution sera la plus discrète possible compte tenu de l’aspect architectural du projet

Dans les faux plafonds, les réseaux de chauffage seront positionnés sous l’isolant.

L’ensemble des réseaux de distribution sera réalisé en tube cuivre écroui.

Ce poste comprendra les raccords, brasures, fixations, ainsi que peinture à la teinte conventionnelle pour les tuyauteries restant apparentes.

Le supportage sera assuré par des colliers isophoniques à bague élastomère genre MUPRO.

Les tracés seront soumis pour avis à la maîtrise d’œuvre avant réalisation.

Les points hauts de la distribution de chaleur devront êtres purgés au moyen de purgeur d’air automatique de grande capacité de marque PNEUMATEX ou équivalent approuvé genre Zéparo ZUTS.

En raison de la dilatation des réseaux de chauffage, le titulaire du présent lot devra mettre en place des compensateurs de dilation modèle taraudé à soufflet métallique en acier inoxydable. Ces systèmes de dilation seront répartis sur chaque circuit. Il sera indispensable de prévoir des points fixes toujours accompagnés de systèmes de guidage. A noter que les supports pendulaires ne sont pas des points fixes.

Le titulaire du présent lot devra prévoir l’ensemble des percements et rebouchages pour le passage des canalisations.

Calorifugeage des réseaux de distribution :



Pour les parcours dans les faux plafonds, calorifugeage des réseaux de distribution de chauffage, au moyen de coquilles de mousse élastomère de 25mm d’épaisseur genre ARMAFLEX M1 ou équivalent approuvé, compris colle, rubans adhésifs.

( P.V à fournir au moment de l'exécution des travaux ).

Des bandes auto-adhésives de couleur conventionnelle seront fixées sur le calorifuge afin de repérer la nature des réseaux ainsi que le sens du fluide véhiculé conforme à la norme NFX 08.100.

Mise en place, de vannes d’isolement de type ¼ de tour afin d’isoler les réseaux principaux.

5 TRAVAUX DE VENTILATION


Le titulaire du présent lot devra la dépose sans réemploi et l’évacuation hors du lieu du chantier des éléments suivants :

- De la vmc existante des sanitaires, comprenant ventilateur avec alimentation électrique, les réseaux de gaines et les bouches d’extraction.

Après la dépose, le titulaire du présent lot devra le rebouchage des trous.

5.2 VMC SANITAIRES :

Ventilation mécanique simple flux des locaux sanitaires (VMC PERMANENTE).

A. GROUPE D’EXTRACTION :

Installation en combles au dessus des saniaires, d’un groupe d’extraction en caisson de marque ALDES ou équivalent approuvé type MINIVEC (modèle à déterminer par le titulaire du présent lot), C4 (400°, 1/2h) à 1 vitesse, aux caractéristiques suivantes :

Débit : 255 m3/h, Pression : Pa, (à déterminer par le titulaire du présent lot). Homologation : C4 (400°, ½ heure) Puissance consommée maxi : watts Tension Mono 230 volts, 50 Hz Conforme à la norme : CE, Caisson en tôle galvanisée à piquage perpendiculaire, Grille de protection au refoulement, Roue simple ouie à entraînement direct, Moteur asynchrone IP 44 – classe F, ne pas raccorder le thermo-contact.

Caractéristiques dimensionnelles : Dimensions ( L x l x H ) : x x mm, Poids : kg.

L’appareil sera équipé avec les accessoires suivants :

• Interrupteur de proximité cadenassable en boîtier IP 54. • Le groupe de ventilation sera désolidarisé de la gaine d’extraction d’air vicié à l’aide d’une manchette

souple incombustible MO étanche de raccordement sur l'ouie d’aspiration de type MS PRO, de marque ALDES ou équivalent approuvé, permettant de diminuer par 2 les fuites par rapport à une manchette classique.

• Pressostat d’alarme monté

Supportage :

Installation du groupe d’extraction en combles, sur un support en fers cornières à réaliser à la demande, suspendu à la charpente, compris interposition d’un matériau résiliant anti-vibratile, visseries, accessoires divers.

B. TRAVAUX D’ELECTRICITE :

Raccordement électrique du groupe d’extraction, depuis l’attente protégée de l’électricien, travaux à réaliser en câble PYROLYON, type CR1.



A partir de ce point, le titulaire du présent lot devra le raccordement électrique du groupe d’extraction, compris accessoires de fixations et de supportage.

Le renvoi d’alarme de fonctionnement du groupe de VMC sera du au titre du présent lot, depuis les contacts secs du pressostat d’alarme, compris voyants de visualisation (marche / arrêt), câblages, repérages, centrale technique, aboutissant dans l’armoire du lot électricité.

C. REJET D’AIR VICIE :

Le refoulement de l’air vicié du groupe d’extraction sera réalisé en pignon du bâtiment sur une grille pare pluie de marque ALDES ou équivalent approuvé genre AWA251 (dimensions à déterminer par le titulaire du présent lot pour une vitesse de passage d’air maxi de 2 m/s). Cette grille en aluminium, grillage antivolatile, entraxe des ailettes de 25mm.

Cette grille sera équipé d’un contre cadre.

Cette grille sera revêtue de la couleur au choix de l’Architecte.

Cette grille sera équipée d’un plénum de raccordement.

La gaine de rejet de l’air vicié sera réalisé en conduit circulaire semi-rigides A1, en acier galvanisé genre ALFLEX GALVA de marque ALDES ou équivalent approuvé.

La pose de la grille sera réalisée par le titulaire du présent lot, y compris percement, rebouchage, linteau béton.

D. EXTRACTION D’AIR VICIE :

Bouche d’extraction autoréglable plastique à fortes pertes de charges, de marque ALDES ou équivalent approuvé type BAP’SI TWIN, Dn 125 mm, de couleur blanche, avec pattes de montage spécialisées.

L’extraction d’air vicié de ‘’office traiteur’’ sera réalisée à partir d’une bouche d’extraction coupe feu 1 heure en tôle d’acier laquée blanc avec sa collerette standard, de marque ALDES ou équivalent approuvé

Le raccordement de chaque bouche au réseau principal d’extraction se fera à l’aide d’un produit tout en un intégrant un raccord femelle flexible extensible et de maintien dans le placo, genre RT Flex de marque ALDES ou équivalent approuvé, composée : D’un raccord métallique femelle s’emboitant préférentiellement sur un piquage à joint. D’un flexible alflex alu extensible de 10à 30cm ou de 30 à 120cm. D’un embout garantissant l’emboitement et l’étanchéité de la bouche dans le flexible, d’une manchette trident.

Le titulaire du présent lot devra l’ensemble des percements des dalles de faux plafond afin d’intégrer les bouches d’extraction.

E. RESEAUX D’EXTRACTION :

Les réseaux d’extraction de l’air vicié seront réalisés en conduit Circulaire, spiralé rigide, en acier galvanisé M0.

Ce poste comprend les raccords divers circulaires en acier galvanisé, raccords à joints certifiés classe d’étanchéité C, feuillards perforés, visseries, colliers de suspension, fourreaux de traversée de paroi, joint de traversée de dalle, etc.

L’étanchéité des accessoires à joint ( taux de fuite réduit à 1.05 ) permet un dimensionnement aéraulique optimisé tant au niveau des diamètres de conduits que du choix du ventilateur.

Les changements de direction se feront par tés avec bouchons de terminaison, et non des coudes, afin de préserver les possibilités de nettoyage, par furetage des gaines.

Les conduits devront respecter un écart au feu de 7 cm par rapport aux matériaux combustibles.

A proximité de l’ouie d’aspiration du groupe d’extraction, installation de : Piège à son passif, circulaire, en acier galva, M0. Registre de réglage manuel du type RG, en acier galva.



En traversée de murs et de dalles les gaines d’extraction seront munies de joints de traversée du type JTD, constitués de matelas d’aggloméré caoutchouc, permettant d’amortir les vibrations dans les structures et les émissions d’ondes sonores.

Le titulaire du présent lot devra l’ensemble des percements, rebouchages pour le passage des gaines de VMC.

Le titulaire se réfèrera au plan guide des travaux afin d’avoir une vue objective sur l’étendu des travaux de VMC envisagés.

Les réseaux aérauliques seront équipés de trappes de visite M0 pour le nettoyage des réseaux. Une trappe sera prévu pour chaque tronçon rectiligne ( espacement de 3 mètres ), elles respecteront les principes constructifs suivants :

Elles seront de genre VISIT’AIR équipées avec joint en néoprène. Une trappe de visite devra également être disposée à chaque changement de direction et en pied du conduit vertical.

Assemblages, étanchéité des gaines d’extraction : Les assemblages des gaines rondes se feront par emboîtement ou à la rigueur par Nipples sous bouts. L’étanchéité sera obtenue par les joints en EPDM. Dans tous les cas, les entrées d’air parasites ne devront pas dépasser 5% du débit total.

Supports : Ces colliers seront en deux parties, donc démontables. Les gaines seront isolées des colliers par interposition de matériau résiliant ( genre TALMISOL ). En combles, les réseaux horizontaux seront fixés par des bandes de fer plat ou par colliers pendards.

F. AMENEE D’AIR :

Le titulaire du lot menuiserie intérieure devra le détalonnage des portes afin d’obtenir un bon balayage.

5.3 VENTILATION CUISINE :

L’ensemble de la ventilation ‘’cuisine’’ sera prévu par le cuisiniste, hormis la VMC.

6 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES :


Avant tous travaux, le titulaire du présent lot devra prévoir les interventions suivantes : Vidangeage des installations de plomberie existantes, réseaux EF ECS pour cette tranche de travaux. Sectionnement, bouchonnage et dépose des réseaux EF ECS et EU/EV alimentant les différents appareils

sanitaires déposés, y compris accessoires de fixation. Dépose sans réemploi de l’ensemble des appareils existants (wc, urinoirs, lavabos des sanitaires), y

compris robinetteries. Après les travaux de dépose, le titulaire du présent lot devra le rebouchage des trous.

L’ensemble du matériel déposé sera évacué hors du chantier.

Le matériel de cuisine déposé ou réemployé sera des prestations du lot cuisiniste.

6.2 APPAREILS SANITAIRES ET EQUIPEMENTS DIVERS :

Appareils sanitaires en porcelaine vitrifiée blanche, de marque JACOB DELAFON ou équivalent approuvé, prévus entièrement équipés et installés, avec marquage NF.

REMARQUE IMPORTANTE : L’entreprise du présent lot devra avoir une coordination parfaite avec le titulaire du lot Cloison Doublage afin que ce dernier intègre des renforts appropriés et conséquents dans les armatures des cloisons pour effectuer la pose des appareils sanitaires.

ENSEMBLE W.C. CLASSIQUE :

Marque, type : JACOB DELAFON ou équivalent approuvé, modèle BRIVE 2, cuvette à sortie horizontale, dim : 67,5 x 35.5 x 39 cm réf : E1828, avec réservoir attenant livré complet à mécanisme économiseur d’eau 3 / 6 litres, robinet latéral réf : E1537, abattant double blanc démontable thermodur réf : E6366. Fixation : de la cuvette au sol à l’aide d’un jeu de deux vis à cache tête chromée. Vidange : Pipe de W.C. orientable en PVC M1, Dn 100 mm.

Localisation : A prévoir dans le WC ‘’femmes’’, suivant plan architecte.



ENSEMBLE W.C. REHAUSSE :

Marque, type : JACOB DELAFON ou équivalent approuvé, modèle BRIVE 2, cuvette surélevée à sortie horizontale, dim : 67,5 x 35,5 x 45.5 cm réf : E1730, avec réservoir attenant livré complet à mécanisme intégral silencieux avec mécanisme économiseur d’eau 3/6 litres, robinet latéral réf : E1537, abattant double blanc démontable thermodur réf : E6366. Fixation : de la cuvette au sol à l’aide d’un jeu de quatre vis à cache tête chromée. Vidange : Pipe de W.C. orientable en PVC M1, Dn 100 mm.

Hauteur de l’abatant du WC : 0.45 h 0.50 cm

L’axe de la lunette doit être compris entre 0.40 et 0.50m de la cloison arrière et 0.35 à 0.40m latéralement.

Localisation : A prévoir dans les WC Handicapés ‘’sanitaires hommes et femmes’’, suivant plan architecte.

LAVABO HANDICAPE :

Type : dim : 70 x 51.5 cm de marque JACOB DELAFON ou équivalent approuvé type HANDYLAV réf E1980. Fixation : à l’aide de deux consoles murales spécialisées. Vidage complet avec siphon décalé en polypropylène blanc et bonde à surverse de maque JACOB DELAFON ou équivalent approuvé, comprenant une bonde à grille chromée réf : E6050 Robinetterie à levier : Mitigeur temporisée, chromée, monotrou, de marque DELABIE ou équivalent approuvé, modèle TEMPOMIX 2 à levier, réf : 700 400, à fixation renforcée, commande par levier, bec fondu fixe avec aérateur et brise-jet,

Localisation : A prévoir dans les WC Handicapés ‘’sanitaires hommes et femmes’’, suivant plan architecte.

URINOIR :

Urinoir mural en porcelaine vitrifiée de couleur blanche de marque JACOB DELAFON alimentation apparente et évacuation apparente dim : 30 x32x 62 cm, réf E1545-00 équipé avec fixation, effet d’eau, tube, bonde à grille, siphon. Fixation : à l’aide d’une attache spécialisée de face. Robinetterie : eau froide seulement, temporisée, chromée, corps et rosace murale en laiton massif chromé. Cette robinetterie sera munie d'une tubulure chromée adaptée à l'urinoir

Localisation : A prévoir dans le ‘’sanitaire hommes’’, suivant plan architecte.

VASQUES RONDES A ENCASTRER :

Type : dim : 48 cm de marque PORCHER ou équivalent approuvé type FONTIS, en porcelaine vitrifiée percée 1 trou. Vidage complet avec siphon en polypropylène blanc et bonde à grille chromée de maque PORCHER ou équivalent approuvé. Robinetterie: Mitigeur temporisée, chromée, monotrou, de marque DELABIE ou équivalent approuvé, modèle TEMPOMIX 2, réf : 700 001, à fixation renforcée, corps en laiton massif chromé, bec fondu fixe avec aérateur, brise-jet, sécurité anti-blocage AB, flexibles PEX avec filtres et clapets anti-retour

Le titulaire du présent lot devra l’encastrement des vasques, y compris découpe dans le plan vasques du lot menuiserie intérieure.

Localisation : A prévoir dans les ‘’sanitaires hommes/femmes’’, suivant plan architecte.

EVIER INOX A ENCASTRER :

Qualité : Inox 18/10 lisse, de marque MODERNA ou équivalent approuvé, gamme LINE. Dimensions : 86 x 50 cm, réversible, avec bonde diam 60 mm à bouchon et trop plein, évier 1 cuve 1 égouttoir, à poser sur plan de travail. Dimensions de la cuve Lxlxh en cm : 34x42x16. Robinetterie : Mitigeur chromé, bec profilé orientable, flexibles d’alimentation, de marque JACOB DELAFON ou équivalent approuvé, genre JULY, bague limiteur de température, limiteur de débit sensitif, aérateur anti-calcaire. Cette robinetterie sera équipée de clapets anti-retour avec vannes d’arrêt intégrées. Vidage : Tubulure de vidage en PVC M1, pour évier 1 cuve, siphon en polypropylène.



Le titulaire du présent lot devra l’encastrement de l’évier, y compris découpe dans le plan de travail du lot menuiserie intérieure.

Localisation : A prévoir dans le coin bar, suivant plan architecte.

PLONGE AVEC PIETEMENT INOX :

Construction : Tout Acier inox 15/10 Dimensions ( L x P x H ) : 900 x 600 x 900 mm 1 bac : 450 x 350 x 380 mm, équipés chacun d’une bonde de vidange en laiton 40 x 49 mm, grille de vidange en inox, tube survenant inox, siphon en cuivre Robinetterie : Mitigeur chromé, bec profilé orientable, flexibles d’alimentation, de marque JACOB DELAFON ou équivalent approuvé, genre JULY, bague limiteur de température, limiteur de débit sensitif, aérateur anti-calcaire. Dosseret : arrière. Châssis : avec passage arrière de 71 mm pour emplacement des tuyauteries Pieds : en tube rond inox avec vérins réglables

Localisation : A prévoir dans l’office traiteur, suivant plan architecte.

ATTENTE SIMPLE MACHINE A LAVER :

Robinet simple chromé pour branchement d’une machine à laver, disposé sur applique murale chromée. Vidage : Siphon simple vertical en PVC M1, pour branchement d’une machine à laver, Dn 40 mm.

Localisation : A prévoir dans le ‘’coin bar’’, suivant plan architecte.

LAVE MAINS REGLEMENTAIRE :

Lave mains réglementaire, mural, commande non manuelle, de marque MODERNA ou équivalent approuvé, dimensions Lxl en cm 45x32 ayant les caractéristiques suivantes :

Fabrication en acier inoxydable 18/10 Cuve emboutie, col de cygne, avec bonde. Dosseret 40mm. Eau chaude et froide Commande incorporée par volet avec mitigeur Distributeur de savon par bouton à fixer sur le dosseret

Localisation : A prévoir dans l’office traiteur, suivant plans architecte

Le titulaire du lot matériel de cuisine devra la fourniture et pose de l’ensemble du matériel de cuisine.

ACCESSOIRES DE TOILETTE :

Distributeur de papier hygiénique :

Distributeur de papier hygiénique en acier époxy blanc, de marque PELLET ou équivalent approuvé modèle GEANT avec serrure à barillet, diamètre 37 cm, réf : 878505.

Localisation : A prévoir à proximité de chaque cuvette de W.C., suivant plan architecte.

Poignée latérale de maintien :

Barre coudée à 135° en aluminium laqué par poudrage, plastique, dimensions : 45 x 45 cm, à fixation invisible, de marque PRESSALIT ou équivalent approuvé.

Localisation : A prévoir à proximité du W.C. pour handicapés, suivant plan de l'architecte.

Poignée de tirage WC :

Barre en aluminium laqué par poudrage, plastique, longueur 20 cm, à fixation invisible, de marque PRESSALIT ou équivalent approuvé.

Localisation : A prévoir sur la porte du W.C. pour handicapés, suivant plan de l'architecte.



Distributeur de savon :

Distributeur de savon à pression, en Poly TC Blanc, réservoir 1000 ml à fermeture à clé, de marque PELLET ou équivalent approuvé.

Localisation : A prévoir à proximité des vasques et des lavabos, suivant plan architecte.

Miroir :

Miroir NF à bords doucis épaisseur 4 mm, avec fixations, dimensions 60x80 cm au dessus du lave-mains WC hand (miroir accessible aux personnes handicapés doit se situer à une hauteur maxi de 1.05 m )

Localisation : A prévoir au dessus des vasques, lavabos, suivant plan architecte.

Les autres accessoires de toilette ne font pas partis du présent dossier.

6.3 ATTENTES EC – EF OFFICE TRAITEUR :

Dans la zone office traiteur, le titulaire prévoira différentes attentes Eau chaude, Eau froide et Vidange EU, afin que le titulaire du matériel ‘’cuisine’’ puissent raccorder leurs propres équipements.

Les attentes Eau chaude, Eau froide seront réalisées en tube cuivre écroui, compris les raccords divers, brasures, fixations soignées, supports antibruit, laissées à hauteur derrière chaque équipements de cuisine, suivant les indications du cuisiniste, et équipées chacune de :

- Une vanne de barrage, type ¼ de tour, à sphère, avec manette de manœuvre de couleur bleue ou rouge afin de repérer la nature du fluide véhiculé.

- Un clapet anti-retour, de type à ressort.

Les attentes Eaux usées du plombier seront effectuées en tube cuivre écroui, suivant les indications du cuisiniste.

Définition des attentes EC – EF – EU :

Four de remise en température. Eau froide 16x18 Eaux usées 63mm cuivre

Etuve Eau froide 16x18 Eaux usées 63mm cuivre

6.4 TRAITEMENT D’EAU :

Equipements de traitement d'eau de la production d'eau chaude :

Traitement ECS :

L’eau froide servant à la production d’eau chaude sera adoucie entre 5 à 7 °Th.

Installation dans le dépôt n°8 au sous-sol, d’un adoucisseur à permutation sodique de marque NSE ou équivalent approuvé modèle AMVE326 électronique (modèle donné à titre indicatif et devant être vérifier par le titulaire du présent lot), avec vanne bronze 5 cycles, débit maxi : m3/h, corps en polypropylène, constitué de :

Une chambre permutante cylindrique, en fibre de verre de 30 litres de résine à capacité de 8 m3 à TH 8°Fr, Un bac de stockage de la saumure, en polyéthylène de 150 litres équipé d’un plancher anti-colmatage et d’un flotteur double sécurité. Les électro vannes commandant l’ouverture du by-pass, le soulèvement des résines, l’aspiration de la saumure et la mise à l’égout, Système de programmation réglable : horloge de programmation journalière / hebdomadaire à réserve de marche, Fonction volumètrique retardé avec forçage calendaire By-pass proportionnel de correction du degré TH ( + ou – 1° ), Coffret de contrôle hydrométrique,



Toutes les tuyauteries, les raccords, fixations antibruit, peinture conventionnelle, repérage ; toutes les robinetteries telles que : vannes d’isolement, vanne de réglage, clapets anti-retour à ressort, prises d’échantillon, etc., By-pass permettant l’isolement de l’appareil de traitement ECS, Charge de sel complète à la mise en service, Compteur à Impulsions, pour le comptage des volumes d’eaux traitées, sur le départ eau adoucie, Un transformateur 220/24 volts.

Le montage de l’adoucisseur respectera les prescriptions de raccordement du fournisseur.

Travaux de mise à l’égout :

Le point de vidange du traitement d’eau sera raccordé sur le réseau existant passant en élévation de ce local, travaux à réaliser en tube PVC M1, NF, série évacuation classique, marquage EU, y compris les raccords divers, colle spéciale, fixations soignées, supportage, peinture conventionnelle, repérage, entonnoir de décharge siphonné en PVC M1, y compris modification du réseau existant.

Prise d’échantillon :

Le titulaire du présent lot devra prévoir des vannes1/4 de tour de prises d’échantillon :

Implantation :

- Eau brute. - Eau adoucie. - TH départ ECS.

Manchettes témoin :

Elles seront soit droites ou coudées, d’une longueur de 50 cm, isolées par vannes amont et aval, et équipées de raccords trois pièces, de by-pass, conformément aux prescriptions du D.T.U. n° 60-1, additifs 4 et 5. Elles seront dans le diamètre des canalisations considérées.

Implantation :

- Sur l’eau brute - Sur le départ Eau chaude général,

Analyses d’eau :

Pour l'adoucisseur l’entreprise adjudicataire du présent lot devra faire procéder, à sa charge, à des analyses d’eau, comme suit :

Analyse Eau brute non traitée. Analyse Eau froide traitée. Analyse Eau chaude traitée.

Ces analyses seront réalisées en fonction de la réglementation en vigueur.

Electricité :

Le titulaire devra le raccordement électrique du système de traitement de l’eau depuis la ligne protégée en amont et laissée à proximité par le titulaire du lot électricité.

Contrat de maintenance :

Le Titulaire du présent lot devra OBLIGATOIREMENT proposer un contrat de maintenance comprenant : 4 visites par an pour l'ensemble du traitement d'eau en chaufferie

Avant le traitement d’eau, mise en place d’un filtre à cartouche feutre 30 microns de marque NSE ou équivalent approuvé, isolable avec vannes de type ¼ de tour avec by-pass.

Le titulaire du présent lot devra la modification de la canalisation EF alimentant le ballon ECS, afin que celle-ci passe par le traitement d’eau. Ce poste comprendra les sectionnements, bouchonnages, tube cuivre écroui, raccords, brasures, fixations



De plus le titulaire du présent lot devra le sectionnement, le bouchonnage de l’alimentation du four mixte en eau froide brute, puis raccordement sur la nouvelle canalisation eau froide adoucie.

En sous-sol, l’ensemble des réseaux EF/EF Adoucie sera calorifugé au moyen de demi-coquilles de mousse élastomère genre ARMAFLEX M1, d’épaisseur 19 mm anti-condensation, compris colle, rubans adhésifs.

Mise en place d’étiquettes autoadhésives de repérage pour la nature du fluide véhiculé ainsi que le sens d’écoulement.

Les reprises de peinture sur les tubes seront réalisées par le titulaire du lot peinture.

6.5 DISTRIBUTIONS EAU CHAUDE - EAU FROIDE :

Origine des travaux : Pour l’eau froide : L’ancienne canalisation EF existante à proximité du ballon ECS de 300 litres en D.34x36.

Pour l’eau chaude sanitaire : Le préparateur ECS électrique existant de 300 litres.

Les réseaux de distribution eau chaude – eau froide apparents seront réalisés en tube cuivre écroui.

Ce poste comprend les raccords divers en cuivre écroui, brasures, fixations soignées, supports antibruit.

Les colliers de fixation utilisés seront à contre partie démontable, avec bague isophonique.

Tous réseaux neufs en acier galvanisé seront refusés.

Certaines canalisations seront en apparent en plinthe ou en élévation des locaux traversés afin d’alimenter les différents appareils sanitaires.

Dans la mesure du réalisable les canalisations d’eau chaude et d’eau froide emprunteront des parcours identiques et resteront le plus discret possible.

Le titulaire du présent lot se réfèrera au plan guide des travaux afin d’avoir une vue objective sur les tracés de plomberie envisagés.

Le titulaire du présent lot devra prévoir l’ensemble des percements et rebouchages après travaux, dans les ouvrages maçonnés.

Certaines alimentations EC – EF se feront en encastrés dans la dalle béton à l’aide de tuyaux polyéthylène réticulé haute densité qualité alimentaire, disposés sous gaines annelées de protection (jeu de 30%), y compris les raccords à compression ou à sertir, à double étanchéité, cavaliers de fixations, coudes de cintrage.

Ces distributions seront réalisées à partie de collecteurs de distribution complètement équipés (fixations, vanne d’isolement).

Ces réseaux chemineront dans les saignées du lot Gros Œuvre, y compris rebouchage.

6.6 ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES :

Les vannes d’arrêt utilisées seront d’un modèle ¼ de tour, à boisseau sphérique, marquage NF.

Elles seront en nombre suffisant afin de rendre aisés l’utilisation et l’entretien des installations de Plomberie / Sanitaire. Elles serviront pour l’isolement des différents blocs sanitaires. Les appareils sanitaires indépendants seront isolables par installation de vannes d’arrêt sur les réseaux ; ceci sous les équipements, de façon discrète.

Tous les points hauts des réseaux de distribution eau mitigée devront pouvoir être purgés à l’aide de purgeurs d’air automatiques, genre FLEXVENT ou équivalent approuvé, NF, 3/8’’.

Les clapets anti-retour seront de type à ressort.

6.7 EVACUATIONS EU – EV & VP :

Origine des travaux : Les siphons des appareils sanitaires.



Tous les réseaux d’évacuation des Eaux usées et des Eaux vannes, ainsi que les ventilations primaires, seront réalisés en tube PVC Me, série évacuation classique, marquage EU.

Ce poste comprend l’ensemble des raccords divers en PVC Me, colle spéciale, fixations soignées, supports antibruit.

Les vidanges seront à reprendre directement sur les attentes au sol du lot gros-œuvre.

Les réseaux sous dallage seront également réalisés par le lot gros œuvre, y compris saignées, rebouchages.

Ces réseaux d’évacuation seront ventilés en combles, par des clapets équilibreurs de pression (aérateur à membrane), de marque NICOLL ou équivalent approuvé type CEP100, débit 43l/sec.

Les pentes d’écoulement seront comprises entre 1 et 3 cm/m.

Les ventilations primaires, seront revêtues de coquilles de laine de verre d’épaisseur 25 mm, ligaturées au fil de fer galvanisé, avec passage dans des coffres d’habillage prévus à cet effet du lot cloison.

Le titulaire du présent lot devra prévoir l’ensemble des percements et rebouchages après travaux, dans les ouvrages maçonnés.

6.8 EVACUATIONS EP :

Aucune prestation n’est prévue par le titulaire du présent lot.

6.9 MISE EN EAU :

Avant toute mise en eau, l’entreprise adjudicataire du présent lot devra la stérilisation des réseaux de plomberie, à réaliser à partir d’hypochlorite de Sodium ( Chlore ).

Méthodologie : Injecter 1 litre de chlore pour 10 m3 d’eau dans les réseaux d’eau froide, et 5 litres pour 10 m3 pour l’eau chaude, Temps de contact 1 heure après tirage sur tous les points d’eau concernés et analyse chlore >/= 100 mg/l, Rinçage jusqu’à obtention d’une valeur résiduelle de chlore de +/- 0.1-0.2 mg/litre, Analyse bactériologique type B3.

COMMUNE DE MARBOUE

28200 MARBOUE

11 Rue du DOCTEUR PEAN28200 MARBOUE

2ème PHASE

LOT CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE SANITAIRE

DEPARTEMENT D’EURE ET LOIR

11 Rue du DOCTEUR PEAN

RENOVATION DU FOYER JOSEPH RENAULT

PHASE PROJET - AVRIL 2013

CADRE DE BORDEREAU

JEAN

PIE

RR

E E

SN

AU

LT

ARCHITECTE

Maître d'Œuvre Bureau d'Etudes Thermiques Jean-Pierre ESNAULT

Architecte DPLG 49, rue GAMBETTA – BP 218

28203 CHATEAUDUN Tel : 02 37 45 36 04

Fax : 02 37 45 96 52 e-mail : [email protected]

BET SAISON PARAGOT

1, Allée des Atlantes 28000 CHARTRES Tel : 02 37 88 02 80 Fax : 02 37 88 20 89

e-mail : [email protected]

PRO – RENOVATION DU FOYER JOSEPH RENAULT à MARBOUE - 2ème TRANCHELot CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE

Désignation Unit. Qté Prix unitaire en € Prix total en €

LOT CHAUFAGE VENTILATION PLOMBERIE

1 TRAVAUX DE CHAUFFAGE


Vidange au préalable de l’installation pour intervention sur les réseaux,suivant C.C.T.P. Ens

Dépose et évacuation hors du chantier de tout le matériel suivant

Sectionnement des réseaux de chauffage en pénétration dans le halld’entrée, dépose des tuyauteries, y compris fixations, robinetteries. Dépose sans réemploi des radiateurs, y compris robinetteries, fixations, dufutur office traiteur, du dégagement des sanitairesRebouchage des trous, suivant C.C.T.P. Ens

Dépose et repose du radiateur existant dans le hall d’entrée , y comprisraccordement hydraulique depuis les tuyauteries passant à proximité,corps droit ou équerre de vanne Type V-exakt, tête thermostatique liquide,bulbe déporté, raccord de retour de radiateur, suivant C.C.T.P. Ens

Sous total : TRAVAUX DE DEPOSE

1.2 TRAVAUX DANS LA CHAUFFERIE :

A) CIRCULATION FLUIDE CALOPORTEUR :

Pompe simple, de type électronique de marque SALMSON ou équivalentapprouvé type SIRIUX, suivant C.C.T.P. Ens

Jeu de raccords union, suivant C.C.T.P. Ens

Raccordement électrique et la protection thermique du circulateur, suivantC.C.T.P. Ens

Vanne ¼ de tour, manchette antivibratoire, kit de pression « amont -aval », suivant C.C.T.P. Ens

B) REGULATION :

Ensemble de régulation sera de marque SIEMENS ou équivalent approuvégamme SYMCO 700

Dépose du module RMZ782B, suivant C.C.T.P. Ens

Module complémentaire RMZ789, suivant C.C.T.P. Ens

Sonde d’applique QAD22, suivant C.C.T.P. Ens

Vanne à 3 voies type VXG 44, suivant C.C.T.P. Ens

Moteur de vanne type SQS 65.00, suivant C.C.T.P. Ens

Raccord fonte type ALG, suivant C.C.T.P. Ens

Ensemble des liaisons électriques d’asservissement entre les équipementsde la régulation, suivant C.C.T.P. Ens

Page 1 / 10



Sonde de température ambiante avec potentiomètre type QAA25, ycompris liaisons d’asservissement électriques , moulures, fourreaux,engravures, rebouchages, boîtier ajouré fermant à clé, suivant C.C.T.P. Ens

Mise en service des installations de régulation ainsi que le réglage par lesServices compétents du fournisseur, suivant C.C.T.P. Ens

Sous total : REGULATION

C) RESEAUX DE DISTRIBUTION :

Tube cuivre écroui, raccords, brasures, fixations ainsi que peinture à lateinte conventionnelle, suivant C.C.T.P. Ens

Demi-coquilles de laine de verre, d’épaisseur 30 mm entoilé puis ligaturéau fil de fer galvanisé, avec une finition par revêtement PVC avecmanchettes aux arrêts, bandes auto-adhésives de couleur conventionnelle,suivant C.C.T.P. Ens

Sous total : RESEAUX DE DISTRIBUTION

D) ROBINETTERIES DE RESEAUX :

Vanne ¼ de tour, suivant C.C.T.P. Ens

Clapet anti-retour, suivant C.C.T.P. Ens

Boisseau de vidange à ¼ de tour, suivant C.C.T.P. Ens

Chaque point haut de l’installation sera muni d’un purgeur d’airautomatique isolable de grande capacité genre PNEUMATEX ZEPAROTop ZUT, avec bouteille façonnée à la demande et purge manuelleramenée à hauteur, suivant C.C.T.P. Ens

Thermomètre de contrôle du type rond bimétallique, muni d’un doigt degant, suivant C.C.T.P. Ens

Vanne de réglage de marque DANFOSS ou équivalent approuvé, typeMSV-BD LENO, suivant C.C.T.P. Ens

Sous total : ROBINETTERIES DE RESEAUX

E) RINCAGE DE L’INSTALLATION :

Rinçage de l'installation, suivant C.C.T.P. Ens

Injection de produit NS PROT de marque NSE ou équivalent approuvé,suivant C.C.T.P. Ens

Sous total : RINCAGE DE L’INSTALLATION

F) DEGAZAGE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE :

Dégazage complet de l’installation de chauffage, suivant C.C.T.P. Ens

Sous total : DEGAZAGE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAG E

G) ELECTRICITE :

Travaux d'électricité, suivant C.C.T.P. Ens

Sous total : ELECTRICITE

Page 2 / 10


Désignation Unit. Qté Prix unitaire en € Prix total en €Sous total : TRAVAUX DANS LA CHAUFFERIE

1.3 EQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE STATIQUE DANS LE BATIM ENT

A. PANNEAU RAYONNANT ‘’EAU CHAUDE’’ :

Panneaux rayonnant eau chaude, genre CARBOLINE, coloris RAL auxchoix de l’architecte, de marque ZEHNDER ou équivalent approuvé,flexibles avec raccords rapides de type ‘’push fitting’’, suivant C.C.T.P. Ens

Fixations des panneaux rayonnants eau chaude, comprenant chacun :mousquetons et chaînettes, tous les supports en fer cornière ou railsintermédiaires nécessaires, compris accessoires et peinture antirouille,suivant C.C.T.P. Ens

Flexibles de raccordement à tresse inox de longueur 0.50 ml, suivantC.C.T.P. Ens

Purgeur d’air automatique NF grand débit, suivant C.C.T.P. Ens

Découpe des dalles de faux plafond pour l’intégration des panneauxrayonnants, suivant C.C.T.P. Ens

Vanne d’isolement type ¼ de tour à sphére, suivant C.C.T.P. Ens

Vanne de réglage, suivant C.C.T.P. Ens

Vidage à boisseau sphérique, suivant C.C.T.P. Ens

Equilibrage complet des installations de chauffage au moment destravaux, suivant C.C.T.P. Ens

Sous total : PANNEAU RAYONNANT ‘’EAU CHAUDE’’

B. RADIATEURS ACIER :

Radiateur en acier, gamme NAGONA VERTICAL de marque ZEHNDER ou équivalent approuvé, y compris consoles murales à sceller ou à visser,suivant C.C.T.P. Ens

Dépose puis la repose des radiateurs afin que le peintre puisse effectuerses prestations, suivant C.C.T.P. Ens

Sous total : RADIATEURS ACIER

C. ROBINETTERIES RADIATEURS :

Corps droit ou équerre de vannes Type V-exakt avec préréglage incor-poréde marque HEIMEIER ou équivalent approuvé, suivant C.C.T.P. Ens

Tête thermostatique liquide, bulbe déporté, type K, certifié ATITA AFNORpour la variation temporelle, pour les radiateurs verticaux (Valeur certifiéevariation temporelle 0.23), de marque HEIMEIER ou équivalent approuvé,suivant C.C.T.P. Ens

Raccords de retour de radiateurs type Regutec, de marque HEIMEIER ouéquivalent approuvé, suivant C.C.T.P. Ens

Equilibrage complet des installations de chauffage, suivant C.C.T.P. Ens

Page 3 / 10


Désignation Unit. Qté Prix unitaire en € Prix total en €Sous total : ROBINETTERIES RADIATEURS

D. RESEAUX HYDRAULIQUES – CALORIFUGE :

Vanne bouchonnée, suivant C.C.T.P. Ens

Modifications des réseaux existants, afin de séparer les panneauxrayonnants salle des fêtes du circuit ‘’sanitaire’’, compris l’ensemble desmodifications des réseaux existants, la mise en place de tuyauteriesneuves, fixations, l’installation de purgeurs automatiques, suivant C.C.T.P. Ens

Tube cuivre écroui, raccords, brasures, fixations, ainsi que peinture à lateinte conventionnelle, compensateur de dilatation, suivant C.C.T.P. Ens

Les points hauts de la distribution de chaleur devront êtres purgés aumoyen de purgeur d’air automatique de grande capacité de marquePNEUMATEX ou équivalent approuvé genre Zéparo ZUTS, suivantC.C.T.P. Ens

Percements et rebouchages pour le passage des canalisations, suivantC.C.T.P. Ens

Coquille de mousse élastomère de 25mm d’épaisseur genre ARMAFLEXM1 ou équivalent approuvé, compris colle, rubans adhésifs, bande auto-adhésive de couleur conventionnelle, suivant C.C.T.P. Ens

Vanne d’isolement de type ¼ de tour, suivant C.C.T.P. Ens

Sous total : RESEAUX HYDRAULIQUES – CALORIFUGE

Sous total : EQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE STATIQUE DANS LE BATIMENT

Sous total : TRAVAUX DE CHAUFFAGE

2 TRAVAUX DE VENTILATION


Dépose sans réemploi et l’évacuation hors du lieu du chantier deséléments suivants

De la vmc existante des sanitaires, comprenant ventilateur de conduit avecalimentation électrique, les réseaux de gaines et les bouches d’extraction. Ens

Rebouchage des trous, suivant C.C.T.P. Ens


2.2 VMC SANITAIRES :

A. GROUPE D’EXTRACTION :

Groupe d’extraction en caisson de marque ALDES ou équivalent approuvétype MINIVEC (modèle à déterminer par le titulaire du présent lot), C4(400°, 1/2h) à 1 vitesse, suivant C.C.T.P. Ens

Interrupteur de proximité cadenassable en boîtier IP 54, suivant C.C.T.P. Ens

Page 4 / 10



Manchette souple incombustible MO étanche de raccordement sur l'ouied’aspiration de type MS PRO, de marque ALDES ou équivalent approuvé,suivant C.C.T.P. EnsPressostat d’alarme monté, suivant C.C.T.P. EnsSupportage, suivant C.C.T.P. Ens

Sous total : GROUPE D’EXTRACTION

B. TRAVAUX D’ELECTRICITE :

Raccordement électrique du groupe d’extraction, compris accessoires defixations et de supportage, suivant C.C.T.P. Ens

Renvoi d’alarme de fonctionnement du groupe de VMC, centrale technique,suivant C.C.T.P. Ens

Sous total : TRAVAUX D’ELECTRICITE

C. REJET D’AIR VICIE :

Grille pare pluie de marque ALDES ou équivalent approuvé genreAWA251, contre cadre, plénum de raccordement, suivant C.C.T.P. Ens

Conduit circulaire semi-rigides A1, en acier galvanisé genre ALFLEXGALVA de marque ALDES ou équivalent approuvé., compris lesaccessoires de pose, fixation, suivant C.C.T.P. Ens

Pose de la grille, y compris percement, rebouchage, linteau béton. Ens

Sous total : REJET D’AIR VICIE

D. EXTRACTION D’AIR VICIE :

Bouche d’extraction autoréglable plastique à fortes pertes de charges, demarque ALDES ou équivalent approuvé type BAP’SI TWIN, Dn 125 mm,de couleur blanche, avec pattes de montage spécialisées, suivant C.C.T.P. Ens

Bouche d’extraction coupe feu 1 heure en tôle d’acier laquée blanc avec sacollerette standard, de marque ALDES ou équivalent approuvé, suivantC.C.T.P.

Raccordement de chaque bouche, genre RT Flex de marque ALDES ouéquivalent approuvé, suivant C.C.T.P. Ens

Ensemble des percements des dalles de faux plafond afin d’intégrer lesbouches d’extraction, suivant C.C.T.P. Ens

Sous total : EXTRACTION D’AIR VICIE

E. RESEAUX D’EXTRACTION :

Conduit Circulaire, spiralé rigide, en acier galvanisé M0, (barre standardde 3ml), suivant C.C.T.P. Ens

Raccords divers circulaires en acier galvanisé, raccords à joints certifiésclasse d’étanchéité C, feuillards perforés, visseries, colliers de suspension,fourreaux de traversée de paroi, joint de traversée de dalle, etc, suivantC.C.T.P. Ens

Page 5 / 10


Désignation Unit. Qté Prix unitaire en € Prix total en €Piège à son passif, circulaire, en acier galva, M0, suivant C.C.T.P. Ens

Registre de réglage manuel du type RG, en acier galva, suivant C.C.T.P. Ens

Percements, rebouchages pour le passage des gaines de VMC, suivantC.C.T.P. Ens

Trappe de visite M0, suivant C.C.T.P. Ens

Sous total : RESEAUX D’EXTRACTION

Sous total : VMC SANITAIRES

Sous total : TRAVAUX DE VENTILATION

3 TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES

3.1 TRAVAUX DE DEPOSE

Vidangeage des installations de plomberie existantes, réseaux EF ECS,suivant C.C.T.P. Ens

Dépose et évacuation hors du chantier de tout le matériel de plomberiesuivantSectionnement, bouchonnage et dépose des réseaux EF ECS et EU/EValimentant les différents appareils sanitaires déposés, y comprisaccessoires de fixation.Dépose sans réemploi de l’ensemble des appareils existants (wc, urinoirs,lavabos), y compris robinetteries, suivant C.C.T.P. Ens

Rebouchage des trous, suivant C.C.T.P. Ens


3.2 APPAREILS SANITAIRES ET EQUIPEMENTS DIVERS :

ENSEMBLE W.C. CLASSIQUE :

Marque, type : JACOB DELAFON ou équivalent approuvé, modèle BRIVE2, cuvette à sortie horizontale, dim : 67,5 x 35.5 x 39 cm réf : E1828, avecréservoir attenant livré complet à mécanisme économiseur d’eau 3 / 6litres, robinet latéral réf : E1537, abattant double blanc démontablethermodur réf : E6366.Fixation : de la cuvette au sol à l’aide d’un jeu de deux vis à cache têtechromée.Vidange : Pipe de W.C. orientable en PVC M1, Dn 100 mm, suivantC.C.T.P. Ens

ENSEMBLE W.C. REHAUSSE :

Marque, type : JACOB DELAFON ou équivalent approuvé, modèle BRIVE2, cuvette surélevée à sortie horizontale, dim : 67,5 x 35,5 x 45.5 cm réf :E1730, avec réservoir attenant livré complet à mécanisme intégralsilencieux avec mécanisme économiseur d’eau 3/6 litres, robinet latéralréf : E1537, abattant double blanc démontable thermodur réf : E6366.Fixation : de la cuvette au sol à l’aide d’un jeu de quatre vis à cache têtechromée.Vidange : Pipe de W.C. orientable en PVC M1, Dn 100 mm, suivantC.C.T.P. Ens

Page 6 / 10



LAVABO HANDICAPE :

Type : dim : 70 x 51.5 cm de marque JACOB DELAFON ou équivalentapprouvé type HANDYLAV réf E1980.Fixation : à l’aide de deux consoles murales spécialisées.Vidage complet avec siphon décalé en polypropylène blanc et bonde àsurverse de maque JACOB DELAFON ou équivalent approuvé,comprenant une bonde à grille chromée réf : E6050Robinetterie à levier : Mitigeur temporisée, chromée, monotrou, de marqueDELABIE ou équivalent approuvé, modèle TEMPOMIX 2 à levier, réf :700 400, à fixation renforcée, commande par levier, bec fondu fixe avecaérateur et brise-jet, suivant C.C.T.P. Ens

URINOIR :

Urinoir mural en porcelaine vitrifiée de couleur blanche de marque JACOBDELAFON alimentation apparente et évacuation apparente dim : 30 x32x62 cm, réf E1545-00 équipé avec fixation, effet d’eau, tube, bonde à grille,siphon.Fixation : à l’aide d’une attache spécialisée de face. Robinetterie : eau froide seulement, temporisée, chromée, corps et rosacemurale en laiton massif chromé. Cette robinetterie sera munie d'unetubulure chromée adaptée à l'urinoir, suivant C.C.T.P. Ens

VASQUES RONDES A ENCASTRER :

Type : dim : 48 cm de marque PORCHER ou équivalent approuvé typeFONTIS, en porcelaine vitrifiée percée 1 trou.Vidage complet avec siphon en polypropylène blanc et bonde à grillechromée de maque PORCHER ou équivalent approuvé.Robinetterie: Mitigeur temporisée, chromée, monotrou, de marqueDELABIE ou équivalent approuvé, modèle TEMPOMIX 2, réf : 700 001, àfixation renforcée, corps en laiton massif chromé, bec fondu fixe avecaérateur, brise-jet, sécurité anti-blocage AB, flexibles PEX avec filtres etclapets anti-retourDécoupe dans le plan vasque, suivant C.C.T.P. Ens

EVIER INOX A ENCASTRER :

Qualité : Inox 18/10 lisse, de marque MODERNA ou équivalent approuvé,gamme LINE.Dimensions : 86 x 50 cm, réversible, avec bonde diam 60 mm à bouchonet trop plein, évier 1 cuve 1 égouttoir, à poser sur plan de travail.Dimensions de la cuve Lxlxh en cm : 34x42x16.Robinetterie : Mitigeur chromé, bec profilé orientable, flexiblesd’alimentation, de marque JACOB DELAFON ou équivalent approuvé,genre JULY, bague limiteur de température, limiteur de débit sensitif,aérateur anti-calcaire. Cette robinetterie sera équipée de clapets anti-retour avec vannes d’arrêt intégrées.Vidage : Tubulure de vidage en PVC M1, pour évier 1 cuve, siphon enpolypropylène.Découpe dans le plan de travail, suivant C.C.T.P. Ens

PLONGE AVEC PIETEMENT INOX :

Construction : Tout Acier inox 15/10 Dimensions ( L x P x H ) : 900 x 600 x 900 mm

Page 7 / 10


Désignation Unit. Qté Prix unitaire en € Prix total en €1 bac : 450 x 350 x 380 mm, équipés chacun d’une bonde de vidange enlaiton 40 x 49 mm, grille de vidange en inox, tube survenant inox, siphonen cuivreRobinetterie : Mitigeur chromé, bec profilé orientable, flexiblesd’alimentation, de marque JACOB DELAFON ou équivalent approuvé,genre JULY, bague limiteur de température, limiteur de débit sensitif,aérateur anti-calcaire.Dosseret : arrière.Châssis : avec passage arrière de 71 mm pour emplacement destuyauteriesPieds : en tube rond inox avec vérins réglables, suivant C.C.T.P. Ens

ATTENTE SIMPLE MACHINE A LAVER :

Robinet simple chromé pour branchement d’une machine à laver, disposésur applique murale chromée.Vidage : Siphon simple vertical en PVC M1, pour branchement d’unemachine à laver, Dn 40 mm, suivant C.C.T.P. Ens

LAVE MAINS REGLEMENTAIRE :

Lave mains réglementaire, mural, commande non manuelle, de marqueMODERNA ou équivalent approuvé, dimensions Lxl en cm 45x32 ayant lescaractéristiques suivantes :Fabrication en acier inoxydable 18/10Cuve emboutie, col de cygne, avec bonde.Dosseret 40mm.Eau chaude et froideCommande incorporée par volet avec mitigeur

Distributeur de savon par bouton à fixer sur le dosseret, suivant C.C.T.P. Ens

Distributeur de papier hygiénique, suivant C.C.T.P. Ens

Poignée latérale de maintien, suivant C.C.T.P. Ens

Poignée de tirage WC, suivant C.C.T.P. Ens

Distributeur de savon, suivant C.C.T.P. Ens

Miroir, suivant C.C.T.P. Ens

Sous total : APPAREILS SANITAIRES ET EQUIPEMENTS DI VERS

3.3 ATTENTES EC – EF OFFICE

Four de remise en températureEau froide 16x18 Eaux usées 63mm cuivre, suivant C.C.T.P. Ens

EtuveEau froide 16x18 Eaux usées 63mm cuivre, suivant C.C.T.P. Ens

Sous total : ATTENTES EC – EF OFFICE

3.4 TRAITEMENT D’EAU :

Adoucisseur à permutation sodique de marque NSE ou équivalentapprouvé modèle AMVE326 électronique, complètement équipé,raccordement électrique, suivant C.C.T.P. Ens

Page 8 / 10



Tube PVC M1, NF, série évacuation classique, marquage EU, y comprisles raccords divers, colle spéciale, fixations soignées, supportage, peintureconventionnelle, repérage, entonnoir de décharge siphonné en PVC M1, ycompris modification du réseau existant, suivant C.C.T.P. Ens

Prise d’échantillon, suivant C.C.T.P. Ens

Manchettes témoin, suivant C.C.T.P. Ens

Analyses d’eau, suivant C.C.T.P. Ens

Filtre à cartouche feutre 30 microns de marque NSE ou équivalentapprouvé, isolable avec vannes de type ¼ de tour avec by-pass, suivantC.C.T.P. Ens

Modification de la canalisation EF alimentant le ballon ECS, afin que celle-ci passe par le traitement d’eau. Ce poste comprendra les sectionnements,bouchonnages, tube cuivre écroui, raccords, brasures, fixations, suivantC.C.T.P. EnsSectionnement, le bouchonnage de l’alimentation du four mixte en eaufroide brute, puis raccordement sur la nouvelle canalisation eau froideadoucie, suivant C.C.T.P. EnsDemi-coquilles de mousse élastomère genre ARMAFLEX M1, d’épaisseur19 mm anti-condensation, compris colle, rubans adhésifs, étiquettesautoadhésives , suivant C.C.T.P. Ens

Sous total : TRAITEMENT D’EAU

3.4 DISTRIBUTIONS EAU CHAUDE - EAU FROIDE

Tube cuivre écroui, suivant C.C.T.P. Ens

Raccords divers en cuivre écroui, brasures, fixations soignées, supportsantibruit, suivant C.C.T.P. Ens

Percements et rebouchages, suivant C.C.T.P. Ens

Tuyau polyéthylène réticulé haute densité qualité alimentaire, disposéssous gaines annelées de protection (jeu de 30%), y compris les raccords àcompression ou à sertir, à double étanchéité, cavaliers de fixations,coudes de cintrage, collecteur de distribution complètement équipés(fixations, vanne d’isolement), suivant C.C.T.P. Ens

Sous total : DISTRIBUTIONS EAU CHAUDE - EAU FROIDE

3.5 ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES :

Vanne d’arrêt modèle ¼ de tour, à boisseau sphérique, marquage NF,suivant C.C.T.P. Ens

Tous les points hauts des réseaux de distribution eau mitigée devrontpouvoir être purgés à l’aide de purgeurs d’air automatiques, genreFLEXVENT ou équivalent approuvé, NF, 3/8’’, suivant C.C.T.P. Ens

Clapet anti-retour de type à ressort, suivant C.C.T.P. Ens

Sous total : ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES

3.6 EVACUATIONS EU – EV & VP :

Page 9 / 10


Désignation Unit. Qté Prix unitaire en € Prix total en €Tube PVC Me, série évacuation classique, marquage EU, raccords diversen PVC Me, colle spéciale, fixations soignées, supports antibruit, suivantC.C.T.P. Ens

Clapet équilibreur de pression (aérateur à membrane), de marque NICOLLou équivalent approuvé type CEP100, débit 43l/sec, suivant C.C.T.P. Ens

Coquille de laine de verre d’épaisseur 25 mm, ligaturée au fil de fergalvanisé, suivant C.C.T.P. Ens

Percements et rebouchages, suivant C.C.T.P. Ens

Sous total : EVACUATIONS EU – EV & VP

3.7 EVACUATIONS EP :

Evacuations EP, suivant C.C.T.P. PM PM

Sous total : EVACUATIONS EP

3.8 MISE EN EAU :

Mise en eau, suivant C.C.T.P. Ens

Sous total : MISE EN EAU

Sous total : TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRES

4 PROTECTION DE LA SANTE :

Frais de protection de la santé, suivant C.C.T.P. Ens

Sous total : PROTECTION DE LA SANTE

MONTANT HT

TVA 19,60 %

MONTANT TOTAL TTC

Page 10 / 10


Tél. : 0237453604 Fax. : 0237459652

Dossier n°



LOT N°8 - PEINTURE

Maître d'Ouvrage :


DESCRIPTIF TEXTE


Lot n°8 : PEINTURE







Avant travaux de peinture, d'impression ou d'enduit:

sur murs, cloisons conservés et non doublés ou non enduit:- lavage et lessivage à fond d'anciennes peintures ou vernis- ponçage aux endroit necessaires- sortie et évacuation des déchets compris droits de décharge.

Compris toutes sujétions en fonction des existants.

8.4 MISE EN PEINTURE

Mise en peinture des ouvrages suivant localisation comprenant :

- égrenage- brossage, dégraissage et pochonnage au minimum pour métaux ferreux- primaire d'accrochage suivant nature du support- rebouchage, masticage, ponçage- enduit de ratissage sur support plaque de plâtre.- enduit de lissage type GS sur support béton, enduit ciment- une couche d'impression- réchampissage, nettoyage après coup et toutes sujétions d'exécution

Etat de finition A suivant DTU 59.1pour l'ensemble :

La planéité finale est satisfaisante.Il aura été procédé aux travaux préparatoires jugés nécessaires.En extérieur sur maçonneries, les travaux de ragréage éventuels ne sont pas du ressort du peintre.De faibles défauts d'aspect sont tolérés.L'aspect d'ensemble est uniforme, soit légèrement poché, soit lisse.Le réchampissage ne présente pas d'irrégularités ( ni détrempe, ni saignement, ni remontées ).

8.4.1 Peinture acrylique sur murs et cloisonnement (finition A)

Application d'une peinture acrylique satinée à deux couches après couche d'impression et travaux préparatoire.

Etat de finition A.

Localisation:A prévoir sur :

-sur le dégagement-sur le hall (hors coté porte extérieur)-sur les sanitaires (hors faïence périphérique ht. 1.60ml)

DESCRIPTIF TEXTE


Lot n°8 : PEINTURE


8.4.2 Peinture acrylique sur murs et cloisonnement (finition B)


Etat de finition B.

Localisation:A prévoir sur :

-sur le mur coté salle n°1, toute hauteur (donnant sur partie office traiteur jusqu'au hall)

8.4.3 Peinture acrylique plafond

Application d'une peinture acrylique mat à deux couches après couche d'impression et travaux préparatoire.

Etat de finition A.

Localisation:Pour le plafond de l'office traiteur, y compris retombée de plafond au dessus des vasques, urinoirs dans lessanitaires.

8.4.4 Peinture des boiseries


Etat de finition A.

Localisation:Pour l'ensemble des bâtis et champ des portes stratifiés sur l'emprise du chantier, compris chant plat.

8.4.5 Peinture tuyauteries/métallerie


Etat de finition A.

Localisation:Pour toutes les tuyauteries apparente sur la partie office traiteur et sanitaires.

8.5 PROTECTION ET NETTOYAGE

8.5.1 Nettoyage complet des ouvrages

Nettoyage complet en fin de travaux, suivant indications du maître d'oeuvre, un nettoyage complet est à prévoir :- Suppression des étiquetages des différents ouvrages.- Nettoyage de sols et murs.- Nettoyage des sanitaires et de leur robinetterie.- Nettoyage des vitrages aux deux faces.- Nettoyage des revêtements faïence.- Nettoyage des quincailleries et des appareils électriques.

Localisation:

Pour l'ensemble du projet.

BORDEREAU


Lot n° 8 - PEINTURE





Sous Total


Sous Total

8.4 MISE EN PEINTURE

8.4.1 Peinture acrylique sur murs et cloisonnement (finition A) m2

8.4.2 Peinture acrylique sur murs et cloisonnement (finition B) m2

8.4.3 Peinture acrylique plafond m2

8.4.4 Peinture des boiseries m2

8.4.5 Peinture tuyauteries/métallerie m2

Sous Total

8.5 PROTECTION ET NETTOYAGE

8.5.1 Nettoyage complet des ouvrages ens

Sous Total

TOTAL H.T. En Euros

TVA à 19,60 %





Tél. : 0237453604 Fax. : 0237459652

Dossier n°



LOT N°9 - MATERIEL DE CUISINE

Maître d'Ouvrage :


DESCRIPTIF TEXTE


Lot n°9 : MATERIEL DE CUISINE



9.2 MATERIEL DE CUISINE

9.2.1 Repose de matériel

Travaux de dépose uniquement pour les éléments suivant.

Le lot plomberie doit la dépose des appareils sanitaire et autre non inclus à ce lot.Le lot plomberie doit tous les travaux préalable à la dépose, ainsi que les travaux préalable à la repose tel quemise en place des évacuations et alimentations.Prévoir le raccordement sur les attentes du lot plomberie.

9.2.1.1 Piano

Suite à la dépose d'un piano en 1er phase de travaux, prévoir :

La repose d'un piano stocké dans un local communal, compris chargement et transporte par vos soins, raccordement sur attente du lot plomberie.L'ensemble compris toutes sujétions.

Localisation:Repose dans l'office traiteur.

9.2.1.2 Hotte

Suite à la dépose d'une hotte en 1er phase de travaux, prévoir :

La repose de la hotte stocké dans un local communal, compris chargement et transporte par vos soins, raccordement sur attente du lot plomberie (tubage).

Nota : la tourelle en toiture sera également en place.


Localisation:Repose dans l'office traiteur.

9.2.2 Founiture et pose de matériel neuf

9.2.2.1 Etuve inox adossée

Fourniture et pose d'une étuve inox adossée de 1400 x 700 x 900mm compris :

-Construction inox-Épaisseur inox 18/10-Puissance 2000 W, 230 V mono-Porte coulissantes doublées-Chauffage ventilé-Thermostat digital : 0 à 90°-Interrupteur marche / arrêt-1 étagère réglable perforée et renforcée


Localisation:1 unité à mettre en place d'ans l'office traiteur.

DESCRIPTIF TEXTE




9.2.2.2 Four de remise en température

Fourniture et mise en place d'un four de remise en température de la marque MODULINE, modèle RB 141 M.ou équivalent esthétiquement et techniquement.

Dimension : long. 800 - prof. 700 - haut. 1610Puissance 16KW

Caractéristique dito référence ci dessus.


9.2.2.3 Table inox centrale

Fourniture et mise en place d'une table inox de 1400 x 700 cm.

- Charge maximale 300 kg- Acier inoxydable 18/10- Finition Skotch-Brite- Plateau renforcé Insonorisé- Avec étagère intermédiaire- Pieds carrées 40 x 40 mm avec roulette et frein- Ajustable en Hauteur de 850 mm à 880 mm- Profondeur 700 mm

Compris toutes sujétions de mise en place.


9.2.2.4 Etagére inox

Fourniture et mise en place d'une étagère inox AISI 304 de 1400 x 400 cm, avec dosseret.

-2 consoles indépendantes-Fixation murale avec chevilles-Étagère en tôle inox 18.10 d'épaisseur 15/10 avec dosseret arrière ht : 35mm-Charge répartie environ 50kg


9.2.2.5 Lave verre (pour le bar)

Fourniture et mise en place d'un lave verres frontale avec adoucisseur incorporé de la marque COMENDA,modèle R 321F/A. ou équivalent esthétiquement et techniquement.

Y compris pompe de vidange


Localisation:1 unité à mettre en place d'ans le Bar.

DESCRIPTIF TEXTE




9.2.2.6 Réfrigérateur bas

Fourniture et mise en place d'un réfrigérateur bas 3 portes vitrées, extérieure tout inox de la marque GAMKO,modèle ECO 222 MUCS ou équivalent esthétiquement et techniquement.


Localisation:1 unité à mettre en place d'ans le Bar.

9.3 CHAMBRE FROIDE

9.3.1 Chambre froide en panneaux modulables

Fourniture et mise en place d'une chambre froide en panneaux modulables avec sol.

Dimension suivant plan, avec une hauteur minimale intérieure de 2.00ml.

Chambre froide réalisée en panneaux en tôle acier plastifié blanc EPAISSEUR = 7 cmIsolation en mousse polyuréthane 40kg/m²Système de montage par emboitement male-femelle avec crochet de jonctionPlancher épaisseur 7 cm revêtement anti-dérapantconforme aux normes d`hygiène alimentaire avec angles intérieurs arrondisUne porte battante dimensions: 100 x 190h cm épaisseur 70mm avec fermeture à clef

Prévoir également la fourniture et mise en place de 3 étagères en inox sur crémaillère d'une profondeur de 40cm, sur la longueur de la chambre froide soit environ 200cm)

L'ensemble compris 1 unité frigorifique monobloc (pour obtenir 4°C) à cheval sur la parois, y compris percementet reprise de mur donnant sur l'extérieur et console galvanisé pour fixation du groupe extérieur (prévoir unedistance / mur de 20 cm pour isolation extérieur en tranche 3).

La température dans la chambre froide devra être constamment à 12°C, sauf en cas d'utilisation, abaissement à4°C.

L'ensemble compris toutes sujétions, suivant étude entreprise, pour une obligation de résultat, l'entreprise peutproposer une variante économique si possible.

Localisation:Pour la chambre froide dans l'office traiteur.

DESCRIPTIF TEXTE




9.4 OPTION

9.4.1 Chariot porte assiettes

Fourniture et mise en place d'un chariot porte assiette en inox soudé compris :

-Taille 800 x 600mm-20 niveaux avec entrée 600mm-Construction inox monobloc en tube carré cintré 25x25mm-Glissière anti chute avec butée 2 coté-4 roulettes pivotante Ø 100 freinées avec pare choc-Pas 78mm-Compris plateau porte assiettes


Localisation:Prévoir 1 unité pour l'office traiteur.

BORDEREAU


Lot n° 9 - MATERIEL DE CUISINE



9.2 MATERIEL DE CUISINE

9.2.1 Repose de matériel

9.2.1.1 Piano u

9.2.1.2 Hotte u

9.2.2 Founiture et pose de matériel neuf

9.2.2.1 Etuve inox adossée u

9.2.2.2 Four de remise en température u

9.2.2.3 Table inox centrale u

9.2.2.4 Etagére inox u

9.2.2.5 Lave verre (pour le bar) u

9.2.2.6 Réfrigérateur bas u

Sous Total

9.3 CHAMBRE FROIDE

9.3.1 Chambre froide en panneaux modulables ens

Sous Total

TOTAL H.T. En Euros

TVA à 19,60 %




BORDEREAU


Lot n° 9 - MATERIEL DE CUISINE

Code Unité Quantité P.U. HT Montant HT

9.4 OPTION

9.4.1 Chariot porte assiettes ens

Sous Total

TOTAL H.T. En Euros

TVA à 19,60 %


