profesinio bakalauro studijos: mokslo taikomieji … · termino pradžia numatyta kita diena po...
TRANSCRIPT
-
Šiaurės Lietuvos kolegija
1
ISSN 2029-1752
PROFESINIO BAKALAURO STUDIJOS:
MOKSLO TAIKOMIEJI TYRIMAI
Kolegijos studentų moksliniai darbai
2008 (1)
Šiauliai 2013
-
Šiaurės Lietuvos kolegija
2
TURINYS
Toma Ivoškutė, Rolandas Medžiūnas (mokslinis vadovas)
RANGOS SUTARČIŲ SUDARYMO YPATUMAI UAB „AITRA“
PAVYZDŽIU…………….........Error! Bookmark not defined.
Jūratė Lukoševičienė, Virgilijus Januška (mokslinis vadovas)
ŠIURKŠTAUS DARBO DRAUSMĖS PAŽEIDIMO SAMPRATA TEISMŲ
PRAKTIKOJE………Error! Bookmark not defined.9
Donatas Nuobara, Vilmantas Poškus (mokslinis vadovas)
ĮMONIŲ VALDYMO ORGANŲ POŽIŪRIO Į KONFLIKTUS ĮMONĖJE TYRIMAS……………..24
Agnė Boinickaja, Dainius Popovas (mokslinis vadovas)
LIETUVOS TEISMŲ PRAKTIKA TEISMINIUOSE GINČUOSE DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBINIŲ PENSIJŲ……………………………………………………………………………..29
Sandra Šunauskienė, Rolandas Medžiūnas (mokslinis vadovas)
PRIEVOLIŲ NEĮVYKDYMO TEISINĖS PASEKMĖS REMIANTIS ŠIAULIŲ APYGARDOS
TEISMO PRAKTIKA…………………………………………………………………......……………37
Inga Jankauskaitė, Inga Mekienė (mokslinis vadovas)
SAVANORIŠKO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO YPATUMAI UADB
„ERGO LIETUVA“ IR UAB „IF DRAUDIMAS“ PAVYZDŽIU…...………………………………46
Inga Žąsytytė, Marius Garbenis (mokslinis vadovas)
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARČIŲ SUDARYMO YPATUMAI: PRAKTINĖS PROBLEMOS
VILNIAUS MIESTO 17-OJO NOTARŲ BIURO PAVYZDŽIU…………………………………….54
Natalija Garus, Renata Veršinskienė (mokslinis vadovas)
ŠIAULIŲ MIESTO MADOS IR LAISVALAIKIO CENTRO „SAULĖS MIESTAS“ ĮVAIZDŽIO
TYRIMAS VARTOTOJŲ POŽIŪRIU………………………………………………………………...61
Marius Sitnikas, Rita Palčiauskienė (mokslinis vadovas)
BANKROTO PROGNOZAVIMO METODŲ PRITAIKOMUMAS SKIRTINGŲ VEIKLOS RŪŠIŲ
ĮMONĖSE (UAB „JUNGTINIŲ PAJĖGŲ NAMAI“, UAB „ BALDŲ PREKYBA“ IR UAB
„TOŠVA“)...............................................................................................................................................Er
ror! Bookmark not defined.
Vaida Aniulytė, Renata Veršinskienė (mokslinis vadovas)
PREKYBOS IR LAISVALAIKIO CENTRŲ „TILŽĖ“ IR „BRUKLINAS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ
KOKYBĖS LYGINAMOJI ANALIZĖ VARTOTOJŲ POŽIŪRIU………….............................……..89
Gitė Kukulskienė, Renata Veršinskienė (mokslinis vadovas)
UAB „MAXIMA LT“ DARBUOTOJŲ PRITAPIMO PRIE ORGANIZACINĖS KULTŪROS
TYRIMAS…………………………………………………………………………….........………….Er
ror! Bookmark not defined.9
Jolita Šleinienė, Rita Palčiauskienė (mokslinis vadovas)
-
Šiaurės Lietuvos kolegija
3
AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ PELNINGUMO RODIKLIAI IR JŲ DIDINIMO GALIMYBĖS………..127
Arvydas Baravykas, Liudvikas Kaklauskas (mokslinis vadovas)
TINKLO PANAUDOJIMAS ĮMONĖS TECHNOLOGINIŲ RESURSŲ VALDYMUI…………….137
Donatas Skrinska, Vaidas Giedrimas (mokslinis vadovas)
TERMINALINIŲ SISTEMŲ DIEGIMO GALIMYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE………….143
-
Šiaurės Lietuvos kolegija
4
RANGOS SUTARČIŲ SUDARYMO YPATUMAI
UAB „AITRA“ PAVYZDŽIU
Toma Ivoškutė
Rolandas Medžiūnas
(mokslinis vadovas)
ĮVADAS
Rangos sutartis turi daug bendra su darbo, pirkimo-pardavimo, tiekimo, paslaugų teikimo sutartimis. Straipsnyje
atskleisti rangos sutarties teoriniai aspektai ir pateikta rangos sutarties definicija, išanalizuota sutarties sudarymo tvarka
remiantis UAB „Aitra“ pavyzdžiu. Darbe vadovautasi LR Konstitucija, LR civiliniu kodeksu, LR civilinio kodekso
komentaru (LR CKK, Prievolių teisė, 2003), D. Ambrasienės, E. Baranausko, D. Bublienės, G. Dambrauskienės,
A. Marcijono, E. Monkevičiaus ir kt. darbais.
Probleminis klausimas – kuo skiriasi rangos sutartys praktine ir teorine prasme?
Tikslas – atskleisti rangos sutarties reglamentavimo teisinius bei jų sudarymo praktinius aspektus.
Uždaviniai:
1. Atskleisti rangos sutarties definiciją. 2. Atlikti UAB „Aitra“ rangos sutarčių lyginamąją analizę. Objektas – rangos sutartis.
Metodai:
1. Teisės norminių aktų turinio analizė. 2. Mokslinės literatūros analizė. 3. Dokumentų turinio analizė ir apibendrinimas.
Rangos sutarties definicija
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.644 str. 1 d. pateikiama rangos sutarties samprata.
Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą prisiimdama riziką pagal kitos šalies (užsakovo)
užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti.
Iš sutarties definicijos darytina išvada, kad rangos sutartis yra dvišalė, nes kiekviena šalis turi ir teisių, ir pareigų,
t. y. jas sieja priešpriešinės teisės ir pareigos (LR CKK, Prievolių teisė, 2003): rangovas įsipareigoja atlikti darbus ir
perduoti šio darbo rezultatą, o užsakovas – atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Ši sutartis yra rizikos, nes jeigu rangovas
nepradeda laiku vykdyti sutarties arba atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki numatyto termino pasidaro aiškiai negalima,
užsakovas turi teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius (LR CK, 6.658 str. 2 d.). Kadangi užsakovas yra
įsipareigojęs sumokėti už atliktą darbą, tai rangos sutartis yra atlygintinė. Rangos sutarties definicijoje įtvirtinta, kad šalys
įsipareigoja, todėl rangos sutartis yra konsensualinė, t. y. laikoma sudaryta nuo sudarymo momento.
Rangos sutartis sudaroma norint pagaminti arba perduoti tam tikrą darbo rezultatą arba atlikti kitokius darbus,
kurių metu sukurtas rezultatas perduodamas užsakovui. Rangovas iki sutarties sudarymo privalo suteikti užsakovui visą
reikiamą informaciją, susijusią su užsakymo atlikimu, taip pat informaciją apie darbui atlikti būtinas medžiagas bei laiką
(LR CK, 6.645 str. 1 d.). Rangos sutarties dalykas yra tam tikro darbo rezultatas, turintis materialią išraišką. Tai gali būti
naujo daikto sukūrimas arba naujų savybių esamam daiktui suteikimas. Visais atvejais sutartimi būtina nustatyti, kokį darbą
atliks ir kokį rezultatą rangovas perduos užsakovui. Nuosavybės teisė į rangovo sukurtą rezultatą pereina užsakovui tik nuo
šio rezultato perdavimo momento. Iki tol jis laikomas rangovo nuosavybe.
Sutarties šalys yra rangovas bei užsakovas, kurių nesieja darbo, pavaldumo (subordinacijos) ar kitokie
priklausomybės santykiai. Bendra taisyklė, jog rangovu ir užsakovu gali būti bet kuris civilinės teisės subjektas – tiek
fizinis, tiek juridinis asmuo. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog rangovams, atsižvelgiant į atskiros rangos sutarties rūšį,
taikomi specialūs reikalavimai, dažniausiai susiję su rangovo kvalifikacija, įgūdžiais, patirtimi. Tam tikrus rangos darbus
gali atlikti tik asmenys, turintys valstybės išduotą licenciją ir pan.
Apibendrinant galima teigti, kad rangos sutartis yra dvišalė, rizikos, atlygintinė bei konsensualinė. Sutarties
dalykas yra rangovo darbo rezultatas. Tai gali būti naujai pagamintas daiktas, naujų savybių arba prarastų savybių
suteikimas daiktui. Rangos sutarties šalys – užsakovas ir rangovas. Užsakovai gali būti visi asmenys, o rangovai gali būti tik
verslininkai.
-
Šiaurės Lietuvos kolegija
5
Rangos sutarčių sudarymo UAB „Aitra“ ypatumai
LR CK (XXXIII skyrius. Ranga) įtvirtina esminius rangos sutarties elementus, tokius kaip: sutarties dalykas (6.645
str.), rizikos paskirstymas šalims (6.649 str.), darbų atlikimo terminai (6.652 str.), darbų kaina (6.653 str.), rangovo
ekonomija (6.654 str.), darbų apmokėjimo tvarka (6.655 str.), šalių teisės ir pareigos (6.656–6.662 str.), darbų kokybės
garantija (6.664 str.), nenugalima jėga (6.212 str.), užsakovo atsakomybė (6.660–6.662 str.), rangovo atsakomybė (6.647;
6.648; 6.685; 6.662; 6.665; 6.670; 6.671 str.), subranga ( 6.650 str.) ir kt.
Remiantis įstatymais ir teorinėmis sutarčių sudarymo rekomendacijomis galima išskirti šiuos pagrindinius sutarties
elementus, kurie turėtų būti fiksuojami sutarčių sudarymo praktikoje:
sutarties pavadinimas;
susitariančios šalys;
sutarties dalykas;
kaina;
mokėjimo sąlygos;
sutarties vykdymo terminai;
šalių teisės ir pareigos;
nenugalima jėga;
netesybos;
vienašalis sutarties nutraukimas;
sutarties sąlygų keitimas;
išlygos apie teismingumą (arbitražas);
ginčų sprendimo tvarka.
Atliekant empirinį tyrimą objektu pasirinktos UAB „Aitra“ rangos sutartys.
Sutarties Nr. 07/08-2 elementų analizė
1 lentelė
Sutarties pavadinimas, susitariančios šalys, sutarties dalykas
SUTARTIES ELEMENTAI
(teorinės rekomendacijos) SUTARTIES ELEMENTAI
(UAB „Aitra“ praktika)
SUTARTIES PAVADINIMAS Statybos rangos sutartis
SUSITARIANČIOS ŠALYS
Rangovas – UAB „Aitra“, atstovaujama prezidento
pavaduotojo Algimanto Steponaičio;
Užsakovas – Šiaulių Ringuvos specialioji mokykla,
atstovaujama direktoriaus Aleksandro Budrevičiaus
SUTARTIES DALYKAS
Sutarties objektas – Šiaulių Ringuvos specialiosios
mokyklos rekonstravimo darbai pagal akcinės
bendrovės „Projektuotojų studija“ parengtus
projektinius dokumentus Šaltinis: sudaryta autoriaus
Išanalizavus duomenis (1 lentelė) konstatuotina, kad sutarties Nr. 07/08-2 pavadinimas, susitariančios šalys
nurodytos tinkamai.
Įstatymas (LR CK, 6.645 str.) įvardija sąvoką rangos sutarties dalykas. Susitariančios šalys sutartyje Nr. 07/08-2
įvardija sutarties dalyką. Toliau sutartyje jis vadinamas objektu, ir šis objektas užfiksuotas kaip Šiaulių Ringuvos
specialiosios mokyklos rekonstravimo darbai. Darytina išvada, kad paminėti sutarties elementai (sutarties pavadinimas,
sutarties šalys, sutarties dalykas) sutartyje Nr. 07/08-2 įtvirtinti, atitinka įstatymo nuostatas ir teorines rekomendacijas.
2 lentelė
Kaina ir mokėjimo sąlygos
SUTARTIES ELEMENTAI
(teorinės rekomendacijos) SUTARTIES ELEMENTAI
(UAB „Aitra“ praktika)
KAINA Bendra objekto statybos darbų kaina 7 997 802,82 Lt
MOKĖJIMO SĄLYGOS
objekto statybos darbus užsakovas finansuoja tarpiniais
mokėjimais, vykdomais pasibaigus atitinkamam
kalendoriniam laikotarpiui pagal objekto statybos darbų
-
Šiaurės Lietuvos kolegija
6
perdavimo-priėmimo aktus;
už atliktus darbus užsakovas rangovui sumoka per 90 dienų
pagal darbų perdavimo priėmimo aktą. Šaltinis: sudaryta autoriaus
Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos užfiksuotos (2 lentelė). LR civilinio kodekso 6.653 str. įtvirtinta sąvoka darbų
kaina. Sutartyje Nr. 07/08-2 taip pat užfiksuota darbų kaina.
LR civilinio kodekso 6.655 straipsnyje reglamentuojama darbų apmokėjimo tvarka sutartyje Nr. 07/08-2
įvardijama kaip atsiskaitymo sąlygos. LR CK 6.655 str. taip pat teigiama, kad apmokėjimas gali vykti keliais etapais, kaip
rangos sutartyje ir numatytas apmokėjimas etapais. Pagal LR CK 6.653 str., rangos sutartyje nurodoma darbų kaina arba jos
apskaičiavimo būdas ir kriterijai. Šitoje rangos sutartyje nurodyta bendra kaina, ji yra detalizuojama sąmatoje. Darytina
išvada, kad remiantis LR CK 6.653 str. ir LR CK 6.655 str., darbų kainą ir apmokėjimo sąlygas susitariančios šalys nurodė
tinkamai.
3 lentelė
Sutarties vykdymo terminai
SUTARTIES ELEMENTAI
(teorinės rekomendacijos) SUTARTIES ELEMENTAI
(UAB „Aitra“ praktika)
SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI
rangovas darbus pradeda ne vėliau kaip kitą dieną nuo sutarties įsigaliojimo dienos arba tą dieną, kai
užsakovas gauna patvirtinimą dėl lėšų objekto statybai
skyrimo, jei iki sutarties įsigaliojimo dienos jo dar
nebuvo;
objekto statybos darbai atliekami etapais;
darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi sutartyje numatyti darbai.
Šaltinis: sudaryta autoriaus
Sutarties vykdymo terminai užfiksuoti (3 lentelė). Pastebėta, kad sutartyje Nr. Nr. 07/08-2 sutarties vykdymo
termino pradžia numatyta kita diena po sutarties pasirašymo, o darbai vyksta etapais ir pabaiga fiksuojama užbaigus darbus.
Sutartyje nenurodomi konkretūs darbų pradžios ir pabaigos terminai, o pagal teorines rekomendacijas patartina nurodyti
konkrečią darbų pradžios ir pabaigos datą.
. 4 lentelė
Užsakovo įsipareigojimai
SUTARTIES ELEMENTAI
(teorinės rekomendacijos) SUTARTIES ELEMENTAI
(UAB „Aitra“ praktika)
UŽSAKOVO
ĮSIPAREIGOJIMAI
informuoti rangovą apie techninio prižiūrėtojo paskyrimą;
finansuoti objekto statybos darbus;
priimti iš rangovo atliktus objekto statybos darbus ir laiku už
juos atsiskaityti;
ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasirašyti ant darbų
perdavimo-priėmimo aktų nuo jų pateikimo dienos;
atlyginti rangovui ir tretiesiems asmenims nuostolius,
atsiradusius dėl užsakovo kaltės. Šaltinis: sudaryta autoriaus
Išanalizavus duomenis (4 lentelė) konstatuojama, kad sutartyje Nr. 07/08-2 susitariančios šalys ne visai tinkamai
nurodė užsakovo įsipareigojimus, ne visi užsakovo užfiksuoti įsipareigojimų punktai yra konkretūs ir tinkamai suformuluoti.
Pastebėta, kad sutartyje Nr. 07/08-2 įtvirtinta sąvoka užsakovo įsipareigojimai, o įstatymo nuostatos ir teorinės
rekomendacijos siūlo įvardyti užsakovo teises ir pareigas.
5 lentelė
Rangovo įsipareigojimai
SUTARTIES
ELEMENTAI
SUTARTIES ELEMENTAI
(UAB „Aitra“ praktika)
-
Šiaurės Lietuvos kolegija
7
(teorinės
rekomendacijos)
RANGOVO
ĮSIPAREIGOJIMAI
RANGOVO
ĮSIPAREIGOJIMAI
paskirti su užsakovu suderintą statybos vadovą;
laiku ir tinkamai atlikti remonto darbus;
darbus atlikti nenusižengiant projekto, STR ir kitų normų ir taisyklių bei techninių specifikacijų reikalavimams;
laiku ir tinkamai informuoti užsakovą apie atliktų objekto statybos darbų etapus;
garantuoti tinkamą statybinių medžiagų, gaminių priėmimą, tikrinti jų atitikties dokumentus;
objekto statybai naudoti tik naujas ir su užsakovu suderintas medžiagas;
užsakovui paprašius, informuoti užsakovą apie darbų eigą;
suteikti atliktiems darbams garantiją;
garantiniu laikotarpiu atsiradus defektams ir užsakovui pareikalavus, ne vėliau kaip per 14 dienų pašalinti defektus savo sąskaitą;
apdrausti statomą objektą, taip pat apdrausti rangovo civilinę atsakomybę už tretiesiems asmenims padarytą žalą;
atlikus darbus sutvarkyti aplinką. Šaltinis: sudaryta autoriaus
Išanalizavus duomenis (5 lentelė) konstatuojama, kad sutartyje Nr. 07/08-2 susitariančios šalys ne visiškai tinkamai
nurodė rangovo įsipareigojimus, nėra tiksliai suformuluoti rangovo įsipareigojimų punktai.
Pastebėta, kad sutartyje Nr. 07/08-2 susitariančios šalys užfiksavo rangovo įsipareigojimus, o įstatymo ir teorinė
rekomendacija tai įvardija kaip rangovo teises ir pareigas.
6 lentelė
Užsakovo atsakomybė
SUTARTIES ELEMENTAI
(teorinės rekomendacijos) SUTARTIES ELEMENTAI
(UAB „Aitra“ praktika)
UŽSAKOVO ATSAKOMYBĖ
užsakovas, nepagrįstai delsiantis atsiskaityti už atliktus darbus, rangovui pareikalavus, moka 0,02 procento
dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už
kiekvieną uždelstą dieną;
užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus, jeigu darbai atliekami nekokybiškai arba dėl kitų priežasčių
atsiranda objekto statybos darbų defektai. Šaltinis: sudaryta autoriaus
Užsakovo atsakomybė užfiksuota (6 lentelė). Pastebėta, kad LR CK 6.660–6.662 str. įtvirtinta daugiau užsakovo
atsakomybės sąlygų, bet sutartyje Nr. 07/08-2 kalbama tik apie mokėjimų taisykles užsakovui. Pastebėta, kad užsakovo
atsakomybė sutartyje Nr. 07/08-2 įtvirtinta ne visiškai tiksliai, punktai labai plačiai aprašyti, nekonkretūs. LR CK 6.662 str.
įtvirtintoje teorijoje atliktų darbų priėmimas yra nurodoma kaip pagrindinė užsakovo atsakomybė, tačiau šiame punkte ji
neužfiksuota.
7 lentelė
Rangovo atsakomybė
SUTARTIES ELEMENTAI
(teorinės rekomendacijos) SUTARTIES ELEMENTAI
(UAB „Aitra“ praktika)
RANGOVO ATSAKOMYBĖ
rangovas, uždelsęs objekto statybos darbus, moka užsakovui 0,02 procento dydžio delspinigius nuo
neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną;
rangovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties sudarymo sutarties įvykdymo užtikrinimui pateikia
Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje
registruoto banko išduotą sutarties įvykdymo garantiją
ar laidavimo raštą. Užtikrinimo suma ne mažesnė kaip
5 procentai bendros sutarties kainos.
-
Šiaurės Lietuvos kolegija
8
Šaltinis: sudaryta autoriaus
Rangovo atsakomybė užfiksuota (7 lentelė). Pastebėta, kad LR civilinio kodekso 6.647, 6.648, 6.685, 6.662, 6.665,
6.670, 6.671 straipsniuose įtvirtintos rangovo atsakomybės sąlygos, bet sutartyje Nr. 07/08-2 užfiksuotos tik kelios iš šių
taisyklių. Pastebėta, kad sutartyje Nr. 07/08-2 rangovo atsakomybė užfiksuota iš dalies. Teorijoje nurodoma (LR CK, 6.665
str.) rangovo atsakomybė už netinkamos kokybės darbą, sutartyje šis punktas neaptartas.
8 lentelė
Nenugalima jėga
SUTARTIES ELEMENTAI
(teorinės rekomendacijos) SUTARTIES ELEMENTAI
(UAB „Aitra“ praktika)
NENUGALIMA JĖGA
NENUGALIMA JĖGA
šalis gali būti visiškai arba iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių –
nenugalimos jėgos, nustatytos ir jas patyrusios šalies įrodytos
pagal LR civilinį kodeksą, jeigu nedelsiant pranešė kitai
šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui;
sutartis baigiasi, kai jos įvykdyti neįmanoma arba vykdymas turi būti atidėtas ilgiau nei trims savaitėms dėl nenugalimos
jėgos;
prie nenugalimos jėgos aplinkybių nepriskirtinas objekto statybos darbų finansavimo sutrikimas.
Šaltinis: sudaryta autoriaus
Nenugalimos jėgos (force majaure) elementas sutartyje Nr. 07/08-2 fiksuojamas (8 lentelė). Pastebėta, kad pagal
LR CK 6.212 str. nenugalima jėga užfiksuota tinkamai. Nenugalima jėga apibūdinama kaip neišvengiamos ir
nekontroliuojamos bei nepašalinamos aplinkybės, kurias susitariančios šalys aptarė, jei ateityje iškiltų nenugalimos jėgos
aplinkybių.
9 lentelė
Sutarties nutraukimas prieš terminą
SUTARTIES
ELEMENTAI
(teorinės
rekomendacijos)
SUTARTIES ELEMENTAI
(UAB „Aitra“ praktika)
SUTARTIES
NUTRAUKIMAS
PRIEŠ
TERMINĄ
Užsakovas turi teisę ne vėliau kaip prieš 30 d. įspėjęs rangovą nutraukti šią
sutartį ir pareikalauti iš rangovo atlyginti užsakovo patirtus nuostolius,
jeigu:
rangovui iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla;
po raštiško užsakovo įspėjimo rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis;
atsirado nenumatytų aplinkybių, dėl kurių sutarties vykdymas tapo neįmamomas.
Rangovas turi teisę ne vėliau kaip prieš 30 d. įspėjęs užsakovą nutraukti šią
sutartį ir pareikalauti iš užsakovo atlyginti rangovo patirtus nuostolius tik
tuo atveju, jeigu užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų kaip yra numatyta
sutartyje.
Užsakovui arba rangovui vienašališkai nutraukus sutartį, rangovas privalo
perduoti visus iki sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasirašant darbų
perdavimo-priėmimo aktą.
Užsakovas privalo už atliktus darbus apmokėti.
Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti sutarties nesant pagrindo,
nurodyto šioje sutartyje arba LR įstatymuose. Šaltinis: sudaryta autoriaus
Išanalizavus duomenis (9 lentelėje) konstatuojama, kad sutartyje Nr. 07/08-2 sutarties nutraukimas prieš terminą
užfiksuota per daug abstrakčiai. Sutarties nutraukimą reglamentuoja LR CK 6.217 str., jame įtvirtinti esminiai sutarties
pažeidimai, bet sutariančios šalys tą sąrašą praplėtė.
10 lentelė
-
Šiaurės Lietuvos kolegija
9
Ginčų sprendimo tvarka
SUTARTIES ELEMENTAI
(teorinės rekomendacijos) SUTARTIES ELEMENTAI
(UAB „Aitra“ praktika)
GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
Kiekvienas ginčas sprendžiamas derybų keliu. Jei ginčai negali būti
išspręsti derybų keliu per 24 kalendorines dienas, tai šalys susitaria
šiuos ginčus spręsti teisme LR įstatymų nustatyta tvarka. Šaltinis: sudaryta autoriaus
Ginčų sprendimo tvarka užfiksuota (10 lentelė) sutartyje Nr. 07/08-2 tinkamai, nes pirma šalys ginčus sprendžia
derybų kelių. Jei nepavyksta, tada kreipiasi į teismą per nustatytą terminą.
11 lentelė
Sutarties sąlygų keitimas
SUTARTIES ELEMENTAI
(teorinės rekomendacijos) SUTARTIES ELEMENTAI
(UAB „Aitra“ praktika)
SUTARTIES SĄLYGŲ KEITIMAS
Visi sutarties pakeitimai ar papildymai galioja, jei yra
sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų šalių. Sutarties
sąlygos, išskyrus sutartyje numatytas išlygas, negali
būti keičiamos per visą sutarties galiojimo laikotarpį. Šaltinis: sudaryta autoriaus
Sutarties sąlygų keitimas užfiksuotas (11 lentelė). Pastebėta, kad LR CK 6.685 str. sąvoka sutarties sąlygų keitimas
sutartyje Nr. Nr. 07/08-2 įtvirtinta tinkamai.
LR CK 6.685 str. užfiksuotas sutarties dokumentų pakeitimas rangos sutartyje įvardintas kaip sutarties sąlygų
keitimas. Sutarties šalys keitimus gali daryti tik pranešusios apie juos viena kitai ir gavusios kitos šalies sutikimą.
Sutarties Nr. 05/24 elementų analizė
12 lentelė
Sutarties pavadinimas, susitariančios šalys, sutarties dalykas
SUTARTIES ELEMENTAI
(teorinės rekomendacijos) SUTARTIES ELEMENTAI
(UAB „Aitra“ praktika)
SUTARTIES PAVADINIMAS
Sutartis dėl inžinerinių statinių statybos ir
rekonstrukcijos techninio darbo projekto rengimo, projekto
vykdymo priežiūros, statybos ir rekonstrukcijos darbų atlikimo
įgyvendinant projektą „Radviliškio rajono šilumos energijos
perdavimo ir paskirstymo tinklų bei susijusios infrastruktūros
modernizavimas ir plėtra“.
SUSITARIANČIOS ŠALYS
Rangovas – UAB „Aitra“, atstovaujama prezidento
Valdemaro Baltrušaičio;
Užsakovas – UAB „Radviliškio šiluma“ (toliau –
perkančioji organizacija), atstovaujama direktoriaus Zigmanto
Abromavičiaus.
SUTARTIES DALYKAS
Sutarties dalykas – inžinerinių statinių statybos ir
rekonstrukcijos techninio darbo projekto rengimo, projekto
vykdymo priežiūros paslaugos ir šilumos perdavimo tinklų
rekonstrukcijos ir statybos darbai, įgyvendinant projektą
„Radviliškio rajono šilumos energijos perdavimo ir
paskirstymo tinklų bei susijusios infrastruktūros
modernizavimas ir plėtra“. Šaltinis: sudaryta autoriaus
Išanalizavus duomenis (12 lentelė) konstatuotina, kad sutartyje Nr. 05/24 susitariančios šalys nurodytos tinkamai,
tačiau pavadinimas ne visiškai tinkamas – per platus ir nelabai tikslus.
Įstatymas (LR CK, 6.645 str.) įvardija sąvoką rangos sutarties dalykas. Susitariančios šalys sutartyje Nr. 05/24
įvardija sutarties dalyką, kuris toliau minimas kaip inžinerinių statinių statybos ir rekonstrukcijos techninio darbo projekto
rengimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugos ir šilumos perdavimo tinklų rekonstrukcijos ir statybos darbai.
Darytina išvada, kad minėti sutarties elementai (sutarties pavadinimas; sutarties šalys, sutarties dalykas) sutartyje
Nr. 05/24 įtvirtinti, atitinka įstatymo nuostatas ir teorines rekomendacijas, bet kai kurie punktai nėra visiškai tikslūs.
-
Šiaurės Lietuvos kolegija
10
13 lentelė
Kaina ir mokėjimo sąlygos
SUTARTIES ELEMENTAI
(teorinės rekomendacijos) SUTARTIES ELEMENTAI
(UAB „Aitra“ praktika)
KAINA
Sutartis yra bendros kainos sutartis. Bendra sutarties
kaina – 7 859 798,00 Lt su PVM.
MOKĖJIMO SĄLYGOS
Mokėjimas atliekamas litais remiantis rangovo
pateiktomis sąskaitomis, kuriose nurodytos rangovo įvykdytos
užduotys.
Mokėjimas už rangovo parengtą inžinerinių statinių
statybos ir rekonstrukcijos techninį darbo projektą atliekamas
pasirašius perdavimo-priėmimo aktą ir perkančiajai
organizacijai patvirtinus statinių statybos ir rekonstrukcijos
projektą.
Perkančioji organizacija įsipareigoja atlikti galutinį
mokėjimą rangovui už rangovo atliktą techninio darbo projekto
vykdymo priežiūrą užbaigus visus rekonstrukcijos darbus ir
įsiteisėjus valstybinės komisijos darbų priėmimo aktams. Šaltinis: sudaryta autoriaus
Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos užfiksuotos (13 lentelė). Pastebėta, kad LR CK 6.653 str. įtvirtinta sąvoka
darbų kaina. Sutarties Nr. 05/24 tekste vartojama sąvoka sutarties objekto kaina. Statybos sutarties kaina nustatyta šalių
susitarimu, į ją įeiną rangovo atlikto darbo atlyginimas ir jo turėtų išlaidų kompensavimas. Darbų mokėjimo sąlygos
įtvirtintos LR CK 6.687 str., sutarties šalys už darbą užsakovui moka etapais ir pagal rangovo pateiktas sąskaitas. Sutarties
kaina ir mokėjimo sąlygos yra įtvirtintos tinkamai.
14 lentelė
Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija
SUTARTIES ELEMENTAI
(teorinės rekomendacijos) SUTARTIES ELEMENTAI
(UAB „Aitra“ praktika)
SUTARTIES ĮVYKDYMO
UŽTIKRINIMO GARANTIJA
Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją rangovas pateikia ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo perkančios organizacijos pasirašytos
sutarties gavimo dienos. Garantijos suma yra 785 979,80 Lt.
Sutarties įvykdymo garantija užtikrinama, kad perkančiai
organizacijai bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl rangovo kaltės.
Garantija pateikiama ta pačia valiuta, kokia atliekami
mokėjimai. Šaltinis: sudaryta autoriaus
Išanalizavus duomenis (14 lentelė) konstatuojama, kad sutartyje Nr. 05/24 sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją
susitariančios šalys nurodė tinkamai.
Užsakovui garantuojama, kad jam bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl rangovo kaltės.
15 lentelė
Perkančios organizacijos teisės ir pareigos
SUTARTIES ELEMENTAI
(teorinės rekomendacijos) SUTARTIES ELEMENTAI
(UAB „Aitra“ praktika)
UŽSAKOVO TEISĖS IR
PAREIGOS
UŽSAKOVO TEISĖS IR
PAREIGOS
nedelsdama turi suteikti rangovui visą turimą informaciją ir dokumentus, kurie gali būti reikalingi sutarčiai įvykdyti;
bendradarbiauti su rangovu ir suteikti jam visą informaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai paprašyti, kad galėtų įvykdyti sutartį;
jei nėra būtina sutarčiai įvykdyti, rangovas, be išankstinio perkančiosios organizacijos sutikimo, neturi teisės pateiktų dokumentų
perduoti trečiajai šaliai;
turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti greitą ir efektyvų paslaugų teikimą;
privalo nustatytomis sąlygomis laiku apmokėti rangovo pateiktas
-
Šiaurės Lietuvos kolegija
11
sąskaitas. Šaltinis: sudaryta autoriaus
Užsakovo teisės ir pareigos užfiksuotos (15 lentelė). Pastebėta, kad LR CK 6.662 str. apibrėžta užsakovo teisė ir
pareiga sąvoka atliktų darbų priėmimas sutartyje Nr. 05/24 nenurodyta, tačiau šalių susitarimu apibrėžtos kitos specifinės
užsakovo teisės ir pareigos (LR CK, 6.689 str.): kaip suteikti informaciją, duoti nurodymus, taip pat pagrindinė pareiga
apmokėti rangovui už suteiktas paslaugas. Užsakovo teisės ir pareigos šalių aptartos ir užfiksuotos, sutartyje nurodytos
tinkamai.
16 lentelė
Rangovo teisės ir pareigos
SUTARTIES ELEMENTAI
(teorinės rekomendacijos) SUTARTIES ELEMENTAI
(UAB „Aitra“ praktika)
RANGOVO TEISĖS IR
PAREIGOS
laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrinti, kad jo ekspertai, jų pavaldiniai ir
vietoje samdomi darbuotojai jų laikytųsi;
turi vykdyti teisėtus perkančios organizacijos nurodymus;
visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal sutartį, laikyti konfidencialia ir, be išankstinio raštiško perkančios
organizacijos leidimo, neskelbti, išskyrus atvejus, kai tai
būtina vykdant sutartį;
jei rangovas yra dalyvių grupė, veikianti jungtinės veiklos ar kitos sutarties pagrindu, partneriai visi kartu ir
kiekvienas atskirai yra atsakingi už sutarties nuostatų
vykdymą pagal įstatymus ir kitus teisės aktus;
be išankstinio raštiško perkančios organizacijos sutikimo, konkurse dalyvavusių dalyvių grupės partnerių keitimas
yra laikomas sutarties pažeidimu;
savo sąskaita apsaugoti ir apginti perkančią organizaciją nuo bet kokių ieškinių, reikalavimų, nuostolių ar žalos,
kylančių iš bet kokio rangovo veiksmo ar neveikimo
teikiant paslaugas, apie tai pranešti ne vėliau kaip per 30
kalendorinių dienų;
atsakyti tik už tuos ieškinius, reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių
nevykdymu ar netinkamu vykdymu;
prieš pradėdamas vykdyti statybos ir rekonstrukcijos darbus, turi savo lėšomis apdrausti šilumos energijos
perdavimo ir paskirstymo tinklus maksimaliu turto
atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos
atvejų;
vėluojant įvykdyti statybos ir rekonstrukcijos darbus, rangovas įsipareigoja mokėti užsakovui 15 000 Lt baudą
už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną. Šaltinis: sudaryta autoriaus
Rangovo teisės ir pareigos užfiksuotos (16 lentelė). Pastebėta, kad LR CK 6.659; 6.663; 6.665 str. apibrėžtos
rangovo teisės ir pareigos šalių susitarimu ne visiškai tinkamai užfiksuotos sutartyje Nr. 05/24. Teorijoje yra nurodyta
daugiau rangovo teisių ir pareigų, tačiau šalys į sutartį įtraukė pagrindines teises ir pareigas. Rangovo teisės ir pareigos
aprašytos nekonkrečiai.
17 lentelė
Taikytina teisė
SUTARTIES ELEMENTAI
(teorinės rekomendacijos) SUTARTIES ELEMENTAI
(UAB „Aitra“ praktika)
TAIKYTINA TEISĖ
visi sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami
remiantis Lietuvos Respublikos teise;
rangovas savo lėšomis vykdo atliktų statybos,
-
Šiaurės Lietuvos kolegija
12
rekonstrukcijos darbų apžiūrą bei priėmimą pagal
Lietuvos teisės aktuose numatytas procedūras ir valstybės
valdžios institucijų reikalavimus. Šaltinis: sudaryta autoriaus
Išanalizavus duomenis (17 lentelė) konstatuojama, kad sutartyje Nr. 05/24 taikytina teisė susitariančių šalių
nurodyta tinkamai.
Šalys susitarė, kad iškilus ginčams jie bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos teise, taip pat visos
procedūros dėl rekonstrukcijos darbų bus atliekamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
18 lentelė
Nenugalima jėga
SUTARTIES ELEMENTAI
(teorinės rekomendacijos) SUTARTIES ELEMENTAI
(UAB „Aitra“ praktika)
NENUGALIMA JĖGA
Nė viena sutarties šalis nėra laikoma pažeidusi sutartį arba
nevykdanti savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus
vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos aplinkybės, atsiradusios po
konkurso nugalėtojo paskelbimo ar po sutarties įsigaliojimo
dienos. Nenugalima jėga:
sprogimai, gaisrai, mašinų, gamybinių pastatų ir kurių nors vidaus komunikacijų sunaikinimas;
boikotai, streikai, lokautai, nespartus darbas kaip streiko forma;
teisėti ar neteisti valstybės valdymo institucijų veiksmai;
stichinės nelaimės: smarkios audros, ciklonai, žemės drebėjimai, jūrų ar upių potvyniai, žaibai;
karas, pilietinis karas, maištai ir revoliucijos, piratavimas, sabotažas;
kitos nenugalimos jėgos. Šaltinis: sudaryta autoriaus
Nenugalimos jėgos (force majaure) elementas sutartyje Nr. 05/24 užfiksuotas tinkamai (8 lentelė).
LR CK 6.212 str. yra užfiksuota nenugalimos jėgos definicija, kurioje rašoma, kad šalis atleidžiama nuo
atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdoma dėl aplinkybių, kurių šalis negalėjo
kontroliuoti. Ir tai šalims pašalina atsakomybę dėl numatytu aplinkybių sutartyje.
19 lentelė
Subranga
SUTARTIES ELEMENTAI
(teorinės rekomendacijos) SUTARTIES ELEMENTAI
(UAB „Aitra“ praktika)
SUBRANGA
susitarimas, pagal kurį Rangovas dalį paslaugų patiki
trečiajai šaliai, yra laikomas subranga;
prieš pasirašydamas subrangos sutartį Rangovas privalo
gauti išankstinį rašytinį perkančios organizacijos
sutikimą;
subrangos sutartis nesukuria sutartinių santykių tarp
subrangovo ir perkančiosios organizacijos;
subrangovams perduodama darbų dalis negali viršyti 80
procentų visos darbų apimties. Šaltinis: sudaryta autoriaus
Išanalizavus duomenis (19 lentelė) konstatuojama, kad sutartyje Nr. 05/24 subranga sutarties šalių apibrėžta
tinkamai.
LR CK 6.650 str. įtvirtintos generalinio rangovo ir subrangovo teisės ir pareigos. Sudarant sutartį užsakovas su
rangovu susitaria dėl atliekamų darbų. Jei rangovas neturi tam tikriems darbams atitinkamų specialistų, jis su užsakovu
susitaria dėl trečiosios šalies darbų atlikimo.
-
Šiaurės Lietuvos kolegija
13
20 lentelė
Intelektinės nuosavybės teisė
SUTARTIES ELEMENTAI
(teorinės rekomendacijos) SUTARTIES ELEMENTAI
(UAB „Aitra“ praktika)
INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS
TEISĖ
Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant sutartį,
įskaitant autorines ir kitas intelektinės nuosavybės teises, yra
perkančios organizacijos mnuosavybė, kurią perkančioji
organizacija gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti kaip
mano esant tinkama ir be jokių geografinių ar kitų apribojimų. Šaltinis: sudaryta autoriaus
Intelektinės nuosavybės teisė sutartyje Nr. 05/24 apibrėžta tinkamai (20 lentelė). Susitariančios šalys sutartyje
užfiksavo, kad visi rezultatai ir intelektinės nuosavybės teisė priklausys tik užsakovui.
21 lentelė
Ekspertai ir įranga
SUTARTIES ELEMENTAI
(Teorinės rekomendacijos) SUTARTIES ELEMENTAI
(UAB „Aitra“ praktika)
EKSPERTAI IR ĮRANGA
rangovas pateikia perkančiai organizacijai tvirtinti
visų ekspertų, kurių paslaugomis ketina naudotis
vykdydamas sutartį, sąrašus kartu su gyvenimo
aprašymais, nurodydamas kontaktinį asmenį
informacijai patikrinti;
perkanti organizacija gali nepritarti rangovo
pasirinktoms ekspertų kandidatūroms nurodydama
nepritarimo priežastis;
rangovas turi imtis visų priemonių, kad jo ekspertai
būtų aprūpinti visa įranga ir priemonėmis,
reikalingomis jų pareigų vykdymui. Šaltinis: sudaryta autoriaus
Ekspertai ir įranga sutartyje Nr. 05/24 užfiksuota tinkamai (21 lentelė).
Užsakovas sudarydamas sutartį yra įsitikinęs, kad rangovas turi kompetentingų ekspertų, kurie atliks
rekonstrukcijos darbus. Pagal LR CK 6.686 str. rangovas privalo ekspertus aprūpinti visa reikalinga įranga rekonstrukcijos
darbams.
22 lentelė
Sutartinių terminų nesilaikymas
SUTARTIES ELEMENTAI
(teorinės rekomendacijos) SUTARTIES ELEMENTAI
(UAB „Aitra“ praktika)
SUTARTINIŲ TERMINŲ
NESILAIKYMAS
jei rangovas dėl savo kaltės vėluoja suteikti dalį
paslaugų per sutartyje nustatytą laikotarpį, perkanti
organizacija gali, be oficialaus įspėjimo ir
neprarasdama teisės į kitas savo teisių gynimo
priemones pagal sutartį, pareikalauti delspinigių už
kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną, skaičiuojant
nuo sutartyje paslaugų daliai teikti nustatyto
laikotarpio pabaigos iki dienos, kai visos paslaugos
buvo faktiškai suteiktos, arba už šio laikotarpio dalį;
delspinigių dydis apskaičiuojamas dalinant sutarties
vertę iš paslaugoms teikti nustatyto laikotarpio
kalendorinių dienų skaičiaus. Šaltinis: sudaryta autoriaus
Išanalizavus duomenis (22 lentelė) konstatuojama, kad sutartyje Nr. 05/24 sutartinių terminų nesilaikymas
susitariančių šalių nurodytas tinkamai.
Pagal LR CK 6.652 str. darbų atlikimo terminai užfiksuota, kad šalys gali nustatyti atskirų darbų atlikimo
terminus, už tų terminų pažeidimus užsakovas gali reikalauti delspinigių.
-
Šiaurės Lietuvos kolegija
14
23 lentelė
Apskaita, patikrinimai ir kontrolė
SUTARTIES ELEMENTAI
(teorinės rekomendacijos) SUTARTIES ELEMENTAI
(UAB „Aitra“ praktika)
APSKAITA, PATIKRINIMAI IR
KONTROLĖ
rangovo apskaita privalo būti vedama taip, kad būtų
galima įvertinti pateiktų apmokėjimui pagal šią sutartį
sąskaitų teisingumą;
visi sąnaudas ir pajamas pagal šią sutartį patvirtinantys
dokumentai turi būti saugomi 10 metų nuo galutinio
mokėjimo pagal sutartį. Šaltinis: sudaryta autoriaus
Apskaita, patikrinimai ir kontrolė užfiksuota (23 lentelė). Pastebėta, kad LR CK 6.684 str. įvirtinta sąvoka
Normatyviniai statybos dokumentai ir sąmata sutartyje Nr. 05/24 šalių susitarimu apibrėžta kaip apskaita, patikrinimai ir
kontrolė. Šalių susitarimu apskaita, patikrinimai ir kontrolė sutartyje nustatyti tinkamai.
24 lentelė
Ataskaitų ir dokumentų tvirtinimas
SUTARTIES ELEMENTAI
(teorinės rekomendacijos) SUTARTIES ELEMENTAI
(UAB „Aitra“ praktika)
ATASKAITŲ IR DOKUMENTŲ
TVIRTINIMAS
tvirtindama rangovo parengtas ir pateiktas sutarties
vykdymo ataskaitas perkanti organizacija patvirtina,
kad ataskaitose nurodytos paslaugos suteiktos tinkamai
pagal sutarties sąlygas;
perkanti organizacija, gavusi ataskaitą, per 10 darbo
dienų ją patvirtina arba atmeta.
Šaltinis: sudaryta autoriaus
Ataskaitų ir dokumentų tvirtinimas užfiksuotas (24 lentelė). Pastebėta, kad terminai sutartyje Nr. 05/24 įtvirtinti
tinkamai.
Užsakovas pateiktas ataskaitas ir dokumentus turi atidžiai patikrinti, nes patvirtina, kad paslaugos yra suteiktos
tinkamai; jei randa trūkumų, gali atmesti, ir rangovas tuos trūkumus privalo ištaisyti.
25 lentelė
Mokėjimai ir delspinigiai
SUTARTIES ELEMENTAI
(teorinės rekomendacijos) SUTARTIES ELEMENTAI
(UAB „Aitra“ praktika)
MOKĖJIMAI IR DELSPINIGIAI
perkanti organizacija visas mokėtinas sumas moka
pavedimu į rangovo nurodytą banko sąskaitą,
mokėjimai atliekami litais;
perkančioji organizacija įsipareigoja sumokėti rangovui
per 30 dienų nuo rangovo PVM sąskaitų faktūrų
pateikimo;
be pateisinamų priežasčių perkančiai organizacijai
nesumokėjus iki nustatyto apmokėjimo termino
pabaigos, rangovas gali pareikalauti mokėti 0,02 %
delspinigių už dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos. Šaltinis: sudaryta autoriaus
Išanalizavus duomenis (25 lentelė) konstatuojama, kad sutartyje Nr. 05/24 mokėjimai ir delspinigiai susitariančios
šalys nurodė tinkamai.
Užsakovo pareiga yra sumokėti, o rangovo teisė – gauti atlyginimą už atliktus darbus. Rangovas norėdamas
užsitikrinti, kad laiku gaus savo užmokestį, su susitariančia šalimi į sutarties nuostatas įtraukia punktą dėl delspinigių.
-
Šiaurės Lietuvos kolegija
15
26 lentelė
Sutarties pažeidimas
SUTARTIES ELEMENTAI
(teorinės rekomendacijos) SUTARTIES ELEMENTAI
(UAB „Aitra“ praktika)
SUTARTIES PAŽEIDIMAS
jei kuri nors sutarties šalis nevykdo kokių nors savo
įsipareigojimų pagal sutartį, ji pažeidžia sutartį;
jei nustatoma, kad rangovas nevykdė savo sutartinių
įsipareigojimų, jam skiriama 10 % visos sutarties
kainos dydžio bauda. Šaltinis: sudaryta autoriaus
Sutarties pažeidimas užfiksuotas (26 lentelė). Pastebėta, kad sutarties pažeidimas sutartyje Nr. 05/24 užfiksuotas
tinkamai.
Rangos sutartis šalims turi teisinę galią. Sutartį pažeidus, buvo nevykdomi kažkurios šalies įsipareigojimai, kas
pažeidžia vienos iš šalių interesus Kad tai nereiktų įrodinėti teisme, susitariančios šalys į sutartį įtraukė sutarties pažeidimą
ir, jei nustatoma, kad pažeidimas dėl rangovo kaltės, jis moka baudą.
27 lentelė
Sutarties nutraukimas perkančios organizacijos iniciatyva
SUTARTIES ELEMENTAI
(teorinės rekomendacijos) SUTARTIES ELEMENTAI
(UAB „Aitra“ praktika)
SUTARTIES NUTRAUKIMAS
UŽSAKOVO INICIATYVA
Perkančioji organizacija, įspėjusi rangovą prieš 14 kalendorinių
dienų, gali nutraukti sutartį šiais atvejais:
kai rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį;
kai rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus sutartinius
įsipareigojimus;
kai rangovas perleidžia sutartį arba sudaro subrangos sutartį be leidimo;
kai rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas;
kai rangovas galutiniu kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl profesinės etikos
pažeidimo;
kai rangovas galutiniu teismo sprendimu pripažintas kaltu dėl dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje, sukčiavimo,
korupcijos, pinigų plovimo ar kitų panašaus pobūdžio veikų
padarymo;
kai keičiasi rangovo organizacinė struktūra;
dėl kitokio pobūdžio neveiksnumo, trukdančio vykdyti sutartį;
kai rangovo garantas negali įvykdyti savo įsipareigojimų. Nutraukusi sutartį perkančioji organizacija gali sudaryti sutartį su
trečiąja šalimi.
Šaltinis: sudaryta autoriaus
Išanalizavus duomenis (27 lentelė) konstatuojama, kad sutartyje Nr. 05/24 sutarties nutraukimas užsakovo
iniciatyva šalys nurodė visiškai tinkamai, bet punktuose nėra konkretumo.
LR CK 6.217 str. užfiksuotą sąvoką sutarties nutraukimas sutarties šalys sutartyje nurodė sutarties nutraukimas
užsakovo iniciatyva ir aptarė punktus, jei bus nustatyta sutarties pažeidimų, dėl kurių užsakovas gali savo iniciatyva
nutraukti sutartį, tačiau šie punktai nėra konkretūs.
28 lentelė
Nutraukimas rangovo iniciatyva
SUTARTIES ELEMENTAI
(teorinės rekomendacijos) SUTARTIES ELEMENTAI
(UAB „Aitra“ praktika)
Rangovas, prieš 14 kalendorinių dienų įspėjęs perkančią
-
Šiaurės Lietuvos kolegija
16
NUTRAUKIMAS RANGOVO INICIATYVA organizaciją, gali nutraukti sutartį, jei:
perkanti organizacija nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
perkanti organizacija stabdo paslaugų ar jų dalies teikimą daugiau kaip 90 kalendorinių dienų dėl
sutartyje nenurodytų ir ne dėl rangovo kaltės
atsiradusių priežasčių.
Tokio nutraukimo atveju perkanti organizacija atlygina
rangovui visus jo patirtus nuostolius ar žalą. Šaltinis: sudaryta autoriaus
Išanalizavus duomenis (28 lentelė) konstatuojama, kad sutartyje Nr. 05/24 nutraukimas rangovo iniciatyva
sutarties šalių nurodytas tinkamai.
LR CK 6.217 str. užfiksuotą sąvoką sutarties nutraukimas sutarties šalys įvardijo nutraukimas rangovo iniciatyva
ir aptarė punktus, jei bus nustatyta sutarties pažeidimų, dėl kurių gali rangovas savo iniciatyva nutraukti sutartį.
29 lentelė
Ginčų sprendimas
SUTARTIES ELEMENTAI
(teorinės rekomendacijos) SUTARTIES ELEMENTAI
(UAB „Aitra“ praktika)
GINČŲ SPRENDIMAS Ginčai tarp sutarties šalių gali būti sprendžiami
derybomis arba teismine tvarka Šaltinis: sudaryta autoriaus
Ginčų sprendimas užfiksuotas (29 lentelė). Pastebėta, kad sutartyje Nr. 05/24 ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta
tinkamai. Sutarties šalys ginčus, iškilusius dėl sutarties pažeidimų, sprendžia derybų keliu. Jei nepavyksta susitarti, tuomet
kreipiasi į teismą.
IŠVADOS
1. Rangos sutartimis viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą, o užsakovas priimti darbo rezultatą ir sumokėti sutartyje
sulygtą sumą. Rangos sutartis taip pat yra dvišalė, atlygintinė, rizikos, taip pat konsensualinė. Sutarties dalykas
yra rangovo darbo rezultatas. Rangos sutarties šalys – užsakovas ir rangovas. Užsakovai gali būti visi
asmenys, o rangovai gali būti tik verslininkai. Sudarant rangos sutartį reikia vadovautis bendrosiomis sandorių
sudarymo taisyklėmis, ji sudaroma raštu, taip pat šalys turi būti aptarusios sutarties dalyką. O pagrindiniai
rangos sutarčių ypatumai tie, kad ji turi nemažai bendrų bruožų su darbo, pirkimo-pardavimo, paslaugų
teikimo sutartimis.
2. Atlikus empirinį tyrimą – išanalizavus UAB „Aitra“ statybos rangos sutartis – pastebėta, kad remiantis įstatymais ir teorinėmis sutarčių sudarymo rekomendacijomis išskirti punktai atitinka UAB „Aitros“ sudarytas
statybos rangos sutartis, tačiau ne visi sutarties punktai yra konkretūs ir tiksliai suformuluoti. UAB „Aitros“
rangos sutartyse reiktų konkretizuoti šalių teises bei pareigas, taip pat atsakomybę. Ne visiškai tiksliai nurodyti
sutarties įvykdymo terminai. Nė vienoje iš dviejų sutarčių neįtrauktas punktas apie išlygas dėl teisingumo.
Sutarties pavadinimas sutartyje Nr. 05/24 užfiksuotas ne visai tinkamai, per plačiai ir netiksliai.
LITERATŪRA
1. Ambrasienė, D.; Baranauskas, E.; Bublienė, D. ir kt. (2006). Civilinė teisė. Prievolių teisė: vadovėlis. Vilnius: Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras.
2. Bagdonas, V. (2000). Verslo kontraktų sudarymas, įvertinimas ir kreditavimas. Vilnius: VGTU. 3. Civilinė teisė : vadovėlis. (1998). Kaunas: Vijusta. 4. Dambrauskienė, G.; Marcijonas, A.; Monkevičius, E. ir kt. (2004). Lietuvos teisės pagrindai. Vilnius: Justitia.
ISBN 9955-616-03-2.
5. LR civilinio kodekso komentaras. Kn. 6: Prievolių teisė. T. 1 (2003). Vilnius: Justitia 6. LR civilinio kodekso komentaras. Kn. 1: Bendrosios nuostatos (2003). Vilnius: Justitia. 7. LR civilinis kodeksas. (1993). Valstybės žinios, Nr. 12-236. 8. LR civilinis kodeksas. (2002). Valstybės žinios, Nr. 124-5626. 9. LR Konstitucija. (1992).Valstybės žinios, Nr. 33-1014. 10. LR statybos įstatymas. (1996). Valstybės žinios, Nr. I-1240. 11. LR statybos techninis reglamentas. (2002). Valstybės žinios, Nr. 214. 12. Mikelėnas, V. (2002). Prievolių teisė. Pirmoji dalis. Vilnius: Justitia.
-
Šiaurės Lietuvos kolegija
17
13. Mitkus, S.; Trinkūnienė, E. (2007). Hierarchinis statybos rangos sutarties sąlygų modelis. Baltijos šalių žurnalas apie darną. [interaktyvus]. Vilnius: Technika, t. 13, Nr. 3 , p. 244-252. [žiūrėta 2008 m. gegužės 9
d.]. Prieiga per internetą: .
14. Nekrošius, I.; Nekrošius, V.; Vėlyvis, S. (1999). Romėnų teisė. Vilnius: Justitia. 15. Pastabos dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso projekto šeštosios knygos (Prievolių teisė). (2000, liepos
14). Lietuvos laisvosios rinkos institutas [interaktyvus]. [žiūrėta 2008 m. gegužės 5 d.]. Prieiga per internetą:
.
16. Rangos sutartis. (2008) Sutartys.lt [interaktyvus]. [žiūrėta 2008 m. gegužės 7 d.]. Prieiga per internetą: .
17. Stanislovaitis, R. (2005). Komercinė teisė. Vilnius: Eugrimas. 18. Statybos rangos sutarties nuostatai. (2008, spalio 8). Architektūros ir statybų agentūra. [interaktyvus]. [žiūrėta
2008 m. gegužės 7 d.]. Prieiga per internetą:
.
19. Statybos rangos sutarties pavyzdinė forma ir Bendrosios statybos rangos sutarčių sąlygos. (2008). Statybų žinios [interaktyvus]. [žiūrėta 2008 m. gegužės 5 d.]. Prieiga per internetą:
.
20. Statybos rangos sutartis. (2008). Statybų portalas.lt. [interaktyvus]. [žiūrėta 2008 m. gegužės 9 d.]. Prieiga per internetą: .
21. Vasarienė, D. (2002). Civilinė teisė. Vilnius: Vilniaus vadybos kolegija; 22. Viršilas, D. (2004, birželio 26). Statybos projektų valdymo ypatumai. Verslo banga [interaktyvus]. [žiūrėta
2008 m. gegužės 5 d.]. Prieiga per internetą: .
SUMMARY
SINGULARITIES OF CONCLUSION OF INDEPENDENT WORK CONTRACTS ON
THE EXAMPLE OF THE UAB „AITRA“ An independent work contract has a lot of common features with contracts of sale–purchase, supply and service
rendering. It was endeavoured to establish the specific features of independent work contracts by this paper. Referring to the
Constitution of the Republic of Lithuania, the Civil Code of the Republic of Lithuania, the commentary „The Sixth Book.
Law on Obligations“ of the Civil Code of the Republic of Lithuania, „Civil Law, Law on Obligations“ by D. Ambrasienė,
E. Baranauskas, D. Bublienė, etc., „Basics of Lithuanian Law“ by G. Dambrauskienė, A. Marcijonas, E. Monkevičius, etc.
and other works, legal aspects regulating the independent work contracts, their concept and types have been revealed,
procedures and singularities related to the contract conclusion have been analysed, the types of independent work contracts
have been discussed as well as rights and obligations of the contract parties have been systematized in this paper.
The comparative analysis of independent work contracts with the contracts of the UAB „AITRA“ and the theoretical
practice have been performed.
The following have been used in the paper: analysis of the contents of legal standard acts, analysis of scientific
literature as well as analysis and generalization of the contents of documents.
http://www.tede.vgtu.lt/lt/3/NR/PUB/10908http://www.lrinka.lt/index.php/analitiniai_darbai/pastabos_del_lietuvos_respublikos_civilinio_kodekso_projekto_sestosios_knygos_prievoliu_teise/1953http://www.lrinka.lt/index.php/analitiniai_darbai/pastabos_del_lietuvos_respublikos_civilinio_kodekso_projekto_sestosios_knygos_prievoliu_teise/1953http://www.sutartys.lt/page/172http://www.asa.lt/lt/svarbi_info/SRangos_Sutarties_Nuostatai.shtmlhttp://www.statybininkai.lt/?id=2235http://www.statybuportalas.lt/Statybos_%20rangos_%20sutarties_%20pavyzdine_%20formahttp://verslas.banga.lt/lt/patark.full/40db54037e83c
-
Šiaurės Lietuvos kolegija
18
ŠIURKŠTAUS DARBO DRAUSMĖS PAŽEIDIMO SAMPRATA
TEISMŲ PRAKTIKOJE
Jūratė Lukoševičienė
Virgilijus Januška
(mokslinis vadovas)
ĮVADAS
Šiuo metu Lietuvoje galiojančio Darbo kodekso normų, reglamentuojančių darbuotojo atleidimą iš darbo dėl
šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo, taikymas praktiškai gali sąlygoti darbuotojų ir darbdavių problemas. Taip yra dėl to,
kad Darbo kodeksas įtvirtina abstrakčius darbuotojo atleidimo iš darbo dėl šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo darbdavio
iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės, pagrindus bei sąlygas, kurios darbo sutarties šalių – darbuotojo ir darbdavio – gali būti
interpretuojamos ir suprantamos visiškai skirtingai.
Tikslas – išanalizuoti darbo sutarties nutraukimo dėl šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo teisinius pagrindus ir jų
taikymą teisminėje praktikoje.
Uždaviniai:
1. Remiantis Lietuvos Respublikos darbo įstatymais bei teismų praktika, atskleisti šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo turinį.
2. Išnagrinėti bylas siekiant išsiaiškinti daromus pažeidimus, kai darbo sutartys nutraukiamos dėl šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo.
3. Pateikti teorines ir praktines rekomendacijas reglamentuojant ir praktiškai taikant darbo sutarties nutraukimą dėl šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo.
Ojektas – teismų praktika bylose dėl šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo.
Dalykas – Lietuvos teisės normos, reglamentuojančios darbo sutarties nutraukimą dėl šiurkštaus darbo drausmės
pažeidimo, bei teismų praktika.
Metodai
Darbe taikyti analizės (išanalizuoti mokslinę literatūrą bei teismų nutartis), lyginamasis (palyginti tų pačių dalykų
traktavimą galiojančiuose ir nebegaliojančiuose teisės aktuose), istorinis (apžvelgti darbo santykių vystymąsi), loginis
(suformuluoti išvadas ir rekomendacijas) metodai.
Šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo samprata
Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 235 str. 1 d. šiurkštus darbo pareigų pažeidimas yra
darbo drausmės pažeidimas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai darbuotojo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų
norminių teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama darbo pareigoms ar nustatytai darbo tvarkai.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas nutarime Nr. 45 (20 p.) išaiškino, kad jei konkrečiu atveju darbo
sutartį leidžiama nutraukti tiek pagal DK 136 str. trečios dalies 1 punktą, tiek pagal tos pačios dalies 2 punktą,
darbdavys turi teisę pasirinkti, pagal kurį iš DK 136 str. trečioje dalyje nustatytų pagrindų jis nutraukia darbo sutartį,
arba gali darbo sutartį nutraukti abiem šioje teisės normoje numatytais pagrindais.
Kai darbo sutartis nutraukta remiantis vienu iš šių pagrindų, o darbdavys (atsakovas) procesiniame dokumente,
pateiktame teismui iki bylos nagrinėjimo, teismo posėdyje pareiškia, kad už tą patį darbo drausmės pažeidimą, už kurį
darbuotojas atleistas iš darbo, buvo pagrindas nutraukti darbo sutartį ir vadovaujantis kitu iš DK 136 str. trečioje dalyje
nustatytų pagrindų bei prašo tai įvertinti priimant sprendimą, teismas patikrina ir įvertina, ar buvo pagrindas nutraukti
darbo sutartį pagal DK 136 str. trečios dalies tiek 1, tiek ir 2 punktą. Nustatęs, kad tuo pagrindu, kuris nurodytas
dokumente apie darbo sutarties nutraukimą, darbo sutartis nutraukta be teisėto pagrindo, tač iau buvo pagrindas darbo
sutartį nutraukti pagal kitą iš DK 136 str. trečioje dalyje nustatytą pagrindą, teismas, nekonstatavęs atleidimo iš darbo
neteisėtumo dėl atleidimo tvarkos pažeidimo, atmeta darbuotojo (ieškovo) reikalavimą dėl atleidimo iš darbo pripažinimo
neteisėtu, bet pakeičia darbo sutarties nutraukimo formuluotę į nustatytą atitinkamame DK 136 str. trečios dalies punkte.
Pagal DK 235 straipsnį šiurkštus darbo pareigų pažeidimas, už kurį darbo sutartis gali būti nutraukta apie tai iš
anksto neįspėjus darbuotojo, yra darbo drausmės pažeidimas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai darbuotojo darbą
reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama darbo pareigoms ar
nustatytai darbo tvarkai. Tokiu pažeidimu laikoma:
neleistinas elgesys su lankytojais ar interesantais arba kiti veiksmai, tiesiogiai pažeidžiantys žmonių
konstitucines teises;
valstybės, tarnybos, komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimas arba jų pranešimas konkuruojančiai
įmonei;
dalyvavimas veikloje, kuri pagal įstatymų, kitų norminių teisės aktų, darbo tvarkos taisyklių, kolektyvinių ar
darbo sutarčių nuostatas nesuderinama su darbo funkcijomis;
-
Šiaurės Lietuvos kolegija
19
pasinaudojimas pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems asmenims arba dėl kitokių
asmeninių paskatų, taip pat savavaliavimas ar biurokratizmas;
moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimas arba seksualinis priekabiavimas prie bendradarbių, pavaldinių ar
interesantų;
atsisakymas teikti informaciją, kai įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ar darbo tvarkos taisyklės įpareigoja ją
teikti, arba šiais atvejais žinomai neteisingos informacijos teikimas;
veikos, turinčios vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo arba iššvaistymo, neteisėto atlyginimo paėmimo
požymių, nors už šias veikas darbuotojas nebuvo traukiamas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn;
tai, kad darbuotojas darbo metu darbe yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, išskyrus
atvejus, kai apsvaigimą sukėlė įmonėje vykstantys gamybos procesai;
neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą);
atsisakymas tikrintis sveikatą, kai tokie patikrinimai darbuotojui yra privalomi;
kiti nusižengimai, kuriais šiurkščiai pažeidžiama darbo tvarka.
Neleistinas elgesys su lankytojais
DK 235 str. antros dalies 1 punktas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu laiko neleistiną elgesį su lankytojais ir
interesantais bei kitus veiksmus, tiesiogiai pažeidžiančius žmonių konstitucines teises ir laisves.
Neleistinas elgesys su lankytojais ar interesantais, kaip išaiškino Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas nutarime
Nr. 45 (9.1 p.), paprastai suprantamas kaip toks darbuotojo elgesys su lankytojais ar interesantais, kai šiurkščiai
pažeidžiamos tiesiogiai šio darbuotojo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatos arba šiurkščiai
nusižengiama darbo pareigoms ar nustatytai tvarkai. Darbuotojo neleistinas elgesys su lankytojais ar interesantais laikomas
šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu nepriklausomai nuo to, ar jis padaromas tiesiogiai lankytojų, ar interesantų akivaizdoje, ar
bendraujant telefonu, ar nagrinėjant šių prašymus bei skundus, ar yra išreikštas kitokiu būdu.
Paslapčių atskleidimas Vyriausybė 2005 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1307 (Žin., 2005, Nr. 143-5193) patvirtino įslaptintos informacijos
apie valstybės ir tarnybos paslapčių administravimo taisykles. Už įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų vykdymą
paslapčių subjekto struktūriniuose padaliniuose, kuriuose saugoma arba naudojama įslaptinta informacija, yra atsakingi šių
struktūrinių padalinių vadovai, jų įgalioti asmenys, taip pat asmenys, kuriems ši informacija yra patikėta. Už patikėtos
įslaptintos informacijos praradimą ar neteisėtą atskleidimą yra tiesiogiai atsakingas asmuo, kuriam tokia informacija
patikėta.
Asmuo, kuriam leista dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, raštiškai įsipareigoja saugoti jam patikėtą ar
sužinotą įslaptintą informaciją, jam išduodamas dokumentas, patvirtinantis asmens teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvos
Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymomis „Visiškai slaptai", „Slaptai", „Konfidencialiai", arba tokią
informaciją saugoti ar gabenti. Asmens patikimumo pažymėjimas ir leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija,
žymima slaptumo žyma "Visiškai slaptai", išduodamas ne ilgesniam kaip 5 metų terminui, o su įslaptinta informacija,
žymima slaptumo žymomis „Slaptai", „Konfidencialiai" – ne ilgesniam kaip 10 metų terminui. Asmenims, kurių darbas
susijęs su tarnybos paslaptį sudarančios informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo", naudojimu ar tokios
informacijos apsauga, teisę dirbti ar susipažinti su tokia informacija suteikia paslapčių subjektas, ir tam Valstybės
saugumo departamento sutikimo nereikia.
Dalyvavimas neleistinoje veikloje
Kaip išaiškino Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas nutarime Nr. 45 (9.3. p.), pažeidimo konstatavimas
galimas, kai darbuotojas nustatytus apribojimus pažeidžia arba dalyvauja veikloje, nesuderinamoje su darbo funkcijomis
tiek darbo, tiek ir ne darbo metu, išskyrus tik numatytas išimtis. Taip, pavyzdžiui, pažeidimas gali būti konstatuotas, kai
auditorius, pradėjęs audito veiklą, pažeidžia Audito įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2242) 27 str. antroje dalyje nustatytą
draudimą eiti kitas mokamas pareigas pas kitus darbdavius, išskyrus darbą Auditorių rūmuose, Apskaitos institute,
profesinėse auditorių asociacijose ir mokslinį, kūrybinį ar pedagoginį darbą.
Siekimas gauti neteisėtų pajamų
Pagal DK 235 str. antros dalies 4 punktą šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu laikoma :
pasinaudojimas pareigomis, siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems arba dėl kitokių asmeninių paskatų;
savivaliavimas;
biurokratizmas.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas nutarime Nr. 45 (9.4 p.) išaiškino, kad darbuotojo pasinaudojimas
pareigomis, siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems arba dėl kitokių asmeninių paskatų, pasireiškia tuo, kad
darbuotojas formaliai veikia vykdydamas savo darbo funkcijas, tačiau iš tikrųjų jo veikla yra nesuderinama su tais tikslais ir
uždaviniais, kuriems realizuoti yra su juo sudaryta darbo sutartis. Tokia veikla pažeidžiami teisingumo ir sąžiningumo
principai, norima ne vykdyti pavestas darbo funkcijas, o, prisidengiant jų vykdymu, siekiama iš darbdavio ar kitų asmenų
-
Šiaurės Lietuvos kolegija
20
gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems arba kitų asmeninių paskatų realizavimo tikslu. Tai gali būti, pavyzdžiui, materialinių
vertybių naudojimas ne pagal paskirtį, jų naudojimas asmeninių poreikių tenkinimui, sumažinimas ar padidinimas padaryto
darbo apimčių, įkainių ir pan.
Neteisėtos pajamos šios normos prasme turi būti suprantamos kaip bet kokia neteisėta turtinė nauda (pinigai,
daiktai, turtinės reikalavimo teisės ir pan.). Kitos asmeninės paskatos – tai visi asmeniniai darbuotojo veikimo (neveikimo)
motyvai (pavyzdžiui, kerštas, pavydas, siekimas nuslėpti darbo trūkumus, neteisėtas paslaugų teikimas ir t. t.). Šio pažeidimo
konstatavimui neturi reikšmės, ar jau buvo pasiekti tie tikslai, kurių darbuotojas siekė pasinaudodamas pareigomis.
Bet jeigu darbuotojas, pasinaudodamas pareigomis, įvykdo veikas, turinčias vagystės, sukčiavimo, turto
pasisavinimo arba iššvaistymo ar neteisėto atlyginimo paėmimo požymių, tai tokiu atveju laikoma šiurkščiu darbo pareigų
pažeidimu pagal DK 235 str. antros dalies 7 punktą.
Moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimas Moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimas gali pasireikšti tiesiogine ar netiesiogine diskriminacija, seksualiniu
priekabiavimu, nurodymu tiesiogiai ar netiesiogiai diskriminuoti asmenis dėl jų lyties. Tiesioginė diskriminacija yra pasyvus
ar aktyvus elgesys su asmeniu, kai dėl jo lyties taikomos prastesnės sąlygos, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų
taikomos kitam asmeniui, išskyrus specialią moterų apsaugą nėštumo bei gimdymo ir vaiko žindymo metu moterims
taikomus žmonių saugos darbe reikalavimus, kuriais, atsižvelgiant į moterų fiziologines savybes, siekiama išsaugoti jų
sveikatą ir kt.
Netiesioginė diskriminacija yra veikimas ar neveikimas, teisės norma, vertinimo kriterijus ar praktika, kurie
formaliai yra vienodi moterims ir vyrams, bet juos įgyvendinant ar taikant vienos lyties asmenys gali atsidurti ar atsiduria
tam tikroje prastesnėje padėtyje negu kitos lyties asmenys. Seksualinis priekabiavimas – tai nepageidaujamas, užgaulus,
žodžiu, raštu ar fiziniu veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys su asmeniu, kai tokį elgesį lemia tikslas ar jo
poveikis pakenkti asmens orumui, ypač sukuriant bauginančią, priešišką, žeminančią ar įžeidžiančią aplinką.
Atsisakymas teikti informaciją
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senatas nutarime Nr. 45 (9.6 p.) išaiškino, kad atsisakymas teikti informaciją pagal
DK 235 str. antros dalies 6 punktą laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu, kai :
įstatymai, norminiai teisės aktai arba darbo tvarkos taisyklės įpareigoja darbdavį, taigi kartu ir jo atstovus arba
tiesiogiai konkretų darbuotoją teikti atitinkamą informaciją;
darbdavio atstovai arba tiesiogiai įpareigotas darbuotojas atsišakoja teikti arba jos nepateikia įstatymų, kitų
teisės aktų nustatyta tvarka, terminais, forma, apimtimi ir kt. Žinomai neteisingos informacijos teikimas – tai
sąmoningas tikrovės neatitinkančios, klaidinančios informacijos teikimas ir šis pažeidimas padaromas tik
tyčiniais veiksmais.
Pareigą teikti informaciją įpareigoja Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas (Žin.,
2005, Nr. 139-5008). Jame nustatyta, kad minėtos įstaigos informacija arba oficialus dokumentas pareiškėjui ar jo atstovui
turi būti pateikti paprastai ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Įstaigos teikiama
informacija turi būti teisinga ir išsami. Jeigu pareiškėjas prašo pateikti oficialų dokumentą, jam turi būti sudaroma galimybė
susipažinti su to dokumento originalu, o jei tam galimybės nėra, parengiama dokumento kopija arba išrašas.
Darbuotojo neblaivumas
Ši teisės norma taikoma, kai nustatoma reikšmingų faktų visuma:
darbuotojo neblaivumas;
ši jo būklė nustatoma darbo metu;
neblaivus darbuotojas yra darbe (t. y. darbovietėje, darbo vietoje ar kitoje vietoje, kur darbuotojas turi būti
atlikdamas darbo pareigas ar vykdyti darbdavio užduotis).
Tik esant šių faktų sudėčiai, darbuotojo atleidimas iš darbo pagal DK 136 straipsnio trečios dalies 2 punktą ir 235
straipsnio antros dalies 8 punktą gali būti pripažįstamas teisėtu.
Neblaivumo ir apsvaigimo sąvokų apibrėžimai pateikti Vyriausybės 1996 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. 92 patvirtintoje
Transporto priemonių vairuotojų ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo būsenos nustatymo tvarkoje. (Valstybės
žinios, 1996, Nr. 6-158). Neblaivumas (girtumas) – asmens, vartojusio alkoholį, būsena, kai yra klinikinių neblaivumo požymių, o
alkoholio koncentracija biologinėse organizmo terpėse – kraujyje, šlapime, seilėse – viršija 0,4 promilės. Apsvaigimas – asmens
psichikos būsena, kurią sukelia pavartotos narkotinės, psichotropinės ar kitos svaigiosios medžiagos.
Sprendžiant, ar teisėtai darbuotojas yra atleistas iš darbo remiantis minėtu pagrindu, būtina nustatyti, ar yra įrodytas
neblaivumo darbe faktas. DK nereglamentuoja, kaip turi būti nustatytas neblaivumas. Darbuotojo neblaivumas arba
apsvaigimas nuo narkotikų ar toksinių medžiagų gali būti patvirtintas ne vien medicinine išvada, bet ir kitomis Civilinio
proceso kodekso (toliau – CPK) 177 straipsnio antroje ir trečioje dalyse numatytomis įrodinėjimo priemonėmis. Taigi įrodymas, kad
darbuotojas darbe buvo neblaivus, yra tiek medicinos institucijų išvados, tiek darbe surašyti liudytojų parodymai, pasiaiškinimai
ir kiti įrodymai, kuriuos leidžia civilinio proceso įstatymai. Be to, jei darbuotojas pasirodė darbe neblaivus arba apsvaigęs nuo
-
Šiaurės Lietuvos kolegija
21
narkotikų ar toksinių medžiagų ir darbdavys jo nenušalino nuo darbo, tai neatima galimybės tokią būseną nustatyti kitais
įrodymais (CPK 177 str.).
Pažymėtina, kad darbuotojo girtumo ar apsvaigimo laipsnis neturi reikšmės nusižengimui kvalifikuoti.
IŠVADOS 1. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas yra darbo drausmės pažeidimas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai
darbuotojo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama darbo
pareigoms ar nustatytai darbo tvarkai. Ši samprata apibrėžta DK 235 straipsnyje bei teismų praktikoje.
2. Teisme kilus ginčui dėl darbuotojo atleidimo iš darbo teisėtumo, darbdavys privalo įrodyti tų svarbių priežasčių,
kuriomis jis grindė darbo sutarties nutraukimą, buvimą.
3. Nagrinėjant bylas dėl darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva, pirmosios ir apeliacinės instancijos
teismai ne visuomet tinkamai taiko Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus praktiką; nagrinėjant kasacine
tvarka bylas dėl darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva, priima sprendimus, prieštaraujančius šio Teismo
išaiškinimams.
4. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva, kaip darbo santykių institutas, turi būti suformuluotas taip,
kad būtų aiškiau suprantamas ne tik darbdaviui ir darbuotojui, bet ir žemesniųjų instancijų teismams. Siekiant išspręsti šią
problemą, siūlytume atsižvelgti į šias rekomendacijas:
stengiantis išvengti esamų pažeidimų, mūsų nuomone, tikslinga steigti Lietuvoje specializuotus teismus darbo byloms nagrinėti (Darbo teismus);
Teisingumo ministerija turėtų dažniau organizuoti teisininkams seminarus, kuriuose būtų analizuojamos darbo bylos, ir taip kelti Lietuvos teisininkų kvalifikaciją;
būtų tikslinga Darbo inspekcijos teritoriniuose skyriuose įsteigti darbo vietą darbo teisės konsultantui, kurio darbo valandos baigtųsi žymiai vėliau, nei paprastai dirba įmonės, įstaigos ir organizacijos. Tai
palengvintų pakelti darbdavių ir darbuotojų bei jų atstovų informuotumo lygį.
LITERATŪRA
1. LAT 2004 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. 45 „Dėl Darbo kodekso normų, reglamentuojančių darbo sutarties nutraukimą pagal Darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktus, taikymo teismų praktikoje“. (2004).
Teismų praktika, Nr. 21. 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 15 d. nutarimas Nr. 92 „Dėl Transporto priemonių
vairuotojų ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo būsenos nustatymo tvarkos
patvirtinimo“.(2003) Valstybės Žinios, Nr. 11-413. (Negalioja nuo 2006-07-01).
3. LR Akcinių bendrovių įstatymas. (2003). Žin., Nr. 123-5574. 4. LR darbo kodeksas. (2002). Valstybės žinios, Nr. 64-2569. 5. LR Konkurencijos įstatymas. (1999). Valstybės žinios, Nr. 30-856. 6. LR Konstitucija. (1992). Valstybės žinios, Nr. 33-1014. 7. LR Korupcijos prevencijos įstatymas. (2002). Valstybės Žinios, Nr.57-2297. 8. LR Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas. (1998). Valstybės žinios, Nr. 112-3100. 9. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros
įstaigose“. (2000). Valstybės Žinios, Nr.47-1365.
10. LR Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas.(1999). Valstybės žinios, Nr. 105-3019. 11. LR Viešojo administravimo įstatymas. (1999). Valstybės žinios, Nr. 60-1945. 12. LR Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 25 d nutarimas Nr. 1491,, Dėl piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo viešojo
administravimo ir kitose institucijose pavyzdinės tvarkos aprašo patvirtinimo“. (2006). Žin., Nr. 60-2134.
SUMMARY
A CONCEPTION OF GROSS BREACH OF LABOUR DISCIPLINE IN PRACTICE OF
COURTS There are lot of changes in regulation of dismissal of employees in the new Labour Code in comparison with the
old Law on an Employment Contract.
The article reviews the grounds of termination of employment contract without notification, in case of gross breach
of labour discipline under the Labour Code of Republic of Lithuania. It is still very unclear how it will be applied in
practice. Nearly all the rules in labour law are new. Here we found the relevance of this article.
Also an employment contract must be terminated without notice in cases mentioned in the Labour Code.
From the practical point of view, this problem so far has not been enough analyzed (except some aspects).
Unfortunately, only theoretical issues are discussed and it is because court practice is still absent.
http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=55244
-
Šiaurės Lietuvos kolegija
22
Considering the extent of this paper, we did not strive to mention all the circumstances of dismissal from work in
case of gross breach of labour discipline.
-
Šiaurės Lietuvos kolegija
23
ĮMONIŲ VALDYMO ORGANŲ POŽIŪRIO Į KONFLIKTUS
ĮMONĖJE TYRIMAS
Donatas Nuobara
Vilmantas Poškus
(mokslinis vadovas)
ĮVADAS
Lietuvoje nuolat daugėjant uždarųjų akcinių ir akcinių bendrovių, neišvengiamai daugėja prielaidų komercinio ir
teisinio pobūdžio konfliktams kilti tarp tokių juridinių asmenų valdymo organų. Tokių konfliktų, o ypač būdų, kaip išspręsti
konfliktus per kuo trumpesnį laiką ir mažiausiomis sąnaudomis, paieška ir aptarimas itin aktualūs tiek konkrečiame ginče
dalyvaujantiems akcininkams, tiek ir bendrovės, tarp kurios dalyvių yra iškilęs konfliktas, vadovams ar kitiems bendrovės
valdyme dalyvaujantiems asmenims. Deja, daugeliu atvejų užmirštama, kad paspartinti kilusio ginčo išsprendimą gali padėti
pati bendrovė, kuri daugiau ar mažiau suinteresuota sutaikyti konflikto dalyvius. Bendrovės apsisprendimą aktyviai
dalyvauti akcininkų ginčuose gali nulemti keletas priežasčių. Šios priežastys tarpusavyje yra gana glaudžiai susijusios, todėl
tikslinga tokias priežastis ne tik įvardyti, bet ir pateikti jų praktinių pavyzdžių.
Tikslas – ištirti problemų, kylančių įmonių valdymo organų santykiuose, priežastis.
Uždaviniai: 1. Ištirti įmonių valdymo organų dalyvių požiūrį į konfliktus (anketinė apklausa). 2. Nustatyti ginčų priežastis ir rasti būdus kilusiems konfliktams spręsti. Objektas – konfliktai įmonėje.
Metodai:
1. Mokslinės ir metodinės literatūros pasirinkta tema analizė. 2. Nestandartizuota apklausa raštu.
Įmonių valdymas, valdymo organai ir jų kompetencija
Valdymas pačia bendriausia prasme suprantamas kaip žmonių veiklos sritis, visuma atliekamų darbų, kuriais yra
užtikrinamas žmonių, bendrai kuriančių vertybes, darnus ir efektyvus darbas. Valdymas, įvairios jo funkcijos susiformavo
darbo pasidalijimo procese, t. y. valdymas iš pradžių atsiskyrė nuo tiesioginių gamybos (technologijų) operacijų, o vėliau
atsirado specializuoto valdymo poreikis. Tai jau reiškė, jog įvyko valdymo veiklos darbo pasidalijimas. Bet tai būdinga
didesnėms įmonėms. Tuo tarpu individualiose įmonėse ir net ūkinėse bendrijose dažnai to nėra – ir rinkodarą, ir tiekimą, ir
finansus čia valdo tie patys žmonės. Tiesa, jie iš dalies pasinaudoja tais darbo būdais, metodais, kuriuos yra sukūrę ir taiko
atskiras specializuotas valdymo funkcijas atliekantys darbuotojai (pvz., buhalterinės apskaitos tvarkymas).
Organizaciniu požiūriu, valdymas suprantamas ir aiškinamas kaip valdymo sistema, susidedanti iš vadovų,
vadybininkų, specialistų, tarnautojų. Visa tai yra sujungta, organizuota į tam tikras struktūras, geriausiai atitinkančias
valdomos sistemos tikslus. Kaip procesas, valdymas apima visus įmonei valdyti reikalingus darbus, funkcijas. Valdymo
funkcija – tai specializuota reguliaraus valdymo darbo dalis, išsiskirianti savitais tikslais, procesais, veiksmais ir poveikio
būdais.
Bendrovės valdymo modelį pasirenka ir nustato visuotinis akcininkų susirinkimas, priimdamas bendrovės įstatus.
Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba,
valdyba ir administracijos vadovas.
Bendrovėje gali būti nesudaroma nei stebėtojų taryba, nei valdyba. Jeigu bendrovėje nesudaroma stebėtojų taryba,
jos funkcijos (bendrovės veiklos priežiūros funkcijos) kitiems bendrovės valdymo organams nepriskiriamos. Tuo atveju, kai
bendrovėje nesudaroma valdyba, jos funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę perima administracijos vadovas, išskyrus
funkcijas, teises ir pareigas, kurias pagal Akcinių bendrovių įstatymą perima stebėtojų taryba arba visuotinis akcininkų
susirinkimas. Bendrovėje, kurioje stebėtojų taryba ir valdyba nesudaromos, administracijos vadovą renka visuotinis
akcininkų susirinkimas. Kitais atvejais administracijos vadovą renka valdyba. Jei valdyba nesudaroma, tuomet stebėtojų
taryba.
Visuotinis akcininkų susirinkimas 2/3 dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų gali pakeisti bendrovės valdymo
modelį ir įteisinti tai kaip bendrovės įstatų pakeitimą. Kai visuotinis akcininkų susirinkimas priima įstatų pakeitimus dėl
stebėtojų tarybos ar valdybos narių skaičiaus ar naujo valdybos organo, naujai išrinkti šio valdymo organo nariai savo veiklą
gali pradėti ne anksčiau kaip nuo įstatų pakeitimų įregistravimo LR įmonių rejestre dienos.
Atsižvelgiant į tai, kokią valdymo struktūrą pasirinko akcininkai, nustatomi valdymo organų uždaviniai ir
funkcijos, suteikiamos teisės ir įgaliojimai. Bendrovės valdymo organai privalo veikti tik bendrovės ir jos akcininkų naudai.
Jie neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie pažeidžia bendrovės įstatus ir yra priešingi įstatuose
nurodytiems bendrovės veiklos tikslams, akivaizdžiai nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi bendrovei.
-
Šiaurės Lietuvos kolegija
24
Problemų, kylančių valdymo organų tarpusavio santykiuose, tyrimas
Respondentai pasiskirstė taip (1 pav.)
4,350
8,7
47,83
39,13
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Pro
cen
tai
Atstovavusieji visuotiniam
akcininkų susirinkimui
Atstovavusieji valdybai
Atstovavusieji stebėtojų tarybai
Atstovavusieji vadovui
Neatstovavę valdymo organo
1 pav. Valdymo organams atstovavusieji respondentai
Pusė visų respondentų atstovavo vadovui, šiek tiek mažesnė dalis respondentų neatstovavo jokio valdymo organo,
o likusiems valdymo organams atstovavo maža dalis apklaustųjų. Reiktų pastebėti, jog tyrime nedalyvavo nė vienas
valdybai atstovaujantis respondentas. Galima būtų teigti, jog taip yra todėl, jog valdyba nėra privalomas valdymo organas.
Tačiau tokį teiginį paneigia visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris yra būtinas bendrovės valdymo organas,
atstovavusiųjų procentas. Vis tik visi respondentai turėjo savo nuomonę apie tyrimo objektą, nors ir neatstovavo jokiam
valdymo organui.
Norint atsakyti į klausimą, ar įmonėje dažnai kyla konfliktų, susijusių su valdymo organais, pakanka būti tos
įmonės darbuotoju. Šio klausimo rezultatai pateikiami 2 paveiksle.
5
75
20
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Pro
cen
tai
Dažnai
Retai
Dar nepasitaikė
2 pav. Konfliktų dažnumas įmonėse
Penktadalis respondentų nėra susidūrę su ginčais savo įmonėje. Mažoji dalis su konfliktais susiduria dažnai. Taigi
rezultatai rodo, jog nors ir retai, tačiau tokia problema egzistuoja, ginčų tikrai pasitaiko. Todėl kitais klausimais siekiama
sužinoti šių problemų priežastis.
-
Šiaurės Lietuvos kolegija
25
9,38
28,13
12,512,5
37,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Pro
ce
nta
i
Nesąžiningi organų veiksmai
Skirtingi organų interesai
Piktnaudžiavimas savo, kaip organo,
padėtimi
Vienų valdymo organų pranašumas
prieš kitus(smulkiuosius
akcininkus)Sunku pasakyti
3 pav. Priežastys, įtakojančios ginčų kilimą
Daugiau nei 1/3 respondentų iš galimų atsakymo variantų pasirinko atsakymą „sunku pasakyti“. Šiek tiek mažesnė
dalis teigia, jog ginčų priežastis gali būti skirtingi organų interesai. Autoriaus manymu, skirtingi interesai gali būti tik
asmeninio pobūdžio, kadangi bendrovės visuma (tiek valdymo organai, tiek administracijos darbuotojai ir kt.) turėtų
pasižymėti bendru interesu – sėkmingu įmonės gyvavimu bei perspektyvia ateitimi. Todėl skirtingi organų interesai gali
kilti dėl skirtingų tikslų. Pvz., vieni akcininkai nori parduoti akcijas smulkiesiems akcininkams, o likusieji nepageidauja
smulkiųjų akcininkų ir siekia įsigyti kuo didesnį akcijų paketą.
Vienodas skaičius respondentų nurodė tokias ginčų priežastis: nesąžiningi organų veiksmai, piktnaudžiavimas
savo, kaip organo, padėtimi (1/10 apklaustųjų mano, jog tai pagrindinė priežastis) bei vienų valdymo organų pranašumas
prieš kitus. Juridinio asmens dalyviui pagal LR civilinio kodekso 2.50 str. 3 dalį dėl jo nesąžiningų veiksmų atsiranda atsa-
komybė. Pvz., jei akcininkas naudojasi bendrove kaip priedanga nesąžiningiems tikslams pasiekti arba pasinaudoja savo,
kaip dominuojančio akcininko, padėtimi ir sukuria situaciją, kurioje bendrovė tampa nepajėgi įvykdyti prievolių tretiesiems
asmenims. Ypač svarbu tai, kad pareigos elgtis sąžiningai nevykdymas reiškia asmens kaltus veiksmus, sukeliančius civilinę
atsakomybę (CK 6.248 str. 3 d.). Kitaip sakant, įrodžius juridinio asmens dalyvio nesąžiningumą, bus konstatuoti priešingi
teisei veiksmai, todėl kaltės, kuri preziumuojama, įrodinėti nebereikės (CK 6.248 str. 1 d.).
Nesąžiningų juridinio asmens dalyvio veiksmų konstatavimas reiškia juridinio asmens dalyvio kaltę. Taigi nu-
stačius, kad atsakovas, kaip juridinis asmens dalyvis, atliko nesąžiningus veiksmus ieškovo (kreditoriaus) atžvilgiu, lai-
kytina, kad jis kaltas dėl nesąžiningų veiksmų atlikimo. Apibendrintai galima teigti, kad akcininko sąžiningumo bendrovės
ir jos kreditorių atžvilgiu matas yra akcininko ir bendrovės interesų bendrumas.
Taigi, ginčai egzistuoja, priežastys įvairios. O kaipgi jie yra vertinami? Daugiau nei pusė visų respondentų
valdymo organų konfliktus vertina neigiamai, 1/3 mano, jog tai yra natūralu ir neišvengiama. Vis tik yra tų (likusioji
mažuma), kurie konfliktus vertina teigiamai, nes jie „priveda prie geriausių sprendimų“. Neigiamai vertinusieji konfliktus
pritaria nuomonei, jog nesutarimai turi šalutinį poveikį bendrovei (4 paveikslas).
58,33
33,33
8,33
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Pro
cen
tai
Neigiamas, nes
nesutarimai turi
šalutinį poveikį
bendrovei
Tai natūralu ir
neišvengiama
Teigiamas, nes tai
priveda prie
geriausių sprendimų
4 pav. Respondentų nuomonė apie valdymo organų konfliktus
Išsiaiškinome vieną iš konfliktų padarinių – šalutinį poveikį bendrovei. Siekiant dar geriau suvokti šį teiginį, buvo
pateiktas konkretesnis klausimas: ar valdymo organų ginčai kenkia bendrovei? Nors vienbalsio atsakymo į šį klausimą
nebuvo (5 paveikslas), remdamiesi gautais rezultatais, ginčus dėl jų neigiamo poveikio bendrovei galime pavadinti
-
Šiaurės Lietuvos kolegija
26
problema. Tačiau kaip pasireiškia šalutinis poveikis bendrovei? Kokią žalą bendrovė patiria dėl kilusių ginčų? Ar patiriama
žala yra rimtas pagrindas bendrovei dalyvauti ginčų sprendimuose? Kaip bendrovė gali padėti spręsti kilusius konfliktus?
79,17
12,5 8,33
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Pro
ce
nta
i
Taip
Ne
Neturiu nuomonės
5 pav. Ar valdymo organų ginčai kenkia bendrovei?
Kalbant apie akcininkų ginčų įtaką bendrovei, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad bendrovei gali būti daroma
netiesioginė žala. Pavyzdžiui, užsitęsus ginčui tarp bendrovės bendrasavininkių, gali būti iš esmės apribotos bendrovės
galimybės efektyviai konkuruoti su panašaus pobūdžio ūkinę komercinę veiklą vykdančiais rinkos dalyviais. Nes
visuotiniame akcininkų susirinkime nebūtų priimami bendrovės veiklai vykdyti reikiami sprendimai. 6 paveikslo duomenys
rodo, jog didžiosios dalies respondentų nuomone, bendrovė patiria