proceso de licitaciÓn pÚblica no. 02 de 2016 pliego de ... · m2 212,26 68.400,66 14.519.055,06...

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DELGUAVIARE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RED DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL

NIT. 822006051-5 Oficina ASESORA JURIDICA

“Trabajamos por una salud integral y más humana” San José del Guaviare – calle 12 números 20-171 Barrio la Esperanza

Tel. 311 2422189-317 6689724

www.eseguaviare.gov.co email: [email protected]

1

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 02 DE 2016

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN HOSPITAL MARIA CRISTINA COBO MAHECHA, (PRIMERA ETAPA) MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE.

MAYO DE 2016

http://www.eseguaviare.gov.co/

mailto:[email protected]






Tel. 311 2422189-317 6689724


2

CAPITULO I 1. GENERALIDADES 1.1. RECOMENDACIONES INICIALES

Lea cuidadosamente el contenido de este documento y siga las instrucciones que

en estos términos se estipulan para la elaboración de su propuesta.

Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e

incompatibilidades generales ni especiales para contratar.

Cerciórese de que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.

Tenga en cuenta la disponibilidad presupuestal y valor establecido para esta

convocatoria.

Proceda a reunir la información y documentación exigida, y verifique la vigencia

de aquella que la requiera.

Revise la póliza de seriedad de su propuesta y verifique que: a) Sea otorgada a

favor de la E.S.E Red de Servicios de Salud de Primer Nivel. b) Como tomador,

figure su razón social completa, incluyendo la sigla, esto último siempre y cuando

la sigla también figure en el certificado de existencia y representación legal. c) El

valor asegurado debe corresponder al fijado en este documento. d) El OBJETO y

el NÚMERO de la misma, coincidan con el de la propuesta que presenta. e) Esté

suscrito por el TOMADOR-CONTRATISTA AFIANZADO. f) Que se encuentre el

recibo de pago de la póliza expedido por la compañía aseguradora. g) Si es

consorcio o unión temporal: Nombre o razón social completos de cada uno de los

integrantes del consorcio o la unión temporal y su porcentaje de participación.

Identifique su propuesta, tanto el original como la copia en la forma indicada en

estos Términos de Condiciones.

Tenga presente la fecha y hora previstas para la entrega de propuestas, EN

NINGÚN CASO SE RECIBIRÁN PROPUESTAS FUERA DEL TIEMPO

PREVISTO.

Toda consulta deberá formularse por escrito y/o al correo electrónico:

jurí[email protected] no se atenderán consultas personales ni

telefónicas.

Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la entidad

a verificar toda la información que en ella suministren.








Tel. 311 2422189-317 6689724


3

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada por el proponente

o en la de uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, la ESE de

Primer Nivel, podrá rechazar la propuesta y/o dar aviso a las autoridades

competentes, esto operará única y exclusivamente si la inexactitud incide en la

calificación o permite cumplir un factor excluyente.

1.2. VEEDURÍAS CIUDADANAS Y CONTROL SOCIAL Se convoca a todas las personas o veedurías ciudadanas interesadas en realizar control social en el presente proceso de contratación; con tal fin pueden inscribirse como participantes en este proceso, en calidad de veedor, con la opción correspondiente.

1.3. OBJETO:

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN HOSPITAL MARIA CRISTINA COBO MAHECHA, (PRIMERA ETAPA) MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE..

1.3.1 DESCRIPCION DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBJETO DEL

PRESENTE CONTRATO

ACTIVIDAD U.M CANT. VR. UNITARIO VR. TOTAL

001 ACTIVIDADES PRELIMINARES

1,001 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M2 1.848,25 4.906,28 9.068.033,07

1,002 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA (aprox 27 mts2)

UN 1,00 3.493.877,75 3.493.877,75

1,003 MALLA POLISOMBRA PARA PROTECCIÓN PERIMETRAL OBRA

ML 216,71 14.240,08 3.085.967,65

Total ACTIVIDADES PRELIMINARES 15.647.878,47

002 CIMIENTOS

2,001 DESCAPOTE MANUAL APILE 100 MTS M2 1.848,25 7.241,59 13.384.272,41

2,002 EXCAVACIÓN MANUAL CIELO ABIERTO TIERRA DURA H=1 MT, INC RETIRO

M3 141,97 35.820,87 5.085.488,91

2,003 RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN M3 70,33 28.788,23 2.024.560,83

2,004 BASE CONCRETO POBRE 0.05 M2 463,76 43.848,39 20.335.056,27

2,005 CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS M3 30,49 766.871,50 23.381.911,97








Tel. 311 2422189-317 6689724


4

2,006 CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION

M3 116,26 887.126,20 103.137.292,01

2,007 PLACA DE PISO REFORZADA E=0,10 CM. CCTO 3000 PSI INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6,00MX2,35MX4MM

M2 1.848,25 95.154,51 175.869.324,55

2,008 ACERO DE REFUERZO kg 22.550,39 4.528,65 102.122.891,32

Total CIMIENTOS 445.340.798,28

003 ESTRUCTURA

3,001 CONCRETO DE 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS ESBELTAS A LA VISTA (COLUMNAS)

M3 56,83 1.065.943,60 60.577.574,79

3,002 CONCRETO DE 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS ESBELTAS A LA VISTA (VIGAS)

M3 77,67 1.129.505,15 87.728.664,92

3,003 ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURA KG 33.744,00 4.528,65 152.814.866,83

Total CIMIENTOS 301.121.106,54

004 MAMPOSTERÍA

4,001 MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N° 5 M2 3.186,19 52.204,62 166.333.772,68

4,002 MURO EN LADRILLO TOLETE MACIZO ML 122,31 121.137,23 14.816.294,60

4,003 COLUMNETAS CONFINAMIENTO .15*.20 4D=1/2 + FLEJES 3/8 A 15 C/U

ML 1.011,70 79.052,86 79.977.779,14

4,004 CINTAS DE AMARRE EN CONCRETO DE 0.12*0.25 EN CONCRETO DE 3000 PSI MEZCLADO EN OBRA (INC. ACERO DE REFUERZO)

ML 1.147,73 86.918,79 99.759.307,44

4,005 DINTELES SECCIÓN .10*.23 3D=1/2 FLEJES 3/8 A 15 C/U

ML 237,30 54.319,81 12.890.090,51

4,006 ANCLAJES DE 5/8" L=0.15M PARA MAMPOSTERIA (A TODO COSTO)

UN 372,00 10.816,00 4.023.552,00

Total MAMPOSTERÍA 377.800.796,36

005 PAÑETES-REVOQUES-REPELLOS

5,001 PAÑETE LISO MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 M2 3.667,74 25.964,78 95.231.994,84

5,002 PAÑETE LISO MUROS EXTERIORES Y CULATAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO

M2 1.844,55 33.082,30 61.021.879,19

5,003 PAÑETE LISO BAJO PLACA MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS, DILATACIONES

M2 671,29 24.133,61 16.200.652,40

Total PAÑETES-REVOQUES-REPELLOS 172.454.526,43

006 CUBIERTAS

6,001 CUBIERTA EN TEJA TERMO ACUSTICA INCLUYE CABALLETE

M2 1.350,90 52.520,71 70.950.229,84








Tel. 311 2422189-317 6689724


5

6,002 ESTRUCUTRA DE CUBIERTA (INC. PINTURA ANTICORROSIVA)

KG 19.584,22 12.502,56 244.852.802,57

6,003 MANTO DE IMPERMEABILIZACIÓN VIGAS CANALES Y PLACAS PLANAS

M2 671,29 36.643,46 24.598.389,61

6,004 FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 E: 20 CM

ML 101,36 14.267,14 1.446.117,57

Total CUBIERTAS 341.847.539,59

007 CIELOS RASOS

7,001 DRY-WALL LISO MODULADO 60*60 PERFIL EN T ACABADO PLACA DE YESO CARTON 1/2" ACABDO 3 MANOS DE VINILO TIPO I COLOR BLANCO

M2 689,45 67.797,00 46.742.631,52

7,002

SISTEMA CIELO RASO TIPO III EN FIBROCEMENTO 10MM. ATORNILLADO JUNTA INVISIBLE + EST. EN PERFILERIA GALVANIZADA CAL 26 INC TERMINADO EN PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO 3 MANOS

M2 149,62 97.862,10 14.642.386,61

7,003

SISTEMA CIELO RASO TIPO I EN PANEL YESO DE 1/2" JUNTA INVISIBLE + EST. EN PERFILERIA GALVANIZADA CAL 26 INC MASILLADO Y PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL COLOR BLANCO 3 MANOS

M2 212,26 68.400,66 14.519.055,06

7,004

SISTEMA CIELO RASO TIPO II EN PANEL YESO DE 1/2" JUNTA INVISIBLE + EST. EN PERFILERIA GALVANIZADA CAL 26 INC INC VINILO 3 MANOS TIPO 1

M2 634,46 65.110,82 41.310.075,90

7,005 CIELO RASO EN MALLA PAÑETE Y PINTURA M2 40,27 35.112,81 1.413.905,08

7,006 MEDIA CAÑA EN YESO PARA CIELOS ML 248,93 11.797,34 2.936.711,85

Total CIELOS RASOS 121.564.766,01

008 PISOS - BASES

8,001 AFINADO PARA PISO E= 5CM MORTERO 1:3 M2 0,00 31.836,76 0,00

8,002 AFINADO PARA PISO EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO

M2 80,79 37.555,63 3.034.059,44

8,003 PISO EN CONCRETO DE 210 KG/CM2 CON REFUERZO EN MALLA ELECTRO SOLDADA DE 4MM H=7CM

M2 76,89 46.353,17 3.564.030,09

8,004 POYOS EN CONCRETO ML 64,45 42.454,11 2.736.167,45

Total PISOS - BASES 9.334.256,97

009 PISOS - ACABADOS

9,001

SUMINSTRO E INSTALACION DE BALDOSA VIBROPRENSADA EN GRANO DE MARMOL T5 0,33*0,33 EMBOQUILLADO Y CON DILATACIONES PLASTICAS

M2 1.568,39 109.686,99 172.031.513,35








Tel. 311 2422189-317 6689724


6

9,002 PISO CERAMICA (30.5X 30.5) ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO

M2 80,79 44.054,52 3.559.094,39

9,003

PISO VINILICO CONDUCTIVO COLOR GRIS CLARO SOBRE PISO EN CONCRETO DE 210 KG/CM2 CON REFUERZO EN MALLA ELECTRO SOLDADA DE 4MM H=7CM INC ZOCALO

M2 0,00 253.513,52 0,00

9,004 ZOCALO EN MEDIA CAÑA EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO ACABADO LISO

ML 321,36 13.834,16 4.445.789,41

9,005 ZOCALO RECTO PREFABRICADO EN TABLETA VIBROPRENSADA EN GRANO DE MARMOL h=8CM

ML 1.048,93 23.251,21 24.388.800,16

9,006 BOCAPUERTAS EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO CON DILATACIONES PLASTICAS

ML 150,70 41.261,15 6.218.055,31

Total PISOS - ACABADOS 210.643.252,61

010 ENCHAPES Y ACCESORIOS

10,001 ENCHAPE CERAMICA 50*25 LISO BRILLANTE BLANCO

M2 436,63 55.656,18 24.300.922,02

10,002 ENCHAPE CERAMICA 30*30 BLANCO M2 278,27 52.580,00 14.631.528,22

10,003 GUARDA CAMILLAS PVC 15CM, COLOR NARANJA H=0.9MTS

ML 165,16 89.881,50 14.844.828,54

10,004 ESQUINEROS PVC COLOR NARANJA H : 1.5 MTS ML 142,80 76.487,00 10.922.343,60

10,005 MEDIA CAÑA EN YESO PARA MUROS ML 36,40 2.996,00 109.054,40

Total ENCHAPES Y ACCESORIOS 64.808.676,78

011 CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA

11,001 CARPINTERIA METALICA Y MADERA GLB 1,00 230.000.000,00 230.000.000,00

Total CARPINTERÍA METÁLICA 230.000.000,00

012 PINTURA

12,001 PINTURA VINILO TIPO 1 2 MANOS M2 2.723,70 10.716,07 29.187.396,12

12,002 PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL DE ALTA RESISTENCIA

M2 738,69 14.163,41 10.462.436,65

12,003 PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES TIPO 1 COLOR BLANCO

M2 1.129,65 12.166,13 13.743.468,75

12,004 PINTURA EN ESMALTE GRIS CLARO SOBRE PAÑETE 2 MANOS

M2 238,87 9.236,88 2.206.421,52

12,005 ESTUCO PLASTICO Y PRIMERA MANO DE PINTURA (INLUYE FILOS Y DILATACIONES)

M2 4.592,05 12.500,00 57.400.601,71

Total PINTURA 113.000.324,75

013 APARATOS SANITARIOS








Tel. 311 2422189-317 6689724


7

13,001

SUMINISTRO DE INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERIA SANITARIO ANTIVANDALICA - VALVULA DE DESCARGA COMPLETA (VALVULA ESCUDO Y CONEXIÓN) TIPO CORONA O SIMILAR

UN 9,00 553.119,73 4.978.077,57

13,002 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE COLOR BLANCO LINEA INSTITUCIONAL

UN 20,00 287.829,05 5.756.581,00

13,003 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR CORONA O SIMILAR INCLUYE ACOPLE, DESAGUE Y SIFON METÁLICO

UN 20,00 360.815,04 7.216.300,80

13,004

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR EN PORCELANA COLOR BLANCO DE LÍNEA INSTITUCIONAL PARA PERSONA EN CONDICION DE DISCAPACIDAD O EQUIVALENTE. GRIFERÍA CON SISTEMA DE ACCIONAMIENTO TIPO PUSH ANTIVANDALICO.

UN 12,00 336.529,04 4.038.348,48

13,005 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO BISELADO DE 5 MM

UN 32,00 78.218,85 2.503.003,20

13,006 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA MEZCLADORA

UN 3,00 64.508,56 193.525,68

13,007 SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTO ABATIBLE PLANCHAS FENOLICAS Y ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE

UN 3,00 429.131,76 1.287.395,28

Total APARATOS SANITARIOS 25.973.232,01

014 INSTALACIONES ELECTRICAS

14,001 INSTALACIONES ELECTRICAS GL 1,00 697.014.918,94 697.014.918,94

Total NSTALACIONES ELECTRICAS 697.014.918,94

015 INSTALACIONES HIDRAULICAS - SANITARIAS - RED CONTRAINCENDIO

15,001 INSTALACIONES HIDRAULICAS - SANITARIAS - RED CONTRAINCENDIO

GL 1,00 230.790.914,27 230.790.914,27

Total INSTALACIONES HIDRAULICAS - SANITARIAS - RED CONTRAINCENDIO 230.790.914,27

016 AIRE ACONDICIONADO Y RED DE VENTILACION

16,001 AIRE ACONDICIONADO Y RED DE VENTILACION GL 1,00 227.219.713,74 227.219.713,74

Total AIRE ACONDICIONADO Y RED DE VENTILACION 227.219.713,74

017 RED DE GASES MEDICINALES

17,001 RED DE GASES MEDICINALES GL 1,00 145.504.670,40 145.504.670,40

Total RED DE GASES MEDICINALES 145.504.670,40








Tel. 311 2422189-317 6689724


8

018 GASTOS GENERALES - VARIOS

18,001 ASEO GENERAL M2 1.848,25 2.682,48 4.957.893,66

Total GASTOS GENERALES - VARIOS 4.957.893,66

COSTOS DIRECTOS 3.735.025.265,81

ADMINISTRACION (21%) 784.355.305,82

IMPREVISTO (3%) 112.050.757,97

UTILIDAD (8%) 298.802.021,26

TOTAL COSTO DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS 4.930.233.350,87

1.4. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE Y MODALIDAD DE SELECCIÓN Que la Red de Servicios de Salud de Primer Nivel, es una Empresa Social del Estado, de conformidad con lo expresado en la Ordenanza No.003 del 22 de enero de 2003, otorgada por la Honorable Asamblea Departamental del Guaviare. Que la Ley 100 de 1993, les fija a las Empresas Sociales de Estado, reconociendo su calidad de entidades públicas, un régimen especial de contratación, como excepción a la regla general establecida en la ley 80 de 1993, primando la ley 100 de 1993, por ser específica y posterior a la ley 80 de 1993 y regulando todo lo relacionado con el régimen de formación, naturaleza jurídica, organización interna, órganos de dirección y régimen de los actos y contratos. Los principios constitucionales que rigen la actuación administrativa deben ser aplicables a las Empresas Sociales del Estado, no obstante regirse por el régimen privado, tendiendo a obtener la transparencia, eficacia, eficiencia y probidad en el manejo de los recursos públicos. Por esta razón en materia contractual concretamente, a la E.S.E. Red de Servicios de Salud de Primer Nivel, le son aplicables las normas del derecho privado, es decir, el establecido en los Códigos Civil y de Comercio, según lo señala el numeral 6 del Artículo 195 de la ley 100 de 1993 y su concordante, el numeral 6 del artículo 98 del decreto N° 1876 de 1994. El mencionado artículo 195 de la ley 100 de 1993, establece además que las Empresas Sociales del Estado podrán aunque todos sus contratos se rijan por las








Tel. 311 2422189-317 6689724


9

normas del derecho privado, de manera discrecional utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación Pública, es decir, que cuando la entidad lo estime conveniente podrá de manera discrecional utilizar las cláusulas de interpretación, modificación y terminación unilaterales, caducidad administrativa, entre otras. Que la E.S.E Red de Servicios de Salud de Primer Nivel, se regula contractualmente por el Acuerdo 003 del 27 de mayo del año 2014 (Manual de Contratación). 1.5. MODALIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN El proceso de selección que se iniciará será mediante la modalidad de Licitación Pública, para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y la Empresa Social del Estado seleccione la propuesta más favorable, de conformidad con el informe presentado por el Comité Técnico Evaluador. 1.6 HORA Y LUGAR DE CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO Para todos los efectos del presente proceso de selección, en especial para la apertura y el cierre del proceso, se tomará como referencia la hora legal colombiana certificada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Los documentos del proceso podrán ser consultados en el portal único de contratación SECOP, www.contratos.gov.co o directamente en la oficina Jurídica la E.S.E Red de Servicios de Salud de Primer Nivel ubicada en la calle 12 números 20-171 Barrio la Esperanza en el municipio de San José del Guaviare, en el horario comprendido entre las 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm de Lunes a Viernes, según cronograma establecido. 1.7 CORRESPONDENCIA Toda la correspondencia que se genere y que esté relacionada con el presente proceso se radicará directamente en la oficina Jurídica la E.S.E Red de Servicios de Salud de Primer Nivel ubicada en la calle 12 números 20-171 Barrio la Esperanza en el municipio de San José del Guaviare o a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected] indicando siempre que el número de proceso corresponde a la Licitación Pública N° 002 de 2016.

1.8. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR

Publicación de los pliegos el 17 de Mayo de 2016 en la Página web








Tel. 311 2422189-317 6689724


10

definitivos www.contratos.gov.co

Audiencia de tipificación y determinación de riesgos

el 18 de Mayo de 2016 Hora: :10:00 AM

Oficina jurídica de la E.S.E Red de Servicios de Salud de Primer Nivel, ubicada en la Calle 12 No. 20 - 171 Barrio La Esperanza, San José del Guaviare

Recepción de Observaciones al pliego de Condiciones

Hasta: 20 de Mayo de 2016 Hora Máxima: 04:00 PM

en la oficina Jurídica de la E.S.E Red de Servicios de Salud de Primer Nivel o en el correo electrónico jurí[email protected]

Respuesta Observaciones a los términos de condiciones definitivos

Hasta: 23 de Mayo de 2016

en la página web www.eseguaviare.gov.co o en la página web del SECOP

Publicación Adendas en caso de modificación a Términos de Condiciones Definitivos

Hasta: 23 de Mayo de 2016 en la Página web www.contratos.gov.co

Recepción de propuestas y apertura de Propuestas-

Hasta: 24 de Mayo de 2016 Hora: 05:00 PM


Publicación evaluaciones de las propuestas e informe del Comité asesor evaluador

Hasta: 30 de Mayo de 2016 en la Página web www.contratos.gov.co

Observaciones y/o Oportunidad de subsanación a oferentes conforme a criterios preestablecidos

Hasta: 02 de Junio de 2016 Hora: 5:00 PM

en la oficina Jurídica de la E.S.E Red de Servicios de Salud de Primer Nivel o en el correo electrónico jurí[email protected]

Respuesta a observaciones por parte del comité evaluador

Hasta: 06 de Junio de 2016 en la Página web www.contratos.gov.co

audiencia de adjudicación - Resolución de adjudicación o declaratoria de desierta

El 07 de Junio de 2016 Hora: 10:00 PM


Notificación y comunicación de la Resolución

El día de la adjudicación o dentro de los 05 días siguientes contados a partir de la adjudicación

1.11. PUBLICACION Y TERMINOS DE CONDICIONES EN PÁGINA WEB



http://www.contratos.gov.co/

mailto:jurí[email protected]




mailto:jurí[email protected]







Tel. 311 2422189-317 6689724


11

Los presentes Términos de Condiciones serán publicados con sus respectivas adendas si las hubieren en la página Web www.eseguaviare.gov.co/contratos y en la página web del SECOP. 1.12. AUDIENCIA DE REVISIÓN, ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN. Se adelantará la revisión, estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles involucrados en la contratación, con el fin de establecer su distribución definitiva de conformidad con lo establecido en el estatuto de contratación de la Entidad. En desarrollo de la audiencia se levantará un acta suscrita por los intervinientes la cual contendrá la estimación definitiva de riesgos previsibles y que se entiende aceptada por los proponentes al presentar la oferta. Dada la importancia que la revisión, estimación, tipificación y asignación de riesgos representa para la ejecución del contrato que se pretende suscribir, a la misma podrá asistir el proponente directamente si es persona natural o un apoderado suyo suficientemente facultado para el efecto mediante poder debidamente otorgado. Para el caso de las personas jurídicas podrá asistir el representante legal, el cual deberá presentar al inicio de la audiencia el respectivo certificado de existencia y representación legal que acredite su calidad de representante legal de la persona jurídica que representa. Si el representante legal no puede asistir, podrá hacerlo un apoderado suyo, debidamente facultado mediante poder formalmente otorgado y en donde se determine la facultad de representación para la citada audiencia, adjuntando dicho poder y el certificado de existencia y representación legal. Para el caso de los consorcios y/o uniones temporales, podrá asistir el representante del consorcio y/o unión temporal, quien acreditará tal calidad presentando antes del inicio de la audiencia copia del documento de constitución de la respectiva figura asociativa. Si el representante legal del consorcio y/o unión temporal no puede asistir a la audiencia, podrá hacerlo un apoderado suyo, debidamente facultado mediante poder y/o autorización y en donde se determine la facultad de representación para la citada audiencia.








Tel. 311 2422189-317 6689724


12

El acta de esta audiencia, será publicada de conformidad con el presente documento. En el evento de ser necesario y a solicitud de algún interesado si se requiere precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, a continuación de la audiencia de riegos será tratado el tema. Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el secretario o representante de la entidad expedirá las modificaciones pertinentes a dichos documentos y prorrogará, si fuere necesario, el plazo de la licitación, mediante adendas cuya expedición debe efectuarse de conformidad con la ley y las disposiciones de este pliego. 1.13. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS La Oficina Jurídica de la E.S.E Red de Servicios de Salud de Primer Nivel se encargará de la logística para la recepción de las propuestas en el día y la fecha señalada en el cronograma descrito anteriormente. En el día, la hora y lugar establecido se recibirán las propuestas presentadas, en un original debidamente foliada y una copia digital, acompañadas de una carta de presentación de la propuesta (Anexo No. 1), para lo cual el Asesor Jurídico, diligenciará el acta de cierre en donde se dejará constancia de las propuestas recibidas. En dicha acta se consignará la información de cada propuesta (nombre del proponente, número de identificación, carta de presentación, garantía de seriedad, si la hay, número de folios que la integran). No se evaluarán propuestas que sean entregadas sin radicar y después de la fecha y hora fijada, estas propuestas serán devueltas al oferente sin evaluar. El proponente debe entregar la propuesta en sobres separados los cuales se distinguirán así:

SOBRE UNO: DOCUMENTOS HABILITANTES, es la propuesta conformada con los documentos de orden jurídico, técnico y financiero, la cual debe ser presentada en original y una copia magnética, los dos sobres deben estar cerrados en forma inviolable y marcados con el nombre de documentos habilitantes.








Tel. 311 2422189-317 6689724


13

SOBRE DOS: PROPUESTA ECONÓMICA. Contiene el valor de la propuesta económica y se debe presentar únicamente en un sobre que contenga el documento original de manera impresa, esta deberá contener la sumatoria de todos los valores que demande el desarrollo del objeto contractual, el sobre debe ser cerrado en forma inviolable y marcado con el nombre de propuesta económica.

El sobre marcado “ORIGINAL” deberá contener el original completo de la propuesta y el original de los anexos en ella relacionados, debidamente foliados y sin la inclusión de hojas en blanco o con numeración repetida. Este sobre será abierto durante el acto de cierre de la convocatoria. La copia magnética deberá contener, copia completa de la propuesta original y sus anexos. No se tendrá en cuenta información que se incluya en las copias, que no conste en el original. En caso de discrepancias entre los documentos y anexos del original y las copias de la propuesta, para todos los efectos prevalecerá la información contenida en el original. Los documentos y certificaciones que hacen parte de la propuesta y que son emitidas en idioma diferente al castellano, se deben presentar en el idioma de origen y traducidas al castellano. En la propuesta no se deben colocar, pegar, recortar, sobreponer elementos como propaganda, cintas, fotos, autoadhesivos que alteren o impidan conocer su información original. Las propuestas se presentarán sin borrones, tachaduras o enmendaduras a menos que se haga la respectiva salvedad por escrito, la cual se entiende hecha con la firma del proponente o del representante legal debidamente autorizado para ello. La propuesta debe estar firmada por el proponente. Si se trata de una persona jurídica, consorcio o unión temporal, debe suscribirla el respectivo representante legal, con autorización legal para ello. Una vez presentadas, las propuestas no podrán ser adicionadas, modificadas o reemplazadas. La ESE de Primer Nivel no se hace responsable por la no apertura de una propuesta, que no esté presentada y rotulada como aquí se especifica o que no sea entregada en el sitio señalado, dentro de los términos establecidos y antes de la hora de cierre. La ESE de Primer Nivel no será responsable por no abrir, o abrir cualquier propuesta incorrectamente dirigida o sin la identificación señalada. Por el hecho de presentar la propuesta, el proponente acepta las condiciones y especificaciones de los términos








Tel. 311 2422189-317 6689724


14

de condiciones y de sus anexos, al igual que de cualquier modificación que realice la ESE de Primer Nivel durante el proceso, modificaciones que se harán siempre mediante adenda. Las propuestas no seleccionadas podrán ser retiradas por parte del proponente mediante solicitud escrita durante los tres meses siguientes al cierre de la presente convocatoria, caso contrario la ESE de Primer Nivel dispondrá de ellas para su eliminación. 1.14 CONDICIONES GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 1.14.1. La propuesta debe redactarse en idioma castellano y debe ser presentada en escrito elaborado a máquina o en cualquier medio electrónico. Los costos en que incurra el proponente para la presentación de la propuesta serán a cargo del mismo. 1.14.2. La propuesta deberá ser presentada en original y una copia en medio magnética. Para lo cual el oferente deberá describir claramente los servicios e indicar su valor ofertado, discriminando el AIU. 1.14.3 La propuesta debe estar firmada por el representante legal o por el apoderado constituido para el efecto según el caso. 1.14.4. No se aceptarán propuestas complementarias o modificatorias, ni observaciones ni solicitudes de aclaraciones presentadas con posterioridad a la entrega de la propuesta. 1.14.5. La oferta podrá no podrá ser presentada de manera parcial. 1.14.6. Se deberá cotizar las cantidades sin sobrepasar el presupuesto asignado. 1.14.7. PARTICIPANTES: Podrán participar como oferentes y/o proponentes las personas naturales (consideradas legalmente capaces) y personas jurídicas nacionales, que se encuentren debidamente registrados ante la Cámara de Comercio, cuyo objeto social tenga relación directa con el objeto del contrato y que la duración de la sociedad no será inferior a la del plazo de ejecución del contrato y dos (2) años más. 1.15. CAUSALES DE RECHAZO:








Tel. 311 2422189-317 6689724


15

Habrá lugar al rechazo o no admisión de propuestas cuando: 1. Cuando NO haya sido presentada en la fecha y lugar señalada en el plazo de presentación de ofertas y con posterioridad a la hora indicada en el cronograma del presente proceso de selección. 2. Cuando el objeto social del proponente o de la totalidad de los miembros que conforman el Consorcio o la Unión Temporal no esté relacionado con el objeto de la contratación. 3. Cuando la duración de la sociedad (persona jurídica, consorcio o unión temporal) es inferior a la duración del contrato y un (1) año más. 4. Cuando no se presente con la propuesta la garantía de seriedad de la oferta. 5. Cuando el oferente se encuentre en alguna de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados, alterados o tendientes a inducir a error a la ESE de Primer Nivel. 7. Cuando el oferente se encuentra en alguna de las causales de disolución a que se refieren los artículos 218, 342, 351, 370 y 457 del Código de Comercio. 8. Cuando el valor total propuesto por el oferente ajustado al peso sea mayor al 100% del valor del Presupuesto Oficial o el valor asignado para cada una de las actividades luego de la corrección aritmética. 9. Cuando para este mismo concurso se presenten varias propuestas por el Proponente, por sí o por interpuesta persona, en Consorcio, Unión Temporal o individualmente, probable documentalmente. 10. Cuando el Proponente manifieste y/o acredite en su propuesta que no ha sido sancionado y/o multado y la ESE corrobore que dicha información no es veraz. 11. La no presentación completa de los documentos exigidos en los términos de condiciones, que no sean objeto de subsanación, tal y como se establece en el pliego de condiciones. 12. Cuando la Entidad solicite al proponente subsanar y éste no lo haga en el término o plazo establecido para el efecto.








Tel. 311 2422189-317 6689724


16

1.16. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS La evaluación de las propuestas, se efectuará a través del Comité de contratación. El Comité de contratación verificará el cumplimiento de los requisitos legales y contenidos en los términos de condiciones, y de ser necesario dará un término perentorio en condiciones de igualdad para que los oferentes aclaren o subsanen, de acuerdo con los criterios previamente establecidos. Las evaluaciones jurídica, financiera, económica y técnica, son responsabilidad de cada uno de los miembros del Comité Evaluador del respectivo proceso de selección, quienes deberán rendir el informe escrito e individual en el cual sustentará en forma, detallada y completa, la evaluación realizada a cada una de las propuestas, los documentos analizados y evaluados, así como las observaciones a que hubiere lugar. Una vez surtida la evaluación, el comité evaluador mediante escrito respaldado con el informe de evaluación, lo remitirá para lo de su competencia al Gerente de la entidad. Deberá utilizarse el mecanismo de presentación de propuestas técnicas y económicas en sobres separados, para que sean objeto de verificación y evaluación secuencial, en dos (2) etapas separadas. En la primera etapa, se verificarán, las condiciones de participación y los requerimientos verificables de la propuesta, para determinar y establecer los proponentes hábiles para participar en la etapa de calificación y clasificación del proceso de selección. El dictamen del comité de contratación tendrá carácter preclusivo de esta etapa. En la segunda etapa, se examinarán únicamente las propuestas económicas, sin que haya lugar a reabrir el debate sobre el proceso de verificación y los resultados de la primera etapa. En la segunda etapa se aplicarán los criterios de calificación y clasificación de las propuestas según los parámetros establecidos en el pliego de condiciones, para determinar el orden de elegibles. Los Resultados de las evaluaciones para conocimiento de los participantes serán publicada en la página www.eseguaviare.gov.co/contratos y en la página del SECOP. 1.17. OPORTUNIDAD DE SUBSANACION A OFERENTES CONFORME CRITERIOS PREESTABLECIDOS.








Tel. 311 2422189-317 6689724


17

El Comité de Contratación, podrá solicitar que se subsanen documentos, que se aclare o amplié la información allegada, siempre y cuando dichos documentos sean de carácter formal y no afecte la evaluación propiciando desigualdad entre los oferentes. 1.18. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN Las observaciones al informe de evaluación pueden hacerse por medio magnético o impreso, y aquellas que se remitan en medio físico deberán ser radicadas y entregadas inmediatamente con voz de alerta a la oficina jurídica, para que el Comité Evaluador de respuesta en el tiempo previamente establecido y proceder a la publicación de las respuestas. De acuerdo con las observaciones y solicitudes presentadas por los proponentes, el Comité Evaluador analizará las mismas y responderá cada una de estas, y de ser pertinente modificará o ratificará el informe de evaluación. 1.19. ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO Una vez analizadas las propuestas el Comité de Evaluación pasará a la gerencia el resultado para la toma de decisión correspondiente para que este adjudique el respectivo contrato. Para el presente proceso la adjudicación se hará en forma PARCIAL, para lo cual se adjudicará por ítems a aquellos proponentes que oferten los precios más bajo por cada ítem. De conformidad con el Estatuto de Contratación de la ESE Red de Servicios de Salud de Primer Nivel, de solo presentarse una propuesta o solo uno de los oferentes supera el proceso, se podrá suscribir con este el respectivo contrato, y de no obtenerse la oferta de todos los ítems, se declarará parcialmente desierta la presente invitación sobre los bienes no cotizados. De conformidad con el Estatuto de Contratación de la E.S.E Red de Servicios de salud de Primer Nivel, de solo presentarse una propuesta o solo uno de los oferentes supera el proceso, se podrá suscribir con este el respectivo contrato. 1.20. ELABORACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DE DECLARATORIA DE DESIERTA.








Tel. 311 2422189-317 6689724


18

El responsable del proceso con el apoyo de la Asesoría Jurídica, elaborará el proyecto de resolución de adjudicación o declaratoria de desierta del proceso de selección, quien a su vez lo presentará para la firma del Ordenador del Gasto. 1.21. NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DE DECLARATORIA DE DESIERTA En la página WEB de la ESE de Primer Nivel se notificará el contenido de la resolución de adjudicación de la convocatoria al proponente adjudicatario y se comunicará a los no favorecidos. 1.22. PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DE DECLARATORIA DE DESIERTA El responsable de esta etapa contractual, efectuará la publicación de la resolución de adjudicación o declaratoria de desierta en la página WEB. 1.20. PRESUPUESTO OFICIAL El presupuesto oficial estimado previsto por La Entidad para la presente Licitación Pública es de un total de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($4.930.233.350,87) MONEDA CORRIENTE, valor que incluye todos los impuestos nacionales a que haya lugar. La Entidad, no asume responsabilidad alguna por el mal uso que el proponente haga del presupuesto oficial estimado, para la realización de sus cálculos económicos. La presente Licitación Pública se encuentra amparada por el certificado de disponibilidad presupuestal número 397 de fecha 9 de marzo de 2016 que afecta el rubro. La propuesta económica, no podrá superar el valor estimado para el contrato que se pretende celebrar. 1.21. PLAZO








Tel. 311 2422189-317 6689724


19

El plazo de ejecución del contrato que se suscriba tendrá un plazo de SEIS (6) meses, que se contarán a partir del ACTA DE INICIO la cual se suscribirá previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. La vigencia inicia desde la suscripción del contrato y contiene el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más para efectos de su liquidación. 1.22. GASTOS Los costos y/o gastos para la adjudicación del objeto del contrato, corren por cuenta del proponente y deben incluirse dentro del valor de la oferta. Los precios de la propuesta deben mantenerse en firme a partir de la presentación de esta y una vez suscrito el contrato se mantendrán fijos, durante la ejecución, prórrogas y adiciones. Al formular la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todas las contribuciones fiscales y parafiscales (impuestos, tasas, etc.) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales.








Tel. 311 2422189-317 6689724


20

CAPITULO II

2. REQUISITOS HABILITANTES

El proponente deberá presentar la totalidad de documentos exigidos a continuación: 2.1. DOCUMENTOS JURÍDICOS (CUMPLE / NO CUMPLE). 2.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Presentar la propuesta directamente o por intermedio de su agente comercial, mandatario o persona legalmente autorizada para el efecto, de acuerdo con la ley. Dicha propuesta debe estar firmada por la persona legalmente autorizada para ello para lo cual deberá diligenciar el Anexo No. 1 Carta de Presentación de la Propuesta. 2.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO Podrán participar las personas naturales o jurídicas privadas que presten este tipo de suministro, individualmente, en consorcio o en unión temporal, los cuales deberán acreditar su existencia y representación legal a través del certificado de inscripción de persona natural o del certificado de existencia y representación legal, según sea el caso, expedidos por la Cámara de Comercio de su domicilio con fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para la entrega de propuestas, y la vigencia de la empresa ofertante debe ser superior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. Deberá constar su existencia, objeto, vigencia y cuya inscripción o constitución como persona natural o jurídica ante la Cámara de Comercio del respectivo domicilio, deberá haberse realizado con una antelación de mínimo quince (15) años, el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para ejecutar su actividad mercantil. En caso que el representante legal no tenga las facultades para comprometerse en la negociación, deberá presentar autorización de la Junta Directiva u órgano competente autorizado para su participación. El objeto social de éste certificado debe corresponder a Empresas del Sector de la Construcción. Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá acreditar su inscripción o constitución como persona natural o








Tel. 311 2422189-317 6689724


21

jurídica ante la Cámara de Comercio, y para el cumplimiento de la exigencia del objeto social cada integrante deberá cumplir con el objeto solicitado. 2.1.3. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES. El proponente deberá presentar el certificado de Registro Único de Proponentes, expedido por la Cámara de Comercio con fecha no superior a treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de cierre de la convocatoria, el cual debe encontrarse en firme, donde conste que se encuentra inscrito conforme al Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, así:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

72 10 15 00

72 12 14 00

72 15 14 00

72 15 15 00

72 15 16 00

72 15 19 00

72 15 20 00

72 15 22 00

72 15 23 00

72 15 24 00

72 15 25 00

72 15 26 00

72 15 29 00

72 15 30 00

72 15 32 00

72 15 36 00

En el RUP, se debe encontrar en firme la información financiera del proponente a

vigencia 31 de Diciembre de 2015, en este se verificaran los indicadores financieros

y se deben encontrar inscritos los contratos aportados como experiencia.

2.1.4. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES Y FISCALES. Anexar el Certificado de Antecedentes Penales expedido por la Policía Nacional de Colombia y el Certificado de Antecedentes Fiscales expedidos por la Contraloría General de la República del Representante Legal de la Empresa, el cual tendrá fecha de expedición no superior a un (1) mes contados a partir de la fecha de








Tel. 311 2422189-317 6689724


22

entrega de propuestas. Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe cumplir con este requisito. 2.1.5. CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Aportar los certificados de antecedentes disciplinarios emitidos por la Procuraduría General de la Nación, del proponente (persona natural o jurídica) y su representante legal, los cuales tendrán fecha de expedición no superior a un (1) mes contados a partir de la fecha de entrega de propuestas. Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe cumplir con el requisito. En el evento que el proponente no presentara los antecedentes disciplinarios solicitados dentro de su propuesta, la ESE de Primer Nivel podrá obtenerlos a través de las páginas electrónicas de las organizaciones de control que los expide. Si por cualquier motivo no es posible obtenerlos por este medio se tendrán como no presentados 2.1.6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, Riesgos Laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante un lapso no inferior a seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de propuestas, mediante certificación expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal (según el caso), de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 (Modelo certificación acreditando pago aportes, (Anexo 2). Para el caso de consorcios y uniones temporales, cada uno de los integrantes debe cumplir con el requisito. 2.1.7. CEDULA DE CIUDADANIA. El proponente deberá presentar copia de la cedula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica, en caso de consorcio o unión temporal cada uno de sus integrantes deberá cumplir con este requisito. 2.1.8. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO El proponente deberá presentar copia del Registro Único Tributario - RUT Actualizado de acuerdo a la nueva clasificación CIIU de actividades económicas, establecido por el Artículo 555-2 del Estatuto Tributario, que constituye el único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones








Tel. 311 2422189-317 6689724


23

administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, en caso de consorcio o unión temporal cada uno de sus integrantes deberá cumplir con este requisito. 2.1.9. CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.

Indicar si su participación es a título de consorcio o unión temporal.

Allegar diligenciado el formato de constitución del consorcio o unión temporal (Anexo No.2).

Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o unión temporal y señalar las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad.

Las personas que integran el consorcio o unión temporal deben cumplir los requisitos legales y acompañar los documentos requeridos en los presentes términos, como si fueran a participar en forma independiente.

El objeto social de todos los miembros que conforman el consorcio y/o UT debe permitir la realización de las actividades objeto del contrato resultante de esta convocatoria.

La postulación de Consorcios o Uniones Temporales inhabilitará la postulación de los miembros que formen parte de estas mismas Uniones, como personas naturales o jurídicas en un mismo proceso y será causal del rechazo de las propuestas.

Indicar la duración del consorcio o de la unión temporal, la cual deberá considerarse desde la fecha de entrega de propuestas del presente proceso de selección hasta la fecha de vencimiento del plazo de ejecución del contrato y UN (1) año más, en todo caso hasta la liquidación del contrato.

La propuesta debe estar firmada por el representante que hayan designado para tal efecto, las personas naturales o jurídicas que lo integran, caso en el cual deberá adjuntarse el (los) documento(s) que lo acredite(n) como tal.

Los integrantes del consorcio o unión temporal no pueden ceder sus derechos a terceros sin obtener la autorización previa y expresa de la ESE de Primer Nivel. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal.

2.1.10. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. A la propuesta debe adjuntarse una póliza de garantía de seriedad de la oferta, para precaver los perjuicios que se presenten en caso de que el seleccionado no se allane a la celebración del respectivo contrato. La cual no podrá ser inferior al diez








Tel. 311 2422189-317 6689724


24

por ciento (10%) del monto de la propuesta y tendrá una duración igual a la del plazo máximo previsto para la aceptación o suscripción del contrato y tres (3) meses más. La no presentación de la garantía dará lugar al rechazo de la propuesta. Debe figurar como afianzado el nombre completo del PROPONENTE:

Si es persona natural: nombres y apellidos completos, conforme aparece en la

cédula de ciudadanía. Si actúa por intermedio de REPRESENTANTE,

APODERADO o AGENTE, también debe figurar este último.

Si es persona jurídica: su razón social completa, incluyendo la sigla, esto último

siempre y cuando, esta también figure en el correspondiente Certificado de

Existencia y Representación Legal.

Si es consorcio o unión temporal: nombre o razón social completos de cada uno

de los integrantes del consorcio o la unión temporal con su porcentaje de

participación. La garantía debe ser expedida por un banco o compañía de

seguros legalmente establecido (a) en Colombia.

Cuando se trate de garantía bancaria, ésta contendrá la siguiente leyenda: “La presente garantía será pagada por el garante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de ejecutoria de la resolución administrativa que declare el incumplimiento por parte del OFERENTE”. La garantía de seriedad será devuelta al adjudicatario cuando esté legalizado el contrato, a los demás proponentes se les devolverá dentro de los treinta (30) días siguientes a la adjudicación o a la declaratoria de desierta. La garantía de seriedad de la propuesta se hará efectiva cuando: a) El proponente retire su propuesta después de la fecha de cierre y durante el periodo de validez especificado. b) Resulte adjudicatario y no legalice el contrato dentro del periodo establecido para ello. c) Resulte adjudicatario y no constituya la garantía única del contrato. La ESE de Primer Nivel hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta como indemnización por perjuicios, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la misma. 2.2. DOCUMENTOS FINANCIEROS (CUMPLE / NO CUMPLE) Tanto las personas naturales como jurídicas, deben presentar el Certificado del Registro Único de Proponentes el cual debe encontrarse en firme, en donde se registre los estados financieros con corte a 31/12/015 así:








Tel. 311 2422189-317 6689724


25

2.2.1 INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento total = PASIVO TOTAL X 100 menor o igual del 70% ACTIVO TOTAL

Para el caso de consorcio o unión temporal se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Sumatoria (PTi * %Pi)

NE = --------------------------------- X 100 Sumatoria (ATi * %Pi)

2.2.2 ÍNDICE O RAZÓN DE LIQUIDEZ El proponente debe demostrar una relación entre activos y pasivos corrientes igual o mayor de 2.0 es decir que por cada peso de obligaciones corrientes debe disponer de más de 2.0 pesos de activos de igual naturaleza. El índice o razón de liquidez se determina con la siguiente fórmula: Índice de liquidez = activo corriente / pasivo corriente mayor o igual de 2.0 Para el caso de consorcio o unión temporal se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: Sumatoria (ACi * %Pi) LIQ. = ------------------------------- Sumatoria (PCi * %Pi)

Si el índice de liquidez es menor que 2.0 la propuesta será rechazada 2.2.3 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES La razón cobertura intereses debe ser igual o mayor a 15 Utilidad operacional Razón cobertura intereses = ------------------------------- Gastos de intereses








Tel. 311 2422189-317 6689724


26

NOTA: Para propuestas presentadas bajo la modalidad de consorcio o unión temporal los indicadores se calcularan teniendo en cuenta el porcentaje de participación de cada integrante de la forma asociativa. 2.2.4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: Rentabilidad del patrimonio: > o igual a 0.15 Rentabilidad del activo: > o igual a 0.15 En caso de consorcios y uniones temporales los integrantes podrán cumplir con este requisito de manera conjunta, de conformidad con el porcentaje de participación.

2.2.5 CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION: En todos los casos, el oferente deberá tener, al momento de presentación de la oferta, una capacidad residual de contratación (Kr) como CONSTRUCTOR igual o superior a:

50% del valor del PO calculado para el presente proceso Los posibles oferentes para acreditar su Capacidad Residual o K de Contratación deberán presentar los siguientes documentos:

1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

3. Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. Los estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes








Tel. 311 2422189-317 6689724


27

obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. La Entidad calculará la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la metodología definida por Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta los factores de: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), Capacidad de Organización (CO), y los saldos de los contratos en ejecución.

NOTA: Los oferentes deben diligenciar el formato excel de Colombia Compra para el

cálculo de la capacidad residual y anexarlo a la propuesta. De igual manera se deben diligenciar los anexos 1 y 2 de la guía para determinar y verificar la capacidad residual, publicada por Colombia Compra, con el fin de confrontar los datos consignados en el formato excel. En caso que el oferente no relacione en el correspondiente anexo o manifieste que NO tiene contratos en ejecución como constructor, la Entidad entenderá para todos los efectos que no posee contratos. Los contratos de obra ejecutados y terminados a la fecha de cierre del presente proceso de selección, no se tendrán en cuenta para calcular la Capacidad Residual para la Contratación de Obras. 2.3. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO DE LA PROPUESTA. 2.3.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 2.3.1.1. EXPERIENCIA GENERAL: La experiencia requerida en estos pliegos será acreditada con la presentación del RUP, el cual deberá acreditar tener antigüedad mínima de quince (15) años, contados desde la fecha de constitución y adquisición de la personería jurídica, cuando se requiera la acreditación de información adicional que no es objeto de verificación por parte de las cámaras de comercio, adicionalmente el proponente deberá allegar con su propuesta los documentos que acrediten válidamente la información requerida, esto podrá ser copia de los contratos junto con sus respectivas actas de recibo final de obra y/o liquidación o certificaciones de cumplimiento que contengan la información a verificar.








Tel. 311 2422189-317 6689724


28

El proponente deberá acreditar experiencia general, mediante la ejecución de cuatro (4) contratos, terminados en los últimos diez (10) años contados a partir del cierre del presente proceso y que se encuentren inscritos en el RUP, cuyo objeto haya sido la construcción y/o adecuación y/o remodelación y/o mantenimiento de edificaciones públicas, identificados cada uno como mínimo en 5 códigos del clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel así:


72 10 15 00

72 12 14 00

72 15 14 00

72 15 15 00

72 15 16 00

72 15 19 00

72 15 20 00

72 15 22 00

72 15 23 00

72 15 24 00

72 15 25 00

72 15 26 00

72 15 29 00

72 15 30 00

72 15 32 00

72 15 36 00

Para el caso de consorcios o uniones temporales este criterio debe ser cumplido por cada uno de sus integrantes. El valor sumado de los contratos aportados deberá ser igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLV. En caso de que la experiencia general sea aportada en consorcio o unión temporal esta será tenida en cuenta de acuerdo al porcentaje de participación del integrante de la misma, en caso de no cumplir el valor mínimo requerido será rechazada la propuesta. 2.3.1.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA: El proponente deberá acreditar experiencia específica con entidades públicas, mediante la ejecución de cuatro (4) contratos, terminados en los últimos ocho (8) años contados a partir del cierre del presente proceso y que se encuentren inscritos en el RUP, cuyo objeto haya sido la construcción y/o mejoramiento y/o adecuación








Tel. 311 2422189-317 6689724


29

y/o mantenimiento de edificaciones de uso Hospitalario, identificados cada uno como mínimo en 10 códigos del clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel así:


72 10 15 00

72 12 14 00

72 15 14 00

72 15 15 00

72 15 16 00

72 15 19 00

72 15 20 00

72 15 22 00

72 15 23 00

72 15 24 00

72 15 25 00

72 15 26 00

72 15 29 00

72 15 30 00

72 15 32 00

72 15 36 00

Para el caso de consorcios o uniones temporales este criterio debe ser cumplido por cada uno de sus integrantes. Por lo menos tres (3) de los contratos aportados deben haber sido terminados en los últimos dos (2) años, en instituciones Hospitalarias de Primer Nivel como mínimo, donde se pueda verificar la intervención de un total de 1.848,25 metros cuadrados como mínimo. Por lo menos uno de los contratos debe certificar que se ejecutó teniendo como mínimo 10 frentes de obra diferentes simultáneamente, y su valor deberá ser igual o superior al 50% del presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLV. La sumatoria del valor del total de los contratos aportados deberá ser igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLV. Adicionalmente, para complementar la experiencia específica el proponente presentará, certificación expedida por la entidad contratante y/o copia del contrato con la respectiva acta de liquidación y/o Acta de recibo final de la obra, donde se








Tel. 311 2422189-317 6689724


30

pueda verificar en conjunto la ejecución de las actividades que se relacionan a continuación:

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO M2 >= 924,13

ESTRUCTURA DE CUBIERTA KG >= 9.792,11

SUMINSTRO E INSTALACION DE BALDOSA VIBROPRENSADA EN GRANO DE MARMOL

M2 >= 784,20

MURO EN BLOQUE M2 >= 1.593,10

Los contratos aportados como experiencia especifica deberán ser diferentes a los de la experiencia general, igualmente la experiencia especifica cuando sea aportada en consorcio o unión temporal, será tenida en cuenta de acuerdo al porcentaje de participación del integrante de la misma, en caso de no cumplir el valor mínimo requerido será rechazada la propuesta. 2.3.1.3. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APU) – ANEXO No. 5

El proponente deberá presentar los análisis de precios unitarios de todos los ítems que conforman el Formato de cantidades de obra con la propuesta, en medio impreso. Para la elaboración de los análisis de precios unitarios se deben tener en cuenta las siguientes definiciones: DETALLE: Hace referencia a la inclusión en el APU de los elementos constitutivos del mismo. Deberá en todos los casos incluir los siguientes componentes principales: Materiales, Equipo y Herramientas, Mano de Obra y Transporte especificando para cada uno de ellos la unidad, valor unitario, rendimientos, la cantidad y el valor total. CLARIDAD: Se refiere a que el APU se pueda entender fácilmente; que incluya los elementos que verdaderamente requiera el análisis y sus operaciones aritméticas sean correctas. CONSISTENCIA: En los APU donde se incluyan materiales básicos como por ejemplo arena, grava, hierro, etc., estos deberán tener el mismo costo presentado en la lista de materiales, y en el caso de los equipos y herramientas, con el listado








Tel. 311 2422189-317 6689724


31

básico de equipos. En general, los costos indicados en las listas básicas de precios de materiales, equipos y cuadrillas, deberán ser consistentes con los utilizados en los APU. Se considerará inconsistente el ítem o APU cuyos valores de materiales, equipos, herramienta, mano de obra y transporte no estén debidamente soportados en los Listados Básicos y el APU no cumpla con alguna de las definiciones anteriormente mencionadas. Por lo anterior, el oferente deberá presentar los listados básicos relacionados en precedencia, a efectos de verificar la consistencia del APU, so pena del rechazo de la oferta. LISTAS: Se debe presentar una lista de materiales, una lista equipos y otra de cuadrillas, en las cuales se identifiquen todos los materiales, equipos y cuadrillas utilizados en los APUS, en estas listas se debe indicar la descripción, unidad y valor. La no presentación de estos análisis no es subsanable, así como cualquier variación en la unidad de medida, cantidad, descripción o si luego de su verificación aritmética superan el valor relacionado en el presupuesto oficial de los ítems solicitados, lo cual dará como resultado el rechazo de la propuesta.

2.3.1.4. EQUIPO DE TRABAJO – ANEXO No. 4 El proponente debe ofrecer y garantizar como mínimo el personal que se indica en el presente numeral cuya dedicación deberá ser la mínima establecida para cada uno mientras se desarrollen actividades de su competencia. Para el personal requerido a continuación el proponente deberá presentar dentro de la oferta los respectivos soportes laborales, contractuales y académicos según corresponda, que acrediten válidamente la formación académica, la experiencia laboral y específica del personal. Para el caso de las profesiones que requieran tarjeta o matricula profesional esta deberá anexarse, junto al certificado de vigencia de la misma y en general los documentos que válidamente demuestren la formación requerida para el personal solicitado. Para acreditar la experiencia de los profesionales se seguirán los mismos lineamientos establecidos para la acreditación de la experiencia específica del proponente. Para el cómputo de los años de experiencia cuando así corresponda, no se tendrán en cuenta los tiempos traslapados. La experiencia profesional solo se contará a








Tel. 311 2422189-317 6689724


32

partir de la expedición de la matricula profesional sin perjuicio de las profesiones que legalmente pueden ser ejercidas antes de la obtención de esta según el reglamento correspondiente. Adicionalmente se adjuntará una carta de disponibilidad firmada por el profesional en la cual manifieste que está en capacidad de prestar sus servicios o laborar para el proponente y futuro contratista especificando el proyecto de que trata la presente selección. El personal mínimo solicitado es el siguiente: UN (1) DIRECTOR DE OBRA Dicho profesional deberá cumplir los siguientes requisitos: Ingeniero Civil o Arquitecto, experiencia general de 10 años, contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional, y experiencia especifica de 2 años como Director de Obra en construcción y/o adecuación y/o remodelación de edificaciones Hospitalarias públicas, terminadas en los últimos ocho (8) años. (Sin tener en cuenta traslapos de tiempo en las certificaciones). Con dedicación en obra del 30%. UN (1) RESIDENTE DE OBRA Dicho profesional deberá cumplir los siguientes requisitos: Ingeniero Civil o Arquitecto, experiencia general de 3 años, contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional, y experiencia especifica de 2 años como Residente de Obra en construcción y/o adecuación y/o remodelación de edificaciones Hospitalarias públicas, terminadas en los últimos ocho (8) años. (Sin tener en cuenta traslapos de tiempo en las certificaciones). Con dedicación en obra del 100%. UN (1) PROFESIONAL DE CALIDAD Dicho profesional deberá cumplir los siguientes requisitos: Ingeniero Civil o Arquitecto, con Maestría en Calidad, debe contar con una experiencia general de 10 años, contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional, y experiencia especifica de 5 años como Profesional de








Tel. 311 2422189-317 6689724


33

Calidad en proyectos de construcción y/o adecuación y/o remodelación de edificaciones hospitalarias públicas, terminadas en los últimos ocho (8) años. (Sin tener en cuenta traslapos de tiempo en las certificaciones). Con dedicación en obra del 10%. UN (1) INSPECTOR SISO Dicho personal deberá cumplir los siguientes requisitos: Técnico y/o Tecnólogo y/o Profesional en Seguridad Industrial o Salud Ocupacional, con experiencia general de 1 año. Con dedicación en obra del 100%. La experiencia del Personal Profesional deberá acreditarse mediante los siguientes requisitos:

• Fotocopia de cedula de ciudadanía

• Copia de tarjeta profesional.

• Certificado de vigencia de la matricula profesional y antecedentes

disciplinarios vigente.

• Fotocopia del diploma de grado.

• Fotocopia del diploma de postgrado, si aplica.

• Certificaciones de cada obra, las cuales contendrán como mínimo, la

siguiente información: a) Objeto del proyecto, b) Cargo ejercido por el

profesional, c) Período durante el cual se desempeñó, d) Valor del

proyecto.

• Carta de compromiso, firmada por el profesional.

2.3.1.5. OFERTA ECONÓMICA

El proponente debe indicar el valor de su oferta en el Anexo No. 3, Así mismo, el oferente deberá incluir en el valor de su oferta la totalidad de los costos requeridos para cumplir con el objeto contratado durante la ejecución del mismo. La oferta económica debe ser presentada en pesos colombianos incluyendo la Administración, Imprevistos, Utilidad (AIU), e IVA. Los precios de la oferta deben mantenerse en firme a partir de la presentación de la misma y una vez suscrito el contrato se mantendrán fijos durante el término de su








Tel. 311 2422189-317 6689724


34

ejecución y seis (6) más, por lo cual NO se aplicará fórmula de reajuste para este proceso contractual. Para efectos de la evaluación económica, se tendrá en cuenta la sumatoria de todos los precios unitarios de cada uno de los ítems de acuerdo con el Anexo No. 3., más el porcentaje de AIU ofertado.








Tel. 311 2422189-317 6689724


35

CAPÍTULO 3 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

3.1 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN La ESE de Primer Nivel por medio del Comité de contratación, conformado para el efecto, hará los estudios del caso y el análisis comparativo de las propuestas, teniendo en cuenta para ello los criterios de selección objetiva establecidos en los presentes términos de condiciones. La evaluación de las propuestas se basará en la documentación, información y anexos correspondientes, por lo cual se debe consignar y adjuntar toda la información detallada que permita su análisis. Si existen discrepancias entre letras y números, prevalecerá el monto expresado en letras. 3.1.1. CALIFICACIÓN (MÁXIMO 100 PUNTOS) Se asignará puntaje a las propuestas que cumplieron los requisitos jurídicos, técnicos, económicos y financieros mínimos establecidos en estos términos de condiciones, así:

CRITERIO PUNTAJE

JURÍDICO Cumple – No cumple FINANCIERO Cumple – No cumple TÉCNICO Cumple – No cumple PLAN DE MANEJO DE LA OBRA 140

PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO (100 PUNTOS)

100

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

360

APOYO A LA MANO DE OBRA NACIONAL 100

PROPUESTA ECONÓMICA 300

3.2 EVALUACIONES 3.2.1 EVALUACIÓN JURÍDICA (HABILITANTE) Consiste en el concepto emitido por la Asesoría Jurídica de la ESE de Primer Nivel, basado en la revisión de la los documentos que contiene el original de la propuesta solicitados en los presentes términos de condiciones. A esta evaluación no se le asignará puntaje, su resultado será CUMPLE O NO CUMPLE.








Tel. 311 2422189-317 6689724


36

3.2.2 EVALUACIÓN TÉCNICA (HABILITANTE) Para la evaluación técnica se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes pliegos de condiciones, incluido el diligenciamiento y presentación del Anexo No. 3 A esta evaluación no se le asignará puntaje, su resultado será CUMPLE O NO CUMPLE. 3.2.3 EVALUACIÓN FINANCIERA (HABILITANTE) Este criterio se calificará con fundamento en indicadores financieros establecidos en el RUP de cada proponente de acuerdo a lo solicitado en los presentes pliegos de condiciones. 3.2.4 PLAN DE MANEJO DE LA OBRA (140 PUNTOS) El proponente debe presentar con su oferta el plan de manejo de obra, éste plan deberá cumplir con toda la normatividad vigente y deberá contener todos y cada uno de los requisitos exigidos a continuación:

Plan de Calidad del Proyecto (100 PUNTOS).

Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo al decreto 1072 de 2015 (20 PUNTOS).

Plan de manejo ambiental, que incluya plan de aseo, manejo y disposición de residuos (20 PUNTOS).

3.2.5 PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO (100 PUNTOS) Debe tener los siguientes componentes: a.) El proponente deberá describir cuales son los procesos que aseguran la planificación, ejecución y control eficaz de la obra, así como la secuencia de los mismos que permita demostrar el concepto de sistema de calidad de la obra. Para cada uno de los procesos, el proponente deberá describir claramente los siguientes cuatro (4) requisitos: - El objeto y alcance. - Los recursos, documentos y registros. - Los métodos, frecuencias y responsables del seguimiento y medición. - Las entradas, actividades y salidas, de tal forma que se demuestre la correcta interacción entre procesos.








Tel. 311 2422189-317 6689724


37

El proponente deberá anexar los siguientes seis (6) procedimientos completos a implementar durante la obra: 1. Procedimiento para la planificación de obras.

2. Procedimiento para la ejecución de obras.

3. Procedimiento para compras.

4. Procedimiento para la gestión de personal.

5. Procedimiento producto y/o servicio no conforme.

6. Procedimiento de control de documentos y registro. Estos procedimientos deberán tener objeto, alcance, responsables, descripción, y debe mencionar los respectivos formatos a utilizar. El proponente presentará y desarrollará un Plan de Calidad específico para el proyecto bajo el enfoque de la NTC -ISO-9001 Versión 2008. De acuerdo con estas condiciones, se han definido los siguientes numerales del contenido sugerido por la norma que serán evaluados:

Responsabilidades gerenciales.

Sistema de calidad.

Revisión del contrato.

Control de documentos.

Compras.

Control de producto suministrado por el cliente.

Identificación y trazabilidad del producto.

Control del proceso.

Inspección y ensayo.

Control de producto no conforme.

Acción correctiva y preventiva.

Manejo, almacenamiento, preservación y entrega.

Control de registros de calidad.

Auditorias de calidad.

El proponente deberá presentar en su plan de calidad las exclusiones que apliquen a su sistema de gestión de la calidad. Si el plan de calidad contiene la totalidad de las exigencias antes descritas se asignaran 100 puntos de lo contrario se realizara la respectiva proporción de








Tel. 311 2422189-317 6689724


38

acuerdo a la totalidad de componentes requeridos y aprobados por el comité evaluador. El proponente que no cumpla con los requisitos obtendrá cero (0) puntos por este criterio evaluativo. 3.2.6 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: (360 Puntos). El proponente presentará con su oferta, un programa de ejecución de la obra. Este programa comenzará a regir desde la fecha del acta de iniciación de la obra. El proponente que no cumpla con los requisitos obtendrá cero (0) puntos por este criterio evaluativo. El programa de trabajo deberá ser el resultado de un análisis detallado de los diferentes ítems o actividades en que se divide el proyecto, siguiendo el desarrollo constructivo para ejecutar la obra, asumiendo condiciones de tiempo, modo y lugar normales. El proponente deberá presentar con la programación de los trabajos solicitados mediante el sistema de ruta crítica CPM-PERT o LPU. El programa definitivo que se adopte formará parte integrante del contrato que se celebre. La Entidad se reserva el derecho de ajustar los programas de trabajo en el momento de evaluar los anexos técnicos, a fin de coordinar las actividades del posible Contratista de la obra y el tiempo total para ejecución de la misma y corregir eventualmente errores de la propuesta. El plazo estipulado en este programa debe coincidir con el plazo estipulado en el presente proceso. Para su presentación se deberá tener en cuenta cada una de los ítems involucrados en el presupuesto detallado. El no cumplimiento de esta condición (número de tareas) dará lugar a que la propuesta obtenga una calificación de cero (0) puntos en la programación de obra. Los aspectos a evaluar son los siguientes: 1. El cálculo de duración de cada una de las actividades o tareas se hará: teniendo en cuenta los rendimientos utilizados en cada una de las mismas según el CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACIÓN DE ACTIVIDADES O TAREAS, al igual que el tipo de cuadrilla utilizada y el número de cuadrillas, para su realización (ver








Tel. 311 2422189-317 6689724


39

especificaciones de programación), las actividades deben tener una secuencia lógica y su duración debe ser acorde a los recursos ofrecidos: (80 PUNTOS) 2. Cálculo de iniciación temprana, iniciación tardía, terminación temprana y terminación tardía, de cada una de las actividades o tareas, teniendo en cuenta la duración de las mismas, fluctuaciones, representadas en el diagrama CPM-PERT o LPU (ver especificaciones de programación): (80 PUNTOS). 3. Definición de la trayectoria crítica, definición de todos los caminos posibles, presentación de la malla, conexiones y cruce de actividades (ver especificaciones de programación): (80 PUNTOS) 4. Correspondencia entre el diagrama de Gantt con el diagrama de ruta crítica (ver especificaciones de programación): (40 PUNTOS). 5. Correspondencia entre el diagrama de Gantt y el flujo de fondos: (40 PUNTOS). 6. Correspondencia entre el diagrama de Gantt y el cuadro de rendimientos: (40 PUNTOS). En la evaluación se calificará el número de inconsistencias, así: Para los numerales anteriores, se determinará el porcentaje de inconsistencias tomando como referencia el número total de actividades o tareas propuestas y se clasificarán y calificarán de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN

PORCENTAJE DE

INCONSISTENCIAS DE ACTIVIDADES

Numeral 1, 2 y 3

EXCELENTE (E) Menores o iguales al cinco por

ciento (≤5%) 80

BUENO (B) Mayores al cinco por ciento (>5%) y

menores al veinte por ciento o (<20%)

40

REGULAR ( R) Mayores o iguales al veinte por

ciento (≥20%) 0

CLASIFICACIÓN

PORCENTAJE DE

INCONSISTENCIAS DE ACTIVIDADES

Numeral 4, 5 y 6

EXCELENTE (E) Menores o iguales al cinco por

ciento (≤5%) 40

BUENO (B) Mayores al cinco por ciento (>5%) y

menores al veinte por ciento o (<20%)

20

REGULAR ( R) Mayores o iguales al veinte por

ciento (≥20%) 0








Tel. 311 2422189-317 6689724


40

Cuando en la actividad o tarea que se esté analizando en cada uno de los numerales, se presenten uno o más errores o la ausencia de los datos solicitados, se considerará la actividad como inconsistencia respecto del total de actividades o tareas. Para la calificación se sumarán las inconsistencias de cada aspecto y se determinará su porcentaje respecto al total de actividades o tareas.

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA PROGRAMACIÓN DE OBRA

PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES

El programa de trabajo e inversiones deberá ser el resultado de un análisis detallado de las diferentes actividades en que se divide el proyecto. El programa deberá presentarse en días calendario como valor "absoluto", (Por Ej.: 20 días, 30 días) para cada tarea. El no cumplimiento de este requisito dará lugar a que la oferta obtenga una calificación de cero (0) puntos por este criterio evaluativo (programación de obra). El proponente deberá presentar la programación de los trabajos solicitados mediante el sistema de la ruta crítica, CPM/PERT, el cual formará parte integrante del contrato que se celebre, o del sistema de ruta crítica LPU. La Entidad se reserva el derecho de ajustar los programas de trabajo e inversión, a fin de coordinar las actividades de la obra y el tiempo total para ejecución de la misma y corregir eventualmente errores en la propuesta. En este anexo se incluyen algunas convenciones, las cuales el proponente deberá tener en cuenta en la elaboración de la red (programación). CUADRO DE RENDIMIENTOS

Para el "Cuadro de Rendimientos y Duración de Actividades o Tareas", la duración de cada tarea o actividad será el resultado matemático obtenido entre la columna cantidad (dimensión) y rendimiento de la cuadrilla utilizada (dimensión/día) y el número de cuadrillas utilizadas para cada actividad. Ejemplo:

No. Actividad o Tarea

Actividad o Tarea

Un Cantidad Tipo de Cuadrilla

Rendimiento de cuadrilla

No. De Cuadrillas

Duración

1 Entrepiso M2 100 AA 10 M2/Día 2 5








Tel. 311 2422189-317 6689724


41

El NO-CUMPLIMIENTO en la utilización de la mecánica aritmética del cuadro dará lugar a que la oferta obtenga una calificación de cero (0) puntos por este criterio evaluativo (programación de obra). Para obtener la duración en días con números enteros, se aproximarán los decimales al digito inmediatamente superior cuando es mayor o igual a 0.5 y al digito inferior cuando es menor de 0.5, a excepción de las actividades que tienen menos de un (1) día de duración. La secuencia y duración de las actividades o tareas corresponderán a un “ANÁLISIS DETALLADO” de cada una de las cantidades que la componen y las unidades de cada uno de los ítems deberán coincidir con las del presupuesto oficial. El NO-CUMPLIMIENTO de esta condición (elaboración del cuadro de Rendimientos, Duración de Actividades o Tareas), dará lugar a que la oferta obtenga una calificación de cero (0) puntos por este criterio evaluativo (programación de obra). ESPECIFICACIONES DE LA PROGRAMACIÓN (RED)

La red de programación consta de las actividades detalladas para la construcción a que se refieren los presentes pliegos de condiciones los cuales deben ser concordantes con el anexo de programación CPM y LPU. La construcción de la red por el Sistema de Ruta Crítica CPM, se hará según las convenciones, teniendo en cuenta lo siguiente:

a. Cada actividad se representa por una flecha. b. Cada actividad debe definirse un evento de iniciación y un evento de

terminación. En cualquier evento puede originarse una o varias actividades o terminar una o más.

c. Cada evento se representará por un círculo o elemento geométrico que pueda contener la información requisito.

d. Los eventos se enumerarán en forma secuencial y consecutiva, ascendente desde el uno (1). No podrán aparecer eventos con numeración repetida.

e. La red debe ser cerrada con excepción de las actividades inicial y final. Las demás deben estar encadenadas con actividades antecedentes y subsiguientes; se entiende que mientras no estén terminadas las actividades antecedentes no podrán iniciarse las subsiguientes.

f. Podrán utilizarse actividades virtuales, de duración nula a fin de conservar la lógica de la red y evitar la doble identificación de las actividades.








Tel. 311 2422189-317 6689724


42

g. Para cada actividad deberá indicarse la iniciación temprana, terminación temprana, iniciación tardía, terminación tardía, duración y nombre o identificación de la actividad (secuencia), así como la fluctuación u holgura.

h. Cuando la red no es cerrada es imposible determinar iniciaciones tempranas y tardías, terminaciones tempranas y tardías, secuencias y procedencias y en consecuencia la red no podrá ser evaluada, por consiguiente la oferta obtendrá una calificación de cero (0) puntos en la programación de obra.

i. Cada actividad deberá identificarse con su nombre o mediante un sistema de referencia. Se indicará la duración de la actividad en días calendario.

j. Se deberán resaltar las actividades de la ruta crítica k. El proponente deberá determinar en su programación el tiempo de ejecución

de la obra en días calendario. l. Las convenciones adicionales que se requieran deberán indicarse con

suficiente claridad. m. No se aceptará otro tipo de programación (Red) que no sea el Sistema que

aparece en el Anexo (CPM) y en el anexo (LPU). La no presentación de la red mediante alguno de los dos modelos del pliego dará lugar a que la oferta obtenga una calificación de cero (0) puntos en la programación de obra.

n. El Sistema de Programación de Obra CPM/PERT que debe utilizar el proponente, es un modelo direccional, el NO-CUMPLIMIENTO de esta condición dará lugar a ser considerado como inconsistencia.

o. El sistema de programación LPU es un modelo posicional, el NO-CUMPLIMIENTO de esta condición dará lugar a ser considerado como inconsistencia.

DIAGRAMA DE GANTT (FLUJO DE FONDOS O DESEMBOLSOS) El proponente deberá presentar un diagrama de barras tipo GANTT que debe coincidir con la red CPM PERT o LPU. Se deberá establecer el diagrama de acuerdo al número de meses de ejecución de la obra, para determinar el valor de incidencia de cada tarea dentro del respectivo mes, se hará mediante una regla de tres tomando como referencia el valor y el tiempo de ejecución de la tarea, además se mostrarán los desembolsos periódicos (MENSUALES), para ello en una barra se representara mediante la sumatoria de las actividades que se ejecuten en el respectivo mes y así poder determinar su incidencia en el desembolso total correspondiente al mes dentro del cual se esté ejecutando. El NO-CUMPLIMIENTO de esta condición (Valor en pesos, sobre cada barra) dará lugar a ser considerado como inconsistencia.








Tel. 311 2422189-317 6689724


43

El Flujo de Fondos contemplará los Costos Directos por Tarea o Actividad; los Costos Indirectos solo se incluirán una vez se hayan sumado los valores de las Tareas. Para la elaboración del Flujo de Fondos se tendrán en cuenta las duraciones tempranas de cada tarea teniendo en cuenta el Diagrama de Obra (Programación). El Flujo de Fondos debe basarse en los pagos mensuales (corte de obra ejecutada), que le hará la Entidad al proponente y no son los gastos en los que incurra el proponente para la ejecución de la obra (compra de materiales) anticipos de carpintería, subcontratos y otros).

MODELO CPM – PERT

NOMBRE DE ACTIVIDAD

H = Fluctuación u Holgura

MODELO L.P.U.

H = Fluctuación u Holgura








Tel. 311 2422189-317 6689724


44

3.2.7 CERTIFICADO DE APOYO AL A MANO DE OBRA NACIONAL (100) Puntos

FACTOR PUNTAJE

Manifiesta mediante documento el contar con la ejecución de la obra con mano de obra 100% de origen nacional

100

No Manifiesta mediante documento el contar con la ejecución de la obra con mano de obra 100% de origen nacional

0

3.2.8 ECONÓMICA: (MÁXIMO 300 PUNTOS) Para la evaluación de este criterio se tendrán en cuenta las PROPUESTAS que hayan sido HABILITADAS por el Comité Técnico Evaluador, Jurídica, Técnica y Financieramente. El proponente debe formular su propuesta económica, el cual deberá presentar en medio físico y magnético, éste último en disco compacto (CD), trascritos en Microsoft Excel, bajo plataforma Windows. El medio físico entregado deberá contener la firma del oferente o su representante legal en el Resumen de la Oferta Económica. Nota: En caso de diferencia entre la información presentada en el medio físico y magnético, la entidad tendrá en cuenta para todos los efectos como oferta económica, la presentada en medio físico debidamente suscrito. El valor total de la propuesta será equivalente al presupuesto oficial de la Convocatoria, esto es, de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($4.930.233.350,87) MONEDA CORRIENTE. Sin embargo, para efectos de la evaluación económica y poder ponderar las diferentes ofertas, se tendrá como oferta económica la sumatoria de todos los precios unitarios de cada uno de los ítems de acuerdo con el FORMULARIO No. 4, más el porcentaje de AIU e IVA. Para la presentación de la propuesta económica, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: Deberá discriminar claramente: 1. Costos directos para cada uno de los ítems. 2. Porcentaje de Costos Indirectos (AIU) máximo 32%.








Tel. 311 2422189-317 6689724


45

3. Valor Total de la propuesta, que para efectos de la evaluación corresponderá a la sumatoria de los precios unitarios de cada uno de los ítems multiplicados por sus respectivas cantidades, más el porcentaje de AIU ofertado. 4. Deberá expresar todos los valores en pesos colombianos. En el evento en que se expresen decimales en el valor total final, se entenderá que su oferta corresponde al valor sin éstos para todos los efectos del proceso. Deberá considerar la forma y el sistema de pago señalado en los Pliegos de Condiciones. 5. Deberá considerar las variables económicas que estime pertinentes, teniendo en cuenta la totalidad de las condiciones previstas en los Pliegos de Condiciones. Las variables a tener en cuenta, así como las proyecciones que de ellas se realicen, para efectos de la formulación de la propuesta económica, son de responsabilidad exclusiva del proponente y, por tanto, serán por su cuenta y riesgo las diferencias que pueda presentarse entre dichas proyecciones y el comportamiento real de las variables durante la ejecución del contrato. 6. Deberá considerar la distribución de riesgos contractuales previsibles contenida en el presente Pliego de condiciones. 8. Deberá tener en cuenta que la totalidad de los tributos, independientemente de la denominación que asuman o del nivel del que provengan, que se causen o llegaren a causar por la celebración, ejecución y liquidación del contrato objeto del presente proceso de selección, serán de su cargo exclusivo. La entidad procederá a verificar aritméticamente las propuestas teniendo en cuenta los valores presentados por ítem ofertados incluido el AIU e IVA. Si al efectuar la revisión y verificación aritmética (bajo los mismos parámetros matemáticos), el evaluador económico evidencia diferencias en el cálculo matemático, procederá a solicitar las aclaraciones correspondientes a cada uno de los proponentes que allegaron oferta, (principio de transparencia e igualdad). Se aplicará el siguiente procedimiento de calificación sobre las ofertas habilitadas así: 1. la E.S.E verificará que las ofertas económicas no contengan errores aritméticos y si es procedente, efectuará la rectificación de los errores que encuentre de la siguiente manera: La rectificación de los errores aritméticos se efectuará sobre el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario propuesto por las cantidades correspondientes. Tanto para efectos de evaluación de la propuesta como para su eventual adjudicación.








Tel. 311 2422189-317 6689724


46

En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto será el que se obtenga de revisar dichas sumas. 2. Las propuestas hábiles cuyo valor total corregido sea superior al (100%) serán rechazadas. 3. El valor total de la propuesta económica tendrá una calificación máxima de 300 puntos. Para la calificación de las ofertas, se aplicará la siguiente fórmula: PROMEDIO ARITMÉTICO La evaluación de las propuestas que resulten admisibles, se efectuara de la siguiente manera: se establecerá el promedio aritmético, con base en la sumatoria del valor de las propuestas hábiles, más el presupuesto oficial. Dividido entre el número de las propuestas más 1 (Vp1 + Vp2 + Vp3….. + Vpo)/N + 1 En donde: vp1, vp2, vp3…..= son los valores corregidos y admisibles presentados por cada uno de los proponentes Vpo = corresponde al presupuesto oficial N = Numero de propuestas admisibles Se le asignara el máximo puntaje de 300 puntos a la propuesta más cercana por debajo del promedio aritmético y a las tres siguientes de acuerdo al orden descendente del resultado del promedio aritmético se le descontara 20 puntos, ejemplo 1= 300 2= 280 3= 260 4= 240 Y después del cuarto a todos se les descontara 100 puntos.








Tel. 311 2422189-317 6689724


47

De acuerdo con los puntajes obtenidos por cada proponente, se conformará un orden de elegibilidad, otorgando el primer lugar a aquel que haya acumulado la mayor cantidad de puntos, y sucesivamente a los demás, en forma descendente. Si el proponente registra multas o sanciones debidamente ejecutoriadas, que le hubieren sido impuestas dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre de la licitación, se disminuirá el puntaje total obtenido, así: • Por una (1) multa o sanción, se restarán 100 puntos. • Por dos (2) multas o sanciones, se restarán 200 puntos. • Por tres (3) o más multas o sanciones, o por declaratoria de incumplimiento de la cláusula penal pecuniaria, debidamente ejecutoriada, se restarán 300 puntos. En el caso de consorcios o uniones temporales, se restará el puntaje por multas o sanciones que registre uno cualquiera de sus integrantes. La información sobre multas o sanciones será obtenida del Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio. 3.3 EMPATE Si de la sumatoria de los puntajes asignados a los diferentes criterios evaluados dos (2) o más ofertas tienen el mismo resultado, se seleccionará la oferta que haya obtenido mayor calificación en el criterio de valor de la oferta, si subsiste el empate se seleccionará a aquella oferta que haya obtenido la mayor calificación en el criterio de evaluación de Programación de Manejo de los Trabajos y Plan de Manejo de la Obra, si continua el empate se seleccionará el oferente por medio de sorteo por balota.








Tel. 311 2422189-317 6689724


48

CAPITULO IV

4.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 1) adelantar los trámites pertinentes para la respectiva licencia de construcción y las demás que sean necesarias para la correcta ejecución de la obra 2) Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras. 3) Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido. 4) Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuestos, deberá hacerla con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de La Entidad previo visto bueno del Interventor. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con La Entidad. 5) Vincular mano de obra no calificada en La Región en un mínimo del 80% del total de personal requerido para la ejecución del proyecto. 6) Presentar al Interventor informes mensuales de avance de obra y los que La Entidad le solicite. 7) Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, actas parciales, final de obra y liquidación. 8) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra La Entidad. 9) Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del contrato. 10) Mantener al frente de las obras el personal mínimo ofrecido en su propuesta. 11) Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la Interventoría. 12) Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza, libre de escombros. 13) Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. 14) Mantener tanto el personal de vigilancia como las medias de seguridad, en las áreas de intervención, en donde se realice la intervención. 15) Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades; b)








Tel. 311 2422189-317 6689724


49

Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto; e) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes; y d) Todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes. 16) Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. 17) El Contratista, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen. 18) Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes. 19) Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en razón o con ocasión de la celebración, ejecución, liquidación y/o pago de este contrato. 20) Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberán ser demolidos y remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el Interventor o LA ENTIDAD. 21) Se deberá llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. 22) El contratista deberá instalar valla informativa en cada uno de los sitios donde se adelante la obra, con base en las especificaciones señaladas en la resolución vigente, emanada del Ministerio de Transporte y cuyo valor deberá estar inmerso dentro del valor propuesto por administración de obra. 23) El Contratista se obliga a desarrollar las actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto y a los diseños arquitectónicos y estudios de ingeniería aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social. 4.2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 1. Pagar el valor del contrato; 2. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte; 3. Prestar la mayor colaboración para el desarrollo del objeto contractual. 4. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.








Tel. 311 2422189-317 6689724


50

CAPÍTULO V. 5.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA Elaborada la minuta del contrato se procederá a su suscripción por las partes para su perfeccionamiento, éste debe suscribirse por parte del contratista seleccionado dentro del término de cinco días hábiles, de lo contrario, la Entidad hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta. 5.2. REQUISITO DE EJECUCIÓN Una vez perfeccionado el contrato, el contratista deberá presentar, dentro de los términos señalados para el efecto, todos los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. Si el contratista no cumple con estas obligaciones podrán imponerse las sanciones previstas en la ley y en el contrato. Suscrita la minuta por el contratista, a través de la Oficina Jurídica se solicitará a la Subgerencia Administrativa y Financiera que efectúe el registro presupuestal. Firmado el contrato y efectuado el registro presupuestal, la Asesoría Jurídica, entregará al contratista, copia del mismo para que constituya la garantía o garantías requeridas de conformidad con lo dispuesto en el contrato y Estatuto Contractual de la E.S.E. (Acuerdo 003 de 2014. Se dará aprobación de la garantía o garantías por parte de la oficina Jurídica. Igualmente, para la ejecución, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. 5.3. SOLUCION DE CONTROVERSIAS Sin perjuicio que la Empresa Social del Estado acuda ante el juez competente para dirimir las controversias surgidas en el contrato, las diferencias que sean objeto de solución a través de transacción, conciliación, amigable composición o arbitramento, para lo cual se acudirá a las disposiciones legales que regulan la materia, previo concepto del comité de conciliación de la Empresa Social del Estado.








Tel. 311 2422189-317 6689724


51

5.5. FORMA DE PAGO DE LA ESE DE PRIMER NIVEL El Cincuenta por ciento (50%) en calidad de anticipo, el cuarenta por ciento (40%) se cancelará mediante actas parciales de avance de obra no inferiores al 5% del valor del contrato. 2) El restante diez por ciento (10%), dentro de los treinta (30) días siguientes a la liquidación de la obra y recibo a satisfacción de la misma. PARÁGRAFO: El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste. En consecuencia el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, y gastos del equipo de trabajo. Dicho anticipo deberá manejarse a través de un encargo fiduciario el cual deberá constituirse para dicho exclusivo fin. El proponente deberá adjuntar una programación de inversión del anticipo, donde discrimine claramente la forma, tiempo y utilización del mismo, de acuerdo con el flujo de caja necesario consecuentemente con el avance del cronograma de obra propuesto. Dicho anticipo se amortizará proporcionalmente con el giro de los correspondientes pagos por avance de obra. 5.6. MULTAS Para la imposición de multas se requiere que concurran los siguientes presupuestos:

La ocurrencia de un incumplimiento por ejecución parcial de la prestación debida,

servicio, hecho o cosa; o solución o prestación de la obligación en forma diferente

a la pactada; y/o extralimitando del tiempo convenido declarada mediante

Resolución de cierre de proceso de Declaratoria de Incumplimiento.

Que la prestación debida, servicio, hecho o cosa se requieran o aún lo (los)

necesite la ESE de Primer Nivel.

Que el incumplimiento no afecte de manera grave y directa la ejecución del

contrato ni que evidencie que puede conducir a su paralización, y,

Que la cláusula de multa este pactada en el contrato. Solo se podrá imponer

multas hasta el 20% del valor del contrato

5.7 IMPOSICIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA








Tel. 311 2422189-317 6689724


52

Para la imposición de la cláusula penal pecuniaria, se requiere que concurran los siguientes presupuestos:


servicio, hecho o cosa o solución o prestación de la obligación en forma diferente

a la pactada; y/o extralimitando el tiempo convenido.

Que la cláusula penal pecuniaria este incluida en el contrato. El valor de la

cláusula penal pecuniaria no puede exceder el 20% del valor del Contrato.

5.8 DECLARATORIA DE CADUCIDAD Para la declaratoria de caducidad por incumplimiento de las obligaciones contractuales, en los términos previstos en el artículo 18 de la ley 80 de 1993, se requiere que concurran los siguientes requisitos:


servicio, hecho o cosa; o solución o prestación de la obligación en forma diferente

a la pactada; y/o extralimitando el tiempo convenido.

Que el incumplimiento afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato

y evidencie que puede conducir a su paralización

Que la cláusula de caducidad esté incluida en el contrato.

5.9 GARANTIAS La ESE de Primer Nivel exigirá al contratista constituir garantía única expedida por una Compañía de Seguros debidamente autorizada para operar en Colombia, la cual se mantendrá vigente durante su vida y liquidación, se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado, que incluya los siguientes amparos: a) Buen Manejo e Inversión del Anticipo: La cual se otorgara, por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo, con una vigencia de duración igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, a partir de la fecha de expedición de la respectiva garantía.

b) De Cumplimiento del Contrato: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la del plazo de ejecución del mismo y seis (06) meses más.








Tel. 311 2422189-317 6689724


53

El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá al CONTRATANTE de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. c) Estabilidad de la obra: se constituye por el veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, por el término de ejecución del mismo y cinco (5) años más. Su aprobación definitiva será requisito para el último pago y liquidación del contrato. d) Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término de ejecución del mismo y tres (3) años más. e) Responsabilidad extracontractual: El valor asegurado en las pólizas que amparen la responsabilidad extracontractual que se pudiere llegar a atribuir a la administración con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, será equivalente al 5% del valor del contrato, y en ningún caso podrá ser inferior a 200 SMMLV, por el término de ejecución del mismo. Las garantías deberán ser expedidas por un Banco o Aseguradora legalmente

autorizado al efecto y mantenerse vigentes hasta el momento de la liquidación.

Mantenimiento, reposición, adición y prórroga de garantías. Dentro de los términos estipulados en estos estudios, ninguna de las garantías podrá ser cancelada sin la autorización de La Entidad. El eventual CONTRATISTA deberá cumplir con los requisitos para mantener vigentes las garantías a que se refiere esta cláusula y será responsabilidad del futuro CONTRATISTA el pago de todas las primas y demás erogaciones para constitución y mantenimiento de las pólizas mencionadas. El monto de los amparos de las garantías se repondrá por el futuro CONTRATISTA, cada vez que el mismo se vea disminuido o agotado por razón de los siniestros correspondientes. Cuando el contrato a suscribir se adicione en valor, se suspenda, o en cualquier otro evento en que fuera necesario, el futuro CONTRATISTA se obliga a modificar la








Tel. 311 2422189-317 6689724


54

garantía señalada en el contrato en forma tal que en todo momento se hallen ajustadas en valor y vigencia a lo pactado en el contrato. Si el eventual CONTRATISTA, se demora o se niega a modificar la garantía, esta podrá ser modificada por la aseguradora o banco a petición de La Entidad, a cuenta del eventual CONTRATISTA, quien con la firma del contrato, autoriza a La Entidad para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor. Aprobación de garantías. Las garantías, los certificados de modificación o anexos de las mismas, deberán someterse a la debida aprobación por parte de La Entidad. Deberá mantenerse vigente la garantía hasta la liquidación del contrato a suscribir. 5.10. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. La E.S.E Red de Servicios de Salud de Primer Nivel, ejercerá el control y vigilancia durante todo el tiempo que dure la ejecución del contrato a través de un supervisor, quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, sin que esta supervisión releve al contratista de su responsabilidad. El supervisor ejercerá, en nombre de la ESE de Primer Nivel, un control integral sobre el contrato, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del contrato. Además de las actividades generales antes mencionadas, el supervisor apoyará, asistirá y asesorará a la ESE de Primer Nivel, en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico, administrativo y jurídico que se susciten durante la ejecución del contrato y hasta su recibo definitivo y liquidación. Así mismo, el supervisor está autorizado para ordenarle al contratista la corrección, en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito el supervisor; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas así deberá manifestarlo por escrito al supervisor, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con ellos si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para la ESE de Primer Nivel.








Tel. 311 2422189-317 6689724


55

5.11. ACTIVIDADES ADICIONALES La Entidad podrá ordenar, por escrito, la ejecución de las actividades adicionales no previstas por las partes siempre que las mismas resulten necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto contractual y la debida atención de las finalidades de la contratación. El interventor estará en la obligación de ejecutarlas aplicando los procedimientos establecidos para la ejecución de las actividades previstas. Las actividades adicionales sólo se ejecutarán previa suscripción del respectivo contrato adicional y la ampliación o modificación de las garantías correspondientes a los costos establecidos en la propuesta económica inicialmente presentada por el interventor. Le está prohibido al interventor ejecutar actividades adicionales no previstas en el contrato, sin que, previamente, se haya suscrito el respectivo contrato adicional. Cualquier actividad que ejecute sin la celebración previa del documento contractual será asumida por su cuenta y riesgo, de manera que La Entidad no reconocerá su costo. 5.12. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. Una vez terminado el proceso de selección, verificadas y evaluadas las diferentes ofertas y adjudicado el contrato; al oferente le asiste además de las obligaciones específicas establecidas en el contrato y las derivadas de su ejecución, las siguientes:

Cumplir con el objeto contractual en las condiciones propuestas en la oferta y

aceptadas por las partes; así mismo colaborar con LA ESE DE PRIMER NIVEL

para que el contrato se desarrolle dentro de los parámetros de idoneidad,

oportunidad, calidad, eficacia, eficiencia y economía.

Constituir las garantías requeridas por LA ESE DE PRIMER NIVEL, pagar las

primas o cauciones que se requieran para la ejecución del contrato y mantenerlas

vigentes en caso de adición, prórrogas o modificaciones.

Afiliar, asumir, reconocer, pagar y acreditar, que se encuentra al día en el pago

de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios

del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Este

requisito deberá acreditarse de manera previa para la realización de cada pago

derivado de la contratación.








Tel. 311 2422189-317 6689724


56

Comunicar de inmediato a LA ESE DE PRIMER NIVEL las acciones judiciales y

extra judiciales adelantadas contra el CONTRATISTA y en las cuales esté

involucrada LA ESE DE PRIMER NIVEL, la cual se reserva el Derecho de repetir

y/o llamar en garantía al contratista y/o la aseguradora y/o demás personas que

considere pertinentes por las indemnizaciones a las que pueda ser condenado.

Mantener vigentes las autorizaciones y requisitos legales de la entidad para su

operación.

Cumplir y acatar las sugerencias y recomendaciones del supervisor del contrato,

dentro del plazo estipulado o acordado, así como desarrollar las actividades de

presentación de los informes y respuestas inherentes a las actividades realizadas

y contratadas y que son de obligatorio cumplimiento por parte de LA ESE DE

PRIMER NIVEL ante los entes de control y las diferentes instituciones a las

cuales se les deba rendir información oportunamente.

Permitir la supervisión del contrato a la persona que LA ESE DE PRIMER

NIVEL designe para el efecto.

Pagar toda clase de impuestos, tasas y contribuciones de orden nacional,

departamental y distrital que se causen con ocasión del contrato, así como

retenciones a que haya lugar.

El incumplimiento, error, omisión o cualquier irregularidad en desarrollo de las actividades imputables a EL CONTRATISTA o sus ejecutores, que sea debidamente comprobado o calificado y que genere perjuicios económicos a LA ESE DE PRIMER NIVEL será asumido única y exclusivamente por el CONTRATISTA. Para el caso de objeciones definitivas al personal asignado para ejecutar el contrato, se evaluarán y determinarán en Comité al interior LA ESE DE PRIMER NIVEL y serán comunicadas las decisiones al CONTRATISTA, pudiendo LA ESE DE PRIMER NIVEL realizar el respectivo descuento al mismo. Las demás obligaciones contenidas en el contrato y las de su propia naturaleza. 5.13. DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS CONTRACTUALES PREVISIBLES. En la ejecución del contrato pueden llegar a presentarse causas previsibles que afectan la carga económica o financiera de las partes que, en virtud del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y del Decreto 1082 de 2015, deben ser reconocidas y asumidas con el objeto de salvaguardar la adecuada marcha de la gestión contractual y la








Tel. 311 2422189-317 6689724


57

finalidad de las partes en la contratación. Para efectos del presente capitulo se entenderán las siguientes categorías de riesgo: Para efectos del presente proceso se aplicará la siguiente matriz de riesgos:

No

.

CLA

SE

FUEN

TE

ETA

PA

TIP

O

DES

CR

IPC

IÓN

(q

ue

p

ue

de

pas

ar

y co

mo

p

ue

de

ocu

rrir

)

CO

NSE

CU

ENC

IA

DE

LA

OC

UR

REN

CIA

DEL

EV

ENTO

PR

OB

AB

ILID

AD

IMP

AC

TO

VA

LOR

AC

IÓN

DEL

RIE

SGO

CA

TEG

OR

ÍA

1 ESPECÍFICO INTERNO EJECUCIÓN NATURAL

Retraso en la ejecución de las obras por factores climatológicos con la consecuente modificación del cronograma que retarda la entrega de la obra.

Demora en la entrega de las obras e incumplimiento en el plazo contratado

3 2 5 RIESGO MEDIO

2 ESPECÍFICO INTERNO EJECUCIÓN OPERACIONAL Condiciones imprevistas en el terreno que generan retraso y aumentan el valor de las obras

Retraso de las obras y ejecución de obras no previstas

1 4 5 RIESGO MEDIO

3 GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN ECONÓMICO Cambios no proyectados en los precios de los insumos que afectan el equilibrio contractual

Rompimiento del equilibrio contractual

1 3 4 RIESGO BAJO

4 GENERAL EXTERNO EJECUCIÓN REGULATORIO Cambios no proyectados en los precios de los salarios que afectan la normal ejecución de la obra.

Mayor costo de las obras contratadas

1 2 3 RIESGO BAJO

A Q

UIE

N S

E LE

ASI

GN

A

TRA

TAM

IEN

TO /

CO

NTR

OLE

S A

SER

IMP

LEM

ENTA

DO

S

IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO

¿AFE

CT

A

LA

EJEC

UC

IÓN

D

EL

CO

NTR

AT

O?

PER

SON

A

RES

PO

NSA

BLE

P

OR

IMP

LEM

ENTA

R E

L TR

ATA

MIE

NTO

FEC

HA

EST

IMA

DA

EN

QU

E SE

IN

ICIA

EL T

RA

TAM

IEN

TO

FEC

HA

ES

TIM

AD

A

EN

QU

E SE

CO

MP

LETA

EL

TRA

TAM

IEN

TO

MONITOREO Y REVISION

PR

OB

AB

ILID

AD

IMP

AC

TO

VA

LOR

AC

ION

DEL

RIE

SGO

CA

TEG

OR

IA

¿CO

MO

SE

R

EALI

ZA

EL

MO

NIT

OR

EO?

PER

IOC

IDA

D ¿

CU

AN

DO

?

ENTIDAD Y CONTRATISTA

Análisis del comportamiento climatológico de la zona donde se va a adelantar la obra.

1 1 2 RIESGO BAJO

LEVEMENTE

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ESTUDIOS PREVIOS

DENTRO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REPORTES DEL ESTADO DEL TIEMPO

CUANDO SE PRESENTEN CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DEL CLIMA

ENTIDAD Y CONTRATISTA

De acuerdo con la zona y según antecedentes efectuar los

1 1 2 RIESGO BAJO

LEVEMENTE SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ESTUDIOS PREVIOS


CON LOS INFORMES DE LA SUPERVISION E INTERVENTORÍA

CUANDO SE PRESENTEN CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DEL








Tel. 311 2422189-317 6689724


58

respectivos estudios de suelo para verificar las condiciones del terreno

TERRENO

CONTRATISTA Análisis del comportamiento del mercado

2 2 4 RIESGO BAJO

LEVEMENTE POTENCIAL OFERENTE

AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA

CON EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

VERIFICANDO LAS VARIACIONES DEL MERCADO

CUANDO SURJAN CAMBIOS INESPERADOS

CONTRATISTA

Estudio detallado del presupuesto de la obra para determinar aquellos imprevistos que puedan surgir dentro de la ejecución del contrato.

2 1 3 RIESGO BAJO

LEVEMENTE POTENCIAL OFERENTE

AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA


REVISIÓN OCASIONAL DE LOS SALARIOS Y JORNALES LEGALMENTE ESTABLECIDOS

CUANDO SURJAN CAMBIOS INESPERADOS

De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas en ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.








Tel. 311 2422189-317 6689724


59

CAPÍTULO VI ANEXOS

1.- MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 2.- FORMATO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIOS Y/O UNIONES TEMPORALES 3.- MODELO DE CUADRO PROPUESTA ECONOMICA 4.- MODELO DE CUADROS DE EXPERIENCIA 5.- MODELO DE CUADRO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 6.- CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES 5.- MODELO DEL CONTRATO A SUSCRIBIR San José del Guaviare, xx de Marzo de 2016 (ORIGINAL FIRMADO) GABRIEL GILBERTO CARDENAS BEJARANO Gerente Encargado E.S.E Red de Servicios de salud de Primer Nivel Elaboró y Revisó: Jacqueline Sánchez Comba/Subgerente Administrativo y Financiero








Tel. 311 2422189-317 6689724


60

ANEXO No. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN San José del Guaviare, ________ de __________ de 2016 Señores E.S.E RED DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL Ciudad. REFERENCIA: PROCESO DE LICITACION PUBLICA No. XXXXX- CUYO OBJETO CONSISTE EN XXXXXXX.

Respetados señores: __________________________, identificado con cédula de ciudadanía No. _____________ de ____________, actuando en calidad de representante legal del______________________ sociedad legalmente constituida mediante escritura pública No.__________ de la notaria ___________, por medio de los documentos adjuntos me permito presentar propuesta para participar en el proceso de Licitación Pública tendiente a contratar el ___________________________________. Así mismo, en el evento de resultar favorecido con la adjudicación, me comprometo a presentar los documentos requeridos para la suscripción del contrato, a suscribir el mismo y a efectuar los trámites para la legalización y ejecución del contrato, dentro de los plazos establecidos para el efecto en el pliego de condiciones. Igualmente me comprometo a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del proceso de selección, así como los del contrato, los precios de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por La Entidad. Declaramos asimismo bajo la gravedad del juramento:

Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.

Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.








Tel. 311 2422189-317 6689724


61

Que conocemos en su totalidad los Pliegos de Condiciones del proceso de selección y demás documentos del proceso y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

Que hemos recibido los documentos que integran el PLIEGO DE CONDICIONES y aceptamos su contenido.

Que haremos los trámites necesarios para la legalización del contrato en un término de un (1) día hábil siguientes a la firma del contrato.

Que no me/nos hallo/hallamos incurso/s en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.

Que nos comprometemos a cumplir totalmente los servicios en los plazos estipulados en el pliego de condiciones.

Que responderé (mos) por la calidad de los bienes y servicios contratados, sin perjuicio de la constitución de la garantía.

Que acepto (amos) las especificaciones técnicas del pliego de condiciones y en el contrato, si este llegare a suscribirse.

Afirmo, que el proponente o los socios de la persona jurídica, no se encuentra reportado en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República (Resolución Orgánica No. 05149 de 2000) Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad oficial dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre del presente Proceso de Selección. (DILIGENCIAR SOLO CUANDO EL PROPONENTE NO HA SIDO SANCIONADO)

Que hemos sido sancionados por: ______________________________ (indicar el nombre de la(s) entidad(es) sancionadoras). (DILIGENCIAR SOLO CUANDO EL PROPONENTE HA SIDO SANCIONADO)

que cualquier notificación o requerimiento relacionado con el presente proceso se me podrá hacer por el siguiente correo electrónico __________________








Tel. 311 2422189-317 6689724


62

Que la propuesta tiene una validez de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria Pública.

Que con la presentación de esta oferta me compromete a ofrecer y cumplir las condiciones técnicas mínimas excluyentes establecidas en los estudios previos, pliegos de condiciones, sus anexos y formatos.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º de la ley 1150 de 2007, en concordancia con las leyes 527 de 1999 y 962 de 2005, acepto que las notificaciones, requerimientos, comunicaciones, avisos, citaciones y demás actuaciones a que haya lugar en razón o con ocasión del presente proceso sea realizado a través del correo electrónico que indicaré más abajo.

De acuerdo con los pliegos de condiciones los servicios ofrecidos son (llenar en una sola casilla con una X)

ORIGEN

Servicios nacionales

Servicios extranjeros

Mixtos con igual o más del 50% nacional

Mixtos con menos del 50% nacional

Atentamente, Razón Social ___________ Nit ___________ Régimen tributario al cual pertenece ___________ Nombre ___________ C.C. N° ___________ de ___________ Dirección ___________ FAX ___________ Ciudad ___________ (*) NOTA: Este compromiso deberá ser presentado y firmado por el proponente con la propuesta respectiva. Si es persona jurídica, por quien conforme a la ley esté facultado; Si es consorcio o unión temporal por quien haya sido designado representante en el documento de constitución; Si es persona natural, por ella misma; Si actúa en calidad de apoderado, debe estar debidamente facultado por








Tel. 311 2422189-317 6689724


63

quien tenga la legitimación para hacerlo, caso en el cual debe anexar el poder correspondiente. NOMBRE DEL PROPONENTE: (Cuando el proponente sea un consorcio y/o una unión temporal se deberá indicar el nombre de los integrantes) REPRESENTANTE LEGAL: PAÍS DE ORIGEN: (Cuando el proponente sea un consorcio y/o una unión temporal se deberá indicar el país de origen de cada uno de los integrantes) PLAZO PARA EJECUTAR EL CONTRATO: VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual a la de la garantía de seriedad de la oferta así: GARANTÍA DE SERIEDAD No. ASEGURADORA VALOR VIGENCIA 17. Que la presente propuesta consta de (____) folios debidamente numerados. 18. Que como proponente cuento con la capacidad residual exigida en el pliego de condiciones. 19. Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de selección las recibiré en la siguiente dirección: DIRECCIÓN: TELEFAX: CORREO ELECTRÓNICO: Atentamente, Nombre o Razón Social del Proponente: Nombre del Representante Legal: C.C. FIRMA: ___________________________________________________________








Tel. 311 2422189-317 6689724


64

ANEXO No.2

FORMATO CONSTITUCION DE CONSORCIOS y/o UNIONES TEMPORALES

San José del Guaviare, de de 2016

Señores

E.S.E RED DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL

Ciudad.

Los abajo firmantes manifestamos, a través de este documento, que hemos

convenido asociarnos en Consorcio para participar en la Convocatoria Publica No

___, cuyo objeto es “_____”

Por lo anterior expresamos lo siguiente:

El presente acuerdo consorcial se suscribe entre las siguientes partes:

, identificado como aparece al pie de su firma, actuando en nombre de

y , identificado como aparece al pie de su firma, actuando en nombre y

representación de

Las personas arriba mencionadas que se denominarán colectivamente como LAS

PARTES y,

CONSIDERANDO:

a) Que la ESE Red de Servicios de Salud de Primer Nivel del Guaviare, abrió la

Convocatoria Publica No ,.

b) Que para responder a esta convocatoria LAS PARTES manifiestan mediante

este documento su intención firme de participar en la mencionada Selección, para lo

cual han decidido conformar el consorcio que se formaliza por medio del

presente documento, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 2 del

Artículo 7 de la Ley 80 de 2093 y en el Pliego de Condiciones.








Tel. 311 2422189-317 6689724


65

c) Que de conformidad con los estatutos de las sociedades integrantes del

presente acuerdo y las correspondientes autoridades de juntas directivas, los

representantes legales de las mismas se encuentran plenamente facultados para:

• Celebrar el presente acuerdo Consorcial, comprometiéndose en forma

conjunta y solidaria, incluyendo la facultad para asignar un representante legal del

Consorcio, con las más amplias facultades, en, los términos que se establecen en el

presente documento.

• Presentar por intermedio del consorcio, la Propuesta en respuesta a la

Selección mencionada, para .

• Comprometer a los integrantes que representan en forma conjunta y

solidariamente ante la ESE Red de Servicios de Salud de Primer Nivel del Guaviare.

a) Que en virtud de lo anterior LAS PARTES ACUERDAN

PRIMERO: Objeto. Por el presente documento las Partes que en el actúan,

formalizan la celebración de un acuerdo consorcial en un todo de conformidad con el

numeral segundo del Artículo 7° de la Ley 80 de 2093 y demás normas

concordantes, así como con los términos de referencia de la Selección y

presentar por intermedio del consorcio , la propuesta en respuesta a la

Selección mencionada.

SEGUNDO: Alcance. El alcance del presente acuerdo consorcial comprende la

elaboración y presentación de las Propuestas, así como la celebración del Contrato y

la ejecución de

TERCERO: Nombre y domicilio. El Consorcio que por este documento se conforma,

llevará el nombre de ,

Dirección: . Teléfonos: . Fax: . E-Mail: .

CUARTO: Representación: LAS PARTES en el presente acuerdo nombran como

representante legal del Consorcio a , mayor de edad, capaz e identificado como








Tel. 311 2422189-317 6689724


66

aparece al pie de su firma, como principal y como suplente, a , también mayor

de edad, identificado como aparece al pie de su firma, cada uno de los cuales por

separado podrá representar al Consorcio (NOMBRE CONSORCIO) para todos los

efectos, con las más amplias facultades para desempeñar su función, por medio del

presente documento, y sin que deba mediar para el efecto ninguna otra autorización

o Poder, los representantes quedan autorizados y facultados de manera amplia y

suficiente para presentar la Propuesta y suscribir el Contrato correspondiente a la

Convocatoria Publica Nro.

, así como, suscribir todos los documentos relacionados con el mismo,

incluyendo todas las pólizas, garantías, certificaciones, aclaraciones y demás

documentos necesarios para el desarrollo del contrato sin limitación alguna, así

como para representar al Consorcio judicial o extrajudicialmente, ante cualquier

autoridad pública o privada de conformidad con lo preceptuado por la Ley 80 de

2093 y normas concordantes.

QUINTO: Participación. La participación, funciones y responsabilidad de

LASPARTES en el presente acuerdo Consorcial, será la siguiente: De conformidad

con lo preceptuado por el numeral 2° del Artículo 7° de la Ley 80 de 2093, la

totalidad de los miembros de (NOMBRE CONSORCIO) responderán solidariamente

por el cumplimiento total de la Propuesta y del objeto del Contrato. En consecuencia,

las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta

y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman

En general, los miembros de (NOMBRE CONSORCIO) proveerán cada uno, en su

campo, la información, documentos y el “KnowHow” que el mismo requiera para

desarrollar el Contrato resultante del concurso a que se refiere este acuerdo y todas

las demás actividades necesarias o conducentes al pleno desarrollo y cumplimiento

de dicho Contrato de conformidad con los términos de referencia y las normas

jurídicas aplicables.

5.1 PARTICIPACIÓN:

PARTES ACTIVIDAD PORCENTAJE








Tel. 311 2422189-317 6689724


67

5.2 FUNCIONES: Así mismo, las partes conformantes del presente acuerdo

asumirán las siguientes funciones en la ejecución del Contrato:

le corresponde: , ,

le corresponde: , ,

SEXTO: Ley aplicable. Este acuerdo, así como las reformas o adiciones que

aprueben LAS PARTES, se regirán por las leyes de la República de Colombia.

SÉPTIMO: Vigencia. El presente acuerdo de Unión Temporal rige a partir de su firma

por LAS PARTES y tendrá validez durante el término de duración del ( )

más.

OCTAVO: Confidencialidad. LAS PARTES acuerdan y se comprometen frente a la

ESE Red de Servicios de Primer Nivel a no utilizar información relacionada con el

objeto para propósitos distintos de la ejecución del contrato.

Para constancia se firma por quienes intervienen a los_______.

Integrantes:








Tel. 311 2422189-317 6689724


68

ANEXO No. 03 PROPUESTA ECONOMICA

ITEM

ACTIVIDAD

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR

UNITARIO

VALOR TOTAL

COSTOS DIRECTOS

ADMINISTRACION %

IMPREVISTO %

UTILIDAD %

TOTAL COSTO DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS








Tel. 311 2422189-317 6689724


69

ANEXO No. 4

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

El proponente debe diligenciar este formulario y consignar la información para cada contrato que haya ejecutado.

EXPERIENCIA GENERAL

NUMERO

CONSECUTIVO

CONTRATO (RUP)

CONTRATISTA CONTRATANTE VALOR

(SMMLV) SG FM CL PR

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

NUMERO

CONSECUTIVO

CONTRATO (RUP)

CONTRATISTA CONTRATANTE VALOR

(SMMLV) SG FM CL PR

___________________________ Firma del Representante Legal.

EXPERIENCIA PROFESIONAL PROPUESTO

FUNCION PROFESION EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA ESPECIFICA








Tel. 311 2422189-317 6689724


70

ANEXO No. 5 E.S.E. RED DE SERVICIOS DESALUD DE PRIMER NIVEL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM DESCRIPCION UNIDAD

I. EQUIPO

Descripción Un Tarifa/Hora Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total Equipos

II. MATERIALES

Descripción Unidad Precio-Unit. Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total Materiales

III. TRANSPORTES

Cod. Material Distancia Un Tarifa Cantidad Valor-Unit.

Sub-Total Transportes

IV. MANO DE OBRA

Cod. Trabajador Cantidad Jornal Prestaciones Jornal Total Rendimiento Valor-Unit.

Sub-Total Mano de Obra

TOTAL COSTO DIRECTO

AIU %

TOTAL COSTO








Tel. 311 2422189-317 6689724


71

ANEXO 6

MODELO DE CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES

PARAFISCALES

Yo, Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. expedida en

, en mi condición de Revisor Fiscal o Representante Legal, según

sea el caso, de la empresa con NIT No. (en adelante la empresa), en

cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en

concordancia con el Artículo 1º. De la Ley 828 de 2003, manifiesto bajo la gravedad

del juramento que la empresa ha cumplido a la fecha de la entrega de la presente

certificación, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y

Riesgos Profesionales y con los aportes correspondientes a todos sus empleados

vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y

SALVO, con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones,

Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), Cajas de Compensación Familiar,

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje

(SENA).

FIRMA

Nombre de Quien Firma Cédula de Ciudadanía No.

En Calidad de Ciudad y fecha

Nota: la presente certificación debe ser firmada por el Representante Legal de la

Empresa o por el Revisor Fiscal, en caso que la empresa tenga ese cargo. En caso

que la empresa tenga menos de seis (6) meses de creada, deberá certificar el

cumplimiento a partir de la fecha de su constitución.








Tel. 311 2422189-317 6689724


72

MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA

No. DE FECHA

CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN

OBJETO

VALOR

PLAZO

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

201500XXXX del XX/XX/2016

RUBROS

Clase de contrato Modalidad de contratación

Disponibilidad Presupuestal No.

Registro presupuestal No.

CONTRATO DE OBRA

LICITACIÓN PÚBLICA

Entre los suscritos a saber:XXXXXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No. XXXXXXX de XXXXXXXXXXXXX, actuando en su calidad de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nombrada mediante XXXXXXXXXXXX el XX de XXXX de XXXXX, posesionado en la misma fecha, facultado por xxxxxxxxxxxxxxx para suscribir los actos y tramites contractuales según el xxxxxxxxxxxx del xx de xxxxx de xxxxsx, quien para los efectos del presente contrato se denominará LA ENTIDAD, por una parte, y por la otra, XXXX XXXXXX XXXXX identificado con cédula de ciudadanía número XXXXXXXX de XXXXX, actuando en su calidad de representante legal de XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, identificada con NIT XXXXXX y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir, como en efecto lo hacemos, el presente contrato vertido en las estipulaciones aquí consignadas, previas las siguientes consideraciones: 1) Que la Constitución Política prevé en el artículo 2º como fines del Estado: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación”. 2) Que (….). 3) Que (…). 4) Que por las anteriores razones las partes acuerdan: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de conformidad con las necesidades del servicio y con lo estipulado en el presente contrato de obra. PARÁGRAFO 1: ALCANCE: Con el fin de cumplir los requerimientos de la administración municipal se buscará realizar el xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, realizando actividades de excavaciones








Tel. 311 2422189-317 6689724


73

varias, demolición y remoción, cimentación, estructura, mampostería, cubierta, instalaciones eléctricas, hidro-sanitarias, eléctricas, voz y datos y urbanismo y entre otras actividades PARÁGRAFO 2: FORMA DE EJECUCIÓN: 1º. El contrato será ejecutado en forma directa por el contratista, quien atenderá las solicitudes de la entidad. 2º. El contrato será ejecutado con autonomía del contratista, quien se compromete a guardar el debido secreto de los asuntos de La Entidad, que en razón de la ejecución del contrato, sean puestos en su conocimiento. 3º. El presente contrato no genera relación laboral ni subordinación alguna. CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- Son obligaciones del contratista en desarrollo del presente contrato las siguientes: 1) Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso. 2) Suministrar toda la información requerida en el Pliego de Condiciones como obligaciones posteriores a la aceptación de la oferta. 3) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de acuerdo con las especificaciones de construcción, cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y el Pliego de Condiciones. 4) Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido. 5) Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras. 6) Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y entrega oportuna en el sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido. 7) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra. 8) Realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución del proyecto. 9) Realizar, por su cuenta y riesgo, el cerramiento o aislamiento del área a intervenir, previendo siempre que personas externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones. 10) Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuestos, deberá hacerla con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de La Entidad previo visto bueno del Interventor. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con La Entidad. 11) Vincular mano de obra no calificada en La Entidad en un mínimo del 80% del total de personal requerido para la ejecución del proyecto. 12) Presentar al Interventor informes mensuales de avance de obra y los que La Entidad le solicite. 13) Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, actas parciales, final de obra y liquidación. 14) Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra La Entidad. 15) Prever en el presupuesto la etapa de revisión, pruebas y acciones correctivas de todas las instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la entrega








Tel. 311 2422189-317 6689724


74

física y recibo a satisfacción por parte de la Interventoría. 16) Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del contrato. 17) Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo por la ejecución del objeto del contrato derivado del presente proceso, así como las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio. 18) Mantener al frente de las obras el personal mínimo ofrecido en su propuesta. 19) Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por la Interventoría. 20) Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza, libre de escombros. 21) Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato. 22) Mantener tanto el personal de vigilancia como las medias de seguridad, en las áreas de intervención, en donde se realice la intervención. 23) Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades; b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto; e) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes; y d) Todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por uniformes. 24) Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. 25) El Contratista, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen. 26) Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las áreas intervenidas, como consecuencia de los defectos de estabilidad y de las áreas contiguas que presenten deterioro, durante un período de un (1) año contado a partir de la entrega de las obras. 27) Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes. 28) Cancelar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiera lugar en razón o con ocasión de la celebración, ejecución, liquidación y/o pago de este contrato. 29) Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos o de la mano de obra, deberán ser demolidos y remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en el término indicado por el Interventor o LA ENTIDAD. 30) Se deberá llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. 31) El contratista deberá instalar vallas informativas en cada uno de los sitios donde se adelante la obra, con base en las especificaciones señaladas en la resolución vigente, emanada del Ministerio de Transporte y cuyo valor deberá estar inmerso dentro del valor propuesto por administración de obra. CLÁUSULA TERCERA: PLAZOS: 1.- DE EJECUCIÓN: El presente contrato tendrá un plazo de ejecución SEIS (06) MESES término contado a partir de la suscripción del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución. El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requerirá de la expedición del registro presupuestal correspondiente y la suscripción del acta de inicio. 2.- VIGENCIA: El presente contrato








Tel. 311 2422189-317 6689724


75

tendrá un plazo de duración igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. El término adicional al de ejecución, será solo con fines de liquidación del contrato y de sancionar al contratista en el evento que esto sea procedente. CLÁUSULA CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO: VALOR.- El valor del presente contrato es por la suma de XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX MILLONES DE PESOS ($XXX.XXX.XXX.00) MONEDA CORRIENTE valor que incluye los impuestos y costos directos e indirectos que conlleve la ejecución del contrato. En todo caso, el valor final será el que resulte de multiplicar el valor total de las obras efectivamente ejecutadas por los precios estipulados en la propuesta económica que forma parte integral del presente contrato y que a continuación se relacionan:

PRESUPUESTO FORMA DE PAGO.- El Cincuenta por ciento (50%) en calidad de anticipo, el cuarenta por ciento (40%) se cancelará mediante actas parciales de avance de obra no inferiores al 5% del valor del contrato. 2) El restante diez por ciento (10%), dentro de los treinta (30) días siguientes a la liquidación de la obra y recibo a satisfacción de la misma. PARÁGRAFO: El sistema de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste. En consecuencia el precio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, y gastos del equipo de trabajo. PARÁGRAFO PRIMERO. Los pagos serán cancelados al contratista dentro de los ocho (8) días siguientes a la presentación de las correspondientes facturas o cuentas de cobro y los aportes al sistema de seguridad social y los parafiscales. Para efectuar los anteriores pagos se requerirá de las actas debidamente firmadas y la presentación de los respectivos informes. PARÁGRAFO SEGUNDO. El valor del contrato cubre los costos directos e indirectos en que deba incurrir la contratista para ejecución del contrato, así como los impuestos, derechos y costos de legalización del contrato. CLÁUSULA QUINTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El presente contrato se encuentra amparado por el certificado de disponibilidad presupuestal número 201500xxxxx del xx de xxxx de 2016 que afecta los rubros xxxxxxxxxxx “xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.”. CLAUSULA SEXTA: GARANTÍAS: El contratista se compromete a constituir a favor de La Entidad una garantía única otorgada a través de una compañía de seguros aprobada por la Superintendencia Bancaria que ampare los siguientes riesgos: 1) EL CUMPLIMIENTO: Por un valor asegurado equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del mismo cuya vigencia sea igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento. 2) LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Por el veinte por ciento (20%) del valor de las obras nuevas asegurables y por el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de entrega y recibo satisfacción de la obra. Su aprobación por La Entidad será condición previa para realizar el último pago del contrato. 3) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por un valor asegurado equivalente al veinte (20%) del valor total del mismo y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más contados a








Tel. 311 2422189-317 6689724


76

partir de su perfeccionamiento. 4) RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL: El valor asegurado en las pólizas que amparen la responsabilidad extracontractual que se pudiere llegar a atribuir a la administración con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas, será equivalente al 5% del valor del contrato, y en ningún caso podrá ser inferior a 200 SMMLV, por el término de ejecución del mismo. 5) BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO: La cual se otorgara, por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo, con una vigencia de duración igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, a partir de su perfeccionamiento. CLÁUSULA SÉPTIMA: CLÁUSULA DE INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la Entidad por razón de reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan como resultado del uso, por parte del contratista, de patentes, diseños o derechos de autor que sean propiedad de terceros. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra La Entidad, por asuntos que sean de responsabilidad de EL CONTRATISTA, éste será notificado lo más pronto posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne LA ENTIDAD. EL CONTRATISTA será responsable de todos los daños causados a La Entidad y que le sean imputables a cualquier título, razón por la cual reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos debidamente a satisfacción de La entidad. CLAUSULA OCTAVA: SANCIONES: En virtud de lo establecido en los artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, las partes acuerdan que en caso de incumplimiento, mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del Contratista señaladas en este contrato y los estudios de conveniencia y oportunidad del mismo, LA ENTIDAD, aplicará el procedimiento que a continuación se enuncia: a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera; b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad; c) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en








Tel. 311 2422189-317 6689724


77

la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia; d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento. PARÁGRAFO PRIMERO: El debido proceso se entenderá agotado con los requerimientos del Interventor y/o supervisor según sea el caso, que consten por escrito, con la advertencia de la aplicación de dicha medida. PARÁGRAFO SEGUNDO: CAUSALES DE SANCIÓN: 1) Incumplimiento o retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el contrato. 2.) El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de la obligación de pago de parafiscales. CLÁUSULA NOVENA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento injustificado definitivo o parcial del objeto del contrato o definitivo de cualquiera de la obligaciones contraídas en el contrato o declaratoria de caducidad, el CONTRATISTA conviene en pagar a La Entidad una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, suma que La Entidad hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento y arquitecto, a su elección, de los saldos que adeude al CONTRATISTA, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato; si esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. La aplicación de la cláusula penal no excluye la indemnización de perjuicios causados y no cubiertos en su totalidad por el monto establecido como tasación anticipada de los mismos. Igualmente, la aplicación de la cláusula penal no exime al contratista del cumplimiento de la obligación principal. CLÁUSULA DÉCIMA: SUPERVISIÓN.- La supervisión del presente contrato estará a cargo de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien tendrá las siguientes obligaciones: 1) Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes. 2) Elaborar los informes de ejecución si se solicitan y las actas a que haya lugar remitiéndolos de manera oportuna a las instancias correspondientes. 3) Elaborar la certificación del cumplimiento, actas de recibo parcial y/o recibo a satisfacción del objeto contractual, con el fin de proceder al pago correspondiente. 4) Verificar al momento de elaborar las actas de recibo el cumplimiento del objeto contractual, el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones en los porcentajes de ley. 5) Impulsar el trámite de los pagos a favor del contratista en los términos establecidos para tales efectos. 6) Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad e incumplimiento que se presente en la ejecución del contrato. 7) Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente. 8) Una vez vencido el término de ejecución del contrato, realizar el acta de liquidación para su respectiva revisión según sea el caso. 9) Las demás que por su naturaleza y esencia sean necesarias para el buen desarrollo del contrato, esto sin que ello releve al contratista de su responsabilidad. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CONDICIONES GENERALES: DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Hacen parte integral del contrato los siguientes documentos: 1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 2. Certificado de Registro Presupuestal. 3. Estudio de necesidad y conveniencia. 4. Propuesta








Tel. 311 2422189-317 6689724


78

presentada por EL CONTRATISTA. 5. Documentos de identificación del contratista. 6. Cualquier otro documento necesario para la correcta ejecución del objeto contractual. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Los conflictos que se llegaren a presentar en la ejecución del presente contrato, se solucionarán mediante cualquiera de los siguientes mecanismos: Por acuerdo, transacción, conciliación y la amigable composición de que trata la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DECIMA TERCERA: SUSPENSIONES Y PRORROGAS: Por ocurrencia de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá suspender la ejecución del contrato previo concepto del supervisor, para lo cual se suscribirá acta en la que conste tal evento. De igual manera y por las mismas razones se podrá prorrogar el plazo de ejecución del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: Se entienden incorporadas en el presente documento las cláusulas de terminación, modificación e interpretación unilaterales, previstas en la Ley 80 de 1993, así como las disposiciones sobre caducidad de que trata el artículo 18 de la citada norma. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: EL CONTRATISTA con la suscripción del presente documento deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003 y el Decreto 510 de 2003 y demás normatividad que los modifiquen y/o complementen. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera ninguna relación laboral, ni da lugar al reconocimiento de prestaciones sociales, al contratista. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD FISCAL Y TRIBUTARIA: El Contratista será el único responsable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: PROTECCIÓN Y CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD DE MEDIO AMBIENTE: EL CONTRATISTA se compromete a dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales vigentes sobre la materia. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: CAUSALES DE TERMINACIÓN: El presente contrato se puede dar por vencimiento del plazo o la terminación unilateral, de conformidad con la Ley 80 de 1993, y normatividad reglamentaria, o por mutuo acuerdo de las partes. CLÁUSULA VIGÉSIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El contratista declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la suscripción del presente documento, no encontrarse incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CESIÓN: El Contratista no podrá ceder el presente contrato en todo ni en parte a persona alguna, natural o jurídica, nacional o extranjera sin el consentimiento previo, expreso y escrito de La Entidad. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Es requisito de perfeccionamiento la firma de las partes y de ejecución el registro presupuestal y la suscripción del acta de inicio. Hacen parte integral del presente contrato: los estudios previos, la propuesta, los informes del supervisor y todos los demás documentos que dieron origen al mismo y los que se suscriban en la ejecución. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS: La asignación de riesgos contenida en el estudio previo se entiende incorporada al presente contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD: El Contratista ejecutará el contrato por su cuenta y riesgo, por lo








Tel. 311 2422189-317 6689724


79

tanto no asume LA ENTIDAD responsabilidad alguna por los daños derivados de las acciones u omisiones de EL CONTRATISTA que generen perjuicios a La Entidad, a terceros o al mismo contratista, con ocasión de la ejecución del contrato, razón por la cual el contratista se hace responsable por los daños a él imputables ya sea por acción o por omisión. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: DOMICILIO: Para todos los efectos derivados del presente contrato, se fija como domicilio contractual La Entidad de San José del Guaviare y para constancia se firma a los EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX



proceso de licitaciÓn pÚblica no. 02 de 2016 pliego de ... · m2 212,26 68.400,66 14.519.055,06...

Documents