gazprom neftmn.gazprom-neft.ru/upload/iblock/bdc/tfd-po-ekspertize.docx · web view-...

ТИПОВАЯ ФОРМА

ДОГОВОР №на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности

нефтепромыслового оборудования, продлению сроков эксплуатации

г. Муравленко «____»___________20___г

Акционерное общество «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (АО «Газпромнефть-ННГ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, с одной стороны и

____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании ________, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Подрядчик по заявкам Заказчика обязуется выполнять работы по проведению экспертизы промышленной безопасности нефтепромыслового оборудования, продлению сроков эксплуатации (далее работы), а Заказчик принять качественно выполненные работы и оплатить их.

1.2. Результатом выполненных работ по экспертизе промышленной безопасности нефтепромыслового оборудования является Заключение, которое подписывается руководителем Подрядчика, заверяется печатью экспертной организации и прошивается с указанием количества листов, зарегистрированное в государственном Реестре заключений экспертизы промышленной безопасности.

1.3. Основные требования к выполнению работ определены в Техническом задании (Приложение №8 к договору). Работы выполняются Подрядчиком своими силами и средствами.

Работы выполняются без предоплаты. Расходы Подрядчика на транспорт, проживание и питание включены в стоимость выполненных работ, указанную в п.2.1 настоящего договора и компенсации не подлежат.

1.4. Для целей настоящего Договора следующие термины имеют определенное ниже значение, если из текста Договора не следует иное:

«Объект(-ы)» - месторождение нефти и газа, а равно сооружение, строение, отдельное помещение Заказчика либо их комплекс, включая вахтовые поселки, административно- бытовые корпуса, контрольно-пропускные пункты и иные здания, а также территория перед контрольно-пропускными пунктами, на которой осуществляется досмотр, участок местности или совокупность участков местности, объединенных общей территорией или функциональными признаками, на которых Подрядчик выполняет работы по настоящему договору.

«Персонал Подрядчика» - штатные сотрудники Подрядчик или иные лица (агенты, субподрядчики), привлекаемые Подрядчиком на договорной основе для выполнения работ либо их части, а также лица, представляющие интересы любого из указанных выше предприятий и организаций.

«Представитель Заказчика» - лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени действий в соответствии с договором.

«Представитель Подрядчика» - лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с договором. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий.

«Имущество Заказчика» - означает все имущество, принадлежащее Заказчику.

1


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору в _____ году ориентировочно составляет _______________ без НДС, кроме того НДС (18 %) – _________________, всего с НДС ____________________________, согласно Приложению №1 к договору.

2.2. В случае снижения рыночной цены на нефть марки Brent (ICE) ниже 40 долларов США за баррель на основании данных официального информационного источника «Piatt's Crude Oil Marketwire», стороны согласовывают уменьшение стоимости Работ (такое уменьшение может составлять до 30 %) и/или изменение иных условий настоящего Договора (формы и сроков оплаты выполненных работ, объемов выполненных работ, графика выполнения работ, срока действия договора), подписывая соответствующее дополнительное соглашение.

2.3. Настоящий Договор считается расторгнутым в соответствии со ст. 451 ГКРФ в случае неполучения Заказчиком акцепта Подрядчика по истечении 10-ти календарных дней с момента направления Заказчиком оферты (предложения заключить дополнительное соглашение об уменьшении стоимости Работ и/или изменения иных условий) Подрядчику. Убытки, подлежащие возмещению Подрядчику в связи с расторжением настоящего договора, возмещаются Заказчиком только после их документального подтверждения Подрядчиком. Сумма такого возмещения в любом случае не будет превышать 5 % от разницы между стоимостью, определенной за все работы по договору и частью стоимости, выплаченной либо подлежащей выплате за выполненные работы.Подрядчик предоставляет Заказчику право в любой момент в течение срока действия настоящего договора заявить требование об уменьшении или увеличении объема согласованных в рамках настоящего договора работ на условиях, предусмотренных опционом. Указанное право предоставляется Заказчику без взимания дополнительной платы.

2.4. Под Опционом понимается уменьшение или увеличение объема согласованных в рамках настоящего договора работ, где:

-при условии уменьшения объема работ, цена (единичная ставка) оказываемых работ не подлежит изменению;

-при условии увеличения объема работ, дополнительный объем работ оказывается для Заказчика со скидкой ____ % (прописью) от цены (единичной ставки) основного согласованного сторонами объема работ по договору.

2.5. Опцион Заказчика в отношении дополнительного объёма работ в сторону увеличения составляет ___% (прописью) от общего объема работ, согласованных в рамках настоящего договора. Опцион Заказчика в отношении объёма работ в сторону уменьшения составляет __% (прописью) от общего объема работ, согласованных в рамках настоящего договора.

2.6. Условие об опционе Заказчика является безотзывной офертой Подрядчика в отношении соответствующего уменьшения или увеличения объема работ. Заявление Заказчика об использовании опциона является акцептом оферты Подрядчика и осуществляется в следующем порядке:

a. При использовании опциона, Заказчик обязан заблаговременно сообщить об этом Подрядчику, направив Подрядчику письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо в сторону увеличения не менее чем за 30 календарных дней до начала срока оказания дополнительного объема работ.

b. С момента получения уведомления Заказчика об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Подрядчика по оказанию работ прекращаются в указанной части.

c. Подрядчик, получивший уведомление Заказчика об использовании опциона в сторону увеличения гарантирует оказание дополнительного объема работ со скидкой ____ % от цены (единичной ставки) основного согласованного сторонами объема работ по договору. В течение 30 календарных дней с момента получения

2


уведомления, стороны заключают дополнительное соглашение в котором определят сроки и оказания дополнительного объема работ.

2.7. В случае отказа Подрядчика от гарантированного исполнения обязательств в части выполнения дополнительного объема работ на условиях, предусмотренных опционом Заказчик вправе поручить выполнение дополнительного объема работ другому лицу за счет Подрядчика.

Примечание: пункты Договора 2.3.-2.7. применяются при согласии контрагента на применение опциональных условий на этапе проведения процедуры Отбора.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1 Сверка по производимым расчетам осуществляется ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за окончанием отчетного квартала при необходимости, по требованию одной из сторон.

3.2 Оплата за выполненные работы производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в течение 30 календарных дней со дня предоставления Заказчику надлежащим образом оформленных оригиналов счетов-фактур и подписанных с обеих сторон актов сдачи-приемки выполненных работ по реквизитам указанным в разделе 13 «Адреса и банковские реквизиты сторон».

3.3 Подрядчик обязуется предоставить Заказчику оригиналы счетов-фактуры, акты сдачи-приемки выполненных работ и другие первичные документы, подписанные сторонами, или факсимильные/сканированные копии не позднее последнего дня отчетного месяца. В случае предоставления факсимильных/сканированных копий первичных документов, оригиналы этих документов должны быть предоставлены в течение 3-х дней с момента предоставления копий.

3.4 Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.5 При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры (включая счета-фактуры на предоплату) в установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату работ по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

3.6 В случае изменения банковских реквизитов сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему договору.

3.7 Счета-фактуры и акты сдачи-приемки выполненных работ оформляются согласно действующему законодательству и содержат ссылку на настоящий договор.

3.8 Стороны пришли к соглашению о том, что положения ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ не применяются к обязательствам Заказчика по оплате выполненных по настоящему Договору работ, в том числе не подлежат начислению и уплате проценты, предусмотренные ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ, на стоимость выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ за весь период отсрочки и рассрочки оплаты указанных объемов работ.

Примечание: В случае, если в рамках договора предполагается предоплата, пункт 3.8. излагать в следующей редакции:

«Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского кодекса РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права и не выступают основаниями для начисления и взимания законных процентов за пользование денежными средствами на условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ».

3


3.9 При возникновении у Заказчика встречных однородных требований к Подрядчику, Заказчик вправе зачесть их против требований Подрядчика в одностороннем порядке направив в адрес Подрядчика заявление о зачете (заказным письмом с уведомлением о вручении). Зачет будет считаться состоявшимся с момента получения Подрядчиком заявления о зачете.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Права и обязанности Заказчика:4.1.1 Обязан передать Подрядчику всю имеющуюся техническую

документацию, необходимую для выполнения работ.4.1.2 Обязан обеспечить доступ к опасным производственным объектам,

техническим устройствам, зданиям и сооружениям опасных производственных объектов, в отношении которых проводится экспертиза.

4.1.3 Обязан назначить ответственное лицо от Заказчика для согласования и решения всех технических и организационных вопросов, приемки отчетной документации и подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

4.1.4 Обязан оплатить работы в порядке и в сроки, определенные статьей 3 настоящего договора.

4.1.5 Заказчик оставляет за собой право проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных договором без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.6 Заказчик оставляет за собой право уменьшить объемы работ в одностороннем порядке, при этом Заказчик обязан известить об этом Подрядчика путем направления в его адрес письменного уведомления. Договор считается измененным с момента получения Подрядчиком от Заказчика соответствующего уведомления.

4.1.7 Неосуществление Заказчиком какого-либо из своих прав по настоящему Договору, в том числе, в установленный Договором срок, не является отказом от такого права.

4.2 Права и обязанности Подрядчика:4.2.1 Обязан обеспечить качественное выполнение работ по проведению

экспертизы промышленной безопасности нефтепромыслового оборудования, продлению сроков эксплуатации, с соблюдением требований законодательства РФ и нормативно - технической документации по экспертизе промышленной безопасности нефтепромыслового оборудования, продлению сроков эксплуатации и технического задания .

4.2.2 Обязан иметь лицензию на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности, оформленную с соблюдением требований законодательства РФ.

4.2.3 Эксперты Подрядчика обязаны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним законодательством РФ и требованиями технического задания.

4.2.4 Подрядчик обязан выдать Заказчику результаты обследования в виде заключения (технического отчета) о состоянии оборудования в течение 3 (трех) дней с момента окончания работ на объекте.

4.2.5 Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки в выполненных работах, выявленные Заказчиком, в сроки, установленные последним.

4.2.6 Подрядчик обязан предоставить Заказчику по его требованию исчерпывающую информацию о ходе выполнения работ.

4.2.7 Подрядчик обязан соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство о недрах, об охране окружающей

4


среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на объекте при выполнении работ.

4.2.8 Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполнялась работа.

4.2.9 Подрядчик обязан в процессе выполнения работ действовать добросовестно, исключительно в интересах Заказчика, уведомлять, консультировать и выдавать рекомендации Заказчику в целях устранения обстоятельств, которые могут послужить основанием для выдачи отрицательных заключений уполномоченными органами.

4.2.10 При производстве работ вблизи воздушных и кабельных линий электропередач и обеспечению сохранности электрических сетей Подрядчик обязан соблюдать требования указанные в Приложении № 4

4.2.11 Подрядчик, его персонал, агенты и субподрядчики обязаны соблюдать и выполнять требования, указанные в НТД и ЛНА в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (ПЭБ, ОТ и ГЗ) переданные Подрядчику согласно перечню (Приложение №4).

4.2.12 В течение 10 дней с момента подписания данного договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику список лиц с образцами подписей, имеющих право подписи актов сдачи-приемки выполненных работ, счетов-фактур и других первичных документов.

4.2.13 В течение срока действия настоящего договора в каждый конкретный период времени (квартал, полугодие или год) Подрядчик обязан обеспечить выполнение определенных ключевых показателей эффективности(Приложение №5 к договору) (далее по тексту - КПЭ) в соответствии с условиями настоящего договора, невыполнение которых или не устранение в согласованные сроки недостатков, рассматривается, как неспособность Подрядчика выполнять Работы.

Оценка выполнения КПЭ будет рассчитываться как процентное отношение фактического исполнения к запланированному (при этом максимальная оценка составляет 100%).

Выполнение КПЭ является существенным условием Договора, в случае нарушения которого Заказчик имеет право приостановить /прекратить работы и расторгнуть Договор в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.14 В целях исполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 Подрядчик обязуется предоставить Заказчику информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с Приложением №7 к договору (в подписанном и в электронном виде в редактируемом формате MS Excel) с подтверждающими документами в формате “pdf” в течение 10 рабочих с момента заключения договора. Данная информация во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308 будет направлена в Минэнерго, Росфинмониторинг и ФНС России.

4.2.15 В случае изменений в цепочке собственников _________________, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах _______________, последний представляет в АО "Газпромнефть-ННГ" информацию об изменениях по адресу электронной почты [email protected] в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами (Приложение №7 к договору).

4.2.16 АО "Газпромнефть-ННГ" вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения ___________________, обязанности,

5


предусмотренной пунктами 4.2.14, 4.2.15 настоящего договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения __________________, письменного уведомления АО "Газпромнефть-ННГ" об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

4.2.17 В случае привлечения Подрядчиком (по согласованию с Заказчиком) сторонних организаций (третьих лиц / субподрядчиков) для выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за действия (бездействия) на территории Заказчика привлекаемых им организаций (в том числе субподрядных) как за свои собственные во время выполнения ими работ по настоящему Договору, так и в любое другое время.

4.2.18 Подрядчик на основании письменного запроса Заказчика обязан предоставить последнему указанные в запросе документы, подтверждающие расходы, фактически понесенные Подрядчиком при выполнении работ по Договору, в срок, установленный в таком запросе, но в любом случае, не позднее 10 календарных дней с момента получения запроса.

Подрядчик обязуется включать, указанные в настоящем пункте условия в договоры с субподрядчиками/третьими лицами, заключаемыми в связи с исполнением настоящего Договора.

Примечание: В случае заключения стратегически важного и имеющего существенное значение для Филиала по решению Куратора договора, а также заключения договора со стоимостью не менее 150 000 000 рублей без НДС п.4.2.18 изложить в следующей редакции:

«Подрядчик на основании письменного запроса Заказчика обязан предоставить последнему указанные в запросе документы, подтверждающие расходы, фактически понесенные Подрядчиком при выполнении работ по Договору, в срок, установленный в таком запросе, но в любом случае, не позднее 10 календарных дней с момента получения запроса.

Подрядчик обязуется включать, указанные в настоящем пункте условия, а также условия об ответственности за несвоевременное предоставление или не предоставление таких документов, либо представление их в неполном объеме или в искаженном виде в договоры с субподрядчиками/третьими лицами, заключаемыми в связи с исполнением настоящего Договора».

4.2.19 Подрядчик осуществляет свою предпринимательскую деятельность на свой риск, действует с той степенью заботливости и осмотрительности, какая от него требуется по характеру обязательств в рамках настоящего договора. В связи с чем, он несет бремя возможных неблагоприятных для него последствий, в том числе связанных с экономическими процессами в стране, а также несет бремя определенной ответственности в ходе ее осуществления.

4.2.20 Подрядчик не вправе уступать свои права по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

4.2.21 Подрядчик может использовать результаты работ и ссылаться на Заказчика в целях собственной рекламы при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

5.1 Срок выполнения работ по проведению экспертизы промышленной безопасности нефтепромыслового оборудования определяется сложностью объекта экспертизы, но не должен превышать трех месяцев с момента получения Подрядчиком от Заказчика комплекта необходимых материалов и документов.

5.2 В течение 10 дней после регистрации заключения Подрядчик передает Заказчику оригинал заключения экспертизы промышленной безопасности, оригинал

6


письма о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в государственный Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.

5.3 По окончании выполнения работ Подрядчик передает Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №2 к договору), подписываемый уполномоченными представителями со стороны заказчика и Подрядчик.

5.4 Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

5.5 В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

5.6 Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 15-дневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий договора или его расторжении. Решение о приостановлении работ оформляется двусторонним актом, изменении условий договора дополнительным соглашением, расторжении договора соглашением о расторжении Договора.

5.7 В случае, когда после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ выявятся дополнительные недостатки, замечания или претензии, Заказчику предоставляется право заявить их Подрядчику в течение 30 дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по договору.

5.8 Подрядчик обязан по требованию Заказчика устранить выявленные недостатки, произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за пределы надлежащего исполнения обязательств по договору. Срок устранения недостатков, внесения исправлений согласовывается сторонами.

5.9 Стороны договорились, что положения статьи 712 Гражданского Кодекса Российской Федерации к отношениям Сторон в рамках настоящего Договора не применяются.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.

6.2. В случае неисполнения или нарушения сроков выполнения работ/этапов выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от общей стоимости договора за каждый день просрочки, но не более 20% от общей стоимости договора за каждый факт.

6.3. За неустранение Подрядчиком в срок, установленный Заказчиком, недостатков, связанных с качеством выполненных работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки.

6.4. В случае оказания Подрядчиком работ ненадлежащего качества, Подрядчик уплачивает штраф в размере 5% от стоимости работ ненадлежащего качества за каждый факт, а также возмещает причиненные убытки.

6.5. Если работы по проведению экспертизы промышленной безопасности нефтепромыслового оборудования по вине Подрядчика окажутся ненадлежащего качества, повторные работы проводятся Подрядчиком за свой счет и во время, удобное Заказчику.

7


6.6. За непредставление или несвоевременное представление запрошенных в соответствии с п.4.2.18 Договора документов либо представление их в неполном объеме или в искаженном виде Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый непредставленный вовремя документ за каждый день просрочки.

6.7. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, вызванные отказом налоговых органов в предоставлении вычета суммы НДС (его возмещения), либо связанные с несвоевременным получением по вине Подрядчика вычета (возмещения) по НДС.

6.8. Если в процессе выполнения работ у Подрядчика возникнут обоснованные замечания к представленным Заказчиком исходным данным, влияющим на ход и качество выполнения работ, Заказчик обязуется устранить выявленные несоответствия и замечания в кратчайшие сроки.

6.9. В случае подключение Подрядчика к сетям энергоснабжения Заказчика выполненное собственными силами Подрядчика без составления соответствующего акта о подключении с обслуживающей организацией Заказчика, Подрядчик уплачивает штраф - 100 000 рублей за каждый выявленный факт.

6.10. В случае загромождения Подрядчиком оборудованием и материалами подъездов к средствам пожаротушения и пожарным гидрантам, Подрядчик уплачивает штраф в размере 30 000 рублей за каждый выявленный факт и возмещает причиненный ущерб.

6.11. Необеспечение Подрядчиком своих работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а также нарушение правил пользования спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а также проведение работ без спецодежды средств индивидуальной защиты (каски и т.д.), когда данное требование установлено законодательством РФ и локальными нормативными актами Заказчика дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере 50 000 рублей за каждый факт.

6.12. В случае нарушения Подрядчиком установленных действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми актами и иными требованиями, установленными Заказчиком, схем расстановки агрегатов и спецтранспорта, оборудования, приспособлений и другой техники, Подрядчик уплачивает штраф в размере 40 000 рублей за каждый факт.

6.13. За нарушение Подрядчиком требований инструкций по охране труда по профессиям и видам работ, Подрядчик уплачивает штраф в размере 50 000 рублей за каждый факт и возмещает причиненный ущерб.

6.14. Нарушение работником Подрядчика требований Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, а также вывод из строя и простой оборудования Заказчика на Объектах Заказчика, дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере 50 000 рублей за каждый выявленный факт и возмещения причинённых убытков.

6.15. Порча и/или повреждение Подрядчиком имущества Заказчика, а также обнаружение недостатков, дефектов в имуществе Заказчика, возникших по вине Подрядчика, дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в размере 200 000 рублей и компенсации стоимости утраченного или испорченного имущества или замены на аналогичное.

6.16. За каждый факт порчи и/или повреждения Подрядчиком шлагбаумов Заказчика, Подрядчик уплачивает штраф в размере 10 000 рублей,

8


а также проводит восстановительный ремонт / замену шлагбаумов в течение 24-х часов с момента порчи/повреждения.

6.17. В случае возникновения у Заказчика убытков в результате нарушения договора, применимого законодательства по вине Подрядчика, в том числе убытки, возникших в результате аварий, инцидентов, несчастных случаев, причинения вреда третьим лицам, произошедших в процессе выполнения работ, Подрядчик возмещает убытки Заказчику в полном объеме сверх неустойки в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 394 ГК РФ.

6.18. Инцидент, произошедший при выполнении работ, расследуется комиссией, состоящей из уполномоченных представителей Подрядчика и Заказчика. Комиссией составляется двухсторонний акт, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором указывается место, причины инцидента, виновники инцидента, а также намечаются мероприятия по предупреждению инцидентов подобного типа. Работы по ликвидации последствий инцидента проводятся по согласованному обеими Сторонами плану работ. Изменение плана без согласования с Заказчиком не допускается. Все убытки, причиненные Заказчику по вине Подрядчик и связанные с ликвидацией инцидента, оплачиваются Подрядчиком в полном объеме.

6.19. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,03% (ноль целых три сотых) от неоплаченной суммы, которая взимается не более чем за 30 дней со дня истечения срока исполнения обязательств по оплате.

6.20. В связи с исполнением настоящего Договора, Заказчик имеет право производить проверки соблюдения требований «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 N 328н, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Если в результате проверки обнаружено нарушение выполнения вышеназванных Правил, Заказчик имеет право приостановить выполнение Работ, при этом Подрядчик возмещает Заказчику понесённые убытки, в том числе убытки в результате простоя других Подрядчиков, а также выплачивает Заказчику штраф в размере 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

6.21. В случае повреждения линий электропередачи, электроустановок или выхода из строя и простоя электрооборудования Заказчика при выполнении работ по настоящему договору по вине Подрядчик или по вине третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1000000 (одного миллиона) рублей и возмещает причиненный ущерб. Не позднее следующего дня после повреждения электроустановок, по инициативе Заказчика стороны составляют акт расследования причин аварий, нарушений, оформленный в соответствии с «Инструкцией по расследованию и учету нарушений в работе объектов энергетического хозяйства предприятий и организаций нефтяной промышленности РД-39-139-95)», который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

6.22. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком в случае нарушения ими правил промышленной безопасности, охраны труда или промышленной санитарии.

6.23. Подрядчик несет ответственность за обеспечение своих работников при производстве работ необходимым объемом средств индивидуальной

9


защиты, при этом обязан обеспечить их повсеместное использование.6.24. Убытки, причиненные Подрядчиком третьим лицам в процессе

выполнения работ по настоящему Договору, компенсируются за счет Подрядчика.

6.25. Подрядчик несет ответственность за действие (бездействие) третьих лиц, привлекаемых ими для выполнения работ по настоящему договору, как за свои собственные.

6.26. Неисполнение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком требований Стандарта Компании «Пропускной и внутриобъектовый режимы» (Приложение №3 к договору) является существенным нарушением условий настоящего договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа за каждый случай.

6.27. Несоблюдение Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований пунктов «Соглашения в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты» (Приложение №4 к договору) является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчик, связанных с таким расторжением или требовать уплаты штрафа в размере 50 000 рублей за каждый случай нарушения, за исключением нарушений, предусмотренных Приложением № 21 к Приложению № 4 к договору.

6.28. Штраф, пеня, иные санкции и убытки считаются начисленными с момента полного или частичного письменного признания Стороны по Договору требования (претензии) в добровольном порядке. В случае непризнания Стороной претензии в добровольном порядке и взыскания Стороной штрафа, пени, иных санкций, убытков в арбитражном порядке, таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения.

6.29. В случае уступки Подрядчиком права требования по настоящему Договору без наличия письменного согласия Заказчика, последний вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай уступки права.

6.30. Помимо ответственности, указанной в тексте настоящего договора, ответственность Подрядчик регулируется Приложении № 21 к Приложению № 4 к настоящему договору.

6.31. Фиксация фактов нарушения договорных обязательств, принятых на себя Подрядчиком, осуществляется в порядке определенном в Приложении № 21 к Приложению № 4 к договору, если иное не предусмотрено договором.

7. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ПЭБ,ОТ и ГЗ) ПРИ

ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ЗАКАЗЧИКА

7.1 Стороны согласовали, что выполнение Сторонами требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ является существенным условием Договора. Права и обязанности Сторон в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, порядок фиксации нарушений в области ПЭБ, ОТ и ГЗ изложены в «Соглашении в области ПЭБ, ОТ и ГЗ» Приложении №4 к Договору.

7.2 Признавая важность соблюдения требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, а также значимость возможных последствий таких нарушений, Стороны установили, что неисполнение Подрядчиком требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ является нарушением существенных условий договора и дает право Заказчику отказаться от исполнения Договора во внесудебном порядке (полностью или частично). Порядок расторжения

10


Договора определен сторонами в разделе 11 Договора. Под существенным нарушением требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ Стороны понимают:

- неоднократное, то есть 20 и более зафиксированных случаев нарушения в течение квартала Подрядчиком требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, предусмотренных Шкалой Штрафных Санкций (Приложение №21 к Приложению № 4) Договору;- и/или неоднократное, то есть три и более зафиксированных нарушений Подрядчиком в течение квартала требований в области электробезопасности из перечня «Критичные нарушения правил электробезопасности» (Приложение № 13 к Приложению № 4);- и/или наличие 10 и более зафиксированных нарушений требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, предусмотренных Шкалой Штрафных Санкций (Приложение №21 к Приложению № 4) Договору в течение квартала, в случае если последующее нарушение в течение следующего квартала требований охраны труда или охраны окружающей среды, повлекли за собой несчастный случай, смерть работника (-ов) Подрядчика, Заказчика или третьего лица, или возникновение ситуацию, ведущей к экологическому ущербу, компенсация которого оценивается на сумму более 5 000 000 рублей.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1 В своих взаимоотношениях Стороны стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий, разрешать их на основании взаимного соглашения.

8.2 Претензионный порядок разрешения споров обязателен. Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются руководителем или должностным лицом, уполномоченным на это руководителем. Ответ на претензию дается в письменной форме в течение 15 рабочих дней со дня получения претензии.

Примечание: В случае заключения договора с ДЗО БРиД пункт 8.2. договора излагать в следующей редакции:

«Досудебный порядок разрешения споров и разногласий путем проведения переговоров и совещаний, оформляемых протоколами, подписываемыми уполномоченными представителями сторон обязателен».

8.3 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с настоящим Договором, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, по требованию любой из Сторон, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации.

Примечание: В случае заключения договора с ДЗО ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром нефть»8.3. договора излагать в следующей редакции:

«Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Третейском суде «Газпром» в соответствии с его Регламентом. Решение Третейского суда является окончательным».

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых по настоящему Договору обязательств, если оно

11


(неисполнение или частичное неисполнение) явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, препятствующих его исполнению и находящихся вне разумного контроля Сторон. Под обстоятельствами непреодолимой силы стороны подразумевают следующие обстоятельства: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии и другие, не зависящие от воли сторон договора обстоятельства.

9.2 Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения указанных обстоятельств предоставить другой Стороне документ, подтверждающий факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы, выданный соответствующей Торгово-промышленной палатой либо другими уполномоченными государственными органами. Указанный документ будет являться достаточным доказательством возникновения обстоятельств непреодолимой силы. Несвоевременное уведомление лишает заинтересованную сторону права ссылаться в будущем на обстоятельства непреодолимой силы.

9.3 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обстоятельств, а срок выполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства либо на другой срок по согласованию Сторон, но не выше 3 (трех) месяцев. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться свыше 3 (трех) месяцев, то стороны проводят переговоры с целью принятия решения о продлении срока действия договора либо о его расторжении.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

10.1 Передача и использование Сторонами по настоящему договору конфиденциальной информации осуществляются в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением о конфиденциальности № __________ от ______ г.

10.2 Подрядчик обязуется передать Заказчику вместе с результатом работ по настоящему Договору исключительные имущественные права, предусмотренные Частью четвертой Гражданского права (при их возникновении), принадлежащие автору и соавторам результата работ, в полном объеме без ограничений права использования, без оплаты дополнительного авторского вознаграждения, на весь срок действия авторского права на результат работ. Заказчик имеет право без ограничений передавать вышеуказанные права (как исключительные, так и неисключительные; как полностью, так и частично) третьим лицам без ограничений. Подрядчик самостоятельно и за свой счет (в счет цены работ по настоящему Договору) оплачивает авторское вознаграждение автору и соавторам результата работ и обеспечивает передачу исключительных имущественных и смежных прав (при их возникновении) на результат работ от автора (соавторов) к Заказчику.

10.3 Все права на использование и распоряжение изобретениями, архитектурно-планировочными решениями и другими результатами интеллектуальной деятельности (РИД), созданными Подрядчиком в ходе выполнения работ по настоящему Договору, принадлежат Заказчику.

10.4 После приемки Заказчиком от Подрядчика результата работ, ее собственником становится Заказчик и последний вправе распоряжаться результатом работ по своему усмотрению.

10.5 Подрядчик заверяет Заказчика, что РИД, полученные по настоящему Договору, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного

12


задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком (субподрядчиками) и в силу имеющихся с ними трудовых договоров, не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных (неисключительных) и смежных прав на использование результата работ.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1 Настоящий договор вступает в силу с __________ и действует по _________ года, а в части принятых Сторонами на себя обязательств до полного их исполнения.

11.2 Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в форме дополнительного соглашения и подписаны обеими Сторонами, если другое не предусмотрено договором. Кроме того, стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего адреса, платежных реквизитов, не позднее 5 дней с даты изменения, путем заключения дополнительного соглашения и направления письма-уведомления, подписанного уполномоченным представителем стороны по договору.

11.3 Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора. Заказчик обязан оплатить Подрядчику фактически выполненные им работы при наличии акта подписанного двумя сторонами без возмещения каких-либо иных убытков.

11.4 Подрядчик вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке при условии выплаты Заказчику денежной суммы в размере 5% от стоимости договора и возместить убытки Заказчика, вызванные отказом от исполнения договора. Договор будет считаться расторгнутым после зачисления указанной суммы на расчетный счет Заказчика, но в любом случае не ранее истечения 14 дней с даты получения Заказчиком уведомления Подрядчика об отказе от Договора. При этом убытки, возникшие у Подрядчика в связи с отказом от Договора, не подлежат взысканию. Расторжение Договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1 С момента вступления в силу настоящего договора все гарантийные обязательства АО «Газпромнефть-ННГ», как письменные, так и устные, относящиеся к условиям настоящего договора, теряют силу.

12.2 Стороны обязуются в любой переписке и финансовых документах, касающихся данного договора, ссылаться на его номер и дату заключения.

12.3 Документы по настоящему договору, полученные одной Стороной от другой посредством факсимильной связи, кроме актов приемки-сдачи выполненных работ и счетов-фактур, имеют полную юридическую силу, что не освобождает Стороны от передачи в трехдневный срок оригиналов. Риск искажения информации при ее передаче посредством факсимильной связи несет Сторона, передающая такую информацию.

12.4 Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.

12.5 При подписании настоящего Договора Заказчик вправе передать на CD-R диске локальные нормативные документы Заказчика, в виде

13


сканированных копий документов в формате PDF, с подписями уполномоченных лиц Заказчика и имеющие индивидуальные реквизиты. Подрядчик обязуется подписать акт приёмки-передачи переданных на CD-R диске документов, требования которых подлежат исполнению при выполнении работ Подрядчиком.

Подрядчик обязан подробным образом ознакомить Персонал Подрядчика с указанными в акте приема-передачи локальными нормативными документами. Подрядчик вправе в случае наличия вопросов о порядке исполнения указанных в акте приема-передачи документов и/или наличия иных вопросов (включая вопросы технического характера) направить письменный запрос Заказчику. Наличие запроса не влечет приостановления действия локальных нормативных актов Заказчика.

12.6 В акте приёма-передачи локальных нормативных документов должен быть приведён полный перечень переданных документов с указанием их реквизитов (дата принятия редакции), а также заводской идентификационный номер CD-R диска, отпечатанный на поверхности CD-R диска.

12.7 Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований Антиалкогольной/Антинаркотической политики (Приложение №2 к Приложению №4 к договору).

12.8 Заказчик вправе выплатить Подрядчику целевое денежное вознаграждение в размере 50 000 (пятидесяти тысяч рублей) за каждый факт информирования Заказчика о нахождении на объектах и месторождениях Заказчика лиц в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или психотропного опьянения, подтвержденного Актом «Об установлении факта появления работника в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или психотропного опьянения и отстранении от работы (недопущении к работе)» (Приложение № 20 к Приложению №3 к Договору).

12.9 Информирование может быть реализовано в отношении любых (независимо от занимаемой должности) сотрудников Заказчика, работников подрядных организаций Заказчика и иных лиц, находящихся на объектах и месторождениях Заказчика.

12.10 Оплата целевого денежного вознаграждения производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчик на основании Акта «Об установлении факта появления работника в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или психотропного опьянения и отстранении от работы (недопущении к работе)» (Приложение № 20 к Приложению №3 к Договору).

12.11 Подрядчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления на расчетный счет Подрядчик целевого денежного вознаграждения направить Заказчику копию приказа о поощрении сотрудника Подрядчик (лица, фактически проинформировавшего Заказчика), а также документы, подтверждающие выплату поощрения.

12.12. При заключении настоящего договора стороны исходят из того, что каждая из сторон обладает всеми разрешениями, допусками и лицензиями, необходимыми для заключения настоящего договора, включая корпоративные одобрения; каждой из сторон проведены без нарушений процедуры отбора контрагента, предшествующие заключению настоящего договора, если такие процедуры применимы к стороне в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или локальными документами стороны.

12.13. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о прекращении (приостановлении и т.п.) необходимых разрешений, согласований, сертификатов, лицензий и/или членства в СРО в срок не позднее 15 дней до даты истечения срока их действия.

12.14. Стороны подтверждают, что они имели равные возможности при согласовании и определении условий настоящего договора, договор не содержит

14


каких-либо обременительных условий, с которыми стороны не согласны и заключают настоящий договор добровольно.

12.15. Полномочия представителей сторон, подтвержденные документами, совершенными в простой письменной форме, будут считаться подтвержденными надлежащим образом. Сторона, на которой лежит исполнение обязательства по настоящему договору, обязана исполнить обязательство такому представителю.

12.16. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.17. К настоящему договору прилагаются и являются неотъемлемой частью договора следующие приложения:

Приложение № 1 Соглашение по стоимости выполнения работ по экспертизе промышленной безопасности нефтепромыслового оборудования, продлению сроков эксплуатации;

Приложение № 2 Акт сдачи-приемки выполненных работ (форма);Приложение № 3 Перечень приложений нормативно-технической документации

и локально-нормативных актов в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (ПЭБ,ОТ и ГЗ);

Приложение № 4 Соглашение в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты (ПЭБ, ОТ и ГЗ);

Приложение № 5 Акт о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ)(форма);

Приложение № 6 Обязательство по соблюдению применимого законодательства в сфере противодействия мошенничеству и коррупции;

Приложение № 7 Информация о цепочке собственников Подрядчик, включая бенефициаров (в том числе конечных) (образец);

Приложение №8 Техническое задание на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности нефтепромыслового оборудования, продлению сроков эксплуатации

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: Подрядчик:

ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

_____________/ _________ _____________/__________

15

Приложение №1к договору №_________ от «___»______________20___г.

Соглашение по стоимости выполнения работ по экспертизе промышленной безопасности нефтепромыслового оборудования,

продлению сроков эксплуатации

№ п\п

Наименование

Цена за ед.изм.

руб. (без НДС)

Кол-во всего,

шт.

Стоимость руб. (без

НДС)



_____________/ _________ _____________/___________

16

Приложение №2

к договору №_________ от «___»______________20___г.

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №)(образец)

Вид работ:

Основание:

№ п/п

Наименование Кол-во Цена (руб.) Сумма без НДС (руб.)

ВСЕГО:НДС 18%Всего с НДС

Итого по документу:

в том числе НДС:

Работу сдал: Работу принял:Подрядчик: Заказчик:



_____________/ __________ _____________/__________

17


Перечень приложений нормативно-технической документации и локально-нормативных актов в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (ПЭБ,ОТ и ГЗ)

№№ п/п Обозначение (номер) НТД и ЛНА Наименование НТД и ЛНАПриложение 1 СК-12.01.02 «Пропускной и внутриобъектовый режимы»Приложение 2 СК-16.02.06 «Порядок обеспечения и управления пожарной безопасностью в компании и ДЗО»

Приложение 3 СК-16.01.10 «Происшествия. Оперативное сообщение, расследование, учёт и периодическая отчетность»

Приложение 4 СК-16.02.16-2010-1.А«Порядок проведения аудита Системы Управления промышленной и экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты. Разработка и реализация корректирующих и превентивных мероприятий»

Приложение 5 СК-16.02.02-2010-1.А «Порядок управления и организации взаимодействия с подрядчиками по вопросам промышленной и экологической безопасности и охраны труда»

Приложение 6 СК-16.02.09 «Порядок обеспечения экологической безопасности при осуществлении производственной деятельности Филиала»

Приложение 7 СК-16.02.10 «Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты»

Приложение 8 СК-16.01-00 «Система Управления промышленной и экологической безопасностью, охраной труда и гражданской защитой. Общие положения и структура»

Приложение 9 СК-16.05.00-2010-1.А «Программа по охране здоровья работников Филиала. Общие положения и структура»

Приложение 10 М-16.03.04.02 «Программа вводного (первичного) инструктажа по охране труда для работников сторонних организаций»

Приложение 11 М-16.04.01.01.01-2013-3.0 Инструкция «Организация безопасного проведения огневых работ на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах»

Приложение 12 П-16.02.03-2010-1.0 Положение «Порядок организации безопасного производства строительно-монтажных работ сторонними организациями»

Приложение 13Положение «Порядок организации одновременного ведения работ по бурению, освоению, вскрытию дополнительных продуктивных отложений, эксплуатации и ремонту скважин на кустовых площадках Филиала «Муравленковскнефть»

Приложение 14 Положение «О взаимодействии Филиала «Муравленковскнефть» с Подрядными организациями»

Приложение 15 Ш-16.05.00-11 Типовой план экстренного медицинского реагирования

Приложение 16 М-16.01.00-03 «Рекомендации по безопасности производства работ вблизи воздушных и кабельных линий электропередач и обеспечению сохранности электрических сетей»

Приложение 17 Инструкция «Порядок компенсации штрафных санкций подрядными организациями

18

мероприятий по улучшению в области ПЭБ, ОТ и ГЗ»

Приложение 18 «Положение по расчету рейтинга безопасности подрядных организаций, оказывающих услуги дочерним обществам Блока разведки и добычи ПАО «Газпром нефть»

Приложение 19Положение о мотивации работников Филиала «Газпромнефть-Муравленко» ОАО «Газпромнефть-ННГ» и работников подрядных организаций за выявление и предоставление информации о нарушениях требований антиалкогольной политики

Приложение 20Форма Акта «Об установлении факта появления работника в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения и отстранении от работы (недопущении к работе)»



_____________/ __________ _____________/___________

19


Соглашение в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты (ПЭБ, ОТ и ГЗ)

г. Муравленко «____»______________20__ г.

Акционерное общество «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (АО «Газпромнефть-ННГ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на основании _______________, с одной стороны и

___________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1 В ходе выполнения работ (оказания услуг) по настоящему Договору Подрядчик обязуется обеспечить:

1.1 Соблюдение всех действующих нормативно-правовых актов в области ПЭБ, ОТ и ГЗ действующих в месте выполнения работ страны присутствия (международных, Российской Федерации, региональных и местных в части субъектов Российской Федерации). Подрядчик гарантирует и подтверждает, что он знаком с содержанием и последствиями несоблюдения соответствующих нормативно-правовых актов.

1.2 Выполнение требований Политики ПАО «Газпром нефть» в области ПЭБ, ОТ и ГЗ (Приложение 1 к настоящему Соглашению).

1.3 Выполнение требований Антиалкогольной / Антинаркотической Политики ПАО «Газпром нефть» (Приложение 2 к настоящему Соглашению).

1.4 Соблюдение требований внутренних локальных нормативных актов (ЛНА) Заказчика в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, в том числе Основных правил безопасности.

1.5 Для осуществления Заказчиком контроля соблюдения законодательных и предъявляемых самим Заказчиком требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, Подрядчик должен обеспечить беспрепятственное посещение уполномоченными представителями Заказчика, в том числе сотрудникам охранных организаций, вахтовых посёлков, производственных баз, транспортных средств и прочих объектов Подрядчика/ Субподрядчика (принадлежащих им как на праве собственности, так и предоставленных в пользование третьими лицами на правах аренды или иной договоренности), находящихся на территории Подрядчика/Субподрядчика (принадлежащих Подрядчику / Субподрядчику как на праве собственности, так и предоставленной в пользование третьими лицами на правах аренды или иной договоренности) в пределах лицензионного участка Заказчика.

Подрядчик также обязуется включить настоящие условия в качестве договорного обязательства со своим Субподрядчиком, а также иными организациями, привлекаемыми Подрядчиком, в целях исполнения принятых на себя договорных обязательств которые не являются субподрядными организациями по смыслу положений ст. 706 ГК РФ, но которые будут выполнять работы на месторождениях Заказчика (включая, но не ограничиваясь, организации по оказанию услуг питания, клининговых услуг, медицинских услуг и тп) (далее по тексту – Субподрядчик).

1.6 Подрядчик несет полную ответственность за все работы, выполняемые Субподрядчиком. Подрядчик обязан получить письменное уведомление от всех Субподрядчиков о согласии с требованиями Заказчика в области ПЭБ, ОТ и ГЗ и передать официальным образом для применения комплект всех ЛНА в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, которые Заказчик передает Подрядчику.

1.7 При оказании услуг производственно-технического назначения привлечение Подрядчиком работников по договорам ГПХ и договорам аренды транспортных средств с закрепленным экипажем (в том числе строительной и иной техники) запрещается. Привлечение (в случае необходимости) высококвалифицированных работников на выполнение разовых работ и / или отдельные общехозяйственные работы

20

производится по согласованию с Заказчиком при условии обеспечения соблюдения требований Заказчика в области ПЭБ, ОТ и ГЗ.

1.8 Положения настоящего соглашения, которые касаются работников, персонала Подрядчик и его субподрядчиков, подлежат применению в отношении любых физических лиц, задействованных подрядчиком или субподрядчиком в выполнении работ, независимо от того, заключены ли Подрядчиком или Субподрядчиком с такими лицами трудовые договоры, договоры гражданско-правового характера, либо отношения между подрядчиком / субподрядчиком с такими лицами документально не оформлены. Отсутствие документального оформления отношений между подрядчиком / субподрядчиком и привлеченными для выполнения работ физическими лицами не может являться основанием неприменимости к таким лицам условий настоящего соглашения и освобождения Подрядчика / субподрядчика от соответствующей ответственности.

1.9 В случае, если требования производственной безопасности подрядной организации на выполняемые операции выше, чем требования Заказчика, то Подрядчик и Заказчик должны включить в План управления контрактом (Приложение 19 к настоящему Соглашению) раздел, в котором были бы отражены те требования, которые являются наиболее эффективными для уменьшения опасностей и рисков при выполнении работ (услуг).

1.10 При выполнении специфических видов работ дополнительные требования безопасности, которые не изложены в полной мере в настоящем Соглашении, но которые Подрядчик обязан выполнять, закрепляются дополнительными соглашениями или двухсторонним протоколом.

2 Подрядчик: 2.1 На установочном совещании после подписания Договора предоставляет

Заказчику свои внутренние НМД (Политики, Руководства, Инструкции и Процедуры по ПЭБ, ОТ и ГЗ), которые не требуют актуализации.

Документы, которые нуждаются в актуализации согласно специфике и требованиям применительно к месту производства работ, должны быть доработаны течение 30 дней после подписания Договора и представлены Заказчику для согласования.

2.2 Подтверждает, что весь привлекаемый к выполнению работ персонал (в т.ч. вновь принятый) и персонал привлекаемых субподрядных организаций ознакомлен с внутренними ЛНА (Подрядчик) в области ПЭБ, ОТ и ГЗ и соблюдает их.

2.3 До начала выполнения работ проводит ознакомление персонала с полученными ЛНА Заказчика, и предоставляет подтверждение ознакомления (Лист ознакомления).

2.4 Подтверждает, что в случае привлечения субподрядных организаций, каждая привлекаемая субподрядная организация должна быть согласована с Заказчиком, их допуск к выполнению работ будет производиться только после согласования со службами производственной безопасности Заказчика. В части контроля работы субподрядных организаций по ПЭБ, ОТ и ГЗ будет обеспечено наличие отдельного выделенного специалиста от Подрядчик.

2.5 Обязуется предпринять все необходимые меры предосторожности в области ПЭБ, ОТ и ГЗ с целью предупреждения происшествий.

Подрядчик обязан остановить работы (в том числе по требованию Заказчика), которые, выполняются Подрядчиком и (или) Субподрядчиком опасным способом, которые создают непосредственную или потенциальную угрозу для сотрудников Заказчика, Подрядчик или Субподрядчика, третьих лиц, объектов, деловой репутации, окружающей среды, при наличии риска возникновения аварий и инцидентов.

Если в таких обстоятельствах Заказчик требует от Подрядчика и (или) Субподрядчика остановить работы, Заказчик не несет ответственности за последствия в виде потерь времени или дополнительных затрат. Сразу же после остановки Работ Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием причин остановки работ и с требованием к Подрядчику принять меры по снижению уровня всех

21

рисков до возобновления данных работ. Возобновление работ может быть произведено только после устранения соответствующих рисков или их снижения до приемлемого уровня.

2.6 Дает согласие, что в случае, если любой из работников Персонала Подрядчика / Субподрядчика не соответствует заявленной квалификации, либо у него отсутствуют документы, подтверждающие прохождение необходимого обучения или он нарушит любые правила, положения или стандарты Заказчика в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, то такое лицо или лица должен (ы) по требованию Заказчика быть отстранены от выполнения работ.

2.7 Подтверждает, что его персонал (вновь принятый, а также привлекаемый к выполнению работ) и персонал привлекаемых субподрядных организаций профессионально обучен, аттестован и имеет квалификацию, соответствующую выполняемым объемам работ.

3 Обязательства Подрядчика в области информирования о происшествиях, текущих показателях и проведении расследования:

3.1 Оперативно (течение 24 часов с момента возникновения происшествия) сообщать о произошедших несчастных случаях, авариях, инцидентах, дорожно-транспортных и других происшествиях (шаблон оповещения представлен в Приложении 3 к Соглашению), определяемых действующим у Заказчика каталогом происшествий КТ-55 (Приложение 4 к настоящему Соглашению).

3.2 Ежемесячно, в установленные договором дни месяца, следующего за отчётным, представлять куратору договора информацию о результатах своей работы в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, содержащую сведения, указанные в Приложении 5 к настоящему Соглашению.

3.3 Проведение расследования происшествий, произошедших у Подрядчика, производится следующим образом:

3.3.1. Согласно «Постановлению Минтруда РФ от 24 октября 2002 года N 73 "Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях" (с изменениями и дополнениями)», а также Приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 августа 2011 г. N 480"Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" Подрядчик формирует комиссию с участием Заказчика по согласованию;

3.3.2. С целью определения системных причин происшествий во избежание их повторения в будущем, Заказчик инициирует проведение внутреннего расследования происшествий согласно требованиям, установленным в СК-16.10, в том числе:

При проведении внутреннего расследования по крупным происшествиям у Подрядчика, уровень и состав Комиссии по расследованию определяется решением ЗГД / Директора профильной Дирекции / ДПБ Компании / Департамента ПЭБ, ОТ и ГЗ Блока. По итогам расследования Подрядчиком снимается видеоролик по причинам происшествия.

При проведении внутреннего расследования по значительным происшествиям у Подрядчика, уровень и состав Комиссии по расследованию происшествия определяется решением Начальника Департамента ПЭБ. ОТ и ГЗ Блока по согласованию с руководителем ДО. Комиссия по расследованию происшествия формируется Заказчиком. Критерием для принятия решения об уровне комиссии является уровень влияния Заказчика на производственную деятельность Подрядчика.

3.4. Подрядчик обязан содействовать (не препятствовать) расследованию, предоставлять информацию, необходимую для расследования и принимать участие в расследовании происшествия, обстоятельства которого напрямую или косвенно

22

связаны с деятельностью Подрядчика, и проведение которого инициировано Заказчиком в соответствии с внутренней его процедурой.

3.5. Разработанные в ходе расследования корректирующие мероприятия обязательны к исполнению.

3.6. В случае возникновения происшествия со смертельным исходом, Подрядчик должен подготовить обучающие видеоматериалы об обстоятельствах и причинах происшествия, указывающие на меры по недопущению аналогичных случаев. Видеоматериалы используются Заказчиком на других объектах и местах производства подобных видов работ с целью предупреждения возникновения аналогичных происшествий.

4 Обязательства Подрядчика в области безопасности перевозок

автомобильным транспортом:4.1.1 Организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии

с требованиями страны присутствия и ОСК 16.05.01 «Система управления безопасностью дорожного движения» (Приложение 6 к данному Соглашению).

4.1.2. Для соблюдения требований ЛНА ПАО «Газпром нефть», ОСК 16.05.01 «Система управления безопасностью дорожного движения», обеспечить наличие инженера БДД в ПО при объеме автотранспорта более 20 единиц, в том числе ТС, привлекаемых на условиях субподряда, разработать и согласовать с Заказчиком программу мероприятий по обеспечению безопасности перевозок, подлежащую исполнению в сроки, установленные программой и в рамках исполнения договорных обязательств. Все наземные транспортные средства Подрядчик, используемые для перевозки пассажиров и грузов, должны быть оборудованы следующими устройствами:

4.1.2.1 ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров вне зависимости от их установки заводом-изготовителем;

4.1.2.2 в зимний период - автомобили категории М1; М2 и N1 зимними шипованными шинами, грузовые (специальные) автомобили и автобусы категории М3; N2; N3, зимними шинами, если иное не предусмотрено требованиями завода изготовителя, федеральных и региональных законодательных актов;

4.1.2.3 бортовыми системами мониторинга транспортного средства для дистанционного определения местоположения ТС, контроля скоростного режима, резкого ускорения/торможения;

4.1.2.4 двухсторонними видеорегистраторами для фиксации нарушений ПДД;4.1.2.5 Системы отвода выхлопных газов транспортных средств Подрядчик с

двигателями внутреннего сгорания, применяемые на объектах технологического комплекса добычи, сбора, хранения, транспорта и подготовки нефти, нефтепродуктов и газа, должны быть оснащены искрогасителями и устройствами для снятия статического электричества. Для Транспортных средств, на которых устройства для снятия статического электричества (Искрогасители) предусмотрены и установлены заводом изготовителем, установка внешних приборов при документарном подтверждении завода изготовителя не требуется;

4.1.2.6 автомобильной аптечкой, знаком аварийной остановки, необходимым количеством огнетушителей, противооткатными упорами (для грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т и автобусов с разрешенной максимальной массой свыше 5 т), светоотражающими жилетами, спасательными жилетами (при работе на ледовых переправах), по количеству пассажиров и водителей.

4.1.2.7. Грузоподъемная крановая техника должна быть оборудована в верхней точке сигнализатором приближения к ЛЭП;

4.1.2.8. Предельный срок эксплуатации специализированной техники и подъемных сооружений, должен быть не более нормативного срока службы, указанного в документации завода-изготовителя. Эксплуатация и содержание подъемных сооружений, съемных грузозахватных приспособлений и тары должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями руководства по эксплуатации завода-изготовителя, действующей нормативно-технической документации, в т.ч. «Правила

23

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

4.1.3. Обеспечить:4.1.3.1. проведение анализа показателей БДД, получаемых с установленных

систем мониторинга с учетом резких ускорений, торможений и превышения скорости и предоставление Заказчику отчета ежемесячно согласно Приложению 6;

4.1.3.2. контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения;4.1.3.3 обучение водителей приёмам оказания первой помощи в соответствии с

нормативными требованиями страны присутствия и Стандартами Компании;4.1.3.4 проведение обязательных предварительных при приёме на работу и

периодических медицинских осмотров, а так же обязательных и внеочередных освидетельствований водителей в медицинских учреждениях, имеющих лицензию и договорные отношения с Подрядчиком;

4.1.3.5 проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров в соответствии с нормативными требованиями страны присутствия и Стандартами Компании;

4.1.3.6 проведение контрольных осмотров транспортных средств перед выездом на трассу (маршрут) перед началом работ;

4.1.3.7 организацию работы по контролю основных нарушений в области безопасности дорожного движения, при выявлении которых следует оперативная приостановка ведения работ, запрет эксплуатации ТС, применение мер воздействия к нарушителям – работникам:

- обучение водителей защитному / зимнему вождению с периодичностью один раз в год в рекомендованных или согласованных с Заказчиком обучающих организациях;

- соблюдение режима труда и отдыха водителями в соответствии с требованиями законодательства страны присутствия;

- допуск водителей, не имеющих противопоказаний к управлению ТС по результатам обязательных в соответствии с нормативными требованиями страны присутствия и Стандартами Компании медицинских осмотров/освидетельствований, имеющих соответствующую квалификацию, и необходимые разрешительные документы, для управления конкретной категорией ТС в соответствии с нормативными требованиями страны присутствия и Стандартами Компании;

- проведение регулярного технического обслуживания транспортных средств, не реже утвержденных заводом-изготовителем;

- эксплуатацию и применение транспортных средств по их назначению в соответствии с требованиями завода-изготовителя;

- движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте Заказчика (при наличии);

- наличие сигнальных жилетов для водителей. 4.1.3.8 При выявлении грубых нарушений правил БДД водителем

(неиспользование ремня безопасности, движение ТС при наличии не пристегнутых пассажиров в салоне ТС, водитель не использует ближний свет фар, в превышение скоростного режима более чем на 20 км/ч, использование средства связи во время движения ТС, движение по маршруту, отличному от утвержденного или в целях, несоответствующих деятельности Заказчика, вмешательство в работу БСМТС, умышленная порча БСМТС и ее отключения) к Подрядчику должны быть применены штрафные санкции в соответствии с п.19.7 настоящего Соглашения.

4.1.3.9 При повторном нарушении требований, указанных в п.4.1.3.8, водитель, допустивший данное нарушение должен быть отстранен от оказания услуг на объектах Заказчика.

4.1.3.10 При выявлении персонала Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, Подрядчик принимает все меры для удаления нарушителя с территории Заказчика. Отстраненный персонал в дальнейшем для оказания услуг не допускается и к Подрядчику применяются штрафные санкции в соответствии с п.19.7 настоящего Соглашения.

24

4.1.3.11 При сокрытии водителем или несвоевременной предоставлении информации о произошедшем дорожно-транспортном происшествии (крупное, значительное, незначительное) он должен быть отстранен от оказания услуг на объектах Заказчика и к Подрядчику применяются штрафные санкции в соответствии с п.19.7 настоящего Соглашения.

4.1.4 Обязан разработать и представить на утверждение Заказчику перечень специальной техники (с указанием государственных регистрационных номеров автомобилей, а также списка технологического оборудования (с указанием заводских номеров), которые будут использоваться при выполнении работ / услуг по данному договору.

4.1.5. Обязан обеспечить страховой полис на технику и наличие талона годового технического осмотра.

5 Обязательства подрядной организации в области охраны труда 5.1 По согласованию с Заказчиком Подрядчик должен обеспечить, при

необходимости в месте проведения работ на объекте, специалистов в области ПЭБ, ОТ и ГЗ в количестве, достаточном для контроля соблюдения требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ (исходя из количества контролируемых объектов/ рабочих площадок и численности персонала на объекте).

Привлекаемые для контроля соблюдения требований специалисты в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, а также персонал, осуществляющий независимый надзор (технический надзор, супервайзинг) в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, должны иметь соответствующий опыт и компетенции, допуски и аттестации в области охраны труда, пожарной, электро- и экологической безопасности, по работам на высоте и другим областям, требующим наличия допусков к работе.

5.2 Подрядчик должен соблюдать требования Основных правил безопасности согласно Приложению 7 к настоящему Соглашению.

5.3 До начала работ, предусмотренных настоящим договором, для проведения инструктажей и совещаний по ПЭБ, ОТ и ГЗ Подрядчик должен выделить специальное место (помещение) и оборудовать его соответствующей наглядной агитацией, макетами, необходимым оборудованием для проведения презентаций и трансляции видеороликов.

5.4 Программы вводных инструктажей должны содержать актуальную информацию о месте производства работ, опасных условиях и факторах риска, а также о требованиях ЛНА Заказчика и правилах безопасного выполнения работ.

5.5 Обеспечение и применение средств индивидуальной защиты (СИЗ):Весь персонал должен быть обеспечен сертифицированными средствами

индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения на месте производства работ в соответствии с требованиями Заказчика.

Основные минимально необходимые средства индивидуальной защиты:5.5.1 защитная обувь с металлическим или композитным подноском;5.5.2 каска с подбородочным ремешком;5.5.3 спецодежда в соответствии с сезоном, климатическим поясом и видами

выполняемых работ;5.5.4 средства защиты глаз, лица (очки, щитки) и рук (перчатки).5.6 Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно

обеспечен соответствующими СИЗ: 5.6.1 лицевым щитком при работах со шлифовальным и заточным

инструментом;5.6.2 закрытыми защитными очками, защитными масками и жароустойчивыми

перчатками для сварочных работ;5.6.3 средствами защиты органов дыхания (СИЗОД) в зависимости от условий и

видов выполняемых работ;5.6.4 средствами защиты от падения при работе на высоте;5.6.5 средствами защиты от воздействия электрической дуги при работах в

электроустановках;

25

5.6.6 средствами защиты и спасения при работе на водных объектах;5.6.7 средствами защиты при проведении лесорубочных работ.5.7 Средства коллективной и индивидуальной защиты работников должны

содержаться в технически исправном состоянии. Работники с неисправными СИЗ к работам, в том числе к работам на высоте, не допускаются.

5.8 При работе с химикатами, непосредственно рядом с рабочим местом должна находиться, по крайней мере, одна станция для промывки глаз. При необходимости (на основании проведенной оценки рисков) устанавливаются станции для очистки защитных очков при их загрязнении.

5.9 Подрядчик должен организовать выдачу персоналу не менее 2-х комплектов средств индивидуальной защиты (одежда и обувь) и обеспечить в достаточном количестве наличие на рабочих местах защитных очков (имеющих покрытие против царапин и запотевания), перчаток, смывающих средств, марки и типы которых подбираются согласно имеющимся вредным факторам по видам проводимых работ и проведенной оценке рисков.

5.10 Необходимыми средствами индивидуальной защиты должны быть обеспечены сотрудники, которые проходят стажировку перед допуском к самостоятельной работе, а также посетители. Допускается применение цветовых решений для защитных касок с целью идентификации постоянных работников, посетителей и стажеров.

5.11 По результатам проведенной оценки риски в области ПЭБ, ОТ и ГЗ и определения наличия газового фактора, Подрядчик должен использовать индивидуальные газосигнализаторы / газоанализаторы, сигнализирующие / определяющие предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

5.12 Подрядчик должен обеспечить на рабочих местах наличие актуальных сертификатов на применяемое оборудование и опасные вещества, паспортов безопасности химического вещества, санитарно-эпидемиологических заключений, разрешений на применение оборудования и использование применяемых химических реагентов для контрактуемого вида услуг.

5.13 Подрядчик гарантирует, что все опасные материалы и отработанные масла будут четко промаркированы, задекларированы, отделены, погружены и помещены на хранение в соответствии с требованиями НМД, стратегиями и практиками Заказчика, доведенными на установочном совещании.

5.14 Подрядчик до начала выполнения договорных обязательств должен сформировать перечень работ повышенной опасности. Мероприятия по приведению рабочих мест в соответствие с требованиями безопасности необходимо включить в План управления Контрактом в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, см. раздел 14.

5.15 На объектах бурения и ВСР все места проведения работ повышенной опасности должны быть оборудованы средствами видеоконтроля с возможностью хранения и анализа видеоматериалов в течение 30 дней.

Оборудование средствами видеоконтроля других мест производства работ повышенной опасности определяются Заказчиком и Подрядчиком в процессе проведения оценки рисков по ПЭБ, ОТ и ГЗ.

5.16. Подрядчик должен обеспечить соблюдение режима труда и отдыха своими работниками, а при привлечении субподрядчиков, также и их работниками.

5.17 Подрядчик должен обеспечить наличие и ведение на объекте работ актуальной документации в области ПЭБ, ОТ и ГЗ в соответствии с требованиями действующего законодательства (инструкции по охране труда по профессиям и видам работ, программы инструктажей, перечень работ повышенной опасности и пр.).

6 В области аттестации по ПЭБ, ОТ и ГЗ и охране здоровья, допуск персонала подрядных организаций на объекты Заказчика осуществляется при выполнении следующих условий:

6.1 Весь персонал Подрядчик, прибывающий впервые для выполнения работ на объекты Заказчика, должен пройти вводный инструктаж (видеоинструктаж) у

26

специалиста по ПЭБ, ОТ и ГЗ Заказчика или другого, специально уполномоченного для этого лица Заказчика.

6.2 На месте проведения работ персонал Подрядчик должен иметь при себе копию протокола проверки знаний и удостоверение (личную карточку) с отметками, подтверждающими факт прохождения соответствующего обучения, аттестации и проверки знаний в области ПЭБ и ОТ.

Заказчик вправе провести проверку знаний работников Подрядчика в области ПЭБ и ОТ как до их выхода к производству работ на объектах Заказчика, так и во время производства работ согласно заключенному договору.

6.3 Подрядчик должен предъявить по первому требованию уполномоченного представителя Заказчика Графики проведения обучения, аттестации и проверки знаний в области ПЭБ и ОТ.

6.4 Подрядчик должен предъявить по первому требованию уполномоченного представителя Заказчика результаты пройденных обязательных медицинских осмотров/освидетельствований.

6.5 Подрядчик должен обеспечить допуск на объекты Заказчика только тех работников, у которых отсутствуют противопоказания к работе по состоянию здоровья, выявленные на медицинских осмотрах/освидетельствованиях в соответствии с нормативными требованиями страны присутствия и Стандартами Компании.

6.6 Подрядчик в соответствии с нормативными требованиями страны присутствия и ЛНА Компании (М-16.05.00-01, М-16.05.00-02, М-16.05.00-03, М-16.05.00-04 Приложения 8, 9, 10, 11 соответственно) должен обеспечить:

6.6.1. 100% проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, а так же обязательных освидетельствований персонала, выполняющего работы на объектах Заказчика, в медицинских учреждениях, имеющих лицензию и договорные отношения с Подрядчиком;

6.6.2 прохождение предвахтового медицинского осмотра всем персоналом при вахтовом методе работы собственными силами и средствами либо по согласованию с заказчиком из средств заказчика;

6.6.3 наличие обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессионального заболевания, у всего персонала, включая собственный персонал Подрядчика и персонал Субподрядчика;

6.6.4. обучение всех работников Подрядчика, Субподрядчика, выполняющих работы на объектах Заказчика, навыкам оказания первой помощи;

6.6.5. наличие плана экстренного медицинского реагирования (ПМЭР), согласованного с Заказчиком до начала выполнения работ согласно приложению 9 к данному Соглашению. В ПМЭР должны быть детально оговорены все условия оказания медицинской помощи на месте проведения работ и способы экстренной медицинской эвакуации больного/пострадавшего с места проведения работ до медицинского учреждения соответствующего уровня;

6.6.6 По письменному согласованию с Заказчиком заключение договора на оказание медицинских услуг с лечебным учреждением на объектах при суммарной численности персонала Подрядчика и (или) Субподрядчика и иных третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком до 50 человек или наличие укомплектованного квалифицированными кадрами фельдшерского или врачебного здравпункта (медпункта) и дежурного санитарного транспорта на удаленных от основной социальной инфраструктуры объектов Заказчика при суммарной численности персонала Подрядчика и (или) Субподрядчика и иных третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком от 50 и более человек.

Рекомендации по комплектации здравпункта / медпункта приведены в приложении 12 к данному Соглашению.

7 Обязательства подрядной организации в области экологической безопасности:

27

7.1 В процессе выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик обеспечивает собственными силами и средствами систематическую уборку Объекта от всех отходов производства и потребления, образующихся в процессе его деятельности, с последующим временным складированием отходов в самостоятельно обустроенных местах накопления отходов, согласованных с Заказчиком, и передачей специализированным организациям, имеющим лицензии на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов по договорам, самостоятельно заключенным Подрядчиком.

При наличии собственной лицензии на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов, Подрядчик вправе самостоятельно осуществить утилизацию, обезвреживание отходов на собственных установках, имеющих соответствующую разрешительную документацию (в том числе положительное заключение ГЭЭ), размещение на собственных объектах включенных в ГРОРО и имеющих положительное заключение ГЭЭ, либо осуществить транспортировку отходов для передачи специализированным организациям.

7.2 Подрядчик несет ответственность за соблюдение экологических требований при складировании отходов в местах (площадках) накопления, принадлежащих Заказчику на праве собственности и не имеет права складировать в указанных объектах иный отходы, кроме видов отходов, согласованных с Заказчиком.

7.3 Подрядчик должен обеспечить наличие паспортов отходов 1-4 класса опасности на отходы производства и потребления, образуемые при выполнении работ по договору на начало выполнения работ.

7.4 Подрядчик обязан осуществлять постановку собственных объектов негативного воздействия на государственный учет в соответствии с требованиями страны присутствия, в т.ч. на территории РФ согласно ст. 69 Федерального закона от 10.02.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

7.5 Подрядчик обязан эксплуатировать транспортные средства, в выбросах которых содержание вредных (загрязняющих) веществ не превышает установленные технические нормативы выбросов.

7.6. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований законодательства страны присутствия в части охраны озонового слоя атмосферы (например, для РФ ст. 51,54 Федерального закона от 10.02. 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды, Постановления Правительства РФ от 24.03. 2014 № 228 «О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой» либо иные действующие требования законодательства на момент выполнения работ), в том числе:

7.7.1. при обслуживании, утилизации оборудования, использующего озоноразрушающие вещества, обеспечить рекуперацию озоноразрушающих веществ из данного оборудования в целях их восстановления для дальнейшей рециркуляции (рециклирования) или уничтожения;

7.7.2. запрещается захоронение в объектах размещения отходов производства и потребления продукции, утратившей свои потребительские свойства и содержащей озоноразрушающие вещества, без рекуперации данных веществ из указанной продукции в целях их восстановления для дальнейшей рециркуляции или уничтожения.

7.8 По завершению работ Подрядчик до подписания Акта приемки выполненных работ со стороны Заказчика, вывозит с объекта все собственное оборудование и технику, излишки материалов и т.п., производит демонтаж возведенных им временных зданий и сооружений, обеспечивает вывоз образованных от этих работ отходов и оставляет после себя Объект и площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам, проводит техническую и, при необходимости, биологическую рекультивацию площадки, в соответствии с требованиями проектных решений, с подписанием Акта приемки выполненных работ по данному этапу.

7.9 Подрядчик обязан самостоятельно оформить в уполномоченном государственном органе разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сбросы загрязняющих веществ в водный объект, документы об

28

утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Подрядчик самостоятельно производит начисления и оплату платежей за негативное воздействие на окружающую среду, ведет установленную отчетность в соответствии с законодательством РФ, если иной порядок не оговорен договором. При осуществлении сброса сточных вод в водный объект, забора воды из поверхностных источников, либо ином другом виде пользования водным объектом, Подрядчик обязан самостоятельно оформлять в установленном порядке договоры водопользования или решения на пользование водным объектом в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. Подрядчик оповещает Заказчика о факте получения разрешительной документации и факте оплаты за негативное воздействие на окружающую среду.

7.10 Подрядчик должен обеспечить прохождение профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по обращению с отходами лиц, допущенных к обращению с отходами I-IV класса опасности. Лица, допущенные к обращению с отходами I-IV класса опасности должны иметь соответствующие документы о квалификации.

7.11 Подрядчик обязуется строго придерживаться установленных проездов, запрещается выезд за границы земель, отведенных для строительства, проезда техники, зимних проездов.

7.12 Заказчик по своему усмотрение и с целью минимизации последствий может принимать участие в проведении работ по локализации и ликвидации последствий вредного воздействия на окружающую среду, возникших по вине Подрядчик в процессе выполнения работ / оказания услуг по договору на объектах Заказчика. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику расходы на проведение таких работ.

8 Запрет употребления алкоголя, наркотиков и иных токсических веществ:8.1 Подрядчик обязан выстроить систему контроля и допуска персонала,

позволяющую:8.1.1 выполнять требования ПАО «Газпром нефть» в области контроля алкоголя и

наркотиков (согласно М-16.05.00-03, см. Приложение 10 к настоящему Соглашению)Подрядчик обязан организовать своими силами и за свой счет выборочное

освидетельствование собственных работников, привлеченных им для выполнения работ, включая работников, находящихся на междусменном отдыхе, с записью результатов в специальном журнале регистрации. Освидетельствования должны проводиться ежедневно, а количество освидетельствованных работников Подрядчик в месяц должно быть не менее 100% средней численности работников Подрядчик, осуществляющих услуги на лицензионном участке в текущем месяце, при этом любой работник может быть проверен более одного раза. Требование данного пункта Подрядчик обязан включить в договоры с третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком к выполнению работ по договору. При этом Подрядчик несет ответственность за исполнение обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, третьими лицами.

8.1.2. Подрядчик обязан внести изменения в должностные инструкции и/или инструкции по охране труда всех работников и/или иные внутренние нормативные документы, регулирующие отношения с работниками, касающиеся положения об обязательном прохождении ежедневных освидетельствований. Алкотестеры, применяемые при освидетельствовании, должны соответствовать ГОСТ 54794-2011. Требования данного пункта Подрядчик обязан включить в договоры с третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком к оказанию услуг по договору.

Под «освидетельствованием» Стороны понимают проведение лицом, уполномоченным Подрядчиком, проверки на нахождение работников в состоянии алкогольного опьянения, а также установление фактов употребления алкоголя.

При установлении фактов алкогольного опьянения Подрядчик руководствуется ЛНА М-16.05.00-03 (Приложение 10 к настоящему Соглашению). Подрядчик должен обеспечить объекты производства работ поверенными в установленном порядке алкотестерами.

29

8.1.3 организовать по факту происшествия по категории «человек» (смертельный случай вследствие общего заболевания, смертельный случай в результате несчастного случая, несчастный случай с временной потерей трудоспособности) выполнение тестирования и проведение соответствующих экспертиз при необходимости на алкогольное и наркотическое опьянение пострадавшего.

8.1.4 не допускать к работе (отстранять от работы) персонал в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, приняв все меры для удаления нарушителя с территории Заказчика.

8.1.5 не допускать употребление, пронос, провоз и нахождение на месте производства работ и в местах проживания персонала (в том числе Субподрядчика) алкоголь содержащих напитков, лекарственных препаратов, наркотических или иных токсических веществ, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности.

8.2 В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и осмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на место производства работ и к месту проживания персонала.

8.3 Если в результате подобного осмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, они подлежат изъятию. Персонал в состоянии опьянения не допускается к месту проведения работ или проживания, не имеет права дальнейшей работы на объектах Заказчика.

8.4. При отказе работников пройти освидетельствование в установленном порядке, данный случай будет приравниваться к факту алкогольного опьянения на рабочем месте, с последующим применением к подрядной организации соответствующей ответственности.

8.5. Подрядчик обязан организовать своими силами и за свой счет проверки собственного персонала и персонала субподрядных организаций, мест проживания на предмет употребления алкоголь содержащих напитков, наркотических и иных токсических веществ.

8.6 При выявлении факта наличия или употребления алкоголя Подрядчик несёт полную ответственность за работника до вылета с месторождения, в том числе если он уволен ранее выявления факта употребления алкоголя.

9 Обязательства подрядной организации в области производственного контроля и промышленной безопасности:

9.1 Подрядчик обязан неукоснительно исполнять требования по обеспечению промышленной безопасности собственных опасных производственных объектов.

9.2 Подрядчик должен обеспечить наличие Планов действий в чрезвычайных ситуациях/Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО, Планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории производства работ согласно требованиям страны присутствия и Заказчика применительно к контрактуемому виду услуг.

9.3 Подрядчик обязан осуществлять формализованный производственный контроль за состоянием собственных опасных производственных объектов. Результаты производственного контроля должны представляться Заказчику по требованию для его периодического анализа.

9.4 В случае выявления нарушений требований, Заказчик выдаёт Подрядчику соответствующий акт с указанием рекомендованных сроков устранения нарушений.

9.5 В случае, если Подрядчик, в силу каких либо причин, не может устранить нарушения в рекомендованные сроки, то, совместно с Заказчиком, разрабатывается План по устранению нарушений с указанием согласованных сроков.

9.6 Информацию об устранении нарушений и выполнении корректирующих мероприятий Подрядчик подаёт в составе ежемесячной отчётности согласно Приложению 5 к Соглашению, если иное не оговаривается в акте.

30

10 Обязательства подрядной организации в области пожарной безопасности:

10.1 Подрядчик самостоятельно обеспечивает на объектах производства работ выполнение требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством страны присутствия и ЛНА ПАО «Газпром нефть».

10.2 Подрядчик разрабатывает всю необходимую распорядительную документацию согласно ЛНА ПАО «Газпром нефть» и требованиям законодательства РФ в целях исключения возникновения пожаров и ущерба от них, а также соблюдения противопожарного режима.

10.3 Территория, объекты, оборудование, выделенные Подрядчику для производства работ, должны содержаться в чистоте. Горючие отходы, мусор, разливы нефтепродуктов и т.п. должны ликвидироваться в соответствии с экологическим законодательством.

10.4 Подрядчик на внешней стороне производственных и складских зданий вывешивает обозначение категории производства по взрывопожароопасности, ФИО ответственного за пожарную безопасность и номер вызова телефона пожарной охраны.

10.5 Подрядчик должен обеспечить обучение всего персонала (включая привлекаемых Субподрядчиков) правилам соблюдения противопожарного режима, всем видам пожарного инструктажа, обучение по программе пожарно-технического минимума.

10.6 Для каждого объекта и отдельно для взрывопожароопасного помещения производственного и складского назначения Подрядчик разрабатывает инструкции о мерах пожарной безопасности.

10.7 К эвакуационным выходам и местам размещения пожарного оборудования Подрядчик обеспечивает постоянный свободный проход.

10.8 Подрядчик обеспечивает объекты сертифицированными в установленном порядке первичными средствами пожаротушения, а в случаях, предусмотренных нормами пожарной безопасности, запасом воды и средствами тушения пожара.

10.9 В случае пожара или наступления событий, способствующих его возникновению, Подрядчик немедленно сообщает об этом Заказчику в установленной форме.

10.10. Запрещается использование жидкого или твердого топлива для обогрева жилых вагон-домов.

11 Требования по обеспечению электробезопасности11.1 Подрядчик самостоятельно обеспечивает на объектах производства работ

выполнение требований электробезопасности в соответствии с законодательством страны присутствия, в т.ч. Российской Федерации (ПОТ при ЭЭ, ПУЭ, ПТЭЭП и пр.).

11.2 Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок у Подрядчика должен быть назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель. У Подрядчика, установленная мощность электроустановок которых не превышает 10 кВА, работник, замещающий ответственного за электрохозяйство, может не назначаться.

Подрядчик обязан обеспечить наличие технической документации и инструкций, подлежащих хранению у ответственного за электрохозяйство, в том числе на рабочем месте (площадке производства работ в соответствии с утвержденным перечнем.

11.3 До начала монтажа электроустановок Подрядчик должен получить технические условия в энергоснабжающей организации; выполнить проектную документацию; согласовать проектную документацию с энергоснабжающей организацией, выдавшей технические условия, и органом государственного энергетического надзора (по необходимости).

11.4. Подрядчик обязан обеспечить наличие подготовленного, аттестованного электротехнического персонала (административно-технического, оперативного, ремонтного), ответственного за эксплуатацию электроустановок предприятия.

31

11.5 Работники Подрядчика, выполняющие работы и эксплуатацию электроустановок, должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.).

11.6 Электроустановки Подрядчика должны быть укомплектованы испытанными, готовыми к использованию защитными средствами и изделиями медицинского назначения для оказания первой помощи работникам в соответствии с действующими правилами и нормами.

11.7 Не допускается эксплуатация силовых и контрольных кабелей, имеющих соединение скрутками.

11.8 Не допускается эксплуатация электрических машин и электрооборудования при наличии повышенной вибрации, не свойственного шума.

11.9 Подрядчик должен обеспечить прокладку кабельных линий так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений (запрещается прокладка кабельных линий открыто по земле).

11.10 Подрядчик обязан обеспечить все РУ (щиты, сборки и т.д.), установленные вне электропомещений, запирающими устройствами, препятствующими доступу в них работников неэлектротехнического персонала, а также табличками с наименованием ответственого лица за электрохозяйство и телефоном диспетчерской службы.

11.11 Подрядчик обязан обеспечить наличие ограждений, исключающих случайное прикосновение к неизолированным токоведущим частям электрооборудования.

11.12 Подрядчик обязан обеспечить наличие и исправное содержание заземляющих устройств эксплуатируемых электроустановок в соответствие требованиям «Правил устройства электроустановок» изд. 7.

11.13 Не допускается эксплуатация электроустановок и электроприемников Подрядчика при нагреве сверх допустимого значения:

11.13.1 превышение граничных значений показаний термо-сигнализаторов,11.13.2 оплавление изоляции кабельных линий, 11.13.3 наличие следов побежалости на контактных соединениях, 11.13.4 превышение мощности потребителей над установленной мощностью

источника. 11.14 Не допускается эксплуатация электроустановок и электроприемников

Подрядчика при нарушении целостности корпусов электрооборудования, нарушении изоляция электрооборудования, повреждении изоляции кабельных линий.

11.15 В случае выявления любого из нарушений п.п. 11.1-11.14 Соглашения электроустановки Подрядчика должны быть обесточены до устранения замечаний.

11.16 Подрядчик обязан согласовать провоз негабаритного груза при пересечении с воздушной линией электропередач с энергоснабжающей организацией, которой принадлежит данная воздушная линия, а также производство работ в охранной зоне воздушной линии электропередач. Работы в охранных зонах необходимо производить по нарядам-допускам и разрешениям согласно установленным требованиям.

11.17 Подрядчик принимает нарушения из перечня Приложения 13 «Критичные нарушения правил электробезопасности», как нарушения с высокими рисками электротравмирования персонала.

11.18 В целях исключения высоких рисков электротравмирования персонала, при выявлении в ходе проверок электроустановок Подрядчика нарушений из перечня (приложения 13 к данному Соглашению), электроустановки Подрядчика должны быть обесточены в кротчайшие сроки в соответствии с прилагаемой схемой (приложение 14 к данному Соглашению).

32

12 Требования по обеспечению безопасности питания, санитарно-бытовым условиям, передвижным и стационарным жилым вагон-домам, жилым вагон-городкам, обустройству жилых вагон-городков

12.1 Подрядчик обязуется соблюдать требования к обеспечению безопасности питания, санитарно-бытовым условиям и требованиям к обустройству жилых вагон-домов, вагон-городков согласно М-16.05.00-04 (Приложение 11 к настоящему Соглашению), и МД-01.07-01, (Приложение 15 к настоящему Соглашению).

В том числе должны быть обеспечены:12.1.1 Наличие достаточного количества мест проживания для работников,

исходя из совокупной численности работников на объекте. Не допускается сокращение мест проживания за счет использования одних и тех же спальных мест и постельных принадлежностей работниками дневной и ночной смены.

12.1.2 Условия для хранения и сушки одежды (предусмотреть раздельные места для СИЗ и гражданской одежды).

12.1.3 Централизованная химчистка и ремонт спецодежды.12.1.4 Условия для возможности поддержания санитарной чистоты тела

работников (душевые кабины, умывальники, бани, сауны и пр.).12.1.5 Наличие достаточного количества уборных (в том числе утепленных) для

зимнего времени).12.2. Подрядчик обязан обеспечить наличие безопасных маршрутов

передвижения по жилым городкам, их визуализацию с помощью знаков навигации и схем передвижения.

13 Порядок допуска подрядных и субподрядных организаций к выполнению работ.

13.1 Подрядчик допускается к работам после оценки готовности к выполнению работ комиссией Заказчика с оформлением соответствующего Акта. Рекомендации по оценке готовности представлены в М-01.07.04.01-05 «Требования к порядку допуска подрядных строительных организаций на объектах капитального строительства» (Приложение 16 к настоящему Соглашению) и в «Положении по проведению проверок в области ПЭБ, ОТ и ГЗ подрядных организаций, выполняющих работы на объектах Блока разведки и добычи ПАО «Газпром нефть», Приложение 17 к настоящему Соглашению).

13.2. Технические аудиты оценки готовности субподрядных организаций в области ПЭБ, ОТ и ГЗ к выполнению работ по требованиям Заказчика проводит Подрядчик с обязательным участием представителей Заказчика по ПЭБ, ОТ и ГЗ.

Заказчик также вправе участвовать в проведении технических аудитов субподрядной организации на этапе ПКО. Информация о проведении техаудитов Подрядчиком своих собственных потенциальных субподрядчиков направляется в адрес Заказчика в обязательном порядке для принятия решения Заказчиком об участии в этих аудитах.

13.3. Подрядчик допускается к производству работ в охранных зонах промысловых трубопроводов при условии получения разрешения на производство работ и наряд-допуска в производственных структурных подразделениях ДО, ответственных за эксплуатацию промысловых трубопроводов согласно М-01.06.06-06 «Методические указания технологического процесса технического обслуживания и ремонта промысловых трубопроводов Компании в целях обеспечения их целостности», см. Приложение 18 к данному Соглашению.

14. План управления контрактом в области ПЭБ, ОТ и ГЗ14.1 В течение 30 дней, следующих за датой вступления Договора в силу, в целях

обеспечения требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ Подрядчик разрабатывает, согласовывает с Заказчиком и утверждает План управления контрактом в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, шаблон Плана приведен в приложении 19 к настоящему Соглашению.

14.2 При реализации договорных обязательств Подрядчик обеспечивает исполнение Плана. Статус выполнения мероприятий включается в Ключевые

33

Показатели Эффективности (КПЭ) по производственной безопасности, согласно пункта 4.2.9 договора.

14.3. Подрядчик совместно с Заказчиком осуществляет пересмотр Плана управления контрактом в области ПЭБ, ОТ и ГЗ в рамках исполнения договорных обязательств до начала любого этапа или любой части работ в отношении которых были выявлены новые опасные факторы в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, а также по результатам расследования происшествий. Подрядчик и Субподрядчик обязаны принимать все необходимые компенсирующие и корректирующие мероприятия за счет средств Подрядчика/Субподрядчика.

14.4. Все планы и программы мероприятий в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, разработанные в соответствии с договорными обязательствами включаются в План управления контрактом и в обязательном порядке проходят согласование у Заказчика.

15 Выявление, оценка и минимизация рисков в области ПЭБ, ОТ и ГЗ15.1 Применительно к используемым технологическим процессам, видам работ

на этапе Подрядчик еще до начала выполнения работ по договору обязан провести оценку операционных рисков и предоставить Заказчику матрицу рисков в области ПЭБ, ОТ и ГЗ. В случае отсутствия у Подрядчика методической базы для проведения оценки рисков, рекомендуется пользоваться НМД Заказчика СК-16.02.01 «Порядок выявления, оценки и минимизации рисков в области ПЭБ, ОТ и ГЗ (Приложение 20 к настоящему Соглашению).

15.2. На установочном совещании принимается согласованное решение, что в течение 30 дней с момента заключения договора Заказчик совместно с Подрядчиком организуют и проводят оценку рисков в области ПЭБ, ОТ и ГЗ для определения критичных рисков применительно к проводимым работам /оказываемым услугам по настоящему Договору с учетом специфики оказания услуг с целью возможности реализации мероприятий, необходимых на этапе мобилизации оборудования, материалов и персонала к месту производства работ и в последующем при выполнении работ по договору.

По итогам проведенной оценки рисков Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком План корректирующих мероприятий по минимизации рисков до приемлемого уровня (включаются в План управления Контрактом, см. п 14.4.).

15.3 На основании проведенной оценки рисков должно быть проведено зонирование участков работ по опасности и определены требования к используемым в обязательном порядке средствам индивидуальной и коллективной защиты.

16 Готовность к реагированию на происшествия, чрезвычайные ситуации16.1 Подрядчик обязан регулярно проводить учебно-тренировочные занятия (УТЗ)

(включая, но не ограничиваясь перечисленными): противопожарные и спасательные, учения при появлении сероводорода, для проверки эффективности действий персонала в предаварийных, аварийных и чрезвычайных ситуациях, а также для проверки оборудования, знаний и умений персонала.

УТЗ проводятся по графику с учетом вахтового способа работы и наличия привлеченных субподрядчиков.

16.2 Подрядчик своевременно уведомляет Заказчика о проведении собственных учений.

16.3. Заказчик также привлекает Подрядчика к проведению своих учений для обеспечения согласованности действий и развития компетенций.

34

17 Требования к инструментам и оборудованию17.1 Подрядчик гарантирует, что все механизмы, инструменты и оборудование

сертифицированы (если это необходимо), имеют разрешительную документацию (паспорт в читаемом варианте, экспертизу), и содержатся в исправном состоянии.

Пользователи таких механизмов, инструментов и оборудования надлежащим образом подготовлены и обучены, имеют соответствующий опыт работы с ними и, если это необходимо, имеют соответствующее разрешение и сертификат.

17.2 Подрядчик обязан проводить проверки безопасности оборудования и предоставлять Заказчику письменные отчеты в соответствии с регламентами и / или инструкциями по эксплуатации оборудования (по требованию Заказчика.)

17.3. Подрядчик гарантирует, что все вращающиеся или движущиеся детали всех инструментов и оборудования соответствующим образом ограждены, чтобы предотвратить их случайный контакт с персоналом. На оборудовании имеются необходимые знаки безопасности.

17.4 Подрядчик обязан вести регистрационный журнал всего подъемного оборудования и инструмента и предоставлять акты проверки на все краны, подъемные стрелы и подъемные тросы, грузозахватные приспособления и инструменты до использования перечисленного оборудования при работах / услугах.

17.5 Все оборудование должно проходить регулярное техническое обслуживание и ремонт в соответствии с требованиями завода-изготовителя.

17.6 Копии всех сертификатов об испытаниях и техобслуживании кранов, талей, крановых стрел и подъемного оборудования должны находиться у Подрядчика и предоставляться Заказчику по его требованию.

17.7 Эксплуатация и содержание электрогазосварочного оборудования, газопламенного оборудования, сосудов, работающих под давлением (баллоны кислород, пропан), должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями руководства по эксплуатации завода-изготовителя, действующей нормативно-технической документации, в т.ч. «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

17.8 Эксплуатация и содержание инструмента должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями руководства по эксплуатации завода-изготовителя, действующей нормативно-технической документации, в т.ч. «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями».

18 Обязательства Заказчика18.1 Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме информировать

Подрядчика о:18.1.1 существующих требованиях безопасности, изложенных во внутренних ЛНА

Заказчика;18.1.2 вредных и опасных факторах, имеющих место быть на местах производства

работ;18.2 Заказчик обязуется не препятствовать Подрядчику производить работы

безопасно, и в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов РФ, и не вынуждать его нарушать требования безопасности как оговоренные выше, так и общепринятые. Подрядчик / субподрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, промышленной безопасности ОПО и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все его затраты, причиненные этим реальным ущербом;

18.3 При подписании Договора Заказчик обязуется передать, а Подрядчик обязуется получить от Заказчика локально-нормативные акты (ЛНА) Заказчика на электронном и/или бумажном носителе с подписью уполномоченного представителя

35

Заказчика, также Подрядчик обязуется подписать Акт приёмки-передачи документов, требования которых подлежат выполнению Подрядчиком. В Акте приёмки-передачи документов должен быть приведён полный перечень переданных документов с указанием их реквизитов (дата принятия, редакции).

В случае принятия актуализированной версии ЛНА ПАО «ГПН» Заказчик обязуется довести данный вариант ЛНА до Подрядчика в течение 15 рабочих дней письмом;

18.4 До начала выполнения работ/оказания услуг Заказчик совместно с Подрядчиком определяют потребности в обучении Подрядчика по требованиям ПАО «Газпром нефть» в области ПЭБ, ОТ и ГЗ и содействует организации и проведению обучения. Матрица обучения, программы, планы обучения и провайдеры, привлекаемые Подрядчиком согласовываются Заказчиком. Описание требований к обучению, в том числе по требованиям Заказчика в области ПЭБ, ОТ и ГЗ приводится в Плане управления контрактом в области ПЭБ, ОТ и ГЗ (см. Приложение 19 к настоящему Соглашению);

18.5 Перед началом выполнения работ/оказания услуг Заказчик должен провести инструктаж Подрядчику с доведением основных рисков, присущих производственным объектам, где будут выполняться работы/ оказываться услуги с обязательной фиксаций в журнале Заказчика;

18.6 Заказчик на регулярной основе проводит оценку деятельности Подрядчиков в области ПЭБ, ОТ и ГЗ (рейтингование в области ПЭБ, ОТ и ГЗ). Результаты оценки (рейтинга) используются как для выдвижения на конкурс в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, так и для применения мотивационных схем подразделений и отдельных работников подрядных организаций, показавших лучшие результаты в области производственной безопасности.

19 Ответственность19.1 Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при

выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, промышленной безопасности, и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда.

19.2 Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил промышленной безопасности, охраны труда, электробезопасности или промышленной санитарии.

19.3 При наличии вины Подрядчика, установленной в результате внутреннего расследования, за аварии, инциденты и несчастные случаи, которые произошли в процессе выполнения обязательств по договору, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

19.4 В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения, совершенные Подрядчиком / субподрядчиком, иными привлеченными Подрядчиком лицами, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все его затраты, причиненные этим реальным ущербом.

19.5 В случае неправомерных действий Заказчика, которые повлекли за собой нарушение упомянутых норм, все штрафные санкции и реальный ущерб относятся на счет Заказчика.

19.6 В случае приостановки работы Подрядчика вследствие несоблюдения Подрядчиком настоящего Соглашения, простой Подрядчика не оплачивается. За данные нарушения Подрядчик несет ответственность в соответствии с Приложением 21 к настоящему Соглашению.

19.7. В случае нарушения Подрядчиком впервые при исполнении Договора требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, за которые предусмотрен штраф в соответствии с Соглашением о перечне нарушений и штрафных санкций (Приложение № 21 к настоящему Соглашению), руководитель подрядной организации вправе обратиться к руководителю Заказчика об устранении выявленного нарушения путем проведения

36

проактивных и/или корректирующих мероприятий в области ПЭБ, ОТ и ГЗ В случае выполнения согласованных Сторонами проактивных и/или корректирующих мероприятий, такое нарушение считается устраненным, основания для применения штрафных санкций отсутствуют.

При повторном нарушении Подрядчиком требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ (два и более нарушения в течение полугода) Стороны признают, что нарушение является систематическим и его устранение невозможно и Подрядчик несет ответственность в соответствии с Соглашением о перечне нарушений и штрафных санкций.

19.8. При выявлении факта наличия или употребления алкоголя Подрядчик несет полную ответственность за работника до вылета с месторождения, если он уволен ранее факта употребления алкоголя.

19.9. Если Подрядчик самостоятельно выявил нарушения и своевременно об этом информировал Заказчика, а также предпринял необходимые корректирующие мероприятия, позволившие устранить нарушение, подтвержденные представителем Заказчика (супервайзером), то штрафные санкции в этом случае к Подрядчику не применяются.

20. Порядок фиксации нарушений20.1. Нарушения (отклонения, отступления) от установленных требований ПЭБ,

ОТ и ГЗ, выявленные специалистами и/или представителями Заказчика (в том числе специалистами ПЭБ, ОТ и ГЗ или специалистами супервайзинга / технического надзора/строительного контроля и т.д.) оформляются и фиксируются в следующей последовательности:

20.1.1 первоначально информация в устной форме немедленно доводится до ответственного производителя работ с требованиями об устранении нарушения / проведением приостановки при необходимости;

20.1.2. при отсутствии ограничений, в т.ч. (запрет на съемку, низкие температуры, темное время суток, наличие рисков для производящего съемку), в момент выявления нарушения осуществляется его фотосъёмка (желательно, чтобы на фотографии могла быть зафиксирована дата и время выявления нарушения);

20.1.3 в случае не принятия оперативных мер со стороны Подрядчика по устранению замечаний, или устранение с ненадлежащим качеством, или ввиду необходимости устранения замечания в более продолжительный период, специалист / представитель Заказчика выдает ответственному представителю Подрядчика Акт- предписание на устранение нарушения по форме Приложения 22 к настоящему Соглашению. Акт подписывается специалистом / представителем Заказчика и/ или работниками предприятия, привлеченного для оказания охранных услуг, а также работником Подрядчика и / или представителем Подрядчика. Общее количество лиц, подписывающих Акт, должно быть не менее двух человек.

20.2 Акт оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр вручается под роспись, для устранения нарушений Подрядчику, второй экземпляр остается у Заказчика.

20.3 В случае отказа ответственного представителя Подрядчика, от подписи, в Акт вносится соответствующая запись «От подписи отказался». Акт фиксируется представителем третьего (стороннего) лица.

20.4 Если предписание касается выявления нарушений у субподрядной организации, сведения о выдаче предписания доводятся до ответственного представителя генерального Подрядчика.

20.5 Факт нарушения может быть также подтвержден одним из следующих документов:

20.5.1. Актом - предписанием Заказчика, осуществляющего производственный контроль;

20.5.2 Актом расследования причин происшествия, составленного Комиссией по расследованию с участием представителей Подрядчика;

20.5.3 Соответствующим Актом или Предписанием контролирующих и надзорных органов.

37

20.6 После устранения нарушений, указанных в предписании, Подрядчик оформляет «Акт об устранении нарушения» по форме Приложения 23 к настоящему Соглашению и уведомляет Заказчика о факте устранения нарушений. Представитель Заказчика (специалист ПЭБ, ОТ и ГЗ, супервайзер / представитель технадзора) после проверки устранения нарушений, отраженных в Предписании, визирует все экземпляры акта и направляет один экземпляр руководителю Подрядчика, один экземпляр ответственному представителю Заказчика.

21 Срок действия Соглашения ограничивается сроками действия Договора.

Приложения к соглашению:

1. Политика в области промышленной, пожарной, транспортной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской защиты. Утв. Генеральным директором ПАО «Газпром нефть» 18.04.2016 г.

2. Антиалкогольная / Антинаркотическая Политика. Утв. Генеральным директором ПАО «Газпром нефть» А.В. Дюковым 14.12.2015 г.

3. Типовая форма сообщения о происшествии4. Классификатор происшествий, КТ-555. Информация о результатах работы подрядной организации в области

ПЭБ, ОТ и ГЗ 6. СК 16.05.01 «Система управления безопасностью дорожного движения»7. ОМ-16.01.00-02. Рекомендации по установлению Основных правил

безопасности в области ПЭБ, ОТ и ГЗ. Утв. Начальником Департамента производственной безопасности ПАО «Газпром нефть» О.В. Николаенко 01.10.2013 г.

8. М-16.05-00-01 «Организация медицинского обеспечения промышленных объектов нефтегазовой отрасли». Утв. Начальником Департамента производственной безопасности ПАО «Газпром нефть» 25.08. 2014 г.

9. М-16.05.00-02 «Организация экстренной медицинской помощи», утв. Начальником Департамента производственной безопасности ПАО «Газпром нефть» О.В. Николаенко 25.08.2014 г.

10. М-16.05.00-03 «Порядок установления фактов появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения и употребления алкогольных напитков на рабочем месте». Утв. Начальником Департамента производственной безопасности ПАО «Газпром нефть» 25.08.2014 г.

11. М-16.05.00-04 «Инструкция по обеспечению питания, водоснабжения и санитарно-гигиенического состояния удаленных производственных объектов». Утв. Начальником Департамента производственной безопасности ПАО «Газпромнефть» О.В. Николаенко 05.11.2015 г.

12. Требования к медицинскому оборудованию и оснащению здравпункта (рекомендации)

13. Критичные нарушения правил электробезопасности14. Схема отключения / подключения электроустановок потребителей15. МД-01.07.-01 «Требования к передвижным и стационарным жилым вагон-

домам, жилым вагон-городкам, обустройству жилых вагон-городков»16. М-01.07.04.01-05 «Требования к порядку допуска подрядных строительных

организаций к выполнению строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства»

17. Положение по проведению проверок в области ПЭБ, ОТ и ГЗ подрядных организаций, выполняющих работы на объектах Блока разведки и добычи ПАО «Газпром нефть», утв. В.В. Яковлевым

18. М-01.06.06-06 « Методические указания технологического процесса технического облуживания и ремонта промысловых трубопроводов Компании в целях обеспечения их целостности»

19. План управления контрактом в области ПЭБ. ОТ и ГЗ (шаблон)20. СК-16.02.01 «Порядок выявления, оценки и минимизации рисков в области

ПЭБ, ОТ и ГЗ

38

21. Перечень нарушений и штрафных санкций за нарушения в области ППЭБ, ОТ (промышленная, пожарная, экологическая безопасность и охраны труда)

22. Форма предписания по выявленным нарушениям 23. Акт об устранении нарушения



_____________/ ________ _____________/__________

39

Приложение №5к договору №_________ от «___»______________20___г

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:ОАО «Газпромнефть-ННГ»629807, РФ, Тюменская обл., ЯНАО,г.Ноябрьск, ул. Ленина 59/87Филиал «Газпромнефть-Муравленко»ОАО «Газпромнефть-ННГ»629603, РФ, Тюменская обл., ЯНАО, г. Муравленко, ул. Ленина, д. 82/19.ИНН 8905000428

АКТ №__о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ)

_________для нужд Филиала «Газпромнефть-Муравленко» ОАО «Газпромнефть-ННГ»

от __.__.20__г.за _________ 20__г. (период)

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ЗАКАЗЧИКА, ________________________________ (должность Руководителя РГ) Филиала «Газпромнефть-Муравленко» ОАО «Газпромнефть-ННГ» ____________________(Ф.И.О. Руководителя РГ) и представитель ПОДРЯДЧИК, (должность, Ф.И.О. представителя), составили настоящий акт о том, что ИСПОЛНИТЕЛЕМ

по договору ______ от __.__.____ г. на _____________________________________________ (ПРЕДМЕТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ/ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) были выполнены следующие КПЭ:

№ п/п

Наименование показателя

Источник информации

НормативКритерии снижения оценочного параметра

Факт за отчётный

период

Факт с начала

действия договорных отношений

Комментарии

Балл Балл Балл

1 «Своевременность оказания услуг» 20

1.1.Сроки начала выполнения услуг (согласно графику производства работ)

% (кол-во объектов/ этапов работ, начатых в

срок / всего начатых объектов/

этапов работ)

10

-1 -2 -3Нарушение сроков

-90%*-100% - 80%*-90% менее 80%

1.2. Сроки окончания % (кол-во 10 -1 -2 -340

выполнения услуг (согласно графику производства работ)

объектов/этапов работ, оконченных

в срок / всего окончено

объектов/этапов работ)

Нарушение сроков

-90%*-100% - 80%*-90% менее 80%

2 «Качество работ» 40 -202.1.

Качественное оказанние услуг/ выполнение работ (согласно календарного плана)

Акты комиссионных осмотров, акты выполненных

работ

10

-5

Отсутствие эффекта

2.2.Оперативность и достоверность предоставления необходимой информации, запрашиваемой Заказчиком

Отсутствие ответов на

официальные письма и запросы;

несоответствие предоставленной

информации фактическим

данным

10

-5

Наличие фактов предоставления недостоверной или несвоевременной

информации

2.3. Количество письменных замечаний Заказчика по ходу ведения работ/ оказания услуг

Кол-во замечаний на 1 объект/месяц 10

-5

Не более 2

2.4.Количество нарушений ЛНА Заказчика, указанных в договоре

шт./год 10-5

Не более 2

3 «Безопасность» 20 -2 -1 -0.53.1. Выполнение работ 20 -2 -1 -0.5

41

(оказания услуг) с соблюдением требований ОТ ППБ и ООС

Грубые нарушения ОТ ППБ и ООС повлекшие несчастные случаи или порчу оборудования Заказчика

Не выполнение в установленные сроки предписаний и замечаний по нарушениям ОТ ППБ и ООС от служб ДЗО

Использование механизмов и средств, не отвечающих требованиям ОТ ППБ и ООС, документально оформленные предписания и замечания по нарушениям от ОТ ППБ и ООС, УРиЗИ, УДНГ

4 «Ресурсы» 20 -24.1.

Обеспеченность квалифицированным персоналом

Акты комиссионных

осмотров10

-1Наличие фактов неквалифицированных

действий персонала, повлекших не качественному оказанию услуг

4.2. Наличие и соответствие необходимых документов, оборудования и тд.

% соответствия 10-1

Наличие фактов отсутствия необходимых документов или несоответствие используемого

оборудования и тд.Итог: 100.00 Общий балл:

Схема оценкиОбщий балл 100* 90* - 100 80* - 90 менее 80

Оценка 5 4 3 2* - включительноЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:Ф.И.О. должность Ф.И.О. должность______________________________ (подпись) ____________________________(подпись)м.п. м.п.

42


Обязательствопо соблюдению применимого законодательства

в сфере противодействия мошенничеству и коррупции

Акционерное общество «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (АО «Газпромнефть-ННГ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании _____________, с одной стороны и

________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании __________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а каждая по отдельности - «Сторона»,

принимая во внимание, что Заказчик придерживается принципа полного неприятия мошеннических и коррупционных проявлений в любых деловых контактах и операциях, что означает недопустимость прямого или косвенного, личного или через какое-либо посредничество вовлечения Заказчика в мошеннические и/или коррупционные действия;

принимая во внимание, что Заказчик строго соблюдает законодательство Российской Федерации и иных стран, нормы которых применимы в отношении ее деятельности, в том числе законодательство в сфере противодействия мошенничеству и коррупции;

в соответствии с Политикой в области противодействия мошенничеству и коррупции, принятой и применяемой Заказчиком,

Стороны подписали настоящее Приложение №6 (далее – «Приложение») к договору о нижеследующем:

Статья 1. Обязательства Подрядчик в сфере противодействия Мошенничеству и Коррупции

1.1 Подрядчик обязуется не допускать совершения Мошеннических и Коррупционных действий и требовать того же от аффилированных лиц, бенефициаров, работников, посредников и иных лиц, действующих в интересах Подрядчик, его аффилированных лиц или бенефициаров.

1.1.1. Термин «Коррупционные действия» для целей настоящего обязательства означает следующие действия:

(i) обещание, предложение или предоставление финансовой или иной выгоды (имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав, освобождения от исполнения имущественных обязательств) Заказчику в целях побуждения его к совершению действий (бездействия), не отвечающих условиям Договора, критериям законности и добросовестности, в том числе в целях получения неправомерных преимуществ, выгод или достижения иных неправомерных целей;

(ii) обещание, предложение или предоставление финансовой или иной выгоды (имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав, освобождения от исполнения имущественных обязательств) от имени и/или в интересах Заказчика лицам, осуществляющим любые публичные функции

(властные полномочия), в том числе, иностранным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также лицам, осуществляющим управленческие функции в любых организациях и предприятиях всех форм собственности (в том числе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции) в целях побуждения их к совершению или вознаграждения их за совершение действий (бездействия), не отвечающих принципам законности и добросовестности, в том числе в целях определения условий заключения, исполнения или прекращения сделок, осуществления или продолжения хозяйственной деятельности, получения или сохранения имущества в хозяйственной деятельности, получения неправомерных преимуществ или выгод, а также для достижения любых иных неправомерных целей;

(iii) прочие действия, связанные с предоставлением/обещанием или принятием/требованием финансовых или иных выгод, которые могут признаваться не соответствующими корпоративной этике, недопустимыми и/или незаконными.

1.1.2. Термин «Мошеннические действия» для целей настоящего обязательства означает действия:

(i) совершаемые путем обмана (сообщение заведомо ложных сведений, умолчание об истинных фактах, умышленные действия, направленные на введение лица в заблуждение) или злоупотребления доверием (использование с корыстной целью доверительных отношений, обусловленных служебным положением либо личными, дружескими, родственными связями; принятие обязательств при заведомом отсутствии намерения их выполнить), и

(ii) направленные на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество (вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; результаты работ и услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации).

1.2 Исполнителем представлена Заказчику вся полная и достоверная информация о цепочке собственников Подрядчик, включая конечных бенефициаров, а также Подрядчикных органах и аффилированных лицах Подрядчик.

1.3 Действия Подрядчик, связанные с заключением Договора, полностью соответствуют требованиям действующего законодательства.

1.4 Никакая часть доходов, полученных Исполнителем в связи с исполнением Договора, не будет использоваться Исполнителем для каких-либо целей или для совершения каких-либо действий, которые могут являться нарушением положений, указанных в настоящем Приложении.

Статья 2. Контроль над выполнением обязательств по соблюдению применимого законодательства в сфере противодействия Мошенничеству и Коррупции

2.1. Заказчик вправе запрашивать и получать у Подрядчик любые документы, связанные с исполнением Исполнителем Договора, для проверки соблюдения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.

2.2. В случае возникновения у Подрядчик оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Приложением, Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить об

44

этом Заказчика в письменной форме. В таком уведомлении Подрядчик должен указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.Получение либо направление такого письменного уведомления является основанием для Заказчика приостановить исполнение обязательств по Договору до получения соответствующего подтверждения об отсутствии факта нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.

Статья 3. Санкции

3.1. В случае нарушения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Приложением, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и любых связанных с ним обязательств, потребовать от Подрядчик возмещения в полном объеме убытков, понесённых Заказчиком в результате такого нарушения, а также уплаты штрафа в размере 100 000 рублей сверх суммы убытков, подлежащих возмещению.

Статья 4. Информация о горячей линии ПАО «Газпром нефть» в рамках системы противодействия Мошенничеству и Коррупции

4.1. Заказчик информирует, что в своей работе активно применяет Политику в области противодействия мошенничеству и коррупции, одним из основных элементов которой является Горячая линия ПАО «Газпром нефть» (далее – «Горячая линия»).

4.2. Настоящим Заказчик доводит до сведения Подрядчик, что указанная выше Горячая линия представляет собой эффективную систему сбора и обработки информации о признаках совершения нарушений требований нормативных документов Заказчика, административных правонарушений и преступлений, в том числе в сфере Мошенничества и Коррупции. Цель Горячей линии – предоставить возможность любому лицу анонимно сообщить о совершённых или планируемых нарушениях, связанных с деятельностью как ПАО «Газпром нефть», так и его дочерних и зависимых обществ.

4.3. Для целей исполнения обязательств Сторон в рамках настоящего Приложения Заказчик сообщает контакты Горячей линии и требует от Подрядчик незамедлительно информировать Заказчика обо всех ставших известными фактах Мошеннических и Коррупционных действий: Телефон Горячей линии (звонки из России бесплатны): 8 (800) 700-65-00 Электронная почта для сообщений: [email protected] Страница Горячей линии в сети Интернет:

http://www.gazprom-neft.ru/company/contacts/hotline/



_____________/ __________ _____________/___________

45

Приложение №7к договору №_________ от «___»______________20___г

Информация о всей цепочке собственников Подрядчик, включая бенефициаров (в том числе конечных)(образец).

(наименование общества, представляющего информацию)

№ п/п

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)

* № п/п

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

ИНН ОГРН

Наименование

организации

Код ОКВЭД

Фамилия, Имя,

Отчество руководите

ля

серия и номер

документа, удостовер

яющего личность

руководителя

№ и дата

предмет договора

цена (млн.руб

)

срок действия

иные существенные

условия

ИНН ОГРН Наименование/ ФИО

Адрес регистр

ации

серия и номер

документа, удостовер

яющего личность

(для физическо

го лица)

Руководитель /

участник / акционер / бенефици

ар

Информация о подтверждающих документах

(наименование, реквизиты и

т.д.)

1. 7734567890

1044567890123

ООО "Ромашка"

45.xx.xx

Иванов Иван Степанович

5003 143877

№123 от 01.01.2011

услуги по благоустройству территории

123,001.01.2011 - 31.12.2011

1.1 7754467990

108323232323232

ЗАО "Свет 1"

Москва, ул.Лубянка, 3

Участникучредительный договор от 23.01.2008

1.1.1

111222333444

Петрова Анна Ивановна

Москва, ул.Щепкина, 33

44 55 666777

Руководитель

устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

1.1.2

333222444555

Сидоров Пётр Иванович

Саратов, ул. Ленина, 45-34

55 66 777888 Акционер

учредительный договор от 12.03.2004

1.1.3

6277777777

104567567567436

ООО "Черепашка"

Саратов, ул. Ленина, 45

Акционеручредительный договор от 12.03.2004

1.1.3.1

7495672857623

Мухов Амир Мазиевич

Саратов, ул. Ленина, 45

66 78 455434



1.1.3.1

8462389547345

Мазаева Инна Львовна

Саратов, ул. К.Маркса, 5-34

67 03 000444

Бенефициар


…

1.2 7754456890

107656565656565

ООО "Свет 2"

Смоленск, ул. Титова, 34


1.2.1

666555777444

Антонов Иван Игоревич

Смоленск, ул. Титова, 34

66 55 444333



1.2.2

888777666555

Ивлев Дмитрий Степанович

Смоленск, ул. Чапаева, 34-72

77 55 333444 Участник


1.2.3

333888444555

Степанов Игорь Дмитриевич

Смоленск, ул. Гагарина, 2-64

66 77 223344 Участник


…

1.3 ASU66-54

Игуана лтд (Iguana LTD)

США, штат Виржиния, 533


Ruan Max Amer

Кипр, Лимассол, 24-75

776AE 6654


…

1.4 123456789012

Иванов Иван Иванович

Тула, ул. Пионеров, 56-89

11 22 334455 Участник


…* Примечание: 1.1, 1.2 и т.д. - собственники контрагента по договору (собственники первого уровня)

1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. - собственники организаций 1.1 (собственники второго уровня)

и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.1)

Приведенные в таблице сведения о физических и юридических лицах являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы.



_____________/ ___________ _____________/_________

47


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности нефтепромыслового оборудования, продлению сроков эксплуатации

11305 "Экспертиза промышленной безопасности нефтепромыслового оборудования,

продлению сроков эксплуатации"№ услуги и наименование услуги в соответствии с КТ-115

Ш-03.04.02-17. Техническое задание по услуге 11305 "Экспертиза промышленной безопасности нефтепромыслового оборудования, продлению сроков эксплуатации"

1. Общие сведения С целью выполнения требований статьи 7, статьи 9 и статьи 13 Федерального

закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.97, необходимо выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности нефтепромыслового оборудования, продлению сроков эксплуатации

2. Срок выполнения работНачало работ: ___________Окончание работ:____________

Порядок выполнения работ:Наименование этапа Срок выполнения

ПодрядчикомМобилизация персонала и оборудованияПредварительные работы(изучение и проверка технической документации и т.д.)Оценка фактического состояния технических устройств (полевые работы)Оформление и согласование предварительных заключенийОформление заключения экспертизы промышленной безопасностиРегистрация в Ростехнадзоре заключения экспертизы промышленной безопасности

3. Нормативные ссылкиПодрядчик обязуется выполнить предусмотренные договором работы, в строгом соответствии с:

[1] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (приказ от 12.03.13г. № 101) (с изменениями);

[2] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (приказ от 14.11.13г. № 538) (с изменениями);

[3] Закон РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.97 г. (с изменениями).

4. Технические и/или технологические требования1) Наличие у организации лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности_________________, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

2) Опыт работы в области экспертизы промышленной безопасности технических устройств не менее _________;

3) Наличие в штате организации экспертов _____ категории и выше в количестве не менее _____ человек, аттестованных в соответствии с Постановление Российской Федерации от 28 мая 2015 года №509 «Об аттестации экспертов области промышленной безопасности» в области аттестации - _________________.

Ш-03.04.02-17. Техническое задание по услуге 11305 "Экспертиза промышленной безопасности нефтепромыслового оборудования, продлению сроков эксплуатации"

4) Наличие в штате организации специалистов по неразрушающему контролю не ниже ____ уровня по каждому виду неразрушающего контроля со стажем работы не менее 3-х лет на объектах контроля - ____________;

5) Наличие ___________ транспортных средств;

6) Наличие оборудования, приборов, материалов и средств информационного обеспечения для проведения экспертизы промышленной безопасности _____________ для продления сроков их эксплуатации;

7) Приборы и оборудование, применяемые при техническом диагностировании должны иметь сертификат (паспорт) изготовителя, свидетельства о плановой поверке (калибровке, аттестации). Не допускается использование неисправных и не поверенных приборов и оборудования;

8) Настройка и проверка чувствительности должна производиться на аттестованных рабочих образцах, а также непосредственно на объекте диагностирования. Все действия по настройке и контролю чувствительности должны быть документированы.

9) Допускается использование приборов с ручной и автоматической регистрацией данных. За результаты ручного контроля ответственность несет оператор (организация, выполняющая диагностику), который должен иметь необходимую подготовку и сертификаты уровня. При автоматической регистрации должна сохраняться первичная информация, допускающая ее проверку путем повторения контроля или с помощью альтернативного метода контроля.

10) Техническое обслуживание средств дефектоскопии, их подготовка и транспортировка к объектам должны осуществляться диагностической организацией.

11) Рекомендуется наличие системы менеджмента качества по ISO-9001.

5. Содержание и порядок выполнения работ.Комплекс работ по экспертизе промышленной безопасности, включает в себя следующие этапы:1. Предварительные работы:

Изучение и проверка технической документации относящейся к объекту экспертизы;

Разработка Программы производства работ на основании Типовых программ.

2. Оценка фактического состояния технических устройств и условий эксплуатации проводиться:

Техническое диагностирование; Неразрушающий контроль или разрушающий контроль.

3. Оформление и согласование предварительных заключений (оформление актов о проведении технического диагностирования, неразрушающего контроля, разрушающего контроля технических устройств).4. Оформление заключения промышленной безопасности.

Подрядная организация на свое усмотрение может проводить дополнительные виды обследования необходимые для выдачи заключения ЭПБ. Все работы связанные с выполнением работ по данному техническому заданию выполняются силами и средствами подрядной организации. Выполнение работ осуществляется на основании заключенного договора, соответствующего типовой форме договора.

3

6. Требования к стоимости работы.В стоимость работ, выполняемых Подрядчиком согласно настоящему договору,

включены все расходы и затраты Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему договору, включая расходы Подрядчика, понесенных им при осуществлении транспортировки своего персонала до места выполнения работ и обратно в период отсутствия временных зимних проездов, в стоимость выполнения работ должно входить:

Наименование статей затрат ПримечаниеФонд оплаты трудаНалоговые и прочие обязательные отчисления и платежиПроживание персонала на месторожденииЗатраты на авиаУслуги связиЗатраты на обучение по повышение квалификации, ОТиТБЗатраты по перевозке персонала и доставки оборудованияПитание персонала Исполнителя на месторожденииРасходные материалы и запасные части к оборудованиюОбщехозяйственные расходыРентабельностьИТОГО – Стоимость услуги, рублей без НДС

7. Порядок сдачи и приемки выполненных работ.Оплата по факту выполнения работ производится в течение 30 дней с момента предоставления оригинала счет-фактуры и акта сдачи-приемки выполненных работ.Показателями успешной работы считается выполнение Показателей КПЭ, являющихся приложением Типовой формы договора:Своевременность выполнения работ;Качество работ;Безопасность;Ресурсы.

8. Требования к отчетности.

Наименование документа Формат предоставления ПериодичностьАкт сдачи-приемки выполненных работ Бумажный носитель Одноразово, не позднее 5 р.д.

Счет - фактура Бумажный носительОдноразово, не позднее 1 р.д. с

даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ

Заключения ЭПБ Бумажный и электронный носитель Одноразово, не позднее 5 р.д.

Уведомление о внесении в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности

Бумажный носитель Одноразово, не позднее 5 р.д.

9. Общие условия:Территория деятельности Филиала "Газпромнефть - Муравленко"

преимущественно находится в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

Район выполнения работ - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский и Надымский район.

Населенных пунктов на месторождениях нет. Территория расположена в зоне северной тайги и представляет собой пониженную, слабодренированную равнину.

4

Растительный покров представлен в основном хвойными лесами. На болотах распространены мхи, кустарниковая растительность.

В геоморфологическом отношении территория представляет собой пологоувалистую местность, расчлененную реками и ручьями. Географически это плоская, в различной степени заболоченная, заозеренная и залесенная поверхность. На водоразделах развиты болота верхового типа. Растет сосна и береза, на более возвышенных местах отдельными островами растет кедр.

Характерны холмы и гряды различного простирания, широко распространены обширные пространства-торфяники, занимающие около 50% территории.

Район расположен в зоне северной тайги. На вершинах и склонах гряд преобладают смешанные березово-сосновые леса, напочвенный покров мохово-лишайниковый. Поймы водотоков заняты березово-еловыми лесами с зелено-мошно-сфанговым напочвенным покровом. На торфяниках, характеризующихся тундровым типом растительности, преобладает полярная береза и багульник, повсеместно распространен мохово-лишайниковый покров. Озера выделены в пределах грядово-озерково-мочажинного микроландшафта. Озера первичного происхождения.

По природно-климатическим характеристикам территория месторождений относится к зоне избыточного увлажнения, специфической особенностью которой является широкое развитие болотных отложений. Район характеризуется значительной заболоченностью и большим количеством озер. Мощность торфа изменяется от 0,3 до 2,0 м.

Температура воздуха. По данным СНиП 23-01-99 среднегодовая температура воздуха (минус 6,5)°С, средняя температура воздуха наиболее холодного месяца января (минус 25,1)°С, а самого жаркого - июля (+15,8)°С. Температура наиболее холодной пятидневки составляет минус 46°С 92% обеспеченности. Абсолютный минимум температуры приходится на февраль – (минус 60°С), абсолютный максимум на июнь-июль (+34°С). Продолжительность безморозного периода 89 дней, устойчивых морозов 189 дней.

Влажность воздуха. Осадки. Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по октябрь – 428 мм, за холодный период с ноября по март выпадает 156 мм, годовая сумма осадков – 584 мм.

Снежный покров. Снежный покров появляется в конце сентября - начале октября.

Ветер. В течение года преобладают ветры северо-западного, южного направлений. В январе южного, юго-западного, а в июле – северного, северо-западного направлений. Средняя годовая скорость ветра 3,7 м/c, средняя за январь – 3,4 м/сек и средняя в июле – 3,5 м/сек.

На территории декларируемого объекта наличие пустот, карстовых явлений, подземных естественных и искусственных выработок отсутствуют.

Обвалов, оползней, а также сейсмической активности в районе месторождения не наблюдалось.

Наиболее вероятными стихийными бедствиями в данном регионе могут быть бури, ураганы, метели, снегопады и сильные морозы.

Наличием природных опасностей является растепление грунтов.

Транспортное сообщение. На месторождениях Филиала развита дорожная сеть.

Наименование маршрута Протяженность, кмг. Муравленко – ЦДНГ-1 (Суторминское м/р) 16г. Муравленко – ЦДНГ-4 (Крайнее м/р) 29г. Муравленко – ЦДНГ-4 (Восточно-Пякутинское м/р) 44г. Муравленко – ЦДНГ-5 (Суторминское м/р) 15

5

г. Муравленко – ЦДНГ-8 (Вынгаяхинское м/р) 132г. Муравленко – ЦДНГ-9 (Еты-Пуровское м/р) 194г. Муравленко – ЦДНГ-11 (Муравленковское м/р) 40г. Муравленко – ЦДНГ-11 (Северо-Янгтинское м/р) 87г. Муравленко – ЦДНГ-11 (Умсейское м/р) 74г. Муравленко – ЦДНГ-14 (Сугмутское м/р) 73г. Муравленко – ЦДНГ-15 (Сугмутское м/р) 90г. Муравленко – ЦДНГ-14 (Романовское м/р) 45г. Муравленко – Газовый промысел (Муравленковское м/р) 40

Социально-бытовые условия.В рамках отдельного договора заключенного дополнительно, по заявке

Подрядчика, при наличии свободных мест, Заказчик предоставляет работнику(ам) Подрядчика место(а) койко-место для проживания в жилых помещениях, находящихся на месторождении.

Питание для своих сотрудников Подрядчик организовывает самостоятельно, путем заключения договора с организацией, оказывающей услуги по организации питания на месторождении. По согласованию с Заказчиком, работники Подрядчика могут питаться в столовой Заказчика за наличный расчет по прейскуранту цен для работников сторонних организаций.

Связь.Услуги по организации телефонной связи, электронной почты и доступа в

Интернет не предоставляются.Сотовой связью подрядчик обеспечивает себя самостоятельно.Наличие операторов сотовой связи на месторождениях - МЕГАФОН.Билайн, МТС (зона не уверенного приема).

6

gazprom neftmn.gazprom-neft.ru/upload/iblock/bdc/tfd-po-ekspertize.docx · web view-...

Documents