corsodi costruzioni direzione lavori e collaudo · 3 intervento, fasi e protagonisti la...
TRANSCRIPT
11
DIREZIONE LAVORIE COLLAUDO
APPALTIper 5C cat
Corso di
COSTRUZIONI
NORME CHE HANNO REGOLATO L’ESECUZIONE DEI LAVORIPUBBLICI IN ITALIA
LEGGILEGGI
1865
LEGGE 20 MARZO 1865 N. 2248
ANCORA IN VIGORE PER ALCUNIARTICOLI
1865
LEGGE 20 MARZO 1865 N. 2248
ANCORA IN VIGORE PER ALCUNIARTICOLI
REGOLAMENTO DEL 1895
RD 25 Maggio 1895
N° 350
INTEGRALMENTE ABROGATO
REGOLAMENTO DEL 1895
RD 25 Maggio 1895
N° 350
INTEGRALMENTE ABROGATO
REGOLAMENTIREGOLAMENTI
“Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici”
(Legge Merloni)
Legge 11 Febbraio 1994
N° 109
(integrata e modificata con le cosiddetteMERLONI bis, ter e quater)
INTEGRALMENTE ABROGATA
“Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici”
(Legge Merloni)
Legge 11 Febbraio 1994
N° 109
(integrata e modificata con le cosiddetteMERLONI bis, ter e quater)
INTEGRALMENTE ABROGATA
Regolamento di attuazione della“Legge Quadro in materia di Lavori
Pubblici”
21 Dicembre 1999
N° 554
Regolamento di attuazione della“Legge Quadro in materia di Lavori
Pubblici”
21 Dicembre 1999
N° 554
CODICE APPALTI
“Codice dei contratti pubblicirelativi a lavori, servizi e fognaturein attuazione delle direttive 2004/17
e 2004/18 CE”
D.Lgs. 12 Aprile 2006
N° 163
CODICE APPALTI
“Codice dei contratti pubblicirelativi a lavori, servizi e fognaturein attuazione delle direttive 2004/17
e 2004/18 CE”
D.Lgs. 12 Aprile 2006
N° 163
NUOVO REGOLAMENTONUOVO REGOLAMENTO
3
Intervento, fasi eprotagonisti
La realizzazione di un intervento si sviluppa secondo una seriedi fasi o procedimenti di carattere amministrativo, tecnico econtabile:
•La programmazione
•La progettazione
•L’affidamento
•L’esecuzione
•Il collaudo
La realizzazione di un intervento si sviluppa secondo una seriedi fasi o procedimenti di carattere amministrativo, tecnico econtabile:
•La programmazione
•La progettazione
•L’affidamento
•L’esecuzione
•Il collaudo
La progettazione di un intervento è coordinata da unResponsabile del procedimento (RP) nominatodall’amministrazione committente nell’ambito del proprioorganico.
L’RP cura la redazione di un documento preliminare chedefinisce le esigenze e i bisogni da soddisfare, la stima dei costie delle fonti di finanziamento.
La progettazione di un intervento è coordinata da unResponsabile del procedimento (RP) nominatodall’amministrazione committente nell’ambito del proprioorganico.
L’RP cura la redazione di un documento preliminare chedefinisce le esigenze e i bisogni da soddisfare, la stima dei costie delle fonti di finanziamento.
4
Progettazionedell’intervento
La progettazione è redattasecondo tre livelli progressividi intervento:
• Preliminare
• Definitivo
• esecutivo
5
Progetto preliminare
Stabilisce i profili e le caratteristiche piùsignificative degli elaborati dei successivi livellidi progettazione in funzione dele dimensionieconomiche, della tipologia e della categoria diintervento. Comprende i seguenti documenti:
• Relazione illustrativa
• Relazione tecnica
• Studio di prefattibilità ambientale
• Indagini geologiche
• Planimetria generale e schemi grafici
• Prime indicazioni relative al piano di sicurezzae di coordinamento
• Calcolo sommario di spesa
6
Progetto definitivo
Eseguito dopo l’approvazione del progettopreliminare, contiene tutti gli elementi per ilrilascio della concessione edilizia. Comprendei seguenti elaborati:
• Relazione descrittiva
• Relazione geologica, geotecnica, idrologica,sismica
• Relazioni tecniche specialistiche
• Rilievi planoaltimetrici e studio inseriemntourbanistico
• Elaborati grafici
• Studio di impatto ambientale
• Calcoli preliminari delle strutture
• Contratti e capitolati
• Piano particellare di esproprio
• Computo metrico estimativo
• Quadro economico
7
Progetto esecutivo
Definisce completamente l’intervento in ogniparticolare architettonico, strutturale eimpiantistico. E’ composto dai seguentielaborati:
• Relazione tecnica e specialistiche
• Elaborati grafici, architettonici, strutturali eimpiantistici
• Calcoli esecutivi delle strutture
• Piano di manutenzione dell’opera
• Piani di sicurezza e di coordinamento
• Computo metrico estimativo definitivo
• Cronoprogramma
• Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi
• Schema di contratto e capitolati speciali diappalto
8
Contabilità delprogetto
Gli elaborati fondamentali sonotre:
• Elenco dei prezzi unitari
• L’analisi dei prezzi
• Il computo metrico estimativo
9
Elenco dei prezzi unitaried analisi dei prezzi
L’elenco dei prezzi unitari elenca i prezzi unitaridelle voci che concorrono a realizzareun’opera
I prezzi unitari sono desunti da listini o prezzaricontinuamente aggiornati e curati daamministrazioni pubbliche, camere dicommercio, associazioni, …
L’analisi dei prezzi è l’operazione che si effettuaa monte per ricavare la voce del prezzounitario.
Consiste nel valutare le voci elementari checoncorrono alla formazione di un prezzo.
Ii prezzi unitari non compresi nei listini vannogiustificati con un’analisi dei prezzi
10
Esempio di analisi deiprezzi unitari
11
Computo metricoestimativo
Si definisce Computo metrico la misura dellequantità dei lavori e delle provviste necessariealla realizzazione di un intervento.
Moltiplicando le quantità per i rispettivi prezziunitari si ottiene la relativa stima dei lavori.
Le due operazioni generalmente sono raccolte inun unico elaborato “ Il computo metricoestimativo”.
.Il CME viene compilato seguendo la successioneesecutiva dei lavori.
Generalmente viene eseguito su appositi modellio mediante l’ausilio di specifici softwareinformatici.
12
Cronoprogramma
La realizzazione di un intervento deveessere opportunamente programmataanche nella sansione temporale chedeve prevedere la successione dellevarie fasi esecutive o la possibillità diproseguire in parallelo.
Il documento che riporta il percorso dilavoro tritenuto ottimale in termini ditempi prende il nome dicronoprogramma.
Può essere di tipo reticolare ( PERT), piùcomplesso, o di tipo più semplice,diagramma di Gantt
13
Esempio PERT
14
Affidamento dei lavori
L’ affidamento dei lavori avvienemediante appalto.
I principali metodi di appalto sono:
1. Asta pubblica o pubblicoincanto
2. Licitazione privata
3. Trattativa privata
4. Appalto - concorso
15
Asta pubblica
Tutte le imprese che si trovanonella condizione richieste dalcommittente possonoproporre una loro offerta e apartecipare alla gara diappalto
16
Licitazione privata
Solo alcune ditte di fiduciadell’Ente appaltante sonoinvitate a partecipare allegara e presentano unapropria offerta
17
Trattativa privata
È invitata una sola impresa,che deve concordare con ilcommittente le modalità e ilcosto dell’esecuzione deilavori. Si tratta di un metododi appalto eccezionale perlavori pubblici utilizzato ingenere per lavori daeseguirsi con grandissimaurgenza
18
Appalto-concorso
Ogni impresa è invitata apresentare un proprio progettoesecutivo dell’intervento e unaofferta economica per larealizzazione.
Il criterio per l’aggiudicazionedell’appalto riguardano non solo iprezzi, ma anche la qualità deiprogetti presentati.
19
Il contratto
I contratti possono essere:
• A misura – L’impresa èpagata in base ai lavorieffettivamente eseguiti
• A corpo – l’impresa siimpegna a realizzare i lavoriad un prezzo complessivoche resta fisso e invariabile.
• In ecomomia – i committentiprovvedono direttamente allarealizzazione dell’opera
20
UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI
(ISTITUITO DALLE STAZIONI APPALTANTI
PRIMA CHE SI DIA INIZIO ALLA GARA DI APPALTO)
È preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile edamministrativo dell’esecuzione dell’intervento, nel rispetto delcontratto.
UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI
(ISTITUITO DALLE STAZIONI APPALTANTI
PRIMA CHE SI DIA INIZIO ALLA GARA DI APPALTO)
È preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile edamministrativo dell’esecuzione dell’intervento, nel rispetto delcontratto.
DIRETTORE DEI LAVORIDIRETTORE DEI LAVORI
UNO O PIU’ ASSISTENTI CONFUNZIONE DI DIRETTORI
OPERATIVI
UNO O PIU’ ASSISTENTI CONFUNZIONE DI DIRETTORI
OPERATIVI
IL RUOLO DI “COORDINATORE PER LA SICUREZZA AI FINI
DELL’ESECUZIONE” E’ SVOLTO DAL DIRETTORE DEI LAVORI.
QUALORA IL DIRETTORE DEI LAVORI SIA SPROVVISTO DEI
REQUISITI DI LEGGE, LA STAZIONE APPALTANTE DEVE
PREVEDERE LA PRESENZA DI ALMENO UN DIRETTORE OPERATIVO
AVENTE I REQUISITI NECESSARI.
IL RUOLO DI “COORDINATORE PER LA SICUREZZA AI FINI
DELL’ESECUZIONE” E’ SVOLTO DAL DIRETTORE DEI LAVORI.
QUALORA IL DIRETTORE DEI LAVORI SIA SPROVVISTO DEI
REQUISITI DI LEGGE, LA STAZIONE APPALTANTE DEVE
PREVEDERE LA PRESENZA DI ALMENO UN DIRETTORE OPERATIVO
AVENTE I REQUISITI NECESSARI.
21
ACCERTAMENTO PREVENTIVO DELLAPROGETTAZIONE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, PRIMA DI
PROCEDERE ALLA CONSEGNA DEI LAVORI, DEVE
VERIFICARE IL PROGETTO IN MODO DA ASSICURARE
(art. 112 Codice Appalti; art. 30 comma 6 e art. 19 comma 1-ter
Legge Merloni ):
a) LA QUALITA’ DELL’OPERA E LA RISPONDENZAALLE FINALITA’ RELATIVE
b) LA CONFORMITA’ ALLE NORME AMBIENTALI EURBANISTICHE
c) IL SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI ESSENZIALIDEFINITI DAL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE ECOMUNITARIO
22
CONSEGNA DEI LAVORI
(art. 129 del regolamento)
Stipula contratto o aggiudicazione definitiva (in caso di ragioni d’urgenza)
Per la stipula del contratto deve essere redatto verbale di immediata eseguibilitàdelle opere firmato da RUP e Appaltatore
Stipula contratto o aggiudicazione definitiva (in caso di ragioni d’urgenza)
Per la stipula del contratto deve essere redatto verbale di immediata eseguibilitàdelle opere firmato da RUP e Appaltatore
Il Responsabile delProcedimento autorizza il
Direttore dei lavori allaconsegna delle opere
Il Responsabile delProcedimento autorizza il
Direttore dei lavori allaconsegna delle opere
Il Direttore dei lavori comunicaall’appaltatore il giorno e il
luogo dove avverrà laconsegna dei lavori
Il Direttore dei lavori comunicaall’appaltatore il giorno e il
luogo dove avverrà laconsegna dei lavori
La consegna deverisultare da verbale
redatto incontraddittorio conl’Appaltatore. Da tale
verbale decorre iltermine utile per ilcompimento dei
lavori.
La consegna deverisultare da verbale
redatto incontraddittorio conl’Appaltatore. Da tale
verbale decorre iltermine utile per ilcompimento dei
lavori.
La consegna avvienenon oltre 45 giorni
dalla data diperfezionamento del
contratto
La consegna avvienenon oltre 45 giorni
dalla data diperfezionamento del
contratto
Possibile ritardo nella consegnaPossibile ritardo nella consegna
Per causa della Stazione AppaltantePer causa della Stazione Appaltante
Per causa dell’AppaltatorePer causa dell’Appaltatore
L’Appaltatore può chiedere di recederedal contratto
L’Appaltatore può chiedere di recederedal contratto
La Stazione Appaltante puòLa Stazione Appaltante può
Accoglierel’istanza direcesso e
rimborsare idanni
Accoglierel’istanza direcesso e
rimborsare idanni
Non accoglierel’istanza e
procedere allaconsegna
tardiva, nel qualcaso
l’appaltatore hadiritto ad un
compenso pergli oneri
aggiuntividipendenti dal
ritardo
Non accoglierel’istanza e
procedere allaconsegna
tardiva, nel qualcaso
l’appaltatore hadiritto ad un
compenso pergli oneri
aggiuntividipendenti dal
ritardo
Il Direttore dei Lavori stabilisce un altrotermine per la consegna, inutilmente
trascorso il quale La Stazione Appaltantepuò risolvere il contratto ed incamerare
la cauzione
Il Direttore dei Lavori stabilisce un altrotermine per la consegna, inutilmente
trascorso il quale La Stazione Appaltantepuò risolvere il contratto ed incamerare
la cauzione
Non può esercitarsi da parte dellaStazione Appaltante la facoltà di rigettodella domanda di recesso se il ritardo
nella consegna dei lavori superi la metàdel termine utile contrattuale
Non può esercitarsi da parte dellaStazione Appaltante la facoltà di rigettodella domanda di recesso se il ritardo
nella consegna dei lavori superi la metàdel termine utile contrattuale
CONSEGNA LAVORI
23
DIFFERENZE RISCONTRATE ALL’ATTO DELLACONSEGNA
(art. 131 del regolamento)
Il Direttore dei lavori per poter effettuare laconsegna deve accertare la corrispondenzatra le condizioni locali ed il progetto esecutivo
Il Direttore dei lavori per poter effettuare laconsegna deve accertare la corrispondenzatra le condizioni locali ed il progetto esecutivo
La corrispondenza è verificataLa corrispondenza è verificata
La corrispondenza non è verificataLa corrispondenza non è verificata
Il direttore dei Lavori procedealla consegna
Il direttore dei Lavori procedealla consegna
Il Direttore dei lavori:
• indica le cause e l’importanza delledifferenze riscontrate rispetto agliaccertamenti effettuate in sede diredazione del progetto esecutivo;
• ne riferisce immediatamente alResponsabile del Procedimento;
• propone i provvedimenti daadottare
Il Direttore dei lavori:
• indica le cause e l’importanza delledifferenze riscontrate rispetto agliaccertamenti effettuate in sede diredazione del progetto esecutivo;
• ne riferisce immediatamente alResponsabile del Procedimento;
• propone i provvedimenti daadottare
DIFFERENZE ALLA CONSEGNA
24
I DOCUMENTI CONTABILI E AMMINISTRATIVIDEL DIRETTORE DEI LAVORI (ART. 153 DEL
REGOLAMENTO)
• A) IL GIORNALE DEI LAVORI
• B) I LIBRETTI DI MISURE DELLELAVORAZIONI E DELLE PROVVISTE
• C) LE LISTE SETTIMANALI
• D) IL REGISTRO DI CONTABILITA’
• E) IL SOMMARIO DEL REGISTRO DICONTABILITA’
• F) GLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI(S.A.L.)
• G) I CERTIFICATI PER IL PAGAMENTODELLE RATE DI ACCONTO
• H) IL CONTO FINALE E LA RELATIVARELAZIONE
25
IL VECCHIO REGOLAMENTO
• L’ART. 38 DEL REGOLAMENTO DEL 1865N. 350 PREVEDEVA ANCHE UN “MANUALEDEL DIRETTORE DEI LAVORI” (LE CUIFUNZIONI IL NUOVO REGOLAMENTO N.554 ACCORPA AL “GIORNALE DEILAVORI”) ED IL “REGISTRO DEIPAGAMENTI” (LA CUI FUNZIONE E’ASSOLTA DA TEMPO DALLA TEBELLINARIPORTATA SUL FRONTESPIZIO DEGLISTATI DI AVANZAMENTO)
26
GIORNALE DEI LAVORI(art. 154 del Regolamento)
Il giornale dei lavori è tenuto dal Direttore deiLavori, anche a mezzo di proprio assistente, perannotare ogni giorno l’ordine, il modo e l’attività concui progrediscono le lavorazioni, le specie ed ilnumero di operai, l’attrezzatura tecnica impiegatadall’appaltatore nonché quant’altro interessil’andamento tecnico ed economico dei lavori.
Sul giornale sono da annotare tutti i fatti rilevanti aifini dei lavori, fra cui la situazione meteorologica, leindicazioni sulla natura dei terreni e le altreparticolarità che possano risultare utili.
Sono inoltre da annotare gli ordini di servizio, leistruzioni e le prescrizioni del Responsabile delProcedimento e del Direttore dei Lavori, lerealizzazioni indirizzate al Responsabile delProcedimento, i verbali di accertamento o diesperimento di prove, le contestazioni, lesospensioni, e le riprese dei lavori, le modifiche oaggiunte di prezzi.
27
I libretti di misura costituiscono la base dellacontabilità e possono assumere varia foggia, aseconda delle lavorazioni suscettibili dimisurazioni: calcolo dei volumi per movimenti diterra, calcolo del peso del ferro per strutture inconglomerato cementizio; computi vari.
L’art. 15 del Regolamento 554 prescrive chequando si tratta di lavorazioni che modificano lostato preesistente (tipiche: movimenti di terra)devono allegarsi i rilievi ante operam.
Il comma 3 dell’ art.155 prevede la possibilità diutilizzare sistemi computerizzati, introducendo undocumento non ufficiale, ma che si ritiene debbacomunque essere conservato per eventualisuccessive evenienze il brogliaccio, ossial’elemento cartaceo sul quale il personaleincaricato del Direttore dei Lavori annoterà i datirilevati in cantiere, in contraddittorio conl’appaltatore.
LIBRETTI DI MISURA DELLE LAVORAZIONI EDELLE PROVVISTE
28
Le giornate degli operai, di noli e di mezzid’opera, nonché le provviste di materiali, sonoannotate dall’assistente incaricato su unbrogliaccio, per essere poi trascritte in listesettimanali.
LISTE SETTIMANALI
29
La rilevanza di questo documento,amministrativamente e giuridicamente il piùimportante della contabilità, deriva dallafunzione che gli attribuiscono gli articoli 160, 161,162, 163 del nuovo Regolamento.
In generale le Amministrazioni hanno disposto inpassato che almeno il registro di contabilitàfosse preventivamente bollato.
Questa disposizione è stata formalmente sancitadall’art. 180 del Regolamento 554.
L’art. 162 regola l’unico modo per gestire leriserve dell’appaltatore, il quale deve firmare ilregistro di contabilità “con o senza riserve, nelgiorno in cui gli viene presentato”.
IL REGISTRO DI CONTABILITA’
30
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITÀE STATO DI AVANZAMENTO
Per poter correttamente redigere lo Stato diAvanzamento Lavori (brevemente SAL), ènecessario avvalersi di un ulteriore documento, ilsommario del registro di contabilità, nel qualele partite di lavoro corrispondenti ad identica vocedi tariffa si sommano.
31
CERTIFICATO DI PAGAMENTO
Il certificato è il documento conclusivo,sottoscritto dal responsabile del procedimento,che consente all’Amministrazione di effettuare ilpagamento all’appaltatore.
Sul frontespizio del certificato, la direzione deilavori predispone i conteggi, sulla base deiprecedenti stati e relativi importi corrisposti,pervenendo alla cifra liquidabile.
32
CONTO FINALE E RELAZIONE A CORREDO
Il conto finale è l’atto che conclude la contabilità, omeglio la fase della contabilità che precede il collaudo.In sostanza si procede come per un comune SAL,naturalmente preceduto dalla compilazione del librettodelle misure, dal registro, etc.
Il Direttore dei Lavori deve compilare il conto finaleentro il termine stabilito per norma nel capitolatospeciale; quindi redige una relazione e la trasmette alResponsabile del Procedimento, unitamente al contofinale, indicando le vicende alle quali l’esecuzione dellavoro è stata soggetta, allegando la relativadocumentazione, della quale fanno parte gli atti elencatinell’art. 170 del Regolamento 554.
33
SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTICONTABILI
(art. 153 del Regolamento)
Responsabile delprocedimento con “visto”Direzione lavori per laparte assicurativa eprevidenziale
Certificato dipagamento
Direttore Lavori, con“visto” del Responsabiledel Procedimento
Stato di avanzamento
(è documento solostrumentale non aventerilevanza formale)
Sommario
Rappresentantelegale
Direttore LavoriRegistro di contabilità
Rappresentantelegale
Direttore Lavori o personache agisce sotto la suaresponsabilità (di fatto: ilcontabilizzatore)
Libretto delle misure
Firma per l’impresaFirma perl’amministrazione
Documento
34
STATO AVANZAMENTO LAVORI – CERTIFICATO DIPAGAMENTO
(art. 168 e 169 del regolamento)
Maturazione della rata di accontostabilita nel capitolato speciale
d’appalto
Maturazione della rata di accontostabilita nel capitolato speciale
d’appalto
Direttore dei lavori redige Stato Avanzamento Lavori riportante:
1. Lavorazioni avvenute dall’inizio dell’appalto
2. Somministrazioni effettuate dall’inizio dell’appalto
3. Nuovi prezzi (riportando gli estremi dell’approvazione)
4. Manufatti di valore superiore al costo della posa se previsto dalcapitolato il prezzo a piè d’opera
5. Computi provvisori (sotto la responsabilità del DL)
per lavori e somministrazioni su fatture
solo se i libretti risultano regolarmente firmati
Direttore dei lavori redige Stato Avanzamento Lavori riportante:
1. Lavorazioni avvenute dall’inizio dell’appalto
2. Somministrazioni effettuate dall’inizio dell’appalto
3. Nuovi prezzi (riportando gli estremi dell’approvazione)
4. Manufatti di valore superiore al costo della posa se previsto dalcapitolato il prezzo a piè d’opera
5. Computi provvisori (sotto la responsabilità del DL)
per lavori e somministrazioni su fatture
solo se i libretti risultano regolarmente firmati
Responsabile del procedimento redige
Certificato di pagamento in due originali
entro 45 giorni dalla data di maturazione del SAL
Responsabile del procedimento redige
Certificato di pagamento in due originali
entro 45 giorni dalla data di maturazione del SAL
Stazione Appaltante emette mandato di pagamento
Entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento
Stazione Appaltante emette mandato di pagamento
Entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento
Sospensione protratta per più di90 giorni
Sospensione protratta per più di90 giorni
35VARIANTI
Varianti
(art. 134 – 135 - 148 del regolamento)
Direttore dei Lavori verifica necessità e ammissibilità della varianteDirettore dei Lavori verifica necessità e ammissibilità della variante
Direttore dei Lavori sente
Responsabile del Procedimento e Progettista
Direttore dei Lavori sente
Responsabile del Procedimento e Progettista
Direttore dei Lavori redige la perizia sulla base dei prezzi contrattuali o nuovi prezzida approvare e allega una relazione riportante le motivazioni
Direttore dei Lavori redige la perizia sulla base dei prezzi contrattuali o nuovi prezzida approvare e allega una relazione riportante le motivazioni
Responsabile del procedimento esamina i contenuti e le motivazioni e redigepropria relazione con la quale accerta le cause e individua la fattispecie in riferimento
alla casistica dell’art. 205 del Codice Appalti
Responsabile del procedimento esamina i contenuti e le motivazioni e redigepropria relazione con la quale accerta le cause e individua la fattispecie in riferimento
alla casistica dell’art. 205 del Codice Appalti
Acquisizione di eventuali pareri e autorizzazioni necessarieAcquisizione di eventuali pareri e autorizzazioni necessarie
Variante che non comporta aumentodel finanziamento previsto nel Q.E.
approvato
Variante che non comporta aumentodel finanziamento previsto nel Q.E.
approvato
Variante che comporta aumento delfinanziamento previsto nel Q.E.
approvato
Variante che comporta aumento delfinanziamento previsto nel Q.E.
approvato
Approvazione con provvedimento delresponsabile del procedimento
Approvazione con provvedimento delresponsabile del procedimento
Approvazione con provvedimento diStazione Appaltante
Approvazione con provvedimento diStazione Appaltante
Direttore dei lavori predispone ordine di servizio per esecuzione delle variantiriportando
•Estremi di approvazione della variante
Direttore dei lavori predispone ordine di servizio per esecuzione delle variantiriportando
•Estremi di approvazione della variante
Varianti non variantiVarianti non varianti
Varianti ammesse dalla normativaVarianti ammesse dalla normativa
Varianti che non superano il quintodell’importo dell’appalto
Varianti che non superano il quintodell’importo dell’appalto
Varianti che superano il quintodell’importo dell’appalto
Varianti che superano il quintodell’importo dell’appalto
Appaltatore è tenuto ad eseguire lelavorazioni di variante
Appaltatore è tenuto ad eseguire lelavorazioni di variante
Mancata approvazione della varianteMancata approvazione della variante
Mancata approvazione della varianteMancata approvazione della variante
Il Direttore dei lavori ne ordinal’esecuzione
Il Direttore dei lavori ne ordinal’esecuzione
36VARIANTI OLTRE IL QUINTO D’OBBLIGO
Varianti superiori al quinto d’obbligo
(art. 134 – 135 - 148 del regolamento)
Varianti che superano il quinto dell’importo dell’appaltoVarianti che superano il quinto dell’importo dell’appalto
Il RUP comunica la circostanza all’appaltatoreIl RUP comunica la circostanza all’appaltatore
Appaltatore entro 10 gg dichiara se accetta l’esecuzione e aquali condizioni. In caso di mancata risposta si intende
accettato.
Appaltatore entro 10 gg dichiara se accetta l’esecuzione e aquali condizioni. In caso di mancata risposta si intende
accettato.
Stazione Appaltante entro 45 gg comunica all’appaltatore leproprie determinazioni in caso di mancata comunicazione si
intendono accettate le condizioni dell’appaltatore
Stazione Appaltante entro 45 gg comunica all’appaltatore leproprie determinazioni in caso di mancata comunicazione si
intendono accettate le condizioni dell’appaltatore
Riconoscimento all’appaltatore di “equo compenso” perpregiudizio economico dell’appaltatore
Riconoscimento all’appaltatore di “equo compenso” perpregiudizio economico dell’appaltatore
Accordo tra StazioneAppaltante e appaltatoresulla misura dell’equo
compenso
Accordo tra StazioneAppaltante e appaltatoresulla misura dell’equo
compenso
Disaccordo tra StazioneAppaltante e appaltatoresulla misura dell’equo
compenso
Disaccordo tra StazioneAppaltante e appaltatoresulla misura dell’equo
compenso
Accreditamento incontabilità somma
riconosciuta
Accreditamento incontabilità somma
riconosciuta
Accreditamento incontabilità somma
riconosciuta
Accreditamento incontabilità somma
riconosciuta
Possibilità perl’appaltatore di formulare
specifica riserva
Possibilità perl’appaltatore di formulare
specifica riserva
Pubblicità a livello nazionale per rendere note le ragioni delmaggiore importo
Pubblicità a livello nazionale per rendere note le ragioni delmaggiore importo
37VARIANTI NON APPROVATE
Varianti non approvate
Varianti non approvate dall’organo competenteVarianti non approvate dall’organo competente
Il RUP comunica la circostanza al Direttore dei lavoriIl RUP comunica la circostanza al Direttore dei lavori
Il Direttore dei lavori non autorizza le lavorazioniIl Direttore dei lavori non autorizza le lavorazioni
Lavorazioni non eseguiteLavorazioni non eseguite
Lavorazioni già eseguiteLavorazioni già eseguite
Direttore lavoriresponsabile per aver
ordinato o lasciatoeseguire lavorazioni non
approvate
Direttore lavoriresponsabile per aver
ordinato o lasciatoeseguire lavorazioni non
approvate
Appaltatore responsabileper aver eseguitovariazioni senza le
necessarie approvazioni
Appaltatore responsabileper aver eseguitovariazioni senza le
necessarie approvazioni
La Stazione Appaltante chiama a rispondere per eventualidanni arrecati
La Stazione Appaltante chiama a rispondere per eventualidanni arrecati
38
Sospensione dei lavori
(art. 133 del regolamento)
Impossibilità di proseguire con i lavori
(cause non imputabili all’impresa)
Impossibilità di proseguire con i lavori
(cause non imputabili all’impresa)
Il Direttore dei lavori
Sospende i lavori percircostanze speciali:
•Condizioni climatiche
•Forza maggiore
•Varianti
Il Direttore dei lavori
Sospende i lavori percircostanze speciali:
•Condizioni climatiche
•Forza maggiore
•Varianti
Il Responsabile delprocedimento
Sospende i lavori perpubblico interesse o
necessità
Il Responsabile delprocedimento
Sospende i lavori perpubblico interesse o
necessità
Quando la sospensioneo la somma delle
sospensioni superino ilquarto del tempo
contrattuale o quandosuperino i sei mesi
Quando la sospensioneo la somma delle
sospensioni superino ilquarto del tempo
contrattuale o quandosuperino i sei mesi
Il Direttore dei lavori
Redige il verbaleindicando le ragioni el’imputabilità e indica:
•Stato avanzamento lavori
•Opere con esecuzioneinterrotta
•Cautele adottate per ilcontenimento degli oneri diripresa
Il Direttore dei lavori
Redige il verbaleindicando le ragioni el’imputabilità e indica:
•Stato avanzamento lavori
•Opere con esecuzioneinterrotta
•Cautele adottate per ilcontenimento degli oneri diripresa
Interruzione dei terminicontrattuali
Interruzione dei terminicontrattuali
Il Direttore dei lavoriinoltra il verbale entro 5
gg al RUP
Il Direttore dei lavoriinoltra il verbale entro 5
gg al RUP
Il Direttore dei lavoridispone visite in
cantiere non oltre i 90giorni
Il Direttore dei lavoridispone visite in
cantiere non oltre i 90giorni
Quando la sospensionesuperi il quarto deltempo contrattuale
Quando la sospensionesuperi il quarto deltempo contrattuale
L’Appaltatore puòrichiedere lo
scioglimento delcontratto senza
indennità
L’Appaltatore puòrichiedere lo
scioglimento delcontratto senza
indennità
Il Responsabile delProcedimento da avviso
all’Autorità
Il Responsabile delProcedimento da avviso
all’Autorità
Se La StazioneAppaltante si oppone
allo scioglimento,l’Appaltatore ha diritto
alla rifusione deimaggiori oneri derivantidal prolungamento della
sospensione oltre itermini contrattuali
Se La StazioneAppaltante si oppone
allo scioglimento,l’Appaltatore ha diritto
alla rifusione deimaggiori oneri derivantidal prolungamento della
sospensione oltre itermini contrattuali
SOSPENSIONE LAVORI
39
Ripresa dei lavori
(art. 133 del regolamento)
Cessazione delle cause di sospensione
(cause non imputabili all’impresa)
Cessazione delle cause di sospensione
(cause non imputabili all’impresa)
Il Direttore dei lavori
Ordina la ripresa deilavori
Il Direttore dei lavori
Ordina la ripresa deilavori
Il Responsabile delprocedimento
Determina la cessazionedelle ragioni di pubblicointeresse o di necessità
Il Responsabile delprocedimento
Determina la cessazionedelle ragioni di pubblicointeresse o di necessità
Mancata ripresa
L’impresa può diffidareper iscritto il
Responsabile delprocedimento a dare lenecessarie disposizionial direttore dei lavori.
La diffida è condizionenecessaria per poter
iscrivere riserva all’attodella ripresa dei lavori,qualora l’appaltatore
intenda far valerel’illegittima maggiore
durata della sospensione
Mancata ripresa
L’impresa può diffidareper iscritto il
Responsabile delprocedimento a dare lenecessarie disposizionial direttore dei lavori.
La diffida è condizionenecessaria per poter
iscrivere riserva all’attodella ripresa dei lavori,qualora l’appaltatore
intenda far valerel’illegittima maggiore
durata della sospensione
Il verbale di ripresafirmato dal Direttore deilavori e dall’Appaltatore
ed inviato alresponsabile del
procedimento vieneindicato il nuovo termine
contrattuale
Il verbale di ripresafirmato dal Direttore deilavori e dall’Appaltatore
ed inviato alresponsabile del
procedimento vieneindicato il nuovo termine
contrattuale
Il Direttore dei lavoriinoltra il verbale entro 5giorni al responsabile del
procedimento
Il Direttore dei lavoriinoltra il verbale entro 5giorni al responsabile del
procedimento
RIPRESA LAVORI
40
Proroga dei lavori
Impossibilità di ultimare i lavori entro il termine contrattuale
(cause non imputabili all’impresa)
Impossibilità di ultimare i lavori entro il termine contrattuale
(cause non imputabili all’impresa)
Capitolato Specialestabilisce i presupposti
entro i quali ilResponsabile delprocedimento può
concedere proroghe
Capitolato Specialestabilisce i presupposti
entro i quali ilResponsabile delprocedimento può
concedere proroghe
L’Appaltatore formula larichiesta di prorogacon congruo anticipo
(almeno 30 giorni primadella scadenza deitermini contrattuali)
L’Appaltatore formula larichiesta di prorogacon congruo anticipo
(almeno 30 giorni primadella scadenza deitermini contrattuali)
Il Responsabile delprocedimento sentito il
Direttore dei lavoririsponde in merito
all’istanza di prorogaentro 30 giorni dal
ricevimento
Il Responsabile delprocedimento sentito il
Direttore dei lavoririsponde in merito
all’istanza di prorogaentro 30 giorni dal
ricevimento
concede la proroga
I termini contrattualivengono traslati.
L’appaltatore può farvalere i diritti per la
maggior durata dei lavoria fatto della Stazione
Appaltante
concede la proroga
I termini contrattualivengono traslati.
L’appaltatore può farvalere i diritti per la
maggior durata dei lavoria fatto della Stazione
Appaltante
non concede la proroga
I termini contrattuali nonvengono traslati
non concede la proroga
I termini contrattuali nonvengono traslati
PROROGA LAVORI
41CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE
Certificato di ultimazione
(art. 172 del regolamento)
Appaltatore comunica l’ultimazione dei lavoriAppaltatore comunica l’ultimazione dei lavori
Direttore dei lavori in contraddittorio con Appaltatore esegue gli accertamentiDirettore dei lavori in contraddittorio con Appaltatore esegue gli accertamenti
Direttore dei lavori rilascia in doppio esemplare il
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE
Direttore dei lavori rilascia in doppio esemplare il
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE
lavorazioni completamente ultimatelavorazioni completamente ultimate
Lavorazioni da completare perpiccole entità
•Del tutto marginali
•Ininfluenti sull’uso e la funzionalitàdei lavori
Lavorazioni da completare perpiccole entità
•Del tutto marginali
•Ininfluenti sull’uso e la funzionalitàdei lavori
Direttore dei lavori
Assegna un termine perentorio nonsuperiore a 60 giorni per
completamento
Direttore dei lavori
Assegna un termine perentorio nonsuperiore a 60 giorni per
completamento
Mancatorispetto dei
terminifissato
Inefficacia delcertificatoemesso
Mancatorispetto dei
terminifissato
Inefficacia delcertificatoemesso
Rispetto deiterminifissati
Conferma delcertificatoemesso
Rispetto deiterminifissati
Conferma delcertificatoemesso
Nuovocertificato(nuova data
d’ultimazione)
Nuovocertificato(nuova data
d’ultimazione)
Quando l’ultimazione per effetto di ritardi o proroghe avviene con un ritardosuperiore a sei mesi prevedere pubblicità a livello nazionale
Quando l’ultimazione per effetto di ritardi o proroghe avviene con un ritardosuperiore a sei mesi prevedere pubblicità a livello nazionale
42DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Dichiarazione di conformità 46/90
Impianti elettrico, idrico, termico, gas, telefonici
Ultimazione dei lavoriUltimazione dei lavori
Direttore dei lavori richiede all’Appaltatoredichiarazione di conformità dell’impianto
Direttore dei lavori richiede all’Appaltatoredichiarazione di conformità dell’impianto
L’appaltatore o il subappaltatore (chi eseguel’impianto) rilascia la dichiarazione diconformità nella quale dichiara di aver:
•Rispettato il progetto (ove ne fosse obbligatoriala redazione ai sensi dell’art. 6 e 7 della 46/90)
•osservato la normativa in vigore
•Installato materiali CE o adatti al luogo art. 7della Lg. 46/90
•Eseguito i controlli degli impianti ai fini dellasicurezza e della funzionalità.Verificati secondonorma
L’appaltatore o il subappaltatore (chi eseguel’impianto) rilascia la dichiarazione diconformità nella quale dichiara di aver:
•Rispettato il progetto (ove ne fosse obbligatoriala redazione ai sensi dell’art. 6 e 7 della 46/90)
•osservato la normativa in vigore
•Installato materiali CE o adatti al luogo art. 7della Lg. 46/90
•Eseguito i controlli degli impianti ai fini dellasicurezza e della funzionalità.Verificati secondonorma
documenti obbligatori da allegare alladichiarazione di conformità a cura
dell’appaltatore o del subappaltatore (ovvero chiesegue l’impianto):
•Progetto (ove ne fosse obbligatoria la redazioneai sensi degli art. 6 e 7 della Lg. 46/90)
•Relazione sulla tipologia dei materiali utilizzati
•Requisiti tecnico professionali del realizzatore
documenti obbligatori da allegare alladichiarazione di conformità a cura
dell’appaltatore o del subappaltatore (ovvero chiesegue l’impianto):
•Progetto (ove ne fosse obbligatoria la redazioneai sensi degli art. 6 e 7 della Lg. 46/90)
•Relazione sulla tipologia dei materiali utilizzati
•Requisiti tecnico professionali del realizzatorePer dichiarazioni diconformità parziali
per la parte di impiantogià realizzato ènecessaria la
Dichiarazione diconformità. In assenzadi questa è necessario
la verifica di tuttol’impianto non oggetto
dell’intervento e ilrilascio della relativa
dichiarazione
Per dichiarazioni diconformità parziali
per la parte di impiantogià realizzato ènecessaria la
Dichiarazione diconformità. In assenzadi questa è necessario
la verifica di tuttol’impianto non oggetto
dell’intervento e ilrilascio della relativa
dichiarazione
Dichiarazione di conformità redatta in quattrocopie originali è consegnata dall’appaltatore a:
•Stazione Appaltante (da allegare al progetto ovene fosse obbligatoria la redazione ai sensi della46/90)
•Provincia in cui è stato realizzato il lavoro;
•Copia alla Camera di Commercio
Dichiarazione di conformità redatta in quattrocopie originali è consegnata dall’appaltatore a:
•Stazione Appaltante (da allegare al progetto ovene fosse obbligatoria la redazione ai sensi della46/90)
•Provincia in cui è stato realizzato il lavoro;
•Copia alla Camera di Commercio
43MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTI DI TERRA E PARAFULMINE
Messa in esercizio e omologazione
Impianti elettrici di messa a terra
Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
Installatore rilascia dichiarazione di conformitàInstallatore rilascia dichiarazione di conformità
Con il rilascio della dichiarazione di conformitàl’impianto è omologato
Con il rilascio della dichiarazione di conformitàl’impianto è omologato
Entro 30 giorni dalla messa in esercizio il datoredi lavoro invia la dichiarazione di conformità a;
ISPESL e ASL o ARPAV
Oppure se attivato
SPORTELLO UNICO Provincia
Entro 30 giorni dalla messa in esercizio il datoredi lavoro invia la dichiarazione di conformità a;
ISPESL e ASL o ARPAV
Oppure se attivato
SPORTELLO UNICO Provincia
Verifiche acampione
Verifiche acampione
Verificheperiodiche
Verificheperiodiche
ISPESL effettua laprima verifica e
trasmette i risultatiad ASL o ARPAV
ISPESL effettua laprima verifica e
trasmette i risultatiad ASL o ARPAV
Ogni 5 anniOgni 5 anni
Il Datore di lavoro si rivolge a ASL o ARPAV oorganismi notificati individuati dal Ministero delle
attività produttive
Il Datore di lavoro si rivolge a ASL o ARPAV oorganismi notificati individuati dal Ministero delle
attività produttive
stabiliteannualmente da
ISPESL
stabiliteannualmente da
ISPESL
Spese a carico deldatore di lavoro
Spese a carico deldatore di lavoro
Ogni 2 anni perimpianti installati in:
•cantieri
•locali uso medico
•Ambienti a maggiorrischio incendio
Ogni 2 anni perimpianti installati in:
•cantieri
•locali uso medico
•Ambienti a maggiorrischio incendio
Il soggetto che esegue la verifica rilascia ilverbale al datore di lavoro
Il soggetto che esegue la verifica rilascia ilverbale al datore di lavoro
Spese a carico del datore di lavoroSpese a carico del datore di lavoro
Verifichestraordinarie
Verifichestraordinarie
Effettuate da ASL oARPAV o organisminotificati individuatidal Ministero delleattività produttive
Nei casi di:
•Esito negativoverifica periodica
•Modificasostanziale impiantocomunicate dalDatore di lavoro
•Richiesta datore dilavoro
Effettuate da ASL oARPAV o organisminotificati individuatidal Ministero delleattività produttive
Nei casi di:
•Esito negativoverifica periodica
•Modificasostanziale impiantocomunicate dalDatore di lavoro
•Richiesta datore dilavoro
Esito positivoEsito positivo
Esito negativoEsito negativo
Spese a carico deldatore di lavoro
Realizzazioneinterventi prescritti
Realizzazioneinterventi prescritti
44PARERI VV.FF. – U.S.S.L.
Pareri
Vigili del Fuoco – U.S.S.L.
VIGILI DEL FUOCOVIGILI DEL FUOCO
Progetto definitivoProgetto definitivo
U.S.S.L.U.S.S.L.
Provincia richiedeparere preventivo
Provincia richiedeparere preventivo
negativonegativo
prescrizioniprescrizioni
favorevolefavorevole
Rielaborazioneprogetto
Rielaborazioneprogetto
Esecuzionelavori coneventuali
prescrizioni
Esecuzionelavori coneventuali
prescrizioni
StazioneAppaltantedomanda
sopralluogoVV.FF
StazioneAppaltantedomanda
sopralluogoVV.FF
sopralluogoVV.FF
sopralluogoVV.FF
Rilascio C.P.I.Rilascio C.P.I.
Stazione Appaltanterichiede parere
Stazione Appaltanterichiede parere
negativonegativo
favorevolefavorevole
Rielaborazioneprogetto
Rielaborazioneprogetto
Esecuzionelavori
Esecuzionelavori
Richiesta eottenimento
autorizzazioneStazione
Appaltante(concessione,
DIA,ecc)
Richiesta eottenimento
autorizzazioneStazione
Appaltante(concessione,
DIA,ecc)
Richiesta eottenimento
autorizzazioneStazione
Appaltante(concessione,
DIA,ecc)
Richiesta eottenimento
autorizzazioneStazione
Appaltante(concessione,
DIA,ecc)
45CONTO FINALE
Conto finale dei lavori
(art. 173 del regolamento)
Ultimazione delle lavorazioniUltimazione delle lavorazioni
Direttore dei lavori redige Conto Finale dei lavori riportante:
1. Lavorazioni avvenute dall’inizio dell’appalto
2. Somministrazioni effettuate dall’inizio dell’appalto
3. Nuovi prezzi (riportando gli estremi dell’approvazione)
Allega relazione sul conto finale riportante tutte le vicende oggetto dellavoro allegando tutti i verbali, documenti e altro
Direttore dei lavori redige Conto Finale dei lavori riportante:
1. Lavorazioni avvenute dall’inizio dell’appalto
2. Somministrazioni effettuate dall’inizio dell’appalto
3. Nuovi prezzi (riportando gli estremi dell’approvazione)
Allega relazione sul conto finale riportante tutte le vicende oggetto dellavoro allegando tutti i verbali, documenti e altro
Responsabile del procedimento invita l’appaltatore a firmare il conto finaleentro 30 giorni
Responsabile del procedimento invita l’appaltatore a firmare il conto finaleentro 30 giorni
Appaltatore può solo confermare le riserve già iscritte sugli atti contabilieventualmente aggiornando l’importo e senza poterne aggiungere altre.
Sono escluse le riserve per le quali è già intervenuto l’accordo bonario
Appaltatore può solo confermare le riserve già iscritte sugli atti contabilieventualmente aggiornando l’importo e senza poterne aggiungere altre.
Sono escluse le riserve per le quali è già intervenuto l’accordo bonario
Appaltatore
firma il conto finale entro i termini
Appaltatore
firma il conto finale entro i terminiAppaltatore
non firma entro i termini
non conferma le riserve
Appaltatore
non firma entro i termini
non conferma le riserve
Conto finale
Definitivamente accettato
Conto finale
Definitivamente accettato
Responsabile del procedimento redige una relazione finale riservataesprimendo un parere motivato sulle eventuali domande dell’appaltatore escluse
da eventuali accordi bonari
Responsabile del procedimento redige una relazione finale riservataesprimendo un parere motivato sulle eventuali domande dell’appaltatore escluse
da eventuali accordi bonari
Provincia emette mandato di pagamento
Entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio odal certificato di regolare esecuzione
Provincia emette mandato di pagamento
Entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio odal certificato di regolare esecuzione
46
ultimazione lavoriultimazione lavori
Collaudo
Conferimento incarico di collaudo entro 30 gg dalla consegna nei casi dicollaudo in corso d’opera
Organo di collaudo composto da uno a tre membri
Al collaudatore viene affidato anche il collaudo statico
Conferimento incarico di collaudo entro 30 gg dalla consegna nei casi dicollaudo in corso d’opera
Organo di collaudo composto da uno a tre membri
Al collaudatore viene affidato anche il collaudo statico
Consegna lavori
Collaudo in corso d’opera peri casi previsti dalla normativa:
•Quando il DL è:
dipendente di altre amministrazioni
il progettista
altri soggetti incaricati
(art. 27 c. 2 lett. a) b) c) lg 109)
•In caso di opere di particolarecomplessità
•In caso di lavori in concessione
•altri
Consegna lavori
Collaudo in corso d’opera peri casi previsti dalla normativa:
•Quando il DL è:
dipendente di altre amministrazioni
il progettista
altri soggetti incaricati
(art. 27 c. 2 lett. a) b) c) lg 109)
•In caso di opere di particolarecomplessità
•In caso di lavori in concessione
•altri
Personale interno alla Stazione Appaltante sulla base di criteripreventivamente fissati
Personale interno alla Stazione Appaltante sulla base di criteripreventivamente fissati
Soggetti esterni in caso di carenza di organicoSoggetti esterni in caso di carenza di organico
Dall’ultimazione lavori il RUPpubblica l’avviso ai creditori
Dall’ultimazione lavori il RUPpubblica l’avviso ai creditori
Dall’ultimazione lavori il RUPpubblica per 60 gg l’avviso ai
creditori
Dall’ultimazione lavori il RUPpubblica per 60 gg l’avviso ai
creditori
Il Sindaco invia il risultato dellapubblicazione
Il Sindaco invia il risultato dellapubblicazione
Il RUP invita l’impresa asoddisfare i crediti e rimette i
documenti al collaudatore
Il RUP invita l’impresa asoddisfare i crediti e rimette i
documenti al collaudatore
Il RUP trasmette al collaudatore•Conto finale•Relazione sul conto finale•Copia conforme progetto approvato•Originale documenti contabili
Il RUP trasmette al collaudatore•Conto finale•Relazione sul conto finale•Copia conforme progetto approvato•Originale documenti contabili
Il RUP trasmette alcollaudatore
•Copia conforme progetto
•Programma adottato in riferimento alprezzo chiuso
•Programma esecuzione lavoriredatto dall’impresa
•Copia contratto, atti sottomissione,ecc
•Verbale di consegna, sospensioneripresa, ecc.
•Rapporti periodici direttore lavori
•Verbali di prova sui materiali ecertificazioni di qualità
Il RUP trasmette alcollaudatore
•Copia conforme progetto
•Programma adottato in riferimento alprezzo chiuso
•Programma esecuzione lavoriredatto dall’impresa
•Copia contratto, atti sottomissione,ecc
•Verbale di consegna, sospensioneripresa, ecc.
•Rapporti periodici direttore lavori
•Verbali di prova sui materiali ecertificazioni di qualità
Il collaudatore esaminati i documenti fissa il giorno della visita dicollaudo e informa il RUP
Il collaudatore esaminati i documenti fissa il giorno della visita dicollaudo e informa il RUP
Il RUP avvisa:
Appaltatore, direttore dei lavori, personale di sorveglianza e contabilitàeventuali incaricati all’assistenza giornaliera
Il RUP avvisa:
Appaltatore, direttore dei lavori, personale di sorveglianza e contabilitàeventuali incaricati all’assistenza giornaliera
Opera di importo < € 25.000.000Opera di importo < € 25.000.000
Opera di importo > € 25.000.000o art. 2 c. 1 lett. i)
Opera di importo > € 25.000.000o art. 2 c. 1 lett. i)
Collaudo sulla base dellacertificazione di qualità materiali o
componenti impiegati conincidenza non inferiore al 5%
Collaudo sulla base dellacertificazione di qualità materiali o
componenti impiegati conincidenza non inferiore al 5%
Verifica
delle
eve
ntu
ali
incom
patib
ilità
Verifica
delle
eve
ntu
ali
incom
patib
ilità
(art. 200 del regolamento)
Necessità della Stazione Appaltante di utilizzare l’opera prima del collaudoprovvisorio
Necessità della Stazione Appaltante di utilizzare l’opera prima del collaudoprovvisorio
Condizioni necessarie:
•eventualità prevista nel contratto;
•Collaudo statico eseguito con esito positivo;
•Richiesto certificato di agibilità o abitabilità;
•Allacciamenti eseguiti;
•Eseguite prove previste dal CSA
•Redatto stato di consistenza dettagliato
Condizioni necessarie:
•eventualità prevista nel contratto;
•Collaudo statico eseguito con esito positivo;
•Richiesto certificato di agibilità o abitabilità;
•Allacciamenti eseguiti;
•Eseguite prove previste dal CSA
•Redatto stato di consistenza dettagliato
Organo di collaudo (su richiesta della Stazione Appaltante ):
•Verifica l’esistenza delle condizioni necessarie;
•Verifica che l’utilizzo dell’opera possa avvenire in sicurezza, senza inconvenientiper la Stazione Appaltante e senza ledere il patti contrattuali;
Organo di collaudo (su richiesta della Stazione Appaltante ):
•Verifica l’esistenza delle condizioni necessarie;
•Verifica che l’utilizzo dell’opera possa avvenire in sicurezza, senza inconvenientiper la Stazione Appaltante e senza ledere il patti contrattuali;
Organo di collaudo:
•Redige verbale sottoscritto dal Direttore dei lavori e dal Responsabile delprocedimento, riportante le constatazioni e le sue conclusioni
Organo di collaudo:
•Redige verbale sottoscritto dal Direttore dei lavori e dal Responsabile delprocedimento, riportante le constatazioni e le sue conclusioni
L’appaltatore resta responsabile delle opere eseguiteL’appaltatore resta responsabile delle opere eseguite
Collaudo finale
Verifica della documentazione aopera ultimata
Collaudo finale
Verifica della documentazione aopera ultimata
Collaudo in corso d’opera
Inizio lavorazioni non ispezionabilisuccessivamente
Interruzione dei lavori oandamento anomalo
Collaudo in corso d’opera
Inizio lavorazioni non ispezionabilisuccessivamente
Interruzione dei lavori oandamento anomalo
Il collaudatore esegue visita di collaudo ed esegue accertamenti, saggi, riscontrisuccessivamente a:
Il collaudatore esegue visita di collaudo ed esegue accertamenti, saggi, riscontrisuccessivamente a:
Nei casi di impossibilità a procedere con le operazioni di collaudo
L’ Organo di collaudo trasmette ad appaltatore e RUP relazione sulle cause eprovvedimenti da assumere per la ripresa e completamento regolare delle
operazioni di collaudo
Nei casi di impossibilità a procedere con le operazioni di collaudo
L’ Organo di collaudo trasmette ad appaltatore e RUP relazione sulle cause eprovvedimenti da assumere per la ripresa e completamento regolare delle
operazioni di collaudo
Stazione Appaltante puòrichiedere pareri su:
•Varianti
•Proroghe;
•Situazioni particolari
Stazione Appaltante puòrichiedere pareri su:
•Varianti
•Proroghe;
•Situazioni particolari
Per ritardi imputabili all’organo di collaudo il RUP assegna 30 gg per ilcompletamento delle operazioni
Per ritardi imputabili all’organo di collaudo il RUP assegna 30 gg per ilcompletamento delle operazioni
Le operazioni di collaudo vengonoconcluse
Le operazioni di collaudo vengonoconcluse
Le operazioni di collaudo nonvengono concluse nemmeno entroi 30 giorni di proroga concessi dal
RUP
Le operazioni di collaudo nonvengono concluse nemmeno entroi 30 giorni di proroga concessi dal
RUP
Il RUP propone alla StazioneAppaltante la revoca dell’incaricoe il risarcimento di eventuali danni
Il RUP propone alla StazioneAppaltante la revoca dell’incaricoe il risarcimento di eventuali danni
L’organo di collaudo redigeprocesso verbale di visitafirmato dall’appaltatore, dal
direttore dei lavori e da chiunqueintervenuto
L’organo di collaudo redigeprocesso verbale di visitafirmato dall’appaltatore, dal
direttore dei lavori e da chiunqueintervenuto
L’organo di collaudo redige:
•Relazione di raffronto di quanto emerso nella visita e il progetto e eventuali variantiapprovate, con considerazioni sulle modalità di operare della ditta
•Relazione riservata sulle domande dell’impresa ed eventuali penali
L’organo di collaudo redige:
•Relazione di raffronto di quanto emerso nella visita e il progetto e eventuali variantiapprovate, con considerazioni sulle modalità di operare della ditta
•Relazione riservata sulle domande dell’impresa ed eventuali penali
Discordanzafra contabilitàed esecuzione
Discordanzafra contabilitàed esecuzione
Difetti emancanze
nell’esecuzione
Difetti emancanze
nell’esecuzione
Eccedenza suquanto è stato
approvato
Eccedenza suquanto è stato
approvato
Riscontro dellacollaudabilità
dell’opera
Riscontro dellacollaudabilità
dell’opera
49DISCORDANZA FRA CONTABILITA’ ED ESECUZIONE
Discordanza fra contabilità ed esecuzione
(art. 196 del regolamento)
Discordanza fra contabilità e lo stato di fattoDiscordanza fra contabilità e lo stato di fatto
lievi discordanzelievi discordanze
Approfondimento delle verificheApprofondimento delle verifiche
rettifica del conto finalerettifica del conto finale
gravi discordanzegravi discordanze
Sospensione delle operazioni dicollaudo e trasmissione al
Responsabile del Procedimento delleproposte del collaudatore
Sospensione delle operazioni dicollaudo e trasmissione al
Responsabile del Procedimento delleproposte del collaudatore
Il Responsabile del procedimentoformula una relazione e la trasmetteunitamente alle proposte dell’organodi collaudo alla Stazione Appaltante
Il Responsabile del procedimentoformula una relazione e la trasmetteunitamente alle proposte dell’organodi collaudo alla Stazione Appaltante
50DIFETTI E MANCANZE NELL’ESECUZIONE
Difetti e mancanze nell’esecuzione
(art. 197 del regolamento)
Riscontro di difetti e mancanzeRiscontro di difetti e mancanze
opera assolutamenteinaccettabile
opera assolutamenteinaccettabile
Opera con difetti dimodesta entità
Opera con difetti dimodesta entità
Opera con difetti che nonla pregiudicano
Opera con difetti che nonla pregiudicano
Organo di collaudo nonemette il certificato
Organo di collaudo nonemette il certificato
L’organo di collaudotrasmette al RUP perinformare La Stazione
Appaltante :
•processo verbale;
•Relazione di raffronto diquanto emerso nella visita eil progetto e eventualivarianti approvate, conconsiderazioni sulle modalitàdi operare della ditta;
•Relazione riservata sulledomande dell’impresa edeventuali penali
L’organo di collaudotrasmette al RUP perinformare La Stazione
Appaltante :
•processo verbale;
•Relazione di raffronto diquanto emerso nella visita eil progetto e eventualivarianti approvate, conconsiderazioni sulle modalitàdi operare della ditta;
•Relazione riservata sulledomande dell’impresa edeventuali penali
Dichiarazione del Direttoredei Lavori confermata dal
Responsabile delprocedimento di regolare
ultimazione dellelavorazioni prescritte
Dichiarazione del Direttoredei Lavori confermata dal
Responsabile delprocedimento di regolare
ultimazione dellelavorazioni prescritte
Verifica diretta dell’organo dicollaudo
Verifica diretta dell’organo dicollaudo
Organo di collaudoprescrive le lavorazioni e i
tempi per la loro esecuzione
Organo di collaudoprescrive le lavorazioni e i
tempi per la loro esecuzione
L’Appaltatore esegue neitermini prescritti le opere
indicate
L’Appaltatore esegue neitermini prescritti le opere
indicate
L’organo di collaudodetermina la somma da
detrarre dal creditodell’appaltatore
L’organo di collaudodetermina la somma da
detrarre dal creditodell’appaltatore
51
Eccedenza su quanto autorizzato
(art. 198 del regolamento)
Riscontro di lavorazioni meritevoli di collaudo ma non preventivamente autorizzateRiscontro di lavorazioni meritevoli di collaudo ma non preventivamente autorizzate
Organo di collaudo sospende l’emissione del certificato di collaudo etrasmette le proprie proposte al responsabile del procedimento
Organo di collaudo sospende l’emissione del certificato di collaudo etrasmette le proprie proposte al responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento trasmette proprio parere unitamente alleproposte dell’organo di collaudo alla Stazione Appaltante
Responsabile del procedimento trasmette proprio parere unitamente alleproposte dell’organo di collaudo alla Stazione Appaltante
Il Direttore dei Lavori resta responsabile delle opere che ha lasciato eseguire o hadirettamente ordinato
Il Direttore dei Lavori resta responsabile delle opere che ha lasciato eseguire o hadirettamente ordinato
52
Emissione del certificato di collaudo
(art. 199 del regolamento)
Ultimazione delle operazioni di collaudoUltimazione delle operazioni di collaudo
Opera non collaudabileOpera non collaudabile
Opera collaudabileOpera collaudabile
Organo di collaudo nonemette il certificato di
collaudo
Organo di collaudo nonemette il certificato di
collaudo
L’organo di collaudotrasmette al RUP perinformare la Stazione
Appaltante :
•processo verbale;
•Relazione di raffronto diquanto emerso nella visitae il progetto e eventualivarianti approvate, conconsiderazioni sullemodalità di operare delladitta;
•Relazione riservata sulledomande dell’impresa edeventuali penali
L’organo di collaudotrasmette al RUP perinformare la Stazione
Appaltante :
•processo verbale;
•Relazione di raffronto diquanto emerso nella visitae il progetto e eventualivarianti approvate, conconsiderazioni sullemodalità di operare delladitta;
•Relazione riservata sulledomande dell’impresa edeventuali penali
Collaudatore emette il certificato di collaudo provvisorio non oltresei mesi dall’ultimazione dei lavori
Collaudatore emette il certificato di collaudo provvisorio non oltresei mesi dall’ultimazione dei lavori
Il certificato di collaudoprovvisorio prevede:
•Dati tecnici eamministrativi;
•Verbali di visita e verificheeffettuate;
•Certificazione;
•Indica le modificazioni,aggiunte, deduzioni alconto finale;
•Somme a caricodell’appaltatore per danni;
•Dichiarazione dicollaudabilità dell’opera
Il certificato di collaudoprovvisorio prevede:
•Dati tecnici eamministrativi;
•Verbali di visita e verificheeffettuate;
•Certificazione;
•Indica le modificazioni,aggiunte, deduzioni alconto finale;
•Somme a caricodell’appaltatore per danni;
•Dichiarazione dicollaudabilità dell’opera
Il collaudo provvisorio assume carattere definitivo dopo dueanni dall’emissione ovvero se l’emissione è avvenuta in ritardo
dalla data in cui sarebbe dovuto essere stato emesso
Il collaudo provvisorio assume carattere definitivo dopo dueanni dall’emissione ovvero se l’emissione è avvenuta in ritardo
dalla data in cui sarebbe dovuto essere stato emesso
Il collaudo definitivo si intendeautomaticamente approvato
ancorché l’atto formale diapprovazione non intervenga
entro due mesi
Il collaudo definitivo si intendeautomaticamente approvato
ancorché l’atto formale diapprovazione non intervenga
entro due mesi Periodo di garanziaper difformità e vizi
dell’opera
Periodo di garanziaper difformità e vizi
dell’opera
Collaudo trasmesso all’appaltatore per la firmaCollaudo trasmesso all’appaltatore per la firma
Restituisce il certificato di collaudo entro venti giorniRestituisce il certificato di collaudo entro venti giorni
Appone domandeAppone domande
Non appone domandeNon appone domande
Collaudatore trasmette al RUP idocumenti e le considerazionisulle domande dell’appaltatore
riportate sul certificato dicollaudo
Collaudatore trasmette al RUP idocumenti e le considerazionisulle domande dell’appaltatore
riportate sul certificato dicollaudo
La Stazione Appaltante deliberaentro 60 gg. sull’ammissibilità del
certificato di collaudo
La Stazione Appaltante deliberaentro 60 gg. sull’ammissibilità del
certificato di collaudo
Collaudoammissibile
Collaudoammissibile
Collaudo nonammissibile
Collaudo nonammissibile
Facoltà dellaStazione
Appaltante diprocedere adaltro collaudo
Facoltà dellaStazione
Appaltante diprocedere adaltro collaudo
Svincolo cauzioneprestata
Svincolo cauzioneprestata
Pagamento rata disaldo previa
garanziafidejussoria entro
90 gg. daemissione del
certificato o dallapresentazione della
fidejussione
Pagamento rata disaldo previa
garanziafidejussoria entro
90 gg. daemissione del
certificato o dallapresentazione della
fidejussione
53
Certificato di regolare esecuzione
(art. 208 del regolamento – art. 141 Codice Appalti)
Opere < di € 500.000Opere < di € 500.000
Certificato di collaudo
OBBLIGO di sostituire
con certificato di regolare esecuzione
Certificato di collaudo
OBBLIGO di sostituire
con certificato di regolare esecuzione
Opere > a € 500.000 < 1.000.000 ECUOpere > a € 500.000 < 1.000.000 ECU
Certificato di collaudo
FACOLTA’ di sostituire
con certificato di regolare esecuzione
Certificato di collaudo
FACOLTA’ di sostituire
con certificato di regolare esecuzione
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
emesso dal direttore dei lavori e confermato dalresponsabile del procedimento
emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
emesso dal direttore dei lavori e confermato dalresponsabile del procedimento
emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione
Pagamento rata di saldo entro novanta giornidall’emissione del certificato di regolare
esecuzione
Pagamento rata di saldo entro novanta giornidall’emissione del certificato di regolare
esecuzione
La Stazione Appaltante deliberasull’ammissibilità del certificato di regolare
esecuzione
La Stazione Appaltante deliberasull’ammissibilità del certificato di regolare
esecuzione