bases de licitación auditoría técnica v8 - 2do … · 6 del marco normativo de la licitaciÓn...

BASES DE LICITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS

AUDITORIAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS “NUEVA LÍNEA CARDONES-MAITENCILLO 2x500 kV”,

“NUEVA LÍNEA MAITENCILLO-PAN DE AZÚCAR 2x500 kV”, “NUEVA LÍNEA PAN DE AZÚCAR-POLPAICO 2x500 kV” Y “NUEVA LÍNEA 2x500 CHARRÚA-ANCOA: TENDIDO DEL

PRIMER CIRCUITO” EN EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN TRONCAL DEL

SISTEMA INTERCONECTADO CENTRAL (SIC)

24 de Junio de 2013

Dirección de Peajes, CDEC-SIC

Tabla de contenido

1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................... 1 2 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ......................................................................................................... 3 3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A AUDITAR ................................................................................ 5

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL ............................................................................................................................... 5 3.1.1 “Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV”............................................................................................. 5 3.1.2 “Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV”..................................................................................... 5 3.1.3 “Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV” ........................................................................................ 6 3.1.4 “Nueva Línea 2x500 Charrúa-Ancoa: tendido del primer circuito” ................................................................ 7

3.2 EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN ......................................................................................................................... 7 3.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS ............................................................................... 7 3.4 FECHAS ESTIMADAS DE LA EJECUCIÓN .................................................................................................... 8

3.4.1 “Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV”............................................................................................. 8 3.4.2 “Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV”..................................................................................... 8 3.4.3 “Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV” ........................................................................................ 8 3.4.4 “Nueva Línea 2x500 Charrúa-Ancoa: tendido del primer circuito” ................................................................ 8

4 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA TÉCNICA ................................................................... 9 4.1 ALCANCE GENERAL ....................................................................................................................................... 9 4.2 EQUIPO DEL AUDITOR ................................................................................................................................. 10

4.2.1 Conformación del Equipo del Auditor ......................................................................................................... 10 4.2.2 Reemplazo de profesionales del Equipo del Auditor .................................................................................. 10

4.3 CRONOGRAMA DE AUDITORÍA Y PROGRAMA BIMESTRAL ................................................................... 11 4.3.1 Cronograma de Auditoría ............................................................................................................................ 11 4.3.2 Programa Bimestral .................................................................................................................................... 11

4.4 RECURSOS ..................................................................................................................................................... 11 4.5 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA AUDITORÍA .............................................. 12

4.5.1 Características Técnicas del Proyecto ........................................................................................................ 12 4.5.2 Cronograma del Proyecto ........................................................................................................................... 12 4.5.3 Gestiones ante Organismos Públicos ......................................................................................................... 15 4.5.4 Estudios Medioambientales, Ingeniería y Suministros................................................................................ 16 4.5.5 Pruebas en Fábrica para Equipos y Elementos .......................................................................................... 17 4.5.6 Visitas de Inspección de los Trabajos en Terreno ...................................................................................... 18 4.5.7 Trabajos del Adjudicatario en Instalaciones de Terceros ........................................................................... 19 4.5.8 Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto .............................................................. 19

4.6 INFORME DE CUMPLIMIENTO DE HITO RELEVANTE ............................................................................... 20 4.6.1 Hito Relevante Nº 1: “Órdenes de Proceder por Suministros y Estudio que determina las especificaciones de detalle del Proyecto” ............................................................................................................................................. 21 4.6.2 Hito Relevante Nº 2: “Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental y Presentación de la Solicitud de Concesión Definitiva” ............................................................................................................................................ 21 4.6.3 Hito Relevante Nº 3: “Construcción de las fundaciones” ............................................................................ 21 4.6.4 Hito Relevante Nº 4: “Prueba de Equipos” .................................................................................................. 21 4.6.5 Hito Relevante Nº 5: “Entrada en operación del proyecto” ......................................................................... 22

4.7 INFORME DE MODIFICACIÓN DE HITO ....................................................................................................... 22 4.8 INFORME DE ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN .................................................... 22

4.8.1 Reporte de Avance Mensual ....................................................................................................................... 22 4.8.2 Informe de Avance Bimestral ...................................................................................................................... 23

4.9 INFORME DE OPERACIÓN DEL PROYECTO DURANTE LOS PRIMEROS 12 MESES DE OPERACIÓN 25 4.10 RESPONSABILIDAD POR LOS INFORMES ................................................................................................. 26

5 ETAPAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN ............................................................................................ 27 5.1 ETAPAS DEL PROCESO ............................................................................................................................... 27

5.2 DE LA ADQUISICIÓN DE LAS BASES Y PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO .......................................... 28

6 DEL MARCO NORMATIVO DE LA LICITACIÓN ................................................................................... 29 7 DE LAS PROPUESTAS .......................................................................................................................... 30

7.1 ASPECTOS GENERALES .............................................................................................................................. 30 7.1.1 De los Costos y Gastos de las Propuestas ................................................................................................. 30 7.1.2 Del Idioma de las Propuestas ..................................................................................................................... 30 7.1.3 De la Moneda de las Propuestas ................................................................................................................ 31 7.1.4 De la Validez de las Propuestas ................................................................................................................. 31

7.2 DE LA OFERTA ADMINISTRATIVA ............................................................................................................... 31 7.2.1 Documento 1: “Declaración de aceptación de las Bases y sus documentos anexos” ................................ 31 7.2.2 Documento 2: “Descripción e individualización del Proponente y Acreditación de Existencia Legal” ........ 32 7.2.3 Documento 3: “Boleta de Garantía de Seriedad de la Propuesta”.............................................................. 33 7.2.4 Documento 4: “Experiencia del Proponente” .............................................................................................. 34

7.3 DE LA OFERTA TÉCNICA ............................................................................................................................. 35 7.3.1 Documento 5: “Equipo del Auditor” ............................................................................................................. 35 7.3.2 Documento 6: “Descripción de Actividades y Metodologías” ...................................................................... 37 7.3.3 Documento 7: “Cronograma y Recursos” ................................................................................................... 37

7.4 DE LA OFERTA ECONÓMICA ....................................................................................................................... 38 7.4.1 Documento 8: “Oferta Económica”.............................................................................................................. 38 7.4.2 Valor Referencial de la Auditoría Técnica ................................................................................................... 38

8 DE LAS CONSULTAS AL PROCESO DE LICITACIÓN Y ENTREGA DE PROPUESTAS ................... 39 8.1 PROTOCOLO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN .............................................................................................................................................................. 39 8.2 PROTOCOLO DE ENTREGA DE PROPUESTAS ......................................................................................... 40

9 DE LA APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS .............................................................. 42 9.1 DEL PROCEDIMIENTO GENERAL DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ................. 42 9.2 DE LA APERTURA Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA ADMINISTRATIVA .................................................. 42

9.2.1 Acto de Apertura de la Oferta Administrativa .............................................................................................. 42 9.2.2 Evaluación de la Oferta Administrativa ....................................................................................................... 43

9.3 DE LA APERTURA Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA ................................................................ 44 9.3.1 Acto de Apertura de la Oferta Técnica ........................................................................................................ 44 9.3.2 Aspectos generales de la Evaluación de la Oferta Técnica ........................................................................ 44 9.3.3 Verificación de Antecedentes Técnicos de la Oferta .................................................................................. 45 9.3.4 Evaluación del Documento 5 “Equipo del Auditor” ..................................................................................... 45 9.3.5 Evaluación del Documento 6 “Descripción de Actividades y Metodologías” .............................................. 48 9.3.6 Evaluación del Documento 7 “Cronograma y Recursos” ............................................................................ 48 9.3.7 Nota Final de la Oferta ................................................................................................................................ 49

9.4 DE LA APERTURA Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA .......................................................... 49 9.4.1 De la Apertura de la Oferta Económica ...................................................................................................... 49 9.4.2 De la Evaluación de la Oferta Económica .................................................................................................. 50

9.5 DE LA DECLARACIÓN FUERA DE BASES Y LICITACIÓN DESIERTA ...................................................... 51 9.5.1 Declaración fuera de Bases las Propuestas ............................................................................................... 51 9.5.2 Proceso de Licitación Desierto ................................................................................................................... 51

10 DE LA ADJUDICACIÓN Y EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ................................... 52 10.1 DE LA ADJUDICACIÓN DE LA AUDITORÍA TÉCNICA ................................................................................ 52 10.2 FIRMA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA TÉCNICA ........................... 52 10.3 PRECIO DEL CONTRATO .............................................................................................................................. 53

10.3.1 Precio del Contrato ................................................................................................................................ 53 10.3.2 Forma de Pago del Precio del Contrato ................................................................................................. 53 10.3.3 Pago de Informes Adicionales ............................................................................................................... 54

10.4 DE LAS GARANTÍAS Y MULTAS APLICABLES .......................................................................................... 55 10.4.1 De la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato ................................................................................ 55 10.4.2 De las Multas ......................................................................................................................................... 56

10.4.3 Fondo de Garantía para el Pago de Multas ........................................................................................... 57 10.5 DERECHO A PONER TÉRMINO ANTICIPADO AL CONTRATO ................................................................. 57 10.6 INICIO DE LOS TRABAJOS ........................................................................................................................... 59

11 OBLIGACIONES GENERALES DEL PROPONENTE Y ADJUDICATARIO DE LA AUDITORÍA TÉCNICA .......................................................................................................................................................... 60

11.1 CONOCIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN .................................................................. 60 11.2 GASTOS Y PERMISOS PARA REALIZAR LA AUDITORÍA ......................................................................... 60 11.3 REUNIONES DE TRABAJO ENTRE LA DP Y EL AUDITOR ........................................................................ 61 11.4 EXCLUSIVIDAD .............................................................................................................................................. 61

Anexo 1: FORMATO DE DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES ...................................... 63 Anexo 2: CUADROS DE AVANCE Y DE CONTROL ................................................................................ 64 Anexo 3: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ....................................................................... 67 Anexo 4: CUADRO DE UTILIZACIÓN DE RECURSOS ........................................................................... 68 Anexo 5: FORMATO PARA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y METODOLOGÍAS (DOCUMENTO 6) 69 Anexo 6: RESUMEN DE LA OFERTA TÉCNICA DEL ADJUDICATARIO ............................................... 70

Bases de Licitación Auditorías Técnicas

Dirección de Peajes – CDEC-SIC Página 1 de 61

1 INTRODUCCIÓN

En virtud de lo señalado en la Ley General de Servicios Eléctricos (DFL N° 4/2006), la Dirección de Peajes del Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central (CDEC-SIC), en adelante e indistintamente la “DP”, ha efectuado una licitación pública internacional, de acuerdo a las Bases de Licitación de las Obras Nuevas aprobadas por Resolución Exenta N° 149, y sus posteriores modificaciones mediante Resoluciones Exentas N° 368 y 587, todas de la Comisión Nacional de Energía, y adjudicó los derechos de explotación y ejecución de las obras nuevas que se indican más adelante, contempladas en el Decreto Exento Nº115/2011, del Ministerio de Energía, publicado en el Diario Oficial del 7 de mayo de 2011, y su modificación, a través del Decreto Exento N°399, publicado en el Diario Oficial del 14 de octubre de 2011. Las obras nuevas que fueron adjudicadas en conformidad al Proceso de Licitación antes referido, son las siguientes:

1) “Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV”. 2) “Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV”. 3) “Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV”. 4) “Nueva Línea 2x500 Charrúa-Ancoa: tendido del primer circuito”.

Las Auditorías Técnicas de los Proyectos antes mencionados se rigen por las disposiciones de las Bases de Licitación de las Obras Nuevas referidas en el párrafo anterior, por las condiciones que se expresan en el respectivo Decreto Supremo de Adjudicación del Ministerio de Energía, y por lo dispuesto en la Ley General de Servicios Eléctricos (DFL N 4/2006).

Asimismo, en conformidad a las mismas Bases de Licitación de las Obras Nuevas, la DP es la entidad responsable de llevar a cabo el Proceso de Licitación, en todas sus etapas, y supervisar la ejecución de cada Proyecto. En este contexto, la DP será responsable de supervigilar el estado de avance de cada Proyecto, mediante Auditorías Técnicas, aprobar el cumplimiento de los hitos relevantes de los mismos y de informar los eventuales incumplimientos de plazos y condiciones técnicas al Ministerio, y hacer efectivas las Garantías correspondientes, conforme a las modalidades, formalidades y plazos que se especifican en las Bases de Licitación de las Obras Nuevas.

Para tal objeto, la DP debe contratar oportunamente la correspondiente Auditoría Técnica durante la etapa de Ejecución de cada Proyecto en lo que se refiere al cumplimiento de plazos e hitos definidos previamente para la etapa de ejecución.

Esta Auditoría Técnica incluye la verificación del cumplimiento de los hitos relevantes a los cuales se comprometió el Adjudicatario de cada Proyecto en su Oferta Técnica e incluye particularmente lo siguiente:



• Monitorear y certificar, durante la etapa de ejecución, el cumplimiento de los Hitos Relevantes según lo señalado en el numeral 8.3.1 de las Bases de Licitación de las Obras Nuevas.

• Enviar cada dos meses un informe ejecutivo a la DP, a la Comisión Nacional de Energía y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que contenga la información requerida en el numeral 4.8.2 de las presentes Bases.

Por otra parte, de acuerdo a lo indicado en el Decreto Exento Nº 115/2011, para la contratación de las Auditorías de la Ejecución de los Proyectos, la DP debe llamar a una licitación pública o privada, la que será auditable por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Para tal efecto, la DP del CDEC-SIC ha optado por la realización de una licitación pública, cuyo marco regulatorio se encuentra en las presentes Bases de Licitación.

De acuerdo a los adjudicatarios de los proyectos que se deben auditar, las Auditorías Técnicas correspondientes se adjudicarán según las siguientes asociaciones:

A) Auditoría Técnica de los Proyectos: “Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV”, “Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV” e “Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV”; y

B) Auditoría Técnica del Proyecto: “Nueva Línea 2x500 Charrúa-Ancoa: tendido del primer circuito”.

Cada oferente entregará una Oferta Administrativa, ya sea que se presente a una o a las dos Auditorías Técnicas antes señaladas; y una Oferta Técnica y una Oferta Económica por cada una de las Auditorías Técnicas señaladas a la que se presenta.

El valor total de las Bases para presentar Propuestas se señala en el numeral 5.2 de las presentes Bases.



2 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Para una mejor comprensión de las bases, a continuación se entrega un glosario con las principales definiciones y abreviaturas contenidas en ellas

1) CDEC-SIC: Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central. 2) CNE: Comisión Nacional de Energía, organismo público descentralizado creado mediante Decreto Ley

No 2.224 en el 25 de mayo de 1978. 3) CONAF: Corporación Nacional Forestal. 4) Contrato: Contrato de Prestación de Servicios de Auditoría Técnica, celebrado entre el Auditor y el

“CDEC-SIC Ltda.”. 5) Ministerio: Ministerio de Energía. 6) Días: Siempre que no se indique lo contrario, en las presentes bases o en las disposiciones normativas

pertinentes, la palabra “días” contenida en este documento significa lo mismo que días corridos, esto es, la secuencia cronológica continua de días de 24 horas, contados desde la medianoche. Sin perjuicio de lo anterior, si el término del plazo respectivo se produce un día sábado, domingo o festivo, debe entenderse que es el día siguiente hábil.

7) Días hábiles: Días de lunes a viernes, a excepción de los festivos. 8) DFL Nº 4: Ley General de Servicio Eléctricos, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y

sus posteriores modificaciones. 9) DP: Dirección de Peajes del CDEC-SIC. 10) Proponente: Es la persona jurídica que participa en el Proceso de Licitación, presentando su Propuesta

conforme a las presentes Bases. 11) Auditor: Es la persona jurídica a quien la DP ha adjudicado la Auditoría Técnica del Proyecto. 12) Adjudicatario del Proyecto: Es la persona jurídica a quien se adjudicó la explotación y ejecución de las

obras nuevas señaladas en el numeral 1 de las presentes bases.

13) Proceso de Licitación: proceso mediante el cual se adjudica la Auditoría Técnica del Proyecto.

14) Licitación de las Obras Nuevas: Proceso de Licitación mediante el cual se adjudicó la explotación y ejecución de las obras nuevas definidas en Decreto Nº 115/2011, del Ministerio de Energía, publicado el 7 de mayo de 2011, y sus modificaciones posteriores.

15) Proyecto: referencia genérica a cualquiera de las obras nuevas mencionadas en el primer párrafo del numeral 1, de las presentes Bases, que serán sometidas a las Auditorías Técnicas, y fueron adjudicadas mediante los siguientes Decretos de Adjudicación:



a. D.S. N°108 Proyecto “Nueva Línea 2x500 Charrúa-Ancoa: tendido del primer circuito”. b. D.S. N°109, Proyectos “Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV”, “Nueva Línea

Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV” y “Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV”. 16) D.S. N° 108: Decreto Supremo N° 108, de fecha 6 de noviembre de 2012, del Ministerio de Energía,

“Que fija a empresa adjudicataria de los derechos de explotación y ejecución de la obra nueva denominada Nueva Línea 2x500 Charrúa-Ancoa: tendido del primer circuito, en el Sistema de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado Central”, publicado en el Diario Oficial el 25 de febrero de 2013.

17) D.S. N° 109: Decreto Supremo N°109, de fecha 6 de noviembre de 2012, del Ministerio de Energía, “Que fija a empresa adjudicataria derechos de explotación y ejecución de las obras nuevas denominadas Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV, Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV y Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV, en el Sistema de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado Central”, publicado en el Diario Oficial el 16 de enero de 2013..

18) Bases: son las Bases de Licitación que regulan el Proceso de Licitación para la adjudicación de las Auditorias Técnicas de los Proyectos: “Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV”, “Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV”, “Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV” y “Nueva Línea 2x500 Charrúa-Ancoa: tendido del primer circuito” en el Sistema de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado Central (SIC).

19) Bases de Licitación de las Obras Nuevas: son las Bases Técnicas y Administrativas de Licitación que elaboró la CNE para regular el Proceso de Licitación para la adjudicación de los derechos de explotación y ejecución de las obras nuevas definida en Decreto Nº 115/2011 del Ministerio de Energía, publicado el 7 de mayo de 2011 y sus modificaciones posteriores.

20) Boleta de Garantía: documento bancario definido en el Capítulo 8-11 de la Recopilación Actualizada de Normas, de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), emitido por un Banco legalmente constituido en Chile.

21) SEA: Servicio de Evaluación Ambiental. 22) SEC: Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 23) SIC: Sistema Interconectado Central. 24) UF: Unidad de Fomento.



3 DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A AUDITAR

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

3.1.1 “Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV”

El proyecto consiste en la construcción de una nueva línea en 500 kV, entre la Subestación Cardones y la Subestación Maitencillo, de una longitud aproximada de 132,4 km, en estructuras para doble circuito, con una capacidad de 1.500 MVA. El proyecto incluye los paños de línea en ambos extremos de la línea.

Para la conexión de la línea se deberán considerar paños de conexión para cada circuito. En el caso del lado Maitencillo, la línea se deberá conectar a las diagonales que serán instaladas en dicho lugar. En el lado Cardones, el proyecto contempla la construcción de diagonales en 500 kV, sus barras principales en 500 kV, con una capacidad de 1.700 MVA 35°C con sol cada una, y reactores de las líneas, para lo cual el Adjudicatario de la obra deberá adquirir el terreno respectivo, dentro de un área delimitada por un radio de 5 kilómetros desde la actual subestación Cardones 220 kV. Asimismo, se deberá considerar la construcción de dos patios principales, uno de 500 kV y otro de 220 kV, en configuración interruptor y medio, así como todos los elementos y equipos necesarios para el correcto funcionamiento de este nuevo nodo.

Adicionalmente, se deberá dejar el espacio suficiente para alojar la futura transformación 500/220 kV (2 bancos de transformadores monofásicos de 250 MVA cada uno, más una unidad de reserva) y espacio para tres bancos de condensadores estáticos. Se deberá considerar además el espacio adicional para 4 diagonales de 500 kV, compensaciones serie y reactores en 500 kV; espacio para 8 paños en 220 kV, en configuración interruptor y medio.

Dentro del área delimitada en los párrafos anteriores, se deberá realizar el enlace con la actual subestación Cardones, el cual se deberá realizar en líneas en 220 kV de doble circuito, con una capacidad de diseño de 750 MVA por circuito a 35° C con sol.

3.1.2 “Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV”

El proyecto consiste en la construcción de una nueva línea en 500 kV entre la Subestación Maitencillo y la Subestación Pan de Azúcar, de una longitud aproximada de 209,2 km, en estructuras para doble circuito, con una capacidad de 1.500 MVA. El proyecto incluye los paños de línea en ambos extremos de la línea.

Para la conexión de la línea se deberán considerar paños de conexión para cada circuito. En el caso del lado Pan de Azúcar, la línea se deberá conectar a las diagonales que serán instaladas en dicho lugar, además de considerar los reactores de la línea y la compensación serie hacia Maitencillo. En el lado Maitencillo, el



proyecto contempla la construcción de diagonales en 500 kV, sus barras principales en 500 kV, con una capacidad de 1.700 MVA 35°C con sol cada una, y reactores de las líneas, para lo cual el Adjudicatario de la obra deberá adquirir el terreno respectivo, dentro de un área delimitada por un radio de 10 kilómetros desde la actual subestación Maitencillo 220 kV. Asimismo, se deberá considerar la construcción de dos patios principales, uno de 500 kV y otro de 220 kV, en configuración interruptor y medio, así como todos los elementos y equipos necesarios para el correcto funcionamiento de este nuevo nodo.

Adicionalmente, se deberá dejar el espacio suficiente para alojar la futura transformación 500/220 kV (2 bancos de transformadores monofásicos de 250 MVA cada uno, más una unidad de reserva), junto con espacio para bancos de condensadores estáticos. Además, se deberá considerar espacio adicional para 4 diagonales de 500 kV y de 8 paños en 220 kV, en configuración interruptor y medio.

Dentro del área delimitada en los párrafos anteriores, se deberá realizar el enlace con la actual subestación Maitencillo, el cual se deberá realizar en líneas en 220 kV de doble circuito, con una capacidad de diseño de 750 MVA por circuito a 35° C con sol.

3.1.3 “Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV”

Esta obra consiste en la construcción de una nueva línea en 500 kV entre la Subestación Pan de Azúcar y la Subestación Polpaico, de una longitud aproximada de 401,8 km, en estructuras para doble circuito, con una capacidad de 1.500 MVA. El proyecto incluye los paños de línea en ambos extremos de la línea.

Para la conexión de la línea se deberán considerar paños de conexión para cada circuito. En el caso de la Subestación Polpaico, los paños a instalar deberán ser acordes con la configuración de barras de esa subestación, incluyendo además la instalación de los reactores de la línea en esa subestación. Para el caso del extremo Pan de Azúcar, el proyecto contempla la construcción de diagonales en 500 kV, sus barras principales en 500 kV, construcción de las compensaciones series de las líneas hacia Polpaico, y reactores de las líneas, para lo cual el Adjudicatario de la obra deberá adquirir el terreno respectivo, dentro de un área delimitada por un radio de 20 kilómetros desde la actual subestación Pan de Azúcar 220 kV. Asimismo, se deberá considerar la construcción de dos patios principales, uno de 500 kV y otro de 220 kV, en configuración interruptor y medio, así como todos los elementos y equipos necesarios para el correcto funcionamiento de este nuevo nodo.

Adicionalmente, se deberá dejar el espacio suficiente para alojar la futura transformación 500/220 kV (2 bancos de transformadores monofásicos de 250 MVA cada uno, más una unidad de reserva), junto con el espacio para bancos de condensadores estáticos. Además, se deberá dejar el espacio suficiente para la compensación serie de las líneas hacia Maitencillo y futuras ampliaciones en 500 kV y 220 kV considerando



para estas últimas el espacio adicional para 4 diagonales de 500 kV y de 8 paños en 220 kV, en configuración interruptor y medio.

Dentro del área delimitada en los párrafos anteriores, se deberá realizar el enlace con la actual subestación Pan de Azúcar, el cual se deberá realizar en líneas en 220 kV de doble circuito, con una capacidad de diseño de 750 MVA por circuito a 35° C con sol.

3.1.4 “Nueva Línea 2x500 Charrúa-Ancoa: tendido del primer circuito”

Esta obra consiste en la construcción de una nueva línea en 500 kV entre la Subestación Charrúa y la Subestación Ancoa, de una longitud aproximada de 196,5 km, en estructuras para doble circuito, considerando en una primera fase el tendido de sólo un circuito, con una capacidad de 1.400 MVA. El proyecto incluye los paños de línea en ambos extremos de la línea.

3.2 EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN

Los equipos y elementos constructivos, serán especificados de acuerdo al nivel de aislamiento, nivel de cortocircuito, grado de contaminación, capacidad térmica de la línea, tipo de servicio y su instalación. Las características se establecerán en el nivel de ingeniería básica según sean las exigencias del sistema en el nudo correspondiente.

3.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PROYECTOS

En el Anexo 6 Anexo 6Anexo 6se incluye el documento “Resumen de la Oferta Técnica del Adjudicatario del Proyecto”, en el cual se incluyen las principales características técnicas correspondientes a cada uno de los Proyectos indicados en el numeral 1 de las presentes Bases.



3.4 FECHAS ESTIMADAS DE LA EJECUCIÓN

3.4.1 “Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV”

Etapa Fecha Inicio de Ejecución del Proyecto 16 de enero de 2013

Fecha estimada de entrada en operaciones del Proyecto Diciembre de 2017

3.4.2 “Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV”


Fecha estimada de entrada en operaciones del Proyecto Diciembre de 2017

3.4.3 “Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV”


Fecha estimada de entrada en operaciones del Proyecto Enero de 2018

3.4.4 “Nueva Línea 2x500 Charrúa-Ancoa: tendido del primer circuito”

Etapa Fecha Inicio de Ejecución del Proyecto 25 de febrero de 2013

Fecha estimada de entrada en operaciones del Proyecto Febrero de 2018



4 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA TÉCNICA

4.1 ALCANCE GENERAL

El objetivo principal de cada Auditoría Técnica será supervisar el avance del Proyecto, verificar el cumplimiento de los Hitos Relevantes al cual se comprometió el Adjudicatario en su Oferta Técnica y el cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en las Bases de Licitación de las Obras Nuevas y en el respectivo Decreto de Adjudicación.

De acuerdo a lo establecido en el Decreto de Adjudicación de los Proyectos, el Adjudicatario del Proyecto deberá otorgar libre acceso al personal encargado de las Auditorías Técnicas y de la DP del CDEC-SIC, a las instalaciones del Proyecto y a los antecedentes que se requieran y consideren necesarios para el monitoreo, certificación y control del cumplimiento de las obligaciones establecidas en los decretos correspondientes y las solicitadas en las Bases de Licitación de las Obras Nuevas y su proceso.

Para cumplir con lo establecido en las presentes Bases, la Auditoría Técnica deberá considerar la ejecución de las siguientes actividades principales:

1) Características técnicas del Proyecto: Monitorear, verificar y certificar el cumplimiento del proyecto con los requerimientos técnicos establecidos en las Bases de Licitación de las Obras Nuevas, así como las características técnicas contenidas en la Oferta Técnica del Adjudicatario del Proyecto, informando de eventuales incumplimientos de aquellos.

2) Cronograma del Proyecto: Monitorear y verificar el cumplimiento de las actividades del Cronograma del Proyecto, incluyendo la certificación de cada Hito Relevante, informando los eventuales incumplimientos de plazos.

3) Gestiones ante Organismos Públicos: Monitorear y verificar que las gestiones que debe realizar el Adjudicatario del Proyecto, ante organismos públicos relacionados con el Proyecto, se efectúen de manera diligente y oportuna.

4) Estudios Medioambientales, Ingeniería y Suministros: Analizar la calidad de los antecedentes presentados al Servicio de Impacto Ambiental; verificar la calidad, consistencia y cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas por el Adjudicatario del Proyecto en su Oferta Técnica; verificar que las Especificaciones Técnicas destinadas a la licitación y/o adquisición de los principales suministros, concuerden con las condiciones técnicas establecidas para el Proyecto y, en especial, con las normas señaladas en la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio.



5) Pruebas en Fábrica para Equipos y Elementos: Establecer las pruebas en fábrica para equipos y elementos del proyecto, y aprobar los informes de los Ensayos correspondientes, de acuerdo a lo establecido en el numeral 8.3.1 de las Bases de Licitación de las Obras Nuevas.

6) Visitas de Inspección de los Trabajos en Terreno. 7) Trabajos del Adjudicatario del Proyecto en Instalaciones de Terceros: Verificar y analizar actividades

del Adjudicatario del Proyecto, relacionadas con los trabajos que debe realizar en instalaciones de terceros.

8) Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto: Verificar que el Adjudicatario del Proyecto, en cada etapa del proyecto, cuente con la organización necesaria para dar cumplimiento a las condiciones técnicas y a los plazos establecidos.

9) Elaborar los informes que se establecen en las presentes Bases.

4.2 EQUIPO DEL AUDITOR

4.2.1 Conformación del Equipo del Auditor

El Auditor deberá disponer de un equipo de profesionales calificado e idóneo para la correcta ejecución de la Auditoría Técnica, de acuerdo a lo presentado en su Oferta Técnica, en adelante también el “Equipo del Auditor”.

El Equipo del Auditor estará compuesto por un encargado de la auditoría, en adelante el "Encargado", y profesionales encargados de área, de acuerdo a lo indicado en el numeral 7.3.1 de las presentes Bases.

El Encargado dirigirá y/o desarrollará las actividades necesarias para dar cumplimiento al alcance de la Auditoría Técnica de acuerdo al numeral 4 de las presentes Bases, y representará al Auditor en materias técnicas frente al CDEC-SIC y al Adjudicatario del Proyecto, canalizando las sugerencias, advertencias o solicitudes del CDEC-SIC y del Adjudicatario del Proyecto, relacionados con dichas Auditorías Técnicas.

Por otra parte, los encargados de área darán apoyo técnico en temas específicos requeridos durante el desarrollo de las actividades referidas en el numeral 4.1 de las presentes Bases. Sin perjuicio de lo anterior, el Encargado podrá desarrollar los temas específicos en la medida que su formación profesional y experiencia lo avalen.

4.2.2 Reemplazo de profesionales del Equipo del Auditor

En caso que durante el desarrollo de la Auditoría Técnica sea necesario el reemplazo de alguno de los profesionales que forman parte del Equipo del Auditor, el Auditor deberá presentar un reemplazante para la aprobación de la DP, con una calificación equivalente a la del profesional incorporado en la Oferta Técnica.



Con todo, durante el desarrollo del Auditoría Técnica, la DP podrá solicitar el reemplazo de profesionales que, a su juicio, mostrasen no ser idóneos para la ejecución de las Auditorías Técnicas, tanto al momento de su presentación como con posterioridad a que éstos hayan sido aprobados por la DP. El Auditor dispondrá del plazo de diez (10) días, contados desde la fecha de solicitud de reemplazo de profesionales formulada por la DP, para reemplazar al profesional objetado.

4.3 CRONOGRAMA DE AUDITORÍA Y PROGRAMA BIMESTRAL

4.3.1 Cronograma de Auditoría

El Proponente deberá elaborar un Cronograma de Auditoría, el cual contendrá todas aquellas actividades que desarrollará el Auditor para dar cumplimiento a los alcances de la Auditoría Técnica. El Cronograma de Auditoría deberá concordar en todo momento con el Cronograma del Proyecto que se encuentre vigente, para lo cual, en la medida que el desarrollo del Proyecto lo haga necesario, el Auditor deberá adecuarlo a este último y comunicarlo a la DP.

4.3.2 Programa Bimestral

En función del Cronograma de Auditoría que se encuentre vigente, el Auditor deberá elaborar y detallar un programa de actividades bimestrales denominado “Programa Bimestral”, para efectos de lo dispuesto en el numeral 4.8.2 de las presentes Bases, el que se entregará a la DP al menos cinco (5) días hábiles antes del inicio del período cubierto por el Programa Bimestral. En el caso de existir observaciones, la DP las comunicará al Auditor en un plazo de tres (3) días hábiles, debiendo el Auditor emitir la versión definitiva en los siguientes tres (3) días hábiles.

4.4 RECURSOS

La cantidad de recursos humanos y materiales considerados por el Auditor para el desarrollo de todas y cada una de las actividades necesarias para dar cumplimiento a la Auditoría Técnica, a plena satisfacción de la DP, son de absoluta responsabilidad y exclusivo cargo del Auditor.

En el caso que la DP establezca que el Auditor no cuenta con los recursos materiales o humanos presentados en su Propuesta, necesarios para la correcta ejecución de la Auditoría Técnica, comunicará de este hecho por escrito al Auditor. El Auditor deberá regularizar tal situación dentro de treinta (30) días contados desde la comunicación antes referida, en caso contrario, será considerado un incumplimiento grave y dará derecho a la DP a poner término anticipado al Contrato de acuerdo a lo indicado en el numeral 10.5, de las presentes Bases.



4.5 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA AUDITORÍA

El Auditor deberá desarrollar todas aquellas actividades destinadas a cumplir con la Auditoría Técnica definida en las presentes Bases, dentro de las cuales se incluyen las mencionadas en el numeral 4.1, y cuya descripción es la siguiente:

4.5.1 Características Técnicas del Proyecto

El Auditor deberá monitorear, verificar y certificar que el Proyecto cumple con las características y requerimientos técnicos descritos en el numeral 2.2 de las Bases de Licitación de las Obras Nuevas, y con las características contenidas en la Oferta Técnica del Adjudicatario del Proyecto y lo establecido en la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio y en la demás normativa aplicable al Proyecto.

Asimismo, el Auditor deberá verificar que las características técnicas específicas, que resulten de la ejecución del Proyecto, por parte del Adjudicatario del Proyecto, sean iguales o superiores a las contenidas en su Oferta Técnica. Forman parte de la Oferta Técnica del Proyecto, los planos y descripciones de las instalaciones y equipos ofrecidos, incluyendo las aclaraciones realizadas por el Adjudicatario del Proyecto durante la Licitación de las Obras Nuevas.

En caso que durante el desarrollo del Proyecto se observen diferencias entre las características técnicas del Proyecto que se encontrare ejecutando el Adjudicatario del Proyecto, respecto de las contenidas en la Oferta Técnica de este último y las requeridas en las Bases de Licitación de las Obras Nuevas, el Auditor deberá incluir en el respectivo Informe de Avance Bimestral que deba emitir en conformidad al numeral 4.8.2, los antecedentes de que den cuenta de dichas diferencias, y si a su criterio, ellas no cumplen con la exigencia de ser al menos iguales a las ofrecidas por el Adjudicatario del Proyecto en su Oferta Técnica y las establecidas en las Bases de Licitación de las Obras Nuevas. El análisis que el Auditor haga a este respecto, deberá considerar al menos lo siguiente:

• La revisión de los estudios, memorias, planos y diagramas elaborados durante la ingeniería del proyecto.

• La revisión de los documentos destinados a la adquisición de los suministros.

• Inspecciones en terreno a las obras construidas, y a los suministros adquiridos.

4.5.2 Cronograma del Proyecto

El Auditor deberá monitorear y verificar el cumplimiento de las actividades del Cronograma del Proyecto, incluyendo la verificación del cumplimiento de cada Hito Relevante, informando eventuales incumplimientos de plazos, para lo cual deberá desarrollar al menos las siguientes actividades:



1) Monitorear y verificar los avances mensuales de cada una de las actividades y el cumplimiento de los hitos establecidos en el Cronograma del Proyecto.

2) Detectar e informar de manera oportuna atrasos en las actividades del Cronograma del Proyecto, en especial aquellos que afecten la Ruta Crítica del proyecto así como las fechas de cumplimiento de los Hitos Relevantes.

3) Solicitar al Adjudicatario del Proyecto explicar el origen de retrasos en el desarrollo de las actividades y su efecto en el resto de ellas.

4) Ante retrasos en el desarrollo de las actividades que afecten el cumplimiento de uno o más Hitos Relevantes, el Auditor deberá: a) Solicitar al Adjudicatario del Proyecto informar las medidas que está adoptando y adoptará,

destinadas al cumplimiento de los plazos establecidos para los Hitos Relevantes. b) Establecer si, a criterio del Auditor, las medidas señaladas en el literal anterior son suficientes. c) Estimar los impactos que tendrían los retrasos detectados, sobre el cumplimiento de los Hitos

Relevantes y sobre la Ruta Crítica del Proyecto. 5) Ante la modificación de la fecha de algún Hito Relevante, solicitar al Adjudicatario del Proyecto un nuevo

Cronograma para el Proyecto, así como los recursos comprometidos para su cumplimiento.

4.5.2.1 Verificaciones del Cronograma

El Auditor deberá verificar la consistencia y/o coincidencia de las actividades mínimas que se señalan a continuación, e incluir el análisis correspondiente en el Informe de Avance Bimestral que corresponda, señalado en el numeral 4.8.2:

• Ingeniería

• Medio Ambiente y Planes de Manejo Forestal

• Servidumbres Voluntarias

• Concesión Eléctrica

• Adquisición de Suministros

• Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio 1) Ingeniería

El Auditor deberá verificar que los programas establecidos por cada empresa de ingeniería para el desarrollo de los servicios encargados por el Adjudicatario del Proyecto, sea consistente con el Cronograma del Proyecto.

2) Medio Ambiente y Planes de Manejo Forestal El Auditor deberá verificar que el programa establecido para el desarrollo de los estudios asociados al Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, su presentación al SEA y la obtención de la



Resolución de Calificación Ambiental, así como el avance esperado para cada período, sean consistentes y coincidentes con el Cronograma del Proyecto. Mediante el Listado de Propiedades definido referencialmente en el Anexo 2 “Cuadros de Avance y de Control”, el Auditor deberá realizar un seguimiento mensual de la aprobación de los planes de manejo forestal, identificando los predios que deben contar con ellos, los que tienen planes aprobados y los que no.

3) Servidumbres Voluntarias El Auditor deberá verificar que el programa establecido para el desarrollo de esta actividad, así como el avance esperado para cada período, sean consistentes y coincidentes con el Cronograma del Proyecto. Mediante el Listado de Propiedades definido referencialmente en el Anexo 2 “Cuadros de Avance y de Control”, el Auditor deberá realizar un seguimiento mensual de la actividad de Constitución de Servidumbres Voluntarias. Además deberá solicitar al Adjudicatario del Proyecto el Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones definido referencialmente en el Anexo 2 “Cuadros de Avance y de Control” y, si corresponde, actualizarlo en la misma oportunidad en que actualice el Listado de Propiedades. En caso que los avances sean menores a los programados, el Auditor deberá solicitar al Adjudicatario del Proyecto los antecedentes del retraso y de las medidas que está adoptando o adoptará para cumplir con los plazos del Cronograma del Proyecto.

4) Concesión Eléctrica El Auditor deberá verificar que el programa establecido para el desarrollo de esta actividad, así como el avance esperado mensual, sean consistentes y coincidentes con el Cronograma del Proyecto. A partir de la fecha en que sea admitida la Solicitud de Concesión, el Auditor deberá mantener el Cuadro de Control de Avance de Notificaciones a propietarios de predios afectados por la Solicitud de Concesión definido referencialmente en el Anexo 2 “Cuadros de Avance y de Control”. La versión final a utilizar de este Cuadro deberá ser definida por el Auditor y presentada a la DP para su aprobación. En caso que los avances sean menores a los programados, el Auditor deberá solicitar al Adjudicatario del Proyecto los antecedentes del retraso y de las medidas que está adoptando o adoptará para cumplir con los plazos del Cronograma del Proyecto.

5) Adquisición de Suministros El Auditor deberá verificar que las fechas establecidas en las órdenes de compra aprobadas por el suministrador para el inicio y término de la fabricación de los equipos; las pruebas en fábrica y el transporte a obra, cumplan con lo establecido en el Cronograma del Proyecto.



El Auditor deberá verificar el avance en la actividad correspondiente mediante revisión de las notas de despacho, los documentos de embarque, y efectuar visitas a las bodegas y patios de acopio dispuestos por el Adjudicatario del Proyecto. De acuerdo a la importancia que el Auditor asigne a los suministros, respecto del cumplimiento de las fechas programadas, deberá solicitar al Adjudicatario del Proyecto la siguiente información:

• Medio de transporte que se utilizará desde la fábrica hasta su llegada a terreno.

• Itinerario.

• Documentos de embarque.

• Seguimiento que realizará el Adjudicatario del Proyecto para verificar el cumplimiento del itinerario.

• Retrasos que surjan durante el transporte. 6) Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio

El Auditor deberá verificar que los programas establecidos por cada empresa encargada de las actividades de construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio, sean consistentes con el Cronograma del Proyecto. Para el control del avance de estas actividades, el Auditor deberá mantener una versión actualizada de un Cuadro de Control de Avance de las Obras en Terreno, el que deberá definir con la participación del Adjudicatario del Proyecto y presentar a la DP para su aprobación, tres meses antes del inicio programado de estas actividades. El Auditor deberá actualizar este cuadro mensualmente de acuerdo a la información solicitada al Adjudicatario del Proyecto, y deberá ser verificado aleatoriamente por el Auditor durante las inspecciones de los trabajos en terreno.

4.5.3 Gestiones ante Organismos Públicos

El Auditor deberá monitorear y verificar que las gestiones que deba realizar el Adjudicatario del Proyecto ante organismos públicos, se efectúen de manera diligente y oportuna. Entre las gestiones que deben ser monitoreadas se encuentran las que deben ser realizadas ante el Ministerio y la SEC para la obtención de la Concesión Eléctrica, ante el SEA para la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental, y ante la CONAF para la aprobación de los planes de manejo forestal.

Las comunicaciones entre el Adjudicatario del Proyecto y los Organismos Públicos involucrados en el desarrollo del Proyecto, deberán ser registradas por el Auditor en el cuadro de Cronología de Eventos Relevantes a incluir en el Reporte de Avance Mensual y en el Informe de Avance Bimestral, siendo su responsabilidad el mantenerse al corriente de dichas comunicaciones.



4.5.4 Estudios Medioambientales, Ingeniería y Suministros

4.5.4.1 Estudios Medioambientales

El Auditor deberá analizar la calidad de los antecedentes presentados al SEA1 por el Adjudicatario del Proyecto, a partir de las preguntas contenidas en cada ICSARA2, con la finalidad de distinguir las responsabilidades que pueda tener en una eventual prolongación del proceso.

4.5.4.2 Ingeniería

El Auditor deberá verificar que el proyecto cuente con la ingeniería necesaria para su desarrollo, de manera oportuna, coordinada y completa, con las aprobaciones correspondientes a los estudios, memorias de cálculo, planos y diagramas, entre otros.

Con la finalidad de verificar la calidad, consistencia y cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas por el Adjudicatario del Proyecto en su Oferta Técnica, el Auditor deberá efectuar un análisis general de los criterios de diseño, estudios, memorias de cálculo, descripciones y planos del Proyecto. Este análisis se deberá realizar por tipo de instalación distinguiendo entre líneas, subestaciones, sistemas de comunicación, sistemas de control y protecciones.

4.5.4.3 Suministros

El Auditor deberá verificar que las Especificaciones Técnicas destinadas a la licitación y/o adquisición de los principales suministros, concuerden con las condiciones técnicas establecidas para el Proyecto y, en especial, con las normas señaladas en la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio.

Además, el Auditor deberá verificar si el Contrato u Orden de Compra que finalmente emita el Adjudicatario del Proyecto a cada proveedor, mantiene las condiciones determinadas en las Especificaciones Técnicas. En especial, respecto del diseño sísmico, deberá verificar si en el Contrato u Orden de Compra se encuentran establecidos los siguientes aspectos:

• La intensidad sísmica de diseño, a través de los parámetros de aceleración vertical y horizontal, de la velocidad y del desplazamiento horizontal.

• Que la Calificación Sísmica de los equipos y elementos deben contar con la aprobación del Adjudicatario del Proyecto.

1 Servicio de Evaluación Ambiental.

2 Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones al Estudio de Impacto Ambiental.



• Los métodos de análisis y los casos de aplicación para la verificación del diseño sísmico de equipos de subestaciones, sus componentes, estructuras de soporte, anclajes y conexiones estructurales.

• Las condiciones que deben cumplir los elementos y equipos que serán eximidos por el Adjudicatario del Proyecto de la realización de pruebas o verificación sísmica.

• Las especificaciones destinadas a que los suministradores avalen las características de los materiales, tales como: módulo de elasticidad; punto de fluencia de materiales dúctiles; presión de ruptura de empaquetaduras; capacidad de los amortiguadores.

4.5.5 Pruebas en Fábrica para Equipos y Elementos

De acuerdo a lo establecido en el numeral 8.3.1 de las Bases de Licitación de las Obras Nuevas, en relación al Hito Relevante N°4 contemplado en la Carta Gantt presentada por el Adjudicatario del Proyecto en su Oferta Técnica, el Auditor comprobará el cumplimiento de dicho Hito mediante su aprobación de los informes de los Ensayos que correspondan. Los tipos y cantidad de ensayos, sus normas y laboratorios a considerar, así como la cantidad y equipos a ensayar serán determinados por el Auditor de acuerdo al tipo de Proyecto que se trate y a la envergadura del mismo.

Con la finalidad de especificar las pruebas en fábrica, el Auditor deberá solicitar al Adjudicatario del Proyecto de manera oportuna, lo siguiente:

• El listado de equipos y elementos que serán adquiridos para el Proyecto.

• Las especificaciones técnicas contenidas en los contratos y/u órdenes de compra de los suministros.

• Los certificados de pruebas tipo realizadas sobre equipos con similar diseño básico. El Auditor deberá verificar que el Adjudicatario del Proyecto especifique adecuadamente las pruebas de rutinas y/o tipo que éste indique.

El Auditor deberá indicar para las pruebas en fábrica de los equipos y elementos que forman parte de los suministros del proyecto:

• Los tipos y cantidades de equipos y elementos a ensayar, de acuerdo con el tipo de proyecto que se trate y la envergadura del mismo.

• Los tipos y cantidad de ensayos que se deberán realizar.

• Las normas y laboratorios a considerar.

Cabe destacar que las pruebas especificadas deberán ser consideradas como las mínimas a realizar y no limitan la posibilidad de que el Adjudicatario del Proyecto incluya otras.

En la medida que se efectúen las pruebas, el Auditor deberá solicitar al Adjudicatario del Proyecto el envío de los informes de ensayos y/o pruebas de los equipos que correspondan, debidamente aprobados por el



Adjudicatario del Proyecto. El Auditor deberá revisar los informes recibidos con la finalidad de aprobarlos u observarlos. En el caso de existir observaciones estas deberán ser resueltas por el Adjudicatario del Proyecto.

4.5.6 Visitas de Inspección de los Trabajos en Terreno

A partir de la fecha en que se inicien las actividades destinadas a la construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio de la obras, el Auditor deberá realizar visitas bimestrales a los lugares donde estas actividades se desarrollen, como parte de los procesos destinados a:

• Verificar la calidad, consistencia y cumplimiento de las características técnicas del proyecto, a las cuales se comprometió el Adjudicatario del Proyecto en su Oferta Técnica, de acuerdo a las Bases de Licitación de las Obras Nuevas.

• Verificar el cumplimiento del Cronograma del Proyecto: o Verificar en terreno los avances de las actividades que corresponda. o Monitorear la entrega de equipos y materiales. o Si corresponde, verificar las medidas que el Adjudicatario del Proyecto haya informado que

está tomando para cumplir con los plazos comprometidos en el Cronograma, en caso de presentarse desviaciones en el avance real en relación al programado en el Cronograma del Proyecto

• Verificar y certificar el cumplimiento de los Hitos Relevantes.

• Establecer en qué medida tanto la organización del Adjudicatario como de las empresas contratadas cuentan con los recursos humanos y materiales necesarios para desarrollar el proyecto con la calidad requerida y en los plazos establecidos.

• Verificar los avances de las obras que se deben realizar en instalaciones de terceros, para ser puestas a disposición del Adjudicatario del Proyecto.

El Auditor deberá incluir en el Informe de Avance Bimestral entregado a la DP, las visitas realizadas en el período correspondiente, señalando al menos:

• Los objetivos generales y los objetivos específicos de la visita.

• Personal de la Auditoría que participó en la visita.

• Personal del Adjudicatario del Proyecto y/o de las empresas contratistas con el cual se sostuvieron reuniones.

• Los sectores visitados, incluyendo registro fotográfico de las obras.

• Descripción y análisis de actividades (incluyendo recursos) y de las obras inspeccionadas.

• Detección de discrepancias (técnicas y/o de programación, otras).

• Conclusiones.



4.5.7 Trabajos del Adjudicatario en Instalaciones de Terceros

El Auditor deberá verificar si el Adjudicatario del Proyecto y el Propietario de cada subestación y/o línea que deba ser intervenida debido al proyecto, mantienen una adecuada y oportuna coordinación que permita asegurar la calidad de las obras y el cumplimiento de los plazos establecidos en el Cronograma del Proyecto.

En caso que el Auditor verifique que se han producido atrasos en actividades relativas a trabajos del Adjudicatario del Proyecto en instalaciones de terceros, que puedan afectar el cumplimiento de algún Hito Relevante del Proyecto, deberá solicitar al Adjudicatario del Proyecto los antecedentes adicionales que estime necesarios para determinar el origen de dichos atrasos, y la responsabilidad que pudiese tener o no el Adjudicatario del Proyecto. Para cada caso, en el Informe de Avance Bimestral que corresponda, el Auditor deberá incluir la presentación del Adjudicatario del Proyecto, los antecedentes recopilados, los análisis realizados, sus conclusiones y recomendaciones.

4.5.8 Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto

4.5.8.1 Análisis de la Organización Encargada de Desarrollar el Proyecto

Dentro del Informe de Avance Bimestral, el Auditor deberá incluir en el capítulo correspondiente un análisis y conclusiones respecto de cada organización encargada de desarrollar el Proyecto. Además, deberá incluir un análisis global para el conjunto de organizaciones que actúan en el proyecto indicando fortalezas, debilidades y potenciales riesgos para el cumplimiento de la calidad, condiciones técnicas y los plazos establecidos en el correspondiente Decreto de Adjudicación y Bases de Licitación de las Obras Nuevas.

Se entenderá por estructura organizacional encargada de ejecutar el proyecto al conjunto de organizaciones que, actuando de manera coordinada, administran y/o ejecutan una o más partes del proyecto, y que se encuentran constituidas ya sea con recursos propios o contratados por el Adjudicatario del Proyecto.

Para estos efectos, el Auditor deberá analizar las organizaciones destinadas a:

• Administración General del Proyecto

• Desarrollo de los estudios de ingeniería preliminar, ingeniería básica e ingeniería de detalles, incluyendo todos los estudios asociados.

• Estudios de medio ambiente y obtención de la Resolución de Calificación Ambiental.

• Obtención de servidumbres voluntarias y/o compra de terrenos.

• Obtención de la Concesión Eléctrica.

• Suministro de equipos y elementos.

• Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio.



Para cada una de las organizaciones que intervengan en el desarrollo del Proyecto, el Auditor deberá recabar y mantener vigente la información sobre su estructura, recursos humanos y materiales, así como los procedimientos con que cuentan para el desarrollo de sus funciones en los plazos comprometidos por el Adjudicatario del Proyecto, cumplimiento con las características y requerimientos técnicos establecidos en las Bases de Licitación de las Obras Nuevas y características técnicas presentadas en la Oferta Técnica del Adjudicatario del Proyecto.

En el caso de detectar atrasos en las actividades del Cronograma del Proyecto, el Auditor deberá determinar el grado de responsabilidad de la organización encargada de la misma.

A partir del inicio del servicio, el Auditor deberá entregar el análisis correspondiente a la Administración General del Proyecto en el primer Informe de Avance. Asimismo y en la medida que los cargos se llenen o sufran modificaciones, en el Informe de Avance que corresponda, deberá proporcionar una nueva versión donde se indiquen estas modificaciones.

4.6 INFORME DE CUMPLIMIENTO DE HITO RELEVANTE

El Auditor deberá monitorear, verificar y certificar, durante la etapa de ejecución del Proyecto, el cumplimiento de los Hitos Relevantes contemplados en la Carta Gantt, según lo señalado por el Adjudicatario del Proyecto en su Oferta Técnica y de las obligaciones emanadas del Decreto de Adjudicación.

Para cada Hito Relevante el Auditor deberá preparar dos informes, uno preliminar y otro definitivo, los que enviará a la DP, a la CNE y a la SEC, en los que conste el cumplimiento en tiempo y forma del plazo para el hito respectivo. El Auditor deberá respaldar la verificación del cumplimiento de cada Hito con certificados de contratistas, protocolos y/o documentos que acrediten su cumplimiento.

El Informe Preliminar de Cumplimiento de Hitos Relevantes deberá ser entregado a los organismos indicados anteriormente, a más tardar quince (15) días hábiles después de cumplido el plazo para el hito respectivo, señalado en la Carta Gantt del proyecto.

Los organismos destinatarios del informe tendrán un plazo de cinco (5) días hábiles para realizar observaciones al Informe en su versión preliminar, luego de lo cual el Auditor tendrá un plazo de diez (10) días hábiles para emitir el Informe en su versión definitiva, incluyendo las respuestas a las observaciones recibidas.

De acuerdo al numeral 8.3.1 de las Bases de Licitación de las Obras Nuevas, los Hitos Relevantes a cumplir por parte del Adjudicatario del Proyecto, son los siguientes:



4.6.1 Hito Relevante Nº 1: “Órdenes de Proceder por Suministros y Estudio que determina las especificaciones de detalle del Proyecto”

En el caso de líneas de transmisión corresponde a las órdenes de proceder por al menos el 50% de los siguientes ítems: conductor, estructuras metálicas y aisladores. Además, se debe entregar el Estudio que determina las especificaciones de detalle de cada proyecto para la compensación serie, los reactores e interruptores, entre otros y que incluye estudios dinámicos del sistema, los cuales deberán garantizar el correcto funcionamiento de estas instalaciones cuando se conecten al SIC.

Se comprueba mediante una carta de aceptación de la orden de proceder por los suministros emitida por el o los adjudicatarios del suministro correspondiente y la aprobación por parte del Auditor y del CDEC-SIC, del Estudio que determina las especificaciones de detalle del Proyecto.

Este Hito deberá cumplirse dentro de los 365 días, contados desde la publicación del respectivo Decreto de Adjudicación en el Diario Oficial.

4.6.2 Hito Relevante Nº 2: “Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental y Presentación de la Solicitud de Concesión Definitiva”

Corresponde a la aprobación por parte de los organismos competentes del Estudio o Declaración, según sea el caso, de Impacto Ambiental que debe presentar el Adjudicatario del Proyecto y de la realización de la solicitud de concesión definitiva ante el Ministerio de Energía.

La Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental se comprueba mediante la verificación de la emisión de tal resolución por parte del órgano competente. La admisibilidad de la solicitud de concesión se comprueba con la emisión del Oficio correspondiente por parte del Ministerio de Energía.

4.6.3 Hito Relevante Nº 3: “Construcción de las fundaciones”

Para el caso de líneas de transmisión, se comprueba mediante la inspección en terreno por parte del personal de la Auditoría Técnica, a que hace referencia el numeral 11.2.1 las Bases de Licitación de las Obras Nuevas, la que constata un porcentaje de avance correspondiente a la construcción de al menos de un 50% de las fundaciones de las estructuras de la línea.

4.6.4 Hito Relevante Nº 4: “Prueba de Equipos”

Corresponde al ensayo y/o pruebas de los equipos de las Obras Nuevas, tales como interruptores, aisladores, reactores, plataformas de compensación, equipos de medida, entre otros. Se comprueba el cumplimiento del Hito, mediante la aprobación de los informes de los Ensayos por parte del Auditor del Proyecto. Los tipos y cantidad de ensayos, sus normas y laboratorios a considerar, así como la cantidad y equipos a ensayar serán



determinados por el Auditor, de acuerdo al tipo de Proyecto que se trate y a la envergadura del mismo. Los costos asociados a los ensayos y pruebas serán íntegramente de responsabilidad y cargo del Adjudicatario del Proyecto.

4.6.5 Hito Relevante Nº 5: “Entrada en operación del proyecto”

Corresponde a la finalización de la puesta en servicio del Proyecto respectivo. Se comprueba mediante la inspección en terreno por parte del personal de la Auditoría Técnica a que hace referencia el numeral 11.2.1 de las Bases de Licitación de las Obras Nuevas, en donde compruebe la correcta puesta en servicio de cada Proyecto de acuerdo a lo indicado en la Oferta Técnica del Adjudicatario del Proyecto.

4.7 INFORME DE MODIFICACIÓN DE HITO

Para cada Hito Relevante, el Auditor deberá considerar la emisión de un “Informe de Modificación de Hito”, a solicitud de la DP, en el que conste una recomendación fundada del Auditor, acerca de la aprobación o rechazo de una solicitud del Adjudicatario del Proyecto en orden a modificar el plazo comprometido por este último para cada Hito Relevante, de acuerdo a lo establecido en el numeral 8.3.1 de las Bases de Licitación de las Obras Nuevas. El Auditor deberá respaldar dicha recomendación con la información recopilada y los análisis realizados durante el transcurso de la Auditoría Técnica.

Para cada “Informe de Modificación de Hito” solicitado por la DP, el Auditor deberá preparar dos versiones, una preliminar y otra definitiva, en las que conste la recomendación antes referida. La DP tendrá un plazo de diez (10) días hábiles para realizar observaciones al Informe en su versión preliminar, luego de lo cual el Auditor tendrá un plazo de diez (10) días hábiles para emitir el Informe en su versión definitiva, incluyendo las respuestas a las observaciones recibidas.

4.8 INFORME DE ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN

4.8.1 Reporte de Avance Mensual

Para cada Auditoría Técnica en desarrollo, el Auditor deberá presentar un Reporte de Avance Mensual que contenga lo siguiente:

• Estado y porcentaje de avance de las actividades incluidas en el Cronograma del proyecto, indicando claramente el método de cálculo de dicho porcentaje.

• Cronología de Eventos Relevantes acumulados.

Además, cuando el estado de desarrollo del Proyecto lo amerite, el Reporte de Avance Mensual deberá incluir los siguientes antecedentes (ver Anexo 2 “Cuadros de Avance y de Control”):



• Listado de Propiedades.

• Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones.

• Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, en longitud.

• Cuadro de Indicadores de Avance en la Constitución de Servidumbre, tramos continuos

• Cuadro de Control de Avance de las Obras en Terreno.

• Cuadro de Control de Avance de Notificaciones.

• Plano con el trazado vigente, donde se grafique con una línea recta la longitud total de la línea, y sobre la cual se identifiquen los distintos tramos que se encuentran con servidumbres constituidas, señalando el kilómetro de inicio y de término de cada tramo, considerando una escala adecuada para su análisis.

Cada Reporte de Avance Mensual deberá ser enviado durante los siete (7) días hábiles siguientes, respecto del período que cubre.

La entrega del Reporte de Avance Mensual deberá ser vía carta dirigida a la DP con copia al correo electrónico que ésta designe. Para los meses en que el Auditor deba presentar un Informe de Avance Bimestral, el Auditor incluirá el Reporte de Avance Mensual en un anexo de dicho informe.

La DP tendrá un plazo de tres (3) días hábiles para realizar observaciones al Reporte de Avance Mensual. Por su parte, el Auditor tendrá un plazo de tres (3) días hábiles para emitir el reporte en su versión definitiva, incluyendo las respuestas a las observaciones realizadas por la DP.

4.8.2 Informe de Avance Bimestral

Para cada Auditoría Técnica en desarrollo, el Auditor deberá enviar cada dos (2) meses un informe a la DP, a la CNE y a la SEC, en una versión preliminar y otra definitiva, donde se incluya el desarrollo y conclusiones de las actividades realizadas por el Equipo del Auditor para dar cumplimiento al Alcance de la Auditoría definido en el numeral 4 de la presentes Bases.

4.8.2.1 Capítulos

El Auditor deberá incluir en el Informe al menos los siguientes capítulos:

1) Resumen Ejecutivo: En este capítulo se deberá incluir al menos: a) Estado y porcentaje de avance de las obras en ejecución, incluyendo un cuadro de avance de las

principales Actividades del Proyecto. b) Información sobre singularidades que pongan en riesgo los plazos comprometidos c) Información sobre cumplimiento de las características técnicas comprometidas.



d) Un breve análisis respecto de la forma cómo se está desarrollando el proyecto y sus implicancias sobre el cumplimiento de los plazos establecidos y de las características técnicas comprometidas.

2) Avance del Proyecto: Estado y porcentaje de avance de las actividades incluidas en el Cronograma del Proyecto.

3) Cumplimiento de Plazos: El Auditor deberá describir las singularidades que pongan en riesgo los plazos comprometidos y una evaluación respecto de la existencia de incumplimientos graves en la construcción de la obra, que hagan presumir que el Adjudicatario del Proyecto no estará en condiciones de cumplir con la ejecución del Proyecto, incluyendo antecedentes justificados sobre dicha evaluación.

4) Estado del Proyecto: El Auditor deberá describir el Estado del Proyecto de acuerdo a las actividades principales definidas para la Auditoría Técnica en el numeral 4.5, desarrolladas durante el período, con sus correspondientes análisis y conclusiones, incluyendo cualquier otra actividad que sea necesaria para cumplir con el alcance de la Auditoría Técnica.

5) Conclusiones: El Auditor deberá concluir respecto del desarrollo del proyecto y sus implicancias sobre el cumplimiento de los plazos establecidos y de las características técnicas comprometidas por el Adjudicatario del Proyecto.

4.8.2.2 Anexos

El Auditor deberá incluir en el Informe al menos los siguientes anexos:

1) Actividades desarrolladas por el Equipo del Auditor: Presentación de las actividades desarrolladas por el Equipo del Auditor durante el período, incluyendo: a) Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la Auditoría. b) Nivel de cumplimiento y justificación de las desviaciones en las actividades desarrolladas, respecto

del Programa Bimestral. c) Una descripción firmada de las actividades realizadas por cada integrante del Equipo del Auditor

durante el período. 2) Documentos Verificados: Listado con los documentos que establecen las características técnicas

verificadas. 3) Reporte de Avance Mensual correspondiente a ambos meses del bimestre.

Sin perjuicio de la entrega del Informe de Avance Bimestral con los antecedentes antes señalados, en caso que el Auditor detecte la existencia de un incumplimiento grave en la ejecución del proyecto, que haga presumir que el Adjudicatario del Proyecto no estará en condiciones de cumplir con la ejecución del Proyecto, deberá informarlo a la DP a la brevedad posible.



4.8.2.3 Plazos

Cada Informe de Avance Bimestral deberá ser enviado durante los siete (7) días hábiles siguientes, respecto del período que cubre.

El primer Informe de Avance Bimestral del Proyecto deberá ser emitido y entregado a más tardar a los setenta (70) días de la fecha de publicación en el diario oficial del decreto de adjudicación del proyecto, salvo que la DP expresamente indique una fecha diferente.

La DP, la CNE y la SEC tendrán un plazo de diez (10) días hábiles para realizar observaciones al Informe en su versión preliminar, luego de lo cual el Auditor tendrá un plazo de diez (10) días hábiles para emitir el Informe en su versión definitiva, incluyendo las respuestas a las observaciones recibidas.

4.9 INFORME DE OPERACIÓN DEL PROYECTO DURANTE LOS PRIMEROS 12 MESES DE OPERACIÓN

El Auditor deberá elaborar un Informe, en el cual conste la correcta operación del Proyecto durante los primeros 12 meses de su operación en el SIC.

En este informe, el Auditor deberá incluir al menos lo siguiente:

• Comparación de las condiciones técnicas ofrecidas por el Adjudicatario del Proyecto versus los resultados de la operación real del proyecto durante los primeros 12 meses de funcionamiento.

• Constancia de la correcta operación del Proyecto durante los primeros 12 meses de su operación en el SIC. Para ello, el Consultor deberá evaluar si el Proyecto presentó durante su primer año de funcionamiento, un desempeño conforme a las condiciones técnicas ofrecidas y respetó a cabalidad todas las condiciones y niveles de operación ofrecidos en su Propuesta.

Para estos efectos, la DP entregará toda la información de operación de la obra que disponga para el período señalado.

La versión preliminar del Informe será entregado a la DP a más tardar veinte (20) días hábiles después de cumplido los 12 meses de la entrada en funcionamiento del proyecto.

La DP y demás involucrados tendrán un plazo de diez (10) días hábiles para realizar observaciones al Informe preliminar elaborado.

La versión definitiva del Informe, incluyendo las respuestas a las observaciones recibidas, será entregada a la DP a más tardar diez (10) días hábiles de recibidas las respectivas observaciones.



4.10 RESPONSABILIDAD POR LOS INFORMES

Atendido que las presentes Bases tienen por objeto adjudicar las Auditorías Técnicas de los Proyectos a un Auditor especializado, con experiencia en la ejecución de este tipo de Auditorías, competencias que reúne exclusivamente el Auditor, este último será el responsable del contenido, integridad y calidad de todos los informes que deba emitir y presentar en razón de la Auditoría Técnica, de forma tal que la aprobación que de ellos haga la DP del CDEC-SIC, para efectos de los pagos periódicos que corresponda hacerse al Auditor en conformidad a las presentes Bases, en ningún caso significará ni podrá interpretarse como una exoneración de responsabilidad de éste. La aprobación por parte de la DP de los informes emitidos por el Auditor tiene por finalidad principal la revisión del cumplimiento del alcance definido en las presentes Bases para la Auditoría Técnica y su consistencia general.

Las referidas aprobaciones no constituyen finiquito, por lo que si con posterioridad a la aprobación de uno de los informes, se detectan errores u omisiones que se deban a la falta de cuidado o diligencia del Auditor en la ejecución de la Auditoría Técnica, será considerado un Incumplimiento del Contrato, para efectos de lo dispuesto en el numeral 10.4.1 de las presentes Bases.



5 ETAPAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN

5.1 ETAPAS DEL PROCESO

El Proceso de Licitación estará a cargo de la DP, la cual para estos efectos fija domicilio en las oficinas del CDEC-SIC:

Teatinos 280, Piso 11 Santiago, Chile

Para todos los efectos, las etapas y las fechas del Proceso de Licitación son las que se señalan a continuación:

Cuadro de Etapas y Fechas

Etapa Fecha Publicación del llamado a licitación

Lunes 24 de junio de 2013

Venta de las Bases de Licitación

Oficinas del CDEC-SIC. Desde el martes 25 de junio de 2013 hasta el lunes 29 de julio de 2013. Lunes a Jueves de 9:00 a 12:30 y de 14:30 a 18:00 horas. Viernes de 9:00 a 12:30 horas.

Periodo de Consultas Desde el miércoles 26 de junio de 2013 hasta el miércoles 24 de julio de 2013, a las 18:00 horas

Respuestas por Escrito a Consultas

Hasta el lunes 29 de julio de 2013.

Recepción de Propuestas Oficinas CDEC-SIC. Desde el viernes 2 de agosto de 2013. Atención de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas y de 14:30 a 18:00 horas. Viernes de 9:00 a 12:30 horas.

Cierre para Presentación de las Propuestas

Lunes 5 de agosto de 2013, a las 18:00 horas

Apertura de Oferta Administrativa y Técnica

Martes 6 de agosto de 2013

Apertura de Oferta Económica Martes 13 de agosto de 2013 (estimada)

Adjudicación por parte de la DP

Viernes 16 de agosto de 2013 (estimada)

La DP se reserva el derecho de modificar las fechas señaladas en el cuadro anterior, así como los antecedentes entregados. Las nuevas fechas serán oportunamente comunicadas por la DP a los Proponentes.



5.2 DE LA ADQUISICIÓN DE LAS BASES Y PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO

Podrán adquirir las bases y participar en el Proceso de Licitación las personas jurídicas que tengan experiencia en auditorías técnicas de obras eléctricas o en labores similares. No podrán presentar una Propuesta para la Auditoría Técnica A) señalada en el numeral 7.1 de las presentes Bases, las personas jurídicas que por sí mismas, o a través de su personal o de empresas relacionadas, estén efectuando asesorías, trabajos, estudios u otros servicios similares al correspondiente Adjudicatario, respecto de los Proyectos que se debe auditar. Del mismo modo, no podrán presentar una Propuesta para la Auditoría Técnica B) señalada en el numeral 7.1 de las presentes Bases, las personas jurídicas que por sí mismas, o a través de su personal o de empresas relacionadas, estén efectuando asesorías, trabajos, estudios u otros servicios similares al correspondiente Adjudicatario, respecto de los Proyectos que se debe auditar.

El valor total de las Bases para presentar Propuestas es de $ 200.000 (doscientos mil pesos chilenos). La DP entregará un comprobante de la venta y del registro a la persona jurídica respectiva.



6 DEL MARCO NORMATIVO DE LA LICITACIÓN

En la preparación de su Propuesta, el Proponente deberá considerar como parte de las Bases, los siguientes documentos:

• Ley General de Servicios Eléctricos, Decreto con Fuerza de Ley N° 4 (DFL 4) del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de 2006, y sus modificaciones.

• Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, Decreto Supremo Nº 327, y sus modificaciones.

• Reglamento que establece la estructura, funcionamiento y financiamiento de los Centros de Despacho Económico de Carga, Decreto Supremo Nº291 de 2007.

• Ley Nº 18.410, Ley Orgánica de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

• Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio vigente.

• Decreto N° 115/2011 del Ministerio de Energía, publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2011 y su modificación, a través del decreto N° 399 publicado el 14 de octubre de 2011.

• Bases de Licitación elaboradas por la CNE para la adjudicación del Proyecto.

• Decreto Supremo N°108 de 2012 del Ministerio de Energía.

• Decreto Supremo N°109 de 2012 del Ministerio de Energía.

• Resumen de la Oferta Técnica del Adjudicatario del Proyecto.

• Conjunto de Consultas y Respuestas que se presenten durante el Proceso de Licitación, en conformidad con las presentes Bases.

• Modelo de Contrato de Prestación de Servicios de Auditoría Técnica.



7 DE LAS PROPUESTAS

7.1 ASPECTOS GENERALES

Conforme a lo expresado en el numeral 1 de las presentes Bases, la Licitación y adjudicación de las Auditorías Técnicas para los proyectos: “Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV”, “Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV”, “Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV” y “Nueva Línea 2x500 Charrúa-Ancoa: tendido del primer circuito”, se realizará de acuerdo a la siguiente asociación:

A) Auditoría Técnica de los Proyectos: “Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV”, “Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV”, “Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV”; y,

B) Auditoría Técnica del Proyecto: “Nueva Línea 2x500 Charrúa-Ancoa: tendido del primer circuito”.

De acuerdo a lo anterior, cada oferente deberá presentar una Propuesta consistente en una sola Oferta Administrativa, ya sea que se presente a una o a las dos Auditorías Técnicas; una Oferta Técnica por cada una de las Auditorías Técnicas a las que se presenta; y una Oferta Económica por cada una de las Auditorías Técnicas a las que se presenta. Dichas ofertas deberán ser entregadas en sobres separados, en la forma, plazo y lugar que se especifica en las presentes Bases.

El protocolo de entrega de las Ofertas Administrativa, Técnica y Económica correspondientes se señala en el numeral 8.2 de las presentes Bases.

7.1.1 De los Costos y Gastos de las Propuestas

Todos los costos y gastos en que incurra el Proponente en la preparación de su Propuesta, sean éstos directos o indirectos, serán de su exclusiva responsabilidad, cargo y decisión. La DP no pagará ni reembolsará ningún costo o gasto en que incurra el Proponente por este concepto o por los perjuicios que le pudiere acarrear la adjudicación o no adjudicación de la licitación, así como una eventual postergación de la fecha de apertura de las propuestas o de celebración del contrato.

7.1.2 Del Idioma de las Propuestas

Para todos los efectos legales, el idioma oficial de la licitación es el español, por lo tanto todos los documentos, anexos todas las comunicaciones, cartas, correos electrónicos o formularios que requieran ser entregados por los Proponentes, de acuerdo a las presentes Bases, deberán estar escritos en su totalidad en idioma español.



Asimismo, los informes con los resultados de los estudios, las reuniones de trabajo y el contrato deben estar escritos en idioma español. El costo de traducir cualquier documento de idioma extranjero al idioma español, será de cargo exclusivo del Proponente.

7.1.3 De la Moneda de las Propuestas

La moneda de la Oferta Económica de cada Propuesta será el peso chileno, expresado en Unidades de Fomento (UF), conforme al valor que tenga dicha Unidad al día del Cierre para Presentación de las Propuestas establecido en el Cuadro de Etapas y Fechas, del numeral 5.1 de las presentes Bases.

7.1.4 De la Validez de las Propuestas

Cada Propuesta deberá tener una validez igual o superior a noventa (90) días contados desde el día siguiente a la fecha de Cierre para Presentación de las Propuestas, establecida en el Cuadro de Etapas y Fechas, del numeral 5.1 de las presentes Bases, debiendo dejarse constancia de este plazo en la respectiva Propuesta.

La Propuesta cuyo período de validez sea menor que el requerido, o no sea claramente especificado, habilitará automáticamente a la DP para declarar fuera de Bases a la Propuesta de que se trate.

7.2 DE LA OFERTA ADMINISTRATIVA

La Oferta Administrativa estará conformada por aquellos antecedentes que sirvan para identificar al Proponente, comprobar su existencia legal, establecer las garantías para cumplir con los requisitos establecidos en las presentes Bases, acreditar su experiencia en el rubro y su solvencia financiera.

A continuación se especifican los Documentos que deberán ser entregados por cada Proponente en su Oferta Administrativa.

7.2.1 Documento 1: “Declaración de aceptación de las Bases y sus documentos anexos”

El Proponente deberá adjuntar una declaración debidamente firmada por el o los representantes legales, conforme al formato que se adjunta en el Anexo 1 de las presentes Bases.

En esta declaración el Proponente acepta las condiciones y estipulaciones que incluyen las presentes Bases, así como sus documentos anexos.

Además, en esta declaración el Proponente deja constancia del plazo de validez de las Propuestas, de acuerdo a lo señalado en el numeral 7.1.4 de las presentes Bases.



7.2.2 Documento 2: “Descripción e individualización del Proponente y Acreditación de Existencia Legal”

Con el objeto de individualizar adecuadamente a cada Proponente, éste deberá presentar la siguiente información:

7.2.2.1 Formulario de Descripción del Proponente.

El Proponente deberá presentar un Formulario, debidamente suscrito por su Representante Legal, que contenga la siguiente información:

• Razón Social y su nombre de fantasía.

• Copia simple del Rol Único Tributario (RUT) de la sociedad.

• Fecha de constitución legal e inicio de actividades de la sociedad.

• Giro o rubro de la sociedad.

• Representante Legal de la sociedad.

• Dirección o domicilio comercial, teléfonos, fax, casilla postal, página web (si se tuviera) y correo electrónico de contacto.

7.2.2.2 Antecedentes Legales y de la Estructura del Proponente:

a. Copia autorizada de la Escritura Pública de Constitución Social, y todas sus modificaciones posteriores, con sus respectivas inscripciones en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces respectivo y las publicaciones en el Diario Oficial, si corresponde;

b. Copia autorizada de la escritura pública donde consta la designación de el o los administradores, gerente general, representante legal o apoderados de la sociedad, si correspondiere, y sus facultades generales para actuar en nombre y representación del Proponente, como asimismo, las facultades especiales para: 1) representar al Proponente en licitaciones de cualquier tipo; presentar propuestas u ofertas en ellas; concurrir y ejecutar todos los actos, firmar declaraciones y todos los documentos de cualquier tipo que se puedan requerir en estas licitaciones; 2) celebrar contratos de prestación de servicios, acordar y aceptar sus cláusulas, sean éstas de su esencia, naturaleza o meramente accidentales; 3) pagar, acordar y otorgar garantías o cauciones, sean éstas reales o personales, como también, acordar indemnizaciones que puedan afectar al Proponente; 4) otorgar y formar finiquitos y cancelaciones; 5) otorgar representaciones o delegar, en todo o en parte, sus facultades en un tercero; 6) en el ámbito judicial, además deberá estar dotado de las facultades a que se refieren ambos incisos del artículo 7° del Código de Procedimiento Civil de la República de Chile, incluyendo la facultad para ser emplazado legalmente en juicio en nombre del Proponente;



Si procediere, además se deberán acompañar todos los antecedentes adicionales que hayan dado origen a la designación, poder o personería antes mencionado.

c. Certificado emitido por el Conservador de Bienes Raíces respectivo, donde conste la existencia y vigencia de sociedad, cuya fecha de emisión no sea superior a 30 días anteriores fecha de Cierre para Presentación de las Propuestas, establecida en el Cuadro de Etapas y Fechas, del numeral 5.1 de las presentes Bases.

La DP se reserva el derecho de solicitar al Proponente, en cualquier momento, información, aclaraciones, documentos adicionales o complementarios, con el objeto de verificar o completar los antecedentes antes mencionados.

7.2.3 Documento 3: “Boleta de Garantía de Seriedad de la Propuesta”

A fin de garantizar el fiel cumplimiento del Proceso de Licitación en su etapa de adjudicación, el Proponente deberá entregar tantas Boletas de Garantía de Seriedad de la Propuesta como Auditorías Técnicas a las cuales se presente, según se señala en el numeral 8.2 de la presente Bases, con una vigencia no inferior a sesenta (60) días a contar de la fecha de Cierre para Presentación de las Propuestas, establecida en el Cuadro de Etapas y Fechas, del numeral 5.1 de las presentes Bases, por un valor de:

• U.F. 600.-, para la Auditoría Técnica de los Proyectos: “Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV”, “Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV”, “Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV”.

• U.F. 300.-, para la Auditoría Técnica del Proyecto: “Nueva Línea 2x500 Charrúa-Ancoa: tendido del primer circuito”.

Esta(s) Boletas de Garantía(s) deberá(n) ser tomada(s) por el Proponente en un Banco legalmente constituido en Chile, con carácter irrevocable, a beneficio del “CDEC–SIC Ltda.” (R.U.T: 77.286.570-8) , pagadera(s) a la vista contra la simple presentación y sin aviso al banco ni al tomador.

La glosa de cada Boleta de Garantía, dependiendo de la Auditoría Técnica de que se trate, deberá ser: “Para

garantizar la seriedad de la Propuesta en el Proceso de Licitación para la Adjudicación de la Auditoría Técnica

de los Proyectos: <<

• “Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV”, “Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV” y “Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV”; o,

• “Nueva Línea 2x500 Charrúa-Ancoa: tendido del primer circuito”>>.

Este documento asegurará que el Proponente respete a cabalidad todas las condiciones y valores ofrecidos en su Propuesta, en caso contrario, el CDEC-SIC Ltda. procederá al cobro de la Boleta de Garantía.



La DP del CDEC-SIC informará a cada proponente, de manera confidencial, las condiciones de custodia de las respectivas Boletas de Garantía.

Las Boletas de los Proponentes cuyas propuestas no resulten administrativa o técnicamente aceptadas para realizar la Auditoría Técnica, serán devueltas dentro de los quince (15) días, contados desde la fecha de Apertura de las Ofertas Económicas, establecida en el Cuadro de Etapas y Fechas, del numeral 5.1 de las presentes Bases.

Para los Proponentes que resulten administrativa y técnicamente aceptados, y que por tanto participen en la etapa de Apertura de la Oferta Económica, pero que no resulten adjudicados, les serán devueltas las Boletas de Garantía dentro de los veinte (20) días contados desde la fecha de Adjudicación por parte de la DP, señalada en el Cuadro de Etapas y Fechas, del numeral 5.1 de las presentes Bases. En caso de que el llamado a licitación se declare desierto, las Boletas de Garantía serán devueltas dentro de los quince (15) días siguientes, contados desde la fecha de la notificación de dicha declaración.

El Proponente renunciará a trabar embargo, prohibición o adoptar cualquier otra medida que pueda llegar a dificultar el derecho que tiene el CDEC-SIC para hacer efectiva esta boleta en la forma que ha sido establecida.

La Boleta de Garantía de Seriedad de la Propuesta asociada a cada Auditoría Técnica será devuelta al Proponente Adjudicado que la haya presentado, contra entrega a la DP de las correspondientes Boletas de Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, en conformidad al numeral 10.4.1 de las presentes Bases y de la firma del Contrato de Prestación de Servicios de Auditoría Técnica, en conformidad al numeral 10.2 de las presentes Bases.

7.2.4 Documento 4: “Experiencia del Proponente”

El Proponente deberá presentar en este Documento su experiencia en el desarrollo o auditorías de proyectos. En función de lo anterior, para cada Proyecto señalado en el numeral 3.1 de las presentes Bases al que presente una Propuesta, deberá indicar su experiencia en el desarrollo o auditorías de a lo menos dos (2) proyectos de generación, transmisión y/o distribución de energía eléctrica, entregando la siguiente información:

• Nombre del Proyecto.

• Empresa Mandante.

• Actividad desarrollada.

• Período de participación, indicando fecha de inicio y de término.

• Certificados de buen cumplimiento de los servicios encomendados de parte de los mandantes correspondientes.



• En el caso que la participación se relacione con la ejecución de auditorías, se deberá indicar el objetivo de la misma.

La empresa Proponente podrá demostrar la experiencia exigida a través de la propia participación de miembros de la plana directiva y/o ejecutiva de la cual depende el servicio de auditoría técnica.

7.3 DE LA OFERTA TÉCNICA

La Oferta Técnica estará conformada por todos aquellos antecedentes que permitan un correcto y cabal entendimiento del servicio de Auditoría Técnica ofertado, así como la realización de una adecuada evaluación de la competencia técnica del Proponente, su metodología del trabajo y de los recursos ofrecidos por éste.

A continuación se especifican los Documentos a ser entregados por los Proponentes en su Oferta Técnica:

7.3.1 Documento 5: “Equipo del Auditor”

7.3.1.1 Conformación

Para efectos del numeral 4.2 de las presentes Bases, el Proponente deberá presentar una nómina con el equipo de profesionales que participará en la ejecución de la Auditoría Técnica. Este equipo deberá estar constituido por al menos:

• Un Encargado.

• Un profesional encargado del área eléctrica.

• Un profesional encargado del área de obras civiles.

• Un profesional encargado del área de programación y control de obras.

Sin perjuicio de lo anterior, el Proponente podrá incorporar en su Oferta a otros profesionales encargados de área.

Tanto para el Encargado como para cada profesional encargado de área, se deberá indicar la siguiente información: nombres y apellidos, profesión, años de experiencia y descripción de las funciones que realizará durante la Auditoría. En función de lo señalado en el numeral 4.2 de las presentes Bases, se deberá señalar explícitamente el caso en que se considere que el Encargado desarrollará una o más de las actividades asociadas a los profesionales encargados de área.

Para cada integrante del Equipo del Auditor, se deberá presentar un currículo donde se distinga clara y ordenadamente, la experiencia general y la particular exigida de acuerdo a lo siguiente:



1) El Encargado deberá cumplir con los siguientes requisitos: a. Poseer un título profesional de Ingeniero Civil, Ingeniero en Ejecución o Constructor Civil con al

menos quince (15) años de experiencia laboral. b. Haber participado en la dirección de proyectos de transmisión de energía eléctrica, por al menos

cuatro (4) años. Se debe indicar los proyectos y los períodos de participación. c. Haber participado en a lo menos alguna de las siguientes actividades relacionadas con proyectos de

transmisión de energía eléctrica: diseño, construcción, montaje, operación o mantenimiento. Se deberán indicar los proyectos y/o instalaciones, y los períodos de participación.

2) Los profesionales encargados de área, con excepción del encargado de programación y control de obras, deberán cumplir con los siguientes requisitos: a. Poseer un título profesional de Ingeniero Civil o Ingeniero de Ejecución. b. Deberán tener al menos ocho (8) años de experiencia laboral y deberán haber participado en al

menos un proyecto de transmisión de energía eléctrica desarrollando las actividades asignadas en el Equipo del Auditor.

3) El profesional encargado de Programación y Control de Obras deberá cumplir con los siguientes resuisitos: a. Poseer un título de Nivel Técnico profesional o superior. b. Deberán tener al menos seis (6) años de experiencia laboral. c. El profesional encargado del área de programación y control de obras deberá haber participado en al

menos dos proyectos de transmisión de energía eléctrica, realizando las actividades que le corresponden como encargado de dicha área.3

7.3.1.2 Capacidad

El Proponente deberá presentar una descripción y análisis de cómo se cubrirá la totalidad del alcance de la presente Auditoría Técnica con la experiencia de cada integrante del Equipo del Auditor, individualizando las actividades que cada profesional realizará y los aspectos que cubrirá. A través de esta descripción y análisis deberá quedar de manera clara y fundamentada la capacidad del Equipo del Auditor para:

• Cumplir con los alcances de la Auditoría Técnica.

• Desarrollar las actividades establecidas en las presentes bases.

3 En caso de que el Encargado no cumpla este requisito, deberá quedar claramente descrito cómo se cubrirá esta falta de experiencia a través de la experiencia del Equipo del Auditor en el ítem “7.3.1.2 Capacidad”, en este caso la nota máxima ET será un 4,0.



• Detectar de manera oportuna desviaciones relacionadas con el cumplimento de plazos y calidad técnica que debe cumplir el Proyecto.

• Evaluar la efectividad de las medidas que el Adjudicatario del Proyecto haya informado que esté tomando, o tomará, para cumplir con el Cronograma del Proyecto, destinadas a corregir desviaciones que se produzcan durante el desarrollo del Proyecto y que afecten los plazos y alcance establecidos para éste.

7.3.2 Documento 6: “Descripción de Actividades y Metodologías”

El Proponente deberá establecer, describir y fundamentar cada una de las actividades principales que desarrollarán los integrantes del Equipo del Auditor para cumplir con el alcance de la Auditoría Técnica definido en el numeral 4 de las presentes Bases, así como las metodologías que utilizará en la ejecución de las inspecciones, verificaciones, trabajos y análisis requeridos.

La descripción de Actividades y Metodologías que desarrollarán los integrantes del Equipo del Auditor se deberá presentar de acuerdo a lo señalado en el Anexo 5 de las presentes Bases.

7.3.3 Documento 7: “Cronograma y Recursos”

En función del Cronograma presentado por el Adjudicatario del Proyecto en su Oferta Técnica, el Proponente deberá elaborar un Cronograma de Auditoría, con las actividades que desarrollará y los recursos que utilizará.

El Cronograma de Auditoría deberá concordar en todo momento con el Cronograma del Proyecto que se encuentre vigente, para lo cual, en la medida que el desarrollo del Proyecto lo haga necesario, el Auditor deberá adecuarlo a este último y comunicarlo a la DP.

Junto con el Cronograma de Auditoría, el Proponente deberá entregar el Cuadro de Utilización de Recursos asociado, conforme al modelo de “Cuadro de Utilización de Recursos”, contenido en el Anexo 4 de las presentes Bases. En el caso que el Proponente considere necesario entregar un mayor detalle de los recursos, con la finalidad de dar mayor claridad y coherencia a su Oferta, deberá acompañar Cuadros Anexos que desarrollen las actividades indicadas en el Cuadro de Utilización de Recursos.



7.4 DE LA OFERTA ECONÓMICA

7.4.1 Documento 8: “Oferta Económica”

La Oferta Económica, para cada Auditoría Técnica señalada en el numeral 7.1 de las presentes Bases, consiste en un único valor en pesos, expresado en Unidades de Fomento (U.F.), conforme al valor que tenga dicha Unidad al día del Cierre para Presentación de las Propuestas. Esta cantidad constituirá la remuneración de la Auditoría Técnica, y el Precio del Contrato señalado en el numeral 10.3.1 de las presentes Bases

Se entenderá que el valor de la Oferta Económica incluye todos y cada uno de los gastos que se originen por la ejecución de las actividades necesarias para dar cumplimiento a los alcances de la Auditoría. Asimismo, se entenderá que incluye todos los impuestos que correspondan, incluidos los de retención. Para efectos de la evaluación de las ofertas económicas, el valor ofertado no debe incluir el IVA (impuesto al valor agregado).

7.4.2 Valor Referencial de la Auditoría Técnica

El Valor Referencial establecido para el costo de la Auditoría Técnica, de acuerdo a lo señalado en el numeral 4.1 de las Bases de Licitación de las Obras Nuevas, para cada Proyecto, corresponde a 3.000 UF.

Para efectos de lo señalado en el numeral 9.5.2 de las presentes Bases, se establecen los siguientes límites máximos para los valores contenidos en la Oferta Económica del Proponente:

A) Auditoría Técnica de los Proyectos: “Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV”, “Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV” y “Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV”: 5,2 veces el Valor Referencial de un Proyecto.

B) Auditoría Técnica del Proyecto: “Nueva Línea 2x500 Charrúa-Ancoa: tendido del primer circuito”: 3 veces el Valor Referencial del un Proyecto.



8 DE LAS CONSULTAS AL PROCESO DE LICITACIÓN Y ENTREGA DE PROPUESTAS

8.1 PROTOCOLO DE CONSULTAS Y RESPUESTAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

Los Proponentes podrán hacer consultas sobre las presentes Bases entregándolas por escrito a la DP del CDEC-SIC, dentro del período de Consultas establecido en el Cuadro de Etapas y Fechas, del numeral 5.1 de las presentes Bases, en un sobre caratulado como se indica a continuación:

Señor Eduardo Ricke Muñoz Director de Peajes CDEC-SIC Teatinos 280, Piso 11 Santiago Chile NOMBRE DE LA EMPRESA: MATERIA: CONSULTAS A LA DP DEL CDEC-SIC RESPECTO DEL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA AUDITORIA TECNICA DEL PROYECTO “(NOMBRE DEL LA AUDITORÍA TÉCNICA)”

El contenido del sobre será verificado por el personal de la DP. La DP entregará al participante un Acta en que deje constancia del día de la recepción del sobre con sus consultas. Las consultas también deberán ser enviadas con copia al correo electrónico [email protected].

Tanto las respuestas a las consultas formales presentadas por los Proponentes, como las aclaraciones a las presentes Bases, serán enviadas vía correo electrónico a todos quienes adquirieron las Bases, dentro del período establecido en el Cuadro de Etapas y Fechas, del numeral 5.1 de las presentes Bases.

Se podrán realizar rectificaciones, enmiendas o adiciones a las presentes Bases de Licitación, producto del proceso de consultas o de aquellas que la DP del CDEC-SIC considere pertinentes efectuar, hasta la fecha límite para dar respuesta a las consultas de los participantes, establecida en el Cuadro de Etapas y Fechas, del numeral 5.1 de las presentes Bases.



8.2 PROTOCOLO DE ENTREGA DE PROPUESTAS

La DP recibirá las Propuestas en los días, horarios y lugar establecidos en el Cuadro de Etapas y Fechas, del numeral 5.1 de las presentes Bases. El Proponente recibirá una copia del Acta de Entrega de la Propuesta, en la cual se dejará constancia de la fecha y hora de recepción, y forma de entrega de la misma. Asimismo, en dicha Acta el Proponente declarará haber entregado información fidedigna conforme a lo señalado en las presentes Bases, y que de constatarse la entrega de información falsa o maliciosa, facultará a la DP para eliminar su Propuesta del Proceso de Licitación. Del mismo modo, esta Acta indicará que el Proponente se desiste de cualquier reclamación posterior ante la DP, el Ministerio o cualquier otra entidad por información faltante o inadecuada que pudiera haber entregado para participar en el Proceso.

Las Propuestas deberán ser entregadas en sobres separados, cerrados y sellados, indicando claramente cuál corresponde a la Oferta Administrativa, a la Oferta Técnica y a la Oferta Económica, señalando en ellos el nombre del Proponente.

Cada sobre deberá estar cerrado y sellado, y deberá contener en su interior un impreso en original de la Oferta correspondiente y sus respectivos documentos, y un CD o DVD que contenga todo lo anterior, en formato MS Office y/o Adobe Acrobat PDF, tales que permitan reproducir los documentos impresos en la Oferta.

Los Proponentes que decidan presentar Propuestas a dos Auditorías Técnicas, según lo dispone el numeral 7.1 de las presentes Bases, podrán presentar una única Oferta Administrativa. En este caso, el Proponente debe adjuntar a la Oferta Administrativa las dos Boletas de Garantía de Seriedad de la Propuesta a que se refiere el numeral 7.2.3 de las presentes Bases, debiendo éstas cumplir con los requisitos establecidos en el mismo numeral.

Para el caso de la Oferta Económica, se deberá indicar el nombre de la Auditoría Técnica a que corresponde. Por su parte, en el caso de la Oferta Técnica, se deberá indicar el nombre de la Auditoría Técnica por la que se presenta.

Los sobres deberán estar caratulados y dirigidos a la Dirección de Peajes del CDEC-SIC, de la siguiente manera:

Señor Eduardo Ricke Muñoz Director de Peajes CDEC-SIC Teatinos 280, Piso 11 Santiago Chile



PROPONENTE: <<NOMBRE DEL PROPONENTE>> OFERTA: <<ADMINISTRATIVA, TÉCNICA O ECONÓMICA (según corresponda)>> PROYECTO: <<NOMBRE DE LA AUDITORÍAS TÉCNICAS (para el caso de la Oferta Administrativa), O DE LA AUDITORÍA TÉCNICA (para el caso de la Oferta Técnica y de la Oferta Económica)>>

La DP no recibirá ninguna Propuesta después del día y hora fijada para el Cierre para Presentación de Propuestas, establecida en el Cuadro de Etapas y Fechas, del numeral 5.1 de las presentes Bases.

Cada Proponente asumirá su responsabilidad directa frente a la DP del CDEC-SIC por el contenido de la Propuesta que presente, desde el instante en que ésta sea recibida en las oficinas del CDEC-SIC.



9 DE LA APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

9.1 DEL PROCEDIMIENTO GENERAL DE APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las etapas de apertura y evaluación de las Propuestas, se realizará en forma secuencial de acuerdo a lo siguiente:

• Apertura de la Oferta Administrativa y de la Oferta Técnica

• Evaluación de la Oferta Administrativa y de la Oferta Técnica.

• Apertura y Evaluación Oferta Económica.

9.2 DE LA APERTURA Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA ADMINISTRATIVA

9.2.1 Acto de Apertura de la Oferta Administrativa

El Acto de Apertura de la Oferta Administrativa se llevará a cabo en las dependencias del CDEC-SIC, y a éste podrán asistir todos los Proponentes. La DP informará oportunamente a los Proponentes el día, la hora y el lugar en que se llevará a efecto dicho Acto.

El Acto de Apertura será realizado por los profesionales de la DP que participen en el proceso de apertura de la Oferta Administrativa, y dirigido por el Director de Peajes del CDEC-SIC, los cuales procederán a verificar si se han incluido todos los antecedentes solicitados.

El Director de Peajes del CDEC-SIC levantará un Acta en que dejará constancia de quiénes presentaron las ofertas y los antecedentes recibidos. Dicha Acta será enviada a los Proponentes vía correo electrónico.

La DP no aceptará ninguna nueva Oferta después del día y hora señalado como de Cierre para Presentación de las Propuestas.

Los sobres de las Propuestas denominados “Oferta Económica” serán sellados y firmados por el Director de Peajes del CDEC-SIC y los profesionales de la DP que participen en el proceso de apertura de la Oferta Administrativa. Las Ofertas Económicas permanecerán en custodia en las oficinas de la DP, sin abrir, hasta el momento en que se concluya con el proceso de revisión y evaluación de las Ofertas Administrativas y Técnicas.



9.2.2 Evaluación de la Oferta Administrativa

En la Evaluación de la Oferta Administrativa se verificará que los documentos solicitados por estas Bases al Proponente se hayan incluido en la “Oferta Administrativa”, esto es, los Documentos 1 al 4 señalados en el numeral 7.2 de las presentes Bases.

La Oferta Administrativa presentada por cada Proponente se evaluará separadamente respecto de cada Auditoría Técnica señalada en el numeral 7.1 de las presentes Bases, utilizando una matriz tal como se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1: Matriz de Evaluación de Aspectos Administrativos, respecto de una Auditoría Técnica

Documentos referentes a Aspectos Administrativos <<Auditoría Técnica>>

1= Sí 0= No

Documento 1 “Declaración de aceptación de las Bases y sus documentos anexos”

Documento 2 “Descripción e individualización del Proponente”

Documento 3 “Boleta de Garantía de Seriedad de la Propuesta”

Documento 4 “Experiencia del Proponente”

En caso que alguno de los documentos indicados en la Matriz de Evaluación de Aspectos Administrativos, faltare o esté incompleto, será calificado con un cero. Asimismo, tratándose de documentos jurídicos, éstos deberán cumplir con las solemnidades y formalidades requeridas, de lo contrario, serán evaluadas con un cero.

Durante la etapa de evaluación de las Ofertas Administrativas, la DP podrá solicitar la información que estime pertinente con el objetivo de verificar los antecedentes contenidos en su Oferta Administrativa.

En caso que alguno o varios de los Proponentes haya resultado con una calificación de cero en la Tabla 1: Matriz de Evaluación de Aspectos Administrativos, la DP les comunicará por carta de dicha situación, señalando las faltas y/o errores en los documentos o antecedentes.

Los Proponentes podrán presentar los documentos faltantes o los antecedentes subsanados por una sola vez, en el domicilio del CDEC-SIC, a más tardar a las 18:00 horas del tercer día hábil siguiente a la recepción de la carta a que se refiere el párrafo anterior. Recibidos los documentos faltantes o los antecedentes subsanados, la DP procederá a efectuar una nueva evaluación en la misma forma dispuesta en el presente numeral.

Los Proponentes que en esta segunda evaluación obtengan un cero en cualquiera de los documentos solicitados en una Matriz de Evaluación de Aspectos Administrativos, no calificarán para la Apertura de la Oferta Económica correspondiente y quedarán automáticamente eliminados del Proceso de Licitación.



9.3 DE LA APERTURA Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

9.3.1 Acto de Apertura de la Oferta Técnica

Inmediatamente después de efectuado del Acto de Apertura de la Oferta Administrativa, la DP procederá a realizar el Acto de Apertura de la Oferta Técnica. Dicho acto será realizado por los profesionales de la DP y dirigido por el Director de Peajes del CDEC-SIC, quienes procederán a verificar si se han incluido todos los antecedentes solicitados.

El Director de Peajes del CDEC-SIC levantará un Acta en que dejará constancia de quiénes presentaron las ofertas y los antecedentes recibidos. Dicha Acta será enviada a los Proponentes vía e-mail.

Una vez concluido el Acto de Apertura de la Oferta Técnica, el Director de Peajes del CDEC-SIC y los profesionales de la DP que participen en el Acto de Apertura, sellarán y firmarán los sobres de las Ofertas Económicas, los cuales se mantendrán en custodia de la DP, sin abrir, hasta el momento en que se concluya con el proceso de revisión y evaluación de la Oferta Administrativa y de la Oferta Técnica.

9.3.2 Aspectos generales de la Evaluación de la Oferta Técnica

La Evaluación de la Oferta Técnica se llevará a cabo en dos etapas. Inicialmente se verificará la entrega de información perteneciente a los Documentos 5, 6 y 7 señalados en el numeral 7.3 de las presentes Bases. Posteriormente, para aquellas ofertas que cumplan los requisitos mínimos establecidos en los numerales 7.3.1 al 7.3.3, se procederá a evaluar la calidad y consistencia de la Propuesta. La información contenida en los Documentos señalados se evaluará en base a los antecedentes solicitados en los Documentos 5, 6 y 7, en una escala de 1 a 7.

La DP notificará mediante correo electrónico a más tardar a las 24 horas del día hábil siguiente a la fecha en que finalice la evaluación de la Oferta Técnica, a los Proponentes cuyas Oferta Técnica no haya calificado conforme a las presentes Bases.

Durante la etapa de evaluación de las Ofertas Técnicas, la DP podrá solicitar a los Proponentes, información que estime necesaria y pertinente con el objeto de verificar los antecedentes contenidos en su oferta técnica o la validez de los plazos ofrecidos y antecedentes entregados.

El método de evaluación y los criterios que se utilizarán para evaluar la Oferta Técnica se presentan a continuación.



9.3.3 Verificación de Antecedentes Técnicos de la Oferta

Se verificará que todos los documentos solicitados por estas Bases al Proponente se hayan incluido en la “Oferta Técnica”, esto es, el Documento 5, el Documento 6 y el Documento 7, señalados en el numeral 7.3 de las presentes Bases.

En esta sección se utilizará una matriz de verificación tal como se presenta en la Tabla 2.

Tabla 2: Matriz de Evaluación de Aspectos Técnicos

Documentos referentes a Aspectos Administrativos 1= Sí 0= No

Documento 5 “Equipo del Auditor” Documento 6 “Descripción de Actividades y Metodologías” Documento 7 “Cronograma y Recursos”

En caso que alguno de los Documentos indicados en la tabla anterior, faltare o esté incompleto o no haya sido entregado de acuerdo a las condiciones y contenidos mínimos indicados en los numerales 7.3.1 al 7.3.3, será calificado con un cero. Los Proponentes que tengan un cero en cualquiera de los documentos solicitados en esta matriz no calificarán para la Apertura de la Oferta Económica correspondiente y quedarán automáticamente eliminados del Proceso de Licitación.

9.3.4 Evaluación del Documento 5 “Equipo del Auditor”

El Documento 5 de la Oferta Administrativa será evaluado de acuerdo a lo siguiente.

9.3.4.1 Conformación

Se evaluará la Conformación solicitada en 7.3.1.1 de acuerdo a lo indicado a continuación.

1) Encargado (EAU) a) Profesión (P): Se evaluará la profesión del Encargado de la siguiente manera:

Profesión Nota Ingeniero Civil 7

Ingeniero de Ejecución 6

Constructor Civil 5



b) Experiencia en dirección de proyecto (EDP)

Cargo Factor por Año de Ejercicio

Gerente de Proyecto 1,750

Jefe de Ingeniería 1,375

Jefe de Terreno (4) 1,000

La nota por experiencia se obtendrá de la suma de los años de experiencia del Encargado, ponderados por el Factor por Año de Ejercicio. La nota resultante será acotada a la Nota 7.

c) Experiencia Específica (EE): Se evaluará la experiencia específica del Encargado en proyectos de transmisión de energía eléctrica de la siguiente manera:

Años Nota Desde 4 y menor a 6 4

Desde 6 y menor a 10 5

Desde 10 y menor a 20 6

Mayor o igual a 20 7

d) La Nota Final se obtendrá de la siguiente forma:

(4) Jefe de Terreno del Proyecto completo.



2) Encargados de Área (EAR) a) Profesión (P): Se evaluará la profesión de los Encargados de Área de la siguiente manera:

Profesión Nota Ingeniero Civil 7

Ingeniero de Ejecución 6

Nivel Técnico Profesional (5) 5

b) Experiencia Total (ET): Se evaluará la experiencia total de cada Encargado de Área de la siguiente

manera:

Años Nota Desde 8 y menor a 10 (6) 4,0

Desde 10 y menor a 15 5,5

Desde 15 y menor a 20 6,0

Mayor o igual a 20 7,0

c) La Nota Final se obtendrá de la siguiente forma:

Donde

N: Número encargados de área presentados por el Proponente.

9.3.4.2 Capacidad

Se evaluará la descripción y análisis que presente el Proponente para demostrar la capacidad del Equipo del Auditor para cumplir con lo señalado en el numeral 7.3.1.2, con una nota de 1 a 7, que corresponderá a la nota NF(CAP). El Proponente deberá tener nota igual o superior a 4 para continuar en el proceso.

(5) Aplicable sólo al encargado de programación y control.

(6) Para el caso del encargado de programación y control, aplica lo siguiente: 1) la nota 4,0 corresponde al tramo entre 6 a 10 años; 2) En caso de no cumplir con el requisito establecido en el numeral 7.3.1.1, número 3, letra c, , deberá quedar claramente descrito cómo se cubrirá esta falta de experiencia a través de la experiencia del Equipo del Auditor en el ítem “7.3.1.2 Capacidad”, en este caso la nota máxima ET será un 4,0.



9.3.5 Evaluación del Documento 6 “Descripción de Actividades y Metodologías”

Para cada una de las actividades principales de la Auditoría, se evaluará con notas de 1 a 7 y de manera separada, su descripción y la metodología a aplicar en su desarrollo.

En la evaluación de la Descripción de Actividades se analizarán los siguientes aspectos:

• Claridad y completitud.

• Claridad, coherencia, y adecuada fundamentación de los objetivos definidos para la actividad.

En la evaluación de las Metodologías se analizará su coherencia con los objetivos de la actividad y su eficacia.

La Nota Final para la Descripción de Actividades y Metodologías, NF(DAM), se obtendrá ponderando el promedio de las descripciones por 0,4 y el promedio de las metodologías por 0,6. El Proponente deberá tener nota igual o superior a 4 para continuar en el proceso.

9.3.6 Evaluación del Documento 7 “Cronograma y Recursos”

En la evaluación del Cronograma de Auditoría y de los Recursos a utilizar, se analizarán los siguientes aspectos:

• Coherencia con el Cronograma entregado por el Adjudicatario del Proyecto en su Oferta Técnica.

• Claridad, coherencia y adecuada fundamentación del uso de recursos y de los plazos de ejecución de cada actividad. Coherencia con el contenido del ítem Capacidad del Documento 5 y con las metodologías descritas en el Documento 6, numeral 9.3.5.

• Inclusión de las actividades necesarias para dar cumplimiento al alcance de la auditoría técnica, definido en el numeral 4.

De acuerdo con lo anterior, el Cronograma de Auditoría se evaluará con nota N(Cro), asimismo el Cuadro de Utilización de Recursos, incluyendo los Cuadros Anexos si es el caso se evaluarán con nota N(CUR), ambas evaluaciones serán con escala de 1 a 7. Cada nota deberá ser igual o superior a 4 para continuar en el proceso.



9.3.7 Nota Final de la Oferta

Sólo calificarán para la etapa de Apertura de la Oferta Económica, aquellos Proponentes que hayan obtenido Nota Final NF(O) igual o superior a 4.0, calculada de la siguiente manera: .

9.4 DE LA APERTURA Y EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA

9.4.1 De la Apertura de la Oferta Económica

Al Acto de Apertura de la Oferta Económica podrán asistir todos los Proponentes que hayan calificado favorablemente en la Evaluación de la Oferta Administrativa y Evaluación de la Oferta Técnica para una Auditoría Técnica, para lo cual la DP les informará en tiempo y forma la comparecencia. Este acto se llevará a cabo en las dependencias de la DP, en la fecha señalada en el numeral 5.1 de las presentes Bases.

Una vez que la DP informe el resultado de la evaluación de las Ofertas Administrativas y Técnicas de los proponentes, y a más tardar en 24 horas contadas desde la fecha de vencimiento del plazo señalado en el numeral 5.1 de las presentes Bases, el Director de Peajes del CDEC-SIC procederá a abrir los sobres denominados “Oferta Económica” de los Proponentes, cuyas Ofertas Administrativas y Ofertas Técnicas asociadas fueron aceptadas.

Los sobres de la Oferta Económica de los Proponentes cuyas ofertas no fueron aceptadas en la etapa de evaluación de la Oferta Administrativa y/o de la Oferta Técnica, serán devueltos, sin abrir.

La DP procederá a eliminar del Proceso de Licitación a aquellos Proponentes que en su sobre de la Oferta Económica presenten cualquiera de estos casos: más de una Oferta económica; enmiendas o tachaduras; condicionamientos; y que no hayan sido entregadas de acuerdo a lo estipulado en el numeral 7.4.1.

La DP no aceptará ninguna nueva Oferta o contraoferta después del día y hora señalado como de cierre de recepción de las Propuestas.

En el Acto de Apertura de las Ofertas Económicas, el Director de Peajes del CDEC-SIC levantará un Acta en la cual dejará constancia de: quiénes presentaron Propuestas, cuáles no fueron abiertas, y los valores propuestos en cada Oferta Económica, ordenadas de menor a mayor, identificando claramente al Proponente respectivo.



9.4.2 De la Evaluación de la Oferta Económica

La DP procederá a adjudicar cada una de las Auditorías Técnicas A) y/o B) señaladas en el numeral 1 de las presentes Bases, de acuerdo al siguiente procedimiento:

Para cada Oferta Económica presentada por cada Proponente, se determina la Oferta Económica Ajustada (OEA), como la suma de los valores del Precio del Contrato (PC) presentado para cada Proyecto asociado a la Oferta, aplicando un descuento “D” a cada una de ellos, de la siguiente forma:

Con:

Donde:

NFi(O) : Nota Final de la Oferta Técnica del Proyecto i, definida en 9.3.5. Xi : Promedio de los Precios del Contrato presentados para el Proyecto i, contenidos en las Ofertas Económicas no descalificadas en el Acto de Apertura de la Oferta Económica, excluidos el de mayor y el de menor valor. En caso de quedar sólo dos ofertas, corresponde al promedio de ambos Precios del Contrato presentados para el Proyecto i.

Se adjudica la Auditoría Técnica al Proponente que resulte con el menor valor de la Oferta Económica Ajustada (OEA) para el conjunto. En caso de empate entre dos o más proponentes, esto es, que hayan resultado con idéntico OEA, se elegirá de entre ellos como Adjudicatario de la Auditoría al que haya obtenido el mayor promedio simple de calificación NF(O), de acuerdo a lo establecido en el numeral 9.3 de las presentes Bases, para los Proyectos del conjunto.



9.5 DE LA DECLARACIÓN FUERA DE BASES Y LICITACIÓN DESIERTA

9.5.1 Declaración fuera de Bases las Propuestas

En caso que la Dirección de Peajes del CDEC-SIC declare fuera de bases las Propuestas que no cumplan con lo dispuesto en las presentes Bases, el Director de Peajes del CDEC-SIC levantará un acta en la cual se deje constancia de los fundamentos y razones consideradas para declararlas fuera de bases.

9.5.2 Proceso de Licitación Desierto

La Dirección de Peajes del CDEC-SIC podrá declarar desierto el Proceso de Licitación con relación a una Auditoría Técnica, en caso de concurrir alguna de las siguientes circunstancias:

1.- En caso que ninguno de los Proponentes cumpla con lo exigido en las presentes Bases, para una Auditoría Técnica;

2.- En caso que ninguna de las cantidades monetarias ofertadas para una Auditoría Técnica cumpla con el respectivo valor límite establecido en el numeral 7.4.2 de las presentes Bases.

En cualquiera de las circunstancias antes mencionadas, los Proponentes no podrán reclamar contra la Dirección de Peajes por la decisión que declara desierto el Proceso de Licitación, tampoco tendrán derecho a indemnización, ni podrán solicitar reembolso alguno de costos o gastos en que hubiere incurrido.

El Director de Peajes del CDEC-SIC levantará un Acta, en la cual quedarán consignadas de manera fundada los antecedentes y razones por las cuales se procedió a declarar desierto el Proceso de Licitación.

La DP tendrá un plazo de tres (3) días contados desde la fecha del acta antes mencionada, para comunicar al Ministerio, la CNE y la SEC de la declaración del Proceso de Licitación como desierto.

Habiéndose declarado desierto el Proceso de Licitación, la DP elaborará nuevas Bases y procederá conforme a éstas.



10 DE LA ADJUDICACIÓN Y EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

10.1 DE LA ADJUDICACIÓN DE LA AUDITORÍA TÉCNICA

La DP adjudicará cada una de las Auditorías Técnicas A) y/o B) indicadas en el numeral 7.1 de acuerdo a lo indicado a continuación:

El Director de Peajes del CDEC-SIC notificará, al día siguiente hábil de la fecha en que sea efectuada la Adjudicación por parte de la DP, el resultado de esta última, mediante carta despachada por mano al Proponente que resultó adjudicado en el Proceso de Licitación. Copia de dicha carta de notificación se remitirá a la Comisión y a la SEC.

El Proponente adjudicado deberá suscribir, a más tardar dentro de diez (10) días contados desde la fecha de recepción de la carta de notificación señalada en el párrafo anterior, el Contrato de Prestación de Servicios de Auditoría Técnica indicado en el numeral siguiente. El incumplimiento de lo dispuesto en este párrafo, habilitará a la DP para proceder al cobro de las respectivas Boletas de Garantía de Seriedad de la Propuesta, conforme a las presentes Bases. En tal situación, la DP podrá adjudicar la Auditoría Técnica respectiva, al Proponente que haya quedado en segundo lugar, para lo cual revocará la adjudicación anterior y procederá a remitir la carta de notificación que corresponda. No obstante, en tal situación la DP también podrá convocar a una nueva licitación.

El nuevo adjudicatario deberá suscribir, a más tardar dentro de diez (10) días, contados desde la fecha de la recepción de la carta de notificación descrita en el párrafo precedente, el Contrato de Prestación de Servicios de Auditoría Técnica indicado en el numeral siguiente. Si el nuevo Adjudicatario de la Auditoría Técnica incumpliera esta obligación, se procederá de la misma forma descrita en el párrafo anterior.

En caso que no se adjudique la Auditoría Técnica a ninguno de los Proponentes calificados, la DP procederá a declarar desierto el Proceso de Licitación, sólo con relación a aquella Auditoría Técnica no adjudicada, siguiendo en tal caso el procedimiento señalado en el numeral 9.5.2 de estas Bases.

10.2 FIRMA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA TÉCNICA

El Adjudicatario deberá suscribir, a través de su representante legal, un Contrato de Prestación de Servicios de Auditoría Técnica conforme al formato que se adjunta en el Anexo 3 de las presentes Bases, dentro del plazo máximo de diez (10) días contados desde la fecha de recepción de la carta de notificación a que se refiere el numeral 10.1 precedente, o en un plazo mayor que fije por escrito la DP del CDEC-SIC.



En caso que el Representante Legal del Adjudicatario designe a un delegado o mandatario especial para que comparezca en la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios de Auditoría Técnica, el Adjudicatario deberá entregar a la DP del CDEC-SIC, dentro de cinco (5) días hábiles contados desde la recepción de la carta de notificación una copia de la Escritura Pública donde conste la designación del mandatario especial y sus facultades para suscribir el mencionado contrato en forma válida, acordar y aceptar sus cláusulas, sean éstas de su esencia, naturaleza o meramente accidentales, y para obligar jurídica y patrimonialmente al Auditor en todo aquello que se derive de las estipulaciones del mismo contrato.

El incumplimiento por parte del Adjudicatario de cualquiera de las obligaciones contenidas en este numeral facultará a la DP del CDEC-SIC a para proceder conforme al párrafo segundo del numeral 10.1 precedente.

10.3 PRECIO DEL CONTRATO

10.3.1 Precio del Contrato

El Precio del Contrato corresponde a la misma cantidad monetaria expresada en la Oferta Económica presentada por el Proponente, de acuerdo a lo señalado en el numeral 7.4.1 de las presentes Bases, para cada Auditoría Técnica definida en el numeral 7.1 de las presente Bases . El Precio del Contrato se pagará conforme a lo indicado en los numerales siguientes.

10.3.2 Forma de Pago del Precio del Contrato

El Precio del Contrato se pagará según la forma que se indica a continuación:

1) Contra la aprobación por parte de la DP de la versión definitiva de cada “Informe de Cumplimiento de Hito Relevante”, el Auditor devengará:

a. Un 0,6% del Precio del Contrato, para el caso de la Auditoría Técnica A) (15 informes) b. Un 2% del Precio del Contrato, para el caso de la Auditoría Técnica B) (5 informes).

2) Contra la aprobación por parte de la DP de la versión definitiva de cada “Informe de Avance

Bimestral”, el Auditor devengará un porcentaje sobre el Precio del Contrato que será igual a: a. La división de setenta y dos (72) por el número de bimestres del período, para el caso de la

Auditoría Técnica A). b. La división de setenta (70) por el número de bimestres del período, para el caso de la

Auditoría Técnica B). Si el período se conforma de un número impar, el último bimestre comprenderá tres (3) meses. El período comprenderá los meses calendario entre la fecha de adjudicación de la Auditoría Técnica y



la fecha de entrada en operaciones del proyecto, de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Adjudicación.

3) Contra la aprobación por parte de la DP, de la versión definitiva del “Informe de Operación del Proyecto durante los 12 meses de operación”, el Auditor devengará:

a. Un 3% del Precio del Contrato, para el caso de la Auditoría Técnica A) (3 informes) b. Un 10% del Precio del Contrato, para el caso de la Auditoría Técnica B) (1 informe).

4) Un 10% del Precio del Contrato será reservado para garantizar el pago de multas que se apliquen

durante la vigencia de la Auditoría Técnica, de acuerdo a lo establecido en los numerales 10.4.2 y 10.4.3 de las presentes Bases. El Pago de este 10% se hará en conformidad al numeral 10.4.3 de las presentes Bases.

En caso que los Proyectos sean puestos en operación antes del vencimiento de los plazos que establezcan los respectivos Decretos de Adjudicación y, como consecuencia de aquello, el Auditor deba emitir menos “Informes de Avance Bimestral” de los que se hayan podido estimar, la parte del Precio del Contrato que no haya sido pagada, se incluirá en el Pago del “Informe de Operación del Proyecto durante los primeros 12 meses de operación”.

10.3.3 Pago de Informes Adicionales

Toda vez que la DP solicite al Auditor un “Informe de Modificación de Hito” de acuerdo a lo expresado en el numeral 4.7 de las presentes Bases, se pagará al Auditor, adicionalmente al Precio del Contrato, previa aprobación por parte de la DP de la versión definitiva de cada “Informe de Modificación de Hito” que se emita, un valor equivalente a:

a. Un 0,6% del Precio del Contrato, para el caso de la Auditoría Técnica A).

b. Un 2% del Precio del Contrato, para el caso de la Auditoría Técnica B).

Del mismo modo, en caso de ser necesario, como consecuencia de un eventual retraso en la entrada en operaciones del Proyecto, la DP podrá solicitar al Auditor la emisión de uno o más “Informe de Avance Bimestral”, los que serán pagados en forma adicional al Precio del Contrato, de acuerdo al valor establecido para cada “Informe de Avance Bimestral”, conforme al número 2) del numeral 10.3.2 de las presentes Bases, previa aprobación por parte de la DP de la versión definitiva del respectivo Informe.



10.4 DE LAS GARANTÍAS Y MULTAS APLICABLES

10.4.1 De la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato

Con el objeto de caucionar el fiel cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios a que se refiere el numeral 10.2 de las presentes Bases, como asimismo de todos los documentos que se consideren parte integrante del mismo, el Auditor deberá entregar al CDEC-SIC, una Boleta de Garantía bancaria, con una vigencia que cubra al menos los quince (15) meses siguientes a la fecha de entrada en operación del respectivo Proyecto, conforme al Decreto de Adjudicación que al efecto haya dictado el Ministerio. La referida Boleta deberá ser entregada por el Auditor, junto con la firma del respectivo contrato.

La Boleta de Garantía señalada será por un monto expresado en Unidades de Fomento equivalente al 5% del Precio del Contrato de Prestación de Servicios que suscriba.

Esta Boleta de Garantía deberá ser tomada por el Proponente en un Banco legalmente constituido en Chile, con carácter irrevocable, a beneficio del “CDEC–SIC Ltda.”, pagadera(s) a la vista contra la simple presentación y sin aviso previo al banco ni al tomador.

La glosa de la Boleta de Garantía deberá ser: “Para garantizar el fiel, íntegro y oportuno cumplimiento de las obligaciones de <<nombre del auditor>> en el Contrato de Prestación de Servicios de Auditoría Técnica para el Proyecto (los Proyectos) <<nombre(s) del(los) proyecto(s) de que se trate>> y todos los documentos que formen parte integrante del mismo, suscrito con el CDEC-SIC Ltda.”.

La DP del CDEC-SIC informará a cada proponente, de manera confidencial, las condiciones de custodia de la Boleta de Garantía. En caso que esta boleta no sea presentada dentro del plazo señalado, se entenderá que el Auditor ha optado por retirar su oferta y renunciar a la adjudicación, motivo por el cual el CDEC-SIC quedará expresamente autorizado para hacer efectiva la Boleta de Garantía de Seriedad de la Propuesta, mencionada en el numeral 7.2.3 de las presentes Bases.

Serán causales para el cobro de esta Boleta de Garantía:

• El incumplimiento por parte del Auditor de cualesquiera de sus obligaciones derivadas de las presentes Bases de Licitación y del Contrato de Prestación de Servicios de Auditoría Técnica a que se refiere el numeral 10.2 de las presentes Bases.

• La solicitud de quiebra o el estado de notoria insolvencia del Auditor, a menos que se mejoren las cauciones entregadas.

El Auditor se obliga, sin exclusión alguna, a no constituir gravamen, prohibición, o medida cautelar que afecte, limite o entrabe la inmediata disponibilidad de los dineros que solventan la garantía emitida a favor del CDEC-SIC Ltda.



La devolución de la Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato al Auditor se hará dentro de los diez (10) días, contados desde la aprobación del Pago del “Informe de Operación del Proyecto durante los primeros 12 meses de operación” por parte de la DP, conforme al numeral 10.3.2 de las presentes Bases.

El cobro de esta garantía es sin perjuicio del pago de las multas a las que está afecto el Auditor, de acuerdo a lo establecido en el numeral 10.4.2 de las presentes Bases.

10.4.2 De las Multas

En caso de incumplimiento en los plazos y de las condiciones técnicas comprometidos por el Auditor en su Oferta Técnica, por causas atribuibles a su responsabilidad, la DP del CDEC-SIC podrá aplicar las multas que se detallan a continuación:

• Atrasos en la entrega de los Informes Técnicos: En caso que el Auditor retarde la entrega de los Informes Técnicos, sea que se trate de sus versiones preliminares o definitivas, conforme a los plazos establecidos en el numeral 4 de las presentes Bases, según el informe de que se trate, la DP del CDEC-SIC aplicará una multa equivalente a un 0,05% del Precio del Contrato, por cada día de atraso.

• Cambios en el Equipo del Auditor: En caso que el Auditor cambie al Equipo de Auditoría ofrecido en su Oferta Técnica, sin la aprobación previa de la DP del CDEC-SIC, esta última aplicará una multa equivalente al1% del Precio del Contrato, por cada integrante del Equipo de Auditoría y un 3%, en el caso del Encargado.

• Incumplimientos en la Capacidad del Equipo del Auditor: En caso de incumplimientos en la Capacidad del Equipo del Auditor, con relación a la capacidad ofrecida por el Auditor, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7.3.1.2 de las presentes Bases, que no se corrijan, a solicitud de la DP, en los plazos indicados por esta última, o que se traduzcan en incumplimientos en el desarrollo de las actividades de la Auditoría Técnica, la DP del CDEC-SIC aplicará una multa equivalente al 1% del Precio del Contrato, por cada evento.

• Incumplimientos en el desarrollo de actividades y en las metodologías ofrecidas. En caso de incumplimientos en el desarrollo de actividades y en las metodologías ofrecidas por el Auditor en su respectiva Oferta, de acuerdo al numeral 7.3.2, que no se corrijan a solicitud de la DP en los plazos indicados por ésta, o que se traduzcan en incumplimientos en el alcance de la Auditoría Técnica, la DP del CDEC-SIC aplicará una multa equivalente al 1% del precio del Contrato por cada evento.

Las multas antes mencionadas, constituirán una cláusula penal moratoria, entendiendo por tal, una avaluación convencional y anticipada de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones del Auditor, en los términos contenidos en los artículos 1535 y siguientes del Código Civil.



La DP deberá notificar al Auditor por carta respecto de los incumplimientos que den origen a multas. El Auditor tendrá cinco (5) días hábiles contados desde la recepción de dicha carta de notificación, para presentar sus descargos por escrito a la DP del CDEC-SIC, luego de lo cual esta última resolverá.

La suma total de las multas aplicadas en cualquier instante de tiempo durante la vigencia del Contrato no superarán el 10% del precio total de éste. Sin perjuicio de lo anterior, será considerado un incumplimiento grave del Contrato si el total de multas aplicadas al Auditor alcanza el límite del 10% señalado, y esta circunstancia dará derecho a poner término anticipado al Contrato, de acuerdo a lo indicado en el numeral 10.5 de las presentes Bases.

La multa aplicada se liquidará y descontará del Fondo de Garantía para el Pago de Multas, tratado en el numeral siguiente.

10.4.3 Fondo de Garantía para el Pago de Multas

Con el objeto de caucionar el pago de las multas que eventualmente se apliquen durante la Auditoría Técnica, en conformidad con el numeral precedente, se constituirá un “Fondo de Garantía para el Pago de Multas”, compuesto por el 10% del Precio del Contrato, según se encuentra señalado en el numeral 10.3.2 de las presentes Bases.

La DP del CDEC-SIC, junto con prestar su aprobación de la versión definitiva del “Informe de Operación del Proyecto durante los primeros 12 meses de operación”, emitirá una liquidación de las multas aplicadas al Auditor durante el desarrollo la Auditoría Técnica, cuya copia será informada por carta a este último. El Auditor tendrá tres (3) días hábiles, contados desde la recepción de dicha carta, para presentar sus observaciones a la liquidación antes mencionada, por escrito a la DP del CDEC-SIC, para su consideración, luego de lo cual esta última resolverá. De acuerdo a lo anterior, la DP del CDEC-SIC pagará al Auditor este 10%, o bien, el saldo que corresponda luego de deducidas las multas que se hubieran aplicado al Auditor durante la Auditoría Técnica.

10.5 DERECHO A PONER TÉRMINO ANTICIPADO AL CONTRATO

Sin perjuicio del cobro de la Boleta de Garantía respectiva y demás acciones que eventualmente la DP pudiera ejercer, ésta se reserva el derecho, previa autorización de la SEC, a poner término anticipado al Contrato de Prestación de Servicios de Auditoría Técnica en el evento de incumplimientos graves que hagan presumir que el Auditor no estará en condiciones de cumplir correctamente con los servicios de Auditoría Técnica del Proyecto, de acuerdo al alcance definido en las presentes Bases, y en este caso, el Auditor no tendrá derecho a exigir indemnización alguna.



Asimismo, la DP estará obligada a poner término anticipado al Contrato de Prestación de Servicios de Auditoría Técnica, cuando la Auditoría Técnica no tenga causa para su continuación, derivado de la revocación del Decreto de Adjudicación del respectivo Proyecto, efectuada por el Ministerio de Energía. Para estos efectos, la terminación anticipada del contrato se comunicará por carta certificada al Auditor y la fecha de término del Contrato corresponderá a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la revocación del Decreto de Adjudicación. En este último caso, la DP del CDEC-SIC pagará al Auditor como única indemnización y a modo de avaluación convencional anticipada de perjuicios, una suma de dinero, cuyo monto se determinará según las reglas que se indican en el párrafo siguiente. La mencionada única indemnización, como avaluación convencional anticipada de perjuicios, incluye todos los perjuicios, de cualquier naturaleza, directos e indirectos, así como todas y cualesquiera pérdidas o faltas de ingresos, lucro cesante, daño moral que pudiere sufrir el Auditor.

La única Indemnización a que tendrá derecho el Auditor, y a la cual hace referencia el párrafo anterior, se calculará de la siguiente forma:

a) Se calculará el porcentaje del precio del Contrato que el Auditor ha devengado, según el numeral 10.3.2 de las presentes Bases, hasta la fecha en que se produjo el término anticipado del Contrato;

b) Dicho porcentaje se aplicará sobre un monto en pesos equivalente al 10% del precio del contrato, y el resultado de esta operación, constituirá la “Indemnización Bruta”;

c) A continuación, a dicho monto en pesos de “Indemnización bruta” se le descontarán todas las multas que la DP haya cursado al Auditor durante la Auditoría Técnica. Para estos efectos, la DP del CDEC-SIC emitirá una liquidación de las multas aplicadas al Auditor durante la Auditoría Técnica, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de término anticipado del Contrato, cuya copia será informada por carta a este último. El Auditor tendrá tres (3) días hábiles, contados desde la recepción de dicha carta, para presentar sus observaciones a la liquidación antes mencionada, por escrito a la DP del CDEC-SIC, para su consideración, luego de lo cual esta última resolverá.

d) Luego de los descuentos antes referidos, se obtendrá como resultado la “Indemnización Líquida” a pagar.

En cualquiera de los casos antes descritos, el Auditor no tendrá derecho a más pagos que los ya devengados hasta la fecha del término anticipado del Contrato.



10.6 INICIO DE LOS TRABAJOS

Previo a la firma del Contrato, el CDEC-SIC podrá enviar al Auditor una Orden de Proceder. La fecha de envío de esta orden reemplaza a la fecha de la Firma del Contrato para todos los efectos relacionados con los plazos contractuales que correspondan.

La Orden de Proceder es una instrucción escrita dirigida al Auditor en la cual se le faculta a dar inicio a los trabajos, constando el acuerdo de las partes para solucionar aquellos asuntos pendientes necesarios para la suscripción del contrato.



11 OBLIGACIONES GENERALES DEL PROPONENTE Y ADJUDICATARIO DE LA AUDITORÍA TÉCNICA

11.1 CONOCIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN

Los Proponentes que presenten ofertas serán responsables tanto del examen de todos los documentos de la licitación, sus anexos y aclaraciones, como también de informarse con respecto a todas las condiciones que puedan afectar, de cualquier manera, el costo o el desarrollo de algún trabajo incluido en la propuesta. La falta de revisión de todos o alguno de los documentos que formen parte de sus propuestas, o bien la falta de acuciosidad en la revisión de los mismos, será de responsabilidad exclusiva del Proponente. Cualquier falta, descuido, error u omisión del Proponente en la obtención de la información o estudio de los Documentos de la Licitación, no lo exime de apreciar adecuadamente las dificultades y los costos necesarios para la prestación del servicio objeto de la licitación ni del cumplimiento de las obligaciones que deriven de estos Documentos o del Contrato en el evento de ser adjudicado, por lo que serán de su cargo todas las faltas, errores, mala interpretación, descuidos, omisiones o mayores costos que de los mismos emanen.

El solo hecho de participar en la licitación implicará el conocimiento y aceptación íntegra y obligatoria de todos los procedimientos, requisitos y términos de todos los Documentos de la Licitación.

Si el Proponente encuentra en los documentos de la licitación discrepancias u omisiones, o la intención o significado de alguna palabra, oración, cláusula o párrafo le pareciere ambiguo o indeterminado o confuso, o apareciere cualquier duda o pregunta sobre los citados documentos, debe solicitar por escrito la aclaración a la DP, de acuerdo a lo estipulado en el numeral 8.1.

11.2 GASTOS Y PERMISOS PARA REALIZAR LA AUDITORÍA

Todo gasto efectuado o valor desembolsado necesario para realizar la labor de auditoría será de exclusivo cargo y responsabilidad del Auditor.

El Auditor deberá asumir la responsabilidad en la coordinación de las visitas a terreno y obtención de permisos para auditar las obras del Proyecto, sin perjuicio de que una de las obligaciones del Adjudicatario del Proyecto es otorgar libre acceso al personal de la Auditoria y la DP a las instalaciones del Proyecto y a los antecedentes del mismo que se requiera y se considere necesarios para la labor de monitoreo, certificación y control del cumplimiento de las obligaciones emanadas del Decreto de Adjudicación.



11.3 REUNIONES DE TRABAJO ENTRE LA DP Y EL AUDITOR

Una vez firmado el contrato o dada la orden de proceder se efectuará una primera reunión de trabajo entre el CDEC-SIC y el Auditor Técnico. Esta primera reunión se fijará de común acuerdo, dentro de diez (10) días corridos contados desde la fecha en que el Auditor haya firmado el contrato o desde la fecha en que se da la orden de proceder.

Si lo considera necesario, la DP podrá solicitar al Auditor que exponga sus conclusiones y análisis de cualquiera de los informes que ha elaborado. Estas reuniones se fijarán de común acuerdo, dentro de diez días, contados desde la fecha en que la DP solicita la reunión pertinente. En cualquiera de las reuniones de trabajo, la DP podrá solicitar la presencia de alguno o varios de los profesionales que el Auditor indicó que participarían en el estudio.

11.4 EXCLUSIVIDAD

El Proponente deberá garantizar exclusividad en la realización de este trabajo para la DP del CDEC-SIC. Es decir, que durante el tiempo que dure la auditoría, ni la empresa, ni empresas relacionadas con esta, ni el personal del Auditor, podrá efectuar asesorías o trabajos al Adjudicatario de los Proyectos que se están auditando, en materias relacionadas con ellos.


ANEXOS


Anexo 1: FORMATO DE DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES

DECLARACIÓN JURADA

En …………………… de Chile, a …… de ……………. de 2013, ………………. …………………………………………………., representante legal de (*)………………………………………… viene a declarar que conoce y acepta el contenido de las Bases de Licitación elaboradas por la Dirección de Peajes del CDEC-SIC para el Proceso de Licitación para la Adjudicación de la Auditoría Técnica de los Proyectos “Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV”, “Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2X500 kV”, “Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV” y “Nueva Línea 2x500 Charrúa-Ancoa: Tendido del Primer Circuito” en el Sistema de Transmisión Troncal del SIC, y se obliga a observar sus estipulaciones.

Asimismo, declara que el plazo de vigencia de la Oferta Administrativa, de la Oferta Técnica y de la Oferta Económica, será de (**) …… días, contados desde la fecha de “Cierre para Presentación de las Propuesta” la que se indica en las Bases de Licitación antes mencionadas.

______________________________________

…………………………………………

(Representante Legal de …………………………………………………)

(*) [Nombre del Proponente]

(**) [El Plazo de vigencia no puede ser inferior de 90 días]


Anexo 2: CUADROS DE AVANCE Y DE CONTROL

Listado de Propiedades

Listado de Propiedades Afectadas por el Trazado de la Línea, al DD / MM / AAAA

Identificación de la propiedad1

Tipo de propiedad2

Estado de la propiedad3

Cantidad de propietarios

Longitud de cruce del trazado (km)

Estado de la negociación4

Plan de manejo forestal5

1 Identificación de la propiedad: Listado de propiedades ordenadas en el sentido de avance de la línea. Una vez presentada la Solicitud de Concesión, la identificación de la propiedad se deberá realizar mediante los roles y los nombres de propietarios correspondientes.

2 Tipo de propiedad: ej.: Fiscal, Privada, Bien Común.

3 Estado de la propiedad: ej.: Eliminada; Agregada; indicando motivo en ambos casos

4 Estado de la negociación: ej.: No iniciada; En desarrollo; Con acuerdo; Con servidumbre constituida; Para concesión.

5 Plan de manejo forestal: en esta columna se debe indicar si el predio “No Requiere Plan”, “Requiere Plan”, “Plan Aprobado”.

Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones

Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones, al DD / MM / AAAA

Mes Número de Predios según Actividad

En Catastro En Negociación

Con Acuerdos Con Firma de Escritura

Real / Prg

R.ac / Pr.ac Real / Prg



R.ac / Pr.ac

MM / AAAA MM / AAAA MM / AAAA


Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbres

Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, al DD / MM / AAAA

Estado servidumbre N° predios Long. Afect. (mt.) % de longitud de la línea

Servidumbre constituida

Con acuerdo vigente

Total

Cuadro de Indicadores de Avance en la Constitución de Servidumbres

Cuadro de indicadores de avance en la constitución de servidumbre, al DD / MM / AAAA

Lsc (mt) NT Lm(mt)

Con servidumbre constituida

Considerando acuerdos

En donde:

Lm = Lsc/NT

Lsc: Largo en kilómetros del trazado de la Línea con servidumbres constituidas

NT: Número de tramos continuos con servidumbres constituidas

Cuadro de Control de Avance de las Obras en Terreno (referencial)

Cuadro de Control de Avance de las Obras en Terreno, al DD / MM / AAAA

Mes Número de estructuras

Replanteo (c/u)

Liberadas para construir (c/u)

Camino de Acceso (c/u)

Excavación (c/u)

Fundación (c/u)

Montadas (c/u) Tendido (km)

Real / Prg R.ac / Pr.ac







MM / AAAA

MM / AAAA

MM / AAAA


Cuadro de Control de Avance de Notificaciones (referencial)

Tipo de Notificación Característica Cantidad a Notificar Notificados

Notificación Notarial Propiedad privada

Notificación Judicial Bien Común

Inubicables y/o Fallecidos

Notificaciones SEC Predios Fiscales

Por Escrituras Pública Propiedad privada

Total


Anexo 3: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS


Anexo 4: CUADRO DE UTILIZACIÓN DE RECURSOS

En el presente Anexo se muestra un modelo del Cuadro de Utilización de Recursos que se debe presentar en el Documento 7 de la Propuesta.

Enc. Eléc. Civil PyC Enc. Eléc. Civil PyC Enc. Eléc. Civil PyC Enc. Eléc. Civil PyC Enc. Eléc. Civil PyC Enc. Eléc. Civil PyChh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh hh

AA‐1 Revisión de la IngenieríaA‐2 Revisión de documentación para la adquisición de suministrosA‐3 Análisis de los antecedentes obtenidos en las Inspecciones en terrenoA‐4 Otros

BB‐1 Revisión, validación y seguimiento del Cronograma del ProyectoB‐2 Verificación y Avance de los programas específicosB‐3 Verificación, certificación y análisis del cumplimiento de Hitos RelevantesB‐4 Otros

CC‐1 Administración General del ProyectoC‐2 IngenieríaC‐3 Medio ambienteC‐4 Servidumbres voluntarias y/o compra de terrenoC‐5 Concesión eléctricaC‐6 Suministros de equipos y elementosC‐7 Construcción, montaje, pruebas y puesta en servicioC‐8 Otros

DD‐1 SEAD‐2 Ministerio de Energía / SECD‐3 CONAFD‐4 Otros

EE‐1 Estudios medioambientalesE‐2 IngenieríaE‐3 Suministros

FF‐1 Especificación de pruebasF‐2 Revisión de informes y protocolos de pruebas

GG‐1 LíneasG‐2 SubestacionesG‐3 Instalaciones de terceros

H

II‐1 Reporte de Avance MensualI‐2 Informe de Avance BimenstralI‐3 Informe de Cumplimiento de Hitos RelevantesI‐4 Operación del Proyecto durante los primeros 12 meses

Total

Total

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6Actividad

Características y requerimientos técnicos del Proyecto

Cronograma del Proyecto

Organización Encargada de desarrollar el Proyecto

Gestiones ante organismos públicos

Estudios medioambientales, ingeniería y suministros

Pruebas en Fábrica para Equipos y Elementos

Visitas de Inspección de los Trabajos en Terreno

Trabajos del Adjudicatario en instalaciones de terceros

Informes

Ítem


Anexo 5: FORMATO PARA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y METODOLOGÍAS (DOCUMENTO 6)

Auditoría Técnica del Proyecto / los Proyectos: ___________________________________________________ Descripción de las Actividades

Encargado Encargado Área Eléctrica Encargado Área CivilA Características y requerimientos técnicos del Proyecto

B Cronograma del Proyecto

C Organización Encargada de desarrollar el Proyecto

D Gestiones ante organismos públicos

E Estudios medioambientales, ingeniería y suministros

F Pruebas en Fábrica para Equipos y Elementos

G Visitas de Inspección de los Trabajos en Terreno

H Trabajos del Adjudicatario en instalaciones de terceros

I Informes

Descripción de las MetodologíasEncargado Encargado Área Eléctrica Encargado Área Civil

A Características y requerimientos técnicos del Proyecto

B Cronograma del Proyecto

C Organización Encargada de desarrollar el Proyecto

D Gestiones ante organismos públicos

E Estudios medioambientales, ingeniería y suministros

F Pruebas en Fábrica para Equipos y Elementos

G Visitas de Inspección de los Trabajos en Terreno

H Trabajos del Adjudicatario en instalaciones de terceros

I Informes

Ítem Actividad

Ítem Actividad


Anexo 6: RESUMEN DE LA OFERTA TÉCNICA DEL ADJUDICATARIO

bases de licitación auditoría técnica v8 - 2do … · 6 del marco normativo de la licitaciÓn...

Documents