TTJIXCAL¡

KmwwmCONTRATO No.: EMSD-29-O 16-20 13cóprco: PMs-oo6-2o12

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO

TLfi(cALTEcA DE LA INFRAESTRUCTURA ¡Ís¡cI opucITIvA, REPRESENTADA POR EL ARQUITECTO HOMERO LUIS BAROCIO

iu-,ine.'eN su c1n¡crsn DE DrREcroR GENERAL, coMo CoNTRATANTE y A eutEN EN EsrE DocuMENTo sE LE DENOMINARAy poR LA orRA, oRTIz HERNANDEZ c'ps.en, A eutEN EN Lo sucESIVo sE LE DENOMINARÁ "EL coNTRATIsrA"

REPRESENTADo PoR CESAR oRTIz HERNANDEZ, EN SU CARÁCTER DE RIPRE,SENTANTE LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LAS

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

P,FJIUERA. "EL TTIFE', POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

A. QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESC.ENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CONFORME AL DECRETO

NO. 26 EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DE FECHA 24 DE

NOVIEMBRE DE 2008, REGISTRADO ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO, BAJO LA

PARTIDA NUMERo 361 A FoJAs 63 F tE., DE LA sEcctóN 4TA., voLúMEN CATORCE DEL DISTRITO DE HIDALGO DE FECHA 19

DE MARZO DE 2009.

B. eup EL ARe. HoMERo LuIs BARocro suÁnez, coMpARECE coN EL cARÁcrER DE DIRECTOR GENERAL DE "EL ITIFE"' YCUENTA CON LAS FACULTADES LEGALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE SE ACREDITAN

MEDIANTE EL DECRETO DE CRtrACION, QUE FACULTA A "EL ITIFE" CELEBRAR Y OBLIGAR A SU MANDANTE A ESTAR Y

PASAR POR LOS ACUERDOS QUE EN ADELANTtr SE ESTABLEZCAN'

C, PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUENTA CON RECURSOS OBTENIDOS A

TRAVÉS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA AUPERIOR 2012.

D. euE EN cuMpLIMIENTo A Lo eREVISTo EN EL ARTÍcuLo 2z FRAccIón r¡, oB LA LEY P? o_nte,s rÚrlrcAs Y sERvIcIos. RELACTONADoS coN LAS MISMAS, LA CONTRATANTE REALIZA LA ADJUDICACION DE LA OBRA MEDTANTE EL

.PN'ÓCPOTUTPNTO DE INVITACION A CUANDO MEI{OS TRES PERSONAS.

E. CON FECHA 22 DE MARZO DE 2013, SE ADJUDICO EL PRESENTE CONTRATO A LA EMPRESA ORTIZ HERNANDEZ CESA. EN

N¡ZÓT.I. OB QUE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS SOLICITADOS trN LAS BASES DE

INVITACION CUANDO MENOS A TRES PERSONAS Y DERIVADO DEL ACTA DE FALLO DE LA INVITACION CONCURSO NO. CNET'

TLAX.Ol l-2011.

n er cuupLltr¡iiNro n Lo DISpuESTo EN EL pRtMER pÁRRAFo DEL ARTicuLo 47, 48 FRACCIÓN ll, DE LA LEY DE OBRAS-. F¡elrces v sÉRvtcros RELAcroNADos ior¡ las MtsMAS y EL sEcuNDo PÁRRAFo DEL ARTÍcuLo 79 DE su REGLAMENTO'

- bi-c-óiin¡risre pn¡sBñi,qn¡ LA GARANTIA RELATTvA AL cuMpLrMIENro DEL eRESENTE coNrRAro, MEDIANTE LAPóLIZ^DE FTANZA; MISMA OUE SE ANEXA AL PRtrSENTE CONTRATO.

c. euB .Hn OerENrDo DE LAS .AUTORTDADES COMIPTEIIE-S__L|! LICENCIAS, PERMISOS Y DEMÁS AUTORIZACIONES

NE¿F.SARIAS PARA EL INICI9 DE LoS TRABAJ9S oBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE, ASIMISMO, TRAMITARÁ LAS DEMÁS QUE

RESULTEN NECESARIAS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

SEGUNDA. EL CoNTRATISTA, POR CONDUC'TO.DE SU REPRTSENTANTE LEGAL DECLARA QUE:

A. ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO CON FOLIO NO. DE FECHA

, EXPEDIDA POR EL OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE TOCATLAN, TLAX. Y SE

'¡DeñrlFrcA coN CREDENCTAL pAR¡ vorAR coN FoLIo Y NUMERo IDENTIFICADOR (ocR)

B. EN SU CARÁCTBn Df RepBosEÑTaNrp lnGaL;..ppcLARA BAJo PRoTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUtrNTRA trN

ALGUNO DE LoS SUPUESTOS ESTABLECIDOS. EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

C. ES MEXICANO Y CONVIENE QUE, EN CASO DE QUE I,LEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SE SEGUIRA CONSIDERANDO

coMo MEXrcANo, poR cuañro A ESTE:coNTnÁro sE tenERE, yA No INVocAR LA PRorEcclóN DE NINGUN GOBIERNO

EXTRANJERO BAJO PENA DE.PERDER BENEFICIO DE,:LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE

CONTRATO.

D. TIENE CAPAC}DAD JURIDICA PARA CELEBRAR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y CUENTA CON LOS RECURSO HUMANOS'

TECNICoS, EcoNÓMICoSY MATERIALES NECESARIOS PARA-EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO,

E. ' CUENTA,ÓON EL REGISTRO QUE SE CITA'.A CONTINUACIQN; EL CUAL SE ENCUENTRA VIGENTE:

1. REGISTRO F DE CoNTRIBUYENTES: oIITCT+O3TggT,O Y DOMICILIO FISCAL EN 5 DE MAYO N. 312 COL CENTRO C.P'

90300

DEBIDAMENTE EL SI¡UO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS

FACTORES INTERVINIERON EN LA ASi COMO LOS QUE INTERVIENEN EN LA

E.JECUCl OBRA OBJETO DE ESTE

HA

porq Todo¡

Lir:a y Ortega No. 42 Col. Centro TlaxcaJa, Tlax. C.P. 90000el, A1 246 46 2 34 29,46 2 5500 Fax01 2464620024 Ext.111

tlaxca la@itife. gob. mxPágina I de 15

coNocE EL CONTENTDO y LOS REQUtSrros QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELActoNADos coN LAS rr¡rsr.'l¡s, v-ms o'orr¡Ás olsposrctoNps ADMINIsTRATIvAS APLICABLES, ASi coMo EL coNTENIDo

DE LOS ANEXOS SIGUIENTES:

TTAXCALA

PT-

PT-

PT_3

PT_4

PT-5

PT_6

PT-7

PT_8

PT-9

PT- 10

PT- 11

PT_

PT_

i

2

l2

XvmwmCONTRATO No.: EMSD-29'O16-2013cóplco: PMs-oo6-2o12

FINANCIAMI

BASES DE INVITACIONY MODELO DE CONTRATO.

ESPECTFICACIONES PARTICULARES, RECIBO DE PAGO DEL LICITANTE (ORIGINAL Y

coprA) DEL LTBRO 3 NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES C. A. P. F. C. E.

y DEL CATÁLOGO DE ESTRUCTURAS DE PRECIOS UNITARIOS RENDIMIENTOS C A. P. F.

c. e. asÍ COMO PLANOS COMPLETOS.

COPIA DE ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y ACTA DE VISITA DE OBRA

MANIFESTACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA JUNTA DE

ACLARACIONES.

DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE LOS MATERIALES,

DATOS BÁSICOS DEL COSTO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN'

DATOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBM.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(POR PARTIDAS).

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCION.

pnocMn¡a CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE

INSTALACTÓN,PERMANENTE.

PROGRAMA CAI,ENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TECNICO, ADMINÍSTRATIVO

Y DE SERVICIOS. ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACION DE

LOS TRABAJOS. . ..

MANIFESTACIÓN DE OUE NO SE SUBCONTRATARÁ PARTE ALGUNA DE LA OBRA.

ItaNt¡'psracióN DE LoS coNTRAToS EN vlcoR, CELEBRADoS coN LA ADMINISTRAcIoN

PUBLICA O CON PARTICULARES Y CURRÍCULUM VITAE DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL

TECNICO ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE ACREDITE LA

EXPERIENCIA O CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA.

MANIFESTACION FOR ESCRITO DE NO ENCONTRASE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO

51 DE LA LEY DE OBR,TS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA.

CARTA.COMPROMISO.

CarAlóCO oB CONCEyTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO,

PRECIOS UNITARIOS ,P,ROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAI- DE LA

PROPOSICION, EL PROPORCIONADO POR EL ITIFE.

PE-3 .]ANÁLISJS DE UNITARIOS DE TODOS LOS CONCEPTOS SOLICITADOS'

ESTRUC COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE

coMO SUS ANÁLISIS DE AUXILIARES

PT_ 14

PT: i5

PE-1

P E:2

Lira'01

y Ortega246 46 2

No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 900003429,46255 00 Fax 01 246 46200 20 Ext.

tlaxca la@itife. gob. mxTel'

Página 2 de l5

.a¡.l-aaG-¡^GL.rG.6OBIERNO DEt ESTADO2011, 2016

TTAXCALA

PE_11

PE.T2

D tr _ IA

P E _ 15 RESUMEN OOT iUPéNTO POR PARTIDA POR OBRA DE LA PROPOSICIÓN

' P E _ 16 RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

P É. i7 . GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN.

ATENTo A LO ANTERIOR MANIFESTADO, LAS PARTES SE.OBLIGAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CONTRATO No.: EMSD-29-O 16-2013cÓprco: PMs-oo6-2o12

BÁSICOS, EN SU CASO. SERÁN LOS ANÁLISIS DE LOS CONCEPIOS QUE INTERVENGAN EN

LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS

(CUADRILLASDETRABAJO'MEZCLASYMORTEROS,ACARREoS,ANDAMIOS'ETc.),

P E _ 4 ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.

pE-s FACTOR DE SOBRE COSTO: COSTOS INDIRECTOS, COSTOS POR FINANCIAMIENTO Y

CARGO POR UTILIDAD.

P E-6 DESGLOSE DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

PE_7 ANÁLISIS, DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO.

P E _ 8 DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD.

P E _ 9 ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

pE-10 pRoGRAMA DE MoNTos MENSUALES DE EJECUcIÓN DE Los TRABAJOS (PoR

PARTIDAS).

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCION.

PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICION DE MATtrRIALES Y EQUIPOS DE

INSTALACION PERMANENTE.

ÉRocn¡t¡R DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TECNICO,

ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA DJECUCION DE LOS

TRABAJOS. .

PE_14 PRoGRAMA DB MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TECNICO,

., ADMINISTRATIVo i DE SERVICIoS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y

ADMINISTMCION DE LOS TRABAJOS.

CIAUSULAS

Y ÉSTE SE.OBLIGA A EJECUTAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, LA OBRAPRIMERA,- OBJETO"EL rTtFE", ENCOMIENDA A "E¡_ QONTRATTSTA"CONSISTENTE EN:. '.:' cé¡tco .,.' .r*u¡ill l. .'.. : ,.''

EDUCACIONPMS-OO6-2OI2 MEDTASUPERTOR

NOMBRE

EMSAD NO. 25

jrtnrcnc¡ór,

SAN PEDROXOCHITEOTLA,CIIIAUTEMPAN

DF,SCRIPCIÓN

EDIFICIO " B " PB: E^SCALERA 1 EE. PA: DOSAULAS 2 EE. C/U ESTRUCTURA U-2C ADOSADA I

OBRA EXTERIOR

PARA LOS EFECTOS SEÑALADOS'EN EL PARRAFO ANTERIO isL.' CONTRATISTA SE OBLIGA A OBSERVAR PUNTUAL Y ESTRICTAMENTE

LO ESTABLECIDO POR EL ORDBNAMIENTO LEGAL, LAS ES ADMINISTRATIVAS Y LOS ANEXOS SEÑALADOS EN EL INCISO

G DE LA DECLARACIÓNÁdCU¡¡ON DE ESTE CON EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS,

DESARROLLO URBAN/ MPDIO AMBIENTE Y CONSTRTJ

SEGIUÑD;A..

ira y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 9000034 29,46 2 55 00 Fax 01 246 46 2 0O 20 Ext.at 246 46 2

tlaxcala@itife. gob. mxPágina3 de l5

TLAXCALA

KwxwwCONTRATO No.: EMSD-29-O16-2013cóptco: PMs-oo6-2o12

EL coNTRATrsrA sE oBLtcA A E-¡ECUTAR LA 9BRA EN 9r (NoVENTA y urol DIAS NATURALES. LA FECHA DE lNlclo DE Losin¡ee¡os sERÁ EL Oia i&¡rrpno DE AaRrL pp pos'¡ct¿:ltñEFii Y LA FECHA DE TERMINACION EL DtA TREINTA DE JUNIo DE DosMIL TR^ECE, DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS CONTENIDOS EN ANEXOS, DESCRITOS EN EL APARTADO G DE LA SEGUNDA

DECLARACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

"EL CoI{TRATISTA" coMUNIcARÁ PoR ESCRITO A "F.L ITIFED LA DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA DURANTE LOS

CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO. LA E.JECUCIÓN OB LA OBRA PODRA INICIARSE CUANDO HAYAN

SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PUBLICO DE "EL ITIFE" Y EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" QUE FUNGIRAN COMO

RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE RESPECTIVAMENTE, DE LA OBRA.

TERCERA.. MONTOEL MoNro DE LA OBRA oBJEro DEL PRESENTE coNTRAro. ES Dp, la-,tg;9,92i. ,5' MAS EL IM-PUPST.O AL vALoR AGREGADO DE

$i!,,qio3oltg coN rMpoRrE rorAl DE $s42,7?;B:Lsi;;. {NOyEeJENTd$:eÚáñr{Íll$ü;,f',.iX¡t* ü& rS 'EItro$ '1¡Oütfr:tBps''Pssos

,6.¡1.é_O:üffi MtsMo euE sE DETERMTNó cóNponlrB'al c¡ÍÁloco DE coNcEPros, UNIDADES DE MEDIcloN, CANTIDADES DE.iñÁÉa¡o, pnnclos UNITARIoS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y TOTALES, CONTENIDOS EN LA PROPOSICION DE EL

CONTRATISTA QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO,

CUARTA.. ANTICIPO:Bl'r ios rÉRMtNos DE LA LEy DE oBRAS puBLIcAS y sERVIctos RELACtoNADos coN LAS MIS-MA-s? EL ITIFE oroRGARÁ A "EL

coNrRArtsrA", uN ANrrcrpo poR LA cANTDAD oe gzs-ihlrü&¡+SfOO,sé-r,¿-l-tffi**¡fi :Í,:bñsill-h¡.Dc¡r.lE¡e}Er{T0É"qry¡Éstspeso.sñj4¡#0.d:,ffit QUE TNCLUYE EL rMpUESro AL vALoR AGREGADO, EL CUAL SERÁ TRASLADADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY

DE LA MATERIA.

EL ANTICIPO EQUIVALE AL 30.00% (TREINTA poR ctENTo) DEL VALOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, LO ANTERIOR

coN FUNDAMENTO EN eI- aRTÍcuIo 50 FRACCION II Y IV DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS.

EL ITIFE oToRcARÁ A EL CoNTRATISTA EL ANTICIPo EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, ATENDIENDO AL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO

DN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE coNTRATo, PREVIA RECEPCIÓN POR "EL ITIFE" DE LA FACTURA Y PREVIA ENTREGA DE LA

..GARANTIA ESTABLESTDA EN EL AeARTADO I DE r-e cLaúsule NovENA DE ESTE INSTRUMENTo, DENTRO DE Los l0 DÍAS NATURALES

SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA GARANTÍA.

OICUO ENICIPO DEBERÁ SER APLICADO POR EL CONTRATISTA PARA REALIZAR EN EL SITIO DE LA OBRA, LA CONSTRUCCION DE

SUS OFICINAS,:ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y

Eeutpos De,boNsrRucctóN E INlcro DE Los rRABAJos, ASt coMo PARA LA coMPRA Y PRoDUcclÓN DE MATERIALES DE

cónsrnuccróN, LA ADQUISICIóN DE EQUIpOS QUE SE TNSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA l.A

Reel,znciéN bE Los TRABAJoS oBJETo DE ESTE coNTRATo.

EL ATRASO IMPUTABLE A EL ITIFE EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SEÑALADO, EN FECHA PACTADA, SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN

IGUAL PLAZQ EL, PROGRAIV1A -DE

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

cUANDo EL coNTRAfIsie No ENTREGUE LA CARANTIA DEL ANT]CIPO. A QUE SE REFIEREN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, A ENTERA

sartspRcclét'¡ DE EL rrrFp y EN pLAZo, TERMTNOs y coñDrctoNEs euE sE ESTABLEcEN EN EL APARTADO I DE LA cLÁusuLANovENA, No'pRocEDERA EL DIFERTMTENTO Dtr LA ¡rcHA'óE tNtcro DE LoS TRABAJOS Y, PoR Lo TANTO, EL CONTRATISTA sE

OBLIGAA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO.

EL coNTRATrsrA y EL rrrFE AcEprAN euE, eARA LA eMoRrlzncroN DEL ANTIctpo PAcrADo EN EsrA cl-aúsuLR, sE PROCEDERA

DE LA SIGUIENT.E MANERA:

I.: ot- it4ponts DEL AñTICIPo oroRGADo.sE AMoRTtzARA DURANTE EL PLpao DE EJEcuclÓN PAcrADo EN LA CLAUSULA

SEGUNDA DE ESTE COÑTRATO.

LA AMORTIZACION euE se aPuc¡.na AL tMpoRTE DE CADA ESTTMACIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS PoR EL

CONTRATISTA, OCEERN SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO. EN CASO DE QUE EXISTA UN

SALD9 FALTANTE PoR AM9RTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, ES DECIR. LA ULTIMA OUE SE

PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE.EL CONTRATISTA.

II.- PARA LA AMORTIZACION DEI, ANTICIPO EN LOS CASOS DE RESCISION DE CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE

RBINTBOR¡RÁ A EL ITIFE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZI-DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN

QUE LE SEA coMUNIcADA A EL coNTRATIsTA, LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO.

EN cASo-DE QUE EL.coNTRATIsTA No REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, EN EL PLMO SEÑALADO CON

ANTERIORTDAD, DEBERA PAGAR INTERESES CONFORME AL PROCEDIMIE_NTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FINANCIERO

PARA EL ESTADO DE TLAXCALA, COMO SI SO TPETNRR. DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS

FISCALES. LOS S SE. CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS

NATURALES, D eup Ss,vnNcle ,EL pLAZo ESTABLECIDo EN EL PARRAFO ANTERIoR, HASTA LA FECHA EN QUE sEeufo las cRNTTDADES A DtsPostetóN DE EL ITIFE.PONGAN

PARA G LA CORRECTA INVERSION, RTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, EN SU CASO, DtrL

ANTICI coN IDO EN ESTA CLAUSULA.Y A SE OBLIGA A PRESENTAR UNA POL] DE

Lira y Ortega'01 246 46 2

pqro Todo¡

No.42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P.3429,46255 00 Fax A1 2464620020ExL111

tlaxcala@itife.gob.mx Página 4 de 15

NSfITI]]O IiAXC¡\L II(AI]¡ I AtNFRAt ilRUlltrn^ rl5rcA l¡rl( A tIA

FIANZA EN LOS PLAZOS, TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL APARTADO I DE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE

CONTRATO.

CoN OBJETO DE eUE EL rTrFE CoMeRUEBE LA CORRECTA INVERSIÓN, EXACTA AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL oPARcIAL DEL ANTICIPo CoNVENIDO EN ESTA CLAUSULA, PODRÁ DAR INFORMACIÓN Y PRACTICAR REVISIONES EN

CUALQUIER TIEMPO. PARA EL MISMO EFECTO EL CONTRATISTA DEBERA DAR A EL ITIFE Y A SUS REPRESENTANTES'

ToDAS LAS FACILIDADES NECESARIAS, Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACIÓN DEL ANTICIPO MEDIANTE LA

PRESENTAcIoN DE LAS FACTURAS DE LOS PAGOS O DOCUMENTACIÓN DE CUALQUIER INDOLE QUE SE LE REQUIERA'

QÚTNTA.. FORMA DE PAGOLAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO trL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE

ESTIMACIONES QUE ABARCARAN PERTODOS SEMANALES Y CONCEFTOS DE TRABAJO TERMINADOS, SIENDO LA FECHA DE CORTE

LoS DIAS VIERNES DE cADA sEMANA. EL coNTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE OBRA, LA ESTIMACION

ACoMPAÑADA DE LA DocUMENTAcIoN QUE ÁCREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS 3 DI,AS NATURALES

SIGUIENTES A LA FECHA DE C6RTE; LA RESIDENSIA DE OBRA DENTRO DE LOS 3 (TRT{iI DÍAS NATURALES SIGUIENTES DEBERÁ

REVISAR, Y EN SU cASo, AUToRIzAR LAS ESTIMACIoNES. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMERICAS

QUE No PUEDAN SER AUToRiZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE

ESTIMACIÓN.

LA AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES Y LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE HARÁ POR CONDUCTO DE LA RESIDENCIA DE OBRA'

DESIGNADA PoR EL ITIFE PARA TALES EFECTOS. LA FECHA DE ACEPTACION Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBERÁ ASENTARSE

EN LAS MISMAS Y EN LA BITÁCORA.

PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, EL ITIFE' A SOLICITUD DE EL

bólrin¡risie, -neeBRÁ pecAR cASTos FTNANCTERos coNFoRME AL pRocEDTMIENTo EsrABLEctDo EN EL cóDIGo FINANCIERO

PARA EL ESTADo DE TLAXCALA, coMo SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

DICHoS cASToS SE CALCULARÁN SoBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SE

vBÑcio BI, PLAzo HASTA LA FEcHA EN QUE SE PoNGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE EL CONTRATISTA.

EN ÉL EVENT9 QUE EL coNTRATIsTA HAYA RECIBIDo PAGOS EN EXCESO, DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN

NXCBSO, I¡¡S. IOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO EN EL CODIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO

DE TLAXCAI.A, co¡vlo SI SE TRATARA DEL SUPUESTo DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE

óÁ,cúienÁi boeRe r-ns cANTTDADES pAGADAS EN EXcESo DE cADA cASo y sE coMPUTARÁN PoR DÍAS NATURALES DESDE LA

pecHn onl p¡co HASTA LA FECHA Elt euE sE poNGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DlsPoslclÓN DE EL ITIFE.

NO,.SERÁN CONSIDERADAS COIUTO PNCOS EN E.XCESO, LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE EL CONTRATISTA QUE SEAN

COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

$-¡sré- LUGAR DE PAGoLiitiñe y EL coNTRATrsre, cor.¡vrsNoN euE EL pAGq qE LAS FAcTURAS DERIVADAS DE LAS ESrlMAcloN_ES_A*9yP :q.R.?.lPREiÁ cmusumANÍERroRy, cuANDo pRocEDA, EL pAGo poR coNcErto DE AJUSTES DE cosros A QUE sE REFIERE LA CLAUSULA

óóiAü;, SE;nnnion pl ir¡rp, EN gLtloMrcilto uBrcADO:EN cALLE LIRAy oRTEGA NI:IMERo 42, coLoNIA cENrRo, TLAXCALA.

sEpr-Iüi{.: cEStóN DE DEREcHos DE coBRoel,-óñin¡iisiÁ poon¡ SEDER o cRAvAR sus DEREcHos DE coBRO, eARA Lo cuAL LAS PARTES DEBERÁN oBSERVAR EL

SIGUIENTE PROCEDIMI ENTO:

I. EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR SOLICTTUD A EL ITIFE DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, EN LA QUE. . MANIFIESTE SU INTENCIÓÑ DE CEDER o GRAVAR TODOS O EN PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO. ESTA SOLICITUD

óiliinl"bResEñrnnsá Á r-a pinnccion cBr¡un¡r, DE EL rrrFE, cuANDo MENos coN 30 ("RErNrAl oÍ.ls oBÁ¡nlóli;iiréñ-ÁcóüpñnNoo EL DocuMENro DoNDE sE ESpEclFIeuEN cLARAMENTE Los DEREcHoS QUE sERÁN

MATERIA DEL FUTURO GRAVAMEN O CESION, Y LOS TERMINOS DE ÉSTA.

EN LA SOLICITUD DEBERÁ DECLARA}R DL CoNTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA CELEBRADO CON

ANTERI9RIDAD 6TRA CESIqN DE DERE6HoS o ACTo.JURÍDICO QUE SE TRADUZCA EN CESIÓN A FAVOR DE TERCEROS DE

DIcHoS DERECHOS DE coBRo. DE EXISTIR UNA CE.S.IÓN O ONÁVRT'¿E¡I ANTERIOR DEBERÁ EXPRESARLO ASÍ Y APORTAR

TODOS LOS DATOS y DOCUMRNTOS QUE PERMITAN SU TPLENA IDENTIFICACIÓN.

, II. EL ITIFE RESOLVERÁ DE]MANERA EXPRESAY POR ESCRITO, RESPECTO DE LA SOLICITUD DEL PUNTO ANTERIOR. DICHA

ñBsoI,ucIoN ops¡RÁ EMITIRSE PoR EL ITIFE EN UN TÉRMINO DE 15 (QUIilCE} DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE

LA PRESENTACIÓN,DE LA SOLICITUD POR EL CONTRAT¡STA.

rl. euEDA,'EXrRESAMENTE coNVENrDo y_ ts^r_19- l-D_IlTp_,EL._coNTR¡TIsrA, QUE EL ITIFE No ASUME NINGUNA

'' REspoNSABrr,rnÁó p-nÉñrn,-a rsBcenos poR EL rNcuMpLIMrENTo DEL coNTRATo, coNVENlo o ACro JURÍDICo A

TRAVES DEL CUAL EL CoNTRATISTA SEA SUSTITUIDO EN LOS CRÉDITOS QUE SURGIESEN EN SU FAVOR, CONFORME A LO

ESTIPULADO PRESENTE INSTRUMtrNTO

IV EL ITIFE Y CONVIENEN EN CASO DE RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO, LOS CRÉDITOS A FAVOR

TLAXCALA¿¡fL¡aft-Lc-¡aG.GOBIERf{O DET ESTADÓ

2011 ' 2o16 coNTRATo No.: EMsD-29-o16-2o13cÓDIGo: PMs-oo6-2o12

DE PREFERENCIA EN SU PAGO:

rrqffolloNDRÁN LA SIGUIENTE

VOR DE LOS

YXWK

DE TERC

FdPtTttó¡

y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P.01 246 46 2 34 29, 46 2 55 00 Fax 01 246 46 2 00 20

tlaxcala@itife. gob. mx Página 5 de l5

TLAXCAL/A"út-r¿Í¡-,,Ea-,,G.6OBlliilo DEt ESIADO---16'lr--- -tó1É'- - CONTRATO No.: EMSD-29-O16-2013

cÓorco: PMs-oo6-2012YXWffiNSltfulo I

^r1i At It(4 t:rl I 4

lNÉRAÉ5Tl¡ lf Ir ill¡1 I l\lCA I f )i!_Al ¡vA

bI CRÉDITOS FISCALES EN LoS TÉRMINOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

cI CREDIT6S A FAV6R DE EL ITIFE, TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE ÉSTOS LOS QUE RESULTEN DE FALTA DE

AMORTIZACION DEL O DE LOS ANTICIPOS QUE SE HAYAN OTORCADO A CUENTA DE ESTE CONTRATO A EL

CONTRATISTA,

dl OTROS CRÉDTTOS A FAVOR Dtr TERCtrROS, DTSTINTOS A LOS MENCIONADOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES

EL coNTRA?rsrA RDcoNocE EXpRESAMENTE euE st coN Mortvo DE LA cESlÓN DE DEREcHOS DE coBRo SOLICITADA PoR EL

CoNTRATISTA, SE oRIGINA UN ATRASo EN EL PAGO DE ESTIMACIONES, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE

SE REFIERE EL PÁRRAFO CUARTO DE LA CLAUSULA QUINTA.

OCTAVA. AJUSTE DE COSTOSLAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE

coNTRATo, cUANDo A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN

ECONÓUIC.O NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS

AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO.

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS DETERMINADO PARA EL PRESENTE

óoÑrnaro, sERÁ EL MtsMo A euE sE REFTERE LA FRACCTON I DEL ARTÍcuLo 57 DE LA LEY DE oBRAS PÚBLICAS Y sERvlclosRELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONFORME A LO SIGUIENTE:

LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

LA REVISIoN, cUANDo EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE COSTO SEA AL ALZA, SERÁ PROMOVIDA A SOLICITUD ESCRITA DE EL

CoNTRATISTA, LA QUE SE DEBERÁ ACOMPAÑAR DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NECESARIA, DENTRO DE UN PLAZO QUE

No EXCEDA DE SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACIÓN, POR EL BANCO DE MÉXICO, DE LOS ÍNDICES

NA¡I6NALES DE PRECI9S PRoDUcToR CoN SERVICIoS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS

p(IBUCAS Y SERVICTOS RELACIONADOS cON LAS MISMAS, CONFORME A LOS CUALES SE FUNDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS QUE

¡ó;ñiii:t éúE SóLo poonÁ Re¡BnrRSE A Los TRABAJoS PENDTENTES DE E-rECUrAR. rRANScuRRlDo EL PLAZo MENcIoNADo

ANTCNIONUENTE, PRECLUYE EL DERECHO DE EL CONTRATTSTA PARA RECLAMAR EL PAGO.

EL ITIFE DENTRO DE LoS 60 (SESENTA) pÍ¡,s wetun¡¡,Es S]GUIENTES, coNTADoS A PARTIR DE LA REcEPcloN DE LA SoLlclTUD

DE EL gqI{TRATI5TA, coN gAsB rN.La DOCUMtrNTActoN APORTADA PoR EL coNTRATIsrA, DEBERÁ EMITIR PoR EScRlro LA

nosoUuórorq euE pnóceo¡.-EN cASo DE No EMITTRLA, DICHA sol,lclruD sE TENDRÁ PoR APRoBADA.

LA ApucAcróN.bEL pRocEDrMrENTo ANTES SEñALADO !E DPlllL¡l,DEL ARTicuLo 173 AL 184 EN Lo CONDUCENTE DEL

npClnudNro DE LA LEy Dp 9BRAS puBLrcAS y sERVIeios RELActoNADos coN LAS MISMAS DEL PRESENTE coNTRATo.

cuANDo EL poRcEñTAJE DELAJUSTE DE Los cosTos S'BAn le BAJA, ELAJUSTE DE cosTos sERÁ REALIZADO PoR EL ITIFE.pAüiÁLE¡.6¡o-c-ioé,-ios ruúsrns sq cALCULARÁN A'pARrrR DE LA FEcHA EN euE sE HAvA PRoDUclDo EL INCREMENTO oDECREMENTo EN EL CoSTo DE LoS rrrtsúvos, RESPECToI DE LoS TRABAJOS PENDIENTES DE BJECUTAR coNFoRME AL PROGRAMA

óe-e;EcúcloN pACTAD9 EN EL eRESENTE coNTRATo, o EN cASo DE EXrsrtR ATRASo No IMPUTABLE A EL coNTRATrsrA' coNRESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO

cuANDo EL ATRAS6 sEA poR cause rupui¡Blr A Eri coNTRATrsrA, pRocEDERÁ EL AJUSTE DE cosro EXCLUSIVAMENTE PARA

LOS TRABAJOS,PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORMtr AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

, los pnBcfos oRtctNALES DEL coNTRATo pERMANECERÁN FUos HASTA LA TERMINACIÓN DE Los TRABAJOS oBJETo DEL

P.RESENTE CONTRATO.. .

EL AJUSTE SE APLICARÁ A,LOS COSTOS DIRECTOS; CONSERVANDO CONSTANTES LOS

ORIGINALES DURANTE EL L'ERCICIO DEL PRESENTE CO.NTRATO'PORCENTAJES DEINDIRECTOS Y UTILIDAD

EL IMPSRTE DEL o LoS AJUSTES DE CoSToS.PRoCEDENiES,, SERÁ AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS

CONCEDIDOS.EL COSTO POR FINANCIAM1ENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VRRI¡CiQNES DE LA TASA DE INTERÉS ESTABLECIDA POR EL CONTRATISTA'

EN srJPRoPostctóN.

CUANDO LOS INDICES QUE RDQUIERA EL CON?RATISTA Y EL ITIFE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL

eÁÑCó-olrunxco, oi irre"pnocEDERA A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS

LINEAMIENTOS Y METODOLÓGÍR QUT NXPIIA EL PROPIO BANCO DE MEXICO.

EL PAGo DEL.&'úSTE DE CoSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARÁ EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES

EN QUE SE'HAYA ELAJUSTECONCEDIDO,API,ÍCANDOALIMPORTEDELASESTIMACIONESELINCREMENTODESGLOSADO CORRESPO ñio-Á ¡r-cuos FACToRES A cADA Ttpo DE AJUSTE; DEBrÉNDosE APLIcAR Los ulrlMos QUE sE

TENGAN AUTORIZADOS. Los FACTORES DE AJUSTE DEBERÁN ACUMULARSE.

ITOVE¡IA.: GARANTI

$3""¡;l""Jl:

No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax.34 29,46 2 55 00 Fax A1 246 46 2

tlaxcala@itife. gob. mx

Liray Ortegaa1 246 46 2

c.P.111

Página6 de 15

00 20 Ext.

EL ITIFE SE OBLIGA ASATISFAEIÓN DE LA S

DE ESTE. CONTRATO.TERMINAC!ÓN DE

XxmwffiTLAXCATA^ /n ¡.¡.nt L ilt aÍaGOBIERilO DET ESTADO---t¡'n"-*-t61C--" CONTRATO No.: EMSD-29-O16-2013

cóorco: Pus-oo6-2o12

EL coNTRATIsTA SE oBLIGA A coNSTITUIR Y A SOSTENER EN LA FORMA Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE OBRASpuBLrcAS y sERvrctos RELActoNADos coN LAS MTsMAS y DEMÁs DrsposrcroNEs ADMTNISTRATTVAS APLICABLES, ASi coMo Lo

PREVISTO EN ESTE CONTRATO, LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

I. PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSIÓN, EXACTA AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO QUE

LE SEA oTORGeoo Fon EL ITIFE, EN LoS TEMINOS DE LA CLAÚSULA CUARTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

LAPÓLIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, DEBERÁ SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL

rTrFE, DENTRo oB r,os 10 (DrEz) DÍAS NATURALES srcutENTES, A LA FEcHA DE NorlFICAclÓN DEL FALLO DE

no¡ubIcecIoN Y OTORGADA BAJO LoS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA GLOBAL DE

CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVOR Y A SATISFACCION DE EL ¡TIFE CON VALOR DEL 1OO% (CIEN POR CIENTO) DEL

IMPoRTE TOTAL DEL ANTICIPo SEÑALADo EN EL PRIMER PÁRRAFO DE LA CLAÚSULA CUARTA.

LAPÓLIZA DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN, EXACTA AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN

TOTAL o PARcIAL DEL ANTICIPo coNVENIDo EN LA cLAUSULA CUARTA, SE CANCELARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA

AMoRTIZADo EL IMPoRTE ToTAL DEL MISMO, PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE EL ITIFE.

II. PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE POR EL CONTRATISTA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL

PRESENTE CONTRATO.

LAP)LIZA DE FIANZA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, DEBERÁ SER ENTREGADA POR EL CONTRATISTA A EL

ITIFE, DENTR9 DE LoS 10 (DTEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE

ADJUDICACIÓN.

ESTAS PÓLIZAS DE FIANZAS DEBERÁ SER OTORGADA BAJO LOS CONVENIOS DE AFIANZAMIENTO GENERAL PARA LA FIANZA

GLoBAL DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DE EL ITIFE CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR

CIENTO) DEL ÍMPORTE TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

..EN EL SUPUESTO QUE EL CONTRATTSTA NO ENTREGUE LAPOLIZA DE FIANZA EN EL PLAZO PACTADO EN ESTE APARTADO,...tL trIFE EN Los ieRMIt'¡os DE LA cLAúsuLA vrcÉstMo cuARTA, poDRÁ DETERMINAR LA RESclclÓN ADMINISTRATIVA

DEL. PRESENTE CONTRATO.

EN EL EVENTO DE QUE LAS PARTES CELEBREN UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO O QUE LOS COSTOS QUE

SIRV]ERON DE BASE PARA INTEGRAR LOS PRECIOS UNITARIOS SE INCREMENTEN, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A

ENTREGAR UN DocUMENTo ADICIoNAL A LA FIANZA EN LOS TÉRMINOS DEL ART¡CULO 1I7 DE LA LEY FEDERAL DE

INSTITUCIoNES DE FIANZAS, o BIEN, pRBsBItIaRÁ UNA POLIZA DE FIANZA EN LA QUE DEBERÁ INDICARSE QUE ES

yIpóuz¡DE FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EL CON?RATTSTA CON

MoTIvo up eSie coNTRATo, sE CANCELARÁ cuANDo, ENTRE orRos REQUISITOS, HAYA oroRGADo, PoR uN PLAzo DE

12 (DooEl MEsEs, LA GARANTÍA DE vlcros ocu.LTos Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

III. ASI MiSMo, EN LoS TÉRMINOS DEL ARTiCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

. MrsMAS, pi¿Bvtevrsxro a lÁirRpcppcroN DE Los TRABAJoS MATERIA DE ESTE coNTRATo, EL coNTRATIsrA, A suel-BccléN, sE oBLtcA A coNSTITUTR FtANZA, pRESENTAR UNA CARTA DE cRÉDITo IRREVoCABLE PoR EL EQUIVALENTE AL

5% DEL MoNTo rorAl E"iERCrDo.DE Los TRi{BAJos, o BIEI¡, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS PoR UNA CANTIDAD

EeutvALENTE AL syo DEL MrsMo MoNTo EN FrDÉrcoMrsos ESeEcTALMENTE CoNSTITUIDoS PARA ELLO, coN EL oBJETooB caM¡llznR DURANTE uN pLAZo DE t2 iDocEl MEsEs posrERIoRES A LA REcEPclÓN DE Los TRABAJoS PoR PARTE

oe .pr; rñrp, sus RESpoNSABTLIDADES DERIVADAS DE DEFEcros DE EJEcuclóN, vlclos oculTos o CUALQUIERA orRA. i RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EL CONTRATISTA'

AI EN EL cASo DE QUE EL coNTRATISTA HAYA OPIADO POR UNA PÓLIZA DE FIANZA, ÉSTA DEBERÁ SER OTORGADA

BAJo tos.coñvoNros.DE AFTANZAMIENTo GENERAL pARA LA FIANZA GLoBAL DE coNTRATlsrAS Y

PROVEEDORES A SATISFACCION DE EL ITIFE CON VALOR DEL IOO/O IDIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL

LIERCIDO DE LA OBRA.

EN cASo DE eup EL coNTRATrsrA HAvA oFTADo:poR uNA APORTACION LÍQUIDA DE REcuRSos EN uN FIDElcoMlso,TRANSCURRIDO EL PLAZO A. QUtr SE.RtrFIERE EL::ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELActoNADos coN LAS Mlsttr¡s, pl, coNTRATrsra,poDRÁ RETIRAR su APoRTACIÓN, ADEMÁS DE Los RENDIMIENTOS

OBTENIDoS, PARA Lo CUAL EL ITIFE INSTRUIRA LO PROCEDENTE A LA INSTITUCIÓN FIDUCIARIA.

EN cASo DE.euE EL.coNTRATrsrA HAvA optADo poR LA EXPEDICIóN DE UNA cARTA DE cRÉDITo IRREVOCABLE'

iiañscuBnrDd er, pmzo A euE sE REFTERE EL ARTicuLo 66 DE LA LEY DE oBRAS PUBLICAS Y SERVICIoS

RELAcroNADos coN LAS MisMAS, Bi co¡¡rn¡r¡srA pRocEDERÁ A su CANCELACIóN INMEDIATA.

BÉcr¡¡o.- DISPoNTBILIDA INMUEBLEDISPO.SICION DE EL CONTE,ATISTA, UNA VEZ OTORGADAS LAS GARANTÍAS A EL ITIFE Y A PLENA

rA DE FTNANZAST EL o ¡os.+\ltr4uoe¡-es EN euE DEBAN LLEVARSE A cABo Los TRABAJOS MATERIA

MPLIMIENTO DE EI, IT¡ EN IGUAL PLF¡ZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA DE

LA ENTRtrGA DEB ü€3'ül?olloporq Todo¡

ra y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 900003429,46255 00 Fax A1 2464620020Ex

tlaxcala@itife. gob. mxa1'246 46 2

Página 7 de l5

TLAXCALA yxwmCONTRATO No.: EMSD-29-O16-2013

cÓorco: PMs-oo6-2o12

PÉC¡UOI.P.F&SNA.. REPRESENTANTES DE LAS PARTES

EL coNTRATISTA SE oBLIGA A DESIGNAR PoR EScRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS' EN

il Sn,ó-ñüÁiizecIoN DE LoS MISMOS, CONFORME A Lo ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA, A UN SUPERINTENDENTE DE

éoNsTnuccIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER PARA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO'

EN LO RELACIONADO CON I-A EJECUCION DE LOS TRABAJOS. EL ITITE SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPIACION' O EN SU

cASo LA S9LISITUD PARA QUE SE SUSTITLIYA, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

EL ITIFE EN CUMPLIMIENTO DE Lo DISPUESTO PoR EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LAS MISMAS Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DESIGNA POR ESCRITO, COMO SU REPRESENTANTE

EN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS DE ELLOS A LA RESIDENCIA DE

OBRA Y QUE TENDRÁ LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SEÑALA EL PRECEPIO INDICADO.

ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE EL ITIFE, CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN'

vtoll,aNclÁ, coNTRoL v i¡Bvtslox, B¡, corin¡nsrA, oroRcARÁ A ESTE LAS FACILIDADES, DocuMENTos Y DATos NECESARIOS'

siñ Brr¡e-ÁCoó sERÁ RE5p9NSABLE DE cuALeurER AUToRtzACtoN y ApRoBAcróN DE Los ASUNTOS RELACIONADOS coN LosTRABAJSS MATERIA DEL PRESENTE coNTRATo, trL RESIDENTE DE OBRA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE ESTA

CLAUSULA.

DÉcIMo.SEGuNDA.. RECEPCION DE LOS TRABAJOSi-ln¡iE-N-oósp nB nBcBpcroN rorAl, EL coNrRATrsrA NolFrcARA A EL ITIFE, A TRAVES DE LA BITÁCORA o PoR oFlclo, LA

TERM1NACISN DE LoS TRABAJS5 euE LE FUERoN ENC9MENDADOs, PARA Lo cUAL aunxnRÁ LoS DocuMENTos QUE Lo

sópónrpñ s rNciurn¡ uN¡ Rolacroñ DE LAS ESTTMACToNES o DE GASTos ApRoBADos, MoNTo EJERCIDo Y cREDITOS A FAVOR oEN coNTRA. EL ITTFE, DENTR9 DE uN pLAZo DE 30 (TRETNTa¡ oÍes ilATURALEst, vERIFICARÁ QUE LA TERMINACION DE Los

MISMOS Y QUE LOS TRABAJOS SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO,

AL FTNALIZAR LA vERrFtcAcróN DE Los rRABAJos, EL trIFE coNTARÁ coN uN PLAZ) DE r5 lQUrNcEl oÍls returer,Ej PIRA

PROCEDER A SU RECEPCIÓN FISICA, PARA Lo CUAL SE LEVANTARÁ EL ACTA DE ENTREOA.RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE,

QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE EL ITIFE.

--EN EL ACTo.DE ENTREGA FÍSICA DE LoS TRABAJOS, EL coNTRATISTA EXHIBIRÁ LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTíCULO 66 DE LA

inT¡e oBRAs PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS. LAS PARTES

oBeen¡N ELABoRAR, DENTRO DE UN PLAZo DE 30 (TREINTE¡ OÍAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE Str

uÁnÁñ coNstAR Los cREDtros A FAV9R y EN coNTRA euE RESULTEN eARA CADA UNA DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL

coñCnp'ro GENERAL euE LES Dto 9RIGEN y EL sALDo RESULTANTE. DE EXISTTR DESACUERDO RESPECTo AL FlNIQUlro' o sl EL

couTn¡tTsT¡. ruo ncunn coN EL ITIFE. PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DENTRO DEL PLAZO INDICADO, EL ITIFE

;ñó'óñ;-Á Á^;iüéilRl-o,"'óeeirñbó-coüüNrcnn EL RESULTADo A EL contn¡trstr DENTRo DE Los ro lorez¡ oiesNATuRAIÉS SIGUIENTES a IÁ ppcHa oo su eH¡is¡QN. UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DEL FINIQUITO A EL CONTRATISTA'

bsle feNon¡ UN pLAZo DE 10 (DrEzl oÍ¡s x¡tunetEs PARA ALEGAR Lo QUE A SU DERECHO CORRESPONDA. SI TRANSCURRIDO

DICHO pLAZe Nq,REALIZA GESTIÓN ALGUNA, EL FINIQUITO SE TENDRÁ POR ACEP/rADO.

UNA VEZ ELABoRADo EL FINIoUITo, EL ITIFE DARÁ PoR TERMINADO EL CONTRATO, DE.JANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS

Ácctoñes oúE DERIVEN oei ¡'u'lleulro, ASi coMo LA GARANTiA A euo sE REFIERE EL ARTÍcuLo 66 DE LA LEY DE OBRASpÚellcns v SERVICIOS RELACIONADOS. coN LAS MISMAS, PoR Lo QUE EL CoNTRATISTA NO PRESENTARÁ RECLAMACION ALGUNA

DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU FORMALIZACTON,

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, EL TtTTg..PoNpRÁ-Á DISPOSICIÓN DE EL CoNTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE

SU OFRECIMIENTO o LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES'

DEBIENDO, EN.FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTMTIVA, MEDIANTE LA CUAL SE EXTINGUIRÁN LOS DERECHOS Y

OBLIGACIONES ASUMIDOS POR A'MBAS PARTES EN EL CONTRATO.

,.2.- rR¡rÁ¡¡ooSE DE REcEpcróN lpARcral, pREVro AcuERDo PoR ESCRITo ENTRE LAS PARTES Y EN ATENCIÓN A LAS.óRn¡cTenÍsIcAS DE LoS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO Y SIEMPRE QUE A JUICIO DE EL ITIFE EXISTAN

TRABAJ9S TERMINAD9S, IDENTIFISABLES Y.SUsCtrPTIB.I-BS DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE, SE PODRÁN REALIZAR RECEPCIONESpARctALES or coNpoÉurDAD'coN Lo euE' al p¡'ilcte EsTABLEzcA EL ITIFE, PAR Lo cuAL LEVANTARÁN EL ACTA

CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE

NO OBSTANTE LA RECEPCIÓN TOTAL O PARCIAL DE]LOS TNAEN¡b.S, SEGUN SE TRATE, POR PARTE DE EL ITIFE, EL CONTRATISTA SE

OBLIGA A RESPONDER PoR TRABAJOS ¡aI-TaNTBs,iMAL EJECUTADOS, VICIOS OCULTOS, PAGO DE LO INDEBIDO O CUALQUIER OTRA

, RESPONSABILIDAD A SU CARGO.

. DÉoIMo,TERcERA.- sut,tlNtsíRos!.- EN Los cAsos eUE pRoc,EDE,EN RAZON DEL TIpo DE OBRA, EL coNTRATrsrA GESTIONARÁ PoR su cUENTA:

a) Los priMrsos NECESARtos pAn,t Su p¡ocucror.¡, rALES coMo DE coNSrRUccIoN,PEIE!!-Q9^?P_v^iA:_clY9Pl.9.9IVÍ.AS DE FER RIIlo,cÁnRBTERAS I.EDERALES, coN LÍNEAS DE COMUNICACION O TRANSMISIÓN O DE CUALQUIER

PROPIEDAD

b) EL RETIRODES

y Ortega No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000246 46 2 34 29, 46 2 55 00 Fax A1 246 46 2 0O 20 ExI. 111

tlaxcala@itife.gob.mx página 8 de 15

01

i¡

TTAXCALA

CONTRATO No.: EMSD-29-O16-2013cÓorco: PMs-oo6-2o12

c) LoS GASTos DE TNDEMNTzACIoN euE sE oRIGINEN PoR Los coNcEPlos INDICADOS EN Los PÁRRAFOS ANTERIORES,

SERÁN PAGADOS DIRECTAMENTE POR EL CONTRATISTA.

d) LoS MATERIALES Y EQUIPoS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN PERMANENTE EN LA OBRA.

e) A RECIBIR EN SALIDAD DE DEP9SITO, LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE ESTÉ OBLIGADA A PROPORCIONARLE EL ITIFE

PARA LA E.IECUCIÓN DE LA OBRA Y TRANSPORTARLOS, BAJO SU RIESGO, DESDE LOS ALMACENES Y/O BODEGAS DE T'A

ZONA DE TRABAJO HASTA LOS LUGARES DE LA INSTALACIÓN.

f) VERIFICAR LA CANTIDAD DE LOS MATERIALES QUE RECIBA, DE ACUERDO CON LAS REMISIONES O LISTAS DE EMBARQUE Y

CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS PEDIDOS CORRESPONDIENTES.

g) ESTABLECER, CONSERVAR y MANEJAR LOS ALMACENES NECESARIOS PARA LA CUSTODIA Y CONTROL DE LOS MATERIALES

Y EQUIPOS SUMINISTRADOS PoR EL ITITE OBLIGÁNDOSE TAMBIEN A ATENDER LAS INDICACIONES QUE ESTA CONSIDERE

PERTINENTE FORMULAR, DERIVADOS DE SU FACULTAD DE VERIFICAR EN CUALQUIER TIEMPO LAS EXISTENCIAS Y EL

ESTADO DE SU ALMACENAMIENTO.

h) DEVOLVER BAJO SU RIESGO A EL ITIFE, UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS SOBRANTES'

CLASIFICÁNDOLOS E INVENTARIÁNDOLOS CONVENIENTEMENTE EN COMPARACIÓN CON LOS INSTALADOS. MEDIANTE

ENTREGA EN LOS ALMACENES Y BODEGAS DE LA ZONA DE TRABAJO EN DONDE SE LOCALICE LA OBRA.

i) PAGAR A EL ITIFE EL IMPORTE DE LOS FALTANTES DE MATERIALES Y EQUIPOS A LOS PRECIOS QUE RIJAN EN EL

MOMENTO QUE DEBA ENTREGAR LOS MlSMOS

SE ESTABLECE ENTRE LAS PARTES QUtr EL CONTRATISTA ES EL RESPONSABLE DIRECTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS.

DÉcIMo cuAnSA'- CAMPAMENTO Y BODEGAS: . )E cAMpAMENTos y BoDI coNTRATrsrA, euo urrt-rco,Éñ ceso oe euB sEA NECESARIA LA INSTALACToN DE cAMPAMENToS Y BoDEGAS, sE PERi4lrlRA A EL-tRñt¡ aufofuzacrON poR ESCRtro DE EL rrrFE, Los TERRENos DISPONIBLES EN LAS cERCANÍAS DE LA OBRA Y QUE SEAN

PRoPIEDAD.o coNTRoLADoS PoR EL ITIFE. SI ASÍ Lo PREFIERE, EL CONTRATISTA PODRÁ UTILIZAR TERRENOS DE PROPIEDADpnnricúi¡n'.o EJIDAL pARA INSTALAR sus cAMpAMENTos y BoDEGAS, pERo EN TALES cAsos HARÁ PoR su CUENTA Losennbéiólóu¡-seÁñ-N-tceseRros coN Los pRoplErARlos o coN Los AGENTES euE coRRESpoNDA Y pncRRÁ ASIMISMO. LAS

RENTAS Y DEMÁS GASTOS RELATIVOS A ESTOS ARREGLOS.EN CUALQUIER cASo, EL CoNTRATISTA SOMETERÁ A LA APROBACIÓN DE EL ITIFE LA LOCALIZACIÓN DE LOS TERRENOS QUEpRETENDÉ UTIL¡ZAR, LA QUE EN SU CASO, DARÁ LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE.

E[, CONTRATISTA CONSTRUIRÁ POR SU CUBNTA.Y CON CARCO A SUS COSTOS INDIRECTOS, LOS CAMPAMENTOS, OFICINAS'

eóo-eeas; polvéruNBs o stlos pARA ALMACtrNAMTDNTo DE Explostvos, QUE REQUIERA PARA LA EJECUcIóN DE LA OBRA.

SERÁN PROPÍEDAD DE iii! CONTRATISTA TO-DOS LOS BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTES A TALES INSTALACIONES, TENIENDO

OBLIGACIÓN DE R,E"TIRARLE A LA TERMINACION Dtr LA OBBA.

sr, couTtsAi¡stA sE oBLrcA A QUE LAS CONSTRUCCTONES QUE HAGA DE CAMPAMENTOS, COMEDORES, OFICINAS Y LOCALES PARA

SEnvrcriñ ruODrcos SEAN oei rpo ADÉcuADo paR¡:RSEGUR¡R coNDIcroNES RAZoNABLES DE coMoDIDAD, SEGURIDAD E

HIGIENE, DURANTE LA EJECUCION DE LA.OBRA, ASi COMQ A ESTABLECER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y

EL ORDEN DE SUS INSTALACIONES. ..

LAS REDE5 DE..qRENAJE DE Los EDIFIctos eur coNSTRiJyA, No DEBERÁN DESCARGAR EN slrlos o EN FORMA INCONVENIENTE

CON RELACION AOTROS CAMPAMENTOS.,O,LUGARES HABITADOS O QUE PUEDAN MOTIVAR LA CONTAMINACION DEL AGUA DE LA

ZONA.

-¡Írei¡¡o eu¡nr¡.- orRAs EsTtpulecloÑBs ES PEcl FICAS

PNOCN¡UES.. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS DE OBRA QUEplnr¿qoos pon LAS PARTES coMo ANEXos sB IÑTEGRAN A ESTE coNTRATo.

EL coNTRATtsrA, sE oBLtcA A pRopoRCtoNAR AL pERSoNAL oBRERo Y TÉcNIco Los ELEMENTOS NECESARIOS A FIN DE QUE

CUMPLAN CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y L]MPIEZA EN LOS TRABAJOS.

EL PERSONAL oBRERo Y TÉCNIco.DEBERÁ USAR CASCO, BOTAS Y GUANTES COMO MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE

LA OBRA.

.¡TtÁcon¡.- EL ITIFE,.A TMVES DE SU RtrSIDENCIA DE OBRA, LLEVARÁ UNA BITÁCORA, QUE SERÁ EL INSTRUMENTO TECNICO DE

é6ñiRffi;fiói-iñiiinléS. I cuÁL sfñiipn i:Jvo r¡poro DE coMuNrcAcrón coNveNcroNAL ENrRE LAS PARTES Y ESrARÁ

VIGENTE,ounnÑiB EL DESARROLLO.DE LoSTRABAJOS, Y EN EL QUE DEBERÁN REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE

oesanBór,loñ DURANTE LA EJECUCIóN DE LAS otsRAS, ASi COMO EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES REALIZADAS, SUSPENSIONES Y

OTRAS CIRCUNSTANCIAS sñ-ÉnnsBNrsn oun¡Nr'o su EJEcucroN, AsrMrsMo sE ASENTARÁN Y RESoLVERÁN PROBLEMAS

ESPECIFICOS DE C feóñrco v aoMrNrsrRArrvo; DESDD LA FECHA DE tNlctAcroN, HASTA LA coNCLUSIóN, oBLlcÁNDosEA FIRMAR..DICHA BIT

It uj\tlu Y. AUlvllNlJlMllvv; uqoug L f pvnÁ us rrrlvr^vrvr!LOS REPRESENTANTES DE I,4Ñ PARTES MENCIONADOS EN LA CLAUSULA DÉCIMO PRIMERA DE ESTE

CONTRATO, ESTAMODIFIC'ACIONES

CONSTITUIRA EL INSTRUM RMITA A LOS ÓRGANOS DE CONTROL VERIFICAR LOS AVANCES Y

EcuctóN DE Los TRABAJ I[)€süüfulluENrE coNrRAro A EL coNrRArIsrA.

pdru Todo¡

y Ortega246 46 2

No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax.34 29,46 2 55 00 Fax 01 246 46 2

tlaxcala@itife. gob. mx

c.P.9000000 20 Ext. 101

Página 9 de l5

66EIEA¡¡O2011

TLAXCALA

K.xw.mmCONTRATO No.: EMSD-29-O16-2013cóprco: PMs-oo6-2o12

EL ITIFE Y EL coNTRATISTA RECoNocEN QUE trL USO DE LA BITÁCORA ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO Y QUE ES UN

INSTRUMENT6 QUE VINcULA A AMBAS PARTES EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 122 DEL REGLAMENTO DE

LA LEY DE OBMS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EoUIPo.. EL g9NTRATISTA SE 6BLIGA A TtrNtrR EL EQUIPO INDISPENSABLE PARA LA REALIZACIÓN OB IE OBRA EN BUENAS

CONOTIO¡¡ES DE USO Y DISPONIBILIDAD, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LA MISMA.

RETENCIONES.. EL CONTR.ATISTA ACEPTA QUE EL ITIFE AL REALIZAR EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LE RETENGA LO SIGUIENTE:

N TBITION DE 2 AL ItrILLAR PARA CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO EN LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA

CONSTRUCCION DELEGACION TLAXCALA, SI SE ENCUENTRA REGISTRADO COMO MIEMBRO EN DICHA CAMARA.

DERECHoS PoR INSPECCIÓN Y SUPERVISION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA DE 5 AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE

CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO.LAS RETENCIONES, PACTADAS EN LA CLAUSULA DECIMO NOVENA DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.

DÉcruo sE)trA.- DtscREPANCIAS DE cARÁcrER TECNico Y ADMINISTRATIVoEN EL SUPUEST9 DE QUE DURANTE LA D-IECUCIoN DEL PRESENTE CoNTRATO LLEGAREN A SUROIR DISCREPANCIAS DE CARÁCTER

TÉcNIco y Rot,ttNtstRRrtvo, soBRE Los ASpECTos euE MÁs ADELANTE sE SEñALAN DE MANERA ESPEciFIcA Y LIMITATIVA' LAS

PARTES g6NVIENEN EN QUE LoS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA CLÁUSULA DECIMO PRIMERA, SE

NOTIFIQUEN POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUE CONSISTE, PARA QUE INICIE UN

pRocBólulgNTo DE ACLARACIoNES AL DÍA srcutENTE DE RECIBIDA LA NolFtcACIóN Y EN ul.¡ rÉRulNo No MAYOR A 10 (DIEzlpi¡s ¡TÁ¡¡T,ES SE PRoCURE LLEGAR DE CoMUN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCION PARA LAS PARTES.

I-a RBsoI-ucIÓN A QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARÁ LA MINUTA

CORRESPoNDIENTE, QUE SERÁ SUSCRITA PoR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DICHO

ACUERDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EN EL TERMINO trSTABLtrCIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLECUEN A NINGUN ACUERDO

QUE PoNGA FIN A LA DISCREPANCIA QUEDARAN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES

COMPETENTES.

¡spBcToS.EsPEciFIcoS DE CARÁCTER TDCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETER A UN

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCION, PARA EL CASO DE QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR DISCREPANCIAS, ENTRE ELLAS:

* SUMINISTRO DE MATERIALES.:. INTERPRETACIÓN DE LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN* TNTERPRETACIóN DE LAS ESPECIFICACToNES DE coNSTRUcclÓN*. noreRlrlÑAelóN DE Los PREClos EXTRAoRDINARIos

LAS PARTES RECONOC.EN QUE EL PROCEDIMIENTO DB RBSOI-UCIÓ¡¡ OB ESTA CLÁUSULA NO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO DE

CONCILIACIÓN PREVISTO EN L4 LEY. DE LA MATERIA,

pÉc¡uo sÉpfiEA.- cEstoN DE DBREcHoSru COTTÍ'NíUSiA NO PODRÁ CEDER trN.NINGUN CASO A OTRAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, YA SEA EN TODO O EN PARTES, LOS

DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL MISMO, EXCEPIO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR

TRABAJoS EJECUTADoS, DEBIENDO CUMPLIR PARA'ÉLLO; CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA

CLÁUSULA SEPIIMA .

EL CONTRATISTA NO PODRÁ E.IECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO, SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON APEGO A LOS

.RÉQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 47 DB LA r-EY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

pf:cruo,ocr;c¡¡1,- cAso FORTUITO o Fu.Énza MAYOR'bl cnso ponrulio o FUEMA MAyoR trs l'oDo HECHo DE LA NATURALEzAo Acro DEL HOMBRE, IMPREVISIBLE o INEVITABLE,

QUE SIN CULPA O NEGLIGENCIA DE ALGUNA DE LAS PARTES, IMPIDA A ESTA EL CUMPLIMIENTO DE ALGUNA O TODAS I,AS

óet rcRctotlps A su cARGo, o EL opoRTUNo curr¿plrrr¡rpñTo DE LAS MISMAS o LA FoRMA coNVENIDA PARA DICHo cUMPLIMIENTODE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO,

ENTRE LoS cASoS FoRTUITo o DE FUERZA MAYoR PUEDEN DETERMINARSE DE MANERA ENUNCIATIVA, MÁS NO LIMITATIVA, LOS

stcutENTES EVENT65, stEMpRE euE.sE cuMeLAN Los RtreutslTós tNolcaoos EN EL PÁRRAFo SIGUIENTE:

.. .:. INCENDIOS;.. . I. TERREMOTOS: :

.:. GUERRASi* INUNDAC1ONES;.} SABOTAJES;

HUELGAS DECCICLONES:MOTINES O DIEATÁSTROPARO DE F

TRANSPORTES MARIII MOS,A{S) POR CAUSAS NO IMPUT

-ira y Ortega01 246 46 2

RIoS, AÉREOS O TERRESTRES:

No.42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P.3429,46255 00 Fax 01 2464620020Ext.111

tlaxcala@itife. gob. mx Página l0 de 15

TTAXCALAYXWffiCONTRATO No.: EMSD-29-O 16'2013

cóDlco: PMs-oo6-2o12N:Ittlt/r [¡¡{Ar ffr:^ í]t 1 Atfrf RAf 5lÍitt( ¡rliÁ I i,¡ ¡¡ ll)l lí A lll4

CUANDO CUALQUIERA DE LAS PARTES POR EFECTO DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEJARE DE CUMPLIR CON SUS

RESpEcrtvAS oellcactoÑr5, óuroan¡ LIBERADo DE LA RESeoNSABILIDAD coNSEcUENTE coN DIcHo cuMPLlMlENTo, RELATIVA

A I,Á ÑTJET,¡NIZ-ECIÓ¡¡ NE rcS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS A LA OTRA PARTE, SIEMPRE QUE EN TAL EVENTO SE CUMPLAN LAS

SIGUIENTES CONDICIONES:

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO HAYA DADO O CONTRIBUIDO A QUE SE PRODUJERA'

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR LO NOTIFIQUE DE,INMEDIATO A LA OTRA PARTE Y ADOME LAS

MEDIDAS URGENTES TENDIENTES A EVITAR LA EXTENSIÓN DE SUS EFECTOS O DAÑOS A LAS PERSONAS O BIENES DE LA OTRA

PARTE.

QUE LA PARTE QUE SUFRA EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ACREDITE A SATISFACCION DE LA OTRA MEDIANTE LAS

éóñsiÁNCnslotil¡pns, LA EXrsrENCrA, DURAcToN y EFtrcros DE DICHo cASo FoRrulro o FUEMA MAYOR.

LA PARTE QUE No SUFRA EL cASo FoRTUITO o FUERzA MAYOR SE ABSTENDRÁ DE EXIGIR INDEMNIZACIÓN ALGUNA O DE APLICAR

SANCIONES POR EL INCUMPLIMIENTO EN QUtr INCURRA LA PARTE QUE LO SUFRA, SI SE SATISFACEN LAS CONDICIONES INDICADAS

EN EL pÁRRAFo TERcERo DE ESTA cl,ÁusÜm, INCLIYENDO LAS PENAS CONVENCIONALES PREVISTAS EN EL PRESENTE coNTRATo'

Y DE SER APLICABLE SE ESTABLECERÁ DE COMUN ACUERDO NUEVA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA'

CADA PARTE REPORTARÁ INDIVIDUALMENTE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS QUE PRODUZCA EN SUS RESPECTIVOS

PATRIMONIOS EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR'

EN EL EVENTO DE QUE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR HAGA IMPOSIBLE LA REALIZACION DE LA OBRA' LAS PARTES ESTÁN

DE ASUERDo EN QUE iI, iii¡-g LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS

TRABAJOS EN DICHO MOMENTO.

NO SE CONSIDERARÁN COMO CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, LOS RETRASOS EN LA E"IECUCIÓN DE LA OBRA QUE PUEDAN

ORIGINAR LAS CONDICIONES CLIMATOLOGICAS NORMALES DE LA ZONA.

Blí:c¡t¡o.udr¡en¿,- sANCloNES PoR INcu MPl-lMI ENro DEL PRoGRAMA;;N-#-n;ñiircnnsr ii c-ónrüilii¡ usra REALIzANDo LAS oBRAs oBJEro DE ESrE coNrRAro DE ACUERDo coN Los

i"odü,""os"i'b'-ójBcljcroN DE Los rRABAJos, DE suMrNtsrRo o DE urrlrzAcróN DE Los rNSUMos, EL IrIrE COMPARARÁ

il;ñüñúÉNTE ñillnlponre DE Los TRABAJos EJtrcurADos, Los rNSUMos ENTREGADoS o Los INSUMOS urlLIZADos' coN EL

;iñ';;;ós-atñ óBelEnoN REALTzARSE EN Los rERMrNos DE DrcHo IRoGRAMA. LA oBRA MAL EJECUTADA sE rENDRÁ PoR No

REALIZADA.

SI cÓMO coNSEcUENcIA DE LA C9MPARACION A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE

ilñóüidi ññ:iod'éur,1ñrsrnos e¡rnpcaoos.i DE Los rNSUMos urllrzADos ES MENoR QUE EL DE Los QUE DEBIERON.REALIZARSE, ..EL ITIFE RETENDRÁ UN TOTAL DEL. CINCO POR CIENTO (5%I DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES'

rriuirlpr,icÁon pon.Bf NUr.¡sRo oB rt¡osBs rnanscÜnRt¡os A PARTIR DEL'MES EN EL cuAL SE ENCUENTRAN EN ATRASO LAS

ÁCrivibnófls:'o iüeÁ.ros, ia .ol.lrnec,A DE suMLNIslRo$. y LA urLrzACróN DE rNsuMos, HASrA EL DE LA REVISIoN PoR Lo

i;ñio:ü;ñuAlü-'f¡TÉ lÉ Haü iileNcréru o oovorucior.¡ euo coRRESpoNDA, A FIN DE QUE LA RErENcloN rorAl sEA LA

INDICADA.

st DE AcuERDo coN LO ESTtpuLADo ANTERTORMEN'IE,.ALEFEcruARSE LA coMPARAclÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMo MES DEL

pRocRAMA, pRocEDE HA¿;iiilóüñÁ iürpñéio¡; Su,rMpoRre sE AILTcARA EN BENEFrcro DE EL IrIFE A rirulo DE PENA

CONVENCIoNAL, PoR EL SIMPLE RETARDo EN.EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL CONTRATISTA. ESTA PENA

CONVENCIONAL SE DETERMINARÁ UNICAMEN'IE EN FUNCION DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA

coNVENlDo ., ra trr.H^ par-'rAna trN coMo PENA CONVENCIONAL:SI PI, CO¡IINEUSTA NO CONCLUYE LA.OBRA EN I-A FECHA PACTADA EN EL CONTRATO, TAMBIEN

DEBERÁ CUBRTR a pl ¡imp liCe¡¡rli,nO EQUIvALtrNlE AL clt{co PoR cIENTo (5ol.1 SOBR-E EL MONTO CORRESPONDTENTE A LA

pARrE DE l-Os rnnen¡Os qUE r.to se unyn¡r ii¡ecurAoQs, 9P9RIyT4YFNTE Y SE APLICARÁ SOBRE Los MoNToS DEL coNrRAro'coNStDERANDo Los AJUSTES DE cosros y sr¡ apui¡R'EL IMPUESTO AL vALoR AGREGADO. sl EL coNTRATrsrA CONTINUA

EJEcuTANDo rn¡eruos Ñ Bl- peniooo DE pENALrzActóN; DFBEN IRSE AJUSTANDO LAS PENAS, DESCONTANDO Los IMPORTES DE

Los TRABAJ9s eue sÉ ünynN EJECUTANDo HASrA LAS'FECHAs DE coRTEs eROGRAMADAS EN DONDE sE ACREDITtrN Los

AVANCES DE OBRA, DEL PERloDo coRRDsPoNDlENTE ., ',,,

EL MoNTo DE LAS PENAS CoNVENCioNALES, EN NINGUN CASO PODRÁ- SER SUPERIOR, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA.

. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO A QUE SE REFIERE. DL APARTADO II DE LA CLÁUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO.

..LAS PENAS CONVENCIOI\ALES ÚNICAMENTtr IJRI,ICI,oERAN CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA; LA

éJrgnllñcroñ ooinin¡so sE REALIzARA coñ BAsE EN LAs FEcHAS pARctALES DE TERMINACIóN, FUADAS EN EL PROGRAMA

DE EJECUCIÓN CONVENIDO,

INDEPENDIENTEMENTE DEXIGIR EL. CUMPLIMIDE LA SANCIÓN ESTIPU NO SE TOMARÁ EN CUENTFORTUITO O FUERZAPROCEDAN.

;o oa Las PENAS coNVtrNCIoNALES SEÑALADAS, "l*t3r."itTffi;3.":Ktsi"5i3ó:i^t1tff.:^%?ffcoNrRÁto o RDSCINDIRLO. PAR4 DETERMINAR LAS RETENcloNus Y' !;N su

Lira y Ortegaa1'246 46 2

No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P.3429,46255 00 Fax 01 2464620020ExL111

tlaxcala@itife. gob. mx Página ll de 15

TLAXCALA

CONTRATO No.: EMSD-29-O 16-20 13cÓprco: PMs-oo6-2o12

EN CASO DE QUE EL ITIFE, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE oBRAS PÚBLICAS Y SERVIcIos RELACIONADOS CoN LASMISMAS Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES OPIE PoR RESCINDIR EL coNTRATo PoR CAUSAS IMPUTABLESA EL CONTRATISTA, PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS, ABSTENIÉNDOSE DE CUBRIR LoS IMPORTES RESULTANTESDE TRABAJOS EJECUTADOS, AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE SEEFECTUARÁ DENTRO DE LOS 30 (TR-EINTA} pins ¡geÍun¡¡,Es SIGUIENTES A LA FECHA oB ÑoTIT.IcncIÓN DE LA RESCISION.

LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABII-IDADES ADICIONALES QUE PUDIERAN EXISTIR.

vlcÉsr[o.- SUSPENSIóN TEMpoRALEL ITIFE PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODA O EN PARTES LoS TRABAJOS CONTRATADOS PoR CUALQUIER CAUSAJUSTIFICADA, DEBIENDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LA QUE No PODRÁ pRoRRocaRsn oSER INDEFINIDA.

PARA TALES EFECTOS EL ITIFE NOTIFICARÁ LA SUSPENSION A EL CoNTRATISTA, SEÑALANDo LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN. LAFECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACION DE LoS TRABAJoS, ASI coMo LAS ACCIoNES QUE DEBE CONSIDERAR EN LoRELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION.

LA FECHA DE TERMINACION sE PRoRRocARÁ EN rcuAl- pRopoRctoN AL pERioDo euE coMpRENDA LA suspENsloN, stNMODIFICAR ELPLFZO DE E.'ECUCION CONVENIDO.

EL PRESENTE CONTRATO POORÁ CONTIUUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECToS LEGALES UNA VEZ HAYAN DESAPARECIDO LASCAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN TEMPORAL.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A EL ITIFE, ESTE PAGARÁ A ELCONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ CoMo LoS GASTOS No RECUPERABLES, LIMITANDo SU PAGO A LoS SUPUESTOSESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SDRVICIOS RELACIONADOS coN LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, SIEMPRE QUEÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE CoMPRoBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE coN ESTE CoNTRATo.

PARA LA.,DETERMINACION DE LOS GASTOS NO RDCUPDRABLES sE DEBERÁN CONSIDERAR coMo BASE PARA SU CÁLCULO, LoSPROGRAMAS Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS PoR EL CoNTRATISTA, DEBIÉNDoSE AJUSTAR CoN EL ULTIMo PORCENTAJEDE AJUSTE A.UTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSIÓN.

LA FORMALiZACIÓN DE LA SUSPENSION SE REALIZARÁ MEDIANTE EL ACTA cIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERÁ LEVANTAR EL ITIFE.

v¡ci:s¡tuopnrlrpn¿.- TERMINACIoN ANTIcIpADAcoN APEGo Á I-os negutslros PREVISTOS EN EL SECUNDO pÁRMFo DEL ARTÍcuLo ó0 DE LA LEy OBRAS PúBLICAS y sERvrcrosRELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL ITIFE PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE coNTRATo CUANDOCONCURMN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOSTRABAJOS, Y SE DEMUESTBE QUE DE CONTINUAI? CON, LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE ocASIoNARiA UN DAÑo o PERJUICIOGRAVE AL ESTADO, O-.BIEN, NO SEA POSIBLE DE'I'ERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SEREFIERE LA CLÁUSULA ANTERIOR, COMUNICANDo DICHA DECLARAcIÓN Fon pscRITo A EL CoNTRATISTA.

UNA VEZ COMUNICADA POR EL ITIFE LA TERN,4INACION ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, ESTE PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATAPOSESIéN,.DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACER ALGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS,LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECtrNCIA DE EL CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRELA OBRA. DICHA ACTA SE LEVANTARÁ ANTE LA PRDSENCIA DE FEDATARIo PÚBLIco. ASIMISMO, sB oBBBJRÁN REALIZAR LASANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁC.ORA.

CUANDO POR CASO FORTUITO.O FUERZA.MAYOR SD IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA PODRÁOPIAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, 51 omA PoR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA osl- coNTR¡To, DEBERÁ PRESENTARSOLICITUD A EL ITIFE.QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS 15 IQUINCE} pÍ¡s TnTun¡T,Es SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LASMISMA; EN CASO DE NEGATIVA SERÁ NECFSARIO QUE EL CoNTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIACORRESPONDIENTE, PERO SI E¡, ITIFE NO. C,ON'IESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE ELCONTRATISTA.

CUANDo SE DE PoR TERMINADO aÑrlclpRoRl,ttlNTE trL CoNTRATO, EL ITIFE PAGARÁ A EL CoNTRATTSTA LoS TRABAJOSEJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RDCUPDRABLtrS EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS YSERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU'RtrGLAMENTO; SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTECOMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMEN'IE CON ESTE CONTRATO.

EL.FINIQUITO DEL CONTRATO.,.,CUANDO ESTE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERÁ OBSERVAR LAS RtrGLASQUE. PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN LoS ARTicULoS 168 AL I72 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEOBRAS PUBLICAS Y'SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. :

V.IGÉSIuo tsEGÚTDA.. RESPONSABILIDAD DE EL CONTRATISTADEL ACERO DE RE

LOS ACEROS:PARA HIDRÁULICO A QUIl SLl RE NORMA, SON LOS QUE SE UTILIZAN EN LA CONSTRUCCTON DEELEMENTOS ES COLADOS trN OBltAi.l)RE

Liray Ortega01'246 46 2

üTIT?JéI}CRETOS POSTENSADOS Y

pErs Todog

No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P.3429,46255 00 Fax 01 246 4620020Ext.111

tlaxcala@itife. gob. mxPágina l2 de l5

TTAXCALAT=Fñ'üó'tot6 coNTRATo No.: EMsD-29-o16-2013

cÓprco: PMs-oo6-2o12

OI EL ACERO QUE SE UTILICE DEBERÁ SER PREFERENTEMENTE DE UNA MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD' NINGUN

AcERo DE MARCA NUEVA o SIN ANTECDDENTES DE BUENA CALIDAD, SERÁ AUTORIZADO HASTA QUE SE HAYAN

HEcHo ENSAYES, CoN RESULTADOS SATISFACTORIOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ INDICAR CUÁL ES EL LOTE DE

ACERO QUE SE VA A EMPLEAR EN I,A OBRA, PARA HACER EL MUESTREOY ENSAYE DDL MISMO, ANTES DE QUE SE

EMptEcE A usAR DICHo ACnRo. poR cADA LorE DE to roN. o FRAcclóN, FORMADO PoR BARRAS DE UNA MISMA

MARCA, UN MISMO GRADo, UN MISMo DIÁMETRO Y UNA MISMA REMESA, SE TOMARÁ UN ESPECIMEN PARA ENSAYE

DE TENSIÓN QUE NO SDA DE I,OS EXTREMOS DE LAS BARRAS. SI EL REFUERZO DE FLUENCIA RESULTA MAYOR O

IGUAL eUE BL tr¡tNtlr¡O ESPECIFICADO EN LA NORMA NOM-B-457-1988 Y CUMPLE CON EL PORCENTAJE DE

ALARGAMIENTo coRRESPoNDIENTD, SE PODRÁ USAR EL LOTE CORRESPONDIENTE.

Et{ cuAreurER cAso sB ¡uvrrttni LA GARANTÍA poR EscRrro DEL FABRTcANTE Dt QUE EL AcERo CUMPLE

CON LA NORMA CORRESPONDIENTE.

02 cUANDo EXISTAN CIRCUNS,IANCIAS QUE HAGAN PRESUMIR QUE SE HAN MODIFICADO LAS CARACTERISTICAS DEL

¡ceRo paRÁ CoNCRETo H{DRAULICb, DEBERÁN HACERSE NUEVAS PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA QUE EL

I.T.I.F.E. DECIDA SOBRE SU UTILIZACION O RECHAZO.

03 EL ACERO PARA CoNCRtrTo HIDRÁULICO DEBERÁ LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACIÓN PERJUDICIAL, EXENTO DE

ACEITES O GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES DE LA SECCIÓN.

EL CONTRATISTI OBEBNÁ ANEXAR A LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE COPIA DE LA FACTURA EN LA QUE DEBE MENCIONAR LA

MARSA DEL AcERo ADQUIRIDo. DEBItrNDo SER ]ISTE DE MARCA DE RECONOCIDA CALIDAD O EN SU DEFECTO, SE DEBERÁ

CUMPLIR CON LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYES NDCESARIOS PARA SU AUTORIZACIÓN.

DE LOS CONCRTTOS

LoS coNcRETos HtDRÁULtcoS sE DESIGNARAN DE ACUERDo coN LA CARGA UNITARIA DE RUF'IURA LA COMPRESIÓN (F'c) FIJADA

EN EL PROYECTO. EL CONTRATISTA OBTENDRA LAS PROBETAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA QUE EL I'T'I'F'E' CONSIDERE

Ñi¿esÁNió. éiÁi BnpcTueR LoS ENSAYES SD ENCUtrNTRA QUE EL coNCRETo ELAITORADo No CUMPLE CON DICHA RESISTENCIA'

DEBERÁREMOVERSE o DEMOLERSE Y SUSTI.IUIRSD POR CONCRETO NUEVO QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS FIJADAS EN

EL PROYEqTO.

ol 'r LA CALIDAD DE coNCRE.to ENDURDCIDO sE vERIFtcARÁ MEDIANTES PRUEBAS DE RDSISTENCIA A coMPRESIoN.. : . EN CILINDROS FABRICADOS, CURADOS Y APROBADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS NOM C'159 Y NOM C-83' EN

UN LABORATORiÓ ACREDITADO POR BL SISTEMA NACIONAL DE ACRIDITAMIENTO DE LABORATORIOS DE

PRUEBAS (SINALP}.

02 ,.'cúANDo EL coNCREro No cuMpLA coN EL lpgylgllo_DE RESISTENCIA, sE PERMITIRÁ EXTRAER Y ENSAYAR

coRAZoNEs, DE ACUERDo coN LA NQRMA No_M:c-169, DEL coNcRETo EN LA zoNA REPRESENTADA PoR Los' éilññnoS eup No cuMpLtERoN. sE eRoBARÁN 3 coRAzoNES poR cADA INCUMPLIMIENTO coN LA CALIDAD

ESPECIFICADA.

03.. CUANDO SE UTILICE- CONCRE'IO trN ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON RESISTENCIA F-C 25OKg/CM2' EL

CONTRATISTA ooeBRÁ.. pRssoN'l'¡n coptA DE LoS INFoRMES DE CALIBRACIÓN DE LoS EQUIPoS DE PRUEBA

EFEcTUADos poR uN LAtsortATottro' . DE CALIIRACIóN ACREDITADO PoR LA ENTIDAD MEXICANA DE

ACREDITACIóN (EMA). Los tNFoRt\¡Ús óE cRr-teRAcloN sE PRESENTARÁN PoR EL CoNTRATISTA cuANDo INGRESE

SU ESTIMACION.

EÍ CONTN¡IiSTA SE OBLIGA A.QUE LOS MA'IERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS, OBJETO DE LA

9BRA Mortvo oel courüro, -ci..rrrlplar.¡ coN LAS NoRMAS DE cALTDAD ESTABLEcTDAS y A QUE LA REALlzAcloN DE TODAS Y CADA

. úñA-;^E^iÁ-s paniss óe orcHós rRABn¡os sE EFECTUEN A sATISFAcctoN DE EL ITrFE ASÍ coMo, A RESPoNDER PoR su cuENrA Y

RTESG9 DE Los oerBciós y vrcros oculros DE'LA MISMA Y DE Los DAños Y PERJUICIoS ayP ryl lfgPs^ErylLglA oNEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A EL ITIFE O ATERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTIA DE

VICIOS ocULToS SEñALADA EN EL APARTADo.tlt DD LA CLÁU.SULA NovENA DE ESTE coNTRATo

ES FACULTAD DE EL ITIFE, REALIZAR LA INSPECCION DIJ TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A-USARSE EN LA E.IECUCION DE LOS

TRABAJos, yA sEA EN EL siTto DE ESTos, o EN LOS r-ucAREs DE ADQUISICIóN o DE FABRIcAcloN.

ASI MISM9, EN VIRTUD DE QUE EL coNTRATISTA ES DL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ A

. SUJETARSE A TODOS LOS R.EGLAMENTOS Y ORI)ENES DE LAS,AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN'

sEcuRtDAD, uso DE- m v¡;i-punlióe, pnorBccroN ricoLoorcA y DE MEDro AMBIENTE QUE RTJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL,

Bsraral o i'¡uNlclpeL, Asf coMO A LÁs INSIRUCCIoNDS euE al, EFEcro LE SEñALE EL ITTFE. LAS RESPONSABILIDADES Y Los

DAños y pBn¿ulóros euE RESULTAREN poR SU TNOBSERVANCjA SERÁN A cARGo DE EL CoNTRATISTA-

CUANDS APARECIESEN DEFECTqS.o VICI9S DN LoS TRAtsAJoS DENTRO DEL PLAZO, CUBIERTO POR LA GARANTÍA, EL ITIFE DEBtrRA

NOTTFICARLO pOR ESCRITo,tEqcqNTRATrsTA, PARA QUD ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES'nrNrrp^ ñ.F rrN pr ¡z.o ¡¡'fx¡,Á DF.30 rrREtNr¡r pÍ¡s NATuRALES. TMNSCURRIDo ESTE TÉRMINO slN QUE sE HUBIERANDENTRO DE UN PLAZO DE 30 (TREINTA)REALIZADO, EL ITIFE p.RÁ n gainn..p¡-eci.Iv,j¿.n$..,CARANT¡A. SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR' LAS

PARTES PODRÁN

Lira y Ortega No. 42 Cot. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000Té1,01 2464623429,46255 00 Fax 01 24646200 20 Ext.

ffrummItt-ffi

il,'J,ilii?"i:¡rl),* ]iil i I,t,i) ^,,,,^

tlaxca la@itife. gob. mx Página 13 de 15

TTAXCALA

CONTRATO No.: EMSD-29'O16'2013cÓplco: PMs-oo6-2012

LAS PARTES RECONOCEN Y ACEPTAN QUE QUEDA A SALVO LOS DERECHOS DE EL ITIFE PARA EXIGIR A EL CONTRATISTA EL PAGO

DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDtrMNIZACION QUE CORRESPONDA A JUICIO DE LA PRIMERA' UNA VEZ QUE SE HAGAN

epscrlves LAS GARANTIAS coNSTlrulDAS coNFoRME A ESTE coNTRATo'

v¡cÍs¡uo rpncERlt,- RELAcIoNES LABoRALDSil;dñd;ñT'ó=órl,¡o eupnesÁzuó v parnoN DDL PERSoNAL QUE ocUPE coN MoTIVo DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE

coNTRATo, SERÁ EL UNIco RESPoNSABI,tr DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS

ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, EL CONTRATISTA CONVIENE POR LO MISMO EN RESPONDER DE

LAs RECLAMASI9NES QUE SUS TRABAJADoRES PRDSENTAStrN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE EL ITTFE EN RELACIÓN CON LOS

TRAB,\JOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

v¡cÉst¡¡o ctlARTA.- RESCISIoN AD Ml Nis'l'RA'llvAEL ITIFE PoDRÁ RESCINDIR ADMINISTRA,].IVAIVIUNT]' ESTE CONTRATO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE EL

CONTRATISTA, O POR INTERES GENERAL.

EN RELAcIÓN coN Lo ANTERIoR, EL ITITE DETERMINARÁ LA RESCIS]ÓN ADMINISTRATIVA, CUANDO POSTERIORMENTE A LA FECHA

CONVENTDA DE INIcro, srN CAUSA JUSTTFIcADA coNFoRME A LA LEY DE OBRAS PúBLICAS Y sERVIclos RELAcloNADos coN LAS

MISMAS, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTtr LOS ']'RABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCION POR FALTA DE

MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Dtr CONSTITUCCION Y NO REPARE ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA' QUE NO

cUMpLA coN LAs ESpECTFIcACIotlBs oo CoNS'tRUCCtoN o NoRMAS DE CALIDAD, ASi coMo CUALQUIER oTRo SUPUESTO DE Los

éG-sE pnóvoÑ EN EL ARTICULO t27 DEL RTGLAMENrO DE LA LEy DE OBRAS PUBLTCAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON l',AS

MISMAS.

cuANDo EL ITrFE DETERMTNE RESCINDIR EL coN'i'RA't'o, DIcHA RESclslóN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y slN NECESIDAD DE

DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDo PARA trLLo QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PÁRRAFO

srcutENTE, EN TANT9 euE sr ES EL coNTRAnér¡ euror't DECTDE REScINDIRLo, sERÁ NEcESARIo QUE ACUDA ANTE LA

AUTORIDAó JUDICIAL ESTATAL Y OBTENGA LA DDCLARACION CORRESPONDIENTE.

- EL.iTIFE,NOTIFICARÁ A EL CONTRATISTA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO.DE RESCISIÓN DE CONTRATO' EN FORMA FEHACIENTE Y

Fón ¡scnlfo, A FIN DE eup EsrE, DENTRo DtrL rÉRN4rNo DE 1o (DIEzl oÍ¡s nÁ¡¡r,ps, coNTADos A PARTIR DE LA FECHA EN QUE

i.é'irñni¿ñóiirróaóioñb-e r,a n'escrsroN, EXpoNGA Lo euE ¡'su obnBcso CONVENGA, Y APoRrE, EN su cASo, LAS PRUEBAS

QUE ESTIME PERTINENTES.

EN LA NO.IIFICACIóN eUE EL rTrFE REALICE A EL CoNTRATISTA RESPECTO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION' SE

5ir*lioiúi,ióiüBónb-s quE.MorvARoN r.A rrE'r'Erix4rNAcroN DE DAR poR REscrNDrDo EL coNrRAro, RELACIoNÁNDolos coN

LAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS QUE So QONSIDIIREN HAN SIDO INCUMPLIDAS

TNANSCUNNiOO ELTERMINO REFERIDO, EL ITIFE,. CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER EL

coNTRArrs?A, nBsor-vnna v ÑóirpróaBa A EL coNr.RAusrA Lo pRocEDENTE DENTRo DE Los rs (QuINcEl 9Í.1¡ ¡f¡y'esiñüiiipi'otoüll;ñóituzcÁia ñespuosrn on Bi courn¡rrsrA.,c_uMplrDo Lo ANrERroR, EL IrIFE PODRÁ EXIGIRLE A EL

Mriüó';;óúfuÉinrienio nu,- coNrRAro y nl. pAGO DE LAS pENAS coNVENIDAS EN EL MISMo, EN su cASo; o BIEN, NorlFlcARLE

ofrnlÁNÉn¡ FBunciBNrs su DECrsroN Dtr RDSCTNDIR ADiUtNIsTRATIVAMENTE EL PRESENTE coNTRATo.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQ-UtrTOMAR INMEDIATA POSESION

A EL CONTRATISTA I-A RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE EL ITIFE, ESTA PROCEDERÁ A

DE LOS TRABAJOS DJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y LAS INSTALACIONES

RESPECTIVAS,LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECONCTE.DT EL.CONTRATISTA, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE

LA OBRA, ASENIÁNDOSE AS1MISMO LAS CAUSAS QÚ1, NIOTIVARON LA RESCISION.

EL coNTiIATIsTA ESTARÁ OBLIGADO A DEVOI-\,F- A EL ITIFE, EN UN PLAZO DE 1() (DIEZI PÍ¡S TV¡TUN¡T.ES CONTADOS A PARTIR

DE LA FECHA DE INIcro ooJFiocnOrrrliFtNrci-oE'RusclsroN, roDA LA DOCUMENTACIóN QUE EL rrrFt LE HUBIERE ENTREGADO

PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN Los cAsos DE RescrsléN pirvrsros EN,FOTIMA DNUNctArrvA Y No LIMITATIVA EN EsrÁ cLÁusuLA Y Ef .L{?E^c]Yo.Nov€NARELATTVA A sANCtoNES poR lNcuMpltrrlrBñ.ro DI] PRóGRAMA, EL rrrFg Y EL CoNTRATISTA CONVIENEN EN QUE AQUELLA

pRocEDERÁ A HA.ER rrBiirüné-LÁs-Cannrvrins y sB 4.ssrÉNDRÁ DE cuBRrR Los rMpoRrES RESULTANTES DE TRABAJOS

EJECUTAD6S AUN No LIQUiDAD9S, HASTA QuE ST' OTORGUÉ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFE-C-IU.ARSE

DENTR9 DE Los so trR5ri{iñ pli'uarun¡¡,lps srcursxrEs A'LA pecsÁ oB NortFIcAclóN DE LA RESCISIóN ery_o^t919-llNlQulro

DEBERÁ pREVERSE eL soenÉ cosio DE Los I'RABAJos AUN No e.JBcurADos ASi coMo Lo RELATivo A LA REcuPERAcloN DE

LOS MATERTALES y EQUlpos ]QUE EN SU CASO t,u irAyAN slDo, ENTREcADos A EL CoNTRATISTA. ASI MISMO' EL ITIFE PODRÁ

HACER g9NSTAR ew pL rrt¡réurro, LA Rtrcnpcra)N Dn Los TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO EL CoNTRATISTA HASTA LA

iiticiiroñ'ñui ,eóñrñÁro, Ási cóuo pp !ll: lr(JrrrPos, ,_{AlPlll^LPl QUE sE HUBIERAN TNSTALADo EN LA oBRA o sF

ENcUENTREN EN pRocESo DE FABRtcACroN. sttirvplrb y cuANDo SEAN suscEPTIBLES DE urlllzAclóN DENTRO DE Los TRABAJOS

PEN DIENTES DE REALIZAR,

CONDICIONES. tOS DBBERAN SER

vrcÉsrMo euINTA.- MoDI )IONESVIEN.EN QUtr CI.-IALQU]trR MODIFICACION AL MONTO O PLAZO DE ESTE CONTRATO O SUS ANEXOS'pr. rrlFp i..l,R CoNTRATI

ACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS

PoR EL TTIFE, BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL ÁREAoeeeRÁ REALIZARSE MEDIANTI' LA

RESPONSABLE D TACIÓN:DE LOS T DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE

ARLO EN UN DICTAMEN CAUSAS QUE LO ORIGINAN

' Liya y Ortega No. 42 Cot. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000Tel, 01 246 46 234 29,46 2 55 00 Fax A1 246 46 2 00 20 Ext.

tlaxcala@itife. gob. mx Página 14 de l5

TLAXCALA

CONTRATO No.: EMSD-29-O16-20 13cÓDIGo: PMS-oo6-2o12

No SE OToRGARÁ ANTICIPoS PARA LoS CONVENIOS QUE SE CELEBREN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISI\'1AS, PARA MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO.

vlcÍÉlMóis¡g¡(tÁ.- DoMIctLIosEL ITIFE EN LIRAY ORTEGA NO. 42, COLONIA CENTRO C. P. 9OOOO TLAXCALA, TLAX.

EL CONTRATISTA, EN 5 DE MAYO N. 312 COL CENTRO C.P. 9O3OO APIZACO' TLAXCALA.

VIGÉSIUO.SÉPTIMA.- PREDOMINIO DEL CON'I'RA'I'OiÁa-ñ;igl¿óñviBnBN EN euE EN cASo DE lrxrs'nR ALGUNA DrscREpANcrA ENrRE EL coNrENIDo DEL CLAUSULADo DEL

PRESENTE coNTRATo Y EL DE ALGUNo DE SUS ANEXOS, PREVALECERÁ LO SEÑALADO EN EL CLAUSULADO.

vrci:snuo ocrAvA.- LEGISLAcIoNLAS PARTES SE oBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMDN.TD PARA LA E.IECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y

ón-oÁ uÑe óo l,n clÁusums euE Lo INTEGRAN, ASi coMo A Los rÉRMINos, LINEAMIENToS, PROCEDIMIENTOS Y REQulslros QUE

ESTABLECE LA LEY DE oBRAS -PUBLICAS

Y SERVIcioS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

APLICABLES.

EN Lo No PREVISTo PoR LoS oRDENAMIENI.oS ANToS CITADOS, SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE, EL CÓDIOO CIVIL

PTOBN¡I-,_EI CÓDIGO FEDERAL DE PROCtrDIMItrNTOS CIVILBS Y LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

vlqi:s,¡Mo iloli¡tl{A.- J URIS DIcctóN v tnl e u N all'ls c o M PETENTESP¡N¡ T.N INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DtrL PRESENTE CONTRATO ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE

EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PAII'I'ES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE

LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAX., POR TAN'IO, EL CON'IRATISTA RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALQUIER OTRA JURISDICCION QUE

PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DON4ICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA'

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO TANTO I,A DI'PENDtrNCIA, COMO EL CONTRATISTA DECLARAN ESTAR CONFORMES Y BIENpñi¡¡rno¡s nB r,as coNSEcuENCrAS, vALoR y At-cANCE LEcAL DE ToDAS y cADA UNA DE LAS ESTTPULACIONES QUE EL PRESENTE

INSTRUMENTO CONTIENE, pOR LO QUB RA'UFICAN Y rrtriN4AN DE CONFORMIDAD EN DOS EJEMPLARES EN LA CIUDAD DE TLAXCALA'

TLAX., A VEIIII."ISEIS DE MARZO DE DOS MIL TRECE.

POR "EL COT{TRATISTA"

REPRTSENTANTE LEGAI

Lira y OrtegaTeL A1' 246 46 2

No. 42 Col. Centro Tlaxcala, Tlax. C.P. 900003:4 29, 46 2 55 00 Fax 01 246 46 2 00 20 Ext. 111

tlaxcala@itife. gob. mx Página 15 de 15