SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 144 000 EURO

ogłaszanegoprzez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

w Warszawie ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa

na zadanie:Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania:

„Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj.

ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane

Nida – miasto przy ul. Guzianka”

CPV 71247000-1

Postępowanie przetargowe jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej: ustawa Pzp.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania „Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida – miasto przy ul. Guzianka” w ramach zadania:„Budowa śluzy Guzianka II wraz z przepławką dla ryb”, realizowanego jako projekt pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap I -budowa śluzy Guzianka II, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie- Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie czynności, przewidzianych dla inspektora nadzoru inwestorskiego w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz wynikających z umowy na wykonanie robót budowlanych.

W szczególności przedmiotem niniejszego zamówienia jest:a) bieżący nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi, prowadzony poprzez ustanowionych

inspektorów nadzoru budowlanego we wszystkich wymaganych prawem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego branżach oraz inne osoby niezbędne dla specyfiki realizowanej inwestycji, w zakresie wymaganym od nadzoru inwestorskiego w ustawie Prawo budowlane w sposób niezbędny do zabezpieczenia interesów Zamawiającego;

b) podejmowanie działań zmierzających do ochrony interesów Zamawiającego oraz prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego;

1

c) nadzór finansowy;d) kontrola i przygotowywanie niezbędnych dokumentów zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego,

wynikającymi z wytycznych dla inwestycji realizowanych w ramach RPO. Szczegółowy zakres zamówienia, wykaz dokumentacji stanowiącej podstawę do realizacji nadzorowanego zadania, wykaz decyzji administracyjnych obowiązujących dla nadzorowanego zadania oraz ogólne informacje nt. planowanej inwestycji zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ pt.: „Opis przedmiotu zamówienia”. Komplet dokumentacji projektowych, na podstawie których będzie realizowana przedmiotowa inwestycja znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce dotyczącej przetargu na wykonanie robót budowlanych:   https://warszawa.rzgw.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/budowa-sluzy-zeglugowej-guzianka-ii .

1.1. Informacja o podwykonawcach.

1.1.1. Wykonawca może powierzyć część prac podwykonawcom. Informację o zamierzeniu skorzystania z tej możliwości wraz z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców, należy zamieścić w ofercie, jak również należy podać, które części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom.

1.1.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.

1.2. Pozostałe informacje ogólne.

1.2.1. Projekt ujęty w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, stanowiącym zał. nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

1.2.2. Na zasadzie art. 10c ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert.

1.2.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 1.2.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.1.2.5. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.1.2.6. Zamawiający nie przeprowadzał dialogu technicznego.1.2.7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody

Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP iod@wody.gov.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania: „Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida – miasto przy ul. Guzianka”

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

2

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________________________* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp

oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

2. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy do zakończenia zadania głównego tj. do uzyskania przez Wykonawcę robót budowlanych ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu

Terminy pośrednie w pkt 7 „Opisu przedmiotu zamówienia” (Załącznik nr 7 do SIWZ).

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA, OŚWIADCZENIA, DOKUMENTY PODMIOTOWE.

O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w pkt 3.1.1 niniejszej

specyfikacji, zgodnie z art. 22 ust. 1a i ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp; nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp; nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

3.1.1. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, zamawiający stawia warunki dotyczące doświadczenia (warunek I) i dysponowania przez wykonawcę osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, odpowiedzialnymi za wykonanie usług (warunek II).

Warunek I:

3

Wykonawca musi wykazać się pełnieniem nadzoru inwestorskiego - w ciągu ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) - przy realizacji zadań polegających na budowie, remoncie lub przebudowie przynajmniej 3-ch budowli hydrotechnicznych typu: śluza żeglowna lub jaz ruchomy lub elektrownia wodna, o łącznej wartości robót budowlanych objętych trzema zadaniami minimum 15 mln zł brutto. Minimalna wartość przynajmniej jednego spośród wymienionych zadań – 5 mln zł brutto.

Na potwierdzenie spełniania „warunku I” wykonawca powinien złożyć wykaz usług oraz dowody, określające czy usługi zawarte w wykazie usług zostały wykonane należycie - pkt 3.6 lit. a SIWZ.

Warunek II:

Wykonawca musi dysponować osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (przez cały okres realizacji umowy), odpowiedzialnymi za pełnienie nadzorów inwestorskich w wymaganych specjalnościach i spełniającymi poniższe wymagania:

Koordynator Nadzoru Inwestorskiego (jedna osoba) dla całego zadania posiadający (łącznie):

- uprawnienia w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń do kierowania robotami, lub odpowiadające wyżej wymienionym, ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji,

- co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru przy realizacji robót, polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów hydrotechnicznych typu: śluza żeglowna lub jaz ruchomy o rozpiętości przęsła minimum 5 m i minimalnej wysokości piętrzenia 1,0 m lub elektrownia wodna o spadzie min 1,0 m. Minimalna ilość nadzorowanych robót – 2 szt.

po jednej osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami w specjalnościach:

- inżynieryjnej drogowej,- inżynieryjnej mostowej,- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych,

Każda z wymienionych osób musi posiadać co najmniej 3- letnie doświadczenie na stanowisku: inspektor nadzoru w danej specjalności.

jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru ds. mechanicznych, posiadającą 3-letnie doświadczenie branżowe związane z wykonawstwem lub nadzorowaniem montażu urządzeń i wyposażenia technologicznego, w tym doświadczenie w trakcie budowy, remontu lub przebudowy minimum 1 –go obiektu hydrotechnicznego typu: śluza żeglowna, jaz ruchomy o rozpiętości przęsła minimum 5 m i minimalnej wysokości piętrzenia 1,0 m lub elektrownia wodna o spadzie min. 1 m.

Osoby uczestniczące po stronie Wykonawcy w realizacji zamówienia, a będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, winny posiadać kwalifikacje obowiązujące w rodzimym państwie członkowskim i odpowiadające wymaganiom zawartym w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.). Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Przepisy dotyczące świadczenia usług transgranicznych określa Rozdział 4 „Świadczenie usług transgranicznych” Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych

4

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) oraz art. 20a Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725).

Jedna osoba może być jednocześnie inspektorem nadzoru różnych branż, jeśli spełnia wymagania dla tych funkcji.

W dniu zawarcia umowy oraz przez okres jej trwania - osoby z uprawnieniami budowlanymi muszą być czynnymi członkami Izby Inżynierów Budownictwa.

Na potwierdzenie spełniania „warunku II” Wykonawca powinien złożyć wykaz osób, spełniających powyższe wymagania wraz z informacją o ich kwalifikacjach zawodowych (uprawnieniach), doświadczeniu i podstawie do dysponowania tymi osobami – patrz pkt 3.6 lit. b SIWZ.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza zmianę osób wskazanych w wykazie osób pod warunkiem, że nowo wprowadzone osoby będą posiadać kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż wymagane w SIWZ.

W wykazie osób obowiązkowe wskazanie osób dla wszystkich specjalności wymienionych powyżej w „warunku II”.

3.1.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania „warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 3.1.1 SIWZ polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3.1.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3.1.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, określające przede wszystkim:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;- sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;- informację, czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków

udziału w postępowaniu, dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.

3.1.5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowania oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i w art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy Pzp.

3.2. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY W OPARCIU O ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP.

Oprócz podstaw wykluczenia, określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w następujących przypadkach:

zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z  dnia

5

28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

3.3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW WSTĘPNIE POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA.

3.3.1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, określony przez zamawiającego oraz nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, należy złożyć:a) oświadczenie, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, składane na podstawie art. 25 ust. 1

pkt 3 ustawy Pzp (Załącznik nr 3 do SIWZ),b) oświadczenie, dotyczące spełniania warunku udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 25

ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, (Załącznik nr 2 do SIWZ).

3.3.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunku udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 3.3.1. lit. a) oraz w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 3.3.1. lit. b) SIWZ.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa także zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3.3.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie z pkt 3.3.1. lit. a) SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie z pkt 3.3.1. lit. b) SIWZ potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. W takim przypadku wraz z ofertą należy złożyć stosowne pełnomocnictwo określające sposób współdziałania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3.3.4. Oświadczenia z pkt 3.3.1 SIWZ należy złożyć wraz z ofertą.

3.4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.5. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp:

a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

6

3.5.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych powyżej, składa:

Ad. lit. a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

Ad. lit. b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.5.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 3.5.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.5.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 3.5 lit. a) niniejszej specyfikacji, składa dokument, o którym mowa w pkt 3.5.1 (Ad. lit. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.5.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, dokumenty wymienione w pkt 3.5 lit. a i lit. b (informacje z Krajowego Rejestru Karnego i odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3.5.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, składa w odniesieniu do tych podmiotów, dokumenty wymienione powyżej (informacje z Krajowego Rejestru Karnego i odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

3.6. WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO (DOTYCZY WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA) W CELU POTWIERDZENIA, ŻE SPEŁNIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OKREŚLONY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

7

a) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Oprócz w/w informacji w wykazie robót powinny znajdować się dane pozwalające ustalić, czy Wykonawca spełnia „warunek I”, określony w pkt 3.1.1. niniejszej specyfikacji.

Do wykazu usług należy dołączyć dowody określające, czy usługi wymienione w wyżej wymienionym wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz usług należy sporządzić wg wzoru:

Lp

Nazwa zadania, dla którego była wykonywana

usługa nadzoru inwestorskiego

Zakres robót budowlanych (krótka charakterystyka)

Należy podać:

- rodzaj robót budowlanych: budowa/remont/przebudowa

- rodzaj budowli hydrotechnicznej: śluza / jaz ruchomy / elektrownia wodna

Wartość robót budowlanych,

dla których była wykonywana

usługa nadzoru inwestorskiego

Data wykonania

usługi nadzoru

Podmiot, na rzecz którego usługi

zostały wykonywane

(nazwa, adres)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

….

b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, potwierdzający spełnianie „warunku II”, określonego w pkt 3.1.1 SIWZ. Wykaz, oprócz imion i nazwisk musi zawierać informacje na temat kwalifikacji zawodowych (uprawnień), doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez wskazane osoby czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykaz należy sporządzić wg wzoru:

LpFunkcja (zakres wykonywanych

czynności)

Imię i nazwisko

Kwalifikacje zawodowe,

uprawnienia

Doświadczenie Inspektora Nadzoru danej specjalności(jakie, okres doświadczenia

od – do* )

Podstawa dysponowania

osobami

1 2 3 4 5 6

1 Koordynator Należy wymienić roboty

8

nadzoru

budowlane, dla których pełniono nadzór i podać informacje dotyczące robót budowlanych:- rodzaj robót budowlanych: budowa/remont/przebudowa- rodzaj i parametry budowli hydrotechnicznej: śluza / jaz ruchomy (rozpiętość przęsła - min. 5 m, wysokość piętrzenia – min. 1,0 m) / elektrownia wodna (spad – min. 1,0 m).Min. ilość nadzorowanych zadań – 2 szt, w tym 1 szt. - budowa nowego obiektu.

2 Inspektor Nadzoru ds. mechanicznych

Należy wymienić roboty budowlane wraz z informacjami:- wykonawstwo lub nadzór montażu urządzeń i wyposażenia technologicznego,- rodzaj robót budowlanych: budowa/remont/przebudowa- rodzaj i parametry budowli hydrotechnicznej (wymóg – min. 1 obiekt hydrotechniczny): śluza / jaz ruchomy (rozpiętość przęsła - min. 5 m, wysokość piętrzenia – min. 1,0 m) / elektrownia wodna (spad – min. 1,0 m)

3

Inspektor nadzoru robót w specjalności ………………….

(uzupełnić tabelę dla każdej z wymienionych specjalności w pkt 3.1.1. SIWZ „Warunek II”)

…. ……………

* podać z dokładnością do 1 miesiąca. W przypadku pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru na kilku obiektach w tym samym okresie kalendarzowym, okresy doświadczenia sumują się.

W wykazie osób powinny znajdować się informacje pozwalające ustalić, czy Wykonawca spełnia „warunek II”, określony w pkt 3.1.1. SIWZ.

3.7. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs średni opublikowany przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu, w którym ogłoszenie o niniejszym przetargu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym Narodowy Bank Polski opublikuje w/w informacje.

3.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9

3.9. Oświadczenie dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców składane jest w oryginale i musi być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do występowania w imieniu wykonawcy. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z   nich dotyczą.

3.10. W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją, do oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r, poz. 1126). Rozporządzenie określa również dokumenty, jakie ma złożyć wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. OFERTA (Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ) powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej i  zawierać:

nazwę i dokładny adres wykonawcy, datę sporządzenia oferty, cenę za wykonanie zamówienia, termin realizacji zamówienia, informacje dotyczące doświadczenia zawodowego osoby przewidzianej do pełnienia funkcji

Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego i Inspektora Nadzoru ds. mechanicznych – pkt 4a i 4b formularza ofertowego (patrz pkt 10. 2 i 10.3 SIWZ),

termin ważności oferty - 30 dni, dokumenty wymienione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji, ewentualne – wyraźnie widoczne na pierwszej stronie oferty, uzasadnione zastrzeżenie, dotyczące nie

podlegających ujawnieniu informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 ustawy Pzp). w przypadku, gdy wykonawca składa ofertę, której wybór będzie prowadzić do powstania

u  zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), wykonawca składa oświadczenie z informacją, że wybór złożonej przez niego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku. Powyższe informacje, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, zostaną wykorzystane do przeliczenia ceny ofertowej w celu oceny tej oferty.

4.1. Wszystkie strony oferty, dokumenty i oświadczenia, zawierające jakąkolwiek treść powinny być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy.Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, należy dla tej osoby dołączyć pełnomocnictwo. W takim przypadku, przesłany na wezwanie zamawiającego dokument rejestrowy (np. pełny KRS) powinien potwierdzać, iż osoba która udzieliła pełnomocnictwa była w dniu udzielenia pełnomocnictwa do tego umocowana.Wpisy i poprawki powinny być parafowane przez te same osoby, które podpisały ofertę, dokumenty i oświadczenia. 4.2. Cena ofertowa powinna również obejmować wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia, w tym powinna uwzględniać dodatkowe koszty przewidziane w pkt 1.2 Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do SIWZ) i w § 5 projektu umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). Cena ofertowa powinna być wyrażona cyfrowo oraz słownie w PLN.

10

4.3. Cena ofertowa powinna zawierać wartość netto i wartość brutto z podatkiem VAT lub oświadczenie, że firma nie jest płatnikiem podatku VAT.

5. Wymagane załączniki do oferty.

5.1. Oświadczenia lub dokumenty wstępnie potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 i 3 do SIWZ.

5.2. Zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach tych podmiotów.

5.3. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z dostępnego zamawiającemu dokumentu rejestrowego.

5.4. Pełnomocnictwo, określające sposób współdziałania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeśli dotyczy).

5.5. W celu uzyskania punktów przy ocenie ofert, zgodnie z pkt 10.2 i 10.3 SIWZ: Formularz „Doświadczenie zawodowe Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego” i Formularz „Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru ds. mechanicznych (Załącznik nr 6a i 6b do SIWZ).

6. Wadium

Wadium ustala się w wysokości: 10 000 PLN.Wadium powinno być wniesione na konto Narodowy Bank Polski nr (PL) 43 1130 1017 0020 1510 6790 0007 do dnia 2 lipca 2018 r. do godz. 11:00. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Kopię przelewu (wadium wnoszone w pieniądzu) należy dołączyć do oferty.Inna niż pieniężna forma wadium (art. 45 ust. 6 ustawy Pzp), powinna być wnoszona w oryginale jako odrębny załącznik do oferty, umożliwiający łatwe oddzielenie od pozostałych dokumentów ofertowych. Powinna zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, właściwie podpisane oraz powoływać na przepisy art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, podające okoliczności, w jakich przypadkach wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego. Kopia tego dokumentu powinna być dołączona do oferty. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

7. Miejsce i termin składania ofert.Oferty należy składać w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa – parter, pokój nr 103 (biuro podawcze) do dnia 2 lipca 2018 r. do godz. 1100

w nieprzezroczystej zaklejonej kopercie. Na opakowaniu należy umieścić:

nazwę i adres zamawiającego, napis Oferta na przetarg nieograniczony: „Nadzór Inwestorski - Budowa śluzy żeglugowej

Guzianka II”. Nie otwierać przed terminem. nazwę i adres wykonawcy.

W podanym wyżej trybie i terminie można składać również zmiany lub wycofania złożonych wcześniej ofert. Na kopercie należy wówczas umieścić dodatkowy napis ZMIANA OFERTY albo WYCOFANIE OFERTY.

8. Miejsce i termin otwarcia ofert.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie RZGW w Warszawie ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa w dniu 2 lipca 2018 r. o godz. 1200 w pokoju nr 302, II piętro (sala konferencyjna).

9. Tryb otwarcia i oceny ofert.9.1. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa powołana przez Dyrektora RZGW w Warszawie. Otwarcie ofert jest jawne. Przed otwarciem pierwszej koperty zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

11

W pierwszej kolejności otwarte zostaną koperty opatrzone napisami „wycofanie oferty” „zmiana oferty”, oferty wycofane nie będą otwierane i zostaną zwrócone wykonawcom. Do wiadomości obecnych zostaną podane: nazwa i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena ofertowa brutto podana w formularzu oferty, informacje nt. doświadczenia zawodowego Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego i Inspektora Nadzoru

ds. mechanicznych.9.2. Brak podpisu, w tym złożenie skanu lub ksero oferty, złożenie oferty nieczytelnej lub niekompletnej spowoduje odrzucenie oferty. W razie stwierdzenia braku wymaganych załączników lub pełnomocnictw zamawiający – jeśli zajdą okoliczności określone w art. 26 ust. 3 lub ust. 3a Pzp - wyznaczy dodatkowy termin na ich uzupełnienie.9.3. W razie stwierdzenia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostaną one poprawione przez zamawiającego. 9.4. Sprawdzenie wiarygodności wykonawców i ofert odbywać się będzie poprzez wnikliwe przestudiowanie i możliwą kontrolę autentyczności oraz prawidłowości danych zawartych w przesłanych dokumentach i informacjach. Wykonawcy mogą być wezwani do udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w szczególności elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Nie dopuszcza się jednak negocjacji w sprawie treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, którego wyjaśnienia potwierdzą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.9.5. Komisja dokona oceny i wyboru oferty uwzględniając kryteria jak w punkcie 10.Do chwili ogłoszenia wyników przetargu Komisja nie będzie podawać do wiadomości wykonawców oraz osób nie związanych z procedurą przetargową żadnych informacji wynikających z analizy treści ofert.

10. Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria:

Cena oferty (brutto) – waga kryterium: 60% Doświadczenie zawodowe Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego – waga kryterium: 30% Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru ds. mechanicznych – waga kryterium: 10%

10.1. Punkty w kryterium „Cena oferty” zostaną obliczone według wzoru : Najniższa cena ofertowa

-------------------------------------- x100 x 60% Cena badanej oferty

Maksymalnie w kryterium „Cena oferty” można otrzymać 60 punktów.

10.2. Punkty w kryterium „Doświadczenie zawodowe Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego”

Punkty będą przyznawane za doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przez wykonawcę do pełnienia funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla całego zadania. Koordynator Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z minimalnym wymogiem dla spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonym w pkt 3.1.1. SIWZ „Warunek II”, musi posiadać:

- uprawnienia w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń do kierowania robotami, lub odpowiadające wyżej wymienionym, ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji,

- co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru przy realizacji robót, polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów hydrotechnicznych typu: śluza żeglowna lub jaz ruchomy o rozpiętości przęsła minimum 5 m i minimalnej wysokości piętrzenia 1,0 m lub elektrownia wodna o spadzie min 1,0 m. Minimalna ilość nadzorowanych robót – 2 szt.

12

Za doświadczenie zawodowe Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego na obiektach hydrotechnicznych typu: śluza żeglowna lub jaz ruchomy o rozpiętości przęsła minimum 5 m i minimalnej wysokości piętrzenia 1,0 m lub elektrownia wodna o spadzie min 1,0 m - oferta może uzyskać maksymalnie 30 pkt.

Punkty w kryterium „Doświadczenie zawodowe Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego” zostaną przyznane w następujący sposób:

0 pkt – za spełnianie warunku nadzorowania 2 zadań jako Koordynator Nadzoru Inwestorskiego, który spełnia „Warunek II”, określony w pkt 3.1.1. SIWZ, lecz na etapie składania ofert – oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału – do oferty nie został dołączony formularz „Doświadczenie zawodowe Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego” (Załącznik nr 6a do SIWZ),

5 pkt - za doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru podczas nadzorowania 3 zadań. Minimalna wartość przynajmniej jednego z wymienionych zadań (robót budowlanych) 3 mln zł brutto.

15 pkt - za doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru podczas nadzorowania 4 zadań. Minimalna wartość przynajmniej dwóch z wymienionych zadań (robót budowlanych) 3 mln zł brutto,

30 pkt - za doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru podczas nadzorowania 5 i więcej zadań. Minimalna wartość przynajmniej trzech z wymienionych zadań (robót budowlanych) 3 mln zł brutto.

W celu uzyskania punktów w tym kryterium należy wypełnić punkt 4a formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz dołączyć formularz „Doświadczenie zawodowe Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego” (Załącznik nr 6a do SIWZ). Nie wpisanie danych do pkt 4a formularza ofertowego oraz nie dołączenie formularza „Doświadczenie zawodowe Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego” (Załącznik nr 6a do SIWZ), spowoduje, że oferta w kryterium „Doświadczenie zawodowe Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego” uzyska 0 punktów.

Wskazana osoba musi jednocześnie spełniać warunek określony dla Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego w punkcie 3.1.1. „Warunek II” i powinna być tożsama z osobą wykazywaną w celu potwierdzenia, że spełnia warunek udziału w postepowaniu.

W przypadku gdy Wykonawca otrzymał w kryterium oceny ofert punkty za doświadczenie zawodowe Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji umowy zmianę tej osoby pod warunkiem, że dla nowo wprowadzonej osoby oferta uzyskałaby liczbę punktów nie mniejszą niż dla wskazanej w formularzu ofertowym.

10.3. Punkty w kryterium „Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru ds. mechanicznych”.

Punkty będą przyznawane za doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przez wykonawcę do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru ds. mechanicznych. Inspektor Nadzoru ds. mechanicznych, zgodnie z minimalnym wymogiem dla spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonym w pkt 3.1.1. SIWZ „Warunek II”, musi posiadać 3-letnie doświadczenie branżowe związane z wykonawstwem lub nadzorowaniem montażu urządzeń i wyposażenia technologicznego, w tym doświadczenie w trakcie budowy, remontu lub przebudowy minimum 1–go obiektu hydrotechnicznego typu: śluza żeglowna, jaz ruchomy o rozpiętości przęsła minimum 5 m i minimalnej wysokości piętrzenia 1,0 m lub elektrownia wodna o spadzie min. 1 m.

W kryterium „Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru ds. mechanicznych” oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

Punkty w kryterium „Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru ds. mechanicznych” zostaną przyznane w następujący sposób:

13

0 pkt – za spełnienie warunku wykonawstwa lub nadzorowania 1–go zadania, tzn. Inspektor Nadzoru ds. mechanicznych spełnia „Warunek II”, określony w pkt 3.1.1. SIWZ, lecz na etapie składania ofert – oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału – do oferty nie został dołączony formularz „Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru ds. mechanicznych” (Załącznik nr 6b do SIWZ),

5 pkt – wykonawstwo lub nadzorowanie 2 lub 3 zadań, 10 pkt – wykonawstwo lub nadzorowanie 4 i więcej zadań.

W celu uzyskania punktów w tym kryterium należy wypełnić punkt 4b formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz dołączyć formularz „Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru ds. mechanicznych” (Załącznik nr 6b do SIWZ). Nie wpisanie danych do pkt 4b formularza ofertowego oraz nie dołączenie formularza „Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru ds. mechanicznych” (Załącznik nr 6b do SIWZ), spowoduje, że oferta w kryterium „Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru ds. mechanicznych” uzyska 0 punktów.

Wskazana osoba musi jednocześnie spełniać warunek określony dla Inspektora Nadzoru ds. mechanicznych w punkcie 3.1.1. „Warunek II” i powinna być tożsama z osobą wykazywaną w celu potwierdzenia, że spełnia warunek udziału w postepowaniu.

W przypadku gdy Wykonawca otrzymał w kryterium oceny ofert punkty za doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru ds. mechanicznych, Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji umowy zmianę tej osoby pod warunkiem, że dla nowo wprowadzonej osoby oferta uzyskałaby liczbę punktów nie mniejszą niż dla wskazanej w formularzu ofertowym.

10.4. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta, na którą składają się punkty uzyskane z oceny poszczególnych kryteriów, wynosi 100 pkt:

Suma punktów (maks. 100 pkt) = ilość punktów w kryterium „Cena oferty” (maks. 60 pkt) + ilość punktów w kryterium „Doświadczenie zawodowe Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego” (maks. 30 pkt) + ilość punktów w kryterium „Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru ds. mechanicznych” (maks. 10 pkt).

11. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą.Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od ustalonego w  pkt.  7 niniejszej specyfikacji terminu złożenia oferty.

12. Zobowiązania wykonawcy związane z umową.

12.1. W ciągu 5 dni od daty otrzymania od zamawiającego elektronicznej wersji umowy, wybrany wykonawca zobowiązany będzie do podpisania otrzymanej umowy (zgodnie ze swoją reprezentacją) i do jej odesłania zamawiającemu. Nie dotrzymanie tego terminu może być potraktowane jako uchylanie się od zawarcia umowy. Procedura powyższa może ulec zmianie w razie wniesienia środków ochrony prawnej przez innych wykonawców.

12.2.Wybrany wykonawca zobowiązany będzie również do dołączenia do umowy dla osób przewidzianych do pełnienia funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla całego zadania oraz przewidzianych do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnościach:- inżynieryjnej drogowej,- inżynieryjnej mostowej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,kopie dokumentów uprawniających do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych

14

w budownictwie (uprawnień budowlanych) wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Przepisy dotyczące usług transgranicznych (art. 20a ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów) stosuje się odpowiednio.

12.3. Wybrany Wykonawca – najpóźniej w dniu zawarcia umowy – zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego nr 43 1130 1017 0020 1510 6790 0007. Tryb dalszego postępowania określony jest w przepisach art. 148 ust. 5, art. 149 ust. 1 i ust. 3, art. 151 ustawy Pzp. Kwota na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 30% kwoty zabezpieczenia.

12.4. Jeśli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie zobowiązany do dołączenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

13. Osoby ze strony zamawiającego uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami (w dniach: pn. – pt. godz. 730 – 1400):

w sprawach merytorycznych związanych z realizacją zamówienia - Pani Hanna Klus, pok. 254, tel. 22 58 70 265 lub Pan Maciej Pilecki, pok. 262, tel. 22 58 70 232,

w sprawach formalnych związanych z przetargiem - w Wydziale Zamówień Publicznych, p. 213: Kierownik Wydziału – Pan Maciej Krawczyk, tel. 22 587 03 60 lub Pani Anna Dmowska tel. 22 587 03 63

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (za wyjątkiem oferty wraz z załącznikami: oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia i dokumenty o braku podstaw do wykluczenia, pełnomocnictwa oraz uzupełnienia i wyjaśnienia dokumentów i oświadczeń) mogą być przekazywane w formie pisemnej lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanu podpisanego dokumentu (oryginału) na adres przetargi_warszawa@wody.gov.pl. W celu usprawnienia procedury wyjaśniania treści SIWZ pytania należy zadawać również w formie edytowalnych plików.Wiążące wyjaśnienia treści SIWZ udzielane będą w trybie przewidzianym w art. 38 Pzp: drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanu podpisanego dokumentu (oryginału) lub w formie pisemnej i będą publikowane na stronie internetowej zamawiającego. Zapytania mogą być przekazywane pisemnie oraz pocztą elektroniczną na adres j.w.

UWAGA: Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ powinien wpłynąć do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 29 czerwca 2018 r.

14. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie z art. 179 – 192 ustawy Pzp.Wykonawcom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa KIO wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany, przy czym dla niniejszego zamówienia odwołanie przysługuje w ograniczonym zakresie, określonym w art. 180 ust. 2 ustawy. Terminy oraz zasady wnoszenia odwołania zostały określone w art. 179 – 192 ustawy Pzp.

15. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Specyfikacji obowiązują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz kodeksu cywilnego.

Zatwierdzam:

15

Wykaz załączników do s.i.w.z.:1. Wzór formularza oferty2. Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania4. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej5. Projekt umowy6 a.   Formularz „Doświadczenie zawodowe Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego”6 b.  Formularz „Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru ds. mechanicznych”7.   Opis przedmiotu zamówienia

16

Załącznik nr 1 do SIWZOFERTA

Do: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

w Warszawie

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie pn.:

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania:„Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu

drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida – miasto przy ul. Guzianka”

1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

netto ............................ zł (słownie złotych: ……………………..................................... ...................... ),brutto ................................ zł (słownie złotych: …………………………………………………………)w tym 23 % podatek VAT ................................. zł.

2. Oświadczamy, że cały przedmiot zamówienia wykonamy od dnia zawarcia umowy do zakończenia zadania głównego tj. do uzyskania przez Wykonawcę robót budowlanych ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w s.i.w.z., czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Oświadczamy1, że osobami przewidzianymi do pełnienia funkcji:

a) Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego jest: ………………………………… (wpisać imię i nazwisko osoby przewidzianej do pełnienia funkcji Koordynatora Nadzoru inwestorskiego). Wskazana osoba w pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru brała udział przy realizacji …….. robót budowlanych na obiektach hydrotechnicznych wskazanych w warunku udziału w postępowaniu (pkt 3.1.1 SIWZ „Warunek II”) i w kryterium oceny ofert (pkt 10.2 SIWZ).

b) Inspektora Nadzoru ds. mechanicznych jest: ………………………………… (wpisać imię i nazwisko osoby przewidzianej do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru ds. mechanicznych). Wskazana osoba w wykonawstwie lub nadzorowaniu brała udział przy realizacji …….. robót budowlanych na obiektach hydrotechnicznych wskazanych w warunku udziału w postępowaniu (pkt 3.1.1 SIWZ „Warunek II”) i w kryterium oceny ofert (pkt 10.3 SIWZ).

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem przewidywanych prac, warunkami przetargu i warunkami przyszłej umowy oraz przyjmujemy te warunki bez zastrzeżeń.

_____________________________________

(podpis Wykonawcy)

1 Oświadczenie nieobowiązkowe. Należy wypełnić w przypadku, gdy wykonawca zamierza uzyskać punkty przy ocenie ofert w kryteriach „Doświadczenie zawodowe Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego” i „Doświadczenie zawodowe Inspektor Nadzoru ds. mechanicznych ”. Patrz pkt 10.2 i 10.3 SIWZ oraz pkt 3.1.1. SIWZ „Warunek II” dla Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego i Inspektora Nadzoru ds. mechanicznych.

17

6. Przedmiot zamówienia zamierzam wykonać sam / przewiduję realizację usług przez podmioty udostępniające swoje zasoby (zaznaczyć właściwe opcje).

7. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji2, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach nr: ..................................

8. Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach3.

9. Oświadczam(-my), że jestem(-śmy): TAK NIE (zaznaczyć właściwą opcję) mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem 4.

10. Wszelką korespondencję w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:

WykonawcaAdres

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów

Nr telefonuNr faksu

Adres e-mail

11. Wadium wniesione5 w postępowaniu przetargowym należy odesłać na konto:

Bank: ........................................................................... konto ...........................................................................

12. Załącznikami do niniejszego formularza są:1) ________________________________________.2) ________________________________________.3) ________________________________________.4) ________________________________________.

__________________ dn. _____________ _____________________________________

(podpis Wykonawcy)*- niepotrzebne skreślić

2 Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, nie będzie honorowane.3 Wymóg numerowania dotyczy stron zawierających jakąkolwiek treść.4 Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem (Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR) ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.5 Wypełniać jeśli w postępowaniu wnoszone jest wadium w formie pieniężnej.

18

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wykonawca:…………………………………………………………………………(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)reprezentowany przez:

…………………………………………

………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania: „Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida – miasto przy ul. Guzianka”, prowadzonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez zamawiającego w  pkt 3.1.1

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („Warunek I” i „Warunek II”).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

19

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego przez

zamawiającego w pkt 3.1.1 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

20

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B

Wykonawca:………………………………………………………………………………(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)reprezentowany przez:………………………………………………………………………………(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania: „Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida – miasto przy ul. Guzianka”, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

21

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie

zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

22

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wykonawca:……………………………………(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)reprezentowany przez:…………………………………………(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykonawca przekazuje oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o   której mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy (Informacje z otwarcia ofert).

OŚWIADCZENIE (WZÓR)

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, składane w trybie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania: „Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida – miasto przy ul. Guzianka”,

przedkładam oświadczenie o6:

□ przynależności do grupy kapitałowej, w skład której wchodzą niżej wymienione podmioty (spośród wykonawców, składających oferty w niniejszym postępowaniu, należy wskazać tych wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej ) :

- …………………………………….,UWAGA: Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

□ braku przynależności do grupy kapitałowej.

............................................................................................ data, imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania

6 Należy zaznaczyć właściwą opcję lub niepotrzebne skreślić.

23

Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA NR .................. WZÓR

zawarta w dniu ................................. w Warszawie pomiędzy(wypełnia Zamawiający)

Państwowym Gospodarstwem Wodne Wody Polskie

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, NIP: 5272825616

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………..

z siedzibą: ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa

Adres do korespondencji: ul. Zarzecze 13 B, Warszawa

a

……………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizowaniu zadania pn.:„Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida – miasto przy ul. Guzianka”w ramach zadania: „Budowa śluzy Guzianka II wraz z przepławką dla ryb”, realizowanego jako projekt pn.:„Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap I -- budowa śluzy Guzianka II, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie- Tałty oraz przebudowa nadbrzeża Jeziora Ryńskiego,Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2. Zakres rzeczowy robót budowlanych na obiektach podlegających nadzorowi określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności w dokumentacji projektowej zadania tj.: w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym pn.: „Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią, infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej – ul. Guzianka (gm. Ruciane – Nida, pow. Pisz woj. Warmińsko- mazurskie)” nr ewid. RZGW 4711/8 i 4711/9; w „Projekcie rozbiórki mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646 N nr ewid. RZGW 4711/15 oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) zawartych w poszczególnych tomach projektu wykonawczego. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany w ramach Umowy do wykonania wszelkich robót niezbędnych do zrealizowania inwestycji i uzyskania pozwolenia na jej użytkowanie.

24

3. Inwestycja realizowana będzie na podstawie następujących decyzji:1.) Decyzja NR Ruc/005/16 z dnia 15.11.2016 r. (znak IGR-II.7840.9.4.2016)

Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej oraz na rozbiórkę urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi

2.) Decyzja Nr 252/2016 z dnia 24.08.2016 r. (znak WZB.6740.252.2016) Starosty Piskiego) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida miasto przy ul. Guzianka

3.) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak PNO.6220.1.2015 z dnia 18.03.2015 r. Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, drogi dojazdowej, węgorni oraz ujęcia wody dla wylęgarni ryb”

4.) Decyzja znak IGK.6220.1.1.2015.2016 z dnia 28.06.2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida orzekająca o zmianie decyzji środowiskowej znak PNO.6220.1.2015 z dnia 18.03.2015 r. wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida

5.) Decyzja Starosty Piskiego znak ROŚ.6341.1.34.2915 z dnia 28.08.2015 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejących urządzeń wodnych, tj. ujęcia wody i bystrza przy budowie nowej śluzy żeglugowej Guzianka II.

6.) Postanowienie ROŚ.6341.1.34.2015 z dnia 18.07.2017 r. prostujące oczywistą pomyłkę w Decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę urządzeń wodnych.

7.) Decyzja Starosty Piskiego znak ROŚ.6341.1.33.2015 r. z dnia 24.08.2015 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę mostu na drodze powiatowej usytuowanego nad projektowaną śluzą żeglugową Guzianka II.

8.) Postanowienie ROŚ.63341.1.33.2015 z dnia 18.07.2017 r. prostujące oczywistą pomyłkęw Decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę mostu.

9.) Decyzja Starosty Piskiego znak ROŚ.6341.1.52.2015 r. z dnia 19.10.2015 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, eksploatację oraz pobór wody na śluzowanie w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II”

10.)Decyzja Starosty Piskiego znak ROŚ.6341.5.7.2016 r. z dnia 19.09.2016 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci projektowanego wpustu ulicznego na studzience wylotowej zlokalizowanego na działce o nr 3033/7 obręb Ruciane – Nida, służącego do wprowadzenia wód opadowych do ziemi (powierzchnia trawiasta) z mostu projektowanego w ramach realizacji śluzy Guzianka II

11.)Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg znak PZD.5010.8-1.2017.CI z dnia 31.01.2017 r. zezwalająca na zlokalizowanie w pasie drogowym, droga nr 1646N dz. nr 389/1, instalacji sanitarnych oraz instalacji związanych z odprowadzeniem wód opadowych z mostu.

4. Wykonawcą robót budowlanych będzie ……………………………………………

25

zgodnie z zawartą umową NR …………………………, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej umowy

5. Nadzór inwestorski będzie pełniony w stosunku do robót budowlanych objętych umową, o której mowa ust. 4

6. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi na podstawie aneksu do umowy z wykonawcą robót budowlanych, jeśli takie zostaną zlecone po zaistnieniu okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.

PRZEDSTAWICIELE STRON, NADZÓR TECHNICZNY I KOORDYNACJA§ 2

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelkimi dokumentami dotyczącymi zakresu robót, warunkami ich realizacji w terenie, istniejącą tam infrastrukturą, warunkami hydrologicznymi i klimatycznymi, miejscem, zakresem i charakterem przewidzianych do wykonania robót budowlanych objętych dokumentacją wskazaną w § 1 ust. 2; 3 oraz z umową na wykonanie robót budowlanych, tak aby móc w sposób prawidłowy wykonać przedmiot umowy, a w szczególności skrupulatnie kontrolować Wykonawcę robót budowlanych.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie oraz, że dysponuje personelem, sprzętem i środkami finansowymi gwarantującymi prawidłowe wykonanie Umowy, z najwyższą starannością, stosowaną w obrocie profesjonalnym oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, urzędowymi wytycznymi, a także zaleceniami instytucji finansujących.

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje zespołem specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach do prowadzenia Nadzoru Inwestorskiego w branżach odpowiednich do specyfiki robót budowlanych, posiadających wymagane prawem uprawnienia budowlane oraz doświadczenie wskazane w SIWZ, ponadto oświadcza, że stan zdrowia osób wskazanych do pełnienia funkcji Inspektorów Nadzoru w żadnym wypadku nie stanowi i nie będzie stanowić przeszkody w tym zakresie.

4. Osobą wskazaną do pełnienia funkcji Koordynatora Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego jest ………………… , pełniący jednocześnie funkcję Inspektora Nadzoru branży ………………..posiada uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie decyzji nr …………………..w specjalności ………………………………. oraz należy do Izby Inżynierów Budownictwa, tel. kontaktowy …………………..

Inspektorami Nadzoru pozostałych branż są: -…………………….branża inżynieryjna drogowa uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie decyzji nr ……………. -…………………….branża inżynieryjna mostowa uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie decyzji nr -…………………….branża instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie decyzji nr -……………………branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie decyzji nr -……………………branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie decyzji nr - ……………………branża mechaniczna

26

5. Wykonawca oświadcza, że nie jest i w ciągu ostatnich 3 lat nie był powiązany kapitałowo, finansowo, organizacyjnie i personalnie z Wykonawcą robót budowlanych i Podwykonawcami oraz, że nie pozostaje z tymi podmiotami w stosunku prawnym lub faktycznym takim, że mogłoby to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności i wiarygodności w realizacji umowy.

6. Wykonawca oświadcza, że osób wskazanych do pełnienia funkcji Inspektorów Nadzoru nie łączą z Wykonawcą robót budowlanych ani Podwykonawcami stosunki rodzinne, organizacyjne ani żadne inne, które mogłyby rzutować na wiarygodność i bezstronność czynności podejmowanych na podstawie tej umowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego, gdyby konflikt interesów opisany w ust. 5. i 6. wystąpił w trakcie wykonywania umowy. Zaistniała sytuacja może stanowić podstawę do rozwiązania umowy.

8. Strony Umowy będą się porozumiewały w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, poprzez zapisy w dzienniku budowy, protokoły Narad Koordynacyjnych oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem lub pocztą elektroniczną. Wszelka korespondencja mailowa kierowana przez Wykonawcę do pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego musi być wysyłana do wiadomości Zamawiającego. Wątpliwości dotyczące rozwiązań projektowych, zgłaszane do Nadzoru Inwestorskiego należy przekazywać do Nadzoru Autorskiego oraz do wiadomości Zamawiającego. Adresy do korespondencji mailowej oraz telefony do kontaktu uczestników procesu inwestycyjnego zostaną wymienione w protokóle przekazania placu budowy.

9. Wpisy w dzienniku budowy dokonywane przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy a także pisemna korespondencja przez nich przekazywana adresatom, uznane będą za prowadzone w imieniu strony, w imieniu której występują wyżej wymienione osoby.

TERMINY§ 3

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do zakończenia zadania głównego tj. do uzyskania przez Wykonawcę robót budowlanych ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu

2. Terminy odbiorów częściowych elementów robót budowlanych oraz termin odbioru końcowego robót budowlanych oraz przedmiotu umowy zostanie określony w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, opracowanym przez Wykonawcę robót budowlanych, uzgodnionym z Polskim Związkiem Wędkarskim w Rucianem –Nidzie, Powiatowym Zarządem Dróg w Piszu, Koordynatorem Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonym przez Zamawiającego.

3. W ciągu 3 dni roboczych od zatwierdzenia przez Zamawiającego dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę robót budowlanych tj. Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER) i Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego (HRF), Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia Tabelę Elementów Rozliczeniowych Nadzoru Inwestorskiego (TER-NI) oraz Harmonogram Płatności (HP). TER-NI będzie zawierała podział zadania na skończone zagregowane elementy robót podlegające odbiorowi i rozliczeniu, pozycje zgodne z TER. Wartość netto poszczególnych elementów w TER-NI będzie obliczona proporcjonalnie do ich wartości w TER, po przemnożeniu przez wskaźnik w wysokości ……%

27

Wskaźnik jest wynikiem podzielenia wynagrodzenia netto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy przez wartość netto umowy na wykonanie zadania, nad którym sprawowany jest nadzór, ustaloną w dniu zawarcia umowy.Suma wartości poszczególnych elementów netto w TER –NI musi być tożsama z wartością niniejszego kontraktu netto, po doliczeniu właściwej stawki VAT zgodna z ceną ofertowa brutto.

Harmonogram płatności należy opracować na podstawie HRF (umowa na wykonanie robót budowlanych) z uwzględnieniem kwot zawartych w TER – NI oraz warunków opisanych w § 6 .

TER- NI oraz HP stanowią odpowiednio zał. nr 2 i nr 3.

WYKONANIE UMOWY§ 4

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie czynności, przewidzianych dla inspektora nadzoru inwestorskiego w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz wynikających z umowy na wykonanie robót budowlanych.W szczególności przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

1.) bieżący nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi, prowadzony poprzez ustanowionych inspektorów nadzoru budowlanego we wszystkich wymaganych prawem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego branżach oraz inne osoby niezbędne dla specyfiki realizowanej inwestycji, w zakresie wymaganym od nadzoru inwestorskiego w ustawie Prawo budowlane w sposób niezbędny do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym wykonanie następujących czynności:a) kontrolowanie jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, ich

zgodności z warunkami decyzji, w szczególności pozwolenia na rozbiórkę i pozwolenia na budowę, przepisami budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej jak również ich zgodności z dokumentacją projektową, ofertą przetargową wykonawcy robót oraz zawartą umową o roboty budowlane i SIWZ,

b) potwierdzenie faktycznie wykonanych prac oraz kontrola usunięcia wad, c) sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itp. dotyczących

materiałów i urządzeń zastosowanych przez wykonawcę robót, d) sprawdzanie robót podlegających zakryciu lub zanikających, wraz z dokumentacją fotograficznąe) przystąpienie do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiorów technicznych

w terminie 5 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy

f) udział w próbach końcowych, sprawdzeniach lub rozruchach (regulacjach) instalacji i urządzeń g) potwierdzanie gotowości robót do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót

budowlanych, h) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót oraz potwierdzanie w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy o gotowości obiektu lub jego części (elementów) do odbioru oraz należytym urządzaniu i uporządkowaniu terenu budowy,

i) wydawanie kierownikowi budowy lub robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń,

j) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja

28

wywoływała zagrożenie bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

k) nadzór nad realizacją i dostawą maszyn, urządzeń i wyposażenia, uczestniczenie w przeprowadzonych przez wykonawcę próbach, odbiorach i rozruchu instalacji i urządzeń,

l) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz nadzorem autorskim wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, wszelkie ustalenia będą przedstawiane do zatwierdzenia Zamawiającemu

m) dokonywanie inwentaryzacji stanu robót w razie ich przerwania przez wykonawcę oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót, wraz z dokumentacją fotograficzną

n) sprawdzanie kompletności przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych oraz prowadzenie przy udziale Zamawiającego czynności odbiorowych (częściowych i odbioru końcowego),

o) uzgodnienie dokumentów przygotowanych do odbioru końcowego, opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych

p) prowadzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej budowy, ze szczególnym uwzględnieniem problemów powstałych w czasie realizacji robót, oraz na żądanie Zamawiającego

2.) podejmowanie działań zmierzających do ochrony interesów Zamawiającego oraz prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego, tj.:a) uzgodnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych: Tabeli Elementów

Rozliczeniowych; Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji robót, uwzględniającego wymagania zawarte w decyzjach oraz uwarunkowania dotyczące reżimu pracy wylęgarni węgorzy, jednocześnie umożliwiającego etapowe rozliczanie umowy. HRF musi być w zakresie rzeczowym uzgodniony z PZW w Rucianem – Nidzie i PZD w Piszu.Pozycje HRF powinny zawierać pozycje wyszczególnione w TER oraz pozycje nie podlegające rozliczeniu np. opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu, organizacja placu budowy, prace przygotowawcze, prace porządkowe, opracowanie instrukcji eksploatacji i rozruchu;

b) uzgodnienie Projektu organizacji budowy wraz z planem BIOZ; Programu Zapewnienia Jakości, instrukcji eksploatacji i rozruchu -opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych;

c) wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych uzgodnionego projektu organizacji ruchu i nadzorowanie jego wprowadzania;

d) obecność na budowie w terminach i czasie niezbędnym dla prawidłowej kontroli realizacji robót budowlanych (w tym terminów odbiorów robót podwodnych, zanikających lub ulegających zakryciu, odbiorów technicznych, prób końcowych, sprawdzeń, rozruchów instalacji i urządzeń) i odbiorów częściowych. Organizacja nadzoru w taki sposób, aby nie powodował on nieuzasadnionych przerw i opóźnień w realizacji robót przez Wykonawcę robót budowlanych

e) kontrolowanie zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem, udział w opracowywaniu aktualizacji harmonogramu i programu naprawczego oraz ich akceptacja , przy czym termin zakończenia robót budowlanych oraz termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie może ulec zmianie, oprócz dopuszczalnych zmian wskazanych w umowie na roboty budowlane.

f) bieżąca analiza zaistniałej w trakcie realizacji robót budowlanych sytuacji, analiza ryzyk kontraktu w zakresach terminowym, technicznym i finansowym oraz eliminacja tych zagrożeń;

29

g) sporządzanie comiesięcznych raportów o stanie zaawansowania inwestycji, z przedstawieniem ryzyk w zakresie terminowym, technicznym i finansowym i przedłożenie go do zatwierdzenia Zamawiającemu do 5-go dnia każdego miesiąca. Raport powinien zawierać dokumentację fotograficzną obrazującą aktualny stan inwestycji

h) zapewnienie udziału w odbiorach gestorów przebudowywanych sieci i obiektów (np. Polski Związek Wędkarski; Powiatowy Zarząd Dróg),

i) organizowanie i prowadzenie wraz z Zamawiającym narad koordynacyjnych na placu budowy oraz przygotowywanie raportów, protokołów i notatek dotyczących zagadnień, mających wpływ na realizację zadania inwestycyjnego,

j) każdorazowa analiza zasadności zgłaszanych przez uczestników procesu inwestycyjnego prac zamiennych, w tym robót zaproponowanych przez wykonawcę wraz z weryfikacją ich wartości, przy czym ostateczna decyzja o wykonaniu tych robót należy w każdym przypadku do Zamawiającego,

k) potwierdzanie wystąpienia przesłanek do zmiany umowy z Wykonawcą robót budowlanych w zakresie dopuszczonym w tej umowie,

l) weryfikacja propozycji umów o podwykonawstwo pod kątem zgodności z umową z wykonawcą robót budowlanych i obowiązującymi przepisami oraz sprawdzenie zakresu robót przewidzianych dla podwykonawców z zakresem wykonawcy,

m) prowadzenie czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu w szczególności:- sprawdzenie kompletności dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku we właściwych organach i uzyskania pozwolenia na użytkownie (potwierdzenie dokumentacji powykonawczej),- nadzór nad prawidłowością wykonywania obowiązków wykonawcy robót budowlanych w trakcie postępowania o uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów,- nadzór nad odbiorami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów, w tym zapewnienie udziału w odbiorach przedstawicieli obiektów nie stanowiących własności Zamawiającego (Powiatowy Zarząd Dróg; Polski Związek Wędkarski; gestorzy przebudowywanych sieci),

3.) nadzór finansowy polegający na:a) uzgodnieniu opracowanej przez wykonawcę robót budowlanych, Tabeli Elementów

Rozliczeniowych, tj. tabeli obejmującej podział zadania na skończone, zagregowane elementy robót, podlegające odbiorowi i rozliczaniu. Wartość ryczałtowa elementu jest niezmienna przez cały okres realizacji umowy. Suma wartości poszczególnych elementów musi być tożsama z wartością kontraktu na roboty budowlane netto.

Tabela Elementów Rozliczeniowych ma stanowić podstawę rozliczenia robót oraz podstawę przejęcia poszczególnych części inwestycji na majątek Zamawiającego oraz innych podmiotów – gestorów obiektów i sieci, na które zostaną poniesione nakłady (np. PZW, PZD);

b) kontrolowanie wartości wykonanych robót podlegających odbiorom częściowym,c) kontroli rozliczenia zdania inwestycyjnego w zakresie nadzorowanych robót budowlanych, po ich

zakończeniu, w układzie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym;d) sprawdzeniu i potwierdzaniu zakresu robót objętych protokółami konieczności wykonania robót

nieprzewidzianych umową na wykonanie robót budowlanych, jeżeli zaistnieje okoliczność wskazana w art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp

e) dokonywaniu czynności sprawdzenia kalkulacji szczegółowych przedkładanych na podstawie umowy o wykonanie robót budowlanych;

30

4.) kontrola i przygotowywanie niezbędnych dokumentów zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, wynikającymi z wytycznych dla inwestycji realizowanych w ramach RPO w tym:

- harmonogramów realizacji inwestycji, raportów i sprawozdań,- zestawień wymaganych do wniosków o płatność,- dokumentacji i rozliczeń końcowych (rzeczowych i finansowych),- innych dokumentów wymaganych w trakcie trwania budowy,

§ 5 Wykonawca powinien uwzględnić w kosztach realizacji przedmiotu zamówienia:

- koszty dojazdu na budowę własnym lub publicznym środkiem lokomocji,- koszty łączności telefonicznej i elektronicznej,- koszty wyposażenia min 3 stanowisk biurowych w komputer z oprogramowaniem umożliwiającym

edycję plików: doc; xls; dwg; ppt oraz przeglądanie plików w formacie pdf.- koszt zatrudnienia nadzoru inwestorskiego w specjalnościach innych niż wskazanej w § 2 ust. 4.

(np. roboty podwodne, geotechnika, geodezja), właściwych do specyfiki realizowanej inwestycji, przy czym osoby pełniące ten nadzór powinny posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania takich czynności oraz spełniać wymagania wskazane w § 2 ust. 5 i 6 niniejszej umowy.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI§ 6

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 oraz w § 4 strony ustalają na kwotę netto ……………… PLN  ( słownie złotych: ………….. ) oraz 23% podatku VAT w kwocie …………. PLN ( słownie złotych: ……………… ), co łącznie stanowi kwotę brutto ……………… PLN ( słownie złotych: ……………… ).

2. Ustalone w ten sposób wynagrodzenie ma charakter stały i może ulec zmianie tylko na warunkach określonych w § 7.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4. i 5. wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy rozliczane będzie na podstawie TER – NI i HP, nie częściej niż raz na miesiąc na podstawie faktury VAT na kwotę stanowiącą sumę wartości odebranych w danym miesiącu elementów, wyszczególnionych w TER-NI.Podstawą do wystawienia faktury częściowej będą bezusterkowe protokóły odbioru częściowego robót objętych elementami, wskazanymi do odbioru zgodnie z HRF lub protokóły odbioru częściowego z protokółami usunięcia wad nieistotnych (usterek) oraz zatwierdzone przez Zamawiającego miesięczne raporty zgodnie z § 4 ust. 2.) pkt. g).

4. Do czasu bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych suma płatności częściowych nie może przekroczyć 80 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1.

5. Podstawą do wystawienia faktury częściowej, stanowiącej uzupełnienie do 90 % wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1 będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót budowlanych.

6. Pozostałe 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy płatne będzie po dostarczeniu przez Wykonawcę faktury końcowejPodstawą do wystawienia faktury końcowej będą:

31

- protokół przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę robót budowlanych ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu- protokół odbioru Przedmiotu umowy na roboty budowlane bez zastrzeżeń

7. Wynagrodzenie będzie wypłacone Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT , w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy w Banku …………………..nr ………………………

8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ……………9. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ………….

i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury bez podpisu osoby uprawnionej do jej otrzymania.

ZMIANY UMOWY§ 7

1. Dopuszczalne zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy

a) Zmniejszenie wynagrodzenia wynikające z ograniczenia przedmiotu zamówienia (zgodnie z umową na wykonanie robót budowlanych) o kwotę proporcjonalną do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych.

b) Zmiana wynagrodzenia na podstawie Art. 142 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku zmian:1.) stawki podatku od towarów i usług2.) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5

ustawy z dnia 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę3.) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne

Zmiana ta może dotyczyć tylko nieodebranych na dzień zmiany prac a wynagrodzenie ulegnie korekcie o wartość wynikającą ze zmian przepisów prawnych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółową kalkulację, stanowiącą udokumentowanie wielkości zmiany wynagrodzenia.

c) Zmiana wynagrodzenia, po zleceniu Wykonawcy robót budowlanych wykonania robót nieprzewidzianych, jeżeli zachodzi okoliczność wskazana w art. 144 ust. 1 pkt.3 ustawy Pzp o kwotę proporcjonalną do wzrostu wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych, przeliczoną na podstawie wskaźnika, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy.

2. Po zaistnieniu okoliczności wskazanych w ust. 1. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia zaktualizowane: TER – NI oraz HP, które zostaną wprowadzone aneksem do umowy.

3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zmianie przepisów prawnych wymienionych w ust.1. pkt. b).

4. Dopuszcza się zmianę osób wskazanych do realizacji umowy w § 2 ust 4 w razie udokumentowanej niemożliwości dalszego świadczenia usług przez określoną osobę, w tym wystąpienia konfliktu interesów wskazanym w § 2 ust. 6. Warunkiem dokonania zmiany jest wskazanie przez Wykonawcę nowej osoby o kwalifikacjach zgodnych z wymaganiami SIWZ oraz spełniających wymagania zawarte w § 2 ust. 5; 6. Zmiana wymaga aneksu do umowy.

32

5. Oprócz wskazanych wyżej zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

KARY UMOWNE

§ 8

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:1. odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20%

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy,2. uchylania się od obowiązków inspektora wynikających z ustawy Prawo Budowlane – art. 25 i

art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. – w wysokości 300 zł. za każdy stwierdzony fakt naruszenia zasad określonych w § 4 umowy oprócz sytuacji wskazanych w ust. 3.

3. potwierdzenie gotowości do odbioru częściowego i końcowego robót budowlanych faktycznie nie wykonanych – w wysokości 10 000 zł. za każdy stwierdzony fakt.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 9

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy, zgodnie z SIWZ w wysokości 10% wynagrodzenia brutto w kwocie ………………………………………. .

2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po końcowym, bezusterkowym odbiorze Przedmiotu Umowy na wykonanie zadania, nad którym sprawowany był nadzór.

3. Zamawiający może potrącać z zabezpieczenia naliczone kary umowne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez zamawiającego wskutek niewykonywania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 11

Sprawy sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego.

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

33

nieważności.§ 14

Integralna częścią umowy są:

Załącznik nr 1 – Umowa z Wykonawcą robót budowlanych

Załącznik nr 2 – Tabela Elementów Rozliczeniowych Nadzoru Inwestorskiego (TER-NI)

Załącznik nr 3 – Harmonogram Płatności (HP)

Załącznik nr 4 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 5 – Oferta Wykonawcy

Zamawiający Wykonawca

34

Załącznik nr 6a do SIWZ…………………………………

pieczęć Wykonawcy

Formularz „Doświadczenie zawodowe Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego”

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie:

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania „Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida – miasto przy ul. Guzianka”,

dołączam niniejszy formularz w celu potwierdzenia doświadczenia osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego – celem uzyskania punktów w kryterium oceny ofert „Doświadczenie zawodowe Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego”, zgodnie z pkt 10.2 SIWZ.

1. Oświadczam, że osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla całego zadania jest: ………………………………………………………………….. (imię i nazwisko)

2. Podstawa dysponowania wskazaną osobą: ………………………………………………………3. Nr uprawnień ………………………… w specjalności ………………………….……………………..

(inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń do kierowania robotami lub odpowiadające wyżej wymienionym, ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa)

4. Doświadczenie zawodowe – pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadań:

Lp. Nazwa zadania, lokalizacja

Zakres robót budowlanych (krótka charakterystyka*)

Wartość nadzorowanych

robót budowlanych

Czas trwania nadzoru od – do

1.

2.

3.

* należy podać: - rodzaj robót budowlanych: budowa/remont/przebudowa- rodzaj i parametry budowli hydrotechnicznej: śluza / jaz ruchomy (rozpiętość przęsła - min. 5 m,

wysokość piętrzenia – min. 1,0 m) / elektrownia wodna (spad – min. 1,0 m)

UWAGA: Załącznik nr 6a do SIWZ - nieobowiązkowy, załączany do oferty w celu uzyskania punktów przy ocenie ofert (patrz pkt 10.2 SIWZ), nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

............................................................................................ data, imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania

35

Załącznik nr 6b do SIWZ

…………………………………pieczęć Wykonawcy

Formularz „Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru ds. mechanicznych”

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne na zadanie:

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania „Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej wraz z rozbiórką urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida – miasto przy ul. Guzianka”,

dołączam niniejszy formularz w celu potwierdzenia doświadczenia osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Kierownika Budowy – celem uzyskania punktów w kryterium oceny ofert „Doświadczenie zawodowe Inspektora Nadzoru ds. mechanicznych”, zgodnie z pkt 10.3 SIWZ.

1. Oświadczam, że osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru ds. mechanicznych jest:……………………………………………………….. (imię i nazwisko)

2. Podstawa dysponowania wskazaną osobą: ………………………………………………………3. Doświadczenie branżowe związane z wykonawstwem lub nadzorowaniem montażu urządzeń

i wyposażenia technologicznego przy realizacji zadań:

Lp. Nazwa zadania, lokalizacja

Zakres robót budowlanych (krótka

charakterystyka*)

Wykonawstwo/nadzór (wpisać odpowiednio)

Czas trwania wykonawstwa/nadzoru

od – do1.

2.

3.

4.

……

* należy podać: - rodzaj robót budowlanych: budowa/remont/przebudowa- rodzaj i parametry budowli hydrotechnicznej: śluza / jaz ruchomy (rozpiętość przęsła - min. 5 m,

wysokość piętrzenia – min. 1,0 m) / elektrownia wodna (spad – min. 1,0 m)

UWAGA: Załącznik nr 6b do SIWZ - nieobowiązkowy, załączany do oferty w celu uzyskania punktów przy ocenie ofert (patrz pkt 10.3 SIWZ), nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

............................................................................................ data, imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania

36

Załącznik nr 7 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią, infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej”Ogólny zakres robót objętych nadzorem przedstawiony jest w p. 6 a szczegółowy w projektach: budowlanym i wykonawczym, wg poniższego wykazu. Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej RGZW w Warszawie w zakładce dotyczącej przetargu na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotową inwestycją.

1. ZAKRES ZAMÓWIENIA

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonywanie czynności, przewidzianych dla inspektora nadzoru inwestorskiego w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz wynikających z umowy na wykonanie robót budowlanych.

1.1. W szczególności przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

1.1.1. bieżący nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi, prowadzony poprzez ustanowionych inspektorów nadzoru budowlanego we wszystkich wymaganych prawem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego branżach oraz inne osoby niezbędne dla specyfiki realizowanej inwestycji, w zakresie wymaganym od nadzoru inwestorskiego w ustawie Prawo budowlane w sposób niezbędny do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym wykonanie następujących czynności:

a) kontrolowanie jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodności z warunkami decyzji, w szczególności pozwolenia na rozbiórkę i pozwolenia na budowę, przepisami budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej jak również ich zgodności z dokumentacją projektową, ofertą przetargową wykonawcy robót oraz zawartą umową o roboty budowlane i SIWZ,

b) potwierdzenie faktycznie wykonanych prac oraz kontrola usunięcia wad, c) sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itp. dotyczących

materiałów i urządzeń zastosowanych przez wykonawcę robót, d) sprawdzanie robót podlegających zakryciu lub zanikających, wraz z dokumentacją fotograficznąe) przystąpienie do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz odbiorów technicznych

w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy

f) udział w próbach końcowych, sprawdzeniach lub rozruchach (regulacjach) instalacji i urządzeń

g) potwierdzanie gotowości robót do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych,

h) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót

37

oraz potwierdzanie w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy o gotowości obiektu lub jego części (elementów) do odbioru oraz należytym urządzaniu i uporządkowaniu terenu budowy,

i) wydawanie kierownikowi budowy lub robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń,

j) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja wywoływała zagrożenie bądź powodowała niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

k) nadzór nad realizacją i dostawą maszyn, urządzeń i wyposażenia, uczestniczenie w przeprowadzonych przez wykonawcę próbach, odbiorach i rozruchu instalacji i urządzeń,

l) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy oraz nadzorem autorskim wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, wszelkie ustalenia będą przedstawiane do zatwierdzenia Zamawiającemu

m) dokonywanie inwentaryzacji stanu robót w razie ich przerwania przez wykonawcę oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót, wraz z dokumentacją fotograficzną

n) sprawdzanie kompletności przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót budowlanych oraz prowadzenie przy udziale Zamawiającego czynności odbiorowych (częściowych i odbioru końcowego),

o) uzgodnienie dokumentów przygotowanych do odbioru końcowego, opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych

p) prowadzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej budowy, ze szczególnym uwzględnieniem problemów powstałych w czasie realizacji robót, oraz na żądanie Zamawiającego

1.1.2. podejmowanie działań zmierzających do ochrony interesów Zamawiającego oraz prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego, tj.:

a) uzgodnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych: Tabeli Elementów Rozliczeniowych; Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji robót, uwzględniającego wymagania zawarte w decyzjach oraz uwarunkowania dotyczące reżimu pracy wylęgarni węgorzy, jednocześnie umożliwiającego etapowe rozliczanie umowy. HRF musi być w zakresie rzeczowym uzgodniony z PZW w Rucianem – Nidzie i PZD w Piszu.Pozycje HRF powinny zawierać pozycje wyszczególnione w TER oraz pozycje nie podlegające rozliczeniu np. opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu, organizacja placu budowy, prace przygotowawcze, prace porządkowe, opracowanie instrukcji eksploatacji i rozruchu;

b) uzgodnienie Projektu organizacji budowy wraz z planem BIOZ; Programu Zapewnienia Jakości, instrukcji eksploatacji i rozruchu -opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych;

c) wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych uzgodnionego projektu organizacji ruchu i nadzorowanie jego wprowadzania;

d) obecność na budowie w terminach i czasie niezbędnym dla prawidłowej kontroli realizacji robót budowlanych (w tym terminów odbiorów robót podwodnych, zanikających lub ulegających zakryciu, odbiorów technicznych, prób końcowych, sprawdzeń, rozruchów instalacji i urządzeń) i odbiorów częściowych. Organizacja nadzoru w taki sposób, aby nie powodował on nieuzasadnionych przerw i opóźnień w realizacji robót przez Wykonawcę robót budowlanych

e) kontrolowanie zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem, udział w opracowywaniu aktualizacji harmonogramu i programu naprawczego oraz ich akceptacja , przy

38

czym termin zakończenia robót budowlanych oraz termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie może ulec zmianie, oprócz zmian dopuszczonych w umowie na wykonanie robót budowlanych

f) bieżąca analiza zaistniałej w trakcie realizacji robót budowlanych sytuacji, analiza ryzyk kontraktu w zakresach terminowym, technicznym i finansowym oraz eliminacja tych zagrożeń;

g) sporządzanie comiesięcznych raportów o stanie zaawansowania inwestycji, z przedstawieniem ryzyk w zakresie terminowym, technicznym i finansowym i przedłożenie go do zatwierdzenia Zamawiającemu do 5-go dnia każdego miesiąca. Raport powinien zawierać dokumentację fotograficzną obrazującą aktualny stan inwestycji

h) zapewnienie udziału w odbiorach gestorów przebudowywanych sieci i obiektów (np. Polski Związek Wędkarski; Powiatowy Zarząd Dróg),

i) organizowanie i prowadzenie wraz z Zamawiającym narad koordynacyjnych na placu budowy oraz przygotowywanie raportów, protokołów i notatek dotyczących zagadnień, mających wpływ na realizację zadania inwestycyjnego,

j) każdorazowa analiza zasadności zgłaszanych przez uczestników procesu inwestycyjnego prac zamiennych, w tym robót zaproponowanych przez wykonawcę wraz z weryfikacją ich wartości, przy czym ostateczna decyzja o wykonaniu tych robót należy w każdym przypadku do Zamawiającego,

k) potwierdzanie wystąpienia przesłanek do zmiany umowy z Wykonawcą robót budowlanych w zakresie dopuszczonym w tej umowie,

l) weryfikacja propozycji umów o podwykonawstwo pod kątem zgodności z umową z wykonawcą robót budowlanych i obowiązującymi przepisami oraz sprawdzenie zakresu robót przewidzianych dla podwykonawców z zakresem wykonawcy,

m) prowadzenie czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu w szczególności:- sprawdzenie kompletności dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku we właściwych organach i uzyskania pozwolenia na użytkownie (potwierdzenie dokumentacji powykonawczej),- nadzór nad prawidłowością wykonywania obowiązków wykonawcy robót budowlanych w trakcie postępowania o uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów,- nadzór nad odbiorami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektów, w tym zapewnienie udziału w odbiorach przedstawicieli obiektów nie stanowiących własności Zamawiającego (Powiatowy Zarząd Dróg; Polski Związek Wędkarski; gestorzy przebudowywanych sieci),

1.1.3. nadzór finansowy polegający na:a) uzgodnieniu opracowanej przez wykonawcę robót budowlanych, Tabeli Elementów

Rozliczeniowych, tj. tabeli obejmującej podział zadania na skończone, zagregowane elementy robót, podlegające odbiorowi i rozliczaniu. Wartość ryczałtowa elementu jest niezmienna przez cały okres realizacji umowy. Suma wartości poszczególnych elementów musi być tożsama z wartością kontraktu na roboty budowlane netto.

Tabela Elementów Rozliczeniowych ma stanowić podstawę rozliczenia robót oraz podstawę przejęcia poszczególnych części inwestycji na majątek Zamawiającego oraz innych podmiotów – gestorów obiektów i sieci, na które zostaną poniesione nakłady (np. PZW, PZD);

b) kontrolowaniu wartości wykonanych robót podlegających odbiorom częściowym,c) kontroli rozliczenia zdania inwestycyjnego w zakresie nadzorowanych robót budowlanych, po ich

zakończeniu, w układzie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym;d) sprawdzeniu i potwierdzaniu zakresu robót objętych protokółami konieczności wykonania robót

nieprzewidzianych umową na wykonanie robót budowlanych, jeżeli zaistnieje okoliczność wskazana w art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp

39

e) dokonywaniu czynności sprawdzenia kalkulacji szczegółowych przedkładanych na podstawie umowy o wykonanie robót budowlanych;

1.1.4. kontrola i przygotowywanie niezbędnych dokumentów zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, wynikającymi z wytycznych dla inwestycji realizowanych w ramach RPO w tym:

- harmonogramów realizacji inwestycji, raportów i sprawozdań,- zestawień wymaganych do wniosków o płatność,- dokumentacji i rozliczeń końcowych (rzeczowych i finansowych),- innych dokumentów wymaganych w trakcie trwania budowy,

1.2. Dodatkowe elementy, Wykonawca powinien uwzględnić w kosztach realizacji przedmiotu zamówienia:

a) - koszty dojazdu na budowę własnym lub publicznym środkiem lokomocji,b) - koszty łączności telefonicznej i elektronicznej,c) - koszty wyposażenia min 3 stanowisk biurowych w komputer z oprogramowaniem

umożliwiającym edycję plików: doc; xls; dwg; ppt oraz przeglądanie plików w formacie pdf.

d) - koszt zatrudnienia nadzoru inwestorskiego w specjalnościach innych niż wskazanej w pkt. 7.2. (np. roboty podwodne, geotechnika, geodezja), właściwych do specyfiki realizowanej inwestycji, przy czym osoby pełniące ten nadzór powinny posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania takich czynności.

2. WYKAZ DOKUMENTACJI STANOWIĄCEJ PODSTAWĘ DO REALIZACJI NADZOROWANEGO ZADANIA

2.1. Projekty budowlane

a) „Budowa śluzy Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią, infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej – ul. Guzianka (gm. Ruciane- Nida, pow. Pisz, woj. warmińsko – mazurskie)”, w tym:

Tom 1. Projekt zagospodarowania terenuTom 2. Projekt architektoniczno – budowlany. Dojazd i drogi wewnętrzneTom 3. Budynek zaplecza śluzy. Dyżurka i wiata śmietnikowaTom 4. Projekt architektoniczno-budowlany. Śluza żeglugowa i obiekty hydrotechniczne PZWTom 5. Załączniki formalne i informacja BIOZ

b) „Projekt rozbiórki mostu drogowego na drodze powiatowej nr 1646 N ul. Guziankaw m. Ruciane- Nida”.

2.2. Projekt wykonawczy:

„Budowa śluzy Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią, infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej – ul. Guzianka (gm. Ruciane- Nida, pow. Pisz, woj. warmińsko – mazurskie)”, w tym:

Tom 1. Roboty ziemne i kafarowe, dół fundamentowyTom 2. Komora śluzy z urządzeniami cumowniczymiTom 3. Obudowa dociążająca komory śluzy

40

Tom 4. Głowa górna śluzyTom 5. Głowa dolna śluzyTom 6. Sekcja mostowa kanału podejściowegoTom 7. Sekcje dokowe kanału podejściowegoTom 8. Awanport nabrzeża od strony WGTom 9. Awanport nabrzeża od strony WDTom 10. Zasypki, drenaże i ukształtowanie terenuTom 11. Węgornia, ujęcie i doprowadzenie wody dla PZW (cz. konstr.)Tom 12. Instalacja filtra węgorniTom 13. Budynek dyżurki/sterowni i ogrodzenie zamknięć remontowych. (cz. archit.)Tom 14. Budynek dyżurki/sterowni. Konstrukcje. (cz. konstr.)Tom 15. Ogrodzenie terenu i elementy małej architekturyTom 16. Droga dojazdowa i wewnętrzna na terenie śluzyTom 17. Projekt wycinki drzewTom 18. Górne i dolne wrota śluzy z napędamiTom 19. Zamknięcia remontowe od strony WG i WDTom 20. Zamknięcia kanałów obiegowychTom 21. Węgornia, ujęcie i doprowadzenie wody dla PZW (cz. mech)Tom 22. Instalacje elektryczne w budynku sterowni

Instalacje elektryczne zewnętrzneTom 23. Budynek sterowni - instalacje wewnętrzneTom 24. Ujęcie wody, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowejTom 25. Projekt Organizacji Ruchu

UWAGI:1. Przedmiar robót do Projektu wycinki drzew, został zaktualizowany, ponieważ wszystkie

kolidujące drzewa zostały już wycięte siłami własnymi Zamawiającego. W zakresie Wykonawcy robót budowlanych pozostało usunięcie i wywóz karp i gałęzi. Projekt wycinki drzew zamieszczono dla ułatwienia lokalizacji karp.

2. Projekt organizacji ruchu zawiera nieaktualne uzgodnienia.W zakresie Wykonawcy robót budowlanych jest opracowanie, uzgodnienie i wdrożenie nowego projektu organizacji ruchu.Projekt zamieszczono, jako poglądowy (bez załączania przedmiaru robót) w celu ułatwienia Wykonawcy robót budowlanych oszacowania kosztów na etapie oferty. Wykonawca może uzyskać uzgodnienie innej, bardziej korzystnej dla niego organizacji ruchu (objazdów) i uzgodniony projekt przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiającemu.

3. WYKAZ DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH OBOWĄZUJĄCYCH DLA NADZOROWANEGO ZADANIA

1. Decyzja NR Ruc/005/16 z dnia 15.11.2016 r. (znak IGR-II.7840.9.4.2016) Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgornią z infrastrukturą techniczną i dojazdem z drogi powiatowej oraz na rozbiórkę urządzeń wodnych tj. ujęcia wody i węgorni (odłówka węgorzy) z przyległymi elementami betonowymi.

41

2. Decyzja Nr 252/2016 z dnia 24.08.2016 r. (znak WZB.6740.252.2016) Starosty Piskiego) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę mostu drogowego na drodze powiatowej NR 1646N zlokalizowanego na działce nr geod. 389/1 obręb geod. Ruciane Nida miasto przy ul. Guzianka.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak PNO.6220.1.2015 z dnia 18.03.2015 r. Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, drogi dojazdowej, węgorni oraz ujęcia wody dla wylęgarni ryb”.

4. Decyzja znak IGK.6220.1.1.2015.2016 z dnia 28.06.2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida orzekająca o zmianie decyzji środowiskowej znak PNO.6220.1.2015 z dnia 18.03.2015 r. wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

5. Decyzja Starosty Piskiego znak ROŚ.6341.1.34.2915 z dnia 28.08.2015 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejących urządzeń wodnych, tj. ujęcia wody i bystrza przy budowie nowej śluzy żeglugowej Guzianka II.

6. Postanowienie ROŚ.6341.1.34.2015 z dnia 18.07.2017 r. prostujące oczywistą pomyłkę w Decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę urządzeń wodnych.

7. Decyzja Starosty Piskiego znak ROŚ.6341.1.33.2015 r. z dnia 24.08.2015 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę mostu na drodze powiatowej usytuowanego nad projektowaną śluzą żeglugową Guzianka II.

8. Postanowienie ROŚ.63341.1.33.2015 z dnia 18.07.2017 r. prostujące oczywistą pomyłkę w Decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę mostu.

9. Decyzja Starosty Piskiego znak ROŚ.6341.1.52.2015 r. z dnia 19.10.2015 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, eksploatację oraz pobór wody na śluzowanie w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II.

10. Decyzja Starosty Piskiego znak ROŚ.6341.5.7.2016 r. z dnia 19.09.2016 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci projektowanego wpustu ulicznego na studzience wylotowej zlokalizowanego na działce o nr 3033/7 obręb Ruciane – Nida, służącego do wprowadzenia wód opadowych do ziemi (powierzchnia trawiasta) z mostu projektowanego w ramach realizacji śluzy Guzianka II.

11. Decyzja Powiatowego Zarządu Dróg znak PZD.5010.8-1.2017.CI z dnia 31.01.2017 r. zezwalająca na zlokalizowanie w pasie drogowym, droga nr 1646N dz. nr 389/1, instalacji sanitarnych oraz instalacji związanych z odprowadzeniem wód opadowych z mostu.

4. INFORMACJA O PLANOWANEJ INWESTYCJI

Przedmiotem nadzorowanego zadania są roboty budowlane związane z budową śluzy żeglugowej Guzianka II, w tym przede wszystkim:- rozbiórka mostu na drodze na drodze powiatowej nr 1646N,- rozbiórka urządzeń Polskiego Związku Wędkarskiego,- budowa śluzy żeglugowej z kanałem podejściowym i awanportami,- budowa zaplecza śluzy, w tym sterowni,- budowa obiektów PZW, w tym węgorni wraz z infrastrukturą techniczną,- budowa dojazdu z drogi powiatowej nr 1646N,wraz z pozyskaniem decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

42

Niniejszy opis ma charakter ogólnej informacji o Przedmiocie Zamówienia. Szczegółowy zakres został przedstawiony w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

4.1. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na przesmyku pomiędzy jeziorami Guzianka Mała a Bełdany, w m. Ruciane – Nida pow. Pisz, woj. warmińsko – mazurskie, w pobliżu istniejącej śluzy Guzinka I.

4.2. Istniejące zagospodarowanie terenu

W osi projektowanej śluzy i awanportów znajduje się przesmyk (przekop) doprowadzający wodę z jeziora Guzianka Mała do węgorni i głęboko wcięte zatoki jezior Guzianka Mała i Bełdany, tereny pozostające w zarządzie RZGW w Warszawie.Nad przesmykiem znajduje się most i pas drogowy na drodze powiatowej nr 1646N (Ruciane Nida – Wejsuny), który wraz z przyległem pasem terenu należy do Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu.Na brzegu południowym przekopu, od strony jeziora Guzianka Mała, znajduję się posesja Nadleśnictwa Maskulińskiego z budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. Płaski obszar trawiasty na brzegu północnym, wykorzystywany jest przez turystów jako miejsce postojowe.Od strony jeziora Bełdany, na północnym brzegu, znajduje się teren ośrodka wypoczynkowego, natomiast na południowym ośrodek hodowlany Polskiego Związku Wędkarskiego z odłówką węgorzy oraz budynkiem wylęgarni i podchowalni ryb.Znajdujące się w obszarze inwestycji drzewa, zostały usunięte siłami własnymi Zamawiającego. Pozostały jedynie do usunięcia karpy i gałęzie.

Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo obiektów Polskiego Związku Wędkarskiego oraz Nadleśnictwa Maskulińskiego, roboty budowalne należy prowadzić w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo budynków, nie powodując ich uszkodzenia.

5. ZAKRES INWESTYCJI

5.1. Elementy zagospodarowania terenu przeznaczone do rozbiórki

W zawiązku z realizacją inwestycji niezbędna będzie rozbiórka następujących elementów zagospodarowania terenu:- most drogowy w ciągu drogi powiatowej 1646 N (pozwolenie na rozbiórkę jest zawarte

w osobnej decyzji wydanej przez Starostę Powiatu Piskiego),- istniejąca węgornia wraz z przyległymi ściankami betonowymi,- ujęcie wody dla wylęgarni ryb PZW (likwidacja przez zasypanie).Wszystkie te elementy zostaną odtworzone w miejscu i formie uzgodnionej z właścicielami/użytkownikami obiektów, w ramach przedmiotowej inwestycji, na podstawie skierowanej do realizacji dokumentacji projektowej.

5.2. Elementy projektowane

5.2.1. Śluza żeglugowa

Projektowana śluza żeglugowa Guzianka II składa się komory o konstrukcji dokowej, monolitycznej, żelbetowej oraz głowy górnej i głowy dolnej, zaprojektowanych jako konstrukcje masywne żelbetowe. Głowy śluzy wyposażono w kanały obiegowe o przekroju 1,2 x 1,2 m zamykanymi stalowymi zasuwami płaskimi z typowymi stalowymi wrotami wspornymi.

43

Betony komory zostaną wykonane w ściance szczelnej, pozostającej jako szalunek tracony i współpracujący element konstrukcyjny.W związku z występowaniem w podłożu gruntów nienośnych, konstrukcja komory i głowy górnej śluzy będzie posadowiona na palach typu jet-grounting.Podstawowe parametry śluzy:- długość użyteczna komory - 47,20 m - szerokość komory - 7,50 m,- minimalna głębokość na progu - 2,00 m,- minimalny prześwit pionowy (pod mostem) - 4,00 m.

5.2.2. Most drogowy – sekcja mostowa kanału podejściowego

Sekcja mostowa długości 23,0 m została zaprojektowana w postaci monolitycznej, żelbetowej ramy zamkniętej płytą mostową oraz w części w postaci ramy otwartej. Dodatkowo od strony Rucianego obiekt jest zespolony z kanałem doprowadzającym wodę do węgorni oraz korytarzem komunikacyjnym. Betony sekcji mostowej wykonano w ściance szczelnej, pozostającej jako szalunek tracony i współpracujący element konstrukcyjny.Podstawowe parametry mostu:- długość obiektu całkowita - 20,125 m,- rozpiętość w osiach ścian - 8,955 m,- szerokość obiektu (płyta jezdna) - 12,15 m,- szerokość zakresu części mostowej - 23,00 m,- światło poziome pod obiektem - 7,50 m,- światło pionowe pod obiektem - 6,50 m,- kąt skrzyżowania - 66,29˚,- klasa obciążeń wg PN-85/S-10030 - B,- klasa drogi L.

5.2.3. Sekcja dokowa kanału podejściowego

Kanał podejściowy na odcinku pomiędzy sekcją mostową a awanportem dolnym stanowi konstrukcję dokową – monolityczną – żelbetową, o długości 23,80 m i zmiennej szerokości od 7,50m do 11,00m, wykonaną w obudowie ze ścianki szczelnej.

5.2.4. Awanport górny

Na podejściu do głowy górnej zostaną wykonane kierownice awanportu w postaci pali stalowych z rur połączonych belkami drewnianymi umieszczonymi w dwu rzędach. Łączna długość kierownic wynosi ok. 135m.Nabrzeża awanportu górnego zostaną wykonane w postaci stalowej ścianki szczelnej długości 10,0 m, zwieńczonej oczepem żelbetowym o przekroju 60x60 cm.Dno awanportu górnego, ze względu na wystarczające głębokości, pozostanie w stanie naturalnym.

5.2.5. Awanport dolny

Nabrzeża awanportu dolnego zostaną wykonane w postaci ścianki stalowej szczelnej wykonanej długości 9,00 m z oczepem żelbetowym o przekroju 60 x 60 cm.Dno awanportu należy wybagrować.

44

5.2.6. Urządzenia PZW

Dla zapewnienia funkcjonowania odłówki węgorzy (węgorni) wzdłuż śluzy poprowadzono żelbetowy kanał otwarty (częściowo przykryty kratami pomostowymi) o długości 66m i przepustowości 2 m3/s z ujęciem wody w zatoce ukształtowanej w ściance szczelnej lewego (południowego) nabrzeża przy górnej głowie śluzy.Sama odłówka będzie zlokalizowana wzdłuż lewej (południowej) ściany kanału podejściowego w stanowisku dolnym.Ujęcie wody dla wylęgarni zgodnie z postulatami PZW zlokalizowano jako podwodne, nad dnem jeziora Guzianka Mała, 50m od brzegu. Do obsługi ujęcia będzie służył pomostz wciągarką ręczną zamocowany na palach wbitych w dno jeziora. Komunikacja z pomostem – przy pomocy łodzi.Na czas prowadzenia robót budowlanych zostanie uruchomione podwodne ujęcie pompowe z Guzianki Małej składające się z dwóch pomp zatapialnych o wydajności o wydajności po 10 l/s (w tym jedna rezerwowa) zawieszonych przy opisanym wyżej pomoście ujęcia docelowego, doprowadzenie wody przewodem giętkim typu strażackiego. Regulację poziomu wody zapewni istniejąca studzienka, przystosowana przez obniżenie o jeden krąg (lub wybicie otworu przelewowego) i wypełnienie otoczakami dla uspokojenia strumienie wody z pompy. Prace te odbędą się po poinformowaniu i pod nadzorem pracowników PZW.

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany będzie zapewnić ciągłość zasilania ośrodka PZW w wodę w ilości 10 l/s także w przypadku braku energii elektrycznej.

W celu dostosowania jakości wody do potrzeb PZW (zarówno w trakcie trwania robót budowlanych i późniejszej normalnej eksploatacji) w budynku wylęgarni, za zbiornikiem wyrównawczym, zostanie zainstalowane mikrosito o następujących parametrach: przepływ 10 dm3/s; oczka siatki 45 µm; zawiesina 25 mg/dm3. Montaż urządzenia należy przeprowadzić przed uruchomieniem tymczasowego zasilnia w wodę obiektów PZW.W zakresie prac objętych zamówieniem będzie ustawienie mikrosita na stelażu na posadzce i jego hydrauliczne podłączenie. O ile zaistnieje konieczność przeprowadzenia innych prac zostaną one wykonane siłami własnymi PZW (w tym np. zapewnienie zasilania w energię elekr.)PZW po przejęciu do eksploatacji mikrosita, będzie ponosił odpowiedzialność za jego właściwe użytkowanie i konserwację oraz stanie się upoważniony z gwarancji na urządzenie, jeśli taka będzie udzielona.

W okresie od 15 listopada do 15 maja każdego roku (przetrzymywanie ikry, wylęg ryb) należy unikać robót budowalnych, które będą w znaczącym stopniu powodować zmącenie wody.

Harmonogram realizacji robót, należy uzgodnić z przedstawicielem PZW w Rucianem – Nidzie oraz z Powiatowym Zarządem Dróg w Piszu.

5.2.7. Zaplecze wraz z budynkiem dyżurki

Na zaplecze eksploatacyjne śluzy przeznaczono teren na prawym brzegu śluzy na obszarze nasypu wykonanego w strefie brzegowej jez. Guzianka Mała.Na terenie zlokalizowano dyżurkę śluzy, wiatę śmietnikową, skład zamknięć remontowych oraz niezbędną dla funkcjonowania śluzy komunikację wewnętrzną.Budynek dyżurki o wymiarach zewn. w planie 8,52 m x 9,02 m zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, złożony z dwóch przesuniętych wobec siebie brył, połączonych wspólnym fragmentem ściany nośnej oraz wspólnym kominem. Ściany zaprojektowano z cegły kratówki, fundamenty, strop i nadproża żelbetowe, więźba dachowa krokwiowa drewniana, pokrycie dachu dachówką ceramiczną.

45

5.2.8. Ogrodzenia terenu wokół śluzy

Ogrodzenie terenu śluzy oraz ogrodzenia na terenie PZW zaprojektowano jako systemowe panelowe. Łączna długość ogrodzeń – ok. 152 m. Istniejące ogrodzenia PZW, w miejscu zaprojektowanego nowego, należy rozebrać.

5.3. Wybrane ilości robót podstawowych (wg pozycji z Przedmiarów robót)

5.3.1. Ścianki szczelne stalowe pogrążane metodą wciskania

- głębokość do 12 m, ze sprzętu pływającego – 145,20 mb,- głębokość do 12 m z lądu – 75,60 mb,- głębokość do 12 m ze sprzętu pływającego

(grodzice z dodatkiem miedzi) – 79,60 mb,- głębokość do 9 m, ze sprzętu pływającego – 46,20 mb,- głębokość do 9 m, ze sprzętu pływającego

(grodzice z dodatkiem miedzi) – 137,80 mb,- głębokość do 8 m, ze sprzętu pływającego – 13,60 mb,- głębokość do 8 m, z lądu – 56,40 mb,- głębokość do 6 m, z lądu – 19,80 mb,

- głebokośc do 12 m ze sprzętu pływającego (ścianka tymczasowa z odzyskiem) – 54,40 mb,

5.3.2. Roboty ziemne:

- wykopy pod śluzę – 7389,76 m3,

5.3.3. Pale jet -grounting

- pale na wysokość H=4,0 m, średnicy D=0,8 m – 45 szt.- pale na wysokość H=5,0 m, średnicy D=0,8 m – 24 szt.- pale na wysokość H=6,0 m, średnicy D=0,8 m – 20 szt.

5.3.4. Roboty betonowe:

- betonowanie – ok. 3300 m3.

Podane powyżej zestawienie ilości obejmuje wybrane, najważniejsze elementy robót w zakresie inwestycji. Pełny opis robót znajduje się w projekcie budowlanym i projektach wykonawczych.

5.4. Dodatkowe elementy, które Wykonawca robót budowlanych powinien uwzględnić w kalkulacji ceny ofertowej oraz w harmonogramie realizacji robót:

- Wskazane w pkt. 6.3 wielkości robót oraz załączone do specyfikacji przedmiary robót należy traktować jako orientacyjne określenie ilości i rodzajów robót. Podstawą do sporządzenia kalkulacji ceny ofertowej stanowić powinna gruntowna analiza SIWZ w tym: dokumentacji projektowej (Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy), decyzji, uzgodnień, wzoru umowy oraz warunków realizacji robót w terenie.

46

- Ze względu na bliskie sąsiedztwo budynków PZW oraz Nadleśnictwa Maskulińskiego wszystkie ścianki szczelne należy pogrążać metodą wciskania

- Wykonawca robót budowlanych zobowiązany będzie przestrzegać oznakowania drogowego w rejonie prowadzonych robót (w tym nośność istniejącego mostu) i na ulicach dojazdowych do placu budowy, lub uzyskać stosowne odstępstwa od właściwego zarządcy drogi.

- Wykonawca robót budowlanych w cenie ofertowej uwzględni opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie projektu organizacji ruchu, koszty zajęcia pasa drogowego oraz oznakowanie odpowiednimi znakami nawigacyjnymi części jezior objętych robotami,

- Wykonawca robót budowlanych opracuje i uzgodnieni z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiającym oraz z użytkownikami, instrukcję rozruchu i eksploatacji śluzy oraz wszystkich wbudowanych urządzeń,

- Ze względu na bliskość ujęcia wody dla potrzeb PZW (ujęcie tymczasowe i ujęcie docelowe) w górnym stanowisku projektowanej śluzy należy w okresie od 15 listopada do 15 maja każdego roku unikać robót budowalnych, które będą w znaczącym stopniu powodować zmącenie wody.Wykonawca robót budowlanych uzgodni Harmonogram realizacji robót należy uzgodnić z przedstawicielem PZW w Rucianem – Nidzie i PZD w Piszu oraz przedstawi do akceptacji NI i Zamawiającemu.

- Do granicy projektowanego ogrodzenia zaplecza śluzy zostało doprowadzone przez PGE Dystrybucja SA, na koszt inwestora, przyłącze elektryczne w układzie półpośrednim z mocą 52 kW. Wykonawca może skorzystać z tego przyłącza zawierając umowę na usługi dystrybucji i sprzedaży bezpośrednio z PGE Dystrybucja lub wystąpić o warunki na przyłącze tymczasowe.Koszt doprowadzenia i zużycia energii elektrycznej ponosi Wykonawca robót budowlanych.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość zasilania ośrodka PZW w wodę w ilości 10 l/s także w przypadku braku energii elektrycznej.

- Wykonawca robót budowlanych może zastosować inne rozwiązanie odwodnienia wykopów i obniżenia zwierciadła wody na czas prowadzenia robót od zaproponowanego w projekcie wykonawczym, przestrzegając zapisów w wydanych dla inwestycji decyzjach administracyjnych w tym zasady, że granica leja depresji nie może wybiegać poza granicę obszaru oddziaływania obiektu, wyznaczoną w decyzji o pozwoleniu na budowę. Rurociąg odprowadzający wodę należy wyposażyć w osadniki. Zrzut wody z odwodnienia wykopów należy przewidzieć do jeziora Bełdany po stronie południowej, w granicach obszaru oddziaływania obiektu. Miejsce zrzutu wody należy zabezpieczyć przed rozmyciem.

- Wykonawca robót budowlanych zwróci się do gestora sieci ORANGE o aktualizację uzgodnienia nr 46322/TODDROU/P/2016 z dnia 14.07.2016 r. (projekt rozbiórki mostu drogowego na drodze powiatowej nr 1646 N) oraz o aktualizację wszystkich innych uzgodnień, z innymi podmiotami, jeśli wygasną one w trakcie realizacji robót lub przed ich rozpoczęciem. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich warunków zawartych w decyzjach i uzgodnieniach.

- Przed rozpoczęciem pogrążania ścianek szczelnych wzdłuż kanału podejściowego, Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do zlokalizowania kolidującej infrastruktury (np. poprzez wykonanie odkrywki) tj. kanał sanitarny tłoczny, sieć teletechniczna, pod nadzorem gestorów sieci, czyli odpowiednio: Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie i Orange. Jeśli usytuowanie sieci w planie i wysokościowe, będzie odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej, należy zwrócić się do

47

NA za pośrednictwem NI. Zarówno koszt zlokalizowania infrastruktury jak i jej zabezpieczenia należy uwzględnić w cenie ofertowej.

- Wykonawca robót budowlanych poniesie koszty prowadzenia nadzoru gestorów kolidującej sieci oraz wszelkie koszty związane z regulacją, wymianą i naprawą uszkodzonych elementów infrastruktury podczas prowadzonych prac oraz koszty skutków awarii powstałej wskutek niedotrzymania warunków zawartych w uzgodnieniach.

- W kalkulacji ceny ofertowej Wykonawca robót budowlanych powinien uwzględnić również koszt ubezpieczenia, koszt obsługi geodezyjnej, koszt organizacji budowy, koszt całodobowego nadzoru nad placem budowy, instalacją depresyjną i tymczasowym ujęciem wody dla potrzeb PZW, koszt zapewnienia awaryjnego zasilania w energię, koszt zabezpieczenia przed uszkodzeniem urządzeń usytuowanych w najbliższym sąsiedztwie prowadzonych robót (pogrążanie ścianki szczelnej), koszt naprawy ewentualnych uszkodzeń powstałych na skutek złego zabezpieczenia tych urządzeń, koszt badań i pomiarów w czasie niezbędnych do przeprowadzenia w czasie wykonywania i odbioru robót.

Wykonawca robót budowlanych zapewni na placu budowy, zaplecze biurowe, w tym min. 3 stanowiska pracy dla Nadzoru Inwestorskiego oraz 1 stanowisko pracy dla Zamawiającego (biurko, krzesło).

Zaplecze powinno być wyposażone w instalacje elektryczną, internet oraz ogrzewanie. Dodatkowo stanowisko pracy dla Zamawiającego powinno być wyposażone w drukarkę, ksero, skaner (A4 i A3), komputer z oprogramowaniem umożliwiającym edycję plików: doc; xls; dwg; ppt oraz przeglądanie plików w formacie pdf

- Wykonawca robót budowlanych zapewni min. 5 miejsc parkingowych na potrzeby NI oraz Zamawiającego. Ponadto Wykonawca w pobliżu placu budowy zapewni pomieszczenie umożliwiające zorganizowanie Narad Koordynacyjnych z udziałem ok. 20 osób.

- O ile zajdzie taka konieczność Wykonawca robót budowlanych sporządzi uzupełniające rysunki warsztatowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie operatu powykonawczego, w tym dokumentacji powykonawczej zawierającej: inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, rysunki powykonawcze z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji wykonawczej i budowlanej, DTR urządzeń zainstalowanych na obiekcie (w tym instrukcje rozruchu i eksploatacji całego obiektu), deklaracje zgodności i aprobaty techniczne urządzeń i wyrobów, instrukcje obsługi urządzeń i instalacji, protokóły z pomiarów i regulacji.Dokumentację powykonawczą należy opracować w 6 egz. w wersji papierowej oraz na płytach CD .

- Wykonawca robót budowlanych przeszkoli pracowników RZGW dozorujących śluzę w zakresie obsługi obiektu,

- Wykonawca robót budowlanych uzyska w imieniu inwestora pozwolenie na użytkowanie obiektu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Wystąpienia do organów (zgodnie z Art. 56.1. Ustawy Prawo Budowlane) oraz sam wniosek będą kierowane do wiadomości do Zamawiającego. W przypadku zamiany przepisów Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

- W zakresie Wykonawcy robót budowlanych będzie wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórek (za wyjątkiem części materiałów z rozbiórki urządzeń PZW), wywóz i zagospodarowanie

48

materiałów z odzysku (np. grodzice) wywóz nadmiaru gruntu z wykopów oraz karp na miejsce składowania przez siebie wskazane. Gruz powstały z rozbiórki urządzeń wodnych PZW tj. ujęcia wody i węgorni powinien być usunięty i poddany utylizacji na koszt Wykonawcy. Natomiast historyczne elementy metalowe wraz z elementami drewnianymi: kosz odłówki oraz jaz zastawkowy wraz z regulacją należy wymontować z betonowych umocowań i przetransportować na teren PZW, przy wylęgarni ryb (odl. ok. 200 m). Demontaż nie może powodować zniszczenia urządzeń i należy go przeprowadzić w obecności pracownika PZW w Rucianem – Nidzie.

- Jeżeli w specyfikacjach technicznych lub dokumentacji projektowej użyto nazw producentów urządzeń i materiałów przewidzianych do zamontowania przy realizacji Zamówienia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie w/w o parametrach lepszych lub co najmniej nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

- Wykonawca robót budowlanych zobowiązany będzie do uczestnictwa w organizowanych przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego Naradach Koordynacyjnych oraz na każde wezwanie Zamawiającego, w innych spotkaniach, o ile zaistnieje taka konieczność

Dodatkowo w kalkulacji ceny ofertowej Wykonawca robót budowlanych powinien uwzględnić:- Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej realizowanego projektu. Tablica powinna mieć

powierzchnię 6 m2, powinna być trwale zamocowana do podłoża i być wykonana z materiałów odpornych na czynniki atmosferyczne. Wzór tablicy zgodny ze wskazaniami na stronie: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektuProjekt tablicy informacyjnej należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji w ciągu tygodnia po podpisaniu umowy. Tablica informacyjna musi być zainstalowana w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym w dniu przekazania placu budowy.Wykonawca odpowiada za trwałość tablicy w trakcie prowadzenia robót budowlanych, w tym okresie Wykonawca zobowiązany będzie, na żądanie Zamawiającego, do aktualizacji informacji znajdujących się na tablicy, w zakresie kwot.

- Wykonanie i montaż 2 tablic pamiątkowych realizowanego projektu, po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.Tablice powinny mieć wymiar 0,8 x 1,2 m, powinny być trwale zamocowana do podłoża i być wykonana z ciemnego granitu Tablica musi być wyeksponowana przez okres trwałości Projektu (5 lat) a zawarte w niej informacje czytelne nawet po kilku latach. Wzór tablicy zgodny ze wskazaniami na stronie:http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/19/poznaj-zasady-promowania-projektu Projekt tablic pamiątkowych należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji w ciągu tygodnia po podpisaniu protokółu odbioru robót budowlanychTablice pamiątkowe muszą być zainstalowane w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym w ciągu 5 dni od wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Wykonawca odpowiada za trwałość tablic w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej zgodnie z zawartą umową.

- Wykonanie i montaż 2 trwałych tablic ( o wym. 0,6 m x 0,5 m) z zakazem połowu ryb w odl. 50m od budowli hydrotechnicznej – wymiary i lokalizacja tablicy zostaną uzgodnione z Zamawiającym przed odbiorem końcowym.

49

TERMINY REALIZACJI NADZOROWANEGO ZADANIA

- Protokolarne wprowadzenie Wykonawcy robót budowlanych, z udziałem Koordynatora NI, na teren budowy w ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych

- Rozpoczęcie robót budowlanych – zgodnie z zatwierdzonym HRF,- Zakończenie robót budowlanych – najpóźniej do dnia 15.12.2019 r,- Realizacja Przedmiotu Umowy- najpóźniej do dnia 30.04.2020 r.

Termin ten jest równoznaczny z datą przekazania Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.Terminy realizacji zadania mogą ulec zmianie na warunkach określonych w umowie na wykonanie robót budowlanych.

50