municipalidad de santaana · 2018. 7. 16. · de trabajo y seguridad social el día de apertura....

V°B° ________________ 13/07/2018 Asesoría Legal

1

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

CONTRATACIÓN DIRECTA NO. 2018CD-000012-01

“DE LA MALLA CICLÓN EN EL PARQUE VALLE SOLEADO, INSTALACIÓN DE TABLILLA PVC EN EL SALON COMUNAL DE LA INTEX, INSTALACIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y COBERTISO PARA PARADAS DE AUTOBUS EN ALTO LAS PALOMAS Y DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE BATERIA DE

BAÑOS Y COCINETA EN URB. RIO ORO”

Visita de preoferta: Miércoles 18 de julio, 2018

Hora: 09:00 am

Recepción de ofertas: Lunes 23 de julio, 2018

Hora: 10:00 am

2018


2

TABLA DE CONTENIDO

I. CONDICIONES GENERALES. ................................................................................................... 4 1. PRESENTACION DE OFERTAS: ............................................................................. 4 2. COPIAS: ................................................................................................................... 5 3. VIGENCIA DE LA OFERTA: ..................................................................................... 5 4. COTIZACIONES: ...................................................................................................... 5 5. FORMA DE PAGO: ................................................................................................... 5 6. ELEGIBILIDAD: ......................................................................................................... 5 7. FALSEDAD DE LAS OFERTAS: ............................................................................... 6 8. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: ......................................................................... 6 9. FORMA DE RENDIR LAS GARANTIAS: .............................................................. 6 10. CLAUSULA PENAL: ............................................................................................. 6 11. DECLARACIONES JURADAS Y CERTIFICACIONES: ...................................... 6 12. PLAZO PARA ADJUDICAR: .................................................................................. 7 13. ADJUDICACION: ................................................................................................... 7

13.1 Monto de la oferta: 90 Puntos ............................................................................ 7 13.2 Experiencia del oferente: 10 Puntos .................................................................. 7 a. Aspectos Generales de la Evaluación ............................................................... 8

14. PLAZO DE ENTREGA: ........................................................................................ 8 15. DESGLOSE DE COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, UTILIDAD E IMPREVISTOS 8 16. ACLARACIONES: ................................................................................................ 9 17. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: ............................................................... 9 18. RESPONSABLE DE LA OBRA: .......................................................................... 9 18. CUADERNO DE BITACORA. .............................................................................. 9 20. NOTIFICACIONES: ........................................................................................... 10 21. CRONOGRAMA DE EJECUCION: .................................................................... 10 22. ORDEN DE INICIO ............................................................................................. 10 23. AJUSTE DE PRECIOS: ...................................................................................... 10 24. EXTRAS Y MODIFICACIONES: .......................................................................... 10 25. OTRAS DISPOSICIONES LEGALES: ................................................................ 11 26. AMPLIACIONES DE PLAZO DE ENTREGA: ...................................................... 11 27. RESCISION DEL CONTRATO: ............................................................................ 11 28. RESOLUCION DEL CONTRATO: ....................................................................... 11 29. ARBITRAJE:........................................................................................................ 12 30. MULTAS .............................................................................................................. 12 31. AUTORIZACIONES ............................................................................................ 12 32. DAÑOS ................................................................................................................. 13 33. VICIOS OCULTOS ................................................................................................ 13 34. PATENTE: ................................................................................................................ 13

II. ESPECIFICACIONES TECNICAS ............................................................................................ 14


3

1. TABLAS DE CANTIDADES: ................................................................................... 14 1.1 Tabla cantidades por suministro e instalación malla ciclón en el parque valle soleado: ...................................................................................................................... 14 1.2 Tabla cantidades por suministro e instalación de tablilla pvc en el salón comunal de la intex: .................................................................................................................. 14 1.3 Tabla cantidades por suministro e instalación de losa de concreto y cobertizo para paradas de autobús en alto las palomas: ........................................................... 15 1.4 Tabla cantidades diseño, suministro de materiales y construcción de batería de baños y cocineta en urb. Río Oro: .............................................................................. 15

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: ......................................................................... 15 2.1 Especificaciones técnicas malla ciclón en el parque valle soleado: ................. 15

2.1.1 Descripción de los trabajos: .................................................................................. 15 2.1.2 Suministro de materiales e instalación de malla tipo ciclón: .................................. 16 2.1.3. Mano de obra, equipo, transporte y acarreos: ...................................................... 17 2.1.4. Profesional a cargo de la obra:............................................................................. 17 2.1.5. Obligaciones......................................................................................................... 18 2.1.6. Garantia de los trabajos: ...................................................................................... 19

2.2 Especificaciones técnicas suministro e instalación de tablilla pvc en el salón comunal de la intex: .................................................................................................... 22 2.3 Especificaciones técnicas suministro e instalación de losa de concreto y cobertizo para paradas de autobús en alto las palomas: ........................................................... 24 2.4 Especificaciones técnicas Suministro de materiales y construcción de batería de baños y cocineta en urb. Río Oro: .............................................................................. 26

Mezclado y colocación .................................................................................................................... 29 III. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES ..................................................................................... 30


4

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA CONTRATACION DIRECTA NO. 2018CD-000012-01

“SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA MALLA CICLÓN EN EL PARQUE VALLE SOLEADO, INSTALACIÓN DE TABLILLA PVC

EN EL SALON COMUNAL DE LA INTEX, INSTALACIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y COBERTISO PARA PARADAS DE AUTOBUS EN ALTO LAS PALOMAS Y DISEÑO Y

CONSTRUCCIÓN DE BATERIA DE BAÑOS Y COCINETA EN URB. RIO ORO”

La Municipalidad de Santa Ana, recibirá ofertas hasta las 10:00 am del lunes 23 de julio 2018, para el proyecto que consiste en la colocación de malla perimetral de forma que provea de un adecuada protección y restrinja el acceso en el sitio en horas no hábiles, instalación de cielo raso completamente nuevo de primera calidad libre de defectos fabricación en el salón comunal de barrio La Intex en Pozos de Santa Ana, construcción de losa de concreto y cobertizos para paradas de autobús cumpliendo con los lineamientos de CONAPDIS y Ley 7600 y construcción de una batería de baños y cocineta para el rancho de actividades de asociación de vecinos del residencial Rio Oro en Piedades de Santa Ana.

Se realizará una visita no obligatoria de pre oferta, programada para el día miércoles 18 de JULIO, 2018, a las 09:00 am, saliendo del Edificio Municipal. Se solicita puntualidad. El oferente que resulte adjudicado sin haberse presentado a la visita deberá ajustarse a las indicaciones del Ingeniero Municipal durante la ejecución del proyecto, por lo cual la Municipalidad no atenderá reclamos o modificaciones que se deriven de la inasistencia a la visita de pre oferta.

Cualquier aclaración o duda sobre las condiciones del cartel deben presentarse por escrito en forma personal ante el departamento de Proveeduría, o al correo electrónico [email protected], dirigido a Karla Guerrero Mora quién además será la encargada de tramitar todo lo relacionado con la contratación. El contenido presupuestario para la presente contratación es de ¢7.245.000,00, bajo la partida 03.06.02.05.02.99, ¢5.000.000,00 bajo la partida 03.02.03.05.02.02, ¢10.000.000,00, bajo la partida 03.01.05.05.02.01, y ¢11.771.424,00 bajo la partido 03.01.06.05.02.01, según presupuesto ordinario 2018. El presente concurso se rige de conformidad con los parámetros establecidos en este pliego de condiciones, en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

I. CONDICIONES GENERALES. 1. PRESENTACION DE OFERTAS: Deberán presentarse escritas en idioma español a máquina, sin borrones, entrerrenglonaduras ni tachaduras; en caso de error, la corrección correspondiente deberá salvarse mediante nota. La oferta deberá ser presentada antes de la hora de cierre de recepción de ofertas en un sobre cerrado, con la siguiente leyenda:

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA CONTRATACION DIRECTA NO. 2018CD-000012-01

“SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA MALLA CICLÓN EN EL PARQUE VALLE SOLEADO, INSTALACIÓN DE TABLILLA PVC

mailto:[email protected]


5

EN EL SALON COMUNAL DE LA INTEX, INSTALACIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y COBERTISO PARA PARADAS DE AUTOBUS EN ALTO LAS PALOMAS Y DISEÑO Y

CONSTRUCCIÓN DE BATERIA DE BAÑOS Y COCINETA EN URB. RIO ORO”

Los participantes deberán cumplir en sus propuestas, con todos los requisitos legales y formales exigidos en el Cartel, la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 2. COPIAS: Cada oferta original deberá ser acompañada únicamente de una copia en digital en llave maya, la cual debe contener todos documentos del original, con el índice respectivo. La llave será devuelta a los oferentes posterior a la apertura de ofertas. 3. VIGENCIA DE LA OFERTA: El plazo de vigencia de la oferta será de 30 días hábiles contados a partir de la apertura de las ofertas. A falta de indicación expresa en la oferta del término de su vigencia, se asumirá el plazo mínimo exigido, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 4. COTIZACIONES:

4.1. Los precios cotizados serán unitarios, definitivos e invariables, en moneda nacional, libres de impuestos y sin sujeción a condición alguna no autorizada por este cartel.

4.2. El monto deberá indicarse en números y letras coincidentes (en caso de divergencia entre esas dos formas de expresión prevalecerá la consignada en letras) libre de todo tipo de impuestos.

4.3 El precio unitario comprenderá todos los costos directos e indirectos necesarios para la debida ejecución del trabajo de cada partida, incluyendo imprevistos, seguros y utilidad del Contratista.

5. FORMA DE PAGO: 5.1. Las obras de esta licitación se cancelarán mediante pagos parciales al Contratista, de acuerdo con cálculos basados en el progreso semanal del trabajo terminado y del equipo y materiales suplidos conforme lo presente el contratista y lo apruebe el Ingeniero Inspector. Estos pagos parciales se harán efectivos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, después de la aprobación del Ingeniero Municipal a cargo.

5.2. Los pagos se efectuarán en colones costarricenses.

5.3. Toda factura por avance de obra deberá estar debidamente timbrada.

6. ELEGIBILIDAD: La elegibilidad de las ofertas está condicionada a su ajuste a las condiciones y especificaciones del cartel, así como lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, de tal manera que cualquier incumplimiento relativo a condiciones o a especificaciones significativas del pliego, constituyen motivo de exclusión de la oferta.


6

7. FALSEDAD DE LAS OFERTAS: Las declaraciones y demás documentos que acompañan las ofertas serán consideradas verdaderas y cualquier falsedad en que se incurra causará el rechazo de la oferta. 8. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Por un monto del diez por ciento (10%) del valor de adjudicación de la oferta. Deberá tener una vigencia no menor a seis meses adicionales al plazo de vigencia del contrato. La garantía de cumplimiento será devuelta transcurridos los noventa días siguientes a la fecha en que la Municipalidad de Santa Ana tenga por definitivamente ejecutado el contrato a satisfacción o se haya realizado el procedimiento de la cláusula penal, en los casos que lo amerite. 9. FORMA DE RENDIR LAS GARANTIAS: La garantía de cumplimiento se rendirá de conformidad a lo estipulado en el artículo No. 42, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Las garantías no podrán ser depositadas mediante transferencia bancaria a una cuenta municipal. 10. CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento en el plazo de entrega de lo adjudicado, se impondrá una multa de ₡10.00 (Diez colones exactos) por cada mil colones adjudicados, por cada día natural de atraso, de acuerdo con el cronograma de entrega. La municipalidad podrá rebajar este monto de la facturación de la obra recibida independientemente de la garantía de cumplimiento. 11. DECLARACIONES JURADAS Y CERTIFICACIONES: El oferente deberá presentar las declaraciones juradas que estipula el artículo 65 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa, que son:

11.1. Encontrarse al día con los impuestos nacionales.

11.2. Que no le afectan las causales de prohibición dispuestas en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa.

11.3. También deberá presentar una declaración jurada, donde haga constar que se encuentra al día con el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). En caso de ofertar como persona física debe amortizar a la CCSS bajo la modalidad de trabajador independiente. En caso de resultar adjudicatario, de previo a inicio de la correspondiente ejecución, deberá presentar una certificación emitida por la CCSS, donde se hace constar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la Caja.

11.4. Certificación de que se encuentra al día en el pago con las obligaciones con el FODESAF, o bien, que tiene un arreglo de pago aprobado por la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, vigente al momento de la apertura de las ofertas. En caso de no aportarse, la administración realizará impresión de la consulta en la página Web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el día de apertura.

11.5. Certificación emitida por el INS de encontrarse al día en el pago del seguro obligatorio por riesgo laboral.

11.6 Certificación de inscripción en el CFIA de la Constructora y del Ingeniero responsable de la obra.


7

12. PLAZO PARA ADJUDICAR: La Municipalidad tendrá un plazo no mayor a 10 días naturales, siguientes al acto de apertura de las ofertas, para resolver este proceso de contratación. Guardándose el derecho de adjudicar parcialmente la presente licitación. 13. ADJUDICACION: La adjudicación de esta licitación recaerá en aquella oferta que resulte más ventajosa para la Municipalidad y que cumpla con las especificaciones del cartel. La Municipalidad podrá adjudicar parcialmente el objeto de esta licitación conforme a sus intereses y a su disposición presupuestaria. Dicha ventaja no está determinada, necesariamente por el factor precio, sino por la conjugación de éste con otros aspectos que a continuación se enumeran y ponderan: Los factores se definen de la siguiente manera:

13.1 Monto de la oferta: 90 Puntos La oferta que cotice el menor precio tendrá 90 puntos y las restantes tendrán puntos en forma proporcional, según la siguiente fórmula:

Menor precio ofrecido * 90 puntos _________________________________

Precio a evaluar

13.2 Experiencia del oferente: 10 Puntos El contratista deberá presentar cartas de satisfacción de clientes de las obras similares que están

ofertando. Los criterios de experiencia para las empresas que participen serán los siguientes:

FACTOR PUNTOS

# DE PROYECTOS SIMILARES

10 Más de 10

8 8-10

5 4-7

2 1-3

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE MAXIMO Monto de la oferta 90,00

Experiencia del oferente 10,00

TOTAL 100,00


8

1. El contratista deberá presentar un listado de las obras similares, indicando: nombre del proyecto, propietario, contacto para referencias, número telefónico, tipo de proyecto, ubicación y área de construcción. Adicional al listado deberán presentarse las cartas de satisfacción de clientes de las obras similares que están presentando. No se consideraran los proyectos que no cuenten con tales cartas de satisfacción.

2. Las obras similares debieron ser ejecutadas en los últimos cinco años.

3. Las obras similares deben contemplar actividades similares a las solicitadas en la presente Licitación.

a. Aspectos Generales de la Evaluación Base de Calificación La calificación se realiza con base cien, lo cual implica que el mayor puntaje posible que puede obtener un oferente es cien, según los criterios y forma de calificarlos descritos anteriormente.

14. PLAZO DE ENTREGA:

La administración ha estimado un plazo de 15 días calendario para el proyecto de la malla ciclón en el parque valle soleado, 15 días calendario para la instalación de tablilla pvc en el salón comunal de la Intex, 31 días calendario para la instalación de losa de concreto y cobertizo para paradas de autobús en alto las palomas y 45 días calendario para el diseño y construcción de batería de baños y cocineta en urb. Rio oro, como un plazo razonable. Plazos diferentes a este (mayores o menores), serán sometidos a criterio técnico del Ingeniero (a) municipal a cargo, y la posible adjudicación quedará sujeta a que sea viable realizarlo dentro del plazo que esté presentando el oferente, de acuerdo a recomendación técnica.

15. DESGLOSE DE COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, UTILIDAD E IMPREVISTOS Con la oferta económica, deberá adjuntar el siguiente cuadro descriptivo, donde se especifica los porcentajes y montos correspondientes.

Descripción % (1) Costos Directos

Costos Indirectos (2) Administración Otros gastos administrativos

Utilidad

Imprevistos

TOTAL 100% Monto Oferta Todos estos porcentajes están en función del total del monto de la oferta.


9

(1) Los costos indirectos se dividen en Administración y otros gastos administrativos.

(2) Los costos indirectos señalados como Administración corresponden a los gastos de personal administrativo. Los costos indirectos indicados como otros gastos administrativos, se refiere al resto de los rubros debido a la administración del proyecto, tales como suministros de oficinas, agua, luz, teléfono.

16. ACLARACIONES: Cualquier aclaración o duda sobre las condiciones del cartel deben presentarse por escrito en forma personal ante el departamento de Proveeduría, o al correo electrónico [email protected], dirigido a Karla Guerrero Mora. 17. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 17.1. Es obligación ineludible del adjudicatario regirse estrictamente a las exigencias del cartel y a

los términos de su oferta. Consecuentemente el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contempladas en dichos instrumentos, dará lugar a la ejecución inmediata de la garantía de cumplimiento y a la rescisión del respectivo contrato si la municipalidad lo estima pertinente, sin perjuicio de accionar en la vía jurisdiccional, el resarcimiento de daños y perjuicios al Estado en virtud de la informalidad.

17.2. En caso de que el adjudicatario requiera subcontratar alguna empresa, deberá indicarlo en su oferta, con un detalle de las empresas a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en el costo total de la oferta y aportará una certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de las mismas. En ningún caso el porcentaje a subcontratar podrá ser superior al 50% del monto total adjudicado.

17.3. El adjudicatario estará en la obligación de presentar la constancia del Seguro de Riesgos de Trabajo, del proyecto adjudicado, previo a la firma del contrato. En dicha constancia deberá indicarse de manera clara y precisa el detalle de la adjudicación, como monto, actividad o servicio contratado y lugar en el que se realizarán los trabajos.

18. RESPONSABLE DE LA OBRA: El contratista deberá indicar en su oferta el nombre del profesional responsable de la obra. El profesional que se asigne deberá tener la suficiente autoridad para discutir y resolver todos los problemas que se presenten en la ejecución de los trabajos y será quien se relacione con el ingeniero inspector. Deberá estar debidamente incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.) y estar al día con sus obligaciones. Para verificar lo anterior deberá incluirse en la oferta la certificación del C.F.I.A. actualizada. 18. CUADERNO DE BITACORA. El contratista será el responsable de colocar un libro de bitácora con rayado común, con original y dos copias, debidamente foliado y empastado, que servirá de comunicación oficial única y legalmente válida entre el Ingeniero Inspector y el Contratista, siendo este último el responsable de su custodia. En la bitácora, el Ingeniero Inspector anotará las órdenes de trabajo u órdenes de cambio, que considere necesarias para la buena marcha del proyecto. De cada folio debidamente lleno, una copia

mailto:[email protected]


10

será para el contratista y la otra será para la Inspección una vez que finalice la obra, el contratista deberá entregar la bitácora a la Municipalidad, quien será responsable de su custodia y archivo, para los efectos legales posteriores. La entrega del cuaderno de bitácora es obligatoria para el contratista, y sin este requisito, no se procederá a hacer el finiquito correspondiente. 20. NOTIFICACIONES: Los proponentes deben señalar en sus ofertas un lugar cierto en la ciudad de San José, para oír notificaciones o atender otras diligencias relacionadas con el proyecto. 21. CRONOGRAMA DE EJECUCION: El oferente deberá presentar en su oferta un programa o Cronograma de Ejecución, a título general (original y una copia) del orden cronológico en que irá ejecutando las actividades para ejecutar la obra (Diagrama de Gantt), mostrando las actividades incluidas en la Ruta crítica. Además, incluirá un Cronograma Financiero, el cual tendrá coincidencia lógica con las actividades descritas en el cronograma de ejecución, el cual estará sujeto a revisiones, quedando el adjudicatario obligado a realizar las reprogramaciones necesarias. 22. ORDEN DE INICIO El Ingeniero Municipal responsable del Proyecto, asignado por la Dirección de Inversión y Obras, será el encargado de dar por escrito la orden de inicio, al contratista. De no iniciarse las obras en esa fecha, sin que medie debida justificación ante la Dirección de Inversión y Obras y su correspondiente visto bueno, se procederá al cobro de multas por atraso de inicio con un monto igual a tres colones por cada mil adjudicados, por cada día natural de atraso. 23. AJUSTE DE PRECIOS: A la empresa favorecida con esta contratación le serán reconocidas las variaciones de precios, actualizando negativa o positivamente los costos de los diferentes renglones de pago, utilizándose los índices de la Dirección General de Estadística y Censos (MEIC), de acuerdo a lo establecido en el Art. 18 y 31 de la Ley de la Contratación Administrativa y su Reglamento. Lo anterior siempre y cuando resulte titular de este beneficio conforme al ordenamiento jurídico establecido; y el oferente presente junto con su oferta la justificación de los precios en que basó la misma. El reajuste de precios se pagará sobre obra realizada y de acuerdo al avance real por actividad según el cronograma de ejecución y la tabla de pagos de Reajustes de Precio debidamente aprobados por la inspección y la Municipalidad de Santa Ana. Se aplicará la fórmula de reajustes de precios, según Decreto Ejecutivo No. 3114-MEIC, publicado en la Gaceta No. 94 del 17 de mayo, 2006 y su reforma según Decreto Ejecutivo No. 33218-MEIC, publicado en la Gaceta No. 139 del 19 de julio del 2006. La solicitud de reajuste de precios se debe presentar en un tiempo no mayor a 8 días naturales después de presentar la factura del avance. 24. EXTRAS Y MODIFICACIONES: La presente licitación comprende la construcción del proyecto completo y en perfectas condiciones de funcionamiento, todo de acuerdo con las especificaciones escritas y aclaraciones recibidas, no


11

obstante, el adjudicatario quedará obligado a realizar trabajos extras o hacer modificaciones imprevistas e imprevisibles cuando la Municipalidad se lo solicite. Cuando las características del trabajo extra a desarrollar no se ajusten a ninguno de los rubros de pago de las actividades licitadas, los precios que se aplicarán para el pago de estas obras, se regirán por la modalidad de trabajo de costo más porcentaje; aplicándose las tarifas aprobadas por la Contraloría General de la República y los porcentajes de administración y utilidad consignados en el Desglose de Presupuesto. La realización de toda obra extraordinaria deberá quedar sujeta a la aprobación de parte del Concejo Municipal. 25. OTRAS DISPOSICIONES LEGALES: Cualquier condición no prevista en el cartel, se regirá de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 26. AMPLIACIONES DE PLAZO DE ENTREGA: Las solicitudes para ampliar plazos de entrega se analizarán y concederán en completo apego a lo establecido en el Articulo No. 198 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Toda ampliación del plazo requerirá la aprobación de la Alcaldía Municipal, previa consulta técnica a Dirección de Inversión y Obras. 27. RESCISION DEL CONTRATO: En todo momento y de manera unilateral la Municipalidad tiene la prerrogativa de rescisión del contrato, cuando ello se fundamente en razones de oportunidad, mérito o conveniencia, o sea, por causas relativas directamente, al interés público, sin perjuicio a la indemnización que de ella se derive. 28. RESOLUCION DEL CONTRATO: En el caso de que durante el proceso de construcción el Contratista se atrasare por causas que no fueran de fuerza mayor o caso fortuito, o no presentase el programa de trabajo, la Municipalidad tendrá el derecho de dar por rescindido el contrato, sin más trámite y sin derecho a reclamo de daños por parte del Contratista, pasando a poder de la Municipalidad, la garantía de cumplimiento. Si el Contratista es declarado en quiebra o insolvente o hiciera cesión general de sus bienes a favor de sus acreedores o si se le nombrara un curador por ese motivo o si insistentemente se rehusara a proporcionar la cantidad y calidad de mano de obra o materiales adecuados, o si inobservare las leyes, reglamentos o instrucciones del Inspector o si fuere de otro modo culpable de violación sustancial de cualquier artículo estipulado en el contrato, la Municipalidad, bajo certificación del Inspector de que existe suficiente causa para justificar esa acción, puede sin perjuicio de cualquier otro derecho o solución, luego de dar una notificación escrita con siete días de anticipación al Contratista, dar por terminado el contrato y tomar posesión del sitio y de los materiales que en él se encuentran, y concluir la obra con el método que considere conveniente. En tal caso el contratista no tendrá derecho a recibir más pagos hasta que se concluya la obra. Si el saldo no pagado del precio del contrato excede al costo para terminar la obra, incluyendo los gastos por servicios de dirección y administración adicional, ese exceso se le pagará al Contratista.


12

Si el costo para terminar la obra excede al saldo no pagado, el Contratista pagará la diferencia a la Municipalidad. El gasto en que puede incurrir la municipalidad según se estipula, por daños y atrasos causados por falta del Contratista serán certificados por el Inspector. 29. ARBITRAJE: Cuando fuera necesario recurrir al arbitraje para dirimir un conflicto planteado, se procederá de conformidad con la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, y según las siguientes disposiciones: 29.1. Cualquier diferencia que pudiera surgir entre las partes después de firmado el contrato

respectivo en cuanto a aspectos de orden técnico en lo relativo a la ejecución de las mismas, será resuelta por un árbitro, que deberá ser nombrado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica a solicitud escrita conjunta de ambas partes.

29.2. Tanto la Municipalidad como el Contratista someterán por escrito a dicho árbitro los puntos de discrepancia a fin de que este se pronuncie al respecto. El fallo del mismo deberá producirse dentro del término de quince días hábiles.

29.3. Los honorarios del árbitro serán cubiertos conjuntamente por la Municipalidad y el Contratista por partes iguales.

30. MULTAS Cuando por causa atribuible al contratista en cuanto a la forma o método constructivo en el proceso de realización de las obras se determine por parte de la Municipalidad que la calidad de los trabajos y los materiales no cumple con lo establecido en las especificaciones del presente Cartel, se sancionara el incumplimiento a las condiciones de calidad de las especificaciones, de acuerdo con el procedimiento siguiente. El precio unitario del contrato será afectado por un factor de pago de la calidad de los materiales. La Municipalidad utilizará para efectos de cálculo del factor de pago, los datos de verificación de la calidad de los materiales que la municipalidad contratará o realizará con el laboratorio de su preferencia. Se calcula el porcentaje de cumplimiento para los rangos de tolerancia definidos en la siguiente tabla, donde el porcentaje de cumplimiento se determinará aplicando Inferencia estadística a partir de la estimación de la media y desviación estándar para un lote de materiales cuyo pago se evalúa considerando una distribución “t student” con una cantidad de grados de libertad correspondiente a la cantidad de datos de verificación de calidad menos uno. 31. AUTORIZACIONES El oferente con la sola presentación de la oferta autoriza a la Municipalidad a solicitar referencias bancarias de la empresa y a clientes, sobre la calidad de los trabajos realizados y otros que la Municipalidad determine donde el oferente haya participado. En caso de comprobarse por parte de la administración que la experiencia indicada sea falsa u omita información, que permita a la Municipalidad determinar la idoneidad de la empresa para realizar los trabajos, será motivo de descalificación de la oferta y no será tomada en cuenta dentro del proceso de selección.


13

32. DAÑOS La Administración tiene la facultad de reclamar al contratista la indemnización por daños originados por el incumplimiento de sus obligaciones, facultad que tiene un plazo de prescripción de cinco años. 33. VICIOS OCULTOS La administración tiene la facultad de reclamar al contratista la indemnización por cuales quiera deficiencias comprobadas en las cantidades y calidades de los materiales y equipos incorporados en alguna parte de la obra, que implique destrucción parcial o total, o riesgo inminente de que ocurra respecto de lo establecido en los planos, especificaciones y bitácora del proyecto. Si se trata de obra pública, el término para reclamar la indemnización por vicios ocultos será de diez años, contados a partir del recibo definitivo de la obra. 34. PATENTE: El oferente que resulte adjudicado y que su domicilio fiscal no se encuentre en el cantón de Santa Ana deberá cumplir con lo indicado en el artículo 13 de la ley nº 7245, IMPUESTOS MUNICIPALES DEL CANTON DE SANTA ANA.

Articulo nº 13) Aquellas personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades distribuidas en uno o más cantones, aparte del cantón de Santa Ana y que por tal motivo estén sujetas al pago de patentes en ellos, deberán determinar y demostrar con la documentación pertinente, la proporción del volumen de sus negocios que se genera en el cantón de Santa Ana, para efecto del pago del impuesto.

El adjudicatario se compromete a presentar ante el Departamento de Patentes de la Municipalidad una declaración jurada en donde informara sobre el monto de la renta líquida gravable que le generara la contratación.

Para efectos de declaración de patentes en otros municipios, el Departamento de Patentes extenderá una constancia sobre el monto pagado a la municipalidad de Santa Ana.

Lo anterior no impide que el contratante solicite y realice el trámite de solicitud de Licencia Comercial ante el municipio.


14

II. ESPECIFICACIONES TECNICAS MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

CONTRATACION DIRECTA NO. 2018CD-000012-01 “SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA MALLA CICLÓN EN EL PARQUE VALLE SOLEADO, INSTALACIÓN DE TABLILLA PVC EN EL SALON COMUNAL DE LA INTEX, INSTALACIÓN DE LOSA DE CONCRETO Y COBERTISO PARA PARADAS DE AUTOBUS EN ALTO LAS PALOMAS Y DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE BATERIA DE BAÑOS Y COCINETA EN URB. RIO ORO”

1. TABLAS DE CANTIDADES: El presente concurso contempla varios proyectos, a continuación se detallan las tablas de cantidades independientes, las cuales deberán ofertar tal y como se detalla, por separado:

1.1 Tabla cantidades por suministro e instalación malla ciclón en el parque valle soleado:

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO PRECIO TOTAL

1 Suministro de materiales y mano de obra para la instalación de malla ciclón 3,00 m de altura, incluye portón de acceso.

180 ml

2 Eliminación de los desechos producto de la colación de la malla ciclón fuera del cantón de Santa Ana.

1 Global

TOTAL:

1.2 Tabla cantidades por suministro e instalación de tablilla pvc en el salón comunal de la intex:

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO PRECIO TOTAL

1 Suministro de materiales y mano de obra para la instalación de cielo raso de tablilla PVC

150 m2

2 Suministro de materiales y mano de obra para la instalación de luminarias 9 unidad


15

3 Eliminación de los desechos producto de la remodelación fuera del cantón de Santa Ana.

1 global

TOTAL:

1.3 Tabla cantidades por suministro e instalación de losa de concreto y cobertizo para paradas de autobús en alto las palomas:

ITEM Descripción Cantidad Unidad Precio Unitario Precio Total

1

Suministro de materiales y mano de obra para la construcción de para de autobuses en distrito centro cantón de San Ana

4 unidad

TOTAL:

1.4 Tabla cantidades diseño, suministro de materiales y construcción de batería de

baños y cocineta en urb. Río Oro: ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1 Diseño, Suministro de materiales y mano de obra para ampliación de rancho urbanización Río Oro.

75 m2

TOTAL:

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

A continuación se detalla las especificaciones técnicas por separado de cado uno de los proyectos.

2.1 Especificaciones técnicas malla ciclón en el parque valle soleado:

2.1.1 Descripción de los trabajos:

El trabajo consiste en el suministro de la mano de obra y materiales para la colocación de malla perimetral de forma que provea de un adecuada protección y restrinja el acceso en el sitio en horas no hábiles. Se deberá colocar malla ciclón 87 metros lineales Parque Infantil Valle Soleado. La malla deberá ser de 3,50 metros de altura con arriostres cada 3,50 m y la distancia entre la base y el primer


16

tubo horizontal no podrá ser mayor a 10 cm del nivel del terreno. Deberá construirse un portón peatonal de doble hoja con aldaba y candado de seguridad. El tubo de la malla deberá tener un diámetro de 50 mm y un calibre de 1.50mm. La profundidad de los cimientos para anclar el tubo al suelo será de 50 cm aproximadamente, y la distancia entre cada uno deberá ser de 3,00 m. La malla perimetral deberá llevar en la parte superior 3 hiladas de alambre de púa esmaltado, inclinado hacia la parte interior del parque. Cada tubo donde se coloque el alambre de púa deberá llevar una tapa metálica soldada que impida la filtración de agua y otros líquidos corrosivos. Se deberá colocar pintura base anticorrosiva y una última capa de pintura tipo aluminio en todas las partes de la estructura y sus soldaduras. En casa poste de deben colocar varillas de 9mm (3/8”) de diámetro de 15 cm de largo y soldados a la base previo a la colada de concreto de resistencia 210kgf/cm2. Además la malla deberá llevar alambre de púas en parte superior para mayor seguridad, portones peatonales, candados de seguridad debidamente soldados a los tubos de hierros

a) Croquis general para instalación de la malla perimetral

b) Croquis malla.


17

2.1.2 Suministro de materiales e instalación de malla tipo ciclón:

En esta actividad se incluye la construcción de mallas de protección en la margen derecha de calle las mesas (norte, sur). Las mallas medirán 2.5 m de alto más 50 cm de la parte alta con alambres de púas la cual se ejecutará en forma de “Y”. La malla consistirá en una malla corrida compuesta por tubos galvanizados de dos pulgadas, llevará tubo vertical a cada 2 m, los cuales irán cimentados en sendos dados de concreto tipo pedestal de (25 x 25) cm como mínimo y a una profundidad mínima de 40 cm. Los pies de amigo se construirán a cada 4 m y con las mismas características de tubo y cimentación. Tanto las mallas como los alambres se soldaran a los tubos por medio de una varilla # 2 corrida, esto en todo el contorno. En la parte superior de las mallas se colocaran alambres de púas mediante tres hilos, los cuales deberán quedar debidamente tensados. Esto tendrá una altura de 50 cm adicionales. Esto tendrá forma de Y. Es importante que al final del tubo se evite el ingreso de agua mediante patas metálicas soldadas. Las mallas quedarán protegidas con un sistema especial para mallas similar con aplicación de dos manos, esto incluye todos los componentes de la malla. La malla deberá quedar bien soldada mediante cordón corrido. No se aceptarán la presencia de grumos ni de perforaciones por concepto de soldadura. La malla deberá de quedar bien tensada no se aceptará pandeos. La malla ciclón a utilizar será de primera calidad, no se aceptarán mallas de espesores delgados, el espesor mínimo aceptado será de malla galvanizada #102. Para los demás aspectos deberá considerarse lo que indican los planos constructivos. Para este aspecto es importante que el contratista tome en consideración las indicaciones planteadas en la visita previa. En el lindero noreste, el contratista deberá de anclar la malla en una estructura compuesta por dos hiladas de block corridas, dicho murete deberá quedar debidamente repellado y pintado según los requerimientos para paredes.

2.1.3. Mano de obra, equipo, transporte y acarreos: El contratista deberá suplir la totalidad de la mano de obra calificada para la realización de la obra, así como el equipo necesario, utensilios y las herramientas. Además, deberá asumir la responsabilidad del transporte y acarreo en su totalidad, de todos los materiales, maquinaria, equipo y mano de obra.

2.1.4. Profesional a cargo de la obra: Se debe indicar el nombre del profesional responsable de los trabajos, el cuál únicamente podrá ser ingeniero o arquitecto debidamente incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Al adjudicatario se le exigirá, como requisito fundamental para que pueda iniciar los trabajos, un programa detallado de ejecución de los mismos (CPM) que incluya tabla de secuencias, tabla de duraciones y su fuente de información, diagrama de fechas (Gantt) con indicación de Ruta Crítica y tabla de tiempos con holguras totales y clasificación de actividades de "Más Crítica" a "Menos Crítica". Este cronograma deberá ser elaborado y firmado por el Ingeniero o Arquitecto responsable. El contratista, con el visto bueno del Ingeniero o Arquitecto responsable, deberá suministrar la tabla de pagos respectiva, la cual deberá ser avalada por la fiscalización Municipal, en caso de rechazo de la misma deberá elaborar otra, hasta que quede a satisfacción de la fiscalización. De no contarse con la misma la fiscalización suspenderá el pago de avances y se cancelará el proyecto hasta que el mismo quede totalmente terminado y recibido a satisfacción.


18

El tiempo que requiera el Contratista para corregir el trabajo deficientemente ejecutado, no modifica el plazo total de entrega de la obra.

2.1.5. Obligaciones a) El contratista está obligado a cumplir estrictamente con lo ofrecido en su propuesta y en

cualquier manifestación formal documentada que haya aportado adicionalmente en el curso del procedimiento o en la formalización del contrato.

b) Retirará del sitio toda basura, escombro o residuo, propios de la obra y se encargará de su desecho los cuales deben ser llevados a un Relleno Sanitario que proponga el contratista y que previamente sea aprobado por la inspección Municipal. Además, la recolección, acarreo y pago por el depósito del material en el relleno, deberá correr por parte del contratista.

c) El contratista suministrará al inspector de obra la respectiva tabla de pagos y cronograma de obra, previo al inicio de los trabajos. El Contratista preparará y someterá al Inspector para su aprobación antes de iniciar la obra un programa de trabajo o cronograma, obtenido del análisis de proceso de construcción por ejecutarse, empleando para dicho análisis cualquiera de los métodos de programación en uso. En él se indicarán las actividades más importantes y la fecha en que proyecta terminarlas. El cronograma aceptado deberá mantenerse en la oficina de fiscalización de la obra.

d) El contratista será el responsable de la ejecución completa de la obra y deberá entregarla en condiciones óptimas de funcionamiento y en perfecto estado, cumpliendo con los planos, especificaciones y alcance solicitado. No se pagarán avances de obras que se encuentren inconclusas.

e) El contratista asume todas las obligaciones que establecen el Código de Trabajo y las leyes laborales vigentes, así como las cargas sociales correspondientes: Seguro Social, Riesgos Profesionales, cesantía, permiso, vacaciones, aguinaldo y otras obligaciones.

f) Asume también responsabilidad en cuanto a accidentes a terceras personas y daños a la propiedad ajena, que sucedan durante la ejecución de los trabajos a realizar.

g) La reparación y/o reposición de elementos presentes en el sitio de la obra que sean dañados durante el proceso constructivo será responsabilidad del Contratista.

h) El Contratista deberá suministrar la señalización vertical adecuada que indique claramente a los conductores y peatones la construcción de la obra.

i) Los trabajadores deberán usar chalecos de seguridad y cualquier otro elemento de protección exigido por el Instituto Nacional de Seguros (INS), en lo que concierne a obreros de construcción.

j) El oferente debe indicar expresamente en su oferta, que la Administración queda libre de toda responsabilidad directa o indirecta y laboral que pueda surgir como consecuencia de la ejecución de la obra que origine la presente licitación.

k) Asimismo, el oferente debe indicar que en caso de resultar adjudicatario, se compromete a suscribir una póliza de riesgos ante el Instituto Nacional de Seguros que lo proteja contra daños a terceros de cualquier accidente, a su equipo, a su personal y/o cualesquiera otro tipo de seguros vigentes en el mercado dentro de esa misma línea, durante toda la vigencia del contrato y por el monto que guarde proporcionalidad con el monto ofertado.

l) El hecho de que la obra sea recibida a satisfacción en el acto de recepción oficial, no exime al Contratista de su responsabilidad por vicios ocultos, si éstos afloran durante los diez años posteriores a la fecha de la recepción definitiva. Por otra parte, la Administración tiene un


19

período de cinco años para reclamar al Contratista la indemnización por daños y perjuicios, plazo que también se aplica cuando el funcionario designado por ella para hacerse cargo de la obra, también haya incurrido en responsabilidad civil; la responsabilidad disciplinaria por faltar a sus obligaciones durante la ejecución de la obra prescribe a los dos años después de haberse efectuado la recepción definitiva.

m) En concordancia con lo establecido en la Resolución Nº583-2008-SETENA, el contratista deberá asegurarse de cumplir con los términos del Código de Buenas Prácticas Ambientales publicado mediante Decreto Ejecutivo Nº 32079-MINAE, como forma de garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por lo tanto deberá disponer de los desechos originados del proceso de remodelación de tal forma que no origine residuos o materiales tóxicos o peligrosos y depositarlos de forma segura en lugares adecuados para tal efecto.

Conforme a la Ley de Contratación Administrativa, no se permitirá la colocación de propaganda comercial alusiva a la Empresa Contratada, ni a los productos comerciales que estén siendo utilizados en la obra. Es responsabilidad del oferente y posteriormente del Contratista, verificar todas las condiciones y limitaciones del sitio y tomar en cuenta que se deberá coordinar con la Inspección sobre el horario de trabajo y las zonas a trabajar para coordinar permisos y avisos correspondientes a los que se vean afectados por el trabajo a ejecutar. El Contratista velará por el resguardo del equipo y de la herramienta que utilice en el proyecto (andamios, escaleras, etc.). La administración no se hace responsable por el mal uso, robo o deterioro de las herramientas y equipos que utilice el contratista en los trabajos a realizar en la Institución. El personal del contratista deberá presentarse debidamente identificado y con ropa apropiada para su trabajo, que los distinga del personal de la Institución; por lo cual deberá coordinar con la Inspección, previo al inicio de la ejecución de los trabajos. Todo cambio o modificación y recibo de los trabajos, deberá coordinarse y aprobarse por la Inspección de la Municipalidad de Santa Ana delegada en el área de Ingeniería. Y en caso de que se requiera alguna modificación deberá procederse de conformidad con el artículo 200 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Todas las descripciones de marcas de productos o accesorios a utilizar, deben considerarse como referencia, lo que no inhibe al oferente de utilizar o recomendar otras marcas de la misma calidad o superior a la indicada en el cartel. Previo a la instalación deberá obtener la aprobación de la inspección. La adjudicataria presentará a la Inspección un plan de ejecución de los trabajos. Se coordinará con la Inspección la programación de los trabajos, con el propósito de informar al personal que labora en este sitio y que puedan verse afectado por el ruido u otros inconvenientes que genere el proyecto.

2.1.6. Garantia de los trabajos: La garantía de los trabajos deberá ser de acuerdo al cuadro siguiente y el oferente estará obligado a acudir al llamado de la administración por causa de una errada instalación, colocación o construcción durante el plazo de la garantía y arreglará los elementos para dejarlos en óptimas condiciones para su funcionamiento sin costo para la Institución.


20

GARANTÍAS

ACTIVIDAD PLAZO

Malla, tubos, alambre, pintura 5 años

ANEXO No. 1

MODELO DE DESGLOSE DE PRECIO UNITARIO


DESGLOCE DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO:

OFERENTE:

RENGLON DE PAGO (1):

DETALLE DE GRUPO INSUMO % PARCIAL

Materiales

Mano de Obra (2)

Combustibles

Lubricantes

Llantas

Repuestos


21

Costos Fijos (Gastos administrativos) (3)

Costos Indirectos

Imprevistos

Utilidad

TOTAL PRECIO UNITARIO (4) 100,00%

(1) Corresponde a renglón de tabla de cantidades de pago

(2) Incluye costo de cargas sociales

(3) El valor no podrá ser mayor de un 18%

(3) El Precio Unitario es igual precio unitario cotizado para el renglón de pago

ANEXO No. 2

MODELO DE DESGLOSE DE PRESUPUESTO


DESGLOCE DE PRESUPUESTO

PROYECTO:

OFERENTE:

DESCRIPCION % PARCIAL

Materiales

Mano de Obra


22

Combustibles

Lubricantes

Llantas

Repuestos

Costos Fijos

Otros costos indirectos

Imprevistos

Utilidad

TOTAL GENERAL (4) 100,00%

(4) El Total es igual monto de oferta totalizado

2.2 Especificaciones técnicas suministro e instalación de tablilla pvc en el salón comunal de la intex:

2.2.1 Especificación:

La tablilla PVC está diseñada para ser colocada en cielos, fijados a la estructura mediante tornillos a distancia no mayores de 60cm. Deberá incluir todos sus accesorios, cornisas, unión y conexión entre tablillas

• Resistente al agua, repele el agua y el moho. • Ancho: 20cm • Grosor: 7mm • Largo: 5.95m • Peso: 1.80kg/m2 • Contenido de PVC: 55%

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQsv38ubrbAhUpqlkKHTLABfIQjRx6BAgBEAU&url=https://advokatmalyshev.ru/cielo-raso-de-pvc/&psig=AOvVaw33_FGF3ffc_4QcXIzEHOQF&ust=1528216847449629�


23

2.1.2 Perfilaría liviana en acero galvanizado:

Rolados en frio diseñados para estructurar cerramientos livianos como cielos. Deberán de cumplir la norma ASTM C645 de materiales importados y con recubrimiento galvanizado G40 de acuerdo a lo establecido a la norma ASTM A653

Canal cielo: Elemento estructural principal de soporte del cielo al cual se fija el Furring. El canal cielo a utilizar para esta contratación será el del calibre 20 (0.70mm) y se colocará a cada 1.20m centro a centro (c.a.c.).

Figura 1: Canal cielo

Furring Chanel: Elemento transversal al canal cielo que se utiliza para fijar los paneles o láminas. Se colocara a cada 60cm c.a.c. de acuerdo al diseño de cielo proporcionado en estas especificaciones. El Furring Chanel a utilizar será calibre 20

Figura 2: Furring Channel

http://www.cacereshermanos.com/producto/metalcon-u-2x3x085-62c085-6mts/http://www.cacereshermanos.com/producto/metalcon-u-2x3x085-62c085-6mts/�


24

Angular: Elemento de fijación y nivelación perimetral en cielorrasos. El angular a utilizar para esta contratación será el de calibre 25 (0.44mm)

Luminarias El contratista deberá colocar luminarias de empotrar para cualquier tipo de sistema Sylvania modelo 1515 Quadrant. Se deberán deberán sustituir a los modelos fluorescentes existentes.

2.3 Especificaciones técnicas suministro e instalación de losa de concreto y cobertizo para paradas de autobús en alto las palomas:

2.3.1 Alcance del proyecto

Mediante la promoción del proyecto participativo se requiere dotar de paradas de autobuses a los vecinos del Alto de Las Palomas sobre ruta nacional Santa Ana-Escazú.

2.3.2 Objetivo del proyecto:

El contratista deberá realizar todas las gestiones ante Concejo de Transporte Publico. Suministrar los materiales y mano de obra para la construcción de losa de concreto y cobertizos para paradas de autobús cumpliendo con los lineamientos de CONAPDIS y Ley 7600.

2.3.3 Especificaciones técnicas:

Se deben cumplir con las especificaciones técnicas incluidas en los planos existentes: Una cubierta de material aislante, pudiendo ser combinación de hierro galvanizado esmaltado y acrílico multicelular similar o superior a Poliacryl, de sujeción oculta. La estructura primaria descansara sobre losas de concreto reforzado, el área del andén de la parada será de 27,50 m2. El contratista deberá prever todo el movimiento de tierra y sustitución de material de relleno para la conformación de la superficie de trabajo 2.3.4 Resistencia del concreto:

El concreto empleado en la obra debe tener un revenimiento no mayor de 100 mm y la mezcla debe ser de consistencia adecuada, sin exceso de agua, plástica y trabajable, a fin de permitir el vibrado y el llenado de los encofrados, sin dejar cavidades y vacíos.

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjago_ZvLrbAhXJx1kKHan_CTkQjRx6BAgBEAU&url=http://jogasaimportsac.com/producto/892/&psig=AOvVaw0PmB3S--D9sMhidns5CIUL&ust=1528217626058298https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjago_ZvLrbAhXJx1kKHan_CTkQjRx6BAgBEAU&url=http://jogasaimportsac.com/producto/892/&psig=AOvVaw0PmB3S--D9sMhidns5CIUL&ust=1528217626058298�


25

En la construcción de todos los elementos de concreto reforzado, detallados en los planos mencionados en las especificaciones, si no se indica valores superiores, se empleará concreto con una resistencia mínima de f’c: 210kg/cm2 para concreto de relleno. Podrá usarse la siguiente proporción de dosificación: Concreto de f’c: 210Kg/cm2 a los 28 días

• 1 Vol. de cemento. • 2 Vol. de arena. • 3 Vol. de piedra.

El ingeniero inspector por parte de la Municipalidad podrá solicitar un cambio en el revenimiento cuando lo crea conveniente. El revenimiento deberá ser determinado en la obra de acuerdo con el procedimiento del Cono de Prueba según ASTM C-143-39 Antes de usar algún aditivo en el concreto se debe primero consultar al Ingeniero Inspector. SOLDADURA: Los trabajos de soldadura en taller y en el campo para la estructura de cubierta de la Parada de Buses serán realizados por operarios calificados y con experiencia, siguiendo los procedimientos y las recomendaciones de la American Welding Society (AWS - Sociedad Americana de Soldadura), contenidas en el "AWS Structural Welding Code-D.1.1" (Código AWS para Soldadura Estructural), para garantizar un trabajo de óptima calidad. Excepto que se indique lo contrario, la soldadura será del tipo E 6013. El Contratista debe emplear equipo de soldadura de tipo y capacidad adecuada para el trabajo a realizar, y lo mantendrá en estado óptimo de operación. Los tipos de electrodos para soldar con arco deben ser adecuados al procedimiento adoptado, serán preferiblemente de 3/32” de diámetro y el amperaje recomendado debe ser entre 45 y 65 amperios. La inspección de la soldadura se hará en forma visual. La soldadura debe presentar un aspecto uniforme, sin fisuras y defectos visibles, debe ser regular y simétrica. Los criterios de aceptación son los establecidos en las normas citadas y se regirán de acuerdo con las imperfecciones aisladas y los defectos acumulados en una costura. Las Soldaduras defectuosas sólo se pueden reparar con autorización del Inspector y en caso que éste las rechace deben ser removidas. Concluida la reparación, serán sometidas a nueva revisión. Las juntas deben ser preparadas mediante oxicorte y esmerilado, según el procedimiento y el tipo de unión adoptados, deben ser de geometría regular, con cantos rectos o biselados según se requiera en los planos constructivos y de taller. Antes de soldar se deben limpiar cuidadosamente y se debe remover el óxido, polvo, grasa e impurezas que puedan afectar la calidad de la soldadura. En las uniones se usarán espaciadores y mordazas de alineamiento, para mantener firmemente sujetados los perfiles y láminas a soldar. Después de cada pase de soldadura se debe remover la escoria y el material en exceso, y corregir las secciones defectuosas. La secuencia de soldadura debe ser tal que se reduzcan las distorsiones en el material debido al calentamiento y esfuerzos internos. Donde sea necesario, la soldadura debe ser esmerilada para eliminar irregularidades y lograr un aspecto uniforme. Donde las juntas no quedasen expuestas se evitará el uso de esmeril sobre las costuras. DETALLES CONSTRUCTIVOS: Cada parada de autobuses deberá contar con una rampa al 10 % para cumplir con la Ley 7600 sobre diseño universal. La rampa estará adosada a la plataforma, con pasamanos en tubo de 1 ¼ galvanizado o en su defecto pintado con premier y pintura. La base de la plataforma estará construida con una pared perimetral de 4 hiladas de block de 15cmx20cmx40cm, 2 enterradas y 2 sobre el


26

terreno, sobre una placa corrida de 4 varillas número 3 con aros numero 2 a cada 20 cm, y una varilla vertical numero 3 cada 60 cm. La plataforma estará rellena de lastre compactado en capas de 15 cm, y con una chorrea de contra-piso de 10 cm de espesor, con una cama de malla electro-soldada número 2. La construcción de la parada tendrá incorporado el relleno de aproximación de lo que será una manga de estacionamiento para que los autobuses se estacionen fuera de la calzada principal de la carretera, a fin de evitar embotellamientos y accidentes. Los trabajos serán efectuados como se indica en los croquis del diseño, si existiera alguna variación por criterio de los constructores deberá realizarse la consulta con anterioridad y ser avalada por el Ingeniero Municipal, de lo contrario, los cambios correrán por parte del constructor. Se deben respetar los detalles u especificaciones técnicas que se encuentran en el croquis adjunto archivo digital y respetar las correcciones que se incluyan en el cuaderno de bitácora además de necesidades intrínsecas del proyecto y que se deben cumplir. El contratista accederá a posibles sugerencias estructurales del ingeniero inspector antes y durante la construcción de la estructura, haciendo las anotaciones del caso en la bitácora de campo, con el objetivo de mejorar el trabajo o de ajustar medidas por imprevistos que surjan en el proceso constructivo. Los materiales a ser empleado, deben ser de primera calidad. 2.4 Especificaciones técnicas Suministro de materiales y construcción de batería de

baños y cocineta en urb. Río Oro: 2.4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se deberá elaborar el diseño y construcción de una batería de baños y cocineta para el rancho de actividades de asociación de vecinos del residencial Rio Oro en Piedades de Santa Ana. 2.4.2 ALCANCE DEL PROYECTO:

El área efectiva de construcción será de 70 metros cuadrados. Deberá contar con los siguientes elementos: batería de baños en cumplimiento con la Ley 7600. En el parque urbanización de la urbanización Rio Oro, se debe realizar el diseño y construcción de una batería de baños de acuerdo con la Ley 7600 y la construcción de una cocineta para la realización de actividades comunales Obras a realizar: Se debe primero que nada realizar la limpieza del terreno para la construcción donde se realizara la construcción de la batería de baños y cocineta. El área de construcción no podrá ser mayor al 75% del área le terreno según el plano catastrado. Se debe realizar la construcción de una acera internas para poder acceso al área de rancho de la urbanización. La acera interna se construirá en losetas de concreto de color para jardín, igual o similares a piedra de cantera. El contratista debe presentar 5 muestras para que la contraparte institucional elija la loseta a instalar. Está loseta será de primera calidad y estéticamente agradable a la vista de los usuarios. Se debe construir dos bancas de concreto, coladas en sitio, iguales a las existentes en el parque. El Parque debe queda completamente limpio y se debe sembrar pringo de oro en las orillas del parque, según la nueva edificación, tal y como estaba originalmente. Cualquier daño que realice el Contratista a las propiedades colindantes es responsabilidad única y exclusiva del Contratista. Se debe dejar el área libre de escombros y en estado perfecto de limpieza.


27

Las áreas deben trabajarse con sumo cuidado para tratar de rescatar el zacate que posee cada área y dejarlas en las mejores condiciones Provisiones de Seguridad El Contratista deberá tomar las medidas de seguridad suficientes para evitar daños a terceras personas, propiedades y la integridad física de los trabajadores y demás personas involucradas en el proyecto. El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones del “Reglamento de Seguridad en Construcciones, del 26 de junio de 1996 y sus reformas, y con las leyes y códigos de edificación aplicables en Seguridad. El Contratista asume responsabilidad por los daños causados a la propiedad, a las instalaciones existentes y a cualquier obra adyacente, y por el perjuicio ocasionado a terceras, con motivo de la ejecución de los trabajos de esta licitación. El Contratista deberá implementar en todos sus trabajadores el uso de equipo de seguridad para la construcción en forma obligatoria, aspecto que velará la Contraparte Institucional. 2.4.3 MATERIALES Y EQUIPO:

El Contratista suministrará todos los materiales, equipos, herramientas, combustible, lubricantes, energía, transportes, servicios, mano de obra y todos los medios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos de construcción y para la debida terminación de las obras y detalles indicados en planos o especificaciones técnicas.

La compra y el empleo de materiales y equipos deberán ser aprobados previamente por El Inspector en cuanto a calidad, marca, características y especificaciones técnicas.

2.4.4 HIGIENE EN EL SITIO DE CONSTRUCCIÓN:

El Contratista mantendrá, durante el desarrollo de sus actividades, sus equipos, materiales, la obra y trabajadores, en perfecto orden y limpieza.

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones del “Reglamento de Seguridad en Construcciones, del 26 de junio del 1996 y sus reformas, y con leyes y códigos de edificación aplicables en Higiene.

2.4.5 INSTALACIONES Y SERVICIOS PROVISIONALES EN LA OBRA

Es obligación de El Contratista colocar un servicio sanitario de tipo Porto Sano o similar por cada 12 trabajadores o fracción, no se permite la utilización de letrinas excavadoras. El Contratista proveerá vigilancia suficiente durante las 24 horas del día.

2.4.6 SERVICIOS DE FUERZA ELÉCTRICA Y AGUA POTABLE.

El costo de los servicios de agua y alumbrado, durante el período que duren los trabajos de construcción, corren por cuenta de El Contratista.

Las instalaciones provisionales y las acometidas y conexiones para estos servicios serán realizadas


28

por El Contratista, quien asume el costo correspondiente.

El Contratista debe verificar por su cuenta las condiciones y facilidades en el si Limpieza de Terreno. Los trabajos de limpieza del terreno deberán efectuarse en toda la zona a intervenir. En las zonas de corte, todos los troncos y raíces mayores de 5 cm Ø deberán extraerse en una profundidad no menor de 50 cm por debajo de la superficie alisada y preparada. En áreas donde se construirán losas sobre el terreno, vigas, cimientos y otros elementos estructurales; todos los troncos y raíces deberán extraerse completamente. Excavación. La excavación de las cimentaciones, obras enterradas y obras de contención se deberá realizar hasta el nivel indicado en los planos. Preparación de superficie de desplante. Colocar un sello de mortero o concreto pobre de aproximadamente 10cm de espesor, para proteger el suelo en que se cimentará la obra de los defectos de la intemperie, sol, lluvia, y para proteger una superficie de trabajo exenta de lodo y agua. Medidas de seguridad. El Contratista, debe tomar las precauciones necesarias para proteger los cortes de excavación y evitar daños a las propiedades, edificios e instalaciones adyacentes. El Contratista debe tomar las precauciones necesarias para evacuar el agua freática y de lluvia de las zonas de excavación y debe mantener éstas secas y en condiciones óptimas de limpieza, para permitir una correcta colocación del refuerzo de acero y el colado de concreto. Relleno de Zonas Excavadas. Una vez concluida la construcción de las obras enterradas y obras de cimentación, El Contratista, procederá a rellenar las zonas excavadas y zanjas con material selecto, en capas de espesor no mayor de 20cm, para alcanzar un grado de compactación mínimo del 95% del Proctor estándar en cada capa. Concreto / Cemento. El cemento a usar será fresco y deberá almacenarse en una bodega seca sobre tarimas de madera a 15cm sobre el nivel del suelo como mínimo y en estibas de 10 sacos como máximo. Transporte: El cemento debe llegar al sitio de la construcción en los envases originales sin dañar, debe estar frescos, y no debe mostrar evidencias de endurecimiento. Condiciones de Almacenamiento: El cemento se debe almacenar en una bodega seca techada sobre tarimas de madera a una altura mayor a 30cm del nivel de piso, en estibas no mayores de 10 sacos. En mezclas de concreto no se permite utilizar cemento cuya temperatura exceda los 48º C. el cemento deberá mantenerse fresco y/o dejarse enfriar antes de ser mezclado con agua. Agua. El agua empleada en la mezcla debe de concreto debe ser limpia y libre de grasa, aceites, materias orgánicas, álcalis, ácidos e impurezas que puedan afectar la resistencia y las propiedades físicas del concreto y del acero de refuerzo. Agregados.


29

El agregado fino consistirá de arena natural; limpia y libre de arcilla, materiales terrosos o vegetales, sales y otros contaminantes ajenos a la arena. El agregado grueso será piedra triturada y estará regulado por las siguientes reglas: No podrá ser mayor que una quinta parte de la separación libre de encofrados. No podrá ser mayor de ¾ de la separación libre de varillas de refuerzo. No podrá ser mayor de 3.8 cm para fundaciones, 2.5 cm para columnas y vigas y 1.9 cm para paredes y losas. Regirá la regla que indique el tamaño menor. Proporciones y resistencia. El concreto será proporcionado para producir una mezcla con la resistencia requerida para cada elemento constructivo según planos o especificaciones. Dicha proporción estará dada por la siguiente tabla:

Elemento. Resistencia.

f’c kg/cm2

Dosificación.Cemento-arena-piedra

Agua.Litros.

Sello de concreto. 175 1:3:6 24

Placas aisladas 210 1:1.5:3 24.5

Medidas El cemento se dosificará por sacos de 50 kg cada uno. Los agregados se medirán por volumen mediante un cajón de madera cuyas medidas internas serán de 30.5 x 30.5 x 30.5 cm. El agua se medirá por litros. Por ningún motivo se permitirá el sistema de medidas por paladas, carretillos o baldes. Mezclado y colocación

No se permitirá el uso de concreto mezclado a mano. Todo el concreto a utilizar en la obra deberá mezclarse haciendo uso de una mezcladora mecánica. El tiempo mínimo para mezclar cada batida, una vez colocados todos los materiales, incluyendo el agua, será como sigue: Mezcladora de 0.78 m3 o menor: 1 minuto. Mezcladora mayor de 0.78 m3: 15 segundos más por cada 0.39 m3 o fracción de capacidad adicional. Todo el concreto deberá ser colado antes de que empiece la fragua inicial, sobre superficies limpias y húmedas en capas horizontales no mayores a los 40 cm de espesor. Todo el concreto deberá ser debidamente consolidado haciendo uso de vibradores mecánicos aptos para este fin.


30

III. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

1. GENERALIDADES:

1.1. Objetivo: Estas Especificaciones tienen por objetivo establecer los aspectos que promuevan la protección, conservación y minimización del uso de los recursos naturales disponibles.

1.2. Definiciones: Los siguientes términos definen el significado con el cual serán utilizados en las presentes Especificaciones Ambientales:

• Contralor Ambiental: Funcionario municipal encargado de vigilar que el Contratista cumpla con la legislación ambiental y lo indicado en estas Especificaciones.

• Contratista: Se refiere al contratante, persona física o jurídica, con personería y capacidad suficiente según corresponda, y que haya sido adjudicatario en firme del respectivo concurso.

• Inspección: Se refiere al profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Ingeniería en Construcción designada por la Municipalidad de Santa Ana para verificar que la construcción sea realizada de acuerdo a los Planos, las Especificaciones Técnicas y el Contrato.

• Municipalidad: Se refiere a la Municipalidad de Santa Ana.

1.3. Alcance: Estas Especificaciones Ambientales, definen las condiciones de los materiales, maquinaria y personal necesarios para ejecutar los trabajos de forma amigable con el ambiente. Se considerarán como parte de éstas Especificaciones las siguientes normas, en su versión vigente: Contraloría General de la Replica 2008. CEGESTI: “Manual de Compras Verdes”.

1.4. Resolución de discrepancias entre los documentos: Las Especificaciones Ambientales complementan los otros documentos del presente cartel de licitación y tienen carácter vinculante. En caso de discrepancia real o aparente con otro documento, se someterá a consulta ante el Contralor Ambiental quien definirá junto a la Inspección la interpretación auténtica y su decisión será tomada como definitiva.

1.5. Administración de cambios: La Municipalidad se reserva el derecho de hacer cambios en las Especificaciones Técnicas o Ambientales como resultado de la aplicación de la legislación ambiental vigente. El Contralor Ambiental de la Municipalidad es el responsable de mantener registro por escrito los cambios, al menos en el expediente que para efectos de control de ejecución se mantiene la Inspección en la Dirección de Inversiones y Obras de la Municipalidad. Se realizarán cambios en las Especificaciones Técnicas o Ambientales solamente cuando, a juicio del Contralor Ambiental, se demuestre que la alternativa propuesta es ambientalmente más conveniente.


31

1.6. Inspección de las Obras: El Contralor Ambiental tendrá la potestad de rechazar los procedimientos de construcción que sean energéticamente ineficientes o contaminantes.

1.7. Materiales, procedimientos y equipos: El Contralor Ambiental podrá solicitar la presentación de documentación original de la maquinaria que compruebe el nivel de emisiones. Si los niveles de contaminación sobrepasan los permisibles, podrá solicitarse la sustitución de la maquinaria. El Contratista deberá presentar las certificaciones de protección y conservación del ambiente cuando el Contralor Ambiental lo considere necesario. Se dará prioridad a la utilización de materiales con características amigables con el ambiente.

1.8. Obra falsa o temporal: El Contratista deberá dar preferencia a la utilización de obra falsa o temporal reutilizable, con el propósito de reducir la producción de residuos sólidos. Si se utiliza obra falsa de madera, ésta deberá cumplir con los estándares ambientales (e.g.: Certificación de Reposición).

1.9. Limpieza e higiene del área de construcción: Para salvaguardar la salud del personal de la construcción, y la salud pública en general, se debe proporcionar agua potable para consumo y aseo de los trabajadores. La utilización de inodoros provisionales o cabañas sanitarias es obligatoria para todo el personal de la construcción.

1.10. Limpieza final: La eliminación de los residuos (incluyendo líquidos) que se produzcan como subproducto de la construcción, deberá hacerla el Contratista sin que se cause contaminación del ambiente.

Al término de las actividades de construcción, el Contratista deberá retirar del sitio en el que se realizan las obras, todos los desechos y escombros producto de las actividades de demolición y construcción contratadas, deberá transportarlos y depositarlos en un lugar adecuado y autorizado por las instituciones correspondientes del cantón respectivo. Previo a la suscripción del Contrato, el Contratista deberá presentar copia de los documentos por medio de los cuales se demuestre la legalidad del lugar de disposición o relleno sanitario. Se advierte que en el Cantón de Santa Ana no existe un sitio autorizado para la disposición final de residuos.

Antes de la entrega de las obras, el Contratista deberá proceder a limpiar, desmanchar, pulir y retocar los trabajos, según sea el caso, para brindar un mejor escenario ambiental.

I. CONDICIONES GENERALES.1. PRESENTACION DE OFERTAS:2. COPIAS:3. VIGENCIA DE LA OFERTA:4. COTIZACIONES:5. FORMA DE PAGO:6. ELEGIBILIDAD:7. FALSEDAD DE LAS OFERTAS:8. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:9. FORMA DE RENDIR LAS GARANTIAS:10. CLAUSULA PENAL:11. DECLARACIONES JURADAS Y CERTIFICACIONES:12. PLAZO PARA ADJUDICAR:13. ADJUDICACION:13.1 Monto de la oferta: 90 Puntos13.2 Experiencia del oferente: 10 Puntosa. Aspectos Generales de la Evaluación

14. PLAZO DE ENTREGA:15. DESGLOSE DE COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, UTILIDAD E IMPREVISTOS16. ACLARACIONES:17. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:18. RESPONSABLE DE LA OBRA:18. CUADERNO DE BITACORA.20. NOTIFICACIONES:21. CRONOGRAMA DE EJECUCION:22. ORDEN DE INICIO23. AJUSTE DE PRECIOS:24. EXTRAS Y MODIFICACIONES:25. OTRAS DISPOSICIONES LEGALES:26. AMPLIACIONES DE PLAZO DE ENTREGA:27. RESCISION DEL CONTRATO:28. RESOLUCION DEL CONTRATO:29. ARBITRAJE:30. MULTAS31. AUTORIZACIONES32. DAÑOS33. VICIOS OCULTOS34. PATENTE:

II. ESPECIFICACIONES TECNICAS1. TABLAS DE CANTIDADES:1.1 Tabla cantidades por suministro e instalación malla ciclón en el parque valle soleado:1.2 Tabla cantidades por suministro e instalación de tablilla pvc en el salón comunal de la intex:1.3 Tabla cantidades por suministro e instalación de losa de concreto y cobertizo para paradas de autobús en alto las palomas:1.4 Tabla cantidades diseño, suministro de materiales y construcción de batería de baños y cocineta en urb. Río Oro:

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:2.1 Especificaciones técnicas malla ciclón en el parque valle soleado:

2.1.1 Descripción de los trabajos:2.1.2 Suministro de materiales e instalación de malla tipo ciclón:2.1.3. Mano de obra, equipo, transporte y acarreos:2.1.4. Profesional a cargo de la obra:2.1.5. Obligaciones2.1.6. Garantia de los trabajos:2.2 Especificaciones técnicas suministro e instalación de tablilla pvc en el salón comunal de la intex:2.3 Especificaciones técnicas suministro e instalación de losa de concreto y cobertizo para paradas de autobús en alto las palomas:2.4 Especificaciones técnicas Suministro de materiales y construcción de batería de baños y cocineta en urb. Río Oro:

III. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES1. GENERALIDADES:1.1. Objetivo:1.2. Definiciones:1.3. Alcance:1.4. Resolución de discrepancias entre los documentos:1.5. Administración de cambios:1.6. Inspección de las Obras:1.7. Materiales, procedimientos y equipos:1.8. Obra falsa o temporal:1.9. Limpieza e higiene del área de construcción:1.10. Limpieza final:

municipalidad de santaana · 2018. 7. 16. · de trabajo y seguridad social el día de apertura....

Documents