modelo de carta de aceptacion -...

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-930007995-E119 -2017

Hoja 1 de 22

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD DE LICITACIONES

BASES PARA LA LICITACIÓN BAJO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-930007995-E119 -2017

CONVOCATORIA No. SIOP-LPF-2017-UL-005

RELATIVA A LA OBRA: CONSERVACIÓN DEL CAMINO MISANTLA TENOCHTITLÁN, TRAMO DEL KM. 5

+500 AL KM. 15 +000, EN EL MUNICIPIO DE MISANTLA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.


Hoja 2 de 22

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave por conducto de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, a través de la Unidad de Licitaciones por requerimiento de la Dirección General de Construcción de Caminos y Carreteras Estatales y con fundamento en los Artículos 27 Fracción I, 30 Fracción I, 31, 32, 33, 34 segundo y tercer párrafo, 36, 37, 40 y demás aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, celebra la presente licitación, con el fin de adjudicar y

contratar la obra a precios unitarios y tiempo determinado: CONSERVACIÓN DEL CAMINO MISANTLA TENOCHTITLÁN, TRAMO DEL KM. 5 +500 AL KM. 15 +000, EN EL MUNICIPIO DE MISANTLA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

De conformidad con lo siguiente: Se entenderá por: LA LEY.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. EL REGLAMENTO.- El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. LA SECRETARÍA.- La Secretaría de Finanzas y Planeación. LA CONVOCATORIA.- Documento en el que se establecen las bases en que se desarrollará el procedimiento de contratación y que describe los requisitos de participación. LA LICITACIÓN.- Procedimiento de contratación para la adjudicación de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas. EL LICITANTE.- La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de invitación a cuando menos tres personas. LA CONVOCANTE.- Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. EL CONTRATISTA.- La persona que celebre contratos de obras públicas o servicios relacionados con las mismas. CompraNet.- Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, a cargo de la Secretaría de la Función Pública, en adelante SFP. Dicho Sistema es de consulta gratuita y constituye un medio por el cual se desarrolla el procedimiento de contratación.


Hoja 3 de 22

PROYECTO ARQUITECTÓNICO.- El que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra. PROYECTO EJECUTIVO.- El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónico y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e información suficientes para que esta se pueda llevar a cabo. PROYECTO DE INGENIERÍA.- El que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad. PRESUPUESTO AUTORIZADO.- El que LA SECRETARÍA comunica a LA CONVOCANTE en el calendario de gasto correspondiente, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. SOBRE CERRADO.- Cualquier medio que contenga la proposición de EL LICITANTE, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones en términos de La LEY. EL SUPERINTENDENTE.- El representante de EL CONTRATISTA ante LA CONVOCANTE para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos. CONTROL DE CALIDAD.- Conjunto de actividades orientadas al cumplimiento de los requisitos de la calidad establecidos en el proyecto. Dichas actividades comprenden principalmente el examen de los resultados obtenidos de un proceso de producción, mediante mediciones, muestreo y pruebas, tanto de campo como de laboratorio, que permiten evaluar las propiedades inherentes a un concepto de obra, de sus acabados, de los materiales y de los equipos de instalación permanente que se utilicen en su ejecución, comparándolas con las especificadas en el proyecto, así como los análisis estadísticos de esos resultados, para decidir la aceptación, rechazo o corrección del concepto y determinar oportunamente si el proceso de producción se está ejecutando correctamente, conforme al procedimiento de construcción o éste debe ser corregido. Si la construcción o conservación se ejecuta por contrato, el control de calidad es responsabilidad

de Obras, con plena independencia jerárquica y administrativa respecto al Superintendente. VERIFICACIÓN DE CALIDAD.-Conjunto de actividades que permiten comprobar que los conceptos de obra han cumplido con las especificaciones del proyecto; ratificar la aceptación, rechazo o corrección de cada uno, y comprobar el cumplimiento del programa detallado de control de calidad. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo, las pruebas y los análisis estadísticos de sus resultados junto con los del control de calidad, conforme a lo de Supervisión de Obras. Invariablemente la verificación de la calidad la realizará un laboratorio certificado en cumplimiento a la Normatividad aplicable, por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA), conforme a lo que se establezca en el contrato respectivo. PLAN DE CALIDAD.- (de acuerdo a la magnitud y complejidad de la obra): Establece la forma como EL CONTRATISTA ejecutora de la obra, planifica, asegura y controla la calidad, define los procedimientos y los documenta, y hace efectiva la implementación del Sistema de Control Calidad; con la finalidad de obtener una obra de calidad que cumpla con las especificaciones técnicas, la normativa SCT y de LA CONVOCANTE.


Hoja 4 de 22

DOMICILIO.- Calle Coronel Pablo Frutis No. 4, colonia Ma. Esther Badillo, C.P. 91190; en la ciudad de Xalapa, Ver., tels. 8-41-61-20 ext. 3185 y 8-41-61-46, dirección de internet http://www.veracruz.gob.mx/infraestructura/. En la presente licitación, podrán participar las personas físicas y morales legalmente constituidas conforme a Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que cumplan con los requisitos de la licitación, bases y preceptos señalados en la LEY. La DEPENDENCIA cuenta con el recurso para cubrir el costo de la obra que se licita, mismo que fue autorizado mediante el oficio No. SSE/1355/2017 con recursos del programa de COFECA 2017., signado por el Secretario de la SEFIPLAN de fecha 31 de Julio de 2017. Los gastos que EL LICITANTE erogue en la realización de la propuesta técnica-económica y todos los derivados que tengan relación con el presente concurso serán a su cargo y no serán reintegrables para el caso de que la licitación sea cancelada, declarada desierta, nulificada o por ser descalificada su propuesta, por consiguiente no procederá queja o reclamo alguno respecto a todos los gastos que haya generado.

http://www.veracruz.gob.mx/infraestructura/


Hoja 5 de 22

INFORMACIÓN PARTICULAR DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES

Licitación Pública Nacional No. LO-930007995-E119-2017

Convocatoria de fecha 24 de Agosto de 2017

Trabajos relativos a

CONSERVACIÓN DEL CAMINO MISANTLA TENOCHTITLÁN, TRAMO DEL KM. 5 +500 AL KM. 15 +000, EN EL MUNICIPIO DE MISANTLA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

Origen del recurso COFECA 2017

Modalidad de contratación Precios Unitarios y tiempo determinado.

El pago será Por unidad de obra terminada, conforme a la disponibilidad

presupuestal y estimaciones generadas y autorizadas.

Período de entrega de bases Del 24 de Agosto AL 10 de Septiembre de 2017

Inscripción

Oficio de aceptación para participar en la presente licitación

(especificando el número de convocatoria, el número de licitación, el

nombre de la obra), firmado por el representante legal de la

empresa o persona física interesada.

Entrega de Bases

En la Unidad de Licitaciones de la Secretaría de Infraestructura y

Obras Públicas ubicada en la calle Coronel Pablo Frutis número 4,

colonia María Esther Badillo, Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave,

código postal 91190.

Alta en el sistema CompraNet Entregar copia al momento de la Inscripción.

Lugar, fecha y hora de la visita al sitio de realización de los trabajos

Punto de reunión fijado en la presente convocatoria en el Municipio de

Misantla, Veracruz, el día 28 de Agosto de 2017, a las 10:00 horas.

Lugar, fecha y hora de la junta de aclaraciones

Infraestructura y Obras Públicas el día 31 de Agosto de 2017 a las

13:00 horas, ubicado en calle Coronel Pablo Frutis número 4, Colonia

María Esther Badillo, Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, código

postal 91190.

Lugar, fecha y hora de la presentación y apertura de

proposiciones

cretaría de Infraestructura y Obras Públicas el día 11 de Septiembre de 2017 a las 13:00 horas, ubicado en calle Coronel Pablo Frutis número 4, Colonia María Esther Badillo, Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, código postal 91190.

Fecha de inicio de los trabajos 22 de Septiembre de 2017

Fecha de terminación de los trabajos

31 de Diciembre de 2017

Plazo de ejecución en días naturales

100 días

Anticipo 30 %; de Anticipo.

Materiales y/o equipo de instalación permanente que proporcionará la convocante

Ninguno

Partes que se subcontratarán No se podrá subcontratar la obra o parte alguna de la misma.

Marco Legal Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las Mismas y su Reglamento, Leyes Federales (aplicables), (inherentes), (Complementarias).


Hoja 6 de 22

PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN:

El procedimiento de la presente licitación se sujetará al orden siguiente: 1. Publicación de la convocatoria por CompraNet, en los periódicos de mayor circulación en el Estado y

en los medios electrónicos autorizados.

2. Publicación del resumen de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación.

3. Entrega de bases.

4. Visita al sitio de realización de los trabajos y Junta de Aclaraciones.

5. Acto de recepción y apertura de las proposiciones.

6. Revisión y evaluación del contenido de las proposiciones recibidas. Reunión de trabajo con el sector empresarial.

7. Dictamen para fallo de la adjudicación.

8. Elaboración de Fallo.

9. Aprobación del l Comité de Obra Pública de LA DEPENDENCIA.

10. Acto de notificación de fallo, (por CompraNet, internet o junta pública).

11. Suscripción del contrato y entrega de fianzas.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE BASES

EL LICITANTE para su debido registro e inscripción, deberá remitir solicitud por escrito en papel membretado, indicando el número y descripción de la licitación, al DOMICILIO de LA CONVOCANTE o, a los teléfonos 01(228) 8-41-61-20 ext. 3185 y 8-41-61-46, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. La entrega de bases se hará de igual manera en el DOMICILIO de LA CONVOCANTE, a partir del día 22 al 10 de Septiembre de 2017.

VISITA DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES (Optativa).

Se mostrará una sola vez el sitio donde se ejecutarán los trabajos el día 28 de Agosto de 2017, el punto de reunión se anexa croquis de ubicación en el Municipio de Misantla, Ver. A las 10:00 horas. La junta de aclaraciones a esta licitación se llevará a cabo el día 31 de Agosto de 2017 a las 13:00 horas, en la sala de juntas de la unidad de Licitaciones de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, ubicado en calle Coronel Pablo Frutis número 4, Colonia María Esther Badillo, Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, código postal 91190, Xalapa, Veracruz, con el representante de la dependencia. Debiendo enviar sus preguntas antes de dicho evento por correo electrónico a la dirección [email protected]. Cualquier modificación a las bases de licitación, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación.

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]


Hoja 7 de 22

Anexo Croquis de Ubicación de Visita de Obra. Punto de reunión: Parque Misantla. En Misantla, Veracruz.

CONSERVACIÓN DEL CAMINO MISANTLA TENOCHTITLÁN, TRAMO DEL KM. 5 +500 AL KM. 15 +000, EN EL MUNICIPIO DE MISANTLA, EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

El acto de Presentación y Apertura de proposiciones, será presidido por el titular de la Unidad de Licitaciones de LA DEPENDENCIA, en un solo acto a las 13:00 horas del día 11 de Septiembre de 2017, en el Catarino Morales recepción y apertura del sobre cerrado de cada LICITANTE conteniendo los documentos técnicos y económicos requeridos para el objeto de esta licitación, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido. La documentación se recibirá para su posterior evaluación, por lo que no se desechara ninguna de las proposiciones recibidas en este acto. Se levantará acta circunstanciada que servirá de constancia de la celebración del acto, en la que se hará constar el importe de cada una de las proposiciones recibidas; se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida en términos de lo establecido en el Artículo 37, Fracción III de la LEY. La participación en esta licitación será por escrito durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, NO SE RECIBIRÁ PROPOSICIONES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. Las proposiciones presentadas deberán estar firmadas por los licitantes o sus representantes. El sobre que contenga la proposición deberá entregarse en la forma y medios que establecen estas bases, la presentación de proposiciones por parte de LOS LICITANTES deberá ser completa, uniforme y ordenada, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados por LA CONVOCANTE. En caso de que EL LICITANTE presente otros formatos, éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por LA CONVOCANTE.


Hoja 8 de 22

A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto. La proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello, cuando menos en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma. Será causal de descalificación si no se firma autógrafamente en cada una de sus hojas, el catálogo de conceptos o presupuesto de obra , Carta Proposición, los programas solicitados y los documentos así requeridos en la presente CONVOCATORIA. La documentación que deberá ser firmada por EL LICITANTE en cada hoja es, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO DE OBRA, Carta Proposición, LOS PROGRAMAS SOLICITADOS EN LA BASE DÉCIMA TERCERA DE ESTA CONVOCATORIA. EL LICITANTE a quien se le haya adjudicado el contrato, previo a su formalización, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición. EL ORDEN DE PRESENTACIÓN SERÁ EL SIGUIENTE:

SOBRE DE LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE (CONTENIENDO EN SU INTERIOR DOS (2) SOBRES CERRADOS)

(SOBRE TÉCNICO Y SOBRE ECONÓMICO)

A.- RELACIÓN CUANTITATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ENTREGA EL LICITANTE B.- ANEXO 1

SOBRE TÉCNICO

CARPETA N° 1 (DOCUMENTOS DEL N° 1 AL N° 7)

DOCUMENTO No. 1 CARTA DE ACEPTACIÓN Y ANEXO DE BASES

a. La carta de aceptación del LICTANTE, es un escrito en papelería membretada de la empresa, donde haga mención que ha analizado y conoce las bases del concurso y somete a consideración de LA CONVOCANTE su propuesta, con relación a la licitación No. LO-930007995-E119-2017, y somete a consideración de LA CONVOCANTE su proposición debidamente firmada (se anexa formato).

b. Anexar y reintegrar base de la convocatoria y anexos firmados. c. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en el supuesto del artículo

51 y 78 de la LEY. (se anexa formato). d. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en el supuesto del artículo

31 Fracción XV de la LEY. (se anexa formato). e. Declaración de Integridad en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad que por si mismo

o través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas, para que, los servidores públicos de LA DEPENDENCIA, o Entidad Convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le otorgue condiciones ventajosas, con relación a los demás participantes (se anexa formato).

f. Escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana artículo 36 del REGLAMENTO. (se anexa formato).


Hoja 9 de 22

DOCUMENTO No. 2 EXISTENCIA LEGAL DEL LICITANTE Y SU REPRESENTANTE

a. Si se trata de persona moral: presentar copia del acta constitutiva y sus modificaciones. b. Si se trata de persona física: presentar copia del acta de nacimiento. c. Anexar convenio de proposición conjunta, EN SU CASO, deberá contener lo estipulado en el

artículo 36 de la LEY y 47 Fracción II del REGLAMENTO, (formato libre). d. Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir la verdad que cuenta con las

facultades suficientes para comprometerse (Formato Libre, Anexar documentación que lo acredite).

e. Documento que acredite la personalidad del representante que acuda a los eventos, presentando su poder notarial o carta poder simple debidamente requisitada, y copia de identificación (Formato libre, credencial de elector, licencia o pasaporte).

f. Presentar copia de cédula de identificación fiscal. g. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones así como

correo electrónico.(Formato Libre).

DOCUMENTO No. 3 CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DEL LICITANTE

a. Curriculum Vitae de la persona física o moral. b. Organigrama (nombre y cargo), y Currículum Vitae del personal técnico, incluido en la proposición,

que compruebe experiencia en obras similares a la del objeto de esta licitación, .El profesionista que se proponga para efectos de esta licitación como Superintendente deberá contar con al menos cinco años de experiencia desempeñando el mismo cargo en obras similares a las de la presente licitación; grado académico a nivel licenciatura en ingeniería civil o arquitectura o profesión afín; contar con CEDULA PROFESIONAL, FIEL vigente; comprobar haber tomado el curso de Bitácora Electrónica impartido por organismos del sector empresarial o colegios, (FORMATOCV).

c. Copia del registro del padrón de contratistas vigente de la Secretaría de Finanzas y Planeación. (En caso de estar en trámite de refrendo presentar copia del pago correspondiente).

d. Copia del registro vigente de la cámara que le corresponda (opcional) y sistema de información empresarial mexicano S.I.E.M. (obligatorio).

e. Anexar relación de los contratos de obra en vigentes que tenga tanto en la administración pública como con los particulares, señalando fechas de inicio y término, el importe contratado y el importe por ejercer, desglosado por anualidades; de no ser así deberá presentar en papelería membretada escrito manifestando que no cuenta con contratos de obras en vigor o en proceso.

f. Relación de obras similares a la de la presente licitación, anexando copia de sus respectivas carátulas de contrato y actas de entrega recepción, (FORMATORC).

g. Relación de maquinaria y equipo para la ejecución de la obra, especificando si es de su propiedad, su ubicación actual. La propiedad de la maquinaria deberá acreditarse con las copias de las facturas. En caso de arrendamiento deberá acreditarse con convenio o carta compromiso expedida exclusivamente para esta licitación, garantizando los tiempos en que será requerido. (FORMATORM).

h. Carta compromiso donde indique el Laboratorio encargado de realizar el CONTROL DE CALIDAD y VERIFICACIÓN DE CALIDAD durante la ejecución de los trabajos. (Anexar Currículum de la empresa).


Hoja 10 de 22

i. Estados financieros auditados del ejercicio fiscal inmediato anterior, debidamente soportados con

sus anexos, firmados por un despacho contable externo, anexando copias de la cédula profesional del auditor externo, la declaración fiscal del ejercicio inmediato anterior y copia de los pagos provisionales por el ejercicio 2017, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Deberá presentar documentos vigente expedido por el sistema dude Administración tributaria(SAT), en el que se emita opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y en apego al acuerdo numero ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de febrero de 2015, el licitante quien se vaya a celebrar el contrato previamente, a su formalización, deberá presentar la opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, en términos del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el cual deberá ser de carácter POSITIVO, presentados de la siguiente manera;

I. Acuse de no adeudo con el SAT. II. Acuse de cumplimiento de obligaciones con el IMSS.

DOCUMENTO No. 4

CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES (OPTATIVA). a. Constancia de la visita al sitio de la obra, firmada por el representante de LA CONVOCANTE b. Manifiesto de conocer el sitio y condiciones que predominan en donde se realizaran los trabajos.

(se anexa formato). c. Copia de la minuta de la junta de aclaraciones. (la asistencia de los interesados a la junta de

aclaraciones es optativa, los que no asistan serán responsables de recabar copia de la misma en EL DOMICILIO de LA CONVOCANTE, en la página de CompraNet o en la página web de LA DEPENDENCIA, cualquier aclaración o modificación derivada de ésta será considerada como parte integrante de las bases de licitación.

DOCUMENTO No. 5

MODELO DE CONTRATO a. Manifestación escrita, en el que se indique conocer el modelo de contrato y estar de acuerdo en

todas sus cláusulas y términos. (se anexa formato) b. Modelo de contrato de obra, rubricado en todas sus hojas por el representante legal de la

empresa. (se anexa formato)

DOCUMENTO No. 6

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES. a. Manifestación escrita de conocer y estar de acuerdo con las especificaciones generales,

particulares y normas de construcción. (se anexa formato) b. Especificaciones generales y particulares debidamente firmadas.

DOCUMENTO No. 7

PROYECTO EJECUTIVO

a. Manifestación escrita de conocer los proyectos.


Hoja 11 de 22

b. Presentar impresos y firmados los planos arquitectónicos, estructurales, de instalaciones y detalles.

c. Descripción de la planeación integral de EL LICITANTE para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos entregados por LA CONVOCANTE.

SOBRE ECONÓMICO

CARPETA N° 2 (DOCUMENTOS DEL N° 8 AL N° 11)

DOCUMENTO No. 8 ESCRITO DE LA PROPUESTA

a. Escrito de la proposición para la oferta, debiendo estar firmado en todas sus hojas por EL LICITANTE o el representante legal de la empresa. (se anexa formato).

DOCUMENTO No. 9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA

Deberá ser presentado con periodo de ejecución, indicando inicio y término de la trabajos, conforme a estas bases, en formato impreso y en archivo digital, en dichas formas el licitante deberá expresar con número y letra y en Pesos Mexicanos, los precios unitarios de cada uno de los conceptos de trabajo y solamente con números el importe total correspondiente a cada concepto, determinando dichos importes multiplicando los precios unitarios propuestos por las cantidades de trabajo correspondientes, impresas en el catalogo; asimismo, deberá efectuar la suma que corresponda para obtener el importe total de su propuesta, el que se asentará con número y letra sin incluir el I.V.A. conforme a lo dispuesto en las presentes bases de licitación.

DOCUMENTO No. 10 ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS

a. Análisis de precios unitarios. b. Análisis básicos o preliminares. c. Costos de materiales (insumos puestos en el sitio de la obra e incluir cotizaciones de los insumos

más representativos) d. Análisis de maquinaria y equipo (tarjetas de costos horarios, incluir hora activa, inactiva y en

espera) e. Análisis de mano de obra a utilizarse (análisis del factor del salario real y tabulador de salarios). f. Análisis de los costos indirectos de operación y campo. g. Análisis del costo financiero, art. 50 fracciones III de la LEY, (Anexar el indicador económico). h. Análisis de la utilidad. i. Ajuste de costos (en los supuestos indicados de Acuerdo al Art. 57 y 58 de la LEY). j. Explosión de insumos. k. Constancia de conocimiento de la recepción de anticipos y su afectación, tanto en el análisis del

costo por financiamiento, como en el ajuste de costos por escalatoria. (se anexa formato). l. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que en la elaboración de su propuesta consideró mínimo

el 10% de mano de obra local del importe total de mano de obra a utilizarse.


Hoja 12 de 22

DOCUMENTO No. 11

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES CON EROGACIONES ACUMULADAS Y PROGRAMAS DE CANTIDADES DE OBRA; DEBERÁ INDICARSE EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

a. Programa de ejecución de la obra, (FORMATOPET). b. Programa de adquisición de materiales (incluir todos los materiales que se utilizarán en la obra),

(FORMATOPUM). c. Programa de utilización de equipo en la obra. (FORMATOPMEC). d. Programa de mano de obra, (FORMATOMO). e. Programa de utilización de personal técnico administrativo y de servicios encargados de la

administración y ejecución y de control de calidad de los trabajos, indicando la especialidad, horas hombre para ejecución de los trabajos y su importe en Pesos, (FORMATOPPPT).

NOTA IMPORTANTE: LOS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA DEBERÁN DE ENTREGARSE EN SOBRES INDEPENDIENTES, AMBAS A SU VEZ EN UN SOLO SOBRE. LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA, CUANDO SE SOLICITE EN FORMA ADICIONAL, SE ENTREGARÁ JUNTO AL SOBRE DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA. LAS PROPOSICIONES SE INTEGRARÁN DE ACUERDO AL FORMATO QUE CONTIENE LA RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA ESTA LICITACIÓN, CONVENIENTEMENTE SEPARADOS PARA SU IDENTIFICACIÓN DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

C L A U S U L A S

PRIMERA.- Al formularse la proposición se tomará en cuenta que: A. Que la obra se llevará a cabo en estricto apego a la LEY y demás leyes dictadas en la materia y con

sujeción a: las normas y especificaciones generales y particulares de construcción que se indican en el catálogo de conceptos.

B. Que el costo de los trabajos será cubierto con Recursos Federales Autorizados mediante el programa de COFECA 2017

C. Anticipo.- para la presente licitación se otorgará el 30% de anticipo. D. Para la determinación del costo financiero de los trabajos, EL LICITANTE deberán considerar en su

propuesta, el otorgamiento del anticipo. E. Que independientemente de suscribir el contrato en forma paralela a la emisión del fallo, la fecha

programada para iniciar, será el día 22 de Septiembre de 2017, el plazo de ejecución de los trabajos será de 100 días naturales, de conformidad con el plazo señalados en la convocatoria de esta licitación.

F. Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a EL CONTRATISTA determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras. Asimismo se podrá pactar que las penas convencionales se aplicarán por atraso en el cumplimiento de las fechas críticas establecidas en el programa de ejecución general de los trabajos.

G. En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

H. Asimismo, las dependencias y entidades, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, aplicarán retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte


Hoja 13 de 22

para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

I. Procederá la rescisión del contrato cuando EL CONTRATISTA: 1. No inicie o termine la obra en el plazo estipulado. 2. Si ejecuta la obra en forma defectuosa o si no cumple con cualquiera de las obligaciones a

su cargo. 3. No otorgue facilidades y los datos necesarios a LA DEPENDENCIA o a los técnicos que

aquella comisione para intervenir en tareas de vigilancia y comprobación en el avance de la obra, para que puedan cumplir su cometido.

4. Si así conviene al interés público o a la política administrativa del Estado. 5. No presente las fianzas de garantía en el término establecido o si no observa los

requisitos consignados en este instrumento. 6. Si presenta promociones y facturas de trabajos no prestados o incompletos en forma

dolosa. 7. No presenta en los términos pactados en este instrumento, el programa de ejecución de

la obra y demás documentación pactada. 8. Si no observara el calendario de obra que presente, basado en el atraso de cualquier

etapa o Fracción de dicho programa. 9. Cuando medie solicitud emitida por la Contraloría General del Estado 10. En general, por cualquier otra causa que le sea imputable.

J. LA DEPENDENCIA y EL CONTRATISTA podrán suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades designarán a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida, asimismo podrán dar por terminado anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere este artículo.

SEGUNDA.- Para aclarar cualquier duda, se podrá acudir al DOMICILIO de LA CONVOCANTE, presentando la solicitud de aclaración por escrito cinco días hábiles antes de la fecha señalada para la presentación y apertura de las proposiciones, las cuales serán debidamente aclaradas por escrito por parte de la misma, tres días hábiles antes de dicha apertura. Al no existir solicitudes oficiales presentadas por EL LICITANTE, o al ser aquellas debidamente contestadas por LA CONVOCANTE, EL LICITANTE no tendrá derecho a reclamar en forma posterior a la presentación y apertura de las proposiciones, sobre cualquier asunto y/o tema relacionado con la ejecución de la obra que le hubiera sido confuso, ambiguo, no claro, indefinido o erróneo.

TERCERA.- Las propuestas presentadas surtirán los efectos más amplios que en derecho corresponda y serán validas únicamente en la subasta de la presente convocatoria. Las propuestas serán obligatorias para quienes las oferten.

CUARTA.- EL CONTRATISTA que celebre los contratos a que se refiere la LEY, deberá garantizar: A. Previamente a la firma del contrato, el licitante adjudicado con esta licitación presentará para su

cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y


Hoja 14 de 22

las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, así como señalar un domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y correo electrónico.

B. El cumplimiento de los contratos; esta garantía deberá constituirse dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo.

C. Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable, los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, los contratistas, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

D. El licitante adjudicado con esta licitación que no firme el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos del artículo 78 de la LEY

E. La empresa que resulte ganadora deberá presentar acuse de recepción actualizada con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión prevista en la regla 1.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2013, dispuesto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

F. Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

G. Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la dependencia o entidad, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y que el contratista haya presentado la factura correspondiente.

H. Con el fin de coadyuvar en la implementación del uso de la bitácora de obra pública a través de medios remotos de comunicación electrónica, de acuerdo al artículo 46 último párrafo de la LEY de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 122 y 123 de su REGLAMENTO que establecen el uso de la bitácora electrónica y los lineamientos según el acuerdo de la SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA publicado el 09 de septiembre del 2009 para regular el uso del programa informático autorizado para la elaboración control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de comunicación electrónica, que entro en vigor el 09 de diciembre del 2009, por lo que se deberá atender dichos preceptos ya que el uso de la misma es obligatorio. y tendrá que coordinarse con el residente y/o supervisor de la obra para el llenado, control y seguimiento de dicho proceso, para lo cual la empresa que resulte ganadora deberá contar previo a la firma del contrato con el R. F. C. con homoclave y firma electrónica avanzada (firma FIEL) , para efectos del acceso al programa informático de la BEOP, que se encuentra disponible en la pagina Web: http://beop.funcionpublica.gob.mx, mediante el empleo de una clave de usuario y una contraseña que le sea asignada.

I.

QUINTA.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar y hora previstos en la convocatoria de la licitación, no serán aceptadas las proposiciones que se

http://beop.funcionpublica.gob.mx/


Hoja 15 de 22

presenten a través de medios electrónicos, las propuestas deberán presentarse por escrito mediante sobre cerrado en forma inviolable, conforme a lo siguiente:

A. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido.

B. El catálogo de conceptos de las propuestas presentadas y aceptadas para su revisión y análisis detallado, serán rubricadas por un LICITANTE, de los participantes que hayan asistido, y el servidor público facultado para presidir el acto.

C. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; en la que se deberá asentar las proposiciones aceptadas para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma; la falta de firma de algún LICITANTE y/o funcionario no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación en EL DOMICILIO de LA CONVOCANTE;

D. En dicho acto se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo, y se emitirá en junta pública.

E. La Dependencia convocante si así lo considera conducente a solicitud de los participantes diferir la apertura por única vez.

F. Esta Licitación es pública para empresas que cuenten con la capacidad y los recursos técnicos, financieros y los demás que sean necesarios para la ejecución de la obra.

SEXTA.- Para formular la proposición se utilizarán los documentos que proporcione LA CONVOCANTE, todos y cada uno de ellos deberá ser presentado de la siguiente manera: Los formatos, documentos y escritos donde se le solicita nombre de la empresa y del representante legal, deberán presentarse firmados. Asimismo, en relación a las bases, su última hoja donde dice aceptación de las bases de la licitación deberán anotar nombre y firma del representante legal de la empresa y/o persona física sobre la línea tal cual lo indica; de igual manera todos los documentos que forman parte integrante de la adquisición de las bases deberán ser rubricadas en cada una de sus hojas, firmadas en donde se señala y reintegrarlas en su carpeta correspondiente de licitación, así como el archivo digital del catálogo de conceptos valorizado como se indica en estas bases. SÉPTIMA.- Encuadernar los documentos de la proposición en carpetas de 3 (tres) argollas, se permitirá engrapar y/o pegar las carátulas de cada documento en separadores para presentar la documentación solicitada, con el objeto de facilitar su revisión. La Carpeta N° 1 contendrá los Documentos del N° 1 al ° 7; en la Carpeta N° 2 se integraran los Documentos de N° 8 al N° 11) OCTAVA.- LA CONVOCANTE, en forma posterior al acto de apertura y presentación de las propuestas, llevará a efecto el análisis y evaluación binaria detallada de estas, procediendo a desechar aquellas que incurran en alguno de los siguientes supuestos:

A. Cuando no incluyan información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia. B. .Que el programa de ejecución no sea factible de realizar con los recursos considerados por EL

LICITANTE en el plazo solicitado. C. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales que se deban suministrar, no

sean las requeridas por LA CONVOCANTE.


Hoja 16 de 22

D. Contengan uno o varios precios unitarios no remunerativos, que en forma individual o conjunta afecten sustancialmente el monto total de la propuesta, o en su defecto impliquen que el postor no garantice la ejecución del o los conceptos de que se trate en forma adecuada y oportuna, conforme a las especificaciones del proyecto dictadas por LA CONVOCANTE. En este sentido LA CONVOCANTE determinará la existencia de precios no remunerativos conforme a sus propios criterios de costos, rendimientos y demás factores que intervienen en la integración de los precios unitarios correspondientes y dictaminará lo conducente con base a elementos técnicos objetivos debidamente fundados.

E. Cuando el monto de las proposiciones se encuentran por arriba del presupuesto elaborado por la convocante de igual forma cuando se encuentren con un diez por ciento (10%) por abajo del mismo presupuesto y/o se encuentren fuera de mercado.

F. Cuando en monto de la proposición rebase el monto autorizado para ésta licitación. G. , por

concepto de mano de obra, materiales y equipo. H. El cinco al millar que se deduce sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, como

derecho, por servicio de vigilancia, inspección y control debe de estar reflejado en el análisis de precios unitarios.

I. Cuando se omita o se altere uno o más conceptos en la descripción con letra y número, en el documento no. 9 de su propuesta.

J. Por otras causas similares a las anteriores y que a juicio de LA CONVOCANTE, dificulten el análisis y comparación de las proposiciones en igualdad de condiciones.

K. Se encuentren en alguno de los supuestos que establece el Artículo 51y 78 de la LEY. L. No satisfagan en estricto apego los requisitos y apéndices establecidos en las presentes bases, así

como lo estipulado en el Art. 69 del RLOPYSM. M. Presente información falsa o incluyan documentación apócrifa dentro de su propuesta. N. Hayan cometido ilícitos en perjuicio de LA DEPENDENCIA. O. Se encuentren sujetas a suspensión de pagos, declaradas en estado de quiebra, o con posteridad a

la apertura del concurso. P. Tengan o hayan tenido contratos de obra con la administración pública o con particulares,

programas de trabajo o calendarios de ejecución notoriamente retrasados. Q. No presenten copia del laboratorio de control de calidad para terracerías y concretos. R. No presenten el indicador económico utilizado para la realización de su proposición.

NOVENA.- Para participar en asociación de dos o más interesados, podrán agruparse para presentar una sola proposición, debiendo cumplir con lo siguiente:

1. Bastara la adquisición de un solo ejemplar de las bases. 2. Deberán celebrar entre sí un convenio privado, dirigido especialmente para el concurso que nos

ocupa, el que contendrá lo siguiente: a. Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios

públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación. b. Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los

datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación. c. Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir. d. Determinación de un domicilio común, para oír y recibir notificaciones. e. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo

relacionado con la propuesta. f. Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y

solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.


Hoja 17 de 22

DECIMA.- LA DEPENDENCIA emitirá un fallo conforme a lo dispuesto por los Artículos 39 de la LEY, el cual debe contener lo siguiente:

A. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla.

B. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno. En el caso de haberse utilizado el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones, se incluirá un listado de los componentes del puntaje de cada licitante, de acuerdo a los rubros calificados que se establecieron en la licitación.

C. Nombre del licitante a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la licitación, así como el monto total de la proposición.

D. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la entrega de anticipos, y

E. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones.

En caso de que se declare desierta la licitación, se señalaran en el fallo las razones que lo

motivaron. En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los

licitantes que hubieren presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo y levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet y en la página de Internet de la Dependencia el mismo día en que se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet., Art. 39 de la LEY.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la DEPENDENCIA, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al órgano interno de control dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma.

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el servidor público responsable dará vista de inmediato al órgano interno de control, a efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición.

Cuando el fallo no se dé a conocer en la junta pública referida en el cuarto párrafo del artículo 39 de la LOPySRM, el contenido del mismo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita, para efectos de su notificación a los licitantes. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.


Hoja 18 de 22

Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad debe presentarse por escrito a la Secretaria de la Función Pública y a través de http://www.CompraNet.gob.mx. Artículo 83 y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

La notificación del fallo obligará a la dependencia o entidad y a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato, en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien en la convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales previsiones, dentro de los quince días naturales siguientes al de la citada notificación. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la Fracción II del artículo 48 de esta LEY.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el párrafo anterior, la dependencia o entidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte más conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento

DECIMA PRIMERA.- Evitar encuadernar los documentos de la proposición en carpetas leffort o de 3 argollas en un solo juego, solamente se permitirá engrapar o pegar las carátulas de cada documento en folder para presentar la documentación solicitada, con el objeto de facilitar su revisión. Para presentar la proposición se utilizará un sobre cerrado en el cuál se anotará el número de licitación, la obra, nombre y firma de LICITANTE.

DÉCIMA SEGUNDA.- Criterios de evaluación y adjudicación: La evaluación de las propuestas será a través del mecanismo binario y se aplicaran de acuerdo a los criterios contenidos en los Artículos 64 y 65 del RLOPSRM.

1. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por EL LICITANTE, podrá ser negociada.

2. LA DEPENDENCIA Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

3. Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

DECIMA TERCERA.- Al formular su propuesta, EL LICITANTE reconoce en sus términos que:

A. Tomaron en consideración las condiciones generales de la región (climatológicas, topográficas, geológica, etc.) y especiales del lugar de la obra, consideraron mínimo el 10% de mano de obra local del importe total de mano de obra a utilizarse y que el desconocimiento de las mismas, en ningún caso serviría posteriormente para interponer inconformidad o reclamo alguno en cuanto a los procedimientos de la licitación, aducir justificación por incumplimiento del contrato o para solicitar bonificaciones a los precios unitarios considerados en la propuesta.

B. El catálogo de conceptos para la elaboración de precios unitarios, son proporcionados por LA CONVOCANTE, únicamente a título informativo, por lo tanto, queda bajo la responsabilidad del LICITANTE juzgar las circunstancias que concurran, de manera que si cualquiera de ellas resulta diferente en la realidad a como se indicó en el proyecto o hay diferencia con las cantidades de obra,

http://www.compranet.gob.mx/


Hoja 19 de 22

tales circunstancias no justificarán futuras reclamaciones con relación a los precios unitarios propuestos.

C. Se deberán presentar en el documento no. 10, análisis de precios unitarios relativos al catálogo de conceptos de obra, estableciendo separadamente: los costos directos para la obra, suministro e instalación del equipo, para el análisis, calculo e integración de los precios unitarios; deberán considerarse los costos de mano de obra, materiales, equipo y demás insumos en la zona o región de que se trate; asimismo el cargo por maquinaria y equipo de construcción se determinara con base en el precio y rendimiento de estos, considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo de que se trate. LA CONVOCANTE no proporcionará material y equipo de instalación permanente, por lo tanto EL LICITANTE deberá considerar en su propuesta la totalidad los materiales y equipos de instalación permanente nacionales para la correcta ejecución de los trabajos.

D. En relación al impuesto sobre nóminas, EL LICITANTE deberá considerar para la integración de su propuesta, el lineamiento emitido mediante oficio/circular signado por los titulares de la Secretaria de Finanzas y Planeación y de la Contraloría General del Estado, públicado en la Gaceta Oficial el día

reflejado en los análisis de precios unitarios, por lo tanto, no debe estar incluido en el factor de salario real y/o dentro del factor de sobrecosto, de los cálculos que realicen en sus ofertas las

E. La Explosión de Insumos: deberá presentarse completa a costo directo, considerando; concepto,

unidad, cantidad, costo e importe, separando en partidas lo correspondiente a materiales, mano de obra y equipo; en lo referente a equipo, se deberán considerar los costos horarios completos y no costos de cargos fijos. Se deberá incluir en medio magnético dicha explosión de insumos en formato Excel.

F. El factor de salario real se deberá entender, como la relación de los días realmente pagados en un período anual, de enero a diciembre, divididos entre los días efectivamente laborados durante el mismo periodo, para su determinación, únicamente se deberá considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo y los contratos colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables. el factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Las aportaciones que eroga EL LICITANTE por concepto del sistema de ahorro para el retiro (SAR). Determinando el factor de salario real, este permanecerá fijo hasta la terminación de los trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del Seguro Social, en la determinación del salario real no deberá considerar los siguientes conceptos:

I. Aquellos de carácter general referentes a transportación, instalaciones y servicios de comedor, campamentos, instalaciones deportivas y de recreación, así como las que sean para fines sociales de carácter sindical.

II. Instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa, cascos, zapatos, guantes y otros similares.

III. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores. IV. Cualquier otro cargo en especie o dinero, tales como despensas, premios por asistencia o

puntualidad, entre otros. V. Los viáticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de los trabajos a

ejecutar se tenga que trasladar fuera de su lugar habitual de trabajo. VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para

constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva.


Hoja 20 de 22

G. En los análisis de indirectos, se considerarán todos los gastos generales necesarios, para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza EL LICITANTE, tanto en sus oficinas centrales y de campo y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales, necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria y equipo de construcción, imprevistos y en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo. Asimismo, deberá considerar el costo del letrero y señalamiento preventivo y restrictivo de la obra, pruebas de laboratorio (control de calidad) y prever la seguridad de sus trabajadores, incluyendo la indumentaria apropiada (trajes de obrero, cascos, etc.) se anexa formato para la elaboración del letrero informativo. Para el caso de el letrero, deberá colocar dos anuncios espectaculares, ubicados al inicio y término de la obra, en un plazo máximo de 15 días posteriores a la firma del contrato, de acuerdo con las condiciones del lugar donde se va a instalar y deberá considerar las características que se muestran en el (ANEXO A). Durante el periodo de la ejecución de los trabajos y en el sitio de los mismos, el contratista mantendrá el laboratorio de campo, con el personal, equipo y de más elementos necesarios para que pueda controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada. Complementariamente y dentro de la Unidad de Control de Calidad el contratista mantendrá una brigada topográfica con el personal calificado y el equipo técnico necesario para controlar adecuadamente la ejecución de la obra, dicha cuadrilla; su personal y equipamiento deberán ser avalados por la Subdirección Operativa responsable de la ejecución de los trabajos. Los costos que se generen deberán ser considerados dentro de los costos indirectos de la obra. Previo al inicio de los trabajos la Subdirección Operativa responsable de la ejecución de los trabajos, aprobará por escrito al Contratista el Laboratorio y la brigada topográfica propuesta, de lo contrario no se autorizará el inicio de los trabajos.

I. Que de ser el adjudicatario del contrato, deberá poner a la disposición de la Residencia de Obra y de la Residencia General, dos profesionistas (Ingenieros Civiles y/o Arquitectos), que servirán de enlace permitiendo la comunicación adecuada entre la CONVOCANTE y EL CONTRATISTA, agilizando el trámite de la documentación relativa a la obra, mismos que deberán permanecer en la oficina de la Residencia de Obra y Residencia General correspondientemente, asimismo el Profesionista que fungirá de enlace con la Residencia de Obra, deberá contar con un vehículo tipo pick-up de modelo reciente (la cual deberá encontrarse asegurada por parte de EL CONTRATISTA), debiendo considerar los gastos del mantenimiento y combustible, dentro de los costos de indirectos de EL CONTRATISTA, durante el plazo de ejecución de la obra hasta que sea finiquitada, mismo que deberá reflejarse de manera congruente con respecto a los costos vigentes en la región, el salario de los Ing. Civil será el equivalente a 210 salarios mínimos (del año vigente) mensuales para cada uno, el no considerarlo será motivo para desechar la proposición.

II. Incluirá Dos Equipos de telefonía móvil (celular) con minutos y SMS ilimitados, Redes Sociales ilimitadas sin costo, 2,500 MB en Datos, el costo y/o renta de este dispositivo así como los gastos inherentes se considerarán desde el inicio y hasta el finiquito de la obra (Cierre Administrativo del Contrato), y deberá aparecer en sus análisis de indirectos como

III. Proporcionará un Equipo de Computo (Computadora Portátil: Procesador Dual Intel Core i7 de

2.9 GHz, Turbo Boost de 3.8 Ghz, 16 GB 2133 MHz SSD, Disco rígido de 500 GB Serial ATA Drive @ 7200 rpm, Pantalla Retina resolución nativa de 2880 por 1800 a 220 pixeles por pulgada, Batería integrada (7 horas) , Teclado retro iluminado (Español) & Guía del usuario, con Memoria de 1GB GDDR3, con Paquete de Microsoft Office Profesional 2017, con Disco Duro Externo 5 Tb, Impresora Láser a Color, y Scanner de alimentación continua que incluya


Hoja 21 de 22

los consumibles y papelería para el adecuado desarrollo de sus funciones) hasta el finiquito de la obra (Cierre administrativo del Contrato).

EL LICITANTE deberá prever y vigilar para evitar que las condiciones ambientales se pudieran deteriorar, así como el orden social, la salubridad y la seguridad, obligándose a:

IV. Instalar de inmediato sanitarios portátiles para el personal de obra con el objeto de evitar dispersión de residuos fecales;

V. Colocar tambos metálicos en sitios estratégicos para colocar la basura común, enviándola en camión de volteo al basurero municipal;

VI. Para el caso de los residuos impregnados de grasa o aceite provenientes de los vehículos, camiones o maquinaria pesada, éstos deberán ser colocados en tambos independientes

latas, aceites usados, filtros, refacciones y otros materiales contaminados; VII. Retirar los escombros de construcción;

VIII. Colocar durante la construcción de la obra, cintas preventivas o letreros indicando precaución para alertar a los chóferes, personal y peatones que circulen en el área de trabajo y las demás que sean necesarias de acuerdo a la naturaleza de la obra.

H. Los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo directo; dichos costos se desglosarán en los correspondientes a la administración de oficinas centrales, a los de la obra y a los de seguros y fianzas.

I. En la integración del costo por financiamiento, deberá considerarse el importe del anticipo a otorgarse, además de manifestarse que la tasa de interés aplicable fue calculada con base en un indicador económico específico, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato, a su vez esté representado por un porcentaje de la suma del costo directo, que la tasa de interés aplicable este definida con base en un indicador económico especifico, que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos, conforme al periodo de estimaciones señalado en LA CONVOCATORIA, que la mecánica para el análisis y cálculo del costo de financiamiento empleada por el licitante sea mediante el método de flujo de caja, debiendo calcularse de acuerdo con los Artículos 214, 216 y 217 del REGLAMENTO..

J. Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad del precio unitario porque derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad, los cargos adicionales no deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo de utilidad.

K. EL LICITANTE, deberá presentar dentro de un plazo de 10 días a partir de la fecha de adjudicación del contrato los programas descritos en el documento 11 de su propuesta, las fechas reales de inicio y término contractuales.

L. Ajuste de Costos.- Procederá el ajuste de costos, atendiendo a lo dispuesto por el Artículo 57 y 58 de la LEY.

DECIMA CUARTA.- La relación de conceptos y cantidades de obra para la expresión de los precios unitarios y el monto total de la propuesta, deberá ser presentada precisamente en las formas que para tal efecto anexa LA CONVOCANTE en el documento no. 9 de su propuesta y se formulará como a continuación se indica:

A. El catálogo de conceptos se deberá presentar en medio magnético e impreso, anotar al final de cada partida el subtotal correspondiente, en la hoja resumen se anotarán los montos parciales de estas, así como el importe total de la propuesta; todas estas cantidades deberán ser asentadas con


Hoja 22 de 22

numero y letra y sin considerar el impuesto al valor agregado (IVA). No deberá anotarse fechas de inicio y término, solo indicar periodo de ejecución en el citado catalogo.

B. Se anotarán los precios unitarios tanto con número como con letra, expresándolos en moneda nacional, al centésimo, si hubiera discrepancia entre los precios unitarios anotados con letra y los de número, serán los que correspondan con los análisis de precios unitarios los que se tomarán en cuenta al establecer el monto corregido de la proposición.

C. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto de las cantidades de obra anotadas por LA DEPENDENCIA, de acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los importes parciales y la suma de ellos, el que resulte será el monto corregido para efectos de adjudicación.

DÉCIMA QUINTA.- LA CONVOCANTE; procederá a declarar desierta o cancelada la licitación cuando: A. Por caso fortuito o fuerza mayor no imputables a LA CONVOCANTE. B. Cuando existan circunstancias debidamente justificadas presupuestalmente que provoquen la

extinción de la necesidad de contratar estos trabajos y de continuar con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la dependencia, la determinación de dar cancelada la licitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes y no procederá contra ella recurso alguno.

C. Cuando ninguna empresa adquiera las bases de licitación o bien que no se presenten en el acto de presentación y apertura de propuestas.

D. Cuando se determine en términos de LEY, que ninguna de las proposiciones presentadas resulta solvente.

E. Cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de licitación o sus precios de insumos no fueren aceptables.

LA CONVOCANTE procederá a formular el acta correspo

Asimismo, se le informa a EL LICITANTE que NO se permitirá el uso de teléfonos celulares durante el acto de apertura de propuestas. Solo se permitirá un solo representante por LICITANTE y los que deseen salir se les permitirá por una sola vez después de que se haya revisado y leído el importe de su propuesta. Después de emitir el fallo correspondiente a esta licitación y en apego al Art. 74 en su último párrafo de la LOPySRM, las proposiciones desechadas (no ganadoras) después de los 60 días naturales se podrán devolver a las empresas, salvo que exista una inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad. El presente concurso no se realiza bajo la cobertura de ningún tratado, por lo que las proposiciones deberán presentarse en idioma Español y en moneda nacional, al igual que las cotizaciones que se integren.

________________________________________ NOMBRE Y FIRMA

ACEPTO EL CONTENIDO DE LAS PRESENTES BASES DE ESTA LICITACIÓN

modelo de carta de aceptacion -...

Documents