indstilling · web viewentreprenørens a’conto opgørelser skal betales af bygst senest 30...

SLET DENNE BOKS INDEN UDSKRIFT

Dato: 28. JUNI 2013Rev: 25-03-2015 Projekter / Jura

Byggesagsbeskrivelse"indsæt lokalitet og projektnavn"

Udarbejdet af Bygningsstyrelsen "indsæt måned og år"

”indsæt byggesag”

Byggesagsbeskrivelse Dato: ”indsæt dato”Rev. dato:

Indholdsfortegnelse Side: 1

Udarbejde: "udfyld" Kontrolleret: "udfyld" Godkendt: "udfyld"

1. ORIENTERING.........................................................................................................................1-11.1. Generelt....................................................................................................................................1-11.2. Byggesagen..............................................................................................................................1-11.2.1. Generelt..................................................................................................................................................1-11.2.2. Entrepriser/arbejder................................................................................................................................1-11.2.3. Bygherreleverancer.................................................................................................................................1-1

1.3. Projektorganisation...................................................................................................................1-11.4. Projektmaterialet.......................................................................................................................1-21.4.1. Beskrivelser.............................................................................................................................................1-21.4.2. Tegninger/bygningsmodeller...................................................................................................................1-3

1.5. Fælles værktøjer.......................................................................................................................1-31.5.1. Bygherreformularer.................................................................................................................................1-31.5.2. Digital kommunikation.............................................................................................................................1-31.5.3. Projektweb..............................................................................................................................................1-41.5.4. E-mailstandard........................................................................................................................................1-4

1.6. Pålæg.......................................................................................................................................1-41.6.1. Identifikation af entreprenører og medarbejdere.....................................................................................1-41.6.2. Arbejdsklausul.........................................................................................................................................1-51.6.3. Evaluering...............................................................................................................................................1-51.6.4. Tavshedspligt..........................................................................................................................................1-61.6.5. Register om Udenlandske Tjenesteydere...............................................................................................1-61.6.6. Sikkerhedsgodkendelse (som alternativ til pålægget i pkt. 1.6.1)...........................................................1-71.6.7. Lærlinge og elever..................................................................................................................................1-7

2. REFERENCER.........................................................................................................................2-12.1. Generelt....................................................................................................................................2-12.2. Bekendtgørelser.......................................................................................................................2-12.3. Cirkulærer.................................................................................................................................2-12.4. Danske standarder...................................................................................................................2-22.5. Øvrige referencer......................................................................................................................2-2

3. AB 92........................................................................................................................................3-1

4. BYGGEPLADS........................................................................................................................4-14.1. Generelt....................................................................................................................................4-14.2. Bestemmelser...........................................................................................................................4-14.2.1. Generelt..................................................................................................................................................4-14.2.2. Myndighedsforskrifter og vejledninger.....................................................................................................4-2




4.2.3. Myndighedstilladelser og anmeldelser....................................................................................................4-24.2.4. Håndtering af materialer og produkter.....................................................................................................4-24.2.5. Brandmæssige forholdsregler.................................................................................................................4-2

4.3. Overdragelse og aflevering af byggepladsen.........................................................................4-34.4. Eksisterende forhold.................................................................................................................4-34.5. Bygherrens afsætninger...........................................................................................................4-34.6. Byggepladsens indretning........................................................................................................4-34.6.1. Byggepladstegning..................................................................................................................................4-44.6.2. Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning....................................................................4-44.6.3. Aflukning.................................................................................................................................................4-44.6.4. Vagtordning.............................................................................................................................................4-44.6.5. Tyverisikring............................................................................................................................................4-44.6.6. Skiltning...................................................................................................................................................4-44.6.7. Førstehjælpskasser.................................................................................................................................4-54.6.8. Brandslukningsmateriel...........................................................................................................................4-5

4.7. Byggepladsens færdselsarealer...............................................................................................4-54.7.1. Parkering.................................................................................................................................................4-54.7.2. Udendørs færdselsarealer......................................................................................................................4-54.7.3. Færdselsarealer i bygninger...................................................................................................................4-54.7.4. Afdækning af huller i færdselsarealer......................................................................................................4-54.7.5. Etablering af rækværk i færdselsarealer.................................................................................................4-54.7.6. Belysning af færdselsarealer...................................................................................................................4-54.7.7. Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer.............................................................................................4-54.7.8. Oprydning og renhold af færdselsarealer................................................................................................4-6

4.8. Skurby og oplagsplads.............................................................................................................4-64.8.1. Skurforhold..............................................................................................................................................4-64.8.2. Oplagsplads............................................................................................................................................4-64.8.3. Teltværksteder........................................................................................................................................4-64.8.4. Affaldshåndtering og affaldscontainer.....................................................................................................4-64.8.5. Belysning i skurby og på oplagsplads.....................................................................................................4-74.8.6. Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads................................................................................4-74.8.7. Oprydning i skurby og på oplagsplads....................................................................................................4-7

4.9. Arbejdsområder........................................................................................................................4-74.9.1. Afdækning af huller i arbejdsområder.....................................................................................................4-74.9.2. Etablering af rækværk i arbejdsområder.................................................................................................4-74.9.3. Belysning i fælles arbejdsområder..........................................................................................................4-74.9.4. Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder................................................................................................4-74.9.5. Oprydning og renhold i arbejdsområder..................................................................................................4-7

4.10. Tekniske hjælpemidler..............................................................................................................4-74.10.1. Kraner og materialehejse........................................................................................................................4-74.10.2. Personelevatorer.....................................................................................................................................4-84.10.3. Stillads og arbejdsplatform......................................................................................................................4-8

4.11. Forsyning til byggeplads...........................................................................................................4-84.11.1. Vand og afløb..........................................................................................................................................4-8




4.11.2. El.............................................................................................................................................................4-84.11.3. Kommunikation.......................................................................................................................................4-9

4.12. Særlige forhold ved bygninger i brug.......................................................................................4-94.12.1. Generelt..................................................................................................................................................4-94.12.2. Information til tredjemand........................................................................................................................4-94.12.3. Midlertidig drift.........................................................................................................................................4-9

4.13. Vinterforanstaltninger.............................................................................................................4-10

5. SIKKERHED OG SUNDHED...................................................................................................5-15.1. Generelt....................................................................................................................................5-15.1.1. Organisation............................................................................................................................................5-15.1.2. Byggepladskoordinering..........................................................................................................................5-15.1.3. Sikkerhedsmøder....................................................................................................................................5-1

5.2. Plan for Sikkerhed og Sundhed................................................................................................5-15.3. Arbejdsmiljø..............................................................................................................................5-15.3.1. Generelt..................................................................................................................................................5-15.3.2. Begrænsning af støjgener.......................................................................................................................5-25.3.3. Begrænsning af skader og gener fra vibrationer.....................................................................................5-25.3.4. Begrænsning af støvgener......................................................................................................................5-25.3.5. Begrænsning af ergonomiske gener.......................................................................................................5-2

5.4. Forholdsregler ved farlige arbejder..........................................................................................5-2

6. OMGIVENDE MILJØ................................................................................................................6-16.1. Generelt....................................................................................................................................6-16.2. Støj 6-16.3. Vibrationer................................................................................................................................6-16.4. Støv..........................................................................................................................................6-16.5. Emissioner til atmosfæren........................................................................................................6-16.6. Spild af olie og kemiske produkter...........................................................................................6-1

7. KVALITETSSTYRING..............................................................................................................7-17.1. Generelt....................................................................................................................................7-17.2. Byggeledelsen..........................................................................................................................7-17.3. Byggemøder.............................................................................................................................7-17.4. Kvalitetsplan.............................................................................................................................7-17.5. Projektgennemgangsmøde......................................................................................................7-17.6. Opstartsmøder for arbejder......................................................................................................7-27.7. Entreprenørens kontrol og dokumentation...............................................................................7-27.7.1. Generelt..................................................................................................................................................7-27.7.2. Styring af udførelsesdokumenter............................................................................................................7-27.7.3. Arkivering af dokumentation....................................................................................................................7-2




7.7.4. Kontroldokumentation.............................................................................................................................7-27.7.5. D&V-dokumentation................................................................................................................................7-27.7.6. Performance tests før AB92 aflevering...................................................................................................7-3

7.8. Aflevering..................................................................................................................................7-37.9. Kvalitetssikring efter aflevering.................................................................................................7-4

8. TIDSSTYRING.........................................................................................................................8-18.1. Generelt....................................................................................................................................8-18.2. Tidsplan....................................................................................................................................8-18.3. Vejrligsdage..............................................................................................................................8-1

9. BILAG.......................................................................................................................................9-19.1. "udfyld"......................................................................................................................................9-19.2. Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).....................................................................................9-19.3. Instruks for håndværkere..........................................................................................................9-19.4. Forudsætninger for forsikringsdækning....................................................................................9-19.5. Performance tests før AB-aflevering - Styring og regulering....................................................9-29.6. ”udfyld med øvrige relevante bilag”..........................................................................................9-2

Bilagsfortegnelse

Bilag 1: Rumskema

Bilag 2: Ejendomsplan og plantegninger

Bilag 3: "udfyld eller slet"



1. Orientering Side: 1

OBS, OBSAl tekst markeret med rød slettes inden udsendelse.Hvor der skal indsættes tekst er det markeret således "udfyld"

1. Orientering

1.1. Generelt

Bips B2.010, Basisbeskrivelse – byggesag / september 2008 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

(tjek på www.bips.dk om det er seneste version)

1.2. Byggesagen

1.2.1. Generelt"udfyld"

(indsæt en projektspecifik beskrivelse af projektet, herunder bl.a. renovering, tilbygning, nybygning, arbejdernes omfang og karakter evt. antal m2, etager, materialer, kunstnerisk udsmykning, udvendige arbejder, byggegrund mv.)

1.2.2. Entrepriser/arbejder"udfyld"

(beskriv grundlaget for udbuddet og arbejder indeholdt i entreprisen - OBS: Såfremt entreprenøren skal stå for en del af projekteringerne, skal du kontakte Jura / BYGST)

1.2.3. BygherreleverancerAd stk. 2 - Entreprenørens påtale skal ske inden anvendelse og senest "udfyld" arbejdsdage efter modtagelsen.

Al aflæsning, transport og udpakning indenfor byggepladsen af de af bygherren leverede materialer samt returnering af eventuel emballage påhviler entreprenøren.

1.3. Projektorganisation

Bygherre: Bygningsstyrelsen (BYGST)

Bruger: "udfyld"Bygherrerådgiver: "udfyld"Projekteringsleder: "udfyld"Projekterende: "udfyld"Byggeleder: "udfyld"Sikkerhedskoordinator (P): "udfyld"Fagtilsyn: "udfyld"

http://www.bips.dk/




(udfyldes, tilføj også kontaktpersoner)

1.4. Projektmaterialet

1.4.1. BeskrivelserHvor der i arbejdsbeskrivelserne henvises til basisbeskrivelser, er følgende udgaver gældende:

– bips B2.120, Basisbeskrivelse – jord / januar 2011

– bips B2.125, Basisbeskrivelse – jordarbejder for ledninger / maj 2012

– bips B2.215, Basisbeskrivelse – pæle montage / maj 2012

– bips B2.220, Basisbeskrivelse – beton, generel og pladsstøbt / maj 2012

– bips B2.221, Basisbeskrivelse – betonelementer, leverance / maj 2012

– bips B2.222, Basisbeskrivelse – betonelementer, montage / maj 2012

– bips B2.225, Basisbeskrivelse – beton, glidestøbning / september 2010

– bips B2.240, Basisbeskrivelse – murværk / december 2011

– bips B2.270, Basisbeskrivelse – træ generelt / januar 2012

– bips B2.280, Basisbeskrivelse – glas generelt / januar 2012

– bips B2.320, Basisbeskrivelse – fuger / maj 2012

– bips B2.340, Basisbeskrivelse – støbte undergulve / december 2011

– bips B2.345, Basisbeskrivelse – gulve / august 2012

– bips B2.350, Basisbeskrivelse – lofter / maj 2012

– bips B2.370, Basisbeskrivelse – døre, vinduer og porte, leverance / december 2009

– bips B2.371, Basisbeskrivelse – døre, vinduer og porte, montage / april 2010

– bips B2.380, Basisbeskrivelse – fast inventar / juni 2012

– bips B2.395, Basisbeskrivelse – beklædninger, påmurede / maj 2012

– bips B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer / maj 2012

– bips B2.410, Basisbeskrivelse – vvs / maj 2012

– bips B2.420, Basisbeskrivelse – afløb i jord / december 2011




– bips B2.430, Basisbeskrivelse – ventilation i jord / maj 2012

– bips B2.450, Basisbeskrivelse – el / maj 2012

– bips B2.460, Basisbeskrivelse – bygningsautomation / september 2012

– bips B2.510, Basisbeskrivelse – befæstelser / januar 2012

– bips B2.520, Basisbeskrivelse – beplantning / januar 2012

– bips "udfyld", Basisbeskrivelse – "udfyld" /

(tjek på www.bips.dk om det er seneste version)

1.4.2. Tegninger/bygningsmodeller"udfyld"

(normalt udført efter IKT teknisk CAD- specifikation (se disse) og henvis til bilagsnr. X)

1.5. Fælles værktøjer

1.5.1. BygherreformularerDer skal anvendes følgende formularer:

– "udfyld"

(udfyldes entrepriseaftale, tillægsaftale, garantistillelse, byggesagsbeskrivelse etc.)

1.5.2. Digital kommunikationIKT ydelsesspecifikationen udarbejdet af bygherren er vedlagt som bilag nr. "udfyld", og er en del af aftalegrundlaget.

Krav om adgang til internet på byggepladsen og printfaciliteter angives i punkt 4.11.3 Kommunikation.

Alle nedenstående dokumenttyper, der udveksles mellem parterne, skal udveksles digitalt via projektweb:

– Tidsplaner

– Referater af møder mellem parter

– Byggesags- og arbejdsbeskrivelser

– Tegninger

– Kontroldokumentation

– Tilsynsnotater

Ansvarlig for digital kommunikation er de projekterende: "udfyld"

http://www.bips.dk/




1.5.3. ProjektwebDette projekt er omfattet af reglerne i Bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt byggeri (BEK nr. 118 af 06/02/2013).(tjek på www.retsinformation.dk for senere ændringer)

Dette betyder bl.a, at:

– al kommunikation med relevans for sagen foregår via projektweb

– al data (herunder f.eks. ”som udført” tegninger, KS materiale eller D&V materiale) afleveres digitalt.

Entreprenørens forpligtelser vedrørende IKT beskrives i IKT-aftalen. IKT-aftalen er indgået mellem BYGST og BYGSTs rådgiver, men er også bindende for entreprenøren. IKT-aftalen er at betragte som et bilag til entrepriseaftalen.

(ovennævnte krav (krav 1, 2, 3, 8, 9 & 10 i bilag 1 til IKT-bekendtgørelsen) gøres gældende i sager, hvor den samlede entreprisesum overstiger kr. 3 mio. (ekskl. moms)

Enkelte krav kan fraviges i det omfang, at opfyldelsen af kravet vurderes at være uforholdsmæssigt økonomisk ufordelagtigt. Vurderingen skal i så fald dokumenteres. Jura skal inddrages, såfremt du agter at fravige et krav).

1.5.4. E-mailstandardE-mails skal ikke tilføjes Byggeweb.

"udfyld"

(standard for udveksling af e-mails i dette projekt beskrives)

1.6. Pålæg

1.6.1. Identifikation af entreprenører og medarbejdereEntreprenører

Entreprenøren skal ved afgivelse af alle nødvendige oplysninger, loyalt medvirke til, at BYGST eller dennes rådgiver kan udarbejde en entreprenørliste. En entreprenørliste omfatter alle entreprenører på byggepladsen, herunder også eventuelle underentreprenører. Af entreprenørlisten skal fremgå navn og CVR-nr. På store byggepladser, jf. BEK nr. 117 af 5. februar 2013, § 1, stk. 4, udgøres entreprenørlisten af den i henhold til samme bekendtgørelse § 10, nr. 2, krævede organisationsplan. Entreprenøren skal af egen drift oplyse koordinatoren om eventuelle ændringer i brugen af underleverandører.

Medarbejdere

Alle medarbejdere på byggepladsen skal bære synligt ID-kort. ID-kortet skal være forsynet med medarbejderens billede, og en entydig identifikation af medarbejderen (navn og medarbejdernummer eller lignende). ID-kortene leveres og bekostes af entreprenøren, men behøver ikke at være specifikt leveret til denne byggesag. Eventuelle udgifter til levering af ID-kort forudsættes indeholdt i den aftalte entreprisesum.

BYGST eller dennes rådgiver har uden varsel ret til at rette henvendelse til entreprenørens ansatte for at få oplyst en medarbejders identitet (ID-kort) med henblik på at sikre, at bestemmelserne i nærværende kontrakt er

http://www.retsinformation.dk/




overholdt, eksempelvis at vedkommende har ret til at være på byggepladsen eller er behørigt arbejdsmiljøuddannet. BYGST forbeholder sig ret til at pålægge entreprenøren at bortvise medarbejdere, der ikke bærer et sådan ID-kort. Bortvisning sker, indtil ID-kort kan forevises. Ved gentagende tilfælde kan bortvisningen gøres permanent. Bliver entreprenøren opmærksom på underentreprenørs medarbejder, der ikke bærer ID-kort, er entreprenøren forpligtet til at bortvise denne medarbejder fra byggepladsen, indtil ID-kort kan forevises.

BYGST eller dennes rådgiver kan anmode entreprenøren om inden for en rimelig frist at udarbejde en medarbejderliste med samtlige medarbejdere knyttet til entreprisens fysiske udførelse her i landet, herunder eventuelle underentreprenørers medarbejdere. De nærmere krav til medarbejderlistens indhold fastlægges af BYGST og kan eksempelvis indbefatte krav om, at entreprenøren skal tage kopi af pas eller anden form for dokumenteret billede-ID fra udenlandske medarbejdere, eller kopi af arbejds- og opholdstilladelse på medarbejdere fra lande uden for EU.

1.6.2. ArbejdsklausulDen danske stat er i medfør af ILO konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at tjenesteydere og deres eventuelle underleverandører tilsikrer arbejdere løn, herunder særlige ydelser, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri.

Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse løn- og ansættelsesvilkår, som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår (eksempelvis via ophæng af plakater, skilte eller lignende).

Entreprenøren er forpligtet til over for sine medarbejdere straks at foretage afhjælpning, således at de ansatte fuldt ud kompenseres for den mindre gunstige løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og/eller andre arbejdsvilkår, som entreprenøren eller dennes eventuelle underleverandører har budt til ansatte i forbindelse med udførelse af opgaver under denne aftale.

Hvis der benyttes underentreprenører, påhviler det entreprenøren at påse, at førnævnte krav overholdes.

Entreprenøren er forpligtet til på anmodning fra BYGST eller dennes rådgiver snarest muligt at dokumentere, at ovenstående krav er overholdt.

BYGST forbeholder sig ret til at inddrage de relevante faglige organisationer ved vurderingen af, om arbejdere på pladsen har de arbejdsvilkår, de er berettiget til efter arbejdsklausulen.

BYGST kan foretage tilbagehold i betalingerne til entreprenøren eller trække på arbejdsgarantier i sagen, indtil entreprenøren har dokumenteret, at de ansatte er sikret de nævnte ansættelsesvilkår.

1.6.3. EvalueringEntreprenøren skal i forbindelse med påbegyndelse af byggeriet og afslutning af den konkrete entreprise medvirke til at indsamle oplysninger til beregning af nøgletal efter reglerne i §§ 10 og 11 i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 1469 af 16. december 2009 om nøgletal for statsbyggerier.

Ved entreprisens afslutning skal der beregnes nøgletal om overholdelse af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker, prisniveau og prisændringer i udførelsen samt kundetilfredshed. Beregningen af nøgletal skal foretages af en ekstern, uafhængig evaluator, som entreprenøren vælger og giver BYGST besked om senest 14 dage efter indgåelse af entreprisekontrakten jf. §§ 5 stk. 4 og 14 stk. 2, samt bekendtgørelsens bilag 3.




Alle omkostninger til evaluator afholdes af entreprenøren og forudsættes indeholdt i tilbudsprisen.

Der gøres opmærksom på, at BYGST vil foretage tilbagehold i entreprisesummens betaling eller i sikkerhedsstillelsen svarende til størrelsen af prisen på evalueringen, såfremt entreprenøren ikke afleverer de i bilag 3 & 4 nævnte nøgletal.

(nøgletal kræves kun i byggesager over kr. 5.000.000 og kan desuden undlades for entrepriser, der ikke overstiger kr. 300.000 - slet derfor ovennævnte, hvis det ikke er relevant i dette projekt – se i øvrigt BYGST’ vejledning ”nøgletal for rådgivere, entreprenører og bygherrer”)

1.6.4. TavshedspligtAlle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende BYGSTs eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt.

Entreprenøren skal pålægge alle underentreprenører, underleverandører og andre, der bistår med kontraktens opfyldelse, tilsvarende forpligtelse.

Entreprenøren må benytte BYGST som reference, men må ikke uden BYGSTs forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold.

1.6.5. Register om Udenlandske TjenesteydereHvis entreprenøren er en udenlandsk virksomhed

Entreprenøren skal over for BYGST eller dennes rådgiver dokumentere, at entreprenøren har ladet sig registrere i Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) hos Erhvervsstyrelsen, jf. de til enhver tid gældende regler herom. Registreringen skal være foretaget senest ved arbejdets påbegyndelse.

Dokumentation for registrering i RUT skal være tilgået BYGST eller dennes rådgiver senest 3 arbejdsdage efter arbejdets påbegyndelse. Hvis BYGST eller dennes rådgiver ikke modtager dokumentationen inden for fristen, eller hvis dokumentationen viser, at entreprenøren har angivet urigtige oplysninger, vil BYGST anmelde forholdet til Arbejdstilsynet.

Hvis Entreprenøren anvender udenlandske underentreprenører

Ved anvendelse af udenlandske underentreprenører, er entreprenøren forpligtet til at sikre, at den udenlandske underentreprenør har ladet sig registrere i Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) hos Erhvervsstyrelsen, jf. de til enhver tid gældende regler herom. Registreringen skal være foretaget senest ved arbejdets påbegyndelse.

Dokumentation fra underentreprenøren for registrering i RUT skal være tilgået entreprenøren senest 3 arbejdsdage efter arbejdets påbegyndelse. Hvis entreprenøren ikke modtager dokumentationen indenfor fristen, eller hvis dokumentationen viser, at underentreprenøren har angivet urigtige oplysninger, skal entreprenøren anmelde forholdet til Arbejdstilsynet. Entreprenøren skal på BYGSTs anmodning fremlægge dokumentation for, at der er sket korrekt registrering i RUT.

Fælles for entreprenører der er en udenlandsk virksomhed / anvender udenlandske underentreprenører

BYGST er berettiget til at tilbageholde betalinger til entreprenøren, indtil ovenstående bestemmelser vedrørende RUT er overholdt, ligesom udenlandske tjenesteydere, der ikke er anmeldt til RUT kan blive bortvist fra pladsen.




1.6.6. Sikkerhedsgodkendelse (som alternativ til pålægget i pkt. 1.6.1)Kun de af entreprenørens personale, der er sikkerhedsgodkendt af BYGST, må arbejde med de af entreprisen omfattende arbejder. Dette gælder både arbejdsledelsen og det udførende personale.

Til dokumentation for sikkerhedsgodkendelse udsteder BYGST ID-kort til entreprenørens medarbejdere. Til brug for udarbejdelsen af ID-kort skal entreprenøren udfylde samtykkeerklæringer for og sende billeder (elektronisk) til BYGST af alle berørte medarbejdere. Det er entreprenørens ansvar, at det udførende personale afvises på projektlokaliteten, såfremt der ikke forevises gyldigt ID-kort.

Hvis et kort bortkommer, skal BYGST underrettes straks. Hvis en sikkerhedsgodkendt medarbejder i løbet af aftaleperioden forlader entreprenørens virksomhed eller overflyttes til andet arbejde og derfor ikke mere har brug for ID-kortet, skal dette straks returneres til BYGST. Senest ved kontraktens ophør skal samtlige ID-kort returneres til BYGST.

(ovenstående er kun gældende, hvis sikkerhedsgodkendelse konkret er et krav, slet derfor hvis ikke relevant for dette projekt).

1.6.7. Lærlinge og eleverEntreprenøren er forpligtet til at sikre, at der hos entreprenøren eller dennes underentreprenører er ansat "indsæt antal" årsværk medarbejdere under en elev- eller lærlingeuddannelse (herefter lærlinge). Voksenlærlinge kan medregnes herunder.

Ved lærlinge forstås en arbejdstager, med hvem entreprenøren eller dennes underleverandør indgår eller har indgået en uddannelsesaftale om et uddannelsesforløb.

Uddannelsesforløb i medfør af lovbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010 om erhvervsgrunduddannelser m.v. og i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1309 af 9. december 2014 om erhvervsuddannelser, med efterfølgende ændringer, anses at opfylde ovenstående krav til uddannelsesforløbet.

Entreprenøren kan indgå uddannelsesaftaler om uddannelsesforløb i medfør af andre tilsvarende uddannelsesordninger i EU/EØS, herunder med elever fra andre EU/EØS-lande, som opfylder ovenstående krav til et uddannelsesforløb.

Ved vurderingen af, om entreprenøren opfylder sin forpligtelse til at beskæftige elever og lærlinge, medregnes alene elever og lærlinge, der i overvejende grad beskæftiger sig med opfyldelsen af nærværende aftale.

Det er ikke et krav, at lærlingen eller eleven på ansættelsestidspunktet beskæftiger sig med opfyldelsen af denne aftale. Lærlinge og elever, der før nærværende aftales ikrafttræden var ansat hos entreprenøren eller dennes underleverandører, kan således medregnes ved vurderingen af, om entreprenøren opfylder sin forpligtelse til at beskæftige elever og lærlinge, såfremt lærlingen eller eleven i overvejende grad beskæftiger sig med opfyldelsen af nærværende aftale. Tilsvarende gælder lærlinge og elever, der er ansat efter aftalens ikrafttræden, men som tidligere har været beskæftiget med andre opgaver hos entreprenøren eller dennes underleverandør.

Entreprenørens forpligtelse til at beskæftige elever og lærlinge kan efter skriftlig aftale med BYGST undtagelsesvist fraviges, hvis entreprenøren kan påvise, at entreprenøren ikke har kunnet indgå uddannelsesaftaler til besættelse af stillinger med elever/lærlinge.




Såfremt det ved aflevering af entreprisen kan konstateres, at entreprenøren ikke fuldt ud har beskæftiget det aftalte antal årsværk lærlinge, pålægges entreprenøren en bod svarende til 100.000 kr. pr. manglende årsværk lærlinge. Det vil sige, at såfremt entreprenøren f.eks. mangler at beskæftige 0,5 årsværk lærlinge, ifalder den en bod på 50.000 kr.; mangler den at beskæftige 1,1 årsværk lærlinge, ifalder den en bod på 110.000 kr. og så videre.

1.6.8. Udbudsretlige sanktioner

Entreprenørens manglende overholdelse af sine forpligtelser vedr. hhv. arbejdsklausuler (jf. pkt. 1.6.2), RUT (jf. pkt. 1.6.4) eller lærlinge og elever (jf. pkt. 1.6.7) er at betragte som en fejl i forbindelse med udøvelsen af entreprenørens erhverv, jf. udbudsdirektivets artikel 45,stk. 2, litra d.

Om en konstateret fejl kan anses for en ”alvorlig fejl” i direktivets forstand, vil bero på den adfærd, som entreprenøren har udvist, herunder om misligholdelse beror på hensigt eller uagtsomhed af en vis alvor hos entreprenøren.

Konstateringen af, om entreprenøren har begået en alvorlig fejl ved manglende overholdelse af sine kontraktmæssige forpligtelser i henhold til nærværende aftale, vil ske ved en konkret og individuel vurdering af den af entreprenøren udviste uagtsomhed. Konstateringen heraf forudsætter ikke, at der foreligger en retskraftig dom eller lignede grundlag.

Såfremt BYGST konstaterer, at entreprenøren ved misligholdelse af sine kontraktmæssige forpligtelser har begået en alvorlig fejl, kan BYGST udelukke entreprenøren fra at deltage i fremtidige udbudsforretninger, som BYGST afholder. BYGST forbeholder sig herudover ret til, at informere andre ordregivende myndigheder om den af entreprenørens begåede alvorlige fejl."



2. Referencer Side: 1

2. Referencer

2.1. Generelt

Ad stk. 1 - Som supplement til referencerne i basisbeskrivelsen er nedennævnte udvalgte referencer ligeledes gældende i dette projekt.

2.2. Bekendtgørelser

– Bekendtgørelse om nøgletal for statsbyggerier mv.Bekendtgørelse nr. 1469 af 16. december 2009 om nøgletal for statsbyggerier mv. Erhvervs- og Byggestyrelsen.

(anvendes ved entreprisesummer over 5 mio. ekskl. moms - Punktet slettes hvis ikke relevant)

– Bekendtgørelse om Informations- og Kommunikationsteknologi i byggeriBekendtgørelse nr. 118 af 6. februar 2013 om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i byggeri.

(anvendes ved entreprisesummer over 3 mio. ekskl. moms - Punktet slettes hvis ikke relevant)

– Ad stk. 1 - KS-bekendtgørelsen Bek. nr. 1179 af 4. oktober 2013 om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri.

– Ad stk. 2 - BEK. om projekterendes og rådgiveres pligterBekendtgørelse nr. 110 af 5. februar 2013 om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø.

– Ad stk. 3 - BEK om indretning af byggepladsBekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 om bygge- og anlægsarbejde. Ændret ved 115 af 5. februar 2013 om ændring af bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde.

– Ad. stk. 4 – VinterbekendtgørelsenBekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2011 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts.

2.3. Cirkulærer

– Pris- og tidscirkulæretCirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Bygge- og Boligstyrelsen. Ændret ved cirkulære nr. 9784 af 28. november 2003 cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Erhvervs- og Boligstyrelsen.

– KunstcirkulæretCirkulære nr. 9067 af 17. februar 2004 om kunstnerisk udsmykning af statslige byggeri.



2. Referencer Side: 2

(Slet hvis ikke relevant).(OBS: Tjek altid om der er ændringer til bekendtgørelser / cirkulærer)

2.4. Danske standarder

2.5. Øvrige referencer

Entreprenøren skal overholde bygge- og anlægsbranchens betingelser vedrørende udførelse af ”varmt arbejde”, herunder Dansk Brandteknisk Instituts vejledning nr. 10, dele 1, 2 og 3. Eventuel særlig selvrisiko der udløses ved skade som følge af udførelsen af ”varmt arbejde”, bæres fuldt ud af entreprenøren.

Endvidere er samtlige vejledninger, danske standarder, eurocodes, europæiske standarder og anvisninger som nævnes i nærværende projektmateriale gældende for nærværende byggesag.



3. AB 92 Side: 1

3. AB 92

A. Aftalegrundlag A. Aftalegrundlag

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser§ 1.Almindelige betingelser finder anvendelse på aftaler om arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed.

§ 1.

Stk. 2. Ved leverancer skal "bygherren" forstås som køberen og "entreprenøren" som sælgeren. Ved underentrepriseforhold skal "bygherren" forstås som hovedentreprenøren og "entreprenøren" som underentreprenøren.

Stk. 3. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske.

Ad. stk. 3Byggesagsbeskrivelsen (BSB) indeholder både fravigelser, tilføjelser og præciseringer af AB 92. Disse er markerede i højre kolonne nedenfor:

Det bekræftes, at entreprenøren i sit tilbud kan tage både Dansk Byggeris Standardforbehold af maj 2008, bygge- og anlægsarbejder og Tekniqs standardforbehold af januar 2007 for såvel EL- som VVS arbejder, uden dermed at være i uoverensstemmelse med bestemmelserne i denne BSB.

(det skal sikres, at indholdet af disse standardforbehold kan accepteres i den konkrete sag – der kan være tilfælde, hvor enkelte standardforbehold ikke kan accepteres, hvorfor teksten enten skal slettes eller præciseres. Som eksempel kan nævnes pkt. 5 i DBs standardforbehold om vejrligsbestemte vinterforanstaltninger.)

Stk. 4. Medmindre andet er angivet, indbefatter beløbsangivelser ikke merværdiafgift (moms).

Ad. stk. 4Alle afgifter, der er gældende på tilbudsdagen, skal være indeholdt i tilbuddet. Dog skal moms angives særskilt.

Stk. 5. Hvis ikke andet er bestemt, forstås ved arbejdsdage alle mandage til og med fredage, der ikke er helligdage.



3. AB 92 Side: 2

Stk. 6. Alle dokumenter affattes på dansk, og alle betegnelser med hensyn til mønt, mål og vægt er danske. Forhandlinger, herunder på byggemøder, skal foregå på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske tekst.

Ad. stk. 6Kan fraviges konkret.

Stk. 7. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler.

Bygherrens udbud Bygherrens udbud§ 2. Ved udbud forstås bygherrens opfordring til at fremkomme med tilbud.

§ 2

Stk. 2. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som indeholdes i udbudsmaterialet. Dette materiale skal være entydigt og således udformet, at der er klarhed over ydelsernes omfang og indhold.

Stk. 3. Udbudsmaterialet skal indeholde en tidsplan.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning om eventuelle fortidsminder på ejendommen, jf. § 16.

Stk. 5. Det skal i forbindelse med udbuddet oplyses, hvorvidt der ønskes sikkerhedsstillelse for tilbagelevering af udbudsmaterialet. Ved tilbagelevering af udbudsmaterialet i hel og ubeskadiget stand inden udløbet af en rimelig frist skal sikkerhedsstillelsen straks frigives, uanset om den pågældende har afgivet tilbud.

Stk. 6. Bygherren kan med henblik på en vurdering af de indkomne tilbud i udbudsmaterialet stille krav om tilbuddets form og kan herunder forlange, at tilbud udfærdiges med rimelig specifikation af tilbudssummen på dertil leverede tilbudslister.

Ad. stk. 6

BYGSTs til enhver tid gældende digitale tilbudslister skal anvendes.

Stk. 7. Skal tilbuddet eller dele heraf afgives som enhedspriser, skal bygherren angive, hvilken vægt der ved vurderingen af tilbuddets samlede størrelse vil blive tillagt de enkelte enhedspriser.

Entreprenørens tilbud Entreprenørens tilbud§ 3. Når flere i forening giver tilbud, er dette bindende

§ 3.



3. AB 92 Side: 3

én for alle og alle for én.

Stk. 2. Hvis et arbejde er udbudt således, at der foruden en pris på arbejdet som helhed skal angives priser på dele af arbejdet, kan priserne på de enkelte dele kun betragtes som selvstændigt tilbud, hvis dette udtrykkeligt er foreskrevet i udbudsmaterialet eller tilkendegivet ved tilbuddet.

Ad stk. 2 Delpriser, som BYGST har anmodet om at få oplyst i tilbuddet, er bindende for entreprenøren.

Stk. 3. Hvis tilbud foruden en samlet sum skal indeholde enhedspriser, er begge dele bindende for tilbudsgiveren. Enhedspriser kommer til anvendelse ved betalingsregulering på grund af større eller mindre ydelser, end bygherren har angivet i udbudsmaterialet. Ved bedømmelsen af tilbuds indbyrdes rækkefølge gælder alene det samlede tilbud.

Stk. 4. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angivet som hørende til entreprisen på tegninger, der er udleveret entreprenøren som grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den pågældende entreprise.

Stk. 5. Vedståelsesfristen for licitationstilbud er 20 arbejdsdage fra licitationsdagen. Vedståelsesfristen for andre skriftlige tilbud er 20 arbejdsdage fra tilbuddets datering.

Ad. stk. 5Den bydende skal vedstå sit tilbud så længe som angivet i opfordringsbrevet.

Stk. 6. Den, hvis tilbud ikke antages, kan forlange sit tilbud samt sine tegninger, beregninger og beskrivelser tilbageleveret.

Ad. stk. 6

BYGST er ikke forpligtet til at tilbagelevere tilbud, tegninger, beregninger, beskrivelser eller lignende materiale.

Stk. 7. Bygherren skal snarest muligt underrette tilbudsgivere, hvis tilbud ikke antages.

Entrepriseaftalen Entrepriseaftalen§ 4. Aftale om udførelse af en entreprise eller om en leverance træffes ved et særligt dokument. Der skal henvises til de dokumenter, som har dannet grundlag for aftalen.

§ 4.

Stk. 2. Eventuel stempelpligt påhviler bygherren.

Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv.



3. AB 92 Side: 4

§ 5. Parterne kan overdrage deres rettigheder i henhold til aftalen.

§ 5. Transport på entreprisesummen kan kun gives som hovedtransport (uigenkaldelig fordelingstransport) og skal i så fald gælde for hele entreprisesummen eller restentreprisesummen.

Stk. 2. Overdrager entreprenøren uforfaldne krav i henhold til aftalen, går transporter, der står i forbindelse med arbejdets udførelse, forud for andre transporter.

Stk. 3. Uden den anden parts samtykke kan parterne ikke overføre deres forpligtelser til andre.

Stk. 4. Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse til andre i det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise.

Stk. 5. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre kravet gældende direkte mod entreprenørens underentreprenører og leverandører, jf. § 10, stk. 4.

Ad. Stk.5 Eventuelle underentreprenører skal anerkende, dels at mangelkrav under de i AB 92 § 5, stk. 5, nævnte omstændigheder kan gøres gældende direkte mod underentreprenøren, og dels at tvister vedrørende mangler ved en underentreprise kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Underentreprenørens anerkendelse skal dokumenteres over for BYGST senest ved BYGSTs accept af entreprenørens tilbud. Manglende anerkendelse vil medføre, at underentreprenøren udskydes.

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Entreprenørens sikkerhedsstillelse Entreprenørens sikkerhedsstillelse§ 6. Medmindre andet fremgår af udbudsmaterialet, skal entreprenøren senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser over for bygherren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden betryggende måde.

§ 6. BYGSTs blanket ”Entreprenørgaranti” indeholder BYGSTs mindste krav til den sikkerhed, som entreprenøren skal stille i medfør af AB 92 § 6. Entreprenøren er ikke forpligtet til at anvende BYGSTs blanket, men entreprenørens sikkerhed må ikke medføre, at BYGST stilles ringere, end hvis entreprenøren havde anvendt blanketten.

Ad. stk. 1

Entreprenørens sikkerhed skal stilles senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse, jf. AB 92 § 6, stk. 1. Overholder entreprenøren ikke



3. AB 92 Side: 5

denne frist, har BYGST ret til at udstede et skriftligt påkrav om, at entreprenøren stiller den påkrævede sikkerhed indenfor en ny, rimelig frist. Opfylder entreprenøren ikke BYGSTs påkrav, kan BYGST ophæve entrepriseaftalen, jf. AB 92 § 40.

Stk. 2. Indtil aflevering har fundet sted, skal den stillede sikkerhed svare til 15 pct. af entreprisesummen. Herefter skal sikkerheden svare til 10 pct. af entreprisesummen.

Ad. stk. 2

Såfremt entreprisesummen forhøjes efter entrepriseaftalens indgåelse, har BYGST ret til at kræve en forhøjelse af sikkerheden, således at sikkerheden svarer til 15 % af den faktiske entreprisesum. Opfylder entreprenøren ikke kravet senest 10 arbejdsdage efter dettes fremsendelse, har BYGST ret til at tilbageholde et beløb i entreprenørens tilgodehavende svarende til den krævede forhøjelse. Det tilbageholdte beløb frigives i det omfang, entreprenøren efterfølgende opfylder forpligtelsen til at stille supplerende sikkerhed.

Stk. 3. For leverancer, som præsteres fuldt færdige i rater, skal sikkerheden svare til 10 pct. af købesummen.

Stk. 4. Sikkerheden nedskrives, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, til 2 pct. af entreprisesummen 1 år efter afleveringstidspunktet, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives sikkerheden, når manglerne er afhjulpet.

Stk. 5. Sikkerheden ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 1, medmindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører sikkerheden, når manglerne er afhjulpet.

Stk. 6. Forholdsmæssig frigivelse af sikkerheden skal ske ved afsnitsvis aflevering, jf. § 28, stk. 4, sidste punktum.

Stk. 7. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens



3. AB 92 Side: 6

udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i § 46.

Stk. 8. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget udbetalt entreprisesum.

Bygherrens sikkerhedsstillelse Bygherrens sikkerhedsstillelse§ 7. Hvis entreprenøren kræver det, skal bygherren ved private arbejder senest 8 arbejdsdage efter kravets fremsættelse stille sikkerhed for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for entreprenøren. Sikkerheden stilles i form af betryggende bank- eller sparekassegaranti, kautionsforsikring eller på anden, betryggende måde.

§ 7. Der er tale om et offentligt byggearbejde, hvorfor BYGST ikke stiller sikkerhed.

Stk. 2. Sikkerheden skal svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling - dog mindst 10 pct. af entreprisesummen - udregnet således, at entreprisesummen fordeles ligeligt på det antal måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets udførelse. Entreprenøren kan ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejder i henhold til § 14 kræve sikkerheden forøget, hvis vederlaget for samtlige ekstraarbejder - bortset fra de allerede betalte – overstiger det halve af 1 måneds gennemsnitsbetaling ifølge den oprindelige aftale.

Stk. 3. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling i henhold til den stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt meddeles til bygherren og garanten med angivelse af størrelsen af det krævede beløb. Dette udbetales til entreprenøren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre bygherren forinden over for Voldgiftsnævnet har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om entreprenørens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder reglerne i § 46.

Stk. 4. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder.

Forsikring Forsikring



3. AB 92 Side: 7

§ 8.Bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På entreprenørens anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning.

§ 8. Gælder for byggesager hvor der alene skal tegnes brand- og stormforsikring

BYGST tegner og betaler sædvanlig brand og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet.

Entreprenøren og eventuelle underentreprenører er medtaget som sikrede under disse forsikringsdækninger, medmindre entreprenøren skriftligt anmoder om ikke at være medsikret.

Forsikringen omfatter samtlige entreprenørers arbejder i henhold til de indgåede entreprisekontrakter.

For skade, der dækkes af nævnte forsikringer, gælder en selvrisiko på kr. 25.000,- pr. skade. Entreprenøren afholder denne selvrisiko. Er flere entreprenører involveret i det pågældende projekt, fordeles selvrisiko i forhold til de respektive entreprisebeløb.

(OBS: Beløbet for selvrisiko er kun et udgangspunkt, det bør vurderes konkret i hvert tilfælde)

Det juridiske grundlag for forsikringens dækning er forsikringsaftalen (police inkl. betingelser) mellem BYGST og forsikringsselskabet. Policen går forud for nærværende bestemmelse.

Entreprenøren skal gøre sig bekendt med og overholde betingelserne for dækning i forsikringsaftalen, f.eks. vilkår vedrørende ”varmt arbejde”. Policens særlige betingelser vil blive bekendtgjort overfor entreprenøren inden arbejdets igangsætning.

§ 8. Gælder for byggesager hvor der skal tegnes en All-Risk forsikring

BYGST tegner og betaler All-Risks entrepriseforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet.

Forsikringen omfatter ikke entreprenørens eget udstyr og materiel og transport af byggematerialer til byggepladsen.

Byggematerialer, der ligger på byggepladsen, er



3. AB 92 Side: 8

medforsikret, dog i forhold til særlige betingelser omkring tyverisikring.

Entreprenøren og eventuelle underentreprenører er medtaget som sikrede under disse forsikringsdækninger, medmindre entreprenøren skriftligt anmoder om ikke at være medsikret.

Forsikringen omfatter samtlige entreprenørers arbejder i henhold til de indgåede entreprisekontrakter.

For skade, der dækkes af nævnte forsikringer, gælder en selvrisiko på kr. 25.000,- pr. skade. Entreprenøren afholder denne selvrisiko. Er flere entreprenører involveret i det pågældende projekt, fordeles selvrisiko i forhold til de respektive entreprisebeløb.

(OBS: Beløbet for selvrisiko rettes til efter den individuelle sag)

Entreprenøren skal gøre sig bekendt med og overholde betingelserne for dækning i forsikringsaftalen, f.eks. vilkår vedrørende ”varmt arbejde”. Policens særlige betingelser vil blive bekendtgjort overfor entreprenøren inden arbejdets igangsætning.

Stk. 2. Offentlige bygherrer kan kræve sig stillet som selvforsikrer.

Ad. Stk.2 BYGST har etableret forsikringsdækning i anerkendt forsikringsselskab.

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er betalt.

Ad. Stk.3 Gælder for byggesager hvor der alene skal tegnes brand- og stormforsikring

Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader og tab, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler.

Entreprenøren hæfter, uanset arbejdets omfang og karakter, for enhver skade og tab, som forårsages af entreprenørens underentreprenører.

Entreprenøren skal på anmodning dokumentere etableret ansvarsforsikring på følgende betingelser:

- at have etableret egen ansvarsforsikring med en dækningssum på mindst DKK 10.000.000 pr. skade ved person- og/eller tingskade

- at ansvarsforsikringen på tilfredsstillende vis



3. AB 92 Side: 9

bekræfter, at policen dækker de arbejder, som henhører under de indgåede entreprisekontrakter

- at have medforsikret hæftelsesansvar (kontraktansvar) for egne underentreprenører

- at dokumentere betalt forsikringspræmie for entreprisens forventede løbetid eller ved forsikringens udløb forinden denne dato, på eget initiativ dokumentere, at ansvarsforsikringen er blevet fornyet for yderligere en forsikringsperiode.

Entreprenøren eller dennes underentreprenører har ingen adgang til byggeriet/projektet, førend BYGST skriftligt har godkendt ansvarsforsikringen jf. ovennævnte betingelser.

Ad. Stk.3 Gælder for byggesager hvor der skal tegnes en All-Risk forsikring

Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader og tab, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler.

Entreprenøren hæfter, uanset arbejdets omfang og karakter, for enhver skade og tab, som forårsages af entreprenørens underentreprenører.

Entreprenøren skal på anmodning dokumentere etableret ansvarsforsikring på følgende betingelser:

- at have etableret egen ansvarsforsikring med en dækningssum på mindst DKK 10.000.000,- pr. skade ved person- og/eller tingskade(OBS: Summen og selvricici skal justeres fra sag til sag)

- at ansvarsforsikringen på tilfredsstillende vis bekræfter, at policen dækker de arbejder, som henhører under de indgåede entreprisekontrakter

- at have medforsikret hæftelsesansvar (kontraktansvar) for egne underentreprenører

- at dokumentere betalt forsikringspræmie for entreprisens forventede løbetid eller ved forsikringens udløb forinden denne dato, på eget initiativ dokumentere, at ansvarsforsikringen er blevet fornyet for yderligere en forsikringsperiode.



3. AB 92 Side: 10

Entreprenøren eller dennes underentreprenører har ingen adgang til byggeriet/projektet, førend BYGST skriftligt har godkendt ansvarsforsikringen jf. ovennævnte betingelser.

C. Entreprisens udførelse C. Entreprisens udførelse

Arbejdsplan og afsætning Arbejdsplan og afsætning§ 9. Entreprenøren skal snarest muligt i samarbejde med bygherren udarbejde en arbejdsplan.

§ 9.

Ad. stk. 1 – Entreprenøren skal udarbejde et udkast til arbejdsplanen. Udkastet skal respektere udbudstidsplanen og kontrakttidsplanen, herunder anførte sanktionsbærende terminer, og skal kunne godkendes af BYGST senest 8 dage efter kontraktens indgåelse. Overholder entreprenøren ikke denne frist, udarbejdes arbejdsplanen af BYGST for entreprenørens regning.

Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at den viser varigheden af individuelle arbejdsprocesser, der planlægges udført indenfor de næstkommende 8 arbejdsuger.

Den kritiske vej skal fremgå af arbejdsplanen.

Stk. 2. Bygherren lader foretage afsætninger af de bestemmende hovedlinjer og højder (koter), medens al øvrig afsætning foretages af entreprenøren.

Entreprenørens ydelse Entreprenørens ydelse§ 10. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15. Materialer skal - for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført - være af sædvanlig god kvalitet.

§ 10.

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og præstere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse.

Stk. 3. Materialer og andre leverancer, som er bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leveret på

Ad. stk. 3Materialer mv., der er BYGSTs ejendom, skal mærkes som sådan og holdes tydeligt adskilt.



3. AB 92 Side: 11

byggepladsen, tilhører de bygherren. Dette gælder også endnu ikke afhentede materialer mv. på leverandørens oplægspladser.

Stk. 4. Materialer og andre leverancer til arbejdet skal være leveret med 5 års leverandøransvar for mangler ved leverancen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 2. Ansvarsperioden regnes fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal endvidere have anerkendt, dels at mangelskrav under de i § 5, stk. 5 nævnte omstændigheder skal kunne gøres gældende direkte mod leverandøren, dels at tvister vedrørende mangler ved en leverance kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

Ad stk. 4Dokumentation svarende til krav jf. bemærkningerne ovenfor til AB 92, § 5, stk. 5, skal fremlægges vedrørende leverandører, jf. AB 92 § 10, stk. 4, hvis samlede leverance overstiger kr. 100.000 eller 5 % af entreprisesummen. Dokumentationen skal være forelagt BYGST senest på tidspunktet for afgivelse af ordre til leverandøren.

(OBS: Overvej de foreslåede % - og beløbsgrænser i forhold til den konkrete sag)

Stk. 5. Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i stk. 4, hvis dette vil medføre betydelig merudgift for ham eller væsentlig forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre omfattende leverancer vil være besværligt at kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. Bygherren skal ved væsentlige leverancer have meddelelse om undladelsen.

Ad. stk. 5Meddelelse om undladelse af at opfylde kravene i § 10, stk. 4, skal afgives til BYGST i god tid inden ordre afgives til leverandøren. BYGST er berettiget til at lade den pågældende leverance erstatte af en bygherreleverance. Entreprenøren er forpligtet til at afvente BYGSTs meddelelse herom, hvilken skal afgives uden ugrundet ophold.

Projektgennemgang, dokumentation og prøver Projektgennemgang, dokumentation og prøver§ 11.Bygherren kan i udbudsmaterialet bestemme, at entreprenøren skal deltage i projektgennemgang. Der kan endvidere fastsættes bestemmelser om arten og omfanget af prøver og om den dokumentation for arbejdets udførelse, for udførte anlæg, for anvendte materialers oprindelse og egenskaber og for udførte prøver, som entreprenøren skal afgive. Bestemmelser herom kan indgå i en udbudskontrolplan. Deltagelse i projektgennemgangen samt tilvejebringelse af dokumentationen og prøverne er et led i entreprenørens ydelse.

§ 11.Entreprenøren skal deltage i et eller flere projektgennemgangsmøder forud for ”første spadestik”.

Formålet med projektgennemgangen er gennem en dialog mellem entreprenøren og BYGST:

• at få udnyttet entreprenørens udførelsesmæssige sagkundskab

• af få afdækket eventuelle forhold, som kan føre til svigt, eller som er særligt risikofyldte eller vanskelige at udføre

• at få løst projektmæssige forståelsesproblemer

Entreprenøren forudsættes inden projektgennemgangen at have sat sig grundig ind i projektmaterialet.

Entreprenøren skal inden projektgennemgangen have vurderet anvendelsen af sine ressourcer og



3. AB 92 Side: 12

øvrige produktionsforhold til arbejdets udførelse.

Ved projektgennemgangen vil de projekterende redegøre for eventuelle forhold, som måtte kræve særlig omhu i udførelsen, fordi disse afviger fra almindelig praksis, og hvortil der er knyttet særlige kontrolprocedurer.

Entreprenørens eventuelle bemærkninger til projektmaterialet føres til mødets referat. Kommer entreprenøren ikke med bemærkninger, er BYGST berettiget til at lægger til grund, at entreprenøren anser projektet for bygbart.

Gennemgangen ændrer ikke fordelingen af ansvar og risiko mellem BYGST og entreprenør, heller ikke hvis gennemgangen resulterer i ændringer af projektet.

BYGST er i 5 arbejdsdage efter projektgennemgangen er afsluttet berettiget til at standse arbejdet og opsige entrepriseaftalen. Entreprenøren er i givet fald alene berettiget til den betaling, der fremgår af tilbudslistens pkt. ”udfyldes” om projektgennemgang.

(OBS: I større sager kan det være hensigtsmæssigt at indarbejde en afklaringsfase, hvor entreprenøren forpligtes til at indgå i ”medprojektering”. Det er ikke meningen med en sådan faseopdeling, at entreprenøren overtager risiko for eventuelle projekteringsfejl. Meningen er, at entreprenøren tidligt i forløbet bidrager til at gøre projektet mere bygbart. Ved sin opdagelse af eventuelle fejl er entreprenøren på denne måde med til at forbedre budgetsikkerheden. Hvis resultatet af denne ”medprojektering” er, at budgettet ikke længere kan holdes, kan det i værste fald være nødvendigt at standse projektet. Såfremt BYGST standser et projekt, har entreprenøren som udgangspunkt ret til at hæve entrepriseaftalen og kræve erstatning)

Stk. 2. Bygherren kan under arbejdets udførelse og ved afleveringen forlange yderligere prøver. Også i sådanne tilfælde skal entreprenøren stille fornødent mandskab til disposition ved prøvernes udtagning og undersøgelse. Hvis de yderligere prøver viser kontraktmæssig ydelse, skal bygherren betale herfor som ekstraarbejde. I modsat fald skal entreprenøren betale bygherrens udgifter.



3. AB 92 Side: 13

Stk. 3. Entreprenøren skal give bygherren og dennes tilsyn adgang til de arbejdspladser og produktionssteder, hvor arbejdet udføres. Bygherren kan endvidere kræve de oplysninger, der er nødvendige til at bedømme ydelsen.

Stk. 4. Bygherren og dennes tilsyn kan under arbejdets gang kassere ikke kontraktmæssige arbejder eller materialer. Denne kassation skal ske så hurtigt som muligt.

Stk. 5. Entreprenøren skal løbende foretage oprydning og rømning og skal omgående fjerne kasserede materialer fra byggepladsen.

Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse Arbejdets forringelse mv. Vedligeholdelse§ 12. Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller dele af dette inden afleveringen, skal entreprenøren for egen regning sørge for kontraktmæssig ydelse, medmindre forholdet kan henføres til bygherren. Hvis bygherren leverer materialer til entreprenørens arbejde, gælder det samme vedrørende disse i tiden fra entreprenørens modtagelse heraf og indtil arbejdets aflevering.

§ 12.

Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder på hinandens arbejde, materialer og materiel, er bygherren uvedkommende.

Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde indtil afleveringen.

Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-3 indtil ibrugtagningen.

Forhold til myndigheder Forhold til myndigheder§ 13.Bygherren sørger for nødvendig godkendelse af projektet og afholder udgifterne herved.

§ 13.

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets udførelse, og afholder udgiften herved.

Ændringer i arbejdet Ændringer i arbejdet



3. AB 92 Side: 14

§ 14.Bygherren kan forlange ændringer i arbejdets art og omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Entreprenøren har ret til at udføre sådanne ændringer, medmindre bygherren påviser særlige forhold, der begrunder, at bygherren lader andre udføre arbejdet.

§ 14.

Stk. 2. Bygherrens krav om ændring skal fremsættes skriftligt. Det samme gælder parternes eventuelle krav om forandringer i aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som følge af ændringen. Der træffes snarest skriftlig tillægsaftale om ændringen. Forhandlinger herom må ikke medføre forsinkelse af arbejdets udførelse.

Ad. stk. 2

Det er entreprenørens pligt rettidigt at udfærdige skriftlige aftalesedler i form af tillæg, såfremt denne mener, at et arbejde falder udenfor entreprisen. Med rettidigt forstås inden 20 arbejdsdage efter, at entreprenøren vidste eller burde have vidst, at det pågældende arbejde falder udenfor den indgåede entrepriseaftale. Overholdes denne frist ikke, prækluderes entreprenøren fra at kræve betaling for det pågældende arbejde som ekstraarbejde og/eller tidsfristforlængelse, jf. § 24, stk. 1, nr. 1.

Stk. 3. Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, reguleres den aftalte entreprisesum i overensstemmelse hermed, medmindre der træffes anden aftale, jf. stk. 2. Regulering efter enhedspriser skal dog kun ske, inden for +/- 15 pct. af entreprisesummen og inden for +/- 100 pct. af de enkelte poster i tilbudslisten.

Ad. stk. 3.

Bestemmelsen fortolkes i overensstemmelse med "bredbåndsmetoden" (T:BB 2001.6). Der må foretages forøgelser i forhold til entreprisesummen med op til 15 % og desuden formindskelse i forhold til entreprisesummen med op til 15 % uden at grænsen for regulering efter enhedspriser overskrides. ”+/- 100 % af de enkelte poster i tilbudslisten” forstås på lignende måde.

Stk. 4. Udover tilfældene nævnt i stk. 3, udføres ændringsarbejde som regningsarbejde, medmindre andet er aftalt.

Ad Stk. 4.enten Alternativ 1:Ændringer prissættes i henhold til "udfyld", der er et almindeligt anerkendt kalkulationsgrundlag. Samtidig med prisfastsættelsen aftales evt. konsekvenser for tidsplanen.

Eller Alternativ 2:Regningsarbejder dokumenteres med bilag i form af f.eks. timesedler, fakturaer mv.

Samtidig med prisfastsættelsen aftales evt. konsekvenser for tidsplanen,

Eller Alternativ 3:Kan der ikke inden rimelig tid opnås enighed om prisfastsættelsen overlades denne til



3. AB 92 Side: 15

styregruppen/sagkyndig beslutning efter principperne i § 46.

Entreprenørens dækningsbidrag skal angives og må ikke overstige x %. Hvor arbejdet skal leveres af en underentreprenør, må vedkommendes dækningsbidrag ligeledes ikke overstige x %. Entreprenøren må ikke beregne dækningsbidrag af underentreprenørens dækningsbidrag. Der må ikke opkræves dækningsbidrag i yderligere led, f.eks. under-underentreprenører.

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal entreprenøren godskrive bygherren de udgifter, som spares eller burde have været sparet. Vedrører formindskelsen arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, jf. stk. 3, skal dette dog kun ske i det omfang, mindrearbejdet medfører, at entreprisesummen formindskes med mere end 15 pct.

Uklarheder, hindringer eller lignende forhold Uklarheder, hindringer eller lignende forhold§ 15. Entreprenøren skal indhente bygherrens afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet.

§ 15.

Stk. 2. Finder entreprenøren, at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren og følge dennes anvisninger.

Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt underrette bygherren, hvis der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at bygherren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente bygherrens anvisninger, skal entreprenøren - mod fornøden forlængelse af tidsfrister og mod betaling herfor – bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at bygherren lider tab.

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om



3. AB 92 Side: 16

hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder.

Stk. 5. Hvis der trods gennemførelse af sådanne forundersøgelser, der er rimelige eller sædvanlige under hensyntagen til grundens karakter, beliggenhed og tidligere anvendelse, viser sig uforudsete forhold, som medfører offentlige påbud eller forbud, der hindrer arbejdets videreførelse eller gør denne urimelig byrdefuld for bygherren, kan denne afbestille entreprisen mod godtgørelse til entreprenøren. Godtgørelsen omfatter ikke entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at fuldføre arbejdet, men alene det øvrige tab, entreprenøren lider.

Fortidsminder Fortidsminder§ 16. Entreprenøren skal drage omsorg for, at jordfaste fortidsminder ikke beskadiges, ændres eller flyttes.

§ 16.

Stk. 2. Entreprenøren skal straks anmelde fund af fortidsminder til rigsantikvaren og bygherren, og arbejdet skal standses i det omfang, det berører fortidsmindet.

Stk. 3. Entreprenøren skal sørge for, at genstande, der findes under arbejdet, afleveres til bygherren.

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også ved fund af vrag og faste fortidsminder på havbunden.

Bygherrens tilsyn Bygherrens tilsyn§ 17. Ved bygherrens tilsyn forstås dennes byggeledelse, fagtilsyn eller andre tilsynsførende, særligt udpeget af bygherren.

§ 17.

Stk. 2. Bygherren eller dennes tilsyn skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes.

Stk. 3. Bygherrens tilsyn repræsenterer bygherren over for entreprenøren med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrørende arbejdet, godkende eller kassere materialer eller arbejder samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers

Ad stk. 3BYGSTs tilsyn har ikke bemyndigelse til at indgå aftaler på BYGSTs vegne, medmindre dette udtrykkeligt fremgår af fuldmagt fra BYGST til tilsyn, som er forevist entreprenøren.



3. AB 92 Side: 17

arbejde i deres indbyrdes forhold.

Stk. 4. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke entreprenøren for selv at føre kontrol.

Entreprenørens arbejdsledelse Entreprenørens arbejdsledelse§ 18. Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller ved en stedfortræder som repræsentant over for bygherren og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse.

§ 18. Såfremt entreprenørens tilbud specificerer nøglepersoner, må disse kun udskiftes med BYGSTs udtrykkelige tilladelse og under forudsætning af, at de erstattes af personer med tilsvarende erfaring og kvalifikationer.

Stk. 2. Entreprenøren eller dennes stedfortræder skal være til stede på arbejdspladsen eller skal kunne tilkaldes.

Byggemøder Byggemøder§ 19. Bygherren eller tilsynet indkalder til byggemøder og udarbejder mødereferater, der snarest muligt sendes til de entreprenører, bygherren har kontraheret med.

§ 19.

Ad. stk. 3

Byggemøder afholdes hver uge, medmindre andet er aftalt i entrepriseaftalen.

Gør entreprenøren ikke senest 2 arbejdsdage efter det følgende byggemøde indsigelse mod det i referatet anførte, betragtes dette som godkendt og bindende for begge parter.

Entreprenøren skal til hvert byggemøde give detaljerede oplysninger om: arbejdets stade; fremdrift; arbejdsmiljø; bemanding; og aktivitetsforløb i henhold til gældende tidsplan.

Entreprenøren skal på forlangende forelægge dokumentation for gennemførelse af planlagte, kritiske aktiviteter.

Entreprenøren skal medvirke til, at arbejdsplanen holdes ajour, således at den til enhver tid gældende arbejdsplan tager udgangspunkt i arbejdets faktiske stade. Arbejdsplanen skal til enhver tid vise varigheden af individuelle arbejdsprocesser, der planlægges udført indenfor de næstkommende 8 arbejdsuger og den kritiske vej.



3. AB 92 Side: 18

Stk. 2. Entreprenøren skal selv eller ved sin stedfortræder deltage i byggemøderne.

Stk. 3. På hvert byggemøde opgøres med angivelse af årsag det antal arbejdsdage - spilddage - hvor arbejdet helt eller delvis har ligget stille.

Samvirke med andre entreprenører Samvirke med andre entreprenører§ 20. Entreprenøren skal samvirke med andre entreprenører på byggepladsen og i tide forhandle med tilsynet, således at fejl og forsinkelser ved manglende samvirke mellem entreprenørerne undgås.

§ 20.

Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet

Tilkaldelse af bygherren og entreprenøren. Parternes ophold i udlandet

§ 21. Bygherren og entreprenøren skal over for hinanden angive, hvortil henvendelse kan ske, og hvorfra bygherren og dennes tilsyn, henholdsvis entreprenøren eller dennes stedfortræder, skal kunne tilkaldes.

§ 21.

Stk. 2. Hvis bygherren eller entreprenøren er bosat i udlandet, eller bosætter sig der efter aftalens indgåelse, skal den pågældende part opgive en person med bopæl eller hjemsted her i landet, der kan foretage økonomisk bindende dispositioner på partens vegne, mod hvem søgsmål kan rettes på partens vegne, og med hvem alle forhandlinger på den pågældende parts vegne kan føres med bindende virkning.

D. Bygherrens betalingsforpligtelse D. Bygherrens betalingsforpligtelse

Betaling Betaling§ 22. Efter skriftlig anmodning til bygherren har entreprenøren én gang hver måned ret til betaling for udført arbejde mv. Bygherren skal senest 15 arbejdsdage fra modtagelse af anmodningen, jf. stk. 11, betale det beløb, der på byggepladsen er ydet kontraktmæssige arbejder og materialer for.

§ 22. Entreprenørens a’conto opgørelser skal betales af BYGST senest 30 kalenderdage efter modtagelsen, såfremt de opfylder BYGSTs formelle krav til udformning af faktura.

Fakturering skal ske i henhold til bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder.



3. AB 92 Side: 19

BYGST har følgende EAN numre:

– 5798009814227 (Statslige kontorejendomme - Ejendomsdrift og byggesager).

– 5798000432888 (Universitets- og forskningsejendomme - Ejendomsdrift og byggesager).

– 5798009814234 (Huslejeopkrævning for eksterne lejemål samt øvrige fakturaer).

Fakturaer skal på præcis og let forståelig måde oplyse følgende, jf. entrepriseaftalen:

AdresseBYGST journalnummerBYGST Navision nummerEntrepriseartBYGST sagBYGST sagsansvarlig

Fakturaer skal have en forside hvor ovenstående oplysninger samt det samlede beløb pr. entrepriseart og den samlede sum fremgår. Øvrige oplysninger, herunder oversigt over udført arbejde mv. og procentuel afmelding på de enkelte delarbejder skal fremgå af bilag til fakturaens forside.

Korrekt fakturering, jf. ovenfor, er i enhver henseende en betingelse for, at beløb kan betragtes som forfaldne. BYGST er berettiget til at afvise fakturaer, der ikke er påført de præciserede oplysninger.

Stk. 2. Entreprenøren kan - efter samme regler som anført i stk. 1 – tillige kræve betaling for materialer mv., som er købt af entreprenøren og ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed for kontraktmæssig levering, jf. § 6. Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den krævende betaling – inklusive moms – for de ikke-leverede materialer.

Ad. stk. 2Såfremt entreprenøren kræver betaling for materialer mv., som er købt, men som ikke er leveret på byggepladsen, skal der stilles sikkerhed for kontraktmæssig levering.

Stk. 3. Betaling for materialer mv. mere end 20 arbejdsdage før deres anvendelse på byggepladsen kan alene kræves, hvis der er oplyst



3. AB 92 Side: 20

herom i tilbudet.

Stk. 4. I stedet for betaling efter stk. 1 kan det aftales, at betaling skal ske efter en betalingsplan. Betalingsplanen følger tidsplanen og fastsætter, til hvilke tidspunkter entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betalingsplanen kan i stedet angive, ved hvilke stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller dele deraf skal udbetales. Betaling skal finde sted til de aftalte tidspunkter mv., forudsat at det arbejde, betalingen angår, er præsteret.

Ad stk. 4Stiller BYGST krav om at betaling sker efter en betalingsplan, skal entreprenøren udarbejde betalingsplanen som en del af sit tilbud. Betalingsplanen skal angive, ved hvilke stadier og med hvilke beløb entreprisesummen eller dele heraf skal udbetales, herunder:

- at ikke mindre end 10 % af entreprisesummen skal udbetales, når samtlige de ved afleveringen konstaterede mangler er afhjulpet, og

- at ikke mindre end 5 % af entreprise skal udbetales ved modtagelse af komplet og mangelfrit drift-og vedligeholdelsesmateriale.

Entreprenøren skal fakturere det i betalingsplanen angivne beløb, så snart et stadium er nået. Entreprenørens faktura skal af BYGST betales senest 30 kalenderdage efter modtagelse, med mindre statusrapporteringen godtgør, at ydelserne svarende til stadet ikke er leveret.

(OBS: BYGSTs krav til betalingsplanen fremhæves evt. i tilbudslisten. Fordelen med en betalingsplan er, at entreprenøren kan tvinges til at tage sine forpligtelser angående afhjælpning alvorligt. Det må dog samtidig forventes at den foreslåede model kan give anledning til højere priser, idet BYGST i et vist omfang kræver henstand med betaling. Modellen er næppe anvendelig i sager af mindre værdi eller kortere varighed).

Stk. 5. Hvis der ved et ekstraarbejde ikke træffes aftale om tidspunktet for betaling, kan betaling kræves efter reglen i stk. 1.

Stk. 6. Hvis aftalen bestemmer, at entreprisesummen skal reguleres som følge af ændringer i indeks, overenskomstmæssige arbejdslønninger, materialepriser mv., finder reguleringen sted i forbindelse med betalingen for de dele af arbejdet, der berøres af ændringen. Reguleringen sker på grundlag af entreprenørens dokumenterede opgørelse.

Ad. stk. 6Bygge- og boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Ændret ved cirkulære nr. 9784 af 28. november 2003 cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. er gældende for aftalen.

Stk. 7. Efter afleveringen fremsender entreprenøren en endelig og fuldstændig opgørelse, herunder over



3. AB 92 Side: 21

tilgodehavender for alle ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget denne slutopgørelse, kan entreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav – bortset fra sådanne, der er taget specificeret forbehold om i slutopgørelsen.

Stk. 8. Ved byggearbejder, herunder også grundmodningsarbejder, skal slutopgørelsen fremsendes til bygherren senest 25 arbejdsdage efter afleveringen – for hovedentrepriser dog senest 35 arbejdsdage efter afleveringen. Ved anlægsarbejder – bortset fra dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 – er fristen for fremsendelse af slutopgørelse 60 arbejdsdage.

Stk. 9. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til bygherren inden udløbet af tidsrummet nævnt i stk. 8, kan denne skriftligt kræve opgørelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage. Fremsendes opgørelsen herefter ikke til bygherren inden udløbet af denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag for ekstraarbejder, der udføres som regningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger.

Stk. 10. Entreprenørens slutopgørelse skal betales senest 15 arbejdsdage fra modtagelsen.

Ad. stk. 10Entreprenørens slutopgørelser skal betales af BYGST senest 30 kalenderdage efter modtagelsen af faktura, der opfylder BYGSTs formelle krav til udformning af faktura, kun elektroniske fakturaer der lever op til disse krav honoreres. BYGST er berettiget til at afvise manuelt udarbejdede fakturaer samt fakturaer, der ikke lever op til BYGSTs formelle krav.

Stk. 11. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i stk. 1 er løbedage.

Stk. 12. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er forfaldent, skal han straks give entreprenøren skriftlig meddelelse herom.

Stk. 13. I tilfælde af uenighed om en opgørelse skal bygherren betale tilgodehavender, som parterne er enige om.

Stk. 14. Hvis der mellem parterne er uenighed om bygherrens adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entreprenørens betalingskrav, finder reglerne i § 46 anvendelse,



3. AB 92 Side: 22

hvis en part begærer det.

Stk. 15. Hvis det er nødvendigt for at forhindre arbejdets standsning, kan bygherren for entreprenørens regning udbetale arbejdsløn, som entreprenørens ansatte har til gode.

Entreprenørens ret til at standse arbejdet Entreprenørens ret til at standse arbejdet§ 23. Hvis bygherren ikke har betalt forfaldne beløb ved betalingsfristens udløb, kan entreprenøren efter skriftligt varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet.

§ 23. Hvor parterne er uenige om BYGSTs adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entreprenørens betalingskrav, må entreprenøren ikke standse arbejdet eller hæve aftalen, inden denne har indhentet en sagkyndig beslutning, jf. AB 92 § 46.

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse arbejdet ved bygherrens konkurs eller betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandlinger om tvangsakkord, eller bygherrens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være sådanne, at denne må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er dog en betingelse, at bygherren ikke har stillet – eller på entreprenørens opfordring ikke straks stiller – betryggende sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af aftalen.

E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse§ 24. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af:

1) ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af bygherren, jf. § 14,

2) bygherrens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse,

3) forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker, lock-out eller hærværk,

4) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, eller

§ 24.

Ad. nr. 1

Der henvises til bemærkningen til § 14, stk. 2, om præklusion.



3. AB 92 Side: 23

5) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens egne forhold.

Stk. 2. Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.

Stk. 3. Anser entreprenøren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal bygherren snarest muligt underrettes skriftligt. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse§ 25. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende.

§ 25. Ansvarspådragende overskridelser af afleveringsfristen medfører dagbod svarende til 20/00

af entreprisesummen (ekskl. merværdiafgift), dog mindst 5.000,00 kr. for hver påbegyndt arbejdsdag, hvormed den fastsatte tidsfrist overskrides.

Såfremt der fastsættes sanktionsbærende mellemterminer, medfører ansvarspådragende overskridelse deraf dagbod på 10/00 af entreprisesummen (ekskl. merværdiafgift), dog mindst 5,000,00 kr. for hver påbegyndt arbejdsdag, hvormed den fastsatte tidsfrist overskrides.

Dagbøder er kumulative, hvilket vil sige, at en forsinkelse, der medfører en overskridelse af en sanktionsbærende mellemtermin, og sanktioneres med dagbøder, også kan sanktioneres med dagbøder, i det omfang at den medfører en overskridelse af afleveringsfristen. En eventuel overholdelse af afleveringsfristen giver ikke entreprenøren ret til refusion af dagbod, som opkræves ved overskridelse af sanktionsbærende mellemterminer.

BYGST forbeholder sig ret til at modregne dagbod eller erstatning i entreprenørens tilgodehavende, jf. § 22, stk. 1 og 10.

Manglende opfyldelse af acceptkriterier i performance test udløser et tilbagehold, størrelsen på tilbageholdet fremgår af bilag til byggesagsbeskrivelsen vedr. performance tests.

Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, kan



3. AB 92 Side: 24

erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses herudover.

Stk. 3. Er der ikke fastsat dagbod eller andre særlige sanktionsbestemmelser, opgøres bygherrens tab efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse Bygherrens ret til tidsfristforlængelse§ 26. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af, at bygherren eller anden entreprenør udsættes for forholdene nævnt i § 24, stk. 1, nr. 3), 4) eller 5). Bygherren har samme ret ved ændringer som nævnt i § 24, stk. 1, nr. 1.

§ 26.

Stk. 2. Bygherren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves.

Stk. 3. Anser bygherren sig berettiget til forlængelse af en frist, skal entreprenøren snarest muligt underrettes skriftligt. Bygherren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold.

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse Bygherrens hæftelse ved forsinkelse§ 27. Entreprenøren har ret til erstatning for det lidte tab, hvis forsinkelsen skyldes:1) bygherrens forhold, jf. § 24, stk. 1, nr. 2, og

denne har udvist fejl eller forsømmelse, eller2) anden entreprenørs ansvarspådragende

forsinkelse, jf. § 25, stk. 1, eller anden aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse.

§ 27.

Stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelsen kan henføres til:1) § 24, stk. 1, nr. 1, og nr. 5 eller2) § 24, stk. 1, nr. 2, uden at være omfattet af

nærværende bestemmelses stk. 1 eller stk. 3.Godtgørelsen udgør det tab, entreprenøren har lidt, dog uden entreprenørens mistede fortjeneste ved ikke at kunne udføre andre arbejder i forsinkelsesperioden eller lignende videregående tab.



3. AB 92 Side: 25

Stk. 3. Kan forsinkelsens årsag henføres til § 24, stk. 1, nr. 3, eller nr. 4, har entreprenøren hverken ret til erstatning eller til godtgørelse.

F. Arbejdets aflevering F. Arbejdets aflevering

Afleveringsforretningen Afleveringsforretningen§ 28. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse skal entreprenøren give bygherren skriftlig meddelelse om tidspunktet herfor (færdigmelding). Bygherren indkalder derefter entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt, jf. dog stk. 4.

§ 28. Føraflevering

Senest 6 uger før aftalt aflevering indkalder BYGST til en føraflevering, som skal afholdes senest 1 måned før aftalt aflevering. Entreprenøren skal til brug ved førafleveringen udarbejde følgende materiale:

– Staderapport, der belyser færdiggørelsesgraden samt angivelse af kritiske elementer i den resterende del af arbejdsperioden, samt dokumentation for afsluttet indregulering af installationer.

– Færdiggørelsesplan opdelt på aktiviteter og bemanding, herunder plan for samordnet slutkontrol for installationsfagene.

– Plan for overdragelse af driftsdata, instruktion af driftspersonale mv.

Dette materiale skal afleveres til BYGST senest 1 uge inden føraflevering.

Entreprenøren skal deltage i førafleveringen.

Føraflevering anses for gennemført såfremt følgende er opfyldt:

– Staderapport er modtaget og er fyldestgørende.

– Færdiggørelsesplanen kan godkendes som realistisk til gennemførelse af restarbejder, så aflevering kan ske som aftalt.

– Plan for overdragelse af driftsdata og instruktion af driftspersonale er modtaget og kan godkendes.

Såfremt føraflevering ikke kan anses for gennemført indkalder BYGST snarest til en ny før-



3. AB 92 Side: 26

aflevering.

Når føraflevering er gennemført, forfalder evt. aftalt rate for føraflevering til betaling til entreprenøren med aftalt betalingsfrist.

Performance testSenest 9 dage før aftalt aflevering gennemføres performancetests, som via prøvekørsler og stikprøvekontrol skal vise, at installationerne i praksis fungerer i henhold til fastsatte krav.

En forudsætning for at performance test kan sættes i gang er, at byggeledelsen har godkendt entreprenørens egenkontrol, herunder samordnet slutkontrol.

Performancetests erstatter ikke entreprenørers egenkontrol eller dele heraf. Betingelser og acceptkriterier fremgår af bilag til byggesagsbeskrivelsen.

(OBS: En sådan føraflevering er som udgangspunkt et normalt tiltag i en byggesag der foretages uformelt. I større sager kan det være hensigtsmæssigt at formalisere processen for dermed at øge fokus på aflevering. Vælger man en formel føraflevering, skal man være opmærksom på, at der er tale om en ydelse fra både entreprenørens og rådgivers side, som skal honoreres. En formel føraflevering skal indarbejdes i udbudstidsplanen)

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, når afleveringsforretning har fundet sted, medmindre der ved denne er påvist væsentlige mangler. Er dette tilfældet, afholdes ny afleveringsforretning, når entreprenøren har givet bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet, jf. stk. 1.

Ad. stk. 2Ved væsentlige mangler forstås bl.a. væsentlige gener for planlagt ibrugtagning som følge af, at der er mangler i hovedparten af rum og installationer.

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for færdiggørelse. Tilsvarende gælder for ny afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. punktum.

Stk. 4. Omfatter arbejdet flere entrepriser, skal samtlige entrepriser være færdiggjort, før bygherren



3. AB 92 Side: 27

skal indkalde til afleveringsforretning. Det kan dog være aftalt eller fremgå af omstændighederne, at entrepriser eller dele af disse skal afleveres på forskellige tidspunkter, eller at byggeafsnit afleveres hver for sig.

Stk. 5. Ved anlægsarbejder – bortset fra dem, der er nævnt i § 36, stk. 1 – afleveres de enkelte entrepriser særskilt, medmindre andet er aftalt eller fremgår af omstændighederne.

Afleveringsprotokol Afleveringsprotokol§ 29. Ved afleveringsforretningen udfærdiges et dokument (afleveringsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige bemærkninger. Parternes stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal fremgå af dokumentet.

§ 29.

Stk. 2. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenøren.

Stk. 3. Hvis en part ikke er repræsenteret ved afleveringsforretningen, kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om afleveringsforretningens gennemførelse og om indholdet af afleveringsprotokollen.

G. Mangler ved arbejdet G. Mangler ved arbejdet

Mangelsbegrebet Mangelsbegrebet§ 30. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med bygherrens eventuelle anvisninger efter § 15, foreligger der en mangel. Det samme gælder, hvis entreprenøren ikke har leveret anden aftalt ydelse i forbindelse med arbejdet.

§ 30.

Stk. 2. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af sædvanlig god kvalitet, jf. § 10, stk. 1, foreligger der mangler. Dette gælder dog ikke:1) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg

godtgør, at kontraktmæssige materialer ikke



3. AB 92 Side: 28

findes eller ikke kan skaffes på grund af krig, indførselsforbud eller lignende, eller

2) når bygherren har krævet anvendelse af bestemte materialer, og entreprenøren godtgør, at muligheden for at fremskaffe disse i kontraktmæssig stand må anses for udelukket ved forhold, som entreprenøren ved aftalens indgåelse ikke burde have taget i betragtning.

I tilfældene 1) og 2) skal entreprenøren snarest muligt underrette bygherren om opståede eller mulige hindringer, jf. § 15.

Stk. 3. Arbejdet skal i alle tilfælde have de egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen.

Stk. 4. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om arbejdet lider af mangler, hvad enten disse på dette tidspunkt kan konstateres eller er skjulte.

Mangler påvist ved afleveringen Mangler påvist ved afleveringen§ 31. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises ved afleveringen.

§ 31.

Stk. 2. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet.

Stk. 3. Hvis bygherren efter udløbet af fristen nævnt i stk. 2 – eller efter at have modtaget entreprenørens meddelelse om, at afhjælpning har fundet sted – mener, at manglerne ikke er afhjulpet, skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt meddele entreprenøren, hvilke mangler, der stadig påberåbes.

Stk. 4. Afhjælper entreprenøren herefter ikke straks de påviste mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. § 34.

Mangler påvist efter afleveringen Mangler påvist efter afleveringen§ 32. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen pligt og

§ 32.



3. AB 92 Side: 29

ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 3.

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde være opdaget. Dette gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig skyldig i groft uforsvarligt forhold.

Stk. 3. Bygherren skal skriftligt fastsætte en frist til afhjælpning af påviste mangler. Fristens længde fastsættes under hensyntagen til manglernes art og omfang samt forholdene i øvrigt. Entreprenøren skal give bygherren skriftlig meddelelse, når manglerne er afhjulpet. Afhjælpning af en mangel kan udskydes til foretagelse sammen med afhjælpning af eventuelle mangler, konstateret ved 1-års eftersynet, forudsat at manglen ikke forværres derved, og at udskydelsen ikke medfører ulempe for bygherren.

Stk. 4. Foretager entreprenøren ikke inden udløbet af fristen nævnt i stk. 3 afhjælpning af de påberåbte mangler, har bygherren ret til at lade dem udbedre for entreprenørens regning eller kræve afslag i entreprisesummen, jf. § 34.

Stk. 5. Bygherren kan lade mangler udbedre for entreprenørens regning, når afhjælpning er uopsættelig, og entreprenøren ikke er i stand til umiddelbart at foretage afhjælpning. Det samme gælder, når bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ikke foretager afhjælpning på rette måde eller uden ufornødent ophold.

Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt mv.

Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt mv.

§ 33. Entreprenørens afhjælpningspligt og bygherrens adgang til at foretage udbedring for entreprenørens regning, jf. §§ 31 og 32, bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer dog i alle tilfælde retten til afslag, jf. § 34.

§ 33.

Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen



3. AB 92 Side: 30

§ 34. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som anført i § 31, stk. 4, og § 32, stk. 4, kan bygherren – i stedet for at lade manglerne udbedre for entreprenørens regning – kræve et afslag i entreprisesummen. Bygherren har endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis afhjælpning er umulig, samt i tilfældene nævnt i § 33.

§ 34.

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som det beløb, det ville have kostet at afhjælpe manglerne.

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter, fastsættes afslaget efter bygherrens valg skønsmæssigt eller på en af følgende måder:1) enten som forskellen mellem den aftalte

entreprisesum og den entreprisesum, der måtte antages at være blevet aftalt, hvis der var indgået aftale om arbejdet i den foreliggende stand,

2) eller som forskellen mellem det aftalte arbejdes værdi uden mangler og arbejdets værdi i den foreliggende stand.

Stk. 4. Om bygherrens adgang til at hæve entrepriseaftalen som følge af mangler gælder reglerne i § 40.

Entreprenørens ansvar for følgeskader Entreprenørens ansvar for følgeskader§ 35. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra entreprenørens side, eller hvis manglerne angår egenskaber, som ifølge aftalen må anses for tilsikret.

§ 35.

Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Mangelansvarets ophør Mangelansvarets ophør§ 36.Ved byggearbejder og anlægsarbejder i tilslutning hertil skal bygherrens krav mod entreprenøren som følge af mangler fremsættes senest 5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren.

§ 36.



3. AB 92 Side: 31

Bestemmelserne i lov nr. 274 af 22. december 1908 om forældelse af visse fordringer, finder ikke anvendelse i disse tilfælde.

Stk. 2. Bygherrens krav bevares dog for dele af arbejdet, for hvilke det gælder,1) at entreprenøren har påtaget sig at indestå i

længere tid,2) at det ved afleveringen konstateres, at aftalt

kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller3) at der foreligger groft uforsvarligt forhold fra

entreprenørens side.

Stk. 3. Ved anlægsarbejder – bortset fra dem, der er nævnt i stk. 1 – ophører mangelansvaret efter dansk rets almindelige regler, med mindre andet er fastsat i udbudsmaterialet. Hvis mangelansvaret herefter ophører efter dansk rets almindelige regler, skal følgende gælde:1) Reglen i § 6, stk. 4, om nedskrivning af

sikkerheden ændres til, at sikkerheden ophører.

2) Entreprenøren kan undlade at opfylde bestemmelsen i § 10, stk. 4, om leverandøransvar.

3) Tidsrummet for afhjælpningspligt og -ret, jf. § 32, stk. 1, ændres til 1 år.

4) Bestemmelsen i § 38 om 5-års eftersyn finder ikke anvendelse.

H. 1- og 5-års eftersyn H. 1- og 5-års eftersyn

1-års eftersyn 1-års eftersyn§ 37. Bygherren indkalder entreprenøren til en gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest et år efter afleveringen.

§ 37.

5-års eftersyn 5-års eftersyn§ 38. Bygherren indkalder entreprenøren til en afsluttende gennemgang af arbejdet, som skal finde sted senest 30 arbejdsdage før udløbet af en periode på 5 år efter afleveringen, jf. dog § 36, stk. 3, nr. 4.

§ 38.



3. AB 92 Side: 32

Stk. 2. Har bygherren ikke indkaldt som nævnt i stk. 1, kan entreprenøren indkalde bygherren til eftersynet. Indkaldelsen skal være skriftlig og ske med mindst 10 arbejdsdages varsel.

Fælles regler for eftersyn Fælles regler for eftersyn§ 39. Indkaldelse til eftersyn ifølge §§ 37 og 38, stk. 1, skal være skriftlig og ske med højst 60 og mindst 15 – ved hovedentreprise dog mindst 20 – arbejdsdages varsel.

§ 39.

Stk. 2. I forbindelse med eftersyn udfærdiges et dokument (eftersynsprotokol), hvori anføres påberåbte mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, påpeget af bygherren. I tilknytning hertil anføres entreprenørens mulige bemærkninger.

Stk. 3. Dokumentet underskrives af bygherren og entreprenøren.

Stk. 4. Hvis en part ikke er repræsenteret ved eftersynet, kan dette gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om eftersynets gennemførelse og om indholdet af eftersynsprotokollen.

I. Særligt om ophævelse I. Særligt om ophævelse

Bygherrens hæveret Bygherrens hæveret§ 40. Bygherren kan – efter skriftligt påkrav til entreprenøren – hæve entrepriseaftalen:1) hvis der – uden ret til tidsfristforlængelse –

foreligger en væsentlig forsinkelse fra entreprenørens side med hensyn til arbejdets udførelse, og forsinkelsen medfører betydelige ulemper for bygherren, eller

2) hvis der fra entreprenørens side i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende betydning for bygherren, medmindre dennes interesser er tilstrækkeligt tilgodeset på anden måde, f.eks. gennem adgangen til at standse udbetalingerne eller ved stillet sikkerhed, eller

§ 40.



3. AB 92 Side: 33

3) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler.

Entreprenørens hæveret Entreprenørens hæveret§ 41. Entreprenøren kan – efter skriftligt påkrav til bygherren – ved væsentlig forsinkelse hæve entrepriseaftalen i det tilfælde, der er nævnt i § 24, stk. 1, nr. 2), hvis bygherren ikke udfolder rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet mest muligt.

§ 41. Hvor parterne er uenige om BYGSTs adgang til at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i entreprenørens betalingskrav, må entreprenøren ikke standse arbejdet eller hæve aftalen, inden denne har indhentet en sagkyndig beslutning, jf. AB 92 § 46.

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere – efter skriftligt påkrav til bygherren – hæve entrepriseaftalen, hvis der fra bygherrens side foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til forhold af afgørende betydning for entreprenøren. Aftalen kan dog ikke hæves, hvis entreprenørens interesser er tilstrækkeligt tilgodeset gennem adgangen til at standse arbejdet eller ved stillet sikkerhed.

Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord mv.

Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord mv.

§ 42. Ved en parts konkurs kan den anden part straks hæve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder derfor.

§ 42.

Stk. 2. Hvis boet har ret til at indtræde i aftalen i medfør af konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel inden for en frist på 5 arbejdsdage give meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde.

Stk. 3. Reglen i stk. 1 gælder tillige ved en parts betalingsstandsning, eller hvis der åbnes forhandling om tvangsakkord, eller partens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at parten må antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Hæveretten er dog betinget af, at parten ikke har stillet – eller på den anden parts opfordring ikke straks stiller – betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7.

Stk. 4. Er en part et aktie- eller anpartsselskab, kan den anden part hæve entrepriseaftalen, hvis dette kræves opløst af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.



3. AB 92 Side: 34

Bestemmelsen finder ikke anvendelse, hvis parten inden 10 arbejdsdage fra fremkomsten af et påkrav fra den anden part dokumenterer, at betingelserne for selskabets opløsning ikke er til stede, eller hvis parten stiller fuldstændig sikkerhed for aftalens opfyldelse.

Stk. 5. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.

En parts død En parts død§ 43. Dør en part, og boet behandles som gældsfragåelsesbo, finder bestemmelserne i § 42, stk. 1 og 2, tilsvarende anvendelse.

§ 43.

Stk. 2. Ved anden bobehandlingsmåde end nævnt i stk. 1 er dødsboet og arvingerne berettiget til at indtræde i entrepriseaftalen, jf. dog stk. 3. Det samme gælder partens ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo. Indtrædelsesretten er betinget af, at der enten er eller bliver stillet betryggende sikkerhed for aftalens opfyldelse, jf. §§ 6 og 7.

Stk. 3. Ved entreprenørens død er indtrædelsesretten tillige betinget af, at der udpeges en leder af arbejdet, som bygherren ikke kan fremsætte berettigede indvendinger imod. Er arbejdet af en sådan særlig karakter, at det som følge af entreprenørens død ikke kan forventes behørigt færdiggjort, kan indtræden ikke finde sted.

Stk. 4. Ved ophævelse gælder reglerne i § 44.

Fælles regler om ophævelse Fælles regler om ophævelse§ 44. Ophævelse skal ske skriftligt.

§ 44.

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der hæver aftalen, sørge for, at der skriftligt indkaldes til en registreringsforretning (stadeforretning), der skal afholdes hurtigst muligt. Medmindre andet aftales, afholdes registreringsforretning dog tidligst 1 arbejdsdag efter indkaldelsesskrivelsens fremkomst.

Stk. 3. Ved registreringsforretningen skal der udfærdiges et dokument (registreringsprotokol), der beskriver omfang og kvalitet af det udførte arbejde. Dokumentet underskrives af parterne, medmindre



3. AB 92 Side: 35

registreringen foretages af en syns- og skønsmand udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 45.

Stk. 4. Hvis en part efter at være indvarslet ikke er repræsenteret ved registreringsforretningen, kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om registreringens gennemførelse og om registreringsprotokollens indhold.

Stk. 5. Ved ophævelse fra bygherrens side er bygherren eller den, der færdiggør arbejdet på bygherrens vegne, berettiget til at benytte entreprenørens materialer og materiel, som befinder sig på pladsen, hvis fjernelse forinden arbejdets færdiggørelse vil påføre bygherren tab. Der ydes sædvanligt vederlag for anvendelsen.

Stk. 6. Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler.

J. Tvister J. Tvister

Syn og skøn Syn og skøn§ 45. Hvis der i tilfælde af uoverensstemmelser mellem parterne eller for at sikre bevisets stilling ønskes udmeldt syn og skøn, fremsættes begæring herom til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, København.

§ 45.

Stk. 2. Begæringen skal ved fremsættelsen være ledsaget af:1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører,

samt disse parters adresse og telefonnummer,2) en skriftlig fremstilling, hvori gives en kort

redegørelse for sagen, og som indeholder de spørgsmål, hvorom skønsmandens erklæring ønskes (skønstemaet),

3) de dokumenter, der er af betydning for sagen,4) eventuel angivelse af de ønskede tekniske

kvalifikationer hos skønsmanden og5) angivelse af, om forretningen mod betaling af

et særligt gebyr ønskes fremmet som hastesag.



3. AB 92 Side: 36

Stk. 3. Der udmeldes i almindelighed én skønsmand. Hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil, kan der udmeldes to, eller under ganske særlige omstændigheder flere skønsmænd. Der skal ved afgørelsen heraf tages hensyn til parternes ønske.

Stk. 4. Nyt syn og skøn ved anden skønsmand kan kun finde sted, hvis Voldgiftsnævnet finder, at der er anledning dertil. Hvis begæring om voldgiftsbehandling af tvisten er indgivet, jf. § 47, tager Voldgiftsretten stilling til fremsatte begæringer om supplerende syn og skøn eller nyt syn og skøn ved samme eller anden skønsmand.

Stk. 5. Den eller de, der har fremsat begæring om skønsforretningen, hæfter for udgifterne herved, herunder skønsmandens honorar, der fastsættes af Voldgiftsnævnet. Hvis tvisten eller en del deraf indbringes for Voldgiftsretten, tages udgiften og dens nødvendighed i betragtning ved fastsættelsen af sagsomkostninger. Voldgiftsretten fastsætter i så fald skønsmandens honorar.

Stk. 6. Når nærværende almindelige betingelser gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter (entreprenører, leverandører), gælder bestemmelserne i stk. 1-5 også i det indbyrdes forhold mellem de pågældende parter.

Stk. 7. For syn og skøn gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv. Sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed mv.§ 46. På en parts begæring kan Voldgiftsnævnet udpege en sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, jf. § 6, stk. 7, og § 7, stk. 3, og om berettigelsen af at holde betalinger tilbage eller foretage modregning i tilfælde af parternes uenighed som nævnt i § 22, stk. 14.

§ 46.

Stk. 2. Voldgiftsnævnet kan efter sagens karakter bestemme, at beslutningen skal træffes af flere sagkyndige.

Stk. 3. Begæringen skal indeholde de oplysninger mv. som fremgår af § 45, stk. 2. Kopi af begæringen fremsendes samtidig til den anden part



3. AB 92 Side: 37

i entrepriseaftalen.

Stk. 4. Voldgiftsnævnet fastsætter en kort frist for modparten til at afgive et indlæg. Den sagkyndige kan - hvor der er særlig anledning dertil - give parterne adgang til at fremkomme med yderligere et indlæg inden udløbet af en kort frist, som den sagkyndige fastsætter. Efter udløbet af fristen træffer den sagkyndige snarest muligt og inden 15 arbejdsdage beslutning om, i hvilket omfang udbetalingskravet skønnes begrundet, og hvem der skal betale udgifterne, herunder den sagkyndiges honorar. Voldgiftsnævnet fastsætter størrelsen af honoraret.

Stk. 5. Det kan i særlige tilfælde bestemmes, at udbetaling til private bygherrer og til entreprenører betinges af sikkerhedsstillelse. Den sagkyndige træffer i så fald bestemmelse om sikkerhedens art og omfang og om betingelserne for dens udbetaling eller ophør. Ved begæring om udbetaling af bygherrens sikkerhedsstillelse kan den sagkyndige i særlige tilfælde endvidere henvise entreprenøren til at anlægge voldgiftssag efter § 47.

Stk. 6. Under ganske særlige omstændigheder kan Voldgiftsnævnet forlænge fristerne i stk. 4 med indtil 10 arbejdsdage.

Stk. 7. Beløb, der omfattes af beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, skal udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen.

Stk. 8. For behandling af sager om sagkyndig beslutning gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Voldgift Voldgift§ 47. Tvister mellem parterne afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, København, hvis afgørelser er endelige.

§ 47. Parterne er forpligtet til at overveje, om tvister helt eller delvist kan forsøges løst under anvendelse af andre af de tvistløsningsmodeller, der til enhver tid tilbydes af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

Hvor tvister skal afgøres af voldgiftsretten, skal der for at sikre en hurtig behandling af voldgiftssagen, jf. AB 92 § 47, efter afgivelse af klageskrift og svarskrift snarest afholdes et møde, hvor sagens



3. AB 92 Side: 38

videre forløb aftales med bindende virkning. På mødet fastsættes bindende frister for forberedelsens yderligere skridt samt for den mundtlige forhandlings begyndelsestidspunkt.

Stk. 2. Sag for Voldgiftsretten anlægges ved indlevering af klageskrift, der stiles til Voldgiftsnævnet.

Stk. 3. Klageskriftet skal indeholde:1) oplysning om, hvilke parter sagen vedrører,

samt disse parters adresse og telefonnummer,2) klagerens påstand samt en kort fremstilling af

de kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes, og

3) angivelse af de dokumenter og andre beviser, som klageren agter at påberåbe sig. Dokumenterne skal være vedlagt.

Stk. 4. Voldgiftsretten består – jf. dog stk. 5 og 6 – dels af 1 medlem af Voldgiftsrettens præsidium, udpeget af præsidiets formand, dels af 2 sagkyndige, som efter sagens beskaffenhed udpeges af Voldgiftsnævnet for hvert enkelt tilfælde. Præsidiets formand kan bestemme, at en af suppleanterne i dette skal fungere som voldgiftsrettens formand.

Stk. 5. Hvis en part begærer det, suppleres retten med yderligere 2 medlemmer af præsidiet eller dets suppleanter. De dermed forbundne merudgifter fordeles i forbindelse med Voldgiftsrettens afgørelse af spørgsmålet om sagsomkostninger. Det kan da bestemmes, at de udgifter, der er en følge af rettens supplering, skal udredes af den part, der har rejst krav herom, når retten skønner, at det ikke var tilstrækkeligt begrundet at fremsætte kravet.

Stk. 6. Er parterne enige derom, kan Voldgiftsretten bestå alene af 1 medlem.

Stk. 7. For Voldgiftsrettens behandling af sagerne gælder de regler, som er fastsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. I øvrigt gælder lov om voldgift.

Stk. 8. Når nærværende almindelige betingelser gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter (entreprenører, leverandører), gælder



3. AB 92 Side: 39

bestemmelserne i stk. 1-7 også i det indbyrdes forhold mellem de pågældende parter.



4. Byggeplads Side: 1

4. Byggeplads

4.1. Generelt

"udfyld"

(angiv entrepriseform – F.eks. hoved-, stor- eller fagentreprise. Udfyldes med større detaljeringsgrad ved fag- / storentreprise, herunder hvilke entreprenører, der har ansvaret for hvad)

4.2. Bestemmelser

4.2.1. GenereltByggepladsens indretning og de enkelte byggepladsfaciliteter skal til enhver tid opfylde alle gældende regler og anvisninger indenfor området, herunder Arbejdstilsynet samt anvisninger fra kommunale og andre offentlige myndigheder.

Instruks for håndværkere (se bilag "udfyld") er gældende for arbejdet.

Sikkerhedsregler og ansvarAlle gældende sikkerhedsregler for aktuelle arbejder skal overholdes, ligesom alle henstillinger fra byggeledelsen skal efterkommes.

Det forventes i øvrigt, at alle der arbejder på byggepladsen ikke alene selv nøje følger denne instruks, men også er med til at sørge for, at andre følger den. Entreprenøren har det fulde ansvar for, at håndværkerne på byggepladsen efterlever denne instruks.

ArbejdstidDaglig arbejdstid er fra kl. "udfyld" til kl. "udfyld".

Ophold på området ud over en halv time før og efter arbejdstiden skal aftales med byggeledelsen.

(angiv såfremt genehåndteringen medfører ændrede arbejdstider og anvendelse af værktøj)

Mandskabsrum, adgangsveje, parkering, nøgler m.m.Før arbejdet påbegyndes, skal vedkommende entreprenør have anvist skurparkering af byggeledelsen. Adgangsveje for håndværkere og deres materialer anvises også af byggeledelsen. Entreprenøren sørger for, at der bliver åbnet for de rum der arbejdes i, inden arbejdstidens påbegyndelse og låst efter arbejdstidens ophør.

Er der indgået aftale om udlevering af nøgle(r), åbner og låser håndværkeren selv efter sig. Parkering af motorkøretøjer må kun finde sted på de af byggeledelsen anviste pladser. Håndværkerne skal under ophold på området i øvrigt følge byggeledelsens anvisninger.

(angiv såfremt sikkerhedsgodkendelse er påkrævet for adgang til byggepladsen. Hvis sikkerhedsgodkendelse kræves, skal det angives, at entreprenøren selv har ansvaret for at afklare tidsforbrug i tide at anmode om sikkerhedsgodkendelse for de medarbejdere, der skal godkendes, så adgang til byggepladsen på det planlagte tidspunkt kan tillades)




4.2.2. Myndighedsforskrifter og vejledninger"udfyld"

4.2.3. Myndighedstilladelser og anmeldelserByggeledelsen varetager bygherrens pligt til at anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet.

4.2.4. Håndtering af materialer og produkter

Oplag af materialerFør arbejdet påbegyndes, skal transportveje for og placering af materialer aftales med byggeledelsen.Materialer må ikke henlægges andre steder, liggetid skal reduceres til et minimum. Materialer skal overdækkes, så opfugtning ikke forekommer.

4.2.5. Brandmæssige forholdsregler

TobaksrygningTobaksrygning og brug af åben ild (tændstikker, lightere m.m.) er forbudt i hele bygningskomplekset. Byggeledelsen kan anvise steder, hvor rygning er tilladt.Alle, der bryder dette forbud, vil blive bortvist fra arbejdsstedet. Den pågældende entreprenør vil i gentagelsestilfælde blive frataget arbejdet.

“Varmt arbejde”, herunder brug af åben ild“Varmt arbejde”, det vil sige brug af åben ild, svejsning, anvendelse af vinkelsliber, varmluftspistol og lignende samt tildannelse af materialer, må ikke foregå i bygningen uden forudgående tilladelse fra byggeledelsen.Ilt- og gasflasker må ikke henstå uden opsyn og skal ved arbejdstidens ophør fjernes.Såfremt byggeledelsen finder det nødvendigt, skal der være en brandvagt fra det lokale brandvæsen til stede. Brandvagten må først forlade arbejdsstedet, hvor det brandfarlige arbejde udføres, 2 timer efter, at håndværkeren har afsluttet arbejdet.Byggeledelsen rekvirerer brandvagten efter nærmere aftale med den entreprenør, der har ansvaret for arbejdets udførelse.

Brandfarlige stofferBrug og opbevaring af større mængder brandfarlige stoffer eller væsker skal aftales med byggeledelsen. Brandfarligt affald, som for eksempel fernisklude, brugt tvist, terpentin og lignende, skal snarest fjernes, dog senest ved arbejdstids ophør. Byggeledelsen anviser, hvor brandfarligt affald skal lægges.

ElektricitetBrug af elektricitet, det være sig til lys eller til værktøj, må kun finde sted efter aftale med byggeledelsen. Belastningen må kun forøges efter aftale og kun til sikringsgruppens maksimum. Al arbejdsstrøm skal afbrydes af håndværkerne, når arbejdsstedet forlades.Halogenlamper må ikke anvendes indendørs.

BrandslukningDer skal altid være det nødvendige slukningsmateriel til rådighed på arbejdsstedet.Den pågældende entreprenør sørger for dette og sikrer sig samtidig, at håndværkerne er bekendt med betjeningen af det pågældende slukningsmateriel.

AlarmeringFør arbejdet påbegyndes, skal byggeledelsen anvise, hvordan og hvorfra brandvæsenet kan alarmeres.Ved arbejder, der kan forårsage “brandalarm” ved påvirkning af de eventuelt eksisterende




brandalarmeringsanlæg, kan byggeledelsen bede om at få dele af brandalarmeringsanlægget udkoblet. Dette medfører, at der skal være en brandvagt til stede, hvis bygherren finder det nødvendigt.

4.3. Overdragelse og aflevering af byggepladsen

Entreprenørens faste pris er baseret på projektlokaliteten (den fremtidige byggeplads), som den henligger ved besigtigelsesmøde den "udfyld"

Entreprenøren skal foretage en fotografisk, digital registrering af de bygningsdele, der findes i eller grænser op til det arbejdsområde, der er knyttet til arbejdet. Eventuelle skader skal være registreret og dokumentationen skal være overdraget til byggeledelsen før arbejdets påbegyndelse.

Lokaliteterne overtages ryddet for alt løst inventar. Fast inventar mv. fjernes af de respektive entreprenører, i det omfang dette fremgår af arbejdsbeskrivelserne.

"udfyld" entreprenøren foranlediger inden arbejdets påbegyndelse afholdelse af et vejsyn med deltagelse af byggeledelsen samt vejmyndighed.

Afdækning af følgende bygningsdele foretages af "udfyld" entreprenøren:

– "udfyld"

4.4. Eksisterende forhold

De eksisterende forhold på byggepladsen fremgår af tegning "udfyld".

Det er entreprenørens pligt at gøre sig bekendt med ledningsplacering på grunden og ledningsplaceringer, der grænser op til grunden.

Entreprenøren hæfter for det tab, som BYGST eller andre entreprenører måtte lide i tilfælde af, at entreprenøren afbryder eller beskadiger ledninger og kabler, hvis tilstedeværelse er angivet enten af BYGST eller ledningsejeren – hvad enten angivelsen fremgår af udbudsmaterialet eller af senere omstændigheder.

Med henvisning til de udførende organisationers standardforbehold bemærkes, at med ”stikledning” forstås forsyningsledning fremført til byggeplads. En entreprenør har kun adgang til benyttelse, hvis det fremgår af udbudsmaterialet.

4.5. Bygherrens afsætninger

BYGST afsætter én gang for alle "udfyld" stk. hovedlinier samt "udfyld" stk. kotefikspunkter og "udfyld" stk. 1 m mærker. "udfyld" entreprenøren har ansvaret for vedligeholdelsen af afsætningerne.

"udfyld" entreprenøren afsætter, vedligeholder og fjerner "udfyld" stk. kotefikspunkter til brug for alle entreprenører efter aftale med byggeledelsen.

4.6. Byggepladsens indretning




4.6.1. ByggepladstegningByggepladsforhold er vist på tegning "udfyld".

4.6.2. Byggepladsens afgrænsning, indhegning og afskærmning

Afgrænsning"udfyld"

Indhegning"udfyld" entreprenøren leverer, opstiller, flytter, vedligeholder og fjerner byggepladshegnet inklusiv porte og døre.

Byggepladshegnet skal have en højde på "udfyld" m. Hegnet vil være udført af "udfyld"materialer. Porte og døre skal være aflåselige. Etableringen, flytning og fjernelse af byggepladshegnet skal finde sted i henhold til udbudstidsplanen.

Afskærmning"udfyld" entreprenøren leverer, monterer, vedligeholder og fjerner afskærmning i skellinien.

Afskærmningen udføres som en tæt pladevæg i vandfast krydsfiner i en højde på "udfyld" m.

4.6.3. Aflukning

Interimslukning"udfyld" entreprenøren leverer, monterer, vedligeholder og fjerner interimsaflukning af bygningen. Vindueshuller aflukkes med trærammer beklædt med plast. Døråbninger lukkes med interimstrædøre, som forsynes med cylinder i låsesystemet.

Aflåsning"udfyld" entreprenøren forestår den daglige åbning kl. "udfyld" og aflukning kl. "udfyld" af byggepladsen. Aflukning omfatter lukning af vinduer og aflåsning af døre og porte.

4.6.4. VagtordningVagtordningen varetages af "udfyld", og omfatter "udfyld" og er indeholdt i entreprenørens tilbud.

4.6.5. TyverisikringTyverisikringen varetages af "udfyld", og omfatter "udfyld" og er indeholdt i entreprenørens tilbud.

4.6.6. Skiltning

Forbuds- og påbudsskilte"udfyld" entreprenøren leverer og opsætter skilte i fælles færdsels- og arbejdsområder ved byggeriets start, vedligeholder dem og fjerner dem ved byggeriets afslutning efter aftale med byggeledelsen.

Skilte på skure"udfyld"

Fælles byggepladsskilte"udfyld"




4.6.7. Førstehjælpskasser"udfyld" entreprenøren skal levere og vedligeholde "udfyld" førstehjælpskasser med øjenskyller til brug for alle entreprenører.

4.6.8. Brandslukningsmateriel"udfyld" entreprenøren skal levere og vedligeholde "udfyld" fælles brandslukningsmateriel.

4.7. Byggepladsens færdselsarealer

"udfyld"(udfyldes, evt. med henvisning til byggepladstegning)

4.7.1. ParkeringPrivatparkering skal ske på "udfyld".

Cykelparkering "udfyld".

4.7.2. Udendørs færdselsarealer"udfyld" entreprenøren etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer, omlægger og fjerner byggepladsveje, gangveje og overkørsler iht. udbudstidsplanen og byggepladstegning.

Byggepladsveje inklusive aflæsningssteder er dimensioneret til et maksimalt akseltryk på "udfyld" ton.

4.7.3. Færdselsarealer i bygninger"udfyld" entreprenøren forestår levering, opsætning, vedligeholdelse og rengøring, flytning samt nedtagning og fjernelse af interimstrapper, -gangbroer mv. Blivende trapper afdækkes med solidt afdækningsmateriale, så skader undgås.

Færdselsarealer vil kunne belastes med op til "udfyld" kg/m².

4.7.4. Afdækning af huller i færdselsarealer"udfyld" entreprenøren sørger for afdækning af brønde i adgangsveje - herunder vedligeholdelse og fjernelse af afdækning, når de permanente dæksler monteres.

4.7.5. Etablering af rækværk i færdselsarealer"udfyld" entreprenøren leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker langs fælles færdselsarealer som angivet på byggepladstegning.

4.7.6. Belysning af færdselsarealer"udfyld" entreprenøren leverer, monterer, vedligeholder, demonterer og fjerner efter aftale med byggeledelsen belysning af færdselsarealer. Byggepladsbelysningen styres af skumringsrelæer samt af kontakture med døgn- og ugeprogram samt gangreserve.

Udendørs færdselsarealer belyses fra lysmaster.

4.7.7. Vejrligsforanstaltninger på færdselsarealer"udfyld" entreprenøren forestår udførelsen af vejrligsforanstaltninger på byggepladsens færdselsarealer.




4.7.8. Oprydning og renhold af færdselsarealer"udfyld" entreprenøren renholder færdselsarealer i bygning(-er) for støv og lignende, som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Dette skal ske minimum en gang om ugen.

Inden arbejdet påbegyndes besigtiges alle tilstødende arealer, veje, fortove mm. af entreprenøren i samarbejde med byggeledelsen, for at fastslå evt. beskadigelser, der skal tages højde for. Byggelederen vil lade disse beskadigelser fotografere og udarbejder en rapport, som vil være bindende for alle parter.Eventuelle beskadigelser herudover retableres for entreprenørs regning.

4.8. Skurby og oplagsplads

4.8.1. Skurforhold"udfyld" entreprenøren leverer, opstiller, vedligeholder og fjerner følgende skure, der stilles til rådighed for alle entreprenører:– Fælles velfærdsskure med toilet, bad, håndvaske, omklædningsfaciliteter samt spiseplads– Møde- og kontorskur til afholdelse af byggemøder mv. – Kontorskur til byggeleder

Periode "udfyld":– Entreprise "udfyld", "udfyld" personer– "udfyld"

"udfyld" entreprenøren sørger for det daglige renhold af fælles velfærds-, møde- og kontorskure samt for opfyldning af sæbe, toiletpapir og papirhåndklæder.

Retablering af terræn efter skurby foretages af "udfyld" entreprenøren.

4.8.2. Oplagsplads"udfyld" entreprenøren etablerer, vedligeholder, vejrligssikrer og retablerer de på byggepladstegning viste oplagspladser.

Belægningen på oplagspladserne er "udfyld".

4.8.3. Teltværksteder"udfyld"

4.8.4. Affaldshåndtering og affaldscontainerAffald må aldrig efterlades på arbejdsstedet, men skal ved arbejdsdagens afslutning fjernes og henlægges efter byggeledelsens anvisning.

"udfyld" entreprenøren sørger for opstilling, mærkning med affaldsfraktioner, tømning af affaldscontainere i byggeperioden samt for efterfølgende fjernelse. Der opstilles containere i overensstemmelse med sorteringsreglerne i pågældende kommune, som entreprenøren er forpligtet til at følge.

Bygningsaffaldet skal sorteres i følgende fraktioner:




– "udfyld"

Alle udgifter til bortskaffelse af affald fra de opstillede containere - herunder miljø- og affaldsafgifter, skal være indeholdt i tilbuddet. Ved regulering af de udbudte mængder foretages tilsvarende regulering af afgifterne. Bygherren betaler ikke afgift for usorteret affald.

4.8.5. Belysning i skurby og på oplagsplads"udfyld" entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner belysning i henhold til byggepladstegning.

4.8.6. Vejrligsforanstaltninger i skurby og på oplagsplads"udfyld" entreprenøren forestår udførelsen af vejrligsforanstaltninger i skurby og på fælles oplagsplads.

4.8.7. Oprydning i skurby og på oplagspladsI fællesområder er "udfyld" entreprenøren ansvarlig for oprydning og renhold.

4.9. Arbejdsområder

4.9.1. Afdækning af huller i arbejdsområder"udfyld" entreprenøren afdækker skakthuller og udsparinger i dæk.

"udfyld"entreprenøren afdækker udsparinger i tagdæk.

4.9.2. Etablering af rækværk i arbejdsområder"udfyld" entreprenøren opsætter, vedligeholder og fjerner rækværker i alle fælles arbejdsområder.

4.9.3. Belysning i fælles arbejdsområderI fælles arbejdsområder, hvor flere entreprenører arbejder samtidigt, leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner "udfyld" entreprenøren arbejdsbelysningen.

4.9.4. Vejrligsforanstaltninger i arbejdsområder"udfyld" entreprenøren sørger for interimsopvarmning og udtørring af bygning.

"udfyld" entreprenøren sørger for snerydning, afisning og grusning af arbejdsområder.

4.9.5. Oprydning og renhold i arbejdsområder"udfyld" entreprenøren renholder arbejdsområder for støv og lignende, som ikke kan henføres til en bestemt entreprenør. Dette skal minimum ske én gang om ugen.

4.10. Tekniske hjælpemidler

4.10.1. Kraner og materialehejse"udfyld" entreprenøren opstiller, vedligeholder og fjerner kraner og materialehejs jf. byggepladstegning. Materialehejsen er til fri afbenyttelse for alle entreprenører i perioden "udfyld".

Materialehejsen:– løfte "udfyld" kg




– mål "udfyld" gange "udfyld".

Kran:– løfte "udfyld" tons– mål "udfyld" gange "udfyld".

4.10.2. Personelevatorer"udfyld"entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner personelevator jf. byggepladstegning. Personelevatoren er til fri afbenyttelse for alle entreprenører i perioden ” "udfyld".

4.10.3. Stillads og arbejdsplatform"udfyld" entreprenøren opstiller, ombygger, vedligeholder og fjerner fællesstillads.

Fællesstillads:– Tæt inddækning– Type "udfyld"– Stilladsklasse "udfyld"– Anvendelsesformål "udfyld"– Afskærmning "udfyld"– Passager "udfyld"– Opgangfelter "udfyld"

Fællesstilladset stilles til rådighed for alle entreprenører i forbindelse med følgende arbejder:– "udfyld"

Fællesstilladset vil være til rådighed i perioden ” "udfyld".

4.11. Forsyning til byggeplads

4.11.1. Vand og afløb"udfyld" entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyningen inkl. måler til byggebrug og skurby for alle entreprenører.

"udfyld" entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner afløb til skurby for alle entreprenører.

"udfyld" entreprenøren tilslutter, vedligeholder og fjerner interimsvand og afløb til fælles skurvogne og møde- og kontorskure.

Forsyningerne frem til byggeplads og skurby etableres i frostsikker udførelse af ” "udfyld" entreprenøren.

Byggepladsvand betales af bygherren

4.11.2. El"udfyld" entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyningen til byggebrug for alle entreprenører.




"udfyld" entreprenøren etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyning til fælles skurvogne, møde- og kontorskure.

"udfyld" entreprenøren leverer, opsætter, vedligeholder og fjerner en elmåler, der indbygges i byggepladsens hovedtavle.

Elforbruget til skure og materialecontainere betales af bygherren, forudsat at mandskabs- og kontorskure mv. er velisolerede jf. A-Tilsyn krav, samt at håndværkerne viser fornuftig adfærd, dvs slukker lys og lukker vinduer og døre ved fyraften. Øvrigt elforbrug på byggepladsen betales ligeledes af bygherren.

4.11.3. Kommunikation"udfyld" entreprenøren sørger for, at der i hele byggeperioden er adgang til en driftssikker telefonlinje til brug for nødopkald. Vurderes i den konkrete byggesag.

4.12. Særlige forhold ved bygninger i brug

4.12.1. GenereltUd over de officielle helligdage medregnes følgende dage som dage, hvor der ikke kan arbejdes: – "udfyld"

Ved arbejdets udførelse skal entreprenøren tage mest muligt hensyn til entrepriseområdets brugere, naboer og parterne på byggepladsen, samt til bygningen og de eksisterende installationer, herunder på forhånd og i god tid informere alle om støj- og støvgener mv.

Værktøj skal vælges således, at dette giver færrest mulige gener for eventuelle beboere / ansatte med hensyn til støj, vibrationer, støv og emissioner.

(er der en genehåndteringsplan skal de for entreprenørerne relevante forhold beskrives)

Der må ikke benyttes radio og lignende på lokaliteten.

"udfyld" entreprenøren forestår administration af nøgler.

4.12.2. Information til tredjemand"udfyld" entreprenøren skal sørge for den daglige varsling af tredjemand vedrørende adgang til lokaliteten i forbindelse med de forestående arbejder.

Varslingen skal ske skriftligt, senest kl. "udfyld" dagen før. Kopi af varslingerne afleveres samtidigt til byggeledelsen.

4.12.3. Midlertidig drift"udfyld"entreprenøren skal i planlægning og drift af byggepladsens udendørs arealer tage hensyn til:– "udfyld"

"udfyld" entreprenøren skal i planlægning og drift af byggepladsens fælles arealer i bygningerne tage hensyn til:– "udfyld"




4.13. Vinterforanstaltninger

Entrepriser skal udføres delvis i vinterperioden iht. Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 477af 18/05/2011 ”Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts samt bestemmelser og anvisninger vedrørende vinterbyggeri”.

Vejrligforanstaltninger, der er nævnt i bilag 1 til bekendtgørelsen skal være indeholdt i tilbuddet.

I den faste tilbudssum indregnes overenskomstmæssige foranstaltninger i perioden 1. november til 31. marts herunder blandt andet:– Belysning for fuld udnyttelse af arbejdstiden– Beskyttelse af materialer og konstruktioner– Reetablering af vejrligsbeskadigede færdelsarealer og materialeoplagspladser– Frostsikring af vand og afløbsinstallationer– Læskærme og overdækninger af arbejdssteder

Tilbuddet om vinterforanstaltninger skal som det øvrige tilbud bekræftes.

Såfremt de etablerede foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, vil byggeledelsen / tilsynet kunne kræve foranstaltningerne udvidet og arbejdet indstillet, indtil gennemførelsen kan ske på betryggende vis. En sådan indgriben fra byggeledelsens / tilsynet berettiger ikke til tidsfristforlængelse.



5. Sikkerhed og sundhed Side: 1

5. Sikkerhed og sundhed

5.1. Generelt

(rådgiver udfylder kap 5 og udarbejder udkast til Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) før udbud, så det kan indgå i udbudsmaterialet)

5.1.1. OrganisationBYGST har udpeget "udfyld" til at varetage rollen som sikkerhedskoordinator under udførelsen.

(dette koordineres mellem BYGST og rådgiver)

Sikkerhedskoordinator: "udfyld"

Øvrig organisation fremgår af punkt 1.3 Projektorganisation.

5.1.2. Byggepladskoordinering"udfyld"

5.1.3. SikkerhedsmøderSikkerhedsmøder afholdes i overensstemmelse med Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).

5.2. Plan for Sikkerhed og Sundhed

Sammenhæng mellem projektmaterialet og indholdsfortegnelsen til Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) fremgår af bilag "udfyld"

(entreprenøren skal udfylde ”Udkast til PSS”, der indgår i udbudsmaterialet, med de entreprenørspecifikke data og arbejdsprocesser inden påbegyndelse af arbejdet på byggepladsen. PSS er herefter det gældende grundlag for arbejdsmiljøet på byggepladsen)

5.3. Arbejdsmiljø

5.3.1. GenereltSom et led i sine bestræbelser på at forbedre arbejdsmiljøet på byggepladsen, har BYGST valgt at sætte fokus på bl.a. planlægning og gennemførelse af de enkelte arbejdsprocesser på byggepladsen. Dette indebærer, at entreprenøren skal udarbejde en arbejdsprocesvurdering for et antal særligt udvalgte bygningsdele, der fremgår nedenfor.

Entreprenøren skal udarbejde arbejdsprocesvurdering for disse særligt udvalgte bygningsdele:– "udfyld"

(rådgiver udvælger og BYGST godkender 5 – 10 særligt relevante bygningsdele, for hvilke der skal udarbejdes arbejdsprocesvurdering (APV))




Ved arbejdsprocesvurdering menes en analyse af, hvordan arbejdet på den pågældende bygningsdel skal gennemføres. Analysen skal omfatte en stillingtagen til de krav og risici, der knytter sig til bl.a.:– Materialer– Værktøjer og hjælpemidler– Faldhøjde– Tunge løft– Ubekvemme arbejdsstillinger– Støj– Støv– Fugt– Varme– Kulde– Psykiske påvirkninger

Arbejdsprocesvurderingen er en betingelse for, at arbejdet på den enkelte bygningsdel kan påbegyndes, og skal afleveres til gennemsyn hos byggelederen senest 10 arbejdsdage inden tidspunktet for denne bygningsdels planlagte.

Forsinkelse, der skyldes entreprenørens manglende aflevering af en kontraktmæssig arbejdsprocesvurdering, giver entreprenøren ikke ret til tidsfristforlængelser.

Det understreges, at ovennævnte krav ikke fraviger de forpligtelser, som binder entreprenøren i medfør af arbejdsmiljøloven mv.

5.3.2. Begrænsning af støjgener"udfyld"

(det er rådgiver, der udfylder dette punkt)

5.3.3. Begrænsning af skader og gener fra vibrationer"udfyld"


5.3.4. Begrænsning af støvgener"udfyld"


5.3.5. Begrænsning af ergonomiske gener"udfyld"


5.4. Forholdsregler ved farlige arbejder




"udfyld"

(det er rådgiver der udfylder dette punkt)



7. Kvalitetsstyring Side: 1

6. Omgivende miljø

6.1. Generelt

"udfyld"(det er rådgiver der udfylder dette punkt)

6.2. Støj


6.3. Vibrationer


6.4. Støv


6.5. Emissioner til atmosfæren


6.6. Spild af olie og kemiske produkter





7. Kvalitetsstyring

7.1. Generelt

"udfyld"

7.2. Byggeledelsen

Til ledelse og koordinering af samt kontrol med arbejdets udførelse og endvidere til samarbejde med BYGST, skal entreprenøren udpege en arbejdsleder med de fornødne kvalifikationer. Arbejdslederen skal godkendes af BYGST. Hvis arbejdslederen udskiftes, skal BYGST godkende den nye arbejdsleder.

Byggeledelsen forestår al håndtering og koordinering af tekniske forespørgsler, tilsynsnotater samt øvrige dokumenter som benyttes til kommunikation mellem de udførende og de projekterende. Tilsynsnotater indgår som en del af kvalitetssikringsdokumentationen.

Senest 5 arbejdsdage før byggeriet påbegyndes, fastlægges omfanget af Kvalitetsdokumentation, således det er muligt for de projekterende og de udførende at planlægge tilsynet på byggepladsen, såfremt BYGST ønsker dette.

Byggeledelsen er ansvarlig for, at al kvalitetssikringsdokumentation i forbindelse med udførelsesfasen forelægges BYGST ved dennes forlangende, samt ved aflevering.

Tilsynet har ret til at udtage prøver til egen kontrol, og entreprenøren skal stille sådanne prøver til rådighed, og være behjælpelig med prøvetagningen.

Tilsynet har ligeledes ret til at føre tilsyn med arbejdsudførelsen i alle dens faser og til at påtale ikke konditionsmæssige forhold.

Dette tilsyn fratager ikke entreprenøren nogen del af hans ansvar.

7.3. Byggemøder

"udfyld"

7.4. Kvalitetsplan

Senest "udfyld" arbejdsdage før første projektgennemgangsmøde skal entreprenøren fremsende kvalitetsplanen til byggeledelsen. Senest "udfyld" arbejdsdage efter byggeledelsens eventuelle kommentarer til kvalitetsplanen skal entreprenøren fremsende den reviderede kvalitetsplan til byggeledelsen til godkendelse.

7.5. Projektgennemgangsmøde




Resultatet af procesgranskningen skal fremsendes til byggelederen senest "udfyld" arbejdsdage inden projektgennemgangsmødets afholdelse.

7.6. Opstartsmøder for arbejder

Mødetidspunktet for opstartsmødet aftales med byggeledelsen.

7.7. Entreprenørens kontrol og dokumentation

7.7.1. Generelt"udfyld"

Entreprenøren skal levere bidrag til ”således udført” digitale tegninger (jf. IKT bekendtgørelsen).

Tegninger skal vedlægges en oversigt over eventuelle materiale- og produktændringer, der er foretaget i udførelsesfasen. Entreprenøren skal aflevere dokumentationen løbende under udførelsen.

Entreprenøren skal i forbindelse med udarbejdelse af arbejdsplanen udarbejde en kvalitetsplan.

Kvalitetsplanen skal som minimum indeholde:– Organisation af entreprisen– Dokumentstyring– Styring af indkøb– Kvalifikationer– Procesgranskning– Kontrolplan– Krav til underentreprenører og leverandører– Håndtering af fejl og mangler ved materialer og arbejde (afvigelser)– Håndtering af afvigelser fra projektet.

7.7.2. Styring af udførelsesdokumenter"udfyld"

Styring af udførselsdokumenter foretages digitalt.

7.7.3. Arkivering af dokumentation"udfyld"

7.7.4. KontroldokumentationKontroldokumentation skal afleveres i "udfyld" stk. samlede sæt ved afleveringsforretningen.

7.7.5. D&V-dokumentationD&V-dokumentation skal afleveres 10 arbejdsdage inden afleveringsforretningen.




Al D&V-dokumentation skal afleveres og arkiveres digitalt. Der kan på foranledning af bygherre fremsættes krav om at aflevere D&V-dokumentation i bestemt digitalt programform. Merudgiften i forbindelse med anvendelsen af denne programplatform afholdes af bygherre.

Der skal i D&V-dokumentation indgå beskrivelse af vedligeholdelses og udskiftningsintervaller samt evt. specielle produkter, som skal benyttes i forbindelse med driften og vedligeholdelsen.

7.7.6. Performance tests før AB92 aflevering Der stilles krav om, at installationerne er testet inden AB92 aflevering, jf. bilag benævnt "Performance tests før AB92-aflevering, styring og regulering". Af bilaget fremgår vilkårene som knytter sig til performance tests, samt acceptkriterier mv. Tidspunkter for afvikling af performance tests fremgår af udbudstidsplanen. Som det fremgår af bilaget, er det en forudsætning, at entreprenørers egenkontrol og indregulering er afsluttet inden opstart på performance test. Udbudstidsplanen er tilrettelagt sådan, at alle montager mv. er afsluttet inden opstart på egenkontrol, indregulering og performance tests. Som det fremgår af bilaget, er entreprenører ansvarlig for performance testenes afvikling. Bygningsstyrelsen og kunden deltager som observatør. Gennemførsel af performance tests indebærer at tekniske anlæg og installationer prøvekøres. Prøvekørslerne skal gennemføres af de relevante entreprenører, idet anlæg og installationer på tidspunktet for prøvekørslerne ikke er afleveret.

Performance tests erstatter hverken test beskrevet i Bips beskrivelses værktøjer eller entreprenørers egenkontrol eller dele af disse, men fungerer som en testbaseret stikprøvekontrol i forhold til krav stillet i udbudsmaterialet og gældende normer.

Tekniske grænseflader:En forudsætning for at egenkontroller, indregulering og performance tests kan afvikles er, at de tekniske grænseflader i projektet er koordineret, bl.a. som led i opgaven som systemintegrator, jf. arbejdsbeskrivelser mv. Den entreprenør som er ansvarlig for opgaven som systemintegrator, er ansvarlig for at bringe nødvendig praktisk viden omkring de tekniske grænseflader frem for byggeledelsen, sådan at byggeledelsen i samarbejde med den ansvarlige for systemintegrationen kan sikre en rettidig koordination. Blandt emner som skal håndteres er bla. opkobling til eksisterende tekniske netværk mv., samt leverancer af eventuelt aktivt udstyr og disses sårbarhed over for støv på byggepladsen osv.

Koordineringsmøder mht. grænseflader:Som det fremgår af udbudstidsplanen, er der indlagt et antal koordineringsmøder. Formålet med disse møder er bl.a. at sikre koordination mht. grænseflader og afhængigheder. Det er et krav, at teknikentreprenøren og BMS / CTS-entreprenør deltager i alle koordinationsmøder med en repræsentant der både har et kvalificeret teknisk overblik og samtidig har beslutningskompetence. Fagentreprenører med ansvar for el, VVS, køl og ventilation, stinkskabsleverandør mv. skal deltage på møderne, således at der sikres en koordination på tværs af fag. Øvrige entreprenører indkaldes efter behov. Møderne arrangeres som arbejdsmøder og forventes af have en varighed på 2 til 4 timer. På møderne kan entreprenører få afklaret eventuelle spørgsmål til performance testene. Det må påregnes, at der på møderne afklares eventuelle detaljerede spørgsmål vedrørende præcise placeringer af målepunkter, eksempelvis følere til registrering af luftmængder og temperaturer i ventilationskanaler. Teknikentreprenører skal i den forbindelse bidrage til at målinger bliver retvisende og efter behov fremlægge eksempelvis dokumentation i form af fabrikstegninger, testdokumentation for aggregater mv. fra fabrik (fabriksaccepttest). På møderne kan det blive aktuelt, at der træffes beslutninger om justeringer i forhold til afvikling af test, hvis testbetingelser i form af eksempelvis udetemperaturer ikke er til stede på tidspunkterne for gennemførsel af test.

7.8. Aflevering

Følger IKT teknisk afleveringsspecifikation




(vedlæg som bilag)

7.9. Kvalitetssikring efter aflevering

"udfyld"



8. Tidsstyring Side: 1

8. Tidsstyring

8.1. Generelt

"udfyld"

8.2. Tidsplan

Der henvises til bemærkningerne til AB 92 § 9, stk. 1.

8.3. Vejrligsdage

Det påregnelige antal spilddage eksklusive lørdage, søndage og søgnehelligdage er som følger:

Akt. Jan. Feb. Osv.

"udfyld" "udfyld"” "udfyld" "udfyld"



Spilddagene skal indregnes i arbejdsplanen, og der gives kun tidsfristforlængelse for godkendte spilddag udover de indregnede, der forsinker kritiske aktiviteter.

Spilddage afregnes måned for måned, og overførsler vil ikke finde sted.

Anvendes spilddagene ikke, er der tale om slæk. Slæk tilhører BYGST og modregnes i forsinkelser, for hvilke BYGST bærer ansvaret.



9. Bilag Side: 1

9. Bilag

9.1. "udfyld"

9.2. Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Bilaget viser sammenhængen mellem byggesagsbeskrivelsens punkter og indholdsfortegnelsen i Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).

Indholdsfortegnelse for Plan for Sikkerhed og Sundhed

1. Orientering om byggesagen (byggesag punkt 1.2)2. Organisation (byggesag punkt 1.3 eller 5.1.1)3. Sikkerhed og sundhed3.1 Plan for sikkerhed og sundhed (byggesag punkt 5.2)3.2 Sikkerhedsmøder (byggesag punkt 5.1.3)3.3 Kontrol og tilsyn (byggesag punkt 5.1 og 5.2)3.4 Arbejdsmiljø (byggesag punkt 5.3)3.5 Farlige arbejder

(byggesag punkt 5.4, arbejdsbeskrivelse punkt 2.5, 3.8 og 4.13)3.6 Omgivende miljø (byggesag punkt 6, arbejdsbeskrivelse punkt 2.6)4. Byggeplads4.1 Generelt (byggesag punkt 4.1)4.2 Bestemmelser (byggesag punkt 4.2)4.3 Eksisterende forhold (byggesag punkt 4.4)4.4 Byggepladsens indretning (byggesag punkt 4.6)4.5 Byggepladsen færdselsarealer (byggesag punkt 4.7)4.6 Skurby og oplagsplads (byggesag punkt 4.8)4.7 Arbejdsområder (byggesag punkt 4.9)4.8 Tekniske hjælpemidler (byggesag punkt 4.10)4.9 Forsyning til byggepladsen (byggesag punkt 4.11)5. Beredskabs-, evakuerings- og øvelsesplan5.1 Tidsplan5.2 Byggepladstegning

9.3. Instruks for håndværkere

9.4. Forudsætninger for forsikringsdækning



9. Bilag Side: 2

9.5. Performance tests før AB-aflevering - Styring og regulering

9.6. ”udfyld med øvrige relevante bilag”

(herunder IKT ydelsesspecifikation, IKT teknisk CAD- specifikation, IKT tekniske kommunikationsspecifikation, IKT teknisk afleveringsspecifikation)

indstilling · web viewentreprenørens a’conto opgørelser skal betales af bygst senest 30...

Documents