Download - V. DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS RESPONSABLES DE … · polÍticas, bases y lineamientos en materia de obras pÚblicas y servicios relacionados con las mismas v. determinaciÓn de

CAPUFE

6CPFM - 01

POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

V. DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS RESPONSABLES DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Para los contratos centralizados: La Dirección Técnica Para los contratos desconcentrados y FARAC: Las Subdelegaciones o Subgerencias Técnicas. Las áreas responsables de la ejecución de los trabajos serán:

VI. CARGOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE CADA UNO DE LOS ACTOS RELATIVOS A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN E INFORMACIÓN DE LOS TRABAJOS Y DE LA FIRMA DE LOS CONTRATOS CARGOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE CADA UNO DE LOS ACTOS RELATIVOS

AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS Y FIRMA DE LOS CONTRATOS

ACTO CARGOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REPONSABLES EN

CONTRATOS ELABORADOS EN OFICINAS CENTRALES

CARGOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REPONSABLES EN CONTRATOS

ELABORADOS EN DELEGACIONES Y GERENCIAS DE TRAMO

CONVOCATORIA PÚBLICA GERENTE DE LICITACIONES Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS

SUBDELEGADO TÉCNICO / SUBGERENTE TÉCNICO

AUTORIZAR LISTADO DE CONTRATISTAS EN PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN

DIRECTOR TÉCNICO DELEGADO REGIONAL/GERENTE DE TRAMO

ADJUDICAR DIRECTAMENTE UN CONTRATO DE OBRA O SERVICIO


EMISIÓN DE BASES GERENTE DE LICITACIONES Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS


VISITA DE OBRA GERENTE OPERATIVO CORRESPONDIENTE


PRESIDIR JUNTA DE ACLARACIONES GERENTE OPERATIVO CORRESPONDIENTE


PRESIDIR ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

GERENTE DE LICITACIONES Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS / SUBGERENTE DE DESARROLLO DE LICITACIONES


EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

SUBGERENTES DE LAS AREAS OPERATIVAS, GERENTES OPERATIVOS Y, SUBDIRECTORES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y DIRECTOR TÉCNICO

SUPERINTENDENTES TÉCNICOS, SUBDELEGADO TÉCNICO / SUBGERENTE TÉCNICO

ACTO CARGOS DE LOS SERVIDORES CARGOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

CAPUFE

7CPFM - 01


PÚBLICOS REPONSABLES EN CONTRATOS ELABORADOS EN

OFICINAS CENTRALES

REPONSABLES EN CONTRATOS ELABORADOS EN DELEGACIONES Y

GERENCIAS DE TRAMO PRESIDIR ACTO DE FALLO GERENTE DE LICITACIONES Y

ADMINISTRACION DE CONTRATOS / SUBGERENTE DE DESARROLLO DE LICITACIONES


RECEPCIÓN DE GARANTÍAS SUBGERENTE DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

SUBDELEGADO JURÍDICO

AUTORIZACIÓN PARA EXCEPTUAR AL CONTRATISTA DE PRESENTAR SU FIANZA DE CUMPLIMIENTO O DE VICIOS OCULTOS EN LOS CASOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 42, FRACCIONES IX Y X, Y 43 DE LA LOPSRM


AUTORIZACIÓN DE REDUCCIÓN DE PLAZO EN LOS TÉRMINOS DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY

DIRECTOR TÉCNICO SUBDELEGADO TÉCNICO / SUBGERENTE TÉCNICO

CANCELAR UNA LICITACIÓN


FIRMA DEL CONTRATO REVISIÓN TÉCNICA: GERENTE DE LICITACIONES Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS REVISIÓN JURÍDICA: SUBDIRECTOR CONSULTIVO REPRESENTANTE POR CAPUFE: DIRECTOR DE ÁREA DESIGNADO POR EL DIRECTOR GENERAL

REVISIÓN TÉCNICA: SUBDELEGADO TÉCNICO / SUBGERENTE TÉCNICO. REVISIÓN JURÍDICA: SUBDELEGADO JURÍDICO REPRESENTANTE POR CAPUFE: DELEGADO REGIONAL / GERENTE DE TRAMO.

La entrega de proposiciones se hará por escrito en un sobre cerrado que contendrá la propuesta técnica y la propuesta económica. La documentación distinta a la propuesta podrá entregarse a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que la contenga. Para facilitar el procedimiento de contratación, CAPUFE efectuará revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los licitantes interesados, cerciorándose que se encuentren inscritos en el registro de contratistas del Organismo, así como de la documentación distinta a la correspondiente a la propuesta técnica y económica. Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso y participación a quienes hayan cubierto el costo de las bases y decidan presentar su documentación y proposiciones durante el propio acto de presentación. CAPUFE podrá cancelar la licitación por caso fortuito o de fuerza mayor. De igual manera podrá cancelar cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia entidad. En el supuesto de llevarse a cabo la cancelación de una licitación, el gerente de Licitaciones y Administración

CAPUFE

8CPFM - 01


de Contratos o el Subdelegado/Subgerente Técnico, deberá de comunicar por escrito y a detalle a los licitantes, la causa o causas que la originó.

En los procedimientos de contratación, no se permitirá la presentación de ofertas o la celebración de contratos, de aquellas personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. CARGOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE CADA UNO DE LOS ACTOS RELATIVOS

AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ACTO RESPONSABLE EN CONTRATOS ELABORADOS EN OFICINAS

CENTRALES

RESPONSABLE EN CONTRATOS ELABORADOS EN DELEGACIONES Y

GERENCIAS DE TRAMO TODAS LAS FUNCIONES SEÑALADAS EN EL ART. 84 DEL REGLAMENTO

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA.

TODAS LAS FUNCIONES SEÑALADAS EN EL ART. 86 DEL REGLAMENTO

RESIDENTE DE OBRA/EMPRESA DE SUPERVISIÓN EXTERNA

RESIDENTE DE OBRA / EMPRESA DE SUPERVISIÓN EXTERNA

REVISAR Y AUTORIZAR TODAS LAS ESTIMACIONES

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZACIÓN DE CAMBIOS DE PROYECTO Y/O ESPECIFICACIONES

SUBDIRECTOR Y GERENTE OPERATIVO CORRESPONDIENTES

SUBDELEGADO TÉCNICO / SUBGERENTE TÉCNICO O RESIDENTE DE OBRA

REVISIÓN NUMÉRICA PARA TRÁMITE DE ESTIMACIONES

SUBDELEGADO TÉCNICO/SUBGERENTE TÉCNICO Y GERENTE OPERATIVO CORRESPONDIENTE.


ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS Y DETERMINAR SU TEMPORALIDAD

GERENTE OPERATIVO Y RESIDENTE DE OBRA

SUBDELEGADO TÉCNICO / SUBGERENTE TÉCNICO O RESIDENTE DE OBRA

DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS


RESUELVE RESCINDIR CONTRATOS MEDIANTE DICTAMEN

SUBDELEGADO TECNICO/SUBGERENTE DE TRAMO Y RESIDENTE DE OBRA

SUBDELEGADO TÉCNICO / SUBGERENTE TÉCNICO Y RESIDENTE DE OBRA

REPRESENTAR AL ORGANISMO EN PROCEDIMIENTOS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECTOR TÉCNICO MANCOMUNADO CON DIRECTOR JURÍDICO

DIRECTOR TÉCNICO MANCOMUNADO CON DIRECTOR JURÍDICO

ELABORACIÓN DE DICTAMEN TÉCNICO QUE SUSTENTE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS.


REVISION Y TRAMITE DE DICTAMENES QUE SUSTENTEN LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS

SUBDELEGADO TECNICO/SUBGERENTE TECNICO


FINIQUITA LOS TRABAJOS RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE OBRA

CAPUFE

9CPFM - 01


ACTO RESPONSABLE EN CONTRATOS

ELABORADOS EN OFICINAS CENTRALES


GERENCIAS DE TRAMO AUTORIZACIÓN DE GASTOS NO RECUPERABLES ORIGINADOS POR CANCELACIÓN DE LICITACIONES

DIRECTOR TÉCNICO DELEGADO REGIONAL / GERENTE DE TRAMO

AUTORIZACIÓN DE GASTOS NO RECUPERABLES ORIGINADOS SUSPENCIÓN DE OBRA O SERVICIOS Y POR TERMINACIÓN ANTICIPADA

GERENTE OPERATIVO Y SUBGERENTE TECNICO O SUBDELEGADO TÉCNICO Y RESIDENTE DE OBRA

SUBDELEGADO TÉCNICO / SUBGERENTE TÉCNICO Y RESIDENTE DE OBRA.

Preferentemente, los pagos que se realicen a las empresas contratistas, por concepto de anticipo y pago de estimaciones, deberán realizarse a través de medios de comunicación electrónica.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, Capufe, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del contratista

CARGOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE CADA UNO DE LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS TRABAJOS

ACTO RESPONSABLE EN CONTRATOS

ELABORADOS EN OFICINAS CENTRALES


GERENCIAS DE TRAMO INFORME DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS DE OBRAS Y SERVICIOS


INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SOBRE LOS AVANCES FÍSICOS –FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y SERVICIOS


INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SOBRE LA CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 41, Y 42 DE LA LEY


CAPUFE

10CPFM - 01


ACTO RESPONSABLE EN CONTRATOS ELABORADOS EN OFICINAS

CENTRALES


GERENCIAS DE TRAMO INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SOBRE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE OBRAS Y SERVICIOS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY


INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SOBRE LA FORMALIZACIÓN DE SUSPENCIONES, RESCISIONES Y TERMINACIONES ANTICIPADAS DE OBRAS Y SERVICIOS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY


Download - V. DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS RESPONSABLES DE … · polÍticas, bases y lineamientos en materia de obras pÚblicas y servicios relacionados con las mismas v. determinaciÓn de

Top Related