bau- und ausstattungsbeschreibung für weber-häuser · 4 weberhaus sicherheit von anfang an •...
TRANSCRIPT
2 WeberHaus
Moderne Fertigungstechnik verbun-
den mit traditioneller Handwerks-
kunst in ausgezeichneter Qualität
haben WeberHaus zu einem der füh-
renden Haushersteller in Deutsch-
land gemacht. Diese Bau- und Aus-
stattungsbeschreibung bietet Ihnen
einen ausführlichen Einblick, wie
viel Qualität und Leistung in Ihrem
WeberHaus enthalten sind. Für Sie
besonders wichtig: Bei WeberHaus
gilt der einmal kalkulierte Preis –
ohne versteckte Zusatzkosten. Das
unterscheidet uns von vielen ande-
ren Hausherstellern. Wir bei Weber-
Haus stellen Ihre Zufriedenheit in
den Mittelpunkt unseres Denkens
und Handelns. Unser Anspruch ist
es, jedes Haus so zu bauen, als wäre
es unser eigenes. Wir freuen uns,
auch Ihr Haus bauen zu dürfen.
Ihr Hans Weber
Geschäftsführender Gesellschafter
und Gründer von WeberHaus
Willkommen Top ServiceAngebotsplanung und -erstellung
Unser Service umfasst die komplette Angebots-•
planung für Haus und Keller.
Auf Grundlage kompetenter, kostenfreier Bau-•
beratung und einem Planungsgespräch mit dem
Architekten erhalten Sie ein detailliertes Festpreis-
angebot.
Auch bei der Suche nach dem passenden Grund-•
stück unterstützen wir Sie gerne.
BaugenehmigungsphaseWeberHaus übernimmt die produktionstechnische •
Prüfung und statische Vordimensionierung der
vom Architekten gefertigten Grundpläne sowie die
statische Berechnung für Haus und Weberith-Keller.
Für Ihr WeberHaus erhalten Sie einen Energie-•
ausweis nach der gültigen Energieeinspar-
verordnung.
Die passende Finanzierung für Ihr WeberHaus
Haus und Finanzierung aus einer Hand •
Der WeberHaus Finanzierungsservice kümmert sich •
umdieAbwicklungmitdemfinanzierendenInstitut.
Beratung bei öffentlichen oder sonstigen mögli-•
chen Förderungen und deren Abwicklung
Produktions- und Ausführungsplanung
Erstellung aller erforderlichen Konstruktions-, Aus-•
führungs- und Elektropläne im Maßstab 1:50
Wenn Sie den Keller in Eigenleistung erstellen, •
erhalten Sie einen Kellergrundplan.
WeberHaus 3
InhaltsüberblickDie WeberHaus-Vorteile .................................... 4Übersicht der Ausbaustufen ............................ 5Ausbaustufe 1 ...................................................... 6Ausbaustufe 2 ....................................................15Ausbaustufe 3 ....................................................21Ausbaustufe 4 ....................................................22Ausbaustufe 5 ....................................................23Dachgeschossausbau ......................................23Obergeschossausbau ......................................25Zweifamilienhaus ..............................................26Weberith-Keller und Bodenplatte ................27Technische Hinweise ........................................34
Inhalt
Top Service von Anfang an.Für spätere bauliche Änderungen werden alle •
Unterlagen archiviert.
WeberHaus unterstützt Sie bei der Beantragung der •
Hausanschlüsse und ermittelt die Wasserqualität
am Bauort.
In allen Bauphasen für Sie daFür alle vertraglich vereinbarten Leistungen über-•
nimmt WeberHaus die Fachbauleitung.
Der WeberHaus-Bauleiter ist in jeder Projektphase •
für Sie da.
Ausstatten mit Profi-BeraternUnsere Ausstattungsexperten beraten Sie zur •
technischen und optischen Ausstattung Ihres
Weber-Hauses.
Während der ein- oder mehrtägigen Beratung über-•
nehmen wir die Kosten für eine eventuelle Über-
nachtungundVerpflegungwährendderBeratung.
Eine sichere BasisWeberHaus prüft den ggf. in Eigenleistung herge-•
stellten Keller/die Bodenplatte auf die technischen
Voraussetzungen für den Bau Ihres Weber-Hauses.
Sichtung der Zufahrt zur Baustelle für die erforderli-•
chen Sattelzüge
Aufbau Ihres Weber-HausesWeberHaus übernimmt folgende Leistungen für Sie:
Bereitstellung aller Werkzeuge•
Transport des Hauses bis zur Baustelle, Einsatz des •
Montagekrans
Unterbringung des vor Ort tätigen WeberHaus-•
Fachpersonals
Bereitstellung einer Baustellentoilette•
Entsorgung aller von WeberHaus an der Baustelle •
anfallenden Reststoffe
Ausführliche Einweisung vor Ort in alle elektro-•
technischen und elektronischen Artikel sowie der
Heizungsanlage
Fachgerechte Abdichtung der Außen- und Innen-•
wände zur Kellerdecke/Bodenplatte
Unterstützung beim SelbstausbauSie erhalten eine umfangreiche Ausbaubroschüre •
mit wichtigen Tipps und Hinweisen über fachge-
rechten Einbau und Empfehlungen zur Material-
und Werkzeugauswahl.
Materialpaket mit ausgewählten Materialien •
für den Innenausbau können Sie auf zusätzlichen
Wunsch bestellen.
...und auch nach dem Einzug sind wir für Sie da
Der WeberHaus family Club bietet Ihnen Informati-•
on, Austausch und exklusive Services rund ums
Bauen und Wohnen.
4 WeberHaus
Sicherheit von Anfang anSie erhalten 30 Jahre Garantie auf die Grund-•
konstruktion Ihres Weber-Hauses und 5 Jahre
Gewährleistung nach VOB/B.
Es gilt der einmal kalkulierte Preis – ohne •
versteckte Zusatzkosten.
12 Monate Festpreisgarantie und die Zahlung nach •
Baufortschritt geben Ihnen Sicherheit.
ImFalleeinesWeiterverkaufsprofitierenSievon•
der hohen Beleihbarkeit und dem hohen Wieder-
verkaufswert Ihres Weber-Hauses.
Sie erhalten außerdem eine umfangreiche •
BroschüremitTippszurrichtigenPflegeeinzelner
Materialien.
Präzise Planung und FertigungJeder Arbeitsschritt ist präzise geplant.•
Die witterungsunabhängige Vorfertigung und •
die handwerkliche Verarbeitung sind Garant für
exzellente Qualität.
Ausgezeichnete QualitätZahlreiche Auszeichnungen, •
Qualitäts- und Gütesiegel
unabhängiger Institute und
Verbände bestätigen die
hohe Wertigkeit und
Langlebigkeit Ihres Weber-Hauses.
Markenqualität fürs LebenJedes WeberHaus ist ein Markenprodukt • „made in Germany“.SieprofitierenvonderErfahrungausfast50Jahren•
und über 29.000 gebauten Häusern.
Der Auf- und Ausbau Ihres Weber-Hauses erfolgt •
ausschließlich durch ausgebildetes
Fachpersonal.
übernimmt WeberHaus gegenüber
auf die Grundkonstruktion des Weber-Hauses ab Oberkante Kellerdecke
Projekt-Nr
Die Grundkonstruktion umfasst alle für die Standsicherheit des Hauses
erforderlichen Teile, die Gegenstand der statischen Berechnung
gemäß Artikel 2 des Werkvertrages sind.
WeberHaus übernimmt gemäß § 13 VOB/B die Gewähr, dass die
Grundkonstruktion zur Zeit der Abnahme frei von Sachmängeln
ist. Die Grundkonstruktion ist zur Zeit der Abnahme frei von
Sachmängeln, wenn sie die vereinbarte Beschaffenheit hat und
den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Ist die Beschaf-
fenheit nicht vereinbart, so ist die Grundkonstruktion zur Zeit
der Abnahme frei von Sachmängeln, wenn sie sich für die nach
dem Vertrag vorausgesetzte, sonst für die gewöhnliche Verwendung
eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der gleichen
Art üblich ist und die der Bauherr nach Art der Leistung erwarten kann.
WeberHaus wird alle Sachmängel an der Grundkonstruktion, die auf eine vertragswidrige
Leistung zurückzuführen sind und in der Verjährungsfrist auftreten, auf eigene Kosten beseitigen,
sofern sie vom Bauherrn in dieser Frist schriftlich gemeldet werden. Die Verjährungsfrist beginnt
mit der Abnahme Ihres Hauses.
WeberHaus GmbH & Co. KG mit Sitz in 77866 Rheinau-Linx
30 Jahre Gewährleistung
Hans Weber
0012670907_uek_30j_gew_d.indd 1 21.09.2007 8:50:57 Uhr
Für WeberHaus sprechenviele gute Gründe
Made in Germany
WeberHaus 5
Leistungsübersicht AusbaustufenAusbaustufe 1 Mehrwert
Ausbaustufe 2 Technik komplett
Ausbaustufe 3 Bad komplett
Ausbaustufe 4 Malerfertig
Ausbaustufe 5 Schlüsselfertig
Maler- und Tapezierarbeiten, Sockelleisten verlegt l
FeinspachtelungderGipsflächen l
Bodenbeläge l l
Innentüren l l
Innenfensterbänke l l
VerspachtelungderGipsflächen l l
Sanitärräume mit Sanitärobjekten l l l
Sanitärräume mit Sanitäraccessoires l l l
SanitärräumemitWand-undBodenfliesen l l l
Estrich l l l l
Heizungsanlage l l l l
Schornstein (in Abhängigkeit der gewählten Heizungsanlage) l l l l
Komplette Elektroinstallation inkl. Zähleranlage l l l l l
Gipsplatten an allen Wänden und Decken l l l l l
Sanitärinstallation in den Wänden inkl. Wasserverteiler l l l l l
Geschosstreppe l l l l l
Innenwände/Außenwände/Decke wärme- und schallgedämmt l l l l l
Innen-/Außenwände mit Holzwerkstoffplatten geschlossen l l l l l
Komplette Blechner-/Spenglerarbeiten l l l l l
Fenster/Haustür komplett eingebaut und endbehandelt l l l l l
Außenfassade komplett fertiggestellt l l l l l
Bei WeberHaus haben Sie die Wahl: Sie können die
Ausbauleistungen für Ihr WeberHaus nach Ihren per-
sönlichen Wunschvorstellungen innerhalb verschie-
dener, aufeinander abgestimmter Ausbaustufen
auswählen. Zum besseren Verständnis unserer nach-
folgenden detaillierten Baubeschreibung möchten wir
Ihnen kurz den Leistungsumfang von WeberHaus in
den jeweiligen Ausbaustufen mit folgender Übersicht
erleichtern.
Schlüsselfertig oder zum Selbstausbau
6 WeberHaus
Ausbaustufe 1 mit Mehrwertausstattung1. Außenwände
1.1. mit PutzfassadeÖvoNatur macht keine Kompromisse – die neue
Außenwand von WeberHaus dämmt ausgezeichnet
und ist ökologisch überzeugend. Die ca. 30 cm starke,
wertbeständige, massive Fachwerkwand hat folgen-
den Aufbau, von außen nach innen:
a) Edelputz – 3 mm stark, hoch witterungsbeständig,
winddicht und am gesamten Haus fugenfrei ange-
bracht; wählbar in den Farben: alpinweiß, sonnen-
gelb, kristallgrau, frühlingsblau oder apricot.
b) vollflächiger Grundierungsputz – als sicherer
Träger für den Edelputz
c) Armierung – erfüllt hohe Anforderungen an Stoß-
festigkeit und Dauerhaftigkeit.
d) Holzfaserdämmplatte – sie macht den Unterschied.
100 mm stark mit exzellenten Dämm- und Schall-
schutzeigenschaften sowie sehr hoher Formbe-
ständigkeit. Ökologisch besonders wertvoll, da auf
Rohstoffen heimischer und nachhaltiger Forstwirt-
schaft basierend.
e) natürliche, mineralische Dämmung – 160 mm stark
(Wärmeleitgruppe 035), hält im Winter die Wärme
drinnen und im Sommer die Hitze draußen.
f) Holzfachwerk – im Maß 70/165 mm – ist die stabi-
le und beständige Basis des Weber-Hauses.
g) Holzwerkstoffplatte – mit 16 mm Stärke verleiht
sie der Wand zusätzliche Stabilität.
h) Dampfbremsvlies – sorgt für eine optimale Feuch-
teregulierung und somit für ein angenehmes,
wohngesundes Klima.
i) Gipsplatte – die Basis für die weitere Gestaltung der
Innenräume mit entsprechenden Wandbelägen.
Die WeberHaus Außenwand mit verputzter Fassade
hat folgende bautechnische Kennwerte:
Die Feuerschutzbeständigkeit beträgt F90-B von •
außen.
Der Schallschutz entspricht 50 dB (nach EN ISO 717-1).•
Der Wärmeschutz entspricht U = 0,15 W/m²K.•
ÖvoNatur: Die Wand, mit der Sie nur gewinnen können. Perfekter Schutz und Schlüssel zur attraktiven KfW40- Förderung: die revolutionäre Außenwand ÖvoNatur. Dank hervorragender Dämmeigen-schaften bleibt im Winter die Wärme im Haus und im Sommer die Hitze draußen. Sie profitieren von niedrigen Energiekosten und höchstem Wohnkomfort.
DienachfolgendeBau-undAusstattungsbeschreibungdefiniertdiehochwertigeAusführung
und die enorme Ausstattungsvielfalt für die Grundausstattung Ihres Weber-Hauses.
Sie haben die Auswahl zwischen den beiden Ausstattungslinien „ Exclusive“ und „Topline“.
Die Ausstattungsmerkmale der Topline-Ausstattung sind gesondert gekennzeichnet.
Alle Auswahlmöglichkeiten der Ausstattungslinie Exclusive gelten auch bei Topline.
Pluspunkt
a
b
c
d
e
f
g
h
i
WeberHaus 7
1.2. mit kompletter HolzfassadeGegen gesonderte Berechnung bietet WeberHaus
folgende Holzschalungen an:
Profilholzschalung (Nut und Feder)Profilholzschalungals
Nut- und Federschalung,
19 mm stark und 121
mm breit, Nadelholz mit
gehobelterOberfläche,senkrechtverschalt,Oberflä-
chenbehandlung in mehreren Farblasierungen oder
Farblackierungen möglich.
Profilholzschalung (Nut und Feder) mit SchattenfugenoptikProfilholzschalungmit
Schattenfuge, 21 mm
stark und 146 mm breit,
Nadelholzsägerau,waagrechtverschalt,Oberflächen-
behandlung in mehreren Farblackierungen möglich.
StülpschalungHolzstülpschalung,
21/12 mm stark und
146 mm breit, Nadel-
holz sägerau, waagrecht
verschalt,Holzoberflä-
chen in mehreren Farb lackierungen möglich.
Die Außenwand mit Holzfassade hat eine Gesamtstär-
ke von ca. 34 cm; alle Holzschalungen haben folgen-
den Aufbau, von außen nach innen:
jeweilige Holzschalung•
Lattung•
diffusionsoffene Wind- und Feuchtigkeitssperre•
weiterer Aufbau mit der Holzfaserdämmplatte wie •
bei verputzter Außenfassade
Weitere Holz- und Ausführungsarten sowie Holzver-
schalungen in Teilbereichen sind ebenfalls möglich.
1.3. mit Klinkerfassade
Die Verklinkerung erfolgt nach traditionellem Vorbild mit Vollklinkersteinen.
Pluspunkt
Gegen gesonderte
Berechnung führt Weber-
Haus eine Klinkerfassa-
de aus. Die Außenwand
ist ca. 44 cm stark (in
Teilbereichen von holz-
verschaltenAußenwandflächenca.34cm)undhat
folgenden Aufbau, von außen nach innen:
örtliche Verblendung mit Vollklinkersteinen in der •
OberflächenstrukturBronzegeflammt,Goldantik,
Bronze naturell oder Rotbraun antik
ca. 50 mm Hinterlüftung•
vollflächigerArmierungsputz•
weiterer Wandaufbau mit der Holzfaserdämmplatte •
wie bei verputzter Außenwand
Die Verklinkerung beginnt ab der Oberkante Keller-
decke/Bodenplatte und umfasst folgende Leistungen:
Alle Außenwände werden bis unter die Sparren •
verklinkert; inklusive Kniestöcke und Giebelwände.
Dachgauben, innenliegende Hauseingänge, Terras-•
senundLoggienerhalteneineProfilholzschalung.
Die äußeren Tür- und Fensteranschlüsse werden bis •
zur Klinkerschicht als Aluminiumleibung mit Alu-
Fensterbank in weiß ausgeführt. Der Fensterbank-
anschluss über der Klinkerschicht erfolgt mit einer
Granitstein-Fensterbank. Die Fensterstürze werden
als Klinkerstehschicht ausgeführt.
Sichtbare Terrassenunterzüge- und Stützen werden •
in Holz ausgeführt und bei Häusern mit Kniestock
mittels Holzschalung verkleidet.
Geschlossene Wandzungen werden an den Außen- •
und Stirnseiten verklinkert; der Abschluss wird
senkrecht ausgeführt.
Bei zweigeschossigen Häusern werden beide Ge-•
schosse komplett verklinkert.
Eine Verklinkerung bei Pultdachausführung erfolgt •
auf Anfrage.
Wärmedämmung: U-Wert 0,15 W/m²K
+ Schallschutz: 50 dB
+ Brandschutz: F90-B von außen
= WeberHaus ÖvoNatur
8 WeberHaus
2. Innenwände
Alle Innenwände werden in einer Wandstärke von 13
cm, Installationswände mit einer Wandstärke von 21
cm mit folgendem Aufbau ausgeführt:
Wandkern, bestehend aus einer massiven Holz-•
fachwerkkonstruktion, ausgefacht mit minerali-
scher Wärme- und Schalldämmung
beidseitige Beplankung mit Holzwerkstoffplatten•
beidseitige Beplankung mit Gipsplatten•
Die Befestigung von schweren Lasten ist an allen Innenwänden ohne weitere konstruktive Hilfs-mittel möglich.
Pluspunkt
3. Geschossdecke
Die ca. 28 cm starke Deckenkonstruktion hat folgen-
den Aufbau, von oben nach unten:
Holzwerkstoffplatten•
massive Holzbalken•
200 mm mineralische Wärmedämmung zwischen •
den Holzbalken bei vorbereitetem Dachgeschoss-
ausbau oder bei nicht ausgebautem Dachge-
schoss, 100 mm Wärmedämmung bei ausgebau-
tem Dachgeschoss
Vlies als Dampfbremse (bei nicht ausgebautem •
und vorbereitetem Dachgeschossausbau)
Lattung•
Gipsplatten•
4. Geschosshöhe
Die lichte Rohbauhöhe von Kellerrohdecke bis
Unterkante der Gipsbeplankung beträgt 2,67 m;
bei schlüsselfertigem Ausbau beträgt die lichte
Raumhöhe ca. 2,51 cm.
5. Dachkonstruktion
5.1. GrundkonstruktionDie massive, zimmermannsmäßige Dachkonstruktion
ist als Pfettendach ausgebildet und wird serienmäßig
mit einer Schneelastberechnung von bis zu 2,0 KN/
m² nach DIN 1055-5 (4.1) ausgeführt.
Alle Pfetten der Dachkonstruktion sind aus güte-geprüftem, verleimtem Holz hergestellt und bie-ten eine hohe Form- und Konstruktionsstabilität.
Pluspunkt
In Abhängigkeit des von Ihnen gewählten Hausent-
wurfes haben die jeweiligen Dachformen folgenden
Aufbau:
5.2. Sattel-/Walm-/Zeltdach
Die Dachkonstruktion hat folgenden Aufbau, von
oben nach unten:
Betondachstein in verschiedenen Formen •
und Farben, 30-jährige Herstellergarantie auf
Dichtigkeit
Eine innovative Beschichtung der Dachziegel sorgtfüreineselbstreinigendeOberflächeundbietet Moos, Algen und Verschmutzungen kaum noch Haftgrund.
Pluspunkt
WeberHaus 9
Dachlattung•
Konterlattung•
diffussionsoffene Unterspannbahn•
Vollholzsparren mit lichtem Abstand von ca. 75 cm •
zwischen den Sparren
5.3. Pultdach
Dachaufbau (von 8 – 15 Grad Dachneigung):
Titanzinkblech in Stehfalztechnik•
diffussionsoffenes Strukturvlies•
Brettschalung•
Konterlattung•
diffussionsoffene Unterspannbahn•
Vollholzsparren mit lichtem Abstand von ca. 75 cm •
zwischen den Sparren
Pultdächer ab 16 Grad Dachneigung werden mit •
Betondachsteinen eingedeckt; der Dachaufbau
erfolgt wie unter 5.2. beschrieben.
5.4. Flachdach
Bekiesung (sofern behördlich erforderlich)•
witterungsbeständige Flachdachfolie•
Schutztrennlage•
Gefälledämmung•
druckfeste Dämmung nach Energieeinspar-•
verordnung
Dampfbremsvlies•
Schutztrennlage•
Holzwerkstoffplatten•
massive Holzbalken•
Lattung•
Gipsplatten•
6. Dachüberstand
Die sichtbaren Sparren- und Pfettenköpfe sind •
formschönprofiliertundsteheninunterschiedli-
chenProfilartenzurWahl.
Der Dachüberstand beträgt ca. 40 cm an der Traufe •
und ca. 30 cm am Ortgang.
Bei verschiedenen Hausentwürfen ist wahlweise •
auch ein Dachvorsprung von ca. 80 cm an der Trau-
fe und ca. 70 cm am Ortgang wählbar.
7. Spengler- und Blechnerarbeiten
Die Verwendung von Titan-Zinkblech garantiert Langlebigkeit und hohe Wartungsfreiheit.
Pluspunkt
Sämtliche Blechner- und Spenglerarbeiten wie die
vorgehängte Dachrinne, Regenfallrohre, Anschluss-
blecheundProfilefürBalkon,ErkerundDachgauben
(sofern vorgesehen) werden inklusive Zubehör aus
wartungsfreiem Titan-Zinkblech ausgeführt.
8. Malerarbeiten (außen)
Alle Außenhölzer Ihres Weber-Hauses erhalten •
einen mehrfachen, schützenden Anstrich, wahl-
weise im Farbton Teak, hellbraun, mittelbraun oder
dunkelbraun lasiert.
zur weiteren Auswahl bei Topline: Alle Außenhölzer wie die sichtbare Dachuntersicht-
schalung, Pfetten, Balkon- oder Loggiageländer,
Holzpfösten etc. sind deckend weiß lackiert.
Ihr WeberHaus wird im Außenbereich ab Ober-kante Kellerdecke/Bodenplatte komplett fertig-gestellt; es bedarf keiner weiteren Zusatzarbeiten.
Pluspunkt
10 WeberHaus
9. Hauseingangstür
Die Hauseingangstür aus Holz wird in massiver •
Blockrahmenausführung mit mehrschichtigem
Aufbau gefertigt. Sie wird mit stabilen Türbändern,
9-fach-Verriegelung und einem hochwertigen Haus-
türbeschlag ausgestattet.
Die Ausstattung beinhaltet ferner einen Schlüssel-•
satz mit 6 Schlüsseln.
In der Außenwand ist ein Unterputzmodul mit •
einem Klingeldrücker und der Blende für eine
Sprechanlage eingebaut.
Zur Auswahl stehen die Haustürmodelle Trendline •
und Studioline mit passendem Haustürbeschlag
undinverschiedenenFarboberflächen.
zur weiteren Auswahl bei Topline:Weitere Haustürmodelle in Kombination mit verschie-
denen Beschlägen stehen zur Wahl.
Hauseingangselemente mit Glaseinsatz erhalten •
2-Scheiben-Wärmeschutzglas; unterschiedliche
Glasarten stehen Ihnen zur Wahl.
Die Hauseingangstür ist außen mit einem hochwer-•
tigen Sicherheitsbeschlag und im Innenbereich mit
einer Drückergarnitur ausgestattet.
WeberHaus 21
WeberHausMarken-HaustürenBei WeberHaus erhalten Sie Marken-Haustüren, individuell
auf Ihren persönlichen Wohnstil abgestimmt. Ein Schnitt
durch das fast 10 cm starke Haustürblatt offenbart die
inneren Werte: Ob als massive Rahmenkonstruktion oder
als Verbundkonstruktion mit thermischer Trennung (s. Abb.),
diese starke Haustür bietet Ihnen deutlich mehr Schallschutz,
Wärmedämmung und Sicherheit.
Die Visitenkarte Ihres Hauses: Wählen Sie Ihre Lieblingshaustür aus einer großen Auswahl interessanter Modelle mit vielen Glas- und Beschlagvarianten
Hakenriegel und zwei Bolzen
Kugellager-Andruckrolle
Flüster-Kurbelfalle mit Stahl-Schlossriegel
Kugellager-Andruckrolle
Hakenriegel und zwei Bolzen
Die einbruchhemmende 7-fach- Verriegelung, massive Blockrahmen-bauweise und das ca. 10 cm starke Türblatt schützen Sie vor ungebetenen Gästen
Markenhaustür
Bei WeberHaus erhalten Sie eine Markenhaustür, individuell auf Ihren persönli-
chen Wohnstil abgestimmt. Ein Schnitt durch das fast 10 cm starke Haustürblatt
offenbart die inneren Werte: Ob als massive Rahmenkonstruktion oder
als Verbundkonstruktion mit thermischer Trennung (s. Abb. in Abhängigkeit zum
jeweiligen Haustürmodell), diese starke Haustür bietet Ihnen ein hohes Maß an
Schallschutz, Wärmedämmung und Sicherheit.
Pluspunkt
WeberHaus 11
10. Fenster/Fenstertüren
Alle Fenster und Fenstertüren erhalten eine hoch-effiziente3-fach-Wärmeschutzverglasung.
Pluspunkt
10.1. KunststofffensterDie Fenster und Fenstertüren sind aus witterungs-•
beständigem, hochschlagfestem Kunststoff im
Farbton weiß (ähnlich RAL 9016) gefertigt.
Die Verglasung besteht aus 3-Scheiben-Wärme-•
schutzverglasung mit umlaufender Gummidich-
tung. Der U-Wert für das Fensterglas beträgt
0,7 W/m²K.
Die Fensteroliven sind aus Leichtmetall im Farbton •
weiß.
zur weiteren Auswahl bei Topline: 10.2. Holzfenster Die Fenster und Fenstertüren sind aus ausgesuchtem
Holz gefertigt. Die Holzoberflächen sind innen und
außen mit einer umweltfreundlichen, wasserlöslichen
Lasur behandelt und im Farbton hellbraun, mittel-
braun, dunkelbraun oder Teak wählbar; alternativ zu
den Holzlasuren ist eine deckende, weiße Lackierung
möglich.
DieOberflächenqualitätderHolzfensterent-sprichtderBehandlungvonMöbeloberflächen.
Pluspunkt
Die Verglasung besteht aus 3-Scheiben-Wärme-
schutzverglasung mit umlaufender Gummidichtung.
Der U-Wert für das Fensterglas beträgt 0,8 W/m²K.
Die Fensteroliven sind aus Leichtmetall im Farbton
Titan, weiß oder Aluminium natur.
10.3. Allgemeine Bestandteile bei Holz- und Kunststofffenstern
Die Außenleibungen der Fenster werden bei •
Putzfassade ebenfalls verputzt, bei Holzfassade
holzverschalt und bei Klinkerfassade mit pul-
verbeschichtetem Aluminium im Farbton weiß
ausgeführt.
Die Außenfensterbänke sind aus Granitstein.•
Alle Fenster und Fenstertüren sind mit Dreh-/ •
Kipp-/ oder Drehkippbeschlag ausgestattet.
Beiein-odermehrflügeligenElementenwird
pro Element jeweils eine Drehkippfunktion
vorgesehen.
Bei allen Fenstern und Fenstertüren gewährleisten •
je nach Größe der Fenster bis zu 3 Pilzkopfzapfen-
verriegelungen einen erhöhten Einbruchschutz.
Info:BeieinemAnteilderFensterflächevonbiszu15%•
inBezugaufdieAußenwandflächesinddieKriteri-
en für die KfW40-Förderung gewährleistet; darüber
hinaus sind gesonderte Vereinbarungen zu treffen.
BeigroßflächigenVerglasungensowieFunktions-•
verglasungen können abweichend zur beschrie-
benen Verglasung konstruktionsbedingte Anpas-
sungen erforderlich sein, welche gesondert zu
vereinbaren sind.
hoch dämmendes 3-fach-Wärme-schutzglas mit echtem Ug-Wert von 0,8 W/m²K
unsichtbare Glasleistenbefestigung
optionalFlügelabdeckprofil
dauerelastische Abschlusskappen nochmals versiegelt
Zweikammerdichtung – hohes Rückstellvermögen, austauschbar
Regenschutzschiene mit Stockab-deckung, eloxiert und mit maximaler Wasserkammer
Stabile Bauweise durch 68 mm Rahmenstärke
hoch dämmendes 3-fach-Wärmeschutzglas mit einem Ug-Wert von 0,7 W/m²K (DIN EN 673)
graue EPDM-Dichtungen per Hand eingezogen
Edelstahlrandverbund im Isolierglas (Warme Kante)
Stulpgetriebe mit Sicher-heitsschließplatten
Schließteile mit laufender Stahlverstärkung ver-schraubt
umlaufend verzinkter Stahl in Blendrahmen undFensterflügel
12 WeberHaus
10.4. RolllädenGenerell sind alle Fenster und Fenstertüren mit •
Rollläden ausgestattet. Ausgenommen hiervon
sind schräge oder runde Fensterelemente, Dach-
gaubenfenster, Fenster und Fenstertürelemente,
welche in der Vertragsplanung ohne Rollläden
gekennzeichnet sind, sowie Fensterelemente in
den Giebelbereichen, soweit hier ein Rollladenein-
bau nach der bei WeberHaus üblichen Einbauweise
nicht möglich ist.
Die Rollladenkästen sind hoch wärmegedämmt; außenliegende Revisionsöffnungen minimieren den Arbeitsaufwand im Wartungsfall.
Pluspunkt
Die Rollläden bestehen aus stabilen Kunststoff-•
lamellen in weiß und sind mit Lüftungsschlitzen
ausgestattet.
Die Rollladenführung erfolgt über seitlich ange-•
brachteAluminium-Kammerprofilemitweißer
Pulverbeschichtung und geräuschdämmenden
Führungsschienen.DieProfilesinddarüberhinaus
bereits mit einer weiteren Führungsschiene für den
späteren Einbau eines Fliegengitters ausgestattet
(möglich für alle Fenster und Fenstertüren bis zu
1,80 m Breite).
Die Bedienung erfolgt mit seitlich angebrachten Ny-•
longurten und in die Wand integrierten Gurtwicklern.
Alle Rollladenkästen sind wärmegedämmt und •
flächenbündiginderWandeingebaut.Bei
Fensterelementen ab 2,40 m Breite wird die leichte
Bedienung der Rollläden durch eine zusätzliche
Übersetzung gewährleistet.
Sämtliche Rollläden werden von WeberHaus be-•
triebsfertig montiert.
11. Wintergarten/Glasanbau
Sofern in Ihrer Grundrissplanung vorgesehen, wird der
Wintergarten/Glasanbau wie folgt ausgeführt:
Die Rahmenkonstruktion Wintergarten/Glasanbau •
wird aus Massivholz ausgeführt und in der Holzfarbe
den Fensterelementen des Haupthauses angepasst.
Die Verglasung erfolgt wie bei Pkt. 10. Fenster/•
Fenstertüren beschrieben.
Die Be- und Entlüftung erfolgt über die nach Ihrer •
Grundrissplanung vorgesehenen Fenster- bzw.
Fenstertürelemente.
Weitere Ausstattungsmodule wie z.B. automatische •
Be- und Entlüftungssysteme sowie Beschattungs-
anlagen bieten wir gerne zusätzlich an.
12. Geschosstreppe
Die komplette Treppenanlage wird als massive •
Holztreppe in Buche natur hergestellt. Die Treppen-
wangen bestehen aus massiven, verleimten Lamel-
len und sind in der Länge gestoßen (keilgezinkt).
Die einzelnen Treppenstufen der handwerklich
gefertigten Treppe sind in die seitlichen Wangen
eingestemmt und ebenfalls aus massiven, verleim-
ten Lamellen.
Verschiedene Holz- oder Holz-Stahlgeländer-•
Kombinationen lassen sich hervorragend auf Ihre
Einrichtungswünsche abstimmen.
Die Holztreppe wird nach handwerklicher Tradi-tion gefertigt; die eingestemmten Treppenstufen und die Mehrschichtverleimung sichern dauerhaf-te Formstabilität; bei vorgesehener Unterkellerung ist bereits das Brüstungsgeländer zum Kellerab-gang enthalten.
Pluspunkt
WeberHaus 13
Dämmung aller zirkulierenden Wasserleitungen•
Anschluss der Regenfallrohre an die Grundleitung •
auf Geländeniveau
Waschmaschinenanschluss mit Belüfter und Ab-•
laufsiphon
Gartenleitung mit Auslaufventil (maximal 10 m •
Leitungslänge)
Die frostsichere Ausführung der Gartenleitung erspart die Entleerung im Winter.
Pluspunkt
Die Abwasserleitungen sind aus gütegeprüften •
Kunststoffrohren gefertigt.
Warmwasser-Zirkulationspumpe•
Der Kaltwasserverteiler wird mit folgenden Leistungen
installiert:
Anschluss nach Absperrventil hinter dem Wasser-•
zähler
Wasserzähler-Anschlussplatte mit 2 Schrägsitz-•
Absperrventilen
RückspülfiltermitDruckmindererundManometer•
Kaltwasser-Verteiler mit 2 Einzelabsperrungen und •
Entleerung
Anschluss des Warmwasserspeichers mit •
erforderlicher Sicherheitsarmatur
13.2. Wandinstallation
Die Kalt- und Warmwasserleitungen sowie die für
Ihr WeberHaus vorgesehenen Zirkulationsleitungen
bestehen aus hochwertigen, gedämmten und gütege-
prüften Polyethylenrohren. Die Installation der Abwas-
13. Sanitärinstallation
13.1. Grundinstallation
Die Sanitärinstallation beginnt ab der im Gebäude
vorhandenen Hauptwasserzuleitung und umfasst
folgende Leistungen:
Die behördlich erforderliche Anmeldung der Sani-•
tärinstallation beim zuständigen Versorgungsunter-
nehmen sowie die Installations- und Fertigmeldung
wird von WeberHaus vorgenommen. Der Antrag für
die Trinkwasserversorgung wird vom Bauherrn bzw.
vom Architekten gestellt.
Bereits in der Planungsphase ermittelt WeberHaus •
die Wasserqualität für den Standort Ihres Bauvor-
habens, um gegebenenfalls erforderliche Anpas-
sungen mit Ihnen abzustimmen.
Die wasserführenden Rohrleitungen werden mit •
gütegeprüften, korrosionsfreien Kunststoffrohren
(Polyethylen) in der Dämmung des Estrichs auf der
Kellerdecke/Bodenplatte verlegt.
Die Leitungen im Installations-/Heizraum werden •
Aufputz mit Metallverbundrohr ausgeführt.
Die Abwasserleitungen des Hauses werden auf der •
Wand mit HT-Kunststoffrohren schallentkoppelt
montiert und an die vorhandenen Grundleitungen
angeschlossen.
Die schallentkoppelte Montage der Leitungen sowie die geräuscharmen Spülkästen garantieren behagliches Wohnen.
Pluspunkt
14 WeberHaus
serrohre erfolgt mit gütegeprüften Kunststoffrohren.
Anschlüsse sind wie folgt vorgesehen:
Küche: Küchenspüle•
Bad: Badewanne, Dusche, 1 Waschtisch, Klosett •
(sofern vorgesehen)
Duschbad: wie Bad, jedoch ohne Badewanne•
WC: Handwaschbecken, Klosett•
Hauswirtschaftsraum (soweit vorgesehen): Wasch-•
maschine
Für die Badewanne (sofern vorgesehen) ist bereits •
die Grundeinheit für den späteren Einbau einer
Unterputzarmatur in der Wand installiert, für die
Duschwanne sind die Anschlüsse für eine Aufputz-
armatur in der Wand eingebaut. Ebenso ist ein
Markeneinbauspülkasten (ohne Abdeckung) sowie
die Wandaufhängung für das Klosett nach Euro-
Norm in der Wand eingebaut.
Wasserleitungen in Haustechnikräumen werden •
auf der Wand verlegt.
zur weiteren Auswahl bei Topline:Mit dem getrennten Anschluss der Versorgungsleitun-
gen an den Spülkästen haben Sie bereits die perfekte
Vorbereitung für den eventuell späteren Einbau einer
Regenwassernutzungsanlage.
14. Elektroinstallation
14.1. GrundinstallationDie Elektroinstallation beginnt mit der Installation
der Elektrozähleranlage ab dem vorhandenen Haus-
anschlusskasten des Elektroversorgungsunter-
nehmens im Gebäude mit folgenden Komponenten:
Zählerschrank für 1 Wohnungseinheit auf der Wand •
montiert inklusive Erdungsanlage
Die Sicherungsautomaten mit Fehlerstromschutz-•
schalter für die einzelnen Geschosse sind im
Verteilerfeld eingebaut.
WeberHaus führt für Sie die behördlich erforder-•
liche Anmeldung der Elektroinstallation beim
zuständigen Versorgungsunternehmen durch.
14.2. RauminstallationSoweit die nachfolgenden Räume in Ihrem Grundriss
vorgesehen sind, werden dort folgende Installationen
ausgeführt:
Hauseingang: 1 Relaisschaltung mit 2 Tastern und 1
Brennstelle, 1 Klingelanlage mit Gong
Diele: 1 Relaisschaltung mit 4 Tastern und 1 Brenn-
stelle, 1 Wechselschaltung mit Leitung zum Keller
ist vorbereitet, 1 Wechselschaltung mit 1 Brennstel-
le für Treppenaufgangsbeleuchtung, 1 Doppelsteck-
dose
Wohnzimmer mit Esszimmer: 1 Universaldimmer
mit 1 Brennstelle, 8 Steckdosen, 1 Doppelsteck-
dose, 1 Wechselschaltung mit 1 Brennstelle
Kinderzimmer/Arbeitszimmer/Gästezimmer: je 1 Ausschaltung mit 1 Brennstelle, 4 Steckdosen
Schlafzimmer: 1 Ausschaltung mit 1 Brennstelle, 1
Steckdose, 2 Doppelsteckdosen
Flur/Ankleide/Speisekammer: je 1 Ausschaltung mit
1 Brennstelle
Hauswirtschaftsraum: 1 Ausschaltung mit 1 Brenn-
stelle, 1 Steckdose, 1 Waschmaschinensteckdose
Küche: 1 Ausschaltung mit 1 Brennstelle, 3 Einzel-
steckdosen, 3 Doppelsteckdosen, 1 Herdanschluss-
dose, 1 Geschirrspülmaschinensteckdose, 1 Steck-
dose für Backofen/Mikrowelle separat abgesichert
Bad: 1 Serienschaltung für 1 Decken- und 2 Wand-
brennstellen, 1 Steckdose mit Klappdeckel; innen-
liegende Sanitärräume erhalten eine motorische
Entlüftung
Gäste-WC: 1 Ausschaltung mit 1 Brennstelle
Speicherräume: 1 Ausschaltung mit 1 Brennstelle, 1
Steckdose
WeberHaus 15
Abstellräume: 1 Ausschaltung mit 1 Brennstelle
Windfang: 1 Wechselschaltung mit 1 Brennstelle, 1
Steckdose
Terrasse/Balkon/Loggia: je 1 Wandbrennstelle und
1 Außensteckdose, beides als Serienschaltung vom
Hausinnern schaltbar
Heizung: elektroseitig komplett angeschlossen (so-
fern Heizungsanlage von WeberHaus)
zur weiteren Auswahl bei Topline:Multimediapaket für Fernsehen, Radio, PC/Internet
und Telefon: In Ihrem WeberHaus werden 3 Anschluss-
dosen (Platzierung nach Wahl) jeweils mit Buchsen für
TV/Radio/PC und Telefon installiert. Die Anschlüsse
der Multimediadosen werden im Keller in ein Verteiler-
feld zusammengeführt. Der Telefonanschluss kann
wahlweise analog oder als ISDN-Anschluss ausgeführt
werden.
Das Multimediapaket bietet beste Nutzungs-möglichkeiten für moderne Kommunikations-techniken.
Pluspunkt
Die Platzierung der Elektroanschlüsse wird von Ihnen
individuell festgelegt. Wir unterstützen Sie dabei
durch fundierte, fachliche Beratung.
FormschöneGroßflächenschalterstehenIhnenzur
Wahl.
Sämtliche Installationen werden nach VDE-Vorschrif-
ten ausgeführt.
Ausbaustufe 2 mit Technik-Ausstattung
1. Fußbodenaufbau
In den ausgebauten Räumen wird ein schwimmen-•
der Estrich mit Wärme- und Trittschalldämmung
verlegt. Die Gesamthöhe des Estrichs beträgt 15
cm im Erdgeschoss, 10 cm im Dachgeschoss.
Für die Verlegung des Estrichs auf einer Weberith-•
Bodenplatte (ohne Unterkellerung) wird eine
zusätzliche Wärmedämmung und Feuchtigkeits-
isolierung verlegt.
Der Estrich hält hohen Belastungen wie z. B. schweren Möbeln stand.
Pluspunkt
2. Schornstein
Gegen gesonderte Berechnung wird ein einzügiger, •
wärmegedämmter, dreischaliger Fertigschornstein
aus geschosshohen Einzelelementen ab Kellerbo-
den bzw. Bodenplatte eingebaut.
Der Querschnitt des Schornsteinzuges ist auf das •
gewählte Heizsystem abgestimmt und beinhaltet
den Feuerstättenanschluss sowie die Reinigungs-
bzw. Kontrollöffnung.
Im Bereich angrenzender Wände wird der Schorn-•
stein entsprechend den geltenden Feuerschutzbe-
stimmungen hinterfüttert.
Der sichtbare Schornsteinbereich über Dach erhält •
eine Klinkerverblendung nach Farbauswahl sowie
einen Wetterschutzkragen und einen Edelstahlab-
strömkonus.
Die Dachverwahrung wird aus wartungsfreiem •
Titanzinkblech hergestellt.
Für die Schornsteinreinigung ist eine Reinigungsöff-•
nung im Speicher vorgesehen, sofern die erforder-
liche Standhöhe von mindestens 1,80 m an der
Reinigungsöffnung vorhanden ist. Ist dies tech-
nisch nicht möglich, wird die Reinigung über Dach
mit Dachluke und entsprechenden Standbrettern
vorgesehen.
16 WeberHaus
3. Heizungsanlage
Für die Beheizung Ihres Weber-Hauses stehen Ihnen
folgende Anlagensysteme zur Wahl:
3.1. Gasbrennwertanlage mit SolaranlageEingebaut wird ein schadstoffarmes Gaswandheizge-
rät mit Brennwerttechnik. Die Regelung des Heizgerä-
tes erfolgt witterungsgesteuert und stellt den Brenner
stufenlos auf den Wärmebedarf ein.
Die Luftabgasführung erfolgt raumluftunabhängig mit
einem Aluminiumrohr senkrecht über Dach.
Auf dem Dach des Hauses wird eine Solaranlage ins-
talliert. Die Anlage besteht aus 2 schneelastsicheren
undhagelfestenFlachkollektorenmiteinerGesamtflä-
chevonca.4,8m².DerWirkungsgradliegtbei76%.
Die Brauchwasserbereitung wird mit einem an die Hei-
zungsanlage gekoppelten Solar-Brauchwasserbereiter
als bivalenter Schichtentladespeicher mit einem
Nutzinhalt von 170 Litern realisiert.
Einen hohen Anteil Ihres Brauchwasserbedarfs liefert Ihnen die Sonne kostenlos mit der serien-mäßig enthaltenen Solaranlage.
Pluspunkt
Die erforderlichen Sicherheits- und Regeleinrichtun-
gen, das Ausdehnungsgefäß und die automatische
Umschaltung auf konventionelle Brauchwasserer-
wärmung über die Heizungsanlage sind ebenfalls
beinhaltet.
Die Beheizung der einzelnen Räume erfolgt mit rein-
weiß lackierten Flachheizkörpern. Jeder Heizkörper ist
zur individuellen Regelung der Raumtemperatur mit
einem Thermostatventil ausgestattet.
Der Gasanschluss von der Hauptabsperreinrichtung
bis zum Kessel kann zusätzlich von WeberHaus aus-
geführt werden.
Die richtige Heiztechnik macht‘s
WohnfühlWärme-Technik, Holzpellet-Heizung oder Gasbrennwerttechnik? Je nach Ausstattungs-linien treffen Sie Ihre Wahl aus diesen innovativen, umweltfreundlichen Energiekonzepten. WeberHaus plant mit Ihnen die passende Umsetzung, abgestimmt auf Ihr WeberHaus und Ihre Bedürfnisse. Weitere Heiztechniken sind auf Wunsch natürlich ebenfalls möglich.
WeberHaus 17
Die angenehme Strahlungswärme der Fußboden-heizung sorgt für exzellenten Wohnkomfort und hohe Planungsfreiheit durch die Einsparung von Radiatoren.
Pluspunkt
Die Wohnräume erhalten einen Raumthermostat.
Badezimmer bzw. Duschbad werden zusätzlich zur
Fußbodenheizung mit einem Elektroheizlüfter ausge-
stattet.
Für diese Heizungsanlage ist
der Schornstein gemäß der Be-
schreibung unter Pkt. 2. bereits
im Leistungsumfang enthalten;
er kann entfallen, sofern die
Platzierung und die Luftabgas-
führung des Wandheizgerätes
nach den technischen Richtlini-
en für Gasinstallationen mög-
lich ist bzw. von Behördenseite
ein Schornstein nicht zwingend
gefordert wird. In diesem Fall
erfolgt die Luftabgasführung
raumluftunabhängig mit einem
Luft/Abgasrohr über Dach.
Der Antrag für den Gashausanschluss ist vom Bau-
herrn zu stellen. Die Installations- und Fertigmeldung
erfolgt von WeberHaus.
Es ist darauf zu achten, dass im Abstand von 2,0 m
– ausgehend von der Mündung der Abgasführung
überDach–keinDachflächenfenster/keineGaube
platziert wird. Die Inbetriebnahme und der laufende
Betrieb des Gaswandheizgerätes kann ausschließlich
in einem wärmegedämmten Raum erfolgen.
3.2. Ölheizung mit SolaranlageFür die Ölheizung ist ein Schornstein gemäß Pkt. 2.
erforderlich. Eingebaut wird ein Niedertemperatur-
heizkessel mit einem energiesparenden Blaubrenner.
Die Beheizung der einzelnen Räume erfolgt mit Flach-
heizkörpern wie unter Pkt. 3.1. beschrieben.
BeieinemWeberHausmitbiszu180m²Bodenfläche
der zur Beheizung vorgesehenen Räume wird ein
Kunststoffbatterietank mit 1 x 2.000 Liter Fassungs-
vermögen eingebaut, über 180 m² 2 x 2.000 Liter.
Die Solaranlage entspricht der Beschreibung unter
Pkt. 3.1., jedoch mit einem nebenstehendem Solar-
Brauchwasserbereiter von 300 Litern Nutzinhalt.
Die gesamte Heizungstechnik mit Pumpe, Aus-
dehnungsgefäß, Entlüftungsrohr in der Wand, ver-
schließbarer Tankfüllleitung und Grenzwertgeber sind
komplett eingebaut.
zur weiteren Auswahl bei Topline:3.3. Gasbrennwertanlage mit Solaranlage und Fußbodenheizung
Eingebaut wird ein schadstoffarmes Gas-
wandheizgerät und eine Solaranlage wie
unter Pkt. 3.1. beschrieben.
Die Fußbodenheizung besteht aus wärme-
stabilen, sauerstoffdichten und korrosions-
beständigen Kunststoffrohren. Die flächen-
deckende Verlegung der Rohre sorgt für die
gleichmäßige Verteilung der Wärmeenergie in
den einzelnen Räumen.
18 WeberHaus
zur weiteren Auswahl bei Topline:3.4. Pelletheizung
Die Anlage besteht aus einem Spezialkessel mit
Pelletbrenner, automatischer Zündung, Rohrwär-
metauscher, automatischer Reinigungseinrichtung,
Systemregulierung zur Ansteuerung eines Heizkreises
und einem nebenstehendem Warmwasserbereiter mit
200 Liter Fassungsvolumen. Die Regelung der Anlage
erfolgt witterungsgeführt.
Das Lagersilo besteht aus einem luftdurchlässigen
und staubdichten Polyestergewebe, in einem Tragrah-
men aus Leimholz befestigt, und hat ein Füllungsvolu-
men von ca. 3,5 Tonnen. Die Befülldüse mit Halterung
befindet sich direkt am Silo.
Die Beförderung der Pellets zum Kessel erfolgt mit
Steigschnecke und Antriebsmotor.
Zum weiteren Zubehör der Anlage zählen Zugbegren-
zer und Rauchrohrisolierung, Kesselpodest, Sicher-
heitsgruppe mit Ausdehnungsgefäß, Heizungspum-
pengruppe mit Absperrungen, Mischergruppe mit
Motor und die jeweiligen Rohrleitungen.
Die Beheizung der einzelnen Räume erfolgt mit Flach-
heizkörpern wie unter Pkt. 3.1. beschrieben.
Heizen Sie unabhängig von Öl und Gas! Nutzen Sie die Vorteile einer Pelletanlage und unter-schreiten Sie, in Verbindung mit einem Weberith-Keller,diegesetzlichenVorgabenum45%.Diestaatliche KfW40-Förderung ist Ihnen dabei sicher. (Stand 01.10.2008)
Pluspunkt
Der für die Pelletheizung
erforderliche Schorn-
stein ist gemäß der
Beschreibung unter
Pkt. 2. bei der Aus-
stattungslinie Topline
enthalten.
Vierfacher Energievorteil mit KfW40pur
Der neue Standard bei WeberHaus
Außenwand ÖvoNatur
+ 3-fach-Wärmeschutzverglasung
+ Holzpellet-Heizung
+ Weberith-Keller
......................................................
= KfW40pur
purKfW40
Geld sparen. Energie sparen. Gesünder leben.
Ab sofort ist bei WeberHaus KfW40 Standard – ohne Aufpreis oder versteckte Kosten. Möglich wird dies durch die Außenwand ÖvoNatur, eine 3-fach-Wärmeschutzverglasung und die CO2-neutrale Holzpellet-Heizung in Verbindung mit einem Weberith-Keller.
WeberHaus 19
zur weiteren Auswahl bei Topline:3.5. WohnfühlWärme-Technik
(Lüftungsheizung mit Wärmerückgewinnung und
Brauchwasserwärmepumpe)
Die Lüftungsheizung besteht aus einem Zentralgerät
mit optimaler Wärmerückgewinnung, je 1 Ventilator
für Zu- und Abluft, Kreuzwärmetauscher, nachgeschal-
tete Luft/Luft-Wärmepumpe sowie Filter in Zu-und Ab-
luft, Mikroprozesssteuerung, Elektro-Wärmeelemente
in den Zuluftkanälen für die einzelnen Wohnräume
zur Deckung des Restwärmebedarfs, Schalldämp-
fer für das Zentralgerät sowie zur Entkoppelung der
Wohnräume; Frisch- und Fortleitungen sind wärmege-
dämmt.
Die Anlage ist mit einer Kühl- und Entfeuchtungssta-
tion (keine Klimaanlage) ausgestattet. So kann im
Sommer die Zuluft angekühlt werden. Die zusätzliche
Entfeuchtung der Zuluft bei eingeschalteter Kühlfunk-
tion im Sommer führt zu einer weiteren Verbesserung
des Raumklimas.
In den Wohnräumen werden Zuluftventile bzw. Zuluft-
gitter nach Planungsvorgabe von WeberHaus in der
Decke, Wand oder im Fußboden eingebaut. In Bad,
Küche und WC wird jeweils 1 Abluftgitter eingebaut.
Die Hauptregelung der Anlage erfolgt mit einem
Display im Wohnbereich. In den einzelnen Räumen
erfolgt die Regelung jeweils mit einem Thermostat.
Heizen, Kühlen, Lüften und Warmwasser: viermal Komfort in einem System und das ohne Aufpreis. Damit beheizen Sie Ihr Haus unabhängig von fossilen Energieträgern und werden vom Staat belohnt: die KfW60-Förderung ist Ihnen sicher. (Stand 01.10.2008)
Pluspunkt
Neben der WohnfühlWärme-Technik wird eine Luft-
Wasser-Wärmepumpe eingesetzt (Trinkwarmwasser-
Wärmepumpe). Sie beinhaltet einen 270 Liter-Brauch-
wasserspeicher und wird an die Lüftungsheizung
angeschlossen. Durch den guten Leistungsfaktor des
Gerätes erfolgt die Warmwasserbereitung ökonomisch
und ökologisch sinnvoll. Der Brauchwasserspeicher ist
bereits mit Anschlüssen für eine Solaranlage ausge-
stattet.
Für Bad und Duschbad ist jeweils ein Elektro-Schnell-
heizer mit integrierter Zeitschaltuhr vorgesehen.
Der für diese Anlage nicht benötigte Schornstein und
die Heizkörper sind bereits verrechnet.
20 WeberHaus
Weitere innovative, energieeffiziente Heiztechniken sind auf zusätzlichen Wunsch ebenfalls erhältlich:
Sole/Wasser-Wärmepumpe: Eine Erdwärmesonde speist die Wärme-pumpe mit kostenloser Wärmeenergie aus dem Boden. Vorteilhaft: Für die Installation einer Sole/Wasser-Wärme-pumpe bedarf es nur wenig Platz.
Luft/Wasser-Wärmepumpe: Gewinnt Energie aus der Außenluft und verrich-tet auch bei klirrender Kälte souverän ihren Dienst. Bei Außenaufstellung spart man Platz, der z. B. für Sauna oder Tischtennisplatte genutzt werden kann.
Luft/Wasser-Wärmepumpe mit zentra-lem Lüftungsgerät: Drei Haustechnik-funktionen vereint in nur einem Gerät: Heizen, Warmwasser und Lüften. Clever: Wärmerückgewinnung dank Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher im Lüftungsgerät für noch mehr Energie-effizienz.
Gut für Umwelt, Haushaltskasse und mehr Wohnkomfort: Mit Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe, zentralem Lüftungsgerät mit Warmwasser-Wärmepumpe und Photovoltaik stehen Ihnen vier weitere zukunftssichere Energietechniken zur Auswahl. Mehr dazu erfahren Sie bei Ihrem Bauberater.
3.6. Weitere Bestandteile der HeizungsanlageDie witterungsgeführten elektronischen Regelungs-•
anlagen sind mit einer Zeitschaltuhr ausgestattet
und sorgen für eine individuelle Anpassung an
die Tages- und Nachttemperaturen und somit für
extrem sparsamen Verbrauch.
Die Lüftungsheizung ist mit einer raumtemperatur-•
geführten Regelungsanlage ausgestattet.
Abstellräume, Windfang und sonstige Nebenräume •
werden ab einer Größe von 6 m² beheizt. Technik-
räume sind nicht beheizt. Zur Beheizung vorgese-
hene Kellerräume werden gesondert berechnet.
Die Heizungsanlage ist elektro- und wassersei-•
tig komplett angeschlossen (sofern Elektro- und
Sanitär installation Leistung von WeberHaus). Die
Inbetriebnahme erfolgt mit fachlicher Einweisung.
Der Wärmebedarf für Ihr WeberHaus wird nach DIN •
EN 12831 berechnet.
Der Bauherr stellt für die Heizungsanlage ab dem 3.
Aufbautag Heizmaterial für eine Probeheizung und ge-
gen gesonderte Berechnung in der kalten Jahreszeit für
die Beheizung des Hauses für die gesamte Bauzeit von
WeberHaus zur Verfügung. Ist dies nicht möglich, führt
WeberHaus gegen gesonderte Berechnung geeignete
Maßnahmen zur Beheizung des Hauses durch.
WeberHaus 21
Ausbaustufe 3 mit kompletter Badaus stattung1. Sanitäre Objektausstattung
Die Keramikobjekte in den sanitären Räumen werden
in der Sanitärfarbe Weiß ausgeführt. Für die Objekt-
ausstattung steht hierfür die Serie Duraplus des
Markenherstellers Duravit zur Wahl.
zur weiteren Auswahl bei Topline: Für die Objektausstattung ist die Design-Keramik,
Serie Starck 3, von Philippe Starck vorgesehen.
1.1. BadezimmerEine formschöne, emaillierte, körperform gerechte •
Badewanne (170 x 75 cm) wird in einen wärme-
dämmenden Wannenträger eingebaut. Der
Wannenträgeristverfliest.Dazugehöreneine
Unterputz-Einhandmischbatterie mit Handbrause,
Ablaufverschluss mit Drehrosette, Wanneneinlauf
und Wannengriff.
Die Duschwanne (90 x 75 cm) wird in gleicher Aus-•
führung wie die Badewanne eingebaut, inklusive
Unterputz-Einhandmischbatterie.
zur weiteren Auswahl bei Topline: Die Duschwanne in modernem, klarem Design und
emaillierter Oberfläche wird mit einer Überlaufkante
von 2,5 cm quasi eben mit dem fertigen Fußboden
eingebaut. Je nach vorgesehener Grundrissplanung
ist die Duschwanne in den Größen 90 x 75 cm oder 90
x 90 cm wählbar.
Die Elemente der Duschkabine sind aus trans-•parentem Echtglas als Sicherheitsglas herge-stellt,dieRahmenprofilesindsilbermatt.Für die komfortable Einstellung der Wassertem-•peratur ist ein Aufputz-Thermostat mit komplet-ter Brausegarnitur vorgesehen.
Pluspunkt
Ein formschönes Waschbecken (65 cm) aus Sani-•
tärkeramik wird inklusive einer Keramikablage,
Ablaufhaube, Einhandmischbatterie, Kristallspiegel
rechteckig (60 x 50 cm) und einem zweiarmigen
Handtuchhalter eingebaut.
Das wandhängende Klosett ist mit Klosettsitz sowie •
Deckel in Sanitärfarbe und einem geräuscharmen
Einbauspülkasten mit 2-Mengen-Spültechnik aus-
gestattet. Ein Papierrollenhalter und eine Toiletten-
bürstengarnitur runden die Ausstattung ab.
Alle Armaturen und Zubehörteile sind verchromt.•
1.2. DuschbadDie sanitäre Objektausstattung im Duschbad ist ana-
log dem Badezimmer, jedoch ohne Badewanne und
mit einem Waschtisch, 60 cm breit.
1.3. Gäste-WCDas Klosett ist in der Ausführung wie beim Bade-•
zimmer beschrieben. Das Handwaschbecken
(ca. 45 cm breit) ist mit einer Einhandmischbatterie
sowie einem runden Spiegel (50 cm Durchmesser)
und einem Handtuchhaken ausgestattet.
2. Wandfliesen
In den sanitären Räumen stehen 10 verschiedene
WandfliesenzurWahl.
22 WeberHaus
zur weiteren Auswahl bei Topline: In den Sanitärräumen stehen 60 verschiedene Wand-
fliesen zur Wahl.
Badezimmer/Duschbad:
DasBadezimmeristringsumca.1,30mhochgefliest,
im Duschbereich ca. 2,30 m hoch. Dachschrägen,
sofernvorgesehen,sindnichtgefliest.
zur weiteren Auswahl bei Topline: Das Badezimmer kann wahlweise auch ringsum
2,30 m hoch gefliest werden, Dachschrägen
ausgenommen.
ImGäste-WCisteineVerfliesungvonbiszu4m²
enthalten. Die genaue Festlegung erfolgt in Absprache
mit dem Bauherrn. An den zum Tapezieren vorgesehe-
nen Wänden kann gegen gesonderte Berechnung ein
Fliesensockel angebracht werden.
3. Bodenfliesen
In den Sanitärraumen stehen 10 verschiedene Boden-
fliesenzurWahl.DieFliesensindgeradeverlegtund
werden grau ausgefugt.
zur weiteren Auswahl bei Topline: In den Sanitärräumen stehen 40 verschiedene Boden-
fliesen zur Wahl.
Ausbaustufe 4 mit Ausstattung Malerfertig1. Zimmertüren
DieZimmertürensindmitKunststoffoberflächein•
Weißlack-, Ahorn- oder Buchedekor vorgesehen.
zur weiteren Auswahl bei Topline: Die Zimmertüren sind mit hochwertigen, holzfurnier-
ten Oberflächen in den Holzarten Macoré hell, Eiche
hell, Eiche dunkel, Buche natur oder mit Kunststoff-
oberfläche in Weißlackdekor vor gesehen.
Die Türfutter sind fachgerecht auf Gehrung gear-•
beitet und mit schallschluckender Gummidichtung
fertig eingebaut.
2-flügeligeZimmertüren,soweitvorgesehen,erhal-•
ten einen geraden Glasausschnitt (ca. 54 x 142,5
cm pro Flügel).
Verschiedene Türbeschläge mit passendem Drücker •
und Schlüsselschild oder Rosetten in mehreren
Farben stehen Ihnen zur Wahl.
Durchgänge ohne Türelement sind zum Tapezieren •
vorbereitet.
2. Bodenbeläge
Diele, Windfang, Küche, Hauswirtschafts- und •
Technikräume (sofern vorgesehen) erhalten einen
Fliesenbelag. Zur Wahl stehen 10 verschiedene
Fliesen. Die Fliesen sind gerade verlegt und werden
grau ausgefugt.
Alle übrigen Räume erhalten einen textilen Boden-•
belag. Sie haben die Wahl zwischen einem Uni-Ve-
loursteppich oder einem melierten Feinschlingen-
teppich, jeweils in verschiedenen Farben.
Wohn- und Esszimmer können alternativ zum •
textilen Bodenbelag auch mit einem Laminatbelag
ausgestattetwerden;unterschiedlicheOberflä-
chendekore stehen zur Wahl.
zur weiteren Auswahl bei Topline: Neben Diele, Windfang, Küche, Hauswirtschafts- und
Technikraum werden auch Wohnzimmer und Esszim-
mer komplett verfliest. Alle übrigen Räume erhalten
wahlweise einen Laminatbelag in unterschiedlichen
Dekoroberflächen oder einen textilen Belag.
WeberHaus 23
Für alle Räume werden furnierte Holzdekorsockel-•
leisten passend zum Farbton der Zimmertüren
ohne Zuschnitt mitgeliefert (bei weißen Zimmer-
türen Foliendekorsockelleisten); bei Ausführung
von Laminatfußböden sind die Sockelleisten in den
betreffenden Räumen im Farbton dem Laminatfuß-
boden angepasst.
3. Innenfensterbänke
Generell erhalten die Fenster eine Kunststeinfens-•
terbank bis zu einer Tiefe von 20 cm. 2 Kunststein-
arten stehen zur Wahl. In Küche/Abstellraum und
Hauswirtschaftsraum ist die Fensterbank 8 cm tief.
In den Sanitärräumen werden Fensterbank und •
seitliche Leibungen bis in Höhe des Fliesenspiegels
verfliest.AlleübrigenRäumeerhalteneineKunst-
steinfensterbank mit 8 cm Tiefe.
4. Spachtelarbeiten
Alle Wände und Decken sind verspachtelt; sofern •
der Schornstein im Leistungsumfang enthalten ist,
sindallesichtbarenSchornsteinflächenebenfalls
komplett verspachtelt.
Ausbaustufe 5 mit Ausstattung Schlüsselfertig1. Feinspachtelung
Alle Wände und Decken sind malerfertig fein-
gespachtelt.
2. Malerarbeiten
Für die Wand- und Deckengestaltung der einzelnen
Räume kann die Auswahl aus über 120 Qualitätsta-
peten getroffen werden. Alternativ können die Wände
und Decken mit Raufasertapete tapeziert werden und
erhalten einen weißen oder getönten Anstrich. Die
Bauherrschaft kann die gewünschten Farbtöne direkt
an der Baustelle im Zuge der Malerarbeiten mit dem
Malermeister von WeberHaus abstimmen.
Haustechnikräume erhalten einen Anstrich.
Die in Ausbaustufe 4 beschriebenen Sockelleisten
werden komplett montiert.
Dachgeschossausbau
Der Dachgeschossausbau des Weber-Hauses erfolgt
in den einzelnen Gewerksbereichen grundsätzlich
analog zu den vorstehenden Beschreibungen nach
der von Ihnen gewählten Ausbaustufe und in Ergän-
zung bzw. Änderung folgender Beschreibung in den
jeweiligen Ausbaukategorien und Ausbaustufen.
1. Dachgeschoss nicht ausgebaut
Bei dieser Planungsgrundlage ist ein Dachgeschoss-
ausbau in konstruktiver Hinsicht nicht vorgesehen.
In allen Ausbaustufen führt WeberHaus folgende
Leistungen aus:
Giebelwände im Dachgeschoss werden an den •
Innenwänden ohne Gipsplatten ausgeführt.
In der Decke zum nicht ausgebauten Dachgeschoss •
ist eine wärmegedämmte Dachbodentreppe mit
Geländer eingebaut.
DerDachgeschossfußbodenistvollflächigbegeh-bar und bei Spitzboden mit 100 kg/m² sowie bei Speicher mit 200 kg/m² belastbar.
Pluspunkt
24 WeberHaus
2. Dachgeschoss zum Ausbau vorbereitet
Gemäß Dachgeschossplanung erhalten Sie den zimmermannsmäßigen Dachstuhl inklusive aller Fenster und Fenstertüren in den Giebelwänden.
Pluspunkt
Die zimmermannsmäßige Ausführung des Dachstuhls
inklusive aller technischen Voraussetzungen für ein
Warmdach ermöglicht einen optimalen späteren
Ausbau des Dachgeschosses. Hierfür plant und baut
WeberHaus folgende Vorleistungen in den jeweiligen
Ausbaustufen:
MehrwertausstattungSie erhalten die komplette Treppenanlage (gemäß •
Beschreibung Geschosstreppe) inklusive der trep-
penhausumfassenden Wände (ohne Gipsplatten an
den dem Dachgeschoss zugewandten Seiten) und
die Aussparung für die Abschlusstür im Dachge-
schoss.
In den Giebelwänden sind die Fenster/Fenstertüren •
gemäß dem vorgesehenen Dachgeschossgrund-
rissplan mit wandbündigem Rollladen, soweit nach
der bei WeberHaus üblichen Bauweise technisch
möglich, eingebaut.
Die treppenhausumfassenden Wände im Dach-•
geschoss erhalten zusätzliche Wärmedämmung.
Dachschräge und Geschossdecke (soweit vor-•
handen) sind innerhalb des Treppenhauses mit
Gipsplatten beplankt und mit Wärmedämmung
ausgefacht.
Je eine Kalt-, Warm-, Zirkulations- und Abwasser-•
leitung sind bis Oberkante Dachgeschossfußboden
geführt.
Für die spätere Elektroinstallation im Dachge-•
schoss sind 3 Leerrohre mit Zugdraht vom Zähler-
kasten in das Dachgeschoss geführt.
TechnikausstattungFür den späteren Anschluss der Heizung wird eine •
Heizleitung bis Oberkante Dachgeschossfußboden
geführt (ausgenommen bei einem Gasbrennwertge-
rät im Dachgeschoss).
Ausstattung MalerfertigDie Abschlusstür zum Dachgeschoss wird in Klima-•
klasse 3 in die treppenhausumfassenden Wände
eingebaut.
3. Dachgeschoss ausgebaut
In Ergänzung bzw. Änderung der vorstehenden Baube-
schreibung wird das Dachgeschoss in den jeweiligen
Ausbaustufen wie folgt komplett ausgebaut:
MehrwertausstattungDachkonstruktion:
200 mm mineralische Vollwärmedämmung (Wär-•
meleitgruppe 035) zwischen den Sparren im
Bereich des ausgebauten Dachgeschosses
Vlies als Dampfbremse•
Lattung•
Gipsplatten (im nicht ausgebauten Bereich über •
der Dachgeschossdecke sind die Giebelwände an
den Innenseiten ohne Gipsplatten ausgeführt)
Drempelwände:
Soweit in Ihrem Vertragsgrundriss vorgesehen, •
erhalten Drempelwände den gleichen Aufbau wie
die beschriebenen Innenwände (an den Außensei-
ten je nach Drempelwandhöhe nur mit Gipsplatten
oder Holzwerkstoffplatten).
Geschossdecke (über Dachgeschoss):
Der Aufbau der Geschossdecke über dem Dachge-•
schoss entspricht dem Aufbau der Geschossdecke
über dem Erdgeschoss.
Der Spitzboden über dem Dachgeschoss wird nicht •
ausgebaut;dieBodenflächeistjedochvollflächig
mit Holzwerkstoffplatten beplankt und somit kom-
plett nutzbar.
WeberHaus 25
Sofern für WeberHaus technisch notwendig, wird in •
der Decke zum Spitzboden eine Dachluke einge-
baut und gesondert berechnet.
Dachflächenfenster:
DerEinbauvonDachflächenfensternerfolgtgemäß•
Ihrer Vertragsplanung sowie in Abhängigkeit von
den gesetzlich vorgeschriebenen Belichtungsanfor-
derungen in den einzelnen Dachgeschossräumen.
DachflächenfensterwerdenalsSchwingfenstermit 2-Scheiben-Wärmeschutzglas, Dauerlüftungs-klappe und Hitzeschutz-Markise eingebaut.
Pluspunkt
Rahmen und Flügel sind innen weiß kunststoffbe-•
schichtet, die Außenabdeckungen sind aus grauem
Aluminium.DieBedienungdesDachflächenfens-
terserfolgtübereineweißeGriffleiste.
Ausführung von Balkon/Loggia im Ober- oder Dach-
geschoss gemäß vorliegender Planung als:
sichtbare und offene Konstruktion mit gehobelten •
Deckenbalken und einem Belag aus massiven
Holzbohlen oder
geschlossene Konstruktion im Aufbau wie die •
Geschossdecke sowie Dichtfolie, Regenrinne, Fall-
rohr, wetterfestem Teppichbelag oder Steinplatten;
sichtbare Unterseiten werden mit einer Nut- und
Federschalung verkleidet. Balkonstützen sind aus
Leimholz ausgeführt.
Verschiedene Holz- oder Stahlgeländer stehen zur •
Wahl.
TechnikausstattungDer im Dachgeschoss verlegte schwimmende Est-•
rich hat einen Gesamtaufbau von 10 cm.
Komplette BadausstattungDie Dachschrägen in den Sanitärräumen sind zum •
Tapezieren vorbereitet.
Ausstattung MalerfertigIm Dachgeschoss erhalten alle Räume (ausgenom-•
men Sanitärräume) einen textilen Belag wie im
Erdgeschoss.
zur weiteren Auswahl bei Topline: Im Dachgeschoss erhalten alle Räume (ausgenommen
Sanitärräume) einen Laminat- oder textilen Boden-
belag wie im Erdgeschoss.
Obergeschossausbau
In Ergänzung bzw. Änderung vorstehender Beschrei-
bungen werden im Obergeschoss folgende Leistungen
ausgeführt:
Mehrwertausstattung
Für das Obergeschoss ist eine Warmwasserzirku-lationsleitung vorgesehen.
Pluspunkt
TechnikausstattungDer im Obergeschoss verlegte schwimmende Est-•
rich hat einen Gesamtaufbau von 10 cm.
Ausstattung MalerfertigIm Obergeschoss erhalten alle Räume ( ausgenommen
Sanitärräume) einen textilen Bodenbelag wie im
Erdgeschoss.
zur weiteren Auswahl bei Topline: Im Obergeschoss erhalten alle Räume (ausgenommen
Sanitärräume) einen Laminat- oder textilen Boden-
belag wie im Erdgeschoss.
26 WeberHaus
Zweigeschossiges Zweifamilienhaus oder Einliegerwohnung im Dachgeschoss
Bei einem zweigeschossigen Zweifamilienhaus oder
einer Einliegerwohnung im Dachgeschoss (sofern
in Ihrer Grundrissplanung vorgesehen) werden in
Ergänzung bzw. Abänderung vorstehender Baube-
schreibung folgende Leistungen in den jeweiligen
Ausbaustufen ausgeführt:
MehrwertausstattungDas Treppenhaus erhält Schallschutzwände zu •
allen angrenzenden Aufenthaltsräumen (ausge-
nommen Nebenräume wie z.B. WC, Bad, Flur etc.).
Die Geschossdecke zwischen den separaten Wohn-•
einheiten erhält eine zusätzliche Gipsplattenbe-
plankung; die mineralische Wärmedämmung wird
ebenfalls verstärkt.
Die Zählerkastenanlage wird auf 2 Wohneinheiten •
erweitert.
Für jede Wohneinheit ist die komplette Untervertei-•
lung nach DIN- und VDE-Vorschriften eingerichtet.
Die Installation in den einzelnen Räumen erfolgt •
analog der für das Erdgeschoss beschriebenen
Elektroinstallation.
Jede Wohnung erhält eine Sprechanlage mit einem •
Türöffner, eine zentrale Haustürstation sowie eine
Etagenklingel.
Für die getrennte Ermittlung des Wasserver brauchs •
wird je Wohnung eine Kalt- und Warmwasseruhr
installiert.
Die zuvor beschriebenen Vorbereitungen für eine •
Regenwassernutzung führt WeberHaus beim zwei-
geschossigen Zweifamilienhaus oder einer Einlie-
gerwohnung im Dachgeschoss gegen gesonderte
Berechnung aus.
TechnikausstattungDer Fußbodenaufbau über der Erdgeschossdecke •
wird für die entsprechenden Schallschutzanforde-
rungen verstärkt.
Je Wohneinheit wird ein Wärmemengenzähler in die Heizleitung der jeweiligen Wohnung zur Hei-zungsverbrauchsmessung eingebaut.
Pluspunkt
Bei Gasbrennwertanlage mit Solaranlage wird für •
die Ertragsbemessung der Solaranlage ein weiterer
Wärmemengenzähler eingebaut.
Die WohnfühlWärme-Technik kann gegen gesonder-•
te Berechnung ausgeführt werden.
Ausstattung MalerfertigWohnungsabschlusstüren erhalten eine automa-•
tische Türabdichtung (schallhemmend zum Boden).
Die Zylinderschlösser für die Wohnungseingangs-•
türen und die Hauseingangstür sind mit einer
gleichschließenden Anlage ausgestattet.
Im Dachgeschoss und/oder Obergeschoss werden •
KücheundSanitärräumemitBodenfliesenausge-
stattet.
Wird Ihr Haus mit mehr als 2 Wohneinheiten ausge-
baut, werden gegebenenfalls zusätzliche Aufwendun-
gen von behördlicher Seite gefordert.
WeberHaus 27
Der Weberith-Keller bietet Ihnen viele Möglichkeiten
Für den Unterbau Ihres Weber-Hauses bieten wir
Ihnen die passenden Lösungen, abgestimmt auf Ihre
Wunschvorstellungen, an. Hierbei planen und bauen
wir Ihre Bodenplatte bzw. Ihren Weberith-Keller exakt
abgestimmt auf Ihren Hausgrundriss. Ob Sie nun eine
Bodenplatte, einen reinen Nutzkeller, eine Einlieger-
wohnung oder Geschäftsräume benötigen – unser
Weberith-System ist so vielseitig wie Ihre Wünsche.
Zum besseren Verständnis der nachfolgenden, de-
tailliertenLeistungsbeschreibungfindenSieineinem
Kurzüberblick zunächst den möglichen Leistungsum-
fang von WeberHaus für die einzelnen Systemlösun-
gen Ihres Weberith-Kellers bzw. Ihrer Bodenplatte.
1. Die Weberith-Bodenplatte• BereitstellungallerPlanunterlagen • EntwässerungunterderBodenplatte
• ErstellungderprüffähigenStatik • HerstellenderFrostschürze
• ErstellungdesSchnurgerüsts • BetonierenderFundamentplatte
• PerimeterdämmungunterderBodenplatte (bei Bodenplatte ohne Unterkellerung)
2. Der Weberith-Funktionskeller• ErstellungvonAußen-/Innenwändenund • AbdichtungderAußenwändegegenBoden- Decke aus Stahlbeton feuchtigkeit
• LichteRohbauhöhevon2,54m • KellerfensterlautPlanung
• Elektrorauminstallation • PerimeterdämmungandenKelleraußenwänden
• HerstellenderAussparungenlautPlan • EstrichinallenKellerräumen
• GeschosstreppezumErdgeschoss
3. Der Weberith-Wohnkeller• AusbaudesWeberith-KellersbiszumschlüsselfertigenAusbaunachWünschenundAnforderungender Bauherrschaft
Bau- und Leistungs beschreibung für die Bodenplatte und den Weberith-Keller
28 WeberHaus
1. Die Weberith-Bodenplatte Baustelleneinrichtung/Planung/Statik
WeberHaus stellt sämtliche erforderlichen Geräte, •
Maschinen, Werkzeuge und Schalmaterialien für
die gesamte Bauzeit der Bodenplatte.
Unsere Planungsleistung umfasst die Erstellung der •
Grundpläne Ihrer Weberith-Bodenplatte (im Maß-
stab 1:50) zur weiteren Bearbeitung durch Ihren
Architekten sowie alle für die Produktion erforderli-
chen Ausführungspläne.
Wir erstellen die prüffähige statische Berechnung •
der Bodenplatte.
FachbauleitungWir übernehmen die Fachbauleitung gemäß Landes-
bauordnung für alle vertraglich vereinbarten Leistun-
gen. Vor Baubeginn führt WeberHaus mit dem Bau-
herrn eine Grundstücksbesichtigung zur Abstimmung
der Erd- und Kanalarbeiten durch.
SchnurgerüstFür die maßgenaue Erstellung der Bodenplatte wird
in der fertig ausgehobenen Baugrube ein Schnurge-
rüst errichtet. Die Gebäudeeinmessung und Höhen-
festlegung wird durch einen Geometer auf Kosten der
Bauherrschaft ausgeführt.
Entwässerungsgräben/Entwässerungsleitungen Das Herstellen von etwaigen Gräben bis zu 20 cm
Tiefe unter der Bodenplatte ist berücksichtigt, ebenso
das Wiederanfüllen der Gräben mit vorhandenem
Aushubmaterial (sofern geeignet). Das Aushub-
material wird seitlich in der Baugrube gelagert.
Die Entwässerung erfolgt in KG-Rohren einschließlich
aller Form- und Verbindungsstücke bis zur Außenkan-
te der Bodenplatte. Es werden gütegeprüfte PVC-
Rohre und Formstücke mit einer Nennweite von 100
mm Durchmesser verwendet. Es sind bis zu 4 Grund-
leitungsanschlüsse vorgesehen.
Herstellen der Frostschürzen(nur bei Bodenplatte ohne Unterkellerung)
Für den Einbau der Frostschürzen erfolgt der Aushub
ca. 80 cm tief/40 cm breit. Das Aushubmaterial wird
seitlich in der Baugrube gelagert.
Die nicht auskragende Frostschürze (ca. 80 x 40 cm)
wird in Ortbeton der Betongüte C 20/25 erstellt.
Info:Bei Ausführung eines Weberith-Kellers können gege-
benenfalls erforderliche Frostschürzen gegen geson-
derte Berechnung ausgeführt werden.
FundamenterderIn die Randzone der Bodenplatte wird eine Potenzial-
ausgleichserdung aus verzinktem Bandeisen mit einer
Anschlussfahne zur Erdung von Strom- und Wasserlei-
tungen eingebaut.
BodenplatteDie Bodenplatte wird mit folgendem Aufbau (von
oben nach unten) hergestellt:
Ortbeton der Güte C 20/25 (bei Bodenplatte für Un-•
terkellerung C 25/30) in einer Stärke von ca. 20 cm.
DieOberflächeistrohabgezogen;dieerforderliche
Stahlbewehrung ist mit bis zu 10 kg/m² eingebaut.
Überlappende PE-Folie als Trennlage•
Perimeterdämmung 120 mm stark (bei Bodenplatte •
ohne Unterkellerung); Stirnseiten der Bodenplatte
ebenfalls mit Perimeterdämmung
WeberHaus 29
2. Der Weberith-Funktionskeller
KelleraußenwändeDie Außenwände werden mit 2-schaligen Betonfertig-
teilen (Güte C 25/30) einschließlich der statisch
erforderlichen Bewehrung erstellt. Die Zwischenräume
werden mit Ortbeton ausgegossen und ergeben so
einen fugenlosen Betonkörper. Die Außenwände sind
beidseitig schalungsglatt und haben eine Gesamtstär-
ke von ca. 20 cm.
Sämtliche Elementfugen im Außenbereich der Außen-
wände werden mit speziellem Mörtel geschlossen, die
Wandfugen an den Innenseiten der Außenwände sind
sichtbar.
Dämmung der KelleraußenwändeSämtliche Kelleraußenwände werden von außen
komplett mit einer 100 mm starken Wärmedämmung
(Perimeterdämmung) versehen.
Ihr Vorteil bei Weberith: dauerhaft Energiekostensparen mit einem rundum gedämmten Kellersys-tem. Mit weniger sollten Sie sich nicht zufrieden geben.
Pluspunkt
KellerinnenwändeAlle tragenden und nicht tragenden Innenwände wer-
den als vollmassive Betonfertigteile in der Betongüte
C 20/25 einschließlich Bewehrung nach statischen
Erfordernissen erstellt. Die Wandstärke beträgt ca.
12 cm. Die Wände sind einseitig schalungsglatt und
einseitig gescheibt, die Türöffnungen sind abgeschalt.
Die Wandfugen bleiben offen.
1
2
3
4
5
12
16
17 18
67
8
910
11
13
14
15
1 Betonfertigschale 50 mm 2 Ortbeton 100 mm 3 Betonfertigschale 50 mm 4 Wärmedämmung 100 mm 5 Anfüllschutz 6 Oberbelag 7 Estrich 48 mm 8 Trennlage 9 Trittschalldämmung 30 mm 10 Wärmedämmung 70 mm 11 Feuchtigkeitssperre 12 Abdichtung 13 Bodenplatte 14 Trennlage 15 Perimeterdämmung (bei Bodenplatte ohne Unterkellerung) 16 Sauberkeitsschicht 17 Entwässerungs-Grundleitung 18 Erdreich
30 WeberHaus
GeschosshöheDie lichte Raumhöhe Ihres Weberith-Kellers beträgt
2,54 m, gemessen von der Oberkante Bodenplatte
bis zur Unterkante der Kellerrohdecke (ohne Estrich-
aufbau).
Ihr Vorteil bei Weberith: Eine komfortable Raum-höhe lässt viel Spielraum für die spätere Nutzung: egal ob Wohn- oder Hobbykeller.
Pluspunkt
GeschossdeckeDie Decke Ihres Weberith-Kellers wird als Betonele-
mentdecke in der Betongüte C 20/25 einschließlich
der statisch erforderlichen Stahlbewehrung mit bis
zu 14 kg/m² ausgeführt. Die Decke hat eine Mindest-
stärke von 18 cm. Die Unterseite der Decke ist
schalungsglatt, die Elementfugen sind sichtbar offen.
Abdichtung gegen Bodenfeuchte Vorhandene Elementfugen und Anschlüsse Boden-
platte-Wand werden im erdberührenden Bereich
abgedichtet. Der verwendete hochwertige Beton zur
Herstellung der Bodenplatte und der Wände bildet die
Flächenabdichtung.
AussparungenSämtliche gemäß Vertragsgrundriss notwendigen
Decken- und Wanddurchbrüche sowie Aussparungen
sind vorgesehen. Das Schließen der Aussparungen
wird ausgeführt, sofern der Estrich im Erdgeschoss im
Leistungsumfang von WeberHaus enthalten ist.
Die Herstellung und Abdichtung von Wanddurchbrü-
chen und Versorgungsleitungen obliegt den jeweiligen
Versorgungsunternehmen.
GeschosstreppeDie Geschosstreppe vom Kellergeschoss zum Erd-
geschoss ist wahlweise in folgenden Ausführungen
vorgesehen:
Stahlbetontreppe Die Treppe wird als Stahlbetonrohtreppe gemäß vor-
gesehener Grundrissplanung eingebaut. Die Stirnsei-
ten der Stufen sind schalungsglatt, die Oberseiten der
Stufen sind geglättet.
MassivholztreppeDie komplette Treppenanlage wird als massive Holz-
treppe in Buche natur hergestellt. Die Treppenwangen
bestehen aus massiven, verleimten Lamellen und
sind in der Länge gestoßen (keilgezinkt). Die ein-
zelnen Treppenstufen der handwerklich gefertigten
Treppe sind in die seitlichen Wangen eingestemmt
und ebenfalls aus massiven, verleimten Lamellen.
Verschiedene Holz- oder Holz-Stahlgeländer-Kombina-
tionen stehen zur Wahl.
FensterDie im Vertragsgrundriss vorgesehenen Fenster
werden als Kunststofffenster in der Größe 90 x 84,5
cm anlog der Ausführung im WeberHaus, jedoch ohne
Rollläden, Leibungen und Fensterbänke eingebaut.
Bei raumluftabhängigen Heizungsanlagen im Keller
wird im Heizraum ein Kunststofffenster mit Einschei-
benverglasung, integriertem Lüftungsteil, Leibungs-
rahmen,einflügeligmitKippfunktion,inderGröße
100 x 60 cm eingebaut. Zusätzliche Anforderungen
an die Be- und Entlüftung des jeweiligen Heizsystems
werden gesondert abgerechnet.
Ihr Vorteil bei Weberith: 3-fach-wärmeschutz- verglaste Kunststofffenster werten Ihren Keller optisch auf und gehören zur optimalen Gebäude-hülle dazu.
Pluspunkt
WeberHaus 31
Komplette ElektroinstallationAuf Grundlage der bereits im WeberHaus enthaltenen
Zähleranlage für 1 Wohnung sind folgende weitere
Leistungen beinhaltet:
pro Kellerraum 1 Ein-/Ausschaltung mit 1 Decken-•
brennstelle und 1 Steckdose unter dem Schalter
1 Waschmaschinenanschluss •
1 Steckdose mit separatem Stromkreis für den •
Anschluss eines Trockners
die Potenzialausgleichserdung (Anschluss)•
der Anschluss der Heizungsanlage (sofern die •
Heizungsanlage im Leistungsumfang von Weber-
Haus enthalten ist)
Die komplette Elektroinstallation erfolgt als Unter-•
putzinstallation. Schalter und Steckdosen werden
in weiß (nach Musterpalette) ausgeführt.
Info:Der Hausanschluss des zuständigen Energieversor-
gungsunternehmens bis in den Installations-/Heiz-
raum und die Bereitstellung des Baustromanschlus-
ses sind Bauherrenleistung.
SanitärinstallationIn Ergänzung der Beschreibung der Entwässerungs-
leitungen bei der Bodenplatte sind statt der 4
Grund leitungsanschlüsse alternativ auch bis zu 4
Durchführungen mit Abdichtung zur Außenwand zum
Anschluss an die Grundleitung vorgesehen.
Info:Der Hausanschluss vom zuständigen Versorgungs-
unternehmen bis in den Installations-/Heizraum
inklusive Hauptwasseruhr sowie die Bereitstellung
des Bauwasseranschlusses sind Bauherrenleistung.
Rohrleitungen an Wänden und Decken sind sichtbar
verlegt.
32 WeberHaus
Technikanschlüsse für die Heizungsanlage (sofern die Heizungsanlage im vertraglichen Leis-
tungsumfang enthalten ist)
Bei Gasheizung installiert WeberHaus den kom-•
pletten Gasanschluss für die Gasheizungsanlage
ab der vorhandenen Hauptabsperreinrichtung im
Keller.
Im Falle einer Ölheizung wird die Tankanlage mit •
glasfaserverstärkten Sicherheitstanks ausgeführt.
EstrichIn allen Kellerräumen wird ein hochwertiger Estrich
mit Wärme- und Trittschalldämmung in einer Gesamt-
stärke von 15 cm verlegt, sofern auch der Estrich im
darüberliegenden WeberHaus im Leistungsumfang
von WeberHaus beinhaltet ist.
Sofern der Bauherr den Estrich in Eigenleistung aus-
führt, setzt WeberHaus voraus, dass der Estrich zur
Erreichung der KfW40-Förderung nach den Vorgaben
von WeberHaus eingebracht wird.
3. Der Weberith-Wohnkeller
Für den Innenausbau Ihres Weberith-Kellers können
Sie eine Vielzahl von weiteren Ausbauleistungen zu-
sätzlich bei uns in Auftrag geben. WeberHaus ermög-
licht Ihnen den Ausbau Ihres Weberith-Kellers bis zum
schlüsselfertigen Wohnraumausbau.
WeberHaus 33
Auch die ganze Bandbreite weiterer Anforderungen
für den Ausbau Ihres Kellers, wie z. B. Geschäfts-/
Büroräume, Arztpraxis, EDV-Schulungsräume, Fit-
nessbereiche etc., können wir mit unserer Erfahrung
und unserem Fachpersonal nach Ihren Wünschen
realisieren.
Die genaue Absprache und Festlegung der vorgenann-
ten Leistungen erfolgt nach der separaten Leistungs-
beschreibung „Zusatzleistungen für den Weberith-
Keller“. Unsere Bauberater informieren und beraten
Sie gerne zu allen Details bezüglich Ihrer Wunschvor-
stellungen.
Ihr Vorteil: Unsere starken PartnerWeberHaus arbeitet ausschließlich mit renommierten Markenherstellern zusammen. Sie profitieren von hervor-ragender Qualität in allen Details.
Unsere Synergiepartner:
Weberith-Vorteile im Überblick
Sie erhalten von uns die Komplettleistung •
Haus und Keller aus einer Hand.
Die für Bauwerke übliche Verjährungsfrist für •
Mängelansprüche von 4 Jahren nach VOB/B
beträgt 5 Jahre für Ihre(n) Weberith-Keller/
Bodenplatte.
Festpreisgarantie und Zahlungsplan nach •
Baufortschritt werden für Sie zu überschau-
baren Größen und bieten Ihnen große
Sicherheit.
Die jeweils einseitig schalungsglatten und •
gescheibtenWandoberflächenschaffendie
besten Voraussetzungen für den weiteren
Innenausbau Ihres Weberith-Kellers.
Die gesamte Bauzeit von Haus und Keller •
wird durch kompetente Fachberatung in
allen Bereichen begleitet.
Der hohe Vorfertigungsgrad sowie die exakt •
geplanten und produzierten Einzelbauteile
Ihres Weberith-Kellers ermöglichen eine
kurze Bauzeit.
Wärmegedämmte Außenwände und wärme-•
dämmender Estrich steigern die Energie-
effizienzdesgesamtenGebäudesund
bieten beste Voraussetzungen für viel fältige
Nutzungsmöglichkeiten der einzelnen
Räume.
Weitere Partner:
34 WeberHaus
Technische Hinweise
1. Anforderungen an die Boden- und Wasserverhält-
nisse des Baugrundes (bei Ausführung der Bodenplat-
te oder des Kellers von WeberHaus)
1.1 Es gelten folgende Anforderungen an die Boden-
und Wasserverhältnisse, für die der Bauherr einzuste-
hen hat:
Bodendruckfestigkeit von mindestens 250 kN/m², •
die auch der statischen Berechnung der Bodenplat-
te und des Bauwerkes zugrunde gelegt wird.
Bodenklasse III oder IV gemäß VOB•
Grundwasserstand mindestens 1 m unter der •
Sohle des Kellers/der Bodenplatte
kein drückendes Wasser bzw. Schichtwasser über •
der Baugrubensohle nach DIN 18195
Erddruck von maximal 20 kN/m²•
Erdbebenzone 1 und 2•
1.2 Baugrube und Arbeitsräume müssen zur Abnah-
me sowie während der Bauzeit des Weberith-Kellers/
der Bodenplatte vom Bauherrn entsprechend nach
DIN 4084 und DIN 4124 angelegt sein. Die Höhen-
differenz der vom Bauherrn einzubringenden Kies-/
Schotterfilterschichtdarfmaximal+/-2cmbetragen.
Der Arbeitsraum um den Gebäudekörper ist ab Bau-
grubensohle mit mindestens 1 m Breite und entspre-
chender Böschung herzustellen.
1.3 Nach Fertigstellung und Abdichtung des Webe-
rith-Kellers ist der erdberührende Bereich des Kellers/
der Bodenplatte mit einem Anfüllschutz zu versehen
und die Baugrube binnen 5 Werktagen fachgerecht zu
verfüllen; ebenso sind die Leitungen vom Baugruben-
bereich in den Keller (bei Bodenplatte in den Installa-
tionsraum des Weber-Hauses) für Zu- und Abwasser
sowie Strom-, Telefon- und sonstige Leitungen vom
Bauherrn zu verlegen.
1.4 Wir empfehlen, mit Ihrem Architekten Rückspra-
che über die anzuratende Einholung eines Baugrund-
gutachtens zu halten.
2. Anforderungen an die Bodenplatte oder den Keller
(bei Ausführung der Bodenplatte/des Kellers vom
Bauherrn)
2.1 Nach Fertigstellung des Kellers/der Bodenplatte
prüft WeberHaus die Kellerdecke/Bodenplatte auf
ihre Eignung für die von WeberHaus zu erbringenden
Folgeleistungen. Dabei wird die Maßgenauigkeit der
Decke und der Aussparungen überprüft. Weiterhin
wird die Maßgenauigkeit der Garagen, Garagen- oder
Carport-Bodenplatten, Grenz- oder Umfassungswände
und Fundamente sonstiger Art überprüft, sofern eine
Überbauung von WeberHaus vorgesehen ist. Die Fer-
tigstellung nachfolgender Leistungen wird ebenfalls
überprüft:
angeschobene Baugrube•
befestigter Kranstellplatz (siehe Ziffer 3.2) und •
gesicherte Zufahrt für LKW (siehe Ziffer 3.1)
verputzter Tankraum mit Isolieranstrich sowie •
verputzter Heizraum ohne Estrich (nur bei vorgese-
hener Ölheizung)
vorhandener Wasser- und Stromanschluss (siehe •
Ziffer 4.1)
Zu diesem Termin sowie am 1. Aufbautag soll die •
Kellerdecke ausgeschalt und in den Wintermonaten
von Schnee, Eis und Abdeckmaterial befreit sein.
2.2 Für die Verankerung des Weber-Hauses wird
eine Kellerdecke bzw. Bodenplatte aus Stahlbeton
vorausgesetzt. Hiervon abweichende Ausführungen
bedürfen entsprechender Aufwendungen und werden
gesondert abgerechnet.
2.3 Bitte sorgen Sie für die genaue Einhaltung der
Planmaße und der vorgegebenen Toleranzen. Mehr-
kosten wegen Überschreitungen der Maßtoleranzen,
insbesondere bei mehr als 1 cm Höhendifferenz der
Kellerdecke, werden von WeberHaus nicht übernom-
men.
2.4 Für Bodenplatten (statt Keller) gelten die den Kel-
ler betreffenden Vertragsbestimmungen sinngemäß.
In oder auf der Bodenplatte ist eine Feuchtigkeits-
isolierung aufzubringen, sofern WeberHaus keine
Estricharbeiten ausführt.
3. Zufahrt und Kranstellplatz
3.1 Die Bauteile werden mit schwerem LKW und An-
hänger (Gesamtlänge des Zuges bis 22 m, 4 m Höhe
und bis zu 45 t Gewicht) angeliefert. Die Zufahrts- und
Rangiermöglichkeit der LKW-Züge für das Entladen der
WeberHaus-Bauteile muss sichergestellt sein. Ist eine
Zugmaschine erforderlich, wird diese vom Bauherrn
für WeberHaus kostenfrei bereitgestellt.
WeberHaus 35
3.2 Für den Autokran ist an der Längsseite des Hau-
ses eine 7 m breite und 8 m lange, tragfähige Fläche
vom Bauherrn vorzubereiten. Der Abstand dieser
Fläche zum Keller darf maximal 2 m betragen.
Für die Lastenbewegung des Baukrans sind folgende
Dimensionen vorgesehen:
35 t Gewicht, Reichweite maximal 17 m für den Auf-•
bau des Hauses
45 t Gewicht, Reichweite max. 17 m für den Aufbau •
des Kellers; die Betonpumpe hat eine Reichweite
von 20 m.
Ist ein größerer Kran bzw. eine stärkere Betonpumpe
erforderlich, so werden die sich hieraus ergebenden
Mehrkosten gesondert berechnet.
3.3 Eventuell erforderliche Straßensperrungen (mit
Beschilderung) sind vor Baubeginn vom Bauherrn für
WeberHaus kostenfrei zu veranlassen; hinderliche
Strom- und Telefonleitungen sowie andere Hinder-
nisse sind zu entfernen.
4. Energie- und Wasseranschlüsse für die Bauzeit
4.1 Vor Baubeginn von WeberHaus wird vom Bau-
herrn ein Baustellenverteiler mit Fehlerstromschutz-
schalter, 1 CEE-Steckdose 16 A und 32 A sowie 2
Schukosteckdosen, einzeln abgesichert mit 2 16
A-Sicherungen, sowie ein Bauwasseranschluss ¾ Zoll
betriebsbereit zur Verfügung gestellt.
4.2 Die Strom- und Wasserentnahme während der
Bauzeit ist für WeberHaus kostenfrei zu gewährleisten.
5. Allgemeine Bestimmungen
5.1 WeberHaus erbringt im Rahmen des Auftrages
zur Erstellung eines Hauses auf Wunsch des Bauherrn
auch Ausbauleistungen im Kellergeschoss.
Sofern WeberHaus nicht vom Bauherrn beauftragt
ist, die nach der aktuellen Energiesparverordnung
geforderten, bzw. für Fördermaßnahmen (z. B. KfW40)
notwendigen dämmtechnischen Maßnahmen auszu-
führen,obliegtesdenPflichtendesBauherrnbzw.
dem von ihm beauftragten Architekten, die hierfür
erforderlichen Anpassungen sowie entsprechende
Nachweise anderweitig sicherzustellen.
5.2 Beläge, Abdichtung, Geländer bei Balkonen,
Terrassen, Hauseingangspodesten und Garagenein-
gängen (auf der Decke des Kellers bzw. der Boden-
platte) sind nicht im Leistungsumfang enthalten und
können gegen gesonderte Berechnung ausgeführt
werden. Vorgesehene Betonaufkantungen und Stufen
bei Höhenversatz der Kellerdecke sind Leistung des
Bauherrn.
5.3 Anpassungs- und Anschlussarbeiten an beste-
hende Gebäude werden gesondert berechnet.
5.4 In Speicher- und/oder Drempelräumen, soweit in
Ihrer Grundrissplanung vorgesehen, werden unabhän-
gig von der gewählten Ausbaustufe keine Ausbauleis-
tungen ausgeführt.
5.5 Eventuelle Mehraufwendungen für WeberHaus
bei Verzögerungen des Bauablaufs an der Baustelle
durchbehördliche/örtlicheAuflagenwerdengeson-
dert berechnet.
5.6 Änderungen der Bauentwürfe aus dem Produkt-
programm „Baureihe“ sind eingeschränkt möglich.
5.7 Die in dieser Bau- und Ausstattungsbeschreibung
gezeigten Fotoabbildungen beinhalten zum Teil auf-
preispflichtigeSonderausstattungen.
36 WeberHaus
Vertragsbestandteilentsprechend der im Werkvertrag festgelegten Vertragsleistung / festgelegten Grundausstattung gemäß
Grundpreis für das WeberHaus ab Oberkante Kellerdecke / Bodenplatte oder inklusive des Weberith- Kellers /der
Bodenplatte.
Die Bauherrschaft bestätigt mit nachfolgender Unterschrift den Erhalt vorliegender Baubeschreibung,
Stand 01. Oktober 2008
Unterschrift Bauherr(in) Unterschrift Bauherr(in)
0014
21-1
0/08
Geprüfte Sicherheit durch unabhängige Güteüberwachung
Der QDF (Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau) kontrolliert alle Bauteile anhand gesetzlicher •
Anforderungen.
Der BDF (Bundesverband Deutscher Fertigbau e.V.) vertritt als Servicedienstleister die Interessen von •
Kunden und Mitgliedsunternehmen.
Der TÜV Rheinland Berlin Brandenburg Pfalz führt regelmäßige Untersuchungen der von WeberHaus •
eingesetzten Materialien durch und bestätigt die gesundheitliche Unbedenklichkeit.
Die Bundes-Gütegemeinschaft Montagebau und Fertighäuser e.V. überwacht die Ausführung der Holz-•
rahmenbauweise nach den Kriterien der DIN 1052.
Alle vorgefertigten Bauteile werden von der Forschungs- und Materialprüfungsanstalt in Stuttgart •
überwacht und tragen das Gütezeichen RAL-RG-442.
Auf zusätzlichen Wunsch erstellt Ihnen WeberHaus in Zusammenarbeit mit dem Institut für Umwelt •
und Gesundheit ein maßgeschneidertes Lösungspaket für den allergiegerechten und gesundheitsbe-
wussten Bau Ihres Weber-Hauses.
QUALITÄTSGEMEINSCHAFT
DEUTSCHERFERTIGBAU
Holz- undLeichtbauteile
für Montagebauu. Fertighäuser
RAL-RG 422
WeberHaus GmbH & Co. KG, 77866 Rheinau-Linx, Telefon 07853/83-0, Telefax 07853/83 341, Kommanditgesellschaft mit Sitz in 77866 Rheinau-Linx, Registergericht AG Kehl, HRA 370419. Persönlich haftende Gesellschafterin: WeberHaus GmbH Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in 77866 Rheinau-Linx, Registergericht Kehl, HRB 370374;Geschäftsführer: Hans Weber, Christa Weber, Heidi Weber-Mühleck, Dr. Ralph Mühleck (Vors.), Gerhard Stehling.