bases de la licitacióntulum.gob.mx/pdfs/xi/eo-823009993-n13-2015/ba0132015.pdf · 2018. 5. 21. ·...

1

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALESDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICASDEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS

Bases de la Licitación

Licitación de Obra Pública No. EO-823009993-N13-2015.Convocatoria: 002.Carácter: Nacional.

Relativa a: Pavimentación de calle Chanchen entre calle Venado y calleTumbenka; y Pavimentación de Calles (Calle Siankan entre Calle faisán yCalle 13 y Calle 30 diagonal entre Calle 13 (tejón) y Calle 5 Colonia Ejidal,en la localidad de Tulum, Municipio de Tulum Quintana Roo.

AV. OOK-KOT REGION 03 MZ. 130 LT.01 INTERIOR PLAZA ANDADOR TULUM, TULUM QUINTANA ROO. TELEFONO 984-87-123-241













2

Bases de la LicitaciónA las que se sujetara la Licitación de Obra Pública No. EO-823009993-N13-2015, de la Convocatoria: 002, porLicitación Pública, de carácter Nacional.

Relativa a: Pavimentación de calle Chanchen entre calle Venado y calle Tumbenka; y Pavimentación de Calles (CalleSiankan entre Calle faisán y Calle 13 y Calle 30 diagonal entre Calle 13 (tejón) y Calle 5 Colonia Ejidal, en la localidadde Tulum, Municipio de Tulum Quintana Roo.

C l á u s u l a s

Primera.- Al formular su proposición el licitante tomara en cuenta lo siguiente:

A) Las obras se llevaran a cabo con sujeción a:

a.1) La normatividad estatal en materia de Obras Públicas.

a.2) Las especificaciones generales de construcción del H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum, las normascorrespondientes al tipo de obras.

a.3) Los proyectos y las especificaciones particulares formuladas por el H. Ayuntamiento para esta licitación.

a.4) Las cláusulas del contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado.

Segunda.- De la acreditación, junta aclaratoria, presentación y apertura, garantías, fallo y firma del contrato.

A) De la acreditación:

a.1) Persona Moral, se requerirá presente copia de la Escritura Pública que otorga personalidad alrepresentante; Persona Física, Acta de Nacimiento y CURP.

a.2) Persona Moral, se requiere presente copia de la Escritura del Testimonio del Acta Constitutiva ymodificaciones en su caso según su naturaleza jurídica.

a.3) Se requiere presente escrito en el que se establezcan los siguientes datos:

a.3.1) Del contratista: el número del Registro Federal de Contribuyentes; el nombre de su apoderado orepresentante (Administrador único, Gerente General, Presidente del consejo de administración, etc.); sudomicilio (Calle y numero, Colonia, Código Postal, Delegación o Municipio, Entidad Federativa, Teléfono, Fax yCorreo electrónico) y tratándose de personas morales el numero y fecha de la Escritura Pública en la queconsta el Acta Constitutiva y sus Reformas, debidamente inscritas en el Registro Público correspondiente, elnombre, el numero y el lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma, la relación de los accionistasy la descripción del objeto social de la empresa.

a.3.2) Del representante del contratista: el numero y fecha de la Escritura Pública en la que consta que cuentacon facultades suficientes para suscribir la propuesta, así como el nombre, numero y lugar del Notario Públicoante el cual fue otorgada.

B) De la junta aclaratoria:

La reunión de aclaraciones a las bases de la licitación será opcional pero los licitantes deberán manifestar porescrito si asistieron o no a la misma, la cual se efectuará en la Dirección General de Obras y Servicios PúblicosMunicipales de este Ayuntamiento, ubicada en: Av. Ook-Kot Región 03 Mza. 130 Lte.01 Interior Plaza AndadorTulum, Tulum Quintana Roo, el día 09 de Septiembre de 2015 a las 13:00 horas.

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de Junta de Aclaraciones, entregandocopia a los asistentes y se difundirá un ejemplar a través de CompraNET para efectos de notificación a loslicitantes que no hayan asistido al acto.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las bases de licitación, deberánpresentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de untercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o bien enviarse através de CompraNET veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta en elcaso de ser un procedimiento Mixto o Electrónico.

3

C) De la presentación y apertura:

La presentación y apertura será Presencial, en la cual los licitantes solamente podrán presentar susproposiciones en forma documental y por escrito, dicho acto se llevará a cabo en la sala de juntas de laDirección General de Obras y Servicios Públicos Municipales de este H. Ayuntamiento, ubicada en: Av. Ook-KotRegión 03 Mza. 130 Lte.01 Interior Plaza Andador Tulum, Tulum Quintana Roo, el día 16 de Septiembre de2015, a las 11:00 horas.

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; que contendrá la oferta técnica y económica, seprocederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada.

Una vez recibidas las proposiciones, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberánconsiderarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión.

Entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor públicoasignado para presidir el acto rubricarán las partes de las proposiciones (El catálogo de conceptos o elpresupuesto), las que para estos efectos constarán documentalmente.

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de Presentación y Apertura de lasproposiciones, en la que se hará constar el importe de cada una de ellas. El acta será firmada por los asistentesy se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante noinvalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido através de CompraNET, para efecto de su notificación.

En el acta a que se refiere el párrafo anterior se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallode la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a laestablecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte díasnaturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

D) de las garantías:

Quienes participen en esta licitación y en su caso a quien se le adjudique el contrato, deberán garantizar:

d.1) Los anticipos que en su caso reciban. Esta garantía deberá constituirse por la totalidad del monto delanticipo ante la Tesorería del Municipio de Tulum, legalmente expedida en forma de fianza otorgada porinstitución de fianzas debidamente autorizada, deberán presentarse en la Dirección de Obras Públicas, dentrode los quince días naturales a la fecha en que el contratista ganador reciba copia del fallo de adjudicación; y el olos anticipos correspondientes se entregarán, a más tardar, dentro de los quince días naturales siguientes a lapresentación de dicha garantía, en la Dirección de Obras Públicas de este H. Ayuntamiento.

I.- Se otorgara el 10% del monto del contrato como anticipo para inicio de los trabajos.

II.- Se otorgara el 20% del monto del contrato como anticipo para la compra de materiales y equipo deinstalación permanente.

d.2) El cumplimiento del contrato. Esta garantía deberá constituirse por el 10% del monto total del contrato antela Tesorería del Municipio de Tulum, legalmente expedida en forma de fianza otorgada por Institución deFianzas debidamente autorizada, deberán presentarse en la Dirección General de Obras y Servicios PúblicosMunicipales, dentro de los quince días naturales a la fecha en que el contratista ganador reciba copia del fallode adjudicación.

d.3) El cumplimiento de las obligaciones. Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el contratistaquedará obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquierotra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en elCódigo Civil para el Estado de Quintana Roo.

Garantizando durante un plazo de doce meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafoanterior, previamente a la recepción de los trabajos, los contratistas, a su elección, podrán constituir garantíapor el equivalente al 10% del monto total ejercido de la obra ante la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento deTulum, legalmente expedida en forma de Fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada;presentar una carta de crédito irrevocable equivalente al 5% del monto total ejercido de la obra, o bien, aportarrecursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% del mismo monto en fideicomisos especialmenteconstituidos para ello.

E) Del fallo:

4

e.1) El fallo de la licitación se realizará en la sala de juntas de la Dirección General de Obras y ServiciosPúblicos Municipales de este H. Ayuntamiento, ubicada en: Av. Ook-Kot Región 03 Mza. 130 Lte.01 InteriorPlaza Andador Tulum, Tulum Quintana Roo, el día 18 de Septiembre de 2015, a las 13:00 horas.

e.2) Contra la resolución que contenga el fallo del H. Ayuntamiento no procederá recurso alguno y podrán asistirlibremente los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones,levantándose el Acta respectiva, que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la misma, y sedifundirá un ejemplar a través de CompraNET para efectos de notificación a los licitantes que no hayan asistidoal acto.

F) Del contrato:

f.1) Se hará sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.

f.2) La adjudicación del contrato obligara al H. Ayuntamiento y a la persona en quien hubiera recaído dichaadjudicación a firmar el contrato dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la adjudicación enel Departamento de Concursos y Contratos de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos del H.Ayuntamiento, si no fuere así perderá la garantía que hubiere otorgado a favor del H. Ayuntamiento y seadjudicará el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja.

f.3) A todos los contratos se le agregaran los respectivos programas y montos mensuales de obra y deutilización de equipo y los programas detallados correspondientes a los presupuestos autorizados para cadaaño y por lo tanto se compromete y obliga a formular anualmente y de común acuerdo con el H. Ayuntamientodichos programas detallados.

Para facilitar el procedimiento de contratación, el Adjudicado deberá contar con el Registro Único deContratistas, de la plataforma de CompraNet.

Tercera.- Son causas de Desechamiento de las proposiciones, las siguientes:

a) La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento o requisito establecido en las Bases deLicitación.

b) El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el H. Ayuntamiento.

c) Cuando el licitante presente su propuesta después de I.V.A., con un importe mayor al considerado por el H.Ayuntamiento.

d) Se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa.

e) La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en el artículo 37 y 74 de la Ley de ObrasPúblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

f) La comprobación de que algún Licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquierotro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás Licitantes.

g) Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por sí mismo o formando partede cualquier empresa o asociación.

h) Que el Licitante se encuentre sujeto a suspensión de pagos o declarado en concurso mercantil, conposterioridad al acto de presentación y apertura de las proposiciones.

i) Que el Licitante no presente su Proposición con tinta indeleble.

j) Que los documentos que el H. Ayuntamiento solicita en copia fotostática no sean legibles.

k) Cuando el Licitante no presente su proposición, con el total de los conceptos de obra del Catálogo cotizado ycon el mismo anexo de estas bases ó en su caso con las modificaciones de la junta de aclaraciones.

l) Cuando el Licitante, en su documentación no señale el indicador económico utilizado en el análisis del costo porfinanciamiento.

5

m) Cuando el Licitante en su documentación no señale el indicador económico especifico de la tasa de interésutilizada en el cálculo del costo por inversión integrante de los análisis de los costos horarios.

n) Cuando el Licitante no utilice el mismo indicador económico especifico de la tasa de interés en toda supropuesta.

o) Cuando el Licitante en su Análisis, Cálculo e Integración de su propuesta no aplique en lo conducente lasdisposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

p) Que el sobre que contiene su proposición no esté completamente cerrado.

Cuarta.- El idioma a emplear en la presentación de las proposiciones será el español.

Quinta.- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, así como en las proposicionespresentadas por los contratistas podrán ser negociadas.

Sexta.- Criterios para la adjudicación del contrato: Se utilizará el criterio de evaluación binario, esto es, mediante el cualsólo se adjudicará al licitante que cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el precio más bajo.

A) El contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente por que reúne,conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales,técnicas y económicas requeridas por el H. Ayuntamiento, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento delas obligaciones respectivas. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen latotalidad de los requerimientos solicitados por el H. Ayuntamiento, el contrato se adjudicará a quien presentela proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

B) En la revisión de las proposiciones el H. Ayuntamiento pondrá especial atención a los análisis de preciosunitarios de cada licitante cerciorándose que los costos de los materiales, mano de obra, equipo yherramienta sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten lostrabajos, así como los rendimientos del personal y equipo sean los más reales posibles. Se propondránprecios unitarios únicamente para los conceptos anotados en la relación y por lo tanto no se presentaraalternativa que modifique lo estipulado en estas bases de licitación.

C) Se desechará la propuesta que no sea conveniente económicamente para el H. Ayuntamiento.

D) Las tarjetas de análisis de precios unitarios se apoyaran en los análisis o estudios que el licitanteproporcionara por separado y serán:

d.1) Explosión de insumos de mano de obra, maquinaria, equipo, y materiales.

d.2) Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en el Reglamento de la Leyde Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, (análisis y aplicación del factor al catalogo demano de obra).

d.3) Análisis de costos horarios.

d.4) Integración de indirectos, financiamiento y utilidad:

I.- Los costos indirectos estarán representados como un porcentaje del costo directo; dichos costos sedesglosaran en los correspondientes a la administración de oficinas centrales, a los de la obra y a los deseguros y fianzas.

II.- El cargo por utilidad será fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de los costosdirectos, indirectos y de financiamiento.

III.- Análisis del costo del financiamiento. En su determinación se deberá considerar los gastos que realiza elcontratista en la ejecución de los trabajos, y estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicara. La tasade interés aplicable por financiamiento deberá calcularse por el contratista con base en un indicador económicoespecífico, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato.

d.5) Cargo Adicional:I) De conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado deQuintana Roo.

6

Séptima.- De la relación de materiales y equipo de instalación permanente que en su caso proporcione la convocante,los de la obra y la de los precios unitarios.

A) El adjudicado será responsable de los materiales, equipo y muebles suministrados por el H. Ayuntamientodurante el proceso de la obra y cesará esta responsabilidad hasta que los trabajos sean recibidos por el H.Ayuntamiento o por quien para tal efecto esta designe.

B) Los materiales que se utilicen en la construcción de la obra deberán ser los adecuados para obtener lacalidad fijada en el proyecto y satisfacer los requisitos estipulados en las especificaciones generales deconstrucción o conforme a las complementarias o particulares.

C) Los datos tales como clasificación y abundamiento de los materiales, disposición de estratos y otrascaracterísticas se proporcionaran únicamente como orientación y a título informativo quedando bajo laresponsabilidad del proponente la apreciación de los alcances y efectos, de manera que si cualquiera deellas resultan diferentes en la realidad a como lo considero el proponente, la diferencia no justificarareclamación alguna del contratista en cuanto a los precios unitarios, el programa y montos mensuales deobra y la fecha de conclusión.

Octava.- Los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y especificaciones deconstrucción, los catálogos de conceptos, las cantidades y unidades de trabajo, que se requieren para preparar laproposición se entregaran en la Dirección de Obras Públicas de este H. Ayuntamiento.

Novena.- Los fondos para realizar los trabajos provienen del Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de losMunicipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) para el Ejercicio Fiscal2015, mediante Validación de Recursos por parte de la Dirección General de Planeación Municipal, según oficio No.DGP-SF-R33-FORTAMUNDF-TULUM-011 y DGP-SF-R33-FORTAMUNDF-TULUM-012, ambos de fecha 20 de Agostode 2015.

Décima.- De la experiencia, capacidad técnica y financiera:

A) Capacidad técnica:

La capacidad técnica requerida se demostrara con los siguientes documentos:

a.1) Relación de maquinaria y equipo del que dispone la empresa señalando si es propia o rentada, suubicación física y vida útil.

a.2) Curriculum vitae en donde se demuestre la experiencia de la empresa en obras similares señalando para elultimo año los montos contratados y ejercidos, así como la ubicación de las obras, la dirección y teléfonos de lacontratante.

a.3) Curriculum vitae del personal técnico y administrativo de la empresa.

B) Capacidad financiera:

La capacidad financiera requerida se demostrara con los siguientes documentos:

b.1) Demostrar el capital contable con base en el último balance general auditado anexando copia de la cédulaprofesional del contador ajeno a la empresa o declaración fiscal, correspondiente al ejercicio fiscal inmediatoanterior.

b.2) Líneas de crédito de que dispone la empresa (en su caso).

b.3) Relación de los contratos de obra en vigor celebrados tanto con la Administración Pública así como con losparticulares, señalando montos contratados y los importes por ejercer, así como la ubicación de las obras, ladirección y los teléfonos de la contratante, descripción de las obras y las fechas previstas de terminación de lostrabajos.

Décima Primera.- Forma y términos de pago de los trabajos objeto del contrato:

A) Para los efectos de pago se formularán estimaciones con un plazo no mayor a treinta días naturales.

B) Cuando se estipule que el pago de los diversos conceptos de obra se hará al precio que se fije en elcontrato para la unidad de obra terminada; el proponente juzgara y tomara en cuenta todas las condicionesde cualquier índole que puedan influir en los precios unitarios independientemente de lo que dichos preciosunitarios incluyan por razón del costo directo, del indirecto y de la utilidad.

7

Así mismo los análisis de precios unitarios se consideraran incluidos en ellos y no podrá ser motivo dereclamación alguna ni dará origen a cambios.

C) Los ajustes al programa y montos mensuales de obra y de utilización de equipo no implicara cambio algunoen los precios unitarios y por ende en el monto total del catalogo de conceptos.

D) Si como consecuencia de la forma como se autoricen las inversiones fuera necesario ampliar el plazo o elmonto total señalado para la ejecución de las obras y si dicha ampliación no excediera en un 25% del plazoo monto original, el contratista solicitara se amplié el contrato. el H. Ayuntamiento determinará en definitivala bonificación que proceda tomando en cuenta la magnitud de la prórroga del plazo o monto y las variantesque hayan ocurrido durante el lapso extraordinario o adicional y se suscribirán los convenios necesarios enlos términos que para tal fin señalan la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas delEstado de Quintana Roo y en lo conducente la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con lasMismas.

Décima Segunda.- Del procedimiento de ajuste de costos:

A) Del procedimiento de ajuste de costos:

a.1) Los ajustes de costos se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento odecremento en el costo de los insumos respecto de la obra faltante de ejecutar, conforme al programa deejecución pactado en el contrato o en su caso de no existir atraso imputable al contratista con respecto alprograma vigente. Cuando el atraso sea imputable al contratista procederá el ajuste del costo exclusivamentepara la obra que deberá estar pendiente de ejecutar conforme al programa originalmente pactado.

a.2) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los relativos oel índice que determinen las comisiones de precios unitarios. Cuando se requiera de relativos de insumos noincluidos dentro de los publicados por las comisiones estos serán calculados con base en los precios queinvestigue el H. Ayuntamiento de Tulum conforme a los Lineamientos y Metodología que expidan las mismasComisiones.

a.3) Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste seaplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales duranteel ejercicio del contrato, el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interéspropuesta.

Décima Tercera.- La visita al sitio de realización de los trabajos se realizará el día 09 de Septiembre de 2015 a las09:00 horas, partiendo de: las oficinas de la Dirección General de Obras y Servicios Públicos del H. Ayuntamientoubicadas en av. Ook-kot Región 03 Mza. 130 Lte.01 Interior Plaza Andador Tulum, Tulum Quintana Roo; el objetivo esconocer las condiciones del lugar, las disposiciones fiscales y laborales de la región, las circunstancias climáticas,topográficas y mecánicas del suelo y mantos freáticos, además el contratista con base a sus especialistas deberáconsiderar los factores antes mencionados para su aplicación en el proyecto y la elaboración de sus precios unitarios deacuerdo a las especificaciones contempladas en el paquete de licitación. El desconocimiento de tales condiciones enningún caso servirá para aducir justificación por incumplimiento del contrato o para solicitar bonificación a los preciosconsignados en la proposición.

Décima Cuarta.- El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacer ejecutar la obra por otro, pero conautorización previa del H. Ayuntamiento, podrá hacerlo respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales oequipos que incluyan su instalación en la obra. Esta autorización previa no se requerirá cuando el H. Ayuntamientoseñale específicamente en las bases de esta licitación, las partes de la obra que podrán ser objeto de subcontratación.

Décima Quinta.- La obra tendrá un plazo de ejecución de los trabajos de 60 días naturales. El inicio de la obra será eldía 26 de Septiembre de 2015 y la fecha estimada de terminación será el día 24 de Noviembre de 2015.

Décima Sexta.- La firma del contrato se llevará a cabo en el Departamento de Concursos y Contratos de la DirecciónGeneral de Obras y Servicios Públicos de este H. Ayuntamiento y será en los términos del modelo del mismo, que paratal fin proporciona el H. Ayuntamiento y se anexa a los documentos de estas bases de la licitación.

Previa firma el contratista ganador deberá entregar la garantía correspondiente.

Décima Séptima.- Se aceptará el envío de propuestas por servicio postal o de mensajería, las empresas que opten porenviar sus paquetes por este medio, deberán considerar que la fecha límite para que el H. Ayuntamiento reciba susdocumentos, será el día y hora de la Presentación y apertura proposiciones, además de que el licitante deberácomunicar con anticipación al H. Ayuntamiento que ha optado por utilizar este medio para su presentación. El que loslicitantes opten por utilizar de este medio para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, que asistan a losdiferentes actos derivados de una licitación.

8

Décima Octava.- De la forma de integrar las propuestas: Para la mejor conducción del procedimiento de licitación laspropuestas deberán estar integradas por carpetas y en el orden en que aparecen en estas bases de la licitación,considerando cualquier tipo de sujeción (engargolado, embrochado, etc.) y evitando que aparezcan hojas sueltas. Estaforma de presentación es optativa y por lo tanto no será motivo de descalificación si el licitante presenta de maneradiferente el orden de los documentos requeridos.

Las proposiciones de cada licitante, así como la documentación que a continuación se enlista, se consideranrequisito indispensable, deberán presentarse firmadas en todas y cada una de sus hojas por el interesado;también podrá optar por rubricar los documentos. Señalando lo anterior deberá anexar un oficio donde seregistre la firma y rubrica autorizada.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos dará como consecuencia la descalificación de las propuestas que sepresentan. La documentación mencionada es la siguiente:

Integración de la documentación legal:Carpeta 1.-

a) Escrito o formato requisitado en base a lo establecido en la Cláusula Segunda Inciso a.3) deestas mismas bases, en el que se acredite las facultades del que suscribe la propuesta (elcontratista o el representante del contratista).

b) Escrito bajo protesta de decir verdad, que el licitante (Persona Moral o Física), es deNacionalidad Mexicana.

c) Escrito de firma o rubrica autorizada señalado en la Cláusula Décima Octava, PárrafoSegundo de estas Bases de Licitación.

d) Copia fotostática de los documentos que acrediten la personalidad del representante de laempresa en el acto de apertura, pudiendo ser este, acta constitutiva, en el caso de que enesta se le dé poder de representante, o bien una carta poder simple expedida por elrepresentante legal de la empresa en favor de la persona que asista, e identificación de lamisma.

e) Registro Federal de Contribuyentes, si existe cambio de domicilio fiscal anexarcomprobante.

f) Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones ydocumentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, delcontrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácterpersonal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto; laempresa con domicilio fuera del Municipio de Tulum, deberá señalar domicilio para recibirnotificaciones en el lugar de residencia del H. Ayuntamiento contratante, a la que debaremitirse cualquier documento relacionado al expediente unitario que se integre con objetodel contrato.

g) Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentrainhabilitada para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos porresolución de la Secretaría de la Función Pública o del Órgano de Control del Estado, y quepor su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas omorales que se encuentren en la misma situación.

h) Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándosede personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme laproposición.

i) Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por sí mismos oa través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidorespúblicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, elresultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguencondiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

j) Copia fotostática del Registro vigente en el padrón de contratistas del Gobierno del Estadode Quintana Roo.

k) Registro del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM).

l) Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos delArtículo 37 y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas delEstado de Quintana Roo.

9

Integración de la documentación técnica:Carpeta 2.-

a) Solicitud de participación a la licitación, en hoja membretada de la empresa o razón social enoriginal y copia, haciendo referencia a la convocatoria, licitación y descripción de la obra aejecutar.

b) Bases de la licitación.

c) Modelo de contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado.

d) Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos, anexando copia delActa de visita al sitio.

e) Manifestación escrita de haber asistido o no a la junta de aclaraciones, anexando copia delActa de Junta de Aclaraciones.

f) Explosión de insumos de mano de obra, maquinaria, equipo, y materiales con cantidades.

g) Relación de maquinaria y equipo del que dispone la empresa señalando si es propia orentada, su ubicación física y vida útil.

h) Programa calendarizado de ejecución de los trabajos, dividido en partidas y subpartidasindicando cantidades a ejercer.

i) Programa calendarizado dividido en partidas y subpartidas de utilización de maquinaria yequipo, indicando número de horas maquina.

j) Programa calendarizado dividido en partidas y subpartidas de adquisiciones de materiales yequipo de instalación permanente, indicando volúmenes de compra.

k) Programa calendarizado dividido en partidas y subpartidas de utilización de personal técnico,administrativo y obrero, encargado de la ejecución de los trabajos.

l) Programa calendarizado de utilización de personal técnico, administrativo y de servicios,encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos, indicando número depersonas.

m) Relación de los contratos de obra en vigor celebrados tanto con la Administración Pública,así como los particulares, señalando el importe por ejercer desglosado.

n) Planos y especificaciones (en su caso).

o) Especificaciones técnicas de obra (en su caso).

p) Escrito en el que el licitante manifieste si es micro, pequeña o mediana empresa o noMIPYME.

Integración de la documentación económica:Carpeta 3.-

a) Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en elReglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, (análisisy aplicación del factor al catalogo de mano de obra).

b) Análisis del costo horario de maquinaria.

c) Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes alos de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

d) Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.

e) Utilidad propuesta por el licitante.

f) Explosión de insumos de mano de obra, maquinaria, equipo, y materiales con cantidades yprecios.

g) Tarjetas de análisis de precios unitarios, en las cuales deberá aparecer la aplicación delporcentaje de indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales. En cada una de ellasse deberá indicar, además del concepto, el nombre de la obra y el número de la licitación.

10

h) Programa de montos mensuales de ejecución de los trabajos, dividido en partidas ysubpartidas.

i) Programa de montos mensuales de utilización de maquinaria y equipo, dividido en partidas ysubpartidas.

j) Programa de montos mensuales de adquisición de materiales y equipo de instalaciónpermanente, dividido en partidas y subpartidas.

k) Programa de montos mensuales de utilización de personal técnico, administrativo y obrero,encargado directamente de la ejecución de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas.

l) Programa de montos mensuales de utilización de personal técnico, administrativo y deservicios, encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.

m) Carta Compromiso de la propuesta.

n) Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios eimportes parciales, y el total de la proposición, debiéndose formular de la siguiente manera:

n.1 Se presentará respaldado en memoria USB y en forma impresa en el programa de Excel,en base al archivo anexo de las bases de esta licitación y no podrá ser modificado, únicamentese llenarán los datos de la empresa y el precio unitario con numero y con letra. El catalogo deconceptos impreso deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras.

n.2 Se anotaran los precios unitarios, tanto con número como con letra, expresándolos enmoneda nacional. Si hubiera discrepancia entre los precios unitarios anotados con número y losanotados con letra, serán estos últimos los que se tomaran en cuenta.

n.3 En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá comocorrecto el producto de las cantidades de obra anotadas por el H. Ayuntamiento y los preciosunitarios anotados con letra por el proponente, modificándose los importes parciales y la sumade ellos.

n.4 Los precios unitarios propuestos para los conceptos anotados en la relación, nopresentaran alternativa que modifiquen lo estipulado en la propia forma.

n.5 Los análisis de cada uno de los precios unitarios, relativos a los conceptos señalados enesta relación, deberán ser calculados y establecerán separadamente los costos directos, losindirectos, los de financiamiento, la utilidad, y cargos adicionales.

n.6) Las cantidades de obra anotadas por el H. Ayuntamiento en el formato, servirán comobase única para la cuantificación del monto de la proposición, por lo que ninguna diferenciaque pudiera resultar en las cantidades de obra en su caso, justificara reclamación decontratistas en relación con los precios unitarios respectivos.

o) Resumen en donde se consignen los importes totales de cada obra, manifestando la suma deestos que será el importe de la propuesta, desglosando el IVA.

Décima Novena.- Los participantes deberán presentarse puntualmente a la apertura de propuestas y deberán guardar elrespeto correspondiente a los actos de licitación.

Vigésima.- Para cualquier aclaración relacionada con esta licitación podrán dirigirse al Departamento de Concursos yContratos de este H. Ayuntamiento.

A t e n t a m e n t e.“Sufragio efectivo. No reelección”.

Tulum, Quintana Roo a 28 de Agosto de 2015.El Director General de Obras y Servicios Públicos del

H. Ayuntamiento Tulum.M.A.C. Víctor Hugo Aragón Esquivel.

11

Formato de Facultades

___________________________________________________________________________Nombre

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como quecuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación pública, a nombre y representación de :_______________________________________________________________

(Persona física o moral)

N° de Licitación:___________

________________________________________________________________________________Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio_______________________________________________________________________________________

Calle y Número____________________________________________

Colonia:___________________________________________

Delegación o Municipio

____________________________________________Código Postal

_________________________________________Entidad Federativa

____________________________________________Teléfonos

_______________________________________Fax

______________________________________________________________________________________Correo Electrónico

____________________________________________N° de la Escritura Pública en la que consta su Acta

Constitutiva

_____/_________/____Fecha

_______________________________________________________________________________________Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma

Relación de Accionistas ( porcentaje de acciones y Registro Federal de Causante por c/u )

______________________________Apellido Paterno

______________________________Apellido Materno

________________________Nombre (s)

_______________________________________________________________________________________Descripción del objeto social

_______________________________________________________________________________________Reformas al Acta Constitutiva

Nombre del apoderado o representante:_______________________________________________________________________________________

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades

_______________________________________Escritura Pública Número

_________/____________/_________Fecha

______________________________________________________________________________Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó

_______________________________________________________________________________________Lugar y fecha

Protesto lo necesario___________________________

Firma

12

Registro de Firma y Rubrica autorizada

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUMDirección General de Obras y Servicios Públicos Municipales.

Tulum, Quintana Roo, a _________de _________de 2015.

Por este conducto y en cumplimiento a los requisitos de las Bases de la Licitación Pública No.____________, de laConvocatoria No. _______ que el H. Ayuntamiento de Tulum está llevando a cabo, relativa a:____________________________________________________________________________________., me permitodar a conocer la Firma y Rubrica autorizada.

FIRMA RUBRICA

Atentamente.

__________________________________Nombre de la empresa.(Representante legal)

13

C a r t a C o m p r o m i s o d e l a P r o p u e s t a.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUMDirección General de Obras y Servicios Públicos Municipales

Tulum, Quintana Roo, a _________de _________de 2015.

Me refiero a la Licitación Pública No.____________, de la Convocatoria No. _______ que el H. Ayuntamiento de Tulumestá llevando a cabo, relativa a:____________________________________________________________________________________.

Manifiesto a usted, que oportunamente se obtuvieron las Bases de la Licitación, anexos y la documentación relativa a laObra de referencia; fuimos enterados de su contenido, mismo que hemos aceptado íntegramente. Para tal efecto, se hatomado la debida nota a que nos sujetamos y se devuelven debidamente firmados, en cumplimiento de las mismasbases.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias señaladas en las Bases de Licitación, así como que mirepresentada posee y conoce toda la información adicional proporcionada por el H. Ayuntamiento como complemento dela documentación inicial que se obtuvo y que se anexa a nuestra proposición.

Por otra parte manifiesto a usted, que esta empresa tomo en consideración que la Obra será en la localidad de:___________________, Municipio de Tulum, Quintana Roo, y por tanto se ha tomado en cuenta los gastos que segeneren en la ejecución.

Atendiendo a lo anterior, presentamos a su atenta consideración, nuestra proposición para el costo total de la obrasolicitada, la cual tiene un importe de:

Subtotal: $IVA ________%: $Importe total: $

Son: $__________________________ (______________________ pesos __/100 M.N.) sin I.V.A., mismo que apareceen el catalogo de conceptos.

Atentamente.

__________________________________Nombre de la empresa.(Representante legal)

14

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.: HAT/DGOYSPM/COPLP/XXX/XXX/2015.OBRA:“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.”LOCALIDAD: XXXXXX, MUNICIPIO DE TULUM, Q. ROO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA CON PRECIOS UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADO QUECELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE TULUM DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A QUIEN ENLO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL MUNICIPIO DE TULUM” REPRESENTADO POR EL LIC. SANTOSDAVID BALAM CHAN, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, CON LA COMPARECENCIA DELLIC. OSCAR ALFREDO CONDE CANTO, EN SU CARÁCTER DE TESORERO MUNICIPAL; DEL M.A.C.VICTOR HUGO ARAGON ESQUIVEL, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE OBRAS YSERVICIOS PÚBICOS MUNICIPALES, EL ING. VICTOR MANUEL CHI TZUC, EN SU CARÁCTER DEDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y POR OTRA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” REPRESENTADA POR EL C.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EN SU CARÁCTER DE XXXXXXXXX DE LASOCIEDAD, A QUIEN PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “ELCONTRATISTA”; ESTANDO LAS PARTES DISPUESTAS A OTORGAR LAS SIGUIENTESDECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

D E C L A R A C I O N E S

DECLARA “EL MUNICIPIO” QUE:

I) EL MUNICIPIO DE TULUM ES UN ENTE DE CARÁCTER PUBLICO INVESTIDO DEPERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS YEN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 429 FRAC. II DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DEQUINTANA ROO ES UNA PERSONA MORAL, CON LAS ATRIBUCIONES, FUNCIONES YOBLIGACIONES QUE SE ENUNCIAN EN LA PROPIA CONSTITUCIÓN. ASÍ MISMO Y DECONFORMIDAD CON LO CONTENIDO EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTICULO 90, DE LA LEYDE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE OTORGA LA FACULTAD,ENTRE OTRAS, AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA CELEBRAR A NOMBRE DEL “ELMUNICIPIO DE TULUM”, LOS CONVENIOS, CONTRATOS Y DEMÁS ACTOS JURÍDICOS QUESEAN NECESARIOS PARA EL EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓNMUNICIPAL.

ASI MISMO EN EL ARTÍCULO 125 FRACCIÓN XVIII DE LA CITADA LEY, SE SEÑALAEXPRESAMENTE LA FUNCIÓN DEL TESORERO MUNICIPAL DE SUSCRIBIRCONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL LOS CONTRATOS Y CONVENIOSQUE OBLIGUEN ECONÓMICAMENTE AL MUNICIPIO.

II) DE IGUAL FORMA EL ARTICULO 50 FRACCION VIII, XVIII Y XXIV DEL REGLAMENTO DE LAADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DETULÚM, QUINTANA ROO, EN EL QUE SE ESTABLECE QUE EN MATERIA DE OBRAPÚBLICA, EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALESESTÁ FACULTADO PARA DIRIGIR LOS PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS EN SUSDISTINTAS MODALIDADES; SUPERVISAR Y PROCURAR QUE SE CUMPLAN LAS NORMASJURÍDICAS, ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS QUE SEAN APLICABLES A LAS OBRAS YSERVICIOS PÚBLICOS Y PROMOVER SU SANCIÓN ANTE LAS INSTANCIASCORRESPONDIENTES; Y CONTROLAR, DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR LA REALIZACIÓNDE OBRAS PÚBLICAS Y LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES ENTODAS SUS MODALIDADES.

III) ASÍ MISMO, PARA EL DESARROLLO DE SUS ATRIBUCIONES, EL PRESIDENTE MUNICIPALPODRÁ AUXILIARSE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEÑALA LA LEY DELOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ASÍ COMO LAS DEMÁS QUE SEESTIMEN NECESARIAS PARA EL EFICAZ DESARROLLO DE LAS FUNCIONESADMINISTRATIVAS.

IV) QUE DE CONFORMIDAD CON LO DICTADO POR LOS ARTÍCULOS 20, 21 FRACCIÓN I,ARTÍCULO 22 FRACCIÓN I, Y 42 INCISO I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE LLEVO A CABOLA LICITACION PÚBLICA No. XXXXXXXXX, DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO,CUYO FALLO SE EMITIÓ EN LA CIUDAD DE TULUM, QUINTANA ROO, EL DÍA XX DE XXXXXDE 2015, RESULTANDO GANADOR QUIEN EN ESTE ACTO COMPARECE COMO “ELCONTRATISTA”.

14










14










15

V) EL MUNICIPIO DE TULUM TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AVENIDA TULUMORIENTE, MANZANA 1, LOTE 1, COLONIA CENTRO, C.P. 77780, TULUM, QUINTANA ROOMISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

VI) QUE CUENTA CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: MTU-080519-5X3.

VII) LOS FONDOS DE LOS RECURSOS SERÁN OTORGADOS POR EL “H. AYUNTAMIENTO”,PROVENIENTES DEL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

DECLARA “EL CONTRATISTA” QUE:

I) MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO XXXXX DE FECHA XXXXXXXX DE XXXXXOTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO XXXXXXXXXXXXXXXXXXX NOTARIO PUBLICONUMERO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DEL ESTADO, EN EJERCICIO YXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DENOMINADAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, INSTRUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE NOMBRÓCOMO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX AL C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, QUIENBAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LAS FACULTADES QUE SE OSTENTAA LA FECHA NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA,DOCUMENTO QUE FUE DEBIDAMENTE REGISTRADO CON EL CON EL FOLIO MERCANTILELECTRÓNICO XXXXXXXXX DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIODEL ESTADO DE XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

II) CUENTA CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO XXX-XXXXXXXXX-XXX

III) DE CONFORMIDAD AL FALLO DEL CONCURSO N°: XXXXXXXXXXXXXX, DE LA LICITACIONPUBLICA NACIONAL N°: XXXXXXXXXXXXXX, “EL CONTRATISTA” ASUME LAS OBLIGACIONESCONTENIDAS EN EL PRESENTE ACTO.

IV) TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN LA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXC.P. XXXXXX, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTECONTRATO.

V) CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRASPUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, LASNORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL ESTADO Y LAS ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, ELPROYECTO, EL PROGRAMA DE TRABAJO, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DELMISMO, ASI COMO EL DOCUMENTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LASCANTIDADES DE TRABAJO APROXIMADAS QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADAS POR LASPARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO.

VI) HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, AFIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

VII) SE OBLIGA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO Y DE LAS DISPOSICIONES LEGALESRESPECTIVAS, A REALIZAR LA OBRA OBJETO DEL MISMO, CON APEGO A LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-“EL MUNICIPIO DE TULUM” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARAÉL, HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN UNA OBRA CONSISTENTE EN “XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.”, ENLA LOCALIDAD DE XXXXX, MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO, DE CONFORMIDAD CON LASNORMAS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES DE LA OBRA, PROYECTO, CATÁLOGO DECONCEPTOS DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO QUE FORMANPARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.-EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ XXXXXX (SON:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/100 M.N.), ESTA CANTIDAD INCLUYE ELIMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y QUE SERÁ SOLVENTADA CON FONDOS PROVENIENTES XXXXXXXCORRESPONDIENTES AL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

16

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-“EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN XX DIAS NATURALES, POR QUE SE OBLIGA AINICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL XX DE XXXX DE XXXX Y CONCLUIRLA A MASTARDAR EL DIA XX DE XXXXX DE XXXX, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRARESPECTIVO.

“EL CONTRATISTA” COMUNICARÁ A “EL MUNICIPIO DE TULUM” LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOSOBJETO DE ESTE CONTRATO, PARA QUE ÉSTE, DENTRO DEL PLAZO PACTADO, VERIFIQUE LADEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS. ALFINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO DE TULUM” CONTARÁ CON UNPLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE ELLEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SURESPONSABILIDAD.

CUARTA.- PRUEBAS DE LABORATORIO.-“EL CONTRATISTA” TOMARÁ EN CUENTA LOS “MANUALES DE LA SCT”, M-MMP-1-01/03, M-MMP-1-09/03, EN DONDE SE DESCRIBEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRA DEMATERIALES DE LOS SUELOS EN TERRAPLÉN, SUBYACENTE Y SUBRASANTE A LOS QUE SEREFIEREN LAS NORMAS N-CMT-1-01, N-CMT-1-02, N-CMT-1-03 CON EL FIN DE VERIFICAR QUE SECUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD DESCRITOS EN DICHAS NORMAS.

EN RELACIÓN A LO ANTERIOR LOS DATOS QUE ESTAS NORMAS SEÑALAN SEGÚN SU PROPÓSITOEL TIPO, TAMAÑO Y NÚMERO DE LAS MUESTRAS SON LOS SIGUIENTES:

PROPÓSITO DELMUESTREO

TIPO Y NÚMERO TAMAÑO DE LAS MUESTRASPARCIALES KG. *

SELECCIONAR LOSPRESTAMOS Y BANCOSPARA TERRACERÍAS

DOS MUESTRAS INTEGRALES DECADA FRENTE

20

CONTROL DE CALIDAD UNA MUESTRA INTEGRAL PORCADA 300 M3 DE MATERIAL QUESE UTILICE PARA TERRAPLÉN OSUBYACENTE Y POR CADA 200 M3PARA SUBRASANTE.

10

UNA MUESTRA INTEGRAL PORCADA 1000 M3 DE MATERIAL QUESE UTILICE PARA TERRAPLÉN,POR CADA 800 M3 PARASUBYACENTE Y POR CADA 500 M3PARA SUBRASANTE.

50

*LA CANTIDAD INDICADA SE OBTENDRÁ MEDIANTE CUARTETOS, CONFORME AL PROCEDIMIENTOINDICADO EN EL MANUAL M-MMP-1-03, SECADO, DISGREGADO Y CUARTEO DE MUESTRAS.

CABE SEÑALAR QUE UNA VEZ TENDIDAS Y COMPACTADAS LAS CAPAS DE TERRAPLÉN, “ELCONTRATISTA” REALIZARÁ LAS PRUEBAS NECESARIAS QUE ASEGUREN EL CUMPLIMIENTO DELGRADO DE COMPACTACIÓN ESTABLECIDO EN LA NORMA N-CMT-1-01/02, “MATERIALES PARATERRAPLÉN”, EN EL PROYECTO O LO SEÑALADO POR “EL MUNICIPIO DE TULUM”, EN EL NUMERO YCON LA PERIODICIDAD INDICADA POR LOS MISMOS, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO CONTENIDOEN EL MANUAL M-MMP-1-10, “GRADO DE COMPACTACIÓN”, ENTREGANDO A “EL MUNICIPIO DETULUM” LOS RESULTADOS DE DICHAS PRUEBAS. ASÍ MISMO SE TOMARA LAS SIGUIENTESCONSIDERACIONES COMO MÍNIMAS AL MENOS QUE EL PROYECTO SEÑALE LO CONTRARIO:


TIPO Y NUMERO

GRADO DECOMPACTACIÓN

TRES MUESTRAS INTEGRALES POR CADA 250 M3 DE MATERIALCOMPACTADO QUE SE UTILICE PARA TERRAPLÉN O SUBYACENTE YPOR CADA 200 M3 PARA SUBRASANTE.*

* LAS TRES MUESTRAS SERÁN TOMADAS EN LOS LADOS IZQUIERDO, DERECHO Y EN EL CENTRODEL ANCHO DE SECCIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO.

EN RELACIÓN DE LOS MATERIALES PÉTREOS PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS “EL CONTRATISTA”TOMARÁ EN CUENTA LA NORMA N-CMT-4-04, EL MUESTREO SE REALIZARA CONFORME A LOSEÑALADO EN EL MANUAL M-MMP-4-04-001/02, EL TAMAÑO DE LAS MUESTRAS PARCIALES, SUNÚMERO Y FRECUENCIA SERÁN, LOS ESTABLECIDOS EN DICHO MANUAL Y DE LA SIGUIENTEMANERA:

17


TIPO Y NUMERO TAMAÑO DE LASMUESTRAS PARCIALES

KG.CONTROL DECALIDAD

UNA MUESTRA POR CADA 250 M3 DE MATERIAL 5UNA MUESTRA POR CADA 2,500 M3 DE MATERIAL 40

“EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A REALIZAR DICHAS PRUEBAS YA QUE SERÁNINTEGRADAS A LOS EXPEDIENTES UNITARIOS Y MANDADOS A LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓNPARA SU DEBIDO ANÁLISIS, Y LAS OBSERVACIONES QUE RESULTEN SERÁN RESPONSABILIDAD DE“EL CONTRATISTA”.

“EL MUNICIPIO DE TULUM” A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES,ESTARÁ PRESENTE AL MOMENTO DE QUE SE TOMEN LAS MUESTRAS, POR LO CUAL “ELCONTRATISTA” NOTIFICARÁ CON ANTICIPACIÓN EL MUESTREO, ASENTÁNDOSE EN BITÁCORA LOSPORMENORES DEL MISMO.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.-“EL MUNICIPIO DE TULUM”, SE OBLIGA A INDICAR Y TENER OPORTUNAMENTE LA DISPONIBILIDADDE LOS LUGARES EN QUE DEBERAN EJECUTARSE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO.

SEXTA.- ANTICIPOS.-PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL MUNICIPIO DE TULUM”OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN APROBADA ALCONTRATO CORRESPONDIENTE PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL QUE IMPORTA LACANTIDAD DE: $ ______ (_______________ PESOS __/100 M.N.) INCLUIDO EL 16% DE IVA Y “ELCONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS.

ADEMÁS DEL ANTICIPO ANTERIOR “EL MUNICIPIO DE TULUM” OTORGARÁ, DE LA ASIGNACIÓNAPROBADA PARA EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO, UN ANTICIPO DEL 20% (VEINTE PORCIENTO) PARA LA COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE INSTALACIÓN PERMANENTENECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUEIMPORTA LA CANTIDAD DE: $ _______ (__________PESOS __/100 M.N.) INCLUIDO EL 16% DE IVA. ELANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO TOTALMENTE EN EL EJERCICIO PARA EL QUE FUEOTORGADO, MEDIANTE DEDUCCIÓN DEL 30% EN LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOSEJECUTADOS SE FORMULEN A “EL CONTRATISTA”.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOSQUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE LAADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR A “EL MUNICIPIO DE TULUM” UNA FIANZAPOR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADA POR INSTITUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTEAUTORIZADA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TULUM, MISMA QUE SE CANCELARÁ CUANDO ELCONTRATISTA HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL MISMO.

LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS SERÁN PUESTOS A DISPOSICIÓN DE “ELCONTRATISTA” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS. ELATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO ELPROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO. SI “EL CONTRATISTA” NO ENTREGA LA GARANTÍA DENTRODE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO, TALCOMO SE SEÑALA EN EL ARTÍCULO 45 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, NO PROCEDERÁ ELDIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDAORIGINALMENTE.

PARA LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS EN CASO DE RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDOPOR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A “EL MUNICIPIO DE TULUM” EN UN PLAZO NO MAYOR DEVEINTE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA COMUNICADA LARESCISIÓN A “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” QUE NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO,CUBRIRÁ LOS CARGOS QUE RESULTEN CONFORME A LA TASA Y EL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULOESTABLECIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS YSERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

SÉPTIMA.- FORMA DE PAGO.-LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PAGO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATOSE REALICE MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, A MÁSTARDAR, SE PRESENTARÁN POR EL CONTRATISTA A LA DEPENDENCIA, ENTIDAD O AYUNTAMIENTO PORPERIODOS MENSUALES, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU

18

PAGO, QUE SERÁN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN ELLUNES SIGUIENTE A LA FECHA DE CORTE QUE SERÁ EL ULTIMO DÍA DE CADA MES, Y SERÁNPAGADAS DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DELA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS, LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICASPENDIENTES DE PAGO SE RESOLVERÁN Y EN SU CASO, INCORPORARAN EN LA SIGUIENTEESTIMACIÓN.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA” ESTE DEBERÁREINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN LOSCASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS CARGOS SE CALCULARANSOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DÍASNATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTELAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

OCTAVA.- GARANTÍAS.-“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOSPREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DELESTADO DE QUINTANA ROO; LA GARANTÍA A QUE HAYA LUGAR A EFECTO DE GARANTIZAR ELCABAL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALESSIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA COPIA DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN. ESTA GARANTÍADEBERÁ SER EMITIDA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE ESTE CONTRATOMEDIANTE TITULO DE CRÉDITO DENOMINADO “FIANZA” QUE DEBERÁ SER OTORGADA POR LAEMPRESA QUE DEBERÁ SER EMITIDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TULUM.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO “ELCONTRATISTA” DEBERÁ EMITIR, UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DELOS TRABAJOS, OTRA “FIANZA” QUE DEBERÁ SER OTORGADA POR LA EMPRESA POR EL 10% (DIEZPOR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TULUM YESTARÁ VIGENTE DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOSQUE RESULTAREN EN LA OBRA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRARESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN ESTECONTRATO Y EN EL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA FEDERAL.

NOVENA.- AJUSTES DE COSTOS.-LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOSPACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDENECONÓMICO QUE DETERMINEN EL AUMENTO O REDUCCIÓN DE UN 5% (CINCO POR CIENTO) OMÁS DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMAPACTADO AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA. LOS AJUSTES DE LOS COSTOS SECALCULARAN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 51, 52 Y 53 DE LA LEY DEOBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANAROO.

NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS AJUSTES DE COSTOSDE ESTE CONTRATO O CONVENIOS QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEQUE SE TRATA.

DÉCIMA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.-“EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN SE HAGAN LASSIGUIENTES DEDUCCIONES:

0.5 % PARA LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.0.2 % PARA EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.0.5 % PARA LA INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA.3.0 % PARA EL IMPUESTO SOBRE NÓMINA.

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.-“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOSTRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DE ESTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DECALIDAD ESTABLECIDAS POR “EL H. AYUNTAMIENTO” Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADAUNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE “EL MUNICIPIO DETULUM”.

ASÍ MISMO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA DE LOS DEFECTOS YVICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA ONEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, EN

19

CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DELCONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVORDE CUALESQUIERA OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL SUS DERECHOS Y OBLIGACIONESDERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN, DE LOS DERECHOS DE COBROSOBRE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS EN CUYO CASO DEBERÁ CONTAR CON LACONFORMIDAD PREVIA DE “EL H. AYUNTAMIENTO”, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRASPUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

DÉCIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.-“EL MUNICIPIO DE TULUM” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CASO DEINCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.ASÍ MISMO, “EL MUNICIPIO DE TULUM” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ELCONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL.

EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “ELMUNICIPIO DE TULUM” PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS Y SE ABSTENDRÁ DECUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOSHASTA QUE SE DEFINA EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSEDENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LARESCISIÓN. EN DICHO FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRE-COSTO DE LOS TRABAJOS AUNNO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASÍCOMO A LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO, LEHAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA”.

SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” LOS HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LARESCISIÓN DEL CONTRATO, PARA QUE DENTRO DEL TERMINO QUE PARA TAL EFECTO LE SEÑALE“EL MUNICIPIO DE TULUM” Y QUE NO SERÁ MENOR DE DIEZ DÍAS HÁBILES, EXPONGA LO QUE A SUDERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE RESOLVERÁCONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER. LARESOLUCIÓN SERÁ DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, Y SE COMUNICARA POR ESCRITO A “ELCONTRATISTA”.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOSTRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRÁ SUSPENDER LA OBRA, EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA PORLA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR SU SOLICITUD A “ELMUNICIPIO DE TULUM” QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTESA LA RECEPCIÓN DE LA MISMA; EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA”DE CONTINUAR CON SU PROPUESTA DE SUSPENDER LOS TRABAJOS, DEBERÁ OBTENER DE LAAUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A DETERMINAR LA RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO PORPARTE DE “EL MUNICIPIO DE TULUM”, SON LAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

1. SI “EL CONTRATISTA” NO INICIA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHA QUEPOR ESCRITO LE SEÑALE “EL MUNICIPIO DE TULUM”, Y QUE HA QUEDADO INDICADA EN ELPRESENTE CONTRATO.

2. SI “EL CONTRATISTA” NO OTORGA LAS GARANTÍAS INDICADAS EN EL PRESENTE CONTRATO,DENTRO DE LOS PLAZOS TAMBIÉN YA ESTABLECIDOS.

3. SI “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LA OBRA O SE NIEGA A REPONERALGUNA DE ELLA QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “EL MUNICIPIO DETULUM”.

4. SIN JUSTA CAUSA “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LOESTIPULADO, O BIEN, NO TOMA EN CUENTA LAS INDICACIONES DADAS POR ESCRITO POR “ELMUNICIPIO DE TULUM”.

5. SI NO CUMPLIÓ CON EL PROGRAMA DE TRABAJO Y, A JUICIO DE “EL MUNICIPIO DE TULUM”, ELATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LA OBRA EN EL PLAZOESTIPULADO.

6. SI NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMÁSPRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL Y SI CON ELLO, A JUICIO DE “EL MUNICIPIO DE TULUM”

20

PUEDE CREAR DIFICULTADES DURANTE O DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS ENPERJUICIO DEL PROPIO AYUNTAMIENTO.

7. SI “EL CONTRATISTA” SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSIÓN DE PAGOS, O SI REALIZAALGUNA CESIÓN DE BIENES DE FORMA TAL QUE AFECTE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DELAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN ESTE CONTRATO.

8. SI SUBCONTRATA PARTE DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO O LOS DERECHOSRESERVADOS DEL MISMO, SIN AUTORIZACIÓN DE “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

9. SI “EL CONTRATISTA” NO OTORGA A “EL MUNICIPIO DE TULUM” Y A LAS DEPENDENCIAS DEESTE QUE TENGAN LA FACULTAD PARA INTERVENIR EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON LAEJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LAINSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y OBRAS.

DÉCIMA TERCERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.-“EL MUNICIPIO DE TULUM” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DE ESTECONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DEOBRA APROBADO; PARA LO CUAL “EL MUNICIPIO DE TULUM” COMPARARA PERIÓDICAMENTE ELAVANCE DE LA OBRA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR ELIMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR QUE EL DE LA QUE DEBIÓ LLEVARSE ACABO, “EL MUNICIPIO DE TULUM” RETENDRÁ EL 2% (DOS POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DEDICHO IMPORTE, MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDO DESDE LA FECHAPROGRAMADA PARA LA INICIACIÓN DE LAS OBRAS HASTA LA FECHA DE REVISIÓN. POR LO TANTO,MENSUALMENTE SE HARÁ LA DETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE LARETENCIÓN TOTAL SEA LA INDICADA.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓNCORRESPONDIENTE AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN,ESTA SERÁ DEL 2% (DOS POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE DEL MONTO DE LA OBRAREALMENTE EJECUTADA CON LO QUE DEBIÓ LLEVARSE A CABO, MULTIPLICADO POR EL NUMERODE MESES DEL PROGRAMA Y SU IMPORTE SE APLICARA A TITULO CONVENCIONAL A FAVOR DE“EL MUNICIPIO DE TULUM”, POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONESA CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA,DEBERÁ CUBRIR COMO PENA CONVENCIONAL A FAVOR DE “EL MUNICIPIO DE TULUM” YMENSUALMENTE HASTA LA FECHA EN QUE LAS OBRAS QUEDEN TOTAL Y DEFINITIVAMENTECONCLUIDAS A SATISFACCIÓN DE “EL MUNICIPIO DE TULUM”, SIENDO UNA CANTIDADEQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYANEJECUTADO EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN LOSPÁRRAFOS ANTERIORES, “EL MUNICIPIO DE TULUM” PODRÁ OPTAR POR LA RESCISIÓN DELCONTRATO O EXIGIR SU CUMPLIMIENTO.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO LA APLICACIÓN DE LAS SENTENCIASESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO OFUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” YA QUE EN TAL EVENTO “ELMUNICIPIO DE TULUM” HARÁ AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN.

EN CASO DE QUE “EL MUNICIPIO DE TULUM” CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULAANTERIOR, OPTE POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, LE SERÁ APLICADA A “EL CONTRATISTA”UNA PENA POR CANCELACIÓN POR UNA CANTIDAD IGUAL A AQUELLAS QUE HASTA EL MOMENTOQUE SEA DECLARADA LA RESCISIÓN SE HAYAN RETENIDO A “EL CONTRATISTA”. LO ANTERIOR,CON TOTAL INDEPENDENCIA DE QUE SEAN EJECUTADAS LAS GARANTÍAS QUE HAYAN SIDOOTORGADAS A FAVOR DE “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.-“EL MUNICIPIO DE TULUM” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTES LOSSERVICIOS CONTRATADOS Y EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O PORRAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA.

PODRÁ CONTINUARSE CON LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO YPRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LASCAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN REFERIDA.

21

DÉCIMA QUINTA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.-LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, YA SEA DE FORMA TOTAL O PARCIAL, SEREALIZARA CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARATAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LASMISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMAPREVEÉ, RESERVÁNDOSE “EL H. AYUNTAMIENTO” EL DERECHO DE RECLAMAR LOS SERVICIOSFALTANTES O MAL EJECUTADOS.

“EL MUNICIPIO DE TULUM” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIOEXISTIERAN SERVICIOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES AUTILIZARSE.

DÉCIMA SEXTA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.-“EL CONTRATISTA” DEBERÁ TENER EN LA OBRA, PERMANENTEMENTE UN RESIDENTE DE OBRASCON CEDULA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE A ALGUNA DE LAS SIGUIENTES PROFESIONES:ARQUITECTO, INGENIERO ARQUITECTO, INGENIERO CIVIL, INGENIERO CONSTRUCTOR MILITAR,INGENIERO MUNICIPAL, INGENIERO MECÁNICO O INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA.

EL RESIDENTE DE OBRA SERÁ EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” Y TENDRÁ LAOBLIGACIÓN DE CONOCER EL PROYECTO, LAS NORMAS Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALESDE LA DEPENDENCIA NORMATIVA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL TIPO DE OBRA ASÍ COMO LASPARTICULARIDADES DE LA OBRA Y LEGISLACIÓN VIGENTE RELACIONADA CON LA OBRA PUBLICA YEL EJERCICIO PROFESIONAL, TAMBIÉN TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LADEPENDENCIA DE LAS ANOMALÍAS QUE OBSERVE Y SERÁ RESPONSABLE DE VIGILAR QUE EN LAOBRA SE DÉ EL CUMPLIMIENTO A LAS LEYES EN LA MATERIA Y LAS DEMÁS DISPOSICIONESNORMATIVAS QUE DETERMINE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.

EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A SU INTERVENCIÓN EN LOS TRABAJOS, DEBERÁSER ACEPTADO POR “EL MUNICIPIO DE TULUM” EL QUE CALIFICARA SÍ REÚNE LOS REQUISITOSSEÑALADOS. EN CUALQUIER MOMENTO Y POR RAZONES QUE A SU JUICIO JUSTIFIQUE “EL MUNICIPIO DETULUM” PODRÁ SOLICITAR EL CAMBIO DE REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGA ADESIGNAR A OTRA PERSONA QUE REÚNA LOS REQUISITOS SEÑALADOS.

DÉCIMA SÉPTIMA.- RELACIONES LABORALES.-“EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE CONTRATE CON MOTIVODE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LASOBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS ENMATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL; “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, ENRESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SUCONTRA O EN CONTRA DE “EL MUNICIPIO DE TULUM” EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DELCONTRATO.

DÉCIMA OCTAVA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.-EL CONTRATISTA CONVIENE EN QUE NO PODRÁ DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES,CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOSDE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITODE EL “H. AYUNTAMIENTO”, PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE ESTEULTIMO.

DÉCIMA NOVENA.- JURISDICCIÓN.-PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO ASÍ COMO TODO AQUELLO QUENO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAJURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMUN DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMENMUNICIPIO DE TULUM ESTADO DE QUINTANA ROO, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIAAL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE TULUM, MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANAROO A LOS XXXXXXXXXXXXXXXXXX

“EL MUNICIPIO”EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

____________________________LIC. SANTOS DAVID BALAM CHAN

22

EL C. TESORERO MUNICIPAL

___________________________________LIC. OSCAR ALFREDO CONDE CANTO

EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS YSERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

_____________________________________M.A.C. VICTOR HUGO ARAGON ESQUIVEL

EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

_______________________________ING. VICTOR MANUEL CHI TZUC

“EL CONTRATISTA”

____________________________________XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ADMINISTRADOR UNICO

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA CON PRECIOS UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADOQUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DOCUMENTO DE FECHA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DE 2015.

bases de la licitacióntulum.gob.mx/pdfs/xi/eo-823009993-n13-2015/ba0132015.pdf · 2018. 5. 21. ·...

Documents