bases de concurso abierto nacional para la … · programa de apoyo a la comunidad y medio ambiente...

Concurso Abierto Nacional No. PLOG-CAN-O-GCPY-00046712-17-1

1 de 21

Bases de Concurso Abierto Nacional para la contratación de Obra Que se realiza de conformidad con los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 párrafo primero de la Ley de Petróleos Mexicanos, así como 11 fracción I, 17 y 25 de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.

El objeto del concurso es:

“Rehabilitación de los tanques de 200 MB TV-209 y TV-220 para el almacenamiento de crudo maya incluye: recuperación de producto para su reincorporación a la cadena de valor en la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos” Obtención de las bases del Concurso:

Las presentes bases de concurso son gratuitas y estarán a disposición de los interesados a partir del 22_de febrero de 2017 en el Portal de Pemex http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/concursosabiertos/Paginas/default.aspx y en el Sistema de Contrataciones Electrónicas Pemex (SISCeP), la participación durante el procedimiento de contratación podrá ser tanto presencial como electrónica, esta última se realizará a través del SISCeP.

Nombre y Domicilio de la Convocante: Petróleos Mexicanos| Dirección Corporativa de Administración y Servicios Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento Coordinación de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial Gerencia de Contrataciones para Proyectos Subgerencia de Procura para Proyectos de Ductos y Terminales Ubicada en Avenida Marina Nacional No. 329 C3, Col. Verónica Anzures, C.P. 11300, Ciudad de México, Edificio B-1, 4to. Piso. Tel. directo (55) 1944-5612 y (55) 1944-5604 Conmutador: 55 1944-5005, exts. 55612 y 55604 Contacto: Ing. Ricardo Meléndez Xicoténcatl / [email protected] y/o Ing. Javier Guerrero Martínez / [email protected]

Nomenclatura empleada en estas bases: Para los efectos de las presentes bases se entenderá por: PEMEX: Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales DOPA: Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento CPATRI: Coordinación de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial LPM: Ley de Petróleos Mexicanos RLPM: Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos DGC: Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias LGPyA: Lineamientos Generales de Procura y Abastecimiento PLPyA: Políticas y Lineamientos para Procura y Abastecimiento DA: Documentación administrativa DT: Documentación de carácter técnico DE: Documentación de carácter económico DP: Documentación de requisitos y criterios para la etapa de precalificación. SSPA: Obligaciones de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección ambiental de los Proveedores y Contratistas que realizan actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios HIIP: Herramienta Integral de Información de Proveedores SISCeP: Sistema de Contrataciones Electrónicas Pemex,

http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/concursosabiertos/Paginas/default.aspx

http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/concursosabiertos/Paginas/default.aspx


2 de 21

Portal Pemex: http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/concursosabiertos/Paginas/Pemex-

Logística.aspx;

Documentos que integran las bases de concurso

Sección / anexo / documento

/ formato Contenido

Información a considerar en el concurso y documentos que integran las bases

Sección I Reglas del concurso

Sección II Información técnica del proyecto

Anexo “A” Relación de planos y/o croquis

Anexo “B” Normas, Especificaciones y procedimientos técnicos

Anexo “B-1” Alcances de conceptos de obra

Anexo “C” Catálogo de conceptos

Anexo “E” Maquinaria y equipo de construcción mínimo que deberá proporcionar el contratista

Anexo “E-1” Maquinaria y equipo que proporcionará Petróleos Mexicanos

Anexo “F-1” Materiales que proporcionará Petróleos Mexicanos

Documentos SSPA

Anexo M-1.- Política “SSPA” y Principios Anexo “SSPA”.- Obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental de los proveedores o contratistas que realizan actividades en instalaciones de PEMEX LOGÍSTICA

Sección III

Documentación legal / administrativa y Capacidad Financiera

DA-3 Formato que contiene la Información de la existencia legal y personalidad del participante

DA-4 Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en algún supuesto de los artículos 76 fracción VI de la LPM, 12 de las DGC

DA-5 Convenio Privado de Propuesta Conjunta, Designación de Representante Común y Domicilio Común

DA-6 Compromiso con la transparencia

DA-7 Declaración de Integridad

D-2 Capacidad Financiera del participante

Sección IV Documentación de carácter técnico

DT-1 Manifiesto de conocimiento del sitio de los trabajos

DT-2 Descripción de la Planeación Integral del participante

DT-3 Currículum de los profesionales técnicos al servicio del participante

DT-4 Documentos que acrediten la experiencia y la capacidad técnica del participante

DT-5 Manifiesto de las partes de los trabajos que subcontratará

http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/concursosabiertos/Paginas/Pemex-Logística.aspx



3 de 21



/ formato Contenido

DT-6 Relación de maquinaria y equipo de construcción

DT-7 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición

A. Listado de insumos materiales

B. Listado de insumos mano de obra

C. Listado de insumos maquinaria y equipo

DT-8 Carta compromiso de conocimiento de las disposiciones en materia de seguridad

DT-9 Análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo (sin costos)

DT-10 Programa de ejecución general de los trabajos (sin montos)

DT-14 Documentos que acrediten la implantación de un Sistema de Calidad

Sección V Documentación de carácter económico

DE-1 Análisis de precios unitarios

DE-2 Análisis de básicos y/o auxiliares

DE-3 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición

A. Listado de insumos materiales

B. Listado de insumos mano de obra

C. Listado de insumos maquinaria y equipo

DE-4 Presupuesto de obra

DE-5 Programa de ejecución general de los trabajos con sus erogaciones

Sección VI Documentación de requisitos y criterios para la etapa de precalificación

DP-1 Requisitos y Criterios de Precalificación de la Capacidad Legal / Administrativa

DP-3 Requisitos y Criterios de Precalificación de la Capacidad Técnica

Sección VII Requisitos y criterios de evaluación de las propuestas y criterio de adjudicación

D-1 Requisitos y criterios de evaluación Legal / Administrativa

D-2 Requisitos y criterios de evaluación de la capacidad financiera

D-3 Requisitos y criterios de evaluación técnica

D-4 Requisitos y criterios de evaluación económica

D-5 Criterio(s) de adjudicación y desempate

Sección VIII Documentación complementaria / informativa

DA-1 Manifiesto de interés en participar

DA-2 Formato para formular preguntas


4 de 21



/ formato Contenido

DA-5 Convenio privado de participación conjunta,

DA-6 Compromiso con la Transparencia


DA-8

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables (Proveedores / contratistas extranjeros) y en materia de Seguridad Social

DA-9 Manifiesto de confidencialidad o comercial reservada de la propuesta.

DI-1 Documentación requerida para la formalización del contrato

DI-2 Manifiesto CMIC

DI-3 Especificaciones para el uso de archivos en SISCeP

Anexo J Procedimiento de ajuste a las remuneraciones

Anexo K Procedimiento para la conciliación y autorización de los precios unitarios de los conceptos de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato

Anexo L Procedimiento para la revisión y ajuste de los costos indirectos y financiamiento

Anexo PCP Información del Programa de cadenas productivas del Gobierno Federal

Anexo P Conceptos que podrán ser pagados por suspensión y terminación anticipada

Garantías Textos

Modelo de textos de garantías

Para garantizar el debido cumplimiento de los contratos

Para responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos o la calidad de los servicios, así como cualquier otra responsabilidad.

Anexo “BEO” Términos y condiciones de uso de bitácora electrónica

Anexo “PACMA”

Programa de apoyo a la comunidad y medio ambiente (PACMA)

Sección IX Modelo de contrato


5 de 21

INFORMACIÓN A CONSIDERAR EN EL CONCURSO Y DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN LAS BASES

Pemex Logística es una Empresa Productiva del Estado, de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la Ley de Petróleos Mexicanos, con domicilio en la Ciudad de México, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales, tanto en territorio nacional como en el extranjero. I.- La información que se genere del concurso formará parte de las bases, se publicará en el Portal de Pemex http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/concursosabiertos/Paginas/Pemex-Logística.aspx; y se incorporará en el SISCeP, dicha publicación surtirá efectos de notificación personal a los concursantes, por lo que será responsabilidad de éstos revisar, conocer, analizar y considerar la información generada durante todas las etapas del procedimiento de contratación. II.- Los eventos relacionados con el presente concurso serán presididos por el servidor público designado por la convocante.

III.- Cronograma del procedimiento de contratación:

Actos/Eventos Fecha/hora Lugar

Fecha de publicación de convocatoria 22 de febrero de 2017 En el Portal de Pemex y a través del SISCeP

Fecha límite para inscribirse en el concurso

03 de marzo de 2017 Vía correo electrónico

Visita al sitio o instalaciones 24 de febrero de 2017

10:00 horas

La visita al sitio de los trabajos, se llevará a cabo en las oficinas de la Superintendencia de Mantenimiento Naval de la Terminal de Operación Marítima y Portuaria Pajaritos; ubicadas en el segundo piso del Edificio Administrativo de la Terminal de Operación Marítima y Portuaria Pajaritos, Km 7.5, carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, C.P. 96384, Municipio de Coatzacoalcos, Ver., Responsable de la visita Ing. Erick Omar Ramírez Cuervo, teléfono directo: 0192121 80319, conmutador pemex: 0192121 10202 extensiones: 32926 y 32927 correo electrónico [email protected]

Junta de aclaraciones de los requisitos de precalificación

27 de febrero de 2017 11:00 horas

Vía electrónica: correo electrónico y SISCeP

Recepción de documentación para precalificación

07 de marzo de 2017 11.00 horas

Sala de licitaciones No. 1, ubicada en Avenida Marina Nacional No. 329, C3 Col. Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11300, Edificio B-1, Planta Baja Vía electrónica: a través de SISCeP

Notificación del resultado de la etapa de precalificación

14 de marzo de 2017

En el Portal de Pemex y a través del SISCeP



6 de 21

Junta de aclaraciones a las bases 16 de marzo de 2017

11:00 hrs.

Vía electrónica: correo electrónico y SISCeP

Presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas

03 de abril de 2017 11:00 horas


Notificación del resultado técnico y apertura de propuestas económicas

11 de abril de 2017 11:00 horas


Notificación del fallo del concurso 27 de abril de 2017 En el Portal de Pemex y a través del SISCeP

Plazo estimado para la firma del contrato

Dentro de los 15 días naturales posteriores a la emisión del fallo

Ciudad de México, Av. Marina Nacional 329 C3, Col. Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11300, Edificio B-1,, 4to. Piso.

Los plazos, fechas y horarios aquí señalados, podrán ser modificados, haciéndolo del conocimiento de los interesados, a través de las Actas derivadas de los Eventos del Procedimiento, publicadas en el Portal de Pemex e incorporadas en el SISCeP. IV.- Información para participar en el procedimiento de contratación: Los interesados en participar en este procedimiento de contratación deberán entregar y/o enviar a más tardar en la fecha límite para inscribirse indicada en el cronograma de estas bases el siguiente Documento:

Documento Descripción

Manifiesto de interés en participar DA-1

Documento mediante el cual exprese su interés en participar en original firmado presentarlo en las oficinas de la Convocante y/o enviarlo a través de (los) correo(s) electrónico(s) de los contactos señalados en estas bases.

El participante a su elección podrá llevar a cabo todos los eventos del concurso en forma electrónica; sin embargo si decide participar en forma presencial, observará lo siguiente: los eventos del procedimiento de contratación se realizarán en forma electrónica, con excepción de los actos de: visita de Obra, recepción de documentación para precalificación, Presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y Notificación del resultado de la etapa técnica y apertura de propuestas económicas.

Para la participación en forma electrónica en este procedimiento de contratación, deberá estar registrado en la plataforma del SISCeP. Este ingreso permitirá el envío de información, documentación, comunicados y notificaciones del procedimiento de contratación. Para el registro en el SISCeP, podrá consultar el “Procedimiento para la participación de eventos electrónicos” en la siguiente dirección: http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/contratacion/Paginas/default.aspx. El registro en tiempo y forma en el SISCeP es responsabilidad del participante. V.- De los eventos de este procedimiento de contratación se levantarán actas que servirán de constancia de la

http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/contratacion/Paginas/default.aspx

http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/contratacion/Paginas/default.aspx


7 de 21

celebración de éstos, las cuales serán firmadas por los asistentes, la falta de firma no invalidará su contenido y efectos poniéndose a disposición de los interesados, a partir de la fecha del evento para efectos de notificación, en el Portal de Pemex y en el SISCeP. En dichas actas se señalarán la fecha, hora y lugar en que se desarrollará el siguiente evento establecido en estas bases del concurso. VI.- Las personas que asistan a los actos del presente concurso como son: Visita de Obra, recepción de documentación para precalificación, Presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas y Notificación del resultado de la etapa técnica y apertura de propuestas económicas , deberán considerar las medidas de seguridad establecidas en el anexo SSPA relativas al acceso a las oficinas e instalaciones de Petróleos Mexicanos, en donde se efectúen los diferentes actos administrativos del mismo. VII.- En los casos en que los procedimientos de contratación se efectúen en oficinas o instalaciones que requieran un registro previo a su acceso a las mismas, las personas que asistan a los Actos del presente concurso deberán solicitarlo a la Convocante, mínimo un día hábil antes del evento, a través de la cuenta del correo electrónico del servidor público establecido en estas bases. Por lo que será responsabilidad de los participantes solicitar su acceso de acuerdo a lo indicado, ya que la Convocante no se responsabilizará en tramitar y que se otorgue el acceso oportunamente si el participante no cumple dichas condiciones. VIII.- Para la participación en forma electrónica: La información y documentación relacionada con los eventos del procedimiento de contratación registrados en el SISCeP se considerará como original.

IX.- Cuando la documentación en formato electrónico enviada a traves del SISCeP por parte del participante, no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la convocante que imposibilite la apertura de los archivos, se tendrá por no recibida y se asentará en el acta correspondiente del evento de que se trate.

IX.- Cuando por causas ajenas a la convocante, en el SISCeP no sea posible iniciar o continuar con algún evento relacionado al procedimiento de contratación, el mismo se podrá suspender hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación. X.- La Convocante se abstendrá de considerar proposiciones o celebrar contratos con las personas que en lo individual o formando parte de un consorcio se encuentren en cualquiera de los supuestos señalados en la fracción VI del artículo 76 de la LPM, conforme a los criterios y procedimientos establecidos en el artículo 12 de las DGC.


8 de 21

SECCIÓN I

REGLAS DEL CONCURSO

Concurso Abierto Nacional

Con fundamento en los artículos 77 de la LPM, 25 de las DGC y demás disposiciones aplicables la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento, Coordinación de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial, Gerencia de Contrataciones para Proyectos, en adelante la “CONVOCANTE”, a nombre y por cuenta y orden de la Empresa Productiva Pemex Logística, emite las presentes reglas del concurso, de acuerdo a lo siguiente:

Número Concepto

1. Descripción general de la obra

2. Plazo, lugar de ejecución de la obra; tipo y modalidad de contrato; ejercicios fiscales

3. Condiciones de precio, moneda en que se cotizará y anticipos

4. Visita al sitio o instalaciones

5. Etapa de precalificación

6. Aclaraciones a las bases del concurso

7. Modificaciones a la convocatoria y a las bases del concurso

8. Consideraciones para la participación

9. Preparación de las proposiciones

10. Presentación y apertura de proposiciones

11. Evaluación de las propuestas (Criterios de Evaluación)

12. Criterios de adjudicación y desempate

13. Aceptabilidad del Precio

14. Causales de desechamiento

15. Fallo

16. Formalización del contrato

17. Cancelación del concurso


9 de 21

Número Concepto

18. Concurso desierto

19. Recurso de Reconsideración

20. Información reservada de los participantes

21. Testigo Social. (No aplica)

22. Fuentes de Financiamiento. (No aplica)

23. Contenido Nacional (No aplica)

24. Mecanismo de aclaración de aspectos relacionados con la etapa de precalificación asi como del contenido de las propuestas.

25. Mecanismo de Subasta (No aplica)

26. Esquemas en materia de integridad y ética corporativa


10 de 21

1.- Descripción general de la obra: “Rehabilitación de los tanques de 200 MB TV-209 y TV-220 para el almacenamiento de crudo maya incluye: recuperación de producto para su reincorporación a la cadena de valor en la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos” 2.- Plazo, lugar de ejecución de la obra; tipo y modalidad de contrato; ejercicios fiscales. 2.1. Plazo de ejecución del contrato: 180 (ciento ochenta) días naturales, fecha estimada de inicio 15 de mayo de 2017. 2.2. Lugar de ejecución de la obra: Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos, ubicada en: Km 7.5, carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, C.P. 96384, Municipio de Coatzacoalcos, Ver. 2.3. Tipo y modalidad de contrato: Obra a base de precios unitarios. 2.4.- Ejercicios fiscales: Año: 2017 3.- Condiciones de precio, moneda(s) en que se cotizará y anticipos: 3.1.-Condiciones de precio: Los precios serán: sujetos a ajuste Los precios deberán cotizarse sin incluir el impuesto al valor agregado (I.V.A.), éste se deberá incorporar hasta la facturación. 3.2.- Moneda(s) en que se cotizará: Peso Mexicano.

3.3.- Anticipos: No se otorgará 4.- Visita al sitio o instalaciones: La visita al sitio o instalaciones, se llevará a cabo en la fecha, hora y lugar establecido en el “Cronograma del procedimiento de contratación" de estas bases del concurso. A fin de estar en posibilidad de asistir a la visita, de acuerdo a lo establecido en el cronograma de eventos, los participantes manifestarán al responsable de la visita, por escrito a su llegada al sitio el (los) nombre (s) de la(s) persona(s) que asistan. Los participantes interesados en asistir a la visita al sitio de realización de los trabajos, deberán reunirse con el representante de la “CONVOCANTE”, en el lugar indicado en el cronograma de eventos. Los asistentes o interesados deberán considerar que la transportación, hospedaje y cualquier gasto que sea erogado para llegar al punto de reunión de donde se partirá para dar inicio a la visita al sitio o instalaciones, serán por su cuenta.


11 de 21

Las preguntas derivadas de la visita al sitio o instalaciones, deberán ser presentadas en la etapa de aclaraciones a las bases, conforme a lo establecido en estas bases de concurso. La asistencia al sitio o instalaciones es optativa; por lo que en caso de no asistir, no podrá invocar su desconocimiento, o solicitar modificaciones por dicho motivo. Quienes asistan a la visita al sitio o instalaciones deberán presentarse con el equipo de protección personal básico con base en el Anexo SSPA, y no podrán hacer uso de cámaras fotográficas o de videograbación, teléfonos celulares, equipos portátiles de comunicación o radio localizadores, salvo previa autorización del responsable de la visita al sitio. En caso de que los asistentes e interesados no se presenten con el equipo de protección personal básico, no se les permitirá el acceso al sitio o a las instalaciones. Al final de la visita al sitio o a las instalaciones, se levantará un Acta que contendrá entre otra información la fecha, hora y lugar en que se desarrollará el siguiente evento establecido en el “Cronograma del procedimiento de contratación” de estas reglas de concurso, la cual se pondrá a disposición en el portal de Pemex y en el SISCeP. 5.- Etapa de precalificación Con base en (los) el artículo(s) 76 fracción III de la LPM y 15 de las DGC, este concurso tendrá una etapa de precalificación. 5.1.- Aclaración de dudas para la etapa de precalificación: Las personas que hayan manifestado su interés en participar, podrán solicitar en esta etapa, aclaraciones relacionadas única y exclusivamente con los requisitos y criterios de precalificación, mismas que deberán envíar en el Formato contenido en el Documento DA-2, debidamente firmadas por el representante del participante en formato PDF, así como en formato editable en Word.doc o Word.docx y ser remitidas vía electrónica a la cuenta de correo electrónico de los contactos indicadas en las bases. Las personas que hayan manifestado su interés en participar en forma electrónica por medio del SISCeP, deberán envíar por este medio el Formato contenido en el Documento DA-2. Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera clara y estar directamente relacionadas con la etapa de precalificación y referidas al numeral o punto específico del cuestionamiento. En caso de no estar relacionadas, no se dará respuesta, situación que se asentará en el acta correspondiente. En el caso de que las preguntas no fueran entregadas o enviadas en los tiempos y medios establecidos en el presente numeral, la convocante no les dará respuesta, solo en el caso en que la Convocante determine realizar otra junta de aclaraciones dará respuesta a las preguntas en comento. Las aclaraciones serán difundidas en el portal de Pemex y en SISCeP, por lo que es responsabilidad exclusiva del participante consultar los medios mencionados, a efecto de conocer oportunamente las respuestas en cuanto estas sean difundidas, mismas que deberán ser tomadas en cuenta por los participantes en la presentación de los documentos requeridos para la precalificación. 5.2.- Requisitos para la precalificación: Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo la etapa de precalificación, en la cual se realizará la revisión de la experiencia, capacidad legal y administrativa, capacidad técnica, y capacidad comercial de cada participante, en términos de estas bases de concurso, y lo indicado en la sección VI Requisitos y criterios de precalificación. 5.3.- Mecanismo de precalificación:


12 de 21

5.3.1.- Entrega de documentos para la precalificación:

La documentación para la precalificación deberá ser entregada por los participantes en la fecha, lugar y hora establecidos para dichos efectos. Solamente se recibirán documentos para la etapa de precalificación, de las personas físicas o morales, que hayan manifestado su interés en participar. A partir de la hora señalada para el inicio del acto, no se permitirá el acceso a ningún participante, ni observador y se registrarán los asistentes; para fines del horario oficial se considerará el establecido en la página electrónica del Centro Nacional de Metrología de la Secretaría de Economía en la siguiente Dirección Electrónica: http://www.cenam.gob.mx/hora_oficial de la zona horaria que corresponda. La documentación para la precalificación podrá ser entregada en sobre cerrado, y para facilidad del manejo de los documentos estos preferentemente podrán presentarse foliados y contenidos en carpeta(s) o folder(s), identificado por el frente, como a continuación se indica:

Documentación para precalificación

(Nombre, razón o denominación social del

participante)

Concurso Abierto______________ No. ________

Se aclara que la no presentación en sobre cerrado, carpeta o folder o no foliar los documentos, no será motivo de descalificación. Las personas físicas y morales que participen de manera presencial, deberán entregar sus documentos al servidor público que presida dicho evento. Las personas físicas y morales que participen por medio electrónico enviaran su documentación a través del SISCeP. Si su participación es electrónica deberá presentar la documentación en archivos electrónicos que contengan la documentación para la precalificación conforme a lo indicado en el documento DI-3. Es responsabilidad del participante que los archivos electrónicos se encuentren en el SISCeP previo a la fecha y hora establecidos en el cronograma de eventos de estas bases de concurso, Una vez recibido el(os) sobre(s), se procederá a realizar la apertura del(os) mismo(s), en el orden que disponga para tal efecto el responsable del evento. Al abrir cada uno de el(os) sobre(s), el servidor público facultado para presidir el acto, de acuerdo con la lista de verificación de documentos, revisará cuantitativamente que el(os) sobre(s), contenga todos y cada uno de los documentos solicitados en las Bases de Contratación, haciendo constar en la citada lista la entrega o no de los mismos. 5.3.2.- Evaluación de los aspectos solicitados para la precalificación: La convocante llevará a cabo la evaluación de los documentos de precalificación de los participantes con la documentación recibida; en caso de surgir alguna duda durante la revisión, la Convocante podrá solicitar por escrito la aclaración o corrección correspondiente, concediéndole un plazo perentorio para que de respuesta por escrito a las aclaraciones o correciones requeridas; transcurrido dicho plazo, el participante perderá su derecho a realizarlas, procediendo a evaluar al participante con la documentación recibida originalmente.


13 de 21

El envío de la solicitud de aclaración o corrección al que concursa de forma presencial será vía correo electrónico y para quien concursa de forma electrónica, el envío de la solicitud de aclaración o corrección, se hará mediante el SISCeP. El envío por el medio que corresponda, de acuerdo a la forma de participación, se considerará como notificación oficial, quedando bajo la responsabilidad del participante el consultar con oportunidad la solicitud, para atender las aclaraciones o correcciones requeridas por la Convocante. Con las aclaraciones entregadas por el participante, la Convocante procederá a valorarla, sin que su entrega implique por si misma el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Convocante. Para precalificar, la Convocante verificará el cumplimiento de los requisitos y criterios solicitados en las bases del concurso de cada uno de los participantes. (Sección VI de estas bases de concurso) Para el caso de propuestas conjuntas (Consorcios), los requisitos de participación podrán ser cumplidos de conformidad con lo señalado en la regla 8.4 denominada “Consorcios”. 5.3.3.- Comunicación de los resultados de la precalificación: El resultado de la precalificación se notificará en el Portal de Pemex y en el SISCeP en la fecha indicada para dichos efectos. Será responsabilidad de los participantes, consultar y obtener dichos documentos. 6.- Aclaraciones a las bases del concurso: Los participantes que hayan aprobado la etapa de precalificación, podrán solicitar aclaraciones relacionadas con las bases del concurso, mismas que deberán envíar en el Formato contenido en el Documento DA-2, debidamente firmadas por el representante del participante en formato PDF, así como en formato editable en Word.doc o Word.docx y ser remitidas vía electrónica a la cuenta de correo electrónico de los contactos indicados en estas bases o en su caso a través del SISCeP de acuerdo a su forma de participación, a más tardar un día hábil antes de la fecha y hora de la junta de aclaraciones a las bases de concurso, siendo responsabilidad exclusiva del participante verificar la recepción de las mismas. Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera clara y estar directamente relacionadas con las bases del concurso y referidas al numeral o punto específico del cuestionamiento. En caso de no estar relacionadas, no se dará respuesta, situación que se asentará en el acta correspondiente.

Las aclaraciones serán difundidas en el portal de Pemex y en el SISCeP, por lo que es responsabilidad exclusiva del participante su consulta, a efecto de conocer oportunamente las respuestas en cuanto estas sean difundidas, mismas que deberán ser tomadas en cuenta por los participantes para la presentación de su propuesta. Cuando la “CONVOCANTE requiera complementar y/o corregir las bases de concurso o bien, desee reprogramar la fecha de presentación y apertura de proposiciones, después de la última junta de aclaraciones a las bases, la “CONVOCANTE notificará de esta situación, a través del Portal de Pemex y en el SISCeP; de ser necesario se reprogramará la fecha de presentación y apertura de proposiciones, otorgando nuevamente los 10 (diez) días naturales para que los participantes preparen sus propuestas, con fundamento en el artículo 25 de las DGC.

7.- Modificaciones a la convocatoria y a las bases del Concurso:

La convocante publicará las modificaciones a la convocatoria, a las bases del concurso o bien la versión final de las mismas a través del portal de Pemex y en el SISCeP, siendo responsabilidad del participante obtener un ejemplar de las mismas. Dicha versión final de las bases o aquellos documentos que las modifiquen, deberán ser considerados por el participante para la elaboración de su propuesta.


14 de 21

8.- Consideraciones para la participación: 8.1.- Forma de participación. La participación del concursante en los eventos indicados en el Cronograma del procedimiento de contratación de estas bases de concurso será conforme a lo siguiente:

Forma Presencial: La información y documentación relacionada con los eventos del procedimiento de contratación, se presentará en forma física.

Forma electrónica: la información y documentación relacionada a estos eventos se presentará mediante archivos electrónicos mediante el uso del SISCeP. de acuerdo al documento DI-3.

Podrán utilizar los formatos que se entregan como parte de estas bases o bien sus propios formatos, siempre y cuando éstos contengan los elementos requeridos por la Convocante, en el orden señalado y en papel membretado del participante. 8.2.- Idioma: El idioma para la presentación de la proposición será el español, cuando se trate de catálogos, folletos e información técnica, podrán ser presentados en el idioma del país de origen y deberán ser acompañados de una traducción simple al español, la cual será tomada en cuenta para la evaluación correspondiente.

8.3.- Subcontratación:

LA CONVOCANTE permite la subcontratación de las siguientes actividades:

1. Extracción, tratamiento y recuperación de producto 2. limpieza y disposición final de sedimentos 3. Calibración volúmetrica del tanque 4. Inspección de soldadura con líquidos penetrantes 5. Pruebas radiográficas a juntas de soldadura 6. Prueba de resistencia al concreto 7. Calibración de espesores en circuito de tuberías de tubería de acero al carbón 8. Pruebas hidrostáticas a circuitos de tuberías de acero al carbón 9. Prueba de fondo con caja de vacío e inspección de soldadura perimetral de la placa de fondo con

líquidos penetrantes 10. Pruebas de compactación a rellenos de base y carpeta asfáltica

a) El concursante deberá incluir en su propuesta la lista y el currículo de las compañías subcontratistas que

proponen, así como carta compromiso de cada una de estas en la que aceptan la realización de los trabajos. Estas empresas subcontratistas no podrán ser cambiadas durante la ejecución del contrato a menos que declinen por escrito su participación o bien que modifique las condiciones originalmente planteadas en tiempo y programa de los trabajos a subcontratar. En este caso, el contratista deberá proponer una nueva compañía subcontratista a Pemex Logística para su aprobación.

b) En la cláusula 15 denominada “SUBCONTRATACIÓN” del modelo de contrato, se encuentran las reglas y procedimientos conforme a los cuales los contratistas podrán realizar subcontrataciones 8.4.- Consorcios.

Grupo de personas que, integrando sus capacidades técnicas y financieras, presentan una propuesta conjunta para participar, sin que para ello se requiera que constituyan una persona moral, de acuerdo a lo siguiente:


15 de 21

a) Bastará que una sola de las personas que forme parte del consorcio, haya presentado el formato de inscripción para el procedimiento de contratación conforme al documento DA-1 “Manifiesto de interés en participar”.

b) Deberán celebrar entre todas las personas que integran el consorcio, un convenio privado de propuesta conjunta de acuerdo a lo establecido en el Documento DA-5. Dicho convenio deberá ser firmado por los representantes legales. El convenio formará parte del contrato que en su caso se adjudique.

c) La propuesta deberá ser firmada autógrafamente por el representante común que haya sido designado por los integrantes del grupo en el convenio.

d) Cuando la propuesta conjunta resulte adjudicada, el(los) contrato(s) deberá(n) ser firmado(s) por el representante legal de cada una de las personas participantes en la propuesta, a quienes se considerará para efectos del procedimiento y del(los) contrato(s), como obligados solidarios.

8.5.- Negociación.

Como resultado de la evaluación de proposiciones se obtenga una sola propuesta solvente, el área de procura y abastecimiento podrá llevar a cabo una etapa de negociación para los términos de la propuesta en beneficio de la empresa productiva, dejando constancia en el expediente.

9.- Preparación de las proposiciones:

9.1 Los participantes que hubieren cumplido la totalidad de los requisitos de la etapa de precalificación, en la preparación de sus propuestas, utilizarán los formatos que se entregan como parte de estas bases, o bien, en sus propios formatos, siempre y cuando éstos contengan todos los elementos requeridos por la Convocante, en el orden señalado y en papel membretado del participante. Los participantes sólo podrán presentar una proposición en el concurso. 9.2. El idioma para la presentación de la proposición será el español. 9.3 En caso de que la participación sea en forma presencial, La proposición deberá entregarse en dos sobres cerrados, integrados de la siguiente manera:

Sobre 1: Contendrá la propuesta técnica Sobre 2: Contendrá la propuesta económica

los documentos estarán preferentemente foliados y contenidos en carpeta(s), folder(s) o caja(s) (identificadas por el frente) como se indica a continuación:

Sobre 1

Propuesta técnica


participante)

Concurso Abierto ______________

No. ___

Sobre 2

Propuesta económica


participante)

Concurso Abierto ______________

No. ___


16 de 21

Las propuestas deberán ser rubricadas en todas sus hojas, con excepción de la última hoja del documento, la cual deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada (representante legal o representante común en caso de consorcio).

9.3.1.- Propuesta técnica: El participante deberá integrar dentro del sobre 1 su propuesta técnica debidamente separada e identificada dentro de una carpeta, o fólder con separadores, y conteniendo los documentos solicitados en el Documento D-3. 9.3.2- Propuesta económica: El participante deberá integrar dentro del sobre 2 su propuesta económica debidamente separada e identificada dentro de una carpeta o fólder con separadores, y conteniendo

documentos solicitados en el Documento D-4, mismo que incluye el D-2 Documentos que acrediten la capacidad financiera.

Con el objeto de facilitar la evaluación de las mismas los participantes que presenten proposición en forma presencial, se recomienda adjuntar en archivo electrónico la propuesta económica en formato Excel.

9.4 En caso de que la participación sea en forma electrónica su presentación será utilizando el SISCeP, mediante archivos electrónicos con un tamaño máximo de 100 MB cada archivo en formato PDF, conforme a las especificaciones para el uso de archivos DI-3 “Especificaciones para el uso de archivos en SISCeP”, debidamente identificados de acuerdo a la sección correspondiente y conteniendo la información solicitada.

En la proposición se deberá identificar dos sobres que deberán estar integrados de la manera siguiente:

9.4.1.- Propuesta técnica. El participante deberá integrar dentro del sobre 1 su propuesta técnica con los documentos solicitados en el Documento D-3 “Requisitos y criterios de evaluación técnica” de las presentes bases, contenidos en archivos electrónicos debidamente identificados y separados. 9.4.2.- Propuesta económica. El participante deberá integrar dentro del sobre 2 su propuesta económica debidamente separada e identificada con los documentos solicitados en el Documento D-4 “Requisitos y criterios de evaluación económica” de las presentes bases, mismo que incluye el D-2 Documentos que acrediten la capacidad financiera, contenidos en archivos de formato electrónico.

Con el objeto de facilitar la evaluación de las mismas, se recomienda adjuntar en archivo electrónico el presupuesto de obra de la propuesta económica en formato Excel.

10.- Presentación y apertura de proposiciones. 10.1 Indicaciones Generales

I. A partir de la hora señalada para el inicio del acto, no se permitirá el acceso a ningún participante, ni observador; para fines del horario oficial se considerará el establecido en la página electrónica del Centro Nacional de Metrología de la Secretaría de Economía en la siguiente Dirección Electrónica: http://www.cenam.gob.mx/hora_oficial de la zona horaria que corresponda, la cual estará a la vista de los asistentes.

II. El servidor público designado por la Convocante para presidir este acto, será la persona facultada para tomar las decisiones durante la realización del evento y podrá apoyarse de otros servidores públicos para realizar la revisión cuantitativa de la documentación presentada, lo cual quedará asentado en el Acta correspondiente.

III. Sólo se recibirán proposiciones de los participantes que hubieren cumplido la totalidad de los requisitos de la etapa de precalificación.


17 de 21

IV. Con objeto de mantener el orden y respeto a los asistentes en el acto de presentación y apertura de proposiciones, los asistentes deberán mantener apagados los teléfonos celulares y cualquier aparato electrónico de comunicación o captura de imágenes, video y sonido.

V. Recibidas las proposiciones, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes dentro del procedimiento de contratación hasta la conclusión del mismo. Asimismo, recibidas las proposiciones no se permitirá integrar documento alguno o modificar la misma en el acto, sin perjuicio de lo establecido en caso de que la convocante determine realizar una etapa de negociación.

10.2 El acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas técnicas se llevará a cabo de acuerdo a lo siguiente: Primer acto:

I. En este acto se recibirá de los participantes en forma presencial o por medio del SISCeP, su proposición en dos sobres cerrados por separado de la manera siguiente: Sobre 1.- Que contendrá la propuesta técnica; sobre 2.- Que contendrá la propuesta económica; En caso de que algún participante presente su proposición en un solo sobre, el servidor público facultado para presidir el acto procederá a su apertura a fin de verificar si en su interior se encuentran por separado la propuesta técnica de la económica, en caso de no encontrarse conforme a lo establecido en el numeral 9 de estas bases la proposición será rechazada y se asentará en el acta correspondiente y la proposición quedará a resguardo de la convocante.

II. En primer término, serán abiertas las propuestas técnicas de los participantes recibidas en forma presencial, posteriormente serán abiertas las propuestas de los participantes que hayan presentado su propuesta por medios electrónicos SISCeP, se procederá a realizar una revisión cuantitativa de las propuestas, verificando que las mismas contengan los documentos requeridos en estas bases de acuerdo con la lista de verificación de documentos, rubricando los asistentes el programa de ejecución general de los trabajos. En el supuesto caso de que algún licitante presente en el acto su proposición por escrito y también haya enviado su proposición por medios electrónicos SISCeP, “LA CONVOCANTE”, tomará como válida ésta última.

III. Las proposiciones quedarán respaldadas en el SISCeP.

IV. Se levantará acta de la presentación de proposiciones y apertura de propuesta técnica, misma que será firmada por los asistentes, servirá de constancia de la celebración de este acto y de las propuestas aceptadas para su revisión a detalle, así como aquellas que hayan sido rechazadas y las causas que lo motivaron; se indicará la fecha y hora del evento de Notificación de resultado técnico y apertura de propuestas económicas, la cual podrá diferirse, haciéndola del conocimiento a los participantes a través del Portal de Pemex y en el SISCeP. No será necesaria la presencia de los representantes de los participantes que hayan enviado su proposición por medios electrónicos SISCeP.

10.3 El acto de notificación de resultado técnico y apertura de propuestas económicas se llevará a cabo de acuerdo a lo siguiente: Segundo acto: I. El servidor público que presida el acto dará a conocer el resultado de la evaluación técnica y llevará a cabo la apertura de los sobres de la(s) propuesta(s) económica(s), de (los) participante(s) cuya(s) propuesta(s) hubiera(n) cumplido con los requisitos técnicos establecidos en las bases, realizando una


18 de 21

revisión cuantitativa de los documentos solicitados de acuerdo con la lista de verificación de documentos, en caso de la omisión de algún documento se asentará en el acta respectiva, II. En este acto los asistentes rubricarán el presupuesto de obra de las propuestas económicas, en su caso las presentadas en forma electrónica se imprimera dicho documento, mismas que quedarán a resguardo de la CONVOCANTE. III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto, en la que se deberá asentar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas, misma que será firmada por los asistentes. Asimismo se indicará la fecha, hora y lugar del Acto de Notificación de Fallo del Concurso, la cual podrá anticiparse o diferirse, haciéndola del conocimiento en el Portal de Internet y serán incorporadas en el SISCeP. 11.- Evaluación de las proposiciones (Criterios de Evaluación): La Convocante evaluará las propuestas utilizando el método binario para verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos solicitados a los participantes, conforme a lo siguiente: a) Aspecto comercial: Cumpla con los requisitos solicitados en el Documento DP-1 y en el Documento D-2 de estas bases. b) Aspecto técnico: Cumpla con los requisitos solicitados en el Documento D-3 y en el Documento DP-3 de estas bases. c) Aspecto económico: Cumpla con los requisitos solicitados en el Documento D-4 de estas bases.

La convocante llevará a cabo la evaluación de las proposiciones recibidas y en caso de surgir alguna duda durante la misma, podrá solicitar por escrito la aclaración o corrección correspondiente de conformidad con lo establecido en el numeral 24 “Mecanismo de aclaración o corrección de aspectos relacionados con la etapa de precalificación y/o del contenido de las propuestas” de estas reglas.

12.- Criterios de adjudicación y desempate: Una vez hecha la evaluación de las propuestas, la adjudicación se hará de conformidad con lo indicado en el Documento D-5 de estas bases.

13.- Aceptabilidad del Precio Los precios unitarios o el monto total de las proposiciones que cumplan con todos los requisitos comerciales, técnicos y económicos, y por lo tanto se consideren solventes, se compararan contra el precio determinado por la convocante como aceptable, por lo que si la proposición solvente cumple con el criterio de aceptabilidad se considerará para la adjudicación de la misma.

14.- Causales de desechamiento: Es motivo de desechamiento el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases del concurso, los cuales afecten la solvencia. Las propuestas serán desechadas por cualquiera de las siguientes causas:

I. La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia;


19 de 21

II. El incumplimiento de los criterios de evaluación contenidos en los documentos DP-1, D-2, DP-3, D-3 y D-4 respecto de las cuales se haya establecido expresamente en las bases de concurso y/o en las juntas de aclaraciones, que afecten precio, plazo, especificaciones y alcance de la proposición;

III. Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la documentación proporcionada por los participantes es falsa;

IV. La ubicación del participante en algunos de los supuestos señalados en los artículos 76, fracción VI de la LPM y artículo 12 de las DGC.

No podrán ser desechadas las propuestas presentadas que contengan errores de forma, siempre y cuando no afecten precio, plazo, especificaciones y alcance de la proposición.

15.- Fallo. El resultado del concurso se notificará en el Portal de Pemex y se incorporará en el SISCeP en la fecha indicada para dichos efectos. Cuando de manera posterior a la notificación del fallo y previo a la firma del contrato, se advierta la existencia de un error de forma en el fallo y que no afecte el resultado de la evaluación realizada, el Área de Procura y Abastecimiento procederá a su corrección, notificando las correcciones a los participantes, mediante publicación en el Portal de Pemex y en el SISCeP y será de su exclusiva responsabilidad, consultar y obtener dichos documentos. 16.- Formalización del contrato: La notificación del fallo obligará a la Convocante y a la(s) persona(s) a quien(es) se haya(n) adjudicado, a firmar el(los) contrato(s) en la fecha establecida en el fallo del concurso. La fecha, hora y lugar de la firma del contrato podrá diferirse, haciéndola del conocimiento al participante ganador al correo electrónico registrado o en el SISCeP. En caso de que el participante ganador no firmare el contrato por causas imputables al mismo, éste podrá ser adjudicado al segundo lugar, siempre y cuando cumpla con los requisitos legales, técnicos, comerciales y económicos, asi como con los criterios de adjudicación previstos en las bases y asuma el precio de la propuesta del participante ganador, o bien en caso de negativa por escrito, se podrá adjudicar subsecuentemente a cualquier otro participante, siempre y cuando cumpla los requisitos anteriores. En el caso de propuestas conjuntas, si algún miembro del Consorcio no firme el contrato se tendrá por no firmado y se procederá en términos del párrafo anterior, salvo que el Consorcio solicite la sustitución de dicho miembro, en cuyo caso la Convocante podrá autorizar la sustitución de que se trate; siempre y cuando el que sustituye cumpla cuando menos con los mismos requisitos del sustituido, de no autorizarse se considerará que el contrato no se ha firmado por causa imputable al participante ganador. El participante que resulte adjudicado, deberá entregar, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del fallo e invariablemente previo a la fecha de formalización del contrato, la documentación que se indica en el Documento DI-1 “Documentación requerida para la formalización del contrato” de las presentes bases. 17.- Cancelación del Concurso:

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 20 de las DGC, la Convocante podrá cancelar el concurso por cualquier causa justificada.

En este supuesto la convocante, a petición del participante retribuirá los gastos comprobables y razonables que estén directamente relacionados con la preparación y presentación de sus propuestas y que hayan sido documentados conforme a la etapa en la que se encuentre el proceso.


20 de 21

Cuando la cancelación del concurso sea motivado por caso fortuito o fuerza mayor, la Convocante no cubrirá los gastos que se mencionan en el párrafo anterior.

La cancelación se hará constar por escrito y se dará a conocer en el Portal de Pemex y se incorporará en el SISCeP; es responsabilidad del participante consultar dichos documentos. 18.- Concurso desierto:

La convocante procederá a declarar desierto el concurso cuando:

a) No se presenten participantes a la etapa de precalificación, o de presentarse, ninguno cumpliera con los requisitos solicitados.

b) Durante el acto de presentación de propuestas no se reciba alguna proposición;

c) Del resultado de la evaluación de las propuestas ninguna de ellas resulte solvente;

d) Las propuestas económicas no resulten aceptables,

e) El importe propuesto no pueda ser pagado por la Convocante

La declaración desierto se hará constar en el resultado del concurso y se dará a conocer en el Portal de Pemex y se incorporará en el SISCeP; es responsabilidad del participante consultar y obtener dichos documentos.

19.- Recurso de Reconsideración:

En contra del fallo que adjudique el contrato, los interesados podrán interponer el recurso de reconsideración materia de los artículos 81, fracción I, de la Ley de Petróleos Mexicanos; 26 a 45 de su Reglamento, y 47 de las DGC vigentes, o bien optar por la acción jurisdiccional que corresponda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

De promover recurso de reconsideración, el mismo deberá presentarse por escrito ante la Ventanilla Única de la Instancia Colegiada para resolver el recurso de reconsideración en materia de contrataciones, en el domicilio ubicado en Bahía del Espíritu Santo sin número, Planta Baja, entre Bahía de San Hipólito y Bahía de Ballenas, Colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, en la Ciudad de México, en días hábiles y en horario de ocho treinta a dieciocho horas, debiendo señalar domicilio en la Ciudad de México para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con dicho recurso.

20.- Información reservada de los participantes:

Los participantes podrán señalar en su propuesta, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los documentos que contengan la información reservada, siempre que tengan derecho de reservarse la información de conformidad con las disposiciones aplicables. Documento DA-9 “Manifiesto de confidencialidad o comercial reservada de la propuesta”.

21.- Testigo Social:

Para el presente procedimiento de contratación no está considerada la participación de un Testigo Social. 22.- Fuentes de Financiamiento: El presente concurso no considera Fuentes de Financiamiento.

23.- Contenido Nacional:


21 de 21

Para el presente concurso no se requiere el cumplimiento de un porcentaje de contenido nacional. 24.- Mecanismo de aclaración o corrección de aspectos relacionados con la etapa de precalificación y/o del contenido de las propuestas:

La convocante llevará a cabo la revisión y evaluación de la documentación y de las proposiciones recibidas. En caso de surgir alguna duda durante dicha revisión y/o evaluación, la Convocante podrá solicitar por escrito la aclaración o corrección correspondiente, siempre y cuando no se modifiquen los términos y condiciones esenciales de la propuesta, tales como precio, plazo, especificaciones y alcance, concediéndole al participante un plazo perentorio para que entregue por escrito, por correo electrónico o a través del SISCeP, las aclaraciones o correcciones requeridas; transcurrido dicho plazo, el participante perderá su derecho a realizarlas, procediendo a calificar al participante con la documentación y/o proposiciones recibida(s) originalmente. La Convocante podrá solicitar incluso la corrección por la omisión de documentación entregada por el participante, siempre y cuando no modifique los términos y condiciones esenciales de la propuesta conforme a lo señalado en el párrafo anterior. El envío de la solicitud de aclaración o corrección al participante y la entrega de las aclaraciones o correcciones por parte del participante se hará mediante correo electrónico o a través del SISCeP y se considerará como notificación oficial, quedando bajo la responsabilidad del participante el consultar con oportunidad la solicitud, para atender las aclaraciones o correcciones requeridas por la Convocante. Una vez entregadas las aclaraciones o correcciones por el participante, la Convocante procederá a evaluarlas. La entrega de las aclaraciones o correcciones no implica por si misma el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Convocante en las presentes bases de concurso. Solo se permitirá a los participantes la aclaración o corrección de un máximo de tres aspectos relacionados con el contenido de la documentación de precalificación y/o tres aspectos relacionados con el contenido de las propuestas. 25.- Mecanismo de Subasta

No aplica para este concurso

26.- Esquemas en materia de integridad y ética corporativa.

Para Pemex, es compromiso fundamental compartir los principios y directrices de ética corporativa como elementos para preservar su propia integridad; por tal motivo, las relaciones que sostenga con sus proveedores y contratistas estarán basadas en criterios de selección formalmente establecidos, atendiendo a las necesidades de la Empresa, y conducidas con independencia e integridad en todas y cada una de las operaciones que se realicen; lo anterior, en términos del Código de Ética de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales. Así mismo, Pemex cuenta con un Código de Conducta, en el que entre otros aspectos, se fomentan las relaciones profesionales honestas, de calidad, respetuosas y transparentes entre los proveedores y contratistas. Ambos Códigos se encuentran disponibles en la siguiente dirección: http://www.pemex.com/acerca/codigo-de-conducta/Paginas/default.aspx

Ciudad de México a 22 de febrero de 2017 .

http://www.pemex.com/acerca/codigo-de-conducta/Paginas/default.aspx

http://www.pemex.com/acerca/codigo-de-conducta/Paginas/default.aspx


SECCIÓN II INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO


Esta sección se integra de la siguiente documentación:

Anexo A Relación de planos y/o croquis.

Anexo B Normas, especificaciones y procedimientos técnicos

Anexo B-1 Alcances de conceptos de obra

Anexo C Catálogo de conceptos

Anexo E Maquinaria y equipo de construcción mínimo que deberá proporcionar el contratista

Anexo E-1 Equipo y maquinaria que proporcionará Petróleos Mexicanos

Anexo F-1 Materiales que proporcionará Petróleos Mexicanos

Anexo SSPA

Obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental de los proveedores o contratistas que realizan actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios”

Anexo “M-1” Políticas y Principios “SSPA”


SECCIÓN III FORMATOS Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA



DA-3 Manifiesto de la existencia legal y personalidad del participante

DA-4 Manifiesto de no encontrarse en algún supuesto que impida la participación


DA-3 (En papel membretado del participante)

Petróleos Mexicanos Dirección Corporativa de Administración y Servicios Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento Coordinación de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial Gerencia de Contrataciones para Proyectos Subgerencia de Procura para Proyectos de Ductos y Terminales Avenida Marina Nacional No. 329 C3, Edificio B-1, Piso 4, Colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11300, Ciudad de México

Atención: Ing. Oscar Alabat Ham Presente

Ciudad de México a xx de xxx de 201x

Asunto: Manifiesto de la existencia legal y personalidad del participante

De conformidad con lo establecido en las bases del Concurso Abierto Nacional No. PLOG-CAN-O-GCPY-00046712-17-1,

referente a la Rehabilitación de los tanques de 200 MB TV-209 y TV-220 para el almacenamiento de crudo maya incluye:

recuperación de producto para su reincorporación a la cadena de valor en la Terminal de Almacenamiento y Servicios

Portuarios Pajaritos, por este medio manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos aquí plasmados son ciertos, han

sido debidamente verificados, y cuento con las facultades suficientes para suscribir la propuesta para el presente

procedimiento, a nombre y representación de: (Persona Física o Moral).

Registro Federal de Contribuyentes: xxx

Calle y número: xxx

Colonia: xxx Delegación o Municipio: xxx

Código Postal: 00000 Entidad Federativa: xxx

Teléfonos: xxx

Correo electrónico: [email protected]

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha:

xxx xx.xxx.xxxx

Reformas o modificaciones al acta constitutiva:

xxx

Relación de socios o accionistas.

Apellido paterno: Apellido materno: Nombre(s):

xxx xxx xxx

Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante el cual se dio fe de la misma:

xxx

Fecha y datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio:

xxx

Descripción del objeto social:

xxx

Pertenece al Sector de las pequeñas y medianas empresas: SI NO

En caso de concursos nacionales, las pequeñas y medianas empresas podrán presentar copia para cotejo del documento expedido por la Secretaría de Economía, que la acredite como PYME.


DATOS DEL APODERADO O REPRESENTANTE DEL PARTICIPANTE

Registro Federal de Contribuyentes: xxx

Calle y número: xxx

Colonia: xxx Delegación o Municipio: xxx

Código Postal: 00000 Entidad Federativa: xxx

Teléfonos: xxx

Correo electrónico: [email protected]

No. de la escritura pública: Fecha:

xxx xx.xxx.xxxx

Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante el cual se dio fe de la misma:

xxx

Protesto lo necesario

__________________________ [NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE]

[NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA O REPRESENTANTE LEGAL]


DA-4

(En papel membretado del participante)

Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en algún supuesto de los artículos 76 de la LPM y 12 de las DGC




Asunto: Manifiesto de no encontrarse en algún supuesto que impida la participación




Portuarios Pajaritos, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada no se encuentra en algún supuesto:

De los artículos 76 fracción VI de la Ley de Petróleos Mexicanos y 12 de las DGC.





SECCIÓN IV DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO


INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Los participantes en su propuesta técnica incluirán los documentos que se enlistan a continuación:

DT-1 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme

de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la bases, actas de juntas de aclaraciones, de

respuestas, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al proyecto de contrato, los

proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las

especificaciones generales y particulares de construcción que la convocante proporcionó, así como haber

considerado en la integración de la propuesta, los materiales y equipos de instalación permanente, que, en su caso,

le proporcionará la propia convocante y el programa de suministro correspondiente, en términos del formato DT-1.

DT-2 Descripción de la planeación integral del participante para realizar los trabajos, en términos del formato DT-2. Deberá

incluir organigrama del personal clave que se señala en el documento DT-3.

DT-5 Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará, en términos del formato DT-5.

Se deberá incluir la documentación que acredite la capacidad y/o experiencia técnica de los subcontratistas que el

participante propone para la ejecución de los trabajos, identificando los trabajos que realizará cada uno de ellos.

Además, deberá incluir la carta compromiso de cada una de las compañías subcontratistas que proponen en las que

aceptan la realización de los trabajos en caso de que la proposición del participante sea la ganadora.

DT-7 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales y equipo de

instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y, marca y/o

proveedor de cada uno de ellos indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades de medición, según

sea el caso, en términos del formato DT-7.

7A:- Para materiales y equipo de instalación permanente.

7B.- Para mano de obra.

7C.- Para maquinaria y equipo de construcción.

DT-8 Manifiesto de conocer las disposiciones en materia de seguridad SSPA, en términos del formato DT-8.

DT-9 Análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo (sin costos), en términos del formato DT-9.

DT-10 Programa MENSUAL de ejecución general de los trabajos (sin montos), en términos del formato DT-10.


DT-1 (En papel membretado del participante)




Asunto: Manifiesto de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones

En relación al Concurso Abierto Nacional No. PLOG-CAN-O-GCPY-00046712-17-1 referente a la Rehabilitación de los tanques

de 200 MB TV-209 y TV-220 para el almacenamiento de crudo maya incluye: recuperación de producto para su

reincorporación a la cadena de valor en la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos, [NOMBRE DEL

REPRESENTANTE LEGAL] en mí carácter de representante legal de [NOMBRE DEL PARTICIPANTE], declaro bajo protesta de

decir verdad lo siguiente:

Que mi representada conoce el sitio de realización de los trabajos así como sus condiciones ambientales, está conforme de

ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la bases, actas de juntas de aclaraciones, de respuestas, sus

anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al proyecto de contrato, los proyectos arquitectónicos y de

ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de

construcción que la convocante proporcionó, así como haber considerado en la integración de la propuesta, los materiales y equipos

de instalación permanente, que, en su caso, le proporcionará la “CONVOCANTE” y el programa de suministro correspondiente.





DT-2 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL PARTICIPANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS

El participante deberá describir de manera general:

• Plan para el desarrollo de los trabajos de este concurso, donde se indique el número de frentes de trabajo y la ubicación

El proceso constructivo deberá describir:

• Las principales actividades y sus interfases

• La mano de obra durante la ejecución de los trabajos,

• La especialidad de los trabajadores que realizarán la ejecución de los conceptos más significativos.

• La utilización, características y capacidad de la maquinaria y el equipo de construcción durante la ejecución de los

trabajos.

Nota:

La planeación integral y el proceso constructivo deberán ser desarrollados de conformidad con los documentos técnicos proporcionados en la

sección II de las presentes bases de concurso.


DT-3 CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS

Curriculum del personal clave identificando los profesionales técnicos al servicio del participante, que serán responsables de la

dirección y supervisión de los trabajos, los que deben tener experiencia en trabajos con características técnicas y magnitud

similares, de acuerdo a lo siguiente:

Superintendente de Construcción. Perfil requerido: Licenciatura en ingeniería (Mecánico, Eléctrico, Industrial o Ing. Civil) Titulo y Cédula Profesional. (Copia legible, por ambos lados). Descripción de la experiencia de al menos 3 (tres) años como coordinador de obras civiles. Supervisor de obra Perfil requerido: Licenciatura en ingeniería (Mecánico, Eléctrico, Industrial o Ing. Civil), Titulo y Cédula Profesional. (Copia legible, por ambos lados). Descripción de la experiencia de al menos 3 (tres) años en supervisión de obra electromecánica, civil y protección anticorrosiva Ingeniero (Especialista responsable de Seguridad y Salud Industrial) Perfil requerido: Licenciatura variable, preferentemente en Ingeniería Industrial o Ambiental, Químico Industrial, Químico Petrolero. Título y Cédula Profesional. (Copia legible, por ambos lados). Experiencia de al menos de 1 (un) año como supervisor de seguridad en obra o proyectos industriales, y validación como signatario de permisos de trabajo con riesgo.

Se verificarán las cédulas profesionales en la página WEB:

http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action

http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/presidencia/indexAvanzada.action


RAZON SOCIAL


Objeto:

Rehabilitación de los tanques de 200 MB TV-209 y TV-220 para el almacenamiento de crudo maya incluye:

recuperación de producto para su reincorporación a la cadena de valor en la Terminal de Almacenamiento y

Servicios Portuarios Pajaritos

DT-3 CURRICULUM DE LOS

PROFESIONALES TÉCNICOS AL

SERVICIO DEL PARTICIPANTE

NOMBRE DEL PROFESIONISTA PROPUESTO:

PROFESION:

NO. CEDULA PROFESIONAL:

PUESTO A DESEMPEÑAR:

INFORMACION REQUERIDA

# *DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. FECHA INICIO FECHA TÉRMINO. EMPRESA CONTRATISTA

DEPENDENCIA, ENTIDAD O

PARTICULAR

CONTRATANTE

No. DE CONTRATO

Opcional

MONTO ( $ )

Opcional

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESIONAL PROPUESTO: NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Hoja X de X

* En el caso de que el personal propuesto haya participado en la ejecución de un contrato que contemple la construcción de varias obras, el participante deberá relacionar cada una de las obras

ejecutadas en ese contrato.


RAZON SOCIAL


Objeto:


recuperación de producto para su reincorporación a la cadena de valor en la Terminal de Almacenamiento y

Servicios Portuarios Pajaritos

DT-4 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA

EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD

TÉCNICA DEL PARTICIPANTE

CONTRATANTE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

IMPORTES (INDICAR MONEDA) FECHA DE TRABAJOS REALIZADOS POR

(PARTICIPANTE/PERSONAL) TOTAL EJERCIDO POR EJERCER INICIO TÉRMINACIÓN

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Hoja X de X

NOTA:

LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LAS BASES DEBERÁ SER ACREDITADA MEDIANTE CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, O EN CASO DEL PERSONAL, ALGÚN

DOCUMENTO QUE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA EN OBRAS SIMILARES. SE DEBERÁ ANEXAR COMO SOPORTE A ESTE DOCUMENTO.






Asunto: Manifiesto de subcontratación






Que las partes de los trabajos que subcontrataré de acuerdo a lo indicado en las bases son:

1:

2:

Nombre, Denominación o Razón Social del Subcontratista trabajos que realizará

Nota: Se deberá adjuntar cartas compromiso y currículum de las empresas que se subcontratarán.





RAZON SOCIAL


Objeto:



Portuarios Pajaritos

DT-6 RELACION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

QUE SERA PROPORCIONADO

POR EL PARTICIPANTE

DESCRIPCIÓN DE

MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIETARIO

MARCA Y

NUMERO DE

SERIE

CAPACIDAD

ARRENDADO CON

O SIN OPCION DE

COMPRA

FECHA DE

DISPOSICIÓN EN EL

LUGAR DE LOS

TRABAJOS

UBICACION ACTUAL MODELO Y USOS

ACTUALES

VIDA UTIL

RESTANTE (AÑOS)


En caso de maquinaria o equipo arrendado con o sin opción a compra deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resulte ganador

Se deberán de integrar todos los equipos relacionados en el anexo E Maquinaria y equipo de construcción mínimo que proporcionará el contratista, es decir a manera de ejemplo, si en el Anexo E se

proponen 6 equipos compresores en este documento, se deberán de integrar los 6 equipos con todos los datos de cada uno de ellos y así para la maquinaria propuesta.


DT-7 Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta

RAZON SOCIAL Concurso Abierto Nacional

No. PLOG-CAN-O-GCPY-00046712-17-1

DT-7A RELACIÓN DE LOS MATERIALES REQUERIDOS

PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Objeto:

Rehabilitación de los tanques de 200 MB TV-209 y TV-220 para el almacenamiento de crudo maya incluye: recuperación de producto para su

reincorporación a la cadena de valor en la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos

No. DESCRIPCIÓN MARCA Y/O PROVEEDOR UNIDAD CANTIDAD

FIRMA DEL PARTICIPANTE HOJA: X DE X





DT-7B RELACIÓN DE CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA

Objeto:



No. CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD






DT-7C RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL

PARTICIPANTE

Objeto:



No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD







Asunto: Manifiesto de conocer las disposiciones en materia de seguridad SSPA






Que tengo conocimiento de las disposiciones por parte de Pemex Logística en materia de seguridad conforme al Anexo

“SSPA”, mismas que me fueron proporcionadas y en caso de ser adjudicado para ejecutar los trabajos motivo de este

concurso, me comprometo a cumplir en todo momento las disposiciones ahí contenidas.







DT-9 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

(SIN COSTOS)

Objeto: Rehabilitación de los tanques de 200 MB TV-209 y TV-220 para el almacenamiento de crudo maya incluye: recuperación de producto para su


N° : CONCEPTO: UNIDAD : CANTIDAD:

MATERIALES (DESCRIPCION): CANTIDAD UNIDAD

MANO DE OBRA (CATEGORIAS): CANTIDAD UNIDAD

RENDIMIENTO_______________

Equipo de Seguridad _______

Herramienta Menor _______

SUBTOTAL, IMPORTE POR HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD

MAQUINARIA Y EQUIPO (DESCRIPCION): CANTIDAD UNIDAD

RENDIMIENTO_____________



RAZON SOCIAL


Objeto:

Rehabilitación de los tanques de 200 MB TV-209 y TV-220 para el almacenamiento

de crudo maya incluye: recuperación de producto para su reincorporación a la

cadena de valor en la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios

Pajaritos

PLAZO DE EJECUCION:

180 (ciento ochenta) DIAS

NATURALES

DT-10 PROGRAMA MENSUAL DE

EJECUCION GENERAL DE

LOS TRABAJOS (SIN

MONTOS)

No. CONCEPTO DE TRABAJO CANTIDAD UNIDAD MES

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Hoja X de X

Notas.-

En la programación se indicarán de forma MENSUAL las cantidades de trabajo por realizar.

El participante adecuará el número de columnas (MES) que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.


RAZON SOCIAL


Objeto:

Rehabilitación de los tanques de 200 MB TV-209 y TV-220 para el almacenamiento de

crudo maya incluye: recuperación de producto para su reincorporación a la cadena de

valor en la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos

PLAZO DE EJECUCION:


NATURALES


MANO DE OBRA (SIN

MONTOS)

No. CATEGORIA TOTAL

JORNADAS

MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Notas.-

En la programación se indicarán de forma MENSUAL las cantidades de mano de obra a utilizar.

El participante adecuará el número de columnas (MES) de que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución

Solo lo presentará el participante ganador.


RAZON SOCIAL


Objeto:




PLAZO DE EJECUCION:


NATURALES


MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN (SIN

MONTOS)

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Notas.-

En la programación se indicarán de forma MENSUAL las cantidades a utilizar.

El participante adecuará el número de columnas (MES) de que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.

Solo lo presentará el participante ganador


RAZON SOCIAL


Objeto:




PLAZO DE EJECUCION:


NATURALES


MATERIALES Y EQUIPO (SIN

MONTOS)

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD MES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Notas.-

En la programación se indicarán de forma MENSUAL las cantidades de material por utilizar.

El participante adecuará el número de columnas (MES) de que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución.

Solo lo presentará el participante ganador


DT-14 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD


SECCIÓN V DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER ECONÓMICO


INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Los participantes en su propuesta económica incluirán los documentos que se enlistan a continuación:

DE-1 Análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, en términos del formato DE-1.

DE-2 Análisis de los costos básicos o auxiliares que formen parte de algún análisis de precio unitario, en términos del formato DE-2.

DE-3

3A: Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición de los materiales y equipos de instalación permanente suministrados por el contratista, en términos del formato DE-3A.

3B: Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición de categorías de mano de obra, en términos del formato DE-3B.

3C: Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición de maquinaria y equipo de construcción, en términos del formato DE-3C.

DE-4 Catálogo de conceptos (presupuesto de la obra), en términos del formato DE-4.

DE -5 Programa MENSUAL de ejecución general de los trabajos, en términos del formato DE-5.

D-2

Requisitos y criterios de la capacidad financiera, en términos del formato D-2.


ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

Concurso Abierto No. PLOG-CAN-S-

GCPY-00045012-17-1

FORMATO DE-1

RAZON SOCIAL DEL PARTICITANTE

FIRMA DEL PARTICIPANTE

HOJA: X DE: X

OBJETO:

Partida N° : CONCEPTO:

UNIDAD : CANTIDAD:

MATERIALES (DESCRIPCION): CANTIDAD UNIDAD COSTO IMPORTE

SUBTOTAL ( 1 ) = IMPORTE POR MATERIALES SUMA (1) $

MANO DE OBRA (CATEGORIAS): CANTIDAD UNIDAD SALARIO IMPORTE

SUMA (2) $

RENDIMIENTO_______ SUMA(2)/REND. = SUBTOTAL ( 2 ) = IMPORTE POR MANO DE OBRA

Equipo de Seguridad (Ks) _______ (suma MO)

Herramienta Menor (Kh) _______ (suma MO)

SUBTOTAL, IMPORTE POR HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD IMPORTE $

MAQUINARIA Y EQUIPO (DESCRIPCION): CANTIDAD UNIDAD COSTO

HORARIO

IMPORTE

SUMA (3) $

RENDIMIENTO_______________ SUMA (3)/REND. = SUBTOTAL ( 3 ) = IMPORTE POR MAQUINARIA

COSTO DIRECTO (CD) SUMA SUBTOTALES (1) + (2) + (3)

COSTO INDIRECTO (CI) INDIRECTOS EN % (I % ) CD x I%

SUBTOTAL (A) SUMA DE: COSTO DIRECTO + INDIRECTO CD + CI

COSTO DE FINANCIAMIENTO (CF) % DE FINANCIAMIENTO (A) x (%)

SUBTOTAL (B) SUMA DE: SUBTOTAL A + COSTO DE FINANCIAMIENTO (A) + (CF)

CARGO POR UTILIDAD (CU) SUBTOTAL B x % DE UTILIDAD (B) x (CU)

SUBTOTAL (C) SUBTOTAL (B) + CARGO POR UTILIDAD B) + CU

PRECIO UNITARIO

FIRMA: TOTAL PRECIO UNITARIO $

EN CASO DE UTILIZAR COSTOS BÁSICOS DE INSUMOS (MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO) DEBERÁN DESGLOSAR SU ANÁLISIS EN EL DOCUMENTO DE-2

EN EL CASO DE SUBCONTRATACIONES, ESTAS PODRÁN INTEGRARSE EN EL RUBRO DE MATERIALES CON LA DESCRIPCIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN APLICANDO LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD O BIEN DESGLOSARSE.


ANÁLISIS DE BASICOS Y/O AUXILIARES

FORMATO

DE-2

RAZON SOCIAL DEL PARTICITANTE

FIRMA DEL PARTICIPANTE HOJA: X DE: X

OBJETO:

N° : CONCEPTO:

UNIDAD : CANTIDAD:

MATERIALES (DESCRIPCION): CANTIDAD UNIDAD COSTO IMPORTE

SUBTOTAL ( 1 ) = IMPORTE POR MATERIALES SUMA (1) $

MANO DE OBRA (CATEGORIAS): CANTIDAD UNIDAD SALARIO IMPORTE

SUMA (2) $

RENDIMIENTO________________ SUMA(2)/REND. = SUBTOTAL ( 2 ) = IMPORTE POR MANO DE OBRA

Equipo de Seguridad (Ks) ________ (suma MO)

Herramienta Menor (Kh) _______ (suma MO)

SUBTOTAL, IMPORTE POR HERRAMIENTA DE MANO Y EQUIPO DE SEGURIDAD IMPORTE $

MAQUINARIA Y EQUIPO (DESCRIPCION): CANTIDAD UNIDAD COSTO

HORARIO

IMPORTE

SUMA (3) $

RENDIMIENTO_______________ SUMA (3)/REND. = SUBTOTAL ( 3 ) = IMPORTE POR MAQUINARIA

COSTO DIRECTO (CD) SUMA SUBTOTALES (1) + (2) + (3)


LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE LOS MATERIALES

SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA



FORMATO

DE-3A

Objeto:



No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

TOTAL



LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE CATEGORÍAS DE MANO DE

OBRA



FORMATO

DE-3B

Objeto:



No. CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

TOTAL



LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN



FORMATO

DE-3C

Objeto:



No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO HORARIO IMPORTE

TOTAL


DIRECCIÓN OPERATIVA DE PROCURA Y ABASTECIMIENTO

COORDINACIÓN DE PROCURA Y ABASTECIMIENTO PARA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

GERENCIA DE CONTRATACIONES PARA PROYECTOS

SUBGERENCIA DE PROCURA PARA PROYECTOS DE DUCTOS Y TERMINALES


RAZON SOCIAL


Objeto:




PLAZO DE EJECUCION:


NATURALES

DE-4 PRESUPUESTO DE OBRA

NÚM.PARTIDA O

CONCEPTO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

PRECIO UNITARIO M.N.

IMPORTE M.N.

1

2

3

4

IMPORTE TOTAL



NOTA:

Los precios que oferte el participante deberán ser sin IVA, e incluyen todos los costos, directos, indirectos, financiamiento, utilidad y en general todas las erogaciones que debe hacer el

participante. Los cuales estarán vigentes durante el periodo de desarrollo del procedimiento de contratación.






RAZON SOCIAL


Objeto:

Rehabilitación de los tanques de 200 MB TV-209 y TV-220 para el almacenamiento de crudo

maya incluye: recuperación de producto para su reincorporación a la cadena de valor en la

Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos

PLAZO DE

EJECUCION:

180 (ciento ochenta)

DIAS NATURALES

DE-5 PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS

TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE

CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES,

CALENDARIZADO Y CUATIFICQADO

MENSUALMENTE

PARTIDA CONCEPTO DE TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD AÑO / MES IMPORTE

TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PARCIAL MENSUAL

TOTAL ACUMULADO








D-2 Requisitos y criterios de la capacidad financiera

El participante deberá entregar la siguiente documentación que acredite el cumplimiento de los criterios de evaluación de la capacidad financiera establecidos a continuación:

Requisitos Criterios de evaluación 1. Documentos requeridos

1.a Copia simple de los Estados financieros dictaminados, para

efectos financieros, correspondientes al ejercicio inmediato

anterior a la fecha de presentación de la propuesta que

deberán incluir:

Informe del Auditor (dictamen)

Balance General

Estado de Resultado Integral

Estado de Flujo de Efectivo

Estado de Cambios en el Capital Contable

Notas a los Estados Financieros

O bien, para dar cumplimiento al presente numeral se podrá optar

por presentar:

1.b Copia simple Estados financieros dictaminados para

efectos fiscales conforme el Sistema de Presentación del

Dictamen Fiscal (SIPRED), completos y correspondientes

al ejercicio inmediato anterior a la fecha de presentación de

la propuesta que deberán incluir los anexos:

Informe del Auditor (dictamen)

Balance General

Estado de Resultado Integral

Estado de Flujo de Efectivo

Estado de Cambios en el Capital Contable

Notas a los Estados Financieros

Datos de identificación del contribuyente

Además, en caso de utilizar esta opción se deberá

entregar el:

Acuse de aceptación emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

1.1 Criterios de evaluación

Se verificará que los documentos presentados cumplan con

los siguientes requisitos:

I. Sean presentados de forma completa. II. Deberán corresponder a el (los) participante(s) interesado(s)

y a quien se acreditó como participante o participantes en consorcio (formato DA-5).

III. Deberán acompañarse de una carta en hoja membretada y firmada por el administrador único o por el representante de la empresa, manifestando bajo protesta de decir verdad que los estados financieros presentados son una copia fiel de los originales.

IV. Deberán corresponder al último ejercicio fiscal, previo al ejercicio en que ocurra la fecha de presentación y apertura de proposiciones.

V. Si la fecha de presentación y apertura de proposiciones ocurre durante el primer trimestre del año en curso, el concursante podrá entregar los estados financieros dictaminados, para efectos financieros o los de SIPRED, del penúltimo ejercicio.

VI. Si el concursante es una empresa de nueva creación, el concursante deberá presentar los Estados financieros dictaminados, para efectos financieros, con una antigüedad menor a cuatro meses con respecto a la fecha de presentación y apertura de proposiciones.

VII. En caso de utilizar la opción señalada en el numeral 1. sección b), para la acreditación de la capacidad financiera, se verificará que al menos se presenten los anexos en ella solicitados y su respectivo Acuse de Aceptación por parte del Servicio de Administración Tributaria de los Estados Unidos Mexicanos (SAT).

VIII. Deberán estar elaborados conforme a la Normatividad Contable vigente a la fecha de elaboración, según sea el caso.

IX. El Dictamen del Auditor no deberá tener opinión(es) negativa(s) o abstención de opinión.

X. En caso de que los estados financieros a los que se hace referencia en el presente numeral se encuentren contenidos en la Herramienta Integral de Información de Proveedores (HIIP), el participante podrá omitir su presentación entregando en su lugar una carta en hoja membretada y firmada por el administrador único o por el representante de la empresa, manifestando que los estados financieros dictaminados requeridos conforme al numeral 1.a) de este Formato, están contenidos en la HIIP y pueden ser utilizados para la para la evaluación de la capacidad financiera del presente concurso.


Requisitos Criterios de evaluación 2. Evaluación Financiera

Etapa 1 Pérdida de Capital (quiebra técnica)

La evaluación financiera se realizará siempre y cuando el participante cumpla los requisitos conforme al numeral anterior. La evaluación consiste en 2 etapas que deberán acreditarse para obtener el cumplimiento de la acreditación de la capacidad financiera.

Se verificará que el participante no se encuentre en el supuesto de disolución previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles en el Artículo 229, fracción V, es decir, que haya perdido dos terceras partes de su capital social.

Parámetro.

Monto de las Pérdidas deberá ser: < ((𝑪𝒂𝒑.𝑺𝒐𝒄.

𝟑) ∗ 𝟐) Cumple

En caso de que el participante haya perdido dos terceras partes o más de su Capital Social se considerará que el participante se encuentra en el supuesto de quiebra técnica por lo que la propuesta será desechada. En caso contrario se continuará con la evaluación de la capacidad financiera del participante conforme se indica en la etapa 2.

Etapa 2 Suficiencia de Capital de Trabajo para el proyecto

Para su evaluación se utilizará la siguiente fórmula:

(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒)

[(𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠) ∗ 𝑑í𝑎𝑠]

días = plazo de pago determinado en el contrato

Se verificará que el participante cumpla con la suficiencia de Capital de Trabajo para el proyecto.

Parámetro. El valor obtenido deberá ser: >=1 Cumple

En caso de que el participante no cumpla con el valor del indicador, la propuesta será desechada.

3. Evaluación de las Propuestas conjuntas.

En propuestas conjuntas, podrá acreditarse la capacidad financiera con el cumplimiento de los requisitos antes descritos por una sola de los participantes que integren el consorcio o bien, de manera conjunta por dos o más integrantes, para lo que se sumará la información financiera presentada por los concursantes exceptuando aquellos que no hayan acreditado la Etapa 1 Pérdida de Capital (Quiebra técnica) o que el Dictamen del Auditor contenga opinión(es) negativa(s) o abstención de opinión.

No se aceptará información financiera de empresas o personas que no formen parte del consorcio que se suscribe en el Convenio Privado de Participación Conjunta (Formato DA-5).

Notas: 1. Todos los conceptos contemplados en las fórmulas corresponden a los contenidos en la información financiera de la documentación requerida, misma que

deberá estar preparada de conformidad con la Normatividad Contable que aplique, en caso contrario no podrá llevarse a cabo la evaluación quedando desechada la propuesta.

2. El valor aritmético que resulte de la aplicación de las fórmulas será comparado con los valores de cumplimiento y será considerado a redondeo de 2 decimales para lo cual se usará la fórmula de Excel: =redondear(valor del resultado,2).

3. Sí la Información presentada está denominada en un idioma diferente al español, deberá entregar, además, una traducción simple de la misma al español. Para la evaluación de la información financiera presentada en moneda extranjera, se tomará como referencia el tipo de cambio vigente publicado por el Banco de

México en la fecha de presentación y apertura de proposiciones para su conversión simple.


SECCIÓN VI DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS Y CRITERIOS PARA LA ETAPA DE

PRECALIFICACIÓN



DP-1 Requisitos y criterios de precalificación de la capacidad legal y administrativa

DP-3 Requisitos y criterios de precalificación de la capacidad técnica


DP-1 Requisitos y criterios de precalificación de la capacidad legal y administrativa

Requisitos Criterios de evaluación:

1. DA-3 Manifiesto que contiene la Información de la existencia legal y personalidad del participante (Persona Física o Moral). (En términos del formato DA-3). Copia de Identificación oficial vigente con fotografía del Representante Legal / para propuestas conjuntas incluye copia de identificación Oficial vigente, con fotografía de los Representantes legales del Consorcio, así como del representante común).

Se verificará que:

Contenga toda la información solicitada y sean de Nacionalidad Mexicana.

En caso de propuestas conjuntas se revisará que se incluya este documento de cada uno de los integrantes del grupo que conforman el consorcio.

2. DA-4 Manifiesto bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en algún supuesto de los artículos 76 fracción VI de la Ley de Petróleos Mexicanos y 12 de las DGC. (En términos del formato DA-4)

Se verificará que:

Contenga toda la información solicitada. En caso de propuestas conjuntas se revisará que se incluya

este documento de cada uno de los integrantes del grupo que conforman el consorcio

3. DA-6 Compromiso con la transparencia. (En términos del formato DA-6)

Se verificará que:

Contenga toda la información solicitada.

4. DA-7.- Declaración de integridad.. (En términos del formato DA-7)

Se verificará que:

Contenga toda la información solicitada conforme al formato entregado en las bases

5. DA-8.- Manifiesto bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables (Proveedores / contratistas extranjeros) y en materia de Seguridad Social, IMSS. (En términos del formato DA-8)

Se verificará que:

Contenga toda la información solicitada conforme al formato entregado en las bases.

En caso de propuestas conjuntas se revisará que se incluya este documento de cada uno de los integrantes del grupo que conforman el consorcio


DP-3 Requisitos y criterios de precalificación de la capacidad técnica


DT-3

Curriculum del personal clave identificando los profesionales

técnicos al servicio del participante, que serán responsables de la

dirección y supervisión de los trabajos, los que deben tener

experiencia en trabajos con características técnicas y magnitud

similares. De acuerdo a lo siguiente:

Superintendente de Construcción. Perfil requerido: Licenciatura en ingeniería (Mecánico, Eléctrico, Industrial o Ing. Civil) Titulo y Cédula Profesional. (Copia legibles, por ambos lados). Descripción de la experiencia de al menos 3 (tres) años como coordinador de obras civiles, con la documentación que lo soporte. Supervisor de obra Perfil requerido: Licenciatura en ingeniería (Mecánico, Eléctrico, Industrial o Ing. Civil), Titulo y Cédula Profesional. (Copia legibles, por ambos lados). Descripción de la experiencia de al menos 3 (tres) años en supervisión de obra electromecánica, civil y protección anticorrosiva, con la documentación que lo soporte Ingeniero (Especialista responsable de Seguridad y Salud Industrial) Perfil requerido: Licenciatura variable, preferentemente en Ingeniería Industrial o Ambiental, Químico Industrial, Químico Petrolero. Título y Cédula Profesional. (Copia legibles, por ambos lados). Experiencia de al menos de 1 (un) año como supervisor de seguridad en obra o proyectos industriales, y validación como signatario de permisos de trabajo con riesgo, con la documentación que lo soporte. El participante deberá presentar el curriculum vitae, constancias y/o diplomas del personal profesional técnico que proponga, así como copia legible por ambos lados de su título y cédula profesional.

Se verificará:

Contenga toda la información solicitada

La veracidad de las cédulas profesionales en la página

WEB:

http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx

DT-4

Deberá presentar los documentos que acrediten la experiencia en

trabajos de la misma naturaleza y/o similares, con la identificación de

los trabajos realizados por el participante y su personal, en los que

sea comprobable su participación, donde se exprese el nombre de la

contratante, descripción de las obras, importes totales, importes

ejercidos o por ejercer y las fechas de inicio y terminación, según el

caso.

El participante deberá presentar documentación en donde demuestre

experiencia en mantenimiento y/o rehabilitación con extracción,

tratamiento y recuperación de producto petróleo crudo o

Se verificará que:

Presente copia del o los contratos, especificaciones generales y particulares, catálogo de conceptos, actas de entrega recepción y el finiquito.

Se revisará que la documentación cumpla con los requisitos solicitados.

http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/



combustóleo pesado mediante un sistema de alta recuperación por

medio del cual maneje recirculación para la separación de los

sedimentos y permita realizar la recuperación; de los tanques en

circuito cerrado, sin tener la necesidad de modificar la integridad del

tanque, ni uso de productos químicos que alteren la estructura

molecular del hidrocarburo, en tanques con capacidad mínima de

100 Mbls., demostrando por lo menos 2 contratos, en los últimos 5

años.

Para el caso de contratos de trabajos similares, en donde por el

objeto de la contratación no se pueda apreciar el alcance de la obra,

se deberán anexar como evidencias, las carátulas de contratos

debidamente formalizados y los catálogos de conceptos donde se

pueda apreciar que dentro del contrato correspondiente se

ejecutaron los trabajos similares a los que se concursan.

Para demostrar la experiencia deberá acompañar copia del o los

contratos, especificaciones generales y particulares, catálogo de

conceptos, acta(s) de entrega recepción, y el finiquito.

DT-6

Relación de maquinaria y equipo de construcción que será

proporcionado por el participante.

Se verificará que:

Contenga la información y documentación descrita en el formato DT-6

El equipo propuesto se tenga disponible para la ejecución de los trabajos

DT-14

Sistema de gestión de Calidad.

• El participante deberá demostrar que cuenta con un Sistema de

Gestión de Calidad vigente y valido.

• En el caso de propuestas conjuntas, el certificado de gestión de

calidad debe ser de la o las compañías que ejecutarán los trabajos

sustantivos (obra electromecánica, civil y Protección anticorrosiva)

objeto de este concurso.

Se verificará que:

Se verificará que presente el documento.

DA-5

Convenio privado de participación conjunta en términos del formato

DA-5.

Se revisará que:

Indiquen cada una de las partes de los trabajos que cada agrupado se obliga a cumplir.


SECCIÓN VII REQUISITOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y CRITERIO

DE ADJUDICACIÓN



D-3 Requisitos y criterios de evaluación técnica.

D-4 Requisitos y criterios de evaluación económica.

D-5 Criterio de adjudicación y desempate.


D-3 DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO

Requisitos y criterios de evaluación técnica

A) Disposiciones Generales. Este documento contiene la metodología, criterios y requisitos de la documentación técnica que La Convocante establece para evaluar

las propuestas por el método Binario.

Toda la documentación que presenten los participantes para este concurso de obra pública deberá referirse a los requisitos solicitados

por La Convocante y contendrán entre otros los datos oficiales del contacto de las personas o instituciones emisoras a efecto de facilitar

su verificación.

B) Método de evaluación El método de evaluación de proposiciones será Binario, que consiste en determinar la solvencia de las proposiciones, a partir del

cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en las presentes bases de concurso.

Revisión documental de los anexos que integran la propuesta técnica de los participantes:


DT-1 Manifestación de conocimiento del sitio de los trabajos. (En términos del formato DT-1) La misma se realice bajo protesta de decir verdad, se ajuste al formato otorgado en las bases y esté debidamente firmado por el representante legal del participante

Se revisará que:

El documento contenga toda la información solicitada

DT-2 Descripción de la planeación integral

El participante deberá describir de manera general los siguientes apartados: La misma esté debidamente firmado por el representante legal del participante.

Se revisará que:

El documento contenga toda la información solicitada.

Plan para el desarrollo de los trabajos de este concurso, donde se indique el número de frentes de trabajo y su ubicación

El proceso constructivo deberá describir:

Las principales actividades y sus interfaces

La utilización de mano de obra durante la ejecución de los trabajos,

La especialidad de los trabajadores que realizarán la ejecución de los conceptos más significativos, así como la descripción de estos conceptos.

La utilización, características y capacidad de la maquinaria y el equipo de construcción durante la ejecución de los trabajos.

Este documento no debe contener una reproducción parcial o total de los anexos que se proporcionan como parte de estas bases.

DT-5 Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará (En términos del formato DT-5)

Se revisará que:




Se verificará que la documentación presentada acredite la capacidad y/o experiencia técnica de los subcontratistas que el participante propone para la ejecución de los trabajos, identificando los trabajos que realizará cada uno de ellos.

Además, se verificará que la carta compromiso de cada una de las compañías subcontratistas que proponen, acepten la realización de los trabajos en caso de que la proposición del participante sea la ganadora

DT-7 A, B y C

Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción. (En términos del formato DT-7, A, B y C)

Se revisará que:


En el consumo del material por unidad de medida, determinado por el participante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate

Las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las bases

La mano de obra sea la adecuada y suficiente para ejecutar los trabajos de acuerdo al procedimiento constructivo.

Se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.

La maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes de acuerdo con el procedimiento constructivo.

DT-8

Manifiesto de conocer las disposiciones en materia de seguridad SSPA (En términos del formato DT-8) Se realice bajo protesta de decir verdad Se ajuste al formato otorgado en las bases y esté debidamente firmado por el representante legal del participante; En caso de consorcio, sea firmado por cada uno de los representantes legales de sus integrantes

Se revisará que:




DT-9

Análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo (sin costos). (En términos del formato DT-9) Se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos.

Se revisará que

Los análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo, incluyan los materiales solicitados en el alcance o en la descripción del concepto a utilizar, con sus correspondientes consumos; de la mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y estos sean congruentes con el alcance.

Se deberá incluir los porcentajes por herramienta menor y equipo de seguridad de protección personal del trabajador.

DT-10

Programas de ejecución general de los trabajos (Sin montos).

(En términos del formato DT-10)

Se verificará que:

Contenga toda la información solicitada

El programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante.


D-4

DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER ECONÓMICO

Requisitos y criterios de evaluación económica

El Método de evaluación de las proposiciones será Binario.

La “CONVOCANTE” utilizará los presentes requisitos y criterios, consistentes en hacer la evaluación de los documentos que

integran las propuestas económicas; así como también determinar la aceptabilidad económica o no de las mismas; lo anterior de

conformidad con los requisitos y criterios señalados en los incisos A, B y C.

La “CONVOCANTE” efectuará la evaluación económica de aquellas propuestas que cumplieron con los requisitos técnicos

establecidos en las bases, verificando que sus montos estén ordenados de menor a mayor por su importe total; iniciando la

evaluación con la propuesta cuya oferta sea la más baja en monto; en caso de que no cumpla con los requisitos y criterios

económicos establecidos, se continuará con la siguiente propuesta económica más baja y así sucesivamente.

Se verificará que cada documento contenga toda la información solicitada por la “CONVOCANTE” y sea legible.

Requisitos:

A) Documentos que integran la propuesta económica:

Los participantes en su propuesta económica incluirán los documentos que se enlistan a continuación:

1. DE-1, Análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo

2. DE-2, Análisis los costos básicos o auxiliares

3. DE-3 A, B y C Desglose de insumos con precios (Costo directo) que intervienen en la integración de la propuesta, los

participantes podrán incluir en su propuesta copia de las cotizaciones de los proveedores de materiales y equipos de

instalación permanente más representativos o significativos de acuerdo a su utilización e importe.

4. DE-4, Presupuesto de obra (Catálogo de conceptos), conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de

trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida y del total de la propuesta.

5. DE-5, Programa de ejecución general de los trabajos, conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones,

calendarizado y cuantificado mensualmente en partidas incluyendo el monto de la propuesta y plazo de ejecución.

B) Revisión documental de los anexos que integran la propuesta económica de los participantes:


DE-1

Análisis de precios unitarios

Los conceptos de trabajo, sean determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento y cargo por utilidad, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y

Se revisará que:

El análisis, cálculo e integración de los precios unitarios por

unidad de obra determinada, sea acorde con el alcance y la

unidad de medida del concepto;

El desglose de los precios unitarios esté estructurado con costo



costos, de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos (En términos del formato DE-1). Los costos de los insumos deberán ser considerados puestos en el sitio de los trabajos. En el caso de subcontrataciones, sólo se integrará en el rubro que corresponda la descripción de la subcontratación aplicando los porcentajes de indirectos, financiamiento y utilidad.

directo, indirecto, financiamiento y utilidad

No se repita la mano de obra, materiales o equipo con

diferentes costos.

Los materiales, recursos humanos y demás insumos sean

congruentes en su descripción, unidad de medida y costo, con

el desglose de insumos con precios del documento DE-3 A, B y

C.

Los costos directos de los materiales, equipos de instalación

permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de

construcción puestos en el sitio de los trabajos a la fecha del

acto de presentación y apertura de propuestas en la zona

donde se llevará a cabo la obra (sin considerar el impuesto al

valor agregado) se encuentren vigentes en el mercado

(nacional / internacional), con base en cualquiera de los

supuestos siguientes: i) la comparativa de precios de los

materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra,

maquinaria y equipo de construcción propuestos por cada

participante, respecto de las demás propuestas presentadas

por cada uno de los participantes; ii) la comparativa de precios

que se realice entre el costo directo de los materiales, equipos

de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo

de construcción que se tengan en los registros históricos de

trabajos similares; iii) la comparativa de precios que se realice

entre el costo directo de los materiales, equipos de instalación

permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de

construcción con el resultado de la investigación de mercado.

Si en la integración del análisis de precio unitario DE-1 se

detectan datos que no sean coincidentes con lo establecido en

el documento DE-3, lo establecido en el documento DE-1

prevalecerá.

DE-2

Análisis de básicos En caso de utilizar costos básicos de insumos o auxiliares (materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y rendimiento) que formen parte de algún análisis de precio unitario, deberán desglosar su análisis auxiliar en este documento. (En términos del formato DE-2).

Se revisará que:

La revisión del presente documento se realizará conforme a los criterios de evaluación señalados para el documento DE-1.

Si en el formato DE-2 se detectan datos que no sean coincidentes con lo asentado en el documento DE-3, lo establecido en el documento DE-2 prevalecerá.

DE-3 A, B y C

(En términos de los formatos DE-3 A, B y C). DE-3A

Se revisará que:

Se relacionen los materiales y equipos de instalación permanente suministrados por el contratista (Documento DE-



Listado de insumos con precios, que intervienen en la integración de la propuesta de los materiales y equipos de instalación permanente suministrados por el contratista, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes DE-3B Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta a costo directo de las categorías de mano de obra que intervendrá directamente en la ejecución de los trabajos. DE-3C Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta de maquinaria y equipo de construcción que proporcionará el contratista para llevar a cabo los trabajos, con sus respectivas unidades de medición y sus importes.

3A), con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición, precios y sus importes.

Se relacionen las categorías indicando la cantidad a utilizar con sus respectivas unidades de medición, salarios reales e importes de la mano de obra del personal que intervendrá directamente en la ejecución de los trabajos (Documento DE-3B).

Se relacione la maquinaria y/o equipo de construcción que proporcionará el contratista, señalando las unidades de medición, cantidades, costos e importes de los mismos (Documento DE-3C).

De las cotizaciones que se adjunten se verificará que la fecha de dichas cotizaciones se encuentre comprendida entre la convocatoria y la fecha de la presentación y apertura de las propuestas.

De las cotizaciones que se adjunten a las propuestas, La Convocante podrá confirmar con los proveedores de las cotizaciones, los costos de las mismas.

DE-4

Presupuesto de obra

Conteniendo descripción, unidades de medición,

cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra

e importes por partida y del total de la propuesta. (En

términos del formato DE-4)

Este documento DE-4 corresponde al presupuesto de la

obra que servirá para formalizar el contrato.

Se revisará que:

En todos los conceptos que integran el Documento DE-4

(presupuesto de obra), se establezca su descripción,

unidad, cantidad, precio unitario sin considerar el Impuesto

al valor agregado, e importe correspondiente, verificando

que contenga todos los conceptos de trabajo solicitados

en el anexo C.

Que los precios unitarios de este documento sean

coincidentes con los asentados en el documento DE-1, en

caso de existir diferencias, prevalecerá lo establecido en el

documento DE-1.

Que no contenga errores aritméticos; en caso contrario, la

convocante procederá a su corrección para determinar el

importe correspondiente de la(s) propuesta(s), sin

modificar los precios unitarios.

No existan diferencias entre los precios unitarios de

cualquiera de los conceptos de trabajo establecidos en el

presupuesto de obra (Documento DE-4), con respecto a

los conceptos de trabajo indicados en los análisis de

precios unitarios (Documento DE-1)



DE-5

Programa de ejecución general de los trabajos. (En

términos del formato DE-5)

Conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones,

calendarizado y cuantificado mensualmente en partidas

incluyendo el monto de la propuesta y plazo de ejecución.

Se verificará que:

El programa de ejecución general de los trabajos contenga

las partidas, conceptos de trabajo, unidades, cantidades,

importes y el monto total de la propuesta.

Contenga los importes parciales e importes acumulados

de los trabajos.

C) Criterios para determinar la aceptabilidad de la propuesta económica de los participantes:

1. Que los precios propuestos por el participante sean aceptables; es decir, que sean acordes con las condiciones

vigentes en el mercado nacional o internacional, con base al importe total de la propuesta.

2. Que el importe ofertado por el(os) participante(s) pueda ser pagado por la Convocante

Las propuestas que no sean consideradas para evaluación serán declaradas como no aceptable(s) a los intereses de la

“CONVOCANTE” y será suficiente motivo el indicarle en el fallo que no resultó ganador porque su oferta económica no se

encuentra dentro los parámetros establecidos por la “CONVOCANTE” como aceptable respecto al presupuesto interno del proyecto

ó existe una oferta solvente de precio más bajo.

Acorde al artículo 21 segundo párrafo de las DGC, Numeral IV.2.10 de los LGPyA y Numeral III.4.1, inciso XX de las PLPyA y al

punto 24 de las bases del concurso, durante el periodo de evaluación económica, la “CONVOCANTE” a través del área responsable

de la contratación, solicitará a los participantes que realicen aclaraciones o correcciones respecto de requisitos que no modifiquen

los términos y condiciones esenciales de la propuesta, tales como precio, plazo, especificaciones y alcance.

Una vez llevada a cabo la revisión de las propuestas económicas y de conformidad con los requisitos y criterios establecidos en este

documento, se procederá a emitir el resultado de la evaluación económica de acuerdo a lo siguiente:

Aquellas propuestas que cumplan con los requisitos establecidos en los incisos A, B y C de este documento, serán

dictaminadas como propuestas que CUMPLEN ECONÓMICAMENTE.

Aquellas propuestas que incumplan alguno de los requisitos establecidos en los incisos A, B o C de este documento, serán

dictaminadas como propuestas que NO CUMPLEN ECONÓMICAMENTE.


D-5 Criterio de adjudicación y desempate

Al finalizar la evaluación de las proposiciones, la “CONVOCANTE” adjudicará el contrato al participante cuya propuesta resulte solvente porque cumple con los requisitos legales, técnicos, financieros y económicos requeridos, por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y presenta el precio más bajo.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas solventes, se procederá a su desempate conforme a lo siguiente:

Se adjudicará al participante que haya manifestado pertenecer al Sector de las pequeñas y medianas empresas. Pequeñas y Medianas Empresas (Concursos Nacionales).

MIPYMES PEQUEÑA En la manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que es una MIPYME

Si el empate persistiera, la adjudicación se efectuará en favor del participante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice la “CONVOCANTE” en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada participante empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del participante ganador y, posteriormente, los demás boletos de los participantes que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones.


SECCIÓN VIII DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA/INFORMATIVA



DA-1 Manifiesto de interés en participar

DA-2 Formato para formular preguntas

DA-5 Convenio privado de participación conjunta,

DA-6 Compromiso con la Transparencia


DA-8 Manifiesto bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables (Proveedores / contratistas extranjeros) y en materia de Seguridad Social

DA-9 Manifiesto de confidencialidad o comercial reservada de la propuesta.

DI-1 Documentación requerida para la formalización del contrato

DI-2 Manifiesto CMIC

DI-3 Especificaciones para el uso de archivos en SISCeP

J Procedimiento de ajuste a las remuneraciones

K Procedimiento para la conciliación y autorización de los precios unitarios de los conceptos de trabajo no previsto en el catálogo original del contrato

L Procedimiento para la revisión y ajuste de los costos indirectos y financiamiento

P Conceptos que podrán ser pagados por suspensión de los trabajos

Garantías Textos

Modelo de textos de garantías

Para garantizar el debido cumplimiento de los contratos

Para responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos o la calidad de los servicios, así como cualquier otra responsabilidad.

Anexo “BEO”

Términos y condiciones de uso de bitácora electrónica

Anexo “PACMA”

Programa de apoyo a la comunidad y medio ambiente (PACMA) (este formato de anexo se entrega en otro archivo)

Anexo PCP

Programa de Cadenas Productivas del Gobierno Federal






Asunto: Manifiesto de interés en participar




Portuarios Pajaritos, por este medio expreso mi interés en participar en el presente procedimiento de contratación, para lo

cual manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Datos del participante:

Nombre o razón social: xxx Registro Federal de Contribuyentes: yyy Descripción del objeto social de la empresa: yyy Domicilio Fiscal: xxx Correo electrónico: [email protected] Teléfono: xxx Nombre del representante legal:: xxx

Quien pretenda participar por medios electrónicos SISCeP, deberá manifestarlo indicando la persona como contacto y su correo

electrónico en este documento.






FORMATO PARA FORMULAR PREGUNTAS

Concurso Abierto Nacional No. PLOG-CAN-O-GCPY-00046712-17-1,

Junta de aclaraciones No. xx de (precalificación / bases) de fecha dd.mmm.aaaa

No. Referencia Clasificación pregunta Pregunta Respuesta

No. de consecutivo de pregunta

Anexo Técnico y/o Sección de las Bases correspondiente, y punto de la misma

Técnica/Económica /Administrativa

Nota: Si es necesario adjuntar archivos a las preguntas formuladas hacer referencia al mismo como sigue: “Ver archivo XXX.xxx“.






CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN ______________________________.,

________________________REPRESENTADAS POR EL _________________________RESPECTIVAMENTE, EN SUS

CARÁCTERES DE __________________ DE LAS MISMAS, PARA PARTICIPAR EN EL Concurso Abierto Nacional No. PLOG-

CAN-O-GCPY-00046712-17-1, referente a la Rehabilitación de los tanques de 200 MB TV-209 y TV-220 para el

almacenamiento de crudo maya incluye: recuperación de producto para su reincorporación a la cadena de valor en la

Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y

CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara

I.1.- Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de conformidad con las disposiciones legales de los

Estados Unidos Mexicanos, según se acredita mediante la Escritura Constitutiva __________ de fecha ___________, otorgada ante

la Fe del Lic.____________________, actuando en el protocolo de la Notaría No.______, de la Ciudad de___________, de la que

es titular el Lic.__________________, cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio

del______________, en el folio mercantil No. _____________de fecha ___________.

I.2.- Acredita su personalidad y facultades en su carácter de Apoderado de __________________________mediante la Escritura

Número ____________de fecha ______, otorgada ante la fe del Lic.____________________, Titular de la Notaría Pública No.

_______de la Ciudad de xxx, mismas que no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna

I.3.- Que su domicilio fiscal es______________________________________________, C.P.___________, Tel.-

__________________________, Correo Electrónico _____________________________

II. Declara

II.1.- Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica, de conformidad con las disposiciones legales de los

Estados Unidos Mexicanos, según se acredita mediante la Escritura Pública No. ________de fecha ____________, otorgada ante la

Fe del Lic. ______________, Notario Público No._______, del_____________, la cual quedó debidamente inscrita en el Registro

Público de Comercio del______________, en el Libro ______________, Sección Comercio, Volumen_______, Partida______, con

fecha___________________.

II.2.- Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, según se acredita mediante la Escritura Pública

No. ___________de fecha __________, otorgada ante la Fe del Lic._____________, Notario Público No.__________, de la Ciudad

de xxx y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna a la fecha de firma del

presente contrato.

II.3.- Que su domicilio fiscal es________________________________________, C.P._________, Tel.____________________,

correo electrónico: _________________

III. Las partes declaran:

III.1. - Que celebran el presente convenio en apego a lo siguiente:

La entrega de propuesta se hará en sobre cerrado. La documentación distinta a la propuesta técnica y económica podrá entregarse,

a elección del participante, dentro o fuera de dicho sobre. La propuesta deberá ser firmada por el representante común que para ese

acta haya sido designado por ambas partes. En caso que la propuesta resulte ganadora de la licitación, el contrato deberá ser

firmado por el representante legal de cada una de las partes, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del


contrato, como responsables solidarios o mancomunados, según se establece en el propio contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que

las personas que integran la propuesta conjunta puedan constituirse en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las

obligaciones previstas en el convenio de propuesta conjunta, siempre y cuando se mantenga en la nueva sociedad las

responsabilidades de dicho convenio.

Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los participantes en cualquier etapa del procedimiento de

licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia Económica en materia de prácticas monopólicas y

concentraciones, sin perjuicio de que las dependencias y entidades determinarán los requisitos, características y condiciones de los

mismos en el ámbito de sus atribuciones cualquier participante o el convocante podrá hacer del conocimiento de la Comisión

Federal de Competencia, hechos materia de la citada Ley, para que resuelva lo conducente.

Así como a la regla referente a participación Conjunta de las bases del Concurso Abierto Nacional No. PLOG-CAN-O-GCPY-

00046712-17-1, referente a la Rehabilitación de los tanques de 200 MB TV-209 y TV-220 para el almacenamiento de crudo

maya incluye: recuperación de producto para su reincorporación a la cadena de valor en la Terminal de Almacenamiento y

Servicios Portuarios Pajaritos.

III.2.- Las partes de este Convenio Privado de proposición conjunta, nos comprometemos y obligamos a participar en forma conjunta

en el Concurso Abierto Nacional No. PLOG-CAN-O-GCPY-00046712-17-1, referente a la Rehabilitación de los tanques de 200

MB TV-209 y TV-220 para el almacenamiento de crudo maya incluye: recuperación de producto para su reincorporación a la

cadena de valor en la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos.

AL tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. Las partes convienen en agruparse con el objeto de presentar propuesta conjunta para participar en el

Concurso Abierto Nacional No. PLOG-CAN-O-GCPY-00046712-17-1, referente a la Rehabilitación de los tanques de 200 MB

TV-209 y TV-220 para el almacenamiento de crudo maya incluye: recuperación de producto para su reincorporación a la

cadena de valor en la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos.

SEGUNDA.- PARTES DEL SERVICIO QUE CADA AGRUPADO SE OBLIGA A CUMPLIR. Las partes en este convenio se obligan

a aportar, en caso de resultar su propuesta conjuntada adjudicada en el Concurso Abierto Nacional No. PLOG-CAN-O-GCPY-

00046712-17-1 lo siguiente:

I. _______________________________Se obliga a ejecutar los conceptos del__________ al _____________ en ______

II. _____________________________Se obliga a participar en los conceptos del _______al______________

TERCERA.- DOMICILIO COMUN. Las partes señalan como su domicilio común para oír y recibir notificaciones ubicado

en:___________________________

CUARTA.- REPRESENTANTE COMUN. Las partes convienen que ____________________________a través de su

Representante Legal, Ing. ________________, será el Representante Líder, otorgándole poder amplio, suficiente y necesario para

que actúe ante Pemex Logística en nombre y representación de las partes, en todos y cada uno de los actos del Concurso

Abierto Nacional No. PLOG-CAN-O-GCPY-00046712-17-1, y los que de ella se deriven y será quien presente las facturas de todos

y cada uno de los pagos que se deriven del contrato correspondiente.

QUINTA.- OBLIGACION CONJUNTA Y SOLIDARIA. Las partes, se obligan en forma conjunta y solidaria entre si y ante Pemex

Logística, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme producto del Concurso Abierto

Nacional No. PLOG-CAN-O-GCPY-00046712-17-1.

SEXTA.- RECLAMOS Y DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TECNICO Y ADIMISTRATIVO. Cuando surja alguna controversia de

carácter técnico o administrativo relacionada con la interpretación o ejecución del contrato, la parte inconforme podrá efectuar dentro


de los primeros 5 (cinco) días naturales de haber tenido conocimiento de la misma, su reclamo por escrito

_______________________________de aquí en adelante en el presente documento como el líder en la ejecución del contrato, a fin

de que resuelva la diferencia existente entre las partes. En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, la

parte inconforme renuncia a cualquier reclamo posterior por la controversia de que se trate.

La parte quejosa por el desacuerdo con la resolución del reclamo, podrá interponer una discrepancia de carácter técnico o

administrativo ante el líder en la ejecución del contrato, en los términos de esta clausula.

Por cada controversia, la parte quejosa solo podrá interponer un reclamo ante el líder en la ejecución del contrato.

Para resolver el reclamo, el líder en la ejecución del contrato efectuara las consultas pertinentes y reunirá los elementos y/o

documentos necesarios. El líder en la ejecución del contrato tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales contados a partir de la

recepción de la solicitud efectuada por la parte quejosa para emitir su determinación por escrito y comunicársela, estableciendo las

bases contractuales de su decisión.

Una vez recibida la determinación del líder en la ejecución del contrato, la parte quejosa contara con un plazo de 5 (cinco) días

naturales para comunicar su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada, precluyendo su derecho de presentar reclamo

como discrepancia técnica o administrativa.

Si la parte quejosa acepta la determinación final, el líder en la ejecución del contrato procederá a la ejecución de los acuerdos y, en

su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente.

Si la determinación del líder en la ejecución del contrato no es aceptada por la parte quejosa, esta podrá pedir que el reclamo se

revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo.

Si la parte quejosa opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo, ésta versará sobre los

mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o

complementarias, subsanar defectos, hacer correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevara a cabo de la siguiente manera:

La parte quejosa deberá presentarla por escrito ante el líder en la ejecución del contrato, indicando los temas en discrepancias,

dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha en que la parte quejosa hubiere recibido la determinación final del líder

en la ejecución del contrato, respecto de la resolución del reclamo.

La solicitud que al respecto haga la parte quejosa deberá indicar que se trata de una discrepancia de carácter técnico o

administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo:

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la documentación que los compruebe;

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente ordenada, identificada con numero de anexo.

El líder en la ejecución del contrato verificara que la discrepancia haya sido presentada en tiempo y forma; en caso contrario la

desechará. Si la discrepancia no es desechada, el líder en la ejecución del contrato comunicará por escrito la parte quejosa el inicio

del procedimiento de discrepancia, quien tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para presentar todo documento o alegato que

considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud. El líder en la ejecución del contrato, procederá a analizar y

estudiar el tema en discrepancia y citara por escrito la parte quejosa dentro de un plazo de 5 (cinco) días naturales contados a partir

del vencimiento del plazo para que la parte quejosa presente documentación o alegatos, para iniciar las aclaraciones.

Si la parte quejosa acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o administrativo, el líder en la ejecución del contrato

autorizara el cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, concluyendo así el


procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o administrativo con efectos jurídicos

concernientes a las partes.

SÉPTIMA.- ACUERDOS DE INDEMINIZACION ENTRE LAS PARTES. Las parte de este convenio privado de proposición conjunta,

convienen que los acuerdos de indemnización entre los mismos, se hará de manera escrita indicando el tipo de indemnización

acordado, y la empresa líder convocara a reunión de conciliación, donde se resolverá la diferencia existente entre las partes, y por

desacuerdo a la resolución, la parte afectada solo podrá interponer una discrepancia según su tipo. En el supuesto que las partes

lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligara a las mismas a hacerlo por escrito y a su cumplimiento.

OCTAVA.- ENTREGA DE INFORMACIÓN FINANCIERA. La capacidad financiera de la propuesta conjunta será determinada a

partir de la información financiera que entregue, en el acto de entrega de proposiciones, cualquiera de los integrantes que

suscriben el presente convenio privado de participación conjunta y de conformidad a lo establecido en el formato de los "Requisitos

y criterios de la capacidad financiera"(D-2).

El presente convenio privado de participación conjunta, se firma por las partes en dos ejemplares originales, en la Ciudad de

México, a los XX días del mes de XXXX del 9999.

XXXXXX, S.A. DE C.V. XXXXXX, S.A. DE C.V.

_____________________________ _____________________________

[nombre]

REPRESENTANTE LEGAL

[nombre]

DIRECTOR GENERAL



Compromiso con la transparencia para fortalecer el proceso de contratación del Concurso Abierto Nacional No. PLOG-CAN-O-

GCPY-00046712-17-1, referente a la Rehabilitación de los tanques de 200 MB TV-209 y TV-220 para el almacenamiento de

crudo maya incluye: recuperación de producto para su reincorporación a la cadena de valor en la Terminal de

Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos, suscribir la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento a través de la

Subgerencia de Contratación de Obra Pública perteneciente a la Gerencia de Contrataciones para Proyectos por cuenta y

orden de Pemex Logística, representado en este acto por el Ing. Ricardo Meléndez Xicoténcatl, en su carácter de presidente del

Concurso Abierto Nacional No. PLOG-CAN-O-GCPY-00046712-17-1, a quien en lo sucesivo se le denominará ”DOPA" y

_____________, representada por ___________ en su carácter de _________________, a quien en lo sucesivo se le denominará

el “participante", al tenor de las siguientes consideraciones y compromisos:

CONSIDERACIONES

I. El gobierno federal se ha comprometido a impulsar acciones para que su actuación obedezca a una estrategia de ética y transparencia.

II. Que es de su interés contar con el apoyo, participación, vigilancia y compromiso de todos los integrantes de la sociedad.

III. Que la falta de transparencia es una situación que daña a todos y se puede constituir en fuente de conductas irregulares.

IV. Es objeto de este instrumento mantener el compromiso de las partes en no tratar de influir en el proceso de contratación mediante conductas irregulares.

V. Se requiere la participación de las partes involucradas, para fomentar la transparencia en el proceso de contratación.

VI. Este pacto representa un compromiso moral, el cual se deriva de la buena voluntad de las partes.

Dentro de este marco los firmantes, asumen los siguientes:

COMPROMISOS

I.- Del “participante”

1. Vigilar que sus empleados y subcontratistas que intervengan en el proceso de contratación cumplan con los compromisos aquí pactados.

2. Aceptar la responsabilidad de su actividad para con la sociedad y el gobierno federal.

3. Elaborar su propuesta a efecto de coadyuvar en la eficiente y eficaz utilización de los recursos públicos destinados al proyecto.

4. Conocer y aceptar el proyecto para el cual está capacitado y considerar en su propuesta los elementos necesarios para en su caso, realizar el proyecto con calidad, eficacia y eficiencia.

5. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre la información que haya obtenido en el proceso de contratación

6. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman el proceso de contratación y en su caso, la realización del proyecto.

7. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de la sociedad o la nación.

8. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a influenciar o asegurar la contratación para sí o para terceros.

9. Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las instituciones gubernamentales o de terceros.


II.- De la ”DOPA"

1. Exhortar que los servidores públicos que por razón de su actividad intervengan en el proceso de contratación, cumplan con

los compromisos aquí pactados y difundir el presente pacto entre su personal, así como terceros que trabajen para la

”DOPA", que por razones de sus actividades intervengan durante el proceso de contratación.

2. Desarrollar sus actividades en el proceso de contratación dentro de un código de ética y conducta.

3. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer la contratación del proyecto.

4. Rechazar cualquier tipo de compensación que pudiera predisponerle a otorgar ventajas en el proceso de contratación.

5. Actuar con honestidad y transparencia durante el proceso de contratación.

6. Actuar en todo momento con imparcialidad en beneficio de la institución y sin perjuicio de la empresa.

7. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional, sin perjudicar los intereses de la sociedad y la nación.

El presente compromiso con la transparencia se firma de común acuerdo en la Ciudad de México, a los xx días del mes de xxx de

20xx.

Por ”DOPA"

Ing. Ricardo Meléndez Xicoténcatl

Nombre y firma del Servidor Público

(Presidente del concurso)

Por el “participante”

Nombre y firma del Representante Legal

Nota 1.- En caso de propuestas conjuntas este documento deberá ser firmado por el representante común elegido por la agrupación, y deberá anotarse en el proemio de este

documento la denominación social de todas y cada una de las empresas de la agrupación.

Nota 2.- Este documento deberá ser firmado por el servidor público designado para presidir el evento.






Asunto: Declaración de integridad






Que por sí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos

relacionados con este procedimiento de contratación, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del

concurso y cualquier otro aspecto que me otorguen condiciones ventajosas, con relación de los demás participantes.









Asunto: Manifiesto de encontrarse al corriente en las obligaciones fiscales






Que de acuerdo a lo que establece el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y la Regla de Resolución Miscelánea Fiscal

vigente, mi representada [NOMBRE DEL PARTICIPANTE], así como mis subcontratistas nos encontramos al corriente en nuestras

obligaciones fiscales y de Seguridad Social.





MODELO DE TEXTOS DE GARANTIAS

TEXTO 8. PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS. DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZA DOMICILIO DEL FIADO

SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ xxx (NÚMERO, LETRA Y MONEDA) ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE Pemex Logística CON DOMICILIO EN xxx PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE PARTICIPANTE, EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA DEBERÁ INCLUIRSE EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES) EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO xxx DE FECHA xxx Y DE LOS ANEXOS DEL MISMO, CELEBRADO ENTRE Pemex Logística Y NUESTRO(S) FIADO(S).

EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO Rehabilitación de los tanques de 200 MB TV-209 y TV-220 para el almacenamiento de crudo maya incluye: recuperación de producto para su reincorporación a la cadena de valor en la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos Y SU MONTO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ xxx (NÚMERO, LETRA Y MONEDA).

ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS Y GARANTIZA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS POR PARTE DE NUESTRO FIADO, LAS CUALES DEBERÁN SER REALIZADAS EN LOS PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO SE ESTABLECIERON EN EL MISMO.

EN CASO DE QUE SEA NECESARIO PRORROGAR EL PLAZO SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS Y/O CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, PRORROGARÁ LA VIGENCIA DE LA FIANZA EN CONCORDANCIA CON LAS PRÓRROGAS, ESPERAS, O CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO OTORGADOS HASTA EN UN 25% DE LA VIGENCIA ORIGINAL DEL CONTRATO, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS OTORGARÁ LOS DOCUMENTOS MODI FICATORIOS CORRESPON DI ENTES.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS RECONOCE QUE EL MONTO GARANTIZADO POR ESTA FIANZA PUEDE MODIFICARSE COMO CONSECUENCIA DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO HASTA EN UN 25% DEL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA OTORGARÁ EL DOCUMENTO MODIFICATORIO QUE GARANTICE EL PORCENTAJE EN EXCESO AL MONTO ORIGINALMENTE GARANTIZADO.

EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICION DE GARANTIAS, NO IMPLICARÁ NOVACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, POR LO QUE SUBSISTIRÁ SU RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS.

ESTA FIANZA GARANTIZA HASTA POR EL MONTO EN QUE FUE EMITIDA LA TOTAL EJECUCIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN, INCLUYENDO LOS PAGOS EN EXCESO MÁS SUS INTERESES CORRESPONDIENTES, QUE SUPONE QUE EL BENEFICIARIO EFECTÚE UN PAGO POR ERROR SIN EXISTIR OBLIGACIÓN ALGUNA PARA HACERLO. ESTA FIANZA SE EXPIDE DE ENTERA CON FORMIDAD CON LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS.

EL PAGO DE LA FIANZA ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES O CUALQUIER OTRA SANCIÓN ESTIPULADA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA DE LA RESCISIÓN DECRETADA POR SU INCUMPLIMIENTO O DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, LO QUE OCURRA PRIMERO.

LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MANIFIESTA QUE LA RECLAMACIÓN DE LA FIANZA QUEDARÁ INTEGRADA A PARTIR DE SU PRESENTACIÓN SI AL ESCRITO INICIAL EN QUE SE FORMULA SE ACOMPAÑA EN COPIA SIMPLE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

A) PÓLIZA DE FIANZA Y EN SU CASO SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS. B) CONTRATO GARANTIZADO Y EN SU CASO SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS. C) EN SU CASO, DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN AL FIADO DE SU INCUMPLIMIENTO. D) EN SU CASO, LA RESCISION DEL CONTRATO Y SU NOTIFICACION. E) EN SU CASO, DOCUMENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA. F) FINIQUITO G) IMPORTE RECLAMADO.

ÚNICAMENTE, EN EL CASO DE QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 289 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL FIADO PROPORCIONE A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS OPORTUNAMENTE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL GARANTIZADA, QUE AFECTEN LA CUANTIFICACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, O BIEN, SU IMPROCEDENCIA TOTAL O PARCIAL, INCLUYÉNDOSE EN ESTE CASO LAS EXCEPCIONES QUE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS PUEDA OPONER AL BEN EFICIARIO DE LA PÓLIZA DE FIANZA, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ EL DERECHO DE SOLICITAR ALGÚN DOCUMENTO ADICIONAL A LOS QUE SE SEÑALAN EN LOS INCISOS QUE ANTECEDEN.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN CASO DE RECLAMACIÓN PAGARÁ AL BENEFICIARIO EL IMPORTE TOTAL DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA Y LA INDEMNIZACIÓN POR MORA CORRESPONDIENTE, SALVO EN AQUELLOS CASOS EN QUE EN EL CONTRATO


GARANTIZADO SE HAYA ESTIPULADO LA DIVISIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN, SIN EMBARGO EN ENTREGAS PARCIALES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, EL ALCANCE TOTAL DE LA GARANTÍA SE REDUCIRÁ PROPORCIONALMENTE. LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE COMPROMETE A PAGAR AL BENEFICIARIO, CONFORME A LOS PÁRRAFOS PRECEDENTES, HASTA EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ENTERARÁ EL PAGO DE LA CANTIDAD RECLAMADA BAJO LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTA FIANZA, MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AÚN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, NO JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL, SALVO QUE EL ACTO RESCISORIO SEA COMBATIDO Y EL FIADO OBTENGA LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN, YA SEA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO, EN EL JUICIO CONTENCIOSO O ANTE EL TRIBUNAL ARBITRAL CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE QUE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE AUTORIDAD JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL RESULTE FAVORABLE A LOS INTERESES DEL FIADO, Y LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS HAYA PAGADO LA CANTIDAD RECLAMADA, EL BENEFICIARIO DEVOLVERÁ A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LA CANTIDAD PAGADA EN UN PLAZO MÁXIMO DE NOVENTA DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE QUE LA RESOLUCIÓN FAVORABLE AL FIADO HAYA CAUSADO EJECUTORIA.

ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RECURSOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN, CON ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA POR AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OPONER COMO EXCEPCIÓN PARA EFECTOS DE PAGO DE ÉSTA FIANZA, LA DE COMPENSACIÓN DEL CRÉDITO QUE TENGA SU FIADO CONTRA EL BENEFICIARIO, PARA LO CUAL HACE EXPRESA RENUNCIA DE LA OPCIÓN QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 2813 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SU FIADO HA REALIZADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO LA RENUNCIA EXPRESA AL BENEFICIO DE COMPENSACIÓN EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 2197, EN RELACIÓN CON EL 2192 FRACCIÓN I DEL CITADO CÓDIGO.

ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL BENEFICIARIO HAGA VALER EN CONTRA DE NUESTRO FIADO POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR CONSIGNADO EN ESTA PÓLIZA.

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDOS DIEZ MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN AL CONTRATISTA DE LA RESCISIÓN DECRETADA POR INCUMPLIMIENTO, O A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, LO QUE OCURRA PRIMERO.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA SIEMPRE Y CUANDO EL BENEFICIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA, ACOMPAÑANDO DICHA SOLICITUD CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, CON EL FINIQUITO, Y EN CASO DE EXISTIR SALDOS, LA CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE LOS MISMOS.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE ACREDITADO; DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTE (FECHAS, NÚMERO DE CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LO RECLAMADO, QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.

FIN DEL TEXTO


TEXTO 9. OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS. DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZA DOMICILIO DEL FIADO

SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (10 % DEL MONTO EJERCIDO DE LA OBRA) ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE Pemex Logística CON DOMICILIO EN XXX Y SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS PARA GARANTIZAR POR (NOMBRE PARTICIPANTE, EN CASO DE PROPUESTA CONJUNTA DEBERÁ INCLUIRSE EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES) LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO xxx Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE Pemex Logística Y NUESTRO(S) FIADO(S), REFERENTE A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS Y DE LOS VICIOS OCULTOS O CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO NUESTRO(S) FIADO(S).

ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIÉN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AÚN CUANDO SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS Y DE LOS VICIOS OCULTOS O CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERÁ POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO O NO RESPONDA POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES HASTA POR LA TOTALI DAD DEL MONTO AFIANZADO.

EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ÚNICAMENTE RESPONDERÁ HASTA POR EL 100% DEL MONTO GARANTIZADO.

EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS, NO IMPLICARÁ NOVACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS, POR LO QUE SUBSISTIRÁ SU RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE SEIS MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO DE 30 DÍAS QUE EL BENEFICIARIO OTORGUE A NUESTRO FIADO PARA EFECTUAR LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES DERIVADAS DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LACALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERA INCURRIDO.

EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL BENEFICIARIO Y NUESTRO FIADO CONVENGAN UN PLAZO MAYOR PARA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBERÁ OTORGAR SU ANUENCIA POR ESCRITO.

LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MANIFIESTA QUE LA RECLAMACIÓN DE LA FIANZA QUEDARÁ INTEGRADA A PARTIR DE SU PRESENTACIÓN, SI AL ESCRITO INICIAL EN QUE SE FORMULA SE ACOMPAÑA EN COPIA SIMPLE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

A) PÓLIZA DE FIANZA Y EN SU CASO, SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS.

B) CONTRATO GARANTIZADO Y EN SU CASO, SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

C) DOCUMENTO TÉCNICO ELABORADO POR PERSONAL DEL CENTRO DE TRABAJO, QUE REÚNA LOS ELEMENTOS NECESARIOS DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD RELATIVA A LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y SU CUANTIFICACIÓN.

D) ESCRITO DONDE SE RECLAMA AL FIADO LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DETECTADOS O LA MALA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILI DAD EN QUE INCURRA EL FIADO.

E) NOTIFICACIÓN A LA AFIANZADORA DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILI DAD.

ÚNICAMENTE, EN EL CASO DE QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 289 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL FIADO PROPORCIONE A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS OPORTUNAMENTE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL GARANTIZADA, QUE AFECTEN LA CUANTIFICACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, O BIEN, SU IMPROCEDENCIA TOTAL O PARCIAL, INCLUYÉNDOSE EN ESTE CASO LAS EXCEPCIONES QUE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS PUEDA OPONER AL BENEFICIARIO DE LA PÓLIZA DE FIANZA, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ EL DERECHO DE SOLICITAR ALGÚN DOCUMENTO ADICIONAL A LOS QUE SE SEÑALAN EN LOS INCISOS QUE ANTECEDEN.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE COMPROMETE A PAGAR AL BENEFICIARIO, HASTA EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA.


LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ENTERARÁ EL PAGO DE LA CANTIDAD RECLAMADA BAJO LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTA FIANZA, MÁS, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE DERIVE DEL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AÚN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, NO JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL, SALVO QUE EL ACTO IMPUGNADO SEA COMBATIDO Y EL FIADO OBTENGA LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN, YA SEA EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO, EN EL JUICIO CONTENCIOSO O ANTE EL TRIBUNAL ARBITRAL CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE QUE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, O ANTE AUTORIDAD JUDICIAL O TRIBUNAL ARBITRAL RESULTE FAVORABLE A LOS INTERESES DEL FIADO, Y LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS HAYA PAGADO LA CANTIDAD RECLAMADA, EL BENEFICIARIO DEVOLVERÁ A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LA CANTIDAD PAGADA EN UN PLAZO MÁXIMO DE NOVENTA DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE QUE LA RESOLUCIÓN FAVORABLE AL FIADO HAYA CAUSADO EJECUTORIA.

ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ARBITRALES Y LOS RECURSOS LEGALES QUE SE INTERPONGAN, CON ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA POR AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA UNA VEZ TRANSCURRIDOS DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO EL BENEFICIARIO NO HUBIERA NOTIFICADO A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUE SE DETECTARON DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN ESTA GARANTÍA, PARA LO CUAL EL FIADO DEBERÁ PRESENTAR A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS.

CUANDO EL BENEFICIARIO HAYA NOTIFICADO A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS O CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL FIADO DENTRO DEL PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA SI EL FIADO LE PRESENTA LA MANIFIESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DEL BENEFICIARIO EN LA QUE SE SEÑALE SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA FIANZA.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO, MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO; DOMICILIO DEL BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA; REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTES (FECHAS, NÚMERO DEL CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN, ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.

FIN DEL TEXTO


DI-1

Documentación requerida para la formalización del contrato Conforme a lo establecido en las bases de concurso, el participante que resulte adjudicado, deberá entregar, dentro de los 5 (cinco)

días hábiles siguientes a la fecha de notificación del fallo y previo a la fecha de formalización del contrato, la documentación

siguiente:

Para el caso de personas físicas, original o copia certificada para su cotejo y copia simple del acta de nacimiento o carta de naturalización; para el caso de personas morales, original o copia certificada para su cotejo y copia simple del acta constitutiva de la sociedad, y en su caso las reformas y modificaciones deberán estar inscritas en el Registro Público de Comercio correspondiente.

Original o copia certificada para su cotejo y copia simple del poder notarial del representante para actos de administración o para suscribir contratos, el cual deberá estar inscrito en el Registro Público de Comercio correspondiente (salvo que el participante sea persona física y vaya a ser formalizado por la misma).

Para el caso de participantes extranjeros, los documentos con los que acredite su legal existencia y personalidad jurídica deberán contar con la legalización o apostillado correspondiente de la autoridad competente del país de origen que se trate, misma que deberá presentarse acompañada de una traducción simple al español.

Para el caso de consorcios, la documentación de las actas y de los poderes notariales deberán ser presentados por cada una de las empresas que participen conjuntamente.

Original y copia simple de ambos lados para su cotejo de la identificación oficial vigente con fotografía de la(s) persona(s) que firmará(n) el contrato.

Original del Manifiesto bajo protesta de decir verdad que cuentan o establecerán esquemas en materia de integridad y ética corporativa encaminados a prevenir y detectar actos u operaciones que puedan constituir prácticas de corrupción, y que

afecten o puedan afectar a Pemex Logística, mismos que mantendrán vigentes durante la ejecución de los contratos.

Cédula(s) del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de cada una de las empresas. Documento emitido por el participante, en el cual manifieste o no su aceptación de retención en lo relativo a la Cámara

Mexicana de la Industria de la Construcción. Garantías de cumplimiento que correspondan, las cuales deberá entregar a la Convocante previo a la formalización del

contrato. En caso de concursos nacionales, las pequeñas y medianas empresas deberá presentar original del documento expedido por

la Secretaría de Economía, que la acredite como PYME OPCIONAL Manifestación bajo protesta de decir verdad, relativa al cumplimiento de la Ley General de Población y su

Reglamento. OPCIONAL Manifestación en la que se aprueba o no la aplicación de retenciones del 2 (dos) al millar del monto de los

trabajos ejecutados, que se destinará al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Acreditamiento Bancario: Documento que contenga los siguientes datos bancarios para efecto de pago: nombre del banco, domicilio, número de cuenta, nombre del cuenta-habiente, CLABE de la cuenta, plaza, sucursal y la conformidad del banco a través de un sello y firma, ambos en originales, indicando que el beneficiario es el mismo a quien se le adjudicó el contrato, cuyos documentos se presentan incluidos en las bases de concurso. NOTA: En español si el pago será en pesos mexicanos, y en inglés, si el pago será en dólar de los Estados Unidos de América.

Registro Básico: Comprobante del registro vigente. Para llevar a cabo su registro, debe ingresar a la página http://www.pemex.com/procura/relacion-con-proveedores/registro-de-proveedores/Paginas/default.aspx

OPCIONAL: Con base en los criterios definidos por la Subdirección de Desarrollo y Relación con Proveedores y Contratistas Registro Extendido: Comprobante del registro vigente. Para llevar a cabo su registro, debe ingresar a la página http://www.pemex.com/procura/relacion-con-proveedores/registro-de-proveedores/Paginas/default.aspx

Documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el que informa el estado de sus obligaciones fiscales así como el de sus correspondientes subcontratistas indicados en su propuesta.

Para el caso de participantes extranjeros, no obligados a solicitar su inscripción ante el Registro Federal de Contribuyentes, deberán presentar bajo protesta de decir verdad escrito libre en hoja membretada del participante de ser residente en el extranjero, y por consiguiente sujeto no obligado (NO APLICA).


Documento vigente expedido por el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) en el que informa el estado de sus obligaciones seguridad social así como el de sus correspondientes subcontratistas indicados en su propuesta.






Asunto: Manifestación de confidencialidad de documentos

[Nombre del representante Legal], en representación de [Nombre del Contratista o Propuestas Conjunta], con fundamento en

lo dispuesto en los artículos 18 fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental, manifiesto que los documentos que integran mi proposición para el Concurso Abierto Nacional No. PLOG-CAN-

O-GCPY-00046712-17-1 referente a la Rehabilitación de los tanques de 200 MB TV-209 y TV-220 para el almacenamiento de

crudo maya incluye: recuperación de producto para su reincorporación a la cadena de valor en la Terminal de

Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos, son de carácter confidencial mismos que indico a continuación.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA




ANEXO BEO

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA

DEFINICIONES

Para efectos del presente Anexo, se entenderá por:

Acuerdo: El Acuerdo Interinstitucional por el que se establecen los Lineamientos para la homologación, implantación y uso de la firma electrónica avanzada en la Administración Pública Federal, emitido por la Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2006.

Agencia o Autoridad certificadora: Las Dependencias, Entidades, Organizaciones, Instituciones y Proveedores de Servicios de Certificación que cuentan con la infraestructura tecnológica para la emisión y registro de certificados digitales de firma electrónica.

Bitácora: Instrumento técnico de control de los trabajos que vincula a las partes del contrato en sus derechos y obligaciones, el cual sirve como medio de comunicación convencional durante la ejecución de los trabajos y que refiere los hechos relevantes que se suscitan en el transcurso y desarrollo de la obra objeto del contrato; cuyo uso y aplicación se sujeta al Sistema de Bitácora Electrónica desarrollado por Petróleos Mexicanos.

Certificado digital: El mensaje de datos o registro que confirme el vínculo entre un firmante y la clave privada, que emite una agencia o autoridad certificadora a favor del Residente, Superintendente o Supervisor de obra, así como personal técnico facultado para utilizar la bitácora, a efecto de establecer su identificación electrónica.

Clave Privada: Los datos que el firmante genera de manera secreta y utiliza para crear su firma electrónica, a fin de lograr el vínculo entre dicha firma electrónica y el firmante.

Clave Pública: Los datos contenidos en un certificado digital que permiten la verificación de la autenticidad de la firma electrónica del firmante.

Firma electrónica: Los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos o adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información contenida en éste, y para los efectos del presente anexo, los datos electrónicos que asociados con la bitácora son utilizados para reconocer al autor de una nota y que expresan el consentimiento de éste para obligarse a las manifestaciones que en la nota se contienen.

Sistema BEO: Sistema de Bitácora Electrónica de la Industria Petrolera.

OBTENCIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL

Pemex Logística y “EL CONTRATISTA” se obligan a obtener ante la agencia o autoridad certificadora, en los términos del

Acuerdo, los certificados digitales del Residente y Superintendente de Construcción, así como del personal técnico que faculten para utilizar la bitácora, al menos con cinco días hábiles de anticipación al inicio de los trabajos, en el entendido de que en caso, de

que “EL CONTRATISTA” no cumpla con esta obligación Pemex Logística podría dar inicio al procedimiento de rescisión del

contrato.

HABILITACIÓN EN EL SISTEMA

Una vez que “EL CONTRATISTA” cuente con los certificados digitales de su Superintendente, así como del personal técnico que

faculte para utilizar la bitácora, deberá comunicarlo por escrito a Pemex Logística a más tardar al siguiente día hábil de la emisión

de dichos certificados, proporcionando la información de las personas que hayan sido habilitadas con su certificado digital, a efecto

de que Pemex Logística instruya al Administrador Local del sistema BEO que corresponda, proporcione a “EL CONTRATISTA”

las claves de usuario y contraseñas de acceso de su personal autorizado.

La información que debe proporcionar “EL CONTRATISTA”, en los términos del párrafo que antecede, consiste en lo siguiente:

a) Nombre, denominación o razón social de “EL CONTRATISTA”, domicilio (que deberá coincidir con el proporcionado en la cláusula relativa del contrato), clave del Registro Federal de Contribuyentes, nombre de su representante legal, número telefónico y dirección de correo electrónico.


b) Nombres de las personas habilitadas con su certificado digital que funjan como Superintendente y del personal técnico que faculte el representante de “EL CONTRATISTA” para utilizar la bitácora; (en su caso) Registro Federal de Contribuyentes; profesiones y cargos que desempeñarán dentro del contrato; número telefónicos donde podrán localizarse; direcciones de correo electrónico, así como datos de los documentos en los que conste su designación por parte del representante de “EL CONTRATISTA” y de sus identificaciones oficiales.

A efecto de encontrarse “EL CONTRATISTA” en condiciones de hacer uso del sistema BEO, se obliga a contar, con tres días hábiles de anticipación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, al menos con la infraestructura tecnológica siguiente:

1. Sistemas Operativos: Windows 98 SE, Me, 2000, NT, XP y 2003.

2. Tener acceso a Internet con un Navegador: Internet Explorer 5.0 o superior.

3. Revisar que los usuarios tengan permisos de escritura, en la unidad C: de sus equipos.

ADIESTRAMIENTO

Pemex Logística se compromete a suministrar el adiestramiento necesario al Residente de obra y al Superintendente de

Construcción de “EL CONTRATISTA”, así como del personal técnico que faculten para operar el sistema.

La cuestiones técnicas relacionadas con la operación del Sistema BEO, se contienen en el Manual de Operación del Usuario que como Apéndice I de este Anexo forma también parte integrante de este Contrato, por lo que agotado el adiestramiento referido en el párrafo que antecede, “EL CONTRATISTA” no podrá aducir el desconocimiento de la forma de utilizar la bitácora durante la ejecución de los trabajos de la obra materia del Contrato.

USO DE LA BITÁCORA

Pemex Logística y “EL CONTRATISTA”, se obligan durante la ejecución de los trabajos a utilizar invariablemente la bitácora a

que se refiere el contrato y este anexo, ajustándose a las condiciones siguientes:

I. Deberán efectuarse, en los términos de la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento y las Disposiciones Administrativas de Contratación vigentes, en forma enunciativa y no limitativa, las anotaciones siguientes:

a) La apertura de la bitácora, a cargo del Residente de obra.

Nota 1 Se iniciará con una nota especial relacionando la fecha de apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y de las características del sitio donde se desarrollarán, así como la inscripción de los documentos que identifiquen oficialmente al personal técnico que estará facultado como representante de la contratante y del contratista, para la utilización de la bitácora, indicando a quién o a quiénes se delega esa facultad. Adicionalmente deberá preverse la circunstancia de que se dé apertura a diversas bitácoras cuando por las características, complejidad y magnitud de los trabajos, sea necesario asignarlas a diversos frentes de trabajo.

Nota 2 En forma inmediata a la nota de apertura, se precisarán los aspectos siguientes:

1. El horario durante el cual podrán asentarse notas y consultarse la bitácora, que deberá coincidir con las jornadas de trabajo de campo.

2. Plazo máximo para firma de la notas, acordando las partes que se tendrán por aceptadas vencido el plazo convenido.

3. Las notas firmadas electrónicamente serán inmodificables.

4. La regulación de la forma de autorizar y revisar estimaciones, números generadores, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato, así como lo relativo a las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente que deban implementarse.

b) La formulación de instrucciones que formule el Residente al Superintendente de Construcción, así como la recepción de solicitudes que éste realice a aquél.


c) Los avances y aspectos relevantes que se susciten durante la ejecución de la obra, como pueden ser, las suspensiones, las modificaciones, los avances técnico-financieros, aclaraciones, atrasos en la ejecución, penalizaciones, entre otros.

d) En su caso, la toma de decisiones técnicas que tenga que adoptar el Residente de Construcción para la adecuada ejecución de los trabajos, así como la resolución de consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que formule el Superintendente o supervisor de obra con relación a los derechos y obligaciones del contrato.

e) Las fechas en las que se presentan las estimaciones, así como el registro del atraso en el programa de ejecución por falta de pago de las estimaciones.

f) La notificación que haga, en su caso, “EL CONTRATISTA” a Pemex Logística, cuando se percate de la imposibilidad de

cumplir con el programa de ejecución convenido.

g) La autorización que, en su caso, conceda la residencia de obra para la ejecución de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato y/o las órdenes de trabajo correspondientes.

h) El control diario de los conceptos respecto de trabajos realizados a precios unitarios no considerados en el catálogo original, sobre todo cuando no sea posible, dentro del término establecido, la conciliación y autorización de precios extraordinarios.

i) La terminación anticipada del contrato, en caso de suscitarse.

j) En su caso, la notificación de terminación de los trabajos.

k) El cierre de la bitácora, la que se consignará en una nota que dé por terminados los trabajos.

l) Los demás aspectos e incidencias que se requiera hacer constar en el desarrollo de los trabajos, de conformidad con la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento y las Disposiciones Administrativas de Contratación, el presente contratos y sus anexos.

II. El contenido de cada nota precisará, según las circunstancias de cada caso: número, clasificación, fecha, descripción del asunto, y en forma adicional ubicación, causa, solución, prevención, consecuencia económica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de atención, así como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta.

III. Los asientos deberán efectuarse sin abreviaturas.

IV. Cuando resulte necesario se podrán validar oficios, minutas, memorandos y circulares, refiriéndose en la nota respectiva al contenido de los mismos.

V. Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su solución será posterior, debiendo en este último caso, relacionar la nota de resolución con la que le dé origen.

VI. Cada nota deberá firmarse por su autor en forma electrónica.

VII. Todas las bitácoras que se abran en los diversos frentes de trabajo que las partes estimen necesario asignar, se sujetarán a los

términos y condiciones del presente anexo, para lo cual invariablemente se deberá tomar como referencia la fecha de inicio de los

trabajos del frente que corresponda.


DI-3

ESPECIFICACIONES PARA EL USO DE ARCHIVOS EN SISCEP

Restricciones de nombre de archivo

Los nombres de los archivos cargados como documentos de proyecto no pueden contener los caracteres

siguientes: \ / : ? “< > | # + % &

Los nombres de los archivos (incluida la ruta completa y el nombre del archivo en sí) no deben superar los 241 caracteres. Si el

nombre del archivo contiene más de 241 caracteres, Ariba Spend Management no podrá cargarlo.

Restricciones de tamaño de archivo

El tamaño máximo de cada archivo dentro de un proyecto es de 100 megabytes (MB)

Descomprimir contenido en el proyecto: seleccione esta opción si carga un archivo ZIP y quiere extraer el contenido

directamente en el área Documentos. La utilidad de la extracción vuelve a crear las carpetas que haya en el contenido original.

También puede extraer el contenido una vez que haya cargado el archivo.

El convertidor de PDF puede crear documentos PDF ensamblados para varios tipos de archivos de entrada, como:

Microsoft Word (DOC y DOCX)

Microsoft Excel (XLS solo)

Rich Text Format (RTF)

Text (TXT)

Portable Document Format (PDF)

El convertidor de PDF no admite todos los formatos de archivo de entrada. La siguiente lista contiene descripciones de los tipos de

archivo que son difíciles de convertir, pero no es una lista exhaustiva:

Archivos de Excel con varias pestañas e imágenes y tablas dinámicas incluídas. Si un archivo de Excel contiene varias

pestañas, el convertidor las procesa de izquierda a derecha y coloca los datos de las siguientes pestañas en las pestañas

anteriores.

Los documentos con elementos que se extienden horizontalmente más allá de una página son difíciles de convertir, como

los archivos de Excel con muchas columnas o con imágenes muy grandes. Si un archivo de Excel contiene muchas

columnas, el convertidor puede desplazar las columnas a la derecha del límite de página.

Documentos con imágenes que se extienden más allá de una página.

Limitación del tamaño de documentos PDF ensamblados

El tamaño máximo de los documentos agregados como contenido a documentos PDF ensamblados (documentos de entrada que se

deben convertir a PDF) está limitado a 10 MB (aproximadamente 1800 páginas de texto). Esta limitación no se aplica al tamaño de

los documentos de contenido PDF que agregue a un contenedor de PDF. Puede agregar documentos de contenido PDF de

cualquier tamaño.

Mejoras de cifrado

Esta función está disponible en:

Ariba Sourcing

Ariba Contract Management

Ariba Supplier Information Management

Ariba Supplier Information and Performance Management

Esta función cifra la información de identificación personal (PII) y otra información de texto para estas soluciones en tiempo de almacenamiento.

El cifrado se hace utilizando el cifrado de 256-bit Advanced Encryption Standard (AES) con claves de cifrado únicas para cada cliente. Esta

ampliación también cifra documentos y adjuntos. Tenga en cuenta que algunos campos, como datos del titular de la tarjeta de crédito ya están

cifrados, pero el método de cifrado para esta función proporciona un mejor aislamiento de datos entre clientes. Para activar esta función, póngase

en contacto con su representante de asistencia de Ariba para programar una ventana de tiempo de inactividad. La duración de la ventana de

tiempo de inactividad dependerá del volumen de los datos almacenados en las bases de datos de Ariba.


ANEXO J

PROCEDIMIENTO DE AJUSTE A LAS REMUNERACIONES.

GENERALIDADES

Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados.

Con el objeto de actualizar los precios de la proposición a la fecha de inicio de los trabajos cuando ésta sea posterior a los treinta días naturales contados a partir de la fecha de presentación de las proposiciones, el contratista podrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un factor de actualización, considerando que el mes de origen para su cálculo será el correspondiente al del acto de presentación y apertura de proposiciones. Este factor de actualización no se afectará por la entrega de anticipos.

Los precios originales de los insumos considerados por el contratista deberán ser los que prevalezcan al momento de la presentación y apertura de las proposiciones y no podrán modificarse o sustituirse por alguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el último día del mes en el que se presentó.

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecución de los mismos se otorga algún anticipo, el o los importes de ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.

Cuando el porcentaje del ajuste a las remuneraciones sea al alza, será el contratista quien lo promueva, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, cálculo del factor solicitado y documentación que la soporte. Si el referido porcentaje es a la baja, será Pemex Logística quien lo promoverá dentro de la vigencia del contrato, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el ajuste a las remuneraciones por parte del contratista.

El reconocimiento por ajuste a las remuneraciones en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No darán lugar a ajuste a las remuneraciones, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.

La autorización del ajuste a las remuneraciones deberá efectuarse mediante el oficio de resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente, por lo que no se requerirá la formalización de convenio alguno.

El procedimiento de ajuste a las remuneraciones no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato.

PROCEDIMIENTO

Para efectuar el ajuste a las remuneraciones deberá tomarse en cuenta lo siguiente:

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los Índices publicados por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) en la siguiente liga: Índices de precios-productor. Base 2012 / índice de precios productor / Producción total, según actividad económica de origen SCIAN 2007.

Cuando los índices que requieran tanto el contratista como Pemex Logística, no se encuentren dentro de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), Pemex Logística procederá a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ó utilizando los lineamientos y metodología que expida el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).

Los Precios Unitarios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los Trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los Costos Directos, conservando constantes durante el ejercicio del Contrato los porcentajes de los Costos Indirectos y la utilidad propuestos originalmente; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el CONTRATISTA haya considerado en su proposición.

Para calcular los ajustes a las remuneraciones del Contrato, se empleará la ecuación específica que se indica más adelante y que consiste en calcular la suma de los términos formados por cada una de las proporciones o incidencias (expresadas en decimales) en que intervienen los respectivos insumos, multiplicada por el cociente formado por los relativos actual y anterior (del Mes de presentación de la oferta), correspondientes a las fechas que determinan el periodo de actualización, por el factor de financiamiento ajustado de similar forma.

El procedimiento anterior puede expresarse con la siguiente ecuación:

FI= [Pm(IA1/IO1) + Po(IA2/IO2) + Pq(IA3/IO3) +... + Pi(IAN/ION)] (Ffm)


Ffm = [1/(Fo+1)] [Fo (Ia/Io)+1]

En donde:

Pm, Po, Pq y Pi= Z1 hasta Zn (insumos: materiales, mano de obra y maquinaria y/o equipo de construcción)

FI= Factor de Incremento

Ffm= Factor de financiamiento modificado

Fo= Factor de financiamiento original

Ia= Tasa de interés actualizada

Io= Tasa de interés original

De Z1 a ZN= Participación con que interviene cada insumo en el costo directo de la obra

De IA1 a IAN= Índice de costo en la fecha de actualización del insumo correspondiente

De IO1 a ION = Índice de costo en la fecha de concurso

Este procedimiento aplicará solo para la porción en Pesos de los contratos a precios unitarios, por lo que la porción en Dólares no será sujeta a ajuste de costo alguno.

Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes a las remuneraciones, que se presenten durante la ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado;

Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición.

Una vez aplicado este procedimiento y determinado los factores de ajuste, éstos se aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste que se debe aplicar será el que corresponda al periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último.

El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito.


ANEXO K PROCEDIMIENTO PARA LA CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE

TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO

ASPECTOS GENERALES

En caso de que durante el desarrollo de los trabajos se requiera de la ejecución de conceptos de obra no previstos en el catálogo de Conceptos original, el CONTRATISTA deberá presentar ante la persona que designe el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato, como representante en la obra (Residente de Obra), los análisis de precios de los conceptos no previstos en el catálogo original del contrato con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, los cuales deberán incluir los alcances, unidades de medición, debidamente firmados por el CONTRATISTA y la

documentación e información necesaria para su determinación, a partir de que Pemex Logística le ordene su ejecución y hasta

los treinta días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos.

Una vez recibidos los análisis de precios unitarios de los conceptos no previsto en el catalogo original, el Residente de Obra de

Pemex Logística dentro de los treinta días posteriores a la presentación de los precios unitarios, llevará a cabo la conciliación

técnica de los mismos, revisando y avalando, los conceptos, su descripción, alcances, unidades, insumos, cantidades y rendimientos y de ser procedentes; emitirá la sanción técnica de campo correspondiente.

Con la sanción técnica de campo emitida, el Residente de Obra por parte de Pemex Logística, la enviará a la Gerencia de

Ingeniería de Costos, acompañada de toda la documentación soporte y apoyos necesarios técnicos y económicos para su revisión y conciliación económica, acompañando a dicha documentación la justificación que determine su procedencia.

La Gerencia de Ingeniería de Costos, revisará los análisis de precios unitarios propuestos, avalados y conciliados técnicamente por el Residente de Obra con el CONTRATISTA, en lo que hace a sus insumos, unidades y rendimientos, así como la información soporte presentada por el CONTRATISTA, y de ser suficientes llevará a cabo la conciliación económica con el CONTRATISTA para su autorización final.

Para efectos de lo anterior, la Gerencia de Ingeniería de Costos, a partir de la presentación correcta y completa de toda la información indicada en los párrafos anteriores inherente al análisis de los precios unitarios de los conceptos no previstos en el catálogo original contará con 30 días naturales para llevar a cabo la revisión, conciliación económica y autorización de los precios unitarios correspondientes.

En caso de ser necesario, el plazo establecido en el párrafo anterior, podrá ser suspendido y prorrogado de común acuerdo entre las partes.

DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL.

Para la determinación de los precios unitarios de los conceptos no previstos en el catálogo original Pemex Logística, junto con el

CONTRATISTA, procederán en el siguiente orden y manera, siendo cada opción excluyente de la anterior:

I. Determinar los nuevos precios unitarios a partir de los elementos contenidos en los análisis de los precios ya establecidos en el contrato.

Para los efectos de esta opción, los elementos a considerar se referirán a lo siguiente: los insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de obra en las mismas condiciones a las originales y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

La aplicación de los elementos señalados en el párrafo anterior será la base para la determinación de los nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

a) Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicarán directamente a los consumos calculados por unidad de obra para la ejecución de los trabajos no previstos de que se trate;

b) En caso de que el concepto de obra para el cual se requiera el precio unitario extraordinario ya haya sido ejecutado y sea necesario incluir en su determinación insumos que no estén contenidos en el contrato, el CONTRATISTA deberá presentar la siguiente información:


Tratándose de equipos de instalación permanente o materiales que no estén contemplados en la explosión de insumos original, o que hayan sido incluidos como subcontratos, deberá presentar las facturas correspondientes, cumpliendo con todos los requisitos fiscales ordenados por la autoridad en la materia.

Únicamente en casos excepcionales y que existan causas justificadas que impidan al CONTRATISTA la

obtención de la factura Pemex Logística determinará el documento que considere a su satisfacción y criterio

para establecer el costo del insumo de que se trate.

En el caso de mano de obra cuya categoría o especialidad no estén contempladas en el catálogo original, deberán presentar la tabla del cálculo del Salario Real cuyo salario base deberá ser congruente con los salarios contenidos en la propuesta original.

Tratándose de equipo y/o maquinaria de construcción no contenidos en el contrato, deberá presentar su análisis de costo horario acompañado del documento en el que conste el costo de adquisición, o en su caso la factura de arrendamiento correspondiente y tres cotizaciones de arrendamiento con las que se demuestre que el costo es de mercado.

c) Así mismo, en caso de que el concepto de obra para el cual se requiera el precio unitario extraordinario y que aun no se haya ejecutado y sea necesario incluir en su determinación equipos de instalación permanente o materiales que no estén contemplados en la explosión de insumos original, o que hayan sido incluidos como subcontratos, para efectos de reconocer el costo propuesto por el CONTRATISTA en su análisis, se deberá contar mínimo con tres cotizaciones obtenidas por el CONTRATISTA, el costo unitario que se reconocerá será el más bajo de los

investigados, Pemex Logística podrá ratificar o investigar los precios de los insumos.

En caso de requerirse mano de obra y/o maquinaria y equipos de construcción que no estén contemplados en el contrato original, se deberá proceder como se indica en el inciso b) anterior.

d) Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos extraordinarios se podrá tomar como base el análisis de un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en función del grado de dificultad y alcance del nuevo precio, conservando la relación que guarden entre sí los consumos y los rendimientos en los análisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catálogo original;

El CONTRATISTA acepta mediante la firma del presente anexo, que en caso de que en el precio unitario original que se pretenda tomar como base para determinar el nuevo precio unitario extraordinario, de acuerdo a las practicas y al procedimiento constructivo correspondiente, se llegare a detectar algún error de origen en los elementos correspondientes a las cantidades, consumos o rendimientos de alguno o algunos de los insumos que componen el precio unitario original del contrato, el o los nuevos precios unitarios extraordinarios deberán emitirse corrigiendo el error o los errores detectados, a efecto de que los trabajos se apeguen a las prácticas de la industria.

Para estos supuestos y efectos del Contrato, deberá entenderse por error de origen en los elementos correspondientes a las cantidades, consumos o rendimientos de alguno o algunos de los insumos que componen el precio unitario original del contrato cuando de su integración se desprenda que dichos elementos no son razonables o verosímiles conforme a los parámetros aceptables o factibles en las prácticas de la industria y/o de la ingeniería de costos.

II. Cuando no sea posible determinar el precio unitario en los términos de la opción anterior, el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato solicitará al CONTRATISTA que presente, inclusive hasta treinta días naturales posteriores a la ejecución de los trabajos, una propuesta de conceptos y precios unitarios.

El CONTRATISTA podrá determinar analíticamente los consumos y rendimientos de los insumos requeridos para el nuevo precio unitario tomando como base las condiciones de ejecución de los trabajos avaladas por la Residencia, debiendo tomar en cuenta antecedentes aplicables de trabajos similares, conciliándolos técnicamente con el Área Responsable de la Administración y Supervisión de la Ejecución del Contrato y basándose, en su caso, en manuales o criterios de referencia en la industria nacional.

El CONTRATISTA deberá calcular el nuevo precio conforme a los costos de los insumos que resulten aplicables contenidos en los precios unitarios del contrato. Para los que no estén contenidos propondrá los que haya investigado en


el mercado, proporcionando los apoyos necesarios conforme lo indicado en los incisos b) y c) de la fracción I del presente

Anexo y conciliando económicamente éstos con Pemex Logística.

III. Analizarlos partiendo de la observación directa de los trabajos, previo acuerdo con el CONTRATISTA respecto del procedimiento constructivo, maquinaria, equipo, personal y demás insumos que intervengan en los conceptos, para la cual la Residencia y el CONTRATISTA dejarán constancia por escrito de la aceptación de los recursos a utilizar.

En dicho escrito se establecerán las condiciones necesarias para la ejecución y el pago de los trabajos; se designará a la persona que se encargará de la verificación de los consumos, de los recursos asignados y de los avances y se determinará el programa.

Durante la ejecución de los trabajos, en un plazo similar al periodo pactado para la presentación de estimaciones, el CONTRATISTA entregará a la Residencia los documentos comprobatorios del costo de los insumos y recursos empleados en el periodo que corresponda; dichos documentos serán la base para la determinación del precio unitario para el pago de los trabajos. Esta documentación deberá estar avalada por el Representante designado para la verificación de los consumos y recursos.

Los costos se verificarán y conciliarán con anterioridad a su aplicación en el precio unitario por elaborar, conforme lo indicado en el inciso b) de la fracción I del presente Anexo, salvo los costos ya establecidos de origen en el contrato.

En todos los casos, los costos de los insumos deberán estar referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones, por lo que cuando los investigados por el CONTRATISTA no pudieran obtenerse a esa fecha, los costos deberán deflacionarse, mediante el indicador económico que pudiera ser aplicable.

De igual manera, para aquellos insumos que por su naturaleza, complejidad de su mercado, fabricación especial o relevancia dentro del alcance del concepto de trabajo, se verificará, ya sea vía telefónica, por correo electrónico, base de datos interna, cotizaciones directas de otros proveedores, información de otros contratos, etc. la información de las facturas y cotizaciones de los costos de los insumos presentados por el CONTRATISTA, a efecto de que los costos de las cotizaciones y/o facturas presentadas por el contratista correspondan a costos de mercado, debiendo dejar constancia documental en su expediente. En caso de que los costos de las facturas y/o cotizaciones presentadas no se encuentren dentro de un rango razonable de costos de mercado, se aplicarán los costos investigados que resulten más convenientes a los intereses de la Entidad.

Así mismo, en cualquiera de las opciones y en caso de que la entidad llegaré a detectar que alguno de los documentos presentados por el CONTRATISTA sea apócrifo o presente alteración o manipulación alguna, se estará a lo dispuesto en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas y por lo tanto se dará vista a la autoridad competente.

En todos los casos, Pemex Logística deberá emitir por escrito al CONTRATISTA, independientemente de la anotación el sistema

de control establecido en el contrato, la orden de trabajo correspondiente.

Los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios extraordinarios conciliados y autorizados que deriven de dichos trabajos quedarán incorporados al contrato.

Si como resultado de la variación de las cantidades de obra originales, se requiere de la participación de maquinaria o equipo de construcción, mano de obra, materiales o procedimientos de construcción en condiciones distintas a las consideradas en los análisis de precios unitarios que sirvieron de base para adjudicar el contrato, dichos conceptos deberán analizarse como un concepto no previsto en el catálogo original del contrato.


ANEXO L

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO

ÍNDICE

I. CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS INDIRECTOS

II. ESTUDIOS DE REVISIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE

III. REVISION DE FINANCIAMIENTO

IV. DICTAMEN TÉCNICO

V. FORMA DE PAGO

I.- CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS INDIRECTOS

Los rubros que integran los gastos indirectos son variables y dependen de diferentes factores como el tiempo, el monto y el número

de los contratos, la ubicación y características de la obra, el tamaño y la forma en que está organizada la empresa, etc.

El indirecto como su definición lo indica, es un cargo de carácter general y por tanto ninguno de sus insumos o elementos forman

parte o queda integrado al concepto de trabajo. Sus variables hacen que solamente el contratista sea quien conozca sus montos,

aplicación o utilización combinada para diferentes proyectos, por lo que es prácticamente imposible supervisarlos o que la entidad

tenga control de ellos.

Por tal motivo, establecer un procedimiento específico para la revisión de los cargos indirectos por variaciones en el monto o plazo

para cada contrato, conlleva a posibles desviaciones que pueden afectar a alguna de las partes, de tal forma que conviene fijar con

antelación el procedimiento o parámetros que sirvan como marco base para la revisión de los cargos indirectos.

I.1 NATURALEZA DE LOS GASTOS INDIRECTOS

Por su naturaleza, el costo indirecto corresponde a los gastos necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos

directos. Para analizar sus posibles variaciones por modificaciones en monto o plazo, el costo indirecto lo dividiremos en dos clases:

(CLASE I) GASTOS INDIRECTOS RELACIONADOS EXCLUSIVAMENTE CON LA OBRA QUE NOS OCUPA

Corresponden generalmente a los indirectos en obra y son los realizados para administrar, dirigir, supervisar exclusivamente la

obra del contrato sujeto a la revisión de indirectos, no importando el lugar físico en donde se realicen los gastos.

(CLASE II) GASTOS INDIRECTOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS

Corresponden generalmente a los indirectos de oficinas centrales y son realizados para administrar, dirigir y coordinar las diversas

obras que la compañía contrae en una región o país, en un tiempo determinado (un año). Son gastos que por sus características,

difícilmente puede determinarse en forma absoluta su dependencia hacia la obra sujeta de análisis por variaciones en el plazo y/o

en el monto.

Por lo que en el presente documento se consideran dependientes proporcionalmente al monto, por lo que no sufren variación en su

representación porcentual independientemente de que existan modificaciones en monto o plazo.

De tal forma que de aquí en adelante trataremos sobre los criterios para analizar las variaciones de los indirectos Clase I.

I.2 POR SUS CARACTERÍSTICAS Y DEPENDENCIA A LAS VARIABLES TIEMPO, MONTO, CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA.

Los diferentes rubros que conforman el indirecto se pueden agrupar en cinco tipos para simplificar su análisis en las ampliaciones

de monto y plazo.

A. GASTOS DEPENDIENTES DEL TIEMPO


Son aquellos que por sus características son directamente proporcionales a la duración de los trabajos, como el caso de

salarios, rentas, depreciaciones de instalaciones de campo. Por su naturaleza son Clase I.

Para su revisión se requiere comprobar que los recursos reclamados fueron programados desde el proceso concursal, que son

o serán utilizados en la obra y que son necesarios durante los periodos de ampliación de los contratos.

B. GASTOS DEPENDIENTES DEL MONTO Corresponden a gastos que por su naturaleza se agrupan en la Clase II, presentan dificultad para relacionarlos en forma clara y

dependiente de los incrementos en plazo y/o monto del contrato, por lo que se consideran un porcentaje fijo que se incrementa

directamente proporcional a las variaciones en el monto del contrato.

C. GASTOS FIJOS Son gastos que por sus características se ejercen sólo una vez casi siempre al inicio de los trabajos, permanecen constantes

como valor y se considera que son cobrados en su totalidad al ejercer el monto original del contrato; lo que provoca que

disminuyan como porcentaje si crece el monto del contrato y viceversa: se incrementan como porcentaje si disminuye el monto

ejercido en el contrato.

D. GASTOS DISMINUIDOS Dependientes del tiempo, son gastos por la operación de vehículos pero que durante los periodos de incremento en tiempo y

poco incremento de obra, son utilizadas con menor intensidad, por lo que su desgaste, depreciación y mantenimiento

disminuyen. Se utilizan factores que permiten diferenciar entre costos de operación y costos en espera.

E. GASTOS SUJETOS A COMPROBACIÓN DETALLADA Son gastos que por su valor y simplicidad de comprobación, conviene se demuestren con los documentos de pago específicos

del contrato, como el pago de fianzas, seguros, etc.

A continuación se presenta un cuadro en donde se clasifican de manera general cada uno de los subincisos de acuerdo a su

naturaleza y clasificación conforme a las definiciones hechas en los incisos anteriores. En el entendido que en la revisión que se

haga en forma conjunta con el contratista la clasificación de este ejercicio podrá variar atendiendo a las características de cada

contrato en particular.

INCISO SUB-INCISO CONCEPTO

CLASE II CLASE I

OF. CENTRALES OF. DE CAMPO

TIPO TIPO

I. Honorarios, Sueldos y Prestaciones de los siguientes conceptos:

a. Personal directivo; B A

b. Personal técnico; B A

c. Personal administrativo; B A

d. Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la

Vivienda para los Trabajadores; B A

e. Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal

enunciado en los incisos a., b. y c.; B A

f. Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a., b. y c. B A



CLASE II CLASE I


TIPO TIPO

g. Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal

enunciado en los incisos a., b. y c.; B A

II. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:

a. Edificios y locales; B A

b. Locales de mantenimiento y guarda; B A

c. Bodegas; B A

d. Instalaciones generales; B A

e. Equipos, muebles y enseres; B C

f. Depreciación o renta, y operación de vehículos, y B D

g. Campamentos; C A o C

III. Servicios de los siguientes conceptos:

a. Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y B C o E

b. Estudios e investigaciones; B C o E

IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:

a. Campamentos; C C o E

b. Equipo de construcción; C C o E

c. Plantas y elementos para instalaciones, y C C o E

d. Mobiliario; C C

V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:

a. Papelería y útiles de escritorio; B B

b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio; B A

c. Equipo de computación; B C

d. Situación de fondos; B B

e. Copias y duplicados; B A



CLASE II CLASE I


TIPO TIPO

f. Luz, gas y otros consumos, y B A

g. Gastos de la licitación; C C

VI. Capacitación y adiestramiento; C C

VII. Seguridad e higiene; B A

VIII. Seguros y Fianzas.

a. Seguros C E

b. Fianzas C E

IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:

a. Construcción y conservación de caminos de acceso; C C o E

b. Montajes y desmantelamientos de equipo, y C C o E

c. Construcción de instalaciones generales:

1 De campamentos; C C o E

2 De equipo de construcción, y C C o E

3 De plantas y elementos para instalaciones. C C o E

De la tabla anterior es conveniente precisar los siguientes puntos:

Para el caso de oficinas regionales que indistintamente pueden agruparse como gastos de oficinas centrales o gastos de oficinas de campo, el criterio se aplicará conforme a la definición de su “NATURALEZA DE LOS GASTOS INDIRECTOS”, previa demostración de la contratista de haber pactado así en su propuesta, indistintamente de la forma en que haya asentado el cargo en su oferta original. Por lo que se requiere para clasificarse como Clase II se demuestre que el personal y/o el bien durante el ejercicio del contrato no pueden ser asignados total o parcialmente a otros proyectos.

Para el inciso II Campamentos, se considera que son tipo A cuando son rentados y tipo C cuando son instalados por el contratista al inicio de los trabajos

Para el inciso IV Fletes y acarreos, inciso a, b y c, se considera que son fijos y sólo podrá sumarse los fletes o acarreos que se requieran para la obra extraordinaria.

Para el inciso IX Trabajos previos y auxiliares, se considera son fijos y sólo podrán sumarse trabajos auxiliares requeridos por la obra extraordinaria.

II.- ESTUDIO DE REVISIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE

CONSIDERACIONES GENERALES


La revisión deberá efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados, incluyendo los que deriven de los convenios

modificatorios, y no sólo respecto del porcentaje que exceda del veinticinco por ciento.

La información contenida en la proposición se tomará como base para la revisión;

La dependencia o entidad debe establecer junto con el contratista los rubros que realmente se vieron afectados, a fin de precisar las

diferencias que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones en que se ejecutaron los trabajos.

Con base en las diferencias detectadas deberá determinarse los nuevos porcentajes de indirectos y financiamiento que les serán

aplicables al contrato.

El contratista presentará para su revisión y aprobación a la residencia de obra, un estudio sobre el impacto de los costos indirectos

atendiendo lo siguiente:

El estudio será presentado en un plazo no mayor a treinta (30) días, contados a partir de la fecha de la última documentación soporte emitida por PGPB, para la autorización del plazo o precio unitario extraordinario, ya sea mediante orden de cambio u oficio de emisión.

Presentará una carátula que contenga: Datos contractuales, fecha de inicio de los trabajos, fecha de terminación original, monto original, convenios de monto y

plazo autorizados y todos aquellos datos que de manera sencilla afecten al contrato, anexando por separado copia de la documentación soporte.

Resumen actualizado de los convenios en donde se detallen los motivos que determinaron la modificación de la fecha de terminación, separando los que correspondan a prórroga o desfasamiento con los que correspondan con incremento de plazo. Asimismo, un resumen de los convenios en donde se modifique el monto del contrato, separando los correspondientes a gastos no recuperables, tiempo de espera o cualquier otro gasto que por su naturaleza corresponda al pago de la afectación o reembolso y no al pago de una estimación por trabajo terminado.

Indirectos originales de contrato, clasificados conforme a la tabla de “Clasificación de Indirectos”. Análisis del indirecto modificado siguiendo el mismo procedimiento que el utilizado para la licitación, utilizando los datos

actualizados del contrato y los gastos indirectos Comprobantes de gastos de aquello casos en que el contratista requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o

varios de los indirectos contenidos en su proposición, que de manera enunciativa se resumen y se agrupan atendiendo el tipo o naturaleza del indirecto, de acuerdo a lo siguiente:

I. Honorarios, sueldos y prestaciones del personal directivo, personal técnico, personal administrativo, así como la cuota

patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; las prestaciones a que

obliga la Ley Federal del Trabajo; pasajes y viáticos, así como los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo

Oficinas Centrales

Por considerarse proporcionales al monto, no se requiere comprobación.

Oficinas de Campo

a. Presentar organigrama de propuesta.

b. Programa de utilización de personal técnico administrativo de la propuesta original.

c. Programa de utilización del personal personificado con los nombres y salarios de las fechas en los que realmente

participó, en donde debe identificarse claramente las tres condiciones siguientes:

c.1. El personal propuesto que estuvo o estará en la obra durante todo el tiempo de ejecución de la obra.

c.2. El personal propuesto que no estuvo o no estará en la obra durante todo el tiempo de ejecución de la obra.

c.3. El personal no propuesto que estuvo o estará en la obra aunque éste no deberá ser considerado en el reclamo de

indirectos, a menos que por su especialidad sea requerido por la obra extraordinaria.


d. Si los salarios son mayores, presentar preferentemente comprobante de nómina con sello del IMSS, honorarios,

depósitos bancarios o cualquier otro documento que compruebe que el sueldo mensual es igual o mayor al propuesto en la

oferta.

e. Presentar comprobación de que el personal utilizado en el reclamo estuvo presente durante el plazo reclamado para

cada individuo, lo cual podrá ser mediante comprobación de bitácora, reportes de fuerza de trabajo avalados por la

supervisión y/o sanción de campo firmada por la residencia de la obra.

II. Depreciación, mantenimiento y rentas de edificios y locales; locales de mantenimiento y guardas; bodegas; instalaciones

generales; equipos, muebles y enseres; depreciación o renta, campamentos y operación de vehículos

Oficinas centrales


Oficinas de campo

Cuando se consideren gastos mayores a los de la oferta, presentará la documentación que la demuestre tomando en

cuenta lo siguiente:

a. Renta, se considera como renta cuando corresponde a un tercero, siempre y cuando no pertenezca a ninguna filial,

sociedad o cualquier otro tipo de pertenencia legal que la ligue a la contratista. Dicho rubro deberá ir soportado con copias

de comprobantes de pagos de renta a terceros y copia del contrato de arrendamiento.

b. Para casos en que la contratista solicite gastos mayores a los ofertados originalmente para el mantenimiento de edificios,

locales, bodegas e instalaciones en general, sólo se considerarán los mantenimientos preventivos que se hagan en forma

periódica, soportándolo mediante copia del contrato de dichos servicios y copia de comprobante de pago.

II. 1. Equipos, muebles y enseres

Oficinas centrales


Oficinas de campo

Por mantenerse fijos, no se requiere comprobación.

II. 2. Depreciación o renta y operación de vehículos

Oficinas centrales


Oficinas de campo

a. Para equipos (vehículos) propios de la empresa, se calculará aplicando las fórmulas de costos horarios de la Ley

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) que conlleven a gastos similares, por lo que

se requiere:

a.1. Listado de equipo de la propuesta original incluyendo costos horarios y tiempo de utilización programado.

a.2. Listado de equipo utilizado durante la obra incluyendo costos horarios activos y costos horarios en espera (se

considerarán los costos horarios en espera iguales al 50% de los costos horarios activos).

a.3. Listado de equipo a utilizar en la obra faltante incluyendo costos horarios activos y costos horarios en espera.

El cálculo del costo disminuido se obtiene mediante la suma de tres cargos:


m. Cargo del contrato original.

n. Cargo adicional proporcional al monto y cuyo tiempo teórico corresponde en proporción directa a la relación costo-

tiempo del contrato original.

o. Cargo del tiempo restante entre el incremento en plazo y el incremento al tiempo teórico al que se refiere el inciso

n, el cual se considerará como tiempo inactivo al 50% del costo original.

III. Servicios de consultores, asesores, laboratorios, estudios e investigaciones

Oficinas centrales


Oficinas de campo


En caso de que el contratista haya requerido de estos servicios durante los periodos de ampliación, se requiere que se

compruebe tanto el costo original como el costo incurrido, incluyendo la ampliación y una relatoría que justifique las razones

por las que se necesitaron dichos servicios.

IV. Fletes y acarreos de campamentos, equipo de construcción, plantas y elementos para instalaciones y mobiliario

Oficinas centrales


Oficinas de campo

Por mantenerse fijos, no se requiere comprobación. En caso de que para la obra extraordinaria se hayan requerido fletes,

estos tendrán que comprobarse con la documentación específica, demostrando que dicho flete no se haya incluido en el

costo para poner en la obra los insumos correspondientes.

V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos: papelería y útiles de escritorio; correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio;

equipo de computación; situación de fondos; copias y duplicados; luz, gas y otros consumos y gastos de la licitación

Oficinas centrales

Por considerarse proporcionales al monto, no se requiere comprobación; a excepción de los gastos de licitación que

permanecen fijos.

Oficinas de campo

Por considerarse proporcionales al monto no se requiere comprobación; a excepción de los gastos de licitación y los

equipos de cómputo que permanecen fijos.

VI. Capacitación y adiestramiento.

Oficinas centrales


Oficinas de campo


En caso de que el contratista haya requerido de estos servicios durante los periodos de ampliación, se requiere que se

compruebe tanto el costo original como el costo incurrido, incluyendo la ampliación y una relatoría que justifique las razones

por las que se necesitaron dichos servicios.


VII. Seguridad e higiene

Oficinas centrales


Oficinas de campo


VIII. Seguros y fianzas

VIII. 1. Primas por seguros

Oficinas centrales


Oficinas de campo

Comprobación a detalle.

VIII. 2. Primas por fianzas

Oficinas centrales


Oficinas de campo

Comprobación a detalle.

IX. Trabajos previos y auxiliares de construcción y conservación de caminos de acceso; montajes y desmantelamientos de

equipo y construcción de instalaciones generales: de campamentos, de equipo de construcción y de plantas y elementos para

instalaciones.

Oficinas centrales


Oficinas de campo


III.- REVISION DE FINANCIAMIENTO

El cálculo del ajuste del financiamiento deberá realizarse tomando como base el criterio de cálculo del financiamiento utilizado por el

Contratista en la determinación de su propuesta, ajustándolo a las nuevas condiciones del Contrato.

IV.- DICTAMEN TÉCNICO

La Residencia de Obra recibirá la información y revisará de manera enunciativa y no limitativa que los tiempos considerados en el

estudio correspondan a los tiempos otorgados como plazo; que los recursos propuestos correspondan a los realmente utilizados o

sean acordes a los recursos necesarios para llevar a cabo los trabajos faltantes; emitiendo un dictamen que se asemeje al utilizado

para gastos no recuperables.

V.- FORMA DE PAGO

La adecuación de los indirectos se hará preferentemente mediante un factor aplicado en las estimaciones de la obra faltante por

ejecutar, como si se tratase de un factor de ajuste de costos.


A juicio de la Entidad, podrán hacerse ajustes a las estimaciones ya generadas cuando el impacto por este análisis repercuta

considerablemente los precios de la obra pendiente por ejecutar, sin que el monto recuperado genere el pago de costos financieros.

Cuando por el grado de avance de la obra o cualquier otra razón sea conveniente determinar la modificación a favor o en contra de

la entidad como monto, esta revisión se hará hasta que se conozcan los importes finales de los trabajos realmente ejecutados; es

decir, el finiquito de la obra.

El ajuste de los indirectos y financiamiento se hará en forma análoga a los ajustes de costos a costo directo; por lo que sólo se

requerirá de los oficios de resolución correspondientes y se aplicará directamente a las estimaciones de los trabajos que se hayan

acordado. Por lo que no se requiere de un Anexo C que modifique los precios originales del contrato.

Los importes que resulten con motivo de la aplicación de los ajustes de indirectos o financiamiento, modifican el importe general del

contrato y por consecuencia, deberán obtenerse las modificaciones a las fianzas correspondientes.


ANEXO P

A. CONCEPTOS QUE PODRÁN SER PAGADOS POR SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS ORDENADA POR Pemex Logística.

El pago se limitará a los siguientes conceptos:

I. A las rentas de equipo o, si resulta más barato, a los fletes del retiro y regreso del mismo al sitio de los trabajos;

II. A la mano de obra programada que permanezca en el sitio de los trabajos durante el periodo de la suspensión que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o a otra obra y que se encuentre registrada en el sistema de control que se haya determinado para el seguimiento del contrato;

III. Al monto correspondiente a los costos indirectos que se hayan generado durante el periodo de suspensión.

Los costos indirectos que se considerarán son los previstos en el Formato DE-5 “Análisis, cálculo e integración del porcentaje de indirectos”, y

IV. El costo por mantenimiento, conservación y almacenamiento cuando no impliquen un costo indirecto.

Para la determinación de los pagos de los conceptos anteriores se deberán considerar como elementos razonables para su cálculo los programas y costos originalmente propuestos por el contratista, debiéndose ajustar con el último porcentaje de ajuste de costos autorizado antes de la suspensión.

B. CONCEPTOS QUE PODRÁN SER PAGADOS POR SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS DERIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR El pago se limitará a los siguientes conceptos:

I. La plantilla de veladores y personal de conservación y vigilancia de las instalaciones y obras, asignados durante la suspensión;

II. Los costos de administración de obra en cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo estrictamente necesario y que tenga una función específica durante la suspensión, y

III. La mano de obra programada que permanezca en el sitio de los trabajos durante el periodo de la suspensión, que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o a otra obra y que se encuentre registrada en el sistema de control que se haya determinado para el seguimiento del contrato.

C. CONCEPTOS QUE PODRÁN SER PAGADOS POR TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS El pago se limitará a los siguientes conceptos:

I. Los gastos no amortizados por concepto de:

a) La construcción de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones en el sitio de los trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las construcciones serán propiedad de la Federación o de la entidad, según se trate;

b) La renta de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones por el contratista, con el objeto de atender directamente las necesidades de la obra;

c) La instalación, el montaje o retiro de plantas de construcción o talleres, y

d) La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o equipo de construcción y de plantas y elementos para instalaciones de acuerdo con el programa de utilización, y la expedición de la garantía de cumplimiento del contrato;

II. El importe de los materiales y equipos de instalación permanente adquiridos por el contratista y que se encuentren en el sitio de los trabajos, camino a éste o terminados o habilitados en los talleres o fábricas correspondientes, siempre que cumplan con las especificaciones de calidad y que la cuantía sea acorde con los trabajos pendientes de ejecutar según los programas convenidos, y

III. La liquidación del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra, siempre y cuando no sean empleados permanentes del contratista.

La autorización del pago de los conceptos enunciados en los incisos A, B y C deberán constar por escrito, acompañado de la documentación que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

A los importes que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.


El pago de las estimaciones autorizadas de los conceptos enunciados en los incisos A, B y C debidamente comprobados deberá

ser realizado por Pemex Logística conforme a la cláusula REMUNERACION.- “Condiciones de Pago”.

ANEXO PCP


ANEXO PCP


Página 2 de 5

Este anexo es solo informativo no será tomado en cuenta para la evaluación de las propuestas El programa de Cadenas Productivas es una solución integral que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de las; Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de nuestro país, con herramientas que les permitan incrementar su capacidad productiva y de gestión. Al incorporarte a Cadenas Productivas tendrás acceso a los siguientes beneficios: Conoce oportunamente al consultar desde la comodidad de tu negocio los pagos que te realizarán las

dependencias o entidades con la posibilidad de obtener la liquidez que requieres sobre tus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes y servicios. Si requieres Capital de Trabajo podrás acceder a los programas de financiamiento que Nacional Financiera instrumenta a través de los bancos.

Incrementa tus ventas, al pertenecer al Directorio de Proveedores del Gobierno Federal, mediante el cual las

Dependencias y/o Entidades u otras empresas podrán consultar tu oferta de productos y servicios en el momento que lo requieran, al mismo tiempo, conocerás otras empresas con la posibilidad de ampliar tu base de proveedores.

Profesionaliza tu negocio, a través de los cursos de capacitación en línea o presenciales, sobre temas

relacionados al proceso de compra del Gobierno Federal que te ayudarán a ser más efectivo al presentar tus propuestas.

Identifica oportunidades de negocio, al conocer las necesidades de compra del Gobierno Federal a través de

nuestros boletines electrónicos.

Para mayores informes sobre el particular llamar desde el área metropolitana al 5089-6107 o al 01 800 623-4672 sin costo desde el interior de la república o bien a través de la página de internet www.NAFIN.com.

ANEXO PCP


Página 3 de 5

LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AFILIACIÓN

AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS

1.- Carta Requerimiento de Afiliación.

Debidamente firmada por el área usuaria compradora

2.- **Copia simple del Acta Constitutiva (Escritura con la que se constituye o crea la empresa).

Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

3.- **Copia simple de la Escritura de Reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa)

Cambios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc.,

Estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Completa y legible en todas las hojas.

4.- **Copia simple de la escritura pública mediante la cual se haga constar los Poderes y Facultades del Representante Legal para Actos de Dominio.

Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

5.- Comprobante de domicilio Fiscal

Vigencia no mayor a 2 meses

Comprobante de domicilio oficial (Recibo de agua, Luz, Teléfono fijo, predio)

Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar contrato de arrendamiento, comodato.

6.- Identificación Oficial Vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio

Credencial de elector; pasaporte vigente ó FM2 (para extranjeros)

La firma deberá coincidir con la del convenio

7.- Alta en Hacienda y sus modificaciones

Formato R-1 ó R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal)

En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del SAT.

8.- Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC, Hoja Azul)

9.- Estado de Cuenta Bancario donde se depositaran los recursos

Sucursal, plaza, CLABE interbancaria

Vigencia no mayor a 2 meses

Estado de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su domicilio.

La documentación arriba descrita, es necesaria para que la promotoría genere los contratos que le permitirán terminar el proceso de afiliación una vez firmados, los cuales constituyen una parte fundamental del expediente:

A) Contrato de descuento automático Cadenas Productivas

Firmado por el representante legal con poderes de dominio.

2 convenios con firmas originales

B) Contratos Originales de cada Intermediario Financiero.

Firmado por el representante legal con poderes de dominio.

(** Únicamente, para personas Morales)

Usted podrá contactarse con la Promotoria que va a afiliarlo llamando al 01-800- NAFINSA (01-800-6234672) ó al 50-89-61-07; ó acudir a las oficinas de Nacional Financiera en:

Av. Insurgentes Sur no. 1971, Col Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, en el Edificio Anexo, nivel Jardín, área de Atención a Clientes.

ANEXO PCP


Página 4 de 5

Estimado Proveedor del Gobierno Federal: Con el propósito de iniciar su proceso de afiliación a la Cadena Productiva, es importante que me proporcione la información abajo indicada; con lo anterior, estaré en posibilidad de generar los contratos y convenios, mismos que a la brevedad le enviaré vía correo electrónico.

Información requerida para Afiliación a la Cadena Productiva Cadena(s) a la que desea afiliarse: * * * * Número(s) de proveedor (opcional): * * Datos generales de la empresa. Razón Social: Fecha de alta SHCP: R.F.C.: Domicilio Fiscal: Calle: No.: C.P.: Colonia: Ciudad: Teléfono (incluir clave LADA ): Fax (incluir clave LADA ): e-mail: Nacionalidad: Datos de constitución de la sociedad: (Acta Constitutiva / Persona Moral) No. de la Escritura: Fecha de la Escritura: Datos del Registro Público de Comercio Fecha de Inscripción: Entidad Federativa: Delegación ó municipio: Folio: Fecha del folio : Libro: Partida: Fojas: Nombre del Notario Publico: No. de Notaria: Entidad del Corredor ó Notario: Delegación o municipio del corredor ó Notario: Datos de inscripción y registro de poderes para actos de dominio (Persona Moral): (Acta de poderes y/o acta constitutiva) No. de la Escritura: Fecha de la Escritura: Tipo de Poder: Único ( ) Mancomunado ( ) Consejo ( )

ANEXO PCP


Página 5 de 5

Datos del registro público de la propiedad y el comercio (Persona Moral): Fecha de inscripción: Entidad Federativa: Delegación ó municipio: Folio: Fecha del folio : Libro: Partida: Fojas: Nombre del Notario Público: No. de Notaría: Entidad del Corredor ó Notario: Delegación o municipio del corredor ó Notario: Datos del representante legal con actos de administración o dominio: Nombre: Estado civil: Fecha de nacimiento: R.F.C.: Fecha de alta SHCP: Teléfono: Fax (incluir clave LADA ): e-mail: Nacionalidad: Tipo de identificación oficial: Credencial IFE ( ) Pasaporte Vigente ( ) FM2 ó FM3 extranjeros ( ) No. de la identificación(si es IFE poner el No. que esta en la parte donde esta su firma): Domicilio Fiscal: Calle: No.: C.P.: Colonia: Ciudad: Datos del banco donde se depositarán recursos: Moneda: pesos ( X ) dólares ( ) Nombre del banco: No. de cuenta (11 digitos): Plaza: No. de sucursal: CLABE bancaria:(18 digitos): Régimen: Mancomunada ( ) Individual ( ) Indistinta ( ) Organo colegiado ( ) Persona(s) autorizada(s) por la PyME para la entrega y uso de claves: Nombre: Puesto: Teléfono (incluir clave LADA ): Fax: e-mail: Actividad empresarial: Fecha de inicio de operaciones: Personal ocupado: Actividad ó giro: Empleos a generar: Principales productos: Ventas (último ejercicio) anuales: Netas exportación: Activo total (aprox.): Capital contable (aprox.) Requiere Financiamiento SI NO


SECCIÓN IX MODELO DE CONTRATO

Contrato Número:

1

CONTRATO DE OBRA

ENTRE

PEMEX LOGISTICA

“LOGISTICA”

Y

[NOMBRE DEL CONTRATISTA]

“CONTRATISTA”

Contrato Número:

2

Contrato Número:

3

ÍNDICE

Página

Declaraciones #

Cláusulas

1.- DEFINICIONES

2.- INTEGRIDAD DEL CONTRATO

3.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO

4.- OBJETO DEL CONTRATO

5.- PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 6.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 7.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 8.- RESPONSABILIDAD DE LOGISTICA 9.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 10.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES 11.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

12.- RELACIONES LABORALES 13.- CESIÓN Y CAMBIO DE CONTROL 14.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO 15.- SUBCONTRATACIÓN 16.- SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 17.- FINIQUITO DEL CONTRATO 18.- MODIFICACIONES AL CONTRATO 19.- FUERZA MAYOR

Contrato Número:

4

20.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 21.- AJUSTE A LOS PRECIOS 22.- CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACIÓN 23.- PAGOS EN EXCESO 24.- GARANTÍAS

24.1 GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO 24.2 GARANTÍA DE LA OBLIGACIÓN DE RESPONDER DE LOS

DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

25.- OBLIGACIONES FISCALES 26.- PROPIEDAD INTELECTUAL 27.- PENAS CONVENCIONALES 28.- CONTENIDO NACIONAL (NO APLICA) 29.- SEGUROS 30.- PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 31.- SUSPENSIÓN 32.- TERMINACIÓN ANTICIPADA 33.- RESCISIÓN

33.1 TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA 33.2 TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL LOGISTICA 33.3 PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN

34.- TRABAJOS POR CANTIDADES ADICIONALES O POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS 35.- COMPROMISO CONTRA LA CORRUPCIÓN 36.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Contrato Número:

5

37.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES 38.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL 39.- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 40.- OBLIGACIÓN SOLIDARIA

41.- PROGRAMA DE APOYO A LA COMUNIDAD Y AL MEDIO AMBIENTE (PACMA)

Contrato Número:

6

Instrumento Formal de Acuerdo

Fecha [_________________] Entre las Partes PEMEX LOGISTICA LOGISTICA [DIRECCIÓN]

NOMBRE DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA

[DIRECCIÓN] ANTECEDENTES LOGISTICA DESEA CONTRATAR A

(NOMBRE DEL CONTRATISTA) PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE Rehabilitación de los tanques de 200 MB TV-209 y TV-220 para el almacenamiento de crudo maya incluye: recuperación de producto para su reincorporación a la cadena de valor en la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos

(NOMBRE DEL CONTRATISTA) SE

OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO.

1. OBLIGACIONES PRINCIPALES

(a) (NOMBRE DEL CONTRATISTA) debe ejecutar los trabajos consistente(s) en:

Rehabilitación de los tanques de 200 MB TV-209 y TV-220 para el almacenamiento de crudo maya incluye: recuperación de producto para su reincorporación a la cadena de valor en la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos, de acuerdo con este contrato.

(b) LOGISTICA debe remunerar a (NOMBRE DEL CONTRATISTA) los trabajos de acuerdo con este contrato.

2. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral del Contrato los documentos listados a continuación:

Contrato Número:

7

(a) Este Instrumento Formal del Acuerdo; (b) Las declaraciones y cláusulas de Contrato; y (c) Los anexos

Contrato Número:

8

EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA SE CELEBRA A LOS [__] DÍAS DEL MES

DE [__] DE 20[__] (LA “FECHA DE SUSCRIPCIÓN”) ENTRE PEMEX

LOGISTICA, EN ADELANTE LOGISTICA, REPRESENTADA POR EL

[__________________________________], EN SU CARÁCTER DE APODERADO, Y

(NOMBRE DEL PROVEEDOR), EN ADELANTE EL “PROVEEDOR”, REPRESENTADO

POR EL [___________________], EN SU CARÁCTER DE [REPRESENTANTE

LEGAL/APODERADO], (EN ADELANTE EL “CONTRATO”)AL TENOR DE LAS

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

A. LOGÍSTICA declara, a través de su apoderado, que:

I. Es una empresa productiva del Estado subsidiaria de Petróleos Mexicanos, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como finalidad generar valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano y tiene por objeto, entre otros, prestar el servicio de transporte y almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos y otros Servicios relacionados, a Petróleos Mexicanos, empresas productivas subsidiarias, empresas filiales y terceros, mediante estrategias de movimiento por ducto y por medios marítimos y terrestres; así como la venta de capacidad para su guarda y manejo, en términos del artículo 2 del Acuerdo de Creación de la Empresa Productiva del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, denominada Pemex Logística, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2015 y de la Declaratoria de entrada en vigor de dicho Acuerdo de Creación, aprobada por el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos en sesión 899 extraordinaria, celebrada el 24 de septiembre de 2015, mediante acuerdo número CA-186/2015 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2015. Para el cumplimiento de su objeto puede celebrar con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios y Contratos o cualquier acto jurídico permitido por la legislación mercantil y común de conformidad con los artículos 7 y 60 de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, y 2, fracción XII, de su Acuerdo de Creación. II. Acredita su personalidad y facultades mediante el testimonio de la Escritura Pública No. [_________], de fecha [____________], otorgada ante la fe del Notario Público [____________] de [______________], Licenciado [_________________], así como en términos del Artículo 146, fracción XII del Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos; mismas que a la fecha no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna.

III. Para la celebración del Contrato ha obtenido todas las aprobaciones previstas por la Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento y las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.

Contrato Número:

9

IV. Ha previsto los recursos para llevar a cabo las obligaciones objeto del Contrato, según consta en la Solicitud de Pedido 20024383, con cargo al Centro Gestor 35010022, Posición Financiera [310310800] y Clave del Proyecto N1800201BEDK0DE0.

V. El Contrato se adjudicó mediante el procedimiento de Concurso Abierto Nacional No. PLOG-CAN-S-GCPY-00046712-17-1, con fundamento en los artículos 77 de la Ley Petróleos Mexicanos y 11 fracción I de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.

VI. Su domicilio para efectos del Contrato es Av. Marina Nacional 329 C3, Col.

Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11300, Edificio B-1 Piso 4 / Km

7.5 Carretera Coatzacoalcos-Villahermosa CP 96384, Municipio de Coatzacoalcos, Ver. y su clave de Registro Federal de Contribuyentes es PLO151001KT9.

VII. Durante el procedimiento de contratación no recibió dinero o cualquier otra dádiva; no ejecutó actos u omisiones que tuvieran por objeto o efecto evadir los requisitos o reglas establecidos o haya simulado el cumplimiento de éstos; ni fue obligado a dar, suscribir, otorgar, destruir, entregar un documento o algún bien. VIII. Durante la ejecución de los trabajos objeto del Contrato verificará permanentemente que el CONTRATISTA o sus subcontratistas a través de sus trabajadores, cumpla las obligaciones en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental. 2. El CONTRATISTA declara a través de su apoderado/representante que: 2.1 Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de

conformidad con las disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, según se acredita mediante la Escritura Pública [Número de la escritura], de fecha [Fecha de la escritura], otorgada ante la fe del Notario Público [No. del notario], de [Localidad], Licenciado [Nombre del notario], cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de [Lugar, folio mercantil o partida y fecha].

2.2. Cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, según se acredita mediante el testimonio de la Escritura Pública No. (Número de la escritura) de fecha (Fecha de la escritura), otorgada ante la fe del Titular de la (Correduría o Notaría) Pública No. ____ de (Localidad), Licenciado (Nombre del fedatario), y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente contrato.

2.3. Su domicilio para efectos del Contrato es [Ubicación en oficinas] y cuenta con

Cédula de Registro Federal de Contribuyentes clave _________.

Contrato Número:

10

2.4. Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse al cumplimiento del objeto del presente contrato y

cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecución de los mismos. 2.5.- Previo al procedimiento de contratación y a la celebración del presente

instrumento ha acreditado el estado de sus obligaciones fiscales y laborales.

2.6.- Ha entregado el escrito en el que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que: i)

los socios o accionistas no bursátiles, considerados en los documentos constitutivos, estatutos y en general, en los documentos corporativos de las mismas, no se encuentren inhabilitados para ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público; ii) no se encuentra de manera directa o indirecta, por si o por interpósita persona, inhabilitada administrativamente conforme a las leyes aplicables; y iii) ni él, socios, empleados, subcontratistas o empleados de éstos han cometido robo, fraude, cohecho o tráfico de influencia en perjuicio de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, decretado por resolución definitiva por autoridad jurisdiccional competente en territorio nacional, o bien por resolución firme de autoridad competente en el extranjero tratándose de delitos análogos a los señalados; y tratándose de delitos relacionados con la Delincuencia Organizada no obstante de que estos no se hayan cometido en contra de Petróleos Mexicanos, sus Empresas Productivas Subsidiarias, Filiales, dependencias o entidades de la Administración Pública Federal.

2.7.- Cuenta con los medios propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que

deriven de las relaciones laborales con sus trabajadores y en caso de que conforme a los términos del Contrato exista subcontratación, se asegurará que el Subcontratista también cumpla con dicho requisito en términos de lo dispuesto por el artículo 15-B de la Ley Federal del Trabajo..

2.8.- Cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con

las obligaciones que deriven de las relaciones laborales con sus trabajadores y, en su caso, de los de sus subcontratistas, mismas que se compromete a preservar durante su vigencia e incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecución derive cualquier reclamación, demanda o contingencia laboral.

2.9. El objeto del presente acuerdo de voluntades, será realizado por personal

especializado que se encuentra subordinado al CONTRATISTA o a sus subcontratistas.

2.10. Ni él ni sus directores, funcionarios o empleados clave en relación con el presente contrato en los últimos diez años han:

(a) sido condenados por delitos relacionados con sobornos, corrupción o lavado de dinero; o

Contrato Número:

11

(b) sido o son objeto de alguna investigación, indagatoria o procedimiento de

investigación por parte de cualquier autoridad gubernamental, administrativa o regulatoria con respecto a cualquier infracción o supuesta infracción que implique soborno, corrupción o lavado de dinero.

2.11. Reconoce el carácter, personalidad y facultades con las que los representantes

de LOGISTICA actuaron durante el procedimiento de contratación del cual deriva el Contrato, por lo que no se reserva derecho ni acción legal alguna de cualquier naturaleza, sea civil, mercantil, penal, administrativa o cualquiera otra, exigible o ejercible, en contra de LOGISTICA por tales aspectos.

2.12. TRATÁNDOSE DE CONSORCIO.

Conformaron un consorcio y celebraron un convenio de fecha __________________, mismo que forma parte integrante de este contrato como anexo “[DA-5]”, en el que constan las actividades a que se obligan cada una de las partes que integran el consorcio, el acuerdo de designación de quien actuará como líder en la ejecución del contrato, los mecanismos que regulen el control del consorcio y la resolución de controversias entre los participantes, así como los acuerdos de indemnización entre los mismos, por lo cual son responsables solidarios en la ejecución del contrato, las empresas adjudicatarias del presente instrumento han designado como representante común a [nombre de la CONTRATISTA].

3. LOGISTICA y el CONTRATISTA declaran, a través de sus [representantes/apoderados], que: 3.1 Tienen una política de cero tolerancia hacia el soborno y la corrupción; de contar

con sistemas, empleados, proveedores y filiales sujetos de control anticorrupción, y expresan que en el procedimiento de contratación, sus actos previos, en la celebración del presente Contrato y que durante la ejecución del Contrato se comprometen a actuar entre ellas y hacia terceros, con apego a lo previsto en la cláusula denominada “Compromiso contra la Corrupción”.

3.2 Celebran el presente instrumento en términos de los Artículos 80 segundo párrafo

de la Ley de Petróleos Mexicanos. 3.3 Reconocen que la Rescisión, podrá determinarse por las personas facultadas

para ello en el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, por cuanto hace a LOGISTICA y/o, por el administrador o equivalente, en términos de lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para el caso del CONTRATISTA.

En consecuencia, en consideración de las promesas mutuas y cláusulas establecidas en este contrato LOGISTICA y el CONTRATISTA, con la intención de ser legalmente vinculados, aceptan las siguientes:

Contrato Número:

12

C L Á U S U L A S 1.- DEFINICIONES Salvo estipulación en contrario en el Contrato, las siguientes definiciones se usarán, ya sea en singular o plural, para el propósito de interpretar el Contrato y tendrán los significados que se indican a continuación cada vez que comiencen en letra mayúscula: Administrador del Proyecto. El Gerente de Almacenamiento y Servicios Portuarios cuyas funciones se encuentran señaladas en las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. Rescisión. La facultad de las partes para resolver de pleno derecho el Contrato, de conformidad con la cláusula [33]. 2.- INTEGRIDAD DEL CONTRATO. Los anexos del presente se incorporan a este contrato y forman parte integral del mismo y este contrato incluirá todos sus anexos, según fueran modificados conforme a los términos establecidos en el siguiente, y se listan de la siguiente manera: Anexo “A”.- Relación de planos y/o croquis Anexo “B”.- Normas, especificaciones y procedimientos técnicos Anexo “B-1”.- Alcances de conceptos de obra Anexo “C”.- catálogo de conceptos Anexo “E”.- Maquinaria y equipo de construcción mínimo que deberá proporcionar el contratista Anexo “E-1”.- Equipo y Maquinaria que proporcionará Petróleos Mexicanos Anexo “F-1”.- Materiales que proporcionará Petróleos Mexicanos Anexo M-1.- Política “SSPA” y Principios Anexo “SSPA”.- Obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental de los proveedores o contratistas que realizan actividades en instalaciones de PEMEX LOGÍSTICA Texto de la(s) garantía(s) [CUANDO APLIQUE INCORPORAR LOS SIGUIENTES] Anexo “DA-5”.- Convenio Privado de Propuesta Conjunta del Consorcio Anexo “J”.- Mecanismo de Ajuste a de Precios Anexo “PACMA”.- Programa de Apoyo a la Comunidad y al Medio Ambiente DEPENDIENDO DEL ALCANCE DEL CONTRATO SE PODRÁN INCORPORAR OTROS ANEXOS En caso de discrepancia entre lo estipulado en el clausulado de este contrato y sus anexos, prevalecerá lo pactado en este contrato.

Contrato Número:

13

3.- INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Las partes acuerdan que, en caso de conflicto o discrepancia entre los términos y condiciones de este Contrato y sus Anexos, se estará a la intención de las partes y a la literalidad de las cláusulas, considerando la integridad del Contrato. 4.- OBJETO DEL CONTRATO El objeto del presente contrato es la ejecución de los trabajos consistentes en: Rehabilitación de los tanques de 200 MB TV-209 y TV-220 para el almacenamiento de crudo maya incluye: recuperación de producto para su reincorporación a la cadena de valor en la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos, (en adelante “trabajos”), por parte del CONTRATISTA a LOGISTICA, de conformidad con las especificaciones y alcances contenidos en el contrato y sus anexos.

Las obligaciones que se convienen en el objeto de este contrato no son divisibles toda vez que por las características de los trabajos materia del mismo, no pueden ser utilizados de manera incompleta, por lo que la garantía se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada. EN CASO DE CONSORCIO ESPECIFICAR AQUÍ LOS TRABAJOS QUE EJECUTARÁ CADA

CONTRATISTA. 5.- PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS El plazo del presente contrato comenzará a partir de la fecha de su formalización y concluye a los ciento ochenta (180) días naturales, de conformidad con el Anexo “ DE-5”. La ejecución de los trabajos será en la Terminal Marítima de operación portuaria Pajaritos ubicada en Km 7.5, carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, C.P. 96384, Municipio de Coatzacoalcos, Ver., teléfono directo: 0192121 80319, conmutador Pemex: 0192121 10202 extensiones: 32926 y 32927 correo electrónico [email protected], [señalar el lugar o lugares, domicilio, teléfono y correo electrónico] a la atención de _____________________, en días hábiles de lunes a viernes y en el siguiente horario: ______. EL PÁRRAFO SIGUIENTE ESTARÁ SUJETO A ADECUACIÓN, EN RAZÓN DE QUE SI EL ÁREA

REQUIRENTE DE LOS TRABAJOS MANIFIESTA SU POSIBILIDAD PARA RECIBIR LOS TRABAJOS EN EL

DÍA INHÁBIL QUE CORRESPONDA El CONTRATISTA deberá ejecutar los trabajos objeto de este contrato, a más tardar el día en que concluya el plazo pactado, salvo que el mismo coincida con un día inhábil, en cuyo caso la fecha de recepción se correrá hasta el siguiente

Contrato Número:

14

día hábil sin dar lugar a la aplicación de penas convencionales, sin embargo, si el término del plazo no coincide con un día inhábil y el CONTRATISTA no ejecuta los trabajos en esa fecha, los días inhábiles siguientes contarán como naturales para efectos de la aplicación de penas convencionales. 6.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS El CONTRATISTA comunicará a LOGISTICA, por escrito o mediante registro que se haga en el sistema de control que se haya determinado para el seguimiento del contrato, la terminación de los trabajos, indicando que se concluyeron en concordancia con las especificaciones del presente contrato y sus anexos. Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la fecha de recepción de la comunicación referida, la persona designada por el Administrador del Proyecto verificará que los trabajos se encuentren concluidos, y se procederá a la recepción de los mismos conforme a lo señalado en el Anexo “DE-5”. 7.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA El CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los trabajos amparados en este contrato, conforme al Anexo “DE-5”. En caso de que el CONTRATISTA no haya ejecutado los trabajos de acuerdo con lo estipulado en el contrato, o bien, conforme a las instrucciones dadas por escrito por parte de LOGISTICA, en estos casos, LOGISTICA podrá ordenar, la rectificación o reposición de aquellos trabajos que se hubieren considerado como rechazados o discrepantes, por lo que el CONTRATISTA procederá de manera inmediata a la atención de la rectificación o reposición, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a retribución adicional alguna por ello, y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo del contrato. Si el CONTRATISTA ejecuta trabajos por mayor valor de lo indicado, sin que para tales efectos se hubiera celebrado el convenio modificatorio respectivo, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los mismos, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello. El CONTRATISTA tendrá la obligación de contar con las autorizaciones requeridas por las dependencias o entidades gubernamentales correspondientes, para la adecuada ejecución del contrato. El CONTRATISTA deberá sujetarse a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de seguridad, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal; asimismo, el CONTRATISTA, deberá cumplir con las disposiciones de seguridad e higiene de LOGISTICA para la ejecución de los trabajos.

Contrato Número:

15

El CONTRATISTA se obliga a entregar toda la información y documentación que al efecto le requiera LOGISTICA respecto del presente contrato, misma que podrá entregarse por LOGISTICA a sus órganos fiscalizadores o autoridades competentes, que así se lo soliciten. Se conviene que las obligaciones del CONTRATISTA de acuerdo a este contrato, deberán incluir todas las actividades, insumos y en su caso, instalaciones que se consideren indispensables para el cumplimiento. 8.- RESPONSABILIDAD DE LOGISTICA Empresa Productiva se obliga a cumplir con: I. Sus obligaciones de pago; II. Poner a disposición del CONTRATISTA, en la fecha pactada, el sitio donde deban

ejecutarán los trabajos; y III. Los permisos, licencias o autorizaciones que estén a cargo de LOGISTICA.

[CUANDO APLIQUE] 9.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES Cuando la ejecución del contrato implique riesgos para las instalaciones o del personal de LOGISTICA o de sus proveedores y contratistas, deberá sujetarse a lo establecido en el anexo “ANEXO DE SSPA”. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del CONTRATISTA. Las partes reconocen que el límite de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, será hasta el monto de la obligación incumplida, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales establecidas en el presente instrumento. Los daños y perjuicios que cualquiera de las partes cause a la otra o a terceros derivado por su actuar ilícito, o por dolo o mala fe serán a cargo de la parte que los provoque. Cuando sin actuar ilícitamente y sin dolo o mala fe de alguna de las partes se produzcan dichos daños o perjuicios, cada una de ellas soportará los propios sin derecho a indemnización. Bajo ningún concepto las partes serán responsables entre sí por daños indirectos de cualquier naturaleza, lucro cesante, punitivos o consecuenciales no inmediatos. Cuando alguna de las partes cause un daño y el afectado demande la reparación del mismo a la parte que no se lo causó y así se haya determinado por resolución judicial o administrativa, quien lo causó deberá cubrir las cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios,

Contrato Número:

16

procesos, impuestos, costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales, regulados en el arancel correspondiente. 10.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES LOGISTICA, a través de su representante, quien será el [incorporar el nombre del representante designado por el Administrador del Proyecto], dará al CONTRATISTA, por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con la ejecución de los trabajos en la forma convenida y con las modificaciones que, en su caso, éste ordene. El citado representante deberá mantener informado de forma permanente al Administrador del Proyecto. El CONTRATISTA se obliga a designar por escrito a un representante para la ejecución del contrato, quien contará con todas las facultades técnicas, administrativas, operativas, de decisión y para oír y recibir toda clase de comunicaciones relacionadas con la ejecución del contrato, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato y sus anexos, las cuales deberán constar en instrumento público. En cualquier momento, por causas justificadas, las partes podrán recíprocamente solicitar el cambio de cualquiera de los representantes y se obligan a designar a otra persona que reúna los requisitos correspondientes. 11.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES Las partes se obligan a comunicarse por escrito toda información que se genere con motivo de la ejecución del presente contrato, incluido el cambio de domicilio, conforme a lo siguiente: Las comunicaciones relacionadas con este contrato, deberán ser entregadas: Comunicaciones a LOGISTICA al representante designado por el Administrador del Proyecto en forma personal o por cualquier otro medio que asegure su recepción en el domicilio siguiente: (Indicar domicilio y correo electrónico). Comunicaciones al CONTRATISTA: (Indicar domicilio y correo electrónico). Las partes se obligan a utilizar exclusivamente el idioma español en todas las comunicaciones relativas al contrato. 12.- RELACIONES LABORALES

Contrato Número:

17

El CONTRATISTA, como empresario y patrón del personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para la ejecución del objeto de este Contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social para con sus trabajadores, los de sus subcontratistas y los de sus vendedores y, en su caso, de los beneficiarios de cualquiera de éstos, incluyendo la obligación de afiliación y pago de cuotas obrero patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como de inscribir y efectuar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de todo el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para la ejecución objeto de este Contrato. Asimismo, el CONTRATISTA reconoce y acepta que con relación al presente contrato, actúa exclusivamente como CONTRATISTA independiente, que él y sus subcontratistas disponen de los elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este instrumento jurídico, ni la práctica comercial entre las partes, creará una relación laboral o de intermediación en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus trabajadores o los de sus subcontratistas, beneficiarios o causahabientes y, LOGISTICA. Al efecto el CONTRATISTA deberá proporcionar a LOGISTICA el aviso de afiliación en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como el comprobante de pago de las cuotas obrero patronal y aportaciones efectuadas a los institutos mencionados, de todo el personal y de los empleados que ocupe o llegare a ocupar para la ejecución del objeto del Contrato. Asimismo se compromete a no darlos de baja como sus trabajadores del citado régimen hasta en tanto no entregue a LOGISTICA el convenio de terminación de la relación laboral con el personal correspondiente debidamente ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y aprobado por ella. Por lo anterior, el CONTRATISTA acepta que LOGISTICA deducirá de los pagos a los que tenga derecho el CONTRATISTA, el monto de cualquier requerimiento de pago derivado de laudo firme ordenado por las Juntas Locales o Federales de Conciliación y Arbitraje, con motivo de los juicios laborales instaurados en contra de LOGISTICA por cualquiera de las personas antes mencionadas del CONTRATISTA o sus respectivos vendedores y/o subcontratistas. Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamación, demanda o contingencia laboral, relacionada con los supuestos establecidos en la presente cláusula y proveniente de los funcionarios o trabajadores, incluyendo sus beneficiarios o causahabientes, tanto del CONTRATISTA como de sus vendedores y/o subcontratistas, que pueda afectar los intereses de LOGISTICA o se involucre a Petróleos Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias, el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos en paz y a salvo de dicha reclamación, demanda o contingencia laboral, obligándose también a resarcir a Petróleos

Contrato Número:

18

Mexicanos o cualquiera de sus Empresas Productivas Subsidiarias en cuanto así se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que llegaren a erogar por tal contingencia laboral. 13.- CESIÓN Y CAMBIO DE CONTROL Si el CONTRATISTA pretende realizar movimientos corporativos que impliquen un cambio de control durante la ejecución del presente Contrato, podrá ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos u obligaciones derivadas del mismo, con la autorización previa y por escrito de LOGISTICA.

El CONTRATISTA deberá acreditar que la persona a la que pretende ceder o transferir las obligaciones y derechos del contrato, preserve las capacidades técnicas, financieras y demás necesarias para cumplir con las obligaciones del contrato, solicitando la sustitución de las garantías originalmente otorgadas, debiéndose formalizar el correspondiente convenio modificatorio. Si el CONTRATISTA pretende realizar cesiones o transferencias entre empresas del mismo grupo corporativo o distintas a éste que impliquen un cambio de control durante la ejecución del presente Contrato, deberá obtener el consentimiento previo de LOGISTICA. Para efectos de lo anterior, “control” del CONTRATISTA significa el poder para dirigir o cambiar, directa o indirectamente, la gestión o políticas de administración del CONTRATISTA, bien sea mediante la tenencia de acciones o de otros valores con derecho de voto o a través de cualquier otro medio. Para el caso de cesiones o transferencias de acciones, partes sociales o intereses entre empresas del mismo grupo corporativo del CONTRATISTA, así como de operaciones por ventas en mercado de valores, que no impliquen un cambio de control el CONTRATISTA deberá informar a LOGISTICA en un plazo no mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de que ocurra dicho evento, la forma y términos de tales cesiones. 14.- CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO El CONTRATISTA podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento previo y por escrito de LOGISTICA. El CONTRATISTA sólo podrá ceder parcialmente sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero mediante operaciones de Factoraje o Descuento Electrónico, y LOGISTICA otorgará su consentimiento, siempre y cuando al momento de registrarse la correspondiente Cuenta por Pagar en Cadenas Productivas y al

Contrato Número:

19

acceder al Portal de Nafin Cadenas Productivas, no exista impedimento legal o administrativo. Para la cesión de derechos de cobro no se requerirá la celebración de convenio entre las partes. 15.- SUBCONTRATACIÓN Las partes convienen que el CONTRATISTA no podrá subcontratar la dirección y control del contrato. El CONTRATISTA podrá subcontratar las actividades siguientes:

1. Extracción, tratamiento y recuperación de producto 2. limpieza y disposición final de sedimentos 3. Calibración volúmetrica del tanque 4. Inspección de soldadura con líquidos penetrantes 5. Pruebas radiográficas a juntas de soldadura 6. Prueba de resistencia al concreto 7. Calibración de espesores en circuito de tuberías de tubería de acero al carbón 8. Pruebas hidrostáticas a circuitos de tuberías de acero al carbón 9. Prueba de fondo con caja de vacío e inspección de soldadura perimetral de la

placa de fondo con líquidos penetrantes 10. Pruebas de compactación a rellenos de base y carpeta asfáltica Dicha subcontratación no implicará una transferencia de derechos u obligaciones por lo que el CONTRATISTA será el único responsable frente a LOGISTICA respecto de las obligaciones contraídas en el presente contrato. El CONTRATISTA se obliga a verificar durante la ejecución del presente contrato, que sus subcontratistas cumplan con sus obligaciones en materia fiscal, laboral, seguridad social, materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, confidencialidad y compromiso contra la corrupción, en términos de las cláusulas correspondientes del presente instrumento. Si alguno de los trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original, a fin cumplir con el objeto del presente contrato, previa autorización por escrito de LOGÍSTICA, se subcontratan, se pagará a EL CONTRATISTA un 18% (dieciocho por ciento) sobre su costo directo. 16.- SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS LOGISTICA directamente o a través Ing. Erick Omar Ramírez Cuervo dentro de un plazo de 5 (cinco) días naturales/horas, realizará la supervisión de los trabajos

Contrato Número:

20

objeto de este contrato, y revisará en todo tiempo que los mismos sean ejecutados en la forma convenida. El CONTRATISTA acepta que la persona designada para la supervisión de los trabajos objeto de este contrato, le dará las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con los trabajos, así como la aprobación de los mismos ejecutados por el CONTRATISTA. La supervisión de los trabajos que realice LOGISTICA no libera al CONTRATISTA del cumplimiento de sus obligaciones contraídas en este contrato, así como de responder por defectos y vicios ocultos de los trabajos una vez concluidos estos. Lo anterior, en el entendido de que el ejercicio de esta facultad no será considerada como aceptación tácita o expresa de los trabajos, ni libera al CONTRATISTA de las obligaciones que contrae bajo este contrato. A la recepción de los trabajos, el responsable de la misma emitirá su anuencia por escrito señalando que los trabajos fueron realizados de conformidad con lo acordado en este contrato y sus anexos, para que se dé inicio a los trámites para la cancelación parcial o total de la garantía de cumplimiento del contrato. La verificación en la recepción de los trabajos para comprobar el cumplimiento de las obligaciones en términos de este contrato y sus anexos, será de conformidad con los indicadores y criterios de recepción siguientes: EL ÁREA DE PROCURA Y EL ADMINISTRADOR DE PROYECTO DETERMINARAN LOS MISMOS

1. … 2. … 3. …

17.- FINIQUITO DEL CONTRATO Las partes acuerdan que recibidos físicamente los trabajos, LOGISTICA y el CONTRATISTA deberán elaborar dentro del término de 60 (sesenta) días naturales, el finiquito del contrato, plazo que podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes; en dicho finiquito se asentará la extinción de los derechos y obligaciones de las mismas en relación al contrato, debiéndose expresar que las partes se otorgan el más amplio recibo que en derecho proceda. Se podrán incluir en dicho instrumento los ajustes, revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya lugar. Para la celebración del finiquito, el CONTRATISTA deberá presentar escrito mediante el cual acredite que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social durante la ejecución del presente contrato y que no tiene adeudos con sus subcontratistas.

Contrato Número:

21

De ser el caso, LOGISTICA solicitará al CONTRATISTA en el finiquito, la presentación, extensión, reducción o ampliación de los instrumentos de garantía. En caso de que alguna de las partes no comparezca al finiquito, la otra parte procederá a realizarlo de manera unilateral y, quedaran a salvo los derechos que por ley les asistan. 18.- MODIFICACIONES AL CONTRATO Las partes podrán modificar el contrato mediante convenio por escrito formalizado por las personas facultadas para ello, y acuerdan que las modificaciones realizadas en términos de esta cláusula no implicarán novación de las obligaciones del presente contrato. Las partes en ningún caso podrán modificar sustancialmente el objeto de contratación. El CONTRATISTA deberá entregar a LOGISTICA, el endoso, ampliación o renovación a las garantías otorgadas para el cumplimiento del contrato que ampare las modificaciones al contrato realizadas en términos de esta cláusula. Cuando derivado de la negociación, se justifique la necesidad de una modificación al Contrato, y se emita una Orden de Cambio, dicha modificación se deberá celebrar mediante un convenio modificatorio por escrito en términos de esta cláusula. 19.- FUERZA MAYOR Ninguna de las partes será responsable ante la otra por causa que derive de fuerza mayor. Se entiende por causa de fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad de las partes, siempre y cuando, dichos hechos o acontecimientos sean imprevisibles, irresistibles, insuperables y actuales y no provengan de alguna negligencia o provocación de las partes, tales como los que a continuación se señalan de manera enunciativa más no limitativa: terremotos, incendios, inundaciones, ciclones o huracanes, huelgas o paros no imputables a la administración de la empresa del CONTRATISTA o su(s) subcontratista(s), actos terroristas, estado de sitio, levantamiento armado, alborotos públicos, y otras causas imputables a la autoridad. Cualquier causa no obstante ser del dominio público deberá acreditarse documentalmente por la parte que la padezca y comunicar a la otra parte dentro de un plazo de (número de días) días hábiles contados a partir de que se presente el evento que la motivó a través de un oficio con acuse de recibo. En caso de que la parte afectada no dé aviso en el término a que se refiere este párrafo, acepta que no podrá reclamar fuerza mayor.

Contrato Número:

22

El CONTRATISTA podrá solicitar la modificación al plazo o fecha establecida para la ejecución de los trabajos, por fuerza mayor que ocurran de manera previa o hasta la fecha pactada. Para estos efectos cuando el CONTRATISTA por causa de fuerza mayor no pueda cumplir con sus obligaciones en la fecha convenida, deberá solicitar por escrito a LOGISTICA una prórroga al plazo pactado, sin que dicha prórroga implique una ampliación al plazo original, acompañando los documentos que sirvan de soporte a su solicitud, en la inteligencia de que si la prórroga solicitada se concede y no se cumple, se aplicará la pena convencional correspondiente en términos de la cláusula denominada Penas Convencionales. Cuando se determine justificada la fuerza mayor, se celebrará entre las partes, a más tardar dentro de los (número de días) días naturales siguientes a que se de el evento de fuerza mayor, un convenio modificatorio de prórroga al plazo respectivo sin la aplicación de penas convencionales, debiendo el CONTRATISTA actualizar las garantías correspondientes. No se considera fuerza mayor, cualquier acontecimiento resultante de la falta de previsión, negligencia, impericia, provocación o culpa del CONTRATISTA o su(s) subcontratista(s), o bien, aquellos que no se encuentren debidamente justificados, ya que de actualizarse alguno de estos supuestos, se procederá a la aplicación de las penas convencionales que se establecen en la cláusula denominada Penas Convencionales. 20.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO LOGISTICA pagará al CONTRATISTA por los trabajos objeto del presente contrato la cantidad de $(número, letra y moneda) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El monto del presente contrato será ajustado conforme a lo establecido en la presente cláusula de ajuste de precios. 21.- AJUSTE A LOS PRECIOS Los precios del presente contrato se revisarán y ajustarán conforme a lo señalado en el Anexo J. 22.- CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACIÓN El(La) INSERTAR EL NOMBRE DEL ÁREA QUE SERÁ RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA

PROCEDENCIA DEL PAGO] será la responsable de autorizar los pagos mediante su firma en la bóveda de documentos electrónicos, del COPADE (Codificación de pagos y

Contrato Número:

23

descuentos), previa verificación de la ejecución de los trabajos en términos del contrato, la que podrá estar sustentada en la constancia que acredite la recepción de los trabajos.. La firma en la bóveda electrónica permitirá la generación de una notificación electrónica al CONTRATISTA para que genere la factura electrónica o documental, según corresponda. La(s) factura(s) serán consecuencia de la autorización de los pagos por parte de la(s) persona(s) designada(s) para tal efecto. El CONTRATISTA, al momento de facturar, deberá hacer referencia a este contrato, a los trabajos ejecutados y al precio unitario de los mismos. El CONTRATISTA emitirá facturación electrónica y efectuará todos sus trámites de pago a través de la bóveda electrónica de LOGISTICA, mediante el uso de la contraseña que le sea otorgada para tales efectos y su firma electrónica avanzada. Una vez formalizado el contrato, deberá realizar los trámites de acceso a la Bóveda de Documentos Electrónicos en la Ventanilla Única ubicada en _______________. LOGISTICA pagará al CONTRATISTA el monto de los trabajos ejecutados y aceptados a los 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha de aceptación de los mismos y recepción de la factura correspondiente. El pago al CONTRATISTA se efectuará a través de depósito bancario en la cuenta que para tal efecto designe previa presentación de la factura correspondiente. En caso de que las facturas entregadas por el CONTRATISTA para su pago, presenten errores o deficiencias, LOGISTICA dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito al CONTRATISTA las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el CONTRATISTA presente las correcciones, no se computará para efectos del plazo establecido para el pago. Una vez corregida la factura correspondiente, reiniciará el cómputo del plazo antes mencionado. Una vez realizado el pago al CONTRATISTA, éste tendrá 20 (veinte) días hábiles para solicitar aclaraciones sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido dicho plazo sin que se presente reclamación alguna, éste se considerará definitivamente aceptado y sin derecho a ulterior reclamación. EL SIGUIENTE PÁRRAFO SE ADICIONARÁ EN CASO DE QUE SE HAYA PRESENTADO UNA

PROPOSICIÓN CONJUNTA, SIN QUE SE HAYA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD, O NUEVA SOCIEDAD

EN CASO DE PERSONAS MORALES, O SI NO SE CELEBRA UN CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN

PARTICIPACIÓN.

Contrato Número:

24

[Nombre de la empresa adjudicataria en propuesta conjunta] será quien presente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados del presente contrato. 23.- PAGOS EN EXCESO En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes (establecer porcentaje de interés

1), Los intereses se calcularán

sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha en que se haya detectado el pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de LOGISTICA, en el entendido que no se generarán dichos intereses si las cantidades son cubiertas en la factura inmediata posterior a cuando se detectó el pago. LOGISTICA podrá deducir dichas cantidades de los pagos subsecuentes o bien el CONTRATISTA cubrirá dicho pago a LOGISTICA. 24.- GARANTÍAS 24.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO El contratista, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, entregó a LOGISTICA previo a la firma del contrato, póliza de fianza por el 10% (Diez por ciento) del monto del contrato expedida por institución afianzadora autorizada, a favor de LOGISTICA, con los términos y alcances establecidos en el anexo ______, denominado Garantías. En caso de modificaciones al presente contrato, el CONTRATISTA se obliga a entregar a LOGISTICA [a) a más tardar en la fecha de formalización del convenio modificatorio respectivo, b) o dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a su formalización], el [endoso/documento modificatorio] a la garantía otorgada originalmente. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega, LOGISTICA podrá iniciar el procedimiento de Rescisión del contrato. [Tratándose de póliza de fianza se deberá incluir lo siguiente:] El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el CONTRATISTA. 24.2 GARANTÍA DE LA OBLIGACIÓN DE RESPONDER POR DEFECTOS Y VICIIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. Recibidos los trabajos, o terminado anticipadamente el contrato, el CONTRATISTA quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos o, de los

1 El interés legal conforme al artículo 2395 Código Civil Federal es del 9% anual

Contrato Número:

25

vicios ocultos, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable. Dicha obligación se garantizará durante un plazo de __ (__) meses contados a partir de la fecha de la recepción física de los trabajos; la correspondiente garantía se liberará vencido el plazo antes descrito, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del CONTRATISTA. Previamente a la recepción de los trabajos, el CONTRATISTA, deberá constituir póliza de fianza por el equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto total ejercido del contrato, misma que deberá ser emitida por institución afianzadora autorizada, en términos del anexo ____. 25.- OBLIGACIONES FISCALES Cada una de las partes será responsable del pago de todas y cada una de las contribuciones, impuestos y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente Contrato.

El CONTRATISTA deberá defender, indemnizar y mantener a salvo a LOGISTICA respecto de cualquier reclamación, pérdida, perjuicio o gasto (incluyendo gastos legales) derivados del incumplimiento del CONTRATISTA de sus obligaciones fiscales en relación con el presente contrato, así como de cualquier interés, multa, actualización o sanción sobre los mismos que pudieran ser determinados por cualquier autoridad competente. Si LOGISTICA recibe un requerimiento de autoridad competente solicitando el pago de contribuciones o impuestos de los tipos referidos en esta cláusula y/o de intereses, actualizaciones o penalizaciones sobre los mismos, respecto del CONTRATISTA, LOGISTICA deberá comunicarlo de inmediato al CONTRATISTA, a efecto de que lleve a cabo cualquier acción legal o promover los recursos que procedieren en contra de dicho requerimiento. Si en última instancia LOGISTICA es apercibida para realizar cualquier pago, podrá recuperar del CONTRATISTA los montos, gastos (incluyendo gastos legales) y costos en que hubiere incurrido, derivado de lo dispuesto en el presente párrafo. Las partes acuerdan que LOGISTICA podrá deducir los importes antes descritos de cualquier pago que le adeudare al CONTRATISTA. 26.- PROPIEDAD INTELECTUAL

Contrato Número:

26

El CONTRATISTA bajo ninguna circunstancia podrá usar para fines comerciales, publicitarios o de cualquier otra índole, el nombre de Petróleos Mexicanos o Empresas Productivas Subsidiarias, sus logotipos o cualquier otro signo o símbolo distintivo de su propiedad. Si con motivo de la ejecución de este contrato, el CONTRATISTA llegare a invadir derechos de propiedad intelectual de un tercero, en el que se vea involucrada LOGISTICA, el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz y a salvo de cualquier acción que se interponga en su contra o en contra de sus Empresas Productivas Subsidiarias; en tal supuesto, LOGISTICA lo comunicará al CONTRATISTA, obligándose este último a rembolsar o indemnizar de cualquier gasto o costa judicial, así como los relativos a la defensa legal que se utilice y que realice LOGISTICA en relación con el asunto. El CONTRATISTA asumirá el control de la defensa de la reclamación y de cualquier negociación o conciliación. El CONTRATISTA se compromete a informar a LOGISTICA respecto de los medios y estrategias de defensa necesarios que interpondrá, sin restringirse las facultades de LOGISTICA de implementar sus propios medios y estrategias de defensa. Los derechos de propiedad intelectual que pudieran surgir con motivo de la ejecución del contrato, corresponderán a las partes en términos de su participación, otorgando en todo momento el reconocimiento moral a las personas que hayan intervenido en la realización o generación de algún derecho de propiedad intelectual que se encuentre regulado por las leyes en la materia. Bajo el supuesto señalado en el párrafo inmediato anterior, el CONTRATISTA se obliga a obtener por parte de quien corresponda, los contratos de cesión de derechos, cartas de colaboración remunerada, o cualesquiera instrumentos necesarios para la acreditación o constitución en favor de LOGISTICA de los derechos de propiedad intelectual o industrial generados. 27.- PENAS CONVENCIONALES Las partes acuerdan que LOGISTICA aplicará al CONTRATISTA por causas que le sean imputables a este último, las siguientes penas convencionales:

I. ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Las partes acuerdan que en caso de que el CONTRATISTA, no ejecute los trabajos en el plazo convenido en este contrato, LOGISTICA le aplicará una pena convencional por una cantidad de 2 (dos) al millar en (moneda). Adicionalmente a la pena antes descrita, las partes acuerdan que LOGISTICA le aplicará al CONTRATISTA una pena convencional por cada

Contrato Número:

27

día de atraso a partir del día siguiente a la fecha pactada para la ejecución de los trabajos consistente en un 0.3 (cero punto tres por ciento) % del importe de los trabajos no ejecutados conforme al programa descrito en el anexo “DE-5”.

II. INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL ANEXO “SSPA”

En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con cualquiera de las obligaciones que se establecen y especifican en el Formato 4 del anexo “SSPA” del presente contrato, LOGISTICA aplicará las penalizaciones (deducciones) estipuladas de acuerdo a lo establecido en el Formato 6 del referido anexo “SSPA”, considerando para ello los mecanismos y reglas de aplicación establecidos en los apartados del anexo “SSPA” siguientes: “GUÍA DE LLENADO”, “REGLAS DE APLICACIÓN DEL FORMATO 6 DE ANEXO SSPA” y “CLASIFICACIÓN DE CONSECUENCIA A LOS REQUISITOS CON BASE A SU RIESGO”.

El monto de las penalizaciones no podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento. No dará lugar a la aplicación de penas convencionales, el período en el cual se presente un evento de fuerza mayor, dentro del plazo establecido, o cuando el CONTRATISTA se encuentre ejecutando trabajos con atraso, así como por cualquier otra causa no imputable al CONTRATISTA, ya que en tal situación, de común acuerdo, se harán las modificaciones que procedan. El CONTRATISTA acepta, que LOGISTICA aplique las penalizaciones a que se refiere la presente cláusula, con cargo a cualquiera de las siguientes opciones:

- Las facturas que se generen por la ejecución del presente contrato. - Cualquier pago a que tenga derecho el CONTRATISTA en cualquier otro

contrato que tenga celebrado con LOGISTICA. - Mediante transferencia electrónica. - Mediante cheque certificado que ampare el monto correspondiente a dichas

penas. - A través de la Garantía de Cumplimiento del presente contrato.

28.- CONTENIDO NACIONAL Para esta contratación no se requiere el cumplimiento de un porcentaje de contenido

nacional

29.- SEGUROS

Contrato Número:

28

El CONTRATISTA será el único responsable de contar con las pólizas de seguros que, conforme a la naturaleza y complejidad de los alcances del contrato, estime necesario. 30.- PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Las partes deberán considerar y mantener como confidencial la información relacionada con la ejecución de este contrato, y no podrán usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el presente contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de la otra parte. Las partes acuerdan que dicha información será revelada a sus empleados, en su totalidad o parcialmente, únicamente en la medida que necesiten conocerla y solo cuando dichos empleados se encuentren relacionados con la ejecución del objeto de este contrato. Igualmente las partes acuerdan no hacer anuncio alguno, tomar fotografía alguna o proveer información alguna a cualquier persona que no esté relacionada al contrato, incluyendo sin limitar a la prensa, entidades comerciales o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por escrito de la otra parte. Las partes acuerdan que las obligaciones contenidas en esta Cláusula serán extensivas al personal de cada una de ellas, y que el incumplimiento de dichas obligaciones por parte del referido personal, será responsabilidad de la parte cuyo personal haya incumplido. Las partes deberán tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha información en la más estricta confidencialidad, incluyendo sin limitar, el establecimiento de procedimientos y la suscripción de contratos o convenios, para asegurar la confidencialidad de dicha información, la toma de todas las medidas necesarias para prevenir su revelación a cualquier parte no autorizada, así como remediar las consecuencias derivadas del incumplimiento. Las partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella información técnica, legal, administrativa, contable, jurídica, financiera, documentada en cualquier soporte material que se haya desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el contrato. No obstante lo previsto en esta cláusula, la obligación de confidencialidad no será aplicable a: (i) la información de dominio público que no haya sido hecha pública a través del incumplimiento del contrato; (ii) la información que haya sido obtenida con anterioridad a su divulgación sin violar alguna obligación de confidencialidad; (iii) la información obtenida de terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligación de confidencialidad; (iv) la información que deba ser divulgada por requerimiento de leyes o requerimiento de autoridades gubernamentales, siempre que el hecho de no divulgarla sujetaría a la parte requerida a sanciones civiles, penales o administrativas, siempre que la parte requerida comunique a la parte afectada con toda prontitud la solicitud de dicha divulgación.

Contrato Número:

29

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta cláusula continuarán en efecto por un periodo de 5 (cinco) años contados a partir de la fecha de terminación del contrato. 31.- SUSPENSIÓN Las partes convienen que podrán suspender temporalmente, en todo o en parte el contrato, por causas imputables a LOGISTICA. El presente contrato se podrá suspender por las siguientes causas:

i. Atraso por parte de LOGISTICA en la entrega de información o documentación al CONTRATISTA.

ii. Se presenten causas de fuerza mayor, en este caso, únicamente se pagarán aquellos trabajos que hubieren sido efectivamente ejecutados;

iii. Atraso imputable a LOGISTICA en la disponibilidad de las áreas para la ejecución de los trabajos.

iv. Atraso de LOGISTICA en el cumplimiento del plazo para realizar la inspección de los trabajos, siempre y cuando el CONTRATISTA los hubiese puesto a disposición; y

v. Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecución del contrato. Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a suspender la ejecución de los trabajos, LOGISTICA deberá comunicar por escrito al CONTRATISTA tal situación dentro de un plazo de 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de que se presente el evento que la motivó. Si la suspensión obedece a fuerza mayor, el mismo deberá acreditarse en términos de lo previsto en la cláusula denominada Fuerza Mayor. A partir de la comunicación que dé por terminada la suspensión, el convenio modificatorio para la formalización de la prórroga deberá suscribirse a más tardar dentro de los XXX días naturales siguientes a dicha comunicación, la nueva fecha de terminación prorrogada no modificará el plazo original pactado, y deberá actualizarse la garantía correspondiente. En caso de que LOGISTICA determine reanudar la ejecución de los trabajos, previa solicitud del CONTRATISTA, LOGISTICA procederá a rembolsar, los gastos no recuperables en que éste hubiere incurrido durante el periodo que duro la suspensión, en el entendido de que dicho pago será procedente cuando los mencionados gastos sean razonables, estén debidamente comprobados, se relacionen directamente con el contrato y se soliciten dentro del plazo de [número de días] días naturales contados a partir de la fecha en que se dé por terminada la suspensión del Contrato. Los gastos no recuperables serán pagados dentro de un término de 45 (cuarenta y cinco) días naturales.

Contrato Número:

30

Cuando concluido el plazo de suspensión, se determine no reanudar la ejecución de los trabajos, deberá llevarse a cabo la terminación anticipada del contrato de conformidad con la cláusula denominada Terminación Anticipada. 32.- TERMINACIÓN ANTICIPADA Las partes podrán convenir la terminación anticipada del presente contrato, por las siguientes circunstancias:

i. Por fuerza mayor; ii. Por no poder determinar la temporalidad de la suspensión;

iii. Cuando el contrato no resulte rentable o conveniente para LOGISTICA; iv. Cuando existan causas justificadas que impidan la ejecución del contrato; y v. Por resolución judicial o administrativa que declare la nulidad de los actos que

dieron origen al contrato. Al presentarse cualquier causa de las antes mencionadas que obligue a terminar anticipadamente el presente contrato, LOGISTICA entregará el oficio con que comunique la terminación anticipada del contrato, tal oficio deberá entregarse en un plazo de 15 (quince) días hábiles. De ser el caso, el CONTRATISTA se abstendrá de ejecutar los trabajos faltantes, cancelará las órdenes o pedidos emitidos con cualquier subcontratista, y hará todos los esfuerzos posibles para minimizar los gastos de cancelación y otros gastos no relacionados con la terminación. En caso de terminación anticipada, el finiquito correspondiente deberá efectuarse dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha de que se haya convenido la misma, en los términos de la cláusula denominada " Finiquito". LOGISTICA podrá, junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la terminación anticipada con el fin de preservar los intereses de las partes dentro del finiquito. LOGISTICA hará constar en el finiquito, la recepción de los trabajos que haya ejecutado el CONTRATISTA hasta la terminación anticipada del presente contrato. El documento donde conste el finiquito formará parte del presente contrato. En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al finiquito, LOGISTICA procederá a realizarlo de manera unilateral y, en su caso, a consignar el pago ante la autoridad jurisdiccional que corresponda. 33.- RESCISIÓN

Contrato Número:

31

33.1. TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA LOGISTICA tendrá derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, previo aviso al CONTRATISTA, ante cualquiera de los siguientes eventos: 1. Si no entrega la garantía solicitada en este contrato;

2. No entregue ejecute los trabajos en el plazo establecido;

3. Se niegue a reponer los trabajos que LOGISTICA hubiere considerado como

rechazados o discrepantes;

4. Si los trabajos no cumplen con las especificaciones y calidades pactadas en el

contrato;

5. Suspenda injustificadamente la ejecución de los trabajos o incumpla con los

programas de ejecución que se hubieren pactado en este contrato;

6. Sea sujeto a concurso mercantil o resulte incapaz de pagar sus deudas al

vencimiento de las mismas, o solicite o acepte la imposición de un administrador,

liquidador o síndico respecto a sus propiedades o sus ingresos, o inicie cualquier

procedimiento bajo cualquier legislación para el reajuste o diferimiento de sus

obligaciones o de cualquier parte de las mismas, o solicite la quiebra,

reorganización, suspensión de pagos, disolución o liquidación o realice o permita

una cesión general o un arreglo con o para el beneficio de sus acreedores;

7. Ceda o transfiera de cualquier forma las obligaciones y derechos del contrato, sin

contar con el consentimiento de LOGISTICA;

8. Se le revoque o cancele de manera definitiva cualquier permiso o autorización

gubernamental necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el

contrato;

9. Incumpla con el porcentaje de Contenido Nacional en términos de la Cláusula

denominada Contenido Nacional;

10. Si ocurre cualquier Cambio de Control del Contratista sin autorización previa y por

escrito de LOGISTICA;

11. Se ubique en alguno de los supuestos de la cláusula denominada Compromiso

Contra la Corrupción;

12. Cuando incumpla las obligaciones contenidas en el Anexo “SSPA” de este

contrato, que se consideren en el mismo como causal de Rescisión, y

Contrato Número:

32

13. Incumplimiento a las leyes y reglamentos aplicables al Contrato.

En el caso de los eventos señalados en los numerales [se deberán de incluir numerales que de acuerdo a la naturaleza y complejidad de la contratación sean posible subsanar], el incumplimiento podrá ser subsanado por el CONTRATISTA dentro de los [indicar número de días] días naturales siguientes a que éste hubiera recibido la comunicación correspondiente de PEMEX, pudiéndose acordar un periodo de gracia superior atendiendo las características del evento de que se trate, lo cual deberá constar por escrito por los representantes facultados de PEMEX y del CONTRATISTA, si dicho incumplimiento no pudiera ser subsanado dentro del período de [número de días] días naturales, una vez agotado el plazo para subsanar el incumplimiento y este no sea subsanado PEMEX tendrá el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato.

En el caso de los numerales no referidos en el párrafo anterior, PEMEX tendrá el derecho de rescindir de pleno derecho el Contrato. La Rescisión de pleno derecho por un evento de incumplimiento del CONTRATISTA será válida desde la fecha en que el CONTRATISTA reciba el aviso de Rescisión de pleno derecho que establezca el evento de incumplimiento del CONTRATISTA aplicable. Desde la fecha de la Rescisión de pleno derecho del Contrato por parte de PEMEX conforme a esta Cláusula y el aviso correspondiente, el CONTRATISTA no podrá realizar acción alguna para subsanar el evento de incumplimiento del CONTRATISTA conforme a lo establecido en el cláusula [33.3] del presente instrumento. 33.2. TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOGISTICA El CONTRATISTA tendrá derecho a rescindir de pleno derecho el Contrato, dando previa comunicación a PEMEX de su intención de rescindir de pleno derecho del Contrato. Los incumplimientos atribuibles a LOGISTICA por los que el CONTRATISTA puede determinar la Rescisión contractual de pleno derecho, son los siguientes:

1. En caso de incumplimiento en las obligaciones de pago por más de (___) ____ días naturales posteriores a la fecha en que sea exigible la obligación de pago; siempre que en dicha comunicación enviada por escrito a LOGISTICA el CONTRATISTA haya indicado: (i) que dicho pago no se realizó; y (ii) el importe de dicho pago; y

2. Por causas imputables a LOGISTICA, no ponga a disposición del CONTRATISTA, a los ____ (______) días posteriores a la fecha pactada, el sitio donde deban entregarse los trabajos. [CUANDO APLIQUE]

33.3.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN

Contrato Número:

33

Para efectos de la Rescisión, cualquiera de las partes podrá comunicar por escrito a la otra las razones que tuviere para la Rescisión de pleno derecho del Contrato, la cual surtirá efectos al día hábil siguiente al de su comunicación. La resolución de pleno derecho del Contrato, para los efectos del Artículo 376 del Código de Comercio, no liberará a cualquiera de las partes del cumplimiento de cualquier obligación del Contrato. Asimismo, en su caso, LOGISTICA tendrá el derecho de hacer efectiva cualquier garantía a su favor, con independencia de lo pactado en la presente cláusula. Ante la ocurrencia de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, LOGISTICA podrá, descontar de los montos que le adeudase al CONTRATISTA por las obligaciones cumplidas antes de la fecha del aviso de rescisión correspondiente, cualquier monto a favor de LOGISTICA, incluyendo las Penas Convencionales adeudadas a LOGISTICA, con independencia de cualquier otro derecho respecto del Contrato. En el caso de rescisión de este Contrato como resultado de un evento de incumplimiento del CONTRATISTA, todas las garantías presentadas por el CONTRATISTA continuarán en vigor hasta la satisfacción total de todas las obligaciones del CONTRATISTA por virtud del presente Contrato. 34.- TRABAJOS POR CANTIDADES ADICIONALES O POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. Si durante la ejecución de los trabajos, LOGISTICA requiere de la ejecución de cantidades adicionales de trabajos o trabajos por conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, o bien el CONTRATISTA se percata de la necesidad de ejecutarlos, éste sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito de LOGISTICA, previo cumplimiento de las autorizaciones correspondientes. En caso de que ocurran los supuestos establecidos en esta Cláusula, el CONTRATISTA, una vez ejecutados los trabajos, podrá elaborar y presentar la factura al Administrador del Contrato, la cual será pagada por LOGISTICA conforme a la forma de pago establecida en el contrato.

Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente en este contrato. Tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados previamente a su pago.

Tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados previamente a su pago conforme al Anexo K del presente contrato.

Contrato Número:

34

Cuando LOGÍSTICA ordene a EL CONTRATISTA suministrar algún material y/o equipo y éste no los instale, se aplicará el 19% (diecinueve por ciento) sobre su costo directo. 35.- COMPROMISO CONTRA LA CORRUPCIÓN Las partes manifiestan que durante las negociaciones y para la celebración del presente contrato se han conducido con apego a las disposiciones contenidas en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (Ley), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2012 y en las reglas de conducta para combatir la extorsión y el soborno publicadas por la Cámara de Comercio Internacional (Reglas), y aceptan que están obligadas a la observancia de las mismas durante toda la vigencia del contrato. Las partes aceptan expresamente que la violación a la Ley o a las Reglas implica una causal de Rescisión en términos de la cláusula denominada Rescisión. 36.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN Este contrato se regirá por las cláusulas que lo integran, y por la Legislación aplicable en los Estados Unidos Mexicanos. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo y que genere controversia entre las partes, éstas, no sin antes intentar resolverlo de mutuo acuerdo, se someten a la aplicación de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y en caso de controversia se sujetarán a la jurisdicción de los tribunales competentes con residencia en la Ciudad de México, por lo tanto, las partes renuncian a cualquier otra jurisdicción o fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 37.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES (el área usuaria determinara la opción) OPCIÓN 1: CONSULTA DIRECTA En caso de que exista alguna controversia entre las Partes, cualquiera de éstas podrá solicitar que se tomen las medidas necesarias para que se reúnan los representantes de cada Parte a efecto de intentar resolver la controversia dentro de los (letra y número de días) días naturales siguientes a la comunicación que solicite el inicio de tal procedimiento de solución de controversias. Si las personas designadas por las Partes no pueden alcanzar un acuerdo satisfactorio para las mismas, o si cualquiera de las Partes se rehúsa a seguir el procedimiento de solución de controversias, la disputa será resuelta de conformidad a lo señalado en la cláusula denominada “LEY APLICABLE Y JURISIDICCIÓN”. [NOTA: DE ACUERDO A LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DE

Contrato Número:

35

LA CONTRATACIÓN, EN CASO DE REQUERIRSE ARBITRAJE LA REFERENCIA ANTERIOR DEBERÁ

SUSTITUIRSE POR LO SIGUIENTE:] por Arbitraje de conformidad a lo señalado en esta cláusula. No obstante lo dispuesto anteriormente, en caso de que la disputa involucre materias técnicas y si las partes no llegasen a un acuerdo sobre tales materias, éstas convienen en sujetarse a las decisiones de un perito independiente. Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará aplicable en caso de Terminación por incumplimiento de cualquiera de las Partes, en el entendido de que dicha terminación es de pleno derecho. OPCIÓN 2: ARBITRAJE INCISO A): Todas las desavenencias, discrepancias, diferencias o controversias que deriven de la interpretación o ejecución de este Contrato o que guarden relación con éste, que no hayan sido resueltas por cualquiera de los mecanismos previstos en el Contrato, serán resueltas definitivamente mediante arbitraje conducido de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en vigor a la fecha de celebración del Contrato, por 3 (tres) árbitros nombrados conforme a dicho reglamento. La administradora del arbitraje será la Cámara de Comercio Internacional, la sede del arbitraje será en la Ciudad de México, Distrito Federal, el arbitraje será en idioma español, incluyendo todos los actos y documentos que se generen con motivo de la substanciación del procedimiento, siendo la legislación aplicable al fondo del negocio las leyes federales mexicanas. Las partes pactan desde este momento por así convenir a sus intereses, excluirse de las disposiciones sobre el “Árbitro de Emergencia” a que se refiere el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en vigor a partir del 1° de enero de 2012 o el reglamento que lo sustituya, si es que considera dicha figura. INCISO B): Cualquier disputa o reclamo que surja con relación al Contrato que no haya pasado por ningún mecanismo de resolución de controversias previsto en el Contrato, deberán ser solucionadas exclusivamente por arbitraje de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio. La ley aplicable será la estipulada en la cláusula denominada “LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN”. La corte arbitral deberá constar de tres miembros, uno designado por LOGISTICA, otro por el CONTRATISTA, y el tercero, quien deberá actuar como presidente, será designado conforme a lo previsto en las Reglas de la Cámara Internacional de Comercio. El arbitraje se llevará a cabo en la Ciudad de México, Distrito Federal, en idioma español.

Contrato Número:

36

38.- RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL El presente contrato constituye el acuerdo único entre las partes en relación con el objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre éstas, ya sea oral o escrita, anterior a la fecha en que se firme el mismo. Las partes acuerdan que en el caso de que alguna de las cláusulas establecidas en el presente instrumento fuere declarada como nula por la autoridad jurisdiccional competente, las demás cláusulas serán consideradas como válidas y operantes para todos sus efectos legales. 39.- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL El CONTRATISTA se obliga a cumplir y hacer cumplir por parte de su personal y subcontratistas, todos los requerimientos establecidos en el Formato 4 del anexo “SSPA” de este contrato, el cual contiene las obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de los Proveedores y Contratistas que realizan actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 40.- OBLIGACIÓN SOLIDARIA ESTA CLÁUSULA APLICA EN CASO DE CONSORCIOS CUANDO SE HAYA CONSTITUIDO UNA SOCIEDAD DE PROPÓSITO ESPECÍFICO El CONTRATISTA y los miembros de la sociedad de propósito específico asumen en forma solidaria la totalidad de las obligaciones de este contrato ante LOGISTICA. DESIGNACIÓN DE COMPAÑÍA LÍDER El CONTRATISTA ha designado a la compañía (indicar la denominación o razón social) como líder en la ejecución del contrato. En caso de que el CONTRATISTA decida cambiar a la compañía líder, deberán comunicar por escrito al Administrador del Proyecto, su intención de designar a otro miembro del CONTRATISTA como la Compañía líder para opinión de LOGISTICA. 41.- PROGRAMA DE APOYO A LA COMUNIDAD Y AL MEDIO AMBIENTE (PACMA) En caso de que las partes acuerden la ampliación del monto del presente contrato y con dicha ampliación se ubique en los supuestos de aplicación del Programa de Apoyo a la Comunidad y al Medio Ambiente, el cual forma parte del presente contrato como Anexo PACMA, el CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones, términos y alcances previstos en el Anexo PACMA que forma parte integrante del presente contrato. La aportación que le corresponda en términos del citado Anexo será destinado a programas, obras y/o acciones que contribuyan a obtener la Licencia Social para

Contrato Número:

37

Operar, aplicándose preferentemente en el área de influencia de los (trabajos) o donde LOGISTICA lo determine y que contribuyan al desarrollo humano y a la sustentabilidad ambiental de las comunidades que se encuentren dentro de dicha área. Los ajustes por incumplimiento de los Indicadores Clave de Desempeño que medirán el cumplimiento de las Cédulas asignadas, se calcularán conforme a lo establecido en el Anexo PACMA. El incumplimiento de seis o más veces el mismo ICD durante el plazo del presente contrato será causal de Rescisión. Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente contrato y sus anexos, lo firman en [NÚMERO DE EJEMPLARES].

POR LOGISTICA (Apoderado de la Dirección Operativa

de Procura y Abastecimiento)

_______________________________

POR CONTRATISTA

_________________________________

REVISIÓN JURÍDICA POR PARTE DE

LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE PETRÓLEOS MEXICANOS

_______________________________

bases de concurso abierto nacional para la … · programa de apoyo a la comunidad y medio ambiente...

Documents