82 pliego condiciones definitivo pcd_proceso_15-1-151969_268307011_17319519 (1).pdf

Upload: nicolas-vera-macias

Post on 07-Jul-2018

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/18/2019 82 Pliego condiciones definitivo PCD_PROCESO_15-1-151969_268307011_17319519 (1).pdf

    1/36

     

    Página 1 de 36 

    Pliego de Condiciones Definitivo para la Obra de “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓNESTADIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO SAN JUAN GIRÓN, SANTANDER, CENTRO

    ORIENTE” 

    Modalidad de selección por Licitación PúblicaOEP-LP-040-2015 

    Tabla de Contenido I. Introducción .................................................................................................................................. 3

    II. Aspectos Generales .................................................................................................................... 3 A. Invitación a las veedurías ciudadanas........................................................................................... 3B. Compromiso anticorrupción .......................................................................................................... 3C. Costos derivados de participar en el Proceso de Contratación……………………………………... 3D. Comunicaciones ........................................................................................................................... 4E. Idioma ........................................................................................................................................... 4F. Legalización de documentos otorgados en el Exterior................................................................... 4G. Conversión de monedas ............................................................................................................... 4

    III. Definiciones ................................................................................................................................ 5

    IV. Descripción de la obra pública ................................................................................................. 6 A. Clasificación UNSPSC................................................................................................................... 6B. Valor estimado del Contrato .......................................................................................................... 6C. Forma de pago .............................................................................................................................. 6D. Plazo de ejecución del Contrato ................................................................................................... 7E. Lugar de ejecución del Contrato ................................................................................................... 7

    V. Convocatoria limitada a Mipymes ............................................................................................. 7

    VI. Requisitos Habilitantes ............................................................................................................. 7

     A. Capacidad Jurídica ....................................................................................................................... 8B. Capacidad Técnica (Experiencia).................................................................................................. 8C. Capacidad Administrativa.............................................................................................................. 8D. Capacidad Financiera y Organizacional........................................................................................ 9E. Capacidad Residual del proceso de contratación…… .................................................................. 9F. Capacidad Residual de contratación del proponente..................................................................... 9

    VII. Evaluación de la Oferta .......................................................................................................... 10 A. Factor Económico ....................................................................................................................... 10B. Factor técnico .............................................................................................................................. 13C. Puntaje para estimular la industria nacional ............................................................................... 14D. Puntaje Total……………………………………………………………………………………………...14

    VIII.Oferta............................................................................................................................................... 14

     A. Presentación ............................................................................................................................... 14B. Acreditación de requisitos habilitantes ........................................................................................ 151. Capacidad jurídica ....................................................................................................................... 152. Experiencia .................................................................................................................................. 153. Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional .................................................................... 15C. Capacidad Residual..................................................................................................................... 15D. Oferta económica ........................................................................................................................ 15E. Oferta técnica .............................................................................................................................. 16F. Ofertas alternativas...................................................................................................................... 16G. Apoyo a la industria nacional ...................................................................................................... 16H. Revisión de los requisitos habilitantes ........................................................................................ 16I. Evaluación de las Ofertas ............................................................................................................. 16

    J. Declaratoria de Desierta .............................................................................................................. 17K. Retiro de la Oferta ....................................................................................................................... 17L. Devolución de las Ofertas ........................................................................................................... 17M. Rechazo ..................................................................................................................................... 17

    IX. Acuerdos Comerciales............................................................................................................ 18

  • 8/18/2019 82 Pliego condiciones definitivo PCD_PROCESO_15-1-151969_268307011_17319519 (1).pdf

    2/36

     

    Página 2 de 36 

    X. Orden de Elegibilidad y Adjudicación ..................................................................................... 18

    XI. Riesgos ..................................................................................................................................... 19

    XII. Garantías .................................................................................................................................. 20 A. Garantía de seriedad de la Oferta ............................................................................................... 20

    B. Responsabilidad civil extracontractual ........................................................................................ 20C. Garantía de Cumplimiento .......................................................................................................... 20

    XIII. Interventoría y/o supervisión ................................................................................................ 20

    XIV. Cronograma ........................................................................................................................... 21

    Anexos

    Anexo 1 Formato de Carta de presentación de la oferta.Anexo 2 Formato de Relación de experiencia general y experiencia específica.Anexo 3 Formato de Oferta económicaAnexo 4 Formato de Desglose del factor de costos indirectos.

    Anexo 5 Formato de Análisis de Precios UnitariosAnexo 6 Formato de Certificado de Aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales(Persona Jurídica)Anexo 7 Metodologías de calificación de la oferta económica.Anexo 8 Valla Informativa.Anexo 9 Formato de Compromiso anticorrupciónAnexo 10 Certificación de Contratos para acreditación de experiencia reportada en el RUP bajo elsegmento 72 para el cálculo de la capacidad residual de contratación.Anexo 11  Certificación de la capacidad técnica para el cálculo de la capacidad residual delproponenteAnexo 12 Conformación de consorcios o uniones temporalesAnexo 13  Relación de experiencia de contratos de obras civiles en ejecución suscritos conentidades estatales y con entidades privadas.Anexo 14 Relación de experiencia de contratos de obras civiles en ejecución suscritos con

    sociedades, consorcio o uniones temporales.Anexo 15 Modelo de carta de intención del personal mínimo exigido.Anexo 16 Modelo de minuta del contrato de obra a suscribir.Anexo 17 Guía para la elaboración y presentación del plan de control y aseguramiento de lacalidad de la obra en la propuesta.Anexo 18 Guía para la elaboración y presentación de la programación de obra en la propuesta.

  • 8/18/2019 82 Pliego condiciones definitivo PCD_PROCESO_15-1-151969_268307011_17319519 (1).pdf

    3/36

     

    Página 3 de 36 

    I. IntroducciónEl Municipio De San Juan Girón pone a disposición de los interesados el Pliego de CondicionesDefinitivo para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra pública cuyoobjeto es la “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIOSAN JUAN GIRÓN, SANTANDER, CENTRO ORIENTE’’.

    La administración municipal en su preocupación por crear y generar espacios para el esparcimientode la comunidad en general ha intentado recuperar los diferentes escenarios de participación socialy deportiva. Sin embargo existen aún algunos sectores del municipio que carecen de adecuadosescenarios para la práctica del deporte y la recreación de sus habitantes, estos se encuentra engran deterioro debido su uso constante, al inadecuado cuidado y por el paso del tiempo sin recibirun adecuado mantenimiento.

    En diferentes visitas a estos escenarios, se evidenciaron deficiencia en la infraestructura, otroscarecen de un adecuado mobiliario deportivo para su adecuada práctica. El sector que demanda yrequiere de una pronta intervención, debido a su estado de abandono y mal estado es el del barrioPrimero de Mayo.

    Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el proyecto de Pliego de

    Condiciones y el Pliego de Condiciones definitivo, así como cualquiera de sus anexos estarán adisposición del público en el Sistema Electrónico de Contratación Pública  –SECOP – http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica. 

    La selección del contratista se realiza a través de LICITACIÓN PÚBLICA.

    II. Aspectos Generales

    A. Invitación a las veedurías ciudadanasEn cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, EL MUNICIPIODE SAN JUAN GIRÓN invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer controlsocial al presente Proceso de Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presentenlas recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que

    consulten los Documentos del Proceso en el SECOP.B. Compromiso anticorrupciónLos Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 9, en el cualmanifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si secomprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o decualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficientepara el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimientoocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tengaconsecuencias adicionales.

    C. Costos derivados de participar en el Proceso de ContrataciónLos costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentosdel Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, lapresentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otrocosto o gasto relacionado con la participación en el Proceso de Contratación estará a cargoexclusivo de los interesados y Proponentes.

    D. ComunicacionesLas comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por escrito, pormedio físico o electrónico, a cualquiera de las siguientes direcciones: Carrera 25 No. 30-32 Parque Principal en el municipio de Girón Oficina Ejecutora de Proyectosde lunes a viernes entre las 08:00 a.m. y las 12:00 m, y entre las 02:00 p.m. y las 06:00 p.m. [email protected].

    La comunicación debe contener: (a) el número del presente Proceso de Contratación OEP-LP-019-2015; (b) los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y

    teléfono; (c) identificación de los anexos presentados con la comunicación.

    Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están en la sección VIII A del presentedocumento.

    Las comunicaciones y solicitudes enviadas a El Municipio De San Juan Girón porcanales distintos a los mencionados, no serán tenidas en cuentapara los propósitos del Proceso de Contratación.

    http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publicahttp://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publicahttp://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica

  • 8/18/2019 82 Pliego condiciones definitivo PCD_PROCESO_15-1-151969_268307011_17319519 (1).pdf

    4/36

     

    Página 4 de 36 

    Cuando sean radicadas a través del canal que corresponda, El Municipio De San Juan Girónresponderá las comunicaciones recibidas por escrito enviado a la dirección física o electrónicaseñalada y se publicará en el portal de Colombia Compra Eficiente.

    E. Idioma

    Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes opor terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo,deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano.Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata lasección VI que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse

     junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el Proponente queresulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentospresentados por escrito en idioma extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite de Apostilla o consularización.

    F. Legalización de documentos otorgados en el ExteriorLos Proponentes deben entregar con su Oferta los documentos otorgados en el exterior sin quesea necesaria su legalización. Para firmar el Contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe

    presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados de acuerdo con lo previsto en elartículo 251 del Código General del Proceso.

    G. Conversión de monedasLos Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cualfueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos.

    Si está expresado originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos deNorte América, debe convertirse a ésta moneda utilizando para ello el valor correspondiente con elsiguiente procedimiento de conversión TCRM (Tasa de Cambio representativa del Mercado):

    La TCRM es un indicador económico que revela el nivel diario de la tasa de cambio oficial en elmercado spot de divisas colombiano. Corresponde al promedio aritmético de las tasas promedio

    ponderadas de compra y venta de divisas de las operaciones interbancarias y de transferencias,desarrolladas por los intermediarios del mercado cambiario que se encuentran autorizados en elEstatuto Cambiario.

    La Superintendencia Financiera de Colombia tiene la obligación de calcular la TCRM, divulgarla almercado y al público en general, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la Resolución ExternaNo. 08 de 2000, expedida por la Junta Directiva del Banco de la República, la metodologíaestablecida por el Banco mediante Circular Reglamentaria DODM - 146 del 21 de Septiembre de2004, el Artículo 93 del Decreto 4327 del 25 de Noviembre de 2005, Resolución No.0416 del 03 deMarzo de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia

    Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la informaciónse presenta originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debetener en cuenta la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financierade Colombia para la fecha de corte de los estados financieros.

    III. Definiciones

    Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidascon el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular yen plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términosutilizados con mayúscula inicial deben ser entendidas de acuerdo con la definición contenida en elDecreto 1510 de 2013. Los términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo consu significado natural y obvio.

    Definiciones 

     Adjudicación Es la decisión final del municipio de San Juan Girón, expedida por medio

    de Un acto administrativo, que determina el adjudicatario del presenteProceso de contratación.

    Contratista Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objetodel presente Proceso de Contratación.

  • 8/18/2019 82 Pliego condiciones definitivo PCD_PROCESO_15-1-151969_268307011_17319519 (1).pdf

    5/36

     

    Página 5 de 36 

    Contrato Es el negocio jurídico que se suscribirá entre el municipio de San JuanGirón y el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partesobligaciones recíprocas y se conceden derechos correlativos queinstrumentan la relación contractual que se busca establecer a travésdel presente Proceso de Contratación.

    Oferta Es la propuesta presentada al municipio de San Juan Girón por los

    Interesados en ser el contratista del Proceso de Contratación objeto delpresente Pliego de Condiciones.

    Pliego de Condiciones Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuroContrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos yprocedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular suOferta para participar en el Proceso de Contratación del contratista ytenerla posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presenteProceso de Contratación.

    Primer Orden deElegibilidad

    Es la posición que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtieneel puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en elpresente Pliego de Condiciones.

    Proponente Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/onaturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las

    figuras de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura quepresenta una Oferta para participar en el Proceso de Contratación.

    TRM Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de losEstados Unidos de América certificada por la SuperintendenciaFinanciera de Colombia para una fecha determinada publicada en lapágina web www.superfinanciera.gov.co.

    IV. Descripción de la obra pública

    El objeto de la presente contratación consiste en realizar la “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓNESTADIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO SAN JUAN GIRÓN, SANTANDER, CENTROORIENTE’’.

    Las obras de MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESTADIO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIOSAN JUAN GIRÓN, SANTANDER, CENTRO ORIENTE, comprenden la ejecución de las siguientesactividades condensadas en los capítulos de obra principales en el sector a intervenir:

    1. Preliminares.2. Movimiento de Tierra.3. Cimentación.4. Estructura.5. Instalaciones Hidrosanitarias.6. Aparatos Sanitarios.7. Instalaciones Eléctricas.

    8. Mampostería y Pintura.9. Frisos.10. Enchapes.11. Carpintería Metálica.12. Cubierta.13. Pisos.14. Cancha Sintética.15. Varios.

    Los demás detalles del presente Proceso de Contratación también se encuentran incluidos en losDocumentos del Proceso denominados especificaciones técnicas y normas técnicas aplicables.

    A. Clasificación UNSPSCLa obra pública objeto del presente Proceso de Contratación se encuentra codificada en elClasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el IV nivel (producto), comose indica a continuación con los siguientes códigos:

    Producto 72121408 Servicio de construcción de estadios.Producto 72153102 Servicio de construcción de canchas deportivas en interiores.

  • 8/18/2019 82 Pliego condiciones definitivo PCD_PROCESO_15-1-151969_268307011_17319519 (1).pdf

    6/36

     

    Página 6 de 36 

    Producto 72154002 Servicio de instalación de césped artificial.Producto 30121803 Prado Artificial.Producto 52101505 Alfombras Sintéticas.

    De acuerdo con el sistema de clasificación UNSPSC, Código Estándar de Productos y Servicios deNaciones Unidas, este objeto contractual está clasificado en el cuarto nivel (producto) con el código

    72121408 Servicio de construcción de estadios.

    De acuerdo con el sistema de clasificación UNSPSC, Código Estándar de Productos y Servicios deNaciones Unidas, este objeto contractual está clasificado en el cuarto nivel (producto) con el código72153102 Servicio de construcción de canchas deportivas en interiores, específicamente paralos equipos de gimnasia al aire libre y también para los equipos de parques infantiles.

    Este objeto contractual también se puede clasificar hasta el cuarto nivel (producto) con el código72154002 Servicio de instalación de césped artificial, específicamente para los pisos en gramasintética tipo paisajismo color verde.

    Este objeto contractual también se puede clasificar hasta el cuarto nivel (producto) con el código30121803 Prado Artificial, específicamente para garantizar el suministro de los pisos en grama

    sintética tipo paisajismo color verde, ya que la cuantía a contratar en este ítem es representativo.

    Este objeto contractual también se puede clasificar hasta el cuarto nivel (producto) con el código52101505 Aalfombras sintéticas, específicamente para garantizar el suministro de los pisos engrama sintética tipo paisajismo color verde, ya que la cuantía a contratar en este ítem esrepresentativo.

    B. Valor estimado del ContratoEl valor estimado del contrato a celebrar es de SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONESCIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y TRES ($6.197’149.073) PESOS MONEDALEGAL COLOMBIANA EXENTO DE IVA E INCLUYE LAS EROGACIONES TRIBUTARIAS QUELE CORRESPONDEN POR LEY.

    EL MUNICIPIO tiene amparado los recursos de este proceso de selección, por un valor total de SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO UNO MIL CUATROCIENTOS SETENTA YSIETE ($6.220’101.477) PESOS,  el cual  se encuentra respaldado con los CERTIFICADOS DEDISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nos.15-02096 de fecha 9 de noviembre de 2015 por valor deCINCO MIL SETECIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO UNO MIL CUATROCIENTOSSETENTA Y SIETE ($5.720’101.477) PESOS y 15-00962 de fecha 26 de mayo de 2015 por valorde QUINIENTOS MILLONES ($500’000.000) DE PESOS, expedido por la Asesora Financiera delmunicipio. Además cuenta con el respaldo de los siguientes documentos:

    - Plan anual de adquisiciones expedido por la Secretaría General del municipio, publicadoen el SECOP.

    - Certificado expedido por la Oficina Asesora de planeación Número SSEPI 2015 068 3070 -031, del veintiocho (28) de octubre de 2015. 

    C. Anticipo y Forma de pago

    ANTICIPO:Para el cumplimiento de su función social, el Estado es el ente que más obras realiza,convirtiéndose así en el más grande generador de obras civiles y por ende el mayor contratante.Desde que se dio origen a la contratación estatal, siempre ha existido la figura del anticipo, que noes otra cosa que un préstamo que el contratante hace al contratista y éste lo va reintegrando en lamedida que ejecuta la obra.

    Teniendo en cuenta lo anotado, es claro que el contrato de obra se adelanta con los recursos del

    contratante y el contrato está estructurado para que el contratista sea un administrador y no unfinanciador del proyecto, por ello no es, ni exótico, ni irracional, ni mucho menos ilegal que seotorguen anticipos, pues no todos los contratistas poseen en caja el valor total o parcial delcontrato pero si una gran capacidad técnica para desarrollarlo, pues están amparados con pólizasque garantizan su correcta inversión y que tienen el control de la Entidad Contratante a través delos interventores y supervisores.

  • 8/18/2019 82 Pliego condiciones definitivo PCD_PROCESO_15-1-151969_268307011_17319519 (1).pdf

    7/36

     

    Página 7 de 36 

    Con base en lo anterior, la entidad ha considerado entregar anticipo en el contrato derivado de esteproceso, en razón de la necesidad de promover la pluralidad de oferentes y facilitar la ejecución delos trabajos objeto, ya que el contratista adjudicatario debe disponer para el inicio de las obrastodos los equipos y herramientas necesarios para su correcta ejecución, que en algunos casosdeben ser alquilados si no los tiene de su propiedad, y sus pagos por servicio de alquiler son por

    adelantado a las tarifas del mercado incluida en los costos directos de los análisis de preciosunitarios correspondiente a las actividades que los requieren, y otros deben ser repotenciados ocomprados por deterioro de los existentes con cargo a su utilidad esperada; de la misma formanecesita provisionar recursos para los materiales e insumos de sus proveedores que sonnecesarios para el arranque, y en la mayoría de los casos por regla general se pagan contraentrega dispuestos en el sitio de los trabajos; también debe suministrar previamente al inicio de lostrabajos, todos los elementos de protección personal, de seguridad y de señalización que debeproveer tanto a los operativos como a los administrativos tenidos en cuenta en sus costosindirectos de Administración, los gastos o pagos en requisitos de perfeccionamiento y ejecución delcontrato también los debe asumir como requisito previo a la aprobación de los requisitos deejecución, como también todos aquellos gastos inherentes a los servicios complementarios comoalimentación, hidratación, transportes y otros elementos de seguridad, de Señalización y de

    funcionalidad que deben tener listos desde el inicio de los trabajos; en la misma forma que necesitasolvencia financiera para pagar jornales y mano de obra no calificada y calificada, estimada en loscostos directos e indirectos respectivamente, habida cuenta que esta se paga cada catorce oquince días, es decir, dos veces por mes, y casi al final del segundo mes de ejecución, elcontratista prácticamente recibe el pago de su primer acta parcial, de manera que si le entrega unanticipo del 30% se le facilita solventar el otro 70% para cumplir a cabalidad con las obligacionesde este contrato dentro del plazo previsto.

    La mayor necesidad de entregar anticipo del 30% del valor el contrato, radica en  la compra oadquisición de los materiales e insumos que debe suministrar el contratista en obra para poderavanzar dentro del cronograma proyectado sin retraso alguno, siendo estos lo más representativo ylos de mayor peso económico en el alcance del contrato, ya que los fabricantes de estos son solosus proveedores, y por lo general los suministran de contado.

    Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato, elmunicipio podrá entregar un anticipo de hasta el TREINTA (30%) por ciento del valor total delcontrato. El anticipo se tramitará previa solicitud del CONTRATISTA con la entrega del Plan deInversión del Anticipo debidamente justificado y con la aceptación de las condiciones delMUNICIPIO para su entrega, para lo cual el Ordenador del Gasto o su delegado, debe autorizar elpago en el formato establecido para tales efectos, que se radicará por el contratista para el trámitecon sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en elPrograma Anual Mensualizado de Caja (PAC).

    Se seguirá el procedimiento establecido en el Manual de contratación vigente del municipio. Lainiciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estánsupeditados en ningún caso a la entrega del anticipo. El MUNICIPIO a través de la interventoría,previo a la firma del acta de inicio, revisará y aprobará el Plan de Inversión del Anticipo delcontratista conformidad con la reglamentación vigente.

    MANEJO DEL ANTICIPO.- De conformidad con el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011,  para elmanejo de los recursos que reciba a título de anticipo, EL CONTRATISTA constituirá una fiducia oun patrimonio autónomo irrevocable, el cual será vigilado por el Interventor del contrato. Porconsiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin laautorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipocorresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el programa de inversión del

    anticipo aprobado por el Municipio, de conformidad con la reglamentación al respecto. El costo dela comisión fiduciaria será cubierto directamente por EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTApresentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del interventor y/o elJefe de la Secretaría de Infraestructura, quién ejercerá la supervisión del contrato.

  • 8/18/2019 82 Pliego condiciones definitivo PCD_PROCESO_15-1-151969_268307011_17319519 (1).pdf

    8/36

     

    Página 8 de 36 

    RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO.-  Los rendimientos financieros que genere elanticipo entregado por el Municipio al CONTRATISTA, serán reintegrados cada mes a la Tesoreríadel Municipio, en la forma prevista por el artículo 33 del Decreto 4730 de 2005 y serán consignadosen la cuenta que para el efecto indique la Subdirección Financiera del Municipio.

    EXCEDENTES FINANCIEROS.- Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentanexcedentes financieros o de recursos por concepto de anticipo, la entidad fiduciaria consignará elvalor de los mismos a la Tesorería del Municipio, en la cuenta que para tal efecto disponga elGrupo de Tesorería de la Subdirección Financiera e informa a esta el detalle de la consignación.Los excedentes de recursos aportados por EL CONTRATISTA para atender el pago de la comisiónfiduciaria y los gastos inherentes al contrato de fiducia, serán reintegrados al CONTRATISTA.

    AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actasparciales de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota deamortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que existaentre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo el Contratista podráamortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos

    un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual siempre y cuando el plazo inicial delcontrato supere los seis (6) meses, situación que deberá ser controlada por la interventoría, encaso contrario se amortizará en su totalidad con el acta de recibo final.

    CERTIFICACION DE LA FIDUCIARIA.- El CONTRATISTA presentará a la Tesorería del Municipiouna certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonioautónomo para el giro del anticipo.

    TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ANTICIPO.- El contrato de fiduciamercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la SuperintendenciaFinanciera para crear patrimonios autónomos.

    EL CONTRATISTA entregará al Municipio y al Interventor del contrato copia del contrato de fiducia.El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de latotalidad del recurso entregado a título de anticipo. Los recursos del anticipo depositados en elpatrimonio autónomo deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTESREMUNERADAS, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobadopor el Municipio.

    Tanto los rendimientos que genere el anticipo entregado, como el valor de los excedentes derecursos de anticipo si los hubiere, deberán ser reintegrados al Municipio en la forma prevista en elacápite de ANTICIPO del presente documento.

    El cambio de entidad fiduciaria solo procederá por causas justificadas y previa autorización del

    Municipio. La Secretaría Ejecutora del Municipio remitirá a la entidad fiduciaria el programa deinversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará comointerventor. Así mismo, la Secretaría Ejecutora informará a la fiduciaria sobre las suspensiones yreinicios de la ejecución del contrato.

    En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidadfiduciaria reintegrará al Municipio los recursos depositados por concepto de anticipo y susremanentes una vez este comuniquen a la fiduciaria el acto administrativo debidamenteejecutoriado.

    La entidad fiduciaria deberá remitir mensualmente a la Secretaría Ejecutora del Municipio, alinterventor y al CONTRATISTA, dentro de los quince (15) primeros días de cada mes, un informe

    de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimola siguiente información: las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos con corteal último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

  • 8/18/2019 82 Pliego condiciones definitivo PCD_PROCESO_15-1-151969_268307011_17319519 (1).pdf

    9/36

     

    Página 9 de 36 

    La Entidad pagará el contrato celebrado de la siguiente manera en función de la modalidad depago adoptada, esto es, a precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste:

    FORMA DE PAGO: El pago del valor de contrato se hará de la siguiente forma:

    A) Mediante actas parciales de obra según el porcentaje de avance de la misma en elperiodo a facturar, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato,previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por lainterventoría del contrato.

    B) Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que serealizara una vez se haya recibido la obra a satisfacción por parte del supervisor delcontrato y suscrito el acta de liquidación. 

    D. Plazo de ejecución del ContratoEl plazo de ejecución estimado es de DIEZ (10) MESES contados a partir de la suscripción del

     Acta de inicio, sin que se llegue a exceder el 31/12/2016, fecha en la que vence el conveniointeradministrativo # 232 DPS-FIP según su cláusula tercera, con el cual se cofinancia el 92% deeste contrato. La vigencia del contrato será el mismo plazo de ejecución del contrato y seis (06)meses más. 

    E. Lugar de ejecución del ContratoLas labores objeto de esta selección mediante licitación pública, se realizarán en el Barrio 1 demayo, en la carrera 25 entre peatonal calle 14 y calle 15a del municipio de San Juan Girón.

    V. Convocatoria limitada a MIPYMES

    De acuerdo con lo previsto por los artículos 152 y 153 del Decreto 1510 de 2013, Artículo2.2.1.2.4.2.2 , del Decreto 1082 de 2015, si el presente Proceso de Contratación es inferior a cientoveinticinco mil dólares de los Estados unidos de América (USD125.000,oo), liquidados con la tasade cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la presenteconvocatoria puede limitarse a la participación de MIPYMES nacionales que tengan como mínimoun (1) año de existencia, siempre y cuando se reciban solicitudes de por lo menos tres (3)

    MIPYMES.

    Siendo el valor de este proceso de contratación $6.197’149.073, mayor a USD125.000,oo, no secumple el primer precepto del numeral 1 artículo 152 del decreto 1510 de 2013, luego NO APLICAla convocatoria limitada a MIPYMES, dado que el SECOP registra un Valor umbral MIPYME enCOP de $228.842.000, con un Valor del dólar COP/USD $ 1.830,73, vigente hasta 31/12/2015.

    VI. Requisitos Habilitantes

    EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GIRÓN debe verificar con el Registro Único de Proponentes elcumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 9 y10 del Decreto 1510 de 2013 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes enProcesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.

    De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casosen que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos delProponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificaciónen forma directa.

    Por otra parte, hasta que las cámaras de comercio estén en posibilidad de recibir las renovacionese inscripciones del RUP utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, las Entidades Estatalesdeben verificar directamente que los Proponentes cumplan con los requisitos habilitantesestablecidos en el artículo 10 del Decreto 1510 de 2013.

    A. Capacidad Jurídica del Proponente 

  • 8/18/2019 82 Pliego condiciones definitivo PCD_PROCESO_15-1-151969_268307011_17319519 (1).pdf

    10/36

     

    Página 10 de 36 

    10 

    CARTA DEPRESENTACIÓN DE LAPROPUESTA 

    La Carta de Presentación deberá estar acorde con el modelo adjunto en el Anexo No. 1, firmado por el proponente si este es persona natural, por elrepresentante legal si es persona jurídica o por el representante delconsorcio o unión temporal, si el proponente es persona natural o jurídicao proponente plural y quien suscribe la carta de presentación de lapropuesta no es un profesional en ingeniería civil, deberá estar abonada

    por un profesional en ingeniería civil debidamente matriculado encumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003,para lo cual se adjuntará copia legible de la tarjeta o matrícula delprofesional respectivo y certificación de vigencia expedida por el ente quecorresponda, vigente a la fecha de cierre y entrega de la propuesta.Para facilitar este trámite se adjunta el formato respectivo, en el pliego decondiciones. El contenido de dicho documento no podrá ser variado, sinembargo debe diligenciarse los espacios en blanco y los necesarios parasuscribirlo. No podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidasen el mismo, so pena de rechazar la propuesta, no se aceptaránpropuestas condicionadas, por lo tanto, los proponentes podrán presentaralternativas y excepciones técnicas o económicas siempre y cuando ellasno signifiquen condicionamientos para la adjudicación.

    La carta de presentación como la OFERTA de contenido económico debeestar suscrita por el proponente persona natural, por el representantelegal del proponente persona jurídica o por el representante delproponente consorcio o unión temporal.

    DOCUMENTO DEIDENTIFICACIÓN. 

    Documento a través del cual la persona natural o representante legal de lapersona jurídica demuestra su capacidad jurídica para contratar, losintegrantes de las personas plurales de la misma forma deben acreditareste requisito y el respectivo representante del proponente plural.

    Por consiguiente, se deberá aportar fotocopia de la cedula de ciudadaníadel proponente persona natural o del representante legal del proponentepersona jurídica o del representante del consorcio o unión temporal. Eneste último caso, se deberá anexar también fotocopia de la cedula deciudadanía de los integrantes persona natural o del representante legal delos integrantes persona jurídica del respectivo consorcio o unión temporal.

    MATRICULAPROFESIONAL Y SUCERTIFICADO DEVIGENCIA.

    Por requerimiento legal, según artículo 20 de la ley 842 de 2003, Laspropuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos porentidades públicas del orden nacional, seccional o local, para laadjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de lasactividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería civil, deberánestar avalados, en todo caso, cuando menos, por un profesional contarjeta de matrícula profesional registrado en la respectiva rama de laingeniería, que para este caso aplica la rama de la Ingeniería Civil.Este requisito aplicara para el proponente persona natural o elrepresentante legal del proponente persona jurídica o consorcio o unióntemporal o para el profesional que avala la respectiva propuesta,allegando copia de la matricula profesional y del certificado de vigencia de

    la misma.

  • 8/18/2019 82 Pliego condiciones definitivo PCD_PROCESO_15-1-151969_268307011_17319519 (1).pdf

    11/36

     

    Página 11 de 36 

    11 

    CERTIFICADO VIGENTEDE CONSTITUCIÓN,EXISTENCIA YREPRESENTACIÓNLEGAL. 

    Las personas jurídicas deberán presentar el certificado de existencia yrepresentación legal con fecha de expedición no superior a treinta (30)días calendario anteriores a la fecha límite de recepción de ofertas, dondeconste que de acuerdo con su objeto social cuenta con la capacidad

     jurídica para celebrar y ejecutar el contrato derivado del presente procesoy, acreditar que su duración abarca como mínimo el término contemplado

    para la ejecución contractual y un año más, a partir de la fecha límite parapresentar ofertas. En el caso en que el representante legal tienerestricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad,deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano socialcompetente (asamblea, junta directiva, etc.).En caso de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantesdeberá presentar este certificado.Si el OFERENTE es una persona natural comerciante que no tieneprofesión de ingeniero Civil o de Transportes y Vías, deberá presentar unCertificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido por la Cámarade Comercio, este certificado debe tener fecha de expedición no mayor atreinta (30) días calendario anteriores a la fecha límite de recepción deofertas. En éste evento, la propuesta se recibe a nombre del propietario

    (persona natural) y no del Establecimiento de Comercio.En cualquiera de los casos anteriores, el objeto de la Cámara decomercio, deberá contener dentro de sus actividades, el Objeto delpresente proceso contractual.

    ACTA DE JUNTA DESOCIOS AUTORIZAPARA CONTRATAR SISE REQUIERE.

    Documento complementario del certificado de existencia y representaciónpara el caso en que se encuentre condicionada la capacidad delrepresentante legal del proponente persona jurídica para contratar por larespectiva junta de socios o junta directiva de la empresa proponente o delos representantes legales de los integrantes persona jurídica delrespectivo consorcio o unión temporal.

    REGISTRO NICO DEPROPONENTES (R.U.P.) 

    Los interesados en participar en este proceso, deberán estar inscritos enel Registro Único de Proponentes de la cámara de comercio, acreditandoel documento expedido no mayor a treinta (30) días calendario contadoscon anterioridad al cierre del proceso y que se encuentre vigente y enfirme, de acuerdo con lo dispuesto en la ley 1150 de 2007 y sus decretosreglamentarios.

     Atendiendo lo señalado en el capítulo V artículos 8 a 14 del Decreto 1510de 2013, quienes cuenten con ésta Inscripción actualizada en la cámarade comercio, podrán participar siempre y cuando su registro se encuentrevigente y en firme.En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantesdeberá estar inscrito en la Cámara de Comercio respectiva.El artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, señala que los proponentesextranjeros no domiciliados en Colombia o sin sucursal en Colombia, noestán obligados a estar inscritos en el RUP. En consecuencia, elproponente o miembro de proponente extranjero que presente talescondiciones - no domiciliados en Colombia o sin sucursal en Colombia- ,

    no está obligado a presentar documento alguno en el cual conste lainscripción en el grupo o clase requerido en este criterio.

  • 8/18/2019 82 Pliego condiciones definitivo PCD_PROCESO_15-1-151969_268307011_17319519 (1).pdf

    12/36

     

    Página 12 de 36 

    12 

    REGISTRO ÚNICOTRIBUTARIO- (R.U.T.)

    Los participan deben cumplir el Requisito de carácter legal que constituyeel único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos deobligaciones administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y

     Aduanas Nacionales  –  DIAN, actualizado conforme lo estableció elartículo 2 de la Resolución 000139 del 2012 (por la cual la DIAN adopta laClasificación de Actividades Económicas, y entre sus reponsabilidades

    este los participantes en su RUT deben estar inscrito como usuarioaduanero codigo 10, con el fin de poder garantizar el suministro de lagrama sintetico en el tiempo de ejecucion). – CIIU revisión 4 adaptada para Colombia, en atención a la Ley 1607 de2012 (por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otrasdisposiciones).. Tratándose de propuestas conjuntas cada uno de susintegrantes también deberá presentar su respectivo RUT.Todo proponente Persona Natural o Jurídica, en forma individual ointegrantes de Consorcios o Uniones Temporales, deberán presentarREGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO, emitido por la DIAN, so pena derechazo de la Propuesta.Para las personas extranjeras naturales o jurídicas que no esténdomiciliadas y/o no tengan sucursal en Colombia deberán acreditar la

    actividad o actividades a las cuales pertenece, estas se deberán tomar delSISTEMA UNITED NATIONS STANDARD PRODUCTS AND SERVICESCODE - UNSPSC - CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS YSERVICIOS DE NACIONES UNIDAS. 

    DOCUMENTO QUEACREDITE LACONFORMACIÓN DELCONSORCIO O UNIÓNTEMPORAL (ENORIGINAL). 

     Al ser los consorcios y uniones temporales, formas de asociación decarácter privado, los proponentes que se presenten bajo esta modalidaddeben demostrar a la entidad su disposición de asociarse para laejecución del objeto contractual y deben designar un representante. Todavez que esto tendrá repercusiones en la forma y calidad de laresponsabilidad que asumen los asociados en la ejecución del contrato.En consecuencia, deben presentar documento de conformación de lapersona plural de conformidad con el formato y o anexo presentado por elMunicipio como guía para los oferentes.

    GARANT A DESERIEDAD DE LAPROPUESTA CON SURECIBO DE PAGO Y ELRESPECTIVOCLAUSULADO

    De acuerdo con el artículo 118 del Decreto 1510 de 2013, el proponentedebe incluir en los documentos de la propuesta, una Garantía deSeriedad del Ofrecimiento hecho, por un monto mínimo equivalente aldiez por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado en esteproceso, y su vigencia se extenderá desde la fecha de presentación de laoferta o fecha de cierre y noventa (90) días calendario más, para efectosde mantenerla vigente por lo menos hasta cuando se apruebe la garantíade cumplimiento del contrato adjudicado en este proceso. Esta pólizadeberá ser tomada en Pesos.En caso de prórroga de los términos procesales, el proponente secompromete a actualizarla.Esta garantía será otorgada a favor del MUNICIPIO DE GIRÓN conNúmero de Identificación Tributaria N.I.T.

    890.204.802-6, y como tomador,deberá figurar su razón social completa, que figura en el Certificado deExistencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio,y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se expreseque la sociedad podrá denominarse de esa manera.De conformidad con el artículo 113 del Decreto 1510 de 2013, cuando laoferta es presentada por un proponente plural, como consorcio, unióntemporal o promesa de sociedad futura, la garantía debe ser otorgada portodos sus integrantes.La suficiencia de esta garantía será verificada por la entidad contratante almomento de la evaluación de las propuestas.La no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con laoferta NO será causal de rechazo de esta última, siempre y cuando almomento de ser requerida, se demuestre que ha sido suscrita conanterioridad al cierre del proceso de selección.

  • 8/18/2019 82 Pliego condiciones definitivo PCD_PROCESO_15-1-151969_268307011_17319519 (1).pdf

    13/36

     

    Página 13 de 36 

    13 

    NO REPORTARANTECEDENTESFISCALES -CONTRALORÍAGENERAL DE LAREPÚBLICA 

    De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000 y elparágrafo primero del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, ningúnproponente ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podráestar registrado en el Boletín de Responsables Fiscales de la ContraloríaGeneral de la República vigente a la fecha de cierre del presente procesode selección, para el efecto la entidad realizará la consulta

    correspondiente.Igual requisito deberá cumplir el representante legal de las personas

     jurídicas proponentes o integrantes de Consorcios o Uniones Temporalesy el representante del consorcio o unión temporal. En caso que elproponente aparezca reportado en el boletín de responsables fiscales dela Contraloría, su propuesta será rechazada.

    NO REPORTARANTECEDENTESDISCIPLINARIOSPROCURADURÍAGENERAL DE LANACIÓN

    Todo proponente y los integrantes de consorcios o uniones temporalesdeberán no reportar antecedentes disciplinarios vigentes a la fecha decierre del presente proceso de selección, emitido por la ProcuraduríaGeneral de la Nación. (De conformidad con lo consagrado en el artículo174 de la Ley 734 de 2002). Para lo cual la entidad realizará la consulta correspondiente en la páginaweb de la Procuraduría General de la Nación, el Sistema de Información

    de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), para verificar laexistencia o no de antecedentes disciplinarios del proponente.Igual requisito deberá cumplir el representante legal de las personas

     jurídicas proponentes o integrantes de Consorcios o Uniones Temporalesy el representante del consorcio o unión temporal. En caso que en elcertificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponentepresenta antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidadpara contratar con el Estado, su propuesta será rechazada.Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal, domicilio enColombia deberá presentar una declaración rendida bajo la gravedad del

     juramento, que se entiende prestada con la presentación del documento,por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, en laque se declare que la sociedad no tiene antecedentes fiscales ydisciplinarios en el país de origen.

    NO REPORTARANTECEDENTESJUDICIALES

    Se hará la consulta de los antecedentes judiciales en la página web de laPolicía Nacional, tanto para el proponente persona natural como para elrepresentante legal y sus socios de las persona jurídica proponente o deasociación en consorcio o unión temporal y del representante legal delconsorcio o unión temporal.

    CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO EN PAGOS DEAPORTES A LASEGURIDAD SOCIAL YDE APORTESPARAFISCALES.

    De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la fecha de la presentación de lapropuesta, el oferente deberá aportar certificación expedida por el revisorfiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o ensu defecto por el representante legal con el cual se acreditará elcumplimiento de la obligación de los aportes de sus empleados a lossistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajasde Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y

    Servicio Nacional de Aprendizaje como mínimo en los seis (6) mesesanteriores a la presentación de la oferta.Si se trata de un consorcio o unión temporal, se deberá allegar lacertificación de cumplimiento antes mencionada para cada uno de losmiembros. (Ver anexo 6 solo para persona jurídica).Si el proponente es una persona natural, deberá allegar el recibo de pagode sus aportes al sistema obligatorio de salud y de pensión,correspondiente al mes anterior a la fecha de presentación de lapropuesta.

  • 8/18/2019 82 Pliego condiciones definitivo PCD_PROCESO_15-1-151969_268307011_17319519 (1).pdf

    14/36

     

    Página 14 de 36 

    14 

    TARJETA O LIBRETAMILITAR

    Presentar copia de la tarjeta militar de la persona natural, o delrepresentante legal de la persona jurídica, o de cada uno de los miembrosdel consorcio o de la unión temporal, quienes deben cumplir igualmentecon este requisito, a excepción si la persona natural o el representantelegal de la persona jurídica es de sexo femenino, como también seexceptúa de este requisito en el caso de consorcio o unión temporal para

    el sexo femenino de uno de sus miembros. También se exceptúa de dichorequisito la persona de sexo masculino que sea mayor de 50 años deedad, en aplicación del art.36 de la ley 48/1993 modificado por el art.111decreto 2150/1995.

    FORMATO UNICO DEHOJA DE VIDADEPARTAMENTOADMINISTRATIVO DE LAFUNCION PUBLICA

    Debidamente diligenciado por el proponente tanto para persona natural, jurídica (representante legal) y/o consorcio o unión temporal por todos susintegrantes.

    B. Capacidad Técnica (Experiencia Habilitante del proponente) 

    B.1. Experiencia habilitante del Proponente: 

    El Proponente debe acreditar experiencia con contratos registrados en el Registro Único deProponentes R.U.P. debidamente clasificados con el sistema - UNSPSC - Código Estándar deProductos y Servicios de Naciones Unidas, donde el objeto contractual debe estar clasificado en eltercer nivel (clase) con los cinco (5) códigos siguientes:

    Clase 72121400 Servicios de construcción de edificios públicos especializados.Clase 72153100 Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas.Clase 72154000 Servicios de edificios especializados y comercios.Clase 30121800 Materiales de Arquitectura Paisajística.Clase 52101500 Alfombras y Felpudos

    Las clases 72121400 Servicios de construcción de edificios públicos especializados, 72153100

    Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas y 72154000 Servicios de edificiosespecializados y comercios, permiten verificar la idoneidad del proponente en actividades de obraen estadios o escenarios deportivos.

    La clases 30121800 Materiales de Arquitectura Paisajística y 52101500 Alfombras y Felpudos, loscuales permiten verificar la idoneidad del proponente en actividades de paisajismo del predio aintervenir y garantizar el suministro y la instalación de los pisos en prado artificial o en grama oalfombra sintética con sus respectivos acondicionamientos del terreno.

    Debe aportar experiencia en contratos de obra cuya suma de todos los contratos aportados seanpor un valor equivalente al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV con respecto al añode finalización del contrato considerado, bajo la condiciones de que estos debes contener obrasciviles, metalmecánicas y eléctricas de conformidad con las contempladas en el alcance de estecontrato a celebrar; que estos deben contener en el objeto construcción de estadios o escenariosdeportivos similares; y que su alcance contenga el suministro e instalación de pisos en pradoartificial o en grama sintética, en razón de que toda esta experiencia así solicitada conserva unaproporcionalidad con el objeto a contratar en lo referente a la construcción de estadios con elsuministro e instalación de grama sintética tipo paisajismo color verde que es una actividadrepresentativa, además que estos son productos que por regla general los fabricantes se encargantanto del suministro como de su instalación para efectos de emitir la garantía de calidad de dichosproductos, así como también el constructor debe previamente a su instalación, realizar lasactividades correspondientes indicadas en las especificaciones técnicas constructivas, para alistaro preparar la superficie del terreno con el respectivo material de base que se requiere paragarantizar la funcionalidad y calidad de las alfombras sintéticas.

    La experiencia se acreditará con los contratos ejecutados por el proponente que esténdebidamente reportados en el Registro único de proponentes, actualizado con el decreto 1510 de2013 y que la información se encuentre vigente y en firme.

    NOTA:  La experiencia acreditada por un proponente conjunto o plural (Uniones Temporales oConsorcios), será la suma de la experiencia que acredite cada uno de losintegrantes del proponente plural de acuerdo a el

  • 8/18/2019 82 Pliego condiciones definitivo PCD_PROCESO_15-1-151969_268307011_17319519 (1).pdf

    15/36

     

    Página 15 de 36 

    15 

    porcentaje de participacion de quién la aporte para el presente proceso de selección, pero si laexperiencia aportada de ese miembro proviene a su vez de un contrato que se ejecutó comocontratista plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valordel contrato por el porcentaje de participación correspondiente.

    La experiencia se acreditará con la presentacion de los siguientes documentos

    1) Copia del contrato de obra o de la certificación de ejecución de contrato de obra.

    2) Copia del Acta de Recibo Final del contrato de obra o del Acta de Liquidación del contrato deobra, siempre que contengan el cuadro de actividades ejecutadas y el valor final del contratoejecutado.

    Debe diligenciar el Anexo No. 2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, en el cual relacione laexperiencia que se solicita y que es la que el proponente ofrece para su revisión, evaluación yhabilitación.Los anteriores documentos son válidos si son expedidos por la Entidad Contratante y debencontener como mínimo la siguiente información: NOMBRE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE,NOMBRE DEL CONTRATISTA, NOMBRE DEL PROYECTO, VALOR DEL PROYECTO, FECHA

    DE INICIO Y FECHA DE TERMINACIÓN.

    C. Capacidad Administrativa del Proponente 

    El proponente, deberá acreditar la disponibilidad del equipo de trabajo necesario para realizar laobra, para lo cual deberá anexar los soportes exigidos en el perfil mínimo requerido para elpersonal propuesto y las cartas de intención firmados por cada uno de ellos (Ver formato del AnexoNo. 15), en el que demuestre que para la ejecución del contrato derivado dela presenteconvocatoria cuenta con el personal técnico idóneo.

    CANTIDAD 

    EQUIPO PROFESIONAL MÍNIMO DEDICACIÓN

    MÍNIMA 

    1

    Director de Obra, Ingeniero Civil, Especialista en gerencia de Proyectos yCertificacion PMP, con experiencia general, mayor de diez (10) años, que acrediteexperiencia específica en al menos un (1) contrato como director de obra de

    construcción de estadios o escenarios deportivos. La experiencia específica serátenida en cuenta de acuerdo a la certificación laboral del emisor, con copia delcontrato de obra o certificación del contrato del emisor donde estuvo prestandosus servicios profesionales, y copia del acta de recibo final o acta de liquidación

    del contrato del emisor donde estuvo prestando sus servicios profesionales.

    50%

    1

    Residentes de Obra civil, Ingeniero Civil o Arquitecto, cada uno con experienciageneral mayor a cinco (5) años, que acredite experiencia específica en al menosun (1) contrato como residente de obra de construcción de estadios o escenarios

    deportivos. La experiencia específica será tenida en cuenta de acuerdo a lacertificación laboral del emisor, con copia del contrato de obra o certificación delcontrato del emisor donde estuvo prestando sus servicios profesionales, y copia

    del acta de de recibo final o acta de liquidación del contrato del emisor donde

    estuvo prestando sus servicios profesionales.

    100%

    1

    Residentes de Obra Eléctrica, Ingeniero Electricista, con experiencia generalmayor a cinco (5) años, que acredite experiencia específica en al menos un (1)contrato como residente de obra eléctrica de construcción de edificaciones o

    estadios o escenarios deportivos. La experiencia específica será tenida en cuentade acuerdo a la certificación laboral del emisor, con copia del contrato de obra o

    certificación del contrato del emisor donde estuvo prestando sus serviciosprofesionales, y copia del acta de de recibo final o acta de liquidación del contrato

    del emisor donde estuvo prestando sus servicios profesionales.

    100%

    1

    Residentes de Obra metal mecánica, ingeniero mecánico o metalúrgico, conexperiencia general mayor a cinco (5) años, que acredite experiencia específicaen al menos un (1) contrato como residente de obra de construcción de OBRAMETAL MECANICAS de edificaciones o estadios o escenarios deportivos. La

    experiencia específica será tenida en cuenta de acuerdo a la certificación laboraldel emisor, con copia del contrato de obra o certificación del contrato del emisor

    donde estuvo prestando sus servicios profesionales, y copia del acta de de recibofinal o acta de liquidación del contrato del emisor donde estuvo prestando sus

    servicios profesionales.

    100%

    De conformidad con el artículo 12 de la LEY 842 de 2003, el cual fue declarado EXEQUIBLE por laCorte Constitucional mediante Sentencia C-296 del dieciocho (18) de abril de 2012,posterior a la expedición del decreto ley 019 del diez (10) de enero

  • 8/18/2019 82 Pliego condiciones definitivo PCD_PROCESO_15-1-151969_268307011_17319519 (1).pdf

    16/36

     

    Página 16 de 36 

    16 

    de 2012, la experiencia profesional se computará a partir de la fecha de expedición de la tarjeta omatrícula profesional expedida por el órgano competente. Para poder ejercer legalmente laIngeniería, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares en el territorio nacional, en lasramas o especialidades regidas por la ley 842 de 2003, se requiere estar matriculado o inscrito enel Registro Profesional respectivo, que seguirá llevando el COPNIA O El órgano correspondiente,lo cual se acreditará con la presentación de la tarjeta o documento adoptado por este para tal fin,

    además de requerir al COPNIA O al órgano correspondiente la expedición del respectivo certificadode vigencia.

    Los siguientes documentos deben presentarlos en la propuesta para acreditar la capacidadadministrativa solicitada:

      Hoja de Vida formato

    El personal mínimo requerido deberá anexar la hoja de vida según formato del Departamento Administrativo de la función pública DAPF (los formatos se encuentran en www.dafp.gov.co),debidamente firmada, acompañado de los soportes académicos cuando apliquen y laborales. Lainformación consignada en la hoja de vida, debe corresponder con la información contenida en lossoportes académicos y laborales allegados, de lo contrario no será válida la experiencia acreditada.

      Formación académica y especializaciones

    La formación académica del personal profesional o tecnólogo o técnico mínimo de trabajo queaplica en este caso y determina su idoneidad, se acreditará así: Diploma de pregrado o acta degrado, matricula profesional o su equivalente y certificado de vigencia de la matricula profesional osu equivalente, expedida por el consejo respectivo, con el fin de verificar que el profesional notienen sanciones y su matrícula no ha sido cancelada.

    Tratándose de títulos obtenidos en el exterior y mediante los cuales se pretenda habilitar unprofesional, estos deberán estar debidamente homologados ante el Ministerio de EducaciónNacional, de acuerdo con la reglamentación vigente. El proponente debe anexar copia de larespectiva resolución de validación de los estudios y títulos académicos expedida por el Ministerio

    de Educación Nacional, en caso contrario el profesional no obtendrá puntaje.Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exteriorque pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia, lo cual deberá ser acreditado en laoferta, mediante oficio expedido por el profesional en el cual señale su domicilio.

     Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el ejerciciode la profesión tales como tarjeta profesional o su equivalente en el país de origen

      Acreditación de la Experiencia del Personal

    La experiencia general en el ejercicio de la profesión se contará a partir de la fecha de grado o deobtención del título profesional, en las condiciones establecidas en los presentes estudios previos yen el pliego de condiciones, y se considera que con el mínimo de cinco (5) años de ejercicioprofesional, de conformidad con lo regulado en el artículo 5 de la ley 1229 de 2008 y el artículo 36de la ley 400 de 1997, es suficiente considerando que las obras objeto de la convocatoria tienenmediano grado de complejidad.

    Las certificaciones contendrán como mínimo: Nombre y descripción del proyecto, contratante ycontratista, cargo ejercido por el personal, periodo durante el cual se desempeñó y porcentaje dededicación del personal en el proyecto. Se debe adjuntar Certificación o copia del contrato con susactas de terminación o de recibo final o actas de liquidación expedida por la entidad contratante dela obra.

      Carta de intención del personal mínimo de trabajo.

    Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal mínimo ofrecido,

    el proponente deberá presentar carta de intención donde se indique disponibilidad y postulación delpersonal mínimo requerido en el cargo a designar, debidamente suscrita por el proponente y confirma de aceptación del cargo por parte de la persona postulada (esencial), donde se especifiqueque el proponente garantiza su contratación conforme al ofrecimiento postulado en su oferta con ladedicación solicitada al proyecto y que este acepta las condiciones laborales ofrecidas en caso deresultar adjudicatario del contrato, debidamente suscrita por cada uno de losmiembros del equipo propuesto, donde manifiesten su intención

  • 8/18/2019 82 Pliego condiciones definitivo PCD_PROCESO_15-1-151969_268307011_17319519 (1).pdf

    17/36

     

    Página 17 de 36 

    17 

    de conformar el equipo de trabajo para la ejecución del proyecto, dedicación al mismo enporcentaje y el cargo a desempeñar. Ver formato del Anexo No. 15.

    NOTA 1: La veracidad acerca de la información suministrada en relación con el personal ofrecidopodrá ser verificada integralmente por los evaluadores según lo estimen convenienteNOTA 2: En caso que un profesional sea requerido para el cumplimiento de una condición

    señalada en el pliego o este no cumpla los requisitos solicitados, no será válido el reemplazo delmismo por otro profesional.NOTA 3: Los documentos, actas y demás que se acrediten en la oferta deben presentarsesuscritos por quien los expide, no se acepta facsímil o la descripción de “original firmado”.NOTA 4: Deberán acreditarse los documentos que soportan la veracidad de la ejecución de lasobras certificadas por los profesionales, mediante cualquiera de los siguientes documentos: copiadel contrato o copia de certificación de ejecución o acta de recibo o acta de liquidación expedidapor la entidad contratante.NOTA 5: Teniendo en cuenta que los profesionales suscribieron oficios de intención que aseguransu compromiso con un determinado proponente, ningún profesional podrá participar en más de una(1) propuesta, evento en el cual se aplicara la causal de rechazo correspondiente.NOTA 6: Un profesional no podrá desempeñar más de un (1) cargo en el equipo de trabajo, sopena de incurrir en la causal de rechazo.

    NOTA 7: El personal mínimo presentado en la oferta, no podrá ser cambiado durante la ejecucióndel contrato, a menos que exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante la Entidad,para su evaluación y posterior autorización. Así mismo, el contratista sólo podrá sustituir algúnmiembro del equipo de trabajo propuesto en la oferta, si así lo solicita la persona a sustituir,siempre que el nuevo miembro propuesto cuente con calidad igual o superior a la presentada en laoferta respecto del miembro del equipo a quien reemplaza.

    D. Capacidad Financiera y Organizacional Capacidad Financiera: El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida enel RUP con corte a 31 de diciembre de 2014, siempre y cuando esté vigente y su información seencuentre en firme.

    Tabla 3 - Indicadores de capacidad financiera

    Indicador Índice Requeridondice de Liquidez Mayor o Igual a 1,0ndice de Endeudamiento Menor o Igual a 0,7 (o 70%)

    Razón de Cobertura de Intereses Mayor o Igual a 1,0

    Para el caso de propuestas en Consorcio o Unión Temporal, los tres (3) indicadores se calcularancon base en la suma de los respectivos dividendos sobre la suma de los respectivos divisores desus integrantes, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los mismos.

    El Proponente deberá acreditar la capacidad financiera requerida en este proceso para que suOferta sea habilitada y pueda ser objeto de ponderación en la presente convocatoria, se tomarácomo válida la información financiera que aparece en el RUP.

    Capacidad Organizacional:El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en elRUP con corte a 31 de diciembre de 2014, siempre y cuando esté vigente y su información seencuentre en firme.

    Tabla 2 - Indicadores de capacidadIndicador Índice Requerido

  • 8/18/2019 82 Pliego condiciones definitivo PCD_PROCESO_15-1-151969_268307011_17319519 (1).pdf

    18/36

     

    Página 18 de 36 

    18 

    Rentabilidad sobre el Patrimonio Mayor o Igual a 0,10 (o 10%)Rentabilidad sobre el activo Mayor o Igual a 0,05 (o 5%)

    Para el caso de propuestas en Consorcio o Unión Temporal, los dos (2) indicadores se calcularáncon base en la suma de los respectivos dividendos sobre la suma de los respectivos divisores desus integrantes, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los mismos.

    Las propuestas que no cumplan con los resultados mínimos exigidos en los indicadores anteriores,se inhabilitan para continuar en el proceso de evaluación establecido en este pliego.

    Información financiera para Proponentes extranjerosLos Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona acontinuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma dequien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país deorigen:

    (i) Balance general(ii) Estado de resultados

    Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentaspara Colombia (PUC).

    E. Capacidad Residual del Proceso de Contratación (CRPC) De conformidad con el artículo 1 del decreto 791 de 2014, el Proponente debe acreditar unacapacidad residual igual o superior a la Capacidad residual del presente proceso de contratación,la cual se calcula así:

    CRPC = Presupuesto oficial Estimado – AnticipoCRPC = $ 6.197´149.073 – $ 1.859´144.722 = $ 4.338´004.351

    La Capacidad residual del proceso de contratación (CRPC) es de CUATRO MIL TRESCIENTOS

    TREINTA Y OCHO MILLONES CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS($4.338´004.351), de conformidad con la metodología guía de Colombia Compra Eficiente.

    F. Capacidad Residual de Contratación del Proponente Para determinar y verificar la capacidad residual de contratación del proponente, se tiene laaplicación expedida por Colombia Compra Eficiente Guía para Determinar y Verificar la CapacidadResidual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública (Versión 2), publicadaen el portal www.colombiacompra.gov.co con la expedición del decreto 791 del 22 de abril de 2014.Esta se incluye en Anexo como documento adicional a publicar en el SECOP y debe acompañar lapropuesta los siguientes documentos y formatos:

      La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con ENTIDADES ESTATALES YCON ENTIDADES PRIVADAS, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendocontratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. El proponentedebe diligenciar el formato correspondiente al Anexo No. 13 de este documento.

      La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por SOCIEDADES,CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES, en los cuales el proponente tenga participación,con Entidades Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos,incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. Elproponente debe diligenciar el formato correspondiente al Anexo No. 14 deeste documento.

  • 8/18/2019 82 Pliego condiciones definitivo PCD_PROCESO_15-1-151969_268307011_17319519 (1).pdf

    19/36

     

    Página 19 de 36 

    19 

     El estado de resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en losúltimos cinco (5) años (2010 a 2014).

      Para acreditar la capacidad técnica, el proponente debe diligenciar el formato correspondiente al Anexo 11 de este documento.

      El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisorfiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, elcual contenga la lista de los Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional,indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio delas obras objeto del contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unióntemporal sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje de participación del oferenteque presenta el certificado; (v) si el contrato se encuentra suspendido, y si es así, la fecha desuspensión. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe constarexpresamente esa circunstancia. Para ello el proponente debe diligenciar el formatocorrespondiente a los anexos No. 13 y 14 de este documento.

    La Capacidad Residual de un proponente plural debe ser la suma de la Capacidad Residual decada uno de sus integrantes.

    La Capacidad Residual del proponente ≥ la Capacidad residual del proceso de contratación, de lo

    contrario el proponente se considerará inhabilitado por capacidad residual.

    Es necesario que el proponente diligencie los anexos requeridos para calcular la capacidadresidual de contratación del proponente.

    VII. Evaluación de la OfertaEL MUNICIPIO DE SAN JUAN GIRÓN debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayanacreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección VI.

    En la evaluación de las Ofertas EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GIRÓN realizará ponderación delfactor económico y el técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en la Tabla 4.

    Los Ofertas deben presentarse en los Anexos establecidos en el presente Pliego de Condiciones

    como el formato para presentación de la Oferta.

    Para la evaluación y ponderación de las propuestas, el municipio ha estimado el otorgamiento deun puntaje máximo 1.000 Puntos. Aquella oferta que alcance el mayor número de puntos ocuparáel primer lugar en el orden de elegibilidad. Para ello, la entidad tendrá en cuenta los criterios deponderación señalados en el presente documento de pliego de condiciones acordes con lopreceptuado en la legislación vigente, los criterios de ponderación son los siguientes:

    Tabla 4 - Puntaje por criterios de evaluación Criterio de Evaluación Puntaje

     A. Factor Precio 450 puntosB. Factor Calidad 450 puntosC. Incentivo a la Industria Nacional 100 puntos

    Total 1.000 puntos

    En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, EL MUNICIPIO DE SAN JUANGIRÓN debe escoger el Proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el artículo33 del Decreto 1510 de 2013, en su respectivo orden. Se tiene así entonces, como primer factor dedesempate el que tenga el mayor puntaje en el factor económico, es decir, en el precio total de laoferta. Si persiste el empate, se escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo delos factores de escogencia y calificación establecido en este documento y en el pliego decondiciones del Proceso de Contratación, y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de losfactores de escogencia y calificación establecidos en el pliego de condiciones.

    A. Factor PrecioEL MUNICIPIO DE SAN JUAN GIRÓN asignará un máximo de CUATROCIENTOS CINCUENTA

    (450) puntos, acumulables de acuerdo con los siguientes criterios de ponderación:

    Factor Precio (Máximo 450 Puntos)Este factor se ponderará de la siguiente manera:

    A. Factor Económico de Ponderación Puntaje

  • 8/18/2019 82 Pliego condiciones definitivo PCD_PROCESO_15-1-151969_268307011_17319519 (1).pdf

    20/36

     

    Página 20 de 36 

    20 

     A. Propuesta Económica 150 puntosB. Análisis de costos indirectos (A.I.U.) 150 puntosC. Desviación de Precios Unitarios (APU´S) 150 puntosTotal 450 puntos

    A.1. Propuesta Económica (Máximo 150 Puntos)

    EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GIRÓN, a partir del valor total de la Oferta revisada y corregida,asignará un puntaje máximo de CIENTO CINCUENTA (150) puntos, acumulables de acuerdo conel método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica:

    Tabla 5 - Métodos de evaluación de la oferta económica

    Método

    Media aritméticaMedia aritmética altaMedia geométrica con presupuesto oficialMenor valor

    Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la TRM de lamoneda de los Estados Unidos de América (Dólar), que rija el día hábil anterior a la fecha previstapara la publicación del informe de evaluación. El método debe ser escogido de acuerdo a losrangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación.

    Tabla 6 - Asignación de método de evaluación según TRM

    Rango (Inclusive) Número MétodoDe 00 a 24 1 Media aritméticaDe 25 a 49 2 Media aritmética altaDe 50 a 74 3 Media geométrica con presupuesto oficialDe 75 a 99 4 Menor valor

    Ver documento adicional formatos, en el Anexo No. 7 Metodologías de calificación de la ofertaeconómica, donde se explica brevemente cada una de los cuatro (4) métodos enunciados para laevaluación de la oferta económica.

    A.1 ANALISIS DE LA PROPUESTA ECONOMICA (Máximo 150 Puntos)

    Los oferentes deben presentar la propuesta económica para sector según formato Anexo No. 3debidamente suscrita por ellos o por su representante legal según el caso, de conformidad con losítems, descripción, unidades y cantidades solicitadas. Se evaluará y ponderará la ofertaeconómica, la cual deberá ser diligenciada con base en los capítulos, ítems y cantidades de obraestablecidas en el documento cantidades de obra (Anexo No. 3). Esta propuesta económica debecontener los costos directos, los parciales indirectos discriminados de Administración (A),Imprevistos (I) y Utilidad (U), tanto en porcentajes como en pesos, y al final del formato el costototal de la obra (suma de costos directos más los indirectos).

    La propuesta económica contemplará todos los costos directos, indirectos, impuestos, tasas ycontribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la correcta ejecución del contratoresultado de la presente selección de oferta, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas delproyecto.

    El precio ofrecido en la propuesta debe expresarse en pesos colombianos y su valor total no podrásuperar el monto total del presupuesto oficial. En caso contrario, la propuesta será rechazada.Cuando los proponentes modifiquen o alteren algún componente del cuadro de oferta económica oincluyan alguna información diferente a la suministrada que impidan la evaluación del Anexo No.3la propuesta será rechazada.

    El Anexo No.3 de cantidades o formulario estimado de cantidades aproximadas de obra entregadopor el Municipio, no podrá ser modificado en los siguientes apartes: número de ítem, descripcióndel ítem, unidad de medida y/o cantidad de obra , so pena del rechazo de la oferta. Los precios

    unitarios indicados en este anexo o formulario correspondiente deben ser soportados por loscorrespondientes Análisis de Precios Unitarios, los cuales son de necesaria presentación para lacomparación de ofertas.

     Antes de realizar la ponderación, se revisará el Anexo No. 3 Formulario de Cantidades Aproximadas de Obra y Precios Unitarios, anexado por el oferente al momento depresentar la propuesta. Será de responsabilidad exclusiva delproponente los errores, las omisiones en que incurra al

  • 8/18/2019 82 Pliego condiciones definitivo PCD_PROCESO_15-1-151969_268307011_17319519 (1).pdf

    21/36

     

    Página 21 de 36 

    21 

    indicar los precios unitarios y/o totales de la oferta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidasque se deriven de dichos errores u omisiones.

    Se verificarán las operaciones aritméticas de los componentes de los valores. En caso depresentarse error de esta índole, se corregirá su valor y se tendrá en cuenta el valor corregido paraefectos de ponderación y de adjudicación.

    El Municipio, podrá tener en cuenta la propuesta cuyo Formulario de Cantidades Aproximadas deObra y Precios Unitarios presente deficiencias que se puedan corregir con la aplicación de lossiguientes criterios y procedimientos:

    a.) Cuando haya discrepancia entre los valores unitarios de la propuesta económica con los valoresunitarios de los respectivos análisis de precios unitarios, regirán estos últimos para corregir lapropuesta económica.b.) Cuando se omita consignar el valor total de un ítem, pero aparezca el precio unitario, aquel sededucirá multiplicando la cantidad de obra por el precio unitario correspondiente.c.) Cuando se omita consignar el precio unitario de un ítem, pero aparezca el valor total del ítem, elprecio unitario se tomará del análisis de precio unitario correspondiente, si no lo presentó con lapropuesta, se calculará dividiendo el valor total del ítem por la cantidad de obra, en ambos casos

    se aplicará el valor parcial que resulte en este ítem.d.) Cuando el proponente cometa errores en la multiplicación (cantidad por precio unitario) o en lassumas parciales y/o totales, la entidad podrá corregir dicha operación y modificar el valor total delítem o el de la casilla correspondiente y por ende el valor total de la propuesta sin que ello seacausal de reclamación alguna por parte del oferente.e.) En el caso de discrepancia entre los datos consignados en la oferta original con los de la copia,primarán los datos de la oferta original.f.) Cuando existan errores aritméticos en el Formulario Estimado de Cantidades Aproximadas deObra y Precios, el resultado total corregido será el que se tenga en cuenta para el análisis ycomparación de propuestas y para su eventual adjudicación si resulta en primer orden deelegibilidad, siempre y cuando este valor corregido no supere el presupuesto oficial estimado enesta convocatoria.

    Para los casos cuyas deficiencias no sean susceptibles de subsanarse mediante la aplicación delos anteriores parámetros, se entenderá que la oferta es incompleta o inconsistente con losrequerimientos del pliego o de los estudios previos, y en tal virtud será declarada no admisible ypor lo tanto será rechazada del proceso de selección y eventual adjudicación.

    Las cantidades de obra anotadas en el Formulario Estimado de Cantidades Aproximadas de Obray Precios, correspondientes a los ítems a precio unitario son aproximadas y se usarán paracomparar las propuestas. Por lo tanto, dichas cantidades no son en ningún caso una certificacióndel Municipio, implícita o expresa, de lo que serán en realidad las cantidades requeridas para laconstrucción de la obra. El Municipio no aceptará reclamos, directos o indirectos cuando hayadiferencia por exceso o defecto de dichas cantidades o en el caso de que durante el desarrollo delcontrato decida suprimir cualquiera de los ítems.

    La fijación de los precios de la propuesta se deberá hacer de acuerdo con lo estipulado en los

    presentes documentos de estudios previos, en los pliegos de condiciones y en los diseños, en losplanos y en las especificaciones técnicas formuladas para el presente proyecto.

    El Proponente deberá ajustar al peso (sin decimales o centavos) los parciales que resultan de lamultiplicación de la cantidad por el precio unitario ajustado al peso (sin decimales o centavos),como también debe ajustar al peso sin decimales el costo directo total de la propuesta, los costoscorrespondientes a los componentes del A.I.U y el costo total de la propuesta; bien sea por excesoo por defecto, si las cifras en decimales son iguales o superiores a 50 se ajustarán por exceso, o sies inferior a 50 se ajustará por defecto. Será responsabilidad del proponente realizar dicho ajuste.

    Es importante aclarar, que la idoneidad, experiencia y experticia que tenga el proponente, así comodel profesional en quién este delegue o encomiende la tarea de elaborar la propuesta económica,es lo mínimo que debe tener presente el interesado en ofertar al municipio de San Juan Girón, de

    manera que su propuesta sea ajustada a la realidad de conformidad con las condicionescontractuales y especificaciones técnicas requeridas en este proceso de selección, y que loserrores que pueda cometer en su propuesta económica por falta de conocimiento o experticia en elobjeto, son de su absoluta discrecionalidad y responsabilidad, sin que ello implique reconocimientoalguno por parte del municipio.

  • 8/18/2019 82 Pliego condiciones definitivo PCD_PROCESO_15-1-151969_268307011_17319519 (1).pdf

    22/36

     

    Página 22 de 36 

    22 

    La NO presentación del Anexo No. 3 para cada sector generará el rechazo de la propuesta.

    A.2. Análisis de los costos indirectos (A.I.U.) (Máximo 150 Puntos)

    Presentar análisis del factor de Costos Indirectos (Administración (A%), Imprevistos (I%) y Utilidad(U%)) para cada sector según formato del Anexo No. 4, el cual es propuesto de guía para su

    elaboración.

    Se debe presentar el análisis detallado o desglose del factor Administración (A%), el cual debecubrir los costos administrativos de la firma proponente no cubiertos en los costo