2. convocatoria y bases de licitación 2015.pdf

LICITACIÓN N° BUAP-URT-OTOÑO2014-001

Página 1 de 185

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, EN LA CUAL SE ESTABLECEN LAS BASES DE LICITACIÓN EN QUE SE DESARROLLARÁ EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y SE DESCRIBEN LOS REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.

OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO

DETERMINADO

2015


Página 2 de 185

DISPOSICIONES GENERALES:

A.- Para efectos de las presentes Bases, se entenderá por:

I. Convocante: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla;

II. Contraloría.- La Secretaría de la Función Pública, La Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública Estatal o la Contraloría de la BUAP;

III. Contratista.- La Persona que celebre Contratos de Obra Pública ó de Servicios, Relacionados con la Misma;

IV. Dependencia o Entidad Contratante.-

Comité de Obra de la Unidad Regional Tehuacán

V. Licitante.- La Persona que participe en cualquier Procedimiento de Licitación Pública; o bien de invitación a cuando menos cinco y tres personas respectivamente.

VI. Tesorería La Tesorería de la BUAP.

VII. Domicilio del Convocante.-

Unidad Regional Tehuacán Facultad de Arquitectura, sito km 7.5 libramiento Tecnológico – San Marcos, en Tehuacán, Puebla

VIII. Comité El comité de obra de la Unidad Regional de la BUAP.

IX. Obra.- Los trabajos que se licitan o concursan a través del presente procedimiento de adjudicación.

X. Ley.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

XI. Reglamento.- El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

XII. Contrato.- El Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado por Adjudicar

XIII. Bases de Licitación.- Las disposiciones Generales, instrucciones, especificaciones generales y particulares de construcción, documentos y anexos que el Convocante proporciona a los licitantes para preparar sus propuestas u ofertas en el procedimiento de adjudicación de una obra.


Página 3 de 185

CONTENIDO:

1.- INTRODUCCIÓN

1.1. Descripción de los Trabajos (Objeto de la Licitación) 1.2. Origen y Disponibilidad de los Recursos 1.3. Objetivos

2.- BASES PARA LA LICITACIÓN 2.1 Información General

2.1.1. Descripción de los Trabajos (Objeto del Contrato) 2.1.2. Duración del Contrato

2.1.3. Inicio y terminación de los Trabajos 2.1.4. Adquisición de las Bases de la Licitación 2.1.5. Visita al sitio de realización de los trabajos 2.1.6. Junta de aclaraciones 2.1.7. Modificación de Plazos u otros aspectos establecidos en la Convocatoria o

en las Bases de Licitación. 2.1.8. Acreditación de la Existencia y Personalidad Jurídica del Licitante 2.1.9. Capital Contable Mínimo Requerido. 2.1.10. Empleo de Recursos Humanos y Utilización de Bienes de la Región 2.1.11. Acuerdo de Participación de dos o más Personas Físicas o Morales

2.2 Documentos de Licitación 2.2.1. Idioma y Moneda en que se presentarán las Proposiciones. 2.2.2. Integración de la Proposición..

PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONOMICA

2.3 Presentación de las Proposiciones

2.3.1. Sellado y Rotulación de Proposiciones 2.3.2. Firmas, Sellos y Foliado de los Documentos que conforman las

Proposiciones. 2.3.3 Proposiciones enviadas a través del Servicio Postal, Mensajería 2.3.4. Previo al acto de presentación y apertura de Proposiciones

2.4 Apertura y Evaluación de las Proposiciones

2.4.1. Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones 2.4.2. Evaluación de las proposiciones

2.4.3. Rechazo de Proposiciones en el Acto de Apertura 2.4.4. Motivos de Descalificación de las Proposiciones


Página 4 de 185

2.4.5. Criterios para Corrección de Errores en las Proposiciones 2.4.6. No se Negociará con los Términos de las Bases y/o Proposiciones

entregadas

2.5 Adjudicación del Contrato 2.5.1. Notificación del Fallo de la Licitación 2.5.2. Recursos de los Licitantes para Interponer Inconformidades 2.5.3. Motivos para Declarar Desierta la Licitación o Cancelarla 2.5.4. Firma del Contrato 2.5.5. Información Específica sobre las Partes de los Trabajos que Podrán

Subcontratarse 2.5.6. Garantías de Seriedad, Anticipo, Cumplimiento del Contrato y Vicios Ocultos 2.5.7. Otorgamiento de Anticipos

2.5.8. Retenciones

2.6. De la Ejecución de los Trabajos

2.6.1. Para el Inicio de los Trabajos 2.6.2. Residencia de Obra de la Dependencia o Entidad Contratante

2.6.3. Estimaciones de los Trabajos Ejecutados 2.6.4. Bitácora de Obra 2.6.5. Ajuste de Costos

2.7 Otros puntos relevantes a considerar por parte de los Licitantes 2.7.1. Personal de la Contratista

2.7.2. Responsabilidad Laboral 2.7.3. Manejo de Materiales, Equipo y Herramienta 2.7.4. Reglamento de Trabajo 2.7.5. Seguridad e Higiene 2.7.6. Responsabilidad de la Contratista

2.7.7. Control de Identificación y Acceso en la Obra.

3.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 3.1 Legislación 3.2 Normatividad Ecológica y de Seguridad Laboral 3.3 Personal y Responsabilidad Laboral 3.4 Sanciones por Incumplimiento 3.5 Terminación del Contrato

3.6 Rescisión del Contrato 3.7 Jurisdicción 3.8 Devolución de Propuestas


Página 5 de 185

ANEXOS

PROPUESTA TECNICA

PT-1 COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE LAS BASES DE LICITACIÒN

PT-12 DECLARACION DE INTEGRIDAD.

PT-2 DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

PT-13 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA

PT-3 BASES DE LICITACION INCLUYENDO TODOS LOS ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS. (SIN INCLUIR LOS PLANOS)

PT-14 RELACION DE DATOS BASICOS DE MATERIALES.

PT-4 MANIFESTACIÒN ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 55 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

PT-15 RELACION DE DATOS BASICOS DE MANO DE OBRA.

PT-5 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION DEBIDAMENTE FIRMADAS.

PT-16 RELACION DE DATOS BASICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

PT-6 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA. (INCLUIR LOS PLANOS DEBIDAMENTE FIRMADOS).

PT-17 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION MENSUAL DE LOS TRABAJOS.

PT-7 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS. (ANEXAR COPIA DEL ACTA DE VISITA DEBIDAMENTE FIRMADA).

PT-18 PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PT-8 COPIA DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEBIDAMENTE FIRMADA.

PT-19 PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA. (PERSONAL OBRERO).

PT-9 MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO.(ANEXAR EL MODELO DE CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO).

PT-20 PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

PT-10 CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TECNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE

PT-21 MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 32-D FRACCION Y REGLA 2.1.16 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

PT-11 IDENTIFICACIÒN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL


Página 6 de 185

ANEXOS

PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA

PE-1 CARTA COMPROMISO PE-11 ANALISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE BASICOS AUXILIARES.

PE-2 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICION.

PE-12 EXPLOSION DE INSUMOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-3 CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS.

PE-13 EXPLOSION DE INSUMOS DE MANO DE OBRA.

PE-4 TARJETAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

PE-14 EXPLOSION DE INSUMOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

PE-5 RESUMEN DE LOS PORCENTAJES: INDIRECTO, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y ADICIONALES.

PE-15 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PE-6 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

PE-16 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES MENSUALES DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

PE-7 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

PE-17 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES MENSUALES DE MANO DE OBRA (PERSONAL OBRERO)

PE-8 ANALISIS DEL CARGO POR UTILIDAD. PE-18 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES MENSUALES DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

PE-9 ANALISIS DE INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

PE-19 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES MENSUALES DE UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO.

PE-10 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION


Página 7 de 185

1.- INTRODUCCIÓN La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través del Comité de Obra de la Unidad Regional Tehuacán, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en cumplimiento a los artículos 24, 27, 28, 30 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, convoca a la Licitación Pública para la realización de los trabajos que se definen en las presentes Bases.

En éstas, se presentan los Criterios, Métodos, Normas, Lineamientos y Procedimientos con los que se desarrollará el proceso de Licitación.

1.1. Descripción de los Trabajos a Ejecutar (Objeto de la Licitación) El alcance de este documento está definido con el propósito de presentar a los interesados en participar en el proceso de Licitación, las Bases que regirán para la adjudicación del Contrato de Obra Pública correspondiente a la realización de los trabajos que se describen en la Convocatoria.

1.2. Origen y Disponibilidad de los Recursos El origen de los recursos que cubrirán las erogaciones que se deriven del Contrato de Obra Pública por adjudicar mediante el presente proceso de Licitación, así como el número de oficio, fecha y la emisora, en la que se manifiesta la disponibilidad de los recursos necesarios para contratar la obra que se Licita, se registran en la Convocatoria.

Una vez que se haya adjudicado el contrato, la contratante otorgará un anticipo sobre el monto total autorizado para el ejercicio fiscal 2014 por la Tesorería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, sujetándose los subsecuentes anticipos a la disponibilidad presupuestal del ejercicio correspondiente.

La ejecución de Obras Públicas con cargo total o parcial a Fondos Federales, conforme a los Convenios que al efecto se celebren, estará sujeta a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y en lo conducente a lo previsto por este Ordenamiento.

1.3. Objetivos Para la definición clara de las bases del concurso, que establezcan los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, se emite este documento con una ordenación de los diferentes aspectos que deben considerar los licitantes para su participación en el evento, documento que se presenta en un solo paquete de información, en donde se estipulan los procedimientos de integración, presentación, recepción, apertura, selección, evaluación y calificación de propuestas, así como los términos, lineamientos, instrucciones, formularios, normas y especificaciones que los Licitantes deben cumplir y las condiciones que rigen la celebración del concurso y adjudicación del contrato.

Así mismo, se adjunta el modelo del Contrato con sus anexos, donde los interesados podrán darse cuenta de los términos y condiciones en que se llevarán a cabo los trabajos objeto de este concurso.

Además, se presenta la información técnica para la elaboración de los análisis básicos auxiliares, precios unitarios, costos horarios de maquinaria o equipo; desglose de los porcentajes de costos indirectos y de financiamiento; los cargos por utilidad y los adicionales; listado de mano de obra y análisis del factor de salario real, listado de materiales, programas de obra, etc., que los Licitantes tendrán que desarrollar y que deberán contener los elementos necesarios para que la


Página 8 de 185

presentación de propuestas, por parte de los licitantes sea completa, uniforme y ordenada, debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados y proporcionados en estas bases. En caso de que el licitante presente otros formatos, éstos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos.

Los participantes en esta Licitación, deberán cumplir con todos los requisitos que se estipulan en la Convocatoria y en las presentes Bases, así como, demostrar que se cuenta con experiencia, solvencia técnica satisfactoria y capacidad financiera, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos motivo de la presente licitación, para hacer válido y efectivo el Contrato.

2.- BASES PARA LA LICITACIÓN

2.1. Información General

Las personas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que pretendan participar en el procedimiento de contratación para la ejecución de una obra, deberán manifestar bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado.

El porcentaje de contenido nacional será de 100% en los insumos, materiales y equipo de instalación permanente.

Al presentar las proposiciones los interesados aceptan que:

a).- Conocen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el

proyecto, las especificaciones generales y particulares de construcción, así como las Normas de Construcción en vigor, y que tales instrumentos jurídicos rigen en lo conducente respecto al presente Concurso. Que habrán juzgado y tomado en cuenta todas las condiciones que puedan influir en los análisis de precios unitarios, tales como ubicación y condiciones de acceso a la obra; época del año en la cual se realizarán los trabajos de acuerdo con el programa, condiciones del mercado de insumos, mano de obra, materiales y maquinaria en la fecha de apertura de las proposiciones, todo lo anterior independientemente de lo que dichos precios incluyan por razón de los costos directo, indirecto, y por financiamiento, así como de los cargos por la utilidad y los adicionales, y que el pago de los diversos conceptos se harán al precio unitario que se fije en el contrato para la unidad de obra terminada según lo establecido en el Catálogo de Conceptos de trabajo del licitante a quién se adjudique el contrato.

b).- Las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de obra anotadas en el CATALOGO DE CONCEPTOS, contenidas y resultantes del proyecto ejecutivo durante la ejecución de la obra, ya sean aumentos o reducciones, no justificará reclamación alguna del contratista en relación con los precios unitarios respectivos.

c).- Se propondrán precios unitarios únicamente para los conceptos contenidos en el CATALOGO DE CONCEPTOS y que no deberán proponerse alternativas que modifiquen lo establecido en el pliego de requisitos.


Página 9 de 185

d).- La propuesta de programas de ejecución, racionalidad de explosión de insumos,

maquinaria, equipo y mano de obra, tanto en tiempos como en montos es la interpretación libre que refleja el actuar, la experiencia y la calidad de la empresa y que por ningún motivo serán argumentos para modificar el costo asociado reconocido en el catálogo de conceptos que forma parte de la propuesta.

e).-Que la ejecución de Obras Públicas con cargo total o parcial a Fondos Federales, conforme

a los Convenios que al efecto se celebren, estará sujeta a las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en lo conducente a lo previsto por este Ordenamiento.

2.1.1 Descripción de los trabajos (Objeto del Contrato) y lugar donde se desarrollarán los trabajos. Los trabajos a realizar SE DESCRIBEN EN LA CONVOCATORIA.

2.1.2. Duración del Contrato El contrato tendrá la duración en días naturales indicado en la Convocatoria Mismos que estarán comprendidos entre las fechas marcadas para inicio y terminación de los trabajos.

2.1.3. Inicio y terminación de los Trabajos Los trabajos correspondientes, deberán iniciarse y terminarse los días que se indican en la Convocatoria.

2.1.4. Adquisición de las Bases de Licitación y forma de pago El costo de adquisición de las Bases de Licitación se manifiesta en la Convocatoria, las que

estarán a disposición en el domicilio de la Convocante, y podrán ser consultadas y adquiridas (previo pago) del derecho no reembolsable indicado en la Convocatoria, El cual se realizará mediante deposito en efectivo a la cuenta No. 151499866 de BBVA BANCOMER a nombre del Comité de Obra de la Unidad Regional Tehuacán, (nombre completo sin abreviaturas), debiendo presentar original y copia de la ficha de depósito en la Unidad Regional Tehuacán Facultad de Arquitectura, sito km 7.5 libramiento Tecnológico – San Marcos, en Tehuacán, Puebla, a partir de la fecha de publicación de la licitación y en horario de 9:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes (en días hábiles), hasta inclusive el día que se indica en la Convocatoria para este fin.

Los licitantes deberán incluir en el sobre de la propuesta técnica-económica copia del recibo de pago de las bases respectivas, ya que en caso contrario no podrá admitirse su participación.

Los interesados podrán revisar las Bases previamente a su pago, el cual será requisito para

participar en la licitación.

El Licitante deberá sufragar todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su oferta y el Comité de Obra de la Unidad Regional Tehuacán no será responsable, en ningún caso, de dichos costos, cualquiera que sea la forma en que se realice la Licitación o su resultado.

2.1.5. Visita al sitio de realización de los trabajos La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será obligatoria para los interesados y en su

propuesta deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, climatológicas, topográficas, físicas, geológicas, sociales, culturales y económicas del lugar, que fundamenten su propuesta económica, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.


Página 10 de 185

Al sitio de realización de los trabajos, podrán asistir los interesados y sus auxiliares que hayan adquirido las bases de licitación, así como aquéllos que autorice la convocante.

A quienes adquieran las bases con posteridad a la realización de la visita, podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la conclusión del periodo de venta, aunque no será obligatorio para la convocante designar un técnico que guíe la visita. Dicho plazo podrá ser hasta de setenta y dos horas, cuando por razones de seguridad o acceso al sitio de los trabajos resulte necesario.

La visita al lugar de los trabajos, se realizará en el día, la fecha, hora y en el punto de reunión que se indica en la Convocatoria.

A los licitantes que asistan, se les entregará la correspondiente Constancia de visita al lugar.

2.1.6. Junta de Aclaraciones. La junta de aclaraciones se celebrara el día y hora señalado en el resumen de la Convocatoria, en la Sala de Juntas del Comité de Obra del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos que se ubica en la Calle 23 poniente No. 2301 Colonia

Volcanes Puebla, Pue., a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la Convocatoria Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la Licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos, los datos generales del interesado y, en su caso del representante.

Los Licitantes podrán solicitar aclaraciones sobre los documentos e información contenida en las Bases de Licitación, términos, lineamientos, instrucciones, formularios, especificaciones, proyectos, alcances, requisitos y condiciones que rigen la celebración de la licitación y adjudicación de contrato. Serán solicitadas mediante documento escrito, en las que se relacionen dichas aclaraciones, debiendo ser dirigidas al titular del Comité de Obra de la Unidad Regional Tehuacán. Dicho documento deberá ser firmado por el representante legal del licitante.

Estas, se efectuarán en la Junta de aclaraciones la que se realizará en la fecha y hora que se indica en la Convocatoria, en el domicilio del Comité de Obra de la Unidad Regional Tehuacán,

ubicado en km 7.5 libramiento Tecnológico – San Marcos, en Tehuacán, Puebla.

La asistencia quedará registrada mediante una constancia en la que se anotarán los representantes de cada empresa Licitante. El Comité de Obra de la Unidad Regional Tehuacán fijará ese mismo día la fecha y hora para dar respuesta por escrito mediante una Acta en la que se compilarán dichas respuestas, a las aclaraciones solicitadas por todos y cada uno de los Licitantes que lo hayan solicitado, entregando copia de esta, a todos los Licitantes que participan en el Concurso.

La asistencia de los participantes a la junta de aclaraciones es optativa, no obstante la inasistencia de los licitantes a la junta de aclaraciones, será bajo su estricta responsabilidad y en el entendido de que dan por aceptado que los acuerdos tomados en la junta de aclaraciones son parte integrante de las bases; sin embargo deberán acudir ante el Comité de Obra de la Unidad Regional Tehuacán para que les sea entregada copia del acta de la junta respectiva para efectos de notificación, en caso de no hacerlo será bajo su estricta responsabilidad.

Las modificaciones acordadas en la junta de aclaraciones deberán ser consideradas por todos los participantes en la elaboración de su propuesta y formará parte de las bases, el no hacerlo será motivo suficiente para desechar sus propuestas.


Página 11 de 185

2.1.7. Modificación de Plazos u otros aspectos establecidos en la Convocatoria o en las Bases de Licitación. La Convocante, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de Licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la Convocatoria o en las Bases de Licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la Convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que:

I. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se harán del conocimiento de los

interesados a través de los mismos medios utilizados para su publicación.

II.- En el caso de las Bases de la Licitación, se difundan por los mismos medios en que se difundieron estas, a fin de que los interesados concurran ante la Convocante para conocer de manera específica, las modificaciones respectivas.

No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere la fracción anterior, cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que a más tardar en el plazo señalado en este apartado, se ponga a disposición o se entregue copia del acta respectiva a cada uno de los Licitantes que hayan adquirido las Bases de la correspondiente Licitación.

En las juntas de aclaraciones, la convocante resolverá en forma clara y precisa las dudas o cuestionamientos que sobre las bases de licitación les formulen los interesados, debiendo constar todo ello en el acta que para tal efecto se levante. De proceder las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos.

Cualquier modificación a las Bases de la Licitación, derivada del resultado de la o las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias Bases de licitación.

2.1.8.- Acreditación de la existencia y personalidad jurídica del licitante “DOCUMENTACIÒN LEGAL” Se deberá presentar en un solo sobre debidamente cerrado y sellado para la debida revisión de los documentos que exhiban los licitantes, identificado con el nombre de la empresa o persona física licitante los datos de la licitación y con la leyenda “DOCUMENTACIÒN LEGAL”, el que contendrá la documentación que se enlista a continuación, en original o copia certificada y copia simple, de la cual los originales o copia certificada, estarán en un fólder y las copias simples (debidamente separadas de sus originales), de preferencia engargoladas, respetando en ambos casos el siguiente orden:

A.- Personas Morales.

A.1.- Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y Cédula de Identificación Fiscal.

A. 2.- Registro del IMSS y del INFONAVIT

A.3.- Acta constitutiva de la empresa (donde conste que el objeto lo es la construcción de obras

públicas y particulares) y protocolización las modificaciones sustantivas a los estatutos. En caso de que hubiese modificaciones se deberá presentar carta suscrita por el representante legal en la que se manifieste bajo protesta de decir verdad que las modificaciones sustantivas a los estatutos que presenta son las únicas existentes. (Original y copia del acta constitutiva y de las modificaciones a los estatutos, de la carta solo en original y de conformidad con el formato1) que deberá incluirse en el

engargolado de las copias).


Página 12 de 185

A.4.- (En su caso) Poder notarial que le otorgue al representante legal de la empresa,

facultades para pleitos y cobranzas así como para actos generales de administración, además se presentará carta suscrita por el apoderado en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que el poder que exhibe no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna. (Original y copia del poder notarial, y la carta en original y de conformidad con el formato2).

A.5.- Identificación oficial con fotografía vigente, (credencial para votar, cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, cédula profesional, etc.)

A.6.- Original y copia del Registro de Proveedores de la BUAP.

A.7.- Escrito mediante el cual el licitante manifieste que en su planta laboral cuenta cuando

menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la convocante, en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.

A.8.- Manifestación bajo protesta de decir verdad y sujeta a verificación de haber ejecutado

obras con contratos terminados en costo y tiempo, así como de que los contratos de obra pública celebrados en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria no hayan sido objeto de rescisión administrativa.

Deberá presentar todos los formatos anexos los cuales forman parte integral de la documentación legal

B.- Personas Físicas.

B.1.- Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y Cédula de Identificación Fiscal.

B.2.- Acta de nacimiento.

B. 3.- Registro del IMSS y del INFONAVIT

B.4.- (En su caso) Poder notarial que le otorgue la persona física con facultades para

comparecer en concursos de obra pública y comprometerse a su nombre y representación en dichos actos, además carta suscrita por el apoderado en la que manifieste bajo protesta de decir verdad que el poder que exhibe no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna. (En original y copia el poder notarial y el escrito solo en original y de conformidad con el formato 1)

B.5.- Identificación oficial con fotografía vigente (credencial para votar, cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, cédula profesional, etc.)

B.6.- Original y copia del Registro de Proveedores de la BUAP.

B.7.- Escrito mediante el cual el licitante manifieste que en su planta laboral cuenta cuando

menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la convocante, en caso de empate


Página 13 de 185

técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.

B.8.- Manifestación bajo protesta de decir verdad y sujeta a verificación de haber ejecutado obras con contratos terminados en costo y tiempo, así como de que los contratos de obra pública celebrados en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria no hayan sido objeto de rescisión administrativa.

Deberá presentar todos los formatos anexos los cuales forman parte integral de la documentación legal.

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante, manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.

Asimismo el licitante presentara un escrito en el que proporcione una dirección de correo electrónico.

Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentará original y copia de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, los originales le serán devueltos al contratista una vez cotejados.

La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

Cuando dos o más Empresas o Personas Físicas participen conjuntamente en la

Licitación.- Para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados, además de entregar el original del convenio a que se refiere el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por el representante común.

Para participar en una licitación, dos o más interesados podrán agruparse para presentar una sola proposición cumpliendo los siguientes requisitos:

I. Bastará la adquisición de un solo ejemplar de las bases y el registro de la empresa representante común;

II. Deberán celebrar entre sí un convenio privado, el que contendrá lo siguiente:

a. Nombre y domicilio de los integrantes, identificando en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación;

b. Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación;

c. Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir; especificando la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones;

d. Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones;

e. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la proposición, y


Página 14 de 185

f. Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción anterior se incluirá en el sobre que contenga la proposición.


Página 15 de 185

FORMATO 1

LUGAR Y FECHA

ARQ. ULISES ROA GÓMEZ

PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA DE LA

UNIDAD REGIONAL TEHUACÁN DE LA BUAP.

Con relación a la Licitación Pública Nacional No. _______________, referente a la obra: ________________, por medio de la presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que las modificaciones sustantivas a los estatutos del acta constitutiva que presenta mi representada son las únicas existentes.

Sin otro particular me despido de usted.

ATENTAMENTE

___________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

LEGAL DE LA EMPRESA

(ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)


Página 16 de 185

FORMATO 2

LUGAR Y FECHA




Con relación a la Licitación Pública Nacional No. _______________, referente a la obra: ________________, por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que el poder que exhibo no me ha sido revocado ni limitado en forma alguna.


ATENTAMENTE

___________________________


LEGAL DE LA EMPRESA



Página 17 de 185

FORMATO 3

LUGAR Y FECHA




Con relación a la Licitación Pública Nacional No. _______________, referente a la obra: ________________, por medio de la presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que señalo como domicilio el ubicado en ________________ para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos, que deriven de los actos del procedimiento de adjudicación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro domicilio distinto.

Correo electrónico: ______________________

Teléfono: _____________________________


ANTENTAMENTE

___________________________


LEGAL DE LA EMPRESA



Página 18 de 185

FORMATO 4

LUGAR Y FECHA ARQ. ULISES ROA GÓMEZ PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA DE LA UNIDAD REGIONAL TEHUACÁN DE LA BUAP. Con relación a la Licitación Pública Nacional No. _______________, referente a la obra: ________________, por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, así como manifiesta los siguientes datos: 1.- Nombre del apoderado Legal.__________ 2.- Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprende las facultades

para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó:_______________________

3.- Clave del registro federal de contribuyentes: ___________ 4.- Denominación o razón social: ________ 5.- Descripción del objeto social de la empresa: _________ 6.- Relación de los nombres de los accionistas:_______________ 7.- Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso,

sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizo; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de __________________-

Sin otro particular me despido de usted. ANTENTAMENTE ___________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA (ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)


Página 19 de 185

FORMATO 5

LUGAR Y FECHA




Con relación a la licitación Pública Nacional No. _______________, referente a la obra: ________________, por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir verdad que la empresa que represento no se encuentra en ninguno de los supuestos que marcan los Artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que por mi conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del Artículo 33, fracción XXIII, de la Propia Ley.


ANTENTAMENTE

___________________________


LEGAL DE LA EMPRESA

(ESTE DOCUMENTO DEBERA PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA

EMPRESA)


Página 20 de 185

2.1.9. Capital Contable Mínimo Requerido.

El capital contable mínimo el Licitante lo debe demostrar mediante la documentación Administrativa y Fiscal que se solicita en la Convocatoria y que deberá de presentar en el Documento No. PT-13, Para cumplir con el capital contable mínimo requerido por la convocante, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes

2.1.10. Empleo de Recursos Humanos y Utilización de Bienes de la Región.

En los procedimientos de Contratación de Obras Públicas, así como en su ejecución, se deberá optar, en igualdad de condiciones, por el empleo de recursos humanos del País y/o la Entidad o Región donde se ejecutarán éstas, además, por la utilización de Bienes o Servicios de procedencia Nacional y los propios de la Región. Situaciones que deberán tomarse en consideración para la preparación de la presente Licitación.

2.1.11. Acuerdo de Participación de dos o más Personas Físicas o Morales.

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente Proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la Convocante, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto, la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

2.2. Documentos de Licitación

2.2.1. Idioma y Moneda en que deberán presentarse las Proposiciones

Los licitantes deberán integrar y entregar sus proposiciones, en el los) idioma(s): indicados en la Convocatoria, los documentos de apoyo y la literatura impresa que presente el licitante en otro idioma, deberá acompañarse con una traducción al español de las partes correspondientes al material o equipo ofertado, en su caso; lo cual prevalecerá para los efectos de interpretación de la proposición.

Los licitantes deberán expresar las cantidades de dinero en sus proposiciones en la moneda indicada en la Convocatoria.

2.2.2. Integración de las Proposiciones

La documentación deberá integrarse de la siguiente forma:

Las proposiciones que presenten los licitantes, se harán en dos sobres debidamente cerrados que contendrán, por separado la propuesta técnica y la propuesta económica. La documentación diferente a las propuestas podrá entregarse, a elección del licitante, en el mismo sobre que contenga la técnica o fuera de él.

Documentos que deberán presentarse debidamente clasificados conforme al siguiente orden:


Página 21 de 185

SOBRE 1: PROPUESTA TÉCNICA Documento No. PT-1

Copia del recibo de pago de las bases

Documento No. PT-2 Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos.

Documento No. PT-3 Bases de Licitación incluyendo todos los anexos proporcionados, debidamente firmados en

todas sus hojas.(sin incluir los planos).

Documento No. PT-4 Manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Documento No. PT-5 Especificaciones de construcción debidamente firmadas.

Documento No. PT-6 Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción, en papel membretado del licitante.(incluir planos debidamente firmados)

Documento No. PT-7 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como de las características climatológicas, topográficas, físicas, sociales, culturales y económicas del lugar, las cuales deben ser consideradas por el licitante para elaborar su propuesta técnica-económica, así como de haber considerado las modificaciones que, en su caso se hayan efectuado a las bases de licitación, en papel membretado del licitante. (anexar copia del acta de visita debidamente firmada).

Documento No. PT-8 Acta de Junta de Aclaraciones. Debe contener el Acta de la Junta de Aclaraciones conforme al Art. 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en su fracción IV

Documento No. PT-9 Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos en hoja membretada del licitante, incluyendo copia del modelo de

contrato debidamente firmada.

Documento No. PT-10 Currículum de la empresa y de los profesionales técnicos al servicio del licitante, identificando a los que se encargaran de la ejecución y administración de la obra, los que deben tener experiencia en obras de características técnicas y magnitud similares.


Página 22 de 185

Documento No. PT-11 Identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.(Deberá anexar copias certificadas de carátulas de contratos y actas de entrega recepción relativas a obras de características, complejidad y magnitud técnica similares).

Documento No. PT-12 Declaración de integridad, mediante la cual el licitante manifieste de que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

Documento No. PT-13 Documentos que acrediten la capacidad financiera, los cuales deberán integrarse tal y como se solicita en la Convocatoria, firmados por Contador Público ajeno a la empresa y por el

apoderado o administrador de la empresa (en caso de estar dentro de los supuestos del Articulo 32-A del Código Fiscal de la Federación) y las declaraciones fiscales correspondientes, salvo en el caso de empresas de reciente creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta.(se deberá anexar copia certificada de la Cédula Profesional del Contador).

Documento No. PT-14 Relación de datos básicos de materiales, listado de insumos de materiales y equipo de instalación permanente que intervienen en la integración de la propuesta, señalando los más significativos, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y su precio de

acuerdo al artículo 193 del RLOPSRM; (Se anexa Formato)

Documento No. PT-15 Relación de datos básicos de mano de obra, listado de insumos de mano de obra que intervienen en la integración de la propuesta, señalando los más significativos, con la

descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivos salarios y unidades de medida; (Se anexa Formato)

Documento No. PT-16 Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción de compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción de compra, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso que resultare ganador.

Documento No. PT-17 Programa calendarizado mensual de ejecución de los trabajos, indicando fecha de inicio y terminación, de la ejecución de los trabajos, por partidas, (Diagrama de Barras, sin expresar Montos). (Se anexa Formato)


Página 23 de 185

Documento No. PT-18

Programa calendarizado mensual de suministro de materiales y equipo de instalación permanente, indicando fecha de inicio y terminación, del suministro de materiales y equipo de instalación permanente, (Diagrama de Barras, sin expresar Montos). (Se anexa Formato)

Documento No. PT-19

Programa calendarizado mensual de utilización de mano de obra (personal obrero), indicando fecha de inicio y terminación, de utilización de Mano de Obra directa en campo, (Diagrama de Barras, sin expresar Montos). (Se anexa Formato)

Documento No. PT-20

Programa calendarizado mensual de utilización de maquinaria y equipo, indicando fecha de inicio y terminación, de utilización de la Maquinaria y Equipo de construcción, (Diagrama de Barras, sin expresar Montos). (Se anexa Formato)

Documento No. PT-21

Manifestación bajo protesta de decir verdad de acuerdo a lo señalado en el Artículo 32-D fracción y regla 2.1.16 del Código Fiscal de la Federación, de la resolución de la Miscelánea Fiscal para 2011.


Página 24 de 185

SOBRE 2: PROPUESTA ECONOMICA Documento No. PE-1

Carta compromiso. Este documento deberá ser llenado en papel membretado de la empresa (de acuerdo al modelo adjunto), en este documento deberá señalarse el nombre del Técnico Titulado que será el representante del Postor en la ejecución de la obra objeto de este concurso, el cual, debe corresponder con el contenido del Documento No. PT-10

Documento No. PE-2 Garantía de Seriedad de la Proposición, cheque cruzado por el 5 % del monto total de la

propuesta antes de IVA a nombre del Comité de Obra de la Unidad Regional Tehuacán.

Documento No. PE-3 Catálogo de Conceptos: Se presentará en papelería que contenga los datos del Licitante y

se deberá respetar tanto el alcance de los conceptos de trabajo como las Unidades de Medición y Cantidades de Trabajo contenidos en el CD proporcionado; anotando los precios

unitarios de cada uno de los conceptos de trabajo con número y letra, sin I.V.A. Los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis El importe de cada concepto será el resultado de multiplicar las cantidades de trabajo impresas en el Catálogo, por los precios unitarios respectivos propuestos, y el importe total de la propuesta, será igual a la suma de los importes de todos los conceptos del Catálogo. Éste, deberá ser impreso en original, presentándose sin raspaduras, enmendaduras ni correcciones.

La convocante verificará que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones. El Catalogo se deberá integrar completo incluyendo el resumen del mismo.

Se deberá de entregar un cd sin modificaciones al contenido inicial del catálogo (formato, descripción de los alcances de los conceptos, cantidades de trabajo y unidades) y con los precios unitarios e importes.

Documento No. PE-4 Tarjetas de análisis de precios unitarios de todos los conceptos de trabajo, determinados y estructurados de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Debiendo presentarse en el mismo orden y con las mismas claves de los conceptos del catálogo, documento PE-3, sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras, los cuales serán estructurados y elaborados detalladamente, con base en los alcances de cada uno de los conceptos de trabajo, las normas de construcción vigentes, así como las especificaciones generales y particulares de la obra motivo de ésta licitación. Los cuáles serán integrados conforme al modelo anexo.

Documento No. PE-5 Resumen de los Porcentajes Analizados de la determinación e integración de los costos indirectos y por financiamiento; delos cargos por utilidad y el adicional.


Página 25 de 185

Documento No. PE-6

Análisis de costos Indirectos. (Se anexa Formato), identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

Documento No. PE-7

Análisis del costo por Financiamiento.

Documento No. PE-8

Análisis del porcentaje delos cargos por Utilidad y Adicionales.

Documento No. PE-9

Análisis de integración del factor de salario real, tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.

Documento No. PE-10

Tarjetas de análisis, cálculo e integración de Costos Horarios de Equipo o Maquinaria de construcción, debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos.

Documento No. PE-11

Análisis, cálculo e integración de Básicos Auxiliares. (Se anexa Formato)

Documento No. PE-12

Explosión de Insumos de Materiales y Equipo de Instalación Permanente, donde aparezcan los costos de adquisición y puestos en obra de los materiales, unidades de medición y cantidades a utilizar, debiendo expresarse los montos y porcentajes de participación de todos y cada uno de los insumos de materiales utilizados. Así como la participación del rubro total de materiales en monto y porcentaje, respecto al importe total del costo de la obra.

Documento No. PE-13

Explosión de Insumos de Mano de Obra, donde aparezcan los salarios reales por categorías del personal de campo, unidades de medición y cantidades a utilizar, debiendo expresarse los montos y porcentajes de participación de todas y cada una de las categorías de mano de obra utilizados. Así como la participación del rubro total de mano de obra en monto y porcentaje, respecto al importe total del costo de la obra.

Documento No. PE-14

Explosión de insumos de maquinaria y equipo de construcción, donde aparezcan los costos horarios de éstos, las unidades de medición y las cantidades a utilizar, debiendo expresarse los montos y porcentajes de participación de todos y cada uno de dicha maquinaria y equipo utilizada. Así como la participación del rubro total maquinaria y equipo, en monto y porcentaje, respecto al importe total del costo de la obra.

Documento No. PE-15

Programa calendarizado de erogaciones mensuales de la Ejecución de los trabajos (por partida).


Página 26 de 185

Documento No. PE-16

Programa calendarizado de erogaciones mensuales de la Utilización de Materiales y Equipos de instalación permanente.

Documento No. PE-17

Programa calendarizado de erogaciones mensuales de la Utilización de Mano de obra (personal obrero).

Documento No. PE-18

Programa calendarizado de erogaciones mensuales de la Utilización de Maquinaria y Equipo de construcción.

Documento No. PE-19

Programa calendarizado de erogaciones mensuales de utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio.


Página 27 de 185

MODELOS DE FORMATOS ANEXOS. Los modelos de formatos anexos, proporcionados en estas Bases, son en los cuales deberá basarse el Participante para elaborar su propia documentación y conformar su oferta, deberán reintegrarse debidamente firmados por el Proponente en el Documento PT-3.

2.3 Presentación de las Proposiciones.

2.3.1. Sellado y Rotulación de las Proposiciones I.- La entrega de Proposiciones se hará en dos sobres cerrados y sellados de manera

inviolable, que contendrán la Propuesta Técnica y Económica respectivamente.

II.- Rotulación delos Sobres. Para su rotulación, los sobres deberán contener la siguiente

identificación claramente marcada en el exterior:

a).- DATOS DEL CONVOCANTE: Comité de Obra de la Unidad Regional Tehuacán, ubicado en km 7.5 libramiento Tecnológico – San Marcos, en Tehuacán, Puebla.

b).-NÚMERO DE LICITACIÓN DE REFERENCIA:

c).- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACIÓN:

d).- SOBRE: PROPUESTA TÉCNICA.

e).- SOBRE: PROPUESTA ECONOMICA.

f).- LAS PALABRAS “NO ABRIR ANTES DEL______ A LAS _____ HRS.

g).- DATOS QUE PERMITAN LA ADECUADA IDENTIFICACIÓN DEL LICITANTE

(Nombre de la Empresa, domicilio, etc.).

NOTA: De acuerdo al Oficio Circular de fecha 15 de julio de 2005, emitido por la Subsecretaria de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública, el cual menciona

que si al momento de presentar las propuestas algún licitante lo hace en dos sobres, dado que tal circunstancia no afecta la solvencia de las propuestas, ello no será motivo de descalificación, ya que al abrirse ambos documentos, la propuesta quedará integrada y a la vista de todos los asistentes.

2.3.2. Firmas, sellos y foliado de los Documentos que conforman las Proposiciones. La información que se plasme en la documentación de la Licitación, deberá presentarse impresa o escrita claramente en tinta indeleble, además, invariablemente todas y cada una de las hojas que conforman las Propuestas Técnica y Económica, deberán:

a).- Ser firmadas o rubricadas en forma autógrafa, por el representante legal autorizado y

acreditado para contraer obligaciones contractuales.

b).- Contener el sello de la Empresa o Persona Física.

c).- Estar foliadas con números consecutivos en dígitos enteros (SIN INCISOS O FRACCIONES, ejemplo de lo que no es válido: 1.A, 1.a, 1.1, 1.I ETC.)

2.3.3. Proposiciones enviadas a través del Servicio Postal, Mensajería o Medios Remotos de Comunicación Electrónica. Los Licitantes que opten por enviar sus proposiciones por alguno de estos medios, deberán notificarlo oportunamente al Comité de Obra de la Unidad Regional Tehuacán, para indicarles los términos y condiciones a que deberán ajustarse. Lo anterior no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de la Licitación.


Página 28 de 185

En el caso de las Proposiciones que se presenten por medios remotos de comunicación electrónica, el sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Contraloría.

Las Proposiciones presentadas, deberán ser firmadas autógrafamente por los Licitantes o sus apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

La Contraloría operará y se encargará del sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilice la convocante o los Licitantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esa vía.

2.3.4. Previo al acto de presentación y apertura de Proposiciones Para facilitar los procedimientos de contratación, la convocante deberá efectuar revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados y cerciorarse de su inscripción en el registro de contratistas de la convocante, así como de la documentación distinta a la Propuesta Técnica-Económica, de acuerdo con lo que establezca el Reglamento de la Ley. En ningún caso se podrá impedir el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los licitantes que hayan cubierto el costo de las bases podrán presentar su propuesta en el acto de presentación y apertura de proposiciones de que se trate.

2.4. Apertura y Evaluación de las Proposiciones

2.4.1. Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones El Acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día y hora indicada en la Convocatoria.

En las oficinas del Comité de Obra de la Unidad Regional Tehuacán, ubicado en km 7.5

libramiento Tecnológico – San Marcos, en Tehuacán, Puebla.

Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones por lo que a partir de la hora señalada para el inicio del referido acto, la convocante a través del servidor público que lo presida no deberá permitir el acceso a ningún licitante ni observador.

El acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará conforme a lo siguiente:

I.-Una vez recibidas la Documentación Legal y las proposiciones en sobres cerrados, se

procederá a la apertura haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos;

II.- Por lo menos un Licitante si asistiere alguno y el Servidor Público facultado para presidir el acto, rubricarán el catálogo de conceptos de las propuestas presentadas las que para estos efectos constarán documentalmente debiendo en seguida dar lectura al importe total de cada una de las Propuestas.

III.- Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se deberá asentar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas, así como las que


Página 29 de 185

hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación;

IV.-En el acta se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la

licitación esta fecha deberá estar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

V.-En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante común deberá

señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que se hace referencia se incluirá en el sobre que contenga la Documentación Legal. La convocante

revisara que el convenio cumple con los requisitos exigidos.

2.4.2. Evaluación de las Proposiciones

En términos de lo previsto por el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Convocante para hacer la evaluación de las proposiciones, verificará que éstas cumplan con los requisitos solicitados en las presentes Bases de Licitación, para tal efecto, la Convocante establecerá los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las Propuestas, dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar.

Aunado a lo anterior de conformidad a lo previsto por el artículo 63 del reglamento de la citada Ley, para la evaluación de la solvencia de las proposiciones se aplicará el mecanismo Binario, el cual consistirá en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, lo anterior en virtud de que el presente procedimiento de adjudicación se encuentra en el supuesto establecido en el inciso b de la fracción I del artículo 63 del reglamento en comento, dado que se trata de una obra cuyo monto máximo presupuestado no exceda los diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes.

Por tratarse de un procedimiento, cuya evaluación será mediante el mecanismo Binario, para la evaluación técnica de las proposiciones de conformidad con lo señalado en el artículo 64 del Reglamento de la Ley, se verificarán, entre otros aspectos:

a).- Que las Proposiciones recibidas en el acto de apertura, invariablemente incluyan la

información, documentación y requisitos solicitados en las presentes Bases.

b).- Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos,

cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los mismos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deben cumplir los licitantes se considerarán, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos.

c).- Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan


Página 30 de 185

d).- Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de

los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.

e).- Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce

los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición.

f).- De acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los aspectos

que se verificarán en los estados financieros de los licitantes, será lo siguiente:

1) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado;

2) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

3) El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

g).- De conformidad con las condiciones de pago se verificará lo siguiente:

A. De los programas:

1) Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;

2) Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;

3) Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

4) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, en caso de que se requiera de equipo de instalación permanente, y

5) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;

B. De la maquinaria y equipo:

1) Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación pública, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;

2) Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista, y

3) Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;


Página 31 de 185

C. De los materiales:

1) Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y

2) Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en la convocatoria a la licitación pública, y

D. De la mano de obra:

1) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

2) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, tomando en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

3) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.

Por tratarse de un procedimiento, cuya evaluación será mediante el mecanismo Binario, para la evaluación económica de las proposiciones de conformidad con lo señalado en el artículo 65 del Reglamento de la Ley, se verificaran, los siguientes aspectos:

h).- Que cada documento contenga toda la información solicitada, y

i).- Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra elaborado previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho presupuesto deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en la propuesta económica.

j).- De conformidad con las condiciones de pago, se verificará lo siguiente:

A. Del presupuesto de obra:

1) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

2) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente, y

3) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes por parte de la convocante. El monto correcto será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;


Página 32 de 185

B. Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, debiendo revisar:

1) Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

2) Que los costos directos se integren de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con los correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, entre otros;

3) Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;

4) Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el Reglamento;

5) Que el cargo por el uso de herramienta menor y equipo de seguridad se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y

6) Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

C. Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, debiendo además considerar:

1) Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las bases de licitación pública;

2) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, y

3) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

D. Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el Reglamento, debiendo además considerar:

1) Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

2) Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que


Página 33 de 185

comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y

3) Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las bases de licitación pública, deba pagarse aplicando un precio unitario específico;

E. Que el análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento se haya determinado considerando lo siguiente:

1) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago, deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos;

2) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;

3) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico;

4) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, y

5) Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en las bases de licitación pública;

F. Que los cargos por utilidad y adicionales fijados por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el Reglamento;

G. Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran, y

H. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por la Convocante, que tienen como propósito facilitar la presentación de las Proposiciones y agilizar la conducción de los actos de licitación, así como, cualquier otro requisito, cuyo incumplimiento por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas. La inobservancia por parte de los Licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

En términos de lo previsto por el artículo 67 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Convocante realizará la adjudicación del contrato al licitante cuya proposición resulte solvente y cumple lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 38 de la Ley, porque, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las presentes Bases de Licitación Pública, reúne las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y de manera más específica tal y como lo señala la fracción I del artículo 67 del reglamento, a la proposición que hubiera ofertado el precio más bajo, y

La Convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las Proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.


Página 34 de 185

Si resultare que dos o más Proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la Convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, que será aquella

que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Para tales efectos, la adjudicación del contrato a la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, se hará a través del mecanismo que atienda a las condiciones, criterios, parámetros y su correspondiente valoración en puntaje, en los siguientes términos:

I. Criterio relativo al precio. Representado por la proposición solvente cuyo precio o monto

sea el más bajo, o la de menor valor presente, la que tendrá una ponderación de 50 puntos.

II. Criterio relativo a la calidad. La calidad atenderá a los rubros de especialidad, experiencia y capacidad técnica, dichos rubros en su puntaje, deberán tener una ponderación en conjunto de 20 puntos, los cuales se distribuirán como sigue:

a. Especialidad.- Mayor número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a la convocada en un plazo máximo de cinco años previos a la fecha de publicación de la convocatoria, Para este rubro se asignará una ponderación de 5 puntos.

b. Experiencia.- Mayor tiempo del licitante realizando obras similares en aspectos relativos

a monto, complejidad o magnitud. Para este rubro se asignará una ponderación de 5 puntos.

c. Capacidad técnica.- Se asignará un puntaje de 10 puntos, distribuidos como sigue:

1. Mayor experiencia laboral del personal responsable de los trabajos convocados en la

materia objeto de la contratación. Se asignarán 3 puntos.

2. Ausencia de antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos, o su equivalente en el extranjero en un lapso no mayor a cinco años. Se asignarán 3 puntos.

3. Certificación relacionada con el objeto de la obra o servicio a contratar en materia de

calidad, seguridad o medio ambiente. Se asignarán 4 puntos.

La certificación antes aludida deberá ser emitida conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y, tratándose de extranjeros, se aceptarán normas equivalentes.

III. Criterio relativo al financiamiento. Que se pondere la proposición que aporte las mejores condiciones de financiamiento para la dependencia o entidad. Su ponderación será de 10 puntos.

IV. Criterio relativo a la Oportunidad. Que se hayan ejecutado obras con contratos

terminados en costo y tiempo. Ponderación de 10 puntos.

Los diez puntos se distribuirán como sigue:

a. Grado de cumplimiento en los contratos celebrados y concluidos por el licitante en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria. Al mayor grado de cumplimiento se asignarán 5 puntos.


Página 35 de 185

b. Que los contratos de obra pública celebrados en un lapso no mayor a cinco años previos

a la publicación de la convocatoria, no hayan sido objeto de rescisión administrativa o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero. Se asignarán 5 puntos.

V. Criterio relativo al Contenido Nacional. Considerando para dicho criterio a la proposición con mayor porcentaje de contenido nacional, respecto de los siguientes insumos y equipos que, en su puntaje en conjunto, deberán tener ponderación de 10 puntos.

a. Materiales.

b. Maquinaria y equipo de instalación permanente.

La suma de los cinco criterios anteriormente descritos será menor o igual a 100 puntos.

En caso de empate técnico entre las empresas licitantes, -entendiéndose como empate técnico cuando dos o más licitantes oferten el mismo precio, o bien, cuando obtengan el mismo puntaje como resultado de la aplicación del mecanismo de adjudicación anteriormente descrito-, la Convocante adjudicará la obra en igualdad de condiciones, a las empresas que tengan en su planta laboral un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre de la licitación pública.

Si no fuere factible resolver el empate en los términos señalados, éste se resolverá en términos del penúltimo párrafo del artículo 67 del Reglamento de la Ley, “Si no fuere factible resolver el empate en los términos del citado artículo, la adjudicación del contrato se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que realice la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en depositar en una urna transparente los boletos con el nombre de cada licitante empatado, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demás boletos de los licitantes que resultaron empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones”.

2.4.3. Rechazo de Proposiciones en el Acto de Apertura Serán rechazadas por la Convocante en el Acto de Apertura, las Proposiciones que presenten los siguientes casos:

a).- Cuando el Sobre no esté cerrado en forma inviolable

b).- Cuando no se incluya en el sobre de la propuesta técnica-económica, copia del recibo

de pago de las bases respectivas.

c).- Cuando el Representante del Postor no presente cualquiera de los documentos indicados en el punto 2.1.8, (Documentación Legal), o cuando dichos documentos no estén firmados por la persona autorizada.

d).- Cuando el Representante del Postor no se identifique a satisfacción del Convocante

(con las identificaciones oficiales indicadas).

e).- Cuando el Postor no presente cualquiera de los documentos solicitados en original, en

los términos que especifica este pliego de requisitos.

f).- Cuando las Proposiciones se pretendan entregar de manera extemporánea, es decir,

después de la hora y día fijados para la recepción establecidas en el punto 2.4.1. Si fuera el caso, las propuestas no se recibirán.


Página 36 de 185

2.4.4. Motivos de Descalificación de las Proposiciones La Convocante descalificará, posteriormente al Acto de Apertura y durante el proceso de Evaluación y revisión detallada de la Proposición, aquellas que:

a).- No podrán participar en la presente licitación las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Contraloría, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Los participantes deberán presentar escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad de que por su conducto no participan en el presente procedimiento de licitación las personas físicas o morales que se encuentren inhabilitados en los términos del artículo 51 fracción IV de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

a1.- Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos de la fracción IV del artículo 51 de la ley antes señalada.

a2.- Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos de la fracción IV del artículo 51 de la ley antes señalada.

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

Asimismo se hace del conocimiento a los licitantes que la falsedad en la manifestación antes referida será sancionada en los términos de Ley.

En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta fracción, o si de la información y documentación con que cuente la Contraloría se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de inhabilitación, la Convocante se abstendrá de firmar los contratos correspondientes.

b).- La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia.

c).- El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las

cuales se haya establecido expresamente en las presentes Bases a la licitación pública que afectarían la solvencia de la proposición.

d).- Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información o

documentación proporcionada por los licitantes es falsa.

e).- La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 51 y 78,

penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

f).- La falta de presentación de los escritos o manifiestos a que se refiere la fracción VIII del

artículo 34 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

g).- La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en las

bases.


Página 37 de 185

h).- Contengan Precios Unitarios no remunerativos para uno o varios de los conceptos de

trabajo, (de acuerdo a lo que se establece en el punto 2.4.2. referente a la “Evaluación de las Proposiciones”, en su inciso “f“, y se determine que el impacto por la incidencia de participación de dichos conceptos en el importe total propuesto, sean importantes y se ponga en entredicho la solvencia de la Proposición), con la finalidad de obtener ventaja sobre los demás Licitantes.

i).- En los análisis detallados de precios unitarios hagan intervenir, destajos o lotes por concepto de mano de obra, materiales y equipo.

j).- Incluyan IVA en cualquier documento de la propuesta.

k).- No contengan completas las tarjetas de los análisis de básicos auxiliares, análisis de costos horarios activos, integración de cuadrillas, utilizados a su vez en la integración y sustento de las tarjetas de análisis detallados de precios unitarios, así como la omisión de categorías y salarios del personal obrero, y costos unitarios de materiales e insumos, que intervengan en los análisis detallados de precios unitarios para la ejecución de la obra.

l).- No contengan completos y actualizados los datos para el análisis del factor de

integración de salario real, (Salario Mínimo General del DF.; Primas de cotización del IMSS, tales como: Enfermedades y Maternidad, la aportación patronal correspondiente a: prestaciones en especie; prestaciones en dinero; y prestaciones en especie “adicional”).

m).- No respeten las especificaciones y los alcances descritos para cada uno de los

conceptos solicitados en el Documento No. PE-3, para efectuar sus análisis detallados de precios unitarios correspondientes.

n).- En los análisis detallados de precios unitarios consideren costos básicos de materiales, insumos, mano de obra, equipo y maquinaria, diferentes a los indicados en su proposición.

o).- No contengan las tarjetas de análisis de los conceptos que representen el cien por

ciento del monto de la propuesta, ordenados de acuerdo con los conceptos solicitados en el Documento PE-3,

p).- Propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por el Convocante en estas bases y conforme a las cuales se desarrollará la licitación.

q).- No se presenten los datos desglosados de acuerdo al ejemplo considerado en el análisis para la determinación del costo indirecto.

r).- No contengan completos los documentos, análisis y listados solicitados, o que se haya omitido algún requisito.

s).- No sean congruentes los programas de utilización de maquinaria y equipo de construcción, adquisición de materiales, utilización del personal obrero, así como los de montos mensuales.

t).- No se ajusten los programas y montos mensuales de trabajo a los tiempos de ejecución

establecidos por la Convocante y al importe total de la propuesta económica.


Página 38 de 185

u).- El postor o su representante no firmen alguno de los documentos que integran la

proposición, falte sello en cualquiera de estos, o presente folios fraccionados o con incisos.

v)- Alteren la información contenida en los formatos en cuanto se requiere a la preparación,

aclaraciones, aperturas evaluaciones y todo lo referente a los requisitos, de forma o de fondo, determinados en estas bases y sus anexos.

x).-Vengan con tachaduras o enmendaduras en el Catálogo de Conceptos y Volúmenes de

obra (Documento No. PE-3)

y).- No contengan las especificaciones solicitadas y plasmadas en los formatos que se

entregan al licitante.

z).- Incurra en falsedad de información o documentación.

aa).- Se compruebe que algún licitante haya acordado con otro u otros, elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

ab).- Se encuentren en alguno de los términos establecidos en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ac).- No satisfaga cualquiera de los requisitos estipulados en las presentes Bases y sus

anexos, y que no hayan sido detectados en el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

ad).- No respete la instrucción de que Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes Bases de Licitación, así como el contenido de la información y documentación de las Proposiciones presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

ae).- El monto total de la propuesta rebase el techo financiero autorizado por la Tesorería de

la BUAP.

2.4.5. Criterios para Corrección de Errores en las Proposiciones En los documentos Económicos que hayan sido determinados como aceptables, en caso de existir cualquier error en los que se expresen resultados de operaciones aritméticas, serán corregidos por la Convocante conforme a los siguientes criterios:

a).- En el Catalogo de Conceptos, que los importes de los precios unitarios sean anotados

con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis.

b).- En el Catálogo de Conceptos, la convocante verificará que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones.

c).- Si el Licitante no aceptara el ajuste del importe total de su Proposición, motivado por la corrección de errores, conforme a los criterios anteriormente indicados, su proposición será rechazada.


Página 39 de 185

2.4.6. No se negociará con los términos de las Bases y/o Proposiciones entregadas. Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes Bases de Licitación, así como el contenido de la información y documentación de las Proposiciones presentadas por los Licitantes, podrán ser negociadas.

2.5. Adjudicación del Contrato

2.5.1. Notificación del Fallo de la Licitación El Acto de Fallo de la Licitación se llevará a cabo el día y hora que se indica en la Convocatoria en las oficinas del Comité de Obra de la Unidad Regional Tehuacán, ubicado en km 7.5

libramiento Tecnológico – San Marcos, en Tehuacán, Puebla.

En caso de que la convocante decida anticipar o diferir la fecha de fallo, esta se hará del conocimiento de los licitantes en el acto de presentación y apertura de proposiciones, o en su caso podrá diferirlo en la fecha y hora señalada para el acto de fallo, lo cual se hará constar en el acta correspondiente.

La Convocante, con base en el análisis comparativo de las proposiciones admitidas, así como del procedimiento indicado en los Artículos 63, 64, 65, 66 y 67 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, emitirá el Fallo de la presente Licitación, que se dará a conocer en junta pública a la que libremente podrán asistir los Licitantes que hubieren participado en el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, levantándose el Acta respectiva, que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún Licitante no será causa para invalidar su contenido y efectos. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día que se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet, para efecto de su notificación.

En el mismo acto, la Convocante, proporcionará también por escrito a cada uno de los licitantes la información acerca de las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora.

En sustitución de la Junta Pública referida, y en caso de que la Convocante así lo determine, esta podrá optar por difundir el contenido del Fallo de la Licitación a través de CompraNet el mismo día en que se emita, para efectos de su notificación. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el fallo se encuentra a su disposición en CompraNet

2.5.2. Recursos de los Licitantes para interponer Inconformidades Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, los Licitantes podrán interponer su inconformidad, ante la Contraloría correspondiente, en los términos que se establecen en el Título Séptimo, Capítulo Primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

2.5.3. Motivos para Declarar Desierta la Licitación o Cancelarla La Convocante declarará desierta la Licitación, cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos solicitados en las presentes Bases, o sus precios no fueran aceptables. Y se deberá proceder a expedir una segunda Convocatoria.

La Convocante podrá cancelar la Licitación por caso fortuito o fuerza mayor, o cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que a juicio de la Convocante, provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de Licitación, se


Página 40 de 185

pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la Dependencia o Entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer la inconformidad en términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

2.5.4. Firma del Contrato La adjudicación del Contrato obligará a la entidad contratante y a la Persona Física o Moral en quien hubiere recaído, a formalizar el documento relativo en la fecha que se haya establecido en las bases de la licitación la cual no podrá exceder de los treinta días naturales siguientes al de la notificación del fallo ante la Dirección de Asuntos Jurídicos de la BUAP, en horas hábiles.

No podrá formalizarse contrato alguno mientras no se tengan las Garantías de Anticipo y Cumplimiento de los contratos.

Si el interesado no firmare el Contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo al que se hizo referencia en el párrafo anterior, la convocante podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente, que resulte económicamente más conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el último párrafo del punto 2.4.2. “Evaluación de las Proposiciones” de las presentes Bases, y así sucesivamente en caso de que éste último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiera resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Además, el interesado que no firme el contrato por causas imputables a él mismo, será sancionado conforme a los términos que se indican en el artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para la firma del contrato el interesado deberá de entregar un escrito dirigido al Presidente del Comité de Obra en el que presente lo siguiente:

Nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal, clave del RFC, actividad preponderante, nombre y RFC del representante legal, correo electrónico de este último, monto total del contrato y tipo de moneda en que este suscrito y que a la fecha de

presentación del citado escrito, manifiesten bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

a) Que han cumplido con sus obligaciones en materia de RFC, a que se refieren el Código Fiscal y su reglamento.

b) Que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por los dos últimos ejercicios fiscales por los que se encuentran obligados; así como de los pagos mensuales del IVA y retenciones de ISR de los últimos doce meses anteriores al penúltimo mes a aquel en que se presente el escrito a que se refiere esta fracción. Cuando los contribuyentes tengan menos de dos años inscritos en el RFC, la manifestación a que se refiere este inciso, corresponderá al periodo transcurrido desde la inscripción y hasta la fecha que presenten el escrito, sin que en ningún caso los pagos mensuales excedan de los últimos doce meses.

c) Que no tienen adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales o bien en el caso que existan adeudos fiscales firmes, se comprometen celebrar un convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la


Página 41 de 185

enajenación, arrendamiento, prestación de servicios a obra pública que se pretendan contratar, a la fecha en que las citadas autoridades señalen.

d) Que tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentran garantizados conforme al artículo 141 del Código Fiscal.

e) En caso de contar con autorización para el pago a plazo, manifestaran que a la fecha de presentación del escrito no han incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66 fracción III del Código Fiscal.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación se deberá de presentar el “acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión que lo prevea.

Dicha solicitud la realizara la persona física o moral que resulte adjudicada, debiendo realizar la consulta de opinión ante el SAT, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a que se tenga conocimiento del fallo.

Se deberá presentar el “acuse de respuesta” en el departamento de contratación de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la BUAP.

Asimismo, se les informa que mientras no presenten dicha documentación no podrán firmar el contrato respectivo.

Si la Dependencia o entidad contratante, previo a la formalización del contrato, recibe del SAT el “acuse de respuesta” de la solicitud en el que se emita una opinión en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resulto adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaria de la Función Pública la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al adjudicado.

Si la Dependencia o Entidad contratante no firmara el Contrato respectivo o cambia las condiciones de las bases de licitación que motivaron el fallo correspondiente, el Licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la Convocante, a solicitud escrita del Licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre y cuando estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la presente Licitación.

2.5.5. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán Subcontratarse. El Licitante a quien se adjudique el Contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos en la Dependencia o Entidad contratante, podrá hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en la obra. Esta autorización previa no se requerirá cuando se señale específicamente en las presentes Bases de Licitación, las partes de los trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el Contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la Dependencia o Entidad contratante.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las


Página 42 de 185

estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la Dependencia o Entidad contratante.

2.5.6. Garantías de Anticipo, Cumplimiento del Contrato y Vicios Ocultos. Las Personas Físicas o Morales que celebren los contratos a que se refieren las presentes Bases, deberán garantizar mediante fianza, en los términos que establezca la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Organismo:

a).- Los anticipos que, en su caso, reciban, y su correcta inversión, de acuerdo con lo

pactado; estas garantías deberán constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y deberá ser por la totalidad del monto de los anticipos.

b).- El Cumplimento de los Contratos. Esta garantía deberá constituirse dentro de los quince

días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y deberá ser por el 10 % del monto total del contrato.

c).- Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que

resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la Legislación aplicable. Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, los contratistas, a su elección deberán constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos, con los requisitos que señale la Dirección Jurídica de la Institución Contratante, o en su caso, presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos que para tal efecto constituya la Tesorería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta fija.

Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o crédito irrevocable, según sea el caso. Conforme al artículo 66 cuarto párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las garantías que deban otorgar los Contratistas serán a favor de:

I.- La Tesorería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por actos o contratos

que celebre la propia Universidad a través de sus Dependencias,

II.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, por actos o contratos que celebre el propio Estado a través de sus Dependencias o Entidades,

III.- Las Tesorerías Municipales cuando se trate de actos o contratos celebrados por los Ayuntamientos o cualquier Entidad de la Administración Pública Municipal.

Para nuestro ejemplo será a favor de la Tesorería de la BUAP

2.5.7. Otorgamiento de Anticipos.

El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo siguiente:


Página 43 de 185

I.- El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del Contratista con antelación

a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución que se haya pactado. Cuando el Contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en el punto 2.5.6. “Garantías de Anticipo,...” de las presentes Bases, no procederá el diferimiento y por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

II.- Las Dependencias y Entidades Contratantes podrán otorgar hasta un treinta por ciento

de la asignación presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.

III.- El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los Licitantes para la

determinación del costo por financiamiento de su propuesta.

IV.- Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser mayor, en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del Titular de la Dependencia o Entidad Contratante o de la persona en quien éste haya delegado tal facultad.

V.- Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestario, y se inicien en el último

trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las Dependencias o Entidades podrán, bajo su responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignación autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestal para el pago de la obra por ejecutar, en el ejercicio que se trate. En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de los tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía correspondiente. El atraso en la entrega de los anticipos será motivo para ajustar el costo por financiamiento pactado en el contrato.

VI.- No se otorgarán anticipos para los importes resultantes de los ajustes de costos del

contrato o convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate.

Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a la Dependencia o Entidad contratante en un plazo no mayor de diez días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la determinación de dar por rescindido el contrato.

El Contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado, cubrirá los cargos que resulten conforme a lo indicado en el párrafo primero del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

2.5.8. Retenciones.

El Licitante a quién se le adjudique el Contrato acepta las retenciones procedentes, de acuerdo a los Convenios entre las Dependencias ejecutoras y las diferentes Cámaras o con otras Dependencias.


Página 44 de 185

2.6. De la Ejecución de los trabajos

2.6.1. Para el Inicio de los trabajos. La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el Contrato, y la Dependencia o Entidad Contratante, oportunamente pondrá a disposición del Contratista el o los inmuebles o sitios en que deban llevarse a cabo. El incumplimiento de la Dependencia o Entidad Contratante prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. La entrega de dichos inmuebles o sitios, deberá constar por escrito.

2.6.2. Residencia de Obra de la Dependencia o Entidad Contratante. Las Dependencias y Entidades Contratantes establecerán la residencia de obra con anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la Dependencia o Entidad Contratante, quien fungirá como su representante ante el Contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de los números generadores y las estimaciones que presente el Contratista. La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.

2.6.3. Estimaciones de los Trabajos Ejecutados. El anticipo será del 10% para inicio de obra y el 20% para la adquisición de materiales quedando sujetos a la autorización presupuestal para cada ejercicio, los pagos se realizaran mediante la formulación de estimaciones que la contratista presentará en plazos no mayores a un mes para su validación y aprobación correspondiente.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El Contratista deberá presentarlas a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que fije la Dependencia o Entidad en el Contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago. La Residencia de Obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la Dependencia o Entidad, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de la Obra.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados, son independientes entre sí, y por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será solo para efecto de control administrativo.

2.6.4. Bitácora de Obra. La Bitácora de Obra que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las partes en el Contrato, constituye el instrumento que permite a los órganos de control verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos, motivo por el cual se considera que dicha Bitácora de Obra, conjuntamente con el Contrato y sus anexos, son los instrumentos legales que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones, resultando aplicable lo previsto en los artículos 122,123,124,125 y 126 del Reglamento.

El uso de la bitácora electrónica es obligatorio, debiéndose realizar a través de medios remotos en comunicación electrónica (BEOP), excepto cuando concurran los supuestos establecidos en el segundo párrafo del artículo 122 del Reglamento, previa autorización de la Secretaría de la


Página 45 de 185

Función Pública.

2.6.5. Ajuste de Costos

Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el Contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el Contrato, de acuerdo con lo establecido por el artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. El aumento o reducción correspondientes deberá constar por escrito.

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera el contratista y la Dependencia o Entidad no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las Dependencias o Entidades procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

2.7. Otros Puntos Relevantes a Considerar por los Licitantes

2.7.1. Personal de la Contratista.

La contratación del personal obrero será a cargo de la Contratista, debiendo cumplir con todos los requisitos impuestos por la Legislación Vigente.

La Contratante no contraerá ninguna relación laboral con el personal de la Contratista, durante la vigencia del Contrato ni a su finalización.

La Contratista se obliga a dirigir los trabajos a través de un representante en el sitio, que previa proposición de la Contratista, será aprobado por la Contratante. Además, éste debe corresponder con los nombres establecidos en el Documento No. PT-11 y PE-1de las presentes Bases, personal que deberá tener los suficientes conocimientos y experiencia, para resolver cualquier situación que se presente con motivo de los trabajos y el poder necesario, para actuar a nombre del Contratista en el entendido de que todas las instrucciones que se le den serán consideradas como dadas a la Contratista.

2.7.2. Responsabilidad Laboral.

La Contratista reconoce expresamente que en su carácter de Patrón, es el único y exclusivo responsable de las obligaciones laborales derivadas de las relaciones de trabajo establecidas, o que se establezcan entre él y sus trabajadores y manifiesta que en los términos del artículo décimo tercero de la Ley Federal del Trabajo, cuenta con los elementos propios suficientes para cumplir con sus obligaciones derivadas de la relación con sus trabajadores.

Independientemente de lo anterior, la Contratista se obliga a sacar en paz y a salvo a la Contratante de cualquier conflicto, individual o colectivo, que pudiera afectar la debida ejecución del Contrato o representar un riesgo para la Contratante, incluyendo demandas, emplazamientos a huelga, pliegos petitorios, etc.


Página 46 de 185

La Contratista será responsable por cualquier reclamación o demanda por muerte, lesiones o daños en accidentes durante la ejecución de los trabajos.

2.7.3. Manejo de Materiales, Equipo y Herramientas.

Todo el equipo móvil que utilice la Contratista lo deberá mantener en buenas condiciones de operación, quedando a consideración de la Contratante el retiro del equipo que se considere como un riesgo para personas o propiedades.

La Contratista será la responsable de supervisar el manejo adecuado de los materiales, equipos y herramientas que se empleen en las maniobras o actividades de operación del sistema y del mantenimiento de los mismos.

2.7.4. Reglamento de Trabajo. La Contratista vigilará e impedirá que sus empleados cometan actos que afecten negativamente la armonía, seguridad o las condiciones de trabajo. Además, vigilará que se haga un uso adecuado de todas las instalaciones.

Es obligación del contratista, la elaboración del reglamento interior del trabajo que establecen los artículos 422 y 423 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que contendrá entre otros puntos:

a).- Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo

b).- Días y lugares de trabajo.

c).- Horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para comidas.

d).- Normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios.

e).- Permisos y licencias (relacionados con la propia ley)

f).- Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación.

2.7.5. Seguridad e Higiene. La Contratista deberá familiarizarse con los recursos disponibles en el sitio para casos de emergencia, así como, establecer procedimientos expedidos con el IMSS para el traslado y tratamiento de los trabajadores que así lo requieran.

La Contratista será responsable y tiene obligación de colocar los avisos y anuncios de obra, con los lineamientos que emita la dependencia o entidad contratante, así como los que sean necesarios, tales como: “No fumar”, “Peligro”, “No estacionarse”, etc., debiendo vigilar su cumplimiento.

La Contratista deberá orientar a sus trabajadores en el uso de equipo de seguridad y será responsable de que esto se cumpla.

2.7.6. Responsabilidad de la Contratista. Todos los gastos que la Contratista tenga que hacer, los debe considerar en su precio y por lo tanto no se aceptará ninguna reclamación basada en su cumplimento.

Además de todos los gastos para el cumplimiento de los establecido en el Contrato, serán también responsabilidades de la Contratista las que pudieran originarse por: montaje, desmontaje y retiro de cualquier elemento; los de protección de materiales; seguridad de personas en las


Página 47 de 185

instalaciones o lugares de trabajo; así como también las que pudieran derivarse por las correcciones de deficiencias que se pongan de manifiesto en las inspecciones de la Contratante.

Serán por cuenta de la Contratista cuantos recargos o impuestos sean inherentes a la prestación del servicio y la tramitación de documentos que a él se refieran.

2.7.7. Control de Identificación y acceso en la Obra. La Contratista proporcionará y vigilará que se usen en todo momento y en todo lugar, gafetes de identificación para todo su personal, y no permitirá el acceso a personas ajenas al sistema.

3.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

3.1. Legislación.

Será responsabilidad del Licitante tener conocimiento cabal de las disposiciones legales, jurídicas vigentes en la Federación y el Estado de Puebla, especialmente en los aspectos; laborales, tributarios, administrativos y de legislación sobre la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Para la interpretación y cumplimiento del Contrato de obra respectivo, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en la presente documentación y en el modelo de contrato, el Licitante acepta someterse a la jurisdicción de los Tribunales Estatales con sede en la ciudad de Puebla, por lo que deberá renunciar al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio, presente o futuro, o por cualquier otra causa.

3.2. Normatividad, Ecología y de Seguridad Laboral. La Contratista será el único responsable del cumplimiento de las Normas Técnicas ambientales establecidas por las autoridades competentes, así mismo, de las normas de seguridad laboral, emisiones a la atmósfera y ruido.

3.3. Personal y Responsabilidad Laboral. La Contratista en su carácter de patrón del personal que destinará a la realización de los trabajos materia del contrato a celebrar, será el único responsable del cumplimiento de las obligaciones que señalan las disposiciones legales y administrativas en materia de trabajo y seguridad social vigentes, sin que en ningún momento se establezca un vínculo laboral del personal contratado con la Contratante. En tal virtud, la contratación del personal que preste sus servicios para llevar a cabo el trabajo materia del contrato, correrá por cuenta de la Contratista.

Al término del Contrato o en caso de rescisión de este por causas imputables a la Contratista, este se obliga a dar por concluidas, en los términos de las disposiciones laborales aplicables, las relaciones laborales que a la fecha tenga establecidas con los trabajadores a su servicio.

3.4. Sanciones Por Incumplimiento. La Contratista cubrirá las sanciones que le impongan la Dependencia o Entidad Contratante por no cumplir con alcances y términos que se establecen en el Contrato, no cumplir con las normas técnicas, ecológicas y condiciones particulares de la legislación vigente en la materia, de acuerdo a los artículos 77 al 82 correspondientes al Título Séptimo referente a las infracciones y sanciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Así como a lo indicado en la cláusula décima séptima del modelo de contrato.


Página 48 de 185

3.5. Terminación del Contrato.

El Contrato podrá darse por terminado por las siguientes causas:

a).- Por el vencimiento del plazo de vigencia pactada siempre y cuando esté concluida la

obra.

b).- Por mutuo acuerdo entre las partes.

c).-Por cualquier otra prevista en las leyes, reglamentos o disposiciones administrativas, que

a juicio de la Contratante haga imposible la continuación del Contrato.

3.6. Rescisión del Contrato.

La Contratante podrá dar inicio al procedimiento administrativo de rescisión del Contrato en forma administrativa, sin necesidad de declaración judicial, en el caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de la Contratista especificadas en el Contrato y en los términos previstos en el Reglamento.

3.7. Jurisdicción.

Para todo lo relativo a interpretación y aplicación u observancia obligatoria del Contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Estatales con sede en la ciudad de Puebla, renunciando expresamente a la competencia que pudiera corresponderle en el presente o en el futuro a otra autoridad, por razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

3.8.- Devolución de Propuestas:

Las propuestas desechadas serán devueltas a los licitantes que lo soliciten una vez transcurridos 60 días naturales siguientes al acto de fallo de la licitación, salvo que exista alguna inconformidad, se conservarán hasta que esta se resuelva. No obstante las proposiciones solventes que hayan sido sujetas de la aplicación de los criterios adjudicación previstos en la Ley y su Reglamento, serán las únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de la convocante, quedando sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes, y demás aplicables.


Página 49 de 185

LICITACION:

DOCUMENTACION TECNICA

DOCUMENTO Nº PT-1

COPIA DEL RECIBO DE

PAGO DE LAS BASES


Página 50 de 185

LICITACION:


DOCUMENTO Nº PT-2

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS

Resumen descriptivo respecto de la forma en que el licitante propone realizar los trabajos, a fin de que se pueda establecer un marco de referencia de cómo propone utilizar de manera compatible en el periodo de ejecución de los trabajos, la utilización de: materiales, mano de obra, equipo, maquinaria. Y que la convocante disponga de los elementos necesarios a fin de normar criterios adecuados para evaluar los programas calendarizados de los documentos PT-15 al PT-18. Este documento deberá ser llenado en papel membretado de la empresa. (Dos cuartillas máximo)


Página 51 de 185

PT- 2

LUGAR Y FECHA



UNIDAD REGIONAL TEHUACÁN DE LA BUAP. PRESENTE.

Por medio de la presente nos permitimos exponerle la forma en que pretendamos realizar los trabajos motivo de la licitación No. ________, referente a la obra:__________________________

Memoria descriptiva de la forma en que se pretende realizar los trabajos:

ATENTAMENTE

____________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física

participante.


Página 52 de 185

LICITACION:


DOCUMENTO Nº PT-3

BASES DE LICITACION INCLUYENDO TODOS LOS ANEXOS,

PROPORCIONADOS DEBIDAMENTE FIRMADOS

(SIN PLANOS)


Página 53 de 185

LICITACION:


DOCUMENTO Nº PT-4

MANIFESTACIÒN ESCRITA DE NO ENCONTRARSE EN LOS

SUPUESTOS DEL ARTÌCULO 51 DE LA LEY DEOBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS.


Página 54 de 185

PT-4 LUGAR Y FECHA




PRESENTE

Con relación a la Licitación No. LICITACION: ______________, referente a la Obra: ____________ por medio del presente manifiesto bajo protesta de decir la verdad, de no encontrarnos en ninguno de los supuestos que marca el artículo 51 y sus XI fracciones, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Por lo que participamos en la mencionada licitación dentro de los términos indicados por la ley.


ATENTAMENTE

______________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

LEGAL DE LA EMPRESA

( ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA ).


Página 55 de 185

LICITACION:

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

DOCUMENTO Nº PT-5

ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES DE CONSTRUCCION DEBIDAMENTE FIRMADAS

(LAS CUALES SE ENTREGARON ADJUNTAS A LAS BASES DE LICITACIÓN)


Página 56 de 185

PT-5

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCION

ESTAS SE COMPLEMENTAN CON “LAS NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL LIBRO No. 3 DEL CAPFCE”. POR LO QUE DEBERAN APLICARSE CON ESTRICTO APEGO EN LA CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIORES DE TODOS LOS PLANTELES EDUCATIVOS.

1. LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA A UTILIZAR DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCION DE ESTA OBRA, DEBERAN SER DE PRIMERA CALIDAD EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CAPITULOS QUE COMPRENDE EL CATALOGO DE CONCEPTOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL CAPFCE.

2. EL CONCEPTO “LIMP001. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL”, DEBERA INCLUIR DESPALME HASTA 25 cm, RETIRO DE RAICES Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA.

3. EN EL CONCEPTO “EXC003 DICE: EXCAVACION A MANO EN CEPA”, DEBERA CONSIDERAR: SONDEOS PARA INVESTIGAR EL TIPO DE TERRENO EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y DEBERA INCLUIR ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.

4. POR RAZONES COMERCIALES EL ACERO DEL No. 2.5, DEBERA SER SUSTITUIDO POR EL DE No. 3.

5. LOS MORTEROS A UTILIZAR EN OBRA, SERAN CONFORME A LA PROPORCION QUE INDIQUE LA ESPECIFICACION DEL CATALOGO DE CONCEPTOS.

6. EN LOS CONCEPTOS DE CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO, DEBERA INCLUIR LOS CRUCES DE VARILLAS.

7. LOS MUROS DE BLOCK HUECO DE BARRO PRENSADO APARENTE AMBAS CARAS, SERA DE 6 X 12 X 24 CMS., MEDIDA SIMILAR O COMERCIAL DE PRIMERA CALIDAD. EXCEPTO CUANDO SE ESPECIFIQUE OTRO.

8. LA CIMBRA APARENTE EN LOSAS, FALDONES, TRABES, COLUMNAS Y MUROS DE CONCRETO INCLUYE FRONTERAS, CEPILLADOS, CHAFLANES, GOTEROS DE ¾”, ENTRECALLESYTRATADA CON DESMOLDANTE.

9. TODOS LOS PISOS DE CONCRETO SIMPLE CON f’c= 150 kg/cm2 SERAN DE 10 CMS. DE ESPESOR, SALVO INDICACION POR ESCRITO DE UN ESPESOR DISTINTO.

10. PINTURA VINILICA LAVABLE, ACABADO ACRILICO SATINADO, UNICAMENTE SER A PRESUPUESTADO EN UN SOLO CONCEPTO PARA APLICARSE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES.

11. LOS APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES, INCLUYE EMBOQUILLADOS Y REMATES

12. LOS RECUBRIMIENTOS VIDRIADOS INCLUYEN REPELLADO, BOQUILLAS Y REMATES CON CORTES RECTOS A 45º.


Página 57 de 185

13. EL CONCRETO DE LOSAS INCLUYE AFINE PARA RECIBIR IMPERMEABILIZACION. ESTE SERA INTEGRADO AL PRECIO UNITARIO DE CONCRETO EN ESTRUCTURA.

14. EN SALIDAS ELECTRICAS EN EDIFICIOS COMO RED EXTERIOR, EL TIPO DE CONDUCTOR DE CORRIENTE QUE SE UTILIZARA, SERA CABLE EN AMBOS CASOS THW Y THHW LS, PARA O A 2000 V NOMINALES Y 60°C A 90°C RESPECTIVAMENTE UTILIZANDO LOS COLORES EN LOS CONDUCTORES DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM:001_SEDE1999, LOS CONTACTOS SERAN POLARIZADOS Y ATERRIZADOS (2P+T) DE 15 AMP.

15. LOS CONCEPTOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE EN INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE 3% DE DESPERDICIO Y 3% EN PUNTAS DE CONEXIÓN.

16. LAS TUBERIAS PARA REDES EXTERIORES, DEBERAN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

INSTALACION HIDRAULICA: FIERRO GALVANIZADO C-40 Y COBRE

INSTALACION SANITARIA: CONCRETO SIMPLE Y PVC SANITARIO.

INSTALACION ELECTRICA: PVC PESADO RIGIDOY PVC ALTA DENSIDAD.

17. LOS TINACOS SERAN DE PLASTICO TIPO VERTICAL ROTOPLAS U OTRO DE IGUAL CALIDAD, CON CAPACIDAD DE 1,100 LITROS.

18. LOS CONCEPTOS DE SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIAS PARA REDES EXTERIORES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS, INCLUYE LIMPIA, TRAZO, EXCAVACIONES, NIVELACION Y COMPACTACION. EL RELLENO SERA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.

19. LAS ESPECIFICACIONES MARCADAS DENTRO DEL PRESUPUESTO EN TANTO NO SE CONTRAPONGAN A LO INDICADO EN EL PROYECTO, DEBERAN SER RESPETADAS ESTRICTAMENTE Y NO MODIFICAR LOS CONCEPTOS POR EXISTIR UNA VARIACION EN LA CANTIDAD EJECUTADA.

20. CONCEPTO 33016, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA VERTEDERO LAVABO, DEBERA SER DE FIERRO GALVANIZADO C-40 DE 19MM. DE ESPESOR EN TORNO AL MUEBLE Y EMPOTRADO CON DOS SOPORTES DIAGONALES AL MURO.

21. EL RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA SE COMPROMETE A VERIFICAR EL BUEN ESTADO Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES A UTILIZAR EN LAS OBRAS, ASI COMO, ANALIZAR PREVIAMENTE LOS AGREGADOS, AGUA Y CEMENTO.

22. EL CEMENTO SUMINISTRADO POR EL EJECUTOR DE LA OBRA, PODRA SER DE LAS SIGUIENTES MARCAS: CRUZ AZUL, TOLTECA, ANAHUAC O APASCO.

23. EL ACERO DE REFUERZO SERA fy= 4200 kg/cm2, EXCEPTO EL DEL NUMERO DOS QUE SERA fy=2530 kg/cm2, PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGUIENTES MARCAS: IMSA, AHMSA, HYLSA Y SICARTSA.

24. LA SEPARACION DEL MURO Y COLUMNA EN ESTRUCTURA DE CONCRETO SERA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 DE ACUERDO AL PLANO ESTRUCTURAL CORRESPONDIENTE.

25. LOS CONCEPTOS DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA DEBERAN SER COTIZADOS EN UN SOLO PRECIO UNITARIO RESPECTIVAMENTE, EXCEPTO EL ALAMBRON.

26. EN REGISTROS ELECTRICOS, HIDRAULICOS Y SANITARIOS, EL COSTO INCLUYE LOS APLANADOS DE BOQUILLAS Y BROCALES.


Página 58 de 185

27. TODOS LOS REGISTROS ELECTRICOS Y SANITARIOS LLEVARAN TAPA DE CONCRETO, INCLUYENDO MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN PLANO.

28. LAS MEDIDAS DE REGISTRO ELECTRICO SERA DE 60 X 60 CMS. SALVO EN LOS REGISTROS ESPECIALES PARA INSTALACION ELECTRICA EN ALTA TENSION.

29. LOS PISOS DE LOSETA EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS, DEBERAN TENER LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DE PRIMERA CLASE, TRAFICO INTENSO ANTIDERRAPANTE, LINEA COMERCIAL DE 31.5 X 31.5 CMS. CON JUNTA DE 6 MM. SEPARADORES DE PLASTICO, ASENTADO CON MORTERO ADHESIVO DE BAJA ABSORCION Y QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ANSI (EUROPEA) Y/O ASTN (AMERICANA), DEBIENDO COLOCAR JUNTAS ELASTOMERICAS DE 5 MM DE ESPESOR Y 3 CM DE PROFUNDIDAD EN TABLEROS DE 12 M2.

30. LOS PISOS EN SANITARIOS SERAN ANTIDERRAPANTES Y QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD DEL PUNTO ANTERIOR.

31. EL RECUBRIMIENTO EN MUROS DE SANITARIOS, DEBERA SER ESMALTADO, DE TRAFICO LIGERO, QUE NO REQUIERA DE ABRILLANTADORES, SELLADORES NI PULIDO. SERA DE PRIMERA CLASE DE 20 X 30 CMS. JUNTEADO CON BOQUILLA ESPECIAL INTERCERAMIC O DE OTRA MARCA DE IGUAL CALIDAD.

32. EN LOS CASOS DE CONCRETOS HECHOS EN OBRA Y PREMEZCLADOS, DEBERA CUMPLIR CON LA RESISTENCIA ESPECIFICADA F’C=250 KG/CM2, INCLUYENDO BOMBEO, COLOCACION, VIBRADO Y CURADO.

33. EN LA ELABORACION DE LOS CONCRETOS, EN CASO DE UTILIZAR ACELERANTE PARA EL FRAGUADO, ESTE DEBERA SER RIGUROSAMENTE CONTROLADO POR UN LABORATORIO CALIFICADO, ANTES Y DURANTE EL COLADO, TANTO EN MATERIALES COMO EN PROPORCIONES QUE GARANTICEN SUPERFICIES SIN GRIETAS Y LA RESISTENCIA ESPECIFICADA EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES CORRESPONDIENTES.

34. EN CASO DE COLOCAR TABLEROS ELECTRICOS, ESTOS PODRAN SER SQUARE-D, CUTTLER HAMMER, FEDERAL PACIFIC O IGUALES EN CALIDAD, DE CUALQUIER OTRA MARCA.

35. LOS MUEBLES Y SANITARIOS PODRAN SER IDEAL STANDARD O IGUALES EN CALIDAD, DE CUALQUIER OTRA MARCA, LOS ADITAMENTOS DEBERAN SER MATALICOS.

36. LAS SALIDAS ELECTRICAS CON CABLE VINANEL THHW PODRAN SER DE LAS MARCAS: CONDUMEX, CONELEC, LATINCASA, MONTERREY O IGUALES EN CALIDAD, DE CUALQUIER OTRA MARCA.

37. EN LAS OBRAS DONDE APAREZCA EL CONCEPTO 31030.- CASTILLO F’C=150 KG/CM2. AHOGADO EN MUROS DE BLOCK ARMADO CON VARILLA, SE DEBERA ANALIZAR CON UN SOLO CASTILLO 2 VARILLAS No. 3 UNA EN CADA CELDA DEL BLOCK A CADA 80 CMS.

38. EN LAS OBRAS DONDE APAREZCA EL CONCEPTO 31010.- CADENA F’C=150 KG/CM2. CELDAS, MURO BLOCK HUECO ARMADO CON VARILLA, DEBERA CONSIDERARSE SU ARMADO CON 2 VARILLAS DEL No. 3. ASI COMO RANURADO CON DISCO DE LAS CELDAS DE LA ULTIMA HILADA.

39. LAS CADENAS DEBERAN SER APARENTES PARA LA FORMACION DE ZOCLOS, CUIDANDO QUE NO SE MANCHEN POR LOS APLANADOS Y EN EL CASO DE SER ASÍ SE DEBERA PROCEDER A SU LIMPIEZA.


Página 59 de 185

40. LA JUNTA CONSTRUCTIVA O BOQUILLA PARA ASENTAR TABIQUE, LADRILLO O BLOCK DE CONCRETO, DEBE SER COMO MAXIMO DE 1.5CM. DE ESPESOR.

41. PREPARAR EN LOS MUROS DE TABIQUE O BLOCK, DENTELLONES PARA LIGAR LOS CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO.

42. EFECTUAR DE MANERA CORRECTA EL ANCLAJE DEL ARMADO DIAGONAL EN MUROS DE CONCRETO A COLUMNAS Y CONTRATRABES DE CIMENTACION O TRABES DE ENTREPISO. ESTO CON EL FIN DE PROPORCIONAR MAYOR RIGIDEZ A LOS MUROS DE CONCRETO.

43. DEBERA TENER EN OBRA REVOLVEDORA Y VIBRADOR PARA TODOS LOS EVENTOS DE COLADO, POSTERIORMENTE SERAN VERIFICADOS MEDIANTE PRUEBAS DE CONCRETO Y DEBERAN CONTENER LA RESISTENCIA ESPECIFICADA EN PLANOS. (LAS PRUEBAS SERAN A CADA 6 M3).

44. EN APLANADOS, SE DEJARAN TRONAR LOS REPELLADOS EN UN TIEMPO MINIMO DE 24 HRS. PARA POSTERIORMENTE AFINARLOS.

45. PINTURA EN ESTRUCTURAS Y MUROS DE CONCRETO APARENTES, SE DEBERA REALIZAR LOS RESANES, EMPLASTECER Y PINTAR (SIN ENYESAR).

46. LAS PASTAS Y TIROLES DEBERAN SER DE LINEA COREV Ó DE IGUAL CALIDAD EN OTRA MARCA.

47. PINTAR LOS PLAFONES ANTES DE COLOCAR LAMPARAS.

48. EL CONTRATISTA DEBERA CONSIDERAR LA COLOCACION DE LETRINAS PARA EL USO DEL PERSONAL OBRERO. ASI COMO UNA BODEGA PROVISIONAL PARA RESGUARDO DE LOS MATERIALES.

49. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR UN CONTRATO PROVISIONAL DE LUZ (EN SU CASO).

50. LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERAN PRESENTARSE SIN IVA.

DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA SECRETARIA DE ENERGIA (SE) EL ORGANISMO EJECUTOR TENDRA LA RESPONSABILIDAD DE EFECTUAR LAS SIGUIENTES PRUEBAS A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, DEBIENDO INCLUIR EL COSTO DEL CONCEPTO DE OBRA CORRESPONDIENTE.

1. CONTINUIDAD ELECTRICA DE CANALIZACIONES

2. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE CONDUCTORES.

3. CONTINUIDAD ELECTRICA DE CONDUCTORES, VERIFICANDO CON MULTIMETRO.

4. PRUEBA DEL SISTEMA DE TIERRA, VERIFICANDO CON TERROMETRO.

5. SE DEBERA DE ENTREGAR POR ESCRITO LA VERIFICACION AUTORIZADA POR LA (SE) Y POR EL PERITO RESPONSABLE DE LA OBRA.

6. LAS PRUEBAS ANTERIORES, DEBERAN REALIZARSE EN TODAS LAS OBRAS.

EN LAS OBRAS DONDE EXISTA COLOCACION DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS O MAS, DEBERAN LLEVAR PUERTA CON CHAPA Y MARCAR DENTRO DE LA TAPA EL LISTADO DE CIRCUITOS.

EL ESQUEMA DE LOS COLORES QUE SE ESTABLECE PARA INSTALACIONES ELECTRICAS ES EL SIGUIENTE:


Página 60 de 185

HILOS DE FASE NEGRO, ROJO, ANARANJADO, AMARILLO, AZUL Y CAFÉ.

HILOS NEUTROS BLANCO, GRIS

HILOS DE TIERRA DESNUDOS PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, TUBERIAS O PARTES METALICAS DE LA INSTALACION Y COLOR VERDE PARA TIERRA DE CONTACTOS.

NOTA: ESTAS ESPECIFICACIONES SE DEBERAN DE CONSIDERAR PARA LA ELABORACION DE LAS TARJETAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (PE-4)


Página 61 de 185

LICITACION:


DOCUMENTO Nº PT-6

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA

(DEBERA PRESENTARLO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

(INCLUIR LOS PLANOS)


Página 62 de 185

LICITACION:


DOCUMENTO Nº PT-7

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA ENTIDAD CONVOCANTE LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONA LA PROPIA CONVOCANTE Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE.


Página 63 de 185

PT-7

LUGAR Y FECHA




PRESENTE

Me refiero a lo estipulado en el inciso 2.1.5 “Visita Técnica” de las Bases de Licitación referente al concurso No. ____________________relativo a la obra: _______________________

Sobre el particular como representante legal de: _______________________, bajo protesta de decir verdad, manifiesto a usted conocer el sitio de realización de los trabajos, así como las características climatológicas, topográficas, físicas, sociales, culturales y económicas del lugar, haber considerado las normas de calidad de los materiales, las especificaciones generales y particulares de construcción que la entidad convocante me proporcionó, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, me proporciona la propia convocante y el programa de suministro correspondiente. Lo anterior de conformidad con el artículo 44 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las cuales han sido consideradas para elaborar nuestra propuesta económica, por lo que no podré invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

( ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA ).


Página 64 de 185

LICITACION:


DOCUMENTO Nº PT-8

COPIA DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.


Página 65 de 185

LICITACION:

DOCUMENTACIÓN TECNICA

DOCUMENTO Nº PT-9

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO, INCLUYE EL MODELO DE

CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO


Página 66 de 185

PT-9

LUGAR Y FECHA




PRESENTE

ASUNTO: CONOCIMIENTO DEL

MODELO DE CONTRATO

Me refiero al concurso no. _________ relativo a la obra:________, y de conformidad con el artículo 31 fracción XXV, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con la presente me permito manifestarle conocer el contenido del modelo de contrato, el cual firmo de conformidad de ajustarme a sus términos.

ATENTAMENTE


NOTA: ( ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA ).


Página 67 de 185

COMITE DE OBRA DE LA

UNIDAD REGIONAL TEHUACÁN DE LA BUAP

NOMBRE DEL CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO

TELÉFONOS REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO DE OBRA NÚMERO DE CONTRATO

REGISTRO PATRONAL IMSS REGISTRO PADRÓN BUAP FECHA DE INICO FECHA DE TERMINACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO TIPO Y NÚMERO DE LICITACIÓN

REPRESENTANTE LEGAL FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO PORCENTAJE DE ANTICIPO

IMPORTE DE LA PROPUESTA I.V.A. IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO CON LETRA

IMPORTE DEL ANTICIPO I.V.A. IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO

IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO CON LETRA


Página 68 de 185

NUMERO DE CONTRATO: BUAP-URT-____________/2013

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL “COMITÉ DE OBRA DE LA UNIDAD REGIONAL TEHUACÁN DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA”, EN LO SUCESIVO “LA CONTRATANTE”, REPRESENTADA POR EL C. ARQ. ULISES ROA GÓMEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA DE LA UNIDAD REGIONAL TEHUACÁN DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA Y POR LA OTRA PARTE ____________________________________________, REPRESENTADA POR EL C. __________________________, EN SU CARÁCTER DE __________________________, EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I. “LA CONTRATANTE”, DECLARA:

I.I. QUE ES UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CON PERSONALIDAD Y PATRIMONIO PROPIOS ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, SEGÚN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA. CREADO POR DECRETO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO Y PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 1998.

I.2. QUE EL C. ARQUITECTO ULISES ROA GÓMEZ, ACREDITA SER EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA DE LA UNIDAD REGIONAL TEHIUACÁN DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA “LA CONTRATANTE”, EN TERMINOS DEL TESTIMONIO NOTARIAL NUMERO ________, VOLUMEN NUMERO ____ DE FECHA ___ DE ________ DE 20__, OTORGADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO ____ DE LOS DE ESTEDISTRITO, LIC. ___________________________ Y TIENE LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE.

I.3. QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVAN DEL PRESENTE CONTRATO, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA AUTORIZO EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ___________________________________.

I.4. QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACINAL, BAJO EL NUMERO ____________, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN I, 45 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

I.5. QUE SEÑALA COMO DOMICILIO EL UBICADO EN KM 7.5 LIBRAMIENTO TECNOLÓGICO –

SAN MARCOS, EN TEHUACÁN, PUEBLA, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.


Página 69 de 185

II. “EL CONTRATISTA”, DECLARA:

II.1. QUE ES UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NUMERO _________DE FECHA _________________, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. _______________, NOTARIO PUBLICO NUMERO __ DE LOS DE LA CIUDAD DE _____________, ESTADO DE ______, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE ________________DE FECHA ___________________, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ______.

II.2. QUE COMPARECE REPRESENTADA POR EL C. ________________,EN SU CALIDAD DE ___________, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL INSTRUMENTO NÚMERO ___________ DE FECHA ______________, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO No. ______ LIC. _______________, DE LOS DE LA CIUDAD DE ___________ Y DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE A LA FECHA NO LE HAN SIDO REVOCADAS DICHAS FACULTADES. MANIFIESTA QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA COMO REPRESENTANTE PARA CONTRATAR Y OBLIGAR A SU REPRESENTADA EN LOS TÉRMINOS DE ÉSTE CONTRATO Y QUE A TRAVÉS DEL MISMO HA COMPROBADO QUE POSEEN LA EXPERIENCIA, ORGANIZACIÓN, ELEMENTOS TÉCNICOS NECESARIOS Y LOS MEDIOS DE FINANCIAMIENTO SUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO. ASÍ COMO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON LA SUFICIENTE CAPACIDAD FINANCIERA Y POR LO TANTO ACEPTA FINANCIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, HASTA UN VEINTE POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA.

II.3. QUE LOS REGISTROS VIGENTES DE SU PRESENTADA SON:

R.F.C.: ________________ REGISTRO PATRONAL DEL IMSS: ________________ LISTADO DE PROVEDORES DE LA BUAP ____________

II.4. QUE SEÑALA COMO DOMICILIO EL UBICADO EN CALLE _____________ NÚMERO ____________COLONIA ______________, DE LA CIUDAD DE _________________ ESTADO DE ______________. PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA QUE EN CASO DE QUE LLEGARE A CAMBIAR DE DOMICILIO SE OBLIGA A NOTIFICARLO A “LA CONTRATANTE” EN UN TERMINO NO MAYOR A SIETE DIAS HÀBILES POSTERIORES AL CAMBIO DOMICILIARIO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE EN CASO DE QUE NO SE LOCALICE A “EL CONTRATISTA” EN SU DOMICILIO, AUTORIZA QUE LAS NOTIFICACIONES SE EFECTÚEN POR LISTA EN LOS ESTRADOS DE “LA CONTRATANTE”, PUBLICADAS POR UN TÉRMINO DE TREINTA DÍAS NATURALES.

II.5. QUE CUENTA CON LAS CAPACIDADES JURÍDICAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS; ASÍ COMO CON EXPERIENCIA SUFICIENTE; CONDICIONES Y ELEMENTOS PROPIOS, TALES COMO PERSONAL TÉCNICO Y EQUIPO ESPECIALIZADO, ASIMISMO MANIFIESTA QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO Y REQUISITOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES EN ESTA


Página 70 de 185

MATERIA, ASÍ COMO EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE SE REFIEREN A LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE; ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN; NORMAS DE SERVICIOS TÉCNICOS VIGENTES; TÉRMINOS DE REFERENCIA (PARA CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA); CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO, UNIDADES DE MEDIDA, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN; ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO; RELACIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS ANTERIORES; RELACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y SU PROGRAMA DE UTILIZACIÓN; ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS Y PARTICULARMENTE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO DE LOS CARGOS POR LA UTILIDAD Y LOS ADICIONALES; PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DETALLADOS POR CONCEPTOS, CONSIGNANDO POR PERIODOS LAS CANTIDADES POR EJECUTAR E IMPORTES CORRESPONDIENTES; PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA CONSTRUCCIÓN, Y; PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE LOS COSTOS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRÁN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOSY DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y PRECIOS CONTENIDOS EN LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS QUE PRESENTO EN EL PROCEDIMIENTO QUE DIO ORIGEN A LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

II.6. QUE MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, SEGUIRÁ CONSIDERÁNDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

II.7. QUE TIENE CONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES QUE MOTIVAN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, QUE SABE Y CONOCE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN Y QUE HA CONSIDERADO DENTRO DE SU PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, TODOS LOS FACTORES CLIMÁTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES, DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO, ASI COMO MATERIALES, PARA CUMPLIR EL OBJETO DEL CONTRATO A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES DE CARÁCTER TÉCNICO, ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CLIMÁTICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE INTERVIENEN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SUJETAN A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:


Página 71 de 185

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA CONSISTENTE EN: ____________________________________ CON LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS DESCRITAS EN EL ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTE CONTRATO, LAS QUE SE DAN POR REPRODUCIDAS COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN DESCRITOS EN FORMA DETALLADA EN LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA QUE PRESENTO EN EL PROCEDIMIENTO QUE DIO ORIGEN A SU ADJUDICACIÓN Y QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, POR LO QUE “LA CONTRATANTE” SE OBLIGA A REALIZARLA CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, PRESUPUESTO, CATÁLOGOS, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, NORMAS DE CALIDAD Y EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTENIDOS EN LOS ANEXOS DE ESTE CONTRATO, HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y DISPOSICIONES LEGALES SEÑALADAS EN LA DECLARACIÓN II.5. DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLÁUSULAS.

AMBAS PARTES RECONOCEN AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, PRESUPUESTO, CATÁLOGOS, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, NORMAS DE CALIDAD Y TÉRMINOS DE REFERENCIA ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LA BITÁCORA DE TRABAJOS QUE SE REALICEN Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE TENGAN RELACIÓN CON ESTE CONTRATO, COMO INSTRUMENTOS QUE LOS VINCUKLAN EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES. ASIMISMO “EL CONTRATISTA” EN ESTE ACTO MANIFIESTA QUE CONOCE EL PREDIO FÍSICAMENTE, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MISMO, Y ACEPTA Y SE OBLIGA A LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO Y DE LA(S) LEGISLACIÓN(ES) APLICABLE(S), TAL Y COMO LO MANIFIESTA EN LA DECLARACIÓN II.5 DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO INCLUYENDO IMPUESTOS ASCIENDE A LA CANTIDAD GLOBAL DE $___________ (_________________________ PESOS ___/100 M.N.), MISMO QUE SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO DEL CONTRATO: $_________ (_________________________________PESOS ____/100 M.N.) MAS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE: $_________ (________________________________PESOS ____/100 M.N.) EN EL ENTENDIDO DE QUE SI LOS TRABAJOS A EJECUTARSE REBASARAN UN EJERCICIO PRESUPUESTAL ÉSTE QUEDA SUJETO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN:


Página 72 de 185

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA ________________ Y TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DÍA ________________. EL CUAL ABARCA UN PERIODO DE _______ (______________) DÍAS NATURALES. DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE LA OBRA QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO DE ESTE CONTRATO Y FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

“LA CONTRATANTE” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, EL INMUEBLE EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA ANTERIOR. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A CUIDARLO Y CONSERVARLO, ASÍ COMO A DEVOLVERLO EN EXCELENTE ESTADO CON LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES Y SIN NINGÚN PROBLEMA LEGAL, ADMINISTRATIVO, NI DE NINGUNA OTRA ÍNDOLE.

QUINTA.- ANTICIPOS:

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “LA CONTRATANTE” PONDRA A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” CON ANTELACIÓN AL INICIO DE LOS TRABAJOS UN ANTICIPO POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL IMPORTE AUTORIZADO AL CONTRATO EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD TOTAL INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE: $______ (____________________________ PESOS _______/100 M.N). DICHO ANTICIPO SERÁ ENTREGADO PREVIA ENTREGA DE LA FIANZA

CORRESPONDIENTE Y DEBERA SER UTILIZADO PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN SU CASO, EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO PARA LA COMPRA Y/O PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS. “LA CONTRATANTE”SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR LA CORRECTA APLICACIÓN Y USO DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y SOLICITAR LA DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE LO ANTERIOR.

EL ANTICIPO CONCEDIDO SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y EL ATRASO EN LA ENTREGA DE ÉSTE, POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATANTE” SERÁ MOTIVO

PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO. EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO

SEÑALADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO PARA LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS Y, POR LO TANTO, QUEDARA OBLIGADO A INICIARLOS EN LA FECHA ESTABLECIDA EN EL PRESENTE CONTRATO..

SEXTA.- AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS.


Página 73 de 185

LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEBERÁ SER PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO Y, HABRÁ DE EFECTUARSE CON CARGO A CADA UNO DE LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE REALICE “EL CONTRATISTA”, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL.

PARA LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS EN LOS CASOS DE RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SERÁ REINTEGRADO A ”LA TESORERÍA”, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA A “EL CONTRATISTA” LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO O TERMINADO EL CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADO MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “ELCONTRATISTA” SE COMPROMETA POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

CUANDO “EL CONTRATISTA” NO EJERZA EL ANTICIPO OTORGADO EN LA FORMA PACTADA EN EL CONTRATO, “EL CONTRATANTE” HARÁ EFECTIVA DICHA GARANTÍA.

EN CASO DE QUE LOS TRABAJOS REBASEN UN EJERCICIO PRESUPUESTAL Y EL ANTICIPO SE HAYA DIVIDIDO EN DOS PARCIALIDADES, EL PRIMER ANTICIPO SE OTORGARA PREVIA ENTREGA DE LA FIANZA CORRESPONDIENTE Y EL SEGUNDO ANTICIPO SE OTORGARA EN EL EJERCICIO SUBSECUENTE UNICAMENTE CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD EL PRIMER ANTICIPO OTORGADO Y PRESENTE SU GARANTIA CORRESPONDIENTE.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO, SE PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA QUE HAYA OTORGADO Y CUBRIRA LOS GASTOS QUE RESULTEN CONFORME A LO INDICADO EN EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTÌCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA EN LOS SIGUIENTES CASOS QUE CON LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO QUE LE REALICE “LA CONTRATANTE” DEVOLVERÁ LOS MONTOS QUE SE LE HUBIERAN ENTREGADO POR CUALQUIER CONCEPTO EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES, EN EL ENTENDIDO QUE DE NO HACERLO SE PODRÁ EJECUTAR LA FIANZA DE GARANTÍA CUANDO:

I.-POR CUALQUIER CAUSA NO SE CUENTE CON LA PLENA IDENTIFICACIÓN O TÍTULO QUE AMPARE LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE OBJETO DEL CONTRATO.

II.-POR CAUSAS EXTERNAS Y/O AJENAS A LAS PARTES, “LA CONTRATANTE” CONSIDERE QUE EXISTE UN RIESGO O PELIGRO HACIA LA OBRA, EL PERSONAL Y LOS HABITANTES DEL LUGAR QUE LABORA EN LA OBRA O HABITA EN ZONAS CERCANAS A LA MISMA.


Página 74 de 185

III.- POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA EXISTAN DIFERENCIAS DE MÁS A FAVOR DE “LA CONTRATANTE” O PAGOS DE ANTICIPOS O CUALQUIER MONTO QUE NO SE HAYAN UTILIZADO EN LA OBRA.

SEPTIMA.- PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN EN EL DOMICILIO DE “LA UNIDAD REGIONAL TEHUACÁN, UBICADO EN KM 7.5 LIBRAMIENTO TECNOLÓGICO – SAN MARCOS, EN TEHUACÁN, PUEBLA”, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA” SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON BASE EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y PRESUPUESTOS, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y CATALOGO DE CONCEPTOS QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO. DICHAS ESTIMACIONES SERÁN FORMULADAS POR “EL CONTRATISTA” PERIÓDICAMENTE POR PLAZOS NO MAYORES DE UN MES.

PARA TAL EFECTO “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR A LA RESIDENCIA DE CONSTRUCCIÓN, LA ESTIMACIÓN ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS SEIS (6) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PREESTABLECIDA, PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SEÑALADO SE INCORPORARA A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE “LA CONTRATANTE” INICIE SU TRAMITE DE PAGO Y PROCEDA A ENVIARLAS A “LA TESORERÍA”. LA RESIDENCIA DE CONSTRUCCIÓN, PARA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES RESPECTIVAS CONTARA CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE (15) DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. UNA VEZ APROBADAS “EL CONTRATISTA” LAS ENTREGARA A LA RESIDENCIA DE CONSTRUCCIÓN.

UNA VEZ QUE “LA CONTRATANTE” APRUEBE LAS ESTIMACIONES PROCEDERA A ENVIARALAS A “LA TESORERÍA” PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE.

LAS ESTIMACIONES DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE “LA CONTRATANTE” DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LAS HUBIERE AUTORIZADO EL SUPERVISOR.

LAS ESTIMACIONES Y LA LIQUIDACIÓN, AUN CUANDO HAYAN SIDO PAGADAS, NO SE CONSIDERARAN COMO ACEPTACDOS DE LOS TRABAJOS, PUES “LA CONTRATANTE” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO. EN ESTE SUPUESTO TRATÁNDOSE DE ESTIMACIONES “LA CONTRATANTE” TENDRÁ LA FACULTAD DE APLICAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES EN LA ESTIMACIÓN SUBSECUENTE.


Página 75 de 185

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS “LA CONTRATANTE”A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” DEBERA PAGAR LOS GASTOS FINANCIEROS. DICHOS GASTOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIO EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”.

NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, EL ATRASO QUE TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES, DEBIENDO DOCUMENTARSE TAL SITUACIÓN Y REGISTRARSE EN LA BITÁCORA.

LAS CANTIDADES DE TRABAJOS PRESENTADAS EN LAS ESTIMACIONES DEBERÁN CORRESPONDER A LA SECUENCIA Y TIEMPO PREVISTO EN LOS PROGRAMAS PACTADOS EN EL CONTRATO.

LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERÁN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS DERECHOS E IMPUESTOS QUE LES SEAN APLICABLES, EN LOS TÉRMINOS DE LAS LEYES FISCALES.

EL CONTRATISTA MANIFIESTA BAJO PROTESTAD DE DECIR VERDAD QUE, CUENTA CON LA SUFICIENTE CAPACIDAD FINANCIERA Y POR LO TANTO ACEPTA FINANCIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA UN VEINTE POR CIENTO (20%), DEL MONTO TOTAL DE LA MISMA, EN CASO DE QUE POR CUALQUIER MOTIVO DE FUERZA MAYOR EXISTA UN ATRASO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR PARTE DE “LA CONTRATANTE”.

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR LA FALTA EN ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA, NO SERA MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS, A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 55 DE LA LEY.

EN CASO DE PAGOS EN EXCESO O PAGOS DE CUALQUIER TIPO QUE NO FUERON APLICADOS EN LA OBRA, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A LO SEÑALADO EN LA LEY. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA TESORERÍA”. PUDIENDO APLICARSE EL PROCEDIMIENTO QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY.

EN TODOS LOS CASOS EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

SI “EL CONTRATISTA” ESTUVIERE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O LA LIQUIDACIÓN, TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA


Página 76 de 185

FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO LA ESTIMACIÓN PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN Y SI TRANSCURRIDO ESE PLAZO “EL CONTRATISTA” NO LO EFECTÚA, SE CONSIDERARA QUE LA ESTIMACIÓN QUEDARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADA Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN. ASIMISMO, EL CONTRATISTA EXPRESA SU VOLUNTAD Y ACEPTACIÓN PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES Y LIQUIDACIONES DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DESCUENTE CUALQUIER CANTIDAD POR CONCEPTO DE ADEUDOS PREVIOS, ANTERIORES O VIGENTES, ANTICIPOS NO AMORTIZADOS, POR INCUMPLIMIENTO O APLICACIÓN DE PENAS, DERIVADOS DE SUS OBLIGACIONES LEGALES O CONTRACTUALES.

EN CADA ESTIMACIÓN “EL CONTRATISTA” DEBERÁN ACOMPAÑAR ENTRE OTROS DOCUMENTOS NÚMEROS GENERADORES, NOTAS DE BITÁCORA, CROQUIS, CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO, FOTOGRAFÍAS, ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES QUE CORRESPONDAN A CADA ESTIMACIÓN, AVANCES DE OBRA, INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO.

OCTAVA.- GARANTÍAS

“EL CONTRATISTA” PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR A “LA CONTRATANTE”, LAS PÓLIZAS DE FIANZAS A FAVOR DE “TESORERÍA”, LAS CUALES SERÁN EXPEDIDAS POR INSTITUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 49 FRACCIÓN III DE LA LEY Y EN LA SECCÓN II DE LAS GARANTÍAS PREVISTA EN EL REGLAMENTO Y/O EN LOS TÉRMINOS QUE LE SEA SOLICITADO POR “LA CONTRATANTE”, LAS DOS PRIMERAS AL MOMENTO DE LA FORMALIZACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y LA TERCERA PREVIAMENTE EN LA RECEPCIÓN DE OBRA CONSISTENTES EN:

a) FIANZA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPO QUE SE EXHIBE Y ANEXA, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, PARA ASEGURAR SU CORRECTA INVERSIÓN. LA FIANZA SE PODRÁ CANCELAR CUANDO “EL CONTRATISTA” HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE DEL MISMO, ASÍ COMO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO Y DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO POR “LA CONTRATANTE”.

b) FIANZA POR EL VALOR DEL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, MISMA QUE A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO LA EXHIBE Y SE ANEXA, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, LA QUE ESTARÁ VIGENTE DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN Y DEBERÁ SER ENTREGADA A ENTERA SATISFACCIÓN DE “LA CONTRATANTE”. EN EL ENTENDIDO DE QUE SI NO EXHIBE LA FIANZA RESPECTIVA, “LA CONTRATANTE” QUEDARA EN LIBERTAD DE ADJUDICAR Y CONTRATAR LOS TRABAJOS CON OTRO CONTRATISTA, SIN NECESIDAD DE LICITACIÓN.

c) FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, DAÑOS ASÍ COMO CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS


Página 77 de 185

TRABAJOS CONCLUIDOS, Y SE CONSTITUIRÁ POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL EJERCIDO DEL CONTRATO, Y ESTARÁ VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CON VIGENCIA DE 12 (DOCE) MESES POSTERIORES A DICHA ENTREGA.

EN EL CASO DE QUE EN LA OBRA EXISTAN VICIOS OCULTOS Y ESTE POR TERMINAR LA VIGENCIA DE ÉSTA FIANZA, “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE Y OBLIGA A RENOVAR LA FIANZA POR EL MISMO CONCEPTO Y PERIODO, CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA PRIMERAMENTE OTORGADA.

EN CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, “LA CONTRATANTE” COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” PARA QUE EN EL TÉRMINO DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES INICIE LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES, MISMAS QUE DEBERÁN LLEVARSE A CABO EN UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DÍAS NATURALES, Y PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE “EL CONTRATISTA”, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTO EXTRAJUDICIAL “LA CONTRATANTE” PODRÁ PROCEDER A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA.

EN EL CASO DE QUE LAS REPARACIONES REQUIERAN UN PLAZO MAYOR AL FIJADO ANTERIORMENTE, LAS PARTES PODRÁN CONVENIRLO POR ESCRITO Y POR CONSIGUIENTE LA FIANZA SEGUIRÁ VIGENTE, COMPROMETIÉNDOSE “EL CONTRATISTA” A HACER LOS TRÁMITES NECESARIOS ANTE LA AFIANZADORA CON EL FIN DE AMPLIAR O RENOVAR LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA CON MOTIVO DE LOS DAÑOS Y VICIOS OCULTOS ORIGINADOS, EN EL ENTENDIDO QUE DE NO HACERLO EN EL TÉRMINO DE 24 (VEINTICUATRO) HORAS, “LA CONTRATANTE” EJECUTARÁ LA FIANZA CORRESPONDIENTE Y EN TODO MOMENTO QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DE “LA CONTRATANTE” PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACIÓN QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS.

d) EN EL CASO QUE POR CUALQUIER MOTIVO O CIRCUNSTANCIA RESULTARÁ UN INCREMENTO AL MONTO TOTAL DE LA OBRA PREVIA AUTORIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A AMPLIAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE A “LA CONTRATANTE”.

TODAS LAS PÓLIZAS DEBERÁN SER OTORGADAS POR INSTITUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y APEGARSE A LOS TEXTOS AUTORIZADOS POR LA “LA TESORERÍA”.

“EL CONTRATISTA” ACEPTA EXPRESAMENTE QUE:

1. INDEPENDIENTEMENTE DE QUE INTERPONGA CUALQUIER RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO, O CUALQUIER ÍNDOLE LA AFIANZADORA PODRÁ PAGAR LA FIANZA AL BENEFICIARIO, POR LO QUE


Página 78 de 185

DICHO PAGO NO SE ENCONTRARÁ SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA.

2. EN CASO DE QUE EXISTAN CRÉDITOS A SU FAVOR CONTRA “LA CONTRATANTE”, RENUNCIA AL DERECHO DE COMPENSAR QUE LE CONCEDE LA LEGISLACIÓN CIVIL APLICABLE, POR LO QUE OTORGA SU CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA QUE EN EL SUPUESTO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE ESTE CONTRATO, SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS OTORGADAS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO SALDO A FAVOR DE “LA CONTRATANTE”.

3. A EFECTO DE MANTENER ACTUALIZADAS Y VIGENTES LAS FIANZAS QUE A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN OTORGUE EL CONTRATISTA, EN LOS CASOS DE AMPLIACIÓN DE MONTO, “EL CONTRATISTA” ENTREGARÁ LA AMPLIACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE A LAS NUEVAS CONDICIONES.

4. LA EJECUCIÓN DE LAS FIANZAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, ES INDEPENDIENTE DE CUALQUIER SITUACIÓN QUE ESTÉ O NO ESTIPULADA EN ESTE CONTRATO.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS:

LAS PARTES ACUERDAN QUE LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS, SE REALIZARA CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO DENTRO DE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO.

DE ESXITIR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE BCONTRATO Y EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” PROCEDE EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

EL INCREMENTO O DECREMENTO DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE LOS LINEAMIENTOS QUE EXPIDA LA CONTRALORÍA TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTO CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA” O “LA CONTRATANTE”, NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, “LA CONTRATANTE” PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO Y LOS CRITERIOS DE LA CONTRALORIA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY Y 183 DEL REGLAMENTO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARA A LOS


Página 79 de 185

COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE “EL CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA, Y A LOS DEMÁS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA CONTRALORIA.

EL PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 57 FRACCIONES I, II Y III DE LA LEY. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRÁ SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO.

LA AUTORIZACIÓN DEL AJUSTE DE COSTOS DEBERA EFECTUARSE MEDIANTE EL OFICIO DE RESOLUCIÓN EMITIDO POR “LA CONTRATANTE” EN EL QUE ACUERDE SI PROCEDE O NO EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE, EN CONSECUENCIA NO SE REQUIERE DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIO ALGUNO.

LA REVISIÓN DEL CÁLCULO DE LOS AJUSTES DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY Y 183 DEL REGLAMENTO.

LOS AJUSTES DE COSTOS SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

PARA EFECTOS DE LA REVISIÓN Y AJUSTES DE LOS COSTOS, LOS PRECIOS QUE DEBERAN CONSIDERARSE COMO BASE SERÁN LOS DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LOS CUALES PERMANECERAN FIJOS HASTA EL FINAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS NO PODRA SER MODIFICADO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERA EL CONTRATISTA QUIEN LO PROMUEVA; SI ES A LA BAJA SERA “LA CONTRATANTE” QUIEN LO REALICE.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS INDICES APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, LOS CUALES DEBERÁN ESTAR VIGENTES Y CONSIDERANDO LOS FALTANTES POR EJECUTAR, DEBERAN PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS A “LA CONTRATANTE”. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL PAGO.

“LA CONTRATANTE”DENTRO DE LOS SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, DEBERA EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR APROBADA.


Página 80 de 185

DECIMA.- CANTIDADES ADICONALES Y/O CONCEPTOS NO PREVISTOS

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SURGE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA”, DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE AUTORICE SU EJECUCIÒN, DEBERA PRESENTAR LOS ANALISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACIÒN SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISIÒN, SU CONCILIACIÒN Y APROBACIÒN, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY Y EN LOS ARTÍCULOS 105, 106 Y 107 DEL REGLAMENTO. ASIMISMO, ESTOS SOLAMENTE PROCEDERAN SIEMPRE Y CUANDO ESTEN DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y DOCUMENTADOS POR “EL CONTRATISTA” Y AUTORIZADOS POR “LA CONTRATANTE”, ADEMÁS DE QUE SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.

DECIMA

PRIMERA.- PAGOS EN EXCESO

EN EL CASO DE QUE “LA CONTRATANTE” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A LO SEÑALADO EN LA LEY, EN CASO DE NEGATIVA SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCCIÓN ESTABLECIDO PARA EL COBRO DE LOS ADEUDOS DE CARÁCTER FISCAL EN TERMINOS DE LA LEGISLACIÓN FISCAL CORRESPONDIENTE. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA TESORERÍA”. NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL CONTRATISTA SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

AMBAS PARTES CONVIENEN QUE EL LUGAR DE PAGO SEA EN EL DOMICILIO DE “LA UNIDAD REGIONAL”. SI “EL CONTRATISTA” ESTUVIERE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O LA LIQUIDACIÓN, TENDRÁ UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA FORMULADO LA ESTIMACIÓN O LA LIQUIDACIÓN PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN. SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “EL CONTRATISTA” NO LA EFECTÚA, SE CONSIDERARÁ QUE LA ESTIMACIÓN O LIQUIDACIÓN QUEDARÁ DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR ÉL Y SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

ASÍ MISMO, “EL CONTRATISTA” EXPRESA SU VOLUNTAD Y ACEPTACIÓN PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES Y LIQUIDACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, SE LE DESCUENTE CUALQUIER CANTIDAD POR CONCEPTO DE ADEUDOS PREVIOS, ANTERIORES O VIGENTES, ANTICIPOS NO AMORTIZADOS, POR INCUMPLIMIENTO O APLICACIÓN DE PENAS, DERIVADOS DE SUS OBLIGACIONES LEGALES O CONTRACTUALES.

DECIMA


Página 81 de 185

SEGUNDA.- RECEPCION Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “LA CONTRATANTE” POR ESCRITO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS DENTRO DE UN PLAZO DE DOS DIAS NATURALES DESPUES DE HABERLOS CONCLUIDO PARA LO CUAL ANEXARA LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRA UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA Y “LA CONTRATANTE”PROCEDERA A SU VERIFICACION Y EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES PROCEDERA A SU RECEPCION FISICA MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE.

“LA CONTRATANTE”PARA DAR POR TERMINADOS PARCIAL O TOTALMENTE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DEBERA ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE ANEXANDO EL ACTA FISCA DE LOS TRABAJOS.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, EN LOS TERMINOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS APLICABLES.

PREVIO AL FINIQUITO “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR EL INVENTARIO FISICO DE LA SUBESTACIÓN ELECTRICA, COPIA DE FACTURAS Y PROTOCOLOS DE MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y RESPONSIVA.

“LA CONTRATANTE”, PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIESEN TRABAJOS TERMINADOS Y UNAS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PARA TAL EFECTO LAS PARTES SEGUIRAN LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA PRESENTE CLAUSULA Y EN LA LEY.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE “AMBAS PARTES” RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA” NO ACUDA ANTE “LA CONTRATANTE” PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, ESTE PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ÉSTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” DARA POR TERMINADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO ASI COMO LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS, POR LO QUE NO SERA FACTIBLE QUE EL CONTRATISTA PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A


Página 82 de 185

SU FORMALIZACIÓN. EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS FORMARA PARTE DEL CONTRATO Y SE DEBERA REALIZAR DE CONFORMIDADCON LEY.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL “LA UNIDAD REGIONAL” PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “ELCONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN “LA CONTRATANTE” SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “AMBAS PARTES” EN EL CONTRATO.

CONCLUIDA LA OBRA NO OBSTANTE A SU RECEPCIÓN FORMAL, “ELCONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y LEGISLACIÓN APLICABLE.

DECIMA TERCERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER, ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “LA CONTRATANTE” SE RESERVARA EL DERECHO DE ACEPTACIÓN DEL REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. LO ANTERIOR DEBERA ASENTARSE EN LA APERTURA DE LA BITACORÁ DE LA OBRA.

EL REPRESENTANTE DESIGNADO POR “ELCONTRATISTA”, TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y, EN GENERAL PARA ACTUAR A NOMBRE DE “EL CONTRATISTA” CON LAS FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA CUARTA.- RELACIONES LABORALES:“EL CONTRATISTA”

COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA CONTRATANTE”, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO, Y EN SU CASO DE REEMBOLSARLE A ÉSTE ÚLTIMO LOS GASTOS QUE TUVIERA QUE EFECTUAR CON MOTIVO DE DICHAS RECLAMACIONES, INCLUSO INDEMNIZARLA POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE AL MISMO LE OCASIONARA.


Página 83 de 185

DÉCIMA

QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE “LA CONTRATANTE”, ASÍ COMO RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONTRATANTE” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO , HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, ASI COMO LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.

“EL CONTRATISTA” ES EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUANDO NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, SUS ANEXOS O CONFORME A LAS ORDENES QUE LA CONTRATANTE O LA SUPERVISORA LES HAYAN DADO.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “LA CONTRATANTE”, ÈSTE PODRA ORDENAR SU DEMOLICIÒN, REPARACIÒN O REPOSICIÒN INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARA POR SU CUENTA EL CONTRATISTA SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÒN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO “LA CONTRATANTE” SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÀ ORDENAR LA SUSPENSIÒN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICIÒN O REPARACIÒN DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACIÒN NI DARA LUGAR A LA RECLAMACIÒN DE “EL CONTRATISTA” DE PAGOS ADICIONALES COMO LO FUERAN TIEMPOS MUERTOS, GASTOS FINANCIEROS, GASTOS NO RECUPERABLES, ETC.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO O REALIZA TRABAJOS FUERA DE LOS INDICADOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO. POR LO QUE PREVIA EJECUCIÓN DE CUALQUIER TRABAJO EXTRAORDINARIO DEBERÁ COMUNICARLO A LA RESIDENCIA DE CONSTRUCCIÓN, PARA QUE ESTA A SU VEZ INFORME Y SOLICITE AUTORIZACIÓN A “LA CONTRATANTE”.


Página 84 de 185

“EL CONTRATISTA” DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, AMBIENTALES, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA Y LAS DISPOSICIONES CON BASE EN AQUELLOS QUE TENGAN ESTABLECIDAS “LA CONTRATANTE” PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A TERCEROS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O POR NO SUJETARSE AL CONTRATO POR INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR “LA CONTRATANTE” O POR PARTE DEL SUPERVISOR DE OBRA, POR VIOLACIÓN A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES; A CARGO DE QUIEN SERAN LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA.

“EL CONTRATISTA” COMO REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÒN QUE HAYA FORMADO CON OTROS CONTRATISTAS PARA LA EJECUCIÒN DE LA OBRA, ES EL UNICO RESPONSABLE ANTE “LA CONTRATANTE” DEL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LA OBRA Y POR LO TANTO “LA CONTRATANTE”ESTA EXENTO DE CUALQUIER CONTROVERSIA QUE SURJA ENTRE LOS ASOCIADOS.

DÉCIMA

SEXTA.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS

“LA CONTRATANTE” POR SI O A TRAVÉS DE TERCEROS PODRÁ SUPERVISAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, QUIEN SERÁ RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”, ASÍ MISMO, “LA CONTRATANTE” PODRÁ REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS EN EL LUGAR EN DONDE SE EJECUTAN LAS OBRAS.

“LA CONTRATANTE” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE ESTÉN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA”. COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS A TRAVÉS DEL PERSONAL QUE AL EFECTO DESIGNE, SIN PERJUICIO DE LAS OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR.

“LA CONTRATANTE”DARA POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN; QUE LA INSPECCIÓN SE PODRÁ REALIZAR EN TODAS LAS INSTALACIONES, MATERIALES Y EQUIPO QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE SUMINISTRO Y FABRICACIÓN Y QUE EN EL CASO DE LAS INSTALACIONES, MATERIALES Y EQUIPOS QUE UTILICE EL CONTRATISTA PRESENTEN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, LOS GASTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE INSPECCIONES ADICIONALES CORRERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” .

PARA TAL EFECTO SE ATENDERA A LO DISPUESTO POR LA LEY Y SU REGLAMENTO.

DÉCIMA


Página 85 de 185

SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASOS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEL SUMINISTRO O DE UTILIZACIÓN DE LOS INSUMOS. ASI COMO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA EN EL CONTRATO. “LA CONTRATANTE” TENDRÁ EN TODO MOMENTO LA FACULTAD DE VERIFICAR QUE LAS OBRAS MATERIA DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA APROBADO; PARA TAL EFECTO “LA CONTRATANTE” COMPARARA PERIODICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS Y EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRÁ POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA SUPERVISIÓN Y/O VERIFICACIÓN, SEÑALADAS EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, SE OBSERVA QUE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOS QUE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE, “LA CONTRATANTE” PROCEDERÁ A IMPONER UNA PENA CONVENCIONAL EQUIVALENTE AL 2% (DOS POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE LOS IMPORTES MULTIPLICADO POR EL NUMERO DE MESES Y EN SU CASO PROPORCIONALMENTE EN PERIODOS MENORES DE UN MES, TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS HASTA LA REVISIÓN.

POR LO TANTO MENSUALMENTE SE HARÁ LA RETENCIÓN QUE CORRESPONDA, A FIN DE QUE LA RETENCIÓN TOTAL SEA LA PROCEDENTE, SI DE ACUERDO A LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA SE PROCEDE A HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DE “LA CONTRATANTE”, A TITULO DE PENA CONVENCIONAL POR EL SIMPLE RETRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

EN SU CASO LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA” SERÁN DEVUELTAS POR “LA CONTRATANTE” A “EL CONTRATISTA”, UNA VEZ QUE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDA A LO ESTIPULADO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN. LA DEVOLUCIÓN DE LAS RETENCIONES QUE SE REINTEGREN, EN NINGÚN CASO PODRÁN GENERAR TASAS DE INTERÉS, RENDIMIENTOS, BONIFICACIONES O ALGÚN PAGO ADICIONAL.

LAS PENALIZACIONES SERAN DETERMINADAS EN FUNCIÓN DE LA PARTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE Y SE APLICARAN SOBRE LOS MONTOS DEL CONTRATO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

LA PENA CONVENCIONAL SE ESTABLECE POR EL SIMPLE RETRASO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” SALVO QUE ESTA DEMORA OBEDEZCA A CAUSAS JUSTIFICADAS A JUICIO DEL COMITÉ, A CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”. ASI


Página 86 de 185

MISMO SE DARA OBSERVANCIA A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 59 Y 60 DEL REGLAMENTO DE LAL LEY. ASI MISMO “EL CONTRATISTA” CONVIENE QUE SI SE SUSPENDEN LAS OBRAS POR UN LAPSO MAYOR DE TRES DÍAS HABILES SIN JUSTIFICACIÓN A JUICIO DE “LA CONTRATANTE” ÉSTE ESTARA EN PLENO DERECHO DE OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

ASIMISMO EN EL FINIQUITO DE LA OBRA SE DEBE EXPONER LAS RAZONES DE LA APLICACIÒN DE LA PENA CONVENCIONAL QUE SE LE IMPUSO A “EL CONTRATISTA”.

EN CASO DE QUE“LA CONTRATANTE”OPTE POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, COBRARA Y APLICARA EN SU FAVOR LA TOTALIDAD DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO

DÉCIMA

OCTAVA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE, LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO, POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA O DE INTERES GENERAL, LA CUAL COMUNICARA POR ESCRITO “EL CONTRATISTA” INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE QUE SE PRESENTEN LAS CAUSAS QUE LA ORIGINEN. CUANDO SE SUSPENDA LA OBRA CONTRATADA POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATANTE”, ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES Y ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.

CUANDO LA SUSPENSIÒN SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO EXISTIRA NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, DEBIENDO UNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO EN DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSIÒN Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACIÒN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÒN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÌCULO 119 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NO SERA MOTIVO DE SUSPENSIÒN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÒN PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

PARA EFECTUAR EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEBERÁ PRESENTAR ESTUDIOS QUE JUSTIFIQUEN SU SOLICITUD DENTRO DE IGUAL PLAZO, “LA CONTRATANTE” DEBERÁ RESOLVER SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN, PARA LO CUAL SE DEBERÁ DE NOTIFICAR A “EL CONTRATISTA”, LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.


Página 87 de 185

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARAN DICHA SUSPENSIÓN, LO CUAL SE COMUNICARA A “EL CONTRATISTA”, Y SE SUSCRIBIRA UN CONVENIO EN QUE SE PACTE LA RECALENDARIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DECIMA NOVENA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“LA CONTRATANTE” TENDRA LA FACULTAD EN CUALQUIER MOMENTO DE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O, CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA O ALGUNAS DE LAS CAUSALES SIGUIENTES:

A).- SI “EL CONTRATISTA” NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN LA FECHA EN QUE POR ESCRITO LE SEÑALE “LA CONTRATANTE”;

B).- SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O RESPONDER POR ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO RECHAZADA COMO DEFECTUOSA POR “LA CONTRATANTE”;

C).- SI NO EJECUTA EL TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR “LA CONTRATANTE”;

D).- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “LA CONTRATANTE” EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DETERMINADO;

E).- SI ES DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSION DE PAGOS;

F).- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN SUJETARSE A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;

G).- SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “LA CONTRATANTE” O A OTRAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN LA FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;

H).- LA CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A SU RESCISION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “LA CONTRATANTE” ADEMAS DE QUE SE LE APLIQUE AL “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO, Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA POR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.


Página 88 de 185

I).- Y EN GENERALCUANDO SE PRESENTEN ALGUNAS DE LAS CAUSALES SEÑALADAS EN EL ARTICULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL CONTRATO PODRÁ SER RESCINDIDO EN CASOS DE INCUMPLIMIENTO Y ACEPTAN QUE CUANDO “LA CONTRATANTE” SEA EL QUE DETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISIÓN OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, POR OTRA PARTE SI ES EL CONTRATISTA EL QUE DECIDE RESCINDIRLO SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL Y OBTENGA LA DECLARATORIA DEFINITIVA CORRESPONDIENTE.

CUANDO “LA CONTRATANTE” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, INMEDIATAMENTE QUE SE PRESENTEN LAS CAUSAS QUE LA ORIGINEN, LO COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN, PARA QUE ESTA, DENTRO DEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. TRANSCURRIDO ESTE TERMINO “LA CONTRATANTE” RESOLVERÁ LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE “EL CONTRATISTA”, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER.

LA RESOLUCIÓN QUE EMITA “LA CONTRATANTE” DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA Y SE NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HUBIERE DICTADO LA MISMA, PARA QUE SE PRESENTE EN UN TERMINO DE 5 (CINCO) DIAS HABILES EN LAS INSTALACIONES DE “LA CONTRATANTE” A FIN DE QUE SE LEVANTE UNA ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE HAGA CONSTAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA. DICHA ACTA CIRCUNSTANCIADA SE LEVANTARA CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA” Y SERVIRÁ DE BASE PARA EL PAGO DEL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, EN ESTOS CASOS, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ DEVOLVER EN FORMA INMEDIATA A “LA CONTRATANTE”, LOS ANTICIPOS NO AMORTIZADOS Y LOS MATERIALES Y EQUIPOS PROPORCIONADOS POR “LA CONTRATANTE” QUE NO SE HAYAN INCORPORADO A LA OBRA, ASÍ COMO LAS INSTALACIONES Y EL INMUEBLE. ASÍ MISMO SE PREVERÁ EN EL FINIQUITO EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO DEVUELVA EN UN TERMINO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE HAYAN REQUERIDO LOS MATERIALES Y EQUIPOS, LAS INSTALACIONES E INMUEBLES DONDE SE HAYAN EFECTUADO LOS TRABAJOS, “LA CONTRATANTE” PODRÁ REALIZAR LAS ACCIONES LEGALES CONDUCENTES, SIN PERJUICIO DE LA DENUNCIA QUE SE PRESENTE ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE CAUSEN AL ESTADO. EN CASO DE RESCISIÓN DE EL CONTRATO POR CAUSAS


Página 89 de 185

IMPUTABLES AL CONTRATISTAS, UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACIÓN RESPECTIVA, “LA CONTRATANTE”PRECAUTORIAMENTE DESDE EL INICIO DE LA MISMAS SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE COMUNICACIÓN DE DICHA DETERMINACIÓN A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

INDEPENDIENTEMENTE “LA CONTRATANTE” PODRÁ APLICAR A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO, SIN PERJUICIO DE QUE SE LE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS OTORGADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

VIGÉSIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA

CUANDO OCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, “LA CONTRATANTE” LAS HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE QUE OCURRAN DICHAS CIRCUNSTANCIAS.

ASIMISMO SE PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO O MUNICIPIO, EN SU CASO, O BIEN NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO “LA CONTRATANTE” COMUNIQUE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE O DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA” ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS.

“LA CONTRATANTE” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 110 DEL REGLAMENTO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO. ADEMÁS SE DEBERA ATENDER A LO DISPUESTO POR LA LEY Y SU REGLAMENTO.

VIGÉSIMA

PRIMERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR


Página 90 de 185

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRÁ SUSPENDER LA OBRA, EN ESTE SUPUESTO, PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DEBERÁ DE PRESENTAR SU SOLICITUD A “LA CONTRATANTE” QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA MISMA; EN CASO DE NEGATIVA SERÁ NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI “LA CONTRATANTE” NO CONTESTA EN DICHO PLAZO SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE “EL CONTRATISTA”.

EN LOS SUPUESTOS DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE NO PERMITIERAN A “EL CONTRATISTA” CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE LA OBRA, ESTE SOLICITARA POR ESCRITO A “LA CONTRATANTE” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE SE HUBIERE DADO EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, LA PRORROGA QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS EN QUE APOYE SU SOLICITUD.

“LA CONTRATANTE” RESOLVERÁ EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRORROGA Y EN SU CASO, CANCELARA LA QUE HAYA SOLICITADO “EL CONTRATISTA” O LA QUE EL ESTIME CONVENIENTE Y SE HARÁN CONJUNTAMENTE LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL CONTRATO, ASÍ COMO AL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO.

SE ENTENDERA POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR AQUELLOS HECHOS O ACONTECIMIENTOS AJENOS A LA VOLUNTAD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O CONTRIBUIDO A ELLOS.

LA FALTA DE PREVISIÓN POR NEGLIGENCIA O IMPERICIA TÉCNICA DE “ELCONTRATISTA”, QUE LE IMPIDAEL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, NO SE CONSIDERARA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

VIGÉSIMA

SEGUNDA.- MODIFICACIONES A LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS, VARIACIONES DE LAS CANTIDADES DE TRABAJO, MONTO Y PLAZO

“LA CONTRATANTE” PODRÁ DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR EL MONTO Y EL PLAZO ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO O DEL PLAZO DE EJECUCIÒN PACTADOS EN EL MISMO Y NO IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE ANTES INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO ORIGINAL, SE PODRÁN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, EL


Página 91 de 185

CUAL PARA SU PROCEDENCIA DEBERÁ CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 59 DE LA LEY. DEBIENDO EL AREA TÉCNICA SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINAN.

LAS MODIFICACIONES QUE SE REALICEN A LOS PLANOS, A LAS ESPECIFICACIONES, A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO, DEBERÁN DE EFECTUARSE POR ESCRITO CON LA PARTICIPACIÓN EN FORMA CONJUNTA DE “LA CONTRATANTE”, LA SUPERVISORA Y “EL CONTRATISTA”, CONSIDERÁNDOSE DICHAS MODIFICACIONES COMO ANEXO AL CONVENIO QUE AL EFECTO SUSCRIBIRÁN LAS PARTES Y SUS ANEXOS Y LOS DOCUMENTOS QUE FORMARAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO Y EN CONSECUENCIA OBLIGATORIAS PARA “LA CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA”.

VIGÉSIMA

TERCERA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIALES DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COADYUVAR EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN, IGUALMENTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DAR AVISO AL SUPERVISOR DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACIÓN Y MAGNITUD, ASÍ COMO COMUNICAR A LA SECRETARIA DE SALUD DE LA APARICIÓN DE CUALQUIER BROTE EPIDÉMICO O ENDÉMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA, EN IGUAL FORMA ENTERARA A LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA O A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE PUEBLA,SEGÚN CORRESPONDA, CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLÓGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” DEBE APEGARSE A LOS CODIGOS SANITARIOS, CONSTRUCTIVOS Y CUALESQUIERA OTRO QUE EXIJA LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL, ESTATAL O FEDERAL VIGENTE. ASIMISMO SERÁ RESPONSABLE DE LA GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN NECESARIOS.

“EL CONTRATISTA” DEBE ELABORAR Y COLOCAR EN LA OBRA EL NÚMERO DE ESPECTACULARES QUE EN SU MOMENTO SE DETERMINARA POR “LA CONTRATANTE”, CON INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA MISMA, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS QUE “LA CONTRATANTE”LE PROPORCIONE.

VIGÉSIMA

CUARTA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA” CONVIENEEN QUE NO PODRA DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA


Página 92 de 185

CONTRATANTE”, PUES DICHOS TRABAJOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE“LA CONTRATANTE”.

VIGÉSIMA

QUINTA.- RETENCIONES

“EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE PRESENTE SE HAGAN LAS SIGUIENTES RETENCIONES:

A. EL 30% DEL MONTO DE LAS ESTIMACIONES PARA AMORTIZAR LOS ANTICIPOS.

B. EL 5 AL MILLAR POR CONCEPTO DE CONTROL Y VIGILANCIA.

C. EL 2% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA.

VIGÉSIMA

SEXTA.- RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS

“AMBAS PARTES” CONVIENEN QUE CUALQUIER DISCREPANCIA FUTURA, DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO QUE DE NINGUNA MANERA, IMPLIQUEN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE FORMA:

I.- LA PARTE QUE CONOZCA DE LA DISCREPANCIA LO HARA DEL CONOCIMIENTO PREFERENTEMENTE MEDIANTE ESCRITO A LA OTRA PARTE, PARA QUE ESTA EN UN TERMINO NO MAYOR A CINCO DIAS NATURALES DE SU OPINIÓN O INSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

II.- EN CASO DE QUE PRESISTA LA DISCREPANCIA O NO SEA ACEPTADA POR LA PARTE QUE DIO AVISO SOLICITARA UNA REUNION PARA EFECTO DE QUE SE TRATE EL ASUNTO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE.

III.- EN CUALQUIER CASO SE DEBERA HACER CONSTAR POR ESCRITO LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR “AMBAS PARTES”.

VIGÉSIMA

SEPTIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY, SU REGLAMENTO, LA LEY DE EGRESOS, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA

OCTAVA.- INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE PUEBLA, POR LO QUE “EL CONTRATISTA”, RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA


Página 93 de 185

CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCES DEL PRESENTE CONTRATO, LO FIRMAN Y RATIFICAN EN LA CIUDAD DE TEHUACÁN, ESTADO DE PUEBLA, EL DÍA ________DEL MES DE ____________DE 201__.

POR LA CONTRATANTE COMITÉ DE OBRA DE LA UNIDAD REGIONAL

TEHUACÁN BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE

PUEBLA

POR EL CONTRATISTA

ARQ. ULISES ROA GÓMEZ PRESIDENTE DEL COMITÉ

TESTIGOS


Página 94 de 185

LICITACION:


DOCUMENTO Nº PT-10

CURRÍCULO DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y

EJECUCIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD

SIMILARES

Declaración por escrito firmado por el representante legal y bajo protesta de decir verdad, y en cumplimiento por lo dispuesto en las bases de licitación, que el personal técnico que participará en la ejecución de la obra, cuenta con capacidad técnica y experiencia para llevar a cabo la realización de los trabajos motivo de la licitación.

Anexo: resumen del currículum vitae del personal técnico que participará en la ejecución (destacando los trabajos similares a los que son motivo de esta licitación)


Página 95 de 185

PT-10

LUGAR Y FECHA




Por medio de la presente, declaro bajo protesta de decir la verdad, y en cumplimiento por

lo dispuesto en las Bases de Licitación, que la Empresa y el Personal Técnico que participará en la ejecución de la obra :_________________________________________________________,

cuenta con Capacidad Técnica y Experiencia para llevar a cabo la realización de los trabajos motivo de la Licitación: ________, y para comprobación anexo al presente un resumen del currículum vitae de la empresa así como del personal técnico que participará en la ejecución. (Destacando los trabajos similares a los que son motivo de esta Licitación).

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

ATENTAMENTE

______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL


NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física participante


Página 96 de 185

LICITACION:


DOCUMENTO Nº PT-11

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA EN

TRABAJOS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACION, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA

CONTRATANTE, DESCRIPCION DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES,

SEGÚN EL CASO.

ANEXAR COPIA CERTIFICADA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE CONTRATOS (COMPLETOS) SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS Y/O ENTIDADES, EN EL CASO DE HABERLOS CELEBRADO, EN EL SUPUESTO DE QUE NO HAYA FORMALIZADO CONTRATOS

CON LAS ENTIDADES Y/O DEPENDENCIAS LO MANIFESTARA POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.


Página 97 de 185

PT-11

LUGAR Y FECHA




Por medio de la presente, doy a conocer a usted la relación de los contratos que nuestra

empresa tiene celebrados a la fecha con la Administración Pública, así como con Particulares:

DEPENDENCIA

O ENTIDAD OBRA Y

UBICACIÓN MONTO

CONTRATADO MONTO

EJERCIDO MONTO POR

EJERCER AVANCE FÍSICO

SUB-TOTAL

INICIATIVA PRIVADA

OBRA Y UBICACIÓN

MONTO CONTRATADO

MONTO EJERCIDO

MONTO POR EJERCER

AVANCE FÍSICO

SUB-TOTAL

TOTALES

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

ATENTAMENTE

______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL


DEBERÁ ANEXAR COPIAS CERTIFICADAS DE CARATULAS DE CONTRATOS Y ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAS DE CARACTERISTICAS Y COMPLEJIDAD SIMILARES QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA



Página 98 de 185

PT-11

LUGAR Y FECHA




PRESENTE.

Con relación a la Licitación Pública Nacional N° __________________, referente a la Obra: _______________________________, por medio de la presente manifiesto a usted bajo protesta de decir verdad, no haber formalizado contratos con las dependencias y entidades. Lo anterior de conformidad con el artículo 44, fracción IX del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL




Página 99 de 185

LICITACION:


DOCUMENTO Nº PT-12

DECLARACION DE INTEGRIDAD


Página 100 de 185

PT-12

LUGAR Y FECHA




ASUNTO: DECLARACION

DE INTEGRIDAD

Me refiero al concurso no. _________ relativo a la obra:________, y de conformidad con el artículo 30 fracción XI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con la presente me permito manifestarle que por sí mismo o a través de interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE


NOTA: ( ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA ).


Página 101 de 185

LICITACION:


DOCUMENTO Nº PT-13

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA

Los cuales deberán integrarse tal y como se solicitan en la Convocatoria firmados por Contador Público ajeno a la empresa y por el apoderado o administrador de la empresa (en caso de estar dentro de los supuestos del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación), y las declaraciones fiscales correspondientes, salvo en el caso de empresas de reciente creación, las cuales deberán presentar los más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta (se deberá anexar copia certificada de la cédula profesional del contador).


Página 102 de 185

LICITACION:


DOCUMENTO Nº PT-14

RELACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE MATERIALES

Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE


Página 103 de 185

PT-14

LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

LUGAR Y FECHA




Por medio de la presente, doy a conocer el listado de los materiales más significativos para la ejecución de los trabajos en la obra: _______ Licitación No. ________________.

MATERIALES/EQUIPOS ESPECIFICACION TECNICA UNIDAD PRECIO

ATENTAMENTE

______________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL




Página 104 de 185

GUÍA DE LLENADO DEL PT-14

DATOS BÁSICOS DE MATERIALES

Listado de insumos de materiales y equipo de instalación permanente que intervienen en la integración de la propuesta, señalando los más significativos, con la descripción y

especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades de medición

OBRA Ubicación y descripción de la obra conforme a las bases de licitación

LICITACIÓN No. El número de licitación correspondiente

LUGAR Y FECHA Lugar y fecha de la licitación

MATERIAL/EQUIPO Se anotara claramente el nombre de todos y cada uno de los materiales y/o equipos de instalación permanente más significativos que se requieran para la ejecución de los trabajos

indicando sus características en forma genérica

ESPECIFICACION Se anotara la descripción de la especificación técnica del

material

UNIDAD Se anotara la unidad de medida del material y/o equipo

CANTIDAD Se anotara la cantidad a utilizar en la ejecución de los trabajos

PRECIO Se anotara el precio de acuerdo a los artículos 187 y 193 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NOMBRE Y FIRMADEL LICITANTE Se suscribirá por el representante legal en caso de ser empresa constituida o firma de persona física

NOTA. ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA Y DATOS DEL FORMATO.


Página 105 de 185

LICITACION:


DOCUMENTO Nº PT-15

RELACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBRA A UTILIZAR EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS


Página 106 de 185

PT-15

LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBRA

LUGAR Y FECHA




Por medio de la presente, nos permitimos darle a conocer la relación de datos básicos de la mano de obra (debe aparecer el factor de integración) que intervendrá en la ejecución de la Obra:________________________________________________ Licitación No : _____________

CATEGORÍA UNIDAD Sn FSR

ATENTAMENTE

______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA



Página 107 de 185

GUÍA DE LLENADO DEL PT-15

RELACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBRA A UTILIZAR EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, OBJETO DE LA LICITACION

Listado de insumos de mano de obra que intervienen en la integración de la propuesta, señalando los más significativos, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos,

indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades de medición.

LICITACIÓN No. El número correspondiente a la licitación

OBRA Ubicación y descripción de la obra conforme a las bases de licitación.

LUGAR Y FECHA Lugar y fecha de la licitación

CATEGORÍA Indicar todas y cada una de las categorías del personal obrero que participara en la ejecución de la obra.

UNIDAD Se anotara la unidad de medida de la mano obra a utilizar.

Sn Se anotara el salario nominal de la zona del personal que interviene en la ejecución de los trabajos.

FACTOR DE SALARIO REAL Se anotaran los factores de cada categoría.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Se suscribirá el representante legal en caso de ser empresa constituida o firma de la persona física



Página 108 de 185

LICITACION:


DOCUMENTO Nº PT-16

RELACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVIENE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.


Página 109 de 185

GUÍA DE LLENADO DEL ANEXO PT-16

RELACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVIENE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.

Listado de insumos de maquinaria y equipo de construcción que intervienen en la integración de la propuesta, señalando los más significativos, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, si es propia y/o rentada, en donde se encuentra ubicada, y sus respectivas unidades de medición; (Se anexa Formato)

LICITACIÓN No. El número correspondiente de la licitación.

OBRA Descripción y ubicación de la obra correspondiente a las Bases de licitación.

LUGAR Y FECHA Lugar y fecha de la licitación.

DESCRIPCIÓN Nombre y descripción genérica de la maquinaria y/o equipo indispensable para la ejecución de la obra.

CANTIDAD Numero de máquinas que se van a utilizar durante la ejecución de los trabajos.

VIDA ÚTIL Años de vida útil de la maquinaria.

DISPONIBILIDAD Deberá manifestar si la maquinaria o equipo es propia o rentada.

UBICACIÓN Lugar físico donde se encuentra la maquinaria o equipo.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Se suscribirá el representante legal en caso de ser empresa constituida o firma de la persona física.



Página 110 de 185

PT-16 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DE

LA OBRA

LUGAR Y FECHA




Por medio de la presente, nos permitimos darle a conocer la relación de toda la maquinaria y el equipo que se utilizará durante la ejecución de la Obra: __________________________________ Licitación No. __________________

DISPONIBILIDAD

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VIDA ÚTIL PROPIA RENTADA UBICACIÓN

En años

En años

En años

En años

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración

ATENTAMENTE

_____________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL


NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARTICIPANTE.


Página 111 de 185

LICITACION:


DOCUMENTO Nº PT-17

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(DIAGRAMA DE BARRAS, SIN EXPRESAR MONTOS)


Página 112 de 185

N°

LIC

ITA

CIÓ

N:

OB

RA

:

MU

NIC

IPIO

/EST

AD

O:

FE

CH

A D

E IN

CIO

:T

ER

MIN

AC

IÓN

:

12

34

56

78

91

01

11

21

31

41

51

61

71

81

92

02

12

22

32

4

( 5

)(

6 )

TOTA

L M

ENSU

AL

EMP

RES

AN

OM

BR

E Y

FIR

MA

DEL

REP

RES

ENTA

NTE

LEG

AL

( 8

)(

9 )

ME

S 6

ME

S "

N"

( 7

)

( 4

)(

4 )

CL

AV

EP

AR

TID

AS

M E

S E

S (

N O

M B

R E

)

ME

S 1

ME

S 2

ME

S 3

ME

S 4

ME

S 5

PR

OG

RA

MA

CA

LE

ND

AR

IZA

DO

ME

NS

UA

L D

E L

A E

JE

CU

CIÓ

N D

E L

OS

TR

AB

AJ

OS

(DIA

GR

AM

A D

E B

AR

RA

S, S

IN M

ON

TO

S)

PT

-17

( 1

)(

2 )

( 3

)


Página 113 de 185


PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO ENTRE EL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN Y LA FIRMA DEL CONTRATO DE LA OBRA, QUEDARÁ CONVENIDO CON LA DEPENDENCIA CONTRATANTE LA ENTREGA DEL PROGRAMA DEFINITIVO DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LAS FECHAS CLAVE INTERMEDIAS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL CONTRATISTA, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTAS FECHAS, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONTRATANTE TOMARÁ LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE CONFORME A LA LEY PROCEDAN.

1. LICITACIÓN No. El número correspondiente de la licitación.

2. OBRA Descripción y ubicación de la obra correspondiente a las Bases de licitación.

3. MUNICIPIO/ESTADO Nombre del municipio y del estado correspondiente a las bases de licitación.

4. INICIO Y TERMINACIÓN Anotar las fecha de inicio y terminación programadas para la obra que se licita.

5. CLAVE Clave que le corresponde a la partida conforme a lo indicado en el catálogo de conceptos.

6. PARTIDA Descripción de la partida de conceptos de trabajo que se está refiriendo: (Ejemplo preliminares, cimentación, estructura, instalación eléctrica, instalación hidráulica, acarreos, etc.)

7. PROGRAMA Programar indicando por medio de una barra el plazo de ejecución de la actividad (con inicio y terminación de las mismas).

8. EMPRESA O PERSONA FÍSCA Razón social de la compañía licitante o nombre de la persona física participante.

9. NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE

Nombre y firma del representante legal de la empresa o persona física participante



Página 114 de 185

LICITACION:


DOCUMENTO Nº PT-18

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE



Página 115 de 185

N°

LIC

ITA

CIÓ

N:

OB

RA

:

MU

NIC

IPIO

/EST

AD

O:

FE

CH

A D

E IN

CIO

:T

ER

MIN

AC

IÓN

:

12

34

56

78

91

01

11

21

31

41

51

61

71

81

92

02

12

22

32

4

( 5

)(

6 )

( 7

)(

8 )

TOTA

L M

ENSU

AL

EMP

RES

AN

OM

BR

E Y

FIR

MA

DEL

REP

RES

ENTA

NTE

LEG

AL

( 10

)(

11 )

( 9

)

ME

S 2

ME

S 3

ME

S 4

ME

S 5

ME

S 6

ME

S "

N"

( 3

)

( 4

)(

4 )

CL

AV

EP

AR

TID

AS

UN

CA

NT

M E

S E

S (

N O

M B

R E

)

ME

S 1

PR

OG

RA

MA

CA

LE

ND

AR

IZA

DO

ME

NS

UA

L D

E S

UM

INIS

TR

O D

E M

AT

ER

IAL

ES

Y E

QU

IPO

DE

IN

ST

AL

AC

ION

PE

RM

AN

EN

TE

(DIA

GR

AM

A D

E B

AR

RA

S, S

IN M

ON

TO

S)

PT

-18

( 1

)(

2 )


Página 116 de 185


PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE





4. INICIO Y TERMINACIÓN Anotar la fecha de inicio y de terminación programadas para la obra motivo de la licitación.

5. CANTIDAD Cantidad de material que se ocupará para la ejecución de los trabajos.

6. MATERIALES Y EQUIPO Descripción del material o equipo de instalación permanente que se ocupará en la ejecución de los trabajos.

7. PROGRAMA Programar indicando por medio de una barra los periodos de adquisición de materiales o equipo de instalación permanente.






Página 117 de 185

LICITACION:


DOCUMENTO Nº PT-19

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACION DE MANO DE OBRA.

(PERSONAL OBRERO)



Página 118 de 185


Página 119 de 185

N°

LIC

ITA

CIÓ

N:

OB

RA

:

MU

NIC

IPIO

/EST

AD

O:

FE

CH

A D

E IN

CIO

:T

ER

MIN

AC

IÓN

:

12

34

56

78

91

01

11

21

31

41

51

61

71

81

92

02

12

22

32

4

( 5

)(

6 )

( 7

)(

8 )

TOTA

L M

ENSU

AL

EMP

RES

AN

OM

BR

E Y

FIR

MA

DEL

REP

RES

ENTA

NTE

LEG

AL

( 10

)(

11 )

ME

S 4

ME

S 5

ME

S 6

ME

S "

N"

( 9

)

( 4

)(

4 )

CL

AV

EC

AT

EG

OR

IAU

NC

AN

T

M E

S E

S (

N O

M B

R E

)

ME

S 1

ME

S 2

ME

S 3

PR

OG

RA

MA

CA

LE

ND

AR

IZA

DO

ME

NS

UA

L D

E U

TIL

IZA

CIO

N D

E M

AN

O D

E O

BR

A D

IRE

CT

A

(DIA

GR

AM

A D

E B

AR

RA

S, S

IN M

ON

TO

S)

PT

-19

( 1

)(

2 )

( 3

)


Página 120 de 185


PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA (PERSONAL OBRERO)






5. CANTIDAD Se anotará la cantidad de personal que se ocupará para la ejecución de los trabajos.

6. CATEGORÍA Se anotará la categoría del personal obrero.

7. PROGRAMA Programar indicando por medio de barras, los periodos de utilización de los servicios del personal.






Página 121 de 185

LICITACION:


DOCUMENTO Nº PT-20

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALDE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN



Página 122 de 185

N°

LIC

ITA

CIÓ

N:

OB

RA

:

MU

NIC

IPIO

/EST

AD

O:

FE

CH

A D

E IN

CIO

:T

ER

MIN

AC

IÓN

:

12

34

56

78

91

01

11

21

31

41

51

61

71

81

92

02

12

22

32

4

( 5

)(

6 )

( 7

)(

8 )

TOTA

L M

ENSU

AL

EMP

RES

AN

OM

BR

E Y

FIR

MA

DEL

REP

RES

ENTA

NTE

LEG

AL

( 10

)(

11 )

( 9

)

ME

S 2

ME

S 3

ME

S 4

ME

S 5

ME

S 6

ME

S "

N"

( 3

)

( 4

)(

4 )

CL

AV

EM

AQ

UIN

AR

IA O

EQ

UIP

O D

E C

ON

ST

RU

CC

ION

RD

TO

:

PO

R

DIA

CA

NT

M E

S E

S (

N O

M B

R E

)

ME

S 1

PR

OG

RA

MA

CA

LE

ND

AR

IZA

DO

ME

NS

UA

L D

E U

TIL

IZA

CIO

N D

E M

AQ

UIN

AR

IA

O E

QU

IPO

DE

CO

NS

TR

UC

CIO

N

(DIA

GR

AM

A D

E B

AR

RA

S, S

IN M

ON

TO

S)

PE

T-2

0

( 1

)(

2 )


Página 123 de 185


PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIO O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN






5. CLAVE La clave que le corresponda a la maquinaria o equipo de construcción de acuerdo a su explosión de insumos.

6. MAQUINARIA O EQUIPO Relacionar la maquinaria o equipo de construcción que se utilizará de acuerdo al concepto que se trate.

7. RENDIMIENTO POR DÍA Consignar el rendimiento efectivo por día de la maquinaria o equipo de construcción.

8. CANTIDAD DE MAQUINARIA Número de máquinas que se utilizarán en el concepto que se trate.

9. PROGRAMA Programar medio de barras los periodos de utilización de la maquinaria o equipo de construcción.






Página 124 de 185

LICITACION:


DOCUMENTO Nº PT-21

MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 32-D FRACCION Y REGLA 2.1.16

DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.


Página 125 de 185

PT-21

LUGAR Y FECHA




Por este conducto manifiesto que he dado cumplimiento a las disposiciones legales del Código Fiscal de la Federación a lo que se refiere en su Artículo 32-D fracción y regla 2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, relativas a la Contratación de la Obra Pública ______________, licitación No.______________, con cargo total o parcial a fondos Federales, por lo consiguiente manifiesto bajo protesta de decir verdad estar al corriente en mis obligaciones fiscales y en particular en:

1) .- No me encuentro en el supuesto de tener créditos fiscales firmes.

2) .- No tengo créditos fiscales determinados firmes o no se encuentren pagados o garantizados.

3) .- Cumplí con actualizarme en el Registro Federal de Contribuyentes. 4) .- No tener vencido ningún plazo para presentar alguna declaración provisional o

no, y/o de la misma resulte cantidad a pagar, que esta no haya sido presentada.

No tener convenio de adeudo con las autoridades fiscales en los términos que el Código Fiscal

Federal establece para cubrir a plazos diferidos o parcialidades adeudo alguno por enajenación, arrendamiento, servicios y obras públicas que se pretendan contratar y que no se ubiquen en los supuestos contenidos en este artículo

________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Domicilio Fiscal

Actividad Preponderante

R.F.C.

Teléfono

(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA).


Página 126 de 185

LICITACION:

DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

DOCUMENTO Nº PE-1

CARTA COMPROMISO


Página 127 de 185

PE-1

LUGAR Y FECHA




Hago referencia a la convocatoria de fecha ________ emitida por el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, relativa a la Licitación Pública No. _________referente a la obra: ___________________________________________________.

Sobre el particular el suscrito ____________________________en mi calidad de ___________________________ declaro bajo protesta de decir verdad:

1. Que nos abstendremos por nosotros mismos o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que nos otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

2. Que nuestra empresa no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos comprendidos en el Artículo 51 y 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.

3. La empresa que represento, propone realizar los trabajos a los que se refiere esta Licitación de acuerdo con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados, y con los precios unitarios cuyos montos aparecen en la relación que forma parte de los anexos de esta proposición.

4. Que hemos leído, analizado y considerado al detalle las Bases de Licitación, las Normas y Especificaciones de construcción, generales y particulares correspondientes, el juego de planos que nos fue proporcionado por el Comité de Obra de Unidad Regional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como las especificaciones complementarias.

5. Que hemos visitado y examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades del terreno y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra.

6. Que también hemos leído detalladamente el modelo del contrato de obra que nos fue proporcionado del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en consideración al formular el programa de ejecución y los precios unitarios que proponemos.

7. Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios solicitados, tomando en consideración circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de


Página 128 de 185

la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales.

8. Que si en la licitación, resultamos favorecidos con el fallo nos comprometamos a formalizar y firmar el contrato respectivo en la fecha fijada en las Bases de Licitación o dentro de los 30 días naturales siguientes a la notificación del fallo.

9. Que nuestro representante técnico, será el señor _____________________ con Cédula Profesional No. _____________ expedida por la Dirección General de Profesiones de la SEP y FIEL para el uso de la Bitácora Electrónica.

10. Con base en lo anterior, se integra esta proposición con los documentos descritos en las Bases de Licitación, que se encuentran dentro de los sobres cerrados de manera inviolable, que se entregan al Comité de Obra de la Unidad Regional Tehuacán de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

11. Que conocemos la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento

de la misma ley, así como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se oponga a la Ley, aceptándose en lo conducente a la Licitación correspondiente y demás actos que de ella se deriven.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA PARTICIPANTE


Página 129 de 185

LICITACION: DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

DOCUMENTO Nº PE-2

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN

CHEQUE CRUZADO POR EL 5 % DEL MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA ANTES DE IVA A NOMBRE DE LA UNIDAD REGIONAL TEHUACÁN


Página 130 de 185

LICITACION:


DOCUMENTO Nº PE-3

PRESUPUESTO

CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, UNIDADES DE MEDICIÓN Y CANTIDADES, CON PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA


Página 131 de 185

N° Licitación:

Obra:

Empresa

Ubicación:

NOTA: Las cantidades de obra son aproximadas, por lo que cualquier aumento o disminución de las mismas

no obliga a la convocante a pagar diferentes precios unitarios o compensación adicional alguna. Este

documento deberá presentarse de acuerdo a la estructura y datos solicitados en el formato.

PE-3

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave Concepto de Trabajo Unidad Cantidad

Precio

Unitario

(con

número)

Precio

Unitario

(con letra)

IMPORTE


Página 132 de 185

GUÍA DE LLENADO DEL PE-3

CATALOGO DE CONCEPTOS

OBRA Ubicación y descripción de la obra conforme a las bases de licitación.

LICITACIÓN No. El número de licitación correspondiente.

LUGAR Y FECHA Lugar y fecha de la licitación.

CLAVE Se anotara la clave que se asigne al concepto de trabajo.

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO Se describirá el concepto de trabajo, conforme al alcance definido por la dependencia contratante.

UNIDAD Se anotara la unidad de medida del concepto de trabajo.

CANTIDAD Se anotara la cantidad o volumen a ejecutar del concepto de trabajo.

PRECIO UNITARIO C/ NÚMERO Se anotara el precio unitario con número conforme a la tarjeta de análisis de P.U.

PRECIO UNITARIO C/LETRA Se anotara el precio unitario con letra.

IMPORTE Se anotara el importe resultante de multiplicar el precio unitario por la cantidad o volumen de obra a ejecutar.

SUBTOTAL Se anotara la suma parcial de los importes de los conceptos de trabajo.

TOTAL Se anotara el importe total de los conceptos de trabajo.

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE Se suscribirá el representante legal en caso de ser empresa constituida o firma de la persona física.



Página 133 de 185

LICITACION:


DOCUMENTO Nº PE-4

TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS


Página 134 de 185

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOSLICITACIÓN No:

FECHA:

OBRA:

Especificación UNIDAD

CLAVE UNIDADCANTIDAD P. U.

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES:

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA:

MAQUINARIA Y EQUIPO

SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO:

HERRAMIENTA

SUBTOTAL HERRAMIENTA:

EQUIPO DE SEGURIDAD

SUBTOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD:

OBSERVACIONES: A) COSTO DIRECTO

B) COSTO INDIRECTO OF. CENTRALES

C) COSTO INDIRECTO DE CAMPO

D) SUBTOTAL (A + B + C)

E) COSTO POR FINANCIAMIENTO

F) SUBTOTAL (D + E)

G) CARGO POR UTILIDAD

H) SUBTOTAL (F + G)

I) CARGOS ADICIONALES

J) PRECIO UNITARIO

NOMBRE DEL LICITANTE FIRMA

CLAVE

RENDIMIENTO

C O N C E P T O IMPORTE

PE-4

REPRESENTANTE LEGAL


Página 135 de 185

GUÍA DE LLENADO PE-4

A).- ENCABEZADO

LICITACIÓN No. El número asignado a la LICITACIÓN.

FECHA La fecha de la LICITACIÓN.

OBRA Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se realizarán los trabajos

CLAVE El número progresivo que corresponde al concepto de trabajo, según el anexo PE-3 (Catalogo de Conceptos)

ESPECIFICACIÓN La descripción del concepto de trabajo y su alcance.

UNIDAD La unidad de medida del concepto analizado.

RENDIMIENTO La cantidad de unidades ejecutadas por la cuadrilla analizada.

B).- DESCRIPCIÓN GENÉRICA

MATERIALES Nombre de los materiales que intervienen en el análisis, indicando sus características generales.

UNIDAD La unidad de medida del material.

CANTIDAD La cuantía del material considerado para ejecutar el concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

COSTO UNITARIO El costo unitario del material sin incluir I.V.A. De acuerdo al Art. 193 del RLOPSRM

IMPORTE Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario correspondiente.

SUBTOTAL: MATERIALES Se anotará el resultado de sumar los importes parciales de los materiales

C).- MANO DE OBRA

CUADRILLA Se anotará el número y la cuadrilla de trabajo que interviene en el concepto de obra.

UNIDAD Unidad de costo unitario (Jornal, Turno, Hora)

CANTIDAD Será el resultado de aplicar el inverso al rendimiento del personal correspondiente, con tres decimales.

SALARIO REAL El salario real de la cuadrilla por unidad, (hora, turno, jornal, etc.).

IMPORTE Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el salario real de la cuadrilla correspondiente.

SUBTOTAL: MANO DE OBRA Será el resultado de sumar los importes parciales de las cuadrillas empleadas.

C).- MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

MAQUINARIA O EQUIPO El nombre de la maquinaria y/o equipo que se utiliza en el concepto de trabajo.

UNIDAD La que corresponda a la maquinaria y/o equipo (hora, turno, etc.)

CANTIDAD El inverso del rendimiento de la maquinaria y/o equipo en cuestión.


Página 136 de 185

COSTO UNITARIO El costo por unidad (hora, turno, etc.)


SUBTOTAL: MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Será el resultado de sumar los importes parciales de las cuadrillas empleadas.

D).- HERRAMIENTA

HERRAMIENTA En el caso que se utilice herramienta de mano en el concepto, se procederá como sigue: En el espacio destinado para el nombre, se anotará la leyenda herramienta de mano.

UNIDAD Se anotará el signo %.

CANTIDAD El porcentaje del subtotal de mano de obra que considere el contratista gastar por herramienta

COSTO UNITARIO Se anotará el importe del subtotal de mano de obra del concepto que se trate.


SUBTOTAL: HERRAMIENTA Será el resultado de sumar los importes parciales de herramienta.

E).- EQUIPO DE SEGURIDAD

EQUIPO DE SEGURIDAD En el espacio destinado para el nombre, se anotará la leyenda Equipo de Seguridad.


CANTIDAD El porcentaje del subtotal de mano de obra que considere el contratista gastar en equipo de seguridad de los trabajadores.




COSTO DIRECTO El resultado de sumar los importes de los subtotales de material, mano de obra, maquinaria o equipo de construcción, herramienta y equipo de seguridad.

COSTO INDIRECTO DE OF. CENTRAL Porcentaje de participación que el personal de oficinas centrales, le dedique a la ejecución de la obra en particular, debiendo tomar en consideración los gastos de la planta directiva, técnica y administrativa y en su caso, los montos ejercidos en años anteriores. Calculado en el PE-6.

El importe corresponde al producto del porcentaje de indirectos de oficina central multiplicado por el costo directo.

COSTO INDIRECTO DE OF. DE CAMPO Porcentaje de participación que el personal de oficinas de campo, le dedique a la ejecución de la obra en particular, debiendo tomar en consideración los gastos de la planta técnica y administrativa y en su caso, los montos ejercidos en años anteriores. Calculado en el PE-6.

El importe corresponde al producto del porcentaje de indirectos de oficina central multiplicado por el costo directo.

SUBTOTAL Corresponde a la suma del costo directo más los costos indirectos de la oficina central y la de campo.


Página 137 de 185

COSTO PORFINANCIAMIENTO Será el resultado de la suma del costo directo más el costo indirecto, multiplicados por el porcentaje de financiamiento; obtenido en el PE-7

SUBTOTAL Corresponde a la suma del costo directo más los costos indirectos y el costo por financiamiento.

CARGO POR UTILIDAD Será el resultado del producto de la suma del costo directo, indirecto y financiamiento, multiplicados por el porcentaje de utilidad, obtenido en el PE-8

SUBTOTAL Corresponde a la suma del costo directo más los costos indirectos y el costo por financiamiento, así como del cargo por utilidad.

CARGOS ADICIONALES Corresponde al producto de la suma del costo directo, indirecto y financiamiento y del cargo por utilidad, multiplicados por el porcentaje de cargos adicionales (local, estatal y en su caso por inspección y verificación de obra de la SFP), obtenido en el PE-8

PRECIO UNITARIO Será el resultado de la suma del costo directo, mas los costos indirectos y de financiamiento; los cargos por la utilidad y los cargos adicionales.

NOMBRE DEL LICITANTE Razón social de la compañía licitante.

FIRMA Suscribir el representante legal del licitante

NOTA: El Concursante podrá optar por presentar la información solicitada en este anexo, en forma computarizada; siempre que tome en cuenta el contenido y la separación de los diversos conceptos.


Página 138 de 185

LICITACION:


DOCUMENTO Nº PE-5

RESUMEN DE LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS INDIRECTOS Y POR FINANCIAMIENTO; Y DE LOS CARGOS

POR UTILIDAD Y ADICIONALES


Página 139 de 185

LICITACIÓN Nº:

FECHA:

OBRA:

Mano de Obra. % 37.31

Materiales. % 49.44

Maquinaria o Equipo. % 11.01

Herramienta. 1.49

Equipo de Seguridad. 0.75

Costo Directo. = % 100.00

Indirectos de Oficina Central % = % 9.00

Indirectos de Oficina de Campo % = % 17.00

SUBTOTAL 1 126.00

Costo por Financiamiento 0.76 % % 0.96

SUBTOTAL 2 % 126.96

Utilidad utilidad neta x subtotal 2 = % 16.93

1-( ISR+PTU)

SUBTOTAL 3 143.89

Cargos Adicionales.

Impuesto Local 1.0 % del salario base 1.30651 x 37.31 x 0.01 = % 0.29

Impuesto sobre Nómina 2.0 % 1.30651 x 37.31 x 0.02 = % 0.58

del salario base.

SFP 5 al millar 143.34 - 143.34 = % 0.72

1-0.005

SUBTOTAL 4 1.59

TOTAL DEL PRECIO = % 145.47

NOM BRE DEL LICITANTE. FIRMA:

1 - ( 0.30 + 0.10 )

1.68546

1.68546

RESUMEN DE LOS PORCENTAJES DE COSTOS INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO, DE LOS

CARGOS POR UTILIDAD Y ADICIONALES

PE-5

0.08 x 126.96


Página 140 de 185

PE-5 GUÍA DE LLENADO

ENCABEZADO

LICITACIÓN No. El número correspondiente.


OBRA

Se especificará el nombre de la obra y lugar donde se realizarán los trabajos.

EXPLICACIÓN GENERICA De acuerdo con lo estipulado en las presentes bases, en el

Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas, se indican los conceptos que intervienen para el cálculo

de los importes de los costos Indirectos y de financiamiento, así como

sus respectivos porcentajes; el cargo por utilidad, que es la ganancia

que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo y

será fijado por el propio contratista y estará representado por un

porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de

financiamiento. Este cargo, deberá considerar las deducciones

correspondientes al impuesto sobre la renta (ISR) y la participación

de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU).

Asimismo, se deberán considerar los cargos adicionales, como lo es

el pago por el servicio de inspección y control que realiza la

Secretaría de la Función Pública, impuestos locales y el impuesto

sobre nómina.




Página 141 de 185

LICITACION:


DOCUMENTO Nº PE-6

ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS


Página 142 de 185

PE-6 GUÍA DE LLENADO

A).- ENCABEZADO



OBRA Se especificará el nombre de la obra y lugar donde se realizarán los trabajos.

COSTO INDIRECTO El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en el sitio de los trabajos, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo

DATOS PARA EL CALCULO DEL COSTO INDIRECTO:

COSTO DIRECTO Importe del Costo Directo

PERIODO DE EJECUCIÓN Plazo de ejecución , expresado en número de meses

PARTICIPACIÓN DE OFICINA CENTRAL

Porcentaje de participación que el personal de oficinas centrales, le dedique a la ejecución de la obra en particular, debiendo tomar en consideración los gastos de la planta técnico- administrativa y en su caso, los montos ejercidos en años anteriores.

PARTCIPACION DE OFICINA DE CAMPO

Porcentaje de participación que el personal de oficinas de campo, le dedique a la ejecución de la obra en particular, debiendo tomar en consideración los gastos de la planta técnica y administrativa y en su caso, los montos ejercidos en años anteriores.

B).- OFICINA CENTRAL / OFICINA DE CAMPO

CONCEPTO Se detallan los gastos generales que estipula el artículo 213 del RLOPSRM y que podrán considerarse para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales, a la administración de oficinas de campo o a ambas, según el caso:

1. Honorarios, sueldos y prestaciones del personal directivo, el técnico y el administrativo; las cuotas del IMSS y demás prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo.

2. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos.

3. Servicios de los siguientes conceptos 4. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos 5. Gastos de oficina de los siguientes conceptos 6. Capacitación y adiestramiento 7. Seguridad e higiene 8. Seguros y fianzas, y 9. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos

IMPORTE / MES Se anotarán los importes de cada uno de los gastos que por los conceptos antes citados se generen.

TIEMPO Se anotará el periodo de ejecución de la obra conforme a programa de trabajo en meses, adicionando el periodo de tiempo que se considere necesario para el finiquito de obra.


Página 143 de 185

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN Corresponde a la fracción porcentual del periodo de tiempo en que el personal de oficina central o de campo, le dedique a la ejecución de la obra en particular, debiendo tomar en consideración, la planta técnico- administrativa para los montos ejercidos en años anteriores.

IMPORTE TOTAL Representa el producto de multiplicar el importe mensual, el periodo de ejecución considerado y el porcentaje de participación.

% DEL C.D. Este representa el cociente que resulte de dividir el Importe Total de cada concepto, entre el importe del Costo Directo de la obra, expresado en porcentaje. El resultado se deberá aproximar a dos decimales.

TOTALES Suma de los Subtotales de cada Columna

RESUMEN

DATOS DE A) Y DE B) Se anotarán el importe que se obtenga de la suma de los importes acumulados de Oficina Central (A) y el de Oficinas de Campo (B), así como el tanto por ciento de estos cargos.

A) + B). PORCENTAJE TOTAL DE INDIRECTOS

Será el que resulte de sumar los porcentajes correspondientes a Oficina Central, más el de Oficinas de Campo, que deberá ser igual al que resulte de dividir el importe total de gastos indirectos entre el importe total del costo directo de la obra, expresado en porcentaje. El resultado se deberá aproximar a dos decimales.



NOTAS El LICITANTE podrá optar por presentar la información solicitada en este anexo ó en forma computarizada, siempre que tome en cuenta el contenido, la separación y distribución de los diversos conceptos.


Página 144 de 185

LICITACION NUM: FECHA:

CONTRATISTA:

OBRA:

CALCULO DE COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO

PERIODO DE EJECUCIÓN MESES

PARTICIPACION DE OFICINA CENTRAL %

PARTICIPACION DE OFICINA DE CAMPO %

Concepto Importe/mes Tiempo %Part. Importe Total % DEL C.D.

A).- OFICINA CENTRAL

1 Honorarios sueldos y prestaciones

1.1 Personal di rectivo

1.2 Personal técnico

1.3 Personal adminis trativo

1.4 Cuotas del IMSS e impuestos de 1.1 a l 1.5

1.5 Prestaciones que obl iga la Ley Federa l del Trabajo

1.6 Pasajes y viáticos

1.7 Los que se deriven de la suscripción de contratos

Subtotal

2 Depreciación, mantenimiento y rentas

2.1 Edi ficios y loca les

2.2 Locales de mantenimiento y guarda

2.3 Bodegas

2.4 Insta laciones genera les

2.5 Muebles y enseres

2.6 Depreciación, o renta y operaciones de vehículos

2.7 Depreciación, mantenimiento y rentas de campamentos

Subtotal

3 Servicios

3.1 Consultores , asesores , servicios y laboratorios

3.2 Estudios e investigaciones

Subtotal

4 Fletes y acarreos

4.1 De campamentos

4.2 De equipo de construcción

4.3 De plantas y elementos para insta laciones

4.4 De mobi l iario

Subtotal

5 Gastos de oficina

5.1 Papelería y úti les de escri torio

5.2 Correos , teléfonos , telégrafos , radio

5.3 Equipo de Computación

5.4 Si tuación de fondos

5.5 Copias y dupl icados

5.6 Luz, gas y otros consumos

5.7 Gastos de concurso

Subtotal

6 Capacitacion y Adiestramiento

6.1 Capaci tacion

Subtotal

7 Seguridad e higiene

7.1 Seguridad e higiene

Subtotal

8 Seguros y fianzas

8.1 Primas de seguros

8.2 Primas de fianzas

Subtotal

9 Trabajos previos y auxiliares

9.1 Construcción y conservación de caminos de acceso

9.2 Montajes y desmantelamiento de equipo

Subtotal

TOTAL A).-


Página 145 de 185

LICITACION NUM: FECHA:

CONTRATISTA:

OBRA:

CALCULO DE COSTO INDIRECTO

COSTO DIRECTO

PERIODO DE EJECUCIÓN MESES

PARTICIPACION DE OFICINA CENTRAL %

PARTICIPACION DE OFICINA DE CAMPO %

Concepto Importe/mes Tiempo %Part. Importe Total % DEL C.D.

B).- OFICINA DE CAMPO

1 Honorarios sueldos y prestaciones

1.1 Personal di rectivo

1.2 Personal técnico

1.3 Personal adminis trativo

1.4 Cuotas del IMSS e impuestos de 1.1 a l 1.5

1.5 Prestaciones que obl iga la Ley Federa l del Trabajo

1.6 Pasajes y viáticos

1.7 Los que se deriven de la suscripción de contratos

Subtotal

2 Depreciación, mantenimiento y rentas

2.1 Edi ficios y loca les

2.2 Locales de mantenimiento y guarda

2.3 Bodegas

2.4 Insta laciones genera les

2.5 Muebles y enseres

2.6 Depreciación, o renta y operaciones de vehículos

2.7 Depreciación, mantenimiento y rentas de campamentos

Subtotal

3 Servicios

3.1 Consultores , asesores , servicios y laboratorios

3.2 Estudios e investigaciones

Subtotal

4 Fletes y acarreos

4.1 De campamentos

4.2 De equipo de construcción

4.3 De plantas y elementos para insta laciones

4.4 De mobi l iario

Subtotal

5 Gastos de oficina

5.1 Papelería y úti les de escri torio

5.2 Correos , teléfonos , telégrafos , radio

5.3 Equipo de Computación

5.4 Si tuación de fondos

5.5 Copias y dupl icados

5.6 Luz, gas y otros consumos

5.7 Gastos de concurso

Subtotal

6 Capacitacion y Adiestramiento

6.1 Capaci tacion

Subtotal

7 Seguridad e higiene

7.1 Seguridad e higiene

Subtotal

8 Seguros y fianzas

8.1 Primas de seguros

8.2 Primas de fianzas

Subtotal

9 Trabajos previos y auxiliares

9.1 Construcción y conservación de caminos de acceso

9.2 Montajes y desmantelamiento de equipo

Subtotal

TOTAL B).-

RESUMEN

A) Oficina central

B) Oficina de campo

A) + B) Porcentaje total de indirectos:


Página 146 de 185


DOCUMENTO Nº PE-7

ANÁLISIS DE COSTO POR FINANCIAMIENTO


Página 147 de 185


Página 148 de 185

PE-7

ANÁLISIS DE COSTOS POR FINANCIAMIENTO

GUÍA DE LLENADO A).- ENCABEZADO


DE FECHA La fecha de la LICITACIÓN.

OBRA Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se realizarán los trabajos.

B).- TEXTO Deberá presentarse el análisis detallado del costo por financiamiento. Considerando para tal fin los gastos que realizará en la ejecución de los trabajos y los pagos por anticipo y estimaciones que recibirá, así como la tasa de interés que aplicará de acuerdo al instrumento de captación oficial propuesto, la cual deberá indicarse al realizar este análisis, por lo que deberá realizar la corrida financiera con estos datos para obtener en su caso el importe a financiar y por lo tanto, el porcentaje de costo por financiamiento.

El licitante se obliga a presentar este costo de acuerdo a lo indicado para este efecto en el Reglamento de la Ley de Obras Públicasy Servicios Relacionados con las Mismas.

NOMBRE DEL LICITANTE Razón Social de la compañía LICITANTE.

FIRMA Suscribirá el representante legal de LICITANTE.

NOTA: El LICITANTE podrá optar por presentar la información solicitada en este Anexo, en forma computarizada. Se incluye esta guía como secuela de cálculo para el Análisis Financiero. El análisis se debe realizar de acuerdo a los Términos de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Así como su Reglamento.


Página 149 de 185

LICITACION:


DOCUMENTO Nº PE-8

ANÁLISIS DEL PORCENTAJE DEL CARGO POR UTILIDAD


Página 150 de 185


Página 151 de 185

DOCUMENTO PE-8

CARGO POR UTILIDAD El cargo por utilidad, es la ganancia que recibe el contratista por

la ejecución del concepto de trabajo; será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

Este cargo, deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta (ISR) y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU).

A).- ENCABEZADO




B).- DATOS SUPUESTOS

COSTO DIRECTO DE LA OBRA Es el que resulta del análisis del precio unitario del concepto de trabajo que se trate, en relación a los gastos de materiales, mano de obra, maquinaria o equipo de construcción, herramienta y equipo de seguridad.

PORCENTAJE DE INDIRECTO DE OFICINA CENTRAL

PORCENTAJE DE INDIRECTO DE OFICINA CENTRAL

Corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los cargos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y que comprenden, entre otros, los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, financiamiento, imprevistos, transporte de maquinaria y en su caso, prestaciones sociales correspondientes al personal directivo, técnico y administrativo. Calculados en el PT-6.

% DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO Es aquel que corresponde a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados, que realice el contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos, calculado en el PE-7.

UTILIDAD ESPERADA Es la ganancia que espera recibir el contratista por la ejecución del concepto de trabajo; el porcentaje será fijado por el propio contratista.




Página 152 de 185

LICITACION:


DOCUMENTO Nº PE-9

ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE

PUEBLA.


Página 153 de 185


Página 154 de 185

LICITACION:


DOCUMENTO Nº PE-10

TARJETAS DE ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO


Página 155 de 185

LICITACIÓN No:

FECHA:

OBRA:

MQP-010 Camión De Volteo Mercedes Benz De 7 M3 Motor Diesel 170 H.P.

DATOS GENERALES

Precio de Adquisición. ( S/IVA) $ 750,000.00 No. Llantas: 6.00

Llantas ( N ) Pn = 30,000.00 Precio de llanta: 5,000.00

Vida económica de Llantas Vn = 2,500.00 hrs.

Equipo Adicional. 0.00

Valor Inicial Vm = $ 720,000.00

% de rescate r = 10%

Valor de Rescate Vr = $ 72,000.00 Factor de Mantenimiento Ko = 80.00%

Vida Económica. (en horas) Ve = 12,000.00 hrs. Tasa de Interés i = 16.00%

Horas por Año. Hea = 2,400.00 hrs. Prima del Seguro s = 3.00%

Motor Diesel de 190.00 H.P.

Factor de Operación. 70% Potencia Op. 133.00 H.P.O.P.

CARGOS FIJOS

A) Depreciación: D = (Vm - Vr) / Ve D = 54.00

B) Inversión: Im = ((Vm + Vr) / 2Hea) * i Im = 26.40

C) Seguros: Sm = ((Vm + Vr) / 2Hea) * s Sm = 4.95

D) Mantenimiento: Mn = Ko * D Mn = 43.20

Suma Cargos Fijos: 128.55$

CONSUMOS

a) Combustible: Co = Gh * Pc Co = 332.50

Donde: Gh = e * HPOP Gh = 26.60

Diesel : e = 0.20

Gasolina: e = 0.24

Potencia de Operación: HPOP = 133.00

Diesel: Pc = 12.50$

Gasolina: Pc = 12.00$

b) Otras Fuentes de Energía.

c) Lubricantes: Lb = ( Ah + Ga ) * Pa Lb = 40.38

Donde: Ah = K * HPOP Ah = 0.4522

Ga = C / T Ga = 0.1690

Capacidad del Carter en Litros. C = 16.90

Cambio de Aceite en Horas. T = 100.00

Diesel : K = 0.0034

Gasolina : K = 0.0030

Valor de la Potencia Operacional. HPOP = 133.00

Precio del lubricante. Pa = 65.00$

d) Llantas ( N ) N = Pn / Vn N = 12.00

Suma Consumo por hora: 384.88$

OPERACIÓN

Operación: Po = Sr / Ht Po = Sr / Ht Po = 55.06

Donde: Sr = Salario real Sr = 11,012.66

Ht = Horas efectivas de trabajo Ht = 200.00

Suma Consumo de operación por hora: 55.06$

TOTAL COSTO POR HORA 568.49$

LICITANTE FIRMA

REPRESENTANTE LEGAL

PE-10

COSTO HORARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Factor de Combustible:

Precio de Combustible:

Factor de Combustible:


Página 156 de 185


DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA Nombre, marca y características generales de la máquina o equipo, su potencia, tipo de motor, elementos de que conste.

DATOS GENERALES

EQUIPO ACTIVO E INACTIVO Equipo activo, es aquel que se encuentra desarrollando el trabajo para el cual fue diseñado, dentro de su ciclo de uso, a una capacidad del 100% de su disponibilidad de trabajo ( motor encendido, en movimiento)

Equipo inactivo es aquel que se encuentra desarrollando su capacidad de trabajo para el que fue diseñado, dentro de su ciclo de uso, a una capacidad menor al 100% (motor encendido, sin movimiento, con aplicación nula de su potencia de trabajo).

Esto implica que algunos renglones del costo horario, correspondiente al equipo que se trate, se consideran inferiores al 100% de intervención

(Pm) Precio de la máquina El costo comercial de adquisición de la máquina nueva con todos sus accesorios y piezas especiales; sin incluir el I.V.A.

A).- ENCABEZADO

LICITACIÓN No. El número que le corresponda.


OBRA Se especificará el nombre de la obra y lugar donde se realizarán los trabajos.

B).- TEXTO

EQUIPO NÚMERO El número que le corresponda de acuerdo al anexo # PT-14.

CLASIFICACIÓN La clasificación correspondiente de máquina o equipo según el anexo PT-14.

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA Nombre, marca y características generales de la máquina o equipo, su potencia, tipo de motor, elementos de que conste.

DATOS GENERALES

(Pm) Precio de la máquina El costo comercial de adquisición de la máquina nueva con todos sus accesorios y piezas especiales; sin incluir el I.V.A.

(Vll) Valor de las llantas En su caso se anotará el costo de las llantas, de la máquina o equipo, sin incluir el I.V.A.

(Vpe) Valor de las piezas

especiales

El costo de las piezas especiales cuando la máquina o equipo lo requiera y se deprecien por separado, sin incluir el I.V.A.

(Va) Valor de adquisición Es el precio inicial de adquisición de la máquina nueva, descontando el costo de las llantas y piezas especiales en


Página 157 de 185

su caso.

(Vr) Valor de rescate

_______%Va.

Se anotará el porcentaje considerado para el tipo de máquina o equipo.

(Ve) Vida económica Se anotará la vida económica de la máquina o equipo expresado en horas de trabajo.

(i) Tasa de inversión

_______anual

Se anotará el interés anual adecuado para el tipo de máquina o equipo, expresado en decimales.

(ha) Horas efectivas por año Las horas efectivas de trabajo de la máquina o equipo, por año.

(S) Prima de seguro

_______%anual

El porcentaje anual promedio adecuado para el tipo de máquina o equipo.

(Q)Mantenimiento mayor

y menor _______%

El porcentaje adecuado de acuerdo al tipo y características de trabajo de la máquina o equipo.

(Hp) Potencia nominal Se anotarán los Hp del motor(es) especificados por el fabricante de la máquina o equipo.

(HVLL) Vida de las Llantas Las horas de vida útil de las llantas considerando el promedio de las condiciones de trabajo impuestas a las mismas.

(Hvpe) Vida de las piezas especiales. Las horas de vida útil de las piezas especiales, considerando el promedio de las condiciones de trabajo impuestas a éstas.

(Fo.) Factor de operación Factor de horas efectivas de trabajo dentro de la jornada.

(H) Horas de la jornada El número de horas trabajadas por jornada.

CARGOS FIJOS Son los correspondientes a la depreciación, inversión, seguros y mantenimientos mayor o menor.

(D + I - S + T) = cargos fijos.

CONSUMOS De acuerdo con el tipo de motor de la máquina (diésel o gasolina) se anotará en el renglón correspondiente la potencia del equipo, se hará la operación y se obtendrá la cantidad que al ser afectada por el costo unitario del combustible dará el costo por hora; procediéndose de la misma manera con el consumo de aceite del motor, etc.

Cargos por consumo = suma de cargos por combustible (diésel o gasolina) + lubricantes, en caso que el equipo consuma otro tipo de energía, se anexará su cálculo en el renglón correspondiente.

LLANTAS En su caso, se anotarán los datos y se aplicarán la fórmula correspondiente para así determinar su costo por hora.

OTROS ELEMENTOS

(PIEZAS ESPECIALES)

Cuando la máquina en estudio, tenga algún elemento especial que requiera ser depreciado por separado, se anotará en este espacio el nombre del mismo, su costo de adquisición, su duración en horas, y se aplicará la fórmula indicada para así obtener su costo por hora

So) OPERACIÓN De acuerdo con el tipo de máquina, la cuadrilla de operación podrá ser de un operador; y ayudante(s), etc.


Página 158 de 185

Se indicará la categoría de cada uno, su salario real, la cantidad de cada categoría y su importe parcial; se hará la suma (So) = S y se aplicará en cada caso, la fórmula indicada de acuerdo con las horas efectivas de operación (Fo. X H).

COSTO DIRECTO POR HORA En el espacio derecho del total, se anotará el resultado de la operación de la suma de cargos fijos + consumos + llantas (en su caso) + piezas especiales (en su caso) + operación.

NOMBRE DEL LICITANTE La razón social completa de la compañía LICITANTE.

FIRMA Suscribirá el representante legal del LICITANTE.

NOTA: EL LICITANTE podrá optar por presentar la información solicitada en este anexo o en forma computarizada, siempre que tomen en cuenta el contenido y la separación de los diversos conceptos que lo integran.


Página 159 de 185

LICITACION:


DOCUMENTO Nº PE-11

ANÁLISIS DE BÁSICOS AUXILIARES


Página 160 de 185


Página 161 de 185

ANÁLISIS DE BÁSICOSLICITACIÓN No:

FECHA:

OBRA:

Especificación UNIDAD

CLAVE UNIDADCANTIDAD P. U.

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES:

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA:

MAQUINARIA Y EQUIPO

SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO:

HERRAMIENTA

SUBTOTAL HERRAMIENTA:

EQUIPO DE SEGURIDAD

SUBTOTAL EQUIPO DE SEGURIDAD:

OBSERVACIONES:


PE-11

CLAVE

RENDIMIENTO

C O N C E P T O IMPORTE

REPRESENTANTE LEGAL

COSTO DIRECTO


Página 162 de 185


ANÁLISIS DE BÁSICOS A).- ENCABEZADO




CLAVE Número consecutivo de la matriz del precio unitario.

ESPECIFICACIÓN La descripción del concepto de trabajo y su alcance.

UNIDAD La unidad de medida del concepto analizado.

RENDIMIENTO La cantidad de unidades ejecutadas por la cuadrilla analizada.

B).- DESCRIPCIÓN GENÉRICA

MATERIALES Nombre de los materiales que intervienen en el análisis, indicando sus características generales.

UNIDAD La unidad de medida del material.

CANTIDAD La cuantía del material considerado para ejecutar el concepto de trabajo por unidad de obra terminada.

COSTO UNITARIO El costo unitario del material sin incluir I.V.A. De acuerdo al Art. 193 del RLOPSRM


SUBTOTAL: MATERIALES Se anotará el resultado de sumar los importes parciales de los materiales

C).- MANO DE OBRA

CUADRILLA Se anotará el número y la cuadrilla de trabajo que interviene en el concepto de obra.

UNIDAD Unidad de costo unitario (Jornal, Turno, Hora)

CANTIDAD Será el resultado de aplicar el inverso al rendimiento del personal correspondiente, con tres decimales.

SALARIO REAL El salario real de la cuadrilla por unidad, (hora, turno, jornal, etc.).

IMPORTE Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el salario real de la cuadrilla correspondiente.

SUBTOTAL: MANO DE OBRA Será el resultado de sumar los importes parciales de las cuadrillas empleadas.

C).- MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

MAQUINARIA O EQUIPO El nombre de la maquinaria y/o equipo que se utiliza en el concepto de trabajo.

UNIDAD La que corresponda a la maquinaria y/o equipo (hora, turno, etc.)

CANTIDAD El inverso del rendimiento de la maquinaria y/o equipo en cuestión.

COSTO UNITARIO El costo por unidad (hora, turno, etc.)


Página 163 de 185


SUBTOTAL: MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Será el resultado de sumar los importes parciales de las cuadrillas empleadas.

D).- HERRAMIENTA

HERRAMIENTA En el caso que se utilice herramienta de mano en el concepto, se procederá como sigue: En el espacio destinado para el nombre, se anotará la leyenda herramienta de mano.


CANTIDAD El porcentaje del subtotal de mano de obra que considere el contratista gastar por herramienta




E).- EQUIPO DE SEGURIDAD

EQUIPO DE SEGURIDAD En el espacio destinado para el nombre, se anotará la leyenda Equipo de Seguridad.


CANTIDAD El porcentaje del subtotal de mano de obra que considere el contratista gastar en equipo de seguridad de los trabajadores.




COSTO DIRECTO El resultado de sumar los importes de los subtotales de material, mano de obra, maquinaria o equipo de construcción, herramienta y equipo de seguridad.



NOTA:

El Concursante podrá optar por presentar la información solicitada en este anexo, en forma computarizada; siempre que tome en cuenta el contenido y la separación de los diversos conceptos.


Página 164 de 185


DOCUMENTO Nº PE-12

EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE


Página 165 de 185

LICITACIÓN Nº:

FECHA:

OBRA:

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTEPONDERACIÓN

%

TOTAL


PE-12

EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

REPRESENTANTE LEGAL


Página 166 de 185

GUIA DE LLENADO APLICABLE A LOS DOCUMENTOS

PE-12, PE-13, y PE-14

CLAVE Núm. y/o letra asignado a cada uno de los insumos.

DESCRIPCIÓN Del insumo, conforme a las relaciones de Materiales, Mano de Obra, Herramienta y Equipo.

UNIDAD Unidad de medida del insumo.

CANTIDAD Cantidad del insumo que se utiliza, para la ejecución total de la obra que se trate.

COSTO UNITARIO Costo unitario del insumo por unidad asignada.

IMPORTE Resultado de la multiplicación de cantidad por costo unitario.

PONDERACIÓN % Porcentaje de participación del insumo en el importe total de la obra.

TOTAL Suma total por tipo de insumo, clasificado en Materiales, Mano de Obra, Maquinaria o Equipo de Construcción, Herramienta y Equipo de Seguridad, según sea el caso (PT-12, PT-13, PT14).

Suma total del porcentaje de participación del insumo que se trate, clasificado en Materiales, Mano de Obra, Maquinaria o Equipo de Construcción, Herramienta y Equipo de Seguridad, según sea el caso (PT-12, PT-13, PT14).en el importe total de la obra.




Página 167 de 185


DOCUMENTO Nº PE-13

EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MANO DE OBRA


Página 168 de 185

LICITACIÓN Nº:

FECHA:

OBRA:


%

TOTAL


PE-13

EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MANO DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL


Página 169 de 185


DOCUMENTO Nº PE-14

EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN


Página 170 de 185

LICITACIÓN Nº:

FECHA:

OBRA:


%

TOTAL


EXPLOSIÓN DE INSUMOS DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

PE-14

REPRESENTANTE LEGAL


Página 171 de 185

LICITACION:


DOCUMENTO Nº PE-15

PROGRAMA DE INVERSIÓN POR MONTOS MENSUALES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTIDA.

(DIAGRAMA DE BARRAS, CON MONTOS)


Página 172 de 185

N°

LIC

ITA

CIÓ

N:

OB

RA

:

MU

NIC

IPIO

/EST

AD

O:

FE

CH

A D

E IN

CIO

:T

ER

MIN

AC

IÓN

:

12

34

56

78

91

01

11

21

31

41

51

61

71

81

92

02

12

22

32

4

( 5

)(

6 )

TOTA

L M

ENSU

AL

EMP

RES

AN

OM

BR

E Y

FIR

MA

DEL

REP

RES

ENTA

NTE

LEG

AL

( 8

)(

9 )

PA

RT

IDA

SC

LA

VE

( 4

)(

4 )

ME

S 1

ME

S 2

ME

S 3

ME

S 4

ME

S 5

ME

S 6

M E

S E

S (

N O

M B

R E

)

( 1

)

( 3

)

PR

OG

RA

MA

CA

LE

ND

AR

IZA

DO

ME

NS

UA

L D

E L

A E

JE

CU

CIÓ

N D

E L

OS

TR

AB

AJ

OS

(DIA

GR

AM

A D

E B

AR

RA

S, C

ON

MO

NT

OS

)

PE

-15

( 2

)

ME

S "

N"

( 7

)


Página 173 de 185

GUÍA DE LLENADO DEL ANEXO PE-15

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (DIAGRAMA DE BARRAS, CON MONTOS)

DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO ENTRE EL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN Y LA FIRMA DEL CONTRATO DE LA OBRA, QUEDARÁ CONVENIDO CON LA DEPENDENCIA CONTRATANTE, LA ENTREGA DEL PROGRAMA DEFINITIVO DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LAS FECHAS CLAVE INTERMEDIAS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL CONTRATISTA, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTAS FECHAS, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONTRATANTE TOMARÁ LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE CONFORME A LA LEY PROCEDAN.

1). LICITACIÓN Nº El número correspondiente de la licitación.

2). OBRA Ubicación y descripción de la(s) obras(s) conforme a las bases de licitación.

3).MUNICIO / ESTADO Nombre del municipio y del estado donde se desarrollara la obra.

4). INICIO Y TERMINACIÓN Anotar la fecha de inicio y terminación programadas para la obra que se licita

5). CLAVE Clave que le corresponde a la partida conforme a lo indicado en el catálogo de conceptos.

6).PARTIDA / CONCEPTO Descripción de la partida de conceptos de trabajo que se está refiriendo: (ejemplo preliminares, cimentación, estructura, instalación eléctrica, instalación hidráulica, acarreos, etc.), o bien el nombre del concepto de acuerdo al catálogo de conceptos.

7). PROGRAMA Programar indicando por medio de una barra e importes el plazo de ejecución de la actividad, con inicio y terminación de las mismas, de acuerdo al análisis de la ruta crítica.

8). EMPRESA O PERSONA FISICA Nombre de la empresa o persona física que está participando en la licitación.

9). NOMBRE Y FIRMA Nombre y firma del representante legal de la empresa o persona física participante.



Página 174 de 185

LICITACION:


DOCUMENTO Nº PE-16

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL

DEL SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE



Página 175 de 185

N°

LIC

ITA

CIÓ

N:

OB

RA

:

MU

NIC

IPIO

/EST

AD

O:

FE

CH

A D

E IN

CIO

:T

ER

MIN

AC

IÓN

:

12

34

56

78

91

01

11

21

31

41

51

61

71

81

92

02

12

22

32

4

( 5

)(

6 )

( 7

)(

8 )

TOTA

L M

ENSU

AL

EMP

RES

AN

OM

BR

E Y

FIR

MA

DEL

REP

RES

ENTA

NTE

LEG

AL

( 10

)(

11 )

Y E

QU

IPO

DE

IN

ST

AL

AC

ION

PE

RM

AN

EN

TE

PE

-16

PA

RT

IDA

SU

NM

ES

6M

ES

"N

"

( 9

)

( 4

)(

4 )

CL

AV

EC

AN

T

M E

S E

S (

N O

M B

R E

)

ME

S 1

ME

S 2

ME

S 3

ME

S 4

ME

S 5

PR

OG

RA

MA

CA

LE

ND

AR

IZA

DO

ME

NS

UA

L D

E S

UM

INIS

TR

O D

E M

AT

ER

IAL

ES

(DIA

GR

AM

A D

E B

AR

RA

S, C

ON

MO

NT

OS

)

( 1

)(

2 )

( 3

)


Página 176 de 185


PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DEL SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE


1). LICITACIÓN Nº El número correspondiente de la licitación.

2). OBRA Ubicación y descripción de la(s) obras(s) conforme a las bases de licitación.

3).MUNICIO / ESTADO Nombre del municipio y del estado donde se desarrollara la obra.

4). INICIO Y TERMINACIÓN Anotar la fecha de inicio y terminación programadas para la obra que se licita

5). CLAVE Clave que le corresponde a la partida conforme a lo indicado en el catálogo de conceptos.

6).MATERIAL Y EQUIPO Descripción del material o quipo de instalación permanente que se utilizara en la ejecución de los trabajos.

7). UNIDAD Se anotara la unidad de medida del material que se describe de acuerdo al sistema general de medidas.

8). CANTIDAD Se anotara la cantidad total de material que se utilizara en la ejecución de los trabajos objeto de esta licitación.

9). PROGRAMA Programar indicando por medio de barras e importes los periodos de adquisición de materiales o equipo de instalación permanente.

10). EMPRESA O PERSONA FISICA Nombre de la empresa o persona física que está participando en la licitación.

11). NOMBRE Y FIRMA Nombre y firma del representante legal de la empresa o persona física participante.

NOTA. ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA Y DATOS DEL

FORMATO.


Página 177 de 185

LICITACION:


DOCUMENTO Nº PE-17

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA DIRECTA EN CAMPO



Página 178 de 185

N°

LIC

ITA

CIÓ

N:

OB

RA

:

MU

NIC

IPIO

/EST

AD

O:

FE

CH

A D

E IN

CIO

:T

ER

MIN

AC

IÓN

:

12

34

56

78

91

01

11

21

31

41

51

61

71

81

92

02

12

22

32

4

( 5

)(

6 )

( 7

)(

8 )

TOTA

L M

ENSU

AL

EMP

RES

AN

OM

BR

E Y

FIR

MA

DEL

REP

RES

ENTA

NTE

LEG

AL

( 10

)(

11 )

( 9

)

( 3

)

( 4

)(

4 )

ME

S 2

ME

S 3

ME

S 4

ME

S 5

ME

S 6

CL

AV

EC

AT

EG

OR

IAU

NC

AN

T

M E

S E

S (

N O

M B

R E

)

ME

S 1

ME

S "

N"

PR

OG

RA

MA

CA

LE

ND

AR

IZA

DO

ME

NS

UA

L D

E U

TIL

IZA

CIO

N D

E M

AN

O D

E O

BR

A D

IRE

CT

A

(DIA

GR

AM

A D

E B

AR

RA

S, C

ON

MO

NT

OS

)

PE

-17

( 1

)(

2 )


Página 179 de 185


PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA EN CAMPO






5. CANTIDAD Se anotará la cantidad de personal que se ocupará para la ejecución de los trabajos.

6. CATEGORÍA Se anotará la categoría del personal obrero.

7. PROGRAMA Programar indicando por medio de barras e importes, los periodos de utilización de los servicios del personal.






Página 180 de 185

LICITACION:


DOCUMENTO Nº PE-18

PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUALDE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN



Página 181 de 185

N°

LIC

ITA

CIÓ

N:

OB

RA

:

MU

NIC

IPIO

/EST

AD

O:

FE

CH

A D

E IN

CIO

:T

ER

MIN

AC

IÓN

:

12

34

56

78

91

01

11

21

31

41

51

61

71

81

92

02

12

22

32

4

( 5

)(

6 )

( 7

)(

8 )

TOTA

L M

ENSU

AL

EMP

RES

AN

OM

BR

E Y

FIR

MA

DEL

REP

RES

ENTA

NTE

LEG

AL

( 10

)(

11 )

( 9

)

( 3

)

( 4

)(

4 )

ME

S 2

ME

S 3

ME

S 4

ME

S 5

ME

S 6

CL

AV

EM

AQ

UIN

AR

IA O

EQ

UIP

O D

E C

ON

ST

RU

CC

ION

RD

TO

:

PO

R

DIA

CA

NT

M E

S E

S (

N O

M B

R E

)

ME

S 1

ME

S "

N"

PR

OG

RA

MA

CA

LE

ND

AR

IZA

DO

ME

NS

UA

L D

E U

TIL

IZA

CIO

N D

E M

AQ

UIN

AR

IA

O E

QU

IPO

DE

CO

NS

TR

UC

CIO

N

(DIA

GR

AM

A D

E B

AR

RA

S, C

ON

MO

NT

OS

)

PE

-18

( 1

)(

2 )


Página 182 de 185


PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIO O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN






5. CLAVE La clave que le corresponda a la maquinaria o equipo de construcción de acuerdo a su explosión de insumos.

6. MAQUINARIA O EQUIPO Relacionar la maquinaria o equipo de construcción que se utilizará de acuerdo al concepto que se trate.

7. RENDIMIENTO POR DÍA Consignar el rendimiento efectivo por día de la maquinaria o equipo de construcción.

8. CANTIDAD DE MAQUINARIA Número de máquinas que se utilizarán en el concepto que se trate.

9. PROGRAMA Programar medio de barras e importes los periodos de utilización de la maquinaria o equipo de construcción.






Página 183 de 185


DOCUMENTO Nº PE-19

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL

PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO



Página 184 de 185

N°

LIC

ITA

CIÓ

N:

OB

RA

:

MU

NIC

IPIO

/EST

AD

O:

FE

CH

A D

E IN

CIO

:T

ER

MIN

AC

IÓN

:

12

34

56

78

91

01

11

21

31

41

51

61

71

81

92

02

12

22

32

4

( 5

)(

6 )

( 7

)(

8 )

TOTA

L M

ENSU

AL

EMP

RES

AN

OM

BR

E Y

FIR

MA

DEL

REP

RES

ENTA

NTE

LEG

AL

( 3

)

PR

OG

RA

MA

CA

LE

ND

AR

IZA

DO

ME

NS

UA

L D

E U

TIL

IZA

CIO

N D

EL

PE

RS

ON

AL

PR

OF

ES

ION

AL

(DIA

GR

AM

A D

E B

AR

RA

S, C

ON

MO

NT

OS

)

PE

-19

( 1

)(

2 )

( 4

)

CL

AV

EC

AT

EG

OR

IAU

NC

AN

T

M E

S E

S (

N O

M B

R E

)

ME

S 1

ME

S 2

ME

S 3

( 10

)(

11 )

DIR

EC

TIV

O, T

EC

NIC

O Y

AD

MIN

IST

RA

TIV

O E

NC

AR

GA

DO

DE

LA

DIR

EC

CIO

N, S

UP

ER

VIC

ION

Y

AD

MIN

IST

RA

CIO

N D

E L

OS

TR

AB

AJ

OS

ME

S 4

ME

S 5

ME

S 6

ME

S "

N"

( 9

)

( 4

)


Página 185 de 185


PROGRAMA CALENDARIZADO DE EROGACIONES MENSUALES DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS

TRABAJOS






5. CANTIDAD Se anotará la cantidad de personal técnico-administrativo que se ocupará para la ejecución de los trabajos.

6. CATEGORÍA Se anotará la categoría del personal técnico, administrativo y de servicio.

7. PROGRAMA Programar indicando por medio de barras y montos, los periodos de utilización de los servicios del personal.





2. convocatoria y bases de licitación 2015.pdf

Documents