1web.compranet.gob.mx:8002/hsm/unicom/00637/146/2008/004/... · web viewdelegaciÓn regional norte...

Delegación Regional Norte en el D.F.Subdelegación de Administración

Departamento de Obras y Servicios Generales

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 00637146-004-2008

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

DELEGACIÓN REGIONAL NORTE EN EL D.F.SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MEDIANTE CONVOCATORIA PÚBLICA A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA.

No. 00637146-004-2008

“MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA CLINICA DE MEDICINA FAMILIAR PERALVILLO, CENTRO DE TRABAJO PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN REGIONAL NORTE DEL I.S.S.S.T.E. EN EL D.F.”

2008

REFERENCIAS DE LAS BASES DE LICITACIÓN

“2008, Año de la Educación Física y el Deporte”La Fragua No.18 7º piso, Col. Tabacalera, C.P. 06030, México, D.F. Tel. 51409617-22084




DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Licitación Pública Nacional No. 00637146-004-2008 relativa a los trabajos de “Mantenimiento y Conservación de la Clínica de Medicina Familiar Peralvillo, centro de trabajo perteneciente a la Delegación Regional Norte del I.S.S.S.T.E. en el D.F.”, la presente licitación se inicia con la publicación y concluye con la firma del contrato. UBICACIÓN: En Constancia No. 18 y Plaza de la Concepción Col. Morelos, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06200 en México, D.F. teléfono del Centro de Trabajo 51-40-79-50, 55-29-75-40.

CALENDARIO DE EVENTOS: Los eventos de la licitación se llevaran acabo en la Sala de Juntas Compranet ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 45, 5° piso, (Entrada principal calle Lafragua No. 18), Col. Tabacalera Delegación Cuauhtémoc C.P. 06030, tel. 51409617 ext. 22084.

Publicación de la Convocatoria: El día 21 de Agosto de 2008.

Limite para venta de bases:Último día de venta de bases 26 de agosto de 2008.

Visita al sitio de trabajo:El día 25 de Agosto de 2008 a las 09:00 horas.

Junta de aclaración de bases:El día 26 de Agosto de 2008 a las 08:00 horas.

Apertura de proposiciones:El día 01 de Septiembre de 2008 a las 08:00 horas.

Acto de fallo de la licitación:EL Fallo quedara comprendido conforme lo establecen los Artículos 37 Fracción IV y 39 de la Ley.

Firma del Contrato:La adjudicación del contrato quedara comprendida conforme lo establece el artículo 47 de la Ley.

Vigencia de los trabajos: 69 días naturales a partir del 24 de Octubre de 2008 al 31 de Diciembre de 2008.

Anticipo.

No habrá anticipos.

ÍNDICE





CAPITULO DESCRIPCIÓN PAGINA

CAPITULO I OBJETO DE LOS TRABAJOS………………………………………………………………….

CAPITULO II VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS………………………………………

CAPITULO III JUNTA DE ACLARACIONES…………………………………………………………………...

CAPITULO IV PRECIOS UNITARIOS…………………………………………………………………………...

CAPITULO V ANTICIPOS…………………………………………………………………………….................

CAPITULO VI

ACREDITACIÓN DE LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS, DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES DEL EJERCICIO FISCAL ACTUAL………………………………………………

CAPITULO VIIDESIGNACION Y ATRIBUCIONES DEL SUBCOMITE QUE TENDRA A CARGO EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION……………………………………………………….

CAPITULO VIII REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACION……………………..

CAPITULO IX PROPOSICIONES…………………………………………………………………………..........

CAPITULO X ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPOSICIONES…………………………….

CAPITULO XI LOS CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS……….

CAPITULO XII CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO………………………………………...

CAPITULO XIII NOTIFICACION DEL FALLO……………………………………………………………………

CAPITULO XIV REQUISITOS DE LA EMPRESA GANADORA PARA FIRMAR EL CONTRATO……..

CAPITULO XV SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO………………………………………………………………

CAPITULO XVI DESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES…………………………………………………...

CAPITULO XVII NULIDAD TOTAL…………………………………………………………………………………

CAPITULO XVIII GARANTIAS……………………………………………………………………………...............

CAPITULO XIX CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS…………………………………………………………..

CAPITULO XX AJUSTE DE COSTOS……………………………………………………………………………

CAPÌTULO XXI SEGURIDAD E HIGIENE………………………………………………………………………...

CAPÌTULO XXII BITACORA…………………………………………………………………………………….......

CAPÌTULO XXIII RESCISION DE CONTRATOS………………………………………………………………….

CAPÌTULO XXIV PENAS CONVENCIONALES……………………………………………………………………

CAPÌTULO XXV NO NEGOCIACION DE CONDICIONES.

CAPITULO XXVI DE LAS INCONFORMIDADES………………………………………………………………….





CAPITULO XXVII MODIFICACIONES QUE SE PODRAN EFECTUAR…………………………………………

CAPITULO XXVIII SITUACIONES NO PREVISTAS EN ESTAS BASES………………………………………..

CAPITULO XXIX TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN…………………………………….

P R E S E N T A C I Ó N





El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en cumplimiento a las disposiciones que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos, 26 fracción I, 27 párrafo I, 28 fracción; 29, 30 fracción I, 31, 33, 34 Último párrafo, 36, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas así como el acuerdo que las reforma y adiciona publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 01 de Octubre de 2007, su Reglamento publicado en el D.O.F el 29 de Noviembre de 2006; Políticas Bases y Lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas , del Instituto de seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Fe de erratas al citado documento acuerdo número 51.1313.2008 publicado en el D.O.F. 24 de Abril de 2008, artículo 32-D, y demás disposiciones legales vigentes en la materia, así como en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de Propuestas dentro de las Licitaciones Públicas que celebren las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía” publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de Agosto de 2000 y demás disposiciones legales vigentes en la materia. Así mismo Mediante acuerdo de la Primera Reunion Extraordinaria del H. Comité Desconcentrado de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de fecha 13 de Agosto de 2008, la Delegación Regional Norte del I.S.S.S.T.E. en el D.F. y la Subdelegación de Administración por conducto de el Departamento de Obras y Servicios Generales, ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 45-7º. Piso, Colonia Tabacalera, C.P. 06030 Delegación Cuauhtemoc, México Distrito Federal, teléfono 51409617 ext. 22084, ha publicado el día 21 de Agosto del año 2008 en el Diario Oficial de la Federación la licitación Para la Adjudicación del Contrato Relativa a los trabajos de “Mantenimiento y Conservación de la Clínica de Medicina Familiar Peralvillo, centro de trabajo perteneciente a la Delegación Regional Norte del I.S.S.S.T.E. en el D.F.” , a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales de la Contraloría (Compranet) http://www.compranet.gob.mx con un costo de $ 2,750.00 (dos mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) con I.V.A. el cual deberá ser pagado por medio del sistema de pago en banco a través del recibo que genere el sistema compranet No se aceptará recibos de pago que emita el sistema compranet ni los que proporcione el Instituto en sus instalaciones que contengan el sello de pago en el banco respectivo con fecha posterior al limite de venta de las bases. o bien en Av. Paseo de la Reforma No. 45-7o. piso (entrada principal calle Lafragua No. 18), Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtemoc, C.P. 06030 en la Ciudad de México D.F., en días hábiles de las 09:00 a las 12:00 horas a un costo de $ 3,000.000 (tres mil Pesos 00/100 M.N.), en el Departamento de Obras y Servicios Generales de la Subdelegación de Administración dependiente de la Delegación Regional Norte del I.S.S.S.T.E.en el D.F., primero tendrán que recoger Formato de Caja mismo que deberán requisitar con los datos de su empresa y Pasar a la caja No. 18 de nuestras instalaciones para canjearlo por el Recibo Referencial Bancario el cual podrán pagar en el Banco Banorte o Bancomer y con el comprobante bancario regresar al Departamento de Obras y Servicios Generales para la entrega de Bases.

Presupuesto autorizado mediante oficio 120.121/243/2008 de fecha 16 de Abril de 2008, partida 3504-000-00 “Mantenimiento y Conservación de Inmuebles”. Para proyectos de fortalecimiento para el ejercicio 2008.

El procedimiento de esta licitación esta sujeta a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.

Anticipos.No habrá anticipos

Los interesados podrán comprar las bases de esta licitación desde el día de publicación de la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación de apertura de propuestas.

Por lo que los interesados deberán de sujetarse a las siguientes:

B A S E S

GLOSARIO.


http://www.compranet.gob.mx/




Para efectos de estas bases, se entenderá por:

INSTITUTO: El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.SFP: Secretaria de la Función Pública.SAT: Sistema de Administración Tributaria.SE: Secretaria de Economía.SHCP: Secretaria de Hacienda y Crédito Público.CALENDARIO DE EVENTOS: Fecha de presentación de aperturas, propuesta técnica, económica y del fallo.DOF: Diario Oficial de la Federación. Medio de Información Oficial emitido por el Gobierno

Federal MexicanoOIC: ORGANO INTERNO DE CONTROL

La Contraloría Interna en la Delegación Regional Norte del I.S.S.S.T.E.

LICITANTE: La persona física o moral que adquiere las bases de licitación y participa en el procedimiento de Licitación Pública.

LEY: Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas en vigor (publicada el 01 de Octubre de 2007 en el D.O.F.).

REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, reformas publicadas en el D.O.F el 29 de Noviembre de 2006.

POLITICAS Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Fe de erratas al citado documento, acuerdo número 51.1313.2008 publicado en el D.O.F. 24 de Abril de 2008

BASES: Documento que contiene las condiciones en materia de Obra Publica que regirán y serán aplicadas para esta licitación.

CONTRATO: Instrumento jurídico que celebra “El Instituto” con el licitante ganador para la ejecución de la obra.

PROPUESTA O PROPOSICION:

Documentos que entrega el Licitante como propios y que contiene los términos y condiciones legales, técnicas y económicas que propone para la realización de obras o servicios relacionados con la obra pública en caso de que el contrato le fuera asignado.

PROPOSICION O PROPUESTA SOLVENTE:

Es aquella que reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en las Bases de Licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Instituto y que garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

OBRA: Trabajo de: “Mantenimiento y Conservación de Inmuebles”.CENTROS DE TABAJO: Clínica de Medicina Familiar Peralvillo, perteneciente a la Delegación Regional Norte

del I.S.S.S.T.E. en el D. F. PARTIDA O CONCEPTO: Agrupamiento o clasificación de los trabajos por rubro.I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado.CONVOCANTE: Entidad de la administración Pública requirente de los trabajos o servicios relacionados

con la obra pública que realiza la presente licitación.LICITACIÓN ELECTRÓNICA: A la licitación en la cual los contratistas, opcionalmente, pueden presentar en forma

electrónica sus Propuestas.CONTRATISTA: Persona Física o Moral que resulte ganadora de la licitación y con quién el Instituto

celebre el contrato relativo a las Obras Públicas o Servicios Relacionados con las mismas.

CONTRATO: Instrumento jurídico que celebra el Instituto con el licitante ganador, para la ejecución de la Obra Pública o de los servicios relacionados con la misma.

MONTO DEL CONTRATO: Cantidad cierta en dinero que se cubrirá al Contratista de conformidad con el contrato como contra prestación por el debido y total cumplimiento de sus obligaciones pactadas.

SITIO DE TRABAJOS: Lugar de ejecución de los trabajos de Obra Pública objeto de la presente licitación.COMPRANET: El Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales, de la SFP, con Dirección

electrónica en Internet: http://www.companet.gob.mx, que permite difundir, agilizar y dar transparencia a los procedimientos de licitación pública celebrados por las dependencias o entidades en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios de cualquier naturaleza, así como de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

INTERNET: Red mundial de Computadoras.ACUERDO: El suscrito para establecer las disposiciones para el uso de Medios Remotos de

Comunicación Electrónica en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebre el Instituto, así como la presentación de las inconformidades por la misma vía. (publicado el 09 de Agosto del 2000 en el DOF).

PROGRAMA INFORMATICO: Es el medio de captura desarrollado por la SFP que permite a los licitantes así como al


http://www.companet.gob.mx/




Instituto enviar y recibir información por Medios Remotos de Comunicación Electrónica, así como generar para cada licitación pública un mecanismo de seguridad que garantice la confidencialidad de las Propuestas que reciba el Instituto por esa vía y que constituye el único instrumento en el cual podrán abrirse los sobres que contengan las propuestas en la fecha y hora establecidas en la convocatoria para el inicio de los actos de presentación y apertura de proposiciones.

MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRONICA.

Son los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRONICA.

Es el conjunto de datos electrónicos asociados con documentos que son utilizados para reconocer a su autor y que legitiman el consentimiento de este para obligarlo a las manifestaciones que en él se contienen de conformidad con lo previsto en los artículos 27, 28, 31 Fracción III, 33 Fracción XXII, 74, 83 y 85 de la Ley.

CAPITULO IOBJETO DE LOS TRABAJOS

PRIMERA.- Los trabajos consistirán en el: “Mantenimiento y Conservación de la Clínica de Medicina Familiar Peralvillo, centro de trabajo perteneciente a la Delegación Regional Norte del I.S.S.S.T.E. en el D.F.”





La presente licitación tiene como objeto la contratación de los trabajos de albañilería, carpintería, plomería, electricidad, gas, herrería, sanitaria, hidráulica, cancelaría y acabados y obras exteriores que se llevaran acabo con motivo del Programa de Fortalecimiento 2008,

Considerando las características señaladas en los anexos Documento 1 Y Documento H que forma parte integral de las bases en las cuales se indica:

Especificaciones de los trabajos. Catalogo de conceptos.

Los licitantes, para la presentación de sus ofertas, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones de los anexos que conforman las propuestas técnica y económica previstas en estas bases y los que se deriven de la junta de aclaración de dudas.

En la ejecución de los trabajos de obra se vigilara la aplicación de las especificaciones particulares y generales vigentes editadas por el Instituto, además se vigilaran que estos se realicen con la calidad debida, en el tiempo señalado y por el importe contratado.

Las empresas participantes deberán presentar los programas de trabajo solicitados en la propuesta económica por la vigencia del contrato.

El licitante deberá contar con personal técnico especializado en el ramo que realice y supervise los trabajos.

VIGENCIA DE LOS TRABAJOS

SEGUNDA.- La vigencia del contrato de esta Licitación Publica Nacional, es de 69 días naturales a partir del 24 de Octubre de 2008 al 31 de Diciembre de 2008. Fecha que a su vez se señalara en su contrato de obra que elabore el Instituto, basándose en el programa de ejecución de obra por lo cual el licitante se obliga a concluir totalmente los trabajos el día 31 de Diciembre de 2008.

ESPECIFICACIONES Y ALCANCES

TERCERA.- En la ejecución de los trabajos de obra, se vigilara la aplicación de las especificaciones particulares y generales vigentes, editadas por el Instituto, especial cuidado se prestara al cumplimiento de las Normas de Construcción, además se vigilará que éstos se realicen de acuerdo al proyecto con la calidad debida, en el tiempo señalado, el importe contratado y la seguridad requerida.

Los interesados que opten por participar en esta licitación, a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán incorporar en sustitución de la firma autófraga, el medio de identificación electrónica que para tal fin deberá certificarse previamente por la Secretaria de la Función Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735 piso 4 Ala sur Col. Guadalupe Inn C.P. 01920, México, D.F., para mayor información podrán comunicarse al teléfono 018003862466, para el D.F. es 20002000.

CONDICIONES DE PRECIO

CUARTA.- Los trabajos motivo de esta licitación se regirán bajo la modalidad de Contrato a base de Precios Unitarios y tiempo determinado, en cuyo caso el importe de la renumeración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado. Los precios de cotización que presenten, serán considerados, con las siguientes características:

A) En pesos moneda nacional.B) Se cotizara por precio unitario.C) Subtotal por partida o concepto D) Precio total de los trabajos objeto de esta Licitación Pública Nacional No. 00637146-004-2008, se

presentaran desglosando el I.V.A., e indicando los descuentos que en su caso, se otorguen al Instituto.

E) No se aceptaran proposiciones con Escalación de precios.Los precios deberán incluir todos los costos involucrados, considerando todos los conceptos de los trabajos que requiere el Instituto, por lo que el licitante no podrá agregar ningún costo extra.





CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

QUINTA.- 1.- En caso de que surjan los supuestos tales como, el atraso en la fecha pactada para el inicio de los trabajos y/o el incumplimiento de la convocante, de poner a disposición del contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos, dará lugar a la formalización por escrito entre las partes, del diferimiento o prorroga según corresponda.2.- Cuando por necesidades de los trabajos, se requiera modificar el contrato sobre la base de precios unitarios, se llevara a acabo mediante la celebración del convenio correspondiente, de conformidad a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas y su Reglamento.3.- En caso de que el licitante pretenda ofrecer algún descuento a su propuesta, este deberá ser reflejado, en los análisis de Precios Unitarios, Catalogo de Conceptos y demás información proporcionada por el licitante, por lo que no se tomará en cuenta ningún descuento de última hora que no esté incluido en los documentos antes mencionados.

CAPITULO IIVISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS

SEXTA.- A los licitantes inscritos en la presente licitación, se les invita a visitar el lugar de la obra la cual se llevará a acabo el día 25 de Agosto de 2008 a las 09:00, el lugar de reunión será Av. Paseo de la Reforma No. 45, 7° piso, ( Entrada principal calle Lafragua No. 18 ), Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P.. 06030 tel. 51409617 ext. 22084. México, D.F., serán atendidos por el servidor público que la convocante determine. Esta visita tendrá por objeto que los licitantes conozcan e inspeccionen los lugares donde se realizaran los trabajos , hagan las valoraciones de los elementos que se requieran y los grados de dificultad de la ejecución del mantenimiento a los inmuebles, así mismo que estimen las condiciones locales, ambientales, o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos . En ningún caso el Subcomité de Licitación asumirá responsabilidad por las conclusiones que los licitantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas y el hecho de que un licitante no se familiarice con las condiciones imperantes, no lo exime de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos que se convengan en el caso de que resulte ganador en el procedimiento de licitación.

Podrán asistir a dicha visita los interesados y sus auxiliares, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, la visita al sitio donde se realizaran los trabajos será optativa para los interesados, en caso de no asistir deberán incluir en su propuesta escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales (Anexo 2), por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

CONDICIONES DEL LUGAR

SEPTIMA.- Al formular las proposiciones, los licitantes deberán aceptar y declarar en forma escrita lo siguiente:

Que tomó en consideración las condiciones generales y especiales del lugar donde se llevaran a cabo los trabajos, el desconocimiento de las condiciones anteriores en ningún caso servirá, posteriormente para justificar incumplimiento del contrato o para solicitar ajuste de costos, ya que se consideran plenamente que han juzgado y tomado en cuenta, todas las características de la obra, tales como ubicación, condiciones de acceso, época del año en el cual se realizan los trabajos, programa de obra, precios unitarios, mano de obra, materiales y maquinaria, especificaciones, costo directo, indirectos, prestaciones, viáticos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales.

CAPITULO IIIJUNTA DE ACLARACIONES

OCTAVA.- La Junta de Aclaraciones se llevara acabo el 26 de Agosto de 2008 a las 08:00 horas, en la Sala de Licitaciones de Compranet de la Delegación, ubicada en Av. Paseo de la Reforma No. 45, 5° piso, (Entrada principal calle Lafragua No. 18), Col. Tabacalera Delegación Cuauhtémoc C.P. 06030, tel. 51409617 ext. 22084., se llevará a cabo la junta de aclaración al contenido de estas bases y sus anexos,





en la que se dará respuesta a los cuestionamientos que previamente y por escrito, formulen los licitantes. Así como en forma personal.

Únicamente podrán formular aclaraciones las personas que hayan adquirido las bases correspondientes, la cual deberá acreditarse con copia del comprobante de pago de las mismas , en caso contrario se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas, la asistencia a dicha junta será optativa para los licitantes. Las respuestas a todas las dudas y aclaraciones del contenido de las bases, que se realicen, serán leídas en voz alta por quien presida el evento y se levantará el acta correspondiente, a la cuál se le anexara copia de todas y cada una de las preguntas y las respuestas formuladas y se entregara copia de la misma a todos los licitantes que hayan comprado las bases.

Las modificaciones y aclaraciones que se hicieren durante este evento serán parte integrante de las presentes bases.

Los licitantes que no hayan asistido a la junta, podrán recoger copia del acta en: días hábiles de las 9:00 a las 14:00 horas, en el Departamento de Obras y Servicios Generales ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 45, 7° piso, (Entrada principal calle Lafragua No. 18), Col. Tabacalera Delegación Cuauhtémoc C.P. 06030, tel. 51409617 ext. 22084.

CUESTIONAMIENTOS PREVIOS.

NOVENA.- Con la finalidad de agilizar la junta de aclaración a las bases, los licitantes podrán entregar sus cuestionamientos por escrito en papel membretado de la empresa firmado por el licitante o el representante legal acreditado y por medios magnéticos (disco 3 ½ pulgadas en Word) de acuerdo al formato (Anexo 10) de estas bases anexando copia del recibo de pago de bases, en el Departamento de Obras y Servicios Generales ubicado Av. Paseo de la Reforma No. 45, 7° piso, (Entrada principal calle Lafragua No. 18), Col. Tabacalera Delegación Cuauhtémoc C.P. 06030, tel. 51409617 ext. 22084., de lunes a viernes en horario comprendido de las 9:00 a las 14:00, o bien remitiendolas mediante fax al número 55663329 o bien a la dirección del correo electrónico [email protected], [email protected], cuando menos con dos días hábiles de anticipación es decir el último día para recibir preguntas será el (24 de Agosto de 2008). De todas las direcciones antes mencionadas para enviar sus preguntas deberán anexar copia del recibo de pago de bases para poder dar respuesta a las mismas, a efecto de que el Instituto este en posibilidad de analizarlas y hacer las correspondientes aclaraciones en la propia junta y de llevar el evento de manera más fluida.

CAPITULO IVPRECIOS UNITARIOS

DECIMA.- En la estructuración de los Precios Unitarios, deberán observarse los lineamientos establecidos en el

Articulo 33 Fracción XX de la Ley, y lo establecido en el Título Tercero Capitulo Sexto del Reglamento en vigor (Reformas y adiciones de fecha 29 de Noviembre de 2006. (Es obligación del licitante de conocer estas reformas y su aplicación.)

En el análisis de los precios unitarios, deberán considerarse los materiales puestos en el sitio de los trabajos, que sean congruentes y a precio de mercado, que la mano de obra este representada a salarios reales según la zona, herramienta, equipo y maquinaria indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales. Así como seguridad e higiene, y que sea acorde a los trabajos por realizar.

Deberá presentarse la totalidad de los análisis de precios unitarios debidamente ordenados el catalogo contendrá clave, descripción concepto, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida y el total de la proposición para todos y cada uno de los conceptos que integran los catálogos, aun en el caso de conceptos repetidos para las diferentes áreas o etapas que conforman la obra objeto de la presente licitación. La omisión de alguno de los análisis de los precios unitarios solicitados, SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR SU PROPUESTA.

Los análisis de precios unitarios (matrices), deberán contener la clave, el enunciado completo del concepto y la unidad de medición cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y el total de la proposición. Estos deberán ser idénticos a los del catalogo de conceptos. Deberán estar estructurados conforme lo establece el Título Tercero Capitulo


mailto:[email protected]

mailto:[email protected]




Sexto del Reglamento de la Ley en vigor. El no presentarlos de esta forma será motivo para desechar su propuesta.

Los precios unitarios así obtenidos, serán los que se utilicen para integrar la propuesta económica, base del concurso.

El análisis de precios unitarios (matrices) pueden presentarse en formatos propios de la licitante y se podrá utilizar el número de hojas que se requiera para el llenado de cada uno de los anexos siempre y cuando estos cumplan con cada uno de los elementos indicados en los formatos y se apegue a los requisitos y desglose solicitado en sus instrucciones de llenado requeridos por la convocante. La omisión de algunos datos que indique el instructivo de llenado SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR SU PROPUESTA.

CAPITULO VIACREDITACIÓN DE LOS LICITANTES QUE RESULTEN ADJUDICADOS, DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN EL

CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES DEL EJERCICIO FISCAL ACTUAL.

DECIMA PRIMERA.- El licitante que resulte adjudicado por un monto superior a $ 300,000.00 sin incluir el I.V.A. deberá

presentar previo a la firma del contrato un escrito libre para dar cumplimiento al art. 32-D. del Código fiscal de la Federación.

PAGOS.DECIMASEGUNDA.- El pago al contratista por los trabajos realizados, se hará con base a estimaciones de los trabajos

ejecutados, con periodicidad veinte días de acuerdo al artículo 54 de la Ley párrafo segundo, tomando en cuenta el catálogo de conceptos y los precios unitarios de la propuesta.

Se descontará al importe de las estimaciones, el cinco al millar por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control que realiza la SFP conforme al art. 191 de la Ley Federal de Derechos el cual dispone que: “Por el servicio de vigilancia, inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaria de la Función Publica, los contratistas con quienes se celebren contratos de Obra Publica y de servicios relacionados con la misma pagaran un derecho equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo” y cuando proceda el 0.2% correspondiente al Instituto de capacitación de la industria de la construcción.

Para que la obligación de pago se haga exigible, el proveedor deberá, sin excepción alguna, presentar dentro de los primeros 05 días naturales de cada mes, en el Departamento de Obras y Servicios Generales de la Delegación Regional Norte del Instituto, ubicado en Av. Paseo de la Reforma No. 45, 5° piso, (Entrada principal calle Lafragua No. 18), Col. Tabacalera Delegación Cuauhtémoc C.P. 06030, tel. 51409617 ext. 22084. en el horario de 9:00 a.m. horas a las 14:00 p.m. horas en días hábiles, la documentación soporte debidamente requisitada, por los conceptos ejecutados misma que ampare el 100% (cien por ciento) de los trabajos realizados en el periodo de la estimación correspondiente validados y sellados por el responsable del centro de trabajo y el Residente de Obra que designe el Departamento de Obras y Servicios Generales, así como la firma del contratista además deberá incorporar en la documentación la Bitácora de Obra. La facturación original deberá ser validada y autorizada por la autoridad que represente la Subdelegación, a la que corresponda el Centro de trabajo (donde se ejecutaron las actividades) Subdelegación Médica.

La facturación deberá reflejar las tasas a la cual traslado o le fue trasladado el impuesto al valor agregado por los actos o actividades que realice, de conformidad con el art. 32 Fracción VIII de la Ley del I.V.A. Publicado en el Diario Oficial del 01 de Octubre de 2007. Y los descuentos que, en su caso, otorguen al Instituto y deberá contener el domicilio fiscal: Fray Servando teresa de Mier No. 32, 2o. piso, Col. Centro C.P. 06080, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.

El Instituto pagará mensualmente los trabajos prestados a los precios pactados, dentro de los veinte días naturales siguientes de acuerdo al artículo 54 de la Ley, siempre y cuando el licitante de cumplimiento en tiempo y forma a su obligación de entregar la documentación requerida para realizar el tramite de pago.





En caso de que el proveedor no presente en el tiempo señalado la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso.

A dicho pago se le efectuarán las retenciones que las disposiciones legales establecen.

El pago se podrá realizar en tres modalidades vía transferencia bancaria, mediante cheque o cadenas productivas por lo que la empresa ganadora deberá proporcionar a la firma del contrato en que modalidad desea que le sea el pago.

Para el caso de Transferencia bancaria el licitante ganador deberá presentar a la firma del contrato No. de cuenta bancaria (anexo 11) para transferir de manera electrónica el importe de sus pagos previo cumplimiento de los requisitos fiscales y administrativos. Que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, el instituto le retendrá al proveedor los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisiones.”

CAPITULO VIIDESIGNACION Y ATRIBUCIONES DEL SUBCOMITE QUE TENDRA A CARGO EL PROCEDIMIENTO DE LA

LICITACION

DECIMATERCERA.- La recepción, apertura y evaluación de las proposiciones correrá a cargo de un Subcomité de Licitación

mismo que será designado por el titular de la Subdelegación de Administración y/o por quien éste designe, integrada por Servidores Públicos de la Delegación Regional Norte del I.S.S.S.T.E. en el D.F. este Subcomité de Licitación es la única autoridad facultada para aceptar o desechar alguna propuesta de las presentadas durante el acto de apertura de ofertas, el los términos de Ley.

La Delegación Regional Norte del D.F., a través del Subcomité de Licitación y en apego a las bases y normatividad vigente aplicable, valoraran el cumplimiento de cada empresa participante sobre las especificaciones solicitadas en cuanto a los trabajos ofertados.

El Subcomité de Licitación tendrá amplias facultades para aplicar las presentes bases y las disposiciones legales relativas a la licitación.

No formaran parte del Subcomité de Licitación pero participaran en todos los actos de la misma como asesores del Subcomité con derecho a voz pero sin derecho a voto: los titulares o representantes de la Unidad Jurídica y del Órgano Interno de Control.

Para los efectos anteriormente mencionados, el domicilio de Subcomité de Licitación, será el ubicado en la Avenida Paseo de la Reforma No. 45-9o. Piso, (Entrada principal Lafragua No. 18) Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtemoc, en México D.F., de atención de Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hrs. con tel. 51409617 ext. 22084.

CAPITULO VIIIREQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACION

DECIMACUARTA.- Esta licitación es de carácter nacional y podrán participar en la misma las personas que cubran los

siguientes requisitos:Únicamente podrán participar personas físicas o morales de Nacionalidad Mexicana.

A) Ser personas físicas o morales que posean plena capacidad jurídica y no se encuentren impedidos civil, mercantil o administrativamente y fiscal en términos del art 32-D del Código Fiscal de la Federación.

B) Comprar las bases de la presente licitación. en ningún caso el derecho de participación será transferible.C) En el caso de que dos o mas personas se agrupen para presentar una proposición, de conformidad con

lo estipulado en el Art. 36 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas se deberá incluir en la documentación solicitada en las presentes bases, como Anexo IV-E, un convenio elaborado entre los participantes donde se establezca con precisión las partes a que cada persona se obligara, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. en este





supuesto la propuesta deberá elaborarse cumpliendo con los aspectos que el Artículo 28 del Reglamento de la mencionada Ley establece en sus Fracciones I, II, incisos a), b), c), d) ,e) y f) III y IV.

D) No podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la secretaria de la función pública en los términos de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y de la Ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público y demás disposiciones Articulo 33 Fracción XXIII.

E) En caso de aquellos licitantes que a su elección opten por participar a través de Medios Remotos de Comunicación Electrónica, deberán contar con el certificado digital vigente que como medio de identificación electrónica, utilizarán en sustitución de la firma autógrafa para enviar sus propuestas, mismo que será otorgado por la Secretaría mediante el cual reconozcan como propia y autentica la información que envíen a través de Compranet.

F) Los licitantes que opten por el envío de sus propuestas a través de Medios Remotos de Comunicación Electrónica Será requisito indispensable que las bases de la licitación sean adquiridas a través del sistema de pago en bancos por medio de los formatos que para este efecto expide COMPRANET.

G) Los licitantes que opten por el envío de sus propuestas a través de Medios Remotos de Comunicación Electrónica, deberán concluir el envío de sus propuestas técnica y económica incluyendo la documentación distinta a éstas a más tardar una hora antes de fecha y hora establecida en la convocatoria.

H) Lo licitantes que a su elección opten por el envío de sus propuestas por Medios Remotos de Comunicación Electrónica, se sujetaran a lo que dispone la Cláusula sexta del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envió de propuestas dentro de las Licitaciones Públicas que celebran las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía.” publicado en el D.O.F. el 9 de agosto de 2000.

I) Las Cámaras, Colegios o Asociaciones Profesionales u otras Asociaciones no gubernamentales, podrán asistir a los actos públicos de esta Licitación Pública Nacional, así como cualquier persona física, que sin haber adquirido las bases, manifieste su interés de estar presente en los mismos, en calidad de observador bajo la condición de que en ambos casos, estos deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.Para facilitar los procedimientos de contratación la convocante deberá efectuar revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados y cerciorarse de su inscripción en el registro de contratistas de la convocante que será permanente. Sin que en ningún caso se impida el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registró.A los actos de carácter público de la Licitación podrá asistir los licitantes cuyas propuestas hayan sido desechadas durante el procedimiento de contratación, así como cualquier persona que sin haber adquirido las bases manifieste su interés de estar presente en dichos actos, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma de los mismos.

PODERES QUE DEBERAN ACREDITAR

DECIMAQUINTA.- La persona moral que suscriba la proposición deberá contar con los documentos notariales que lo

acrediten como representante o apoderado legal de la empresa con las facultades legales expresas para comprometerse y contratar en nombre y representación de la misma (acta constitutiva y modificaciones en su caso según su naturaleza jurídica), para persona física acta de nacimiento y en ambos casos (física y moral), identificación oficial vigente con fotografía y Registro Federal de Contribuyentes.

Las personas antes citadas podrán otorgar carta poder simple firmada ante dos testigos a quién lo representara en el acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas para que en su nombre y representación asista a los diferentes actos de licitación presentando copia de identificación oficial con fotografía y firma por ambas caras ( credencial de elector, cédula profesional o pasaporte vigente) tanto del representante del licitante en el acto de presentación y apertura técnica como del facultado para otorgar el poder simple.

Las personas físicas o morales que deseen, podrán presentar conjuntamente su proposición mediante convenio elaborado de conformidad con lo estipulado en el articulo 36 párrafo segundo de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas .y el art. 28 de su reglamento en vigor.( 29 de noviembre de 2006)





Los licitantes que deseen participar en la presente Licitación Pública Nacional No. 00637146-004-2008, deberán acreditar su personalidad para participar en la misma, mediante la presentación a su elección. Del formato debidamente requisitado que se incluye como (Anexo III), bajo protesta de decir verdad, en el que se manifiesta que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada, la propuesta correspondiente y en el que deberán asentarse los siguientes datos, acompañándose de una copia de acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones:

A) Nombre o razón social del prestador del servicio, registro federal de contribuyentes; nombre de su apoderado o su representante, domicilio (Calle y Número, Colonia, Código Postal, Delegación o Municipio, Entidad Federativa, Teléfono, Fax y Correo Electrónico) y tratándose de personas morales, el numero y la fecha de la escritura publica en la que figura el acta constitutiva y sus reformas; el nombre, numero y lugar del notario publico ante el cual se dio fe de la misma; la relación de los accionistas y la descripción del objeto social de la empresa en el que se manifieste explícitamente lo relacionado con el servicio que se esta contratando.

B) Del representante del prestador del servicio: el numero y fecha de la escritura publica en la que consta que cuenta con facultades suficientes para suscribir la propuesta, así como el nombre, el numero y el lugar del notario publico ante el cual fue otorgada.

En caso de que se nombre a un representante para la entrega de proposiciones y/o participar en esta Licitación Pública Nacional, además deberá presentar carta poder simple otorgada por la persona que cuente con facultades de administración y/o dominio, adjuntando copia fotostática legible de una identificación oficial vigente, (Pasaporte, Cedula Profesional, Cartilla Militar, Credencial de Elector con fotografía de quien recibe el poder y de quien lo otorga)

En caso de los licitantes que opten por realizar la presentación de su propuesta por medios remotos de comunicación electrónica deberán enviar los documentos descritos escaneados, mediante vía electrónica.

CAPITULO IXPROPOSICIONES

DECIMASEXTA.- Para la ejecución de la obra y con respecto a la documentación económica, el licitante debe considerar

que en ningún caso se considerara que el programa de trabajo y montos de erogación formulado por el licitante motivadas por causas ajenas al Instituto derivadas de la incorrecta e ineficiente ejecución de la obra implicara cambio alguno en la cotización para los mismos contenida en la propuesta correspondiente.

Los licitantes deberán proporcionar la totalidad de los requisitos y datos que les son solicitados en los anexos y formas de referencia de las presentes bases, utilizando los formatos y modelos propuestos para que la presentación de proposiciones, por parte de los licitantes sea completa uniforme y ordenada debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados por el Instituto.

Los licitantes presentaran sus propuestas conforme a lo solicitado y establecido en las presentes bases y en su caso de las modificaciones derivadas de la junta de aclaraciones y visita de obra.

Para las proposiciones enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaria de la Función Pública.

En el supuesto de que durante el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la Secretaria de la Función Pública o del Instituto, no sea posible abrir los sobres que contengan las propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, salvo que los sobres en los que se incluya dicha información contengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a los programas o equipo de cómputo del Licitante, se tendrá por no presentada.

La Secretaria de la Función Pública podrá verificar en cualquier momento que, durante el lapso de interrupción, no se haya suscitado alguna modificación a las propuestas que obren en su poder.





En el acta que se levante de cada evento, se identificarán las propuestas que se hayan presentado por medios remotos de comunicación electrónica.

Así mismo se podrá entregar las proposiciones y documentación complementaria a través de los medios remotos de comunicación electrónica, utilizando exclusivamente el programa informático que la Secretaría le proporcione.

Si un licitante opta por enviar sus proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica, no significa que con ello renuncie automáticamente al derecho de participar por el medio tradicional, ya que en aquellos casos en el que algún licitante haya enviado sus proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica podrá acudir físicamente al evento y en su caso, entregar proporciones impresas por el método tradicional antes del inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, con lo cual quedaran anuladas las propuestas enviadas en forma electrónica, mismas que no serán abiertas, lo que quedara asentada en el acta correspondiente.

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACION DE OFERTAS

DECIMA SEPTIMA.- Las propuestas que presentaran los participantes, serán: técnicas y económicas y contendrán los datos

que a continuación se indican, debiéndose elaborar específicamente para la licitación en referencia, de la siguiente forma:

I. Los documentos que integren las propuestas técnica, económica y complementaria deberán presentarse en el orden en el que se indica, en papel original membretado de la empresa, la documentación requerida deberá de venir dirigida al C.P. Desiderio Robles Segura Subdelegado de Administración de la Delegación Regional Norte del I.S.S.S.T.E. en el D.F. incluyendo todos los documentos que generen los licitantes, respaldo de los participantes (si es el caso) y deberán contar con firma autógrafa del representante legal autorizado, quien deberá contar con facultades de administración y/o dominio, poder especial para actos concúrsales; no deben contener tachaduras o enmendaduras y deberán ser legibles y documentos completos. La información incluida en las propuestas deberán ser en idioma español y totalmente en moneda nacional (Pesos), por lo que no se aceptaran ofertas con precios escalonados o en moneda extranjera.

Los licitantes que participen en esta licitación, que diseñen sus anexos y formatos podrán utilizar sus sistemas electrónicos, para elaborar su propuesta, así como también podrán utilizar el número de hojas que se requiera para el llenado de cada uno de los anexos siempre y cuando estos cumplan con cada uno de los elementos indicados en los formatos y se apegue a los requisitos y desglose solicitado en sus instrucciones de llenado, requeridos por la convocante., debiendo regresar los formatos debidamente firmados, anexando estos en el documento que corresponda dicho formato

II. El licitante entregara sus proposiciones en un sobre cerrado y sellado debidamente identificado como propuestas técnica y económica y deberán contener el nombre del participante y el número y nombre de la licitación., este sobre en su interior contendrá un sobre “A” cerrado y sellado debidamente identificado como propuesta técnica nombre del participante , el número y nombre de la licitación que contendrá los anexos respectivos solicitados en estas bases y un sobre “B” cerrado y sellado debidamente identificado como propuesta económica, nombre del participante , el número y nombre de la licitación que contendrá los anexos respectivos solicitados en estas bases.

III. La documentación complementaria podrá entregarse a elección del licitante dentro o fuera del sobre que la contenga.

IV. Sin excepción el catalogo de conceptos y programa de trabajo deberán contar con firma autógrafa por el representante legal autorizado, quien deberá contar con facultades de administración y/o dominio, poder especial para actos concúrsales.

V. Los modelos de escritos indicados en los anexos así como los instructivos donde señalen NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL para llenado de formatos de las bases o anexos , deberán ir invariablemente ser firmados por el representante legal autorizado, quien deberá contar con facultades de administración y/o dominio, poder especial para actos concúrsales.





VI. Para una mejor conducción del evento de apertura la documentación que integren por separado las propuestas técnicas, económicas y la documentación complementaria, deberán respetar el orden señalado utilizando separadores y foliando el total de las hojas que la integran.

VII. Los licitantes recibirán el catalogo de conceptos en el que se indican los volúmenes de obra a ejecutar el importe de la propuesta será equivalente al 100% (cien por ciento) de los conceptos a realizar.

VIII. Para el envió de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica, el Licitante deberá utilizar exclusivamente el programa informático que la S.F.P. le proporcione.

IX. A su elección los licitantes podrán presentar sus propuestas y documentación adicional, por Escrito o a través de Medios Remotos de Comunicación Electrónica, conforme al acuerdo emitido por la Secretaria de la Función Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 09 de agosto de 2000, para lo cual es necesario que se tome en cuenta:

1.- Cuando algún licitante haya enviado sus propuestas por vía electrónica, podrá acudir físicamente al acto y en su caso, entregar su propuesta impresa al Departamento de Obras y Servicios Generales al inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, con lo cual la que no sea abierta el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, salvo que los sobres en los que se incluya dicha información contengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a los programas o equipo de cómputo del Licitante se considerara como anulada (Esta circunstancia se asentara en el acta correspondiente).

2.- Para envió de las propuestas técnica y económica por medios remotos de comunicación electrónica, el licitante deberá utilizar exclusivamente el programa informático que la Secretaria de la Función Pública le proporcione.

3.- En el envió electrónico de proposiciones, la documentación anexa que conforme a las bases de licitación sea obligatorio entregar a la convocante, podrá enviarse a través de las siguientes alternativas:

4.- Vía electrónica: todos los documentos serán incluidos en la vía electrónica por lo que corresponderá a los participantes grabar los archivos que los contengan y anexarlos a sus respectivas propuestas técnicas y económicas.

5.- Las propuestas técnicas y económicas que a elección del licitante sean enviadas por medios remotos de comunicación electrónica deberán elaborarse en formatos WORD (versión 2000 o anteriores), Excel (versión 2000 o anteriores) en el caso de los formatos elaborados en diferente software deberá hacerse la conversión y presentarse en la forma antes señalada.

6.- Deberán identificarse cada una de las páginas que integran las propuestas, con los datos siguientes: Registro Federal de Contribuyentes, número de licitación, número de página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse en su caso con la impresión que se realice de los documentos durante el acto de apertura de propuestas técnicas y económicas.

7.- Adicionalmente deberán emplear en sustitución de la firma autógrafa el medio de identificación electrónica previamente certificado por la Secretaria de la Función Pública.

8.- Los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información, de tal forma que sea inviolable, mediante el programa informático que la Secretaria de la Función Pública les proporcione una vez concluido el proceso de certificación de su medio de identificación electrónica.

9.- El plazo máximo para la recepción de propuestas por medios remotos de comunicación electrónica será de 1 hora antes de iniciado el eventos de recepción de propuestas (tiempo de la Secretaria de la Función Pública).

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

DECIMA





OCTAVA.- La documentación descrita a continuación podrá ser presentada dentro o fuera, bajo el término de documentación complementaria, misma que será revisada en la apertura de propuestas.

Documento. Índice del contenido de la documentación complementaria.

Documento I. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y en su caso del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto.

Documento II. Escrito BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD donde manifiesta que por su conducto no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas y/o morales que se encuentren inhabilitados por resolución de la Secretaria de la Función Publica; en los términos del art. 33 fracción XXIII, de la propia Ley. Anexo No. I

Documento III. Presentar documentación copia de:

III-A) Personalidad del representante.- en caso de personas morales copia de la escritura pública de la empresa y sus modificaciones, copia de identificación vigente con fotografía de quien suscribe, las proposiciones, quien deberá contar con las facultades de actos de administración y/o dominio o poder especial para actos concúrsales con identificación personal oficial que puede ser pasaporte, cédula profesional o credencial para votar con fotografía (copia por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía de la persona que firme la proposición). (Para este documento no se proporciona un formato específico).

III-B) Registro Federal de Contribuyentes de la persona moral, (copia por ambas

caras) y en su caso copia de Registro de Reanudación de Actividades del SAT. (copia

por ambas caras). (Para este documento no se proporciona un formato específico).

III-C) En caso de que se nombre a un representante, copia de carta poder simple otorgada a la persona que presente las propuestas, expedida por quien cuente con facultades para ello, anexando copia de identificación por ambas caras de quien otorga el poder y de quien lo recibe, firmada ante dos testigos.

III-D) En caso de persona física presentar en copia por ambas caras de Registro

Federal de Contribuyentes, y en su caso copia de Registro de Reanudación de

Actividades del SAT (copia por ambas caras)., identificación oficial vigente, (pasaporte, cédula profesional o credencial para votar con fotografía). (Copia por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía de la persona física). (Para este documento no se proporciona un formato específico)

III-E) Las personas físicas o morales que deseen podrán, de acuerdo a los supuestos del artículo 36 párrafo Segundo de la Ley y artículo 28 del Reglamento, presentar conjuntamente su proposición sin necesidad de constituir una nueva sociedad, siempre y cuando en la propuesta establezcan con precisión y a satisfacción del Departamento de Obras y Servicios Generales los siguientes requisitos:

Bastara la adquisición de un solo ejemplar de bases. Deberán celebrar entre si un convenio privado, que contendrá lo siguiente.





a) Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación.b) Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación.c) Definición de las partes objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir especificando la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones.d) Determinación de un domicilio en común para oír y recibir notificaciones.e) Designación de u n representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la proposición y f) Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedara obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme Para cumplir con el capital contable mínimo requerido por la convocante se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes. (Para este documento no se proporciona un formato específico)

III-F) En caso de empresas de reciente creación presentar Copia por ambas caras de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico Y copia por ambos lados identificación oficial vigente, (pasaporte, cédula profesional o credencial para votar con fotografía).

(Para este documento no se proporciona un formato específico)Anexo No. IV.

NOTA: Todos los licitantes persona Moral o persona Física además de entregar los documentos de los anexos III-A, III-D y IIIF según sea el caso. Deberán llenar el formato (Anexo III).

Documento IV. Copia simple del comprobante de pago de las bases de licitación (Para este documento no se proporciona un formato específico). Anexo No. IV

Documento V. Escrito en el que manifieste que se abstendrá de cualquier conducta personal o a través de interpósita persona para que los servidores públicos de la entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mas ventajosas con relación a los demás participantes. Anexo No. V

Documento VI. En su caso escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuenta cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para la firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo de altas mencionadas a requerimiento de la convocante, en caso de empate técnico. (Para este documento no se proporciona un formato específico). Anexo No. VI.

DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA DEBERA INCLUIRSE:

DECIMANOVENA.- Documento. Índice del contenido de la propuesta técnica.

Documento 1. Contiene Información correspondiente a las especificaciones generales y particulares que el contratista debe cumplir debiendo acompañar esta información con:

1-A) Escrito, en la que manifieste que conoce las bases, sus anexos y en su caso de las modificaciones realizadas en la junta de aclaraciones. Anexo No. 1-A.

1-B) Además deberá integrar la descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos. Anexo No. 1-B.





Documento 2. Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos. y sus condiciones ambientales. Anexo No. 2

Documento 3. Invitación para participar de manera voluntaria en la retención de 2 al millar por concepto de capacitación.

3-A Manifestación por escrito de aceptar o estar en desacuerdo. Anexo No. 3

Documento 4. Currículo de la empresa en este anexo se deberá describir las metas y políticas de la empresa, anexar su estructura Orgánica (organigrama general vigente), así como para el propuesto para la obra que se licita identificando el frente de trabajo asignado a cada uno de los profesionistas, (Para este documento no se proporciona un formato específico). Anexo No. 4

4-A. Relación de contratos de obra que tenga celebrados con la administración pública o con particulares, indicando su especialidad.- Es decir el mayor número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a los que se convocan en esta licitación en un plazo máximo

de cinco años previos a la fecha de publicación de la convocatoria, De acuerdo al anexo formato F-4A.

4-A1. Relación de contratos de obra que tenga celebrados con la administración pública o con particulares, indicando su experiencia.- el mayor tiempo del licitante realizando obras similares en aspectos relativos a monto complejidad o magnitud De acuerdo al anexo formato F-4A-1.

4-A2. Documentos del licitante donde acredite y capacidad técnica en trabajos similares con la identificación de los trabajos realizados por el licitante en los que sea comprobable su participación Pueden ser:

A) Actas de entrega recepción y /o de finiquito Anexar copia completa. B) Para el caso de contratos celebrados (Anexar copia de carátula y última hoja):Anexar hoja de carátula que contenga.- Número de contrato, objeto del mismo, membrete de la dependencia, nombre de la Dependencia, nombre de la empresa, nombre y cargo de la persona para actos de administración y/o dominio o poder especial para actos concúrsales, si el contrato es una Invitación, Licitación Pública o adjudicación directa. YAnexar última hoja que contenga.-fecha del contrato, firmas completas de los participantes, monto total y la vigencia.) (Para este documento no se proporciona un formato específico).NOTA.- En el caso de contar con documentos que se hayan celebrado con particulares. El licitante deberá anexar copias de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a los que se convocan en esta licitación en un plazo máximo de cinco años previos a la fecha de publicación de la convocatoria. El licitante deberá presentar dirección, Número telefónico, donde se pueda constatar dicha información. El Instituto se reserva el derecho del cotejo de documentación e información entregada por la contratista a la Convocante. Anexo 4-A2

4-B. Currículo de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos de obra, deberá Describir datos personales, historial académico además deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares, (Del que este únicamente a cargo de los trabajos de dirección, administración y ejecución de los trabajos). Anexo 4-B

4-B1.- A este currículum deberá anexar formato F-4B1.

4-B2. Documentos de los profesionales técnicos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares con la identificación de los trabajos realizados, en los que sea comprobable su participación (Diplomas, certificados, Constancias, Nomina, cartas de recomendación de trabajos anteriores, etc.) Incluyendo copia de su cédula profesional por ambas caras. (Del que este únicamente a cargo de los trabajos de dirección, administración y





ejecución de los trabajos). El Instituto se reserva el derecho del cotejo de documentación e información entregada por la contratista a la Convocante. Anexo 4-B2

4-B3. Carta compromiso del licitante donde manifieste que no se encuentra en los supuestos del art. 51 Fracción VII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, (Para este documento no se proporciona un formato específico). Anexo 4-B3

4-B4. Carta compromiso del personal propuesto, que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos de obra donde indique que no se encuentra participando en ningún contrato que el licitante tenga celebrado con el Instituto o en alguna otra licitación en proceso. Firmado por el licitante y el Responsable. Anexo 4-B4

4-C. Escrito libre donde mencione de tener o No Antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de de mala calidad de los trabajos, o su equivalente en el extranjero en un lapso no mayor a cinco años. Anexo 4-C

4-D. En su caso presentar copia de Certificación relacionada con el objeto de la Obra o Servicio a contratar en materia de Calidad, Seguridad o Medio Ambiente. La certificación antes aludida deberá ser emitida conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Anexo 4-D (Para este anexo no se proporciona formato especifico).

4-E. Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad donde indique grado de cumplimiento de contratos celebrados y concluidos por el licitante en un lapso no mayor a 5 años previos a la publicación de la convocatoria. Anexo 4-E

4-E1. Formato donde indique grado de cumplimiento de contratos celebrados. Anexo 4-E1

4-E2. Formato donde indique contratos celebrados y concluidos por el licitante en un lapso no mayor a 5 años previos a la publicación de la convocatoria que hayan sido objeto de Rescisión Administrativa. Anexo 4-E2

Documento 5. Manifestación escrita de No Subcontrar los trabajos , para llevar a acabo esta licitación Pública Nacional No. 00637146-004-2008. Anexo No. 5. (Para este documento no se proporciona un formato específico).

Documento 6. Modelo de Contrato. Anexo No. 6.

Documento 7. Cumplimiento de aspectos fiscales.

7-A. Declaración Anual del I.S.R. del ejercicio fiscal 2006 y 2007 ambos con anexos y pagos provisionales incluyendo los motivos por los cuales no se presentaron pagos provisionales. (en copia),.(Para este documento no se proporciona un formato específico).En caso de ser empresa de nueva creación, presentar Escrito donde mencione ser empresa de reciente creación indicando la fecha de su inicio y copia de su registro ante hacienda, Firmado por el liciante (Para este documento no se proporciona un formato específico). Anexo 7-A7-B. (Copia) de Estados financieros Básicos y notas relativas a los mismos en base a lo siguiente: Estado de Posición Financiera, Estado de Resultados, Estado de Variaciones de Capital Contable y el Estado de Cambio en la Situación Financiera en base a efectivo, de los ejercicios 2006, 2007 y los vigentes con antigüedad no mayor a dos meses con relación a la fecha de la convocatoria, conforme a las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano para la investigación y Desarrollo de Normas de Información financiera , así mismo junto con los Estados Financieros Vigentes deberán incluir las Razones Financieras básicas ( Solvencia, Capital de trabajo, Grado de Endeudamiento y Rentabilidad, la balanza de comprobación a la misma fecha, a nivel cuenta mayor y subcuentas o auxiliares, los citados estados financieros deberán ser, elaborados por un contador público, anexando copia de su cédula profesional por ambas caras con firma autógrafa del mismo. Y firma autógrafa el representante legal. Anexo 7-B





7-C. Salvo en el caso de empresas de nueva creación, la cual deberá presentar Escrito libre donde mencione ser empresa de reciente creación acompañado con estados financieros más actualizados desde su inicio hasta la fecha de presentación de propuestas (Los estados financieros serán elaborados como se solicitan en el punto 7-B) y por un contador público con firma autógrafa del mismo. Y firma autógrafa del representante legal, anexando copia de su cédula profesional por ambas caras Así mismo deberá Acompañar este anexo con escrito de contar con capital contable, de por lo menos $ 1’464,822.59 (un millón cuatrocientos sesenta y cuatro mil ochocientos veintidós pesos 59/M.N.). Anexo 7-C7-D. (Copia) de Dictamen de estados financieros para fines fiscales del ejercicio 2007, y los vigentes a la fecha de la convocatoria en el caso de estar obligado deberá dictaminarlos un contador público que contenga Certificación expedida por el Colegio de Contadores Públicos de acuerdo al artículo 52 fracción I inciso A) párrafo Segundo del Código Fiscal de la Federación, anexando copia de registro vigente en el que deberá acompañar estos estados con su opinión respecto a la razonabilidad de la situación financiera de la empresa y copia de su cédula profesional y el comparativo de razones financieras básicas, de acuerdo a las disposiciones del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación. De no estar obligado deberá de manifestarlo por escrito Bajo Protesta de decir Verdad . (Para este documento no se proporciona un formato específico). Anexo 7-D7-E. Estados financieros consolidados, en el supuesto de que la empresa licitante posea capital social en participación con otra (s). Anexando una nota expresando los porcentajes de participación, en caso de no tener participación con otra empresa deberá manifestarlo por escrito. Anexo 7-E

Documento 8. Relación de la maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, rentados con ó sin opción a compra, su ubicación física y fecha en que se dispondrá de estos equipos, conforme al programa presentado, tratándose de maquinaria y equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en caso de resultar ganador. Anexo No. 8.

Documento 9. Adendum, circulares, minutas, actas etc. relacionadas con esta licitación Anexo No. 9 (Para este anexo no se proporciona formato especifico).

Documento 10. Cédula de preguntas se utilizara únicamente para junta de aclaraciones. (Este anexo es optativo para la presentación de su propuesta técnica.) Anexo No. 10

Documento 11. En caso de ser empresa ganadora y de escoger la modalidad de pago a la firma del contrato entregara este formato debidamente requisitado. (Este anexo es optativo para la presentación de su propuesta técnica.) Anexo No. 11

DENTRO DEL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA ECONOMICA DEBERA INCLUIRSE:

VIGESIMA.- Documento. Índice del contenido de la propuesta económica.

Documento A. Cálculo del Salario Real para cada Categoría

A-1.1 Análisis, cálculo e integración del Salario Real para cada categoría, de acuerdo al formato FA-1.1, Así mismo, deberán incluir el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios.Anexo No. A

Documento B. Integración de grupos de Trabajo

B-1.1 Análisis de los costos de Cuadrillas o Grupos de Trabajo que intervienen en la ejecución de los trabajos, de acuerdo al formato FB-1.1, Anexo No. B

Documento C. Análisis de Costos de Indirectos.





C-1.1 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo, los de oficinas centrales y los de Seguros y Fianzas de acuerdo a lo establecido en los Art. 180 al 182 del Reglamento de la Ley necesarios para la correcta ejecución de los trabajos

Anexo No. C

Documento D. Costos Horarios de Maquinaria y Equipo de Construcción.

D-1.1 Análisis, calculo e integración de costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, considerando la maquinaria y equipo como nuevos en costo y rendimientos, la tasa bancaria debe ser la misma considerada en el financiamiento.Anexo No. D

Documento E. Análisis del costo de Financiamiento.

E-1.1 Análisis, cálculo e integración de Costo por Financiamiento que será calculado mediante el procedimiento fundado en el Art. 185 fracción II del Reglamento de la Ley, respetando los programas calendarizados.

Para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos de anticipos, los pagos de estimaciones a precio de venta y la tasa de interés que aplicará, debiendo adjuntar el soporte correspondiente.

Anexo No. E

Documento F. Cargos por Utilidad y Cargos Adicionales

F-1.1 Manifestar por escrito el cargo de utilidad representado por un porcentaje que fije el propio contratista, con fundamento en el Art. 188 Primer Párrafo del Reglamento de la Ley. (Para este anexo no se proporciona formato alguno).

F-1.2 Cargos adicionales convenidos como obligación o como derecho causado, con fundamento en el Art. 189 del Reglamento de la Ley. (Para este anexo no se proporciona formato alguno).Anexo No. F

Documento G. Análisis de precios Unitarios.

G-1.1 Integración del total de los Análisis de los Precios Unitarios, de los conceptos de trabajo determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción correspondientes rendimientos y costos, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, Fracción XX de la Ley y del Reglamento de la Ley el Titulo Tercero Capitulo Sexto , Sección I, II, III, IV, V, VI artículos 155, 156 y 157. Anexo No. G

Documento H. Catalogo de conceptos.

H-1.1 Catalogo de Conceptos y cantidades de Obra. Conteniendo descripción, Unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y el total de la proposición. Anexo No. H

Documento I. Programas de ejecución general..

I-1.1 Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catalogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por la convocante , dividido en partidas, y subpartidas, del total de los conceptos de





trabajo, utilizando preferentemente diagrama de barras, o bien red de actividades con ruta crítica , FI-1.1.

Documento J. Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados la convocante (ver cláusula Segunda, vigencia de los trabajos) para los siguientes rubros.

J-1.1 Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de utilización del Personal profesional Técnico encargado directamente de la dirección de los trabajos, a costo directo, por cuerpo identificando los frentes de trabajo, representado gráficamente mediante diagrama de barras de cada categoría, e indicando la unidad, la cantidad y los importes correspondientes. Formato FJ-1.1.

J-1.2 Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de utilización del Personal Administrativo encargado de, Administración, representando gráficamente mediante diagrama de barras por de cada categoría e indicando la Unidad, la cantidad y los importes correspondientes. Formato FJ-1.2

J-1.3 Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados de utilización del Personal de servicio encargado directamente de la ejecución de los trabajos, por cuerpo identificando los frentes de trabajo, representado gráficamente mediante diagrama de barras de cada categoría, e indicando la unidad, la cantidad y los importes correspondientes.

J- 1.3.1 Programa calendarizado y cuantificados de Maquinaria, Equipo de construcción identificando su tipo y características, a costo directo, Formato FJ-1.3.1.

J-1.3.2 Programa calendarizado de montos semanales de utilización de materiales y equipo de instalación permanente, expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos. Formato FJ-1.3.2Anexo No. J

J-1.3.3 Programa calendarizado de montos semanales de utilización de la mano de obra, Formato FJ-1.3.3Anexo No. J

Documento K. Carta Compromiso de la proposición.Anexo No. K

Documento L. Listado de Insumos.

L-1.1 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales más significativos y equipo de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes.Formatos FL-1.1, FL-1.2, FL-1.3 y FL-1.4

L-1.2 Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos, se deberá señalar el precio ofertado por el licitante. (Para este anexo no se proporciona formato alguno).Anexo No. L

CAPITULO XACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE PROPOSICIONES

VIGESIMAPRIMERA.- A) Registro de participantes. - La presentación y apertura de proposiciones, se llevara a cabo en una

sola etapa. Las propuestas deberán entregarse puntualmente a las 08:00 horas del día 01 de Septiembre de 2008, en la sala de juntas de compranet de la Delegación Regional Norte del I.S.S.S.T.E. en el D.F. sito





en Av. Paseo de la Reforma No. 45, 5° piso, (Entrada principal calle Lafragua No. 18), Col. Tabacalera Delegación Cuauhtémoc C.P. 06030, tel. 51409617 ext. 22084 en México, D.F. en el entendido de que toda propuesta extemporánea a la fecha y hora en punto del acto de apertura será desechada.

Los licitantes, dentro de la hora previa al acto de presentación y apertura de proposiciones, deberán presentarse al lugar señalado para su celebración en la fecha indicada, identificándose y firmando el registro para participar en la licitación.

Iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, no se permitirá el ingreso de propuesta alguna, así mismo, no se podrá anexar documentos o hacer correcciones a las propuestas presentadas.Para el caso de propuestas enviadas por medios Remotos de Comunicación Electrónica, deberán concluir el envío de sus proposiciones técnica y económica, incluyendo la documentación distinta a éstas, a más tardar una hora antes de la fecha y hora establecida en la convocatoria.

B) El acto de presentación de proposiciones técnicas y económicas se llevara acabo conforme a lo siguiente:

I.- Se abrirá en el acto de apertura de propuestas en primer término, los sobres que contengan las proposiciones de los licitantes que participen por medios remotos de comunicación electrónica y posteriormente a las de los licitantes que hayan presentado su proposición en el propio acto. Se desecharán las que hubieren omitido algunos de los requisitos exigidos,

II.- En el supuesto que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones por causas ajenas a la voluntad a la contraloría o del Departamento de Obras y Servicios Generales, no sea posible abrir los sobres que contengan la propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudara a partir de que se restablezca las condiciones que dieron origen a la interrupción, salvo lo previsto en el inciso 4) de la disposición sexta del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de Medio Remotos de Comunicación Electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones publicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Publica Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía” publicado por la Secretaria de la Función Pública en el Diario Oficial de la Federación en fecha 09 de agosto de 2000.El Departamento de Obras y Servicios Generales hará constar en el acta de la primera etapa del acto de apertura de presentación y apertura de proposiciones las propuestas que por medios remotos de comunicación electrónicos fueron recibidas en tiempo y forma proporcionando copia de dicha acta a los licitantes presentes que hayan presentado su proposición en dichos medios.

III.- Terminada la revisión y valoración de la propuesta técnica, se procederá a la revisión y valoración de las propuestas económicas, en la que solamente participaran los proveedores cuyas proposiciones técnicas hayan sido aceptadas. Hecho lo anterior, el Subcomité de Licitación abrirá los sobres que contengan las proposiciones económicas respectivas, procediéndose al examen de los documentos que la integran, a la lectura de su importe y a la elaboración de los cuadros comparativos.

V.- Por lo menos un licitante, si asistiere alguno y los Funcionarios Públicos integrantes del subcomité de licitación rubricaran los anexos siguientes: Documento G análisis de precios unitarios y Documento H Catalogo de Conceptos. Para el caso de licitantes que hayan presentado su propuesta por Medios Remotos de Comunicación Electrónica, se imprimirán los anexos antes señalados para que sean firmados por los asistentes. Que para estos efectos constarán documentalmente, debiendo en seguida dar lectura al importe total de cada una de las propuestas.

VI.- Las proposiciones desechadas durante los procedimientos de contratación, podrán ser devueltos a los licitantes que lo soliciten una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo respectivo. O bien, podrán ser destruidas en los términos del último párrafo del art. 74 de la Ley. No obstante las proposiciones solventes que hayan sido sujetas de la aplicación de los criterios de adjudicación previstos en los Artículos 37 A y 37 C del Reglamento de la Ley, serán las únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasaran a formar parte de los expedientes de la convocante quedando sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes.

VII.- Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en las que se harán constar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación y el importe de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma , la falta de la firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos,





poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación.

VIII.- En el acta que se refiere la fracción anterior, se señalará lugar fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo. La convocante adjudicara el contrato al licitante cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación establecidos en estas bases, la Ley y el Reglamento, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

CAPITULO XILOS CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS:

VIGESIMA SEGUNDA.- I.- Los criterios que se aplicaran para evaluar las propuestas serán conforme lo establecen los Artículos

del Reglamento de la Ley:

Art. 36 Primer Párrafo Fracciones I, II, III, IV, V y VI, y Apartado “A” Fracciones I, II, III y IV Art. 37 Primer Párrafo Fracciones I, II Apartado “A” Fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII Y el Art. 37A.

Cabe aclarar que el Criterio de Contenido Nacional para esta Licitación No aplica toda vez que se tratan de trabajos de Mantenimiento al Inmueble, para esta toma de desición la Convocante se apega al art. 30 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Así como el Art. Único, Anexo “A” del “Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la aplicación del Requisito de Contenido Nacional en los procedimientos de contratación de Obras Públicas que celebren las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.” Públicada en el D.O.F. el 15 de Julio de 2003. Y el Art. 37 B Párrafo Segundo del Reglamento de la Ley, por tanto los 10 puntos que establece el art. 37A Párrafo Tercero Fracción V aplicados al “Criterio relativo al Contenido Nacional”, No aplicaran para la adjudicación y los puntos que les correspondería no se reexpresarán.

Conforme lo establece el art. 27 del Reglamento de la Ley, la Convocante ha solicitado documentos y requisitos que se evaluaran de la siguiente manera:

En el Capitulo XVI Vigésima Octava inciso P) “Descalificación de los participantes”, se establece que será motivo de Descalificación “Cuando los documentos que presenten en sus propuestas sean ilegibles y estén incompletos”. La convocante requiere que toda la documentación que conforman los anexos de las propuestas, Técnica, Económica y Complementaria sea legible y completa para poder precisar que la información presentada es la correcta, Tomando en cuenta que para esta licitación no se solicitaron originales, únicamente la empresa ganadora lo hará para su cotejo a la firma del contrato.

II.-EN EL ASPECTO LEGAL Y TÉCNICO:

A) Se constatará que las proposiciones recibidas en el acto de apertura incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación; la falta de alguno de ellos o que algún rubro en lo individual esté incompleto, será motivo para desechar la propuesta.

B) Se comprobará que dentro del objeto de la Escritura Constitutiva, figure el específico al tipo de los trabajos que se licitan; que el representante legal de la empresa, quien deberá contar con las facultades de actos de administración y/o dominio o poder especial para actos concúrsales, y que la persona que presente la propuesta, (en su caso) cuente con el poder otorgado por el representante legal.

C) Experiencia y Capacidad Técnica:

El Instituto verificara que la empresa cuente con la experiencia y capacidad técnica requerida para efectuar los trabajos considerando el currículo de la empresa así como la preparación profesional y experiencia laboral de su personal.





Para lo cual tomara en cuenta el Mayor tiempo del licitante realizando obras similares en aspectos relativos a monto, complejidad y magnitud mediante documentos donde el licitante acredite su

participación, Con relación a la capacidad técnica se tomara en cuenta la mayor experiencia laboral del personal responsable de los trabajos convocados en la materia objeto de la contratación, así como la Ausencia de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos en contratos celebrados y concluidos de igual manera la certificación en su caso relacionada con el objeto de la obra o servicio a contratar en materia de calidad, seguridad, o medio ambiente ( emitida conforme a la Ley Federal de Metrología y Normalización. El Instituto podrá comprobar la veracidad de los datos proporcionados por el Licitante.

Si de la revisión a la documentación presentada por el licitante, se evidencia la falta de experiencia en trabajos similares, de acuerdo a estos criterios, o bien, resultare que el licitante se condujo con falsedad, el Instituto desechara su propuesta, en virtud de no demostrar que cuenta con la experiencia y la capacidad técnica requerida para efectuar los trabajos.

Se evaluara que los licitantes dispongan de la maquinaria y equipo de construcción adecuado para el desarrollo de los trabajos que se convocan.

D) Planeación Integral:

Con relación a la Planeación Integral, ésta debe ser acorde con los trabajos que se llevaran a cabo, para ello, el licitante deberá describir detalladamente la forma en que tiene contemplado realizar las actividades técnico-administrativas necesarias para la ejecución de los trabajos, es decir, la planeación financiera, administrativa (incluyendo el proceso para elaboración y pago de estimaciones) y el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos.

El Instituto verificara la congruencia que guarde este documento, respecto del cálculo de financiamiento, indirectos del organigrama de campo, de los términos de referencia y de los programas de ejecución y montos mensuales. Si derivado de la revisión, se observa que ésta no es coherente con alguno de estos requisitos, su propuesta será desechada en razón de la incorrecta planeación integral para la dirección, administración y ejecución de la obra que se licita.

El Instituto evaluara que el procedimiento constructivo descrito por el licitante sea aceptable y acorde con el programa de ejecución considerando en su propuesta.

E) Aspectos Financieros:

Para evaluar en forma razonable la situación financiera de la empresa, se tomara en consideración lo establecido en el art. 36 Fracción VI del Reglamento de la Ley y las razones básicas tales como:Liquidez inmediata o capital neto de trabajo (relación de activos monetarios entre pasivo circulante)Solvencia para pagar sus obligaciones (relación de activos totales entre pasivos totales)Apalancamiento de deudas (relación del pasivo total entre el activo total).Rentabilidad (relación de utilidad neta entre el capital contable

Comprobación del capital contable y de la capacidad financiera con base en la última declaración anual 2007 y en su caso Dictamen Fiscal de estados financieros 2007, pagos provisionales del 2006 y 2007, mediante estados financieros básicos conforme a principios de contabilidad generalmente aceptados del ejercicio 2007 y los vigentes con antigüedad no mayor a dos meses en relación con la fecha de la publicación de la convocatoria, con sus notas relativas a los mismos auditados por Contador Público Registrado del cual deberá anexar copia de su cedula profesional y de su registro emitido por el SAT.

Las aportaciones por aumentos de capital deberán formalizarse mediante acta de asamblea de accionistas, protocolizada e inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. El no presentarlo en la forma solicitada será motivo para desechar su propuesta.

Las Proposiciones que cumplan con los aspectos antes señalados se calificaran como solventes legal, técnica y financieramente.





III.- EN EL ASPECTO ECONÓMICO:

A) El Instituto verificara que el equipo y maquinaria propuestos por el licitante, cumpla con los requisitos señalados en las bases de licitación, así como con la congruencia que debe existir entre los rendimientos, el proceso constructivo, las características ambientales de la zona de trabajo y los programas correspondientes a los conceptos de trabajo en que dicho equipo y/ o maquinaria participe. Así mismo, cuando el licitante no integre la ficha técnica del fabricante en el que se señalen dichos rendimientos, el Instituto realizara una comparativa de los rendimientos propuestos, de acuerdo a los aplicados por el propio Instituto en la elaboración de su propuesta base.

Si como consecuencia de la comparativa señalada en el párrafo anterior resulta:Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado, o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos.

El Instituto verificará el correcto análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, conforme al Titulo Tercero, Capitulo Sexto del Reglamento de la Ley.

EL Instituto confirmara que los recursos propuestos por el licitante sean suficientes para ejecutar la obra satisfactoriamente conforme al programa de ejecución y las cantidades de obra establecidas en el catalogo de conceptos que el Instituto proporcionará.

El Instituto comprobara que el análisis, el cálculo y la integración de los precios sean congruentes, con las condiciones, rendimientos, costos vigentes y materiales de la zona o región a donde se ejecuten los trabajos y en caso de materiales, éstos incluyan además los fletes y maniobras correspondientes, para ser puestos en el lugar de su utilización.

El Instituto constatará que el análisis de los costos Indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra y contemplar los rubros que efectivamente van a necesitar durante la tramitología y la ejecución de la obra.

Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las bases de licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico.

Que el costo por financiamiento esté representando por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y sea obtenido mediante el procedimiento denominado flujo de efectivo, que considere los gastos programados (materiales, mano de obra y equipo) que realizara el contratista en la ejecución de los trabajos, las estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará debiendo adjuntar al análisis correspondiente el documento que sirvió de base para utilizar la tasa de interés.

El Instituto verificara que el cargo por utilidad esté representado mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento.

El Instituto verificara que el programa de la ejecución de la obra sea factible de realizar con los recursos considerados por el licitante, en el plazo estimado y que estos sean suficientes, que las características, especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar, considerados en los Anexos I-1.1, Anexos G, Anexos L sean los requeridos en el catalogo de Conceptos proporcionado por el Instituto.

B) Rendimiento de mano de Obra:

Respecto de los análisis de conceptos de trabajo, el Instituto, verificara que la mano de obra propuesta por el licitante cumpla con los requisitos señalados en las bases de licitación así como la congruencia que deberá existir entre los rendimientos para las jornadas de 8 hrs, proceso constructivo, características ambientales de la zona y los programas de ejecución, así como el que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida.





Así mismo, el Instituto para efectos de evaluar que los rendimientos considerados por el licitante se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto, realizará una comparativa de los rendimientos empleados por el propio Instituto en la elaboración del presupuesto base respectivo.

Si como consecuencia de la comparativa señalada en el párrafo anterior, resultaran discrepancias significativas, dicha propuesta será desechada en razón de utilizar rendimientos no factibles de realizarse, que consecuentemente pongan en riesgo la ejecución de la obra en calidad y tiempo.

C) Precios Básicos de adquisición de materiales:

Respecto de la integración de los precios unitarios el Instituto verificara que los materiales propuestos por el licitante cumpla con las especificaciones señaladas el catalogo de conceptos.

Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el Licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate., el Instituto para efectos de evaluar que los precios básicos de adquisición de materiales y/o equipos de instalación permanente, estén dentro de los parámetros del mercado, efectuará una comparativa entre los propuestos por el licitante y las cotizaciones que el propio Instituto haya realizado para la elaboración de su propuesta base o bien, las que realice para confirmar dichos precios.

Si como consecuencia de la comparativa señalada en el párrafo anterior, resultaren discrepancias significativas, dicha propuesta será desechada en razón de utilizar precios fuera del rango de mercado, que consecuentemente ponga en riesgo la ejecución de la obra en calidad y tiempo.

D) Precios Básicos de Mano de Obra:

Respecto de los salarios nominales por categoría, el Instituto verificará que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean acordes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutaran los trabajos.

El Instituto evaluará que dicho aspecto se cumpla para las categorías que intervienen en su propuesta, efectuando una comparativa entre los salarios propuestos por el licitante y los del Instituto, o en su defecto contra los recomendado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría o del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

Sí como consecuencia de la comparativa señalada en el párrafo anterior, resultan discrepancias significativas, dicha propuesta será desechada en razón de utilizar costos ficticios, que consecuentemente pongan en riesgo la ejecución de la obra en calidad, costo o tiempo.

E) Maquinaria y Equipo de Construcción:

Al respecto el Instituto verificara que los licitantes dispongan de la maquinaria y equipo de Construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se licitan y que éste cuente con la capacidad y características requeridas, de acuerdo a las condiciones particulares y ambientales de la zona donde deberán utilizarse.

Que en la maquinaria y equipo de construcción los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

En caso de que el licitante considere en su propuesta, maquinaria o equipos rentados, éste presentará carta compromiso original de el (los) arrendatario (s), en la que hará constar cuando menos, su descripción, marca modelo, disponibilidad y ubicación física, el Instituto podrá comprobar que los datos asentados en dicha carta sean congruentes y veraces a los especificados en su relación, así mismo se reserva el derecho de verificar físicamente la existencia del mismo en la ubicación señalada por el licitante, si de las revisiones antes mencionadas resultan incongruencias, el Instituto desechara la propuesta.





F) Programas y Montos Mensuales de Obra:

Respecto de los programas calendarizados, se verificara que el programa de ejecución general de los trabajos sea factible de ejecutar, corresponda al plazo establecido por el Instituto, así como la congruencia que deben mantener los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con este último y a su vez con los consumos y rendimientos considerados por el licitante en sus análisis de precios unitarios, adicionalmente a la congruencia que debe existir respecto del procedimiento constructivo a realizar y cuando se requiera de equipo de instalación permanente, deberá considerarse que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general.

Si como consecuencia de la comparativa señalada en el párrafo anterior, resultaren discrepancias o incongruencias entre los mencionados programas, dicha propuesta será desechada en razón de la falta de planeación adecuada, o bien de que se modifican las condiciones establecidas en las bases de concurso conforme a las cuales se desarrolla la licitación.

G) Conformación de las Matrices:

El Instituto constatara que los análisis de precio unitario contengan correctamente la descripción completa del concepto a ejecutar, para estar en posibilidad de realizar lo anterior, el licitante deberá presentar las matrices de precio unitario con la clave, la unidad y la descripción (aún cuando sea un subíndice) de acuerdo con el catalogo de conceptos proporcionado por el Instituto, en caso contrario la propuesta será desechada.

Sí derivado de la revisión a los análisis presentados, se determina que omite alguno de los requerimientos señalados en el párrafo anterior, su propuesta será desechada toda vez que la ejecución de ellos podría traducirse en que no garantiza las mejores condiciones para el Instituto.Únicamente las proposiciones que satisfagan todos los aspectos se calificara como solventes y por lo tanto sólo éstas serán objeto de análisis comparativo.

Para las evaluaciones de las propuestas, no se utilizaran mecanismos de puntos y porcentajes.

CAPITULO XIICRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

VIGESIMATERCERA.- Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos de acuerdo a “Los criterios que se aplicaran para

evaluar las propuestas relativos al precio, a la calidad, capacidad técnica, financiamiento y oportunidad” se calificarán como solventes legal, técnica y económicamente, en casi todos los incisos previstos en la art. 37-A del Reglamento de la Ley, en atención a las características, magnitud y complejidad de las obras o servicios que se van a contratar.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicara de entre los licitantes , a aquél cuya propuesta resulte solvente por que reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación y sus anexos las condiciones, legales técnicas, y económicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por lo tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos del Instituto, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para la Convocante, en los términos que establece en forma detallada el Articulo 37 A del Reglamento de la Ley..Para tales efectos, la adjudicación del contrato a la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Instituto se hará a través del mecanismo que atienda los criterios de Precio, Calidad, Financiamiento y Oportunidad, Cabe mencionar que Conforme se indica en el Numeral Vigésima Segunda de estas bases, no se aplicara el “Criterio relativo al Contenido Nacional” por lo tanto los puntos que les correspondería no se reexpresarán en su avaluación. , Para la asignación de puntos de los criterios establecidos se harán conforme lo detalla el Art. Art. 37-A del Reglamento de la Ley.





En caso de empate técnico entre los licitantes, el Instituto adjudicara la obra en igualdad de condiciones a la empresa que tenga en su Planta laboral un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de Antelación al momento del cierre de esta licitación.

ELABORACIÓN DEL DICTAMEN

VIGESIMACUARTA.- El subcomité de Licitación , con base en el análisis comparativo de las propuestas y su propio

presupuesto, elaborara un dictamen técnico-económico, en el que se harán constar las propuestas admitidas y las desechadas; asimismo, expresara cual de los participantes resulta solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación que establezcan las bases de licitación de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y su Reglamento , Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública , para la Delegación Regional Norte del I.S.S.S.T.E en el D.F., indicando también las razones y causas por las que en su caso se descalifique a alguno de los participantes. Asimismo, se señalaran los lugares que correspondan a los participantes de acuerdo al monto de sus propuestas.

CAPITULO XIIINOTIFICACION DEL FALLO

VIGESIMAQUINTA.- EL Fallo quedara comprendido conforme lo establecen los Artículos 37 Fracción IV y 39 de la Ley.

Llevándose a cabo el evento en la Sala de Juntas Compranet de la Delegación Regional Norte del I.S.S.S.T.E. en el D.F. sito en Av. Paseo de la Reforma No. 45, 5° piso, (Entrada principal calle Lafragua No. 18), Col. Tabacalera Delegación Cuauhtémoc C.P. 06030, tel. 51409617 ext. 22084 en México, D.F. Elaborado el dictamen correspondiente, se notificara por escrito el fallo de la licitación, debiendo las empresas participantes recogerlo en, En la dirección antes mencionada el fallo contendrá los puntos resolutivos del dictamen y las observaciones a que haya lugar.

Así mismo, dicho fallo se podrá consultar en Compranet, en la dirección electrónica http://www.compranet.gog.mx donde estará a disposición de los Licitantes a partir del siguiente día hábil al de su celebración.

Los licitantes que hubieran participado a través de medios remotos de comunicación electrónica, se dará por notificados del fallo respectivo, cuando esta se encuentre a su disposición a través de su programa informático en Compranet, a más tardar el día hábil siguiente de la fecha del presente acto, sin menoscabo de que puedan acudir a recoger el acta correspondiente en el Departamento de Obras y Servicios Generales.

CAPITULO XIVREQUISITOS DE LA EMPRESA GANADORA PARA FIRMAR EL CONTRATO

VIGESIMASEXTA.- Previamente a la firma del contrato el licitante que resultara favorecido con la adjudicación de los trabajos

en comento, presentara a la convocante para su cotejo original o copia certificada de los siguientes documentos así como los escritos requeridos:

1) Escritura constitutiva y sus modificaciones e inscripción en el Registro público de la propiedad y del comercio, poder notarial del representante legal, registro federal de contribuyentes. E Identificación oficial vigente con fotografía. (Original o copia certificada).

2) Presentar para su cotejo (original o copia certificada) de la cedula profesional del Superintendente que estará a cargo de los trabajos.

3) Deberá presentar Carta Compromiso de maquinaria y equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, y disponibilidad. (Para anexar al contrato Formando parte de su expediente).


http://www.compranet.gog.mx/




4) En caso de elegir la modalidad de pago de Transferencia bancaria deberá presentar formato Anexo 11 Información para depósitos en cuenta de cheques de proveedores (Para anexar al contrato Formando parte de su expediente).

5) Escrito Bajo protesta de decir Verdad dirigido al C.P. Desiderio Robles Segura Subdelegado de Administración de la Delegación Regional Norte del I.S.S.S.T.E. en el D.F. Conforme lo establece el oficio OIC/2040/04 de fecha 20 de agosto de 2004, con el siguiente texto:

“La empresa ______________ que yo represento tomará las medidas necesarias para asegurarse de cualquier extranjero que sea contratado por éste o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo , implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

Los proveedores y La empresa ______________ que yo represento nos comprometemos a dar aviso ala Secretaria de Gobernación en un termino de 15 días contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad. Extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, Cuando la Secretaria de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley General de Población”.

6) Declaración Anual del I.S.R. del ejercicio fiscal 2006 y 2007 ambos con anexos y pagos provisionales incluyendo los motivos por los cuales no se presentaron pagos provisionales. (Original o copia certificada).

En caso de ser empresa de nueva creación, presentar Escrito donde mencione ser empresa de reciente creación indicando la fecha de su inicio y copia de su registro ante hacienda, Firmado por el licitante (original o copia certificada).

7) Estados financieros Básicos y notas relativas a los mismos en base a lo siguiente: Estado de Posición Financiera, Estado de Resultados, Estado de Variaciones de Capital Contable y el Estado de Cambio en la Situación Financiera en base a efectivo, de los ejercicios 2006, 2007 y los vigentes con antigüedad no mayor a dos meses con relación a la fecha de la convocatoria , conforme a las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano para la investigación y Desarrollo de Normas de Información financiera, así mismo junto con los Estados Financieros Vigentes deberán incluir las Razones Financieras básicas ( Solvencia, Capital de trabajo, Grado de Endeudamiento y Rentabilidad, la balanza de comprobación a la misma fecha, a nivel cuenta mayor y subcuentas o auxiliares, los citados estados financieros deberán ser, elaborados por un contador público, anexando copia de su cédula profesional por ambas caras con firma autógrafa del mismo. Y firma autógrafa el representante legal. (Original o copia certificada).

8) Salvo en el caso de empresas de nueva creación, la cual deberá presentar Escrito libre donde mencione ser empresa de reciente creación acompañado con estados financieros más actualizados desde su inicio hasta la fecha de presentación de propuestas (Los estados financieros serán elaborados como se solicitan en el punto 7-B) y por un contador público con firma autógrafa del mismo. Y firma autógrafa del representante legal, anexando copia de su cédula profesional por ambas caras. (Original o copia certificada).

9) Así mismo deberá Acompañar este anexo con Escrito de contar con capital contable, de por lo menos $ 1’464,822.59 (un millón cuatrocientos sesenta y cuatro mil ochocientos veintidós pesos 59/M.N.) (Original o copia certificada)

10) (Copia) de Dictamen de estados financieros para fines fiscales del ejercicio 2007, y los vigentes a la fecha de la convocatoria en el caso de estar obligado deberá dictaminarlos un contador público que contenga Certificación expedida por el Colegio de Contadores Públicos de acuerdo al artículo 52 fracción I inciso A) párrafo Segundo del Código Fiscal de la Federación, anexando copia de registro vigente en el que deberá acompañar estos estados





con su opinión respecto a la razonabilidad de la situación financiera de la empresa y copia de su cédula profesional y el comparativo de razones financieras básicas, de acuerdo a las disposiciones del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación. De no estar obligado deberá de manifestarlo por escrito Bajo Protesta de decir Verdad . (Original o copia certificada).

11) Estados financieros consolidados, en el supuesto de que la empresa licitante posea capital social en participación con otra (s). Anexando una nota expresando los porcentajes de participación, en caso de no tener participación con otra empresa deberá manifestarlo por escrito. (Original o copia certificada).

12) Presentar escrito Bajo protesta de decir verdad, dirigido al C.P. Desiderio Robles Segura donde manifieste que:

Ha Cumplido con sus obligaciones fiscales dando cabal cumplimiento al art. 32-D del Código Fiscal de la Federación.

13) En su caso si presento dentro de su propuesta documentos de certificación relacionada con el objeto de la Obra o Servicio a contratar en materia de Calidad, Seguridad o Medio Ambiente. La certificación antes aludida deberá ser emitida conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Para cotejo presentar Original y copia certificada para el expediente de contratos.

14) Escrito Bajo Protesta de Decir verdad. Donde se compromete al termino de los trabajos y a la firma del acta de entrega recepción a entregar planos arquitectónicos (en archivo autocad) y en planos, (de toda la Clínica de Medicina Familiar Peralvillo) indicando las áreas trabajadas.

15) Presentar escrito si acepta o no la retención de 2 al millar por concepto de capacitación (conforme lo estableció dentro de su propuesta técnica) . (Para anexar al contrato Formando parte de su expediente).

EN CASO DE QUE LA EMPRESA GANADORA NO PRESENTE DICHOS DOCUMENTOS DEBIDAMENTE REQUISITADOS NO PROCEDERÁ LA FIRMA DEL CONTRATO.

CAPITULO XVSUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

VIGESIMA SEPTIMA.- La suscripción del contrato será los días hábiles siguientes a la fecha de notificación del fallo conforme lo

establecen los Artículos 37 Fracción IV y 39 de la Ley., el participante que resulte adjudicados de la presente licitación, deberá comparecer ante el titular del Departamento de Obras y Servicios Generales, sito en Av. Paseo de la Reforma No. 45, 7° piso, (Entrada principal calle Lafragua No. 18), Col. Tabacalera Delegación Cuauhtémoc C.P. 06030, tel. 51409617 ext. 22084, en México, D.F., para suscribir el contrato correspondiente.

En caso de no presentarse dentro del termino señalado. El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del art. 78 de la Ley.

Y se cancelara la adjudicación correspondiente, elaborando el acta circunstanciada para tal efecto y comunicando al Subcomité de Licitación, en ese caso, si así conviene a los intereses de la convocante, procederá a celebrarlo con el licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte más conveniente para el estado, de conformidad con lo asentado en el art. 38 de esta Ley, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento de acuerdo con el art. 47 Segundo párrafo de la Ley.

CAPITULO XVIDESCALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES.





VIGESIMA OCTAVA.- Se descalificara a los participantes que incurran en los siguientes puntos:

A) Cuando alguno de los documentos que integran las propuestas carezca de la firma autógrafa del representante legal o de la persona con poder para actos de administración y/o dominio o poder especial para actos de licitación, incluidos el catalogo de conceptos o presupuesto y los programas solicitados.

B) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases o los que se deriven del acto de aclaración al contenido de las mismas, excepto el Numeral Décima Séptima, Fracción VI, el cual es únicamente de control para una mejor conducción del evento. Así como el índice de propuestas técnicas , económica, complementaria,(que lleva como nombre “Documento”)

C) Cuando se compruebe que los costos incluidos en la propuesta sean sustancialmente inferiores a los del mercado y por tanto se ponga en riesgo la realización de los trabajos;

D) Cuando se solicita Bajo Protesta de Decir Verdad y esta Leyenda sea omitida en el documento correspondiente;

E) Cuando conste en el acta circunstanciada de la visita a sus instalaciones alguna inconsistencia respecto de su oferta técnica presentada;

F) Cuando el volumen ofertado por el licitante sea menor al 100% (cien por ciento) de la demanda total solicitada;

G) Cuando presente la proposición económica en moneda extranjera;H) Cuando presente proposiciones en idioma diferente al español;I) Cuando se compruebe que el licitante no cuenta con la capacidad para garantizar la prestación

de los trabajos ofertados.J) Cuando se compruebe de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de

los trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes;

K) Cuando los documentos no sean presentados en original cuando así se requiera.L) En caso de que el licitante presente proposiciones con precios escalonados.M) Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en el art. 51 de la

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 78 de la LeyN) Se acredite que la información o documentación proporcionada por el licitante es falsa.O) Cuando el licitante presente en su propuesta un plazo de inicio mayor al señalado en el

Numeral segunda de las presentes basesP) Cuando los documentos que presenten en sus propuestas sean ilegibles y estén

incompletos.

CAPITULO XVIINULIDAD TOTAL

VIGESIMA NOVENA.- El Instituto podrá Anular el procedimiento, en los siguientes casos:

A) Cuando lo determine la Secretaría de la Función Pública por causas imputables a la convocante en los términos del art. 75 de la Ley.

Queda prohibido a los participantes entablar cualquier contacto con algún o algunos de los miembros del Subcomité de Licitación de la presente licitación, para tratar cualquier aspecto relativo a la evaluación de sus propuestas. Esto entendido desde el momento de la apertura de propuestas hasta la notificación del fallo correspondiente. La violación a lo anterior, dará motivo a su descalificación.

CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN

TRIGESIMA.- Podrá cancelarse la licitación conforme lo establece el Art. 41 del Reglamento de la Ley, en los siguientes casos:

A) En los términos del art. 40 de la Ley., es decir Por caso fortuito o de fuerza mayor., Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar





trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad.

Cuando se cancele la licitación, se notificara por escrito a todos los involucrados y al órgano interno de control, dentro de los diez días hábiles siguientes a su emisión.

DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA

TRIGESIMAPRIMERA.- La Delegación Regional Norte del I.S.S.ST.E. en el D.F., podrá declarar desierta la presente licitación en

los siguientes casos:

I. Vencido el plazo de venta de Bases, ningún interesado las haya adquirido.II. No se presente ninguna Propuesta en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

En estos supuestos se emitirá una segunda convocatoria, permitiendo la participación a todo interesado, incluso a quienes participaron en la licitación declarada desierta, salvo que se opte por aplicar el supuesto previsto en la fracción VII del art. 42 de la Ley.

Declarada desierta la licitación, el Instituto convocara a una nueva licitación en los términos del art. 40 de la Ley.

CAPITULO XVIIIGARANTIAS

TRIGESIMASEGUNDA.- Las Garantías se regirán en su forma y términos por las disposiciones que se señalan en el Art. 48 fracción

I Y II, así como presentarse en la forma y términos que señalan el Art. 49 de la Ley, así como los artículos 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 y 68 del Reglamento, atendiendo las características y complejidad de cada obra pública o Servicios Relacionadas con las Mismas.

En los términos del Art. 79 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, en los términos que se precisan en el contrato y a las presentes bases deberá contener lo siguiente:

A) Póliza de garantía de cumplimiento del contrato.-Deberá constituirse a favor del ISSSSTE, en moneda nacional por un importe mínimo de 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, Incluyendo el impuesto al valor agregado mediante fianza expedida por una institución legalmente autorizada para tal efecto.Deberán observar los requisitos y condiciones siguientes:1.- Deberán expedirse a favor del I.S.S.S.T.E.2.- Deberán indicar el importe total garantizado con número y letra.3.- Deberán referir que la garantía se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.4.- La información correspondiente al número de contrato, su fecha de firma así como la especificación de las obligaciones garantizadas.5.- El señalamiento de la denominación o nombre del contratista6.- La condición de que la vigencia de la fianza deberá ser de 2 años como mínimo, contados a partir del día siguiente al incumplimiento del fiado.7.-La fianza deberá estar vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se pronuncie resolución definitiva por autoridad competente.A partir de lo anterior, la vigencia no podrá acortarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de las obligaciones, o cualquier otra circunstancia, lo que conlleva a que la fianza permanecerá en vigor aun en los casos en que el I.S.S.S.T.E. otorgue prórrogas o esperas al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones.8.-En la Fianza deberá preverse que la Institución Afianzadora acepte expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en los artículos 93,94 y 95 Bis de La Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de la presente garantía, así como el artículo 63 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.9.- Asimismo, en la póliza de fianza deberá establecerse que para la liberación de la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito del I.S.S.S.T.E.





10.- El afianzado perderá a favor del I.S.S.S.T.E., la presente garantía, si por causas imputables a él, se incurre en alguno de los supuestos de pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato.

B) Póliza de garantía de vicios ocultos.-Concluidos los trabajos, el contratista deberá presentar garantía en los mismos términos que las anteriores con la cual quedara obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato. Esta garantía estará vigente durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones en comento.

Esta deberá surtir efecto a partir de la firma del acta entrega- recepción formal de los trabajos y que contendrá el siguiente texto.

La Institución Afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución y a las disposiciones que prevén los artículos 95,96 bis, y 128 de la Ley Federal De Instituciones de Fianzas, así como a lo dispuesto por los artículos 95 , 95 bis y 128 del Reglamento específico, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la federación. Así mismo se obliga a observar lo dispuesto en el Artículo 118 de la Ley antes citada en el sentido de que “la Fianza no tendrá fecha de vencimiento”.

La presente garantía tendrá vigencia durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente y únicamente podrá ser cancelada automáticamente al no haber inconformidad de las partes.

En caso de incremento al monto del contrato o modificación al plazo , “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar a “EL INSTITUTO” en el momento de la firma del convenio respectivo, fianza adicional o el endoso correspondiente, debiendo contener el documento la estipulación de que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada originalmente. La póliza de fianza debe constituirse por el 10% del monto total del convenio y de conformidad con el art. 74 del Reglamento de la Ley de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas (vigente):

CAPITULO XIXCONCEPTOS EXTRAORDINARIOS

TRIGESIMATERCERA.- Cuando por causas especiales de la obra y a petición expresa del Instituto, se requieran trabajos, que no

estén contenidos en el catálogo de conceptos y cantidades de obra; para el estudio y aprobación de precios unitarios extraordinarios, se procederá de la manera siguiente:

Cada vez que aparezca un concepto fuera de obra o de catálogo detectado en obra tanto la supervisión que representa a el Instituto, como el superintendente en la construcción del contratista, deberán anotar en la bitácora la aparición de tales conceptos y la fecha en la que fuera detectado, registrando la firma del contratista, supervisor y en su caso del residente de obra del Instituto.

El contratista presentara el análisis de los precios unitarios que corresponda debidamente conciliados con la supervisión y con todos los requisitos establecidos, a partir de que se ordene su ejecución y hasta los treinta días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos su conciliación y autorización deberá realizarse durante los siguientes treinta días naturales a su presentación.

A solicitud del área operativa del Departamento de Obras y Servicios Generales, el CONTRATISTA revisará los precios unitarios extraordinarios solicitados y en su caso los dictaminará de ser necesario y realizará los ajustes que estime procedentes, para lo que el CONTRATISTA deberá asistir a la conciliación que se le requiera.

En el caso de que el CONTRATISTA no presente oportuna y debidamente documentada la proposición de análisis de precios unitarios extraordinarios, el Instituto elaborará el análisis respectivo, con base en sus propias observaciones y de manera unilateral y el precio unitario así obtenido, será el que se aplique al nuevo concepto de obra.

En caso de que el contratista no se presente a la cita para conciliación de precios unitarios, el Instituto se reserva el derecho de realizarlos de manera unilateral.





Si el contratista realiza los trabajos por mayor valor del contrato, sin medir orden por escrito de parte del Instituto, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

CAPITULO XXAJUSTE DE COSTOS.

TRIGESIMACUARTA.- El Instituto y el contratista, acordaran en el contrato de la obra la revisión y ajuste de costos, cuando

ocurran circunstancias imprevistas de orden económico que determine el aumento o reducción de los costos .Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato, lo anterior se llevara a cabo observando los criterios de ajuste de costos a que se refieren los artículos 56, 57 y 58 de la Ley. Así como en lo relativo a los Articulos 105, 106 del Reglamento y lo que establece el Titulo Tercero Capítulo Quinto del Reglamento, Sección I y II (acuerdo 29 de Noviembre de 2006).

CAPÌTULO XXISEGURIDAD E HIGIENE.

TRIGESIMAQUINTA.- La empresa ganadora será la única responsable de los trabajos y deberá sujetarse a todos los

reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente, y está obligado a implementar todas las medidas necesarias para cumplir con las Normas de la Ley de Salud, la Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos legales en la materia que se requiera para llevar acabo los trabajos en las diferentes unidades de la Delegación Regional Norte del I.S.S.S.T.E en el D.F.

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de la contratista.

El contratista estará obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en las que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para este fin, igualmente el contratista se obliga a dar aviso al residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud.

El contratista tendrá la obligación de notificar al residente de obra la aparición de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También se enterará al residente de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos.

LIMPIEZA

TRIGESIMASEXTA.- La empresa ganadora será la única responsable de los riesgos, la conservación y la limpieza de los

trabajos, hasta el momento de su entrega.

CAPÌTULO XXIIBITACORA.

TRIGESIMASEPTIMA.- Para uso de la bitácora la convocante y el contratista deberán observar las reglas que establece el Titulo

tercero de las obras y servicios por contrato, Capitulo Cuarto, Sección II del Reglamento de la Ley en el entendido de que la bitácora de los trabajos es el instrumento que vincula a las partes en sus derechos y obligaciones

CAPÌTULO XXIIIRESCISION DE CONTRATOS.





TRIGESIMAOCTAVA.- El Instituto podrá rescindir administrativamente el contrato adjudicado en caso de incumplimiento a

cualquiera de las obligaciones establecidas en estas bases o en el contrato que se suscriba, sin necesidad de acudir por parte del Instituto a los tribunales competentes. Los casos de incumplimiento de la empresa de manera enunciativa más no limitativa se refieren a continuación.

A) Si el contratista, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y este Reglamento.

B) Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la dependencia o entidad.

C) Si el licitante ganador no ejecuta los trabajos de acuerdo con las normas señaladas por el instituto.

D) Si la empresa transmite total o parcialmente, bajo cualquier titulo, los derechos y obligaciones a que se refiere el contrato.

E) Si no se ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor.

F) Si la autoridad competente declara el estado de quiebra, la suspensión de pagos o alguna situación análoga o equivalente y que afecte el patrimonio del prestador del servicio.

G) En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato.

H) Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y que a juicio de la Dependencia o entidad, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

I) Si el contratista es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura análogaJ) Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito

de la Dependencia o Entidad.K) Si el contratista no da a la dependencia o entidad y a las dependencias que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.

L) Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

M) Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato. Y

N) En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, tratados y demás aplicables.Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, el Instituto quedara expresamente facultado para optar exigir el cumplimiento del contrato, aplicando las sanciones convenidas, o rescindirlo, siendo la presente una facultad potestativa; si el licitante ganador no ejecuta los servicios de acuerdo con las normas señaladas por el Instituto se hará efectivo lo dispuesto en el articulo 61 y 62 Fracción II de la Ley.Para el caso de optar por la rescisión del contrato, el Instituto requerirá por escrito al prestador del servicio, para que dentro de un termino de quince días hábiles a partir de la fecha de la comunicación, alegue lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, transcurrido dicho termino se resolverá considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer, debiendo fundar y motivar debidamente la resolución y los comunicara por escrito al afectado.El procedimiento de rescisión y terminación anticipada se llevará a cabo conforme a los artículos 60, 61 y 62 de la Ley.

Ñ) Presentar anexo Documento 4 en original a la firma del contrato en los mismos términos de referencia establecidos por usted, en la propuesta técnica de esta licitación retención del 2 al millar sobre el importe de las estimaciones de trabajos ejecutados





SUSPENSIÓN DE LA OBRA

TRIGESIMANOVENA.- El Instituto podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por

cualquier causa justificada. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades designaran a los servidores públicos que podrán ordenar la sus y determinar, en su caso, la temporalidad de esta, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida. Conforme lo establece el Titulo Tercero establece, Capitulo Cuarto “La Ejecución”, Sección V “Suspensión de la Obra” del Reglamento de la Ley.

TERMINACIÓN ANTICIPADA.

CUADRAGESIMA.- El Instituto podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando:

A) Concurran razones de interés general, o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el trabajo y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al estado.

B) Se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la SFP o por resolución de la autoridad judicial competente.

C) No sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere el Art. 60 de la Ley.

CAPÌTULO XXIVPENAS CONVENCIONALES.

CUADRAGESIMAPRIMERA.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas

en el programa general de ejecución de los trabajos, así como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de trabajos pactada en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que la convocante opte por la rescisión del contrato.

El Instituto aplicara las penas convencionales conforme lo establecen los artículos 46 fracción VIII de la Ley. 56,57 y 58 del Reglamento de la Ley así como el Numeral XVII, “Penas Convencionales” puntos 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10 y 17.11 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Publica del ISSSTE.

INFRACCIONES Y SANCIONES

CUADRAGESIMASEGUNDA.- Serán sancionados quienes incurran en las infracciones señaladas de conformidad con lo que establece el

Titulo Séptimo de las Infracciones y sanciones capítulo único de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas, los licitantes o proveedores que:

I. Injustificadamente y por causas que les sean imputables, no formalicen el contrato adjudicado por la convocante.

II. Los contratistas que se encuentren en la fracción III del art. 51 de la Ley respecto de dos o más dependencias o entidades

III. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la Dependencia o entidad de que se trate y

IV. Las que proporcione información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien en la presentación o desahogo de un queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad y.





V. Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fracción X del Art. 51 de este ordenamiento.

CAPÌTULO XXVNO NEGOCIACION DE CONDICIONES.

CUADRAGESIMATERCERA.- Bajo ninguna circunstancia podrán ser negociadas las condiciones estipuladas en estas bases o las

propuestas presentadas por los licitantes de acuerdo al Art. 33 FRACCION VII de la Ley..

Se establece que el prestador al que se adjudique el contrato, no podrá transmitir bajo ningún titulo, los derechos y obligaciones que se establezcan en él contrato que se derive de esta Licitación Pública Nacional 00637146-004-2008, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa del Instituto.

CAPÌTULO XXVIDE LAS INCONFORMIDADES.

CUADRAGESIMACUARTA.- Las personas interesadas podrán inconformarse ante la Secretaria de la Función Pública o ante el Órgano

Interno de Control de la Delegación Regional Norte del I.S.S.S.T.E en el D.F., por cualquier acto del procedimiento de contratación que contravenga a las disposiciones que rigen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas y su Reglamento cuando dichos actos se relacionen con:

I.-La convocatoria, las bases de licitación o la junta de aclaraciones, siempre que el interesado haya adquirido las bases y manifestado su objeción, así como los argumentos y razones jurídicas que la funden, en la propia junta de aclaraciones.En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones.II.- Los actos cometidos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones y el fallo.En este caso la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del acto respectivo, oIII.- Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en las bases o en la Ley.En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quién haya resultado adjudicado, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que se hubiere vencido el plazo para la formalización del contrato.La inconformidad será presentada, a elección del promoverte, por escrito o a través de Medios Remotos de Comunicación Electrónica, que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública dentro de los plazos establecidos en el Artículo 83 de la Ley.Transcurrido el plazo establecido, precluye para los interesados el derecho a inconformarse.En las inconformidades que se presenten a través de Medios Remotos de Comunicación Electrónica deberán utilizar, en sustitución de la firma autógrafa, medios de identificación electrónica previamente certificados por la Secretaria de la Función Pública, de conformidad con lo establecido en las disposiciones

Décima y Décima Primera del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de Medios Remotos de Comunicación Electrónica en el envío de propuestas dentro de las Licitaciones Públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como la presentación de las inconformidades de la misma vía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de agosto del 2000. Y los artículos 83, 84, 85, 86, 87,88 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mimas.

CONTROVERSIAS.

CUADRAGESIMAQUINTA.- Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esta Ley o de los

contratos celebrados con base en ella serán resueltos por los tribunales federales.





Solo podrá convenirse compromiso arbitral respeto de aquellas controversias que determine la Contraloría mediante reglas de carácter general, previa opinión de la Secretaria de Función Pública y de la Secretaría de Economía, ya sea en cláusula compromisoria incluida en el contrato o en convenio independiente. De acuerdo a lo establecido en art. 15 de la Ley.

CAPITULO XXVIIMODIFICACIONES QUE SE PODRAN EFECTUAR

CUDRAGESIMASEXTA.- A las Bases.-El subcomité de licitación integrado para la presente licitación, podrá modificar o aclarar el

contenido de estas bases a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural antes del acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas, debiendo dar aviso de las modificaciones a los participantes de la presente licitación.

A la Convocatoria.- El subcomité de licitación integrado para la presente licitación, podrá modificar o aclarar el contenido de estas bases a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural antes del acto de recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas en este caso las modificaciones se harán del conocimiento de los interesados a través de los medios utilizados para la publicación de la convocatoria.

Al Contrato.- Dentro de su presupuesto aprobado y disponible, la Delegación Regional Norte del I.S.S.S.T.E., bajo su responsabilidad y por razones fundadas, podrá acordar con el proveedor la modificación mediante convenio del contrato formalizado, siempre y cuando el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el 25% (veinticinco por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y que el proveedor sostenga en la ampliación el precio pactado originalmente. Las ampliaciones se harán cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, en base a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CAPITULO XXVIIISITUACIONES NO PREVISTAS EN ESTAS BASES.

CUADRAGESIMASEPTIMA.- Cualquier situación que no haya sido prevista en las presentes bases, será resuelta por el Instituto

escuchando la opinión de las autoridades competentes, con base en las atribuciones establecidas en las disposiciones aplicables.

Así mismo, para la interpretación o aplicación de estas bases o del contrato que se celebre, en lo no previsto en tales documentos se estará a lo dispuesto en la Ley; Código Civil en materia Federal, Código Fiscal de la Federación, Código Federal de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, Ley federal de presupuesto y responsabilidad Hacendaria; Ley Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas en vigor (publicada el 01 de octubre de 2007 en el D.O.F), Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas reformas ( publicadas en el D.O.F el 29 de noviembre de 2006); Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, según acuerdo número 53.1313.2008 publicado en el D.O.F. el 24 de abril de 2008 y las demás disposiciones legales vigentes en la materia.

CAPITULO XXIXTRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

CUADRAGESIMAOCTAVA.- En lo relativo a la Actuación con nuestros proveedores de bienes y servicios se les invita a que coadyuven

con el Instituto en el cumplimiento de lo dispuesto en el “Código de Actuación del Instituto”, el cual puede ser consultado vía Internet en la dirección electrónica www.issste.gob.mx





A T E N T A M E N T E

________________________________________C. P. DESIDERIO ROBLES SEGURA

EL SUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.Anexo I

México, D.F. a de 2008.

C.P. DESIDERIO ROBLES SEGURASUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓNDE LA DELEGACION REGIONAL NORTE DEL I.S.S.S.T.E. EN EL D.F.p r e s e n t e

Por este medio, manifiesto que el domicilio fiscal y legal vigente de nuestra empresa, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, aún las de carácter personal y documentos que resulten de los actos y contratos que celebren de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas en el presente proceso Licitación Pública Nacional No. 00637146-004-2008 relativa a los trabajos de “Mantenimiento y Conservación de la Clínica de Medicina Familiar Peralvillo, centro de trabajo perteneciente a la Delegación Regional Norte del I.S.S.S.T.E. en el D.F.” la dirección de nuestra empresa es: ___________________________________________________________________________________ , mismo que servirá para que surtan todos sus efectos legales, en caso de presentarse un cambio de domicilio durante la prestación del servicio este será notificado con la debida oportunidad anexando copia de una nueva constancia.





A t e n t a m e n t e.Protesto lo necesario

__________________________________________Nombre, firma y cargo del representante legal.

Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la participante.

Anexo II

México, D.F. a de 2008


Por este medio BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifiesto que la

empresa:___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

que yo represento no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los art. 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaria de la Función Pública en los términos de este





ordenamiento o de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración los supuestos que se indican en la fracción XXIII del art. 33 de las reformas y adiciones aprobadas a la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de Octubre del 2007 Tomando en consideración:

A) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción.

B) Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del primer párrafo de esta fracción y

C) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

Asimismo manifestamos conocer en su totalidad este artículo en comento.

Por la Empresa

Firma:Representante Legal

Nombre:

Cargo:

NOTA: Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la empresa.

Anexo III(Formato)

El que suscribe, representante legal, manifiesto Bajo protesta de decir verdad, que Todos los datos aquí asentados, son ciertos y han sido verificados, así como que cuento con las facultades suficientes para suscribir la propuesta concerniente a la Licitación Pública Nacional No. 00637146-004-2008; a nombre y representación de: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Persona física o moral razón social del participante)

Registro Federal de Contribuyentes:

Denominación o razón socialDomicilio:Calle y número: Delegación o Municipio:

Colonia:

Código postal: Entidad Federativa:

Teléfonos: Fax:

Correo electrónico:





Número de escritura pública en la que consta su Acta constitutiva:

Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

Relación de accionistas:Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre (s):

Descripción del objeto social:

Reformas al Acta constitutiva:

Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Escritura pública número: Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:Datos de Inscripción en el Registro Público de la propiedad y del Comercio:

Lugar y fecha

México, D.F. a___________ de _____________de 2008.




Anexo III-CMéxico, D.F. a de 2008


CARTA PODER

__________________________________________________________________ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD (Nombre de quien otorga el poder)

en mi carácter de_____________________________________________________________________________________ (Carácter que ostenta quien otorga el poder )

de la empresa _______________________________________________________________________________________(Nombre de la persona física o moral)

según consta en el testimonio notarial ___________________________________ de fecha __________________________

(Numero)





de ___________________________________________________________________ y que se encuentra registrada bajo el

(Ciudad donde se otorgo el poder)

Numero ______________________________ del registro público y de comercio de ________________________________

___________________________________________________________________________________________________(Lugar en que se efectuó el registro)

Otorgo la presente “carta poder” al C. _____________________________________________________________________ (Nombre de quien recibe el poder)

Para que a mi nombre y representación se encargue de las siguientes gestiones:

Entrega y recepción de documentación y comparecencia a los actos de visita al sitio de trabajo, junta aclaratoria, apertura de proposiciones y fallo, así como hacer las aclaraciones que se deriven de dichos actos, con relación a la Licitación Pública Nacional No. 00637146-004-2008, convocada por el I.S.S.S.T.E. Delegación Regional Norte, Subdelegación de Administración, Departamento de Obras y Servicios Generales.

___________________________________________________________________________________________________(Lugar y fecha de expedición)

Nombre, Cargo, Firma y Domicilio de quien otorga el poder

Nombre, Cargo, Firma y Domicilio de quien recibe el poder

TESTIGOS

(Nombre, Domicilio y Firma) (Nombre, Domicilio y Firma)


Anexo V

México, D.F. a de 2008


Por este médio manifiesto que la empresa ___________________________________________________________________________________________________ se abstendrá de cualquier conducta personal o a través de interpósita persona para que los servidores públicos de la entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas u otros aspectos que otorguen condiciones mas ventajosas con relación a los demás participantes relacionadas con está Licitación Pública Nacional No. 00637146-004-2008 relativa a los trabajos de “Mantenimiento y Conservación de la Clínica de Medicina Familiar Peralvillo, centro de trabajo perteneciente a la Delegación Regional Norte del I.S.S.S.T.E. en el D.F.” .

Por la Empresa






Nombre:

Cargo:


Anexo 1

PROPUESTA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

Especificaciones técnicas, generales y particulares que deberá observar la empresa ganadora, en los trabajos de la Licitación Pública Nacional No. 00637146-004-2008 relativa a los trabajos de “Mantenimiento y Conservación de la Clínica de Medicina Familiar Peralvillo, centro de trabajo perteneciente a la Delegación Regional Norte del I.S.S.S.T.E. en el D.F.” como parte integrante del contrato celebrado y que son de observancia obligatoria.

I.- ESPECIFICACIONES GENERALES.

1.- La empresa para efectos de la ejecución de los trabajos deberá contar con la infraestructura necesaria, el personal especializado y los equipos adecuados para garantizar que los trabajos materia de esta Licitación Pública Nacional No. 00637146-004-2008 se proporcionen con la calidad requerida para tal efecto, comprometiéndose a realizarlos a entera satisfacción del Instituto conservando en óptimas condiciones de operación y funcionamiento el inmueble de la Delegación Regional Norte del I.S.S.S.T.E. en el D.F. de conformidad con las especificaciones, procedimientos y técnicas adecuadas requeridas para el I.S.S.S.T.E.2.- El licitante deberá presentar al Instituto las estimaciones de los trabajos realizados con una periodicidad de 15 días naturales después de ejecutado el trabajo y deberá presentar la facturación correspondiente a los trabajos de obra ejecutada con la documentación soporte (estimaciones) previamente revisadas y autorizadas conforme al artículo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.





3.- El licitante deberá asentar bajo bitácora los avances del día reflejadas en generadores, verificados y certificados conjuntamente con el personal responsable que designe la Institución para la supervisión de los trabajos.4.- Las actas de entrega recepción que deberán anexar a las facturas que por obra terminada que realice la empresa, deberán presentarse sin tachaduras ni enmendaduras y debidamente requisitadas por el responsable de la unidad (Residente de Conservación y Mantenimiento y/o Jefe de Supervisión).5.- Previamente a la entrega-recepción de los trabajos objeto de la presente Licitación Pública Nacional No. 00637146-004-2008 relativa a los trabajos de “Mantenimiento y Conservación de la Clínica de Medicina Familiar Peralvillo, centro de trabajo perteneciente a la Delegación Regional Norte del I.S.S.S.T.E. en el D.F.” El licitante deberá constituir una fianza de vicios ocultos, por el equivalente al 10% del monto total ejercido de la obra. Concluida la obra y no obstante su recepción formal, el licitante quedara obligado a responder de los defectos que resulten de los vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en la que hubiere incurrido en los términos del contrato de obra celebrado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en el Código Civil Federal y el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente.6.- La empresa se obliga a dotar a su personal y reponer constantemente las herramientas, materiales y equipo indispensables para la realización de sus labores.7.- El Instituto quedara exento de cualquier responsabilidad que implique riesgo de trabajo del personal contratado por la empresa ganadora, por lo que ésta deberá demostrar con documento fehaciente del pago de cotización como patrón sobre nomina que su personal se encuentra afiliado como derechohabiente en el I.M.S.S.8.- El Instituto quedara exento de cualquier responsabilidad que implique riesgo a terceros, durante la ejecución de los trabajos.9.- La empresa ganadora será la única responsable de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente, y está obligado a implementar todas las medidas necesarias para cumplir con las Normas de la Ley de Salud, la Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos legales en la materia que se requiera para llevar acabo los trabajos materia de esta licitación. Así mismo esta obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en las que se ejecuten los trabajos. El contratista tendrá la obligación de notificar al residente de obra la aparición de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También se enterará al residente de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos.10.- El I.S.S.S.T.E. no adquiere ninguna obligación de carácter laboral con el contratista, ni para con los trabajadores que éste contrate para la realización de los trabajos, por lo que a el I.S.S.S.T.E. no se le considerará como patrón, ni aún substituto por lo que el contratista expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter laboral, civil, penal, fiscal, de seguridad social u otra especie que, en su caso, pudiera llegar a generarse.11.- El personal asignado para prestar los servicios por parte de la empresa que resulte adjudicada, deberá acatar lo establecido en el reglamento de seguridad y vigilancia vigente en el I.S.S.S.T.E. en todas y cada una de sus instalaciones.12.- El personal que la empresa ganadora destine para efectuar el trabajo contratado deberá abstenerse de realizar o permitir bajo ninguna circunstancia que realicen labores y/o funciones ajenas al servicio para el cual fue expresamente contratado el personal.13.- Los licitantes para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en estas bases y los que deriven de la visita al sitio de trabajos y la junta de aclaración al contenido de las bases.

II.- ESPECIFICACIOINES PARTICULARES.

1.- Los trabajos deberán efectuarse de acuerdo a los establecido en el catalogo de conceptos que se anexa.2.- En la estructuración de los Precios Unitarios, deberán observarse los lineamientos establecidos en el art. 33 Fracción XX

de la Ley, y lo establecido en el Título Tercero Capitulo Sexto del Reglamento en vigor (Reformas y adiciones de fecha 29 de Noviembre de 2006. (Es obligación del licitante de conocer estas reformas y su aplicación).

3.- Los trabajos materia de esta Licitación Pública Nacional No. 00637146-004-2008 relativa a los trabajos de “Mantenimiento y Conservación de la Clínica de Medicina Familiar Peralvillo, centro de trabajo perteneciente a la Delegación Regional Norte del I.S.S.S.T.E. en el D.F.”, Deberán ejecutarse conforme a las Especificaciones Generales de Construcción del Instituto.4.- El Superintendente asignado para esta licitación deberá comprobar experiencia en el tipo de trabajos que se solicitan en las bases, debiendo cubrir los siguientes requisitos:

A) Para la obra civil ser profesionista en el área de ingeniería civil, arquitectura.B) Contar con cedula profesional.C) Presentar currículum de trabajo incluyendo copia de su Cedula profesional por ambas caras y documentos

que acredite su experiencia técnica y profesional en la ejecución de trabajos similares a los que se licitan. Conforme a los formatos de los Anexos 6-B, 6B2 y 6B4.





En caso de que la empresa ganadora en el transcurso de la vigencia del contrato cambiara de residente, la empresa tendrá que dar aviso a la convocante por escrito y deberá anexar el currículum del nuevo residente integrando a este documento copia de su Cedula profesional por ambas caras presentar original para su cotejo o copia certificada y documentos que acredite su experiencia técnica y profesional en trabajos similares a los que se licitan.5.-La presente licitación tiene como objeto la contratación de los trabajos de mantenimiento consistentes en albañilería, carpintería, plomería, electricidad, gas, herrería, sanitaria, hidráulica, cancelaría y acabados y obras exteriores que se llevaran acabo con motivo del Programa de Fortalecimiento 2008.6.- Los horarios de trabajo no deberán afectar las actividades de cada centro de trabajo.7.- El centro de acopio será asignado por la supervisión que designe el Instituto.8.- Deberá considerar en su propuesta la posibilidad de lluvias en el periodo de ejecución.9.- Se deberán considerar acarreos, tanto verticales como horizontales en la integración de sus matrices de precios unitarios.10.- Se deberá considerar equipo de seguridad para el personal de la empresa, así como protecciones al inmueble y a todo aquello que por la naturaleza de los trabajos pudiera sufrir algún deterioro.11.- Se deberán extremar precauciones en el manejo, traslado y estiba de materiales y todo aquello que pudiera representar algún riesgo para la salud o seguridad de los usuarios de las instalaciones. Incluyendo confinación de áreas.12- Se deberá rectificar medidas, ubicaciones etc. en campo antes de iniciar cualquier proceso.13.- Los daños que por descuido, dolo o indolencia sufran los materiales, accesorios, dispositivos o cualquier elemento serán reparados o repuestos según sea el caso con cargo al contratista.14.- Los trabajos excedentes deberán ser analizados y autorizados por la convocante conforme al art. 77 del Reglamento de la Ley vigente (29 de noviembre de 2006).15.- Cualquier trabajo adicional o fuera de catalogo solicitado por el centro de trabajo durante la vigencia del contrato deberá ser enviado por la empresa para su revisión y evaluación por el Departamento de Obras y Servicios Generales conforme lo establece el art. 74 del Reglamento de la Ley .Toda vez que no se tome en consideración esta evaluación los trabajos solicitados serán a cargo del contratista.16.- Los trabajos de obra se realizaran con jornadas laborales normales del centro de trabajo.

Anexo 1-AESCRITO DE CONFORMIDAD DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES

México, D.F. a de de 2008.


Me refiero a nuestra participación en la Licitación Pública Nacional No.________________________, relativa a los trabajos de:________________________________________________________________________________________________, sobre el particular, por mi propio derecho y como representante legal de la empresa denominada ___________________________________________________________________________________________________.

Manifiesto lo siguiente:

Que oportunamente conocí y leí las bases relativas a la licitación de referencia, que habiendo tomado nota de los datos y requerimientos a los que se ajustará la misma, y de acuerdo con los trabajos ofertados materia de la presente licitación acepto íntegramente los requisitos contenidos en el citado documento.





Que conozco la Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las mismas de fecha 01 de Octubre de 2007, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas reformas publicadas en el D.O.F el 29 de Noviembre de 2006 así como las Reformas a las Políticas Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el D.O.F. 27 de Febrero de 2008. Sus anexos y las modificaciones que en su caso se hayan efectuado al modelo de contrato, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares Normas de construcción del Instituto, materiales y equipo de instalación permanente (en su caso) y el programa de suministro correspondiente establecidas en las bases y que aplicaré para el trabajo integral ofertado:

A.- Propuesta Técnica, Económica y programas de entregas de los trabajos ofertados de acuerdo a los Anexos establecidos en bases.

B.- Que nuestra proposición se presenta en las hojas de los Anexos por ustedes propuestos, debidamente firmados, en ellas se contienen las especificaciones técnicas, precios y programas de ejecución de los trabajos que propone mi representada.

Así mismo manifiesto que oportunamente recibí y/o consulte, las adecuaciones (si las hubo en la visita de obra y en la junta de aclaraciones) a las Bases de Invitación, por lo que también las acepto en forma lisa y llana.




Anexo 1-B

RECOMENDACIONES PARA SU PRESENTACIÓN

Objetivo : Deberá presentar descripción del desarrollo constructivo.

Para la presentación de este anexo no se proporciona un formato específico, por lo que cada licitante deberá entregarlo de acuerdo a sus políticas, en papel membretado de su empresa. Ajustándose estrictamente a lo establecido en las bases de concurso y sus anexos, describir el desarrollo constructivo, tomando en consideración los siguientes factores:

FACTORES LOCALES Y REGIONALES.

Las condiciones locales y regionales de mercado, así como aquellas inherentes al sector de la construcción.El nivel de calificación de personal técnico en la localidad y/o región,El nivel de salarios de personal técnico en la regiónLa problemática para adquirir materiales y equipos en la localidad o en la región El tiempo de entrega y condiciones de pago de los equipos electromecánicos que en su caso, deban ser suministradosEl impacto técnico y financiero que en su caso originen.

FACTORES TÉCNICOS.





Descripción de las características particulares de la obra a ejecutar, contemplando, entre otros, el avance y situación especifica actual de la obra, la disponibilidad de áreas de trabajo, restricciones de horarios y días de trabajo; acceso, almacenaje, y resguardo de materiales.

Complejidad técnica especifica de los trabajos a desarrollar, explicando la dificultad para desarrollar las partidas de albañilería, instalaciones eléctricas, de aire acondicionado, así como las partidas de acabados.

Explicación del desarrollo de los trabajos por frentes constructivos que puedan ser ejecutados simultáneamente. Identificación de actividades criticas y la forma que se garantizará la ejecución oportuna de las mismas.

Anexo 2



Por medio de la presente, manifiesto conocer el sitio de realización de los trabajos Licitación Pública Nacional No. 00637146-004-2008 relativa a los trabajos de “Mantenimiento y Conservación de la Clínica de Medicina Familiar Peralvillo, centro de trabajo perteneciente a la Delegación Regional Norte del I.S.S.S.T.E. en el D.F.”

UBICADO EN: En Constancia No. 18 y Plaza de la Concepción Col. Morelos, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06200 en México, D.F. tel. del Centro de Trabajo 51-40-79-50, 55-29-75-40 y de conocer sus condiciones ambientales, así como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado en la junta de aclaraciones de la Licitación Pública Nacional No. _________________________________________________________________________________

Por la Empresa






Nombre:

Cargo:


Anexo 3

Nota: De acuerdo a la solicitud del Vicepresidente Nacional de Instituciones del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, donde solicita apoyo para efectuar la retención del 2 al millar por concepto de capacitación al respecto y con base en el acuerdo 011/05/2004 tomado por el Comité de Obras Publicas del I.S.S.S.T.E., que a la letra dice:

“El Comité de Obras Publicas del I.S.S.S.T.E. recomienda a la Subdirección de Obras y Contratación invite a las empresas ganadoras de los concursos a participar de manera voluntaria en la retención del 2 al millar sobre el importe de las estimaciones de trabajos ejecutados en base al oficio SACN/12415/2004 emitido por la Subsecretaria de Atención Ciudadana y Normatividad”.

Anexo para su conocimiento el formato dirigido a la Delegada Norte a fin de que la empresa que resulte seleccionada indique su acuerdo o desacuerdo sobre la retención mencionada.





Anexo 3-A

México, D.F. a de 2008.


El que suscribe _____ ___________________ _ _ ________ ________________________________________ (nombre)

__________________________________________ _______ _______________________________________ de(cargo)

__________________________________________________________________________________________ , (nombre de la empresa)

por este conducto, manifiesto mi conformidad para que cada una de las estimaciones por cobrar, que se generen en la ejecución del contrato _______ __ _________________________ relativo a: __________________________________

(numero) (objeto del contrato)__________________________________________________________________________________________ el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por conducto de la Subdirección de Obras y Contratación, aplique la retención del 0.2% (dos al millar) para destinarlo al Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.





Por la Empresa


Nombre:

Cargo:

Notas:a. Entregar en hoja membretada de la empresa.b. En caso de no estar de acuerdo con la retención ya mencionada, el escrito de referencia

deberá presentarse en ese sentido.c. En caso de resultar ganador de la presente Licitación Pública Nacional se hará entrega de este

documento (Anexo 9-A) previamente a la firma del contrato

DELEGACION REGIONAL NORTESUBDELEGACION DE ADMINISTRACION


Anexo 4A

Hoja No. 1 de 1

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO FA-6A

OBJETIVO: Especialidad.- En este Anexo se deberán relacionar todas las obras que el Licitante ha ejecutado de la misma naturaleza a los que se convocan en esta licitación en un plazo máximo de 5 años

I) ENCABEZADO

LICITACION No. La clave que le corresponda.

RELATIVO A: Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se ejecutaran los trabajos.

HOJA No. ___ DE ___ Indicara el número progresivo de hojas que requiera, respecto al total de ellas.

FECHA: Fecha de elaboración.

II) COLUMNAS

1) No. Se deberá anotar el Número consecutivo

2) CONTRATANTE Y/O CLIENTE:Se deberá anotar la Dependencia, Entidad o Cliente, a quien se le presta o se le prestaron los servicios.

3) NOMBRE DE LA OBRA: Se detallará la descripción completa de la obra.





4) UBICACIÓN DE LA OBRA:Se anotara el lugar (ciudad y Estado), donde se desarrolla la obra o donde se ejecutaron los trabajos.

5) MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A. Se anotara el importe total antes del I.V.A.

6) FECHA DE INICIO: Se anotara la fecha contractual del inicio de los servicios.

7) FECHA DE TERMINACION: Se anotara la fecha real de terminación.

8) % DE AVANCE:Se anotara el porcentaje, a la fecha de elaboración, del avance de ejecución real de los trabajos (en volúmenes).

9) MONTO POR EJERCER:Se anotara el importe, antes del I.V.A. del monto total por ejercer de la obra. (Importe de contratos más convenios).

III) PIE DE PAGINA

RAZON SOCIAL: Anotara el nombre o razón social completa del licitante, en cada hoja.

FIRMA DEL LICITANTE:

Este espacio servirá para contar con firma autógrafa del representante legal autorizado, quien deberá contar con facultades de administración y/o dominio, poder especial para actos concúrsales anotando su nombre y su cargo dentro de la empresa, en cada una de las hojas que se requieran.

NOTAS:a).- Los licitantes deberán proporcionar la totalidad de los requisitos y datos que les son solicitados en los formatos, de acuerdo al instructivo de llenado de formato de referencia, utilizando los formatos y modelos propuestos para que la presentación de proposiciones, por parte de los licitantes sea completa uniforme y ordenada debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados por el Instituto , En caso de que el licitante presente otros formatos, Se podrá utilizar el número de hojas que se requiera para el llenado de cada uno de los anexos siempre y cuando estos cumplan con cada uno de los elementos indicados en los formatos y se apegue a los requisitos y desglose solicitado en sus instrucciones de llenado requeridos por la convocante.





DELEGACION REGIONAL NORTESUBDELEGACION DE

ADMINISTRACIONDEPARTAMENTO DE OBRAS Y

SERVICIOS GENERALES

Licitación Pública Nacional No. FormatoFA-4A

Relativo a:

Hoja: __________De: __________Fecha: __________

El licitante para acreditar su especialidad deberá relacionar todos los contratos de obra que ha ejecutado de la misma naturaleza a los que se convocan en esta licitación en un plazo máximo de 5 años que tenga celebrados con la administración pública o con particulares, terminadas o en proceso.

No. Contratante y/o Cliente Nombre de la Obra Ubicación de la Obra

Monto del Contrato sin

I.V.A.

Fecha de % de Avance

Monto por EjercerInicio

DIA/MES/AÑOTerminación

DIA/MES/AÑO

Razón Social

Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal







Anexo 4A-1

Hoja No. 1 de 1

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO FA-6A-1

OBJETIVO: Para acreditar su experiencia el licitante deberá relacionar todas las obras que tenga celebrados con la administración pública o con particulares indicando el mayor número de contratos de obras ejecutadas previos a la fecha de publicación de la convocatoria.

I) ENCABEZADO





II) COLUMNAS

1) No. Se deberá anotar el Número Consecutivo.





6) FECHA DE INICIO: Se anotara la fecha contractual del inicio de los servicios.

7) FECHA DE TERMINACION: Se anotara la fecha real de terminación.

8) % DE AVANCE:Se anotara el porcentaje, a la fecha de elaboración, del avance de ejecución real de los trabajos (en volúmenes).

9) MONTO POR EJERCER:Se anotara el importe, antes del I.V.A. del monto total por ejercer de la obra. (Importe de contratos más convenios).

III) PIE DE PAGINA



Este espacio servirá para contar con firma autógrafa del representante legal autorizado, quien deberá contar con facultades de administración y/o dominio, poder especial para actos concúrsales anotando su nombre y su cargo dentro de la empresa, en cada una de las hojas que se requieran








SERVICIOS GENERALES

Licitación Pública Nacional No. FormatoFA-4A-1

Relativo a:

Hoja: __________De: __________Fecha: __________

Para acreditar su experiencia el licitante deberá relacionar todas las obras que tenga celebrados con la administración pública o con particulares indicando el mayor número de contratos de obras ejecutadas previos a la fecha de publicación de la convocatoria de acuerdo al presente formato.



I.V.A.

Fecha de % de Avance

Monto por EjercerInicio

DIA/MES/AÑOTerminación

DIA/MES/AÑO

Razón Social








Anexo 4B-1

Hoja No. 1 de 1

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO FA-6B-1

OBJETIVO: Conocer el perfil académico y técnico de los profesionistas que estarán al frente de la obra, que garanticen al Instituto, su capacidad y experiencia en el tipo de obra que se licita. Deberá requisitarse (Del que este únicamente a cargo de los trabajos )

I) ENCABEZADO





NOMBRE: Nombre completo del profesionista.

II) COLUMNAS

1) PROFESION: La profesión especifica.

2) CEDULA PROFESIONAL: El numero de cedula profesional.

3) ESPECIALIDAD: En su caso, se indicara la especialidad.

4) EMPRESA: Se anotara el nombre o razón social completa de la empresa en que ha participado.

5) CARGO: Se indicara por cada obra el cargo desempeñado.

6) PERIODO:Indicar el periodo laborado en cada obra, anotando el mes y año de inicio y de la terminación.

7) PRINCIPALES TRABAJOS Y OBRAS EN LAS QUE HA INTERVENIDO:

Se anotara el nombre de la obra, y en forma concisa, el trabajo específico que ejecuto el profesionista o técnico.( Resaltar con negritas los trabajos similares a los que se convocan en esta licitación en los que ha participado)

III) PIE DE PAGINA




FIRMA DEL PROFESIONISTA:Este espacio servirá para que en las hojas que se requieran, Firme el profesionista propuesto por el licitante, anotando nombre y cargo dentro de la empresa.








SERVICIOS GENERALES

Licitación Pública Nacional No. FormatoFA-4B-1.

Relativo a:

Hoja: __________De: __________Fecha: __________

Nombre del Profesionista: ______________________________________________________________

Profesión Cedula Profesional Especialidad Empresa Cargo

Periodo:Principales Obras y

Trabajos en los que ha intervenido

(Resaltar con negritas los trabajos similares a los que

se convocan en esta licitación en los que ha

participado)

Inicio/MES/AÑO

TerminaciónMES/AÑO

Razón Social

FIRMA DEL LICITANTE


FIRMA DEL PROFESIONISTA

Nombre y Cargo Firma del Profesionista





Anexo 4B-4



Me refiero a la Licitación de fecha: _______________________________ Relativo a la Licitación No. __________________________ para los Trabajos de _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.Sobre el particular, por mi propio derecho me comprometo a prestar mis servicios como: ____________________________ en caso de que la empresa ________________________________________________________ resulte seleccionada para realizar los trabajos.

Así mismo manifiesto que ________ (NO, Me) encuentro participando en ningún contrato que el licitante tenga celebrado con el Instituto o en alguna otra licitación en proceso.

Profesionista Representante LegalNombreFirma NombreNo. de Cedula Profesional FirmaCargo Cargo


Notas:A. En caso de que se encuentre participando en otros contratos con el Instituto o con otra

licitación en proceso , el escrito de referencia deberá presentarse en ese sentido.

B) Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la empresa.





Anexo 4C



El que suscribe _______________________________________ (Nombre completo y cargo) de la empresa: ________________________________________________________________________________________________ por este conducto manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ________ TENER antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos o su equivalente en un lapso no mayor a 5 años previos a esta licitación.

Por la Empresa


Nombre:

Cargo:

Notas:B. En caso de no tener antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala

calidad de los trabajos, el escrito de referencia deberá presentarse en ese sentido.

B) Este formato deberá ser presentado en papel membretado de la empresa.





Anexo 4E



El que suscribe_______________________________________ (Nombre completo y cargo) de la empresa: ________________________________________________________________________________________________ por

este conducto manifiesto Bajo protesta de decir verdad que conforme a lo que expongo en los formato 4E-1 y 4E-2 En cuanto a grado de cumplimiento de los contratos celebrados en un lapso no mayor a 5 años previos a la publicación de la convocatoria, se encuentran indicados en los términos descritos de dicho anexo. Por lo que no tengo objeción en que esta información este sujeta a verificación así como aquellos otros mecanismos que utilice la convocante para garantizar la veracidad de la misma, cumpliendo con lo establecido en el art. 37 A Fracción IV último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas.

Por la Empresa


Nombre:

Cargo:








Anexo4E-1

Hoja No. 1 de 1

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO FA-4E-1

OBJETIVO: Conocer el grado de cumplimiento de contratos celebrados y concluidos en un lapso no mayor a 5 años previos a la publicación de la convocatoria.

I) ENCABEZADO





II) COLUMNAS

1) No. Número Consecutivo





6) PENALIZACIÓN: Se anotara SI ó No

7) MONTO DE LA PENA CONVENCIONAL Se anotara el monto de la pena convencional

III) PIE DE PAGINA











SERVICIOS GENERALES

Licitación Pública Nacional No. FormatoFA-4E-1

Relativo a:

Hoja: __________De: __________Fecha: __________

Conocer el grado de cumplimiento de contratos celebrados y concluidos en un lapso no mayor a 5 años previos a la publicación de la convocatoria



I.V.A.

Penalización Monto de la Pena

ConvencionalSi No

Razón Social








Anexo4E-2

Hoja No. 1 de 1

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO FA-4E-2

OBJETIVO: Conocer el promedio de contratos celebrados y concluidos en un lapso no mayor a 5 años previos a la publicación de la convocatoria que han sido objeto de rescisión administrativa o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero.

I) ENCABEZADO





II) COLUMNAS

1) No. Numero Consecutivo





6) RESCISIÓN ADMINISTRATIVA: Se anotara SI ó No

7) MOTIVOS Especifique motivos por los que se hizo acreedor a la rescisión Administrativa.

III) PIE DE PAGINA











SERVICIOS GENERALES

Licitación Pública Nacional No. FormatoFA-4E-2

Relativo a:

Hoja: __________De: __________Fecha: __________

Indicar los contratos de Obra celebrados en un lapso No mayor a 5 años previos a la publicación de la Convocatoria Sí ó No han sido objeto de Rescisión Administrativa o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero.



I.V.A.

Rescisión Administrativa Motivos

Si No

Razón Social






Anexo 6

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CO-DRN-SA-DOSG-0XX/2008, PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PERTENECIENTES A LA DELEGACION REGIONAL NORTE DEL I.S.S.S.T.E. EN EL D.F., QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL ISSSTE”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. SANDRA ORTEGA RIVAS, EN SU CARACTER DE DELEGADA REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO EN EL DISTRITO FEDERAL Y POR LA OTRA “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, REPRESENTADA POR EL C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, EN SU CARACTER DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I. “EL ISSSTE” DECLARA QUE:

DECLARA EL “ISSSTE”:

I.1. ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL CON PERSONASLIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONEN LOS ARTICULOS 1º, 3º FRACCION I Y 45 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; 5 Y 207 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

I.2. TIENE POR OBJETO LA ADMINISTRACION DE LOS SEGUROS, PRESTACIONES Y SERVICIOS DEL REGIMEN OBLIGATORIO DE SEGURIDAD SOCIAL, A QUE ALUDEN LOS ARTICULOS 3º Y 4º DE LA LEY QUE LO RIGE.

I.3. QUE PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES, EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS ARTICULOS 207 Y 208 FRACCION X, DE LA LEY DE “EL ISSSTE”, PUEDE REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS JURIDICOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE REQUIERA.

I.4. PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES, REQUIERE DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS INMUEBLE PERTENECIENTES A LA DELEGACION REGIONAL NORTE DEL I.S.S.S.T.E. EN EL D.F., CENTROS DE TRABAJO QUE TIENE PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A SU CARGO.

I.5. EN ATENCION A LO ANTERIOR, EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A “EL CONTRATISTA”, BAJO EL PROCEDIMIENTO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NUMERO XXXXXXXX EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS XX, XX, Y XX DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

I.6. PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES SUFICIENTES NO COMPROMETIDOS, EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL NUMERO 3504-000-00 DENOMINADA: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES.

LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO JURIDICO CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 2008

I.7. SU REPRESENTANTE, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 57 DEL ESTATUTO ORGANICO, ARTICULOS 9 Y 11, FRACCION VI DEL REGLAMENTO DE DELEGACIONES DE “EL ISSSTE”, TIENE A SU CARGO, ENTRE OTRAS FUNCIONES, LAS DE SUSCRIBIR EN REPRESENTACION DE “EL ISSSTE”, LOS ACTOS JURIDICOS, CONVENIOS, CONTRATOS Y DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA DELEGACION.

I.8. LA C. SANDRA ORTEGA RIVAS, EN SU CARACTER DE DELEGADA REGIONAL NORTE DE “EL ISSSTE”, EN EL DISTRITO FEDERAL, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADA PARA REPRESENTAR A "EL ISSSTE", SEGUN LO ACREDITA CON EL PODER QUE CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA NUMERO SETENTA Y CINCO MIL DOS, DE FECHA VEINTISIETE DE AGOSTO DEL AÑO 2004, PASADA ANTE LA FE DEL C. LIC. CARLOS RICARDO VIÑAS BEREA, NOTARIO PUBLICO SETENTA Y DOS, DE LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

I.9. SEÑALA COMO DOMICILIO PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 45, ESQUINA CON JOSE MARIA LAFRAGUA NUMERO 18, 7º PISO, COLONIA TABACALERA, C.P. 06030, DELEGACION CUAUHTEMOC, EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F.

I.10. SEÑALA COMO DOMICILIO FISCAL DE “EL ISSSTE.- EL DE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER N° 32, 2° PISO, COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 06080, DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F.

II. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:





II.1. ES UNA PERSONA MORAL.

II.2. ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL, CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGUN CONSTA EN LA ACTA CONSTITUTIVA NUMERO XXXXX, DE FECHA XX DE XXXXXXX DEL 2008, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, TITULAR DE LA NOTARIA NUMERO XX, DE LA CIUDAD DE XXXXXXXXXXXXXX, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO CON EL FOLIO MERCANTIL NUMERO XXXXXX, DE FECHA XX DE XXXXXX DE XXXX.

II.3. SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS EN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

II.4. SU REPRESENTANTE EL C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, EN SU CARACTER DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA CONSTITUTIVA NUMERO XXXXXXXXX, DE FECHA XX DE XXXXXX DEL 2008, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, TITULAR DE LA NOTARIA NUMERO XX, DE LA CIUDAD DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO CON EL FOLIO MERCANTIL NUMERO XXXXX DE FECHA XX DE XXXXXX DE XXXX, MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE A LA FECHA ESE PODER NO LE HA SIDO MODIFICADO NI REVOCADO EN FORMA ALGUNA.

II.5. SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CON CLAVE NUMERO XXXXXXXXXXXXX, ASIMISMO, ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y SU REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ES CON EL NUMERO XXXXXXXXXXXXXX, Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ESTOS REGISTROS SE ENCUENTRAN VIGENTES.

II.6. DISPONE DE LA ORGANIZACION, EXPERIENCIA, PERSONAL CAPACITADO, Y DEMAS RECURSOS TECNICOS, HUMANOS Y ECONOMICOS NECESARIOS, ASI COMO LA CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.II.7. MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

RECONOCE QUE EN CASO DE QUE ALGUNA DE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE “EL CONTRATISTA” SE ENCUENTRE EN LOS SUPUESTOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, EL CONTRATO SERA NULO DE PLENO DERECHO.

II.8. CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, POR LO QUE EXPRESAMENTE SE COMPROMETE A DAR CUMPLIMIENTO A DICHOS ORDENAMIENTOS; Y A ENTREGAR LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, AGREGAN EL PRESENTE COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, DICHOS ANEXOS SE HACEN CONSISTIR EN:

A) CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION.

B). BITACORA DE OBRA.

C). ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS, ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, QUE INCLUYAN LOS CARGOS POR CONCEPTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, DE COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD, Y TODOS LOS DEMAS QUE SE ESTIMEN NECESARIOS PARA LA CORRECTA Y ADECUADA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA QUE SE CONTRATA POR EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO JURIDICO.

II.9. TIENE CONOCIMIENTO Y ACEPTA QUE EN RELACION A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6° FRACCION XXIX. TRABAJADOR, LAS PERSONAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTICULO 1°. DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO QUE PRESTEN SUS SERVICIOS EN LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES, MEDIANTE DESIGNACION LEGAL O NOMBRAMIENTO, O POR ESTAR INCLUIDAS EN LAS LISTAS DE RAYA DE LOS TRABAJADORES TEMPORALES, INCLUIDAS AQUELLAS QUE PRESTEN SUS SERVICIOS MEDIANTE CONTRATO PERSONAL SUJETO A LA LEGISLACION COMUN, QUE PERCIBAN SUS EMOLUMENTOS EXCLUSIVAMENTE CON CARGO A LA PARTIDA DE HONORARIOS POR CONTRATO, O QUE ESTEN INCLUIDOS EN LAS LISTAS DE RAYA, SIEMPRE Y CUANDO HAYAN LABORADO UNA JORNADA COMPLETA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y EL CONTRATO SEA POR UN PERIODO MINIMO DE UN AÑO, NO LE SERA APLICABLE EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 1°, 2° Y 3° DEL ORDENAMIENTO ANTES MENCIONADO, EN VIRTUD DE QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ENCUENTRA SUJETO A LA LEGISLACION COMUN, Y SUS EMOLUMENTOS SE APLICAN EXCLUSIVAMENTE CON CARGO A LA PARTIDA DE HONORARIOS.





II.10. ASIMISMO, MANIFIESTA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL ARTICULO 8° DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL, Y POR ENDE ESTA CONSIENTE DE QUE NO LE SERA APLICABLE EL REGIMEN LABORAL PREVISTO EN DICHO ORDENAMIENTO.

II.11. MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU DOMICILIO LEGAL PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, ES EL UBICADO EN XXXXXXXXXXXXXXX, LOTE XX, COLONIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DELEGACION XXXXXXXXXXXXX, C.P. XXXXX, MEXICO, D.F., TELEFONOS: XXXXXXXX Y XXXXXXXXX. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO EN LA FORMA Y TERMINOS QUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A LLEVAR A CABO EL TRABAJO CONTRATADO, DE CONFORMIDAD CON EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO Y CON LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS ADECUADAS, PONIENDO EN PRACTICA SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD, DEDICANDO AL EFECTO TODO EL TIEMPO QUE SEA NECESARIO PARA LA DEBIDA CONCLUSION DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS, SIENDO LOS SIGUIENTES: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PERTENECIENTES A LA DELEGACION REGIONAL NORTE DEL I.S.S.S.T.E. EN EL DISTRITO FEDERAL; EN LOS CENTROS DE TRABAJO QUE A CONTINUACION SE INDICAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,DE ACUERDO A LA PROGRAMACION PREVIA DE “EL CONTRATISTA”; LA DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS, ESTAN DETALLADOS EN LAS BASES Y ANEXOS DE LA XXXXXXXXX NUMERO XXXXXXXXXXXXXX Y EN LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA DE “EL CONTRATISTA”, ESTOS DOCUMENTOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- “EL ISSSTE” PAGARA A “EL CONTRATISTA” COMO CONTRAPRESTACION DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, LA CANTIDAD TOTAL DE $XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS XX/100 M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE, MENOS LAS RETENCIONES QUE CONFORME A LA LEY PROCEDAN; EL ISSSTE”, PAGARA A “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON SU PROPUESTA ECONOMICA Y AL ACTA DE FALLO DERIVADA DE LA XXXXXXXXXXXX NUMERO XXXXXXXXXXXXXXX, LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE, FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES.

LA CANTIDAD ANTES SEÑALADA, SERA PAGADERA EXCLUSIVAMENTE EN MONEDA NACIONAL Y COMPENSARA A “EL CONTRATISTA”, POR LOS MATERIALES, INSUMOS, SUELDOS, HONORARIOS, ORGANIZACION, DIRECCION TECNICA ADMINISTRATIVA, PRESTACIONES SOCIALES Y LABORALES A SU PERSONASL, ASI COMO TODOS LOS DEMAS GASTOS QUE SE ORIGINEN COMO CONSECUENCIA DE ESTE CONTRATO, POR LO QUE “EL CONTRATISTA” NO PODRA EXIGIR ALGUNA RETRIBUCION ADICIONAL POR NINGUN OTRO CONCEPTO.

TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS.- “EL ISSSTE” Y “EL CONTRATISTA”, ACUERDAN EN EL PRESENTE CONTRATO, LA REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINE EL AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO, LO ANTERIOR SE LLEVARA A CABO OBSERVANDO LOS CRITERIOS DE AJUSTE DE COSTOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 56, 57 Y 58 DE LA LEY, ASI COMO EN LO RELATIVO A LOS ARTICULOS 105, 106 DEL REGLAMENTO Y LO QUE ESTABLECE EL TITULO TERCERO CAPITULO QUINTO DEL REGLAMENTO, SECCION I Y II ( ACUERDO DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2006).

CUARTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “EL ISSSTE” SE OBLIGA A PAGAR A “EL CONTRATISTA”, LA CANTIDAD ACORDADA EN LA FORMA Y TERMINOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 54 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE REALIZARA CON BASE A ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON PERIODICIDAD DE VEINTE DIAS, TOMANDO EN CUENTA EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS DE LA PROPUESTA.

PARA QUE LA OBLIGACION DE PAGO SE HAGA EXIGIBLE, “EL CONTRATISTA” DEBERA, SIN EXCEPCION ALGUNA, PRESENTAR DENTRO DE LOS PRIMEROS 05 DIAS NATURALES DE CADA MES, EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES DE LA DELEGACION REGIONAL NORTE DE “EL ISSSTE”, UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 45-7°. PISO, ENTRADA PRINCIPAL POR LAFRAGUA NO. 18, COLONIA TABACALERA, DELEGACION CUAUHTEMOC, C.P. 06030 EN LA CIUDAD DE MEXICO D. F., CON TELEFONO 51407950 EXT. 22070 Y 22020 EN EL HORARIO DE 9:00 A.M. HORAS A LAS 14:00 P.M. HORAS EN DIAS HABILES, LA DOCUMENTACION SOPORTE DEBIDAMENTE REQUISITADA, POR LOS CONCEPTOS EJECUTADOS MISMA QUE AMPARE EL 100% (CIEN POR CIENTO) DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL PERIODO DE LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE, VALIDADA Y SELLADA POR EL RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO Y EL RESIDENTE DE OBRA QUE DESIGNE EL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES, ASI COMO LA FIRMA DE “EL CONTRATISTA”, ADEMAS, DEBERA INCORPORAR EN LA DOCUMENTACION LA BITACORA DE OBRA, LA FACTURACION ORIGINAL DEBERA SER VALIDADA Y AUTORIZADA POR EL RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO DONDE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS.





LA FACTURACION DEBERA REFLEJAR LAS TASAS A LA CUAL TRASLADO O LE FUE TRASLADADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR LOS ACTOS O ACTIVIDADES QUE REALICE, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 32 FRACCION VIII DE LA LEY DEL I.V.A. PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 01 DE OCTUBRE DE 2007. Y LOS DESCUENTOS QUE, EN SU CASO, OTORGUEN AL INSTITUTO Y DEBERA CONTENER EL DOMICILIO FISCAL: FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NO. 32, 2°. PISO, COLONIA CENTRO C.P. 06080, DELEGACION CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F.

“EL ISSSTE” PAGARA MENSUALMENTE LOS TRABAJOS PRESTADOS A LOS PRECIOS PACTADOS, DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES DE ACUERDO AL ARTICULO 54 DE LA LEY, SIEMPRE Y CUANDO “EL CONTRATISTA” DE CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA A SU OBLIGACION DE ENTREGAR LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA REALIZAR EL TRAMITE DE PAGO.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL TRAMITE DE PAGO, LA FECHA DE PAGO SE CORRERA EL MISMO NUMERO DE DIAS QUE DURE EL RETRASO.

A DICHO PAGO SE LE EFECTUARAN LAS RETENCIONES QUE LAS DISPOSICIONES LEGALES ESTABLECEN.

EL PAGO SE REALIZARA EN TRES MODALIDADES VIA TRANSFERENCIA BANCARIA, MEDIANTE CHEQUE O CADENAS PRODUCTIVAS POR LO QUE “EL CONTRATISTA” DEBERA PROPORCIONAR A LA FIRMA DEL CONTRATO EN QUE MODALIDAD DESEA QUE LE SEA REALIZADO EL PAGO.

PARA EL CASO DE TRANSFERENCIA BANCARIA “EL CONTRATISTA” A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO, ENTREGA EL ANEXO 11 DE LAS BASES Y ANEXOS DE LA XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NUMERO XXXXXXXX; EL CUAL CONTIENE NUMERO DE CUENTA BANCARIA Y DEMAS DATOS NECESARIOS PARA TRANSFERIR DE MANERA ELECTRONICA EL IMPORTE DE SUS PAGOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS. QUE ESTABLECE LA LEGISLACION VIGENTE EN LA MATERIA; EN CASO DE QUE NO SEA ASI, EL INSTITUTO LE RETENDRA A “EL CONTRATISTA” LOS PAGOS A SU FAVOR, HASTA EN TANTO SE SUBSANEN DICHAS OMISIONES.

PAGOS EN EXCESO.- EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” RECIBA PAGOS EN EXCESO POR CUALQUIER CAUSA, E INDEPENDIENTEMENTE DEL TIEMPO EN QUE “EL INSTITUTO SE PERCATE DE ESE HECHO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, LOS QUE SERAN CALCULADOS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUALMENTE A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES.

LOS INTERESES SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE LAS CANTIDADES PAGADAS BAJO ESTE CONCEPTO, SE PONGAN EFECTIVAMENTE A DISPOSICION DE “EL ISSSTE”.

QUINTA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL DIA XX DE XXXX DEL 2008 Y A CONCLUIRLOS EL DIA XX DE XXXXX DE 2008, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 46 FRACCION IV, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, VIGENCIA QUE SERA FORZOSA PARA “EL CONTRATISTA” Y VOLUNTARIO PARA “EL ISSSTE”, EL QUE PODRA DARLO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 60 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,

CONCLUIDA LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, NO PODRA HABER PRORROGA AUTOMATICA POR EL SIMPLE TRANSCURSO DEL TIEMPO, Y TERMINARA SIN NECESIDAD DE DARSE AVISO ENTRE LAS PARTES. SI TERMINADA LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO “EL ISSSTE” TUVIERE NECESIDAD DE SEGUIR UTILIZANDO LOS SERVICIOS DE “EL CONTRATISTA”, SE REQUERIRA LA CELEBRACION DE UN NUEVO CONTRATO. SALVO LO QUE LA LEY ESTABLECE PARA TAL EFECTO.

SEXTA.- RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” Y PENAS CONVENCIONALES.- “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LO ORDENADO Y ESPECIFICADO POR “EL ISSSTE”. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE “EL CONTRATISTA”, “EL ISSSTE” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO O EXIGIR SU CUMPLIMIENTO, APLICANDO EN CUALQUIER CASO PENAS CONVENCIONALES LAS QUE SE APLICARAN POR ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS, PACTADA EN EL CONTRATO. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “EL ISSSTE” OPTE POR LA RESCISION DEL CONTRATO.

“EL ISSSTE” APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME LO ESTABLECEN LOS ARTICULOS 46 FRACCION VIII DE LA LEY. 56, 57 Y 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ASI COMO EL NUMERAL XVII, “PENAS CONVENCIONALES” PUNTOS 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.10 Y 17.11 DE LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PUBLICA DEL ISSSTE

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CONFORME A LO ORDENADO Y ESPECIFICADO POR "EL ISSSTE”

“EL CONTRATISTA” AUTORIZA A “EL ISSSTE” A DESCONTAR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICAR LA PENA CONVENCIONAL ANTES SEÑALADA, SOBRE LOS PAGOS QUE DEBA CUBRIR “EL ISSSTE” A “EL CONTRATISTA”, DURANTE EL





PERIODO EN QUE OCURRA Y/O SE MANTENGA EL INCUMPLIMIENTO; Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 56, 57 Y 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LAS DEDUCTIVAS QUE DEBA APLICAR “EL ISSSTE”., CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO PACIAL O DEFICIENTE DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”, EN LA PRESTACION DE SERVICIOS, SERAN DETERMINADAS CONFORME LO ESTABLECE EL NUMERAL 15.4 DE LAS POLITICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y SERVICIOS DE “EL ISSSTE”., PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 29 DE ENERO DE 2008.

EN LOS CASOS EN QUE POR LA NATURALEZA DEL SERVICIO, SE REQUIERA HACER PRUEBAS EN EL INMUEBLE DE “EL ISSSTE” Y ESTE SUFRIERA ALGUN DESPERFECTO O DETERIORO, SERA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” REPARAR Y DEJAR EN CONDICIONES DE OPERACION DICHO INMUEBLE.

“EL CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y/O PERJUCIOS QUE PUEDA CAUSAR A LOS BIENES Y/O TABAJADORES DE “EL ISSSTE” Y/O TERCEROS EN SUS PERSONAS Y/O BIENES HASTA POR EL IMPORTE DE LOS MISMOS DETERMINADO UNILATERAL E INAPELABLEMENTE POR “EL ISSSTE”.SEPTIMA.- OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.- SON OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”, LAS SIGUIENTES:

A) REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PERTENECIENTES A LA DELEGACION REGIONAL NORTE DEL I.S.S.S.T.E. EN EL D.F., EN LOS CENTROS DE TRABAJO QUE A CONTINUACION SE INDICAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,UBICADO EN XXXXXXXXXXXXXXXXX, COMO SE DESCRIBE EN LAS BASES Y ANEXOS DE LA XXXXXXXXXXX NUMERO XXXXXXXXXXXXXX, EN LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA DE “EL CONTRATISTA”, Y EN EL PRESENTE CONTRATO, CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y MANUALES DE OPERACION A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO.

B) PRESTAR EL SERVICIO CONTRATADO, A TRAVES DEL PERSONAL ESPECIALIZADO QUE SE REQUIERA PARA ELLO.

C) ACUDIR A PRESTAR EL SERVICIO A LOS CENTROS DE TRABAJO DE “EL ISSSTE”, QUE ESTE LE INDIQUE, DE CONFORMIDAD CON LOS CALENDARIOS, PROGRAMAS Y HORARIOS PREVIAMENTE ACORDADOS POR LAS PARTES.

D) ASISTIR A TODAS LAS REUNIONES QUE LE CONVOQUE “EL ISSSTE”, A EFECTO DE SOLUCIONAR CUALQUIER PROBLEMATICA QUE SE PRESENTE CON MOTIVO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO A SU CARGO.

OCTAVA.- IMPUESTOS Y DERECHOS.- LOS IMPUESTOS Y DERECHOS O CUALQUIER OTRA RETRIBUCION QUE PROCEDA CON MOTIVO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO, SERAN CUBIERTOS POR “EL CONTRATISTA”.

“EL ISSSTE” SOLO CUBRIRA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA.

NOVENA.- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PERTENECIENTES A LA DELEGACION REGIONAL NORTE DEL I.S.S.S.T.E. EN EL D.F., EN LOS CENTROS DE TRABAJO QUE A CONTINUACION SE INDICAN: XXXXXXXXXXXXXXXX, COMO SE DESCRIBE EN LAS BASES Y ANEXOS DE LA XXXXXXXXXXX NUMERO XXXXXXXXXXXXX, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS CONFORME A LO INDICADO EN LAS BASES Y ANEXOS DE LA XXXXXXXXX NUMERO XXXXXXXXXXXXXX, EN SUS PROPUESTAS TECNICA Y ECOMICA, EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, Y EN EL PRESENTE CONTRATO DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

I.1. ESTOS TRABAJOS LOS REALIZARA “EL CONTRATISTA” CUANDO LO SOLICITE “EL ISSSTE”, CONTEMPLANDO LO SIGUIENTE. I.2. “EL CONTRATISTA”, DENTRO DE UN PLAZO DE 24 HORAS, CONTADAS A PARTIR DE QUE RECIBA EL REPORTE DE CUALQUIER MEDIO DE “EL ISSSTE”, DARA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PERTENECIENTES A LA DELEGACION REGIONAL NORTE DEL I.S.S.S.T.E. EN EL D.F., EN LOS CENTROS DE TRABAJO QUE A CONTINUACION SE INDICAN: XXXXXXXXXXXXXXXX, ENVIANDO A LOS CENTROS DE TRABAJO DE “EL ISSSTE”, A PERSONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS SOLICITADOS EN ESTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LAS BASES Y ANEXOS DE LA XXXXXXXXXXX NUMERO XXXXXXXXXXXXXX, Y CON LAS PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA DE “EL CONTRATISTA”,.

1.3. LAS CONDICIONES ENCONTRADAS EN EL CENTRO DE TRABAJO, Y LAS CORRECCIONES EFECTUADAS, LAS REGISTRARA EN LA ACTA DE ENTREGA OFICIAL, DEBIDAMENTE SANCIONADA Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR Y EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE, ENTREGANDO PARA ELLO A “EL ISSSTE”, EL REPORTE CORRESPONDIENTE.

1.4. REALIZARA LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE DICTEN LOS MANUALES Y ANEXOS AGREGADOS AL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES.

1.5. CAMBIARA LAS PARTES QUE NO ESTEN FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SALVO AQUELLAS QUE NO ESTEN





AMPARADAS EN ESTE CONTRATO Y EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE “EL CONTRATISTA”, EN CUYO CASO SE REQUERIRA LA AUTORIZACION PREVIA Y POR ESCRITO DE “EL ISSSTE”, PARA QUE EN SU MOMENTO PUEDAN SER FACTURADAS.

DECIMA.- VERIFICACION Y SUPERVISION.- “EL ISSSTE” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR EN TODO TIEMPO SI LOS TRABAJOS ANOTADOS EN ESTE CONTRATO, ESTAN SIENDO EJECUTADOS, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL Y CON LAS INSTRUCCIONES QUE “EL ISSSTE” DE A “EL CONTRATISTA”.

PARA TAL EFECTO “EL ISSSTE” SUPERVISARA PERIODICAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INFORMAR A “EL ISSSTE”, CUANTAS VECES SEA REQUERIDO PARA ELLO, SOBRE EL ESTADO QUE GUARDE SU LABOR, ASI COMO A RENDIR UN INFORME GENERAL AL TERMINO DEL CONTRATO Y A NO CEDER LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- “EL ISSSTE” CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 59, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PODRA POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS DENTRO DE LOS 12 MESES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, INCREMENTAR LA CANTIDAD DE LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES ESTABLECIDOS ORIGINALMENTE EN EL MISMO, SIEMPRE QUE EL MONTO TOTAL DE LAS MODIFICACIONES NO REBASE EN SU CONJUNTO EL 25% DE LOS CONCEPTOS Y VOLUMENES ESTABLECIDOS ORIGINALMENTE Y QUE EL PRECIO SEA IGUAL AL PACTADO ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO QUE SE MODIFIQUE, POR LO QUE SE REFIERE A LA FECHA PARA LA PRESENTACION DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD ADICIONAL SOLICITADA, LA MISMA SERA PACTADA ENTRE “EL ISSSTE” Y “EL CONTRATISTA”.

CUANDO POR NECESIDADES DE LOS TRABAJOS, SE REQUIERA MODIFICAR EL CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, SE LLEVARA A ACABO MEDIANTE LA CELEBRACION DEL CONVENIO CORRESPONDIENTE, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO.

DECIMA SEGUNDA.- RESCISION ADMINISTRATIVA Y TERMINACION ANTICIPADA.- “EL ISSSTE” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO; SERAN CAUSAS DE RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, SIN NECESIDAD DE ACUDIR POR PARTE DE “EL ISSSTE” A LOS TRIBUNALES COMPETENTES. ASI COMO A LAS QUE DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, SE REFIEREN A CONTINUACION.

A) CUANDO “EL CONTRATISTA” POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIE O NO CUMPLA CON LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, CONFORME A LAS NORMAS SEÑALADAS POR “EL ISSSTE”, Y EN LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL.

B) SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y QUE A JUICIO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

C) SI TRANSCURRIDO EL TIEMPO SEÑALADO PARA LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” NO PRESENTA EL DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, EN EL QUE SE EMITA OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 32-D D) CUANDO SUSPENDA O NIEGUE POR CUALQUIER MOTIVO Y SIN CAUSA JUSTIFICADA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, NO LES OTORGUE LA DEBIDA ATENCION O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR, CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DE “EL ISSSTE”

E) CUANDO INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION PARCIAL O TOTAL LOS TRABAJOS, LA FALTA DE OPORTUNIDAD DE EJECUCION DE LOS MISMOS O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “EL ISSSTE”.

F) SI LA AUTORIDAD COMPETENTE DECLARA EL ESTADO DE QUIEBRA, LA SUSPENSION DE PAGOS O ALGUNA SITUACION ANALOGA O EQUIVALENTE Y QUE AFECTE EL PATRIMONIO DE “EL CONTRATISTA”.

G) LA NEGATIVA DE “EL CONTRATISTA” DE PROPORCIONAR LOS DATOS Y LAS FACILIDADESNECESARIAS PARA LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. H) EN GENERAL, SI NO CUMPLE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTECONTRATO.

I) EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.





J) LA FALTA DE VERACIDAD A LAS AFIRMACIONES FORMULADAS POR “EL CONTRATISTA” ENEL PUNTO II DEL CAPITULO DE DECLARACIONES.

K) EL INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE “EL CONTRATISTA” CONTRAE Y QUE SE ESPECIFICAN EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO Y EN LAS BASES Y ANEXOS DE LA XXXXXXXXX NUMERO XXXXXXXXXXXXXX, Y EN SUS PROPUESTAS TECNICA Y ECOMICA.

L) SI “EL CONTRATISTA” TRANSMITE TOTAL O PARCIALMENTE, BAJO CUALQUIER TITULO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES, SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL ISSSTE”.

M) SI “EL CONTRATISTA” ES DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA

N) SI EL CONTRATISTA CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD.

Ñ) SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON ESTE CONTRATO

O) CUANDO SE PRESENTE CUALQUIERA DE LOS CASOS MENCIONADOS, “EL ISSSTE” QUEDARA EXPRESAMENTE FACULTADO PARA OPTAR EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, APLICANDO LAS SANCIONES CONVENIDAS, O RESCINDIRLO, SIENDO LA PRESENTE UNA FACULTAD POTESTATIVA; SI “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS SERVICIOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS SEÑALADAS POR “EL ISSSTE” SE HARA EFECTIVO LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 61 Y 62 FRACCION II DE LA LEY.

P) EN GENERAL, INCURRA EN INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS LEYES, TRATADOS Y DEMAS APLICABLES, ASI COMO LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO.

PARA EL CASO DE OPTAR POR LA RESCISION DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, “EL ISSSTE” REQUERIRA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE DENTRO DE UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA DE LA COMUNICACION, ALEGUE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, TRANSCURRIDO DICHO TERMINO SE RESOLVERA CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE SE HUBIEREN HECHO VALER, DEBIENDO FUNDAR Y MOTIVAR DEBIDAMENTE LA RESOLUCION Y LOS COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION Y TERMINACION ANTICIPADA SE LLEVARA A CABO CONFORME A LOS ARTICULOS 60, 61 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ASIMISMO, “EL ISSSTE” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL CUANDO:

A) CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL, O BIEN CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR EL TRABAJO Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO.

B) SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA O POR RESOLUCION DE LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE

C) NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL ART. 60 DE LA LEY.

DECIMA TERCERA.- RELACION LABORAL.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE “EL ISSSTE” NO ADQUIERE NINGUNA OBLIGACION DE CARACTER LABORAL PARA CON “EL CONTRATISTA” NI PARA CON LOS TRABAJADORES QUE EL MISMO CONTRATE PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO.

POR LO ANTERIOR, NO SE LE CONSIDERARA A “EL ISSSTE” COMO PATRON, NI AUN SUSTITUTO, Y “EL CONTRATISTA” EXPRESAMENTE LO EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARACTER CIVIL, FISCAL, DE SEGURIDAD SOCIAL O DE OTRA ESPECIE, QUE EN SU CASO PUDIERA LLEGAR A GENERARSE.ASI MISMO, “EL CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE SOLIDARIO POR LA NEGLIGENCIA, IMPERICIA O DOLO EN QUE INCURRAN LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 1924 Y 2615 DEL CODIGO CIVIL FEDERAL.

EN EL CASO DE QUE “EL ISSSTE” SE VEA RESPONSABILIZADO DE ALGUNA MANERA FRENTE A LOS TRABAJADORES DE “EL CONTRATISTA”, ESTE SE OBLIGA A REEMBOLSARLE TODOS LOS GASTOS QUE TENGA QUE EROGAR Y A RESARCIRLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ELLO LE OCASIONE.

DECIMA CUARTA.- PATENTES Y MARCAS.- “EL CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE EN CASO DE QUE AL PRESTAR EL SERVICIO SOLICITADO INFRINJA CUALQUIER DERECHO DERIVADO DE LAS PATENTE Y/O MARCAS REGISTRADAS, QUEDANDO OBLIGADO A LIBERAR DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARACTER CIVIL, PENAL, MERCANTIL, FISCAL O DE CUALQUIER OTRA INDOLE A “EL ISSSTE”.





DECIMA QUINTA.- GARANTIAS.- 1. 1.- POLIZA DE FIANZA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA EN TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, A CONSTITUIR LA SIGUIENTE GARANTIA: POLIZA DE FIANZA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, LA POLIZA QUE SE MENCIONA EN ESTA CLAUSULA DEBERA SER ENTREGADA POR “EL CONTRATISTA” A “EL ISSSTE” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL FALLO DE LA LICITACION, CON VALOR DEL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO. LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 48 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DICHA POLIZA DEBERA CONTENER LAS PREVISIONES CONTENIDAS A ESTE RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POLIZA DE FIANZA DEL “EL CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

INVARIABLEMENTE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO TENDRA QUE LLEVAR LA SIGUIENTE LEYENDA: “ESTA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y HASTA QUE “EL ISSSTE” VERIFIQUE FEHACIENTEMENTE EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS A CARGO DE “EL CONTRATISTA” EN TERMINOS DEL CONTRATO NUMERO CO-DRN-SA-DOSG-0XX/2008, O EN SU CASO, DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; PARA LA CANCELACION DE LA FIANZA QUE NOS OCUPA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL ISSSTE”.

LA POLIZA DE FIANZA DEBE CONSTITUIRSE POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE ESTE CONTRATO Y CONTENER LO SIGUIENTE:

A) DEBE PROVENIR DE INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

B) CONTENERSE EN POLIZAS NUMERADAS, QUE PUEDEN COMPLETARSE CON DOCUMENTOS ADICIONALES EN CASO DE MODIFICACION, DISMINUCION O PRORROGA.

C) SER EXPEDIDA A FAVOR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

D) DEBE CONTENER EL NOMBRE DEL CONTRATISTA FIADO.

E) ESPECIFICAR LA CANTIDAD U OBLIGACION GARANTIZADA, INDICANDO EL NUMERO DE CONTRATO.

F) EL PLAZO DE VIGENCIA DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL CONTRATO NUMERO CO-DRN-SA-DOSG-0XX/2008, ES DEL XX DE XXXXX DEL 2008 AL XX DE XXXXXX DE 2008.

G) QUE LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE AUN CUANDO SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN.

H) QUE NO SE EXTINGUIRA AUN CUANDO EL CONTRATISTA SUBCONTRATE PARCIALMENTE.

I) QUE PARA LA CANCELACION DE LA FIANZA QUE NOS OCUPA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL ISSSTE”.

J) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NUMERO CO-DRN-SA-DOSG-0XX/2008 Y EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE “EL CONTRATISTA” AFIANZADO.

K) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, PODRA RECLAMARSE EL PAGO DE LA FIANZA POR CUALQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 93, 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS O BIEN A TRAVES DEL ARTICULO 63 DE LA LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS.

L) ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE HASTA DOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL INCUMPLIMIENTO DEL FIADO, DE CONFORMIDAD CON EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DEL DIA MARTES 8 DE ABRIL DE 2003, PUNTO 15.1 (DE LAS GARANTIAS) DE LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ISSSTE.

M) QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE

N) QUE LA FIANZA GARANTIZARA TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NUMERO CO-DRN-SA-DOSG-0XX/2008, EL MONTO DE LA FIANZA SE ACTUALIZARA EN LA MISMA PROPORCION EN QUE SE MODIFIQUE EL VALOR





DE ESTE CONTRATO, EN TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

EN CASO DE INCREMENTO AL MONTO DEL CONTRATO O MODIFICACION AL PLAZO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR A “EL ISSSTE” EN EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO, FIANZA ADICIONAL O EL ENDOSO CORRESPONDIENTE, POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONVENIO, DEBIENDO CONTENER EL DOCUMENTO LA ESTIPULACION DE QUE ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA OTORGADA ORIGINALMENTE.

CONJUNTAMENTE A LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERA CONSTITUIR UNA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, POR EL EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN LOS TRABAJOS.

1. 2.- POLIZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.- CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO NUMERO CO-DRN-SA-DOSG-0XX/2008, O EN LO DISPUESTO POR EL CODIGO CIVIL FEDERAL Y EL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, APLICADOS SUPLETORIAMENTE; ESTA FIANZA TENDRA UNA VIGENCIA DE 12 MESES Y SERA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE REALICE Y FIRME LA ACTA DE ENTREGA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO, POR LO QUE CONJUNTAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA DEBERA CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10 POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LA POLIZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS CONTENDRA EL SIGUIENTE TEXTO:LA INSTITUCION AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION Y A LAS DISPOSICIONES QUE PREVEN LOS ARTICULOS 95, 96 BIS, Y 128 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, ASI COMO A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 95 , 95 BIS Y 128 DEL REGLAMENTO ESPECIFICO, PARA EL COBRO DE FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACION. ASI MISMO SE OBLIGA A OBSERVAR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 118 DE LA LEY ANTES CITADA, EN EL SENTIDO DE QUE “ LA FIANZA NO TENDRA FECHA DE VENCIMIENTO”.

LA GARANTIA TENDRA VIGENCIA DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE Y UNICAMENTE PODRA SER CANCELADA AUTOMATICAMENTE AL NO HABER INCONFORMIDAD DE LAS PARTES.

DECIMA SEXTA.-PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER POR NINGUN TITULO, EN FORMA PARCIAL NI TOTAL, EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONAS FISICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA CEDER LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL ISSSTE”, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 47 PARRAFO QUINTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMA SEPTIMA.- ACCESO AL INMUEBLE.- “EL ISSSTE” SE OBLIGA A OTORGAR TODAS LAS FACILIDADES DE ACCESO AL PERSONASL DEBIDAMENTE ACREDITADO DE “EL CONTRATISTA” A LOS INMUEBLES DONDE SE VA A EJECUTAR EL SERVICIO A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA OCTAVA.- OBLIGACIONES FISCALES Y CONTRIBUCIONES.- CADA PARTE CONVIENE EN CUMPLIR CON SUS RESPECTIVAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y EN PAGAR TODAS Y CADA UNA DE LAS CONTRIBUCIONES Y DEMAS CARGAS FISCALES QUE CONFORME A LAS LEYES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES TENGAN OBLIGACION DE CUBRIR DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO. “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

DECIMA NOVENA.- SUBCONTRATACION.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO SUBCONTRATAR POR NINGUN MOTIVO LOS SERVICIOS AMPARADOS EN EL PRESENTE CONTRATO. VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL ISSSTE” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, TOTAL O PARCIALMENTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, POR CUALQUIER CAUSA DEBIDAMENTE JUSTIFICADA, “EL ISSSTE” DESIGNARA A LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PODRAN ORDENAR LA SUSPENSION Y DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ESTA, LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. CONFORME LO ESTABLECE EL CAPITULO CUARTO “LA EJECUCION”, SECCION V “SUSPENSION DE LA OBRA” DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA PRIMERA.- CALIDAD.- “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA, PERSONAL ESPECIALIZADO Y EQUIPOS ADECUADOS, A FIN DE GARANTIZAR QUE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SEAN PROPORCIONADOS CON LA CALIDAD OPORTUNA Y EFICIENCIA REQUERIDA PARA TAL EFECTO, COMPROMETIENDOSE A DESARROLLARLO A ENTERA SATISFACCION DE "EL ISSSTE".





VIGESIMA SEGUNDA.- TERMINACION DE LOS SERVICIOS.- “EL CONTRATISTA” NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL ISSSTE” LA CONCLUSION DE LOS SERVICIOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ANEXANDO A DICHA NOTIFICACION UN INFORME SOBRE LOS ASPECTOS MAS RELEVANTE Y UNA RELACION DE LOS PAGOS EFECTUADOS Y DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE PAGO, PRECISANDO EL MONTO TOTAL EJERCIDO Y LOS SALDOS A FAVOR O EN CONTRA.

VIGESIMA TERCERA.- REUNIONES.- “EL ISSSTE” PODRA CONVOCAR A REUNIONES DE TRABAJO CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE, QUE TENDRAN COMO OBJETIVO COORDINAR LA ADMINISTRACION Y DARLE EL DEBIDO SEGUIMIENTO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEL PRESENTE CONTRATO; ASI COMO DEFINIR EL DETALLE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ATENCION DE LOS FORMATOS DE REPORTE, LISTADOS Y RESUMENES Y GRAFICAS ESTADISTICAS SI FUERE EL CASO, PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS. EN DICHAS REUNIONES, SE LEVANTARAN MINUTAS DE LOS RESULTADOS, MISMAS QUE SERAN OBLIGATORIAS PARA LAS PARTES.

VIGESIMA CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.- “EL ISSSTE” SE COMPROMETE A PROPORCIONAR TODA LA INFORMACION NECESARIA PARA LA CORRECTA PRESTACION DE LOS SERVICIOS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION QUE LE SEAN PROPORCIONADOS POR “EL ISSSTE” O LA OBTENIDA POR OTROS MEDIOS, ASI COMO LOS BORRADORES Y MATERIALES ASOCIADOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SON PROPIEDAD DE “EL ISSSTE” Y POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” QUEDA OBLIGADO A CONSIDERAR SU CONTENIDO COMO CONFIDENCIAL, TENIENDO PROHIBIDO DIVULGARLO O PUBLICARLO. ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTA DE ACUERDO EN DEVOLVER A “EL ISSSTE” EL MATERIAL CONFIDENCIAL QUE SE ENCUENTRE EN SU PODER A LA TERMINACION DEL PRESENTE CONTRATO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. EN CONSECUENCIA, “EL CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN A “EL ISSSTE” POR EL INCUMPLIMIENTO DE LO PACTADO EN ESTA CLAUSULA. VIGESIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION.- “EL CONTRATISTA” PODRA PRESENTAR QUEJA ANTE EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, CELEBRADO CON “EL ISSSTE”, UNA VEZ RECIBIDA LA QUEJA RESPECTIVA, EL ORGANO INTERNO DE CONTROL SEÑALARA DIA Y HORA PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE CONCILIACION Y CITARA A LAS PARTES. DICHA AUDIENCIA SE DEBERA CELEBRAR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCION DE LA QUEJA.

LA ASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE CONCILIACION SERA OBLIGATORIA PARA AMBAS PARTES, POR LO QUE LA INASISTENCIA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” TRAERA COMO CONSECUENCIA EL TENERLO POR DESISTIDO DE SU QUEJA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 89 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN LA AUDIENCIA DE CONCILIACION, EL ORGANO INTERNO DE CONTROL TOMANDO EN CUENTA LOS HECHOS MANIFESTADOS EN LA QUEJA Y LOS ARGUMENTOS QUE HICIERE VALER “EL ISSSTE”, DETERMINARA LOS ELEMENTOS COMUNES Y LOS PUNTOS DE CONTROVERSIA Y EXHORTARA A LAS PARTES PARA CONCILIAR SUS INTERESES, CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY, SIN PREJUZGAR SOBRE EL CONFLICTO PLANTEADO.

EN LA CONCILIACION LAS PARTES DEBERAN PROCURAR LA REALIZACION DE ACCIONES QUE PROMUEVAN LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS Y LA COMPLETA RESOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS, A TRAVES DE LOS CONVENIOS QUE ACUERDEN LAS MISMAS, LOS QUE PODRAN CONSIDERARSE PARA EFECTOS DE LA SOLVENTACION DE OBSERVACIONES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL. EN CASO DE QUE SEA NECESARIO, LA AUDIENCIA SE PODRA REALIZAR EN VARIAS SESIONES. PARA ELLO, LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA SEÑALARA LOS DIAS Y HORAS PARA QUE TENGAN VERIFICATIVO. EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION DEBERA AGOTARSE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CUARENTA DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA CELEBRADO LA PRIMERA SESION, SALVO QUE LAS PARTES ACUERDEN UN PLAZO MAYOR, POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS.

EN EL CASO DE QUE LAS PARTES NO LLEGUEN A UN ACUERDO RESPECTO DE LA CONTROVERSIA, PODRAN DESIGNAR A SU COSTA, ANTE LA PRESENCIA DE LA PROPIA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, A UN TERCERO O PERITO QUE EMITA SU OPINION SOBRE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS, A EFECTO DE LOGRAR QUE LAS PARTES CONCILIEN SUS INTERESES.

DE TODA DILIGENCIA DEBERA LEVANTARSE ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE CONSTEN LOS RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 90 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. VIGESIMA SEXTA.- REPRESENTACION.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, LA RESIDENCIA DE OBRA, DEBIENDO HACER CONSTAR POR ESCRITO, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, LA DESIGNACION DEL REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO, EL REPRESENTANTE DEBERA TENER LOS CONOCIMIENTOS TECNICOS NECESARIOS, HABILIDADES, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD SUFICIENTES QUE LE PERMITAN LLEVAR UNA ADECUADA ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO DE TOMA DE DECISIONES, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DEBIENDO CONSIDERARSE, EL GRADO ACADEMICO DE FORMACION PROFESIONAL, MISMO QUE DEBERA ACREDITARSE MEDIANTE CEDULA PROFESIONAL. “EL ISSSTE” SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O RECHAZAR A DICHO REPRESENTANTE, EN CUALQUIER TIEMPO DE





VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICOS, O BIEN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA SEPTIMA.- DEDUCCIONES POR CONCEPTO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL.- “EL CONTRATISTA” VOLUNTARIAMENTE ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE FORMULEN DEDUCCIONES DEL CINCO AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, POR CONCEPTO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE PRESTA LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA; LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO AL OFICIO CIRCULAR N°. SCACG/200/007/2005 DEL 15 DE FEBRERO DE 2005, EN EL QUE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA HACE REFERENCIA AL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS.

VIGESIMA OCTAVA.- INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.- EN RELACION AL OFICIO N°. SOC/01163/05 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2005, DE LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA SUBDIRECCION DE OBRAS Y CONTRATACION DEL ISSSTE., EN EL CUAL EL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS DEL ISSSTE. RECOMIENDA A LA SUBDIRECCION DE OBRAS Y CONTRATACION, INVITE A LAS EMPRESAS GANADORAS DE LOS CONCURSOS A PARTICIPAR DE MANERA VOLUNTARIA EN LA RETENCION DEL 2 AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS EN BASE AL OFICIO SACN/12415/2004 EMITIDO POR LA SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDADANA Y NORMATIVIDAD.

LA EMPRESA “XXXXXXXXXXXXXXXX”,XREPRESENTADA POR EL C. XXXXXXXXXXXXXX, EN SU CARACTER DE XXXXXXXXXXX, MANIFIESTA SU XXXXXXXXXXXXX, PARA QUE SE LE HAGA LA RETENCION MENCIONADA EN EL PARRAFO ANTERIOR MEDIANTE ANEXO NUMERO X-X, DE FECHA XX DE XXXXX DE 2008, DE LA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NUMERO XXXXXXXXX, PARTICIPACION DE MANERA VOLUNTARIA EN LA RETENCION DEL 2 AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, XX XXXXX.

VIGESIMA NOVENA .- SEGURIDAD E HIGIENE.- LA EMPRESA XXXXXXXXXXXXX ES LA UNICA RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE, Y ESTA OBLIGADO A IMPLEMENTAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA LEY DE SALUD, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y DEMAS ORDENAMIENTOS LEGALES EN LA MATERIA QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR ACABO LOS TRABAJOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO PERTENECIENTES A LA DELEGACION REGIONAL NORTE DE “EL ISSSTE” EN EL D.F., LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”. ESTA OBLIGADO A COADYUVAR EN LA EXTINCION DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN LAS QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESTE FIN, IGUALMENTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DAR AVISO AL RESIDENTE DE OBRA DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACION Y MAGNITUD.

“EL CONTRATISTA”. TENDRA LA OBLIGACION DE NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA LA APARICION DE CUALQUIER BROTE EPIDEMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA. TAMBIEN SE ENTERARA AL RESIDENTE DE OBRA CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLOGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS.

TRIGESIMA.- ESCRITO RELACIONADO CON EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.- “EL CONTRATISTA”, “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, REPRESENTADO POR EL C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, EN SU CARACTER DE XXXXXXXXXXXXXXXXXX, DEBERA PROPORCIONAR A “EL ISSSTE”, UN ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ESTAN AL CORRIENTE EN SUS CONTRIBUCIONES POR LOS TRES ULTIMOS EJERCICIOS, PARA ASI CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, ESTE ESCRITO SE DEBERA ENTREGAR A “EL ISSSTE”, PREVIO A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL.

TRIGESIMA PRIMERA.- PLANOS.- CONCLUIDOS LOS TRABAJOS Y CONJUNTAMENTE A LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS MISMOS, “EL CONTRATISTA” QUEDA OBLIGADO A ENTREGAR LOS PLANOS ACTUALIZADOS DE LAS AREAS EN LAS CUALES SE REALICEN LAS MODIFICACIONES.

TRIGESIMA SEGUNDA.- LIMPIEZA.- LA EMPRESA XXXXXXXXXXXXXX ES LA UNICA RESPONSABLE DE LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y DE LA LIMPIEZA DE LAS AREAS DE LOS CENTROS DE TRABAJO EN LAS CUALES SE REALICE EL OBJETO DEL PRESENTE TRABAJO HASTA EL MOMENTO FORMAL DE SU ENTREGA. TRIGESIMA TERCERA.- JURISDICCION.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, Y PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SUPLETORIAMENTE, A LAS DISPOSICIONES APLICABLES DEL CODIGO CIVIL FEDERAL, ASI COMO DEL CODIGO CIVIL FEDERAL Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA.

ASIMISMO, PARA RESOLVER LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN EN SU CASO, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO





FEDERAL, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZON DE SU DOMICILIO ACTUAL O FUTURO, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO, Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR QUINTRIPLICADO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, EN LA CIUDAD DE MEXICO, D.F., EL DIA XX DE XXXXXXXXXXX DEL 2008.

POR “EL ISSSTE”

C. SANDRA ORTEGA RIVASDELEGADA REGIONAL NORTE

POR “EL CONTRATISTA”

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C.P. DESIDERIO ROBLES SEGURASUBDELEGADO DE ADMINISTRACION

TESTIGOS

LIC. ANDRES SALAS SOSAJEFE DEL DEPTO. DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES.

LIC. LUIS ARMANDO OLMOS RAMIREZTITULAR DE LA UNIDAD JURIDICA.

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN FORMAN PARTE DEL CONTRATO NUMERO CO-DRN-SA-DOSG-0XX/2008, DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CONSISTENTE EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PERTENECIENTES A LA DELEGACION REGIONAL NORTE DEL I.S.S.S.T.E. EN EL D.F., CELEBRADO ENTRE “EL ISSSTE” Y “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, DE FECHA XX DE XXXXXX DEL 2008, POR UN MONTO TOTAL DE $XXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS XX/100 M.N.), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE, MENOS LAS RETENCIONES QUE CONFORME A LA LEY PROCEDAN, CON UNA VIGENCIA DEL XX DE XXXXXXXXX DEL 2008 Y A CONCLUIRLOS EL DIA XX DE XXXXXXXXXX DE 2008.FIN DEL TEXTO

Anexo 6-1

CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DEL CONTRATO







Me refiero a la convocatoria de fecha ______________________________________ para la Licitación Pública Nacional No. _________________________ relativa a ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________sobre el particular como representante legal de la empresa: manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD conocer plenamente el modelo de contrato que se incluye en la documentación que fue entregada a esta empresa, y que regirá para la prestación de estos trabajos, el cual se presenta debidamente firmado de conocimiento y aceptación.

Por la Empresa


Nombre:

Cargo:


Anexo 7C

México, D.F., a de del 2008.






BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifiesto que para participar en la Licitación Pública Nacional No. ________________________ relativo a: __________________________________________________________________ sobre el particular por mi propio derecho o como representante legal de la empresa: ______________________________________________________________________________ manifiesto que la empresa cumple con el capital contable mínimo de $ ___________ (_____________________________ pesos 00/M.N.) requeridos para ejecutar los trabajos de “Mantenimiento y Conservación de la Clínica de Medicina Familiar Peralvillo, centro de trabajo perteneciente a la Delegación Regional Norte del I.S.S.S.T.E. en el D.F.” mismo que se demuestra en el dictamen de los estados financieros.

Por la Empresa


Nombre:

Cargo:


DELEGACION REGIONAL NORTE SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION


Anexo 8

Hoja No. ___ de ___





INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FA-8

OBJETIVO: El conocer la maquinaria y equipo que utilizará el licitante en obra, su disponibilidad, ubicación, vida útil, valor de adquisición actual, así como el uso que se les dará a cada una de ellas.

I) ENCABEZADOLICITACIÓN No. La clave que le corresponda.RELATIVO A: Se especificará el nombre de la Obra y el Lugar donde se ejecutaran los trabajos.HOJA No. ___ DE ___ Indicará el numero progresivo de hojas que requiera, respecto al total de ellas.FECHA: Fecha de elaboración.FECHA EN QUE SE TENDRAN ESTOS EQUIPOS EN EL SITIO Indicar la fecha en que se tendrán estos equipos en el sitio de los trabajos. DE LOS TRABAJOS:

II) COLUMNAS1) No. O CLAVE Se indicará el numero progresivo o la clave de cada maquinaria y equipo que le asigne el licitante2) DESCRIPCION DE Se anotará el nombre de cada maquinaria y equipo.MAQUINARIA Y EQUIPO 3) MARCA Indicar la marca comercial de cada maquinaria y equipo.4) MODELO Se deberán indicar los modelos de cada una de la maquinaria y equipo.5) DISPONIBILIDAD Deberá indicarse la disponibilidad de la maquinaria y equipo, ya sean propios y rentados , con opción a compra, o sin opción a compra 6) UBICACIÓN Se deberá indicar la ubicación física de cada maquinaria y equipo7) VIDA UTIL Se anotarán tanto los años como las horas útiles de cada maquinaria y equipo.8) VALOR DE ADQUISICION Se deberá anotar el valor de mercado actual de la maquinaria y equipo.9) USO Se deberá anotar una breve descripción del uso que tendrá la maquinaria y equipo.

III) PIE DE PAGINA RAZON SOCIAL Anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante, en cada hoja.FIRMA DEL LICITANTE Este espacio servirá para que signe el Representante Legal, anotando su nombre y su cargo

dentro de la empresa, en cada una de las hojas que se requieran.

NOTAS.-a).- Los licitantes deberán proporcionar la totalidad de los requisitos y datos que les son solicitados en los formatos, de acuerdo al instructivo de llenado de formato de referencia, utilizando los formatos y modelos propuestos para que la presentación de proposiciones, por parte de los licitantes sea completa uniforme y ordenada debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados por el Instituto , En caso de que el licitante presente otros formatos, Se podrá utilizar el número de hojas que se requiera para el llenado de cada uno de los anexos siempre y cuando estos cumplan con cada uno de los elementos indicados en los formatos y se apegue a los requisitos y desglose solicitado en sus instrucciones de llenado requeridos por la convocante.






DEPARTAMENTO DE OBRAS YSERVICIOS GENERALES

Licitación Pública Nacional No. Anexo FA-8Relativo a: HOJA: _______________

DE: _________________

FECHA: ______________

FECHA EN QUE SE TENDRAN ESTOS EQUIPOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS: ______________________________________________________________________________________

No.o

Clave

Descripción de maquinaria y equipos Marca Modelo

Disponibilidad Ubicación física

Vida útil Valor de adquisición (mercado

actual)

Usos actualesPropia Rentada Con opción

a compraSin opción a compra Años Horas

RAZON SOCIAL:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESETNANTE LEGAL





Anexo 10

México, D.F., a de de 2008.


CEDULA DE PREGUNTAS

Trabajos en el que participa: _________________________________________________________________________

No. de Licitación: __________________________________________________________________________________

Nombre de la persona física o moral: __________________________________________________________________

Nombre del representante legal: ______________________________________________________________________

Dirección: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Delegación: __________________________________ C.P.: _______________________________________________

Teléfono (s): _________________________________ No. de fax: ___________________________________________

Punto de bases a que se refiere: ______________________________________________________________________

Pagina: __________________________________________________________________________________________

Pregunta: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Por la Empresa


Nombre:

Cargo:


Formato que se utilizara únicamente para aclaración de dudas a estas bases. Enviadas oportunamente

como lo establece el Numeral novena “Cuestionamientos Previos” de estas bases.





Anexo 11

México, D.F., a de del 2008.


SECRETARIA DE FINANZASDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE FONDOS

INFORMACION PARA DEPOSITOS EN CUENTA DE CHEQUES DE PROVEEDORES

ESTE FORMATO DEBE SER LLENADO EN SU TOTALIDAD (NO SE ACEPTAN CAMPOS EN BLANCO). DEBERA SER ESCRITO EN MAQUINA DE ESCRIBIR O EN ALGUN MEDIO DE IMPRESIÓN, NO SE ACEPTARAN CUENTAS DE CREDITO, AHORRO, INVERSION INMEDIATA, ETC. UNICAMENTE APLICAN CUENTAS DE CHEQUES.

NOMBRE O RAZON DEL PROVEEDOR

NOMBRE DE BANCO QUE MANEJA SU CUENTA DE CHEQUES CLABE CON 18 DIGITOS

CLAVE DE SUCURSAL

CLAVE DE PLAZA

NOMBRE DE PLAZA BANCARIA

GENERALES DEL PROVEEDOR

R.F.C. DOMICILIO

POBLACION ESTADO CODIGO POSTAL

CONTACTO PARA CONSULTAS TELEFONO FAX

PROVEEDOR SUPERVISO

FIRMA: FIRMA:

NOMBRE: NOMBRE:

CARGO: CARGO:

CORREO ELECTRONICO:





PROPUESTA ECONÓMICA

Anexo A

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO



CALCULO DEL SALARIO REALPARA CADA CATEGORIA

(Vigentes a partir del 1 de Enero del 2008)

Licitación Pública Nacional No. ____________________

RELATIVO A: ______________________

UBICACIÓN: ______________________

INICIO:

TERMINACION:

PERIODO DE EJECUCION (EN DIAS)

FORMATO FA-1.1

HOJA ___ DE ___

FECHA ____ /____ /200___

OFICIOCATEGORIA

SALARIO MINIMO DIARIO

SALARIO NOMINAL

DIARIO

SALARIO BASE DE

COTIZACION

CUOTA AL IMSS

CUOTA FIJA IMSS

(S.M.G.D.F.)

CUOTA ADICIONAL IMSS

(S.M.G.D.F.)S.A.R. INFONAVIT

SUMA DE APORTACIONES

IMSS+SAR+INFONAVIT

FACTOR Tp/Ti

(381.75 DIAS/297.08

DIAS)

Ps EN FRACCION DECIMAL

FACTOR DE

SALARIO REAL PsX

Tp/Ti+ Tp/Ti

SALARIO REAL

A B C D E F G H I J K L M

NUMERO $52.59 ******"B" x F.I. 1.0452

"C" x 15.2388 %

$ 52.59 x 20.40 %

["C" - (3 x $ 52.59)] x 1.1%

"C" x 2.00 % "C" x 5.00 % "D"+"E"+"F"+"G"+"H" TP/TI "I" / "C"

("K" x "J") + "J" "B" x "L"

1 PEON $ 52.59 $ 89.15 $ 93.18 $ 14.20 $ 10.73 $ 0.00 $ 1.86 $ 4.66 $ 31.45 1.2850 0.3369 1.7179 $ 153.152 AYUDANTE GENERAL $ 55.61 $ 98.54 $ 102.99 $ 15.69 $ 10.73 $ 0.00 $ 2.06 $ 5.15 $ 33.63 1.2850 0.3207 1.6971 $ 167.233 OFICIAL ALBAÑIL $ 71.23 $ 145.25 $ 151.81 $ 23.13 $ 10.73 $ 0.00 $ 3.04 $ 7.59 $ 44.49 1.2850 0.3063 1.6786 $ 243.824 OFICIAL CARPINTERO DE MUEBLES $ 69.93 $ 158.92 $ 166.10 $ 25.31 $ 10.73 $ 0.09 $ 3.32 $ 8.31 $ 47.76 1.2850 0.3005 1.6712 $ 265.585 IFICIAL ALECTRICISTA $ 69.60 $ 153.45 $ 160.39 $ 24.44 $ 10.73 $ 0.03 $ 3.21 $ 8.02 $ 46.43 1.2850 0.3025 1.6738 $ 256.846 INGENIERO TOPOGRAFO $ 235.18 $ 271.24 $ 283.50 $ 43.20 $ 10.73 $ 1.38 $ 5.67 $ 14.18 $ 75.16 1.2850 0.2771 1.6411 $ 445.13

“A” = SALARIO MíNIMO PROFESIONAL DIARIO VIGENTE EN EL ÁREA GEOGRÁFICA "A" QUE PARA FINES SALARIALES SE HA DIVIDIDO A LA REPUBLICA MEXICANA“B” = SALARIO NOMINAL DIARIO DEL ÁREA GEOGRÁFICA "A" (INVESTIGACIÓN DE LOS SALARIOS DE MERCADO EN CADA UNA DE LAS LOCALIDADES)“C” = SALARIO BASE DE COTIZACIÓN PARA APLICACIÓN CUOTAS I.M.S.S. = COLUMNA "B" x F. I. ( FACTOR DE INTEGRACIÓN CON PRESTACIONES MÍNIMAS), FACTOR DE INTEGRACIÓN = DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO (381.75) ENTRE DÍAS POR AÑO ( 365.25) = 1.0452“D” = CUOTA IMSS = PORCENTAJE DE COTIZACIÓN ASIGNADO POR EL IMSS ( ÚNICAMENTE CUOTA PATRONAL ), SEGÚN SU GRADO DE SINIESTRALIDAD ( ES VARIABLE ), SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO, PRESTACIONES EN DINERO, GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS, SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA, SEGURO DE GUARDERÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ. (ART. 73 Y 74 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL ARTÍCULOS 13, 14 Y 15 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL ) CUOTA PATRONAL COLUMNA "C" x 15.2388 %“E” = CUOTA FIJA IMSS = 20.40 % DEL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL D. F. (ART. 13 INCISO I DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL Y MODIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO TRANSITORIO DE LA MISMA LEY). LA CUOTA FIJA DE 20.40 % ESTARÁ VIGENTE DEL 1ro ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 ($ 52.59 x 20.40 %)“F” = CUOTA ADICIONAL IMSS = CUOTA PARA SALARIOS SUPERIORES A TRES VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL DIARIO PARA EL D.F. ( ART. 13 INCISO II DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE CUOTAS DEL SEGURO SOCIAL Y MODIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO TRANSITORIO DE LA MISMA LEY ). LA CUOTA ADICIONAL DE 1.10 % ESTARÁ VIGENTE DEL 1ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 (ES EL RESULTADO DE RESTAR A LOS VALORES DE LA COLUMNA "C" TRES VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL DIARIO EN EL D.F. ( 3 x $ 52.59 ), Y A ESTA RESTA MULTIPLICARLA POR EL 1.10%“G” = CUOTA DEL S.A.R. = 2.00 % SOBRE EL SALARIO BASE DE COTIZACIÒN (COLUMNA "C")“H” = CUOTA DEL INFONAVIT = 5.00 % SOBRE EL SALARIO BASE DE COTIZACIÒN (COLUMNA "C")“I” = SUMA DE APORTACIONES AL IMSS, SAR E INFONAVIT = SUMA DE LAS COLUMNAS "D" + "E" + "F" + "G" + "H"“J” = FACTOR Tp / Tl = DÍAS REALMENTE PAGADOS (Tp=381.75 DÍAS) ENTRE LOS DÍAS REALMENTE LABORADOS (Tl=297.08 DÍAS)“K” = FACTOR DE PRESTACIONES POR LEY "Ps" EN FRACCION DECIMAL =SUMA DE APORTACIONES AL IMSS + S.A.R. + INFONAVIT (COLUMNA "I") ENTRE SALARIO BASE DE COTIZACION (COLUMNA "C")“L” = FACTOR DE SALARIO REAL = EL RESULTADO DEL FACTOR DE PRESTACONES POR LEY "Ps" (COLUMNA "K") POR EL FACTOR Tp / Tl (COLUMNA "J") MÁS EL FACTOR Tp / Tl (COLUMNA "J")“M” = SALARIO REAL = EL RESULTADO DEL SALARIO NOMINAL DIARIO (COLUMNA "B") POR EL FACTOR DE SALARIO REAL (COLUMNA "L")

RAZON SOCIALNOTA: LAS CIFRAS QUE CONFORMAN ESTE DOCUMENTO SON UN EJEMPLO

POR LO QUE CADA EMPRESA INDICARA SUS PROPIOS VALORES.a) Los licitantes deberán proporcionar la totalidad de los requisitos y datos que les son solicitados en los formatos, de acuerdo al instructivo de llenado de formato de referencia, utilizando los formatos y modelos propuestos para que la presentación de proposiciones, por parte de los licitantes sea completa uniforme y ordenada debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados por el Instituto , Se podrá utilizar el número de hojas que se requiera para el llenado de cada uno de los anexos siempre y cuando estos cumplan con cada uno de los elementos indicados en los formatos y se apegue a los requisitos y desglose solicitado en sus instrucciones de llenado requeridos por la convocante. NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL







Licitación Púiblica Nacional No. ____________________

RELATIVO A: ______________________

UBICACIÓN: ______________________

FORMATO FA-1.1

HOJA ___ DE ___

FECHA ____ /____ /200___

INTEGRACIÓN DEL FACTOR TP/TL

A.-CUOTAS DEL IMSS (SOLO PORCENTAJES FIJOS) CUOTA PATRONAL

(PORCENTAJES FIJOS)

A.1.- SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO (PRIMA ASIGNADA POR EL IMSS PARA CADA EMPRESA) 7.58875%A.2.- SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD:A.3.- PRESTACIONES EN DINERO 0.70000%A.4.- GASTOS MEDICOS PENSIONADOS 1.05000%A.5.- SEGURO DE INVALIDEZ Y VIDA: 1.75000%A.6.- SEGURO DE GUARDERÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES: 1.00000%A.7.- SEGURO DE CESANTíA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ: 3.15000%

SUMA = 15.23875%

B.-FACTOR DE PRESTACIONES OTORGADAS POR LEY

B.1.1.- Tp = DÍAS PAGADOS AL AÑO a).- Salario Diario Anual 365.25b).- Prima Vacacional: 25% de 6 Días 1.50c).- Gratificación Anual (Aguinaldo 15 Días) 15.00

SUMA B.1.1 Tp = 381.75

B.1.2.- TA=DIAS POR AÑOa).- Días Calendario 365.00b).- Año Bisiesto (cada 4 años) 0.25

SUMA B.1.2 TA = 365.25

FACTOR DE INTEGRACION CON PRESTACIONES MINIMAS = DÍAS PAGADOS AL AÑO = 381.75 = 1.0452DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO 365.25

B.2.- FACTOR TP/Tl (DIAS REALMENTE PAGADOS ENTRE DIAS REALMENTE LABORADOS)B.2.1.- DÍAS NO LABORADOS AL AÑO

a).- Séptimo Dia (Domingos) 52.00b).- Vacaciones Mínimas 6.00c).- Festivos Oficiales 7.17

Var

iabl

es

d).- Días de Costumbre 3.00e).- Condiciones de Clima 0.00f).- Días por Enfermedad 0.00

SUMA B.2.1 = 68.17

B.2.2.- DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO: (Días por año - Días no laborados al año)POR LO TANTO Tl= (SUMA B.1.2) - (SUMA B.2.1) = B.2.2a).- SUMA B.1.2 SUMA B.1.2 365.25b).- SUMA B.2.1 SUMA B.2.1 68.17

SUMA B.2.2 = 297.08

FACTOR DE PRESTACIONES OTORGADAS POR LEY = DÍAS PAGADOS AL AÑO = Tp 381.75 = 1.2850DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO Tl 297.08

NOTA: LAS CIFRAS QUE CONFORMAN ESTE DOCUMENTG SON UN EJEMPLO POR LO QUE CADA EMPRESA INDICARA SUS PROPIOS VALORES.a) Los licitantes deberán proporcionar la totalidad de los requisitos y datos que les son solicitados en los formatos, de acuerdo al instructivo de llenado de formato de referencia, utilizando los formatos y modelos propuestos para que la presentación de proposiciones, por parte de los licitantes sea completa uniforme y ordenada debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados por el Instituto , En caso de que el licitante presente otros formatos, Se podrá utilizar el número de hojas que se requiera para el llenado de cada uno de los anexos siempre y cuando estos cumplan con cada uno de los elementos indicados en los formatos y se apegue a los requisitos y desglose solicitado en sus instrucciones de llenado requeridos por la convocante.








RELATIVO A: ______________________

UBICACIÓN: ______________________

FORMATO FA-1.1

HOJA ___ DE ___

FECHA ____ /____ /200___

TABULADOR DE SALARIOS REALES

CLAVE CATEGORIA SALARIO NOMINAL DIARIO

FACTOR DE SALARIO REAL SALARIO REAL

1 PEON $89.15 1.7179 $153.15

2 AYUDANTE GENERAL $98.54 1.6971 $167.23

3 OFICIAL ALBAÑIL $145.25 1.6786 $243.82

4 OFICIAL CARPINTERO DE MUEBLES $158.92 1.6712 $265.58

5 OFICIAL ELECTRICISTA $153.45 1.6738 $256.84

6 INGENIERO TOPOGRAFO $271.24 1.6411 $445.13

RAZON SOCIAL

.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: LAS CIFRAS QUE CONFORMAN ESTE DOCUMENTG SON UN EJEMPLO POR LO QUE CADA EMPRESA INDICARA SUS PROPIOS VALORES.

Los licitantes deberán proporcionar la totalidad de los requisitos y datos que les son solicitados en los formatos, de acuerdo al instructivo de llenado de formato de referencia, utilizando los formatos y modelos propuestos para que la presentación de proposiciones, por parte de los licitantes sea completa uniforme y ordenada debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados por el Instituto , En caso de que el licitante presente otros formatos, Se podrá utilizar el número de hojas que se requiera para el llenado de cada uno de los anexos siempre y cuando estos cumplan con cada uno de los elementos indicados en los formatos y se apegue a los requisitos y desglose solicitado en sus instrucciones de llenado requeridos por la convocante.





Delegación Regional Norte

Subdelegación de Administración


Anexo B

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO FB-1.1

Objetivo : El licitante deberá presentar el análisis de los costos de cuadrillas o grupos de trabajo que intervienen en la ejecución de los trabajos, motivo de la invitación, desglosando los rubros mencionados en el presente formato.

I) EncabezadoLicitación No. La clave que le corresponda.relativo a: Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se ejecutarán los trabajosHoja no. ___ de ___ Indicará el número progresivo de hojas que requiera, respecto al total de ellas.Fecha: Fecha de elaboración.

II) Columnas1) Clave y descripción de la cuadrilla o grupo de trabajo.2) Clave Clave o código correspondiente a la categoría utilizada.3) Descripción Ddescripción del nombre del oficio, profesión o trabajo especial; o cargos que Intervengan en

la integración de la cuadrilla.4) Unidad Utilizará jornada de trabajo.5) Cantidad Participación correspondiente a la cuadrilla.6) Salario Real Obtenido en el anexo A7) Importe Importes por categoría.8) Total Suma de importes por categoría. III) Pie de PaginaRazón Social Anotará el nombre o razón social completa del licitante, en cada hoja.Nombre, cargo y firma del representante legal

Este espacio servirá para que signe el representante legal anotando su nombre y su cargo dentro de la empresa, en cada una de las hojas que se requieran. en papel membretado de la empresa .

a) Los licitantes deberán proporcionar la totalidad de los requisitos y datos que les son solicitados en los formatos, de acuerdo al instructivo de llenado de formato de referencia, utilizando los formatos y modelos propuestos para que la presentación de proposiciones, por parte de los licitantes sea completa uniforme y ordenada debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados por el Instituto , En caso de que el licitante presente otros formatos, Se podrá utilizar el número de hojas que se requiera para el llenado de cada uno de los anexos siempre y cuando estos cumplan con cada uno de los elementos indicados en los formatos y se apegue a los requisitos y desglose solicitado en sus instrucciones de llenado requeridos por la convocante.

DELEGACIÓN REGIONAL NORTE EN EL D.F.





SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES

Licitación Pública Nacional No. ___________________________________

RELATIVO A: ______________________

UBICACIÓN: ______________________

FORMATO FB-1.1

HOJA ___ DE ___

FECHA ____ /____ /200___

CUADRILLAS DE TRABAJO

CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA CUADRILLA DE TRABAJO UNIDADCUAD01 CUADRILLA N° 1 ( 1 PEÓN ) JORNADA

INTEGRACIÓN DE LA CUADRILLA O GRUPO DE TRABAJO

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

01 PEÓN JOR 1.00 $50.00 $50.00

02 CABO JOR 0.10 $90.00 $9.00

03 HERRAMIENTA % 3.00 $59.00 $1.77

TOTAL DE LA CUADRILLA : $60.77

RAZON SOCIAL


NOTA: LAS CIFRAS QUE CONFORMAN ESTE DOCUMENTG SON UN EJEMPLO POR LO QUE CADA EMPRESA INDICARA SUS PROPIOS VALORES.






DELEGACIÓN REGIONAL NORTESUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALESAnexo C

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO FC-1.1 página 1 de 3Objetivo: El licitante deberá presentar los análisis de los costos indirectos en lo correspondiente a la administración de

oficinas centrales, administración de oficinas de la obra, seguros y fianzas. Para el cálculo de los costos de administración de oficinas centrales, el licitante deberá obtener primeramente el porcentaje correspondiente de su último ejercicio anualizado considerando los gastos, exclusivamente de la administración central entre su capacidad de contratación anual. el porcentaje obtenido se aplica al costo directo de la obra para obtener el importe del costo de administración de oficinas centrales exclusivamente para la obra motivo de la licitación.

Para el cálculo de los costos por administración de oficinas de la obra deberán considerarse todos los gastos que se realicen durante el periodo de ejecución de la obra.Para ilustrar lo concerniente a la obligación del licitante de presentar desglose de los gastos generales más frecuentes (no limitativos) que podrán tomarse en consideración para integrar los costos de indirectos y que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales, a la administración de oficinas de campo, o a ambas según el caso, los cuales se enuncian a continuación.

I) Administración de oficinas centrales (anualizada)a) Honorarios, sueldos y prestaciones:1.- Personal directivo.2.- Personal técnico.3.- Personal administrativo.4.- Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores5.- Prestaciones que obliga la Ley federal del trabajo para los conceptos 1,2 y 3.6.- Pasajes y viaticos para los conceptos 1,2 y 37.- Los que deriven de la suscripción de contratos de tabajo para los conceptos 1,2 y 3b) Depreciación, mantenimiento y rentas:1.- Edificios y locales.2.- Locales de mantenimiento y guarda.3.- Bodegas.4.- Instalaciones generales.5.- Muebles y enseres.6.- Depreciación o renta, y operación de vehículos.7.- Campamento.8.- Otros (desglosar).c) Servicios:1.- Consultores, asesores, servicios y laboratorios.2.- Estudios e investigaciones.3.- Otros (desglosar). d) Fletes y acarreos:1.- De campamentos.2.- De equipo de construcción.3.- De plantas y elementos para instalaciones4.- De mobiliario.5.- Otros (desglosar).





DELEGACIÓN REGIONAL NORTE

SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN


Anexo C

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO FC-1.1 página 2 de 3e) Gastos de oficina:1.- Papelería y útiles de escritorio.2.- Correos, teléfonos, telégrafos, radio, etc.3.- Situación de fondos.4.- Copias y duplicados.5.- Luz, gas y otros consumos.6.- Gastos de concurso.7.- Otros (desglosar).8.- Equipo de computación.f) Capacitación y ADIESTRAMIENTO:O) Seguridad e higiene h) ResumenII Administración de oficinas de campo (según programas de ejecución)A) Horarios, sueldos y prestaciones1.-Personal directivo2.-Personal técnico3.-Personal Administrativo4 Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores5.- Prestaciones que obliga la Ley federal del trabajo para los conceptos 1,2 y 3.6.- Pasajes y viáticos para los conceptos 1,2 y 37.- Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo para los conceptos 1,2 y 3b) Depreciación, mantenimiento y rentas:1.- Edificios y locales.2.- Locales de mantenimiento y guarda.3.- Bodegas.4.- Instalaciones generales.5.- Muebles y enseres.6.- Depreciación o renta, y operación de vehículos.7.- Campamento.8.- Otros (desglosar).c) Servicios:1.- Consultores, asesores, servicios y laboratorios.2.- Estudios e investigaciones.3.- Otros (desglosar).d) Fletes y acarreos:1.- De campamentos.2.- De equipo de construcción.3.- De plantas y elementos para instalaciones

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO FC-1.1 página 3 de 3





4.- De mobiliario.5.- Otros (desglosar).e) Gastos de oficina:1.- Papelería y útiles de escritorio.2.- Correos, teléfonos, telégrafos, radio, etc.3.- Situación de fondos.4.- Copias y duplicados.5.- Luz, gas y otros consumos.6.- Gastos de concurso.7.-Equipo de computo 8.- Otros (desglosar). f) Capacitación y Adiestramientog) Seguridad e higuieneh) Trabajos previos y auxiliares:1.- Construcción y conservación de caminos de acceso.2.- Montaje y desmantelamiento de equipos.3.- Construcción de Instalaciones Generales4.- de campamentos5.- De equipo de construcción6.- De plantas y Elementos para instalaciones.I) ResumenIII) Seguros y fianzas: ( de campo)1.- Primas por seguros.2.- Primas por fianzas.3.- ResumenRESUMEN GENERALI. Importe de Administración de oficinas centralesIi. Importe de Administración de oficinas de campoIII Importe POR Seguros y FianzasIV) Indirecto totalV) Pie de paginaRazón social Anotará el nombre o razón social completa del licitante, en cada hoja.Nombre, cargo y firma del representante legal

Este espacio servirá para que signe el representante legal anotando su nombre y su cargo dentro de la empresa, en cada una de las hojas que se requieran. en papel membretado de la empresa y con R.F.C.


DELEGACIÓN REGIONAL NORTE FC-1.1





SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓNDEPARTAMENTO DE OBRAS Y

SERVICIOS GENERALES

Licitación Pública Nacional No.Relativo a:

Hoja: _________

de: __________

Fecha: ________

I) ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES (ANUALIZADA)

Importe anualPorcentaje Total Anual

(%)a) Honorarios, sueldos y prestaciones: 1.- Personal directivo. $ - 2.- Personal técnico. $ - 3.- Personal administrativo. $ - 4.- Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores $ - 5.- Prestaciones que obliga la Ley federal del trabajo para los conceptos 1,2 y 3. $ - 6.- Pasajes y viaticos para los conceptos 1,2 y 3 $ - 7.- Los que deriven de la suscrpción de contratos de trabajo para los conceptos 1,2 y 3 $ -

Subtotal A) honorarios, sueldos y prestaciones: $ -

b) Depreciación, mantenimiento y rentas:1.- Edificios y locales. $ - 2.- Locales de mantenimiento y guarda. $ - 3.- Bodegas. $ - 4.- Instalaciones generales. $ - 5.- muebles y enseres. $ - 6.- Depreciación o renta, y operación de vehículos. $ - 7.- Campamento.8.- Otros (desglosar).

Subtotal B) depreciación, mantenimiento y rentas: $ -

c) Servicios:1.- Consultores, asesores, servicios y laboratorios. $ - 2.- Estudios e investigaciones. $ - 3.- Otros (desglosar). $ -

Subtotal C) servicios: $ -

d) Fletes y acarreos:1.- De campamentos. $ -





2.- De equipo de construcción. $ - 3.- De plantas y elementos para instalaciones $ - 4.- De mobiliario. $ - 5.- Otros (desglosar). $ -

Subtotal D) fletes y acarreos: $ - e) Gastos de oficina:1.- Papelería y útiles de escritorio.

$ - $

2.- Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio, etc. $ - $

3.-Equipo de Computación4.- Situación de fondos.

$ - $

5.- Copias y duplicados. $ - $

5.- Luz, gas y otros consumos. $ - $

6.- Gastos de concurso. $ - $

7.- Otros (desglosar). $ -

Subtotal E) gastos de oficina: $ - $

f) Capacitación y adiestramiento $ 1.- Subtotal f) Capacitación y adiestramiento

$ - $

G.- Seguridad e Higiene





$ -

G.- Subtotal G) de Seguridad e Higiene $ -

Subtotal F) trabajos previos y auxiliares: $ -

H) RESUMEN:

subtotalesA) Importe de la administración de oficinas centrales (anualizada) : A) + B) +C) +D) +E) +F+G) = $ - B) Importe a costo directo de la capacidad de contratación anual de la empresa $ -C) % de indirecto de la administración de oficinas centrales = A/B*100 %

D)Costo directo de la obra que se licita (documento K)E) Importe de la administración de oficinas centrales para esta obra = C x D $ -








FC-1.1Licitación Pública Nacional No.Relativo a:

Hoja: _________

de: __________

Fecha: ________

II) ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS EN CAMPO ( SEGÚN PROGRAMA DE EJECUCICÓN)





Importe anualPorcentaje Total Anual

(%)a) Honorarios, sueldos y prestaciones: 1.- Personal directivo. $ - 2.- Personal técnico. $ - 3.- Personal administrativo. $ - 4.- Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores $ - 5.- Prestaciones que obliga la Ley federal del trabajo para los conceptos 1,2 y 3. $ - 6.- Pasajes y viaticos para los conceptos 1,2 y 3 $ - 7.- Los que deriven de la suscrpción de contratos de trabajo para los conceptos 1,2 y 3 $ -

Subtotal A) honorarios, sueldos y prestaciones: $ -

b) Depreciación, mantenimiento y rentas:1.- Edificios y locales. $ - 2.- Locales de mantenimiento y guarda. $ - 3.- Bodegas. $ - 4.- Instalaciones generales. $ - 5.- muebles y enseres. $ - 6.- Depreciación o renta, y operación de vehículos. $ - 7.- Campamento.8.- Otros (desglosar).

Subtotal B) depreciación, mantenimiento y rentas: $ -

c) Servicios:1.- Consultores, asesores, servicios y laboratorios. $ - 2.- Estudios e investigaciones. $ - 3.- Otros (desglosar). $ -

Subtotal C) servicios: $ -

d) Fletes y acarreos:1.- De campamentos. $ - 2.- De equipo de construcción. $ - 3.- De plantas y elementos para instalaciones $ - 4.- De mobiliario. $ - 5.- Otros (desglosar). $ -

Subtotal D) fletes y acarreos: $ - e) Gastos de oficina:1.- Papelería y útiles de escritorio.

- $





2.- Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio, etc. $ - $

3.-Equipo de Computación $ 4.- Situación de fondos.

$ - $

5.- Copias y duplicados. $ - $

5.- Luz, gas y otros consumos. $ - $

6.- Gastos de concurso. $ - $

7.- Otros (desglosar). $ - $

Subtotal E) gastos de oficina: $ - $

f) Capacitación y adiestramiento $ 1.- Subtotal f) Capacitación y adiestramiento

$ - $

G.- Seguridad e Higiene $ - $

G.- Subtotal G) de Seguridad e Higiene $ - $

P) Trabajos previos y auxiliares:

1.- Construcción y Conservación de caminos de Acceso2.- Montaje y Desmantelamiento de Equipos

$ -

$





3.- Construcción de Instalaciones Generalesa) De campamentosb) De equipo de construcciónc) De plantas y Elementos para InstalacionesSubtotal h) Trabajos Previos Auxiliares.

I ) RESUMEN

a) Importe de la Administración de oficinas de campo: Subtotales

III) SEGUROS Y FIANZAS : (DE CAMPO)

A.- Primas por Seguro $ B.-Primas por Fianza $ IMPORTES DE SEGUROS Y FIANZAS $

RESUMEN GENERALI. IMPORTE DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES $ II. . IMPORTE DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO $

III. IMPORTE POR SEGUROS Y FIANZAS $

IMPORTE DEL COSTO INDIRECTO TOTAL $

IV) INDIRECTO TOTAL= importe del costo indirecto total X 100= _____% Costo directo

RAZON SOCIAL

Nombre, cargo y firma del representante legal.




Anexo D

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO FD-1.1

OBJETIVO : Desarrollar las Tarjetas de Costo Horario de la Maquinaria y Equipo que utilizará.

El formato propuesto solamente es ilustrativo, por lo que cada Licitante deberá presentar su Costo-Horario, en función de las características propias de los equipos.

A) ENCABEZADO





LICITACIÓN N° La clave que le corresponda.RELATIVO A: Se especificará el nombre de la Obra y el Lugar donde se ejecutarán los trabajosHOJA N°___ DE___ Indicará el número progresivo de hojas que requiera, respecto al total de ellas.FECHA: Fecha de elaboración.

B) TEXTOS:1) EQUIPO N° El número que le corresponda de acuerdo al anexo102) CLASIFICACION2) DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA Ó EQUIPO

Nombre, marca y características generales de la máquina o equipo, su potencia, tipo de motor y elementos de que conste.

C) DATOS GENERALESTIPO DE COMBUSTIBLE Indicar el tipo de combustible utilizado.(Va) VALOR DE ADQUISICION El costo de Adquisición de la máquina nueva en el mercado nacional con todos sus

accesorios y piezas especiales, sin incluir IVA(Vn) VALOR DE LAS LLANTAS En su caso se anotará el precio de adquisición de las llantas nuevas, considerando el costo

en el mercado nacional.(Vm) VALOR DE LA MAQUINARIA

El valor de la máquina, considerandose como tal, el valor de adquisición de la máquina en el mercado nacional, descontando el costo de las llantas en su caso.

(Vr) VALOR DE RESCATE Se anotará el valor comercial que tiene la misma al final de su vida económica, aplicando el porcentaje considerado para el tipo de máquina o equipo al valor de la maquina (Va)

(Ve) VIDA ECONÓMICA Se anotará la vida económica de la máquina o equipo expresado en horas efectivas de trabajo.

(IC) INSTRUMENTOS DE CAPTACIÓN

Se anotará el instrumento de captación y el indicador económico especifico que tomó como referencia para la tasa de interés anual que más le convenga, la tasa estara sujeta a las variaciones de dicho indicador.

(i) TASA DE INTERES ANUAL Se anotará la tasa de interés anual propuesta, para lo cual, el contratista deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, considerando en su caso los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institución crediticia, tal porcentaje deberá ser el mismo para todos los equipos.

(Ha) HORAS EFECTIVAS QUE TRABAJA POR AÑO

Se anotará el número de horas efectivas de trabajo de la máquina o equipo, por año.

(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO Se anotará el porcentaje de la prima anual promedio de seguros adecuado para el tipo de máquina o equipo.

(Ko) COHEFICIENTE DE MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR

Se anotará el porcentaje adecuado de acuerdo al tipo de máquina y las características de trabajo.

(Pn) POTENCIA NOMINAL Se anotará la potencia nominal en HP del o los motores especificados por el fabricante de la máquina o equipo.

(Fo) FACTOR DE OPERACIÓN Se anotará el factor de operación adecuado para el motor, de la maquinaria o equipo.(Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE POR HORA (Pn x Fo)

Se anotará la cantidad de combustible por hora, que resulta del producto de la potencia nominal por el factor de operación.

(Pc) PRECIO DE COMBUSTIBLE Se anotará el precio del combustible puesto en la máquina, sin I.V.A. y vigente a la fecha del concurso.

(C) CAPACIDAD DEL CARTER Se anotará el número de litros correspondiente a la capacidad del cárter (recipiente de lubricante) de la máquina o equipo.

(t) TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUB.

Se anotará el número de horas entre cambios sucesivos de lubricante.

(Fl) FACTOR DE LUBRICANTE Se anotará el factor de lubricante adecuado el cual varia de acuerdo con el combustible que se utilice.

(PL) PRECIO DE LUBRICANTE Se anotará el precio del lubricante puesto en la máquina, sin I.V.A. y vigente a la fecha del concurso.

(HV) VIDA ECONOMICA DE LAS LLANTAS

Se anotarán las horas de vida económica de las llantas tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas.

(H) HORAS EFECTIVAS POR Se anotarán las horas efectivas de trabajo de la máquina dentro del turno que corresponda





TURNO según la Ley Federal del Trabajo.(So) SALARIO POR TURNO Se anotarán los salarios por turno del personal necesario para operar la máquina que

corresponda según la Ley Federal del Trabajo.I.- COSTOS FIJOS Se calcularán de acuerdo a las fórmulas establecidas.II.- COSTOS POR CONSUMOS Se calcularán de acuerdo a las fórmulas establecidas.III.- COSTOS POR SALARIOS DE OPERACIÓN

Se calcularán de acuerdo a las fórmulas establecidas.

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA

Se anotará la sumatoria de los importes resultantes de Costos Fijos, Consumos y Operación de las condiciones de uso activa, inactiva y en espera.

D) PIE DE PÁGINARAZÓN SOCIAL Anotará el Nombre o Razón Social completo del Licitante, en cada hoja.NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Este espacio servirá para que signe el Representante Legal anotando su nombre y su cargo dentro de la empresa, en cada una de las hojas que se requieran.

a) Los licitantes deberán proporcionar la totalidad de los requisitos y datos que les son solicitados en los formatos, de acuerdo al instructivo de llenado de formato de referencia, utilizando los formatos y modelos propuestos para que la presentación de proposiciones, por parte de los licitantes sea completa uniforme y ordenada debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados por el Instituto , En caso de que el licitante presente otros formatos por algún programa de precios unitarios se aceptara , siempre y cuando tome en cuenta el estricto contenido de la metodología de cálculo, y valores vigentes, así como la separación de los diversos conceptos y devuelva el formato debidamente firmado, estos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por la convocante, Se podrá utilizar el número de hojas que se requiera para el llenado de cada uno de los anexos siempre y cuando estos cumplan con cada uno de los elementos indicados en los formatos y se apegue a los requisitos y desglose solicitado en sus instrucciones de llenado requeridos por la convocante.

.



Licitación Pública NMacional No. ____________________

RELATIVO A: ______________________

UBICACIÓN: ______________________

FORMATO FD-1.1

HOJA ___ DE ___

FECHA ____ /____ /200___

ANÁLISIS DE COSTO HORARIO

EQUIPO N°: _____________________________ CLASIFICACIÓN ______________________________ DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: _________________________ DE LA MAQUINARIA:_______________________________________________________________________________________________________________________________________

DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA DIESEL OTRO: _______________





(Va) VALOR DE ADQUISICION $ - (Pn) POTENCIA NOMINAL _____________________ HP(Vn) VALOR DE LAS LLANTAS $ - (Fo) FACTOR DE OPERACIÓN _____________________(Vm) VALOR DE LA MAQUINA=Va-Vn $ - (Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE POR HORA (Pn x Fo) ________________ LT/HORA(Vr) VALOR DE RESCATE=Vm-r $ -(r) FACTOR RESCATE (Pc) PRECIO DE COMBUSTIBLE ____________________ $/LT

(C) CAPACIDAD DEL CARTER ____________________ LTS(Ve) VIDA ECONÓMICA HORAS (t) TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUB. _________________ HORAS(IC) INSTRUMENTOS DE CAPTACIÓN (Fl) FACTOR DE LUBRICANTE _________________FACTOR( i ) TASA DE INTERES ANUAL % (Pl) PRECIO DE LUBRICANTE ____________________ $/LT(Ha) HORAS EFECTIVAS QUE TRABAJA POR AÑO HORAS (Hv) VIDA ECONOMICA DE LAS LLANTAS _________________ HORAS(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO % (H) HORAS EFECTIVAS POR TURNO _________________ HORAS(Ko) COHEFICIENTE DE MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR %

(So) SALARIO POR TURNO__________________ $/Tno.

I.-COSTOS FIJOS: ACTIVA INACTIVA EN ESPERA

I.1.- DEPRECIACIÓN D= ( Vm - Vr ) / Ve = $ - $ - $ -I.2.- INVERSIÓN I=(Vm + Vr) i/2 Ha = $ - $ - $ -I.3.- SEGUROS S=(Vm+Vr) s/2 Ha= $ - $ - $ -I.4.- MANTENIMIENTO M = Ko x D = $ - $ - $ -

(1) SUMA COSTOS FIJOS $ - $ - $ -

II.-COSTOS POR CONSUMOS ACTIVA INACTIVA EN ESPERA

II.1.- COMBUSTIBLES Co = Gh * Pc = $ - $ - $ -II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGÍA $ - $ - $ -II.3.- LUBRICANTES Lb= [(FlxFoxPn)+( )]Pl $ - $ - $ -II.4.- LLANTAS N = Vn / Hv = $ - $ - $ -

(2) SUMA CONSUMOS $ - $ - $ -

III.-COSTO POR SALARIOS DE OPERACIÓN

CATEGORÍAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE( So ) = $ $ - $ - $ -

III.1.- OPERACIÓN = So / H = $ - $ - $ -(3) SUMA OPERACIÓN $ - $ - $ -

ACTIVA INACTIVA EN ESPERA

COSTO DIRECTO HORA MAQUINA (1)+(2)+(3) = $ - $ - $ -

RAZON SOCIAL


a) Los licitantes deberán proporcionar la totalidad de los requisitos y datos que les son solicitados en los formatos, de acuerdo al instructivo de llenado de formato de referencia, utilizando los formatos y modelos propuestos para que la presentación de proposiciones, por parte de los licitantes sea completa uniforme y ordenada debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados por el Instituto , En caso de que el licitante presente otros formatos, Se podrá utilizar el número de hojas que se requiera para el





llenado de cada uno de los anexos siempre y cuando estos cumplan con cada uno de los elementos indicados en los formatos y se apegue a los requisitos y desglose solicitado en sus instrucciones de llenado requeridos por la convocante.




RELATIVO A: ______________________

UBICACIÓN: ______________________

FORMATO FD-1.1

HOJA ___ DE ___

FECHA ____ /____ /200___

CONSIDERACIONES PARA EL CÁLCULO DEL COSTO HORARIOGRUPOS DE MAQUINAS TIPO PARA DETERMINAR SU FACTOR DE OPERACIÓN

D.1. FACTOR DE OPERACIÓN (Fo)

GRUPO I: Transportadores de bandas portátiles y fijos, bombas autocebantes, camioneta tipo pick-up, camiones de volteo y redilas hasta 12 toneladas, camiones tanque, compresoras, dragas de arrastre, grúas, mezcladoras para concreto portátiles, estacionarias o montadas sobre camión, máquinas de soldar, motocompactadoras, motoconformadoras, motores fuera de borda, motores marinos, pavimentadoras,





petrolizadoras hasta 10 m3, plantas eléctricas, pisones, vibradores, cortadoras de disco, malacates.GRUPO II: Camiones de 12 toneladas en adelante, locomotoras, motoescrepas, perforadoras de pozo profundo, palas

mecánicas, retroexcavadoras, tractores de arrastre y empuje, rezagadoras, cargadores frontales, martinetes, fresadoras y perfiladoras de pavimento.

CONOCIDO EL GRUPO AL QUE PERTENECE LA MÁQUINA CONSIDERADA, SELECCIONAR EL VALOR QUE CORRESPONDA A MOTOR GASOLINA O MOTOR DIÉSEL.

GRUPO MOTOR GASOLINA MOTOR DIESELI Fo = 0.10 Fo = 0.07II Fo = 0.15 Fo = 0.10

D.2. FACTOR DE LUBRICANTE ( FL)

1.- PARA MOTOR GASOLINA FL = 0.00752.- PARA MOTOR DIÉSEL FL = 0.0095

D.3. OTROS FACTORES A CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS DEL COSTO HORARIO

C A R G O CONDICIONES DE USOACTIVA INACTIVA EN ESPERA

DEPRECIACIÓN D 1.000 1.000 0.150INVERSIÓN I 1.000 1.000 1.000SEGUROS S 1.000 1.000 1.000MANTENIMIENTO M 1.000 0.750 0.150COMBUSTIBLE Co 1.000 0.150 0.000LUBRICANTE Lb 1.000 0.150 0.000LLANTAS N 1.000 0.000 0.000OPERACIÓN So 1.000 1.000 1.000




Anexo E

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO FE-1.1

OBJETIVO : Desarrollar el análisis del Costo de Financiamiento en apego a los lineamientos establecidos en la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, en los Artículos: 183 a 187 del reglamento de la Ley.

El análisis del Costo de Financiamiento deberá desarrollarse mediante el procedimiento denominado "Flujo de Efectivo", el cual considera los ingresos menos los egresos.Se consideran como ingresos los anticipos que se otorgarán y el importe de las estimaciones a presentar, deduciendo la amortización proporcional al porcentaje de anticipo otorgado.Se consideran como egresos las erogaciones que efectua el contratista por todos los Costos Directos (Materiales, Mano de Obra,





Maquinaria, Equipo y Herramienta), e indirectos, anticipos para compra de maquinaria o equipo, y en general cualquier gasto requerido según el programa de ejecución.

A) ENCABEZADOLICITACION No.: La clave que le corresponda.RELATIVO A: Descripción de los trabajos a realizar.UBICACIÓN: Lugar donde se realizarán los trabajos.

PROGRAMA DE EJECUCION INICIO: Indicará la fecha de Inicio de los trabajos.TERMINACION: Indicará la fecha de terminación de los trabajosDURACION EN DIAS: Se anotará la duración total de los trabajos, en días naturales.HOJA N°___ DE___ Indicará el número porgresivo de hojas que requiera, respecto al total de ellas.FECHA: Fecha de elaboración.

B) DESARROLLO DEL ANÁLISISPara realizar el presente análisis es necesario contar con la siguiente información:RENGLÓN (1): Se anotará la suma del costo directo más el costo indirecto.RENGLÓN (2): MONTOS SEMANALES

Se calendizarán los trabajos semanales, en función de la fecha probable de iniciación y de su término estimado (en días naturales) establecido en las Bases de Invitación y se registrarán los montos semanales a costo directo mas costo indirecto presentados en el ANEXO K y ANEXO C. respectivamente y se tomaran únicamente los % semanales programados a ejecutar de acuerdo a lo presentado en el ANEXO I-1.1

RENGLÓN (3): MONTOS ACUMULADOSSe acumularán los montos semanales, a costo directo más costo indirecto.

RENGLÓN (4): % semanalSe anotará el porcentaje semanal programado ANEXO I-1.1

INGRESOS:RENGLON (5): 1er y 2° ANTICIPO

Se registrarán los porcentajes del primer anticipo y del segundo (en su caso). En el caso de que el programa de trabajos no rebase el primer ejercicio, el monto del anticipo se determinará sobre el monto total de la PROPOSICIÓN (antes del IVA) y se anotará en la columna correspondiente al mes en que inician los trabajos según programa.En el caso de que el programa de trabajos rebase el primer ejercicio presupuestal, el monto del primer anticipo se determinará sobre el importe total de la asignación autorizada para el primer ejercicio (antes del IVA) y se anotará en la columna correspondiente al mes en que inician los trabajos según programa; el monto del segundo anticipo se determinará sobre el monto total de la asignación autorizada para el segundo ejercicio (antes del IVA) y deberá registrarse en el mes de enero del segundo ejercicio.

RENGLON (6): PAGO DE ESTIMACIONES A PRECIO UNITARIO.Se registrarán los importes totales (antes de I.V.A.) de cada una de las estimaciones cobradas, por trabajos ejecutados considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago.Dichos importes tendrán relación directa con el programa de ejecucion de los trabajos (ANEXO I-1.1)

RENGLÓN (7): AMORTIZACIONESDeberá asentarse el importe que se amortizará en cada estimación. El cual deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado.Para el caso de que la obra inicie en el último trimestre deberá amortizarce conforme a lo indicado en las bases de la Invitación.

CARGOS ADICIONALES:RENGLÓN (8): Se anotarán los importes que, por estar convenidos como obligaciones adicionales o porque

deriven de un importe o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos, le son retenidos por este rubro.

RENGLÓN (9): TOTAL DE INGRESOSSe calculará por cada mes, el total de los ingresos: ( 9 ) = ( 5 ) + ( 6 ) - ( 7 ) - ( 8 )





RENGLÓN (10): INGRESOS ACUMULADOSSe obtendrán los ingresos acumulados mensualmente.

EGRESOS:RENGLÓN (11): MATERIALES

Se registrarán los importes mensuales a Costo Directo erogados por materiales, de acuerdo a su programación registrada en el Anexo I-1.4.

RENGLÓN (12): MANO DE OBRASe registrarán los importes mensuales a Costo Directo erogados por concepto de la mano de obra del personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos, según su erogación programada en el Anexo B-9.2.

RENGLÓN (13): EQUIPO, HERRAMIENTA Y MAQUINARIASe registrarán los importes mensuales a Costo Directo erogados por concepto de equipo, herramienta y maquinaria, según sus erogaciones programadas en el Anexo I-1.6

RENGLÓN (14): COSTO DIRECTOSe obtendrá el costo directo mensual. ( 14 ) = ( 11 ) + ( 12 ) + ( 13 )

RENGLÓN (15): COSTO INDIRECTO Al Costo Directo (RENGLON 14) se aplicará mensualmente el % de Indirectos determinado en el Anexo B-3.1 (este porcentaje no incluirá el % de Financiamiento ni el de Utilidad), registrando el importe resultante. O si el licitante lo prefiere podra anotar la distribución del gasto del indirecto conforme a su criterio y experiencia sin que el total de indirecto exceda al indirecto total calculado para esta obra en su Anexo C.

RENGLÓN (16): TOTAL DE EGRESOS (A COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO)Se calculará por cada mes, el total de los egresos: ( 16 ) = ( 14 ) + ( 15 )

RENGLÓN (17): EGRESOS ACUMULADOSSe obtendrán los egresos acumulados semanalmente hasta el mes en que se cobra la última estimación.

RENGLÓN (18): FLUJO DE EFECTIVO (INGRESOS ACUMULADOS - EGRESOS ACUMULADOS)Se obtendrá el flujo de efectivo semanal, como la diferencia entre los INGRESOS ACUMULADOS (RENGLÓN 10) menos los EGRESOS ACUMULADOS (RENGLÓN 17) anotando el resultado con su signo. (18) = ( 10 ) - ( 17 ).

RENGLÓN (19): TASA DE INTERESDebera indicarse la tasa de interés anual y la tasa de interes mensual, Para lo cual, el contratista deberá fijar la tasa de interés anual con base en un indicador económico específico, considerando en su caso los puntos que como sobrecosto por el crédito le requiera una institución crediticia, anexando copia fotostática del instrumento que tomo de referencia (CETES A 28 DIAS, TIIE, CPP, etc.), y deberá ser la misma que indicó en el Anexo D

RENGLÓN (20): COSTO DE FINANCIAMIENTOSe obtendrá de multiplicar el importe resultante de "flujo de efectivo" (RENGLÓN 18), por la tasa de interes mensual (RENGLÓN 19) como porcentaje, y se registrará el importe que resulte respetando el signo que le corresponda. (20) = (18 ) x (19 ).

RENGLÓN (21): COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADOSe obtendrá la suma algebraica acumulada de los importes mensuales resultantes, respetando sus signos(positivo o negativo), desde el mes en que inicia la obra y hasta el mes en que se cobra la ultima estimación.

RENGLÓN (22): PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTOSe obtendrá el porcentaje de financiamiento, dividiendo el costo de financiamiento resultante del paso anterior (RENGLÓN 21) entre la suma de los importes del Costo Directo más el Costo Indirecto, multiplicado por 100.

% F = Costo de Financiamiento x 100(Costo Directo + Costo Indirecto)

Para su aplicación en la matriz del precio unitario respectivo, se deberá cambiar de signo al porcentaje de financiamiento obtenido, es decir, si resultó negativo se considerará positivo en las matrices, en tanto que si fué positivo se considerará con signo negativo en las mismas.

IV) PIE DE PÁGINARAZÓN SOCIAL Anotará el Nombre o Razón Social completo del Licitante, en cada hoja.







NOTA ADICIONAL:a) El análisis que se presenta es tan solo un ejemplo de la metodología a desarrollar. Asimismo

el formato es ilustrativo por lo que cada licitante podrá reproducirlo como hoja de cálculo por computadora, siempre y cuando, se respeten los alcances indicados en cada renglón dando cumplimiento a lo establecido por los artículos 183, 184, 185, 186 y 187 del Reglamento y el formato entregado se devuelva debidamente firmado.







DATOS DEL CONCURSO

Licitación Pública Nacional No. _________________________________________

RELATIVO A: ___________________________________________

UBICACIÓN: ____________________________________________

PROGRAMA DE EJECUCION

FECHA PROBABLE DE INICIACION:_______________________________

TERMINACION ESTIMADA_______________________________

RURACION EN DIAS NATURALES_______________________________

FORMATO FE-1.1

HOJA ___ DE ___

FECHA ____ /____ /200___

ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO

PERIODO SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP.(1) COSTO DIRECTO + INDIRECTO(2) Montos Mensuales a Costo Directo+Costo Indirecto(3) Montos Acumulados(4) % MENSUAL ______ % ____ % ____ % ____ % ____ % ____ % ____ % ____ % ____ % ____ % ____ % ____ % __ % ___ %

INGRESOS(5) 1er. Anticipo ____%, 2do. Anticipo ____% Anticipo 1 Anticipo 1(6) Pago de Estimaciones ( a Precio Unitario )(7) Amortizaciones(8) CARGOS ADICIONALES(9) TOTAL DE INGRESOS (9)=(5)+(6)-(7)-(8)(10) INGRESOS ACUMULADOS

EGRESOS(11) Materiales * *(12) Mano de Obra * *(13) Equipo, Herramienta y Maquinaria * *(14) Costo Directo (14)=(11)+(12)+(13)(15) Costo Indirecto (sin financiamiento, ni utilidad)(16) TOTAL DE EGRESOS(Costo Directo+Costo Indirecto)

(16)=(14)+(15)(17) EGRESOS ACUMULADOS

(18) FLUJO DE EFECTIVO (INGRESOS ACUMULADOS-EGRESOS ACUMULADOS) (18)=(10)-(17)

(19) TASA DE INTERES = CETES A 28 DIAS, TIIE, CPP, Etc. ( __% anual), tasa de interes propuesta (__% anual ), tasa de interes mensual= tasa propuesta anual/ 12 meses= ___% mensual

(20) COSTO DE FINANCIAMIENTO (20) = (18) * (19)(21) COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO

(22) PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= [COSTO DE FINANCIAMIENTO/(COSTO DIRECTO+COSTO INDIRECTO)] x 100

POR LO QUE EL FINANCIAMIENTO PARA ESTE CASO ES DE ____% RAZON SOCIAL

INSTRUMENTO DE CAPTACIÓN: ________________________________________

* DATOS QUE SE DEBEN TOMAR DE SUS PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS DE OBRA A COSTO DIRECTO DE MATERIALES ANEXO I-1.6, NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGALMANO DE OBRA (ANEXO I-1.3) ,EQUIPO , HERRAMIENTA Y MAQUINARIA ANEXO I-1.4,






SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN


Anexo F

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO F1 Página 1 de 1

Objetivo: Manifestar la ganancia que el licitante recibirá por la ejecución del concepto de trabajo, la cual será fijada por el propio licitante y estará representada por un porcentaje.

El licitante deberá manifestar por escrito, que se ha estructurado y determinado el cargo por utilidad, considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el licitante estime que deba percibir por la ejecución de los trabajos, así como las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en utilidad de la empresa, no siendo necesario su desglose.

Lo anterior será de acuerdo con lo que marca la Ley y el Reglamento de Obra Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para este anexo no se proporciona formato alguno.








Anexo G

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO FG-1.1

OBJETIVO : El Licitante deberá presentar el análisis de los Precios Unitarios de todos los conceptos que intervienen en el Catálogo de Conceptos (Documento H), desglosando los rubros mencionados en el presente formato.

El Licitante presentará todos los conceptos que aparecen en el Catálogo de Conceptos (Documento H). El análisis de los Precios Unitarios deberá hacerse de conformidad con lo señalado en la Ley y su reglamento y a lo publicado en el D.O.F. 29 de noviembre de 2006. El análisis de los precios unitarios de los conceptos serán estructurados por: costos directos que incluyan los cargos por concepto de materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta y equipo requerido para la ejecución de la obra; costos indirectos; costos de financiamiento: cargo por utilidad y cargos adicionales. En cada precio unitario se obtendrá la incidencia porcentual de los materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta y equipo respecto al costo directo.

I) ENCABEZADOLICITACIÓN N°: La clave que le corresponda.RELATIVO A: Se especificará el nombre de la Obra y el Lugar donde se ejecutarán los trabajosHOJA N°___ DE___ Indicará el número progresivo de hojas que requiera, respecto al total de ellas.FECHA: Fecha de elaboración.II) CONCEPTO ANALIZADO1) DESCRIPCIÓN COMPLETA DE CONCEPTOS, CLAVE Y UNIDAD

Anotar la descripción completa del concepto, la clave o código correspondiente al concepto y la unidad de medida de acuerdo al Catálogo de Conceptos proporcionado.

III) MATERIALES1) CLAVE Clave o Código correspondiente al material utilizado.2) CONCEPTO Nombre de los materiales que intervienen en el análisis, indicando sus características

generales.3) UNIDAD La unidad de medida del material.4) CANTIDAD La cuantía del material considerado para ejecutar el concepto de trabajo.5) COSTO UNITARIO El costo unitario del material sin incluir IVA, puesto en obra.6) IMPORTE Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario correspondiente.7) TOTAL DE MATERIALES Se anotará el resultado de sumar los importes parciales de los materiales.8) INCIDENCIA PORCENTUAL Se calculará la incidencia porcentual de cada material que intervendrá y del total de ellos con

respecto al Costo Directo.IV) MANO DE OBRA1) CLAVE Clave o Código correspondiente a la categoría o cuadrilla.2) CONCEPTO Nombre de las categorías o cuadrillas que intervienen en el análisis, indicando sus

características generales.3) UNIDAD La unidad de medida de la mano de obra (jornada, turno, hora, etc.)4) CANTIDAD La cuantía considerada para ejecutar el concepto de trabajo.5) COSTO UNITARIO Se anotará el costo del personal o cuadrilla por unidad de medida de la mano de obra.6) IMPORTE Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el costo unitario correspondiente.7) TOTAL DE MANO DE OBRA Se anotará el resultado de sumar los importes parciales de cada categoría o de cada

cuadrilla.8) INCIDENCIA PORCENTUAL Se calculará la incidencia porcentual de cada categoría o cuadrilla que intervendrá y del total

de mano de obra con respecto al Costo Directo.V) MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO1) CLAVE Clave o Código correspondiente a la maquinaria o equipo de construcción.





2) CONCEPTO Se anotará el nombre de la maquinaria o equipo de construcción que se utilizará en el concepto de trabajo.

3) UNIDAD La unidad de medida de la maquinaria o equipo de construcción. (hora)4) CANTIDAD La cuantía del tiempo considerado para ejecutar el concepto de trabajo.5) COSTO UNITARIO Se anotará el obtenido en el análisis de costo horario. Anexo D 6) IMPORTE Se anotará el resultado de multiplicar la cantidad por el costo horario correspondiente.7) HERRAMIENTA MENOR Se incluirá la Herramienta Menor en caso de no haberse integrado a cada cuadrilla.8) TOTAL DE MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTA MENOR

Se anotará el resultado de sumar los importes parciales de cada maquinaria, equipo y de herramienta.

9) INCIDENCIA PORCENTUAL Se calculará la incidencia porcentual de cada maquinaria, herramienta y equipo que intervendrá y del total de ellos con respecto al Costo Directo.

VI) COSTO DIRECTO, PORCENTAJES Y PRECIO UNITARIO1) COSTO DIRECTO : Es el resultado de sumar los importes totales de materiales, de mano de obra, de

herramienta, maquinaria y equipo de acuerdo a los artículos 159 al 179 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

2) COSTO INDIRECTO % El porcentaje obtenido en el documento C, se multiplicará por el resultado del costo directo, de acuerdo al artículo 180 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

3) COSTO POR FINANCIAMIENTO %

El porcentaje obtenido en el documento E se multiplicará por el resultado de la suma del costo directo, más el costo indirecto de acuerdo al artículo 183 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

4) CARGO POR UTILIDAD % El porcentaje obtenido en el documento F, anexo F-1.1 se multiplicará por el resultado de la suma del costo directo, más el costo indirecto y el costo del financiamiento de acuerdo al Artículo 188 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

5) CARGOS ADICIONALES % El porcentaje obtenido (0.5%) en el documento F-1.2, se multiplicará por el costo directo. Serán las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidos como obligaciones adicionales ó porque derivan de un impuesto ó derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. No deberán ser afectados por los porcentajes determinados para los costos indirectos y de Financiamiento ni por el cargo de utilidad.

6) PRECIO UNITARIO El resultado de sumar los importes del costo directo, costo indirecto, costo de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, de acuerdo al Artículo 154 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

7) PRECIO UNITARIO CON LETRA

Se anotará el precio unitario con letra.

VII) PIE DE PÁGINARAZON SOCIAL Anotará el Nombre o Razón Social completo del Licitante, en cada hoja.NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


NOTAS:a) Los licitantes deberán proporcionar la totalidad de los requisitos y datos que les son solicitados en los formatos, de acuerdo al instructivo de llenado de formato de referencia, utilizando los formatos y modelos propuestos para que la presentación de proposiciones, por parte de los licitantes sea completa uniforme y ordenada debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados por el Instituto , En caso de que el licitante presente otros formatos por algún programa de precios unitarios se aceptara , siempre y cuando tome en cuenta el estricto contenido de la metodología de cálculo, y valores vigentes, así como la separación de los diversos conceptos y devuelva el formato debidamente firmado, Se podrá utilizar el número de hojas que se requiera para el llenado de cada uno de los anexos siempre y cuando estos cumplan con cada uno de los elementos indicados en los formatos y se apegue a los requisitos y desglose solicitado en sus instrucciones de llenado requeridos por la convocante.







Licitación Pública Nacional No. ___________________________________

RELATIVO A: _____________________________________________________________________________________________

FORMATO FG-1.1

HOJA ___ DE ___

FECHA ____ /____ /200___

Análisis de Precios Unitarios

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL CONCEPTO OBRA: CLAVE

UNIDAD

MATERIALESCLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE % INCIDENCIA

TOTAL DE MATERIALES

MANO DE OBRACLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE % INCIDENCIA

TOTAL DE MANO DE OBRA

MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPOCLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE % INCIDENCIA

TOTAL DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

RAZON SOCIAL: COSTO DIRECTOINDIRECTO (%)SUBTOTALFINANCIAMIENTO %SUBTOTALUTILIDAD (%)

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGALSUBTOTALCARGOS ADICIONALES (%)PRECIO UNITARIO CON LETRA

ANEXO H







INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO FH-1.1

OBJETIVO : Constatar que se han cotizado todos los conceptos que integran el catálogo proporcionado, en consideración con el alcance de la obra que se licita.El licitante podrá diseñar su propio formato del catálogo de conceptos, siempre y cuando conserve todos los elementos del catálogo de conceptos proporcionado por el instituto; de optar por su propio formato, el catálogo que le fue entregado por el instituto deberá ser devuelto firmado por el licitante y de no hacerlo será motivo para desechar su proposición.

El INSTITUTO proporcionará el Catálogo de Conceptos, indicándose: NUMERO O CLAVE, DESCRIPCION, UNIDAD Y CANTIDAD, por cada concepto a desarrollar.El Licitante deberá llenar el Catálogo de Conceptos, registrando los precios unitarios por concepto tanto en número como en letra, expresándolos en pesos, al centésimo y en moneda nacional; anotándose los importes parciales.

I) ENCABEZADOLICITACIÓN N°: La clave que le corresponda.RELATIVO A: Se especificará el nombre de la Obra y el Lugar donde se ejecutarán los trabajos..HOJA N°___ DE___ Indicará el número porgresivo de hojas que requiera, respecto al total de ellas. FECHA: Fecha de elaboración.

II) COLUMNAS1) NÚMERO O CLAVE La clave que le corresponda2) DESCRIPCIÓN La descripción del concepto3) UNIDAD Las indicadas en el Catálogo de Conceptos.4) CANTIDAD Las indicadas en el Catálogo de Conceptos.5) PRECIO UNITARIO CON NÚMERO

Se deberán registrar los precios unitarios (con número) que el licitante haya calculado para cada uno de los conceptos.

6) PRECIO UNITARIO CON LETRA Se anotará el precio unitario con letra para cada concepto.7) IMPORTE: Se anotará el resultado obtenido de la multiplicación entre la cantidad proporcionada por el INSTITUTO y

el precio unitario obtenido por el Licitante, para cada concepto.NOTA:De existir discrepancia entre el Precio Unitario con número y el Precio Unitario con letra , los cuales deberán ser coincidentes entre si y con sus respectivos análisis, en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis y verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en el caso de que una o mas tengan errores se efectuaran las correcciones correspondientes, el monto correcto, será el que se considerara para el análisis comparativo de las proposiciones.

IV) RENGLONES1) TOTAL DE LA PROPOSICIÓN: Se registrará la suma de los importes resultantes antes de IVA.2) IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN CON LETRA:

El Licitante deberá indicar con letra el importe total de su PROPOSICIÓN en M.N. antes de I.V.A.

III) PIE DE PÁGINARAZON SOCIAL: Anotará el Nombre o Razón Social completo del Licitante, en cada hoja.NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


a) Los licitantes deberán proporcionar la totalidad de los requisitos y datos que les son solicitados en los formatos, de acuerdo al instructivo de llenado de formato de referencia, utilizando los formatos y modelos propuestos para que la presentación de proposiciones, por parte de los licitantes sea completa uniforme y ordenada debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados por el Instituto , En caso de que el licitante presente otros formatos por algún programa de precios unitarios se aceptara , siempre y cuando tome en cuenta el estricto contenido de la metodología de cálculo, y valores vigentes, así como la separación de los diversos conceptos y devuelva el formato debidamente firmado, Se podrá utilizar el número de hojas que se requiera para el llenado de cada uno de los anexos siempre y cuando estos cumplan con cada uno de los elementos indicados en los formatos y se apegue a los requisitos y desglose solicitado en sus instrucciones de llenado requeridos por la convocante.







DATOS DEL CONCURSOLicitación Pública Nacional No. _______________________________________________________

RELATIVO A: ___________________________________________

UBICACIÓN: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


FECHA PROBABLE DE INICIACION:_______________________________

TERMINACION ESTIMADA_______________________________

RURACION EN DIAS NATURALES_______________________________

FORMATO FH-1.1

HOJA ___ DE ___

FECHA ____ /____ /200___

CATALOGO DE CONCEPTOS

No. O CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO CON NUMERO

PRECIO UNITARIO CON LETRA IMPORTE

SUBTOTAL

I.V.A.TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN CON LETRA

RAZON SOCIAL






DELEGACIÓN REGIONAL NORTE AnexoDocumento

I-1.1SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALEShoja: ____ de: ____

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO I-1.1Objetivo : Verificar que la programación de los importes (a precio unitario) para cada una de las partidas o conceptos, se encuentre dentro del plazo establecido y

sea congruente con el programa de ejecución y esté directamente relacionado con los programas de montos tanto del personal técnico obrero encargado de ejecutar los trabajos, como de equipo, utilización de materiales conforme lo establece el Reglamento de a Ley en vigor ( 29 de noviembre de 2006).

El licitante podrá optar por presentar su programa de ejecución de los trabajos, mediante un diagrama de barras (método de GANTT) o el de ruta crítica con representación en barras.

Con fundamento en el artículo 36 apartado A, Fracción I del reglamento de la Ley de Obras Públicas, el licitante al que se le haya asignado el contrato deberá entregar al Instituto, en un plazo no mayor a veinte días hábiles siguientes a la fecha del fallo de adjudicación.I) Encabezado

Licitación No. La clave que le corresponda.

Relativo a: Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se ejecutarán los trabajos.

Programa de ejecución

Fecha probable de iniciación Se registrará la fecha probable de iniciación de los trabajos que se indica en las bases.

Terminación estimadaSe indicará la fecha estimada de terminación según las bases de licitación.

Duración en días naturales Se indicará en días naturales el período de ejecución de los trabajos.

Hoja ___ de___ Indicará el número progresivo de hojas que requiera, respecto al total de ellas.

Fecha: Fecha de elaboración.

II) Columnas

No. o clave Se tomará él o la que se indica en el catálogo de conceptos. (anexo H)

Actividades Se anotarán las indicadas en dicho catálogo.

Unidad Se registrarán las indicadas en dicho catálogo.

Cantidad Se tomarán las indicadas en el mismo catálogo.

Año Se indicará el o los año(s) en que se ejecutarán los trabajos.

Semanas Se anotarán las semanas necesarias de acuerdo con el plazo de ejecución establecido. Se graficará la duración de cada actividad registrando el importe a ejecutar en pesos, por cada día que corresponda

Totales Se obtendrá la suma total por cada actividad.

III) Renglones

Monto quincenal prog. ejecutar Se registrarán los importes por cada quincena que resulte de la suma de las actividades.Montos acumulados Se anotarán los montos acumulados resultantes.

% semanal programado a ejecutar Se obtendrán los porcentajes parciales por semana, respecto al importe total de la propuesta a precio unitario.

% acumulados Se anotarán los porcentajes acumulados resultantes.

IV) pie de pagina

Razón social Anotará el nombre o razón social completa del licitante, en cada hoja.

Nombre, cargo y firma del representante legal

Este espacio servirá para que signe el representante legal anotando su nombre y su cargo dentro de la empresa, en cada una de las hojas que se requieran.

Notas.-a).- Si el programa de obra tuviera una duración mayor a éste formato, se deberán agregar las columnas necesarias hasta completar su programación total.

b).- Los licitantes deberán proporcionar la totalidad de los requisitos y datos que les son solicitados en los formatos, de acuerdo al instructivo de llenado de formato de referencia, utilizando los formatos y modelos propuestos para que la presentación de proposiciones, por parte de los licitantes sea completa uniforme y ordenada debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados por el Instituto , En caso de que el licitante presente otros formatos, Se podrá utilizar el número de hojas que se requiera para el llenado de cada uno de los anexos siempre y cuando estos cumplan con cada uno de los elementos indicados en los formatos y se apegue a los requisitos y desglose solicitado en sus instrucciones de llenado requeridos por la convocante.







Formato I-1.1Licitación Pública Nacional No.

Programa de ejecución:

Fecha probable de iniciación:relativo a:

Terminación estimada:Hoja ___de ___

Duración en días naturalesFecha:

Programa de Montos semanales de Ejecución de los Trabajos a Precio Unitario

No.o

ClaveConcepto de obra Unidad Cantidad. Programas de montos semanales Totales

A ñ o 2 0 0 8Vigencia del XX. Al XX de 2008.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Etc.

Monto semanal programado a ejecutarMontos acumulados

% semanal programado a ejecutar% acumulados





Razón social:







DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALESAnexoJ-1.1

hoja No ____ de ____INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO J-1.1

Objetivo: Verificar que la programación de los importes (a costo directo), para cada una de las categorías del personal técnico encargado directamente de la dirección de los trabajos se encuentre dentro del plazo establecido y sea congruente con el programa de utilización de dicho personal

I) EncabezadoLicitación No. La clave que le corresponda.Relativo a: Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se ejecutarán los trabajos.Programa de ejecuciónFecha probable de iniciación

Se registrará la fecha probable de iniciación de los trabajos que se indica en las bases.

Terminación estimada Se indicará la fecha estimada de terminación según las bases de licitación.Duración en días naturalesSe indicará en días naturales el período de ejecución de los trabajos.Hoja ___ de___ Indicará el número progresivo de hojas que requiera, respecto al total de ellas.Fecha: Fecha de elaboración.II) ColumnasNo. o Clave Se indicará el no. o la clave que el licitante le asigne.Categoría Se registrarán todas las categorías que se requieran para la ejecución de los trabajos.Unidad Se indicará la unidad de medición para cada categoría.Cantidad Se indicará el número de trabajadores o técnicos en cada categoría, que se requieran para

la ejecución de los trabajos..Año Se indicará el o los año(s) en que se ejecutarán los servicios.Semanas Se anotarán las semanas necesarios de acuerdo con el plazo de ejecución establecido.

Se graficará por cada día, la permanencia en obra de cada categoría, registrando su importe en pesos.

Totales Se obtendrá la suma total de importes por cada categoría.III) RenglonesMonto semanal prog. ejecutar

Se registrarán los importes por cada semana que resulte de la suma de las categorías.

Montos acumulados Se anotarán los montos acumulados resultantes.% semanal programado a ejecutar

Se obtendrán los porcentajes parciales por semana, respecto al importe total de la propuesta a costo directo.

% acumulados Se anotarán los porcentajes acumulados resultantes.IV) pie de paginaRazón social Anotará el nombre o razón social completa del licitante, en cada hoja.Nombre, cargo y firma del representante legal


Notas.-a) Si el programa de obra tuviera una duración mayor a éste formato, se deberán agregar las columnas necesarias hasta completar su programación total.b).- Los licitantes deberán proporcionar la totalidad de los requisitos y datos que les son solicitados en los formatos, de acuerdo al instructivo de llenado de formato de referencia, utilizando los formatos y modelos propuestos para que la presentación de proposiciones, por parte de los licitantes sea completa uniforme y ordenada debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados por el Instituto , En caso de que el licitante presente otros formatos, estos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por la convocante.







Formato

J-1.1

Licitación Pública Nacional No.


Fecha probable de iniciación:relativo a:

Terminación estimada:Hoja ___de ___


Programa de Montos semanales de Utilización del Personal Técnico Encargado Directamente de los Trabajos.

No.o

ClaveConcepto de obra Unidad Cantidad. Programas de montos semanales Totales


1 2 3 4 5 6 7 8 9 Etc.







Razón social:








AnexoJ-1.2

hoja ____ de ____

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO J-1.2Objetivo: Verificar que la programación de los importes (a costo directo) para cada una de las categorías del

personal, administrativo encargado de la administración de los trabajos de obra, se encuentre dentro del plazo establecido y sea congruente con el programa de utilización de dicho personal.



Terminación estimada Se indicará la fecha estimada de terminación según las bases de licitación.Duración en días naturales

Se indicará en días naturales el período de ejecución de los trabajos.

Hoja No. ___ de___ Indicará el número progresivo de hojas que requiera, respecto al total de ellas.Fecha: Fecha de elaboración.II) ColumnasNo. o Clave Se indicará el no. o la clave que el licitante le asigne.Cargo Se registrará a todo el personal de oficina central, con sus cargos dentro de la empresa, que tendrán

relación en el desarrollo de los trabajos que se licitan.Unidad Se anotará la unidad de medición para cada equipoCantidad Se indicará el número de profesionistas técnicos y administrativos que se requieran.

Año Se indicará el o los año(s) en que se ejecutarán los trabajos.Meses Se anotarán los días necesarios de acuerdo con el plazo de ejecución establecido.

Se graficara por cada día, la permanencia de cada personal encargado de la administración central, registrando su importe en pesos.

Totales Se obtendrá la suma total de importes por cada personal.III) Renglonesmonto semanal programado a ejecutar

Se registrarán los importes por cada semana que resulte de la suma del personal.

montos acumulados Se anotarán los montos acumulados resultantes.% semanales programado a ejecutar

Se obtendrán los porcentajes parciales por semana, respecto al importe total de la propuesta a costo directo.

% acumulados S anotarán los porcentajes acumulados resultantes.IV) Pie de paginaRazón social Anotará el nombre o razón social completa del licitante, en cada hoja.Nombre, cargo y firma del representante legal


Notas.-a) Si el programa de obra tuviera una duración mayor a éste formato, se deberán agregar las columnas necesarias hasta completar su programación total.b).- Los licitantes deberán proporcionar la totalidad de los requisitos y datos que les son solicitados en los formatos, de acuerdo al instructivo de llenado de formato de referencia, utilizando los formatos y modelos propuestos para que la presentación de proposiciones, por parte de los licitantes sea completa uniforme y ordenada debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados por el Instituto , En caso de que el licitante presente otros formatos, estos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por la convocante.







FormatoJ-1.2Licitación

Pública Nacional No.


Fecha probable de iniciación:Relativo a:

Terminación estimada:Hoja ____ de ____


Programa de Montos Semanal de Utilización del Personal, Administrativo Encargado de la Administración de los trabajos

No.o

ClaveCargo Unidad Cantidad. Programas de montos semanales Totales


1 2 3 4 5 6 7 8 9 Etc.







Razón social:






Anexo J-1.3.1

DELEGACIÓN REGIONAL NORTE SUDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS

GENERALES Hoja No ___ de ___

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO J-1.3.1OBJETIVO : Constatar que la maquinaria y equipo de construcción que se utilizará durante la ejecución de los trabajos, se

encuentre adecuadamente programado y el total de los mismos sea congruente con las necesidades que se requieren, para cumplir oportunamente con los trabajos.

I) ENCABEZADOLICITACION N° La clave que le corresponda.RELATIVO A: Se especificará el nombre de la Obra y el Lugar donde se ejecutarán los trabajos.


INICIO La fecha de inicio de los trabajos que se indica en las Bases de Licitación.TERMINACION Se indicará la fecha estimada de terminación según las Bases de Licitación.DURACION EN DIAS NATURALESHOJA N°___ DE___

Indicará En días naturales el periodo de ejecución de los trabajos según las bases de licitación.

Indicará el número progresivo de hojas que requiera, respecto al total de ellas.FECHA: Fecha de Elaboración.II) COLUMNAS N° O CLAVE Se indicará el número o clave que el licitante le asigne a cada una de la maquinaria o equipos de

construcción. MAQUINARIA Y EQUIPOS Se describirá cada una de la maquinaria y de equipos que sean necesarios para cumplir con las necesidades

obra.UNIDAD Se anotará la unidad de medición para cada maquinaria y equipo.

CANTIDAD Se registrara el número total de horas, de maquinaria y equipo, que se requiera de cada uno de ellos.

AÑO Se indicará el o los año(s) en que se ejecutarán los trabajos.MESES-SEMANAS Se anotarán las semanas necesarias de acuerdo con el plazo de ejecución establecido. Se gráficara por cada

semana la utilización en obra de cada maquinaria y equipoo registrando su importe en pesos que resulte de multiplicar su costo horario por el numero total de horas que se utilizara en el mes de que se trate. El importe sera a costo directo.

TOTALES Se obtendra la suma total de importes por cada maquinaria y equipo.III) RENGLONESMONTO SEMANAL Se registraran los importes por cada semana que resulten de la suma de la maquinaria y equipo.PROGRAMADO A EJECUTARMONTO ACUMULADO Se anotaran los montos acumulados resultantesIV) PIE DE PAGINARAZON SOCIAL Anotará el Nombre o Razón Social completa del Licitante, en cada hoja.NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Este espacio servirá para que signe el Representante Legal, anotando su nombre y su cargo dentro de la empresa, en cada una de las hojas que se requieran.

NOTAS.-

a) Los licitantes deberán proporcionar la totalidad de los requisitos y datos que les son solicitados en los formatos, de acuerdo al instructivo de llenado de formato de referencia, utilizando los formatos y modelos propuestos para que la presentación de proposiciones, por parte de los licitantes sea completa uniforme y ordenada debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados por el Instituto , En caso de que el licitante presente otros formatos, estos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por la convocante.





b) Si el programa de obra tuviera una duración mayor a éste Formato, se deberán agregar las columnas necesarias hasta completar su programación total.






Licitación Pública NACIONAL No.

PROGRAMA DE EJECUCION:

Formato J-1.3.1

SUBDELEGACIÓN DE

ADMINISTRACIÓN RELATIVO A: INICIO:

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y

SERVICIOS GENERALES TERMINACION:

PLAZO EN DIAS:

Hoja No. ____ de ____ Fecha:______________

PROGRAMA SEMANAL CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

No.o

ClaveMaquinaria y equipo Unidad Cantidad

Semana Programas de montos semanal Totales


1 2 3 4 5 6 7 8 9 Etc.



Razón social:








Anexo J-1.3.2

Hoja No __ de ___

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO J-1.3.2objetivo: Verificar que la programación de los importes (a costo directo) de los materiales y equipo de instalación

permanente, se encuentran dentro del plazo establecido y sea congruente con el programa de su utilización conforme al Reglamento de la Ley en vigor (29 de Noviembre de 2006).





Hoja No. ___ de___ Indicará el número progresivo de hojas que requiera, respecto al total de ellas.Fecha: Fecha de elaboración.II) ColumnasNo. o Clave Se indicará la clave que el licitante le asigne a cada uno de los materiales y equipo de instalación

permanente.Material y equipo de instalación permanente

Se describirán cada uno de los materiales y equipo de instalación permanente que sean necesarios para la ejecución de los trabajos.

Unidad Se anotará la unidad de medición para cada uno de los materiales y equipos de instalación permanente.

Cantidad Se registrará la cantidad de material que sea necesario para la ejecución de los trabajos. Dicha cantidad deberá ser la misma que la calculada en la explosión de insumos.

Año Se indicará el o los año(s) en que se ejecutarán los trabajos.Meses Se anotarán los días necesarios de acuerdo con el plazo de ejecución establecido.

Se graficara por cada días, la utilización en obra de cada material, registrando su importe en pesos.

Totales Se obtendrá la suma total de importes por cada material.III) RenglonesMonto Semanal programado a ejecutar

Se registrarán los importes por cada semana que resulte de la suma del material.

Montos acumulados Se anotarán los montos acumulados resultantes.% semana prog. ejecutar Se obtendrán los porcentajes parciales por semana, respecto al importe total de la propuesta a costo

directo.% acumulados Se anotarán los porcentajes acumulados resultantes.IV) Pie de paginaRazón social Anotará el nombre o razón social completa del licitante, en cada hoja.Nombre, cargo y firma del representante legal


Notas.-a).- Si el programa de obra tuviera una duración mayor a éste formato, se deberán agregar las columnas necesarias hasta completar su programación total.b).- Los licitantes deberán proporcionar la totalidad de los requisitos y datos que les son solicitados en los formatos, de acuerdo al instructivo de llenado de formato de referencia, utilizando los formatos y modelos propuestos para que la presentación de proposiciones, por parte de los





licitantes sea completa uniforme y ordenada debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados por el Instituto , En caso de que el licitante presente otros formatos, estos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por la convocante.







FormatoJ-1.3.2




Terminación estimada:Hoja __ de ___


Programa de Montos Semanal de Utilización de Materiales y equipo de instalación permanente

No.o

ClaveMaterial y equipo de instalación

permanente Unidad Cantidad Programas de montos semanal Totales


1 2 3 4 5 6 7 8 9 Etc.







Razón social:








Anexo J-1.3.3

Hoja No __ de ___

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO J-1.3.3objetivo: Verificar que la programación de los importes (a costo directo) para cada una de las categorías del personal obrero

encargado directamente de la ejecución de los trabajos se encuentre dentro del plazo establecido y sea congruente con el programa de utilización de dicho personal.





Hoja No. ___ de___ Indicará el número progresivo de hojas que requiera, respecto al total de ellas.Fecha: Fecha de elaboración.II) ColumnasNo. o Clave Se indicará el número o la clave que el licitante le asigne.Categoría Se registraran todas las categorías que se requieran para la ejecución de los trabajos.Unidad Se anotará la unidad de medición para cada categoría.Cantidad Se indicará el número de trabajadores o técnicos en cada categoría, que se requieran para la

ejecución de los trabajos.Año Se indicará el o los año(s) en que se ejecutarán los trabajos.Meses Se anotarán los días necesarios de acuerdo con el plazo de ejecución establecido.

Se graficara por cada día, la permanencia en obra de cada categoría, registrando su importe en pesos.

Totales Se obtendrá la suma total de importes por cada categoría.III) RenglonesMonto día prog. ejecutar Se registrarán los importes por cada semana que resulte de la suma de las categorias.

Montos acumulados Se anotarán los montos acumulados resultantes.% semana prog. ejecutar Se obtendrán los porcentajes parciales por semana, respecto al importe total de la propuesta a costo

directo.% acumulados Se anotarán los porcentajes acumulados resultantes.IV) Pie de paginaRazón social Anotará el nombre o razón social completa del licitante, en cada hoja.Nombre, cargo y firma del representante legal


Notas.-a).- Si el programa de obra tuviera una duración mayor a éste formato, se deberán agregar las columnas necesarias hasta completar su programación total.b).- Los licitantes deberán proporcionar la totalidad de los requisitos y datos que les son solicitados en los formatos, de acuerdo al instructivo de llenado de formato de referencia, utilizando los formatos y modelos propuestos para que la presentación de proposiciones, por parte de los licitantes sea completa uniforme y ordenada debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados por el Instituto , En caso de que el licitante presente otros formatos, estos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por la convocante.







FormatoJ-1.3.3




Terminación estimada:Hoja __ de ___


Programa de Montos Semanales de Utilización de personal obrero encargado directamente de la ejecución de los trabajos a costo directo

No.o

ClaveCategoría Unidad Cantidad Programas de montos semanal Totales


1 2 3 4 5 6 7 8 9 Etc.







Razón social:






Anexo K

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

México, D.F., a ____ de ___________________ de 2008.


Me refiero a la Licitación Pública Nacional de fecha ____________________, No. ___________________ relativa a: ___________________________________________________________________________________________________

Sobre el particular, como representante legal de la empresa:

Manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad que oportunamente se recogieron las bases de la Licitación Pública Nacional No. 00637146-004-2008 y anexos relativos al concurso de que se trata; enterados de su contenido y aceptado íntegramente. Para tal efecto se ha tomado debida nota, a los que nos sujetamos y se devuelven debidamente firmados.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias señaladas en las bases de la Licitación Pública Nacional No. 00637146-004-2008, así mismo declaro que mi representante posee toda la información adicional proporcionada por el Instituto como complemento de la documentación inicial que se recibió y que se incluye en nuestra proposición.

Por otra parte manifiesto a usted, que esta empresa conoce plenamente el sitio donde se ejecutarán los trabajos motivo de está licitación y por lo tanto, se han tomado en cuenta características de lugar, y grado de dificultad para la ejecución de los mismos.

Además, comunico a usted que mi representante profesional en la obra será el: ______________________ con cédula No. _____________________, Expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y quien conoce las especificaciones generales de construcción que tiene vigentes el INSTITUTO, el proyecto y normas vigentes, contando con suficiente experiencia en obra de la índole de la que se llevará a cabo. Conforme a los anexos 4B, 4B1Y 4B2 de estas bases.

Atendiendo lo anterior, presentamos a su atenta consideración nuestra proposición del costo total de (LOS TRABAJOS) que asciende a la cantidad de: $_____________________________, (____________________________________) sin I.V.A., cuyo desglose aparecen en el anexo H, Catálogo de Conceptos.

Por la Empresa


Nombre:

Cargo:








ANEXO L

Hoja No. 1 de 1

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO L-1.1

OBJETIVO: Conocer las cantidades y unidades de insumos para la obra conforme lo establece el articulo 26 A fracción II del Reglamento de la Ley (vigente 29 de Noviembre de 2006).

I) ENCABEZADO


RELATIVO A:Se especificará el nombre de la obra y el lugar donde se ejecutaran los trabajos.

HOJA No. ___ DE ___Indicara el número progresivo de hojas que requiera, respecto al total de ellas.


II) COLUMNAS

1) No. o CLAVE:Se indicara el número progresivo o la clave de cada categoría asignada por el concursante.

2) MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS, EQUIPO E INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN:

Se anotara el nombre de cada insumo que interviene para la realización de los trabajos, con la descripción y especificaciones técnicas completas de cada uno de ellos.

3) UNIDAD:Se anotara la unidad de medida de cada uno de los insumos que intervienen para la realización de cada uno de ellos.

4) CANTIDAD:Se anotara la cantidad total de los insumos que intervienen para la realización de los trabajos.

5) PRECIOS Se indicara su costo

III) PIE DE PAGINA




NOTAS: Este Instructivo aplica para los cinco formatos siguientesa).- Los licitantes deberán proporcionar la totalidad de los requisitos y datos que les son solicitados en los formatos, de acuerdo al instructivo de llenado de formato de referencia, utilizando los formatos y modelos propuestos para que la presentación de proposiciones, por parte de los licitantes sea completa uniforme y ordenada debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados por el Instituto , En caso de que el licitante presente otros formatos, estos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por la convocante.b).- Los licitantes deberán proporcionar la totalidad de los requisitos y datos que les son solicitados en los formatos, de acuerdo al instructivo de llenado de formato de referencia, utilizando los formatos y modelos propuestos para que la presentación de proposiciones, por parte de los licitantes sea completa uniforme y ordenada debiendo utilizar los formatos e instructivos elaborados por el Instituto , En caso de que el licitante presente otros formatos, estos deberán cumplir con cada uno de los elementos requeridos por la convocante.







SERVICIOS GENERALES


Formato L-1.1Relativa a los trabajos de:

HOJA ________

DE ________

FECHA _________________

No. ó CLAVE LISTADO DE MATERIALES (MÁS SIGNIFICATIVOS.), DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO

RAZON SOCIAL: NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DELEGACION REGIONAL NORTE Licitación Pública Nacional No.





SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION


Formato L-1.2Relativa a los trabajos de:

HOJA ________

DE ________

FECHA _________________

No. ó CLAVE LISTADO DE MANO DE OBRA .- DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD CANTIDAD COSTO


DELEGACION REGIONAL NORTE Licitación Pública Nacional No.Relativa a los trabajos de:







Formato L-1.3

HOJA ________

DE ________

FECHA _________________

No. ó CLAVE LISTADO DE EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD CANTIDAD COSTO


DELEGACION REGIONAL NORTE Licitación Pública Nacional No.Relativa a los trabajos de:







Formato L-1.4

HOJA ________

DE ________

FECHA _________________

No. ó CLAVE LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD CANTIDAD COSTO



1web.compranet.gob.mx:8002/hsm/unicom/00637/146/2008/004/... · web viewdelegaciÓn regional norte...

Documents