УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор · web view26. 27

УТВЕРЖДАЮ Генеральный директорАО «Гипротрубопровод»

______________ /А.В. Горохов/

«_____» __________ 2015 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 301-ГТП/ТПР/23-11.2015

«Мобильный стеллаж»

1

г. Москва2015

2

Извещение о закупке№ 301-ГТП/ТПР/23-11.2015 «Мобильный стеллаж»

№ п.п.

Информация о закупке

1

Наименование заказчика, организатора, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона

АО «Гипротрубопровод»119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.24, корп.1тел. (495) 950-86-50, 950-86-79тел/факс (495) 950-87-56, 950-87-41, (499) 799-82-67E-mail: [email protected]

2

Контактное лицо, его телефон, адрес электронной почты

По подготовке и проведению закупки –Подгорная Лилия Викторовна,контактный телефон: +7-495-950-87-51, доб. 1174.E-mail: [email protected]Голованова Анна Игоревна,контактный телефон: +7-495-950-87-51, доб. 1018.E-mail: [email protected]По техническим вопросам:Тельнов Сергей Владимирович, контактный телефон: +8 (347) 237-39-25, доб. 2870.E-mail: [email protected]

3

Срок, место и порядок предоставления документации о закупке (информационное обеспечение проведения закупки)

Настоящая закупка проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала электронной торговой площадки АО «Единая Электронная Торговая Площадка» www . roseltorg . ru .Настоящая документация размещена на сайте электронной торговой площадки, на официальном сайте www . zakupki . gov . ru , а также на сайте АО «Гипротрубопровод» по адресу www.giprotruboprovod.transneft.ru.Документация о закупке предоставляется посредством размещения для скачивания и ознакомления.

4 Способ закупки Открытый запрос котировок в электронной форме

5 Предмет закупки Поставка мобильного стеллажа

6

Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)

Без учета НДС: 507 899 (Пятьсот семь тысяч восемьсот девяносто девять) руб., 16 коп.С учетом НДС (18 %): 599 321 (Пятьсот девяносто девять тысяч триста двадцать один) руб., 01 коп.

7 Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)

В цену входят все расходы поставщика по доставке продукции к месту назначения и надлежащей передаче продукции покупателю. В цену на продукцию входят, в том числе, налоги, сборы, таможенные пошлины, страхование, транспортные и

3

http://giprotruboprovod.transneft.ru/

http://www.zakupki.gov.ru/

http://www.roseltorg.ru/

mailto:[email protected]



mailto:%[email protected]

иные расходы, связанные с поставкой продукции, в том числе расходы по установке и монтажу.

8Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка мобильного стеллажа в количестве, указанном в приложении № 1 к Документации о закупке, в соответствии с положениями проекта договора.

9 Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика

В соответствии с Приложением № 1 к Документации о закупке, положениями проекта договора.Обязательное условие: поставка продукции в соответствии с требованиями опросного листа.

10 Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке

В соответствии с п. 2.6, п. 3 Инструкции участника закупки.

11

Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик

В соответствии с положениями Документации о закупке

12

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги

Место поставки: Филиал «Уфагипротрубопровод»: Башкортостан, 450096, г. Уфа, ул. Рязанская, д. 3Поставка товара на условиях Документации о закупке и положений проекта Договора.Срок поставки: февраль 2016 год (не позднее 29 февраля, возможна досрочная поставка).

13 Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги

В соответствии с п. 12 «Цена, порядок и условия платежей»

14

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке

Форма, порядок предоставления участниками закупки разъяснений положений документации о закупке определены п. 2.4 Инструкции участника закупки.Срок предоставления: с 01.12.2015 по 06.12.2015

4

15

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке

Дата, время и место открытия доступа к заявкам на участие в закупке

Порядок подачи заявок:с «01» декабря 2015 года

по «10» декабря 2015 года 12:00 (время московское)Место подачи заявок в форме электронных документов:ЭТП АО «ЕЭТП» www . roseltorg . ru Место подачи заявок в бумажном виде: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, корп. 1.Ответственный за прием заявок в бумажном виде: отдел организационного обеспечения управленческой деятельности.Контактные телефоны: (495) 950-86-50, 950-86-79, 950-87-51, доб. 14-29, 12-47.

«10» декабря 2015 года 12:00 (время московское)Место открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам:ЭТП АО «ЕЭТП» www . roseltorg . ru

16 Дата рассмотрения заявок на участие в закупкеДата подведения итогов закупки

не позднее «17» декабря 2015 года

не позднее «17» декабря 2015 года

17

Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям

В соответствии с п. 4, п. 3 Инструкции участника закупки

18 Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

В соответствии с п. 2.9, п. 2.10 Инструкции участника закупки

19 Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

В соответствии с п. 2.10 Инструкции участника закупки

20 Проект договора Приложение № 2 к Документации о закупке

21Право заказчика, организатора закупки на отмену закупки

Заказчик, организатор закупки оставляет за собой право отменить закупку в любое время до размещения итогового протокола на официальном сайте.

22

Срок, в течение которого Победитель закупки или иной его участник, с которым заключается договор, должен подписать договор

Победитель закупки обязан подписать договор не позднее 06.01.2016 года

Извещение согласовано:

ВРИО начальника Отдела организациии проведения закупок по неосновной деятельности А.В. Титов

5



Начальник Административно-хозяйственного управления В.А. Малюков

Заместитель начальника Отдела материально-техническогообеспечения АХУ А.Г. Ашмарина

Ведущий экономист группы учета капитальных вложений ОМТО АХУ А.И. Морозов

Извещение подготовлено:

Ведущий специалист Отдела организации и проведения закупок понеосновной деятельности Л.В. Подгорная

6

Инструкция для участника закупки

1. Общие положения. Термины и определения.Предметом закупки является право заключения Договора на поставку

МТР/товаров (оказания услуг, выполнения работ) для АО «Гипротрубопровод», согласно п. 1 Информационной карты.

Заказчик, организатор закупки – АО «Гипротрубопровод» Исполнитель – Отдел организации и проведения закупок по неосновной

деятельности АО «Гипротрубопровод».

Закупка (размещение заказа) – своевременное и полное удовлетворение потребностей заказчика в товарах (МТР), работах, услугах.

Закупка в электронной форме проводится способами закупок, определенными «Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «Гипротрубопровод».

Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме с использованием сети «Интернет», размещенный на www . roseltorg . ru (АО «Единая Электронная Торговая Площадка»).

Оператор электронной торговой площадки – юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которая владеет электронной торговой площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение процедур закупки в электронной форме.

Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемый для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг, по адресу www . zakupki . gov . ru .

Электронный документ – документ, передаваемый по электронным каналам связи, подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП), информация в котором представлена в электронно-цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами.

Документация по проведению закупки – утвержденная в установленном порядке документация, содержащая сведения о способе закупки, составе товаров, работ или услуг, право на заключение договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом закупки, об условиях участия и правилах проведения закупки, правилах подготовки, оформления и подачи предложения претендентом на участие в закупке, правилах выбора победителя, а также об условиях заключаемого по результатам закупки договора. Документация по проведению закупки (далее также – документация) размещается на ЭТП и официальном сайте одновременно с размещением извещения о проведении закупки в электронной форме.

2 Условия и порядок проведения закупки

2.1 Законодательная база проводимой закупки

7

http://www.zakupki.gov.ru/


Закупка проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также действующих нормативных актов Заказчика.

По решению Заказчика, Организатора закупки выбор поставщиков для организаций системы «Транснефть» по лотам может быть проведен с процедурой пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке. Заказчик, организатор закупки определяет минимальный размер шага понижения, о чем участник будет уведомлен дополнительно в письменной форме.

Аукцион/конкурс проводится с процедурой пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также действующих нормативных актов Заказчика с процедурой пошагового понижения стоимости заявок (при проведении закупки с процедурой пошагового понижения стоимости заявок).

2.2 Срок действия заявки2.2.1 Заявки на участие в закупке (запрос котировок) должны быть

действительны в течение 30 дней с даты, определенной для подачи заявок.2.2.2 Заявки на участие в закупке (конкурс / аукцион / запрос

предложений) должны быть действительны в течение 90 дней с даты, определенной для вскрытия заявок на участие в закупке.

2.3 Право собственности на документацию и конфиденциальность2.3.1 Извещение о закупке, документация о закупке размещается на ЭТП

и официальном сайте. Порядок получения документации о закупке на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

2.3.2 Заказчик, организатор закупки обязан соблюдать конфиденциальность информации, содержащейся в заявках на участие в закупке участника.

2.3.3 Непредставление установленных инструкцией для участника закупки документов либо наличие в таких документах неполных, неточных сведений или некорректное заполнение установленных форм может служить основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

2.4 Разъяснение положений документации о закупке и внесение в нее изменений

2.4.1 Любой участник закупки вправе направить Заказчику, организатору закупки запрос о разъяснении положений извещения, документации о закупке в порядке, предусмотренном регламентом работы данной ЭТП, или в письменном виде за подписью уполномоченного лица претендента на участие в закупке по контактным реквизитам Заказчика, организатора закупки для соответствующего вида корреспонденции, указанным в извещении о проведении закупки.

Заказчик, организатор закупки направляет разъяснение на запрос, сделанный в порядке, определенном настоящим пунктом.

2.4.2 Не позднее чем в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик, организатор закупки размещает на официальном сайте, на ЭТП, разъяснения положений извещения, документации о закупке, если указанный запрос поступил не позднее, чем за 3 (три) календарных дня (в случае проведения запроса котировок, запроса предложений) и не позднее 5 (пяти) календарных дней (в случае проведения

8

конкурса, аукциона) до дня окончания подачи заявок на участие в закупке. Разъяснение положений документации о закупке не должно изменять ее суть.

2.4.3 Заказчик, организатор закупки оставляет за собой право вносить изменения в условия проведения закупки, извещение и документацию о закупке. В случае, если изменения в извещение о закупке, документацию о закупке внесены позднее, чем за 15 дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на ЭТП и официальном сайте внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем 15 дней.

Изменения, вносимые в извещение о закупке, документацию о закупке размещаются Заказчиком, организатором закупки на официальном сайте не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления указанных разъяснений.

2.4.4 Порядок получения участниками закупки изменений извещения, документации о закупке, размещенных на ЭТП, определяется регламентом данной ЭТП.

2.5 Обеспечение заявки на участие в закупке2.5.1 Участник закупки должен предоставить обеспечение своей заявки

на участие в закупке в размере указанном в информационной карте к документации о закупке (форма 10).

В качестве обеспечения заявки на участие в закупке используются денежные средства.

Обеспечение заявки на участие в закупке вносится на счет ЭТП в соответствии с регламентом и инструкциями данной ЭТП.

В случае внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, участник закупки заполняет форму «Подтверждение согласия на невозврат обеспечения заявки на участие в закупке» (форма 4).

Обеспечение заявки на участие в закупке применяется для обеспечения исполнения обязанности участника закупки по заключению договора, по предоставлению заявки, откорректированной по результатам процедуры пошагового понижения, по предоставлению банковской гарантии исполнения условий договора, по отзыву своей заявки на участие в закупке.

2.5.2 Возврат обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется в следующих случаях:

участникам закупки, не выбранным победителями, обеспечение заявки на участие в закупке возвращается в течение 7 рабочих дней со дня подведения итогов закупки или когда договор не был заключен с единственным участником;

победителю закупки и участнику закупки, заявку которого признали наилучшей после заявки победителя, а также участнику закупки, подавшим единственную заявку на конкурентной закупке в случае заключения с ним договора, обеспечение возвращается в течение 7 рабочих дней со дня подписания договора обеими сторонами и представления требуемого обеспечения исполнения договора, если последнее предусмотрено договором;

в случае отмены закупки.2.5.3 Сумма обеспечения заявки на участие в закупке может быть

удержана в следующих случаях: участник закупки отзывает свою заявку на участие в закупке в

9

течение 90 дней с даты, определенной для вскрытия заявок на участие в закупке;

участник закупки, уведомленный о присуждении ему договора, в течение срока действия заявки на участие в закупке откажется подписать договор, в отношении которого объявлена закупка;

участник закупки не представляет в течение 2 рабочих дней заявку, откорректированную по результатам процедуры пошагового понижения (в случае проведения процедуры пошагового понижения);

участник закупки, уведомленный о присуждении ему договора, не представит банковскую гарантию исполнения условий договора в срок, предусмотренный договором, в отношении которого объявлена закупка (в случае наличия банковской гарантии исполнения условий договора в проекте договора).

2.6 Подача и прием заявок на участие в закупке 2.6.1 Порядок подачи заявок на ЭТП определяется регламентом работы

данной ЭТП и пунктом 2.6.2.6.2 Датой начала срока подачи заявок является дата, указанная в

извещении о закупке. 2.6.3 Заявки должны быть поданы в электронной форме на ЭТП и в

бумажном виде по адресу: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.24 корп.1 до истечения срока, установленного в извещении о проведении закупки.

2.6.3.1 Порядок подачи заявок в бумажном виде:1) Заявка в бумажном виде на участие в закупке должна быть

представлена в двух экземплярах (2 конверта): «Оригинал» и «Копия». Состав документов заявки в бумажном виде должен соответствовать составу заявки в электронной форме, прикрепленной на ЭТП. В случае расхождения между заявкой, представленной в электронной форме на ЭТП с бумажным видом, преимущество будет иметь заявка, представленная в электронной форме на ЭТП.

2) Документы и заявка в бумажном виде на участие в закупке должны быть подписаны лицом, имеющим право подписи от имени участника (в случае подписи заявки не первым лицом – представляется заверенная копия доверенности), пронумерованы, сброшюрованы в 2 папки, вложены в отдельные конверты (всего два конверта) и сопровождаться описью представленных документов с указанием номеров страниц. Документы, входящие в состав конверта «Копия» не сшивать. Все конверты должны быть соответственно подписаны, опечатаны и скреплены оттиском оригинальной печати (круглой). Факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования при оформлении заявки на участие в закупке не допускается.

Образец оформления конверта: ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

№________ «________________________________»Реестровый № ____________________________

(наименование)«Оригинал» или «Копия»

Участник закупки ________________________________________ (полное название) ________________________________________ (адрес, телефон, факс, e-mail)________________________________________________________

(Контактное лицо: ФИО, телефон)

10

3) Заявка в бумажном виде на участие в закупке должна быть опечатана и представлена посыльным с сопроводительным письмом и доверенностью на право её сдачи. В приложении к сопроводительному письму следует указать перечень всех документов заявки на участие в закупке.

4) К заявке в бумажном виде на участие в закупке участника должны быть приложены электронные версии Форм 2, 6, 7, 8 на компакт-диске в формате Word или Excel.

5) В случае отправки заявки в бумажном виде на участие в закупке по почте участник принимает на себя ответственность за представление заявки на участие в закупке в срок, указанный в извещении о закупке.

6) При приеме заявок в бумажном виде на участие в закупке: проверяется наличие сопроводительного письма, целостность конвертов, наличие оттиска оригинальной печати участника закупки на конвертах, в соответствии с настоящей инструкцией, наличие необходимых документов и соответствие их требованиям документации о закупке; производится регистрация конвертов с заявками на участие в закупке с указанием даты и времени получения.

7) В приеме заявки в бумажном виде на участие в закупке, составленного или оформленного не в соответствии с требованиями документации о закупке, может быть отказано.

8) Изменения, дополнения или варианты заявки в бумажном виде на участие в закупке, представленные после вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке, если эти изменения и дополнения не инициировались Заказчиком, организатором закупки, не учитываются.

2.6.4 Участник закупки подавший заявку, вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в данной закупке.

2.6.5. Порядок изменения или отзыва заявок, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

2.6.6 Участник закупки может представить только одну заявку на участие в закупке (в том числе в составе простого товарищества).

2.7 Продление срока предоставления заявки на участие в закупке, отказ от проведения закупки

2.7.1 Продление срока представления заявок на участие в закупке может быть осуществлено по усмотрению Заказчика, организатора закупки и в зависимости от способа закупки.

2.7.2 Заказчик, организатор закупки оставляет за собой право отменить закупку в любое время до размещения итогового протокола на официальном сайте. Информация об отмене закупки размещается заказчиком, организатором закупки на официальном сайте, ЭТП и/или участникам направляются уведомления об отмене закупки (в письменном виде, по электронной почте, по факсу) не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия такого решения.

2.8 Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.

2.8.1 В срок, установленный в извещении о проведении закупки, на ЭТП производится открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке, и проводится заседание

11

Конкурсной комиссии Заказчика, Организатора закупки (далее – Конкурсная комиссия).

2.8.2 В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана только одна заявка, на ЭТП производится открытие доступа к поданной в форме электронных документов заявке на участие в закупке, и проводится заседание Конкурсной комиссии. Заявка на участие в закупке рассматривается Конкурсной комиссией, организатора закупки в порядке, определенном п. 2.9.

2.9 Рассмотрение заявок на участие в закупке2.9.1 В срок и в месте, установленные в извещении и документации о

закупке, Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в закупке.

2.9.2 Заказчик, Организатор закупки не ведет какие-либо переговоры по предмету закупки с любым участником закупки, которые могли бы дать односторонние преимущества отдельным участникам.

2.9.3 Участник закупки несет ответственность за достоверность представляемой информации. Заказчик, организатор закупки вправе осуществить проверку наличия разрешительной документации участника закупки (специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг), которое подтверждается документом, выдаваемым специальным органом власти или уполномоченной организацией, в случае, когда такое разрешение требуется в соответствии с действующим законодательством) после получения заказчиком, организатором закупки заявки на участие в закупке.

Заказчик, организатор закупки вправе осуществить проверку организации, выразившей намерение участвовать в закупке, с выездом в места ее базирования, на предмет организационной и профессионально-технической готовности с оформлением соответствующего акта проверки.

2.9.4 Любое отклонение от требований документации о закупке является основанием для признания лица не соответствующим условиям документации о закупке и отклонения от дальнейшего рассмотрения заявки на участие в закупке.

2.9.5 Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в закупке на соответствие требованиям, установленным в документации о закупке и соответствие лица, подавшего заявку на участие в закупке требованиям к участникам закупки, установленным в документации о закупке, Положении о закупке товаров, работ, услуг АО «Гипротрубопровод» и вправе не допустить к участию в закупке лицо, подавшее заявку на участие в закупке в случае несоответствия установленным требованиям.

2.9.5.1 Конкурсная комиссия вправе не допустить к участию в закупке лицо, подавшее заявку на участие в закупке по следующим основаниям:

- несоответствия заявки по своему составу, оформлению, описанию предлагаемых товаров, работ, услуг требованиям документации о закупке;

- превышения цены заявки на участие в закупке начальной (максимальной) цены лота;

- непредставления участником закупки сведений по расчету предлагаемой цены договора и её обоснование на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (в случае установления такого требования в документации о закупке);

- недостоверности сведений и недействительности документов,

12

приведенных в заявке;- несоответствия участника закупки требованиям, установленным

документацией о закупке;- несоответствия предлагаемых участником закупки товаров, работ,

услуг и договорных условий требованиям документации о закупке;- наличия сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных

поставщиков, предусмотренном законодательством Российской Федерации;- непредоставления участником закупки требуемого обеспечения

заявки;- непредоставления участником закупки в составе заявки на участие в

закупке заявления с указанием расчетного счета, на который следует осуществить возврат денежных средств при внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке.

2.9.6 Оговорки относительно условий оплаты поставляемых МТР (товаров), выполняемых работ, оказываемых услуг, противоречащие указанным в Инструкции, наличие ошибок, не подлежащих исправлению, является достаточным основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

2.9.7 Организатор закупки вправе отклонить заявку на участие в закупке участника, если он не представил информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждением соответствующими документами и согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

2.9.8 При рассмотрении заявок на участие в закупке, при прочих равных условиях, предпочтительным является предложение участника закупки, являющимся производителем (официальным представителем, дилером) продукции по предмету закупки, включенной в состав лота. Участник закупки, являющийся официальным представителем или дилером производителя продукции по данному лоту, обязан предоставить соответствующие подтверждения. Участник закупки, не являющийся производителем (официальным представителем, дилером), в качестве подтверждения поставки товаров, производители которых включены в Реестр ОВП ОАО «АК «Транснефть» в соответствии с требованиями ОР-03.120.20-КТН-083-12 «Реестр основных видов продукции. Формирование и ведение. Организация экспертизы технической документации производителей продукции, закупаемой организациями системы «Транснефть», обязан предоставить прямые договоры с производителями (официальными представителями, дилерами) продукции по предмету закупки, включенной в состав лота (или другие документы, гарантирующие возможность размещения заказа).

2.9.9 При рассмотрении заявок на участие в закупке, при прочих равных условиях, предпочтительным является предложение участника закупки, в заявке которого содержится предложение товаров российского происхождения, работ и услуг, выполняемых и оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам и услугам, выполняемым и оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации.

Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара (работ и услуг) указанного в заявке на участие в закупке, несет участник закупки.

13

2.9.10 Заказчик вправе не допустить к участию в закупке лицо, имеющее вступивших в законную силу неисполненных судебных решений об удовлетворении (в полном объеме, частично) исковых требований, по которым участник закупки выступал ответчиком перед ОАО «АК «Транснефть» либо организациями системы «Транснефть» (далее – ОСТ); наличие кредиторской задолженности перед ОАО «АК «Транснефть» либо ОСТ, признанной обеими сторонами; а так же наличие в период проведения закупки неисполненных обязательств перед ОАО «АК «Транснефть» либо ОСТ, подтвержденных документами, обосновывающими факт неисполнения обязательств.

2.9.11 Конкурсная комиссия имеет право потребовать от Участника закупки письменных разъяснений по представленной заявке, дополнительных сведений и других документов. Участник закупки должен предоставлять письменные разъяснения, дополнительные сведения и другие документы в сроки, указанные в запросе Конкурсной комиссии. При отсутствии ответов от Участника закупки, Конкурсная комиссия имеет право принять решение на основании имеющихся документов.

Ответы на разъяснения участники закупки размещают на ЭТП в соответствии с действующим регламентом данной ЭТП и направляют в бумажном виде по адресу: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д.24, корп. 1, на электронный адрес: gtp @ gtp . transneft . ru .

Разъяснения, дополнительные сведения и другие документы не должны изменять условия представленной заявки на участие в закупке.

2.9.12 Конкурсная комиссия вправе отстранить участника закупки от дальнейшего участия в закупке на любом этапе проведения закупки вплоть до заключения договора в случае предоставления недостоверных сведений и/или недействительных документов на участие в закупке либо непредставления документов об одобрении сделки, заключаемой по результатам закупки, если такое одобрение необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами.

2.9.13 На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке Конкурсной комиссией принимается решение о допуске заявок на участие в закупке к участию в закупке или об отказе в допуске.

2.9.14 Решение о допуске заявок на участие в закупке к участию в закупке или об отказе в допуске оформляется протоколом заседания Конкурсной комиссии.

2.9.15 В случае проведения закупки (аукциона/конкурса) с процедурой пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке:

2.9.15.1 Конкурсная комиссия вправе принять решение о выборе победителя на процедуре допуска к процедуре пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке.

2.9.15.2 На этапе допуска к процедуре пошагового понижения Заказчик, Организатор закупки определяет участников, заявки на участие в закупке которых соответствуют требованиям документации о закупке и направляет им приглашения к участию в процедуре пошагового понижения. Место, время проведения процедуры и размер минимального шага понижения цены договора указывается в приглашении.

2.9.15.3 Снижение цены договора, указанной в заявке на участие в аукционе/конкурсе в ходе процедуры пошагового понижения осуществляется последовательным предложением участниками закупки цены договора,

14


сниженной на величину не менее установленного Заказчиком, Организатором закупки шага понижения.

Конкурсная комиссия учитывает письменное обращение об участии в процедуре пошагового понижения участника закупки, который не имеет возможности прибыть к месту проведения процедуры пошагового понижения в назначенные дату и время, если такое обращение представлено по адресу проведения процедуры пошагового понижения до его начала и содержит номер лота и окончательную цену договора.

2.9.15.4 На процедуре пошагового понижения Заказчик, Организатор закупки проводит процедуру пошагового понижения цены договора, указанной в заявке на участие в закупке с приглашением допущенных участников закупки с целью выбора победителя закупки.

2.9.15.5 Победителем аукциона признается участник закупки, предложивший по результатам процедуры пошагового понижения наиболее низкую цену договора, указанной в заявке на участие в закупке.

2.10 Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке2.10.1 Допущенные заявки на участие в закупке, оцениваются

Заказчиком, Организатором закупки в соответствии с критериями и порядком оценки заявок установленными документацией о закупке.

2.10.2 Основными критериями оценки являются: способность лица стать субъектом правоотношений с Заказчиком,

Организатором закупки (быть правоспособным, созданным и зарегистрированным в установленном порядке);

непревышение цены заявки на участие в закупке начальной (максимальной) цены лота;

непревышение попозиционной цены заявки на участие в закупке начальной (максимальной) цены лота;

обоснованность ценообразовании; перечень основных заказчиков; объемы поставок МТР (товаров), оказания услуг, выполнения работ;

наличие положительного опыта поставки товаров, оказания услуг, аналогичных предмету закупки за предыдущие периоды, положительная деловая репутация;

соответствие заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке, в том числе качество подготовки и предоставления документов участником в составе заявки на участие в закупке, согласно требованиям документации о закупке, отсутствие недостоверных сведений об участнике закупке;

комплексность поставок МТР (товаров), оказания услуг, выполнения работ (возможность осуществления поставок товаров максимально широкой номенклатуры, комплексность оказания услуг, выполнения работ);

- способность обеспечить своевременное и качественное исполнение обязательств по поставкам МТР (товаров), оказанию услуг, выполнению работ, обеспеченность необходимыми кадровыми ресурсами;

финансовая устойчивость (отсутствие задолженности по налогам и обязательным платежам);

наличие соответствующих лицензий и/или сертификатов производителей, государственных органов (при необходимости);

обоснованность ценообразования; перечень основных заказчиков; объемы поставок товаров, оказания услуг, выполнения работ;

наличие квалифицированного и опытного персонала, способного оказать услуги, выполнить работы, поставить товары в объеме,

15

предусмотренном документацией о закупке; наличие в собственности (частично в аренде) достаточными для

поставки товаров, работ, услуг производственные мощности, технологическое оборудование, технику и оборудование (дилерские, дистрибьюторские соглашения с производителями товаров – для участников закупки техники и оборудования);

опыт осуществления аналогичных поставок оборудования (МТР, товаров), оказания аналогичных услуг, выполнения работ;

репутация участника (наличие у участника претензионных требований и судебных споров, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договорам, заключенным ранее, отзывы о работе участника с заводами изготовителями, другими лицами (заказчиками), рекомендательные письма, дилерские и дистрибьюторские соглашения на момент подачи заявки для участия в закупке);

надежность (подтвержденные сведения о непроведении процедуры ликвидации или банкротства, не признан в судебном порядке банкротом, в отношении участника не открыто конкурсное производство, о неназначении в отношении участника административного приостановления деятельности, об отсутствии ареста имущества);

отсутствие уголовных дел, возбужденных в отношении учредителей и руководителей участника закупки, не должны быть возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки;

отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.2.10.3 Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке

осуществляется в соответствии с критерием «цена договора» (запрос котировок).

При оценке цены договора (цены лота), указанной в заявке на участие в закупке, в случае, если у участников закупки применяют разные системы налогообложения, в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены заявок участников без учета НДС.

2.11 Выбор победителя закупки2.11.1 Победителем в проведении закупки способом запроса котировок

признается участник, подавший котировочную заявку, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении и документации, который предложил наименьшую цену.

В случае если наименьшая цена договора содержится в нескольких заявках на участие в закупке, победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого поступила ранее других из заявок на участие в закупке с наименьшей ценой.

16

2.11.2 Победителем в проведении закупки способом конкурса и запроса предложений признается участник закупки, который по заключению Конкурсной комиссии предложил лучшие условия исполнения договора.

2.11.3 Победителем в проведении закупки способом аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или первым выразивший согласие с наиболее низкой ценой договора, предложенной Конкурсной комиссией.

2.12 Действия по итогам закупки2.12.1 Договор по результатам закупки заключается вне ЭТП в бумажном

виде.Победителю закупки направляется письменное уведомление о выборе его

победителем с приглашением к процедуре подписания договора в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подведения итогов закупки.

В случаях, предусмотренных документацией о закупке, победитель должен представить Заказчику, организатору закупки банковскую гарантию выполнения условий договора одного из банков-гарантов (или их региональных филиалов), указанных в п. 7 информационной карты.

2.12.2 Нерезидент - победитель должен руководствоваться условиями договора в части обеспечения выполнения своих обязательств.

2.12.3 В случае, если победитель закупки уклоняется от заключения договора, Заказчик, организатор закупки вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя закупки заключить договор или о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. Вне зависимости от обращения в суд Заказчик, организатор закупки предъявляет требование по взысканию обеспечения с участника закупки.

2.12.4 В случае отказа от заключения договора победителем закупки, Заказчик, организатор закупки вправе принять решение о заключении договора с участником закупки, заявка на участие в закупке которого признано наилучшим после заявки победителя. При этом заключение договора для такого участника закупки является обязательным. В случае уклонения победителя закупки и/или второго участника закупки от заключения договора, обеспечения заявок на участие в закупке не возвращаются.

В случае если участник, подавший заявку на участие в закупке, признан единственным участником закупки, Заказчик, организатор закупки вправе принять решение о заключении договора с единственным участником закупки. При этом заключение договора для такого участника закупки является обязательным. В случае уклонения такого участника закупки от заключения договора обеспечение заявки на участие в закупке не возвращается.

2.12.5 Итоговый протокол о результатах рассмотрения и оценки заявок размещается на официальном сайте, на котором участник может получить подробную информацию о результатах проведенной закупки.

2.12.6 Заказчик, Организатор закупки не обязан мотивировать свое решение перед участниками закупки.

2.12.7 После проведения процедуры пошагового понижения участники обязаны не позднее двух рабочих дней с момента принятия решения предоставить Заказчику, организатору закупки попозиционно-откорректированные заявки, скорректированные по всем позициям лота пропорционально понижения цены договора в бумажном и электронном виде (при проведении закупки с процедурой пошагового понижения).

17

3 Требования к заявке на участие в закупке3.1 Официальный язык и денежные единицы заявки на участие в

закупке3.1.1 Все документы, имеющие отношение к заявкам на участие в

закупке, и вся переписка по процедурам закупки ведутся на русском языке.3.1.2 Все денежные документы должны быть представлены в рублях

Российской Федерации.3.1.3 В случае, если денежные документы должны быть представлены в

иной валюте, чем рубли, Заказчик, организатор закупки уведомляет об этом участника закупки в извещении о закупке (с указанием вида валюты).

3.2 Требования к оформлению и подписанию заявки на участие в закупке

3.2.1 Заявка на участие в закупке представляет собой комплект документов, содержащий письменное предложение претендента на участие в закупке, направленное Заказчику, организатору закупки в форме электронного документа через ЭТП в порядке, установленном документацией о закупке и регламентом данной электронной торговой площадки.

3.2.2 Участник закупки в соответствии с условиями закупки должен дать достаточно информации, свидетельствующей о том, что он представляет себе объем и условия осуществления сотрудничества, являющиеся предметом закупки.

3.2.3 Заявка на участие не должна содержать никаких противоречащих требованиям документации о закупке положений.

3.2.4 Таблицы и формы в заявке на участие в закупке должны быть заполнены по всем графам. Причина отсутствия информации в отдельных графах, равно как отсутствие таблиц или форм должна быть объяснена.

В формы, которые участник закупки не применяет, должна быть внесена запись: «Форма не применяется по причине ______».

В случае отсутствия информации в графе «Страна происхождения товара» Формы 2 «Расчет цены заявки на участие в закупке» (если такое требование установлено документацией о закупке), участник может быть отстранен от дальнейшего участия в закупке решением Заказчика, организатора закупки.

3.2.5 К заявкам на участие в закупке, не соответствующим требованиям документации о закупке, применяется положение п. 2.9.4.

3.2.6 Все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки на участие в закупке, несет участник закупки.

3.3 Документы, составляющие заявку на участие в запросе котировок

Документы, содержащие информацию юридического характера (обязательные):

- котировочная заявка (Форма 1);- расчет цены заявки (Форма 2);- анкета (Форма 6);- копии документов, заверенные руководителем предприятия:- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;- выписка из ЕГРЮЛ со сроком выдачи не ранее 30 суток до даты

вскрытия заявок;- копии учредительных документов, а именно:

18

Для всех:- свидетельство о государственной регистрации юридического лица,

ПБЮЛ;- выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП со сроком выдачи не ранее 30 суток до даты

вскрытия заявок;- свидетельство ИФНС о постановке на налоговый учет (ИНН/КПП);- свидетельство ИФНС о внесении изменений в учредительные

документы юридического лица (если вносились);- свидетельство ИФНС о внесении изменений, не связанных с внесением

изменений в учредительные документы (о назначении руководителя);- документы, подтверждающие, что в отношении участника не

проводится процедура ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства (справка из Арбитражного суда), в отношении участника не назначено административное приостановление деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке (справка из федеральной службы судебных приставов) дата выдачи которых не превышает 30 суток с даты приема заявки на закупку или письменное подтверждение участника по всем рассматриваемым случаям;

- документы, содержащие информацию в отношении всей цепочки собственников участника закупки, включая бенефициаров (в том числе, конечных) (выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и иных документов) (Форма 11);

- информация об отношении организации – участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства (Форма 13).

Для АО:- устав Общества, с печатью ИФНС (в т.ч. изменения в устав, с печатью

ИФНС);- протокол (решение) о назначении руководителя, заверенный

Обществом;- протокол (решение) о подтверждении полномочий руководителя,

заверенный генеральным директором Общества, если назначался более 3-х лет назад;

- для АО, созданных по решениям органов власти - документ о создании (постановление, распоряжение, указ и проч.).

Для ООО:- договор об учреждении или решение о создании Общества, с печатью

ИФНС;- устав Общества, с печатью ИФНС (в т.ч. изменения в устав, с печатью

ИФНС);- протокол учредителей (или решение единственного Участника) о

назначении руководителя Общества;- протокол (решение) о подтверждении полномочий руководителя,

заверенный генеральным директором Общества, если назначался более 3-х лет назад.

Все документы должны быть представлены в редакции, действующей на момент подачи заявки.

Для ИП:

19

1) Нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП;2) Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРИП (если ИП зарегистрирован до 01.07.2002 года);3) Копия паспорта;4) Уведомление о применении упрощенной системы налогообложения (если таковая применяется);5) Декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Для ФЛ:1) Копия паспорта;2) Копия свидетельства ИНН;3) Копия свидетельства об обязательном пенсионном страховании;4) Копию диплома или документа, подтверждающего квалификацию ФЛ (в случае выполнения ФЛ каких-либо работ, услуг требующих определенной квалификации).

Документы, содержащие информацию финансово-экономического характера Обязательные:

- ксерокопии бухгалтерского баланса Форма № 1 по ОКУД) и отчета о прибылях и убытках (Форма № 2 по ОКУД) за последний отчетный период, подтвержденные налоговой инспекцией;

- сведения о финансовом состоянии за последние три года и последний отчетный период текущего года (Форма 12);

- справку об отсутствии задолженностей по уплате налогов и обязательных платежей (акт сверки по платежам в бюджетные и внебюджетные фонды, выданный налоговой инспекцией);

- сведения о платежеспособности предприятия (коэффициенты платежеспособности и ликвидности предприятия):

Платежеспособность (среднеарифметическое значение за 3 года и отчетный период): Оборотные активы/ краткосрочные обязательства ст.1200 /ст. 1500;

Обеспеченность собственными источниками финансирования (среднеарифметическое значение за 3 года и отчетный период): (Собственный капитал – Внеоборотные активы) /Оборотные активы (ст.1300–ст.1100)/ ст.1200);

Рекомендуемые: - реестр открытых счетов в финансовых учреждениях (банках), с

указанием валюты;- справка (и) из обслуживающего (их) банка (ов) об отсутствии

задолженностей по картотеке № 2, кредиторской задолженности, о движении денежных средств на расчетном счете с начала текущего года.

Документы, содержащие информацию технического характера:Обязательные:- документы, подтверждающие, отсутствие у участника закупки -

физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься

20

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации (письменное подтверждение участника по всем рассматриваемым случаям);

сведения, подтверждающие отсутствие уголовных дел, возбужденных в отношении учредителей и руководителей участника закупки, не должны быть возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки (справка из уполномоченных органов МВД или письменная информация, предоставленная участником);

Рекомендуемые: - о кадровых возможностях предприятия (Форма 8);- опыт осуществления поставок за последние 3 года (Форма 7);- реестр лицензий на право производства заказываемой продукции и

сертификатов качества производства и/или продукции с приложением копий лицензий и сертификатов, заверенных Участником (Форма 9);

- репутация (письменная информация, предоставленная участником о наличии/отсутствии у Участников мероприятий неудовлетворенных претензионных требований и/или судебных споров, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договорам поставки, заключенным ранее с организациями системы «Транснефть» на подачи документов для участия в запросе котировок);

- список субагентов (в случае планирования их привлечения для осуществления поставок (оказания услуг, выполнения работ) (Форма 5). В случае отсутствия – указать;

- реестр рекомендательных писем, дистрибьюторских или дилерских соглашений с приложением копий этих документов, заверенных участником;

- сведения о материально-техническом обеспечении служб контроля качества поставляемых МТР/ экологических служб и сертификации системы менеджмента качества/ системы экологического менеджмента в организации;

- перечень предполагаемых мероприятий по соблюдению экологических требований;

- перечень предполагаемых мероприятий по обеспечению требований охраны труда и техники безопасности.

4. Требования к участникам закупки

4.1 При осуществлении закупки заказчик, организатор закупки устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:

4.1.1 соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки;

4.1.2 непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4.1.3 неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

21

4.1.4 наличие у участника закупки устойчивого финансового состояния, подтвержденного данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы;

4.1.5 отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

4.1.6 отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

4.1.7 отсутствие в отношении участника закупки, его учредителей и руководителей возбужденных уголовных дел по основаниям, связанным с деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки;

4.1.8 отсутствие выявленных фактов предоставления участником закупки недостоверных сведений и документов, несоответствующих действительности;

4.2 Дополнительные требования к участникам закупки, в том числе к:4.2.1 финансовым ресурсам для исполнения договора;4.2.2 отсутствию сведений в реестрах недобросовестных поставщиков,

предусмотренных законодательством Российской Федерации, об участнике закупки либо о любом из нескольких юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки;

4.2.3 нахождению участника закупки в соответствующем реестре (перечне организаций, соответствующих требованиям ПКО по видам товаров, работ, услуг);

4.2.4 наличию в собственности (частично в аренде) производственных мощностей, технологического оборудования, техники и оборудования, достаточных для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

4.2.5 наличию положительного опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, положительной деловой репутации;

4.2.6 количеству специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора;

4.2.7 обладанию исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора

22

заказчик приобретает права на такие результаты и иные требования;4.2.8 наличию плана привлечения субподрядчиков (субпоставщиков), а

также наличию договоров, соглашений о намерениях с субподрядчиками (субпоставщиками) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в составе заявки на участие в закупке, в случае установления Организатором закупки требования о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (субпоставщиков) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства;

4.2.9 соответствию требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также наличию в составе заявки декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в случае осуществления закупки, участниками которой в соответствии с извещением о закупке являются только субъекты малого и среднего предпринимательства;

4.2.10 наличию предлагаемой участниками закупки продукции в реестре основных видов продукции (реестр ОВП)

4.3 Участник закупки обязан подтвердить соответствие требованиям к участнику закупки надлежащими документами. Требования к заявке на участие в закупке устанавливаются заказчиком, организатором закупки в документации о закупке. В случае представления участником закупки в составе заявки на участие в закупке документов, требующих консульской легализации, проставления апостиля или иной легитимации для их признания на территории Российской Федерации, данные документы должны содержать соответствующие легализационные надписи, апостили или иные предусмотренные законодательством реквизиты, подтверждающие соблюдение необходимых формальностей.

В случае если на стороне одного участника закупки выступает несколько лиц, подтверждение соответствия требованиям, предусмотренным п. 4.1, 4.2 Положения о закупке должно быть представлено каждым лицом, выступающим на стороне одного участника закупки, исходя из распределения между ними обязанностей.

Формы заявкиФорма 1 Заявка на участие в закупке.Форма 2 Расчет цены заявки на участие в закупке.Форма 3. Подтверждение согласия на невозврат обеспечения заявки на

участие в закупке.Форма 4. Подтверждение согласия с условиями договора.Форма 5. Список привлекаемых субагентов.Форма 6. Анкета участника (субагента).Форма 7. Опыт осуществления аналогичных поставок оборудования (МТР)

(оказания аналогичных услуг, выполнения работ). Форма 8. Сведения об имеющемся персонале.Форма 9. Перечень разрешительной документации.Форма 10. Информационная карта к документации о закупке.Форма 11. Форма предоставления сведений о цепочке собственников.Форма 12. Сведения о финансовом состоянииФорма 13. Информация об отношении организации – участника закупки к

23

субъектам малого и среднего предпринимательстваФорма 14 Лист проверки представленных документов

24

Форма 1 Председателю Конкурсной комиссии АО «Гипротрубопровод»

Заявка на участие в закупке(котировочная заявка)

по лоту №_______ «_____________________________»Изучив документацию о закупке, ______________________________________,

(наименование участника)

в лице ______________________________________________________________________________ (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

предлагает осуществить поставку (оказать услуги, выполнить работы) в соответствии с представленной номенклатурой (заданием на оказание услуг, выполнение работ) за сумму(Цена договора): __________________________________________________________указанную в Форме 2, являющуюся неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в закупке, с учетом всех налогов пошлин и сборов.

В случае принятия нашей заявки на участие в закупке мы обязуемся осуществить поставку МТР/товаров (выполнение работ, оказание услуг), указанных в документации о закупке, соответствующих требованиям действующих национальных стандартов и технических условий, а также действующим нормативным документам ОАО «АК «Транснефть», в соответствии с графиком (Форма 2), являющимся неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в закупке.

В случае выбора ____________________________________________ победителем мы

(наименование участника закупки)представим Вам банковскую гарантию выполнения условий договора _____________________________________________________________________________.

(наименование банка указанного в п. 7 Информационной карты)

Мы обязуемся в течение 30 дней с даты, определенной для вскрытия заявок на участие в закупке, не отзывать и не изменять свою заявку. В течение этого срока она остается в силе и в любой момент может начать реализовываться.

В случае объявления запроса котировок несостоявшимся, либо отклонения нашей заявки на участие в закупке вследствие ее несоответствия требованиям документации о закупке, мы не будем иметь претензий к Заказчику.

Приложения к заявке: (указывается весь перечень документов в соответствии с требованиями документации о закупке).

(дата) (подпись, печать)

25

(Ф.И.О., должность)

26

Форма 2 Расчет цены заявки на участие в закупкеОткрытый запрос котировок в электронной форме

27

Форма 3Подтверждение согласия с условиями договора

Участник закупки ________________________________________

Подтверждение согласия с условиями договора

Участник закупки ознакомился и изучил документацию о закупке, а также условия договора _________________ по лоту № ________ «_______________________________________» и подготовил свою заявку на участие в закупке в соответствии с условиями, указанными в документации о закупке, без каких-либо оговорок.

Участник закупки понимает, что не имеет права вносить изменения в заявку на участие в закупке и обязуется в случае выбора победителем закупки заключить договор в соответствии с условиями закупки и прилагаемым образцом договора.



28

Форма 4Участник закупки ________________________________________

Подтверждение согласия на невозврат обеспечения заявки на участие в закупке

Участник закупки ознакомился и изучил документацию о закупке по лоту №____________ «____________________________».

Участник закупки согласен с тем, что денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, не возвращаются в случае если:

- участник закупки отзывает свою заявку на участие в закупке в течение 90 дней с даты, определенной для вскрытия заявок на участие в закупке;

- участник закупки, уведомленный о присуждении ему договора, в течение срока действия заявки на участие в закупке откажется подписать договор, в отношении которого объявлена закупка;

- участник закупки не представляет в течение 2 рабочих дней заявку, откорректированную по результатам процедуры пошагового понижения стоимости заявок на участие в закупке (в случае проведения процедуры пошагового понижения);

- участник закупки не представит банковскую гарантию исполнения условий договора в срок, предусмотренный договором, в отношении которого объявлена закупка



29

Форма 5

Участник закупки __________________________ (краткое наименование участника)

СПИСОК ПРИВЛЕКАЕМЫХ СУБАГЕНТОВПО ЛОТУ №__________

№ п/п

Наименование субагента

Адрес местонахожд

ения в соответствии

с учредительны

ми документами

Номенклатура поставки

по лоту

Объем поставок, тыс. руб. с

учетом НДС

Объем поставок в % от общей стоимости поставки

Примечание: 1. Если планируется приобретение товаров/выполнение работ/ оказание услуг через

субагентов, необходимо указать организаций, с кем непосредственно будут заключены сделки на поставку товаров/выполнение работ/оказание услуг, с указанием производителя и с приложением договорных отношений (участник закупки - субагент, субагент – производитель, исполнитель).

2. В случае, если в закупке участвует сам производитель (исполнитель), данная форма представляется с указанием информации «К поставке (оказанию услуг, выполнению работ) по лоту №______ субагенты не привлекаются».

30

Форма 6Анкета участника (субагента)

Общие сведения:Полное наименованиеОсновной государственный регистрационный номерИННБИК КПП ОКВЭД ОКПОАдрес местонахождения в соответствии с учредительными документамиФактический адресРасчетный счет, наименование банкаКорреспондентский счетТелефоны Факс

WWW E-mail

ФИО руководителя (полн.)ФИО главного бухгалтера (полн.)

Контактное лицо

ФИО (полн.)Должность

Телефон

Факс

E-mail

Дата регистрацииОрганизационно-правовая форма предприятияОрган государственной регистрацииУчредители (Акционеры)Данные о лицах, имеющих право подписи

Руководитель

Должность__________________________________ФИО_______________________________________Число, месяц, год рождения_____________________Паспорт: серия________ номер_____________Выдан «_______»________________ _________г.Кем выдан паспорт_____________________________________

31

Главный бухгалтер

ФИО_______________________________________Число, месяц, год рождения_____________________Паспорт: серия________ номер_____________Выдан «_______»________________ _________г.Кем выдан паспорт____________________________________

Заместители Должность_________________________________ФИО______________________________________Число, месяц, год рождения_____________________Паспорт: серия________ номер_____________Выдан «_______»________________ _________г.Кем выдан паспорт____________________________________

История и производственная деятельность:Год созданияОбщее описание хозяйственной деятельности компании (виды деятельности)Наличие разрешительной документации (разрешение на применение Ростехнадзора, лицензии на осуществляемые виды деятельности, лицензионные договора, свидетельство о допуске СРО и др.), наименование, №, срок действияПостоянный штат (кол-во чел.)/в т.ч. администрация

Сведения о финансовом состоянии и имуществе:

Чистые активы, тыс. руб.Коэффициент текущей ликвидности за предшествующий годОбеспеченность собственными средствами в предшествующем году, тыс. руб.

Примечание: Участник гарантирует достоверность представленных данных. Заказчик, организатор закупки имеет право на проверку всех сведений, указанных в анкете.



32

Форма 7Участник закупки ________________________________________

Опыт осуществления поставок аналогичного оборудования (МТР)(осуществления аналогичных услуг, выполнение работ)

за последние 3 (три) года

Наименование МТР (оборудования) , группы МТР (группы оборудования)

Заказчик(наименование организации)

Период выполнения

работОбъем поставок

Особые условия поставокДата

В количественном выражении (ед.

изм.)В денежном

выражении (руб.)

1 2 3 4 5 620___годВСЕГО, руб.20___годВСЕГО, руб.20___годВСЕГО, руб.ВСЕГО за 3 года, руб.

Текущая загрузка (осуществление поставок), в %

Опыт и объем поставок для предприятий нефтегазовой отрасли, ТЭК (в целом за время деятельности)

Опыт и объем оказания услуг (выполнения работ) аналогичных предмету закупки по договорам с организациями системы «Транснефть».

Опыт и объем предоставления аналогичных услуг в целом за время деятельности



33

Форма 8


Сведения об имеющемся персонале

Категории персонала

Общая численно

сть персонал

а, чел.

В т.ч. предполагаемый для осуществления поставок по

предмету закупки

В т.ч. занятого

на других объектах в

период выполнения работ

по предмету закупки,

чел.

Численность, чел

Опыт работ в

должности

Разряд

(класс)

1 2 3 4 5 6Инженерно-технический персонал, всего в т.ч.:Руководители (расписать руководящий состав)Начальники отделов и служб аппарата (расписать начальников отделов и служб)

Специалисты по направлениям деятельности, всегоВ том числе (указать специалистов или иных сотрудников в целом по отделам и/или службам):

Специалисты для контроля качества МТР, всегоВ том числе:

ИТОГО:



34

Форма 9


Перечень разрешительной документации(разрешение на применение Ростехнадзора, лицензии на

осуществляемые виды деятельности, лицензионные договора, сертификаты, свидетельства о допуске к работам и др.)

Регистрационный номер

Выдавший орган Вид документа Срок действия

Разрешенные территории

деятельности1 2 3 4 5



Примечание.

1. К форме должны быть приложены ксерокопии документов (лицензий, сертификатов производителей) участника закупки, субагентов.

35

Форма 10

Информационная карта к документации о закупкеОткрытый запрос котировок в электронной форме № 301-ГТП/ТПР/23-11.2015 «Мобильный стеллаж»

1. Предмет закупки Поставка мобильного стеллажа

2.

Контактные телефоны Заказчика, организатора закупкиОтдел организационного обеспечения управленческой деятельности

Отдел организации и проведения закупок по неосновной деятельности

Тел.: (495) 950-86-50, 950-86-79;Факс: (495) 950-87-56, 950-87-41, (499) 799-82-67

(495) 950-87-51, доб. 1174, 1018, 1598, 1172.

3. Срок представления заявок на участие в закупке с 01.12.2015 до 12-00, 10.12.2015

4.Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участниками закупки разъяснений положений документации о закупке

Форма, порядок предоставления участниками закупки разъяснений положений документации о закупке определены п. 2.5 Инструкции участника закупкиСрок предоставления: с 01.12.2015 по 06.12.2015

5. Время и дата открытия доступа к заявкам на участие в закупке 12-00, 10.12.2015

6.Размер обеспечения заявки на участие в закупке (если предусмотрено документацией о закупке)

Обеспечение заявки на участие в закупке не требуется

7.Перечень банков-гарантов (или их региональных филиалов), представляющих банковскую гарантию выполнения условий договора

Приложение 1А к Договору поставки

8.

Реквизиты счета АО «Гипротрубопровод» для перечисления обеспечения заявки на участие в закупке, нерезидентами-участниками закупки (обеспечение перечисляется в рублях, либо в иностранной валюте по официальному курсу Центрального Банка России на день платежа, если расчеты по договору производятся в иностранной валюте)

Обеспечение заявки на участие в закупке вносится на счет ЭТП в соответствии с регламентом и инструкциями данной ЭТП.

36

Форма 11Участник закупки ________________________________________лот №_______

Форма предоставления сведений в отношении всей цепочки собственников участника закупки, включая бенефициаров (в том числе, конечных владельцев – физических лиц) а также о лицах, входящих в

исполнительные органы участника закупкиНаименование контрагентаИННОГРНКОД ОКВЭДФамилия, имя, отчество руководителяСерия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

N п/п* ИНН ОГРН Наименование/

ФИОАдрес

регистрации

Серия и номер документа,

удостоверяющего его личность (для

физического лица)

Руководитель/ участник/ акционер/

бенефициар

Информация о подтверждаю

щих документах

(Наименование, реквизиты и

т.д.)122.12.1.13Примечание:- 1, 2, и т.д. - собственники контрагента (собственники первого уровня)- 2.1, 2.2 и т.д. руководитель и собственники организации 2 (собственники второго уровня) и так далее по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственникаНастоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных, содержащихся внастоящем документе, на их раскрытие путем предоставления в АО «Гипротрубопровод»,

38

а также последним в ОАО «АК «Транснефть» и органы государственной власти


39

Форма 12Сведения о финансовом состоянии за последние три года и последний

отчетный период текущего годаУчастник ________________________________________

№№ строк

балансаНаименование показателей

Показатель (тыс. руб.)

20__г. 20__г. 20__г.

Отчетный

период текущего года

1 2 3 4 5 62110 Годовой объем выполненных

поставок

1100 Внеоборотные активы

1200 Оборотные активы

1300 Капитал и резервы

1400 Долгосрочные обязательства

1500 Краткосрочные обязательства

(1510 + 1520 + 1550)

Краткосрочные обязательства (заемные средства + кредиторская задолженность + прочие обязательства)

1600 БАЛАНС



Примечание:1. К форме должны быть приложены ксерокопии бухгалтерского баланса (форма № 1 по ОКУД) и отчета о прибылях и убытках (форма № 2 по ОКУД) за 20_,20_,20_ год, подтвержденные налоговой инспекцией.2. Участник закупки, находящийся на упрощенной системе налогообложения заполняет данную форму на основании имеющихся форм отчетности

40

Форма 13Лот №___________«_____________________» /Номер и наименование лота согласно извещению/

Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

Настоящей декларацией подтверждаем, что (указывается

наименование участника закупки) является субъектом (указать

«малого» или «среднего») предпринимательства в соответствии с

критериями отнесения к субъектам малого и среднего

предпринимательства, установленными статьей 4 Федерального

закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в

Российской Федерации».



41

Форма 14

Лист проверки представленных документовЛот №_______ «_____________________________»Наименование представленных документов Участник

№1Участник

№21. Документы, содержащие информацию юридического характера:

Отметка о наличии (+/-), Замечания

- котировочная заявка (обязательный документ);- анкета участника (обязательный документ);- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, ПБЮЛ (обязательный документ);- выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП (обязательный документ);- свидетельство ИФНС о постановке на налоговый учет (ИНН/КПП) (обязательный документ);- свидетельство ИФНС о внесении изменений в учредительные документы юридического лица (если вносились) (обязательный документ);- свидетельство ИФНС о внесении изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (о назначении руководителя) (обязательный документ);- документы о назначении главного бухгалтера (обязательный документ);- информационное письмо по кодам статистики (обязательный документ);- документы, подтверждающие, что в отношении участника: - отсутствуют решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства (справка из Арбитражного суда);- не проводится процедура ликвидации участника закупки - юридического лица (выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП),- в отношении участника не назначено административное приостановление деятельности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке (справка из федеральной службы судебных приставов);- или письменное подтверждение участника по всем рассматриваемым случаям, дата выдачи которых не превышает 30 суток с даты приема заявки на закупку или письменное подтверждение участника по всем рассматриваемым случаям (обязательный документ);- документы, подтверждающие, что у участника отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер который превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (письменное подтверждение участника);- оборотно-сальдовая ведомость в разрезе субсчетов, входящих в состав кредиторской задолженности на конец последнего завершенного периода и на конец прошедшего календарного года или иная расшифровка кредиторской задолженности по видам задолженности на конец последнего завершенного периода и на конец прошедшего календарного года;Для АО:- устав общества, с печатью ИФНС (в т.ч. изменения в устав, с печатью ИФНС) (обязательный документ);

42

- протокол (решение) о назначении руководителя, заверенный обществом (обязательный документ);- протокол (решение) о подтверждении полномочий руководителя, заверенный генеральным директором общества, если назначался более 3-х лет назад (обязательный документ);- для АО, созданных по решениям органов власти - документ о создании (постановление, распоряжение, указ и проч.) (обязательный документ).Для ООО- решение о создании общества, с печатью ИФНС (обязательный документ);

- устав общества, с печатью ИФНС (в т.ч. изменения в устав, с печатью ИФНС) (обязательный документ);- протокол учредителей (или решение единственного участника) о назначении руководителя общества (обязательный документ);- протокол (решение) о подтверждении полномочий руководителя, заверенный генеральным директором общества, если назначался более 3-х лет назад (обязательный документ).Для ИП: - Нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП; - Нотариально удостоверенная копия свидетельства о внесении записи в ЕГРИП (если ИП зарегистрирован до 01.07.2002 года); - Копия паспорта; - Уведомление о применении упрощенной системы налогообложения (если таковая применяется); - Декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.Для ФЛ: - Копия паспорта; - Копия свидетельства ИНН; - Копия свидетельства об обязательном пенсионном страховании; - Копию диплома или документа, подтверждающего квалификацию ФЛ (в случае выполнения ФЛ каких-либо работ, услуг требующих определенной квалификации).2. Документы, содержащие информацию финансово-экономического характера:- ксерокопии бухгалтерского баланса (форма № 1 по ОКУД) и отчета о прибылях и убытках (форма № 2 по ОКУД) за три последних календарных года и за последний отчетный период, с подтверждением налоговой инспекцией о получении (обязательный документ);- сведения о финансовом состоянии за последние три года и последний отчетный период текущего года (обязательный документ);- справка об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и обязательных платежей (акт сверки по платежам в бюджетные и внебюджетные фонды, выданный налоговой инспекцией) (обязательный документ);- сведения о платежеспособности предприятия (коэффициенты платежеспособности и ликвидности):- Платежеспособность (среднеарифметическое значение за 3

43

года и отчетный период): Оборотные активы/ краткосрочные обязательства ст. 1200 /ст. 1500 (обязательный документ);- Обеспеченность собственными источниками финансирования (среднеарифметическое значение за 3 года и отчетный период): (Капитал и резервы – Внеоборотные активы) /Оборотные активы (ст. 1300 – ст. 1100)/ ст. 1200 (обязательный документ);- реестр открытых счетов в финансовых учреждениях (банках), с указанием валюты;- справка(и) из обслуживающего(их) банка(ов) об отсутствии задолженностей по картотеке №2, о движении денежных средств на расчетном счете с начала текущего года.3. Документы, содержащие информацию технического характера:- документы, подтверждающие, отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации (письменное подтверждение участника по всем рассматриваемым случаям) (обязательный документ);- сведения, подтверждающие отсутствие уголовных дел, возбужденных в отношении учредителей и руководителей участника закупки, не должны быть возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки (справка из уполномоченных органов МВД или письменная информация, предоставленная участником) (обязательный документ);- сведения об имеющемся персонале, в т.ч. предполагаемом для выполнения поставки товаров по предмету закупки;- опыт осуществления поставок товаров, аналогичных предмету закупки за последние 3 года;- сведения о производственных мощностях (краткая справка о производственных активах для выполнения закупки);- реестр лицензий на право производства заказываемой продукции, сертификатов качества производства и/или продукции с приложением копий лицензий и сертификатов, заверенных участником;- репутация (письменная информация, предоставленная участником о наличии/отсутствии у участника претензионных требований и/или судебных споров, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договорам на поставку МТР, заключенным ранее);- список субагентов (в случае планирования их привлечения для осуществления поставок МТР). В случае отсутствия – указать;- реестр рекомендательных писем, дистрибьюторских или дилерских соглашений с приложением копий этих документов, заверенных участником.

44

Приложение № 1к документации о закупке

Информация о предмете закупкиФайл в формате Microsoft Excel

45

Приложение № 2к документации о закупке

Проект договораДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___________

г. Москва «___» __________ 20__ года

Организационно-правовая форма каждого Общества – Покупателя по договору «Наименование каждого общества – Покупателя по договору», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Ф.И.О. представителя Покупателя по договору, действующего на основании _________________,с одной стороны, и организационно-правовая форма Общества – Поставщика по договору «Наименование общества – Поставщика по договору», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Ф.И.О. представителя Поставщика по договору, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (Далее - Договор) о нижеследующем:

ВВОДНАЯ СТАТЬЯВ рамках настоящего Договора Стороны принимают следующие термины и их толкование:

«Грузоперевозчик» - Организация, принявшие на себя по Договору перевозки обязанность доставить Продукцию по реквизитам, согласованным Сторонами в Спецификациях;

«Испытания Продукции» - испытания в заводских условиях, изготовленной и готовой к отгрузке Продукции, согласно утвержденной ОАО «АК «Транснефть» программе и методике испытаний.

«Покупатель» - сторона данного Договора - юридическое лицо, приобретающее Продукцию для целей своей деятельности;

«Поставщик» - организация, обеспечивающая поставку готовой продукции, указанную в сопроводительном документе.

«Продукция» (МТР, оборудование) - оборудование, материалы и другие материально-технические ресурсы, предусмотренные проектно-сметной документацией по объектам Комплексной программы и Программы РЭН;

«Спецификация», «Дополнение к спецификации» - согласованный сторонами документ, являющийся неотъемлемой частью Договора, определяющий и конкретизирующий наименование, технические характеристики, количество, сроки, стоимость и иные условия поставки Продукции, оформленный в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору;

«Технический надзор Покупателя» – надзор за соблюдением требований качества изготовления и отгрузки Продукции, установленных

39

Регламентами Покупателя и настоящим Договором, осуществляемый на заводах – изготовителях Организацией по Технадзору;«Самовывоз» – способ поставки, при котором передача Продукции от Поставщика Покупателю или Грузоперевозчику Покупателя в виде груза, принимаемого по количеству грузовых мест (далее – Груз), погрузка и крепление Груза на транспортном средстве, предоставленном Покупателем или Грузоперевозчиком Покупателя (либо привлеченным им третьим лицом), а также оформление транспортных и сопроводительных документов на Груз (включая таможенные документы при импортных поставках), осуществляются в пунктах отправления силами и за счет Поставщика.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать Покупателю, а Покупатель оплатить и обеспечить приемку комплектного и разрозненного оборудования, материалов, запасных частей, техники, механизмов и иного товара (далее по тексту – «Продукция»), указанного в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. В Спецификациях устанавливаются следующие условия поставки Продукции: наименование Продукции; действующие ГОСТ, ТУ и технические требования к Продукции; количество Продукции, подлежащей поставке; цена за единицу Продукции (без НДС), общая стоимость Партии

Продукции (без НДС), НДС, сумма продукции (с учетом НДС); срок поставки Продукции; способ поставки Продукции; наименование, местонахождение и отгрузочные реквизиты Покупателя; дополнительные условия.

1.3. Поставщик (его уполномоченный представитель) вправе отказаться от согласования Спецификации, предложенной Покупателем, только в случае если предлагаемые условия противоречат условиям документации (запроса котировок, аукционной, конкурсной), обязательство по исполнению которой Поставщиком принято на себя в результате участия в конкурсных торгах, аукционах или запросе котировок Покупателя.

1.4. Условия настоящего Договора распространяются на все Спецификации, подписанные Сторонами в период его действия. Согласованные и подписанные Сторонами Спецификации составляют неотъемлемую часть настоящего Договора и являются приложением к нему.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Покупатель вправе вносить изменения в Спецификацию в сторону уменьшения объемов поставки, уменьшения номенклатуры и количества

40

Продукции, сроков поставки. Все изменения оформляются дополнительными соглашениями не позднее 30 дней до даты предполагаемой поставки.

2.2. В случае необходимости для Покупателя изменить отдельные позиции Спецификации к Договору поставки, последний направляет Поставщику Дополнительное соглашение об изменении Спецификации. Дополнительное соглашение об изменении Спецификации считается акцептованным (принятым) в редакции Покупателя, если Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения не предоставит свои возражения Покупателю в письменной форме (Протокол разногласий к Дополнительному соглашению). Окончательно все разногласия между Покупателем и Поставщиком оформляются Протоколом урегулирования разногласий к Дополнительному соглашению, являющегося неотъемлемой частью Договора поставки.В случае акцепта (принятия) Поставщиком Дополнительного соглашения об изменении Спецификации в редакции Покупателя, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его получения подписать его, скрепить подпись печатью и направить Покупателю

2.3. Поставщик обязан обеспечить передачу Покупателю паспорта или сертификата качества поставляемой Продукции. При необходимости (в соответствии со Спецификацией к Договору поставки или по запросу Покупателя) Поставщик предоставляет техническую документацию, разрешение Ростехнадзора и другие документы

2.4. Поставщик представляет Покупателю в срок не позднее 5-ти (пяти) календарных дней с момента отгрузки Продукции оригинал счета на оплату Продукции в одном экземпляре, счета-фактуры в одном экземпляре с приложением копии таможенной декларации (при поставке Продукции импортного производства производителем, официальным дилером), товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 (Приложение № 8) в двух экземплярах, с приложением копий транспортных и сопроводительных документов грузоотправителя:2.4.1. – товарно-транспортные накладные, транспортные накладные – при доставке автомобильным транспортом;2.4.2. –квитанции о приеме груза – при доставке железнодорожным транспортом;2.4.3. –авиа-накладная – при доставке воздушным транспортом;2.4.4. – квитанция о приеме почтовых отправлений – при доставке почтой.Поставщик обязан направить оригиналы вышеуказанных документов экспресс-почтой или курьерской службой в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их составления по почтовому адресу Покупателя, указанному в настоящем Договоре. Документы должны быть переданы с сопроводительным письмом с реестром прилагаемых документов. При передаче без сопроводительного письма номера и даты документов должны быть указаны в реестрах или квитанциях почтового оператора.

В счете на оплату Продукции отражается стоимость поставленной Продукции, сумма засчитанного в счет оплаты стоимости поставленной Продукции авансового платежа, с указанием реквизитов соответствующего платежного поручения, а

41

также сумма, полагающаяся к доплате за поставленную Продукцию.

Счета-фактуры оформляются Поставщиками в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации с обязательным заполнением номера и даты платежного поручения при реализации Продукции (работ, услуг), а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок Продукции (выполнения работ, оказания услуг).

В счете-фактуре, помимо указания реквизитов платежного поручения в строке 5 счета-фактуры на соответствующий авансовый платеж, дополнительно указывается сумма засчитанного в счет оплаты стоимости поставленной Продукции авансового платежа. Сумма засчитанного авансового платежа может быть указана как в строке 5 счета-фактуры, так и отдельной таблицей, справочно, в качестве дополнительного реквизита счета-фактуры.

При поставке Продукции импортного производства производителем, официальным дилером в счете-фактуре указывается номер таможенной декларации.

Накладная унифицированной формы ТОРГ-12 (Приложение № 8) представляется с обязательным заполнением всех полей.

В строке «Основание» заполняется номер и дата Договора поставки, номер и дата спецификации. В строке «транспортная накладная», заполняется номер и дата:

транспортной накладной, товарно-транспортной накладной – при доставке автомобильным транспортом;

квитанции о приеме груза – при доставке железнодорожным транспортом;

авиа-накладной – при доставке воздушным транспортом;квитанции о приеме почтовых отправлений – при доставке

почтой.Документы по отгруженной после 24 числа месяца

Продукции, указанные в настоящем пункте, должны быть предоставлены Покупателю не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным.

2.5. В счетах на оплату Продукции, счет-фактурах, накладных составленных по форме ТОРГ-12 (Приложение № 8), паспортах, по каждой единице Продукции должны в обязательном порядке, помимо заводского наименования, содержаться наименования Продукции, соответствующие наименованию указанному в Спецификации к настоящему Договору, а также номер и дату соответствующей Спецификации.

2.6. В случае отсутствия факта своевременной передачи документов в соответствии с п.п. 2.3, 2.4, 2.7 настоящего Договора поставка считается неисполненной до момента предоставления указанных документов.

2.7. В случае, если использование определенных видов Продукции, поставляемой по настоящему Договору, требует лицензирования либо получения специальных разрешений (регистрации), Поставщик обязан дополнительно предоставить Покупателю надлежащим образом оформленные оригинальные документы, необходимые Покупателю для надлежащей регистрации Продукции в государственных органах Российской Федерации (ГИБДД, Госгортехнадзор, МВД, МЧС, ГИМС, ГРСИ и

42

т.д.). При необходимости конкретный перечень таких документов указывается в Спецификации.

2.8. Стоимость затрат по возврату Поставщику продукции, не принятой Покупателем по причине неправильного или неполного оформления документов, а также убытки из-за несвоевременной поставки Продукции относятся на счет Поставщика.

2.9. Поставщик обязан возместить Покупателю убытки, которые возникли и/или могут возникнуть вследствие неправильной и/или неполной маркировки.

2.10. Поставщик обязан ежегодно до окончания срока действия Договора оформлять и направлять в адрес Покупателя акты сверки расчетов по Договору по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 октября и 31 декабря - не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем составления соответствующего акта сверки. Акт сверки по окончании срока действия Договора направляется Поставщиком Покупателю в течение 10 календарных дней с момента исполнения всех обязательств по Договору.

При этом соответствующие акты сверки составляются с отдельным указанием задолженности Поставщика по полученным, но не засчитанным в счет оплаты поставленной Продукции авансам, а также с отдельным указанием задолженности Покупателя за поставленную Продукцию.

В течение 10 календарных дней с даты получения акта сверки Покупатель обязан подписать акты сверки, скрепить печатью и направить Поставщику.

2.11. Поставщик ежемесячно, в срок до 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца разрабатывает и направляет на согласование с Покупателем Графики поставки Продукции, указанной в согласованных Сторонами Спецификациях и Дополнениях к спецификациям, по форме Приложения 4 на следующий месяц.

2.12. Поставщиком предоставлена Покупателю информация по форме Приложения № 5 к настоящему Договору (образец заполнения размещен в сети Интернет по адресу: http://www.transneft.ru/customers/237/) о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Поставщика, с приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Поставщика, с приложением подтверждающих документов Поставщик обязуется представлять Покупателю по форме Приложения № 5 к настоящему Договору не позднее 3 (трех) календарных дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с момента заключения настоящего Договора, если изменения в ней произошли до заключения настоящего Договора.

Если какие-либо поля формы Приложения № 5 к настоящему Договору (кроме полей, которые не могут быть заполнены в

43

отношении физических лиц (например, ОГРН), юридических лиц (например, место жительства) или «Номер и дата заключения Договора» в редакции данных о цепочке собственников, предоставленной до заключения Договора) не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.

Если указанные информация и документы не были надлежащим образом представлены Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения Поставщику убытков, заявив о таком отказе за 10 (десять) календарных дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по Договору, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Договора.

Поставщик согласен на раскрытие Покупателем предоставленной Поставщиком информации по форме Приложения № 5 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти и предоставляет Покупателю право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам. Поставщик, предоставляя Заказчику информацию по форме Приложения № 5 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Поставщик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, а также хранение, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение и обработку в информационных системах и/или без их использования Покупателем и указанными органами государственной власти, как это предусмотрено настоящим пунктом, Поставщиком получены (будут получены).

Условия, изложенные в настоящем пункте, являются существенными.

2.13. По поставленной Продукции Стороны ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, составляют Соглашение об определении поставок Продукции, в счет которых уплачен аванс (часть аванса) с указанием конкретных сумм авансовых платежей (в т.ч. реквизитов платежного поручения на перечисление авансовых платежей), которые были засчитаны в счет оплаты соответствующей поставки Продукции, реквизитов Спецификации, первичных учетных документов (ТОРГ-12 (Приложение № 8)), которыми была оформлена поставка Продукции, счетов-фактур и стоимости поставленной Продукции. Указанное соглашение составляется по форме Приложения № 6 к Договору.

2.14. При Самовывозе Поставщик также обязуется:- обеспечить на дату отгрузки наличие в пункте отправления соответствующей Продукции и всех необходимых транспортных, сопроводительных и разрешительных документов. В случае если Продукция

44

относится к категории опасный груз (определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации), Поставщик обязан обеспечить наличие всех необходимых документов на Продукцию для ее транспортировки;- обеспечить беспрепятственный допуск представителей Грузоперевозчика Покупателя, а также допуск транспортных средств, осуществляющих перевозку Продукции в пункт отправления;- осуществлять в пунктах отправления своими силами и за свой счет погрузку и крепление Груза на транспортном средстве, предоставленном Покупателем или Грузоперевозчиком Покупателя (либо привлеченным им третьим лицом), а также оформление транспортных и сопроводительных документов на Груз (включая таможенные документы при импортных поставках).

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

3.1. Продукция по Спецификации к Договору поставки может поставляться партиями. Партией Продукции является количество одной отгрузки, определяемое характеристиками транспорта (ж.д. вагон, ж.д. контейнер, автотранспорт и т.д.). 3.2. Продукция, поставляемая по Спецификациям (Приложениям) к настоящему Договору, должна быть поставлена в полном объеме и в сроки, согласованные Сторонами.

3.3. Способ поставки Продукции согласовывается Сторонами в Спецификациях к настоящему Договору и осуществляется:

3.3.1. Железнодорожным транспортом путем отгрузки Продукции Грузоперевозчику на станции отправления для доставки Покупателю по указанным в Спецификациях к настоящему Договору отгрузочным реквизитам на условиях настоящего Договора и Приложений к нему; или

3.3.2. Воздушным транспортом путем отгрузки Продукции Грузоперевозчику для доставки Покупателю по указанным в Спецификации к настоящему Договору отгрузочным реквизитам на условиях настоящего Договора и Приложений к нему; или

3.3.3. Автомобильным транспортом Поставщика до склада Покупателя Продукции по указанным в Спецификациях реквизитам и на условиях настоящего Договора; или

3.3.4. Почтовым отправлением по указанным в Спецификациях к настоящему Договору реквизитам и на условиях настоящего Договора; или

3.3.5. Самовывозом Продукции всеми видами транспорта на условиях настоящего Договора и Спецификаций к нему. Поставка Продукции осуществляется Поставщиком посредством предоставления Продукции Покупателю для выборки; или3.3.6. Самовывозом Продукции всеми видами транспорта на условиях настоящего Договора и Спецификаций к нему. Поставка Продукции осуществляется Поставщиком посредством передачи Продукции Грузоперевозчику Покупателя, осуществляющему доставку Продукции согласно отгрузочным реквизитам Грузополучателя. Выбор Грузоперевозчика, способа доставки Продукции и вида транспорта осуществляется Покупателем, и соответствующая информация указывается Покупателем в Спецификации.

45

3.4. В случае невозможности поставки Поставщиком Продукции в установленные Спецификацией к Договору сроки согласованным способом, Поставщик обязан за свой счет обеспечить отгрузку способом, позволяющим обеспечить поставку Продукции в установленные сроки.

3.5. Поставщик не вправе производить досрочную поставку Продукции без предварительного письменного согласия Покупателя.

3.6. Поставщик обязан письменно известить Покупателя о готовности Продукции к отгрузке не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты отгрузки. В письменном извещении указываются: количество, номенклатура, подготовленной к отгрузке Продукции, намеченный срок отгрузки.3.6.1. При Самовывозе Поставщик обязан письменно известить Покупателя и Грузоперевозчика Покупателя о готовности Продукции к отгрузке не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты отгрузки, направив Покупателю и Грузоперевозчику Покупателя уведомление о готовности Продукции к отгрузке, содержащее следующую информацию: пункт отправления, срок отгрузки Продукции, график подачи транспортных средств под погрузку (содержащим сведения о количестве и виде транспортных средств, их типе, дополнительных требований к транспортным средствам, габаритные размеры груза с учетом тары и упаковки), нормативное время на погрузку и крепление транспортных средств (но не более: 2 (двух) суток для погрузки и крепления автомобильных транспортных средств и 5 (пяти) суток для погрузки и крепления железнодорожного подвижного состава).

Не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты отгрузки Поставщик обязан письменно подтвердить готовность продукции путем направления Покупателю и Грузоперевозчику Покупателя уведомления, содержащее информацию, предусмотренную настоящим пунктом.

3.7. Покупатель вправе изменить отгрузочные реквизиты, согласованные Сторонами в соответствующем Приложении (Спецификации) к настоящему Договору, за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты отгрузки Продукции путем направления письменного уведомления поставщику.

4. ИНФОРМАЦИОННО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

4.1. Покупатель после подписания Спецификации 1 (Один) раз в неделю (пятница) направляет на электронный адрес Поставщика для заполнения Отчет о размещении заказов на изготовление и поставку МТР в соответствии с формой Приложения № 2 к настоящему Договору.

Отчет направляется Поставщику еженедельно до момента завершения поставок Продукции по Договору и предоставления надлежаще оформленных документов согласно статьи 2 Договора.

Поставщик заполняет в Отчете информацию о размещении заказов на изготовление 2 (Два) раза в неделю (понедельник, четверг), а информацию об отгрузках в течение одного рабочего

46

дня с даты отгрузки и направляет подписанный Отчет на бумажном носителе в адрес Покупателя по электронной почте и на адрес указанный в ст. 22 настоящего Договора.

Отчет о размещении заказов на изготовление и поставке МТР предоставляется в виде одного электронного документа (файла) в формате «Microsoft Excel».

4.2. Покупатель имеет право изменения (дополнения) форм отчетности и периодов их предоставления, касающихся исполнения обязательств по Договору.

4.3.Для урегулирования вопросов, связанных с выполнением Сторонами условий настоящего Договора поставки, Поставщик обязан по письменному требованию Покупателя в течение 2 (Двух) календарных дней направить в адрес Покупателя своего полномочного представителя.

4.4.Стороны вправе осуществлять обмен документами по исполнению настоящего Договора (письма, Спецификации, Дополнения к спецификациям и др.) посредством факсимильной связи. Полученное по факсу сообщение признается достоверным, если оно содержит отметки факсимильного аппарата Стороны - отправителя о наименовании и номере телефона. Стороны обязаны направить оригиналы документов в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты их подписания.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ

5.1. Продукция отгружается в упаковке, соответствующей характеру поставляемой Продукции, согласно документации, разработанной заводом-изготовителем.

5.2. Поставщик обязан передать Продукцию в таре и/или упаковке, обеспечивающих сохранность Продукции при обычных условиях хранения и транспортировки.

5.3.Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Продукции от всякого рода повреждений и порчи ее перевозке различными видами транспорта с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения, а также предохранения ее от атмосферных влияний до момента передачи Продукции (груза) грузополучателям Покупателя.

5.4. В каждое упаковочное место (ящик, поддон, контейнер) должен быть вложен один подробный упаковочный лист на русском языке, в котором указывается перечень упакованных предметов, их количество, вес брутто и нетто. Одна копия указанного упаковочного листа в водонепроницаемом пакете, должна быть прикреплена снаружи каждого контейнера.

5.5. Поставщик несет все убытки, связанные с поставкой Продукции в некачественной или не соответствующей условиям настоящего Договора упаковке, в том числе за дефектность, повреждения или разрушения Продукции из-за неправильной упаковки.

47

5.6. Маркировка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и локальным актам ОАО «АК «Транснефть», быть четко нанесена на каждое упаковочное место несмываемой краской, на русском языке.

5.7. Места, требующие особого обращения, должны быть дополнительно промаркированы следующим образом: “Верх”; “Осторожно”; “Не кантовать”; “Огнеопасно”.

5.8. До начала отгрузки Поставщик должен информировать Покупателя о наличии в составе Продукции взрывоопасных, легковоспламеняющихся, ядовитых, радиоактивных и других опасных веществ, а также о свойствах материала упаковки таких веществ. Упаковка и отгрузка таких видов Продукции производится в соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации, после письменного согласования уполномоченного представителя Покупателя.

6. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ

6.1. Поставщик обязан по требованию Покупателя обеспечить прием представителей Покупателя и условия их работы по проверке качества Продукции при ее производстве и/или отгрузке на заводах Поставщика.6.1.1. Поставщик обязан в счет стоимости Договора поставки, без последующего выставления связанных с этим затрат Покупателю и Техническому надзору, обеспечить на заводе - изготовителе Поставщика отдельное служебное помещение (помещения) представителям Технического надзора Покупателя на время проведения Технического надзора.

Предоставляемые помещения должны соответствовать следующим нормам:

- СНИП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»;- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Предоставляемые помещения должны иметь освещение и электроснабжение, отдельную междугороднюю телефонную, факсимильную и электронную связь, доступ в Интернет (с доступом к почтовым серверам и со скоростью передачи данных не менее 4 Мб/сек), должны быть оснащены мебелью для работы (столы, стулья, шкафы, тумбочки), запираемым сейфом для хранения печатей и документов, иметь общую площадь:

- не менее 25м2 - при количественном составе группы представителей Технического надзора до 5 человек;- не менее 50м2 - при количественном составе группы представителей Технического надзора от 5 до 10 человек;- не менее 60м2 - при количественном составе группы представителей Технического надзора более 10 человек.

Комплектование помещений рабочими местами осуществляется из расчета:

- не менее 2-х рабочих мест, при количественном составе группы представителей технического надзора до 5 человек;- не менее 3-х рабочих мест, при количественном составе группы представителей технического надзора от 5 до 10 человек;

48

- не менее 4-х рабочих мест, при количественном составе группы представителей технического надзора, более 12 человек.

Помещение должно подвергаться уборке и запираться на ключ, хранящийся у ответственного представителя Технического надзора.

Руководство Завода обеспечивает представителям Технического надзора доступ к бытовым помещениям общего назначения (гардеробные верхней, рабочей и санитарной одежды; душевые; туалеты; столовая; сушилка) и беспрепятственный внос и вынос материальных ценностей (оргтехники, средств контроля, специальной одежды, канцелярских принадлежностей и т.д.), принадлежащих службе Технического надзора.

6.2. Покупатель вправе через своих представителей, в течение срока изготовления Продукции, производить на заводах Поставщика и заводах его Поставщиков проверку процесса и качества изготовления Продукции, производить проверку всех применяемых материалов, деталей и комплектных узлов Продукции, их происхождение на предмет соответствия стандартам, чертежам и другим техническим условиям, указанным в настоящем Договоре и его приложениях, а также участвовать в испытаниях машин, аппаратов и комплектной Продукции, проводимых Поставщиком.

6.3. Проверка качества изготовления и последующая отгрузка с завода изготовителя закупаемой продукции осуществляется на основе ее испытаний согласно программе и методике испытаний (ПМИ), разработанной заводом-изготовителем и утвержденной (согласованной) ОАО «АК «Транснефть», включенной в «Реестр технических условий, программ и методик испытаний на основные виды оборудования и материалов, закупаемых группой компаний «Транснефть» (Реестр ТУ и ПМИ) и подписанного представителем Покупателя соответствующего акта проверки качества изготовления продукции. В случае организации со стороны Покупателя на заводе-изготовителе независимого технического надзора, продукция может быть принята только после подписания с его стороны установленных документов подтверждения качества изготовленной продукции.

6.4. Поставщик обязан известить Покупателя о готовности Продукции к испытанию письменно в срок не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до предполагаемого срока начала испытания.

6.5. В случае, если в процессе испытания, будет установлено, что Продукция имеет дефекты или иным образом не соответствует условиям настоящего Договора и/или Спецификации, Поставщик обязан без промедления устранить обнаруженные недостатки, причем, в этом случае, срок поставки, установленный Спецификацией, не подлежит продлению. После устранения дефектов Продукция подвергается повторному испытанию, при этом Покупатель обязан прибыть на повторное испытание в течение 7 (Семь) календарных дней с момента уведомления о готовности Продукции к испытанию, а Поставщик обязан оплатить все расходы, связанные с повторными и последующими направлениями представителей Покупателя.

49

6.6. В случае, если при повторном испытании будет установлено, что недостатки не устранены, или будут обнаружены иные дефекты, Покупатель по своему усмотрению имеет право:6.6.1.потребовать поставки аналогичной Продукции надлежащего качества/комплектности в сроки, установленные настоящим Договором и Спецификацией; 6.6.2.и/или отказаться от поставки дефектной Продукции. 6.6.3. воспользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

6.7. Подтверждение Покупателем технической документации, чертежей, участие его представителей в инспектировании и испытании Продукции, а также выдача Покупателем или его представителем разрешения на отгрузку Продукции не освобождает Поставщика от ответственности по гарантиям, предусмотренным настоящим Договором.

7. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ

7.1.Качество Продукции должно:7.1.1.Соответствовать требованиям действующих ГОСТов и технических условий, и основных нормативно правовых актов, действующих в сфере магистрального нефтепроводного транспорта, а также Регламентам ОАО «АК «Транснефть».7.1.2.Подтверждаться удостоверениями качества изготовителя, технической документацией, установленной для данного вида продукции.

7.2.Качество Продукции, поставляемой по настоящему Договору, подтверждается:7.2.1.Оригиналом или нотариально (или иным образом) заверенной копией сертификата соответствия Продукции, выданного органами по сертификации, аккредитованными Росстандартом:7.2.2. Паспортом качества производителя Продукции.

7.3. Приемка Продукции по качеству производится Покупателем в соответствии с условиями настоящего Договора, Гражданского кодекса Российской Федерации и Регламентами ОАО «АК «Транснефть».

При Самовывозе приемка Продукции по качеству (отсутствие явных дефектов, которые могут быть определены визуально) производится Покупателем или Грузоперевозчиком Покупателя в момент получения Продукции от Поставщика. При Самовывозе железнодорожным транспортом приемка Продукции по качеству в пунктах отгрузки не производится.

Приемка Продукции по качеству (производственные дефекты и/или дефекты, которые не могут быть определены визуально, а при Самовывозе железнодорожным транспортом в полном объеме) производится Покупателем в момент доставки Продукции Грузоперевозчиком Покупателю.

При несоответствии качества поставленной Продукции заявленным техническим характеристикам:

7.3.1. Продукция незамедлительно принимается Покупателем на ответственное хранение (для вновь поставляемой продукции) о чем Покупатель письменно уведомляет Поставщика в течение одного дня с

50

момента обнаружения обстоятельств, указанных в п. 7.3 настоящего Договора;7.3.2. Покупатель в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения недостатков и приемки на ответственное хранение Продукции направляет Поставщику письменное уведомление с указанием:7.3.2.1. Продукции, несоответствующей заявленным техническим характеристикам;7.3.2.2. Спецификации, по которой такая Продукция была отгружена;7.3.2.3. Времени, даты и места прибытия уполномоченного представителя Поставщика для совершения действий, предусмотренных подп. 7.3.3 настоящего Договора.7.3.3. После получения указанного в подп.7.3.2 настоящего Договора уведомления Поставщик или уполномоченные им лица обязаны в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты получения вышеуказанного уведомления прибыть для:7.3.3.1. Осмотра Продукции, признанной дефектной;7.3.3.2. Составления совместного с Покупателем соответствующего Акта (форма № М-7, Приложение № 7, форма ОС-16, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 21.01.2003 N 7);7.3.3.3. Принятия решения по Продукции, признанной Сторонами дефектной.7.3.4. Покупатель вправе составить Акт о признании Продукции дефектной без участия Поставщика, в случае если:7.3.4.1. Поставщик направит письменный отказ от участия в составлении

Акта; либо7.3.4.2. Поставщик не явился в установленный срок для совершения действий, предусмотренных в подп. 7.3.3 настоящего Договора.7.3.5. Настоящим Стороны признают, что Акт, указанный в подп. 7.3.4 настоящего Договора, является надлежащим основанием для предъявления Покупателем претензий к Поставщику по настоящему Договору.

7.4. Приемка Продукции по количеству производится Покупателем в соответствии с условиями настоящего Договора, Гражданского кодекса Российской Федерации и Регламентами ОАО «АК «Транснефть».Приемка Продукции должна быть произведена в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки Продукции по настоящему Договору.При Самовывозе приемка Продукции по количеству грузовых мест (соответствие фактически погруженной Продукции количеству, указанному грузоотправителем в транспортных документах) производится Покупателем или Грузоперевозчиком Покупателя в момент получения Продукции от Поставщика. При этом приемка Продукции по количеству (комплектности, весу, длине и прочим параметрам, которые не могут быть определены без вскрытия упаковки или без контрольно-измерительных действий) производится Покупателем в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты доставки Продукции Грузоперевозчиком Покупателю.

В случае превышения количества поставленной Кабельно-проводниковой Продукции, получаемой Покупателем в соответствии с товаросопроводительными документами, над количеством Продукции указанным в Спецификации, Кабельно-проводниковая Продукция считается принятой по количеству в пределах:

51

– при поставке от 100 метров до 300 метров по отдельной позиции Спецификации, не более 10 % (Десяти процентов) от количества Продукции; – при поставке от 300 метров до 1000 метров по отдельной позиции Спецификации, не более 5 % (Пяти процентов) от количества Продукции; – при поставке от 1000 метров и более по отдельной позиции Спецификации, допускается до 3 % (Трех процентов) от количества Продукции, но не более 100 метров».

В случае технического перегруза поставленной Продукции, отгружаемой в весовых единицах измерения (килограммах, тоннах и т.д.), получаемой Покупателем в соответствии с товаросопроводительными документами, над количеством Продукции указанным в Спецификации, такая Продукция считается принятой Покупателем по количеству при поставке, не превышающей 3 % (Три процента) от количества, указанного в Спецификации. В случае поставки Продукции с превышением количества указанного в Спецификации, но в рамках установленных в настоящем абзаце пределов, Стороны считают его допустимым техническим перегрузом, при этом у Покупателя возникает обязательство по приемке и оплате данного количества Продукции, в соответствии со счет - фактурой и накладной по форме ТОРГ-12 (Приложение № 8), выставленной на фактическое количество принятой Продукции, без последующего изменения количества Продукции в Спецификации.

7.4.1. При несоответствии количества и/или комплектности и/или марки полученной Продукции товаросопроводительным документам и/или соответствующим Спецификациям Покупатель в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента обнаружения недостатков и приемки Продукции на ответственное хранение направляет Поставщику письменное уведомление с указанием:7.4.1.1. Продукции, несоответствующей заявленному количеству и/или комплектности и/или марки; 7.4.1.2. Спецификации, по которой такая Продукция была отгружена;7.4.1.3. Времени, даты и места прибытия уполномоченного представителя Поставщика для совершения действий, предусмотренных подп. 7.4.2 настоящего Договора.7.4.2. После получения указанного в подп. 7.4.1 настоящего Договора уведомления Поставщик или уполномоченные им лица обязаны в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты получения вышеуказанного уведомления прибыть для:7.4.2.1. Осмотра Продукции признанной, несоответствующей количеству и/или комплектности и/или марке;7.4.2.2. Составления совместного с Покупателем соответствующего Акта (форма № М-7, Приложение № 7, форма ОС-16, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 21.01.2003 N 7);7.4.2.3. Принятия решения по Продукции, признанной несоответствующей количеству и/или комплектности и/или марке.7.4.3. Покупатель вправе составить Акт о признании Продукции несоответствующей количеству и/или комплектности и/или марке без участия Поставщика, в случае если:7.4.3.1. Поставщик направит письменный отказ от участия в составлении Акта; либо

52

7.4.3.2. Поставщик не явился в установленный срок для совершения действий, предусмотренных в подп. 7.4.2 настоящего Договора. 7.4.4. Настоящим Стороны признают, что Акт, указанный в подп. 7.4.3 настоящего Договора, является надлежащим основанием для предъявления Покупателем претензий к Поставщику по настоящему Договору.

7.5. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Продукции, поставка которой просрочена более 10 календарных дней с момента окончания периода поставки продукции, с направлением Дополнительного Соглашения на исключение продукции из Спецификации.

7.6.Претензии в отношении количества поставленной Продукции предъявляются Покупателем Поставщику в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее приемки на складе Грузополучателя Покупателя.

7.7.Претензии в отношении качества поставленной Продукции, предъявляются Покупателем Поставщику в течение всего срока действия гарантийного срока на поставленную Продукцию, который исчисляется согласно ст. 11 настоящего Договора.

7.8. Возврат поставленной дефектной/некомплектной Продукции осуществляется за счет Поставщика. В случае мотивированного отказа Покупателя от приемки дефектной/некомплектной Продукции, по которой произведена оплата Покупателем, Поставщик обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Поставщиком претензии от Покупателя возвратить Покупателю, в полном объеме денежные средства, уплаченные за указанную Продукцию.

8. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ И ШЕФ-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

8.1. Положения настоящей статьи Договора применяются к отношениям сторон в случае, если Продукция по своим характеристикам требует осуществления пуско-наладочных работ и/или шеф-монтажных работ.

8.2. Стоимость шеф-монтажных работ и/или пуско-наладочных работ не включается в стоимость Продукции и указывается отдельно за исключением случаев, когда проведение указанных работ силами Поставщика и включение стоимости их проведения в стоимость Продукции согласовано Сторонами в Спецификации.Поставщик обязан предоставить Покупателю счет-фактуру после завершения шеф-монтажных работ и/или пуско-наладочных работ. 8.2.1. Приемка Продукции, требующей по своим характеристикам осуществления пуско-наладочных и/или шеф-монтажных работ, по количеству и качеству производится в соответствии с разделом 7 настоящего Договора, в присутствии представителей Поставщика, прибывших для выполнения пуско-наладочных и/или шеф-монтажных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.8.2.2. Покупатель не позднее, чем за 3 (три) календарных дня направляет Поставщику письменное уведомление с указанием места и времени приемки Продукции и проведения пуско-наладочных и/или шеф-монтажных работ;

53

8.2.3. Поставщик обеспечивает своевременную явку своих представителей для приемки Продукции и выполнения пуско-наладочных и/или шеф-монтажных работ. По завершении пуско-наладочных и/или шеф-монтажных работ, Поставщик представляет Покупателю подписанный со своей стороны Акт о завершении работ в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их окончания. Покупатель подписывает Акт о завершении работ в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента его получения или представляет письменный мотивированный отказ.

9. ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

9.1. В случаях, если Покупатель принимает в соответствии с условиями настоящего Договора Продукцию на ответственное хранение, он обязан обеспечить сохранность этой Продукции и направить уведомление Поставщику о принятии Продукции на ответственное хранение.

9.2.Ответственное хранение не принятой Покупателем Продукции в соответствии с подп. 7.3.1, подп. 7.4.1 осуществляется за счет Поставщика с даты письменного уведомления Поставщика о возникших обстоятельствах принятия продукции на ответственное хранение.

9.3.Условия, стоимость и порядок расчетов за ответственное хранение Продукции оговариваются в дополнительном соглашении к настоящему договору.

9.4.В случае, если полученная Покупателем Продукция не соответствует товаросопроводительным документам по количеству и/или комплектности, и/или марке согласно п. 2.3, или если сопроводительные документы отсутствуют полностью или частично, то ответственное хранение не принятой Продукции осуществляется за счет Поставщика.

9.5.Поставщик обязан распорядиться Продукцией, принятой Покупателем на ответственное хранение, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами соответствующих Актов, подтверждающих несоответствие Продукции условиям Договора. Если Поставщик в указанный срок не распорядится продукцией, то Покупатель вправе возвратить ее Поставщику или иному лицу по указанию Поставщика за счет Поставщика либо распорядиться Продукцией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ И/ИЛИ ПОРЧИ ПРОДУКЦИИ

10.1. Право собственности на Продукцию переходит к Покупателю:10.1.1.при доставке железнодорожным транспортом – с момента передачи Продукции Покупателю в пунктах назначения;10.1.2.при доставке автотранспортом – с момента передачи Продукции Покупателю в пунктах назначения;10.1.3.при доставке авиационным транспортом – с момента передачи Продукции Покупателю в пунктах назначения;10.1.4.при доставке почтовым отправлением – с момента передачи Продукции Покупателю в пунктах назначения;

54

10.1.5. при самовывозе автотранспортом Покупателя, Грузоперевозчика Покупателя – с момента передачи Продукции Покупателю (Грузоперевозчику Покупателя) в пунктах отгрузки.

10.2.Датой поставки Продукции Стороны считают:10.2.1.При поставках железнодорожным транспортом – дату получения Продукции Покупателем на станции назначения, которая определяется моментом проставления штемпеля на железнодорожной накладной о выдаче Продукции Покупателю;10.2.2.При поставке автотранспортом – с даты передачи Продукции Покупателю в пунктах назначения, которая определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи полномочного представителя Покупателя) на экземплярах товарно-транспортной накладной;10.2.3. При Самовывозе - с даты передачи Продукции Покупателю, Грузоперевозчику Покупателя в пунктах отгрузки, которая определяется моментом подписания представителя Покупателя товарной накладной по форме Торг-12 (Приложение № 8) при способе поставки, определенном в подп. 3.3.5 настоящего Договора, либо проставления штемпеля (печати, подписи полномочного представителя) Грузоперевозчика на экземплярах соответствующего транспортного документа при способе поставки, определенном в подп. 3.3.6 настоящего Договора.10.2.4.При поставке авиационным транспортом – с даты получения Продукции в аэропорту назначения, которая определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи полномочного представителя Покупателя) на экземплярах авиационной грузовой накладной (багажной квитанции);10.2.5.При доставке почтовым отправлением – с даты получения Продукции в почтовом отделении по месту назначения почтового отправления, которая определяется моментом проставления штемпеля (печати, подписи полномочного представителя Покупателя) на соответствующей почтовой квитанции.

10.3.Риски случайной гибели и/или порчи Продукции (в том числе риски утраты и/или повреждения при отсутствии вины какой-либо из Сторон, грузоотправителя, перевозчика в этом) переходят к Покупателю с даты поставки.

10.4. В течение 30 дней после подписания настоящего Договора, но до момента отгрузки первой партии Продукции, Поставщик обязан заключить и предоставить Покупателю, Генеральный полис страхования Продукции на полную ее стоимость от рисков случайной гибели и/или порчи с даты отгрузки на период доставки до пункта назначения и получения Продукции Покупателем, в страховой организации, согласованной с Покупателем; при этом Договор страхования должен соответствовать следующим условиям:10.4.1. застрахованный груз – все и каждая Партия поставляемой Продукции в рамках настоящего Договора поставки;10.4.2. общая страховая сумма равна общей стоимости Продукции, указанной в спецификациях к настоящему Договору;10.4.3. срок действия Генерального полиса страхования Продукции должен покрывать весь период поставки Продукции по всем спецификациям к настоящему Договору с момента отгрузки Продукции до момента

55

получения Продукции Покупателем, согласно условиям настоящего Договора;10.4.4. Генеральный полис страхования должен содержать условия страхования всех Партий поставляемой Продукции по настоящему Договору, независимо от того, были они заявлены Страховщику до отправки Партии Продукции или нет.10.4.5. Поставщик вправе не предоставлять Договор страхования Продукции в случае заключения Договора на сумму меньше 1 000 000 рублей без учета НДС, при условии оплаты Продукции по факту поставки, либо в случае доставки Продукции автотранспортом Покупателя.10.5. При Самовывозе положения п. 10.4 настоящего Договора не применяются.

11. ГАРАНТИИ

11.1. Поставщик гарантирует:11.1.1. соответствие Продукции требованиям действующих ГОСТов и

технических условий, указанных в Спецификациях к настоящему Договору;

11.1.2. нормальную и бесперебойную работоспособность Продукции (отдельных узлов и/или компонентов) в течение всего гарантийного срока, указанного в спецификациях;

11.1.3. допоставку несоответствующего товаросопроводительным документам количества и/или комплектности и/или марки Продукции, в согласованные в Спецификации сроки;

11.1.4. устранение дефектов либо замену всего комплекса или части узлов Продукции при нарушении работоспособности в течение гарантийного срока в порядке и сроки, установленные настоящим Договором;

11.1.5. что он обладает в необходимом объеме правами на все соответствующие патенты и изобретения на поставляемую Продукцию, и, что Продукция, поставленная по настоящему Договору, может быть использована Покупателем без каких-либо претензий со стороны третьих лиц и без нарушения каким-либо образом их прав.

11.2. Если в течение гарантийного срока выявятся недостатки, неполнота и/или некомплектность Продукции и/или технической документации, ГОСТам, ТУ и иным действующим нормативным документами полностью или частично, то Поставщик обязуется за свой счет устранить все установленные дефекты путем исправления либо замены дефектной Продукции или ее частей новой Продукцией надлежащего качества/комплектности.

11.3. Гарантийный срок на поставляемую по настоящему Договору Продукцию составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты поставки, если иное не определено в Спецификации либо в документе, предусматривающем гарантийный срок, установленный производителем Продукции, но не менее 12 (Двенадцать) месяцев. Сроки устранения дефектов и замены Продукции, отсчитываются с даты составления дефектного Акта. Все расходы, связанные с устранением дефектов и заменой Продукции (включая, но не ограничиваясь расходами по:

56

проведению экспертизы, хранению, транспортировке, монтажу Продукции и т.п.) несет Поставщик.

11.4. Замененная дефектная Продукция и/или ее части возвращаются Поставщику по его требованию и за его счет в срок, согласованный Сторонами. Все транспортные и другие расходы, связанные с возвратом дефектной Продукции, несет Поставщик.

11.5. Если Поставщик по требованию Покупателя не устранит выявленные дефекты в сроки, установленные настоящим Договором, то Покупатель вправе устранить их самостоятельно (либо с привлечением третьих лиц) за счет Поставщика без ущерба для своих прав по гарантии. При этом Поставщик обязан компенсировать Покупателю понесенные им расходы, связанные с устранением дефектов, а также выплатить Покупателю штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором.

11.6. Если обнаруженные дефекты будут признаны Покупателем неустранимыми, то Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, расторгнув его полностью либо в части, по своему усмотрению. В этом случае Поставщик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Покупателя обязуется:11.6.1 Возвратить Покупателю уплаченные им денежные средства за поставленную и оплаченную Продукцию;11.6.2 Возместить все понесенные Покупателем убытки, упущенную

выгоду;11.6.3 Исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

12. ЦЕНА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

12.1. Цена на Продукцию устанавливается в рублях и указывается Сторонами в Спецификации. В указанную цену входят все расходы Поставщика по доставке Продукции к месту назначения и надлежащей передаче Продукции Покупателю (Грузоперевозчику Покупателя при способе поставки, определенном в подп. 3.3.6 настоящего Договора). В цену на Продукцию входят, в том числе, налоги, сборы, таможенные пошлины, страхование, транспортные и иные расходы, связанные с поставкой Продукции.

При Самовывозе в цену на Продукцию не включаются страхование и расходы Грузоперевозчика Покупателя.

12.2. Оплата Продукции производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и осуществляется следующим образом: 12.2.1. Покупатель, в счет оплаты поставок Продукции, производит Поставщику авансовый платеж (авансовые платежи) в размере 30% (Тридцать процентов) от стоимости Партии Продукции (с учетом НДС), указанной в подписанных сторонами Спецификациях. 12.2.2. Оплата авансового платежа производится после передачи Покупателю оригинала безотзывной банковской гарантии (в соответствии с

57

подп. 13.1.1 настоящего Договора), заключения Генерального полиса (Договора) страхования (в соответствии п. 10.4 настоящего Договора).12.2.3. Авансовые платежи перечисляются Покупателем не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты полного исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п. 10.4 и подп. 13.1.1 настоящего Договора. Сумма аванса засчитывается в соответствии со сроком авансирования, указанным в Спецификации (Приложение №1), и соответствующие платежи осуществляются Покупателем в пользу Поставщика, уменьшенными на сумму авансовых платежей.

12.2.4. Поставщик обязан выставить и предоставить Покупателю счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения сумм оплаты и/или частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) по форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Окончательный расчет за поставленную Партию Продукции осуществляется по оригиналу счета Поставщика не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты поставки и предоставления Поставщиком документов, указанных в статье 2 настоящего Договора и наличии у Покупателя товарной накладной по форме Торг-12 (Приложение № 8) с отметкой Покупателя о приемке продукции, за исключением случаев, указанных в п. 12.9 Договора.

12.3.1. Оплата второго платежа может производиться частями в случае поставки одной или нескольких единиц Продукции от количества Партии, оформленной одним отгрузочным документом.12.3.2. К оплате могут приниматься копии документов, ранее представленные Покупателю в соответствии с разделом 2 настоящего Договора, приемка Продукции по которым подтверждена Покупателем, заверенные печатью Поставщика.12.3.3. В случае, если документация, перечисленная в разделе 2 настоящего Договора, Поставщиком не представлена Покупателю либо представлена, но оформлена ненадлежащим образом, срок оплаты поставленной Продукции увеличивается соразмерно времени просрочки исполнения обязательства Поставщика по предоставлению вышеуказанных документов.

12.4. Все расчеты и сверки по платежам производятся с Поставщиком по каждой отдельной Партии (подпункту позиции Спецификации) по каждой Спецификации.

12.5. Указанный в п. 12.2 Договора порядок расчетов может быть изменен по письменному соглашению Сторон.

12.6. При изменении (уменьшении/аннулировании) Спецификации Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней возвратить полученные ранее авансовые средства, по тем позициям Спецификации (Спецификаций), которые исключены по соглашению Сторон.

12.7. Датой оплаты Продукции по настоящему Договору Стороны считают дату списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

58

12.8. Покупатель вправе по Дополнительному соглашению с Поставщиком осуществлять платежи с использованием иных форм безналичных расчетов.

12.9. Второй платеж за Продукцию, по которой в Спецификации или в Дополнительном соглашении к Спецификации предусмотрены шеф-монтажные и/или пуско-наладочные работы, выплачивается Покупателем в следующем порядке:- 40% (сорок) от стоимости указанной Продукции выплачивается Покупателем по оригиналу счета Поставщика (счета-фактуры Поставщика в случае включения пуско-наладочных и шеф-монтажных работ в стоимость продукции по Спецификации) в срок не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты приемки Продукции, при условии:- предоставления Поставщиком сопроводительных документов, указанных в п.п. 2.3, 2.4 настоящего Договора.- соответствия Продукции по количеству и качеству, согласно подписанных сторонами Спецификаций при наличии положительного результата входного контроля в соответствии с Регламентами Покупателя;- 30% (тридцать) от стоимости поставленной Продукции, а также стоимость шеф-монтажных и пуско-наладочных работ выплачивается Покупателем по оригиналу счета Поставщика в срок не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты приемки Покупателем (подписания акта) шеф-монтажных и/или пусконаладочных работ при условии предоставления Покупателю оригинала счета-фактуры на сумму пуско-наладочных и шеф-монтажных работ. В случае включения пуско-наладочных и шеф-монтажных работ в стоимость продукции по спецификации, предоставление счета-фактуры на сумму пуско-наладочных и шеф-монтажных работ не требуется.

12.10. Покупатель в платежном поручении на оплату поставленной Продукции указывает точные реквизиты счета Поставщика на оплату Продукции.

12.11. Поставщик обязан осуществить возврат излишне уплаченных Покупателем денежных средств за поставку продукции в течение десяти рабочих дней с момента получения требования об их возврате от Покупателя.

13. БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ

13.1 Поставщик в период срока действия настоящего Договора обязан предоставить Покупателю следующую банковскую гарантию:13.1.1. Поставщик после заключения Договора, в течение 21 (Двадцати одного) календарного дня с момента получения Спецификации, передает Покупателю оригинал безотзывной банковской гарантии исполнения всех своих обязательств по Спецификации, в том числе по гарантии качества и срока поставляемой Продукции с указанием Покупателя Бенефициаром (выгодоприобретателем) по гарантии. Срок действия гарантии – с момента ее выдачи до истечения 90 (Девяносто) календарных дней с момента поставки последней партии Продукции по Спецификации к настоящему Договору. Сумма гарантии определяется из расчета 10 (Десять) процентов от общей стоимости поставляемой Продукции по Спецификации с учетом налога на добавленную стоимость.

59

Поставщик вправе отказаться от предоставления Покупателю банковской гарантии исполнения обязательств по договору, указанной в настоящем пункте, при условии, что оплата за Продукцию будет производиться Покупателем по факту ее поставки Поставщиком (без оплаты авансовых платежей) и общая стоимость Продукции, поставляемой по Договору, не превышает сумму в размере 1 000 000 рублей включительно без учета НДС, о чем Поставщик должен уведомить Покупателя в письменном виде.

В случае, если при приемке Покупателем последней партии Продукции по Спецификации к настоящему Договору у Покупателя имеются претензии к Поставщику по сроку поставки и/или качеству поставленной Продукции Поставщик по требованию Покупателя предоставляет последнему новые или дополнительные банковские гарантии исполнения всех своих обязательств по Спецификации со сроком действия не менее 90 календарных дней с момента надлежащей поставки Поставщиком Продукции в полном объеме.

В случае увеличения по согласованию с Покупателем стоимости продукции без изменения объема поставки либо срока её поставки путем заключения дополнительного соглашения к Договору Поставщик оформляет и предоставляет Покупателю новую или дополнительную банковскую гарантию, либо изменение к действующей банковской гарантии, из расчета общей суммы обеспечения по Договору в размере 10 (десяти) процентов от общей стоимости Продукции с учетом увеличения её стоимости по Дополнительному соглашению. Срок действия банковской гарантии должен превышать на 90 (девяносто) календарных дней момент поставки последней партии Продукции по Дополнительному соглашению к Договору.

При оформлении Дополнительных соглашений к Договору по увеличению объемов поставки Продукции гарантия на добавленный объем Продукции оформляется Поставщиком и передается Покупателю на условиях настоящего пункта.

13.2. Расходы по выдаче банковской гарантии лежат на Поставщике. Поставщик обязан предоставить банковскую гарантию одного из банков, указанных в Приложении 1А настоящего Договора.Банковская гарантия должна соответствовать форме Приложения № 3 к настоящему Договору.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

14.1. В случае нарушения сроков поставки Продукции, установленных в настоящем Договоре, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости недопоставленной Продукции за каждый день просрочки.14.1.1. В случае нарушения Поставщиком нормативных сроков погрузки Продукции, определенных в порядке, предусмотренном в п. 3.6.1 настоящего Договора Покупатель вправе предъявить Поставщику требование о возмещении всех выставленных Поставщику Перевозчиком Поставщика

60

штрафных санкций, возникших в результате сверхнормативного простоя транспортных средств, а также требование об уплате штрафа в размере 1,5% (одна целая пять десятых процента) от подлежащих возмещению расходов за сверхнормативный простой транспортных средств.14.2. В случае поставки дефектной Продукции, Покупатель вправе взыскать штраф в размере 5% (пяти процентов) от стоимости Продукции, не соответствующей Сертификату качества или другим техническим условиям, в том числе ГОСТам и ТУ, указанным в Спецификации на Продукцию.

14.3. В случае нарушения срока устранения Недостатков и/или замены дефектной Продукции, установленного настоящим Договором, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости указанной в настоящем пункте Продукции за каждый день просрочки.

Срок устранения Недостатков или замены Продукции не должен превышать 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Поставщиком Акта (в котором он подтвердил Недостатки полученной Покупателем Продукции), а при его отсутствии – с даты составления Акта, указанного в разделе 7 настоящего Договора. При этом все расходы, связанные с устранением Недостатков и заменой Продукции с Недостатками несет Поставщик.

14.4. В случае нарушения Поставщиком сроков представления надлежаще оформленных документов, указанных в разделе 2 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от совокупной стоимости Продукции, документы на которую не были представлены, за каждый день просрочки.

14.5. В случае нарушения Поставщиком сроков представления отчетности, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате штрафа в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости Продукции в отчетном периоде поставки в соответствии со Спецификацией.

14.6. В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления надлежаще оформленного счета-фактуры при получении сумм оплаты и/или частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), указанных в п.12.2.4 настоящего Договора, таможенной декларации, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки из расчета 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от суммы частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав за каждый день просрочки.

14.7. В случае необоснованной задержки Покупателем оплаты Продукции Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

61

14.8. Поставщик гарантирует, что Продукция, передаваемая Поставщиком в собственность Покупателю не находится под арестом, в залоге, не обременена правами и обязательствами третьих лиц. В противном случае Поставщик возмещает все убытки, возникшие в нарушение настоящего гарантийного обязательства, а также выплачивает штраф в размере 3 % (Три процента) от общей стоимости соответствующей Продукции в полном объеме сверх возмещения убытков.

14.9. В случае отказа Покупателя от поставки Продукции либо расторжения настоящего Договора по причинам, указанным в п. 6.6 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать уплаты штрафа Поставщиком на расчетный счет Покупателя в размере 2 % (Два процента) от общей стоимости Партии Продукции, в составе которой были обнаружены недостатки.

При этом возврат уже поставленной Продукции осуществляется за счет Поставщика. В случае если Продукция, от которой отказывается Покупатель, уже оплачена, Поставщик обязуется возвратить Покупателю в полном объеме денежные средства, уплаченные за указанную Продукцию в течение 5 (Пяти) рабочих дней, с момента получения уведомления Поставщиком о расторжении настоящего Договора.

14.10. Неоплата Покупателем Продукции в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком условий настоящего Договора или непредставлением Поставщиком документов, согласно раздела 2 настоящего Договора, не является основанием для применения к Покупателю мер ответственности за неисполнение денежного обязательства, а срок оплаты Продукции продлевается до надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору.

14.11. Уплата штрафных и иных санкций не освобождает Стороны от полного выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также от обязанности возместить все убытки, понесенные другой Стороной вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе убытки, возникшие в случае представления Поставщиком документов, указанных в разделе 2 Договора, составленных с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, которые повлекли привлечение Покупателя к налоговой ответственности.

14.12. В случае, если Поставщик не заберет принятую на ответственное хранение продукцию до истечения срока, предусмотренного п. 9.5 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,1%(ноль целых одна десятая процента) от стоимости продукции, находящейся на ответственном хранении, за каждый день нахождения продукции на складе Покупателя.

14.13. В случае нарушения сроков предоставления Поставщиком оформленной Банковской гарантии выполнения условий Договора, дополнительного соглашения, установленных в подп. 13.1.1 настоящего

62

Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пени за каждый день просрочки в следующем размере:

- 5 000 (пять тысяч) рублей - при сумме спецификации до 1 000 000 рублей;

- 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от суммы спецификации за каждый день просрочки, но не более 50 000 рублей в день при сумме спецификации более 1 000 000 рублей.

14.14. В случае предъявления Поставщиком в обеспечение своих обязательств банковских гарантий, предусмотренных подп. 13.1.1 Договора, выдачу которых банк-гарант не подтвердил путем предоставления Покупателю по его запросу официального письма, Покупатель вправе предъявить Поставщику неустойку в размере 30 % от суммы банковской гарантии, выдача которой не подтверждена банком-гарантом.

14.15. В случае нарушения Поставщиком срока поставки (отгрузки) Продукции более чем на 10 рабочих дней, Покупатель имеет право отказаться от поставки Продукции, срок поставки (отгрузки) которой нарушен, и потребовать от Поставщика возврата авансовых средств, уплаченных в счет оплаты Продукции, срок поставки (отгрузки) которой нарушен, и оплаты прочих документально подтвержденных расходов, а Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней осуществить возврат полученных авансовых средств и произвести оплату прочих документально подтвержденных расходов.

14.16. В остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.17. В случае отказа Поставщика вернуть излишне уплаченную Покупателем сумму денег за поставку товара в десятидневный срок с момента получения требования об их возврате Покупатель вправе предъявить Поставщику требования об уплате неустойки в размере 0,1 % от излишне уплаченной суммы за каждый день просрочки с даты получения требования.

15. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ, АРБИТРАЖ15.1. Стороны при урегулировании разногласий используют претензионный порядок. Претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, предъявившей их, в десятидневный срок со дня их поступления.

15.2. Если Поставщик не направил Покупателю мотивированного и документально подтвержденного отзыва на претензию в установленный п. 15.1 Договора срок считается, что претензионные требования Покупателя, изложенные в претензии, признаны Поставщиком в полном объеме. В случае неудовлетворения Поставщиком признанных обоснованных претензионных требований Покупателя Стороны вправе произвести зачет суммы претензионных требований в счет суммы оплаты за поставленную Продукцию.

63

Покупатель и Поставщик согласовали, что зачет суммы претензионных требований производится путем подписания между Сторонами Соглашения о зачете штрафных санкций в счет уменьшения суммы основного долга.

15.3.При невозможности разрешения разногласий в порядке досудебного урегулирования путем переговоров или в претензионном порядке спор передается на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Покупателя.

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

16.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

16.2. Настоящий Договор составлен на ___ (________________) листах, по одному имеющему одинаковую юридическую силу экземпляру для Покупателя и Поставщика.

16.3. Многооборотная тара (далее по тексту – «Тара»), используемая при поставке Продукции по настоящему Договору, может быть возвращена Поставщику по предварительному письменному соглашению Сторон, о чем делается соответствующая запись в Спецификации.

16.4. Затраты по возврату Тары, включая погрузку, перевозку, разгрузку и т.п. несет Покупатель с последующей оплатой (возмещением) таких затрат Поставщиком.

16.5. Поставщик не позднее 12 (Двенадцати) рабочих дней производит оплату возмещаемых затрат по возврату Тары, указанных в пункте 15.6 настоящего Договора, на основании выставленных счетов Покупателя с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы Покупателя по возврату Тары:16.5.1.– Копии счета-фактуры Грузоперевозчика, осуществлявшего перевозку;16.5.2.– Копии железнодорожных квитанций с отметкой станции отправления Тары (при поставке Тары железнодорожным транспортом);16.5.3.– копии товарно-транспортных накладных или Актов приемки-передачи Тары (при поставке автомобильным транспортом).

16.6. Датой возврата Тары по настоящему Договору Стороны считают момент передачи Тары грузоперевозчику.

16.7. В случае если тара является невозвратной, то ее стоимость входит в стоимость Продукции.

17. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ

17.1.Отказ от исполнения Договора и его прекращение происходит в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации с учетом положений настоящего Договора.

64

17.2.Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора как полностью, так и частично в одностороннем внесудебном порядке путем направления Поставщику письменного уведомления о таком расторжении без возмещения Поставщику каких-либо расходов, убытков и упущенной выгоды в следующих случаях:17.2.1. при неоднократной (не менее двух раз) поставки ему товара ненадлежащего качества. В этом случае Поставщик обязан возместить Покупателю все убытки, связанные с расторжением Договора; или17.2.2. если поставка какой-либо партии Продукции просрочена более 20 (Двадцать) календарных дней; или17.2.3. непредставления Поставщиком документов согласно статье 2 настоящего Договора; или17.2.4. нарушения сроков устранения Недостатков и/или замены дефектной Продукции, установленных настоящим Договором, более чем на 20 (Двадцать) календарных дней;17.2.5. в случае непредоставления информации в соответствии с п. 2.12 настоящего Договора;17.2.6. если Поставщик представил Покупателю банковскую гарантию, выдачу которой банк-гарант не подтвердил путем предоставления официального письма Покупателю по его запросу;17.2.7. в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

17.3. Расторжение Договора Покупателем в одностороннем порядке осуществляется путем письменного уведомления другой Стороны.

Договор считается расторгнутым на следующий день после получения письменного уведомления Поставщиком, если в уведомлении не указана более поздняя дата.

17.4. Окончательные расчеты между Сторонами осуществляются в течение двадцати календарных дней с даты расторжения Договора.

18. ПАТЕНТНЫЕ ПРАВА И УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

18.1. Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (Два) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в п. 18.5 настоящего Договора.

18.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Поставщиком и Покупателем друг от друга в процессе исполнения Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Покупателя использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора

65

18.3. В течение Срока действия Договора или после окончания действия Договора Сторона, причинившая ущерб другой Стороне, возникший по причине какого-либо нарушения патентного или авторского права, товарной марки или названий, полностью возмещает его по всем действиям, претензиям, расходам и затратам.

18.4. Если Покупателю со стороны третьих лиц будут предъявлены какие-либо претензии, связанные с нарушением патентного или авторского права, товарной марки или названий, Поставщик обязуется возместить Покупателю все расходы и убытки, причиненные в связи с нарушением этих прав.

18.5. Не считается разглашением условий Договора сообщение соответствующей части его условий организации по Техническому надзору, указанной в Договоре, налоговым органам, а также иным органам, в соответствии с действующим законодательством, и Страховщику по Договору страхования, заключенному с Поставщиком.

19. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

19.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки, издание государственными органами актов (указов), препятствующих исполнению настоящего Договора. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.

19.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональных подразделений) или иным компетентным органом власти.

19.3. Срок действия Договора автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.

19.4. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору, либо о расторжении Договора.

66

20. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

20.1. Перечень Приложений к настоящему Договору:- Приложение № 1 Форма Спецификации; - Приложение № 1А Перечень банков-гарантов ; - Приложение № 2 Форма Отчета о размещении заказов на изготовление и поставке МТР;- Приложение № 3 Форма Банковской гарантии;- Приложение № 4 Форма Графика поставки;- Приложение № 5 Форма предоставления сведений о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Поставщика;- Приложение № 6 Форма Соглашения об определении поставок Продукции, в счет которых уплачен аванс (часть аванса) ; - Приложение № 7 Форма № М-7 Акт о приемке материалов;- Приложение № 8 Форма ТОРГ-12 Товарная накладная;

21. МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

21.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны обязуются не осуществлять действия, нарушающие требования международного и российского антикоррупционного законодательства.

21.2. Стороны отказываются от стимулирования (предоставления денежного вознаграждения, подарков, услуг, оплаты развлечений и отдыха и любых других выгод) работников другой Стороны, способных повлиять на беспристрастность и независимость действий или решений Сторон при исполнении обязательств по Договору.

21.3. В случае возникновения у Стороны достаточных оснований предполагать нарушение при исполнении обязательств по настоящему Договору требований международного и российского антикоррупционного законодательства эта Сторона обязуется уведомить о таких нарушениях другую Сторону путем направления ей письменного уведомления с приложением подтверждающих эти нарушения материалов. Сторона, получившая указанное в настоящем пункте уведомление, вправе дополнительно запросить все необходимые сведения для проверки полученной информации, а другая Сторона обязана предоставить их в течение трех рабочих дней с момента получения такого уведомления.

21.4. Стороны обязуются оказывать друг другу взаимное содействие в целях исключения коррупционных действий при исполнении обязательств по Договору. Стороны гарантируют осуществление (с соблюдением условий конфиденциальности) надлежащего разбирательства по предоставленной в рамках исполнения настоящего Договора информации о коррупционных действиях. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о фактах неисполнения мер по противодействию коррупции.

22. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

67

«ПОКУПАТЕЛЬ»Организационно-правовая форма каждого Общества –

Покупателя по договору «Наименование общества – Покупателя по договору»

Адрес местонахождения: ___________________________________________________.

Почтовый адрес: __________________________________________________________.

Тел.: __________________. Факс: __________________.Банковские реквизиты:Р/с № ________________________ в _____________________________.К/с № ___________________________________________________________.БИК __________, ИНН ______________, КПП ________________.

«ПОСТАВЩИК»Организационно-правовая форма Общества – Поставщика по

договору «Наименование общества – Поставщика по договору»Адрес местонахождения:

___________________________________________________.Почтовый адрес:

__________________________________________________________.Тел.: __________________, Факс: __________________.Банковские реквизиты:Р/с № ________________________ в _____________________________.К/с № ________________________________________________.БИК __________, ИНН ______________, КПП ________________.

ОГРН__________.Электронный адрес для направления отчета в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От имени ПОСТАВЩИКА:

____________________(_______________)

От имени ПОКУПАТЕЛЯ:

_____________________ (______________)

68

Приложение 1А К

договору поставки №_____ от _________

Перечень банков-гарантов1

№ п/п Наименование банка-гаранта

Примечание

1 ПАО «Промсвязьбанк» Рег.№32512 ОАО «Сбербанк России» Рег.№14813 ПАО «МДМ Банк» Рег.№3234 ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Рег.№24405 Банк ВТБ (ПАО) Рег.№10006 Банк ГПБ (АО) Рег.№3547 АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Рег.№2546

при сумме банковской гарантии до 300 млн. руб. включительно

8 АО ЮниКредит Банк Рег.№19 ОАО «Банк Москвы» Рег.№2748

10 ОАО «УРАЛСИБ» Рег.№227511 ОАО «АБ «РОССИЯ» Рег.№32812 КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) Рег.№165713 ООО «Внешпромбанк» Рег.№326114 АО «АЛЬФА-БАНК» Рег.№132615 АО «Райффайзенбанк» Рег.№329216 ВТБ 24 (ПАО) Рег.№162317 ТКБ БАНК ПАО Рег.№221018 ПАО Банк «ФК Открытие» Рег.№220919 ПАО АКБ «Связь-Банк» Рег.№147020 АО «Нордеа Банк» Рег.№3016

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ

__________________________ (_____________)М.П.

_____________________ (_____________)М.П.

1 Перечень заполняется в соответствии с актуальным перечнем банков-гарантов – данная сноска подлежит удалению при составлении конкретного дополнительного соглашения

70

Приложение № 3 к договору поставки от «____» ________20__ г.

№ _______________________(Типовая форма банковской гарантии)

ГАРАНТИЯИСПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

Место выдачи г. _______________ Дата выдачи «___»_______20__г.

_______________ (___________________), зарегистрированный Центральным банком Российской Федерации ____ ___________ _______ года, Генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на совершение банковских операций № ___________, основной государственный регистрационный номер ___________________, место нахождения: ____________________________, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице ____________________________________________________________________________________, действующего на основании Устава/Доверенности № _________ от ____________ года, по поручению ___________________ (указать наименование Принципала), место нахождения ________________________________ _________________________________, ИНН ______________ _____/КПП __________________, ОГРН __________, расчетный счет № ____________ в __________________________), именуемого в дальнейшем «Принципал», дает в пользу ________________ (указать наименование Бенефициара), место нахождения _____________ _______________________________, ИНН __________, ОГРН _____________, именуемого в дальнейшем «Бенефициар», следующее обязательство:

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств, предусмотренных Статьей 14 Договора ____________(указать полное наименование договора между Принципалом и Бенефициаром) № ____________ от _________ г., заключенного между Принципалом и Бенефициаром (далее – «Договор»), Гарант по первому письменному требованию Бенефициара уплачивает Бенефициару любую денежную сумму, не превышающую Предельную сумму гарантии, включая но, не ограничиваясь, любые штрафы, неустойки, пени и иные виды штрафных санкций, предусмотренные в Статье 14 Договора, а также любые расходы на юридические услуги, связанные с предъявлением требований к Принципалу по основаниям, предусмотренным Статьей 14 Договора, и любые иные расходы и убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств, предусмотренных Статьей 14 Договора.

Для получения Предельной суммы гарантии или ее части на основании Пункта 1 настоящей гарантии Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченными(-м) на то лицами(-ом) и скрепленное печатью Бенефициара, с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование.

В требовании должно быть указано, что затребованная сумма причитается в связи с тем, что Принципал не выполнил свои обязательства по Договору и содержаться ссылка на соответствующий пункт статьи Договора, положения которого нарушены Принципалом и за нарушение, которого Статьей 14 Договора установлена ответственность Принципала.

72

2. Гарант по письменному требованию Бенефициара уплачивает любую денежную сумму, не превышающую Предельную сумму гарантии, указанную в п. 6 настоящей гарантии, в случаях, когда Бенефициар:

- расторгает Договор по причинам, предусмотренным Статьей 17 Договора.

- расторгает Договор в соответствии с п. 11.6 Договора.Для получения Предельной суммы гарантии или её части на

основании Пункта 2 настоящей гарантии Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченными(-м) на то лицами(-ом) и скрепленное печатью Бенефициара, с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование.

В требовании должно быть указано, что затребованная сумма причитается в силу наступления одного из условий, предусмотренных Статьей 17 или п. 11.6 Договора.

3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом любых других обязательств предусмотренных Договором, не указанных в п. 1 и п. 2 настоящей гарантии, Гарант по первому письменному требованию Бенефициара уплачивает Бенефициару любую денежную сумму, не превышающую Предельную сумму гарантии, указанную в п. 6 настоящей гарантии, покрывающую убытки, понесенные Бенефициаром вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств, предусмотренных Договором, включая но, не ограничиваясь, убытки, понесенные вследствие удовлетворения претензий третьих лиц, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом своих обязательств, предусмотренных Договором.

Для получения Предельной суммы гарантии или ее части на основании Пункта 3 настоящей гарантии Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченными(-м) на то лицами(-ом) и скрепленное печатью Бенефициара, с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование, содержащее следующую информацию:

- причины, по которым Бенефициар истребует Предельную сумму гарантии или часть суммы (ссылка на номер статьи/пункта Договора, положения которой(-ого) нарушены Принципалом);

- обоснование суммы, истребуемой Бенефициаром на основании Пункта 3 настоящей гарантии.

При этом для получения платежа на основании Пункта 3 настоящей гарантии к требованию Бенефициара должна быть приложена копия Акта, подписанного Бенефициаром и Организацией по независимому Технадзору __________________________________________ _______ (наименование организации) и содержащего расчет суммы причиненных убытков2.

4. При этом Гарант подтверждает, что никакие возражения Принципала, касающиеся его обязательств по Договору, или каких-либо иных соглашений с Бенефициаром, либо основанных на зачете каких-либо иных требований к Бенефициару, не будут приниматься Гарантом во

2 73

внимание и /или выдвигаться Гарантом против письменного требования Бенефициара о платеже по настоящей гарантии1.

5. По поручению Принципала настоящая гарантия может быть изменена Гарантом с согласия Бенефициара. Изменения настоящей гарантии, касающиеся продления срока ее действия и увеличения Предельной суммы гарантии, согласия Бенефициара не требуют.

Предельная сумма гарантии уменьшается по получении Гарантом письменного уведомления Бенефициара о частичном отказе от своих прав по настоящей гарантии с указанием суммы, от права требования которой отказывается Бенефициар, и новой (уменьшенной) суммы гарантии, с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего уведомление от имени Бенефициара.

Все изменения гарантии (за исключением уменьшения Предельной суммы гарантии на основании письменного уведомления Бенефициара о частичном отказе от своих прав по настоящей гарантии) должны быть оформлены в виде отдельного документа в письменной форме на бумажном носителе.

Изменения в условия гарантии, не требующие согласия Бенефициара, вступают в силу с момента их выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях.

6. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по настоящей гарантии ограничиваются суммой_____________ (сумма цифрами и прописью)________ (валюта платежа) («Предельная сумма гарантии») и будут уменьшаться на сумму платежей, произведенных Гарантом по настоящей гарантии.

7. Платеж будет осуществлен Гарантом в течение пяти рабочих дней с момента получения письменного требования Бенефициара, удовлетворяющего условиям гарантии. Обязательство Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом с даты списания денежной суммы с корреспондентского счета Гаранта.

8. Гарантия вступает в силу с Даты выдачи и действует по ________201_ включительно.

9. Требования платежа по настоящей гарантии должны быть получены Гарантом до истечения срока действия гарантии по адресу: __________ (указывается полный почтовый адрес банка, выдавшего гарантию).

По истечении указанного срока, а также при наступлении иных оснований, предусмотренных п. 1 ст. 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, гарантия утрачивает силу независимо от того, возвращен ли оригинал гарантии Гаранту или нет.

10. Настоящая гарантия является безотзывной. 11. Принадлежащее Бенефициару по настоящей гарантии право

требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.12. Настоящая гарантия подчиняется законодательству Российской

Федерации.

74

13. Все споры по настоящей гарантии будут решаться в Арбитражном суде _________________________________________(указывается арбитражный суд по месту нахождения Гаранта/его филиала).

14. Сведения о Принципале по настоящей гарантии передаются в бюро кредитных историй в соответствии с положениями Федерального закона от 30 декабря 2004 года №218-ФЗ «О кредитных историях».2

Подпись уполномоченных(-ого) лиц(-а) Банка

Печать Банка

1 Последний абзац действует ТОЛЬКО для типовых контрактов на СМР. 2 Пункт 14 может быть включен или исключен по усмотрению Гаранта (формулировка пункта может быть изменена).

75

Приложение № 5 к договору от «____» ___________ 20___ №___________

Форма предоставления сведений о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников,

выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Поставщика3

Наименование поставщика (ИНН, вид деятельности)

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок

действия, и иные существенные условия

договора)

№ п/п

Информация о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических

лиц)

Сведения о составе исполнительных органов

ИНН

ОГРН

Наим

енов

ани

е ор

гани

заци

иКо

д ОК

ВД

Ф.И

.О.

руко

води

тел

яСе

рия,

№

доку

мент

а,

удос

тове

ряю

щ-е

го

личн

ость

№ и

дат

а

Пред

мет

дого

вора

Цена

(млн

. ру

б.)

Срок

де

йств

ияИн

ые

сущ

еств

енны

е ус

лови

я

ИНН

ОГРН

Наим

енов

ани

е/ Ф

.И.О

.

Адре

с ре

гист

раци

и

Сери

я, №

до

куме

нта,

уд

осто

веря

ющ

его

личн

ость

(д

ля

физ

ичес

ких

лиц)

Руко

води

тел

ь/ у

част

ник/

акци

онер

/со

бств

енни

к/бе

неф

ициа

р

Инф

орма

ция

о по

дтве

ржда

ющих

до

куме

нтах

Настоящим подтверждается наличие согласия субъектов персональных данных, содержащихся в настоящем документе, на их раскрытие путем их предоставления Покупателю, а также последним в органы государственной власти.

______________________(должность руководителя Поставщика)

______________________ ___________________ (Ф.И.О.) (М.П.) (подпись)

77

3 Изменения в ранее представленной информации выделить: добавленный текст жирным шрифтом, удаленный - зачеркиванием. Если какие-либо поля таблицы не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.

Форма Приложения 6к договору поставки

от ________ №____________ (введено в действие дополнительным

соглашением от ______ № __________)Приложение является формой соглашения.

Соглашение об определении поставок Продукции, в счет которых уплачен аванс (часть аванса) за (указать месяц и год отгрузки)

1. В соответствии с п. 2.13 Договора поставки от _____ №_____ Стороны подтверждают, что зачет авансовых платежей в счет оплаты Продукции, отгруженной за период с дд/мм/гг по дд/мм/гг, осуществлен в соответствии с указанной ниже таблицей.

№ п/п

Номер специфи

кации

Дата специфи

кации

Номер товарной накладн

ой

Дата товарной накладн

ой

Номер счета-

фактуры

Дата счета-

фактуры

Сумма в товарной накладной, в т.ч.

НДС

Номер платежн

ого поручен

ия

Дата платежн

ого поручен

ия

Сумма зачтенно

го аванса, в т.ч. НДС

2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

78

ПОСТАВЩИК:Генеральный директор

__________ «__________________»

_________________/__________/«____»_____________ 20 ___ г.

ПОКУПАТЕЛЬ:Генеральный директор

__________ «__________________»

_________________/__________/«____»_____________ 20 ___ г.

79

Всего прошитои пронумеровано:

Кол-во: 77 стр. (семьдесят семь) стр.

прописью

№Наименова

-ние

Должность Ф.И.О. Подпись Дата

301-ГТП/ТПР/23-11.2015


ВРИО заместителя генерального директора по договорной деятельности и общим вопросам

Чирков С.В.

Начальник Административно-хозяйственного управления

Малюков В.А.

Заместитель начальника Отдела материально-технического обеспечения

Ашмарина А.Г.

Ведущий экономист группы учета капитальных вложенийОМТО АХУ

Морозов А.И.

Начальник Отдела бюджетирования Хохлова О.В.

Ответственный

руководитель

ВРИО начальника Отдела организации и проведения закупок по неосновной деятельности

Титов А.В.

№Наименование

запроса котировок

Содержание запроса котировок, кол-во позиций1

301-ГТП/ТПР/23-11.2015


Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) без учета НДС507 899,16

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) с учетом НДС599 321,01

Ответственный исполнитель Должность Ф.И.О. Подпись Бумажная версия полностью соответствует версии электронной

Ведущий специалист Отдела организации и проведения закупок понеосновной

Л.В. Подгорная

0

деятельностиДата создания котировочной документации

Дата Время Примечания20.11.2015

1

УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор · web view26. 27

Documents