· web viewlena zjn-2 preveril, ali je ponudba neobičajno nizka. 4.10. plačilni pogoji naročnik...

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA STORITEV PO POSTOPKU

ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI

Pregled, preizkus in meritve nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistemov za zaščito stavb pred delovanjem strele v

prostorih ZPIZ

Številka javnega naročila:

430-07/2016

Datum: 16.03.2016

_____________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-07/2016 – Pregled, preizkus in meritve nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistemov za zaščito stavb pred delovanjem strele v prostorih ZPIZ

1/39

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije__________________________________________________________________________________________

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

II. PREDMET JAVNEGA NAROČILA, TEHNIČNE ZAHTEVE IN LOKACIJE IZVEDBE STORITEV

III. NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

IV. OBRAZCI:

OBRAZEC 1 Seznam predloženih dokumentovOBRAZEC 2 Podatki o ponudnikuOBRAZEC 3 PonudbaOBRAZEC 4 Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za ugotavljanje sposobnostiOBRAZEC 5 Seznam usposobljenih preglednikovOBRAZEC 6 Osnutek pogodbe OBRAZEC 7 Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalciOBRAZEC 8 Seznam podizvajalcev OBRAZEC 9 Podatki o podizvajalcuOBRAZEC 10 Soglasje podizvajalca za neposredna plačilaOBRAZEC 11 Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogoja iz 3. odstavka 42. člena

ZJN-2 in posredovanju pogodbeOBRAZEC 12 Predračun s prilogo: Tabela izvajanja storitev po posameznih lokacijah


2/39


I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2, Ur. l. RS št. 12/13-UPB5, 19/14, 90/14 – ZDU-1I) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana, vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo, na podlagi obvestila o naročilu male vrednosti za oddajo storitev po postopku oddaje naročila male vrednosti za pregled, preizkus in meritve nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistemov za zaščito stavb pred delovanjem strele v prostorih ZPIZ.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do 06.04.2016 do 10:00 ure.

Ponudniki oddajo ponudbe v pisni obliki s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana, in sicer ponudbe, poslane po pošti, na Službo za računovodstvo in javna naročila (Katja Zakrajšek), osebno dostavljene ponudbe pa v vložišče naročnika.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo strokovna komisija za izvedbo postopka oddaje javnega naročila izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom.

ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo dne 06.04.2016 ob 12:00 uri na naslovu: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje, pač pa se identificirajo z osebnim dokumentom. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

S spoštovanjem,

Ljubljana, dne 16.03.2016 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

po pooblastilu generalnega direktorja Mag. Darko BUTINA direktor sektorja za pravne

in splošne zadeve


3/39


II. PREDMET JAVNEGA NAROČILA, TEHNIČNE ZAHTEVE IN LOKACIJE IZVEDBE STORITEV

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je pregled, preizkus in meritve nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistemov za zaščito stavb pred delovanjem strele v prostorih ZPIZ.

2. TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Opis storitev:Pregled, preizkus in meritve nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistemov za zaščito stavb pred delovanjem strele v prostorih ZPIZ vključuje naslednje storitve:

- pregled nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistemov za zaščito stavb pred delovanjem strele;

- preizkus nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistemov za zaščito stavb pred delovanjem strele;

- izvedbo meritev nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistemov za zaščito stavb pred delovanjem strele z izdelavo merilnih poročil v elektronski obliki in dveh tiskanih izvodih;

- izdelavo in izris enopolnih shem v elektronski obliki in dveh tiskanih izvodih od katerih se en izvod vstavi v električne razdelilnike;

- označitev posameznih tokokrogov na elementih v električnih razdelilnikih in na merilnih mestih (vtičnicah, stikalih,…);

- morebitna ponovna izvedba meritev na posameznih merilnih mestih, na katerih je naročnik odpravil napake ugotovljene pri prvi izvedbi meritev.

Posamezne storitve so po lokacijah razvidne iz Tabele izvajanja storitev po posameznih lokacijah, ki je priloga Predračuna (OBRAZEC 12).

3. LOKACIJE IZVEDBE STORITEV

Izvajalec bo storitve izvedel na naslednjih naročnikovih lokacijah:

POSLOVNI PROSTORI:- Ljubljana, Kolodvorska ulica 15,- Ljubljana, Trg OF 12,- Ljubljana, Ob železnici 30,- Ljubljana, Resljeva cesta 21,- Ljubljana, Resljeva cesta 23,- Ljubljana, Štefanova ulica 5, Tridva,- Ljubljana, Štefanova ulica, prosto- Ljubljana, Štefanova ulica 5, Benedict,- Ljubljana, Štefanova ulica 5, Foto format,- Ljubljana, Štefanova ulica 5, Mercator,- Celje, Opekarniška cesta 15d,- Celje, Trg celjskih knezov 6,


4/39


- Jesenice, Cesta maršala Tita 73,- Kranj, Stara cesta 11,- Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13a,- Koper, Pristaniška ulica 12,- Maribor, Zagrebška cesta 84,- Murska Sobota, Kocljeva ulica 12d,- Murska Sobota, Kocljeva ulica 9,- Nova Gorica, Delpinova ulica 18b,- Nova Gorica, Kidričeva ulica 13,- Novo mesto, Rozmanova ulica 38,- Novo mesto, Novi trg 9,- Ptuj, Vinarski trg 8, - Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 4,- Trbovlje, Gimnazijska cesta 21, - Trbovlje, Ulica Sallaumines 2,- Velenje, Prešernova ulica 7a.

POČITNIŠKA STANOVANJA:- Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1a- Dolenjske Toplice, Meniška vas 50,- Dolenjske Toplice, Meniška vas 51,- Bohinj, Ribčev Laz 97,- Bohinj, Ribčev Laz 98,- Velika Planina 75, Košutna,- Velika Planina 75, Vetrnice.

STANOVANJA:- Ljubljana, Bratovševa ploščad 38, 4. nadstropje, stan. 38,- Ljubljana, Fabianijeva ulica 15, 5. nadstropje, stan. 63,- Ljubljana, Linhartova cesta 34, 1. nadstropje, stan. 4,- Ljubljana, Linhartova cesta 15, 6. nadstropje, stan 26,- Ljubljana, Brejčeva ulica 4, 2. nadstropje, stan. 8,- Ljubljana, Streliška cesta 37a, 4. nadstropje, stan. 17,- Ljubljana, Streliška cesta 37a, 2. nadstropje, stan. 7,- Ljubljana, Streliška cesta 37a, 2. nadstropje, stan. 8,- Ljubljana, Rojčeva ulica 15, 2. nadstropje, stan. 8,- Ljubljana, Rojčeva ulica 17, 1. nadstropje, stan. 4,- Ljubljana, Jakčeva ulica 8, 11. nadstropje, stan. 138,- Kamnik, Klavčičeva ulica 9, 2. nadstropje, stan 15,- Maribor, Gorkega ulica 4, 2. nadstropje, stan. 34,- Maribor, Majeričeva ulica 5, pritličje, stan. 1,- Medvode, Škofjeloška cesta 29, 1. nadstropje, stan. 3.


5/39


III. NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2, Ur. l. RS št. 12/13-UPB5, 19/14, 90/14 – ZDU-1I) je naročnik na Portal javnih naročil pri Uradnem listu RS dne 16.03.2016 poslal v objavo obvestilo o naročilu male vrednosti za pregled, preizkus in meritve nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistemov za zaščito stavb pred delovanjem strele v prostorih ZPIZ, št. 430-07/2016.

V ta namen je v skladu z 71. členom ZJN-2 naročnik izdelal navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Kot ponudnik lahko na javno naročilo konkurira vsak gospodarski subjekt, ki na trgu ponuja izvedbo predmetnega javnega naročila in izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je pregled, preizkus in meritve nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistemov za zaščito stavb pred delovanjem strele v prostorih ZPIZ.

Posamezne storitve, ki jih bo potrebno izvesti na posamezni lokaciji so razvidne iz Tabele izvajanja storitev po posameznih lokacijah, ki je priloga Predračuna - OBRAZCA 12.

Naročnik bo po pravnomočno končanem postopku oddaje javnega naročila z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila.

2. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

2.1. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

Naročnik lahko po lastni presoji oziroma na pobudo potencialnega ponudnika najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb spremeni/dopolni razpisno dokumentacijo. Vsaka taka sprememba/dopolnitev je sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS na www.enarocanje.si (obrazec: Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku). Informacija o objavi spremembe/dopolnitve na Portalu javnih naročil bo objavljena tudi na spletni strani naročnika: www.zpiz.si.

Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da omogoči potencialnim ponudnikom potreben čas za upoštevanje sprememb/dopolnitev razpisne dokumentacije pri pripravi ponudb.

2.2. Pojasnila razpisne dokumentacije

Naročnik lahko po lastni presoji oziroma na pobudo potencialnega ponudnika najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb poda pojasnilo razpisne dokumentacije z namenom, da se odpravijo morebitne dvoumnosti navedb v razpisni dokumentaciji. Vsako pojasnilo je sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljeno na Portalu javnih naročil pri Uradnem


6/39

http://www.zpiz.si/

http://www.enarocanje.si/


listu RS kot dodatno pojasnilo naročnika v Obvestilu o naročilu male vrednosti. Informacija o objavi pojasnila bo objavljena tudi na spletni strani naročnika.

2.3. Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo

Vsa vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo potencialni ponudnik postavlja preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS: www.enarocanje.si ali po elektronski pošti na naslov: [email protected] s pripisom: »VPRAŠANJE – JAVNO NAROČILO št. 430-07/2016«.

Vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo se lahko postavljajo najkasneje do 29.03.2016 do 10:00 ure. Na vprašanja, postavljena po preteku navedenega roka, naročnik ni dolžan odgovoriti.

3. SEZNAM DOKUMENTOV, S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE IZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Obvezni sestavni deli ponudbene dokumentacije, s katerimi ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje sposobnosti in izpolnjuje ostale naročnikove zahteve, so naslednji dokumenti:

3.1. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Podatki o ponudniku« (OBRAZEC 2).

3.2. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Ponudba« (OBRAZEC 3). 3.3. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev

za ugotavljanje sposobnosti« (OBRAZEC 4).

3.4. »Seznam usposobljenih preglednikov« (OBRAZEC 5), v katerem ponudnik navede:- usposobljene delavce – NPK preglednike manj zahtevnih električnih

inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, ki bodo izvajali pregledovanje, merjenje, izvajanje, vzdrževanje in servisiranje električnih in drugih inštalacij, strelovodov, strojev, opreme postrojev in naprav, na vseh naročnikovih lokacijah razen za Ljubljano, Kolodvorska ulica 15.

- usposobljene delavcev – NPK preglednike zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, ki bodo izvajali pregledovanje, merjenje, izvajanje, vzdrževanje in servisiranje električnih in drugih inštalacij, strelovodov, strojev, opreme postrojev in naprav na lokaciji Ljubljana, Kolodvorska ulica 15.

Ponudnik usposobljenost vsakega delavca navedenega v Seznamu usposobljenih preglednikov dokazuje z nacionalno poklicno kvalifikacijo za preglednike manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele in/oz. za preglednike zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele oziroma drugimi ustreznimi dokazili.

Na seznamu navedeni pregledniki morajo biti zaposleni pri ponudniku ali pri ponudnikovemu podizvajalcu.


7/39

mailto:[email protected]

http://www.enarocanje.si/


Ponudnik za izvajanje storitev zagotavlja strokovnjake, navedene v seznamu. V izvajanje lahko po predhodni odobritvi naročnika vključi dodatne strokovnjake, zaposlene pri njem ali pri njegovem podizvajalcu.

Dokazila o usposobljenosti so lahko fotokopije.

3.5. Izpolnjen, parafiran (vsaka stran osnutka posebej), podpisan in žigosan obrazec »Osnutek pogodbe« (OBRAZEC 6).

3.6. Ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti »Veljavno zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti za škodo«, ki bi utegnila nastati naročniku v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Lahko fotokopija.

3.7. Podizvajalci:3.7.1. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava ponudnika, da ne nastopa s

podizvajalci« (OBRAZEC 7). oziroma:

3.7.2. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Seznam podizvajalcev « (OBRAZEC 8), 3.7.3. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Podatki o podizvajalcu« (OBRAZEC 9),

(lahko fotokopija).3.7.4. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Soglasje podizvajalca za neposredna

plačila« (OBRAZEC 10) (lahko fotokopija).3.7.5. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogoja

iz 3. odstavka 42. člena ZJN-2 in posredovanju pogodbe« (OBRAZEC 11) (lahko fotokopija).

3.8. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Predračun« s prilogo: Tabela izvajanja storitev po posameznih lokacijah (OBRAZEC 12).

3.9. SKUPNA PONUDBA:V primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora izpolnjevanje pogojev izkazati s predložitvijo dokumentov na naslednji način:

a.) Izpolnjevanje pogoja za udeležbo pod točko 3.1., 3.2. in 3.3. mora izkazati vsak izvajalec skupine posamično.

b.) Za izpolnjevanje pogojev za udeležbo pod točkami 3.5., 3.7.1., 3.7.2. in 3.8. morajo dokumente izpolniti, podpisati in žigosati vsi izvajalci skupine, in sicer tako:- da vsak izvajalec skupine dokument posamično izpolni, podpiše in žigosa

(obrazec se fotokopira tolikokrat, kolikor je število izvajalcev skupine), ali- da posamezen dokument (en obrazec!) podpišejo in žigosajo vsi sodelujoči

izvajalci skupine.

c.) Izpolnjevanje pogoja za udeležbo pod točkami 3.4. in 3.6. izkazuje skupina izvajalcev skupaj, kar pomeni, da lahko posamezen pogoj izpolnjuje le nekaj izvajalcev skupine ali celo samo eden izmed njih. Določen pogoj se bo štel za izpolnjenega, če bodo vsi dokumenti (eden ali več), predloženi za izpolnitev tega pogoja, kumulativno izkazali izpolnitev zahteve naročnika.


8/39


V primeru, da bo kot najugodnejši ponudnik izbrana skupina izvajalcev, bo morala le ta pred sklenitvijo pogodbe za izvedbo predmetnega javnega naročila predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

4. PONUDBA

4.1. Jezik

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.

4.2. Udeležba podizvajalcev in neposredno plačilo podizvajalcem

Udeležba podizvajalcev v tem javnem naročilu je dovoljena.

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik po ZJN-2 sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Fizične osebe, ki niso gospodarski subjekti, se ne štejejo za podizvajalce.

Vsak ponudnikov podizvajalec mora izpolnjevati pogoj iz 3. odstavka 42. člena ZJN-2. Podizvajalec na dan, ko je ponudnik oddal svojo ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, ne sme imeti zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. V primeru, da podizvajalec navedenega pogoja ne izpolnjuje, ne sme sodelovati v postopku oddaje predmetnega javnega naročila!V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora:

v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem,

v ponudbi predložiti OBRAZEC 8 – »Seznam podizvajalcev«, v ponudbi za svojega podizvajalca predložiti OBRAZEC 9 – »Podatki o podizvajalcu«

(Obrazec izpolni podizvajalec!), v ponudbi za svojega podizvajalca predložiti OBRAZEC 10 – »Soglasje podizvajalca

za neposredna plačila« (Obrazec izpolni podizvajalec!), v ponudbi za svojega podizvajalca predložiti OBRAZEC 11 – »Izjava podizvajalca o

izpolnjevanju pogoja iz 3. odstavka 42. člena ZJN-2 in posredovanju pogodbe« (Obrazec izpolni podizvajalec!).

V primeru, da izbrani ponudnik nastopa s podizvajalci, so obvezna sestavina pogodbe naslednji podatki:

vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in

transakcijski račun), predmet, okvirna količina, okvirna vrednost, kraj in rok izvedbe teh del oziroma

dobave blaga, pooblastilo izbranega ponudnika, da pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega

računa neposredno plačuje podizvajalcem. _____________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-07/2016 – Pregled, preizkus in meritve nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistemov za zaščito stavb pred delovanjem strele v prostorih ZPIZ

9/39


Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna.

Izbrani ponudnik mora svojemu računu obvezno priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izbrani ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom, ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izbrani ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izbrani ponudnik naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,

- izjavo novega podizvajalca, da le-ta na dan sklenitve pogodbe z izvajalcem nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. V primeru, da podizvajalec navedenega pogoja ne izpolnjuje, ne sme sodelovati pri izvajanju predmetnega javnega naročila,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu,- morebitne druge dokumente, zahtevane v pogodbi o izvedbi javnega naročila.

4.3. Ponudbe v variantah

Ponudbe v variantah niso dopustne.

4.4. Obseg ponudbe

Ponudnik mora podati ponudbo za celotno naročilo. Predložitev ponudbe le za del predmetnega javnega naročila ni možna!

4.5 . Oblika ponudbe

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te, in ponudbi priloži vse druge zahtevane dokumente.

Ponudba mora biti podana na obrazcih oziroma prilogah razpisne dokumentacije ali po vsebini enakih obrazcih oziroma prilogah, izdelanih s strani ponudnika oziroma drugih pristojnih oseb.

Vsi v ponudbi predloženi obrazci oziroma priloge morajo biti v celoti izpolnjeni (razen če naročnik v samem dokumentu določi drugače), podpisani in žigosani s strani ponudnika oziroma drugih pristojnih oseb._____________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-07/2016 – Pregled, preizkus in meritve nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistemov za zaščito stavb pred delovanjem strele v prostorih ZPIZ

10/39


Ponudniki morajo ponudbene dokumente predložiti brez dodatnih pogojev.

Vsi zahtevani dokumenti naj bodo zloženi po vrstnem redu, kot so navedeni v Seznamu predloženih dokumentov (OBRAZEC 1).

Vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, morajo biti originali, razen dokumenti, za katere naročnik v razpisni dokumentaciji izrecno določi, da so lahko v fotokopiji (v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik v roku 3 dni prinesti v vpogled).

Vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, morajo biti zvezani z vrvico v celoto in notranje pečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oziroma pečata. To pomeni, da mora biti vsak list v ponudbeni dokumentaciji preluknjan, vsi listi pa skupaj zvezani z vrvico, ki se jo z etiketo ali pečatnim voskom zalepi na prvi ali zadnji list ponudbenega dokumenta oz. na prvo ali zadnjo stran mape, registratorja ipd. (odvisno v kaj je ponudba vložena) ter žigosa. Če je dokument vložen v plastificirano mapo, ni dovolj, da je zvezana z vrvico le mapa, temveč mora biti dokument preluknjan skupaj z mapo in zvezan z vrvico.

Ne glede na zgoraj navedeno, ima predstavnik ponudnika, ki je prisoten na javnem odpiranju ponudb, možnost, da v navzočnosti strokovne komisije za izvedbo postopka oddaje javnega naročila ter ostalih prisotnih na licu mesta izpolni zahtevo naročnika in vse dokumente zveže z vrvico v celoto ter jih notranje pečati na način, kot je predhodno navedeno. V kolikor predstavnik ponudnika na javnem odpiranju ne razpolaga z žigom, velja njegov podpis. Naknadna izpolnitev zahteve naročnika po vezavi z vrvico in notranjem pečatenju se zabeleži v zapisniku o javnem odpiranju ponudb.V kolikor se ponudnik javnega odpiranja ponudb ne udeleži, se njegova ponudba zveže z vrvico in notranje pečati (zalepi etiketa) ob prisotnosti strokovne komisije in predstavnikov ponudnikov, ki se javnega odpiranja ponudb udeležijo. Takšno ravnanje se zabeleži v zapisniku o javnem odpiranju ponudb.

4.6. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati do 31.08.2016.

4.7. Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

4.8. Navodila za izpolnjevanje predračuna in ponudbena cena

Predračun mora biti izpolnjen, podpisan in žigosan na priloženem obrazcu »Predračun«.

Ponudnik skladno s predračunom poda ponudbeno ceno za merske enote posameznih vrst storitev, ki morajo vključevati: stroške dela, prevozne stroške in čas na poti, manipulativne stroške, delovna sredstva, pomožna sredstva kot so lestve, odri in ostalo, ves potrošni material, stroške zavarovanj, stroške iz naslova varnosti in zdravja pri delu, terminsko


11/39


usklajevanje z naročnikom, stroške poprave morebitne škode povzročene naročniku, drugi stroški, potrebni za izvedbo posameznih vrst storitev po tej pogodbi.

Cene v predračunu morajo biti izražene v EUR in zaokrožene na dve decimalni mesti. Če ponudnik v predračunih namesto cene na enoto vpiše drug znak, simbol, ki ni številka oziroma pusti okno neizpolnjeno, se šteje, da je cena za tisto pozicijo 0,00 EUR.

Ponudbene cene morajo biti fiksne ves čas trajanja pogodbe ter zajemati vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo celotnega javnega naročila, in druge dajatve. Naročnik dodatnih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeni ceni, naknadno ne bo priznaval!Morebitni popusti morajo biti vključeni v ponudbeno ceno.

DDV mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem predračuna.

4.9. Neobičajno nizka ponudba

Naročnik bo, v kolikor meni, da je ponudba ponudnika neobičajno nizka oziroma v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve predmetnega javnega naročila, in v primerih, ko naročnik prejme vsaj 4 pravočasne ponudbe, v skladu z 1. odstavkom 49. člena ZJN-2 preveril, ali je ponudba neobičajno nizka.

4.10. Plačilni pogoji

Naročnik bo izvajalcu plačal izvedbo storitev na podlagi potrjenih začasnih in na podlagi potrjene končne situacije v roku 30 dni od dneva prejema posamezne situacije na transakcijski računa izvajalca/podizvajalca. Izvajalec enkrat mesečno izstavi naročniku začasno situacijo za dejansko izvedene storitve. Situaciji mora biti obvezno priložen s strani naročnika potrjen dokument o dejansko opravljenih storitvah.

Izvajalec bo izvedene storitve obračunal s posameznimi začasnimi situacijami in s končno situacijo.

Naročnik je dolžan začasno situacijo potrditi oziroma jo argumentirano zavrniti v 15 dneh od dneva prejema. Če naročnik začasne situacije ne potrdi oziroma ne zavrne v navedenem roku, se šteje, da je situacija s potekom tega roka potrjena.

Izvajalec po podpisu zapisnika o zaključku izvedbe storitev, izstavi naročniku končno situacijo. Situaciji mora biti obvezno priložen s strani naročnika potrjen dokument o dejansko opravljenih storitvah.

Naročnik je dolžan končno situacijo potrditi oziroma jo argumentirano zavrniti v 15 dneh od dneva prejema situacije. Če naročnik končne situacije ne potrdi oziroma ne zavrne v navedenem roku, se šteje, da je s potekom tega roka potrjena.4.11. Lokacije izvedbe storitev

Kot je navedeno v 3. točki II. poglavja razpisne dokumentacije.


12/39


4. 12. Rok izvedbe storitev

Izvajalec je dolžan začeti z izvajanjem storitev v roku določenem na prvem koordinacijskem sestanku in jih izvajati v skladu s terminskim planom. Rok končanja izvedbe storitev je 01.12.2016.

5. NAČIN, MESTO IN ČAS ODDAJE PONUDBE

Ponudbo za javno naročilo ponudnik lahko predloži osebno najkasneje do 06.04.2016 do 10:00 ure, ali pošlje priporočeno po pošti na naslov:

ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1518 LJUBLJANA, Služba za računovodstvo in javna naročila

(za Katjo Zakrajšek)

pri čemer se šteje, da je ponudba prispela pravočasno, če prispe v vložišče naročnika do datuma in ure, ki sta določena za oddajo ponudb.

Ponudba mora biti predložena v zaprti ovojnici. Na ovojnici ponudnik navede:

»NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA JN št. 430-07/2016«

Na hrbtni strani mora biti označen naslov ponudnika. V primeru, da dva ali več ponudnikov odda skupno ponudbo, morajo biti na hrbtni strani navedeni vsi ponudniki.

Obravnavane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v zgoraj navedenem roku.

6. UMIK PONUDBE

Ponudnik lahko v postopku javnega naročanja umakne svojo ponudbo. 7. DATUM, ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo dne 06.04.2016 ob 12:00 uri na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje, pač pa se identificirajo z osebnim dokumentom.

Strokovna komisija za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ki jo imenuje naročnik, bo objavila glavne podatke iz vsake ponudbe, in sicer:

- skupno ponudbeno vrednost v EUR z DDV iz predračuna,- navedbo morebitnih pomanjkljivosti ponudbe, ki jih bo strokovna komisija

ugotovila že na odpiranju ponudb.


13/39


Strokovna komisija bo vodila zapisnik o javnem odpiranju ponudb. Po en izvod zapisnika bo naročnik vročil navzočim predstavnikom ponudnikov takoj po javnem odpiranju ponudb, ostalim ponudnikom, ki na javnem odpiranju ne bodo prisotni, pa ga bo posredoval najkasneje v treh delovnih dneh po javnem odpiranju ponudb.

8. MERILO

Edino merilo za izbiro ponudbe je najnižja cena – skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV po predračunu.

Ravnanje naročnika v primeru enake najnižje cene:- V primeru, da izbor najugodnejšega ponudnika ne bo možen zaradi enake najnižje skupne

ponudbene vrednosti več kot enega ponudnika, bo naročnik v svojih poslovnih prostorih organiziral met kocke ob prisotnosti vseh ponudnikov z enako najnižjo skupno ponudbeno vrednostjo in enakim številom zagotovljenih usposobljenih strokovnjakov. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo pri metu dosegel večje število pik. Met kocke se ponavlja toliko časa, dokler en od ponudnikov ne doseže večjega števila pik. V primeru, da se pozvani ponudnik ne udeleži metanja kocke, se šteje, da umika svojo ponudbo.

9. DOPUSTNE DOPOLNITVE IN SPREMEMBE PONUDBE

Naročnik bo ponudnikom dopustil in omogočil dopolnitev ali spremembo ponudbe v delih, v katerih le-ta ni popolna.

Ponudniki pa ne smejo dopolnjevati ali spreminjati:- svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v

okviru meril,- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega

naročila, v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

Naročnik bo ponudnika, ki je sicer oddal najugodnejšo ponudbo glede na določeno merilo, vendar je njegova ponudba formalno nepopolna, v primeru, da določenega dejstva ne bo mogel sam preveriti, pisno pozval, da v roku, ki ga določi naročnik, dopolni ali spremeni svojo ponudbo. Če pozvani ponudnik v določenem roku svoje ponudbe ne bo dopolnil ali spremenil, bo naročnik njegovo ponudbo kot nepopolno izločil in pozval naslednjega ponudnika z najugodnejšo ponudbo, v kolikor je tudi ponudba tega ponudnika formalno nepopolna, naj dopolni ali spremeni svojo ponudbo. Ta postopek bo naročnik ponavljal, dokler ne bo dobil popolne ponudbe v skladu z razpisnimi zahtevami in pogoji, oziroma dokler ne izloči vseh pravočasno prispelih ponudb._____________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-07/2016 – Pregled, preizkus in meritve nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistemov za zaščito stavb pred delovanjem strele v prostorih ZPIZ

14/39


Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru dvoma oziroma nejasnosti v zvezi z vsebino predloženih dokumentov v ponudbeni dokumentaciji od ponudnika naknadno zahteva dodatno dokumentacijo.

10. ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Naročnik bo sprejel odločitev o oddaji naročila najpozneje v 45 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb in o njej pisno obvestil vse ponudnike v skladu z 79. členom ZJN-2.

Izbrani ponudnik bo moral v skladu s 13. in 14. odstavkom 71. člena ZJN-2 in 6. odstavkom 14. člena ZintPK – UPB2 (Ur. l. RS št. 69/11) na poziv naročnika v roku osmih dni od prejema poziva posredovati izjavo oz. podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb (fizične in pravne osebe v lastništvu ponudnika),

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Za fizične osebe se predložijo naslednji podatki: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva.

11. SKLENITEV POGODBE

Pogodbo o izvedbi predmetnega javnega naročila mora izbrani ponudnik podpisati in vrniti v petih dneh po prejemu pogodbe v podpis. Če izbrani ponudnik pogodbe ne podpiše in ne vrne v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

12. ZAUPNOST POSTOPKA

Naročnik bo obravnaval kot zaupne samo tiste strani dokumentov v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele oznako »ZAUPNO« oziroma »POSLOVNA SKRIVNOST«. Če je zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici pa mora biti izpisano »ZAUPNO« oziroma »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Če ponudnik v ponudbi predloži sklep o poslovni skrivnosti, mora na način, opisan v prejšnjem odstavku, označiti vse strani v razpisni dokumentaciji, na katere se sklep nanaša. Dokumenti, ki ne bodo imeli oznake »ZAUPNO« oziroma »POSLOVNA SKRIVNOST«, ne bodo obravnavani kot zaupni, ne glede na vsebino sklepa o poslovni skrivnosti.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno zgoraj. Kot zaupni so lahko označeni samo podatki, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost. Ne glede na navedeno v predhodnem stavku so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru meril.


15/39


13. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil ureja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN; Ur. l. RS., št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13 in 90/14-ZDU-1I). Podatki za plačilo takse za postopek revizije javnega naročila:

Transakcijski račun: SI56 0110 0100 0358 802Odprt pri: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, SlovenijaSWIFT KODA: BSLJSI2XIBAN: SI56011001000358802Referenca: 11 16110-7111290-04300716

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana, in sicer neposredno na tem naslovu, po pošti priporočeno, po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

OBRAZEC 1PONUDNIK:________________________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-07/2016 – Pregled, preizkus in meritve nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistemov za zaščito stavb pred delovanjem strele v prostorih ZPIZ

16/39


__________________________________________

SEZNAM PREDLOŽENIH DOKUMENTOVZap.št. Predložen1. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Podatki o ponudniku« (OBRAZEC

2) DA NE2. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Ponudba« (OBRAZEC 3). DA NE3. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava ponudnika o izpolnjevanju

pogojev za ugotavljanje sposobnosti« (OBRAZEC 4). DA NE4. »Seznam usposobljenih preglednikov« (OBRAZEC 5), v katerem ponudnik

navede:- usposobljene delavce – NPK preglednike manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, ki bodo izvajali pregledovanje, merjenje, izvajanje, vzdrževanje in servisiranje električnih in drugih inštalacij, strelovodov, strojev, opreme postrojev in naprav, na vseh naročnikovih lokacijah razen za Ljubljano, Kolodvorska ulica 15.- usposobljene delavcev – NPK preglednike zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, ki bodo izvajali pregledovanje, merjenje, izvajanje, vzdrževanje in servisiranje električnih in drugih inštalacij, strelovodov, strojev, opreme postrojev in naprav na lokaciji Ljubljana, Kolodvorska ulica 15.

DA

DA

NE

NE

5. Izpolnjen, parafiran (vsaka stran osnutka posebej), žigosan in podpisan obrazec »Osnutek pogodbe« (OBRAZEC 6). DA NE

6. »Veljavno zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti za škodo«, ki bi utegnila nastati naročniku v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. DA NE

7. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci« (OBRAZEC 7)oziroma:izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Seznam podizvajalcev« (OBRAZEC 8),izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Podatki o podizvajalcu« (OBRAZEC 9) (lahko fotokopija),izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Soglasje podizvajalca za neposredna plačila« (OBRAZEC 10) (lahko fotokopija),izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogoja iz 3. odstavka 42. člena ZJN-2 in posredovanju pogodbe« (OBRAZEC 11) (lahko fotokopija).

DA

DA

DA

DA

DA

NE

NE

NE

NE

NE

8. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Predračun« s prilogo: Tabela izvajanja storitev po posameznih lokacijah (OBRAZEC 12).

DA NE

OBRAZEC 2PODATKI O PONUDNIKU


17/39


NAZIV PONUDNIKA:

NASLOV PONUDNIKA:

KONTAKTNA OSEBA:

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:

SPLETNI NASLOV:

TELEFON:

TELEFAX:

MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV:

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: pri banki:

ŠT. VPISA V SODNI REGISTER (št. vložka):

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE:

GLAVNE DEJAVNOSTI, KI JIH PONUDNIK OPRAVLJA:

Zap. št. Standardna klasifikacija dejavnosti

Opis dejavnosti

1.2.3.

Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

OBRAZEC 3PONUDNIK:_________________________________________________________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-07/2016 – Pregled, preizkus in meritve nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistemov za zaščito stavb pred delovanjem strele v prostorih ZPIZ

18/39


______________________

P O N U D B A

Na osnovi obvestila o naročilu male vrednosti za oddajo storitev po postopku oddaje naročila male vrednosti za pregled, preizkus in meritve nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistemov za zaščito stavb pred delovanjem strele v prostorih ZPIZ, številka javnega naročila 430-07/2016, posredovanega v objavo na Portal javnih naročil pri Uradnem listu RS dne _________ dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudbo dajemo (ustrezno obkrožiti!):a) samostojnob) skupno ponudbo v skupini izvajalcev: ________________________________c) s podizvajalci: ___________________________________________________

II. Ponudbeni pogoji:

1. Ponudba velja do 31.08.2016.

2. Rok plačila:Rok plačila za izvedene storitve z začasnimi situacijami je 30 dni od dneva prejema posamezne situacije.

Rok plačila za izvedene storitve na podlagi končne situacije je 30 dni od dneva prejema končne situacije.

3. Rok izvedbe storitev: Izvajalec bo začel z izvajanjem storitev v roku določenem na prvem koordinacijskem sestanku in jih izvajati v skladu s terminskim planom. Rok končanja izvedbe storitev je 01.12.2016.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:- da sprejemamo vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije za predmetno

javno naročilo,- da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični,- da fotokopije priloženih listin ustrezajo izvirniku,- da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo

popolno odgovornost.



19/39


OBRAZEC 4PONUDNIK:___________________________________________________________________________

IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

1. naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB2; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostmi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člena KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združenje (294. člen KZ-1);

_____________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-07/2016 – Pregled, preizkus in meritve nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistemov za zaščito stavb pred delovanjem strele v poslovnih prostorih ZPIZ

20/39


2. zakoniti zastopnik/i naše družbe, ni/so bil/i pravnomočno obsojen/i zaradi kaznivih dejanj, ki so predeljena v kazenskem zakoniku (Ur.l.RS, št. 50/12-UPB2;KZ-1) in točki 1 tega obrazca;

3. Naša družba ni v postopku prisilne poravnave ali zoper njo ni bil podan predlog za začetek prisilne poravnave, ni v stečajnem postopku ali zoper njo ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka, ni v postopku prisilnega prenehanja, zoper njo ni bil podan predlog za začetek prisilnega prenehanja, z njenimi posli iz drugih razlogov ne opravlja sodišče, ali ni opustila poslovne dejavnosti ali ni v katerem koli podobnem položaju.

(V primeru, da je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave, ponudnik predloži pravnomočen sklep o potrditvi postopka prisilne poravnave oziroma izjavo, da je sodišče že pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave).

4. naša družba na dan, ko je bila oddana ponudba za predmetno javno naročilo, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več;

5. naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločena iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2;

6. naša družba skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l.RS št. 69/11- UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) ni uvrščena na seznam poslovnih subjektov, za katere veljajo omejitve po ZIntPK, in s katerimi naročnik na podlagi prvega odstavka 35. člena ZIntPK ne sme poslovati;

7. naša družba v zadnjih treh mesecih pred oddajo ponudbe za predmetno javno naročilo ni imela blokiranih sredstev na nobenem od odprtih transakcijskih računov.

8. da bomo v primeru, da bo naša družba izbrana kot najugodnejši ponudnik, v skladu s 13. in 14. odstavkom 71. člena ZJN-2 in 6. odstavkom 14. člena ZIntPK- UPB2 v roku osmih dni od prejema poziva naročniku posredovali izjavo oz. podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih ter izjavo oziroma podatke o lastniških deležih navedenih oseb (fizične in pravne osebe v lastništvu ponudnika), ter izjavo oziroma podatke o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

S podpisom te izjave pooblaščamo naročnika, da za potrebe morebitnega preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, pridobi ustrezne podatke iz uradnih evidenc. V kolikor naročnik določenih podatkov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc, bomo na njegovo zahtevo takšne podatke dokazali s predložitvijo ustreznih potrdil.



21/39


OBRAZEC 5

PONUDNIK:___________________________________________________________________________

SEZNAM USPOSOBLJENIH PREGLEDNIKOV IN IZJAVA PONUDNIKA O POKLICNI IN FUNKCIONALNI USPOSOBLJENOSTI STROKOVNJAKOV

Predmet javnega naročila: Pregled, preizkus in meritve nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistemov za zaščito stavb pred delovanjem strele v poslovnih prostorih ZPIZ

Področje usposobljenosti

Ime in priimek usposobljenega strokovnjaka

Zaposlen pri(ustrezno obkrožite!)

Dokazilo o usposobljenosti navedenega strokovnjaka (navedite vrsto dokazila, s

katerim dokazujete usposobljenost)

Dokazilo velja do:

NPK preglednik manj zahtevnih električnih in strelovodnih inštalacij

pri ponudniku

pri pon. podizvajalcuNPK preglednik

zahtevnih električnih in strelovodnih inštalacij

pri ponudniku

pri pon. podizvajalcu

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: imajo zgoraj navedene osebe funkcionalno znanje na zahtevanih področjih, kar dokazujemo

tudi s priloženimi dokazili, so na seznamu navedeni strokovnjaki zaposleni pri ponudniku ali pri ponudnikovemu

podizvajalcu, vsi zgoraj navedeni strokovnjaki aktivno govorijo slovenski in/oz. angleški jezik, bomo zagotavljali razpoložljivost zgoraj navedenih usposobljenih strokovnjakov - ves čas

izvajanja predmetnega javnega naročila. Navedeni strokovnjaki - bodo nosilci in izvajalci nalog pri izvedbi storitev. Morebitno vključevanje drugih strokovnjakov v delo bomo izvedli le po predhodni odobritvi naročnika. Ravno tako bomo naročnika predhodno obvestili o morebitni zamenjavi usposobljenih strokovnjakov in izvajalcev nalog v času trajanja pogodbe, za nove strokovnjake pa bomo predložili dokazila o usposobljenosti. Zamenjavo usposobljenih strokovnjakov bomo izvedli po prejetem pisnem soglasju naročnika.


Priloga: - dokazila o usposobljenosti


22/39


OSNUTEK POGODBE OBRAZEC 6

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, 1518 Ljubljana, Kolodvorska ul. 15, ki ga po pooblastilu generalnega direktorja zastopa ______________________________(v nadaljevanju naročnik)

Identifikacijska št. za DDV: SI 85876500Matična številka: 5156700

in_____________________________________________, ki ga zastopa__________________ (v nadaljevanju izvajalec)

Identifikacijska št. za DDV: SI Matična številka:

POGODBA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA ŠT. 430-07/2016PREGLED, PREIZKUS IN MERITVE NIZKONAPETOSTNIH ELEKTRIČNIH

INŠTALACIJ IN SISTEMOV ZA ZAŠČITO STAVB PRED DELOVANJEM STRELE V PROSTORIH ZPIZ

I. UVODNE DOLOČBE1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila storitev na osnovi 30.a člena Zakona o javnem naročanju (ZJN–2; Ur. l. RS, št. 12/13-UPB5, 19/14, 90/14-ZDU-1I) za pregled, preizkus in meritve nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistemov za zaščito stavb pred delovanjem strele v prostorih ZPIZ.

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na osnovi obvestila o naročilu male vrednosti, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS, pod št. objave___________, dne ___________.

2. člen

Sestavni deli te pogodbe so: - Predračun (OBRAZEC 12) s prilogo: Tabela izvajanja storitev po posameznih

lokacijah z dne __________,- Seznam usposobljenih preglednikov (OBRAZEC 5)- Seznam podizvajalcev (OBRAZEC 8),- Podatki o podizvajalcu (OBRAZEC 9),- Soglasje podizvajalca za neposredna plačila (OBRAZEC 10),


23/39


3. člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila.

II. PREDMET POGODBE4. člen

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bo izvajalec na podlagi te pogodbe za naročnika izvedel pregled, preizkus in meritve nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistemov za zaščito stavb pred delovanjem strele v prostorih ZPIZ.

Opis storitev:- pregled nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistemov za zaščito stavb pred

delovanjem strele;- preizkus nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistemov za zaščito stavb pred

delovanjem strele;- izvedbo meritev nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistemov za zaščito

stavb pred delovanjem strele z izdelavo merilnih poročil v elektronski obliki in dveh tiskanih izvodih;

- izdelavo in izris enopolnih shem v elektronski obliki in dveh tiskanih izvodih od katerih se en izvod vstavi v električne razdelilnike;

- označitev posameznih tokokrogov na elementih v električnih razdelilnikih in na merilnih mestih (vtičnicah, stikalih,…);

- morebitna ponovna izvedba meritev na posameznih merilnih mestih, na katerih je naročnik odpravil napake ugotovljene pri prvi izvedbi meritev.

III. TRAJANJE POGODBE5. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bo izvajalec izpolnjeval obveznosti po tej pogodbi od dneva veljavnosti pogodbe do 31.12.2016.

IV. ROK IZVEDBE STORITEV6. člen

Izvajalec je dolžan začeti z izvajanjem storitev v roku določenem na prvem koordinacijskem sestanku in jih izvajati v skladu s terminskim planom. Rok končanja izvedbe storitev je 01.12.2016.

Ta rok se lahko spremeni le pisno in zaradi izrednih dogodkov (višja sila) ter dogodkov, ki vplivajo na izvedbo storitev, pa le-teh ni bilo mogoče predvideti in jih ni povzročil izvajalec. Izvajalec je dolžan naročniku predložiti obrazloženo pisno zahtevo za podaljšanje roka skupaj z ukrepi za odpravo zamud v roku 3 dni, odkar izve za vzroke iz prejšnjega odstavka, sicer podaljšanja roka ne more več zahtevati. Podaljšanje roka ne vpliva na pogodbeno ceno.

Za višjo silo se smatra vse, kar prizna sodna praksa v primerljivih primerih za višjo silo.


24/39


V. LOKACIJE IZVEDBE STORITEV7. člen

Izvajalec bo predmetne storitve izvajal na naslednjih naročnikovih lokacijah:

POSLOVNI PROSTORI:- Ljubljana, Kolodvorska ulica 15,- Ljubljana, Trg OF 12,- Ljubljana, Ob železnici 30,- Ljubljana, Resljeva cesta 21,- Ljubljana, Resljeva cesta 23,- Ljubljana, Štefanova ulica 5, Tridva,- Ljubljana, Štefanova ulica, prosto- Ljubljana, Štefanova ulica 5, Benedict,- Ljubljana, Štefanova ulica 5, Foto format,- Ljubljana, Štefanova ulica 5, Mercator,- Celje, Opekarniška cesta 15d,- Celje, Trg celjskih knezov 6,- Jesenice, Cesta maršala Tita 73,- Kranj, Stara cesta 11,- Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13a,- Koper, Pristaniška ulica 12,- Maribor, Zagrebška cesta 84,- Murska Sobota, Kocljeva ulica 12d,- Murska Sobota, Kocljeva ulica 9,- Nova Gorica, Delpinova ulica 18b,- Nova Gorica, Kidričeva ulica 13,- Novo mesto, Rozmanova ulica 38,- Novo mesto, Novi trg 9,- Ptuj, Vinarski trg 8, - Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 4,- Trbovlje, Gimnazijska cesta 21, - Trbovlje, Ulica Sallaumines 2,- Velenje, Prešernova ulica 7a.

POČITNIŠKA STANOVANJA:- Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1a- Dolenjske Toplice, Meniška vas 50,- Dolenjske Toplice, Meniška vas 51,- Bohinj, Ribčev Laz 97,- Bohinj, Ribčev Laz 98,- Velika Planina 75, Košutna,- Velika Planina 75, Vetrnice.

STANOVANJA:- Ljubljana, Bratovševa ploščad 38, 4. nadstropje, stan. 38,- Ljubljana, Fabianijeva ulica 15, 5. nadstropje, stan. 63,- Ljubljana, Linhartova cesta 34, 1. nadstropje, stan. 4,


25/39


- Ljubljana, Linhartova cesta 15, 6. nadstropje, stan 26,- Ljubljana, Brejčeva ulica 4, 2. nadstropje, stan. 8,- Ljubljana, Streliška cesta 37a, 4. nadstropje, stan. 17,- Ljubljana, Streliška cesta 37a, 2. nadstropje, stan. 7,- Ljubljana, Streliška cesta 37a, 2. nadstropje, stan. 8,- Ljubljana, Rojčeva ulica 15, 2. nadstropje, stan. 8,- Ljubljana, Rojčeva ulica 17, 1. nadstropje, stan. 4,- Ljubljana, Jakčeva ulica 8, 11. nadstropje, stan. 138,- Kamnik, Klavčičeva ulica 9, 2. nadstropje, stan 15,- Maribor, Gorkega ulica 4, 2. nadstropje, stan. 34,- Maribor, Majeričeva ulica 5, pritličje, stan. 1,- Medvode, Škofjeloška cesta 29, 1. nadstropje, stan. 3.

VI. POGODBENA CENA8. člen

Skupna pogodbena vrednost za vse storitve, upoštevajoč dejansko izvedene storitve je ____________________ EUR brez DDV in ________________ EUR z DDV. (določi naročnik po pravnomočno končanem postopku)

Ocenjena pogodbena vrednost je določena na osnovi cen za merske enote posameznih vrst storitev, kot je razvidno iz Tabele izvajanja storitev po posameznih lokacijah.

Končna vrednost bo določena na podlagi potrjenega dokumenta o dejansko opravljenih storitvah in na osnovi cen za merske enote posameznih vrst del iz Tabele izvajanja storitev po posameznih lokacijah.

9. člen

Cene za merske enote posameznih vrst storitev iz Tabele izvajanja storitev po posameznih lokacijah so fiksne do konca izvedbe storitev po tej pogodbi, ne glede na pogodbeno količino storitev.

Pogodbene cene vključujejo stroške dela, prevozne stroške in čas na poti, manipulativne stroške, delovna sredstva, pomožna sredstva kot so lestve, odri in ostalo, ves potrošni material, stroške zavarovanj, stroške iz naslova varnosti in zdravja pri delu, terminsko usklajevanje z naročnikom, stroške poprave morebitne škode povzročene naročniku, druge stroške, potrebne za izvedbo posameznih vrst storitev po tej pogodbi.

Naročnik dodatnih stroškov, ki niso zajeti v pogodbenih cenah, naknadno ne bo priznaval.

10. člen

Naročnik si pridržuje pravico, da po oddaji naročila lahko zmanjša obseg del po tej pogodbi, s tem, da cene za merske enote posameznih vrst storitev iz Tabele izvajanja storitev po posameznih lokacijah ostanejo nespremenjene.

Če naročnik zmanjša obseg storitev, izvajalcu ni dolžan povrniti nobenih stroškov oziroma škode iz tega naslova._____________________________________________________________________________________Razpisna dokumentacija št. 430-07/2016 – Pregled, preizkus in meritve nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistemov za zaščito stavb pred delovanjem strele v poslovnih prostorih ZPIZ

26/39


VII. PLAČILNI POGOJI11. člen

Izvajalec bo obračunaval izvedene storitve z začasnimi situacijami in s končno situacijo.

Naročnik bo storitve po tej pogodbi plačeval na podlagi potrjenih začasnih in na podlagi potrjene končne situacije v roku 30 dni od dneva prejema posamezne situacije, na transakcijski račun izvajalca/podizvajalca.

Pri izstavljanju računa se mora izvajalec obvezno sklicevati na številko te pogodbe ________________.(navede naročnik po končanem postopku)

Izvajalec mora izdani račun naročniku poslati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A; Ur. l. RS št. 59/10, 111/13).

12. člen(začasne situacije)

Izvajalec enkrat mesečno izstavi naročniku začasno situacijo za dejansko izvedene storitve. Situaciji mora biti obvezno priložen s strani naročnika potrjen dokument o dejansko opravljenih storitvah.

Naročnik je dolžan začasno situacijo potrditi oziroma jo argumentirano zavrniti v 15 dneh od dneva prejema. Če naročnik začasne situacije ne potrdi oziroma ne zavrne v navedenem roku, se šteje, da je situacija s potekom tega roka potrjena.

13. člen(končna situacija)

Izvajalec po podpisu zapisnika o zaključku izvedbe storitev, izstavi naročniku končno situacijo. Situaciji mora biti obvezno priložen s strani naročnika potrjen dokument o dejansko opravljenih storitvah.

Naročnik je dolžan končno situacijo potrditi oziroma jo argumentirano zavrniti v 15 dneh od dneva prejema situacije. Če naročnik končne situacije ne potrdi oziroma ne zavrne v navedenem roku, se šteje, da je s potekom tega roka potrjena.

VIII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA14. člen

Naročnik je dolžan:- sodelovati na koordinacijskih sestankih,- tekoče pregledovati ter potrjevati začasne in končno situacijo, - na prvem koordinacijskem sestanku, ki bo v roku 8 dni od dneva veljavnosti

pogodbe izvajalca uvesti v delo.


27/39


IX. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 15. člen

Izvajalec je dolžan v roku 8 dni od prvega koordinacijskega sestanka, izdelati terminski plan in ga dati v potrditev naročniku.

Izvajalec se zaveže:- izpolnjevati vse zakonsko predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, da lahko

izvede predmetno javno naročilo,- poznati posebnosti tehničnih predpisov in standardov ter izvesti meritve skladno z

veljavno zakonodajo,- izvajati pregled in preizkus električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred

delovanjem strele z delavci, ki izpolnjujejo pogoje po programu nacionalne poklicne kvalifikacije (preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele ter preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele),

- izvajati meritve električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele z umerjenimi inštrumenti, ki imajo veljavno potrdilo o skladnosti,

- za opravljene storitve izdelati poročilo oziroma zapisnik,- v primeru ugotovljenih nepravilnosti na električnih inštalacijah in inštalacijah

zaščite pred delovanjem strele izdelati priporočila za njihovo obnovo.

Izvajanje storitev po posameznih lokacijah je razvidno iz Tabele izvajanja storitev po posameznih lokacijah, ki je priloga predračuna (OBRAZCA 12).

16. člen

Storitve po tej pogodbi ves čas trajanja pogodbe izvajajo usposobljeni pregledniki izvajalca oz. podizvajalca, ki jih je izvajalec navedel v dokumentu Seznam usposobljenih preglednikov, ki je sestavni del te pogodbe. Izvajalec se zaveže zagotavljati razpoložljivost preglednikov v okviru zahtevanih rokov.

O morebitnem vključevanju dodatnih preglednikov v delo ali zamenjavi obstoječih preglednikov z novimi mora izvajalec predhodno obvestiti naročnika. Naročniku mora posredovati nov Seznam usposobljenih preglednikov in za dodatne/nove preglednike predložiti ustrezna dokazila o usposobljenosti.

Dodatni/novi pregledniki morajo biti zaposleni pri izvajalcu oziroma podizvajalcu. Pred vključitvijo dodatnega usposobljenega preglednika oziroma zamenjavo obstoječih preglednikov mora izvajalec pridobiti pisno soglasje naročnika.

Če naročnik ugotovi, da izvajalec ne ravna skladno s tem členom, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri usposobljene preglednike, ki opravljajo dela po tej pogodbi. Vsi kadri so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.


28/39


17. člen

Delovnemu osebju izvajalca je prepovedano v poslovne prostore naročnika pripeljati osebe, ki niso v delovnem ali pogodbenem razmerju z izvajalcem oziroma podizvajalcem.

X. POGODBENA KAZEN18. člen

Izvajalec je v primeru zamude dogovorjenega roka izvedbe storitev iz 6. člena te pogodbe, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan za vsak koledarski dan zamude roka plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 50,00 EUR za vsak dan zamude, vendar ne več kot 5% od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV iz 1. odstavka 8. člena te pogodbe.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude, ki presega znesek pogodbene kazni, največ do skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV iz 1. odstavka 8. člena te pogodbe.

19. člen

Naročnik ne more zahtevati pogodbene kazni zaradi zamude, če je sprejel izpolnitev obveznosti, izvedeno z zamudo, pa ni nemudoma sporočil izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

Iz naslova pogodbene kazni se izstavi poseben račun, ki ga je izvajalec dolžan plačati v osmih dneh od dneva prejema.

XI. SKRBNIKI POGODBE20. člen

Pogodbeni stranki imenujeta svoje skrbnike pogodbe z namenom, da bi sproti reševali nerešene težave in tako omogočili nemoten potek del po tej pogodbi.

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je ___________________, elektronski naslov ___________________, telefonska št. _________________.

(navede naročnik)

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je _____________________________, elektronski naslov ____________________, telefonska št. _______________.

Pogodbeni stranki smeta v primeru objektivnih razlogov zamenjati skrbnika pogodbe.

Skrbniki sproti ocenjujejo kakovost opravljenih del ter razrešujejo morebitna nesoglasja, reklamacije in podobno. V kolikor naročnik poda pisne pripombe, jih je izvajalec dolžan upoštevati in odpraviti na svoje stroške.


29/39


XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA21. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki pogodbe ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

XIII. VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU IN VARSTVO PRED POŽAROM22. člen

Izvajalec je dolžan izvajanje storitev organizirati tako, da pri tem ne bo ogroženo: življenje in zdravje ljudi, varnost objekta, kjer se izvajajo dela, promet, sosednji objekti ali okolje.

Izvajalec je dolžan izvajati varnostne ukrepe na delovišču, v smislu varnosti in zdravja pri delu, protipožarnega varstva.

Izvajalec je dolžan opravljati storitve samo z delavci, ki imajo potrdilo o opravljenem preizkusu znanja iz varnosti in zdravja pri delu in potrdilo o opravljenem preizkusu iz varstva pred požarom. Potrdila morajo biti veljavna in skladna z zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Izvajalec je odgovoren za vsakršno škodo, ki bi nastala komurkoli iz naslova opustitve dejanj iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena.

XIV. ZAVAROVANJE23. člen

Izvajalec potrjuje, da ima sklenjeno ustrezno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Kopijo zavarovalne police je izvajalec izročil naročniku v ponudbeni dokumentaciji.

Izvajalec je dolžan naročniku povrniti vso škodo, ki bi mu nastala, če bi ravnal v nasprotju z obveznostjo iz tega člena ali kršil druga določila te pogodbe.

XV. PODIZVAJALCI24. člen

(Opomba naročnika: to poglavje velja samo v primeru, če izvajalec nastopa skupaj s podizvajalci)S to pogodbo izvajalec izrecno pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem po seznamu podizvajalcev, ki je sestavni del te pogodbe, na njihov transakcijski račun. Sestavni deli te pogodbe so tudi podatki o podizvajalcu in


30/39


soglasje podizvajalca, da naročnik namesto izvajalca poravna terjatve podizvajalcev do izvajalca v zvezi s predmetnim javnim naročilom.

Plačilni pogoji so enaki, kot je navedeno v 11. členu te pogodbe in tečejo od dneva prejema računa.

Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti z njegove strani potrjene račune svojih podizvajalcev, ki so navedeni v Seznamu podizvajalcev.

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna.

25. člen

Izvajalec, ki izvaja storitve po tej pogodbi z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi te pogodbe ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Izvajalec je dolžan obvestiti vsakega podizvajalca, da mora le - ta naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil z izvajalcem, in sicer v petih dneh od sklenitve pogodbe.

26. člen

Če se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:

- seznam podizvajalcev (OBRAZEC 8),- podatke o podizvajalcu (OBRAZEC 9),- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če

je bil le - ta zamenjan,- izjavo novega podizvajalca, da na dan sklenitve pogodbe z novim izvajalcem nima

zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca za neposredna plačila (OBRAZEC 10).

27. člen

V primeru da se je izvajalec v ponudbi za predmetno javno naročilo skliceval na kadrovske kapacitete podizvajalca, in je v Seznam usposobljenih preglednikov (OBRAZEC 5) navedel strokovnjake, zaposlene pri prvotnem podizvajalcu, ki ga izvajalec zamenjuje z novim, mora predložiti nov OBRAZEC 5, v katerem se navedejo novi usposobljeni pregledniki, zaposleni pri izvajalcu ali novemu podizvajalcu, ki nadomestijo usposobljene preglednike prvotnega podizvajalca. Enako mora izvajalec predložiti nov OBRAZEC 5, če sklene pogodbo z novim (dodatnim) podizvajalcem, in bodo storitve po pogodbi opravljali usposobljeni pregledniki, zaposleni pri novem (dodatnem) podizvajalcu. Za vse novo navedene usposobljene preglednike mora izvajalec dokazati njihovo usposobljenost z ustreznimi dokazili o usposobljenosti.


31/39


XVI. ODSTOP OD POGODBE28. člen

Naročnik in izvajalec sta soglasna, da je odpovedni rok en mesec in začne teči s prvim dnem v naslednjem mesecu, ko je nasprotna stranka prejela pisno odpoved.

Naročnik lahko skladno z določili Obligacijskega zakonika in določili drugih področnih zakonov odstopi od pogodbe:

- če ugotovi nepravilno in nekvalitetno izvajanje storitev, uporabo neprimernih ali ne atestiranih merilnih naprav,

- če izvajalec pride v finančno situacijo, ki bi mu omogočila izvedbo pogodbenih obveznosti,

- če prihaja do nespoštovanja katerihkoli drugih določil te pogodbe.

Izvajalec ima v primerih iz prejšnjega odstavka pravico do plačila za dotlej kvalitetno in pravilno opravljene storitve.

Izvajalec je dolžan naročniku povrniti vso škodo, ki bi jo zaradi tega utrpel, kot tudi razliko do morebitno višje cene, ki bi jo za dokončanje storitev zaračunal nov izvajalec.

29. člen

Naročnik si pridržuje pravico do enostranskega odstopa od te pogodbe brez odpovednega roka v primeru, če se zaradi ukrepov nadzornih organov naročnika izkaže, da nima zagotovljenih sredstev, predvidenih v predmetnem javnem naročilu. Naročnik v tem primeru odškodninsko ne odgovarja.

Naročnik izvajalcu plača vse storitve po tej pogodbi, ki jih je izvedel do dneva enostranskega odstopa od te pogodbe.

XVII. OSTALA DOLOČILA POGODBE30. člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih storitev, z lokacijo in objekti, kjer se bodo pogodbene storitve izvajale, z možnostjo dostopa do objektov.

31. člen

Izvajalec bo storitve po tej pogodbi izvajal sam s strokovno usposobljenimi delavci in/ali s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi.Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v Seznamu podizvajalcev, ki je sestavni del te pogodbe, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da v objektu, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri, delavce katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.


32/39


32. člen

Pogodbena razmerja se urejajo skladno z določili Obligacijskega zakonika.

33. člen

Naročnik in izvajalec se sporazumeta, da bosta vsa sporna vprašanja reševala sporazumno v duhu dobrih poslovnih običajev.

V primeru, da spora ne rešita sporazumno, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

34. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod.

35. člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Št.:___________________ Št.: __________, dne ______________ Ljubljana, dne__________

Izvajalec: Naročnik: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije


33/39


OBRAZEC 7

PONUDNIK:___________________________________________________________________________

IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila storitev po postopku oddaje naročila male vrednosti št. 430-07/2016 za pregled, preizkus in meritve nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistemov za zaščito stavb pred delovanjem strele v prostorih ZPIZ, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da v predmetnem javnem naročilu ne nastopamo s podizvajalci.


(OPOMBA: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci)


34/39

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBRAZEC 8PONUDNIK: ___________________________________________________________________________

SEZNAM PODIZVAJALCEV

Predmet javnega naročila:Pregled, preizkus in meritve nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistemov za zaščito stavb pred delovanjem strele v prostorih ZPIZ

Naziv in naslov podizvajalca Vrsta del, ki jih bo izvedel oz. vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec *

Okvirna količina/delež izvedbe del

oz. dobave (nad 0)

Okvirna vrednost

del/dobave v EUR z DDV

Kraj izvedbe del oz. dobave

Rok izvedbe navedenih del

oz. dobave

* Ponudnik mora navesti vse vrste del, ki jih bo izvedel in/oz. vse vrste blaga, ki ga bo dobavil posamezni podizvajalec.

OPOMBA: Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci. Izpolnjene morajo biti vse rubrike!


Priloge: - Podatki o podizvajalcu (OBRAZEC 9) - Soglasje podizvajalca za neposredna plačila (OBRAZEC 10)


35/39


OBRAZEC 9

PODATKI O PODIZVAJALCU

NAZIV PODIZVAJALCA:

NASLOV PODIZVAJALCA:

KONTAKTNA OSEBA:

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:

SPLETNI NASLOV:

TELEFON:

TELEFAX:

MATIČNA ŠTEVILKA PODIZVAJALCA:

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV:

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: pri banki:

ŠT. VPISA V SODNI REGISTER (št. vložka):

GLAVNE DEJAVNOSTI, KI JIH PODIZVAJALEC OPRAVLJA:

Zap. št. Standardna klasifikacija dejavnosti

Opis dejavnosti

1.2.3.

Kraj in datum: Žig in podpis podizvajalca:


36/39


OBRAZEC 10

PODIZVAJALEC:_______________________________________________________________

SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA

V zvezi z javnim naročilom št. 430-07/2016 za pregled, preizkus in meritve nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistemov za zaščito stavb pred delovanjem strele v prostorih ZPIZ, na podlagi druge alineje sedmega odstavka 71. člena ZJN-2 dajemo naročniku, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana,

soglasje,

na podlagi katerega bo naročnik namesto glavnega izvajalca (ponudnika)__________________________________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

poravnal našo terjatev do glavnega izvajalca (ponudnika).

Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe podizvajalca:

¸


37/39


OBRAZEC 11PODIZVAJALEC:_______________________________________________________________

IZJAVA PODIZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU POGOJA IZ 3. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN POSREDOVANJU POGODBE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:- da naša družba na dan, ko je ponudnik oddal ponudbo za javno naročilo št. 430-07/2016

za pregled, preizkus in meritve nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistemov za zaščito stavb pred delovanjem strele v prostorih ZPIZ, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več;

- da bomo skladno z 9. odstavkom 71. člena ZJN-2 naročniku posredovali kopijo pogodbe, ki smo jo sklenili s ponudnikom/izvajalcem, v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

Kraj in datum: Žig in podpis odgovorne osebe podizvajalca:


38/39


OBRAZEC 12PONUDNIK:__________________________________________________________________

P R E D R A Č U N

Predmet javnega naročila:Pregled, preizkus in meritve nizkonapetostnih električnih inštalacij in sistemov za

zaščito stavb pred delovanjem strele v prostorih ZPIZ (430-07/2016)

1. Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV

2. Znesek DDV v EUR

3. Skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV


Priloga:

- Tabela izvajanja storitev po posameznih lokacijah


39/39

· web viewlena zjn-2 preveril, ali je ponudba neobičajno nizka. 4.10. plačilni pogoji naročnik...

Documents