Výzva na predkladanie ponúk „Dodanie a montáž asfaltovej frézy na Hidromek 3ks “

zadaná podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní číslo 343/2015 Z.z. – zákazka s nízkou hodnotou

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. IČO: 36836567 Sídlo: Majerská cesta 94 Obec (mesto): Banská Bystrica PSČ: 974 96 Kontaktná osoba: Vo veciach verejného obstarávania: Mgr. Tomáš Vrbovský Telefón: 0911 628 433 Elektronická pošta: tomas.vrbovsky@bbrsc.sk Vo veciach verejného obstarávania: Ing. Peter Iglár Telefón: 0911 678 997 Elektronická pošta: peter.iglar@bbrsc.sk Vo veciach technických: Ján Lehotský Telefón: 0918 543 727 Elektronická pošta: jan.lehotsky@bbrsc.sk ( ďalej len „verejný obstarávateľ“ ) 2.Predmet zákazky Dodanie služby. 3.Názov predmetu zákazky Asfaltová fréza na Hidromek - 3ks 4.Opis predmetu zákazky Predmetom zákazky je dodanie služby Opis predmetu zákazky

1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY Technické parametre: Požadované parametre asfaltovej frézy : - pracovná šírka (záber) min. 350 – max. 400 mm - pracovná hĺbka – od 0 – do min. 120 mm - hmotnosť – max. 550 kg - frézovací bubon s vymeniteľnými frézovacími hrotmi - pohon od hydraulického systému rýpadla - držiak zariadenia cez rýchloupínacie zariadenie stroja (rýchloupinák) - odstavné nohy, alebo ekvivalentné riešenie odstavenia zariadenia mimo prevádzky ( ďalej aj iba „fréza“ )

2

Parametre rýpadla HIDROMEK 102B r. v. 2007 Typ: HIDROMEK HMK 102B Výkon motora: 74,5 kW /2200 min.-¹ Krútiaci moment: 415Nm pri 1350 ot/min. Celková hmotnosť: 9100 kg Hydraulický systém vybavený tandemovými zubovými čerpadlami. Prietok hlavného čerpadla – 81,4 l/min., max. 230 bar Prietok sekundárneho čerpadla – 64,0 l/min., max. 210 bar, ( ďalej aj iba „stroj“ ), Hlavný predmet obstarávania: Príprava na montáž frézy Montáž frézy Miesto dodania tovaru: Strediská odberateľa 5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 48.400,- € slovom štyridsať osem tisíc štyristo EUR 6.Rozdelenie predmetu zákazky na časti Nie 7.Možnosť predloženia variantných riešení Nie 8.Trvanie zmluvy Do 31.10.2018. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obstarávateľa. 9. Termín dodávky Do 60 dní od doručenia čiastkovej objednávky. 10. Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov

Žiadame predložiť :

1. Identifikačné údaje uchádzača, 2. Podpísaný a vyplnený návrh Zmluvy o dielo (Príloha č.1), 3. Vyplnenú a podpísanú prílohu č.2 „Návrh uchádzača na plnenie predmetu zákazky“ ( Cenová

ponuka vrátane prác na dodanie a montáž Asfaltovej frézy ma Hidromek 3ks , do cien započítajte všetky náklady spojené s opravou – výmenou ).

Cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996Z.z o cenách v znení neskorších predpisov, vyhl. MF SR č. 87/1996 Z.z , ktorou sa vykonáva zákon NR SR c18/1996Z.z o cenách v znení neskorších predpisov. Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávania 11. Kritériá hodnotenia ponúk Kritériom hodnotenia ponúk predmetu zákazky bude najnižšia cena v mene EUR (€) bez DPH za celý predmet zákazky. Spôsob vyhodnotenia kritéria: ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou (zmluvnou) cenou v EUR vrátane DPH na kompletný predmet zákazky bude pre verejného obstarávateľa najvýhodnejšia ponuka.

3

12. Spôsob určenia ceny Navrhovaná ponuková – zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

1. uchádzačom navrhovaná ponuková - zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.

2. ak uchádzač:

a) je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú ponukovú

(zmluvnú) cenu uvedie v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH

- sadzba DPH a výška DPH

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

b) nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie

je platcom DPH, upozorní.

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača. Cena je konečná, nemenná 13.Predloženie ponúk Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk v uzavretom obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: Adresa na predkladanie ponuky : Banskobystrická regionálna správa ciest a.s. Majerská cesta 94 974 96 Banská Bystrica Spôsob doručenia : Uchádzač predloží ponuku poštou, kuriérom alebo osobne, a to tak, že vloží ponuku do samostatného nepriehľadného, uzavretého obalu, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje :

- Adresu verejného obstarávateľa. - Adresu uchádzača (obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania

uchádzača). - Označenie „zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať “ - Označenie heslom: „Asfaltová fréza na Hidromek 3ks“

14. Lehota na predloženie ponuky

Lehota: 02.08.2018 do 12.00 hod.

Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačovi vrátené neotvorené. 15. Doplňujúce informácie

Po odsúhlasení ceny bude úspešný uchádzač vyzvaný v termíne najneskôr do 06.08.2018 ( lehota viazanosti cenovej ponuky ) na predloženie podpísanej Zmluvy o dielo. Otváranie a vyhodnocovanie predložených ponúk bude neverejné. Všetkým uchádzačom bude písomne elektronicky e-mailom oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk. Otváranie ponúk prebehne 03.08.2018 o 10.00 v sídle objednávateľa.

Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty v rámci predmetnej zákazky musia byť predložené v štátnom jazyku ( t.j. v slovenskom jazyku). Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť preklad takýchto dokladov do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

4

16.Vyhradenie práva Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: a) zrušiť predmetnú zákazku, b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma

finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky, c) upraviť rozsah predmetu zákazky v rozsahu pridelených finančných prostriedkov, d) ponechať si v rámci svojej evidencie všetky doklady a dokumenty predložené uchádzačom do

predmetnej zákazky. Uchádzač predložením cenovej ponuky vyjadruje súhlas so stanovenými podmienkami verejného obstarávateľa.

Prílohy:

Príloha č. 1 Návrh zmluvy o dielo Príloha č. 2 Návrh uchádzača na plnenie predmetu zákazky V Banskej Bystrici, dňa 26.7.2018 Mgr. Tomáš Vrbovský kontrolný špecialista

5

Príloha č. 1

Zmluva o dielo č.

uzavretá podľa ust.§ 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších

predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

číslo objednávateľa: číslo zhotoviteľa:

„Dodanie a montáž Asfaltovej frézy Hidromek - prídavné zariadenies montážou – 3 ks“(ďalej iba „dielo“)

( ďalej iba „Zmluva“ )

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Sídlo : Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica Štatutárny orgán: Ing. Ján Butkovský, predseda predstavenstva JUDr. Drahomír Ivan, podpredseda predstavenstva Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu B. Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka:909/S IČO : 36 836 567 DIČ: 2022451189 IČ DPH: SK2022451189 Bankové spojenie : VUB, a.s. pobočka Banská Bystrica Číslo účtu : SK8202000000002183944256 Telefón/ fax : 048/4727351, 048/472 73 65

Email: sekretariát@bbrsc.sk Oprávnení konať vo

veciach zmluvy: Ing. Ján Butkovský, predseda predstavenstva (ďalej iba „Objednávateľ“ na strane jednej)

a

Zhotoviteľ: Sídlo: Štatutárny orgán:

Právna forma: IČO:

DIČ: IČ DPH: Bankové spojenie: Číslo účtu: Telefón/fax:

Email: Oprávnení konať

vo veciach zmluvy:

6

(ďalej len „Zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s Objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“) Preambula

Táto zmluva je uzavretá na základe verejného obstarávania, ktoré uskutočnil Kupujúci, ako výsledok zadávania nadlimitnej zákazky postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. ...................../ 2018 dňa .................. 2018 pod zn. oznámenia ......................... na predmet zákazky: „Asfaltová fréza na Hidromek – 3 ks“ (ďalej iba „verejné obstarávanie“).

Úvodné ustanovenia

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je podnikateľom alebo obchodnou spoločnosťou s právnou

subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými

podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po

materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie Diela v zmysle

súťažných podmienok verejného obstarávania a na predmet Zmluvy sa vzťahujúcich platných

všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a

Európskej únie, teda je oprávnený túto Zmluvu uzavrieť a naplniť účel Zmluvy.

2. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné

právne predpisy, podzákonné predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej

únie, súťažné podmienky verejného obstarávania a podmienky na vykonanie Diela uvedené

v tejto Zmluve.

3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko nie je subjektom verejnej

správy a zároveň, na základe tejto Zmluvy prijíma alebo bude prijímať finančné prostriedky

uvedené v § 2 ods. 1 písm. a/ bod 1. tohto zákona, preto, ak spĺňa podmienky na zápis do

registra partnerov verejného sektora ako účastník Zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d/ tohto

zákona a k času podpisu Zmluvy nezabezpečil svoj zápis do registra podľa tohto zákona,

Objednávateľ ako účastník Zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm.

a/ prvého bodu tohto zákona nie je v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá táto

Zmluva, pričom Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez nároku Zhotoviteľa

na plnenie titulom ceny Diela.

4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii Diela prostredníctvom subdodávateľov ( ďalej aj

iba „subdodávka“ ) zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby Dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akékoľvek zmeny týkajúce sa subdodávok.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej

starostlivosti a všetkého úsilia posúdil do úvahy prichádzajúce riziká spojené s realizáciou Diela,

v cenovej ponuke vzal do úvahy komplexný rozsah materiálov, prác, služieb, iných výdavkov

potrebných na dokončenie Diela ako celku a všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov na

takéto materiály, práce a služby a tieto zahrnul do ceny Diela.

6. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou

diela, sú mu dostatočne známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné

k riadnemu vykonaniu Diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú

potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

7

I

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok Zmluvy, najmä v rozsahu a obsahu špecifikovanom v Prílohe č. 1 k Zmluve ( cenová ponuka zhotoviteľa z verejného obstarávania ) a tejto Zmluve, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávateľovi včas odovzdať Dielo vymedzené v článku II. Zmluvy bez vád a nedorobkov a v kvalite zodpovedajúcej účelu Zmluvy a predmetu zákazky požadovanej v tejto Zmluve, minimálne v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami platnými a účinnými v SR.

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas odovzdané Dielo prevziať do svojho výlučného vlastníctva spôsobom dohodnutým v Zmluve, zaplatiť zaň Cenu dohodnutú v článku III. Zmluvy.

II. DIELO

členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na Dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie dodanie novej Asfaltovej frézy slúžiacej na frézovanie asfaltových povrchov (opravy výtlkov) vozoviek v počte 3 kusy a montáž a prispôsobenie (zosúladenie-nastavenie) na podkopové rameno, rýpadlo-nakladač typ HMK 102B r. v. 2007, s výbavou a s príslušenstvom podľa Technickej špecifikácii predmetu zmluvy v Prílohe č. 1 k Zmluve a v tejto Zmluve:

Požadované parametre asfaltovej frézy : - pracovná šírka (záber) min. 350 – max. 400 mm - pracovná hĺbka – od 0 – do min. 120 mm - hmotnosť – max. 550 kg - frézovací bubon s vymeniteľnými frézovacími hrotmi - pohon od hydraulického systému rýpadla - držiak zariadenia cez rýchloupínacie zariadenie stroja (rýchloupinák) - odstavné nohy, alebo ekvivalentné riešenie odstavenia zariadenia mimo prevádzky ( ďalej aj iba „fréza“ )

Parametre rýpadla HIDROMEK 102B r. v. 2007 Typ: HIDROMEK HMK 102B Výkon motora: 74,5 kW /2200 min.-¹ Krútiaci moment: 415Nm pri 1350 ot/min. Celková hmotnosť: 9100 kg Hydraulický systém vybavený tandemovými zubovými čerpadlami. Prietok hlavného čerpadla – 81,4 l/min., max. 230 bar Prietok sekundárneho čerpadla – 64,0 l/min., max. 210 bar, ( ďalej aj iba „stroj“ ), pričom predmetom Zmluvy je dodanie frézy ako prídavného zariadenia), jej montáž (pomocou rýchloupináku) na priekopové rameno stroja, v prípade potreby úprava hydraulickej vetvy pohonu zariadenia, nastavenie, zosúladenie stroja a zariadenia k dosiahnutiu predkladaných parametrov zariadenia, odskúšanie zariadenia a zaškolenie obsluhy a obhliadka stroja HMK 102B v priestoroch objednávateľa na náklady zhotoviteľa

2. Fréza musí byť zdravotne neškodná a musí vyhovovať všetkým európskym a slovenským technickým normám a požiadavkám pre prihlásenie podvozku v SR na premávku na pozemných komunikáciách a na získanie povolenia na prevádzku a poistenie. Súčasťou dodávky Frézy musí byť aj dodanie servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku.

8

3. Súčasťou dodania frézy musí byť výbava a servisné podmienky:

Povinná výbava vozidla podľa Vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v prevádzke vozidiel v cestnej premávke,

Návod na obsluhu, návod na opravy a údržbu, zásady bezpečnosti práce pri prevádzke, opravách a údržbách, katalóg - zoznam náhradných dielov, mazací plán,

Predpredajný servis, Preskúšanie prevádzky Tovaru Predávajúcim, vstupné zaškolenie zamestnancov objednávateľa, plný objem prevádzkových hmôt a mazív, min. 10 l paliva.

Servisné podmienky:

Predpredajný servis je povinný zabezpečiť zhotoviteľ ako predávajúci na vlastné náklady vo svojich servisných strediskách.

Súčasťou dodávky frézy je záruka vykonávania záručného a pozáručného autorizovaného servisu, údržby a opráv vo vlastných servisných strediskách alebo servisných strediskách autorizovaných zmluvných partnerov zhotoviteľa, ktorých zoznam je zhotoviteľ povinný poskytnúť objednávateľovi pri podpise zmluvy, a ktorý bude tvoriť Prílohu č. 3 Zmluvy.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť dodávku originálnych náhradných dielov, príslušenstva a ostatných komponentov základnej a doplnkovej výbavy najmenej po dobu 10 rokov od podpisu posledného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

4. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní Diela s odbornou starostlivosťou, v súlade s právnymi predpismi a technickými normami vzťahujúcimi sa k predmetu zmluvy i k technickým a technologickým postupom vykonávania montáže ( Diela ) platných a účinných v čase zhotovenia Diela.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené riadne a včas, bez vád a nedorobkov a v zodpovedajúcom kvalitatívnom prevedení a na jeho zhotovenie budú použité iba certifikované výrobky, materiály a zariadenia a odborne spôsobilý a kvalifikovaný personál zhotoviteľa.

6. Miestom dodania je sídlo vedenia spoločnosti Objednávateľa Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica a vybrané sídla stredísk Objednávateľa, ktoré je Objednávateľ povinný pred dodaním Tovaru riadne a včas Zhotoviteľovi sprístupniť upresnením v písomnej objednávke.

7. Zhotoviteľ je povinný dodať Tovar Objednávateľovi v dohodnutej lehote a to najneskôr do 30.09.2018, alebo 60 dní od objednávky. Nebezpečenstvo vzniku škody na Tovare ( poškodenie, strata, zničenie ) a vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho po protokolárnom odovzdaní a prevzatí Diela.

II Kúpna cena

1. Kúpna cena za Tovar je dohodnutá a stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní v Prílohe č. 2 k Zmluve – špecifikácia ceny predmetu Zmluvy ( ďalej iba „cena Diela“ alebo „cena“ ). Cena sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Tovaru je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za Tovar vrátane všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov.

9

Cena Diela predstavuje celkom za 1 ks podvozku sumu:

Cena bez DPH Eur DPH 20 % Eur Cena s DPH Eur (slovom: ......................Eur, ......./100 ) s DPH.

2. Kúpnou cenou sa rozumie cena Tovaru vrátane colných a daňových poplatkov, komplexného

zabezpečenia služieb spojených s dodávkou Tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia uvedeného v čl. I. ods. 6 tejto Zmluvy a vrátane nákladov na dopravu, poistenie a ostatné náklady spojené s dodávkou Tovaru, montáž, odskúšanie prevádzky, zaškolenie obsluhy, návod na obsluhu a údržbu, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku podvozku, vrátane plného objemu prevádzkových hmôt a mazív, min. 10 l paliva a vrátane vykonania predpredajného servisu a vrátane nákladov na materiál, filtre, dopravu a práce mechanika na prvú servisnú prehliadku).

3. Preddavky na predmet zmluvy Objednávateľ neposkytuje vôbec.

4. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že cenová ponuka ním predložená vo verejnom obstarávaní a teda cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, že v cene sú zhotoviteľom zahrnuté všetky do úvahy prichádzajúce náklady zhotoviteľa vynaložené pri dodaní Diela odo dňa podpisu Zmluvy až do doby odovzdania Diela ako celku Kupujúcemu.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal od objednávateľa všetky informácie a v ponúknutej cene Diela ich zohľadnil. Predávajúci sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny Diela najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.

6. Podkladom pre úhradu ceny Diela bude jedna faktúra vystavená zhotoviteľom až po riadnom prevzatí diela objednávateľom. Na účely fakturácie sa za deň prevzatia diela objednávateľom považuje deň podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oprávnenou osobou objednávateľa, ktorého súčasťou vo forme Príloh musí byť doklad o vykonanej montáže, dokumentácia kvality a záručný list.

7. Splatnosť faktúry je 30 dní od dňa doporučeného doručenia faktúry do podateľne objednávateľa.

8. Zmluvné strany vzájomne dohodli nasledovné podmienky fakturácie:

platba bude vykonaná iba za skutočne dodané množstvo Tovaru, odsúhlasené objednávateľom v Preberacom protokole na každú frézu s prísl. zvlášť, výlučne bezhotovostne na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy,

neoddeliteľnou súčasťou faktúry sú: Protokoly o odovzdaní a prevzatí Tovaru (frézy), potvrdené poverenými zástupcami oboch Zmluvných strán spolu s nevyhnutnými prílohami k Protokolu podľa ods. 6 tohto článku Zmluvy.

9. Ak faktúra bude vystavená

bez predloženia dokladov, ktoré Zmluvné strany označili za neoddeliteľnú súčasť faktúry alebo, v sume nad rámecPredávajúcim predloženej Kúpnej ceny vo verejnom obstarávaní alebo,

10

nad rámecskutočného rozsahu dodávky Tovaru alebo,a to čo i len z nedbanlivosti alebo omylu zhotoviteľa, alebo ak

faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

vo všetkých uvedených prípadoch platí, že faktúra nie je spôsobilá na jej úhradu, objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny Diela a je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie v lehote do 15 /pätnásť/ pracovných dní. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová 30-dňová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia novej faktúry spĺňajúcej všetky kritériá podľa tohto článku Zmluvy.

10. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na účet zhotoviteľa.

11. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa dodať Tovar riadne ( v požadovanom druhu, množstve, kvalite a s vlastnosťami vymienenými Kupujúcim a vykonať montáž Tovaru, spolu s predložením dokumentácie kvality) alebo včas ( v lehote podľa článku I Zmluvy), má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu dohodnutú vo výške 0,5 % z ceny Diela bez DPH uvedenej v ods. 1 článku II Zmluvy za každé jednotlivé porušenie povinnosti zhotoviteľa zvlášť a za každý aj začatý deň omeškania s dodaním a montážou Tovaru riadne alebo včas. Každá zmluvná pokuta je splatná v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu s faktúrou na zaplatenie zmluvnej pokuty. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu na účet objednávateľa.

13. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa dodať a vykonať montáž Tovaru riadne alebo včas a tiež vzhľadom na celkovú výšku ceny Diela.

14. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, zákonný úrok z omeškania ani na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje ho povinnosti dodať a vykonať montáž Tovaru alebo jeho časť.

15. Objednávateľ je oprávnený použiť zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak Predávajúci poruší svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade použitia zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom bude Predávajúci bez zbytočného odkladu povinný doplniť zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky ............... € (slovom: ........... eur), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy Kupujúceho na jej doplnenie.

16. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Predávajúceho zábezpeku najneskôr do 10 kalendárnych dní od protokolárneho prebratia tovaru bez vád, a to v celom rozsahu, pokiaľ už nebude použitá Objednávateľom na úhradu zmluvných pokút. V takomto prípade Objednávateľ vráti zábezpeku v sume zníženej o uvedené platby.

17. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúcemu neprináležia úroky zo zábezpeky.

18. Zábezpeku podľa bodu 15 tohto článku môže zložiť Predávajúci aj vo forme bankovej záruky, ktorá umožní jej uplatnenie v zmysle bodov 15 a 16 tohto článku na uhrádzanie tam uvedených pohľadávok a v tejto bankovej záruke musí byť jedinou podmienkou uhradenia pohľadávky nárok vznesený Objednávateľom bez dodatočných obmedzení stanovených bankou alebo Predávajúcim. V prípade čerpania finančných prostriedkov z bankovej záruky je v Predávajúci povinný doplniť výšku bankovej záruky do 10 dní tak aby zodpovedala požadovanej výške, teda ................... €. Nedoplnenie sumy zábezpeky podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote je porušením zmluvnej povinnosti podstatným spôsobom.

11

III Dodacie podmienky, Odovzdanie a prevzatie Tovaru

1. Predávajúci je oprávnený dodať Tovar po častiach na základe objednávky Kupujúceho na jednotlivé miesta dodania a v lehotách uvedených v objednávke Kupujúceho.

2. O každej jednotlivej časti Tovaru ( podvozku ) spíše Predávajúci Protokol o odovzdaní a prevzatí Tovaru. Za deň dodania Tovaru sa považuje deň uvedený v Protokole ako deň podpisu Kupujúceho - osoby poverenej Kupujúcim za Kupujúceho Tovar prevziať.

3. Predávajúci je povinný o pripravenosti Tovaru k odovzdaniu a prevzatiu vyrozumieť osobu poverenú Kupujúcim (listom alebo mailom), ktorou pre účely Zmluvy je:

Meno a Priezvisko:

Tel.:

Email:

najneskôr 3 pracovné dni vopred.

4. Každý Protokol musí obsahovať presný opis a označenie dodanej časti Tovaru spolu výbavou a príslušenstvom a prílohou Protokolu musia byť všetky Dokumenty podľa požiadaviek Zmluvy vzťahujúce sa k dodávanému Tovaru.

5. Kupujúci prevezme Tovar ak Tovar zodpovedá vlastnostiam vymieneným Kupujúcim v Zmluve, kvantitatívnym a kvalitatívnym požiadavkám kladeným na Tovar v Zmluve a tieto vlastnosti a požiadavky sú Predávajúcim preukázané Dokumentáciou požadovanou v zmysle Zmluvy. Podpisom osoby poverenej Kupujúcim na Protokole sa považuje príslušná časť Tovaru za odovzdanú a prevzatú.

6. Pred podpisom Protokolu je Predávajúci povinný umožniť Kupujúcemu dôkladnú prehliadku Tovaru resp. každej jeho odovzdávanej časti, za účelom verifikovania, že Tovar je Kupujúcemu dodávaný v požadovanom množstve, v bezchybnom technickom a právnom stave, v kvalite ( s výbavou a príslušenstvom ) podľa požiadaviek Kupujúceho.

7. Predávajúci je povinný pred podpisom Protokolu o odovzdaní a prevzatí Tovaru s odbornou starostlivosťou vykonať alebo zabezpečiť kvalifikované vykonanie predpredajného servisu a pri odovzdávaní Tovaru alebo jeho časti je povinný predviesť alebo zabezpečiť predvedenie funkčnosti dodávaného Tovaru kvalifikovanou osobou, inak má Kupujúci právo dodávaný Tovar odmietnuť prevziať. Odmietnutím Kupujúceho prevziať dodávaný Tovar z dôvodov podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy nie je Kupujúci v omeškaní s prevzatím Tovaru.

IV

Zodpovednosť Predávajúceho a Záruka za akosť

1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá Tovar v druhu, množstve, akosti a v kvalitatívnom prevedení podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a v zmysle záväzných predpisov SR a EÚ. Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar ( každá jeho časť ) je vyrobená a dodaná v kvalite podľa požiadaviek článku I Zmluvy a že tieto vlastnosti a kvality bude mať i počas plynutia záručnej doby.

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar alebo ktorákoľvek jeho časť v čase jeho riadneho

12

odovzdania a prevzatia Kupujúcim ( keď prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare na Kupujúceho ) aj keď sa vada stane zjavnou neskôr. Povinnosti Predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť Tovaru tým nie sú dotknuté. Predávajúci zároveň zodpovedá za akékoľvek vady, ktoré vzniknú po prechode nebezpečenstva škody na Tovare na Kupujúceho, ak boli spôsobené porušením povinnosti Predávajúceho.

3. Na dodávaný Tovar spolu s príslušenstvom a výbavou poskytuje Predávajúci záruku za akosť v dĺžke minimálne 24 mesiacov .

4. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim (od dátumu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Tovaru poverenej osoby Kupujúcim). Pre nároky z vád Tovaru sa použijú ust. § 436a nasl. Obchodného zákonníka.

5. Počas záručnej doby má Kupujúci právo požadovať a Predávajúci povinnosť okrem iného bezodplatne odstrániť vady Tovaru, dodať náhradný Tovar za vadný Tovar alebo požadovať zľavu z Kúpnej ceny.

6. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť u Predávajúceho vykonané písomne, pričom vada musí byť dostatočne a zrozumiteľne špecifikovaná a Kupujúci v Oznámení zároveň uvedie voľbu medzi nárokmi podľa § 436 ods. 1 písm. a/ až d/ Obch. zák. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia vady až do jej odstránenia. Predávajúci je povinný začať s odstraňovaním riadne uplatnenej vady na vlastné náklady bez zbytočného odkladu od ich oznámenia a reklamáciu je povinný vybaviť v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia vád ( reklamácie ).

7. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Predávajúci neodstráni vady Tovaru alebo nedodá chýbajúce časti Tovaru vôbec alebo v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie, Kupujúci je oprávnený udeliť predávajúcemu jednorázovú zmluvnú pokutu vo výške 25 % z Kúpnej ceny reklamovaného Tovaru bez DPH uvedenej v ods. 1 článku II Zmluvy. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy Kupujúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu s faktúrou. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je oprávnený zadať odstránenie vady Tovaru tretej osobe, pričom všetky náklady súvisiace s odstránením vady treťou osobou je povinný znášať Predávajúci alebo je oprávnený požadovať výmenu vadného Tovaru za nový Tovar.

8. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty v ods. 7 tohto článku Zmluvy za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti Predávajúceho a cenu reklamovaného Tovaru.

9. Uplatnením nárokov z vád Tovaru nie sú dotknuté nároky Kupujúceho na náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

10. V prípade, že Kupujúcemu vznikne škoda v dôsledku porušenia povinností Predávajúcim, je Predávajúci povinný takto vzniknutú škodu v plnom rozsahu Kupujúcemu nahradiť.

11. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za vady Tovaru, ktoré boli spôsobené neodbornou prevádzkou, obsluhou a údržbou.

12. Ak v Zmluve nie je uvedené inak, v prípade reklamácií Tovaru sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

V Zmena záväzkov zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové okolnosti rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky Kupujúceho alebo Predávajúceho alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností

13

dohodnutých v tejto Zmluve, za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so ZVO.

2. Všetky oznámenia, výzvy, požiadavky a iná korešpondencia podľa tejto Zmluvy budú medzi zmluvnými stranami doručené v písomnej forme osobne, mailom alebo listami doručenými doporučenou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.

VI Zánik zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Po uvedenú dobu je pre plnenie tejto Zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky Predávajúceho.

2. Zmluva zaniká: a) riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán, dodaním Tovaru podľa

týchto zmluvných podmienok v požadovanom druhu, množstve a kvalite v stanovených

lehotách,

b) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok. V prípade

podstatného porušenia zmluvných podmienok môže zmluvná strana od Zmluvy odstúpiť

bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie

zmluvy, zmluvná strana môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná

lehota na splnenie povinnosti/záväzku a druhá zmluvná strana svoju povinnosť/záväzok v

tejto lehote nesplní.

3. Zmluva zanikne dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie od Zmluvy je účinné na tretí deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Zmluva zaniká s právnymi účinkami ex nunc (od mometu doručenia písomného odstúpenia). Zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od Zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady a oprávnené výdavky a straty jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.

4. Zmluva sa ukončí aj na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie Zmluvy

dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:

- vyhotovenie Dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme,

- dohoda o podstatných náležitostiach súvisiacich s ukončením Zmluvy najmä vysporiadanie záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia Zmluvy.

5. Po uzavretí Zmluvy je Kupujúci, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné, oprávnený od Zmluvy odstúpiť titulom jej podstatného porušenia najmä v prípade, ak:

a/ Predávajúci je v omeškaní s riadnym dodaním ktorejkoľvek časti Tovaru viac ako 10 pracovných dní,

b/ Predávajúci pri plnení predmetu tejto Zmluvy konal v rozpore s niektorým so všeobecne záväzných právnych predpisov. Konaním sa pre účely tohto písm. b/ ods. 5 článku VI Zmluvy rozumie aj nekonanie alebo opomenutie konania.

c/ Predávajúci stratil oprávnenie na podnikanie vzťahujúce sa k predmetu tejto Zmluvy, d/ voči Predávajúcemu sa vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie

konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči Predávajúcemu bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak Predávajúci vstúpil do likvidácie; alebo

e/ ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok Predávajúceho uvedené v tejto Zmluve je nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie dodania predmetu zákazky.

14

6. Predávajúci je povinný ihneď informovať Kupujúceho o skutočnostiach podľa písm. c/, d/ ods. 5 tohto článku, inak má Kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške podľa článku II ods. 12 Zmluvy.

7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Kupujúci podstatným spôsobom poruší Zmluvu. Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany Kupujúceho je

a/ omeškanie so zaplatením Kúpnej ceny o viac ako 15 dní, pričom Tovar Kupujúci prevzal podľa podmienok v tejto Zmluve, alebo

b/ preukázateľné neposkytnutie súčinnosti Kupujúceho podľa podmienok v Zmluve za účelom splnenia predmetu a účelu Zmluvy.

VII Využitie subdodávateľov

1. Predávajúci predkladá v prílohe č. 4 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov

(identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto Zmluvy je Predávajúci povinný oznámiť Kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

2. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvné vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Kupujúcemu (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

3. Povinnosti uvedené v bodoch 1. a 2. tohto článku nie je Predávajúci povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny má Kupujúci právo odstúpiť od Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% zo zmluvnej ceny, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane.

VIII Záverečné ustanovenia

1. Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

2. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluvu je možné zrušiť písomnou Dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy.

3. Táto zmluva má 10 strán a je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pre Kupujúceho v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch), pre Predávajúceho v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).

4. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet Zmluvy splnený v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy. Kupujúci je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním zákazky a s odovzdaním a prevzatím Tovaru v lehotách podľa platných predpisov. Predávajúci

15

je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy 10 rokov od ich úhrady.

5. Pokiaľ Predávajúci preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa Zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou ( a to najmä v nadväznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.

7. Predávajúci vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými Kupujúcim. Predávajúci nie je oprávnený požadovať od Kupujúceho úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Predávajúci prehlasuje a potvrdzuje, že všetky námietky alebo nedostatky v zadaní a podkladoch Kupujúceho Predávajúci namietal alebo oznámil Kupujúcemu pred podaním svojej ponuky.

8. Kupujúci si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo práce prostredníctvom už existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky počas platnosti tejto Zmluvy.

9. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

10. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.

11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Kupujúceho v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

12. Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatným, nezákonným alebo nevynútiteľným podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

13. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.

14. V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje, ak v Zmluve nie je dohodnuté inak.

15. Akékoľvek nedorozumenia, spory o výklad Zmluvy, platnosť ustanovení Zmluvy, alebo sporné nároky vznikajúce z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa zmluvné strany zaväzujú riešiť

16

vzájomnou dohodou Zmluvných strán; ak k takejto dohode preukázateľne nedôjde, sporné otázky rozhodne príslušný všeobecný súd.

16. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: Príloha č. 1 - Technická špecifikácia Tovaru, Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny, Príloha č. 3 - Zoznam autorizovaných servisných stredísk, Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov.

V ......................dňa................................ V Banskej Bystrici, dňa........................... Za Predávajúceho: Za Kupujúceho: ............................................................. Ing. Ján Butkovský, predseda predstavenstva Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s.

..................................................... JUDr. Drahomír Ivan, podpredseda predstavenstva Banskobystrickej regionálnej správy ciest,

a.s.

17

Príloha č. 1

Návrh uchádzača na plnenie predmetu zákazky

Zákazka na dodanie služby „Asfaltová fréza na Hidromek 3ks“

Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa týchto súťažných podkladov.

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Predmet zákazky- názov

množstvo Cena za m.j.

v EUR bez

DPH

Cena spolu

bez DPH

v EUR

DPH 20 %

v EUR

Cena spolu s DPH

v EUR

Dodanie a montáž asfaltovej frézy na Hidromek

3 ks

Spolu

V ............................................, dňa ...............................

........................................................................ podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača