web viewkérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatás...

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

„Mosolykert Óvoda – Páskom Tagóvoda épületének felújítási munkái”

TÁRGYÚ KBT. 115.§-A SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Ajánlatkérő:

1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33.

Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144

web: www.gmkxv.hu

2017. április 6.

A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA

I. A közbeszerzési eljárás időütemezése

II.Útmutató az ajánlat elkészítéséhez

III.Műszaki (szakmai) leírás……………………………………………………………….

IV.Iratminták

V.Szerződéstervezet

I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS IDŐÜTEMEZÉSE

Ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja 2017.04.06.Helyszíni bejárás 2017.04.19. 10:00Ajánlattétel határideje 2017.04.25. 10:00Bontási eljárás kezdésének időpontja 2017.04.25. 10:00Tárgyalás időpontja 2017.04.27. 10:00

II. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Az Ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a dokumentációt és annak minden kiegészítését, amely esetlegesen az ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit.

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A Gazdasági Működtetési Központ (továbbiakban: GMK), mint Ajánlatkérő a Kbt. 115. §-a alapján közbeszerzési eljárást indított meg „Mosolykert Óvoda – Páskom Tagóvoda épületének felújítási munkái” tárgyában.

Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, a dokumentáció az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció között eltérés adódik, az ajánlattételi felhívás az irányadó.

Az Ajánlattevőnek kell viselnie minden, az ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget. Az Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé e költségek felmerüléséért, függetlenül a közbeszerzési eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől.

Az Ajánlattevőknek a dokumentációban közölt információkat és terveket bizalmas anyagként kell kezelniük, amelyről harmadik félnek semmiféle részletet ki nem szolgáltathatnak, hacsak e harmadik fél nem készít és nyújt be ajánlatot az ajánlattevő számára a munka egy részére vonatkozóan. Sem a dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint ajánlattételre, és az abban leírt szolgáltatások céljára.

Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevő ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra illetve a nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos magyar jog előírásait. Az Ajánlattevő ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével állítja össze.

2. AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS TÁRGYA

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda – Páskom Tagóvoda 1157 Budapest, Páskom park 37. szám alatti épületének felújítási munkái.

A felújítással érintett helyiségek összes nettó alapterülete: 993,28 m2

A cserélendő nyílászárók felülete mindösszesen: 335,32 m2

Tálalókonyha teljes körű felújításaCsoport szobák és hozzátartozó kiszolgáló-, közlekedő, és személyzeti helyiségek felújítása

Épület elektromos hálózatának felújításaÉpület gépészeti felújításaTeraszfelújítás: 54 m2

A részletes műszaki-szakmai információkat a dokumentáció „Műszaki leírás” fejezete, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.

3. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS ÉS EGYÉB KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM MÓDOSÍTÁSA, VISSZAVONÁSA

Az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentáció tekintetében a Kbt. 55. § (3)-(4) és (6) bekezdései szerint jár el.

4. HELYSZÍNI BEJÁRÁS

Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít ajánlattevők számára.Helyszín:Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda – Páskom TagóvodaCíme: 1157 Budapest, Páskom park 37.Ideje: 2017.04.19. 10:00 óra

5. KAPCSOLATTARTÁS

A kapcsolattartás az ajánlati időszak alatt csak magyar nyelven, hivatalos úton e- mailben történhet az alábbi címre:

Kapcsolattartó: dr. Barkóczi PéterTelefon: 06-70-967-6720Telefax: 1/607-1144E-mail: [email protected]

9. AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Az ajánlat elkészítésének alapja ezen közbeszerzési eljárást megindító felhívás és az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott ajánlattételi dokumentáció (melynek részét képezik az árazatlan költségvetések). Az ajánlat az Ajánlatkérő által igényelt feladatok teljes elvégzését kell, hogy tartalmazza úgy, ahogy azt az Ajánlatkérő az ajánlattétel céljából kibocsátott dokumentumokban előírta. Az Ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza a dokumentáció valamennyi utasítását, a kiadott nyilatkozatmintákat, az összes feltételt és műszaki előírást. Amennyiben a benyújtott ajánlat nem felel meg az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció feltételeinek, az minden vonatkozásában az Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Az ajánlatot a jelen ajánlati dokumentációban leírtaknak megfelelő formában és tartalommal kell benyújtani.Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy ajánlata megfelelő alakban, példányszámban és időben kerüljön benyújtásra. A postán feladott ajánlatot az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattétel határidejéig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli. Amennyiben tehát az ajánlat az ajánlati határidőnél később érkezik meg az ajánlatkérőhöz, úgy azt a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti, és az eljárásban, a továbbiakban már nem vehet részt.

Az ajánlat nyelveAz ajánlattétel nyelve a magyar.

Az ajánlat költsége:Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie, ezek részben vagy egészben történő megtérítésére Ajánlatkérő nem kötelezhető.

Az ajánlat formai követelményei:A Kbt. 66. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatot az ajánlattevőknek az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. Ennek megfelelően az ajánlatkérő a következő formai követelményeket írja elő:1. Az ajánlatok 1 (egy) papír alapú példányban kell beadni, zárt borítékban.2. Az ajánlatokat 1 (egy) nagy borítékban, vagy csomagban kell elhelyezni. A borítékon fel

kell tüntetni:Ajánlat

„Mosolykert Óvoda – Páskom Tagóvoda épületének felújítási munkái””Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt!”

3. Az ajánlatokat fűzve, folyamatos oldalszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani.

4. Az ajánlatot egy példányban jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf file formátumban elektronikus adathordozón is be kell nyújtani (az ártáblázatokat Excel formátumban is kérjük benyújtani!). – Az elektronikus példánynak az Ajánlatkérő által megküldött és az Ajánlattevő által kitöltött táblát kell tartalmaznia.

Amennyiben a papír alapú és az elektronikus példányok között bármilyen eltérés van, a papír alapú példány tartalma az irányadó.

10. KIEGÉSZÍTÓ TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSÉNEK IDŐPONTJA:

A Kbt. 56. § értelmében az Ajánlattevők az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhetnek az Ajánlatkérőtől. A Kbt. 114.§ (6) bekezdésének megfelelően a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az Ajánlatkérő megadni.Kiegészítő tájékoztatást elektronikusan a [email protected] címre küldött levélben lehet kérni. Kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti levelet szerkeszthető (word) formátumban is szíveskedjenek megküldeni. A kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok a közbeszerzési eljárás részét képezik, ezeket az ajánlat benyújtása során figyelembe kell venni

11. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE:

Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ, 1158 Budapest, Ady Endre utca 31- 33. - alagsori tárgyalóA bontáson jelenlétre jogosultak: a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint.A bontáson jelen lehetnek a Kbt. 68. § (3) bekezdésébe meghatározott személyek. Amennyiben a bontáson nem az Ajánlatkérő képviselője/cégjegyzésére jogosult személy van jelen, úgy kérjük, hogy az Ajánlattevő képviseletében megjelent személy hozzon magával az arra jogosulttól származó személytől meghatalmazást.

mailto:[email protected]%20

III. MŰSZAKI TARTALOM

A Műszaki tartalmat jelentő terveket, műszaki leírást, árazatlan költségvetést Ajánlatkérő az ajánlati felhívással, a dokumentációval együtt küldi meg elektronikusan, az összes ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőnek.

Épület felújítási munkák

Műszaki leírása Páskom Tagóvoda épületének komplett felújítási munkáiról

1. Általános ismertetés, környezeti adottságok:

Az óvoda 1975-ben épült, földszint + egy emeletes, lapostetős, alápincézetlen, vasbeton vázas panelos szerkezetű. Az épület lakótelepi környezetben, a Páskom parkban, szabadon állóan helyezkedik el. Körülötte a bejárat felől paneles szerkezetű többszintes lakóházak, a játszó udvara felől szabad zöldterületek találhatók.Az óvoda jelenleg csökkentett létszámmal üzemel. Az épületszerkezetek, helyiségek jelenlegi állapota elfogadható. Azonban az építés óta nagyobb felújítást az épületen nem hajtottak végre, ezért az óvoda teljes kapacitásának kihasználása az épület teljeskörű felújítása után lehetséges. A felújítás indokolt az épület tartószerkezeteinek állagmegóvása szempontjából, és indokolt az eltelt 40 év felújítás nélküli, folyamatos használata miatt is.

A tetőszigetelés palazúzalékos bitumenes lemez, rendszeres karbantartáson esett át, jó állapotban van.A nyílászárók korabeli kapcsolt gerébtokosak, nehezen használhatók; a külső ajtók helyenként elvetemedtek, az épület további használhatósága szempontjából mindenképpen cserére szorulnak. A régi nyílászárók cseréje az épület energetikáját nagyban javítaná, télen fűtési energia megspórolását, nyáron a hővédő üvegezésnek köszönhetően lassabb felmelegedést tenne lehetővé.Mivel terveink szerint az épület homlokzati hőszigetelő rendszerrel lesz ellátva a nyílászáróknak alkalmasaknak kell lenniük a későbbi hőszigetelő táblák fogadására.Az épület fűtése távfűtéssel megoldott. A fűtésrendszer elemei az épülettel egyidősek, mára korszerűtlenek, a hőleadók és szerelvényeinek cseréje indokolt.A helyiségek állapota általánosságban elfogadható, de az elhasználtság jeleit mutatják. A legtöbb padló és falburkolat kopott, elszíneződött. A legtöbb épületszerkezetekhez kapcsolódó berendezés, beépített szekrény, radiátor, radiátortakaró, szaniter az építés óta nem esett át felújításon vagy cserén.A hosszú idő alatt kialakult használati habitus helyenként szükségessé teszi a helyiségkapcsolatok átgondolását, és kisebb átalakításokat is. Az átalakítások a földszinti tornaszoba, szertár, sószoba és műhely, és az emeleti elkülönítő helyiségeit érinti.

A felújítási munkák az épület teljes egészére kiterjednek. A felújítható anyagú és állapotú szerkezetek felújításra, az elhasználódott, de nem felújítható építőelemek cserére kerülnek.Az épületet körbevevő területek, játszótér, park, kerítés, kert felújítását jelen műszaki leírás nem foglalja magában.

Az intézmény későbbi nagy kihasználtsága, a higiéniai, energetikai, esztétikai, balesetvédelmi szempontok indokolják a lent nevezett kivitelezési munkák elvégzését.

2. Funkcionális kialakítás, alaprajzi elrendezés, felújítási munkák:

Az épület teljes felújításon esik át. A kivitelezési munkák az épületben található összes helyiséget érintik.A helyiségekben az összes külső nyílászáró, padló-, és falburkolat, gépészeti berendezés, elektromos berendezés felújításra, illetve cserére kerül.A régi ablakok cseréje az épület energetikáját is nagyban javítani fogja, télen fűtési energia megspórolását, nyáron a hővédő üvegezésnek köszönhetően lassabb felmelegedést tesz lehetővé. Az ablakcserével érintett helyiségek belső fallejavítását is szükséges elvégezni.Minden helyiség tisztasági festését el kell végezni.Az összes helyiség felújításra kerül az épületben ezért a helyiségek felújításánál a padlórétegek felső síkjait szintbe kell hozni!A belső nyílászárókat fel kell újítani, passzítás után tapaszolni és utána mázolni szükséges. Minden belső nyílászáró felújítása után új alumínium kilincsgarnitúrát, címkét kap.A közlekedők, öltözők, csoportszobák beépített szekrényei felújítandók, a korpuszt javítani és mázolni szükséges, az ajtók újra cserélendők.A helyiségek felújításával összhangban az elektromos rendszer elemei cserélendők a világítótesteknek korszerű LED-es berendezéseknek kell lenniük.A hideg-melegvíz és fűtés hálózatot is korszerűsíteni kell.A homlokzatot a későbbiekben homlokzati hőszigetelő burkolattal szeretnénk ellátni. A majdani hőszigetelési munkáknak ki kell terjednie a nyílászárók káváira, az attikára és a lapostetőre is. A nyílások kávájának hőszigetelés miatt az új nyílászárók kereteinek alkalmasaknak kell lenniük a hőszigetelés fogadására. Ez megvalósulhat ablak toktoldók beépítésével is.

A cserélendő nyílászárók felülete mindösszesen: 335,32 m2

A helyiségek összes nettó alapterülete: 993,28 m2

Az érintett helyiségek felújítása során be kell tartani a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásait, a beépítendő szerelvények, burkolatok műszaki paraméterei, kialakítása meg kell, hogy feleljen a vonatkozó hatályos előírásoknak!

2.1 A nyílászárók állapota és felújításuk, cserével kapcsolatos munkákA homlokzaton még a megépüléskori, kapcsolt gerébtokos ablakok vannak. Fa szerkezetük helyenként korhadt, külső határoló felületük felázott. A vetemedések miatt nem záródnak megfelelően. Felújításuk bonyolult és költséges, ezért döntöttünk a cseréjük mellett.Az ablakok elbontandók és cserélendőek. Az új ablakszerkezeteknek fokozott légzárású, többszörös üvegezésű, modern, többszörös ütközésű műanyag nyílászáróknak kell lenniük.A homlokzati nyílászárók beépítésénél ügyelni kell, hogy azokat minél közelebb helyezzék el a meglévő külső falsíkhoz. Így az új homlokzati hőszigetelést rá lehet majd vezetni a nyílászárók tokjaira! A nyíláskereteket át kell alakítani az új ablakok fogadására. Ha szükséges, toktoldókat kell beépíteni! A mosdók, WC-k, vizesblokkok ablakainak üvegezésére színtelen, matt, homogén, átláthatatlan ablakfólia kerüljön.A külső-, belső rendszerazonos műanyag ablakkönyöklőket és párkányokat mindenütt el kell helyezni. A külső párkányokat párkány alatti szigeteléssel kell ellátni, a későbbi hőszigetelés csatlakoztatásához alkalmasan kell kialakítani.

(Az alábbiakban tájékoztató jelleggel közöljük a II. részben megvalósítandó homlokzati hőszigetelés rétegrendjét a kávák, ablakok, toktoldók és párkányok tervezéséhez:Homlokzati fal hőszigetelésének rétegrendje általános helyen:

- ~1,5 cm ásványi alapú ragasztóhabarcsba (pl.: STO LEVELL CLASSIC) ágyazott 160 g/m2-os, 6x6-os lyukbőségű, szőtt üvegszövetháló (pl.: STO GLASFASERGEWEBE) 10 cm-es átfedéssel fektetve, szerves kötésű homlokzati nemesvakolattal

- 12 cm expandált polisztirolhab homlokzati hőszigetelés (pl.: AUSTROTHERM AT-H80 vagy azzal műszakilag egyenértékű), a hátszerkezethez cementbázisú (pl.: MAPETHERM FIS 13), vagy műgyantás (pl.: MAPETHERM AR 1) ragasztóval ragasztva és kiegészítő tárcsás-dübeles mechanikai rögzítéssel rögzítve

- 0,5 cm cement adalékos, szerves kötésű ragasztó és szintbeállító habarcs (pl.: STO FLEXYL 1:1 arányban portlandcementtel keverve)

- meglévő-megmaradó előregyártott, letisztított, vakolatlan vasbeton homlokzati falpanellel ellátott teherhordó szerkezet

Nyílásátalakítással a nyílászárók síkját a homlokzati síkhoz kell illeszteni, hogy a későbbi hőszigetelést a nyílászárók tokjaira lehessen futtatni. Ha a bontás és feltárás utáni észrevételezés alapján ez nem lehetséges, toktoldót kell alkalmazni, és minimum 3-5 cm vastagságú káva hőszigeteléssel kell számolni!)

Az ablakcsere során a régi fa ablakokat teljesen kibontjuk és helyére új hőszigetelő üvegezésű ablakok kerülnek. A normál parapetű ablaknyílásokba alul kisebb bukó, felül bukó-nyíló szárnyak kerülnek. A magasan elhelyezkedő bukó ablakszemekhez távnyitókat szükséges kiépíteni. A bejárati ajtóknál kültéri ajtóbehúzót, gyerekzárat és ajtóütközőt szükséges elhelyezni!Az ablakcserével el kell végezni az ablakok kávájának javítását is. Az ablakrácsokat fel kell újítani, át kell alakítani az új ablakoknak megfelelően, és újra kell mázolni a nyílászárókkal megegyező fehér színben.Az ajtókhoz és nyíló szárnyú ablakokhoz gumi ütközőket kérünk felszerelni a falak, kávák védelme érdekében.

Kizárólag érvényes teljesítmény-nyilatkozattal rendelkező építési termékkel végezhető a karbantartás, felújítás!

2.2 Tálalókonyha helyiségeinek felújítása (h.sz.: 019, 020, 021, 114, 115)A felújítandó helyiségben a padlóburkolat és falburkolat rossz állapotban van, kopott, ezért komplett burkolatcsere szükséges. A helyiségek fallejavítását és tisztasági festését el kell végezni.Az erősáramú és a fűtési hálózat felülvizsgálata is szükséges, a helyiségek felújításával elkerülhetetlen a hálózat átalakítása és egyben korszerűsítése.A beépített bútorok, átadók javítása, berendezések és eszközök cseréje feltétlenül szükséges a megfelelő működtetés ellátása érdekében.

Falburkolat, festés, felületképzés:A felújítás során a fali csempeburkolatot újra kell cserélni, majd a szükséges mértékű fallejavítást és kétrétegű festést kell végezni fehér színben, páraáteresztő, diszperziós falfestékkel. A fűtési csöveket mázolni kell.

Padlóburkolat:A padlóburkolatot a helyiségben csúszásmentes, nagy kopásállóságúgreslapra szükséges cserélni.

Ajtók:A helyiségek minden ajtajának kétoldali lejavítása, festése, a zárak és zár címkék cseréje szükséges. A belső ajtók felújításánál figyelembe kell venni a meglévő ajtók állapotát. Szükség szerint a festék réteget el kell távolítani, majd az alkalmazandó technológia függvényében felület előkészítést, majd végleges felületképzést kell megvalósítani. Ha nem megoldható az ajtótokok megfelelő illesztése, akkor az ajtó szerkezeteit kompletten cserélni szükséges. Az új ajtók acél tokokkal és mdf vagy kemény héjszerkezetes tele lemezelt burkolatú ajtólapokkal készüljenek.Átadó ablakok:A tálaló helyiség mindegyik átadó ablakát fel kell újítani. Szükség szerint a festék réteget el kell távolítani, majd az alkalmazandó technológia függvényében felület előkészítést, majd végleges felületképzést kell megvalósítani.

Elektromosság, világítás:A régi típusú, korszerűtlen lámpatesteket, armatúrákat, a kapcsolódó elektromos szerelvényeket (kapcsolók, aljzatok) cserélni kell.Az új vezetékeket a falfelületen be kell vésni. A lámpatesteknek LED-es világítótesteknek kell lenniük.A tálalókonyha helyiségeiben lévő elektromos kapcsolótáblákat kompletten cserélni kell, ha szükséges új biztosíték táblát és szekrényt szükséges elhelyezni.A tálalókonyhán található étellift komplett műszaki felújítását és felülvizsgálatát el kell végezni, üzembiztossá és esztétikussá kell tenni. A liftek ajtaját és nyíláskeretét javítani, felületkezelni és mázolni szükséges.

Víz, csatorna, fűtés:A csatorna vezetékeket kompletten cserélni kell: a régi vezetékeket el kell távolítani és korszerű új elemekkel teljesen újra kell építeni.A csővezetékek és a padlóösszefolyó cseréje az aljzatbeton felbontásával és a vezetékek komplett újra szerelésével történjen az épületen kívüli legközelebbi csatornaaknáig.A régi szaniteregységek, padlóösszefolyók és szerelvényeik kompletten újra cserélendők. A többmedencés rozsdamentes acél mosogatókat meghagyjuk, viszont a mosogató csaptelepeit, szerelvényeit, bűzelzáróit cserélni szükséges.Mosdók kialakítása szükséges, a régi mosdók szerelvényei kompletten újra cserélendőek.A tálalókonyha jogszabály szerinti működése megköveteli a zsírfogó kiépítését, így a felújításokkal egy időben a tálalókonyhához zsírfogót létesíteni szükséges (a műszaki leírás elválaszthatatlan részét képező tételes költségvetésben egy tételként szerepel, a kiépítéséhez és hatályos előírásoknak és jogszabályoknak megfelelő kivitelezéséhez felmérés szükséges).

Berendezések:A gáztűzhelyt és gázbekötését megszűntetjük, mert nem felel meg a mai hatályos jogszabályoknak. A helyiség égési levegő utánpótlása a homlokzati nyílászárócsere után nem lesz megfelelő, és gazdaságtalan az egyetlen nyílt égésterű, földgáz üzemű berendezés működtetése. Ezért a gázmérőt leszereljük, a gázvezetéket vissza kell bontani és csonkolni szükséges szolgáltatói előírás szerint (szükséges gáz meo).


2.3 Csoportszobák felújítása (h.sz.: 009, 010, 108, 109, 124, 125)

Parketta padlóburkolat:Az emeleten található 108. és 109. sorszámú csoportszobában a régi parketta burkolat erősen kopott és rossz állapotban van. A faanyag megfelelő állapotú, a kopás felületi jellegű. A felújítás során a meglévő parkettát fel kell csiszolni ezután felület kezelni, alapozni és fedőlakkozni szükséges kétkomponensű, nagy kopásállóságú parkettalakkal. A parketta szegőléceket mindenütt keményfa szegőlécekre kell cserélni, és ezeket is lakkozni kell. A parketta felújítással összhangban az összes küszöb cseréjét el kell végezni.A felújított parkettát bútorlábakra rögzíthető filckorongokkal kell védeni a felületi sérülésektől!

PVC padlóburkolat:A földszinten a 009. és 010., és az emeleten található 124. és 125. sorszámú csoportszobába a meglévő padlóburkolat eltávolítása és az aljzat felületkiegyenlítése után nagy kopásállóságú, homogén PVC burkolatot kell elhelyezni. A lábazat saját anyagából felhajtva készüljön.A helyiségek határainál burkolatváltó profilokat kötelező elhelyezni.

Ajtók:A helyiségek minden ajtajának kétoldali lejavítása, festése, a zárak és zár címkék cseréje szükséges. A belső ajtók felújításánál figyelembe kell venni a meglévő ajtók állapotát. Szükség szerint a festék réteget el kell távolítani, majd az alkalmazandó technológia függvényében felület előkészítést, majd végleges felületképzést kell megvalósítani. Ha nem megoldható az ajtótokok megfelelő illesztése, akkor az ajtó szerkezeteit kompletten cserélni szükséges. Az új ajtók acél tokokkal és mdf vagy kemény héjszerkezetes tele lemezelt burkolatú ajtólapokkal készüljenek.A szomszédos csoportszobákat összekötő 3 darab harmonikaajtót hangszigetelési szempontok miatt el kell bontani, és helyükre a nyílásméretnek megfelelő új, korszerű tolóajtót, vagy harmonikaajtót kell beépíteni.

Bútorok:A csoportszobákban elhasználódott, régi bútorok vannak, ezért döntöttünk a felújításuk mellett. Az új bútoroknak kulccsal zárhatóaknak kell lenniük. Az ajtólapokat cserélni kell tömör mdf, vagy faforgácslapra laminált vagy furnérozott felülettel (szín és minta előzetes tervezői egyeztetés szerint). Az ajtólapokat új fogantyúkkal kell felszerelni. A beépített szekrények korpuszát javítani és mázolni szükséges. A káva látható bütüit mázolás előtt csiszolni kell.A felújítással összhangban el kell végezni a meglévő lambériák csiszolását, javítását, lakkozását is. A hiányzó elemek, szegőlécek pótlandóak!A csoportszobákban meglévő fém függönykarnist el kell bontani és új sínes függönykarnisra kell cserélni a helyiségek teljes homlokzati szélességében.

Elektromosság, világítás:A régi típusú, korszerűtlen lámpatesteket, armatúrákat, a kapcsolódó elektromos szerelvényeket (kapcsolók, aljzatok) cserélni kell.Az új vezetékeket a falfelületen be kell vésni. A lámpatesteknek LED-es világítótesteknek kell lenniük.

Festés, felületképzés:A felújítás során a szükséges mértékű fallejavítást és kétrétegű festést el kell végezni, páraáteresztő, diszperziós falfestékkel. A fűtési csöveket mázolni kell.


2.4 Gyermek öltözők felújítása (h.sz.: 07, 106, 122)A helyiségek a csoportszobák mintájára felújítandók.PVC padlóburkolat:Az aljzat felületkiegyenlítése után nagy kopásállóságú, homogén PVC burkolatot kell elhelyezni. A lábazat saját anyagából felhajtva készüljön.A helyiségek határainál burkolatváltó profilokat kötelező elhelyezni.

Ajtók:A helyiségek minden ajtajának kétoldali lejavítása, festése, a zárak és zár címkék cseréje szükséges. A belső ajtók felújításánál figyelembe kell venni a meglévő ajtók állapotát. Szükség szerint a festék réteget el kell távolítani, majd az alkalmazandó technológia függvényében felület előkészítést, majd végleges felületképzést kell megvalósítani. Ha nem megoldható az ajtótokok megfelelő illesztése, akkor az ajtó szerkezeteit kompletten cserélni szükséges. Az új ajtók acél tokokkal és mdf vagy kemény héjszerkezetes tele lemezelt burkolatú ajtólapokkal készüljenek.

Falburkolat:A felújítással összhangban el kell végezni a meglévő lambériák csiszolását, javítását, lakkozását is. A hiányzó elemek, szegőlécek pótlandóak!

Elektromosság, világítás:A régi típusú, korszerűtlen lámpatesteket, armatúrákat, a kapcsolódó elektromos szerelvényeket (kapcsolók, aljzatok) cserélni kell.Az új vezetékeket a falfelületen be kell vésni. A lámpatesteknek LED-es világítótesteknek kell lenniük.

Festés, felületképzés:A felújítás során a szükséges mértékű fallejavítást és kétrétegű festést el kell végezni, páraáteresztő, diszperziós falfestékkel.

2.5 Gyermekfürdők felújítása (h.sz.: 08, 107, 123)Falburkolat, padlóburkolat, festés, felületképzés:A csoportszobák által használt fürdőkben kisebb felújítások történtek az építés óta, de indokolt egy komplex felújítás.A felújítás során a padlóburkolatot és a fali csempeburkolatot kompletten cseréljük, illetve a szükséges mértékű fallejavítás után és kétrétegű festés történik az egyeztetett színben.

Nyílászárók:A helyiség minden ajtajának kétoldali lejavítása, passzítása és festése-mázolása, a zárak és zár címkék cseréje szükséges. A fűtési csöveket mázolni kell, a radiátortakarókat kompletten cseréljük.

Víz, csatorna, fűtés:A falban szerelt vízvezeték hálózatot és a csatorna vezetékeket a helyiségen belül kompletten cserélni kell: a régi vezetékeket el kell távolítani és korszerű új elemekkel teljesen újra kell építeni. A vizesblokkokban minden szaniter a tételes költségvetés szerint cserélendő.

A csővezetékek és padlóösszefolyók cseréje az aljzatbeton felbontásával és a vezetékek komplett újra szerelésével történjen!

Elektromosság, világítás:A régi típusú, korszerűtlen lámpatesteket, armatúrákat, a kapcsolódó elektromos szerelvényeket (kapcsolók, aljzatok) és az elektromos elosztószekrényt is cserélni kell. Az új vezetékeket a falfelületen be kell vésni, a mennyezeten műanyag kábelcsatornába kell vezetni. A lámpatesteknek LED-es világítótesteknek kell lenniük.

Berendezések, kiegészítők:A régi szaniteregységek és szerelvényeik kompletten újra cserélendők.A használathoz szükséges kiegészítőket el kell helyezni (gyermekmosdónkénti gyermektükör, wc-papír adagoló, piperepolc, szappanadagoló).A vizesblokkok új homlokzati nyílászáróinak üvegezésére színtelen, matt, homogén, átláthatatlan ablakfólia kerüljön.

2.6 Közlekedők felújítása (h.sz.: 001, 002, 003, 004, 011, 017, 101, 102, 103, 104)Falburkolat, padlóburkolat, festés, felületképzés:A meglévő padlóburkolat a közlekedőkben mettlachi, melyet elő kell készíteni az új kerámia járólap fogadására. A felületkiegyenlítés után csúszásmentes, nagy kopásállóságúgreslap burkolat helyezendő el.A szükséges mértékű fallejavítás után és kétrétegű festés történik diszperziós páraáteresztő falfestékkel az egyeztetett színben.

Lépcső:Az emeleti közlekedő (101. sz. helyiség) lépcső-mellvédfalát 50 cm-rel magasítani kell balesetvédelmi okok miatt!A lépcső műanyagburkolatának eltávolítása és felületkiegyenlítése után a lépcsőfelületre (járó-, és homlokfelületre) a közlekedők nagy kopásállóságú, csúszásmentes greslap burkolatával megegyező burkolat építendő, csúszásgátló lépcsőprofilok elhelyezésével.A lépcsőkorlátokat csiszolni és újramázolni szükséges.

Falburkolatok:A felújítással összhangban el kell végezni a meglévő lambériák csiszolását, javítását, lakkozását is. A folyosókon, lépcsőn, közlekedőkben a lambériára hőre habosodó nagy hőállóságú lakkot kell felhordani! A hiányzó elemek, szegőlécek pótlandóak!

Elektromosság, világítás:A régi típusú, korszerűtlen lámpatesteket, armatúrákat, a kapcsolódó elektromos szerelvényeket (kapcsolók, aljzatok) és az elektromos elosztószekrényt is cserélni kell. Az új vezetékeket a falfelületen be kell vésni, a mennyezeten műanyag kábelcsatornába kell vezetni. A lámpatesteknek LED-es világítótesteknek kell lenniük.Kizárólag érvényes teljesítmény-nyilatkozattal rendelkező építési termékkel végezhető a karbantartás, felújítás!

2.7 Személyzeti helyiségek felújításaA személyzeti helyiségében végzett felújítási munkák a 2.3-as, 2.5-ös pont és a tételes költségvetés 07. sz. lapja szerint végzendőek.

2.8 Tornaszoba és szertár átalakítása (h.sz.: 023, 024, 117)

A meglévő tornaszoba kialakítása és mérete nem felel meg a mai kor igényeinek. A szomszédos tálaló helyiség étellift fémlemez gépszekrénye a tornaszoba sarkában van elhelyezve, mely a tornaszobai foglalkozások közben balesetveszélyes lehet.A tornaszobához kapcsolódó szertárból körülményesen lehet a játszóudvarra kijuttatni a sporteszközöket, játékokat.A sószoba falán a használatnak hatása miatt sókivirágzás alakult ki. A sókivirágzásnak és a nedvességnek köszönhetően a szobafal vakolatáról folyamatos javítgatás mellett is lepereg a festék.A fent említett okokból szükséges a helyiségek átalakítása, áthelyezése:Az új szertár helyiségét a meglévő tornaszoba helyiségéből választjuk le. A felvonó gépház így nem okoz problémát a tornaszoba használatában. Az új szertár közvetlen kapcsolatát az udvarral egy új bejárati ajtó nyitásával lehet kialakítani (tételes költségvetés tartalmazza a nyíláskialakításhoz szükséges betonvágást is, a költségvetés nyílászárók cseréje tartalmazza a szükséges ablak elbontását és az új ajtó elhelyezésének tételét). A bejárati ajtóhoz természetesen megfelelő fellépésszámú lépcsőt is ki kell alakítani szakszerűen aláalapozva a járdától.A tornaszoba helyiségének bővítését a meglévő szertár, raktár és sószoba falainak elbontásával oldjuk meg. Az így kialakított, egybenyitott helyiségben felületkiegyenlítés után PVC sportpadlót kell lehelyezni.

Az emeleten található meglévő előtér, wc, elkülönítő (h.sz.: 117, 118, 119) helyiségei jelenleg kihasználatlanok, ezért döntöttünk az átalakításuk mellet. Igény merült fel egy mozgásfejlesztő szoba funkcióra, melyet a három meglévő helyiség egybenyitott terében kívánunk elhelyezni (tervezett alaprajz 117. h.sz.). A helyiséget a földszinti tornaszoba mintájára PVC sportpadlóval kell kialakítani.

Falburkolat, festés, felületképzés:Az építés óta felújítás nem történt. A helyiségekben indokolt a komplex felújítás.Az olajlábazatú, csempeburkolatú illetve lambériázott falfelületeket megszüntetjük, újravakoljuk és szintén kétrétegű páraáteresztő diszperziós fehér falfestékkel lefestjük. A tornaszoba helyiségében a falakra lehetőség szerint mosható falfesték kerüljön.

Padlóburkolat:A meglévő padlóburkolatok kopottak és helyenként az elhasználódás nyomát lehet felfedezni rajtuk. A megváltozott funkció és a válaszfalak elbontása miatt cseréjük indokolt.A felújítás során a padlóburkolatot kompletten cseréljük. A tornaszoba PVC sportpadlót, a szertár nagy kopásállóságú PVC padlóburkolatot kap.

Elektromosság, világítás:A régi típusú, korszerűtlen lámpatesteket, armatúrákat, a kapcsolódó elektromos szerelvényeket (kapcsolók, aljzatok) cserélni kell. Az új vezetékeket a falfelületen be kell vésni, a mennyezeten - ha másképp nem lehetséges - műanyag kábelcsatornába kell vezetni. A tornaterem helyiségében az új lámpatesteket armatúravédő ráccsal kell védeni a használatból adódó behatások ellen. A lámpatesteknek LED-es világítótesteknek kell lenniük.

Kiegészítők:Az ablakok üvegezésére biztonsági ablakfólia kerüljön. Az ablakokat függesztett kötélhálóval kell védeni.


2.9 Új sószoba és gyermek wc kialakítása / felújítása (h.sz.: 025, 026)A meglévő raktár / műhely helyisége jelenleg vegyes használatú. A játszóeszközöket ezen a helyiség keresztül szállítják az udvarra. Itt tárolják a kerti szerszámokat és az intézményben nem használt eszközöket. Régi funkció szerint a műhely is itt kapott helyet.A helyiség a megépüléskori állapotot mutatja, felújítás még nem történt, ennek következtében a helyiség állapota erősen leromlott.Ebből a nagyobb terű helyiségből kell leválasztani a tornaszoba helyéről átkerült sószobát.Igényként merült fel egy tornaszobából, sószobából és udvarról is megközelíthető gyermek WC mosdó kialakítása. Az új gyermek WC-t és a sószobát, alaprajz és a tételes költségvetésben felsorolt munkák szerint kell kialakítani. A sószobában a hosszanti falra fali csempeburkolatot szükséges elhelyezni, kent szigeteléssel. (A raktár és a kerti eszközök tárolása funkciók felújítás után más helyiségben kap helyet épületen belül.)Az új sószoba és gyermek wc helyiségében végzett felújítási munkák a 2.4-es, 2.5-ös pont és a tételes költségvetés 09. sz. lapja szerint végzendőek.

2.10 Elektromos és Gázmérő helyiség felújítása (h.sz.: 034, 035)A meglévő gázfogyasztás mérésére kialakított helyiségben üzemelő gázmérő megszüntetésre kerül. Az épület távhő szolgáltatással ellátott. A tálalókonyhán üzemelő gáztűzhelyt elektromos üzeműre cseréljük. A mérő leszerelése után a gázvezetékeket szolgáltatói engedélyes szakmai előírásainak megfelelően méretlen vételezésre alkalmatlanná kell tenni. A szükséges gáz műszaki-biztonsági felülvizsgálatot el kell végezni. Az így felszabadult helyiségben kaphat helyet egy raktár, vagy a kerti eszközök számára kialakított tároló.Az elektromos helyiségben előírásoknak, érvényes szabályoknak és szabványoknak megfelelően új erőátviteli szekrényt kell kialakítani. A fölösleges, elavult berendezéseket meg kell szűntetni. A szükséges szerelési, kábelcsere munkákat el kell végezni jogszabályi előírásoknak megfelelően, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni. Érintésvédelmi, villámvédelmi és tűzvédelmi mérést kell végezni, melyet jegyzőkönyvben dokumentálni kell OTSZ szerint!Az elektromos helyiség mennyezetén található lefolyóvezetéket meg kell szüntetni (emeleti szinten található gyermekfürdő lefolyóvezetékének felújítását a tételes költségvetés 5. sz. lapja tartalmazza).A két fent említett helyiség fallejavítását, vakolását, glettelését és tisztasági festését el kell végezni.


2.11 Csapadék-, szennyvízelvezetés és használati vízhálózat felújításaCsapadék-, és szennyvízelvezetés: A felújítási munkák során az épület teljes csatornahálózata felülvizsgálandó.A szükséges javítási munkálatok előtt kamerás állapotfelmérés végzendő a teljes hálózaton. A telekhatáron belül a bekötő aknáig a teljes hálózat feltárandó. A hibás vezetékeket, tömörtelen szakaszokat, hibás kötéseket cserélni szükséges a teljes hálózaton.

Használati vízhálózat: A használati vízhálózat átalakítása a biztonságos szolgáltatás és hálózatkezelés érdekében szükséges. A vonatkozó csőhálózati szakasz térfelszín alatti részeit fel kell tárni, a korrodált

csőszakaszokat ki kell váltani, a fő és mellékvízmérők előtti és utáni csőszakaszokban elzáró szerelvényeket kell felszerelni. A csőhálózatot funkcionálisan át kell alakítani.

A tételes költségvetésben a csapadék-, szennyvízelvezetés és használati vízhálózat felújítása egyenként egy-egy beárazandó tételként jelennek meg. Helyszíni felmérés feltétlenül szükséges!

2.12 Radiátorok felszereléseAz intézmény helyiségeiben található hőleadók elöregedettek, korszerűtlenek, hőtechnikai paramétereik nem érik el a mai szabványoknak megfelelő értékeket. A kötések rossz állapota miatt szükség lenne az összes öntöttvas tagos radiátor felújításra, a felújításuk azonban nem térülne meg sem energetikai, sem esztétikai, sem költség oldalon. A sorozatos későbbi meghibásodások elkerülése miatt a teljes hálózat átvizsgálásra szorul, a radiátorszelepek és radiátor testek korszerű berendezésekre cserélendők.A gépészeti tervezési feladat során a kiválasztásra kerülő egységes méretű lemez lapradiátorokat kell felszerelni, szükség szerint a meglévő kötéstávolságok átalakításával.Az előremenő és visszatérő ágban lévő radiátor csavarzatok, szelepek cserélendők, az előremenő csavarzatoknak termosztatikus szelepeknek kell lenniük!A hidraulikailag tömör fűtési hálózat készre szerelése után szükséges a rendszer vegyszeres átmosása, vízkőmentesítése, öblítése, és a rendszer kezelt folyadékkal történő feltöltését követően a rendszer passzíválása.


A radiátorok elé új radiátortakarókat kell elhelyezni. A radiátortakarók mindenütt cserélendők, a beépített szekrények ajtajával megegyező bútorlapokból készüljenek felül-elől fém ráccsal és véglezáró elemekkel.

2.13 Közlekedők beépített bútorainak felújításaA közlekedőkben elhasználódott, régi bútorok vannak, ezért döntöttünk a felújításuk mellett. Az új bútoroknak kulccsal zárhatóaknak kell lenniük. Az ajtólapokat cserélni kell tömör mdf, vagy faforgácslapra laminált vagy furnérozott felülettel (szín és minta előzetes tervezői egyeztetés szerint). Az ajtólapokat új fogantyúkkal kell felszerelni. A beépített szekrények korpuszát javítani és mázolni szükséges. A káva látható bütüit mázolás előtt csiszolni kell.A lépcsőházban található térelválasztó fa szerkezetű rács szintén felújítandó. A térelválasztó rácsot szükség szerint pótolni, csiszolni és lakkozni kell hőre habosodó, hőálló, színtelen lakkal.

2.14 Terasz felújításaA teraszon a burkolatot és az aljzatbetont vissza kell bontani. Az új szerelőbetonra kerüljön egy réteg bitumenes vízszigetelés, az erre kerülő aljzatbeton réteg lejtésben készül. Az új aljzatbetonra kerül az új fagyálló, csúszásmentes kerámia lapburkolat.A teraszkorlátokat csiszolás, javítás, alapozás után mázolni kell fehér színben.

2.15 Külső gyermekmosdó felújítása (h.sz.: 033)A külső gyermekmosdó és tároló helyiségében végzett felújítási munkák a 2.5-ös pont és a tételes költségvetés 17. sz. lapja szerint végzendőek.

2.16 Elektromos sütőA tálalókonyhán a gázbekötés és gázüzemű berendezés megszüntetésével, az átalakítást követően új elektromos főzőlappal rendelkező (4 főzőhellyel, indukciós főzőlap, gyerekzárral) elektromos sütő (A+, légkeveréses, rozsdamentes külső, pirolitikus, szárító funkciós, gyerekzáras sütő) elhelyezése szükséges.

3. Épületszerkezetek:

Homlokzati nyílászárók (ablakok, ajtók) műszaki specifikációja:Épületfizikai értékek:• légzárás: L2 (nagy)• vízzárás: V2 (nagy)• hőátbocsátási tényező (teljes ablakszerkezet): U w= 1,2 W/m2KAnyag: a nyílászáró műanyaga 100%-ig UV stabil (nem színeződik el)A légkamrák száma: min. 5 kamraKeret és szárnymerevítés: horganyzott acélGumitömítés az üveg és az ablakkeret között: UV álló, színe szürkeÜvegezés: hőszigetelő üvegszerkezet 4-16-4 mm-es réteg felépítéssel, belső oldalon low-e bevonattal, légrés argon gáz kitöltéssel (üvegszerkezet: U g= 1,0 W/m2K)Az ablak vasalata: több ponton körbezáró vasalat rendszer, kiemelésgátlóval, mechanikus résszellőzővel és hibás működtetés-gátlóval szerelve, teraszajtók ajtók ötpontos biztonsági zárral szerelveAblakkilincs: fehér porszórt alumíniumVízvető: ablakok szürke porszórt alumínium vízvetővel szerelve.Párkány (belső): fehér műanyag párkányelemNyílótípusok: általában bukó-nyíló, fix (külön egyeztetés szerint), felső bukó ablakok távnyitóval felszerelveA nyílászárók beépítési és műhelytervét a Megrendelővel jóvá kell hagyatni!Kizárólag érvényes (gyártói, szállítói) megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező építési termék építhető be!

PVC padlóburkolat:A tornaszobában PVC sportpadló lefektetése szükséges.Nagy kopásállóságú, teljes keresztmetszetében színezett, poliurethan felületi bevonattal ellátott habosított, homogén PVC lemez padlóburkolat. A lábazat saját anyagából felhajtva, az illesztések szín azonos hegesztőzsinórral hegesztendők. A meglévő burkolat eltávolítása után az aljzatot elő kell készíteni az új réteg fektetésére. A meglévő aljzat kiegyenlítése után lehet a felületen elhelyezni lemezt. Szín, felület, minta jellege tervezői egyeztetés szerint!A helyiséghatárok között új küszöböt szükséges elhelyezni!

Hideg burkolatok:Kültéri terasz kerámia lap burkolatoknál csúszásmentes, magas kopás állóságú, fagyálló lapburkolatokat kell elhelyezni, minimum 8 mm vastagsággal, 10 cm lábazattal, hálóban rakva.A helyiségekben kerámia padlóburkolat mindenhol egységesen 20x20 cm méretű mázatlangresporcelán padlóburkoló lap minimum 8 mm vastagsággal, 10 cm lábazattal, közösségi épületbe alkalmas nagy kopásállóságú, csúszásmentes kivitelben, hálóban rakva.A WC és mosdó helyiségekben a fali csempeburkolat ajtómagasságig készüljön. A burkolólapok felrakásánál és a hézagolásánál jóváhagyott anyagokat kell használni, a gyártó

utasításaival és a tervező elvárásaival összhangban. A burkolólapokat minden irányban pontosan, egyenes mentén kell csatlakoztatni, a széleken és minden pozitív saroknál fém élvédő profilt kell használni.Azokon a helyeken, ahol a kerámialap valamilyen szerelvénnyel érintkezik, szilikonos tömítést vagy ehhez hasonlót kell alkalmazni, a csatlakozási felületeknél.Ragasztó és fugázó anyag választása rendszer azonos termékekből történjen. A burkolat színe és felülete, a fugázat jellege, valamint a rakásmód kialakítása tervezői egyeztetés során döntendő el.A padló burkolatváltásoknál burkolatváltó profilokat kell elhelyezni!

Felületképzések:A falakra és mennyezetre glettelés után fehér színű páraáteresztő diszperziós festés kerül.

A felújítások során be kell tartani a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásait, a beépítendő burkolatok, felületek, használati tárgyak stb. műszaki paraméterei, kialakítása meg kell, hogy feleljen a vonatkozó hatályos előírásoknak!

4. Épületvillamosság

Előzmények, alapadatok:A meglévő elektromos hálózatot fel kell deríteni. A helyiségeken belül új elektromos hálózat kiépítés, lámpák, kapcsolók elhelyezése szükséges.Villanyszerelés:A világítási hálózatot korszerűsíteni kell (új lámpatestek energiatakarékos, meleg színhőmérsékletű! (2700-3200K), LED-es fényforrással, új villanykapcsolók, aljzatok).Szerelés:Szerelés lehetőség szerint a vakolat alá süllyesztett védőcsőbe húzott rézerű vezetékkel, vagy kábelcsatornában szerelve. A szerelvények süllyesztett kivitelűek.Érintésvédelem:Az átalakításokat követően kötelezően el kell végezni az érintett hálózat érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatát!

5. Épületgépészet

FűtésAz épület távhő szolgáltatással ellátott. Az öntöttvas tagos radiátorokat korszerű acéllemez lapradiátorokra kell cserélni. A szükséges kapcsolódó átszerelési munkákat el kell végezni. A szabályozhatóság miatt a radiátorokra termoszelepeket kell felszerelni.A fűtés szerelés munkáinak elvégzése után a szükséges légtelenítést és a rendszer nyomáspróbáját el kell végezni.Használati meleg vízA használati meleg víz ellátása a meglévő központi (tárolós) rendszeren keresztül történik, keverő csaptelepeken keresztül. A keverőcsap cseréje szükséges!Vízellátás, csatornaAz új vízvezetékrendszer anyaga: réz csővezeték vagy oxigén diffúziómentes ötrétegű műanyagcső, préskötéses idomkapcsokkal. A csaptelepek emelőkaros típusúak, a fehér porcelánmosdók falra szerelt kivitelűek. A szennyvízelvezetés megtervezéséhez fel kell

deríteni az épületrész jelenlegi rendszereit. A szennyvíz-csatornázás KG-PVC lefolyócsővel szerelten kerüljön kiépítésre.A felújítással érintett helyiségekben a csapadékvíz ejtő vezetékeket cserélni szükséges!

A használati vízhálózat átalakítása a biztonságos szolgáltatás és hálózatkezelés érdekében szükséges. A vonatkozó csőhálózati szakasz térfelszín alatti részeit fel kell tárni, a korrodált csőszakaszokat ki kell váltani, a fő és mellékvízmérők előtti és utáni csőszakaszokban elzáró szerelvényeket kell felszerelni. A csőhálózatot funkcionálisan át kell alakítani. A tételes költségvetésben a használati vízhálózat felújítása egy beárazandó tételként jelenik meg, helyszíni felmérés feltétlenül szükséges!A csővezetékek és padlóösszefolyók cseréje az aljzatbeton felbontásával és a vezetékek komplett újra szerelésével történjen!A kötelezően elvégzett nyomáspróba után a műszaki átadás átvétel feltétele a Fővárosi Vízművek által minősített negatív vízminta!A felújítások során be kell tartani a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásait, a beépítendő burkolatok, felületek, használati tárgyak stb. műszaki paraméterei, kialakítása meg kell, hogy feleljen a vonatkozó hatályos előírásoknak!

6. Munkavédelem

Az építkezés folyamán a vonatkozó technológiai és baleset megelőzési, munkavédelmi előírások betartandók!A használatbavétel után is fokozott figyelemmel kell betartani a tűzbiztonsági, biztonságtechnikai és balesetvédelmi, valamint a rendeltetésszerű használatra vonatkozó előírásokat!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az érintett helyiségek felújítása során be kell tartani a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásait, a beépítendő szerelvények, szaniterek, burkolatok, felületek, használati tárgyak stb. műszaki paraméterei, kialakítása meg kell feleljen a vonatkozó hatályos előírásoknak!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Az ajánlatnak a teljes kivitelezésre kell szólnia. Pótmunka megrendelésére, szerződés módosítására nincs lehetőség. Kivitelező feladata elkészíteni a munka- és egészségvédelmi tervet. A kivitelező feladata helyszíni organizációs terv és a megvalósítás műszaki ütemtervének elkészítése.

___________________________________________________________________

Az ajánlati ár megadásakor ajánlattevő a jelen műszaki leírás tartalmában foglaltak vállalásával, tudomásul vételével tesz ajánlatot.

Jelen anyag elválaszthatatlan részét képezik a munkanemenkénti bontásban készült, tételes árazatlan költségvetési kiírás!

Fotók a helyszínről:

III.EGYÉB INFORMÁCIÓK

1. Általános információk1.1 A jelen közbeszerzési eljárásban, a jelen dokumentációban nem, vagy nem kellő

mélységben szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, mindenekelőtt 2015. évi CXLIII. törvény. a közbeszerzésekről, (Kbt.) valamint az építési beruházások közbeszerzéseiről szóló 322/2011. (X.30.) Korm. Rendelet rendelkezései az irányadók.

2. A közbeszerzési eljárás ajánlattételéhez egyéb információk

2.1Az árazatlan költségvetés nem módosítható, nem egészíthető ki Ajánlattevők által. Ajánlattevői észrevételt kiegészítő tájékoztatás kérés keretében lehet jelezni Ajánlatkérő felé, aki a kiegészítő tájékoztatás keretében rendelkezik arra vonatkozóan.

2.2 Ajánlattevőnek az ajánlati dokumentáció, a helyszín, az építési körülmények ismeretében körültekintően kell megadnia ajánlatát.

2.3. A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg azon szervezeteket, amelyektől az Ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítése során meg kell felelnie.

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.Tel.: +36-1-476-1100Fax: +36-1-476-1390Honlap: www.antsz.hu

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi FőfelügyelőségSzékhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.Postacím: 1539 Budapest, Pf: 675Telefon: +36 1 224 9100Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti FőosztálySzékhely: 1086 Budapest, Szeszgyár u. 4.Tel.: +36-1- 299-9090Fax: +36-1- 299-9093Honlap: www.ommf.gov.hu

Magyar Bányászati és Földtani HivatalSzékhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95.Tel.: +36-1-301-2900Fax: +36-1-301-2903E-mail: [email protected] Honlap: www.mbfh.hu

http://www.antsz.hu/

Nemzetgazdasági MinisztériumSzékhely: 1051 Budapest, József nádor tér 4.Telefonszám:06-1-795-1400Telefax: 06-1-795-0716E-mail: [email protected]

Nemzeti Foglalkoztatási SzolgálatSzékhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 75. Tel.: +36-1-303-9300 Fax: +36-1-210-4255Honlap: www.munka.hu

A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása 2012. január 19-től az alábbiak szerint működik: A megyeszékhelyeken, a helyszínen, a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége (elérhetőségeik megtalálhatók a http://www.ommf.gov.hu/index.php honlap „Elérhetőségek” Munkavédelmi Felügyelőségek menüben) segíti tájékoztatással és tanácsadással a munkáltatókat és munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik teljesítésében.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága továbbra is működteti központi munkavédelmi információs rendszerét, az ingyenesen hívható zöld számon:

Munkavédelmi Információs Szolgálat (MISZ) elérhetőségekTel.: 06-80/204-292és információs elektronikus postacímén:E-mail: [email protected]

IV. NYILATKOZATMINTÁK

Ajánlatkérő az ajánlat megfelelő összeállítása és az ajánlattevő munkájának megkönnyítése érdekében mintanyomtatványokat készített. A mintanyomtatványok ajánlattevő általi használata nem kötelező, azok az Ajánlatkérő által ajánlott igazolás-és nyilatkozatminták. Amennyiben ajánlattevő ezeket felhasználja, úgy Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a mintanyomtatvány szövegezése nem módosítható.

Az ajánlathoz csatolni kell az alábbi tartalmú dokumentumokat és nyilatkozatokat, lehetőség szerint az alábbi sorrendben.

Csak az alábbiakban meghatározott mintanyomtatványokat szükséges az ajánlat keretében benyújtani. Ajánlatkérő ismételten felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) bekezdésére.

Dokumentum megnevezése Tartalmi követelmény

Fedlap 1. mintanyomtatványFelolvasólap 2. mintanyomtatványTartalomjegyzék 3. mintanyomtatványAjánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján (Közös ajánlattevők esetén minden ajánlattevőtől)

4. mintanyomtatvány

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján (Közös ajánlattevők esetén minden ajánlattevőtől)


Nyilatkozat alvállalkozó(k) igénybevételéről Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja alapján(Közös ajánlattevők esetén minden ajánlattevőtől)


Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá nem tartozásról(Közös ajánlattevők esetén minden ajánlattevőtől)


Nyilatkozat kizáró okokról a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében(Közös ajánlattevők esetén minden ajánlattevőtől)


Nyilatkozat kizáró okokróla Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az alvállalkozó tekintetében(Közös ajánlattevők esetén minden ajánlattevőtől)


Dokumentum megnevezése Tartalmi követelmény

Nyilatkozat kizáró okokróla Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az alvállalkozó tekintetében(Közös ajánlattevők esetén minden ajánlattevőtől)


Ajánlattevő nyilatkozata elektronikus másolati példányról 11. mintanyomtatvány

Nyilatkozat pénzügyi-gazdasági alkalmassági kritériumnak való megfelelésről


Nyilatkozat műszaki-szakmai alkalmassági kritériumnak való megfelelésről


Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján kapacitást biztosító szervezet bevonásáról


Konzorciumi megállapodás (Adott esetben)


Szerződés a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján kapacitások bevonására 16. mintanyomtatvány

Átláthatósági nyilatkozat 17. mintanyomtatványAjánlattevőnek a cégjegyzésre jogosult(ak) hiteles cégaláírási nyilatkozata (aláírási címpéldány) vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája

Egyszerű másolatban

Amennyiben a www.e-cegjegyzek.hu-n elérhető adatok nem tartalmazzák a képviseletre jogosult adatait, a hatályos adatokat tartalmazó cégkivonat vagy cégmásolat.Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás.

Egyszerű másolatban(Adott esetben)

Meghatalmazás az ajánlat aláírására és kötelezettségvállalásra

Közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás,

egyszerű másolatban(Adott esetben)

Árazott költségvetés Másolatban

http://www.e-cegjegyzek.hu-n/

1. számú mintanyomtatvány

AJÁNLAT

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ

„Mosolykert Óvoda – Páskom Tagóvoda épületének felújítási munkái” tárgyú, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a Kbt. 115.

§ alapján

Ajánlattevő:

<cégnév><székhely>

………………, 2017. ….

EREDETI


FELOLVASÓLAP

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye:

Ajánlattevő adószáma:Ajánlattevő levelezési címe:

Ajánlattevő telefonszáma:

Ajánlattevő telefaxszáma:

Ajánlattevő kapcsolattartójának neve:

Alulírott ……………………., mint a ………………… (székhely: ……………………..), mint ajánlattevő képviseletében a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ, mint ajánlatkérő által a „Mosolykert Óvoda – Páskom Tagóvoda épületének felújítási munkái” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos, a Kbt. 115. § alapján lefolytatandó közbeszerzési eljárásban ezúton az alábbi ajánlatot teszem:

Szempont: VállalásNettó ajánlati ár …………….-FtKésedelmi kötbér mértéke (min. 0,25%/naptári nap - 1%/naptári nap) ………………..%Meghiúsulási kötbér mértéke (min. 15% - 30%/naptári nap) ……………….%Jótállási idő vállalása a beépített ablakokra (min. 60 hónap – max. 80 hónap)

……………..hónap

Jótállási idő vállalása az ablakokon kívül beépített anyagokra és szerelvényekre (min. 36 hónap –max. 60 hónap)

………………..hónap

Jótállási idő vállalása az elvégzett munkára (min. 24 hónap – max. 48 hónap)

……………..hónap

Kelt, …………………..

…………………………………….cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) részéről


TARTALOMJEGYZÉK

A dokumentum megnevezése Oldalszám

(A TARTALOMJEGYZÉK BÁRMELYIK SORA TÖRÖLHETŐ, ILLETVE SZÜKSÉG ESETÉN BŐVÍTHETŐ!)


AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZATa Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján

(Benyújtandó eredetben)

Alulírott ……………………., mint a ………………… (székhely: ……………………..), mint ajánlattevő képviseletében a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ, mint ajánlatkérő által a „Mosolykert Óvoda – Páskom Tagóvoda épületének felújítási munkái” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos, a Kbt. 115. § alapján lefolytatandó közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után - a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi dokumentációban, továbbá a kiegészítő iratokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést, feltételt megismertem, megértettem és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadom.

Kijelentem továbbá, hogy a mindenkori teljesítéskor a műszaki leírásban előírt paramétereknek megfelelően teljesítünk.

Nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseinkben kötelezettségként vállaljuk a 131.§ -143. § szerinti előírások érvényesítését.

Ajánlatunk elfogadása esetén a szerződést megkötjük és a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően vállaljuk a közbeszerzési dokumentumokban, továbbá a szerződésben foglaltak határidőben történő teljesítését, a szerződésben meghatározott valamennyi feltétel teljesítését.

Jelen nyilatkozatot a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban tett ajánlatom részeként teszem.

Kelt, …………………..



Nyilatkozata Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján

Alulírott ……………………., mint a ………………… (székhely: ……………………..),

mint ajánlattevő képviseletében a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely,

Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ, mint ajánlatkérő által a

„Mosolykert Óvoda – Páskom Tagóvoda épületének felújítási munkái” tárgyú

hirdetmény nélküli tárgyalásos, a Kbt. 115. § alapján lefolytatandó közbeszerzési eljárásban

ezúton nyilatkozom, hogy a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlattevő

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény

értelmében

mikrovállalkozás* kisvállalkozás* középvállalkozás* nem tartozik a Kkvtv. hatálya alá*

Kelt, …………………..


* Megfelelő válasz aláhúzandó!


Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételérőla Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja alapján

Alulírott ……………………., mint a ………………… (székhely: ……………………..), mint ajánlattevő képviseletében a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ, mint ajánlatkérő által a „Mosolykert Óvoda – Páskom Tagóvoda épületének felújítási munkái” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos, a Kbt. 115. § alapján lefolytatandó közbeszerzési eljárásban ezúton

1. Kijelentem, hogy a fenti tárgyú közbeszerzés teljesítése során

a.[ ]* a teljesítéshez alvállalkozót nem veszünk igénybe.

b. [ ]* a teljesítéshez alvállalkozót veszünk igénybe és megjelöljük a közbeszerzésnek

azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót igénybe veszünk,

továbbá megjelöljük ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat

benyújtásakor már ismert alvállalkozókat a következők szerint:

Kelt, …………………..


* A megfelelőszöveget „X”-szelkérjükjelölni.**A megfelelőaláhúzandóvagyjelölendő.***Igenválaszeseténkitöltendő.A táblázat sorai szükségszerintbővítendők.

A közbeszerzés része(i), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót veszünk

igénybe

Az igénybe venni kívánt, az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó

megjelölése (név és székhely)

Az igénybe venni kívánt alvállalkozó az ajánlat benyújtásakor ismert?(Igen/Nem)**

Amennyiben ismert, úgy az alvállalkozó megjelölése (név és székhely)***

Igen/Nem

Igen/Nem


Nyilatkozata Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), és m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok

hatálya alá nem tartozásról

Alulírott ……………………., mint a ………………… (székhely: ……………………..), mint ajánlattevő képviseletében a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ, mint ajánlatkérő által a „Mosolykert Óvoda – Páskom Tagóvoda épületének felújítási munkái” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos, a Kbt. 115. § alapján lefolytatandó közbeszerzési eljárásban az alábbiak szerint nyilatkozom:

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társasággal szemben nem áll fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k) és m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok egyike sem.

Kbt. 62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek mondta ki;

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.

Kelt, …………………..



Nyilatkozat kizáró okokróla Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

Alulírott ……………………., mint a ………………… (székhely: ……………………..), mint ajánlattevő képviseletében a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ, mint ajánlatkérő által a „Mosolykert Óvoda – Páskom Tagóvoda épületének felújítási munkái” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos, a Kbt. 115. § alapján lefolytatandó közbeszerzési eljárásban az alábbiak szerint nyilatkozom:

Cégünk olyan társaságnak minősül, amelyet

1.) [ ]*szabályozott tőzsdén jegyeznek

2.) [ ]*nem jegyeznek szabályozott tőzsdén

2.1. [ ]**Mivel cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdéna pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az alábbiak szerint adom meg:

Név:.............................................................Állandó lakóhely:………………………….

Név:.............................................................Állandó lakóhely:………………………….

2.2. [ ]** Cégünket nem jegyzik szabályozott tőzsdén, de ezúton nyilatkozom, hogy a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa nincs.

Kelt, …………………..


*Megfelelő rész aláhúzandó vagy jelölendő** Megfelelő rész aláhúzandó vagy jelölendő


Nyilatkozat kizáró okokróla Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az alvállalkozó tekintetében

Alulírott ……………………., mint a ………………… (székhely: ……………………..), mint ajánlattevő képviseletében a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ, mint ajánlatkérő által a „Mosolykert Óvoda – Páskom Tagóvoda épületének felújítási munkái” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos, a Kbt. 115. § alapján lefolytatandó közbeszerzési eljárásban akként nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), és m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.







j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési

és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési

megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,





Kelt, …………………..



Nyilatkozat kizáró okokróla Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az alkalmasság igazolására igénybe vett más

szervezet tekintetében

Alulírott ……………………., mint a ………………… (székhely: ……………………..), mint ajánlattevő képviseletében a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ, mint ajánlatkérő által a „Mosolykert Óvoda – Páskom Tagóvoda épületének felújítási munkái” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos, a Kbt. 115. § alapján lefolytatandó közbeszerzési eljárásban a következők szerint nyilatkozom.

Nyilatkozom, hogy az általam a jelen közbeszerzési eljárásba bevont alkalmasság igazolására igénybe vett szervezettel/szervezetekkel szerszemben nem áll fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), és m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok egyike sem.







j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és

a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési

és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,





Kelt, …………………..



AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA

elektronikus másolati példányról

Alulírott ……………………., mint a ………………… (székhely: ……………………..),

mint ajánlattevő képviseletében a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely,

Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ, mint ajánlatkérő által a

„Mosolykert Óvoda – Páskom Tagóvoda épületének felújítási munkái” tárgyú

hirdetmény nélküli tárgyalásos, a Kbt. 115. § alapján lefolytatandó közbeszerzési eljárásban

ezúton nyilatkozom, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatunk elektronikus

példánya jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file és a költségvetés .xls fájl

mindenben megegyezik a papír alapú példánnyal.

Kelt, …………………..



Nyilatkozat pénzügyi-gazdasági alkalmassági kritériumnak való megfelelésről


Nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban (ajánlattételi felhívás………….pontjában) meghatározott pénzügyi-gazdasági alkalmassági kritériumoknak maradéktalanul megfelel.

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság – figyelemmel a Kbt. 69. § (4) bekezdésére – Ajánlatkérő külön felhívására a fenti alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt nyilatkozatokat/igazolásokat benyújtja.

Tudomással bírok arról, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25.§ (3) bekezdés második mondatat szerint, „ha az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 19. § (1) bekezdése szerinti igazolás benyújtását.

Kelt, …………………..



Nyilatkozat műszaki-szakmai alkalmassági kritériumnak való megfelelésről


Nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban (ajánlattételi felhívás ………….pontjában) meghatározott műszaki-szakmai alkalmassági kritériumoknak maradéktalanul megfelel.

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági társaság – figyelemmel a Kbt. 69. § (4) bekezdésére – Ajánlatkérő külön felhívására a fenti alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt nyilatkozatokat/igazolásokat benyújtja.Tudomással bírok arról, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 25.§ (3) bekezdés második mondatat szerint, „ha az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja a 19. § (1) bekezdése szerinti igazolás benyújtását.

Kelt, …………………..



Nyilatkozata Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján kapacitást biztosító szervezet bevonásáról

Alulírott ……………………., mint a ………………… (székhely: ……………………..), mint ajánlattevő képviseletében a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ, mint ajánlatkérő által a „Mosolykert Óvoda – Páskom Tagóvoda épületének felújítási munkái” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos, a Kbt. 115. § alapján lefolytatandó közbeszerzési eljárásban a Kbt. 65.§ (7) bekezdésének megfelelően ezúton nyilatkozom, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásában

1. [ ] más szervezet(ek), gazdasági szereplő(k) erőforrásaira (kapacitásaira) nem támaszkodom.

2. [ ] az előírt pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek úgy kívánok megfelelni, hogy az alábbi, más szervezet(ek), gazdasági szereplő(k) erőforrásaira (kapacitásaira) támaszkodom:

a. pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelmények:A szervezet neve: ………………………………………………………………..A szervezet címe: ………………………………………………………………..

A felhívás azon pontjának megjelölése, és az alkalmassági minimumkövetelmény(ek) megjelölése, amelynek igazolására az ajánlattevő a megnevezett szervezett erőforrásra/kapacitásra (is) támaszkodik.

A felhívás pontja: ……………………………………………………

Az alkalmassági minimumkövetelmény(ek) megjelölése: ……………………………………………………………………………………

b. műszaki, szakmai alkalmassági követelmények:

A szervezet neve: ………………………………………………………………..

A szervezet címe: ………………………………………………………………..

A felhívás azon pontjának megjelölése, és az alkalmassági minimumkövetelmény(ek) megjelölése, amelynek igazolására az ajánlattevő a megnevezett szervezett erőforrásra/kapacitásra (is) támaszkodik.

A felhívás pontja: ……………………………………………………Az alkalmassági minimumkövetelmény(ek) megjelölése: ……………………………………………………………………………………

A jelen nyilatkozattal összefüggésben tudomással bírok arról, hogy amennyiben más szervezet kapacitásaira támaszkodva kívánok az előírt alkalmassági kritérium vagy

kritériumok bármelyikének megfelelni, úgy a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján benyújtom a fent megnevezett kapacitást biztosító szervezettel, illetve szervezetekkel megkötött szerződés(eke)t vagy előszerződés(eke)t, amely tartalmazza a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet azon kötelezettségvállalását tartalmazó nyilatkozatát, amely szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, továbbá benyújtom nyilatkozatomat a kizáró okok vonatkozásában a Kbt. 67. § (3) bekezdésére és a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 17. § (2) bekezdésére figyelemmel.

Kelt, …………………..



KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a …………………. (székhely:…………………, adószám:…………………, bankszámlaszám:…………………)másrészről a …………………. (székhely:…………………, adószám:…………………, bankszámlaszám:…………………) között alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal.

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közös ajánlattevőként indulnak a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ., mint ajánlatkérő által a „Mosolykert Óvoda – Páskom Tagóvoda épületének felújítási munkái” tárgyú hirdetmény nélküli nyílt, nemzeti, a Kbt. 115. § alapján lefolytatandó közbeszerzési eljárásban (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás), amely során közös ajánlatot nyújtanak be.

2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy közös képviselőjük a …………..……..(név és székhely) vezető tag, amely a jelen szerződés alapján jogosult mind a közbeszerzési eljárás, mind az azt követő szerződéskötési eljárás során (ideértve a szerződéskötést is), illetve a szerződés időtartama alatt (ideértve mindennemű pénzügyi teljesítést is) közös ajánlattevők nevében és helyében teljes jogkörrel eljárni és jognyilatkozatokat tenni.

3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közbeszerzési eljáráson való nyertességük esetén átalányáras vállalkozási szerződést kívánnak kötni a fenti tárgyú közbeszerzési eljárás Megrendelőjével (a továbbiakban: Megrendelő), amely alapján együttesen valósítják meg a közbeszerzési eljárás tárgyát képező közétkeztetési szolgáltatást és az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátását.

4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatás megvalósítása (illetve a jótállási kötelezettség ideje) során felelősségük a Megrendelővel szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:29. §- 6:30. §-aialapján egyetemleges.

5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás során teljesítési arányuk a következő:

a. A…………….Kft. teljesítési aránya ……%-a (azaz………….százaléka).b. A…………….Kft. teljesítési aránya ……%-a (azaz………….százaléka).

6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítése során részesedésük a következő:

a. A…………….Kft. részesedése az egyösszegű, átalányáras vállalkozási szerződésben meghatározott díj ……%-a (azaz………….százaléka).

b. A…………….Kft. részesedése az egyösszegű, átalányáras vállalkozási szerződésben meghatározott díj ……%-a (azaz………….százaléka).

7. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásuk a jelen szerződés aláírásától kezdődően hatályos, időbeli hatálya viszont a tárgyi közbeszerzési eljárás lezárásáig, ez utóbbin történő nyertességük esetén a szerződésszerű teljesítés befejezéséig tart azzal, hogy a jótállási idő alatt is kötelesek egymással együttműködni, illetve a garanciális kötelezettségeiknek eleget tenni.

8. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés csak a 2013. évi V. törvény szerint (Ptk.), írásban módosítható a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseire is figyelemmel.

9. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy esetleges jogvitáikat mindenekelőtt békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben szerződő Felek ez irányú törekvése nem vezetett eredményre, úgy esetleges jogvitájuk esetére a bíróság illetékességét a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) általános rendelkezési szerint határozzák meg.

10. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a hatályos Ptk., ide vonatkozó– különös tekintettel az egyetemleges felelősségre irányadó - rendelkezéseit kell alkalmazni.

11. E szerződés, amely 2 számozott oldalból áll, ….., egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyből ….. példány a szerződő Feleket illeti meg, egy eredeti példány pedig a közbeszerzési eljárás során tett eredetiként megjelölt ajánlathoz kerül becsatolásra.

A jelen szerződést a szerződő Felek elolvasták, közösen értelmezték, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írják alá.

Kelt:………………..………..

.................................................... …..................................................

aláírás aláírás


Szerződés a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján kapacitások bevonására

amely létrejött egyrészről a …………………. (székhely:…………………, adószám:…………………, bankszámlaszám:…………………), mint Ajánlattevő (a továbbiakban: Ajánlattevő)

másrészről a …………………. (székhely:…………………, adószám:…………………, bankszámlaszám:…………………), mint kapacitást biztosító szervezet (a továbbiakban: Kapacitást biztosító szervezet)

között alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal.

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Ajánlattevő ajánlatot nyújt be Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ, mint ajánlatkérő által lefolytatandó „Mosolykert Óvoda – Páskom Tagóvoda épületének felújítási munkái” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás), amelyen való nyertessége esetén átalányáras vállalkozási szerződést kíván kötni Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központtal annak érdekében, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás tárgyát képező szolgáltatás megrendelést és az ahhoz kapcsolódó feladatokat szerződésszerűen megvalósítsa.

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy Ajánlattevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 65. § (7) bekezdése alapján az eljárást megindító felhívás …………………………pontjában meghatározott alkalmassági követelménynek történő megfelelőség érdekében a Kapacitást biztosító szervezetet vonja be a jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott szerződés teljesítésébe.

3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Kapacitást biztosító szervezet az Ajánlattevő és a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központtal kötendő vállalkozási szerződés teljesítésébe alvállalkozóként kerül bevonásra, amely során – figyelemmel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére és a 138. § (1)-(2) bekezdéseire – a következő feladatokat látja el: a. ……………………………………………………….*b. ………………………………………………………..

4. Kapacitást biztosító szervezet tudomással bír arról, hogy a Kbt. 138. (5) bekezdése alapján a tárgyi közbeszerzés (szolgáltatás) teljesítése során nem vehet igénybe saját teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

5. Kapacitást biztosító szervezet a jelen szerződés aláírásával egyúttal akként nyilatkozik, hogy tudomással bír arról, hogy amennyiben az Ajánlattevő a pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményeknek a rá való támaszkodással (kapacitásainak bevonásával, adatainak felhasználásával) kíván megfelelni, úgy a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért a Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján.

6. Kapacitást biztosító szervezet a jelen szerződés aláírásával egyúttal akként nyilatkozik, hogy az általa biztosított és a jelen megállapodás 1. pontjában meghatározott szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások az 1. pontban meghatározott szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt az Ajánlattevő rendelkezésére fognak állni.

7. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a Kbt, megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni, illetve a Felek jogviszonyát szabályozó további megállapodások külön szerződésben kerülnek rögzítésre.

8. E szerződés, amely 2 számozott oldalból áll, ….., egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyből ….. példány a szerződő Feleket illeti meg, egy eredeti példány pedig a közbeszerzési eljárás során tett eredetiként megjelölt ajánlathoz kerül becsatolásra.

A jelen szerződést a szerződő Felek elolvasták, közösen értelmezték, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írják alá.

Kelt:………………..………..

................................................... …..................................................Ajánlattevő Kapacitást biztosító szervezet

* Megjelölendő az összes olyan közbeszerzési rész (feladat), amelyet a kapacitást biztosító szervezet vagy személy lát majd el ajánlattevő nyertessége esetén. A sorok szükség szerint bővítendők vagy törlendők.


NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.)

3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján

Nyilatkozattevő:

Név ……………………………………………………………………….

Székhely ……………………………………………………………………….

Cégjegyzékszám ……………………………………………………………………….

Adószám ……………………………………………………………………….

Képviseletében eljár ……………………………………………………………………….

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ az átláthatóság ellenőrzése céljából jogosult az átláthatósággal kapcsolatos, Áht.-ában meghatározott adatokat kezelni.

Az Áht.-ban meghatározott adatok kezelése érdekében – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet (Ávr.) 50. § - ában foglaltakra is tekintettel – nyilatkozattevő az alábbi nyilatkozatot teszi.

Alulírott ……………. , mint a ……………….(nyilatkozatot tevő szervezet) képviseletére jogosult az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi

átláthatósági nyilatkozatot

teszem.

(A nyilatkozat I., II. és III. részből áll. Minden nyilatkozatot tevő szervezetnek csak a rá vonatkozó, azaz vagy az I., vagy a II., vagy a III. részt kell kitöltenie.)

I.

TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETEK

A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek (a megfelelő aláhúzandó):

- az állam, - költségvetési szerv, - köztestület, - helyi önkormányzat, - nemzetiségi önkormányzat, - társulás, - egyházi jogi személy, - olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön

vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, - nemzetközi szervezet, - külföldi állam, - külföldi helyhatóság, - külföldi állami vagy helyhatósági szerv,- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam : ……………………..(az

állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.

II.

AZ I. PONT ALÁ NEM TARTOZÓ JOGI SZEMÉLYEK VAGY

JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

II/1.tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név LakcímAdószám/

adóazonosító jel

Tulajdoni hányad

Befolyás és szavazati jog

mértéke

II/2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik:

- az Európai Unió valamely tagállama: o Magyarországo egyéb: …………………………, vagy

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ………………., vagy

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: …………………..., vagy

- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: …………………..

(a megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak:

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről:

Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság;

vagy

Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel.

(A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)

Az általam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó)

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

AdóévGazdálkodó

szervezet neve, székhelye

A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját

eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó,

mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes

bevételhez képest

II/4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a II/1., II/2. és II/3. pont szerinti feltételek fennállnak.

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet megjelölése (név, székhely) (Ezen pontban a gazdálkodó szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szervezet esetében, amely akárcsak közvetve, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolyással bír, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkozni kell.)

1. ……………………………………2. ……………………………………3. ……………………………………

Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról

II/4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosai(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):


Név LakcímAdószám/

adóazonosító jel

Tulajdoni hányad


mértéke

II/4.2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni):





(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

II/4.3. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni):

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.

vagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel.

(A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az

ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével


vagya társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott

ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó.)

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében,,az alábbiak szerint:

Adóév

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben

közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó

szervezet




bevételhez képest

III.

CIVIL SZERVEZETEK, VÍZITÁRSULATOK

Az általam képviselt szervezet(a megfelelő aláhúzandó)

- civil szervezet vagy- vízitársulat

átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpont szerint az általam képviselt szervezet

III/1. vezető tisztségviselői megismerhetők.

az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:

III/2. az általam képviselt szervezet, valamint ezek tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel,

Az általam képviselt szervezet, valamint a ca) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25 % - ot meghaladó részesedéssel:

Vezető tisztségviselő Szervezet neve Adószám Részesedés mértéke

Ezek a szervezet(ek) átlátható(ak), azaz:

- III./2.1. tulajdonosi szerkezetük, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosuk megismerhető, amelyről az alábbiak szerint nyilatkozom (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):


Név Lakcím Adószám/ Tulajdoni hányad


Vezető tisztségviselő Adószám/adóazonosító

adóazonosító jel mértéke

- III/2.2. Ezen szervezet(ek) adóilletékessége(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni):





(a megfelelőt kérjük aláhúzni, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

- III/2.3. Ezen szervezet(ek) ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni):

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.

vagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)

Ezen szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével


vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó.)

Amennyiben ezen szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

AdóévA szervezet

megnevezése




bevételhez képest

- III/2.4.Ezen szervezetben(azaz azon szervezetben, amelyben az általam képviselt szervezetnek, valamint annak vezető tisztségviselőinek 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek) közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetátlátható, azaz:

Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezekre vezető tisztségviselői 25 % - ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek:

Gazdálkodó AdószáRészesedés mértéke %

Adóilletősége Tényleges tulajdonos(ok)

Tényleges tulajdonoso

szervezet neve m - ban k adószáma

AdóévGazdálkodó szervezet

neve, székhelye

A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és

munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó,

mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó

bevételének aránya az összes bevételhez képest

III./3. az állam, amelyben az általam képviselt szervezet székhelye van:


- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ……………, vagy

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: …………., vagy

- olyan tagállam vagy olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: ……………….

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni.)

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül.

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek (Nvtv. 11.§ (12) bek.);

- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht.-ban foglaltak szerint a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht.-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet et kell érteni (Áht. 41. § (6) bek.);

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………..……………….(cégszerű aláírás)

V. SZERZŐDÉSTERVEZET

ÁTALÁNYÁRAS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Budapest XV. Kerület, Mosolykert óvoda Páskom tagóvoda felújítása tárgyában

amely létrejött

egyrészről: Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ(székhely: 1158 Budapest, Ady E. u. 31-33.adószám: 15792307-2-42

törzsszám: 792305 bankszámlaszám: 11784009-15792307 (OTP Bank Nyrt.)

képviseli: Aradi Gizella főigazgató,)mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről: …………………...székhely: ………………...képviseli: ………………..adószám: ……………………..pénzforgalmiszámlaszám: ………………….mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),

(a továbbiakban Vállalkozó, továbbá Vállalkozó és Megrendelő együtt: „Szerződő Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Előzmény:

Szerződő Felek megállapítják, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a „Mosolykert óvoda Páskom tagóvoda felújítása” tárgyú építési beruházás megvalósítását elvégző kivitelező kiválasztására. Az eljárás nyertese a Vállalkozó, mint ajánlattevő lett.

Szerződő Felek a jelen vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban az eljárást megindító felhívás és dokumentáció, az eljárásban nyújtott kiegészítő tájékoztatás(ok), a tárgyalások során kialakított végleges műszaki és szerződéses feltételek, valamint a

Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg. Ezen alapdokumentumok a vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezik, még ha azok fizikailag nincsenek is a jelen szerződéshez csatolva.

1. A szerződés tárgya:

A „Mosolykert óvoda Páskom tagóvoda felújítása” kivitelezési munkáinak elvégzése vállalkozási szerződés keretében.A teljesítés helye: 1157 Budapest, Páskom park 37.

1.1. Vállalkozó köteles a szerződés értelmében a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott és a tárgyalásokat követően véglegesített műszaki tervdokumentáció alapján a kivitelezést szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, hiba- és hiánymentesen, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a vonatkozó magyar előírásoknak, jogszabályoknak, műszaki szabványoknak határidőben elkészíteni, és valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét

szerződésszerűen teljesíteni. Nem a fentieknek megfelelő teljesítés esetén Megrendelő nem köteles az elvégzett munkát átvenni. Vállalkozó az előbbi, a kivitelezés szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási, illetve szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

1.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a 2.1. pontban megadott vállalkozói díjat az építési helyszín ismeretében és annak tudatában alakította ki, hogy a rendelkezésre bocsátott tervdokumentációban szerepeltetett mennyiségi adatok a kivitelezés során tapasztaltak szerint változhatnak.

1.3. Vállalkozó a feladat ellátása során köteles a Megrendelővel együttműködni, a Megrendelővel folyamatosan egyeztetni és a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket maradéktalanul betartani.

1.4 Vállalkozó kötelezettségét képezi különösen a szerződéses kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos összes, organizációs feladat, esetleges engedélyekben, szakhatósági állásfoglalásokban, közműnyilatkozatokban meghatározott és a kivitelezéshez kapcsolódó összes szükséges hatósági és egyéb engedély megszerzése, az organizáció végrehajtásához szükséges tervek elkészítése és engedélyeztetése, amennyiben a teljesítéshez szükséges.

1.5 Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés műszaki tartalmát meghatározó dokumentumok, vagy a szerződés bármely műszaki vonatkozású rendelkezése között ellentmondás mutatkozna, akkor a Megrendelő nyilatkozata az irányadó, hogy mely verzió tartalma alapján kell elvégezni a teljesítést és az eltérés jelzésére a Vállalkozó írásban köteles felhívni a Megrendelő figyelmét a műszaki ellenőrnek küldött értesítéssel. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő hibás teljesítés vagy kár bekövetkezése miatti felelősség a Vállalkozót terheli.

2. A vállalkozói díj:

A vállalkozói díj megállapítására a kiviteli tervdokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírások szerint beárazott költségvetések alapján került sor.

2.1. Az 1. pontban foglalt feladat szerződésszerű teljesítése esetén a vállalkozói díj a következők szerint alakul:2.1.1. Nettó: ………………,- Ft (azaz nettó ……………… forint)2.1.2. ÁFA: ………………..-Ft (azaz ……………………….forint) Mindösszesen: bruttó ……………-Ft (azaz bruttó …………….forint).

Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott vállalkozói díj alapjául szolgáló, a tételes költségvetés szerinti egységárak képzését és ajánlatában való szerepeltetését megelőzően, minden az adott tételhez tartozó munkafolyamatot, anyagköltséget figyelembe vett, amely az ajánlattételi dokumentáció részét képező és az ajánlattevőknek kiadott műszaki dokumentációban található minden feladatra vonatkozik, továbbá figyelembe vett minden valós és lehetséges körülményt, amely a munkavégzés során felmerülhet, illetőleg többletköltséget eredményezhet és a jelen szerződést mindenre kiterjedő alapos megfontolás után kötötte meg.

2.2. A 2.1. pontban meghatározott vállalkozói díj fix átalányáron került megállapításra. A vállalkozói díjnak magában kell foglalnia a közvetlen költséget, ennek keretében az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt, az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat, fedezetet, ennek kertében a

közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket, a tervezett nyereséget is.

2.3. Amennyiben a kivitelezés során – akár hatósági döntés értelmében, akár műszaki szükségszerűségből – valamely, a tervdokumentációban szereplő munka elvégzése nem szükségszerű és ezzel – a műszaki ellenőr írásos javaslata, jóváhagyása alapján - Megrendelő is egyetért, továbbá írásban rendelkezik a munka el nem végzéséről, úgy ezen munka ellenértékével a fix átalányár összege csökkentésre kerül.

2.4. Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező építési munka ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.

2.5. Megrendelő biztosítja a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott vállalkozói díj 5%-ának megfelelő mértékű összegét tartalékkeretként. A tartalékkeret összege így nettó ::::::::::::::::::-Ft + ÁFA (azaz bruttó ……………..-Ft) összeg.

3. A határidők:

3.1. A munkaterület átadásának határideje: 2017. június 19.

3.2. A teljesítés határideje, azaz a műszaki átadás-átvétel megkezdésére nyitva álló késedelem és kötbérmentes határidő: 2017. október 31.

3.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a 3.2. pontban foglalt határidő előtt is jogosult teljesíteni.

3.4. A munkaterület Megrendelőnek felróható késedelmes átadása esetén a teljesítés határideje a késedelem idejével –a jelen szerződés módosítása nélkül - meghosszabbodik.

3.5. Az évszaknak nem megfelelő időjárási viszonyokat, illetve ez utóbbi által előidézett olyan körülményeket, amelyek miatt a munkavégzést fel kell függeszteni (pl. nem várt rendkívüli vihar miatti beázás, felázás stb.) a Felek vis maior helyzetnek minősítik. Vis maiorra történő hivatkozás esetén szükséges a műszaki ellenőr írásbeli véleményének csatolása az építési naplóba, amely alátámasztja a vis maior helyzet okozta munka felfüggesztés megalapozottságát. A vis maior által okozott helyzetet, károkat dokumentálni (pl. foto dokumentációval) kell. A vis maiorral érintett napok, illetve a vis maior okozta károk elhárításával vagy a kötelező technológiai idő (pl. beázás utáni száradási idő) kivárásával érintett - késedelem és kötbérmentes - napok számával a Vállalkozó teljesítési határideje a jelen szerződés külön módosítása nélkül meghosszabbodik. Ez utóbbi napok számát a Felek az építési naplóban közösen állapítják meg a műszaki ellenőr írásos javaslata és (szakvéleménye) alapján. Nem minősül vis maiornak az évszaknak szokásos időjárás okozta körülmény.

3.6. Abban az esetben, amennyiben a műszaki ellenőr a munkavégzést vis maior októl eltérő olyan ok miatt függeszti fel, amely nem a Vállalkozónak felróható (pl. pótmunka elvégzésének szükségességéből adódó többlet fedezet biztosítása a Megrendelő által, amely munka el nem végzéséig a teljesítés nem folytatható), úgy a felfüggesztéssel érintett munkafolyamatok teljesítéséhez szükséges napok számával – amennyiben az kihatással van a teljesítés véghatáridejére (3.2. pont) – a teljesítési véghatáridő a jelen szerződés külön módosítása nélkül meghosszabbodik. A felfüggesztéssel érintett munkafolyamatokat és a felfüggesztésre okot adó körülményeket dokumentálni kell és fel kell tölteni az E-naplóba. Ebben az esetben a

késedelemhez fűződő jogkövetkezmények szintén nem állnak be. Nem függeszthető fel a munkavégzés abban az esetben, amennyiben többletmunka elvégzése szükséges.

3.7. Megrendelő és Vállalkozó a munkaterület átadásáról mindkét Fél által aláírt jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik:

- az átadás időpontját,- a Felek képviseletében jelen lévő személyeket, beosztásukat, elérhetőségüket,- az átadott terület pontos címét, megjelölését, körülhatárolását,- a munka végzéséhez a Megrendelő által biztosított szolgáltatásokat (pl. közmű

csatlakozások, szociális helyiség, raktár, stb.),- a munka elvégzéséhez szükséges, Vállalkozó által esetlegesen biztosítandó

szolgáltatásokat, körülményeket (pl. tárolás, őrzés, stb.),- a munkaterületre vonatkozóan a Felek esetleges észrevételeit,- minden olyan egyéb körülményt, amelyet a Felek bármelyike a munkaterület

átadása kapcsán fontosnak tart írásban rögzíteni. A jegyzőkönyv egy-egy példánya illeti meg a Feleket.

4. A műszaki feltételek:

4.1. A Vállalkozó a munkaterület átadásakor a 191/2009. (IX.15.) Korm.r. 24.§ (4) bekezdése szerinti elektronikus építési naplót (továbbiakban és előbbiekben: építési napló) nyit, amelyben a hatályos jogszabályok szerinti tartalom kerül rögzítésre. Az építési naplóba történt bejegyzések nem mentesítik szerződő Feleket a jelen szerződés szerinti értesítési, bejelentési kötelezettségek és eljárásrend alól.

4.2. 4.2.1. Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:4.2.1.1.Megrendelő részéről:

név: …………………………….cím: …………………………….tel.: ……………………………

4.2.1.2.Közreműködő műszaki ellenőr:név: ……………………………cím: …………………………….tel.: ……………………………...

4.2.1.3. Vállalkozó részéről:név: ………………………………cím: …………………...................tel.: ……………………………….

4.3. Vállalkozó munkája során az építőipari kivitelezésről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. Köteles a hatályos munkavédelmi és környezetvédelmi (egyéb, speciális) szabályokat betartani.

4.4. Ha közterület igénybevételére, forgalomterelésre, fakivágásra van szükség, az ehhez szükséges engedélyt Vállalkozó köteles beszerezni és köteles viselni azok díjait és költségeit. Megrendelő a Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat tulajdonát képező közterületeknek az építkezés céljából történő térítésmentes használata érdekében közreműködik.

4.5. Vállalkozó az általa leszállított anyagok lerakásáról, biztonságos tárolásáról és őrzéséről, a teljes kárveszély viselése mellett maga köteles gondoskodni.

4.6. Megrendelő vagy megbízottja a munka végzését bármikor megtekintheti, legalább azonban 8 naponként köteles ellenőrizni, hogy a kivitelezés a terveknek és a jóváhagyott költségvetésnek megfelelően történik-e. Ez utóbbi teljesítése érdekében a Felek ún. műszaki kooperációs időpontot határoznak meg, amelynek időpontja – főszabály szerint - minden héten ………………………………(Szerződéskötéskor egyeztetendő).

4.7. Megrendelő vagy megbízottja észrevételeit jogosult az építési naplóba bejegyezni. Vállalkozó köteles a Megrendelő, ill. megbízottja számára az ellenőrzést lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosításokat megadni, továbbá az építési naplót és egy műszaki tervdokumentációt az építés helyszínén mindenkor hozzáférhető módon biztosítani.

4.8. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek vagy megbízottjának bemutatni, és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 nappal korábban) vagy írásban (3 nappal korábban) értesíteni. A közművek kiépítését követően Vállalkozó köteles az üzemképesség vizsgálatához előírt nyomáspróbákat stb. előzetes értesítés mellett végrehajtani, és a digitalizált geodéziai bemérések megtörténtét - a közműárkok visszatakarását megelőzően - bizonylatolni.

4.9. Vállalkozó köteles a kivitelezést akadályozó tényezőről a Megrendelőt vagy

megbízottját 24 órán belül írásban, az építési naplóba történő bejegyzéssel is értesíteni. Ha a Vállalkozó az előre meghatározott időbeni ütemezéstől jelentős mértékben, illetve több ízben elmarad és már előre látható, hogy a teljesítési határidőt nem tudja tartani, továbbá a Megrendelő vagy megbízottja minőségi és mennyiségi hiányokra vonatkozó kifogásait nem teljesíti, akkor a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni és a beruházásból hátralévő munkáit a Vállalkozó terhére más kivitelezővel elvégeztetni. A Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelő ezen összeget meghaladó kárát is.

4.10. A tervekben, közmű üzemeltetői hozzájárulásokban, illetve a munkaterület átadásakor jelzett közművek megrongálódásáért a Vállalkozót terheli a felelősség, és a káresetek megelőzése érdekében - szükség szerint - köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában. Vállalkozó a munkaterület átadásától kezdve teljes felelősséget vállal a meglévő közművekben okozott károkért, azok megrongálódásáért. Vállalkozó vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében (így különösen kutató feltárást végez a munkák megkezdése előtt, betartja a közműszolgáltatók előírásait, együttműködik a közművek pontos helyének meghatározásában, stb.), hogy a káresetet, a közművek megrongálódását megelőzze.

4.11. A kivitelezés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállításáról, illetve elszállíttatásáról Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni, az építési, bontási hulladék folyamatos nyilvántartása mellett.

4.12. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a munkaterületen tárolt valamennyi gép, berendezés, felszerelési tárgy, anyag vagyonvédelme tekintetében a felelősség Vállalkozó terheli, így Vállalkozó köteles helytállni az adott vagyontárgy

tulajdonosával szemben, amennyiben bármely vagyontárgy megrongálódik, vagy munkaterületről eltűnik.

4.13. Jelen szerződés teljesítése érdekében, az ahhoz szükséges mértékig Vállalkozó jogosult a munkaterületen található közműcsatlakozásokat (elektromos áram, víz) a jogszabályoknak és műszaki előírásoknak megfelelően - a közműszolgáltatókkal előzetesen egyeztetett módon - saját költségén igénybe venni. Szükség esetén Vállalkozó saját költségén, az eredeti állapot visszaállításának kötelezettsége mellett, a közműcsatlakozások átalakítására is jogosult. Megrendelő a közműcsatakozások esetlegesen szükséges átalakításával kapcsolatban együttműködik Vállalkozóval, kiállítja részére a kérelmezett nyilatkozatokat.

4.14. A munkaterület átadásakor, valamint az elkészült létesítmény műszaki átadás-

átvételkor Szerződő Felek együtt ellenőrzik és a munkaterület átadás-átvételi, valamint a műszaki átadás-átvételi eljárások jegyzőkönyveiben rögzítik az egyes közüzemi fogyasztásmérők állását, és azonosító adatait. A két jegyzőkönyvben rögzített (építkezés ideje alatti) mérőállások közötti minden közüzemi fogyasztás díja Vállalkozót terheli. Amennyiben Vállalkozó az építkezés ideje alatt a vizet és az elektromos energiát Megrendelő más fogyasztási helyeket is ellátó mért hálózatáról vételezi, saját költségén hiteles al(mellék) fogyasztásmérők felszerelésére köteles.

4.15. A 4.14. pont szerinti közüzemi díjakat Megrendelő az illetékes közműszolgáltató részére megfizeti, majd továbbszámlázza Vállalkozó felé. Vállalkozó a számla ellenértékét, annak kézhezvételét követő 15 napon belül köteles Megrendelő részére átutalni. Amennyiben Vállalkozó a számla ellenértékét nem fizeti ki, Megrendelő jogosult annak összegével az e szerződés 2.1.1. pontjában meghatározott vállalkozói díjat csökkenteni.

4.16. Vállalkozó kötelezettségét képezi a munkaterületen vagy a szomszédos ingatlanok területén előkerülő – korábban nem ismert, vagy bármely ok miatt meg nem szüntetett - a munkavégzést akadályozó vagy veszélyeztető egyéb közműcsatlakozások szakszerű megszüntetése, vagy ideiglenes lezárása is, az illetékes közműszolgáltatók által jóváhagyott módon.

4.17. Vállalkozó köteles saját költségén a szomszédos közterületeken, útburkolatokban, közterületi műtárgyakban általa okozott károkat, hibákat a munkák befejeztével elhárítani, kijavítani. A közvetlen baleseti veszélyt jelentő károkat, hibákat (pl. gödör, kiálló hegyes acéltárgyak) Vállalkozó haladéktalanul köteles megszüntetni, vagy bármilyen látási viszonyok között jól látható módon lehatárolni (elkorlátozni). Vállalkozó a megelőzés, elhárítás, lehatárolás elmaradásából eredő károkért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

4.18. Vállalkozó köteles a munkaterületről és az ahhoz a csatlakozó idegen területekről a saját és alvállalkozói tevékenységével, keletkezett szennyeződéseket folyamatosan eltávolítani, a munkaterületet és az ahhoz a csatlakozó területek állapotát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, munkavégzésre és használatra alkalmas állapotban tartani. Amennyiben Vállalkozó a fenti rendelkezés szerinti kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, a tisztítást Megrendelő Vállalkozó költségére jogosult elvégeztetni.

4.19 Vállalkozó a szerződés teljesítése alatt a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1.sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1.rész 2. pontja alapján köteles legalább egy fő felelős műszaki vezetésről gondoskodni.

5. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

5.1. A kötbér: A Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen teljesít, vagy nem teljesít. A kötbérfizetési kötelezettség a műszaki átadás-átvételi eljárás során, a rendeltetésszerű használatot akadályozó hibák, illetve hiányok kijavítására, illetve pótlására nyitva álló határidő eredménytelen leteltét követően kezdődik. Kötbérterhes az az időtartam is, amely alatt a műszaki átadás-átvételi eljárást nem lehet megkezdeni, mert rendeltetésszerű használatot befolyásoló hiba vagy hiány miatt annak megkezdését a Megrendelő megtagadta.

5.1.1 Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke naptári naponként a 2.1.1. pont szerinti nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj ………%-a/naptári nap (Nyertes ajánlat függvényében). Amennyiben a késedelmes teljesítéssel érintett napok száma eléri a húszat, úgy a 21. késedelemmel érintett naptól kezdődően Vállalkozóval szemben Megrendelő meghiúsulási kötbért is követelhet a szerződéstől való elállás jogának gyakorlása mellett. A késedelmi kötbér mértéke elsődlegesen a Vállalkozó részére teljesítendő ellenszolgáltatásból kerül visszatartásra, másodsorban ellenszámla kibocsátásával kerül érvényesítésre.

5.1.2 Meghiúsulási kötbér megfizetésére abban az esetben köteles a Vállalkozó, ha a szerződés teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a Vállalkozó tehető felelőssé. A meghiúsulási kötbér mértéke a 2.1.1. pont szerinti nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj ……… %-a (Nyertes ajánlat függvényében). A meghiúsulási kötbér elsődlegesen a Vállalkozó részére teljesítendő ellenszolgáltatásból kerül visszatartásra, másodsorban ellenszámla kibocsátásával kerül érvényesítésre.

5.1.3 A kötbérek megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje a Vállalkozótól.

5.2. A jótállás, jólteljesítési biztosíték

5.2.1 A Vállalkozó a kivitelezés sikeres teljesítését (hiba-és hiánymentes sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást) követően az általa beépített összes ablakra …………….hónapig terjedő jótállást vállal (Nyertes ajánlat függvényében).

5.2.2. A Vállalkozó a kivitelezés sikeres teljesítését (hiba-és hiánymentes sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást) követően az általa beépített összes anyagra – kivéve az ablakokat - …………….hónapig terjedő jótállást vállal (Nyertes ajánlat függvényében).

5.2.3. A Vállalkozó a kivitelezés sikeres teljesítését (hiba-és hiánymentes sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást) követően az általa elvégzett munkára …………….hónapig terjedő jótállást vállal (Nyertes ajánlat függvényében).

Vállalkozó jótállási kötelezettségeinek (mind az anyag, mind az elvégzett munka) biztosítására jólteljesítési biztosítékot (a továbbiakban: biztosíték) köteles nyújtani az első 24 hónapra, amelyet a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás napját követő naptól a 24. hónapot követő 60. napig kell biztosítania, amelynek kedvezményezettje a Megrendelő. A biztosíték mértéke az első 12 hónapra a nettó és tartalékkeret nélküli vállalkozói díj (2.1.1.) 5%-a, ezt követően (a további 12 hónapra + 60 napra) a nettó vállalkozói díj (2.1.1) 2,5%-a. A biztosíték a Vállalkozó választása szerinti formában teljesíthető a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja alapján: óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, vagy a Kbt. 134. § (7) bekezdése alapján biztosított visszatartással.

5.2.2 A biztosíték a jótállási időszakban esetlegesen felmerülő, a jótállási kötelezettség körébe tartozó hibák kijavításának fedezete. A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett, a rendeltetésszerű használatot akadályozó (pl. fűtési időszakban a fűtés nem megfelelő) hibák, hibás munkarészek kijavítását - amennyiben az időjárás a javítást lehetővé teszi – 3 munkanapon belül köteles megkezdeni, és a műszakilag indokolt időtartamon belül, de legfeljebb 15 napon belül befejezni. A teljesítéshez kapcsolódó határidőt a szerződő Felek jegyzőkönyvben rögzítik, melyet együttesen aláírnak. Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése esetén - a Vállalkozó értesítése mellett - a jólteljesítési biztosíték terhére a munkát harmadik személlyel elvégeztetni.

5.2.3. Abban az esetben, amennyiben a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibák merülnek fel, úgy azokat a Megrendelő folyamatosan jelzi a Vállalkozónak, majd azokat az előre meghatározott garanciális bejárás(ok) alkalmával is ismerteti. A Vállalkozó ezen hibák, hibás munkarészek kijavítását - amennyiben az időjárás a javítást lehetővé teszi – 3 napon belül köteles megkezdeni, és a műszakilag indokolt időtartamon belül, de legfeljebb 30 napon belül befejezni. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jótállási időszak első 2 évében 6 havonta, azt követően évente garanciális bejárásokat tartanak. Az első garanciális bejárásra a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő naptól számított 6. hónapig kell sort keríteni, míg az utolsóra a jótállási időszak vége előtti második hónapig.

5.2.3 Amennyiben a biztosíték nyújtására bankgarancia formájában kerül sor, úgy a Megrendelőt kedvezményezettként megjelölő bankgarancia alapján a bank köteles a fentiekben meghatározott összeget feltétel nélkül kifizetni a Megrendelőnek, annak első felszólítására, tekintet nélkül a Vállalkozó vagy a bank bármely ellenvéleményére, ha a Megrendelő kijelenti felhívásában, hogy a Vállalkozó mulasztást követett el a szerződés értelmében, a jótállás körébe tartozó kötelezettségét nem teljesítette, és a Megrendelő a jótállás körébe tartozó igényét érvényesíteni kívánja.

5.2.4 A biztosíték összege részletekben is igénybe vehető.

5.2.5 Megrendelő bankszámlájára teljesített biztosíték felhasználásra nem került összegét Megrendelő az 5.2.1 pontban meghatározott időtartam lejártát követően 15 napon belül Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt pénzforgalmi számlájára visszautalja.

5.3. Amennyiben a Vállalkozó a munkaterületet a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére nem veszi át vagy a munkaterület átadását követő 8 napon belül a szükséges munkákat nem kezdi meg, a Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől a Vállalkozóhoz címzett egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával elállni és a szerződés szerinti mértékű meghiúsulási kötbért követelni. Vállalkozót megilleti a kimentés lehetősége.

6. Pénzügyi feltételek:

6.1 Előleg:Megrendelő biztosítja a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét. Vállalkozó az igényelt előleggel köteles –akár több részletben is - legkésőbb a harmadik részszámlában elszámolni. Előleg igénylése esetén az előleg összegét a Megrendelő a munkaterület átadás-átvételének napját követő naptól számított 15 napon belül átutalással teljesíti a Vállalkozó bankszámlájára. Megrendelő az előleget a Vállalkozó előlegbekérője alapján fizeti meg. Az előleg fizetés további feltétele, hogy a Vállalkozó a munkaterületen a kivitelezéshez szükséges eszközeivel felvonuljon és a kivitelezést az építési naplóban igazoltan megkezdje. Az előleget a Vállalkozó kizárólag jelen szerződés teljesítése érdekében használhatja fel. Elállás esetén a Vállalkozó köteles a kapott összeget visszafizetni, illetve azzal elszámolni.

6.2 Vállalkozó a szerződés 2.1. pontjában meghatározott vállalkozói díjról a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján 3 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be a szerződés 6.3. pontja szerint. Megrendelő a szerződés teljesítéséről vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől számított 15 napon belül köteles nyilatkozni a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdései alapján.

A szakmai teljesítés igazolására jogosult műszaki ellenőr a következő: ……………….

6.3. Vállalkozó a 6.2 pont szerinti számláit a Megrendelő részére jelen szerződés mellékletét képező pénzügyi és műszaki ütemterv alapján, a teljesítményével arányosan nyújthatja be, figyelemmel a 2.4 pontra is.6.3.1. 1. részszámla 25 %-os készültségi foknál a nettó vállalkozói díj 25%-áról. 6.3.2. 2. részszámla 50%-os készültségi foknál a nettó vállalkozói díj 25%-áról.6.3.3. A 3. részszámla 75%-os készültségi foknál a nettó vállalkozói díj 25%-áról.6.3.4. A végszámla a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres (hiba- és hiánymentes) lezárását követően a nettó vállalkozói díj 25%-áról. A végszámla kibocsátásának feltétele: A biztosítéknyújtásáról szóló igazolás Megrendelő részére történő átadása

6.4 Az ellenszolgáltatás teljesítése Vállalkozó jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára történő banki átutalással történik.

6.5 Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján történik az alábbiak szerint:

6.5.1. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe, úgy az ellenszolgáltatás kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése alapján történik 30 napos fizetési határidővel.

6.5.2. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket:a) az ajánlattevőként szerződő felek legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;b) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;c) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;e) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;f) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek (annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak);g) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél − európai uniós támogatás esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet − tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;h) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő (vagy a kifizetésre köteles szervezet) őrzi, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;i) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő harminc nap.

6.6 Megrendelő a kifizetésnél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában foglaltak szerint jár el. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás közvetlen megvalósításához kapcsolódóan megkötött valamennyi szerződés esetében az alvállalkozóját tájékoztatnia kell arról, hogy a közöttük létrejött szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. § hatálya alá esik.

6.7 A Vállalkozó a teljesítésigazolás kiállításának napját követően haladéktalanul köteles a számlákat kiállítani és Megrendelőnek átadni.

6.8 A 6.3. pont szerinti rész-, illetve végszámlák Megrendelő által teljesítendő összege késedelmes pénzügyi teljesítése esetén a Megrendelő a Ptk 6:48.§ (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamatot fizeti a Vállalkozó részére.

6.9 Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, továbbá a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé kell tennie és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesítenie kell.

6.10 Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, haa) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

6.11 A szerződés 6.10 pontja szerinti felmondása esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

6.12 Szerződő Felek a pót- és többletmunka fogalmát a Ptk. szerint határozzák meg a következők szerint:

6.12.1. Pótmunka: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6: 244. §. (2) pontjában meghatározott munka, valamint a szerződéskötés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatétel.6.12.2. Többletmunka: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6: 244. §. (1) pontjában meghatározott munka, valamint a szerződéskötés alapját képező dokumentációban kimutathatóan szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett tétel.

6.13 Szerződő Felek a szerződésben meghatározott munka kapcsán főszabályként a pótmunkákat kizárják. Ez alól kivételt képezhetnek azok az esetek, amelyek sem a tervek, sem a tervdokumentáció, sem a helyszíni bejárás alapján sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó előtt nem voltak ismertek vagy amelyek Megrendelő számára ismertek voltak, de azt Vállalkozó felé nem jelezte.

6.14 Vállalkozó a többletmunkát saját költségén köteles elvégezni, míg a pótmunkák a Megrendelő felé elszámolhatók. A pótmunka elrendelése tartalékkeretből történik.

6.15 A pótmunka elszámolása az ajánlatban szereplő anyagok, munkanemek esetén legfeljebb az ajánlati egységárakkal, egyéb esetben a szerződés megkötésekor hatályos állapotnak megfelelő TERC VIP program szerinti ajánlati árképzési tényezőkkel történhet, a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolva. Vita esetén mérnöki szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő bevonható, amelynek költségét a szerződő Felek közösen viselik.

6.17 Pót- és elmaradó munka (azaz a Vállalkozó által határidőre el nem végzendő munka) felmerülése esetén az alábbiak szerint kell eljárni:a. Vállalkozó a munka felmerülését, elmaradó munka esetén az elmaradt munka

elvégzésének határidejét követő 5 munkanapon belül köteles írásban, a szükséges munka pontos megjelölésével kikalkulálni a költségeket, és átadni a Megrendelő műszaki ellenőrének,

b. a műszaki ellenőr a kézhezvételt követő 5 munkanapon belül felülvizsgálja, szükség esetén javítja a tételes költségvetést, és döntéséről írásban tájékoztatja a Vállalkozót,

c. a pótmunka elvégzéséhez szükséges tételes költségelszámolás alapján megjelölt összeggel a tartalékkeret összege csökken, az elmaradó munkáéval nő,

d. a felmerülő és megrendelt pótmunkát Vállalkozó haladéktalanul köteles elvégezni. A pótmunka ellenértékét Megrendelő a tartalékkeret terhére fizeti ki a Vállalkozónak. A pótmunka elszámolása – annak elvégzését követően - a soron következő, kiállított számlában történik,

e. az elmaradó munkák díját, illetve a kapcsolódó anyagköltséget a Megrendelő a teljesítés bármely fázisában jogosult a Vállalkozó számlájával szemben beszámítani, ilyen beszámítás esetén a tartalékkeret nem nő.

6.18 A tartalékkeret felhasználása nem vonja maga után a jelen szerződés módosítását.

7. Alvállalkozó igénybevétele:

7.1. Vállalkozó a teljesítésébe alvállalkozót a Kbt. és a Ptk. szabályainak megfelelően köteles bevonni, illetve vonhat be.

7.2 Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek,amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.

7.3 Megrendelő nem korlátozza a Vállalkozó jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha az eljárás során a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. A Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

7.4 A közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény - különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

7.5 Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át.

7.6 Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a Kbt. 138. § (5) bekezdése alapján az építési beruházás esetén a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.

7.7 A Vállalkozó köteles valamennyi, a helyszínen munkát végző alvállalkozóját írásban bejelenteni a Megrendelőnek, és az építési napló részét képező alvállalkozói nyilvántartásban rögzíteni az alkalmazott alvállalkozókat

8. Az átadás-átvétel:

8.1 A Vállalkozó a tervezett átadás-átvétel időpontját megelőző 8 nappal köteles a Megrendelő és megbízottja felé a munkát készre jelenteni. A műszaki átadás-átvétel előkészítése Vállalkozó feladata.

8.2 Vállalkozó készre jelentése alapján Megrendelő műszaki ellenőre a készre jelentés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül kitűzi az átadás-átvételi bejárás időpontját.

8.3 A műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és a Ptk. irányadó szabályai szerint kerül lefolytatásra.

8.4 Nem tagadható meg az átadás-átvételi eljárás megindítása, amennyiben rendeltetésszerű használatot nem befolyásoló hiba vagy hiány áll fenn. A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok kijavítását, a teljesítésigazolás kiadását, továbbá a teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenértékének kézhezvételét követően Vállalkozó átadja Megrendelőknek az építési munkaterületet ( az idevonatkozó 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletszabályai szerint).

8.5 Amennyiben a Megrendelő az átadás-átvételi eljárás megindítását megtagadta, úgy a Felek jegyzőkönyvben rögzítik az átadás-átvétel újabb határidejét, amely ésszerűen elegendő a rendeltetésszerű használatot akadályozó hibák, hiányok kijavítására, pótlására. A szükséges, illetve hiányzó munkák elvégzését, pótlását a Vállalkozó a fentiek szerint készre jelenti a Megrendelőnek, amely alapján a Felek megismétlik az átadás-átvételi eljárást a hiányzó, hibás részek tekintetében, jegyzőkönyv egyidejű felvételével. Amennyiben a póthatáridő a felvett jegyzőkönyv valamennyi tételére vonatkozóan ismételten eredménytelenül telik el, úgy a Megrendelő jogosult a szerződést felmondani vagy – saját döntése szerint – újabb póthatáridőt biztosítani a Vállalkozónak. Felmondás esetén a Vállalkozó az elvégzett munkával arányos díjazásra jogosult, amellyel szemben a Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szembeni igényét beszámítás útján érvényesíteni.

8.6 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően 30 napos időtartamra próbaüzemet tartanak. A próbaüzem során tapasztalt és jelentkezett hibákat és hiányosságokat a Vállalkozó köteles – jótállása keretében – soron kívül, de legkésőbb azok felmerülésétől számított 5 munkanapon belül elvégezni. A próbaüzem költségeit a Megrendelő viseli.

9. Minőség, szavatosság:

9.1. Vállalkozó a vonatkozó magyar építési szabványoknak, a magyar jogszabályoknak és a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelő, legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal. Vállalkozó csak olyan anyagokat építhet be és használhat fel, amelyek a nemzeti szabványokban, műszaki előírásokban, műszaki irányelvekben szerepelnek vagy rendelkeznek alkalmazási engedéllyel, melynek igazolt bizonylatai, jelen szerződés részét képezik és a teljesítés során a beépített anyagok/szerkezetek/berendezések beszállításakor ellenőrzésre kerülnek a szállítólevelek, gyártói megfelelőségi nyilatkozatok, tervezési/kivitelezési segédletek, műszaki adatlapok stb. alapján a műszaki ellenőr által. Bontott vagy sérült anyag nem építhető be.

9.2. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, amelyet Vállalkozónak kell beszereznie vagy elkészítenie: a.) igazoltan a szabványban

előírt minőségűnek kell lennie, b.) a minősítéshez szükséges minőségi tanúsítványok bizonylatait tartalmaznia kell.

9.3. Vállalkozónak a 9.2. pont teljesítéséhez – amennyiben az szükséges - minőségtanúsítási joggal rendelkező laboratóriumot kell igénybe vennie saját költségén.

9.4. Vállalkozó vállalja, hogy a munkaterület átadás-átvételétől számított 10 munkanapon belül átadja Megrendelő részére az építőipari kivitelezésre szóló, összkockázatú vagyon-és felelősségbiztosítás (CAR) kötvényének másolatát, amely 20 millió forint/káresemény és 100 millió forint/év összegről szól. Ez utóbbi késedelmes és Vállalkozónak felróható elmulasztása esetén Vállalkozó a jelen szerződés 5.1.1 pontjában meghatározott késedelmi kötbér megfizetését vállalja. Amennyiben a kötvény Vállalkozónak felróható ok miatt nem kerül kiállításra vagy Megrendelő részére átadásra, vagy az 30 napot meghaladóan késik, úgy meghiúsulás következik be a teljes projektet érintően, amely esetre a Vállalkozó vállalja a jelen szerződés 5.1.2. pontjában meghatározott mértékű meghiúsulási kötbér vállalását.

10. Záró rendelkezések

10.1. A szerződés módosítása csak írásban, mindkét Fél közös megegyezésével történhet a Kbt. vonatkozó szabályainak megfelelően

10.2. Ha a jelen szerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a szerződés egészét. A szerződés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, az érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Szerződő Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a szerződést Szerződő Felek egyáltalán nem kötötték volna meg.

10.3. A jelen szerződés – amely …..oldalból áll - egymással szó szerint megegyező, ....eredeti példányban készült, amelyből ………a Vállalkozót, …….a Megrendelőt illeti meg.

11. Jogviták eldöntése:

Ezen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és annak végrehajtási rendeleteinek szabályai az irányadók. A szerződő Felek jogvita esetén a bíróság illetékességét a Pp. általános szabályai szerint állapítják meg.

Jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá tartozik.A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés a minden Fél által történő aláírása napján lép hatályba.

Budapest 2017. …….. Budapest 2017. ……..

Megrendelő Vállalkozó

Budapest 2017. ……..

Pénzügyileg ellenjegyzem:

………………………..gazdasági igazgató

Kapják: …………………..

web viewkérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatás...

Documents