t.c. resmî gazeteresmigazete.gov.tr/arsiv/24072.pdf · t.c.. resmî gazete başbakanlık mevzuatı...
TRANSCRIPT
T.C.. Resmî Gazete
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 Haziran 2000 ÇARŞAMBA
Sayı: 24072
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi
T.C.
BAŞBAKANLIK
Personel ve Prensipler 6 Haziran 2000
Genel Müdürlüğü
B .02.0.PPG.0.12-305-9682
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
İLGİ : a) 2/6/2000 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9486 sayılı yazımız.
b) 2/6/2000 gün ve K A N . K A R : 39-06-153-2000-459 sayılı yazınız.
Türkiye-Küba Ticaret, Ekonomik ve Sınai İşbirliği Karma Komisyonu Üçüncü Dönem
Toplantısı'na katılmak üzere, 3 Haziran 2000 tarihinde Küba'ya giden Devlet Bakanı Rüştü
Kazım YÜCELEN'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER'in
vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.
7 Haziran 2000 tarihinden itibaren Devlet Bakanlığına, Turizm Bakanı Erkan M U M -
CU' nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
Dr. Devlet BAHÇELİ
Başbakan V.
Y ü r ü t m e v e İ d a r e B ö l ü m ü Say fa : 1
Resmî Gazete Kodu : 070600 İçindekiler 96. Sayfadadır.
Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 6 Haziran 2000
39-06/C-5-2000-473
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : (a) 2 Haziran 2000 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9486 sayılı yazınız. (b) 2 Haziran 2000 gün ve K A N . K A R : 39-06-153-2000-459 sayılı yazımız. (c) 6 Haziran 2000 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9682 sayılı yazınız.
Türkiye-Küba Ticaret, Ekonomik ve Sınai İşbirliği Karma Komisyonu Üçüncü Dönem Toplantısı'na katılmak üzere, 3 Haziran 2000 tarihinde Küba'ya giden Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER'in vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.
7 Haziran 2000 tarihinden itibaren, Devlet Bakanlığına, Turizm Bakanı Erkan M U M -CU'nun vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim. Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI
T.C. BAŞBAKANLIK
Personel ve Prensipler 2 Haziran 2000 Genel Müdürlüğü
B.02.0.PPG.0.12-305-9503
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA ECO Bakanlar Konseyi ve Zirve Toplantıları'na katılmak üzere, 7 Haziran 2000 tarihinde
İran'a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI'nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
Bülent ECEVİT Başbakan
TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 2 Haziran 2000
39-06-158-2000-471
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 2 Haziran 2000 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9503 sayılı yazınız. ECO Bakanlar Konseyi ve Zirve Toplantıları'na katılmak üzere, 7 Haziran 2000 tarihinde
İran'a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI'nın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa :3
T.C.
BAŞBAKANLIK
Personel ve Prensipler 6 Haziran 2000
Genel Müdürlüğü
B.02.0.PPG.0.12-305-9691
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
5 Haziran 2000 tarihinden itibaren rahatsızlığı sebebiyle istirahatli bulunan Devlet Baka
nı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY'ın göreve başlamasına kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet
Bakanı Faruk BAL'ın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 113 üncü maddesine göre vekâlet et
mesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
Dr. Devlet BAHÇELİ
Başbakan V.
TÜRKİYE
CUMHURBAŞKANLIĞI 6 Haziran 2000
39-06-160-2000-475
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 6 Haziran 2000 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9691 sayılı yazınız.
5 Haziran 2000 tarihinden itibaren rahatsızlığı sebebiyle istirahatli bulunan Devlet Baka
nı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY'ın göreve başlamasına kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet
Bakanı Faruk BAL'ın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 113 üncü maddesine göre vekâlet et
mesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3
Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
T.C.
BAŞBAKANLIK
Personel ve Prensipler 2 Haziran 2000
Genel Müdürlüğü
B.02.0.PPG.0.12-305-9504
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Haziran 2000 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'ne
gidecek olan İçişleri Bakanı Sadettin TANTAN'ın dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın vekâlet etmesini yüksek tasvipleri
ne saygıyla arz ederim.
Bülent ECEVİT
Başbakan
TÜRKİYE
CUMHURBAŞKANLIĞI 2 Haziran 2000
39-06-159-2000-472
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 2 Haziran 2000 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9504 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 7 Haziran 2000 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'ne
gidecek olan İçişleri Bakanı Sadettin TANTAN'ın dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığına, Devlet
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa: 5
T.C.
BAŞBAKANLIK
Personel ve Prensipler 6 Haziran 2000
Genel Müdürlüğü
B.02.0.PPG.0.12-305-9692
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Beşinci Uluslararası Sağlık Konferansı'na katılmak üzere, 7 Haziran 2000 tarihinde
Meksika'ya gidecek olan Sağlık Bakanı Doç. Dr. Osman DURMUŞ'un dönüşüne kadar, Sağlık
Bakanlığına, Ulaştırma Bakam Prof. Dr. Enis ÖKSÜZ'ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.
Dr. Devlet BAHÇELİ
Başbakan V.
TÜRKİYE
CUMHURBAŞKANLIĞI 6 Haziran 2000
39-06-161-2000-476
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 6 Haziran 2000 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9692 sayılı yazınız.
Beşinci Uluslararası Sağlık Konferansı'na katılmak üzere, 7 Haziran 2000 tarihinde
Meksika'ya gidecek olan Sağlık Bakanı Doç. Dr. Osman DURMUŞ'un dönüşüne kadar; Sağlık
Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Enis ÖKSÜZ'ün vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Ahmet Necdet SEZER
CUMHURBAŞKANI
Y ü r ü t m e v e İ d a r e B ö l ü m ü S a y f a : 5
Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
Atama Kararları Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :
Karar Sayısı: 2000/623 1 — Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ÇANSAŞ) Genel Müdür ve Yönetim Ku
rulu Başkanı Erol KILINÇ'ın başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması,
Bu suretle boşalan Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ÇANSAŞ) Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Semra KAYA'nın atanması,
657 sayılı Kanunun değişik 76 ncı ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakam yürütür.
5 Haziran 2000
Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI
Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ A. K. TANRIKULU Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sanayi ve Ticaret Bakanı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından :
Karar Sayısı: 2000/624 1 — Açık bulunan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı
görevini yürütmek üzere, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Adnan ATICI'nın görevlendirilmesi,
2547 sayılı Kanunun değişik 38 inci maddesi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.
2 — Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
5 Haziran 2000
Ahmet Necdet SEZER CUMHURBAŞKANI
A. K. TANRIKULU Sanayi ve Ticaret Bakanı
Bülent ECEVİT Dr. D. BAHÇELİ Başbakan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa: 7
Yönetmelikler Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden :
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Süre Uzatımı Yönetmeliği
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Teşekküle 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve TEDAŞ Ana Statüsü ile verilen görevlerin yerine getirilmesi için satın alma, ihale veya emanet suretiyle yaptırılan iş ve sağlanan hizmet alımlarının ait oldukları sözleşmelerinde öngörülen sürelerde bitirilememesinden dolayı, süre uzatımı konusunun incelenmesinde ve değerlendirilmesinde uygulanacak esaslar ile süre uzatımı taleplerini incelemek üzere kurulacak komisyonların çalışma esaslarını, yetki ve görevlerini belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik; TEDAŞ Genel Müdürlüğü merkez ve taşra üniteleri ile müesseselerce satın alma, ihale veya emaneten yaptırılan iş ve hizmetlerin; ait olduğu sözleşmelerin öngördüğü sürelerde bitirilememesi halinde verilecek süre uzatımı nedenlerini, süre uzatımı talep şeklini, yetkili organlarca kabul ve onaylama şekil ve şartlarını kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik; Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkındaki 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Kararnamenin bazı maddelerini değiştiren 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 26/1/1994 tarihli ve 21830 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım Anomim Şirketi (TEDAŞ) Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Sorumluluk
Madde 4 — Bu Yönetmelik kapsamına giren işler ve hizmetlerle ilgili her seviyedeki doğrudan uygulayıcı ve yönetici, Yönetmelik hükümlerinin aynen uygulanmasından sorumludur.
Süre Uzatımı Prensipleri
Madde 5 — Sözleşmelerin uygulanmasında; Teşekkülün yüklenicilerle olan iş ilişkilerinde hak ve nasafet kaidelerinin korunması, taraflara sözleşme dışı külfetler yüklenmemesi ve taahhütlerin süresinde yerine getirilmesi esastır.
Ancak; Teşekkülün yaptıracağı iş, sağlayacağı hizmetlere ilişkin sözleşmelerde yer alan taahhütlerin icaplarına, yatırım faaliyetleri ve ekonomik konjonktür esaslarına, Teşekkülü ilgilendiren mevzuat ve teamüle göre ve bu Yönetmelikte yazılı usuller çerçevesinde taahhüdün tamamlanmasına tesiri nispetinde ve aşağıdaki genel prensipler doğrultusunda belirlenecek süre uzatımı verilebilir.
a) Süre uzatımını gerektiren nedenlerin birden fazla olması halinde verilecek toplam süre uzatımında bunları,n, taahhüdün tamamlanmasına tesiri nazara alınır. Ancak verilecek süre, bu nedenlerin meydana getirdiği gecikme sürelerinin iz düşümünden fazla olamaz. Aynı zaman aralığında süre uzatım nedenlerinin çakışması halinde sadece en uzun süre uzatımı gerektireni dikkate alınır.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7
Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
b) Sözleşmesinde belirlenen termin içerisinde kalan kış şartları nedeniyle çalışılmayan günler için ayrıca süre uzatımı verilmez.
Ancak; başka nedenlerle verilecek süre uzatımının kış şartları nedeniyle çalışılmayan günlerle çakışması halinde ve işin özelliği gerektiriyorsa, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilen çalışılamayan kış süreleri esas alınarak çakışan gün sayısı kadar süre uzatımına ilave edilir.
c) Keşif artışı nedeni ile verilecek ek sürenin hesabında, termin programındaki süreden, mevsim nedeni ile çalışılmayan günler düşüldükten sonra, proje hazırlığı, şantiye kurma, malzeme temini gibi işlere ait sürelerin etkileri gözönünde bulundurulur.
Başvuru
Madde 6 — Süre uzatım talebi, yüklenicinin sözleşmesindeki süre ve koşullara uygun olması halinde incelenebilir. Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin (a) ve (c) bentlerinde belirtilen haller için verilecek süre uzatımlarında; sözleşme süresi içerisinde yüklenicinin belgeleriyle birlikte müracaatı esastır. Süre uzatımını gerektiren sebebin ortadan kalktığı tarih yüklenici tarafından ayrıca belgelenecektir. Ancak, süre uzatımına esas belge yoksa veya temin edilemiyorsa, söz konusu talep, ilgili dairesince süre uzatımı nedenine göre işin yapıldığı yerdeki Teşekkül ünitesinden de bilgi alınmak kaydıyla incelenir.
Süre uzatımı, yüklenicinin talebini müteakip, ilgili ünitelerce incelendikten ve yetkililerin onayından sonra verilir.
Komisyonların Yetkileri
Madde 7 — 20/4/2000 tarihli ve 24026 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TEDAŞ Satınalma ve İhale Yönetmeliğine göre tanınan yetki limitlerine bakılmaksızın;
a) Merkezde verilmesi öngörülen süre ne olursa olsun, ilgili daire başkanlıklarınca incelenir ve daire başkanının onayı ile sonuçlandırılır.
b) Taşra ünitelerinde verilmesi öngörülen süre ne olursa olsun, incelenmesini müteakip, yetkili amirin onayı ile sonuçlandırılır.
c) Müesseselerde verilmesi öngörülen süre ne olursa olsun, incelenmesini müteakip, müessese müdürünün onayı alınmak suretiyle sonuçlandırılır.
Komisyonların Kuruluşu
Madde 8 — Süre uzatımını onaylayacak makam, süre uzatımı ile ilgili inceleme çalışmalarının kimler tarafından ve ne şekilde yapılacağını belirler.
Komisyonların Görevleri
Madde 9 — Süre uzatımı komisyonları, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen yetkili merci tarafından havale edilen süre uzatımı konularını inceler, değerlendirir ve görüşlerini bir rapor halinde havale merciine sunar.
Süre Uzatımı Takririnin Hazırlanması
Madde 10 — Yetkili mercilerce komisyonlara havale edilen süre uzatımı takrirleri;
a) İşin niteliğini, aciliyetini ve sözleşmenin kapsamını, işin fiziki ve parasal gerçekleşme oranlarını da dikkate alacak şekilde halihazır durumunu, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa : 9
b) Süre uzatımı talebinin dayanağı, nedeni, gerekçeleri ve bu konudaki ünite görüşünü,
c) Ünitesince verilmesi öngörülen ek süreyi,
d) Ek süre ile ilgili doğabilecek parasal konulara ilişkin görüşü,
içerecek şekilde hazırlanacaktır.
Süre uzatımı talebinin dayanağı belgelerin asılları veya ilgili ünitesince onaylanmış örnekleri eklenecektir. Süre uzatımı takrirleri bir asıl dört suret olarak düzenlenecektir.
Süre Uzatımı Nedenleri
Madde 11 — Başlıca süre uzatımı nedenleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Zorunlu Nedenler (Force Majeure) :
Zorunlu nedenler; sözleşme taraflarının denetim ve hatası dışında ortaya çıkan ve sözleşmenin uygulanmasını kısmen veya tamamen engelleyen durumlar olup başlıcaları aşağıda sayılmıştır.
1) Yangın,
2) Su taşkını, sel, kasırga, deprem ve benzeri doğal afetler,
3) Salgın hastalıklar,
4) Savaş hali,
5) Seferberlik hali,
6) Sabotaj veya işin yapımını engelleyen sair haller,
7) Ambargo,
8) Hükümet tasarrufları,
9) Malın yüklü bulunduğu nakil vasıtasının kazaya uğraması, yanması, batması veya avarya hali,
10) Sözleşme yapıldığı anda yürürlükte olan kanun ve diğer yasal düzenlemelerde sonradan meydana gelen değişikliklerden doğan imkansızlıklar.
Zorunlu nedenlerin süre uzatımına konu olabilmesi için ilgili resmi kuruluşlarca belgelendirilmesi şarttır.
b) Teşekkülün Sebebiyet Verdiği Haller :
1) Yer tesliminin geç yapılması,
2) Sözleşmesine göre Teşekkül tarafından yükleniciye verilmesi gereken proje ve belgelerin süresinde verilememesi,
3) Onay için Teşekküle tevdi edilen projelerin süresi içinde yükleniciye iade edilememesi,
4) Sözleşmesine göre Teşekkül tarafından verilmesi gereken malzemelerin zamanında verilememesi,
5) Projelerde ve teknik şartnamelerde Teşekkülce değişiklik yapılması ve bu değişikliğin iş hacmini sözleşmesindeki limitlerin haricinde etkilemesi,
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9
Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
6) İşin fiziki büyümesi nedeniyle baz fiyatları itibariyle sözleşmesinde artış olması,
7) Projesinde belirtilmeyen ve sözleşme tarihinden sonra ortaya çıkan zorunlu işlerin yaptırılması,
8) Yüklenicinin kusuru olmaksızın Teşekkülün isteği ile yıktırma ve demontaj yaptırılması,
9) Yüklenicinin kusuru olmaksızın taahhüdün Teşekkülce kısmen veya tamamen durdurulması veya ertelenmesi,
10) Sözleşmesindeki Teşekküle ait vecibelerin yerine getirilmemesi,
c) Üçüncü Kişilerin Sebebiyet Verdiği Haller :
1) Sözleşmelerinde resmi daire ve KİT'lerden veya tekel durumundaki üreticilerden malzeme temini veya hizmet alımı öngörülmüş olması koşulu var ise, bu kuruluşların teslimatlarında veya hizmetlerindeki gecikmeler,
2) Yasal grevler ve yüklenici işyerleri dışındaki lokavtlar,
3) Sözleşmesinde yurt dışından getirilmesi öngörülen malzemelerin ithalatında yurt dışındaki gecikmeler nedeni ile yüklenicinin kusuru dışında meydana gelen gecikmeler. Bu gecikmelerin o ülkedeki Türk Konsolosluğunca onaylanmış belgelerle tevsik edilmesi şarttır.
Üçüncü kişilerin sebebiyet verdiği bu hallerin süre uzatımı nedeni olabilmesi için belgelendirilmesi gereklidir.
Ek Sipariş ve Keşif Artışı
Madde 12 — Sözleşme uygulaması sırasında ek sipariş verilmesi ve keşif artışı olması halinde ek süre verilebilir.
Ancak, işin ana kapsam ve karakterinde değişiklik olmaksızın meydana gelebilecek salt parasal artışlar süre uzatımı nedeni olamaz.
Özel Hükümler
Madde 13 — Özel hükümlerin konulması gereken sözleşmelere bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda işin özelliği gözönünde bulundurularak özel hükümler konulabilir.
Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut sözleşmelerde bu Yönetmeliğe aykırı hükümler var ise, yüklenici aksini talep etmediği takdirde, sözleşmelerin sona ermesine kadar sözleşme ve yürürlükten kalkan "Süre Uzatımı Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 14 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15 — Bu Yönetmelik hükümlerim Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa: 11
Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünden :
Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik
MADDE 1 — 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Basın İlân Kurumu Yönetmeliği'nin 109 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 109 — Basın İlân Kurumu'nun servis ve şubelerinin faaliyetleri için gerekli sabit kıymetlerin, kırtasiye, basılı kâğıt ve diğer maddelerin alınması veya boya, badana ve tamirlerin yaptırılması, gereksiz ve kullanımdan kaldırılan eşya ve malzemenin satılması, kiraya verme, kiralama, taşıma, inşa ve imar işleri ile sair hizmetler için Genel Kurulca her yılın ilk toplantısında asgari ve azami miktarlar tespit edilir.
Asgari miktara kadar olan alım satımlar, İmza Yetkileri Özel Talimatı'nda belirtilen usule göre, Genel Müdürlük tarafından doğrudan pazarlık suretiyle,
asgari ve azami miktarlar arasında kalan alım satımlar, en az üç teklif alınmak suretiyle ve 110 uncu maddede belirtilen İhale Komisyonu raporu doğrultusunda Genel Müdür tarafından,
azami miktarı aşan alım satımlar ise, İhale Komisyonu raporu göz önünde tutulmak suretiyle Yönetim Kurulu Kararı ile
yapılır. Ancak, üretimi Devletin tekelinde olan mallar ile satış fiyatları Bakanlar Kurulunca veya
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenen mallar, bu hükmün dışındadır. Gereksiz veya kullanılamaz hale gelen demirbaş veya sair malların, amortisman süre
si dolmuş yahut her birinin cari yıla devreden bakiye bedeli, Genel Kurulca her yılın ilk toplantısında belirlenecek miktarı aşmıyorsa Genel Müdürce, bu miktarı aşması halinde ise Yönetim Kurulu Kararı ile kayıtları silinir."
MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 110 — Teklif almak suretiyle yaptırılacak işlerde teklifleri incelemek üzere
Yönetim Kurulunca 3 asil, 2 yedek üyeden oluşan bir İhale Komisyonu kurulur. İhale Komisyonu teklifleri fiyat, kalite ve güvenlik yönlerinden inceleyerek işin hangi
firmaya verilmesinin daha uygun olacağını, firmalar arasındaki tercih sırasını da belirterek, bir tutanak ile saptar. Komisyon tutanağının bir kopyasını özel dosyasında saklar. Bir kopyasını Muhasebe Müdürlüğüne ve aslını da teklifler ile birlikte Genel Müdürlüğe verir."
MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 111 — 109 uncu maddede belirtilen işlerden, Yönetim Kurulunun kararına
bağlı olanlar için, Kurulca faydalı görüldüğü takdirde, teklif alma usûlü yerine, açık veya kapalı zarfla eksiltmeye veya artırmaya gidilebilir.
Yapılacak ihalelere ilişkin şartname, ilân, teminat, sözleşme ve kabul işlemleri ile ihalede uygulanacak usuller ve diğer detaylar, Genel Müdürlük tarafından çıkarılacak bir yönerge ile düzenlenir."
Yürürlük MADDE 4 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 5 — Bu Yönetmelik hükümlerini Basın İlân Kurumu Genel Müdürü yürütür.
Y ü r ü t m e v e İ d a r e B ö l ü m ü S a y f a : 11
Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
Dokuz Eylül Üniversitesinden:
Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
Hakkında Yönetmelik M A D D E 1 — 2/2/1997 tarih ve 22896 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dokuz
Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"d) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilerin lisans kademesinden aldıkları derslerini Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine, yüksek lisans derslerini Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre almaları; bilimsel hazırlıkta aldıkları tüm dersleri (lisans ve yüksek lisans) Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre (e) bendinde belirtilen süre içinde başarmaları gerekir"
M A D D E 2 — Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"İki yarıyıl üst üste kayıt yenilemeyen veya kayıtlandığı herhangi bir yarıyılda öğrenimine devam etmeyen lisansüstü öğrencilerin,"
M A D D E 3 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin (d) bendinin birinci ve üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"d) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için son üç yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen sınavlardan birinde başarılı olmak gerekir. Hangi dilden sınava girileceği ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yabancı uyruklular kendi ana dili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe'den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir."
"Doktora dersi almaya başladığı tarihten itibaren dördüncü yarıyılın sonuna kadar, ba-şarılı olamadıkları yabancı dil sınavına hazırlanmak üzere izin istemeyen veya Dokuz Eylül Üniversitesinde yabancı dil hazırlık öğretimine devam etmeyen öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve bu yabancı dil sınavında başarılı olamadıkları için enstitü ile ilişikleri kesilir."
M A D D E 4 — Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin (d) bendinin birinci ve üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"d) Sanatta yeterlik sınavına girebilmek için son üç yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Di l Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 100 üzerinden en az 60 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen sınavlardan birinde başarılı olmak gerekir. Hangi dilden sınava girileceği ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yabancı uyruklular kendi ana dili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe'den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir."
"Sanatta yeterlik dersi almaya başladığı tarihten itibaren dördüncü yarı yılın sonuna kadar, başarılı olamadıkları yabancı dil sınavına hazırlanmak üzere izin istemeyen veya Dokuz Eylül Üniversitesinde yabancı dil hazırlık öğretimine devam etmeyen öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar ve bu yabancı dil sınavında başarılı olamadıkları için enstitü ile ilişikleri kesilir."
Yürürlük M A D D E 5 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme M A D D E 6 — Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa : 13
Dokuz Eylül Üniversitesinden:
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinin
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bir Geçici Madde
Eklenmesi Hakkında Yönetmelik
M A D D E 1 — 27/8/1998 tarih ve 23446 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bir derse önşart olan ders veya dersler başarılmış olmadıkça o ders alınamaz. Mutlak değerlendirme sistemi uygulanan kurumlarda Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları'nda belirtildiği takdirde bir yarıyılda/yılda kayıt olduğu derslerin yarıyılsonu/yılsonu ve varsa bütünleme sınavları sonucunda, daha sonra alacağı bir veya daha fazla derse önşart olan bir tek ders dışında diğer derslerin tümünde başarılı olan bir öğrenci, o yarıyılda/yılda alıp başarılı olduğu derslerin 30 uncu madde uyarınca belirlenen kredilerinin toplamının başarısız olduğu dersin kredisinin en az üç katı olması ve kayıt yenileme sırasında bir dilekçe ile başvurması halinde ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu kararı ile daha sonraki yarıyıllarda/yıllarda o tek derse bağlı dersi/dersleri alabilir. Bağıl değerlendirme sistemi uygulanan kurumlarda ise Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında belirtildiği takdirde, 24 üncü maddenin 1 inci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları sağlamak koşuluyla ve en az FD notu alınması halinde sonraki yarıyıllarda/yıllarda o derse bağlı dersi/dersleri alabilir."
M A D D E 2 — Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağı-daki şekilde değiştirilmiştir.
"Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı yükseköğretim kurumları için normal öğrenim süreleri: (hazırlık sınıfı hariç)
a) Tıp Fakültesinde 6 (altı),
b) Buca Eğitim Fakültesinin ortaöğretim alan öğretmenliği programlarında 5 (beş),
c) Buca Eğitim Fakültesinin diğer programları ile, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, İlahiyat, Mühendislik, Mimarlık Fakültelerinde 4 (dört), Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu, Hemşirelik Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokullarında, Konservatuvarda 4 (dört),
d) Meslek Yüksekokullarında ve Adalet Yüksekokulunda 2 (iki) yıldır.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4111 sayılı Kanun ile değişik 44 üncü maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca normal öğrenim süresi 2 (iki) yıl olan yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere 2 (iki) yıl (4 yarıyıl); normal öğrenim süreleri 4 (dört), 5 (beş) ve 6 (altı) yıl olan yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere 3 (üç) yıl (6 yarıyıl) ek süre tanınır."
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13
Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
M A D D E 3 — Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, atölye, ev ödevi, yarıyıliçi/yıliçi proje ve benzeri diğer çalışmalarda, her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, hile yapan, yapmak üzere girişimde bulunan, yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan anlaşılan bir öğrenci o sınav ya da çalışmadan sıfır not almış sayılır.
Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun sınavın genel düzenini bozan öğrenciler sınav salonundan çıkarılır ve o sınavdan sıfır not almış sayılırlar."
M A D D E 4 — Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bir sınavın veya yarıyıliçi/yıliçi çalışmasının sonuçları, o sınavın yapıldığı veya öğrencilerin o yarıyıliçi/yıliçi çalışmasını ilgili öğretim elemanına teslim etmiş olmaları gere-ken tarihten itibaren en geç 20 (yirmi) gün içinde olmak kaydı ile, en geç o yarıyılda/yılda derslerin kesildiği gün öğrencilere duyurulur. Yarıyılsonu/yılsonu ve varsa bütünleme sınavları sonuçları ancak ilgili fakülte dekanlığı veya yüksekokul müdürlüğü tarafından açıklanabilir."
"Yarıyılsonu/yılsonu ve varsa bütünleme sınav sonuçlan öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirtilmesi halinde Bölüm Başkanlıkları kanalıyla ilgili fakülte dekanlığı veya yüksekokul müdürlüğüne gönderilir."
M A D D E 5 — Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Esasları bu Yönetmelikte belirtilen ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile bir dersin yarıyılsonu/yılsonu sınavına girememiş olan bir öğrenci için mazeret sınavı açılmaz. Bu öğrenciler saklı tutulan sınav haklarını sınavına giremedikleri derslerin sınavlarının açıldığı ilk sınav döneminde kullanmak zorunda olup, bu derslere bağlı dersleri alamazlar. Bağıl değerlendirme sistemi uygulanan kurumlarda mazereti nedeniyle yarıyılsonu/yılsonu sınav hakkı saklı tutulan öğrenciler bu sınav haklarını, dersin açıldığı ilk dönemde ara sınavlara da girerek kullanmak zorunda olup, başaramadıkları derslere bağlı dersleri alamazlar. Kabul edilen bir mazereti nedeniyle yarıyılso-nu/yılsonu sınav hakkı saklı tutulan öğrencilerin bu dersleri yarıyıl not ortalaması (YNO) ve genel not ortalaması (GNO) hesabında dikkate alınmaz.
İlgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmaksızın bir dersin ara, yarıyılsonu/yılsonu ve varsa bütünleme sınavına girmeyen öğrenci o sınav hakkını kullanmış ve o sınavda sıfır not almış sayılır."
M A D D E 6 — Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dokuzuncu fıkrasından sonra bir fıkra eklenmiş, altıncı, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bağıl değerlendirme sistemini uygulayan fakülte ve yüksekokullarda öğrencinin üst yarıyıllardaki derslere kaydolabilmesi için ikinci ve daha sonraki yarıyıllar sonu itibari ile en az 1.80 genel not ortalamasını tutturmuş olması gerekir. Bir öğrencinin öğrenimini başarıyla bitirerek mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir." Y ü r ü t m e ve İ d a r e B ö l ü m ü S a y f a : 14
7 Haziran 2000 - Sayı : 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa : 15
"Yarıyıl not ortalaması (YNO), öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlandığı derslerin kredi saatlerinin 28 inci maddede belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının o yarıyıldaki toplam kredi saatine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
Genel not ortalaması (GNO), öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, öğretiminin başladığı zamandan o güne kadar kayıtlandığı tüm derslerin kredi saatlerinin 28 inci maddede belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
Genel not ortalaması (GNO) ve yarıyıl not ortalaması (YNO) hesabında yalnız kayıtlanılan dersler esas alınır; alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür.
Buna göre her yarıyılda FF ve FD notu alınan dersler, eğer ders açılıyor ise bir sonraki yarıyıl veya ders açılmıyorsa bir sonraki öğretim yılında öncelikle tekrarlanır. Ayrıca, 1.80 genel not ortalama barajını aşamamış öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmedikçe üst yarıyıl derslerini alamazlar. Bu öğrencilerin genel not ortalamalarını öngörülen değere yükseltmek için öncelikle FF veya FD aldıkları dersleri tekrarlamaları gerekir."
M A D D E 7 — Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
"Bağıl değerlendirme sistemini uygulayan fakülte ve yüksekokullarda bir öğrencinin bir dersten başarı notu, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi ve yarı-yılsonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilerek sınıfın başarı düzeyine göre belirlenir. Bağıl değerlendirme olarak anılacak bu değerlendirme, dersi veren öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel dağılımı ve sınıf ortalaması göz önünde bulundurularak yapılır. Bağıl değerlendirme sonunda her öğrenciye, dersi veren öğretim elemanı tarafından başarı de-recesini belirten harflerle ifade edilen başarı notu takdir olunarak verilir. Başarı notlarının ifa-de ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Puan Yarıyıl Ders Notu Katsayı
90-100 A A 4.00
85-89 B A 3.50
80-84 BB 3.00
75-79 CB 2.50
70-74 CC 2.00
65-69 DC 1.50
60-64 D D 1.00
50-59 FD 0.50
49 ve aşağısı FF 0.00
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15
Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000-Sayı : 24072
Ortalamaya Katılmayan Notlar
Y- Yetersiz
B- Başarılı
Geçici Notlar
D- Devamsız
E- Eksik"
MADDE 8 — Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"a) Derslere devam zorunlu olup, bir dersin başarı notu; Öğrencinin o dersin yarıyıliçi/yıliçi notu ile yarıyılsonu/yılsonu veya bütünleme sınavında aldığı notların % 40 - % 60 aralığında her fakülte ve yüksekokul öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirtilen oranlarda katkısının alınması ve elde edilen sayının en yakın tam sayıya çevrilmesi sureti ile belirle-nir."
MADDE 9 — Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bağıl değerlendirme sistemini uygulayan fakülte ve yüksekokullarda bir öğrencinin öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezun olmak için gerekli 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayan son sınıf öğrencilerine yasal öğrenim süreleri içinde genel not ortalamalarını yükseltmek üzere öğretim planında yer alan son 4 (dört) yarıyıl derslerinden sınav hakkı tanınır. Öğrenciler bu sınav haklarını derslerin açıldığı yarıyıl sonundaki sınav döneminde kullanır. Bu sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler hangi derslerden sınava gireceklerini yarıyıl başında kayıt yenileme işlemi sırasında bildirirler."
MADDE 10 — Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 4 üncü madde ilave edilmiştir.
"Geçici Madde 4 —Bağıl değerlendirme sistemine tabi kurumlarda, 2000-2001 öğretim yılı güz yarıyılında 3 üncü ve 5 inci yarıyıla kayıt yaptıracak öğrencilerden üst yarıyıllardan ders alabilmek için gerekli olan 1.80 genel not ortalaması barajı aranmaz."
Yürürlük
MADDE 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa : 17
İstanbul Üniversitesinden :
İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Yönetmeliği Tanım ve Dayanak
Madde 1 — Bu Yönetmelikle İstanbul Üniversitesine bağlı olarak 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 7 nci maddesi uyarınca "İstanbul Üniversitesi Di l Merkezi" (İ.Ü.D.M.) kurulmuştur.
Amaç ve Kapsam
Madde 2 — İstanbul Üniversitesi Di l Merkezinin amacı;
a) Yurt içinde gelişen ekonomik ve politik koşullar doğrultusunda İngilizce, Almanca, Rusça, Yunanca vb. gibi yabancı dillerin öğretimini yapmak,
b) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretimi yapmak, bu amaçla yurt içinde ve dışında şubeler açmak, böylece yabancı uyruklulara, yurt dışında yaşayan Türk uyruklulara ve diğer isteklilere Türkçe öğretmek,
c) Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı, Mil l i Eğitim Bakanlığı, üniversitelerin ilgili birimleri ve kamu kuruluşları ile ortak, eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın etkinliklerinde bulunmak,
d) Mi l l i Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı ile yabancı dil ve Türkçe öğretimi konusunda işbirliği yapmak,
e) Üniversitelerin Batı ve Doğu Dilleri ve Edebiyatları ve Türk Dili ve Edebiyatı ile Eğitim bölümlerinin yabancı dil ve Türk Dil i öğretim yöntemlerini geliştirebilmek için, araştırma ve uygulamalar yapmak,
f) Üniversitelerin Batı ve Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı ile Eğitim bölümleri öğrencilerine ve mezunlarına mesleklerine yönelik uygulama programları düzenlemek ve staj yaptırmak,
g) Politika, ekonomi, hukuk, turizm vb. çeşitli uzmanlık alanlarına yönelik olarak yabancı uyruklulara Türkçe öğretimi yapmak,
h) Yükseköğretim mezunlarına yönelik yabancılara Türkçe öğretimi konusunda teknik ve uygulamalı derslerin yapılacağı kurslar düzenlemek,
i) Türkçenin yabancı dil ve anadili olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konularda yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,
j) Mil l i Eğitim Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek üzere görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenlere görevlendirildikleri ülkelerin dillerine yönelik yabancı dil ve Türkçe öğretim kursları açmak, staj yaptırmak,
k) Yabancı dil ve Türkçe öğretimini daha verimli hale getirebilmek için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17
Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
1) TRT ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak, Türkçeyi öğreten ve Türkiye'yi tanıtan film, video kaseti, bantlar hazırlamak, kitaplar, broşürler yayınlamak,
m) Yabancı dil öğretim yöntemleri ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmaktır.
Kuruluş ve Yönetim
Madde 3 — İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi'nin organları şunlardır;
a) Di l Merkezi Başkanı,
b) Dil Merkezi Yönetim Kurulu,
c) Yabancı Dillerin Eğitim-Öğretim Yöneticisi,
d) Türkçe Eğitim-Öğretim Yöneticisi,
e) Dil Merkezi Sekreteri.
Dil Merkezi Başkanı
Madde 4 — Dil Merkezi Başkanı, İstanbul Üniversitesi Rektörü tarafından üniversitede yabancı dil ve dil öğretimi alanında çalışan öğretim üyeleri arasından 3 yıl süre ile görev yapmak üzere atanır ve süresi biten başkan yeniden atanabilir.
Başkanın görevi başında bulunamaması durumunda başkana, başkan yardımcısı vekalet eder. Başkanın 3 aydan fazla süreyle görevinin başında bulunamaması durumunda başkanlık görevi sona erer. Başkan, Di l Merkezinde veya üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki Başkan Yardımcısı atayabilir.
Madde S — Başkanın görevleri şunlardır:
a) Di l Merkezinin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesinden ve denetlemesinden Rektöre karşı sorumludur,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık eder ve alınan kararlan uygular.
Yönetim Kurulu
Madde 6 — Yönetim Kurulu, Dil Merkezinin çalışma alanı ile ilgili öğretim eleman-ları arasından 3 yıl için İ.Ü. Dil Merkezi Başkanı tarafından teklif edilen ve Rektör tarafından atanan ikisi başkan yardımcısı olmak üzere 6 öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verir.
Yönetim Kurulunun karar haline getirilen ve Rektörlüğe gönderilen tutanakları, üyelerin incelemesine her zaman açıktır.
Yönetim Kurulunun Görevleri
Madde 7 — Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar alır.
Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve görevlendirilmeleri ile ilgili konularda başkanın tekliflerini inceler ve Rektörlük Makamına önerilmesine karar verir.
Başkanın her faaliyet yılı sonunda sunacağı faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları tespit eder ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlar. Merkezin bütçe tasarısını karara bağlar.
Araştırma, yayın ve öğretime yardımcı konularda karar verir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa : 19
Dil Merkezi Eğitim-Öğretim Yöneticileri
Madde 8 — Başkan, Di l Merkezinde bulunan öğretim elemanları arasından 1 yabancı diller eğitim-öğretim yöneticisi 1 'de Türk Dili eğitim-öğretim yöneticisi için o birimlerdeki görevliler tarafından yapılan seçim sonucunda en çok oyu alan 3 adayı Rektöre önerir ve Rektör bu adaylardan birini üç yıl süreyle yöneticiliğe atar, süre bitiminde seçimler yenilenir. Eğitim-öğretim yöneticileri yeniden aday olabilir.
Eğitim-Öğretim Yöneticileri Başkanın onayı ile en çok iki yardımcı seçebilir.
Eğitim-Öğretim Yöneticileri'nin görevleri:
a) İlgili olduğu dil/dillerin öğretim sorunlarını düzenler ve yürütür.
b) Göreve yeni başlayan öğretim elemanlarının mesleki açıdan gelişmelerini sağlar.
c) Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik ders gereçlerinin hazırlanması ve bu konudaki araştırmaların sonuçlandırılması için yükseköğretim kurumlarının yetkilileri ve diğer Merkez Yöneticileri ile işbirliği yapar.
Dil Merkezi Sekreteri
Madde 9 — Dil Merkezi Sekreteri Merkez Başkanının önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Di l merkezi sekreterinin görev süresi üç yıldır.
Madde 10 — Dil Merkezi Sekreterinin görevleri şunlardır:
a) Merkezin İdari İşlerinin başıdır ve Başkana karşı sorumludur.
b) Büro ve içhizmet görevleri için gereken sayıda personel çalıştırır. Bölüm başkanının onayı ile, bu personel arasında gerekli iş bölümünü yapar.
c) Bölüm içi ve Bölüm dışı yazışmaları yürütür.
d) Oy hakkı olmaksızın, Bölüm Yönetim Kurulu toplantılarına katılır ve raportörlük yapar; bu kurullarda alınan kararların yazılmasını, tebliğini ve saklanmasını sağlar.
e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapar.
İdari ve Akademik Hizmetlerin Yürütülmesi
Madde 11 — Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Rektör tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa göre görevlendirilecek kişilerden karşılanır.
Mali Hükümler
Madde 12 — Merkezin İta Amiri Rektördür. Rektör yetkisinin tamamını veya bir kısmını Merkez Başkanına devredebilir.
Yürürlük
Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14 — Bu Yönetmeliği İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19
Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden : İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğinin 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
M A D D E 1 — 3/9/1997 tarih ve 23099 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İ. Y.T.E.) Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Madde 2 — a) Yüksek Lisans ve Doktora programına başvurabilmek için adayların, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (LES) sayısal 45 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato'ca belirlenecek Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı sayısal puanına sahip olmaları gerekir. Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkta değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.
b) Yüksek lisans programlarına, (a) bendinde belirtilen Lisansüstü Giriş Sınavı (LES) puanı ile lisans başarı düzeyi, mülakat ve anabilim dalı başkanlıklarınca istenen diğer bilgi ve belgeler değerlendirilerek, öğrenci kabul edilir. Yüksek lisans programlarına kayıt olunabilmesi için lisans diplomasına sahip olmak gerekir.
c) Doktora programlarına, (a) bendinde belirtilen Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (LES) puanı ile, lisans ve yüksek lisans başarı düzeyleri, mülakat ve anabilim dalı başkanlıklarınca istenen diğer bilgi ve belgeler değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.
d) Eğitim-öğretim dili tümü ile ingilizce olan kurumlardan gelenler ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından eşdeğerliliği kabul edilen KPDS veya Uluslararası sınavlardan (TOEFL, IELTS, CPE, FCE gibi) Enstitü Senatosu'nca belirlenen puanı elde edenler ingilizce yeterlik sınavından muaf tutulurlar. Bu koşulu sağlayamayan öğrenciler ingilizce yeterlik sınavına alınırlar.
e) Lisansüstü öğretime girişle ilgili başvurular İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına yapılır. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri belirlenen süre içinde eksiksiz olarak vermek zorundadır. Aday kaydı ile ilgili konular her yarıyılın başlangıç tarihinden önce, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından duyurulur.
f) Adayların, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) sonucu, mülakat, lisans/yüksek-lisans not çizelgesi/çizelgeleri ve istenen diğer bilgi ve belgeler anabilim dalı başkanlığı ta-rafından değerlendirilir. Anabilim dalı başkanlığı başarılı bulunanları bir başarı sıralamasına göre belirterek Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsüne gönderir. Mühendislik ve Fen B i limleri Enstitüsü Yönetim Kurulu onayı ile programlara öğrenci kabul edilir. Sonuçlar Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünde ilan edilir."
Yürürlük
M A D D E 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
M A D D E 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa: 21
Yüzüncü Yıl Üniversitesinden :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Kapsam ve Dayanak
Madde 1 — Bu Yönetmelik Yüzüncü Yıl Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin değişik 2 nci maddesine göre hazırlanmıştır.
Faaliyet Alanları
Madde 2 — Döner Sermaye İşletmesinde, Üniversitenin esas faaliyetlerini aksatmayacak şekilde aşağıdaki iş ve hizmetler yapılır.
a) Yükseköğretim Kurumlan dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, araştırma yapmak, kurs, seminer, sempozyum, konferans düzenlemek ve benzeri hizmetlerde bulunmak.
b) Tasarım, plan, proje, harita, fotoğraf, model deneyleri, bakım, onarım, röleve, restorasyon, peyzaj, deney, analiz, tetkik ve faaliyet alanları içinde diğer mal ve hizmet üretimleri ile bunlara ilişkin tüm işler.
c) Klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar ve atölyelerde yapılacak her çeşit muayene, analiz, deney tahlil, ameliyat, ölçme, tetkik, tedavi, hemşirelik, hastabakıcılık, bakım, üretim ile ilgili iş ve benzeri hizmetler yapmak, önceden kurulmuş olan sağlık tesislerini ve uygulama eczanelerini işletmek.
d) Fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik, toksikolojik, çevre kirliliği ve insan sağlığı ile ilgili analiz ve danışmanlık yapmak ve bunlarla ilgili rapor düzenlemek.
e) Sosyal bilimlerle ilgili fizibilite etüdü, proje değerlendirme ve geliştirme, iş organizasyonu, danışmanlık, hukuki görüş, yabancı dil, çeviri, bilgi işlem, sosyal bilimler ve diğer eğitim programları ile ilgili iş ve hizmetlere ilişkin basım ve yayım yapmak.
f) Mevcut fiziki kapasite değerlendirilerek faaliyet ile ilgili her türlü mal ve hizmetleri üretmek, önceden Rektörün izni alınmak şartıyla elde edilen ürünleri pazarlamak, satmak ve bunlar için satış yerleri açmak.
Döner Sermaye İşletmesi, çalışmaları sırasında elde edeceği bilgi ve teknoloji birikimini eğitim ve öğretim alanına aktarmayı ve katkıda bulunmayı ön planda tutar.
Yönetim Organları
Madde 3 — Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Yüzüncü Yıl Üniversitesinin Yönetim Kuruludur. İta Amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Rektör Yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul, araştırma ve uygulama merkezi müdürüne devredebilir.
Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde, kuracakları yürütme kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek bir rektör
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 21
Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
yardımcısı, üç öğretim elemanı (dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir) ve bir sayman olmak üzere beş kişiden oluşur.
Sermaye Limiti
Madde 4 — Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 51.502.000.000.- TL'dir.
Uygulanacak Hükümler
Madde 5 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1 inci maddede adı geçen Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler
Madde 6 — 14/7/1994 tarih ve 21990 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği".
6/6/1986 tarih ve 19129 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlük Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği" ve 21/3/1996 tarih ve 22587 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik".
24/8/1990 tarih ve 20615 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk E l Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği" ve 14 Eylül 1994 tarih ve 22051 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesi ile İlgili Yönetmelik".
6/6/1985 tarih ve 18776 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği".
19/6/1986 tarih ve 19139 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği".
19/6/1986 tarih ve 19139 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği".
19/6/1986 tarih ve 19139 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hakkari Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği".
Yukarıda belirtilen söz konusu Yönetmelikler ile bu yönetmeliklerde, değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelikler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yayımından önce mevcut Döner Sermaye İşletmelerinin bütün mal varlığı ve personeli başkaca bir işleme gerek kalmadan bu Yönetmelikle kurulan Döner Sermaye İşletmesine devredilir.
Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yayımından önce mevcut döner sermaye işletmesi yönetmeliklerine göre başlanmış iş ve hizmetler sonuçlanıncaya kadar eski mevzuatın uygulanmasına devam edilir.
Yürürlük
Madde 7 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 22
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMİ GAZETE Sayfa: 23
Tebliğler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
KARAR TARİHİ
KARAR NO
İŞYERİ
B.M. DOSYA NO.
: 22/5/2000
: 2000/10
: Sakosa Sabancı ve Kosa Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Tic. A.Ş. Alikahya Kasabası-KOCAELİ
: 33648.41
TESPİTİ İSTEYEN : Lastik-İş Sendikası
İNCELEME : Sakosa Sabancı ve Kosa Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Tic. A.Ş' nde Bakanlığımızca yapılan incelemede, Ticaret Sicil Gazetesinde şirketin kuruluş amacının "PET HMLS Polyester İplik Üretimi, İpliğin ham beze dönüştürülmesi, Bezin terbiye işlemi ve PET HMLS İplik, ham bez ve lastik yapımında kullanılmak üzere terbiye işleminden geçmiş bezlerin pazarlama, satış, ithalat ve ihracatı" olarak belirtildiği, işyerinin İplik ve Kord Bezi üretimi olmak üzere iki ana üniteden oluştuğu, İplik Ünitesinde polyester iplik üretiminin yapıldığı, Kord Bezi Ünitesinde ise üretilen polyester ipliğin büküm-dokuma ve terbiye işlemlerinden geçirilerek nihai ürün olan kord bezi ve endüstriyel bez üretiminin yapıldığı, dokuma işkolundaki işyerlerinde kullanılan dokuma tezgahlarıyla üretim yapılması, makine parkının endüstriyel tekstil ürünlerinin dışındaki diğer tekstil ürünlerinin üretilmesine de imkan verebilmesi, az sayıda işçinin çalıştığı terbiye bölümü dışında dokuma işkolundaki işgücü niteliği ile bu işyerinde mevcut işgücü niteliği arasında bir farklılık bulunmaması nedeniyle, işyerinde yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü'nün 06 sıra numaralı "Dokuma" işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.
KARAR : Sakosa Sabancı ve Kosa Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Tic. A.Ş' işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 06 sıra numaralı "Dokuma" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete' de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu' nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.
Y ü r ü t m e ve İ d a r e B ö l ü m ü S a y f a : 23
Sayfa: 24 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
KARAR TARİHİ 22/5/2000
KARAR NO : 2000/11
İŞYERİ Kordsa Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş. Sabancı Center Kule 2 Kat: 5 Levent/ İSTANBUL
TESPİTİ İSTEYEN : Lastik-İş Sendikası
İNCELEME : Kordsa Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş. ile Kordsa Sabancı Dupont Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş. (Duşa Endüstriyel İplik San, ve Tic. A.Ş.) 'nde Bakanlığımızca yapılan incelemede, DUŞA A.Ş. tüzel kişiliğinin Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi hükümleri uyarınca KORDSA A.Ş. tarafından tüm aktif ve pasifi ile devir alınmak suretiyle tasfiyesiz infisah ettiği, KORDSA A.Ş.' ne ait üç ayrı işyerinin bulunduğu, Kumla Çiftliği Mevkii Köseköy-İZMİT adresinde kurulu fabrikada, kord bezi üretiminin dışında piyasadaki talebe göre zaman zaman endüstriyel tekstil ürünlerinin de üretiminin yapıldığı, kord bezi üretiminde % 78 oranında Naylon 6.6 İplik, % 8 polyester iplik, % 14' de rayon iplik hammaddelerinin kullanıldığı, yine aynı adreste bulunan diğer fabrikada ise Naylon 6.6 denilen sentetik iplik üretildiği, Levent-İSTANBUL'da bulunan Genel Müdürlük işyerinde ürün pazarlama, satış ve finansal faaliyetlerin yürütüldüğü, şirket tarafından yapılan işlerin İşkolları Tüzüğü'nün 06 sıra numaralı "Dokuma" işkolunda yer alması gerektiği tespit edilmiştir.
KARAR : Kordsa Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Tüzüğü'nün 06 sıra numaralı "Dokuma" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmi Gazete' de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanunu' nun 4. maddesi gereğince karar verilmiştir.
Y ü r ü t m e v e İ d a r e B ö l ü m ü S a y f a : 24
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMÎ GAZETE
Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon : 2000/4)
Madde 1- Aşağıda unvan ve adresleri belirtilen şirketlere "Uluslararası Gözetim Şirketi" statüsü verilmiştir.
ŞİRKETİN UNVANI FAALİYETTE BULUNULACAK FASILLAR
ADRES TELEFON TELEF AKS
DÎMER ULUSLARARASI GÖZETİM, SÖRVEY VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTÎ.
(05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22,23,24)
İNÖNÜ BULVARI ANADOLU HAYAT SİGORTA BİNASI NO: 6/606 33000 MERSİN
0-324-231 51 86 0-324-233 91 09
0-324-232 67 98
MOODY INTERNATIONAL KALİTE SERVİSLERİ LTD. ŞTİ.
(84) ETEMEFENDİ CAD. SAADET APT. B-BLOK NO:19KAT:9DAlRE:I7 ERENKÖY / İSTANBUL
0-216-478 31 36 0-216-478 12 21
TOPAZ DENİZCİLİK EKSPERTİZ VE DANIŞMANLIK LTD. ŞU.
(25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 68, 69, 70, 86, 87, 88,89)
BARBAROS MAH. BAŞKAN SOK. DEVAMI ÖZLEM SlT. E BLOK D:8 81140 ÜSKÜDAR / İSTANBUL
0-216-492 42 74 0-216-492 42 75
0-216-49242 73
TUBİTAK-MAM TEKSTİL ENSTİTOSO TEST VE ANALtZ LABORATUVAR1 MERTER
(50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,59,60,61,62,63)
KERESTECİLER SİTESİ FATİH CAD. YÜKSEK SOK.NO:7GÜDE ÇARŞISI MERTER /İSTANBUL
0-212-637 12 30 0-212-637 12 31
0-212-637 12 32
Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 25
Dış Ticaret Müşteşarlığından:
Sayfa: 25
Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
Tokat Valil iğinden:
Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması
Gereken Tedbirler Hakkında Karar
Karar No : 2000/1
Karar Tarihi : 9/5/2000
Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla;
Tokat İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Vali Mehmet GÜNDOĞDU
başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1 — Tokat İli dahilinde çıkan orman yangınlarını gören ve haber alan tüm resmi ve
özel kuruluşların yangın haberini en kısa sürede en yakın Orman Teşkilatına veya tahsis edi
len "177" nolu " O R M A N YANGINI İHBAR" telefonuna bildirmelerine,
2 — Tokat İli dahilinde çıkabilecek orman yangınlarına ilk müdahalenin, ilgili Orman
Teşkilatı tarafından yapılmasına,
3 — Orman yangınlarını haber alan Orman İşletme Müdürlüğü, yangının yerini ve de
recesini en seri şekilde Tokat Valiliğine, ilgili Kaymakamlığa, Cumhuriyet Savcılığına, Or
man Bölge Müdürlüğüne ve ilgili Jandarma Birlik Komutanlığına haberleşme araçları ile bil-
dirmesine,
4 — Orman yangınlarının söndürülmesinde köy muhtarlarının önemli görevleri oldu
ğundan, yangın mükelleflerini yangın mahalline sevki konusunda azami gayreti göstermele
rine, bu konuda mülki amirlerce gerekli talimatın yazılmasına,
5 — Tokat İlindeki tüm kamu ve özel sektöre ait kuruluşlar arasındaki orman yangın
ları ile mücadele konusunda yardımlaşma ve işbirliğinin mümkün olan en yüksek seviyede
tutulmasına,
6 — Jandarma ve Cumhuriyet Savcılığı, yangın failinin araştırılması, yangın söndür
me faaliyetleri sürdürülürken, soruşturmaların süratle sonuçlandırılmasına yardımcı olmaları-
na ve istenilen her türlü belge ve dökümanları ilgililere iletmelerine,
7 — Jandarma birlikleri, yangının söndürülmesinden sorumlu olan mükelleflerin yan
gın mahalline sevki için gerekli işlemleri yapmalarına,
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 26
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMİ GAZETE Sayfa : 27
8 — Orman yangınlarının çıktığı yerlerde söndürme çalışmalarında itfaiyeye ihtiyaç
olduğu takdirde, ilgili belediye talep halinde itfaiye araçlarını söz konusu yangın mahalline
göndermesine,
9 — Orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarında, işbirliği ve yardımlaşmanın
planlı ve düzenli bir şekilde uygulanması için; T.C. Karayolları, D.S.İ., Köy Hizmetleri, Ta-
rım İl Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı ve görevlendirilebilecek diğer resmi kuruluşların,
özellikle büyük orman yangınlarında ihtiyaç duyulacak personeli ve yangın mükelleflerini
yangın yerine taşımak için tahsis edecekleri otobüs, servis aracı, damperli kamyon ve mini-
büs vs. gibi araçlarını belirleyerek bunların listesini çıkartıp Orman İşletme Müdürlüğüne bil
dirmelerine, ayrıca kurumlarında iş makinası bulunan resmi kuruluşlar, özellikle büyük or
man yangınlarında dozer talebi halinde söz konusu makinaları yangın yerlerine sevk etmele
rine, tatil günlerinde dahi söz konusu araçların talep halinde yangın mahalline sevki için ge
rekli organizasyonun ilgili kurumlarca yapılmasına, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünce istenil
diğinde ağaçlandırma sahalarındaki yangın emniyet şeritlerinin temizlenerek orman yangın
larına önceden tedbir alınmasına,
10 — Tokat 48. Piyade Alay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ile gerekli ko-
ordine sağlanarak, imkanlar dahilinde orman yangınlarının söndürülmesinde yardımcı olma-
larına, Alay Komutanlıklarında yangınla mücadele ile ilgili görsel ve yazılı basın yoluyla eği
tim programı yapılmasına,
11 — Tüm kamu kuruluşlarının orman yangını söndürme çalışmalarına katılacak
araçların akaryakıt ve personel iaşelerinin Orman İdaresince temin edilmesine,
12 — Köylülerin ot, çayır ve anız yakmamaları konusunda ilgili köy muhtarlıklarına,
İl ve İlçe Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu kararları doğrultusunda mülki amirler
ce uyarı yapılmasına,
13 — Halkın, piknik yaptığı yerlerde orman yangınlarına karşı duyarlı olmaları, yak-
tıkları ateşi söndürmeleri için muhtelif yayın araçları marifetiyle uyanlar yapılmasına, görsel
ve yazılı basın yoluyla orman yangınları hakkında kamuoyuna duyuru yapılmasına, bu konu
da hazırlanan kasetler dağıtılarak halkın bilgilendirilmesinin sağlanmasına,
14 — Mil l i Eğitim Müdürlüğünce, eğitim ve öğretim sırasında tüm öğrencilere orman
sevgisini aşılamak, ormanı korumak ve orman yangınının büyük afet olduğunu izah etmek
doğrultusunda eğitici ve öğretici bilgiler verilmesine,
Y ü r ü t m e v e İ d a r e B ö l ü m ü Say fa : 27
Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
15 — Müftülüklerle işbirliği yapılarak, orman köylüsünün orman yangınlarına karşı
hassas olmaları, orman sevgisi, orman yangınlarının bir felaket olduğu, söndürme çalışmala
rına özellikle katılmaları için duyarlı olmaları konusunda aydınlatıcı bilgiler verilmesine,
16 — Orman yangınlarının çıkma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelerde, gerektiğin-
de Valilik, 6831 sayılı Orman Kanununun 74 üncü maddesi ile verilen yetkilerini kullanarak
bu ormanlara giriş ve çıkışları kısıtlayabilmelerine,
17 — Orman yangınına hassas bölgelerde, Müftülük, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Or
man İşletme Müdürlüğü müşterek yapacakları toplantılarla orman köylüsünü orman yangın-
ları hakkında bilgilendirmelerine,
18 — Tarım İl Müdürlüğü ve onlara bağlı teşkilatların eğitim programlarında anız
yakma olayının yasak olduğunun köylülere anlatılmasına,
19 — Orman içi ve bitişiğinde bulunan turistik tesisler ve konaklama yerlerinin yet-
kililerinin, orman ile tesisler arasındaki mıntıkada yangına karşı gerekli emniyet tedbirlerini
almalarına, yangın emniyet şeritleri ile kendi özel yangınla mücadele ekiplerini oluşturmala-
rına,
20 — Belediyelerce, çöplerin etrafında en etkili şekilde yangına karşı önlemlerin alın
masına,
21 — Son zamanlarda enerji nakil hatlarında çıkan yangınlar görülmektedir. Söz ko
nusu hatların güzergahlarının ilgili kuruluş (T.E.A.Ş.) tarafından temizlenmesine,
22 — İşletme Müdürlüğü mıntıkasında bulunan meteoroloji istasyonlarından hava
tahmin raporu alınmasına, rüzgarların şiddeti veya bölge için tehlikeli yönden estiği ve nisbi
nem oranı % 30'dan aşağı seviyeye düştüğü zamanlarda ilgili kurumlar bilgilendirilerek yan
gın konusunda alarma geçmelerinin sağlanmasına,
İşbu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı
maddesi ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526, 2872 sayılı Çevre Kanununun ve 6831 sa-
yılı Orman Kanununun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılmasına,
Karar verilmiştir.
Tebliğ olunur.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 28
T. C. Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 Haziran 2000 ÇARŞAMBA
Sayı: 24072
İLÂN BÖLÜMÜ Yargı İlânları
Çamlıdere Kadastro Hakimliğinden : E. No : 1992/36 K. No : 1996/10 Davacı Mehmet Ekiciler tarafından davalılar Abdullah Çalıkıran ve arkadaşı aleyhine açı
lan kadastro komisyon kararının iptali davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda; Dava konusu Ankara İli Çamlıdere İlçesi Beşbeyler Mahallesi Kavacık Mevkiinde kaim
219 ada 4 ve 7 parsel nolu taşınmazlar hakkında açılan davanın verilen kesin mehile rağmen dahili davacılar tarafından gereği yerine getirilmediğinden davanın açılmamış sayılmasına karar verilerek, 219 ada 4 parsel sayılı taşınmazın komisyon karannda olduğu gibi 60/72 hissesinin Ahmet oğlu Mehmet Ekicüer, 6/72 hissesinin Arif kızı Alime, 6/72 hissesinin Zühtü oğlu Arif adına; 219 ada 7 parselin komisyon karannda olduğu gibi, 60/72 hissesinin Ahmet oğlu Mehmet Ekiciler, 6/72 hissesinin Arif kızı Alime, 6/72 .hissesinin Zühtü oğlu Arif adına tapu kütüğüne kayıt ve tesciline dair mahkememizden verilen 5/6/1996 tarih ve 1992/36 esas, 1996/10 karar sayılı ilamı dahili davalıya tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.
Adresleri tespit edilemeyen Çamlıdere İlçesi Beşbeyler Mahallesi Nüfusuna kayıtlı dahili davalılar Hilmi ve Hanim kızı 1945 D.lu Zübeyde Eylen, Hilmi ve Hanım oğlu 1947 D.lu İbrahim Gündüz Eylen, Hilmi ve Hanim oğlu 1954 D.lu Mustafa Eylen'e mahkememizden verilen ilgili karann 7201 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan bedelinin dahili davacılardan tahsil edileceği ilan olunur.
14914
E. No : 1988/46 K. No : 1996/35 Davacı Çamlıdere Malmüdürlüğü vekili tarafından davalı Memnune Yıldınm aleyhine
açılan kadastro tespitine itiraz davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda; Dava konusu Ankara İli Çamlıdere İlçesi Kayabaşı Mahallesi Yağlıcaaluç Mevkiinde ka
im 148 ada 13 parsel nolu taşınmazlar hakkında açılan davanın kabulü ile, 28/12/1987 tarih ve 704 sayılı komisyon kararının iptali ile, taşınmazın tespitteki özellikleri ile birlikte Maliye Hazinesi adma tapu kütüğüne kayıt ve tesciline ve taşınmaz içerisinde bulunan ahşap evin Etem oğlu Osman Yıldızgörür'e ait olduğunun tapu kütüğünün beyanlar hanesine yazılmasına dair mahkememizden verilen 23/10/1996 tarih ve 1988/46 esas, 1996/35 karar sayılı ilamı dahili davalılara tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir.
Adresleri tespit edilemeyen Çamlıdere İlçesi Yahyalar Mahallesi Nüfusuna kayıtlı dahili davalı Hamit ve Memnune kızı 1950 D.lu Fatma Yıldınm, Muhittin kızı 1956 D.lu Zeliha Şengül, Rafet ve Şahide kızı 1964 D.lu Saliha Yıldınm'a Mahkememizden verilen ilgili karann 7201 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan bedelinin dahili davalılardan tahsil edileceği ilan olunur. 14915
Sayfa: 30 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
Ünye Kadastro Hakimliğinden : E. No: 1954/713 K. No : 1994/99 Davacılar Reşit Coşkun ve arkadaşları tarafından davalılar Hasan Ocaktan ve arkadaşları
aleyhine açılan davanın yapılan açık yargılaması sonucunda. Ünye Kadastro Mahkemesinin 17/10/1994 gün ve 1954/713 Esas, 1994/99 karaT sayılı
uyannca; 1 - Resen yapılan araştırma neticesi Orman olduğu anlaşılan itiraza konu Ünye İlçesi Gö-
bü Köyü 250-252-254-262-270 ve 271 numaralı parsellerin Anayasanın 169/2, 6831 sayılı Yasanın 1, 3402 sayılı Yasanın 18/2 maddeleri gereğince tutanaklarının İptaline, Dahili davacı Orman idaresinin itirazının Kabulüne,
Davacıların Orman Sayılan bu parsellerle birlikte diğer parsellerede vakii itirazlarının soyut sebebe dayanması sebeb ve delillerini göstermemeleri ve iddialarını ispat edememeleri nedeni ile Reddine,
2-260 Numaralı parselin Mülkiyet sütununda Mehmet Kızı Ayşe Karataş'm hissesinin iptaline, bunun yerine, Hasan kızı Hatice Güneş yazılmasına,
267 parselde Sabri Çoşkan'ın Ali olan baba adının Durmuş olarak düzeltilmesine, buna göre;
Ünye İlçesi Göbü Köyü 250 numaralı parselin 23.620-M2 yüzölçümünde Orman vasfında Hazine adına,
251 numaralı parselin 12.320-M2 yüzölçümünde Fındık Bahçesi vasfında Ömer kızı, Zekiye Süer adına,
252 Numaralı parselin 12.960-M2 yüzölçümünde Orman vasfında Hazine adına, 253 Numaralı parselin 21.240-M2 yüzölçümünde Fındık Bahçesi vasfında Al i oğlu Meh
met Çoşkan adına, 254 Numaralı parselin 10.840-M2 yüzölçümünde Orman vasfında Hazine adma, 255 Numaralı parselin 1.660-M2 yüzölçümünde Tarla vasfında Sabri kızı Remziye Kara
man adına, 256 Numaralı parselin 1.640-M2 yüzölçümünde Tarla vasfında Sabri kızı Şerife Çoşkan
adına, 257 Numaralı parselin 1.520-M2 yüzölçümünde Tarla vasfında Sabri kızı Zekiye Okçu
adına, 258 Numaralı parselin 1.640-M2 yüzölçümünde Tarla vasfında Sabri kızı Fazile Çoşkan
adına, 259 Numaralı parselin 1.640-M2 yüzölçümünde Tarla vasfında Sabri kızı Emine Yıldınm
adına, 260 Numaralı parselin 3.240-M2 yüzölçümünde Tarla ve Fmdak Bahçesi vasfında Hasan
oğlu Azmi Çoşkan, Hasan kızı Hatice Güneş ve Hasan kızı Emine Tarakçı adma (ayn ayn 1/3'er hisse olarak)
261 Numaralı parselin 5.600-M2 yüzölçümdeJTarla vasfında 2 hisseye itibar edilerek 1/2 hissesinin Abdullah oğlu Necati Kılıç, 1/2 hissesinin Abdullah kızı Huriye Kılıç adlanna,
262 Numaralı parselin 30.520-M2 yüzölçümünde Orman vasfında Hazine adına, 263 Numaralı parselin 3.540-M2 yüzölçümünde Tarla vasfında Sabri kızı Remziye Kara
man adma, 264 Numaralı parselin 2.820-M2 yüzölçümünde Tarla vasfında Sabri kızı Zekiye Okçu adına, 265 Numaralı parselin 3.000-M2 yüzölçümünde Tarla vasfında Sabri Kızı Fazile Çoşkan
adına, 266 Numaralı parselin 3.460-M2 yüzölçümünde Tarla vasfında Sabri kızı Emine Yıldınm
adlna, 267 Numaralı parselin 14.360-M2 yüzölçümünde Fındıklık vasfında Durmuş oğlu Sabri
Çoşkan adına, 269 Numaralı parselin 2.600-M2 yüzölçümünde Tarla vasfında Sabri Kızı Şerife Çoşkan
adına, 270 Numaralı parselin Orman vasfında 63.240-M2 yüzölçümünde Hazine adına, 271 Numaralı parselin 603.150-M2 yüzölçümünde Orman vasfında Hazine adına, Tapuya
Tesciline,
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa: 31
Dair verilen karar, tüm aramalara rağmen adresleri tesbit edilemeyen aynca soyadlan ve mirascılan saptanamayan Mehmet evlatlan; Azmi, Firdevs, Nazif, Eşref ve Hamide, Ahmet oğlu İbrahim, Mehmet oğlu Mehmet, Mehmet Yıldınm, Ali oğlu, Azmi oğlu Mehmet Yıldınm, İsmail oğlu Dursun Yiğit, Mehmet oğlu Ömer Coşkun, Şakir kızı Gülsüm Çuhacı, Mustafa eşi Emine Naciye Coşkun, Mustafa kızı Fatma Coşkun, Mustafa kızı Emine Coşkun, Cemal kızı Hatice Se-miha Fırat, Reşit oğlu, Rıdvan Coşkun, Arif oğlu Ahmet Cemal Süer, Arif oğlu Aykut Süer, Arif kızı Mahmure Nebahat Süer, Ahmet kızı Nesibe Süer, Reşit Kızı Mihriban Coşkun, Reşit oğlu Rıdvan Coşkun, Reşit kızı Fatoş, Coşkun, Rıfat mirascılan; Hatice, Nebiye, Hasan Coşkun Emine Mustafa eşi, Mustafa kızı Fatma'ya ilanen tebliğine karar verilmiş olup, iş bu karann ilanından itibaren 15 gün içinde temyiz hakkının baki olduğu, bu süreden sonra hükmün kesinleşeceği ve bu dosyanın temyiz olduğu hususu ilanen tebliğ olunur. 14328 •
Ulukışla Kadastro Hakimliğinden: E. No : 1991/106 Davacı : Orhan Baykal, Han Sokak No: 16 G.Osmanpaşa-Ankara Davalılar : 1 - Ayşe Özkan, Ulukışla Mısırlı Mah.
2 - Fatma Akça, Ulukışla Mısırlı Mah. 3 - Necibe Duruel, Ulukışla Mısırlı Mah.'den 4 - Fındık Çobanoğlu, Ulukışla Mah.den 5 - Mehmet Al i Akçan, Ulukışla Mısırlı Mah. 6 - Fatma Ulusoy, Ulukışla Alpağut Mah.den
Dava : Kadastro tesbitinin iptali ve tescil. Dava Tarihi: 19/9/1991 Yukanda açık kimliği yazılı davacı tarafından davalılar aleyhine açılan kadastro tesbitinin
iptali ve tescil davasının mahkememizde yapılan açık duruşmasında verilen karar gereğince; Dava konusu Ulukışla İlçesi Hürriyet Mahallesi 159 ada 17 parsel sayılı taşınmaz hakkın
da açılan davada taraflardan Osman Hilmi Ballı, Mehmet Orhan Ballı, Birsen Ballı ve Fatma Nur-ten Ballı'ya davetiye tebliği edilemediğinden, duruşmanın 28/6/2000 tarihinde olduğunun ilanen 7201 Sayılı Yasanın 28-29 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine.
Tebligat tarihinden itibaren 15 gün sonra davalılara tebliği edilmiş sayılacağı ilan olunur. • 14488
Zonguldak Kadastro Hakimliğinden : E. No : 1994/170 Davacı Kemal Ersucan'ın vefat ettiği vekilininde vekillikten çekildiği davacının nüfus ai
le kayıt tablosuna göre tespit olunan varislerinden İbrahim Ersucan ile Nülgün Topal'a duruşma gününü bildirir tebligatlann yapıldığı, duruşmalara katılmadıklan diğerlerinin adresleri tesbit edilemediğinden yapılamadığı, davacı varisleri Zehra Ersucan, Naim Ersucan ve Nural Köksalan'ın yapılan tüm araştırmalara rağmen adreslerinin tesbit edilemesinin mümkün olmadığından adî geçenlere duruşma günü olan 22/6/2000 günü saat: 9.30'da duruşmalarda hazır bulunmalan hususu ilanen tebliğ olunur. # 14264
Bafra Kadastro Hakimliğinden : E. No : 1968/177 K. No : 1999/3 Davacı Hazine tarafından Bafra Doğankaya Köyü 1390.1391,1412,1413,1242,1243,1271,
1246, 1245,1270 sayılı parseller hakkında açılan tesbite itiraz davasının yargılaması sonunda. Dava konusu Doğankaya Köyü 1412, 1413, (1242 nolu parselden ifraz edilen parseller)
parsellerin tesbit gibi "tarla" niteliğinde tamamlannm İbrahim oğlu Salih Tosun, 1243 nolu parselin tespit gibi "tarla" niteliğinde Yusuf oğlu İbrahim Şen, 1271 nolu parselin tespit gibi "tarla" niteliğinde ismail oğlu Bayram Karaöz, 1246 nolu parselin tespit gibi "tarla" niteliğinde Osman oğlu Emin Çakır, 1245 nolu parselin tespit gibi tamamı (3) hisse kabul edilerek 1/3 hissesinin İlyas oğlu Adil Karaöz, 1/3 hissesinin İlyas oğlu Mevlüt Karaöz ve 1/3 hissesinin İlyas oğlu Dursun Karaöz, 1270 nolu parselin tespit gibi "Tarla" niteliğinde tamamı 835200 hisse kabul edilerek 41266/835200 hissesinin Tevfik kızı Hikmet Kof, 41266/835200 hissesinin Tevfik kızı Nigar Er-soy, 583564/835200 hissesinin Hüseyin oğlu Nihat Çelik, 169104/835200 hissesinin Hazine adına Tapuya Kaydedilmesine.
Dava konusu olmadığı anlaşılan Doğankaya Köyü 1390 ve 1391 nolu parsellerin davalı olmaması halinde mevzuat gereğince nasıl işlem yapılmak gerekiyorsa a şekilde işlem yapılmak üzere birer suretleri dosyaya konarak tutanak asıllannın Bafra Kadastro Müdürlüğüne gönderilmesine dair yerilen hüküm bütün aramalara rağmen adresleri tesbit edilemeyen dahili davalılar Salih Tosun ve İbrahim Şen'e bu ilanın neşrinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ilan olunur. 14885
Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
Osmaniye İcra Ceza Hakimliğinden : E. No : 1999/376 K. No : 2000/7 Müşteki : Türk Telekominikasyon A.Ş. Vekili : Av. E.Ateşok - Av. H.Canhilal - Av.C.E. Bıiyükdağ Adana Sanık : Uğur Tiken, Cafer ve Rabia'dan olma Bünyan 15/2/1969 doğumlu Kayse
ri İli, Bünyan İlçesi Emirören Kütük Sıra No: 0017 de Nüfusa kayıtlı olup halen Kadreşler Petrolü adresinde mukim.
Suç : Mal beyanında bulunmamak. (İİK.nun 337 maddesine muhalefet) Suç Tarihi : 20/6/1999 Dava Tarihi : 1/9/1999 Karar Târihi : 21/1/2000 Ceza Miktan : 10 gün hafif hapis cezası Yukanda açık kimliği, isnat edilen suçu ve verilen cezasına ait kanun maddesi ile cezanın
nev'i ve miktarı yazılı sanık hakkındaki mahkememizden verilen karar, sanık Uğur Tiken'e tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiş olup 7201 Sayılı Tebligat Yasasının 29/2 maddesi uyannca Resmi Gazete ile ilanına, karar verilmekle;
İlanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ olunur. 14829
E. No : 1999/390 K. No : 2000/9 Müşteki : Türk Telekominikasyon A.Ş. Vekili : Av. E.Ateşok - Av. H.Canhilal - Av.C.E. Büyükdağ Adana Sanık : Ahmet Yıldız, Ferhan ve Ziğayri'den olma Urfa 1/1/1952 doğumlu Şanlı
urfa İli Merkez İlçe Olgunlar Köyü cilt No: 0194 Kütük Sıra No: 0011 de Nüfusa kayıtlı olup halen Osmaniye M.Fevzi Çakmak Mah. Kazım Kara-bekir Caddesi Trafik Karşısı adresinde mukim.
Suç : Mal beyanında bulunmamak. (İİK.nun 337 maddesine muhalefet) Suç Tarihi : 18/6/1999 Dava Tarihi : 1/9/1999 Karar Tarihi : 21/1/2000 Ceza Miktarı : 10 gün hafif hapis cezası Yukanda açık kimliği, isnat edilen suçu ve verilen cezasına ait kanun maddesi ile cezanı-
nı nev'i ve miktan yazılı sanık hakkındaki mahkememizden verilen karar, sanık Ahmet Yıldız'ın tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiş olup 7201 Sayılı Tebligat Yasasının 29/2 maddesi uyannca Resmi Gazete ile ilanına, karar verilmekle;
İlanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ olunur. 14830
Zeytinburnu İcra Ceza Hakimliğinden : E. No : 1999/903 Müşteki Nazmi Kakı vekili tarafından Sümer Mah. Zübeyde Hamın Cad. No: 386 Zeytin-
burnu/İstanbul adresinde bulunan sanık Şenol Şen hakkında Taahhüdü İhlal suçundan dolayı açılan davada sanığın adresinde bulunamaması ve başka adresinin belinlenememesi nedeniyle duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildiğinden duruşmanın 22/6/2000 günü saat 10.30'a bırakıldığı, sanığın mazeretsiz olarak duruşmaya gelmediği takdirde CMUK.un 225 ve İİK.nun 349 maddeleri uyarınca yokluğunda hüküm verileceği ilanen tebliğ olunur. 14918
E. No : 1999/902 Müşteki Nazmi Kakı vekili tarafından Özçizgi Giyim Teks. Turizm Der. San.Sümer Mah.
Zübeyde Hanım Cad. No: 386 Zeytinburnu/İstanbul adresinde bulunan sanık Şenol Doğan hakkında Taahhüdü İhlal suçundan dolayı açılan davada sanığın adresinde bulunamaması ve başka adresinin belinlenememesi nedeniyle duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildiğinden duruşmanın 22/6/2000 günü saat 10.30'a bırakıldığı, sanığın mazeretsiz olarak duruşmaya gelmediği takdirde CMUK.un 225 ve İİK.nun 349 maddeleri uyannca yokluğunda hüküm verileceği ilanen tebliğ olunur. 14917
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa: 33
Kemalpaşa İcra Ceza Hakimliğinden : E. No : 1997/95 K. No : 1998/5 Sanık : Tuğrul Çöl : Hakkı ve Melek oğlu, 1960 D.lu. 275/b Sk. No: 15/B
Bornova/İzmir Suç : Mal Beyanında Bulunmamak Suç Tarihi : 3/10/1996 Karar Tarihi : 16/2/1998 Cezanın Nev'i ve Miktan : 10 gün hafif hapis cezası Yukanda açık kimliği yazılı sanık bütün aramalara rağmen bulunup karar tebliği yapıla
madığından, ilanen tebliği ile, 7201 Sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 14171
E. No : 1998/63 K. No : 1998/129 Sanık : Ayla İstanbul: Eyyüp ve Muazzez kızı, 1960 D.lu, Altay Mh. 7 Eylül
Yolu N: 29 K: 29 K: 3 Turgutlu Manisa Suç : Mal Beyanında Bulunmamak Suç Tarihi : 30/4/1998 Karar Tarihi : 3/11/1998 Cezanın Nev'i ve Miktarı : 10 gün hafif hapis cezası Yukanda açık kimliği yazılı sanık bütün aramalara rağmen bulunup karar tebliği yapıla
madığından, ilanen tebliği ile, 7201 Sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 14172
E. No : 1999/7 K. No : 1999/117 Sanık : Ensar Akyıldız : Sıddık oğlu, 1957 D.lu,
PTT Karşısı Sk. Döner Salonu 305 Sk. Kemalpaşa Suç : Mal Beyanında Bulunmamak Suç Tarihi : 3/2/1999 Karar Tarihi : 2/11/1999 Cezanın Nev'i ve Miktan : 10 gün hafif hapis cezası Yukanda açık kimliği yazılı sanık bütün aramalara rağmen bulunup karar tebliği yapıla
madığından, ilanen tebliği ile, 7201 Sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 14173 •
Şanlıurfa İcra Ceza Hakimliğinden : E. No : 1999/640 K. No : 2000/397 Karar Tarihi: 10/3/200 14/9/1999 tarihinde Mal beyanında bulunmamak suçundan sanık Şanlıurfa Merkez A.İş-
kara Köyü Nüf. K.lı Araphoca Parkı Karşısı Melisa Apt. B Blok 2/9 Şanlıurfa adresinde oturur Ali ve Fatma'dan olma 1959 D.lu Mehmet Çiftçi hakkında mahkememize açılan davanın yapılan açık yargılaması sonunda yukarıda tarih ve numarası yazılı karar ile eylemine uyan İİK.nun 337. maddesi uyannca 10 gün Hf. hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Sanığın adresi meçhul olduğundan, işbu ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içersinde yasal yollara başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.
14460
Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
Ankara 16. Sulh Hukuk Hakimliğinden : Esas No : 2000/54 Tereke Çorum İli İskilip İlçesi Mutatlar Mahallesi 0008 cilt, 0032 kütük sırada nüfusa kayıtlı
1949 doğumlu 26/11/1999 tarihinde vefat eden Hüseyin oğlu Hayriye'den olma müteveffa Şaban Yalçın Emeç'in mirası yasal miraççılanmn tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 559'nun maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,
Kefalet sebebiyle alacaklılanda dahil olmak üzere alakadar olanlann alacak ve borçlannı ilan tarihinden itibaren en geç Bir ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 559 ncu maddesi gereğince alacaklannı bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 561 maddesi uyannca ilan olunur. 14466
Esas No : 1997/151 Tereke Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Arif Yençeriye ait tereke davasının yapı
lan açık yargılamasında verilen ara karan gereğince; Müteveffa Arif Yençerinin mirascılan bugüne kadar mahkememize müracaat etmedikleri
gibi adresleride tesbit edilemediğinden, ilgililerin ilan tarihinden itibaren Üç ay içerisinde mahkememize müracaat ermeleri ve müteveffaya ait veraset ilamanı ibraz etmeleri, bu süre içerisinde müracaat eden olmadığı takdirde müteveffaya ait tereke mevcudunun TMK'nun 534 ncü maddesi gereğince mirasçılann istihkak haklan saklı kalmak koşulu ile hazineye terk ve teslimine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 14176
Esas No : 2000/47 Tereke Kınkkale İli Keskin İlçesi Gündoğu Mahallesi 0003 cilt, 0028 kütük sırada nüfusa kayıtlı
1962 doğumlu 15/1/2000 tarihinde vefat eden müteveffa İsmaü Urbaş'ın mirası yasal mirasçılan-nın tümü tarafından reddidildiğniden ve TMK'nun 559 ncu maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,
Kefalet sebebiyle alacaklılanda dahil olmak üzere alakadar olanlann alacak ve borçlannı ilan tarihinden itibaren en geç Bir ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatla-n ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 559 ncu maddesi gereğince alacaklannı bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirascılan ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 561 maddesi uyannca ilan olunur. 14177
Ankara 3. Sulh Hukuk Hakimliğinden : 2000/352 Ankara İli, Şereflikoçhisar İlçesi, Gülhüyük Köyü, Cilt No: 061/02, Sayfa No: 40, Kütük
Sıra No: 55 de nüfusa kayıtlı Mehmet ve Zeliha'dan olma 1963 doğumlu Numan Çevik'in cezası süresince M.K.nun 357 maddesi uyannca vesayet alüna alınmasına, hükümlüye aynı yer nüfusuna kayıtlı eşi Alihan ve Halide'den olma 1961 doğumlu Yıldız Çevik'in vasitayin edildiğine dair mahkememizce verilen 17/5/2000 gün ve 2000/352-644 sayılı ilamı ile karar verilmiştir.
İlan olunur. 14465
1999/9 Ankara, İli Çamlıdere İlçesi, Pelitçik Köyü Cilt No: 0029, K.Sıra No: 0057 de nüfusa ka
yıtlı Hüseyin ve Fatma'dan olma 1971 doğumlu Filiz Gürsoy'un Kronik Şizofreni rahatsızlığı sebebiyle M.K.nun 355. maddesi uyannca hacir altına alınmasına,
Mahcureye Demetevler 12. Cad. 40. Sok. 7/6/ Yenimahalle/Ankara adresinde oturan Ankara barosu avukat stajyerlerinden Anmet Kalafat'ın mahkememizden verilen 1999/9-2000/641 sayı ve 16/5/2000 tarihli karar ile vasi tayin edilmesine karar verilmiştir.
İlan olunur. 14472
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa: 35
Diyarbakır 7. Kolordu Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden : E. No 1998/1294 K. No 1998/943 Karar Tarihi 28/10/1998 Sanık İrfan Polat: İhsan oğlu 1975 D.lu Erzurum, Tekman İlçesi, Hüseyinağa
Köyü Nüf. kayıtlı Kulp İlçe Jandarma Komutanlığından Terhisli J.Er. Suç Firar Kanun Maddesi As. C.K. 66/1-A, 73, TCK. 59/2 Md.si Verilen Ceza Beş ay hapis cezasıyla cezalandınlmasına
E. No : 1998/905 K. No : 1998/756 Karar Tarihi : 25/8/1998 Sanık : Turan Yaratılmış : İsmail Oğlu, 1960 D.lu Çankın Merkez Tevfıkiye
Mah. Nüf. kayıtlı, Ankara, Keçiören Tepebaşı Mah. Çığ Sokak No: 4/8'de oturur. 7. Kor. İs. Svş. Tb. K.hğmdan Sicilen İlişiği Kesilmiş İs. Astsb. Bçvş. 1979-2 Sicil Sayılı
Suç : Askeri Hizmete Mahsus Silah ve Cephaneyi Gizlemek Kanun Maddesi: As. C.K. 131/1, As. C.K. 131/2 Maddesi uyannca As. C.K. 50 Md.si
TCK. 30/A-l Md.leri Verilen Ceza : Bir Sene İki Ay Müddetle Ağır Hapis Cezası ile Cezalandınlmasına.
Sanığın Ordudan Tardına
E. No : 1999/105 K. No : 1999/439 Karar Tarihi : 23/6/1999 Sanık : Kasım Erden : Cemal oğlu, 1976 D.lu Kars Sankamış İlçesi, Güllüce
Köyü Nüfusuna kayıtlı, 107. Top. A. 3 Top. Tb. K.hğmdan Terhisli Er. Suç : Şahsa Karşı Etkili Eylem Kanun Maddesi: 353 Sayılı Kanunun 162. Maddesi Verilen Ceza : Kamu Davasının Düşmesine
E. No K. No Karar Tarihi Sanık
Suç Kanun Maddesi Verilen Ceza
1999/297 1999/658 3/11/1999 Nihat Kinkav : Süleyman oğlu, 1964 D.lu İzmir Bayındır İlçesi Yenice Mah. Nüf. kayıtlı. Batman Jandarma Bölge Askeri Gazino Müdürlüğünden terhisli J. Er. Firar As. C.K. 66/1-A, 73, TCK. 59/2 Maddeleri Beş ay hapis cezası ile cezalandınlmasına
E. No : 1997/1169 K. No : 1997/1052 Karar Tarihi : 17/12/1999 Sanık : Mustafa Cantepe : Ramazan oğlu, 1973 Doğumlu, Tokat İlçesi Yolko-
nak Kasabası nüfusuna kayıtlı 70. Mknz. P.Tug. Merkez K.lığından terhisli P.Er.
Suç : Geç İltihak Suçuyla bakaya kalmak Kanun Maddesi: As. C.K.nun 63/1-A TCK.nun 59/2, 647 Sayılı K.nun 4/1 maddeleri Verilen Ceza : Beş yüz bin lira ağır para cezası ile cezalandınlmasına Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanıklar hakkında mahkememizce verilen kararlar, tüm
aramalara rağmen sanıklara tebliğ edilememiş, adresleri de zabıta marifetiyle tesbip edilemediğinden, kararların 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre Resmi Gazete'de ilanından itibaren 15 gün içerisinde sanıklara tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebligat tarihinden itibaren yedi gün içerisinde kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 14326
Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2. Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden :
E. No : 1999/77 K. No : 1999/109 Suç : Zorla Irza Geçmek Sanık : Şükrü Ünlü, Mustafa ve Suzan oğlu, 1977 D.lu, Çankırı İli İlgaz İlçesi nüfusuna
kayıtlı ve 2. Ordu 550. İs. İnş. Tb. K.lığı emrinde görevli İs. Er. iken firari Karar Özeti: Sanık İs. Er Şükrü müsned suçu işlediğinden As. C.K.nun 152. maddesi de-
laletyi TCK.nun 416/1, TCK. 417, TCK. 59/2 maddeleri gereğince neticeten Sekizyıl Dokuz ay ağır hapis cezası ve miiebbeten kamu hizmetlerinden yasaklanmasına,
Temyiz yolu açık olmak üzere sanığın yokluğunda karar verilmiş bu güne kadar bilinen adreslerinden bulunamaması nedeniyle kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyannca bahsi geçen hükümlünün kendisine ilanen tebliğine ve Resmi Gazete'de ilan tarihinden 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılması tebliğ olunur.
14285/1
E. No : 1998/551 K. No •. 1998/532 Suç : Firar (İki kez) Sanık : Enis Akın, Fehmi ve Fatma oğlu, 1974 D.lu Bursa Yıldınm İlçesi Aksu Köyü nü
fusuna kayıtlı, 7. Ana Jet Üs K.lığı Ulş. Oto. Bl. K.lığmda görevli 1974/1 tertip Hv. Ulş. Er.
Karar Özeti : Sanık Hv. Ulş. Er Enis Akın müsned suçu işlediğinden As. C.K.nun 66/1-a maddesi gereğince neticeten Yirmi ay hapis cezası ile cezalandınlmasına,
Temyiz yolu açık olmak üzere sanığın yokluğunda karar verilmiş bu güne kadar bilinen adreslerinden bulunamaması nedeniyle kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri uyannca bahsi geçen hükümlünün kendisine ilanen tebliğine ve Resmi Gazete'de ilan tarihinden 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılması tebliğ olunur.
14285/2
1. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden : E. No : 2000/123 K. No : 2000/93 Sanık : Fait Duracak : Mehmet oğlu 1978 doğumlu Diyarbakır Hani Merkez Mh. Nüf.
K.lı halen Diyarbakır Hani Merkez Mh. No: 32'de mukim. Sanık Faik Duracak hakkında; Silahında tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yaralamaya
sebebiyet vermek suçu nedeniyle, TCK. 459/Son, 59/2, 353 S.K.nun 251/1, 647 S.K.nun 6, 353 S.K. 16 maddeleri gereğince; 1 ay 25 gün hapis, 1.637.500 - TL. ağır para cezası cezasıyla cezalandırılmasına ve bu cezanın ertelenmesine, 6/8 oranında kusurlu olan sanıktan 172.500,- TL.lik kısmın Tahsiline, kusuru dışında kalan 2/8 kısma tekabül eden hazine miktannın ilgililerden tahsili için evrakın oranındaki Mihalıççık Mal Müdürlüğüne gönderilmesine, hazine zararı üzerinden hesaplanan 2.080.000 - TL.sı nisbi harcın Harçlar Kanunu gereğince sanıktan Tahsiline, Askeri Savcılık emanetinde olan bir adet boş kovan ile mermi çekirdeğinin Mihalıççık İlçe J.K.lığına iadesine,
Karar verilmiştir. Tüm aramalara rağmen bulunamayıp karar kendisine tebliğ olunamadığından, 7201 Sayı
lı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Resmi Gazete'de neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 14324
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa: 37
3. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden : EDİRNE
YLNo ~1999/167 K.No : 1999/328 Sanık Kimliği: Mürsel Kulpar - Durmuş ve Sıdıka oğlu, 1976 D.lu, Antalya/Kumluca İlçe
si Yukarıdere Köyü nüfusuna kayıtlı, aynı yer Sancasu Ky.'de oturur, 54. Mknz. P.Tuğ. 3. Mekanize P. Tabur 7. Mknz. P. Bl. K.lığı emrinde görevli 1976/3 tertip er iken terhisli.
Suçu : Askeri Malzemeyi Satmak Suç Tarihi : Kasım 1997 Yukarıda suçu ve açık kimliği yazılı sanığın Mahkememizce yapılan yargılamaları sonu
cunda, hakkında Mahkememizin 28/9/1999 gün ve 1999/167-328 esas ve karar sayılı hükmü ile 353 S.K.nun 162. maddesi uyannca Beraat kararı tesis edilmiş olup, işbu hüküm tüm aramalara rağmen sanığın bulunamaması nedeniyle tebliği mümkün olamadığından, 7201 sayılı Kanunun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyannca ilanen tebliği ile ilan tarihinden 15 gün sonra hükmün sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 14340
E. No : 2000/158 K. No : 2000/21 Sanık Kimliği: Tuncay Karakurluk - Muzaffer ve Nazife oğlu, 1978 D.lu Karabük - Yenice
İlçesi, Kurtağa Köyü nüfusuna kayıtlı, Karabük/Kayabaşı Mahallesi, Ergin Sokak, Sabır Apartmanı, Kat: 2 No: 12'de oturur, 55. Mekanize P.Tug. Destek Kt.ları Ordudonatım Bölük Komutanlığı emrinden terhisli, 1978/1 tertip Ord. Onb.
Suçları : 1) Firar 2) Resmi Evrakta Sahtekarlık 3) Üstünün Parasını Çalmak
Suç Tarihleri : 1) 8/3/1999 - 27/3/1999 2) Kasım 1998 3) 8/3/1999
Yukanda suçlan ve açık kimliği yazılı sanığın Mahkememizce yapılan yargılamalan sonucunda, hakkında Mahkememizin 10/2/2000 gün ve 2000/158-21 esas ve karar sayılı hükmü ile As.C.K.nun 66/1-a, 73., TCK.nun 59/2 maddelerinin tatbiki ile Neticeten Beş Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına hükmolunmuş, 20/5/1999 - 13/8/1999 tarihleri arasında tutuklulukta kaldığı sürelerin 353 S.K.nun 251. maddesi uyannca mahkumiyetinden mahsubuna, Resmi evrakta Sahtekarlık ve Üstünün parasını çalmak suçlanndan Beraatine karar verilmiş olup, hüküm tüm aramalara rağmen sanığın bulunamaması nedeni ile tebliği mümkün olamadığından, 7201 Sayılı Kanunun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri uyannca ilanen tebliği ile üan tarihinden 15 gün sonra hükmün sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 14339
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden : E. No : 1999/240 K. No : 1999/23 Karar Tarihi : 2/2/1999 Suç : Firar Sanık Kimliği : Şah Haydar Soydemir, Resul ve Senem oğlu, 1976 D.lu, Bingöl Kığı Du-
runalar Köyü Nüf. kayıtlı, İstanbul Beyoğlu Ömektepe Zafer Cad. 48/3'de mukim, 28. Mknz. P.Tug. 2.Mknz. P.Tb. 5. Bl.'den terhisli P.Onb.
Hüküm Özeti : Firar suçundan sanık Ş.Haydar Soydemir hakkında mahkememizce Beraatine dair gıyabında verilen karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
14337
Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
K . K . K . 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesinden : GAZİANTEP
İLANEN TEBLİĞ E. No : 2000/552 K. No : 2000/98 Sanık Kimliği : Mehmet Ali Macit, Osman ve Müzeyyen oğlu 1978 D.lu Isparta/Şarki-
karaağa İlç. Ördekçi Köy. Nüf. Kyt.lı Halen Ş.Urfa/Akçakale İlç. 2/3 Hd. Tb. 6. Bl. K.lığı emrinde görevli P.Er.
Bakaya ve geç iltihak suretiyle bakaya suçlarından yukanda açık kimliği yazılı sanık hakkında 20/3/2000 tarihinde Askeri Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda As. C.K.nun 63/1-A TCK.nun 59, 647 S.K.nun 4, As. C.K.nun 63/1-B, TCK.nun 59, 647 S.K.nun 4 ve TCK.nun 72 maddeleri gereğince Sanığın Neticeten ve İçtimaen Altıyüzyirmibeşbin Türk Lirası Ağır Para Cezasıyla Cezalandınlmasına karar verilmiştir.
Sanığa tüm aramalara rağmen hükmün tebliği mümkün olmadığından 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağına ilanen tebliğ olunur. 14486
İLANEN TEBLİĞ E. No : 2000/631 K. No : 2000/128 Sanık Kimliği : Hurşit Doğan, Rıza ve Zeynep oğlu 1977 D.lu Kayseri/Sanoğlan İlç.
Burunören Köy. Nüf. Kyt.lı halen Ş.Urfa/Viranşehir 1/3 Hd. Tb. 1. Bl . K.lığı emrinde görevli P.Er.
İzin tecavüzü suçundan yukanda açık kimliği yazılı sanık hakkında 31/3/2000 tarihinde Askeri Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda As.C.K.nun 66/1-b, TCK.nun 59, maddeleri gereğince Sanığın Neticeten On Ay Hapis Cezasıyla Cezalandınlmasına karar verilmiştir.
Sanığa tüm aramalara rağmen hükmün tebliği mümkün olmadığından 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağına ilanen tebliğ olunur. 14485
İLANEN TEBLİĞ E. No : 2000/437 K. No : 2000/179 Müt. Sanık Kimliği : Yetsin Şarpal, Raif ve Leyla oğlu 1978 D.lu Eskişehir/Seyitgazi İlç.
Bardakçı Köy. Nüf. Kyt.lı halen 5. Zh. Tug. 2. Mknz. P. Tb. 5. Bl. K.lığı emrinde görevli P.Er. Terhisinde Gökmeydan Mah. Şükür Sk. No: 30 Kat: 1 D: 2 Eskişehir adresinde oturur.
5. Zh. Tug. K.lığı As. Savcılığının 5/4/2000 gün ve As. Sav.: 1998/81 Esas sayılı müzek-kerisinde yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Askeri Mahkmemizce verilen 27/4/1999 gün ve 1999/626-218 Evrak Müt. sayılı şartla tahliye kararının geri alınmasına karar verilmesinin talep edildiği anlaşılmakla tüm belgelerin incelenmesi sonucu Mahkememizin 11/3/1999 gün ve 1999/739-110 E. K. sayılı karan ile firar suçundan neticeten beş ay hapis cezasına mahkum edilen sanık Yetsin Şarpal'ın bu cezasının infazından sonra Mahkememizin 27/4/1999 gün ve 1999/626-218 Evrak Müt. sayılı şarlasahverme karan gereğince 11/3/1999 tarihinde salıverildiği, sanığın şartlasalıverme karan verilmeden önce 13/4/1999 tarihinde izin tecavüzünde bulunmaya başladığı ve son suçtan dolayı Mahkememizin 9/2/2000 gün ve 2000/548-30 E.K. sayılı karan ile verilen mahkumiyet hükmünün 22/3/2000 tarihinde kesinleştiği anlaşılmakla sanığın 13/4/1999 tarihinde izin tecavüzü suçunu işlemeye başladığından ortada henüz bir şartlatahliye karan olmadığı dolayısıyla şartlatahliye kararının şartlarının ihlalinden de bahsedilmeyeceğinden As. Yargıtayın aynı konudaki yerleşik içtihatlarıda göz önüne alınarak (As. Yargıtay 1. Daire 29/5/1996 E-371, K-370, As. Yargıtay 5. Dairesi 30/6/1999 E-408, K-406) As. Savcılığın şartlatahliye kararının geri alınması konusundaki talebin Reddine, itirazı kabil olmak üzere karar verildi.
Sanığa tüm aramalara rağmen hükmün tebliği mümkün olmadığından 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağına ilanen tebliğ olunur. 12486
İLANEN TEBLİĞ E. No : 1998/1114 K. No : 1998/1234 Sanık Kimliği : Ömer Cem Dedebayrak, Celil ve Belkıs oğlu 1966 D.lu Kastamo
nu/Tosya İlç. Kargı Mah. Nüf. Kyt.lı Çıldır Mah. Ahu Tetman Arkası No: 14 Marmaris/Muğla adresinde oturur.
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39
Mükerrer firar suçundan yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 23/12/1998 tarihinde Askeri Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda Sanığın Beraatine karar verilmiştir.
Sanığa tüm aramalara rağmen hükmün tebliği mümkün olmadığmdan 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağına ilanen tebliğ olunur. 14484
İLANEN TEBLİĞ E. No : 1999/775 K. No : 1999/647 Sanık Kimliği : Avni Kaçalın, Ahmet ve Fadime oğlu 1970 D.lu Rize/Çamlıhemşin İlç.
Çayırdüzü Köy. Nüf. Kyt.lı halen Ş.Urfa 20. Zh. Tug. İs. Bl. K.lığı emrinde görevli İs. Er.
İzin Tecavüzü suçundan yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 18/8/1999 tarihinde Askeri Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda As. C.K.nun 66/1-b, TCK.nun 59, maddeleri gereğince Sanığın Neticeten On Ay Hapis Cezasıyla Cezalandınlmasına karar verilmiştir.
Sanığa tüm aramalara rağmen hükmün tebliği mümkün olmadığından 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 30 ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş sayılacağına ilanen tebliğ olunur. 14486 •
9. Kolordu Komutanlığı Askeri Hakimliğinden : ERZURUM
İLANEN TEBLİGAT E. No : 1998/25 K. No : 1998/155 Suçu : Askerlikten kurtulmak için hile yapmak Sanık : Naci Er, Kadir oğlu 1969 doğumlu. Hakkari Yüksekova Duranlar Köyünde
ikamet eder. Karar Özeti : Sanık Naci Er, hakkında 9 ncu Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 27/5/1998 ta
rih ve 1998/25-155 Esas ve Karar sayılı ilamlan ile; As. C.K.nun 85/1, TCK.nun 59/2 nci maddeleri gereğince Neticeten ve Hükmün ; On Ay Süre ile Ağır Hapis Cezası ile Mahkumiyetme karar verilmiştir.
Yukanda kimliği ve karar özeti yazılı sanık hakkındaki gerekçeli karar, sanığın kendisi ve konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ncu maddeleri gereğince karar özetinin Resmi Gazete'de ilanen tebliği, aynı Kanunun 31 nci maddesi uyannca üanen tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 15282/1-1
İLANEN TEBLİGAT E. No : 1997/120 K. No : 1997/51 Suçu : Asta Müessir Fiil Sanık : Mehmet Balçık - Ahmet oğlu, 1974 D.lu Hatay/Reyhanlı/Aktaş Köyü Nfs.
Kyt.lı Mersin/Tarsus/Kazanlı Köyünde ikamet eder. Karar Özeti: Sanık Mehmet Balçık hakkında 9 ncu Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin
13/3/1997 tarih ve 1997/120-51 Esas ve Karar sayılı ilamlan ile; ASCK.nun 117/1, TCK.nun 59/2 647 S.K. 4 ve 647 S.K. 6 nci Maddeleri uyannca Neticeten ve Hükmen : 125.000 - TL. Ağır Para Cezası ve Bu Paranın Teciline karan verilmiştir.
Yukanda kimliği ve karar özeti yazılı sanık hakkındaki gerekçeli karar, sanığın kendisi ve konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir.
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ncu maddeleri gereğince karar özetinin Resmi Gazete'de ilanen tebliği, aynı Kanunun 31 nci maddesi uyannca üanen tarihinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 15816/1-1
Sayfa: 40 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Kocaeli İli Gebze İlçesi Çayırova Belediyesi Fen İmar Müdürlüğünden : Belediyemiz sınırlan dahilinde bulunan Özgürlük Mahallesinin yüzeysel sulann direnajı
inşaatı işi 2886 Sayılı D.İ.K.nun 35/a maddesine göre ihaleye çıkartılmıştır. İşin 1 - Birinci keşif bedeli: 93.639.024.478-TL. 2 - Geçici teminat tutan : 2.809.170.734,-TL. 3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin teklif mektuplan ile birlikte aşağıdaki belgeleri ha
zırlayacaklardır. 3.1 - İkametgah senedi 3.2 - İmza sirküleri (en fazla 15 günlük) 3.3 - Adres beyannamesi 3.4 - Faaliyet belgesi (en fazla 15 günlük) 3.5 - Geçici teminat alındı makbuzu veya banka teminat mektubu 3.6.1 - Gerçek kişi olması halinde gerçek kişiliğin esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı ol
duğuna dair belge (2000 yılı için) 3.6.2 - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sa
nayi Odasından tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklık sözleşmesi
yukarıda belirtilen belgelere eklenecektir. İhaleye vekaleten iştirak edenlerin adına vekalet edeceği kişinin vekaletnamesi ile vekilin
imza sirküleri teklif zarfına konması gerekir. 4 - İstekliler hazırladıklan belgeleri en geç 20/6/2000 günü saat 10.00'a kadar Belediye
İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekir. 5 - İhale 20/6/2000 günü saat 10.00'da belediye encümen odasında encümence yapılacaktır. 6 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 7 - İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Fen İşleri servisinde yerinde bedelsiz
olarak görülebilir veya 100 milyon dosya bedeli karşılığında temin edilebilir. İlanen duyurulur. _ 15234/1-1
DAMPERLİ K A M Y O N VE LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ KİRALANACAKTIR Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Çarşamba Şeker Fabrikasından : 1 - 2000/2001 Kampanya döneminde Kampanya öncesi ve Kampanya sonrasında Fabri
kamız yetkililerince tesbit edilecek süre içinde Çarşamba Şeker Fabrikasının günlük kok, kireç taşı, kömür vs. gibi işletme malzemelerinin yer silosundan kullanım yerine Kampanya içinde 24 saat süre ile kampanya dışı teşekkülümüzce belirlenecek saatler içinde belirli aralıklarla getirilmesi bunların işlendikten sonra oluşan artıklannın ve pancar ile birlikte Fabrikaya gelmiş diğer malzemelerin (Yaprak, ot, kuyruk, toprak, kum, taş vs.) idarece Fabrika sahasında gösterilen yerlere usulüne uygun olarak taşınması ve teşekkülümüzce gösterilen yerlere boşaltılması ve yükletilmesi için 2 adet Damperli Kamyon, 1 adet Lastik tekerlekli yükleyici kiralanması ihalesi ilgili şartnamemiz esaslan dahilinde 20/6/2000 Salı günü saat 14.30'da Fabrikamız Ofis Binasında yapılacaktır.
2 - Bu işle ilgili geçici teminat teklif tutannın %5'i nisbetinde Kat'i teminat ise ihale tutarının %10'u nisbetinde olacaktır.
3 - Teminatlar makbuz karşılığı Fabrikamız veznesine yatınlabileceği gibi Banka Teminat mektubu veya Devlet Tahvili olabilir.
4 - Teklif fiyatlan her dönem, lastik tekerlekli yükleyici ve damperli kamyon için ayn ayrı verilecektir.
5 - İhaleye iştirak edecekler Teklif Mektuplarını Teminatlanyla birlikte engeç ihale günü saat 14.00'e kadar Fabrikamız Muhaberat Servisine vermiş olacaklardır. Açık eksiltme veya pazarlık yapılabileceğinden iştirakçilerin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda olmaları gerekmektedir.
6 - Kiralanacak olan Lastik tekerlekli yükleyici ve kamyon modelleri 1995 ve üstü olacak, kepçenin kaldırma kapasitesi 3 tondan aşağı olmayacaktır.
7 - Bu işle ilgili şartname 1.500.000,-TL. karşılığında Fabrikamız Ticaret Servisinden temin edilebilir.
8 - Fabrikamız 2886 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 15071/1-1
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa: 41
ŞEHİR TEMİZLİĞİ KATI ATIK TOPLANMASI İLE NAKLİYESİ İŞÇİLİĞİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Aydın Belediye Başkanlığından: 1 - T.C. Aydın Belediyesi Şehir Temizliği ve Katı Atık Toplanması ile Nakliyesi işçiliği
işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. Maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile eksiltme esasına göre ihaleye konulmuştur.
2 - Bu işin ihalesinde 24 Şubat 2000 tarih ve 23974 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "2000 yılında Girişilecek Yapım ihalelerine Uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanmayacaktır.
3 - İşin keşif bedeli 389.127.432.000,-TL. (Üçyüzseksendokuzmilyaryüzyirmiyedimil-yondörtyüzotuzikibınlira)'dır. İşin geçici teminatı keşif bedelinin %3'ü olup 11.675.000.000,-TL.dır. (Onbirmilyaraltıyüzyetmişbeşmilyonlira)'dır.
4 - İhale 19/6/2000 Pazartesi günü saat 15.00'de Aydın Belediyesi Encümen salonunda ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
5 - İşe ait ihale dosyası Aydın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden 40.000.000,rTL. karşılığında mesai saatleri içinde temin edilebilir.
6 - İstekliler, aranan şartlara dair aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir. A - Kanuni ikametgah belgesi, B - Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkar
lar siciline kayıtlı olduğunu dair belge, b) Tüzel kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı 2000 yılı için
de alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her bi
rinin (a) ve (b)'deki esaslara göre belge, d) Dernek ise Dernek tüzüğü, C - İmza sirküleri, a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan, gerçek kişi veya tüzel kişilerin
her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, D - İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin
vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi, E - 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, F - 1994 - 1998 (5 Yıl) yıllarına ait gelir veya kurumlar vergileri borcu olmadığına dair
vergi dairesinden 2000 yılında temin edecekleri belgeyi G - SSK Primleri borcu olmadığına dair belge, H - Yer görme belgesi, (Temizlik İşleri Müdürlüğünden) 7 - İhaleye girmek için isteklilerin ihalenin yapılacağı 19/6/2000 Pazartesi günü saat
15.00'e kadar ihaİe komisyonuna vereceği ihale şartnamesinde belirtilen evrak. 8 - Posta, telgraf veya faxla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Keyfiyet ilan olunur. . 15156/1-1
. ÜRETİM ARTIĞI, İHTİYAÇ FAZLASI VE MUHTELİF HURDA MALZEMELER SATILACAKTIR
Sümer Holding Anonim Şirketi Sarıkamış Ayakkabı İsletmesinden : - 14/6/2000 Çarşamba günü saat 14.00'de üretim artığı, ihtiyaç fazlası ve muhtelif hurda
malzemeler açık pazarlık usulü ile İşletmemizde satılacaktır. - İhale ile ilgili şartname ve listeler İşletmemizden, Ankara Sümer Holding A.Ş. Genel
Müdürlük Bağlantılı ve Toptan Satışlar Müdürlüğünden veya Beykoz Deri ve Kundura İşletmesinden temin edilebilir.
- İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp satışı yapıp yapmamakta veya dilediğine satmakta serbesttir. • 14602/1-1
BORU TESİSAT DEVRESİ ÇEKTİRİLECEKTİR SEKA Anonim Şirketi Aksu İsletme Müdürlüğünden : işletmemiz kazan su hazırlama ünitesinde bulunan demineralizasyon sistemindeki mevcut
boru ve armatürler sökülüp yerine yeni boru tesisat devresi çekilmesi işi; resim ve Teknik Şartname esaslanda ve kapalı zarfla teklif alma yöntemi ile yaptınlacaktır.
İhaleye katılmak isteyen firmalar, bu işe ait şartnameleri İşletme Müdürlüğümüz'den (Tel:0454-225 52 71/8 hat) bedelsiz olarak temin edebilirler.
Bu işe ait geçici teminat miktan teklif tutannın %5'idir. Teklif mektuplan engeç 26/6/2000 günü saat 17.00'ye kadar kapalı olarak İşletmemiz Ha
berleşme Şefliği'ne verilmiş olacaktır. Telefax, telex, telgraf veya açık olarak gelecek teklifler kabul edilmeyecek ve postada meydana gelecek gecikmeden İşletmemiz sorumlu olmayacaktır.
İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya bölerek istediğine vermekte serbesttir. 15075/1-1
Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
ÇATI YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T E K E L Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İsletmeleri Genel Müdürlüğünden : ı - Tokat Yaprak Tütün İşleme Müdürlüğüne bağlı Taşlıçiftlik Tütün Depoları Çatı yeni
lenmesi işinin ihalesi, 2000 yılı birim fiyatı esasına göre 23/6/2000 günü saat 14.30'da İstan-bul/Unkapân'ındaki Genel Müdürlüğümüz Merkez binasındaki II. İhale Komisyonunca kapalı zarf yöntemiyle yapılacaktır.
2 - B u işe 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi uygulanmayacaktır. Ancak; kararnamede adı geçen malzemelere fiyat farkı uygulanacaktır.
3 - İşin keşif bedeli 2000 yılı birim fiyatlarına göre KDV hariç 80.000.000.000,-TL.dir. İşin geçici teminatı; TEKEL, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına alınmış olup, en az üç ay süreli limit dahili 4.000.000.000,-TL.dir.
4 - Kesin teminat; İhale bedelinin % 10'u nispetinde olacaktır. 5 - İhale şartnamesi ile diğer evraklar Genel Müdürlüğümüz Ticaret Dairesi Başkanlığı
(Unkapanı/İST.) Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Müessesesi - Yatırım Şubesi Müdürlüğünde (Cevizli-İST.) ve mahallinde görülebilir.
6 - İhaleye girebilmek için eksiltme şartnamesinin 5. maddesinde belirtilen şartlar yerine getirilecektir.
7 - İstekliler yeterlilik belgesi alabilmek için 19/6/2000 günü mesai bitimine kadar Yaprak Tütün İşletmeleri ve Ticareti Müessesesi - Yatırım Şubesi Müdürlüğüne (Cevizli/İST.) müracaat etmek zorundadırlar. Müracaatta bulunan İştirakçiler teklif mektuplannı ihale günü saat 14.00'e kadar anılan komisyona vermeleri gerekmektedir.
8 - İhale ara teklifine kapalıdır. 9 - Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasa kapsamında değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta, dile
diğine yapmakta serbesttir. İhalelerimizde emniyetli karlı ve verimli teklif değerlendirileceğinden ucuz teklif vericiye bir hak sağlamaz.
10 - Postada doğacak gecikmeler, telgraf ve teleksle bildirilen teklifler dikkate alınmıya-caktır.
ı ı - Uygun fiyat ve koşullarda üstünlüğü tesbitte TEKEL serbesttir. Duyurulur. 15081/1-1 •
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI VE REGÜLATÖR SATIN ALINACAKTIR Emniyet Genel Müdürlüğünden : 1 - İhale Konusu : Kesintisiz güç kaynağı ve regülatör 2 - İhale Konusu İşin
Miktan ve Niteliği : (39+2) adet, kesintisiz güç kaynağı idari ve teknik şartnamesine göre satın alınacaktır.
3 - Tahmini Bedel : 230.000.000.000.- TL. 4 - Geçici Teminatı : 6.900.000.000.- TL. 5 - İhale Tarihi : 19/6/2000 günü saat 15.30'da 6 - İhalede Uygulanacak Usul : 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince kapalı teklif
usulü ile. 7 - İhalenin Yapılacağı Yer : Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Caddesi No: 89 ad
resinde bulunan İç Tedarik Şube Müdürlüğü 8 - İstenilen ihaleye ait şartnameleri 7. maddede yazılı adresten mesai saatleri içerisinde
ücretsiz görebilecekleri gibi, istedikleri takdirde S.S.K. İşhanı Kat: 11 İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne 46.000.000 - TL.nin yatırıldığına dair alındı makbuzu karşılığında şartnameleri 7. maddede belirtilen adresten temin edilebilir.
9 - İsteklilerin ihaleye girebilmeleri için yukanda belirtilen geçici teminatı, ikametgah belgesi ve İdari ve teknik şartnamede istenen diğer belgeleri Satın Alma Komisyonuna ibraz edeceklerdir.
10 - İstekliler teklif mektuplannı en geç 19/6/2000 günü saat 15.30'a kadar Satın Alma Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
11 - Postadaki gecikmeler, telgraf ve telefonla müracaatlar kabul edilmez. 15232/1-1
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa: 43
İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Sinop Valiliği İl Daimi Encümeni Başkanlığından :
1 - Sinop Durağan Çerçiler İlköğretim Okulu Pansiyon İkmal İnşaatı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Almak Suretiyle ihaleye konulmuştur.
2 - Bu işin ihalesinde 24 Şubat 2000 tarih ve 23974 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "2000 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır.
3 - İşin tahmin edilen bedeli 135.000.000.000- TL.'dir.
4 - İhale 28/6/2000 Çarşamba günü saat 11.00'de İl Daimi Encümeni İhale Odasında yapılacaktır.
5 - İhale Şartnamesi ile diğer evrak Sinop İl Daimi Encümeni, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde mesai saatlerinde görülebilir.
6 - İSTEKLİLERİN: "Yapım İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi"ne "İhale Şartnamesine Ek Özel Şartname"ye, "Yapı Tesis ve Onanm İşleri İhalelerime Katılma Yönetme-liği"ne ve 2'nci maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliği hükümlerine uygun olarak:
A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklannın tespiti için 22/6/2000 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar Sinop Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini (Aslını ibraz etmek şartıyla örneğini veya fotokopisini), (Ortak girişimlerde pilot ortağın istenilen grupta ve en az bu işin keşif bedeli kadar, özel ortaklann da grubuna bakılmaksızın bu işin keşif bedelinin en az %30'u kadar müteahhitlik karnesine sahip olmalan zorunludur.)
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini,
c) İstekli şirket ise kamtlayıcı belgelerini,
d) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini,
e) 1994-1998 (5 yıl) yıllanna ait (1994'den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itibaren) Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden 2000 yılında Örnek 2'ye uygun olarak temin edecekleri belgeyi, (Aslım ibraz etmek şartıyla örneğini veya fotokopisini)
f) Mali Durum Bildirisi ve belgelerini,
g) Yapı Araçlan Taahhütnamesini,
h) Teknik Personel Taahhütnamesini,
i) Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve belgelerini,
j) Firmanın Faaliyet Süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini,
k) Son 25 yılda müteahhit olarak yapmış olduğu işler ve bildirisi,
Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
1) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri, (Aslını ibraz etmek şartı ile örneğini veya fotokopisini)
m) İş durumu ve Tutumu ile ilgili yazılı beyanı, •
n) İhale Şartnamesinde ve İhale Şartnamesine Ek Özel Şartname'de öngörülen diğer belgeleri,
vermesi,
(Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde (k) ve (1) fıkralarındaki bilgi ve belgeler aranmaz.)
o) İhale konusu işin keşif bedelinin asgari %10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi ile yine asgari %10'u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması,
Gerekmektedir.
B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 7'nci maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 8'nci maddesi doğrultusunda ihale günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşüiğında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:
a) İç Zarf,
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,
c) Noter tasdikli imza sirkülerini,
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
e) Ortak Girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesini,
f) Sinop Valiliği adına alınmış 4.050.000.000 - TL. geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
8 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkalan adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3'üncü maddesi gereğince, isteklilere daha önceden Yeterlik için belge verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan isteklilerin önünde İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan geri verilecektir.
10 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan Olunur. 15073/1-1
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45
REKTÖRLÜK BÜYÜK ONARIMLARI YAPTIRILACAKTIR
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden :
1 - Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünün 2000 yılı yatırım programındaki işler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.
2 - Bu işlerin ihalesinde 24 Şubat 2000 tarih ve 23974 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "2000 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler Hakkındaki Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır.
3 - İhalesi Yapılacak İş: a) Rektörlük Büyük Onarımları., Keşif Bedeli: 200.000.000.000-TL., Geçici Teminatı: 6.000.000.000 - TL., İhale Tarihi: 22/6/2000., İhale Saati: 15.00.
4 - İhale 22/6/2000 Perşembe günü yukanda belirtilen saatlarda Gaziantep Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanlığı ihale odasında yapılacaktır.
5 - İhale Şartnamesi ile diğer evrak Gaziantep Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında mesai saatleri içinde görülebilecektir.
6 - İsteklilerin "Yapım İşleri için Kapalı Teklif Usulü ile İhale Şartnamesi"ne, "İhale Şartnamesinin Ek Özel Şartname"ye, "Yapı Tesis ve Onanm İşleri İhalelerine Katüma Yönetmeliği"ne ve 2. maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliği hükümlerine uygun olarak;
A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklannın tespiti için 19/6/2000 Pazartesi günü saat 17.00'a kadar örneğine uygun dilekçesi ile birlikte;
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (C) gurubundan en az işin keşfi kadar müteahhiüik karnesini (Aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli suretini)
(Ortak girişimlerde pilot ortağın istenilen gurupta ve en az bu işin keşif bedeli kadar, özel ortaklannda grubuna bakılmaksızın bu işin keşif bedelinin % 30'u kadar müteahhitlik karnesine sahip olmalan zorunludur.)
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini
c) İstekli şirket ise kamtlayıcı belgeleri
d) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini
e) 1994-1998 (5 yıl) yıllanna ait (1994'den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itibaren) Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden 2000 yılında Örnek 2'ye uygun olarak temin edecekleri belgeyi, (Aslını ibraz etmek şartıyla örneğini)
f) Mali Durum Bildirisi ve belgelerini
g) Yapı Araçlan Taahhütnamesini,
h) Teknik Personel Taahhütnamesini,
i) Halen Taahhüdündeki İşler bildirisi ve belgeleri,
j) Firmanın Faaliyet Süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini,
k) Son 25 yılda yapmış olduğu işler bildirisini
1) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri,
m) İş durum ve tutumu ile ilgili yazılı beyanı, n) İhale şartnamesinde ve İhale Şartnamesine ek Özel Şartnamede öngörülen diğer belge
leri,
Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
o) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birinin keşif bedelinin %10'nundan az olmaması, (Genel Müdürlük Teyitli)
(Müteahhitlik Karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde (k) ve (1) fıkralarındaki bilgi ve belgeler aranmaz)
p) Uygun teklifi etkilemeye yönelik olduğu açıkça anlaşılan teklif sahipleri, geçersiz teklif vermiş sayılırlar. Bu durumda olanlara 2886 sayılı Kanunun 83. ve 84. üncü maddeleri hükümleri uygulanır.
r) Puanlama aşağıda olduğu gibidir.
a) İnşaatı süresinde bitirebilme durumu 40 puan
b) İş deneyimi 60 puan
c) Çekirdek teknik personel 0 puan
d) Ekipman 0 puan
e) Alt sınır 75 puan olarak belirlenmiştir.
s) Y.İ.T.D.Başkanlığmdan yer gördü belgesi almaları
B - İhalelere katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 7. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 8. maddesi doğrultusunda ihale saatlarına kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
a) İç zarf
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
c) Noter Tasdikli imza sirküleri
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
e) Ortak girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortak Girişim Sözleşmesi,
f) Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü adına alınmış 3. maddede belirtilen lira tutarındaki geçici teminatlara ait alındı veya banka teminat mektubu,
7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce olsa dahi; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
8 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3. maddesi gereğince, isteklilere daha önceden İhaleye Katılma Belgesi verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan istekliler önünde İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarflan açılmadan geri verilecektir.
9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur. ' 15076/1-1
Toplam 100 puan
7 Haziran 2000 - Sayı : 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa: 47
MUHTELİF İŞLER YAPTIRILACAKTIR İstanbul İli Daimi Encümeninden : 1 - Şile Bozgoca Köyü köyiçi yollarına müteferrik kaplamalı yol yapılması işi
84.626.161.919-TL. bedelle yaptınlacaktır. Geçici Teminatı 2.538.784.857-TL.dir. 2 - Beykoz-Kıhçh Köyü köyiçi müteferrik yol inşaatı işi 108.997.901.235-TL. bedelle
yaptırılacaktır. Geçici Teminatı 3.269.937.037-TL.dir. 3 - Silivri-Akören Köyü köyiçi yollanna müteferrik kaplamalı yol yapılması işi
108.622.636.772-TL. bedelle yaptırılacaktır. Geçici Teminatı 3.258.679.103,-TL.dır. 4 - Beykoz-Çayağzı (Riva) Köyü köyiçi yollarına müteferrik kaplamalı yol yapılması işi
114.212.220.544,-TL. bedelle yaptırılacaktır. Geçici Teminatı 3.426.366.616,-TL.dır. • 5 - Sarıyer-Kısırkaya Köyü köyiçi yollanna müteferrik kaplamalı yol yapılması işi
56.896.351.386,-TL. bedelle yaptınlacaktır. Geçici Teminatı 1.706.890.542-TL.dir. 6 - Çatalca Balaban Köyü köyiçi yollanna müteferrik kaplamalı yol yapılması işi
107.794.469.335,-TL.dır. Geçici Teminatı 3.233.834.080,-TL.dır. 7 - Çatalca-Silivri Köyleri için beton boru (büz) temini işi 111.923.160.197,-TL. bedelle
yaptırılacaktır. Geçici Teminatı 3.357.694.806,-TL.dır. 8 - Çatalca-Nakkaş Köyü Atıksu antma ve kanalizasyon inşaatı işi 102.602.061.922,-TL.
bedelle yaptınlacaktır. Geçici teminatı 3.078.061.857,-TL.dır. Keşif bedelleri ve Geçici Teminatlan yukanda yazılı inşaat işleri, 2886 sayılı Devlet İha
le Kanununun 35/a maddesi uyannca Kapalı Teklif (Eksiltme) usulü ile 30 Haziran 2000 Cuma günü saat 14.00'de Sultanahmet Yerebatan Caddesi No.31/A'daki İl Daimi Encümeni toplantı salonunda şartnamelerindeki kayıtlar uyannca ayrı ayn ihale edilecektir.
İstekliler ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklannın tesbiti için şartnamelerindeki kayıtlar uyarınca hazırlayacaklan belgelerini örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte İstanbul Valiliğinden havale ettirerek Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne 19 Haziran 2000 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar vereceklerdir.
İsteklilere ihale tarihinden önce ihaleye katılma belgesi verilmeyecektir. Yeterlüik sonucu İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılma belgesi alamayanlann teklif zarflan açılmadan iade edilecektir. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, içerisindeki evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Şartnameye havi dosyalar, İl Daimi Encümen Müdürlüğünde görülebilecektir. İhaleye katılmak için ise; 1 - Geçici Teminat Makbuz veya Mektubu (Bloke çek kabul edilmez. Banka Teminat
Mektuplan İstanbul Valiliği İl Daimi Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınacaktır.) 2 - 2000 Yılı Ticaret Odası vesikası veya faaliyet belgesi, 3 - İmza Sirküleri ve/veya Beyannamesi, 4 - İstekli adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletnamesi ile imza sirküleri, 5 - Ortak Girişim olarak gireceklerin ortak girişim beyannamesi üe ortak girişimi oluştu
ranların ayn ayrı imza sirküleri ve Ticaret Odası belgeleri, 6 - Teklif mektubuna havi iç zarf, İle birlikte hazırlayacaklan Kapalı Zarflarını İhale Günü saat 14.00'e kadar sıra numara
lan alındılar karşılığında, İstanbul İli Daimi Encümenine vermeleri lazımdır. Telgrafla ve Faxla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ' 15078/1-1
3 K A L E M TEZGAH AĞIR BAKIMI YAPTIRILACAKTIR TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden :
ESKİŞEHİR 1 Adet Yatay Torna (Mauser), 1 Adet 60 Tonluk Eksantrik Pres ve 1 Adet 80 Tonluk Ek
santrik Prez Tezgahı teknik şartnamesine göre kapalı zarf usulü fiyat teklifleri alınmak suretiyle ağır bakından yaptırılacaktır.
İhale Tarihi: 20/6/2000 tarih Salı günü saat 14.30 Konu ile ilgili şartnameler Şirketimiz Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığından temin
edilebilir. Şirketimiz 2886 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir. 15077/1-1
Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
SICAK ASFALT KAPLAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR Nilüfer Belediye Başkanlığından : 1 - 1.429.489.345.795 - TL. keşif bedelli 42.884.680.374 - TL. Geçici teminatlı 2000 Yı
lı sıcak asfalt kaplama yapılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36 nci maddesi uyannca Kapalı Teklif usulüyle ihaleye konulmuştur.
2 - Bu işin ihalesinde 24 Şubat 2000 tarih ve 23974 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "2000 yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler Hakkında Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.
3 - İhale 21/6/2000 Çarşamba günü saat 14.00'de Belediye Encümen Odasında yapılacaktır.
4 - İhale şartnamesi ile diğer evraklan bedel karşılığında Satın alma Bürosundan mesai saatleri içinde alınabilir.
5 - İSTEKLİLERİN: "Yapı işleri için Kapalı Teklif usulü ile İhale Şartnamesine", "İhale Şartnamesine Ek Özel Şartnameye", "Yapı Tesis ve Onanm İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine", ve 3 ncü mdadede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliği hükümlerine uygun olarak,
A - İhalelere katılmaya yeterli olup olmadıklannın tespiti için 16/6/2000 Cuma günü mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte:
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (-B-) grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini (aslını ibraz etmek suretiyle örneğini)
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini, (2000 Yıh) c) İstekli Şirket ise kamtlayıcı belgeleri, d) Mali Durum Bildirisi ve belgelerini, e) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, f) 1994-1998 yıllanna ait Gelir veya Kurumlar Vergileri borcu olmadığına dair Vergi Da
iresinden 2000 yılında temin edecekleri belgeyi, (aslını ibraz etmek suretiyle örneğini) g) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca
imzalanmış ortaklık sözleşmesini, h) Yapı araçlan taahhütnamesini, (Noter tasdikli) i) Teknik Personel Taahhütnamesini, j) Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve Belgelerini, k) Firmanın Faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini, 1) Son 25 yılda yapmış olduğu benzer işler bildirisini, m) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri, n) Dosya alındı makbuzu, o) İşyeri görme belgesi, ö) İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine Ek Özel Şartnamede öngörülen diğer belge
leri, vermesi (müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde; k,l,m fıkralanndaki bilgi ve belgeler aranmaz)
p) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden her birinin keşif bedelinin %10'undan az olmaması,
Gerekmektedir. B - İhalelere katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 7 nci maddesine göre hazırlaya
caklan tekliflerini, aynı şartnamenin 8 nci maddesi doğrultusunda 21/6/2000 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
T Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa: 49
Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. a) Iç zarf, b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, (2000 Yılı) c) Noter tasdikli imza sirküleri, d) İsteklüer adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri e) Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Or
tak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık sözleşmesi, 6 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce bile olsa, dos
ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. (İdarece belirlenen alt sınır puanı 75, inşaatı süresinde bitirebilme durumu 35, iş deneyimi 55, Teknik Personel 0, Ekipman 10 puandır.)
7 - Belediyemiz ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. 7 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3 ncü maddesi gereğince; isteklilere ihale tarihinden önce
ihaleye katılma belgesi verilmeyecek, Yeterlilik sonucu ihale komisyonunca açıklanacak ve ihale katılma belgesi almaya hak kazanmayanların teklif zarflan açılmadan iade edilecektir.
9 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur. • 14600/1-1 MUHTELİF TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Aydın Devlet Hastanesi Bastabibliği Döner Sermaye Saymanlığından : Cinsi : Muh. Tıbbi Malzeme (K.D.V. Hariç); Miktarı : 90 Kalem; Tahmini Bedel :
200.756.820.750-TL.; Geçici Teminat: 6.022.704.623,-TL.; İhale Şekli: Kap. Teklif Usu.; İhale Tarihi : 26/6/2000; İhale Saati: 10.00
1 - Aydın Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığının yukanda gösterilen Muhtelif Tıbbi Malzemeler 2886 sayılı Kanuna bağlı 84/8213 sayılı yönetmeliğin 29 maddesinin (a) bendi uyannca kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkanlmıştır.
2 - ihaleye katılacak istekliler 8213 sayılı yönetmeliğin 30, 31, 32 ve 33 maddesine istinaden 2000 yılını kapsıyan belgelerle birlikte teklif mektuplannı hazırlayıp, ihale saatine kadar satın alma komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
3 - Eksiltme yukanda gösterilen gün ve saatte Aydın Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığında yapılacaktır.
4 - Tıbbi Malzeme ihalesinin tümüne birden teklif verilebileceği gibi kalem kalemde teklif verilebilir. Ancak yasal teminatlan yatırmalan zorunludur.
5 - İhaleye girecek olan firmalar girecekleri malzemeler için 12-13/6/2000 tarihleri saat 10 ile 16 mesai bitimine kadar hastanemiz uygunluk komisyonundan uygunluk belgesi alacaklardır. Uygunluk belgesi alamıyan firmalar ihaleye katılamazlar.
6 - İhale şartnameleri Aydın Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığında ücretsiz görülebileceği gibi 10.000.000,-TL. ücret karşılığında temin edilebilir.
7 - Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. İlan olunur. • 14667/1-1
İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR İçel Valiliği İl Daimi Encümen Başkanlığından : 1 - içel ili Aşağıda muhteviyatı belirtilen ilköğretim Okulu İnşaatı işi 2886 sayılı Devlet
İhale Kanunu'nun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre "Kapalı Teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. 2 - Bu işlerin ihalesinde 24 Şubat 2000 tarih ve 23974 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan
"2000 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır.
3 - İhale 27/6/2000 Salı günü saat 14.00'de İl Özel İdaresi İl Daimi Encümen Salonunda yapılacaktır.
4 - İhale Şartnamesi ve diğer evrak İl Özel İdaresi İl Daimi Encümen Kaleminde ve Mill i Eğitim Müdürlüğü Yatınm Şubesinde mesai saatleri içinde görülebilecektir.
5 - İSTEKLİLERİN: "Yapım İşleri İçin Kapalı Teklif Usulü İle İhale Şartnamesi"ne, "İhale Şartnamesine Ek Özel Şartname"ye, "Yapı Tesis ve Onanm İşleri İhalelerine Katılma Yönetme-liği"ne ve 2'nci maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliği hükümlerine uygun olarak:
A - İhaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için İçel Milli Eğitim Müdürlüğüne 22/6/2000 günü mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini (Aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli suretini).
(Ortak girişimlerde pilot ortağın istenilen gurupta ve en az bu işin keşif bedeli kadar, özel ortaklann da gurubuna bakılmaksızın bu işin keşif bedelinin en az %30'u kadar müteahhitlik karnesine sahip olmaları zorunludur.)
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini,
Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
c) İstekli şirket ise kamtlayıcı belgeleri, d) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca
imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini. e) 1994-1998 (5 yıl) yıllarına ait (1994'den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan
itibaren) Gelir veya Kurumlar borcu olmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden 2000 yılında ÖRNEK 2'ye uygun temin edecekleri belgeyi (Aslını ibraz etmek şartıyla örneğini)
f) Mali Durum Bildirisi ve belgelerim, g) Yapı Araçlan Taahhütnamesini; h) Teknik Personel Taahhütnamesini, ı) Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve belgelerini, j) Firmanın Faaliyet Süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini, k) Son 25 yılda Müteahhit veya taşeron olarak yapmış olduğu işler büdirisini, 1) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri, (aslı
nı ibraz etmek şartıyla onaylı suretini) m) İş Durumu ve Tutumu ile ilgili yazılı beyanı, n) İhale şartnamesinde ve İhale Şartnamesine Ek Özel Şartname'de öngörülen diğer bel
geleri vermesi, (Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği taktirde (k) ve (1) fıkralarındaki bilgi
ve belgeler aranmaz), o) İhale Konusu işin keşif bedelinin asgari %10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi ile yi
ne asgari %10'u kadar kullanılmamış teminat kredisi olması. Gerekmektedir. B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 7'nci maddesine göre hazırlayacak
ları tekliflerini, aynı şartnamenin 8'nci maddesi doğrultusunda 27/6/2000 Salı günü saat 14.00'e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İl Özel İdaresi İl Daimi Encümen Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermektedir. a) İç Zarf, b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, c) Noter tasdikli imza sirküleri, d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, e) Ortak girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Or
tak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi, f) İçel Valiliği adma alınmış aşağıda belirtilen miktarda geçici teminata ait alındı veya ban
ka teminat mektubunu. 6 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa;
dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
7 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa: 51
8 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3'ncü maddesi gereğince; İsteklilere daha önceden yeterlilik çin belge verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan istekliler önünde ihale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan geri verilecektir.
9 - Telgrafla veya Faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Keşif Bedeli Geçici Teminatı S.No İşin Adı (TL.) (TL.)
1 Erdemli Alata İlköğretim okulu
2 Çamlıyayla Danpman İlköğretim Okulu İlan olunur.
115.000.000.000 3.450.000.000
60.000.000.000 1.800.000.000
İhale Tarihi Saati
27/6/2000 14.00
27/6/2000 14.30 14801/1-1
5000 KG. NİKEL METALİ SATIN ALINACAKTIR Eti Alüminyum Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden :
SEYDİŞEHİR 1 - Şirketimizce; 5.000 Kg. Nikel metali satın alınacaktır. 2 - İhalesi kapalı zarf teklif alma usulüyle 21/6/2000 Çarşamba günü saat 15.00'de Şirke
timizde yapılacaktır. 3 - Teklifler en geç ihale günü saat 14.30'a kadar Şirketimiz Muhaberat Servisine veril
miş olacaktır. Postada geciken teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 4 - Bu işin geçici teminatı 1.000.000.000,- TL.'dir. 5 - Şartnameler Şirketimiz Satın Alma Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir. 6 - Teklifler firma yetkilileri huzurunda açılacaktır. 7 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine
kısmen ya da tamamen verip, vermemekte serbesttir. 15082/1-1
3.000 KG. ASBEST İP SATIN ALINACAKTIR 1 - Şirketimizce; 3.000 Kg. (Q 12 mm.lik) Asbest İp satın alınacaktır. 2 - İhalesi kapalı zarf teklif alma usulüyle 21/6/2000 Çarşamba günü saat 15.00'de Şirke
timizde yapılacaktır. 3 - Teklifler en geç ihale günü saat 1.4.30'a kadar Şirketimiz Muhaberat Servisine veril
miş olacaktır. Postada geciken teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 4 - Şartnameler Şirketimiz Satın Alma Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir. 5 - Bu işin geçici teminatı 150.000.000 - TL. (Y/Yüzellimilyon)'dır. 6 - Teklifler firma yetkilileri huzurunda açılacaktır. 7 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine
kısmen ya da tamamen verip, vermemekte serbesttir. 14668/1-1
ğından :
MESAJ ARŞİV SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR Ankara Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 2 Nolu İhale Komisyonu Başkanlı-
1 - Aşağıda cinsi, miktan, tahmini bedeli, geçici teminatı ve ihale tarihleri yazılı ikmal maddeleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine istinaden 36-43 ncü madde hükümlerine göre kapalı teklif usulü ihale ile satın alınacaktır.
2 - İhalesi Ankara J. İkmal Merkezi K.lığı 2 Nolu J. İhale Komisyon Başkanlığında yapılacak olup, şartname ve ekleri çalışma saatleri içerisinde ANKARA-Güvercinlik Jandarma İkmal Merkezi K.lığı 2 No.lu İh. Kom. Bşk.lığı ile İSTANBUL-KARTAL J. İk. Mrk. K.lığı ve İZMİR-BORNOVA J. İkmal Grup K.lığında bedelsiz olarak görülebilir.
3 - İsteklilerin ihale tarih ve saatine kadar yasal ve örneğine uygun şekilde düzenleyecekleri teklif mektupları ile şartname ve eklerinde istenen diğer belgeleri 2 No.lu J. İhale Komisyon Bşk.lığında bulunacak şekilde posta ile göndermeleri veya elden vermeleri gerekmektedir. Posta dahil hertürlü gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan olunur.
Cinsi : Mesaj Arşiv Sistemi; Miktan : 1 Adet; Tahmini Bedeli : 180.000.000.000,-TL.; Geçici Teminatı : 5.400.000.000,-TL.; İhale Tarih ve Saati: 20 Haziran 2000 Saat: 10.30
25074/1-1
Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
YEMEKLİK YİYECEK MADDESİ ALIMI VE YEMEK HAZIRLAMA, DAĞITIM, SERVİS VE SERVİS SONRASI HİZMETLERİN SATIN ALINMASI
İŞİ YAPTIRILACAKTIR M.S.B. Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Komisyon Başkanlı-
ğından : Askeri Birlikler için aşağıda cinsi, miktan, geçici teminatı, tahmini tutan, ihale gün ve
saati yazılı ikmal maddelerinin ihalesi 2886 sayılı Kanunun 36 nci maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Komisyon Başkanlığında yapılacaktır.
Aranacak belgeler şartnamenin 3 ncü maddesinde yazılıdır. a) Kanuni İkametgahı Olması. b) Türkiye'de Tebligat İçin Adres Göstermesi. c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi Vermesi. d) İmza Sirküleri Vermesi. e) Vekilse Vekaletname Vermesi. f) Geçici Teminat Vermesi. g) Şartnamelerinde Belirtilen Esaslara Göre Teklif Mektubu Vermesi. h) Ortak Girişim Olması Halinde Ortak Girişimi Oluşturan Gerçek ve Tüzel Kişilerin Her-
birinin (a...h) Madde Esasına Göre Temin edecekleri Belgeler ile Şartnameye Uygun Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortaklarca İmzalı Ortaklık Sözleşmesi Getirmeleri Gerekmektedir.
ı) Şartnamede İstenilen Diğer Belgeler. Teklif mektuplarının dosyadaki örneğine göre olması ihale saatine kadar komisyon baş
kanlığına verilmiş olması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve şartnamesi İstanbul/Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığında ve komisyonumuz
da görülebilir. Birim Geçici Fiyatı Tahmini Tutan Teminaü İhale
Cinsi, Niteliği, Teslim Yeri Miktan (TL.) (TL.) (TL.) Gün ve Saaü K.K.DESTEK KITA GRUP K.LIĞI 2000-2001 Yıh Yemeklik Yiyecek Maddesi Alımı ve Yemek Hazırlama, Dağıtım, Servis ve Servis Sonrası Hizmetlerin Satın Alınması İşi Erbaş ve Erler İçin 1.500 er*180 gü 2.450.000
20 Haziran 2000 Salı
661.500.000.000 19.845.000.000 Saat:10.00 15150/1-1
KURU FASULYE SATIN ALINACAKTIR Askeri Birlikler için aşağıda cinsi, miktarı, geçici teminatı, tahmini tutan, ihale gün ve
saati yazılı ikmal maddelerinin ihalesi 2886 sayılı Kanunun 36 nci maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Komisyon Başkanlığında yapılacaktır.
Aranacak belgeler şartnamenin 3 ncü maddesinde yazılıdır. a) Kanuni İkametgahı Olması. b) Türkiye'de Tebligat İçin Adres Göstermesi. c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi Vermesi. d) İmza Sirküleri Vermesi. e) Vekilse Vekaletname Vermesi. f) Geçici Teminat Vermesi. g) Şartnamelerinde Belirtilen Esaslara Göre Teklif Mektubu Vermesi. h) Ortak Girişim Olması Halinde Ortak Girişimi Oluşturan Gerçek ve Tüzel Kişilerin Her-
birinin (a...h) Madde Esasına Göre Temin edecekleri Belgeler ile Şartnameye Uygun Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortaklarca İmzalı Ortaklık Sözleşmesi Getirmeleri Gerekmektedir.
7 Haziran 2000 - Sayı : 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53
ı) Şartnamede İstenilen Diğer Belgeler. Teklif mektuplannın dosyadaki örneğine göre olması ihale saatine kadar komisyon baş
kanlığına verilmiş olması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve şartnamesi İstanbul/Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığında ve komisyonumuz"-
da görülebilir. Birim Geçici Fiyatı Tahmini Tutan Teminatı İhaie
Cinsi, Niteliği, Teslim Yeri Miktarı (TL.) (TL.) (TL.) Gün ve Saaü .
BLG.BSK,(ANK,GRNZ.BRL.KRM.) Kuru Fasulye (Horoz veya 200.000 Kg 600.000 120.000.000.000 Çalı) (Orta İri Boy, 1 .Derece)
YEREL İLETİŞİM AĞI (LAN PROJESİ) KURULABİLMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığından : Fakültemiz muhtelif bölümleri arasında yerel iletişim ağı (Lan Projesi) kurulabilmesi işi
için, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 30. Maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile ihale yapılacaktır.
Bu iş ile ilgili olarak; 1 - Tahmini bedel 91.000.000.000-TL. olup, geçici teminat miktan tahmin edilen bede
lin %3'üdür. 2 - İhale 19/6/2000 tarihinde Pazartesi günü saat 13.30'da Fakültemiz Dekanlık binası sa
tın alma komisyon odasında yapılacaktır. 3 - İstekliler, Ticaret Odası ve/veya Sanayi Odası faliyet belgesi (2000 yılı için), Kanuni
ikametgah, noter tasdikli imza sirküleri ve vekaletname, teklif mektubu ve şartnamelerde istenilen diğer belgeleri bulundurmak zorundadırlar.
4 - Teklif mektubu ve diğer belgeler ihale gün ve saatinde ihale komisyonuna teslim edilecektir.
5 - İhaleye ait idari ve teknik şartnameler Döner Sermaye Saymanlığımızda ücretsiz olarak görülebileceği gibi, 10.000.000„TL. bedel karşılığında temin edilebilir.
6 - Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 15160/1-1 • NBC KORUYUCU MALZEME (KORUYUCU ELBİSE, KORUYUCU ELDİVEN
VE BOT KILIFI) SATIN ALINACAKTIR Mill i Savunma Bakanlığı İç Tedarik Dairesi Başkanlığından : 1 - 3833 Sayılı Kanun ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 2990 Sayılı Kanun ile de
ğişik 89 ncu maddesi uyannca Milli Savunma Bakanlığı tarafından onanan usul ve esaslara göre Kara Kuvvetleri ve Hava.Kuvvetleri Komutanlıkları ihtiyacı için 27.803 Takım NBC Koruyucu Malzeme (Koruyucu Elbise, Koruyucu Eldiven ve Bot Kılıfı) Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Dairesi Başkanlığınca yurtiçinden aşağıda belirtilen tahmini bedelle satın alınacaktır. Tahmini bedelin üzerinde verilecek olan teklifler geçersiz sayüacaktır.
Geçici Miktarı Tahmini Toplam Tutar Teminat Tutarı
Malzemenin Cinsi (Takım) (TL.) (TL.) NBC Koruyucu Malzeme (Koruyucu ~~27.803 4.726.510.000.000 141.800.000.000 Elbise, Koruyucu Eldiven ve Bot Kılıfı)
2 - Şartnameler, Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Bölge Başkanlığı (Etlik/ANKARA)'ndan bir dilekçe ile elden temin edilebilir. Telgraf ve mektupla yapılan isteklere cevap verilmez.
3 - Şartnamelerin isteklerine uygun olarak hazırlanacak teklifler en geç 21 Haziran 2000 günü saat 16.00 (onaltı)'ya kadar MSB.lığı İç Tedarik Dairesi Başkanlığı Satın Alma Sekreterliği (Bakanlıklar/ANKARA)(nde bulunacak şekilde postalanacak veya elden teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra gelen teklifler dikkate alınmayacaktır. 15227/1-1
3.600.000.000 19 Haziran 2000 Pazartesi
Saat: 14.00 15149/1-1
Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
50.000 TON ASFALT AĞREGASI TEMİNİ VE NAKLİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından : 1 - Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 2000 yatırım programında yapılacak olan as
faltlama çalışmalarında kullanılmak üzere: "50.000 ton Asfalt Ağregası Temini ve Nakli" işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. Maddesinin (A) fıkrasına göre Kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.
Bu işin ihalesinde 24 Şubat 2000 tarih ve 23974 sayılı Resmi Gazete'de yaymlanan "2000 yılında girişilecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hakkında tebliğ" hükümleri uygulanmayacaktır. En yüksek indirim oram uygun teklif kabul edilecektir.
2 - İşin tahmin edilen bedeli 280.000.000.000 - TL.'dir. (K.D.V. hariç) 3 - İhale 22/6/2000 Perşembe günü 14.30'da Belediye Encümen Toplantı Odasında Encü-
men'ce yapılacaktır. 4 - İhale şartnamesi ile diğer evraklar Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde me
sai saatleri içinde görülebilir. 5 - İstekliler; Yapı işleri için Kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesine, ihale şartnamesine
ek özel şartnameye, yapı tesis ve onanm işleri ihalelerine katılma yönetmeliğine uygun olarak; A - "İhaleye Katılma Belgesi" almak için müracaat dilekçesi ile birlikte, a) En az keşif bedeli kadar asfalt ağregası temin ettiğini gösteren resmi iş bitirme belgesi
ile bu işi yapabilecek kapasitede tesislerinin bulunduğunu belgelemesi; b) Mali durum bildirisi ve belgelerini (Kullanılmamış nakit ve kredi miktannı belirten en
az ayrı ayrı %10 tutannda ve ilgili bankanın genel müdürlük teyidini) c) Taahhüt durumu bildirisi ve belgelerini; d) Yapı araçlan taahhütnamesi ve belgelerini; e) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı durumda olmadıklan beyanı; f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun olarak or
tak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi; g) Son 5 yıla (1994-1998) ait gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belgele
rini. h) İhale şartnamesine ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer belgeleri
vermesi gerekmektedir. B - İhaleye girebilmek için ise; teklif mektubu ile birlikte, a) İhaleye katılma belgesini vermesi, b) Ticaret ve/veya sanayi odası belgesini vermesi, c) Noter tasdikli imza sirkülerini vermesi, d) İstekliler adma iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekalet
nameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi, e) İsteklinin ortak girişim olması halinde ihale şartnamesindeki örneğine uygun olarak or
tak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermeleri, f) Kocasinan Belediyesi adına ve bu iş için alınmış 8.400.000.000 - TL. tutannda geçici
teminatı vermesi gerekmektedir. 6 - İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat 19/6/2000 Pazartesi günü mesai saati
sonuna kadardır. 7 - İstekliler teklif mektuplarını 22/6/2000 Salı günü saat 14.30'a kadar makbuz karşılı
ğında ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir. 8 - Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 9 - Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. İlan olunur. 15157/1-1
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55
MUHTELİF TİP 15 K A L E M HURDA MALZEME SATILACAKTIR TEDAŞ Muş Elektrik Dağıtım Müessesesinden : Aşağıda cinsi ve miktan belirtilen muhtelif tip hurda malzemeler kapalı zarf usulü teklif
almak suretiyle ihale edilecektir.
Sıra No Malzeme Adı Miktarı 1- Hurda Demir 15506 Kg. , 2- Hurda Bakır 8295 Kg. 3- Hurda Aliminyum (Çelikli) 3937 Kg-4- Hurda Aliminyum (Çeliksiz) 4911 Kg. 5- Hurda Kablo (Plastik) 4310 Kg. (Bakır Özlü) 6- Hurda İzalatör (900 Ad. N:80)'dir 1519 Ad. 7- Hurda Akım (OG) Trafosu 15 Ad! 8- Hurda Gerilim (OG) Trafosu 6 Ad. 9- Hurda Kesici 6 Ad.
10- Hurda Ayıncı 10 Ad. 11- Hurda Pano 28 Ad. 12- Hurda Beton Direk 24 Ad. 13- Hurda Armatör 126 Ad. 14- Hurda Akü 8 Ad. 15- Hurda Oto Lastiği 24 Ad.
1 - İhaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler TEDAŞ Muş EDM. İstasyon Cad. Karayollan Karşısı Kat:3'deki Satın Alma Müdürlüğünden ücret karşılığı alınabilir. (4.000.000,-TL.)
2 - Geçici teminatlar teklif edilen bedelin %3 nisbetinden az olmayacaktır. 3 - Teklifler 21/6/2000 günü saat 12.00'ye kadar aynı adresteki muhaberat servisine veri
lecektir. Teklifler aynı gün saat 14.00'da alenen açılacaktır. 4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 5 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhaleyi yapıp yapma
makta dilediğine kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir. 15230/1-1 • 2 ADET MOBİL RETERDANT DEPOLAMA KARIŞTIRMA VE YÜKLEME
TANKI SATIN ALINACAKTIR Orman Genel Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyonu Başkanlığından : 1 - Genel Müdürlüğümüz Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele hizmetlerinde kulla
nılmak üzere toplam 124.000.000.000-TL. Muhammen Bedelli ve 3.720.000.000-TL. Geçici Teminatlı 2 Adet Mobil, Reterdant, Depolama, Kanştırma ve Yükleme Tankı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre yurtiçi piyasasından Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
2 - İhale "Orman Genel Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyonu Başkanlığı 1 No'lu Bina Kat:3 Gazi/ANKARA" adresinde 20/6/2000 tarihinde saat 14.00'de yapılacaktır.
3 - İhale ile ilgili İdari ve Teknik Şartnameler bir dilekçe ile KDV. Hariç 50.000.000,-TL. karşılığında ihalenin yapılacağı adreste mesai günleri içerisinde saat 9.30-12.30 ve 13.30-16.00'ya kadar temin edilebilir. Aynca bu adreste görülebilir.
4 - Usulüne uygun tekliflerin en geç ihale günü saat 12.30'a kadar yukanda yazılı adrese verilmesi gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra posta ve herhangi bir sebeple geciken teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
5 - İhaleye iştirak eden özel veya tüzel kişiler; ihalenin tümüne geçici teminat vereceklerdir. Birim ve Toplam tutarım rakam ve yazı ile belirteceklerdir.
İhalenin Konusu : 2 Adet Mobil Reterdant Depolama Kanştırma ve Yükleme Tankı; Toplam Muhammen Bedeli : 124.000.000.000,-TL.; Geçici Teminat Tutan : 3.720.000.000,-TL.
6 - İhaleye Katılabilmek İçin; a) Kanuni İkametgah Sahibi Olmak. b) Türkiye'de Tebligat İçin Adres Göstermek. c) Şartnamelerde Yazılı Esaslara Göre Hazırlanmış Teklif Mektubu Vermesi. d) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi Verilmesi (2000 Yılı Vizeli).
Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
e) İmza Sirküleri vermesi, (2000 Yılı Noter Tasdikli). f) Vekaletname Vermesi, g) Geçici Teminat Vermesi, h) Şartnamelerde İstenen Diğer Belgeleri, Eksiksiz Vermek Gereklidir. 7 - Satın Alma Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde serbest
tir. 15233/1-1
RÖNTGEN CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi Başhekimliğinden : Nevi : Röntgen Cihazları, Miktan, 2 Kalem Yer : Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hasta
lıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tarih: 20/6/2000 Saat 10.00'da Usul Kapalı Teklif. Hastanemizin ihtiyacı olan 2 Kalem Röntgen Cihazlan Kapalı Teklif Usulü eksiltme ile sa
tın alınacaktır. Şartnameler Satın Alma Komisyonu Başkanlığı'ndan 10.000.000,-TL. (Onmilyon) karşı
lığında temin edilebilir, ücretsiz görülebilir. Muhammen Bedeli: 86.000.000.000,-TL. Geçici Teminatı: 2.580.000.000,-TL.
Muhammen Bedeli Geçici Teminat Cihazın İsmi • (TL.) (TL.) Seyyar Röntgen Cihazı (3 Adet) 36.000.000.000 1.080.000.000 500 mA Tek Masa Tek Tüp Röntgen 50.000.000.000 1.500.000.000 Cihazı (1 Adet)
İsteklilerin idari şartnamenin 3. maddesinde sayılan belgeleri vermesi gerekir. Teklif mektubu ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilecektir. Postadaki gecik
meler kabul edilmeyecektir. İhale 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmenliğinin 29. maddesinin
(a) fıkrası gereğince yapılacağından Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 15080/1-1
HV-136 TERLİK TOKYO SATIN ALINACAKTIR MSB. Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı 2 Nolu Satın Alma Komisyonu Başkanlı-
ğından : HV.K.K.lığı için aşağıda cinsi, miktan, tahmini tutan, geçici teminatı, ihale gün ve saati .
yazılı ikmal maddelerinin ihalesi 2886 sayılı Kanunun 36 nci maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Ankara İç Ted. Blg. Bşk.lığı 2 Nolu Sat. A l . Kom. Bşk.lığından yapılacaktır. Aranacak belgeler şartnamenin 3 ncü maddesinde yazılıdır. Teklif mektuplannın ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmiş olması şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Evsaf ve şartnamesi Ankara ve İstanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığında görülebilir. Cinsi : HV-136 Terlik Tokyo (Öğrenci-Er); Miktarı : 100.000 Çift; Tahmini Tutan :
160.000.000.000,-TL.; Geçici teminatı: 4.800.000.000,-TL.; İhale Gün ve Saati: 5 Temmuz 2000 Saat: 14.00
Not : İhale Konusu Malın Tamamı Bir İstekliye İhale Edilecektir. Şartnamesi Şartname Odasında Ücretsiz Olarak Görülebilir. 15079/1-1
1 ADET YIRTILMA MUKAVEMET CİHAZI, 1 ADET IŞIK HASLIĞI ÖLÇME CİHAZI, 1 ADET RENK ÖLÇME CİHAZI, 1 ADET YIKAMA HASLIĞI ÖLÇME CİHAZI,
1 ADET ELEKTRONİK TERAZİ, KAPALI ZARF USULÜ TEKLİF TEMİNİ İLE SATIN ALINACAKTIR
Sümer Holding Anonim Şirketi Pazarlama İsletmesi Müdürlüğünden : Teklif verme son günü 27/6/2000 tarih saat 15.00'e kadardır. 10074/Aksantaş dosya no.lu
cihazlara ait şartnameler Sümer Holding A.Ş. Pazarlama İşletmesi Bahçekapı/İstanbul adresinden bedelsiz olarak temin edilebilir.
İşletmemiz 2886 sayılıJDevlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir. 14599/1-1
7 Haziran 2000 - Sayı : 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa: 57
ACIÇAY PROJESİ KOYUNBABA BARAJI VE SULAMASI PLANLAMA MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ YAPTIRILACAKTIR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü V. Bölge Mü-dürlüğünden : ANKARA
1 - DSİ V. Bölge Müdürlüğü, sınırları içerisindeki, "Acıçay Projesi Koyunbaba Barajı ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri" İşini, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarmıştır.
2 - Projenin Yeri: Kızılırmak nehrinin bir kolu olan Terme çayı üzerinde, Ankara ili Kalecik ilçesine bağlı Koyunbaba köyünün 3 km kuzey batısında yapılması düşünülen Koyunbaba barajı ile Kızılırmağa kadar olan Terme çayı ile Acıçay'ın sağ ve sol tarafında kalan arazileri kapsamaktadır.
3 - Bu işin ihalesinde, ihale tasarısı ekinde yer alan Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesinin 9. Maddesinde belirtilen "Uygun Teklifin Seçilmesi" ile ilgili hükümler uygulanacaktır.
4 - İşin tahmin edilen bedeli 220.000.000.000- TL. olup, geçici teminat miktan 6.600.000.000- TL.'dir. Teminat mektupları limit içi olacaktır.
5 - İşin Niteliği: Terme çayı üzerinde yapımı düşünülen sulama amaçlı Koyunbaba Barajının planlama mühendislik hizmetlerinin yapımı ile ilgili olup, detaylı bilgiler ihale tasarısı eki Özel Teknik Şartnamesi'nde görülebilir.
6 - İhale 28 Haziran 2000 Çarşamba günü saat 14.00'de "Eskişehir Yolu 8. Km. ODTÜ Karşısı 06520/ANKARA" adresinde bulunan DSİ V. Bölge Müdürlüğü binasındaki Z08 nolu ihale salonunda toplanacak ihale komisyonu tarafından yapılacaktır.
7 - İhale tasansı ve ekleri 7 Haziran 2000 tarihinden itibaren DSİ V. Bölge Müdürlüğü Planlama Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebileceği gibi, 25.000.000 - TL. bedel karşılığında isteyenlere verilir.
8 - İsteklilerin, ihaleye katılabilmeleri için 19 Haziran 2000 günü saat 17.00'ye kadar DSİ. V. Bölge Müdürlüğüne (Planlama Şube Müdürlüğü) bir dilekçe ile başvurmalan ve bu dilekçeye, başvuru evrakını imzalayanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile aşağıdaki belgeleri eklemeleri şarttır.
8.1. İstekliler, son 15 yıl içersinde ihale konusuna benzer (baraj, sulama) su kaynaklan planlaması türünden yaptığı işleri, (planlama, master plan, kesin proje) ihale evrakı ile örneği verilen Tablo 1 formunda bildireceklerdir. İstekliler, yapılan işlerde, işin hangi bölümünü üstlendiklerini, işin genel karakteristiklerini belirtecekler ve yaptıklan işi tevsik eden işverence onaylanmış orijinal veya noter tasdikli belgeleri ekleyeceklerdir. İsteklilerin yapmış olduklan benzer işler kriterine göre hangi işlerinin puanlamaya alınacağını yeterlik belge komisyonuna yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Ortak Girişim olarak ihaleye katılacak istekliler, bu bildirimi her ortak için ayrı ayn düzenleyeceklerdir.
8.2. İstekli ihale evrakı ekinde örneği verilen Teknik Personel Bildirim Formunu doldurup verecektir. İstekli, genel personel durumunu ve bu işte çalıştıracağı teknik personeli bildirecek, proje müdürünü belirleyecek ve bunların özgeçmişlerini başvuru evrakına ekleyecektir. Teknik personelin deneyim süresi bildirilecek, diploma veya çıkış belgelerinin aslı veya noter tasdikli suretleri verilecektir. Çalışma süreleri, SSK veya Bağ-Kur'un ilgili birimlerinden alınacak onaylı belgeler ile belgelendirilecektir. (Bu belgelerde firma adı, prim ödeme süresi belirtilmiş olacaktır.) Firmaların sahip ve ortaklarından o firmada çalıştıklarına dair belge aranmaz. Halen firma kadrosunda bulunmayan fakat işe tahsis edileceği bildirilen teknik personel ile ilgili bu işe yönelik belge ve anlaşmalar verilecektir. Ortak Girişim olarak ihaleye katılacak istekliler, bu bildirimi her ortak için ayn ayrı düzenleyeceklerdir.
İstekli, sözleşme konusu iş için bir organizasyon şeması hazırlayacak ve şemada her bir iş kaleminin hangi teknik elemanlar tarafından gerçekleştirileceğini gösterecektir.
8.3. İstekli, sözleşme konusu işi anlayışını, işi yaparken takip edeceği usulü ve iş programını içeren bir raporu başvuru evrakına ekleyecektir.
Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
8.4. İsteklilerin ortak girişim olarak ihaleye katılmaları halinde, ortak girişim anlaşmasını önceden yaparak başvuruda bulunmaları şarttır. Ortak girişim olarak ihaleye katılmak isteyen istekliler ihale evrakı ile örneği verilen "Ortak Girişim Beyannamesi"ni tanzim edecekler ve başvuru evrakına ekleyeceklerdir. Bir istekli fazla grupla ihaleye katılamaz. Katıldığı takdirde müracaatı geçersiz sayılır. İhaleye grup olarak katılacak firmalann pilot ortağı, teklif verme aşamasında da pilot ortak olacaktır. İhaleye grup olarak katılacak istekliler müracaatlarım müştereken imzalayarak yapacaklardır.
8.5. Mali Durum Bildirimi a) İsteklinin bu iş için asgari 22.000.000.000 - Tl.'lik kullanılmamış nakit kredisi ile as
gari 22.000.000.000- TL.'lik kullanılmamış teminat kredisine sahip olması şarttır. b) Ortak girişimlerde pilot firmaya ait nakit ve teminat mektubu kredi miktarlan tam ola
rak, ortak fimalara ait kredi miktarları ise %50'si toplanarak değerlendirilecektir. İstekliler, ihale tasarısı ekindeki Mali Durum Bildirisi örneğini kullanacaklar ve banka re :
ferans mektubu ile bildirilen nakit ve teminat mektubu kredileri ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden teyit ettirilecektir.
8.6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, 8.7. Son beş yıla (1994-1998) ait vergi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden alı
nan belge, 8.8. 2886 sayılı Kanun'a göre cezalı olmadığına dair bildirim, 9 - Puanlama ve İhaleye Katılmaya Hak Kazanma: İhaleye katılacak istekli/istekli gruplan aşağıda gösterilen puanlara göre değerlendirile
cektir. "Alt sınır puan" 75'dir. Puanlamada alt sınır ve daha yukanda puan alan isteklilere ait puanların ortalaması alınıp, puanı "ortalama puan" ın %95'ine eşit veya bunun üzerinde olan istekliler ihaleye katılmaya hak kazanacaklardır. Puanı, ortalama puanın %95'inin altında kalan istekliler ihaleye katılmaya hak kazanamazlar. Ancak 5 veya 5'den az istekli olduğunda bu şart uygu-lanmayıp 75 veya üzerinde puan alan istekliler ihaleye katılmaya hak kazanırlar.
- Firmanın Genel Tecrübesi, Mali Gücü, İş Durumu ve son 15 yıldaki yaptırılacak işe benzer işlerdeki tecrübesi. 40 puan
- Firmanın Genel Personel Durumu, Kadrolannın Bu İş İçin Yeterliği, Personelin Ehliyeti Ve Benzer İş Tecrübesi. 40 puan
- Firmanın İşi Anlayışı, İşi Yaparken Takip Edeceği Usûl, İş Programı Ve Organizasyon Şeması. 20 puan
TOPLAM = 100 puan
Puanlama kriterlerinin detaylan, ihale dosyasında görülebilir. 10 - İsteklilere ihaleden önce ihaleye katılma belgesi verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak
kazananlar, hazır bulunan isteklilerin önünde İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarflan açılmadan geri verilmek suretiyle salondan çıkartılacaklardır.
11 - İhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini 28 Haziran 2000 günü saat 14.00'e kadar bu ilanın 6.Maddesinde yazılı adreste sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri şarttır.
12 - Posta, özel kurye veya teslimatta meydana gelecek gecikmelerden DSİ sorumluluk kabul etmeyecektir. Telgraf, teleks, telefaks ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
15072/1-1
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59
10 K A L E M MUHTELİF TAKATTA JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR Mill i Savunma Bakanlığı İç Tedarik Dairesi Başkanlığından : 1 - 3833 Sayılı Kanun ile 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 2990 sayılı Kanun ve deği
şik 89 ncu Maddesi uyarınca Milli Savunma Bakanlığı tarafından onanan usul ve esaslara göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı İhtiyacı İçin 10 Kalem Muhtelif Takatta Jeneratör Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Dairesi Başkanlığınca yurtiçinde üretim yapan firmalardan aşağıda belirtilen tahmini tutarla satın alınacaktır. Tahmini tutarın üzerinde verilecek olan teklifler geçersiz sayılacaktır.
Miktar Tahmini Tutar Geçici Teminat (Takım) (Milyon-TL.) " ""' Malzemenin Adı
- 125 KVA 220/380 V 50 HZ. Kabinli Tip Otomatik Jeneratör - 100 KVA 220/380 V 50 HZ. Çıkışlı Otomatik Tip Jeneratör - 120 KVA 120/208 V.400 HZ. Kabinli Tip Otomatik Jeneratör - 500 KVA 220/380 V.50 HZ. Kabinli Tip Otomatik Jeneratör - 500 KVA 220/380 V.50 HZ. Otomatik Tip Jeneratör - 150 KVA 220/380 V.50 HZ. Otomatik Tip Jeneratör - 4x750 KVA Gücünde 6.3 KV. 50 HZ. Çıkışlı Otomatik Senkronizeli Jeneratör - 3x750 KVA 10.5 KV. 50 HZ. Çıkışlı Otomatik Senkronizeli Jeneratör - 750 KVA Gücünde 220/380 V 50 HZ. Çıkışlı Otomatik Senkronizeli Jeneratör - 60 KVA Gücünde 120/208 V 60 HZ. Kabinli Tip Jeneratör
4 Adet
13 Adet
5 Adet
3 Adet
1 Adet
2 Adet
1 Takım
1 Takım
1 Takım
6 Adet
68.000
169.000
100.000
129.000
40.000
47.000
750.000
600.000
120.000
108.000
(Milyon-TL.) 2.040
5.070
3.000
3.870
1.200
1.410
22.500
18.000
3.600
3.240
Toplam: 2.131.000 63.930 2 - Şartnameler, M.S.B.liğı İç Tedarik Bölge Başkanlığı (Etlik/ANKARA)'ndan bir dilek
çe ile elden temin edilebilir. Telgraf ve mektupla yapılan isteklere cevap verilmeyecektir. 3 - Şartnamelerin isteklilerine uygun olarak hazırlanacak teklifler en geç 21 Haziran 2000
tarihi saat 16.00 (onaltı)'ya kadar MSB.lığı İç Tedarik Bölge Başkanlığı Satın Alma Sekreterliği (Bakanlıklar/ANKARA)?nde bulunacak şekilde postalanacak veya elden teslim edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra gelen teklifler dikkate^ahnmayacaktır. 15226/1-1
MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR Gölcük Deniz Satın Alma Komisyonu Başkanlığından : 1 - Kapalı teklif usulü ile aşağıda belirtilen malzeme satın alınacaktır. 2 - Söz konusu malzemenin ihalesi 21 Haziran 2000 tarihinde, saat 10.00'da Gölcük De
niz Satın Alma Komisyonu Başkanlığı-KOCAELİ'nde yapılacaktır. 3 - Şartnamesi 10.000.000,-TL. karşılığında komisyonumuzdan temin edilebilir. Dosyası
ücretsiz görülebüir. 4 - İsteklilerin matbu şartnamesinde ve Ek'lerinde istenilen belgeler ile birlikte 2886 sa
yılı Yasaya göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden 30 (otuz) dakika önce komisyon bürosuna vermeleri veya ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Grup No Cinsi Miktan Tahmini Bedeli
(TL.) Geçici Teminatı
(TL.) 1 Grup Limon 200.000 Adet 10.000.000.000 300.000.000 2 Grup Patates 110.000 Kg 13.750.000.000 412.500.000 3 Grup Domates 65.000 Kg 13.000.000.000 390.000.000 4 Grup Patlıcan 40.000 Kg 10.000.000.000 300.000.000 5 Grup Sivri ve Dolmalık 3 Kalem 11.600.000.000 348.000.000
Biber - Hıyar 6 Grup Taze Fasulye 22.000 Kg 8.800.000.000 264.000.000 7 Grup Karpuz 40.000 Kg 8.000.000.000 240.000.000 8 Grup Kavun 30.000 Kg 6.000.0001000 180.000.000 9 Grup Taze Üzüm 25.000 Kg 10.000.000.000 300.000.000 10 Grup Taze Armut 20.000 Kg 8.000.000.000 240.000.000
Toplam 99.150.000.000 2.974.500.000 15070/1-1
Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR Ankara Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 1 No.lu Jandarma İhale Komisyonu
Başkanlığından : 1 - Jandarma birliklerinin ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktan, tahmini bedeli ve geçici te
minatı belirtilen ikmal maddeleri, hizalannda gösterilen tarih ve saatte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine istinaden 36-43 ncü madde hükümlerine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.
2 - Bu işe ait idari ve teknik şartname ANKARA-İSTANBUL Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı ile İZMİR Jandarma İkmal Grup Komutanlığında görülebilir.
3 - İsteklilerin, geçici teminatları ile Kanunen istenen diğer belgeleri ve teklif mektuplarını ihale saatine kadar komisyonumuza vermeleri şarttır. Postadaki ve hertürlü gecikmelerin kabul edilmiyeceği duyurulur.
4 - Eksiltmesi ANKARA-Güvercinlik J. İkm. Mrk. K.lığı 1 No.lu J. İhale salonunda yapılacaktır.
Cinsi Miktan T.Bedeli
(TL.) G.Teminatı
(TL.) İhalenin
Tarih ve Saati 1 nci Grup Cenahi İplik 2 nci Grup Cerrahi İplik
2 Kalem 4 Kalem
10.850.000.000 16.345.000.000
325.500.000 490.350.000
21 Haziran 2000 Saat: 10.00
Tamamı 6 Kalem 27.195.000.000 815.850.000 Not : İki Grubun Tamamı Bir İstekliye İhale Edilebileceği Gibi Her Grup Ayn Ayn İsteklilere de İhale Edilebilir. Her İki Durumda da Ayn Ayn Sözleşme Yapüacaktır. DNA Typing Seti ve Malzemeleri 12 Kalem 40.267.000.000 1.208.010.000
21 Haziran 2000 Saat: 11.00
Haşere ilacı 1.000 Litre 17.000.000.000 510.000.000 21 Haziran 2000 Saat: 14.00
Kimyasal Madde ve Laboratuvar Malzemeleri 73 Kalem 17.951.600.000 538.548.000
22 HazİTan 2000 Saat: 10.00
Su Tankeri 5 Adet 132.500.000.000 3.975.000.000 22 Haziran 2000 Saat: 11.00
• 15229/1-1 BASIM VE DAĞITIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Mill i Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden : 1 - idaremizin ikramiye listelerinin basımı ve taşrada bulunan 29 şubemize dağıtımı işi
"Pazarlık Usulü" ile ihale edilecektir. 2 - İhalenin tahmini bedeli 157.500.000.000 - TL. + K D V dir. Geçici teminat tutan tah
mini ihale bedelinin %3 oranında olup, 4.725.000.000 - TL.'dir. 3 - İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde, Milli Piyango İdaTesi Genel Müdürlüğü,
İdari İşler Dairesi Başkanlığı, Levazım ve Teknik İşler Şubesi Müdürlüğü Ziyabey Caddesi 22. Sok. No: 1 Kat: 4 Balgat-Ankara adresinden temin edilebilir.
4 - İhaleye katılacak firmalar, teklif mektuplannı en geç 15/6/2000 günü saat: 15.00'e kadar Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü İdari İşler Dairesi Başkanlığı Ziyabey Caddesi 22. Sok. No: 1 Kat: 4 Balgat-Ankara adresine teslim edeceklerdir. Posta ile yapılacak müracaatların iadeli taahhütlü olmasına dikkat edilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
5 - İdaremiz 2886 sayılı yasaya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. , 15131/2-2
KÜRESEL KART SATIN ALINACAKTIR Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden : Şirketimiz Küresel Kart ihtiyacının karşılanmasını teminen 400.000 adet 100 birimlik,
100.000 adet 200 birimlik olmak üzere toplam 500.000 adet küresel kart kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle iç piyasadan temin edilecektir.
İstekliler bu alıma ait Şartnameyi Ankara'da Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı (1. Satın Alma Şube Müdürlüğü)'den KDV hariç 25.000.000,-TL. bedelle temin edebilirler.
Teklifler geçerli olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmalann şartnamelerini Şirketimizden almış olmalan şarttır.
Tekliflerin en geç 22/6/2000 günü saat 10.00'ya kadar Türk TELEKOM A.Ş. Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığına verilecek veya posta ile bu tarihte bulunacak şekilde gönderilecektir.
Belirtilen gün ve saatten sonra gönderilen teklifler dikkate alınmaz. 14750/2-2
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMİ GAZETE Sayfa: 61
MUHTELİF HAVLU SATIN ALINACAKTIR Bursa İç Tedarik Bölge Başkanlığı Satın Alma Komisyon Başkanlığından : KKK.hğı ve Dz.KK.lığı ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı, tahmini tutarı, geçici temina
tı, ihale gün ve saati yazılı ikmal maddeleri 36 nci Madde Kapalı Teklif Usulü ile satın alınacaktır. Buna ait şartname ve ekleri Bursa, Ankara ve İstanbul, İç Ted.Blg.Bşk.lığı Satın Alma Komisyon Başkanlıklarında çalışma saatleri içinde görülebilir. İsteklilerin teklif mektuplannı ihale saatine kadar komisyona vermeleri ilan olunur. Postadaki gecikmelerden sorumluluk kabul edilmez.
İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN BELGELER 1 - Kanuni ikametgahı olması. 2 - Türkiye'de tebligat için adres göstermesi. 3 - Mensubu olduklan (Tic. San. Odası/Es. ve San. Derneği vb.) oda siciline kayıtlı oldu
ğunu gösterir belge (2000 tarihli) aslı veya noterden tasdikli sureti. 4 - İhaleye iştirak eden Gerçek ve Tüzel kişilerin noter tasdikli imza sirküleri, vekaleten
ihaleye katılmıyor ise aynca istekli adına teklifte bulunacaklann noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri.
5 - Geçici Teminat Verilmesi. 6 - Ortak Girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortaklık Sözleşmesi ile
Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (3-4) maddelerindeki esaslara göre tanzim edilecek belge.
7 - Tüzel kişiliğin olması halinde, tüzel kişiliğin sermaye yapısının paylannı gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya noter tasdikli sureti, tüzel kişilik Anonim Şirket ise şirketin sermaye paylarını gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya noter tasdikli en son Hazerun Cetveli ve bu cetvele göre yapılan genel kurul toplantısının yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
8 - İhaleye iştirak eden firmalardan AQAP 110 veya AQAP 120 veya TS-EN ISO 9001 veya TS-EN ISO 9002 belgelerinden birisi ve kapasite raporu aranacaktır. İki veya üç vardiya çalışılacak ise Bölge Çalışma Müdürlüğünden alınacak vardiyalı çalışma izin belgesi, Kapasite Raporu ile birlikte verilecektir. Belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir.
9 - Başka firma veya şahıslara ait Kapasite Raporu ile ihalelere iştirak ettirilmeyecektir. 10 - Ancak ortak girişim beyannamesi ile ortak girişim yapılması halinde ortak girişimi
oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin birine ait imalat kapasite raporu ve AQAP 110 veya AQAP 120 veya TS-EN ISO 9001 veya TS-EN ISO 9002 belgelerinden birine sahip istekliler ihalelere iştirak edebileceklerdir. Ortak girişim yapılması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin kapasite raporlarındaki toplam kapasitelerine göre ihalelere iştirak edebileceklerdir. AQAP 110 veya AQAP 120 veya TS-EN ISO 9001 veya TS-EN ISO 9002 belgelerinden herhangi biri ihaleye iştirak eden firmalara ait olacaktır.
11 - Ayrıca Kapalı Teklif Şartnamesinin 3 ncü ve Özel Şartlann 2 nci maddesindeki diğer hususlar.
Cinsi, Niteliği, Teslim Yeri
Havlu Ayak Öğrenci Havlu Baş Hamam Havlu Sırt Hamam Havlu Yüz Öğrenci Havlu Yüz Er
Miktan 100.000 Ad. 30.000 Ad. 30.000 Ad. 60.000 Ad. 70.000 Ad.
Birim Fiyatı Tahmini Tutan Geç.Teminatı İhale Gün (TL.)
270.000 750.000
2.600.000 750.000 750.000
(TL.) 27.000.000.000 22.500.000.000 78.000.000.000 45.000.000.000 52.500.000.000
(TL.) Saat 810.000.000 21/6/2000 675.000.000 Saat: 10.00
2.340.000.000 1.350.000.000 1.575.000.000
MSB. İç Ted.Blg.Bşk.hğı/BURSA DP.K.lığına teslim edileceklerdir. 15153/1-1
Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
MUHTELİF HAVLU SATIN ALINACAKTIR Bursa İç Tedarik Bölge Başkanlığı Satın Alma Komisyon Başkanlığından : KKK.hğı ve Dz.KK.lığı ve Hv.KK.lığı ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktan, tahmini tutan,
geçici teminatı, ihale gün ve saati yazılı ikmal maddeleri 36 nci Madde Kapalı Teklif Usulü ile satın alınacaktır. Buna ait şartname ve ekleri Bursa, Ankara ve İstanbul, İç Ted.Blg.Bşk.lığı Satın A l ma Komisyon Başkanlıklarında çalışma saatleri içinde görülebilir. İsteklilerin teklif mektuplannı ihale saatine kadar komisyona vermeleri ilan olunur. Postadaki gecikmelerden sorumluluk kabul edilmez.
İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN BELGELER 1 - Kanuni ikametgahı olması. 2 - Türkiye'de tebligat için adres göstermesi. 3 - Mensubu oldukları (Tic. San. Odası/Es. ve San. Derneği vb.) oda siciline kayıtlı oldu
ğunu gösterir belge (2000 tarihli) aslı veya noterden tasdikli sureti. . 4 - İhaleye iştirak eden Gerçek ve Tüzel kişilerin noter tasdikli imza sirküleri, vekaleten
ihaleye katılmıyor ise ayrıca istekli adına teklifte bulunacakla™ noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri.
5 - Geçici Teminat Verilmesi. 6 - Ortak Girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortaklık Sözleşmesi ile
Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (3-4) maddelerindeki esaslara göre tanzim edilecek belge.
7 - Tüzel kişiliğin olması halinde, tüzel kişiliğin sermaye yapısının paylannı gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya noter tasdikli sureti, tüzel kişilik Anonim Şirket ise şirketin sermaye paylarım gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya noter tasdikli en son Hazerun Cetveli ve bu cetvele göre yapılan genel kurul toplantısının yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
8 - İhaleye iştirak eden firmalardan AQAP 110 veya AQAP 120 veya TS-EN ISO 9001 veya TS-EN ISO 9002 belgelerinden birisi ve kapasite raporu aranacaktır. İki veya üç vardiya çalışılacak ise Bölge Çalışma Müdürlüğünden alınacak vardiyalı çalışma izin belgesi, Kapasite Raporu ile birlikte verilecektir. Belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir.
9 - Başka firma veya şahıslara ait Kapasite Raporu ile ihalelere iştirak ettirilmeyecektir. 10 - Ancak ortak girişim beyannamesi ile ortak girişim yapılması halinde ortak girişimi
oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin birine ait imalat kapasite raporu ve AQAP 110 veya AQAP 120 veya TS-EN ISO 9001 veya TS-EN ISO 9002 belgelerinden birine sahip istekliler ihalelere iştirak edebileceklerdir. Ortak girişim yapılması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin kapasite raporlanndaki toplam kapasitelerine göre ihalelere iştirak edebileceklerdir. AQAP 110 veya AQAP 120 veya TS-EN İSO 9001 veya TS-EN ISO 9002 belgelerinden herhangi biri ihaleye iştirak eden firmalara ait olacaktır.
11 - Aynca Kapalı Teklif Şartnamesinin 3 ncü ve Özel Şartlann 2 nci maddesindeki diğer hususlar.
Cinsi, Niteliği, Birim Fiyatı Tahmini tutan Geç.Teminatı İhale Gün Teslim Yeri Miktan (TL.) (TL.) (TL.) Saat
Astar,Kahverengi Pol 21/6/2000 yester 25.000 Ad. 400.000 10.000.000.000 300.000.000 Saat: 13.30 Astar, Haki Polyester 300.000 Mt. 400.000 120.000.000.000 3.600.000.000 Astar, Koyu Füme Polyester 40.000 Mt. 400.000 16.000.000.000 480.000.000 Astar, Siyah Polyester 20.000 Mt. 400.000 8.000.000.000 240.000.000 Astar, Kumaş Polyester 100.000 Mt. 400.000 40.000.000.000 1.200.000.000 Astar, Polyester Hava Rengi 200.000 Mt. 400.000 80.000.000.000 2.400.000.000
MSB. İç Ted.Blg.Bşk.hğı/BURSA Dp.K.lığına teslim edileceklerdir. 15151/1-1
7 Haziran 2000 - Sayı : 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63
LABORATUAR KİTİ VE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR Afyon Zübeyde Hanım Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinden :
İhale Konusu Malzemenin Cinsi Miktarı 1. Gurup Kan Sayım Reaktifi 40000 Test
(Komple) (33 Parametreli Cihaz) 2 . Gurup İdrar Stribi (10 Parametre) 17000 Strip
3. Gurup Sedimantasyon Tüp ve 10000 Test Pipeti (Disposbl) (Otomatik Erikrosit Cihazı) 4. Gurup 32 Kalem Biyokimya 24000 Test Otoanalizör Test Kili (44900 Mİ.)
Muhammen Bedel Tutan
(TL.)
55.920.000.000
3.604.000.000
3.540.000.000
83.979.000.000
%3 Geçici Teminatı
(TL.) İhale Şekli
1.677.600.000 Açık Teklif Usulü
108.120.000 Açık Teklif Usulü
106.200.000 Açık Teklif Usulü
2.519.370.000 Açık Teklif Usulü
İhale Tarihi ve Saati
20/6/2000-10.00 (Salı)
20/6/2000-11.00 (Salı)
20/6/2000-14.00 (Salı)
20/6/2000-15.00 (Salı)
Afyon Zübeyde Hanım Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığının 2000 Mali Yılı 4 Gurup Laboratuar Malzemesi ihtiyacı yukanda yazıldığı şekilde 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar ihale yönetmeliğinin 29/C maddesine göre Açık Teklif Usulü eksiltme ile saymanlığımızda teşekkül'edecek, Komisyon tarafından ihale yapılacaktır.
1 - İhale listesi ile İdari ve Teknik Şartnamesi almak isteyenler 5.000.000,-TL. karşılığı Hastanemiz Döner Sermaye Saymanlığından temin edebilirler veya ücretsiz Saymanlığımızda görebilirler. (Telefon, Fax ve Postayla istenilen şartnameler kabul edilmez.)
2 - İhale Konusu, İhale Şekli, İşin Miktan, Muhammen Tutar, Geçici Teminat Tutan, İhale Tarih ve saati yukanda belirtilmiştir. İhale gurup gurup yapılacak olup, her ayn gurubun tamamı üzerinden indirim (% iskonto) yapılacaktır.
3 - İsteklilerin Geçici Teminatlannı yatırarak (Geçici Teminat Mektubu, Makbuz ve Tahvil yeni tarihli) makbuzlan ibraz etmeleri.
4 - İhaleyi alan firma cihazı 1 (Bir) yıl hastanemizde kullandıracaktır. 5 - İhaleye girenler kullandırılacak Cihaz'a ait kataloglan getireceklerdir. 6 - İhaleye girebilme şartlan : a) Kanuni İkametgah olması, b) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, c) 2000 Yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, d) Noter tasdikli imza sirküleri, gerektiğinde vekaletnamesi, aslı ve noter tasdikli, e) Yukarıda belirtilen miktarda geçici teminat mektubu, tahvil ve makbuzlan ibraz edecek. 7 - Kullandmlacak cihazın bakımı, onanını, parça değişimi gibi masraflann ihaleyi alan
firma tarafından karşılanacaktır. 8 - İstekliler ihale saatinde hazır olacaklardır. a) Kullandmlacak cihaz ihaleyi alan firma tarafından bakımı, onanm vs. işleri için hasta
neye çağnldıklarında 24 saat içerisinde geleceklerdir. b) İstekliler (Teklif mektuplanyla katılanlar) Teklif mektuplannı ihale saatine kadar, Satın
Alma Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. c) Teklif mektubuyla ihaleye katılanlar Teklif mektuplanna 390.000,-TL.lık Damga pulu
yapıştıracaklardır. d) Şartname hükümleri uygulanacaktır. e) Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. f) Kargo ve Postadaki gecikmeler kabul edilmez. g) İhale fiyatlanna KDV. dahil değildir. İlan olunur. 15231/1-1
Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ VI. Böl-
ge/61. Şube Müdürlüğünden : 1 - Aşağıda ayrıntıları verilen malzeme 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a madde
sine göre, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır. Bu işin ihalesinde 24/2/2000 tarih ve 23974 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "2000 Yılında Girişilecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hakkında tebliğ" hükümlerine uyulmadan en düşük teklif veren istekliye ihale edilecektir.
İşin Adı: Aş. Seyhan IV. Mer. Sul. ve Drj. Prj 7 YP - 8 YP Drj. ve Sul. Pomp. İst. Enerji Tes. ve Mont. Müşt. Tem. ve Mont. S.E. (P5 Pompa İstasyonu)
Toplam Toplam Tahmini Bedel Geçici Teminat İhale
Cins ve Miktan (TL.) (TL.) Tarihi ve Saati 1- 3 Ad. Dalgıç Pompa
Q = 970 İt/sn Hm = 5 m/ss n = 1000 d/d N = 75 KW ile mekanik ve elk. Teç. Tem. ve Mont. 90.000.000.000 2.700.000.000 16/6/2000 - 10.00
Şartname bedeli : 25.000.000,-TL. (KDV Hariç) 2 - İhale Adana DSİ VI. Bölge/61. Şube Müdürlüğü binasında bulunan toplantı salonun
da toplanacak Emanet İnşaatı komisyonunca yapılacaktır. İstekliler işin adını ve sarih adreslerini belirttikleri bir dilekçe ile DSİ VI. Bölge Saymanlık Müdürlüğüne başvurarak şartname bedelini yatırmak suretiyle, Şartname ve eklerini DSİ 61. Şube Müdürlüğünden temin edebilirler.
3 - İsteklilerde aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir. a) İstekliler ihale konusu teçhizatlann Özel Teknik Şartnamede belirtilen test ve deneyle
rin yapılacağı test yerinin kapasite, yer ve teknik özelliklerini bulunduklan yerin Sanayi Odasına tasdik ettirerek (2000 yılı içinde) bu belgeyi teklifleri, teklifleri esnasında dış zarfa koyacaklardır.
b) İsteklinin tebligat adres beyanı c) Kanuni ikametgah belgesi d) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi e) İmza sirküleri f) Vekaleten ihaleye katılmıyorsa ayrıca teklifte bulunanın vekaletnamesi ve imza sirküle
ri g) Geçici teminata ait belge h) İstekliler ortak girişim ise (Noter Tasdikli) ortak girişim beyannamesi ile ortaklık söz
leşmesi ı) Teknik şartname ve eksiltme şartnamesinde belirtilen diğer belgeler. 4 - İhale saatinde, ihale odasında hazır bulunmak isteyenler kimlik ibraz etmek suretiyle
veya vekaleten katılanlar ise vekaletnamesini ve kimliğini ibraz etmek suretiyle ihale odasına alınabileceklerdir.
5 - İş bu ilan kapsamında bulunan ihale muhtevası teçhizatlann teminine kısmi teklif kabul edilmez.
6 - İstekliler teklif mektuplannı yukanda belirtilen belgeler ve şartnamelerde belirtilen diğer belgelerle birlikte en geç ihalenin yapılacağı saate kadar komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde teslim edilecektir. Dış zarfta bulunması gereken bu belgelerden herhangi birinin eksik olması halinde teklif geçersiz sayılacaktır.
7 - Postadaki gecikmeler işleme konulmayacaktır. 8 - Yukanda belirtilen toplam tahmini bedele katma değer vergisi dahil değildir.
15011/1-1
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65
TOPLU TAŞIMA OTOBÜSLERİ SATIN ALINACAKTIR
Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletmesi Müessesesi
(EGO) Genel Müdürlüğünden :
1 - Kuruluşumuzca, aşağıda dosya nurnarası belirtilen toplu taşıma araçları, 24/7/2000
günü saat 14.00'de kapalı zarf, fiyat ve teklif alma yolu ile satın alınacaktır.
2 - Söz konusu, alımlarla ilgili şartnameler; ücreti mukabilinde Toros Sok. No: 12 Sıhhi
ye/ANKARA adresindeki İkmal İnşaat ve Tesis Dairesi Başkanlığı, İç Ticaret Müdürlüğünden te
min edilebilir.
3 - İhaleye iştirak edecek, isteklilerin şartnameye göre hazırlayacakları ihale evraklarını
en geç 24/7/2000 günü saat 14.00'de EGO Genel Evrakına vermeleri veya anılan saatte aynı ad
reste olacak şekilde posta ile göndermeleri şarttır.
4 - Kuruluşumuz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir.
5 - Teklif edilen fiyatlar hem yazı, hem rakamla açık olarak yazılacaktır.
6 - İsteklüerin ihaleye girebilmesi için;
a) Yasal ikametgah göstermesi,
b) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline
ihale yılı içinde kayıtlı olduğunu gösterir belge vermesi,
c) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge vermesi,
d) İmza sirküleri vermesi,
e) Şartnameleri ve ilgili evraklan imzalayarak ihale teklif evrakına eklemesi, f) Otobüslere ait teknik özellik, marka.menşei ve diğer bilgileri ihale teklif evrakında mut
laka belirtmesi, g) Fiyatlan KDV siz teklif etmesi, h) Otobüslere ait TSE veya eş değerli belgeleri ihale teklif evrakına eklemesi, ı) İhale teklif evrakına şartname alındı makbuzlarının fotokopilerinin eklenmesi, i) Teklif ettikleri bedelin %3'ü oranında TL veya ihalenin açıldığı tarihteki T.C. Merkez
Bankası Döviz alış kuru üzerinden hesaplayacakları döviz veya bunları karşılayacak teminat mektubunu süresiz geçici teminat olarak vermesi zorunludur.
8 - İhaleye ait evraklar ihale komisyonu tarafından ihaleye katılan firmalar huzurunda ihale saatinden 1 saat sonra açılacaktır.
İhale Tahmini Bedeli Şartname Bedeli Dosya No Malzemenin Cinsi Sekli Miktan (TL.) (TL.)
441-99/ZE Toplu taşıma için körüklü
(Mafsalh) otobüs F.Teklif 100 Adet 23.187.500.000.000 1.000.000.000
Toplu Taşıma için solo
(Normal) otobüs) 250 Adet 15224/1-1
Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı : 24072
TIBBİ GAZ SATIN ALINACAKTIR Sağlık Bakanlığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Komis-
yon Başkanlığından : Cinsi: Tıbbi Gaz İhalesi., Miktan: 6 Kalem., Muhammen Bedeli: 14.623.500.000- TL.,
Geçici Teminatı: 438.705.000 - TL., İhalenin Şekli: 84/8213 sayılı Yönetmeliğin 29/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile., İhale Tarihi: 21/6/2000., İhale Günü Saati: Çarşamba - 10.00., İhale Yeri: Hastane Yeni Bina Toplantı Salonu.
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 2000 yılı ihtiyacı olan yukanda cinsi, miktan, muhammen bedeli geçici teminatı, ihalenin şekli ile ihale gün, saat ve yeri yazılı olan 6 (Altı) Kalem Tıbbi Gaz ihalesi 84/8213 sayılı Yönetmeliğin 29/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkılmıştır.
Teklif mektuplan saat 09.45'e kadar komisyon başkanlığına verilecektir. Bu hususla ilgili liste ve şartnameler kurumumuz Döner Sermaye Saymanlığından 20.000.000 - TL. karşılığında temin edilebileceği gibi Satınalma Bölümünden de ücretsiz görülebilir.
İhaleye girecek istekliler şartname ve eklerindeki belirtilen belgeleri teklifleri ile birlikte vermek zorundadırlar.
Postadaki gecikmeler, telgraf ve fax ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. http://www.tyih.gov.tr İlan olunur. 15223/1-1
Cinsi: Tıbbi Cihaz İhalesi., Miktan: 4 Kalem., Muhammen Bedeli: 87.050.000.000 - TL., Geçici Teminatı: 2.611.500.000- TL., İhalenin Şekli: 84/8213 sayılı Yönetmeliğin 29/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü., İhale Tarihi: 22/6/2000., İhale Günü Saati: Perşembe - 10.00., İhale Yeri: Hastane Yeni Bina Toplantı Salonu.
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinin 2000 yılı ihtiyacı olan yukanda cinsi, miktan, muhammen bedeli geçici teminatı, ihalenin şekli ile ihale gün, saat ve yeri yazılı olan 4 (Dört) Kalem Tıbbi Cihaz İhalesi 84/8213 sayılı Yönetmeliğin 29/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkılmıştır.
Teklif mektuplan saat 09.45'e kadar komisyon başkanlığına verilecektir. Bu hususla ilgili liste ve şartnameler kurumumuz Döner Sermaye Saymanlığından 20.000.000 - TL. karşılığında temin edilebileceği gibi Satınalma Bölümünden de ücretsiz görülebilir. -
İhaleye girecek istekliler şartname ve eklerindeki belirtilen belgeleri teklifleri ile birlikte vermek zorundadırlar.
Postadaki gecikmeler, telgraf ve fax ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. http://www.tyih.gov.tr İlan olunur. Alınacak Cihazların
TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
Cinsi Miktan Birim Muhammen Bedeli
(TL. 1 - Plazma Eritici 8'li 2 - Plazma Eritici 4'lii 3 - Kan Isıtıcı
2 Adet 6 Adet
10 Adet 3 Adet
5.500.000.000 4.300.000.000 3.000.000.000 6.750.000.000 4 - Hemodiyaliz Cihazı
15222/1-1
7 Haziran 2000 - Sayı : 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa: 67
GÜNEŞ ENERJİLİ SOLAR PANEL VE 25-30 KVA'LIK JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR
Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : Genel Müdürlüğümüzce aşağıda cinsi, miktarı ve Dosya No.lan yazılı malzemeler kapalı
zarfla İç piyasadan teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. İhaleye ait Şartnameler, bedeli mukabilinde İstanbul/Salıpazarı-Fındıklı Meclisi Mebusan
Cad. No: 18 Kat:4'de Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı veznesinden alınacak makbuz karşılığında temin edilecektir.
Teklifler en geç aşağıda belirtilen tarihte saat 14.00'e kadar aynı adresde mukim Malzeme ve Satın Alma Müdürlüğümüze verilmiş olacaktır.
Genel Müdürlüğümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.
Dosya No Malzeme Cinsi 2005/2009
2000/2006
26 Adet Güneş Enerjili Solar Panel 6 Adet 25-30 KVA'lık Jeneratör
Son Teklif Verme Tarihi
6/7/2000
3/7/2000
Geçici Şartname Bedeli Teminat Tutan KDV Dahil
(TL.) (TL.) 300.000.000 10.000.000
700.000.000 15.000.000
15225/1-1
EŞYA TORBASI, KAMUFLAJLI SATIN ALINACAKTIR İstanbul Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 2 No'lu İhale Komisyon Başkanlı
ğından j 1 - Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen maddeler, hizala
nnda gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'nci maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait idari ve teknik şartname İSTANBUL ve ANKARA Jandarma İkmal Merkezi Komutanlıklan ile İZMİR Jandarma İkmal Grup Komutanlığında görülebilir.
3 - İsteklilerin geçici teminatlan ile kanunen istenen diğer belgeleri ve teklif mektuplannı ihale saatine kadar komisyonumuza vermeleri şarttır. Postadaki ve her türlü gecikmelerin kabul edilmeyeceği duyurulur.
4 - İhalesi İSTANBUL-KARTAL-SOĞANLIK Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 2 No.lu Jandarma İhale Komisyon Başkanlığında yapılacaktır. .
Cinsi : Eşya Torbası, Kamuflajlı; Miktarı : 500.000 Adet; Tahmini Bedeli : 696.000.000.000,-TL.; Geçici Teminatı: 20.880.000.000,-TL.; İhale Tarihi ve Saati: 21 Haziran 2000 Çarşamba Günü Saat 14.30'da
Not: İhtiyacın tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi 250.000'er adetlik iki parti ayrı ayrı isteklilere de ihale edilebilecektir. Bu takdirde 250.000 adet eşya torbası, kamuflajlı'nın muhammen bedeli 348.000.000.000,-TL. olup, geçici teminatı 10.440.000.000,-TL.dır.
. 15159/1-1
TEMİZLİK HİZMETİ YAPTIRILACAKTIR TEAŞ Türkiye Elektrik Üretim-İletim Anonim Şirketi Çanakkale Şebeke İşletme
Grup Müdürlüğünden : ÇANAKKALE 1 - Grup Müdürlüğümüzün hizmet binalarının temizliği için 7 (yedi) kişilik temizlik hiz
meti alım ihalesi yapılacaktır. 2 - ihaleye katılmak için şartname almak mecburidir. Şartnameler TEAŞ Çanakkale Şebe
ke İşletme Grup Müdürlüğü, Çınarlık Cad. P.K.15 ÇANAKKALE (Tel : 0286 213 51 54 - Fax. 0286 213 51 55) adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir.
3 - İhaleye katılmak isteyenler şartnamede talep edilen evraklarla birlikte tekliflerini en geç 21/6/2000 Çarşamba günü saat 12.00'e kadar aynı adreste bulunan muhaberat servisine teslim edecektir. Bu gün ve saatten sonra verilecek teklifler ile postada olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklifler aynı gün ve aynı adreste saat 14.30'da yükleniciler huzurunda alenen açılacaktır.
4 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta yada kısmen veya tamamen uygun gördüğüne vermekte serbesttir. 15158/1-1
Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANACAKTIR Karayolları Genel Müdürlüğünden : Tahmini bedelleri ve geçici teminatları aşağıda belirtilen, 2000-2537-15 sipariş numaralı,
Genel Müdürlüğümüz personelinin işyerine geliş ve gidişlerini teminen 3 grup halinde 35 adet 43 kişilik servis otobüsünün Ankara Belediyesi sınırlan içerisinde muhtelif güzergahlarda çalıştınl-mak üzere kiralanması işi 2886 sayılı Kanunun.36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
Tahmini Bedeli Geçici Teminat Grup No Miktarı ve Cinsi (TL) (TL.)
Î7~~ 12 Adet 43 Kişilik Servis Otobüsü ~53.34O~0OO.0O0 1.600.200.000 II. 11 Adet 43 Kişilik Servis Otobüsü 41.910.000.000 1.257.300.000
III. 12 Adet 43 Kişilik Servis Otobüsü 38.100.000.000 1.143.000.000
İhale 23/6/2000 günü saat 10.00'da Karayollan Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü Yücetepe/ANKARA (A Blok 7. Kat 711 No.lu ihale oda)'da toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.
İşin Şartnamesi; sipariş numarası ve konusu belirtilen unvanlı dilekçe ile Karayollan Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğü (A Blok 7. Kat 706 No.lu Oda)'nden 20.000.000,-TL. + K.D.V bedelle alınabileceği gibi aynı yerde ücretsiz de görülebilir. Ancak posta ile şartname gönderilmez.
İsteklilerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Eksiltme Şartnamesi hükümlerine göre hazırlayacaklan Teklif Mektuplannı 23/6/2000 günü saat 10.00'a kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığı'na vermeleri şarttır.
İsteklilerin, eksiltme şartnamesinde belirtilen tüm belgeleri eksiksiz ve şartnameye uygun olarak vermeleri gerekmektedir. Aksi halde teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifin RT.T. vasıtası ile gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez.
Duyurulur. . 15228/1-1
ÇÖP TOPLAMA VE NAKLİYESİ YAPTIRILACAKTIR İstanbul Kağıthane Belediyesinden : Belediyemiz 2000 yılı için çöp toplama ve nakil işi 2886-2990 sayılı İhale Yasasının
36/37. maddelerine göre ihale tarihinden itibaren 6 ay (altı ay) süre ile 20/6/2000 Salı günü saat 11.00'de Belediyemiz Encümen salonunda Encümen huzurunda kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
a) İşin muhammen bedeli 876.634.898.400,-TL., geçici teminat % 3 26.299.046.952,-TL. dir.
b) Taliplilerin ihaleye katılabilmesi için ihale şartnamesini 100.000.000,-TL. karşılığında Temizlik İşleri Müdürlüğünden almalan gerekmektedir.
c) İştirak edebilmek için geçici teminatlarını ihale günü saat 10.00'a kadar Gelirler Müdürlüğüne yatırmaları ve geçici teminat makbuzu, tasdikli nüfus, cüzdan sureti, ikametgah belgesi, imza sirküleri, vekilse vekaletname ve şartnameye uygun hazırlanan tekliflerini içeren zarflannı 23/6/2000 günü saat 11.00'e kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.
d) Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. e) İhaleye katılmak isteyen firmalar yukanda belirtilen ihale tarihinden 3 iş günü önce ye
terlilik belgesi için istenilen belgelerle Temizlik İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve ihaleye katılmak için yeterlilik belgesi almaları gerekmektedir. (Not : Yeterlilik müracaatı için ihale ve müracaat günü dahil değildir.)
İlan olunur. . 15814/1-1
TALİ HASILAT VE HURDA MALLAR SATILACAKTIR Sümer Holding Anonim Şirketi Diyarbakır Pamuklu Sanayii İşletmesi Müdürlüğün
den : 1 - 19/6/2000 Pazartesi günü saat 13.30'da tali hasılat ve hurda mallann açık pazarlık
usulü ile satışı şartnamemiz esasları dahilinde İşletmemizde yapılacaktır. 2 - İhalede satışa çıkanlacak mallann listesi ve şartname, İşletmemiz Ticaret Müdürlüğün
den temin edilecetir. 3 - İşletmemiz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi değildir. 15685/1-1
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa: 69
24 K A L E M ÇELİK İLE 5 K A L E M BORU MALZEME SATIN ALINACAKTIR ÇANSAŞ Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : (Yapraklı Yolu 4 Km. ÇANKIRI) Tel: 0 376 213 24 82 (3 hat) fax: 0 376 213 24 85 1 - ÇANSAŞ 'ın ihtiyacı olan,
Sıra 24 K A L E M ÇELİK MALZEME Malzemenin Gereç No Mlz. Ölçüleri Adet Ağırlığı Norm Nr. Cinsi Nr.
1 Çap 210x1100 mm. 1 Adet 300 Kğ. DİN 7527/6 St 52-3/N 1.0570 2 Çap 270x2270 mm. 1 Adet 1020 Kğ. DİN 7527/6 Ç 4140/V 1.7225 3 Çap 280x1520 mm. 1 Adet 735 Kğ. DİN 7527/6 Ç 4140/V 1.7225 4 Çap 280x250 mm. 1 Adet 120 Kğ. DİN 7527/6 Ç 4140/V 1.7225 5 Çap 70x1000 mm. 1 Adet 30 Kğ. DİN 7527/6 Ç 4140/V 1.7225 6 Çap 50x4500 mm. 1 Adet 70 Kğ. DİN 668 h 11 Ç 1050 1.0540 7 Çap 85x3800 mm. 1 Adet 169 Kğ. DİN 7527/6 Ç 1050 1.0540 8 Çap 105x1500 mm. 1 Adet 102 Kğ. DİN 7527/6 Ç 1050 1.0540 9 Çap 55x4000 mm. 4 Adet 298 Kğ. DİN 1013 Ç 6150/V 1.8159
Alternatif Malzeme Yay Çeliği 4 Adet 298 Kğ. DİN 1013 Ç9255 1.0904 Çap 55x4000 mm.
10 Çap 90x3250 mm. 2 Adet 325 Kğ. DİN 7527/6 Ç 4140/V 1.7225 11 Çap 10x1600 mm. 1 Adet lKğ. DİN 670/h8 Ç3505 1.5633
Civa Çeliği 12 Çap 20x2500 mm. 4 Adet 25 Kğ. DİN 670/h8 Ç 1020 1.0402 13 Çap 22x500 mm. 1 Adet 2 Kg. DİN 1013 Ç 1020 1.0402 14 Çap 35x500 mm. 1 Adet 4Kğ. DİN 1013 Ç 1020 1.0402 15 Çap 40x750 mm. 1 Adet 8 Kg. DİN 1013 Ç 1020 1.0402 16 Çap 45x650 mm. 1 Adet 9 Kg, DİN 1013 Ç 1020 17 Çap 70x1120 mm. 1 Adet 34 Kğ. DİN 1013 Ç 1020 1.0402 18 Çap 75x1600 mm. 1 Adet 56 Kğ. DİN 1013 Ç 1020 1.0402 19 25x25x3800 1 Adet 19 Kğ. DİN 1014 Ç 1040 1.0511 20 55x55x2600 1 Adet 62 Kğ. DİN 1014 Ç 1020 1.0402 21 90x90x3040 1 Adet 194 Kğ. DİN 1014 Ç 1020 1.0402 22 70x120x2880 1 Adet 190 Kğ. DİN 7527/6 Ç 1020 1.0402 23 160x350x3440 1 Adet 1512 Kg. DİN 7527/6 Ç1040 1.0511 24 160x350x3440 1 Adet 1512 Kg. DİN 7527/6 Ç 1040 1.0511
5 K A L E M MUHTELİF ÇELİK BORU MALZEME Sıra Mlz. Ölçüleri Malzemenin Gereç No İç Çap Dış Çap Boy (mm) Adedi Ağırlığı Norm Nr. Cinsi Nr.
25 45x51x2500 2 Adet 18 Kğ. DİN 1629 St44-3/N 1.0144 26 210x230x2800 2 Adet 304 Kğ. DİN 1629 St 44-3/N 1.0144 27 80x90x2720 1 Adet 29 Kğ. DİN 1629 St 52-3/N 1.0570 28 130x180x2650 1 Adet 254 Kğ. DİN 1629 St 52-3/N 1.0570 29 81,6x101,6x3400 1 Adet 77 Kğ. DİN 1629 St 44-3/N 1.0144
Not : Firma tarafından önerilecek alternatif malzeme ölçü ve miktar değerlendirmeye alınacaktır.
Malzemeler, Satın Alma Mevzuatımız uyannca Kapalı Zarf suretiyle ve Kalite İstekleri Formu ve İdari Şartname çerçevesinde satın alınacaktır.
2 -Tekliflerin en geç 21 Haziran 2000 tarihi saat 12.30'a kadar Yapraklı Yolu 4. Km. Çan-kın adresindeki Şirketimiz haberleşme servisine verilmiş olması gerekmektedir. İhale aynı gün 14.00'de aynı adreste yapılacak olup, iştirakçi firmalar ihalede hazır bulunabilecektir.
Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
3 - Bu konudaki koşullan içeren İdari Şartname ile Kalite İstekleri Formu (Yapraklı Yolu 4 Km. Çankırı Tel: 0376 2132482 Fax : 0376 2132485) Genel Müdürlüğümüz Tedarik Kısım Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilecektir.
4 - Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 5 - Konuyla ilgili olarak 250.000.000 -TL.lik (İkiyüzellimilyon) nakit veya vadesiz limit
içi geçici teminat alınacaktır. 6 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp, yapmamakta veya bölüp,
bölmemekle veya dilediğine yapmakta alternatif teklifleri değerlendirip, değerlendirmemekte serbest bulunmaktadır.
7 - İhale üzerinde kalan firmadan ihale tutannın % 10'u kadar kesin teminat mektubu alınacak olup, mektup limit içi ve vadesiz olacaktır. 15697/1-1
• • YAĞLIK PAMUK ÇİĞİDİ SATILACAKTIR
Tardım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğünden : Ceylanpınar/SANLIURFA
1 - İşletmemiz 1998-1999 ve 2000 yılı istihsali toplam 2.100.000 kg. yağlık pamuk çiğidi kapalı zarf teklif alma (artırma) usulü ile satılacaktır.
2 - İhale, 13/6/2000 Salı günü saat 14.00'de İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda Pınar (Merkez) işletmemizde kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacaktır. İhale bu tarihte gerçekleşmez veya verilen fiyatlar uygun görülmez ise ihale ertesi hafta aynı gün (20/6/2000) yer ve saatte tekrar edilecektir.
3 - Yağlık pamuk çiğidine ait tonaj, geçici teminat ve muhammen bedellerini gösterir çi-zelge aşağıdadır. Muh.Birim Geçici
Miktarı Fiyatı Muhammen Bedeli Teminatı %5 P.No Cinsi (Kg) (TL/Kg) (TL.) (TL.)
1- Yağlık Pamuk Çiğidi 250.000 80.000 20.000.000.000 1.000.000.000 2- Yağlık Pamuk Çiğidi 250.000 80.000 20.000.000.000 1.000.000.000 3- Yağlık Pamuk Çiğidi 250.000 80.000 20.000.000.000 1.000.000.000 4- Yağlık Pamuk Çiğidi 250.000 80.000 20.000.000.000 1.000.000.000 5- Yağlık Pamuk Çiğidi 250.000 80.000 20.000.000.000 l.000.000.000 6- Yağlık Pamuk Çiğidi 250.000 80.000 20.000.000.000 1.000.000.000 7- Yağlık Pamuk Çiğidi 250.000 80.000 20.000.000.000 1.000.000.000 8- Yağlık Pamuk Çiğidi 250.000 80.000 20.000.000.000 1.000.000.000 9- Yağlık Pamuk Çiğidi 100.000 80.000 8.000.000.000 400.000.000
Toplam 2.100.000 168.000.000.000 8.400.000.000 4 - İhaleye iştirak edecek olan müşteriler malın bir bölümüne teklif verebilecekleri gibi,
teminatlannı yatırmak kaydıyla tamamına da teklif verebilirler. Müşteriler konu ile ilgili şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar.
5 - İhale konusu 2.100 ton yağlık pamuk çiğidinin 600 tonu Beyazkule işletmemizde, 1500 tonu Merkez işletmemizde olup, teslim yeri ilgili işletmelerdir. Müşteriler ihaleye girmeden önce malı yerinde göreceklerdir. Sonradan yapılan itirazlar kabul edilmez.
6 - İlgili malın tesliminde Beyazkule ve Merkez kantarlan esas olup, kamyon ruhsat tonajına göre yükleme yapılacaktır.
7 - Teklif mektuplan en geç 13/6/2000 tarihi saat 14.00'e kadar işletmemiz genel evrak servisine verilmiş veya bu saate kadar işletmemizde ulaşacak şekilde posta ile gönderilmiş olacaktır. Bu saate kadar belirtilen servise verilmeyen veya ulaşmayan teklif mektuplan dikkate alınmayacaktır. Fax ile teklif mektubu kabul edilmeyecektir.
8 - Bedeli ödense dahi zamanında teslim alınmayan maldan işletmemiz sorumlu olmayacaktır.
9 - Bu işe ait şartname TİGEM Tanm İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sk. No:62 Bakanlıklar/ANKARA) ile Boztepe Tanm İşletmesi Müdürlüğü Aksu/ANTALYA, Hatay Tanm İşletmesi Müdürlüğü Reyhanlı/HATAY, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanlıkları ile işletmemizde görülebilir.
10 - TİGEM 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp işletmemiz ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta veya en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
11-İlan olunur. 15682/1-1
7 Haziran 2000 - Sayı : 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa: 71
MUHTELİF GIDA MADDESİ SATIN ALINACAKTIR Gaziantep II Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden :
Sıra Miktan Tahmini Tutan %3 Geç. Tem. İhale No Cinsi (Kalem) (TL.) (TL.) İhale Şekli Gün ve Saati T ~ Kuru Gıda 52 ?0.054.000.000 1.501.620.000 2886 D.İ.K. 35/a 20/6/2000 Saat 10.00
2 Yaş Sebze ve Meyve 48 27.786.000.000 833.580.000 2886 D.İ.K. 35/a 20/6/2000 Saat 14.00 3 Ekmek 2 14.987.000.000 449.610.000 2886 D.İ.K. 35/a 20/6/2000 Saat 15.30
Gaziantep İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gaziantep Çocuk Yuvası, Şahinbey Çocuk Yuvası; Yetiştirme Yurdu, Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüklerinin yukanda cinsi, miktarı, tahmini tutarı, geçici teminat tutarı ile ihale gün ve saati belirtilen ihtiyaçlarından:
a) Kuru gıda b) Yaş sebze ve meyve c) Ekmek ihtiyaçlan 31/12/2000 tarihi sonuna kadar 2886 sayııl Devlet İhale Kanununun
35/a ve 36. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır. Belirtilen işlere ait şartnameler Gaziantep İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilecektir. İhaleye katılmak isteyenler:
1 - 2000 yılında Ticaret Odasından vizeli belge veya Esnaf ve Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduklarını gösterir belge
2 - Geçici teminatın yatınldığına dair alındı belgesi 3 - Noter onaylı imza sirküleri (Vekaleten katılanlar vekaletnameleri ile) 4 - Tebligat adreslerini içeren teklif mektuplarını 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hüküm-
lenne göre tanzim ederek 20/6/2000 tarihinde yukanda belirtilen saatlerde; ihalenin yapılacağı yer olan Gaziantep İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Valilik Binası 4. Kat adresinde bulunan İhale Komisyon Başkanlığına sıra numaralı alındı karşılığı verilmesi gerekmektedir.
Posta ile yapılan başvurulann ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İhaleye katılmak isteyen K.İ.T.leri istenilen belgeleri vermeyebilirler. Sadece yetki belgesi ve geçici teminat alındı makbuzu vererek ihaleye katılabilirler.
Yeteri kadar talep olmaması, teklif edilen bedellerin komisyonca uygun görülmemesi veya ihale komisyonu kararının ita amirince uygun görülmeyerek onaylanmaması halinde ihale aynı şartlarda 15 gün sonra aynı yer ve saatte yeniden yapılacaktır.
İhale Gaziantep İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Valilik Binası 4. Kat Gaziantep adresinde -yapılacaktır. Tel: 0.342.2316521 15693/1-1 •
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI AKÜLERİ SATIN ALINACAKTIR Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığından : İhale Konusu : 1 - Aşağıda cinsi ve miktan belirtilen Kesintisiz güç Kaynağı Aküleri Devlet İhale Kanu
nunun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile tahmini bedelden indirim yapılmak üzere satın alınacaktır.
2 - İhaleye ait Teknik ve İdari Şartname Enstitümüz Yatırımlar Şubesi Müdürlüğünden (Necatibey Caddesi No: 114 Bakanlıklar/ANKARA) ücretsiz olarak temin edilebilecektir.
3 - İhale Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığında (Necatibey Caddesi No: 114 1. Kat 125 numaralı toplantı salonunda) 19/6/2000 Pazartesi günü saat 15.00'de Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
4 - Satın alınacak olan Akülerin tahmini bedeli KDV hariç 33.408.000.000,-TL. (Otuzüç-milyardörtyüzsekizmilyon) geçici teminat tutan ise 1.002.240.000,-TL. (Birmilyarikimilyoniki-yüzkırkbin)'dır.
5 - İsteklilerde Aranan Belgeler : a) Kanuni ikametgah sahibi olması b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi d) İdari Şartnamenin 3. maddesinde istenilen diğer belgeleri vermesi 6 - Teklifler en geç 19/6/2000 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar Enstitümüz Yatırımlar Şu
besi Müdürlüğüne (Necatibey Caddesi No:114 Bakanlıklar/ANKARA) adresine verilecektir. Cinsi : Kesintisiz Güç Kaynağı Aküleri; Miktarı : 384 Adet; Tahmini Bedel :
33.408.000.000,-TL.; Geçici Teminat Miktan : 1,002.240.000,-TL. 15684/1-1
Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR Ankara Jandarma İkmal Merkezi 2 No.lu İhale Komisyonu Başkanlığından: 1 - Aşağıda cinsi, miktan, tahmini bedeli, geçici teminatı ve ihale tarihi yazılı ikmal mad
desi 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3'ncü maddesine göre Pazarlık Usulü ihale ile satın alınacaktır.
2 - İhale konusu ikmal maddelerine ait Şartname ve ekleri çalışma saatleri içerisinde An-kara-Güvercinlik Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 2 No.lu Jandarma İhale Komisyon Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir.
3 - İsteklilerin geçici teminat ve yasal diğer belgelerle birlikte ihale tarih ve saatinde 2 No.lu Jandarma İhale Komisyon Başkanlığı ihale salonunda hazır bulunmalan ilan olunur.
Tahmini Bedeli Geçici Teminatı İhalenin Tarih (TL.) (TU) ve Saati
15 Haziran 2000 52.000.000.000 1.560.000.000 Saat: 10.30
15 Haziran 2000 75.000.000.000 2.250.000.000 Saat: 11.30
15688/1-1 MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
1 - Aşağıda cinsi, miktan, tahmini bedeli, geçici teminatı ve ihale tarihi yazılı ikmal maddeleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5 l/B maddesine göre Pazarlık Usulü ihale ile yaptınlacaktır.
2 - İhale konusu ikmal maddelerine ait şartname ve ekleri çalışma saatleri içerisinde An-kara-Güvercinlik Jandarma İkmal Merkezi Komutanlığı 2 No.lu Jandarma İhale Komisyon Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir.
3 - İsteklilerin geçici teminat ve diğer yasal belgelerle birlikte ihale tarih ve saatinde 2 No.lu Jandarma İhale Komisyon Başkanlığı ihale salonunda hazır bulunmalan ilan olunur.
Tahmini Bedeli Geçici Teminatı İhalenin Tarih Cinsi Miktan (TL.) (TL.) ve Saati J.Oku Han Komutanlığı Teklif Edilen 12 Haziran 2000 Bilgisayar Dershaneleri Bedel Tahmini Bedelin En Az Saat: 10.30 Yerel Alan Ağı Teçhizatı 1 Adet Yapılmamıştır %3'ü (Yüzde Üçü) J.Genel Komutanlığı Teklif Edilen 13 Haziran 2000 Ek Hizmet Binası Yerel Bedel Tahmini Bedelin En Az Saat: 14.30 Alan Ağı Teçhizatı 1 Adet Yapılmamıştır %3'ü (Yüzde Üçü)
• 15687/1-1 İLAÇ SATIN ALINACAKTIR
Edirne Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığı İhale Komisyon Başkanlığından : 1 - Edirne Devlet Hastanesi 132 Kalem İlaç Alımı yapılacaktır. 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunun 17/2-3 maddesi ve 84/8213 sayılı Döner Sermayeli kuruluşlar ihale yönetmeliğinin 29. maddesi A fıkrası gereğince kapalı zarf usulü ile yaptınlacaktır.
2 - İhale ile ilgili şartname (idari ve teknik) mesai saatleri içinde Döner Sermaye Saymanlığından ücretsiz görülebilir. 10.000.000,-TL. karşılığında temin edilebilir.
3 - Teklifler geçici bedel üzerinden yüzde tenzilat (hem yazı-hem rakkam) gösterilmek suretiyle verilecektir.
4 - İhaleye katılan firmalar toplam üzerinden %3 geçici teminat yatınlacaktır. 5 - Geçici teminat mektuplannı yatırdıklanna dair belgenin aslı (nakit olarak yatınlacak
geçici teminatların Edirne Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığı veznesine yatınlması) gerekmektedir. Bankalardan alınacak geçici teminat mektuplan teyit yazılan ile birlikte vermeleri gerekmektedir.
6 - Ecza Depolannın ecza deposu ruhsat belgesini 2000 mali yılı içersinde yapılmış noter tasdikli örneği ve imalatçıların imalatçı olduklanna dair belgesinin 2000 mali yılı noter tasdikli örneğinin teklif dosyalanna koymalan zorunludur (Sağlık Bak. Ted. Hiz. Gen. Müdürlüğünün genelgesi doğrultusunda üretici firma ve ecza deposu olmayan firmalann ilaç ihalesine iştirak edemeyecektir.)
Cinsi Miktarı Faks Cihazı
40 Adet DC Güç Kaynağı
30 Adet
7 Haziran 2000 - Sayı : 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa: 73
7 - Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 8 - İhale belirtilen gün ve saatte Edirne Devlet Hastanesi Hastane Müdürlüğü odasında ya
pılacaktır. (Saat 10.00'a kadar zarflar verilecektir) 9 - 2000 Mali Yılı içersinde alınmış Ticaret Odası Belgesi 10 - 2000 mali yılı içersinde alınmış ikametgah belgesi ve tebligat için adres beyanı 11 - 2000 mali yılı içersinde alînmış imza sirküleri veya vekaleten katılanların noter onay
lı imza sirküleri ve vekaletnameleri 12 - Fiyatlara KDV dahil değildir. İstekliler listemizin toplam üzerinden teklif verilecek
tir. 13 - Ödemeler 2000 mali yılı fatura karşılığı (3) üç ay içinde yapılacaktır. 14 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedel tespitinde serbesttir. 15 - Posta yoluyla yapılacak müracaatlardaki gecikmeler kabul edilemez. İhale Şekli: 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29. madde
sinin a fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile Muhammen Bedel : 68.900.950.310,-TL. Geçici Teminat: 2.068.000.000 -TL. Müracaat: İhale Komisyon Başkanlığı Son Müracaat Tarihi Saat: İhale saatine kadar İhale Tarih/Saat: 21/6/2000 saat 10.00 Çarşamba İhalenin Yapılacağı Yer : Hastanemiz Müdür Odası Cinsi: 132 Kalem İlaç Alımı 15689/1-1
250.000 ADET 30 GÜN SÜRELİ MEKTUP FORMU BASTIRILACAKTIR Türk Telekom Manisa Başmüdürlüğünden : 1 - Şirketimiz ihtiyacı olan 250.000 adet 30 gün süreli mektup formu kapalı yazılı teklif
almak suretiyle bastırılacaktır. 2 - İhalesi 23/6/2000 Cuma günü saat 13.30'da Komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 - Geçici teminatı şartnamesinde belirtilmiş olup, şartnamesi 3.510.000,-TL. (KDV Da
hil) bedelle Başmüdürlüğümüz Muhasebe Müdürlüğü veznesinden temin edilebilir. Bunun haricinde şartname bedelinin Manisa Türk Telekom Başmüdürlüğüne ait T.C. Ziraat Bankası MANİ-SA/Mesir Şubesindeki 304260/2920.6 no'lu hesabına yatırılarak dekontunun 0236-232 44 24 no'lu faksımıza bildirilmesi halinde şartnameler adrese gönderilecektir.
4 - Sözleşme bitimine kadar ödenecek her türlü nakliye, ardiye ile Resim ve sözleşme noter tasdik harcı ve şirketimizce alınan karara yapıştırılacak karar pulu bedeli teklif verene ait olacaktır.
5 - Şirketimiz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
6-30 gün süreli mektubun numunesi Şirketimiz Muhasebe Müdürlüğü Malzeme Amirliğinden temin edilebilir.
7 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 8 - Tamamlayıcı bilgi için 0236-232 70 05 - 234 60 00 numaralı telefonlardan alınabilir.
15692/1-1
MİDİBÜS KİRALANACAKTIR TEDAŞ Genel Müdürlüğünden : 1 - Teşekkülümüz İzmir Işıklar Eğitim Merkezi Müdürlüğü için midibüs tipi 23 kişilik bir
araç kapalı teklif alma usulü ile kiralanacaktır. 2 - İhaleye katılmak için şartnameler; TEDAŞ Işıklar Eğitim Müdürlüğü Rasathane Yolu Işıkkent Bornova/İZMİR Telefon : 0 232 436 16 93
adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir. 3 - Teklifler en geç 29/6/2000 günü saat 13.30'a kadar yukarıdaki adresteki muhaberat ser
visine verilmiş olacak ve gelen teklifler aynı gün saat 14.00'de alenen açılacaktır. 4 - Teşekkülümüz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından, ihaleyi yapıp
yapmamakta, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 15680/1-1
Sayfa: 74 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR Altındağ Belediye Başkanlığından : 1 - Doğantepe Mahallesi Sosyal Konutlar İnşaatı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun
35. maddesinin (a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. 2 - Bu işin ihalesinde; 24/2/2000 tarih ve 23974 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "2000
Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler Hakkında Tebliğ" hükümleri uygulanacaktır.
3 - İşin tahmin edilen bedeli: 260.000.000.000-TL. + KDV dir. 4 - İhale 22/6/2000 Perşembe günü saat 11.00'de Belediye Sarayı Encümen Toplantı Sa
lonu'nda yapılacaktır. 5 - a) İhale Şartnamesi ile diğer belgeler, Fen İşleri Müdürlüğü İstanbul Yolu Akköprü -
Ankara adresinde mesai saatlerinde bedelsiz görülüp, incelenebilir. b) Bu işe ait şartname bedeli 25.000.000,-TL. + KDV. dir. c) İhaleye katılmak isteyenlerin; Belediye Sarayı'nın bulunduğu Anafartalar Caddesi No:
117'deki Hesap İşleri Müdürlüğü veznesine bedeli yatırıldıktan sonra bu işe ait ihale dosyasını ve eki şartnameleri Fen İşleri Müdürlüğü'nden almaları gerekir.
6 - İsteklilerin: "Yapım İşleri İçin Kapalı Tekİif Usulü ile İhale Şartnamesi'ne, "İhale Şartnamesine Ek Özel Şartname'e, "Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği'ne ve 2'nci maddede adı geçen "Uygun Bedel" Tebliği hükümlerine uygun olarak;
A - İhaleye katılmaya yeterli olup, olmadıklannın tesbiti için 14/6/2000 Çarşamba günü saat 17,00'ye kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan alınmış (C) grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini (Aslını ibraz etmek şartıyla noter tasdikli suretine), (Ortak girişimlerde pilot ortağın istenilen grupta ve en az bu işin keşif bedeli kadar, özel ortaklann da grubuna bakılmaksızın bu işin keşif bedelinin en az %30'u kadar müteahhitlik karnesine sahip olmalan zorunludur.)
b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini. (2000 yılı onaylı) c) İstekli şirket ise kanıüayıcı belgeleri, d) Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca
imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini, e) 1994-1998 (5 yıl) yıllanna ait (1994'den sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan
itibaren) Gelir veya Kurumlar Vergisi borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden 2000 yılında Örneğine uygun olarak temin edecekleri belgeyi, (Aslını ibraz etmek şartıyla onaylı örneğini)
f) Mali Durum Bildirisi ve Belgelerini, g) Yapı Araçlan Taahhütnamesini, h) Teknik Personel Taahhütnamesini, i) Halen Taahhüdündeki İşler Bildirisi ve Belgelerini, j) Firmanın Faaliyet Süresi ile ilgili beyanı ve belgelerini, k) Son 25 yılda müteahhit olarak yapmış olduğu işler bildirisini, 1) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri, m) İş Durumu ve Tutumu ile ilgili yazılı beyanı, n) İhale Şartnamesi'nde ve İhale Şartnamesi'ne Ek Özel Şartname'de öngörülen diğer bel
geleri, vermesi, (Müteahhitlik karnesinin değerlendirilmesi istendiği takdirde (k) ve (1) fıkralanndaki bilgi
ve belgeler aranmaz.) o) İhale konusu işin keşif bedelinin asgari %10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi ile yi
ne asgari %10'u kadar kullanılmamış teminat kredisinin olması gerekmektedir. B - İhaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 7'nci maddesine göre hazırlayacak
ları tekliflerini, aynı şartnamenin 8'nci maddesi doğrultusunda 22/6/2000 Perşembe günü saat 10.00'a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığı'na vermeleri gerekmektedir.
Dış Zarf Aşağıdaki Belgeleri İçerecektir, a) İç Zarf,
_ b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, c) Noter tasdikli imza sirküleri,
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa: 75
d) İstekliler adma vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri,
e) Ortak Girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,
f) Altındağ Belediye Başkanlığı adına alınmış 7.800.000.000,-TL. tutannda geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
g) İhale dosyası bedeli için Hesap İşleri Müdürlüğünden alınan vezne alındısının aslı, 7 - Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dos
ya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde istek-lilerce yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
8 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkalan adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
9 - "Uygun Bedel" Tebliğinin 3'nci maddesi gereğince, isteklilere daha önceden Yeterlik için belge verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan isteklilerin önünde İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanlann teklif zarflan açılmadan geri verilecektir.
10 - Telgraf veya Faks ile yapılacak müracaatlar veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur. • ORMAN EMVALİ SATILACAKTIR
K.Maraş Orman İsletme Müdürlüğünden :
Cins Nevi 3.Sınıf KB Çz.I.Tomruk Çam 3.Sınıf NB Çz.İ.Tomruk Çam 2.Sınıf Çz İ.Maden Dir. Çam Çz İ.San.Od. Çam Çk {.Kabuksuz Kağ. Od. Çz İ.Kabuksuz Kağ. Od. İ. Kabuksuz Kağ. Od.
Adet 9.470 4.342 3.310 1.803
416 897 280
20.518
M3 1.356.321
847.229 205.723 108.922 22.273 46.963 16.938
2.604.369
Boy 2,2.5
4 3
1,1.4 2,2.5
2 3,4
Muh. Bedeli (TL.)
29.000.000 34.000.000 25.000.000 25.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000
15683/1-1
Geçici Teminat %3
(TL.) 1.155.000.000
849.000.000 150.000.000 79.000.000 14.000.000 29.000.000 10.000.000
2.286.000.000
2000 2000 2000 2000 1999 1999 1999
Satış Tarihi : 21/6/2000 Parti Adedi : 104 Satış Günü : Çarşamba Satış No : 4 K.Maraş Ziraat Bankası Merkez Şubesi 30423-25 0 344 2235511-10 Hat, Satış Memuru : 0 344 2235511-259, Faks : 0 344 2235533
Müsadereli Emvaller
Deposu Cinsi P.N 5 Tekerek Yapacak ve Yakacak
Adet M.3. Teminat
(TL.) 4.412 5 ST. 1475 Kgr. 13.000.000
21/6/2000 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00'de yukanda müfredatı yazılı 104 parti orman emvali tamamı peşin %50 mal bedeli ve vergileri peşin kalan miktara karşüik banka teminat mektubu ile 3 ay vade ile açık artırmalı satışa çıkanlmıştır. Parti olan müsaderelilerin tamamı peşin. Teminat mektuplannda aylık faiz %2 olup, mektup faizleri mektuba dahil edilecektir.
Alıcılann %3 ve %6 teminatlannı aynı gün ihale saatinden önce İşletmemiz veznesine ya-tırmalan, %3 teminatlanna karşılık Teminat mektubu vereceklerin ihale tarihi ve girecekleri parti
• numaralannı belirtmeleri şarttır. Bu satışımıza ait ilan ve ek O.G.M. K.Maraş Orman Bölge Müdürlüğü, civar İşletme Müdürlükleri, İşletme Şefliklerimiz ve İşletmemiz Muhasebe servisinde görülebilir.
İlan olunur. • 14601/1-1 HİZMET BİNALARININ TEMİZLİĞİ YAPTIRILACAKTIR
TEDAŞ Gümüşhane Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 1 - Müessese Müdürlüğümüz ve bağlı ünitelerinin temizlik işi kapalı teklif alma suretiyle
ihale edilecektir. 2 - İhaleye katılabilmek için şartname almak mecburidir. Şartnameler ve ekleri Müessese
Müdürlüğümüz Makine İkmal ve Satın Alma Müdürlüğünden 10.000.000,-TL. bedelle temin edilebilir.
3 - İhale ile ilgili geçici teminat 2.300.000.000 - (İkimilyariiçyüzmilyon) TL.'dir. 4 - TEDAŞ ve/veya Kamu ihalelerine katılma yasağı bulunan firma ile şahıslar ihaleye ka
tılamazlar. Katılmalan halinde bulunduklan aşamadaki teminatları TEDAŞ tarafından irad kaydedilecektir.
Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
5 - İhaleye katılan isteklilerin sahte belge koymalan halinde savcılığa suç duyurusunda bulunulacak olup, teklifleri dikkate alınmayacak ve bulunduğu aşamadaki teminatlan TEDAŞ tarafından irad kaydedilecektir.
6 - İhaleye katılabilmek için yeterlilik istenilecektir. Yeterlilik belgesi almak isteyen firmaların en geç 26 Haziran 2000 günü saat 12.00'a kadar TEDAŞ Gümüşhane Elektrik Dağıtım Müessesesi Muhaberat Servisine Teklif İsteme Şartnamesinde istenen belgeler ile birlikte yazılı olarak müracaat edeceklerdir.
7 - Yeterlilik Belgeleri 29 Haziran 2000 tarihinde verilecektir. Yeterlilik İçin İsteklilerde Aranacak Şartlar: a) Kanuni ikametgah adresinin bildirilmesi, b) Gerçek Kişi veya Tüzel kişi olması, c) Ortak girişim (konsorsiyum) Kabul edilmez, d) İstekli şahıs ise, sicilinin kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya Ticaret Sicil Me
murluğundan alacağı, sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair bir belgeyi ibraz etmesi; İstekli tüzel kişi ise, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret Odası ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
e) Tek işyerine ait istenilen asgari işçi sayısının en az % 50'ni, ihalenin yapılacağı tarihten önceki son 4 aylık dönemde temizlik hizmetlerinde sürekli çalıştırdığına dair son 4 aylık SSK Dönem Bordrosunun aslı veya noterden tasdikli suretinin verilmesi.
f) Düzenleme tarihi itibariyle SSK'na vadesi geçmiş prim borcu olmadığına ilişkin SSK'dan alınacak ihale ilanı tarihinden sonraki tarihi taşıyan ilişiksiz belgesi.
g) Düzenleme Tarihi itibariyle Vadesi Geçmiş Gelir Vergisi/Kurumlar Vergisi Katma Değer Vergisi ve Gelir Vergisi, stopaj borcu olmadığına dair bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden alacakları ihale ilanı tarihinden sonraki tarihi taşıyan belge,
h) Teknik Şartnameye göre bulundurulması gereken makinalann (Beş yaşından büyük olmaması gerekmektedir.) en az % 30'unun (kesirler tama ilave edilebilir.) kendisine ait olduğunu gösteren fatura ile bu makinalann kayıtlı olduğunu gösteren demirbaş kayıt defterinin aslı veya noter tasdikli sureti ve kalan kısmını da engeç işin başlama tarihinde hizmet verilecek yerde bulundurulacağına ait taahhütname.
ı) Gerçek ve Tüzel kişilerin temizlik hizmetleri yapabileceğine dair ana sözleşmelerinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi suretinin ibraz edilmesi,
i) Temizlik işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
j) İhalenin yapılacağı yıldan önceki son iki yıl içinde bitirmiş oldukları ve halen yükümlülükleri altında bulunan (Son iki yıl içinde yapmış olduklan herhangi bir temizlik işinin olmaması halinde halen yükümlülükleri altında bulunan) temizlik işlerinin tamamına ilişkin olarak ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlanndan alacaklan ve anılan Kamu Kurum ve Kuruluşlannın da vermek zorunda olduklan (ihtar ve yazılı uyan alıp almadıklan almışlarsa kaç kez olduğunu belirten işleri gösteren belgeler,
k) Firmalann ilaçlama yapmaya yetkili olduğuna dair Resmi Kuruluşlardan almış olduğu belgenin aslı veya noter tasdikli sureti EDM'lerle ilaçlama konusunda yetkili firma veya şahıstan hizmet alabileceğine dair belge
1) İhaleye katılmak isteyen İstekli'lerin katılma (Yeterlilik) belgesi için Şartname-satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en son teklif verme (Kapalı Teklif veya açık eksiltme, pazarlık) tarihinden itibaren 50 gün opsiyonlu olacaktır.
9 - Şartnamede istenilen belgeleri eksik olan ve istenilen niteliklere sahip olmayan isteklilerin teklifleri dikkate alınmayacaktır.
10 - Firmalann tekliflerini karşı şartsız vereceklerdir. Karşı şart sürenlerin teklifleri dikkate alınmayacaktır.
11 - Teklifler en geç 4 Temmuz 2000 günü saat 14.00'a kadar Müessese Müdürlüğü-müz'ün TEDAŞ - Bağlarbaşı Mahallesindeki adresinde bulunan Evrak Kayıt Servisine verilecek olup; Teklifler aynı gün saat 14.30'da Satın Alma ve İhale Odasında alenen açılacaktır.
12 - Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 15691/1-1
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa: 77
93 K A L E M SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR Erzincan Devlet Hastanesi Baştabibliği Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığından : Cinsi: Sarf Malzemesi, Miktan: 93 Kalem, Muh. Bedel: 81.007.065.000,-TL., Geçici Te
minatı: 2.430.211.950,-TL., İM. Şekli: Kapalı Teklif, İhale Tarihi: 19/6/2000, İhale Saati: 14.00 1 - Erzincan Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığının ihtiyacı olan yukanda cinsi,
miktan, muhammen tutan, geçici teminatı, ihale şekli, ihale tarihi ve saati yazılı 93 kalem muhtelif sarf malzemesi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak çıkanlan 84/8213 sayılı yönetmeliğinin 29'ncu maddesinin a) bendi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkanlmıştır.
2 - İhale, ilan metninde belirtilen gün ve saatte Erzincan Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanı odasında yapılacaktır.
3 - İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Erzincan Devlet Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığında ücretsiz görülebildiği gibi 5.000.000,-TL. da karşılığında temin edilebilir.
4 - İhaleye katılmak isteyenler geçici teminat yatırmalan gerekir. (Geçici teminatı nakit olarak yatırmak isteyenler Döner Sermaye Saymanlığının veznesine makbuz karşılığında yatırabilirler.) Aynca Banka Geçici Teminat Mektubu da kabul edilir.
5 - İhale yönetmeliği gereğince ihale komisyonuna ibraz edilmesi zorunlu belgeler: a) Kanuni ikametgahı olması b) Geçici teminat belgesi (firmalar ihalede girdikleri kalemlere göre geçici teminat vere
bilirler.) c) Posta için yapılacak tebligata ilişkin adres göstermesi d) Saniye ve Ticaret Odası belgesi (2000 yılı vizeli) e) İmza sirküleri (noter tasdikli) f) Numune onay belgesi (Hastane muayene komisyonundan temin edilecektir.) 5 - İhaleye girecek olanlann birim fiyat üzerinden kınm yapabilecekleri gibi muhammen
(toplam) bedel üzerinden % yüzde kınm yapabilirler. 6 - Teklif mektuplannı en geç ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına vermele
ri gerekmektedir. Bu sorumluluk postayla yapılan müracaatlar içinde geçerlidir. 7 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tesbitte serbesttir. 8 - İhale birim fiyatlanna KDV Dahil Değildir. Keyfiyet ilan olunur. • 15679/1-1
MUHTELİF İŞLER YAPTIRILACAKTIR Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden : 1 - Fabrikamız Rafineri kısmında santrafuj + 3.75 Kotunda mevcut mozaik ve betonlann
kopresör ile kınlması, temizlenmesi ve yeniden kotuna uygun olarak karo mozaik ile kaplanması işinin (Malzeme + İşçilik Dahil) İhalesi 15/6/2000 Perşembe Günü Saat 14.00'de Fabrikamız Ofis Binasında kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır.
2 - Bu işin keşif tutan 3.700.000.000 - TL. (Üçmilyaryediyüzmilyon ve 00/00 TL.) dır. 3 - Bu işle ilgili muvakkat teminat 185.000.000 - TL, (Yüzseksenbeşmilyon ve 00/00 TL.)
olup, Kat'i teminat yükümlenilen hizmet tutannın % 10'u nispetinde olacaktır. 4 - İhaleye iştirak edecek olan Firmalann en geç 14/6/2000 Çarşamba Günü mesai saati
bitimine kadar Fabrikamız İnşaat Servisinde Yeterlik Belgesi almalan gerekmektedir. 5 - Firmalarca teklif edilen % iskonto oranı Alım - Satım ve İhale Komisyonumuzca dü
şük bulunması halinde açık eksiltme veya pazarlık usulüne gidilebileceğinden firma yetkilisinin ihale Gün ve Saatinde Fabrikamızda hazır bulunması gerekmektedir.
6 - Bu işle ile ilgili Şartname ve Sözleşme örneğini Fabrikamız Ticaret Servisinden 10.000.000 - TL. (Onmilyon ve 00/00 TL.) karşılığında temin edilebilir.
7 - Fabrikamız 2886 Sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte serbesttir. . 15686/1-1
PERSONEL TAŞITTIRILACAK TIR Eti Bor Anonim Şirketi Kırka Bor İsletme Müdürlüğünden : 1 - Eskişehir i l i Seyitgazi ilçesi, Kırka Beldesinde faaliyet gösteren İşletmemizin Memur
personelinin, Sosyal Siteden 2.200 metre mesafedeki idari bina ve 2.700 metre mesafede bulunan Teknik Büro İşyerlerine 43 kişilik birer "adet otobüsle ve bir yıl sureyle getirilip, götürülmesi işi kapalı zarf teklif isteme usulü ile ihale edilecektir.
2 - Bu işin ihalesi 27/6/2000 Salı günü saat 14.30'da İşletmemizin Kırka/Eskişehir'deki idari binasında Satın Alma ve İhale Komisyonumuzca yapılacak olup, son teklif verme saati aynı gün 14.00'a kadardır.
3 - Bu işin geçici teminatı 400.000.000,-TL.dır. 4 - Geç yapılan müracaatlar ile postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 5 - Teklif zarflan ihalede hazır bulunan isteklilerin huzurunda açılacaktır. 6 - İhale ile ilgili evraklar, Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Baş
kanlığı/Ankara'dan, Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı/Bandırma'dan, İşletmemiz Ticaret Müdürlüğünden, bedelsiz olarak temin edilebilir.
7 - İşletmemiz 2886 sayılı İhale Kanunu'na tabii değildir. 14800/1-1
Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
K A N SAYIM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR Çatalca Devlet Hastanesi Başhekimliğinden : Çatalca Devlet ve Bölge Trafik Hastanesinin 2000 mali yılı ihtiyacı olan kit karşılığı kan
sayım cihazı işi ihalesi Döner Sermaye Saymanlığı bütçesinden karşılanmak üzere aşağıda belirtildiği şekilde 84/8213 sayılı yönetmeliğin 29/a maddesi hükümleri çerçevesinde kapalı teklif almak sureti ile 20/6/2000 günü saat 14.00'da kurum satın alma komisyon odasında yapılacaktır.
İhale ile ilgili idari ve özel şartname diğer belgeler Döner Sermaye Satın Alma Komisyon Başkanlığından ücretsiz olarak görülebilir. İstekliler geçici teminat tutannın %3 olarak 568.115.000,-TL. olarak banka teminat mektubu olarak yatırabilecekleri gibi Döner Sermaye Veznesine yatmlan makbuz olarak sunmak zorundadırlar.
Belirtilen gün ve saatten sonra gelen evraklar teslim alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Teklif mektub ve evraklan yasada öngürüldüğü şekilde hazırlanmış olacaktır.
İhale Gruplan : İhale Konusu : Kit Karşılığı Kan Sayım Cihazı; Muhammen Tutan : 18.937.160.000-TL+
KDV; Geçici Teminat: 568.115.000,-TL.; İhale Tarihi : 20/6/2000; Saati: 14.00 Taliplerden İstenilen Belgeler : 1 - İkametgah ilmühaberi (Muhtardan veya noter tasdikli) 2 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası faaliyet belgesi (2000 tarihli) 3 - İmza sirküleri (Noter tasdikli suret veya asıl) 4 - Yasal çerçevesinde yasal çerçevede alınmış teklif mektubu 5 - Vekaleten katılacaklardan noter tasdikli vekaletnamesi 6 - Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan or
taklık sözleşmesi (noter tasdikili veya asıl) 7 - Muhammen bedelin %3 (yüzde üç) oranında teminat mektubu 8 - Şirketi temsilen katılanlann temsil belgesi noter tasdikli 9 - İdari şartnamede istenilen diğer belgeler İlan olunur. 15694/1-1 •
KİT KARŞILIĞI OTOANALİZATÖR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR Çatalca Devlet ve Bölge Trafik Hastanesi Başhekimliğinden ; Çatalca Devlet ve Bölge Trafik Hastanesinin 2000 mali yılı ihtiyacı olan kit karşılığı Oto-
analizatör cihazı işi ihalesi Döner Sermaye Saymanlığı bütçesinden karşılanmak üzere aşağıda belirtildiği şekilde 84/8213 sayılı yönetmeliğin 29/a maddesi hükümleri çerçevesinde kapalı teklif almak sureti ile 20/6/2000 günü saat 10.00'da kurum satın alma komisyon odasında yapılacaktır.
İhale ile ilgili idari ve özel şartname ile diğer belgeler Döner Sermaye Satın Alma Komisyon Başkanlığından ücretsiz olarak görülebilir. İstekliler geçici teminat tutannın %3 olarak 1.409.820.000,-TL. olarak banka teminat mektubu olarak yatırabilecekleri gibi Döner Sermaye Veznesine yatınlan makbuz olarak sunmak zorundadırlar.
Belirtilen gün ve saatten sonra gelen evraklar teslim alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Teklif mektub ve evraklan yasada öngürüldüğü şekilde hazırlanmış olacaktır.
İhale Gruplan : İhale Konusu Kit Karşılığı Otoanalizatör Cihazı; Muhammen Tutan:
46.993.723.000,-TL+KDV; Geçici Teminat: 1.409.820.000,-TL.; İhale Tarihi: 20/6/2000; Saati: 10.00
• Taliplerden İstenilen Belgeler : 1 - İkametgah ilmühaberi (Muhtardan veya noterden) 2 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası faaliyet belgesi (2000 tarihli) 3 - İmza sirküleri (Noter tasdikli suret veya asıl) 4 - Yasal çerçevede alınmış teklif mektubu 5 - Vekaleten katılacaklardan noter tasdikli vekaletnamesi 6 - Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan or
taklık sözleşmesi (noter tasdikili veya asıl) 7 - Muhammen bedelin %3 (yüzde üç) oranında teminat mektubu 8 - Şirketi temsilen katılanların temsil belgesi noter tasdikli 9 - İdari şartnamede istenilen diğer belgeler İlan olunur. 15695/1-1
7 Haziran 2000 - Sayı : 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa: 79
İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR Bahçeşehir Belediye Başkanlığından : 1 - 250.000.000.000 - TL.+KDV. keşif bedelli Bahçeşehir Belediyesi "Belediye Hizmet
Binası İkmal İnşaatı" işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca ihaleye konulmuştur.
2 - Bu işin ihalesinde 24/2/2000 tarih ve 23974 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hakkında tebliğ hükümleri uygulanacaktır.
3 - İhale 21/6/2000 Çarşamba günü saat: 15.00'da Bahçeşehir Belediye Encümeni toplantı odasında yapılacaktır.
4 - İhale dosyası mesai saatleri içerisinde Fen İşleri Müdürlüğünden görülebilir ve 50.000.000- TL.+KDV. karşılığında temin edilebilir.
5 - İSTEKLİLERİN : Yapı işleri için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesine ek özel şartnameye, Yapı Tesis ve
Onanm İşleri Katılma Yönetmeliğine ve 2. maddede adı geçen "Uygun Bedel" tebliği hükümlerine uygun olarak;
A - İhaleye katılmak için 16/6/2000 Cuma günü mesai saati sonuna kadar örneğine uygun başvuru dilekçesi ile;
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış (C) grubunda en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi (Aslını ibraz etmek sureti ile Noter Tasdikli örneği),
b) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, c) İstekli şirket ise kanıüayıcı belgeler, d) Mali Durum Bildirisi, e) 2886 sayılı Kanuna göre cezalı olmadığına dair beyan, f) 1995 ile 1999 (5 yıl) yıllanna ait Gelir ve Kurumlar Vergisi olmadığına dair Vergi Da
iresinden 2000 yılında temin edecekleri belge (Aslını ibraz etmek sureti ile Noter Tasdikli ömeği), g) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak giriş beyannamesi ile ortaklarca imza
lanmış ortaklık sözleşmesi, h) Yapı araçlan Taahhütnamesi, i) Teknik Personel Taahhütnamesi, j) Halen taahhüdündeki işlerin belge ve bildirisi, k) Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri, ı) Son 25 yılda yapmış olduğu işler bildirisi, m) Değerlendirmeye alınmasını istediği işlerle ilgili beyanı ve bu işlere ait belgeleri, n) Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi birisinin keşif be
delinin %10'undan az olmaması gerekmektedir. o) Yapı Araçlannın kendi malı olanlar için Demirbaş defteri tasdikli sureti ve diğer belgeler, p) İhale Şartnamesinde ve İhale Şartnamesine ek Özel Şartnamede öngörülen diğer belge
leri vermesi, B - İhaleye katılabilmek için isteklilerin tekliflerinin 21/6/2000 tarihinde saat: 14.00'a ka
dar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. Dış Zarflar aşağıdaki belgeleri içerecektir. a) Iç Zarf, b) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, c) Noter tasdikli imza sirküleri, d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, e) Ortak girişim olması halinde, İhale Şartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli or
tak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi, f) Bahçeşehir Belediye Başkanlığına işin adına alınmış 7.500.000.000 - TL. tutarındaki
geçici teminata ait alındı veya Banka Teminat Mektubu, 6 - Başvuru dosyası idareye teslim edildikten sonra, müracaat tarihinden önce bile olsa
dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya noksan evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
7 - ihale Dosyası idareye teslim edildikten sonra düzeltme ve ekleme yapılamaz. 8 - Puanlama alt sının 75 puandır. 9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir. İlan olunur. 15815/1-1
Sayfa: 80 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
1.000 ADET KUMBARA YAPTIRILACAKTIR Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünden : 1 - Derneğimizce 1.000 adet Kumbara kapalı zarfla teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az % 3'ü nispetindeki geçici teminatı da teklifleri ile
birlikte vereceklerdir. 3 - ihaleye ait şartnameler "Ataç Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden ve "Nüzhetiye Cad. Deryadil Sok. No: 1 Beşiktaş/İstanbul" adresindeki Kızılay İstanbul Müdürlüğünden 10.000.000,-TL. karşılığında temin edilebilir.
4 - Firmalar tekliflerini en geç 19 Haziran 2000 günü saat 14.00'e kadar Genel Müdürlük Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü'ne vermeleri gerekmektedir.
5 - Teklifler aynı gün saat 14.30'da Genel Müdürlüğümüzde açılacaktır. 6 - Posta da meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaaüar dikkate alınmayacaktır. 8 - Derneğimiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 15699/2-1
5.000 ADET PLASTİK KİMLİK KARTI YAPTIRILACAKTIR 1 - Derneğimizce 5.000 adet Plastik Kimlik Kartı kapalı zarfla teklif almak suretiyle yap
tırılacaktır. 2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az % 3'ü nispetindeki geçici teminatı da teklifleri ile
birlikte vereceklerdir. 3 - İhaleye ait şartnameler "Ataç Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA" adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden ve "Nüzhetiye Cad. Deryadiİ Sok. No: 1 Beşiktaş/İstanbul" adresindeki Kızılay İstanbul Müdürlüğünden 10.000.000,-TL. karşılığında temin edilebilir.
4 - Firmalar tekliflerini en geç 19 Haziran 2000 günü saat 14.00'e kadar Genel Müdürlük Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü'ne vermeleri gerekmektedir.
5 - Teklifler aynı gün saat 14.30'da Genel Müdürlüğümüzde açılacaktır. 6 - Posta da meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 8 - Derneğimiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. 15700/2-1
PATLAYICI MADDE VE MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden : 1 - Kurumumuz'a bağlı YLI. ve ÇLI. Bölge Müdürlüklerimiz ihtiyacı patlayıcı madde ve
malzemeleri her bölge için ayn ayn teklif alınmak kaydıyla kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir. 2 - Konu ile ilgili şartnameler, bedelleri (50.000.000,-TL.) TKİ Genel Müdürlüğü Muha
sebe Daire Başkanlığına yatırıldıktan sonra Satın Alma Daire Başkanlığı 1108 no.lu odaya dilekçe ile müracaat edilmek suretiyle temin edilebilir.
3 - İstekliler tekliflerini en geç 20/6/2000 Salı günü saat 12.00'ye kadar kapalı zarfla YLİ. Bölge Müdürlüğümüz ihtiyacı için zarfın üzerine 64-ATKİ/379 dosya işareti, ÇLİ. Bölge Müdürlüğümüz ihtiyacı içinde 64-ATKİ/380 dosya işareti ve işlerin konusu yazılmak suretiyle Genel Müdürlüğümüz Genel Muhaberat Servisine vermeleri gerekmektedir.
4 - 64-ATKİ/379 referans no.lu iş için verilen teklif zarflan aynı gün saat 15.00'de, 64-AT-Kİ/380 referans no.lu iş için verilen teklif zarflan ise 15.30'da Genel Müdürlüğümüz (2.Kat Toplantı Salonu) İhale ve Satın Alma Komisyonunda açılacaktır.
5 - Postadaki gecikmeler gözönüne alınmaz. 6 - Kurumumuz Devlet İhale Yasasına tabi değildir. 15703/2-1 •
3 ADET TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden : 1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan, 3 adet Taşınabilir bilgisayar kapalı zarf usulü teklif almak
suretiyle satın alınacaktır. 2 - Bu işe ait şartname TRT Kurumu Genel Müdürlüğü, Alım İkmal Dairesi Başkanlığı,
Oran Sitesi - ANKARA adresinden 5.750.000,-TL. (Beşmilyonyediyüzellibinlira) bedel karşılığında temin edilebilir, Şartnameler posta ile gönderilmez.
3 - Teklifler engeç 19/6/2000 günü saat 14.00'e kadar TRT Sitesi Oran - ANKARA adreste bulunan Genel Evrak Müdürlüğüne verilecektir.
4 - Postadaki gecikmeler dahil, hangi sebeple olursa olsun, belirtilen sürede verilmeyen teklifler dikkate alınmaz.
5 - Kurumumuz Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından alımı yapıp yapmamakta kısmen, bölerek, miktar arttırarak veya azaltarak yapmakta ve uygun bedeli tesbitte serbesttir.
150İ2/2-1
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa: 81
1200 ADET PC SATIN ALINACAKTIR Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinden : 1 - Şirketimiz ihtiyacı olan 1200 adet PC kapalı yazılı teklif alınmak suretiyle satın alına
caktır. 2 - İstekliler, bu işe ait Şartnameyi Ankara'da Türk Telekomünikasyon A.Ş. Malzeme Da
iresi Başkanlığı III. Satın Alma Şube Müdürlüğü'nden veya İstanbul'da Türk TELEKOM İstanbul Yakası Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğü'nden KDV hariç 100.000.000,-TL. bedelle temin edebilirler.
3 - Teklifler en geç 29/6/2000 günü saat 10.00'a kadar Türk Telekomünikasyon A.Ş. Malzeme Dairesi Başkanlığı III. Satın Alma Şube Müdürlüğü'ne verilecek veya Posta ile bu tarihte anılan adreste bulunacak şekilde gönderilecektir.
4 - Tekliflerin geçerli olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmaların ihale şartnamesini şirketimizden almış olmaları şarttır.
5 - Şirketimiz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. 15237/2-1 /
SERVER PC, CLİENT PC, HUB, CONVERTÖR, WAN ROÜTER, NOKTA VURUŞLU YAZICI, MİCROSOFT NT SERVER, MİCROSOFT NT WORKSTATİON VE CİHAZ KABİNETİ
SATIN ALINACAKTIR 1 - Şirketimiz ihtiyacı olan 725 adet Server PC, 2.350 adet Client PC, 725 adet Hub, 1.166
adet 2 MB Convertör, 575 adet 1 L A N / 1WAN Router, 2.350 adet Nokta Vuruşlu Yazıcı, 725 adet Microsoft NT Server, 2.350 adet Microsoft NT Workstation, 725 adet Cihaz Kabineti, 10 adet TE-MOS tarafına ilave 1 L A N / 2 WAN Router ve 75 adet TEMOS tarafına ilave 2 L A N / 8 WAN Router kapalı yazılı teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır.
2 - İstekliler, bu işe ait Şartnameyi Ankara'da Türk Telekomünikasyon A.Ş. Malzeme Dairesi Başkanlığı III. Satın Alma Şube Müdürlüğü'nden veya İstanbul'da Türk TELEKOM İstanbul Yakası Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğü'nden KDV hariç 100.000.000,-TL. bedelle temin edebilirler.
3 - Teklifler en geç 29/6/2000 günü saat 10.00'a kadar Türk Telekomünikasyon A.Ş. Malzeme Dairesi Başkanlığı III. Satın Alma Şube Müdürlüğü'ne verilecek veya Posta ile bu tarihte anılan adreste bulunacak şekilde gönderilecektir.
4 - Tekliflerin geçerli olabilmesi için ihaleye iştirak edecek firmalann ihale şartnamesini şirketimizden almış olmalan şarttır.
5 - Şirketimiz 2886 sayılı Yasaya tabi değildir. 15236/2-1 • 500 M3 PROTOKSİT VE 2000 M3 OKSİJEN GAZI 1 (BİR) YIL SÜRE İLE
SABİT FİYATTAN OLMAK ÜZERE SATIN ALINACAKTIR TCDD Ankara Hastanesi Alım Satım ve İhale Komisyonu Başkanlığından : 1 - Teklifler en geç 28/6/2000 günü saat 14.00'de kadar hastanemiz satın alma bürosuna
teslim edilecektir. İhale saati 14.00'dür. 2 - Bu işe ait şartnameler hastanemiz satın alma bürosundan 10.000.000,-TL. ücret karşı
lığında temin edilecektir. Firmalar şartnameyi ücreti mukabilinde aldığını evraklan ve idareden temin edilerek her sayfası istekli firma yetkilileri tarafından imzalanmış idari ve teknik şartnameler ile birlikte komisyona ibraz edecektir.
3 - Firmalar teklif ettikleri bedelin % 3'ü oranında geçici teminatlanm TCDD 2. Bölge Müdürlüğü veznesine nakden yatıracaklardır. Firma dilediği takdirde banka teminat mektubu da verebilecektir.
4 - TCDD 2886 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihale yapıp yapmamakta kısmen yapmakta veya dilediği iştirakçiye ihale etmekte tamamen serbesttir. 15698/2-1
34 K A L E M YAŞ SEBZE VE MEYVA 3 AY BOYUNCA SABİT FİYATTAN OLMAK ÜZERE SATIN ALINACAKTIR
1 - Teklifler en geç 27/6/2000 günü saat 14.00'de kadar hastanemiz satın alma bürosuna teslim edilecektir. İhale saati 14.00'dür.
2 - Bu işe ait şartnameler hastanemiz satın alma bürosundan 10.000.000,-TL. ücret karşılığında temin edilecektir. Firmalar şartnameyi ücreti mukabilinde aldığını evraklan ve idareden temin edilerek her sayfası istekli firma yetkilileri tarafından imzalanmış idari ve teknik şartnameleri ile birlikte komisyona ibraz edecektir.
3 - Firmalar teklif ettikleri bedelin % 3'ü oranındaki geçici teminatlanm TCDD 2. Bölge Müdürlüğü veznesine nakden yatıracaklardır. Firma dilediği takdirde banka teminat mektubu da verebilecektir.
4 - TCDD 2886 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihale yapıp yapmamakta kısmen yapmakta veya dilediği iştirakçiye ihale etmekte tamamen serbesttir. 15701/2-1
Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
BAKIM ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. Bayburt Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğünden: 1 - Aşağıda Grup numarası belirtilen Bayburt Merkez Köylerinde Tesis ve Bakım Ona
nm işi kısmi malzemeli olarak 2000 yılı tüm yıl geçerli TEDAŞ birim fiyatlan ile kapalı zarf usulü teklif alma suretiyle İhale yaptınlacaktır.
İhale Keşfi Geçici Teminat Dosya Bedeli Grup No İşin Adı (TL) (TL) (TL)
2000.IŞL/1 Bayburt Merkeze bağlı Köy Grup ENH Bakım Onanm İşi 35.000.000.000 1.750.000.000 10.000.000
2 - Bu ihaleye teklif verebilmek için "İhaleye Katılma Belgesi" aranacaktır. 3 - İhaleye katılma belgesi almak isteyenler TEDAŞ AG-OG Elektrik Dağıtım Şebekele
ri ve OG Dağıtım hatlan Bakım Onanm İşleri teklif isteme şartnamelerinde istenilen belgeleri ve şartname ekindeki örnek formlan eksiksiz ve belirtildiği şekilde okunaklı tanzim edecekler.Bu belgeler en geç 16/6/2000 günü saat 16.00'ya kadar TEDAŞ BAYBURT ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ Makine ikmal ve Satın alma Müdürlüğü, Trabzon Yolu Üzeri Turgut Özal Bulvarı /BAYBURT Adresine dosya halinde verilecektir.
4 - İhaleye katılma belgesi 20/6/2000 tarihinden itibaren verilmeye başlanacaktır. 5 - İhaleye katılma belgesi alanlann İhaleye katılabilmeleri için yukandaki açık adresten
bedeli mukabilinden İhale dosyalannı almalan mecburidir. 6 - Teklifler en geç 29/6/2000 günü saat 12.00'ye kadar Müessesemiz evrak kayıt servi
sine verilecektir.Teklifler aynı gün Saat 14.00'den itibaren İhale ve Satın alma Komisyonu tarafından alenen açılacaktır.
7 - TEDAŞ tarafından yasaklanan firmaların ihaleye iştirak etmemeleri gerekmektedir. Yasaklı olduğu halde ihale için müracaat eden firmalann teminatlan bulunduklan aşamada irad kaydedilir.
8 - Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İhaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir. 14714/1-1
MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR Muş Türk TELEKOM Başmüdürlüğünden : Ünitemiz Şebeke Başmühendisliği ihtiyacı olan yer altı kanal işlerinde kullanılmak üzere
HDPE kıvnmh yer altı kablo muhafaza borusu ve aksesuarlan için aşağıda belirtilen cins ve miktarlarda 21/6/2000 günü saat 14.00'de Alım ve Satım Yönetmeliğinin 45/a (Pazarlıksız alım) maddesi gereğince kapalı teklif mektubu alınmak suretiyle ihale yapılarak satın alınacaktır.
Şartname Türk TELEKOM Muhasebe Müdürlüğünden 12/6/2000 ve 21f6/2000 günü saat 11.30'a kadar 10.000.000.-TL. karşılığında Başmüdürlük veznesinden satın alınacaktır. Teklif mektuplan en geç 21/6/2000 günü saat 12.00'ye kadar verilebilecektir. İhalede alınacak HDPE kıvnmh yer altı kablo muhafaza borusu ve aksesuarlann miktarlan aşağıya çıkartılmıştır.
S.No Malzemenin Cinsi Birimi Miktan 1 HDPE Kıvnmh yer altı kablo Metre 20.000.-Mt
muhafaza borusu 2 2 l i destek parçası Adet 500.-Ad. 3 4 lü destek parçası Adet 500.-Ad. 4 Boru tıpası Adet 5O0.-Ad. 5 Birleştirme manşonu Adet lOO.-Ad.
İhaleye Katılabilme Belgeleri : 1 - Geçici Teminat (verilen teklifin %3'ü) 2 - Ticaret odası kayıt belgesi 3 - İkametgah belgesi (Muhtarlıktan) 4 - İmza sirküsü (Noterden) 5 - Yeterlilik belgesi (Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğünden alınmış olan) 6 - Vekaletname 7 - Vergi levhası (Fotokopi) 8 - Şartname (Her sayfası İmzalı) 9 - Şartname bedeli makbuzu (Fotokopisi) 10 - Teklif mektubu İhale Tarihi : 21/6/2000 İhale Saati : 14.00 İhale Yeri : Muş Türk TELEKOM Başmüdürlüğü Not: Aynntılı bilgi 555 10 33 ve 555 10 27 Numaralı telefonlardan ve malzeme servisin
den öğrenilebilir. 15069/2-2
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83
PVC BORU SATIN ALINACAKTIR Malatya Türk TELEKOM'dan : Başmüdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere PVC Düz PVC - Kıvnmh, HDPE
Kıvrımlı boru, kapalı teklif usulü ile satın alınacaktır. İhaleye ait geniş açıklama Teknik ve İdari Şartnamede mevcut olup, şartnameler Malatya
Türk TELEKOM Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğünden temin edilebüir. İhale 16/6/2000 günü saat 15.00'de Başmüdürlüğümüz (özalper) hizmet binasında yapıla
cak olup, İhaleye katılmak isteyen firmalar 450.000.000.-TL. geçici teminatı Malatya Türk TELEKOM Başmüdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırarak, alacakları makbuz ve şartnamede istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplannı en geç ihale günü saat 11.00'e kadar Başmüdürlüğümüz Malzeme Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra gelen teklif mektuplan değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Şirketimiz 2886 sayılı ihale kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. , 15147/2-2
KİŞİSEL BİLGİSAYARLARIN 1 YILLIK PARÇASIZ BAKIM VE ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Alım, Satım ve İhale Komisyonu Başkan-lığından :
Konu : TCDD Merkez Daire ve Birimlerinde Kullanılan Kişisel Bilgisayarlann 1 Yıllık Parçasız Bakım ve Onarım işi.
Kuruluşumuzun ihtiyacı olan ve konuda belirtilen alımımız iç piyasadan Kapalı Zarf yöntemiyle ihaleye çıkartılmıştır. Bu işe ait teklifler 27/6/2000 tarih, saat 14.00'e kadar verilecektir. İhale ile ilgili şartnameler 5.000.000.-TL. bedelle satışa sunulmuştur.
1 - Tekliflerin Ankara'da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında toplanacak Merkez Alım, Satım ve İhale Komisyonumuza yukanda belirtilen ihale saatine kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. Bu saatten sonra gelen veya verilen teklifler kabul edilmeyecektir.
2 - Şartnameler Ankara'da TCDD Genel Müdürlüğü Merkez Veznesi ile İstanbul'da Haydarpaşa veznesinden bedeli mukabilinde temin edilebilir.
3 - Tekliflerle birlikte teklif edilen bedelin % 3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 4 - TCDD 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yap
makta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir. 5 - Kuruluşumuz internet adresi: www.malzeme.tcdd.gov.tr , e mail adresi: malze
me® tcdd,gov.tr • 15137/2-2 MUHTELİF İŞLER YAPTIRILACAKTIR
Devlet Demiryolları İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyon Başkanlığından :
Sirkeci Loko Bakım Atelyesinin Elektrik Tesisatının, Topraklama Tesisatının Yenilenmesi ve Yangın İhbar ve Koruma Sistemleri Yaptınlacaktır. (Teknik Şartnamesine Göre)
1 - Sirkeci Loko Bakım Atelye Müdürlüğü'nün yukanda belirtilen işlerinin Teknik şartnameye ve Projesine göre 20/6/2000 tarih saat 14.00'de kapalı zarf yöntemi ile eksiltmeye konulmuştur.
2 - Eksiltme H.Paşa'daki 1. Bölge Müdürlüğü binasında bulunan Alım Satım ve İhale Komisyon Başkanlığı'nda yapılacaktır.
3 - Geçici teminat teklif edilen toplam bedelin %3'ü olup, şartnameler H.Paşa Veznemizde KDV dahil 15.000.000.-TL, bedelle satılacaktır.
4 - Yukanda belirtilen ihale günü olan 20/6/2000 tarih ve saat 12.00'ye kadar geçici teminatın yatmış ve tekliflerin Komisyon'umuza verilmiş olması şarttır. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
5 - Kuruluşumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi değildir. 15007/2-2 190 K A L E M TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
TCDD Ankara Hastanesi Alım Satım ve İhale Komisyon Başkanlığından : 1 - Teklifler en geç 23/6/2000 günü saat 14.00'de kadar hastanemiz satın alma bürosuna
teslim edilecektir. İhale saati 14.00'dür. 2 - Bu işe ait şartnameler hastanemiz satın alma bürosundan 10.000.000.-TL. ücret kar
şılığında temin edilecektir. Firmalar şartnameyi ücreti mukabilinde aldığını evraklan ile birlikte komisyona ibraz edecektir.
3 - Firmalar teklif ettikleri bedelin %3'ü oranındaki geçici teminatlarını TCDD 2. Bölge Müdürlüğü veznesine nakden yatıracaklardır. Firma dilediği takdirde banka teminat mektubu da verebilecektir.
4 - TCDD 2886 sayılı Yasaya tabi olmadığından ihale yapıp yapmamakta kısmen yapmakta veya dilediği iştirakçiye ihale etmekte tamamen serbesttir. 15006/2-2
Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
YEMEK PİŞİRME, BULAŞIK YIKAMA VE GARSONLUK HİZMETLERİ YAPTIRILACAKTIR
TEDAŞ Gümüşhane Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 1 - Müessese Müdürlüğümüz Personeline verilecek olan Öğlen Yemeği işi kapalı teklif
usulü ile ihale edilecektir. 2 - İhaleye katılabilmek için şartname almak mecburidir. Şartnameler TEDAŞ Gümüşha
ne Elektrik Dağıtım Müessesesi Makine İkmal ve Satın Alma Müdürlüğünden 4.000.000,-TL. bedelle temin edilebilir.
3 - İhale ile ilgili Geçici Teminat 250.000.000,-TL.dir. 4 - Teklifler en geç 23/6/2000 günü saat 14.00'a kadar Müessese Müdürlüğümüzün TE-
DAŞ-Bağlarbaşı Mahallesindeki adresinde bulunan Evrak Kayıt servisine verilecek olup; Teklifler aynı gün saat 14.30'da iştirakçıların huzurunda Satın Alma ve İhale Komisyonu odasında alenen açılacaktrr.
5 - TEDAŞ ve/veya Kamu ihalelerine katılma yasağı bulunan firma" ile şahıslar ihaleye katılamazlar. Katılmalan halinde bulunduklan aşamadaki teminatlan TEDAŞ tarafından irad kaydedilecektir.
6 - Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İhaleyi yapıp yapmamakta dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 15690/1-1
PERSONEL VE VARDİYELİ PERSONEL TAŞIMA HİZMETLERİ YAPTIRILACAKTIR ÇANSAŞ Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : (Yapraklı Yolu 4 Km. ÇANKIRI) Tel:0 376 213 24 82 (3 hat) Fax:0 376 213 24 85 1 - a) Şirketimizce T.I.S. hükümlerine göre taşıttınlması gereken Personel ile Öğrenci ve
Stajyerlerin 45-50 kişilik 3 araç ile, b) Yine T.İ.S. hükümlerine göre taşıttılması gereken Vardiyeli Personel ile Öğrenci ve Staj
yerlerin 45-50 kişilik 1 araç ile, Fabrika-Şehir arası Taşıma Hizmetleri İdari Şartnameleri'ne uygun olarak 1 (Bir) yıl süre
li olarak Kapalı Zarf usulü ile ihale edilecektir. 2 - Teklifler en geç 19 Haziran 2000 günü saat 12.00'ye kadar verilecek olup; - Personel Taşıma ihalesi aynı gün saat 14.00'de - Vardiyeli Personel Taşıma ihalesi aynı gün saat 15.00'de yukanda belirtilen adreste ya
pılacaktır. İştirakçi firmalar ihalede hazır bulunabilecektir. 3 - Bu konudaki koşullan içeren Şartnameler ÇANSAŞ Alım Şefliğinden yazılı başvur
mak sureti ile ücretsiz olarak temin edilebilecektir. 4 - Geciken teklifler kabul edilmeyecektir. 5 - Personel Taşıma ihalesi için 250.000.000,-TL.lık (İkiyüzellimilyon) Vardiyeli Perso
nel Taşıma İhalesi için 150.000.000,-TL.lık (Yüzellimilyon nakit veya vadesiz limit içi Geçici Teminat alınacaktır.
6 - Şirketimiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp, yapmamakta veya dilediğine yapmakta, alternatif teklifleri değerlendirip, değerlendirmemekte serbest bulunmaktadır.
. 15696/1-1 KURUM ÜFLEME SİSTEMİ REHABİLİTASYONU YAPTIRILACAKTIR
Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 1 - Şirketimize bağlı Kangal Termik Santralının I. ve II. ünite kurum üfleme sisteminin re
habilitasyonu işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle yaptınlacaktır. 2 - ihaleye katılmak için şartname satın almak zorunludur. Şartname; - TEAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvan No: 27 Kat: 15 Oda
No: 15076 Tel: 2126900/2201 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 250.000.000,-TL. (KDV dahil) karşılığında alınabilir. (Dosya No: 37-TKA/00041)
3 - Tekliflerin en geç 17/8/2000 günü saat 12.00'ye kadar TEAŞ Ticaret Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı No: 27 Kat: 15/15086 no.lu odadaki muhaberat servisine verilmesi gerekmektedir.
4 - Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir. 15702/2-1
DÜZELTME Ardahan Valiliği İl Daimi Encümeni Başkanlığından : 4/6/2000 tarih ve 24069 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Merkez Özel İdare İşhanı
ilanının 6. maddesinin A fıkrasının a bendi; Bayındırlık ve îskan Bakanlığından alınmış en az işin keşif bedeli kadar (B) gurubu Müteahhitlik karnesi (Aslını ibraz etmek şartıyla Noter tasdikli suretini) ve işin keşif bedeli kadar benzer iş bitirme belgesi (aslını ibraz etmek şartıyla Noter tasdikli suretini.) olarak değiştirilmiştir.
ilan olunur. 15910/1-1
MUHTELİF GIDA MADDESİ SATIN ALINACAKTIR
Bursa İç Tedarik Bölge Başkanlığı Satın Alma Komisyon Başkanlığından :
KKK.lığı, Dz.KK.lığı ve Hv.KK.lığı ihtiyacı için aşağıda cinsi, miktan, tahmini tutan, geçici teminatı, ihale gün ve saati yazılı ikmal maddeleri 36 nci Madde Kapalı Teklif Usulü ile satın alınacaktır. Buna ait şartname ve ekleri Bursa, Ankara ve İstanbul, İç Ted.Blg.Bşk.lığı Satın Alma Komisyon Başkanlıklarında çalışma saatleri içinde görülebilir. İsteklilerin teklif mektuplannı ihale saatine kadar komisyona vermeleri ilan olunur. Potadaki gecikmelerden sorumluluk kabul edilmez.
İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN BELGELER
1 - Kanuni ikametgahı olması,
2 - Türkiye'de tebligat için adres göstermesi,
3 - Mensubu olduklan (Tic. San. Odası/Es. ve San. Derneği vb.) oda sicilinde kayıtlı olduğunu gösterir belge. (1999 tarihli)
4 - İhaleye iştirak eden Gerçek ve Tüzel kişilerin noter tasdikli imza sirküleri, vekaleten ihaleye katılmıyor ise aynca istekli adına teklifte bulunacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri.
5 - Geçici Teminat Verilmesi.
6 - Ortak Girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortaklık Sözleşmesi ile Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (3-4-7) maddelerindeki esaslara göre tanzim edilecek belge.
7 - Tüzel kişiliğin olması halinde, tüzel kişiliğin sermaye yapısının paylannı gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya noter tasdikli sureti, tüzel kişilik Anonim Şirket ise şirketin sermaye paylannı gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya noter tasdikli en son Hazerun Cetveli ve bu cetvele göre, yapılan genel kurul toplantısının yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin asıl veya noter tasdikli sureti.
8 - Beyaz Peynir ihalesine girecek firmalar kendilerine ait AQAP 110, AQAP 120, TS EN ISO 9001, TS EN ISO 9002 belgelerinden herhangi birisini ihale aşamasında ihale komisyon başkanlığına ibraz edecektir.
9 - Aynca Kapalı Teklif Şartnamesinin 3 ncü ve Özel Şartlann 2 nci maddesindeki diğer hususlar.
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
RESMÎ G
AZETE
Sayfa : 85
Cinsi, Niteliği, Teslim Yeri Miktarı
l.Snf.Yağ.Beyaz Peynir (İç Ted.Blg.Bşk.Bursa) 15.000 Kg. 2.Snf.Yağ.Beyaz Peynir (21151 Lv.İk.Hiz.Bl.K./İZMİT) 12.000 Kg. 2.Snf.Yağ.Beyaz Peynir (19.P.Tug.K./EDREMİT) 18.000 Kg. 2.Snf.Yağ.Beyaz Peynir (l.P.Tug.K./ADAPAZARI) 18.000 Kg. 2.Snf.Yağ.Beyaz Peynir (Ord.Ok.Eğt.Mrk.K./BALIKESİR) 48.000 Kg. 2.Snf.Yağ.Beyaz Peynir (Dz.İk.Mrk.K./GÖLCÜK) 22.000 Kg. 2.Snf.Yağ.Beyaz Peynir (Dz.İk.Des.K./ÇANAKKALE) 16.000 Kg. 2.Snf.Yağ.Beyaz Peynir (Dz.İk.Des.K./EREĞLİ) 6.000 Kg.
' 2.Snf.Yağ.Beyaz Peynir (Hv.Ulş.Ok.K.lığı/BURSA) 3.350 Kg. 2.Snf.Yağ.Beyaz Peynir (ö.Ana Jet Üs K./BANDIRMA) 3.000 Kg. 2.Snf.Yağ.Beyaz Peynir (9.Ana Jet Üs.K./BALIKESİR) 4.600 Kg. 1 .Snf.Tam Yağ.Beyaz Peynir (Dz.İk.Mrk.K./GÖLCÜK) 14.750 Kg. 2.Snf.Yağ.Kaşar Peynir (İç Ted.Blg.Bşk./BURSA) 6.600 Kg. 2.Snf.Yağ.Kaşar Peynir (Dz.İk.Mrk.K./GÖLCÜK) 11.000 Kg. 2.Snf. Yağ.Kaşar Peynir (Dz.İk.Des.K./ÇANAKKALE) 7.800 Kg. 2.Snf.Yağ.Kaşar Peynir (Dz.İk.Des.K./EREĞLİ) 3.000 Kg. 2.Snf.Yağ.Kaşar Peynir (Hv.Ulş.Ok.K.lığı/BURSA) 1.192 Kg. 2.Snf. Yağ.Kaşar Peynir (6 Ana Jet Üs.K./BANDIRMA) 2.000 Kg. 2.Snf.Yağ.Kaşar Peynir (9. Ana Jet Üs. K./BALIKESİR) 3.750 Kg. 1 .Snf.Tam Yağ.Kaşar Peynir (Dz.İk.Mrk.K./GÖLCÜK) 7.500 Kg. 2.Snf.Past.Tereyağ (Poşet) (Dz.İk.Mrk.K./GÖLCÜK) 168.750 Ad. 2.Snf.Past.Tereyağ /Poşet) (Dz.İk.Mrk.K./ÇANAKKALE) 130.000 Ad. 2.Snf.Pastörize Tereyağ (Hv.Ulş.Ok.K.lığı/BURSA) 646 Kg. 2.Snf.Pastörize Tereyağ (ö.Ana Jet Üs.K./B ANDIRMA) 500 Kg. 2.Snf.Pastörize Tereyağ (9. Ana Jet Üs.K.lığı/BALIKESİR) 2.500 Kg.
Birliklerin Dp.lanna teslim edilecektir.
Birim Fiyatı (TL.)
1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.250.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.600.000
50.000 50.000
2.850.000 2.850.000 2.850.000
Tahmini Tutan (TL.)
18.000.000.000 14.400.000.000 21.600.000.000 21.600.000.000 57.600.000.000 26.400.000.000 19.200.000.000 7.200.000.000 4.020.000.000 3.600.000.000 5.520.000.000
18.437.500.000 15.840.000.000 26.400.000.000 18.720.000.000 7.200.000.000 2.860.800.000 4.800.000.000 9.000.000.000
19.500.000.000 8.437.500.000 6.500.000.000 1.841.100.000 1.425.000.000 7.125.000.000
Geç.Teminatı (TL.)
540.000.000 432.000.000 648.000.000 648.000.000
1.728.000.000 792.000.000 576.000.000 216.000.000 120.600.000 108.000.000 165.600.000 553.125.000 475.200.000 792.000.000 561.600.000 216.000.000 85.824.000
144.000.000 270.000.000 585.000.000 253.125.000 195.000.000 55.233.000 42.750.000
213.750.000
ihale Gün Saat
22/6/2000 Saat: 10.00
15152/1-1
Sayfa : 86 R
ESMÎ G
AZETE
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
İLÇE VE KÖY ŞEBEKELERİ ELEKTRİK TESİS İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR TEDAŞ Elazığ Elektrik Dağıtım Müessesesinden : 1 - Müessesemizin 2000 yılı yatırım programında yer alan aşağıda grup ve karakteristikleri belirtilen AG+OG elektrik tesisleri kısmi malzemeli (Köy
Tesisleri) olarak TEDAŞ 2000 yılı tüm yıl geçerli birim fiyatlan üzerinden kapalı zarf usulü ile teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
No İli İşin Adı İşin Yeri Grup No Keşif Bedeli
(x Milyar TL) Geç. Teminat
(x Milyon TL.) Dosya Bedeli
(TL.) ~ r Elazığ Elazığ Şehir Şebekesi Merkez 23-00-27 230,0 11.500 80.000.000 2- Elazığ İlçe Elektrik Tesisi Kovancılar-palu 23-00-28 56,5 2.825 20.000.000 3- Elazığ İlçe Belde Elektrik Tesisi Hankendi-Ağın-Yurtbaşı 23-00-29 53,6 2.680 20.000.000 4- Elazığ İlçe Belde Elektrik Tesisi Sivrice-Akçakiraz 23-00-30 54,5 2.725 20.000.000 5- Elazığ Köy Elektrik Tesisi Baskil-Keban-Merkez 23-00-31 71,0 3.550 20.000.000 6- Elazığ Köy Elektrik Tesisi Merkez 23-00-32 68,5 • 3.425 20.000.000 7- Elazığ Köy Elektrik Tesisi Sivrice-Merkez-Sivrice 23-00-33 76,0 3.800 20.000.000
2 - İhaleye katılmak için iştirak belgesi alınacaktır. İştirak belgesi almak isteyenler, alacaklan şartname ve yeterlilik dosyalanyla, aşağıdaki adreste bulunan muhaberat servisine, teklif isteme şartnamesindeki bilgiler ile birlikte en son 19/6/2000 günü mesai sonuna kadar, TEDAŞ Elazığ Elektrik Dağıtım Müessesesi Malatya Yolu 5.km.sinde bulunan Makina İkmal ve Satın Alma Servisine başvurulacaktır. Postadaki gecikmeler ve katılım belgesi başvurulan-nın ekinde istenilen belgelerin verilmemesi halinde başvurular dikkate alınmayacaktır.
3 - İhaleye katılma belgeleri 23/6/2000 tarihinden itibaren verilecektir. 4 - İhaleye katılabilmek için, katılma belgesi alan Yüklenicilerin Şartname Dosyası alması mecburi olup, Şartnamelerde belirtilen adresteki Makine
İkmal ve Satın Alma Müdürlüğünden bedeli mukabilinde şahsen temin edilebilir. 5 - İhaleye katılacak Yüklenicilerin işin keşif tutan kadar enaz "G" grubu karne sahibi olması gerekmektedir. 6 - Teklifler engeç 29/6/2000 günü saat 12.00'ye kadar Müessesemizin Muhaberat servisine verilecektir. Teklifler aynı gün saat 14.00'de alenen açı
lacaktır. 7 - Firmalar katılma belgesi aldıklan tüm işlere teklif verebilecek ancak bir iş alabileceklerdir. Bu nedenle geçici teminat mektubu miktan teklif ve
rilecek en büyük bir işe yetecek miktarda olacak ve geçici teminat mektubuna teklif verilecek tüm işlerin adlan yazılacaktır. 8 - İhaleye giren istekliler şirketimizce her türlü tesis ihalelerinde kullandığımız tüm sözleşme ve eklerde bulunan bazı maddelerdeki, Genel Müdür
lüğümüzce sonradan yapılabilecek (Teklif tarihinden önce) değişiklikleri son hali ile peşinen kabul etmiş sayılırlar. 9 - TEDAŞ tarafından yasaklanan firmalann ihaleye katılmamaları, katılmalan halinde bulunduğu aşamadaki teminatı irad kaydedilecektir. 10 - Tesiste kullanılacak malzemeler TEDAŞ teknik şartnameleri ile TSE ve İSO kalite belgelerine uygun olacaktır. 11 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabii olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte ser
besttir. 15681/1-1
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
RESMÎ G
AZETE
Sayfa : 87
ELEKTRİK ŞEBEKELERİ TESİS VE TEVSİİ İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR KEDAŞ, Karaelmas Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi' Genel-Müdürlüğünden : 1 - Genel Müdürlüğümüzce, aşağıda tanımı yapılan Şehir elektrik şebekesi tesis ve tevsii işleri, TEDAŞ 2000 yılı Tüm Yıl Uygulamalı birim fiyat
esasına göre, anahtar teslimi olarak, şartnamesi gereği, kapalı zarf usulü ile teklif almak suretiyle ihaleten yaptırılacaktır.
Sıra No
1-2-3-
Grup No İş'in Adı İli 2000-78-04 2000-78-05 2000-78-06
Karabük (V) Karabük (VI) Karabük (VII)
Karabük Karabük Karabük
Keşif Bedeli (TL.)
320.323.467.880 372.996.345.210 347.917.391.350
Geçici Teminat (TL.)
16.017.000.000 18.650.000.000 17.396.000.000
Karne Grubu ve Miktarı
(Milyar TL.) A-G/321 A-G/373 A-G/348
İş Süresi "600 TG
600 TG 750 TG
Dosya Bedeli (TL.)
80.000.000 80.000.000 80.000.000
2 - İhaleye iştirak edebilmek için Katılma Belgesi alınması şartı aranacaktır. İstekliler, ihaleye katılma belgesi almak için en son 21/6/2000 günü, saat 17.00'ye kadaT, Teklif İsteme Şartnamesi Madde-3'de yazılı belge ve bilgilerle birlikte aşağıdaki adresteki Genel Muhaberat Servisine yazılı olarak müracaat edeceklerdir.
3 - İstekliler, Teklif İsteme Şartnamesinde yazılı bilgi ve belgeleri, Örnek formlara göre doldurarak tam ve eksiksiz olarak vereceklerdir. Karne, ana ve ek iş bitirme belgelerinin noter onaylı suretleri ile birlikte asılları da verilecektir. (İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri, iş bitirme belgesi olarak kabul edilmeyecektir.)
4 - Başvuru sahiplerine ihaleye katılma belgeleri 27/6/2000 tarihinden itibaren verilecektir. Katılma belgeleri elden verilebileceği gibi faks ve posta kanalı ile de gönderilebilecektir.
5 - İhaleye katılma belgesi verilmiş bulunan isteklilerin, teklif verebilmeleri için şartname dosyasını satın almaları mecburidir. Yukanda belirtilen bedel karşılığında KEDAŞ Karaelmas Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Bağlık Caddesi No:48 ZONGULDAK adresindeki Ticari İşler Müdürlüğü'nden temin edilebilir. (Örnek şartname, yine aynı adreste görülebilir.)
6 - İstekliler, katılma belgesi aldıklan tüm işlere teklif verebilecek, ancak en fazla bir grup iş alabileceklerdir. 7 - Geçici teminat miktan, teklif verilecek en büyük işe yetecek miktarda olacak ve geçici teminat mektubuna teklif verilecek tüm işlerin adlan yaz-
dınlacakür. 8 - İsteklilerin birden fazla sayıda işlerde en düşük teklifi vermeleri durumunda, bu işler arasında değerlendirme en uygun teklif bedeline göre yapı
lacaktır. 9 - İhaleye Katılma Belgesi sahibi istekliler, teklif mektuplannı en geç 4/7/2000 günü, saat 14.00'e kadar, yukandaki adresteki Genel Muhaberat Ser
visine vereceklerdir. Teklifler aynı gün ve saat 15.00'de alenen açılacaktır. 10 - KEDAŞ, TEDAŞ ve Bağlı Ortaklıklannca yasaklı ilan edilen firmalar ihaleye katılamıyacaklardır. Katılmalan halinde bulunduğu aşamadaki te
minat irad kaydedilecektir. 11 - Şirketimiz 2886 sayılı Yasa'ya tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.
15235/2-1
Sayfa : 88 RESM
Î GA
ZETE 7 H
aziran 2000 - Sayı: 24072
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa: 89
FLUORO PROTEİN KÖPÜK SIVISI SATIN ALINACAKTIR Petrol Ofisi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden : 1 - Ofisimiz Üniteleri ihtiyacı olan 40 ton Fluoro Protein Köpük Sıvısı iç piyasadan kapa
lı teklif usulüyle ihale edilecektir. 2 - Bu işe ait tahmini bedel 37.800.000.000 - TL. olup, geçici teminat miktan ise
1.134.000.000.-TL.'dir. 3 - Şartnameler 20.000.000 - TL. (KDV Dahil) ücret karşılığında verilecek olup, ücreti
Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü Muhasebe Daire Başkanlığı (Merkez Muhasebe Şube Müdürlüğü) Bestekar Sok. No: 8 Bakanlıklar/Ankara adresine yatınlacak, buradan alınan makbuz karşılığında Malzeme Alım Şube Müdürlüğü Bestekar Sok. No: 25/4 Bakanlıklar/Ankara adresinden temin edilecektir.
4 - İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplannı en geç 16/6/2000 günü saat 9.30'a kadar dış zarfın üzerine "Fluoro Protein Köpük Sıvısı ihalesine ait tekliftir." ibaresini yazarak Petrol Ofisi A.Ş. Genel Müdürlüğü Haberleşme Şube Müdürlüğü Bestekar Sk. No: 8 Bakanlıklar/Ankara adresine posta ile gönderecek veya elden vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
5 - Teklif mektuplan 16/6/2000 günü saat 10.00'da İhale Komisyon Başkanlığında açılacaktır. Firma temsilcileri ihalede hazır bulunabilirler.
6 - Ofisimiz Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte kısmen veya bölümler halinde ihale etmekte yahut tercih ettiğine vermekte serbesttir.
15136/2-2
Çeşitli İlânlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden : Malatya i l i , Akçadağ ilçesi, Doğu Kültür Mahalleleri ile Ören Beldesi ve Büyükçimiş, İkinci
ler köylerine ait L39-b-24-b, 25-a, 25-b ve 20-d numaralı kadastro paftalan kapsamında kalan Doğu Mahallesi, Bağlar, Bağlarcivan, Bozyer, Örenyazısı ve Sakızağacı Mevkileri, Kültür Mahallesi, Tepedibi mevkii, Ören Beldesi, Örenyazısı mevkii, Büyükçimiş Köyü, Köyiçi, Köycivan ve Yazı mevkileri, İkinciler Köyü, Höyük, Kamışlık ve Kaş mevkilerinin, 2859 sayılı Kanun hükümlerine göre yenileneceği, anılan Kanun'un 2 nci, Yönetmeliğin 8 nci maddesi uyannca ilan olunur. 14163/1-1
Adelet Bakanlığından : DEVLET İHALELERİNE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
Aşağıda kimlik, ticaret ve oda sicil numaralan yazılı müteahhitler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyannca karşılannda belirtilen müddetle Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklanmışlardır.
1 - Yalçınlar Şarküteri (İnönü Caddesi No 28 Ardahan) Esnaf ve Sanatkarlar Sicil No 75/3031 Oda Üye Kayıt No 3527 Ticaret Sicil No ile kayıtlı olup, ceza müddeti (Altı Ay)
15155/1-1 DEVLET İHALELERİNE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
Aşağıda kimlik, ticaret ve oda sicil numaralan yazılı müteahhitler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyannca karşılannda belirtilen müddetle Devlet İhalerine katılmaktan yasaklanmışlardır.
1 - Özgür Market M.Günel Caddesi Ardeşen /RİZE Ardeşen İlçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 53/23402 Ticaret Sicil Numaralı ve 2744 sicilinde kayıtlı olup, ceza müddeti (Oniki Ay)
• 15154/1-1 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden :
ANKARA DEVLET İHALELERİNE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
Konya Ticaret Odasına 30/3/1998 tarihinden itibaren 20758-Merkez Ticaret Sicil ve 35196 Oda Sicil Numarası ile kayıtlı Ümit Madencilik İnşaat Nakliyat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi, 2886 sayılı Kanunun 84. maddesinin 3.bendi gereğince 6 (Altı) ay süre ile bütün ihalere katılmaktan yasaklanmıştır.
Duyurulur. • 15818/1-1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden :
DÜZELTME İLANI 4/6/2000 tarih ve 24069 sayılı Resmi Gazete'nin 56-58 sayfalannda yayınlanan ilanında
yer alan Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümü aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. YANLIŞ ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ Sanat Tarihi Araştırma Gör. 1 (18) DOĞRU ARKEOLOJİ Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Araştırma Gör. 1(18) İlgililere duyurulur. 15909/1 -1
Sayfa : 90 RESMİ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı : 24072
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 2 HAZİRAN 2000 Vaziyeti
(Milyon TL.) A K T İ F 1 T ü r k L i r a s ı Yabancı Para Türk L i r a s ı Yabancı Para
Hesaplar T u t a r ı Hesaplar T u t a r ı Hesaplar Toplamı Hesaplar Toplam Genel Topla* TL. TL. ı TL- JJ-- T L .
I Alt ın Mevcudu A-UI.St.OI.(S. Cr . ) 116-417.891 621 .269 .588 B-UtSt.Olm.<S. Gr . ) 3.249.293 17.33S .335 638 547.923
II D ö v i z Borçluları A-KonvertlM
a) EIckuf Deposu. 211 .145 .651 b) Muhftbir Hesaplar 11 .260 .625.631 M . 5 8 9 . 7 7 0 . 6 8 8
B-Konvertibl Olmayan a) Efektir Deposu 519 .268 b) Muhabir Ilesaplar 77 .521 596.792 14.518.367.488
III Madeni Para 2 . 4 1 6 . 2 1 9 2.416.219
IV Dahildeki Muhabirler 1.899.823 .688 1.899.123.688
V Menkul D e ğ e r l e r Cüzdanı A-Devlet İç I tarç lanma Senetleri
a) K.Uponlu . 1 .113 .800 .961 b) K.uponsuz 355 _ 390 .Qe2 1 .769 .666 .883
R-Digcr 1.769.888.883
VI İ ç Krediler A-Kamu Sektörü
a) l)azine : i. ltazine'ye Ktsa Vadeli Avaas
ii. Difecr,(Net) b) Kamu İktisadi Kuruluşları:
i . Ticari c) İktisadi Devlet Teşekkül ler i •
i . Hazine Kefaletini Ha iz Rono ii . Ticari
ili. D i ğ e r 1.(139.912 1.439.912
B-I lankac ı l ık S e k t ö r ü a) Tıcari :
i. İhracat <i. D i ğ e r
b) T a n m : 1. T a n m Kredi Kooperatifleri. _ 1
ii . T a n m S a ü ş Kooperatifleri Birlikleri
lii . D i ğ e r c) S ınai d) TahviI Ü z e n n e Avans e) D ı ğ e r - 1.439.912
VII A ç ı k Piyasa İş lemleri A-RrJpır Borçluları
a)Nakit: 1. D ö v i z
i i . M e n k u l D e ğ e r 1 782 .000 .136
h)Mcnkul 1 .782 .000 .130
B - D i ğ c n 11 .050 .006 1.793.85B.430
VII? D ı s Krediler 181.533.117 184.563.147
IX İştirakler I j 2 .136 .958 2.438.958
X Cayri menkuller vc D e m i r b a ş l a r j 1 6 . 5 1 9 . 3 0 6 46 .549 .386
XI rakipteki Alacaklar i 3 .611 648 .864 .887 648.888.531 XII İtfaya Tabi IIes.ve Akt. A l .
A-3836 S.Tah.K-Uy.Akt.AI. n-1211 S .K.61 .Md.Gcr . I )egFarkı : I
a) Madde K a p s a m ı n a A l ınan lar b) Madde K a p s a m ı n a A l ı n m a y a n l a r !
XIII Muvakkat Borç lu lar j 6 0 . 6 8 6 . 0 0 0 1 .359.122 62-245.122
X I V D i ğ e r Aktifler [ 6 9 . 8 8 3 . 9 2 9 7 .552 .221 77.436.153
T0P;.AH j J . 7 6 0 . 5 6 7 . 7 7 8 [ 1 7 . 8 7 5 . 2 5 1 - 8 1 4 | 2 8 . 8 3 5 . 8 1 8 . 7 9 2 |
-Reeskont vc ,ıv,ıns iş leni leni id.' ı ı v g ı ı h n a n ı skonto vc faiz oranlan: Vadelerine en çok 7 ay v.-ıi.m s n ı n l c r k.ır;>ılı£md,ı yapı lacak; Reeskont i ş lemler inde %f>0. Avans i ş l emler inde %
7 Haziran 2000 - Sayı: 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa: 91
15817/1-1
2 HAZİRAN 2000 Vaziyeti (Milyon TL.)
P A S İ F Türk L i r a s ı l e s a p l a r T u t a n
TL.
Yabancı Para fesaplar T u t a r ı
TL.
Türk Lirası Hesaplar Toplamı
TL-
Tabancı Para H e s a p l a r ^ T o p l a a ı Genel Toplan
TL. I Tedavüldeki nanknotlar 2.591.583.872 2.594.583.872
II ITazİne'nin Alacak lar ı A-Alt ın (Safi Gr. ) .... 345.575 1.443.997
13.599.675 15.443.672
III D ö v i z Alacakl ı lar ı
IV Mevduat A-Kamu S e k t ö r ü
a) Hazine^Gerol vc Katma. 496.336.768
97.J11 4.9)5
28.192.182
619.318.651
13.317.aw 6.668.774 19.986.024
496.336.768 97.J11
4.9)5
28.192.182
619.318.651
C) İktisadi Devle? Teşekkül ler i
496.336.768 97.J11
4.9)5
28.192.182
« 2 . 2 1 6
64.523
d) D i ğ e r (Belediyeler ve ö z e l
496.336.768 97.J11
4.9)5
28.192.182
« 2 . 2 1 6
64.523 524.631.dlfi 619 .9M. 793
496.336.768 97.J11
4.9)5
28.192.182
« 2 . 2 1 6
64.523 524.631.dlfi 619 .9M. 793
Ti B a n k a c ı l ı k S e k t ö r ü 793.198.89b
192.260
1.188.156.375
127.891
1.3M.836
1.292.036.466 793.198.89b 192.260
1.188.156.375
127.891
1.3M.836
1.292.036.466
c) Mevduat Karşı l ıkları ( 1 2 ü S . K . M d - 4 0 ) i .NakiL
i û A l h n («fi Gt . ) d) D İ | e r ( V a l ö r l û İ ş l emler )
793.198.89b 192.260
1.188.156.375
127.891
1.3M.836
2.391.817.561
1.891.845.361 3.683.924.827
C-Muhtelff a) Kredi Mektupla D ö v i z
793.198.89b 192.260
1.188.156.375
127.891
1.3M.836 6.335.305.084
16.381.909
1.891.845.361 3.683.924.827
793.198.89b 192.260
1.188.156.375
127.891
1.3M.836 6.335.305.084
16.381.909 1.390.036 6.351.686.993 D - U l v s l a r a r a s ı Kuruluş lar
a) Tasarruf Mevduat* Sigorta
38.149 68.227.151
184.946.724 12*.658.163
298.376.638
b) D i ğ e r . „ 38.149
68.227.151 184.946.724 12*.658.163 68.265.366 309.664.687 l l . 7 4 S . 7 U . 4 i l
V A ç ı k Piyasa İşlemleri A-RÖpnr Alacakl ı lar ı
a} Nakit:
38.149 68.227.151
184.946.724 12*.658.163 68.265.366 309.664.687 l l . 7 4 S . 7 U . 4 i l
V A ç ı k Piyasa İşlemleri A-RÖpnr Alacakl ı lar ı
a} Nakit:
-b) M e n k u l - 1.769.600.363 1.769.006.063 1.769.600.363
" 1.769.006.063 -
VI D ı s Krediler 1.769.06».003
VI D ı s Krediler
255.646
Vn İ thalat Akreditif Bedelleri, Teminat ve Depozitolar A - D ö v i z S a t ı ş ı Y a p ı l ı m ; Akreditif
5.283.358 5.538.998
1.136
95.076
25.600
209.855.796
VTII Ö d e n e c e k Senet ve 11avaleler
IX Scrmave
X İhtiyat A k ç e s i
1.136
95.076
25.600
7.759.621
209.059.932
7.854.091
25.000
j 238.889.126 C-Dcger Artış Fonu j
ı 23.256
31-515.551
XI Karşı l ık lar
XII İtfaya Tahi Hesaplar A m i S .K , « l . M d . Cer . Dcg . Farkı:
81.541
57G.292.087
\
323.509.774
570.292.087
h) Madde Kaplamına Alınmayanlar
XTII Muvakkat Alacakl ı lar
XIV Diftcr Pasifler
580.ies.i25 580.105.125
1 . 1 3 9 . » 2 2 15.211.603
500.105.125
16.150.625
h) Madde Kaplamına Alınmayanlar
XTII Muvakkat Alacakl ı lar
XIV Diftcr Pasifler 1
i 785.394 .'464 189.Ifl6.67fl 974.501.138
i 9.424.139976 | 11.411.878.816 | 28.8)5.618.792 j
Sayfa: 92 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
6 HAZİRAN 2000 GÜNÜ SAAT 16.00'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
BÜLTEN NO: 2000/106 DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ 1 ABD DOLARI 610,820 613,765 610,392 614,686 1 AVUSTRALYA DOLARI 356,414 358,746 354,774 360,898 1 DANİMARKA KRONU 78,157 78,542 78,102 78,723 1 İNGİLİZ STERLİNİ 927,339 932,186 926,690 933,584 1 İSVİÇRE FRANGI 370,091 372,475 369,536 373,034 1 İSVEÇ KRONU 69,499 70,222 69,450 70,384 1 JAPON YENİ 5,728 5,766 5,707 5,788 1 KANADA DOLARI 413,203 415,071 411,674 416,648 1 KUVEYT DİNARI 1,978,335 2,004,392 1,948,660 2,034,458 1 NORVEÇ KRONU 70,265 70,739 70,216 70,902 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 163,345 163,640 162,120 164,867 1 EURO 582.416 585.225 1 ALMAN MARKI 297,785 299,221 297,577 299,580 1 BELÇİKA FRANGI 14,437 14,507 14,415 14,529 1 LÜKSEMBURG FRANGI 14,437 14,507 14,329 14,616 1 İSPANYOL PEZETASI 3,500 3,517 3,492 3,525 1 FRANSIZ FRANGI 88,789 89,217 88,656 89,351 1 İRLANDA LİRASI 739,515 743,082 735,078 747,540 100 İTALYAN LİRETİ 30,079 30,224 29,989 30,339 1 HOLLANDA FLORİNİ 264,289 265,564 263,893 265,962 1 AVUSTURYA ŞİLİNİ 42,326 42,530 42,263 42,594 1 PORTEKİZ ESKÜDOSU 2,905 2,919 2,883 2,941 1 FİN MARKKASI 97.956 98,428 97,887 98.654 1 BULGAR LEVASI 139,520 212,628 1 İRAN RİYALİ 109 165 1 ROMEN LEYİ 20 30 1 SURİYE LİRASI 7,391 11,086 1 ÜRDÜN DİNARI 798,937 900,929 1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 144,119 151,510 1 YUNAN DRAHMİSİ 1.669 1.736
ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD DOLARI 1.7109 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 7.8145 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 1.6478 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.7404 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 106.45 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.4787 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.6765 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7507 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 0.9535 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.5188 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2657 ABD DOLARI
EURO DONUŞUM KURLARI 1.95583 ALMAN MARKI 40.3399 BELÇİKA FRANGI 40.3399 LÜKSEMBURG FRANGI 166.386 İSPANYOL PEZETASI 6.55957 FRANSIZ FRANGI
1 EURO 0.787564 İRLANDA LİRASI 1936.27 İTALYAN LİRETİ 2.20371 HOLLANDA FLORİNİ 13.7603 AVUSTURYA ŞİLİNİ 200.482 PORTEKİZ ESKÜDOSU 5.94573 FİN MARKKASI
BİLGİ İÇİN; 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.3326 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 817.903 TÜRK LİRASI
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ
7 Haziran 2000 - Sayı : 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa: 93
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 07.06.2000 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
1- "ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK HAZİNE İHALESİ İLE ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR. (T:DEVLET İÇ BORÇLANMA TAHVİLİ>B:HAZİNE BONOSU)
VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100,000.-TL ÜZERİNDEN)
21.02.2001 13T 23.08.2000 14T 20.06.2001 14T 23.05.2001 16T 22.08.2001 16T 19.07.2000 3B 16.08.2000 3B
TRT210201T28 TRT230800T13 TRT200601T17 TRT230501T15 TRT220801T13 TRB190700T10 TRB160800T12
259 77 378 350 441 42 70
78,985 85,263 71,032 72,819 67,201 95,880 93,495
2- VADELERİ YUKARIDAKİ TARİHLERLE AYNI OLMAYIP FAKAT YUKARIDAKİ TARİHLER ARASINDA GELEN, ÜZERİNDE FAİZ KUPONU BULUNMAYIP İSKONTOLU OLARAK ALINAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE VADE TARİHİ OLARAK LİSTEDE YER ALAN BİR SONRAKİ TARİH ESAS ALINIR.
3- TEDAVÜLDE BULUNAN DEĞİŞKEN FAİZLİ DEVLET TAHVİLLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.(BU KIYMETLER,KAMU KURUMLARININ YAPACAKLARI İHALE VE SÖZLEŞMELERDE VE HAZİNE'CE SATILAN MİLLİ EMLAK BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN KABUL EDİLİR. )
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100,000.-TL ÜZERİNDEN)
1*.07.2000 12H1 TRH140700T19 TUFE*20 184,236 14.07. .2000 12H1A TRH140700A10 TÜFE*20 96,320 14.07. .2000 12H1K TRH140700K18 TÜFE*20 87,916 13.08.2000 12T1 TRT130800T15 TÜFE*10 160,618 13.08.2000 12T1A TRT130800A16 TÜFE*10 93,746 13.08.2000 12T1K TRT130800K14 TÜFE*10 66,872 01.10. .2000 12T1 TRT011000T15 TÜFE*10 148,338 01.10, .2000 12T1A TRT011000A16 TÜFE*10 89,750 01.10. 2000 12T1K TRT011000K14 TÜFE*10 58,588 04.10. ,2000 12T1 TRT041000T12 TÜFE*10 142,495 04.10, ,2000 12T1A TRT041000A13 TÜFE*10 89,512 04.10. ,2000 12T1K TRT041000K11 TÜFE»10 52,983 22.10. .2000 12T1 TRT221000T10 TÜFE*10 139,440 22.10, .2000 12T1A TRT221000A11 TÜFE*10 88,090 22.10. ,2000 12T1K TRT221000K19 TÜFE*10 51,350 29.10, ,2000 12T1 TRT2910Ö0T13 TÜFE*1Q 138,272 29.10. .2000 12T1A TRT291000A14 TÜFE*10 87,543 29.10, .2000 12T1K TRT291000K12 TÜFE*10 50,729 01.11. .2000 12T1 TRT011100T14 TÜFE*10 137,791 01.11, ,2000 12T1A TRT011100A15 TÜFE*10 87,309 01.11, ,2000 12T1K TRT011100K13 TÜFE*10 50,482 04.11, .2000 12T1 TRT041100T11 TÜFE*10 131,990 04.11, .2000 12T1A TRT041100A12 TÜFE*10 87,076 04.11, .2000 12T1K TRT04İ100K10 TÜFE*10 44,914 18.11. 2000 12T1 TRT181100T15 TÜFEKİO 129,874 18.11, .2000 12T1A TRT181100A16 TÜFE*10 85,996 18.11. 2000 12T1K TRT181100K14 TÜFE*10 43,878
Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayt: 24072
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 07.06.2000 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100 ,000.-TL ÜZERİNDEN)
22.11.2000 12T1 TRT221100T19 TUFE*10 129,160 22.11.2000 12T1A TRT221100A10 TÜFE*10 85,689 22.11.2000 12T1K TRT221100K18 TÜFEKİO 43,471 25.11.2000 12T1 TRT251100T16 TÜFEKİO 128,696 25.11.2000 12T1A TRT251100A17 TÜFEKİO 85,460 25.11.2000 12T1K TRT251100K15 TÜFEKİO 43,236 01.12.2000 12T1 TRT011200T13 TÜFE*10 127,697 01.12.2000 12T1A TRT011200A14 TÜFEKİO 85,003 01.12.2000 12T1K TRT011200K12 TÜFEKİO 42,694 03.12.2000 12T1 TRT031200T11 TÜFEKİO 124,939 03.12.2000 12T1A TRT031200A12 TÜFE»10 84,851 03.12.2000 12T1K TRT031200K10 TÜFE*10 40,088 06.12.2000 12T1 TRT061200T18 TÜFEKİO 124,481 06.12.2000 12T1A TRT061200A19 TÜFEKİO 84,624 06.12.2000 12T1K TRT061200K17 TÜFEKİO 39,857 14.01.2001 12T1 TRT140101T10 TÜFEKİO 114,632 14.01.2001 12T1A TRT140101A11 TÜFE*10 81,721 14.01.2001 12T1K TRT140101K19 TÜFEKİO 32,911 14.02.2001 12T1 TRT140201T19 TÜFEKİO 108,053 14.02.2001 12T1A TRT140201A10 TÜFEKİO 79,482 14.02.2001 12T1K TRT140201K18 TÜFEKİO 28,571 21.02.2001 12T1 TRT210201T36 TÜFE*10 107,676 21.02.2001 12T1A TRT210201A11 TÜFEKİO 78,985 21.02.2001 12T1K TRT210201K19 TÜFE*10 28,691 28.02.2001 12T1 TRT280201T13 TÜFEKİO 107,300 28.02.2001 12T1A TRT280201A14 TÜFEKİO 78,491 28.02.2001 12T1K TRT280201K12 TÜFEKİO 28,809 05.03.2001 12T1 TRT050301T19 TÜFEKİO 103,508 05.03.2001 12T1A TRT050301A10 TÜFEKİO 78,141 05.03.2001 12T1K TRT050301K18 TÜFEKİO 25,367 16.04.2001 1ZT1 TRT160401T15 TÜFEKİO 97,741 16.04.2001 12T1A TRT160401A16 TÜFEKİO 75,260 16.04.2001 12T1K TRT160401K14 TÜFEKİO 22,481 07.03.2001 13T1 TRT070301T17 TÜFEKİO 106,925 07.03.2001 13T1A TRT070301A18 TÜFEKİO 78,001 07.03.2001 13T1K TRT070301K16 TÜFEKİO 28,924 14.03.2001 13T1 TRT140301T18 TÜFEKİO 106,552 14.03.2001 13T1A TRT140301A19 TÜFEKİO 77,513 14.03.2001 13T1K TRT140301K17 TÜFEKİO 29,039 21.03.2001 13T1 TRT210301T27 TÜFEKİO 106,180 21.03.2001 13T1A TRT210301A10 TÜFEKİO 77,029 21.03.2001 13T1K TRT210301K18 TÜFEKİO 29,151 09.08.2000 14T1 TRT090800T11 TÜFEK23. 7 191,997 09.08.2000 14T1A TRT090800A12 TÜFEK23. 7 94,082 09.08.2000 14T1K TRT090800K10 TÜFEK23. 7 97,915 06.01.2001 24T4 TRT060101T10 22.00 131,464 21.02.2001 24T4 TRT210201T10 22.00 126,080 21.03.2001 24T4 TRT210301T19 20.00 134,940 03.10.2001 24T4 TRT031001T12 18.00 136,322 23.01.2002 24T4D TRT230102T18 9.52 99,801 15.05.2002 24T4D TRT150502T14 9.76 98,364
7 Haziran 2000 - Sayı : 24072 RESMÎ GAZETE Sayfa: 95
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA 07.06.2000 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ:
VADE TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU
01.09.2001 36T-OZ 24.07.2002 36T4D 14.08.2002 36T4D 01.01.2001 60T-OZ 01.01.2002 60T-OZ 01.01.2003 60T-0Z 01.01.2004 60T-OZ
TRT010901T17 TRT240702T11 TRT140802T12 TRT010101T15 TRT010102T14 TRT010103T13 TRT010104T12
KUPON FAİZ ORANI
TEFE+6 10.32 10.76
TEFE+6 TEFE+6 TEFE+6 TEFE+6
KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100,000.-TL ÜZERİNDEN)
163,081 101,211 101,346 136,584 139,994 155,405 171,364
4-T.C. BAŞBAKANLIK,HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
VADE BUGÜNKÜ DEĞER TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU (1 AMERİKAN DOLARI KARŞILIĞI)
14.07.2000 12H401 07.09.2000 12H401 25.08.2000 12T401 24.09.2001 24T201 20.12.2001 24T201
TRH140700F15 TRH070900F12 TRT250800F17 TRT240901F16 TRT201201F15
621,694 628,943 613,236 625,923 640,245
5-T.C. BAŞBAKANLIK,KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
6-T.C. BAŞBAKANLIK,ÖZELLEŞTİRME BAŞKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ÖZELLEŞTİRME TAHVİLLERİ
VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100,000.-TL ÜZERİNDEN)
06.07.2000 120T 31.07.2000 120T 06.10.2000 120T 04.01.2001 120T 10.10.2000 120T-D 14.12.2000 120T-D
TRG060700T10 TRG310700T19 TRG061000T15 TRG040101T17 TRG101000T19 TRG141200T13
73.34 105.00 102.90 41.86 60.99 60.99
167,714 189,178 168,506 117,547 139,936 129,075
7-YUKARIDAKİ MADDELERDE BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ NOMİNAL DEĞERLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 7 Haziran 2000 - Sayı: 24072
İ Ç İ N D E K İ L E R YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi — Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'e, Turizm Bakanı Erkan
MUMCU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere 1 — Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER'e, Devlet Bakanı Edip Safder GAY
DALI'nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere 2 — Devlet Bakanı Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY'a, Devlet Bakanı Faruk
BAL'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere 3 — İçişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin
ÖZKAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere 4 — Sağlık Bakanlığına, Ulaştırma Bakam Prof. Dr. Enis ÖKSÜZ'ün Vekâlet
Etmesine Dair Tezkere 5
Atama Kararları — Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Ait İki Adet Atama Kararı 6
Yönetmelikler — Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Süre Uzatımı
Yönetmeliği 7 y(- Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine
Dair Yönetmelik 11 — Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 12 — Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim ve Sınav Çerçeve Yönetmeliğinin Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik 13
— İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi Yönetmeliği 17 — İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeli
ğinin 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik 20 — Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 21
Tebliğler — İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/10) 23 — İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/11) 24 — Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Stan
dardizasyon : 2000/4) ' 25 — Tokat İli Sınırlan Dahilinde Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alın
ması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No : 2000/1) 26
İlânlar a - Yargı İlânları 29 b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları 40 c- Çeşitli İlânlar 89 — T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri 92
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı: ( K D V . dahil) 225.000,-TL.