svyaz.gazprom.ru · web viewДокументация о Запросе предложений....

Начальник Департамента по управлению

конкурентными закупками«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник отдела подготовки и проведения конкурентных закупок - председатель Комиссии по подведению итогов запроса предложений

_____________________ К.П. Максимов «____» ______________ 2014 г.

________________М.В. Сироткин

« » ____________

10 г.

Документация о Запросе предложений

Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ

по текущему ремонту здания в составе основного средства: «Временная лаборатория», инв. № 0387

Запрос предложений № 042/ГCвязь /14-500/14.05.2014/З

г. Москва - 2014 г.

Документация о Запросе предложений Запрос предложений № 042/ГСвязь/14-500/14.05.2014/З

1. Общие положения.1.1. Общие сведения о Запросе предложений.1.1.1. Отдел подготовки и проведения конкурентных закупок ООО «Газпром

связь», Россия, 119991, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1. (далее - Организатор Запроса предложений) Извещением, опубликованным на официальном Интернет - сайте ООО «Газпром связь» (www.svyaz.gazprom.ru) и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), пригласил юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отвечающих требованиям пункта 1.2.10., к участию в открытом Запросе предложений № 042/ГCвязь/14-500/14.05.2014/З (далее - Запрос предложений) на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по текущему ремонту здания в составе основного средства: «Временная лаборатория», инв. № 0387.

1.1.2. Запрос предложений проводится в соответствии с планом закупок ООО «Газпром связь».

1.1.3. Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 - 449 части первой и статьями 1057 - 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.1.4. В рамках Запроса предложений, в Извещении о его проведении и в настоящей Документации о Запросе предложений используются термины, определенные в подразделе 1.2. настоящей Документации о Запросе предложений.

1.2. Термины и определения.1.2.1. Запрос предложений – конкурентная закупка, не являющаяся

торгами (конкурсом, аукционом) в соответствии со статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской Федерации или публичным конкурсом в соответствии со статьями 1057 - 1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, правила проведения которой регламентируются Положением о закупках товаров, работ и услуг, и по результатам проведения запроса предложений может быть определена лучшая заявка на участие в запросе предложений, содержащая лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, представленная участником, наиболее полно соответствующим требованиям документации о запросе предложений, и заключен договор

1.2.2. Договор - договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) в соответствии с предметом запроса предложений, который Заказчик вправе заключить на условиях данного запроса предложений с Участником размещения заказа, заявка которого решением Комиссии по подведению итогов запроса предложений признана наилучшей.

1.2.3. Услуги – поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.1.2.4. Заказчик Запроса предложений (Заказчик) – ООО «Газпром связь».

2


1.2.5. Организатор Запроса предложений (Организатор) – отдел подготовки и проведения конкурентных закупок ООО «Газпром связь». 119991, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1.

1.2.6. Официальный сайт — сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru).

1.2.7. Извещение о проведении Запроса предложений – объявление о проведении настоящего Запроса предложений и наиболее существенных условиях его проведения, опубликованное в установленном порядке в соответствии с пунктом 1.1.1.

1.2.8. Документация о Запросе предложений – настоящий комплект документов, содержащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете и условиях Запроса предложений.

1.2.9. Заявка на участие в Запросе предложений – комплект документов, содержащий предложение участника процедур закупки о заключении договора, направленный Организатору по форме и в порядке, установленными документацией о закупке.

1.2.10. Претендент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, правосубъектность которого, позволяет выполнить услуги для нужд ООО «Газпром связь» на условиях Запроса предложений.

1.2.11. Участник Запроса предложений (Участник) – Претендент, подавший в установленном порядке Заявку на участие в Запросе предложений и принявший участие в процедурах Запроса предложений.

1.2.12. Комиссия по подведению итогов Запроса предложений – коллегиальный орган, создаваемый Организатором для принятия решений по подведению итогов запроса предложений, в том числе решений по подведению итогов отдельных этапов и процедур закупки.

1.2.13. Участник с наилучшей заявкой на участие в запросе предложений – Участник запроса предложений, заявка которого по решению Комиссии по подведению итогов Запросов предложений содержит наилучшие условия выполнения работ (подраздел 2.11.).

1.2.14. Цена Заявки на участие в Запросе предложений – цена предлагаемых Услуг по предмету Запроса предложений с учетом НДС, предложенная Участником.

1.2.15. Уведомление о согласии принять участие в Запросе предложений – документ, предоставляемый Претендентом Организатору Запроса предложений, позволяющий обращаться за разъяснениями положений Документации о Запросе предложений, получать по электронной почте ответы на запросы, поступившие от других Претендентов, а также подать Заявку на участие в Запросе предложений.

1.2.16. Расчетная (максимальная) цена – предельная цена услуг с учетом НДС, указанная Организатором запроса предложений, при превышении которой предложения по цене от участников запроса предложений Организатором рассматриваться не будут.

3

http://www.zakupki.gov.ru/


1.3. Нормативные основы регулирования порядка проведения Запроса предложений.

Нормативными основами проведения настоящего Запроса предложений являются: Гражданский кодекс Российской Федерации 1; Извещение о проведении Запроса предложений; Документация о Запросе предложений.

1.4. Обжалование.1.4.1. Все споры и разногласия между Участником и Организатором

подлежат урегулированию в претензионном порядке. В этом случае срок рассмотрения претензии составляет 7 (семь) календарных дней с момента ее получения.

1.4.2. В случае если претензионный порядок не привел к урегулированию споров и разногласий, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

1.5. Прочие положения.1.5.1. Претендент самостоятельно несет все расходы, связанные с

подготовкой и подачей Заявки на участие в Запросе предложений, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов Запроса предложений.

1.5.2. Организатор обеспечивает конфиденциальность всех полученных от Участников Запроса предложений сведений, в том числе содержащихся в Заявках на участие в Запросе предложений. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящей документацией о Запросе предложений.

1.5.3. Организатор вправе отклонить Заявку на участие в Запросе предложений, если он установит, что Участник Запроса предложений прямо или косвенно предложил или предоставил работнику Организатора, который может повлиять на принятие Комиссией по подведению итогов Запросов предложений решения по определению Победителя Запроса предложений, вознаграждение в любой форме: вещи, деньги, работу, услугу, какую-либо ценность в качестве стимула.

1.5.4. Организатор вправе отклонить Заявки на участие в Запросе предложений Участников, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время, не неся никакой ответственности перед Претендентами, Участниками Запроса предложений или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Организатор незамедлительно уведомляет всех Претендентов и Участников об отказе от проведения Запроса предложений с использованием факсимильной связи, размещением указанной информации на официальных Интернет-сайте ООО «Газпром связь» www. svyaz .gazprom.ru , и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 1 За исключением статей 447 – 449 части первой и статей 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации

4

http://www.svyaz.gazprom.ru/


(www.zakupki.gov.ru), а также направлением всем Претендентам, предоставившим уведомление о согласии принять участие в Запросе предложений, на адрес электронной почты, указанный в данном уведомлении в формате Microsoft Excel и отсканированном виде с печатью участника. Заказчик вправе завершить процедуру Запроса предложений без заключения договора по его результатам.

1.5.5. Организатор признает несостоявшимся Запрос предложений, для участия в котором не подано ни одной заявки на участие в Запросе предложений. В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Запросе предложений принято решение об отклонении всех Заявок на участие в Запросе предложений, Запрос предложений также признается несостоявшимся.

1.5.6. В любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений Организатор вправе изменить Документацию о Запросе предложений путем издания дополнения. Такое дополнение размещается на официальном Интернет-сайте ООО «Газпром связь» www. svyaz .gazprom.ru , и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, а также направляется всем Претендентам, предоставившим уведомление о согласии принять участие в Запросе предложений, на адрес электронной почты, указанный в данном уведомлении в формате Microsoft Excel и отсканированном виде с печатью участника, и имеет обязательную силу для всех Претендентов и Участников.

1.5.7. Организатор по своему усмотрению до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений может продлить срок их подачи. В этом случае срок действия Заявок на участие в Запросе предложений продлевается соответственно на срок продления их подачи. Уведомление о продлении срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений размещается на официальном Интернет-сайте ООО «Газпром связь» www. svyaz .gazprom.ru и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), а также направляется с использованием факсимильной связи всем Претендентам и Участникам, которым Организатор предоставил Документацию о Запросе предложений, и имеет обязательную силу для всех Претендентов и Участников.

1.5.8. Приложения 1-10, (Формы 2-10, 12) к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений должны быть оформлены строго в соответствии с настоящей Документацией о Запросе предложений.

2. Инструкция по участию в открытом Запросе предложений.2.1. Общий порядок проведения Запроса предложений. Запрос предложений проводится в следующем порядке:

5







публикация Извещения о проведении Запроса предложений в соответствии с п. 2.2.; предоставление Документации о Запросе предложений Претендентам в соответствии с п. 2.3.; разъяснение положений Документации о Запросе предложений в соответствии с п. 2.4.; подготовка Заявок на участие в Запросе предложений в соответствии с п. 2.5.; подача Заявок на участие в Запросе предложений и их прием в соответствии с пунктом 2.6.; изменения в Заявках на участие в Запросе предложений и их отзыв в соответствии с пунктом 2.7; вскрытие конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений в соответствии с п. 2.8.; оценка Заявок на участие в Запросе предложений в соответствии с п. 2.9.; уторговывание цены Заявки на участие в Запросе предложений в соответствии с пунктом 2.10; принятие решения о результатах Запроса предложений в соответствии с пунктом 2.11; уведомление Участников о его результатах в соответствии с п. 2.12; подписание Договора в соответствии с п. 2.13.

2.2. Публикация Извещения о проведении Запроса предложений.Извещение о проведении Запроса предложений публикуется в соответствии

с п. 1.1.1.Иные публикации не являются официальными и не влекут никаких

последствий для Организатора Запроса предложений.

2.3. Предоставление Документации о Запросе предложений Претендентам.Претенденты имеют право получить Документацию о Запросе предложений в

соответствии с порядком, указанным в Извещении о проведении Запроса предложений.

Организатор несет ответственность за выполнение условий Извещения и Документации о Запросе предложений только перед теми Претендентами, которые получили Документацию о Запросе предложений согласно установленному порядку. Комиссия по подведению итогов Запросов предложений не рассматривает Заявки на участие в Запросе предложений Претендентов, получивших Документацию о Запросе предложений иным образом, чем установлено в Извещении.

2.4. Разъяснение положений Документации о Запросе предложений. Претенденты, предоставившие уведомление о согласии принять участие в Запросе предложений, вправе обратиться к Организатору за ее разъяснениями. Запрос должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица юридического

6


лица без доверенности (далее – Руководитель) или подписан уполномоченным им лицом (далее – Уполномоченное лицо) на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности должен находиться в составе документов Заявки на участие в Запросе предложений.

Запрос направляется на имя начальника отдела подготовки и проведения конкурентных закупок ООО «Газпром связь» Максимова Константина Павловича на адрес электронной почты, указанный в п. 2.6, в формате Microsoft Word и в отсканированном виде с печатью участника строго по следующей форме:

Изучив документацию о Запросе предложений № 042/ГCвязь/14-500/14.05.2014/З на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по текущему ремонту здания в составе основного средства: «Временная лаборатория», инв. №0387 просим предоставить ответы на вопросы, возникшие после изучения материалов.

№ п/п Вопрос

1.2.…

В ТЕМЕ любого электронного сообщения указывается номер запроса предложения.

Точное время получения запросов от Участников определяется на основании данных Microsoft Outlook Организатора Запроса предложений (дата и время получения электронного сообщения), вне зависимости от даты регистрации исходящего письма Участника, подающего запрос.

Организатор обязуется ответить на любой вопрос, связанный с разъяснением Документации о Запросе предложений, который он получит не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока приема Заявок на участие в Запросе предложений в соответствии с пунктом 2.6. При этом ответ (без указания источника запроса) размещается на официальном Интернет-сайте ООО «Газпром связь» www. svyaz .gazprom.ru и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений, а также направляется всем Претендентам, предоставившим уведомление о согласии принять участие в Запросе предложений, на адрес электронной почты, указанный в уведомлении о согласии принять участие в Запросе предложений.

В случае продления срока подачи заявок, срок подачи запросов от участников остается неизменным. Организатор Запроса предложений отвечает только на вопросы, связанные с материалами, являющимися причиной переноса сроков подачи заявок на участие в Запросе предложений.Существенные условия Запроса предложений, такие как:

7




проект договора на выполнение работ по предмету Запроса предложений,

согласованы Заказчиком, являются неотъемлемой частью Документации о Запросе предложений и изменению и уточнению не подлежат.

Организатор не принимает вопросы, связанные с корректировкой и изменением указанных пунктов.

В случае если в Заявке на участие в Запросе предложений участника данные пункты не будут соответствовать представленным Организатором, в соответствии с п. 2.9.1.4 Заявка на участие в Запросе предложений участника будет отклонена.

В случае, если участник, представивший Заявку на участие в запросе предложений, признанную наилучшей, в срок, предусмотренный Документацией о запросе предложений, не представил Заказчику подписанный договор или представил подписанный с оговорками, такой участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора. Организатор вправе пересмотреть решение об итогах Запроса предложений.

2.5. Подготовка Заявок на участие в Запросе предложений.Претендент должен подготовить Заявку на участие в Запросе предложений в

соответствии с пунктом 2.5.9., которая состоит из: письма о подаче Заявки на участие в Запросе предложений в соответствии с пунктом 2.5.1.; коммерческого предложения в соответствии с пунктом 2.5.2.; технического предложения в соответствии с пунктом 2.5.3.; документов, подтверждающих квалификацию и правоспособность Участника в соответствии с пунктами 2.5.5., 2.5.6.

2.5.1. Требования к подготовке письма о подаче Заявки на участие в Запросе предложений:

2.5.1.1. Основным документом, определяющим суть Заявки на участие в Запросе предложений, является письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений, которое должно быть подготовлено в строгом соответствии с формой, установленной в настоящей Документации о Запросе предложений – Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений (Форма 1).

2.5.1.2. Коммерческое и техническое предложения дополняют письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений и рассматриваются только как приложения к нему (Форма 2, Форма 3).

2.5.1.3. К письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений прикладываются документы, подтверждающие квалификацию и правоспособность Участников, а также опись документов, содержащихся в Заявке на участие в Запросе предложений (Форма 12) за подписью Руководителя или Уполномоченного лица.

Ответственность за некачественно и недобросовестно оформленные документы несет Участник.

2.5.2. Требования к подготовке коммерческого предложения:

8


2.5.2.1. Коммерческое предложение должно быть подготовлено в соответствии с формой, установленной в настоящей Документации о Запросе предложений – Расчет цены Заявки на участие в Запросе предложений (Форма 2).

2.5.2.2. Коммерческое предложение должно быть подготовлено в полном соответствии с условиями Приложения 2 «Проект договора» и Приложения 1 «Заказ на работы и Технические требования» к настоящей Документации о Запросе предложений.

2.5.2.3. Цена Заявки на участие в Запросе предложений определяется в соответствии с правилами настоящей Документации о Запросе предложений. Должна включать в себя Затраты на выполнение всех строительно-монтажных работ, расходы на согласования и разрешения, гарантийное обслуживание, страхование.

2.5.2.4. Расчет цены Заявки на участие в Запросе предложений (Форма 2) должен включать в себя расчеты стоимости предмета Запроса предложений.

2.5.2.5. Цены, предлагаемые Участником, должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения Договора и не меняться ни при каких обстоятельствах. Заявка на участие в Запросе предложений, предусматривающая корректировку цен, будет рассматриваться, как не отвечающая условиям Запроса предложений и будет отклонена.

2.5.2.6. Расчет цены Заявки на участие в Запросе предложений необходимо выполнять в рублях РФ с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов согласно действующему законодательству РФ в соответствии с комментариями по заполнению Формы 2. В расчете цены должны быть учтены все инфляционные ожидания и финансовые риски.

2.5.2.7. Расчетная (максимальная) цена Работы по предмету Запроса предложений составляет 287 854 рублей 20 копеек с НДС. Цена, указываемая в заявке на участие в Запросе предложений, не должна превышать указанную Расчетную (максимальную) цену.

2.5.2.8. Расчет стоимости Заявки на участие в Запросе предложений должен быть подготовлен в соответствии с нормативными документами, действующими в РФ, регламентирующими порядок определения стоимости услуг.

2.5.2.9. Форма, сроки и порядок расчетов за выполнение услуг определен в Приложении № 2 «Проект договора».

2.5.3. Требования к подготовке технического предложения:2.5.3.1. Техническое предложение должно содержать следующие документы:

- предварительное описание предлагаемого метода и графика оказания услуг, включая, если это необходимо, чертежи и схемы;

- постатейные комментарии к Техническим требованиям документации относительно достаточного соответствия услуг этим условиям или же документ, отражающий отклонения и исключения из положений Технических требований;

- сведения о наличии и порядок работы центра (службы) сопровождения договора, центра (службы) технической поддержки (при наличии);

- сведения о графике выполнения работ;- свидетельство СРО (лицензию), (заверенную копию) на

9


осуществление услуг по предмету запроса предложения;- смета на выполнение работ;- положительные отзывы о работе компании.Содержащиеся в техническом предложении материалы должны быть

представлены в таком виде и содержать столько информации, чтобы было видно, что содержание заявки на участие в Запросе предложений обеспечивает оказание услуг в строгом соответствии с требованиями Документации о Запросе предложений.

2.5.3.2. В соответствии с требованиями Заказчика начало и окончание работ по предмету Запроса предложений:

В течение 2 месяцев с момента передачи материалов Заказчиком.

2.5.4. Обязательные Квалификационные требования к Участникам:При проведении Запроса предложений Организатор устанавливает

следующие обязательные требования к участникам Запроса предложений:2.5.4.1. Участник должен иметь все необходимые разрешительные

документы на деятельность, связанную с выполнением работ по предмету Запроса предложений: наличие членства в саморегулируемой организации и наличие допуска к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2.5.4.2. Непроведение ликвидации участника Запроса предложений - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства (п.2.5.5.11).

2.5.4.3. Неприостановление деятельности участника Запроса предложений в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в конкурентной закупке (п.2.5.5.11).

2.5.4.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Заявки на участие в конкурентной закупке не принято (п. 2.5.5.8, п. 2.5.5.9, п. 2.5.5.10, и п. 2.5.5.11).

2.5.4.5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством РФ.

10


2.5.4.6. Участник должен обладать всеми необходимыми для выполнения Договора видами ресурсов, компетентностью, опытом, профессиональными знаниями (п. 2.5.5.2, п. 2.5.5.3, п. 2.5.5.4, п. 2.5.5.12, п. 2.5.5.13) и достаточным количеством собственных кадров, обладающих соответствующей квалификацией (п. 2.5.5.6).

2.5.4.7. Выполнение участниками размещения заказа за последние три года, предшествующих дате окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений, работ (услуг) аналогичных работам (услугам), являющихся предметом закупки (п. 2.5.5.5.).

2.5.4.8. Заказчик (Организатор) вправе на любом этапе проверить соответствие участников размещения заказа и привлекаемых ими соисполнителей (субподрядчиков) требованиям, установленным в Документации о закупке, в том числе наличие заявленных ими производственных мощностей, технологического оборудования и трудовых ресурсов.

2.5.4.9. Участник должен представить информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (п. 2.5.5.15) с подтверждением соответствующими документами. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (участниками).

2.5.4.10. В соответствии с требованиями действующего законодательства Обработка персональных данных должна осуществляется с согласия субъекта персональных данных в письменной форме (п. 2.5.5.16).

2.5.4.11. Непредставление информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) на этапе проведения конкурентной закупки не является поводом для отклонения Заявки участника, однако в случае отказа от представления соответствующей информации или представления информации в неполном объеме, Заказчик вправе отказаться от заключения договора по итогам конкурентной закупки.

2.5.4.12. Дополнительное (необязательное) требование – наличие Участника в Реестре потенциальных участников закупок Группы Газпром (далее - Реестр), который размещен на официальном интернет-сайте ОАО «Газпром» в разделе «Закупки/ Предквалификация» (письмо Департамента по управлению корпоративными затратами ОАО «Газпром от 04.09.2012 № 01/2100-10496). Данное требование ограничивает объем представляемых Участником финансово-бухгалтерской отчетности в соответствии с п. 2.5.5.17., а также предоставляет право Участнику не предоставлять документы в соответствии с п. 2.5.6.11.

2.5.4.13. При выявлении недостоверных сведений в представленной участником размещения заказа Заявке на участие в конкурентной закупке, несоответствия участника размещения заказа, а также привлекаемых им для исполнения договора соисполнителей (субподрядчиков) установленным к участникам закупок, соисполнителям (субподрядчикам), несоответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным Документацией о закупке к товарам, работам, услугам, являющихся предметом закупки, Заказчик (Организатор) или Комиссия

11


отстраняет такого участника размещения заказа от дальнейшего участия в процедурах закупки на любом этапе ее проведения.

2.5.5. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участников квалификационным требованиям настоящей Документации о Запросе предложений:

2.5.5.1. Заверенная копия свидетельства СРО (лицензии), на осуществление услуг по предмету запроса предложения.

2.5.5.2. Копии документов (свидетельства, справки, письма производителя оборудования и др.) подтверждающие квалификацию (допуск) специалистов к выполнению работ.

2.5.5.3. Информация о материально-технических ресурсах по установленной в настоящей Документации о Запросе предложений форме – Справка о материально-технических ресурсах (Форма 7).

2.5.5.4. Информация о выполнении работ по установленной в настоящей Документации о Запросе предложений форме – Справка о выполнении работ (Форма 5).

2.5.5.5. Информация о выполнении аналогичных договоров по установленной в настоящей Документации о Запросе предложений форме – Справка о выполнении работ Участником по аналогичным объектам (Форма 6).

2.5.5.6. Информация о кадровых ресурсах Участника: Справка о кадровых ресурсах Участника (Форма 8); Копия расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на

обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в фонды обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за 2013 год и последний отчетный период 2014 года.

2.5.5.7. Копии балансов за 2013 г. отметкой налогового органа о приеме либо с приложением документов, подтверждающих сдачу балансов в налоговый орган.

2.5.5.8. Справка из налогового органа об исполнении обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, датированная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты опубликования Извещения о Запросе предложений в соответствии с п.1.1.1.

2.5.5.9. Копии отчетов о прибылях и убытках за 2013 г. с отметкой налогового органа о приеме либо с приложением документов, подтверждающих сдачу отчета в налоговый орган.

2.5.5.10. Для индивидуальных предпринимателей – копии налоговых деклараций за 2013 г. с отметкой налогового органа о приеме, либо с приложением документов, подтверждающих сдачу деклараций в налоговый орган.

2.5.5.11. Справка за подписью Руководителя или главного бухгалтера Участника с информацией о том, что к Участнику не применяются и не применялись на протяжении одного года до даты окончания приема заявок на участие в Запросе предложений какие-либо процедуры банкротства, а так же, что

12


на его имущество не наложен арест (в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»).

2.5.5.12. Отзывы (при наличии) о выполняемых (выполненных) Участником услугах, аналогичных предмету настоящего Запроса предложений.

2.5.5.13. Сведения о профессиональной и деловой репутации Участника (награды, премии, отзывы Заказчиков, участие в международных проектах, участие в арбитражных разбирательствах).

2.5.5.14. Заверенная копия сертификата систем качества в соответствии с требованиями ISO 9001, «ГАЗПРОМСЕРТ» (при наличии).

2.5.5.15. Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Форма 9).

2.5.5.16. Согласие на обработку и передачу своих персональных данных в ООО «Газпром связь» для последующей передачи в ОАО «Газпром», Минэнерго России, Росфинмониторинг и ФНС России (Форма 10). Срок действия согласия на обработку и передачу своих персональных данных должен соответствовать сроку действия Заявки на участие в Запросе предложений, указанной в п. 2.5.8 (90 дней).

2.5.5.17. Для Участников, включенных в Реестр в соответствии с п. 2.5.4.12 ограничен объем представляемых финансово – бухгалтерской отчетности последним периодом текущего года, т.е. должны быть представлены следующие документы:

- копия баланса за последний отчетный период текущего года с отметкой налогового органа о приеме либо с приложением документов, подтверждающих сдачу балансов в налоговый орган;

- копия отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период текущего года с отметкой налогового органа о приёме, либо с приложением документов, подтверждающих сдачу отчетов в налоговый орган;

- для индивидуальных предпринимателей - копия налоговой декларации за последний отчетный период текущего года, с отметкой налогового органа о приеме, либо с приложением документов, подтверждающих сдачу деклараций в налоговый орган;

- копия расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный Фонд Российской Федерации, по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС и в территориальные фонды ОМС за последний отчетный период.

2.5.6. Перечень документов, подтверждающих правоспособность Участников:

2.5.6.1. Оригинал или заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об Участнике, выданная не ранее 6 месяцев до даты опубликования Извещения о Запросе предложений в соответствии с пунктом 1.1.1. настоящей документации о Запросе предложений.

13


2.5.6.2. Оригинал или заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о месте жительства индивидуального предпринимателя, выданные не ранее 6 месяцев до даты опубликования Извещения о Запросе предложений в соответствии с пунктом 1.1.1. настоящей документации о Запросе предложений.

2.5.6.3. Заверенные копии учредительных документов, а также всех изменений, внесенных в них, заверенные копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений в учредительных документах (свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы).

2.5.6.4. Заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица.

2.5.6.5. Заверенная копия о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г. (в случае создания юридического лица до указанной даты).

2.5.6.6. Заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории Российской Федерации.

2.5.6.7. Заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а также о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя по месту жительства на территории Российской Федерации.

2.5.6.8. Заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

2.5.6.9. Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, заверенная печатью организации.

2.5.6.10. Оригинал или копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица (доверенность), заверенная печатью организации.

2.5.6.11. Для участника, включенного в Реестр в соответствии с п. 2.5.4.12 установлено право не представлять следующие документы:

- заверенные копии учредительных документов, а также всех изменений, внесенных в них, заверенные копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений в учредительных документах (свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы);

- заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,

14


зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (в случае создания юридического лица до указанной даты);

- заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории Российской Федерации;

- заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

2.5.7. Перечень документов для субподрядчиков/соисполнителей Участника: (для данного запроса предложения не применяется).

2.5.8. Требования к сроку действия Заявки на участие в Запросе предложений.

Заявка на участие в Запросе предложений действительна в течение срока, указанного Участником в Письме о подаче Заявки на участие в Запросе предложений (Форма 1). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений (п. 2.8.). Указание меньшего срока действия Заявки на участие в Запросе предложений является основанием для ее отклонения.

2.5.9. Требования к оформлению Заявки на участие в Запросе предложений:

2.5.9.1. Участник имеет право подать только одну Заявку на участие в Запросе предложений. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более Заявок на участие в Запросе предложений при условии, что поданные ранее Заявки на участие в Запросе предложений таким участником не отозваны, все Заявки на участие в Запросе предложений такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного Запроса предложений, не рассматриваются.

2.5.9.2. Все документы, входящие в Заявку на участие в Запросе предложений, должны быть подготовлены на русском языке, за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. В этом случае указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен идентичный нотариально заверенный перевод этих документов на русский язык.

2.5.9.3. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Заявку на участие в Запросе предложений, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего: документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами, с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным

15


банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

2.5.9.4. Каждый документ, входящий в Заявку на участие в Запросе предложений, должен быть подписан Уполномоченным лицом (далее - Уполномоченное лицо), имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника Запроса предложений.

2.5.9.5. Каждый документ, входящий в заявку на участие в Запросе предложений, должен быть удостоверен печатью2 Участника. На нотариально заверенные копии документов и/или документы, переплетенные типографским способом (брошюры, книги и др.), требование подписи Уполномоченного лица и скрепления документов печатью Участника не распространяется.

2.5.9.6. Дополнительные носители информации (журналы, брошюры, книги и др.) помещаются в отдельные информационные конверты.

2.5.9.7. Все без исключения страницы Заявки на участие в Запросе предложений должны быть пронумерованы (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц заявки на участие в Запросе предложений). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и др., помещенных в информационные конверты, не производится.

2.5.9.8. Документы (листы и информационные конверты), входящие в Заявку на участие в Запросе предложений, должны быть обязательно упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. Если Заявка на участие в Запросе предложений состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.

2.5.9.9. Кроме Оригинала Заявки на участие в Запросе предложений Участник также должен подготовить 1 (одну) электронную копию Заявки на участие в Запросе предложений на flash – картах или компакт-дисках, вложенных в конверт с оригиналом заявки на участие в Запросе предложений, оформленные в соответствии с пунктом 2.5.9.12.

2.5.9.10. Материалы, содержащиеся в информационных конвертах должны быть отсканированы, соответствующие электронные копии помещаются в отдельные электронные папки и помечаются «Информационный конверт № 1» и т.д.» При невозможности предоставить копии материалов, содержащихся в информационных конвертах, Участник помещает в информационный конверт ссылку с указанием: «См. информационный конверт №____ Заявка на участие в Запросе предложений».

2.5.9.11. Никакие исправления в тексте Заявки на участие в Запросе предложений не имеют силы, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «Исправленному верить», собственноручной подписью Уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением, и печатью Участника Запроса предложений.

2 Документы должны быть удостоверены круглой печатью организации, содержащей её полное фирменное наименование и указание на место её нахождения

16


2.5.9.12. Заявка на участие в Запросе предложений и ее электронная копия должны быть надежно запечатаны в конверты (пакеты и т.п.). Заявка на участие в Запросе предложений запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Заявка на участие в Запросе предложений (Оригинал)», электронная копия Заявки на участие в Запросе предложений запечатывается в конверт, обозначенные словами «электронная заявка на участие в Запросе предложений (Копия)».

На конвертах необходимо указать следующие сведения: наименование и адрес Организатора в соответствии с п. 1.1.1.; полное наименование Участника и его почтовый адрес; номер и название предмета Запроса предложений в соответствии с п. 1.1.1.;

Конверты с оригиналом и электронной копией Заявки на участие в Запросе предложений запечатываются в один общий конверт (коробку, пакет и т.д.). На общем конверте необходимо указать следующие сведения: номер и название предмета Запроса предложений в соответствии с п. 1.1.1.; наименование и адрес Организатора в соответствии с п. 1.1.1.; слова «Не вскрывать до 11-30 (время московское) 10 июня 2014 г.» если иное не предусмотрено правилами почтовой или курьерской пересылки, на внешнем конверте не следует указывать адрес Участника Запроса предложений.

Носитель электронной копии Заявки на участие в Запросе предложений обозначается словами «Электронная копия Заявки на участие в Запросе предложений, Запрос предложений №_________, Участник ___ «_________ ». В электронной копии Заявки на участие в Запросе предложений письмо о подаче заявки на участие в Запросе предложений, приложения и прочие документы должны быть отсканированы в отдельные файлы и размещены в отдельных папках.

Пример оформления электронной копии заявки на участие в Запросе предложений:№ п/п Название папки Название файла

1 2 31. Письмо о подаче

заявки на участие в Запросе предложений

Оферта.pdf

2. Приложение 1 Коммерческое предложение (Форма 2). pdf3. Приложение 2 Техническое предложение (Форма 3). pdf4. Приложение 3 Анкета Участника (Форма 4). pdf5. Приложение 4 Справка об оказании услуг (Форма 5). pdf6. Приложение 5 Справка об оказании Участником услуг (Форма 6). pdf7. Приложение 6 Справка о материально–технических ресурсах (Форма 7). pdf8. Приложение 7 Справка о кадровых ресурсах Участника

(Форма 8). pdf9. Приложение 8 Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том

числе конечных) (Форма 9) .pdf10. Приложение 9 Согласие на обработку и передачу своих персональных данных в

ООО «Газпром связь». (Форма 10).pdf11. Приложение 10 Опись документов, содержащихся в Заявке на участие в Запросе

предложений (Форма 12). pdf

17

Документация о Запросе предложений Запрос предложений № 042/ГСвязь/14-500/14.05.2014/З 12. Приложение 11 Прочие документы (перечислить).

Информационный конверт №__

В обязательном порядке на копиях нотариально заверенных документов, должны быть ксерокопированы, отсканированы отметки нотариуса, заверившего эти документы. Содержимое бумажной копии документов скрепляется, документы вкладываются в соответствии с произведенной нумерацией.

2.5.9.13. Участник обязан подать заявку на участие в Запросе предложений в бумажном виде и на электронных носителях. При этом Анкета Участника (Форма 4) также должна быть представлена в формате Microsoft Word.

2.6. Подача Заявок на участие в Запросе предложений и их прием.2.6.1. Претенденты должны обеспечить доставку своих Заявок на участие в

Запросе предложений по адресу Организатора (отдела подготовки и проведения конкурентных закупок): 119991, г. Москва, ул. Строителей, д.8, кор.1:

контактное лицо – Максимов Константин Павлович, телефон 8 (495)719-35-70, e-mail k . maksimov @ svyaz . gazprom . ru . Претендентам рекомендуется предварительно позвонить по телефону контактному лицу и договориться о дне и часе доставки Заявки на участие в Запросе предложений. В случае направления Заявки на участие в Запросе предложений через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки курьерской почты.

18

mailto:[email protected]


При необходимости для заказа пропуска необходимо заблаговременно направить на адрес электронной почты (k . maksimov @ svyaz . gazprom . ru ) следующие данные:

1. ФИО (полностью; в именительном падеже).2. Наименование организации.3. Контактный телефон.4. Дату, на которую нужно оформить пропуск.Режим работы Организатора Запроса предложений: понедельник-четверг с

9-00 до 18-00 пятница с 9-00 до 16-45 (время московское) без перерыва на обед.2.6.2. Организатор заканчивает принимать Заявки на участие в Запросе

предложений в 11-00 (время московское) 04 июня 2014 г.Ответственность за несвоевременную подачу Заявки на участие в Запросе

предложений несет Участник.2.6.3. Заявки на участие в Запросе предложений, полученные позже

установленного выше срока, будут отклонены Организатором без рассмотрения независимо от причин опоздания. Данное условие распространяется и на Заявки на участие в Запросе предложений, полученные Организатором по почте. В этом случае срок их подачи определяется по дате и времени получения корреспонденции Организатором.

2.6.4. Организатор выдает расписку о получении Заявки на участие в Запросе предложений с указанием даты и времени получения лицу, доставившему конверт.

2.6.5. Организатор вправе не принимать Заявки на участие в Запросе предложений, если внешний конверт поврежден, запечатан ненадежно или не содержит необходимой информации.

2.7. Изменения в Заявках на участие в Запросе предложений и их отзыв.2.7.1. Участник может изменить, дополнить или отозвать свою Заявку на

участие в Запросе предложений после ее подачи при условии, что Организатор получит письменное уведомление о замене, дополнении или отзыве заявки до истечения установленного в Извещении срока представления Заявок на участие в Запросе предложений.

2.7.2. Никакие изменения и дополнения к Заявкам на участие в Запросе предложений после окончания срока их представления не принимаются.

2.7.3. В случае изменения Заявки на участие в Запросе предложений Участник должен оформить новую Заявку на участие в Запросе предложений в соответствии с требованиями Документации о Запросе предложений, запечатать в конверты согласно пункту 2.5.9.12. с дополнительной надписью «Взамен представленного ранее» и указать дату этого представления. В этом случае представленные ранее конверты вскрываться не будут.

2.7.4. В случае дополнений к Заявке на участие в Запросе предложений Участник должен оформить необходимое дополнение в соответствии с требованиями Документации о Запросе предложений, запечатать в конверты согласно пункту 2.5.9.12. с дополнительной надписью «В дополнение к представленному ранее» и указать дату этого представления.

19



2.7.5. Уведомление об отзыве Заявки на участие в Запросе предложений может быть также направлено в виде факсимильного сообщения или телеграммой с последующим письменным подтверждением, оформленным за подписью Руководителя или Уполномоченного лица Участника и полученным не позднее срока окончания приёма Заявок на участие в Запросе предложений.

Организатор вправе не возвращать Заявки на участие в Запросе предложений Участникам в тех случаях, если Участник не направил уведомление об отзыве Заявки на участие в Запросе предложений или направил, но с нарушением установленных выше сроков.

2.8. Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений.2.8.1. Организатор проводит публичную процедуру вскрытия поступивших

конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений, начиная с 11-30 (время московское) 10 июня 2014 г. по адресу 119991, г. Москва, ул. Строителей, д.8, кор.1. Номер помещения 214. При отсутствии заявок по месту нахождения инициатора, вскрытие заявок будет проводиться 04 июня 2014 года.

Для заказа пропуска необходимо заблаговременно направить на адрес электронной почты k . maksimov @ svyaz . gazprom . ru следующие данные:

1. ФИО (полностью; в именительном падеже).2. Наименование организации.3. Контактный телефон.4. Дату, на которую нужно оформить пропуск.На процедуре вскрытия Заявок на участие в Запросе предложений могут

присутствовать представители Участников, своевременно подавших Запрос на участие в процедуре. Для присутствия на данной процедуре Участникам рекомендуется не позднее «09(03)» июня 2014 г. связаться с указанным выше контактными лицами Организатора, предупредить о своем намерении и прибыть по вышеуказанному адресу за 15 минут до начала процедуры вскрытия конвертов. Для подтверждения права присутствия на процедуре вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений представителям Участников следует иметь при себе направление на процедуру вскрытия конвертов, подписанное Руководителем или Уполномоченным лицом Участника (Форма 9), и оригинал расписки Организатора в получении конверта с Заявкой на участие в Запросе предложений. Присутствующие представители Участников регистрируются, а лист регистрации прикладывается к протоколу процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений.

В ходе процедуры Организатор вскрывает каждый полученный конверт с Заявкой на участие в Запросе предложений и оглашает следующие сведения:

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, Заявка на участие в Запросе предложений которого вскрывается;

цену Заявки на участие в Запросе предложений; решение о признании Запроса предложений несостоявшимся в случае, если

на участие в Запросе предложений не представлено ни одной Заявки на участие в Запросе предложений

иные сведения, которые Организатор считает нужным огласить.

20



В ходе процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений Организатор ведет протокол, в котором отражается вся оглашенная информация. Эти сведения сообщаются отсутствующим Участникам, представившим Заявки на участие в Запросе предложений, по их требованию.

2.8.2. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более Заявок на участие в Запросе предложений при условии, что поданные ранее Заявки на участие в Запросе предложений таким участником не отозваны, все Заявки на участие в Запросе предложений такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного Запроса предложений, не рассматриваются.

2.8.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений не подано ни одной Заявки на участие в Запросе предложений, Запрос предложений признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе вскрытия Заявок на участие в Запросе предложений, оформляемом в соответствии с п. 2.8.1.

При этом Заказчик вправе провести повторный Запрос предложений или разместить заказ у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

2.8.4. Организатор вправе потребовать от представителей участников Запроса предложений разъяснения положений поданных ими Заявок на участие в Запросе предложений. Не допускаются требования, направленные на изменение содержания предложений, включая изменение цены.

2.8.5. В случае если по окончании срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений подана только одна Заявка на участие в Запросе предложений, то такая Заявка на участие в Запросе предложений вскрывается, проводится ее рассмотрение и оценка в порядке, установленном Документацией о запросе предложений.

2.9. Оценка Заявок на участие в Запросе предложений.Оценка Заявок на участие в Запросе предложений осуществляется

Организатором и иными лицами (экспертами, специалистами), привлеченными Организатором, в течение не менее 10 рабочих дней с момента проведения процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений.

Оценка Заявок на участие в Запросе предложений включает отборочную и оценочную стадии.

2.9.1. Отборочная стадия.Организатором проводится проверка информации об участниках размещения

заказа, в том числе осуществляется оценка правоспособности, платежеспособности и деловой репутации участника с привлечением Службы корпоративной защиты Заказчика.

2.9.1.1. В рамках отборочной стадии Организатор проверяет: правильность оформления Заявок на участие в Запросе предложений, в том

числе наличие всех необходимых документов, и их соответствие требованиям настоящей Документации о Запросе предложений;

соответствие предмета заявки на участие в запросе предложений предмету закупки, указанному в документации о запросе предложений, в том числе по

21


количественным показателям (количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг);

наличие обеспечения Заявки на участие в Запросе предложений, если в Документации о запросе предложений установлено данное требование;

не превышение предложения по цене договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки), содержащегося в Заявке на участие в Запросе предложений, над расчетной (максимальной) ценой предмета Запроса предложений (договора), установленной Заказчиком, если расчетная (максимальная) цена была указана в извещении о проведении Запроса предложений или Документации о запросе предложений.

В рамках отборочной стадии Организатор может запросить у Участников разъяснения Заявок на участие в Запросе предложений. При этом Организатор не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие содержание Заявки на участие в Запросе предложений, включая изменение цены.

2.9.1.2. Организатор с письменного согласия Участника может исправить очевидные арифметические и грамматические ошибки. Если есть расхождение между суммами, выраженными словами и цифрами, предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной словами. Если имеется расхождение между единичной расценкой и общей суммой, полученной в результате умножения единичной расценки на количество, преимущество будет иметь единичная расценка, за исключением случаев, когда, по мнению Организатора, совершенно очевидно произошла грубая ошибка в постановке знака десятичной дроби в единичной расценке. В таких случаях преимущество будет иметь общая сумма, а единичная расценка должна быть исправлена. Если Участник не согласится с исправлением очевидных ошибок, его Заявка на участие в Запросе предложений будет отклонена.

2.9.1.3. Организатор вправе не обращать внимания на мелкие недочеты, несоответствия и погрешности, которые не оказывают существенного влияния на условия, предлагаемые Участником и на возможности Участника, связанные с выполнением обязательств по Договору.

2.9.1.4. По результатам проведения отборочной стадии Организатор вправе отклонить Заявки на участие в Запросе предложений, в следующих случаях:

несоответствия предмета заявки на участие в запросе предложений предмету закупки, указанному в документации о запросе предложений, в том числе по количественным показателям (несоответствие количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг).

отсутствия документов, определенных Документацией о запросе предложений, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах (работах, услугах), на поставку (выполнение/оказание) которых размещается заказ;

отсутствия обеспечения Заявки на участие в Запросе предложений, если в Документации о запросе предложений установлено данное требование;

22


наличия в таких Заявках на участие в Запросе предложений предложения о цене договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки), превышающего расчетную (максимальную) цену предмета Запроса предложений (договора), установленную Заказчиком, если расчетная (максимальная) цена была указана в извещении о проведении Запроса предложений или Документации о запросе предложений;

несогласия участника запроса предложений с условиями проекта договора, содержащегося в документации о запросе предложений;

непредставления участником запроса предложений Организатору письменных разъяснений положений поданной им заявки на участие в запросе предложений по письменному запросу Организатора, в том числе несогласия с исправлением очевидных арифметических ошибок, расхождений между суммами, выраженными словами и цифрами;

наличия сведений об участнике размещения заказа в федеральном реестре недобросовестных поставщиков;

электронная копия представлена на носителе, с которого не представляется возможным считать информацию, оформлена не в соответствии с требованиями п. 2.5.9. документации о Запросе предложений, либо не соответствует оригиналу заявки на участие в Запросе предложений.

2.9.1.5. Оценочная стадия.В целях выявления лучших условий исполнения договора проводится оценка

Заявок на участие в Запросе предложений, по итогам которой Заявки на участие в Запросе предложений ранжируются по степени предпочтительности для Заказчика.

До этапа оценки заявок допускаются только те Заявки на участие в Запросе предложений, которые не были отклонены в соответствии с п. 2.9.1.4.

Оценка Заявок на участие в Запросе предложений должна проводиться в строгом соответствии с критериями и методикой оценки, утвержденными Организатором, и распорядительным документом о проведении Запроса предложений:

членами Комиссии по подведению итогов Запроса предложений без привлечения экспертов;

или экспертами, привлеченными Организатором для проведения оценки.В рамках оценочной стадии Организатор с привлечением для проведения

оценки экспертов, оценивает и сопоставляет Заявки на участие в Запросе предложений и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, учитывая следующие критерии:

1. Оценка квалификации Участника. Опыт оказания услуг, аналогичных предмету Запроса предложений. Квалификация ключевого персонала привлекаемого для оказания

услуг Участником Запроса предложений. Материально-техническое обеспечение Участника Запроса

предложений. Наличие у Участника документа, подтверждающего соответствие

системы менеджмента качества, установленным требованиям.23


2. Оценка коммерческого предложения Участника. Оценка уровня цены Заявки на участие в Запросе предложений. Степень полноты учета затрат Заявки на участие в Запросе

предложений. Порядок и сроки осуществления платежей.

3. Оценка технического предложения Участника. Обоснованность общих организационных решений и способов управления оказанием услуг, методы оказания услуг, система контроля качества и др. Полнота соответствия предлагаемых решений и услуг техническим требованиям. Уровень методик, технологий и стандартов оказания услуг.

Организатор вправе привлекать к оценке Заявок на участие в Запросе предложений экспертов - профильные структурные подразделения Заказчика, сторонних лиц, обладающих специальными знаниями по предмету закупки.

По результатам проведенной экспертами оценки Заявок на участие в Запросе предложений Организатор формирует сводный отчет, в котором систематизирует и обобщает материалы проведенного рассмотрения и оценки всех Заявок на участие в Запросе предложений по степени предпочтительности для Заказчика, за исключением случаев, когда оценка заявок проводится членами Комиссии по подведению итогов Запроса предложений.

Информация о рассмотрении, разъяснениях, оценке и сопоставлении Заявок на участие в Запросе предложений не подлежит раскрытию Участникам и иным лицам, официально не участвующим в процессе оценки Заявок на участие в Запросе предложений ни во время, ни после оценки.

2.10. Уторговывание цены Заявки на участие в Запросе предложений.2.10.1. Процедура уторговывания проводится по решению Организатора

Запроса предложений в любой срок до подведения итогов Запроса предложений.Организатор направляет Участникам приглашение к участию в

уторговывании.2.10.2. Организатор определяет дату и время окончания подачи новых

коммерческих предложений. Срок предоставления новых коммерческих предложений будет указан в приглашении к уторговыванию цены на участие в Запросе предложений.

2.10.3. Изменение иных условий заявки на участие в Запросе предложений, кроме изменения ее цены в меньшую сторону не допускается.

2.10.4. Участники, получившие предложения к уторговыванию, вправе отказаться от участия в нем. В этом случае Организатор оценивает первоначально поданные коммерческие предложения этих участников Запроса предложений. Информацию об участии или отказе от уторговывании Участник направляет по факсимильной связи на номер 8 (495) 719-44-94.

2.10.5. Протокол вскрытия заявок по итогам уторговывания направляется всем участникам Запроса предложений по их запросам.

24


2.11. Принятие решения о результатах Запроса предложений 2.11.1. Участник обязан представить Организатору обновленные данные,

если после подачи Заявки на участие в Запросе предложений произошли какие-либо изменения сведений, представленных ранее в составе Заявки на участие в Запросе предложений Участника. В случае, если Организатору станет известно, что Участник не представил необходимую обновленную информацию, Организатор вправе отклонить такую Заявку на участие в Запросе предложений.

2.11.2. Комиссия по подведению итогов Запроса предложений может принять следующие решения:

о выборе наилучшей Заявки на участие в Запросе предложений;о проведении процедуры Уторговывания Заявок на участие в Запросе предложений;об отклонении всех Заявок на участие в Запросе предложений и признании Запроса предложений несостоявшимся;об отказе от проведения Запроса предложений;о проведении дополнительной оценки Заявок на участие в запросе предложений.

2.11.3. Комиссия по подведению итогов Запроса предложений вправе отклонить все Заявки на участие в Запросе предложений, если ни одна из них не удовлетворяет установленным в Документации о запросе предложений требованиям в отношении участника Запроса предложений, продукции, условий договора или оформления Заявки на участие в Запросе предложений.

2.11.4. Решение Комиссии по подведению итогов Запросов предложений оформляется протоколом заседания Комиссии по подведению итогов Запросов предложений, в котором должны содержаться следующие сведения:

о месте, дате, времени проведения вскрытия Заявок на участие в Запросе предложений, об участниках, представивших Заявки на участие в Запросе предложений на процедуру вскрытия Заявок на участие в Запросе предложений;

о решении Организатора об отклонении Заявок на участие в Запросе предложений с указанием положений Документации о запросе предложений, которым они не соответствуют, в случае принятия такого решения;

о результатах оценки Заявок на участие в Запросе предложений, в случае когда оценка проводилась членами Комиссии по подведению итогов Запроса предложений;

о принятом на основании результатов рассмотрения и оценки Заявок на участие в Запросе предложений;

наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес участника, представившего Заявку на участие в запросе предложений, признанную наилучшей.

2.12. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений.Организатор после принятия решения о результатах Запроса предложений

опубликовывает информацию о результатах Запроса предложений на Интернет – сайтах ООО «Газпром связь» и ООО «Газпром связь» и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения

25


информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), в срок, не позднее 3-х дней с даты подписания протокола о подведении итогов Запроса предложений.Организатор письменно уведомляет участника, представившего Заявку на участие в запросе предложений, признанную наилучшей, о том, что он является Участником с наилучшей заявкой на участие в запросе предложений.

2.13. Подписание Договора.

2.13.1. Участник, представивший Заявку на участие в запросе предложений, признанную наилучшей, в течение срока, установленного Документацией о запросе предложений, должен представить Заказчику подписанный им текст договора на условиях, содержащихся в Документации о запросе предложений и Заявке на участие в Запросе предложений, признанной наилучшей.

2.13.2. В случае, если участник, представивший Заявку на участие в запросе предложений, признанную наилучшей, в срок, предусмотренный Документацией о запросе предложений, не представил Заказчику подписанный договор, такой участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора.

2.13.3. Участник, представивший Заявку на участие в запросе предложений, признанную наилучшей, в течение срока, установленного договором, должен представить Заказчику обеспечение исполнения договора, в случае, если в Документации о запросе предложений было установлено такое требование. Обеспечение исполнения договора предоставляется в размере и форме, предусмотренными в Документации о запросе предложений. В случае непредставления участником обеспечения исполнения договора, обязательства по договору считаются неисполненными по вине поставщика (исполнителя, подрядчика), и договор с момента неисполнения такого обязательства считается расторгнутым.

2.13.4. Заказ признается размещенным со дня заключения договора.2.13.5. Договор между Заказчиком и Участником, представившим

Заявку на участие в запросе предложений, признанную наилучшей, подписывается на основании решения Комиссии по подведению итогов Запросов предложений, оформленного в соответствии с пунктом 2.11.4., в течение 10 календарных дней со дня уведомления Участника о признании его Победителем Запроса предложений.

2.13.6. В случае если заключение договора между Заказчиком и Участником, представившим Заявку на участие в запросе предложений, признанную наилучшей, требует одобрения сделки органами управления Заказчика или Участником, представившим Заявку на участие в запросе предложений, признанную наилучшей, Договор между Заказчиком и

26



Участником, представившим Заявку на участие в запросе предложений, признанную наилучшей, подписывается в течение 20 календарных дней со дня одобрения сделки указанными органами управления.

2.13.7. Проект Договора, входящий в состав Документации о Запросе предложений, является обязательным для Участника, представившего Заявку на участие в запросе предложений, признанную наилучшей. Заказчик при подготовке текста Договора вправе изменить условия проекта Договора, содержащегося в Документации о Запросе предложений.

2.13.8. В случае, если участник, представивший Заявку на участие в запросе предложений, признанную наилучшей, признан Заказчиком уклонившимся от заключения договора, или не предоставил обеспечение исполнения договора, если в Документации о запросе предложений было установлено такое требование, Заказчик незамедлительно уведомляет Организатора о таких фактах. В таких случаях Организатор должен истребовать обеспечение Заявки на участие в Запросе предложений, если такое обеспечение было предусмотрено Документацией о запросе предложений, и Комиссия по закупкам вправе пересмотреть решение об итогах Запроса предложений.

27


3. Образцы форм документов, включаемых в Заявку на участие в Запросе предложений

3.1. Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений (Форма 1).

« ___» ________ 2014 г. № __________

Уважаемые господа!Изучив Извещение № ________о проведении открытого Запроса предложений № _____ опубликованное на официальном Интернет - сайте ООО «Газпром связь» (www. svyaz .gazprom.ru ) и на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), Документацию о Запроса предложений, и принимая установленные в них требования и условия Запроса предложений, в том числе все условия Договора, включенного в документацию о запросе предложений,

__________________________________________________________________(полное наименование и юридический адрес Участника Запроса предложений)

предлагаем заключить Договор на проведение на условиях и в соответствии с коммерческим и техническим предложениями, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Заявку на участие в Запросе предложений с учетом начала оказания услуг с _________ 20__г. и окончании в _________ 20__ г., на общую сумму:

_________________________________________________________________________цена Заявки на участие в Запросе предложений без НДС, руб.

_________________________________________________________________________НДС (или НДС не облагается3), руб.

____________________________________________________________________________цена Заявки на участие в Запросе предложений с НДС (или НДС не облагается1), руб.

Настоящая Заявка на участие в Запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует до «____»__________ 20__ года (указывается окончание срока действия заявки).

Настоящая Заявка на участие в Запросе предложений дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения

Приложение 1 Коммерческое предложение (Форма 2). На ___ листах;Приложение 2 Техническое предложение (Форма 3). На ___ листах;Приложение 3 Анкета Участника (Форма 4). На ___ листах;Приложение 4 Справка об оказании услуг (Форма 5). На ___ листах;Приложение 5 Справка об оказании Участником услуг (Форма 6). На ___ листах;Приложение 6 Справка о материально–технических ресурсах (Форма 7). На ___ листах;Приложение 7 Справка о кадровых ресурсах Участника

(Форма 8).На ___ листах;

Приложение 8 Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Форма 9)

На ___ листах;

Приложение 9 Согласие на обработку и передачу своих персональных данных в ООО «Газпром связь» для последующей передачи в ОАО «Газпром», Минэнерго России, Росфинмониторинг и ФНС России (Форма 10)

На ___ листах;

Приложение 10 Опись документов, содержащихся в Заявке на участие в Запросе предложений (Форма 12).

Приложение 11 Прочие документы (перечислить). На ___ листах;

Руководитель организации __________________/_______________(ФИО)м.п. Дата ______/_____/__________

3 В случае наличия у Исполнителя документально подтвержденного в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ права на освобождение от НДС, например, по основаниям, предусмотренным пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

28




3.2. Коммерческое предложение. (Форма 2)

Приложение 1 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений №_______________________

РАСЧЕТ ЦЕНЫ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ В СОСТАВЕ

ОСНОВНОГО СРЕДСТВА: «ВРЕМЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ», ИНВ. №0387

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на выполнение строительно-монтажных работы по текущему ремонту ____________ в составе основного средства ____________ (инв. № ______), расположенного по адресу: ________________________

Сметная стоимость: ___________ тыс. руб.Hормативная трудоемкость: ___________ тыс.чел.чСметная заработная плата: ___________ тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на ____________ г.

№ поз.

Код норматива, Наименование,

Единица измеренияОбъем

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Индекс / Цена Текущая стоимость всего

ВсегоОсн. З/п Эксп.

ВсегоОсн. З/п Эксп. Осн.

З/п Эксп.Всего

Осн. З/п Эксп.

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал

В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

29


3.3. Техническое предложение (Форма 3)Приложение 2 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений № ___________________________ Мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о своем согласии со всеми условиями

«Заказа на работы и технических требований» (Приложение 1), «Проекта договора» (Приложение 2) к настоящей Документации о Запросе предложений.

Положения «Заказа на работы и технических требований» (Приложение 1), «Проекта договора» (Приложение 2) Документации о Запросе предложений нами изучены и являются понятными по всем пунктам.

Мы обязуемся, в случае принятия нашей Заявки на участие в Запросе предложений, выполнить работу собственными силами, а также с привлечением субподрядчиков/соисполнителей в соответствии с Заявкой на участие в Запросе предложений, в объеме и в строгом соответствии с нижеприлагаемым перечнем работ и на условиях, изложенных в пояснительной записке, а также условиями, определенными в Приложение 2 «Проект Договора» к Документации о Запросе предложений, с учетом допустимых и обоснованных отклонений и уточнений, которые оговорены в Документации о Запросе предложений.

3.3.1. Описание предлагаемого решенияУчастник должен представить в составе своей заявке описание предлагаемых решений, этапов выполнения работ, которые предполагается применить у Заказчика. Данные предложения должны соответствовать, а также учитывать требования к выполнению работ, указанные в Разделе «Заказ на работы и технические требования» настоящей документации. Предполагается, что данная форма будет подготовлена Участником в произвольной форме в виде простого описания.

3.3.2. Сроки выполнения работ: ________________________________________

3.3.3. Записка по организации выполнения работ должна содержать краткое описание принципов организации выполнения работ, а также:

описание организационной схемы (структуры) управления при выполнении работ;

описание стандарта управления выполнения работ; описание подходов к организации материально-технического и

информационно-технического обеспечения выполнения работ, которые Участник считает важным;

другое.

3.3.4. Записка по управлению качеством должна содержать: описание предполагаемой структуры и системы обеспечения качества;

30


предложения по контролю качества при выполнении работ.

Подпись Участника /_______________(ФИО, должность)м.п. Дата _____/____/_________

31

Документация о Запросе предложений Запрос предложений № 042/ГСвязь/14-500/14.05.2014/З Анкета Участника Запроса предложений. (Форма 4)4

Приложение 3 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений

№ n/n Наименование Сведения об Участнике

1. Организационно-правовая форма и наименование фирмы - Участника, дата регистрации

2. Юридический адрес3. Почтовые адреса4. Фактический адрес

5.

Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица

6. Телефоны Участника (с указанием кода города)

7. Факс Участника (с указанием кода города)

8. Адрес электронной почты Участника, web-сайт

9. ИНН/КПП Участника

10.Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты

11.

Учредители (перечислить наименование или организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

12. Филиалы: указать количество

13.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (дата, номер, кем выдано)

14.Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона

15.Сведения о необходимости одобрения заключения сделки уполномоченными органами управления Участника/Заказчика

16.

Сведения об отнесении организации к российским организациям малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации


4 Участники заполняют приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указывать слово «нет».

32

Документация о Запросе предложений Запрос предложений № 042/ГСвязь/14-500/14.05.2014/З 3.4. Справка о выполнении работ (Форма 5)


№ п/п Год

Стоимость выполненных/

предполагаемых к выполнению

работ, тыс. руб./год.

Стоимость заключенных

договоров, выигранных по конкурсам ОАО "Газпром", тыс.

руб./год (Департамент

по управлению конкурентными

закупками администрации)

Стоимость заключенных

договоров, выигранных по

конкурсам дочерних

предприятий ОАО "Газпром",

тыс. руб./год.

Стоимость заключенных договоров по

работе с прочими Организациями.

1. 2. 3. 4. 5. 6.2 2012 3 2013 4 2014


33

Документация о Запросе предложений Запрос предложений № 042/ГСвязь/14-500/14.05.2014/З 3.5. Справка о выполнении Участником работ по аналогичным объектам. (Форма 6)


Справка о выполнении Участником аналогичных работ в период с 2012 г. по 2014г.

№ п/п

Количество договоров

Основные предоставляемые аналогичные услуги в рамках

исполнения договоров

Наименование Заказчика,

адрес и контактный телефон/факс Участника,

контактное лицо

Сумма договоров всего

с НДС, руб.

Дата начала и окончания работ

(квартал, год)

Роль (генподрядчик, субподрядчик) и

объем работ, выполняемых собственными силами в руб. с

НДС.

Наличие положитель-ных отзывов

начало оконча-ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2012 год.1.2.

Всего за 2012 год:2013 год.

1.2.

Всего за 2013 год:2014год.

1.2.

Всего за 2014 год:


Инструкция по заполнению формы:1. В графе 3 указываются основные предоставляемые услуги в рамках исполнения договора.2. В графе 4 указывается наименование Участника, его адрес, контактный телефон/факс, контактное лицо (однократно).3. В графе 8 в случае, если Участник является Субподрядчиком, то необходимо указать Генподрядчика, а в случае, если Участник является Генподрядчиком, то необходимо указать

объем работ, выполняемых собственными силами без учета работ, выполняемых субподрядными организациями.

34


3.6. Справка о материально-технических ресурсах. (Форма 7)5

Приложение 6 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений № ___________________________

№ п/п Наименование Право

собственности состояние

Общее количество материально-технических ресурсов у

Участника Запроса предложений

Ресурсы, предполагаемые к

использованию для выполнения работ по

предмету Запроса предложений

Примечание

1 2 3 4 5 6 71

1.1…2

2.1…3

3.1…4

4.1…5

5.1…

…

Другие материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения работ по

предмету Запроса предложений (перечислить)

…

Руководитель организации __________________/_______________(ФИО)м.п. Дата____________________________________________/ /

5 В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которыми обладает Участник и материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора. Кроме того, необходимо указать наличие программного обеспечения, баз данных, которые могут использоваться при выполнении работы.

35


3.7.Справка о кадровых ресурсах Участника. (Форма 8)

Приложение 7 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений№

3.7.1. Общие данные о кадровых ресурсах организации. (Форма 8.1)

№п/п Наименование показателей

Кол-во человек, подразделения

2013 год

Кол-во человек, подразделения

2014 год1 2 3 41. Общее количество сотрудников Организации

1.1.

Общее количество сотрудников Организации в соответствии со строкой 402 раздела 2.2

декларации (расчета авансовых платежей) по страховым взносам на обязательное пенсионное

страхование

2. Количество сотрудников, занимающихся работами по предмету Запроса предложений

3.Штатная структура, подразделений,

выполняющих работы по предмету Запроса предложений

-


36


3.7.2. Ключевой персонал, ответственный за выполнение работ.(Форма 8.2) *

№п/п

Должность сотрудников

Фамилия, имя,

отчество сотрудника

Образование, квалификация, сертификаты,

ученая степень, награды,участие в

международных проектах и др.

Стаж работы в данной или аналогичной должности,

лет

Опыт работы по

предоставлению аналогичных

услуг

Участие в других

проектах в период

оказания услуг по предмету Запроса

предложений

Общее количество

специалистов у Участника

Запроса предложений

Количество специалистов

, занятых в оказании услуг по предмету Запроса

предложений

1 2 3 4 5 6 7 8 91.2.3.4.5.6.7.

…

*дополнительно необходимо предоставить Резюме основных специалистов, предполагаемых к выполнению работ по предмету Запроса предложений.


37


3.8. Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Форма 9)6

Приложение 8 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений № от «_____»__________ года _______________________________________________

(наименование организации, предоставляющее информацию)

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Информация о подтверждаю

щих документах

(наименование, реквизиты и

т.д.)

ИНН ОГРН Наименование

краткое

Код ОКВЭД

Фамилия, имя, отчество руководител

я

Серия и номер документа,

удостоверяющего личность

руководителя

№ ИНН ОГРН Наименование/ФИО

Адрес регистрации

Серия и номер документа,

удостоверяющего личность (для

физического лица)

Руководитель/участник/акционер/

бенефициар

Руководитель организации ________________/_______________(ФИО)м.п. Дата _______/______/____________

6 При заполнении названной таблицы необходимо учесть следующее:1. Все графы таблицы должны быть заполнены.2. Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают

доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (участниками). 3. Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику с обязательным приложением подтверждающих документов.4. В графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар» следует указывать, в каком качестве выступает упоминаемое в указанной графе лицо.5. В качестве документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в графе «Руководитель/участник/акционер/бенефициар», помимо ссылок на общедоступные источники

могут использоваться:- для подтверждения данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;- для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц

(для участников), решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства Российской Федерации).В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на

интернет-сайтах соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и наименование документа.

В отношении Участников, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении Информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).

В отношении Участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

38

Документация о Запросе предложений Запрос предложений № 042/ГСвязь/14-500/14.05.2014/З 3.9. Согласие на обработку и передачу своих персональных данных в ООО «Газпром связь» для последующей передачи в ОАО «Газпром», Минэнерго России, Росфинмониторинг и ФНС России (Форма 10)*

Согласие на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________________________________, (Ф.И.О. полностью)

(Далее – Субъект персональных данных), зарегистрированный (-ая) по адресу _______________________________________________________________________________________________,

(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)

паспорт серии ______ № ____________, выдан ________________________________________(орган выдавший паспорт и дата выдачи)

______________________________________________, своей волей и в своём интересе выражаю согласие ________________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа, адрес его местонахождения)

(Далее - Оператор) на обработку Оператором следующих персональных данных ___________________________________________________________________________________________

(перечень персональных данных)

_________________________________________________________________________________,включая выполнение действий по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), использованию, распространению (в том числе передаче) и уничтожению моих персональных данных, с целью последующей обработки и представления моих персональных данных в Общество с ограниченной ответственностью «Газпром связь», Открытое акционерное общество «Газпром», Минэнерго, Росфинмониторинг и ФНС России, а также представления указанным юридическим лицам и федеральным органам исполнительной власти соответствующих документов (надлежащим образом заверенных копий документов), содержащих такую информацию, в связи с исполнением поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308.Признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается также данным мною указанным выше юридическим лицам и федеральным органам исполнительной власти с учетом соблюдения требований законодательства (Федеральный закон № 152-ФЗ от 27.07.2006 года).Настоящим соглашаюсь на использование Оператором, указанными юридическими лицами и федеральными органами исполнительной власти следующих основных способов обработки моих персональных данных:- с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка);- без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка);смешанная обработка. Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно.Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом персональных данных в любой момент путем подачи Оператору письменного заявления.

«____»___________2014г. ____________________________________________________________(подпись, Ф.И.О. прописью полностью)

* Форма 10 используется для оформления согласия физических лиц на обработку, хранение, последующую обработку, последующее хранение и передачу персональных данных, которые раскрываются в Форме 9 Заполненные Формы 10 прикладываются к Форме 9.

39


3.10 Направление на процедуру вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений. (Форма 11)7.

Открытый Запрос предложений № _____ на выполнение работ по __________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Настоящим письмом_______________________________________________ (наименование организации)

направляет своего сотрудника_______________________________________ (Ф.И.О., должность)

на процедуру вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений и доверяет ему ознакомиться с протоколом этой процедуры (действительно при предоставлении расписки, выданной Организатором при подаче Заявки на участие в Запросе предложений, и удостоверения личности).


7 Форма 11 не прикладывается к письму о подаче оферты. Представителю Участника следует иметь направление при себе для участия в процедуре вскрытия конвертов.

40


3.11.Опись документов, содержащихся в Заявке на участие в Запросе предложений. (Форма 12).


№ п/п Наименование Количество

листовНомерастраниц

1. Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений (Форма 1).2. Коммерческое предложение (Форма 2).3. Техническое предложение (Форма 3).4. Анкета Участника (Форма 4).5. Справка о выполнении Участником работ (Форма 5).6. Справка о выполнении работ Участником по аналогичным услугам (Форма 6).7. Справка о материально-технических ресурсах (Форма 7).8. Справка о кадровых ресурсах Участника (Форма 8).9. Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе

конечных) (Форма 9)10. Согласие на обработку и передачу своих персональных данных в ОАО

«Газпром» для последующей передачи в Минэнерго России, Росфинмониторинг и ФНС России (Форма 10)

Другие документы, подтверждающие соответствие Участников квалификационным требованиям:11. Копия свидетельства СРО (лицензии), на осуществление услуг по предмету

запроса предложений.12. Заверенная копия декларации (расчета авансовых платежей) по страховым

взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам за 2013 г. и последний отчетный период 2014 года.

13. Заверенные копии балансов за 2013г. с отметкой налогового органа о приеме либо с приложением документов, подтверждающих сдачу баланса в налоговый орган.

14. Справка из налогового органа об исполнении обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, датированная не ранее чем за 3 (три) месяца до даты опубликования Извещения о Запросе предложений в соответствии с п.1.1.1.

15. Копии отчетов о прибылях и убытках за 2013г. отметкой налогового органа о приеме либо с приложением документов, подтверждающих сдачу отчета в налоговый орган.

16. Для индивидуальных предпринимателей – копии налоговых деклараций за 2013г., с отметкой налогового органа о приеме, либо с приложением документов, подтверждающих сдачу деклараций в налоговый орган.

17. Справка за подписью Руководителя или главного бухгалтера Участника с информацией о том, что к Участнику не применяются и не применялись на протяжении одного года до даты окончания приема заявок на участие в Запросе предложений какие-либо процедуры банкротства, а так же, что на его имущество не наложен арест (в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-Ф3).

18. Отзывы (при наличии) о выполняемых (выполненных) Участником работах, аналогичных предмету настоящего Запроса предложений

19. Сведения о профессиональной и деловой репутации Участника (награды, премии, отзывы Заказчиков, участие в международных проектах, участие в арбитражных разбирательствах).

20. заверенная копия сертификата систем качества в соответствии с требованиями ISO 9001, «ГАЗПРОМСЕРТ» (при наличии).

41


№ п/п Наименование Количество

листовНомерастраниц

Документы, подтверждающие правоспособность Участников:21. Оригинал или заверенная копия выписки из Единого государственного реестра

юридических лиц, содержащая сведения об Участнике, выданная не ранее 6 месяцев до даты опубликования Извещения о Запросе предложений в соответствии с пунктом 1.1.1. настоящей документации о Запросе предложений.

22. Оригинал или заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о месте жительства индивидуального предпринимателя, выданные не ранее 6 месяцев до даты опубликования Извещения о Запросе предложений в соответствии с пунктом 1.1.1. настоящей документации о Запросе предложений.

23. Заверенные копии учредительных документов, а также всех изменений, внесенных в них, заверенные копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений в учредительных документах (свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы).

24. Заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица.

25. Заверенная копия о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г. (в случае создания юридического лица до указанной даты).

26. Заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории Российской Федерации.

27. Заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а также о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя по месту жительства на территории Российской Федерации.

28. Заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

29. Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, заверенная печатью организации.

30. Оригинал или копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица (доверенность), заверенная печатью организации.

Документы, входящие в заявку на участие в Запросе предложений, должны быть обязательно скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов.


42

Приложение 1 к Документации о Запросе предложений

Заказ на работы и технические требования

ЗАКАЗ НА РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Заказчик намерен заказать выполнение следующих работ:строительно-монтажные работы по текущему ремонту

1.Работы выполняются в соответствии с нормами и правилами действующего законодательства, мерами по охране труда, технике безопасности, противопожарной и электрической безопасности.

2. Подрядчик обязан иметь все необходимые разрешения для выполнения Работ.

3. Работы выполняются в течение 2 месяцев с момента передачи материалов Заказчиком.

4. Подрядчик обязан выполнить работы с использованием материалов, поставляемых Заказчиком, выставляемых на конкурсные торги и согласованных с ООО «Газпром комплектация», своими силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения скрытых дефектов после приемки объекта в эксплуатацию, если указанные дефекты возникли по вине Подрядчика и обнаружены в течение гарантийного срока – исправление дефектов производится за счет Подрядчика.

Ведомость объемов работ

№п/п

Наименование работ Ед.изм. Кол-во

1 2 3 4

1.

Выполнение строительно-монтажных работ по текущему ремонту здания в составе основного средства: «Временная лаборатория», инв. № 0387

1.1 Демонтаж плитки керамической напольной м2 41

1.2 Демонтаж цементного покрытия полов м2 50

1.3 Укладка песчаного слоя м3 10

1.4 Укладка щебеночного слоя м3 7,5

1.5 Укладка бетонного слоя м3 4

1.6 Выравнивание стяжки цементным раствором м2 50

1.7 Укладка плитки керамической напольной м2 41

1.8 Демонтаж линолеума м2 27

1.9 Укладка линолеума м2 27

Спецификация материалов, поставляемых Заказчиком

№ п/пНаименование

продукции, характеристики

Тип,марка Технические характеристики Ед. изм. Количество

1 2 3 4 5 6

1 Песок природный для строительных работ средний м3 12

2 Щебень марка 1000из природного камня для

строительных работ, фракция 40-70 мм

м3 0.7


строительных работ, фракция 5(3)-10 мм

м3 0.7


строительных работ, фракция 20-40 мм

м3 7.5

5 Бетон М150 тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 м3 4.1

6 Раствор цементный марка 150 готовый кладочный м3 1

7 Затирка Старатели для керамической плитки, белая кг. 21

8 Клей Старатель-стандарт для керамической плитки кг. 184

9 Плитка керамическая

для полов рельефная глазурованная, декорированная методом

сериографии, квадратная с многоцветным рисунком толщиной

11 мм

м2 42

ИТОГО:

Требования к Подрядчику1. Подрядчик обязан представить:

1.1. Документы гражданской правоспособности для заключения Договора.1.2. Документы, подтверждающие членство в саморегулируемой

организации.1.3. Список выполненных работ по аналогичным темам, возможные

полученные отзывы от заказчиков.1.4. Документы, подтверждающие об исполнении в полном объеме

обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды на территории Российской Федерации.

2. Взаимодействовать с контрольными и надзорными органами в соответствии с действующим законодательством РФ.

3. Обеспечить соблюдение персоналом законодательства РФ по охране труда и промышленной безопасности, при проведении пожароопасных работ на

объекте необходимо руководствоваться правилами противопожарного режима в РФ.

Приложение 2 к Документации о Запросе предложений

«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___на выполнение строительно-монтажных работ

по текущему ремонту

г. Новый Уренгой «___» ____________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром связь» (ООО «Газпром связь»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора филиала ООО «Газпром связь» в г. Новый Уренгой Коломийцева Константина Павловича, действующего на основании доверенности от 16.12.2013 № 52д, с одной стороны, и _________________________________ (_____________________), победитель открытого запроса предложений (протокол заседания Комиссии от _________ № _______), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и/или привлеченными силами строительно-монтажные работы по текущему ремонту _________________ (далее - «Работа») в составе основного средства __________________________________________________ (инв. № ______) (далее – «Объект»), расположенного по адресу: _________________________ __________________________________________________________________, в соответствии с условиями настоящего Договора, дефектной ведомостью, строительными нормами и техническими правилами, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять и оплатить результат надлежаще выполненных Работ.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость Работ по настоящему Договору в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 1 к настоящему Договору) составляет: ______ (____________) руб. ___ коп., в том числе НДС 18% в сумме ______ (____________) руб. ___ коп.2.2. В стоимость Работ по настоящему Договору, указанную в 2.1., включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором.2.3. Стоимость настоящего Договора может быть изменена по согласованию Сторон при изменении законодательства РФ в части актов государственного регулирования по налогам, таможенным сборам, пошлинам, отчислениям и т.д.2.4. Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-

3), в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения счета и счета-фактуры Подрядчика.8*

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы по настоящему Договору должны быть выполнены в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).3.2. Если в процессе выполнения Работ возникает необходимость внести изменения в сроки выполнения Работ, то такие изменения должны проводиться по согласованию Сторон в письменной форме с оформлением соответствующего Соглашения.3.3. В случае частичного/досрочного выполнения Работ, Подрядчик имеет право частично/досрочно сдать, а Заказчик частично/досрочно принять и частично/досрочно оплатить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

4.1. Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора передает на согласование Заказчику перечень исполнительной документации, необходимой для сдачи Объекта (получение необходимых согласований, акты скрытых работ и т.п.). Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней рассматривает и согласовывает представленный перечень.9*4.2. Перед началом Работ Стороны оформляют Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории организации по форме в соответствии с СНиП 12-03-2001.4.3. Работы по настоящему Договору производятся по технологии, принятой Подрядчиком и согласованной с Заказчиком.

8 ?* Либо: при условии предоплаты в размере 30%:

Заказчик перечисляет аванс в размере 30% (Тридцать процентов) от стоимости настоящего Договора на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения счета Подрядчика после подписания настоящего Договора в размере: ______ (____________) руб. ___ коп., в том числе НДС (18%) ______ (_________) руб. ___ коп.

Окончательный расчет за выполненные Работы производится Заказчиком с учетом авансового платежа после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения счета и счета-фактуры Подрядчика.

9* Редакция данного пункта включается в текст Договора в случае передачи документации.

4.4. Подрядчик поставляет на Объект материалы с соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющие их качество для выполнения Работ на Объекте.10*4.5. Заказчик вправе вносить изменения в объем Работ, изменить характер или вид Работ, необходимые для завершения ремонта.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения ремонта, то Подрядчик приступает к его выполнению после подписания Сторонами соответствующего Cоглашения к настоящему Договору.4.6. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который совместно с Подрядчиком оформляет акты на скрытые работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора и другой документации. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода выполнения Работ. 4.7. Подрядчик письменно информирует Заказчика за 5 (Пять) рабочих дней до начала приёмки отдельных составных частей Объекта, отдельных ответственных коммуникаций и скрытых работ по мере их готовности. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указаниям Заказчика, а затем восстановить её.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

10* Либо: при условии поставки материалов Заказчиком: Заказчик после подписания настоящего Договора передает

Подрядчику материалы, необходимые для производства Работ в соответствии со Спецификацией материалов, поставляемых Заказчиком (Приложение № 3 к настоящему Договору), на основании накладной на отпуск материалов на сторону (Форма № М-15) по адресу ______________________________________________________________________________.

Подрядчик не имеет права использовать материалы, поставленные Заказчиком, на иные цели, кроме выполнения Работ по настоящему Договору. Подрядчик несет ответственность за сохранность переданных ему по накладной на отпуск материалов на сторону (Форма № М-15) материалов до подписания Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2).

5.1. После завершения Работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности Объекта к приемке и передает Заказчику исполнительную документацию в составе, определенном в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора.11*

5.2. После завершения Работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности Объекта к приемке.

5.3. Приемка выполненных Работ осуществляется на основании представленных Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3).

5.4. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Актов и, в случае положительного результата обследования и проверок согласно условиям настоящего Договора, подписывает Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3).

5.5. В случае неподписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), последний направляет Подрядчику мотивированный отказ в приемке Работ. Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем замечаний и необходимых доработок и сроками их исполнения.

5.6. Подрядчик своими силами и за свой счет устраняет замечания и недоделки, выявленные в результате приемки.

5.7. Обязательства Подрядчика по настоящему Договору считаются выполненными с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2).

5.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы несет Подрядчик до подписания Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2).

5.9. Право собственности на результат Работ от Подрядчика Заказчику переходит после подписания Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2).

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

В рамках настоящего Договора Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:6.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениях к нему, в полном соответствии с дефектной ведомостью, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами, включая возможные работы, определённо в нём не упомянутые, но необходимые для выполнения настоящего Договора в целом.


6.2. Своевременно оформлять исполнительную документацию в соответствии с действующими нормативными требованиями.12*6.3. Вывезти в недельный срок со дня подписания Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), а в случае имеющихся недостатков - Акта выполненных работ по устранению недостатков, за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, а также строительный мусор. 6.4. Использовать оборудование, грузоподъемные механизмы, технические устройства и другую технику в исправном и безопасном состоянии, в соответствии нормам и правилам их применения.6.5. Использовать стандартные и исправные инструменты, приспособления, леса, лестницы, ограждения и предупредительные знаки, средства коллективной защиты.6.6. Выполнять Работы в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями по охране труда. Обеспечить на период выполнения Работ, соблюдение правил производства Работ, противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, экологической безопасности и охране окружающей среды.6.7. Подрядчик несет ответственность за возможные аварии, инциденты, пожары, несчастные случаи любого класса, произошедшие по вине работников подрядной организации.6.8. Подрядчик обязан своевременно проводить расследования в случаях травмирования (несчастных случаев на производстве) работников подрядной организации, аварий, инцидентов, пожаров.6.9. Для выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик имеет право привлекать сторонние предприятия и организации (далее – Субподрядчики) по письменному согласованию с Заказчиком. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение Работ по настоящему Договору привлеченными Субподрядчиками, за координацию их деятельности.6.10. Гарантировать, что качество материалов и конструкций, в случае поставки их Субподрядчиком для выполнения Работ, будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты.6.11. Во время выполнения Работ Подрядчик несет ответственность за всякого рода порчу оборудования и материалов, вследствие ненадлежащего с ним обращения, в размере причиненного ущерба.6.12. В установленном порядке самостоятельно нести материальную и иную ответственность за нанесенный третьей стороне ущерб, явившийся следствием действий Подрядчика или Субподрядчика.


6.13. Гарантировать освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть в связи с выполнением настоящего Договора вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств.6.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.6.15. В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах, Подрядчик обязуется предоставлять данную информацию по адресу электронной почты Заказчика: sr @ nurgs . gazprom . ru . Информация предоставляется Подрядчиком в течение 3 (Трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

В рамках настоящего Договора Заказчик принимает на себя следующие обязательства:7.1. Организовать допуск Подрядчика на Объект выполнения Работ.7.2. Проводить с работниками Подрядчика вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в организации, филиале, первичный инструктаж на рабочем месте.7.3. Осуществлять действенный контроль за выполнением требований безопасности работниками подрядной организации при выполнении Работ на территории и Объектах Заказчика.7.4. Передать Подрядчику утвержденный Акт о результатах технического осмотра, дефектную ведомость, необходимые разрешения, технические условия и согласования на выполнение Работ.7.5. Обеспечить осуществление технического надзора и контроля при выполнении Работ Подрядчиком. 7.6. Осуществить своевременную приемку выполненных Подрядчиком Работ с подписанием соответствующих Актов представителями Заказчика и оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.7.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств.8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством.


8.3. При несоблюдении срока выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости настоящего Договора.8.4. Заказчик имеет право удерживать причитающуюся ему сумму неустойки при окончательном расчете по настоящему Договору.8.5. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.8.6. При несоблюдении Заказчиком срока оплаты выполненных Работ в соответствии с условиями настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,1 % от причитающейся к оплате суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости настоящего Договора.8.7. Условия п. 8.3, 8.4 и 8.6 настоящего Договора применяются со дня их возникновения в случае направления Стороной, имеющей право на получение неустойки, соответствующего требования. Если неустойка не была предъявлена, то ее сумма составляет 0 (ноль) рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств.8.8. В случае нарушения Заказчиком сроков передачи документации или оборудования и материалов, поставляемых Заказчиком, срок выполнения Работ переносится на срок по согласованию между Сторонами в соответствии с условиями п.3.2.8.9. Уступка Подрядчиком права требования долга третьим лицам производится только после письменного согласования с Заказчиком.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Подрядчик гарантирует:- выполнение Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;- качество выполнения Работ в соответствии с действующими нормами и правилами;- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных Работ.9.2. Наличие недостатков, дефектов и сроки их устранения устанавливается двусторонним актом Заказчика и Подрядчика при сдаче Объекта.9.3. Гарантийный срок устанавливается 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2).9.4. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.9.5. В случае обнаружения дефектов Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о необходимости проведения гарантийного ремонта с подробным указанием неисправности.

10. ФОРС-МАЖОР (ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.10.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой РФ или иными компетентными органами, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана известить в письменном виде другую Сторону о наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно, но не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о времени наступления и характере обстоятельств и возможных их последствиях. Несвоевременное извещение или не извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.10.4. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на период обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий.10.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, то настоящий Договор может быть расторгнут Подрядчиком или Заказчиком путем направления уведомления другой Стороне. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами, будут, по возможности, решаться путем переговоров. При недостижении соглашений, спор передается на рассмотрение арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в виде Соглашений к настоящему Договору и подписаны обеими Сторонами.12.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством.12.3. В случае расторжения настоящего Договора, составляется акт сверки договорных и финансовых обязательств, который согласовывается Сторонами.

Ликвидация задолженности Заказчика перед Подрядчиком или Подрядчика перед Заказчиком производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания акта сверки.12.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.12.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.12.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.12.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной пунктом 6.14. настоящего Договора.

В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления от Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1. Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:1. Приложение № 1. Локальная смета.2. Приложение № 2. Календарный план выполнения работ.3. Приложение № 3. Спецификация материалов, поставляемых Заказчиком

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:ООО «Газпром связь»Юридический адрес: Российская Федерация, 117997 г. Москва, ул. Наметкина, д.16Филиал ООО «Газпром связь»в г.Новый УренгойПочтовый адрес: 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул.26 съезда КПСС, д. 11, а/я 267ИНН/КПП 7740000020/890402001Р/счет 40702810400001000882Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Новый Уренгой, Тюменская обл. г. Новый Уренгой Корр.счет 30101810700000000753БИК 047195753Код по ОКВЭД 64.20.11Код по ОКПО 35340790

Директор филиалаООО «Газпром связь»в г.Новый Уренгой

______________К.П. Коломийцев ____________ /________________/

Приложение № 2к Договору подряда № ___от «___» ____________ 201_ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Номер этапа Наименование

Стоимость, в том числе

НДС 18%, руб.

Срок выполненияФорма

завершенияначало окончание

1 2 3 4 5 6

1 Строительно-монтажные работы по текущему ремонту __________ в составе основного средства __________ (инв. № ______), расположенного по адресу: ___________

______________ (_____________) руб. __ коп.,в том числе НДС (18%) ______________ (_____________) руб. __ коп.

Акт о приемке выполненных

работ

(ф. № КС-2)

Справка о стоимости

выполненных работ и затрат (ф. № КС-3)

Итого по Договору: ______ (____________) руб. ___ коп., в том числе НДС (18%) ______ (____________) руб. ___ коп.

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

Директор филиалаООО «Газпром связь»в г.Новый Уренгой

______________К.П. Коломийцев ____________ /________________/

Приложение № 1к Договору подряда № ___ от «___» ____________ 201__ г.

«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»Смета на сумму: _____________ руб. Смета на сумму: _____________ руб.

________________ /К.П. Коломийцев / ________________ /______________________ /

«______»____________________ 201__ г. «______»____________________ 201__ г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на выполнение строительно-монтажных работы по текущему ремонту ____________ в составе основного средства ____________ (инв. № ______), расположенного по адресу: ________________________

Сметная стоимость: ___________ тыс. руб.Hормативная трудоемкость: ___________ тыс.чел.чСметная заработная плата: ___________ тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на ____________ г.

№ поз.

Код норматива, Наименование,

Единица измеренияОбъем

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Индекс / Цена Текущая стоимость всего

ВсегоОсн. З/п Эксп.

ВсегоОсн. З/п Эксп. Осн.

З/п Эксп.Всего

Осн. З/п Эксп.

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал

В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Приложение № 3к Договору подряда № ___ от «___» ___________ 201__

г.

СПЕЦИФИКАЦИЯматериалов, поставляемых Заказчиком

№ п/п Наименование продукции Марка, сорт, ГОСТ, ТУ, размер,

номенклатурный номерПроизводитель/

Поставщик Ед. изм. Кол-во

1 2 3 4 5 6

Директор филиала ООО «Газпром связь» в г.Новый Уренгой________________________ К.П. Коломийцев

svyaz.gazprom.ru · web viewДокументация о Запросе предложений....

Documents