stad antwerpenstad antwerpen · bedrijf stadsontwikkeling, openbaar domein, administratie...
TRANSCRIPT
STAD ANTWERPENSTAD ANTWERPENSTAD ANTWERPENSTAD ANTWERPEN
StadsontwikkelingStadsontwikkelingStadsontwikkelingStadsontwikkeling
Openbaar domeinOpenbaar domeinOpenbaar domeinOpenbaar domein
Bestek SW/OD/09/6020
Leveren en plaatsen van straatnaamborden
District Ekeren
Openbare aanbesteding: donderdag 15 oktober 2009 te 10:00 uur,
in het gebouw van de bedrijfseenheid patrimoniumonderhoud, aanbestedingen,
Desguinlei 33, 2018 Antwerpen (gelijkvloers - aanbestedingslokaal).
Dan zal de afgevaardigde schepen of zijn plaatsvervanger overgaan tot het openen
van de inschrijvingen.
Prijs bestek : 26,50 €
Totaal : 26,50 €
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 2/51
Inzage van de bescheiden
Het voornoemde bestek met de bijbehorende tekeningen over deze aanneming liggen ter inzage
in het gebouw van het bedrijf patrimoniumonderhoud, aanbestedingen, Desguinlei 33, 2018 -
Antwerpen.
Alleen deze laatstgenoemde bedrijfseenheid is belast met de verkoop van de voormelde
aanbestedingsbescheiden. Ze kunnen daar worden aangeschaft alle dagen van de week van 9 tot
15 uur, uitgezonderd op zater-, zon- en feestdagen (ook niet op plaatselijke feestdagen).
Betalingen kunnen gebeuren op het rekeningnummer 091-0178424-70 van de dienst
aanbestedingen.
Voor bijkomende inlichtingen kan men telefonisch terecht op de volgende nummers:
- inzake indienen of inzenden van de inschrijving en opening van de bieding: 03 338 51 12
- inzake administratieve inlichtingen over het dossier en opvolging ervan na de aanbesteding:
District Contactpersoon Telefoonnummer
Algemeen Katrien De Cock 03 338 22 28
Ekeren Tom Turneer 03 338 51 39
- inzake technische inlichtingen (opmetingsstaat, materialen en dergelijke):
District Contactpersoon Telefoonnummer
Ekeren Daniel Jacops 03 338 29 83
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 3/51
DEEL A: ALGEMEEN INLICHTINGEN
1.1. Aanbestedende overheid
De aanbestedende overheid is de stad Antwerpen, district Ekeren, vertegenwoordigd door
het districtscollege.
1.2. Voorwerp van de aanneming
De onderhavige aanneming heeft tot doel het leveren en plaatsen van straatnaamborden.
Het betreft een aanneming van werken tegen prijslijst.
1.3. Algemene beschrijving van de werken
De werken omvatten in hoofdzaak: Het opbreken van de bestaande infrastructuur;
1) Het verwijderen van de bestaande straatnaamborden op gevels;
2) Het opbreken van straatnaamborden met/of zonder steunpaal;
3) Het leveren en plaatsen van straatnaamborden op gevels;
4) Het leveren en plaatsen van straatnaamborden op steunpalen in verschillende
verhardingen;
5) Het uitvoeren van alle bijkomende werken, noodzakelijk voor een goede uitvoering van de
genoemde werken;
6) Gedurende de waarborgperiode is de aannemer gehouden, op zijn kosten en
verantwoordelijkheid, de herstellingen die hem toe te schrijven zijn, te verrichten en dit op
eerste verzoek van het bestuur.
1.4. Wetgeving en bescheiden van toepassing op de procedure en de uitvoering van
de opdracht
Voor zover er door de voorschriften van dit bestek niet van wordt afgeweken, zijn de
bepalingen van de wetgeving op de overheidsopdrachten van toepassing.
Zijn eveneens op deze aanneming van toepassing het "Standaardbestek 250 versie 2.1. voor
de wegenbouw" van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap – dd. april 2006 en errata
dd.: 28.04.2008; dat een integrerend deel vormt van dit bijzonder bestek.
1.5. Gunningswijze
De opdracht wordt gegund ingevolge een openbare aanbesteding.
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 4/51
DEEL B: BEPALINGEN IN HET KADER VAN DE WET VAN 24 DECEMBER 1993
BETREFFENDE DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN SOMMIGE OPDRACHTEN
VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN (EN VAN DE
LATERE WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN VAN DIE WET)
ART. 13. GUNNINGSWIJZE
De opdracht wordt gegund ingevolge een openbare aanbesteding.
ART. 17 § 2 2° b) HERHALING VAN GUNNING VAN SOORTGELIJKE WERKEN
Het bestuur behoudt zich het recht voor de gunning van soortgelijke werken later te laten
gebeuren bij onderhandelingsprocedure. De mogelijkheid om deze procedure toe te passen is
echter beperkt tot een periode van drie jaar, volgend op de gunning (datum van gunningsbrief)
van de eerste opdracht.
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 5/51
DEEL C: BEPALINGEN VOLGENS HET "STANDAARDBESTEK 250, VERSIE 2.1,
VOOR DE WEGENBOUW VAN HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP - UITGAVE april 2006
HOOFDSTUK I
ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN
2. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN HET
KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 JANUARI 1996 BETREFFENDE DE
OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN
EN DIENSTEN EN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN EN LATERE
WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN VAN DAT BESLUIT.
ART. 12. SELECTIECRITERIA
ERKENNING
De werken zijn gerangschikt in de categorie C3
en het bestuur is van oordeel dat ze behoren tot de klasse 1.
REGISTRATIE ALS AANNEMER
De werken zijn gerangschikt in de categorie van werkzaamheid: 09
ART. 20. § 4. ELEKTRONISCH OPVRAGEN VAN DOCUMENTEN
De inschrijvers worden vrijgesteld van het indienen van een RSZ-attest. Het betreffende
document zal door de aanbestedende overheid via elektronische weg worden opgevraagd.
ART. 86. PRIJSBEPALING
Het betreft een opdracht volgens prijslijst.
ART. 89 en 90. § 2. VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE
ART. 89.
“Ik, ondergetekende …….. verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in
volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het (de) door de bouwheer verstrekte
meetstaat en bestek, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid.”
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 6/51
*ART. 90 § 2. BESCHEIDEN BIJ INSCHRIJVING TE VOEGEN
Gelieve de bescheiden genummerd en volgens bovenstaande volgorde bij de inschrijving te
voegen.
1. inschrijvingsbiljet;
2. samenvattende opmetingsstaat;
“De bestekken kunnen gedownload worden. Je vindt hiervoor de nodige verwijzingen
bij de elektronische raadpleging van het “Bulletin der Aanbestedingen”. Tevens
merken wij op dat naast de wettelijke verplichting om de meetstaat (op papier) af te
drukken en bij uw offerte te voegen, wij ook een elektronische versie in EXCEL op cd-
rom van de meetstaat moeten bekomen. Deze meetstaat moet ingevuld zijn op basis
van de elektronische versie.”
3. getuigschriften betreffende erkenning of bewijs van beantwoording aan de vereisten van de
erkenning;
4. getuigschrift betreffende registratie;
5. VCA - attest;
6. inlichtingen betreffende de onderaannemers;
7. volmacht van de ondertekenaar van de inschrijving (de akte of een uittreksel uit het
Belgische Staatsblad);
Het niet bijvoegen van één van deze bescheiden kan de inschrijving nietig verklaren. Alle
bijgevoegde bescheiden moeten ondertekend en gedagtekend zijn onder de melding:
“Opgemaakt door de ondergetekende om gevoegd te worden bij zijn inschrijving van heden”.
ART. 90. § 3. RSZ-ATTEST
In toepassing van het KB van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver het RSZ-attest niet bij
zijn inschrijving te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie elektronisch zelf
opvragen.
RSZ-attest (voor de buitenlandse inschrijver)
Bij deze offerte wordt desgevallend een attest (ev. attesten) gevoegd, overeenkomstig art. 90. §
4. van het Belgische KB van 8 januari 1996.
Indien niet is voldaan aan de voorschriften betreffende bijdrage voor de sociale zekerheid, in
overeenstemming met artikelen 17 bis, 43 bis en 69 bis van voormeld KB, zal de offerte als
onregelmatig worden beschouwd.
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 7/51
ART. 96 § 2. VERBETERING VAN FORFAITAIRE EN VERMOEDELIJKE
HOEVEELHEDEN
De verbetering van vermoedelijke hoeveelheden (“V.H.”) wordt niet toegestaan.
ART. 100 § 1. ALLERLEI HEFFINGEN
Alle verschuldigde taksen, rechten en kosten moeten in de offerteprijs begrepen zijn, met
uitzondering van de btw.
Het percentage van de btw wordt in een afzonderlijke post van de opmetingsstaat weergegeven.
Er wordt enkel btw gerekend op het stadsaandeel.
ART. 100 § 2. INVULLEN OFFERTE
Het totale bedrag van de offerte en de eenheidsprijzen worden voluit geschreven in de bij post
ingestuurde bieding.
ART. 104. INSCHRIJVINGEN, GOEDKEURING VAN DE BESCHEIDEN EN
HERHALING VAN GUNNING
NEERLEGGEN VAN DE INSCHRIJVINGEN
De inschrijvingen bij inzending over de post, als gewoon of aangetekend stuk, moeten onder
gesloten omslag in een tweede omslag worden geschoven, welke geadresseerd moet zijn aan
het college van burgemeester en schepenen, per adres: bedrijf patrimoniumonderhoud,
stafdienst, aanbestedingen, Desguinlei 33, 2018 Antwerpen. Op de gesloten omslag wordt
vermeld waarvoor wordt ingeschreven, het nummer van het bestek en de datum van opening
der offertes. Deze zending wordt op de post besteld ten volle vier kalenderdagen voor de dag
bepaald voor de opening van de inschrijvingen.
ART. 116. GESTANDDOENINGSTERMIJN VOOR DE INSCHRIJVERS
De inschrijvers blijven gebonden door hun inschrijving gedurende een termijn van 180
kalenderdagen, vanaf de dag na de zitting voor de opening van de offertes.
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 8/51
3. Algemene administratieve voorschriften in toepassing van de bijlage: Algemene
aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken (en van de latere
wijzigingen en aanvullingen van dit besluit)
ART. 1. OMSCHRIJVING VAN DE LEIDING EN HET TOEZICHT OP DE
UITVOERING
De bevoegdheid van de leidende ambtenaar van de stad Antwerpen is dezelfde als deze die
wordt bepaald in het standaardbestek 250.
ART. 12. § 1. KEURINGEN
De aannemer dient bij de aanbestedende overheid een schriftelijke aanvraag tot keuring in
volgens de bepalingen van art. 12 § 1..
ART. 13. § 1. OPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN
PRIJSHERZIENING
De tekst van het standaardbestek 250 voor de wegenbouw wordt aangevuld met :
De prijsherziening wordt berekend met volgende formule :
s i
p = P (0,40 — + 0,35 — + 0,25)
S I
p, P, s, S, i en I worden verklaard in dit artikel van het standaardbestek 250 voor de
wegenbouw.
Om de gepaste herziening van lonen en sociale lasten te bedingen, moet de aannemer bij het
indienen van de eerste vorderingsstaat een attest voegen, uitgereikt door de rijksdienst voor
sociale zaken, waaruit blijkt dat hij op 30 juni van het jaar, voorafgaand aan de datum van de
aanbesteding, ofwel minder dan 10, ofwel 10 of meer werknemers had tewerkgesteld (cfr. het
koninklijk besluit van 30 september 1983 - Belgisch Staatsblad van 4 oktober 1983).
ART. 15. § 1. BETALING VAN DE WERKEN
Wordt aangevuld met volgende bepaling:
“Onderhavig bestek wijkt uitdrukkelijk af van de bepalingen van artikel 1254 van het
Burgerlijk Wetboek inzake de toerekening van de betalingen. Elke betaling zal dan ook
bij voorrang toegerekend worden op de hoofdsommen en pas daarna op de intresten”
In aanwezigheid van de afgevaardigden van alle betrokken partijen, worden de hoeveelheden
nagezien die in aanmerking komen voor betaling. De partijen komen hieromtrent overeen.
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 9/51
Van de gedetailleerde staat van de werken en verklaring van schuldvordering dienen 3 duide-
lijk leesbare exemplaren te worden gezonden aan het:
College van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen
per adres Stafdienst, Financiën
Hofstraat 17
2000 Antwerpen.
Ook wordt gelijktijdig een exemplaar gestuurd aan het:
Bedrijf stadsontwikkeling, Openbaar domein, Administratie
Desguinlei 33
2018 Antwerpen.
Na goedkeuring van de voornoemde staat van uitgevoerde werken zal het bestuur de aannemer
een factuur vragen.
Die factuur moet de aannemer rechtstreeks sturen aan het:
College van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen
per adres Stafdienst, Financiën
Hofstraat 17
2000 Antwerpen.
Alle facturen moeten in 3 exemplaren worden ingediend, waarvan 1 origineel en 2 kopieën.
Op de kopieën moet duidelijk "kopie" of "duplicaat" vermeld staan.
Op alle facturen moet altijd het volgende staan:
• de vermelding “Bedrijf stadsontwikkeling, Openbaar domein, Administratie";
• het nummer van de dienst, zijnde "210601";
• het nummer van dit bestek;
• het nummer van de gunningsbrief (notificatie) van de opdracht.
Op alle facturen moeten ook de volgende twee formules voorkomen:
1. "Er wordt geen korting toegestaan" of "Korting voor levering aan openbaar bestuur :
.......................... (bedrag of procent)".
2. "Echt en waar verklaard voor de som van .............. (bedrag in letters)".
Deze formules moeten ondertekend zijn. Particulieren met een OND-nummer moeten ook
hun naam vermelden zoals die op hun btw-vignet staat.
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 10/51
Bij vrijstelling van handtekening dient de factuur te vermelden: "Vrijstelling van certificatie bij
ministerieel besluit van ................ nummer ................".
Facturen, die niet voldoen aan deze vereisten, worden niet in behandeling genomen en zullen
aan de aannemer worden teruggestuurd.
De aandacht wordt er bovendien op gevestigd dat facturen betreffende bestellingen van
goederen en waarvan het totaalbedrag 10 % hoger ligt dan het bedrag (btw niet inbegrepen)
waarvoor de gunningsbrief werd uitgeschreven, niet zullen worden aanvaard.
ART. 17. TERUGGAVE VAN BOETEN WEGENS LAATTIJDIGE
UITVOERING
De verzoeken tot kwijtschelding van de toegepaste boeten worden gericht aan het college van
burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen, stadhuis, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
binnen de gestelde termijn vermeld in art. 17. § 3.
ART. 18. RECHTSKEUZE - BEVOEGDE RECHTBANKEN
Het Belgisch recht is van toepassing.
Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.
ART. 19. OPLEVERINGEN EN WAARBORGTERMIJN
De paragrafen 2, 3 en 6 van dit artikel worden als volgt aangevuld en/of gewijzigd:
ART. 19. § 2.
De tekst van deze paragraaf wordt als volgt gewijzigd:
De totale waarborgtermijn bedraagt vijf jaar De waarborgperiode wordt vastgesteld op 5 jaar
voor het geheel van de leveringen en werken van de onderhavige opdracht en vangt aan op de
datum waarop het geheel van de werken voorlopig wordt opgeleverd (cfr. Overeenkomstig
proces-verbaal ).
ART. 19. § 3.
De tekst van deze paragraaf wordt als volgt gewijzigd:
Gedurende de waarborgperiode is de aannemer gehouden, op zijn kosten en
verantwoordelijkheid, de herstellingen die hem toe te schrijven zijn, te verrichten en dit op
eerste verzoek van het bestuur. Onder deze bepalingen wordt onder andere verstaan abnormale
verouderingsverschijnselen of constructiefouten zoals loskomen van de folie of van de verf,
roestvorming, abnormale verkleuring,blaasvorming, e.d.
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 11/51
ART. 19. § 6.
Bij ontbreken van de nodige maatregelen van de aannemer, of bij dringende noodzaak omwille
van de continuïteit van de uitbating, worden op initiatief van het bestuur de noodzakelijke
werken op kosten en verantwoordelijkheid van de aannemer uitgevoerd.
ART. 20. § 4. STRAFFEN
Straffen: schade aan milieu:
Vaststelling van inbreuken met schade aan het milieu voor gevolg – zoals droog slijpen, het
verpompen en/of lozen van afvalwater in het oppervlaktewater, ingraving van rest- of
afvalstoffen, verontreiniging van grond door lekkende brandstof of olie e.d. – worden beboet
met een éénmalige boete van minimum 500 euro of 250 euro / dag aan dagelijkse boete zolang
dat de inbreuk niet is opgegeven.
Het opdrachtgevend bestuur wenst dat de door haar opgedragen werken op een
milieuvriendelijke wijze worden uitgevoerd en heeft hiertoe onder art. I.3.2.30.7 de
milieuzorgmaatregelen voorgeschreven. Gelet op de onomkeerbaarheid van de zware
gevolgschade bij milieu-inbreuken enerzijds en om het afdwingen van de noodzakelijke
maatregelen te kunnen ondersteunen anderzijds zijn de boetebedragen op een representatieve
wijze verhoogd.
Straffen: Minder hinder
Indien na aanmaning, genoteerd in het dagboek van de werken, binnen de 24 uur hieraan geen
gevolg wordt gegeven, zal de aanbestedende overheid over gaan tot het treffen van de nodige
maatregelen en dit op kosten van de aannemer. Dit zonder verder in gebreke stelling.
ART. 25. § 1. ELEMENTEN DIE IN DE PRIJZEN ZIJN BEGREPEN.
Punt 2° wordt aangevuld met volgende bepalingen:
Volgende prestaties zijn in ieder geval ook een aannemingslast:
• het werken met de nodige en wettelijke voorzorgsmaatregelen;
• het afsluiten van de nodige verzekeringen (zie art 38);
• alle wettelijke maatregelen t.o.v. de uitvoerders en t.o.v. derden ter bescherming en
beveiliging tegen schade die een gevolg zou kunnen zijn van de uitvoering der werken;
• alle herstelling van schade aan bestaande en te behouden wegeninfrastructuur;
• Voetgangers- en fietsverkeer moeten steeds in behoorlijke en veilige omstandigheden
kunnen verlopen. Dit houdt ondermeer in dat de huidige voetpaden langsheen de
woningen over een zo groot mogelijk breedte zo lang mogelijk behouden blijven tijdens
de uitvoering.
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 12/51
• Het verwijderen en afvoeren naar een geschikte verwerkingsinstallatie van de oude te
vervangen straatnaamborden bij het plaatsen van een nieuw straatnaambord;
ART. 26 MACHTIGING EN VERTEGENWOORDIGING.
De aannemer duidt de verantwoordelijke persoon of personen voor het uitvoeren van de werken
aan.
Zonder aanwezigheid van deze verantwoordelijke(n) voor de aannemer mogen de werken niet
worden uitgevoerd.
De aanbestedende overheid heeft het recht aangeduide personen te weigeren op grond van een
vermoeden van onkunde.
ART. 27. § 1. KEURING – ALGEMEEN
Wanneer voor de te leveren producten het Benor- of Copro-merk bestaat, dan mogen enkel die
producten geleverd worden met het merk BENOR- of COPRO-merk, of een gelijkwaardig
keurmerk.
In principe moeten alle andere producten vermeld in hoofdstuk III van het standaardbestek en/of
van de aanbestedingsdocumenten onderworpen worden aan het voorafgaand technisch nazicht door
een erkende onafhankelijke instantie zoals aangegeven in art.12 § 1. van het standaardbestek 250.
Alle andere producten, d.w.z. de producten die niet voorkomen in de lijst van het standaardbestek
maar vermeld in de aanbestedingsdocumenten, moeten worden gekeurd door de leidende
ambtenaar.
ART. 27. § 2. KEURINGSMODALITEITEN
Alle materialen beschreven in hoofdstuk III van het Standaardbestek 250 en in dit bestek, zijn
onderhevig aan een voorafgaandelijk technisch nazicht.
ART. 28. § 1. BEVEL TOT UITVOERING EN LEIDING VAN DE WERKEN
Het werk wordt voltooid binnen een termijn van 55 werkdagen. De aannemer dient er rekening
mee te houden dat deze termijn het maken van de stratennaamborden omvat. Er kan geen
uitstel gevraagd worden ingevolge laattijdig leveren van de borden.
ART. 30. ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE BOUWPLAATS
Aan § 1 worden volgende bepalingen toegevoegd.
1. Stofbestrijding en vervuiling van de wegen
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 13/51
De aannemer voorkomt alle bevuiling van de wegen en eigendommen van derden in de
omgeving van de bouwplaatst.
De afgevaardigde van het bestuur kan de aannemer verplichten de bevuilde straten op gelijk
welk tijdstip degelijk te reinigen.
2. Schade aan ondergrondse installaties
Op deze aanneming is ook omzendbrief 512-107 van 12 maart 1985 van toepassing over het
toepasselijk maken van de praktische leidraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse
installaties tijdens de in hun nabijheid uitgevoerde werken en zijn bijlage, zijnde genoemde
leidraad, die een integrerend deel uitmaakt van onderhavig bestek.
Volgende sonderingen zijn een last van de aanneming:
- thv elke te bouwen inspectieput of constructie
- elke bijkomende sondering t.o.v. de hierboven vermelde sonderingen opdat de afstand
tussen 2 sondering niet groter zou zijn dan 100 m
De sonderingen dienen voldoende ruim voor de aanvang van de betreffende fase uitgevoerd
te worden. Voor sonderingen in verhardingen wordt een aparte post voorzien voor de
tussentijdse herstelling van de verharding t.h.v. de uitgevoerde sondering. Alle overige
werken, zoals de sondering zelf, het dichten van de sleuf en de signalisatie blijven een last
van de aanneming.
3. Milieuzorgmaatregelen
3.1. Algemene bepalingen
Gedurende de werken houdt de aannemer zich aan de voorschriften zoals deze bepaald zijn in
VLAREM I en II.
Het is de aannemer ten strengste verboden afvalstoffen te laten rondslingeren, te sluikstorten, te
verbranden, te begraven e.d. op de werf en in de nabijheid van de werf, zelfs wanneer de
eigenaar van het perceel hiervoor gebeurlijk de goedkeuring zou geven. Het is de aannemer
gedurende de werken ten strengste verboden om nieuwe lozingspunten te creëren (ook niet
kortstondig!) van DWA - afvoer naar grachten, beken en/of rivieren.
De aannemer zal op de werf alle voorzorgsmaatregelen nemen ter voorkoming van
grondverontreiniging door oliën of brandstoffen.
Op de werf opgestelde machines (o.a. bemalingspompen, groepen e.d.) en voorraadtanks zijn
met passende lekbeveiligingsconstructies uit te rusten (conform de VLAREM voorschriften).
Geluid- en trillingshinder moeten op de werf worden beperkt. Hiervoor wordt verwezen naar
de richtlijnen “Bouwmateriaal en Bouwmachines” van de Europese Gemeenschap en
overgenomen door het Besluit Vlaamse Executieven van 30/7/92.
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 14/51
Inbreuken hierop kunnen aanleiding geven tot het onmiddellijk stilleggen van de werf en
onmiddellijke verwijdering van de werf van de verontreinigende toestellen en machines.
5. Schade aan wegen
Wanneer er kans bestaat dat de voertuigen van de aannemer schade kunnen toebrengen aan de
weginfrastructuur, neemt de aannemer tijdig, in samenspraak met het bestuur, de nodige
maatregelen inzonderheid met betrekking tot het voorkomen van schade, en tot het herstellen
van de schade. Alle herstellingen van schade aan bestaande te behouden wegeninfrastructuur is
een last van de aanneming.
6. Gebruik van een zichtveldverbeterend systeem (zgn anti-dode-hoek) voor bedrijfsauto’s op
tijdelijke en mobiele bouwplaatsen, in toepassing van art. 25. 4° van het KB van 25.01.2001.
Alle bedrijfsauto’s die werken of leveringen verrichten op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen
moeten uitgerust zijn met een zichtveldverbeterend systeem. Met bedrijfsauto’s worden
bedoeld de voertuigen en vrachtwagens met een maximale toegestane massa van meer dan 3
500 kg, die werken of leveringen uitvoeren, met inbegrip van de voertuigen die dienen voor de
uitvoering van werken maar ook op de openbare weg rijden. Met zichtveldverbeterend systeem
wordt een systeem bedoeld dat, aangebracht op een bedrijfsauto, de “dode hoek” in het
zichtveld van de bestuurder tot een minimum terugbrengt.
Dit systeem kan bestaan:
- in de vorm van een spiegelsysteem met verwarmingselement (om condensatie te
vermijden), waarbij de spiegel dusdanig wordt bevestigd dat hij zich in de nabijheid
van de andere spiegels bevindt en een zichtbaarheid garandeert vanuit de normale
houding van de bestuurder via het gedeelte van de voorruit dat wordt geveegd door
een ruitenwisser;
- in de vorm van een camerasysteem gemonteerd in de opstap onder het portier van de
stuurcabine, waarbij de monitor in de onmiddellijke nabijheid van de andere
achterspiegels wordt opgesteld.
Het te verbeteren zichtveld is, op maaiveldhoogte, gelegen in de rechte “dode hoek” rechts van
het voertuig, vanaf 0,90 m van de zijkant, en achter de dwarszichtlijn (lijn door het oogpunt
van de bestuurder dwars op de rijrichting van het voertuig). Het dichtsbijgelegen
zichtveldgebied, ter hoogte van een kwart cirkel met straal van 12 m, moet door het
zichtveldverbeterend systeem (evenwel in combinatie met de bestaande spiegels) 100 %
zichtbaar gemaakt worden. Het verder gelegen zichtveldgebied, begrensd door een
cirkelsegment met straat van 80 m en door de lijn die een hoek van 30° maakt met de
dwarszichtlijn, moet door het zichtveldverbeterend systeem, in aanvulling op het zicht dat
geboden wordt door de bestaande spiegels, tenminste 65 % zichtbaar gemaakt worden. Indien
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 15/51
het niet mogelijk is om op maaiveldhoogte aan voormelde criteria te voldoen mag ook een
hoogte van 0,50 m boven het maaiveld aangehouden worden.
Indien het zichtveldverbeterend systeem het vereiste zicht niet continu kan geven, moet het dit
vereiste zicht binnen een tijdsduur van maximum 2 seconden na de daartoe strekkende
handeling kunnen geven.
Aan §2 worden volgende bepalingen toegevoegd i.v.m. tegensprekelijke plaatsbeschrijving.
B. particulieren
Aan paragraaf 2 worden volgende bepalingen toegevoegd i.v.m. tegensprekelijke
plaatsbeschrijving:
Voor de aanvang van de werken kan op verzoek van en in onderling overleg met de eigenaars
een tegensprekelijke plaatsbeschrijving worden opgemaakt. De aannemer zal zich in dit
verband dienen te verstaan met zijn verzekeringsmaatschappij. De hieruit voortvloeiende
kosten zijn ten laste van de aannemer.
De aannemer draagt - zie ook art. 41 hierna - de financiële gevolgen voortvloeiend uit
toepassing van de diverse vigerende aansprakelijkheidsregels voor wat de vrijstellingen betreft.
Partijen verplichten er zich toe om op het eerste verzoek van de andere partij in geschillen over
schade aan derden vrijwillig tussen te komen.
§ 5. Veiligheidscoördinatie en veiligheidsvoorschriften
De aannemer wordt erop gewezen dat het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of
mobiele bouwplaatsen van toepassing is.
Gedurende de werken draagt de aannemer met zijn personeel ertoe bij dat de
veiligheidsvoorschriften op alle werfactiviteiten worden nageleefd volgens:
• het KB. van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen;
• de Wet op het welzijn van 04-08-1996;
• de Codex over het welzijn op het werk;
• het ARAB (waarin het AREI is opgenomen).
Alle kosten die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen en uit de contractuele verplichtingen
vormen een aannemingslast en de veiligheidsmaatregelen zitten vervat in de eenheidsprijzen.
Volgens artikel 30 1° van het KB van 25 januari 2001 moeten de inschrijvers bij hun offertes
een document voegen dat verwijst naar het veiligheids- en gezondheidsplan en waarin ze
beschrijven op welke wijze zij het bouwwerk zullen uitvoeren om rekening te houden met dit
veiligheids- en gezondheidsplan.
Volgens artikel 30 2° van het KB van 25 januari 2001 moeten de inschrijvers bij hun offertes
een afzonderlijke prijsberekening voegen in verband met de door het veiligheids- en
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 16/51
gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en –middelen, inbegrepen de buitengewone
individuele beschermingsmaatregelen en –middelen.
ART. 33. AFBRAAK MATERIAAL
Volgende paragraaf wordt gewijzigd:
Ongeacht de bestemming die de aanbestedende overheid denkt te geven aan de materialen of
voorwerpen waarvan ze het eigendom voor zich heeft voorbehouden, worden al de kosten
voor het vervoer, binnen een straal van 15 km naar de plaats die door de aanbestedende
overheid wordt aangewezen, en het opslaan ervan volgens Hfdst. IV-1.1.2 door de aannemer
gedragen.
ART.38. VERZEKERINGEN
De tekst van artikel 38 wordt aangepast als volgt:
Verzekeringen af te sluiten door de aannemer:
1. Opsomming
De aannemer dient volgende verzekeringen af te sluiten:
a) verzekering arbeidsongevallen;
b) verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
2. Beschrijving:
a) de aannemer zal zijn personeel verzekeren tegen alle ongevallen;
b) de aannemer zal zich verzekeren tegen alle mogelijke aanspraken op vergoedingen voor
schade geleden door derden of door de aanbestedende overheid naar aanleiding van de
werken of tijdens de uitvoering ervan en dat tot algemene ontlasting van de aanbestedende
overheid en van de ontwerper. Tijdens de uitvoering van het werk worden de risico’s
gedekt, voortvloeiend uit de gedeeltelijke of totale instorting hetzij beschadigd of teniet
gaan van het werk dat het voorwerp uitmaakt van de polis. Het betreft bijgevolg zowel
werfschade als schade aan derden (1382 BW-1386 BW, 544 BW & objectieve
aansprakelijkheid als gevolg van grondwatertafelverlaging) voor alle bouwpartners (en ook
de Stad Antwerpen) in een eerste rang, met uitgebreide dekking tot aan de voorlopige
oplevering of 24 maanden na de vermelde oplevering.
3. Algemene bepalingen:
Binnen de dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de gunning van de opdracht zal de
aannemer de bewijzen voorleggen van de verzekering (nl. de polis en de betaalbewijzen), die
door hem hieromtrent dienen te worden afgesloten, zonder dat de aanbestedende overheid hem
daaraan dient te herinneren noch in gebreke te stellen.
De kosten van de verzekering worden gedragen door de aannemer. De vrijstellingen voorzien
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 17/51
door de polis en de risico’s die ervan zijn uitgesloten vallen ten laste van de aannemer. De
verzekeringspolis zal uitdrukkelijk bepalen dat de verzekeringsmaatschappij verzaakt aan
welkdanig verhaal dat zij kunnen uitoefenen tegenover de aanbestedende overheid en de
ontwerper van de werken.
De aanbestedende overheid en de ontwerper der werken zullen in de polis uitdrukkelijk en bij
naam verzekerd worden voor de verschillende hoger vermelde risico’s.
De polis zal nauwkeurig bepalen, dat in geval van betwisting of geschil van welke aard ook,
alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn. Bovendien zal de
verzekeringsmaatschappij de aanbestedende overheid en de ontwerper der werken elk geschil,
betwisting of feit, dat zou aanleiding kunnen geven tot schorsing, opzegging of verbreking van
het verzekeringscontract meedelen bij aangetekend schrijven.
De aannemer doet uitdrukkelijk afstand van verhaal op studiebureau en de stad Antwerpen.
ART. 41 : AANSPRAKELIJKHEID
De aannemer draagt - zoals hierboven onder art. 30, par. 2, 2 reeds vermeld - de financiële
gevolgen voortvloeiend uit toepassing van de diverse vigerende aansprakelijkheidsregels voor
wat de vrijstellingen betreft.
Partijen verplichten er zich toe om op het eerste verzoek van de andere partij in
geschillen over schade aan derden vrijwillig tussen te komen.
ART. 42. WIJZIGINGEN AAN DE OPDRACHT
Een herziening van de eenheidsprijzen ingevolge wijzigingen aan de opdracht is niet van
toepassing op de posten van dit bestek.
De aannemer is in geen geval gemachtigd enig bezwaar of vraag om schadevergoeding of
schadeloosstelling te eisen wanneer:
• naargelang de degelijkheid van de bestaande materialen, de onderlinge hoeveelheden van
de te behouden materialen met de nieuw te leveren materialen onderling worden
gewijzigd;
• de uiteindelijke uitgevoerde hoeveelheden afwijken van de in de opmetingsstaat
vermelde vermoedelijke hoeveelheden. De wijzigingen hebben geen invloed op de
uitvoeringstermijn;
• wanneer voor één of meerdere posten geen opdrachten worden gegeven.
Door zijn offerte aanvaardt de inschrijver de toepassingsmodaliteiten van de CMK-2003-
Kostenschaal voor aannemersmaterieel, zoals vastgesteld in de omzendbrief MOW/2006/01
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 18/51
van 15 september 2006 voor het berekenen van de uurkost van aannemersmaterieel bij het op-
stellen van verrekeningen, schadeclaims en herzieningen van de overeenkomst.
ART. 42. § 2. VERREKENINGEN, SCHADECLAIM EN HERZIENINGEN
De aannemer heeft meldingsplicht van alle werken die volgens hem aanleiding geven tot een
verrekening in meer. Hij dient dit op te geven vooraleer hij met de uitvoering aanvangt aan de
leidend ambtenaar die een overzicht bijhoudt van alle meer- en minwerken. Indien de aannemer
nalaat dit te doen wordt betreffend werk niet als een verrekening in meer aanvaard.
ART. 43. § 2. VOORLOPIGE OPLEVERING
De waarborgperiode wordt vastgesteld op drie jaar.
ART. 43. § 3. DEFINTIEVE OPLEVERING
In tegenstelling tot de bepalingen in deze paragraaf, dient de aannemer binnen vijftien
kalenderdagen voor het verstrijken van de waarborgtermijn bij ter post aangetekende brief om
de definitieve oplevering verzoeken.
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 19/51
____________________________________________________________________________
HOOFDSTUK III
MATERIALEN
___________________________________________________________
12. METAALPRODUCTEN
De stalen palen voor het bevestigen van straatnaamborden zijn volgens Hoofdstuk III – 12.16
Staal voor steunen van verkeerstekens.
De palen hebben een diameter van 76 mm.
De paal wordt gecoat in de kleur stadsgrijs conform de bepalingen van Hoofdstuk III – 53.
De paal wordt bevestigd door grondverankering onder het maaiveld zoals beschreven in
hoofdstuk X – 1.1.2.8.B. tabel X-1-5. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen palen die
geplaatst worden in verhardingen en palen die geplaatst worden in onverharde stroken.
54. BEKLEDINGSMATERIAAL VOOR NIET-INWENDIG VERLICHTE
VERKEERSBORDEN
54.2.1.2. Niet-retroflecterend bekledingsmateriaal voor bekleding van verkeerstekens
De tekst van dit artikel wordt voorafgegaan door het volgende:
Het volledige voorvlak wordt gepoedercoat volgens de normen voorzien in Hoofdstuk III-53
van het standaard bestek SB 250 v2.1. van de wegenbouw. De opschriften, teksten en symbolen
worden uitgevoerd in opake kunststoffolie of zeefdrukinkt.
TOEGEVOEGD ARTIKEL: STRAATNAAMBORDEN STAD ANTWERPEN
1. Afmetingen
De straatnaamborden hebben een standaardhoogte van 250 mm en naargelang het opschrift een
variabele breedte. Deze breedte zal telkens met 100 mm tegelijk oplopen vanaf 500 t.e.m. 900
mm en met 200 mm vanaf 900 t.e.m. 1500 mm.
Met andere woorden worden volgende breedtes voorzien:
Standaard : 500 mm
Bredere borden: 600 / 700 / 800 / 900 / 1100 / 1300 en 1500 mm
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 20/51
2. Omschrijving en plaatsing van de opschriften
Volgende algemene regels zijn van toepassing op elk bord tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:
Opschriften:
Alle opschriften worden aangebracht in hoofdletters behoudens de eventuele verwijzing naar
huisnummer.
Lettertypes:
De straatnaam en ‘EKEREN’ zijn in het lettertype ARIAL BOLD. Het woord “straat” of
gelijkaardig hiermee, verklaringen en data alsook verwijzigingen naar huisnummer zijn in het
lettertype ARIAL.
Letterhoogte:
Straatnaam : 60 mm
“Straat” of gelijkaardig : 35 mm
EKEREN : 25 mm
Verklaring en data : 20 mm
Huisnummers : 20 mm
Omkadering:
Elk bord wordt voorzien van een zwarte omkadering. De buitenrand van de kader ligt op
15 mm van de rand van het bord en is 5 mm breed. De rand wordt enkel onderbroken om de
naam EKEREN te vermelden. De bovenzijde van de letters van de districtsnaam ligt op
dezelfde hoogte als de buitenzijde van de omkadering.
Districtsnaam:
Tussen de districtsnaam en de omkadering blijft er een vrije spatie van 20 mm links voor de
eerste letter en rechts na de laatste. De districtsnaam is EKEREN.
De linkerkant van de eerste letter van EKEREN bevindt zich op 40 mm van de binnenzijde van
de linkerzijde van de omkadering. Deze positie staat vast. De lengte van EKEREN bepaalt de
breedte van de onderbreking van de omkadering.
3. Gedetailleerde tekstomschrijving per type bord
Er onderscheiden zich 2 modellen van borden.
Model 1:
Onder de straatnaam wordt in een tweede tekstlijn het woord “STRAAT” vermeld. Dit kunnen
ook volgende benamingen zijn: LAAN, WEG, STEENWEG, PLEIN, STEEG,…
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 21/51
Bijvoorbeeld:
AUGUST SCHEYVAERTS- VAN DE WEYNGAERT-
LAAN PLEIN
model 1.1
De STRAATNAAM wordt horizontaal gecentreerd op het bord aangebracht. De afstand tot de
binnenzijde van de bovenste lijn van de omkadering bedraagt 60 mm. Het woord “STRAAT”
of variante staat in een tweede tekstregel onder de straatnaam. Dit woord is horizontaal zo
uitgelijnd dat het einde recht onder het einde van de straatnaam komt te liggen. De marges
tussen dit woord en de straatnaam enerzijds en de binnenkant van de omkadering anderzijds
bedraagt telkens 27,5 mm.
model 1.2
Naast de vermelding zoals beschreven in 1.1 worden ook verklaringen en/of data op het bord
aangebracht. Deze teksten worden linksonderaan geplaatst. De linkerzijde van de tekst heeft
een afstand van 40 mm ten opzichte van de binnenzijde van de linkerkant van de omkadering.
De onderzijde van de laatste tekstregel ligt op 27,5 mm van de binnenkant van de omkadering.
model 1.3
Aanvullend aan model 1.2 kan ook een verwijzing naar huisnummers op het bord voorzien
worden. De marges tussen de regel en de binnenzijde van de omkadering enerzijds en de
straatnaam anderzijds bedraagt telkens 2 cm. Het einde van deze vermelding komt gelijk met
het einde van de straatnaam.
model 1.4
Indien op het bord geen vermelding omtrent verklaring en/of dat voorkomen wordt deze plaats
ingenomen door de verwijzing naar de huisnummers. Zij wordt geplaatst onder dezelfde
voorwaarden als voor model 1.2.
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 22/51
Model 2:
De straatnaam bestaat uit één regel. Er is geen tweede tekstregel voorzien.
model 2.1
De STRAATNAAM wordt horizontaal gecentreerd op het bord aangebracht. De afstand tot de
binnenzijde van de bovenste lijn van de omkadering bedraagt 60 mm. De afstand tot de
binnenzijde van de onderste lijn bedraagt 90 mm.
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 23/51
model 2.2
Naast de vermelding zoals beschreven in 2.1 worden ook verklaringen en/of data op het bord
aangebracht. Deze teksten worden linksonderaan geplaatst. De linkerzijde van de tekst heeft
een afstand van 40 mm ten opzichte van de binnenzijde van de linkerkant van de omkadering.
De onderzijde van de laatste tekstregel ligt op 27,5 mm van de binnenkant van de omkadering.
model 2.3
Aanvullend aan model 1.2 kan ook een verwijzing naar huisnummers op het bord voorzien
worden. De marges tussen de regel en de binnenzijde van de omkadering enerzijds en de
straatnaam anderzijds bedraagt telkens 2 cm. Het einde van deze vermelding komt gelijk met
het einde van de straatnaam.
model 2.4
Indien op het bord geen vermelding omtrent verklaring en/of dat voorkomen wordt deze plaats
ingenomen door de verwijzing naar de huisnummers. Zij wordt geplaatst onder dezelfde
voorwaarden als voor model 2.2.
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 24/51
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 25/51
____________________________________________________________
HOOFDSTUK IX
ALLERHANDE WERKEN
____________________________________________________________
20. REGIEWERKEN
Is volgens SB 250 versie 2.1. met volgende aanvullingen en/of wijzigingen:
20.1 Beschrijving
Regiewerken zijn allerhande werken van beperkte omvang op de bouwplaats, die met de
opdracht samenhangen en die uitzonderlijk niet begrepen zijn in andere posten van de
opmetingsstaat noch in de algemene lasten van de aanneming. Ze worden enkel uitgevoerd op
bevel van de leidend ambtenaar.
Volgens de aard van de ingezette middelen worden onderscheiden:
- arbeidsprestaties;
- gebruik van materieel;
- vervoer verder dan 15 km buiten de grenzen van de bouwplaats.
De eenheidsprijzen van de regieprestaties omvatten:
- voor de uurlonen: alle sociale kosten, reiskosten, gereedschap, algemene kosten en winst,
enz.;
- voor de vrachtwagens en ander materieel: de huur, het verbruik, de lonen voor de chauffeur,
de algemene kosten en winst, taksen, verzekering, onderhoud, enz..
20.2 Meetmethode voor hoeveelheden
Arbeidsprestaties en het gebruik van materieel worden aangerekend per effectief gepresteerd
uur op de bouwplaats. Het vervoer verder dan 15 km buiten de grenzen van de bouwplaats
wordt gemeten in tonkilometer (tk). Dit in tegenstelling met standaardposten
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 26/51
____________________________________________________________
HOOFDSTUK X
SIGNALISATIE
____________________________________________________________
De bepalingen van het standaardbestek 250 versie 2.1 worden aangevuld met volgende
bepalingen.
1. NIET-INWENDIG VERLICHTE VERTICALE VERKEERSTEKENS
1.1 Beschrijving
Bij het bestek werd een beschrijvende meetstaat gevoegd met vermelding van de vermoedelijke
hoeveelheid te plaatsen borden per type. Wijzigingen van de hoeveelheden of de tekst die
vermeld dient te worden op het bord kunnen steeds door het bestuur aangepast worden. Bij de
toewijzing zal de aannemer echter een volledige lijst krijgen van de uit te voeren werken en te
leveren borden.
1.1.1. Materialen
Het bekledingsmateriaal voor de straatnaamborden moet conform zijn aan de bepalingen voor
“niet-retroflecterend bekledingsmateriaal voor niet-inwendig verlichte verkeersborden” van het
standaardbestek 250 voor de wegenbouw versie 2.1. Het volledige voorvlak wordt
gepoedercoat volgens de normen voorzien in III-53. De opschriften, teksten en symbolen
worden uitgevoerd in opake kunststoffolie of zeefdrukinkt.
1.1.2. Uitvoering
1.1.2.1. Borden
De opsomming van borden in het standaardbestek 250 is niet beperkend. De inventaris zal
borden van afwijkende afmetingen en modellen bevatten.
De hoofding van het artikel 1.1.2.1.A wordt gewijzigd tot 1.1.2.1.A.1
1.1.2.1.A.1 Kleine borden
De tekst van het standaardbestek 250 wordt als volgt gewijzigd en aangevuld:
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 27/51
De bevestigingsprofielen sluiten tegen de omranding van de borden aan. In de
bevestigingsprofielen worden één of twee openingen aangebracht om het inschuiven van de
bevestigingsbouten mogelijk te maken. Deze openingen zijn maximaal 14 mm groot.
Voor borden met een breedte kleiner dan 1100 mm wordt één opening voorzien in het midden.
Voor borden met een breedte vanaf 1100 mm worden twee openingen voorzien (één links en
één rechts symmetrisch ten opzichte van het midden).
1.1.2.1.A.2. Kleine borden afwijkend van het standaardbestek 250
In aansluiting van de borden beschreven onder 1.1.2.1.A.1. worden specifieke borden voorzien
voor de stad Antwerpen. Alle bepalingen van het typebestek 250 met inbegrip van de in dit
bestek beschreven afwijkingen omtrent soort aluminium, afmetingen, niet-retroflecterende folie
en de wijze van bekleden van de borden alsook de verven blijven echter geldig indien niet
duidelijk hierna tegengesproken. Zij voldoen aan de afmetingen zoals verduidelijkt op de
tekeningen gevoegd bij dit bestek.
Vlakke borden:
De borden hebben geen geplooide randen. Het aanbrengen van een kleine verstijvingrand is
toegelaten.
Alle hieronder gestelde normen in 1.1.2.3.B. betreffende het schilderen en de antigraffiti
behandeling zijn niet van toepassing voor de achterzijde van de vlakke borden.
1.1.2.2. Omrandings-, verbindings- en bevestigingselementen voor borden
Alle voormelde elementen worden afgebraamd. Het verven gebeurt slechts na de noodzakelijke
voorbehandeling.
1.1.2.3. Coating
- Aanbrengen:
Alle voorbehandelingen zoals boren, lassen, ontbramen en andere gaan het schilderwerk
vooraf.
1.1.2.3.A. Kleur voor het voorvlak van de borden:
Volgende kleuren worden weerhouden:
- wit: RAL 9016 voor het volledige voorvlak én rand
- zwart: RAL 9017 voor de opschriften
Een poedercoating volgens III-53 wordt op de volledige voorzijde en rand van het bord
aangebracht.
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 28/51
1.1.2.3.B. Schilderen van de achterkant van de borden:
Zowel poeder- als natlak is toegestaan.
Om de signalisatiematerialen te beschermen tegen mogelijk vandalisme dient de achterkant van
de borden volgens het type beschreven in 1.1.2.1.A.1. behalve een verflaag te worden voorzien
van een antigraffiti beschermlaag.
De producten worden aangebracht volgens de aanwijzingen in de technische fiche van de
leverancier.
Bij de vlakke borden zoals beschreven in 1.1.2.1.A.2. dient geen verf- en antigraffitilaag te
worden aangebracht.
Eindlaag en kleur:
Stadsgrijs: Het stadsgrijs is een warme geelgrijze kleur met internationale kleurcode NCS
7002-Y (geen RAL-code), glans 60°, licht gestructureerd oppervlak door toevoeging van
polyamide 11 of vergelijkbaar materiaal.
De coating zal een eenvoudige verwijdering van de meest voorkomende graffiti- en
zelfklevende producten mogelijk maken.
1.1.2.5 Steunen
Op 1 steun wordt slechts één bord aangebracht.
1.1.2.7. Opstelling van verkeerstekens
Straatnaamborden hebben een opstelhoogte van 2,10 m gemeten vanaf de onderrand van het
bord tot peil van het oppervlak van de aangrenzende rijweg of . De opstelhoogte kan verhoogd
worden ingevolge de aanwezigheid van obstakels (ramen of reclamepanelen). De opstelhoogte
mag nooit verlaagd worden.
Borden tegen gevels:
De straatnaamborden worden tegen gevels gevezen met 4 roestvrije vijzen (één op elk
hoekpunt). De aannemer voorziet de nodige maatregelen om schade aan de gevel te beperken.
Bij het vervangen van een bestaand straatnaambord wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt
van bestaande gaten. De aannemer zal gepaste maatregelen om de gaten die niet hergebruikt
kunnen worden waterdicht af te sluiten. Voor plaatsing van het nieuwe bord wordt de gevel ter
hoogte van het te plaatsen bord ontdaan van vuil met een borstel met zachte haren (om krassen
te vermijden).
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 29/51
Borden op steun:
De aannemer plaatst het straatnaambord op een metalen steun. De steun wordt op de rooilijn
geplaatst tenzij anders aangegeven door het bestuur. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen
steunen in verhardingen en steunen in onverharde stroken.
Steunen in bestaande verhardingen:
De aannemer verwijdert maximaal 1 betontegel of 1 betonstraatsteen. Om de steun te kunnen
plaatsen en de sokkel te gieten mogen meerdere straatstenen worden verwijderd. Doch deze
worden na het gieten van de sokkel opnieuw geplaatst. De sokkel van de steun wordt tot aan de
onderkant van de straatlaag geplaatst. De vrije ruimte rond de steun wordt verder aangegoten
met beton. Het oppervlak wordt glad afgewerkt.
Steunen in onverharde stroken:
De bovenzijde van de sokkel ligt gelijk met het oppervlak van de onverharde strook. Het
oppervlak wordt glad afgewerkt.
Borden op verlichtingspalen:
Om het aantal palen in het straatbeeld te verminderen kan het bestuur de plaatsing van een bord
aan een verlichtingspaal voorzien. De borden zijn van hetzelfde type als deze voorzien op
steunen. De aannemer bevestigt de borden door het plaatsen van een gepast beugel.
Straatnaamborden mogen nooit geplaatst worden op steunen voor andere
verkeerstekens!
Alle opgegeven prijzen zijn inclusief het verwijderen van de te vervangen
straatnaamborden!
Plaatsing en aantal straatnaamborden per type kruispunt:
B-straat B-straat C-straat C-straat
D-s
traat
E-s
traat
A-s
traat
A-s
traat
Kruising van een straat
met gelijkluidende naam,
met een andere straat
Kruising van twee straten met
verschillende namen, met een
andere straat
B-straat B-straat C-straat C-straat
D-s
traat
E-s
traat
A-s
traat
A-s
traat
Kruising van een straat
met gelijkluidende naam,
met een andere straat
Kruising van twee straten met
verschillende namen, met een
andere straat
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 30/51
T- kruising met
tweerichtingsverkeer
T- kruising met
éénrichtingsverkeer
T- kruising met
tweerichtingsverkeer
T- kruising met
éénrichtingsverkeer
Straten met verkeer in de beide richtingenStraten met verkeer in de beide richtingen
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 31/51
Straten met verkeer in enkele richtingStraten met verkeer in enkele richting
verkeerswegen met twee of meer rijwegen gescheiden door een middenbermverkeerswegen met twee of meer rijwegen gescheiden door een middenberm
2,10 m
2,10 m
1,0 m
Vlak waarbinnen het straatnaambord wordt
opgehangen
2,10 m
2,10 m
1,0 m
Vlak waarbinnen het straatnaambord wordt
opgehangen
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 32/51
3. SIGNALISATIE VAN WERKEN
3.1. Gemeenschappelijke bepalingen
3.1.1. Ministerieel Besluit
De signalisatie van werken voldoet aan de voorschriften van het Ministerieel Besluit van
07.05.1999 (BS 21.05.1999) betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen
op de openbare weg.
Zijn eveneens van toepassing :
1. het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer met al de latere aanvullingen en wijzigingen
2. het ministerieel rondschrijven van 14 november 1977 betreffende de plaatsing van
verkeerstekens met al de latere aanvullingen en wijzigingen;
3. het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald met al de latere
aanvullingen en wijzigingen.
3.8. Straffen
Voor inbreuken op voorgaande bepalingen van Hoofdstuk X – Signalisatie, en meer bepaald
aangaande de signalisatie van de bouwplaats, zijn de bepalingen van art. 20 § 4: straffen van
toepassing.
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 33/51
____________________________________________________________
HOOFDSTUK XV
MINDER HINDER
____________________________________________________________
GEDRAGSCODE BIJ INFRASTRUCTUURWERKEN VOOR HET BEPERKEN VAN DE HINDER (In onderhavig hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de te nemen maatregelen in het
kader van ‘Minder-Hinder’ bij openbare werken.
De bepalingen in voorgaande hoofdstukken blijven evenwel onverminderd en in eerste lijn van
kracht bij eventuele discrepantie tussen beide.)
1. Inleiding
Riolerings- en bestratingswerken geven altijd een zekere hinder en zijn zeker niet altijd
populair omwille van de hinder. Het is dus zeer belangrijk dat het opdrachtgevend bestuur
samen met alle partners op het terrein begrip tonen voor de belangen en de bezorgdheden van
de omwonenden.
De klemtonen liggen op een zorgvuldige voorbereiding en een adequate communicatie van het
project. Heel belangrijk is ook de houding van de uitvoerders op de werf. Omdat het veel
gemakkelijker is zijn gedrag te bepalen als de normen zijn vastgelegd, word in dit hoofdstuk
een "Gedragscode bij de uitvoering van riolerings- en bestratingswerken" vastgelegd. Deze
gedragscode is meer dan een intentieverklaring.
Door het toevoegen aan het lastenboek van een aantal bepalingen omtrent werkorganisatie,
bereikbaarheid en signalisatie moet de hinder bij riolerings- en bestratingswerken tenslotte een
stuk draaglijker worden. (zie ook verder in de besteksbeschrijving)
2. Algemeen
2.1. Werkmethode
De aannemer dient zijn werf dusdanig te organiseren dat de hinder voor aangelanden en
verkeer tot een minimum beperkt blijft. Het STOP-principe wordt hierbij als leidraad gebruikt.
Volgens dit principe geeft de stad – in deze volgorde – de prioriteit aan Stappers, Trappers,
Openbaar vervoer en Privaat vervoer. Veiligheid en comfort van de voetganger zijn dus de
norm en extra aandacht wordt besteed aan personen met een handicap.
De aannemer zal zich, conform het bestek, strikt houden aan de goedgekeurde planning. De
werkfases dienen in elk geval zo opgevat te worden dat opbraak en aanleg van riolering,
vervangen en aanleggen van rioolaansluitingen en herstel of aanleg van de bestrating als één
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 34/51
aaneengesloten geheel vorderen. Eens de werken zijn aangevangen, moet non-activiteit op de
werken absoluut vermeden worden, zeker als wegen moeten worden afgesloten,
verkeersbelemmeringen kunnen optreden of handelszaken betrokken zijn.
De opslag van materialen op de openbare weg of terreinen moet beperkt worden tot de hoogst
noodzakelijke termijn en oppervlakte. Om wegspoelen, wegwaaien en verschuiven van losse
materialen (opbraak, uitgegraven gronden,…) te vermijden, dienen deze in kleine of grote
recipiënten te worden opgeslagen. Het openbaar domein wordt op verzoek van de projectleider
onmiddellijk ontruimd.
De aannemer houdt zich nauwgezet aan het bij het bestek gevoegde signalisatieplan, de
opgelegde faseringen en de erbij horende onderrichtingen. Enkel in goede staat verkerende
signalisatie en werfafsluiting mag worden gebruikt. De werfzone en de werfafsluitingen mogen
niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden tenzij mits uitdrukkelijke toestemming en
onder voorwaarden van de stad Antwerpen.
Algemeen gesproken dienen de werken een ordelijk verloop te kennen. De aannemer zorgt
voor een geordende en nette werf met correcte stapeling van materialen en opstelling van
machines. Bovendien doet de aannemer al het nodige om stofvorming en modder te bestrijden
en te voorkomen.
2.2. Materieel
De aannemer zal enkel materieel gebruiken dat aangepast is aan de lokale omgeving en de
grootte van de opdracht. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar:
• grootte van het materieel
• geluidshinder en trillingen (bv. gebruik trilwals)
• uitscheiding van uitlaatgassen (bv. stationair draaiende voertuigen, gebruik
dieselgeneratoren,…)
• stofhinder, plasvorming of modder
• verplicht nat zagen
• wendbaarheid (o.a. van de voertuigen)
• mogelijk risico voor de burger
• mogelijk risico voor schade aan eigendommen
2.3. Onderaannemers
De aannemer zal alle onderaannemers opdracht geven zich te houden aan de voorwaarden van
het bestek en is verantwoordelijk voor het al dan niet naleven van de gestelde eisen door de
onderaannemers.
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 35/51
3. Communicatie
3.1. Werknemers
De werknemers van de aannemer moeten een identiteitsbewijs kunnen voorleggen. Bovendien
moeten zij herkenbaar zijn door een identificatie op hun bovenkledij of hoofddeksel.
Conform de gedragscode voor personeelsleden van de stad Antwerpen, zullen zij tegenover
iedereen op en langs de werken en onder alle omstandigheden, handelen met beleefdheid en
respect. De projectleider kan elke werknemer die zich niet houdt aan de opgelegde gedragscode
van de werf laten verwijderen.
Op de werf dient steeds minstens één werknemer aanwezig te zijn die het Nederlands machtig
is.
3.2. Verzoeken en klachten
De aannemer duidt een verantwoordelijke aan tot wie de omwonenden zich kunnen richten met
eventuele verzoeken en klachten. De contactgegevens van de verantwoordelijke worden
gecommuniceerd aan de omwonenden.
De aannemer houdt rekening met alle redelijke verzoeken van de bevolking. Indien er op een
verzoek niet kan worden ingegaan, wordt deze beslissing gemotiveerd aan de betrokkene
overgemaakt door het bestuur of de aannemer. Dit draagt bij tot wederzijds begrip tussen de
partijen.
Verzoeken waarop niet kan worden ingegaan, alsook alle mondelinge en schriftelijke klachten
die de aannemer ontvangt, worden binnen de 24 uur doorgegeven aan de projectleider.
3.3. Informatieverstrekking
De stad zal op diverse wijzen de bevolking inlichten omtrent de vooruitgang der werken. De
aannemer zal hieraan zijn medewerking verlenen en zal ten minste 6 weken voor de start der
werken ondermeer schriftelijke informatie aangaande de gedetailleerde timing van de
verschillende bouwfases en betreffende de omleidingen verschaffen.
Aan de werken wordt een infobord voorzien. De projectleider bepaalt welke informatie dit
infobord moet bevatten. Het infobord bevat alleszins steeds:
• contactgegevens aannemer waarbij omwonenden terechtkunnen met (dringende) vragen
en klachten
• contactgegevens stad en/of district
• uitvoeringstermijn en fasering
• budget
• bouwheer / opdrachtgever / externe partners
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 36/51
De aannemer brengt de bewoners via een huis-aan-huis bedeelde brief op de hoogte van
gepersonaliseerde hinder (bv. verminderde bereikbaarheid woonst, handelspand, garages, ...).
De projectleider ontvangt een kopie van deze brief.
Alle foto- en beeldmateriaal dat de aannemer maakt voor eigen gebruik, zal hij rechtenvrij en
kosteloos ter beschikking stellen van de stad Antwerpen. Dit geldt eveneens voor
projectmateriaal zoals technische, economische of projectorganisatorische informatie.
3.4. Crisiscommunicatie
Bij crisissituaties (bv. ongeval op de werf, waterlek, protestactie,…) of onverwachtse
wijzigingen van de goedgekeurde planning, fasering of wegomlegging informeert de aannemer
onmiddellijk de projectleider. Crisissituaties en onverwachtse wijzigingen worden ook steeds
op de eerstkomende werfvergadering besproken.
3.5. Overleg
3.5.1. Startvergadering
De stad Antwerpen belegt zo spoedig mogelijk een startvergadering na kennisgeving van de
gunning aan de aannemer. Hierop worden de projectleider, de communicatieverantwoordelijke,
de aannemer, de exploitanten van de nutsmaatschappijen en andere betrokken technische
partners uitgenodigd. De aannemer of zijn afgevaardigde dient hierop aanwezig te zijn.
Op deze vergadering legt de aannemer een planning voor die de andere aanwezigen toelaat de
voorziene vooruitgang van het werk te kennen.
3.5.2. Werfvergadering
Wekelijks is er een werfvergadering waarop de aannemer, de projectleider en de participerende
partners aanwezig zijn.
Een vertegenwoordiger van de lokale handelaars- en/of bewonersvereniging kan mits akkoord
van de projectleider een gedeelte van de werfvergadering bijwonen.
3.5.3. Infovergadering
Op vraag van de stad Antwerpen zal de aannemer deelnemen aan infovergaderingen waarop
onder andere handelaars en bewoners aanwezig kunnen zijn. De stad bepaalt wie op dit overleg
wordt uitgenodigd.
3.6. Werfbezoeken
De stad Antwerpen kan werfbezoeken organiseren. De aannemer werkt hieraan actief mee en
zorgt voor de veiligheid en de netheid van de werf.
De aannemer organiseert geen werfbezoeken zonder de voorafgaandelijke toestemming van de
stad Antwerpen.
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 37/51
4. Toegankelijkheid
4.1. Voetgangers
Het voetgangersverkeer langsheen de werf moet steeds in behoorlijke en veilige
omstandigheden kunnen verlopen.
Dit houdt in dat de huidige voetpaden, inclusief boordstenen langsheen de woningen en
handelspanden over een zo groot mogelijke lengte en zo lang mogelijk behouden blijven
tijdens de werkuitvoering. De heraanleg van de voetpaden moet altijd zo kort mogelijk volgen
op de opbraak ervan.
De duur van de onderbreking van het voetpad dient tot het strikte minimum te worden beperkt.
Tenzij dit expliciet in het bestek is opgenomen, zal de bouwheer niet toestaan dat hinderende of
toegankelijkheid beperkende werken:
• worden gestart kort voor een verlofperiode van de aannemer (langer dan 1 week);
• onvoltooid, tijdelijk worden verlaten voor een periode langer dan twee werkdagen.
Er dient in alle omstandigheden een voldoende brede obstakelvrije strook (min. 1,50 m) te zijn
opdat het voetgangersverkeer veilig kan blijven verlopen. Deze strook dient vrij te zijn van
grondresten en zal, conform de bepalingen van het bestek, worden voorzien van een verticale
afsluiting. Bovendien treft de aannemer de nodige schikkingen ter hoogte van kruispunten om
voetgangers op een veilige manier te laten oversteken. Er dient minimaal elke 200 meter (100
meter in winkelstraten) een oversteek te worden voorzien.
De aannemer neemt de nodige maatregelen om de toegang tot de aangelande eigendommen te
verzekeren. Bij het opbreken van het openbaar domein dienen persoonsbruggen te worden
geplaatst. Een persoonsbrug is een (onder normale gebruiksomstandigheden) onvervormbaar
paneel, voorzien van antislipbodem (bv. aluminium traanplaat) van tenminste 1m breed met
twee leuningen.
De aannemer besteedt bijzondere aandacht aan de toegankelijkheid voor mindervaliden en de
bereikbaarheid van handelszaken.
4.2. Fietsers
4.2.1. Fietsen in de nabijheid van de werf
Het fietsverkeer in de nabijheid van de werf dient steeds in behoorlijke en veilige
omstandigheden te kunnen verlopen.
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 38/51
De duur van de onderbreking van het fietspad dient tot het strikte minimum te worden beperkt.
De bouwheer zal in die zin niet toestaan dat hinderende of toegankelijkheid beperkende
werken:
• worden gestart kort voor een lange verlofperiode van de aannemer (langer dan 1 week);
• onvoltooid, tijdelijk worden verlaten voor een periode langer dan twee werkdagen.
4.2.2. Fietsen langsheen de werf
Indien het fietsverkeer langsheen de werf verloopt, dient in alle omstandigheden een voldoende
brede obstakelvrije strook (min. 1,50 m) te bestaan zodat het fietsverkeer veilig tegelijkertijd in
de twee richtingen kan blijven verlopen. Deze strook dient vrij van grondresten te zijn en zal
conform de bepalingen van het bestek worden voorzien van een verticale afsluiting. Bovendien
treft de aannemer de nodige schikkingen ter hoogte van kruispunten om fietsers op een veilige
manier te laten oversteken. Er dient minimaal elke 200 meter (100 meter in winkelstraten) een
oversteek te worden voorzien.
Indien de projectleider beslist dat het fietsverkeer niet (meer) langsheen de werf kan verlopen,
dient een omleiding voor fietsers te worden voorzien. De aannemer neemt alle nodige
maatregelen om de deze omleiding te garanderen en te signaleren.
4.3. Openbaar vervoer
Voor wat betreft de toegangswegen voor het openbaar vervoer, worden de afspraken met
vervoersmaatschappij de Lijn strikt nageleefd.
4.4. Privaat vervoer
Het autoverkeer moet steeds in behoorlijke en veilige omstandigheden kunnen verlopen.
Dit houdt in dat de toegangswegen voor voertuigen zo lang en zoveel mogelijk gevrijwaard
moeten blijven gedurende de werken. Behoudens ter hoogte van bouwputten en sleuven en
ingevolge technische noodwendigheid, dient de aannemer ervoor te zorgen dat de toegang tot
de aangelande eigendommen ’s avonds, ’s ochtends en tijdens de weekends is verzekerd. De
aannemer plaatst hiervoor de nodige staalplaten.
In de straten waar het doorgaand verkeer mag worden onderbroken, dient de duur van de
verkeersonderbreking tot het strikte minimum te worden beperkt. De bouwheer zal in die zin
niet toestaan dat hinderende of toegankelijkheid beperkende werken:
• worden gestart kort voor een lange verlofperiode van de aannemer (langer dan 1 week);
• onvoltooid, tijdelijk worden verlaten voor een periode langer dan twee werkdagen.
De aannemer besteedt bijzondere aandacht aan de toegankelijkheid voor hulpdiensten en de
bereikbaarheid van handelaars.
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 39/51
5. Signalisatie
De aannemer houdt zich nauwgezet aan de bepalingen van het bestek met betrekking tot
signalisatie.
Op basis van dit signalisatieplan dient de aannemer een definitief signalisatieplan op te maken
voor elke fase van het werk. Dit plan dient minstens 2 weken voor de start van de werken aan
de verkeerspolitie te worden voorgelegd ter goedkeuring.
Beschadigde of gestolen signalisatie dient binnen de 12 uur na melding te worden vervangen.
De bouwheer kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadigde of gestolen
borden.
Verder wordt verwezen naar Hfdst X – signalisatie van de werken.
6. Fasering
6.1. Werkmethode bij 1 fase
Tenzij anders vermeld in het bestek worden de werken in één fase uitgevoerd. Dit wil zeggen
dat, behoudens technische noodwendigheden en in samenspraak met de projectleider:
6.1.1. de opbreekwerken maximaal 50 m (bij aansluitingen is 100 m toegelaten) voorlopen
op de rioleringswerken;
6.1.2. na het plaatsen van de ondergrondse installaties, de sleuf onmiddellijk wordt
aangevuld en een steenslagfundering wordt aangebracht.
De aannemer schenkt hierbij de nodige aandacht aan de toegankelijkheid.
Indien in het bijzonder lastenboek geen specifieke fasering is opgenomen, dient de aannemer
dusdanig zijn werf te organiseren dat de hinder voor aangelanden en verkeer tot een minimum
beperkt blijft. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met omleidingen en
toegankelijkheid. De werkfases dienen in elk geval zo opgevat te worden dat opbraak, aanleg
van riolering, uitvoering van huisaansluitingen en herstel van wegenis als één aaneengesloten
geheel vorderen
6.2. Werkmethode bij meerdere fasen
Indien het totale project in meerdere afzonderlijke fases wordt opgesplitst (bv. straat per straat,
als gevolg van mogelijke omleidingen) dan is dit in het bijzonder bestek vermeld. Binnen elke
afzonderlijke fase zijn de bepalingen van de éénfasige werkmethode van toepassing.
Behoudens uitzonderingen vermeld in het bijzonder bestek en behoudens technische
noodwendigheden in samenspraak met de projectleider, kan een volgende fase pas worden
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 40/51
aangevangen als de vorige fase volledig is uitgevoerd (inclusief het plaatsen van verlichting,
straatmeubilair, edm…).
Het staat de aannemer vrij suggesties te doen om:
• de werken in meerdere fases uit te voeren
• verschillende fases gelijktijdig uit te voeren
indien hierdoor de hinder voor de omwonenden kan worden beperkt en dit zonder
prijsconsequenties voor de bouwheer. Hij heeft hiervoor de goedkeuring nodig van de
projectleider en dient zelf in te staan voor het verkrijgen van de nodige vergunningen.
De aannemer schenkt de nodige aandacht aan de toegankelijkheid overheen de verschillende
fases.
7. Onderhoud van werf en wegennet
7.1. Wekelijkse afhaling huisvuil
In de zones die niet bereikbaar zijn voor de ophaaldiensten zorgt de aannemer ervoor dat het
vuilnis (restafval, papier, glas, PMD en GFT) naar de afgesproken groeperingplaatsen wordt
gebracht waar het door de ophaaldienst kan worden opgeladen. Containers worden eveneens
naar de afgesproken groeperingplaatsen gebracht en na lediging terug naar de oorspronkelijke
plaats gebracht. De aannemer bespreekt dit met de dienst stadsreiniging en dient zich op de
hoogte te stellen van de ophaalkalender van de betrokken straat of straten.
De projectleider bepaalt welke zones niet bereikbaar zijn voor de ophaaldiensten. In periodes
van non-activiteit op de werf (bv. bouwverlof, vriesdagen,…) dient de aannemer ervoor te
zorgen dat alle zones bereikbaar zijn voor de ophaaldiensten of dient hij het nodige personeel te
voorzien om het vuilnis naar de afgesproken groeperingplaatsen te brengen. Dit is een last van
de aanneming.
7.2. Onderhoud van de werfzone
De aannemer dient ervoor te zorgen dat de werfzone steeds opgeruimd en overzichtelijk is.
Verspreide materialen, vuilnis, hoopjes bouwafval, woekerend onkruid, enz… worden niet
toegelaten.
Bij vrijgave van een fase of een onderdeel ervan voor plaatselijk verkeer, dient de werf te
worden opgeruimd en dienen alle nog aanwezige materialen te worden verzameld en
gesignaleerd. Pas dan kan het betrokken werk worden vrijgegeven.
De instructies van de projectleider hieromtrent zullen strikt worden opgevolgd.
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 41/51
7.3. Onderhoud van het wegennet
Gedurende de volledige duur der werken worden de rijbanen, fietspaden en trottoirs in de
onmiddellijke nabijheid van de werfzone behoorlijk gereinigd, onderhouden en indien nodig
hersteld in de oorspronkelijke staat indien schade door de aannemer werd veroorzaakt. Hij is
verantwoordelijk voor de ongevallen die zouden voortspruiten uit een gebrek aan onderhoud.
Hij treft de nodige maatregelen om, conform het bestek, stofvorming, vervuiling en
beschadiging van de wegen en ondergrondse installaties tegen te gaan.
Na voltooiing van de werken is de aannemer verplicht om de bouwplaats en de omgeving der
werken grondig te reinigen, en dit overeenkomstig de aanduidingen van de projectleider.
Opgemaakt te Antwerpen, 2009
Daniel Jacops Ir.-arch. Philippe De Schryver
Consulent architectuur Leidend ambtenaar
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 42/51
BIJLAGE: STRAATNAMENLIJST
STRAATNAMEN ONDERSCHRIFTEN MODEL
A
Akker 2.1
Alfons De Schutterstraat 1.1
Alfons Jeurissenstraat 1.1
Alfons Wensstraat (1895-1973), gemeentesecretaris (1922-1962) 1.2
Andernachstraat Duitse zusterstad sinds 1979 1.2
Antverpiastraat verzekeringsmaatschappij, kocht vanaf 1893 gronden aan voor Sint-Mariaburg 1.2
Asterlaan 1.1
August Scheyvaertslaan (1857-1918), burgemeester van Ekeren (1894-1918) 1.2
B
Baljuwlaan 1.1
Beekstraat 1.1
Beenhouwerstraat 1.1
Berkenlaan plantennaam, bomen met witte bast uit de berkenfamilie (Betula) 1.2
Biesheuvellaan 1.1
Bilderdijk 2.1
Bist plaats waar biezen groeiden, 1399 2.2 en 2.3
Bistkapellei 1.1
Blarenstraat naar de bladeren van de bomen in deze vroeger bosrijke omgeving 1.2
Blokweg 2.1
Boerendijk uitloper van de Ekersedijk, als akker of weiland gebruikt, 1687 2.2
Boomstraat naar de eiken in De Bossen, deze vroeger bosrijke omgeving 1.2
Bosstraat 1.1
Boterbloemlaan 1.1
Bredestraat plaatsnaam, reeds vermeld in 1571 1.2
Bredeweg in 1599 vermeld als "den Breeden Wech tot Muesbroeck" 2.2
Bremboslei 1.1
Bund 2.1
C
Constant Jordaenslaan 1.1
D
De Beukelaerlaan 1.1
De Noteschelp 2.1
De Oude Landen 2.1
Den Geer 2.1
Dennenlaan 1.1
Donkweg 1.1
Dorpstraat 2.1
Driehoekstraat naar de plaats waar drie straten samenkomen, 1720 1.2
E
Edward Caertsstraat (1891-1918), soldaat in WO I, overleden in Manéglise 1.2
F
Ferdinand Pauwelsstraat 1.1
Fortuinstraat naar de mogelijke winst voor het verkavelende Armbestuur in 1898 1.2
Frans Bresseleersstraat (1897-1979), heemkundige 1.2
Frans Harrewijnlaan 1.1
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 43/51
Frans Lenaertsstraat Frans Jozef Lenaerts (1897-1979), kosterorganist Sint-Lambertuskerk 1.2
Frans Standaertlei (1911-1937), militair uit Sint-Mariaburg, gedood bij explosie in Brasschaat 1.2
Frans Palinckx 1919-1995 burgemeester van Ekeren (1971-1981) 1.2
G
Gebroeders Leemansstraat 1.1
Geestenspoor 2.1
Gerardus Stijnenlaan 1.1
Gerarduslei 1.1
Germinal-Ekerenstraat Ekerse club, voetbalde van 1920 tot de fusie met Beerschot in 1999' 1.2
Gravenlaan adellijke titel 1.2
Groot Hagelkruis 1.1
H
Haagdoornlaan 1.1
Hendrik Kanorastraat (1898-1977), Ekers heemkundige 1.2
Herautenlaan 1.1
Hertogenlaan adellijke titel 1.2
Hoeklaan oude plaatsnaam, "Den Hoeck in de Donck", 1628 1.2
Hof van Delftlaan 1.1
Hoogpadlaan 1.1
I
Iepenlaan 1.1
Isabellalei 1.1
J
Jaak Lindersstraat 1.1 Jaak Van Haesendonckstraat 1.1
Jos Claessensstraat 1.1
Jos Craeybeckxlaan 1.1
Jozef Aertssensstraat Thadeus Josephus Aertssens (1878-1977), burgemeester (1936-1958) 1.2
Jozef De Weerdtstraat 1.1
Jozef Ickxstraat 51846-1920,schepen te Ekeren (1904-1919) 1.2
K
Kannekenslaan 1.1
Kapelsesteenweg 1.1
Kapelstraat 1.1
Kardelaan 1.1
Karel De Wintstraat (1886-1914), gesneuvels in Tisselt (Willebroek) tijdens WO I 1.2
Karel Seclefstraat 1.1
Kasteleinlaan 1.1
Kattenberg 2.1
Keurelaan historische naam voor plaatselijke politieverordening 1.2
Klaverveldenlaan 1.1
Klein Hagelkruis 2.1
Klein Heiken benaming naar de vroegere heide alhier, 1626 2.2
Kloosterstraat 1.1
Kluislaan 1.1
Konijnenberg 2.1
Korte Bist plaats waar biezen groeiden, 1399 2.2
Korte Sterrestraat 1.1
Kouter plaatsnaam, met betekenis akker, bebouwd land 2.2
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 44/51
Kretenborglaan plaatsnaam, grond waarover krakeel of betwisting is geweest 1.2
Kristus-Koningplein 1.1
Krommestraat 1.1
Kruidenlaan 1.1
L
Laar 2.1
Laathoflaan historische naam voor pachthoeve van een halfvrije boer 1.2
Lange Sterrestraat 1.1
Leerhoeklaan plaatsnaam, reeds vermeld in 1631 1.2
Leliënlaan 1.1
Leo Vermandellei (1884-1918), soldaat in WO I, gesneuveld in Bomboury Champagne 1.2
Leopoldlei 1.1
Leugenberg 2.1
Lindenlei 1.1
Lodewijk Andersonstraat L. Andersen (1899-1917), soldaat in WO I, gesneuveld op zee bij Startpoint 1.2
Lorkenlaan 1.1
M
Madeliefjeslaan 1.1
Marcel De Backerstraat (1897-1942), verzetstrijder in WO II, gefusilleerd in Antwerpen 1.2
Margrietlaan plantennaam, geslacht ganzenbloemen, Chrysantenum leucanthemum 1.2
Maria-Theresialei Maria-Theresia Aernouts (1857-1912), 1ste vrouw van stichter Sint-Mariaburg 1.2
Markt 2.1
Moeder SAROV Everina J. Borst (1888 – 1943), radiopresentatrice en cultuurpromotor 2.2
Moerenhoutlaan 1.1
Molenaarstraat 1.1
Molenstraat 1.1
Moretuslei Alexis Moretus-Plantin (1844-1914), grondeigenaar en weldoener gemeente 1.2
N
Neerhofstraat verwijst naar de Wilgehoeve in de onmiddelijke nabijheid 1.2
Nijverheidslei naar de gelijknamige straat in Antwerpen, die nu Amerikalei heet 1.2
Notelaarlaan 1.1
NSB-straat 1.2
O
Onze-Lieve-Vrouwstraat
Oorderseweg
Oostergeest
Oosterlinckhoflaan
Oudebaan
Oudstrijderslei naar de soldaten, strijders van de Eerste Wereldoorlog
P
Paardebloemlaan plantennaam, Taraxacum officinale
Pachthoevelaan
Pagelaan historisch voor edelknaap, hofjonker
Pastoor De Vosstraat
Pastoor Goetschalckxstraat Peter Jozef Goetschalkx (1856-1925), pastoor Donk en historicus
Pastorijveld
Patronaatstraat
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 45/51
Pinksterbloemlaan plantennaam, soort veldkers, Cardamine pratensis
Plasstraat verwijst naar de vroegere drassigheid van de bodem
Poorthoflaan naar de 17de eeuws hof van plaisantie in deze omgeving
Prinshoeveweg
Puihoek plaatsnaam op de overgang tussen polder en Kempen, 1570
Q
R
S
Salaadweg afhellend terrein naar de Oudelandse beek, in 1454 'slaeye'
Schepersveldlei naar vroegere grondeigenaars, de familie Schepers
Schoonbroek
Schoutlaan
Schriek plaatsnaam vermeld in 1327, met betekenis 'bocht' of 'buiging'
Schutstraat
Sint-Lucaslaan
Slijkweg naar de vroegere slechte staat van het wegdek
Sneeuwbesstraat plantennaam, heester met witte vruchtjes, Symphoricarpos albus
Stadhouderslaan in Ekeren historische naam voor een voorzitter van het leenhof
Statiestraat
Steenstraat
T
Ten Hoge
Tornooienlaan
Tulpenlaan
U
V
Van De Weyngaertlei Antoon Van den Weyngaert (1854-1925), stichter van Sint-Mariaburg
Van De Weyngaertplein Antoon Van den Weyngaert (1854-1925), stichter van Sint-Mariaburg
Van de Wouwerstraat Angelina Van De Wouwer (1834-1910), weldoenster van parochie en bevolking
Vazallaan
Veldstraat
Veltwijcklaan hof van plaisantie, ca. 1550 genoemd naar Aert van Veltwijck
Vic Heymanstraat Victor Heyman (1890-1972), kunstschilder
Villapark
Voetboogstraat
Vogelkersstraat plantennaam, Prunus padus
Vorsterslaan historische naam voor bosopziener of veldwachter
Vuurkruisenstraat
W
Waterstraat
Weegbreelaan
Weerstandersstraat
Weide naar de vroegere gemeenschappelijke weide, het Muisbroeks Plein
Wielseweg
Wilgehoevestraat naar de jonge benaming van de hoeve in de straat
Willebeeklaan
Willy Staeslei (1897-1918, soldaat in WO I, gesneuveld in Kortekeer, Bikschote
X
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 46/51
Y
Z
Zuster Nathaliestraat
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 47/51
Bestek SW/OD/09/6020
Leveren en plaatsen van straatnaamborden
District Ekeren
= = = = = = = = = = = = = = =
INSCHRIJVINGSBILJET
De ondergetekende (naam en voornaam) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hoedanigheid of beroep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nationaliteit . . . . . . . . . . . ,
woonplaats (land, gemeente, straat, huisnummer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ,
telefoonnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , faxnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OFWEL (1)
De vennootschap (handelsnaam of benaming) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , rechtsvorm . . . . . . . . . . . ,
nationaliteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , zetel (land, gemeente, straat, huisnummer) . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
telefoonnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , faxnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OFWEL (1)
De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (voor elk van de
ondergetekende dezelfde gegevens als hiervoor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
verbindt (verbinden) zich op zijn (haar-hun) roerende en onroerende goederen tot het uitvoeren
van de opdracht, volgens de bepalingen en voorschriften van het bestek SW/OD/09/6020 voor de
som, uitgedrukt in euro van:
(in cijfers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(voluit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
te vermeerderen met 21 % btw (in cijfers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(voluit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dat is in totaal (in cijfers). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(voluit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. - Inschrijvingsnummer(s) bij RSZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 48/51
- OND-nummer(s) (alleen in België) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Inschrijving op de lijst van de geregistreerde aannemers : nr. . . . . . . . . .categorie(ën) . . . . . .
- De aanstaande jaarlijkse zomervakantieperiode van het bedrijf loopt van . . . . . . . . . . . . . . . .
tot en met . . . . . . . . . . . . . . (3)
(Gebeurlijke wijzigingen in de loop van de aanneming en de bijkomende jaarlijkse vakan-
tiedagen zijn vooraf schriftelijk ter kennis van het bestuur te brengen)
- Inschrijvingsnummer(s) op de lijst van de erkende aannemers : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ingeval het gaat om een voorlopige erkenning, datum van toekenning: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Categorie(ën), ondercategorie(ën) en klasse(n) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. - Inlichtingen betreffende de erkenning
(Valse verklaringen betreffende de erkenning kan de toepassing van een in artikel 19 van de
wet van 20 maart 1991 bepaalde sanctie tot gevolg hebben).
a) Categorie en ondercategorie :
1° Deze erkenning(en) stemt(stemmen) overeen met de in het bestek bepaalde voorwaarden
betreffende de categorie of ondercategorie (1)
OF
2° Deze erkenning(en) stemt(stemmen) niet overeen met de in het bestek bepaalde
voorwaarden betreffende categorie of ondercategorie.
De voorgeschreven aanvraag tot afwijking moet bij deze offerte gevoegd zijn.
Een volledig dossier is bij de Erkenningscommissie ingediend om de vereiste erkenning te
verkrijgen en een afschrift van het ingevolge artikel 6, § 2 van het koninklijk besluit van
26 september 1991 afgegeven getuigschrift is herbijgevoegd. (4)
b) Klasse
I. Bedrag van de offerte
1° Het bedrag van de offerte overschrijdt het maximum van de verkregen erkenningsklasse
niet. (1)
OF
2° Het bedrag van de offerte overschrijdt het maximum van de verkregen
erkenningsklasse.
De voorgeschreven aanvraag tot afwijking moet bij deze offerte gevoegd zijn.
Een volledig dossier is bij de Erkenningscommissie ingediend om de vereiste erkenning te
verkrijgen en een afschrift van het ingevolge artikel 6, § 2 van het koninklijk besluit van
26 september 1991 afgegeven getuigschrift is hierbijgevoegd. (4)
II. Maximumbedrag van de gelijktijdig uitgevoerde werken.
1° Het totaalbedrag van de werken, zowel openbare als private, die in geval van gunning
van de opdracht gelijktijdig zullen moeten worden uitgevoerd, rekening houdend met
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 49/51
de stand van de aan gang zijnde aannemingen, zal het overeenkomstig maximum van
de verkregen erkenningsklasse niet overschrijden. (1)
OF
2° Het totaalbedrag van de werken, zowel openbare als private, die in geval van gunning
van de opdracht gelijktijdig zullen moeten worden uitgevoerd, rekening houdend met
de stand van de aan gang zijnde aannemingen, zal het overeenkomstig maximum van
de verkregen erkenningsklasse overschrijden.
De in artikel 17 van het koninklijk besluit van 26 september 1991 bedoelde
afwijkingsaanvraag is bij deze offerte gevoegd. (1)
C. - Mijn (onze) onderaannemers van vreemde nationaliteit, die aan de uitvoering van de
opdracht zullen meewerken, hebben hun woonplaats in (land, en gemeente) . . . . . . . . . . . . .
- Het bedrag van de werken, die zullen worden opgedragen aan mijn (onze) onderaannemers,
1° onderdanen van een EG-lidstaat, beloopt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...Euro (per land)
2° onderdanen van een ander land, beloopt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Euro (per land)
D. - Mijn (ons) personeel heeft de volgende nationaliteit : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E. - 1° Voor de uitvoering van deze opdracht zullen geen producten worden gebruikt die niet
afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese gemeenschap (1) (5)
OF
2° Overeenkomstig de bepalingen van artikel 90. § 1. 4° van het koninklijk besluit van 8
januari 1996, betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen
en diensten en de concessies voor openbare werken, gaat hierbij een afzonderlijke nota,
gedateerd en ondertekend, houdende vermelding van de herkomst van de te leveren
producten en/of van de te gebruiken materialen die niet afkomstig zijn uit Lid-staten van
de Europese Gemeenschap.
- Zij vermeldt per land van oorsprong het bedrag, exclusief douanerechten, dat die
producten en/of materialen in de offerte vertegenwoordigen.
- Als het gaat om producten en/of materialen, die worden verwerkt of afgewerkt op het
grondgebied van de Lidstaten van de Europese Gemeenschap, vermeldt zij de waarde
van die grondstoffen. (1) (5) (6).
F. - De betalingen zullen geldig gebeuren op rekening nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ten name van: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
G. (Voor buitenlandse aannemers).
Bij deze offerte voeg(en) ik (wij) de in artikel 17bis. § 2. van het koninklijk besluit van 8
januari 1996, betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 50/51
diensten en de concessies voor openbare werken, bedoelde attesten voor buitenlandse
inschrijvers (1) (7).
Het opdrachtgevend bestuur mag alle nodige inlichtingen van financiële en morele aard
omtrent de ondergetekende(n) (of omtrent de hier inschrijvende vennootschap) inwinnen bij
andere instellingen.
H. - Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd :
- de opmetingsstaat of inventaris, behoorlijk ingevuld, gedagtekend en ondertekend (in twee
identieke exemplaren);
- de gedateerde en ondertekende bescheiden die volgens het bestek moeten worden
overgelegd (in twee identieke exemplaren);
- de eventueel door het bestek vereiste modellen en monsters.
Opgemaakt te . . . . . . . . . . . . . , op . . . . . . . . . .2009
De inschrijver(s)
(1) Doorhalen wat niet van toepassing is.
(2) Zoals bepaald in artikel 100. § 2 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996, betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare
werken, moeten de prijzen in de offerte opgegeven worden in Euro. Een wisselgarantiebeding kan niet worden
aanvaard.
(3) Alleen in te vullen als de vakantieperiode bekend is.
(4) Doorhalen indien aan deze voorwaarde niet voldaan is.
(5) Geen rekening houden met de door het bestek opgelegde producten of materialen van vreemde oorsprong.
(6) Wie deze aangifte niet heeft gedaan, wordt geacht voor de uitvoering van de hele aanneming geen vreemde
producten of materialen te gebruiken.
(7) Bedraagt de schuld aan bijdragen meer dan 2 478,935 Euro, dan moeten bij de offerte alle inlichtingen over de
eventuele schuldvorderingen worden gevoegd, zoals bedoeld in artikel 17bis. § 1. van het koninklijk besluit
van 8 januari 1996, betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
en de concessies voor openbare werken.
STADSONTWIKKELING/OPENBAAR DOMEIN/UITVOERING
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
20090723_straatnaamborden_bestek.doc 51/51
Bestek SW/OD/09/6020
Leveren en plaatsen van straatnaamborden
District Ekeren
INTENTIEVERKLARING
Project : ………………………………………………………………..
Bouwplaats : ………………………………………………………………..
Onderneming : ………………………………………………………………..
Adres : ………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
VERKLARING
Ondergetekende verklaart het MINDER HINDER hoofdstuk in zijn bezit te hebben.
Hij verklaart op de hoogte te zijn van de inhoud ervan, de verantwoordelijkheid te
zullen nemen om al zijn werknemers en onderaannemers die voor zijn rekening
werken, te informeren over de inhoud en toe te zien op de naleving ervan.
Bovendien verklaart ondergetekende alle voorschriften ervan duidelijk begrepen te hebben.
De kosten hieraan verbonden zijn opgenomen in de posten van de meetstaat.
Voor akkoord,
Datum __/__/____
Ondernemingshoofd