serviÇo pÚblico federal ministÉrio da educaÇÃo …€¦ · ano xxviii nº 09 setembro/2015 . 2...
TRANSCRIPT
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CÂMPUS RIO
VERDE
B O L E T I M
D E
S E R V I Ç O
ANO XXVIII Nº 09
SETEMBRO/2015
2
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
MINISTRO
Renato Janine Ribeiro
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Marcelo Machado Feres
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO
CÂMPUS RIO VERDE
DIRETOR-GERAL
Anisio Correa da Rocha
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Lucilene Bueno Borges de Almeida
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS
Viviane Purcena de Souza
SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Gelsimar da Cunha Martins Borges
Wilker Genova de Lima
3
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
S U M Á R I O ATOS DO DIRETOR-GERAL Portaria 281 de 01 de setembro de 2015...................................................................................... Portaria 285 de 01 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 286 de 02 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 287 de 02 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 288 de 03 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 289 de 03 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 290 de 03 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 291 de 03 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 292 de 04 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 293 de 04 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 294 de 04 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 295 de 04 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 296 de 04 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 297 de 04 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 298 de 09 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 299 de 11 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 305 de 17 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 306 de 21 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 307 de 21 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 308 de 21 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 309 de 21 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 310 de 21 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 311 de 21 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 312 de 23 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 313 de 30 de setembro de 2015 ..................................................................................... Portaria 314 de 30 de setembro de 2015 ..................................................................................... Ordem de Serviço 16 de 24 de agosto de 2015............................................................................ Ordem de Serviço 18 de 18 de setembro de 2015........................................................................ Ordem de Serviço 19 de 18 de setembro de 2015........................................................................ Ordem de Serviço 20 de 18 de setembro de 2015........................................................................ Decisão Administrativa 09 de 17 de setembro de 2015................................................................ ATOS DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Licença para Tratamento de Saúde – Lei nº 8.112/90.................................................................. Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família................................................................. Doação Voluntária de Sangue....................................................................................................... Licença à Gestante........................................................................................................................ Auxílio Natalidade.......................................................................................................................... Auxílio Pré-Escolar........................................................................................................................ Férias.............................................................................................................................................Diversos.........................................................................................................................................
04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 10 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 20 23 25 28 29 30 31 31 31 32 32 34
4
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
ATOS DO DIRETOR-GERAL
Portaria nº 281, de 01 de setembro de 2015
O DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO DO CÂMPUS RIO VERDE DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista a Lei nº 11.091, de 12.01.2005, publicada no DOU de 13.01.2005 e suas
alterações,
R E S O L V E:
Conceder Progressão por Mérito Profissional a MÔNICA ELEONORA
RODRIGUES DÁRIO, Técnico em Agropecuária, Nível D-IV Padrão 11, para o Nível D-IV, Padrão
12, com efeitos financeiros a partir de 01.09.2015.
Edson Luiz Souchie
Diretor-Geral em Exercício
Portaria nº 285, de 01 de setembro de 2015
O DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO DO CÂMPUS RIO VERDE DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso das atribuições legais e
tendo em vista a Lei nº 11.091, de 12.01.2005, publicada no DOU de 13.01.2005,
R E S O L V E:
Conceder Incentivo à Qualificação correspondente a 30 % (trinta por cento) ao valor
do vencimento de DILMA FERREIRA LEITE SILVA, Assistente Social, Matrícula 2246642, por ser
a mesma, possuidora do Curso de Especialização em Políticas Sociais, de acordo com o Anexo
IV, da Lei nº 11.091/2005, com redação dada pela Lei 12.772/2012, Anexo XVII.
II - Efeitos financeiros a partir de 27.08.2015.
Edson Luiz Souchie
Diretor-Geral em Exercício
5
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
Portaria nº 286, de 02 de setembro de 2015
O DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO DO CÂMPUS RIO VERDE DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista a legislação vigente,
R E S O L V E:
Designar os servidores abaixo relacionados para sob a presidência do primeiro,
constituírem Comissão responsável pela elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de
Bacharelado em Engenharia Elétrica para o Câmpus Rio Verde do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Goiano:
NOME FUNÇÃO MATRÍCULA
Marcio da Silva Vilela Presidente 1221937
João Areis Ferreira Barbosa Júnior Membro 2234942
Hugo Leonardo Souza Lara Leão Membro 2234946
Michell Macedo Alves Membro 1958666
Tiago Clarimundo Ramos Membro 1806550
II – A presente portaria entra em vigor nesta data.
Edson Luiz Souchie
Diretor-Geral em Exercício
Portaria nº 287, de 02 de setembro de 2015
O DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO DO CÂMPUS RIO VERDE DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista a legislação vigente,
R E S O L V E:
Designar os servidores abaixo relacionados para sob a presidência do primeiro,
constituírem Comissão responsável pela elaboração do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em
Segurança do Trabalho (presencial) para o Câmpus Rio Verde do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Goiano:
NOME FUNÇÃO MATRÍCULA
6
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
Haihaini Silva Passos Presidente 1578090
João Areis Ferreira Barbosa Júnior Membro 2234942
Hugo Leonardo Souza Lara Leão Membro 2234946
Marcio da Silva Vilela Membro 1221937
Tiago José Pires de Oliveira Membro 2234952
Melissa Cássia Favaro Boldrin Freire Membro 1661894
Cláudia Regina Megda Membro 1730016
II – A presente portaria entra em vigor nesta data.
Edson Luiz Souchie
Diretor-Geral em Exercício
Portaria nº 288, de 03 de setembro de 2015
O DIRETOR-GERAL DO CÂMPUS RIO VERDE DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso das atribuições legais e tendo em vista
a legislação vigente,
R E S O L V E:
Conceder Progressão Funcional por Desempenho Acadêmico a SANDRA MARA
SANTOS LEMOS DE OLIVEIRA, Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Classe D-
III Nível 01, para a Classe D-III Nível 02, com efeitos financeiros a partir de 29.06.2015.
Anisio Correa da Rocha
Diretor-Geral
Portaria nº 289, de 03 de setembro de 2015
O DIRETOR-GERAL DO CÂMPUS RIO VERDE DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista a Lei nº 11.091, de 12.01.2005, publicada no DOU de 13.01.2005 e suas alterações,
R E S O L V E:
7
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
Conceder Progressão por Mérito Profissional a CLESSY FRANCISCA DE BRITO
ARANTES, Nutricionista, Nível E-II Padrão 08, para o Nível E-II, Padrão 09, com efeitos
financeiros a partir de 01.09.2015.
Anisio Correa da Rocha
Diretor-Geral
Portaria nº 290, de 03 de setembro de 2015
O DIRETOR-GERAL DO CÂMPUS RIO VERDE DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista a legislação vigente,
R E S O L V E:
Designar os servidores abaixo relacionados para sob a presidência do primeiro,
constituírem Comissão de estudo para implementação do Ensino Médio com o Curso de
Informática do Câmpus Rio Verde do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano:
NOME FUNÇÃO MATRÍCULA
Fábio Montanha Ramos Presidente 1422929
Leonel Diógenes Carvalhaes Alvarenga Membro 1587264
Rafael Carvalho de Mendonça Membro 3504152
Marcio da Silva Vilela Membro 1221937
Carina Calixto Ribeiro de Araujo Membro 2133064
Gilma Guimarães Membro 1659858
II – A presente portaria entra em vigor nesta data.
Anisio Correa da Rocha
Diretor-Geral
Portaria nº 291, de 03 de setembro de 2015
O DIRETOR-GERAL DO CÂMPUS RIO VERDE DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso das atribuições legais e tendo em vista
a legislação vigente,
8
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
R E S O L V E:
Designar CARLOS WEGERMANN, Vigilante, Matrícula 1106501, REGINALDO
APARECIDO DA SILVA, Vigilante, Matrícula 1106566, e LENILDO DE OLIVEIRA GOUVEIA,
Assistente em Administração, Matrícula 0047609, para sob a presidência do primeiro, constituírem
comissão para acompanhar e fiscalizar o Contrato nº 33/2015, referente a prestação de serviços
de vigilância patrimonial, firmado entre a empresa Sitran Empresa de Segurança Ltda e este
Câmpus Rio Verde do Instituto Federal Goiano.
II – A presente Portaria entra em vigor nesta data.
Anisio Correa da Rocha
Diretor-Geral
Portaria nº 292, de 04 de setembro de 2015
O DIRETOR-GERAL DO CÂMPUS RIO VERDE DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso das atribuições legais e tendo em vista
a Lei nº 11.091, de 12.01.2005, publicada no DOU de 13.01.2005,
R E S O L V E:
Conceder Incentivo à Qualificação correspondente a 30 % (trinta por cento) ao valor
do vencimento de DAYANA CARDOSO CRUZ, Auxiliar em Administração, Matrícula 2170630,
por ser a mesma, possuidora do Curso de Especialização em Auditoria, Controladoria e Gestão
de Tributos, de acordo com o Anexo IV, da Lei nº 11.091/2005, com redação dada pela Lei
12.772/2012, Anexo XVII.
II - Efeitos financeiros a partir de 03.09.2015.
Anisio Correa da Rocha
Diretor-Geral
Portaria nº 293, de 04 de setembro de 2015
O DIRETOR-GERAL DO CÂMPUS RIO VERDE DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso das atribuições legais e tendo em vista
a legislação vigente,
9
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
R E S O L V E:
Designar JOÃO CLEBER MODERNEL DA SILVEIRA, Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico, Matrícula 1645996, FREDERICO ANTONIO LOUREIRO SOARES,
Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula 1807622, TELMA APARECIDA
FALBO DA SILVA, Auxiliar em Administração, Matrícula 1123219 e JOSÉ AURELIO VAZQUEZ
RUBIO, Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula 1730585, para sob a
presidência do primeiro, constituírem comissão para avaliação dos projetos de extensão para o
Edital Institucional de Apoio a Projetos de Extensão nº 01/2015 deste Câmpus Rio Verde do
Instituto Federal Goiano.
II – Revogar a Portaria nº 235, de 07 de agosto de 2015, publicada no BS IF Goiano
– Rio Verde nº 08/2015.
III – A presente Portaria entra em vigor nesta data.
Anisio Correa da Rocha
Diretor-Geral
Portaria nº 294, de 04 de setembro de 2015
O DIRETOR-GERAL DO CÂMPUS RIO VERDE DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso de suas atribuições, tendo em vista a
legislação vigente e o que consta do Processo nº 23218.000607/2013-72,
R E S O L V E:
Prorrogar até 16.12.2016 o prazo estabelecido na Portaria nº 313, de 03 de
setembro de 2014, publicada no BS/IFGOIANO – Rio Verde nº 09/2014, que concede o
afastamento a ROSENILDE NOGUEIRA PANIAGO, Professor do Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico, Matrícula 1804347, para cursar Doutorado em Ciências da Educação do Programa
de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Minho com sede em Braga, Portugal.
Anisio Correa da Rocha
Diretor-Geral
10
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
Portaria nº 295, de 04 de setembro de 2015
O DIRETOR-GERAL DO CÂMPUS RIO VERDE DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso das atribuições delegadas pela Portaria
nº 28 de 18.01.2012, publicada no DOU de 20.01.2012.
CONSIDERANDO:
Artigo 18 da Lei nº 12.772/2012;
Resolução do Conselho Permanente para Reconhecimento de Saberes e Competências da
SETEC/MEC nº 1, de 20.02.2014, publicada no DOU de 21.02.2014;
Resolução nº 032/2014/CONSELHO SUPERIOR/IF Goiano de 25.04.2014 e
Processo Administrativo nº 23218.000301/2015-88;
R E S O L V E:
I - Conceder ao servidor PAULO HENRIQUE RODRIGUES GONÇALVES,
Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula 1803785, lotado no Câmpus Rio
Verde, o Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), nível III, correspondente
Retribuição por Titulação de Doutorado, com efeitos financeiros a partir de 24.11.2014.
II – A presente Portaria vigora a partir desta data.
Anisio Correa da Rocha
Diretor-Geral
Portaria nº 296, de 04 de setembro de 2015
O DIRETOR-GERAL DO CÂMPUS RIO VERDE DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso das atribuições delegadas pela Portaria
nº 28 de 18.01.2012, publicada no DOU de 20.01.2012.
CONSIDERANDO:
Artigo 18 da Lei nº 12.772/2012;
Resolução do Conselho Permanente para Reconhecimento de Saberes e Competências da
SETEC/MEC nº 1, de 20.02.2014, publicada no DOU de 21.02.2014;
11
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
Resolução nº 032/2014/CONSELHO SUPERIOR/IF Goiano de 25.04.2014 e
Processo Administrativo nº 23218.000216/2015-11;
R E S O L V E:
I - Conceder ao servidor ANTONIO JOÃO FONTES, Professor do Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico, Matrícula 1285415, lotado no Câmpus Rio Verde, o Reconhecimento de
Saberes e Competências (RSC), nível III, correspondente Retribuição por Titulação de Doutorado,
com efeitos financeiros a partir de 01.03.2013.
II – A presente Portaria vigora a partir desta data.
Anisio Correa da Rocha
Diretor-Geral
Portaria nº 297, de 04 de setembro de 2015
O DIRETOR-GERAL DO CÂMPUS RIO VERDE DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso das atribuições delegadas pela Portaria
nº 28 de 18.01.2012, publicada no DOU de 20.01.2012.
CONSIDERANDO:
Artigo 18 da Lei nº 12.772/2012;
Resolução do Conselho Permanente para Reconhecimento de Saberes e Competências da
SETEC/MEC nº 1, de 20.02.2014, publicada no DOU de 21.02.2014;
Resolução nº 032/2014/CONSELHO SUPERIOR/IF Goiano de 25.04.2014 e
Processo Administrativo nº 23218.000066/2015-44;
R E S O L V E:
I - Conceder a servidora LUCIANA CRISTINA VITORINO, Professor do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico, Matrícula 1285415, lotada no Câmpus Rio Verde, o
Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC), nível III, correspondente Retribuição por
Titulação de Doutorado, com efeitos financeiros a partir de 01.03.2013.
II – A presente Portaria vigora a partir desta data.
12
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
Anisio Correa da Rocha
Diretor-Geral
Portaria nº 298, de 09 de setembro de 2015
O DIRETOR-GERAL DO CÂMPUS RIO VERDE DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista a legislação vigente,
R E S O L V E:
Designar os servidores abaixo relacionados para constituírem, sob a presidência do
primeiro, a Comissão responsável para identificar as causas da evasão escolar no campus Rio
Verde-GO, bem como propor estratégias para minimizar tal problema.
Servidor Função Matrícula Assinatura
Gilma Guimarães Presidente 1659858
Aline Gobbi Dutra Guimarães Membro 1788705
Caike da Rocha Damke Membro 1959739
Eloiza da Silva Nunes Membro 2144144
Simone Alexandre Martins Corbiniano Membro 1567611
II – A presente Portaria entra em vigor nesta data.
Anisio Correa da Rocha
Diretor-Geral
Portaria nº 299, de 11 de setembro de 2015
O DIRETOR-GERAL DO CÂMPUS RIO VERDE DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista a legislação vigente,
R E S O L V E:
Designar os servidores abaixo relacionados para constituírem, sob a presidência do
primeiro, Comissão Permanente responsável para realizarem Licitações destinadas a compras e
13
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
serviços para este Câmpus Rio Verde do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Goiano, durante o exercício de 2015.
Servidor Função Matrícula
Elvys Fernandes da Silva Presidente 1664820
Layara Alexandre Bessa Membro 1637768
Lenildo de Oliveira Gouveia Membro 0047609
Luciene Gonçalves de Moraes Suplente 1638829
II – A presente Portaria entra em vigor nesta data.
Anisio Correa da Rocha
Diretor-Geral
Portaria 305 de 17 de setembro de 2015
O DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO DO CÂMPUS RIO VERDE – GO DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso das
atribuições legais e tendo em vista a legislação vigente,
R E S O L V E:
Designar EDESIO JUNQUEIRA JUNIOR, Operador de Máquinas Agrícolas,
Matrícula 2222512, para exercer a Função de Substituto do Chefe da Seção de Jardinagem,
Código FG-3, deste Câmpus Rio Verde.
II – Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
Anisio Correa da Rocha
Diretor-Geral
Portaria nº 306, de 21 de setembro de 2015
O DIRETOR-GERAL DO CÂMPUS RIO VERDE DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista a legislação vigente,
R E S O L V E :
14
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
Designar LUCIENE GONÇALVES DE MORAES, Assistente em Administração,
Matrícula 1638829, YARA CHRISTINA PEREIRA MARTINS, Assistente em Administração,
Matrícula 1586736, e CARLA DE OLIVEIRA BURGATI, Assistente em Administrativo, Matrícula
1586724, para sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão para instaurar Processo
Administrativo para apurar fatos que envolvem o contrato nº 04/2014, em desfavor da empresa BN
Construtora e Engenharia Ltda - EPP.
II – A presente Portaria entra em vigor nesta data.
Anisio Correa da Rocha
Diretor-Geral
Portaria nº 307, de 21 de setembro de 2015
O DIRETOR-GERAL DO CÂMPUS RIO VERDE DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista a legislação vigente,
R E S O L V E :
Designar LUCILENE BUENO BORGES DE ALMEIDA, Contador, Matrícula
1106233, LUCIENE GONÇALVES DE MORAES, Assistente em Administração, Matrícula
1638829, e CARLA DE OLIVEIRA BURGATI, Assistente em Administrativo, Matrícula 1586724,
para sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão para instaurar Processo Administrativo
para apurar fatos que envolvem o contrato nº 36/2012, em desfavor da empresa Construtora
Dornel Andrade Ltda - ME.
II – A presente Portaria entra em vigor nesta data.
Anisio Correa da Rocha
Diretor-Geral
Portaria nº 308, de 21 de setembro de 2015
O DIRETOR-GERAL DO CÂMPUS RIO VERDE DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista a legislação vigente,
R E S O L V E :
15
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
Designar YARA CHRISTINA PEREIRA MARTINS, Assistente em Administração,
Matrícula 1586736, CARLA DE OLIVEIRA BURGATI, Assistente em Administração, Matrícula
1586724 e LUCILENE BUENO BORGES DE ALMEIDA, Contador, Matrícula 1106233, para sob
a presidência do primeiro, constituírem Comissão para instaurar Processo Administrativo para
apurar fatos que envolvem o contrato nº 03/2015, em desfavor da empresa Force Construtora
Ltda - ME.
II – A presente Portaria entra em vigor nesta data.
Anisio Correa da Rocha
Diretor-Geral
Portaria nº 309, de 21 de setembro de 2015
O DIRETOR-GERAL DO CÂMPUS RIO VERDE DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso das atribuições legais e tendo em vista
a Lei nº 11.091, de 12.01.2005, publicada no DOU de 13.01.2005,
R E S O L V E:
Conceder Incentivo à Qualificação correspondente a 52 % (cinquenta e dois por
cento) ao valor do vencimento de VIVIANE PURCENA DE SOUZA, Assistente em Administração,
Matrícula 1667147, por ser a mesma, possuidora do Curso de Mestrado Profissional em
Administração, de acordo com o Anexo IV, da Lei nº 11.091/2005, com redação dada pela Lei
12.772/2012, Anexo XVII.
II - Efeitos financeiros a partir de 21.09.2015.
Anisio Correa da Rocha
Diretor-Geral
Portaria nº 310, de 21 de setembro de 2015
O DIRETOR-GERAL DO CÂMPUS RIO VERDE DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso das atribuições legais e tendo em vista
a legislação vigente,
R E S O L V E:
16
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
Conceder Progressão Funcional por Desempenho Acadêmico a PRISCILA
ALONSO DOS SANTOS, Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Classe D-IV Nível
01, para a Classe D-IV Nível 02, com efeitos financeiros a partir de 14.09.2015.
Anisio Correa da Rocha
Diretor-Geral
Portaria nº 311, de 21 de setembro de 2015
O DIRETOR-GERAL DO CÂMPUS RIO VERDE DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso das atribuições legais e tendo em vista
a legislação vigente,
R E S O L V E:
Conceder Progressão Funcional por Desempenho Acadêmico a ALINE
DITOMASO, Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Classe D-III Nível 03, para a
Classe D-III Nível 04, com efeitos financeiros a partir de 16.08.2015.
Anisio Correa da Rocha
Diretor-Geral
Portaria nº 312, de 23 de setembro de 2015
O DIRETOR-GERAL DO CÂMPUS RIO VERDE DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso das atribuições legais e tendo em vista
a Lei nº 11.091, de 12.01.2005, publicada no DOU de 13.01.2005,
R E S O L V E:
Conceder Incentivo à Qualificação correspondente a 35 % (trinta e cinco por cento)
ao valor do vencimento de CHRISTINA MARIA DE PAULA, Engenheiro/Área, Matrícula 1586721,
por ser a mesma, possuidora do Curso de Mestrado em Ciências Agrárias, de acordo com o
Anexo IV, da Lei nº 11.091/2005, com redação dada pela Lei 12.772/2012, Anexo XVII.
II - Efeitos financeiros a partir de 17.09.2015.
17
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
Anisio Correa da Rocha
Diretor-Geral
Portaria nº 313, de 30 de setembro de 2015
O DIRETOR-GERAL DO CÂMPUS RIO VERDE DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista a legislação vigente,
R E S O L V E:
Designar os servidores abaixo relacionados para sob a presidência do primeiro,
constituírem a Comissão de Formatura e Eventos deste Câmpus Rio Verde do Instituto Federal de
Ciências e Tecnologia Goiano:
Servidor Função Matrícula
Adaildes Bispo Dourado Presidente 1644812
Carlos Wegermann Membro 1106501
Edevaldo Gomes de Souza Membro 0047616
Fábio Montanha Ramos Membro 1422929
Ionária Rodrigues da Costa Membro 1106087
Maria Francisca Dantas Machado de Sousa Membro 1050504
Ney dos Santos Araujo Membro 1106175
Rafaiane Macedo Guimarães Membro 2170611
Willian Marques Pires Membro 1634835
II – A presente Portaria entra em vigor nesta data.
Anisio Correa da Rocha
Diretor-Geral
Portaria nº 314, de 30 de setembro de 2015
O DIRETOR-GERAL DO CÂMPUS RIO VERDE DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista a Lei nº 11.091, de 12.01.2005, publicada no DOU de 13.01.2005 e suas alterações,
18
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
R E S O L V E:
Conceder Progressão por Mérito Profissional a CHRISTIE DE CASTRO FREITAS,
Assistente em Administração, Nível D-IV Padrão 07, para o Nível D-IV, Padrão 08, com efeitos
financeiros a partir de 09.08.2015.
Anisio Correa da Rocha
Diretor-Geral
ORDEM DE SERVIÇO Nº 16, DE 24 DE AGOSTO DE 2015.
Instaura processo Administrativo para rescindir, se for o caso, o
Contrato Nº 01/2014, apurar possível retardamento da execução da
obra de construção da Garagem, aplicar eventual penalidade à
empresa BN Construtora Ltda., verificar eventuais prejuízos
causados à Administração e dá outras providências.
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO CAMPUS RIO VERDE,
no uso de suas atribuições legais e regimentais nos termos da Portaria nº 25 de 18/01/2012 (DOU
19/01/2012):
Considerando as informações contidas no Memorando nº 47/2015/DAP/CRV//IF
Goiano de 20 de agosto de 2015,
Considerando a informação de lentidão das obras de construção da Garagem, obra
essa que vem sendo executada pela empresa BN Construtora Ltda., no âmbito do Contrato Nº
01/2014;
Considerando que os cronogramas físico-financeiros não estão sendo cumpridos,
sendo que o executado até o momento, conforme medições apresentadas, atinge
aproximadamente 68% do total da obra, quando que o total de execução deveria ser em torno de
pelo menos 100%, considerando o final da vigência do contrato;
Considerando que tais fatos implicam, em tese, na tipificação de situações que
levam a Administração a exercer o seu poder-dever de rescindir unilateralmente o contrato Nº
01/2014, aplicar eventuais penalidades à empresa e apurar eventuais prejuízos causados à
Administração, na forma da Lei n˚ 8.666/93;
Considerando, por fim, a necessidade de se facultar à referida empresa a ampla
defesa e o contraditório sobre os fatos acima relatados,
19
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
RESOLVE:
Art. 1˚. É determinada a instauração de processo administrativo para apurar as
razões e fatos que envolvem a construção da obra da Garagem no âmbito do contrato n˚ Nº
01/2014, firmado com a empresa BN Construtora Ltda, assim como, sendo o caso, aplicar
eventuais penalidades à empresa.
Art. 2˚. O processo tramitará sob a gestão e acompanhamento do Diretor Geral em
Exercício do Câmpus Rio Verde, por Comissão designada por este, a qual caberá dar-lhe o
impulso oficial.
Parágrafo único. Após a abertura e registro do caderno processual, para condução
e instrução, deverão ser observados os seguintes procedimentos:
I – no processo específico de apuração de descumprimento de cláusula contratual,
devem constar:
a) juntar cópia do presente ato nos autos do processo, bem como a cópia da
respectiva publicação no Boletim de Serviço e Portaria de designação da comissão apuratória;
b) juntar cópia do Edital de licitação do qual se originou o contrato;
c) juntar cópia do contrato assinado;
d) juntar cópia dos Aditivos Contratuais celebrados, se houver;
e) juntar documentos e relatórios com as notificações efetuadas para a Contratada;
f) juntar parecer técnico do fiscal do contrato, quanto às ocorrências verificadas de
descumprimento de cláusulas contratuais;
g) juntar diários de obra, se houver.
II – cumprido o inciso anterior, notificar a empresa, via sedex com AR (na pessoa
do sócio administrador ou equivalente), para que apresente defesa escrita e instruída com
documentos no prazo de 5 dias, assim como para que requeira, no mesmo prazo, as provas que
pretende produzir. O prazo de 5 dias correrá a partir da abertura da vista do processo, vista que
se considera aberta após o retorno e juntada aos autos do AR, ou ciência no processo (art. 26 §
3o Lei 9784/99). Caso o representante da empresa não seja encontrado para a notificação, esta
será efetuada por publicação oficial (art. 26, § 4º da Lei nº 9.784/99).
III – a notificação à empresa para apresentar sua defesa deve ser acompanhada de
uma cópia desta ordem de serviço. Deverá ainda constar a informação de que os autos
encontram-se à sua disposição na sede do IF Goiano/ Câmpus Rio Verde, sendo, oportunamente,
fornecida cópia dos autos.
IV – apresentada a defesa, ou decorrido o seu prazo sem apresentação, e após
produzidas as provas necessárias ao esclarecimento total da questão, a Comissão apresentará
20
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
parecer ao Diretor Geral do Câmpus Rio Verde, o qual decidirá sobre a rescisão unilateral do
contrato e aplicação de eventuais penalidades à empresa, na forma da lei;
V – na sequência, a empresa será comunicada da decisão, que se dará por meio
de ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que
assegure a certeza da ciência do interessado ou, ainda, por meio de publicação no Diário Oficial
da União (art. 26, § 3º e 4º da Lei nº 9.784/99), quando então caberá recurso, no prazo de 5 dias.
O recurso deverá ser dirigido ao Diretor Geral do Câmpus Rio Verde, que não sendo caso de
retratação, encaminhará os autos ao Gabinete do Reitor para a decisão final, a qual será
publicada no Diário Oficial da União e comunicada por meio postal;
VI – havendo aplicação de penalidades, será providenciado a inscrição da punição
nos cadastros administrados pelo Ministério do Planejamento (SICAF) e pela Controladoria Geral
da União (CEIS).
VII – Rescindindo o contrato, e aplicadas ou não eventuais penalidades, serão,
também, apurados os eventuais prejuízos causados, e sendo verificada possibilidade de
ocorrência de prejuízo, será novamente intimada a empresa para apresentar defesa. Apresentada
ou não a defesa, serão verificados a existência de prejuízos a indenizar.
VIII – Os pagamentos de eventuais multas ou prejuízos verificados serão descontos
da garantia contratual prestada, intimando a empresa para pagamento nos prazos legais quando
os valores da garantia não forem suficientes. Não sendo os valores quitados prontamente pela
empresa após a liquidação e elaboração da conta, serão encaminhados à Procuradoria Federal
para inscrição na dívida ativa e posterior cobrança judicial, na forma da Lei 6.830/80.
Art. 3˚. A rescisão do contrato, na forma do inciso IV do artigo anterior, será
precedida de autorização da Reitoria, na forma do § 1˚ do artigo 79 da Lei 8.666/93.
Art. 4˚. Essa Ordem de Serviço entra em vigor nesta data.
Anisio Correa da Rocha
Diretor Geral
ORDEM DE SERVIÇO Nº 18, DE 18 DE SETEMBRO DE 2015.
Instaura processo Administrativo para rescindir, se for o caso, o
Contrato nº 04/2014, apurar possível retardamento da execução da
obra de construção da Fábrica de Ração Experimental, Laboratório
de Pós-Colheita de Grãos e Unidade de Digestibilidade Animal
aplicar eventual penalidade à empresa BN Construtora Ltda.,
21
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
verificar eventuais prejuízos causados à Administração e dá outras
providências.
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CÂMPUS RIO VERDE,
no uso de suas atribuições legais e regimentais nos termos da Portaria nº 25 de 18/01/2012 (DOU
19/01/2012):
Considerando as informações contidas no Memorando nº 57/2015/DAP/CRV/IF
Goiano de 15 de setembro de 2015,
Considerando a informação de lentidão das obras de construção da Fábrica de
Ração Experimental, Laboratório de Pós-Colheita de Grãos e Unidade de Digestibilidade Animal,
obra essa que vem sendo executada pela empresa BN Construtora Ltda., no âmbito do Contrato
nº 04/2014;
Considerando que os cronogramas físico-financeiros não estão sendo cumpridos,
sendo que já deveriam ter sido concluídos;
Considerando que tais fatos implicam, em tese, na tipificação de situações que
levam a Administração a exercer o seu poder-dever de rescindir unilateralmente o contrato nº
04/2014, aplicar eventuais penalidades à empresa e apurar eventuais prejuízos causados à
Administração, na forma da Lei n˚ 8.666/93;
Considerando, por fim, a necessidade de se facultar à referida empresa a ampla
defesa e o contraditório sobre os fatos acima relatados,
RESOLVE:
Art. 1˚. É determinada a instauração de processo administrativo para apurar as
razões e fatos que envolvem a construção da obra da Fábrica de Ração Experimental, Laboratório
de Pós-Colheita de Grãos e Unidade de Digestibilidade Animal no âmbito do contrato nº 04/2014,
firmado com a empresa BN Construtora Ltda., assim como, sendo o caso, aplicar eventuais
penalidades à empresa.
Art. 2˚. O processo tramitará sob a gestão e acompanhamento do Diretor Geral do
Câmpus Rio Verde, por Comissão designada por este, a qual caberá dar-lhe o impulso oficial.
Parágrafo único. Após a abertura e registro do caderno processual, para condução
e instrução, deverão ser observados os seguintes procedimentos:
I – no processo específico de apuração de descumprimento de cláusula contratual,
devem constar:
a) juntar cópia do presente ato nos autos do processo, bem como a cópia da
respectiva publicação no Boletim de Serviço e Portaria de designação da comissão apuratória;
b) juntar cópia do Edital de licitação do qual se originou o contrato;
22
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
c) juntar cópia do contrato assinado;
d) juntar cópia dos Aditivos Contratuais celebrados, se houver;
e) juntar documentos e relatórios com as notificações efetuadas para a Contratada;
f) juntar parecer técnico do fiscal do contrato, quanto às ocorrências verificadas de
descumprimento de cláusulas contratuais;
g) juntar diários de obra, se houver.
II – cumprido o inciso anterior, notificar a empresa, via sedex com AR (na pessoa
do sócio administrador ou equivalente), para que apresente defesa escrita e instruída com
documentos no prazo de 5 dias, assim como para que requeira, no mesmo prazo, as provas que
pretende produzir. O prazo de 5 dias correrá a partir da abertura da vista do processo, vista que
se considera aberta após o retorno e juntada aos autos do AR, ou ciência no processo (art. 26 §
3o Lei nº 9784/99). Caso o representante da empresa não seja encontrado para a notificação,
esta será efetuada por publicação oficial (art. 26, § 4º da Lei nº 9.784/99).
III – a notificação à empresa para apresentar sua defesa deve ser acompanhada de
uma cópia desta ordem de serviço. Deverá ainda constar a informação de que os autos
encontram-se à sua disposição na sede do IF Goiano/ Câmpus Rio Verde, sendo, oportunamente,
fornecida cópia dos autos.
IV – apresentada a defesa, ou decorrido o seu prazo sem apresentação, e após
produzidas as provas necessárias ao esclarecimento total da questão, a Comissão apresentará
parecer ao Diretor Geral do Câmpus Rio Verde, o qual decidirá sobre a rescisão unilateral do
contrato e aplicação de eventuais penalidades à empresa, na forma da lei;
V – na sequência, a empresa será comunicada da decisão, que se dará por meio
de ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que
assegure a certeza da ciência do interessado ou, ainda, por meio de publicação no Diário Oficial
da União (art. 26, § 3º e 4º da Lei nº 9.784/99), quando então caberá recurso, no prazo de 5 dias.
O recurso deverá ser dirigido ao Diretor Geral do Câmpus Rio Verde, que não sendo caso de
retratação, encaminhará os autos ao Gabinete do Reitor para a decisão final, a qual será
publicada no Diário Oficial da União e comunicada por meio postal;
VI – havendo aplicação de penalidades, será providenciado a inscrição da punição
nos cadastros administrados pelo Ministério do Planejamento (SICAF) e pela Controladoria Geral
da União (CEIS).
VII – Rescindindo o contrato, e aplicadas ou não eventuais penalidades, serão,
também, apurados os eventuais prejuízos causados, e sendo verificada possibilidade de
ocorrência de prejuízo, será novamente intimada a empresa para apresentar defesa. Apresentada
ou não a defesa, serão verificados a existência de prejuízos a indenizar.
VIII – Os pagamentos de eventuais multas ou prejuízos verificados serão
descontados da garantia contratual prestada, intimando a empresa para pagamento nos prazos
23
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
legais quando os valores da garantia não forem suficientes. Não sendo os valores quitados
prontamente pela empresa após a liquidação e elaboração da conta, serão encaminhados à
Procuradoria Federal para inscrição na dívida ativa e posterior cobrança judicial, na forma da Lei
nº 6.830/80.
Art. 3˚. A rescisão do contrato, na forma do inciso IV do artigo anterior, será
precedida de autorização da Reitoria, na forma do § 1˚ do artigo 79 da Lei nº 8.666/93.
Art. 4˚. Essa Ordem de Serviço entra em vigor nesta data.
Anisio Correa da Rocha
Diretor Geral
ORDEM DE SERVIÇO Nº 19, DE 18 DE SETEMBRO DE 2015.
Instaura processo Administrativo para rescindir, se for o caso, o
Contrato nº 36/2012, apurar possível retardamento da execução da
obra de construção do Centro de Convivência do Câmpus Rio Verde
aplicar eventual penalidade à empresa Construtora Dornel Andrade
Ltda., verificar eventuais prejuízos causados à Administração e dá
outras providências.
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CÂMPUS RIO VERDE,
no uso de suas atribuições legais e regimentais nos termos da Portaria nº 25 de 18/01/2012 (DOU
19/01/2012):
Considerando as informações contidas no Memorando nº 58/2015/DAP/CRV/IF
Goiano de 15 de setembro de 2015,
Considerando a informação de lentidão das obras de construção do Centro de
Convivência do Câmpus Rio Verde, obra essa que vem sendo executada pela empresa
Construtora Dornel Andrade Ltda., no âmbito do Contrato nº 36/2012;
Considerando que os cronogramas físico-financeiros não estão sendo cumpridos,
sendo que já deveriam ter sido concluídos;
Considerando que tais fatos implicam, em tese, na tipificação de situações que
levam a Administração a exercer o seu poder-dever de rescindir unilateralmente o contrato nº
36/2012, aplicar eventuais penalidades à empresa e apurar eventuais prejuízos causados à
Administração, na forma da Lei n˚ 8.666/93;
Considerando, por fim, a necessidade de se facultar à referida empresa a ampla
defesa e o contraditório sobre os fatos acima relatados,
24
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
RESOLVE:
Art. 1˚. É determinada a instauração de processo administrativo para apurar as
razões e fatos que envolvem a construção da obra do Centro de Convivência do Câmpus Rio
Verde no âmbito do contrato nº 36/2012, firmado com a empresa Construtora Dornel Andrade
Ltda, assim como, sendo o caso, aplicar eventuais penalidades à empresa.
Art. 2˚. O processo tramitará sob a gestão e acompanhamento do Diretor Geral do
Câmpus Rio Verde, por Comissão designada por este, a qual caberá dar-lhe o impulso oficial.
Parágrafo único. Após a abertura e registro do caderno processual, para condução
e instrução, deverão ser observados os seguintes procedimentos:
I – no processo específico de apuração de descumprimento de cláusula contratual,
devem constar:
a) juntar cópia do presente ato nos autos do processo, bem como a cópia da
respectiva publicação no Boletim de Serviço e Portaria de designação da comissão apuratória;
b) juntar cópia do Edital de licitação do qual se originou o contrato;
c) juntar cópia do contrato assinado;
d) juntar cópia dos Aditivos Contratuais celebrados, se houver;
e) juntar documentos e relatórios com as notificações efetuadas para a Contratada;
f) juntar parecer técnico do fiscal do contrato, quanto às ocorrências verificadas de
descumprimento de cláusulas contratuais;
g) juntar diários de obra, se houver.
II – cumprido o inciso anterior, notificar a empresa, via sedex com AR (na pessoa
do sócio administrador ou equivalente), para que apresente defesa escrita e instruída com
documentos no prazo de 5 dias, assim como para que requeira, no mesmo prazo, as provas que
pretende produzir. O prazo de 5 dias correrá a partir da abertura da vista do processo, vista que
se considera aberta após o retorno e juntada aos autos do AR, ou ciência no processo (art. 26 §
3o Lei nº 9784/99). Caso o representante da empresa não seja encontrado para a notificação,
esta será efetuada por publicação oficial (art. 26, § 4º da Lei nº 9.784/99).
III – a notificação à empresa para apresentar sua defesa deve ser acompanhada de
uma cópia desta ordem de serviço. Deverá ainda constar a informação de que os autos
encontram-se à sua disposição na sede do IF Goiano/ Câmpus Rio Verde, sendo, oportunamente,
fornecida cópia dos autos.
IV – apresentada a defesa, ou decorrido o seu prazo sem apresentação, e após
produzidas as provas necessárias ao esclarecimento total da questão, a Comissão apresentará
parecer ao Diretor Geral do Câmpus Rio Verde, o qual decidirá sobre a rescisão unilateral do
contrato e aplicação de eventuais penalidades à empresa, na forma da lei;
25
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
V – na sequência, a empresa será comunicada da decisão, que se dará por meio
de ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que
assegure a certeza da ciência do interessado ou, ainda, por meio de publicação no Diário Oficial
da União (art. 26, § 3º e 4º da Lei nº 9.784/99), quando então caberá recurso, no prazo de 5 dias.
O recurso deverá ser dirigido ao Diretor Geral do Câmpus Rio Verde, que não sendo caso de
retratação, encaminhará os autos ao Gabinete do Reitor para a decisão final, a qual será
publicada no Diário Oficial da União e comunicada por meio postal;
VI – havendo aplicação de penalidades, será providenciado a inscrição da punição
nos cadastros administrados pelo Ministério do Planejamento (SICAF) e pela Controladoria Geral
da União (CEIS).
VII – Rescindindo o contrato, e aplicadas ou não eventuais penalidades, serão,
também, apurados os eventuais prejuízos causados, e sendo verificada possibilidade de
ocorrência de prejuízo, será novamente intimada a empresa para apresentar defesa. Apresentada
ou não a defesa, serão verificados a existência de prejuízos a indenizar.
VIII – Os pagamentos de eventuais multas ou prejuízos verificados serão descontos
da garantia contratual prestada, intimando a empresa para pagamento nos prazos legais quando
os valores da garantia não forem suficientes. Não sendo os valores quitados prontamente pela
empresa após a liquidação e elaboração da conta, serão encaminhados à Procuradoria Federal
para inscrição na dívida ativa e posterior cobrança judicial, na forma da Lei nº 6.830/80.
Art. 3˚. A rescisão do contrato, na forma do inciso IV do artigo anterior, será
precedida de autorização da Reitoria, na forma do § 1˚ do artigo 79 da Lei nº 8.666/93.
Art. 4˚. Essa Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
Anisio Correa da Rocha
Diretor Geral
ORDEM DE SERVIÇO Nº 20, DE 18 DE SETEMBRO DE 2015.
Instaura processo Administrativo para rescindir, se for o caso, o
Contrato nº 03/2015, apurar possível retardamento da execução da
obra de construção da Guarita e Acesso ao Câmpus Rio Verde
aplicar eventual penalidade à empresa Force Construtora Ltda,
verificar eventuais prejuízos causados à Administração e dá outras
providências.
26
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CÂMPUS RIO VERDE,
no uso de suas atribuições legais e regimentais nos termos da Portaria nº 25 de 18/01/2012 (DOU
19/01/2012):
Considerando as informações contidas no Memorando nº 56/2015/DAP/CRV/IF
Goiano de 15 de setembro de 2015,
Considerando a informação de lentidão das obras de construção da Guarita e
Acesso ao Câmpus Rio Verde, obra essa que vem sendo executada pela empresa Force
Construtora Ltda., no âmbito do Contrato nº 03/2015;
Considerando que os cronogramas físico-financeiros não estão sendo cumpridos,
sendo que já deveriam ter sido concluídos;
Considerando que tais fatos implicam, em tese, na tipificação de situações que
levam a Administração a exercer o seu poder-dever de rescindir unilateralmente o contrato nº
03/2015, aplicar eventuais penalidades à empresa e apurar eventuais prejuízos causados à
Administração, na forma da Lei n˚ 8.666/93;
Considerando, por fim, a necessidade de se facultar à referida empresa a ampla
defesa e o contraditório sobre os fatos acima relatados,
RESOLVE:
Art. 1˚. É determinada a instauração de processo administrativo para apurar as
razões e fatos que envolvem a construção da obra da Guarita e Acesso ao Câmpus Rio Verde no
âmbito do contrato nº 03/2015, firmado com a empresa Force Construtora Ltda., assim como,
sendo o caso, aplicar eventuais penalidades à empresa.
Art. 2˚. O processo tramitará sob a gestão e acompanhamento do Diretor Geral do
Câmpus Rio Verde, por Comissão designada por este, a qual caberá dar-lhe o impulso oficial.
Parágrafo único. Após a abertura e registro do caderno processual, para condução
e instrução, deverão ser observados os seguintes procedimentos:
I – no processo específico de apuração de descumprimento de cláusula contratual,
devem constar:
a) juntar cópia do presente ato nos autos do processo, bem como a cópia da
respectiva publicação no Boletim de Serviço e Portaria de designação da comissão apuratória;
b) juntar cópia do Edital de licitação do qual se originou o contrato;
c) juntar cópia do contrato assinado;
d) juntar cópia dos Aditivos Contratuais celebrados, se houver;
e) juntar documentos e relatórios com as notificações efetuadas para a Contratada;
f) juntar parecer técnico do fiscal do contrato, quanto às ocorrências verificadas de
descumprimento de cláusulas contratuais;
27
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
g) juntar diários de obra, se houver.
II – cumprido o inciso anterior, notificar a empresa, via sedex com AR (na pessoa
do sócio administrador ou equivalente), para que apresente defesa escrita e instruída com
documentos no prazo de 5 dias, assim como para que requeira, no mesmo prazo, as provas que
pretende produzir. O prazo de 5 dias correrá a partir da abertura da vista do processo, vista que
se considera aberta após o retorno e juntada aos autos do AR, ou ciência no processo (art. 26 §
3o Lei nº 9784/99). Caso o representante da empresa não seja encontrado para a notificação,
esta será efetuada por publicação oficial (art. 26, § 4º da Lei nº 9.784/99).
III – a notificação à empresa para apresentar sua defesa deve ser acompanhada de
uma cópia desta ordem de serviço. Deverá ainda constar a informação de que os autos
encontram-se à sua disposição na sede do IF Goiano/ Câmpus Rio Verde, sendo, oportunamente,
fornecida cópia dos autos.
IV – apresentada a defesa, ou decorrido o seu prazo sem apresentação, e após
produzidas as provas necessárias ao esclarecimento total da questão, a Comissão apresentará
parecer ao Diretor Geral do Câmpus Rio Verde, o qual decidirá sobre a rescisão unilateral do
contrato e aplicação de eventuais penalidades à empresa, na forma da lei;
V – na sequência, a empresa será comunicada da decisão, que se dará por meio
de ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que
assegure a certeza da ciência do interessado ou, ainda, por meio de publicação no Diário Oficial
da União (art. 26, § 3º e 4º da Lei nº 9.784/99), quando então caberá recurso, no prazo de 5 dias.
O recurso deverá ser dirigido ao Diretor Geral do Câmpus Rio Verde, que não sendo caso de
retratação, encaminhará os autos ao Gabinete do Reitor para a decisão final, a qual será
publicada no Diário Oficial da União e comunicada por meio postal;
VI – havendo aplicação de penalidades, será providenciado a inscrição da punição
nos cadastros administrados pelo Ministério do Planejamento (SICAF) e pela Controladoria Geral
da União (CEIS).
VII – Rescindindo o contrato, e aplicadas ou não eventuais penalidades, serão,
também, apurados os eventuais prejuízos causados, e sendo verificada possibilidade de
ocorrência de prejuízo, será novamente intimada a empresa para apresentar defesa. Apresentada
ou não a defesa, serão verificados a existência de prejuízos a indenizar.
VIII – Os pagamentos de eventuais multas ou prejuízos verificados serão descontos
da garantia contratual prestada, intimando a empresa para pagamento nos prazos legais quando
os valores da garantia não forem suficientes. Não sendo os valores quitados prontamente pela
empresa após a liquidação e elaboração da conta, serão encaminhados à Procuradoria Federal
para inscrição na dívida ativa e posterior cobrança judicial, na forma da Lei nº 6.830/80.
Art. 3˚. A rescisão do contrato, na forma do inciso IV do artigo anterior, será
precedida de autorização da Reitoria, na forma do § 1˚ do artigo 79 da Lei nº 8.666/93.
28
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
Art. 4˚. Essa Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
Anisio Correa da Rocha
Diretor Geral
Decisão Administrativa Nº 009/2015
Processo 23218.000559/2015-84
Interessado: Instituto Federal Goiano – Câmpus Rio Verde
PROCESSO DE APURAÇÃO DOS FATOS DO CONTRATO 01/2014 – Portaria nº 260, de 20 de
agosto de 2015.
Obra: Garagem de veículos
O Diretor Geral do Câmpus Rio Verde do Instituto Federal Goiano, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista a legislação vigente;
Considerando o que se extrai do conteúdo da Ordem de Serviço nº 16/2015 e
Parecer da Comissão de Processo Administrativo e demais documentos que compõe o processo
nº 23218.000559/2015-84.
Adotando como fundamento desse ato as razões acima, DECIDE:
I. Aplicar à Empresa BN Construtora e Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ nº
05.929.182/0001-01, no item 17.1 do Contrato nº 01/2014 e no art. 87 da Lei nº 8.666/93, a pena
de: Advertência.
II. Fica a empresa intimada para, querendo, interpor recurso no prazo legal de 05
(cinco) dias úteis;
III. Não apresentando recurso, ou sendo ele rejeitado, registrem-se as punições
aplicadas no cadastro competente, na forma da lei;
IV. Deverão ser seguidos os procedimentos listados no art. 2º V a VIII da Ordem de
Serviço nº 16/2015.
V. Publique-se.
Rio Verde-GO, 17 de setembro de 2015.
Anisio Correa da Rocha
Diretor-Geral
29
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
ATOS DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
REGIME JURÍDICO ÚNICO
FUNDAMENTO LEGAL: Decreto 7.003/2009, Artigo 204 da Lei n° 8.112, de 11.12.1990, ON
03/2010 MPOG/SRH
Nome do servidor: ARICIO VIEIRA DA SILVA
Cargo/Emprego: Técnico em Agropecuária
Matrícula: 1105829
Período da Licença: 21.09.2015 (01 dia)
Processo nº 23218.000287/2014-31
Nome do servidor: FRANKCIONE BORGES DE ALMEIDA
Cargo/Emprego: Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
Matrícula: 1661867
Período da Licença: 16.09.2015 (01 dia)
18.09.2015 (01 dia)
Processo nº 23000.092219/2009-79
Nome do servidor: IONÁRIA RODRIGUES COSTA
Cargo/Emprego: Lavadeiro
Matrícula: 1106087
Período da Licença: 18.09.2015 (01 dia)
Processo nº 23000.092620/2009-17
Nome do servidor: JEANNE MESQUITA DE PAULA LEÃO
Cargo/Emprego: Pedagogo/Área
Matrícula: 1667133
Período da Licença: 23.09.2015 a 25.09.2015 (03 dias)
Processo nº 23218.000016/2010-52
Nome do servidor: JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO
Cargo/Emprego: Chefe da Seção de Cursos
Matrícula: 6047632
Período da Licença: 11.09.2015 (01 dia)
30
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
Processo nº 23218.000408/2010-11
Nome do servidor: MARIANA BURANELO EGEA
Cargo/Emprego: Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
Matrícula: 2036147
Período da Licença: 24.09.2015 a 26.09.2015 (03 dias)
Processo nº 23218.000658/2015-66
Nome do servidor: PÂMELLA TRAYCI DA SILVA GONÇALVES
Cargo/Emprego: Técnico em Assuntos Educacionais
Matrícula: 3920356
Período da Licença: 15.09.2015 (01 dia)
Processo nº 23218.000800/2014-94
Nome do servidor: SANDRA MARA SANTOS LEMOS DE OLIVEIRA
Cargo/Emprego: Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
Matrícula: 2339360
Período da Licença: 14.09.2015 (01 dia)
Processo nº 23218.000230/2012-71
Lucilene Bueno Borges de Almeida
Diretora do Departamento de Administração e Planejamento
LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA
REGIME JURÍDICO ÚNICO
FUNDAMENTO LEGAL: Decreto 7.003/2009, Artigo 83, Lei n° 8.112, de 11.12.1990, ON 03/2010
MPOG/SRH
Nome do servidor: ALLINE DA SILVA MOUREIRA
Cargo/Emprego: Assistente em Administração
Matrícula: 1983566
Período da Licença: 04.09.2015 (01 dia)
Processo nº 23218.000162/2015-92
Nome do servidor: VIVIANE PROTO FERREIRA
Cargo/Emprego: Assistente em Administração
Matrícula: 1845407
31
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
Período da Licença: 15.09.2015 a 16.09.2015 (02 dias)
Processo nº 23218.000636/2015-12
Lucilene Bueno Borges de Almeida
Diretora do Departamento de Administração e Planejamento
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SANGUE
REGIME JURÍDICO ÚNICO
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 97, Inciso I Lei n° 8.112, de 11.12.1990
Nome do servidor: EDUARDO LEÃO CABRAL
Cargo/Emprego: Analista de Tecnologia da Informação
Matrícula: 1443020
Período da Licença: 04.09.2015 (01 dia)
Processo nº 23218.000444/2012-47
Lucilene Bueno Borges de Almeida
Diretora do Departamento de Administração e Planejamento
LICENÇA À GESTANTE
REGIME JURÍDICO ÚNICO
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 207, da Lei n° 8.112, de 11.12.1990
Nome do servidor: LIA RAQUEL DE SOUZA SANTOS BORGES
Cargo/Emprego: Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
Matrícula: 1667291
Período da Licença: 03.09.2015 a 31.12.2015 (120 dias)
Processo n° 23218.000379/2011-79
Lucilene Bueno Borges de Almeida
Diretora do Departamento de Administração e Planejamento
AUXÍLIO NATALIDADE
REGIME JURÍDICO ÚNICO
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 196, Lei n° 8.112, DOU de 11.12.1990
Nome do servidor: LIA RAQUEL DE SOUZA SANTOS BORGES
32
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
Cargo/Emprego: Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
Matrícula: 1667291
Valor: R$ 591,32
Mês do Pagamento: 10/2015
Processo n° 23218.000395/2011-61
Lucilene Bueno Borges de Almeida
Diretora do Departamento de Administração e Planejamento
AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR
REGIME JURÍDICO ÚNICO
FUNDAMENTO LEGAL: Decreto nº 977/93
Nome do servidor: LIA RAQUEL DE SOUZA SANTOS BORGES
Cargo/Emprego: Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
Matrícula: 1667291
Nome do dependente: GABRIEL SANTOS SECCO BORGES
Data Nascimento: 03.09.2015
Matrícula: 025817 01 55 2015 1 00296 272 0105055 21
Cartório: Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notas
Grau de Parentesco: Filho
Data do início do pagamento: 09/2015
Data do cancelamento automático: 03.09.2021
Processo n° 23218.000396/2011-14
Lucilene Bueno Borges de Almeida
Diretora do Departamento de Administração e Planejamento
FÉRIAS
NOME MATRÍCULA EXERCÍCIO PARCELA INÍCIO TÉRMINO
Eduardo Leão Cabral 1443020 2015 3 08/09/2015 21/09/2015
Eli Medeiros Sousa 1672833 2015 3 28/09/2015 15/10/2015
Gelsimar da Cunha Martins Borges 1948648 2015 2 08/09/2015 18/09/2015
Hermom Ferreira Dourado 1600774 2015 3 29/09/2015 09/10/2015
33
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
Katia Cylene Guimarães 1578457 2014 3 01/09/2015 15/09/2015
Katia Cylene Guimarães 1578457 2015 1 16/09/2015 30/09/2015
Laercio Contarato 1208317 2015 3 14/09/2015 28/09/2015
Simone Souza Guimarães 1644802 2015 2 21/09/2015 30/09/2015
Wainer Gomes Gonçalves 1586611 2015 2 15/09/2015 09/10/2015
Willian Marques Pires 1634835 2015 3 21/09/2015 03/10/2015
Lucilene Bueno Borges de Almeida
Diretora do Departamento de Administração e Planejamento
34
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
DIVERSOS
35
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
36
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
Afastamentos a Serviço
PCDP 002943/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função:
Motivo da Viagem:
EDSON LUIZ SOUCHIE
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Nacional - A Serviço
Rio Verde (10/07/2015) Goiânia (10/07/2015)
Goiânia (10/07/2015) Rio Verde (10/07/2015)
Descrição Motivo: Comparecer ao SERPRO para renovar certificado digital. e ir à FAPEG verificar sobre projetos.
102.90 Valor das Diárias:
PCDP 002950/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
ADRIANA ANTUNES LOPES
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO Nacional - A Serviço
Rio Verde (30/08/2015) São Carlos (05/09/2015)
São Carlos (05/09/2015) Rio Verde (05/09/2015)
Descrição Motivo: PARTICIPAR DO IV SIRS - SIMPÓSIO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS /UNIVERSIDADE DE SÃO CARLOS.
1,065.75 Valor das Diárias:
PCDP 002958/15
Nome do Proposto:
Cargo ou Função:
Motivo da Viagem:
ERIQUE SOUZA ZANON
ENGENHEIRO-AREA
Nacional - A Serviço
Goiânia (09/07/2015) Rio Verde (10/07/2015)
Rio Verde (10/07/2015) Goiânia (10/07/2015)
Descrição Motivo: Vistoria técnica.
231.60 Valor das Diárias:
PCDP 002963/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
MARIA ANDREIA CORREA MENDONCA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO Nacional - A Serviço
Rio Verde (04/07/2015) Caçu (04/07/2015)
Caçu (04/07/2015) Rio Verde (04/07/2015)
Descrição Motivo: Participar do 8º Dia de Campo - Goiás Mais Leite/Fazenda Cervo.
88.50 Valor das Diárias:
PCDP 002988/15
Nome do Proposto:
Cargo ou Função:
ARICIO VIEIRA DA SILVA
TECNICO EM AGROPECUARIA
37
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
Motivo da Viagem: Nacional - A Serviço
Rio Verde (17/07/2015) Goiânia (17/07/2015)
Goiânia (17/07/2015) Rio Verde (17/07/2015)
Descrição Motivo: Reunião com Auditora/Procurador da Reitoria do IF Goiano
102.90 Valor das Diárias:
PCDP 002989/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
GUSTAVO QUEREZA DE FREITAS
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO Nacional - Encontro/Seminário
Rio Verde (28/07/2015) Campinas (01/08/2015)
Campinas (01/08/2015) Rio Verde (01/08/2015)
Descrição Motivo: Participar da Semana de Engenharia de Alimentos (SEMALIM)/UNICAMP.
728.70 Valor das Diárias:
PCDP 003057/15
Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
JOSE WESELLI DE SA ANDRADE
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO Nacional - A Serviço
Rio Verde (21/07/2015) Goiânia (22/07/2015)
Goiânia (22/07/2015) Rio Verde (22/07/2015)
Descrição Motivo: Participar de Reunião na Reitoria com CGU
325.65 Valor das Diárias:
PCDP 003058/15
Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
ARICIO VIEIRA DA SILVA
TECNICO EM AGROPECUARIA
Nacional - A Serviço
Rio Verde (21/07/2015) Goiânia (22/07/2015)
Goiânia (22/07/2015) Rio Verde (22/07/2015)
Descrição Motivo: Reunião na Reitoria com CGU.
325.65 Valor das Diárias:
PCDP 003072/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função:
Motivo da Viagem:
ELI MEDEIROS SOUSA
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO Nacional - A Serviço
Rio Verde (16/08/2015) Goiânia (16/08/2015)
Goiânia (16/08/2015) Recife (21/08/2015)
Recife (21/08/2015) Goiânia (21/08/2015)
Goiânia (21/08/2015) Rio Verde (21/08/2015)
Descrição Motivo: Participar do oitavo encontro do curso de Mestrado Profissional em Ciência da Computação na Universidade Federal de Pernambuco.
1,501.15 Valor das Diárias:
38
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
PCDP 003073/15
Nome do Proposto:
Cargo ou Função:
Motivo da Viagem:
TELMA APARECIDA FALBO DA SILVA
AUX EM ADMINISTRACAO
Nacional - A Serviço
Rio Verde (30/07/2015) Goiânia (30/07/2015)
Goiânia (30/07/2015) Rio Verde (30/07/2015)
Descrição Motivo: Participação em reunião na reitoria do Instituto Federal Goiano
102.90 Valor das Diárias:
PCDP 003096/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função:
Motivo da Viagem:
JOSE WESELLI DE SA ANDRADE
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO Nacional - A Serviço
Rio Verde (03/08/2015) Goiânia (04/08/2015)
Goiânia (04/08/2015) Rio Verde (04/08/2015)
Descrição Motivo: PARTICIPAR COMO DIRETOR-GERAL EM EXERCÍCIO DE REUNIÃO DO COLÉGIO DE DIRIGENTES NA REITORIA DO IF GOIANO
325.65 Valor das Diárias:
PCDP 003104/15
Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
TELMA APARECIDA FALBO DA SILVA
AUX EM ADMINISTRACAO
Nacional - A Serviço
Rio Verde (06/08/2015) Goiânia (07/08/2015)
Goiânia (07/08/2015) Rio Verde (07/08/2015)
Descrição Motivo: REUNIÃO NA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO ACERCA DAS AÇÕES DE EXTENSÃO.
325.65 Valor das Diárias:
PCDP 003105/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
ELMA APARECIDA VIEIRA
CONTADOR Nacional - A Serviço
Rio Verde (05/08/2015) Goiânia (05/08/2015)
Goiânia (05/08/2015) Rio Verde (05/08/2015)
Descrição Motivo: REUNIÃO COM O SERVIDOR VAILSON - CONTADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IMÓVEIS E CONTABILIDADE.
83.35 Valor das Diárias:
PCDP 003167/15
Nome do Proposto:
Cargo ou Função:
Motivo da Viagem:
ADAILDES BISPO DOURADO
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
Nacional - A Serviço
Descrição Motivo: Reunião presencial com os membros da Comissão central do II ELPED para apresentação do sistema de inscrição, material de divulgação e fechamento do cronograma.
39
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
Rio Verde (12/08/2015) Goiânia (12/08/2015) Goiânia (12/08/2015) Rio Verde (12/08/2015)
83.35 Valor das Diárias:
PCDP 003168/15
Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
CELSO MARTINS BELISARIO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO Nacional - A Serviço
Rio Verde (12/08/2015) Goiânia (12/08/2015)
Goiânia (12/08/2015) Rio Verde (12/08/2015)
Descrição Motivo: Reunião presencial com os membros da Comissão central do II ELPED para apresentação do sistema de inscrição, material de divulgação e fechamento do cronograma.
83.35 Valor das Diárias:
PCDP 003169/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
LIA RAQUEL DE SOUZA SANTOS BORGES
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO Nacional - A Serviço
Rio Verde (12/08/2015) Goiânia (12/08/2015)
Goiânia (12/08/2015) Rio Verde (12/08/2015)
Descrição Motivo: Reunião presencial com os membros da Comissão central do II ELPED para apresentação do sistema de inscrição, material de divulgação e fechamento do cronograma.
83.35 Valor das Diárias:
PCDP 003171/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
ARICIO VIEIRA DA SILVA
TECNICO EM AGROPECUARIA Nacional - A Serviço
Rio Verde (05/08/2015) Goiânia (06/08/2015)
Goiânia (06/08/2015) Rio Verde (06/08/2015)
Descrição Motivo: PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AUDITORIA INTERNA NO IF GOIANO REITORIA.
325.65 Valor das Diárias:
PCDP 003183/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
LIA RAQUEL DE SOUZA SANTOS BORGES
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO Nacional - A Serviço
Rio Verde (10/08/2015) Goiânia (10/08/2015)
Goiânia (10/08/2015) Rio Verde (10/08/2015)
Descrição Motivo: REUNIÃO PIBID.
83.35 Valor das Diárias:
PCDP 003184/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
CELSO MARTINS BELISARIO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO Nacional - A Serviço
Rio Verde (10/08/2015) Goiânia (10/08/2015)
Descrição Motivo: REUNIÃO PIBID.
40
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
Goiânia (10/08/2015) Rio Verde (10/08/2015)
83.35 Valor das Diárias:
PCDP 003185/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
RODRIGO BRAGHIROLI
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Nacional - A Serviço
Rio Verde (10/08/2015) Goiânia (10/08/2015)
Goiânia (10/08/2015) Rio Verde (10/08/2015)
Descrição Motivo: REUNIÃO PIBID.
83.35 Valor das Diárias:
PCDP 003186/15
Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
SANDRA MARA SANTOS LEMOS DE OLIVEIRA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO Nacional - A Serviço
Rio Verde (10/08/2015) Goiânia (10/08/2015)
Goiânia (10/08/2015) Rio Verde (10/08/2015)
Descrição Motivo: REUNIÃO PIBID.
83.35 Valor das Diárias:
PCDP 003188/15
Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
TIAGO CLARIMUNDO RAMOS
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO Nacional - A Serviço
Rio Verde (10/08/2015) Goiânia (10/08/2015)
Goiânia (10/08/2015) Rio Verde (10/08/2015)
Descrição Motivo: REUNIÃO PIBID.
83.35 Valor das Diárias:
PCDP 003196/15
Nome do Proposto:
Cargo ou Função:
Motivo da Viagem:
EDSON LUIZ SOUCHIE
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO Nacional - A Serviço
Rio Verde (13/08/2015) Goiânia (13/08/2015)
Goiânia (13/08/2015) Rio Verde (13/08/2015)
Descrição Motivo: Reunião ordinária dos Diretores de Ensino e Equipe Proen.
102.90 Valor das Diárias:
PCDP 003201/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
ALLINE DA SILVA MOUREIRA
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO Nacional - Treinamento
Rio Verde (18/08/2015) Goiânia (21/08/2015)
Goiânia (21/08/2015) Rio Verde (21/08/2015)
Descrição Motivo: Participação no de Curso de Gestão Tributária de Contratos e Convênios.
634.30 Valor das Diárias:
PCDP 003202/15
Nome do Proposto: YARA CHRISTINA PEREIRA MARTINS
41
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO Nacional - Treinamento
Rio Verde (18/08/2015) Goiânia (21/08/2015)
Goiânia (21/08/2015) Rio Verde (21/08/2015)
Descrição Motivo: Participar do Curso de Gestão Tributária de Contratos e Convênios.
729.30 Valor das Diárias:
PCDP 003236/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
LUCILENE BUENO BORGES DE ALMEIDA
CONTADOR Nacional - Convocação
Rio Verde (14/08/2015) Goiânia (15/08/2015)
Goiânia (15/08/2015) Rio Verde (15/08/2015)
Descrição Motivo: Atendimento a convocação para reunião com os Diretores de Administração e Planejamento dos Câmpus e Pró-Reitoria de Administração, conforme Memorando Circular nº 08/2015/PROAD/Reitoria/IF Goiano.
342.60 Valor das Diárias:
PCDP 003240/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
CLESSY FRANCISCA DE BRITO ARANTES
NUTRICIONISTA-HABILITACAO Nacional - A Serviço
Rio Verde (01/09/2015) Goiânia (01/09/2015)
Goiânia (01/09/2015) Rio Verde (01/09/2015)
Descrição Motivo: Participação da equipe de trabalho na oficina sobre atribuições profissionais e procedimentos institucionais ligados aos serviços assistenciais.
83.35 Valor das Diárias:
PCDP 003241/15
Nome do Proposto:
Cargo ou Função:
Motivo da Viagem:
GILDA SUELY OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
Nacional - A Serviço
Rio Verde (01/09/2015) Goiânia (01/09/2015)
Goiânia (01/09/2015) Rio Verde (01/09/2015)
Descrição Motivo: Participação da equipe de trabalho na oficina sobre atribuições profissionais e procedimentos institucionais ligados aos serviços assistenciais.
102.90 Valor das Diárias:
PCDP 003242/15
Nome do Proposto:
Cargo ou Função:
Motivo da Viagem:
INA MARTINS DA SILVA FERNANDES DE OLIVEIRA
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Nacional - A Serviço
Rio Verde (01/09/2015) Goiânia (01/09/2015)
Goiânia (01/09/2015) Rio Verde (01/09/2015)
Descrição Motivo: Participação da equipe de trabalho na oficina sobre atribuições profissionais e procedimentos institucionais ligados aos serviços assistenciais.
83.35 Valor das Diárias:
PCDP 003245/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função:
Motivo da Viagem:
TCHERENA DE AMORIM BRASIL
NUTRICIONISTA-HABILITACAO
Nacional - A Serviço
42
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
Rio Verde (01/09/2015) Goiânia (01/09/2015)
Goiânia (01/09/2015) Rio Verde (01/09/2015)
Descrição Motivo: Participação da equipe de trabalho na oficina sobre atribuições profissionais e procedimentos institucionais ligados aos serviços assistenciais.
83.35 Valor das Diárias:
PCDP 003249/15
Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
JOSE AURELIO VAZQUEZ RUBIO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO Nacional - A Serviço
Rio Verde (13/08/2015) Goiânia (15/08/2015)
Goiânia (15/08/2015) Rio Verde (15/08/2015)
Descrição Motivo: REUNIÃO COM MARIA ALESSANDRA SOBRE ESTÁGIOS E PLANILHAS DOS ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM AÇÚCAR E ÁLCOOL.
467.60 Valor das Diárias:
PCDP 003272/15
Nome do Proposto:
Cargo ou Função:
Motivo da Viagem:
ALINE DITOMASO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Nacional - A Serviço
Rio Verde (18/08/2015) Goiânia (18/08/2015)
Goiânia (18/08/2015) Rio Verde (18/08/2015)
Descrição Motivo: Reunião na reitoria acerca dos Jogos Internos do Instituto Federal Goiano.
83.35 Valor das Diárias:
PCDP 003295/15
Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
EDSON LUIZ SOUCHIE
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO Nacional - A Serviço
Rio Verde (20/08/2015) Goiânia (20/08/2015)
Goiânia (20/08/2015) Rio Verde (20/08/2015)
Descrição Motivo: Reunião do Colegiado do PGBB na UFG
102.90 Valor das Diárias:
PCDP 003312/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
GILDA SUELY OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE Nacional - A Serviço
Rio Verde (21/08/2015) Goiânia (21/08/2015)
Goiânia (21/08/2015) Rio Verde (21/08/2015)
Descrição Motivo: PARTICIPAR DE REUNIÃO O CONSELHO SUPERIOR
102.90 Valor das Diárias:
43
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
PCDP 003337/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
EDSON LUIZ SOUCHIE
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO Nacional - A Serviço
Rio Verde (21/08/2015) Goiânia (21/08/2015)
Goiânia (21/08/2015) Rio Verde (21/08/2015)
Descrição Motivo: REUNIÃO COM PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO NA REITORIA DO IFGOIANO
102.90 Valor das Diárias:
PCDP 003345/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função:
Motivo da Viagem:
KENNY WILLIAM PENA
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO
Nacional - A Serviço
Goiânia (24/08/2015) Rio Verde (25/08/2015)
Rio Verde (25/08/2015) Goiânia (25/08/2015)
Descrição Motivo: Realizar avaliação de laudos de insalubridade.
228.50 Valor das Diárias:
PCDP 003348/15
Nome do Proposto:
Cargo ou Função:
Motivo da Viagem:
LUCILENE BUENO BORGES DE ALMEIDA
CONTADOR
Nacional - A Serviço
Rio Verde (21/08/2015) Goiânia (21/08/2015)
Goiânia (21/08/2015) Rio Verde (21/08/2015)
Descrição Motivo: Participar de reunião com o Reitor do IFGoiano sobre orçamento.
102.90 Valor das Diárias:
PCDP 003349/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
LIA RAQUEL DE SOUZA SANTOS BORGES
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO Nacional - A Serviço
Rio Verde (25/08/2015) Goiânia (25/08/2015)
Goiânia (25/08/2015) Rio Verde (25/08/2015)
Descrição Motivo: REUNIÃO DO PIBID
83.35 Valor das Diárias:
PCDP 003358/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
VITORIA CHRISTIAN MURAOKA CORDEIRO
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO Nacional - A Serviço
Ceres (19/08/2015) Goiânia (21/08/2015)
Goiânia (21/08/2015) Ceres (21/08/2015)
Descrição Motivo: Atuação em Comissão de Processo Administrativo Disciplinar.
44
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
529.42 Valor das Diárias:
PCDP 003359/15
Nome do Proposto:
Cargo ou Função:
Motivo da Viagem:
VITORIA CHRISTIAN MURAOKA CORDEIRO
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO Nacional - A Serviço
Ceres (24/08/2015) Goiânia (26/08/2015)
Goiânia (26/08/2015) Rio Verde (26/08/2015)
Rio Verde (26/08/2015) Goiânia (26/08/2015)
Goiânia (26/08/2015) Ceres (27/08/2015)
Descrição Motivo: Atuação em Comissão de Processo Administrativo Disciplinar.
633.90 Valor das Diárias:
PCDP 003364/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
JOSE WESELLI DE SA ANDRADE
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO Nacional - A Serviço
Rio Verde (21/08/2015) Goiânia (21/08/2015)
Goiânia (21/08/2015) Rio Verde (21/08/2015)
Descrição Motivo: REUNIÃO COM REITOR DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO.
102.90 Valor das Diárias:
PCDP 003365/15
Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
TELMA APARECIDA FALBO DA SILVA
AUX EM ADMINISTRACAO Nacional - A Serviço
Rio Verde (03/09/2015) Goiânia (03/09/2015)
Goiânia (03/09/2015) Rio Verde (03/09/2015)
Descrição Motivo: REUNIÃO ACERCA DAS AÇÕES DE EXTENSÃO DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO.
102.90 Valor das Diárias:
PCDP 003380/15
Nome do Proposto:
Cargo ou Função:
Motivo da Viagem:
SERGIO LUIZ DOS REIS
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Nacional - A Serviço
Goiânia (24/08/2015) Rio Verde (25/08/2015)
Rio Verde (25/08/2015) Goiânia (25/08/2015)
Descrição Motivo: Avaliação de processos de servidores para emissão de laudos de insalubridade e periculosidade.
231.60 Valor das Diárias:
PCDP 003391/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
TELMA APARECIDA FALBO DA SILVA
AUX EM ADMINISTRACAO Nacional - A Serviço
Descrição Motivo: REUNIÃO NA REITORIA ACERCA DAS AÇÕES DE EXTENSÃO.
Rio Verde (25/08/2015) Goiânia (25/08/2015)
45
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
Goiânia (25/08/2015) Rio Verde (25/08/2015)
102.90 Valor das Diárias:
PCDP 003394/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
ANISIO CORREA DA ROCHA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO Nacional - A Serviço
Rio Verde (21/08/2015) Goiânia (21/08/2015)
Goiânia (21/08/2015) Rio Verde (21/08/2015)
Descrição Motivo: PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR NA REITORIA DO IF GOIANO E OUTRAS REUNIÕES PARA TRATAR DE ASUNTOS REFERENTES AO CÂMPUS RIO VERDE.
102.90 Valor das Diárias:
PCDP 003395/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
ANISIO CORREA DA ROCHA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO Nacional - A Serviço
Rio Verde (17/08/2015) Goiânia (18/08/2015)
Goiânia (18/08/2015) Rio Verde (18/08/2015)
Descrição Motivo: PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLÉGIO DE DIRIGENTES NA REITORIA DO IF GOIANO
325.65 Valor das Diárias:
PCDP 003396/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
ANISIO CORREA DA ROCHA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO Nacional - A Serviço
Rio Verde (26/08/2015) Goiânia (27/08/2015)
Goiânia (27/08/2015) Rio Verde (27/08/2015)
Descrição Motivo: NO DIA 26/08/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ENGENHEIRO ANDRÉ PARA TRATAR DO PROJETO DO AUDITÓRIO DO CÂMPUS RIO VERDE E NO DIAS 27/08/2015 ÀS 9 HORAS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O REITOR E ÀS 11 HORAS PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL VILMAR ROCHA SOBRE O JARDIM BOTÂNICO.
325.65 Valor das Diárias:
PCDP 003455/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função:
Motivo da Viagem:
SEBASTIAO LOPES DA SILVA
OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS Nacional - A Serviço
Rio Verde (29/08/2015) Goiânia (29/08/2015)
Goiânia (29/08/2015) Rio Verde (29/08/2015)
Descrição Motivo: Conduzir servidor para participar de congresso INOVAGRI
100.30 Valor das Diárias:
PCDP 003500/15
Nome do Proposto:
Cargo ou Função:
Motivo da Viagem:
ANISIO CORREA DA ROCHA
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
Nacional - A Serviço
Rio Verde (01/09/2015) Goiânia (02/09/2015)
Descrição Motivo: PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLÉGIO DE DIRIGENTES no dia 1/09/2015 NA REITORIA DO IF GOIANO E NO DIA 02/09/2015 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL VILMAR ROCHA
46
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
Goiânia (02/09/2015) Rio Verde (02/09/2015)
325.65 Valor das Diárias: PCDP 003538/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
SEBASTIAO LOPES DA SILVA
OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS Nacional - A Serviço
Rio Verde (03/09/2015) Goiânia (03/09/2015)
Goiânia (03/09/2015) Rio Verde (03/09/2015)
Descrição Motivo: Conduzir servidor para participar de reunião e buscar servidor que esta em Goiânia
83.35 Valor das Diárias:
PCDP 003541/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
SEBASTIAO LOPES DA SILVA
OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS Nacional - A Serviço
Rio Verde (04/09/2015) Pires do Rio (04/09/2015)
Pires do Rio (04/09/2015) Rio Verde (04/09/2015)
Descrição Motivo: LEVAR DE VOLTA PALESTRANTE (IVADISON PESSOA PINTO DE MENEZES, PABLINE MARINHO VIEIRA).
71.55 Valor das Diárias:
PCDP 003544/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
AFONSO MARIA DE ARAUJO
TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO Nacional - A Serviço
Goiânia (26/08/2015) Rio Verde (26/08/2015)
Rio Verde (26/08/2015) Goiânia (26/08/2015)
Descrição Motivo: Atuação em Comissão de Processo Administrativo Disciplinar com a notificação de servidores do Câmpus Rio Verde.
71.55 Valor das Diárias:
PCDP 003546/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
SEBASTIAO LOPES DA SILVA
OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS Nacional - A Serviço
Rio Verde (07/09/2015) Brasília (12/09/2015)
Brasília (12/09/2015) Rio Verde (12/09/2015)
Descrição Motivo: CONDUZIR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO CAT-AGRONEGÓCIO E ALIMENTOS NO PERÍODO DE 08 A 12/09/2015.
1,165.30 Valor das Diárias:
PCDP 003559/15
Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
VITORIA CHRISTIAN MURAOKA CORDEIRO
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO Nacional - A Serviço
Ceres (08/09/2015) Goiânia (09/09/2015)
Descrição Motivo: Atuação em Comissão de Processo Administrativo Disciplinar.
47
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
Goiânia (09/09/2015) Ceres (09/09/2015)
313.99 Valor das Diárias:
PCDP 003615/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
SEBASTIAO LOPES DA SILVA
OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS Nacional - A Serviço
Rio Verde (14/09/2015) Goiânia (15/09/2015)
Goiânia (15/09/2015) Rio Verde (15/09/2015)
Descrição Motivo: Conduzir professores para reunião na reitoria
267.00 Valor das Diárias:
PCDP 003630/15
Nome do Proposto:
Cargo ou Função:
Motivo da Viagem:
HERMOM FERREIRA DOURADO
JORNALISTA
Nacional - A Serviço
Rio Verde (02/09/2015) Goiânia (02/09/2015)
Goiânia (02/09/2015) Rio Verde (02/09/2015)
Descrição Motivo: Treinamento sobre o novo site do campus na Reitoria/Goiânia.
83.35 Valor das Diárias:
PCDP 003631/15
Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
JOSE AURELIO VAZQUEZ RUBIO
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO Nacional - A Serviço
Rio Verde (09/09/2015) Chapadão do Céu (10/09/2015)
Chapadão do Céu (10/09/2015) Rio Verde (10/09/2015)
Descrição Motivo: REUNIÃO NA USINA CERRADINHO
231.60 Valor das Diárias:
PCDP 003692/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
SEBASTIAO LOPES DA SILVA
OPERADOR DE MAQUINAS AGRICOLAS Nacional - A Serviço
Rio Verde (18/09/2015) Goiânia (18/09/2015)
Goiânia (18/09/2015) Rio Verde (18/09/2015)
Descrição Motivo: Conduzir professor para Goiânia comprar materiais para aula prática
83.35 Valor das Diárias:
PCDP 003716/15 Nome do Proposto:
Cargo ou Função: Motivo da Viagem:
AFONSO MARIA DE ARAUJO
TECNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO Nacional - A Serviço
Descrição Motivo: Notificar servidores do Câmpus Rio Verde participantes do PAD.
48
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO CAMPUS RIO VERDE - BS Nº 09/2015
Goiânia (25/09/2015) Rio Verde (25/09/2015) Rio Verde (25/09/2015) Goiânia (25/09/2015)
71.55 Valor das Diárias: