sb - særlige betingelser...
TRANSCRIPT
93200.001 Storstrømsbroen REV SIDE
SB - Særlige Betingelser 02 1 af 33
INDHOLDSFORTEGNELSE
INDHOLDSFORTEGNELSE ............................................................................................................................. 1
SÆRLIGE BETINGELSER (SB) ....................................................................................................................... 3
A. Aftalegrundlaget .................................................................................................................................. 3
B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ....................................................................................................... 9
C. Entreprisens udførelse ...................................................................................................................... 10
D. Bygherrens betalingsforpligtelse .................................................................................................... 23
E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse ................................................................................................. 26
F. Arbejdets aflevering .......................................................................................................................... 28
G. Mangler ved arbejdet ......................................................................................................................... 29
H. 1- og 5 års eftersyn ............................................................................................................................ 30
I. Særligt om ophævelse ...................................................................................................................... 30
J. Tvister ................................................................................................................................................. 31
Bilag til SB (Ad § 18) ...................................................................................................................................... 32
Klausul om beskæftigelse af praktikanter ........................................................................................................ 32
93200.001 Storstrømsbroen REV SIDE
SB - Særlige Betingelser 02 3 af 33
SÆRLIGE BETINGELSER (SB)
A. Aftalegrundlaget
Ad § 1 Almindelige bestemmelser
Ad § 1, stk. 1 Denne SB indeholder særlige betingelser for entreprisen, herunder fravigende og
supplerende bestemmelser i forhold til ABT 93. De enkelte §- og stk.-numre refererer
til ABT 93.
Ad § 1, stk. 2 Bestemmelsen udgår.
Totalentreprisen omfatter alle ydelser herunder alle arbejdsydelser og materialer samt
projektering, der er nødvendig for at aflevere arbejdet i fuldstændig og færdiggjort
stand i overensstemmelse med kravene i det samlede udbudsmateriale jf. Ad § 2, stk.
2.
Ad § 1, stk. 5 Ved helligdage forstås danske helligdage samt 1. maj, 5. juni, 24. december og 31.
december.
Ad § 1, stk. 6 Bestemmelsens 1. pkt. første led samt 2. pkt. udgår, dvs. at alle betegnelser med
hensyn til mønt, mål og vægt er danske.
Kontraktsproget er dansk. Herunder gælder det, at alle ændringsaftaler, tillægsaftaler,
aftaler om ekstraarbejder, byggemødereferater og andre dokumenter, der indeholder
juridiske forpligtelser for parterne, skal udfærdiges på dansk. Ligeledes skal al kom-
munikation med myndigheder, borgere, ledningsejere mv. ske på dansk, medmindre
andet aftales.
En del af de tekniske specifikationer i udbudsmaterialet er kun skrevet på engelsk,
mens andre er skrevet på både dansk og engelsk (serviceoversættelse). Hvis et do-
kument kun er udfærdiget på engelsk, er det denne version, der er kontraktversionen
og dermed gældende. Hvis et dokument er udfærdiget på både dansk og engelsk, er
det den danske version, der er kontraktversionen og dermed gældende.
Enhver henvisning til et andet dokument eller afsnit i dokumenterne skal betragtes
som en henvisning til kontraktversionen, uanset hvilket sprog henvisningen er forfattet
i. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB’er) er alle forfattet på dansk, hvorfor den dan-
ske version er den kontraktuelt gældende.
Arbejdssproget er som udgangspunkt dansk, men det kan af parterne aftales, at en-
gelsk kan fungere som arbejdssprog.
Ad § 2 Bygherrens udbud
Ad § 2, stk. 2 Projektet udføres som totalentreprise og omfatter samtlige ydelser, fra den tilstand,
hvori arealerne henligger ved udløbet af tilbudsfristen, til et fuldt færdigt og funktions-
dygtigt anlæg, der opfylder kravene i dette udbud. Arealerne og deres tilstand er
nærmere beskrevet i SAB 03 - Arbejdsplads.
Bygherren stiller de i SAB 03 - Arbejdsplads angivne arbejdspladsarealer vederlagsfrit
til rådighed for entreprenøren.
2IDE REV 93200.001 Storstrømsbroen
4 af 33 02 SB - Særlige Betingelser
Anvendelse af arbejdsarealer som produktionsarealer kræver en miljøgodkendelse fra
den kommune som arealerne er beliggende i. Ved entreprenørens eventuelle anven-
delse af arealerne skal de miljømæssige virkninger af denne anvendelse holdes inden
for rammerne af miljøvurderingerne i VVM-redegørelsen samt miljøgodkendelsen fra
den givne myndighed. Det er i den forbindelse entreprenørens ansvar og risiko at sik-
re de relevante godkendelser.
Hvis entreprenøren vælger at anvende andre produktionsarealer (herefter benævnt
”Eksternt Produktionsareal”), er det entreprenørens ansvar, at det Eksterne Produkti-
onsareal samt eventuel transport af elementer m.v. er godkendt til formålet i overens-
stemmelse med gældende regler (herunder i forhold til en eventuel VVM-behandling),
inden entreprenørens ibrugtagning af det Eksterne Produktionsareal. Entreprenøren
bærer den fulde risiko i den forbindelse, og en eventuel manglende godkendelse af
det Eksterne Produktionsareal berettiger derfor ikke entreprenøren til tidsfristforlæn-
gelse eller merbetaling.
Inden ibrugtagning af et Eksternt Produktionsareal skal entreprenøren dokumentere
over for bygherren, at alle relevante godkendelser efter gældende regler er til stede.
Dokumentationen skal forelægges bygherren 60 arbejdsdage før entreprenørens på-
tænkte ibrugtagning af det Eksterne Produktionsareal.
Såfremt entreprenøren ønsker at gøre brug af de af bygherren tilvejebragte arealer på
Nakskov Havn, skal entreprenøren gøre bygherren opmærksom herpå i sit tilbud. Så-
fremt entreprenøren ikke gør bygherren opmærksom herpå i sit tilbud, bortfalder en-
treprenørens brugsret til arealet, hvorefter entreprenøren selv skal indgå aftale med
ejeren af arealet, såfremt entreprenøren ønsker at gøre brug heraf.
Kun ydelser og leverancer, der udtrykkeligt er beskrevet leveret af bygherren, jf. be-
stemmelserne ad § 10, stk. 2, skal ikke medtages i tilbuddet.
Entreprisen omfatter i hovedtræk projektering og udførelse til færdigt anlæg af:
Ny ca. 4 km lang kombineret bro med dobbeltsporet jernbane, to-sporet vej
samt cykel- og gangsti fra Masnedø til Falster.
Landanlæg på Masnedø og Falster bestående af dæmninger, vej og stier med
tilhørende afvanding samt en underføring og en rundkørsel på Masnedø og en
rundkørsel og en underføring på Falster.
Sænkning af den eksisterende jernbane over en strækning på Falster
Ny sejlrende (adgangskanal) til Orehoved Havn.
Entreprisen omfatter ikke:
Sporarbejder på dæmningerne (inkl. fjernelse af spor på eksisterende dæmning
på Falster)
Detailprojektering af sænkningen af den eksisterende jernbanedæmning på
Falster, som entreprenøren skal udføre på baggrund af bygherrens detailpro-
jekt, se SAB 01 - Design, afsnit 1.5.
Udlægning af bøjer som beskrevet i SAB 73, afsnit 1. 3.
For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge (tal i [xx] refererer til de
tilsvarende grupper i Document List og på Leverandørportalen):
93200.001 Storstrømsbroen REV SIDE
SB - Særlige Betingelser 02 5 af 33
A Totalentreprisekontrakten mellem bygherren og entreprenøren (også benævnt
entrepriseaftalen)
B Entreprenørens udfyldte kravopfyldelsesskema (Compliance Matrix)
C Entreprenørens tilbud
D Rettelsesblade / Supplerende meddelelser
E Særlige betingelser (SB) af maj 2017 [06]
F Udbudsbetalingsplan af maj 2017 - se Document List [08]
G Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af maj 2017 [08]
H Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af maj 2017 inkl. bilag, i henhold til Docu-
ment List [11]
I Design Basis af maj 2017 (DBS01) inkl. bilag i henhold til Document List [09]
J Design Basis Geotechnical (DBS02) af maj 2017 inkl. bilag i henhold til Docu-
ment List [09]
K De danske Banenormer (BN) samt Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet
(TSI) jf. DBS01 - Design Basis.
L Relevante Eurocodes samt Danske Nationale Annekser
M Digitale tegningsmodeller og tegninger for landanlæg i henhold til Document
List [13]
N Besigtigelsesprotokol og besigtigelsesmappe med tilhørende bilag - se Docu-
ment List [14]
O Ledningsprotokoller med tilhørende tegninger i henhold til Document List [14]
P Vandsynsprotokoller med tilhørende tegninger i henhold til Document List [14]
Q Udledningstilladelser i henhold til Document List [15]
R Ansøgning og tilladelse til klapning af sediment i henhold til Document List [15]
S Ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer fra Kriegers Flak i henhold til
Document List [15]
T Ansøgning og tilladelse til nyttiggørelse af havbundssediment i henhold til Do-
cument List [15]
U Ansøgning og tilladelse til etablering af midlertidig arbejdsdæmning ved Masne-
dø i henhold til Document List [15]
V Miljøundersøgelser i henhold til Document List [16]
2IDE REV 93200.001 Storstrømsbroen
6 af 33 02 SB - Særlige Betingelser
AA ”Almindelige arbejdsbeskrivelser” (AAB):
Alle på tidspunktet for udløb af tilbudsfristen gældende Almindelige arbejdsbe-
skrivelser (AAB), findes på http://vejregler.lovportaler.dk – Se også Document
List [10]
AB "Generelle Arbejdsbeskrivelser" (GAB). Banedanmarks generelle arbejdsbe-
skrivelser ved udløb af tilbudsfristen – Se Document List [10]
AC ABT 93
AD Standarder (DS og DS/EN), som findes på http://sd.ds.dk/extranet/, europæiske
tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejled-
ninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er
henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger
AE Vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign.:
Alle gældende vejregler ved udløb af tilbudsfristen (se
http://vejregler.lovportaler.dk), vejregelforslag samt godkendte vejregelforbere-
dende rapporter
AF Øvrige forskrifter (se http://vejregler.lovportaler.dk):
Tilsynshåndbog for asfaltarbejder, september 2005
Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning, juni 2010
Tilsynshåndbog for støbestilladser, november 2015
Tilsynshåndbog for betonbroer, august 2010
Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning, oktober 2010
Afmærkningsmateriel, Monterings- og tilsynsvejledning, november 2001
Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål, februar 2011
Nedsivningsbassiner, 1. marts 2013
AG Document List
Det under punktnumrene D - AC (bortset fra K og L) nævnte materiale kan hentes på
Vejdirektoratet.dk > Leverandørportal > Aktuelle udbud – ID 927 – 93200.001 Stor-
strømsbroen.
Som det fremgår ovenfor, har entreprenørens udfyldelse af kravopfyldelsesskemaet
forrang over de øvrige dele af entreprenørens tilbud. Hvis entreprenøren i kravopfyl-
delsesskemaet har angivet at opfylde et bestemt krav, har denne angivelse forrang
over entreprenørens øvrige angivelser i tilbuddet, herunder også eventuelle supple-
rende bemærkninger, som entreprenøren måtte have tilføjet i kravopfyldelsesskemaet.
På visse tegninger og i Særlige Arbejdsbeskrivelser er anført, at informationer er ”vej-
ledende”. Entreprenøren skal være opmærksom på, at sådanne vejledende informati-
oner alene er anført som inspiration for entreprenøren. Bygherren kan ikke på nogen
måde drages til ansvar, såfremt det viser sig, at de vejledende informationer er man-
gelfulde, misvisende og/eller utilstrækkelige, eller det på anden vis godtgøres, at de
vejledende informationer ikke har den af entreprenøren forudsatte kvalitet. Entrepre-
nøren er således selv ansvarlig for, at alle nødvendige og relevante oplysninger tilve-
jebringes.
93200.001 Storstrømsbroen REV SIDE
SB - Særlige Betingelser 02 7 af 33
Entreprenøren skal inden tilbudsafgivelse have gjort sig grundigt bekendt med forhol-
dene på stedet, herunder adgangsforhold.
Ad § 2, stk. 3 Arbejdet kan påregnes overdraget efter kontraktunderskrivelse efter nærmere aftale
med bygherren.
Følgende tidsfrister skal overholdes:
1. Deltidsfrister
Deltidsfrist 1a.
Storstrømsvej øst og tilhørende bygværk skal være etableret og klar til ibrugtagning
for offentlig vejtrafik seneste den 1. april 2019.
Deltidsfrist 1b.
Servicevej/adgangsvej, som tilsluttes offentlig vej ved Gåbense Strandvej, skal være
etableret og godkendt for Banedanmarks ibrugtagning d. 9. april 2019.
Deltidsfrist 1c.
Sænkning af eksisterende jernbanedæmning til eksisterende Storstrømsbro og tilslut-
ning af ny dæmning på Falster skal være klar og forsynet med ballast op til 7 cm un-
der svelleunderside senest den 8. juli 2019, så det kan overdrages til anden entrepre-
nør, som skal færdiggøre sporet. Færdiggørelsen indbefatter levering af som udført
dokumentation i henhold til S&I/CSM kravene, jf. SAB 01 – Design, afsnit 3.8.
2. Færdiggørelsesfrist
Arbejdet skal i sin helhed være fuldført, klar til aflevering senest 30. august 2022.
Ad § 2, stk. 4 Art og omfang m.v. af kendte fortidsminder er anført i SAB 03 - Arbejdsplads.
Ad § 2, stk. 5 Der henvises til BUT afsnit 6.5.
Ad § 2, stk. 6 Bestemmelsens 2. og 3. pkt. udgår.
Der henvises til BUT punkt 6.8.
Ad § 3 Entreprenørens tilbud
Ad § 3, stk. 1 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er
bemyndiget til at indgå aftaler, fakturere og modtage betaling på entreprenørens veg-
ne, idet kun én og samme kan fakturere og modtage betaling.
Ad § 3, stk. 2 Bestemmelsen udgår.
I stedet gælder BUT punkt 6.4.5.
Ad § 3, stk. 5 Bestemmelsen udgår.
Ad § 3, stk. 7 For alt materiale, som afleveres i forbindelse med tilbuddet, har bygherren
anvendelsesretten.
Ad § 3, stk. 8 Bestemmelsen udgår.
2IDE REV 93200.001 Storstrømsbroen
8 af 33 02 SB - Særlige Betingelser
I stedet gælder BUT punkt 6.5.1.
Ad § 3, stk. 9 Bestemmelsen udgår.
I stedet gælder BUT afsnit 7.
Ad § 4 Entrepriseaftalen
Ad § 4, stk. 1 Parternes aftale består af totalentreprisekontrakten og de deri anførte dokumenter.
Entreprenøren kan ikke påberåbe sig, at hans tilbud fører til, at krav i udbudsmateria-
let ikke opfyldes, medmindre entreprenøren har taget forbehold herom i kravopfyldel-
sesskemaet. Indeholder entreprenørens tilbud ydelser, der meropfylder kravene i ud-
budsmaterialet, er entreprenøren dog også forpligtet til at levere sådanne yderligere
ydelser.
Ad § 5 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v.
Ad § 5, stk. 1 Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger
vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med
opfyldelsen af denne kontrakt.
Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens
forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller of-
fentliggøre noget om kontraktens indhold.
Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet –
f.eks. gennem presse, fagpresse, radio, internet, sociale medier eller TV – skal ske
gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren.
Ad § 5, stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal
ske til anerkendt pengeinstitut.
Transportdokumentet skal udformes, som angivet i ”Standardformular for transportdo-
kument”. Standardformularen kan findes på Vejdirektoratet.dk/udbud > Kvalitetsledel-
sessystem > Indkøb/Udbud og kontrahering > Totalentreprisekontrakt.
Ad § 5, stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden
igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de på-
gældende entreprenører.
Entreprenøren må ikke anvende underentreprenører, der er omfattet af de udelukkel-
sesgrunde, som fremgår af EU’s udbudsdirektiv, medmindre entreprenøren har ind-
hentet bygherrens forudgående skriftlige accept heraf.
Hvis entreprenøren i forbindelse med ansøgningen om prækvalifikation har baseret
sig på en anden enheds tekniske kapacitet, skal denne anden enhed anvendes som
underleverandør/underentreprenør ved opgavens udførelse.
93200.001 Storstrømsbroen REV SIDE
SB - Særlige Betingelser 02 9 af 33
B. Sikkerhedsstillelse og forsikring
Ad § 6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse
Ad § 6, stk. 1 Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i ”Standardformular for
sikkerhedsstillelse” for totalentrepriser. Standardformularen kan findes på Vejdirekto-
ratet.dk > Leverandørportal > Aktuelle udbud – ID 927 – 93200.001 Storstrømsbroen.
Intet arbejde må påbegyndes, før sikkerhedsstillelsen er stillet og godkendt af bygher-
ren.
Der skal stilles sikkerhed af en tredjepart (garanten), der ikke er koncernforbundet
med entreprenøren, og en moderselskabssikkerhedsstillelse accepteres derfor ikke.
Garanten skal have hjemsted i et land, der har ratificeret New York-konventionen af
10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser, og
hvor denne konvention er trådt i kraft.
Garanten skal endvidere have tilstrækkelig kreditvurdering fra mindst ét ratingbureau,
der er anerkendt i henhold til Basel-reglerne, svarende til mindst BBB (Standard &
Poor’s, long term), Baa2 (Moody’s, long term) eller tilsvarende rating.
Ratingkravet til garanten gælder indtil sikkerheden ophører, jf. § 6, stk. 4. Garanten
skal være forpligtet til omgående at informere bygherren om alle forhold relateret til
garantens rating og udvikling heri.
Såfremt garantens rating ændres til en lavere rating end krævet ovenfor, skal entre-
prenøren uden ugrundet ophold erstatte garanten, eller lade en anden uafhængig
tredjepart regarantere garanten, således at bygherrens sikkerhed igen opfylder oven-
nævnte ratingkrav.
Hvis bygherrens sikkerhed ikke igen opfylder ratingkravet senest 10 bankdage efter,
at garantens rating er nedjusteret, skal garanten på anfordring udbetale garantibeløbet
til bygherren. Beløbet indestår herefter som sikkerhed hos bygherren, indtil garantifor-
holdet er ophørt, idet beløbet dog nedskrives på samme måde, som garantien ville
være blevet nedskrevet. De beløb, hvormed garantibeløbet nedskrives, udbetales til
garanten eller entreprenøren. Beløbet forrentes med Nationalbankens diskonto til en-
hver tid.
Ad § 6, stk. 2 Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10% af entreprisesummen, inkl.
ændringsarbejder.
Ad § 6, stk. 3 Nedskrivning af sikkerheden til 2 % 1 år efter afleveringstidspunktet kan kun ske med
bygherrens skriftlige accept efter begæring herom fra entreprenøren. Bygherren kan
ikke nægte at meddele skriftlig accept heraf, hvis bygherren ikke skriftligt har fremsat
krav om afhjælpning af mangler.
Ad § 6, stk. 5 Bestemmelsen udgår.
Ad § 7 Bygherrens sikkerhedsstillelse
Ad § 7 Bestemmelsen udgår.
Entreprenøren kan ikke kræve, at bygherren stiller sikkerhed.
2IDE REV 93200.001 Storstrømsbroen
10 af 33 02 SB - Særlige Betingelser
Ad § 8 Forsikring
Ad § 8, stk. 2 Bygherren er selvforsikret. Den i ABT 93 § 8 stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren
og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen.
Bygherrens selvforsikringen dækker tingsskader for op til 100 mio. kr. årligt.
Ad § 8, stk. 3 Entreprenørens ansvarsforsikring skal mindst dække 100 mio. kr. ved tingskade årligt
og 50 mio. kr. ved personskade årligt.
Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen
er tegnet og præmien betalt.
Entreprenøren skal straks underrette bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsik-
ringen ikke betales, eller forsikringsselskabet opsiger forsikringen.
C. Entreprisens udførelse
Ad § 9 Arbejdsplan og afsætning
Ad § 9, stk. 1 Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af
AAB – Styring og samarbejde og SAB 02 - Styring og samarbejde.
Ad § 9, stk. 2 Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB 03 – Arbejdsplads.
Ad § 10 Entreprenørens ydelse
Ad § 10, stk. 1 Entreprenøren skal i sit tilbud indregne alle udgifter til vinterforanstaltninger, såvel
årstidsbestemte som vejrligsbestemte, for gennemførelse af arbejderne i vinterperio-
den (1. november – 31. marts).
Entreprenøren skal selv planlægge og koordinere eventuelle vinterforanstaltninger i
entreprisen. Jf. Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2011,
Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november – 31. marts, §
3, stk. 3, for entrepriser omfattet af bekendtgørelsen.
I det omfang en ydelse ikke måtte være nærmere specificeret i entrepriseaftalen, men
er en nødvendig og naturlig del af entreprisen, forpligter entreprenøren sig til uden
yderligere vederlag at levere denne ydelse i en standard svarende til entreprenørens
øvrige ydelser efter entrepriseaftalen.
Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger, 3D-modeller samt
tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser,
særlige udførelsesmetoder m.v. Alle omkostninger til nødvendige ydelser til sikring af
overholdelse af samtlige krav i entrepriseaftalen skal anses for omfattet af entreprise-
summen.
De gældende tegninger, tabeller, 3D-modeller og beskrivelser m.v. skal altid forefin-
des på projektweb, og bygherren skal have adgang til disse.
Entreprenøren skal påregne svartider for godkendelse af sine detailprojektpakker som
angivet i SAB 01 – Design og SAB 02-A06 – Kvalitets- og miljøIedelseskrav til totalen-
trepriser.
93200.001 Storstrømsbroen REV SIDE
SB - Særlige Betingelser 02 11 af 33
Foreslår entreprenøren anvendelse af nye, uprøvede eller utraditionelle arbejdsmeto-
der eller materialer, påhviler det ham uden udgift for bygherren og over for denne at
dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Entreprenøren må
ikke anvende nye, uprøvede eller utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer uden
bygherrens forudgående skriftlige samtykke, og uden at entreprenøren indestår for, at
sådanne arbejdsmetoder eller materialer er mindst lige så egnede som sædvanli-
ge/traditionelle arbejdsmetoder eller materialer. Hvis bygherren ikke meddeler sit sam-
tykke hertil, skal entreprenøren anvende sædvanlige/traditionelle arbejdsmetoder og
materialer uden yderligere omkostninger for bygherren.
Færdselsregulerende foranstaltninger
Såfremt bygherren konstaterer, at entreprenøren ikke har påbegyndt afhjælpningen
inden for 1 time efter at én eller flere af nedenstående fejl og mangler skriftligt er påtalt
af bygherren, politi, vejmyndighed, banemyndighed eller Arbejdstilsynet, ifalder der
entreprenøren en bod på 10.000 kr., ekskl. moms, pr. påtale:
Afmærkning i forbindelse med arbejdet ikke er opsat i henhold til god-
kendt afmærkningsplan, eller
Der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter entreprenø-
rens kontrol, og at entreprenøren ikke har iværksat afhjælpning, eller
Banedanmarks regler for arbejder i og nær spor i drift er overtrådt.
Hvis påtalen ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, kan bygherren foran-
stalte afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning.
En tilsvarende bod ifalder entreprenøren uden varsel for hvert tilfælde, hvor det kon-
stateres, at spærretider ikke overholdes og/eller der arbejdes uden rådighedstilladel-
se.
Natur- og miljømæssige foranstaltninger
Såfremt bygherren konstaterer, at entreprenøren ikke i fuld overensstemmelse med
krav, der fremgår af myndighedsgodkendelser og/eller kontraktmaterialet, har gen-
nemført krævede miljømæssige foranstaltninger, ifalder der entreprenøren en bod på
25.000 kr. pr. påtale fra bygherren.
Hvis afhjælpning ikke iværksættes straks efter påtale, kan bygherren foranstalte af-
hjælpning, som vil ske for entreprenørens regning.
Ad § 10, stk. 2 Bygherreleverancer
De materialer, som bygherren påtager sig at levere, skal entreprenøren rekvirere hos
bygherren, inden de nedenfor angivne frister, forinden de ønskes leveret.
Bygherren leverer følgende materialer vederlagsfrit:
Skinner – skal rekvireres mindst 12 måneder forinden leverance
Komplette bøjer med ankre som beskrevet i SAB 73 – Aids to Navigation – skal
rekvireres mindst 3 måneder forinden leverance
AmpLight – Centralized Streetlight Control som beskrevet i SAB70 – Electrical
and Mechanical Installations, section 1.3 – skal rekvireres mindst 3 måneder
forinden leverance
2IDE REV 93200.001 Storstrømsbroen
12 af 33 02 SB - Særlige Betingelser
Materialer skal overtages af entreprenøren på aftalte steder. For levering af skinner,
se også SAB 59 – Slab Track, afsnit 4.2.
Oplagring og al videre transport af disse materialer hører under entreprisen.
Entreprenøren skal ved modtagelsen sikre sig, at de overtagne materialer er uden
synlige fejl og mangler og i den forudsatte mængde, stand og udførelse, og skal ved
overtagelsen kvittere for modtagelsen.
Det påhviler entreprenøren selv at sikre sig, at der med bygherren i tide aftales så-
danne terminer for levering af bygherreleverancer, at arbejdsplanen kan følges. For-
sinket levering kan kun påberåbes i forhold til sådanne aftalte terminer.
Det evt. tiloversblevne materiale fra bygherreleverancer forbliver bygherrens ejendom
og entreprenøren skal – efter bygherrens nærmere anvisning - oplægge det ved af-
slutning af arbejdet – eller af det pågældende delarbejde på et nærmere udpeget sted.
Afgifter, gebyrer mv. vedr. entreprisens gennemførelse
Forbrugsafgifter til el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og lignende udgifter i for-
bindelse med arbejdets udførelse, samt tilslutningsafgifter for eventuelle midlertidige
anlæg, betales af entreprenøren.
Endvidere afholder entreprenøren affaldsgebyrer, miljø- og deponeringsafgifter samt
andre afgifter, der skal betales iht. gældende love, regulativer, vedtægter mv.
Bygherren afholder afgifter i forbindelse med bortskaffelse af kraftigere forurenet jord
til et af den aktuelle kommunes godkendte deponi. Der henvises i øvrigt til SAB 11 -
Jordarbejder, afsnit 7.
Afgifter, gebyrer mv. vedr. permanente anlæg
Gebyrer, tilslutningsafgifter, investeringsbidrag og lignende for el, vand, gas, kloak,
fjernvarme mv. til permanente konstruktioner samt attester, ibrugtagningstilladelse mv.
afregnes direkte af bygherren.
Ad § 10, stk. 5 Bestemmelsen udgår.
Ad § 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver
Ad § 11, stk. 1 Før anlægsarbejderne igangsættes, skal entreprenøren gennemføre
projektgennemgang med relevante parter, hvor bygherren deltager. Tilladelse til på-
begyndelse af udførelse af dele af det permanente anlæg gives af bygherren i takt
med godkendelse af den tilhørende designpakke.
Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i SAB 02 – Styring og samarbejde.
Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af ma-
terialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder
den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i kontraktmaterialet.
Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentation i forbindelse med
kontrollen skal ske i samarbejde med bygherren, såfremt det ikke på anden måde er
fastsat i kontraktmaterialet.
93200.001 Storstrømsbroen REV SIDE
SB - Særlige Betingelser 02 13 af 33
Entreprenøren skal påregne, at bygherren vil afholde audits i entrepriseforløbet, jf. ad
§ 17.
Til sikring af, at den forlangte kvalitetsledelse og dokumentation udføres, har bygher-
ren opstillet følgende målepunkter i entrepriseforløbet:
1. Kvalitetsledelsessystemets etablering
Denne parameter måles ved gennemgang af "Entreprisens Fælles Kvalitetsplan
(EFK)", samt implementeringsplan for denne. Anmærkningsfri EFK skal foreligge se-
nest det antal arbejdsdage efterkontraktunderskrivelse, som er angivet i SAB 02-A06
– Kvalitets- og miljøIedelseskrav til totalentrepriser.
Overskridelse af denne dato er bodsbehæftet – jf. ad § 25 stk. 2
2. Kvalitetsledelsessystemets anvendelse og implementeringsgrad
Denne parameter vurderes gennem bygherrens auditering.
Denne parameter er bodsbehæftet – jf. ad § 25 stk. 2
3. Kvalitetsledelsessystemets vedligeholdelse og opdatering
Denne parameter vurderes løbende på basis af entreprenørens vedligeholdelse og
opdatering af entreprisens kvalitetsledelses system sammenholdt med entreprisens
faktiske udførelse. "Entreprisens Fælles Kvalitetsplan” (EFK) og Partsspecifikke Kvali-
tetsplaner for projektering (PK-P) skal holdes opdateret som angivet i " SAB 02-A06 –
Kvalitets- og miljøIedelseskrav til totalentrepriser ".
Denne parameter er bodsbehæftet – jf. ad § 25 stk. 2
4. Øvrige kvalitetsledelsesdokumenter
Endvidere skal følgende kvalitetsledelsesdokumenter være udarbejdet inden for tids-
fristen, som er angivet i " SAB 02-A06 – Kvalitets- og miljøIedelseskrav til totalentre-
priser":
- Arbejdsprocedurer
- Kontrolplaner
- Tilsynskontrolplaner
Overskridelse af tidsfristen er bodsbehæftet – jf. ad § 25 stk. 2
5. Value Engineering/løbende projektoptimering
Entreprenøren kan til enhver tid fremsætte skriftlige ændringsforslag for bygherren
med henblik på at opnå forskellige former for forbedringer af entreprisen, herunder
f.eks. en kortere/mere effektiv byggeproces, en reduktion af bygherrens omkostninger
ved udførelsen, vedligeholdelsen og/eller drift eller enhver anden form for forbedring
af byggeprocessen og/eller det færdige projekt.
Hvis bygherren accepterer ændringsforslaget (helt eller delvist), og bygherren herefter
forlanger ændringen gennemført, jf. ad § 14, skal en eventuel besparelse som følge af
ændringen som udgangspunkt deles mellem bygherren og entreprenøren, således at
entreprisesummen kun nedsættes med 50 % af besparelsen. Hvordan en eventuel
besparelse kan beregnes vil afhænge af den konkrete ændring og vil blive drøftet mel-
2IDE REV 93200.001 Storstrømsbroen
14 af 33 02 SB - Særlige Betingelser
lem bygherren og entreprenøren. Det vil dog altid være bygherren, der tager den en-
delige beslutning herom, og herunder hvor stor en del af besparelsen, der skal til-
komme entreprenøren. Hvis den nøjagtige besparelse kun vanskeligt kan beregnes,
kan bygherren skønsmæssigt beslutte størrelsen af det beløb, der skal tilkomme en-
treprenøren.
6. Opfyldelse af dokumentationskrav for den tekniske kontroldokumentation
Denne parameter vurderes på basis af entreprenørens tekniske kontroldokumentation.
Ved en kontrolgennemgang vurderes sammenhængen mellem det udførte arbejde og
den tilhørende tekniske kontroldokumentation som anført i de respektive AAB og SAB
samt iht. entreprisens detaljerede kontrolplan og tilhørende kontrolskemaer.
Hvis den tekniske kontroldokumentation er fejlbehæftet eller mangelfuld, skal entre-
prenøren bringe den konkrete kontroldokumentation i orden inden 10 arbejdsdage.
Desuden vurderes parameteren ved entreprenørens færdigmelding af et kontrolafsnit.
Kravet til den tekniske kontroldokumentation er ikke opfyldt hvis:
a) ovennævnte frist for udbedring af den tekniske kontroldokumentation ikke
overholdes
b) fejl og mangler af samme karakter gentages
c) der udestår kontroldokumentation
d) et klarmeldt og godkendt kontrolafsnit ikke er færdigmeldt i tilstrækkelig god
tid til at bygherren har mulighed for at foretage stikprøvekontrol jf. SAB 02-
A06 - Kvalitets- og miljøledelseskrav til totalentrepriser, afsnit 12.3 Kvalitets-
kontrol i anlægsfasen
Denne parameter er bodsbehæftet – jf. ad § 25 stk. 2
7. Opfyldelse af dokumentationskrav for "Som udført" dokumentation
Denne parameter vurderes på basis af en gennemgang af entreprenørens "Som ud-
ført" dokumentation jf. instruktionen ”Totalentrepriser: Som udført dokumentation og
overdragelse til drift”. Entreprenøren skal sikre, at alle godkendte rettelser og/eller
ændringer registreres og dokumenteres endeligt på "Som udført" tegninger og data.
Procedure skal aftales endeligt med bygherren.
Denne parameter er underlagt tilbagehold i entreprisesummen – jf. ad § 22 stk. 4.
Ad § 11, stk. 2 Manglende dokumentation, herunder dokumentation af kvalitetskontrol vil blive
betragtet som manglende kontraktmæssig ydelse og vil medføre at bygherren foreta-
ger tilbagehold i udbetaling af entreprisesummen, jf. bestemmelsen ad § 22, stk. 4.
Ad § 11, stk. 3 Bygherren skal have mulighed for at overvære al prøveudtagning og
materialeprøvning på entreprenørens arbejdsplads, laboratorium eller andet sted. For
ikke-rutinemæssig prøveudtagning og materialeprøvning skal entreprenøren varsle
bygherren i rimelig tid. Bygherren skal have mulighed for at deltage ved entreprenø-
rens audit af underentreprenører og leverandører.
Bygherren har ret til at stoppe entreprenørens arbejde, uden at entreprenøren kan gø-
re krav gældende mod bygherren i den forbindelse, hvis de specifikke miljømæssige
krav til udførelsen i væsentlig grad ikke overholdes. Kravene fremgår af SAB 03 – Ar-
bejdsplads.
93200.001 Storstrømsbroen REV SIDE
SB - Særlige Betingelser 02 15 af 33
Ad § 11, stk. 4 Manglende meddelelse om kassation fra bygherren kan ikke opfattes som stiltiende
accept af ydelsen.
Ad § 12 Arbejdets forringelse m.v., vedligeholdelse
Ad § 12, stk. 4 Før hel eller delvis ibrugtagning af arbejdet, skal omfanget af arbejdet, som skal
ibrugtages, fastlægges, og arbejdet skal gennemgås for mangler.
I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler
samt aftaler om afhjælpning.
Entreprenørens ansvar for mangler er dog i øvrigt uændret, og entreprenøren har der-
for det samme mangelsansvar for arbejdet, uanset om dele heraf måtte være taget i
brug før aflevering.
Ad § 13 Forhold til myndigheder
Ad § 13, stk. 1 Der henvises endvidere til SAB 02 - Styring og samarbejde.
Ad § 13, stk. 2 Der henvises endvidere til SAB 02 - Styring og samarbejde.
Ad § 14 Ændringer i arbejdet
Ad § 14, stk. 2 Ingen mer- eller mindreydelse må effektueres uden bygherrens skriftlige accept.
Foreligger en sådan aftale ikke, kan bygherren afvise at betale eventuelle ekstraarbej-
der henholdsvis acceptere eventuelle mindrearbejder.
Ad § 14, stk. 3 Der er i tilbudslisten ikke angivet enhedspriser for enkelte arbejder.
Afvigende og uforudsete jordbundsforhold afregnes som en ændring baseret på de-
tailspecifikation af enhedspriser for fundamentskonstruktioner jf. TAG – Tilbuds- og af-
regningsgrundlag.
§ 14, stk. 3, 2., pkt., udgår.
Ad § 14, stk. 4 For ændringsarbejder gælder i øvrigt følgende:
Bygherren kan ud over de i § 14, stk. 3 nævnte reguleringer forlange ændringsarbej-
der i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retnings-
linjer.
Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for bygherren med regnskab og bilag.
Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, så-
fremt bygherren finder det nødvendigt, udarbejde et overslag.
Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren udfærdige og aflevere dag-
rapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab.
A. Arbejdsløn
Medgåede timer afregnes efter en timesats, der beregnes som summen af følgende
bidrag:
2IDE REV 93200.001 Storstrømsbroen
16 af 33 02 SB - Særlige Betingelser
Samlede arbejdsomkostninger for bygge og anlæg, jf. Danmarks Statistik. *)
Timesatsen, der fastlægges på årsbasis, henføres til 30. juni i det pågældende
år.
Regulering til det aktuelle tidspunkt i henhold til Lønindeks for bygge og anlæg,
jf. Danmarks Statistik. **)
Et honorar på 22 %.
*) Se www.dst.dk > Statikstikbanken > Arbejde, løn og indkomst > Løn og arbejdsomkostninger >
Samlede arbejdsomkostninger for den private sektor efter branche > Bygge og an-
læg/Fortjeneste pr. præsteret time/Lønmodtagere uden ledelsesansvar/I alt
**) Se www.dst.dk > Statistikbanken > Løn > Lønindeks for den private sektor efter branche > Byg-
ge og anlæg/Sæsonkorrigeret
Hvis ovennævnte statistiske oplysninger måtte ændre sig eller udgå i løbet af kon-
traktperioden, skal de erstattes med sådanne andre statistiske oplysninger, der i størst
muligt omfang har samme indhold, som de ændrede/udgåede statistiske oplysninger.
Underentreprenører, der udfører arbejder som en del af entreprisen, er ved udførelsen
af regningsarbejder omfattet af bestemmelserne i nærværende pkt. A.
B. Materialer
Entreprenøren kan medregne beløb, som han har betalt for materialer, der indgår bli-
vende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder
forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer mod-
regnes entreprenørens tilgodehavender.
Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i for-
nødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle
rabatter på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og
cementbonus tilfalder entreprenøren.
Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre for arbejdets udførelse
nødvendige transporter til og fra arbejdsstedet kan inkluderes.
Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. . kan en-
treprenøren (men ikke eventuelle underentreprenører) lægge 5 % til administration
mv., som kompensation for entreprenørens øvrige udgifter i den forbindelse. Uanset
om der anvendes underleverandører, kan den samme udgift til materialer, forbrugs-
gods, transport mv. således kun én gang pålægges tillægget på 5 %. Yderligere udgif-
ter kompenseres ikke.
C. Materiel
Leje af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre
end 500.000,00 kr., skal være indeholdt i entreprenørens enhedspriser og timesatser.
Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem bygherren og entreprenøren forud for an-
vendelsen.
Til sådan lejebetaling lægges intet honorar.
93200.001 Storstrømsbroen REV SIDE
SB - Særlige Betingelser 02 17 af 33
Ad § 15 Uklarheder, hindringer eller lignende forhold
Ad § 15, stk. 1 Entreprenøren skal skriftligt meddele eventuelle uklarheder i entrepriseaftalen til
bygherren inden 40 arbejdsdage, efter at entreprenøren har fået kendskab til de på-
gældende uklarheder eller burde have fået kendskab hertil. Entreprenøren har ikke
krav på eventuel ekstrabetaling som følge af uklarheder i entrepriseaftalen, som en-
treprenøren ikke har meddelt bygherren inden for den nævnte frist.
Ad § 15, stk. 2 Bestemmelsen fritager ikke entreprenøren for dennes ansvar for selvstændigt at
tilrettelægge og udføre arbejdet, ligesom entreprenøren er ansvarlig for alle udførel-
sesmæssige valg, der er nødvendige for at følge bygherrens anvisninger.
Ad § 15, stk. 4 Bygherren stiller alle undersøgelsesresultater til rådighed for entreprenøren, og
entreprenøren skal lægge de geotekniske informationer oplyst i udbudsmaterialet til
grund for sit tilbud.
Bygherren påtager sig alene ansvaret for den nøjagtige registrering af resultaterne af
bygherrens geotekniske undersøgelser. Bygherren påtager sig derimod ikke ansvaret
for tilstrækkeligheden eller egnetheden af bygherrens geotekniske undersøgelser for
den af entreprenøren anvendte udførelsesmetode. Bygherrens geotekniske undersø-
gelser fritager ikke entreprenøren fra at foretage samtlige for projektets gennemførel-
se nødvendige undersøgelser, som projektet samt grundens karakter og beliggenhed
tilsiger.
Entreprenøren har pligt til selv at foretage de for entreprenøren nødvendige undersø-
gelser og identifikation af UXO (Unexploded Ordnance). Bygherren forestår verifikati-
on og bortskaffelse af eventuelle UXO. Entreprenøren skal tåle forsinkelse i samlet set
5 arbejdsdage som følge af identificerede UXO’er. Såfremt entreprenøren identificerer
UXO’er, og bygherren samlet set overskrider 5 arbejdsdage for verifikation og bort-
skaffelsen heraf, er entreprenøren berettiget til tidsfristforlængelse i overensstemmel-
se med bestemmelserne ad § 24 (dog kun med det antal dage, der overskrider 5 ar-
bejdsdage) og kompensation for dokumenterede omkostninger som følge af overskri-
delsen. Hvis det følger af bygherrens verifikation, at der konkret ikke er tale om en
UXO, har entreprenøren dog hverken ret til tidsmæssig eller økonomisk kompensati-
on.
Entreprenøren skal gennemføre supplerende geotekniske undersøgelser som mini-
mum i overensstemmelse med SAB 31 – Supplementary Geotechnical Investigations.
Entreprenøren gennemfører selv alle fornødne geotekniske undersøgelser, beregnin-
ger, vurderinger og analyser med henblik på at træffe nødvendige forholdsregler, uan-
set om bygherrens geotekniske undersøgelser og faktuelle datarapporter om jord- og
grundvandsforhold måtte give et tilstrækkeligt grundlag for entreprenørens funde-
ringsmetode eller ej.
Geotekniske designparametre som skal ligge til grund for entreprenørens tilbudsde-
sign fremgår af DBS 02 – Design Basis, Geotechnical og benævnes "Baseline 1".
Baseline 1 udtrykker forholdene fra det sydlige endevederlag til det nordlige endeve-
derlag. Landanlæg er derfor ikke omfattet af Baseline 1. For landanlæg gælder ABT93
§ 15, stk. 4 med undtagelse af SB’s bestemmelser om ”Interimskonstruktioner” og
”Store sten/boulders”. De øvrige bestemmelser i denne SB, ad § 15, stk. 4, finder ikke
anvendelse på landanlæg.
2IDE REV 93200.001 Storstrømsbroen
18 af 33 02 SB - Særlige Betingelser
Efter modtagelse af data fra entreprenørens supplerende geotekniske undersøgelser
jf. SAB 31 – Supplementary Geotechnical Investigations, udarbejder bygherren revide-
rede geotekniske designparametre, som benævnes "Baseline 2". Entreprenøren skal
basere sit endelige design på Baseline 2.
Interimskonstruktioner
Entreprenøren bærer den økonomiske og tidsmæssige risiko for jordbundsforholdene i
forbindelse med etableringen af interimskonstruktioner.
Afgravningsmaterialers anvendelighed
Entreprenøren bærer den økonomiske og tidsmæssige risiko i forbindelse med af-
gravningsmaterialernes genanvendelse.
Definition af afvigende og uforudsete jordbundsforhold
I denne kontrakt defineres ”afvigende jordbundsforhold” som værende det resultat af
entreprenørens supplerende geotekniske undersøgelser der påviser, at jordbundsfor-
holdene i Baseline 2 afviger fra Baseline 1. Afvigende jordbundsforhold kan derfor kun
forekomme i planlægningsfasen, og inden entreprenøren har påbegyndt permanente
arbejder i jorden.
I denne kontrakt defineres ”uforudsete jordbundsforhold” som værende væsentligt
ugunstige jordbundsforhold, der under entreprenørens permanente funderingsmæssi-
ge arbejder objektivt konstateres i fra det sydlige endevederlag til det nordlige ende-
vederlag, og som ikke af en erfaren entreprenør kunne forudses eller udledes på bag-
grund af bygherrens geotekniske undersøgelser, øvrige oplysninger i udbudsmateria-
let og entreprenørens supplerende geotekniske undersøgelser. Uforudsete jordbunds-
forhold kan derfor kun forekomme, efter entreprenøren har påbegyndt permanente ar-
bejder i jorden.
Såfremt et forhold er defineret som værende et afvigende jordbundsforhold, kan det
samme forhold ikke også efterfølgende betragtes som værende et uforudset jord-
bundsforhold. Der kan således kun udspringe ét økonomisk og ét tidsmæssigt krav af
forholdet.
Afvigende jordbundsforhold
Afvigelser imellem Baseline 1 og Baseline 2 kan give anledning til regulering af beta-
lingen, beregnet ud fra den detailspecifikation af enhedspriser, der er oplyst i entre-
prenørens tilbud i form af detailspecifikation af enhedspriser for fundamentskonstrukti-
oner i Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG). Afregningsprincipperne fremgår af Til-
buds- og afregningsgrundlag (TAG).
Entreprenøren har ret til økonomisk kompensation i tilfælde af, at entreprenøren påvi-
ser, at jordbundforholdene i Baseline 2 afviger fra Baseline 1, og at følgende betingel-
ser er opfyldt:
1. De afvigende jordbundsforhold fremgår ikke af de geotekniske rapporter og nota-
ter oplistet i SB, ad § 2, stk. 2 (Baseline 1), og
2. entreprenøren kan påvise, at de afvigende jordbundsforhold ændrer på designpa-
rametre og øger omfanget af de funderingsmæssige arbejder, og,
3. entreprenøren over for bygherren skriftligt har fremsat sit krav på ekstrabetaling
senest 15 måneder efter entrepriseaftalens underskrift.
93200.001 Storstrømsbroen REV SIDE
SB - Særlige Betingelser 02 19 af 33
Hvis ikke alle ovennævnte 3 betingelser er opfyldte, har entreprenøren ikke krav på
ekstrabetaling som følge af afvigende jordbundsforhold, og entreprenøren skal i så
fald selv afholde de heraf følgende meromkostninger.
Såfremt jordbundforholdene i Baseline 2 viser sig at være bedre end forudsat i Base-
line 1, kan dette udløse en reduceret betaling til entreprenøren, idet bygherren vil væ-
re berettiget til et fradrag efter samme metode som angivet i henhold til Ad § 14, stk. 3
og TAG.
Kun afvigende jordbundsforhold, som for det enkelte fundament fører til krav på øko-nomisk kompensation/besparelser, der overstiger en bagatelgrænse svarende til en mer- eller mindrebetaling på 2 % (set i forhold til enhedsprisen for det pågældende fundament), kan udløse mer- eller mindrebetaling. I givet fald omfattes dog ikke den del af beløbet, der ikke overstiger bagatelgrænsen.
Såfremt entreprenøren har et berettiget krav på økonomisk kompensation, har entre-
prenøren ret til tidsfristforlængelse i overensstemmelse med bestemmelserne ad § 24
stk. 1.
Såfremt entreprenøren ønsker at ændre funderingskoncept i detailprojekteringsfasen
vil dette skulle behandles som value engineering jf. ad § 11, stk. 1.
Uforudsete jordbundsforhold
Entreprenøren har ret til økonomisk kompensation i tilfælde af, at entreprenøren påvi-
ser uforudsete jordbundsforhold, som
1. før tilbuddets afleveringsdato ikke ville have været forudseelige for en erfaren en-
treprenør eller kunne have været udledt fra oplysninger givet af bygherren på til-
budsdagen eller før afgivelse af tilbud, og
2. jordbundsforholdene ikke fremgår – eller af en erfaren entreprenør kunne være
udledt – af de geotekniske oplysninger og undersøgelser jf. SB ad § 2, stk. 2, og
3. entreprenøren kan påvise, at de uforudsete jordbundsforhold ændrer på designpa-
rametre og øger omfanget af de geotekniske arbejder og,
4. ikke fremgår af entreprenørens egne supplerende jordbundsundersøgelser jf.
SAB 31 – Supplementary Geotechnical Investigations.
Uforudsete jordbundsforhold afregnes efter enhedspriser efter samme principper som
afvigende jordbundsforhold, jf. ovenfor, i henhold til Ad § 14, stk. 3 og TAG.
Entreprenørens krav om ekstrabetaling som følge af uforudsete jordbundsforhold skal
fremsættes skriftligt straks efter de uforudsete jordbundsforhold opstår.
Entreprenørens krav på økonomisk kompensation bortfalder, såfremt det ikke frem-
sættes senest 30 arbejdsdage efter entreprenøren har fået eller burde have fået
kendskab hertil.
Såfremt entreprenøren har et berettiget krav på økonomisk kompensation, har entre-
prenøren ret til tidsfristforlængelse i overensstemmelse med bestemmelserne ad § 24.
2IDE REV 93200.001 Storstrømsbroen
20 af 33 02 SB - Særlige Betingelser
Store sten/boulders
Entreprenøren bærer den økonomiske risiko for sten og store sten/boulders.
Entreprenøren kan få tidsfristforlængelse, såfremt entreprenøren kan påvise, at store
sten/boulders forekommer i et større omfang end sædvanligt for arbejde i de aktuelle
jordarter, samt at kravet er i overensstemmelse med bestemmelserne ad § 24, stk. 1.
Den statistiske variation af antal og størrelse af sten i moræneler fra Storebæltsunder-
søgelserne danner grundlag for at afgøre om store sten/boulders forekommer i større
omfang end sædvanligt ved arbejde i de glaciale aflejringer i Storstrømmen. Sto-
rebæltsundersøgelserne defineres som følgende artikler af Ove Ditlevsen trykt i Prob-
abilistic Engineering Mechanics 20 (2005) 342–354 and Probabilistic Engineering Me-
chanics 21 (2006) 9–17 - “A story about estimation of a random field of boulders from
incomplete seismic measurements” and “A story about distributions of dimensions and
locations of boulders”.
Ad § 17 Bygherrens tilsyn
Bygherrens kontrol med arbejdernes udførelse varetages af Vejdirektoratet. Bygher-
rens kontrol må ikke forveksles med entreprenørens fagtilsyn, idet entreprenørens
fagtilsyn alene har det fulde tilsynsansvar.
Bygherrens gennemgang af de af entreprenøren udførte tegninger, beregninger og
enhver anden dokumentation samt leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbej-
der, fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mang-
ler.
Entreprisens parter skal påregne, at bygherren jævnligt vil auditere entreprenørens
kvalitetsledelse af entreprisens gennemførelse. Bygherren kan til enhver tid kræve
audit uden, at entreprenøren kan kræve ekstrabetaling herfor.
Bygherrens auditering kan også omfatte underentreprenører og leverandører samt
projekterende.
Entreprenøren skal påregne, at følgende medarbejdere skal medvirke ved audit:
Lederen af det auditerede område
Entreprenørens kontraktansvarlige
Entreprenørens kvalitetsansvarligeDaglige kvalitetsleder
Udvalgte funktionsledere
Medarbejdere fra produktionen
Entreprenøren skal sørge for at relevant dokumentation er tilgængelig på auditstedet.
Ad § 18 Entreprenørens kontrol
Arbejdsledelse
I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygher-
ren, hvem der på entreprenørens vegne leder arbejdet og fører tilsyn med arbejdet.
93200.001 Storstrømsbroen REV SIDE
SB - Særlige Betingelser 02 21 af 33
Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opga-
ver. Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser samt bilag SAB
02-A06 Kvalitets- og miljøledelseskrav til totalentrepriser.
Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke.
Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal
den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale.
Entreprenøren er i tilfælde af, at han beskæftiger udenlandsk arbejdskraft, forpligtet til
at lade sig tilmelde RUT (Register for Udenlandske Tjenesteydere).
Entreprenøren skal løbende redegøre for, hvorvidt han har modtaget dokumentation
fra udenlandske underentreprenører, som er engageret af entreprenøren, for at disse
har foretaget anmeldelse til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i over-
ensstemmelse med bekendtgørelsen herom.
Arbejdsklausul
Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler
i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at ansatte hos entreprenøren og eventuelle
underentreprenører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder
særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end
dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst ind-
gået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmar-
kedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.
Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal sikre, at de ansatte får oplys-
ninger om de vilkår, der følger af arbejdsklausulen
Ved ”medvirker til at opfylde kontrakten”, forstås arbejde udført i Danmark med henblik
på kontraktens opfyldelse.
Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og ar-
bejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til den forpligtelse, som arbejdsklausulen fast-
sætter.
Entreprenøren skal sikre, at evt. oplysninger i materialet om de ansattes racemæssige
eller etniske baggrund, politiske, religiøse eller filosofiske overbevisning, oplysninger
om helbredsmæssige og seksuelle forhold, væsentlige sociale problemer og andre
rent private forhold skjules/fjernes, inden materialet overgives til bygherren.
Såfremt entreprenøren tilsidesætter sin forpligtelse til at fremskaffe den af Bygherren
krævede dokumentation, kan Bygherren efter udløb af en nærmere fastsat rimelig
frist, pålægge entreprenøren en dagsbod på 10.000 kr., til den krævede dokumentati-
on behørigt fremskaffes til bygherren.
Bygherren kan til brug for sin vurdering af, om entreprenøren eller underleverandører
har overholdt klausulen søge rådgivning hos relevante arbejdsgiver - og/eller arbejds-
tagerorganisationer.
2IDE REV 93200.001 Storstrømsbroen
22 af 33 02 SB - Særlige Betingelser
Overholder entreprenøren ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav
på yderligere løn til arbejdstagerne, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalin-
gerne til entreprenøren med henblik på at tilgodese dette.
CSR-krav
Ved udførelsen af sine forpligtelser i henhold til kontrakten skal entreprenøren over-
holde de regler, der gælder for udførelsen af entreprenørens virksomhed, uanset hvor
denne udføres, herunder regler om menneskerettigheder, antikorruption og miljø.
Entreprenøren og dennes evt. underleverandører skal overholde bestemmelserne i
ILO-konvention nr. 29, 105, 138 og 182. Disse må bl.a. ikke benytte sig af tvangs- og
børnearbejde i strid med disse konventioner.
Såfremt, der opstår konkret mistanke om at regler om menneskerettigheder, antikor-
ruption, miljø og/eller bestemmelserne i ILO-konvention 29, 105, 138 og/eller 182 er
overtrådt skal entreprenøren på bygherrens anmodning straks fremsende en fyldest-
gørende redegørelse med relevant dokumentation.
Såfremt entreprenøren selv konstaterer, at de ovennævnte regler er overtrådt i for-
bindelse med kontraktens udførelse, eller hvis der indledes retslige skridt (uanset i
hvilket land) mod entreprenøren for mulig overtrædelse af de ovennævnte regler i
samme forbindelse, skal entreprenøren af egen drift informere bygherren herom.
Praktikantklausul
Entreprenøren skal sikre, at der anvendes praktikanter til opfyldelse af aftalen. Ved
”praktikant” forstås en arbejdstager (elev), som entreprenøren indgår uddannelsesaf-
tale med i henhold til lov om erhvervsuddannelser, eller som er omfattet af en lignende
uddannelsesordning i et andet EU-land. Omfanget af entreprenørens forpligtelse og
de nærmere vilkår herfor fremgår af ”Klausul om beskæftigelse af praktikanter” (Bilag
til nærværende SB).
Ad § 19 Byggemøder
Der afholdes fra entreprisens overdragelse til aflevering løbende projekteringsmøder
og byggemøder som er at betragte som kontraktuelle byggemøder jf. ABT 93 og SAB
02 – Styring og samarbejde.
Entreprenøren skal på hvert byggemøde redegøre for og bekræfte, at betingelserne
for overholdelse af de i ad § 18 nævnte krav vedrørende sikring af lønarbejderes vilkår
er opfyldt for såvel egne som underentreprenørers lønarbejdere.
Entreprenøren skal endvidere på hvert byggemøde oplyse antallet af aktuelt beskæfti-
gede praktikanter som en særskilt del af den samlede bemanding.
93200.001 Storstrømsbroen REV SIDE
SB - Særlige Betingelser 02 23 af 33
D. Bygherrens betalingsforpligtelse
Ad § 22 Betaling
Ad § 22, stk. 1 Bestemmelsen finder kun anvendelse i det omfang, betalingen ikke er omfattet af
detailbetalingsplanen, jf. § 22, stk. 4.
Ad § 22, stk. 2 Bestemmelsen finder kun anvendelse i det omfang, betalingen ikke er omfattet af
detailbetalingsplanen, jf. § 22, stk. 4. I givet fald skal sikkerhedsstillelsen overholde
samme krav som angivet i bestemmelserne ad § 6, stk. 1.
Ad § 22, stk. 3 Bestemmelsen udgår.
Entreprenøren er kun berettiget til forudbetaling i henhold til § 22, stk. 4.
Ad § 22, stk. 4 Bygherren yder en forudbetaling på 150 mio. kr. Forudbetalingen sker tidligst 17.
januar 2018.
Entreprenøren skal stille sikkerhed for forudbetalingerne i overensstemmelse med
kravene i bestemmelserne ad § 6, stk. 1. Sikkerhedsstillelsen skal udformes som an-
givet i ”Standardformular for forudbetalingsgaranti”, der kan findes på Vejdirektora-
tet.dk > Leverandørportal > Aktuelle udbud – ID 927 – 93200.001 Storstrømsbroen.
Forudbetalingen afskrives lineært efter udførelsen af 50 % af entreprisen.
Forudbetalingen kan ligeledes modregnes i eventuelle ekstraarbejder.
Betaling sker efter detailbetalingsplan, som aftales mellem parterne. Detailbetalings-
planen skal udarbejdes inden for rammerne givet i bygherrens udbudsbetalingsplan
og entreprenørens udfyldte udbudsbetalingsplan. Detailbetalingsplanen skal have en
detaljeringsgrad som muliggør præcis fastlæggelse af fremdrift for månedlig acontobe-
taling for de enkelte underposter. Tilbagebetalingen af forudbetalingen skal fremgå af
detailbetalingsplanen.
Detailbetalingsplanen skal følge entreprenørens arbejdsplan.
Der ydes ikke betaling for ikke udført arbejde.
Der skal udarbejdes aconto-begæringer månedsvis, som skal opgøres så de følger
kalendermåneden.
Betaling sker under forudsætning af færdigmeldinger og fremdriftsrapportering som
beskrevet nedenfor
Færdigmeldinger og fremdriftsrapportering
Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delar-
bejde foreligger en godkendt færdigmelding, jf. "SAB 02-A06 – Kvalitets- og miljøIe-
delseskrav til totalentrepriser". Dette gælder for alle arbejder.
Færdigmeldinger skal fremsendes i takt med arbejdets udførelse.
Entreprenøren skal som grundlag for aconto-begæringen, hver måned udarbejde en
fremdriftsrapport indeholdende stadevurdering i %, opgjort som udført arbejde på
baggrund af godkendte færdigmeldinger i forhold til det samlede arbejde.
2IDE REV 93200.001 Storstrømsbroen
24 af 33 02 SB - Særlige Betingelser
Fremdriftsrapporten skal opdeles i de underposter (UP), der fremgår af detailbeta-
lingsplanen.
Entreprenørens fremdriftsrapport skal fremsendes til bygherren sammen med aconto-
begæringen.
Såfremt dette overholdes, kan det retningsgivende oplyses, at aconto-begæringer kan
forventes godkendt af bygherren senest 3 arbejdsdage efter, at aconto-begæringen er
modtaget.
Entrepriseafregningssystem
Aconto-begæringer skal udformes ved hjælp af bygherrens web-baserede entreprise-
afregningssystem ”JobManager”. Systemet administreres af bygherren.
Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende JobManager. Ved ekstraarbej-
der skal entreprenøren inddatere sit tilbud med tilhørende dokumentation.
Bygherren afholder kursusafgift til entreprenørens deltagelse i et ½-dagskursus i an-
vendelse af JobManager.
Bygherren afregner entreprisen som selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk ef-
ter godkendelsesprocedure i JobManager på et af entreprenøren opgivet kontonum-
mer, og der vil blive fremsendt et afregningsbilag til en af entreprenøren opgivet mail-
adresse.
Entreprenøren kan anmode om, at dele af entreprisesummen udbetales i Euro. Så-
fremt bygherren accepterer dette, vil denne udbetaling ske til dagskursen for bygher-
rens accept af den konkrete anmodning.
Udbetaling sker senest 15 arbejdsdage efter den dag, hvor den aktuelle lukkede acon-
to-begæring er accepteret af entreprenørens debitorbogholder i entrepriseafregnings-
systemet.
Tilbageholdelse
Bygherren tilbageholder i betalingerne løbende et beløb på 3 % af det af entreprenø-
ren afregnede ift. detailbetalingsplanen og arbejdsplanen. Tilbageholdet kommer til
udbetaling, når al dokumentation for arbejder indeholdt i den pågældende underpost /
post er modtaget og godkendt. Bygherren skal senest 20 arbejdsdage efter modtagel-
se af dokumentationen meddele sin afgørelse om dokumentationens godkendelse.
Ovennævnte tilbagehold skal fremgå af detailbetalingsplanen.
Den samlede dokumentation skal være færdig og afleveret til bygherren senest 2 må-
neder efter entreprisens aflevering.
Ad § 22, stk. 5 Bestemmelsen udgår.
Ekstraarbejder skal endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Såfremt
entreprenøren ikke afregner ekstraarbejder senest 120 arbejdsdage efter ekstraarbej-
dets færdiggørelse, bortfalder entreprenørens krav på betaling herfor.
93200.001 Storstrømsbroen REV SIDE
SB - Særlige Betingelser 02 25 af 33
Ad § 22, stk. 6 Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra
tilbudsdagen.
Cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder m.v. er gældende for denne en-
treprise med de i dette punkt (ad § 22 stk. 6) anførte præciseringer.
Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbud-
dets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved ar-
bejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i
henhold til meddelelser fra en statslig styrelse.
Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige
løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold.
I fastprisperioden gælder
For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder,
ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale,
som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof,
der direkte benyttes til arbejdet.
Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er
trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal væ-
re generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel her-
af kunne dokumenteres på anden måde.
Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på det pågæl-
dende materiale på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele
måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der
indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sæd-
vane skal indkøbes, kan ikke medregnes.
Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede
godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen.
Er entreprenøren i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde
godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes en-
treprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets
størrelse i forhold til entreprisesummen.
Efter fastprisperioden gælder
For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages prisre-
gulering for prisændringer, der er indtrådt efter afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte
metode.
Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for
anlæg. Indekset beregnes pr. den 15. i kvartalets sidste måned (eksempelvis 15.
marts), og det pågældende indeks er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2.
måned i et kvartal (f.eks. januar og februar) interpoleres retlinet med afrunding til to
decimaler.
Prisregulering foretages med de fire indeks, som er angivet i TAG punkt 3 og som
fastsat i detailbetalingsplanen for de enkelte poster.
2IDE REV 93200.001 Storstrømsbroen
26 af 33 02 SB - Særlige Betingelser
Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret
med (I2 - I1) : I1, idet I1 angiver indeks på tilbudsdagen, og I2 angiver indeks midt i den
aktuelle måned.
Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen.
Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages acontoprisregulering svarende til det senest
beregnede kvartalsindeks.
Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til at fremsende aconto-
begæringer én gang om måneden og at fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte
arbejder. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige
kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden. På
grundlag af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første måned efter ud-
løb af fastprisperioden.
Ad § 22, stk. 7 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter bygherrens anvisning.
Ad § 22, stk. 11 Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler.
Ad § 23 Entreprenørens ret til at standse arbejdet
Ad § 23, stk. 1 Entreprenøren er ikke berettiget til at standse arbejdet, såfremt den manglende
betaling skyldes entreprenørens uberettigede krav om betalinger, som bygherren har
afvist at betale.
E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse
Ad § 24 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse
Ad § 24, stk. 1 Forhold påberåbt i henhold til § 24, stk. 1, berettiger kun til tidsfristforlængelse i det
omfang, de i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i
arbejdsplanen og dermed forsinker arbejdet.
Dersom arbejdets omfang øges ud over det omfang, som fremgår af aftalegrundlaget,
og dette vil medføre forsinkelser, skal forsinkelsen primært imødegås ved indsættelse
af supplerende mandskabs- og materielressourcer, som betales i henhold til gælden-
de regler. Såfremt dette ikke er muligt, gives tidsfristforlængelse.
Såfremt bygherren har standset arbejdet på grund af forhold, for hvilke entreprenøren
er ansvarlig, eller som følge af, at entreprenørens foranstaltninger til sikring af arbej-
dets miljø- eller kvalitetsmæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelige, tilkommer der
ikke entreprenøren tidsfristforlængelse.
Ad § 24, stk. 1, nr. 4
Til dokumentation af vejrlig skal entreprenøren som anført i SAB 02-A02 – Reference
Weather Conditions opsætte målestation(er) på arbejdspladserne, som skal registrere
temperatur, vind og nedbør inklusive ”Ekstern Produktionsareal”, hvor der udføres
udendørs arbejde. Bygherren skal godkende placering af målestationer og de steder
hvor sigtbarhed og isforhold registreres.
En spilddag som følge af vejrlig defineres som en arbejdsdag, hvor nedenstående tre
kriterier alle er opfyldt:
93200.001 Storstrømsbroen REV SIDE
SB - Særlige Betingelser 02 27 af 33
En aktivitet, som skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen, ikke er blevet ud-
ført som følge af vejrliget (nedbør, temperatur, vind, sigtbarhed og havis), som
beskrevet i § 24, stk. 1, nr. 4, og
Den aktivitet, der er belastet af vejrliget, er en kritisk aktivitet i arbejdsplanen.
At vejrliget, som har været årsag til aflysningen af det planlagte arbejde, over-
skrider tærskelværdien angivet i SAB 02-A02 - Reference weather conditions.
I entreprenørens arbejdsplan og tidsplan skal indregnes følgende antal spilddage som
følge af vejrlig:
Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun.
6 6 5 3 2 1
Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.
2 4 4 4 5 5
Spilddage som følge af vejrlig registreres på byggepladsen og opgøres ved hvert byg-
gemøde. Spilddage som følge af vejrlig skal opgøres og beregnes akkumuleret kvar-
talsvis. Kun spilddage som følge af vejrlig herudover (i det enkelte kvartal) kan give
anledning til tidsfristforlængelse.
Ad § 24, stk. 1, nr. 6
Bestemmelsen udgår.
I stedet gælder, at Entreprenøren har ret til tidsfristforlængelse i tilfælde af, at nød-
vendige tilladelser fra myndighederne til byggesagens gennemførelse ikke foreligger
senest som angivet i SAB 02 - Styring og samarbejde afsnit 9 efter, at fyldestgørende
projektmateriale er blevet indsendt til myndighederne. Entreprenøren bærer den tids-
mæssige og økonomiske risiko for tilladelser, der måtte være nødvendige, men som
ikke fremgår af ovennævnte liste.
Ad § 24, stk. 3 Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over
for bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser samt
levere dokumentation herfor. Entreprenøren har ikke krav på tidsfristforlængelse i
længere tid end det antal dage, som entreprenøren har dokumenteret, at den pågæl-
dende begivenhed, jf. § 24, stk. 1, vil forsinke arbejdet.
Ad § 25 Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse
Ad § 25, stk. 2 Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden
tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt
fra sikkerhedsstillelsen.
Bodsstørrelserne er, hvor ikke andet er angivet, pr. påbegyndt uge, som følger:
For deltidsfrist 1a: kr. 300.000
For deltidsfrist 1b: kr. 300.000
For deltidsfrist 1c (dagbod): kr. 50.000 per påbegyndt dag
For færdiggørelsesfristen kr. 7.500.000
2IDE REV 93200.001 Storstrømsbroen
28 af 33 02 SB - Særlige Betingelser
For overskridelse af de frister, der er fastsat i ad § 11 stk. 1 for kvalitetsledelse, er
bodsstørrelser som følger:
1. For manglende anmærkningsfri EFK pr. påbegyndt uge kr. 50.000
2. For afvigelser ved audit (ud over 3 afvigelser pr. audit) pr. afvigelse kr. 50.000
(Hvis afvigelser gentages ved senere audit, fordobles bod pr. afvigelse)
3. For manglende vedligeholdelse og opdatering af Kvalitetsledelsessystemet pr.
gang kr. 25.000
4. For overskridelse af tidsfrister for aflevering af de anførte
kvalitetsledelsesdokumenter. Pr. dokument kr. 10.000,-
6. For manglende opfyldelse af kontroldokumentationskrav:
a) Ved manglende overholdelse af frist for udbedring. Pr. dokument kr. 10.000
b) Ved gentagelse af fejl og mangler af samme karakter. Pr. dokument kr. 10.000
c) Ved manglende kontroldokumentation. Pr. dokumentation kr. 10.000
d) Ved manglende færdigmelding af et kontrolafsnit. Pr. kontrolafsnit kr. 10.000
I forhold til at ifalde bod er hver af de ovennævnte tidsfrister uafhængige af hinanden,
og entreprenøren kan således ifalde bod for overskridelse af en eller flere af oven-
nævnte tidsfrister (uanset om overskridelserne skyldes samme forhold). Entreprenø-
ren har ikke krav på tilbagebetaling af bod for overskridelse af en tidsfrist, uanset at de
efterfølgende tidsfrister, herunder færdiggørelsesfristen, nås.
Den samlede bod – jf. Ad § 10, stk. 1, Ad § 11, stk. 1, Ad § 18 og Ad § 25, stk. 2 kan
ikke overstige 10 % af den samlede entreprisesum inklusiv ændrings- og ekstraarbej-
der.
Bonus
Bygherren har afsat et ikke opgivet beløb til bonusordninger/key performance indica-
tors for meropfyldelse af kontraktuelle krav som henfører sig til miljø, arbejdsmiljø, so-
ciale klausuler, virksomhedspraktik, velfærdsforanstaltninger, CSR-forhold, samarbej-
de med omgivelserne mv., og initiativer som kan tilføre samfundet og projektet øget
værdi mv.
Bygherren har fuld råderet over, hvilke mål entreprenøren skal indfri for at få udbetalt
et nærmere angivet beløb fra bonuspuljen.
F. Arbejdets aflevering
Ad § 28 Afleveringsforretningen
Ad § 28, stk. 1 Entreprisen skal afleveres i sin helhed.
Bygherren indkalder til afleveringsforretning.
For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder
i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af
bygherren, skal entreprenøren, forinden aflevering finder sted, fremskaffe en under-
skrevet tilfredshedserklæring fra berørte lodsejere.
93200.001 Storstrømsbroen REV SIDE
SB - Særlige Betingelser 02 29 af 33
I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller byg-
herren i anledning af entreprisen.
Såfremt den berørte lodsejer ikke vil underskrive tilfredshedserklæring, kan bygherren
indkalde til fælles besigtigelse, hvorefter arealerne kan frigives, såfremt bygherren
vurderer, at arealet er i tilfredsstillende stand.
Ad § 28, stk. 2 En mangel anses for væsentlig, såfremt den hindrer ibrugtagning af arbejdet.
Et stort antal mangler kan tilsammen statuere væsentlighed - herunder manglende
dokumentation for konditionsmæssigt udført arbejde.
G. Mangler ved arbejdet
Ad § 30 Mangelsbegrebet
Ad § 30, stk. 1 Svigtende kvalitetssikring eller manglende dokumentation herfor samt manglende
dokumentation betragtes som en mangel.
Ad § 30, stk. 4 Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning, jf. § 12 stk. 4, registreres ved
afleveringen, i det omfang disse ikke er afhjulpet forinden.
Ad § 31 Mangler påvist ved afleveringen
Ad § 31, stk. 1 Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af
anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tids-
punkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af ud-
bedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender, og entreprenøren er selv
ansvarlig for at opnå eventuelt nødvendige sporspærringer. Entreprenøren kan ikke
rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav.
Ad § 32 Mangler påvist efter afleveringen
Ad § 32, stk. 1 Entreprenøren skal tilrettelægge mangeludbedringen således, at anvendelsen af
anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at udføre udbedring af mangler på tids-
punkter med lav trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at udførelse af ud-
bedringsarbejder finder sted om natten eller i weekender, og entreprenøren er selv
ansvarlig for at opnå eventuelt nødvendige sporspærringer. Entreprenøren kan ikke
rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne krav.
Ad § 34 Bygherrens ret til afslag i entreprisesummen
Ad § 34, stk. 1 Bygherren er, i situationer, hvor en afhjælpning vil påføre bygherren et betydeligt tab
eller i øvrigt er til stor gene for trafikafviklingen, berettiget til at nægte entreprenøren
ret til afhjælpning og i stedet at kræve et afslag i entreprisesummen.
Ad § 35 Entreprenørens ansvar for følgeskader
Ad § 35, stk. 1 Entreprenørens ansvar for følgeskader kan maksimalt udgøre 100 % af
entreprisesummen.
2IDE REV 93200.001 Storstrømsbroen
30 af 33 02 SB - Særlige Betingelser
Ad § 36 Mangelsansvarets ophør
For entreprisen gælder 5 års mangelsansvar med nedennævnte undtagelse.
Umiddelbart inden udløb af tidsrum for afhjælpningspligt og –ret foretages besigtigelse
af arbejdet, forinden sikkerhed frigives.
Særlige forhold for kørebaneafmærkning
For kørebaneafmærkning fastlægges mangelsansvarsperioden til 3 år.
Særlige forhold for softwareopdatering ifm. korrosionsovervågning
Der henvises til særlige forhold i SAB 72 – Korrosionsovervågning SAB72-2-2.3-290.
Ad § 36, stk. 3 Bestemmelsen udgår.
H. 1- og 5 års eftersyn
Ad § 37 1-års eftersyn
Ad § 37, stk. 1 Bygherren indkalder endvidere entreprenøren til en gennemgang af arbejdet, som skal
finde sted senest tre år efter afleveringen. Dette eftersyn erstatter ikke 1-års eftersy-
net, men fungerer som et supplement hertil – benævnt 3-års eftersyn.
I. Særligt om ophævelse
Ad § 42 Konkurs, betalingsstandsning, tvangsakkord m.v.
Ad § 42, stk. 2 Hvis entreprenøren er kommet under rekonstruktionsbehandling og ikke inden 5
arbejdsdage, og med rekonstruktørens samtykke, tilkendegiver at ville videreføre en-
trepriseaftalen, kan bygherren hæve aftalen.
Hvis entreprenørens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at være således, at han må
antages at være ude af stand til at opfylde entrepriseaftalen, kan bygherren hæve af-
talen. Hæveretten er betinget af, at entreprenøren ikke har stillet eller på bygherrens
opfordring ikke straks, og med rekonstruktørens samtykke, stiller betryggende sikker-
hed for aftalens opfyldelse.
Ad § 44, stk. 5 Alle digitale projektdata, herunder datafiler som anvendes til udarbejdelse af
projektmaterialet, overleveres til bygherren i sin aktuelle form.
93200.001 Storstrømsbroen REV SIDE
SB - Særlige Betingelser 02 31 af 33
J. Tvister
Ad § 47 Voldgift
Ad § 47, stk. 1 Uoverensstemmelser
Alternative konfliktløsningsmetoder
Enhver tvist kan udover de i ABT 93 § 45-47 beskrevne konfliktløsningsmetoder løses
ved anvendelse af én af de nedenstående konfliktløsningsmetoder, såfremt det aftales
mellem parterne.
Uformel bedømmelse
Forenklet voldgift
Konflikthåndteringsråd i form af Dispute Review/Resolution/Adjucation Board
Mægling
Mediation
De ovennævnte konfliktløsningsmetoder reguleres efter reglerne herfor i Voldgifts-
nævnet for Bygge- og anlægsvirksomhed, København, som er gældende for tidspunk-
tet ved indgivelsen af anmodningen.
For enhver tvist der søges bilagt ved uformel bedømmelse, mægling, mediation eller
konflikthåndteringsråd, hvor der ikke kan træffes endelig afgørelse, men hvor proces-
sen afsluttes, uden at tvisten er løst, gælder det, at tvisten skal afgøres ved forenklet
voldgift eller voldgift efter bestemmelserne i ABT 93 § 47.
Uoverensstemmelser med tredjemand
Uoverensstemmelser skal altid søges løst, hvor de opstår. Kan dette ikke lade sig gø-
re, anvendes fremgangsmåden beskrevet i SAB 02 – Styring og samarbejde, afsnit
10.
Adcitation ved tredjemands erstatningskrav
Ved tredjemands sagsanlæg ved domstolene mod bygherren med krav om erstatning
for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse, accepterer entreprenøren, at
bygherren kan adcitere entreprenøren under retssagen. Entreprenøren accepterer
endvidere at bygherren kan anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren,
såfremt bygherren har udbetalt erstatning til tredjemand for skade påført i forbindelse
med arbejdets udførelse.
2IDE REV 93200.001 Storstrømsbroen
32 af 33 02 SB - Særlige Betingelser
Bilag til SB (Ad § 18)
Klausul om beskæftigelse af praktikanter
1. Entreprenøren skal sikre, at mindst 60 af de årsværk (svarende til 1924 arbejdstimer pr. årsværk, inkl.
ferie, sygdom, skoleophold mv.), der anvendes til at opfylde entrepriseaftalen (”aftalen”), besættes
med en eller flere praktikanter. En praktikant er en arbejdstager, med hvem entreprenøren (eller
dennes underleverandør) indgår eller har indgået en uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen skal
indgås som led i et uddannelsesforløb, som eleven følger, og skal være rettet mod, at eleven opnår
personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som understøtter elevens uddannelsesforløb, og som
giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Uddannelsesforløb i medfør af
lovbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010 med senere ændringer om erhvervsgrunduddannelser
m.v. og i medfør af lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013 med senere ændringer om
erhvervsuddannelser anses at opfylde ovenstående krav til uddannelsesforløb. Leverandøren eller
dennes underleverandører kan indgå uddannelsesaftaler om uddannelsesforløb i medfør af andre
tilsvarende uddannelsesordninger i EU/EØS, herunder med elever fra andre EU/EØS-lande, som
opfylder ovenstående krav til et uddannelsesforløb.
Entreprenøren kan vælge at beskæftige en eller flere praktikanter i en kortere periode, forudsat at det
samlede antal arbejdstimer inkl. skoleophold, som udføres af praktikanter, svarer til beskæftigelse af
det fastsatte antal årsværk praktikant(er) i aftalens løbetid. Entreprenøren kan opfylde sin forpligtelse
til at beskæftige det fastsatte antal praktikant(er) ved at overføre en (eller flere) praktikant(er), som ved
aftalens indgåelse er ansat hos entreprenøren til det arbejde, som aftalen omhandler. Såfremt
opgavens omfang efter aftalens indgåelse nedsættes betydeligt, reguleres det krævede antal årsværk
praktikanter tilsvarende.
2. Forpligtelsen til at beskæftige det fastsatte antal årsværk praktikant(er) bortfalder, hvis entreprenøren
ikke er i stand til at finde en praktikant (eller praktikanter), som ønsker at indgå i en uddannelsesaftale
med entreprenøren. Forpligtelsen bortfalder dog kun, hvis entreprenøren kan dokumentere, 1) at der i
rimeligt omfang er annonceret efter praktikanter på www.praktikpladsen.dk eller foretaget en
passende annoncering i et andet EU-land, og 2) at en teknisk skole eller tilsvarende skole eller anden
relevant myndighed i et andet EU-land efter konkret henvendelse fra entreprenøren ikke har set sig i
stand til at formidle en praktikant til ansættelse.
3. Hvis entreprenøren ikke kan godkendes som praktikvirksomhed på grund af forhold, der ikke kan
afhjælpes uden væsentlig ulempe for entreprenøren, kan entreprenøren efter samtykke fra bygherren
vælge at opfylde kravet om beskæftigelse af det fastsatte antal årsværk praktikant(er) ved at besætte
stillingen med et tilsvarende antal ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i afklaring eller
opkvalificering, eller som er omfattet af en lignende ordning for ledige i et andet EU-land (herefter
også benævnt ”praktikant”). Såfremt den relevante myndighed efter konkret henvendelse fra
entreprenøren ikke har set sig i stand til at formidle en eller flere praktikanter til ansættelse, bortfalder
entreprenørens forpligtelse til at beskæftige det fastsatte antal årsværk praktikant(er).
4. Entreprenøren skal på bygherrens anmodning dokumentere, at kravet om beskæftigelse af det
fastsatte antal årsværk praktikant(er) er opfyldt.
5. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt entreprenørens manglende beskæftigelse af en eller flere
praktikanter er berettiget, kan bygherren forlange en uddybende redegørelse fra entreprenøren. Hvis
bygherren herefter fortsat finder entreprenørens handling uberettiget, kan bygherren meddele
entreprenøren, at den manglende beskæftigelse af en eller flere praktikanter vil blive betragtet som
misligholdelse af aftalen. Sker der herefter fortsat misligholdelse af kontrakten, er bygherren berettiget
til efter påkrav at kræve en bod på DKK 5.000 pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som
entreprenøren er forpligtet til at beskæftige, indtil entreprenøren har afleveret behørig dokumentation,
jf. pkt. 2 og 3.
93200.001 Storstrømsbroen REV SIDE
SB - Særlige Betingelser 02 33 af 33
6. Hvis entreprenøren ikke opfylder sin pligt til at give meddelelse om manglende beskæftigelse af en
eller flere praktikanter eller til at dokumentere, at kravet om beskæftigelse af det fastsatte antal
årsværk praktikant(er) er opfyldt, kan bygherren meddele entreprenøren, at dette betragtes som
misligholdelse af aftalen. Sker der herefter fortsat misligholdelse af kontrakten, er bygherren berettiget
til efter påkrav at kræve en bod på DKK 5.000 pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som
leverandøren efter nærværende aftale er forpligtet til at beskæftige, indtil leverandøren har afleveret
behørig dokumentation, jf. pkt. 2 og 3.
7. Såfremt det ved aflevering af opgaven kan konstateres at entreprenøren ikke fuldt ud har beskæftiget
det krævede antal årsværk praktikant(er), pålægges entreprenøren en bod svarende til DKK 50.000
pr. manglende årsværk praktikant.
Vejdirektoratet har lokale kontorer i:
Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København
Find mere information på vejdirektoratet.dk
Vejdirektoratet Niels Juels Gade 131022 København K
Telefon 7244 [email protected]