razpisna dokumentacija - jeko · 2018. 1. 22. · tt = čas transporta (ure) (po amzs razdalje med...

Popravila delovnega orodja in delovnih priključkov podjetja JEKO, d.o.o.

Razpisna dokumentacija

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice Cesta maršala Tita 51 4270 JESENICE Predmet javnega naročila: Popravila delovnega orodja in delovnih priključkov

podjetja Številka javnega naročila: V/05 Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: Postopek oddaje naročila male vrednosti Javni razpis je bil objavljen : Portal javnih naročil Datum objave: 22.1.201

Popravila delovnega orodja in delovnih priključkov podjetja JEKO, d.o.o. za obdobje enega leta

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., JeseniceCesta maršala Tita 51 4270 JESENICE


V/05-KM-005/2018

Postopek oddaje naročila male vrednosti

Portal javnih naročil – www.enaročanje.si

.2018, št. naročila JN000319/2018-W01

za obdobje enega leta

Stran 1

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

Popravila delovnega orodja in delovnih priključkov za obdobje enega leta



VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE ................................

2. SPLOŠNE DOLOČBE ................................

2.1 PODATKI O NAROČNIKU ................................2.2 PREDMET PONUDBE ................................2.3 PRAVNA PODLAGA ................................2.4 PODATKI O PONUDNIKIH ................................2.5 PRIDOBITEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

2.6 DODATNA POJASNILA, SPREMEMBE IN DOPOLNI

2.7 VARIANTNE PONUDBE ................................2.8 MERILO ZA IZBOR ................................2.9 PREDLOŽITEV PONUDBE ................................2.10 ODPIRANJE PONUDB ................................2.11 DOPUSTNE DOPOLNITVE PONUDBE IN ODPRAVA RAČUN

2.12 DOPUSTNOST PONUDBE ................................2.13 IZLOČITEV PONUDBE ................................2.14 OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA ................................2.15 SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA ................................2.16 ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA ................................2.17 POUK O PRAVNEM SREDSTVU ................................2.18 PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO ................................2.19 USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUD

3. PONUDBENI POGOJI ................................

3.1 CELOVITOST PONUDBE ................................3.2 SKUPNA PONUDBA ................................3.3 PONUDBA S PODIZVAJALCI ................................3.4 UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV

3.5 PONUDBENA CENA IN PONUDBENI PREDRAČUN

3.6 NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA ................................3.7 VELJAVNOST PONUDBE ................................3.8 NAČIN NAROČANJA STORITVE TER PLAČILNI POG

3.9 ROK IN KRAJ IZVEDBE TER PREVZEM ................................3.10 REKLAMACIJE ................................................................3.11 TEHNIČNI POGOJI ................................3.12 JAMSTVO ZA NAPAKE ................................

4. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUD

4.1 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV ................................4.2 SPOSOBNOST OPRAVLJANJA POKLICNE DEJAVNOST

4.3 EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ ................................4.4 TEHNIČNE IN KADROVSKE SPOSOBNOSTI

5. FINANČNA ZAVAROVANJA ................................

6. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

6.1 JEZIK IN OBLIKA PONUDBE ................................6.2 OBVEZNA VSEBINA PONUDBE TER POGOJI IN DOK

6.2.3 Osnovna sposobnost: ................................6.2.4 Poklicna sposobnost: ................................6.2.5 Ekonomska in finančna sposobnost:6.2.6 Tehnična in kadrovska sposobnost

6.3 SESTAVINE PONUDBE V PRIMERU SKUPNEGA NAST

6.4 SESTAVINE PONUDBE V PRIMERU UDELEŽBE PODI


VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................OKUMENTACIJE ................................................................................................

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE ................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................DBE IN ODPRAVA RAČUNSKIH NAPAK ................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

ZAVRNITEV VSEH PONUDB IN ODSTOP OD IZVEDBE .............................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................DRUGIH SUBJEKTOV ................................................................................................UDBENI PREDRAČUN ................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

TVE TER PLAČILNI POGOJI ...............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................

JE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV ................................................................

................................................................................................................................A POKLICNE DEJAVNOSTI ..........................................................................................

................................................................................................SPOSOBNOSTI ................................................................................................

..........................................................................................................................

PONUDBE ................................................................................................

...............................................................................................................................BE TER POGOJI IN DOKAZILA, KI JIH MORAJO PREDLOŽITI PONUDNIKI .........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................Ekonomska in finančna sposobnost: ................................................................................................Tehnična in kadrovska sposobnost ................................................................................................

RIMERU SKUPNEGA NASTOPA ................................................................RIMERU UDELEŽBE PODIZVAJALCEV ................................................................


Stran 2

................................................... 4

....................................... 5

........................................ 5 ............................................ 5

............................................... 5 ....................................... 6

................................................ 6 .......................................................... 6

.......................................... 6 ................................................ 6

...................................... 8 .......................................... 8

........................................ 8 .................................... 9

.......................................... 9 ......................................................... 9

................................................. 10

................................................. 10 ........................... 10

......................... 11 ............................. 11

.................................... 12

....................................... 12 ............................................. 12

................................. 12 ....................................... 13 ...................................... 13

............................. 14 ...................................... 14

............................... 14 .................................................... 15

.................................................. 15 ............................................. 15

........................................ 15

................................... 16

................................ 16 .......................... 17

................................................... 17 .......................................... 17

.......................... 18

.......................................... 19

............................... 19

............................... 19 .......................... 20

........................... 21 ................................... 21

.................................... 21 ....................................................... 22

.............................................. 22


Razpisna dokumentacija Stran 3

PODATKI O PONUDNIKU .................................................................................................................................... 23 PONUDBA ............................................................................................................................................................ 24 OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA ........................................................................................................................................................ 26 IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 75. ČLENA

ZJN-3 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE .......................................... 27 IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 75. ČLENA ZJN-3 IN

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE ......................................................... 28 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI ................................................................................... 29 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI .................................................................................. 30 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH IN EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV ......................................... 31 REFERENČNA LISTA PONUDNIKA OZ. SKUPNEGA PONUDNIKA S PODROČJA ISTOVRSTNIH DEL ........... 32 REFERENČNO POTRDILO ................................................................................................................................. 33 UDELEŽBA PODIZVAJALCEV ............................................................................................................................ 34 PODATKI O PODIZVAJALCU IN SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA ........................................................ 35 PONUDBENI PREDRAČUN ................................................................................................................................. 36 OBRAZEC PRIJAVE ............................................................................................................................................ 38 OSNUTEK OKVIRNEGA SPORAZUMA ............................................................................................................... 40 VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE ............................................................................................... 49 VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI ..................................................... 51 POOBLASTILO ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB ............................................................... 53



1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju

ZJN-3) je JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o.,

Jesenice (v nadaljevanju naročnik) na Portalu javnih naročil št.

22.1.2018 in na svoji spletni strani objavil javni razpis za

ORODJA IN DELOVNIH PRIKLJUČKOV PODJETJA JEKO, d.o.o.

LETA po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo

pogoje iz razpisne dokumentacije.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse

pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.

Kontaktna oseba s strani naročnik

pošta: [email protected].

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije lahko ponudnik zahteva izključno preko

Portala javnih naročil.

Zainteresirane ponudnike vabimo, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne

dokumentacije.


POVABILO K ODDAJI PONUDBE


3) je JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270

Jesenice (v nadaljevanju naročnik) na Portalu javnih naročil št. JN000319/2

in na svoji spletni strani objavil javni razpis za POPRAVILA DELOVNEGA

ORODJA IN DELOVNIH PRIKLJUČKOV PODJETJA JEKO, d.o.o. ZA OBDOBJE ENEGA

po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo ponudil najugodnejšo ponudbo in bo izpolnjeval vse


pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Kristina Mejač, telefon 04/5810416, faks 04/581020, e


ponudnike vabimo, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne

Direktor:

Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.


Stran 4


Cesta maršala Tita 51, 4270

/2018-W01, dne

POPRAVILA DELOVNEGA

ZA OBDOBJE ENEGA

ponudil najugodnejšo ponudbo in bo izpolnjeval vse


a je Kristina Mejač, telefon 04/5810416, faks 04/581020, e-


ponudnike vabimo, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne

Direktor: Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.



2. SPLOŠNE DOLOČBE 2.1 Podatki o naročniku Naziv naročnika: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice Naslov naročnika: Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice Zakoniti zastopnik naročnika: Uroš Bučar Identifikacijska številka za DDV: SI67496717 Matična številka: 5926823000 Telefon: 04 581 04 00 Telefax: 04 581 04 20 Kontaktna oseba: Kristina Mejač, 04 581 04 16, [email protected] Podpisnik okvirnega sporazuma: Uroš Bučar

2.2 Predmet ponudbe

Predmet javnega naročila obsega:

- popravila delovnih orodij, strojev, specialnih priključkov in nadgradenj; - dobava nadomestnih delov in potrošnega materiala za popravilo navedene opreme ali na

posebno zahtevo naročnika.

Predmet javnega naročila so stalne storitve, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Naročnik bo storitev naročal po potrebi, preko celotnega obdobja veljavnosti okvirnega sporazuma, glede na dejanske potrebe.

Ponudnik mora zagotavljati in vgrajevati originalne rezervne dele za opremo in izvajati popravila v skladu z navodili in zahtevami proizvajalca. Na nadomestne dele se zahteva enoletna garancija, ki teče od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.

Naročnik bo ponudniku za potrebe popravil nudil vse tehnične podatke o opremi in tehnično dokumentacijo, s katero razpolaga.

Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudnikom ni dovoljeno spreminjati pogojev in zahtev naročnika, navedenih v tej razpisni dokumentaciji.

2.3 Pravna podlaga

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov:

Zakon o javnem naročanju - ZJN-3 (Ur.l.RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3); Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l.RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-

D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17; v nadaljevanju ZPVPJN); Obligacijski zakonik (Ur.l.RS, št. 83/2001, 32/2004, 40/2007, 97/2007-UPB1, 64/16 – odl.

US ); Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l.RS št. 69/2011-UPB2, v nadaljevanju

ZIntPK); Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 27/2016) Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 51/2017) Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Ur. l. RS, št. 82/2013) ter ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se

nanaša na predmet javnega naročila.



2.4 Podatki o ponudnikih

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo po ZJN-3, ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo pri tem javnem naročilu. Kot ponudnik lahko pri javnem naročilu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in izpolnjuje ostale pogoje iz te dokumentacije. Pri javnem naročilu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila. Ponudnik, ki nastopa z več kot eno ponudbo, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa v tem sklopu. Take ponudbe bodo izločene. Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

2.5 Pridobitev razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo na portalu javnih naročil (www.enarocanje.si) in na spletni strani naročnika http://www.jeko.si/#pod_javnanarocila_razpisi.

2.6 Dodatna pojasnila, spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

Ponudniki lahko komunicirajo z naročnikom samo pisno preko portala javnih naročil

Naročnik bo preko portala javnih naroči posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo oziroma predmetom naročila najpozneje do dne 2. februarja 2018, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatna pojasnila posredovana pravočasno, to je do dne 1. februar 2018 do 12.00 ure.

Pojasnila o dokumentaciji glede javnega naročila se lahko zahteva izključno preko portala javnih naročil (http://www.enarocanje.si).

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na portalu javnih naročil, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informaciji izhaja, da se z njim spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

2.7 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso predvidene in ne bodo upoštevane.

2.8 Merilo za izbor

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba z uporabo meril:

1. strošek naročnika, ki ga ima z nadzorom nad izvajanjem del izbranega ponudnika storitev

35%

2. strošek transporta delovne opreme na servisno mesto 35%

3. strošek izvajanja del obračunanih po ceni ure dela 25%

4. višina popusta na originalne nadomestne dele in drobni material

5%

SKUPAJ 100%



1. Strošek naročnika, ki ga ima z nadzorom nad izvajanjem del izbranega ponudnika storitev (Sn). Strošek nadzora nad izvajanjem del izbranega ponudnika je sestavljen iz časa transporta nadzornega delavca in cene vozila nadzornika

Tt = čas transporta (ure) (po AMZS razdalje med kraji) Cv = cena vozila nadzornika (15,63 €/ura)

Sn = (Tt * Cv)

2. Strošek transporta delovne opreme na servisno mesto (St)

Strošek transporta delovne opreme na servisno mesto je sestavljen iz časa transporta delovne opreme in povprečne lastne cene delovne opreme.

Tt = čas transporta (ure) (po Amzs razdalje med kraji) Cp = povprečna lastna cena delovne opreme (32,38 €/ura)

St = (Tt * Cp)

3. Strošek izvajanja del obračunanih po ceni ure dela (Sd)

Strošek izvajanja del obračunanih po ceni ure dela predstavlja povprečna cena po vrednosti deleža. Ponudnik mora navesti ceno na delovno uro brez DDV za različna dela:

- delovna ura strojnega popravila - terenska delovna ura strojnega dela

Glede na navedeni delež v prilogi 1 razpisne dokumentacije se izračuna povprečna cena delovne ure ponudnika.

4. Popust na originalne nadomestne dele in drobni material nabavljen pri pooblaščenem serviserju z vsemi popusti

Ponudnik mora navesti višino ponujenega popusta za originalne nadomestne dele in drobni material. Popust predstavlja odstotek zmanjšane vrednosti cene originalnih nadomestnih delov in drobnega materiala.

Glede na ponujeno višino, se v Prilogi 1 izračuna povprečna vrednost popusta in vrednost po deležu.

Izračun skupne končne vrednosti je naveden v Prilogi 1 razpisne dokumentacije v excelovem dokumentu. Priloga vsebuje tabele z že vnesenimi formulami za lažje preračunavanje deležev.

Najugodnejši ponudnik iz zgoraj navedenih meril in kalkulacije iz Priloge 1 zbere najmanjše število točk.

Ponudnik mora izpolniti Prilogo 1, jo natisniti, opremiti z datumom in priložiti ponudbi.

V primeru dveh ali večih pravilnih in popolnih cenovno enakih ponudb bo naročnik s cenovno enakimi ponudniki izvedel pogajanja. V kolikor se bodo pogajanja izvedla bodo ponudniki o tem pisno obveščeni.



2.9 Predložitev ponudbe

Ponudniki oddajo ponudbe, spremembe ali umike ponudb:

- s priporočeno pošiljko po pošti na naslov naročnika JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice ali

- osebno v tajništvu naročnika na naslovu JEKO, d.o.o.,Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku ali bo prispela po pošti do 5. februarja 2018, najkasneje do 10.00 ure.

Vse nepravočasno predložene ponudbe (ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe) bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

2.10 Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo dne 5. februar 2018 ob 12.00 uri v prostorih podjetja JEKO, d.o.o. Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja.

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika (OBR-9). Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (naziv ali šifra ponudnika, predračun). V zapisnik se zapiše tudi na odpiranju ugotovljene pomanjkljivosti v ponudbah ter pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov glede postopka odpiranja. Na koncu odpiranja ponudb zapisnik podpiše strokovna komisija in zakoniti zastopniki oziroma pooblaščeni predstavniki ponudnikov. S podpisom zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec ponudnika potrdi, da se strinja z načinom odpiranja ponudb. Če kdo izmed zgoraj navedenih tega noče storiti, se to zavede v zapisnik in navede razloge za odklonitev podpisa.

Nepravočasne ponudbe se neodprte vrne pošiljateljem.

Zapisnik o javnem odpiranju ponudb se prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov izroči takoj po končanem odpiranju, vsem ostalim ponudnikom pa pošlje po pošti najkasneje v treh delovnih dneh po odpiranju.

2.11 Dopustne dopolnitve ponudbe in odprava računskih napak

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave ali transparentnosti. Naročnik bo od ponudnika zahteval popravek, dopolnitev, spremembo ali pojasnilo ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Dopolnitev ali predložitev manjkajočega dokumenta, popravek ali pojasnilo se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne dokumentacije ali informacije, bo naročnik ponudbo izločil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednost postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,



- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napaka tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

2.12 Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. 2.13 Izločitev ponudbe

Naročnik bo izločil: - nepravočasne ponudbe; - nedopustne ponudbe; - ponudbe, ki ne bodo ustrezale vsem tehničnim zahtevam.

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točke 4. Razpisne dokumentacije Naročnik lahko kadar koli v postopku izključi ponudnika tudi, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

2.14 Obvestilo o oddaji naročila

Naročnik bo v roku petih (5) dni po končanem preverjanju in ocenjevanju obvestil vsakega ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o odločitvi obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev objavil na portalu javnih naročil (www.enarocanje.si). Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve sporazuma o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da premeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina sporazuma posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča.

Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, o svoji odločitvi in razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike ali kandidate.



2.15 Sklenitev okvirnega sporazuma

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil okvirni sporazum. Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu sporazuma. Če izbrani ponudnik sporazuma ne bo podpisal v roku osmih (8) delovnih dni od poziva, se šteje, da je odstopil od sporazuma. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje resnosti ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

Okvirni sporazum je sklenjen, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji) in postane veljaven s ponudnikovo predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Sestavni del sporazuma je tudi ponudba.

Izbrani ponudnik mora naročniku na njegov poziv v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditosih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njimi povezane družbe.

2.16 Zaupnost podatkov in postopka

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ko so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z 39. in 40. členom ZGD-1.

Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik o obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu zapisano POSLOVNA SKRIVNOST ali ZAUPNO. Če je zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan, v vrstici ob desnem robu pa izpisano POSLOVNA SKRIVNOST ali ZAUPNO. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno.

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost.

2.17 Pouk o pravnem sredstvu

V skladu z določilom 14. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 63/13 in 60/17 v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) se aktivna legitimacija za vložitev zahteve za pravno varstvo v postopkih javnega naročila prizna vsaki osebi, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-3 ali ZPVPJN ne določata drugače.

Rok za vložitev zahtevka za revizijo je deset (10) delovnih dni od: - objave obvestila o javnem naročilu ali - obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če

se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali



- prejema povabila k oddaji ponudb.

Po odločitvi naročila je rok za vložitev zahtevka pet (5) delovnih dni od prejema odločitve o oddaji naročila. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati: - ime in priimek vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo, - ime naročnika, - oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti - pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s

pooblaščencem, - potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Zahtevek za revizijo se vloži pri naročniku. Zahtevek mora biti pisen, poslan po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, v primeru kot ga določa 24. člen ZPVPJN. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo predložiti potrdilo o plačilu takse v višini 2.000,00 €, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo in če se naročilo oddaja po postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. V kolikor se zahtevek nanaša na odločitev o oddaji naročila, mora vlagatelj zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini dveh (2) odstotkov (%) od vrednosti najugodnejše popolne ponudbe z DDV, vendar ne manj kot 500,00 € in ne več kot 25.000,00 €.

Takso je potrebo vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-31918 ter predloži potrdilo o njenem plačilu.

2.18 Protikorupcijsko določilo

V času javnega naročila naročnik in ponudnik ne smeta pričeti in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbiri ponudbe do pričetka veljavnosti sporazuma, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da sporazum ne bi začel veljati ali ne bi bil izpolnjen. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije. 2.19 Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb in odstop od izvedbe

Naročnik lahko kadar koli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na portalu javnih naročil. Že predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil pošiljateljem in jih ob tem obvestil o ustavitvi postopka javnega naročanja.

Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestiti ponudnike ali kandidate. Naročnik bo obvestilo o tem takoj objavil na portalu javnih naročil.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo. Kadar naročnik v skladu s tem odstavkom sprejme novo



odločitev o oddaji javnega naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva vročitve nove odločitve.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve sporazuma o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina sporazuma posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča.

3. PONUDBENI POGOJI 3.1 Celovitost ponudbe

Ponudnik mora v celoti ponuditi storitev, ki je navedena v posameznih postavkah ponudbenega predračuna. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji. 3.2 Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj. Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- navedba vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa)

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, - pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis okvirnega

sporazuma, - obseg storitev, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti, - izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi

pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, - izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, - določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini in - navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje iz točke 4. razpisne dokumentacije, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače.

Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (točka 4. Razpisne dokumentacije) in predložiti ESPD obrazec ALI priložiti izpolnjene obrazce OBR-3a, OBR-3b, OBR-3c, OBR-3d, OBR-3e.

Plačilo bo naročnik opravil preko vodilnega ponudnika.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja sporazuma ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oziroma če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal sporazum o izvedbi javnega naročila.

3.3 Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti za vsakega od podizvajalcev:



- izpolnjen obrazec Udeležba podizvajalcev (OBR-4a), kjer mora navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del). Vrednost del, ki jih prevzema ponudnik kot glavni izvajalec ne more biti manjša od vrednosti del posameznega podizvajalca;

- izpolnjen Obrazec Podatki o podizvajalcu in zahteva za neposredna plačila (OBR-4b).

Vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje osnovne in poklicne sposobnosti (točka 4. Razpisne dokumentacije) – ESPD obrazec ALI priložiti izpolnjene obrazce OBR-3a, OBR-3b, OBR-3c, OBR-3d, OBR-3e.

Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznem pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj.

Neposredno plačilo podizvajalcu v skladu s 6. točko 94. člena ZJN-3 ni obvezno, bo pa naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene oziroma storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

3.4 Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

3.5 Ponudbena cena in ponudbeni predračun

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške, popuste in rabate, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu s pogoji iz javnega razpisa in v skladu z dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom.

Ponudbeni predračun naročnik preveri zaradi možnosti računskih napak. V primeru, da bo naročnik ugotovil očitne računske napake (napake pri seštevanju, množenju ipd.), lahko ob



pisnem soglasju ponudnika te napake popravi, če se pri tem ne spremenita količina in cena na enoto mere. Če ponudnik v danem roku ne bo dal soglasja za popravo napake, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil. Poprava računskih in drugih napak bo mogoča izključno v primerih in pod pogoji, ki jih določa 89. člen ZJN-3. Kljub možnosti preverjanja računskih napak s strani naročnika, ponudnik odgovarja za pravilnost svojih izračunov. V kolikor bodo izračuni napačni in jih ponudnik ne bo preverjal ali če računskih napak ne bo našel, se upošteva cena brez davka na dodano vrednost, ki je navedena v ponudbenem predračunu.

Ponudnik ne sme spreminjati ponudbenega predračuna brez soglasja naročnika. V primeru, da ponudnik brez soglasja naročnika spremeni navedeno vsebino popisa, bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

V obrazec ponudbenega predračuna (OBR-5) ponudnik vnese podatke navedene na str. 37 – ponudbeni predračun.

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z enim ponudnikom, ki ga bo izbral v skladu z merilom iz razpisne dokumentacije.

Ponudbene cene so fiksne skozi vse obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma.

Naročnik bo javno prebral in upošteval podatke, ki bodo vpisani v naročnikov obrazec Ponudbeni predračun (OBR-5) in Prilogo 1. 3.6 Neobičajno nizka ponudba

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50% nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20% nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ponudbo bo zavrnil le, če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, pri čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.

3.7 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 22.3.2018. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudnik podaljša čas veljavnosti ponudbe za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnika morajo biti podani v pisni obliki ali preko elektronske pošte. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

3.8 Način naročanja storitve ter plačilni pogoji

� Naročnik bo storitev naročal sukcesivno preko celotnega obdobja veljavnosti sporazuma, glede na potrebe po vzdrževanju delovnega orodja in delovnih priključkov, telefonsko oziroma po elektronski pošti.



� Naročnik se obvezuje, da bo prejete račune poravnal izbranemu ponudniku v roku tridesetih (30) dni, šteto od dneva izstavitve računa za izvedeno storitev, na transakcijski račun izbranega ponudnika, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu. Naročnik bo plačila, vsem v ponudbi navedenim podizvajalcem, izvajal skladno z določili ZJN-3.

3.9 Rok in kraj izvedbe ter prevzem

� Predmet ponudbe se izvaja glede na dejanske potrebe. Naročnik se bo za vsak primer posebej dogovoril glede obsega dela in termina izvedbe.

� Storitev se bo izvajala v servisni delavnici ponudnika po predhodnem dogovoru. Obseg popravila in rok izvedbe se dogovori ločeno za vsako popravilo. Pri večjem popravilu se bo izvedel popis del in izdelal okvirni predračun.

� Storitev se lahko izvaja tudi na terenu oziroma na mestu okvare delovnega orodja oziroma priključkov.

� Prevzem v postopek popravila je največ tri (3) ure od dostave delovnega orodja oziroma priključka v delavnico pogodbenega izvajalca servisnih del.

� Za intervencijska popravila naročnik zahteva prioriteto pri popravilu, kar pomeni najkrajši možni rok popravila, vključno z dobavo rezervnih delov. Odzivni čas za intervencijska popravila je največ 24 ur.

� O eventuelnih težavah pri izvajanju storitev mora ponudnik takoj obvestiti naročnika.

3.10 Reklamacije

Naročnik bo morebitne reklamacije uveljavljal v skladu z določili Obligacijskega zakonika ter v skladu z določili, navedenimi v osnutku okvirnega sporazuma.

3.11 Tehnični pogoji

Ponudnik mora izpolnjevati vse tehnične pogoje predmetnega razpisa, njegova delavnica mora biti primerna za izvajanje predmeta naročila (avtodvigala, avtovleka, primerna tehnična oprema delovnega prostora..). 3.12 Jamstvo za napake

Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil okvirni sporazum, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak na predmetu javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.



4. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV 4.1 Razlogi za izključitev Pogoj 1: Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če

bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

DOKAZILO OBR-3a ali ESPD obrazec Pogoj 2: Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključi gospodarski

subjekt: - če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti

ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

- če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN- 3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

- če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. ZJN-3;

- - če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

DOKAZILO OBR-3b ali ESPD obrazec Pogoj 3: Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika,

če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 evrov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje



obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO OBR-3c ali ESPD obrazec Pogoj 4: Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan,

ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

DOKAZILO OBR-3c ali ESPD obrazec Pogoj 5: Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v

zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

DOKAZILO OBR-3c ali ESPD obrazec 4.2 Sposobnost opravljanja poklicne dejavnosti Pogoj 6: Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih

registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima sedež. Če mora imeti gospodarski subjekt določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo navesti, za katero dovoljenje oziroma članstvo gre, in predložiti dokazilo o tem dovoljenju oziroma članstvu.

DOKAZILO OBR-3d ali ESPD obrazec 4.3 Ekonomski in finančni položaj Pogoj 7: Podatke o finančnem stanju ponudnika, iz katerih je razvidno, da ponudnik v

zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.

DOKAZILO BON-2 oz. ustrezno potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega so razvidni identični podatki kot v navedenem obrazcu. Ponudniki s sedežem v tujini morajo predložiti tej zahtevi ustrezna dokazila. Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb.

Pogoj 8: Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh

predhodnih postopkih javnega naročanja. DOKAZILO OBR-3e, OBR-4a 4.4 Tehnične in kadrovske sposobnosti Pogoj 9: Ponudnik mora izkazati, da izpolnjuje tehnične pogoje predmetnega razpisa in

da pristaja na le-te. DOKAZILO OBR-3e Pogoj 9: Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju zadnjih treh let pred objavo obvestila

o naročilu sam ali v sodelovanju s podizvajalci izvedel najmanj tri (sukcesivne) dobave oz. sklenjene pogodbe v vrednosti 15.000,00 € brez DDV jest bi zmanjšal. Naročnik bo kot ustrezne priznal reference, pri katerih so bile storitve v celoti izvedene, ponudnik pa je izstavil račun, ki ni bil zavrnjen.

DOKAZILO OBR-3f, OBR-3g



Pogoj izpolnijo ponudniki in podizvajalci skupaj. Ponudniki se lahko sklicujejo na reference podizvajalcev, ki bodo v okviru tega naročila izvedli dela, za katera prilagajo reference. Naročnik si pridržuje pravico pri referenčnem naročniku preveriti kvaliteto opravljenega posla, ki ga ponudnik navede kot referenčnega. V kolikor referenčni naročnik ne potrdi kvalitetne izvedbe, se referenca ne upošteva.

5. FINANČNA ZAVAROVANJA

- RESNOST PONUDBE:

Ponudnik mora, kot garancijo za resnost ponudbe v ponudbi priložiti lastno menico (podpisano) v višini 3% ocenjene vrednosti naročila, ki znaša 70.000,00 € (brez DDV), s pooblastilom za izpolnitev in uporabo in menično izjavo (vzorec teksta je priložen v obrazcu OBR-8a). Garancija za resnost ponudbe, mora veljati še najmanj 10 dni po preteku veljavnosti ponudbe, ki jo ponudnik poda v obrazcu ponudbe. V primeru veljavnosti ponudbe po tej razpisni dokumentaciji (45 dni po odpiranju ponudb dne 22.3.2018), je rok veljavnosti garancije najmanj do dne 1.4.2018 (45 + 10 dni). V primeru, da ponudnik poda veljavnost ponudbe, ki je daljša od zahtevane, mora le-to pokriti z ustrezno daljšo veljavnostjo garancije za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru naročnik razlike nad zahtevano veljavnostjo ponudbe, ki ni pokrita z garancijo, ne bo upošteval.

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec OBR-8a o sprejemanju načina finančnega zavarovanja PODPISAN IN ŽIGOSAN.

Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe v naslednjih primerih: - če ponudnik umakne ponudbo po poteku roka za oddajo ponudbe ali spremeni ponudbo v

času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi ali - če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove

ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila.

- DOBRA IZVEDBA POGODBENIH OBVEZNOSTI:

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (vzorec teksta je priložen v obrazcu OBR-8b) bo izbrani ponudnik, predložil ob sklenitvi okvirnega sporazuma. Kot garancijo naročnik zahteva od izbranega najugodnejšega ponudnika izročitev lastne menice (podpisane), s pooblastilom za unovčenje menice in menično izjavo, za čas veljavnosti od podpisa okvirnega sporazuma do 30 dni preteku veljavnosti sporazuma, to je do dne 30.4.2019.

Naročnik bo unovčil menico kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po sporazumu ne bodo pravilno izvajane.

Kot sestavni del ponudbene dokumentacije mora biti obrazec OBR-8b o sprejemanju načina finančnega zavarovanja PODPISAN IN ŽIGOSAN.

Kot garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se lahko uporabi tudi menica, ki je služila kot garancija za resnost ponudbe, s tem, da izbrani izvajalec izroči novo pooblastilo.

Okvirni sporazum se sklepa z odložnim pogojem, da postane veljaven šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.



6. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE 6.1 Jezik in oblika ponudbe

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku, skladno z navodili in obrazci iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom. Celoten postopek javnega naročila poteka v slovenskem jeziku. Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog dokumentacije, podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe, in parafirana, kjer je to zahtevano.

Zaželeno je, da je ponudba razvrščena po vrstnem redu, navedenem v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s črnilom ali kemičnim svinčnikom z jasnimi tiskanimi črkami ali natipkati ter datirati, podpisati in žigosati. Na ta način pripravljeni dokumenti morajo biti originali.

Ponujena dela morajo v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik v ponudbi ne ponudi vseh zahtevanih del/blaga/storitev ali so le-ta neustrezna, se ponudnika izloči iz nadaljnjega obravnavanja. Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v času oddaje ponudbe in morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin razen, če izvirnik ni posebej zahtevan.

Zaželeno je: - da so vse strani v ponudbi oštevilčene, ponudniki pa morajo v spremnem dopisu navesti

skupno število strani v ponudbi; - da si strani v ponudbi sledijo po vrstnem redu oštevilčenja; - da je celotna ponudbena dokumentacija zvezana z vrvico v celoto in zapečatena ali

drugače zaščitena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata;

- da so vsa zahtevana dokazila ločena s pregradnimi listi; - da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če je dokument

sestavljen iz več listov (omogočeno listanje); - da so dokumenti v ponudbi zloženi po vrstnem redu, kot je naveden v poglavju 6.2.

Obvezna vsebina ponudbe ter pogoji in dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki za dokazovanje izpolnjevanja pogojev.

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici oziroma ovoju, tako da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici oziroma ovoju mora biti nalepljen izpolnjen Obrazec prijave (OBR-6).

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v slovenski jezik. 6.2 Obvezna vsebina ponudbe ter pogoji in dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki

Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil:

6.2.1 izpolnjen obrazec PODATKI O PONUDNIKU (OBR-1)

6.2.2 izpolnjen obrazce PONUDBA (OBR-2)

Sposobnost ponudnika Za priznanje sposobnosti ponudnika mora le-ta izpolnjevati pogoje iz 75. in 76. člena ZJN-3, kar ponudnik dokazuje z izjavo o sposobnosti, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. Naročnik bo, v primeru dvoma v podane izjave, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne



vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.

6.2.3 Osnovna sposobnost:

Izpolnjene, podpisane in žigosane izjave, dane pod kazensko in materialno odgovornostjo:

- Izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3, s katero izjavlja, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 (za ponudnika) in opredeljenih v Kazenskem zakoniku (Ur.l. RS št. 50/12 – UPB in 54/15), in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence; (ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora kot obvezno prilogo priložiti ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb).

Dokazilo: IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 75. ČLENA ZJN-3 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE (OBR-3a) ali ESPD obrazec

- Izjava osebe, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali osebe, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v tem gospodarskem subjektu v zvezi s kaznivimi dejanji iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3, s katero izjavlja, da on sam ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 in pooblastilo, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb. Ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora kot obvezno prilogo priložiti ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb.

Dokazilo: IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 75. ČLENA ZJN-3 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE (OBR-3b) ali ESPD obrazec

- Izjava, da ponudnik izpolnjuje obveznosti iz 2. odstavka 75. člena ZJN-3 v zvezi s plačili obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.

- Izjava, da ponudnik na dan oddaje ponudbe ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

- Izjava, da ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

- Izjava, da ponudnik ni kršil obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3. - Izjava, da se nad ponudnikom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega

prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegova sredstva oziroma poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče in da poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene ter da se nad ponudnikom, v skladu s predpisi drugih držav, ni začel postopek oziroma ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

- Izjava, da ponudnik doslej še ni zagrešil hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi katere bi bila omajana njegova integriteta.

- Izjava, da v skladu z č. točko 6. odstavka 75. člena ZJN-3 ni prišlo do izkrivljanja konkurence, ker bi ponudnik z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco.

- Izjava, da v odnosu do naročnika ne obstajajo nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3.

- Izjava, da ne obstajajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), in sicer ponudnik izjavlja, da je seznanjen z določbo 35. člena ZIntPK, ter da nihče izmed funkcionarjev naročnika ali njegovih družinskih članov (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji,



bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski zvezi): • ni pri ponudniku udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik

oziroma • ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu

udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Dokazilo: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI (OBR-3c) ali ESPD obrazec

Ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora kot obvezno prilogo priložiti ustrezna dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb.

6.2.4 Poklicna sposobnost:

Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava o izpolnjevanju poklicne sposobnosti (OBR-3d), dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.

- Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

- Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.

Dokazilo: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI (OBR-3d) ali ESPD obrazec

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila pristojnih institucij. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

Vse izjave morajo biti original (tako za ponudnika, skupnega izvajalca ali podizvajalca)

6.2.5 Ekonomska in finančna sposobnost:

Podatke o finančnem stanju ponudnika, iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa. Ponudniki morajo predložiti (obrazci so lahko tudi kopije): - BON-2 oziroma ustrezno potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega

so razvidni identični podatki kot v navedenem obrazcu. Ponudniki s sedežem v tujini morajo predložiti tej zahtevi ustrezna dokazila. Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb.

6.2.6 Tehnična in kadrovska sposobnost

- žigosana in parafirana izjava ponudnika, da izpolnjuje vse tehnične in ekonomsko finančne pogoje predmetnega razpisa (OBR-3e)

- referenčna lista ponudnika z navedbo najmanj treh uspešno izvedenih istovrstnih storitev, izvedenih v zadnjih treh letih pred objavo predmetnega javnega naročila, v vrednosti najmanj 15.000,00 € (OBR-3f). Priložiti je potrebno obrazec izpolnjen, podpisan in žigosan s strani ponudnika ter referenčna potrdila potrjena s strani ostalih naročnikov (OBR-3g)

- v primeru skupne ponudbe dokazila v skladu s točko 6.3 razpisne dokumentacije - v primeru, da bo ponudnik nastopal s podizvajalci tudi:

• UDELEŽBA PODIZVAJALCEV (OBR-4a); • PODATKI O PODIZVAJALCU IN SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA (OBR-

4b);



• izpolnjene obrazce OBR-3a, OBR-3b, OBR-3c, OBR-3d za posameznega podizvajalca ali ESPD obrazec in OBR-3e

- izpolnjen obrazec PREDRAČUN (OBR-5) - izpolnjen obrazec PRIJAVE (OBR-6), ki ga je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico, v

kateri je ponudba; - žigosan, parafiran in izpolnjen OSNUTEK OKVIRNEGA SPORAZUMA (OBR-7); - izpolnjena FINANČNA ZAVAROVANJA (OBR-8a, OBR-8b) z bianco menico za resnost

ponudbe; - v primeru udeležbe na javnem odpiranju ponudb tudi izpolnjeno POOBLASTILO ZA

SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB (OBR-9).

- Izpolnjena PRILOGA 1

6.3 Sestavine ponudbe v primeru skupnega nastopa

Ponudniki morajo predložiti podpisan Akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega naročila, če ponudniki nastopajo v skupni ponudbi (pripravijo ponudniki sami ob upoštevanju zahtev iz točke 3.2 Skupna ponudba). V primeru skupne ponudbe je potrebno k ponudbi poleg akta o skupnem nastopu in drugih dokumentov, ki so obvezna sestavina ponudbe, predložiti za vsakega od izvajalcev v skupnem nastopu posebej izpolnjene obrazce OBR-3a, OBR-3b, OBR-3c, OBR-3d ali ESPD obrazec in OBR-3e. Vse ostale obrazce razpisne dokumentacije podpiše glavni ponudnik tudi v imenu in po pooblastilu ostalih ponudnikov v skupni ponudbi. Šteje se, da ostali ponudniki v skupni ponudbi izpolnjujejo pogoje iz izjav, ki jih v imenu vseh podpiše glavni ponudnik. 6.4 Sestavine ponudbe v primeru udeležbe podizvajalcev

Ponudniki morajo priložiti izpolnjen obrazec Udeležba podizvajalcev (OBR-4a), v katerem jasno označijo, ali nastopajo s podizvajalci ali ne. V primeru nastopa s podizvajalci je treba na obrazcu izpolniti podatke o podizvajalcu.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora ponudbi poleg ostalih obveznih sestavin predložiti še naslednje dokumente za vsakega podizvajalca: - izpolnjene obrazce OBR-3a, OBR-3b, OBR-3c, OBR-3d ali ESPD obrazec in OBR-3e. - podatke o podizvajalcu (OBR-4b) - zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBR-4b), - soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna

podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo (OBR-4b).



PODATKI O PONUDNIKU

NAZIV PONUDNIKA: NASLOV (SEDEŽ) PONUDNIKA:

ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA: KONTAKTNA OSEBA: ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: SPLETNI NASLOV PONUDNIKA: MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:

TELEFON: TELEFAX: IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN NAZIV BANKE: MSP (malo oziroma srednje podjetje) označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila: ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE:

*v primeru skupne ponudbe ta obrazec izpolni vsak partner v skupni ponudbi

Kraj in datum


ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA:

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE:

MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN NAZIV BANKE:

MSP (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila:

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE:

obrazec izpolni vsak partner v skupni ponudbi

(žig in podpis pooblaščene osebe)


Stran 23

OBR-1




PONUDBA

Za oddajo javnega naročila po postopku naročil malih vrednosti št. V/0

Popravila delovnega orodja in delovnih

enega leta, objavljenega na Portalu javnih naročil

www.jeko.si št. JN000319/2018-W01

Številka ponudbe:___________________

Datum ponudbe: ___________________

NAZIV PONUDNIKA:

NASLOV PONUDNIKA:

Izjavljamo, da dajemo ponudbo (ustrezno označite):- samostojno - skupno ponudbo (kot vodilni partner v skupni- ponudbo s podizvajalci

*V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci je potrebno predložiti tudi izpolnjene obrazce (OBR-3a, OBR-3b, OBR-3c, OBR- Pogoji ponudbe: 1. Veljavnost ponudbe je do _____________________ (

2. Strinjamo se z zahtevanimi roki

3. Cene v ponudbi vključujejo vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne

bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Popustceno delovne ure je vključen v končno ponudbeno vrednost.rezervnih delov je navedena v ponudbi.

4. O vsaki spremembi cenika rezervnih delov bomo naročnika obvestili v roku 8 dneh in mu posredovali vsakokrat veljavni cenik.

5. Storitve po tej ponudbi bodo opravljene v odzivnem času določenem v okvirnem sporazumu in razpisni dokumentaciji.


Za oddajo javnega naročila po postopku naročil malih vrednosti št. V/05-KM

opravila delovnega orodja in delovnih priključkov podjetja JEKO, d.o.o. za obdobje

objavljenega na Portalu javnih naročil www.enarocanje.si in spletni strani podjetja

W01 z dne 22.1.2018 dajemo ponudbo kot sledi:

Številka ponudbe:___________________

Datum ponudbe: ___________________

(ustrezno označite):

skupno ponudbo (kot vodilni partner v skupni ponudbi)

*V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci je potrebno predložiti tudi izpolnjene obrazce -3d ali ESPD obrazec in OBR-3e.)

Veljavnost ponudbe je do _____________________ (najmanj do 22.3.2018).

Strinjamo se z zahtevanimi roki izvedbe naročila.

Cene v ponudbi vključujejo vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Popust

je vključen v končno ponudbeno vrednost. Višina popusta na dobavo rezervnih delov je navedena v ponudbi.

O vsaki spremembi cenika rezervnih delov bomo naročnika obvestili v roku 8 dneh in mu posredovali vsakokrat veljavni cenik.

ve po tej ponudbi bodo opravljene v odzivnem času določenem v okvirnem sporazumu


Stran 24

OBR-2

KM-005/2018 za

priključkov podjetja JEKO, d.o.o. za obdobje

in spletni strani podjetja

dajemo ponudbo kot sledi:

*V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci je potrebno predložiti tudi izpolnjene obrazce

Cene v ponudbi vključujejo vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Popust na

Višina popusta na dobavo

O vsaki spremembi cenika rezervnih delov bomo naročnika obvestili v roku 8 dneh in mu

ve po tej ponudbi bodo opravljene v odzivnem času določenem v okvirnem sporazumu



6. Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel ter da v primeru odstopa naročnika od izvajanja javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

7. Soglašamo, da lahko naročnik v primeru, da bo pri pregledu in ocenjevanju ponudbe odkril očitne računske napake, le-te odpravi v skladu z 89. členom Zakona o javnem naročanju.

8. Ponudbeno dokumentacijo smo pripravili v skladu s predpisi o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Svoje pogodbene obveznosti bomo izpolnili po navodilih naročnika in predpisi o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

9. V celoti sprejemamo pogoje v zvezi z oddajo javnega naročila in vse pogoje, navedene v

razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del okvirnega sporazuma, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.

Kraj in datum (žig in podpis pooblaščene osebe)



OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Naročnik bo ugotovil usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila tako, da bo preveril izpolnjevanje pogojev iz 75. člena ZJNdokumentacije. Naročnik bo usposobljenost ponudnika oz. njegovega podizvajalpodlagi izjav danih pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Naročnik bo ponudbe ponudnikov pregledal in ocenjeval v skladu z določili 89. člena ZJNNaročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstevnavedenih v predloženih izjavah v ponudbi.

Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo okvirnega sporazuma preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. V koaktualnega pravno relevantnega stanja bo naročnik štel, da je ponudnik predložil neresnična in zavajajoča dokazila ter bo ravnal v skladu s 75. členom ZJNjavnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.


OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Naročnik bo ugotovil usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila tako, da bo preveril izpolnjevanje pogojev iz 75. člena ZJN-3 ter ostalih pogojev ter določil te razpisne dokumentacije. Naročnik bo usposobljenost ponudnika oz. njegovega podizvajalpodlagi izjav danih pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Naročnik bo ponudbe ponudnikov pregledal in ocenjeval v skladu z določili 89. člena ZJNNaročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstevnavedenih v predloženih izjavah v ponudbi.

Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma

drugih navedb iz ponudbe. V kolikor naročnik ugotovi, da predloženi podatki ne odražajo aktualnega pravno relevantnega stanja bo naročnik štel, da je ponudnik predložil neresnična in zavajajoča dokazila ter bo ravnal v skladu s 75. členom ZJN-3. Če se pri naročniku v postopku

aročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.


Stran 26

Naročnik bo ugotovil usposobljenost ponudnika za izvedbo javnega naročila tako, da bo 3 ter ostalih pogojev ter določil te razpisne

dokumentacije. Naročnik bo usposobljenost ponudnika oz. njegovega podizvajalca preveril na

Naročnik bo ponudbe ponudnikov pregledal in ocenjeval v skladu z določili 89. člena ZJN-3. Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev,

Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma

likor naročnik ugotovi, da predloženi podatki ne odražajo aktualnega pravno relevantnega stanja bo naročnik štel, da je ponudnik predložil neresnična in

3. Če se pri naročniku v postopku aročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev

njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski



Ponudnik:

IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 75. ČLENA ZJN-3 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE Pod kazensko in materialno odgovornostjoobsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 in spremembe): sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje izloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjevnegotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.

Pooblaščam JEKO, d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Polno ime podjetja: Sedež podjetja: Občina sedeža podjetja: Številka vpisa v sodni register (št.vložka):Matična številka podjetja:

Kraj in datum


IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. 3 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ

kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 in spremembe): sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno

ovzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji,

ev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje izloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko

in

POOBLASTILO

Pooblaščam JEKO, d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku inistrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Številka vpisa v sodni register (št.vložka):

(žig in podpis pooblaščene


Stran 27

OBR-3a

IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1.

3 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ

izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 in spremembe): sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno

ovzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji,

ev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in

, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev,

dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko

Pooblaščam JEKO, d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku inistrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.




Ponudnik:

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 75. ČLENA ZJN-3 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjoobsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 in spr.): sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stoškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denanegotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkukoristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.

Spodaj podpisani __________________________________ (ime in priimek) pooblaščam JEKO, d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO: Datum rojstva: Kraj rojstva in občina: Država rojstva: Naslov stalnega /začasnega bivališča:Državljanstvo: Moj prejšnji priimek:

Kraj in datum


IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA 3 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE

kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 in spr.): sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji,

upravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, loraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti,

nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denanegotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko

in

P O O B L A S T I L O

Spodaj podpisani __________________________________ (ime in priimek) pooblaščam e preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od

Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.

Naslov stalnega /začasnega bivališča:



Stran 28

OBR-3b

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ 1. ODSTAVKA

3 IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE

izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 in spr.): sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno

ečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji,

upravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, loraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti,

nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev,

pnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko

Spodaj podpisani __________________________________ (ime in priimek) pooblaščam e preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od




Ponudnik:

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim naročilom: Popravila JEKO, d.o.o. za obdobje enega letaizjavljamo:

da izpolnjujemo obveznosti iz 2. odstavka 75. člena ZJNin drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.

da na dan oddaje ponudbe nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

da nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN da se nad nami kot ponudnikom ni začel p

prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegova sredstva oziroma poslovanje ne upravlja upravitustavljene ter da se nad ponudnikom, v skladu s predpisi drugih držav, ni začel postopek oziroma ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

da nismo zagrešili hujše kršitev poklicnih pravil, zaintegriteta.

da v skladu z č. točko 6. odstavka 75. člena ZJNbi mi kot ponudnik z drugimi gospodarskimi subjekti sklenili dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco.

da v našem odnosu do naročnika ne obstajajo nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3

da ne obstajajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), in sicer: izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo 35. člena ZIntPK, ter da nihče izmed funkcionarjev naročnika ali njdružinskih članov (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski zvezi): � ni pri ponudniku udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zas

oziroma � ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen

pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Kraj in datum


IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI

opravila delovnega orodja in delovnih priključkov podjetja JEKO, d.o.o. za obdobje enega leta, pod materialno in kazensko odgovornostjo

da izpolnjujemo obveznosti iz 2. odstavka 75. člena ZJN-3 v zvezi s plačili obveznih dajatev včnih obveznosti v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima

da na dan oddaje ponudbe nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi

da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno o pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države

dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. da nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3. da se nad nami kot ponudnikom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegova sredstva oziroma poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče in da poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene ter da se nad ponudnikom, v skladu s predpisi drugih držav, ni začel postopek oziroma ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. da nismo zagrešili hujše kršitev poklicnih pravil, zaradi katere bi bila omajana naša

da v skladu z č. točko 6. odstavka 75. člena ZJN-3 ni prišlo do izkrivljanja konkurence, ker bi mi kot ponudnik z drugimi gospodarskimi subjekti sklenili dogovor, katerega cilj ali učinek

evati ali izkrivljati konkurenco. da v našem odnosu do naročnika ne obstajajo nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91.

da ne obstajajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), in sicer: izjavljamo, da smo seznanjeni z

določbo 35. člena ZIntPK, ter da nihče izmed funkcionarjev naročnika ali njdružinskih članov (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski zvezi):

ni pri ponudniku udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zas

ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.



Stran 29

OBR-3c

delovnega orodja in delovnih priključkov podjetja materialno in kazensko odgovornostjo

3 v zvezi s plačili obveznih dajatev včnih obveznosti v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima

da na dan oddaje ponudbe nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi

da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno o pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države

ostopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegova sredstva oziroma

elj ali sodišče in da poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene ter da se nad ponudnikom, v skladu s predpisi drugih držav, ni začel postopek

radi katere bi bila omajana naša

3 ni prišlo do izkrivljanja konkurence, ker bi mi kot ponudnik z drugimi gospodarskimi subjekti sklenili dogovor, katerega cilj ali učinek

da v našem odnosu do naročnika ne obstajajo nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91.

da ne obstajajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), in sicer: izjavljamo, da smo seznanjeni z

določbo 35. člena ZIntPK, ter da nihče izmed funkcionarjev naročnika ali njegovih družinskih članov (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki

ni pri ponudniku udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik

ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen




Ponudnik:

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim naročilom: Popravila delovnega orodja in delovnih priključkov podjetja JEKO, d.o.o. za obdobje enega letaizjavljamo: Ustrezno izpolnite in obkrožite: A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko

____________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _______________, številka _______________.

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila smo na po________________________________________________________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _________________ izdano pri ________________________ ____________________________________________, dne ________________. Smo člani naslednje organizacije: ______________________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.).

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite točko C.)

S podpisom te izjave tudi potrjujemo, da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.

Izjava za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima ponudnik svoj sedež).

Kraj in datum


IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI

opravila delovnega orodja in delovnih priključkov podjetja JEKO, d.o.o. za obdobje enega leta, pod materialno in kazensko odgovornostjo

Ustrezno izpolnite in obkrožite:

Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko ____________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _______________,

Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila smo na po________________________________________________________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _________________ izdano pri ________________________ ____________________________________________, dne ________________. Smo

nje organizacije: ______________________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član

zbornice, združenja itd.).

Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B,

S podpisom te izjave tudi potrjujemo, da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in

za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima ponudnik svoj



Stran 30

OBR-3d

opravila delovnega orodja in delovnih priključkov podjetja materialno in kazensko odgovornostjo

Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko ____________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _______________,

Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila smo na podlagi Zakona ________________________________________________________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _________________ izdano pri ________________________ ____________________________________________, dne ________________. Smo

nje organizacije: ______________________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član

naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B,

S podpisom te izjave tudi potrjujemo, da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in

za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima ponudnik svoj




Ponudnik:

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH IN EKONOMSKO FINANČNIH POGOJEV

Kot ponudnik za Popravila delovnega orodja in delovnih priključkov podjetja JEKO, d.o.o. za obdobje enega leta, po postopku oddaje naročila male vrednosti, objavljenem na Portalu javnih naročil JN000319/201

da razpolagamo z ustreznimi tehničnimi in kadrovskimi kapacitetami potrebnimi za realizacijo naročila;

da imamo zadostne kapacitete in smo sposobni potrebe naročnika;

da bomo v primeru nezmožnosti preko drugega izvajalca pod enakimi pogoji;

da zagotavljamo izvajanje vseh

da bomo izvajali storitev preko celega obdobja veljavnosti podpisa sporazuma do 31.3.201

na dan oddaje ponudbe nimamo in v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudb nismo imeli blokiranega nobenega transakcijskega računa;

imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih postopkih javnega naročanja, v skladu z zahtevami ZJN

da nudimo trideset (30) dnevni plačilni rok;

da zagotavljamo, da naročniki zoper nas niso vlagstoritev in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izključi iz predmetnega postopka;

Istočasno pod kazensko in materialno odg

- da so vsi podatki iz ponudbene dokumentacije resnični,

- da so vse kopije dokumentov iz ponudbene dokumentacije enake originalom,

Kraj in datum



opravila delovnega orodja in delovnih priključkov podjetja JEKO, , po postopku oddaje naročila male vrednosti, objavljenem na

018-W01, dne 22.1.2018, izjavljamo :

da razpolagamo z ustreznimi tehničnimi in kadrovskimi kapacitetami potrebnimi za

da imamo zadostne kapacitete in smo sposobni izvajati storitve predmeta naročila

da bomo v primeru nezmožnosti izvajanja storitev v dogovorjenem času zagotovili pod enakimi pogoji;

izvajanje vseh razpisanih storitev,

preko celega obdobja veljavnosti okvirnega sporazuma.2019 glede na dejanske potrebe po dogovoru z naročnikom;

na dan oddaje ponudbe nimamo in v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudb obenega transakcijskega računa;

imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih postopkih javnega naročanja, v skladu z zahtevami ZJN-3;

da nudimo trideset (30) dnevni plačilni rok;

da zagotavljamo, da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z dokazili o

nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izključi iz predmetnega postopka;

Istočasno pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

da so vsi podatki iz ponudbene dokumentacije resnični,

da so vse kopije dokumentov iz ponudbene dokumentacije enake originalom,



Stran 31

OBR-3e


opravila delovnega orodja in delovnih priključkov podjetja JEKO, , po postopku oddaje naročila male vrednosti, objavljenem na

da razpolagamo z ustreznimi tehničnimi in kadrovskimi kapacitetami potrebnimi za

izvajati storitve predmeta naročila glede na

dogovorjenem času zagotovili izvajanje

okvirnega sporazuma od dneva na dejanske potrebe po dogovoru z naročnikom;

na dan oddaje ponudbe nimamo in v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudb

imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih postopkih

ali upravičenih reklamacij glede kakovosti in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z dokazili o

nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izključi iz predmetnega postopka;

da so vse kopije dokumentov iz ponudbene dokumentacije enake originalom,




Ponudnik:

REFERENČNA LISTA PONUDNIKA oz. SKUPNEGA PONUDNIKA S PODROČJA ISTOVRSTNIH DEL Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvajali istovrstn

Zap.št Naziv naročnika

1.

2.

3.

4.

5.

6 .

7.

8.

OPOMBA: V primeru večjega števila referenc se obrazec fotokopira!

Kraj in datum


PONUDNIKA oz. SKUPNEGA PONUDNIKA S PODROČJA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvajali istovrstne storitve za naslednje naročnike:

Predmet naročila Leto izvedbe

Pogodbena

(v

: V primeru večjega števila referenc se obrazec fotokopira!

(žig in podpis pooblaščene


Stran 32

OBR-3f

PONUDNIKA oz. SKUPNEGA PONUDNIKA S PODROČJA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih pred objavo za naslednje naročnike:

Pogodbena vrednost

(v € brez DDV)




Ponudnik:

REFERENČNO POTRDILO Za namen dokazovanja usposobljenosti ponudnika v zvezi z javnim razpisom

delovnega orodja in delovnih priključkov podjetja JEKO, d.o.o. za obdobje enega leta

objavljenega na Portalu javnih naročil

naročnik potrjujem, da je družba

za nas kvalitetno in v skladu s pogodbo opravila priključkov. kraj izvedbe: datum izvedbe: pogodbena vrednost:

Predmetno potrdilo je mogoče preveriti pri osebi

oz. e-naslovu:__________________________.

Kraj in datum


Za namen dokazovanja usposobljenosti ponudnika v zvezi z javnim razpisom

delovnega orodja in delovnih priključkov podjetja JEKO, d.o.o. za obdobje enega leta

objavljenega na Portalu javnih naročil JN000319/2018-W01, dne 22.1.2018, spodaj

(naziv in naslov)

za nas kvalitetno in v skladu s pogodbo opravila popravljanje delovnega orodja in delovni

Predmetno potrdilo je mogoče preveriti pri osebi ____________________ na tel

naslovu:__________________________.



Stran 33

OBR-3g

Za namen dokazovanja usposobljenosti ponudnika v zvezi z javnim razpisom Popravila

delovnega orodja in delovnih priključkov podjetja JEKO, d.o.o. za obdobje enega leta,

, spodaj podpisani

popravljanje delovnega orodja in delovni

____________________ na tel.št._________




Ponudnik:

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV V zvezi z javnim naročilom po postopku naročila male vrednosti za orodja in delovnih priključkov podjetja JEKO, d.o.o. za obdobje enega letana Portalu javnih naročil JN000319 izjavljamo: (OBKROŽITI IN PO POTREBI IZPOLNITI)

- da ne nastopamo s podizvajalcem

- da nastopamo s navedenimi podizvajalci:

Zap. št.

Naziv podizvajalca

V primeru nastopa s podizvajalci pod kazensko in materialno odgovornostjo, izjavljamo:

� da imamo poravnane vse obveznosti do podizvajalcev, s katerimi sodelujemo na navedenem javnem naročilu,

� da bomo imeli ob sklenitvi okvirnega sporazuma sklenjene pogodbe s podizvajalci,

� da s okvirnim sporazumom primeru podane zahteve za neposredno plačilu s stranipotrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Kraj in datum


V zvezi z javnim naročilom po postopku naročila male vrednosti za Popravila delovnega orodja in delovnih priključkov podjetja JEKO, d.o.o. za obdobje enega leta

0319/2018-W01, dne 22.1.2018.

(OBKROŽITI IN PO POTREBI IZPOLNITI)

da ne nastopamo s podizvajalcem

da nastopamo s navedenimi podizvajalci:

Vrsta del, ki jih bo izvajal Vrednosti del, ki jih bo izvajal (v € brez DDV)


da imamo poravnane vse obveznosti do podizvajalcev, s katerimi sodelujemo na

okvirnega sporazuma z naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci,

o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da v primeru podane zahteve za neposredno plačilu s strani podizvajalca na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.



Stran 34

OBR-4a

opravila delovnega orodja in delovnih priključkov podjetja JEKO, d.o.o. za obdobje enega leta, objavljenega

Vrednosti del, ki jih bo € brez DDV)


da imamo poravnane vse obveznosti do podizvajalcev, s katerimi sodelujemo na

z naročnikom in v času njenega izvajanja

o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da v podizvajalca na podlagi




Ponudnik:

PODATKI O PODIZVAJALCU IN SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA

NAZIV PODIZVAJALCA:

NASLOV PONUDNIKA:

ZAKONITI ZASTOPNIK

MATIČNA ŠTEVILKA:

IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV:

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:

ŠTEVILKA TELEFONA IN FAKSA:

KONTAKTNA OSEBA PODIZVAJALCA

ŠTEVILKA MOBILNEGA TELEFONA:

ELEKTRONSKI NASLOV:

OPOMBA: Ta obrazec predloži ponudnik za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem naročilu. V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN(ustrezno obkrožite!):

DA

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave zahtevajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca na način, ko

Kraj in datum

OPOMBA: obrazec izpolni podizvajalec


PODATKI O PODIZVAJALCU IN SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:

ŠTEVILKA TELEFONA IN FAKSA:

KONTAKTNA OSEBA PODIZVAJALCA

ŠTEVILKA MOBILNEGA TELEFONA:

Ta obrazec predloži ponudnik za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem

V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika

NE

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave zahtevajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca na način, kot je opredeljeno v vzorcu okvirnega sporazuma

(podizvajalec)


obrazec izpolni podizvajalec


Stran 35

OBR-4b

Ta obrazec predloži ponudnik za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem

3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave zahtevajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve

okvirnega sporazuma.




PONUDBENI PREDRAČUN Ponudniki morajo za tem obrazcem priložiti ponudbeni izpolnjen predračun Ponudbeni predračun je sestavljen iz naslednjih postavk: TABELA 1: Strošek naročnika, ki ga ima z nadzorom nad izvajanjem del izbranega ponudnika servisnih storitev (Sn).

Strošek nadzora nad izvajanjem del izbranega ponudnika je nadzornega delavca in cene vozila nadzornika. Ponudnik v tabelo vnese čas transporta nadzornega delavca - ure, vrednost na štiri decimalna mesta razdalje med kraji.

TABELA 2: Strošek transporta na

Strošek transporta na servisno mesto je sestavljen iz časa transporta povprečne lastne cene opreme. Ponudnik v tabelo vnese čas vrednost na štiri decimalna mesta

TABELA 3: Strošek izvajanja del obračunanih po ceni ure dela (Sd)

Strošek izvajanja del obračunanih po ceni ure dela predstavlja deleža. Ponudnik mora navesti ceno na delovno uro v na navedeni delež v prilogi 1 razpisne dokumentacije se izračuna povprečna cena delovne ure ponudnika.

TABELA 4: Popust na originalne nadomestne dele in pooblaščenem serviserju z vsemi popusti

Ponudnik mora navesti višino ponujenega popusta za originalne nadomestne dele in drobni material v odstotkih. Popust predstavlja odstotek zmanjšane vrednosti cene originalnih nadomestnih delov in drobnega materiala.vrednost popusta in vrednost po deležu.

TABELA 5: Razdalja ponudnikove delavnice od sedeža naročnika v km

Ponudnik mora navesti razdaljo med Jesenice) in krajem izvajanja storitve v kilometrih po formuli AMZS razdalje med kraji.

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi ponudbe, ki bo izračunana glede na merila iz razpisne dokumentacije


Ponudniki morajo za tem obrazcem priložiti ponudbeni izpolnjen predračun (OBR

Ponudbeni predračun je sestavljen iz naslednjih postavk:

Strošek naročnika, ki ga ima z nadzorom nad izvajanjem del izbranega storitev (Sn).

Strošek nadzora nad izvajanjem del izbranega ponudnika je sestavljen iz časa transporta nadzornega delavca in cene vozila nadzornika. Ponudnik v tabelo vnese čas transporta

ure, vrednost na štiri decimalna mesta – izračunane po formuli AMZS

Strošek transporta na servisno mesto (St)

Strošek transporta na servisno mesto je sestavljen iz časa transporta delovne opremePonudnik v tabelo vnese čas transporta delovne opreme

vrednost na štiri decimalna mesta – izračunane po formuli AMZS razdalje med kraji.

Strošek izvajanja del obračunanih po ceni ure dela (Sd)

Strošek izvajanja del obračunanih po ceni ure dela predstavlja povprečna cenadeleža. Ponudnik mora navesti ceno na delovno uro v € brez DDV za navedena dela.na navedeni delež v prilogi 1 razpisne dokumentacije se izračuna povprečna cena delovne ure

Popust na originalne nadomestne dele in drobni material nabavljen pri pooblaščenem serviserju z vsemi popusti

Ponudnik mora navesti višino ponujenega popusta za originalne nadomestne dele in drobni Popust predstavlja odstotek zmanjšane vrednosti cene originalnih

delov in drobnega materiala. Glede na ponujeno višino, se izračuna povprečna vrednost popusta in vrednost po deležu.

TABELA 5: Razdalja ponudnikove delavnice od sedeža naročnika v km

Ponudnik mora navesti razdaljo med komunalno bazo naročnika (Ulica Franceta Prešerna 13Jesenice) in krajem izvajanja storitve v kilometrih po formuli AMZS razdalje med kraji.

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ki bo izračunana glede na merila iz razpisne dokumentacije.


Stran 36

(OBR-5) in Prilogo 1.

Strošek naročnika, ki ga ima z nadzorom nad izvajanjem del izbranega

sestavljen iz časa transporta nadzornega delavca in cene vozila nadzornika. Ponudnik v tabelo vnese čas transporta

izračunane po formuli AMZS

delovne opreme in delovne opreme - ure,

AMZS razdalje med kraji.

povprečna cena po vrednosti € brez DDV za navedena dela. Glede

na navedeni delež v prilogi 1 razpisne dokumentacije se izračuna povprečna cena delovne ure

drobni material nabavljen pri

Ponudnik mora navesti višino ponujenega popusta za originalne nadomestne dele in drobni Popust predstavlja odstotek zmanjšane vrednosti cene originalnih

Glede na ponujeno višino, se izračuna povprečna

ceta Prešerna 13, Jesenice) in krajem izvajanja storitve v kilometrih po formuli AMZS razdalje med kraji.

ekonomsko najugodnejše



Naročnik: JEKO, d.o.o. Cesta maršala Tita 51, Jesenice Ponudnik:

P R E D R A Č U N št. __________


Strošek naročnika (nadzor)

Sn

Strošek transporta opreme

St

v- delovna ura strojnega popravila- terenska delovna ura strojnega dela

Povprečna cena:

rezervni deli Originalni nadomestni deli

Drobni material

razdalja v kmoddaljenost od Komunalne baze

Prešernova cesta 13

V ponudbi so zajeti vsi popusti in vsi stroški Seznanjeni smo, da naročnik ne bo priznal nobenih dodatnih stroškov.

Cena delovne ure in popust na cene rezervnih delovveljata nespremenjene za obdobje veljavnosti

Kraj in datum


Cesta maršala Tita 51, Jesenice

P R E D R A Č U N št. __________

Popravila delovnega orodja in delovnih priključkov podjetja JEKO, d.o.o.za obdobje enega leta

Čas transporta (ura) Tt (vrednost štiri decimalna števila)

Čas transporta (ura) Tt (vrednost štiri decimalna števila)

vrsta del cena v €/ ura brez DDV delovna ura strojnega popravila

ura strojnega dela

Povprečna cena:

vrednost popusta v %

razdalja v km km Komunalne baze

Prešernova cesta 13

vsi popusti in vsi stroški za posamezna dela, ki jih ponujamo v ponudbi. Seznanjeni smo, da naročnik ne bo priznal nobenih dodatnih stroškov.

na cene rezervnih delov sta določena po principu »fiksna cena« inza obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma.



Stran 37

OBR-5


Tt (vrednost štiri decimalna števila)

Tt (vrednost štiri decimalna števila)

Delež 95% 5%

100%

za posamezna dela, ki jih ponujamo v ponudbi.

po principu »fiksna cena« in




Naročnik: JEKO, d.o.o. Cesta maršala Tita 51, Jesenice Ponudnik:

OBRAZEC PRIJAVE

Opomba: obrazec na naslednji strani je potrebno

kateri je ponudba!

Obvezno je, da so vsi dokumenti, priloženi v ponudbi,

da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez

vidne poškodbe listov oz. pečata.



Opomba: obrazec na naslednji strani je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico, v

Obvezno je, da so vsi dokumenti, priloženi v ponudbi, zvezani z vrvico in zapečateni tako



Stran 38

OBR-6

izpolniti in nalepiti na ovojnico, v

zvezani z vrvico in zapečateni tako,




Pošiljatelj (vlagatelj): Prejem vloge (izpolni prejemnik- žig prejemnika): Naziv:

Datum prejema:_____________________

Ura prejema:_______________________

Zaporedna št. ponudbe:_______________

Podpis: ____________________________

Naslov:

Ponudba Sprememba Umik

Javno naročilo (predmet): Prejemnik :

POPRAVILA DELOVNEGA ORODJA IN DELOVNIH PRIKLJUČKOV PODJETJA JEKO, d.o.o. ZA OBDOBJE ENEGA LETA

JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

Cesta maršala Tita 51

4270 Jesenice

SLOVENIJA

NE ODPIRAJ – PONUDBA NA JAVNI RAZPIS!

Številka JN: JN000319/2018-W01

Rok za oddajo: 5.2.2018



OSNUTEK OKVIRNEGA SPORAZUMA

NAVODILO:

1. Vzorec okvirnega sporazuma

podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem (če vsaka stran pogodbe ni

parafirana, to ni izločitveni kriterij).

2. Izbrani ponudnik bo v podpis prejel

vzorcu iz razpisne dokumentacije

ponudniku ne bo dovolil spreminjanja pogodbenih določil. Če ponudnik v

vrnil podpisanega sporazuma

primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje resnosti ponudbe ne glede na

razloge za odstop od ponudbe.


OKVIRNEGA SPORAZUMA

okvirnega sporazuma mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in


parafirana, to ni izločitveni kriterij).

Izbrani ponudnik bo v podpis prejel okvirni sporazum, katerega vsebina bo

vzorcu iz razpisne dokumentacije. Dopolnjen bo le s podatki iz ponudbe. Naročnik

ponudniku ne bo dovolil spreminjanja pogodbenih določil. Če ponudnik v 8 dneh

ga sporazuma, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem


razloge za odstop od ponudbe.


Stran 40

mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in


vsebina bo enaka

bo le s podatki iz ponudbe. Naročnik

8 dneh ne bo

. Naročnik bo v tem




OBR-7 JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice,

Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, ki ga zastopa direktor Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.

(v nadaljnjem besedilu naročnik) matična številka: 5926823

identifikacijska številka za DDV: SI67496717 transakcijski račun št.: 07000-0000492171 pri Gorenjski banki d.d., Kranj

in

_____________________________________________________ _____________________________________________________

ki ga zastopa direktor: ______________________ (v nadaljnjem besedilu izvajalec) matična številka: _____________

identifikacijska številka za DDV: ____________________ transakcijski račun št. ____________________________

sklepata

OKVIRNI SPORAZUM št. ____________________

za popravila delovnega orodja in delovnih priključkov podjetja JEKO, d.o.o.

v za obdobje enega leta

UVODNA DOLOČBA

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata: - da je naročnik v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v

nadaljevanju ZJN-3) izvedel postopek oddaje naročila male vrednosti, - da je izvajalec med drugim registriran in ima vsa potrebna dovoljenja za izvajanje

storitev, ki so predmet sporazuma, obenem ima glede opravljanja te dejavnosti izkušnje, specialno strokovno znanje, reference in ustrezno delovno opremo.

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

2. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo izvajalec v tekočem letu na osnovi tega sporazuma naročniku, v skladu z dogovorom, navodili proizvajalca in predračunom - ponudbo št. ____________________, z dne _____________, izvajal popravila delovnega orodja in delovnih priključkov naročnika za obdobje enega leta.

Predmet tega sporazuma so popravila delovnega orodja, priključkom in ostale opreme.

Predmet je tudi dobava nadomestnih delov za opremo iz 2. odstavka 2. člena za potrebe vzdrževanja delovne opreme ali na posebno zahtevo naročnika.

Predmet javnega naročila so stalne storitve, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti.



CENA, VRSTA IN OBSEG POGODBENIH DEL

3. člen

Okvirna, neobvezujoča vrednost pogodbenih del znaša __________________ € brez DDV (z besedo __________________________ evrov __/100).

Cene so določene in specificirane v predračunu – ponudbi št. ______________, z dne ____________, ki je priloga k sporazumu. Cena na enoto je fiksna in se ne sme spreminjati do konca izvedbe pogodbenih obveznosti.

Navedena cena vsebuje: vse stroške dela, stroške vsega materiala, stroške uporabe opreme, ki je potrebna za opravljanje navedenih storitev, taks ipd.. Naročnik ne bo priznaval nobenih dodatnih stroškov.

Vrednost je odvisna od dejanskih potreb pri popravilu opreme, ki je predmet sporazuma in se jih ne da vnaprej predvideti.

Cene storitev v času veljavnosti sporazuma ne smejo biti višje od cen iz ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico, do števila in vrste storitev, v odvisnosti od potreb, ki jih bo imel med letom in bo pri izvajalcu naročil tisto število in vrsto storitev/delov, ki jih bo v času izvajanja sporazuma dejansko potreboval.

4. člen

Cene rezervnih delov se obračunajo po veljavnem ceniku pooblaščenega prodajalca, za katerega je izvajalec odobril popust v višini _____________ % (za originalne in za neoriginalne dele) in je fiksen za celotno trajanje sporazuma. Vsakokrat veljavni cenik je sestavni del sporazuma.

ROK IN NAČIN PLAČILA 5. člen

Storitve bo izvajalec obračunal na podlagi delovnega naloga, ki ga bo ob prevzemu opreme podpisal predstavnik naročnika. Na delovnem nalogu bo izvajalec specificiral ves material, rezervne dele in delo v urah. Izvod delovnega naloga mora biti obvezna priloga računa.

Rok plačila je 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa.

Naročnik bo v primeru predčasnega plačila obračunal 0,05% popusta na dan, vendar ne več kot za 15 (petnajst) dni.

V kolikor naročnik ne poravna računa v dogovorjenem roku, mu ima izvajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

Če naročnik pisno reklamira storitev, se plačilo zadrži do odprave reklamacije.

Cene v času veljavnosti sporazuma ne smejo biti višje od cen iz ponudbenega cenika.

Storitve, ki niso bile zajete v ponudbi oziroma nadomestni deli se zaračunajo po trenutno veljavnih cenah z upoštevanjem ___________% popusta.

Vsi dokumenti, ki jih izda izvajalec, morajo vsebovati tudi številko okvirnega sporazuma.



NAČIN IN ROK IZVEDBE 6. člen

Ker naročnik opravlja dejavnost, ki je v javnem interesu, se pri intervencijskih popravilih zahteva popolna prioriteta in najkrajši možni čas (največ 24 ur od naročila) popravila za vsa dela navedena v 2. členu sporazuma.

Redni obratovalni čas za popravila je od ponedeljka do petka v dopoldanski izmeni od _______ do ________ .

Za delo izven rednega delovnega časa se pogodbeni stranki dogovorita glede na dejanske potrebe.

7. člen

Oprema se bo popravljala v servisni delavnici izvajalca oziroma po potrebi na terenu po predhodnem dogovoru.

Naročnik bo zagotovil dostavo opreme na servis izvajalca, v kolikor je to mogoče.

8. člen

Potrebe po storitvah vzdrževanja bo kontaktna oseba naročnika sporočila izvajalcu najmanj en (1) dan pred izvršitvijo. V kolikor se bo tekom vzdrževalnih del izkazala potreba po dodatnih delih, jih bo moral izvajalec naknadno uskladiti s predstavnikom naročnika in pridobiti njegovo soglasje.

9. člen

Izvajalec bo naročniku predlagal racionalne rešitve pri popravilih opreme, ki je predmet pogodbe. Zamenjane rezervne dele bo moral izvajalec hraniti dokler jih predstavnik naročnika ne bo pregledal oz. najmanj en (1) mesec po zamenjavi. Izvajalec bo naročnika redno obveščal o stanju opreme in opravljenih posegih.

Izvajalec bo pri izvajanju storitev upošteval navodila proizvajalca opreme ter veljavne predpise in normative. Na podlagi dogovora z naročnikom bo izvajalec v opremo vgradil tudi neoriginalne rezervne dele.

Izvajalec bo naročniku na podlagi dogovora brezplačno nudil prostor za poškodovano oz. okvarjeno opremo.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

11. člen

Izvajalec bo opravil delo po pravilih stroke, kvalitetno in v dogovorjenih rokih in si bo sam zagotovil potrebni material in rezervne dele za dogovorjena popravila.

Izvajalec se obvezuje, da bo izvedel naročeno storitev v dogovorjenem obsegu in roku ter bo tekoče obveščal naročnika o morebitnih odstopanjih od dogovorjenega obsega del in času popravila, obveščal naročnika o vseh okoliščinah, ki so bistvenega pomena za izvedbo posla.

V primeru večjega popravila ali izjemne okvare bo izvajalec pripravil popis del s potrebnim materialom, okvirnim predračunom in terminskim planom popravila. Tako popravilo se izvede tako, da naročnik predhodno potrdi predračun in izstavi pisno naročilo.

Izvajalec bo vgrajeval kakovostne nadomestne dele in potrošne materiale, ki jih je predpisal proizvajalec opreme in bo zanje na željo naročnika izročil ustrezno tehnično dokumentacijo in garancijo.

Za rezervne dele podjemnik nudi naročniku garancijo proizvajalca



VARNOST PRI DELU

12. člen

Izvajalec bo sam odgovarjal za varstvo pri delu svojih delavcev in tudi za splošno varnost v zvezi s predmetom sporazuma do tretjih oseb.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

13. člen

Naročnik ima sodelovalno dolžnost in pravico nadzora.

Pogodbeni stranki se bosta ob vsakokratnem naročilu dogovorili o potrebnem obsegu dela in času za izvedbo storitve.

Popravila bo naročnik naročal glede na dejanske potrebe.

Vrsto storitve bosta pogodbeni stranki določili za vsak posel posebej. Naročnik bo naročal storitve telefonsko ali pisno glede na dejanske potrebe.

Naročnik bo izvajalcu za potrebe popravil nudil vse tehnične podatke o opremi in tehnično dokumentacijo, s katero razpolaga.

PREVZEM STORITVE

14. člen

Ob dokončanju del je naročnik oziroma njegova pooblaščena oseba, dolžna skupaj s izvajalcem opraviti prevzem del s podpisom delovnega naloga.

Delovni nalog mora biti izpolnjen tako, da je iz njega razvidno stanje opreme, število obratovalnih ur, opis opravljene storitve, število opravljenih servisnih ur, potnih stroškov, porabljenega potrošnega materiala in nadomestnih delov, zapažanja in pripombe pogodbenih strank in ga mora ob zaključku dela biti obvezno podpisati pooblaščena oseba naročnika.

Podpisani delovni nalog je osnova za izstavitev računa za opravljeno storitev in je obvezna priloga računu.

PODIZVAJALCI 15. člen

Pri izvajanju javnega naročila bodo podizvajalci izvedli naslednja dela:

PODIZVAJALEC: NASLOV MATIČNA ŠT. DAVČNA ŠT. TRR VRSTA DEL: (predmet in količina)

KRAJ IZVEDBE: ROK IZVEDBE:

Opomba: tabela se izpolni za vsakega podizvajalca

Pogodbeni stranki ugotavljata, da so neposredna plačila s strani naročnika zahtevali naslednji podizvajalci izvajalca: _____________________________________

Za navedene podizvajalce so neposredna plačila obvezna. S podpisom tega sporazuma izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije, ki jo izda podizvajalec, ki sodeluje pri izvajanju javnega naročila, in katero potrdi izvajalec, naročnik



opravlja plačila neposredno podizvajalcem za dela, ki jih podizvajalci opravijo pri izvajanju javnega naročila.

Podizvajalec/-ci se s takšnimi neposrednimi plačili strinja/-jo, kot je razvidno iz soglasja, ki je priloga tega sporazuma.

Izvajalec mora računu, ki ga izda naročniku, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Zamenjava posamičnega podizvajalca oziroma uvedba novega podizvajalca v izvajanje javnega naročila je mogoča samo, če naročnik poda predhodno pisno soglasje in če so izpolnjeni vsi pogoji iz ZJN-3. Naročnik bo vselej zavrnil uvedbo novega podizvajalca, če ta ne bo izpolnjeval pogojev, ki jih morajo izpolnjevati imenovani podizvajalci ob oddaji ponudbe.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila računa naročniku predložiti pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

(15. člen se uporabi samo v primeru udeležbe podizvajalcev)

SKRBNIKI SPORAZUMA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL

16. člen

Skrbniki sporazuma na strani naročnika so g. Sebastjan Klukovič za Proces vzdrževanje javnih površin, tel. 04/ 5810 429 ali GSM 041/587 282, ga. Nuša Jelenc za Proces ravnanja z odpadnimi vodami, tel. 04/ 5810 435 ali GSM 031/312 778, ga. Tamara Hribar za Proces odlaganja odpadkov, tel. 04/5810 437 ali GSM 041/375 530 in g. Željko Šmitran, tel. 04/ 5810 456 ali GSM 041/388 940, na strani sporazuma pa g. __________________, tel. ________________, GSM ________________. GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

17. člen

Kot garancijo naročnik zahteva od izbranega najugodnejšega ponudnika izročitev lastne menice v višini 10 % vrednosti okvirnega sporazuma, s pooblastilom za unovčenje menice in menično izjavo, za čas veljavnosti od podpisa tega sporazuma do 30 dni po preteku sporazuma.

Okvirni sporazum se sklepa z odložnim pogojem, tako da postane veljaven šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo unovčil menico kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po sporazumu ne bodo pravilno izvajane.

GARANCIJA IN JAMSTVO IZVAJALCA

18. člen

Izvajalec zagotavlja naslednjo garancijsko dobo: - za vgrajene nadomestne dele: v skladu z garancijsko dobo, ki jo ponuja proizvajalec

posameznega dela (originalni deli in neoriginalni deli); informacija o garancijski dobi mora biti zapisana na računu;

- za opravljena dela ________ mesecev.

Garancijska doba prične teči z dnem prevzema delovne opreme. Prevzem s podpisom potrdi predstavnik naročnika.



REKLAMACIJE 19. člen

Naročnik bo reklamacije v zvezi z nadomestnimi deli oz. opravljenimi storitvami izvajalcu sporočil takoj, najkasneje pa v dveh (2) delovnih dneh od ugotovljene napake. Šteje se, da je reklamacija v zvezi z rezervnimi deli oz. opravljenimi storitvami s strani naročnika sporočena, ko jo predstavnik naročnika telefonsko ali pisno (po e-pošti ali fax-u) sporoči kontaktni osebi izvajalca, ki je navedena v sporazumu.

Izvajalec bo v roku osmih (8) ur po dostavi opreme, na katerega se reklamacija nanaša, telefonsko ali pisno (po e-pošti ali fax-u) obvestil predstavnika naročnika o upravičenosti oz. neupravičenosti posredovanega reklamacijskega zahtevka.

Izvajalec bo moral vse upravičene reklamacije odpraviti brezplačno v roku treh (3) delovnih dni od dneva, ko je ugotovljeno, da je reklamacijski zahtevek upravičen.

20. člen

Izvajalec še šest (6) mesecev odgovarja za napake, ki jih naročnik ni mogel odkriti z običajnim pregledom pri prevzemu opreme (skrite napake). Izvajalec nosi vse stroške v zvezi z odpravo take napake.

Naročnik mora izvajalca o taki napaki obvestiti takoj, ko jo opazi oz. najkasneje v osmih (8) dneh, šteto od dneva, ko je napako opazil.

21. člen

Izvajalec je dolžan povrniti naročniku vso škodo, ki bi nastala na imetju naročnika v času opravljanja storitev pri izvajalcu in za katero je kriv izvajalec. Izvajalec škodno odgovarja za škodo, ki bi jo povzročil naročniku zaradi slabega dela.

TRAJANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA IN ODPOVEDNI ROK

22. člen

Pogodbeni stranki sklepata okvirni sporazum za obdobje enega leta od podpisa sporazuma do 31.3.2019.

23. člen

Vsaka od pogodbenih strank lahko odpove ta sporazum z enomesečnim odpovednim rokom s priporočenim pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne pošiljke. Pogodbeni stranki si bosta vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočali v pisni obliki.

24. člen

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal izvajalcu v pisni obliki. Če izvajalec pri naslednjem izvajanju storitve ne bo upošteval pripomb naročnika, lahko naročnik odstopi od sporazuma takoj, ne glede na določilo 22. člena sporazuma. O odstopu od sporazuma naročnik pisno obvesti izvajalca.



RAZLOGI ZA ODSTOP OD SPORAZUMA

25. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da lahko naročnik odstopi od sporazuma v naslednjih primerih:

• če izvajalec ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste, količine in rokov izvedbe storitev;

• če izvajalec poveča ceno storitve, ne glede na 3. člen te sporazuma; • če izvajalec v roku petih (5) dni od podpisa sporazuma naročniku ne dostavi garancije za

dobro izvedbo obveznosti po tem sporazumu in garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

• ne opravlja storitve v skladu s pogodbenim razmerjem, dobro prakso kot strokovno usposobljen izvajalec in na pošten način.

V primeru višje sile kot so požar, poplava, potres, vojna, stavke in podobno, se lahko naročnik in izvajalec sporazumeta za podaljšanje roka izpolnitve po tem sporazumu, za dobo trajanja višje sile. Če zaradi daljših rokov trajanja višje sile ne bi bilo mogoče izpolniti pogodbenih obveznosti, lahko pogodbeni stranki sporazum prekineta.

POGODBENA KAZEN 26. člen

V primeru, da izvajalec ne dokonča prevzetih del v dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem roku, mora plačati naročniku pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5% (pet odstotkov) od pogodbene vrednosti prevzetih del za vsak koledarski dan zamude. Vsota pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 30% pogodbene vrednosti.

Naročnik do izvajalca lahko uveljavlja tudi vso povzročeno škodo in dodatne stroške zaradi zamude pri izvajanju pogodbenih del.

Naročnik si pridržuje pravico, da v zgoraj omenjenih primerih pogodbeno kazen odšteje od zneska na izstavljenem računu.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

27. člen

Okvirni sporazum, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je ničen.



SOCIALNA KLAVZULA

28. člen

Na podlagi 4. odstavka 67. člena ZJN-3, ta sporazum preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca sporazuma o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

29. člen

Priloge k sporazumu so: - ponudbeni predračun prodajalca št. _____________, z dne ________________; - bianco menica s pooblastilom za izpolnitev in uporabo za posamezno vrsto zavarovanja;

30. člen

V primeru morebitnih sprememb sporazuma, se vsaka sprememba sporazuma opredeli s pisnim aneksom k sporazumu.

31. člen Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta morebitne spore iz tega sporazuma reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa pred krajevno pristojnim sodiščem.

32. člen Ta sporazum je napisana v dveh (2) vsebinsko enakih izvodih in prične veljati, ko jo podpišeta zakonita zastopnika obeh pogodbenih strank.

Vsaka pogodbena stranka prejme po en ( 1 ) izvod sporazuma. Številka: ________________ Številka: Datum: _________________ Datum: Naročnik Izvajalec JEKO, d.o.o. ______________________ Direktor: Direktor: Uroš Bučar, univ.dipl.ekon.

_______________________



VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

(ime in sedež izdajatelja menice)

Menična izjava , pooblastilo za izpolnitev in unovčenje menice in nalog za plačilomenice

Menična izjava

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil št. dne 22.1.2018 za Popravila delovnega orodja in delovnih priključkov podjetja JEKO, d.o.o. za obdobje enega leta, zaJesenice je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, izročiti lastno menico, ki jo je podpisala pooblaščena oseba:

________________________ (ime in priimek)

S tem pooblastilom, pod spodaj navedenimi pogoji, nepreklicno pooblaščamo JEKO, d.o.o., Jesenice za izpolnitev in uporabo meniceznaša 2.100,00 €.

JEKO, d.o.o., lahko menico izpolni in unovči v naslednjih primerih:1. če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi

ali 2. če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju nj

ponudbe: - ne izpolni ali zavrne sklenitev

ponudniku ali - ne predloži ali zavrne predložitev bianco menice in menične izjave za dobro izvedbo

posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

To ponujeno finančno zavarovanje kot garancija za resnost ponudbe velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene okvirnega sporazuma zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najdlje 10 dni po veljavnost ponudbe. Pooblastilo je časovno omejeno, in sicer velja najdlje 45 dni in 10 dni od dneva odpiranja ponudb, to je do 1.4.2018

Nepreklicno in brezpogojno se zavezujemo, nobenih ugovorov. Prav tako se odpovedujemo meničnim ugovorom.

Pooblaščenec je po preteku roka dolžan vrniti menico pooblastitelju.

Nalog za plačilo menice

S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo družbo JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, da dano bianco menico, ki jo je podpisal direktor oz. njegov pooblaščenec, posebej uporabi za poplačilo zapadlih neporavnanih obv


VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

(ime in sedež izdajatelja menice) (kraj in datum)

Menična izjava , pooblastilo za izpolnitev in unovčenje menice in nalog za plačilomenice - garancija za resnost ponudbe

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil št. JN000319opravila delovnega orodja in delovnih priključkov podjetja JEKO,

za potrebe naročnika JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, Jesenice je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, izročiti lastno menico, ki jo je podpisala pooblaščena oseba:

kot ___________________ ____________ (dela in naloge) (podpis)

S tem pooblastilom, pod spodaj navedenimi pogoji, nepreklicno pooblaščamo JEKO, d.o.o., Jesenice za izpolnitev in uporabo menice, in sicer v višini 3% od ocenjene vrednosti, kar

JEKO, d.o.o., lahko menico izpolni in unovči v naslednjih primerih: če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi

če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju nj

ne izpolni ali zavrne sklenitev okvirnega sporazuma v skladu z določbami navodil

ne predloži ali zavrne predložitev bianco menice in menične izjave za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom.

ančno zavarovanje kot garancija za resnost ponudbe velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in do trenutka, ko izbrani ponudnik

z naročnikom in mu ne izroči zahtevanega finančnega ovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najdlje 10 dni po veljavnost

ponudbe. Pooblastilo je časovno omejeno, in sicer velja najdlje 45 dni in 10 dni od dneva 1.4.2018.

Nepreklicno in brezpogojno se zavezujemo, da proti tako izpolnjeni menici ne bomo vlagali nobenih ugovorov. Prav tako se odpovedujemo meničnim ugovorom.

Pooblaščenec je po preteku roka dolžan vrniti menico pooblastitelju.

S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo družbo JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, da dano bianco menico, ki jo je podpisal direktor oz. njegov pooblaščenec, posebej uporabi za poplačilo zapadlih neporavnanih obv


Stran 49

OBR-8a

(kraj in datum)

Menična izjava , pooblastilo za izpolnitev in unovčenje menice in nalog za plačilo

0319/2018-W01, opravila delovnega orodja in delovnih priključkov podjetja JEKO,

potrebe naročnika JEKO, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, Jesenice je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, izročiti lastno

__________________ podpis)

S tem pooblastilom, pod spodaj navedenimi pogoji, nepreklicno pooblaščamo JEKO, d.o.o., in sicer v višini 3% od ocenjene vrednosti, kar

če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi

če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove

v skladu z določbami navodil

ne predloži ali zavrne predložitev bianco menice in menične izjave za dobro izvedbo

ančno zavarovanje kot garancija za resnost ponudbe velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in do trenutka, ko izbrani ponudnik

z naročnikom in mu ne izroči zahtevanega finančnega ovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najdlje 10 dni po veljavnost

ponudbe. Pooblastilo je časovno omejeno, in sicer velja najdlje 45 dni in 10 dni od dneva

da proti tako izpolnjeni menici ne bomo vlagali

S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo družbo JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, da dano bianco menico, ki jo je podpisal direktor oz. njegov pooblaščenec, posebej uporabi za poplačilo zapadlih neporavnanih obveznosti oz.



drugih terjatev iz zgoraj navedenih primerov in jih unovči v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu pri katerikoli poslovni banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, tako v času podpisa te izjave kot tudi v času unovčenja menic, še posebej pa pri:

račun št. (banka oziroma hranilnica) (številka računa)


Družbo JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, izrecno pooblaščamo, da zgornji seznam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb s številkami računov, ki jih imamo oziroma jih bomo imeli pri njih.

Če je oziroma bo naš račun voden v tujih valutah in v evrih, in na računu vodenem v evrih, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, izdajamo nalog za izvršitev preračuna (konverzije) iz razpoložljivih drugih valut v evro, in sicer po svojem tečaju, ki velja za preračune v času unovčevanja menic.

S podpisom tega naloga za plačilo menice vsako poslovno banko, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, nepreklicno pooblaščamo, in ji dajemo nalog, da iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu izvrši plačilo oziroma izplača vsako menico, ki jo predloži v plačilo družba JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice.

Izjavljamo, da družbi JEKO, d.o.o.,Titova 51, 4270 Jesenice, menice ni potrebno protestirati, in da bomo družbi JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, poravnali vso nastalo škodo zaradi neizvršitve oziroma nepravilne izvršitve plačila menice, domicilirane pri katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.

To pooblastilo se ne more prenašati. Edini upravičenec do uveljavljanja terjatve iz menice je družba JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice. Izdajatelj menice družba ________________ izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisane menice tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.

Družba JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, nam je dolžna menice, ki jih ne bo uporabila v zgoraj navedene namene, vrniti v petih (5) delovnih dneh po poravnavi vseh naših obveznosti iz zgoraj navedenih pogodb oziroma po izteku veljavnosti te menične izjave.

Menična izjava, pooblastilo in nalog za plačilo menice je podpisana v enem enakem izvodu, ki se izroči družbi JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice.

IZDAJATELJ MENIC: _________________________________________

_________________________________________ (žig in podpis zakonitega zastopnik ali njegovega pooblaščenca)

*v primeru podpisa pooblaščenca je pooblastilo priloženo

Priloge: - 1 (ena) bianco podpisana menica



VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

(ime in sedež izdajatelja menice)

Menična izjava, pooblastilo za izpolnitev in unovčenje menice in nalog za plačilo menice – garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Menična izjava

Za zavarovanje vseh naših obveznosti iz sklenjene _________________ za popravila delovnega orodja in delovnih priključkov podjetja JEKO, d.o.o. za obdobje enega leta, z dne _________________ družba __________________, kot izdajatelj menic izročamo družbi JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, kot imetniku menice, eno (1) bianco menico, v višini ____________, ki jo je podpisala pooblaščena oseba izdajatelja:

_______________________ kot ____________(ime in priimek) (dela in naloge)

S podpisom te menične izjave pooblaščamo družbo JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, da do višine naših zapadlih in neporavnanih obveznos(382. člen OZ) iz zgoraj navedeneizročene bianco menice na podlagi predhodnega obvestila izdajatelju in njegovega akcepta; da na posamezno menico vpiše klavzulo "brez protbianco menice obvezne po Zakonu o menicah, ki ob izdaji niso bile izpolnjene, pri čemer se za dospelost šteje 8. dan po datumu akceptiranja, in z besedilom; da menice domicilira pri katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.

Družba ______________________, kot izdajatelj menic se strinja, da imetniku ni potrebno protestirati menice, če trasat odkloni, da bi menico akceptiral ali plačal.

Menica je brezpogojna, unovčljiva na prvi poziv in plačljiva pri vsaunovčenja menice vodi naš račun.

Ta menična izjava velja 30 dni več kot je v pogodbenih del, to je do 30.4.2019

Nalog za plačilo menice

S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, da dano bianco menico, ki jo je podpisal direktor oz. njegov pooblaščenec, posebej uporabi za poplačilo zapadlih neporavnanih obveznosti oz. drugih terjatev iz zgoraj navedenenašem transakcijskem računu pri katerikoli poslovni banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, tako v času podpisa te izjave kot tudi v času unovčenja menic, še posebej pa pri:


VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

(ime in sedež izdajatelja menice) (kraj in datum)

Menična izjava, pooblastilo za izpolnitev in unovčenje menice in nalog za plačilo

garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Za zavarovanje vseh naših obveznosti iz sklenjene Okvirnega sporazumaopravila delovnega orodja in delovnih priključkov podjetja JEKO, , z dne _________________ družba __________________, kot

izdajatelj menic izročamo družbi JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, kot imetniku menice, eno (1) bianco menico, v višini ____________, ki jo je podpisala pooblaščena oseba

kot ____________________ __________________(dela in naloge) (podpis)

S podpisom te menične izjave pooblaščamo družbo JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, da do višine naših zapadlih in neporavnanih obveznosti, skupaj s pogodbenimi obrestmi (382. člen OZ) iz zgoraj navedenega sporazuma oziroma vseh drugih terjatev, izpolni izročene bianco menice na podlagi predhodnega obvestila izdajatelju in njegovega akcepta; da na posamezno menico vpiše klavzulo "brez protesta" in izpolni vse ostale sestavine bianco menice obvezne po Zakonu o menicah, ki ob izdaji niso bile izpolnjene, pri čemer se za dospelost šteje 8. dan po datumu akceptiranja, in z besedilom; da menice domicilira pri

aš transakcijski račun.

Družba ______________________, kot izdajatelj menic se strinja, da imetniku ni potrebno protestirati menice, če trasat odkloni, da bi menico akceptiral ali plačal.

Menica je brezpogojna, unovčljiva na prvi poziv in plačljiva pri vsaki poslovni banki, ki v času unovčenja menice vodi naš račun.

Ta menična izjava velja 30 dni več kot je v sporazumu določen rok za dokončanje 9.

S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo družbo d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, da dano bianco menico, ki jo je podpisal direktor oz.

njegov pooblaščenec, posebej uporabi za poplačilo zapadlih neporavnanih obveznosti oz. drugih terjatev iz zgoraj navedenega sporazuma in jih unovči v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu pri katerikoli poslovni banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, tako v času podpisa te izjave kot tudi v času unovčenja menic, še


Stran 51

OBR-8b

datum)

Menična izjava, pooblastilo za izpolnitev in unovčenje menice in nalog za plačilo

Okvirnega sporazuma št. opravila delovnega orodja in delovnih priključkov podjetja JEKO, , z dne _________________ družba __________________, kot

izdajatelj menic izročamo družbi JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, kot imetniku menice, eno (1) bianco menico, v višini ____________, ki jo je podpisala pooblaščena oseba

__________________ (podpis)

S podpisom te menične izjave pooblaščamo družbo JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, ti, skupaj s pogodbenimi obrestmi

oziroma vseh drugih terjatev, izpolni izročene bianco menice na podlagi predhodnega obvestila izdajatelju in njegovega akcepta;

esta" in izpolni vse ostale sestavine bianco menice obvezne po Zakonu o menicah, ki ob izdaji niso bile izpolnjene, pri čemer se za dospelost šteje 8. dan po datumu akceptiranja, in z besedilom; da menice domicilira pri

Družba ______________________, kot izdajatelj menic se strinja, da imetniku ni potrebno

ki poslovni banki, ki v času

določen rok za dokončanje

in brezpogojno pooblaščamo družbo d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, da dano bianco menico, ki jo je podpisal direktor oz.

njegov pooblaščenec, posebej uporabi za poplačilo zapadlih neporavnanih obveznosti oz. in jih unovči v breme denarnih sredstev na

našem transakcijskem računu pri katerikoli poslovni banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, tako v času podpisa te izjave kot tudi v času unovčenja menic, še





Družbo JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, izrecno pooblaščamo, da zgornji seznam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb s številkami računov, ki jih imamo oziroma jih bomo imeli pri njih.

Če je oziroma bo naš račun voden v tujih valutah in v evrih, in na računu vodenem v evrih, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, izdajamo nalog za izvršitev preračuna (konverzije) iz razpoložljivih drugih valut v evro, in sicer po svojem tečaju, ki velja za preračune v času unovčevanja menic.

S podpisom tega naloga za plačilo menice vsako poslovno banko, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, nepreklicno pooblaščamo, in ji dajemo nalog, da iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu izvrši plačilo oziroma izplača vsako menico, ki jo predloži v plačilo družba JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice.

Izjavljamo, da družbi JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, menice ni potrebno protestirati, in da bomo družbi JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, poravnali vso nastalo škodo zaradi neizvršitve oziroma nepravilne izvršitve plačila menice, domicilirane pri katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.

To pooblastilo se ne more prenašati. Edini upravičenec do uveljavljanja terjatve iz menice je družba JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice. Izdajatelj menice družba ________________ izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisane menice tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.

Družba JEKO, d.o.o., Titova 51, 4270 Jesenice, nam je dolžna menice, ki jih ne bo uporabila v zgoraj navedene namene, vrniti v petih (5) delovnih dneh po poravnavi vseh naših obveznosti iz zgoraj navedenih pogodb oziroma po izteku veljavnosti te menične izjave.

Menična izjava, pooblastilo in nalog za plačilo menice je podpisana v enem enakem izvodu, ki se izroči družbi JEKO, d.o.o, Titova 51, 4270 Jesenice.

IZDAJATELJ MENIC: _________________________________________

_________________________________________ (žig in podpis zakonitega zastopnik ali njegovega pooblaščenca )

*v primeru podpisa pooblaščenca je pooblastilo priloženo

Priloge: - 1 (ena) bianco podpisane menice

(se izroči ob podpisu sporazuma)



Naročnik:

JEKO, d.o.o.

Cesta maršala Tita 51, Jesenice Ponudnik:

POOBLASTILO ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

POOBLASTITELJ:

( ime oziroma naziv in sedež ponudnika) ki ga zastopa: _________________________________________________________________________ POOBLAŠČA:

(ime, priimek, naziv ter sedež pooblaščenca)

- da zastopa interese ponudnika na javnem odpiranju ponudb;- da aktivno sodeluje pri postopku

zapisnika o odpiranju ponudb; - da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb za oddajo naročila št.

W01.

Kraj in datum



POOBLASTILO ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

( ime oziroma naziv in sedež ponudnika)

_________________________________________________________________________

(ime, priimek, naziv ter sedež pooblaščenca)

(razmerje do ponudnika)

da zastopa interese ponudnika na javnem odpiranju ponudb; da aktivno sodeluje pri postopku odpiranja ponudb in poda svoje pripombe k vsebini

da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb za oddajo naročila št. JN000319



Stran 53

OBR-9

_________________________________________________________________________

odpiranja ponudb in poda svoje pripombe k vsebini

0319/2018-


razpisna dokumentacija - jeko · 2018. 1. 22. · tt = čas transporta (ure) (po amzs razdalje med...

Documents