poder judicial de la feo ciÓn contrato simplificado … · 2019-04-23 · poder judicial de la feo...

PODER JUDICIAL DE LA FEO CIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC, 06060, D.F. R. F.C. SCJ-950204-6P5

DIRECCIÓN GENERAL D INFRAESTRUCTURA FÍSI 16 DE SEPTIEMBRE No 38, 6" PISO, COL. CENTRO, C.P. 06000,.MEXICO, D.F. TELS. : 41131100 Ext. 5305, 5722, 5321 , 5721 y 5304 FAX: 41131751

DIRECCIÓN DE ALMACENES CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 COL. JUAN ESCUTIA, C.P. 09100, MEXICO, D.F. TELS.: 5701 2036 y 5763 7883

CONTRATO SIMPLIFICADO

4517002054 EN SUS REMISIONES, FACTURAS Y CORRESPONDENCIA FAVOR DE ANOTAR ESTE NUMERO DE DOCUMENTO

S001

PROVEEDOR: Greenergy Energía No Convencional S. de R.L. de C.V. 1 Av. Lazara Cardenas 2714, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco, 445201 (33)30701487, 12041980 1 Lic. Héctor Enrique Ortíz Díaz

FECHA DEL DOCUMENTO FORMA DE PAGO 1 OBSERVACIONES 11/08/2017 .. R.F.C. GEN080905861

FECHA DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA . Av. 16 de Septiembre# 38 , Centro, 06000, MX, DF

Partida Clave art. Cantidad Unidad Descripcion P.Unitario Importe Total

10 - 1.000 UN SISTEMA FOTOV CCJ LA PAZ ANTICIPO 106,055.79 106,055.79 SERVICIOS INCLUIDOS OBRAS DE CONSTRUCCION P/EDIFI. FORANEOS

20 1.000 UN SISTEMA FOTOV CCJ LA PAZ ANTICIPO 61,990.17 61,990.17 SERVICIOS INCLUIDOS OBRAS DE CONSTRUCCION P/EDIFI. FORANEOS

30 1.000 UN SISTEMA FOTOVOLTAICO CCJ LA PAZ 114,818.55 114,818.55 SERVICIOS INCLUIDOS OBRAS DE CONSTRUCCION P/EDIFI. FORANEOS OBRAS DE CONSTRUCCION P/EDIFI. FORANEOS

40 1.000 UN SISTEMA FOTOVOLTAICO CCJ LA PAZ 194,120.32 194,120.32 SERVICIOS INCLUIDOS OBRAS DE CONSTRUCCION P/EDIFI. FORANEOS

50 1.000 UN SISTEMA FOTOVOLTAICO CCJ LA PAZ 3,146.49 3,146.49 OBSERVACIONES SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y SERVICIO$ CONEXOS DE UN SISTEMA FOTOVOL TAlCO PARA LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA

1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA IE.01 Suministro e Instalación de Tubería conduit Pared Gruesa Galvanizada (PGG) de 3/4", marca RYMCO o similar. M 31.00

IE.02 Suministro e Instalación de Tubería conduit Pared Gruesa Galvanizada (PGG) de 1 ", marca RYMCO o similar. M3.00

IE.03 Suministro e Instalación de Tubería conduit Pared Gruesa Galvanizada (PGG) de 1 1/4", marca RYMCO o similar. M75.00

CONTINUA

Página 1 de 1 O

PODER JUDICIAL DE LA FEO CIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTIC A DE LA NACIÓN JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC, 06060, D.F. R. F.C. SCJ-950204-6P5

DIRECCIÓN GENERAL D INFRAESTRUCTURA FÍSI\ .... __ 16 DE SEPTIEMBRE No 38, 5• PISO, COL. CENTRO, C.P. 06000, MEXICO, D.F. TELS.: 41131100 Ext. 5305, 5722, 5321 , 5721 y 5304 FAX: 41131751

DIRECCIÓN DE ALMACENES CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 COL. JUAN ESCUTIA, C.P. 091 00, MEXICO, D.F. TELS.: 5701 2036 y 5763 7883

CONTRATO SIMPLIFICAD0-


S001

PROVEEDOR: Greenergy Energía No Convencional S. de R.L. de C.V. 1 Av. Lazara Cardenas 2714, Col. Jardines del B9sque, Guadalajara, Jalisco, 44520 1 (33)30701487, 120419801 Lic. Héctor Enrique -Ortíz Díaz

FECHA DEL DOCUMENTO FORMA DE PAGO 1 OBSERVACIONES 11/08/2017 ** R.F.C. GEN080905861

FECHA DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA * Av. 16 de Septiembre# 38 , Centro, 06000, MX, DF


IE.04 Suministro e instalación de Caja de Conexión marca PVaccessories, modelo SB3-AV, o similar, voltaje máximo de 1000 V, conector~s MC4, protección mínima IP65. PZA 4.00

IE.OS Suministro e Instalación de Cable de cobre DESNUDO, calibre 8.37 mm2 (8 awg), marca CONDUMEX o similar. M193.00

IE.06 Suministro e Instalación de Cable de cobre monopolar tipo THHW-LS, 600V y 90 9 C de operación, calibre 8.37 mm2 (B AWG), marca CONDUMEX o similar. M 60.00

IE.07 Suministro e Instalación de Cable de cobre monopolar tipo THHW-LS, 600V y 90 oc de operación, calibre 3.31 mm2 (12 AWG) , marca -CONDUMEX o similar. M 36.00

IE.08 Suministro e Instalación de Interruptor termomagnético en caja moldeada, 3 POLOS, 60 AMP, marca Square D, tipo HDA, modelo HDA36060, que se colocará en tablero existente 1 UNE TGD-01. PZA 1.00

IE.09 Suministro e Instalación de Interruptor termomagnético en caja moldeada, 2 POLOS, 20 AMP, marca Square D, tipo 008, catálogo 008220. PZA 3.00

IE.10 Suministro, Instalación y puesta en marcha de Tablero Derivado de 18 circuitos, trifásico, catálogo N0184L 100, marca Square D, 18 circuitos, 3 fases, 4 hilos, de 100 A con zapatas principales. PZA 1.00

IE.11 Suministro e instalación de Caja Combinadora CB-Merz-3STR-TL, marca Merz o similar, voltaje máximo de operación de 1000 V,

CONTINUA

) Página 2 de 1 O

PODER JUDICIAL DE LA FEO CIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC, 06060, D.F. R.F.C. SCJ-950204-6P5

DIRECCIÓN GENERAL D INFRAESTRUCTURA FÍSI~. 16 DE SEPTIEMBRE No 38, 6• PISO, COL. CENTRO, C.P. 06000, MEXICO, D.F. TELS.: 41131100 Ext. 5305,5722,5321 ,572 1 y 5304 FAX: 41131751

DIRECCIÓN DE ALMACENES CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 COL. JUAN ESCUTIA, C. P. 09100, MEXICO, D.F. TELS.: 5701 2036 y 5763 7883


4517002054 EN SUS REMISIOÑES, FACTURAS Y CORRESPONDENCIA FAVOR DE ANOTAR ESTE NUMERO DE DOCUMENTO

S001

PROVEEDOR: Greenergy Energía No Convencional S. de R.L. de C.V. 1 Av. Lazara Cardenas 2714, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco, 44520 1 (33)30701487, 12041980 1 Lic . Héctor Enrique Ortíz Díaz

FECHA DEL DOCUMENTO 11/08/2017

FECHA DE ENTREGA

s Partida 1 , Clave art.

11

FORMA DE PAGO

!OBSERVACIONES R.F.C. GEN080905861

LUGAR DE ENTREGA Av. 16 de Septiembre# 38 , Centro, 06000, MX, DF

.Cantidad Unidad •' Descripcion ·~·

corriente mínima de operación para 6 fusibles de 15 A por canal, con supresor de picos, protección mínima IP65. PZA 1.00

1 E.12 Suministro e instalación de fusibles de protección a inversores, tipo Midget, catálogo ATM15, marca Ferraz Shaw.mut o similar, capacidad de 15A y 600Vcd. PZA 6.00

1 E.13 Suministro e Instalación de Cable especial para aplicaciones fotovoltaicas de corriente directa marca Viakon o similar, diámetro de conductor: 3.31 mm2 o 12 AWG, cobre suave, tensión de operación 2000 V. M 377.00

IE.14 Suministro e Instalación de Cable tipo F/UTP para intemperie, CAT. 6A, cuatro pares , para uso en exteriores, Marca SIEMON o similar. M 20.00

1 E.15 Suministro de Inversor de corriente para interconexión a la Red Eléctrica con Potencia de 3.1 kW nominales y una Tensión máxima de entrada: 550Vcd, marca Fronius, modelo Galvo 3.1-1 ,.o similar. PZA 3.00

IE.16 Instalación y puesta en marcha de Inversor de corriente para interconexión a la Red Eléctrica con Potencia de 3.1 kW nominales y una Tensión máxima de entrada: 550Vcd, marca Fronius o similar, modelo Galvo 3.1-1 . PZA 3.00

IE.17 Suministro e Instalación de Seccionador, 2 POLOS, corriente nominal de operación de 25 AMP, voltaje máximo de operación de 690Vc.a., marca ABB o similar, catálogo 2CMA142400R1000. PZA 3.00

P.Unitarío Importe Total

CONTINUA

Página 3 de 1 O

PODER JUDICIAL DE LA FEO CIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC, 06060, D.F. R.F.C. SCJ-950204-6P5

DIRECCIÓN GENERAL D INFRAESTRUCTURA FÍS"' 16 DE SEPTIEMBRE No 38,6° PISO, COL. CENTRO, C.P. 06000, MEXICO, D.F. TELS.: 41131100 Ext. 5305, 5722, 5321 , 5721 y 5304 FAX: 411 31751




S001

PROVEEDOR: Greenergy Energía No Convencional S. de R.L. de C.V. 1 Av. Lazara Cardenas 2714, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco, 44520 1 (33)30701487, 12041980 1 Lic. Héctor Enrique Ortíz Díaz


FECHA DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA * Av. 16 de Septiembre # 38 , Centro, 06000, MX, DF

"' Partida :, Claveart. Cantidad ,, Unidad . , Descripcion : ,,,. w

k ... , . <" P .UnitariO ,'' Importe Total w · .... 11 ESTRUCTURAS DE SOPORTE ES.01 A Suministro de Estructura de montaje para módulos fotovoltaicos 1 Vx3, marca Schletter, modelo Wind Safe (sin bandejas de aluminio para lastres, con .deflectores de viento) o similar. PZA 1.00

ES.01 B Instalación de Estructura de montaje para módulos fotovoltaicos 1 Vx3, marca Schletter, modelo Wind Safe o similar. PZA 1.00

ES.02A Suministro de Estructura de montaje para módulos fotovoltaicos 2Vx6, marca Schletter, modelo Wind Safe (sin bandejas de aluminio para lastres, con deflectores de viento) o similar. PZA 1.00

ES.02B Instalación de Estructura de montaje para módulos fotovoltaicos 2Vx6, marca Schletter, modelo Wind Safe o similar. PZA 1.00

ES.03A Suministro de Estructura de montaje para módulos fotovoltaicos 2Vx7, marca Schletter, modelo Wind Safe (sin bandejas de aluminio para lastres, con deflectores de viento) o similar. PZA 1.00

ES.03B Instalación de Estructura de montaje para módulos fotovoltaicos 2Vx7, marca Schletter, modelo Wind Safe o similar. PZA 1.00

111 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS MF.01A Suministro de Módulos Generadores Fotovoltaicos, con celdas de silicio monocristalino de alta eficiencia y potencia nominal de salida Pmax: 365W, tensión máxima de 1500Vcd, sin marcos laterales, marca TrinaSolar, modelo TSM-OEG14, o similar PZA. 24.00

MF.01 B Instalación y Puesta en marcha de Módulos Generadores Fotovoltaicos, con celdas de silicio monocristalino de alta

CONTINUA

) Página 4 de 1 o

PODER JUDICIAL DE LA FEO CIÓN , SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC, 06060, D.F. R. F.C. SCJ-950204-6P5

DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA FÍS ,.. 16 DE SEPTIEMBRE No 38 , 5• PISO, COL. CENTRO, C.P. 06000, MEXICO, D.F. TELS.: 41131100 Ext. 5305, 5722, 5321 , 5721 y 5304 FAX: 41131751

DIRECCIÓN DE ALMACENES CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 COL. JUAN ESCUTIA, C.P. 09100, MEXICO, D.F. TELS.: 570.1 2036 y 5763 7883



S001

PROVEEDOR: Greenergy Energía No Convencional S. de R. L. de C.V. 1 Av. Lazara Cardenas 2714, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco, 44520 1 (33)30701487, 12041980 1 Lic. Héctor Enrique Ortíz Díaz

FECHA DEL DOCUMENTO FORMA DE PAGO 1 OBSERVACIONES 11 /08/2017 .. R.F.C. GEN080905861

FECHA DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA . Av. 16 de Septiembre # 38 , Centro, 06000, MX, DF


eficiencia y potencia nominal de salida Pmax: 365W, tensión máxima de 1500Vcd, sin marcos laterales, marca TrinaSolar, modelo TSM-DEG14, o similar. PZA 24.00

IV TRÁMITES Y GESTORÍA TG.01 Servicios de Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas. Incluye lo indicado en especificación particular. SERVICIO 1.00

TG.02 Gestoría para la interconexión al sistema de energía eléctrica de la CFE, así como la obtención del medidor bidireccional , sin incluir los pagos correspondientes ya que estos pagos será!) cubiertos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. TRAMITE 1

TG.03 Compra de medidor bidireccional para media tensión , con las características requeridas por la Comisión Federal de Electricidad. PZA 1.00

V REUBICACIÓN DE PARARRAYOS RP.01 Desmantelamiento con recuperación de mástil , base, tuercas y punta de pararrayos. PZA 1.00

RP.02 Desmantelamiento con recuperación de tirantes de sujeción en mástil de pararrayos. PZA 3.00

RP.03 Base de concreto armado para base de mástil de 50x50x15 cm. PZA 1.00

RP.04 Base de concreto armado para tubería de 30x20x15 cm. PZA 4.00

RP.05 Cable de cobre desnudo trenzado 29 alambres marca Condumex o

CONTINUA

('

1 Página 5 de 1 o

PODER JUDICIAL DE LA FEO CIÓN . SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC, 06060, D.F. R. F.C. SCJ-950204-6P5

DIRECCIÓN GENERAL D INFRAESTRUCTURA FÍSib 16 DE SEPTIEMBRE No 38, 6' PISO, COL. CENTRO, C.P. 06000, MEXICO, D.F. TELS. : 41131100 Ex1. 5305, 5722,5321,5721 y5304 FAX: 41131751




S001


FECHA DEL DOCUMENTO 11 /08/2017

FECHA DE ENTREGA *

Partida Clave art.

1

1

FORMA DE PAGO

!OBSERVACIONES R.F.C. GEN080905861

LUGAR DE ENTREGA Av. 16 de Septiembre # 38 , Centro, 06000, MX, DF

Cantidad Unidad Descripcion

similar para pararrayo, con conector de aleación de cobre catálogo CE1T marca Delta conectores o similar, para conectar cable actual con nuevo. MTS 15.00

RP.06 Bases de concreto armado para tirantes de alambre de 20X20X15 cm. PZA 3.00

RP.07 Resguardo de materiales desmantelados del sistema de pararrayos . PZA 1.00

RP.08 Instalación de mástil , base, tu~rcas y punta de pararrayos, producto de recuperación. PZA 1.00

RP.09 Instalación de tirantes de sujeción de mástil de pararrayos, producto de recuperación a bases de concreto, fijando con taquete armella ojo expansor galvanizado de 1/2"X3 1/2" marca alpha o similar. PZA 3.00

* PLAZO DE EJECUCIÓN: SERÁ DE 120 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO Y A LA DISPOSICIÓN DEL ESPACIO DEL INMUEBLE DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS QUEDANDO ASENTADO EN BITÁCORA.

**FORMA DE PAGO: SERÁ DEL 35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO) DE; ANTICIPO PARA INICIO DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DENTRO DE LOS OCHO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL COMPROBAI)ITE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) EN VENTANILLA ÚNICA DE LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES Y LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO; ESTAS ÚLTIMAS DICTAMINADAS FAVORABLEMENTE POR LA SECRETARÍA JURÍDICA

P.Unitario Importe Total

CONTINUA

Página 6 de 1 O

. . PODER JUDICIAL DE LA FEO CIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTIC DE LA NACIÓN JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC, 06060, D.F. R. F.C. SCJ·950204-6P5

DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA FÍSk 16 DE SEPTIEMBRE No 38, 6" PISO, COL. CENTRO, C.P. 06000, MEXICO, D.F. TELS.: 41131100 Ext 5305, 5722, 5321, 5721 y 5304 FAX: 41131751



4517002054 EN SUS REMI SIONES, FACTURAS Y CORRESPONDENCIA FAVOR DE ANOTAR ESTE NUMERO DE DOCUMENTO

S001

PROVEEDOR: Greenergy Energía No Convencional S. de R.L. de C.V. 1 Av. Lazaro Cardenas 2714, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco, 445201 (33)30701487, 120419801 Lic . Héctor Enrique Ortíz Díaz


FECHA DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA * Av. 16 de Septiembre# 38, Centro, 06000, MX, DF


DE LA PRESIDENCIA.

LOS PAGOS SUBSECUENTES SERÁN POR EL 100% (CI!=N POR CIENTO) DEL MONTO CONTRATADO, POR TRABAJOS EJECUTADOS A TRAVES DE ESTIMACIONES, EN LAS QUE SE AMORTIZARA EN CADA UNA DE ELLAS EL ANTICIPO EN SU MISMO PORCENTAJE.

BITÁCORA; INSTf'!UMENTO DE CARÁCTER OBLIGATORIO QUE CONSTITUYE UN MEDIO DE COMUNICACION ENTRE LAS PARTES QUE FORMALIZAN EL PRESENTE CONTRATO, DONDE SE REGISTRAN LOS ASUNTOS RELEVANTES DE LOS TRABAJOS DE OBRA.

EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, LAS SIGUIENTES FIANZAS:

A) FIANZA POR LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO OTORGADO, INCLUYE.NDO EL IMPUESTO A~ VALOR AGREGADO, Pf.RA GARANTIZAR SU INVERSION, AMORTIZAqiÓN Y pEVOLUCION, MISMA QUE DEBERA SER ENTREGADA DENTRO DE LOS CINCO OlAS HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

B) FIANZA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, EXCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADQ, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO D~L CQNTRATO, MISMA QUE DEBERA SER ENTREGADA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

PARA LIBERAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SCJN, EN E.L SENTIDO DE QUE EST~ CONFORME CON EL CUMPLIMIEr--JTO DEL CONTRATO, ASI COMO LA PRESENTACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION CORRESPONDIENTE Y PREVIA ENTREGA DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS.

CONTINUA

.

1 Página 7 de 1

=' 1

o

PODER JUDICIAL DE LA FEO CIÓN DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA FÍS .,__ CONTRATO SIMPLIFICADO

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC, 06060, D.F. R. F.C. SCJ-950204-6P5

16 DE SEPTIEMBRE No 38, 6• PISO, COL. CENTRO, C.P. 06000, MEXICO, D.F. TELS.: 41131100 Ext. 5305,5722,5321,5721 y5304 FAX: 41131751

DIRECCIÓN DE ALMACENES CALZ. IGNACIO ZARAGOZA No. 1340 COL. JUAN ESCUllA, C.P. 09100, MEXICO, D.F. TELS.: 5701 2036 y 5763 7883

4517002054

EN SUS REMISIONES, FACTURAS Y CORRESPONDENCIA FAVOR DE ANOTAR ESTE NUMERO DE DOCUMENTO

S001


FECHA DEL DOCUMENTO 11 /08/2017

FECHA DE ENTREGA . Partida Clave art.

1 '

Cantidad

/

FORMA DE PAGO OBSERVACIONES R.F.C. GEN080905861

LUGAR DE ENTREGA Av. 16 de Septiembre# 38 , Centro, 06000, MX, DF

Unidad Descripcion

C) FIANZA DE VICIOS OCULTOS AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS Y PARA EFECTUAR EL FINIQUITO DE LA MISMA, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL NETO EJECUTADO, INCLL!YENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LA CUAL TENDRÁ VIGENCIA DE UN ANO POSTERIOR A LA FIRMA DEL FINIQUITO, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE EFECTÚE EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DE LA CARTA DE FINIQUITO DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y FIRMADA POR LA SUPERVISIÓN DE LA SCJN.

D) EL CONTRATISTA, DEBERÁ EXfjiBIR ANTE LA SCJN, PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DANOS A TERCEROS, QUE AMPARE DOS VECES EL MONTO TOTAL CONJRATADO, EXCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGRsGADO, MISMA QUE DEBERA SER EXHIBIDA ANTE LA SCJN DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONJRATO, ESTA PÓLIZA NO EXIME AL "CONTRATISTA" DE CUBRIR AQUELLOS DANOS CAUSADOS A LA SCJN Y/0 A TERCEROS EN SUS BIEN¡;oS O PERSONAS, CUYO C0!3TO SO.BREPASE EL MONTO ASEGURADO, Y EN NINGUN MOMENTO CONSTITUIRAN UN LIMITE DE RESPONSABILIDAD. .

-ÁREA SOLICITANTE: SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA -NÚMERO DE SOLICITUD: 11700666 -CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL: 234 -CENTRO GESTOR: 1132400 -PARTIDA PRESUPUESTARIA: 62201 -TIPO DE CONTRATACIÓN: CONCURSO PÚBLICO SUMARIO -CLASIFICACIÓN: INFERIOR -INCLUIDO EN EL PROGRAMA ANUAL DE NECESIDADES 2017: SI -TARJETA DICTAMEN TÉCNICO: DGIF/DOC-T/366/2017 -FUNCIONARIO U ÓRGANO QUE AUTORIZÓ: DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

P.Unitario Importe Total

CONTINUA

Página 8 de 10

PODER JUDICIAL DE LA FEO CIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC, 06060, D.F. R. F.C. SCJ-950204-6P5

DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA FÍS 16 DE SEPTIEMBRE No 38, 6• PISO, COL. CENTRO, C.P. 06000, MEXICO, D.F. TELS.: 41131100 Ext. 5305, 5722, 5321 , 5721 y 5304 FAX: 41131751




S001

PROVEEDOR: Greenergy Energía No Convencional S. de R.L. de C.V. 1 Av. Lazara Cardenas 2714, CoL Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco, 44520 1 (33)30701487, 120419801 Lic. Héctor Enrique Ortíz Díaz

FECHA DEL DOCUMENTO 11/08/2017

FECHA DE ENTREGA . FORMA DE PAGO 1 OBSERVACIONES .. R.F.C. GEN080905861

LUGAR DE ENTREGA Av. 16 de Septiembre # 38 , Centro, 06000, MX, DF

-FECHA DE AUTORI 13 DE JULIO DE 2017 -ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: DIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES -DESTINO: CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO SIMPLIFICADO TODOS LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN INCLUYENDO, DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, LO SIGUIENTE:

"LA CONVOCATORIA/BASES, ANEXOS, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES, LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES, EL ACTA DE VISITA AL SITIO Y JUNTA DE ACLARACIONES, LA PROPUESTA DEL ADJUDICACTARIO, LOS DICTÁMENES RESOLUTIVOS LEGAL, TÉCNICO Y ECONÓMICO".

EL CONTENIDO DEL PAESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN AGA Vl/2008, DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO, DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

CUANDO SE SUSCITE ALGUNA CONTROVERSIA RESPECTO DE LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO SIMPLIFICADO "EL CONTRATISTA" PODRÁ ACUDIR AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 196 AL 201 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Vl/2008 VIGENTE, DE ESTE ALTO TRIBUNAL.

-

CONTINUA

Página 9 de 1 O

' ~ . PODER JUDICIAL DE LA FEO CIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTIC A DE LA NACIÓN JOSE MARIA PINO SUAREZ No. 2 COL. CENTRO DELEGACION CUAUHTEMOC, 06060, D.F. R. F.C. SCJ-950204-6P5

DIRECCIÓN GENERAL D INFRAESTRUCTURA FÍS 16 DE SEPTIEMBRE No 38 , 6" PISO, COL. CENTRO, C.P. 06000, MEXICO, D.F. TELS.: 41131100 Ext. 5305,5722, 5321,5721 y 5304 FAX: 41131751

DIRECCIÓN DE ALMACENES CALZ. IGNACIO ZARAGOZA.No. 1340 COL. JUAN ESCUTIA, C.P. 09100, MEXICO, D.F. TELS.: 5701 2036 y 5763 7883



S001

PROVEEDOR: Greenergy Energía No Convencional S. de R.L. de C.V. 1 Av. Lazara Cardenas 2714, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco, 44520 1 (33)30701487, 12041980 1 Lic . Héctor Enrique Ortíz Díaz

FECHA DEL DOCUMENTO FORMA DE PAGO 1 OBSERVACIONES 11/08/2017 .. R.F.C. GEN080905861

FECHA DE ENTREGA LUGAR DE ENTREGA . Av. 16 de Septiembre# 38 , Centro, 06000, MX, DF

Partida Clave art. Cantidad 1Jnidad Descripcion

/

PORTE EN LETRA UINIENTOS CINCUE

lh'V'">~..-:Y.r'l

~~ov·~~~~~~~

"LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN HARÁ LA RETENCIÓN DE IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES QUE CORRESPONDAN".

SERVICIOS INCLUIDOS OBRAS DE CONSTRUCCION P/EDIFI. FORANEOS

P.Unitario

SUBTOTAL

I.V.A.

TOTAL

Importe Total

480,131 .32

76,821.01

556,952.33

Página 10 de 10

AL. INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Fecha de impresión: 17/08/201 7 11 :21:09

CONTRATO SIMPLIFICADO DE OBRA PÚBLICA PRECIOS UNITARIOS (HASTA 290,000 UDIS)

DECLARACIONES t. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo sucesivo " la Suprema Corte" por conducto de su representante para los efectos de este instrumento manifiesta que:

Es el máximo órgano depositario del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo dispuesto en los artículos 94 de la Constituj:ión Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1•, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. t.\! La presente contratación fue autorizada por el Director General de Infraestructura Física de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante concurso público sumario (hasta 290,000 UDIS), de conformidad con lo previsto en el artículo 42, del Acuerdo General de Administración Vl/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal. 1.3 El Director General de Infraestructura Física está facultado para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 O, párrafo segundo, del Acuerdo General de Administración Vl/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal. 1.4 Para todo lo relacionado con el presente contrato señala como su domicilio el ubicado en la Calle de José María Pino Suárez número 2, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, código postal 06060, México, Distrito Federal. 11. " El Contratista" por conducto de su representante legal manifiesta bajo protesta de decir verdad que: 11.1 Cuenta con personal con la suficiente experiencia y calificación para ejecutar los trabajos requeridos por la Suprema Corte, así como con los elementos técnicos y capacidad económica necesarios para tal fin. 11.2 No se encuentra en los supuestos previstos en los artículos 48 y 58, fracción XVI del Acuerdo General de Administración Vl/2008 del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal. 11.3 Para todo lo relacionado con el presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en la carátula del presente instrumento, en el apartado denominado "Proveedor" 11.4 "El Contratista" manifiesta que se encuentra debidamente constituido conforme a las Leyes Mexicanas y con la inscripción vigente en el Registro Público correspondiente. 111. La " Suprema Corte" y " El Contratista" declaran que: · 111.1 Reconocen mutuamente la personalidad jurídica con la que comparecen a la celebración del presente instrumento y manifiestan que todas las comunicaciones que se realicen entre ellas se dirigirán a los domicilios indicados en los antecedentes 1.4 y 11.3 de este instrumento. 111.2 El acuerdo de v9luntades plasmado en este instrumento contractual se rige por lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Acuerdo General de Administración Vl/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en lo no previsto en éste por el Código Civil Federal , el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo , al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS Primera. Condiciones generales. "El Contratista" se compromete a proporcionar los trabajos descritos en la carátula del presente instrumento y a respetar en todo momento el precio, plazo y condiciones de pago señalados en la referida carátula, durante y hasta el cumplimiento total del objeto de este acuerdo de voluntades. El pag eñalado en la presente cláusula, cubre el total de los trabajos contratados, por lo cual la "Suprema Corte" no tiene obligación de cubrir ningún importe adicional. Seg ena convencional. En caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato y sus anexos, la "Suprema Corte" podrá aplicar al "El Contratista" una pena convencional del 10% ajustará proporcionalmente al porcentaje incumplido. Lo anterior con independencia de hacer efectivas las garantías que fueron otorgadas. En caso de incumplimiento en el plazo de ejecución pactado, se aplicará una pena convencional equivalente al monto que resulte de aplicar el 1 O al millar por día natural de retraso a la cantidad que importen las actividades pendientes de ejecutar. Dicha sanción no podrá exceder 10% del monto total contratado , sin menoscabo de hacer efectiva la garantía de cumplimiento. Las penas convencionales podrán descontarse del monto pendiente de cubrir por la "Suprema Corte" a "El Contratista". Tercera. Requisitos para realizar los pagos respectivos. Para efectos fiscales "El contratista" deberá presentar el comprobante fiscal digital por Internet (CFDI) o los comprobantes fiscales digitales por Internet a nombre de la "Suprema Corte" según consta en la cédula de identificación fiscal , expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Registro Federal de Contribuyentes SCJ9502046P5 indicando el domicilio señalado en la declaración 1.4 de este instrumento y demás requisitos fiscales a que haya lugar. Además deberá presentar copia del instrumento contractual correspondiente, de las fianzas correspondientes dictaminadas favorablemente por la Secretaría Juridica de la Presidencia, así como la documentación que acredite que los trabajos fueron ejecutados a entera satisfacción de la "Suprema Corte". Cuarta. Modificaciones de este instrumento. Las condiciones pactadas en el presente instrumento podrán ser objeto de modificación en términos de lo previsto en los artículos 13, fracción XIX; 143 fracción 11 y 163 del referido Acuerdo General Vl/2008. Quinta. Garantía de cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento total de este contrato simplificado, se presentará póliza de fianza expedida por institución de fianzas debidamente autorizada, por el importe equivalente al 10% del monto total del contrato simpli ficado, sin incluir el impuesto al valor agregado, a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el texto que este Alto Tribunal le indique. Dicha garantía deberá ser presentada dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que el contratista firme de conformidad el presente contrato simpli ficado. Sexta. Garantía de anticipo. La garantía será por la totalidad del monto concedido, la que se constituirá mediante fianza otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada, a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta deberá ser presentada dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el contratista firme de conformidad el presente contrato simplificado y deberá redactarse con el texto que este Alto Tribunal le indique. La presentación de las garantías de anticipo y cumplimiento dictaminadas favorablemente por la Secretaría Juridica de la Presidencia, será requisito para la entrega del apticipo. Séptima. Fianza de vicios ocultos. Al término de los trabajos, la fianza de cumplimiento se sustituirá por la fianza de vicios ocultos equivalente al 10% del monto total neto ejecutado, incluyendo el impuesto al valor agregado, la cual tendrá vigencia de un año posterior a la firma del finiquito, misma que deberá ser entregada dentro de los diez días hábiles siguientes en que su monto haya sido determinado en el finiquito Octava. Inexistencia de relación laboral. "El Contratista", como empresario y patrón del personal que ocupe para la ejecución de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones laborales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que responderá de todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o de la "Suprema Corte", en relación con los trabajos motivo de este contrato . La "Suprema Corte" estará facultada para requerir a "El Contratista" los comprobantes de afiliación de sus trabajadores al IMSS, así como los comprobantes de pago de las cuotas al SAR, INFONAVIT e IMSS. En caso de que alguno o algunos de los trabajadores de "El Contratista", ejecuten o pretendan ejecutar alguna reclamación en contra de la "Suprema Corte", "El Contratista" deberá reembolsar la totalidad de los gastos que erogue la "Suprema Corte", por concepto de traslado, viáticos, hospedaje, transportación, alimentos y demás inherentes, con el fin de acreditar ante la autoridad competente que no existe relación laboral alguna con los mismos y deslindar a la "Suprema Corte" de cualquier tipo de responsabilidad en ese sentido. Las acuerdan que el importe de los referidos gastos que se llegaran a ocasionar podrá ser deducido por la "Suprema Corte" de las facturas que se encuentren pendientes de pago, inde ntemente de las acciones legales que se pudieran ejercer. • Nove ubcontratación. Se entiende por subcontratación, el acto mediante el cual el contratista e·ncomienda a otra persona, física o moral la realización parcial del objeto de los trabajos. Cuando el contratista pretenda subcontratar, deberá comunicarl o previamente y por escrito a la SCJN, la que también por escrito resolverá si acepta o rechaza la subcontratación. Cabe señalar que sólo se permitirá la subcontratación de la partida de trámite y gestoría. En el caso de autorizarse y llevarse a cabo alguna o algunas de las subcontrataciones, el único responsable de los trabajos a realizar será el adjudicatario y será éste a quien se cubrirán los pagos. El o los subcontratistas no quedarán subrogados en ninguno de los derechos del contratista ni tendrán relación alguna con la SCJN. Décima. Confidencialidad. La documentación que se proporcione a "El Contratista" con motivo de la celebración de este contrato, es propiedad de la "Suprema Corte", por lo que "El Contratista" , por sí o a través de sus trabajadores, se compromete a no divulgar a través de cualquier medio de comunicación, cualquier resultado o dato obtenido de los trabajos prestados a la primera. Décima Primera. Rescisión. Queda expresamente convenido que "la Suprema Corte" podrá dar por rescindido el presente contrato sin necesidad de que medie declaración judicial , en caso de que "El Contratista" deje de cumplir cualquiera de las obligaciones que asume en este contrato por causas que le sean imputables, o bien, en caso de ser objeto de embargo, huelga estallada, concurso mercantil o liquidación. Antes de declarar la rescisión, la "Suprema Corte" notificará por escrito las causas respectivas a "El Contratista" en su domicilio señalado en la declaración 11.3 de este instrumento, con quien en el acto se encuentre, otorgándole un plazo de quince días hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga, anexe los documentos que estime convenientes y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. Vencido ese plazo el órgano competente de la "Suprema Corte" determinará sobre la procedencia de la rescisión, lo que se comunicará a "El Contratista" en su domicilio señalado en la declaración 11.3 de instrumento Décima Segunda. Del fomento a la transparencia y de la protección de datos personales. Las partes están de acuerdo en que el presente instrumento constituye información pública en términos de lo dispuesto en los artículos 1, 70, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que los gobernados podrán realizar su consulta. De conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Acuerdo General de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del nueve de julio de dos mil ocho, relativo a los órganos y procedimientos para tutelar en el ámbito de este Tribunal los derechos de acceso a la información, a la privacidad y a la protección de datos personales garantizados en el articulo 6° Consti tucional, "El Contratista" se obliga a guardar secreto y a no divulgar por ningún medio, aun electrónico, ni por conferencias y/o informes los datos personales a que tenga acceso con motivo de la documentación que maneje o conozca al desarrollar las actividades objeto del presente contrato. En caso de incumplimiento la "Suprema Corte" podrá exigi r el pago correspondiente al 10% del monto total de este instrumento, por concepto de pena convencional. Décima Tercera. Resoluc ión de controversias. Para efecto de la interpretación y cumplimiento de lo estipulado en este instrumento, "El Contratista" se somete expresamente a las decisiones del Tribunal Pleno de la "Suprema Corte" renunciando a cualquier fuero que en razón de su domicilio tenga o llegare a tener, de conformidad con lo indicado en el artículo 11 , fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero que en razón de su domicilio o vecindad, tengan o llegaren a tener.

Las partes acuerdan que cualquier notificación que tengan que realizarse de una parte a otra, se realizará por escrito en el domicilio que ha señalado en las declaraciones 1.4 y 11.3 de este instrumento.

RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DEL PRESENTE STA"

Fecha

MAlfaroM

Sello

poder judicial de la feo ciÓn contrato simplificado … · 2019-04-23 · poder judicial de la feo...

Documents