pliegos licitaciÓn internacional lpi-secob-caf-011-2015€¦ · 1.15 precios unitarios y reajuste...

PLIEGOS

LICITACIÓN INTERNACIONAL

LPI-SECOB-CAF-011-2015

“CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI,

CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”

CONTRATANTE: Servicio de Contratación de Obras (SECOB)

PAÍS: República del Ecuador

QUITO, JUNIO 2015

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-011-2015 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”.

2

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB)

LICITACIÓN INTERNACIONAL No. LPI-SECOB-CAF-011-2015



INDICE GENERAL

I. CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE


SECCION I CONVOCATORIA

SECCION II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2.1 Objeto 2.2 Presupuesto referencial 2.3 Especificaciones Técnicas 2.4 Planos

SECCION III CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 3.1 Cronograma del procedimiento 3.2 Vigencia de la oferta 3.3 Precio de la oferta 3.4 Plazo de ejecución 3.5 Alcance del precio de la oferta 3.6 Forma de pago

SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1. PRIMERA ETAPA: Integridad de las ofertas 4.2 Cuadro de Verificación de Integridad de la Oferta y Cumplimiento de Requisitos Mínimos 4.3. SEGUNDA ETAPA Convalidación de Errores

4.4TERCERA ETAPA: Evaluación por puntaje 4.5 Resumen de Parámetros de Calificación

SECCIÓN V OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1 Obligaciones del Contratista 5.2 Obligaciones de la contratante 5.3 Ejecución del Contrato


3

II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

SECCIÓN I DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

1.1 Comisión de Evaluación 1.2 Participantes 1.3 Presentación y apertura de ofertas 1.4 Obligaciones de los oferentes 1.5 Preguntas, respuestas y aclaraciones 1.6 Modificación del pliego 1.7 Convalidación de errores de forma 1.8 Causas de rechazo 1.9 Adjudicación y notificación 1.10 Garantías 1.11 Cancelación del procedimiento 1.12 Declaratoria de procedimiento desierto 1.13 Adjudicatario fallido 1.14 Suscripción del contrato 1.15 Precios unitarios y reajuste 1.16 Moneda de cotización y pago 1.17 Reclamos 1.18 Administración del contrato 1.19 Transferencia tecnológica 1.20 Fiscalización 1.21 Control ambiental 1.22 Visitas al sitio de las obras 1.23 Subcontratación

1.24 Inconsistencias, simulación y/o inexactitud de la información

SECCIÓN II METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

2.1. Metodología de evaluación de las ofertas 2.2. Parámetros de evaluación 2.3 De la evaluación 2.4 Índices financieros

2.5 Formulario para la elaboración de las ofertas

SECCIÓN III FASE CONTRACTUAL 3.1 Ejecución del contrato

III. FORMULARIOS DE LICITACIÓN INTERNACIONAL

SECCIÓN I FORMULARIO DE LA OFERTA 1.1 Presentación y compromiso 1.2 Datos generales del oferente. 1.3 Situación Financiera


4

1.4 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios 1.5 Análisis de precios unitarios 1.6 Metodología de construcción 1.7 Cronograma valorado de trabajos 1.8 Experiencia del oferente 1.9 Personal técnico propuesto para el proyecto 1.10 Equipo asignado al proyecto 1.11 Compromiso de transferencia tecnológica

SECCIÓN II

FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA 2.1 Compromiso del Profesional Asignado al Proyecto 2.2 Hoja de Vida del Personal Técnico Clave asignado al Proyecto

SECCIÓN III

FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO

SECCIÓN IV PROYECTO DE CONTRATO DE LICITACIÓN INTERNACIONAL


5





LICITACIÓN INTERNACIONAL LPI-SECOB-CAF-011-2015

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN INTERNACIONAL

SECCIÓN I

CONVOCATORIA

Se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación o consorcio, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para la “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”, financiada con recursos del crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y por tanto regido por el contrato de crédito y las políticas emitidas por este multilateral y la ley ecuatoriana.

El presupuesto referencial es de USD. 4’200.742,50 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS DÓLARES CON 78/100), dólares de Estados

Unidos de América, sin incluir el IVA, y el plazo para la ejecución del contrato es de 240

(DOSCIENTOS CUARENTA) días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato,

los cuales serán ejecutados en TRES TURNOS DIARIOS, SIETE DÍAS A LA SEMANA, para

lo cual el contratista deberá contar con minimo dos grupos en tres frentes de trabajo

simultaneos y deberá considerar las contingencias necesarias para el cumplimiento del plazo

señalado, el cual abarca la construcción de la obra civil y arquitectónica de la Unidad

Educativa.

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en la página web del Servicio de Contratación de

Obras: www.contratacionobras.gob.ec, a fin de garantizar los principios de concurrencia,

publicidad y transparencia. De igual forma se publicará la convocatoria en los dos

períodicos de mayor circulación del país y en el portal institucional del SERCOP:

www.compraspublicas.gob.ec.

2. Los interesados podrán formular preguntas en el término de 6 días contados a partir de la

fecha de publicación, las preguntas se remitirán al correo electrónico institucional

[email protected], creado para receptar las preguntas que se efectúen dentro


6

del presente proceso. La Comisión de Evaluación absolverá obligatoriamente todas las

preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en un término de 4 días subsiguientes a

la conclusión del período establecido para formular preguntas y aclaraciones. Todas las

respuestas que se originaren y las aclaraciones que se efectuaren en esta etapa, serán

publicadas en el portal web institucional www.contratacionobras.gob.ec, (pestaña

BIBLIOTECA – PROCESOS INTERNACIONALES – CAF) para conocimiento de todos los

interesados en el presente proceso.

3. La oferta se presentará de forma física en un original y una copia completa, así como dos

CD que contengan la propuesta económica (Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios y

Cronograma Valorado) en formato PDF y formato EXCEL editable. Las Ofertas se

receptarán a través de la ventanilla de recepción de ofertas del Servicio de Contratación

de Obras (SECOB), ubicada en la planta baja del Edificio La Tribuna, en la Avenida De los

Shyris N34-382 y Portugal. La apertura de las ofertas se realizará en la fecha establecida

en el cronograma del proceso, una hora más tarde de la hora prevista como máxima para

la recepción de las ofertas. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en el

Servicio de Contratación de Obras (SECOB), ubicada en la Avenida De los Shyris N34-

382 y Portugal, Edificio La Tribuna.

4. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.

5. El Servicio de Contratación de Obras no cancelará valor alguno por concepto de reajuste de

precios.

6. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos

en el liego.

7. Los pagos del contrato se realizarán con los recursos del crédito de la Corporación Andina

de Fomento (CAF), partida presupuestaria No. 55-00-034-001-750107-0901-001-2004-4116

y partida No. 55-00-034-001-750107-0901-001-0000-0000, denominadas Construcciones y

Edificaciones, Documento eSIGEF No. 1071-2015, emitido por el Ingeniero Juan Francisco

Palacios Bustamante, Director Financiero, con fecha 12 de junio de 2015. La partida

presupuestaria certifica para el año 2015 el valor de USD. 2.587.657,40 incluido el IVA y

para el año 2016 y de conformidad a la certificación plurianual emitida por el Ministerio de

Finanzas mediante oficio N. MINFIN-DM-2015-0276 de 2 de junio de 2015 y aval de

recursos N. 2015-DPI-1015 emitido por la Coordinación General de Planificación

Estratégica el valor de USD 2.117.174,20 incluyéndose el IVA.

Forma de pago:

Se entregará el 30% del monto total del contrato en calidad de Anticipo previa entrega

de la garantía correspondiente que respalde el 100% del valor entregado.

http://www.contratacionobras.gob.ec/


7

Los pagos se efectuarán contra presentación de planillas mensuales, debidamente

aprobadas por la Fiscalización, de acuerdo al avance del objeto del contrato. De cada

planilla se amortizará proporcionalmente el valor entregado en calidad de anticipo.

8. Los oferentes extranjeros no domiciliados en el Ecuador, deberán obligatoriamente

domiciliarse en el país conforme lo dispone el Artículo 6 y la Sección XIII de la Ley de

Compañías. Los oferentes extranjeros NO domiciliados podrán iniciar el trámite de

domiciliación en la Superintendencia de Compañías previo a la adjudicación de así

considerarlo pertinente.

El oferente extranjero no domiciliado en el Ecuador que resulte adjudicatario, tendrá un

plazo máximo de 30 días contados a partir de la fecha de adjudicación del contrato para

proceder a la domicialización; el incumplimiento a este plazo traerá como consecuencia la

declaración de adjudicatario fallido, en este caso se continuará el proceso con el oferente

que ocupó el segundo puesto en el orden de prelación final.

Quito,

ING. SALVADOR JARAMILLO DIRECTOR GENERAL



8





SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS” Las Condiciones Generales se publicarán en el anexo No. 1 de este pliego, y estarán publicadas en la página WEB del SECOB www.contratacionobras.gob.ec.

2.1.1 ANTECEDENTES: Mediante Memorando SECOB-DNCP-2015-075, suscrito en Quito con Fecha 9 de Junio de 2015, el Ing. Milton Roosvel Córdova Matamoros DIRECTOR NACIONAL DE COSTOS Y PLANEAMIENTO SECOB, entrega al Sr. Arq. Diego Vallejo Garzón SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS SECOB (E), la actualización de presupuesto general 2015 de la UEM “TARQUI CHEMIS” con un monto de $ 4’200.742,50. Por medio del Oficio Nro. MINEDUC-SAE-2015-00147-OF, de fecha 26 de mayo de 2015, el Sr. José Diego Ramos Benalcázar, SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, entrega al Ing. Salvador Jaramillo Vivanco, DIRECTOR GENERAL DEL SECOB, los Estandarés de Arquitectura e Ingeniería año 2015 de los bloques para la Tipología Mayor y Menor para las Unidades Educativas del Milenio. Mediante memorando Nro. SECOB-SG-2015-0433, de 20 de mayo del 2015, el Ing. Marco Vera Ríos, EX SUBDIRECTORA GENERAL DEL SECOB, solicita al Señor Ing. Frank Arellano Viteri, EX SUBDIRECTOR TÉCNICO DE ESTUDIOS DEL SECOB, la ELABORACIÓN CONDICIONES GENERALES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO "TARQUÍ CHEMIS", UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUÍ, CANTON GUAYAQUI, PROVINCIA DE GUAYAS. Por medio del Oficio Nro. MINEDUC-UEM-2015-00133-OF, de fecha 10 de febrero de 20155, el Ing. Mauricio Maldonado Andrade, GERENTE DEL PROYECTO UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO, entrega al Arq. Marcelo León Nogués, EX DIRECTOR GENERAL DEL SECOB, los nuevos estandáres de Arquitectura e Ingeniería año 2015 de los Bloques Internos para la Tipología Mayor y Menor con sus respectivos cambios en Planos, Memorias Técnicas, Volúmenes de obra, especificaciones Técnicas y otros detalles. Mediante Convenio # 0000075 el SECOB y el MINEDUC firman el 09 de Diciembre del 2014 el “CONVENIO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EL SERVICIO DE CONTRATACON DE OBRAS PARA EJECUTAR INFRAESTRUCTURA

http://www.contratacion/


9

EDUCATIVA”, donde se conviene en aunar esfuerzos y cooperar en el ámbito de sus competencias a fin de ejecutar el Componente 1: “INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA” del programa Nueva Infraestructura Educativa , Financiado con el Contrato de Préstamo No. CFA 8741, a través de la participación del Secob en la ejecución de las etapas precontractual, contractual y administración de contratos, para la construcción, fiscalización y entrega de las obras de infraestructura física contempladas en el Programa, en aplicación a lo establecido en el Contrato de Préstamo No. CFA 8741, de conformidad con lo señalado en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Mediante Oficio Nro. INMOBILIAR-PDDC-2013-0056-O de fecha 03 de Diciembre del 2013, el Sr. Mgs. Aldo Rubén Ríos, Gerente del Proyecto de Implementación Integral de Distritos y Circuitos Administrativos de Planificación del Buen Vivir, informa al Ministro de Educación Augusto Espinosa, que el predio para la Construcción de la unidad Educativa del Milenio de Tipo Mayor, ubicado en la parroquia Tarqui, del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, se encuentra legalizado a nombre del Ministerio de Educación.

Mediante oficio Nro.MINEDUC-DNIF-2014-00268-OF, del fecha 16 de septiembre de 2014 de Ing. Diego Xavier Jara Almeida, Director Nacional de Infraestructura Física, entrega la Arq. Isabel Oyervide Pelet, EX SUBDIRECTORA GENERAL SECOB, el Acta Entrega Final Contrato No. 0388 -MINEDUC-2013 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN ARQUITECTONICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGIA MAOR “TARQUI CHEMIS” UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUÍ, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, PERTENECINETE AL PROYECTO “IMPLEMENTACION INTEGRAL DE DISTRITOS Y CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS DE LA PLANIFICACION DEL BUEN VIVIR” firmada el 16 de SEPTIEMBRE del 2014. Mediante Oficio Nro. MINEDUC-ME-2014-00404-OF, del 04 de julio del 2014, el Ministro Espinosa, solicita al Director General del SECOB, que se proceda con la contratación de 64 consultorías de implantación y diseño para la construcción de Unidades Educativas del Milenio.

2.1.2 OBJETIVO GENERAL: La construcción de infraestructura educativa que cuente con un sistema constructivo rápido, eficiente, económico, el cual se lleve a cabo como un aporte estético y funcional que no agreda al paisaje inmediato, sin dejar de lado el confort y la seguridad, generando un medio que satisfaga las necesidades de los estudiantes que conforman la Unidad Educativa Estandarizada Del Milenio Tipología Mayor "Tarqui Chemis" 2.1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Realizar los trabajos de construcción arquitectónica, e implementación de ingeniería estructural, instalaciones eléctricas, electrónicas, hidrosanitarias, mecánicas de climatización, prevención - control de incendios y áreas exteriores de la Unidad Educativa Estandarizada Del Milenio Tipología Mayor "Tarqui Chemis" en la provincia del Guayas.

Construcción de los bloques arquitectónicos que conforman el modelo Estándar de las Unidades Educativas del Milenio de acuerdo a la implantación y siguiendo estándares de calidad con el fin de obtener una infraestructura adecuada para desarrollo de las actividades escolares.


10

2.1.4 UBICACIÓN Y GENERALIDADES DEL PROYECTO UNIDAD EDUCATIVA “TARQUI CHEMIS”

El terreno se encuentra ubicado en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en la Parroquia de Tarqui. El terreno presenta forma y topografía irregular, en el que estará emplazada la nueva infraestructura. El terreno se encuentra ubicado al Norte de la Ciudad de Guayaquil, en la Parroquia Tarqui, Barrio Modelo (Chemis). Su eje mayor tiene orientación N-S, y está rodeado de las siguientes arterias vehiculares y peatonales: - Norte: Calle Peatonal (4º PJ 11 B NO) en Ho., Ancho aproximado 6 ml.

- Sur: Calle Vehicular (Dr. Blanco Muñoz Baquerizo) en pavimento asfaltico, Ancho aproximado 12ml., a 6ml. – Bidireccional.

- Este: Avenida vehicular (Ave., de las Américas) en pavimento de Ho Hidráulico, Ancho aproximado 42ml. – Bidireccional (más de 6 carriles)

- Oeste: Calle Vehicular (Dr. Miguel H. Alcívar) en pavimento de Ho. Hidráulico, con un ancho de 12ml. – Bidireccional.

2.2 PRESUPUESTO REFERENCIAL: El presupuesto referencial es de USD. 4’200.742,50 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS DÓLARES CON 78/100), dólares de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA.


11

No. CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD P.

UNITARIO

P.TOTAL

ESCUELA TIPO $ 4.200.742,50

Bloque 12 Aulas: Laboratorio +aulas

PRELIMINARES

1 110001 Limpieza y desbroce del terreno (manual) m2 1.007,13

2 110002 Replanteo y nivelación m2 1.007,13

MOVIMIENTO DE TIERRAS

3 120007 Excavación manual de cimientos y plintos m3 720,42

4 120011 Sub-base clase 3 m3 318,80

5 120005 Excavación a máquina m3 864,50

6 120009 Relleno compactado a máquina con material importado m3 475,48

7 120023 Transporte de material de excavación. Transporte libre 100m

m3-km 8.645,04

8 120048 Tránsporte de materiales o sobreacarreo m3-km 15.885,62

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

9 130001 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación)

kg 57.983,04

10 130050 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas de cimentación m3 161,67

11 130017 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas m3 56,60

12 130021 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en losa m3 149,98

13 160137 impermeabilización de terraza con lámina asfáltica m2 630,00

14 130025 Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos m3 35,97

15 130027 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas m3 52,39


17 130095 Malla electrosoldada R-126 (4.10) m2 659,48

18 130007 Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm u 8.132,00

19 180079 Geotextil NT 2000 m2 189,84

20 130223 Geomalla biaxial BX1100 m2 189,84

21 130049 Junta estructural de construcción m 6,00

22 160404 Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm, piedra bola=15cm, malla 5x10x10)

m2 654,16

MAMPOSTERIA

23 140002 Mampostería de bloque de 15cm m2 1.112,87

24 140001 Mampostería de bloque de 10cm m2 138,41

25 130191 Hormigón f´c=210 kg/cm2 en contorno de ventanas (alfeizar)

m3 4,18

26 130064 Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras m 23,60

ENLUCIDOS

27 150004 Enlucido vertical interior. m2 2.502,56

28 150006 Enlucido vertical exterior m2 1.453,74

29 150002 Empaste interior de paredes m2 1.212,27

30 150035 Enlucido paleteado fino de filos y fajas m 1.374,56

PISOS


12

31 160004 Cerámica de piso alto tráfico antideslizante m2 1.496,25

32 160012 Masillado y alisado de pisos m2 1.593,88

33 160026 Barrederas de cerámica h=10cm m 697,99

34 180093 Porcelanato en mesón m2 24,64

CARPINTERIA METALICA

35 170068 Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza m2 241,32

36 170193 Malla antimosquito m2 60,33

37 170107 Puerta metálica de tol, tubo rect. de 50x25x2mm, y Vidrio templado 6mm, inc. Cerradura

m2 13,20

38 170370 Puerta de tol 1/20", marco y estructura de 25*50*1,5 CON CERRADURA

m2 9,06

39 170029 Panel de acero inoxidable m2 90,74

40 170032 Pasamano de acero inoxidable m2 54,62

41 170332 Barra antipánico para puertas u 11,00

42 170031 Pasamano de acero inoxidable para baño de discapacitados

m 1,60

RECUBRIMIENTOS

43 180113 Cielo raso falso de estructura de aluminio prepintado al horno color blanco con planchas de gypsum revestidas de PVC en la cara vista y Foil de aluminio en la cara superior

m2 858,58

44 180043 Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior m2 1.212,66

45 180080 Pintura elastomérica exteriores m2 1.453,74

46 190027 Cubierta de policarbonato alveolar 8mm (Incluye estructura metálica)

m2 265,61

47 180006 Cerámica en paredes m2 180,78

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (BLOQUE 1 DE 12M)

SISTEMA DE AGUA POTABLE

48 200031 Punto de agua PVC roscable1/2" pto 19,00


50 200030 Punto de agua PVC roscable1" pto 19,00

51 200150 Tubería PVC roscable 1/2" m 18,40


53 200149 Tubería PVC roscable 1" m 2,00

54 200148 Tubería PVC roscable 1 1/4" m 19,30



57 200226 Válvula de control roscada diam 1/2" u 19,00


59 200228 Válvula decontrol roscada diam 1" u 19,00

60 200229 Válvula decontrol roscada diam 1¼" u 3,00


62 200231 Válvula de control roscada diam 2" u 4,00

63 200007 Columna de PVC de 2" m 7,00

SISTEMA DE AGUA RESIDUALES

64 220005 Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico u 2,00

65 220018 Desagües PVC 50 mm. Tipo B(Incluye accesorios) pto 26,00


13

66 220019 Desagües PVC 75 mm. Tipo B (Incluye accesorios) pto 16,00

67 220016 Desagües PVC 110mm tipo B (incluye accesorios) pto 19,00

68 220031 Sumidero de piso de 2" incluye rejilla u 1,00


70 220053 Tubería de 75 de PVC tipo B m 6,00

71 220049 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 9,00


73 220209 Registro inspección y limpieza PVC, 160mm pto 2,00

74 220001 Bajantes de tubería PVC tipo B de 110 mm m 9,00

VENTILACIÓN

75 200317 Punto de ventilacion de 75mm Tipo A pto 2,00


77 220111 Tapon rejilla u 2,00

AGUAS LLUVIAS



80 220204 Sumidero de cubierta de 75mm incluye rejilla cupula u 6,00






APARATOS SANITARIOS

86 210013 Inodoro blanco con fluxómetro u 19,00

87 210027 Lavamanos para empotrar blanco (508mmx445 mm) con grifería de 4" CR

u 14,00

88 210074 Fregadero de acero inoxidable 1 pozo con escurridor inc. Griferia y accesorios

u 4,00

89 210025 lavamanos de pedestal corto con llave temporizada u 1,00

90 210042 Urinario con llave pressmatic u 10,00


91 120006 Excavación manual de zanjas m3 21,64

INSTALACIONES ELECTRICAS

92 300303 PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V pto 174,00

93 301761 INTERRUPTOR SIMPLE u 7,00

94 301762 INTERRUPTOR DOBLE u 10,00

95 301097 CONMUTADOR SIMPLE u 8,00

96 301098 CONMUTADOR DOBLE u 4,00

97 302511 SENSOR DE MOVIMIENTO 180° u 6,00


99 300165 LUMINARIA FLUORESCENTE 3X32W EMPOTRABLE u 74,00

100 301895 OJO DE BUEY CON FLUORESCENTE COMPACTA 1X26W

u 32,00

101 302398 Luminaria Aplique de pared interior /exterior 1X26W u 4,00


14

102 301893 LUMINARIA TIPO PLAFON 2X26W u 66,00

103 301898 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PARED O TECHO

pto 107,00

104 301899 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PISO pto 8,00

105 300314 PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 127V pto 25,00

106 300313 PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 220V BIFÁSICO pto 5,00

107 300876 PUNTO SECADOR DE MANOS pto 8,00

108 300877 PUNTO EXTRACTOR DE BAÑO pto 4,00

109 300315 PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V PARED O TECHO

pto 25,00

110 300317 PUNTO PARA TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V PISO

pto 4,00

111 300318 PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL REGULADO 127V

pto 4,00

112 301909 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 6 ESPACIOS u 2,00




116 301917 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A u 22,00




120 302540 BREAKER ENCHUFABLE 3P - 30A u 5,00

121 301173 Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja moldeada marco 100 tipo N

u 5,00

122 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 20,00

123 302538 CONECTOR Y CLAVIJA PARA AIRES ACONDICIONADOS INTERIORES

u 21,00

124 302539 CAJA IP65 PARA AIRES ACONDICIONADOS EXTERIORES 20X20X15 (cm)

u 5,00

125 301999 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN m 100,00

126 302007 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN m 100,00


128 302668 ALIMENTADOR 2x#12(F)+1x#14(T) AWG THHN m 320,00


130 302527 ALIMENTADOR 3X#8(F)+1X#8(N)+1X#10(T) awg TTU m 75,00

131 301004 FUNDA BX 1" m 50,00

132 302444 CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG m 500,00

133 300484 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 1/2" m 50,00

134 300486 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 1" m 50,00

135 300488 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 1 1/2" m 50,00

136 300489 Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT 2" m 50,00


138 301569 Conductor THHN FLEX #14 AWG m 100,00



141 302441 CABLE FLEXIBLE 6 AWG m 100,00


15



INSTALACIONES MECÁNICAS (BLOQUE 1 DE 12 AULAS / LAB. CCNN)

144 400717

Suministro e instalacion Split consola tipo piso/techo 36000 BTU, R410 A. Incluye consolas decorativas, arranque y puesta en marcha, 208-220V/1PH/60Hz; y bomba de condensado.

u 2,00

145 402010

Suministro e instalación unidad tipo Fan Coil 36000 BTU/h, R410A, 208-220V/2ph/60Hz. Incluye arranque y puesta en marcha. Se considera suministro e instalación de condensadora y bomba de condensado.

u 1,00

146 400005 Ventilador de extracción en línea, 825 CFM, @ 0.5" WG, 1/3HP, 1725 RPM, 2/220/60. Incluye arranque y puesta en marcha.

u 2,00

147 402480 Ventilador de Extracción Cuadrado IN-LINE, 525 CFM @ 0.35" CA, 1725 RPM, 1/4HP, 115/1/60

u 2,00

148 400632 Ducto de tol galvanizado sin aislamiento kg 245,22

149 401373 Manga Flexible diam. 4" con aislamiento m 20,00

150 401156 Louver de salida de 12"x8" u 4,00

151 400616 Difusor de suministro 8" x 8" de 4 vias u 13,00

152 400631 Ducto de tol galvanizado con aislamiento kg 180,00

153 402024 Termostato digital programable de una etapa u 1,00

154 400702 Rejilla de extracción de 6"x6” incluye caja de acoples u 36,00

155 400706 Rejilla de Retorno 18"x12" incluye caja de acoples u 2,00

156 400831 Ventilador helicoidal de techo de 48" 60 w, 110 v, 60 Hz, 1 PH

u 17,00

157 402481 Control de ventilador de techo de 3 velocidades. u 9,00


159 401347 Tubería de cobre ACR 5/8, incluye aislamiento m 60,50


161 401395 Cable de control 4x#12, incluye canalización EMT 3/4" m 72,50

162 402026 Cable de control 4x#16, incluye tubería EMT 3/4" u 20,00

163 402025 Cable de control 2x#14, incluye tubería EMT 3/4" m 83,87

164 402427 tuberia de drenaje de 1" m 7,83

165 401329 Tubería de drenaje 3/4" m 28,34

166 400655 Gas refrigerante R-410A lb 4,00

167 402011

Suministro e instalación unidad tipo Fan Coil 48000 BTU/h, R410A, 208-220V/2ph /60Hz. Incluye arranque y puesta en marcha. Se considera suministro e instalación de condensadora y bomba de condensado.

U 1,00

INSTALACIONES ELECTRONICAS

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y VOZ

168 500082 Punto simple voz y/o datos CAT 6A certificado pto 24,00

169 500797 Access point 1 puerto Giga u 2,00

170 500798 Punto para salida HDMI u 10,00

171 500751 Administrador horizontal 1u u 4,00

172 500289 Patch cord CAT 6A 7ft (3m) u 24,00

173 500077 Patch cord CAT 6a 3ft(1m) u 24,00


16

174 500136 Patch Panel 24 puertos CAT 6A incluye jacks u 2,00

175 500426 Bandeja tipo escalerilla galvanizada 200x100mm incluye tapa y accesorios

m 90,00

176 500521 Switch de capa 2, 48 puertos 10/100/1000 Mbps 4SFP u 1,00

177 500801 Patch cord fibra óptica 1m u 2,00

178 500449 Transeiver de fibra a ethernet 1gb u 2,00

179 500124 Teléfono IP simples para escritorio u 1,00

180 500828 Rack de pared 24 UR cerrado u 1,00

181 500608 ODF-12 puertos fibra óptica distribución frame u 1,00

182 500885 Cable FUTP cat 6A blindado m 624,00

183 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 360,00

184 500211 Tubería EMT de 1" y accesorios m 50,00

SISTEMA DE SEGURIDAD (INTRUSIÓN)

185 500027 Contactos magnéticos instalados u 4,00

186 500648 Teclado alfanumérico u 1,00

187 500157 Central de seguridad de 16 zonas incluye teclado LCD u 1,00

188 500836 Sirena 15W blindada u 1,00

189 500130 Detector de movimiento doble tecnología u 5,00

190 500256 Cable UTP CAT 5E m 240,00

191 500814 Cableado 2x14 AWG m 15,00

192 500210 Tubería EMT 1/2" y accesorios m 180,00


194 500720 Punto de red de seguridad pto 12,00

SISTEMA DE CCTV

195 500877 Cámara IP tipo bullet POE, 1.3 Mp u 3,00

SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS

196 500183 Módulo de control u 2,00

197 500752 Detector de humo fotoeléctrico u 13,00

198 500758 Estación manual de incendios u 3,00

199 500610 Aviso de salida con iluminación LED u 26,00

200 500760 Luz estroboscópica con sirena u 11,00

201 500679 Módulo de aislamiento u 2,00

202 500682 Modulo de monitoreo u 4,00

203 500058 Luz de emergencia autónoma u 23,00

204 500035 Cableado antiflama 2 x 16 AWG m 375,00

205 500355 Fuente de alimentación 24 V/8A u 2,00


207 500719 Punto de red de incendios pto 37,00

SISTEMA DE SONORIZACIÓN

208 500875 Parlante para techo 8W, 8" y 100V u 14,00

209 500878 Mircrófono POE para escritorio u 1,00

210 500814 Cableado 2x14 AWG m 156,00


17


212 500300 Punto de sonido pto 14,00

Bloque 12 Aulas B: Inspección+sala de profesores+aulas

PRELIMINARES





216 120011 Sub-base clase 3 m3 318,80




m3-km 8.645,04




kg 57.983,04










231 180079 Geotextil NT 2000 m2 189,84


233 130049 Junta estructural de construcción m 6,00


m2 654,16

MAMPOSTERIA




m3 12,31


ENLUCIDOS

239 150004 Enlucido vertical interior. m2 3.171,92


241 150002 Empaste interior de paredes m2 3.171,82

242 150035 Enlucido paleteado fino de filos y fajas m 386,28

PISOS

243 160004 Cerámica de piso alto tráfico antideslizante m2 1.383,58


18

244 160012 Masillado y alisado de pisos m2 1.503,95







m2 13,20


m2 9,06





m 1,60

RECUBRIMIENTOS


m2 949,60

256 180043 Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior m2 970,30



m2 280,80


INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (BLOQUE 2 DE 12M)

















275 200007 Columna de PVC de 2" m 7,00






19







285 220209 Registro inspección y limpieza PVC, 160mm pto 2,00


VENTILACIÓN




AGUAS LLUVIAS









APARATOS SANITARIOS



u 14,00

300 210025 lavamanos de pedestal corto con llave temporizada u 1,00


u 4,00














u 32,00




20


pto 99,00







pto 22,00


pto 2,00










u 2,00


u 2,00

333 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 20,00


u 25,00


u 2,00







342 301004 FUNDA BX 1" m 50,00












INSTALACIONES MECÁNICAS


21

354 400717


u 2,00

355 402479 Ventilador de extracción tipo hongo, 825 CFM, @ 0.5" WG, 1/3HP, 1725 RPM, 2/220/60. Incluye arranque y puesta en marcha.

u 2,00

356 402480 Ventilador de Extracción Cuadrado IN-LINE, 525 CFM @ 0.35" CA, 1725 RPM, 1/4HP, 115/1/60

u 2,00






u 21,00









INSTALACIONES ELECTRONICAS (BLOQUE 12A (2))









m 90,00

377 500718 Switch capa 2 10/100/1000 24 puertos 4SFP u 1,00



380 500826 Rack de pared 18UR u 1,00











22


390 500256 Cable UTP CAT 5E m 220,00

391 500814 Cableado 2x14 AWG m 15,00




SISTEMA DE CCTV

















409 500814 Cableado 2x14 AWG m 156,00



Bloque Educación inicial: Aulas + equipos

PRELIMINARES

412 110001 Limpieza y desbroce del terreno (manual) m2 256,56

413 110002 Replanteo y nivelación m2 256,56



415 120011 Sub-base clase 3 m3 30,60




m3-km

1.519,13

419 120048 Tránsporte de materiales o sobreacarreo m3-km

2.227,68



kg 9.197,63

421 130229 Hormigón Ciclópeo f'c=210 kg/cm² (Incluye Encofrado)H.S 60% P. 40%

m3 7,46



23

423 130015 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas m3 6,29







9.791,28



432 180079 Geotextil NT 2000 m2 30,00



m2 213,75

OTROS

435 130033 Mesón de hormigón armado f´c=210kg/cm2, A=0,60 m 1,40

MAMPOSTERIA



438 130015 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas (Incluye encofrado) m3 1,98


m3 2,60


ENLUCIDOS

441 150004 Enlucido vertical interior. m2 118,47

442 150002 Empaste interior de paredes m2 305,46


PISOS

444 160004 Cerámica de piso alto tráfico antideslizante m2 213,75

445 160011 Masillado de losa incluye impermeabilizante m2 221,85





449 170272 Puerta de MDF, con mirilla vertical, marco metálico y pintura automotriz

m2 13,86

RECUBRIMIENTOS


m2 203,92


452 180080 Pintura elastomérica exteriores m2 186,99






24







m 18,00




464 500826 Rack de pared 18UR u 1,00






SISTEMA DE CCTV

469 500876 Cámara IP tipo domo POE, 1.3 Mp u 2,00

















484 500814 Cableado 2x14 AWG m 40,00



INSTALACIONES MECANICAS

487 402484 Ventilador de Extracción de Tipo Plafon de 100 CFM, @ 0.25" CA, 120/1/60, 40W. Incluye arranque y puesta en marcha.

u 4,00

488 402430 tuberia de drenaje de 4" con acsesorios u 2,60



25










u 8,00




pto 15,00




pto 4,00


pto 3,00

505 301908 PUNTO DUCHA ELÉCTRICA pto 2,00










u 1,00


u 2,00


u 2,00

517 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 20,00


u 4,00


u 4,00




523 301004 FUNDA BX 1" m 50,00







26








INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

















550 220055 Tubería de 50mm de PVC tipo B m 3,00


AGUAS LLUVIAS






APARATOS SANITARIOS

557 210014 Inodoro tanque bajo una pieza incluye accesorios u 4,00


u 4,00



Bloque Educación inicial

PRELIMINARES




27



563 120011 Sub-base clase 3 m3 30,60




m3-km

1.519,13


2.227,68



kg 9.197,63


m3 7,46









10.063,68



580 180079 Geotextil NT 2000 m2 30,00



m2 213,75

OTROS


MAMPOSTERIA





m3 2,60


ENLUCIDOS




PISOS






28




m2 13,86

RECUBRIMIENTOS


m2 203,92











m 18,00





SISTEMA DE CCTV
















623 500814 Cableado 2x14 AWG m 40,00




626 402484 Ventilador de Extracción de Tipo Plafon de 100 CFM, @ 0.25" CA, 120/1/60, 40W. Incluye arranque y puesta en

u 4,00


29

marcha.












u 8,00




pto 15,00




pto 4,00


pto 3,00










u 2,00


u 1,00


u 1,00

655 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 20,00


u 4,00


u 4,00




661 301004 FUNDA BX 1" m 50,00





30





























AGUAS LLUVIAS






APARATOS SANITARIOS


696 210008 Ducha cromada, incluye llave y accesorios u 2,00

697 210047 Lavamanos colectivo con cerámica m 1,00


u 4,00




31

Bloque Educación inicial

PRELIMINARES





703 120011 Sub-base clase 3 m3 30,60




m3-km

1.519,13


2.227,68



kg 9.197,63


m3 7,46









9.791,28



720 180079 Geotextil NT 2000 m2 30,00



m2 213,75

OTROS


MAMPOSTERIA





m3 2,60


ENLUCIDOS




PISOS


32








m2 13,86

RECUBRIMIENTOS


m2 203,92











m 18,00










755 500256 Cable UTP CAT 5E m 45,00

756 500814 Cableado 2x14 AWG m 12,00




SISTEMA DE CCTV








33










773 500814 Cableado 2x14 AWG m 40,00





u 4,00












u 8,00




pto 15,00




pto 4,00


pto 3,00










34


u 2,00


u 1,00


u 1,00

805 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 20,00


u 4,00


u 4,00




811 301004 FUNDA BX 1" m 50,00
































35


AGUAS LLUVIAS






APARATOS SANITARIOS


846 210008 Ducha cromada, incluye llave y accesorios u 2,00

847 210047 lavamanos colectivo con cerámica u 1,00


u 4,00



SALA DE PROFESORES

PRELIMINARES





853 120011 Sub-base clase 3 m3 30,60




m3-km

1.519,13


2.227,68



kg 9.197,63


m3 7,46









9.791,28



870 180079 Geotextil NT 2000 m2 30,00



36


m2 213,75

OTROS


MAMPOSTERIA





m3 2,60


ENLUCIDOS




PISOS








m2 13,86

RECUBRIMIENTOS


m2 203,92











m 18,00









37



905 500256 Cable UTP CAT 5E m 45,00

906 500814 Cableado 2x14 AWG m 12,00




SISTEMA DE CCTV
















923 500814 Cableado 2x14 AWG m 40,00





u 4,00












u 8,00



38



pto 15,00




pto 4,00


pto 3,00










u 2,00


u 1,00


u 1,00

955 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 20,00


u 4,00


u 4,00




961 301004 FUNDA BX 1" m 50,00


















39
















AGUAS LLUVIAS






APARATOS SANITARIOS



u 4,00



Bloque de Laboratorios de química y física

PRELIMINARES





1001 120011 Sub-base clase 3 m3 17,38




m3-km

1.185,96


1.494,34



kg 9.103,15


m3 21,24


40

1008 130023 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en plintos m3 13,03








10.707,79



1018 180079 Geotextil NT 2000 m2 35,00



m2 245,20

OTROS


MAMPOSTERIA




m3 2,74


ENLUCIDOS


1027 150006 Enlucido vertical exterior m2 333,89



PISOS








m2 7,56


RECUBRIMIENTOS


m2 195,20






41






m 30,00










1053 500256 Cable UTP CAT 5E m 150,00

1054 500814 Cableado 2x14 AWG m 12,00




SISTEMA DE CCTV


















1073 500814 Cableado 2x14 AWG m 40,00



1075 400717 Suministro e instalacion Split consola tipo piso/techo 36000 BTU, R410 A. Incluye consolas decorativas, arranque y

u 2,00


42

puesta en marcha, 208-220V/1PH/60Hz; y bomba de condensado.

1076 400869 Ventilador de extraccion tipo hongo, 1400cfm, @1,30" WG, 3/4HP, 1187 RPM, 220/1/60. Incluye arranque y puesta en marcha

u 1,00




1080 400616 Difusor de suministro 8" x 8" de 4 vias u 4,00


u 2,00





1086 402485 Centralina de gas (GLP)de dos cilindros de 45 kg u 1,00

1087 400048 Tubería de Cobre D=1/2" tipo L m 28,46

1088 403428 RECUBRIMIENTO ELASTOMÉRICO CON FOIL DE ALUMINIO

m2 5,00








u 6,00



pto 33,00





pto 4,00


pto 4,00







u 1,00


u 4,00

1109 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 20,00


u 4,00


u 4,00


43




1115 300254 POZO DE REVISION DE 80x80x100 cm, CON TAPA DE HORMIGÓN CON MARCO METÁLICO.

u 1,00

1116 301004 FUNDA BX 1" m 50,00

























AGUAS LLUVIAS






APARATOS SANITARIOS


u 8,00

1144 240676 Lavaojos de emergencia acero inoxidable u 1,00


Bloque de Laboratorios de tecnológía e idiomas

PRELIMINARES


44





1149 120011 Sub-base clase 3 m3 24,48




m3-km

1.518,37


2.105,28



kg 9.550,37


m3 7,34









10.104,26




1167 180079 Geotextil NT 2000 m2 30,00



m2 227,93

MAMPOSTERIA



m3 1,86


ENLUCIDOS




PISOS







45



m2 6,30

RECUBRIMIENTOS


m2 150,84












m 60,00




1195 500802 Central telefónica telefónica IP 4 A 8 híbrida, incluye teléfono máster

u 1,00



1198 500827 Rack de piso 36 UR u 2,00


1200 500885 Cable FUTP cat 6A blindado m 1.400,00

1201 500823 Bandeja tipo ducto galvanizada 200X80mm incluye tapa y accesorios

m 20,00



1204 500818 Configuración, puesta en marcha y capacitación personal del sistema telefonía y networking

u 1,00







1210 500820 Configuración, puesta en marcha y capacitación personal del sistema de robo e intrusión

u 1,00

1211 500256 Cable UTP CAT 5E m 150,00

1212 500814 Cableado 2x14 AWG m 12,00




46

1215 500838 PC incluido software de monitoreo u 1,00


SISTEMA DE CCTV


1218 500451 NVR-Videograbador digital 32CH - 16TB u 2,00

1219 500819 Configuración, puesta en marcha y capacitación personal del sistema de CCTV

u 1,00







1225 500662 Central de incendios modular 2 lazos u 1,00



1228 500825 Módulo de relé u 1,00



1231 500219 Modulo de expansion 8zonas u 1,00



1234 500834 Configuración, puesta en marcha y capacitación personal del sistema de incendios

u 1,00




1237 500879 Amplificador 8 canales 150W u 1,00

1238 500814 Cableado 2x14 AWG m 35,00



1241 500821 Configuración, puesta en marcha y capacitación personal del sistema de sonorización

u 1,00


1242 400717


u 4,00

1243 400726

Suministro e instalación de Split consola vista pared de 36000BTU/h,con R410A. Incluye arranque y puesta en marcha, 1,2kv 208-220V/1ph/60Hz y bomba de condensado

u 2,00







47










pto 14,00




pto 39,00


pto 5,00

1261 301267 PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V SOBRE ESCRITORIO

pto 44,00







u 1,00


u 1,00


u 1,00

1270 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 20,00


u 6,00




1275 302411 UPS TRIFÁSICO DE 20 KVA u 1,00

1276 302041 UPS TRIFASICA DE 30 KVA u 1,00

1277 301004 FUNDA BX 1" m 50,00












48


AGUAS LLUVIAS







Bloque Administración

PRELIMINARES





1297 120011 Sub-base clase 3 m3 20,16




m3-km 1.252,37




kg 8.064,24


m3 6,34












1315 180079 Geotextil NT 2000 m2 238,70



m2 196,32

MAMPOSTERÍA




m3 1,59


49


ENLUCIDOS





PISOS




CARPINTERÍA METÁLICA




m2 2,10


m2 19,32


RECUBRIMIENTOS


m2 192,03


















VENTILACIÓN




AGUAS LLUVIAS


50






APARATOS SANITARIOS



u 5,00










u 23,00



pto 16,00





pto 9,00


pto 3,00


pto 3,00








u 1,00

1381 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 20,00


u 6,00


u 8,00




1387 301004 FUNDA BX 1" m 50,00



51











1398 400716 Suministro e instalacion Split consola de pared 12000 BTU/H, R410A.incluye arranque y puesta en marcha, 1,8Kw,208-220V/1ph/60Hz; y bomba de condensado

u 2,00

1399 401463 Equipo de Aire Acondicionado tipo split decorativo 9000 BTU/h, R410A. 208-220V/1ph/60Hz

u 4,00

1400 400775 Suministro e instalacion Unidad tipo cassette 18000 BTU/H, 4 vias, R410A, 208-220V/1PH/60Hz. Incluye arranque y puesta en marcha; y bomba de condensado.

u 1,00


u 5,00



1404 402487 ventilador helicoidal de techo de 36" u 1,00






















1424 500426 Bandeja tipo escalerilla galvanizada 200x100mm incluye m 39,00


52

tapa y accesorios




1428 500826 Rack de pared 18UR u 1,00












1439 500256 Cable UTP CAT 5E m 100,00

1440 500814 Cableado 2x14 AWG m 12,00




SISTEMA DE CCTV

1444 500525 Monitor de 40" HD u 1,00












1455 500656 Anunciador Remoto u 1,00






1460 500878 Mircrófono POE para escritorio u 1,00


53

1461 500814 Cableado 2x14 AWG m 40,00



Bloque sala de uso múltiple - comedor

PRELIMINARES





1467 120011 Sub-base clase 3 m3 67,20




m3-km

4.236,66


5.779,20



kg 29.666,15


m3 30,32





1478 130254 Hormigón f´c=210kg/cm2 premezclado en loseta sobre deck metálico

m3 31,02





30.545,19


1484 130002 Acero estructural ASTM A36 (provisión, fabricación y montaje) e<15mm

kg 17.195,00

1485 130040 Placa colaborante DECK metálico 0,75mm (incluye conectores y accesorios)

m2 387,75


1487 180079 Geotextil NT 2000 m2 120,00



m2 735,33

OTROS


MAMPOSTERIA




1494 140031 Hormigón f´c=180 Kg/cm2 en bordillo tina baño m3 0,06


54


ENLUCIDOS





PISOS









m2 8,40


m2 43,47


1509 170208 Mesón de acero inoxidable a=50cm m 4,90


m2 41,46

RECUBRIMIENTOS


m2 319,31

1512 180154 Cielo raso de PVC m2 106,81












m 55,00









55







1534 500256 Cable UTP CAT 5E m 400,00

1535 500814 Cableado 2x14 AWG m 12,00




SISTEMA DE CCTV










1547 500825 Módulo de relé u 1,00




1551 500755 Detector de calor térmico u 1,00

1552 500757 Detector de gases u 2,00





1556 500829 Micrófono convencional u 1,00

1557 500835 Amplificador 120W u 1,00

1558 500814 Cableado 2x14 AWG m 135,00




1561 400963

Suministro e instalación de Unidad Central tipo Paquete de ducto de 150.000 BTU/h; 4800 cfm, ( R410A), 220v/3PH/60Hz. Incluye arranque y puesta en marcha y base metálica tipo paquete

u 2,00

1562 401997 Ventilador de suministro tipo caja de 1100 CFM, 3/4 HP. Incluye arranque y puesta en marcha

u 1,00

1563 401993 Ventilador de extracción tipo hongo de 1200 CFM, 1/2 HP, 0,5" WG, 1200RPM , 2/220/60Hz, incluye arranqque y

u 1,00


56

puesta en marcha

1564 402479 Ventilador de extracción tipo hongo, 825 CFM, @ 0.5" WG, 1/3HP, 1725 RPM, 2/220/60. Incluye arranque y puesta en marcha.

u 1,00

1565 401222 Campana de extracción compensada de acero inoxidable 1x1.6x0,40m incluye filtro de grasa.

U 1,00

1566 400631 Ducto de tol galvanizado con aislamiento kg 818,34


1568 402015 Termostato digital programable de doble etapa u 2,00




1572 400691 Rejilla de descarga 8"x8" u 2,00

1573 402486 Louver de salida de 10" x 8" u 2,00

1574 400048 Tubería de Cobre D=1/2" tipo L m 8,40

1575 401532 Centralina de gas (GLP)de cuatro cilindros de 45 kg u 1,00

1576 401154 Rejilla de retorno de 24"x18" u 6,00

1577 402488 Difusor de suministro diámetro 12" u 24,00

1578 402477 Louver de toma de 20"x18" u 2,00

1579 403428 RECUBRIMIENTO ELASTOMÉRICO CON FOIL DE ALUMINIO

m2 8,00











1589 300166 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W SELLADA IP-65 SOBREPUESTA

u 5,00


u 58,00




pto 43,00




1597 300319 PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 220V TRÍFASICO pto 2,00



pto 1,00


pto 3,00


57















u 1,00


u 2,00

1616 300102 Breaker caja moldeada de 3P-150A u 3,00

1617 301249 Interruptor termomagnetico 3P-250A Caja moldeada marco 250 tipo N

u 3,00

1618 302666 Interruptor termomagnetico marco 1000 caja moldeada regulable 3P 400 a 1000A

u 3,00

1619 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 26,00


u 2,00


u 5,00





1626 301004 FUNDA BX 1" m 50,00
















58



















1656 220042 Trampa para grasas cribado y válvulas (C3-C4-C5) u 1,00



VENTILACIÓN




AGUAS LLUVIAS






APARATOS SANITARIOS

1667 210008 Ducha cromada incluye llave y accesorios u 2,00



u 6,00


u 3,00

1671 210075 Fregadero de acero inoxidable 2 pozo inc. Griferia con escurridor

u 1,00




Bloque de bar


59

PRELIMINARES





1677 120011 Sub-base clase 3 m3 4,16




m3-km

285,67


357,76



kg 3.721,18


m3 5,34









2.881,80



1694 130007 Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm u 408,00

1695 180079 Geotextil NT 2000 m2 8,00



m2 65,63

MAMPOSTERIA



m3 0,49


ENLUCIDOS




PISOS






60





m2 1,90


RECUBRIMIENTOS


m2 28,61








1718 500822 Pozo de revisión 60x60x80 cm u 1,00


















1734 500814 Cableado 2x14 AWG m 12,00





u 4,00





61





u 2,00


u 12,00


pto 11,00

1746 301900 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V SOBRE MESON

pto 3,00



pto 1,00


pto 1,00






u 1,00

1755 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 10,00


u 2,00





















AGUAS LLUVIAS




62




APARATOS SANITARIOS


u 2,00



Bloque vestidor - bodega

PRELIMINARES





1784 120011 Sub-base clase 3 m3 7,78




m3-km 510,19

1788 120048 Tránsporte de materiales o sobreacarreo m3-km 668,74



kg 3.350,99


m3 6,46












1802 180079 Geotextil NT 2000 m2 5,92



m2 34,25

OTROS


MAMPOSTERIA



m3 0,29


63


ENLUCIDOS




PISOS









m2 5,67


m2 5,88


RECUBRIMIENTOS


m2 39,83

















1836 200230 Válvula decontrol roscada diam 1 1/2" u 2,00







64






VENTILACIÓN




AGUAS LLUVIAS






APARATOS SANITARIOS

1854 210008 Ducha cromada incluye llave y accesorios u 8,00



u 4,00











u 23,00


pto 5,00




pto 1,00








u 2,00


65


u 1,00

1877 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 11,00


u 4,00














u 4,00


















Bloque Portal de Ingreso

PRELIMINARES





1908 120011 Sub-base clase 3 m3 3,38


66




m3-km 62,00




kg 861,31












1925 180079 Geotextil NT 2000 m2 4,30



m2 0,73

MAMPOSTERIA



ENLUCIDOS





1934 196021 Cerramiento perimetral de tubo 2" x2mm según diseño m 185,00




m2 4,60

RECUBRIMIENTOS


m2 3,24





1940 200032 Punto de agua PVC roscable 3/4" pto 2,00



67










AGUAS LLUVIAS






APARATOS SANITARIOS



u 1,00








u 2,00


1963 300290 LUMINARIA TIPO BOLARDO DE 10W u 4,00


pto 2,00



pto 1,00







u 2,00

1973 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 6,00





68

















SISTEMA DE CCTV

1991 500525 Monitor de 40" HD u 1,00





1995 500656 Anunciador Remoto u 1,00





1999 500814 Cableado 2x14 AWG m 5,00



Bloque Cuarto de Máquinas

PRELIMINARES





2005 120011 Sub-base clase 3 m3 4,70




m3-km 317,88



69



kg 1.959,00


m3 5,28












2023 180079 Geotextil NT 2000 m2 10,66



m2 77,89

MAMPOSTERIA



ENLUCIDOS




PISOS


2032 120053 Cama de arena m3 6,85


2033 197280 Ventana con malla de cerramiento 50/10 m2 4,05


m2 11,74

RECUBRIMIENTOS




AGUAS LLUVIAS








70







u 8,00


pto 14,00


pto 1,00





u 2,00

2053 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 5,00



2056 300282 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 350 KVA PADMOUNTED TIPO RADIAL 13.8 KV

u 1,00













2066 500755 Detector de calor térmico u 1,00



Bloque Cuarto de Bombas

PRELIMINARES





2072 120011 Sub-base clase 3 m3 25,00



m3-km 1.287,00


71




kg 2.912,26

2077 130071 Hormigón f´c=210kg/cm2 en cisterna m3 22,99









2086 180079 Geotextil NT 2000 m2 50,05


MAMPOSTERIA



ENLUCIDOS




PISOS



2094 197280 Ventana con malla de cerramiento 50/10 m2 3,24


m2 3,84

RECUBRIMIENTOS




AGUAS LLUVIAS











72



u 1,00


pto 4,00








2115 301174 Interruptor termomagnetico 3P-75-80-100A Caja moldeada marco 100 tipo N

u 1,00

2116 301174 Interruptor termomagnetico 3P-75-80-100A Caja moldeada marco 100 tipo N

u 1,00

2117 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 5,00

























Bloque Biblioteca

PRELIMINARES



73




2142 120011 Sub-base clase 3 m3 39,06




m3-km 2.421,79




kg 13.715,34


m3 11,58











2159 180079 Geotextil NT 2000 m2 43,47



m2 401,96

OTROS


MAMPOSTERIA





ENLUCIDOS





PISOS






74




m2 8,40


m2 13,98


m 2,48



m2 64,23

RECUBRIMIENTOS


m2 241,66




INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (BIBLIOTECA TIPO B)
























AGUAS LLUVIAS





75



APARATOS SANITARIOS



u 5,00




INSTALACIONES ELECTRICAS (BIBLIOTECA OPCION 1)










u 13,00



pto 24,00






pto 8,00


pto 16,00


pto 3,00







u 1,00

2239 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 20,00


u 2,00


u 5,00



2244 301004 FUNDA BX 1" m 50,00


76












2255 400777

Suministro e Instalacion unidad tipo cassette 36000 BTU/H, 4 vías, R410A, 208-220V/1PH/60Hz. Incluye arranque y puesta en marcha. Se considera suministro e instalacion de condensadora; y bomba de condensado.

u 3,00

2256 402483 Ventilador de extraccion tipo hongo 800 cfm @ 0,5" WG, 0,25 HP , 1725rpm, 1/115/60. Incluye arranque y puesta en marcha

u 1,00


u 2,00

2258 402487 ventilador helicoidal de techo de 36" u 2,00

























77


m 38,00















2294 500256 Cable UTP CAT 5E m 243,00

2295 500814 Cableado 2x14 AWG m 12,00



2298 500720 Punto de seguridad pto 13,00

SISTEMA DE CCTV

















2313 500814 Cableado 2x14 AWG m 65,00



Cancha de uso múltiple (1 cancha)


78

PRELIMINARES



PISOS


m2 604,44


2319 170327 ELEMENTO DEPORTIVO PARA VOLEIBOL, poste metálico Ø4" e=2mm,con pintura al horno, incluyen red

u 2,00

2320 170085 Tablero para básquet u 2,00

2321 170083 Arco de cancha de fútbol u 2,00

RECUBRIMIENTOS

2322 180194 Pintura para señalización m 288,16

2323 180046 Pintura de trafico zonas y señalización m2 510,00

OBRAS EXTERIORES

2324 196035 Bordillo H.S. f'c=180 kg/cm2 (0.15x0.35) prefabricado m 101,66


2325 300171 REFLECTOR HQI CUADRADO 400W-220V u 8,00

2326 302520 MANGUERA DE POLIETILENO REFORZADO DE 1 1/4 m 50,00

2327 301994 TABLERO DE CONTROL PARA ILUMINACION EXTERIOR

u 1,00

2328 301992 POZO DE REVISION DE 0.60X0.60X0.60 (m) u 4,00

2329 302519 PROVISION E INSTALACION DE POSTE DE 12 m 500Kg u 4,00

2330 302678 ALIMENTADOR 2x#6 TTU PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR

m 500,00



Cancha de fulbito



CESPED SINTÉTICO

2334 196008 Césped artificial m2 1.077,30

CARPINTERÍA METAL/MECÁNICA

2335 170083 Arco de cancha de fútbol u 2,00

2336 170120 Cerramiento de malla galvanizada m2 401,40


2337 300171 REFLECTOR HQI CUADRADO 400W-220V u 4,00

2338 302520 MANGUERA DE POLIETILENO REFORZADO DE 1 1/4 m 40,00

2339 301994 TABLERO DE CONTROL PARA ILUMINACION EXTERIOR

u 1,00


m 770,00






79

Areas exteriores

CERRAMIENTO PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA





kg 13,66


m3 12,76


m3 87,01








2358 150012 Botaguas m 1.514,92

2359 180156 Junta vertical en fachada m 543,82

CAMINERIAS

PRELIMINARES




2362 130036 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en muros m3 1,08

2363 197001 Derrocamiento a máquina de construcción existente m2 1,00

PISOS

2364 120053 Cama de arena m3 344,11

2365 160062 Adoquín ornamental f´c=400 kg/cm2 m2 2.966,17

2366 160018 Adoquín hexagonal gris f´c=400Kg/cm2 m2 1,08

ESCALINATAS Y OBRAS EXTERIORES

2367 197191 Bancas ornamentales 1,60m u 21,58

2368 196035 Bordillo H.S. f'c=180 kg/cm2 (0.15x0.35) prefabricado m 2.102,76

2369 196010 Encespado y plantas ornamentales tipo escancela m2 8.507,00

CONSTRUCCION CAMINERIAS Y PLAZAS

2370 160024 Hormigón f`c=180kg/cm2 en bermas m3 5,94

MOBILIARIO EXTERIOR

2371 210059 Bebedero de agua u 4,32

2372 197136 Basureros metálicos u 10,79

JARDINERIA

2373 197275 Plantacion de árbol autóctono tamaño grande (8m a 10 m) u 25,90

2374 197274 Plantacion de árbol autóctono tamaño medio (4m a 6 m) u 51,79


80

2375 197273 Plantacion de árbol autóctono tamaño pequeño (2m a 3 m) u 25,90


2376 196021 Cerramiento perimetral de tubo 2" x2mm según diseño m 230,08

MOVIMENTO DE TIERRAS Y CONFORMACION DE PLATAFORMAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS BÁSICO

2377 120005 Excavación a máquina m3 5.476,35


m3-km 54.763,46



2379 500276 Cable fibra óptica 6 hilos OM3 multimodo m 1.294,80

2380 500044 Fusionado y certificado de fibra óptica u 258,96

2381 500373 Cámara IP de CCTV tipo Bullet para exteriores u 5,40

2382 500794 Poste de 5m de altura y 4" de diámetro u 12,95

2383 500128 Bocina de 30W 16 ohmios u 7,55

2384 500806 Tubería PVC 4" reforzada m 1.186,90

2385 500361 Tubería PVC 2" reforzada m 1.186,90

2386 500464 Caja de hormigón de 60x60x60 [cm] con tapa de hormigón u 26,98

2387 500014 Caja de paso/revisión 15x15x9cm metálica u 26,98

2388 301124 Suministro e instalación de manguera 1" reforzada POLIETILENO

m 215,80

2389 500035 Cableado antiflama 2 x 16 AWG m 1.186,90

2390 500011 Cable S/FTP CAT 6A m 971,10

2391 500791 Cable armado 2X14 AWG m 1.186,90



2392 200010 Acometida de agua potable 2" u 1,08

2393 200023 Llaves de Manguera de bronce D=1/2" u 1,08



2396 200131 Tubería E/C PVC 63mm 1,25MPa m 124,09




2400 240269 Válvula compuerta roscada diam 1 1/4" u 2,16

2401 240270 Válvula compuerta roscada diam 1 1/2" u 4,32

2402 200232 Válvula de control roscada diam 2 1/2" u 2,16

2403 200319 Equipo de bombeo 12,5HP 5 tanques hidroneumaticos de 119 galones TDH=40m Q=13,22l/s

u 1,08

2404 210059 BEBEDERO DE AGUA u 4,32

RED ALCANTARILLADO




81



2409 240011 Cama de arena m3 184,20

2410 120002 Desalojo de material de excavación m3 191,63

2411 120010 Relleno compactado manual con material del sitio m3 797,94

2412 220056 Tubería pared estructurada serie 5 125mmx6m (Di 110mm) m 356,07







2419 220034 Sumidero de calzada (incluye rejilla de H:F) u 21,58


2421 220023 Pozo de Revisión h=0,80-2m u 3,24

2422 220024 Pozo de Revisión h=2-4m u 3,24

2423 220042 Trampa para grasas cribado y válvulas (C3-C4-C5) u 2,16

2424 220213 Tubería de drenaje PVC 110 mm, incluye grava H=1,00m, A=0,40, cama de arena

m 356,07

2425 130068 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en canales de drenaje y cunetas m3 149,44

SISTEMA CONTRA INCENDIOS

2426 240184 TUBERIA DE ACERO NEGRO 1 1/2" ASTM A 53 sin costura

m 312,91

2427 240186 TUBERIA DE ACERO NEGRO 2 1/2" ASTM A 53 sin costura

m 418,65

2428 240187 TUBERIA DE ACERO NEGRO 3" ASTM A 53 sin costura m 215,80

2429 220029 Siamesa 4" x2 1/2" x2 1/2" u 1,08

2430 200321 Sistema de Bombeo contra incendios 12HP, Bomba Jocky 3HP, incluye tablero

u 1,08

2431 240449 Gabinete contraincendios u 21,58

2432 240606 EXTINTOR POLVO QUÍMICO ABC, 5 KG (PQS) u 32,37

2433 240443 Extintor CO2, 5 kg u 8,63


2435 120010 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DEL SITIO

m3 99,65

2436 240503 Valvula de hierro fundido 1 1/2" u 5,40



2438 120024 Relleno compactado a máquina con material del sitio m3 2.633,62


2440 120053 Cama de arena m3 146,31


2442 110008 Replanteo y nivelacion lineal m 1,08


2444 120017 Excavación de zanjas de 2-4m a maquina m3 1,08


82

2445 120017 Excavación de zanjas de 2-4m a maquina m3 1,08

2446 120055 Rasanteo de zanja m2 1,08



m3-km 1.495,49

2449 120030 Entibado en zanjas para alcantarillado o agua potable m2 1,08

2450 120053 Cama de arena m3 1,08

2451 120024 Relleno compactado a máquina con material del sitio m3 1,08



2453 302527 ALIMENTADOR 1x(3X8)(8)+8 TTU m 566,48

2454 302526 ALIMENTADOR 3X#6(F)+1X#6(N)+1X#8(T) awg TTU m 1.294,80



2457 302528 ALIMENTADOR3X#1/0(F)+1X#1/0(N)+1X#2(T) awg TTU m 323,70

2458 302673 ALIMENTADOR 1x(3x2/0)(1x2/0)+1/0 TTU m 431,60

2459 302674 ALIMENTADOR 3x#4/0(F)+1x#4/0(N)+1x#2/0(T) AWG TTU m 431,60

2460 302675 ALIMENTADOR 1x(3x4/0) (1x4/0) + 2/0 TTU m 323,70

2461 302676 ALIMENTADOR 3X#2(F)+1X#2(N)+1X#4(T) AWG TTU m 323,70


m 1.618,50

2463 302411 UPS TRIFÁSICO DE 20 KVA u 1,08

2464 302041 UPS TRIFASICA DE 30 KVA u 1,08

2465 302688 ESTRUCTURA ESV-3CR u 3,24

2466 302689 ESTRUCTURA ESV-3CP u 3,24

2467 300330 ESTRUCTURA BAJANTE EN MEDIA TENSIÓN u 1,08

2468 302690 ESTRUCTURA SPV-3S(1)E u 3,24

2469 302691 ESTRUCTURA SPV-3P(1)E u 3,24

2470 300328 PUNTA TERMINAL EXTERIOR Y ACCESORIOS u 3,24

2471 301986 PUNTAS TERMINALES PARA INTERIORES 13kV u 3,24

2472 300249 POZO DE REVISION 1.00X1.00X1.20 (m) u 4,32

2473 300254 POZO DE REVISION DE 80x80x100 cm, CON TAPA DE HORMIGÓN CON MARCO METÁLICO.

u 70,14



2476 301484 POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 9m CON CANASTILLA

u 21,58

2477 301974 POSTE DE HIERRO GALVANIZADO 4m DE ALTURA u 21,58

2478 300657 ACOMETIDA CONDUCTOR 3#2 XLP 15KV AWG + #2 CU DESN. AWG

m 53,95

2479 302449 ALIMENTADOR TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL, TTA Y GENERADOR 3x(3x#300 MCM) (F) + 3x#300 MCM TTU (N) + 1x#2/0 AWG Cu DESNUDO (T)

m 53,95

2480 302450 ALIMENTADOR UPS 20 KVA (3x#2) (F) + 1x#2 AWG TTU (N) + 1x#4 AWG Cu DESNUDO (T)

m 107,90

2481 302451 ALIMENTADOR UPS 30 KVA(3x#2) (F) + 1x#2 AWG TTU (N) + 1x#4 AWG Cu DESNUDO (T)

m 107,90

2482 300306 LUMINARIA LED DE 7W PARA PISO u 26,98


83

2483 300475 TUBERIA PVC 2” m 2.158,00

2484 301927 TUBERIA PVC 4" m 3.237,00

2485 302666 Interruptor termomagnetico marco 1000 caja moldeada regulable 3P 400 a 1000A

u 1,08

2486 300291 LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PÚBLICO 90W 220V u 21,58

2487 300294 LUMINARIA TIPO ISLA LED 40W 127V PARA CAMINERAS

u 21,58

2488 301572 Alimentador de aluminio 3x1/0 ASCR + 1x2 ASCR m 1.079,00

2489 300289 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 300 KVA PADMOUNTED TIPO RADIAL 22.8 KV

u 1,08

2490 300045 MALLA DE PUESTA A TIERRA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

u 2,16

2491 302681 MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA PARARRAYOS u 2,16

2492 301955 DESCARGADOR DE EQUIPOTENCIAL VIA DE CHISPAS u 2,16

2493 302682 PARARRAYOS CON MASTIL DE 5m u 2,16

2494 302445 CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG PARA INTERCONEXIÓN DE MALLAS

m 539,50

2495 302663 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL u 1,08

2496 302664 TABLERO DE DISTRIBUCÍON FUERZA REGULADA u 1,08

2497 302665 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN FUERZA AIRE ACONDICIONADO

u 1,08

2498 301961 GENERADOR TRIFÁSICO 300 KVA CON CABINA INSONORA

u 1,08

2499 300661 Trafo Mix para medición en media tensión, suministro e instalación (incluye transporte)

u 1,08

Bloque de Gradas

PRELIMINARES





2503 120011 Sub-base clase 3 m3 29,34




m3-km 1.760,40




kg 8.028,02











84


Altar Patrio y Patio Cívico

PRELIMINARES





2522 120011 Sub-base clase 3 m3 17,59



m3-km 450,00




kg 596,59



2529 130045 Hormigón f´c=210kg/cm2 en escaleras m3 10,71



MAMPOSTERIA


ENLUCIDOS



REVESTIMIENTOS


PISOS


CARPINTERIA METAL/METALICA

2537 170244 Asta de bandera con tubo de hierro galvanizado 2", 3m inc. Pintura

u 3,00

PATIO

2538 120053 Cama de arena m3 35,66

2539 160062 Adoquín ornamental f´c=400 kg/cm2 m2 713,13

2540 196035 Bordillo H.S. f'c=180 kg/cm2 (0.15x0.35) prefabricado m 76,42

Rubros ambientales

2541 199519 Agua para control de polvo m3 850,00

2542 196006 Cerramiento provisional de yute m 120,00

2543 199562 Batería sanitaria provisional u 4,00

2544 199524 Bodega provisional de madera m2 1,00

2545 199553 Tachos plásticos para almacenar desechos u 4,00

2546 199529 Charlas de capacitación al personal: Manejo ambiental y Seguridad Industrial

u 4,00

2547 199528 Charlas de socialización, concienciación y Educación u 4,00


85

Ambiental a la comunidad

2548 197267 Afiches informativos u 350,00

2549 197270 Trípticos informativos A4 a color u 500,00

2550 199563 Kit para derrames de químicos u 1,00

2551 199564 Buzón de sugerencias u 1,00

2552 199525 Botiquín de primeros auxilios u 2,00

2553 240606 Extintor polvo quimico Abc 10lbs(PQS) u 2,00

2554 199537 Equipo de protección personal básico u 5,00

2555 199504 Letreros de aluminio, señales y reglamentarias m2 4,00

2556 199533 Cinta de señalización con barreras móviles m 4,00

2557 199555 Rótulos ambientales de 0,60x0,80 tipo pedestal u 8,00

2558 198505 Monitoreo ruido ambiental u 3,00

2559 198504 Monitoreo calidad de aire u 1,00

2560 198502 Monitoreo de calidad de agua u 3,00

2561 199521 Área de almacenamiento de combustible incluye cubeto m2 4,00

2562 199526 Área para almacenamiento temporal de desechos sólidos m2 30,00

2563 197210 Señalética Informativa (20x40 cm) acrílico u 1,00

2564 199550 Señalización de seguridad tipo pedestal 1,20x0,60 u 3,00

PARQUEADEROS

PRELIMINARES







2570 120013 Conformación y compactación de subrasante m2 170,00

2571 120012 Sub-base clase 2 m3 42,50

PISOS

2572 180064 Gravilla para parqueadero m3 81,50

2573 160062 Adoquín ornamental f´c=400 kg/cm2 m2 620,00

2574 196002 Hormigón f'c=180 kg/cm2 en bordillos b=15cm, h=35cm m 170,00

2575 180194 Pintura para señalización m 170,00

2576 196095 Vereda perimetral escobada (espesor 10cm- F`c=210kg/cm2)

m2 170,00

MARCA PAIS

2577 195012 vinilo microperforado, autoadhesivo para exteriores 4 mm, IMPRESIÓN 1440 DPI, logos orgánicos Marca País CIBV

m2 4,20

2578 195013 Isotipo MARCA PAÍS, en pintura acrílica elastomérica para exteriores

m2 115,00

2579 195005

Isotipo en pintura látex para exteriores, según cromática de color del manual marca país. m2 110,00


86

2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las especificaciones Técnicas constan en el Anexo 2 del pliego, y estarán publicadas en la página WEB del SECOB www.contratacionobras.gob.ec. 2.4 PLANOS: Los planos constan en el Anexo 3 de los pliegos, y estarán publicados en la página WEB del SECOB www.contratacionobras.gob.ec. Aquellos planos que no consten publicados en la página web antes referida debido a su tamaño, se entregarán en las oficinas del Servicio de Contratación de Obras, piso once, Subdirección Técnica de Contratación.

http://www.contratacion/

http://www.contratacionobras.gob.ec/


87





SECCION III

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente: Las fechas asignadas solamente consideran días hábiles, no se contemplan fechas de fin de semana, ni feriados.

Concepto Día Hora

Fecha de publicación 29/06/2015 08h00

Fecha límite para efectuar preguntas 08/07/2015 17h00

Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones 14/07/2015 17h00

Fecha límite de entrega de ofertas 04/08/2015 10h00

Fecha de apertura de ofertas 04/08/2015 11h00

Fecha límite para solicitar convalidación de errores 12/08/2015 17h00

Fecha límite para receptar convalidación errores 17/08/2015 15h00

Fecha estimada de adjudicación 20/08/2015 17h00

3.2 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta la celebración del contrato. 3.3 Precio de la oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en la Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios. La tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del proyecto se encuentra establecida en el numeral 2.2 Presupuesto Referencial. 3.3.1 Forma de presentar la oferta: La oferta se deberá presentar de forma física y digital, en sobre(s) cerrado(s) que contenga la siguiente ilustración:


88



““CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI,

CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS””

LPI-SECOB-CAF-011-2015

SOBRE UNICO

Señor ING. SALVADOR JARAMILLO DIRECTOR GENERAL SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS Presente PRESENTADA POR: _________________________

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción. El Secretario de la Comisión de Evaluación recibirá las ofertas por parte de la Dirección de Gestión Documental y Archivo y redactará el Acta de Cierre de Ofertas. Las ofertas deberán ser entregadas en idioma español, sumilladas, foliadas, y debidamente identificadas. 3.4 Plazo de ejecución: El plazo para la ejecución del contrato es de 240 (DOSCIENTOS

CUARENTA) días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato los cuales

serán ejecutados en TRES TURNOS DIARIOS, SIETE DÍAS A LA SEMANA, para lo cual el

contratista deberá contar con minimo dos grupos en tres frentes de trabajo simultaneos y

deberá considerar las contingencias necesarias para el cumplimiento del plazo señalado, el

cual abarca la construcción de la obra civil y arquitectónica de la Unidad Educativa.

La recepción definitiva se realizará en el término de 6 MESES, a contarse desde la suscripción del acta de recepción provisional. 3.5 Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, (si son de propiedad del oferente) y el costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la ejecución


89

completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio. El participante deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en las Condiciones Particulares del Pliego, en el Formulario de Oferta Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios, para la obra que propone ejecutar. De existir errores aritméticos se procederá a su corrección por parte de la Comisión de Evaluación conforme lo previsto en la sección correspondiente a convalidación de errores. 3.6 Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 7 de la Convocatoria y en el Contrato.


90





SECCIÓN IV

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 4.1 PRIMERA ETAPA: Integridad de las Ofertas Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se utilizará la metodología cumple / no cumple. 4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de la oferta se evaluará considerando la presentación de los Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente detalle: I Formulario de la Oferta

1.1 Presentación y compromiso 1.2 Datos generales del oferente.

1.2.1 Escritura de constitución de la compañía, Estatuto de la compañía, Copia del Registro mercantil, para las compañías extranjeras certificado de la entidad correspondiente.(EN ESTE DOCUMENTO SE DEBE EVIDENCIAR QUE DENTRO DEL OBJETO SOCIAL CONSTA LA EJECUCIÓN DE OBRAS ARQUITECTÓNICAS Y/O CIVILES)

1.2.2 Título profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto (PARA EL CASO QUE EL OFERENTE SEA PERSONA NATURAL)

1.3 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes.

1.4 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios 1.5 Análisis de precios unitarios 1.6 Metodología de construcción 1.7 Cronograma valorado de trabajos 1.8 Experiencia del oferente 1.9 Personal técnico propuesto para el proyecto 1.10 Equipo asignado al proyecto 1.11 Transferencia Tecnológica

Los documentos presentados por las Compañías extranjeras deberán ser apostillados, y

adjuntarán copia notariada de la traducción de los documentos respectivos.

II Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida


91

2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto

2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto

III Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)

4.1.2 Equipo Mínimo: El Equipo mínimo requerido por el Servicio de Contratación de Obras es el siguiente:

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD CARACTERÍSTICAS

MÍNIMAS

CONCRETERA 3 1 SACO (mínimo)

VIBRO-APISONADOR 2 MECÁNICO 4HP(mínimo)

VIBRADOR 3 GASOLINA 5HP

(mínimo)

RETROEXCAVADORA 1 POTENCIA 85HP

(mínimo)

EXCAVADORA 1 POTENCIA 138HP

(mínimo)

VOLQUETA 2 MÍNIMO 12

TONELADAS (mínimo)

PLANCHA COMPACTADORA 2 POTENCIA 4HP

(mínimo)

GENERADOR ELÉCTRICO 2 15KVA (mínimo)

El Servicio de Contratación de Obras, verificará la disponibilidad y no la propiedad del equipo e instrumentos requeridos. El oferente para acreditar la propiedad o disponibilidad de los equipos e instrumentos deberá presentar lo siguiente:

En caso de que el equipo e instrumentos sea de propiedad del oferente, presentará la factura o el título de propiedad emitido por la casa comercial vendedora del artículo; en el caso del equipo caminero y maquinaria pesada, la factura o título de propiedad no se requiere debido a que, obligatoriamente deberá adjuntar la matrícula vigente conforme lo determinado en el Acuerdo No. 079 emitido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de fecha 21 de octubre de 2011.

En caso de que el equipo e instrumentos se propongan bajo compromiso de compra venta, el oferente deberá presentar la carta compromiso de compra venta debidamente suscrita por el representante legal o propietario, copia de la cédula del representante legal o propietario y copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC); el RUC deberá demostrar la capacidad del vendedor acerca de la comercialización del equipo e instrumentos ofertados. Para el equipo caminero y maquinaria pesada presentado bajo la figura de compromiso de compra venta, no procede la presentación de matrícula, siempre que éste sea nuevo, de ser usado, la factura o título de propiedad no se


92

requiere debido a que, obligatoriamente se deberá adjuntar la matrícula vigente conforme lo determinado en el Acuerdo No. 079 emitido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de fecha 21 de octubre de 2011.

En caso de que el equipo e instrumentos se propongan bajo compromiso de arrendamiento, el oferente deberá presentar la carta compromiso de arrendamiento debidamente suscrita por el representante legal o propietario, copia de la cédula del representante legal o propietario y la factura o título de propiedad emitido por la casa comercial vendedora del artículo. En el caso del equipo caminero y maquinaria pesada, la factura o título de propiedad no se requiere debido a que, obligatoriamente se deberá presentar la matrícula del presente ejercicio fiscal conforme lo determinado en el Acuerdo No. 079 emitido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de fecha 21 de octubre de 2011. Los compromisos de arrendamiento deberán establecer en forma explícita la disponibilidad del equipo durante la ejecución de la totalidad de la obra cuando éste sea requerido.

Todos los oferentes deberán cumplir con todos los requisitos mínimos establecidos, esto les permitirá acceder a la siguiente etapa de evaluación por puntaje. La falta en el cumplimiento por parte de los oferentes de los requisitos mínimos será causal de rechazo de la oferta. INSTRUCCIONES PARA EL OFERENTE:

En el caso de servicios de ejecución de obras prestados al sector público y/o privado, copias de las Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva o los certificados de las obras o proyectos, describiendo el monto efectivamente ejecutado, será aceptada la documentación pertinente que acredite la experiencia requerida en el caso de extranjeros. El certificado deberá ser emitido por la Entidad Contratante o por el propietario del proyecto. Tanto en el caso de experiencias en el sector privado como público, el Acta de entrega

Recepción Provisional, será aceptada únicamente en los siguientes casos:

Al no haber transcurrido el tiempo para la firma del Acta de Entrega Recepción Definitiva.

Por no haberse suscrito el Acta de Entrega Recepción Definitiva por causas imputables a la Contratante, debidamente certificadas por autoridad Competente de la Entidad.

La Comisión de Evaluación se reserva el derecho de comprobar la información remitida, sin perjuicio de la convalidación prevista para subsanar alguna omisión. Se entenderá como experiencia general y específica para la justificación de la experiencia del oferente, la construcción, consultoría o fiscalización (en el caso que aplique y de conformidad al detalle de cada parámetro) de proyectos civiles y/o de edificaciones. Se entenderá como experiencia específica para la justificación de la experiencia del oferente, los proyectos civiles y/o de edificaciones (No se considerará como trabajos similares la construcción, instalación, consultoría de: redes de agua potable, sistemas de riego o alcantarillado, así como también la construcción o consultoría de obras viales,


93

incluida la construcción de puentes, o cualquier tipo de obra fluvial que no tenga rubros arquitectónicos), a excepción de los profesionales en cuya descripción se limita a ciertos tipos de proyectos, dependiendo de su especialidad. La experiencia del oferente, tanto general como específica no se suplirá con la experiencia del personal a emplearse en la obra. 4.1.3 EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA DEL OFERENTE

El oferente deberá presentar como mínimo 1 proyecto de fiscalización y/o construcción civil y/o arquitectónica en general, cuyo presupuesto sea de al menos el 50% del presupuesto referencial de esta contratación. Se tomarán en cuenta solamente los trabajos realizados en los últimos 10 AÑOS. Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de convocatoria de acuerdo al cronograma establecido en el presente procedimiento. En caso de asociaciones o consorcios los consorciados podrán sumar la experiencia de cada integrante. Si un oferente formó parte de una asociación o consorcio, se tomará el 100% del valor de la experiencia de la asociación o consorcio, independientemente de su grado de participación accionaria en el mismo. LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA NO SERÁN CONSIDERADAS COMO EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA.

4.1.4 EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA DEL OFERENTE

El Oferente deberá justificar haber ejecutado construcción de proyectos civiles y/o edificaciones arquitectónicas similares al objeto de la contratación, tales como: edificios de oficinas, centros educativos, complejos administrativos, conjuntos habitacionales, centros comerciales, centros de salud y/u hospitales; cuyo presupuesto sea de por lo menos el 50% del presupuesto referencial de esta contratación. El monto requerido podrá ser acreditado con la presentación de un (1) proyecto de estas características. Se tomarán en cuenta solamente los trabajos realizados en los últimos 10 años. Para acreditar experiencia específica también serán aceptados aquellos proyectos que se encuentren en ejecución, siempre que cuenten con un avance mínimo del 75%, debidamente certificado por la Entidad Contratante. En caso de asociaciones o consorcios los consorciados podrán sumar la experiencia de cada integrante. Si un oferente formó parte de una asociación o consorcio, se tomará el 100% del valor de la experiencia de la asociación o consorcio, independientemente de su grado de participación accionaria en el mismo.


94

LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA NO SERÁN CONSIDERADAS COMO EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA. 4.1.5 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO: INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL TÉCNICO En el caso de servicios de ejecución de obras prestados al sector público y/o privado, copias de las Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva o los certificados de las obras o proyectos, describiendo el monto efectivamente ejecutado, será aceptada la documentación pertinente que acredite la experiencia requerida en el caso de extranjeros. El certificado deberá ser emitido por la Entidad Contratante o por el propietario del proyecto. La experiencia válida de cada uno de los profesionales será la ejecutada a partir de la fecha de obtención de su título profesional. Para acreditar la experiencia del personal técnico, se considerará solamente las obras o servicios ejecutados en los últimos quince años. Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de presentación de las ofertas de acuerdo al cronograma establecido en el presente procedimiento. Un profesional no podrá comprometerse para dos o más cargos, de darse el caso, únicamente se considerará al de mayor jerarquía, sin embargo el profesional técnico por este efecto no presentado causará que el oferente no ha cumplido con en el requerimiento mínimo, por lo tanto la oferta estará inmersa en causal de rechazo. La Comisión de Evaluación se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la información remitida, sin perjuicio de la convalidación prevista en la normativa aplicable.

Se entenderá como experiencia específica para la justificación de la experiencia del personal técnico, los proyectos civiles y/o de edificaciones (No se considerará como trabajos similares la construcción, instalación, consultoría de: redes de agua potable, sistemas de riego o alcantarillado, así como también la construcción o consultoría de obras viales, incluida la construcción de puentes, o cualquier tipo de obra fluvial que no tenga rubros arquitectónicos), a excepción de los profesionales en cuya descripción se limita a ciertos tipos de proyectos, dependiendo de su especialidad. Se debe recalcar que en ningún caso los puentes serán considerados para justificación de experiencia de ninguno de los profesionales, por considerarse proyectos diferentes al presente objeto de contratación. El oferente deberá adjuntar para cada proyecto indicado como experiencia del personal técnico, los certificados de las obras o proyectos, describiendo el monto y el plazo efectivamente ejecutado del proyecto donde participó el profesional. El certificado deberá ser emitido por la Entidad Contratante o por el propietario del proyecto. Para el caso en el que los profesionales hayan participado como contratistas deberán adjuntar las copias simples de las Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva o el documento pertinente (en el caso de proyectos ejecutados en el extranjero).


95

Para el caso de justificación del personal técnico que hubiera participado como subcontratista, se deberá presentar el acta entrega recepción definitiva, provisional o única, certificados o el documento pertinente (en el caso de proyectos ejecutados en el extranjero) con toda la información detallada en el párrafo anterior, con la finalidad de ser evaluados; de no ser así dicha experiencia no será considerada. En caso de no presentarse la Carta Compromiso de los Técnicos para la prestación de servicios o no estar firmada por el técnico asignado al proyecto, hasta luego de la etapa de convalidación de errores de forma; el currículum vitae del técnico propuesto no será evaluado. En caso de presentarse dos o más técnicos para una misma posición técnica clave, se evaluará al que conste como primero en la lista, y en el caso de que éste no cumpla con lo requerido, se evaluará a los subsiguientes. Los títulos de tercer nivel requeridos para cada uno de los profesionales constituyen el requisito mínimo a cumplir por parte del personal técnico en lo que corresponde a formación académica; sin embargo en el caso de que los profesionales no cuenten con el título de tercer nivel mínimo en la profesión requerida, podrán ser valorados los profesionales con título de cuarto nivel en la especialidad afín al título requerido. Los títulos deberán estar registrados en la SENESCYT, para los títulos presentados por los oferentes EXTRANJEROS se deberá adjuntar el título apostillado. Esto aplica únicamente en el caso de los profesionales a los que se les ha solicitado como mínimo el título de tercer nivel. El listado de personal mínimo requerido por el Servicio de Contratación de Obras es el siguiente:

DESCRIPCIÓN CANTIDAD AÑOS DE

TITULACIÓN (*) PARTICIPACIÓN

SUPERINTENDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO.

1 8 AÑOS TIEMPO COMPLETO (100%)

RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO.


ARQUITECTO 1 3 AÑOS TIEMPO PARCIAL (50%)

INGENIERO ELÉCTRICO 1 2 AÑOS TIEMPO PARCIAL (40%)

INGENIERO ELECTRÓNICO 1 2 AÑOS TIEMPO PARCIAL (40%)

INGENIERO MECÁNICO 1 2 AÑOS TIEMPO PARCIAL (40%)

INGENIERO CIVIL HIDROSANITARIO

1 2 AÑOS TIEMPO PARCIAL (40%)

INGENIERO AMBIENTAL O ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE


ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL


INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PARA PLANILLAJE



96

*Número de años que cada profesional debe acreditar contados a partir de la fecha de obtención del título profesional SUPERINTENDENTE DE OBRA (UN PROFESIONAL)

Educación profesional:

Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Civil o Arquitectura (o su equivalente para extranjeros)

Experiencia Específica:

El profesional asignado como Superintendente de obra deberá demostrar experiencia en construcción de proyectos similares al objeto de la contratación, tales como: edificios de oficinas, centros educativos, complejos administrativos, conjuntos habitacionales, centros comerciales, centros de salud y/u hospitales, en un (1) proyecto cuyo presupuesto sea de al menos el 50% del presupuesto referencial de este proceso, como Contratista o Superintendente de Obra. Si el profesional no presenta el proyecto o no alcanza el monto mínimo requerido, la oferta será rechazada. RESIDENTE DE OBRA (TRES PROFESIONALES)




Cada profesional asignado como Residente de Obra deberá demostrar experiencia en construcción y/o fiscalización de proyectos similares al objeto de la contratación, tales como: edificios de oficinas, centros educativos, complejos administrativos, conjuntos habitacionales, centros comerciales, centros de salud y/u hospitales, en uno (1) o la suma de máximo (3) proyectos deberán acreditar al menos el 40% del presupuesto referencial de este proceso, como Contratista, Gerente, Superintendente, Director de Fiscalización, Fiscalizador o Residente. Si cada profesional no presenta proyecto alguno o no alcanza el monto mínimo requerido, la oferta será rechazada. ARQUITECTO (UN PROFESIONAL)


Título profesional de tercer nivel en Arquitectura


97

Experiencia Específica: El profesional deberá demostrar experiencia en construcción y/o fiscalización de obras civiles y/o arquitectónicas; deberá presentar como mínimo 2 proyectos de al menos 120 días de duración cada uno, si el profesional no presenta los dos proyectos, la oferta será rechazada. INGENIERO ELÉCTRICO (UN PROFESIONAL)


Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Eléctrica (o su equivalente para extranjeros)

Experiencia Específica: El profesional deberá demostrar experiencia en construcción y/o fiscalización de sistemas eléctricos en obras civiles y/o arquitectónicas; deberá presentar como mínimo 1 proyecto de al menos 120 días de duración, si el profesional no cumple, la oferta será rechazada. INGENIERO ELÉCTRÓNICO (UN PROFESIONAL)


Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Electrónica (o su equivalente para extranjeros)

Experiencia Específica: El profesional deberá demostrar experiencia en construcción y/o fiscalización de sistemas electrónicos en obras civiles y/o arquitectónicas; deberá presentar como mínimo 1 proyecto de al menos 120 días de duración, si el profesional no cumple, la oferta será rechazada. INGENIERO MECÁNICO (UN PROFESIONAL)


Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Mecánica (o su equivalente para extranjeros)

Experiencia Específica: El profesional deberá demostrar experiencia en construcción y/o fiscalización de sistemas mecánicos en obras civiles y/o arquitectónicas; deberá presentar como mínimo 1 proyecto de al menos 120 días de duración, si el profesional no cumple, la oferta será rechazada. INGENIERO CIVIL HIDROSANITARIO (UN PROFESIONAL)


Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Civil con mención o especialización Hidrosanitaria (o su equivalente para extranjeros).


98

Experiencia Específica: El profesional deberá demostrar experiencia en construcción y/o fiscalización de sistemas hidrosanitarios en obras civiles y/o arquitectónicas; deberá presentar como mínimo 1 proyecto de al menos 120 días de duración, si el profesional no cumple, la oferta será rechazada. INGENIERO AMBIENTAL O ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE (UN PROFESIONAL)


Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Ambiental o profesional especialista en medio ambiente.


El profesional deberá demostrar experiencia en elaboración, planificación, gestión o ejecución de planes de manejo ambiental de proyectos civiles y/o arquitectónicos; deberá presentar como mínimo 1 proyecto de al menos 120 días de duración, si el profesional no cumple, la oferta será rechazada. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (UN PROFESIONAL)


Título profesional de tercer nivel o título de cuarto nivel en el área de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (o su equivalente para extranjeros).

Experiencia Específica: El profesional deberá demostrar experiencia en seguridad industrial y salud ocupacional en obras civiles y/o arquitectónicas; deberá acreditar su participación en un (1) proyecto, cuyo presupuesto sea igual o superior al 10% del presupuesto referencial de este proceso. Si el profesional no alcanza el monto requerido, la oferta será rechazada. INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PARA PLANILLAJE (UN PROFESIONAL)




El profesional deberá demostrar experiencia en elaboración de planillas, costos de obras, análisis de precios unitarios y/o cálculo de volúmenes en obras civiles y/o arquitectónicas; deberá acreditar el 10% del presupuesto referencial en un (1) proyecto, si el profesional no presenta el proyecto o no alcanza el monto requerido, la oferta será rechazada.


99

4.1.6 ÍNDICES FINANCIEROS.- El oferente deberá cumplir los siguientes índices financieros:

a. Índice de Solvencia: Activo Corriente / Pasivo Corriente = o > 1.00 b. Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Patrimonio < 0.85

El oferente deberá cumplir con los índices financieros mínimos antes señalados, caso contrario su oferta será rechazada. 4.1.7 METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Se verificará que la metodología contenga los siguientes parámetros:

PARÁMETROS MÍNIMOS

Descripción de Planes y Programas de Operación y Secuencia Lógica de Actividades. Frentes de Trabajo a Organizar y Organigrama

Sistema de Coordinación y Desarrollo de Actividades

Medidas Preventivas, Mitigatorias y de Control, incluyendo las relativas a la Contaminación Ambiental y Manejo de Desechos Sólidos y líquidos.

Plan de Control de la Calidad de Especificaciones Técnicas, Utilización de Laboratorios, Programa de Trabajo y de Avance Físico

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (2.50 puntos)

Se verificará que el cronograma contenga los siguientes parámetros:

PARÁMETROS MÍNIMOS

Cronograma en concordancia a plazo de ejecución del proyecto, valor total de la oferta y secuencia conforme a metodología

Programación de Obra en Microsoft Project

Asignación de recursos y costos, cronogramas de uso de tareas y recursos.

Tiempo de duración considerando rendimientos, cantidades de obra y grupos de trabajo


100

4.2. CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD DE LA OFERTA Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS

PARÁMETRO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

Integridad de la oferta

Equipo mínimo

Personal técnico mínimo

Experiencia General mínima

Experiencia Específica mínima

Experiencia mínima personal técnico

Metodología y cronograma

Índices financieros

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán rechazadas. 4.3 SEGUNDA ETAPA: CONVALIDACIÓN DE ERRORES Para efectos de convalidación de errores, el Servicio de Contratación de Obras observará como norma supletoria lo dispuesto en el Artículo 23 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como la Resolución INCOP RE-2013-0000083. 4.4 TERCERA ETAPA: EVALUACIÓN CON PUNTAJE: Al momento de la evaluación de las ofertas el SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS se reserva el derecho de verificar que los recursos como (personal técnico y equipo), no se encuentren comprometidos actualmente en proyectos en ejecución con la entidad contratante, de darse el caso se considerará que el oferente no cuenta con la totalidad de los recursos requeridos y la oferta será rechazada. Solamente aquellas ofertas que hayan cumplido de manera integral con la primera etapa (cumplimiento de requisitos mínimos) accederán a la Tercera Etapa de Evaluación con puntaje, de conformidad al siguiente detalle: LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO EXPERIENCIA GENERAL NO SERÁN CONSIDERADAS COMO EXPERIENCIA ESPECÍFICA. EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE (10 puntos)

Se otorgará la máxima calificación (10 puntos) al oferente que acredite experiencia en construcción y/o fiscalización de proyectos civiles y/o arquitectónicos en general, cuyo presupuesto sea igual o superior al 80% del presupuesto referencial de esta contratación. La experiencia podrá ser acreditada en uno (1) o la suma de máximo dos (2) proyectos. Montos menores se calificarán proporcionalmente. Únicamente para efectos de calificación, para la suma de experiencias, solamente serán considerados aquellos proyectos cuyo monto de ejecución sea mayor al 20% del presupuesto referencial de este procedimiento.


101

Se tomará en cuenta solamente los trabajos realizados en los últimos diez años. Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de convocatoria de acuerdo al cronograma establecido en el presente procedimiento. En caso de asociaciones o consorcios los consorciados podrán sumar la experiencia de cada integrante. Si un oferente formó parte de una asociación o consorcio, se tomará el 100% del valor de la experiencia de la asociación o consorcio, independientemente de su grado de participación accionaria en el mismo. LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO EXPERIENCIA GENERAL NO SERÁN CONSIDERADAS COMO EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE (15 puntos)

Se otorgará la totalidad del puntaje (15 puntos) al Oferente que justifique haber ejecutado ejecutado proyectos civiles y/o de edificaciones similares al objeto de la contratación, tales como edificios de oficinas, centros educativos, complejos administrativos, conjuntos habitacionales, centros comerciales, centros de salud y/u hospitales cuyo presupuesto sea igual o superior al 80% del presupuesto referencial de esta contratación La experiencia podrá ser acreditada en uno (1) o la suma de máximo tres (3) proyectos. Al oferente con proyectos cuya suma de montos sea inferior al porcentaje antes señalado, se le otorgará calificaciones proporcionales. En ningún caso serán objeto de puntuación proyectos con presupuestos menores al 25% del presupuesto referencial. Se tomará en cuenta solamente los trabajos realizados en los últimos diez años. La experiencia del oferente no se suplirá con la experiencia del personal a emplearse en la obra, tanto en el caso de Oferente como persona natural como cuando se trate de personas jurídicas (compañías), asociaciones o consorcios. Para acreditar experiencia también serán aceptados aquellos proyectos que se encuentren en ejecución, siempre que cuenten con un avance mínimo del 75%, debidamente certificado por la Entidad Contratante. Para el caso de asociaciones o consorcios constituido o por constituirse, se puede sumar la experiencia de sus integrantes. Si un oferente formó parte de una asociación o consorcio, se tomará el 100% del valor de la experiencia de la asociación o consorcio, independientemente de su grado de participación accionaria en el mismo LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO EXPERIENCIA ESPECÍFICA NO SERÁN CONSIDERADAS COMO EXPERIENCIA GENERAL.


102

EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO (20 PUNTOS)

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PUNTAJE

INDIVIDUAL PUNTAJE

TOTAL PARTICIPACIÓN

SUPERINTENDENTE DE OBRA - ING. CIVIL O ARQUITECTO.

1 6 puntos 6 puntos TIEMPO

COMPLETO (100%)

RESIDENTE DE OBRA - ING. CIVIL O ARQUITECTO.

3 2 puntos 6 puntos TIEMPO

COMPLETO (100%)

ARQUITECTO 1 1 punto 1 punto TIEMPO PARCIAL

(50%)

INGENIERO ELÉCTRICO 1 1 punto 1 punto TIEMPO PARCIAL

(40%)

INGENIERO ELECTRÓNICO

1 1 punto 1 punto TIEMPO PARCIAL

(40%)

INGENIERO MECÁNICO 1 1 punto 1 punto TIEMPO PARCIAL

(40%)

INGENIERO CIVIL HIDROSANITARIO


(40%)

ING. AMBIENTAL O ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE


(40%)

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL


(40%)

INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PARA PLANILLAJE

1 1 punto 1 punto TIEMPO

COMPLETO (100%)

SUPERINTENDENTE DE OBRA (UN PROFESIONAL) (6 puntos)

Se asignará la totalidad del puntaje al profesional que demuestre experiencia como Contratista o Superintendente de obra en construcción de proyectos similares al objeto de la contratación, tales como: edificios de oficinas, centros educativos, complejos administrativos, conjuntos habitacionales, centros comerciales, centros de salud y/u hospitales cuyo presupuesto sea igual o superior al 60% del presupuesto referencial objeto de este procedimiento. La experiencia podrá ser acreditada en un (1) proyecto. Experiencias menores o cuya suma sea menor al porcentaje requerido, se calificará proporcionalmente.


103

RESIDENTES DE OBRA (TRES PROFESIONALES) (2 puntos cada uno) Se asignará la totalidad del puntaje a cada profesional que demuestre experiencia como Contratista, Gerente, Superintendente, Director de Fiscalización, Fiscalizador o Residente en construcción y/o fiscalización de proyectos similares al objeto de la contratación, tales como: edificios de oficinas, centros educativos, complejos administrativos, conjuntos habitacionales, centros comerciales, centros de salud y/u hospitales, cuyo presupuesto sea igual o superior al 50% del presupuesto referencial objeto de este procedimiento. La experiencia podrá ser acreditada en uno (1) o la suma máximo de (3) proyectos. Experiencias menores o cuya suma sea menor al porcentaje requerido, se calificará proporcionalmente. En ningún caso serán objeto de puntuación proyectos con presupuestos menores al 20% del presupuesto referencial. ARQUITECTO (UN PROFESIONAL) (1 PUNTO) El profesional deberá demostrar experiencia en construcción y/o fiscalización de obras civiles y/o arquitectónicas; deberá presentar 2 proyectos de al menos 180 días de duración cada uno. En caso de presentar un solo proyecto que cumpla la condición, obtendrá una calificación proporcional. INGENIERO ELÉCTRICO (UN PROFESIONAL) (1 PUNTO) El profesional deberá demostrar experiencia en construcción y/o fiscalización de sistemas eléctricos obras civiles y/o arquitectónicas; deberá presentar 2 proyectos de al menos 180 días de duración cada uno. En caso de presentar un solo proyecto que cumpla la condición, obtendrá una calificación proporcional. INGENIERO ELÉCTRÓNICO (UN PROFESIONAL) (1 PUNTO) El profesional deberá demostrar experiencia en construcción y/o fiscalización de sistemas electrónicos (Cableado Estructurado y los sistemas de corrientes débiles refiriéndose al Sistema de CCTV, Sistema de Detección de Incendios y Evacuación, Sistema de Seguridad y/o Sistema de Audio Exterior) en proyectos civiles y/o arquitectónicos; deberá presentar 2 proyectos de al menos 180 días de duración cada uno. En caso de presentar un solo proyecto que cumpla la condición, obtendrá una calificación proporcional. INGENIERO MECÁNICO (UN PROFESIONAL) (1 PUNTO) El profesional deberá demostrar experiencia en construcción de sistemas mecánicos (Sistema de aire acondicionado y/o ventilación mecánica; deberá presentar 2 proyectos de al menos 180 días de duración cada uno. En caso de presentar un solo proyecto que cumpla la condición, obtendrá una calificación proporcional. INGENIERO CIVIL HIDROSANITARIO (UN PROFESIONAL) (1 PUNTO) El profesional deberá demostrar experiencia en construcción y/o fiscalización de sistemas hidrosanitarios en proyectos civiles y/o arquitectónicos; deberá presentar 2 proyectos de al


104

menos 180 días de duración cada uno. En caso de presentar un solo proyecto que cumpla la condición, obtendrá una calificación proporcional. INGENIERO AMBIENTAL O ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE (UN PROFESIONAL) (1 PUNTO) El profesional deberá demostrar experiencia en consultoría, planificación, gestión o ejecución de planes de manejo ambiental en proyectos civiles y/o arquitectónicos; deberá presentar 2 proyectos de al menos 180 días de duración cada uno. En caso de presentar un solo proyecto que cumpla la condición, obtendrá una calificación proporcional. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (UN PROFESIONAL) (1 PUNTO) El profesional deberá demostrar experiencia en seguridad industrial y salud ocupacional de obras civiles y/o arquitectónicas; deberá acreditar su participación en un (1) proyecto, cuyo presupuesto sea igual o superior al 20% del presupuesto referencial de este proceso. Para montos menores se calificará de manera proporcional. INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PARA PLANILLAJE (UN PROFESIONAL) (1 PUNTO) El profesional deberá demostrar experiencia en elaboración y/o análisis de planillas de obras, elaboración de análisis de precios unitarios, cubicaje y/o seguimiento de cronogramas de obras civiles y/o arquitectónicas; deberá presentar 1 proyecto que acredite el 20% de presupuesto referencial. Para montos menores se calificará de manera proporcional. 4.4.2 METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (2.50 puntos)

En este acápite se evalúa el contenido de la metodología de ejecución, atendiendo cada uno de los aspectos contemplados para el objeto de la presente contratación, de acuerdo con una evaluación objetiva, que cuantifique criterios como enfoque y metodología de los trabajos, de acuerdo a la propuesta presentada. El Plan de trabajo se realizará en detalle y cronológicamente. Se verificará el desarrollo de objetivos, actividades, acciones y metas, programas de actividades y asignación de tiempo. La calificación será de dos punto cinco (2.5) puntos al cumplir con los requisitos establecidos en los parámetros de calificación de la metodología. La propuesta no deberá ser una repetición de las Especificaciones Técnicas y deberá demostrar que ha entendido el alcance de los trabajos y presentar su metodología para lograr los resultados requeridos. En el cronograma de actividades se evaluará la consistencia y secuencia entre las actividades propuestas, el tiempo requerido y los resultados esperados, para lo cual se considera los siguientes parámetros con el puntaje correspondiente:


105

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN METODOLOGÍA PUNTAJE

Descripción de Planes y Programas de Operación y Secuencia Lógica de Actividades. Frentes de Trabajo a Organizar y Organigrama

0.75 PUNTOS

Sistema de Coordinación y Desarrollo de Actividades 0.50 PUNTOS

Medidas Preventivas, Mitigatorias y de Control, incluyendo las relativas a la Contaminación Ambiental y Manejo de Desechos Sólidos y líquidos.

0.50 PUNTOS

Plan de Control de la Calidad de Especificaciones Técnicas, Utilización de Laboratorios, Programa de Trabajo y de Avance Físico

0.75 PUNTOS

Para la evaluación de la metodología de ejecución, el criterio de calificación es el siguiente: Los puntajes parciales que obtengan los participantes en el concepto antes indicado (parámetro), resultarán de la multiplicación del puntaje máximo parcial indicado por los factores de evaluación obtenidos según los siguientes criterios:

EVALUACIÓN FACTOR DE

EVALUACIÓN

Muy buena 1.00

Buena 0.75

Regular 0.50

Una propuesta “Muy buena” será aquella que demuestre de manera clara, objetiva, precisa y con el detalle suficiente, que la metodología de ejecución propuesta va más allá de lo requerido en las Especificaciones Técnicas y en estos Pliegos y que sus resultados beneficiarán al proyecto. Una propuesta “Buena” será aquella que demuestre de manera clara y objetiva, que la metodología de ejecución propuesta se ajusta a lo requerido en las Especificaciones Técnicas. Una propuesta “Regular” será aquella que demuestre que con la metodología de ejecución propuesta, podrá cumplir parcialmente lo requerido en las Especificaciones Técnicas y en estos Pliegos. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (2.50 puntos)

El oferente deberá presentar el cronograma valorado de trabajos, el mismo que deberá guardar relación con: el plazo propuesto, el valor de la oferta y la secuencia de actividades conforme a la metodología descrita. El Cronograma valorado será analizado tomando en consideración el plazo ofertado y la secuencia lógica de las actividades propuestas. Las actividades deberán estar suficientemente diferenciadas para permitir su adecuado control y seguimiento. La inconsistencia del cronograma no es causa para rechazar la oferta, pero si el Oferente mereciera la adjudicación, estará obligado a ajustar su cronograma en forma satisfactoria para el Contratante, dentro de los siguientes 15 días de suscrito el Contrato.


106

Adicionalmente el oferente deberá presentar la programación de obra en físico y digital en formato Microsoft Project, con la asignación de recursos y costos en concordancia con el presupuesto presentado para el efecto. La programación de la Obra deberá realizarse de manera obligatoria con la información obtenida con la herramienta Microsoft Project. La programación en el Microsoft Project y los cronogramas, aparte de medio impreso, se adjuntará conjuntamente en un dispositivo magnético a la Oferta. Los tiempos de duración de rubros y/o actividades deben determinarse tomando en consideración el rendimiento, cantidades de obra y grupos de trabajo. Los cronogramas de avance físico y valorado de trabajo serán el resultado de la programación en Microsoft Project.

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN CRONOGRAMA PUNTAJE

Cronograma en concordancia a plazo de ejecución del proyecto, valor total de la oferta y secuencia conforme a metodología

0.75 PUNTOS

Programación de Obra en Microsoft Project 0.50 PUNTOS

Asignación de recursos y costos, cronogramas de uso de tareas y recursos.

0.50 PUNTOS

Tiempo de duración considerando rendimientos, cantidades de obra y grupos de trabajo

0.75 PUNTOS

4.4.3 OFERTA ECONÓMICA (50 puntos): Se otorgará 50 puntos a la oferta que hubiere accedido a la etapa de evaluación con puntaje y cuyo monto total ofertado y corregido (de darse el caso) sea el más bajo con respecto al presupuesto referencial. A las demás ofertas habilitadas para la evaluación con puntaje se las calificará de manera proporcional mediante una regla de tres simple, tomando como base la oferta más baja. Se examinará la oferta económica a fin de verificar que no contenga errores aritméticos, para lo cual se procederá como sigue:

a) Si hay diferencia entre el precio unitario consignado en el Formulario Nº (1.5) y el obtenido en el análisis de precios unitarios del Formulario Nº (1.6), prevalecerá el del análisis redondeado a la centésima, debiéndose corregir la Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios.

Si hubiera errores aritméticos en las operaciones del Formulario de Oferta 1.5 Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios para establecer el valor de la propuesta, se corregirán tales errores, obteniéndose así el "Valor Corregido de la Propuesta", aplicando lo determinado en el numeral 3.5 Errores Aritméticos de este pliego. (El oferente no debe alterar las Cantidades de Obra, ni tampoco las Unidades solicitadas por el SECOB y si lo hiciera se considerará como equivocación y se corregirá la oferta). Comparaciones: Luego de calculados los "Valores Corregidos de la Propuesta" se analizarán los precios unitarios a fin de determinar que aquellos que integren el 80% del costo total del contrato se hayan elaborado de manera coherente, sin omisiones de componentes y con


107

rendimientos razonables (para cumplir el Cronograma Valorado) a las condiciones de trabajo esperadas. Además se analizará el 100% de los análisis de precios unitarios en lo referente al cumplimiento de los salarios que no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. La oferta económica y todos y cada uno de los costos que intervienen en el proyecto serán responsabilidad del oferente; por lo tanto se asignará el puntaje proporcional que corresponda. 4.5. RESUMEN DE PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN: Para la valoración se observarán los siguientes criterios:

Parámetro Valoración

Experiencia general 10 Puntos

Experiencia específica 15 Puntos

Experiencia del personal técnico 20 Puntos

Metodología y cronograma 5 puntos

Oferta económica 50 puntos

TOTAL 100 puntos


108





SECCIÓN V

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 5.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista preparará las planillas mensualmente, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los 5 primeros días de cada mes, y serán aprobadas por ella en el término de 5 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago, conforme lo previsto en el contrato. Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. El Contratista deberá entregar los planos de construcción de la obra como fue ejecutada (AS-BUILT) previo a la solicitud de recepción provisional de la obra. Se entregará un juego de originales impresos y una copia de planos digitales. El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas de cada uno de los rubros establecidas para el contrato, adicionalmente deberá ocupar los recursos que en su propuesta establezca, como son equipos y herramientas, mano de obra, materiales, etc. El Contratista deberá dar cumplimiento a las jornadas de trabajo en los turnos determinados, con la finalidad de cumplir el plazo establecido para la ejecución del proyecto, únicamente si la fiscalización aprueba jornadas diferentes de trabajo, justificadas por razones técnicas, económicas o administrativas, el Contratista podrá omitir laborar en tres turnos diarios y jornadas continuas. El Contratista deberá contar con el personal técnico de su propuesta, en cada una de las especialidades requeridas y presentadas dentro de la misma, en función del tiempo de participación requerido por la contratante, laborando en las jornadas establecidas y garantizando la ejecución del proyecto con profesionales calificados. El Contratista trabajará con los frentes de trabajo simultáneos que sean necesarios, lo cual deberá verse reflejado en la presentación de un cronograma de actividades de la Obra. Esto con la finalidad de dar cumplimiento con los tiempos establecidos dentro del contrato.


109

PLANILLAJE: El CONTRATISTA deberá entregar la planilla mensual de avance de obra máximo durante los primeros cinco días de cada mes, en la misma constarán las cantidades de obra realmente ejecutadas en el periodo planillado y los precios ofertados, la FISCALIZACIÓN, en el plazo de 5 días y por única vez, la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata con el trámite correspondiente. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE. Finalmente de darse el caso que, una vez formuladas las observaciones por parte de la Fiscalización, el Contratista no presentare la planilla con los respectivos cambios o no expresara las razones fundadas de su objeción en el plazo de 5 días, se entenderá que las observaciones fueron aceptadas y se tramitará la planilla por parte de la Fiscalización, teniendo el Contratista la obligación de suscribirla para el trámite respectivo. OTRAS OBLIGACIONES: El Contratista se obliga además previo a suscribir el contrato a entregar las siguientes Garantías: De buen uso del anticipo por el 100% del valor entregado en esa calidad. De fiel cumplimiento del Contrato, por el 5% del valor total del contrato. 5.2 OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE:

Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un término de 5 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo de 5 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar órdenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente.

En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, se celebrará los contratos complementarios.

Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras toda la documentación pertinente prevista en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.

Suscribir las actas de entrega recepción parciales de ser el caso, provisionales y definitivas de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto


110

en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

La Contratante a través del Ministerio de Educación, o directamente, obtendrá la licencia ambiental categoría II ante la autoridad ambiental competente, previo al inicio de las obras.

5.3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 5.3.1. Inicio, planificación y control de obra: En las planillas de ejecución de trabajos o avance de obra, se incluirán los resultados de verificación de origen de los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y servicios) utilizados para la ejecución de los trabajos a ser planillados, declarado por la Fiscalización con base en la supervisión in situ de los trabajos, las facturas de provisión de materiales y servicios, y formularios de pago de aportes al IESS de la mano de obra. 5.3.2 Facturación: El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los 5 primeros días de cada mes, y serán aprobadas por ella en el término de 5 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago. Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de la Oferta y a cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan. Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor de los trabajos ejecutados hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor de los trabajos acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.


111





II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

SECCION I

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

1.1. Comisión de Evaluación: El presente procedimiento presupone la conformación obligatoria de una Comisión de Evaluación. Esta comisión analizará las ofertas de obras, considerando los requisitos mínimos y parámetros de calificación establecidos en este pliego, y recomendará a la máxima autoridad de la entidad contratante la adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto. 1.2. Participantes: La convocatoria está dirigida a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios, que tengan interés en participar en este procedimiento. 1.3. Presentación y apertura de ofertas: La oferta se deberá presentar de forma física y digital. La oferta física y digital, se entregará en un sobre único en la Secretaría de la Comisión de Evaluación. La oferta deberá presentarse hasta la fecha y hora indicadas en la convocatoria. Si al analizar las ofertas presentadas la entidad contratante determinare la existencia de uno o más errores de forma, reprogramará el cronograma del proceso en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados. Para tal fin otorgará a los oferentes entre dos y máximo cinco días hábiles a partir de la correspondiente notificación. El contrato deberá ser protocolizado ante Notario Público. Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con el contrato, exclusivamente. Una hora más tarde de aquella fijada como límite para la presentación de las ofertas, se procederá a su apertura. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria. De la apertura, en la que podrán estar presentes los oferentes que lo deseen, se levantará un acta que será suscrita por los integrantes de la Comisión de Evaluación o si fuera del caso la máxima autoridad o su delegado, con la siguiente información. a) Nombre de los oferentes; b) Valor de la oferta económica, identificada por oferente; c) Plazo de ejecución propuesto por cada oferente;


112

d) Número de hojas de cada oferta; 1.4. Obligaciones de los oferentes: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente el pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su omisión o descuido al revisar los documentos no le relevará de cumplir lo señalado en su propuesta. 1.5. Preguntas, respuestas y aclaraciones: Todo interesado en presentar propuestas en el procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, omisión o inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, solicitar a la Comisión de Evaluación la respuesta a su inquietud o consulta. La entidad responderá las preguntas o realizará las aclaraciones que fueren necesarias, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria. Las preguntas se efectuarán por correo electrónico a la dirección [email protected]. La Comisión de Evaluación dará respuesta a las preguntas efectuadas y procederá a realizar las aclaraciones que considere en caso de existir. 1.6. Modificación del pliego: La Comisión de Evaluación de la entidad contratante, podrá emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones de los pliegos, por propia iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, hasta el término máximo para responder preguntas. La Comisión de Evaluación podrá ajustar el cronograma de ejecución del procedimiento precontractual con la motivación respectiva, y podrá realizarse hasta la fecha límite para contestar las preguntas formuladas y realizar aclaraciones. 1.7. Convalidación de errores de forma: Las ofertas, una vez presentadas no podrán modificarse. No obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante, dentro del término establecido por la entidad contratante. Dicho término se fijará a criterio de la Entidad Contratante, en relación al nivel de complejidad y magnitud de la información requerida. El pedido de convalidación será notificado a todos los oferentes a través del canal respectivo. Se entenderán por errores de forma aquellos que no implican modificación alguna del contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, de foliado, sumilla o certificación de documentos sobre su capacidad legal, técnica o económica; legibilidad de la información, contradicciones o discordancias que causen duda entre la información consignada por el participante en su oferta y la documentación con la que lo respalda. La convalidación de errores de forma se cumplirá dentro del término mínimo de 2 o máximo de 5 días, contado a partir de la fecha de notificación, conforme lo determinado en el cronograma del procedimiento. El pedido de convalidación de errores será notificado a todos los participantes en el proceso. Los oferentes presentarán físicamente los documentos objeto de convalidación, por lo que la entidad contratante está en la obligación de recibirlos y analizarlos. Cuando se trate de errores de foliado o de sumilla o falta de firma en un formulario, la entidad contratante convocará tanto al oferente como a los demás participantes del procedimiento de contratación para que estén presentes al momento de la convalidación, en ejercicio del principio de transparencia.

mailto:[email protected]


113

Podrán ser considerados dentro de la etapa de convalidación de errores, la aclaración, ampliación o precisión requeridas respecto de una determinada condición cuando ésta se considere incompleta, poco clara o incluso contradictoria con respecto a otra in formación dentro de la misma oferta. 1.7.1. ERRORES NO SUBSANABLES.- Son errores no convalidables, los siguientes: 1.7.1.1. La alteración o modificación del contenido de la carta de presentación y compromiso o de cualquier otro formulario de tal manera que se pueda entender la existencia de una oferta condicional; 1.7.1.2. La no presentación de cualquiera de los formularios que hacen parte de la oferta conforme la condición y naturaleza jurídica del oferente, luego de haber sido requeridos en la convalidación. 1.7.1.3. La omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en los pliegos. Se considerará omisión la falta de documentación sobre un hecho, circunstancia o condición exigida en los pliegos, siempre y cuando, no exista referencia documental en la oferta misma; el incumplimiento de requisito, cuando con la documentación que constituye la oferta no se cumpla la exigencia de la entidad contratante, Por tanto, no se solicitará convalidación de información o documentación presentada que incumpla con los pliegos. La existencia de errores no convalidables constituirá causal para el rechazo de la oferta. 1.7.2. ERRORES ARITMÉTICOS.- Los errores aritméticos no serán materia de convalidación de la oferta económica, sino de corrección. Cuando en las ofertas se detectare errores aritméticos relativos a los precios totales previstos en la tabla de cantidades y precios o cantidades requeridas por las entidades contratantes, será la máxima autoridad o su delegado o la Comisión de Evaluación, según corresponda, el responsable de efectuar la corrección aritmética de la oferta. En ningún caso la máxima autoridad o su delegado o la Comisión de Evaluación, según el caso, podrá modificar el precio unitario ofertado. Tratándose de procedimientos para la ejecución de obras el precio unitario ofertado será el constante en el Análisis de Precios Unitarios APU, el que deberá ser incorporado a la tabla de cantidades y precios. De existir diferencias entre el precio unitario previsto en el Análisis de Precios Unitarios y el de la Tabla de Cantidades y Precios, prevalecerá el del Análisis de Precios Unitarios. Existiendo diferencias entre las unidades de medida o las cantidades requeridas en los pliegos y las ofertadas, se estará a las establecidas en los pliegos debiendo realizarse la corrección respectiva. Las correcciones aritméticas no constituyen causa para el rechazo o descalificación de la oferta. 1.7.3. PROHIBICIÓN DE CONVALIDACIÓN.- Las entidades contratantes no podrán, durante la etapa de convalidación de errores y bajo este tenor, requerir a los oferentes la justificación,


114

presentación o acreditación de documentos o condiciones que no hubieran estado previstas en los pliegos del proceso. Tampoco podrán las entidades contratantes dentro de esta etapa, formular aclaraciones, modificaciones o nuevos requerimientos respecto de las condiciones establecidas en los pliegos, ni sobre las capacidades técnicas, económicas o legales de los oferentes. En ninguna circunstancia se procederá a solicitar convalidación de documentos o información que no se encuentre referenciada en la oferta. 1.7.4. MOTIVACIÓN RESPECTO DE LA CONVALIDACIÓN.- Concluido el término para convalidación de errores, la entidad contratante tiene la obligación de revisar minuciosamente la convalidación efectuada de modo que la decisión de aceptarla o no se encuentre claramente motivada, la que constará en el informe de evaluación de ofertas. 1.7.5. INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS.- La entidad contratante en el informe de evaluación de ofertas deberá señalar detallada y motivadamente los errores que fueron o no convalidados. 1.7.6. RECHAZO DE LA OFERTA.- En el caso de que los requerimientos de convalidación notificados por la entidad contratante no fueran presentados por el oferente en el término fijado para el efecto, o presentados no resulten satisfactorios, será causa para el rechazo o descalificación de la oferta; siempre y cuando éstos comprometan un requisito o capacidad jurídica, técnica o económica establecidos como mínimos en los pliegos del proceso. 1.8. Causas de rechazo: Luego de evaluados los documentos de la oferta, la Comisión de Evaluación o el delegado de la máxima autoridad, según el caso, rechazará una oferta por las siguientes causas: 1.8.1. Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios del pliego. 1.8.2. Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para ello. 1.8.3. Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados. 1.8.4. Si el contenido de cualquiera de los acápites de los formularios difiriere del previsto en el pliego, condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las condiciones contempladas para la ejecución del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentación de cualquier documento o información. 1.8.5. Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término fijado para el efecto, siempre y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo. Una oferta será descalificada por la entidad contratante en cualquier momento del procedimiento si, de la revisión de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse inconsistencia, simulación o inexactitud de la información presentada. La entidad contratante podrá solicitar al oferente la documentación que estime pertinente referida en cualquier


115

documento de la oferta, relacionada o no con el objeto de la contratación, para validar la información manifestada en la oferta. La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas. Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta. 1.9. Adjudicación y notificación: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, con base en el resultado de la evaluación de las ofertas, reflejado en el informe elaborado por los integrantes de la Comisión de Evaluación, adjudicará el contrato a la propuesta más conveniente para los intereses institucionales, mediante resolución motivada. 1.10. Garantías: En forma previa a la suscripción de los contratos derivados de los procedimientos establecidos en este pliego, se deberán presentar las garantías que fueren aplicables de acuerdo a estos pliegos. 1.10.1. La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo. La que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato. 1.10.2. La garantía de buen uso del anticipo se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que deberá ser presentada previo a la entrega del mismo. El valor que por concepto de anticipo otorgará la entidad contratante al contratista, no podrá ser superior al treinta por ciento (30%) del monto adjudicado. El valor será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento.

El contratista, en forma

previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido. El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El administrador del contrato o el fiscalizador designado por la entidad contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de devengamiento del anticipo o ejecución contractual. El monto del anticipo entregado por la entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato. 1.10.3. Las garantías técnicas serán presentadas en el caso de que en la obra materia del procedimiento de contratación se contemple la provisión o instalación de equipos. 1.11. Cancelación del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad contratante podrá cancelar el procedimiento en los siguientes casos:

1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente;


116

2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la contratación; en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento; y,

3. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual establecido en estos pliegos.

1.12. Declaratoria de procedimiento desierto: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, hasta antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento. Dicha declaratoria se realizará mediante resolución de la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, fundamentada en razones técnicas, económicas y/o jurídicas. Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado podrá disponer su archivo o su reapertura. La declaratoria de desierto se producirá en los siguientes casos:

1. Por no haberse presentado oferta alguna; 2. Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento de las

condiciones o requerimientos establecidos en los Pliegos; 3. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no

sea posible adjudicar el contrato a otro oferente; y, 4. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las

ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en razones económicas, técnicas o jurídicas.

La declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los oferentes. 1.13. Adjudicatario fallido: En caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado le declarará adjudicatario fallido. Cuando la entidad contratante haya cumplido lo previsto en el párrafo precedente, llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, quien deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta, en los términos que la presentará, hasta la suscripción del contrato, siempre que convenga a los intereses nacionales o institucionales. Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la Entidad declarará desierto el procedimiento por oferta fallida, sin perjuicio de la declaración de fallido al segundo adjudicatario. 1.14. Suscripción del contrato: Dentro del término de 15 días, contado a partir de la fecha de notificación de la adjudicación, la Entidad suscribirá el contrato que es parte integrante de este pliego. La entidad contratante realizará la publicación de la Resolución de adjudicación en el mismo día en que ésta haya sido suscrita. 1.15. Precios unitarios y reajuste: El contratista renuncia expresamente al reajuste de precios y así se hará constar en el contrato.


117

Las cantidades de obra que constarán en el contrato son estimadas y pueden variar durante la ejecución del mismo. Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. No hay opción ni lugar a reclamo alguno por los precios unitarios ofertados. Para el presente procedimiento no se contempla reajuste de precios. 1.16. Moneda de cotización y pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda. 1.17. Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta, lo deberán realizar en el término máximo de 5 días de emitido el acto administrativo. 1.18. Administración del contrato: La entidad contratante designará de manera expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y aprobará las multas y/o sanciones a que hubiere lugar y que hubieran sido solicitadas o establecidas por la fiscalización. El administrador del contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con las especificaciones constantes en el presente pliego y en el propio contrato; revisará la planilla aprobada previa a su autorización para la correspondiente gestión de pago. 1.19. Transferencia tecnológica: En los contratos de ejecución de obras que incorporen bienes de capital se observará y aplicará la transferencia tecnológica, que permita a la entidad contratante asumir la operación y utilización de la infraestructura y los bienes que la integran, la transferencia de conocimientos técnicos que el contratista debe cumplir con el personal y la eventual realización de posteriores desarrollos o procesos de control y seguimiento, de así requerirse. En las condiciones particulares del contrato se agregará la cláusula pertinente, cuando corresponda. 1.20. Fiscalización: Las actividades de fiscalización, las cuales serán contratadas de forma externa a la institución, propenderán a la verificación y supervisión del uso de una adecuada técnica y correcta ejecución de la obra, en aplicación de los términos y condiciones previstas en la oferta adjudicada a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, rubros contractuales, especificaciones técnicas, a las especificaciones del PMA y del cumplimiento de la legislación ambiental vigente, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores, transferencia tecnológica, cuando corresponda, y normas técnicas aplicables, con sujeción a lo previsto en el contrato. El SECOB deberá asegurar la contratación de la fiscalización de forma previa al inicio de obras. La fiscalización será responsable de asegurar el debido y estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas de diseño y materiales por parte del contratista, debiendo en todo momento observar las que hacen parte de los diseños definitivos y el contrato. Así como de


118

las especificaciones del PMA y del cumplimiento de la legislación ambiental vigente La fiscalización no podrá cambiar las especificaciones generales o técnicas de diseño o de materiales sin la justificación técnica correspondiente. En el caso de existir diferencias entre la fiscalización y el contratista, éste último podrá solicitar la intervención del administrador del contrato a fin de que dirima la situación o desavenencia que se hubiera presentado. 1.21. Control ambiental: El contratista deberá realizar todas las actividades constructivas a su cargo, cumpliendo con la normativa ambiental vigente. 1.22. Visitas al sitio de las obras: En el caso de que la entidad contratante considerare necesario el cumplimiento de una visita técnica al sitio donde se ejecutarán las obras, éstas se podrán realizar en cualquier momento y hasta la fecha límite de entrega de ofertas. En ningún caso este requisito será obligatorio ni las condiciones de la visita podrán ser discriminatorias. En consecuencia, ni la ausencia en la visita técnica por parte del participante o la falta de presentación del certificado de visita, -de existir éste-, será motivo para inhabilitar la oferta, pues no será considerada como parámetro de evaluación. 1.23. Subcontratación: El contratista bajo su riesgo y responsabilidad podrá subcontratar con personas naturales o jurídicas, de acuerdo al porcentaje establecido en la LOSNCP. 1.24. Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la información: En el caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, descalificará del procedimiento de contratación al proveedor, lo declarará adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda y, en último caso, previo al trámite de terminación unilateral, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.


119





SECCIÓN II

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 2.1. Metodología de evaluación de las ofertas: La evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial de las ofertas. Se establecen de manera general para ello tres etapas: la primera, bajo metodología “Cumple / No Cumple”, en la que se analizan los documentos exigidos cuya presentación permite habilitar las propuestas (integridad de la oferta), y la verificación del cumplimiento de capacidades mínimas; la segunda: convalidación de errores y la tercera, en la que se evaluarán, mediante parámetros cuantitativos o valorados, las mayores capacidades de entre los oferentes que habiendo cumplido la etapa anterior, se encuentran aptos para esta calificación. 2.2. Parámetros de Evaluación: Los parámetros de evaluación a seguirse son los contemplados en este documento. 2.3.- De la evaluación:- a. Primera Etapa: Integridad de las ofertas y verificación de requisitos mínimos. Metodología “Cumple/ No Cumple” a.1.- Integridad de las ofertas: Se revisará que las ofertas hayan incorporado todos los formularios definidos en el presente pliego, conforme el siguiente detalle:

I. Formulario de oferta

II. Formularios de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida

III. Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser el caso)

El Formulario de Oferta contendrá los documentos, claramente descritos en las Condiciones Particulares de los Pliegos para los Contratos de Obra, Aquellas ofertas que contengan los formularios debidamente elaborados y suscritos el Formulario de Oferta, pasarán a la evaluación “cumple / no cumple”; caso contrario serán rechazadas. a.2. Verificación de requisitos mínimos: Evaluación de la oferta técnica (cumple / no cumple).- Los parámetros de calificación deberán estar definidos y dimensionados por la entidad contratante, no darán lugar a dudas, ni a interpretación o a la subjetividad del


120

evaluador, se considerarán parámetros técnico-económicos con dimensionamiento de mínimos admisibles y de obligatorio cumplimiento.

c. Segunda Etapa: Convalidación de errores

Se efectuará conforme lo determinado en el numeral 1.7 Convalidación de errores de la Sección II CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS de este pliego.

d. Tercera etapa: Evaluación por puntaje.-

En esta etapa se procederá a la ponderación valorada de las condiciones diferenciadoras de las ofertas para cada uno de los parámetros señalados en el pliego, a partir de la acreditación de mejores condiciones que las fijadas como mínimos o máximos. En las condiciones particulares del presente pliego se describen los parámetros por la entidad contratante para este procedimiento de contratación, los cuales estarán completamente definidos, no serán restrictivos o discriminatorios y contarán con el medio de medición y comprobación. Dicha calificación permitirá la adecuada aplicación del criterio de mejor costo. Por regla general, se deberá adjudicar a la oferta que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a la valoración de los parámetros y cuyos resultados combinen los aspectos técnicos, financieros, legales y económicos de las ofertas. Al evaluar las ofertas presentadas por una asociación, consorcio o compromiso de asociación o consorcio, las entidades contratantes deberán considerar los aportes de cada participante, con base en la información que deberá desglosarse a través del formulario de la oferta, que es parte del presente pliego. En la metodología de evaluación por puntajes se observará el principio de la proporcionalidad o ponderación y en consecuencia la aplicación de puntajes de “cero” no será pertinente. 2.5. Formulario para la elaboración de las ofertas: El oferente incluirá en su oferta la información que se establece en el Formulario de Oferta. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condición que la información sea la que se solicita y que se respeten los campos existentes en el formulario que contiene el presente pliego.


121





SECCIÓN III

FASE CONTRACTUAL

3. 1. Ejecución del contrato: 3.1.1. Inicio, planificación y control de obra: El contratista iniciará los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. En el plazo contractual, el contratista analizará conjuntamente con la fiscalización el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su oferta para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento de contratación. Por razones no imputables al contratista, la fiscalización reprogramará y actualizará el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecución de los trabajos. 3.1.2. Cumplimiento de especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos aprobados por la entidad contratante. Asi como en cumplimiento de las especificaciones del PMA y del cumplimiento de la legislación ambiental vigente En caso de que el contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista. En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el contratista no pudiere obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitarán a la fiscalización. La fiscalización proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto. 3.1.3. Personal del contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras y con la debida experiencia. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el listado de personal que se presentó en la oferta. Para su reemplazo se deberá solicitar previamente al fiscalizador su conformidad, acompañando la hoja de vida del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.


122

El fiscalizador podrá requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones. 3.1.4. Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la fiscalización. Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, para aquellos materiales que requieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. Los materiales almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las especificaciones. 3.1.5. Obligaciones del contratista: El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s). El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada.


123

El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes. El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito. 3.1.6. Obligaciones de la contratante:

a) Designar al administrador del contrato. b) Designar/contratar a la fiscalización del contrato, la fiscalización será contratada

externamente a través de un proceso licitatorio. c) La contratante a través del Ministerio de Educación, será responsable de obtener

todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecución (licencia ambiental), así como la vigilancia de la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, en forma previa a suscribir el contrato.

3.1.7. Vigilancia y custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. 3.1.8. Trabajos defectuosos o no autorizados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueren defectuosos, por causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista. Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización; por tal razón, correrán por cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar, los costos y el tiempo que ello conlleve. El contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y especificaciones que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes. Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo siempre que la fiscalización compruebe que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el contrato. 3.1.9. Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del contrato.


124

3.1.10. Administrador del Contrato.- El administrador del contrato es el supervisor designado por la máxima autoridad de la entidad contratante, o su delegado, responsable de la coordinación y seguimiento de las actividades de construcción y de las acciones del fiscalizador. Corresponde, en todos los casos, evaluar las acciones, decisiones y medidas tomadas por la fiscalización para la ejecución de la obra, con estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme los programas, cronogramas, plazos y costos previstos; y, emitir la autorización o conformidad respectiva. Solo contando con la autorización del administrador del contrato, el contratista podrá ejecutar las obras adicionales por costo más porcentaje, aumento de cantidades de obra y contratos complementarios. Para éste último caso, el contratista solo podrá ejecutar los trabajos una vez suscrito el contrato respectivo. El administrador del contrato tendrá la potestad de dirimir en el caso de existir diferencias de carácter técnico o económico entre el contratista y la fiscalización respecto de la ejecución del contrato. El administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el período de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el área financiera (Tesorería) de la entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las garantías. Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional o ante la autoridad prevista en el contrato (área requirente), debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato. 3.1.11 Fiscalizador del Contrato.- El/la fiscalizador/a del contrato será la persona con quien la CONTRATISTA, deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas, así como a los integrantes de la Comisión para la recepción parcial, provisional, y definitiva del contrato. El/la Fiscalizador/a del Contrato, está autorizado/a para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con el trámite de pedidos de prórroga que pudiera formular la CONTRATISTA, cuya aprobación definitiva, de ser procedente, corresponderá al administrador del contrato, y en el caso de que tales prórrogas modificaren el plazo total de ejecución contractual se requerirá adicionalmente la aprobación de la máxima autoridad o de su delegado. El/la Fiscalizador/a será el/la encargado/a de velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas legales asi como a las especificaciones del PMA y del cumplimiento de la legislación ambiental vigente y de todas y cada una de las obligaciones y compromisos contractuales asumidos por parte de la CONTRATISTA. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y establecerá las multas y sanciones a que hubiere lugar, particular del que informará al administrador del contrato a fin de que, de aprobarse le sean aplicadas al Contratista. El/la fiscalizador/a


125

deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato y presentará los informes que le requiera el administrador del contrato o las autoridades respectivas.


126





III. FORMULARIOS LICITACIÓN INTERNACIONAL

CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Servicio de Contratación de Obras (SECOB) para la ejecución de “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÍA MAYOR: “TARQUI CHEMIS”, UBICADA EN LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS”, luego de examinar el pliego del presente procedimiento de ejecución de obras, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de ....... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o consorcio) declara que:

1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de estos pliegos.

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en

ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u

otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de ejecución de obras y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación. En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado del Ecuador, si se evidencia


127

la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratación.

4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial

aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos vehículos y materiales que se incorporarán a la obra, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización.

5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construcción del

proyecto, de acuerdo con el pliego, realizará las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en el Formulario de Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes en el Ecuador.

6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha

efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la Entidad Contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual.

7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos

establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, la Entidad Contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.

8. Conoce las condiciones del sitio de la obra, ha estudiado los planos, especificaciones

técnicas y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.

9. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este proyecto

son solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminución, por lo que está dispuesto a efectuar los aumentos y/o disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la oferta, y dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones técnicas, y utilizando la modalidad de contratos complementarios, órdenes de trabajo, costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra.


128

10. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que cuente la Entidad Contratante, los mismos que declara conocerlos; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios.

11. Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar el

contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor.

12. Se somete a las disposiciones de la Ley aplicable y vigente en el Ecuador, así como a

las relacionadas directamente al objeto del contrato.

13. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza a la Entidad Contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de las entidades contratantes que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad ideológica será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda, previo el trámite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.

14. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

15. Bajo juramento, que no está incurso en inhabilidades para contratar con el Estado

Ecuatoriano.

16. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término máximo de 30 días desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes.

b) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del

contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva.

c) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva.


129

d) Si el oferente que resulte adjudicado fuere extranjero, previamente a la firma del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme lo disponen el artículo 6 y la Sección XIII de la Ley de Compañías; y, a obtener el RUP).

Firma del Representante Legal o Procurador Común

Lugar y Fecha


130

1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE. NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal, apoderado o procurador común, de ser el caso).

País de origen:

Ciudad:

Calle (principal)

No:

Calle (intersección):

Teléfono(s):

Correo electrónico

Cédula de Ciudadanía (Pasaporte):

R.U.C:

En caso de tener domicilio en el Ecuador

Ciudad:

Calle (principal)

No:

Calle (intersección):

Teléfono(s):


Lugar y Fecha


131

1.3 NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S)O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIOS DEPERSONAS JURÍDICAS OFERENTES.

A. DECLARACIÓN

En mi calidad de representante legal de…….. (Razón social) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que: 1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionista o partícipes mayoritarios que detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para participar en los procedimientos de contratación pública; 2. Que la compañía a la que represento…… (El oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE VALORES. (En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá agregar un párrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.) 3. Me comprometo a notificar a la Entidad Contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo.(Esta declaración del representante legal solo será obligatoria y generará efectos jurídicos si la compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa) 4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada esté domiciliado en un paraíso fiscal que no sea miembro de Corporación Andina de Fomento, la Entidad Contratante descalifique a mi representada inmediatamente. 5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad Contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, o a los órganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información. 6. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la Entidad Contratante: a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-; b. Descalifique a mi representada como oferente; o, c. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual. Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.


132

B. NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES:

TIPO DE PERSONA JURÍDICA:

Compañía Anónima

Compañía de Responsabilidad Limitada

Compañía Mixta

Compañía en Nombre Colectivo

Compañía en Comandita Simple

Sociedad Civil

Corporación

Fundación

Asociación o consorcio

Otra

Nombres completos del socio(s), accionista(s),

partícipe(s)

Número de cédula de identidad, RUC o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso

Porcentaje de participación en la estructura de

propiedad de la persona jurídica

Domicilio

Fiscal

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s), para lo que se usará el siguiente formato:

Nombres completos del socio(s), accionista(s),

partícipe(s)

Número de cédula de identidad, RUC o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso

Porcentaje de participación en la estructura de

propiedad de la persona jurídica

Domicilio

Fiscal

Notas: 1. Este formato 1.3 del Formulario de la oferta solo será llenado por personas

jurídicas. (Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios que sean personas jurídicas, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP.)

2. La falta de presentación del formato por parte de la Persona Jurídica será causal de descalificación de la oferta.

3. Las personas naturales no están obligadas a presentar el Formato 1.3 del Formulario de la Oferta.


Lugar y Fecha


133

1.4 SITUACIÓN FINANCIERA

La situación financiera del oferente nacional se demostrará con la presentación del formulario de declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio de Rentas Internas SRI. Para el caso de oferentes extranjeros con el documento que acredite tal situación presentados a la autoridad competente del país al que pertenezca. EL participante presentará la información requerida por la entidad para los índices financieros por ella solicitada, conforme el siguiente cuadro:

Índice Indicador solicitado Indicador declarado

por el oferente

Observaciones

Solvencia** Activo Corriente / Pasivo Corriente = o > 1.00

Endeudamiento** Pasivo Total / Patrimonio < 0,85


Lugar y Fecha


134

1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

NÚMERO DE

RUBRO CÓDIGO

DESCRIPCION DEL RUBRO

UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. P.TOTAL

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en números y letras), sin IVA Firma del Representante Legal o Procurador Común

Lugar y Fecha


135

1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOMBRE DEL OFERENTE :

Hoja …….. de ……..

CODIGO N :

UND.

EQUIPO

DESCRIPCION Horas/Equipo TARIFA C / HORA Rend. u/h COSTO TOTAL

A B C=A*B R D=C*R

SUB - TOTAL ( M )

MANO DE OBRA

DESCRIPCION Horas/Hombre JOR. / HORA C / HORA Rend. u/h COSTO TOTAL

A B C=A*B R D=C*R

SUB - TOTAL ( N )

MATERIALES

UND. CANTIDAD P. UNITARIO COSTO TOTAL

A B C=A*B

SUB - TOTAL ( O )

TRANSPORTE

DESCRIPCION UND. CANTIDAD DMT (Km) TARIFA (Km) COSTO TOTAL

A B C D=A*B*C

SUB - TOTAL ( P )

TOTAL COSTOS DIRECTOS ( M+N+O+P )

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

UTILIDAD

________________________________ PRECIO DE CALCULO

FIRMA DEL OFERENTE O SU

REPRESENTANTE

PRECIO OFERTADO EN DOLARES $

LUGAR y FECHA

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO

ESPECIFICACION :


136

1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN Indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar. Adicionalmente el oferente de manera obligatoria presentará la programación y cronogramas de obra en formato Microsoft Project, de forma impresa y en dispositivo magnético Firma del Representante Legal o Procurador Común

Lugar y Fecha


137

1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

Rubro

Cantidad

Precio unitario

Precio total

Tiempo en (meses)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inversión mensual

Avance parcial en %

Inversión acumulada

Avance acumulado en %


Lugar y Fecha


138

1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Contratante Objeto del contrato

Valor del

Contrato

Plazo contractua

l Fechas de ejecución Observaciones

Inicio Terminació

n

A) Experiencia en obras similares Con un acta de entrega-recepción provisional o definitiva

1

2

3

B) Contratos en ejecución con un avance de al menos el 75% contratado

1

2

3

NOTA: Se adjuntará la planilla de avance que justifica el porcentaje requerido o la certificación correspondientes según el caso. Firma del Representante Legal o Procurador Común

Lugar y Fecha


139

1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO

Nombre Nacionalida

d Título

Fecha grado

Cargo a ocupar

Participación Experiencia en

obras similares

Observaciones


Lugar y Fecha


140

1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Detalle del equipo (Tipo,

potencia, capacidad,

etc.)

Fecha de fabricación

Ubicación actual

Propietario actual

Matrícula No. **

Observaciones

** La columna con información de matrícula deberá ser completada exclusivamente

tratándose de vehículos y equipo caminero.


Lugar y Fecha


141

1.12 COMPROMISO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Yo, ........................................., en mi calidad de persona natural / REPRESENTANTE LEGAL de ……………………, de profesión .............................., con número de RUC …………., me comprometo a darle fiel y estricto cumplimiento a lo determinado en el numeral 1.19 de estos pliegos que estipulan “En los contratos de ejecución de obras que incorporen bienes de capital se observará y aplicará la transferencia tecnológica, que permita a la entidad contratante asumir la operación y utilización de la infraestructura y los bienes que la integran, la transferencia de conocimientos técnicos que el contratista debe cumplir con el personal y la eventual realización de posteriores desarrollos o procesos de control y seguimiento, de así requerirse. En las condiciones particulares del contrato se agregará la cláusula pertinente, cuando corresponda”; en el caso de que suscriba el contrato de ejecución de las obras. Firma del Representante Legal o Procurador Común

Lugar y Fecha


142

SECCIÓN II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL

TECNICO Y HOJA DE VIDA

2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO

Hoja ____ de ___ Yo, (nombre del profesional), me comprometo con (nombre del oferente) a prestar mis servicios en calidad de (título profesional), para (cargo asignado) durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación, adjuntando al presente compromiso mi hoja de vida correspondiente, numeral 2.2 de este formulario. Lugar y Fecha __________________________ (Firma, Nombre y Número CC) (Profesional Asignado al Proyecto) Notas:

1. Este formulario deberá estar firmado por el profesional para ser considerado en el

proyecto, exclusivamente.

2. Incluir información de cada experiencia profesional en el formato detallado en el

numeral 2.2 de este formulario.


143

2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

Hoja ___ de ___ 1. Nombres completos: __________________________________ 2. Lugar y fecha de nacimiento: __________________________________ 3. Nacionalidad: __________________________________ 4. Título profesional: __________________________________ 5. Fecha de graduación: __________________________________ 6. Título IV nivel: __________________________________ 7. Fecha de obtención: __________________________________ 6. Experiencia profesional:

Empresa / Institución:

Contratante:

Proyecto:

Monto del proyecto:

Papel desempeñado:

Tiempo de participación:

Actividades relevantes:


Lugar y Fecha


144

SECCIÓN III. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO

Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte, ……….. ………, debidamente representada por …………… ………….; y, por otra parte, ……… representada por …………… …………... Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el proceso licitatorio internacional convocado por………………….., para…………………. En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso mediante la suscripción de la pertinente escritura pública y domiciliarán a la Asociación o consorcio en el Ecuador en el término máximo de 30 días. Los promitentes asociados o consorciados presentarán la información considerando los porcentajes de participación en relación a índices, calidades, condiciones, experiencia o cualquier otro indicador puntuable, conforme al siguiente detalle: (Se deberá adjuntar cuadro con el detalle antes referido) Atentamente, Promitente Consorciado 1 Promitente Consorciado 2 RUC No. RUC No. Promitente Consorciado (n) RUC No.


145





PROYECTO DE CONTRATO DE LICITACIÓN INTERNACIONAL

IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE LICITACIÓN INTERNACIONAL

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte (nombre de la Entidad Contratante), representada por (nombre de la máxima autoridad o su delegado), en calidad de (cargo), a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra (nombre del contratista o de ser el caso del representante legal, apoderado o procurador común a nombre de “persona jurídica”), a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: Cláusula Primera.- ANTECEDENTES 1.1 Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego de la LICITACIÓN INTERNACIONAL (No.) para (describir objeto de la contratación). 1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria (No.), conforme consta en la certificación conferida por (funcionario competente y cargo), mediante documento (identificar certificación). 1.4. Luego del proceso correspondiente, (nombre) en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE (o su delegado), mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó la ejecución de la obra (establecer objeto del contrato) al oferente (nombre del adjudicatario). 1.6. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida

presupuestaria (No.), conforme consta en la certificación conferida por (funcionario

competente y cargo), mediante documento (identificar certificación).

1.7. Luego del proceso correspondiente, (nombre) en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE (o su delegado), mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó la ejecución de la obra (establecer objeto del contrato) al oferente (nombre del adjudicatario). Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 2.1Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:


146

a) El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada. b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras publicados en este pliego. c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman. d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA. e) La resolución de adjudicación. f) Las certificaciones de (dependencia a la que le corresponde certificar), que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO 3.1 El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la misma (describir detalladamente el objeto de la contratación). Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de Ejecución de Obras, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la normativa legal aplicable. Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO 4.1. El valor estimado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de (cantidad exacta en números y letras) dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA. 4.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 4.1. Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO 5.01. La CONTRATANTE pagará al Contratista, con cargo a la ______ (certificación

presupuestaria) denominada “______”, el precio del Contrato de la siguiente forma: 5.02. Anticipo: El 30___% del monto total convenido, esto es la suma de ______ DÓLARES

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. ______), será cancelado dentro de 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la firma de este contrato, a la cuenta que


147

designe el contratista, previa entrega de una garantía bancaria o póliza de seguros que cubra el 100% del valor del anticipo.

El valor por concepto de anticipo será entregado en una cuenta que el CONTRATISTA aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El Administrador del Contrato designado por la Contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.

El anticipo que la CONTRATANTE haya entregado al CONTRATISTA para la ejecución de la obra, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. No habrá lugar a alegar mora de la CONTRATANTE, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado.

5.03. El 70___ % restante, esto es la suma de ______ DÓLARES DE LOS ESTADOS DE

AMÉRICA (USD. ______), se cancelará mediante pago contra presentación de planillas en periodo: mensual, debidamente aprobadas por la Fiscalización y la administración del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al CONTRATISTA legalmente establecido.

No habrá lugar a alegar mora de parte de la Contratante, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado.

5.04. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la Fiscalización, en el plazo de CINCO (5)

de días, la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de DIEZ (10) días contados desde la aprobación. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.

En el caso que, una vez formuladas las observaciones por parte de la Fiscalización, el Contratista no presentare la planilla con los respectivos cambios o no expresara las razones fundadas de su objeción en el plazo de CINCO (5 días), se entenderá que las observaciones fueron aceptadas y se tramitará la planilla por parte de la Fiscalización.

5.05. La Contratante pagará las planillas previa aprobación de la Fiscalización; se evitará

caer en el retardo injustificado de pagos. 5.06. En los CINCO (5) primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el

CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.) anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro señalada en el Formulario de Oferta.

Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepción por parte de la contratante; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.


148

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes. Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección cada periodo: bimensual que comprobará el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la Fiscalización, el CONTRATISTA esta obligado a solucionarlos, si las objeciones presentadas son por causas imputables al CONTRATISTA, caso contrario se procederá a presentar las planillas que correspondan.

5.07. Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se

efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la Contratante, previa la aprobación de la fiscalización y administración del contrato.

5.08. Planillas de liquidación: Junto con la solicitud de entrega-recepción provisional de las

obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final, salvo el rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva.

5.09. Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes

reglas:

1. Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la "Tabla de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios", con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

2. Dentro de los cinco (5) días de cada periodo, el CONTRATISTA preparará la

correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización. 3. Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y

otros que correspondan. 4. Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto

y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en Dólares de los Estados Unidos de América.

5. Los documentos mencionados en el numeral anterior, se elaborarán según el

modelo preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para tramitar el pago de la planilla correspondiente.

6. La fiscalización, en el plazo de CINCO (5) días, aprobará u objetará la planilla. 7. Si la Fiscalización, en el plazo señalado, no aprueba o no expresa las razones

fundamentadas para su objeción, transcurrido dicho plazo, se entenderá que la planilla ha sido aprobada.


149

8. En el caso que, una vez formuladas las observaciones por parte de la

Fiscalización, el Contratista no presentare la planilla con los respectivos cambios o no expresara las razones debidamente fundadas o razonadas de su objeción en el plazo de CINCO (5 días), se entenderá que las observaciones fueron aceptadas y se tramitará la planilla por parte de la Fiscalización.

9. Con la aprobación expresa o tácita continuará el trámite de pago.

5.10. Requisito previo al pago de las planillas: Previamente al pago de las planillas el

CONTRATISTA presentará el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la obra y una copia de las planillas de pago al IESS, Sin este requisito la CONTRATANTE no realizará pago alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 465, de 30 de noviembre de 2001, excepto en el caso de que sus trabajadores y empleados estén bajo otro régimen legal de contratación.

5.11. De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que

procedan, de acuerdo con el Contrato. 5.12. Pagos Indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la

CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Sexta.- GARANTÍAS 6.01. El contratista, previo la suscripción del contrato, ha presentado y entregado las

garantías de fiel cumplimiento del contrato por el cinco por ciento (5%) de su valor, y del cien por ciento (100%) del valor del anticipo, de conformidad con la siguiente descripción:

6.02. Garantía de Fiel Cumplimiento.- Previa la suscripción del contrato, el Contratista para

asegurar el fiel cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajese con terceros relacionadas con él, rinde una garantía a satisfacción del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, consistente en ______ No. ______, otorgada por ______, por el valor de ______ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. ______), a favor de la SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, valor que equivale al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato.

6.03. Garantía de Buen Uso del Anticipo.- Para recibir el anticipo acordado, el Contratista

entrega una garantía a satisfacción del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, consistente en ______ No. ______, otorgada por ______, por el valor de ______ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. ______), a favor del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, que cubre el ciento por ciento (100%) del valor total de dicho anticipo.


150

6.04 Garantías Técnicas.- Para aquellas obras que requieran la provisión de bienes se deberá presentar las correspondientes garantías técnicas. 6.05. Vigencia de las Garantías.- Será obligación del Contratista mantener en vigencia la garantía otorgada. La renovación de la garantía se lo hará por lo menos con diez (10) días de anticipación a su vencimiento, caso contrario el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS la podrá hacer efectiva sin más trámite. El contratista tiene la obligación de mantener vigentes las garantías de fiel cumplimiento del contrato hasta la suscripción del acta de entrega-recepción definitiva y la liquidación del contrato que extinguen las obligaciones pactadas; en tanto que la de buen uso del anticipo previa verificación de su amortización. De no renovarse las garantías con por lo menos diez (10) días de anticipación a su vencimiento, el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS las hará efectivas, sin más trámite que su presentación a la entidad emisora. 6.06. Las garantías estipuladas en el contrato, son incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución el requerimiento del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, beneficiaria de la garantía. En caso de incumplimiento de las obligaciones del Contratista, emanadas de las garantías requeridas, el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS podrá exigir, el pago de multas en los términos establecidos en este contrato, sin perjuicio del derecho que se reserva el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS de requerir el resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad con la Ley y de acuerdo al procedimiento de solución de controversias previsto en este instrumento.

6.07 Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales serán ejecutadas por el

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS en los siguientes casos: 1) La garantía de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, declare anticipada y

unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al contratista.

b) Cuando el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS determine un incumplimiento contractual que motive aquella decisión.

c) Si la Contratista no la renovase diez (10) días antes de su vencimiento.

d) Cuando un juez competente disponga su pago por obligaciones a favor de terceros relacionados con el contrato, no satisfechas por el Contratista.

e) Cuando el monto total de multas impuestas al Contratista, por incumplimiento a las obligaciones previstas en este Contrato, sea igual o superior al cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato.

2) La garantía del buen uso del anticipo:


151

a) Si el Contratista no la renovase diez (10) días antes de su vencimiento y en

caso de terminación unilateral del contrato.

b) En caso de que el Contratista no pague al SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS el saldo adeudado del anticipo, después de diez (10) días de notificado con la liquidación del contrato.

3) La Garantía Técnica regirá a partir de la recepción de la Obra y entrega del bien. CLÁUSULA SÉPTIMA.- PLAZO 7.1.-El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados (contrucción es de 240 (DOSCIENTOS CUARENTA) días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato, los cuales serán ejecutados en TRES TURNOS DIARIOS, SIETE DÍAS A LA SEMANA, contados a partir de (establecer si desde la fecha de la firma del contrato, desde la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible, o desde cualquier otra condición, de acuerdo a la naturaleza del contrato), de conformidad con lo establecido en la oferta. CLÁUSULA OCTAVA.- PRORROGAS DE PLAZO 8.1. La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales fijados en este contrato, en los siguientes casos: a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado por el Administrador del Contrato, previo

informe de la Fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del Administrador del Contrato (Paralización Autorizada).

b) Cuando el CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios de este contrato, para lo que se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo.

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el

cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

d) Si el CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-

contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos.

El CONTRATISTA para obtener la prórroga de plazo deberá solicitarlo por escrito, de manera motivada dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la petición.


152

8.2. En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma de avance de obra y/o de devengación del anticipo según sea el caso, que sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido (Reprogramación de cronograma valorado de ejecución de obra). 8.3. Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización del Administrador del Contrato y de la máxima autoridad de la CONTRATANTE o su delegado, previo informe de la Fiscalización. CLÁUSULA NOVENA.- MULTAS 9.1.-Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa de (valor establecido por la CONTRATANTE, de acuerdo a la naturaleza del contrato.). La multa será del 1 por 1.000 por cada día de retardo en el objeto de este procedimiento. (El porcentaje para el cálculo de las multas lo determinará la entidad en función del incumplimiento y del proyecto, por cada día de retraso, por retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales según el cronograma valorado, o por el incumplimiento de otras obligaciones contractuales. El porcentaje para el cálculo de las multas se deberá determinar dentro de la legalidad y razonabilidad, que implica la comprobación del hecho y la correlativa sanción, y no podrá ser menor al 1 por mil del valor total del contrato, por día de retraso). Además, el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS sancionará al Contratista, con multa diaria equivalente al 1 por 1.000 del Precio del Contrato en los siguientes casos:

1. Si no dispone del personal técnico, administrativo u operacional o del equipo de construcción de acuerdo a los compromisos contractuales.

2. Si el Contratista no acatare las órdenes del Administrador y Fiscalizador de Obras,

durante el tiempo que dure este incumplimiento. 3. Cuando intencionalmente el Contratista obstaculice los trabajos de otros Contratistas o

de los trabajadores del Contratante. 4. Por incumplimiento de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, 5. En el evento de incumplir las reglas o condiciones de planillaje detalladas en el presente

contrato. 6. Estas multas serán impuestas a partir del primer día de notificación del incumplimiento y

mientras dure éste.

Deducción de las multas:

1. Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla mensual correspondiente o en la planilla de liquidación final.


153

En todos los casos, si el valor de las multas excediere el 5% del valor del contrato, la Entidad Contratante podrá dar por terminado unilateral y anticipadamente el contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS 10.01. El valor de este contrato es fijo y no estará sujeto a reajuste por ningún concepto. 10.02. El contratista renuncia voluntariamente a cualquier reclamo anterior o posterior por

reajuste de precios. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- SUBCONTRATACIÓN 11.1.- El CONTRATISTA podrá subcontratar los trabajos en los que el monto máximo no supere el 30% del valor del contrato. 11.2. El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 12.1. Además de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las especificaciones técnicas y demás documentos habilitantes que forman parte del presente contrato, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable. 12.2. El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en las Leyes de Seguridad Social, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que el CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal que pudiere estar subcontratado. 12.3. El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los estudios que le fueron entregados por la entidad CONTRATANTE, en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. Los eventos señalados se podrán autorizar y contratar solo si fueren solicitados por la fiscalización. 12.4. Es obligación del CONTRATISTA el utilizar todos los sistemas informáticos y de control implementados por la CONTRATANTE y de ser el caso acudir a reuniones de trabajo. 12.5. El CONTRATISTA deberá ejecutar un Plan de Manejo Ambiental y cumplir con la normativa ambiental aplicable, y de Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial Vigente. 12.6. El CONTRATISTA deberá instalar, a su costa, todos los letreros informativos, avisos de peligro y precaución y demás advertencias necesarias, requeridos por el contrato y las leyes vigentes, para la debida protección al público, personal de Fiscalización y del mismo


154

contratista, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos, para lo cual los diseños serán entregados por la entidad contratante. 12.7. El CONTRATISTA se obliga a incluir dentro de su nómina de mano de obras que laborará en el proyecto al menos el 25% de personal provisto por la Red Socio Empleo (Unidad Adscrita al Ministerio de Relaciones Laborales) durante todo el período de ejecución de la obra. En el caso de que la Red Socio Empleo no disponga del personal para la contratación que quiere el contratista o en los porcentajes mencionados, la Red Socio Empleo emitirá una certificación por escrito del particular tanto al contratista como al SECOB, en este caso el contratista, luego de la aprobación de la Dirección de Asesoría Jurídica, podrá contratar libremente y de acuerdo a sus necesidades, a través de otros mecanismos de búsqueda de personal. 12.8. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción del CONTRATANTE. 12.9. El CONTRATISTA debe renovar las garantías que con motivo de este contrato haya rendido al CONTRATANTE. 12.10. El CONTRATISTA se compromete a presentar el cronograma valorado de avance de obra, y el cronograma para devengar el anticipo a la fecha de la firma del contrato. 12.11. Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios que forma parte del presente contrato. 12.12. Conforme el numeral 408-28 Planos de registro de las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos que indica “Todas las modificaciones que se realicen en la obra deben incorporarse en los planos finales de construcción, con el fin de reflejar fielmente cómo se construyó y su localización exacta. El contratista, debe elaborar los planos de registro que incorporen las modificaciones realizadas durante la construcción, con el fin de que reflejen las características de las obras realmente construidas, así como su localización exacta”. El Contratista deberá entregar los planos de construcción de la obra como fue ejecutada (AS-BUILT) previo a la solicitud de recepción provisional de la obra. Se entregará un juego de originales impresos y una copia de planos digitales. La entrega de estos planos deberá ser reflejada en la metodología de trabajo. 12.13. El Contratista deberá dar cumplimiento a las jornadas de trabajo en los turnos determinados, con la finalidad de cumplir el plazo establecido para la ejecución del proyecto, únicamente si la fiscalización aprueba jornadas diferentes de trabajo, justificadas por razones técnicas, económicas o administrativas, el Contratista podrá omitir laborar en tres turnos diarios y jornadas continuas. 12.14. El Contratista deberá contar con el personal técnico de su propuesta, en cada una de las especialidades requeridas y presentadas dentro de la misma, en función del tiempo de


155

participación requerido por la contratante, laborando en las jornadas establecidas y garantizando la ejecución del proyecto con profesionales calificados. 12.15. El Contratista trabajará con mínimo cuatro frentes de trabajo simultáneos. Lo cual deberá verse reflejado en la presentación de un cronograma de actividades de la Obra. Con la finalidad de dar cumplimiento con los tiempos establecidos dentro del contrato. 12.16. El Contratista se obliga a dar cumplimiento a la Resolución No. 16 emitida por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia de fecha 18 de agosto de 2008 relativo a “Trabajos prohibidos para adolescentes y menores”. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE. Son obligaciones de la CONTRATANTE las siguientes: 13.1. Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del Contrato, en un plazo de quince (15) días contados a partir de la petición escrita formulada por el CONTRATISTA. 13.2.- Realizar las gestiones que le correspondan efectuar al CONTRATANTE, ante los distintos organismos públicos, en un plazo de treinta (30) días contados a partir de la petición por escrito, formulada por el CONTRATISTA. 13.3. En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios en un plazo de treinta (30) días a partir de la decisión de la máxima autoridad. 13.4. Designar al Administrador y Fiscalizador de Contrato. 13.5. Pagar oportunamente al CONTRATISTA. 13.6. Por medio de la Dirección de Asesoría Jurídica previo a la suscripción de este contrato; y por medio de la Dirección de Administración de Contratos al momento de la ejecución de la obra, velar por el estricto cumplimiento de la disposición contenida en el oficio No. MCDS-CGPE-2012-0045-OF del 18 de julio de 2012, suscrito por el Coordinador General de Proyectos Emblemáticos del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, en lo que respecta a lo indicado por la Red Socio Empleo (Unidad Adscrita al Ministerio de Relaciones Laborales). CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 14.1 LA CONTRATANTE designa al (nombre del designado), en calidad de administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato. 14.2 LA CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual. 14.3 El administrador del contrato velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias


156

para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, incluida la ejecución de las garantías cuando fuere el caso. El Administrador del Contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con las

especificaciones constantes en los pliegos o en el propio contrato y porque se observen las

normas de seguridad y salud ocupacional.

Dentro de sus funciones está administrar el contrato en representación del Contratante y supervisar la construcción de la obra dando las directrices a la Fiscalización con la asesoría del equipo técnico del CONTRATANTE. En caso de ampliación del plazo y de resoluciones que impliquen el incremento del valor total del contrato, el Administrador del Contrato solicitará autorización a la Máxima autoridad de la entidad CONTRATANTE o a su DELEGADO; e informará al Delegado de la Entidad Requirente. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- DE LA FISCALIZACIÓN: 15.1 El Fiscalizador velará por la correcta ejecución de la obra, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores, normas técnicas aplicables, y en caso de requerirse deberá realizar diseños o los cambios que se requiera para la correcta ejecución de la obra. La fiscalización será de contratación externa a través de un proceso licitatorio. Por tanto el Fiscalizador deberá:

a) Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables.

b) Detectar y solucionar oportunamente errores y/u omisiones de los diseñadores así como imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que subsanen la situación.

c) Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados. d) Dar soluciones técnicas de manera oportuna a problemas surgidos durante la

ejecución del contrato. e) Verificar que el equipo y personal técnico sea idóneo y suficiente para la obra. f) Obtener información estadística sobre personal, materiales, equipos, condiciones

climáticas, tiempo trabajado, etc. del proyecto. g) Mantener informados al Administrador del avance de obra y problemas surgidos en la

ejecución del proyecto. h) La fiscalización en caso de requerirlo realizará los rediseños que amerite la obra con la

debida autorización del Administrador del contrato. Adicionalmente el Fiscalizador realizará:

a) Revisión y actualización de los programas y cronogramas presentados por el contratista.

b) Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias, para la correcta ejecución del proyecto.


157

c) Aplicar durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o soluciones técnicas que estime necesarias en el diseño y construcción de las obras, inclusive aquellas referidas a métodos constructivos.

d) Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de la planilla única de pago.

e) Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio que deberá ejecutarse directamente o bajo la supervisión de su personal.

f) Resolver las dudas en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto.

g) Preparar periódicamente, los informes de fiscalización dirigidos al Contratante, que contendrán por lo menos la siguiente información:

a. Análisis del estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos económicos, financieros y de avance de obra.

b. Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes acumulados. c. Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio, y comentarios al

respecto. d. Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en obra. e. Análisis del personal técnico del contratante. f. Informe estadístico sobre las condiciones climáticas de la zona del proyecto. g. Referencia de las comunicaciones cursadas con el contratista. h. Otros aspectos importantes del proyecto. i. Calificar al personal técnico de los constructores y recomendar reemplazo del

personal que no satisfaga los requerimientos necesarios. j. Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos

contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de funcionamiento. k. Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o comentarios que

a su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignarán adicionalmente por oficio regular.

l. Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas, licencias, permisos y demás documentos contractuales.

m. Coordinar con el contratista, en representación del contratante, las actividades más importantes del proceso constructivo.

n. Participación como observador en las recepciones provisional y definitiva informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados.

o. Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso.

p. Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada.

q. En proyectos de importancia, preparar memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en la construcción de las obras.

r. Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de ellas.

s. Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales, reglamentos de seguridad industrial y leyes ambientales.


158

Suspensión de los Trabajos: La fiscalización dispondrá la suspensión de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier momento, cuando se detecte incumplimiento del diseño y especificaciones en las obras contratadas. La suspensión durará hasta que el contratista acate las recomendaciones impartidas por la fiscalización, que no podrá ser mayor a 30 días. Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a prórroga de plazo, pagos adicionales o indemnizaciones al contratista. Trabajos Defectuosos o no Autorizados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO. 16.1. Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO 17.1.- El presente contrato termina:

1. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por sentencia ejecutoriada que declaren la nulidad del contrato o la resolución

del mismo.

4. Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE.

5. Por causas imputables a la CONTRATANTE.

La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE DEL OBJETO DEL CONTRATO 18.1. RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del CONTRATISTA, una vez terminadas las obras contratadas y hayan sido entregados, para aprobación del CONTRATANTE, los planos actualizados finales (planos tal cual construidas las obras) en medio digital e impresos y se hayan cumplido todas las otras obligaciones contractuales y se hubiese emitido el Certificado de Terminación de las Obras por parte del Administrador y Fiscalizador de Obras del Contratante. El Contratista deberá entregar los planos AS-BUILT previo a la solicitud de recepción provisional de la obra.


159

Si durante la verificación de la ejecución de la Obra y pruebas que se realicen en la misma, se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, el Administrador y Fiscalizador de Obras comunicará al Contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el CONTRATISTA notificará al Administrador y Fiscalizador para que se realice una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso, el Administrador y Fiscalizador consideran que la ejecución de las obras es satisfactoria, la Entidad Contratante dará inicio al proceso de Recepción Provisional. La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media entre la recepción provisional y la definitiva de la obra, los que deberán ser atendidos en este lapso. 18.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL OBJETO DEL CONTRATO: Transcurrido el plazo de seis (6) meses desde la recepción provisional o de la declaratoria de recepción provisional de pleno derecho, el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar en el plazo de diez (10) días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA. 18.3. Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional, se suspenderá la recepción hasta que se lo subsane a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el Acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido. 18.4. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, incluso las de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA. 18.5. Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo. 18.6. Operada la recepción definitiva de pleno derecho, la CONTRATANTE tendrá el plazo de treinta días para efectuar la liquidación del contrato. Si no lo hiciese, el CONTRATISTA podrá presentar su liquidación a la entidad. Si no se suscribe el acta de la liquidación técnico-económica en un nuevo plazo de treinta (30) días, el CONTRATISTA notificará judicialmente con su liquidación a la CONTRATANTE. 18.7. ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción provisional y definitiva, se deberá detallar todo lo relevante al contrato en cuanto a liquidaciones económica y de plazos, antecedentes, …………... 18.8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato se realizará previa suscripción del acta de entrega recepción definitiva.


160

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 19.1 El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 del Código Civil, en concordancia con su artículo 1940, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva. CLÁUSULA VIGÉSIMA.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA: 20.1. El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- DEL CONTROL AMBIENTAL 22.1 En la ejecución de la obra, el contratista deberá cumplir con las normas ambientales vigentes en la ejecución de la obra y de manera estricta el Plan de Manejo Ambiental. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 22.1 El contratista dará cabal cumplimiento a las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional establecidas en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del ambiente de trabajo. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 23.01 Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar la Mediación impartida por un mediador en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. 23.02 Si respecto de la divergencia suscitada no existiere acuerdo, las partes se someterán al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, será competente para conocer la controversia cualquiera de las Salas de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial de Pichincha, que ejerce en el domicilio del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, SECOB. 23.03 Si se llegare a firmar un acta de acuerdo total, la misma tendrá efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y su ejecución será del mismo modo que las sentencias de última instancia siguiendo la vía del apremio, conforme lo dispone el Art. 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación.

23.04 En el caso de no existir acuerdo las partes suscribirán la respectiva acta de imposibilidad de acuerdo, y la controversia se ventilará ante las Salas de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial de Pichincha.

23.05. En el caso de suscribirse actas de acuerdo parcial, las mismas tendrán efecto de cosa juzgada sobre los asuntos acordados; y para el caso de los aspectos sobre los cuales no se acuerde, éstos serán resueltos ante cualquiera de las Salas de lo Contencioso Administrativo


161

de la Corte Provincial de Pichincha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

23.06. La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, la CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si la CONTRATISTA incumpliere este compromiso, el CONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 24.1.-Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la fiscalización y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y registrada en el libro de obra. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- DOMICILIO 25.1 Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de (establecer domicilio). 25.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: La CONTRATANTE: (dirección y teléfonos, correo electrónico). El CONTRATISTA:(dirección y teléfonos, correo electrónico). Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- ACEPTACION DE LAS PARTES 26.1.- Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de estos pliegos, especificaciones técnicas, contrato, y se someten a sus estipulaciones. .

Dado, en la ciudad de _____________, a

________________________ _____________________________

LA CONTRATANTE EL CONTRATISTA


162





V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Cláusula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 1.1.- Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: a. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y

obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.

c. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que

haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. d. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro

IV de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”. 1.2. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación: a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el

contrato. b. “Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que

le corresponde ejecutar todas las acciones provenientes del proceso, así como cumplir las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c. “Contratista”, es el oferente adjudicatario. d. “Contratante” o “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el

procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato. e. “Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una

"oferta", en atención al llamado a licitación. f. “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a

través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución de la obra o proyecto.


163

Cláusula Segunda.- FORMA DE PAGO Lo previsto en la cláusula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y además: 2.1. El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la CONTRATANTE verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. 2.2.- La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en los pliegos. 2.3. La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos. 2.4. Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación de la fiscalización y del administrador del contrato. 2.5.- Para la aprobación de las planillas previamente la fiscalización y el CONTRATISTA de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepción por parte de la CONTRATANTE; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto. Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello. 2.6. Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas: a. Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del Formulario de la oferta, con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados. b. Dentro de los primeros cinco (5) días laborables posteriores al período al que corresponde la planilla, el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.


164

c. Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan. d. Por cada rubro, el contratista deberá indicar el origen de los bienes y servicios, los que deben cumplir con la previsión hecha en la oferta. La fiscalización deberá verificar esta información teniendo en cuenta las facturas entregadas por el contratista y la planilla de aportes al IESS del personal de la obra. e. Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América. f. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para la aprobación de la planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente. 2.7. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La Entidad Contratante tiene la obligación de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del contratista o se deriven de convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la ejecución de dicho contrato. 2.8.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato. 2.9. Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador. Cláusula Tercera.- GARANTÍAS 3.1 Lo contemplado en la cláusula sexta de las condiciones particulares del contrato y la Ley. El contratista, previa la suscripción del contrato, ha presentado y entregado las garantías de fiel cumplimiento del contrato por el cinco por ciento (5%) de su valor, del cien por ciento (100%) del valor del anticipo y la garantía técnica. 3.1.1 Garantía de Fiel Cumplimiento.- Previa la suscripción del contrato, el Contratista para asegurar el fiel cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajese con terceros relacionadas con él, rinde una garantía a satisfacción del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, consistente en ______ No. ______, otorgada por ______,


165

por el valor de ______ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. ______), a favor del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, valor que equivale al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato. 3.1.2 Garantía de Buen Uso del Anticipo.- Para recibir el anticipo acordado, el Contratista entrega una garantía a satisfacción del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, consistente en ______ No. ______, otorgada por ______, por el valor de ______ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. ______), a favor del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, que cubre el ciento por ciento (100%) del valor total de dicho anticipo. 3.1.2.1. Condiciones de las garantías bancarias.- La(s) garantía(s) bancaria(s) deberá(n) ser emitida(s) por un banco aceptable para el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS según la calificación que realiza periódicamente la Superintendencia de Bancos y Seguros, será(n) incondicional(es), irrevocable(s), de cobro inmediato y renovable(s) en forma inmediata a simple pedido del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS; sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS. Deberá(n) contener la obligación del Banco de pagar dicha(s) garantía(s) bancaria(s) a la sola presentación del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS de una comunicación en la que indique el incumplimiento del Contratista y solicite el referido pago. (Mantener todo el texto elaborado en cursivas para aquellos casos en los que el contratista entregue garantías bancarias) 3.1.2.1. Condiciones de las pólizas.- La(s) póliza(s) de seguros deberá(n) ser emitida(s) por una compañía de seguros legalmente autorizada para operar en el país, que cuente con un contrato de reaseguro vigente, y que no haya superado el monto de responsabilidad máxima de reaseguro, que a la fecha presente una situación financiera y económica, con base a la información que obtenga por parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros. La(s) póliza(s) de seguros deberá(n) ser incondicional(es), irrevocable(s), de cobro inmediato y renovable(s) en forma inmediata a simple pedido del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS; sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS. Incluirá(n) las condiciones aprobadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros para cada compañía aseguradora, además contarán con el reaseguro que respalde la póliza emitida. (Mantener todo el texto que se ha subrayado para aquellos casos en los que el contratista entregue pólizas de seguros). Garantías Técnicas: (Establecer conforme especificaciones remitidas por el área requirente) 3.2. Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos: 3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato: a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA. b) Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.


166

3.2.2 La del anticipo: a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento. b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato. 3.2.3 La técnica: a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en el pliego y este contrato. Cláusula Cuarta.- PRÓRROGAS DE PLAZO 4.1.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud. a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en base al informe debidamente fundamentado de la fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato. b) Cuando la CONTRATANTE ordenare la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo. c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA. d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos. 4.2. En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato y de la fiscalización. El CONTRATISTA para obtener la prórroga de plazo deberá solicitarlo por escrito, de manera motivada dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la petición.


167

9.3. Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización del Administrador del Contrato y de la máxima autoridad de la CONTRATANTE o su delegado, previo informe de la Fiscalización. Cláusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de la Sección V “Obligaciones DE LAS PARTES” del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes: 5.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la administración. 5.2. El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos. Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, tales como el administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberán tener el conocimiento suficiente para la operación y mantenimiento de la obra o infraestructura a ejecutar, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante la ejecución de los trabajos, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución constructivos. 5.3. En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve. 5.4. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE. 5.5. Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta, y cumplir con la participación ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada atendiendo los términos establecidos por la CONTRATANTE en el estudio de desagregación tecnológica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario de la oferta.


168

5.6. El CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable. 5.7. El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista. 5.8. EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc. Cláusula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 6.1. Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato. Cláusula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO.- 7.1. Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo. Cláusula Octava.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS 8.1.- RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepción.. La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada. Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección periódica con la finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlos en el caso de que tales objeciones fueran por causas imputables al CONTRATISTA; caso contrario, se procederá a presentar las planillas que correspondan. 8.2.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el término fijado desde la suscripción del acta de recepción provisional total, o de la última recepción provisional parcial (si se hubiere previsto realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de recepción provisional presunta, el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a


169

efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez(10) días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA. 8.3. Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE pudiere ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido. 8.4. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA. 8.5. Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo. La CONTRATANTE declarará la recepción presunta en el caso de que el CONTRATISTA se negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepción provisional o definitiva, según corresponda, o si no las suscribiere en el término de diez (10) días contados desde el requerimiento formal de la CONTRATANTE. 8.6. Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o declarada por la CONTRATANTE, producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidación técnico económica correspondiente. Las partes buscarán en el plazo de 30 días posteriores a la recepción definitiva presunta suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas. 8.7. ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción parcial, provisional y definitiva, se observará lo dispuesto en las condiciones particulares de este contrato. 8.8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos previstos en las condiciones particulares de este contrato. 8.9. PLANILLA DE LIQUIDACIÓN: Junto con la solicitud de entrega-recepción definitiva de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final. Cláusula Novena.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 9.1. El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.


170

Cláusula Décima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA: 10.1 El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. Cláusula Undécima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS 11.1. La CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, al efecto procederá conforme la legislación tributaria vigente. La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social. 11.2. Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El CONTRATISTA entregará a la CONTRATANTE hasta dos copias de este contrato, debidamente protocolizadas, de acuerdo a lo previsto en la cláusula segunda. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del CONTRATISTA. Cláusula Duodécima.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO 12.1. La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista. 12.2 Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

pliegos licitaciÓn internacional lpi-secob-caf-011-2015€¦ · 1.15 precios unitarios y reajuste...

Documents