pliegos licitación internacional lpi-secob · pdf filelicitación pública...

PLIEGOS

LICITACIÓN INTERNACIONAL

LPI-SECOB-CAF-017-2015

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “PAJÁN”, UBICADA EN LA PARROQUIA PAJÁN, CANTÓN PAJÁN,

PROVINCIA DE MANABÍ

CONTRATANTE: Servicio de Contratación de Obras (SECOB)

PAÍS: República del Ecuador

QUITO, JUNIO 2015

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° LPI-SECOB-CAF-017-2015 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: "PAJÁN", UBICADA EN LA PARROQUIA PAJÁN, CANTÓN PAJÁN, PROVINCIA DE MANABÍ.

2

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS (SECOB)

LICITACIÓN INTERNACIONAL No. LPI-SECOB-CAF-017-2015



INDICE GENERAL

I. CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE


SECCION I CONVOCATORIA

SECCION II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 2.1 Objeto 2.2 Presupuesto referencial 2.3 Especificaciones Técnicas 2.4 Planos

SECCION III CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO 3.1 Cronograma del procedimiento 3.2 Vigencia de la oferta 3.3 Precio de la oferta 3.4 Plazo de ejecución 3.5 Alcance del precio de la oferta 3.6 Forma de pago

SECCIÓN IV EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1. PRIMERA ETAPA: Integridad de las ofertas 4.2 Cuadro de Verificación de Integridad de la Oferta y Cumplimiento de Requisitos Mínimos 4.3. SEGUNDA ETAPA Convalidación de Errores

4.4TERCERA ETAPA: Evaluación por puntaje 4.5 Resumen de Parámetros de Calificación

SECCIÓN V OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1 Obligaciones del Contratista 5.2 Obligaciones de la contratante 5.3 Ejecución del Contrato

II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS


3

SECCIÓN I DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

1.1 Comisión de Evaluación 1.2 Participantes 1.3 Presentación y apertura de ofertas 1.4 Obligaciones de los oferentes 1.5 Preguntas, respuestas y aclaraciones 1.6 Modificación del pliego 1.7 Convalidación de errores de forma 1.8 Causas de rechazo 1.9 Adjudicación y notificación 1.10 Garantías 1.11 Cancelación del procedimiento 1.12 Declaratoria de procedimiento desierto 1.13 Adjudicatario fallido 1.14 Suscripción del contrato 1.15 Precios unitarios y reajuste 1.16 Moneda de cotización y pago 1.17 Reclamos 1.18 Administración del contrato 1.19 Transferencia tecnológica 1.20 Fiscalización 1.21 Control ambiental 1.22 Visitas al sitio de las obras 1.23 Subcontratación

1.24 Inconsistencias, simulación y/o inexactitud de la información

SECCIÓN II METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

2.1. Metodología de evaluación de las ofertas 2.2. Parámetros de evaluación 2.3 De la evaluación 2.4 Índices financieros

2.5 Formulario para la elaboración de las ofertas

SECCIÓN III FASE CONTRACTUAL 3.1 Ejecución del contrato

III. FORMULARIOS DE LICITACIÓN INTERNACIONAL

SECCIÓN I FORMULARIO DE LA OFERTA 1.1 Presentación y compromiso 1.2 Datos generales del oferente. 1.3 Situación Financiera 1.4 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios


4

1.5 Análisis de precios unitarios 1.6 Metodología de construcción 1.7 Cronograma valorado de trabajos 1.8 Experiencia del oferente 1.9 Personal técnico propuesto para el proyecto 1.10 Equipo asignado al proyecto 1.11 Compromiso de transferencia tecnológica

SECCIÓN II

FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y HOJA DE VIDA 2.1 Compromiso del Profesional Asignado al Proyecto 2.2 Hoja de Vida del Personal Técnico Clave asignado al Proyecto

SECCIÓN III

FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO

SECCIÓN IV PROYECTO DE CONTRATO DE LICITACIÓN INTERNACIONAL


5





LICITACIÓN INTERNACIONAL LPI-SECOB-CAF-017-2015

I. CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN INTERNACIONAL

SECCIÓN I

CONVOCATORIA

Se convoca a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios o compromisos de asociación o consorcio, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para la CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “PAJÁN”, UBICADA EN LA PARROQUIA PAJÁN, CANTÓN PAJÁN, PROVINCIA DE MANABÍ, financiada con recursos del crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y por tanto regido por el contrato de crédito y las políticas emitidas por este multilateral y la ley ecuatoriana.

El presupuesto referencial es de USD. 4’200.742,50 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50/100), dólares de Estados Unidos de

América, sin incluir el IVA, y el plazo para la ejecución del contrato es de 240 (DOSCIENTOS

CUARENTA) días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato, los cuales serán

ejecutados en TRES TURNOS DIARIOS, SIETE DÍAS A LA SEMANA, para lo cual el

contratista deberá contar con minimo dos grupos en tres frentes de trabajo simultaneos y

deberá considerar las contingencias necesarias para el cumplimiento del plazo señalado, el

cual abarca la construcción de la obra civil y arquitectónica de la Unidad Educativa.

Las condiciones de esta convocatoria son las siguientes:

1. El pliego está disponible, sin ningún costo, en la página web del Servicio de Contratación de

Obras: www.contratacionobras.gob.ec, a fin de garantizar los principios de concurrencia,

publicidad y transparencia. De igual forma se publicará la convocatoria en los dos

períodicos de mayor circulación del país y en el portal institucional del SERCOP:

www.compraspublicas.gob.ec.

2. Los interesados podrán formular preguntas en el término de 6 días contados a partir de la

fecha de publicación, las preguntas se remitirán al correo electrónico institucional

[email protected], creado para receptar las preguntas que se efectúen dentro

del presente proceso. La Comisión de Evaluación absolverá obligatoriamente todas las

preguntas y realizará las aclaraciones necesarias, en un término de 4 días subsiguientes a


6

la conclusión del período establecido para formular preguntas y aclaraciones. Todas las

respuestas que se originaren y las aclaraciones que se efectuaren en esta etapa, serán

publicadas en el portal web institucional www.contratacionobras.gob.ec, (pestaña

BIBLIOTECA – PROCESOS INTERNACIONALES – CAF) para conocimiento de todos los

interesados en el presente proceso.

3. La oferta se presentará de forma física en un original y una copia completa, así como dos

CD que contengan la propuesta económica (Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios y

Cronograma Valorado) en formato PDF y formato EXCEL editable. Las Ofertas se

receptarán a través de la ventanilla de recepción de ofertas del Servicio de Contratación

de Obras (SECOB), ubicada en la planta baja del Edificio La Tribuna, en la Avenida De los

Shyris N34-382 y Portugal. La apertura de las ofertas se realizará en la fecha establecida

en el cronograma del proceso, una hora más tarde de la hora prevista como máxima para

la recepción de las ofertas. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en el

Servicio de Contratación de Obras (SECOB), ubicada en la Avenida De los Shyris N34-

382 y Portugal, Edificio La Tribuna.

4. La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratación.

5. El Servicio de Contratación de Obras no cancelará valor alguno por concepto de reajuste de

precios.

6. La evaluación de las ofertas se realizará aplicando los parámetros de calificación previstos

en el liego.

7. Los pagos del contrato se realizarán con los recursos del crédito de la Corporación Andina

de Fomento (CAF), partida presupuestaria No. 55-00-034-001-750107-1310-001-2004-4116

y partida No. 55-00-034-001-750107-1310-001-0000-0000, denominadas Construcciones y

Edificaciones. Documento eSIGEF No. 1081-2015, emitido por el Ingeniero Juan Francisco

Palacios Bustamante, Director Financiero, con fecha 12 de junio de 2015. La partida

presupuestaria certifica para el año 2015 el valor de USD. 2.587.657,40 incluido el IVA y

para el año 2016 y de conformidad a la certificación plurianual emitida por el Ministerio de

Finanzas mediante oficio N. MINFIN-DM-2015-0276 de 2 de junio de 2015 y aval de

recursos N. 2015-DPI-1023 emitido por la Coordinación General de Planificación

Estratégica el valor de USD 2.117.174,20 incluyéndose el IVA.

Forma de pago:

Se entregará el 30% del monto total del contrato en calidad de Anticipo previa entrega

de la garantía correspondiente que respalde el 100% del valor entregado.

Los pagos se efectuarán contra presentación de planillas mensuales, debidamente

aprobadas por la Fiscalización, de acuerdo al avance del objeto del contrato. De cada

planilla se amortizará proporcionalmente el valor entregado en calidad de anticipo.

http://www.contratacionobras.gob.ec/


7

8. Los oferentes extranjeros no domiciliados en el Ecuador, deberán obligatoriamente

domiciliarse en el país conforme lo dispone el Artículo 6 y la Sección XIII de la Ley de

Compañías. Los oferentes extranjeros NO domiciliados podrán iniciar el trámite de

domiciliación en la Superintendencia de Compañías previo a la adjudicación de así

considerarlo pertinente.

El oferente extranjero no domiciliado en el Ecuador que resulte adjudicatario, tendrá un

plazo máximo de 30 días contados a partir de la fecha de adjudicación del contrato para

proceder a la domicialización; el incumplimiento a este plazo traerá como consecuencia la

declaración de adjudicatario fallido, en este caso se continuará el proceso con el oferente

que ocupó el segundo puesto en el orden de prelación final.

Quito,

ING. SALVADOR JARAMILLO DIRECTOR GENERAL



8





SECCIÓN II

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1 OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “PAJÁN”, UBICADA EN LA PARROQUIA PAJÁN, CANTÓN PAJÁN, PROVINCIA DE MANABÍ Las Condiciones Generales se publicarán en el anexo No. 1 de este pliego, y estarán publicadas en la página WEB del SECOB www.contratacionobras.gob.ec.

2.1.1 ANTECEDENTES: Mediante memorando Nro. SECOB-DNCP-2015-075, con fecha 09 de Junio de 2015, el Ing.

Milton Córdova, Director Nacional de Costos y Planeamiento SECOB, emite al Arq. Diego Vallejo

Garzón, Subdirector Técnico de Estudios SECOB, el presupuesto estandarizado para las

Unidades Educativas del Milenio para Costa y Sierra respectivamente, con la finalidad de dar

viabilidad a los procesos de contratación respectivos.

Mediante Oficio Nº MINEDUC-SAE-2015-00147-OF, con fecha 26 de Mayo del 2015, el Ing. José Diego Ramos Benalcázar, Subsecretario de Administración Escolar, hace la entrega al Ing. Salvador Jaramillo, Director General del Servicio de Contratación de Obras, de los Estándares de Arquitectura e Ingeniería año 2015 de los bloques para la tipología Mayor y Menor de las Unidades Educativas del Milenio.

Mediante Memorando Nº SECOB-SG-2015-0424, con fecha 15 de Mayo del 2015, el Ing. Marco

Vera Ríos, ex Subdirector General del SECOB, se dirige al Ing. Frank Arellano Viteri, ex

Subdirector Técnico de Estudios, solicitándole ordenar a quién corresponda la elaboración de las

Condiciones Generales, Especificaciones Técnicas y Presupuesto para la Construcción de la

Unidad Educativa Tipo (Mayor 1140 alumnos) “PAJÁN”, ubicada en la Parroquia Paján, Cantón

Paján, Provincia de Manabí, con entrega a la mayor brevedad posible.

Mediante Oficio Nro. MINEDUC-UEM-2015-00276-OF, de fecha 16 Marzo de 2015, el Ing.

Mauricio Vicente Maldonado Andrade, Gerente del Proyecto Unidades Educativas del Milenio,

entrega al Señor Arquitecto Marcelo Javier León Noguès, ex Director General del Servicio de

Contratación de Obras, el listado de las UEM’s del proceso de Contratación No. RE-0021-

SECOB-2014 con la Empresa INMOSOLUCIÒN, entre las que se encuentra la de la Unidad

Educativa Tipo (Mayor 1140 alumnos)”Pajàn”, ubicada en la Parroquia Pajàn, Cantón Pajàn,

Provincia de Manabì.

http://www.contratacion/


9

Mediante Oficio Nro. INMOBILIAR – PDDC - 2015 – 0334 - O, con fecha 24 de Febrero de

2015, el Mgs. Aldo Rubén Ríos Morante, Gerente del Proyecto de Implementación Integral de

Distritos y Circuitos Administrativos de Planificación del Buen Vivir, se dirige al Sr. Augusto X.

Espinosa A., Ministro de Educaciòn y al Señor Arquitecto Marcelo Javier Leòn Noguès, ex

Director General del Servicio de Contrataciòn de Obras, con el fin de hacerles conocer el Estatus

de Legalizado del predio para la Unidad Educativa del Milenio Tipo Mayor, ubicado en la

Parroquia Pajàn, Cantón Paján, Provincia de Manabì.

Mediante Oficio Nro. MINEDUC-UEM-2015-00133-OF, de fecha 10 de Febrero de 2015, el Ing.

Mauricio Vicente Maldonado Andrade, Gerente del Proyecto Unidades Educativas del Milenio,

hace entrega al Señor Arquitecto Marcelo Javier Leòn Noguès, ex Director General del Servicio

de Contrataciòn de Obras, el documento para el cambio de estándares de las Unidades

Educativas del Milenio del MINEDUC.

Mediante Convenio Nro. 0000075, firmado con fecha 09 de Diciembre de 2014, cuyo fin es la

celebración del “CONVENIO DE COOPERACIÒN INSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE

EDUCACIÒN Y EL SERVICIO DE CONTRATACIÒN DE OBRAS PARA EJECUTAR

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”, se establece en su clàusula Segunda, como objeto del

Documento, el que las partes convienen en aunar esfuerzos y cooperar en el ámbito de sus

competencias a fin de ejecutar el Componente 1: “Infraestructura Educativa” del Programa Nueva

Infraestructura Eductiva, financiado con el Contrato Nº CFQ 8741, a través de la participación del

SECOB,en la ejecución de las etapas precontractual y administración de contrato para la

construcción, fiscalización y entrega de infraestructura física contempladas en el Programa.

Mediante Oficio Nro. INMOBILIAR – PDDC - 2014 – 1878 – O, con fecha 06 de Octubre de

2014, el Mgs. Aldo Rubèn Rios Morante, Gerente del Proyecto de Implementaciòn Integral de

Distritos y Circuitos Administrativos de Planificaciòn del Buen Vivir, se dirige al Sr. Arquitecto

Mauricio Francisco Albornoz Mena, Presidente de la Comisiòn de Viabilidad Tècnica del

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, en el que se informa que el Predio consta

debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad del Cantón Pajàn, siendo propietario del

mismo el Ministerio de Educaciòn, considerándolo predio propio, estableciendo por tanto, la

Factibilidad del Proyecto, en el que se considerarà una Unidad Educativa de Tipo Mayor.

Mediante Oficio Nº MINEDUC-SAE-2014-00610-OF, con fecha 04 de Septiembre de 2014, el

Ing. Andrès Salomòn Barciona Guzmàn, ex Gerente de Unidades Educativas del Milenio, se

dirige a la Señora Arquitecta Isabel Roselyne Oyervide Pelet, ex Subdirectora General del

Servicio de Contrataciòn de Obras, con el fin de hacer entrega de 11 memorias arquitectónicas,

para dar inicio a los estudios de Implantaciòn. Entre ellas se encuentra la correspondiente a la

Unidad Educativa del Milenio Tipo Mayor, ubicado en la parroquia Paján, provincia de Manabí.

Mediante un Informe Tècnico con fecha 03 de Septiembre de 2014, realizado por el Arq. Carlos

Màteron T., personero de la Subdirecciòn Tècnica de Estudios del SECOB, se hace conocer que

se Factibiliza el terreno para implantar una Unidad Educativa Mayor, luego de hacer la revisión

de la ficha de factibilidad elaborada en la Zonal 4.


10

Mediante Oficio Nro. MIDUVI-DESP-2014-0745-O, con fecha 20 de Agosto de 2014, el

Arquitecto Mauricio Francisco Albornoz Mena, Presidente de la Comisiòn de Viabilidad Tècnica

del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, se dirige al Doctor Klèver Arturo Mejìa Granizo,

Director General del Servicio de Gestiòn Inmobiliaria del Sector Pùblico, INMOBILIAR, y al

Arquitecto Marcelo Javier Leòn Noguès, ex Director General del Servicio de Contrataciòn de

Obras, informándole que se ha procedido a la Pre-validaciòn de los predios para la construcción

de Unidades Educativas del Milenio en las Provincias de Pichincha y Manabì, entre los que

consta el terreno ubicado en la parroquia Pajàn del Cantón Pajàn de la Provincia de Manabì,

acompañando como información las matrices de levantamiento de información de cada uno de

los predios.

2.1.2 OBJETIVO GENERAL: La construcción de infraestructura educativa que cuente con un sistema constructivo rápido,

eficiente, económico, el cual se lleve a cabo como un aporte estético y funcional que no agreda

al paisaje inmediato, sin dejar de lado el confort y la seguridad, generando un medio que

satisfaga las necesidades de los estudiantes que conforman la Unidad Educativa Estandarizada

del Milenio Tipología Mayor: "Paján”.

2.1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Realizar los trabajos de construcción arquitectónica, e implementación de ingeniería

estructural, instalaciones eléctricas, electrónicas, hidrosanitarias, mecánicas de climatización,

prevención - control de incendios y áreas exteriores de la Unidad Educativa Estandarizada

del Milenio: “Paján” en la provincia de Manabí.

Construcción de los bloques arquitectónicos que conforman el modelo Estándar de las Unidades Educativas del Milenio de acuerdo a la implantación y siguiendo estándares de calidad con el fin de obtener una infraestructura adecuada para desarrollo de las actividades escolares.

2.1.4 UBICACIÓN Y GENERALIDADES DEL PROYECTO UNIDAD EDUCATIVA TIPO (MAYOR 1140 ALUMNOS) "PAJÀN". El Proyecto, ubicado en el Cantón de Paján, Parroquia Pajàn, Provincia de Manabí, se encuentra localizado en las siguientes coordenadas UTM: Coordenadas: 563480.04 E/ 9828879.25 N Área: 25.242,55m2 Altitud: 130 msnm Estas coordenadas corresponden al área enmarcada en el polígono en rojo de la siguiente imagen:


11

El terreno tiene una superficie de 2.52 Has., ubicado en la vía Manuel Lorenzo Nieto - Vía a la Represa de la ciudad de Paján. Sobre el terreno en mención se realiza implantación de la futura unidad educativa del milenio, la misma tiene una programación arquitectónica para albergar una población estudiantil de 1140 alumnos, además tiene como objetivo brindar a la comunidad servicios que mejoren su calidad de vida, convirtiéndose en un hito urbano que potencie el desarrollo de la misma, tanto social como económica y culturalmente, en las áreas de influencia inmediatas. El terreno destinado para la implantación de la Unidad Educativa del Milenio tiene las siguientes medidas: Norte.- 136.70m. Sur.- 150.31m. Este.- 141.47m. Oeste.- 184.49m.

2.2 PRESUPUESTO REFERENCIAL: El Presupuesto Referencial es USD . 4’200.742,50 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50/100), más IVA.

No. CODIGO DESCRIPCION DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P.TOTAL

ESCUELA TIPO

$ 4.200.742,50

Bloque 12 Aulas: Laboratorio +aulas

PRELIMINARES

1 110001 Limpieza y desbroce del terreno (manual) m2 1.007,13

2 110002 Replanteo y nivelación m2 1.007,13

MOVIMIENTO DE TIERRAS

3 120007 Excavación manual de cimientos y plintos m3 720,42

4 120011 Sub-base clase 3 m3 318,80

5 120005 Excavación a máquina m3 864,50

6 120009 Relleno compactado a máquina con material importado m3 475,48

7 120023 Transporte de material de excavación. Transporte libre 100m m3-km 8.645,04


12

8 120048 Tránsporte de materiales o sobreacarreo m3-km 15.885,62

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

9 130001 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación)

kg 57.983,04

10 130050 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas de cimentación m3 161,67

11 130017 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas m3 56,60

12 130021 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en losa m3 149,98

13 160137 impermeabilización de terraza con lámina asfáltica m2 630,00

14 130025 Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos m3 35,97

15 130027 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas m3 52,39


17 130095 Malla electrosoldada R-126 (4.10) m2 659,48

18 130007 Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm u 8.132,00

19 180079 Geotextil NT 2000 m2 189,84

20 130223 Geomalla biaxial BX1100 m2 189,84

21 130049 Junta estructural de construcción m 6,00

22 160404 Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm, piedra bola=15cm, malla 5x10x10)

m2 654,16

MAMPOSTERIA

23 140002 Mampostería de bloque de 15cm m2 1.112,87

24 140001 Mampostería de bloque de 10cm m2 138,41

25 130191 Hormigón f´c=210 kg/cm2 en contorno de ventanas (alfeizar) m3 4,18

26 130064 Hormigón f´c=210kg/cm2 en dinteles y riostras m 23,60

ENLUCIDOS

27 150004 Enlucido vertical interior. m2 2.502,56

28 150006 Enlucido vertical exterior m2 1.453,74

29 150002 Empaste interior de paredes m2 1.212,27

30 150035 Enlucido paleteado fino de filos y fajas m 1.374,56

PISOS

31 160004 Cerámica de piso alto tráfico antideslizante m2 1.496,25

32 160012 Masillado y alisado de pisos m2 1.593,88

33 160026 Barrederas de cerámica h=10cm m 697,99

34 180093 Porcelanato en mesón m2 24,64

CARPINTERIA METALICA

35 170068 Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza m2 241,32

36 170193 Malla antimosquito m2 60,33

37 170107 Puerta metálica de tol, tubo rect. de 50x25x2mm, y Vidrio templado 6mm, inc. Cerradura

m2 13,20

38 170370 Puerta de tol 1/20", marco y estructura de 25*50*1,5 CON CERRADURA

m2 9,06

39 170029 Panel de acero inoxidable m2 90,74

40 170032 Pasamano de acero inoxidable m2 54,62

41 170332 Barra antipánico para puertas u 11,00

42 170031 Pasamano de acero inoxidable para baño de discapacitados m 1,60

RECUBRIMIENTOS


13

43 180113 Cielo raso falso de estructura de aluminio prepintado al horno color blanco con planchas de gypsum revestidas de PVC en la cara vista y Foil de aluminio en la cara superior

m2 858,58

44 180043 Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior m2 1.212,66

45 180080 Pintura elastomérica exteriores m2 1.453,74

46 190027 Cubierta de policarbonato alveolar 8mm (Incluye estructura metálica)

m2 265,61

47 180006 Cerámica en paredes m2 180,78

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (BLOQUE 1 DE 12M)

SISTEMA DE AGUA POTABLE

48 200031 Punto de agua PVC roscable1/2" pto 19,00


50 200030 Punto de agua PVC roscable1" pto 19,00

51 200150 Tubería PVC roscable 1/2" m 18,40


53 200149 Tubería PVC roscable 1" m 2,00

54 200148 Tubería PVC roscable 1 1/4" m 19,30



57 200226 Válvula de control roscada diam 1/2" u 19,00


59 200228 Válvula decontrol roscada diam 1" u 19,00

60 200229 Válvula decontrol roscada diam 1¼" u 3,00


62 200231 Válvula de control roscada diam 2" u 4,00

63 200007 Columna de PVC de 2" m 7,00

SISTEMA DE AGUA RESIDUALES

64 220005 Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico u 2,00

65 220018 Desagües PVC 50 mm. Tipo B(Incluye accesorios) pto 26,00

66 220019 Desagües PVC 75 mm. Tipo B (Incluye accesorios) pto 16,00

67 220016 Desagües PVC 110mm tipo B (incluye accesorios) pto 19,00

68 220031 Sumidero de piso de 2" incluye rejilla u 1,00


70 220053 Tubería de 75 de PVC tipo B m 6,00

71 220049 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 9,00


73 220209 Registro inspección y limpieza PVC, 160mm pto 2,00

74 220001 Bajantes de tubería PVC tipo B de 110 mm m 9,00

VENTILACIÓN

75 200317 Punto de ventilacion de 75mm Tipo A pto 2,00


77 220111 Tapon rejilla u 2,00

AGUAS LLUVIAS




14

80 220204 Sumidero de cubierta de 75mm incluye rejilla cupula u 6,00






APARATOS SANITARIOS

86 210013 Inodoro blanco con fluxómetro u 19,00

87 210027 Lavamanos para empotrar blanco (508mmx445 mm) con grifería de 4" CR

u 14,00

88 210074 Fregadero de acero inoxidable 1 pozo con escurridor inc. Griferia y accesorios

u 4,00

89 210025 lavamanos de pedestal corto con llave temporizada u 1,00

90 210042 Urinario con llave pressmatic u 10,00


91 120006 Excavación manual de zanjas m3 21,64

INSTALACIONES ELECTRICAS

92 300303 PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V pto 174,00

93 301761 INTERRUPTOR SIMPLE u 7,00

94 301762 INTERRUPTOR DOBLE u 10,00

95 301097 CONMUTADOR SIMPLE u 8,00

96 301098 CONMUTADOR DOBLE u 4,00

97 302511 SENSOR DE MOVIMIENTO 180° u 6,00


99 300165 LUMINARIA FLUORESCENTE 3X32W EMPOTRABLE u 74,00

100 301895 OJO DE BUEY CON FLUORESCENTE COMPACTA 1X26W u 32,00

101 302398 Luminaria Aplique de pared interior /exterior 1X26W u 4,00

102 301893 LUMINARIA TIPO PLAFON 2X26W u 66,00

103 301898 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PARED O TECHO

pto 107,00

104 301899 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PISO pto 8,00

105 300314 PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 127V pto 25,00

106 300313 PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 220V BIFÁSICO pto 5,00

107 300876 PUNTO SECADOR DE MANOS pto 8,00

108 300877 PUNTO EXTRACTOR DE BAÑO pto 4,00

109 300315 PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V PARED O TECHO

pto 25,00

110 300317 PUNTO PARA TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V PISO pto 4,00

111 300318 PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL REGULADO 127V pto 4,00

112 301909 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 6 ESPACIOS u 2,00




116 301917 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A u 22,00




15


120 302540 BREAKER ENCHUFABLE 3P - 30A u 5,00

121 301173 Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja moldeada marco 100 tipo N

u 5,00

122 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 20,00

123 302538 CONECTOR Y CLAVIJA PARA AIRES ACONDICIONADOS INTERIORES

u 21,00

124 302539 CAJA IP65 PARA AIRES ACONDICIONADOS EXTERIORES 20X20X15 (cm)

u 5,00

125 301999 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN m 100,00

126 302007 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN m 100,00


128 302668 ALIMENTADOR 2x#12(F)+1x#14(T) AWG THHN m 320,00


130 302527 ALIMENTADOR 3X#8(F)+1X#8(N)+1X#10(T) awg TTU m 75,00

131 301004 FUNDA BX 1" m 50,00

132 302444 CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG m 500,00

133 300484 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 1/2" m 50,00

134 300486 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 1" m 50,00

135 300488 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 1 1/2" m 50,00

136 300489 Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT 2" m 50,00


138 301569 Conductor THHN FLEX #14 AWG m 100,00



141 302441 CABLE FLEXIBLE 6 AWG m 100,00



INSTALACIONES MECÁNICAS (BLOQUE 1 DE 12 AULAS / LAB. CCNN)

144 400717 Suministro e instalacion Split consola tipo piso/techo 36000 BTU, R410 A. Incluye consolas decorativas, arranque y puesta en marcha, 208-220V/1PH/60Hz; y bomba de condensado.

u 2,00

145 402010

Suministro e instalación unidad tipo Fan Coil 36000 BTU/h, R410A, 208-220V/2ph/60Hz. Incluye arranque y puesta en marcha. Se considera suministro e instalación de condensadora y bomba de condensado.

u 1,00

146 400005 Ventilador de extracción en línea, 825 CFM, @ 0.5" WG, 1/3HP, 1725 RPM, 2/220/60. Incluye arranque y puesta en marcha.

u 2,00

147 402480 Ventilador de Extracción Cuadrado IN-LINE, 525 CFM @ 0.35" CA, 1725 RPM, 1/4HP, 115/1/60

u 2,00

148 400632 Ducto de tol galvanizado sin aislamiento kg 245,22

149 401373 Manga Flexible diam. 4" con aislamiento m 20,00

150 401156 Louver de salida de 12"x8" u 4,00

151 400616 Difusor de suministro 8" x 8" de 4 vias u 13,00

152 400631 Ducto de tol galvanizado con aislamiento kg 180,00

153 402024 Termostato digital programable de una etapa u 1,00

154 400702 Rejilla de extracción de 6"x6” incluye caja de acoples u 36,00

155 400706 Rejilla de Retorno 18"x12" incluye caja de acoples u 2,00


16

156 400831 Ventilador helicoidal de techo de 48" 60 w, 110 v, 60 Hz, 1 PH u 17,00

157 402481 Control de ventilador de techo de 3 velocidades. u 9,00


159 401347 Tubería de cobre ACR 5/8, incluye aislamiento m 60,50


161 401395 Cable de control 4x#12, incluye canalización EMT 3/4" m 72,50

162 402026 Cable de control 4x#16, incluye tubería EMT 3/4" u 20,00

163 402025 Cable de control 2x#14, incluye tubería EMT 3/4" m 83,87

164 402427 tuberia de drenaje de 1" m 7,83

165 401329 Tubería de drenaje 3/4" m 28,34

166 400655 Gas refrigerante R-410A lb 4,00

167 402011

Suministro e instalación unidad tipo Fan Coil 48000 BTU/h, R410A, 208-220V/2ph /60Hz. Incluye arranque y puesta en marcha. Se considera suministro e instalación de condensadora y bomba de condensado.

U 1,00

INSTALACIONES ELECTRONICAS

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO DATOS Y VOZ

168 500082 Punto simple voz y/o datos CAT 6A certificado pto 24,00

169 500797 Access point 1 puerto Giga u 2,00

170 500798 Punto para salida HDMI u 10,00

171 500751 Administrador horizontal 1u u 4,00

172 500289 Patch cord CAT 6A 7ft (3m) u 24,00

173 500077 Patch cord CAT 6a 3ft(1m) u 24,00

174 500136 Patch Panel 24 puertos CAT 6A incluye jacks u 2,00

175 500426 Bandeja tipo escalerilla galvanizada 200x100mm incluye tapa y accesorios

m 90,00

176 500521 Switch de capa 2, 48 puertos 10/100/1000 Mbps 4SFP u 1,00

177 500801 Patch cord fibra óptica 1m u 2,00

178 500449 Transeiver de fibra a ethernet 1gb u 2,00

179 500124 Teléfono IP simples para escritorio u 1,00

180 500828 Rack de pared 24 UR cerrado u 1,00

181 500608 ODF-12 puertos fibra óptica distribución frame u 1,00

182 500885 Cable FUTP cat 6A blindado m 624,00

183 500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 360,00

184 500211 Tubería EMT de 1" y accesorios m 50,00

SISTEMA DE SEGURIDAD (INTRUSIÓN)

185 500027 Contactos magnéticos instalados u 4,00

186 500648 Teclado alfanumérico u 1,00

187 500157 Central de seguridad de 16 zonas incluye teclado LCD u 1,00

188 500836 Sirena 15W blindada u 1,00

189 500130 Detector de movimiento doble tecnología u 5,00

190 500256 Cable UTP CAT 5E m 240,00

191 500814 Cableado 2x14 AWG m 15,00

192 500210 Tubería EMT 1/2" y accesorios m 180,00


17


194 500720 Punto de red de seguridad pto 12,00

SISTEMA DE CCTV

195 500877 Cámara IP tipo bullet POE, 1.3 Mp u 3,00

SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS

196 500183 Módulo de control u 2,00

197 500752 Detector de humo fotoeléctrico u 13,00

198 500758 Estación manual de incendios u 3,00

199 500610 Aviso de salida con iluminación LED u 26,00

200 500760 Luz estroboscópica con sirena u 11,00

201 500679 Módulo de aislamiento u 2,00

202 500682 Modulo de monitoreo u 4,00

203 500058 Luz de emergencia autónoma u 23,00

204 500035 Cableado antiflama 2 x 16 AWG m 375,00

205 500355 Fuente de alimentación 24 V/8A u 2,00


207 500719 Punto de red de incendios pto 37,00

SISTEMA DE SONORIZACIÓN

208 500875 Parlante para techo 8W, 8" y 100V u 14,00

209 500878 Mircrófono POE para escritorio u 1,00

210 500814 Cableado 2x14 AWG m 156,00


212 500300 Punto de sonido pto 14,00

Bloque 12 Aulas B: Inspección+sala de profesores+aulas

PRELIMINARES

213 110001 Limpieza y desbroce del terreno (manual) m2 1.007,13

214 110002 Replanteo y nivelación m2 1.007,13



216 120011 Sub-base clase 3 m3 318,80







kg 57.983,04








18




231 180079 Geotextil NT 2000 m2 189,84


233 130049 Junta estructural de construcción m 6,00


m2 654,16

MAMPOSTERIA

235 140002 Mampostería de bloque de 15cm m2 1.458,25




ENLUCIDOS

239 150004 Enlucido vertical interior. m2 3.171,92

240 150006 Enlucido vertical exterior m2 1.500,00

241 150002 Empaste interior de paredes m2 3.171,82

242 150035 Enlucido paleteado fino de filos y fajas m 386,28

PISOS

243 160004 Cerámica de piso alto tráfico antideslizante m2 1.383,58

244 160012 Masillado y alisado de pisos m2 1.503,95





248 170193 Malla antimosquito m2 60,08

249 170107 Puerta metálica de tol, tubo rect. de 50x25x2mm, y Vidrio templado 6mm, inc. Cerradura

m2 13,20

250 170370 Puerta de tol 1/20", marco y estructura de 25*50*1,5 CON CERRADURA

m2 9,06

251 170029 Panel de acero inoxidable m2 85,60

252 170032 Pasamano de acero inoxidable m2 2,40

253 170332 Barra antipánico para puertas u 11,00

254 170031 Pasamano de acero inoxidable para baño de discapacitados m 1,60

RECUBRIMIENTOS


m2 949,60

256 180043 Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior m2 970,30

257 180080 Pintura elastomérica exteriores m2 2.201,52

258 190027 Cubierta de policarbonato alveolar 8mm (Incluye estructura metálica)

m2 280,80


INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (BLOQUE 2 DE 12M)





19

262 200030 Punto de agua PVC roscable1" pto 19,00












274 200231 Válvula de control roscada diam 2" u 4,00

275 200007 Columna de PVC de 2" m 7,00











285 220209 Registro inspección y limpieza PVC, 160mm pto 2,00


VENTILACIÓN

287 200317 Punto de ventilacion de 75mm Tipo A pto 2,00


289 220111 Tapon rejilla u 2,00

AGUAS LLUVIAS









APARATOS SANITARIOS

298 210013 Inodoro blanco con fluxómetro u 19,00


u 14,00


20

300 210025 lavamanos de pedestal corto con llave temporizada u 1,00

301 210074 Fregadero de acero inoxidable 1 pozo con escurridor inc. Griferia y accesorios

u 4,00

302 210042 Urinario con llave pressmatic u 10,00
















pto 99,00

316 301899 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PISO pto 8,00



319 300876 PUNTO SECADOR DE MANOS pto 8,00

320 300877 PUNTO EXTRACTOR DE BAÑO pto 4,00


pto 22,00









330 302540 BREAKER ENCHUFABLE 3P - 30A u 5,00


u 2,00


u 2,00

333 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 20,00


u 25,00


u 2,00





21



341 302527 ALIMENTADOR 3X#8(F)+1X#8(N)+1X#10(T) awg TTU m 75,00

342 301004 FUNDA BX 1" m 50,00












INSTALACIONES MECÁNICAS

354 400717 Suministro e instalacion Split consola tipo piso/techo 36000 BTU, R410 A. Incluye consolas decorativas, arranque y puesta en marcha, 208-220V/1PH/60Hz; y bomba de condensado.

u 2,00

355 402479 Ventilador de extracción tipo hongo, 825 CFM, @ 0.5" WG, 1/3HP, 1725 RPM, 2/220/60. Incluye arranque y puesta en marcha.

u 2,00

356 402480 Ventilador de Extracción Cuadrado IN-LINE, 525 CFM @ 0.35" CA, 1725 RPM, 1/4HP, 115/1/60

u 2,00

357 400632 Ducto de tol galvanizado sin aislamiento kg 232,44


359 401156 Louver de salida de 12"x8" u 4,00

360 400702 Rejilla de extracción de 6"x6” incluye caja de acoples u 36,00

361 400831 Ventilador helicoidal de techo de 48" 60 w, 110 v, 60 Hz, 1 PH u 21,00

362 402481 Control de ventilador de techo de 3 velocidades. u 11,00



365 402025 Cable de control 2x#14, incluye tubería EMT 3/4" m 103,55

366 401395 Cable de control 4x#12, incluye canalización EMT 3/4" m 38,90

367 402427 tuberia de drenaje de 1" m 3,61

368 401329 Tubería de drenaje 3/4" m 17,80

369 400655 Gas refrigerante R-410A lb 5,00

INSTALACIONES ELECTRONICAS (BLOQUE 12A (2))








376 500426 Bandeja tipo escalerilla galvanizada 200x100mm incluye tapa y m 90,00


22

accesorios

377 500718 Switch capa 2 10/100/1000 24 puertos 4SFP u 1,00



380 500826 Rack de pared 18UR u 1,00











390 500256 Cable UTP CAT 5E m 220,00

391 500814 Cableado 2x14 AWG m 15,00




SISTEMA DE CCTV

















409 500814 Cableado 2x14 AWG m 156,00



Bloque Educación inicial: Aulas + equipos

PRELIMINARES

412 110001 Limpieza y desbroce del terreno (manual) m2 256,56


23

413 110002 Replanteo y nivelación m2 256,56



415 120011 Sub-base clase 3 m3 30,60







kg 9.197,63

421 130229 Hormigón Ciclópeo f'c=210 kg/cm² (Incluye Encofrado)H.S 60% P. 40%

m3 7,46


423 130015 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas m3 6,29









432 180079 Geotextil NT 2000 m2 30,00



m2 213,75

OTROS

435 130033 Mesón de hormigón armado f´c=210kg/cm2, A=0,60 m 1,40

MAMPOSTERIA



438 130015 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas (Incluye encofrado) m3 1,98



ENLUCIDOS

441 150004 Enlucido vertical interior. m2 118,47

442 150002 Empaste interior de paredes m2 305,46


PISOS

444 160004 Cerámica de piso alto tráfico antideslizante m2 213,75

445 160011 Masillado de losa incluye impermeabilizante m2 221,85





24


449 170272 Puerta de MDF, con mirilla vertical, marco metálico y pintura automotriz

m2 13,86

RECUBRIMIENTOS


m2 203,92


452 180080 Pintura elastomérica exteriores m2 186,99











m 18,00

461 500718 Switch capa 2 10/100/1000 24 puertos 4SFP u 1,00



464 500826 Rack de pared 18UR u 1,00






SISTEMA DE CCTV

469 500876 Cámara IP tipo domo POE, 1.3 Mp u 2,00
















25



484 500814 Cableado 2x14 AWG m 40,00



INSTALACIONES MECANICAS

487 402484 Ventilador de Extracción de Tipo Plafon de 100 CFM, @ 0.25" CA, 120/1/60, 40W. Incluye arranque y puesta en marcha.

u 4,00

488 402430 tuberia de drenaje de 4" con acsesorios u 2,60














pto 15,00




pto 4,00


505 301908 PUNTO DUCHA ELÉCTRICA pto 2,00










u 1,00


u 2,00


u 2,00

517 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 20,00


u 4,00


u 4,00


26




523 301004 FUNDA BX 1" m 50,00













INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

















550 220055 Tubería de 50mm de PVC tipo B m 3,00


AGUAS LLUVIAS






APARATOS SANITARIOS

557 210014 Inodoro tanque bajo una pieza incluye accesorios u 4,00


27


u 4,00



Bloque Educación inicial

PRELIMINARES





563 120011 Sub-base clase 3 m3 30,60







kg 9.197,63


m3 7,46











580 180079 Geotextil NT 2000 m2 30,00



m2 213,75

OTROS


MAMPOSTERIA






ENLUCIDOS





28

PISOS








m2 13,86

RECUBRIMIENTOS


m2 203,92











m 18,00





SISTEMA DE CCTV
















623 500814 Cableado 2x14 AWG m 40,00


29





u 4,00















pto 15,00




pto 4,00











u 2,00


u 1,00


u 1,00

655 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 20,00


u 4,00


u 4,00




661 301004 FUNDA BX 1" m 50,00


30
































AGUAS LLUVIAS






APARATOS SANITARIOS


696 210008 Ducha cromada, incluye llave y accesorios u 2,00

697 210047 Lavamanos colectivo con cerámica m 1,00


u 4,00


31



Bloque Educación inicial

PRELIMINARES





703 120011 Sub-base clase 3 m3 30,60







kg 9.197,63


m3 7,46











720 180079 Geotextil NT 2000 m2 30,00



m2 213,75

OTROS


MAMPOSTERIA






ENLUCIDOS




PISOS


32








m2 13,86

RECUBRIMIENTOS


m2 203,92











m 18,00










755 500256 Cable UTP CAT 5E m 45,00

756 500814 Cableado 2x14 AWG m 12,00




SISTEMA DE CCTV









33









773 500814 Cableado 2x14 AWG m 40,00





u 4,00















pto 15,00




pto 4,00











u 2,00


u 1,00


34


u 1,00

805 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 20,00


u 4,00


u 4,00




811 301004 FUNDA BX 1" m 50,00
































AGUAS LLUVIAS




35




APARATOS SANITARIOS


846 210008 Ducha cromada, incluye llave y accesorios u 2,00

847 210047 lavamanos colectivo con cerámica u 1,00


u 4,00



SALA DE PROFESORES

PRELIMINARES





853 120011 Sub-base clase 3 m3 30,60







kg 9.197,63


m3 7,46











870 180079 Geotextil NT 2000 m2 30,00



m2 213,75

OTROS


MAMPOSTERIA




36




ENLUCIDOS




PISOS








m2 13,86

RECUBRIMIENTOS


m2 203,92











m 18,00










905 500256 Cable UTP CAT 5E m 45,00

906 500814 Cableado 2x14 AWG m 12,00





37

SISTEMA DE CCTV
















923 500814 Cableado 2x14 AWG m 40,00





u 4,00















pto 15,00




pto 4,00






38







u 2,00


u 1,00


u 1,00

955 302513 CAJA DE PASO 10x10 u 20,00


u 4,00


u 4,00




961 301004 FUNDA BX 1" m 50,00




























39






AGUAS LLUVIAS






APARATOS SANITARIOS



u 4,00



Bloque de Laboratorios de química y física

PRELIMINARES




1000

120007 Excavación manual de cimientos y plintos m3 98,83

1001

120011 Sub-base clase 3 m3 17,38

1002

120005 Excavación a máquina m3 118,60

1003

120009 Relleno compactado a máquina con material importado m3 57,34

1004

120023 Transporte de material de excavación. Transporte libre 100m m3-km 1.185,96

1005

120048 Tránsporte de materiales o sobreacarreo m3-km 1.494,34


1006

130001 Acero de refuerzo en varillas corrugadas fy=4200 kg/cm2 (provisión, conf y colocación)

kg 9.103,15

1007

130229 Hormigón Ciclópeo f'c=210 kg/cm² (Incluye Encofrado)H.S 60% P. 40%

m3 21,24

1008

130023 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en plintos m3 13,03

1009

130015 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas m3 11,95

1010

130017 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en columnas m3 26,96

1011

130021 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en losa m3 25,17

1012

160137 impermeabilización de terraza con lámina asfáltica m2 210,00

1013

130025 Hormigón f'c= 140 kg/cm2 en replantillos m3 4,34

1014

130027 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas m3 19,71

1015



40

1016

130095 Malla electrosoldada R-126 (4.10) m2 245,20

1017

130007 Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm u 1.260,00

1018

180079 Geotextil NT 2000 m2 35,00

1019

130223 Geomalla biaxial BX1100 m2 35,00

1020

160404 Contrapiso Hormigón armado fc`210kg/cm2 (e=10cm, piedra bola=15cm, malla 5x10x10)

m2 245,20

OTROS

1021

130033 Mesón de hormigón armado fć=210kg/cm2, A=0,60 m 28,80

MAMPOSTERIA

1022

140002 Mampostería de bloque de 15cm m2 273,93

1023


1024

130191 Hormigón fć=210 kg/cm2 en contorno de ventanas (alfeizar) m3 2,74

1025

130064 Hormigón fć=210kg/cm2 en dinteles y riostras m 16,80

ENLUCIDOS

1026

150004 Enlucido vertical interior. m2 377,30

1027

150006 Enlucido vertical exterior m2 333,89

1028

150002 Empaste interior de paredes m2 377,30

1029

150035 Enlucido paleteado fino de filos y fajas m 42,00

PISOS

1030

160004 Cerámica de piso alto tráfico antideslizante m2 222,35

1031

160011 Masillado de losa incluye impermeabilizante m2 206,25

1032

160026 Barrederas de cerámica h=10cm m 130,95

1033

180093 Porcelanato en mesón m2 33,32


1034

170068 Ventana de aluminio y vidrio 6mm corrediza m2 17,98

1035

170107 Puerta metálica de tol, tubo rect. de 50x25x2mm, y Vidrio templado 6mm, inc. Cerradura

m2 7,56

1036

170032 Pasamano de acero inoxidable m2 2,00

RECUBRIMIENTOS

1037

180113 Cielo raso falso de estructura de aluminio prepintado al horno color blanco con planchas de gypsum revestidas de PVC en la cara vista y Foil de aluminio en la cara superior

m2 195,20

1038

180043 Pintura de caucho látex vinilo acrílico interior m2 377,30

1039

180080 Pintura elastomérica exteriores m2 333,89



1040

500082 Punto simple voz y/o datos CAT 6A certificado pto 3,00

1041

500798 Punto para salida HDMI u 2,00



41

2

1043

500077 Patch cord CAT 6a 3ft(1m) u 3,00

1044

500426 Bandeja tipo escalerilla galvanizada 200x100mm incluye tapa y accesorios

m 30,00

1045

500885 Cable FUTP cat 6A blindado m 30,00

1046

500215 Tubería EMT de 3/4" y accesorios m 15,00

1047

500211 Tubería EMT de 1" y accesorios m 10,00


1048

500027 Contactos magnéticos instalados u 4,00

1049

500648 Teclado alfanumérico u 2,00

1050

500157 Central de seguridad de 16 zonas incluye teclado LCD u 1,00

1051

500836 Sirena 15W blindada u 1,00

1052

500130 Detector de movimiento doble tecnología u 4,00

1053

500256 Cable UTP CAT 5E m 150,00

1054

500814 Cableado 2x14 AWG m 12,00

1055

500210 Tubería EMT 1/2" y accesorios m 60,00

1056


1057

500720 Punto de red de seguridad pto 12,00

SISTEMA DE CCTV

1058

500876 Cámara IP tipo domo POE, 1.3 Mp u 1,00


1059

500183 Módulo de control u 1,00

1060

500752 Detector de humo fotoeléctrico u 6,00

1061

500758 Estación manual de incendios u 4,00

1062

500610 Aviso de salida con iluminación LED u 6,00

1063

500760 Luz estroboscópica con sirena u 4,00

1064

500679 Módulo de aislamiento u 1,00

1065

500682 Modulo de monitoreo u 2,00

1066

500058 Luz de emergencia autónoma u 6,00

1067

500035 Cableado antiflama 2 x 16 AWG m 60,00

1068

500355 Fuente de alimentación 24 V/8A u 1,00

1069


1070

500719 Punto de red de incendios pto 19,00


1071

500875 Parlante para techo 8W, 8" y 100V u 3,00


42

1072

500030 Punto de sonido pto 3,00

1073


1074



1075

400717 Suministro e instalacion Split consola tipo piso/techo 36000 BTU, R410 A. Incluye consolas decorativas, arranque y puesta en marcha, 208-220V/1PH/60Hz; y bomba de condensado.

u 2,00

1076

400869 Ventilador de extraccion tipo hongo, 1400cfm, @1,30" WG, 3/4HP, 1187 RPM, 220/1/60. Incluye arranque y puesta en marcha

u 1,00

1077

401329 Tubería de drenaje 3/4" m 16,94

1078

401347 Tubería de cobre ACR 5/8, incluye aislamiento m 3,00

1079


1080

400616 Difusor de suministro 8" x 8" de 4 vias u 4,00

1081

400831 Ventilador helicoidal de techo de 48" 60 w, 110 v, 60 Hz, 1 PH u 2,00

1082

402025 Cable de control 2x#14, incluye tubería EMT 3/4" m 13,68

1083

402481 Control de ventilador de techo de 3 velocidades. u 2,00

1084

400702 Rejilla de extracción de 6"x6” incluye caja de acoples u 8,00

1085

400632 Ducto de tol galvanizado sin aislamiento kg 216,98

1086

402485 Centralina de gas (GLP)de dos cilindros de 45 kg u 1,00

1087

400048 Tubería de Cobre D=1/2" tipo L m 28,46

1088

403428 RECUBRIMIENTO ELASTOMÉRICO CON FOIL DE ALUMINIO m2 5,00


1089

300303 PUNTO DE ILUMINACIÓN 120V pto 33,00

1090

301761 INTERRUPTOR SIMPLE u 4,00

1091

301097 CONMUTADOR SIMPLE u 6,00

1092

301098 CONMUTADOR DOBLE u 2,00

1093

300165 LUMINARIA FLUORESCENTE 3X32W EMPOTRABLE u 20,00

1094

301895 OJO DE BUEY CON FLUORESCENTE COMPACTA 1X26W u 6,00

1095

302398 Luminaria Aplique de pared interior /exterior 1X26W u 1,00

1096

301898 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PARED O TECHO

pto 33,00

1097

301899 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V PISO pto 10,00

1098

300314 PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 127V pto 8,00

1099

300313 PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 220V BIFÁSICO pto 6,00

1100

300315 PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V PARED O TECHO

pto 4,00

1101

300318 PUNTO DE TOMACORRIENTE ESPECIAL REGULADO 127V pto 4,00



43

2

1103

301911 CENTRO DE CARGA TRIFASICO 20 ESPACIOS u 2,00

1104

301917 BREAKER ENCHUFABLE 1P - 16 A u 12,00

1105


1106


1107

301173 Interruptor termomagnetico 3P-15-20-30-40-50-60A Caja moldeada marco 100 tipo N

u 1,00

1108


u 4,00

1109

302513 CAJA DE PASO 10x10 u 20,00

1110

302538 CONECTOR Y CLAVIJA PARA AIRES ACONDICIONADOS INTERIORES

u 4,00

1111

302539 CAJA IP65 PARA AIRES ACONDICIONADOS EXTERIORES 20X20X15 (cm)

u 4,00

1112

301999 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N) AWG THHN m 50,00

1113

302007 ALIMENTADOR 1x#12(F)+1x#12(N)+1x#14(T) AWG THHN m 50,00

1114


1115

300254 POZO DE REVISION DE 80x80x100 cm, CON TAPA DE HORMIGÓN CON MARCO METÁLICO.

u 1,00

1116

301004 FUNDA BX 1" m 50,00

1117

302444 CABLE CONCENTRICO 2X14 AWG m 500,00

1118

300489 Sumnistro e instalación de tubería conduit galv EMT 2" m 50,00

1119

300482 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 3" m 50,00

1120

301569 Conductor THHN FLEX #14 AWG m 100,00

1121


1122


1123

302441 CABLE FLEXIBLE 6 AWG m 100,00

1124


1125




1126

200031 Punto de agua PVC roscable1/2" pto 9,00

1127

200150 Tubería PVC roscable 1/2" m 25,66

1128


1129

200149 Tubería PVC roscable 1" m 6,61

1130

200226 Válvula de control roscada diam 1/2" u 9,00

1131


1132

200228 Válvula decontrol roscada diam 1" u 1,00



44

1133

220005 Caja de revisión de 60 x 60 con tapa cerco metálico u 2,00

1134

220019 Desagües PVC 75 mm. Tipo B (Incluye accesorios) pto 11,00

1135

220032 Sumidero de piso de 3" incluye rejilla u 3,00

1136

220053 Tubería de 75 de PVC tipo B m 3,00

1137

220049 Tubería de 110 mm PVC tipo B m 8,00

AGUAS LLUVIAS

1138

220001 Bajantes de tubería PVC tipo B de 110 mm m 8,00

1139


1140

220205 Sumidero de cubierta de 110mm incluye rejilla cupula u 2,00

1141


1142

220016 Desagües PVC 110mm tipo B (incluye accesorios) pto 2,00

APARATOS SANITARIOS

1143

210074 Fregadero de acero inoxidable 1 pozo con escurridor inc. Griferia y accesorios

u 8,00

1144

240676 Lavaojos de emergencia acero inoxidable u 1,00

1145

120006 Excavación manual de zanjas m3 7,87

Bloque de Laboratorios de tecnológía e idiomas

PRELIMINARES

1146

110001 Limpieza y desbroce del terreno (manual) m2 273,96

1147

110002 Replanteo y nivelación m2 273,96


1148


1149


1150


1151


1152


1153



1154


kg 9.550,37

1155


m3 7,34

1156

130050 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en vigas de cimentación m3 25,65

1157


1158


1159


1160




45

1

1162


1163


1164


1165


1166


1167

180079 Geotextil NT 2000 m2 30,00

1168


1169


m2 227,93

MAMPOSTERIA

1170


1171


1172


ENLUCIDOS

1173


1174


1175


PISOS

1176


1177


1178



1179


1180

170193 Malla antimosquito m2 9,32

1181


m2 6,30

RECUBRIMIENTOS

1182


m2 150,84

1183


1184




1185


1186


1187

500751 Administrador horizontal 1u u 9,00



46

8

1189


1190

500136 Patch Panel 24 puertos CAT 6A incluye jacks u 4,00

1191


m 60,00

1192

500521 Switch de capa 2, 48 puertos 10/100/1000 Mbps 4SFP u 3,00

1193

500715 Switch capa 3 10/100/1000 24 puertos 2SFP u 1,00

1194

500801 Patch cord fibra óptica 1m u 4,00

1195

500802 Central telefónica telefónica IP 4 A 8 híbrida, incluye teléfono máster

u 1,00

1196

500449 Transeiver de fibra a ethernet 1gb u 2,00

1197


1198

500827 Rack de piso 36 UR u 2,00

1199

500866 ODF-96 puertos fibra óptica distribución frame u 1,00

1200

500885 Cable FUTP cat 6A blindado m 1.400,00

1201

500823 Bandeja tipo ducto galvanizada 200X80mm incluye tapa y accesorios

m 20,00

1202


1203


1204

500818 Configuración, puesta en marcha y capacitación personal del sistema telefonía y networking

u 1,00


1205


1206


1207


1208


1209


1210

500820 Configuración, puesta en marcha y capacitación personal del sistema de robo e intrusión

u 1,00

1211


1212


1213


1214


1215

500838 PC incluido software de monitoreo u 1,00

1216


SISTEMA DE CCTV

1217


1218

500451 NVR-Videograbador digital 32CH - 16TB u 2,00

1219

500819 Configuración, puesta en marcha y capacitación personal del sistema de CCTV

u 1,00


47


1220


1221


1222


1223


1224


1225

500662 Central de incendios modular 2 lazos u 1,00

1226


1227


1228

500825 Módulo de relé u 1,00

1229


1230


1231

500219 Modulo de expansion 8zonas u 1,00

1232


1233


1234

500834 Configuración, puesta en marcha y capacitación personal del sistema de incendios

u 1,00

1235



1236


1237

500879 Amplificador 8 canales 150W u 1,00

1238


1239


1240


1241

500821 Configuración, puesta en marcha y capacitación personal del sistema de sonorización

u 1,00


1242

400717 Suministro e instalacion Split consola tipo piso/techo 36000 BTU, R410 A. Incluye consolas decorativas, arranque y puesta en marcha, 208-220V/1PH/60Hz; y bomba de condensado.

u 4,00

1243

400726 Suministro e instalación de Split consola vista pared de 36000BTU/h,con R410A. Incluye arranque y puesta en marcha, 1,2kv 208-220V/1ph/60Hz y bomba de condensado

u 2,00

1244

401393 Cable de control 3x#12, incluye canalización EMT 3/4" m 6,00

1245


1246


1247


1248


1249



48

1250

402427 tuberia de drenaje de 1" m 13,77

1251

400655 Gas refrigerante R-410A lb 12,00


1252


1253


1254

301762 INTERRUPTOR DOBLE u 2,00

1255


1256


pto 14,00

1257


1258


1259


pto 39,00

1260


1261

301267 PUNTO TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V SOBRE ESCRITORIO

pto 44,00

1262


1263


1264


1265


1266


1267


u 1,00

1268


u 1,00

1269


u 1,00

1270

302513 CAJA DE PASO 10x10 u 20,00

1271


u 6,00

1272


1273


1274


1275

302411 UPS TRIFÁSICO DE 20 KVA u 1,00

1276

302041 UPS TRIFASICA DE 30 KVA u 1,00

1277

301004 FUNDA BX 1" m 50,00

1278


1279

300488 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 1 1/2" m 50,00

1280


1281



49

1282


1283


1284


1285


1286


1287



AGUAS LLUVIAS

1288


1289


1290


1291


1292


1293


Bloque Administración

PRELIMINARES

1294


1295



1296


1297


1298


1299


1300


1301



1302


kg 8.064,24

1303


m3 6,34

1304


1305


1306


1307


1308


1309




50

0

1311


1312


1313


1314


1315

180079 Geotextil NT 2000 m2 238,70

1316


1317


m2 196,32

MAMPOSTERÍA

1318


1319


1320


1321


ENLUCIDOS

1322


1323


1324


1325


PISOS

1326


1327


1328


CARPINTERÍA METÁLICA

1329


1330


1331


m2 2,10

1332

170370 Puerta de tol 1/20", marco y estructura de 25*50*1,5 CON CERRADURA

m2 19,32

1333

170332 Barra antipánico para puertas u 1,00

RECUBRIMIENTOS

1334


m2 192,03

1335


1336


1337

180006 Cerámica en paredes m2 33,26



51


1338


1339


1340


1341


1342



1343


1344

220018 Desagües PVC 50 mm. Tipo B(Incluye accesorios) pto 5,00

1345


1346


1347


1348


VENTILACIÓN

1349

200317 Punto de ventilacion de 75mm Tipo A pto 2,00

1350


1351

220111 Tapon rejilla u 2,00

AGUAS LLUVIAS

1352


1353


1354


1355


1356


APARATOS SANITARIOS

1357

210014 Inodoro tanque bajo una pieza incluye accesorios u 4,00

1358

210027 Lavamanos para empotrar blanco (508mmx445 mm) con grifería de 4" CR

u 5,00


1359



1360


1361


1362


1363


1364


1365



52

1366

301893 LUMINARIA TIPO PLAFON 2X26W u 6,00

1367


pto 16,00

1368


1369


1370

300877 PUNTO EXTRACTOR DE BAÑO pto 4,00

1371


pto 9,00

1372

300317 PUNTO PARA TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V PISO pto 3,00

1373


1374


1375


1376


1377


1378

302540 BREAKER ENCHUFABLE 3P - 30A u 2,00

1379


1380


u 1,00

1381

302513 CAJA DE PASO 10x10 u 20,00

1382


u 6,00

1383


u 8,00

1384


1385


1386

302669 ALIMENTADOR 2x#10(F)+1x#14(T) AWG THHN m 100,00

1387

301004 FUNDA BX 1" m 50,00

1388


1389


1390


1391


1392


1393


1394


1395


1396


1397




53

1398

400716 Suministro e instalacion Split consola de pared 12000 BTU/H, R410A.incluye arranque y puesta en marcha, 1,8Kw,208-220V/1ph/60Hz; y bomba de condensado

u 2,00

1399

401463 Equipo de Aire Acondicionado tipo split decorativo 9000 BTU/h, R410A. 208-220V/1ph/60Hz

u 4,00

1400

400775 Suministro e instalacion Unidad tipo cassette 18000 BTU/H, 4 vias, R410A, 208-220V/1PH/60Hz. Incluye arranque y puesta en marcha; y bomba de condensado.

u 1,00

1401

402484 Ventilador de Extracción de Tipo Plafon de 100 CFM, @ 0.25" CA, 120/1/60, 40W. Incluye arranque y puesta en marcha.

u 5,00

1402

402476 Louver de salida de 6"x6" u 3,00

1403

402430 tuberia de drenaje de 4" con acsesorios u 6,00

1404

402487 ventilador helicoidal de techo de 36" u 1,00

1405


1406

402024 Termostato digital programable de una etapa u 2,00

1407


1408


1409


1410


1411


1412


1413


1414

402026 Cable de control 4x#16, incluye tubería EMT 3/4" u 5,39

1415


1416




1417


1418

500797 Access point 1 puerto Giga u 1,00

1419


1420


1421

500289 Patch cord CAT 6A 7ft (3m) u 13,00

1422


1423


1424


m 39,00

1425

500718 Switch capa 2 10/100/1000 24 puertos 4SFP u 1,00

1426


1427


142 500826 Rack de pared 18UR u 1,00


54

8

1429

500124 Teléfono IP simples para escritorio u 8,00

1430


1431


1432


1433



1434


1435


1436


1437


1438


1439


1440


1441


1442


1443


SISTEMA DE CCTV

1444

500525 Monitor de 40" HD u 1,00

1445



1446


1447


1448


1449


1450


1451


1452


1453


1454


1455

500656 Anunciador Remoto u 1,00

1456


1457


1458



55


1459


1460

500878 Mircrófono POE para escritorio u 1,00

1461


1462


1463


Bloque sala de uso múltiple - comedor

PRELIMINARES

1464


1465



1466


1467


1468


1469


1470


1471



1472


kg 29.666,15

1473


m3 30,32

1474


1475


1476


1477


1478

130254 Hormigón f´c=210kg/cm2 premezclado en loseta sobre deck metálico

m3 31,02

1479


1480


1481


1482


1483


1484

130002 Acero estructural ASTM A36 (provisión, fabricación y montaje) e<15mm

kg 17.195,00

1485

130040 Placa colaborante DECK metálico 0,75mm (incluye conectores y accesorios)

m2 387,75

1486


1487

180079 Geotextil NT 2000 m2 120,00


56

1488


1489


m2 735,33

OTROS

1490


MAMPOSTERIA

1491


1492


1493


1494

140031 Hormigón f´c=180 Kg/cm2 en bordillo tina baño m3 0,06

1495


ENLUCIDOS

1496


1497


1498


1499


PISOS

1500


1501


1502


1503



1504


1505


1506


m2 8,40

1507


m2 43,47

1508


1509

170208 Mesón de acero inoxidable a=50cm m 4,90

1510

190027 Cubierta de policarbonato alveolar 8mm (Incluye estructura metálica)

m2 41,46

RECUBRIMIENTOS

1511


m2 319,31

1512

180154 Cielo raso de PVC m2 106,81

1513


1514


1515



57



1516


1517


1518


1519


1520


1521


m 55,00

1522


1523

500828 Rack de pared 24 UR cerrado u 1,00

1524


1525


1526


1527


1528



1529


1530


1531


1532


1533


1534


1535


1536


1537


1538


SISTEMA DE CCTV

1539



1540


1541


1542


1543


1544



58

1545


1546


1547

500825 Módulo de relé u 1,00

1548


1549


1550


1551

500755 Detector de calor térmico u 1,00

1552

500757 Detector de gases u 2,00

1553


1554



1555


1556

500829 Micrófono convencional u 1,00

1557

500835 Amplificador 120W u 1,00

1558

500814 Cableado 2x14 AWG m 135,00

1559


1560



1561

400963

Suministro e instalación de Unidad Central tipo Paquete de ducto de 150.000 BTU/h; 4800 cfm, ( R410A), 220v/3PH/60Hz. Incluye arranque y puesta en marcha y base metálica tipo paquete

u 2,00

1562

401997 Ventilador de suministro tipo caja de 1100 CFM, 3/4 HP. Incluye arranque y puesta en marcha

u 1,00

1563

401993 Ventilador de extracción tipo hongo de 1200 CFM, 1/2 HP, 0,5" WG, 1200RPM , 2/220/60Hz, incluye arranqque y puesta en marcha

u 1,00

1564

402479 Ventilador de extracción tipo hongo, 825 CFM, @ 0.5" WG, 1/3HP, 1725 RPM, 2/220/60. Incluye arranque y puesta en marcha.

u 1,00

1565

401222 Campana de extracción compensada de acero inoxidable 1x1.6x0,40m incluye filtro de grasa.

U 1,00

1566

400631 Ducto de tol galvanizado con aislamiento kg 818,34

1567


1568

402015 Termostato digital programable de doble etapa u 2,00

1569


1570

401373 Manga Flexible diam. 4" con aislamiento m 16,00

1571


1572

400691 Rejilla de descarga 8"x8" u 2,00

1573

402486 Louver de salida de 10" x 8" u 2,00

157 400048 Tubería de Cobre D=1/2" tipo L m 8,40


59

4

1575

401532 Centralina de gas (GLP)de cuatro cilindros de 45 kg u 1,00

1576

401154 Rejilla de retorno de 24"x18" u 6,00

1577

402488 Difusor de suministro diámetro 12" u 24,00

1578

402477 Louver de toma de 20"x18" u 2,00

1579

403428 RECUBRIMIENTO ELASTOMÉRICO CON FOIL DE ALUMINIO m2 8,00

1580



1581


1582


1583


1584


1585


1586

302511 SENSOR DE MOVIMIENTO 180° u 4,00

1587


1588


1589

300166 LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W SELLADA IP-65 SOBREPUESTA

u 5,00

1590


1591


1592


1593


pto 43,00

1594


1595


1596


1597

300319 PUNTO TOMACORRIENTE ESPECIAL 220V TRÍFASICO pto 2,00

1598

300876 PUNTO SECADOR DE MANOS pto 2,00

1599


pto 1,00

1600


1601


1602

301908 PUNTO DUCHA ELÉCTRICA pto 2,00

1603


1604


1605




60

6

1607


1608


1609


1610


1611


1612

302540 BREAKER ENCHUFABLE 3P - 30A u 2,00

1613


1614


u 1,00

1615


u 2,00

1616

300102 Breaker caja moldeada de 3P-150A u 3,00

1617

301249 Interruptor termomagnetico 3P-250A Caja moldeada marco 250 tipo N

u 3,00

1618

302666 Interruptor termomagnetico marco 1000 caja moldeada regulable 3P 400 a 1000A

u 3,00

1619

302513 CAJA DE PASO 10x10 u 26,00

1620


u 2,00

1621


u 5,00

1622


1623


1624


1625


1626

301004 FUNDA BX 1" m 50,00

1627

300485 Suministro e instalación de tubería conduit galv EMT 3/4" m 50,00

1628


1629


1630


1631


1632


1633


1634


1635


1636




1637



61

1638


1639

200030 Punto de agua PVC roscable1" pto 7,00

1640


1641


1642


1643

200148 Tubería PVC roscable 1 1/4" m 13,10

1644


1645


1646


1647


1648

200229 Válvula decontrol roscada diam 1¼" u 1,00

1649

200231 Válvula de control roscada diam 2" u 2,00


1650


1651


1652


1653


1654


1655


1656

220042 Trampa para grasas cribado y válvulas (C3-C4-C5) u 1,00

1657


1658


VENTILACIÓN

1659


1660


1661


AGUAS LLUVIAS

1662


1663


1664


1665


1666


APARATOS SANITARIOS

1667

210008 Ducha cromada incluye llave y accesorios u 2,00


62

1668

210013 Inodoro blanco con fluxómetro u 7,00

1669


u 6,00

1670


u 3,00

1671

210075 Fregadero de acero inoxidable 2 pozo inc. Griferia con escurridor

u 1,00

1672

210042 Urinario con llave pressmatic u 2,00


1673


Bloque de bar

PRELIMINARES

1674


1675



1676


1677


1678


1679


1680

120023 Transporte de material de excavación. Transporte libre 100m m3-km 285,67

1681

120048 Tránsporte de materiales o sobreacarreo m3-km 357,76


1682


kg 3.721,18

1683


m3 5,34

1684


1685


1686


1687


1688


1689


1690


1691


1692


1693


1694

130007 Alivianamiento de bloque cemento de 40cmx20cmx20cm u 408,00

1695

180079 Geotextil NT 2000 m2 8,00

1696



63

1697


m2 65,63

MAMPOSTERIA

1698


1699


1700


ENLUCIDOS

1701


1702


1703


PISOS

1704


1705


1706


1707



1708


1709


1710


m2 1,90

1711


RECUBRIMIENTOS

1712


m2 28,61

1713


1714




1715


1716


1717


1718

500822 Pozo de revisión 60x60x80 cm u 1,00

1719


1720



1721


1722




64

3

1724


1725


1726


1727


1728


1729


1730


1731


1732



1733


1734


1735


1736



1737

400831 Ventilador helicoidal de techo de 48" 60 w, 110 v, 60 Hz, 1 PH u 4,00

1738


1739



1740


1741


1742


1743


u 2,00

1744


1745


pto 11,00

1746

301900 PUNTO TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE 127V SOBRE MESON

pto 3,00

1747


1748


pto 1,00

1749


1750


1751


1752


1753



65

1754


u 1,00

1755

302513 CAJA DE PASO 10x10 u 10,00

1756


u 2,00

1757


1758


1759


1760


1761


1762


1763


1764




1765


1766


1767


1768



1769


1770


1771


1772


1773

220055 Tubería de 50mm de PVC tipo B m 2,00

AGUAS LLUVIAS

1774


1775


1776


1777


1778


APARATOS SANITARIOS

1779


u 2,00


1780


Bloque vestidor - bodega

PRELIMINARES


66

1781


1782



1783


1784


1785


1786


1787


1788



1789


kg 3.350,99

1790


m3 6,46

1791


1792


1793


1794


1795


1796


1797


1798


1799


1800


1801


1802

180079 Geotextil NT 2000 m2 5,92

1803


1804


m2 34,25

OTROS

1805


MAMPOSTERIA

1806


1807


1808


ENLUCIDOS

1809



67

1810


1811


PISOS

1812


1813


1814


1815



1816


1817


1818


m2 5,67

1819


m2 5,88

1820


RECUBRIMIENTOS

1821


m2 39,83

1822


1823


1824




1825


1826


1827


1828


1829


1830


1831


1832


1833


1834


1835


1836

200230 Válvula decontrol roscada diam 1 1/2" u 2,00

1837




68

1838


1839


1840


1841


1842


1843


1844


1845


VENTILACIÓN

1846


1847


1848


AGUAS LLUVIAS

1849


1850


1851


1852


1853


APARATOS SANITARIOS

1854

210008 Ducha cromada incluye llave y accesorios u 8,00

1855


1856


u 4,00

1857



1858



1859


1860


1861


1862


1863


1864


1865


pto 5,00

1866



69

1867


1868


1869

301908 PUNTO DUCHA ELÉCTRICA pto 13,00

1870


1871


1872


1873


1874


1875


u 2,00

1876


u 1,00

1877

302513 CAJA DE PASO 10x10 u 11,00

1878


u 4,00

1879


1880


1881


1882


1883


1884


1885


1886


1887


1888


1889



1890


u 4,00

1891


1892





1893


1894


1895


1896



70

1897


1898


1899


1900


1901


1902


1903


1904


Bloque Portal de Ingreso

PRELIMINARES

1905


1906



1907


1908


1909


1910


1911


1912



1913


kg 861,31

1914


1915


1916


1917


1918


1919


1920


1921


1922


1923


1924


1925

180079 Geotextil NT 2000 m2 4,30

1926



71

1927


m2 0,73

MAMPOSTERIA

1928


1929


ENLUCIDOS

1930


1931


1932


1933


1934

196021 Cerramiento perimetral de tubo 2" x2mm según diseño m 185,00


1935


1936


m2 4,60

RECUBRIMIENTOS

1937


m2 3,24

1938


1939




1940

200032 Punto de agua PVC roscable 3/4" pto 2,00

1941


1942


1943



1944


1945


1946


1947


1948


1949


AGUAS LLUVIAS

1950


1951


1952




72

3

1954


APARATOS SANITARIOS

1955

210014 Inodoro tanque bajo una pieza incluye accesorios u 1,00

1956


u 1,00


1957



1958


1959


1960


1961


1962


1963

300290 LUMINARIA TIPO BOLARDO DE 10W u 4,00

1964


pto 2,00

1965


1966


pto 1,00

1967


1968


1969


1970


1971


1972


u 2,00

1973

302513 CAJA DE PASO 10x10 u 6,00

1974


1975


1976


1977


1978


1979


1980


1981


1982


1983



73

1984




1985


1986


1987


1988


1989


1990


SISTEMA DE CCTV

1991

500525 Monitor de 40" HD u 1,00

1992

500877 Cámara IP tipo bullet POE, 1.3 Mp u 1,00


1993


1994


1995

500656 Anunciador Remoto u 1,00

1996


1997



1998


1999


2000


2001


Bloque Cuarto de Máquinas

PRELIMINARES

2002


2003



2004


2005


2006


2007


2008


2009




74

2010


kg 1.959,00

2011


m3 5,28

2012


2013


2014


2015


2016


2017


2018


2019


2020


2021


2022


2023

180079 Geotextil NT 2000 m2 10,66

2024


2025


m2 77,89

MAMPOSTERIA

2026


2027


ENLUCIDOS

2028


2029


2030


PISOS

2031


2032

120053 Cama de arena m3 6,85


2033

197280 Ventana con malla de cerramiento 50/10 m2 4,05

2034


m2 11,74

RECUBRIMIENTOS

2035


2036



AGUAS LLUVIAS

2037



75

2038


2039


2040


2041


2042



2043



2044


2045


2046


u 8,00

2047


pto 14,00

2048


2049


2050


2051


2052


u 2,00

2053

302513 CAJA DE PASO 10x10 u 5,00

2054


2055


2056

300282 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 350 KVA PADMOUNTED TIPO RADIAL 13.8 KV

u 1,00

2057


2058


2059


2060


2061





2062


2063


2064


2065


2066

500755 Detector de calor térmico u 1,00


76

2067


2068


Bloque Cuarto de Bombas

PRELIMINARES

2069


2070



2071


2072


2073


2074


2075



2076


kg 2.912,26

2077

130071 Hormigón f´c=210kg/cm2 en cisterna m3 22,99

2078


2079


2080


2081


2082


2083


2084


2085


2086

180079 Geotextil NT 2000 m2 50,05

2087


MAMPOSTERIA

2088


2089


ENLUCIDOS

2090


2091


2092


PISOS

2093



77


2094

197280 Ventana con malla de cerramiento 50/10 m2 3,24

2095


m2 3,84

RECUBRIMIENTOS

2096


2097



AGUAS LLUVIAS

2098


2099


2100


2101


2102



2103



2104


2105


2106


u 1,00

2107


pto 4,00

2108


2109


2110


2111


2112


2113


2114


2115

301174 Interruptor termomagnetico 3P-75-80-100A Caja moldeada marco 100 tipo N

u 1,00

2116

301174 Interruptor termomagnetico 3P-75-80-100A Caja moldeada marco 100 tipo N

u 1,00

2117

302513 CAJA DE PASO 10x10 u 5,00

2118


2119


2120


2121




78

2

2123


2124


2125


2126


2127


2128


2129


2130


2131


2132





2133


2134


2135


2136


2137


2138


Bloque Biblioteca

PRELIMINARES

2139


2140



2141


2142


2143


2144


2145


2146



2147


kg 13.715,34

2148


m3 11,58

2149



79

2150


2151


2152


2153


2154


2155


2156


2157


2158


2159

180079 Geotextil NT 2000 m2 43,47

2160


2161


m2 401,96

OTROS

2162


MAMPOSTERIA

2163


2164


2165

130015 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en cadenas (Incluye encofrado) m3 4,62

2166


ENLUCIDOS

2167


2168

150006 Enlucido vertical exterior m2 1.100,30

2169


2170


PISOS

2171


2172


2173



2174


2175


2176


m2 8,40

2177


m2 13,98

2178

170031 Pasamano de acero inoxidable para baño de discapacitados m 2,48


80

2179

170029 Panel de acero inoxidable m2 7,87

2180

190027 Cubierta de policarbonato alveolar 8mm (Incluye estructura metálica)

m2 64,23

RECUBRIMIENTOS

2181


m2 241,66

2182


2183

180080 Pintura elastomérica exteriores m2 1.100,30

2184


INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (BIBLIOTECA TIPO B)


2185


2186


2187


2188


2189


2190


2191


2192


2193


2194


2195


2196


2197

200229 Válvula decontrol roscada diam 1¼" u 1,00

2198


2199



2200


2201


2202


2203


2204


2205


AGUAS LLUVIAS

2206


2207



81

2208


2209


2210


APARATOS SANITARIOS

2211


2212


u 5,00

2213



2214


INSTALACIONES ELECTRICAS (BIBLIOTECA OPCION 1)

2215


2216


2217


2218


2219


2220


2221


2222


2223


2224


2225


pto 24,00

2226


2227


2228


2229


2230


pto 8,00

2231

300317 PUNTO PARA TOMACORRIENTE REGULADO DOBLE 127V PISO pto 16,00

2232


2233


2234


2235


2236


2237


2238


u 1,00


82

2239

302513 CAJA DE PASO 10x10 u 20,00

2240


u 2,00

2241


u 5,00

2242


2243


2244

301004 FUNDA BX 1" m 50,00

2245


2246


2247


2248


2249


2250


2251


2252


2253


2254



2255

400777

Suministro e Instalacion unidad tipo cassette 36000 BTU/H, 4 vías, R410A, 208-220V/1PH/60Hz. Incluye arranque y puesta en marcha. Se considera suministro e instalacion de condensadora; y bomba de condensado.

u 3,00

2256

402483 Ventilador de extraccion tipo hongo 800 cfm @ 0,5" WG, 0,25 HP , 1725rpm, 1/115/60. Incluye arranque y puesta en marcha

u 1,00

2257


u 2,00

2258

402487 ventilador helicoidal de techo de 36" u 2,00

2259


2260

402024 Termostato digital programable de una etapa u 2,00

2261


2262


2263


2264


2265

401373 Manga Flexible diam. 4" con aislamiento m 6,00

2266


2267


2268


2269



83

2270


2271


2272


2273




2274


2275


2276


2277


2278


2279


2280


m 38,00

2281

500521 Switch de capa 2, 48 puertos 10/100/1000 Mbps 4SFP u 1,00

2282


2283


2284


2285

500828 Rack de pared 24 UR cerrado u 1,00

2286


2287


2288



2289


2290


2291


2292


2293


2294


2295


2296


2297


2298

500720 Punto de seguridad pto 13,00

SISTEMA DE CCTV

2299



84


2300


2301


2302


2303


2304


2305


2306


2307


2308


2309


2310


2311



2312


2313


2314


2315


Cancha de uso múltiple (1 cancha)

PRELIMINARES

2316


2317


PISOS

2318


m2 604,44


2319

170327 ELEMENTO DEPORTIVO PARA VOLEIBOL, poste metálico Ø4" e=2mm,con pintura al horno, incluyen red

u 2,00

2320

170085 Tablero para básquet u 2,00

2321

170083 Arco de cancha de fútbol u 2,00

RECUBRIMIENTOS

2322

180194 Pintura para señalización m 288,16

2323

180046 Pintura de trafico zonas y señalización m2 510,00

OBRAS EXTERIORES

2324

196035 Bordillo H.S. f'c=180 kg/cm2 (0.15x0.35) prefabricado m 101,66


2325

300171 REFLECTOR HQI CUADRADO 400W-220V u 8,00


85

2326

302520 MANGUERA DE POLIETILENO REFORZADO DE 1 1/4 m 50,00

2327

301994 TABLERO DE CONTROL PARA ILUMINACION EXTERIOR u 1,00

2328

301992 POZO DE REVISION DE 0.60X0.60X0.60 (m) u 4,00

2329

302519 PROVISION E INSTALACION DE POSTE DE 12 m 500Kg u 4,00

2330

302678 ALIMENTADOR 2x#6 TTU PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR m 500,00

2331


2332


Cancha de fulbito


2333

110002 Replanteo y nivelación m2 1.026,00

CESPED SINTÉTICO

2334

196008 Césped artificial m2 1.077,30

CARPINTERÍA METAL/MECÁNICA

2335

170083 Arco de cancha de fútbol u 2,00

2336

170120 Cerramiento de malla galvanizada m2 401,40


2337

300171 REFLECTOR HQI CUADRADO 400W-220V u 4,00

2338

302520 MANGUERA DE POLIETILENO REFORZADO DE 1 1/4 m 40,00

2339

301994 TABLERO DE CONTROL PARA ILUMINACION EXTERIOR u 1,00

2340

302677 ALIMENTADOR 2x#8 TTU PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR m 770,00

2341


2342


2343


2344


Areas exteriores

CERRAMIENTO PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA

2345


2346


2347


2348


kg 13,66

2349


2350


m3 87,01

2351


2352



86

2353


2354


2355

140002 Mampostería de bloque de 15cm m2 1.747,98

2356

150006 Enlucido vertical exterior m2 1.261,65

2357

180080 Pintura elastomérica exteriores m2 1.514,92

2358

150012 Botaguas m 1.514,92

2359

180156 Junta vertical en fachada m 543,82

CAMINERIAS

PRELIMINARES

2360

110001 Limpieza y desbroce del terreno (manual) m2 2.294,06

2361



2362

130036 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en muros m3 1,08

2363

197001 Derrocamiento a máquina de construcción existente m2 1,00

PISOS

2364


2365

160062 Adoquín ornamental f´c=400 kg/cm2 m2 2.966,17

2366

160018 Adoquín hexagonal gris f´c=400Kg/cm2 m2 1,08

ESCALINATAS Y OBRAS EXTERIORES

2367

197191 Bancas ornamentales 1,60m u 21,58

2368

196035 Bordillo H.S. f'c=180 kg/cm2 (0.15x0.35) prefabricado m 2.102,76

2369

196010 Encespado y plantas ornamentales tipo escancela m2 8.507,00

CONSTRUCCION CAMINERIAS Y PLAZAS

2370

160024 Hormigón f`c=180kg/cm2 en bermas m3 5,94

MOBILIARIO EXTERIOR

2371

210059 Bebedero de agua u 4,32

2372

197136 Basureros metálicos u 10,79

JARDINERIA

2373

197275 Plantacion de árbol autóctono tamaño grande (8m a 10 m) u 25,90

2374

197274 Plantacion de árbol autóctono tamaño medio (4m a 6 m) u 51,79

2375

197273 Plantacion de árbol autóctono tamaño pequeño (2m a 3 m) u 25,90


2376

196021 Cerramiento perimetral de tubo 2" x2mm según diseño m 230,08


87

MOVIMENTO DE TIERRAS Y CONFORMACION DE PLATAFORMAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS BÁSICO

2377

120005 Excavación a máquina m3 5.476,35

2378




2379

500276 Cable fibra óptica 6 hilos OM3 multimodo m 1.294,80

2380

500044 Fusionado y certificado de fibra óptica u 258,96

2381

500373 Cámara IP de CCTV tipo Bullet para exteriores u 5,40

2382

500794 Poste de 5m de altura y 4" de diámetro u 12,95

2383

500128 Bocina de 30W 16 ohmios u 7,55

2384

500806 Tubería PVC 4" reforzada m 1.186,90

2385

500361 Tubería PVC 2" reforzada m 1.186,90

2386

500464 Caja de hormigón de 60x60x60 [cm] con tapa de hormigón u 26,98

2387

500014 Caja de paso/revisión 15x15x9cm metálica u 26,98

2388

301124 Suministro e instalación de manguera 1" reforzada POLIETILENO

m 215,80

2389

500035 Cableado antiflama 2 x 16 AWG m 1.186,90

2390

500011 Cable S/FTP CAT 6A m 971,10

2391

500791 Cable armado 2X14 AWG m 1.186,90



2392

200010 Acometida de agua potable 2" u 1,08

2393

200023 Llaves de Manguera de bronce D=1/2" u 1,08

2394


2395


2396

200131 Tubería E/C PVC 63mm 1,25MPa m 124,09

2397


2398


2399


2400

240269 Válvula compuerta roscada diam 1 1/4" u 2,16

2401

240270 Válvula compuerta roscada diam 1 1/2" u 4,32

2402

200232 Válvula de control roscada diam 2 1/2" u 2,16

2403

200319 Equipo de bombeo 12,5HP 5 tanques hidroneumaticos de 119 galones TDH=40m Q=13,22l/s

u 1,08

2404

210059 BEBEDERO DE AGUA u 4,32


88

RED ALCANTARILLADO

2405

110001 Limpieza y desbroce del terreno (manual) m2 1.758,05

2406


2407


2408


2409


2410

120002 Desalojo de material de excavación m3 191,63

2411

120010 Relleno compactado manual con material del sitio m3 797,94

2412

220056 Tubería pared estructurada serie 5 125mmx6m (Di 110mm) m 356,07

2413


2414


2415


2416


2417


2418


2419

220034 Sumidero de calzada (incluye rejilla de H:F) u 21,58

2420


2421

220023 Pozo de Revisión h=0,80-2m u 3,24

2422

220024 Pozo de Revisión h=2-4m u 3,24

2423

220042 Trampa para grasas cribado y válvulas (C3-C4-C5) u 2,16

2424

220213 Tubería de drenaje PVC 110 mm, incluye grava H=1,00m, A=0,40, cama de arena

m 356,07

2425

130068 Hormigón f'c= 210 kg/cm2 en canales de drenaje y cunetas m3 149,44

SISTEMA CONTRA INCENDIOS

2426

240184 TUBERIA DE ACERO NEGRO 1 1/2" ASTM A 53 sin costura m 312,91

2427

240186 TUBERIA DE ACERO NEGRO 2 1/2" ASTM A 53 sin costura m 418,65

2428

240187 TUBERIA DE ACERO NEGRO 3" ASTM A 53 sin costura m 215,80

2429

220029 Siamesa 4" x2 1/2" x2 1/2" u 1,08

2430

200321 Sistema de Bombeo contra incendios 12HP, Bomba Jocky 3HP, incluye tablero

u 1,08

2431

240449 Gabinete contraincendios u 21,58

2432

240606 EXTINTOR POLVO QUÍMICO ABC, 5 KG (PQS) u 32,37

2433

240443 Extintor CO2, 5 kg u 8,63

2434


2435

120010 RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DEL SITIO m3 99,65

243 240503 Valvula de hierro fundido 1 1/2" u 5,40


89

6


2437


2438

120024 Relleno compactado a máquina con material del sitio m3 2.633,62

2439


2440


2441


2442

110008 Replanteo y nivelacion lineal m 1,08

2443


2444

120017 Excavación de zanjas de 2-4m a maquina m3 1,08

2445

120017 Excavación de zanjas de 2-4m a maquina m3 1,08

2446

120055 Rasanteo de zanja m2 1,08

2447


2448


2449

120030 Entibado en zanjas para alcantarillado o agua potable m2 1,08

2450


2451

120024 Relleno compactado a máquina con material del sitio m3 1,08


2452


2453

302527 ALIMENTADOR 1x(3X8)(8)+8 TTU m 566,48

2454

302526 ALIMENTADOR 3X#6(F)+1X#6(N)+1X#8(T) awg TTU m 1.294,80

2455

302525 ALIMENTADOR 3X#4(F)+1X#4(N)+1X#6(T) awg TTU m 539,50

2456

302529 ALIMENTADOR 3X#2(F)+1X#2(N)+1X#4(T) awg TTU m 323,70

2457

302528 ALIMENTADOR3X#1/0(F)+1X#1/0(N)+1X#2(T) awg TTU m 323,70

2458

302673 ALIMENTADOR 1x(3x2/0)(1x2/0)+1/0 TTU m 431,60

2459

302674 ALIMENTADOR 3x#4/0(F)+1x#4/0(N)+1x#2/0(T) AWG TTU m 431,60

2460

302675 ALIMENTADOR 1x(3x4/0) (1x4/0) + 2/0 TTU m 323,70

2461

302676 ALIMENTADOR 3X#2(F)+1X#2(N)+1X#4(T) AWG TTU m 323,70

2462

302677 ALIMENTADOR 2x#8 TTU PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR m 1.618,50

2463

302411 UPS TRIFÁSICO DE 20 KVA u 1,08

2464

302041 UPS TRIFASICA DE 30 KVA u 1,08

2465

302688 ESTRUCTURA ESV-3CR u 3,24

2466

302689 ESTRUCTURA ESV-3CP u 3,24

2467

300330 ESTRUCTURA BAJANTE EN MEDIA TENSIÓN u 1,08


90

2468

302690 ESTRUCTURA SPV-3S(1)E u 3,24

2469

302691 ESTRUCTURA SPV-3P(1)E u 3,24

2470

300328 PUNTA TERMINAL EXTERIOR Y ACCESORIOS u 3,24

2471

301986 PUNTAS TERMINALES PARA INTERIORES 13kV u 3,24

2472

300249 POZO DE REVISION 1.00X1.00X1.20 (m) u 4,32

2473

300254 POZO DE REVISION DE 80x80x100 cm, CON TAPA DE HORMIGÓN CON MARCO METÁLICO.

u 70,14

2474


2475


2476

301484 POSTE METÁLICO GALVANIZADO DE 9m CON CANASTILLA u 21,58

2477

301974 POSTE DE HIERRO GALVANIZADO 4m DE ALTURA u 21,58

2478

300657 ACOMETIDA CONDUCTOR 3#2 XLP 15KV AWG + #2 CU DESN. AWG

m 53,95

2479

302449 ALIMENTADOR TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL, TTA Y GENERADOR 3x(3x#300 MCM) (F) + 3x#300 MCM TTU (N) + 1x#2/0 AWG Cu DESNUDO (T)

m 53,95

2480

302450 ALIMENTADOR UPS 20 KVA (3x#2) (F) + 1x#2 AWG TTU (N) + 1x#4 AWG Cu DESNUDO (T)

m 107,90

2481

302451 ALIMENTADOR UPS 30 KVA(3x#2) (F) + 1x#2 AWG TTU (N) + 1x#4 AWG Cu DESNUDO (T)

m 107,90

2482

300306 LUMINARIA LED DE 7W PARA PISO u 26,98

2483

300475 TUBERIA PVC 2” m 2.158,00

2484

301927 TUBERIA PVC 4" m 3.237,00

2485

302666 Interruptor termomagnetico marco 1000 caja moldeada regulable 3P 400 a 1000A

u 1,08

2486

300291 LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PÚBLICO 90W 220V u 21,58

2487

300294 LUMINARIA TIPO ISLA LED 40W 127V PARA CAMINERAS u 21,58

2488

301572 Alimentador de aluminio 3x1/0 ASCR + 1x2 ASCR m 1.079,00

2489

300289 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 300 KVA PADMOUNTED TIPO RADIAL 22.8 KV

u 1,08

2490

300045 MALLA DE PUESTA A TIERRA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA u 2,16

2491

302681 MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA PARARRAYOS u 2,16

2492

301955 DESCARGADOR DE EQUIPOTENCIAL VIA DE CHISPAS u 2,16

2493

302682 PARARRAYOS CON MASTIL DE 5m u 2,16

2494

302445 CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG PARA INTERCONEXIÓN DE MALLAS

m 539,50

2495

302663 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL u 1,08

2496

302664 TABLERO DE DISTRIBUCÍON FUERZA REGULADA u 1,08

2497

302665 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN FUERZA AIRE ACONDICIONADO u 1,08

2498

301961 GENERADOR TRIFÁSICO 300 KVA CON CABINA INSONORA u 1,08

2499

300661 Trafo Mix para medición en media tensión, suministro e instalación (incluye transporte)

u 1,08

Bloque de Gradas


91

PRELIMINARES

2500


2501



2502


2503


2504


2505


2506


2507



2508


kg 8.028,02

2509


2510


2511


2512


2513


2514


2515


2516


2517


2518


Altar Patrio y Patio Cívico

PRELIMINARES

2519


2520



2521


2522


2523


2524


2525



2526


kg 596,59

2527



92

2528


2529

130045 Hormigón f´c=210kg/cm2 en escaleras m3 10,71

2530


2531


MAMPOSTERIA

2532


ENLUCIDOS

2533


2534


REVESTIMIENTOS

2535


PISOS

2536


CARPINTERIA METAL/METALICA

2537

170244 Asta de bandera con tubo de hierro galvanizado 2", 3m inc. Pintura

u 3,00

PATIO

2538


2539

160062 Adoquín ornamental f´c=400 kg/cm2 m2 713,13

2540

196035 Bordillo H.S. f'c=180 kg/cm2 (0.15x0.35) prefabricado m 76,42

Rubros ambientales

2541

199519 Agua para control de polvo m3 850,00

2542

196006 Cerramiento provisional de yute m 120,00

2543

199562 Batería sanitaria provisional u 4,00

2544

199524 Bodega provisional de madera m2 1,00

2545

199553 Tachos plásticos para almacenar desechos u 4,00

2546

199529 Charlas de capacitación al personal: Manejo ambiental y Seguridad Industrial

u 4,00

2547

199528 Charlas de socialización, concienciación y Educación Ambiental a la comunidad

u 4,00

2548

197267 Afiches informativos u 350,00

2549

197270 Trípticos informativos A4 a color u 500,00

2550

199563 Kit para derrames de químicos u 1,00

2551

199564 Buzón de sugerencias u 1,00

2552

199525 Botiquín de primeros auxilios u 2,00

2553

240606 Extintor polvo quimico Abc 10lbs(PQS) u 2,00

2554

199537 Equipo de protección personal básico u 5,00

2555

199504 Letreros de aluminio, señales y reglamentarias m2 4,00


93

2556

199533 Cinta de señalización con barreras móviles m 4,00

2557

199555 Rótulos ambientales de 0,60x0,80 tipo pedestal u 8,00

2558

198505 Monitoreo ruido ambiental u 3,00

2559

198504 Monitoreo calidad de aire u 1,00

2560

198502 Monitoreo de calidad de agua u 3,00

2561

199521 Área de almacenamiento de combustible incluye cubeto m2 4,00

2562

199526 Área para almacenamiento temporal de desechos sólidos m2 30,00

2563

197210 Señalética Informativa (20x40 cm) acrílico u 1,00

2564

199550 Señalización de seguridad tipo pedestal 1,20x0,60 u 3,00

PARQUEADEROS

PRELIMINARES

2565


2566



2567


2568


2569


2570

120013 Conformación y compactación de subrasante m2 170,00

2571


PISOS

2572

180064 Gravilla para parqueadero m3 81,50

2573

160062 Adoquín ornamental f´c=400 kg/cm2 m2 620,00

2574

196002 Hormigón f'c=180 kg/cm2 en bordillos b=15cm, h=35cm m 170,00

2575

180194 Pintura para señalización m 170,00

2576

196095 Vereda perimetral escobada (espesor 10cm- F`c=210kg/cm2) m2 170,00

MARCA PAIS

2577

195012 vinilo microperforado, autoadhesivo para exteriores 4 mm, IMPRESIÓN 1440 DPI, logos orgánicos Marca País CIBV

m2 4,20

2578

195013 Isotipo MARCA PAÍS, en pintura acrílica elastomérica para exteriores

m2 115,00

2579

195005 Isotipo en pintura látex para exteriores, según cromática de color del manual marca país.

m2 110,00

2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las especificaciones Técnicas constan en el Anexo 2 del pliego, y estarán publicadas en la página WEB del SECOB www.contratacionobras.gob.ec. 2.4 PLANOS:

http://www.contratacion/


94

Los planos constan en el Anexo 3 de los pliegos, y estarán publicados en la página WEB del SECOB www.contratacionobras.gob.ec. Aquellos planos que no consten publicados en la página web antes referida debido a su tamaño, se entregarán en las oficinas del Servicio de Contratación de Obras, piso once, Subdirección Técnica de Contratación.

http://www.contratacionobras.gob.ec/


95



CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “PAJÁN”, UBICADA EN LA PARROQUIA PAJÁN, CANTÓN PAJÁN, PROVINCIA DE MANABÍ

SECCION III

CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Cronograma del procedimiento: El cronograma que regirá el procedimiento será el siguiente: Las fechas asignadas solamente consideran días hábiles, no se contemplan fechas de fin de semana, ni feriados.

Concepto Día Hora

Fecha de publicación 29/06/2015 08h00

Fecha límite para efectuar preguntas 08/07/2015 17h00

Fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones 14/07/2015 17h00

Fecha límite de entrega de ofertas 03/08/2015 15h00

Fecha de apertura de ofertas 03/08/2015 16h00

Fecha límite para solicitar convalidación de errores 11/08/2015 17h00

Fecha límite para receptar convalidación errores 14/08/2015 15h00

Fecha estimada de adjudicación 19/08/2015 17h00

3.2 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entenderán vigentes hasta la celebración del contrato. 3.3 Precio de la oferta: Se entenderá por precio de la oferta al valor que el oferente haga constar en la Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios. La tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del proyecto se encuentra establecida en el numeral 2.2 Presupuesto Referencial. 3.3.1 Forma de presentar la oferta: La oferta se deberá presentar de forma física y digital, en sobre(s) cerrado(s) que contenga la siguiente ilustración:


96



“CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO

TIPOLOGÌA MAYOR: “PAJÁN”, UBICADA EN LA PARROQUIA PAJÁN, CANTÓN PAJÁN, PROVINCIA DE MANABÍ”

LPI-SECOB-CAF-017-2015

SOBRE UNICO

Señor ING. SALVADOR JARAMILLO DIRECTOR GENERAL SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS Presente PRESENTADA POR: _________________________

No se tomarán en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción. El Secretario de la Comisión de Evaluación recibirá las ofertas por parte de la Dirección de Gestión Documental y Archivo y redactará el Acta de Cierre de Ofertas. Las ofertas deberán ser entregadas en idioma español, sumilladas, foliadas, y debidamente identificadas. 3.4 Plazo de ejecución: El plazo para la ejecución del contrato es de 240 (DOSCIENTOS

CUARENTA) días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato los cuales

serán ejecutados en TRES TURNOS DIARIOS, SIETE DÍAS A LA SEMANA, para lo cual el

contratista deberá contar con minimo dos grupos en tres frentes de trabajo simultaneos y

deberá considerar las contingencias necesarias para el cumplimiento del plazo señalado, el

cual abarca la construcción de la obra civil y arquitectónica de la Unidad Educativa.

La recepción definitiva se realizará en el término de 6 MESES, a contarse desde la suscripción del acta de recepción provisional. 3.5 Alcance del precio de la oferta: El precio de la oferta deberá cubrir el valor de la depreciación, operación y mantenimiento de los equipos, (si son de propiedad del oferente) y el costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; así como, los servicios para la ejecución


97

completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio. El participante deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en las Condiciones Particulares del Pliego, en el Formulario de Oferta Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios, para la obra que propone ejecutar. De existir errores aritméticos se procederá a su corrección por parte de la Comisión de Evaluación conforme lo previsto en la sección correspondiente a convalidación de errores. 3.6 Forma de pago: Los pagos se realizarán de la manera prevista en el numeral 7 de la Convocatoria y en el Contrato.


98





SECCIÓN IV

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 4.1 PRIMERA ETAPA: Integridad de las Ofertas Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se utilizará la metodología cumple / no cumple. 4.1.1 Integridad de la oferta: La integridad de la oferta se evaluará considerando la presentación de los Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego, de acuerdo con el siguiente detalle: I Formulario de la Oferta

1.1 Presentación y compromiso 1.2 Datos generales del oferente.

1.2.1 Escritura de constitución de la compañía, Estatuto de la compañía, Copia del Registro mercantil, para las compañías extranjeras certificado de la entidad correspondiente.(EN ESTE DOCUMENTO SE DEBE EVIDENCIAR QUE DENTRO DEL OBJETO SOCIAL CONSTA LA EJECUCIÓN DE OBRAS ARQUITECTÓNICAS Y/O CIVILES)

1.2.2 Título profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto (PARA EL CASO QUE EL OFERENTE SEA PERSONA NATURAL)

1.3 Nómina de socio(s), accionista(s) o partícipe(s) mayoritarios de personas jurídicas oferentes.

1.4 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios 1.5 Análisis de precios unitarios 1.6 Metodología de construcción 1.7 Cronograma valorado de trabajos 1.8 Experiencia del oferente 1.9 Personal técnico propuesto para el proyecto 1.10 Equipo asignado al proyecto 1.11 Transferencia Tecnológica

Los documentos presentados por las Compañías extranjeras deberán ser apostillados, y

adjuntarán copia notariada de la traducción de los documentos respectivos.

II Formulario de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida


99

2.1 Compromiso del personal asignado al proyecto

2.2 Hoja de vida del personal técnico clave asignado al proyecto

III Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)

4.1.2 Equipo Mínimo: El Equipo mínimo requerido por el Servicio de Contratación de Obras es el siguiente:

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD CARACTERÍSTICAS

MÍNIMAS

CONCRETERA 3 1 SACO (mínimo)

VIBRO-APISONADOR 2 MECÁNICO 4HP(mínimo)

VIBRADOR 3 GASOLINA 5HP (mínimo)

RETROEXCAVADORA 1 POTENCIA 85HP

(mínimo)

EXCAVADORA 1 POTENCIA 138HP

(mínimo)

VOLQUETA 2 MÍNIMO 12 TONELADAS

(mínimo)

PLANCHA COMPACTADORA 2 POTENCIA 4HP (mínimo)

GENERADOR ELÉCTRICO 2 15KVA (mínimo)

El Servicio de Contratación de Obras, verificará la disponibilidad y no la propiedad del equipo e instrumentos requeridos. El oferente para acreditar la propiedad o disponibilidad de los equipos e instrumentos deberá presentar lo siguiente:

En caso de que el equipo e instrumentos sea de propiedad del oferente, presentará la factura o el título de propiedad emitido por la casa comercial vendedora del artículo; en el caso del equipo caminero y maquinaria pesada, la factura o título de propiedad no se requiere debido a que, obligatoriamente deberá adjuntar la matrícula vigente conforme lo determinado en el Acuerdo No. 079 emitido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de fecha 21 de octubre de 2011.

En caso de que el equipo e instrumentos se propongan bajo compromiso de compra venta, el oferente deberá presentar la carta compromiso de compra venta debidamente suscrita por el representante legal o propietario, copia de la cédula del representante legal o propietario y copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC); el RUC deberá demostrar la capacidad del vendedor acerca de la comercialización del equipo e instrumentos ofertados. Para el equipo caminero y maquinaria pesada presentado bajo la figura de compromiso de compra venta, no procede la presentación de matrícula, siempre que éste sea nuevo, de ser usado, la factura o título de propiedad no se requiere debido a que, obligatoriamente se deberá adjuntar la matrícula vigente conforme lo determinado en el Acuerdo No. 079 emitido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de fecha 21 de octubre de 2011.

En caso de que el equipo e instrumentos se propongan bajo compromiso de


100

arrendamiento, el oferente deberá presentar la carta compromiso de arrendamiento debidamente suscrita por el representante legal o propietario, copia de la cédula del representante legal o propietario y la factura o título de propiedad emitido por la casa comercial vendedora del artículo. En el caso del equipo caminero y maquinaria pesada, la factura o título de propiedad no se requiere debido a que, obligatoriamente se deberá presentar la matrícula del presente ejercicio fiscal conforme lo determinado en el Acuerdo No. 079 emitido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de fecha 21 de octubre de 2011. Los compromisos de arrendamiento deberán establecer en forma explícita la disponibilidad del equipo durante la ejecución de la totalidad de la obra cuando éste sea requerido.

Todos los oferentes deberán cumplir con todos los requisitos mínimos establecidos, esto les permitirá acceder a la siguiente etapa de evaluación por puntaje. La falta en el cumplimiento por parte de los oferentes de los requisitos mínimos será causal de rechazo de la oferta. INSTRUCCIONES PARA EL OFERENTE:

En el caso de servicios de ejecución de obras prestados al sector público y/o privado, copias de las Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva o los certificados de las obras o proyectos, describiendo el monto efectivamente ejecutado, será aceptada la documentación pertinente que acredite la experiencia requerida en el caso de extranjeros. El certificado deberá ser emitido por la Entidad Contratante o por el propietario del proyecto. Tanto en el caso de experiencias en el sector privado como público, el Acta de entrega

Recepción Provisional, será aceptada únicamente en los siguientes casos:

Al no haber transcurrido el tiempo para la firma del Acta de Entrega Recepción Definitiva.

Por no haberse suscrito el Acta de Entrega Recepción Definitiva por causas imputables a la Contratante, debidamente certificadas por autoridad Competente de la Entidad.

La Comisión de Evaluación se reserva el derecho de comprobar la información remitida, sin perjuicio de la convalidación prevista para subsanar alguna omisión. Se entenderá como experiencia general y específica para la justificación de la experiencia del oferente, la construcción, consultoría o fiscalización (en el caso que aplique y de conformidad al detalle de cada parámetro) de proyectos civiles y/o de edificaciones. Se entenderá como experiencia específica para la justificación de la experiencia del oferente, los proyectos civiles y/o de edificaciones (No se considerará como trabajos similares la construcción, instalación, consultoría de: redes de agua potable, sistemas de riego o alcantarillado, así como también la construcción o consultoría de obras viales, incluida la construcción de puentes, o cualquier tipo de obra fluvial que no tenga rubros arquitectónicos), a excepción de los profesionales en cuya descripción se limita a ciertos tipos de proyectos, dependiendo de su especialidad.


101

La experiencia del oferente, tanto general como específica no se suplirá con la experiencia del personal a emplearse en la obra. 4.1.3 EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA DEL OFERENTE

El oferente deberá presentar como mínimo 1 proyecto de fiscalización y/o construcción civil y/o arquitectónica en general, cuyo presupuesto sea de al menos el 50% del presupuesto referencial de esta contratación. Se tomarán en cuenta solamente los trabajos realizados en los últimos 10 AÑOS. Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de convocatoria de acuerdo al cronograma establecido en el presente procedimiento. En caso de asociaciones o consorcios los consorciados podrán sumar la experiencia de cada integrante. Si un oferente formó parte de una asociación o consorcio, se tomará el 100% del valor de la experiencia de la asociación o consorcio, independientemente de su grado de participación accionaria en el mismo. LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA NO SERÁN CONSIDERADAS COMO EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA.

4.1.4 EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA DEL OFERENTE

El Oferente deberá justificar haber ejecutado construcción de proyectos civiles y/o edificaciones arquitectónicas similares al objeto de la contratación, tales como: edificios de oficinas, centros educativos, complejos administrativos, conjuntos habitacionales, centros comerciales, centros de salud y/u hospitales; cuyo presupuesto sea de por lo menos el 50% del presupuesto referencial de esta contratación. El monto requerido podrá ser acreditado con la presentación de un (1) proyecto de estas características. Se tomarán en cuenta solamente los trabajos realizados en los últimos 10 años. Para acreditar experiencia específica también serán aceptados aquellos proyectos que se encuentren en ejecución, siempre que cuenten con un avance mínimo del 75%, debidamente certificado por la Entidad Contratante. En caso de asociaciones o consorcios los consorciados podrán sumar la experiencia de cada integrante. Si un oferente formó parte de una asociación o consorcio, se tomará el 100% del valor de la experiencia de la asociación o consorcio, independientemente de su grado de participación accionaria en el mismo. LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA NO SERÁN CONSIDERADAS COMO EXPERIENCIA GENERAL MÍNIMA. 4.1.5 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO:


102

INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL TÉCNICO En el caso de servicios de ejecución de obras prestados al sector público y/o privado, copias de las Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva o los certificados de las obras o proyectos, describiendo el monto efectivamente ejecutado, será aceptada la documentación pertinente que acredite la experiencia requerida en el caso de extranjeros. El certificado deberá ser emitido por la Entidad Contratante o por el propietario del proyecto. La experiencia válida de cada uno de los profesionales será la ejecutada a partir de la fecha de obtención de su título profesional. Para acreditar la experiencia del personal técnico, se considerará solamente las obras o servicios ejecutados en los últimos quince años. Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de presentación de las ofertas de acuerdo al cronograma establecido en el presente procedimiento. Un profesional no podrá comprometerse para dos o más cargos, de darse el caso, únicamente se considerará al de mayor jerarquía, sin embargo el profesional técnico por este efecto no presentado causará que el oferente no ha cumplido con en el requerimiento mínimo, por lo tanto la oferta estará inmersa en causal de rechazo. La Comisión de Evaluación se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la información remitida, sin perjuicio de la convalidación prevista en la normativa aplicable.

Se entenderá como experiencia específica para la justificación de la experiencia del personal técnico, los proyectos civiles y/o de edificaciones (No se considerará como trabajos similares la construcción, instalación, consultoría de: redes de agua potable, sistemas de riego o alcantarillado, así como también la construcción o consultoría de obras viales, incluida la construcción de puentes, o cualquier tipo de obra fluvial que no tenga rubros arquitectónicos), a excepción de los profesionales en cuya descripción se limita a ciertos tipos de proyectos, dependiendo de su especialidad. Se debe recalcar que en ningún caso los puentes serán considerados para justificación de experiencia de ninguno de los profesionales, por considerarse proyectos diferentes al presente objeto de contratación. El oferente deberá adjuntar para cada proyecto indicado como experiencia del personal técnico, los certificados de las obras o proyectos, describiendo el monto y el plazo efectivamente ejecutado del proyecto donde participó el profesional. El certificado deberá ser emitido por la Entidad Contratante o por el propietario del proyecto. Para el caso en el que los profesionales hayan participado como contratistas deberán adjuntar las copias simples de las Actas de Entrega Recepción Provisional o Definitiva o el documento pertinente (en el caso de proyectos ejecutados en el extranjero). Para el caso de justificación del personal técnico que hubiera participado como subcontratista, se deberá presentar el acta entrega recepción definitiva, provisional o única, certificados o el documento pertinente (en el caso de proyectos ejecutados en el extranjero)


103

con toda la información detallada en el párrafo anterior, con la finalidad de ser evaluados; de no ser así dicha experiencia no será considerada. En caso de no presentarse la Carta Compromiso de los Técnicos para la prestación de servicios o no estar firmada por el técnico asignado al proyecto, hasta luego de la etapa de convalidación de errores de forma; el currículum vitae del técnico propuesto no será evaluado. En caso de presentarse dos o más técnicos para una misma posición técnica clave, se evaluará al que conste como primero en la lista, y en el caso de que éste no cumpla con lo requerido, se evaluará a los subsiguientes. Los títulos de tercer nivel requeridos para cada uno de los profesionales constituyen el requisito mínimo a cumplir por parte del personal técnico en lo que corresponde a formación académica; sin embargo en el caso de que los profesionales no cuenten con el título de tercer nivel mínimo en la profesión requerida, podrán ser valorados los profesionales con título de cuarto nivel en la especialidad afín al título requerido. Los títulos deberán estar registrados en la SENESCYT, para los títulos presentados por los oferentes EXTRANJEROS se deberá adjuntar el título apostillado. Esto aplica únicamente en el caso de los profesionales a los que se les ha solicitado como mínimo el título de tercer nivel. El listado de personal mínimo requerido por el Servicio de Contratación de Obras es el siguiente:

DESCRIPCIÓN CANTIDAD AÑOS DE

TITULACIÓN (*) PARTICIPACIÓN

SUPERINTENDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO.

1 8 AÑOS TIEMPO COMPLETO (100%)

RESIDENTE DE OBRA INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO.


ARQUITECTO 1 3 AÑOS TIEMPO PARCIAL (50%)

INGENIERO ELÉCTRICO 1 2 AÑOS TIEMPO PARCIAL (40%)

INGENIERO ELECTRÓNICO 1 2 AÑOS TIEMPO PARCIAL (40%)

INGENIERO MECÁNICO 1 2 AÑOS TIEMPO PARCIAL (40%)

INGENIERO CIVIL HIDROSANITARIO

1 2 AÑOS TIEMPO PARCIAL (40%)

INGENIERO AMBIENTAL O ESPECIALISTA EN MEDIO

AMBIENTE 1 2 AÑOS TIEMPO PARCIAL (40%)

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD

OCUPACIONAL 1 2 AÑOS TIEMPO PARCIAL (40%)

INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PARA PLANILLAJE


*Número de años que cada profesional debe acreditar contados a partir de la fecha de obtención del título profesional


104

SUPERINTENDENTE DE OBRA (UN PROFESIONAL)

- Educación profesional:

Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Civil o Arquitectura (o su equivalente para extranjeros)

- Experiencia Específica:

El profesional asignado como Superintendente de obra deberá demostrar experiencia en construcción de proyectos similares al objeto de la contratación, tales como: edificios de oficinas, centros educativos, complejos administrativos, conjuntos habitacionales, centros comerciales, centros de salud y/u hospitales, en un (1) proyecto cuyo presupuesto sea de al menos el 50% del presupuesto referencial de este proceso, como Contratista o Superintendente de Obra. Si el profesional no presenta el proyecto o no alcanza el monto mínimo requerido, la oferta será rechazada.

RESIDENTE DE OBRA (TRES PROFESIONALES)




Cada profesional asignado como Residente de Obra deberá demostrar experiencia en construcción y/o fiscalización de proyectos similares al objeto de la contratación, tales como: edificios de oficinas, centros educativos, complejos administrativos, conjuntos habitacionales, centros comerciales, centros de salud y/u hospitales, en uno (1) o la suma de máximo (3) proyectos deberán acreditar al menos el 40% del presupuesto referencial de este proceso, como Contratista, Gerente, Superintendente, Director de Fiscalización, Fiscalizador o Residente. Si cada profesional no presenta proyecto alguno o no alcanza el monto mínimo requerido, la oferta será rechazada.

ARQUITECTO (UN PROFESIONAL)


Título profesional de tercer nivel en Arquitectura


El profesional deberá demostrar experiencia en construcción y/o fiscalización de obras civiles y/o arquitectónicas; deberá presentar como mínimo 2 proyectos de al menos 120


105

días de duración cada uno, si el profesional no presenta los dos proyectos, la oferta será rechazada.

INGENIERO ELÉCTRICO (UN PROFESIONAL)


Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Eléctrica (o su equivalente para extranjeros)


El profesional deberá demostrar experiencia en construcción y/o fiscalización de sistemas eléctricos en obras civiles y/o arquitectónicas; deberá presentar como mínimo 1 proyecto de al menos 120 días de duración, si el profesional no cumple, la oferta será rechazada.

INGENIERO ELÉCTRÓNICO (UN PROFESIONAL)


Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Electrónica (o su equivalente para extranjeros)


El profesional deberá demostrar experiencia en construcción y/o fiscalización de sistemas electrónicos en obras civiles y/o arquitectónicas; deberá presentar como mínimo 1 proyecto de al menos 120 días de duración, si el profesional no cumple, la oferta será rechazada.

INGENIERO MECÁNICO (UN PROFESIONAL)


Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Mecánica (o su equivalente para extranjeros)


El profesional deberá demostrar experiencia en construcción y/o fiscalización de sistemas mecánicos en obras civiles y/o arquitectónicas; deberá presentar como mínimo 1 proyecto de al menos 120 días de duración, si el profesional no cumple, la oferta será rechazada.

INGENIERO CIVIL - HIDROSANITARIO (UN PROFESIONAL)


Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Civil con mención o especialización


106

Hidrosanitaria (o su equivalente para extranjeros).


El profesional deberá demostrar experiencia en construcción y/o fiscalización de sistemas hidrosanitarios en obras civiles y/o arquitectónicas; deberá presentar como mínimo 1 proyecto de al menos 120 días de duración, si el profesional no cumple, la oferta será rechazada.

INGENIERO AMBIENTAL O ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE (UN PROFESIONAL)


Título profesional de tercer nivel en Ingeniería Ambiental o profesional especialista en medio ambiente.


El profesional deberá demostrar experiencia en elaboración, planificación, gestión o ejecución de planes de manejo ambiental de proyectos civiles y/o arquitectónicos; deberá presentar como mínimo 1 proyecto de al menos 120 días de duración, si el profesional no cumple, la oferta será rechazada.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (UN PROFESIONAL)


Título profesional de tercer nivel o título de cuarto nivel en el área de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (o su equivalente para extranjeros).


El profesional deberá demostrar experiencia en seguridad industrial y salud ocupacional en obras civiles y/o arquitectónicas; deberá acreditar su participación en un (1) proyecto, cuyo presupuesto sea igual o superior al 10% del presupuesto referencial de este proceso. Si el profesional no alcanza el monto requerido, la oferta será rechazada.

INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PARA PLANILLAJE (UN PROFESIONAL)




El profesional deberá demostrar experiencia en elaboración de planillas, costos de obras, análisis de precios unitarios y/o cálculo de volúmenes en obras civiles y/o arquitectónicas; deberá acreditar el 10% del presupuesto referencial en un (1) proyecto,


107

si el profesional no presenta el proyecto o no alcanza el monto requerido, la oferta será rechazada.

4.1.6 ÍNDICES FINANCIEROS.- El oferente deberá cumplir los siguientes índices financieros:

a. Índice de Solvencia: Activo Corriente / Pasivo Corriente = o > 1.00 b. Índice de Endeudamiento: Pasivo Total / Patrimonio < 0.85

El oferente deberá cumplir con los índices financieros mínimos antes señalados, caso contrario su oferta será rechazada. 4.1.7 METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

- METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO Se verificará que la metodología contenga los siguientes parámetros:

PARÁMETROS MÍNIMOS

Descripción de Planes y Programas de Operación y Secuencia Lógica de Actividades. Frentes de Trabajo a Organizar y Organigrama

Sistema de Coordinación y Desarrollo de Actividades

Medidas Preventivas, Mitigatorias y de Control, incluyendo las relativas a la Contaminación Ambiental y Manejo de Desechos Sólidos y líquidos.

Plan de Control de la Calidad de Especificaciones Técnicas, Utilización de Laboratorios, Programa de Trabajo y de Avance Físico

- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (2.50 puntos)

Se verificará que el cronograma contenga los siguientes parámetros:

PARÁMETROS MÍNIMOS

Cronograma en concordancia a plazo de ejecución del proyecto, valor total de la oferta y secuencia conforme a metodología

Programación de Obra en Microsoft Project

Asignación de recursos y costos, cronogramas de uso de tareas y recursos.

Tiempo de duración considerando rendimientos, cantidades de obra y grupos de trabajo

4.2. CUADRO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD DE LA OFERTA Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS


108

PARÁMETRO CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

Integridad de la oferta

Equipo mínimo

Personal técnico mínimo

Experiencia General mínima

Experiencia Específica mínima

Experiencia mínima personal técnico

Metodología y cronograma

Índices financieros

Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos, pasarán a la etapa de evaluación de ofertas con puntaje, caso contrario serán rechazadas. 4.3 SEGUNDA ETAPA: CONVALIDACIÓN DE ERRORES Para efectos de convalidación de errores, el Servicio de Contratación de Obras observará como norma supletoria lo dispuesto en el Artículo 23 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como la Resolución INCOP RE-2013-0000083. 4.4 TERCERA ETAPA: EVALUACIÓN CON PUNTAJE: Al momento de la evaluación de las ofertas el SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS se reserva el derecho de verificar que los recursos como (personal técnico y equipo), no se encuentren comprometidos actualmente en proyectos en ejecución con la entidad contratante, de darse el caso se considerará que el oferente no cuenta con la totalidad de los recursos requeridos y la oferta será rechazada. Solamente aquellas ofertas que hayan cumplido de manera integral con la primera etapa (cumplimiento de requisitos mínimos) accederán a la Tercera Etapa de Evaluación con puntaje, de conformidad al siguiente detalle: LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO EXPERIENCIA GENERAL NO SERÁN CONSIDERADAS COMO EXPERIENCIA ESPECÍFICA. EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE (10 puntos)

Se otorgará la máxima calificación (10 puntos) al oferente que acredite experiencia en construcción y/o fiscalización de proyectos civiles y/o arquitectónicos en general, cuyo presupuesto sea igual o superior al 80% del presupuesto referencial de esta contratación. La experiencia podrá ser acreditada en uno (1) o la suma de máximo dos (2) proyectos. Montos menores se calificarán proporcionalmente. Únicamente para efectos de calificación, para la suma de experiencias, solamente serán considerados aquellos proyectos cuyo monto de ejecución sea mayor al 20% del presupuesto referencial de este procedimiento. Se tomará en cuenta solamente los trabajos realizados en los últimos diez años.


109

Para determinar el tiempo efectivamente transcurrido se tomará en cuenta la fecha de convocatoria de acuerdo al cronograma establecido en el presente procedimiento. En caso de asociaciones o consorcios los consorciados podrán sumar la experiencia de cada integrante. Si un oferente formó parte de una asociación o consorcio, se tomará el 100% del valor de la experiencia de la asociación o consorcio, independientemente de su grado de participación accionaria en el mismo. LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO EXPERIENCIA GENERAL NO SERÁN CONSIDERADAS COMO EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE (15 puntos)

Se otorgará la totalidad del puntaje (15 puntos) al Oferente que justifique haber ejecutado ejecutado proyectos civiles y/o de edificaciones similares al objeto de la contratación, tales como edificios de oficinas, centros educativos, complejos administrativos, conjuntos habitacionales, centros comerciales, centros de salud y/u hospitales cuyo presupuesto sea igual o superior al 80% del presupuesto referencial de esta contratación La experiencia podrá ser acreditada en uno (1) o la suma de máximo tres (3) proyectos. Al oferente con proyectos cuya suma de montos sea inferior al porcentaje antes señalado, se le otorgará calificaciones proporcionales. En ningún caso serán objeto de puntuación proyectos con presupuestos menores al 25% del presupuesto referencial. Se tomará en cuenta solamente los trabajos realizados en los últimos diez años. La experiencia del oferente no se suplirá con la experiencia del personal a emplearse en la obra, tanto en el caso de Oferente como persona natural como cuando se trate de personas jurídicas (compañías), asociaciones o consorcios. Para acreditar experiencia también serán aceptados aquellos proyectos que se encuentren en ejecución, siempre que cuenten con un avance mínimo del 75%, debidamente certificado por la Entidad Contratante. Para el caso de asociaciones o consorcios constituido o por constituirse, se puede sumar la experiencia de sus integrantes. Si un oferente formó parte de una asociación o consorcio, se tomará el 100% del valor de la experiencia de la asociación o consorcio, independientemente de su grado de participación accionaria en el mismo LAS EXPERIENCIAS PRESENTADAS COMO EXPERIENCIA ESPECÍFICA NO SERÁN CONSIDERADAS COMO EXPERIENCIA GENERAL.

EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO (20 PUNTOS)


110

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PUNTAJE

INDIVIDUAL PUNTAJE

TOTAL PARTICIPACIÓN

SUPERINTENDENTE DE OBRA - ING. CIVIL O ARQUITECTO.

1 6 puntos 6 puntos TIEMPO COMPLETO

(100%)

RESIDENTE DE OBRA - ING. CIVIL O ARQUITECTO.

3 2 puntos 6 puntos TIEMPO COMPLETO

(100%)

ARQUITECTO 1 1 punto 1 punto TIEMPO PARCIAL (50%)

INGENIERO ELÉCTRICO 1 1 punto 1 punto TIEMPO PARCIAL (40%)

INGENIERO ELECTRÓNICO 1 1 punto 1 punto TIEMPO PARCIAL (40%)

INGENIERO MECÁNICO 1 1 punto 1 punto TIEMPO PARCIAL (40%)

INGENIERO CIVIL HIDROSANITARIO 1 1 punto 1 punto TIEMPO PARCIAL (40%)

ING. AMBIENTAL O ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE

1 1 punto 1 punto TIEMPO PARCIAL (40%)

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

1 1 punto 1 punto TIEMPO PARCIAL (40%)

INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PARA PLANILLAJE

1 1 punto 1 punto TIEMPO COMPLETO

(100%)

SUPERINTENDENTE DE OBRA (UN PROFESIONAL) (6 puntos)

Se asignará la totalidad del puntaje al profesional que demuestre experiencia como Contratista o Superintendente de obra en construcción de proyectos similares al objeto de la contratación, tales como: edificios de oficinas, centros educativos, complejos administrativos, conjuntos habitacionales, centros comerciales, centros de salud y/u hospitales cuyo presupuesto sea igual o superior al 60% del presupuesto referencial objeto de este procedimiento. La experiencia podrá ser acreditada en un (1) proyecto.

Experiencias menores o cuya suma sea menor al porcentaje requerido, se calificará proporcionalmente.

RESIDENTES DE OBRA (TRES PROFESIONALES) (2 puntos cada uno)


111

Se asignará la totalidad del puntaje a cada profesional que demuestre experiencia como Contratista, Gerente, Superintendente, Director de Fiscalización, Fiscalizador o Residente en construcción y/o fiscalización de proyectos similares al objeto de la contratación, tales como: edificios de oficinas, centros educativos, complejos administrativos, conjuntos habitacionales, centros comerciales, centros de salud y/u hospitales, cuyo presupuesto sea igual o superior al 50% del presupuesto referencial objeto de este procedimiento. La experiencia podrá ser acreditada en uno (1) o la suma máximo de (3) proyectos. Experiencias menores o cuya suma sea menor al porcentaje requerido, se calificará proporcionalmente. En ningún caso serán objeto de puntuación proyectos con presupuestos menores al 20% del presupuesto referencial.

ARQUITECTO (UN PROFESIONAL) (1 PUNTO)

El profesional deberá demostrar experiencia en construcción y/o fiscalización de obras civiles y/o arquitectónicas; deberá presentar 2 proyectos de al menos 180 días de duración cada uno. En caso de presentar un solo proyecto que cumpla la condición, obtendrá una calificación proporcional.

INGENIERO ELÉCTRICO (UN PROFESIONAL) (1 PUNTO)

El profesional deberá demostrar experiencia en construcción y/o fiscalización de sistemas eléctricos obras civiles y/o arquitectónicas; deberá presentar 2 proyectos de al menos 180 días de duración cada uno. En caso de presentar un solo proyecto que cumpla la condición, obtendrá una calificación proporcional.

INGENIERO ELÉCTRÓNICO (UN PROFESIONAL) (1 PUNTO)

El profesional deberá demostrar experiencia en construcción y/o fiscalización de sistemas electrónicos (Cableado Estructurado y los sistemas de corrientes débiles refiriéndose al Sistema de CCTV, Sistema de Detección de Incendios y Evacuación, Sistema de Seguridad y/o Sistema de Audio Exterior) en proyectos civiles y/o arquitectónicos; deberá presentar 2 proyectos de al menos 180 días de duración cada uno. En caso de presentar un solo proyecto que cumpla la condición, obtendrá una calificación proporcional.

INGENIERO MECÁNICO (UN PROFESIONAL) (1 PUNTO)

El profesional deberá demostrar experiencia en construcción de sistemas mecánicos (Sistema de aire acondicionado y/o ventilación mecánica; deberá presentar 2 proyectos de al menos 180 días de duración cada uno. En caso de presentar un solo proyecto que cumpla la condición, obtendrá una calificación proporcional.

INGENIERO CIVIL HIDROSANITARIO (UN PROFESIONAL) (1 PUNTO)

El profesional deberá demostrar experiencia en construcción y/o fiscalización de sistemas hidrosanitarios en proyectos civiles y/o arquitectónicos; deberá presentar 2


112

proyectos de al menos 180 días de duración cada uno. En caso de presentar un solo proyecto que cumpla la condición, obtendrá una calificación proporcional.

INGENIERO AMBIENTAL O ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE (UN PROFESIONAL) (1 PUNTO)

El profesional deberá demostrar experiencia en consultoría, planificación, gestión o ejecución de planes de manejo ambiental en proyectos civiles y/o arquitectónicos; deberá presentar 2 proyectos de al menos 180 días de duración cada uno. En caso de presentar un solo proyecto que cumpla la condición, obtendrá una calificación proporcional.

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (UN PROFESIONAL) (1 PUNTO)

El profesional deberá demostrar experiencia en seguridad industrial y salud ocupacional de obras civiles y/o arquitectónicas; deberá acreditar su participación en un (1) proyecto, cuyo presupuesto sea igual o superior al 20% del presupuesto referencial de este proceso. Para montos menores se calificará de manera proporcional.

INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO PARA PLANILLAJE (UN PROFESIONAL) (1 PUNTO)

El profesional deberá demostrar experiencia en elaboración y/o análisis de planillas de obras, elaboración de análisis de precios unitarios, cubicaje y/o seguimiento de cronogramas de obras civiles y/o arquitectónicas; deberá presentar 1 proyecto que acredite el 20% de presupuesto referencial. Para montos menores se calificará de manera proporcional.

4.4.2 METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

- METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (2.50 puntos) En este acápite se evalúa el contenido de la metodología de ejecución, atendiendo cada uno de los aspectos contemplados para el objeto de la presente contratación, de acuerdo con una evaluación objetiva, que cuantifique criterios como enfoque y metodología de los trabajos, de acuerdo a la propuesta presentada. El Plan de trabajo se realizará en detalle y cronológicamente. Se verificará el desarrollo de objetivos, actividades, acciones y metas, programas de actividades y asignación de tiempo. La calificación será de dos punto cinco (2.5) puntos al cumplir con los requisitos establecidos en los parámetros de calificación de la metodología. La propuesta no deberá ser una repetición de las Especificaciones Técnicas y deberá demostrar que ha entendido el alcance de los trabajos y presentar su metodología para lograr los resultados requeridos. En el cronograma de actividades se evaluará la consistencia y secuencia entre las actividades propuestas, el tiempo requerido y los resultados esperados, para lo cual se considera los siguientes parámetros con el puntaje correspondiente:


113

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN METODOLOGÍA PUNTAJE

Descripción de Planes y Programas de Operación y Secuencia Lógica de Actividades. Frentes de Trabajo a Organizar y Organigrama

0.75 PUNTOS

Sistema de Coordinación y Desarrollo de Actividades 0.50 PUNTOS

Medidas Preventivas, Mitigatorias y de Control, incluyendo las relativas a la Contaminación Ambiental y Manejo de Desechos Sólidos y líquidos.

0.50 PUNTOS

Plan de Control de la Calidad de Especificaciones Técnicas, Utilización de Laboratorios, Programa de Trabajo y de Avance Físico

0.75 PUNTOS

Para la evaluación de la metodología de ejecución, el criterio de calificación es el siguiente: Los puntajes parciales que obtengan los participantes en el concepto antes indicado (parámetro), resultarán de la multiplicación del puntaje máximo parcial indicado por los factores de evaluación obtenidos según los siguientes criterios:

EVALUACIÓN FACTOR DE

EVALUACIÓN

Muy buena 1.00

Buena 0.75

Regular 0.50

Una propuesta “Muy buena” será aquella que demuestre de manera clara, objetiva, precisa y con el detalle suficiente, que la metodología de ejecución propuesta va más allá de lo requerido en las Especificaciones Técnicas y en estos Pliegos y que sus resultados beneficiarán al proyecto. Una propuesta “Buena” será aquella que demuestre de manera clara y objetiva, que la metodología de ejecución propuesta se ajusta a lo requerido en las Especificaciones Técnicas. Una propuesta “Regular” será aquella que demuestre que con la metodología de ejecución propuesta, podrá cumplir parcialmente lo requerido en las Especificaciones Técnicas y en estos Pliegos.

- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (2.50 puntos)

El oferente deberá presentar el cronograma valorado de trabajos, el mismo que deberá guardar relación con: el plazo propuesto, el valor de la oferta y la secuencia de actividades conforme a la metodología descrita. El Cronograma valorado será analizado tomando en consideración el plazo ofertado y la secuencia lógica de las actividades propuestas. Las actividades deberán estar suficientemente diferenciadas para permitir su adecuado control y seguimiento. La inconsistencia del cronograma no es causa para rechazar la oferta, pero si el Oferente mereciera la adjudicación, estará obligado a ajustar su cronograma en forma satisfactoria para el Contratante, dentro de los siguientes 15 días de suscrito el Contrato.


114

Adicionalmente el oferente deberá presentar la programación de obra en físico y digital en formato Microsoft Project, con la asignación de recursos y costos en concordancia con el presupuesto presentado para el efecto. La programación de la Obra deberá realizarse de manera obligatoria con la información obtenida con la herramienta Microsoft Project. La programación en el Microsoft Project y los cronogramas, aparte de medio impreso, se adjuntará conjuntamente en un dispositivo magnético a la Oferta. Los tiempos de duración de rubros y/o actividades deben determinarse tomando en consideración el rendimiento, cantidades de obra y grupos de trabajo. Los cronogramas de avance físico y valorado de trabajo serán el resultado de la programación en Microsoft Project.

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN CRONOGRAMA PUNTAJE

Cronograma en concordancia a plazo de ejecución del proyecto, valor total de la oferta y secuencia conforme a metodología

0.75 PUNTOS

Programación de Obra en Microsoft Project 0.50 PUNTOS

Asignación de recursos y costos, cronogramas de uso de tareas y recursos.

0.50 PUNTOS

Tiempo de duración considerando rendimientos, cantidades de obra y grupos de trabajo

0.75 PUNTOS

4.4.3 OFERTA ECONÓMICA (50 puntos): Se otorgará 50 puntos a la oferta que hubiere accedido a la etapa de evaluación con puntaje y cuyo monto total ofertado y corregido (de darse el caso) sea el más bajo con respecto al presupuesto referencial. A las demás ofertas habilitadas para la evaluación con puntaje se las calificará de manera proporcional mediante una regla de tres simple, tomando como base la oferta más baja. Se examinará la oferta económica a fin de verificar que no contenga errores aritméticos, para lo cual se procederá como sigue:

a) Si hay diferencia entre el precio unitario consignado en el Formulario Nº (1.5) y el obtenido en el análisis de precios unitarios del Formulario Nº (1.6), prevalecerá el del análisis redondeado a la centésima, debiéndose corregir la Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios.

Si hubiera errores aritméticos en las operaciones del Formulario de Oferta 1.5 Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios para establecer el valor de la propuesta, se corregirán tales errores, obteniéndose así el "Valor Corregido de la Propuesta", aplicando lo determinado en el numeral 3.5 Errores Aritméticos de este pliego. (El oferente no debe alterar las Cantidades de Obra, ni tampoco las Unidades solicitadas por el SECOB y si lo hiciera se considerará como equivocación y se corregirá la oferta). Comparaciones: Luego de calculados los "Valores Corregidos de la Propuesta" se analizarán los precios unitarios a fin de determinar que aquellos que integren el 80% del costo total del contrato se hayan elaborado de manera coherente, sin omisiones de componentes y con


115

rendimientos razonables (para cumplir el Cronograma Valorado) a las condiciones de trabajo esperadas. Además se analizará el 100% de los análisis de precios unitarios en lo referente al cumplimiento de los salarios que no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. La oferta económica y todos y cada uno de los costos que intervienen en el proyecto serán responsabilidad del oferente; por lo tanto se asignará el puntaje proporcional que corresponda. 4.5. RESUMEN DE PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN: Para la valoración se observarán los siguientes criterios:

Parámetro Valoración

Experiencia general 10 Puntos

Experiencia específica 15 Puntos

Experiencia del personal técnico 20 Puntos

Metodología y cronograma 5 puntos

Oferta económica 50 puntos

TOTAL 100 puntos


116





SECCIÓN V

OBLIGACIONES DE LAS PARTES 5.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista preparará las planillas mensualmente, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los 5 primeros días de cada mes, y serán aprobadas por ella en el término de 5 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago, conforme lo previsto en el contrato. Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente. El Contratista deberá entregar los planos de construcción de la obra como fue ejecutada (AS-BUILT) previo a la solicitud de recepción provisional de la obra. Se entregará un juego de originales impresos y una copia de planos digitales. El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas de cada uno de los rubros establecidas para el contrato, adicionalmente deberá ocupar los recursos que en su propuesta establezca, como son equipos y herramientas, mano de obra, materiales, etc. El Contratista deberá dar cumplimiento a las jornadas de trabajo en los turnos determinados, con la finalidad de cumplir el plazo establecido para la ejecución del proyecto, únicamente si la fiscalización aprueba jornadas diferentes de trabajo, justificadas por razones técnicas, económicas o administrativas, el Contratista podrá omitir laborar en tres turnos diarios y jornadas continuas. El Contratista deberá contar con el personal técnico de su propuesta, en cada una de las especialidades requeridas y presentadas dentro de la misma, en función del tiempo de participación requerido por la contratante, laborando en las jornadas establecidas y garantizando la ejecución del proyecto con profesionales calificados. El Contratista trabajará con los frentes de trabajo simultáneos que sean necesarios, lo cual deberá verse reflejado en la presentación de un cronograma de actividades de la Obra. Esto con la finalidad de dar cumplimiento con los tiempos establecidos dentro del contrato.


117

PLANILLAJE: El CONTRATISTA deberá entregar la planilla mensual de avance de obra máximo durante los primeros cinco días de cada mes, en la misma constarán las cantidades de obra realmente ejecutadas en el periodo planillado y los precios ofertados, la FISCALIZACIÓN, en el plazo de 5 días y por única vez, la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata con el trámite correspondiente. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE. Finalmente de darse el caso que, una vez formuladas las observaciones por parte de la Fiscalización, el Contratista no presentare la planilla con los respectivos cambios o no expresara las razones fundadas de su objeción en el plazo de 5 días, se entenderá que las observaciones fueron aceptadas y se tramitará la planilla por parte de la Fiscalización, teniendo el Contratista la obligación de suscribirla para el trámite respectivo. OTRAS OBLIGACIONES: El Contratista se obliga además previo a suscribir el contrato a entregar las siguientes Garantías: De buen uso del anticipo por el 100% del valor entregado en esa calidad. De fiel cumplimiento del Contrato, por el 5% del valor total del contrato. 5.2 OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE:

Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en un término de 5 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al contratante, ante los distintos organismos públicos, en un plazo de 5 días contados a partir de la petición escrita formulada por el contratista.

En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, autorizar órdenes de cambio y órdenes de trabajo, a través de las modalidades de costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra, respectivamente.

En caso de ser necesario y previo el trámite legal y administrativo respectivo, se celebrará los contratos complementarios.

Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras toda la documentación pertinente prevista en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.

Suscribir las actas de entrega recepción parciales de ser el caso, provisionales y definitivas de las obras contratadas, siempre que se haya cumplido con lo previsto


118

en la ley para la entrega recepción; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas del contrato.

La Contratante a través del Ministerio de Educación, o directamente, obtendrá la licencia ambiental categoría II ante la autoridad ambiental competente, previo al inicio de las obras.

5.3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 5.3.1. Inicio, planificación y control de obra: En las planillas de ejecución de trabajos o avance de obra, se incluirán los resultados de verificación de origen de los componentes y elementos (mano de obra, materiales, equipos y servicios) utilizados para la ejecución de los trabajos a ser planillados, declarado por la Fiscalización con base en la supervisión in situ de los trabajos, las facturas de provisión de materiales y servicios, y formularios de pago de aportes al IESS de la mano de obra. 5.3.2 Facturación: El contratista preparará las planillas, las cuales se pondrán a consideración de la fiscalización en los 5 primeros días de cada mes, y serán aprobadas por ella en el término de 5 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará el trámite de autorización del administrador del contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago. Estas planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de la Oferta y a cada planilla se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan. Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor de los trabajos ejecutados hasta el mes anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor de los trabajos acumulado hasta la fecha, incluyendo el valor de los rubros subcontratados. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.


119





II. CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

SECCION I

DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

1.1. Comisión de Evaluación: El presente procedimiento presupone la conformación obligatoria de una Comisión de Evaluación. Esta comisión analizará las ofertas de obras, considerando los requisitos mínimos y parámetros de calificación establecidos en este pliego, y recomendará a la máxima autoridad de la entidad contratante la adjudicación o la declaratoria de procedimiento desierto. 1.2. Participantes: La convocatoria está dirigida a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de éstas o consorcios, que tengan interés en participar en este procedimiento. 1.3. Presentación y apertura de ofertas: La oferta se deberá presentar de forma física y digital. La oferta física y digital, se entregará en un sobre único en la Secretaría de la Comisión de Evaluación. La oferta deberá presentarse hasta la fecha y hora indicadas en la convocatoria. Si al analizar las ofertas presentadas la entidad contratante determinare la existencia de uno o más errores de forma, reprogramará el cronograma del proceso en función del término concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados. Para tal fin otorgará a los oferentes entre dos y máximo cinco días hábiles a partir de la correspondiente notificación. El contrato deberá ser protocolizado ante Notario Público. Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato deberán protocolizarse conjuntamente con el contrato, exclusivamente. Una hora más tarde de aquella fijada como límite para la presentación de las ofertas, se procederá a su apertura. El acto de apertura de ofertas será público y se efectuará en el lugar, día y hora fijados en la convocatoria. De la apertura, en la que podrán estar presentes los oferentes que lo deseen, se levantará un acta que será suscrita por los integrantes de la Comisión de Evaluación o si fuera del caso la máxima autoridad o su delegado, con la siguiente información. a) Nombre de los oferentes; b) Valor de la oferta económica, identificada por oferente; c) Plazo de ejecución propuesto por cada oferente;


120

d) Número de hojas de cada oferta; 1.4. Obligaciones de los oferentes: Los oferentes deberán revisar cuidadosamente el pliego y cumplir con todos los requisitos solicitados en él. Su omisión o descuido al revisar los documentos no le relevará de cumplir lo señalado en su propuesta. 1.5. Preguntas, respuestas y aclaraciones: Todo interesado en presentar propuestas en el procedimiento tiene la facultad y el derecho de, en el caso de detectar un error, omisión o inconsistencia en el pliego, o si necesita una aclaración sobre una parte de los documentos, solicitar a la Comisión de Evaluación la respuesta a su inquietud o consulta. La entidad responderá las preguntas o realizará las aclaraciones que fueren necesarias, de acuerdo a lo establecido en la convocatoria. Las preguntas se efectuarán por correo electrónico a la dirección [email protected]. La Comisión de Evaluación dará respuesta a las preguntas efectuadas y procederá a realizar las aclaraciones que considere en caso de existir. 1.6. Modificación del pliego: La Comisión de Evaluación de la entidad contratante, podrá emitir aclaraciones o modificaciones respecto de las condiciones de los pliegos, por propia iniciativa o por pedido de los participantes, siempre que éstas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, hasta el término máximo para responder preguntas. La Comisión de Evaluación podrá ajustar el cronograma de ejecución del procedimiento precontractual con la motivación respectiva, y podrá realizarse hasta la fecha límite para contestar las preguntas formuladas y realizar aclaraciones. 1.7. Convalidación de errores de forma: Las ofertas, una vez presentadas no podrán modificarse. No obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante, dentro del término establecido por la entidad contratante. Dicho término se fijará a criterio de la Entidad Contratante, en relación al nivel de complejidad y magnitud de la información requerida. El pedido de convalidación será notificado a todos los oferentes a través del canal respectivo. Se entenderán por errores de forma aquellos que no implican modificación alguna del contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipográficos, de foliado, sumilla o certificación de documentos sobre su capacidad legal, técnica o económica; legibilidad de la información, contradicciones o discordancias que causen duda entre la información consignada por el participante en su oferta y la documentación con la que lo respalda. La convalidación de errores de forma se cumplirá dentro del término mínimo de 2 o máximo de 5 días, contado a partir de la fecha de notificación, conforme lo determinado en el cronograma del procedimiento. El pedido de convalidación de errores será notificado a todos los participantes en el proceso. Los oferentes presentarán físicamente los documentos objeto de convalidación, por lo que la entidad contratante está en la obligación de recibirlos y analizarlos. Cuando se trate de errores de foliado o de sumilla o falta de firma en un formulario, la entidad contratante convocará tanto al oferente como a los demás participantes del procedimiento de contratación para que estén presentes al momento de la convalidación, en ejercicio del principio de transparencia.

mailto:[email protected]


121

Podrán ser considerados dentro de la etapa de convalidación de errores, la aclaración, ampliación o precisión requeridas respecto de una determinada condición cuando ésta se considere incompleta, poco clara o incluso contradictoria con respecto a otra in formación dentro de la misma oferta. 1.7.1. ERRORES NO SUBSANABLES.- Son errores no convalidables, los siguientes: 1.7.1.1. La alteración o modificación del contenido de la carta de presentación y compromiso o de cualquier otro formulario de tal manera que se pueda entender la existencia de una oferta condicional; 1.7.1.2. La no presentación de cualquiera de los formularios que hacen parte de la oferta conforme la condición y naturaleza jurídica del oferente, luego de haber sido requeridos en la convalidación. 1.7.1.3. La omisión o incumplimiento de cualquiera de los requisitos exigidos en los pliegos. Se considerará omisión la falta de documentación sobre un hecho, circunstancia o condición exigida en los pliegos, siempre y cuando, no exista referencia documental en la oferta misma; el incumplimiento de requisito, cuando con la documentación que constituye la oferta no se cumpla la exigencia de la entidad contratante, Por tanto, no se solicitará convalidación de información o documentación presentada que incumpla con los pliegos. La existencia de errores no convalidables constituirá causal para el rechazo de la oferta. 1.7.2. ERRORES ARITMÉTICOS.- Los errores aritméticos no serán materia de convalidación de la oferta económica, sino de corrección. Cuando en las ofertas se detectare errores aritméticos relativos a los precios totales previstos en la tabla de cantidades y precios o cantidades requeridas por las entidades contratantes, será la máxima autoridad o su delegado o la Comisión de Evaluación, según corresponda, el responsable de efectuar la corrección aritmética de la oferta. En ningún caso la máxima autoridad o su delegado o la Comisión de Evaluación, según el caso, podrá modificar el precio unitario ofertado. Tratándose de procedimientos para la ejecución de obras el precio unitario ofertado será el constante en el Análisis de Precios Unitarios APU, el que deberá ser incorporado a la tabla de cantidades y precios. De existir diferencias entre el precio unitario previsto en el Análisis de Precios Unitarios y el de la Tabla de Cantidades y Precios, prevalecerá el del Análisis de Precios Unitarios. Existiendo diferencias entre las unidades de medida o las cantidades requeridas en los pliegos y las ofertadas, se estará a las establecidas en los pliegos debiendo realizarse la corrección respectiva. Las correcciones aritméticas no constituyen causa para el rechazo o descalificación de la oferta.


122

1.7.3. PROHIBICIÓN DE CONVALIDACIÓN.- Las entidades contratantes no podrán, durante la etapa de convalidación de errores y bajo este tenor, requerir a los oferentes la justificación, presentación o acreditación de documentos o condiciones que no hubieran estado previstas en los pliegos del proceso. Tampoco podrán las entidades contratantes dentro de esta etapa, formular aclaraciones, modificaciones o nuevos requerimientos respecto de las condiciones establecidas en los pliegos, ni sobre las capacidades técnicas, económicas o legales de los oferentes. En ninguna circunstancia se procederá a solicitar convalidación de documentos o información que no se encuentre referenciada en la oferta. 1.7.4. MOTIVACIÓN RESPECTO DE LA CONVALIDACIÓN.- Concluido el término para convalidación de errores, la entidad contratante tiene la obligación de revisar minuciosamente la convalidación efectuada de modo que la decisión de aceptarla o no se encuentre claramente motivada, la que constará en el informe de evaluación de ofertas. 1.7.5. INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS.- La entidad contratante en el informe de evaluación de ofertas deberá señalar detallada y motivadamente los errores que fueron o no convalidados. 1.7.6. RECHAZO DE LA OFERTA.- En el caso de que los requerimientos de convalidación notificados por la entidad contratante no fueran presentados por el oferente en el término fijado para el efecto, o presentados no resulten satisfactorios, será causa para el rechazo o descalificación de la oferta; siempre y cuando éstos comprometan un requisito o capacidad jurídica, técnica o económica establecidos como mínimos en los pliegos del proceso. 1.8. Causas de rechazo: Luego de evaluados los documentos de la oferta, la Comisión de Evaluación o el delegado de la máxima autoridad, según el caso, rechazará una oferta por las siguientes causas: 1.8.1. Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y condiciones particulares que incluyen las especificaciones técnicas y los formularios del pliego. 1.8.2. Si se hubiera entregado y/o presentado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para ello. 1.8.3. Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados. 1.8.4. Si el contenido de cualquiera de los acápites de los formularios difiriere del previsto en el pliego, condicionándolo o modificándolo, de tal forma que se alteren las condiciones contempladas para la ejecución del contrato. De igual forma, si se condicionara la oferta con la presentación de cualquier documento o información. 1.8.5. Si el oferente no hubiere atendido la petición de convalidación, en el término fijado para el efecto, siempre y cuando el error no convalidado constituya causal de rechazo. Una oferta será descalificada por la entidad contratante en cualquier momento del procedimiento si, de la revisión de los documentos que fueren del caso, pudiere evidenciarse


123

inconsistencia, simulación o inexactitud de la información presentada. La entidad contratante podrá solicitar al oferente la documentación que estime pertinente referida en cualquier documento de la oferta, relacionada o no con el objeto de la contratación, para validar la información manifestada en la oferta. La adjudicación se circunscribirá a las ofertas calificadas. No se aceptarán ofertas alternativas. Ningún oferente podrá intervenir con más de una oferta. 1.9. Adjudicación y notificación: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, con base en el resultado de la evaluación de las ofertas, reflejado en el informe elaborado por los integrantes de la Comisión de Evaluación, adjudicará el contrato a la propuesta más conveniente para los intereses institucionales, mediante resolución motivada. 1.10. Garantías: En forma previa a la suscripción de los contratos derivados de los procedimientos establecidos en este pliego, se deberán presentar las garantías que fueren aplicables de acuerdo a estos pliegos. 1.10.1. La garantía de fiel cumplimiento del contrato se rendirá por un valor igual al cinco por ciento (5%) del monto total del mismo. La que deberá ser presentada previo a la suscripción del contrato. 1.10.2. La garantía de buen uso del anticipo se rendirá por un valor igual al determinado y previsto en el presente pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto, la que deberá ser presentada previo a la entrega del mismo. El valor que por concepto de anticipo otorgará la entidad contratante al contratista, no podrá ser superior al treinta por ciento (30%) del monto adjudicado. El valor será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento.

El contratista, en forma

previa a la suscripción del contrato, deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido. El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El administrador del contrato o el fiscalizador designado por la entidad contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de devengamiento del anticipo o ejecución contractual. El monto del anticipo entregado por la entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato. 1.10.3. Las garantías técnicas serán presentadas en el caso de que en la obra materia del procedimiento de contratación se contemple la provisión o instalación de equipos. 1.11. Cancelación del procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de las ofertas, la máxima autoridad de la entidad contratante podrá cancelar el procedimiento en los siguientes casos:


124

1. De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente; 2. Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la

contratación; en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento; y, 3. Por violación sustancial de un procedimiento precontractual establecido en estos

pliegos. 1.12. Declaratoria de procedimiento desierto: La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, hasta antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento. Dicha declaratoria se realizará mediante resolución de la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, fundamentada en razones técnicas, económicas y/o jurídicas. Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado podrá disponer su archivo o su reapertura. La declaratoria de desierto se producirá en los siguientes casos:

1. Por no haberse presentado oferta alguna; 2. Por haber sido inhabilitadas las ofertas presentadas por incumplimiento de las

condiciones o requerimientos establecidos en los Pliegos; 3. Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario, siempre que no

sea posible adjudicar el contrato a otro oferente; y, 4. Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las

ofertas o la única presentada. La declaratoria de inconveniencia deberá estar sustentada en razones económicas, técnicas o jurídicas.

La declaratoria de desierto o cancelación no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los oferentes. 1.13. Adjudicatario fallido: En caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado le declarará adjudicatario fallido. Cuando la entidad contratante haya cumplido lo previsto en el párrafo precedente, llamará al oferente que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, quien deberá cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligación de mantener su oferta, en los términos que la presentará, hasta la suscripción del contrato, siempre que convenga a los intereses nacionales o institucionales. Si el oferente llamado como segunda opción no suscribe el contrato, la Entidad declarará desierto el procedimiento por oferta fallida, sin perjuicio de la declaración de fallido al segundo adjudicatario. 1.14. Suscripción del contrato: Dentro del término de 15 días, contado a partir de la fecha de notificación de la adjudicación, la Entidad suscribirá el contrato que es parte integrante de este pliego. La entidad contratante realizará la publicación de la Resolución de adjudicación en el mismo día en que ésta haya sido suscrita. 1.15. Precios unitarios y reajuste: El contratista renuncia expresamente al reajuste de precios y así se hará constar en el contrato.


125

Las cantidades de obra que constarán en el contrato son estimadas y pueden variar durante la ejecución del mismo. Los análisis de precios unitarios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. No hay opción ni lugar a reclamo alguno por los precios unitarios ofertados. Para el presente procedimiento no se contempla reajuste de precios. 1.16. Moneda de cotización y pago: Las ofertas deberán presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda. 1.17. Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta, lo deberán realizar en el término máximo de 5 días de emitido el acto administrativo. 1.18. Administración del contrato: La entidad contratante designará de manera expresa un administrador del contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y aprobará las multas y/o sanciones a que hubiere lugar y que hubieran sido solicitadas o establecidas por la fiscalización. El administrador del contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con las especificaciones constantes en el presente pliego y en el propio contrato; revisará la planilla aprobada previa a su autorización para la correspondiente gestión de pago. 1.19. Transferencia tecnológica: En los contratos de ejecución de obras que incorporen bienes de capital se observará y aplicará la transferencia tecnológica, que permita a la entidad contratante asumir la operación y utilización de la infraestructura y los bienes que la integran, la transferencia de conocimientos técnicos que el contratista debe cumplir con el personal y la eventual realización de posteriores desarrollos o procesos de control y seguimiento, de así requerirse. En las condiciones particulares del contrato se agregará la cláusula pertinente, cuando corresponda. 1.20. Fiscalización: Las actividades de fiscalización, las cuales serán contratadas de forma externa a la institución, propenderán a la verificación y supervisión del uso de una adecuada técnica y correcta ejecución de la obra, en aplicación de los términos y condiciones previstas en la oferta adjudicada a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, rubros contractuales, especificaciones técnicas, a las especificaciones del PMA y del cumplimiento de la legislación ambiental vigente, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores, transferencia tecnológica, cuando corresponda, y normas técnicas aplicables, con sujeción a lo previsto en el contrato. El SECOB deberá asegurar la contratación de la fiscalización de forma previa al inicio de obras. La fiscalización será responsable de asegurar el debido y estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas de diseño y materiales por parte del contratista, debiendo en todo


126

momento observar las que hacen parte de los diseños definitivos y el contrato. Así como de las especificaciones del PMA y del cumplimiento de la legislación ambiental vigente La fiscalización no podrá cambiar las especificaciones generales o técnicas de diseño o de materiales sin la justificación técnica correspondiente. En el caso de existir diferencias entre la fiscalización y el contratista, éste último podrá solicitar la intervención del administrador del contrato a fin de que dirima la situación o desavenencia que se hubiera presentado. 1.21. Control ambiental: El contratista deberá realizar todas las actividades constructivas a su cargo, cumpliendo con la normativa ambiental vigente. 1.22. Visitas al sitio de las obras: En el caso de que la entidad contratante considerare necesario el cumplimiento de una visita técnica al sitio donde se ejecutarán las obras, éstas se podrán realizar en cualquier momento y hasta la fecha límite de entrega de ofertas. En ningún caso este requisito será obligatorio ni las condiciones de la visita podrán ser discriminatorias. En consecuencia, ni la ausencia en la visita técnica por parte del participante o la falta de presentación del certificado de visita, -de existir éste-, será motivo para inhabilitar la oferta, pues no será considerada como parámetro de evaluación. 1.23. Subcontratación: El contratista bajo su riesgo y responsabilidad podrá subcontratar con personas naturales o jurídicas, de acuerdo al porcentaje establecido en la LOSNCP. 1.24. Inconsistencia, simulación y/o inexactitud de la información: En el caso de que la entidad contratante encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el oferente, adjudicatario o contratista, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, descalificará del procedimiento de contratación al proveedor, lo declarará adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda y, en último caso, previo al trámite de terminación unilateral, sin perjuicio además, de las acciones judiciales a que hubiera lugar.


127



CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “PAJÁN”, UBICADA EN LA PARROQUIA PAJÁN, CANTÓN

PAJÁN, PROVINCIA DE MANABÍ

SECCIÓN II

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 2.1. Metodología de evaluación de las ofertas: La evaluación de las ofertas se encaminará a proporcionar una información imparcial de las ofertas. Se establecen de manera general para ello tres etapas: la primera, bajo metodología “Cumple / No Cumple”, en la que se analizan los documentos exigidos cuya presentación permite habilitar las propuestas (integridad de la oferta), y la verificación del cumplimiento de capacidades mínimas; la segunda: convalidación de errores y la tercera, en la que se evaluarán, mediante parámetros cuantitativos o valorados, las mayores capacidades de entre los oferentes que habiendo cumplido la etapa anterior, se encuentran aptos para esta calificación. 2.2. Parámetros de Evaluación: Los parámetros de evaluación a seguirse son los contemplados en este documento. 2.3.- De la evaluación:- a. Primera Etapa: Integridad de las ofertas y verificación de requisitos mínimos. Metodología “Cumple/ No Cumple” a.1.- Integridad de las ofertas: Se revisará que las ofertas hayan incorporado todos los formularios definidos en el presente pliego, conforme el siguiente detalle:

I. Formulario de oferta

II. Formularios de compromiso de participación del personal técnico y hoja de vida

III. Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser el caso)

El Formulario de Oferta contendrá los documentos, claramente descritos en las Condiciones Particulares de los Pliegos para los Contratos de Obra, Aquellas ofertas que contengan los formularios debidamente elaborados y suscritos el Formulario de Oferta, pasarán a la evaluación “cumple / no cumple”; caso contrario serán rechazadas. a.2. Verificación de requisitos mínimos: Evaluación de la oferta técnica (cumple / no cumple).- Los parámetros de calificación deberán estar definidos y dimensionados por la entidad contratante, no darán lugar a dudas, ni a interpretación o a la subjetividad del


128

evaluador, se considerarán parámetros técnico-económicos con dimensionamiento de mínimos admisibles y de obligatorio cumplimiento.

c. Segunda Etapa: Convalidación de errores

Se efectuará conforme lo determinado en el numeral 1.7 Convalidación de errores de la Sección II CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS de este pliego.

d. Tercera etapa: Evaluación por puntaje.-

En esta etapa se procederá a la ponderación valorada de las condiciones diferenciadoras de las ofertas para cada uno de los parámetros señalados en el pliego, a partir de la acreditación de mejores condiciones que las fijadas como mínimos o máximos. En las condiciones particulares del presente pliego se describen los parámetros por la entidad contratante para este procedimiento de contratación, los cuales estarán completamente definidos, no serán restrictivos o discriminatorios y contarán con el medio de medición y comprobación. Dicha calificación permitirá la adecuada aplicación del criterio de mejor costo. Por regla general, se deberá adjudicar a la oferta que obtenga el mayor puntaje de acuerdo a la valoración de los parámetros y cuyos resultados combinen los aspectos técnicos, financieros, legales y económicos de las ofertas. Al evaluar las ofertas presentadas por una asociación, consorcio o compromiso de asociación o consorcio, las entidades contratantes deberán considerar los aportes de cada participante, con base en la información que deberá desglosarse a través del formulario de la oferta, que es parte del presente pliego. En la metodología de evaluación por puntajes se observará el principio de la proporcionalidad o ponderación y en consecuencia la aplicación de puntajes de “cero” no será pertinente. 2.5. Formulario para la elaboración de las ofertas: El oferente incluirá en su oferta la información que se establece en el Formulario de Oferta. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condición que la información sea la que se solicita y que se respeten los campos existentes en el formulario que contiene el presente pliego.


129





SECCIÓN III

FASE CONTRACTUAL

3. 1. Ejecución del contrato: 3.1.1. Inicio, planificación y control de obra: El contratista iniciará los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. En el plazo contractual, el contratista analizará conjuntamente con la fiscalización el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su oferta para la ejecución de la obra materia del presente procedimiento de contratación. Por razones no imputables al contratista, la fiscalización reprogramará y actualizará el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos Igual actualización se efectuará cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirán para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecución de los trabajos. 3.1.2. Cumplimiento de especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones técnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos aprobados por la entidad contratante. Asi como en cumplimiento de las especificaciones del PMA y del cumplimiento de la legislación ambiental vigente En caso de que el contratista descubriere discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisión de la fiscalización será de cuenta y riesgo del contratista. En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o el contratista no pudiere obtenerla directamente de los planos, éstas se solicitarán a la fiscalización. La fiscalización proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones, planos y dibujos suplementarios o de detalle, para realizar satisfactoriamente el proyecto. 3.1.3. Personal del contratista: El contratista empleará personal técnico y operacional en número suficiente para la ejecución oportuna de las obras y con la debida experiencia. El personal técnico deberá ser el mismo que consta en el listado de personal que se presentó en la oferta. Para su reemplazo se deberá solicitar previamente al fiscalizador su conformidad, acompañando la hoja de vida del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.


130

El fiscalizador podrá requerir en forma justificada al contratista, el reemplazo de cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones. 3.1.4. Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la fiscalización. Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista serán nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalización podrá exigir, cuando así lo considere necesario, para aquellos materiales que requieran de un tratamiento o manejo especial, que se coloquen sobre plataformas o superficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. Los materiales almacenados, aun cuando se haya aprobado antes de su uso, serán revisados al momento de su utilización, para verificar su conformidad con las especificaciones. 3.1.5. Obligaciones del contratista: El contratista debe contar con o disponer de todos los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de la obra, especialmente, pero sin limitarse a cumplimiento de legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección del público, personal de la fiscalización y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos. Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s). El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada.


131

El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes. El contratista, en general, deberá cumplir con todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito. 3.1.6. Obligaciones de la contratante:

a) Designar al administrador del contrato. b) Designar/contratar a la fiscalización del contrato, la fiscalización será contratada

externamente a través de un proceso licitatorio. c) La contratante a través del Ministerio de Educación, será responsable de obtener

todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecución (licencia ambiental), así como la vigilancia de la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, en forma previa a suscribir el contrato.

3.1.7. Vigilancia y custodia: El contratista tiene la obligación de cuidar las obras a él encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. 3.1.8. Trabajos defectuosos o no autorizados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueren defectuosos, por causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista. Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las órdenes de la fiscalización; por tal razón, correrán por cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar, los costos y el tiempo que ello conlleve. El contratista tendrá derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y especificaciones que sean aceptados por la fiscalización. No tendrá derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y demás gastos que correspondan a la ejecución de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendrá derecho al pago por la remoción de los elementos sobrantes. Todos los trabajos que el contratista deba realizar por concepto de reparación de defectos, hasta la recepción definitiva de las obras, serán efectuados por su cuenta y costo siempre que la fiscalización compruebe que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligación expresa o implícita en el contrato. 3.1.9. Pagos: El trámite de pago seguirá lo estipulado en las cláusulas respectivas del contrato.


132

3.1.10. Administrador del Contrato.- El administrador del contrato es el supervisor designado por la máxima autoridad de la entidad contratante, o su delegado, responsable de la coordinación y seguimiento de las actividades de construcción y de las acciones del fiscalizador. Corresponde, en todos los casos, evaluar las acciones, decisiones y medidas tomadas por la fiscalización para la ejecución de la obra, con estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales, conforme los programas, cronogramas, plazos y costos previstos; y, emitir la autorización o conformidad respectiva. Solo contando con la autorización del administrador del contrato, el contratista podrá ejecutar las obras adicionales por costo más porcentaje, aumento de cantidades de obra y contratos complementarios. Para éste último caso, el contratista solo podrá ejecutar los trabajos una vez suscrito el contrato respectivo. El administrador del contrato tendrá la potestad de dirimir en el caso de existir diferencias de carácter técnico o económico entre el contratista y la fiscalización respecto de la ejecución del contrato. El administrador será el encargado de la administración de las garantías, durante todo el período de vigencia del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, así como también deberá atenerse a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato. Sin perjuicio de que esta actividad sea coordinada con el área financiera (Tesorería) de la entidad contratante a la que le corresponde el control y custodia de las garantías. Respecto de su gestión reportará a la máxima autoridad institucional o ante la autoridad prevista en el contrato (área requirente), debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos, económicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del objeto del contrato. 3.1.11 Fiscalizador del Contrato.- El/la fiscalizador/a del contrato será la persona con quien la CONTRATISTA, deberá canalizar y coordinar todas y cada una de las obligaciones contractuales convenidas, así como a los integrantes de la Comisión para la recepción parcial, provisional, y definitiva del contrato. El/la Fiscalizador/a del Contrato, está autorizado/a para realizar las gestiones inherentes a su ejecución, incluyendo aquello que se relaciona con el trámite de pedidos de prórroga que pudiera formular la CONTRATISTA, cuya aprobación definitiva, de ser procedente, corresponderá al administrador del contrato, y en el caso de que tales prórrogas modificaren el plazo total de ejecución contractual se requerirá adicionalmente la aprobación de la máxima autoridad o de su delegado. El/la Fiscalizador/a será el/la encargado/a de velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas legales asi como a las especificaciones del PMA y del cumplimiento de la legislación ambiental vigente y de todas y cada una de las obligaciones y compromisos contractuales asumidos por parte de la CONTRATISTA. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados y establecerá las multas y sanciones a que hubiere lugar, particular del que informará al administrador del contrato a fin de que, de aprobarse le sean aplicadas al Contratista. El/la fiscalizador/a


133

deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato y presentará los informes que le requiera el administrador del contrato o las autoridades respectivas.


134





III. FORMULARIOS LICITACIÓN INTERNACIONAL

CARTA DE PRESENTACIÓN Y COMPROMISO NOMBRE DEL OFERENTE: ……………………………………………………….. 1.1 PRESENTACIÓN Y COMPROMISO El que suscribe, en atención a la convocatoria efectuada por el Servicio de Contratación de Obras (SECOB) para la ejecución de CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ESTANDARIZADA DEL MILENIO TIPOLOGÌA MAYOR: “PAJÁN”, UBICADA EN LA PARROQUIA PAJÁN, CANTÓN PAJÁN, PROVINCIA DE MANABÍ, luego de examinar el pliego del presente procedimiento de ejecución de obras, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante legal o apoderado de ....... si es persona jurídica), (procurador común de…, si se trata de asociación o consorcio) declara que:

1. El oferente es proveedor elegible de conformidad con las disposiciones de estos pliegos.

2. La única persona o personas interesadas en esta oferta está o están nombradas en

ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

3. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u

otras personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de ejecución de obras y, en todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así como declara que no establecerá, concertará o coordinará –directa o indirectamente, en forma explícita o en forma oculta- posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación. En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado del Ecuador, si se evidencia


135

la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este proceso de contratación.

4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial y especial

aplicable a su actividad económica, profesión, ciencia u oficio; y, que los equipos vehículos y materiales que se incorporarán a la obra, así como los que se utilizarán para su ejecución, en caso de adjudicación del contrato, serán de propiedad del oferente o arrendados y contarán con todos los permisos que se requieran para su utilización.

5. Suministrará la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la construcción del

proyecto, de acuerdo con el pliego, realizará las obras en el plazo y por los precios unitarios indicados en el Formulario de Oferta; que al presentar esta oferta, ha considerado todos los costos obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social, ambientales y tributarias vigentes en el Ecuador.

6. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha

efectuado o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la Entidad Contratante que hubiera tenido o tenga que ver con el presente procedimiento de contratación en sus etapas de planificación, programación, selección, contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, calificación de ofertas, selección de contratistas, adjudicación o declaratoria de procedimiento desierto, recepción de productos o servicios, administración o supervisión de contratos o cualquier otra intervención o decisión en la fase precontractual o contractual.

7. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos

establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 que anteceden, la Entidad Contratante le descalifique como oferente, o dé por terminado en forma inmediata el contrato, observando el debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales violaciones hayan ocasionado.

8. Conoce las condiciones del sitio de la obra, ha estudiado los planos, especificaciones

técnicas y demás información del pliego, las aclaraciones y respuestas realizadas en el proceso, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento por estas causas.

9. Entiende que las cantidades indicadas en el Formulario de Oferta para este proyecto

son solamente aproximadas y, por tanto sujetas a aumento o disminución, por lo que está dispuesto a efectuar los aumentos y/o disminuciones de las cantidades requeridas que fueren necesarios, a los precios unitarios de la oferta, y dentro de los límites indicados en los planos y especificaciones técnicas, y utilizando la modalidad de contratos complementarios, órdenes de trabajo, costo más porcentaje y aumento de cantidades de obra.


136

10. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato comprometiéndose a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que cuente la Entidad Contratante, los mismos que declara conocerlos; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios.

11. Conoce y acepta que la Entidad Contratante se reserva el derecho de adjudicar el

contrato, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de reparación o indemnización a su favor.

12. Se somete a las disposiciones de la Ley aplicable y vigente en el Ecuador, así como a

las relacionadas directamente al objeto del contrato.

13. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, al tiempo que autoriza a la Entidad Contratante a efectuar averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se comprobare administrativamente por parte de las entidades contratantes que el oferente o contratista hubiere alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, dicha falsedad ideológica será causal para descalificarlo del procedimiento de contratación, declararlo adjudicatario fallido o contratista incumplido, según corresponda, previo el trámite respectivo; y, sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiera lugar.

14. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y reglamentarias pertinentes.

15. Bajo juramento, que no está incurso en inhabilidades para contratar con el Estado

Ecuatoriano.

16. En caso de que sea adjudicatario, conviene en:

a) Firmar el contrato dentro del término máximo de 30 días desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo a la suscripción del contrato presentará las garantías correspondientes.

b) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del

contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva.

c) Garantizar todo el trabajo que efectuará de conformidad con los documentos del contrato, y mantener o reparar la obra hasta su recepción definitiva.


137

d) Si el oferente que resulte adjudicado fuere extranjero, previamente a la firma del contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el país conforme lo disponen el artículo 6 y la Sección XIII de la Ley de Compañías; y, a obtener el RUP).

Firma del Representante Legal o Procurador Común

Lugar y Fecha


138

1.2 DATOS GENERALES DEL OFERENTE. NOMBRE DEL OFERENTE: (determinar si es persona natural, jurídica, consorcio o asociación; en este último caso, se identificará a los miembros del consorcio o asociación. Se determinará al representante legal, apoderado o procurador común, de ser el caso).

País de origen:

Ciudad:

Calle (principal)

No:

Calle (intersección):

Teléfono(s):

Correo electrónico

Cédula de Ciudadanía (Pasaporte):

R.U.C:

En caso de tener domicilio en el Ecuador

Ciudad:

Calle (principal)

No:

Calle (intersección):

Teléfono(s):


Lugar y Fecha


139

1.3 NÓMINA DE SOCIO(S), ACCIONISTA(S)O PARTÍCIPE(S) MAYORITARIOS DEPERSONAS JURÍDICAS OFERENTES.

A. DECLARACIÓN En mi calidad de representante legal de…….. (Razón social) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que: 1. Libre y voluntariamente presento la nómina de socios, accionista o partícipes mayoritarios que detallo más adelante, para la verificación de que ninguno de ellos esté inhabilitado en el RUP para participar en los procedimientos de contratación pública; 2. Que la compañía a la que represento…… (El oferente deberá agregar la palabra SI, o la palabra, NO, según corresponda a la realidad) está registrada en la BOLSA DE VALORES. (En caso de que la persona jurídica tenga registro en alguna bolsa de valores, deberá agregar un párrafo en el que conste la fecha de tal registro, y declarar que en tal virtud sus acciones se cotizan en la mencionada Bolsa de Valores.) 3. Me comprometo a notificar a la Entidad Contratante la transferencia, cesión, enajenación, bajo cualquier modalidad de las acciones, participaciones o cualquier otra forma de participación, que realice la persona jurídica a la que represento. En caso de no hacerlo, acepto que la Entidad Contratante declare unilateralmente terminado el contrato respectivo.(Esta declaración del representante legal solo será obligatoria y generará efectos jurídicos si la compañía o persona jurídica NO cotiza en bolsa) 4. Acepto que en caso de que el accionista, partícipe o socio mayoritario de mi representada esté domiciliado en un paraíso fiscal que no sea miembro de Corporación Andina de Fomento, la Entidad Contratante descalifique a mi representada inmediatamente. 5. Garantizo la veracidad y exactitud de la información; y, autorizo a la Entidad Contratante, al Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, o a los órganos de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal información. 6. Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaración no corresponda a la verdad, la Entidad Contratante: a. Observando el debido proceso, aplique la sanción indicada en el último inciso del artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública –LOSNCP-; b. Descalifique a mi representada como oferente; o, c. Proceda a la terminación unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del artículo 64 de la LOSNCP, si tal comprobación ocurriere durante la vigencia de la relación contractual. Además, me allano a responder por los daños y perjuicios que estos actos ocasionen.

B. NÓMINA DE SOCIOS, ACCIONISTAS O PARTÍCIPES:


140

TIPO DE PERSONA JURÍDICA:

Compañía Anónima

Compañía de Responsabilidad Limitada

Compañía Mixta

Compañía en Nombre Colectivo

Compañía en Comandita Simple

Sociedad Civil

Corporación

Fundación

Asociación o consorcio

Otra

Nombres completos del socio(s), accionista(s),

partícipe(s)

Número de cédula de identidad, RUC o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso

Porcentaje de participación en la estructura de

propiedad de la persona jurídica

Domicilio

Fiscal

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partícipe (s) mayoritario (s) es una persona jurídica, de igual forma, se deberá identificar los nombres completos de todos los socio (s), accionista (s) o partícipe (s), para lo que se usará el siguiente formato:

Nombres completos del socio(s), accionista(s),

partícipe(s)

Número de cédula de identidad, RUC o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso

Porcentaje de participación en la estructura de

propiedad de la persona jurídica

Domicilio

Fiscal

Notas:

1. Este formato 1.3 del Formulario de la oferta solo será llenado por personas jurídicas. (Esta obligación será aplicable también a los partícipes de las asociaciones o consorcios que sean personas jurídicas, constituidos de conformidad con el artículo 26 de la LOSNCP.)

2. La falta de presentación del formato por parte de la Persona Jurídica será causal de descalificación de la oferta.

3. Las personas naturales no están obligadas a presentar el Formato 1.3 del Formulario de la Oferta.


Lugar y Fecha


141

1.4 SITUACIÓN FINANCIERA

La situación financiera del oferente nacional se demostrará con la presentación del formulario de declaración de impuesto a la renta del ejercicio fiscal inmediato anterior que fue entregada al Servicio de Rentas Internas SRI. Para el caso de oferentes extranjeros con el documento que acredite tal situación presentados a la autoridad competente del país al que pertenezca. EL participante presentará la información requerida por la entidad para los índices financieros por ella solicitada, conforme el siguiente cuadro:

Índice Indicador solicitado Indicador declarado

por el oferente

Observaciones

Solvencia** Activo Corriente / Pasivo Corriente = o > 1.00

Endeudamiento** Pasivo Total / Patrimonio < 0,85


Lugar y Fecha


142

1.5 TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

NÚMERO DE

RUBRO CÓDIGO

DESCRIPCION DEL RUBRO

UNIDAD CANTIDAD P. UNIT. P.TOTAL

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (en números y letras), sin IVA Firma del Representante Legal o Procurador Común

Lugar y Fecha


143

1.6 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOMBRE DEL OFERENTE :

Hoja …….. de ……..

CODIGO N :

UND.

EQUIPO

DESCRIPCION Horas/Equipo TARIFA C / HORA Rend. u/h COSTO TOTAL

A B C=A*B R D=C*R

SUB - TOTAL ( M )

MANO DE OBRA

DESCRIPCION Horas/Hombre JOR. / HORA C / HORA Rend. u/h COSTO TOTAL

A B C=A*B R D=C*R

SUB - TOTAL ( N )

MATERIALES

UND. CANTIDAD P. UNITARIO COSTO TOTAL

A B C=A*B

SUB - TOTAL ( O )

TRANSPORTE

DESCRIPCION UND. CANTIDAD DMT (Km) TARIFA (Km) COSTO TOTAL

A B C D=A*B*C

SUB - TOTAL ( P )

TOTAL COSTOS DIRECTOS ( M+N+O+P )

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

UTILIDAD

________________________________ PRECIO DE CALCULO

FIRMA DEL OFERENTE O SU

REPRESENTANTE

PRECIO OFERTADO EN DOLARES $

LUGAR y FECHA

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RUBRO

ESPECIFICACION :


144

1.7 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN Indicar con el suficiente detalle la metodología y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de trabajo simultáneo que se propone. Usar las hojas que se consideren necesarias. El oferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar. Adicionalmente el oferente de manera obligatoria presentará la programación y cronogramas de obra en formato Microsoft Project, de forma impresa y en dispositivo magnético Firma del Representante Legal o Procurador Común

Lugar y Fecha


145

1.8 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

Rubro

Cantidad

Precio unitario

Precio total

Tiempo en (meses)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inversión mensual

Avance parcial en %

Inversión acumulada

Avance acumulado en %


Lugar y Fecha


146

1.9 EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Contratante Objeto del contrato

Valor del

Contrato

Plazo contractua

l Fechas de ejecución Observaciones

Inicio Terminació

n

A) Experiencia en obras similares Con un acta de entrega-recepción provisional o definitiva

1

2

3

B) Contratos en ejecución con un avance de al menos el 75% contratado

1

2

3

NOTA: Se adjuntará la planilla de avance que justifica el porcentaje requerido o la certificación correspondientes según el caso. Firma del Representante Legal o Procurador Común

Lugar y Fecha


147

1.10 PERSONAL TÉCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO

Nombre Nacionalida

d Título

Fecha grado

Cargo a ocupar

Participación Experiencia en

obras similares

Observaciones


Lugar y Fecha


148

1.11 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Detalle del equipo (Tipo,

potencia, capacidad,

etc.)

Fecha de fabricación

Ubicación actual

Propietario actual

Matrícula No. **

Observaciones

** La columna con información de matrícula deberá ser completada exclusivamente

tratándose de vehículos y equipo caminero.


Lugar y Fecha


149

1.12 COMPROMISO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Yo, ........................................., en mi calidad de persona natural / REPRESENTANTE LEGAL de ……………………, de profesión .............................., con número de RUC …………., me comprometo a darle fiel y estricto cumplimiento a lo determinado en el numeral 1.19 de estos pliegos que estipulan “En los contratos de ejecución de obras que incorporen bienes de capital se observará y aplicará la transferencia tecnológica, que permita a la entidad contratante asumir la operación y utilización de la infraestructura y los bienes que la integran, la transferencia de conocimientos técnicos que el contratista debe cumplir con el personal y la eventual realización de posteriores desarrollos o procesos de control y seguimiento, de así requerirse. En las condiciones particulares del contrato se agregará la cláusula pertinente, cuando corresponda”; en el caso de que suscriba el contrato de ejecución de las obras. Firma del Representante Legal o Procurador Común

Lugar y Fecha


150

SECCIÓN II. FORMULARIO DE COMPROMISO DE PARTICIPACION DEL PERSONAL

TECNICO Y HOJA DE VIDA

2.1 COMPROMISO DEL PROFESIONAL ASIGNADO AL PROYECTO

Hoja ____ de ___ Yo, (nombre del profesional), me comprometo con (nombre del oferente) a prestar mis servicios en calidad de (título profesional), para (cargo asignado) durante la realización del proyecto, en caso de adjudicación, adjuntando al presente compromiso mi hoja de vida correspondiente, numeral 2.2 de este formulario. Lugar y Fecha __________________________ (Firma, Nombre y Número CC) (Profesional Asignado al Proyecto) Notas:

1. Este formulario deberá estar firmado por el profesional para ser considerado en el

proyecto, exclusivamente.

2. Incluir información de cada experiencia profesional en el formato detallado en el

numeral 2.2 de este formulario.


151

2.2 HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE ASIGNADO AL PROYECTO

Hoja ___ de ___ 1. Nombres completos: __________________________________ 2. Lugar y fecha de nacimiento: __________________________________ 3. Nacionalidad: __________________________________ 4. Título profesional: __________________________________ 5. Fecha de graduación: __________________________________ 6. Título IV nivel: __________________________________ 7. Fecha de obtención: __________________________________ 6. Experiencia profesional:

Empresa / Institución:

Contratante:

Proyecto:

Monto del proyecto:

Papel desempeñado:

Tiempo de participación:

Actividades relevantes:


Lugar y Fecha


152

SECCIÓN III. FORMULARIO DE COMPROMISO DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO

Comparecen a la suscripción del presente compromiso, por una parte, ……….. ………, debidamente representada por …………… ………….; y, por otra parte, ……… representada por …………… …………... Los comparecientes, en las calidades que intervienen, capaces para contratar y obligarse, acuerdan suscribir el presente compromiso de Asociación o Consorcio para participar en el proceso licitatorio internacional convocado por………………….., para…………………. En caso de resultar adjudicados, los oferentes comprometidos en la conformación de la asociación o consorcio, declaran bajo juramento que formalizarán el presente compromiso mediante la suscripción de la pertinente escritura pública y domiciliarán a la Asociación o consorcio en el Ecuador en el término máximo de 30 días. Los promitentes asociados o consorciados presentarán la información considerando los porcentajes de participación en relación a índices, calidades, condiciones, experiencia o cualquier otro indicador puntuable, conforme al siguiente detalle: (Se deberá adjuntar cuadro con el detalle antes referido) Atentamente, Promitente Consorciado 1 Promitente Consorciado 2 RUC No. RUC No. Promitente Consorciado (n) RUC No.


153





PROYECTO DE CONTRATO DE LICITACIÓN INTERNACIONAL

IV. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO DE LICITACIÓN INTERNACIONAL

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte (nombre de la Entidad Contratante), representada por (nombre de la máxima autoridad o su delegado), en calidad de (cargo), a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra (nombre del contratista o de ser el caso del representante legal, apoderado o procurador común a nombre de “persona jurídica”), a quien en adelante se le denominará CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: Cláusula Primera.- ANTECEDENTES 1.1 Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la CONTRATANTE resolvió aprobar el pliego de la LICITACIÓN INTERNACIONAL (No.) para (describir objeto de la contratación). 1.3. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria (No.), conforme consta en la certificación conferida por (funcionario competente y cargo), mediante documento (identificar certificación). 1.4. Luego del proceso correspondiente, (nombre) en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE (o su delegado), mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó la ejecución de la obra (establecer objeto del contrato) al oferente (nombre del adjudicatario). 1.6. Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida

presupuestaria (No.), conforme consta en la certificación conferida por (funcionario

competente y cargo), mediante documento (identificar certificación).

1.7. Luego del proceso correspondiente, (nombre) en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE (o su delegado), mediante resolución (No.) de (día) de (mes) de (año), adjudicó la ejecución de la obra (establecer objeto del contrato) al oferente (nombre del adjudicatario). Cláusula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO 2.1Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:


154

a) El pliego (Condiciones Particulares y Condiciones Generales) incluyendo las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada. b) Las Condiciones Generales de los Contratos de Ejecución de Obras publicados en este pliego. c) La oferta presentada por el CONTRATISTA, con todos sus documentos que la conforman. d) Las garantías presentadas por el CONTRATISTA. e) La resolución de adjudicación. f) Las certificaciones de (dependencia a la que le corresponde certificar), que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Cláusula Tercera.- OBJETO DEL CONTRATO 3.1 El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la misma (describir detalladamente el objeto de la contratación). Se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales de los contratos de Ejecución de Obras, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de protocolización, y respetando la normativa legal aplicable. Cláusula Cuarta.- PRECIO DEL CONTRATO 4.1. El valor estimado del presente contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA, es el de (cantidad exacta en números y letras) dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA. 4.2. Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato conforme se menciona en el numeral 4.1. Cláusula Quinta.- FORMA DE PAGO 5.01. La CONTRATANTE pagará al Contratista, con cargo a la ______ (certificación

presupuestaria) denominada “______”, el precio del Contrato de la siguiente forma: 5.02. Anticipo: El 30___% del monto total convenido, esto es la suma de ______ DÓLARES

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. ______), será cancelado dentro de 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la firma de este contrato, a la cuenta que


155

designe el contratista, previa entrega de una garantía bancaria o póliza de seguros que cubra el 100% del valor del anticipo.

El valor por concepto de anticipo será entregado en una cuenta que el CONTRATISTA aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El Administrador del Contrato designado por la Contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.

El anticipo que la CONTRATANTE haya entregado al CONTRATISTA para la ejecución de la obra, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. No habrá lugar a alegar mora de la CONTRATANTE, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado.

5.03. El 70___ % restante, esto es la suma de ______ DÓLARES DE LOS ESTADOS DE

AMÉRICA (USD. ______), se cancelará mediante pago contra presentación de planillas en periodo: mensual, debidamente aprobadas por la Fiscalización y la administración del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al CONTRATISTA legalmente establecido.

No habrá lugar a alegar mora de parte de la Contratante, mientras no se amortice la totalidad del anticipo otorgado.

5.04. Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la Fiscalización, en el plazo de CINCO (5)

de días, la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de DIEZ (10) días contados desde la aprobación. Si la Fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.

En el caso que, una vez formuladas las observaciones por parte de la Fiscalización, el Contratista no presentare la planilla con los respectivos cambios o no expresara las razones fundadas de su objeción en el plazo de CINCO (5 días), se entenderá que las observaciones fueron aceptadas y se tramitará la planilla por parte de la Fiscalización.

5.05. La Contratante pagará las planillas previa aprobación de la Fiscalización; se evitará

caer en el retardo injustificado de pagos. 5.06. En los CINCO (5) primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el

CONTRATISTA, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.) anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro señalada en el Formulario de Oferta.

Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepción por parte de la contratante; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.


156

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes. Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección cada periodo: bimensual que comprobará el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la Fiscalización, el CONTRATISTA esta obligado a solucionarlos, si las objeciones presentadas son por causas imputables al CONTRATISTA, caso contrario se procederá a presentar las planillas que correspondan.

5.07. Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se

efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la Contratante, previa la aprobación de la fiscalización y administración del contrato.

5.08. Planillas de liquidación: Junto con la solicitud de entrega-recepción provisional de las

obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final, salvo el rubro de mantenimiento o custodia de la obra hasta la recepción definitiva.

5.09. Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes

reglas:

1. Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la "Tabla de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios", con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

2. Dentro de los cinco (5) días de cada periodo, el CONTRATISTA preparará la

correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización. 3. Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y

otros que correspondan. 4. Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto

y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en Dólares de los Estados Unidos de América.

5. Los documentos mencionados en el numeral anterior, se elaborarán según el

modelo preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para tramitar el pago de la planilla correspondiente.

6. La fiscalización, en el plazo de CINCO (5) días, aprobará u objetará la planilla. 7. Si la Fiscalización, en el plazo señalado, no aprueba o no expresa las razones

fundamentadas para su objeción, transcurrido dicho plazo, se entenderá que la planilla ha sido aprobada.


157

8. En el caso que, una vez formuladas las observaciones por parte de la

Fiscalización, el Contratista no presentare la planilla con los respectivos cambios o no expresara las razones debidamente fundadas o razonadas de su objeción en el plazo de CINCO (5 días), se entenderá que las observaciones fueron aceptadas y se tramitará la planilla por parte de la Fiscalización.

9. Con la aprobación expresa o tácita continuará el trámite de pago.

5.10. Requisito previo al pago de las planillas: Previamente al pago de las planillas el

CONTRATISTA presentará el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la obra y una copia de las planillas de pago al IESS, Sin este requisito la CONTRATANTE no realizará pago alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 465, de 30 de noviembre de 2001, excepto en el caso de que sus trabajadores y empleados estén bajo otro régimen legal de contratación.

5.11. De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que

procedan, de acuerdo con el Contrato. 5.12. Pagos Indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la

CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Cláusula Sexta.- GARANTÍAS 6.01. El contratista, previo la suscripción del contrato, ha presentado y entregado las

garantías de fiel cumplimiento del contrato por el cinco por ciento (5%) de su valor, y del cien por ciento (100%) del valor del anticipo, de conformidad con la siguiente descripción:

6.02. Garantía de Fiel Cumplimiento.- Previa la suscripción del contrato, el Contratista para

asegurar el fiel cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajese con terceros relacionadas con él, rinde una garantía a satisfacción del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, consistente en ______ No. ______, otorgada por ______, por el valor de ______ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. ______), a favor de la SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, valor que equivale al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato.

6.03. Garantía de Buen Uso del Anticipo.- Para recibir el anticipo acordado, el Contratista

entrega una garantía a satisfacción del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, consistente en ______ No. ______, otorgada por ______, por el valor de ______ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. ______), a favor del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, que cubre el ciento por ciento (100%) del valor total de dicho anticipo.


158

6.04 Garantías Técnicas.- Para aquellas obras que requieran la provisión de bienes se deberá presentar las correspondientes garantías técnicas. 6.05. Vigencia de las Garantías.- Será obligación del Contratista mantener en vigencia la garantía otorgada. La renovación de la garantía se lo hará por lo menos con diez (10) días de anticipación a su vencimiento, caso contrario el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS la podrá hacer efectiva sin más trámite. El contratista tiene la obligación de mantener vigentes las garantías de fiel cumplimiento del contrato hasta la suscripción del acta de entrega-recepción definitiva y la liquidación del contrato que extinguen las obligaciones pactadas; en tanto que la de buen uso del anticipo previa verificación de su amortización. De no renovarse las garantías con por lo menos diez (10) días de anticipación a su vencimiento, el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS las hará efectivas, sin más trámite que su presentación a la entidad emisora. 6.06. Las garantías estipuladas en el contrato, son incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución el requerimiento del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, beneficiaria de la garantía. En caso de incumplimiento de las obligaciones del Contratista, emanadas de las garantías requeridas, el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS podrá exigir, el pago de multas en los términos establecidos en este contrato, sin perjuicio del derecho que se reserva el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS de requerir el resarcimiento y pago de daños y perjuicios de conformidad con la Ley y de acuerdo al procedimiento de solución de controversias previsto en este instrumento.

6.07 Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales serán ejecutadas por el

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS en los siguientes casos: 1) La garantía de fiel cumplimiento del contrato:

a) Cuando el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, declare anticipada y

unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al contratista.

b) Cuando el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS determine un incumplimiento contractual que motive aquella decisión.

c) Si la Contratista no la renovase diez (10) días antes de su vencimiento.

d) Cuando un juez competente disponga su pago por obligaciones a favor de terceros relacionados con el contrato, no satisfechas por el Contratista.

e) Cuando el monto total de multas impuestas al Contratista, por incumplimiento a las obligaciones previstas en este Contrato, sea igual o superior al cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato.

2) La garantía del buen uso del anticipo:


159

a) Si el Contratista no la renovase diez (10) días antes de su vencimiento y en

caso de terminación unilateral del contrato.

b) En caso de que el Contratista no pague al SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS el saldo adeudado del anticipo, después de diez (10) días de notificado con la liquidación del contrato.

3) La Garantía Técnica regirá a partir de la recepción de la Obra y entrega del bien. CLÁUSULA SÉPTIMA.- PLAZO 7.1.-El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados (contrucción es de 240 (DOSCIENTOS CUARENTA) días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato, los cuales serán ejecutados en TRES TURNOS DIARIOS, SIETE DÍAS A LA SEMANA, contados a partir de (establecer si desde la fecha de la firma del contrato, desde la fecha de notificación de que el anticipo se encuentra disponible, o desde cualquier otra condición, de acuerdo a la naturaleza del contrato), de conformidad con lo establecido en la oferta. CLÁUSULA OCTAVA.- PRORROGAS DE PLAZO 8.1. La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales fijados en este contrato, en los siguientes casos: a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado por el Administrador del Contrato, previo

informe de la Fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del Administrador del Contrato (Paralización Autorizada).

b) Cuando el CONTRATANTE ordene la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios de este contrato, para lo que se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo.

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el

cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la Fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

d) Si el CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-

contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos.

El CONTRATISTA para obtener la prórroga de plazo deberá solicitarlo por escrito, de manera motivada dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la petición.


160

8.2. En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma de avance de obra y/o de devengación del anticipo según sea el caso, que sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido (Reprogramación de cronograma valorado de ejecución de obra). 8.3. Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización del Administrador del Contrato y de la máxima autoridad de la CONTRATANTE o su delegado, previo informe de la Fiscalización. CLÁUSULA NOVENA.- MULTAS 9.1.-Por cada día de retardo en el cumplimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicará la multa de (valor establecido por la CONTRATANTE, de acuerdo a la naturaleza del contrato.). La multa será del 1 por 1.000 por cada día de retardo en el objeto de este procedimiento. (El porcentaje para el cálculo de las multas lo determinará la entidad en función del incumplimiento y del proyecto, por cada día de retraso, por retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales según el cronograma valorado, o por el incumplimiento de otras obligaciones contractuales. El porcentaje para el cálculo de las multas se deberá determinar dentro de la legalidad y razonabilidad, que implica la comprobación del hecho y la correlativa sanción, y no podrá ser menor al 1 por mil del valor total del contrato, por día de retraso). Además, el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS sancionará al Contratista, con multa diaria equivalente al 1 por 1.000 del Precio del Contrato en los siguientes casos:

1. Si no dispone del personal técnico, administrativo u operacional o del equipo de construcción de acuerdo a los compromisos contractuales.

2. Si el Contratista no acatare las órdenes del Administrador y Fiscalizador de Obras,

durante el tiempo que dure este incumplimiento. 3. Cuando intencionalmente el Contratista obstaculice los trabajos de otros Contratistas o

de los trabajadores del Contratante. 4. Por incumplimiento de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, 5. En el evento de incumplir las reglas o condiciones de planillaje detalladas en el presente

contrato. 6. Estas multas serán impuestas a partir del primer día de notificación del incumplimiento y

mientras dure éste.

Deducción de las multas:

1. Los valores de las multas serán deducidos del valor de la planilla mensual correspondiente o en la planilla de liquidación final.


161

En todos los casos, si el valor de las multas excediere el 5% del valor del contrato, la Entidad Contratante podrá dar por terminado unilateral y anticipadamente el contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS 10.01. El valor de este contrato es fijo y no estará sujeto a reajuste por ningún concepto. 10.02. El contratista renuncia voluntariamente a cualquier reclamo anterior o posterior por

reajuste de precios. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- SUBCONTRATACIÓN 11.1.- El CONTRATISTA podrá subcontratar los trabajos en los que el monto máximo no supere el 30% del valor del contrato. 11.2. El CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 12.1. Además de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las especificaciones técnicas y demás documentos habilitantes que forman parte del presente contrato, el CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable. 12.2. El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en las Leyes de Seguridad Social, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que el CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal que pudiere estar subcontratado. 12.3. El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los estudios que le fueron entregados por la entidad CONTRATANTE, en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. Los eventos señalados se podrán autorizar y contratar solo si fueren solicitados por la fiscalización. 12.4. Es obligación del CONTRATISTA el utilizar todos los sistemas informáticos y de control implementados por la CONTRATANTE y de ser el caso acudir a reuniones de trabajo. 12.5. El CONTRATISTA deberá ejecutar un Plan de Manejo Ambiental y cumplir con la normativa ambiental aplicable, y de Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial Vigente. 12.6. El CONTRATISTA deberá instalar, a su costa, todos los letreros informativos, avisos de peligro y precaución y demás advertencias necesarias, requeridos por el contrato y las leyes vigentes, para la debida protección al público, personal de Fiscalización y del mismo


162

contratista, especialmente si los trabajos afectan la vía pública o las instalaciones de servicios públicos, para lo cual los diseños serán entregados por la entidad contratante. 12.7. El CONTRATISTA se obliga a incluir dentro de su nómina de mano de obras que laborará en el proyecto al menos el 25% de personal provisto por la Red Socio Empleo (Unidad Adscrita al Ministerio de Relaciones Laborales) durante todo el período de ejecución de la obra. En el caso de que la Red Socio Empleo no disponga del personal para la contratación que quiere el contratista o en los porcentajes mencionados, la Red Socio Empleo emitirá una certificación por escrito del particular tanto al contratista como al SECOB, en este caso el contratista, luego de la aprobación de la Dirección de Asesoría Jurídica, podrá contratar libremente y de acuerdo a sus necesidades, a través de otros mecanismos de búsqueda de personal. 12.8. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción del CONTRATANTE. 12.9. El CONTRATISTA debe renovar las garantías que con motivo de este contrato haya rendido al CONTRATANTE. 12.10. El CONTRATISTA se compromete a presentar el cronograma valorado de avance de obra, y el cronograma para devengar el anticipo a la fecha de la firma del contrato. 12.11. Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios que forma parte del presente contrato. 12.12. Conforme el numeral 408-28 Planos de registro de las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos que indica “Todas las modificaciones que se realicen en la obra deben incorporarse en los planos finales de construcción, con el fin de reflejar fielmente cómo se construyó y su localización exacta. El contratista, debe elaborar los planos de registro que incorporen las modificaciones realizadas durante la construcción, con el fin de que reflejen las características de las obras realmente construidas, así como su localización exacta”. El Contratista deberá entregar los planos de construcción de la obra como fue ejecutada (AS-BUILT) previo a la solicitud de recepción provisional de la obra. Se entregará un juego de originales impresos y una copia de planos digitales. La entrega de estos planos deberá ser reflejada en la metodología de trabajo. 12.13. El Contratista deberá dar cumplimiento a las jornadas de trabajo en los turnos determinados, con la finalidad de cumplir el plazo establecido para la ejecución del proyecto, únicamente si la fiscalización aprueba jornadas diferentes de trabajo, justificadas por razones técnicas, económicas o administrativas, el Contratista podrá omitir laborar en tres turnos diarios y jornadas continuas. 12.14. El Contratista deberá contar con el personal técnico de su propuesta, en cada una de las especialidades requeridas y presentadas dentro de la misma, en función del tiempo de


163

participación requerido por la contratante, laborando en las jornadas establecidas y garantizando la ejecución del proyecto con profesionales calificados. 12.15. El Contratista trabajará con mínimo cuatro frentes de trabajo simultáneos. Lo cual deberá verse reflejado en la presentación de un cronograma de actividades de la Obra. Con la finalidad de dar cumplimiento con los tiempos establecidos dentro del contrato. 12.16. El Contratista se obliga a dar cumplimiento a la Resolución No. 16 emitida por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia de fecha 18 de agosto de 2008 relativo a “Trabajos prohibidos para adolescentes y menores”. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE. Son obligaciones de la CONTRATANTE las siguientes: 13.1. Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del Contrato, en un plazo de quince (15) días contados a partir de la petición escrita formulada por el CONTRATISTA. 13.2.- Realizar las gestiones que le correspondan efectuar al CONTRATANTE, ante los distintos organismos públicos, en un plazo de treinta (30) días contados a partir de la petición por escrito, formulada por el CONTRATISTA. 13.3. En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios en un plazo de treinta (30) días a partir de la decisión de la máxima autoridad. 13.4. Designar al Administrador y Fiscalizador de Contrato. 13.5. Pagar oportunamente al CONTRATISTA. 13.6. Por medio de la Dirección de Asesoría Jurídica previo a la suscripción de este contrato; y por medio de la Dirección de Administración de Contratos al momento de la ejecución de la obra, velar por el estricto cumplimiento de la disposición contenida en el oficio No. MCDS-CGPE-2012-0045-OF del 18 de julio de 2012, suscrito por el Coordinador General de Proyectos Emblemáticos del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, en lo que respecta a lo indicado por la Red Socio Empleo (Unidad Adscrita al Ministerio de Relaciones Laborales). CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: 14.1 LA CONTRATANTE designa al (nombre del designado), en calidad de administrador del contrato, quien deberá atenerse a las condiciones generales y particulares de los pliegos que forman parte del presente contrato. 14.2 LA CONTRATANTE podrá cambiar de administrador del contrato, para lo cual bastará cursar al CONTRATISTA la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual. 14.3 El administrador del contrato velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias


164

para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, incluida la ejecución de las garantías cuando fuere el caso. El Administrador del Contrato velará porque la fiscalización actúe de acuerdo con las

especificaciones constantes en los pliegos o en el propio contrato y porque se observen las

normas de seguridad y salud ocupacional.

Dentro de sus funciones está administrar el contrato en representación del Contratante y supervisar la construcción de la obra dando las directrices a la Fiscalización con la asesoría del equipo técnico del CONTRATANTE. En caso de ampliación del plazo y de resoluciones que impliquen el incremento del valor total del contrato, el Administrador del Contrato solicitará autorización a la Máxima autoridad de la entidad CONTRATANTE o a su DELEGADO; e informará al Delegado de la Entidad Requirente. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- DE LA FISCALIZACIÓN: 15.1 El Fiscalizador velará por la correcta ejecución de la obra, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores, normas técnicas aplicables, y en caso de requerirse deberá realizar diseños o los cambios que se requiera para la correcta ejecución de la obra. La fiscalización será de contratación externa a través de un proceso licitatorio. Por tanto el Fiscalizador deberá:

a) Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseños definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas aplicables.

b) Detectar y solucionar oportunamente errores y/u omisiones de los diseñadores así como imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que subsanen la situación.

c) Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados. d) Dar soluciones técnicas de manera oportuna a problemas surgidos durante la

ejecución del contrato. e) Verificar que el equipo y personal técnico sea idóneo y suficiente para la obra. f) Obtener información estadística sobre personal, materiales, equipos, condiciones

climáticas, tiempo trabajado, etc. del proyecto. g) Mantener informados al Administrador del avance de obra y problemas surgidos en la

ejecución del proyecto. h) La fiscalización en caso de requerirlo realizará los rediseños que amerite la obra con la

debida autorización del Administrador del contrato. Adicionalmente el Fiscalizador realizará:

a) Revisión y actualización de los programas y cronogramas presentados por el contratista.

b) Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias, para la correcta ejecución del proyecto.


165

c) Aplicar durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o soluciones técnicas que estime necesarias en el diseño y construcción de las obras, inclusive aquellas referidas a métodos constructivos.

d) Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de la planilla única de pago.

e) Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio que deberá ejecutarse directamente o bajo la supervisión de su personal.

f) Resolver las dudas en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto.

g) Preparar periódicamente, los informes de fiscalización dirigidos al Contratante, que contendrán por lo menos la siguiente información:

a. Análisis del estado del proyecto en ejecución, atendiendo a los aspectos económicos, financieros y de avance de obra.

b. Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes acumulados. c. Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio, y comentarios al

respecto. d. Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en obra. e. Análisis del personal técnico del contratante. f. Informe estadístico sobre las condiciones climáticas de la zona del proyecto. g. Referencia de las comunicaciones cursadas con el contratista. h. Otros aspectos importantes del proyecto. i. Calificar al personal técnico de los constructores y recomendar reemplazo del

personal que no satisfaga los requerimientos necesarios. j. Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos

contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de funcionamiento. k. Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o comentarios que

a su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se consignarán adicionalmente por oficio regular.

l. Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas, licencias, permisos y demás documentos contractuales.

m. Coordinar con el contratista, en representación del contratante, las actividades más importantes del proceso constructivo.

n. Participación como observador en las recepciones provisional y definitiva informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados.

o. Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso.

p. Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, para obtener los planos finales de la obra ejecutada.

q. En proyectos de importancia, preparar memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en la construcción de las obras.

r. Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de ellas.

s. Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales, reglamentos de seguridad industrial y leyes ambientales.


166

Suspensión de los Trabajos: La fiscalización dispondrá la suspensión de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier momento, cuando se detecte incumplimiento del diseño y especificaciones en las obras contratadas. La suspensión durará hasta que el contratista acate las recomendaciones impartidas por la fiscalización, que no podrá ser mayor a 30 días. Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darán lugar a prórroga de plazo, pagos adicionales o indemnizaciones al contratista. Trabajos Defectuosos o no Autorizados: Cuando la fiscalización determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceñirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalización, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO. 16.1. Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO 17.1.- El presente contrato termina:

1. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por sentencia ejecutoriada que declaren la nulidad del contrato o la resolución

del mismo.

4. Por declaración anticipada y unilateral de la CONTRATANTE.

5. Por causas imputables a la CONTRATANTE.

La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE DEL OBJETO DEL CONTRATO 18.1. RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del CONTRATISTA, una vez terminadas las obras contratadas y hayan sido entregados, para aprobación del CONTRATANTE, los planos actualizados finales (planos tal cual construidas las obras) en medio digital e impresos y se hayan cumplido todas las otras obligaciones contractuales y se hubiese emitido el Certificado de Terminación de las Obras por parte del Administrador y Fiscalizador de Obras del Contratante. El Contratista deberá entregar los planos AS-BUILT previo a la solicitud de recepción provisional de la obra.


167

Si durante la verificación de la ejecución de la Obra y pruebas que se realicen en la misma, se encuentran partes incompletas, defectuosas o no aceptables, el Administrador y Fiscalizador de Obras comunicará al Contratista tales observaciones a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el CONTRATISTA notificará al Administrador y Fiscalizador para que se realice una nueva verificación. Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso, el Administrador y Fiscalizador consideran que la ejecución de las obras es satisfactoria, la Entidad Contratante dará inicio al proceso de Recepción Provisional. La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media entre la recepción provisional y la definitiva de la obra, los que deberán ser atendidos en este lapso. 18.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL OBJETO DEL CONTRATO: Transcurrido el plazo de seis (6) meses desde la recepción provisional o de la declaratoria de recepción provisional de pleno derecho, el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar en el plazo de diez (10) días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA. 18.3. Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional, se suspenderá la recepción hasta que se lo subsane a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE puede ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el Acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido. 18.4. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, incluso las de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA. 18.5. Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo. 18.6. Operada la recepción definitiva de pleno derecho, la CONTRATANTE tendrá el plazo de treinta días para efectuar la liquidación del contrato. Si no lo hiciese, el CONTRATISTA podrá presentar su liquidación a la entidad. Si no se suscribe el acta de la liquidación técnico-económica en un nuevo plazo de treinta (30) días, el CONTRATISTA notificará judicialmente con su liquidación a la CONTRATANTE. 18.7. ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción provisional y definitiva, se deberá detallar todo lo relevante al contrato en cuanto a liquidaciones económica y de plazos, antecedentes, …………... 18.8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato se realizará previa suscripción del acta de entrega recepción definitiva.


168

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 19.1 El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 del Código Civil, en concordancia con su artículo 1940, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva. CLÁUSULA VIGÉSIMA.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA: 20.1. El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- DEL CONTROL AMBIENTAL 22.1 En la ejecución de la obra, el contratista deberá cumplir con las normas ambientales vigentes en la ejecución de la obra y de manera estricta el Plan de Manejo Ambiental. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 22.1 El contratista dará cabal cumplimiento a las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional establecidas en el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del ambiente de trabajo. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 23.01 Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar la Mediación impartida por un mediador en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. 23.02 Si respecto de la divergencia suscitada no existiere acuerdo, las partes se someterán al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, será competente para conocer la controversia cualquiera de las Salas de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial de Pichincha, que ejerce en el domicilio del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, SECOB. 23.03 Si se llegare a firmar un acta de acuerdo total, la misma tendrá efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y su ejecución será del mismo modo que las sentencias de última instancia siguiendo la vía del apremio, conforme lo dispone el Art. 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación.

23.04 En el caso de no existir acuerdo las partes suscribirán la respectiva acta de imposibilidad de acuerdo, y la controversia se ventilará ante las Salas de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial de Pichincha.

23.05. En el caso de suscribirse actas de acuerdo parcial, las mismas tendrán efecto de cosa juzgada sobre los asuntos acordados; y para el caso de los aspectos sobre los cuales no se acuerde, éstos serán resueltos ante cualquiera de las Salas de lo Contencioso Administrativo


169

de la Corte Provincial de Pichincha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

23.06. La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, la CONTRATISTA renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si la CONTRATISTA incumpliere este compromiso, el CONTRATANTE podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantías. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 24.1.-Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la fiscalización y el CONTRATISTA se harán a través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y registrada en el libro de obra. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- DOMICILIO 25.1 Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de (establecer domicilio). 25.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes: La CONTRATANTE: (dirección y teléfonos, correo electrónico). El CONTRATISTA:(dirección y teléfonos, correo electrónico). Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios electrónicos. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- ACEPTACION DE LAS PARTES 26.1.- Declaración.- Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de estos pliegos, especificaciones técnicas, contrato, y se someten a sus estipulaciones. .

Dado, en la ciudad de _____________, a

________________________ _____________________________

LA CONTRATANTE EL CONTRATISTA


170





V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Cláusula Primera.- INTERPRETACION DEL CONTRATO Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 1.1.- Los términos del contrato se interpretarán en su sentido literal, a fin de revelar claramente la intención de los contratantes. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas: a. Si no están definidos se estará a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y

obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intención de los contratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo, prevalecerán las normas del contrato.

c. El contexto servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que

haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. d. En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro

IV de la Codificación del Código Civil, “De la Interpretación de los Contratos”. 1.2. Definiciones: En el presente contrato, los siguientes términos serán interpretados de la manera que se indica a continuación: a. “Adjudicatario”, es el oferente a quien la ENTIDAD CONTRATANTE le adjudica el

contrato. b. “Comisión Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que

le corresponde ejecutar todas las acciones provenientes del proceso, así como cumplir las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c. “Contratista”, es el oferente adjudicatario. d. “Contratante” o “Entidad Contratante”, es la entidad pública que ha tramitado el

procedimiento del cual surge o se deriva el presente contrato. e. “Oferente”, es la persona natural o jurídica, asociación o consorcio que presenta una

"oferta", en atención al llamado a licitación. f. “Oferta”, es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a

través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución de la obra o proyecto.


171

Cláusula Segunda.- FORMA DE PAGO Lo previsto en la cláusula quinta de las Condiciones Particulares del contrato, y además: 2.1. El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El CONTRATISTA autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la CONTRATANTE verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual. El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. 2.2.- La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en los pliegos. 2.3. La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos. 2.4. Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación de la fiscalización y del administrador del contrato. 2.5.- Para la aprobación de las planillas previamente la fiscalización y el CONTRATISTA de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepción por parte de la CONTRATANTE; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto. Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello. 2.6. Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas: a. Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del Formulario de la oferta, con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados. b. Dentro de los primeros cinco (5) días laborables posteriores al período al que corresponde la planilla, el CONTRATISTA preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.


172

c. Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan. d. Por cada rubro, el contratista deberá indicar el origen de los bienes y servicios, los que deben cumplir con la previsión hecha en la oferta. La fiscalización deberá verificar esta información teniendo en cuenta las facturas entregadas por el contratista y la planilla de aportes al IESS del personal de la obra. e. Con las planillas, el CONTRATISTA presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América. f. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la CONTRATANTE y será requisito indispensable para la aprobación de la planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente. 2.7. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La Entidad Contratante tiene la obligación de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del contratista o se deriven de convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la ejecución de dicho contrato. 2.8.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato. 2.9. Pagos indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador. Cláusula Tercera.- GARANTÍAS 3.1 Lo contemplado en la cláusula sexta de las condiciones particulares del contrato y la Ley. El contratista, previa la suscripción del contrato, ha presentado y entregado las garantías de fiel cumplimiento del contrato por el cinco por ciento (5%) de su valor, del cien por ciento (100%) del valor del anticipo y la garantía técnica. 3.1.1 Garantía de Fiel Cumplimiento.- Previa la suscripción del contrato, el Contratista para asegurar el fiel cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajese con terceros relacionadas con él, rinde una garantía a satisfacción del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, consistente en ______ No. ______, otorgada por ______,


173

por el valor de ______ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. ______), a favor del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, valor que equivale al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato. 3.1.2 Garantía de Buen Uso del Anticipo.- Para recibir el anticipo acordado, el Contratista entrega una garantía a satisfacción del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, consistente en ______ No. ______, otorgada por ______, por el valor de ______ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. ______), a favor del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS, que cubre el ciento por ciento (100%) del valor total de dicho anticipo. 3.1.2.1. Condiciones de las garantías bancarias.- La(s) garantía(s) bancaria(s) deberá(n) ser emitida(s) por un banco aceptable para el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS según la calificación que realiza periódicamente la Superintendencia de Bancos y Seguros, será(n) incondicional(es), irrevocable(s), de cobro inmediato y renovable(s) en forma inmediata a simple pedido del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS; sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS. Deberá(n) contener la obligación del Banco de pagar dicha(s) garantía(s) bancaria(s) a la sola presentación del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS de una comunicación en la que indique el incumplimiento del Contratista y solicite el referido pago. (Mantener todo el texto elaborado en cursivas para aquellos casos en los que el contratista entregue garantías bancarias) 3.1.2.1. Condiciones de las pólizas.- La(s) póliza(s) de seguros deberá(n) ser emitida(s) por una compañía de seguros legalmente autorizada para operar en el país, que cuente con un contrato de reaseguro vigente, y que no haya superado el monto de responsabilidad máxima de reaseguro, que a la fecha presente una situación financiera y económica, con base a la información que obtenga por parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros. La(s) póliza(s) de seguros deberá(n) ser incondicional(es), irrevocable(s), de cobro inmediato y renovable(s) en forma inmediata a simple pedido del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS; sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento del SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS. Incluirá(n) las condiciones aprobadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros para cada compañía aseguradora, además contarán con el reaseguro que respalde la póliza emitida. (Mantener todo el texto que se ha subrayado para aquellos casos en los que el contratista entregue pólizas de seguros). Garantías Técnicas: (Establecer conforme especificaciones remitidas por el área requirente) 3.2. Ejecución de las garantías: Las garantías contractuales podrán ser ejecutadas por la CONTRATANTE en los siguientes casos: 3.2.1 La de fiel cumplimiento del contrato: a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por causas imputables al CONTRATISTA. b) Si la CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento.


174

3.2.2 La del anticipo: a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco días antes de su vencimiento. b) En caso de terminación unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez días de notificado con la liquidación del contrato. 3.2.3 La técnica: a) Cuando se incumpla con el objeto de esta garantía, de acuerdo con lo establecido en el pliego y este contrato. Cláusula Cuarta.- PRÓRROGAS DE PLAZO 4.1.- La CONTRATANTE prorrogará el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA así lo solicitare, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud. a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la máxima autoridad de la Entidad Contratante o su delegado, previo informe del administrador del contrato, en base al informe debidamente fundamentado de la fiscalización. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a continuar con la ejecución de la obra, sin necesidad de que medie notificación por parte del administrador del contrato. b) Cuando la CONTRATANTE ordenare la ejecución de trabajos adicionales, o cuando se produzcan aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios del Formulario de la oferta, para lo cual se utilizarán las figuras del contrato complementario, diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo. c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma, motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la fiscalización, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA. d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecución de los trabajos. 4.2. En casos de prórroga de plazo, las partes elaborarán un nuevo cronograma, que suscrito por ellas, sustituirá al original o precedente y tendrá el mismo valor contractual del sustituido. Y en tal caso se requerirá la autorización de la máxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe del administrador del contrato y de la fiscalización. El CONTRATISTA para obtener la prórroga de plazo deberá solicitarlo por escrito, de manera motivada dentro del plazo de quince días siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la petición.


175

9.3. Cuando las prórrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitará la autorización del Administrador del Contrato y de la máxima autoridad de la CONTRATANTE o su delegado, previo informe de la Fiscalización. Cláusula Quinta.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA A más de las obligaciones señaladas en el numeral 5.1 de la Sección V “Obligaciones DE LAS PARTES” del pliego que son parte del presente contrato, las siguientes: 5.1. El contratista se compromete a ejecutar la obra derivada del procedimiento de contratación tramitado, sobre la base de los estudios con los que contó la Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios. La ampliación del plazo, contratación de rubros nuevos o contratos complementarios podrán tramitarse solo si fueren solicitados por la fiscalización y aprobados por la administración. 5.2. El contratista se compromete durante la ejecución del contrato, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante, toda la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento técnico relacionado con la ejecución de la obra, la utilización de los bienes incorporados a ella y la operación de la infraestructura correspondiente, así como de los eventuales problemas técnicos que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizadas para resolverlos. Los delegados o responsables técnicos de la Entidad Contratante, tales como el administrador y el fiscalizador o empresa fiscalizadora contratados, deberán tener el conocimiento suficiente para la operación y mantenimiento de la obra o infraestructura a ejecutar, así como la eventual realización de ulteriores desarrollos. Para el efecto, el contratista se compromete durante la ejecución de los trabajos, a facilitar a las personas designadas por la Entidad Contratante toda la información y documentación que le sea requerida, relacionada y/o atinente al desarrollo y ejecución constructivos. 5.3. En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de la mejor calidad; será realizada por el contratista utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada; tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos. Por sus acciones, gestiones y/u omisiones, tanto el contratista como sus trabajadores y subcontratistas, de haberlos, responden hasta por culpa leve. 5.4. Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la dirección técnica, proveer la mano de obra, el equipo y maquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfacción de la CONTRATANTE. 5.5. Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios que consta en el formulario de su oferta, y cumplir con la participación ecuatoriana ofertada, la que ha sido preparada atendiendo los términos establecidos por la CONTRATANTE en el estudio de desagregación tecnológica, cuyo resultado global se ha presentado en el formulario de la oferta.


176

5.6. El CONTRATISTA está obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal específicamente aplicable. 5.7. El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista. 5.8. EL CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de lo exigido en los pliegos, a lo previsto en su oferta y a lo establecido en la legislación ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional, seguridad social, laboral, etc. Cláusula Sexta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 6.1. Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 5.2 de las condiciones particulares del pliego que son parte del presente contrato. Cláusula Séptima.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO.- 7.1. Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos originados en diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo. Cláusula Octava.- RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS 8.1.- RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepción.. La CONTRATANTE podrá presentar reclamos al CONTRATISTA, en el período que media entre la recepción provisional real o presunta y la definitiva, los que deberán ser atendidos en este lapso, siempre y cuando se originen en la inobservancia por parte del contratista respecto a las especificaciones técnicas, planos y diseños del proyecto que corresponden a la obra contratada. Entre la recepción provisional y definitiva se efectuará una inspección periódica con la finalidad de comprobar el perfecto estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la fiscalización, el CONTRATISTA está obligado a solucionarlos en el caso de que tales objeciones fueran por causas imputables al CONTRATISTA; caso contrario, se procederá a presentar las planillas que correspondan. 8.2.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el término fijado desde la suscripción del acta de recepción provisional total, o de la última recepción provisional parcial (si se hubiere previsto realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de recepción provisional presunta, el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a


177

efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez(10) días contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA. 8.3. Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional, se suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la CONTRATANTE y a costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE pudiere ser subsanado dentro del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado el problema advertido. 8.4. Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún de laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA. 8.5. Si la CONTRATANTE no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del CONTRATISTA notificará que dicha recepción se produjo. La CONTRATANTE declarará la recepción presunta en el caso de que el CONTRATISTA se negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepción provisional o definitiva, según corresponda, o si no las suscribiere en el término de diez (10) días contados desde el requerimiento formal de la CONTRATANTE. 8.6. Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del CONTRATISTA o declarada por la CONTRATANTE, producirá como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidación técnico económica correspondiente. Las partes buscarán en el plazo de 30 días posteriores a la recepción definitiva presunta suscribir el acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se crean asistidas. 8.7. ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción parcial, provisional y definitiva, se observará lo dispuesto en las condiciones particulares de este contrato. 8.8. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los términos previstos en las condiciones particulares de este contrato. 8.9. PLANILLA DE LIQUIDACIÓN: Junto con la solicitud de entrega-recepción definitiva de las obras, el CONTRATISTA presentará una planilla del estado de cuenta final. Cláusula Novena.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 9.1. El CONTRATISTA, no obstante la suscripción del acta de recepción definitiva, responderá por los vicios ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del artículo 1937 de la Codificación del Código Civil, en concordancia con el artículo 1940 ibídem, hasta por diez (10) años a partir de la fecha de recepción definitiva.


178

Cláusula Décima.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA: 10.1 El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepción provisional y la definitiva, estará a cargo del CONTRATISTA, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. Cláusula Undécima.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS 11.1. La CONTRATANTE efectuará al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado, al efecto procederá conforme la legislación tributaria vigente. La CONTRATANTE retendrá el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el seguro social provenientes de servicios personales para la ejecución del contrato de acuerdo a la Ley de Seguridad Social. 11.2. Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El CONTRATISTA entregará a la CONTRATANTE hasta dos copias de este contrato, debidamente protocolizadas, de acuerdo a lo previsto en la cláusula segunda. En caso de terminación por mutuo acuerdo, el pago de los derechos notariales y el de las copias será de cuenta del CONTRATISTA. Cláusula Duodécima.- TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO 12.1. La declaratoria de terminación unilateral y anticipada del contrato no se suspenderá por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas, arbitrales o de cualquier tipo de parte del contratista. 12.2 Tampoco se admitirá acciones constitucionales contra las resoluciones de terminación unilateral del contrato, porque se tienen mecanismos de defensa, adecuados y eficaces para proteger los derechos derivados de tales resoluciones, previstos en la Ley.

pliegos licitación internacional lpi-secob · pdf filelicitación pública...

Documents