plego de condiciones redes corozal.pdf

NIT.800012638-2

ALCALDIA MUNICIPAL HATO COROZAL-CASANARE

Código PA-GD-P1

Versión 02

LICITACIÓN PÚBLICA Proyecto de Pliegos de

Condiciones–LP–007- 2015

Fecha 31-07-2014

Página 1 de 73

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

PROCESO DE CONTRATACIÓN ADELANTADO BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA

MHC – L.P – 007 – 2015 OBJETO: “AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN MÁS ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZA, DEPARTAMENTO DE CASANARE”

VALOR Mil noventa y tres millones quinientos cuarenta y siete mil setecientos noventa y dos pesos m/cte. ($ 1.093.547.792.00)

PLAZO Dos (02) meses.

MUNICIPIO DE HATO COROZAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE “YO HAGO PARTE DE LA SOLUCION”

2012 -2015

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02

LICITACIÓN PÚBLICA Proyecto de Pliego de

Condiciones MHC–LP–007- 2015

Fecha 31-06-2015

Página 2 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 2 _________________________________________________________________________________________________

Calle 12 No. 8-13, Conmutador 6378066 – 6378214 Palacio Municipal Página Web: www.hatocorozal-casanare.gov.co e-mail: [email protected]

Hato Corozal – Casanare “Yo Hago Parte De La Solución!!!”

Tabla de contenido I. INTRODUCCIÓN 4 II. ASPECTOS GENERALES 5 A. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS 5 B. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 5 C. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 5 D. COMUNICACIONES. 5 E. IDIOMA 6 F. LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 6 III. DEFINICIONES 7 IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 8 A. CLASIFICACIÓN UNSPSC 8 B. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 9 C. FORMA DE PAGO 9 D. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 10 E. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 11 V. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 11 VI. REQUISITOS HABILITANTES 11 A. CAPACIDAD JURÍDICA 11 B. EXPERIENCIA ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. C. CAPACIDAD FINANCIERA ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. D. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. E. INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. F. CAPACIDAD RESIDUAL ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. VII. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. A. FACTOR ECONÓMICO ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. B. FACTOR TÉCNICO 22 C. PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL 23 VIII. OFERTA 23 A. PRESENTACIÓN 23 B. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 24 A) CAPACIDAD JURÍDICA 24 B) EXPERIENCIA 27 C) CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 27 D) CAPACIDAD RESIDUAL 27 E) OFERTA ECONÓMICA 27 F) OFERTA TÉCNICA 29 G) OFERTAS ALTERNATIVAS 29 H) APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 29 C. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES 29 A) EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 30 B) DECLARATORIA DE DESIERTA 30

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 3 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 3 _________________________________________________________________________________________________



C) RETIRO DE LA OFERTA 30 D) DEVOLUCIÓN DE LAS OFERTAS 31 E) RECHAZO 31 IX. ACUERDOS COMERCIALES 32 X. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN 32 XI. RIESGOS 33 XII. GARANTÍAS 37 A. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 37 B. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 37 C. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 38 XIII. INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN 38 XIV. CRONOGRAMA 39 ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 49 ANEXO 2 - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 64 ANEXO 3 - FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 65 ANEXO 4 - FORMATO DE CERTIFICADO PARA ACREDITAR FACTORES DE CALIDAD Y/O TÉCNICOS. 67 ANEXO 5 - FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA. 68 ANEXO 6 - FORMATO DE CAPACIDAD RESIDUAL. 70 APÉNDICE 1 - FORMATO INFORME DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS. 71 APÉNDICE 2 - FORMATO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS HABILITANTES 71 APÉNDICE 3 - FORMATO DE INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS. 73

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 4 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 4 _________________________________________________________________________________________________



I. INTRODUCCIÓN El municipio de Hato Corozal, departamento de Casanare, pone a disposición de los interesados el Proyecto de Pliego de Condiciones en la modalidad de Licitación Pública, señalada en el numeral primero del artículo segundo de la ley 1150 de 2007, para la selección del contratista cuyo objeto será La ampliación de redes eléctricas de media y baja tensión más alumbrado público en el casco urbano del municipio de Hato corozal, departamento de Casanare. El objeto del presente documento, y los demás documentos del proceso son el de establecer las condiciones en las cuales el futuro Contratista debe Construir la obra objeto del presente proceso de selección, y la Entidad Compradora, es decir, el municipio, contratar dicha obra. El municipio de Hato Corozal, cuenta con los recursos suficientes para garantizar la contratación que surja del proceso de selección mediante el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal. Estor recursos provienen del Presupuesto General del municipio, y el proyecto fue revisado, analizado técnica y económicamente, reuniendo las características y condiciones técnicas, financieras y operativas denominado La ampliación de redes eléctricas de media y baja tensión más alumbrado público en el casco urbano del municipio de Hato corozal, departamento de Casanare. Por las razones expuestas anteriormente, todo el expediente físico del proyecto administrativo, técnico, financiero, enunciado en el inciso anterior, se encuentra a disposición de los interesados para su consulta en la Secretaría de Planeación del municipio, junto con los documentos del proceso precontractual. Estos documentos hacen parte integrante del proceso precontractual que se lleva a cabo. Igualmente, El pliego de Condiciones y sus anexos están a disposición del público general en el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP– http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronicode-contratacion-publica. De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015, cualquier interesado y las veedurías ciudadanas podrán formular observaciones al proyecto de pliego de condiciones. El presente proceso de selección le son aplicables las normas del Estatuto General de Contratación Pública, en particular, con lo establecido en el numeral primero del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 30 de la ley 80 de 1993, y por lo dispuesto en el

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 5 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 5 _________________________________________________________________________________________________



Capítulo primero del Título l del Decreto 1510 de 2013, derogado por el decreto 1082 de 2015

II. ASPECTOS GENERALES

A. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, El Municipio de Corozal, Casanare, invita a todas las personas y/u organizaciones interesadas en hacer control social a la presente Licitación Pública, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y consulten los Documentos del Proceso en el SECOP.

B. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Los Proponentes deben suscribir el compromiso Anticorrupción contenido en el Anexo 1 en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, habrá causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del Contrato que resulte del presente proceso de selección, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del Acuerdo Marco de Precios, sin perjuicio de las consecuencias adicionales que traiga tal incumplimiento.

C. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los documentos del Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de observaciones a la evaluación de las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el presente proceso de licitación pública del Acuerdo Marco de Precios, son a cargo de los interesados.

D. COMUNICACIONES.

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 6 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 6 _________________________________________________________________________________________________



Las comunicaciones relacionadas con el Proceso de Contratación deben hacerse por escrito por medio físico o electrónico. La correspondencia física debe ser entregada en El Municipio de Corozal, Casanare Calle 12 No. 8-13, Palacio Municipal, entre las 8:00 a.m. a 12 m y de 2:00 a las 6:00 p.m. La correspondencia electrónica debe ser enviada a la dirección electrónica [email protected] La comunicación debe contener: (a) el número del Proceso de Contratación Licitación Pública MHC – L.P – 007 – 2015; (b) los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono; (c) identificación de los anexos presentados con la comunicación. Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están en la sección VI. del presente documento. Las comunicaciones y solicitudes enviadas al municipio de Hato Corozal, Casanare por canales distintos a los mencionados solamente serán tenidas en cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación cuando sean radicadas en la dirección física o electrónica mencionada en esta sección. El Municipio de Hato Corozal, Casanare, enviará el escrito de respuesta a la dirección física o electrónica señalada en la comunicación que responde.

E. IDIOMA Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos en los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata la sección IV que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el Contrato el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero.

F. LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Los documentos presentados por el Proponente no requieren legalización alguna salvo por lo establecido en la presente sección respecto de los documentos públicos otorgados en el exterior y por los poderes generales o especiales que deban ser otorgados ante notario público.

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 7 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 7 _________________________________________________________________________________________________



El Proponente puede presentar con la Oferta documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su legalización. Para firmar el Contrato el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados en debida forma.

III. DEFINICIONES Las expresiones utilizadas en el presente Pliego de Condiciones con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1510 de 2013, derogado por el decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. Definiciones Adjudicación Es la decisión final del municipio de Hato

Corozal, Casanare, expedida por medio de un acto administrativo, que determina el adjudicatario del presente Proceso de Contratación.

Contratista Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del presente Proceso de Contratación.

Contrato Es el negocio jurídico que se suscribirá entre Hato Corozal, Casanare, y el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se conceden derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través del presente Proceso de Contratación.

Oferta Es la propuesta presentada al municipio de Hato Corozal, Casanare, por los interesados en ser el contratista del Proceso de Contratación objeto del presente Pliego de Condiciones.

Pliego de Condiciones Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro Contrato, en los que se señalan las condiciones

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 8 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 8 _________________________________________________________________________________________________



objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su Oferta para participar en el Proceso de Contratación del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente Proceso de Contratación.

Primer Orden de Elegibilidad Es la posición que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el presente Pliego de Condiciones.

Proponente Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que presenta una Oferta para participar en el Proceso de Contratación.

TRM Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de los Estados Unidos de América certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para una fecha determinada publicada en la página web www.superfinanciera.gov.co

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA La obra pública a desarrollar es La ampliación de redes eléctricas de media y baja tensión más alumbrado público en el casco urbano del municipio de Hato corozal, departamento de Casanare. y tiene como especificaciones técnicas de construcción las contenidas en el Anexo 1. Los demás detalles del presente Proceso de Contratación también se encuentran incluidos en los Documentos del Proceso.

A. CLASIFICACIÓN UNSPSC

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 9 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 9 _________________________________________________________________________________________________



La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el [cuarto de ser posible, o de lo contrario en el tercer] nivel, como se indica en la Tabla 1: Tabla 1 - Codificación de la obra pública en el sis tema UNSPSC

Clasificación UNSPSC Descripción

26121500 Alambre Eléctrico.

26121600 Cables Eléctricos y Accesorios

39121600 Dispositivos y Accesorios para la Protección de Circuitos.

39101617 Lámparas de Sodio de Alta Presión hid.

39121701 Soportes Eléctricos

39121702 Clips para Cables.

39121703 Enlace de cables

39121721 Aislantes Eléctricos.

72141115 Servicio de Tendido de Cables Eléctricos.

72141122 Servicio de Construcción de Líneas de Energía Eléctrica.

72151500 Servicios de Sistemas Eléctricos.

72151501 Servicios de Instalación de Iluminación.

72151502 Servicios de Construcción de Sistemas de Energía Eléctrica

81101700 Ingeniería Eléctrica y Electrónica

B. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato es por la suma de mil noventa y tres millones quinientos cuarenta y siete mil setecientos noventa y dos pesos m/cte. ($ 1.093.547.792.00), el cual es el valor estimado previamente en los estudios de mercado. El anterior valor se encuentra amparado de acuerdo con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos. No. 00356 y 00357 con códigos 2030207050103 y 2030207050104 correspondiente a la “Construcción, Adecuación Y Mantenimiento de Infraestructura de Servicios Públicos” y “Construcción, Adecuación, Interventoría Y Mantenimiento De Infraestructura De Servicios Públicos”, respectivamente, expedidos por la Secretaría de Hacienda del Municipio

C. FORMA DE PAGO

1) El Municipio cancelará el valor del contrato de acuerdo con los Precios Unitarios establecidos en la propuesta seleccionada, la cual forma parte integral del contrato, de la siguiente forma:

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 10 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 10 _________________________________________________________________________________________________



2) El valor total del contrato, será cancelado mediante actas parciales, de acuerdo con las cantidades de obra aceptadas y certificadas como ejecutadas por la Interventoría, previa verificación del cumplimiento del contratista en sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social conforme a la verificación del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra, son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentación de la última Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes.

3) Un pago final correspondiente al saldo del valor del contrato, equivalente al (20%) del valor total del contrato, será cancelado a la entrega final de la obra a satisfacción del Municipio, previa liquidación final del contrato, una vez el contratista presente todos los soportes de la liquidación de sus contratos en los cuales exigirá la presentación de los siguientes documentos: Acta de recibo final debidamente firmada por las partes, aprobación de la póliza que garantice la estabilidad de la obra, Paz y salvos a todos los trabajadores vinculados para la realización de los trabajos objeto de contratación o liquidación de sus contratos, en los cuales se haga constar, que han recibido a satisfacción los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones derivados del contrato, recibo y paz y salvo del Municipio y en general, todo aquello que compruebe el cumplimiento por parte del contratista en el pago de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social conforme al artículo 23 la Ley 1150 de 2007 (salud, pensión, riesgos profesionales) y aportes parafiscales.

4) La modalidad de pago será por precio unitario fijo sin formula de reajustes, conforme con los precios que se relacionan en la oferta seleccionada. PARÁGRAFO: El Municipio efectuará los descuentos de ley del orden Nacional, Departamental y municipal, según las normas vigentes, de acuerdo con la información tributaria suministrada por EL CONTRATISTA y con la actividad objeto del contrato.

D. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato es de dos (02) meses

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 11 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 11 _________________________________________________________________________________________________



E. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El lugar de ejecución del Contrato será en el sector urbano del municipio de Hato Corozal, departamento de Casanare.

V. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

De acuerdo con lo previsto por los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del decreto 1082 (152 y 153 del Decreto 1510 de 2013), de 2015, si el presente Proceso de Contratación es inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados unidos de América (USD125.000,oo), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la presente convocatoria puede limitarse a la participación de Mipymes nacionales que tengan como mínimo un (1) año de existencia, siempre y cuando se reciban solicitudes de por lo menos tres (3) Mipymes.

VI. REQUISITOS HABILITANTES El Municipio de Hato Corozal, Casanare verificará con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 (artículo 9 y 10 del Decreto 1510 de 2013) y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente. De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer tal verificación en forma directa.

F. CAPACIDAD JURÍDICA En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más. El Municipio de Hato Corozal, Casanare, también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 12 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 12 _________________________________________________________________________________________________



Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta.

G. EXPERIENCIA El Proponente debe acreditar experiencia específica, relacionada con el objeto del presente proceso, mediante la presentación de máximo dos (2) contrato de obra pública celebrado con entidades estatales, ejecutados y liquidados en los últimos cinco (5) años contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección, y cuyo objeto sea CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y/O DE ALUMBRADO PÚBLICO y su valor sea igual o superior a 1.697 SMLMV. Los contratos que se acrediten deben incluir como mínimo, la ejecución de los siguientes ítems: Suministro, tendida y tensionada de red trenzada en baja tensión ml 1.200

Suministro e instalación de luminarias para alumbrado público und 85

En el caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia anterior a verificar, es la que aporte cada uno de sus integrantes de acuerdo con su porcentaje de participación en la forma asociativa escogida. En el caso que la experiencia específica relacionada en las obras presentadas haya sido adquirida en calidad de consorcio o unión temporal; se considerará así: Si se ha obtenido en calidad de consorcio, y en caso de unión temporal, se tendrá en cuenta de acuerdo con la participación que tuvo el proponente, lo que deberá manifestarse expresamente en la propuesta, y soportarse con la presentación del documento de conformación debidamente diligenciado y firmado por cada uno de sus integrantes en donde se pueda determinar claramente esta participación en la ejecución del contrato. La experiencia solicitada en este numeral deberá ser acreditada mediante la presentación de certificación y/o el respectivo contrato junto con el acta de liquidación.

Usuario

Resaltar

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 13 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 13 _________________________________________________________________________________________________



La experiencia deberá acreditarse a través de los documentos que se solicitan a continuación: 1) Fotocopia legible de los contratos que se presentan para acreditar la experiencia y Acta liquidación. Si el acta en mención no relaciona las actividades, cantidades y los valores unitarios realmente ejecutados, se deberá adjuntar a ésta, las actas de obra igualmente firmadas, donde se relacionan las actividades realmente ejecutadas y su valor. 2) y/o Certificación, copia legible debidamente firmada, donde se relacione el objeto, valor del contrato, plazo de ejecución, fecha de inicio, fecha de terminación, ítems ejecutados con sus cantidades y unidades de medida y nivel de cumplimiento, debidamente firmada por el funcionario de la entidad contratante autorizado para el efecto. No se acepta ningún otro documento para acreditar la experiencia específica y no se aceptan auto certificaciones. NOTA 1: Las copias de los documentos presentadas deben ser completamente legibles Así mismo, en caso de personas jurídicas cuando no tengan más de tres años de constituidas, se les podrá acumular la experiencia de los socios en proporción a la participación de estos en el capital de la persona jurídica. En caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos o el porcentaje de los mismos, que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite. La entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes. En caso de requerirse aclaraciones sobre datos contenidos en los documentos presentados como experiencia, el Municipio de Hato Corozal, podrá solicitarlas al proponente por escrito, quien contará con el término previsto en el requerimiento para suministrarlas. Adicionalmente, el contrato aportado para acreditar la experiencia deben estar reportado en el Certificado de Inscripción y Clasificación Registro Único de Proponentes RUP identificado con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresando su valor en salarios mínimos mensuales legales vigentes así::

Tabla 2 – Experiencia requerida.

Usuario

Resaltar

Usuario

Resaltar

Usuario

Resaltar

Usuario

Resaltar

Usuario

Resaltar

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 14 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 14 _________________________________________________________________________________________________



Contrato – Código del Clasificador de Bienes y Servicios

Cuantía - SMMLV

26121500

1.697

26121600

39121600

39101617

39121701

39121702

39121703

39121721

72141115

72141122

72151500

72151501

72151502

81101700

Acreditar la experiencia especifica exigida es un requisito que no otorga puntaje y la entidad lo certificará como CUMPLE o NO CUMPLE

H. CAPACIDAD FINANCIERA El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. Tabla 3 - Indicadores de capacidad financiera

Indicador Índice requerido Índice de Liquidez Mayor o igual a 4 Índice de endeudamiento Menor o igual a 24% Razón de cobertura de intereses Mayor o igual a 18%

I. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. Tabla 2 - Indicadores de capacidad organizacional

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 15 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 15 _________________________________________________________________________________________________



Indicador Índice requerido Rentabilidad sobre el patrimonio

Mayor o igual a 0.19

Rentabilidad sobre activos

Mayor o igual a 0.10

En el caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia anterior a verificar es la que aporte cada uno de sus integrantes de acuerdo con su porcentaje de participación en la forma asociativa escogida.

J. INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen:

1) Balance general 2) Estado de resultados

Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para Colombia (PUC).

K. CAPACIDAD RESIDUAL De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, mediante el cual se reglamenta el artículo 72 de la Ley 1682 de 2013, los interesados en participar en el presente proceso de selección y celebrar el contrato de obra pública correspondiente, debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratación con los siguientes documentos: 1) La lista de los contratos de obras civiles en ejecución suscritos con Entidades Estatales

y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

2) La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

Usuario

Resaltar

NO CUMPLIMOS CON OPREC

Usuario

Resaltar

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 16 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 16 _________________________________________________________________________________________________



3) Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de resultados auditado del año en que haya obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años. Los estados financieros deben estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo se debe presenta en la oferta como documento adicional el estado de resultados del año en que el proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años.

La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del Proceso de Contratación de acuerdo con la siguiente fórmula: Capacidad Residual del Proceso de Contratación = Presupuesto oficial estimado - Anticipo Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale a la proporción lineal de doce (12) meses del presupuesto oficial estimado menos el anticipo cuando haya lugar. La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la siguiente fórmula:

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo:

FACTOR PUNTAJE MAXIMO

Experiencia (E) 120 Capacidad Financiera (CF) 40 Capacidad Técnica (CT) 40 Total 200

La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores.

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 17 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 17 _________________________________________________________________________________________________



Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es suficiente si: Capacidad Residual del proponente es igual o superior a la Capacidad Residual del Proceso de Contratación. El Municipio calculará la Capacidad Residual del proponente de acuerdo con la metodología que defina Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta los factores de: Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), Capacidad de Organización (CO), y los saldos de los contratos en ejecución. Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto día hábil del mes de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante legal junto con un pre-informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la información financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su información y estados financieros. Esta disposición también es aplicable para la información que el proponente en estas condiciones debe presentar para inscribirse o renovar su inscripción en el RUP de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. Esta información debe ser actualizada llegada la fecha máxima de actualización de acuerdo con la legislación del país de origen. Tabla 4 - Puntaje por criterios de evaluación

Criterio de Evaluación Puntaje Factor Económico 800 Factor Técnico 100 Incentivo a la Industria Nacional 100 Total 1.000

En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, El municipio de Hato Corozal, debe escoger el Proponente aplicando los criterios de desempate previstos en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015. Se tiene como primer factor económico.

L. FACTOR ECONÓMICO

Usuario

Resaltar

Usuario

Resaltar

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 18 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 18 _________________________________________________________________________________________________



El municipio de Hato Corozal a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo de ochocientos (800) puntos acumulables de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica: Tabla 5 - Métodos de evaluación de la oferta económ ica

Método Media aritmética Media aritmética alta Media geométrica con presupuesto oficial Menor valor

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos dígitos decimales de la TRM que rija el día hábil anterior a la fecha prevista para la publicación del informe de evaluación. El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación. Tabla 6 - Asignación de método de evaluación según TRM

Rango (inclusive) Número

Método

De 00 a 24 1 Media aritmética De 25 a 49 2 Media aritmética alta De 50 a 74 3 Media geométrica con presupuesto

oficial De 75 a 99 4 Menor valor

1) Media aritmética Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:

Media aritmética Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula.

Xi: Valor de la oferta i sin decimales

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 19 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 19 _________________________________________________________________________________________________



n = Número total de las Ofertas válidas presentadas

: Media aritmética. Vi: Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales. i = Número de oferta En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación

2) Media aritmética alta Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: XA: Media aritmética alta Vmax= Valor total sin decimales de la oferta más alta.

= Promedio aritmético de las ofertas válidas. Donde, XA= Media aritmética alta

Puntaje [Incluir el valor del máximo puntaje] x (1-( ̅- Vi)/ ) para valores menores o iguales a ̅ [Incluir el valor del máximo puntaje] x (1-2( ̅- Vi)/ ) para valores mayores a ̅

Vmax+

2

XA =

Puntaje =

[Incluir el valor del máximo puntaje] x (1-(XA ̅- Vi)/ XA) para valores menores o iguales a ̅XA

[Incluir el valor del máximo puntaje] x (1-2(XA ̅- Vi)/ XA) para valores mayores a ̅XA

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 20 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 20 _________________________________________________________________________________________________



Vi= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i i = Número de oferta. En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.

3) Media geométrica con presupuesto oficial Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro: Tabla 7- Asignación de número de veces del presupue sto oficial

Número de Ofertas (n) Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (nv)

1 – 3 1 4 – 6 2 7 – 9 3 10 – 12 4 13 - 15 5

Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del presente Proceso de Contratación. Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula: Gpo=Media geométrica con presupuesto oficial. nv= Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). n = Número de Ofertas válidas. PO = Presupuesto oficial del Proceso de Contratación. Pi = Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente i.

PO*PO*…*PONV*P1*P2*…*Pn

nv+n = Gp

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 21 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 21 _________________________________________________________________________________________________



Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente procedimiento: Donde, GPO= Media geométrica con presupuesto oficial. VI= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i i = Número de oferta. En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. (iv) Menor valor Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación de este método [nombre de la Entidad Estatal] procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula: Donde, VMIN =Menor valor de las Ofertas válidas. VI= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i i = Número de oferta. En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.

Puntaje [Incluir el valor del máximo puntaje] x (1-(GPO ̅- Vi)/ GPO) para valores menores o iguales a ̅GPO

[Incluir el valor del máximo puntaje] x (1-2(GPO̅- Vi)/ GPO) para valores mayores a ̅GPO

Puntaje i:

(Incluir el valor del máximo puntaje)* VMIN

VI

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 22 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 22 _________________________________________________________________________________________________



Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje. FACTOR TÉCNICO La oferta técnica tiene un puntaje de hasta cien (100) puntos, y se calculará de acuerdo con los siguientes criterios: PERFIL DIRECTOR DE OBRA MINIMO REQUERIDO

Puntaje Máximo ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Un (1) Director de Obra. (Dedicación al proyecto 50%) El profesional propuesto como Director de obra tendrá que acreditar lo siguiente: - Matrícula profesional de Ingeniero electricista o electromecánica. Experiencia general: No menor de cinco (05) años en el ejercicio profesional contados a partir de la expedición de la matricula profesional. Experiencia específica: Relacionar como contratista o director de obra de dos (2) contratos cuyo objeto sea construcción de proyectos

100

La formación profesional adicional se ponderará de la siguiente manera: La presentación de estudios de postgrado adicionales a los mínimos exigidos, tales como Especializaciones, Maestrías o Doctorados en iluminación Pública, se les asignarán 50 puntos. La experiencia general adicional se ponderará de la siguiente manera: La experiencia general que supere cinco (05) y hasta ocho (08) años contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional, asignará 30 puntos. La experiencia general que supere los 0cho (08) y hasta quince (15) años contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional, asignará 50 puntos. Para el otorgamiento del puntaje aquí señalado se deberá aportar copia de los respectivos soportes que demuestren el cumplimiento de los requisitos para acceder a dicho puntaje. Se otorgarán 0 puntos, por no presentar los documentos que acrediten la asignación de este puntaje adicional o que los presentados no cumpla con los requisitos solicitados.

Usuario

Resaltar

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 23 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 23 _________________________________________________________________________________________________



relacionados con el objeto contractual. Para el efecto se deberá aportar certificaciones expedidas por el contratante y/o copia de los respectivos contratos acompañados de las actas de recibo final de obra y las actas de liquidación.

M. PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL

Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, en la evaluación se asignarán CIEN (100) PUNTOS a los Proponentes que ofrezcan Bienes o Servicios Nacionales, mediante certificación expedida por el proponente. Las Ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorporen servicios profesionales, técnicos y operativos nacionales recibirán un puntaje de CINCUENTA (50) PUNTOS.

VII. OFERTA

A. PRESENTACIÓN

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito, con los formatos contenidos en los Anexos 2 a 7, en la fecha establecida en el Cronograma al que se refiere la sección XIV, y acompañadas de los documentos solicitados en esta sección, así como de la garantía de seriedad de la Oferta a la que se refiere la sección XII A del presente Pliego de Condiciones. Las Ofertas estarán vigentes por el término de sesenta (60) días calendario, contados desde la fecha de presentación de Ofertas establecida en el Cronograma. Los documentos de la Oferta deben estar foliados de forma consecutiva y la numeración debe iniciar con el número uno (1). Los Proponentes deben presentar la Oferta y los anexos en los formatos indicados (contenidos en los anexos, en formatos pdf que permita reconocimiento de texto y Excel) y en medio físico y magnético.

Usuario

Resaltar

Usuario

Resaltar

Usuario

Resaltar

Usuario

Resaltar

Usuario

Resaltar

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 24 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 24 _________________________________________________________________________________________________



La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de Riesgos efectuada en el Pliego de Condiciones y sus Adendas. En la hora siguiente al vencimiento del plazo para presentar Ofertas, El Municipio de Hato Corozal, las abrirá en el lugar indicado para la presentación física de las Ofertas y frente a los Proponentes que se encuentren presentes. El día del vencimiento del término para presentar las Ofertas, El Municipio de Hato Corozal, publicará un informe con la lista de las Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas en el formato contenido en el Apéndice 1.

B. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

El Proponente debe incluir en su Oferta los siguientes documentos:

a) Capacidad jurídica

i. Si es persona jurídica, Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio del domicilio del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural, dentro de los quince (15) días hábiles anteriores al cierre de la presente Licitación Pública. El objeto social de la persona jurídica se debe hallar el objeto del presente proceso de selección. La sociedad debe tener una duración no inferior al plazo del contrato y un año más. Tratándose de personas naturales, que por disposición legal deban inscribirse en el registro Mercantil, deben allegar certificado de inscripción de éste, expedido por la Cámara de Comercio dentro de los quince (15) días hábiles anteriores al cierre del presente proceso de Licitación Pública, en donde conste la determinación de su actividad, en la cual se debe hallar el objeto del presente proceso de selección. Si el proponente es persona jurídica que legalmente no está obligada a registrarse en la Cámara de Comercio, deben allegar el documento legal idóneo que acredite su existencia y representación o reconocimiento de personería jurídica, con fecha de expedición dentro de los quince (15) días hábiles anteriores al cierre del proceso contractual. En el caso de uniones temporales o consorcios, sus miembros deberán acreditar que dentro de su objeto social se encuentra comprendida la actividad que se

Usuario

Resaltar

Usuario

Resaltar

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 25 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 25 _________________________________________________________________________________________________



comprometen a desarrollar en el acuerdo de conformación correspondiente. En todo caso el consorcio o la unión temporal deberá en conjunto, acreditar que sus objetos sociales comprenden el objeto de la presente Licitación Pública.

ii. El oferente persona natural, debe ser profesional en Ingeniería Eléctrica o electromecánica y contar con tarjeta profesional con mínimo de cinco (05) años de haber sido expedida, allegando para el efecto la respectiva fotocopia de la misma. La propuesta presentada por una persona jurídica debe contar con el aval de un ingeniero civil con indicación del número de la tarjeta profesional y copia de la misma, con el mismo requerimiento de antigüedad de diez (10) años de expedida. (Ley 842 de 2003 Artículo 20).

iii. Certificado del RUP expedido por la cámara de comercio del domicilio del

Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural, dentro de los quince (15) días hábiles anteriores al cierre de la presente Licitación Pública. De conformidad con lo dispuesto en la Circular No 1064 del 28 de Abril de 2014, expedida por el Presidente Ejecutivo de CONFECAMARAS, donde se trascribe el concepto emitido por la Agencia Nacional de Contratación a consulta formulada por el Departamento nacional de Planeación, “En concordancia con el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 la inscripción en el RUP que se encuentre en el plazo de firmeza puede acreditarse para participar en los procesos de contratación, pero en tales eventos, el RUP debe estar en firme hasta antes de la adjudicación o hasta el momento previo a la realización de la subasta en las modalidades de selección que admiten dicho procedimiento”.

iv. Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los miembros del Proponente plural, la representación legal del Proponente plural la cual debe corresponder a uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. El número máximo de integrantes permitidos para los consorcios o uniones temporales es de dos (2).

v. Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado. vi. En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante

legal, las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.

vii. Garantizar la seriedad del ofrecimiento, a través de los mecanismos de cobertura del riesgo indicado en el presente pliego de condiciones.

viii. No deben estar incursos en las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar, establecidas en la Constitución Política o en la ley. No ser responsable fiscal ni encontrarse inhabilitado para contratar. Para el efecto la entidad verificará si el proponente o cualquiera de los integrantes del consorcio o unión temporal se encuentran señalados en el último boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República o en el Sistema de Información de

Usuario

Resaltar

Usuario

Resaltar

Usuario

Resaltar

Usuario

Resaltar

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 26 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 26 _________________________________________________________________________________________________



Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad “SIRI” de la Procuraduría General de la Nación.

ix. Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales. El proponente persona natural con personal a cargo deberá presentar una declaración, bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación de la misma, en la que conste el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607de 2012). Dicho documento deberá expresar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de selección. Si se trata de personas naturales independientes sin empleados a su cargo, deberán aportar la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA), con la cual acrediten que se encuentran al día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social, de los últimos seis (6) meses contados a partir del mes anterior a la fecha de cierre. Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales, deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, deberá aportar por separado la certificación aquí exigida. Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato ante la Oficina Jurídica, la declaración donde se acredite el pago correspondiente a Seguridad Social y Aportes Parafiscales y CREE, cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607de 2012). En caso que el proponente, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de cierre personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social debe, bajo la gravedad de juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación. NOTA: El municipio dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 de la Constitución Política Nacional. En consecuencia, quienes

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 27 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 27 _________________________________________________________________________________________________



presenten observaciones respecto del incumplimiento por parte de otros proponentes en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, deberán aportar los documentos que demuestren dicha circunstancia respecto del proponente observado. En caso de no allegar con la observación dichos soportes no se dará trámite a la misma. En el evento en que la observación esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad podrá dar traslado al proponente observado, y el municipio, verificará únicamente la acreditación del respectivo pago desde la fecha y hora del cierre del presente proceso de selección, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes, oficiando a las entidades recaudadoras para que se pronuncien sobre el contenido de la observación y compulsando copias a la Junta Central de Contadores y Ministerio de la salud, y de ser el caso, a la Fiscalía General de la Nación.

x. Pacto de Transparencia. Se utilizará el formulario previsto en el correspondiente Anexo , debidamente diligenciado y suscrito por el 26 proponente, su representante legal o apoderado.

b) Experiencia

Acreditar y cumplir con los requisitos de experiencia exigidos en el Numeral VI, literal B. del Pliego de condiciones y allegar la documentación y soportes que permitan identificarla conforme a los anexos requeridos en el presente pliego de condiciones.

c) Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional.

Acreditar y cumplir con los requisitos de experiencia exigidos en el Numeral VI, literales C y D del Pliego de condiciones

d) Capacidad Residual

El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 6.

e) Oferta económica

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 28 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 28 _________________________________________________________________________________________________



El Proponente debe incluir en su Oferta, con el título Oferta Económica, los formatos señalados en el anexo No 5 del pliego y la información necesaria para sustentarla. El proponente deberá diligenciar su propuesta económica con base en el formato anexo al pliego. La oferta deberá realizarse y allegar los precios unitarios, valores parciales, valor total de la propuesta, AIU. El porcentaje del AIU debe expresarse con máximo dos (2) cifras decimales; en el evento en el cual el proponente lo presente con más de dos cifras decimales, la entidad procederá a ajustarlo; de conformidad con lo establecido para la revisión de la propuesta económica. El formulario debe estar diligenciado en forma legible, a tinta, sin enmendaduras ni tachaduras, debidamente firmada por el proponente o por el representante legal. Este requisito es indispensable y deberá hacer parte integral de la propuesta al momento de entregarla. Los precios ofrecidos deberán ser en pesos colombianos, presentando cifras enteras, tanto en los precios unitarios como totales, incluyendo todos los conceptos relacionados con el objeto de la presente contratación. En caso de presentarse en moneda extranjera, la Administración automáticamente hará la conversión con base en la TRM que rige para el día del cierre, discriminando el IVA, AIU y las exenciones si hay lugar a ello. Los demás conceptos no previstos en la oferta, no serán asumidos por el Municipio. Al diligenciar el cuadro de Cantidades de Obra y precios unitarios, el Proponente no podrá adicionarlo, modificarlo o alterarlo, ni dejar de consignar el precio unitario de uno o varios ítems, pues de lo contrario, la propuesta será rechazada. El Proponente deberá ajustar al peso los precios unitarios y el valor total de la propuesta, bien sea por exceso o por defecto, así: cuando el dígito decimal sea igual o superior a 5, se aproximará por exceso, y cuando sea inferior a 5 se aproximará por defecto; en caso de no hacerlo, la entidad efectuará dicho ajuste, el cual primará para rodos los efectos de evaluación y adjudicación. Los precios unitarios que aparecen en este formato serán los que prevalezcan en caso de consignarse diferentes valores en la propuesta. Con la presentación del cuadro de Cantidades de Obra y precios unitarios debidamente diligenciado, se entiende que el Proponente estudió los costos de todos los insumos que intervienen en cada uno de las actividades del proyecto y por consiguiente, incluyó en cada uno los de los precios unitarios de los costos por transportes, acarreo hasta el sitio de las obras y acarreo interno; valor comercial de los materiales, herramientas, tarifas de arrendamiento de equipos, mano de obra estimada de acuerdo con los rendimientos y estándares del mercado, además analizó los costos indirectos de acuerdo con el contenido del AIU publicado por la Entidad.

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 29 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 29 _________________________________________________________________________________________________



El proponente deberá diligenciar completamente el formulario No 5 que contiene toda la información de las actividades a ejecutar en desarrollo del objeto del contrato. El proponente no podrá adicionarlo, modificarlo o alterarlo, ni dejar de consignar el precio unitario de uno o varios ítems, pues de lo contrario, la propuesta será rechazada.

f) Oferta técnica El Proponente debe incluir en su Oferta el formato diligenciado del Anexo 4.

g) Ofertas alternativas

De acuerdo con lo establecido en el numeral 6° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, los Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y económicas, siempre que no signifiquen condicionamientos para la adjudicación del contrato. Cuando se presente una alternativa, el Proponente debe adjuntar toda la información necesaria para su análisis y una descripción detallada del procedimiento de construcción, características de los materiales y equipos, y análisis de costos. Todos los costos necesarios para desarrollar la alternativa, incluso los de transferencia tecnológica, deben estar incluidos en los respectivos Ítems de la Oferta. Sólo serán consideradas las Ofertas alternativas del Proponente favorecido con la adjudicación del Contrato y la selección de la alternativa será potestad del Municipio de Hato Corozal, Casanare.

h) Apoyo a la industria nacional

En seguimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria nacional, a través del sistema de compras y contratación pública en la evaluación de las Ofertas:

1) Las Ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje de cien (100) puntos y

2) Las Ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorporen servicios profesionales, técnicos y operativos nacionales recibirán un puntaje cincuenta (50) puntos.

C. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

Usuario

Resaltar

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 30 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 30 _________________________________________________________________________________________________



El Municipio de Hato Corozal revisará el cumplimiento de los requisitos habilitantes de que trata la sección VI del presente documento. Los Proponentes pueden subsanar la forma como acreditaron los requisitos habilitantes en cualquier momento antes de la adjudicación. El Municipio de Hato Corozal, Casanare, debe publicar el informe de cumplimiento de requisitos habilitantes de que trata la sección VI en el formato contenido en el Apéndice 2.

a) Evaluación de las Ofertas

Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata la sección VI serán evaluadas, de acuerdo con lo establecido en la sección VIII. El Municipio de Hato Corozal, Casanare, debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la oportunidad señalada en el Cronograma de que trata la sección XIV en el formato contenido en el Apéndice 3.

b) Declaratoria de Desierta

El Municipio de Hato Corozal, Casanare, declarará desierto el presente proceso de selección cuando: (a) no se presenten Ofertas; (b) ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia previstos en el Pliego de Condiciones; (c) existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente; (d) el representante legal del Municipio de Hato Corozal, Casanare, o su delegado no acoja la recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión; y (e) se presenten los demás casos contemplados en la ley.

c) Retiro de la Oferta

Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del proceso de selección, podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por el Municipio de Hato Corozal, Casanare, antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso. Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin abrir, previa expedición de un recibo firmado por el solicitante.

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 31 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 31 _________________________________________________________________________________________________



d) Devolución de las Ofertas

Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la adjudicación del contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad de la Oferta y los demás documentos, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acto de adjudicación, previsto en el Cronograma; de lo contrario, Municipio de Hato Corozal, Casanare, procederá al archivo de la Oferta original y la destrucción de su copia.

e) Rechazo

En adición a otras causas previstas por la ley, el Municipio de Hato Corozal, Casanare, En adición a otras causas previstas por la ley, El municipio de Hato Corozal, rechazará las Ofertas presentadas por los Proponentes que: (a) sean presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el Cronograma; (b) no hayan suscrito el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 o que no lo hayan cumplido durante el Proceso de Contratación.(c) Cuando desde el momento de la presentación de la oferta, no se allegue con ésta la Carta de presentación de la propuesta por la persona legal estatutariamente facultada para ello (Anexo No.1) debidamente firmada en original. (d) Cuando el proponente incumpla con los requisitos y documentos exigidos en el pliego y que no sean susceptibles de subsanar, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. (e) Cuando la información que haga llegar junto con la documentación, tales como certificaciones y similares no correspondan con la información consignada en el RUP. (f) Cuando el proponente, en forma individual o conjunta, no acredite los requisitos habilitantes, o no subsane en debida forma, en cuanto a los aspectos que pueden subsanarse. (g) Cuando se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del presente proceso. (h) Cuando no se presente la propuesta económica, no se coticen todos los ítems, o las unidades no correspondan a las establecidas en el presupuesto oficial o no se allegue la información necesaria para llevar a cabo la evaluación económica de las propuestas. (i) Cuando el valor total de la propuesta, una vez corregido, supere el presupuesto oficial total o el de cada rubro destinado para la presente selección. (j) Cuando el proponente no diligencie la totalidad de la información o modifique o suprima las columnas o filas que se encuentran dentro del cuadro de cantidades. (k) Cuando se presenten inconsistencias o inconformidades entre la información o documentación allegada por el proponente y lo verificado por la entidad, sin perjuicio de las acciones legales que puedan iniciarse por este hecho. (l) Cuando los proponentes no presenten la garantía de seriedad del ofrecimiento de forma simultánea con la oferta. (m) Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el mismo proponente, por si o por interpuesta persona, o cuando la misma persona forma parte de 2 o más consorcios o Uniones Temporales. (n) Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 32 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 32 _________________________________________________________________________________________________



causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993, así como en las demás disposiciones legales vigentes; así mismo, cuando carezca de capacidad para desarrollar el objeto de la presente contratación. (ñ) Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en el 28 del Decreto 1510 de 2013. (o) En los demás casos que expresamente el pliego así lo indique.

VIII. ACUERDOS COMERCIALES El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata la sección VII C1. Tabla 3 Cobertura Acuerdos Comerciales El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratados como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata la sección VII C

Acuerdo Comercial

Entidad Estatal incluida

Presupuesto del

Proceso de Contratación superior al valor del Acuerdo

Comercial

Excepción aplicable al Proceso de

Contratación

Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial

Canadá No

Chile Sí No

Estados Unidos

No

El Salvador No

Guatemala Sí No incluye valores

No Si

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 33 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 33 _________________________________________________________________________________________________



Honduras No

Liechtenstein Sí No

Suiza Sí No

México No

Unión Europea Sí No

Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Ecuador y Perú)

Sí No establece No Sí

En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes países: Guatemala y miembros del CAN (Bolivia, Ecuador y Perú), reciben trato nacional.

IX. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN El Contrato se adjudicará en audiencia pública, según el orden de elegibilidad establecido en el informe de evaluación. El ordenador del gasto, por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso, módulo o módulos al Proponente ubicado en el primer puesto del orden de elegibilidad, y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones o procederá a la declaratoria de desierta del proceso, módulo o módulos, si a ello hubiere lugar. La audiencia pública, se celebrará en la fecha y hora establecida en el Cronograma de que trata la sección XIV. De las circunstancias ocurridas en su desarrollo se dejará constancia en acta. En el evento que el jefe del municipio de Hato Corozal Casanare o su delegado no acoja la recomendación del comité evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta.

X. Riesgos De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación:

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 34 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 34 _________________________________________________________________________________________________



Tabla 4 Identificación de Riesgos Esta matriz se encuentra también publicada en los estudios y documentos previos y desde el proyecto de Pliego de Condiciones.

No

CLA

SE

FU

EN

TE

ET

AP

A

TIP

O

DE

SC

RIP

CIÓ

N

(Que

pu

ede

pasa

r y,

co

mo

pued

e oc

urrir

)

CO

NS

EC

UE

NC

IAS

DE

LA

OC

UR

RE

NC

IA D

EL

EV

EN

TO

PR

OB

AB

ILID

AD

IMP

AC

TO

CA

LIF

ICA

CIÓ

N T

OT

AL

PR

IOR

IDA

D

1 General Interior Ejecución Operacional

Que el valor asignado para la ejecución del contrato no alcance para su ejecución total y exitosa

Insatisfacción en la ejecución del contrato, o lo que es peor, paralización del mismo 3

4

7 Alto

2 General Externo Planeación- Ejecución Financiero

Que el proponente se quede sin liquidez para ejecutar el contrato, pagar insumos, salarios y demás gastos ordinarios de la ejecución

Grave afectación a la ejecución que puede incluso conducir a la paralización 2

4

6 Alto

3 General Externo Ejecución Regulatorio

Que existan normativos, en regímenes que puedan incidir en la ejecución del contrato

Dificultades en la ejecución, Desequilibrio económico del contrato 1

1

2 Bajo

4 Especifico Interno Planeación Operacional

Estudios y diseños incompletos, inconclusos o mal elaborados

Atraso en los tiempos de ejecución del proyecto, incremento en los costos asociados 2

3

5 Medio

5 General Interno Selección Operacional

Que en el proceso no se presenten oferentes o que se presenten y no cumplan con la totalidad

Declaración desierta del proceso 3

3

6 Alto

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 35 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 35 _________________________________________________________________________________________________



de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad e incompatibilidad

6 General Interno Contratación Operacional

Reclamos de terceros sobre la selección del oferente

Atraso para el perfeccionamiento del contrato 2

3

5 Medio

7 Especifico Interno Ejecución Operacional

Daños y/o necesidad de reposición redes de servicios públicos ya sea por antigüedad de los materiales o por afectación en la normal ejecución del contrato.

Atraso en los tiempos de ejecución del proyecto, incremento en los costos asociados 4

3

7 Alto

8 Especifico Interno Ejecución Natural Presencia de fuertes lluvias

Perdida de materiales y atrasos en la ejecución de la obra 5

2

7 Alto

No

¿A

QU

IEN

SE

LE

AS

IGN

A?

TR

AT

AM

IEN

TO

/

CO

NT

RO

LES

A

S

ER

IM

PLE

ME

NT

AD

OS

IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO

¿A

FE

CT

A E

L E

QU

ILIB

RIO

EC

ON

OM

ICO

D

EL

CO

NT

RA

TO

?

PE

RS

ON

A

RE

SP

ON

SA

BLE

P

OR

IM

PLE

ME

NT

AR

EL

TR

AT

AM

IEN

TO

FE

CH

A E

ST

IMA

DA

EN

QU

E S

E I

NIC

IA

EL

TR

AT

AM

IEN

TO

FE

CH

A

ES

TIM

AD

A

EN

Q

UE

S

E

CO

MP

LET

A E

L T

RA

TA

MIE

NT

O

MONITOREO Y REVISIÓN

DA

D

IMP

AC

TO

C

ALI

FIC

AC

IÓN

TO

TA

L

¿C

ómo

se

real

iza

el

mon

itore

o?

Per

iodi

cida

d ¿C

uánd

o?

1

Municipio

Verificar la estructuración económica, los estudios de mercado, de oferta y de demanda, y corregir las incongruencias o defectos en la valoración de las actividades 1 1 2 SI

Supervisor

Fecha de Inicio del contrato

Fecha de Terminación del Contrato

A través del supervisor, Verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a lo planificación, tanto en tiempo, como en ejecución técnica y en valor Mensual

2

Contratista

En el proceso de selección se establecerán unos estrictos indicadores financieros y de 1 4 5 SI

Área responsable del proceso y su equipo

Desde que se elaboran los estudios previos

Cuando se adjudica el contrato, incluso en la ejecución es

Desde el momento en que es elaboran los estudios previos y pliego

Durante todo el proceso de selección, e incluso

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 36 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 36 _________________________________________________________________________________________________



capacidad organizacional que garanticen que este riesgo sea improbable en su máxima expresión

estructurador

necesario hacerle seguimiento, no obstante haberse seleccionado un proponente con gran capacidad financiera y organizacional

en la propia ejecución del contrato.

3

Municipio y Contratista

Verificar una vez acaecía una regulación que incida en el contrato, cuál es su impacto, y qué medidas se deben tomar 1 1 2 SI

Supervisor

Tan pronto se advierta el cambio regulatorio No se tiene

A través de revisiones periódicas a la normatividad que regula la ejecución

Tan pronto sea advertido en cambio regulatorio, de inmediato habrá que hacer seguimientos semanales.

4

Contratista

Transferir el riesgo, verificación de los estudios y diseños antes de iniciar la ejecución con el supervisor e interventor 1 2 3 NO

Supervisor

Fecha sujeta al Acta de Inicio

Después de la fecha de inicio y durante la ejecución

Mediante Comité técnico o de obra Mensual

5

Municipio

Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, publicar oportunamente los documentos que exige la ley para el proceso 1 3 4 NO

Secretaria de Planeación

Fecha de Aviso de Convocatoria

Fecha de Adjudicación SECOP

Diariamente

6

Municipio

Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, publicar oportunamente las respuestas objetivas y bien fundamentadas a las observaciones y reclamaciones. 1 3 4 NO


Fecha de Aviso de Convocatoria

Fecha de Adjudicación SECOP

Diariamente

7 Contratista

Transferir el riesgo, verificar el estado 2 3 5 NO

Secretaria de

Fecha sujeta la Acta de

Durante la ejecución de

Mediante comité técnico o de obra Mensual

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 37 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 37 _________________________________________________________________________________________________



actual de las redes de servicios públicos con las empresas prestadoras de los mismos para intervenirlas

Planeación

Inicio la obra

8

Contratista

Transferir el riesgo permanentemente revisión de los informes de climas del IDEAM para verificar las programaciones de las actividades de la obra 2 3 5 NO


Fecha sujeta la Acta de Inicio

Durante la ejecución de la obra

Mediante comité técnico o de obra Mensual

El día y hora señalada en el cronograma de actividades se llevará a cabo la audiencia a la que se refieren el artículo 30 de la ley 80 de 1993, artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 220 del Decreto Ley 019 de 2012, y el artículo 39 del Decreto 1510 de 2013, que derogó el decreto 1082 de 2015. Como consecuencia de las observaciones realizadas por los interesados, El Municipio de Hato Corozal, Casanare, se pronunciará sobre la pertinencia o no de las mismas y establecerá la estimación, tipificación y asignación definitiva de los Riesgos involucrados en el Proceso de Contratación. Vencido el plazo para discutir y revisar los Riesgos identificados, si se presenta alguna observación adicional, la misma solo será estudiada y tenida en cuenta por parte de El Municipio de Hato Corozal, Casanare, únicamente si diere lugar a modificar el Pliego de Condiciones mediante Adenda.

XI. Garantías

A. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de seriedad de la oferta a favor de la Entidad Contratante por un valor del 20% del valor del presupuesto de la presente contratación y con vigencia desde la presentación de la Oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato.

B. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Usuario

Resaltar

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 38 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 38 _________________________________________________________________________________________________



El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, a favor de El Municipio de Hato Corozal, Casanare, por un valor de 200 SMLMV, la vigencia de esta garantía deberá ser igual al periodo de ejecución del contrato.

C. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor de la Entidad Contratante, por un valor de [Incluir valor]. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos2: Tabla 10 - Suficiencia y vigencia de los amparos de la garantía de cumplimiento

Amparo Suficiencia Vigencia Buen manejo y correcta inversión del anticipo

No aplica No aplica

Devolución del pago anticipado No aplica No aplica

Cumplimiento del Contrato 20% del valor total del contrato

plazo de ejecución y 6 meses más

Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales

5% del valor total del contrato

plazo de ejecución y 3 años mas

Estabilidad y calidad de la obra 30% del valor total del contrato

5 años contados a partir del recibo a satisfacción de la obra.

Calidad del servicio3 No aplica No aplica

XII. Interventoría y/o supervisión El Municipio de Hato Corozal, Casanare, ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través del interventor Externo contratado para tal fin por el Municipio de Hato Corozal, Casanare. El interventor debe ejercer un control integral técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato. El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad,

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 39 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 39 _________________________________________________________________________________________________



el interventor y/o supervisor. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al interventor y/o supervisor, con copia a El Municipio de Hato Corozal, Casanare, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, responderá solidariamente con el interventor y/o supervisor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para El Municipio de Hato Corozal, Casanare, Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor y/o supervisor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, el interventor y/o supervisor comunicará dicha situación a El Municipio de Hato Corozal, Casanare, para que este tome las medidas que considere necesarias. El interventor y/o supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, como es el caso de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, entre otros, incumpliendo así el desarrollo normal de las actividades programadas.

XIII. Cronograma El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación: Actividad Fecha Lugar Publicación del aviso de convocatoria pública

11 de agosto de 2015 http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacionpublica

Publicación Aviso de Licitación (artículo 30 de la Ley 80 de 1993) modificado por el art. 224 del Decreto 019 de 2012.

11 de agosto de 2015 http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacionpublica y página web de la Entidad. www.hatocorozal-casanare.gov.co

Publicación Estudios y Documentos Previos


Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones


Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones

Desde el 11 de agosto de 2015 hasta el 25 de agosto de 2015.

Oficina Jurídica del Municipio de Hato Corozal, Casanare, ubicada en la Calle 12 No. 8-13, segundo piso o al correo de contacto: jurí[email protected]

Respuesta a observaciones y sugerencias al Proyecto de Pliego de Condiciones

26 de agosto de 2015.

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacionpublica

Expedición acto administrativo de apertura del proceso de selección



NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 40 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 40 _________________________________________________________________________________________________



Publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección


Publicación del Pliego de Condiciones definitivo



Iniciación del Plazo de la Licitación Pública


Audiencia de asignación de Riesgos y aclaración de pliegos

27 de agosto de 2015, a las 5:00 pm

Oficina Jurídica del Municipio, ubicada en la Calle 12 No. 8-13, segundo piso o al correo de contacto: jurí[email protected]

Presentación de Observaciones al Pliego de Condiciones

28 de agosto de 2015 Oficina Jurídica del Municipio, ubicada en la Calle 12 No. 8-13, segundo piso o al correo de contacto: jurí[email protected]

Expedición de Adendas 31 de agosto de 2015 http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacionpublica

Cierre del plazo de la licitación pública y Apertura de los Sobres.

El 4 de septiembre de 2015 a las 16:00 horas

Oficina Jurídica del Municipio, ubicada en la Calle 12 No. 8-13, segundo piso

Informe de presentación de Ofertas

El 4 de septiembre de 2015 a las 16:00 horas


Evaluación de las ofertas

Del lunes 07 al martes 8 de septiembre de 2015

Alcaldía del Municipio, ubicada en la Calle 12 No. 8-13, segundo piso

Publicación del documento de solicitud de subsanabilidad.

Miércoles 9 de septiembre de 2015 hasta las 6:00 pm


Plazo para presentar documentos y/o aclaraciones solicitados por la Entidad.

Jueves 10 de septiembre de 2015 hasta las 05:00 PM


Publicación del informe de evaluación de las Ofertas

Viernes 11 de septiembre de 2015


Traslado del informe de evaluación de las propuestas

Desde el viernes 11 de septiembre de 2015


Presentación de observaciones al informe de evaluación de las Ofertas

Desde el 11 de septiembre de 2015 hasta el 18 de septiembre de 2015


Publicación del documento “Respuesta a las observaciones formuladas a los informes de evaluación de las ofertas”.

El 21 de septiembre de 2015.


Audiencia de Adjudicación

22 de septiembre de 2015 a las 10:00 am


NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 41 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 41 _________________________________________________________________________________________________



Publicación Acto Administrativo de Adjudicación o Declaratoria de Desierta

22 de septiembre de 2015 a las 10:00 am


Firma del contrato Dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación del acto de adjudicación


Entrega de la garantía única de cumplimiento

Dentro de los tres días hábiles siguientes a la suscripción del contrato


Aprobación de la garantía única de cumplimiento

Uno días hábiles siguientes a la entrega de las garantías exigidas


Nota: Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la Ley y con las condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones. Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones

XIV. MINUTA DEL CONTRATO

Tabla de contenido

Cláusula 1 – Objeto del Contrato ............................................................................................ 43 Cláusula 2 – Definiciones ........................................................................................................ 43 Cláusula 3 – Alcance del objeto del Contrato .......................................................................... 44 Cláusula 4 – Valor del Contrato y Forma de pago ................................................................... 44 Cláusula 5 – Declaraciones del contratista .............................................................................. 44 Cláusula 6 – Plazo del Contrato y Cronograma estimado de Obra .......................................... 44 Cláusula 7 – Obligaciones Generales del Contratista .............................................................. 45 Cláusula 8 – Derechos del Contratista .................................................................................... 45 Cláusula 9 - Obligaciones del Contratante .............................................................................. 45 Cláusula 10 – Derechos del Contratante ................................................................................. 45 Cláusula 11 - Responsabilidad ................................................................................................ 45 Cláusula 12 – Terminación, modificación e interpretación unilaterales del Contrato ................. 46 Cláusula 13 – Multas .............................................................................................................. 46 Cláusula 14 – Cláusula Penal ................................................................................................. 46 Cláusula 15 – Caducidad ........................................................................................................ 46 Cláusula 16 – Garantías ......................................................................................................... 46 Cláusula 17 – Independencia del Contratista........................................................................... 46 Cláusula 18 – Cesiones .......................................................................................................... 46 Cláusula 19 – Subcontratación ................................................................................................ 47 Cláusula 20 - Indemnidad ....................................................................................................... 47 Cláusula 21 – Caso Fortuito y Fuerza Mayor ........................................................................... 47

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 42 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 42 _________________________________________________________________________________________________



Cláusula 22 – Solución de Controversias ................................................................................ 47 Cláusula 23 - Notificaciones .................................................................................................... 48 Cláusula 24 - Supervisión ....................................................................................................... 48 Cláusula 25 - Interventoría ...................................................................................................... 48 Cláusula 26 – Anexos del Contrato ......................................................................................... 48 Cláusula 27 – Perfeccionamiento y ejecución .......................................................................... 48 Cláusula 28 - Disponibilidad presupuestal .............................................................................. 48 Cláusula 29 – Registro y apropiaciones presupuestales .......................................................... 48 Cláusula 30- Confidencialidad ................................................................................................. 49 Cláusula 31 – Liquidación ....................................................................................................... 49 Cláusula 32 – Lugar de ejecución y domicilio contractual ........................................................ 49 Entre los suscritos: _________, identificado con cedula de ciudadanía No _______ expedida en ___________ en su calidad de Alcalde de ______, cargo para el cual tomó posesión el día _____________, según consta en acta N° __________ de fecha _______ ___, en uso de las facultades y funciones contenidas en la Constitución Política de Colombia y Ley 136 de 1994, actuando en nombre y representación del Municipio de _____, con NIT _________ quien para los efectos del presente contrato se denomina EL MUNICIPIO o Contratante, por una parte; y por la otra, [nombre del representante del contratista o de la persona natural Contratista] identificado con [tipo de documento de identificación] con [número documento de identificación] expedida en [ciudad de expedición] [actuando en su propio nombre] o [en calidad de cargo o vínculo con el Contratista] de la [nombre sociedad o estructura plural que representa] con NIT [Número NIT del Contratista] y matrícula mercantil No. [Número matrícula mercantil], quien para los efectos del presente Contrato se denominará [nombre sociedad o estructura plural que representa] o [nombre de la persona natural] el Contratista, hemos convenido en celebrar el presente Contrato de obra pública, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

I. Que la misión del Municipio de _______ es ____________,

II. Que la necesidad a satisfacer por parte del Contratante es [___________,

III. Que el Municipio de _______ desarrolló los respectivos estudios y documentos previos,

IV. Que la Oferta del Proponente [nombre del Contratista] resultó como la ganadora del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública No. __________ de 2015,

V. Que el presente Contratista se seleccionó por medio de una [licitación pública/ selección abreviada] identificada con el N°. [identificación Proceso de Contratación en el SECOP ],

VI. Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones,

VII. Que por medio de la Resolución No ______ de 2015 se adjudicó el presente Contrato, y

[Incluir cualquier otra motivación que desee incluir la Entidad Estatal],

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 43 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 43 _________________________________________________________________________________________________



Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

Cláusula 1 – Objeto del Contrato El objeto del Contrato es [descripción general del objeto contractual] que incluye [descripción específica del objeto contractual]. La obra pública a desarrollar tiene como especificaciones técnicas [de construcción y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y actividades y cualquier otra que considere la Entidad Estatal] las contenidas en el Anexo Técnico. Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato.

Cláusula 2 – Definiciones Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1510 de 2013 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

Definiciones

Acta de Inicio Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de

inicio de ejecución de la obra pública objeto del presente Contrato.

Acta de Recibo Final Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega

definitivas de la obra.

Acta de Obra

Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada

Anexo Técnico Es el documento anexo al presente Contrato en el que se

describen las especificaciones técnicas de construcción y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localización y

área de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante.

Anticipo

Entrega de dinero por parte del Contratante al Contratista para que inicie la ejecución del contrato. No constituye utilidad o ganancia para el contratista y debe administrarse de acuerdo con la ley.

Contratante Municipio de ________

Contratista [Nombre de la persona natural o jurídica o de la estructura plural Contratista]

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 44 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 44 _________________________________________________________________________________________________



Contrato Es el presente acuerdo de voluntades. Cronograma estimado de Obra Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el

presente Contrato.

Cláusula 3 – Alcance del objeto del Contrato El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en el Anexo Técnico, así como con los siguientes: 3.1 Objetivos específicos: [Incluir objetivos específicos] 3.2 Actividades de la Obra: [Incluir las actividades de obra]

Cláusula 4 – Valor del Contrato y Forma de pago El valor del Contrato es [valor estimado del Contrato en letras] ([valor del contrato en números]) el cual se pagará teniendo en cuenta que el precio se pactó mediante precios unitarios.

Cláusula 5 – Declaraciones del contratista

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió

del Municipio de respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4 Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 2 del Pliego

de Condiciones. 5.5 El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social

integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 5.6 El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás

contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 5.7 El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para

la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la cláusula 6 del presente Contrato.

5.8 El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés.

Cláusula 6 – Plazo del Contrato y Cronograma estima do de Obra

El plazo del Contrato es __________________________.

El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del Contratista y del Contratante y forma parte del presente Contrato.

La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra.

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 45 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 45 _________________________________________________________________________________________________



La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.

Cláusula 7 – Obligaciones Generales del Contratista 7.1 Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en

el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. 7.2 Entregar el Cronograma estimado de obra. 7.3 Colaborar con el Municipio de ____ en cualquier requerimiento que ella haga. 7.4 Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de

Condiciones y la Oferta presentada al Municipio de _____. 7.5 Dar a conocer al Municipio de ______ cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 7.6 Comunicarle al Municipio de ______ cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica,

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 7.7 Elaborar, suscribir y presentar al Municipio de ____ las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas

parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según corresponda.

7.8 [Incluir cualquier otra obligación que considere la Entidad Estatal].

Cláusula 8 – Derechos del Contratista 8.1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 4 del

presente Contrato. 8.2. [Incluir cualquier otro derecho que considere la Entidad Estatal].

Cláusula 9 - Obligaciones del Contratante 9.1 Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 9.2 Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 9.3 [Incluir cualquier otra obligación de la Entidad Estatal].

Cláusula 10 – Derechos del Contratante 10.1 Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones

que la obra necesite. 10.2 Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato. 10.3 Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho

consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. 10.4 [Incluir cualquier otro derecho de la Entidad Estatal].

Cláusula 11 - Responsabilidad [Nombre del Contratista] es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 1 del presente Contrato. [Nombre del Contratista] será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al Municipio de ________ en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 46 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 46 _________________________________________________________________________________________________



Cláusula 12 – Terminación, modificación e interpret ación unilaterales del Contrato El Municipio de ________ puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato.

Cláusula 13 – Multas En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, el Municipio de ______ puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas:

[Incluir el valor de las multas]

Cláusula 14 – Cláusula Penal

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, [nombre del Contratista] debe pagar al Municipio de ______, a título de indemnización, una suma equivalente a [incluir el valor total de la cláusula penal en números y en letras]. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el Municipio de _______ adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil.

Cláusula 15 – Caducidad La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por el Municipio de ______ cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave:

15.1 Paralización de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a [establecer el término] por causas imputables al Contratista.

15.2 Paralización del personal de obra por un tiempo igual o superior a [establecer el término]. 15.3 [Incluir cualquier otra justificación que a concepto de la Entidad Estatal pueda ser un

incumplimiento grave del Contrato de obra pública].

Cláusula 16 – Garantías El Contratista debe presentar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del presente Contrato una garantía de cumplimiento a favor del Municipio de ______ por: :____________________

Cláusula 17 – Independencia del Contratista El Contratista es una entidad independiente del Municipio de ________, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. [Nombre del Contratista] no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Municipio de _____, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

Cláusula 18 – Cesiones El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del Municipio de _______.

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 47 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 47 _________________________________________________________________________________________________



Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, el Municipio de ______ está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al Municipio de ______ de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, el Municipio de______ exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control.

Cláusula 19 – Subcontratación [Nombre del Contratista] puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de estas contrataciones a la Contratante y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. El Contratista debe mantener indemne a la Entidad Contratante de acuerdo con la cláusula 20.

Cláusula 20 - Indemnidad El Contratista se obliga a indemnizar al Municipio de ______con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato, en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendrá indemne a la Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

Cláusula 21 – Caso Fortuito y Fuerza Mayor Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

Cláusula 22 – Solución de Controversias Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Contratante con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado una o varias de las siguientes opciones: Arreglo directo y Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la cámara de comercio de tunja, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga la cámara de comercio de tunja, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso administrativa.

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 48 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 48 _________________________________________________________________________________________________



El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo o en la conciliación si hay lugar a ella es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta[n] mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

Cláusula 23 - Notificaciones Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación: [Nombre de la Entidad Estatal] Nombre: Cargo: Dirección: Teléfono: Correo electrónico:

[Nombre del Contratista] Nombre: Cargo: Dirección: Teléfono: Correo electrónico:

Cláusula 24 - Supervisión La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato está a cargo de [nombre del supervisor].

Cláusula 25 - Interventoría La interventoría del presente Contrato está a cargo del proponente seleccionado en el proceso de selección de contratistas N°. [Número del Proceso de Contrata ción de selección del interventor y nombre del Interventor].

Cláusula 26 – Anexos del Contrato Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato:

26.1 Estudios y documentos previos. 26.2 El Pliego de Condiciones del proceso de selección N°. ___________, sus anexos, adendas o

cualquier otro Documento del Proceso. 26.3 La Oferta presentada por el Contratista.

Cláusula 27 – Perfeccionamiento y ejecución El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía de que trata la cláusula 16 del presente Contrato.

Cláusula 28 - Disponibilidad presupuestal El Municipio de ______ pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No __________ de fecha ____ expedida por _________

Cláusula 29 – Registro y apropiaciones presupuestal es

El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 49 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 49 _________________________________________________________________________________________________



Cláusula 30- Confidencialidad En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial.

Cláusula 31 – Liquidación Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato. En caso que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el Contratante puede liquidar unilateralmente el presente Contrato.

Cláusula 32 – Lugar de ejecución y domicilio contra ctual Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en [lugar o lugares de ejecución de la obra] y el domicilio contractual es el Municipio de _____. Para constancia, se firma en ______ el ___________ de 2015. . [Nombre de Entidad Estatal] [Incluir la firma del representante de la Entidad Estatal]

[Nombre del Contratista] [Incluir la firma del representante del Contratista]

[Datos de la persona natural que firma] [Datos de la persona natural que firma] [Tipo y número de identificación] [Tipo y número de identificación]

Anexo 1 - Especificaciones técnicas (Estas Especifi caciones serán publicadas en documento separado al Pliego de Condiciones en prog rama PDF) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO O PRODUCTO A C ONTRATAR: Para la ejecución de las obras se requiere que las mismas se contrate con personas naturales y/o jurídicas profesionales en el área de ingeniería Eléctrica y/o Electromecánica , individualmente o asociadas en consorcio o unión temporal, conformadas en los términos establecidos en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y sus normas reglamentarias, decreto 1082 de 2015; y que este en capacidad de ejecutar el objeto del contrato en los términos del artículo 6 de la Ley 80 de 1993 y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con la Construcción de Redes Eléctricas o Instalación de Alumbrado Público y que demuestre capacidad técnica, económica, financiera y operativa. Las actividades a desarrollar deben ceñirse teniendo en cuenta las especificaciones constructivas producto de los estudios y diseños arrojados por la consultoría, la NTC 2050 de ICONTEC, RETIE; RETILAP y NSR-10 ; Las especificaciones técnicas de estas actividades, se remiten a las especificaciones generales y particulares correspondientes al proyecto objeto del presente estudio previo, el cual reposa en medio físico, junto con los diseños, en la oficina de la Secretaría de Planeación y Política Sectorial del Municipio de Hato Corozal. Estas especificaciones enunciadas anteriormente, se publicaran en documento PDF como anexo 2 del Pliego de Condiciones en el SECOP. 1. Para atender la necesidad planteada se deberá ejecutar la “AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE

MEDIA Y BAJA TENSIÓN MÁS ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 50 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 50 _________________________________________________________________________________________________



HATO COROZA, DEPARTAMENTO DE CASANARE” de acuerdo a las actividades y cantidades establecidas en el siguiente cuadro, para el cumplimiento del objeto contractual, allí se describen todas y cada una de las actividades, unidades, cantidades y valores. Se anexa cuadro de ítems, cantidades y precios (Anexo No.1 Presupuesto oficial).

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

RED DE MEDIA TENSIÓN

1 Replanteo de M.T. km 1,580 2 Apertura de hueco para poste o templete de M.T. und 37

3 Suministro, arrimada, hincada y plomada de poste de ferroconcreto de 12 mts. x 510 kgf. und 18

4 Suministro, arrimada, hincada y plomada de poste de ferroconcreto de 12 mts. x 1.050 kgf. und 19

5 Suministro y vestida de estructura de paso en ángulo, (P-112) und 1 6 Suministro y vestida de estructura de retención, LAR 291 (R-514) und 1 7 Suministro y vestida de estructura de retención, R-550 und 3

8 Suministro, tendida y tensionada de red de media tensión 2Ø en cable ACSR ( 2 x Nº 2 ) m 39,2


10 Suministro e instalación de estructura red Compacta para 13,2 kV circuito de paso LA 461. und 13

11 Suministro e instalación de estructura red Compacta para 13,2 kV circuito de paso LA 463.

und 6

12 Suministro e instalación de estructura red Compacta para 13,2 kV Final de circuito LA 464. und 15

13 Suministro e instalación de estructura red Compacta para 13,2 kV Estructura en ángulo LA 466

und 1

14 Suministro e instalación de estructura red Compacta para 13,2 kV Estructura en derivación LA 477 und 1

15 Suministro, tendida y tensionada de red compacta ecológica de media tensión 15 KV 3Ø en cable AL 3 x No 2 AWG m 1.368

16 Suministro e instalación de espaciador angular para 15 kV und 132 17 Suministro e instalación de espaciador vertical para 15 kV und 16

18 Suministro e instalación de cable de guarda en acero extraresistente de 1/4" para línea de guarda m 1.368

19 Suministro e instalación de puesta a tierra para cable de guarda. und 16 20 Suministro e instalación de cadena de aisladores tipo polimérico und 5 21 Cimentación poste extrareforzado de 12 mt. und 19

RED DE BAJA TENSIÓN

22 Replanteo de B.T. km 4.01 23 Apertura de hueco para poste o templete de B.T. und 148

24 Suministro, arrimada, hincada y plomada de poste de ferroconcreto de 8 mts x 510 kgf.

und 5

25 Suministro, arrimada, hincada y plomada de poste de ferroconcreto de 8 mts x 1050 kgf. und 1

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 51 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 51 _________________________________________________________________________________________________





28 Cimentación poste extrareforzado. und 67 29 Suministro y vestida de estructura LA320 con caja de 8 acometidas. und 90 30 Suministro y vestida de estructura LA321 con caja de 8 acometidas. und 45 31 Suministro y vestida de estructura LA322 con caja de 8 acometidas. und 2 32 Suministro y vestida de estructura LA324 con caja de 8 acometidas. und 8 33 Suministro y vestida de estructura LA327 con caja de 8 acometidas. und 31 34 Suministro y vestida de estructura LA320 sin caja und 5 35 Suministro y vestida de estructura LA321 sin caja und 4 36 Suministro y vestida de estructura LA322 sin caja und 1 37 Suministro y vestida de estructura LA324 sin caja und 1 38 Suministro y vestida de estructura LA327 sin caja und 1 39 Suministro y vestida de estructura LA334 sin caja und 1

40 Suministro, tendida y tensionada de red trenzada en baja tensión 1Ø, 3 H en cable de TRIPLEX 2x2 AWG AAC/XLPE-FR + 77,47 kcmil AAAC/XLPE-FR 600V 90°C ml 1513,14

41 Suministro, tendida y tensionada de red trenzada en baja tensión 3Ø, 4 H en cable aluminio XLPE ( 3 x 70 mm2 + 1 x 50 mm2 ) ml 2466,2

42 Suministro e instalación de bajante zunchada a poste en tubo galvanizado 1x3", incluye hebillas y cinta bandit. und 2

43 SuministroeinstalacióndecanalizacionsubterraneaentuboPVCtipopesado1Φ3", excavación tapado e instalación de cinta de peligro y arena de rio, según norma CODENSA CS - 273.

ml 15,2

44 Suministro e instalación de cable en aluminio aislado THW 3 x Nº 2 AWG. ml 33 45 Suministro y construcción de caja según norma CODENSA, AP-280 und 1 46 Suministro e instalación de puesta a tierra para final de circuito de BT und 46

SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN

47 Suministro y colocación de transformador 1Ø de 5 KVA, 13.200 / 240 - 120 V, Norma 710 y Fusibles para BT und 2


49 Suministro y colocación de transformador 1Ø de 45 KVA, 13.200 / 240 - 120 V, Norma 711 y Fusibles para BT

und 5


51 Suministro e instalación de puesta a tierra en cobre, incluye conectores, conductores y varillas de contrapeso und 14

ALUMBRADO PÚBLICO

52 Desinstalación de luminaria de 70 W und 103

53 Suministro y colocación de luminaria Nano I reflector 2050 Nano sodio de 70 W -208 V en brazo metálico galvanizado 2m, luminaria según diseño fotométrico. und 251

54 Suministro y colocación de luminaria Onyx I reflector 1097 sodio de 150 W -208 V en brazo metálico galvanizado 2m.Luminaria según diseño fotométrico. und 31

55 Suministro e instalación de tablero de medida tipo interperie para alumbrado público, incluye medidor, cable y demás accesorios. und 2

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 52 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 52 _________________________________________________________________________________________________



2. Para garantizar la ejecución de los trabajos, el oferente (Persona Natural o Jurídica), es independiente de establecer el número de personas a utilizar para garantizar la ejecución de la obra, bien o servicio que se requiere contratar, de acuerdo con el enfoque de organización que dé a los trabajos; sin perjuicio que deba acreditar la disponibilidad del personal (profesionales, técnicos, Tecnólogos, Administrativos) y mano de obra que se requiera, los cuales en todo caso deben cumplir los requisitos de idoneidad y experiencia solicitados y no encontrarse incursos en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar, consagradas en la constitución y la ley, y que cumpla con los siguientes requisitos y perfiles requeridos

BIENES Y/O SERVICIOS DIRECTOR DE OBRA

IDONEIDAD PROFESIONAL Profesional en Ingeniería Eléctrica o electromecánica

ACREDITACIÓN DE LA IDONEIDAD

1) Título Profesional (Universitario). 2) Matrícula profesional 3) Certificado de vigencia de la matrícula con carencia de antecedentes, con

fecha de expedición no mayor de (3) meses a la presentación de la propuesta.

4) Especialista en áreas afines a la Ingeniería Eléctrica. EXPERIENCIA GENERAL

1) Acreditar una experiencia general mínima de sesenta (60) meses contados a partir de la expedición de la matricula profesional.

EXPERIENCIA ACREDITADA

1) Acreditar una experiencia mínima de cuarenta y ocho (480) meses en contratos cuyo objeto o alcance haya contemplado el desarrollo de su actividad profesional suscritos y ejecutados para entidades públicas o privadas.

EXPERIENCIA RELACIONADA

1) Acreditar una experiencia mínima de (36) meses en la ejecución de contratos cuyo objeto o alcance haya contemplado la Dirección de Obra en la Construcción o Instalación de Alumbrado Públi co o de Redes Eléctricas , suscritos y ejecutados para entidades públicas o privadas

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

1) Las Certificaciones que acrediten la Experiencia Específica del profesional propuesto deberán incluir como mínimo la siguiente información: a. Nombre e Identificación de la Entidad Contratante b. Objeto o cargo claramente definido. c. Fecha de iniciación (DD-MM-AA) y Fecha de terminación (DD-MM-

AA).

DOCUMENTOS GENERALES

1) Hojas de vida acompañadas con los documentos y certificaciones que la soportan.

2) Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía. 3) Fotocopia de la libreta militar o certificado de cumplimiento del servicio

militar, con el cual acredita que su situación se encuentra definida, cuando se trate de hombre menor de 50 años.

4) Certificado de antecedentes judiciales (Vigente). 5) Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Vigente). 6) Certificado de Antecedentes Fiscales (Vigente) 7) Documentos que acrediten afiliación al sistema de seguridad social en

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 53 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 53 _________________________________________________________________________________________________



Salud, Pensión, riesgos laborales (Vigente). 8) Carta de Compromiso debidamente suscrita por el profesional,

acreditando su consentimiento y disponibilidad para laborar en el proyecto, y especificar:

a) Nombre del profesional propuesto

b) Cargo al que se postula.

c) Tiempo de dedicación (50%)

BIENES Y/O SERVICIOS RESIDENTE DE OBRA

IDONEIDAD PROFESIONAL Profesional en Ingeniería Eléctrica o electromecánica

ACREDITACIÓN DE LA IDONEIDAD

1) Título Profesional (Universitario). 2) Matrícula profesional 3) Certificado de vigencia de la matrícula con carencia de antecedentes, con

fecha de expedición no mayor de (3) meses a la presentación de la propuesta.

EXPERIENCIA GENERAL

1) Acreditar una experiencia general mínima de sesenta (60) meses contados a partir de la expedición de la matricula profesional.

EXPERIENCIA ACREDITADA

1) Acreditar una experiencia mínima de cuarenta y ocho (48) meses en contratos cuyo objeto o alcance haya contemplado el desarrollo de su actividad profesional suscritos y ejecutados para entidades públicas o privadas

EXPERIENCIA RELACIONADA

1) 1) Acreditar una experiencia mínima de treinta y seis (36) meses en la ejecución de contratos cuyo objeto o alcance haya contemplado la Dirección o Residencia de Obra en la Construcción o Instalación de Alumbrado Público o de Redes Eléctricas, suscritos y ejecutados para entidades públicas o privadas.

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA

1) Las Certificaciones que acrediten la Experiencia Específica del profesional propuesto deberán incluir como mínimo la siguiente información:

a. Nombre e Identificación de la Entidad Contratante b. Objeto o cargo claramente definido. c. Fecha de iniciación (DD-MM-AA) y Fecha de terminación (DD-MM-

AA).

DOCUMENTOS GENERALES

1) Hojas de vida acompañadas con los documentos y certificaciones que la soportan.

2) Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía. 3) Fotocopia de la libreta militar o certificado de cumplimiento del servicio

militar, con el cual acredita que su situación se encuentra definida, cuando se trate de hombre menor de 50 años.

4) Certificado de antecedentes judiciales (Vigente). 5) Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Vigente).

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 54 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 54 _________________________________________________________________________________________________



6) Certificado de Antecedentes Fiscales (Vigente) 7) Documentos que acrediten afiliación al sistema de seguridad social en

Salud, Pensión, riesgos laborales (Vigente). 8) Carta de Compromiso debidamente suscrita por el profesional,

acreditando su consentimiento y disponibilidad para laborar en el proyecto, y especificar:

a. Nombre del profesional propuesto

b. Cargo al que se postula.

c. Tiempo de dedicación (100%)

3. El interventor contratado por parte del Municipio antes de iniciar cualquier trabajo, deberá revisar y

estudiar cuidadosamente todos los aspectos técnicos, con el fin de verificar detalles y dimensiones de la zona de trabajo. (Ver anexo de especificaciones técnicas del objeto o producto a contratar de cada una de las actividades a ejecutar en la obra, el cual se publi cara en documento PDF en el SECOP, Anexo 2 ). La metodología constructiva utilizada por el Constructor para desarrollar las actividades que se le contraten, deberá garantizar a la ALCALDÍA DE HATO COROZAL y a la obra los siguientes aspectos: → Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados. → La estabilidad de la obra contratada. → El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos

constructivos. → El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. → No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten

simultáneamente. El proyecto contempla la ampliación de 1,50 km de redes de media tensión construidas, 4,01 km de redes de baja tensión construido, 14 unidades de subestaciones instaladas, mantenimiento de algunos tramos de alumbrado público, según diseños y memorias de calculo que hacen parte de este proyecto.

Para realizar la AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN MÁS ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZA, DEPARTAMENTO DE CASANARE, se obliga al contratista a utilizar los materiales de mejor calidad, de acuerdo con las observaciones del interventor de cada una de las actividades a desarrollar. Las obras deben ceñirse a las especificaciones contenidas en los planos de diseño el cual hace parte integral del presente estudio previo, por lo tanto todos los documentos inherentes al proyecto reposan en la carpeta de dicho proceso y una copia en la oficina de la Secretaria de Planeación y Política Sectorial del Municipio.

En caso de encontrarse discrepancias entre las especificaciones técnicas, planos o datos y cantidades de obra física al objeto del presente proyecto, el contratista podrá solicitar y sugerir cambios o modificaciones con visto bueno de la interventoría designada por parte del Secretario de Planeación y Política Sectorial.

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 55 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 55 _________________________________________________________________________________________________



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES Sin perjuicio en lo establecido en el contrato de obra, el contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar del presente proyecto. El constructor garantizar la calidad de la obra y efectuará un control de calidad sobre los materiales y cada una de las actividades a realizar en cumplimiento del objeto del presente proceso. La aplicación de las especificaciones técnicas está dada para todas las actividades que componen las labores a ejecutar en el presente proyecto y demás obras complementarias para la construcción de proyectos de instalaciones eléctricas. Igualmente se define la utilización de equipos, procedimientos de construcción, controles de calidad, manejo ambiental y seguridad industrial mínimos y básicos para la ejecución de los trabajos. Estas especificaciones son complementarias con los documentos de los pliegos de condiciones y criterios de diseño. No obstante a lo descrito, el CONTRATISTA deberá efectuar todos los trabajos y procedimientos requeridos para la correcta elaboración y entrega de la obra. METODOS DE CONSTRUCCIÓN Los métodos para la ejecución de las obras quedaran sujetos a la iniciativa del contratista; no obstante los materiales y equipos a emplear al igual que la metodología de construcción a desarrollar, deberá ser de las mejores calidades y especificaciones técnicas, para ello debe sujetarse con estricto cumplimiento al proceso constructivo indicado en las normas y manuales de procedimientos de construcción, y en el recaerá la responsabilidad por tales métodos los cuales estarán encaminadas a obtener los mejores en la obra; sin embargo el Municipio de Hato Corozal tendrá en cualquier momento el derecho a ordenar los cambios en los métodos con miras a la seguridad, al avance de la obra, a su coordinación con la programación de cualquier índole que presente el escenario, o para obligar al contratista a ajustarse al contrato. Si el Municipio de hato Corozal así lo requiere, el contratista antes de iniciar cualquier parte de la obra, o en cualquier momento durante la ejecución de la misma, deberá suministrar con suficiente anticipación toda la información requerida referente a los programas, métodos y procedimientos que utilizara en la ejecución de los trabajos. La aprobación por parte del mismo de algún procedimiento o método utilizado por el contratista, así como la aceptación y uso por el contratista de algún procedimiento o método sugerido por el Municipio de Hato Corozal, no significara que el Municipio asume algún riesgo o responsabilidad y el contratista no tendrá derecho a reclamo en caso de falla total o parcial o ineficiencia en alguno de los procedimientos anotados. TRABAJADORES EN LA OBRA Todos los trabajadores serán contratados libremente por el contratista y no adquieren vinculación de ninguna índole con el Municipio de hato Corozal, por lo tanto corre a cargo del contratista el pago de los salarios, indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados. El contratista se obliga a mantener el orden y a emplear personal idóneo con el fin de que las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente y se terminen dentro del plazo acordado. El contratista dará estricto cumplimiento al código sustantivo del trabajo y normas que lo complementan. El Municipio de Hato Corozal podrá solicitar al contratista el retiro de cualquier trabajador de las obras sin que por ello Municipio adquiera obligación alguna con el trabajador o con el contratista. MATERIALES EN OBRA El contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se requieren para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente que garantice el

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 56 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 56 _________________________________________________________________________________________________



avance normal de la obra para evitar la escasez de materiales. Los materiales y demás elementos que el contratista emplee en la ejecución de las obras que se le encomienden, deberán ser de primera calidad en su género y para el fin que se le destine y debe tener un sitio adecuado ara su almacenamiento con el fin de evitar su contaminación, garantizando además seguridad y buen manejo. En general, los materiales deben cumplir con las normas técnicas colombianas establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). El Municipio y la Interventoría y/o Supervisión podrá rechazar los materiales o elementos si no los encuentra conformes a lo establecido en las normas. Los materiales y elementos que el contratista emplee en la ejecución de las obras sin dicha aprobación, podrán ser rechazados por el Municipio y la Interventoría y/o Supervisión cuando los encontrare adecuados. El material rechazado se retirara del lugar reemplazado por material aprobado y la ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pago extra. Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defectos de construcción, deberá ser reparada por el contratista a su costo. En caso de que se requiera por parte de la Interventoría y/o Supervisión la verificación de las especificaciones técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el contratista está obligado a realizar a su costo los ensayos necesarios y no representaran ningún costo adicional para el Municipio de Hato Corozal. La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del contratista y por consiguiente este no puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales. El contratista será responsable por los materiales incluidos en el contrato hasta que sean entregados en el sitio acordado. Además, el contratista tendrá a su cargo todos los riesgos de materiales rechazados después de recibir el anuncio del rechazo. Los procedimientos constructivos y los materiales necesarios para el desarrollo de cada actividad de obra, deberán someterse al cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricos (RETIE) y el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Publico (RETILAP). Todos los materiales que sean necesarios para la construcción total de las obras, deberán ser aportados por el constructor y colocados en el sitio de las obras. Así mismo deberá considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro. Todos los costos que demandan la compra, exploración procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc. De dichos materiales serán por cuenta del constructor, quien a su vez deberá asumir los riesgos por perdida, deterioro y mala calidad de los mismos. El constructor deberá suministrar a la interventoría, con la debida anticipación las muestras que se requieren y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. Si el constructor omitiere este procedimiento, la interventoría, podrá ordenarle el descubrimiento de las obras no visibles: los gastos que tal operación demande serán por cuenta del constructor. Las apropiaciones por parte de la interventoría, de los materiales, no exonera al constructor de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto este deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no ciñan a las especificaciones de los pliegos. Por tanto el contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales requeridos para la construcción de las obras, y mantener en forma permanente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de los trabajos para evitar la escasez de materiales o de cualquier otro elemento necesario en la ejecución, en los cuales debe ser de primera calidad. El Interventor podrá rechazar los

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 57 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 57 _________________________________________________________________________________________________



materiales o elementos utilizados que no resulten conformes a lo establecido en las normas. El material rechazado se retirara del lugar reemplazándolo con material aprobado, y la ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente sin que haya lugar a pago extra a favor del contratista. En caso de que se requiera por parte de la interventoría la verificación de las especificaciones técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el Contratista está obligado a realizar a su costa los ensayos necesarios, sin costo adicional para el contrato. Una vez adjudicado el contrato, si la interventoría lo considera necesario podrá exigir la presentación previa de la programación del suministro de equipos y materiales por parte del constructor, la cual será de obligatorio cumplimiento.

FUENTE DE LOS MATERIALES Para la ejecución de las obras, los materiales pétreos utilizados serán transportados desde la fuente más cercana al sitio de la obra y zonas de extracción de material de arrastre; que cuentan con sus respectivas licencias y permisos ambientales. Los materiales usados deben cumplir con los requerimientos y especificaciones según la norma NSR-10, y ser avalados, y de igual forma ser verificadas las fuentes de extracción por el Interventor de la obra. Fuente considerada para la consecución de materiales en el presupuesto: • Fuente: Cantera

Ubicación: Rio Ariporo (Km 37.8, Vía Hato Corozal -Paz de Ariporo). Tipo de material: Arena, Piedra, Afirmado.

• Fuente: Ferreterías Ubicación: Hato Corozal.

Tipo de material: Materiales de construcción. Nota: los materiales de arena, piedra, triturado, Material de rio sin seleccionar serán llevados de las fuentes antes mencionada; si el contratista seleccionado tiene sus propias fuentes y no utiliza las que están referenciadas en este estudio previo, el Municipio de Hato Corozal no reconocerá el sobre acarreo o distancias mayores a las establecidas y el Contratista asumirá el costo del transporte o la distancia extra y el Interventor solo computara la distancia que se hayan definido los sitios respectivos y para los diferentes materiales. Generalidades: Todos los materiales, equipos y elementos que se instalen en el proyecto, deben ser reconocidos en el mercado como de primera calidad y por este motivo deben estar homologados, También debemos acogernos a todos los requerimientos que exige el REGLAMAENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS – RETIE en lo relacionado con el suministro materiales eléctricos y las prácticas en la Seguridad Eléctrica que debe observar en su instalación, recomendaciones dadas por la supervisión y a las indicaciones de las firmas fabricantes de los elementos a emplear y de acuerdo a las reglas del RETIE. No se permitirá el uso de productos y/o elementos que no sean de primera calidad, nuevos y homologados en el mercado. Unidad de Medida. La actividad a desarrollar se pagara por metro lineal (ml), Kilometro (Km) o Unidad (un). CODIGOS APLICABLES

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 58 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 58 _________________________________________________________________________________________________



Los equipos y materiales deben cumplir con los últimos requerimientos aplicables de una o varias de las siguientes normas: ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas NEC : National Electric Code NEMA : National Electrical Manufactures Association ANSI: American National Standard Institute ASTM: American Society for Testing Materials

MAQUINARIAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS El Equipo que utilice el Contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por su cuenta, así como su operación, estacionamiento, seguros, etc. Igualmente deberá mantener en el sitio de la obra un número suficiente de equipo en buen estado aprobado ore lo interventor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños. La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento a los daños que puedan sufrir, no serán causal que exima al cumplimiento de las obligaciones contractuales. El interventor podrá solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que a su juicio este defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. El contratista deberá reponer con la mayor brevedad el equipo que sea retirado por daños o para mantenimiento, con el fin de que no haya retraso en la obra.

MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE PERSONAL La obligación del constructor suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas, a satisfacción de la ALCADIA DE HATO COROZAL, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran. Cuando a juicio de la interventoría, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el constructor procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera o a cambiarlo, sin ningún costo para la ALCALDIA DE HATO COROZAL. El constructor deberá mantener en el sitio de las obras por lo menos (1) profesional de la rama correspondiente (Ingeniero Eléctrico y/o Electromecánico) a la actividad predominante de los trabajos objeto de esta contratación, con tarjeta profesional vigente y con amplias facultades para decidir y resolver los problemas que eventualmente se presenten en relación con el contrato. La designación del profesional que representa al constructor, deberá constar por escrito, todas las instrucciones y modificaciones que la interventoría o la ALCALDIA DE HATO COROZAL impartan al representante del constructor, se entenderá como hechas a este. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del constructor será de si libre elección y remoción. No obstante lo anterior, la ALCALDIA DE HATO COROZAL se reserva el derecho de solicitar al constructor el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si la interventoría considera que hay motivo para ello. Las indemnizaciones que se causen por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo, corren por cuenta del constructor. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la interventoría deberá ser satisfecho por el constructor dentro de los tres (3) días hábiles a la comunicación escrita en este sentido. Es obligación del constructor suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en la obra y presentar a la interventoría copia de estos contratos. Además deberán entregar conforme a las fechas acordados en los respectivos contratos, copias de las planillas de pago de los salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las respectivas cédula de ciudadanía igualmente antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando personal, el constructor deberá presentar relación de todos los trabajadores con los datos básicos solicitados por la interventoría. Sera por cuenta del constructor el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de las obras. El constructor deberá conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo,

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 59 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 59 _________________________________________________________________________________________________



las prestaciones e indemnizaciones a que hubiera lugar, cuando se reconozca indemnizaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional. El constructor deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas. Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el constructor a sus trabajadores, obligaciones que debe tener en cuenta al formular su propuesta, son como mínimo, los que señale el código Sustantivo del Trabajo y demás normas complementarias. Es entendido que el personal que el constructor ocupe para la realización de las obras, no tendrá vinculación laboral con la ALCALDIA DE HATO COROZAL y que toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del constructor. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD Durante la Ejecución del Contrato el Contratista proveerá en todo momento los recursos necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, proveedores y terceras personas. El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad vigentes estipuladas en el pliego. El contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no solo los empleados, trabajadores, sino también el personal o terceras personas, resultantes de la negligencia o descuido del contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes correrán por cuenta del contratista. En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el interventor podrá obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. El contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna.

CANTIDADES DE OBRA El constructor deberá cumplir con el alcance total de los trabajos y los valores unitarios que se aprueban en los diseños.

OBRAS MAL EJECUTADAS El constructor deberá reconstruir a su costo, sin que implique modificación al plazo del contrato o el programa del trabajo, las obras mal ejecutadas. Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que a juicio de la interventoría hayan sido realizas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por la ALCALDIA DE HATO COROZAL en este pliego de condiciones. El constructor deberá reparar las obras mal ejecutas dentro del término que, señalado por la interventoría se le indique. Si el constructor no repara las obras mal ejecutas dentro del término señalado por la interventoría de la ALCALDIA DE HATO COROZAL podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar. La anterior no implica que la ALCALDIA DE HATO COROZAL releve al constructor de su obligación y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras. El Municipio velara por que los trabajos se realicen de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos, sino con las disposiciones legales vigentes.

El Constructor velara por que los trabajos se realicen de tal forma que los procedimientos aplicados sean

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 60 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 60 _________________________________________________________________________________________________



compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino también con las disposiciones legales vigentes al respecto y con las especificaciones propias de los diseños del proyecto. Igualmente, el proponente debe presentar detalladamente, en porcentaje, cada uno de los componentes del AIU, es decir la Administración, los Imprevistos y la Utilidad. El interesado cuando esté elaborando la propuesta debe tener en cuenta que dentro del porcentaje de AIU se deben incluir todos los costos indirectos que procedan durante la etapa precontractual y durante la etapa de ejecución del contrato, impuestos y/o contribuciones locales o nacionales que se encuentren vigentes a cargo del contratista, gastos de administración, contribuciones, imprevistos, riesgos y la utilidad del contratista, gestión socio ambiental, etc. ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DEL OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR El contratista que realice la construcción para las obras propuestas del presente estudio previo, estará obligado a realizar las actividades o ítems con el mayor grado de tecnificación posible y adquirido mediante la ejecución programática de las acciones que conlleven a la ejecución del objeto contractual, teniendo en cuenta todas las especificaciones técnicas relacionadas con las obras que incluyen el proyecto. Para lograr cumplir con el producto a contratar, existen obligaciones de las partes (Contratista y Contratante), las cuales se relacionan a continuación: ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA: 1. Realizar visita técnica al sitio de la obra, conjuntamente con la Interventoría y Supervisión antes de iniciar

la obra para verificar detalladamente que los estudios y diseños correspondan a las necesidades del proyecto.

2. Socializar el proyecto con la comunidad beneficiada, el tránsito de materiales, accesos, delimitaciones y conformación de veedurías ciudadanas.

3. Obtener y analizar los diseños, planos, estudios, permisos de explotación de canteras y/o de intervención que se requieran, así como los demás documentos técnicos para el adecuado desarrollo de las obras.

4. Garantizar los precios fijos unitarios ofrecidos, durante la vigencia del contrato, en este valor están comprendidos todos los costos directos e indirectos incluidos impuestos, empaques, seguros, imprevistos, utilidades, transporte y administración.

5. Disponer de los insumos, equipos, maquinaria y personal necesario para el cumplimiento del objeto contractual de acuerdo a las especificaciones técnicas

6. Cumplir con la normatividad aplicable en materia laboral, prestaciones sociales y seguridad industrial frente al personal empleado para el desarrollo del contrato.

7. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.

8. Efectuar todas las diligencias administrativas, fiscales y judiciales indispensables para que el Contratista pueda ocupar en forma permanente o de manera transitoria los predios o franjas de terrenos que se requiera para la ejecución de las obras, así como obtener los permisos por escrito de los propietarios o poseedores de los predios donde se va a ejecutar la obra. Los costos que se generen con ocasión de la ocupación de los predios estarán a cargo del Contratista, y no de los recursos asignados mediante este contrato

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 61 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 61 _________________________________________________________________________________________________



9. Velar por el debido y cabal cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la celebración y ejecución del contrato.

10. Colocar una valla informativa, en el sitio donde se adelante la obra, de acuerdo con el diseño y las especificaciones que le proporcione el Municipio de Hato Corozal.

11. Facilitar y dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, sobre las veedurías Ciudadanas.

12. Cumplir a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales vigentes que no generaren daño o perjuicio al Municipio o terceros por esta causa. El contratista mantendrá indemne al Municipio y no lo hará responsable en caso de aplicación de sanciones o multas que por este por este concepto impongan las Autoridades Ambientales competentes.

13. Dar cumplimiento a todas las normas legales vigentes en especial las leyes 100 de 1993, 789 de 2002 y 828 del 2003. En ningún caso el Municipio responderá por obligaciones laborales provenientes de la ejecución del presente contrato.

14. Participar activamente y cuando sea requerido, de las reuniones del comité de seguimiento contractual del Contrato celebrado entre el Municipio, comité que verificara el cumplimiento de la inversión y demás actividades del presente Contrato.

15. Reemplazar los productos o elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones exigidas dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la fecha de la comunicación del supervisor del contrato, de acuerdo con los procedimientos que para tal objeto se definan por parte de la Entidad Contratante.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1) Realizar la construcción de la estructura física, de acuerdo con las calidades, cantidades y

especificaciones técnicas establecidas por la Administración Municipal.

2) Asegurar la permanencia, en el sitio de las obras de los equipos ofrecidos para la ejecución del contrato.

3) Garantizar la calidad de los materiales a utilizar en la obra.

4) Disponer de los insumos, equipos, maquinaria y personal necesario para el cumplimiento del objeto contractual de acuerdo a las especificaciones técnicas.

5) Garantizar los precios fijos unitarios ofrecidos, durante la vigencia del contrato, en este valor están comprendidos todos los costos directos e indirectos incluidos impuestos, empaques, seguros, imprevistos, utilidades, transporte y administración.

6) Elaborar y presentar oportunamente informes técnicos, administrativos, financieros, ambientales, de gestión y demás documentos que se requieran durante la ejecución del contrato.

7) Elaboración de planos record y entrega en medio física y magnética al municipio de Hato Corozal.

8) Desarrollar las demás actividades necesarias para garantizar que los elementos garanticen un adecuado funcionamiento y operatividad, conforme a las características y especificaciones técnicas del proyecto.

9) Legalizar en debida forma el Contrato.

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 62 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 62 _________________________________________________________________________________________________



10) Cumplir dentro del término establecido con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato de obra.

11) Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.

12) Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne la supervisión del contrato.

13) Presentar las garantías que le sean solicitadas.

14) Suscribir y garantizar que su personal Profesional, Afín o Auxiliar de la Ingeniería, y mano de obra calificada, estén debidamente afiliados al Sistema de Seguridad Social conforme a las leyes 100 de 1993, 776 y 789 de 2002 y 797 y Ley 828 de 2003 (salud, pensión, riesgos profesionales) y aportes parafiscales.

15) Ejecutar la obra, bien o servicio de acuerdo con los ítems establecidos para tal fin.

16) Cumplir con la resolución No. 2413 de 1979 por lo cual se dicta el Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la construcción.

17) Mantener informada a la entidad contratante, en el caso de presentarse interrupciones en la ejecución del contrato, por cualquier causa, e implementar las medidas transitorias requeridas.

18) Presentar oportunamente los informes parciales o actas parciales que correspondan y los demás que se le soliciten sobre el desarrollo del contrato, en forma sistematizada y en medio físico, los cuales deben contar con visto bueno del Supervisor designado o Interventor Contratado.

19) Presentar un informe final para la liquidación del contrato el cual deberá contar con el visto bueno del Supervisor designado o Interventor Contratado.

20) Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de equipos y el personal profesional idóneo para la ejecución de los trabajos.

21) Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución.

22) Suministrar toda la información que se encuentre en su poder indispensable para el adecuado cumplimiento y ejecución del contrato, previa solicitud respectiva.

23) Sin perjuicio de las anteriores obligaciones y para determinar los niveles de calidad que debe garantizar el contratista, deberá observar las obligaciones particulares, además de las consagradas en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia y en la propuesta presentada.

24) Mantener vigente la garantía única de cumplimiento durante el término de ejecución y liquidación del contrato, por los valores y con los amparos previstos en el mismo.

25) Mantener en el lugar de los trabajos un residente ingeniero electricista o electromecánico, titulado y matriculado que lo represente en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar en la obra.

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 63 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 63 _________________________________________________________________________________________________



26) Realizar las obras, teniendo en cuenta el cronograma de inversión y de ejecución de las mismas, estipulado por el contratista en el momento de presentar la propuesta.

27) Seguir las normas de seguridad con el personal a su servicio de conformidad con las recomendaciones de la Interventoría.

28) Rehacer, sufragando a su costo cualquier mala ejecución de obra, en todo o en parte, a juicio de la supervisión.

29) Los materiales suministrados por el contratista serán nuevos, de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones, deberán cumplir con lo establecido en las normas ICONTEC aplicables para cada caso, así como deberán tener vigente a la fecha del cierre de la Contratación el certificado de conformidad del producto, expedido por un organismo acreditado o reconocido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en Colombia, o por un organismo internacional equivalente.

30) Las especificaciones técnicas exigidas para el desarrollo del objeto a contratar corresponden particularmente a las establecidas en los diseños(los cuales serán entregados al contratista seleccionado para su ejecución), las disposiciones impartidas por la interventoría de la obra durante el proceso constructivo y las especificaciones contenidas en las siguientes Normas Técnicas Colombianas: A) Especificaciones técnicas generales de construcción de Redes Eléctricas, contenidas en el Código Eléctrico Nacional Norma NTC 2050/1985, las normas ICONTEC, B)Reglamento Técnico instalaciones Eléctricas – RETIE; Todos los procedimientos que se utilicen para la instalación de equipos y materiales se deberán ajustar a lo establecido en la norma NTC 2050. C). Reglamento Técnico de iluminación y Alumbrado Público RETILAP.

ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO: 1) Pagar en la forma establecida en el numeral 8.6 – Forma de Pago. 2) Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el contratista de conformidad con el presente

proceso. 3) Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la Ley. 4) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman

parte. 5) Exigirán al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 6) Adelantaran las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y

garantías a que hubiere lugar. 7) Realizar Supervisión y seguimiento al contrato resultante del presente estudio previo. 8) Convocar a la ciudadanía a que conformen veedurías ciudadanas para realizar el control y social la

presente proceso de contratación. 9) Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para

verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.

10) Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requerimientos mínimos previstos en las terminas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales suscritos por Colombia.

11) Adelantaran las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.

12) Adoptará las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes.

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 64 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 64 _________________________________________________________________________________________________



Y las demás establecidas en la Ley, los pliegos de condiciones y el contrato respectivo. Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato: son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues contiene la voluntad de la Administración a los que se someten los proponentes durante la licitación y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato.

Anexo 2 - Compromiso anticorrupción Lugar y fecha Señores MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE Proceso de Contratación: Licitación Pública MHC – L P – 007 – 2015 [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de El Municipio de Hato Corozal, Casanare, para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación : Licitación Pública MHC – LP – 007 – 2015

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación : Licitación Pública MHC – LP – 007 – 2015 .

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación: Licitación Pública MHC – LP – 007 – 2015, nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información].

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 65 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 65 _________________________________________________________________________________________________



____________________________ [Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] Nombre: [Insertar información] Cargo: [Insertar información] Documento de Identidad: [Insertar información]

Anexo 3 - Formato de presentación de las Ofertas Lugar y fecha Señores [Nombre de la Entidad Estatal] Referencia: Proceso de Contratación - : Licitación Pública MHC – LP – 007 – 2015 Estimados señores: [Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:

1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí de [Nombre de la Entidad Estatal] respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.

3. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del Anexo 1 del Pliego de Condiciones de la licitación de la referencia.

4. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta.

5. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas autorizadas para el efecto.

6. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 66 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 66 _________________________________________________________________________________________________



que en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.

7. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.

8. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido.

9. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que a la terminación de la vigencia del Contrato, la obra cumplirá con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones técnicas de que trata el Anexo 1 del Pliego de Condiciones.

10. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.

11. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del Proceso.

12. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en:

Persona de contacto [Nombre] Dirección [Dirección de la compañía] Teléfono [Teléfono de la

compañía] Celular

e-mail [Dirección de correo electrónico de la compañía] Firma representante legal del Proponente

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 67 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 67 _________________________________________________________________________________________________



Anexo 4 - Formato de certificado para acreditar fac tores de calidad y/o técnicos. Proceso de Contratación: Licitación Pública MHC – L P – 007 – 2015

REQUISITO SI NO INFORMACION ADICIONAL

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada. _______________________________ Firma del Proponente Nombre: Documento de Identidad

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 68 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 68 _________________________________________________________________________________________________



Anexo 5 - Formato de oferta económica. Proceso de Contratación: Licitación Pública MHC – L P – 007 – 2015

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA

OBJETO: “AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TEN SIÓN MÁS ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZA, DE PARTAMENTO DE CASANARE”.

ITEM ACTIVIDADES PARA EL PROYECTO U.M CANT. Vr.

Unitario Vr.

Total

RED DE MEDIA TENSIÓN

1 Replanteo de M.T. km 1,580 2 Apertura de hueco para poste o templete de M.T. und 37


4 Suministro, arrimada, hincada y plomada de poste de ferroconcreto de 12 mts. x 1.050 kgf. und 19

5 Suministro y vestida de estructura de paso en ángulo, (P-112) und 1 6 Suministro y vestida de estructura de retención, LAR 291 (R-514) und 1 7 Suministro y vestida de estructura de retención, R-550 und 3



10 Suministro e instalación de estructura red Compacta para 13,2 kV circuito de paso LA 461.

und 13

11 Suministro e instalación de estructura red Compacta para 13,2 kV circuito de paso LA 463. und 6

12 Suministro e instalación de estructura red Compacta para 13,2 kV Final de circuito LA 464.

und 15

13 Suministro e instalación de estructura red Compacta para 13,2 kV Estructura en ángulo LA 466 und 1

14 Suministro e instalación de estructura red Compacta para 13,2 kV Estructura en derivación LA 477 und 1

15 Suministro, tendida y tensionada de red compacta ecológica de media tensión 15 KV 3Ø en cable AL 3 x No 2 AWG m 1.368

16 Suministro e instalación de espaciador angular para 15 kV und 132 17 Suministro e instalación de espaciador vertical para 15 kV und 16

18 Suministro e instalación de cable de guarda en acero extraresistente de 1/4" para línea de guarda m 1.368

19 Suministro e instalación de puesta a tierra para cable de guarda. und 16 20 Suministro e instalación de cadena de aisladores tipo polimérico und 5 21 Cimentación poste extrareforzado de 12 mt. und 19

RED DE BAJA TENSIÓN

22 Replanteo de B.T. km 4.01 23 Apertura de hueco para poste o templete de B.T. und 148 24 Suministro, arrimada, hincada y plomada de poste de und 5

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 69 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 69 _________________________________________________________________________________________________



ferroconcreto de 8 mts x 510 kgf.

25 Suministro, arrimada, hincada y plomada de poste de ferroconcreto de 8 mts x 1050 kgf. und 1



28 Cimentación poste extrareforzado. und 67

29 Suministro y vestida de estructura LA320 con caja de 8 acometidas. und 90





34 Suministro y vestida de estructura LA320 sin caja und 5 35 Suministro y vestida de estructura LA321 sin caja und 4 36 Suministro y vestida de estructura LA322 sin caja und 1 37 Suministro y vestida de estructura LA324 sin caja und 1 38 Suministro y vestida de estructura LA327 sin caja und 1 39 Suministro y vestida de estructura LA334 sin caja und 1

40 Suministro, tendida y tensionada de red trenzada en baja tensión 1Ø, 3 H en cable de TRIPLEX 2x2 AWG AAC/XLPE-FR + 77,47 kcmil AAAC/XLPE-FR 600V 90°C

ml 1513,14

41 Suministro, tendida y tensionada de red trenzada en baja tensión 3Ø, 4 H en cable aluminio XLPE ( 3 x 70 mm2 + 1 x 50 mm2 ) ml 2466,2

42 Suministro e instalación de bajante zunchada a poste en tubo galvanizado 1x3", incluye hebillas y cinta bandit. und 2

43 SuministroeinstalacióndecanalizacionsubterraneaentuboPVCtipopesado1Φ3", excavación tapado e instalación de cinta de peligro y arena de rio, según norma CODENSA CS - 273.

ml 15,2

44 Suministro e instalación de cable en aluminio aislado THW 3 x Nº 2 AWG. ml 33

45 Suministro y construcción de caja según norma CODENSA, AP-280 und 1

46 Suministro e instalación de puesta a tierra para final de circuito de BT und 46

SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN





NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 70 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 70 _________________________________________________________________________________________________



51 Suministro e instalación de puesta a tierra en cobre, incluye conectores, conductores y varillas de contrapeso

und 14

ALUMBRADO PÚBLICO

52 Desinstalación de luminaria de 70 W und 103

53 Suministro y colocación de luminaria Nano I reflector 2050 Nano sodio de 70 W -208 V en brazo metálico galvanizado 2m, luminaria según diseño fotométrico.

und 251

54 Suministro y colocación de luminaria Onyx I reflector 1097 sodio de 150 W -208 V en brazo metálico galvanizado 2m.Luminaria según diseño fotométrico.

und 31

55 Suministro e instalación de tablero de medida tipo interperie para alumbrado público, incluye medidor, cable y demás accesorios. und 2

Anexo 6 - Formato de Capacidad Residual. Proceso de Contratación: Licitación Pública MHC – L P – 007 – 2015 Acreditación de requisitos de Capacidad Residual __________________________________________ Firma del Proponente Nombre: [Insertar información] Documento de Identidad: [Insertar información]

ANEXO No 7

I. FORMATO CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROPUES TO

Yo ______________________________(nombre del personal propuesto) identificado con cédula de ciudadanía No._______________ de _______________ me comprometo a hacer parte del equipo de trabajo de la firma _____________________ (nombre del proponente) en caso de que sea favorecida con el contrato para la _______________________________________________. Para lo cual hago llegar la documentación que certifica que cumplo con los requisitos exigidos por el Municipio de Saboyá. Para constancia se firma a los ______ días del mes de de 2015 NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESIONAL CC. ________________ de _______

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 71 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 71 _________________________________________________________________________________________________



Apéndice 1 - Formato informe de presentación de Ofe rtas. Proceso de Contratación: Licitación Pública MHC – L P – 007 – 2015

Proponente representante del proponente fecha hora folios

valor oferta economica

Apéndice 2 - Formato de verificación de cumplimient o de los requisitos habilitantes

Proceso de Contratación: Licitación Pública MHC – LP – 007 – 2015

Proponente: verificación final cumple no cumple observaciones

Capacidad Jurídica Proponente singular Objeto social Duración de la persona jurídica

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 72 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 72 _________________________________________________________________________________________________



Capacidad del representante legal o apoderado para suscribir el Contrato Inhabilidades e incompatibilidades Proponente plural Objeto social de los miembros del Proponente plural Duración del Proponente plural

Duración de las personas jurídicas integrantes del Proponente plural Capacidad de quien suscribe los documentos en nombre del Proponente plural Capacidad de los miembros del Proponente plural Inhabilidades e incompatibilidades Experiencia Código UNSPSC [Insertar información] y cuantía exigida Código UNSPSC [Insertar información] y cuantía exigida Capacidad Financiera Índice de liquidez Índice de endeudamiento Razón de cobertura de intereses Capacidad Organizacional Rentabilidad del activo Rentabilidad del patrimonio

NIT.800012638-2


Código PA-GD-P1

Versión 02



Fecha 31-06-2015

Página 73 de 73

_________________________________________________________________________________________________

pág. 73 _________________________________________________________________________________________________



Cumplimiento de requisitos habilitantes

Apéndice 3 - Formato de informe de evaluación de Of ertas. Proceso de Contratación Licitación Pública MHC – LP – 007 – 2015 Capacidad Jurídica proponente cumple/no cumple Capacidad financiera proponente Índice de liquidez indice de endeudamiento razon de cobertura de interese cumple/ no cumple Capacidad organizacional Proponente rentabilidad del activo Rentabilidad del patrimonio Cumple / No cumple Evaluación económica Proponente puntaje obtenido Evaluación técnica. Proponente puntaje obtenido

plego de condiciones redes corozal.pdf

Documents