noyabrsk-dobycha.gazprom.ru€¦ · web viewОАО «ГАЗПРОМ» ОБЩЕСТВО С...

Документация о Запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З

ОАО «ГАЗПРОМ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»

ТВЕРЖДАЮНачальник Департамента

по управлениюзакупками

УТВЕРЖДАЮНачальник отдела подготовки и проведения конкурентных закупок - председатель Комиссии по подведению итогов запроса предложений

_____________________С.А.Сидорова«____» ______________ 2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙНА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

«РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОИСКОВОЙ СКВАЖИНЫ №4 НИНЕЛЬСКОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА»

№ 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З

1

Документация о Запросе предложений №

___________________________________________________________________________________________________Содержание документации о запросе предложений

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 41.2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 41.3. ОБЖАЛОВАНИЕ 61.4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 61.5. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 71.6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 10

2.1. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 102.2. ПУБЛИКАЦИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 102.3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРЕТЕНДЕНТАМ 102.4. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 102.5. ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 112.6. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 152.7. ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ИХ ОТЗЫВ 162.8. ВСКРЫТИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 172.9. АНАЛИЗ, РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 18

2.10. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 20

2.11. УТОРГОВЫВАНИЕ ЦЕН ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ. 212.12. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ222.13. УВЕДОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 222.14. ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА 232.15. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРУ 24

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 25

3.1. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ПИСЬМА О ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ25

3.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 25

3.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 26

3.4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 263.5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДТВЕРЖДЕНИЮ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ (ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ) 273.6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ НАСТОЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 273.7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ УЧАСТНИКОВ 293.8. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СУБПОДРЯДЧИКОВ/СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ/ СУБПОСТАВЩИКОВ УЧАСТНИКА 303.9. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 31

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 33

5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 39

5.1. ПИСЬМО О ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ФОРМА 1) 39 НЕОБХОДИМО ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРДИТЬ ПРАВО НА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ

.НДС 405.2. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ФОРМА 2) 41ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПИСЬМУ О ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ № _______ ОТ «_____»__________ ГОДА. НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ № 072/ДНОЯБРЬСК/14_2.1_5076/28.08.14/З 41РАСЧЕТ ЦЕНЫ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ФОРМА 2.1) 415.3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ФОРМА 3) 43

Документация о Запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З5.3.3 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ФОРМА 3.3) 46

5.4. АНКЕТА УЧАСТНИКА (ФОРМА 4) 485.5. ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ) (ФОРМА 4.1) 495.6. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ И ПЕРЕДАЧУ СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ОАО «ГАЗПРОМ» ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧИ В МИНЭНЕРГО РОССИИ, РОСФИНМОНИТОРИНГ И ФНС РОССИИ (ФОРМА 4.2). 505.7. СПРАВКА О ВЫПОЛНЕНИИ АНАЛОГИЧНЫХ ДОГОВОРОВ (ФОРМА 5) 515.8. СПРАВКА О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ (ФОРМА 6) 535.9. СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ УЧАСТНИКА (ФОРМА 7) 545.10. СВЕДЕНИЯ О СУБПОДРЯДЧИКАХ/СОИСПОЛНИТЕЛЯХ (ФОРМА 8) 565.11. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ФОРМА 9) 575.12. ОБРАЗЕЦ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ (ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ) УЧАСТНИКА (ФОРМА 10) 585.13. ОБРАЗЕЦ ГАРАНТИИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА (ФОРМА 10.1) 595.14. ОБРАЗЕЦ ГАРАНТИИ ВОЗВРАТА АВАНСА (ФОРМА 10.2) 605.15. НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРУ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ФОРМА 11). 61

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 62

Приложение 2 86

3


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Общие сведения о запросе предложений1.1.1. Организатор запроса предложений Извещением, номер которого указан в информационной карте (п. 4 настоящей документации) опубликованным в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - единая информационная система) и на сайтах Заказчика, Организатора (если это предусмотрено в извещении о проведении настоящего запроса предложений), пригласил юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, отвечающих требованиям пункта 1.4, к участию в открытом запросе предложений, предмет и номер которого указаны в информационной карте (п. 4.1.2 и п. 4.1.3 соответственно).1.1.2. Сведения о Заказчике и Организаторе запроса предложений указаны в Извещении о проведении запроса предложений.1.1.3. Запрос предложений проводится в соответствии с планом конкурентных закупок Группы Газпром.1.1.4. Для справок участники процедур закупки могут обращаться по контактным телефонам Заказчика, Организатора, указанным в Извещении о проведении запроса предложений.1.1.5. В рамках запроса предложений, в Извещении о его проведении и в настоящей Документации о запросе предложений используются термины, определенные в подразделе 1.2 настоящей Документации о запросе предложений.1.2.Термины и определения

1.2.1. Документация о запросе предложений — настоящий комплект документов, содержащий информацию о предмете, условиях и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи заявок на участие в запросе предложений Участником процедур закупки, критериях и порядке оценки и сопоставления заявок, а также об условиях заключаемого по результатам запроса предложений договора.1.2.2. Заказчик запроса предложений (Заказчик) — юридическое лицо, для обеспечения нужд которого осуществляется закупка, сведения о котором указаны в Извещении о запросе предложений.1.2.3. Организатор запроса предложений (Организатор) — подразделение по подготовке и проведению конкурентных закупок Компании Группы Газпром, осуществляющее организацию и проведение запроса предложений в интересах Заказчика, сведения о котором указаны в Извещении о проведении запроса предложений.1.2.4. Запрос предложений – конкурентная закупка, не являющаяся торгами (конкурсом, аукционом) в соответствии со статьями 447 – 449 или публичным конкурсом в соответствии со статьями 1057 - 1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, правила проведения которой регламентируются

4

Документация о Запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/ЗПоложением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Газпром» и Компаний группы Газпром (утв. Решением Совета директоров ОАО «Газпром» 19.04.2012г. № 1969), и по результатам проведения которой лучшей признается заявка на участие в запросе предложений, содержащая лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, представленная участником, наиболее полно соответствующим требованиям документации о запросе предложений.1.2.5. Заявка на участие в запросе предложений (Заявка) – предложение Участника на выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров) в соответствии с тематикой запроса предложений, направленное Организатору и поданное в соответствии с требованиями Документации о запросе предложений.1.2.6. Извещение о проведении запроса предложений (Извещение) – объявление о проведении настоящего Запроса предложений и наиболее существенных условиях его проведения, опубликованное в установленном Положением о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром добыча Ноябрьск» порядке.1.2.7. Комиссия по подведению итогов запросов предложений (Комиссия) – комиссия, формируемая и утверждаемая Организатором в целях подведения итогов запроса предложений, а также, при необходимости, подведения итогов отдельных этапов и процедур закупки.1.2.8. Лот — часть закупаемых товаров (работ, услуг), выделенная Заказчиком по определенным критериям, на которую в соответствии с извещением и документацией о запросе предложений допускается подача отдельной заявки на участие в запросе предложений и заключение отдельного договора по итогам запроса предложений.1.2.9. Лучшая заявка на участие в запросе предложений — заявка на участие в запросе предложений, признанная Комиссией по подведению итогов запросов предложений лучшей, содержащая лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, представленная Участником, наиболее полно соответствующим требованиям документации о запросе предложений.1.2.10. Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки) – предельная цена товаров (работ, услуг), являющихся предметом закупки.1.2.11. Единая информационная система — сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru).1.2.12. Предквалификация – открытая процедура определения потенциальных участников закупок, проводимых Группой Газпром, способных выполнять (оказывать) определенные виды работ (услуг), осуществлять поставку определенных товаров в соответствии с установленными требованиями к производственным процессам, качеству и безопасности товаров, результатам работ и услуг, по итогам которой формируется реестр потенциальных участников закупок Группы Газпром по видам товаров, работ, услуг.1.2.13. Реестр потенциальных участников закупок Группы Газпром (Реестр) - реестр юридических и физических лиц, способных выполнять определенные виды работ, оказывать определенные виды услуг, осуществлять поставку определенных товаров по федеральным округам, в соответствии с

5

http://www.zakupki.gov.ru/

Документация о Запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/Зустановленными требованиями к производственным процессам, качеству и безопасности товаров, результатам работ и услуг, прошедших Предквалификацию.1.2.14. Уведомление о согласии принять участие в запросе предложений – документ, выражающий заинтересованность в участии в запросе предложений, предоставляемый Участником процедур закупки Организатору запроса предложений.1.2.15. Уторговывание – снижение Участниками запроса предложений цен заявок на участие в запросе предложений после процедуры вскрытия заявок в целях повышения предпочтительности таких заявок для Заказчика. 1.2.16. Участник процедур закупки (Претендент) - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника процедур закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника процедур закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника процедур закупки, от которых Организатор получил уведомление о намерении принять участие в запросе предложений.

1.2.17. Участник запроса предложений (Участник) — Участник процедур закупки, представивший Организатору заявку на участие в запросе предложений в порядке, установленном извещением, документацией о запросе предложений.1.3.Обжалование

1.3.1. Все споры и разногласия между Участником и Заказчиком, Организатором подлежат урегулированию в претензионном порядке. В этом случае, срок рассмотрения претензии составляет 7 (семь) календарных дней с момента ее получения. 1.3.2. В случае если претензионный порядок не привел к урегулированию споров и разногласий, они подлежат разрешению в Арбитражном суде.

1.4.Требования к Участникам запроса предложений 1.4.1. Участники запроса предложений должны соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.4.1.1. Соответствие Участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом данного запроса предложений.

1.4.1.2. Отсутствие процесса ликвидации Участника - юридического лица и решения Арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

6

Документация о Запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З1.4.1.3. Неприостановление деятельности Участника закупки в порядке,

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений.

1.4.1.4. Сведения об Участнике закупки должны отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4.1.5. Отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложений не принято.1.4.2. Участники закупки должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1.4.2.1. Участники закупки должны иметь соответствующие производственные мощности, технологическое оборудование, финансовые и трудовые ресурсы, обладать профессиональной компетентностью для производства (поставки) товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся предметом закупки, а также положительной репутацией.

1.4.2.2. Осуществление Участниками закупки за последние три года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, поставок товаров, выполнение работ (оказание услуг), аналогичных поставкам товаров, выполнению работ (оказанию услуг), являющихся предметами закупок.

1.4.2.3. Если это предусмотрено в информационной карте запроса предложений (п.4.1.22), Участники закупки должны обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных).1.4.3. Заказчик, Организатор запроса предложений вправе установить к Участникам закупки дополнительные требования, сведения о которых приведены в информационной карте (п.4.1.23). 1.4.4. Соисполнители (субподрядчики), привлекаемые Участником закупки для исполнения договора, должны также соответствовать вышеуказанным требованиям к Участникам закупки. 1.5. Отказ от проведения запроса предложений

7

Документация о Запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З1.5.1. Заказчик, Организатор вправе отказаться от проведения запроса предложений, а также завершить процедуру запроса предложений без заключения договора по его результатам в любое время, при этом Заказчик, Организатор не возмещает Участнику закупки расходы, понесенные им в связи с участием в процедурах запроса предложений.1.5.2. Извещение об отказе от проведения запроса предложений размещается Организатором в единой информационной системе и на сайтах, указанных Извещении о проведении настоящего открытого запроса предложений.1.6.Прочие положения

1.6.1. Заказчик, Организатор вправе на любом этапе закупки проверить соответствие Участников закупки и привлекаемых ими соисполнителей (субподрядчиков) требованиям, установленным в документации о запросе предложений, в том числе наличие заявленных ими производственных мощностей, технологического оборудования и трудовых ресурсов.1.6.2. При выявлении недостоверных сведений в представленной Участником запроса предложений заявке на участие в запросе предложений, несоответствия Участника запроса предложений, а также привлекаемых им для исполнения договора соисполнителей (субподрядчиков) установленным к Участникам, соисполнителям (субподрядчикам), несоответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным настоящей документацией о запросе предложений к товарам, работам, услугам, являющихся предметом закупки, Организатор сообщает соответствующие сведения Комиссии. Комиссия вправе отклонить заявку такого Участника на любом этапе проведения запроса предложений.1.6.3. Претендент, Участник закупки самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений.1.6.4. Организатор обеспечивает конфиденциальность всех полученных от Участников запроса предложений сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в запросе предложений. Предоставление этой информации другим Участникам запроса предложений или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящей Документацией о запросе предложений.1.6.5. В случае если по истечении срока подачи заявок на участие в запросе предложений не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений, Организатор вправе признать запрос предложений несостоявшимся.1.6.6. В любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в запросе предложений Организатор вправе изменить Извещение о проведении запроса предложений и Документацию о запросе предложений. Такие изменения размещаются в единой информационной системе и на сайтах, указанных Извещении о проведении настоящего запроса предложений, не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

8

Документация о Запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З1.6.7. Организатор вправе до проведения процедуры вскрытия Заявок на участие в запросе предложений продлить срок их подачи и соответственно перенести дату и время проведения процедуры вскрытия заявок. В этом случае срок действия Заявок на участие в запросе предложений продлевается соответственно на срок продления их подачи. Уведомление об изменении сроков размещается в единой информационной системе и на сайтах, указанных Извещении о проведении настоящего запроса предложений, не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения об изменении сроков.1.6.8. В любое время до подведения итогов закупки, Организатор вправе изменить дату рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов запросов предложений. Извещение о переносе сроков размещается в единой информационной системе и на сайтах, указанных Извещении о проведении настоящего запроса предложений, не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.1.6.9. Все ссылки в тексте документации о запросе предложений на разделы, пункты и формы относятся к настоящей документации о запросе предложений, если рядом со ссылкой прямо не указано иное.

9


2. ИНСТРУКЦИЯ ПО УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

2.1. Общий порядок проведения запроса предложенийЗапрос предложений проводится в следующем порядке: публикация Извещения о проведении запроса предложений в соответствии

с п. 2.2; предоставление Документации о запросе предложений Претендентам в

соответствии с п. 2.3; разъяснение Организатором положений Документации о запросе

предложений (по мере необходимости) в соответствии с п. 2.4; подготовка Претендентами Заявок на участие в запросе предложений в

соответствии с п. 2.5; подача Заявок на участие в запросе предложений в соответствии с п. 2.6; изменение Заявок на участие в запросе предложений и их отзыв в

соответствии с п. 2.7; вскрытие Заявок на участие в запросе предложений в соответствии с п.2.8; анализ, рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений в

соответствии с п. 2.9; уторговывание цены Заявки на участие в запросе предложений в

соответствии с п. 2.11 (при необходимости); подведение итогов запроса предложений в соответствии с п. 2.12; уведомление Участников о результатах запроса предложений в

соответствии с п. 2.13; подписание договора с Участником, представившим лучшую заявку на участие в запросе предложений в соответствии с п. 2.14

2.2. Публикация Извещения о проведении запроса предложений2.2.1. Извещение о проведении запроса предложений публикуется в соответствии с порядком, установленным Положением о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Газпром» и Компаний группы Газпром.2.2.2. Иные публикации не являются официальными и не влекут никаких последствий для Заказчика, Организатора.

2.3. Предоставление Документации о запросе предложений Претендентам 2.3.1. Претенденты имеют право получить документацию о запросе предложений в соответствии с порядком, указанным в Извещении о проведении запроса предложений. Организатор несет ответственность за выполнение условий Извещения и Документации о запросе предложений только перед теми Участниками закупки, которые будучи Претендентами, получили Документацию о запросе предложений в установленном порядке.

2.4. Разъяснение положений Документации о запросе предложений

10

Документация о Запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З2.4.1. Любой Претендент, Участник закупки вправе обратиться к Организатору за разъяснениями положений документации о запросе предложений. 2.4.2. Вопросы, связанные с корректировкой и изменением гарантии обеспечения обязательств, проекта договора по предмету запроса предложений, не рассматриваются.2.4.3. Запрос оформляется на имя начальника Отдела подготовки и проведения конкурентных закупок ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Сидоровой Светланы Александровны и направляется ответственному исполнителю по данному запросу предложений по электронной почте, адрес которой указан в Извещении о проведении данного запроса предложений, в отсканированном виде с печатью участника в формате PDF и редактируемом виде в формат Word строго по следующей форме:

«Изучив документацию о запросе предложений № _______________________ на ________________________________________________________________

(предмет запроса предложений)для нужд ____________________ Лот № _________________________________

(номер и предмет лота – при необходимости)просим предоставить ответы на вопросы, возникшие после изучения материалов».

№ п/п Вопрос

1.2.3.

……2.4.4. Организатор обязуется ответить на любой вопрос, связанный с разъяснением Документации о запросе предложений, который он получит не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока приема Заявок на участие в запросе предложений, указанного в Извещении о проведении запроса предложений. При этом ответ (без указания источника запроса) размещается в единой информационной системе и на сайтах, указанных в Извещении о проведении данного запроса предложений, не позднее чем в течение трех дней со дня получения запроса от Претендента, Участника закупки.2.4.5. В случае продления срока подачи Заявок на участие в запросе предложений, срок подачи запросов от Претендентов, Участника закупки остается неизменным. При этом после истечения срока подачи запросов Организатор запроса предложений отвечает только на вопросы, связанные с материалами, являющимися причиной переноса сроков подачи Заявок на участие в запросе предложений.2.5. Подготовка Заявок на участие в запросе предложений

2.5.1. Участник должен подготовить Заявку на участие в запросе предложений, которая состоит из: письма о подаче Заявки на участие в запросе предложений (п. 3.1);

11

Документация о Запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З коммерческого предложения (п. 3.2); технического предложения (п. 3.3); документов, подтверждающих квалификацию (п. 3.6) и правоспособность (п. 3.7) Участника запроса предложений; подтверждения кредитоспособности (платежеспособности), если такие требования установлены в информационной карте (п.4.1.15).2.5.2. В случае проведения запроса предложений по нескольким лотам, Заявки на участие в запросе предложений должны подаваться Претендентом по каждому лоту отдельно в соответствии с правилами оформления заявок, указанными в настоящей документации о запросе предложений. 2.5.3. Участники могут подавать заявки как на один из лотов, так и на несколько или все лоты.2.5.4. Частичное выполнение работ (оказание услуг, поставка товаров) по предмету запроса предложений не допускается.2.5.5. Инструкция по подготовке заявок на участие в запросе предложений приведена в разделе 3 настоящей документации.2.5.6. Основным документом, определяющим суть заявки на участие в запросе предложений, является письмо о подаче заявки на участие в запросе предложений, которое должно быть подготовлено в строгом соответствии с формой, установленной в настоящей документации о запросе предложений, –Письмо о подаче Заявки на участие в запросе предложений (Форма 1).2.5.7. Заявка на участие в запросе предложений действительна в течение срока, указанного Участником в письме о подаче Заявки на участие в запросе предложений. Этот срок не должен быть менее чем срок, указанный в информационной карте (п.4.1.24).2.5.8. Указание меньшего срока действия Заявки на участие в запросе предложений является основанием для ее отклонения.2.5.9. Коммерческое и техническое предложения дополняют письмо о подаче Заявки на участие в запросе предложений и рассматриваются только как приложения к нему (Формы 2 и 3).2.5.10. К письму о подаче заявки на участие в запросе предложений прикладываются документы, подтверждающие квалификацию и правоспособность Участников, а также последовательная опись документов за подписью Руководителя или Уполномоченного лица.2.5.11. Каждый документ, входящий в Заявку на участие в Запросе предложений, должен быть подписан Руководителем или Уполномоченным лицом Участника.2.5.12. Каждый документ, входящий в Заявку на участие в Запросе предложений, должен быть заверен Руководителем или иным Уполномоченным лицом Участника и скреплен печатью1 Участника (требования не устанавливаются для нотариально заверенных копий документов). 2.5.13. Дополнительные носители информации (журналы, брошюры, книги и др.) помещаются в отдельные информационные конверты.1 Документы должны быть скреплены круглой печатью организации, содержащей её полное фирменное наименование и указание на место её нахождения

12

Документация о Запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З2.5.14. Все без исключения страницы и информационные конверты Заявки на участие в Запросе предложений должны быть пронумерованы (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Заявки на участие в Запросе предложений). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и др., помещенных в информационные конверты, не производится.2.5.15. Документы (листы и информационные конверты), входящие в Заявку на участие в Запросе предложений, должны быть обязательно упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов. Если Заявка на участие в Запросе предложений состоит из нескольких томов, каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов. Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.2.5.16. Кроме Оригинала Заявки на участие в Запросе предложений Участник также должен подготовить 1 (одну) бумажную копию и 1 (одну) электронную копию Заявки на участие в Запросе предложений на flash – картах или компакт-дисках, вложенных в конверт с оригиналом Заявки на участие в Запросе предложений. 2.5.17. Материалы, содержащиеся в информационных конвертах, копируются, соответствующие копии помещаются в конверты и помечаются «Копия информационного конверта № 1» и т.д. Также данные материалы должны быть отсканированы, соответствующие электронные копии помещаются в отдельные электронные папки и помечаются «Информационный конверт № 1» и т.д.» При невозможности предоставить копии материалов, содержащихся в информационных конвертах, Участник помещает в информационный конверт ссылку с указанием: «См. информационный конверт №____ Заявки на участие в Запросе предложений. 2.5.18. Заявка на участие в Запросе предложений и ее копии должны быть надежно запечатаны в конверты (пакеты и т.п.). Заявка на участие в Запросе предложений запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Заявка на участие в Запросе предложений (Оригинал)», копия Заявки на участие в Запросе предложений запечатывается в конверт, обозначенные словами «Заявка на участие в Запросе предложений (Копия)». На конвертах с Оригиналом и копией Заявки на участие в Запросе предложений необходимо указать следующие сведения:

наименование и адрес Организатора; полное наименование Участника и его почтовый адрес; номер и название предмета Запроса предложений.Конверты с оригиналом и копией Заявки на участие в Запросе

предложений запечатываются в один общий конверт (коробку, пакет и т.д.). На общем конверте необходимо указать следующие сведения:

наименование и адрес Организатора; номер и название предмета Запроса предложений; слова «Не вскрывать до _____________( указывается срок (дата и

местное время) указанный в Извещении о проведении запроса предложений)» 13

Документация о Запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З если иное не предусмотрено правилами почтовой или курьерской

пересылки, на общем конверте не следует указывать адрес Участника Запроса предложений.

Носители электронных копий Заявки на участие в Запросе предложений обозначаются словами «Электронная копия Заявки на участие в Запросе предложений, Запрос предложений № (________________), Участник ___ «_________ «.

Электронная копия Заявки на участие в Запросе предложений должна содержать отсканированное письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений, а также отсканированные приложения и прочие документы.

Все формы и документы должны быть отсканированы в отдельные файлы и размещены в отдельных папках. 2.5.19. Пример оформления электронной копии Заявки на участие в Запросе предложений:

№ п/п Название папки Название файла

1 2 3

1.Письмо о подаче заявки на участие в Запросе предложений

Оферта.pdf

2. Приложение 1 (Форма 2) Коммерческое предложение.pdf3. Приложение 2 (Форма 3) Техническое предложение.pdf4. Приложение 3 (Форма 4) Анкета Участника.pdf, Анкета Участника.doc5. Приложение 4 (Форма 4.1). Информация о цепочке собственников.pdf6. Приложение 5 (Форма 4.2) Согласие на обработку персональных данных.pdf 7. Приложение 6 (Форма 5.1) Справка о выполнении работ.pdf8. Приложение 7 (Форма 5.2) Справка о выполнении работ по аналогичным объектам9. Приложение 8 (Форма 6) Справка о материально–технических ресурсах.pdf10. Приложение 9 (Форма 7) Справка о кадровых ресурсах.pdf

11. Приложение 10 Документы, подтверждающие квалификацию и правоспособность.pdf

12. Приложение 11 (Форма 9) Опись документов.pdf

13. Приложение 12 Прочие документы.pdf (каждый документ должен быть отсканирован в отдельный файл)

14. Информационный конверт №__

2.5.20. На копиях нотариально заверенных документов в обязательном порядке должны быть ксерокопированы и отсканированы отметки нотариуса, заверившего эти документы. Содержимое бумажной копии Заявки на участие в Запросе предложений также скрепляется, документы вкладываются в соответствии с произведенной нумерацией.2.5.21. Ответственность за некачественно и недобросовестно оформленные документы несет Участник запроса предложений.2.5.22. В случае если Участник не может представить требуемый документ, он должен приложить справку, составленную в произвольной форме, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую необходимые подтверждения соответствия Участника конкретному требованию.

14

Документация о Запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З2.6. Подача Заявок на участие в запросе предложений

2.6.1. Общие положения2.6.1.1. Претендент должен обеспечить доставку своих Заявок на участие в Запросе предложений по адресу Организатора, указанному в Извещении о проведении запроса предложений.

Претендентам рекомендуется предварительно заказать пропуск на лицо, ответственное за доставку Заявки на участие в запросе предложений. В случае направления Заявки на участие в Запросе предложений через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки курьерской почты.

Для заказа пропуска необходимо заблаговременно (не ранее чем за один день до даты доставки Заявки на участие в Запросе предложений) направить на адрес электронной почты, указанный в Извещении о проведении настоящего запроса предложений, следующие данные:ФИО(полностью; в именительном падеже).Наименование организации.Контактный телефон.Должность.Дата доставки.Наличие при себе ноутбука.

Режим работы Организатора: понедельник - пятница с 9-00 до 18-00 (время местное), перерыв на обед с 12-00 до 13-30 (время местное).

2.6.1.2. Претенденты вправе подать Заявки на участие в запросе предложений с даты и времени начала срока подачи заявок на участие в запросе предложений (с момента размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений), но не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок, которые указаны в Извещении о проведении запроса предложений.

2.6.1.3. Ответственность за несвоевременную подачу Заявки на участие в Запросе предложений несет Участник.

2.6.1.4. Заявки на участие в запросе предложений, полученные позже установленного срока подачи заявок, будут отклонены Организатором без рассмотрения независимо от причин опоздания. Данное условие распространяется и на Заявки на участие в запросе предложений, полученные Организатором по почте. В этом случае срок их подачи определяется по дате и времени получения корреспонденции Организатором.

Полученные после окончания установленной в Извещении о проведении запроса предложений даты и времени приема заявок на участие в запросе предложений заявки на участие в запросе предложений вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), и в течение пяти рабочих дней возвращаются Участникам.

15

Документация о Запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З2.6.1.5. Организатор выдает расписку о получении Заявки на участие в запросе

предложений с указанием даты и времени получения Заявки лицу, доставившему Заявку.

2.6.1.6. Организатор вправе не принимать Заявку на участие в запросе предложений, если внешний конверт поврежден, запечатан ненадежно или не содержит необходимой информации.

2.7. Изменение Заявок на участие в запросе предложений и их отзыв2.7.1. Участник может изменить, дополнить или отозвать свою Заявку на участие в запросе предложений после ее подачи до истечения, установленного в Извещении срока представления Заявок на участие в запросе предложений. 2.7.2. Никакие изменения и дополнения к Заявкам на участие в запросе предложений после окончания срока их представления не принимаются, за исключением представления:

нового коммерческого предложения, содержащего снижение цены заявки, согласно п. 2.11;

обновленных данных об Участнике, если после подачи Заявки на участие в запросе предложений произошли какие-либо изменения сведений, представленных ранее в составе Заявки на участие в запросе предложений.

В случае если Организатору станет известно, что Участник не представил необходимую обновленную информацию, Организатор вправе отклонить такую Заявку на участие в запросе предложений.2.7.3. В случае изменения Заявки на участие в запросе предложений Участник должен оформить новую Заявку на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями Документации о запросе предложений.

Подача новой Заявки осуществляется в соответствии с 2.6, при этом в уведомлении о направлении новой заявки дополнительно указывается «Взамен представленной ранее заявки». В этом случае представленные ранее конверты вскрываться не будут.2.7.4. В случае дополнений к Заявке на участие в запросе предложений Участник должен оформить необходимое дополнение в соответствии с требованиями Документации о запросе предложений.

Подача дополнений к Заявке осуществляется в том же порядке, что и при подаче новой Заявки, при этом указывается дополнительная надпись (название файла) «В дополнение к представленному ранее» и указать дату этого представления. 2.7.5. Участник, подавший Заявку на участие в запросе предложений, вправе отозвать заявку на участие в запросе предложений не позднее срока вскрытия заявок, указанного в Извещении о запросе предложений.

Уведомление об отзыве Заявки на участие в Запросе предложений может быть также направлено в виде факсимильного сообщения или телеграммой с последующим письменным подтверждением, оформленным за подписью Руководителя или Уполномоченного лица Участника и полученным не позднее срока окончания приёма Заявок на участие в Запросе предложений.

16

Документация о Запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/ЗОрганизатор вправе не возвращать Заявки на участие в Запросе

предложений Участникам в тех случаях, если Участник не направил уведомление об отзыве Заявки на участие в Запросе предложений или направил, но с нарушением установленных выше сроков.2.8. Вскрытие Заявок на участие в запросе предложений.

2.8.1. Организатор проводит публичную процедуру вскрытия поступивших конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений в срок и месте, указанных в Извещении о проведении запроса предложений.

На процедуре вскрытия Заявок на участие в Запросе предложений могут присутствовать представители Участников, своевременно подавших Заявки на участие в Запросе предложений. Для присутствия на данной процедуре, Участникам Запроса предложений рекомендуется не позднее, чем за один рабочий день до процедуры вскрытия поступивших конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений заказать пропуск на представителей Участника запроса предложений.

Для заказа пропуска необходимо направить на адрес электронной почты, указанный в Извещении о проведении данного запроса предложений, следующие данные:

ФИО(полностью; в именительном

падеже).Наименование организации.Контактный телефон.Должность.№ и наименование закупкиДата и время вскрытия конвертов с

заявками участников Наличие при себе ноутбука

Для присутствия на процедуре вскрытия, представители от Участников обязаны прибыть не менее чем за 15 минут до начала процедуры вскрытия конвертов. Для подтверждения права присутствия на процедуре вскрытия конвертов с Заявками на участие в запросе предложений представителям Участников следует иметь при себе направление на процедуру вскрытия конвертов, подписанное Руководителем или Уполномоченным лицом Участника (Форма 11), и документ удостоверяющий личность представителя Участника.

В ходе процедуры Организатор вскрывает каждую полученную Заявку на участие в запросе предложений и оглашает следующие сведения: наименование и адрес Участника; цену Заявки на участие в запросе предложений.

17

Документация о Запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З2.8.2. Открытие доступа к материалам заявок на участие в запросе предложений Участникам запроса предложений не осуществляется.2.8.3. По результатам процедуры вскрытия заявок Организатор формирует Акт вскрытия заявок на участие в запросе предложений. 2.8.4. В случае если по истечении срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений, то ее анализ, рассмотрение и оценка проводятся в порядке, установленном документацией о запросе предложений.

2.9.Анализ, рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений.

2.9.1. Анализ, рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений могут проводиться одновременно или последовательно. 2.9.2. Место и дата рассмотрения заявок на участие в запросе предложений указаны в Извещении о проведении запроса предложений.2.9.3. В случае если запрос предложений состоит из нескольких лотов, анализ, рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений проводятся по каждому лоту отдельно.2.9.4. Организатор проводит анализ заявки на участие в запросе предложений на соответствие формальным требованиям документации о запросе предложений, в том числе на:

соответствие предмета заявки на участие в запросе предложений предмету закупки, указанному в документации о запросе предложений, в том числе по количественным показателям (количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг);

наличие и надлежащее оформление документов, определенных документацией о запросе предложений;

наличие согласия Участника с условиями проекта договора, содержащегося в документации о запросе предложений;

не превышение предложения по цене договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки), содержащегося в заявке на участие в запросе предложений, над начальной (максимальной) ценой предмета запроса предложений (договора), установленной Заказчиком, Организатором;

соответствие срока действия Заявки на участие в Запросе предложений требованиям настоящей Документации о Запросе предложений (п.4.1.24).2.9.5. Организатор вправе провести проверку информации об Участниках запроса предложений, в том числе оценку правоспособности, платежеспособности и деловой репутации Участника.2.9.6. Организатор вправе запросить Участников о предоставлении разъяснений положений поданных ими заявок на участие в запросе предложений.2.9.7. Организатор с письменного согласия Участника может исправить очевидные арифметические и грамматические ошибки в заявке Участника. Если

18

Документация о Запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/ЗУчастник не согласится с исправлением очевидных ошибок, его Заявка на участие в запросе предложений будет отклонена.2.9.8. При наличии расхождений между суммами, выраженными словами и цифрами, предпочтение отдается сумме, выраженной словами.2.9.9. При наличии расхождений между единичной расценкой и общей суммой, полученной в результате умножения единичной расценки на количество, преимущество имеет единичная расценка, за исключением случаев, когда, по мнению Организатора, совершенно очевидно произошла грубая ошибка в постановке знака десятичной дроби в единичной расценке. В таких случаях преимущество имеет общая сумма, а единичная расценка должна быть исправлена.2.9.10. Организатор вправе не обращать внимания на мелкие недочеты, несоответствия и погрешности, которые не оказывают существенного влияния на условия, предлагаемые Участником и на возможности Участника, связанные с выполнением обязательств по договору.2.9.11. По результатам анализа заявок и проверки информации об Участниках Организатор представляет Комиссии информацию для принятия решений, в том числе предложения по отклонению заявки на участие в запросе предложений в случае несоответствия Участника обязательным требованиям, установленным в документации о запросе предложений в соответствии с п. 1.4.1, а также по другим основаниям, указанным в п.2.9.12.2.9.12. По результатам анализа заявок и проверки информации об Участниках, проведенных Организатором, Комиссия вправе отклонить заявку на участие в запросе предложений в следующих случаях:

несоответствие заявки на участие в запросе предложений требованиям, установленным в документации о запросе предложений;

несоответствия предмета заявки на участие в запросе предложений предмету закупки, указанному в документации о запросе предложений, в том числе по количественным показателям (несоответствие количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг);

отсутствия документов, определенных документацией о запросе предложений, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике запроса предложений или о закупаемых товарах (работах, услугах);

несогласия Участника с условиями проекта договора, содержащегося в документации о запросе предложений;

наличия предложения о цене договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки), превышающего начальную (максимальную) цену предмета запроса предложений (договора), установленную Организатором;

более короткий и не соответствующий требованиям настоящей Документации о запросе предложений (п.4.1.24) срок действия Заявки на участие в Запросе предложений;

не представления Участником Организатору разъяснений положений поданной им заявки на участие в запросе предложений по запросу Организатора, в том числе несогласия с исправлением очевидных арифметических ошибок,

19

Документация о Запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/Зрасхождений между суммами, выраженными словами и цифрами, расхождений между единичной расценкой и общей суммой, полученной в результате умножения единичной расценки на количество;

наличие сведений об Участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным правительством российской федерации, в единой информационной системе, если в информационной карте запроса предложений установлено такое требование;

в случае выявления недостоверных сведений в представленной Участником заявке на участие в запросе предложений, несоответствия Участника, а также привлекаемых им для исполнения договора соисполнителей (субподрядчиков) установленным документацией о закупке требованиям к Участникам, соисполнителям (субподрядчикам), несоответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным документацией о закупке к товарам, работам, услугам, являющихся предметом закупки.2.9.13. В случае если по результатам анализа заявок на участие в запросе предложений и проверки информации об участниках запроса предложений Комиссией отклонены все заявки на участие в запросе предложений, Комиссия принимает решение о признании такого запроса предложений несостоявшимся. 2.9.14. В случае если предусмотрено два и более лота, запрос признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе предложений в отношении этого лота.2.9.15. В случае если по результатам анализа заявок на участие в запросе предложений только одна заявка на участие в запросе предложений не была отклонена, то такая заявка на участие в запросе предложений рассматривается и оценивается в порядке, установленном настоящей документацией о запросе предложений.2.10. Порядок оценки заявок на участие в запросе предложений.

2.10.1. В рамках оценочной стадии Организатор с привлечением для проведения оценки экспертов, оценивает и сопоставляет заявки на участие в запросе предложений и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, учитывая критерии, установленные в Информационной карте п.4.1.25.

2.10.2. Для данного запроса предложений максимальный уровень оценки устанавливается в баллах – равных 1000 или в процентах – равных 100%.

2.10.3. Сравнительная оценка заявок Участников состоит из трех частей:- Оценка квалификации Участника.- Оценка коммерческого предложения Участника.- Оценка технического предложения Участника.

2.10.4. Каждая часть оценки заявок Участника включает в себя критерии, подкритерии и факторы, позволяющие произвести более углубленную оценку заявки и определить Участника, который в большей степени

20

Документация о Запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/Зотвечает требованиям предъявляемым к Исполнителям услуг, работ/Поставщикам товара, которые являются предметом настоящего запрос предложений.

2.10.5. Итоговая оценка заявки Участника выводится как арифметическая сумма оценок 3-х вышеуказанных частей заявки. При этом устанавливается долевое соотношение между максимально возможными оценками, которое указано в п. 2.10.2 настоящей документации о запросе предложений.

2.10.6. Информация о рассмотрении, разъяснениях, оценке и сопоставлении Заявок на участие в запросе предложений не подлежит раскрытию Участникам и иным лицам, официально не участвующим в процессе оценки Заявок на участие в запросе предложений ни во время, ни после оценки.

2.11.Уторговывание цен Заявок на участие в запросе предложений.2.11.1. Уторговывание проводится по решению Организатора запроса предложений в любой срок до подведения итогов запроса предложений. В этом случае Организатор приглашает к уторговыванию Участников запроса предложений.2.11.2. Организатор определяет дату и время окончания подачи новых коммерческих предложений. 2.11.3. Изменение иных условий Заявки на участие в запросе предложений, кроме изменения ее цены в меньшую сторону и прикрепление файла с новым коммерческим предложением не допускается.2.11.4. Участники, получившие предложения к уторговыванию, вправе не участвовать в нем. В этом случае Организатор оценивает первоначально поданные коммерческие предложения этих Участников запроса предложений.2.11.5. Участник в любое время до конца дня, предшествующего дню подведения итогов запроса предложений Комиссией по подведению итогов запросов предложений вправе по собственной инициативе направить Заказчику (Организатору) запроса предложений новое коммерческое предложение.2.11.6. Сведения о новых коммерческих предложениях Участников доступны только Организатору. 2.11.7. Новое коммерческое предложение запечатывается в конверт, обозначаемый словами «Новое коммерческое предложение (Оригинал)». Электронные копии нового коммерческого предложения на flash-картах или компакт-дисках вкладываются в конверт с оригиналом. Запечатанный конверт с новым коммерческим предложением и его электронными копиями помещают в один внешний конверт, который должен быть надёжно запечатан. Носители электронных копий нового коммерческого предложения обозначаются словами «Электронная копия нового коммерческого предложения, Запрос предложений № _____________на право заключения договора _________________, Участник______ «______».

На внешнем конверте указывается следующая информация:

21

Документация о Запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З- наименование и адрес Организатора Запроса предложений;- номер и наименование Запроса предложений.

2.12.Подведение итогов запроса предложений2.12.1. Место и дата подведения итогов запроса предложений указаны в Извещении о проведении настоящего запроса предложений.2.12.2. В случае если запрос предложений состоит из нескольких лотов, подведение итогов запроса предложений производится по каждому лоту отдельно.2.12.3. Комиссия по подведению итогов запроса предложений может принять следующие решения:

- о выборе лучшей заявки на участие в запросе предложений;- о проведении уторговывания цен заявок на участие в запросе

предложений;- об отклонении всех заявок на участие в запросе предложений и

признании запроса предложений несостоявшимся;- об отказе от проведения запроса предложений;- о проведении дополнительной оценки заявок на участие в запросе

предложений.2.12.4. Организатор оставляет за собой право на основании решения Комиссии по подведению итогов запросов предложений рекомендовать Участнику с лучшей заявкой на участие в запросе предложений привлечь для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг того или иного субподрядчика/соисполнителя, в том числе из числа Участников.2.12.5. Решение Комиссии по подведению итогов запроса предложений оформляется протоколом, в котором должны содержаться следующие сведения:

- о месте, дате, времени проведения процедуры вскрытия заявок на участие в запросе предложений, об участниках, представивших заявки на участие в запросе предложений на процедуру вскрытия заявок на участие в запросе предложений;

- о принятом решении;- в случае принятия решения об определении лучшей заявки, указываются

наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физического лица), адрес места нахождения и цена предложения участника, представившего заявку на участие в запросе предложений, признанную лучшей.

2.13.Уведомление Участников о результатах запроса предложений2.13.1. Протоколы, составляемые в ходе проведения запроса предложений, размещаются Организатором в единой информационной системе, а также на сайте Заказчика и/или Организатора, если это предусмотрено в Извещении о проведении настоящего запроса предложений, не позднее чем через три дня со дня подписания таких протоколов.

22

Документация о Запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З2.13.2. Организатор в письменной форме уведомляет Участника, представившего заявку на участие в запросе предложений, признанную лучшей, о результатах запроса.

2.14.Подписание Договора2.14.1. Участник, представивший заявку на участие в запросе предложений, признанную лучшей, в течение 20 дней с момента получения письменного уведомления Организатора о результатах запроса предложений, должен представить Заказчику подписанный со своей стороны текст договора на условиях, содержащихся в документации о запросе предложений и представленной им заявке на участие в запросе предложений, и информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). Проект договора, входящий в состав Документации о запросе предложений, является обязательным для Участника, представившего Заявку на участие в запросе предложений, признанную лучшей.2.14.2. Оформленный надлежащим образом договор со стороны Участника, подписывается Заказчиком в течение 18 календарных дней с даты его поступления в адрес Заказчика при наличии согласованного лимита денежных средств.2.14.3. Заказчик вправе отказаться от заключения договора по итогам запроса предложений в случае непредставления информации о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) или представления информации в неполном объеме.2.14.4. Цена договора, заключаемого по итогам запроса предложений, не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), установленную Организатором при проведении запроса предложений, цену договора, указанную в заявке Участника, с которым заключается договор, и может быть снижена по соглашению сторон.2.14.5. В случае если Участник, Заявка которого признана лучшей, в срок, установленный п. 2.13.1 настоящей Документации, не представил Заказчику подписанный договор, такой Участник признается Заказчиком, уклонившимся от заключения договора. 2.14.6. Участник, Заявка которого на участие в запросе признана лучшей, в течение срока, установленного договором, должен представить Заказчику обеспечение исполнения договора, в случае, если в информационной карте запроса предложений (п. 4.1.16) было установлено такое требование. Обеспечение исполнения договора предоставляется в размере и форме, предусмотренными в информационной карте запроса предложений и в соответствии с п.2.15. В случае непредставления Участником обеспечения исполнения договора, обязательства по договорам считаются неисполненными по вине поставщика (исполнителя, подрядчика), и договор с момента неисполнения такого обязательства считается расторгнутым.2.14.7. В случае, если Участник, Заявка которого признана лучшей, признан Заказчиком уклонившимся от заключения договора, или не предоставил

23

Документация о Запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/Зобеспечение исполнения договора, если в информационной карте запроса предложений было установлено такое требование, Заказчик незамедлительно уведомляет Организатора о таких фактах. Организатор должен истребовать обеспечение Заявки на участие в запросе предложений, если такое обеспечение было предусмотрено Документацией о запросе предложений, и Комиссия по подведению итогов запросов предложений вправе пересмотреть решение об итогах запроса предложений.2.15.Обеспечение по Договору

2.15.1. В случае если в информационной карте (п. 4.1.16) установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по Договору, Участник, заявка которого признана лучшей, в течение срока, указанного в информационной карте (п. 4.1.16) должен представить обеспечение исполнения Договора. 2.15.2. Размер, форма и порядок предоставления обеспечения по Договору, срок действия обеспечения указаны в информационной карте (п. 4.1.16).2.15.3. При продлении срока действия Договора срок действия обеспечения исполнения обязательств по Договору также должен быть продлен на этот же период времени.2.15.4. Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, принципалом – Участник закупки, гарантом – банк, выдавший банковскую гарантию.2.15.5. В банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случаях, связанных с неисполнением Договора, указанных в Договоре (Приложение 1 к документации о запросе предложений).2.15.6. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному.2.15.7. Условия и порядок удержания и возврата обеспечения исполнения Договора содержится в Приложении 1 «Проект договора» к документации о запросе предложений.2.15.8. Банковская гарантия должна быть выдана приемлемым для Организатора банком. Перечень приемлемых банков приведен в информационной карте (п.4.1.18).

24


3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.1.Требования к подготовке Письма о подаче заявки на участие в запросе предложений

3.1.1. Письмо о подаче заявки на участие в запросе предложений должно быть подготовлено в строгом соответствии с формой, установленной в настоящей документации о запросе предложений, – Письмо о подаче Заявки на участие взапросе предложений (Форма 1).3.1.2. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника с указанием даты и номера письма в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.3.1.3. Участник должен указать срок действия Заявки на участие в запросе предложений согласно требованиям п. 4.1.24.3.1.4. Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче заявки на участие в запросе предложений документов.3.2. Требования к подготовке коммерческого предложения3.2.1. Коммерческое предложение должно быть подготовлено в соответствии с формой, установленной в настоящей Документации о запросе предложений – (форма 2).3.2.2. Коммерческое предложение должно быть подготовлено в полном соответствии с Приложением 1 «Проект договора» и Приложения 2 «Техническая часть» к настоящей документации о запросе предложений. 3.2.3. Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки), валюта запроса предложений приведены в информационной карте (пп. 4.1.8, 4.1.9).3.2.4. Цена, указываемая в заявке на участие в запросе предложений, не должна превышать указанную начальную (максимальную) цену предмета закупки.3.2.5. Цена заявки на участие в запросе предложений определяется в соответствии с правилами настоящей документации о запросе предложений. Порядок формирования цены договора (цены лота) определен в информационной карте (п. 4.1.10). Расчёт цены Заявки на участие в запросе предложений необходимо выполнить с учетом всех затрат, налогов, пошлин и сборов согласно действующему законодательству РФ.3.2.6. Форма, сроки и порядок расчета за выполненные работы определен в Приложении 1 «Проект договора».3.2.7. Цены, предлагаемые Участником запроса предложений, должны обеспечивать выполнение всего объема работ по предмету Запроса предложений и оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения Договора, если иное не предусмотрено условиями Договора.

25


3.3. Требования к подготовке технического предложения3.3.1. Техническое предложение должно быть подготовлено в полном соответствии с условиями настоящей документации и в соответствии с формой, установленной в настоящей Документации о запросе предложений - Техническое предложение (Форма 3).3.3.2. При подготовке Форма 3 необходимо учитывать пояснения и комментарии к данной форме (п.5.3).3.3.3. Требования Заказчика к качеству, техническим характеристикам, безопасности товара, работ, услуг; к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара; к размерам, упаковке, отгрузке товара; к результатам работ, услуг; иные требования и показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика представлены в Приложении 2 «Техническая часть» к документации о запросе предложений к документации о запросе предложений.3.3.4. Содержащиеся в техническом предложении материалы должны быть представлены в таком виде и содержать столько информации, чтобы было видно, что содержание Заявки на участие в Запросе предложений обеспечивает выполнение работ в строгом соответствии с требованиями Документации о Запросе предложений. 3.3.5. Срок (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, установленные Заказчиком, представлены в информационной карте (п. 4.1.6).

3.4.Требования к обеспечению заявки на участие в запросе предложений3.4.1. Размер, форма, срок и порядок предоставления обеспечения заявки на участие в запросе предложений указаны в информационной карте (п. 4.1.14). 3.4.2. Обеспечение заявки предусматривает безусловное право Организатора на истребование суммы обеспечения заявки полностью или частично в следующих случаях:

- изменения или отзыва заявки на участие в запросе предложений в течение срока ее действия, оговоренного самим Участником в тексте письма о подаче заявки на участие в запросе предложений;

- отказа Участника запроса предложений, заявка которого признана лучшей, предоставить обеспечение исполнения обязательств по договору, если это предусмотрено в информационной карте (п. 4.1.16);

- предоставления Участником в составе заявки заведомо ложной информации, имеющей существенный характер;

- отказа Участника, заявка которого признана лучшей, заключить Договор на условиях согласно Извещению, настоящей Документации о запросе предложений, Заявке на участие в запросе предложений и Протоколу о результатах запроса предложений.

26

Документация о Запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З3.4.3. Организатор незамедлительно возвращает Участникам обеспечение заявки в следующих случаях:

- истечение срока действия обеспечения Заявки на участие в запросе предложений;

- заключение Договора с Участником, заявка которого признана лучшей, и предоставления обеспечения исполнения обязательств по Договору, если это предусмотрено в информационной карте (п. 4.1.16);

- признания лучшей заявки другого Участника;- при отказе от проведения запроса предложений в соответствии с п.1.5;- отзыв Заявки на участие в запросе предложений до окончания приема

Заявок на участие в запросе предложений в соответствии с п.2.7.3.4.4. Все Заявки на участие в запросе предложений, не имеющие обеспечения (если такое требование предусмотрено в информационной карте (п. 4.1.14)), будут отклоняться Организатором, как не отвечающие условиям запроса предложений.3.5. Требования к подтверждению кредитоспособности

(платежеспособности) 3.5.1. В случае если в информационной карте (п. 4.1.15) установлено требование о предоставлении подтверждения кредитоспособности, Участник закупки должен предоставить в составе своей заявки письмо-подтверждение кредитоспособности, выданное одним из назначенных Организатором банков, указанных в п. 4.1.18 информационной карты. 3.5.2. Подтверждение кредитоспособности должно быть выдано на официальном языке запроса предложений (п. 4.1.12) или с удостоверенным переводом на официальный язык приемлемым для Организатора банком. Перечень приемлемых банков и/или требования к банкам приведены в информационной карте (п.4.1.18).3.5.3. Подтверждение кредитоспособности должно однозначно свидетельствовать об устойчивости, платежеспособности Участника и о возможности предоставления ему тем же банком, в случае признания его заявки лучшей, одной или нескольких гарантий (если данное требование установлено в информационной карты):

- гарантии выполнения условий Договора в соответствии с п.4.1.16 (Форма 10.1);

- гарантии возврата аванса, полученного Участником, заявка которого признана лучшей в соответствии с п. 4.1.17 (Форма 10.2).3.5.4. Подтверждение кредитоспособности возвращается Участнику, в случаях определенных в п.3.4.3.3.6.Перечень документов, подтверждающих соответствие Участников

квалификационным требованиям настоящей Документации о запросе предложений

3.6.1. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих соответствие Участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии

27

Документация о Запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/Зс законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом данного запроса предложений в соответствии с перечнем, приведенным в информационной карте п.4.1.20.3.6.2. Анкета по установленной в настоящей Документации о запросе предложений форме – Анкета Участника (Форма 4). 3.6.3. Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в томчисле конечных) (Форма 4.1), с приложением подтверждающих документов. . Срок действия согласия на обработку и передачу своих персональных данных должен соответствовать сроку действия Заявки на участие в запросе предложений, указанной в информационной карте (п.4.1.24). 3.6.4. Информация о выполнении аналогичных договоров по установленной в настоящей Документации о запросе предложений форме – Справка о выполнении аналогичных договоров (Форма 5).3.6.5. Информация о материально-технических ресурсах по установленной в настоящей Документации о запросе предложений форме – .3.6.6. Справка о кадровых ресурсах Участника (форма 7), с приложением копии Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за последний отчетный год и последний отчетный период текущего года (Форма РСВ-1 ПФР, утвержденная приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.11.2009 N 894н (в ред. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 20.12.2010 N 1135н, от 31.01.2011 N 54н).3.6.7. Сведения о субподрядчиках/соисполнителях/субпоставщиках по установленной в настоящей Документации о Запросе предложений форме (Форма 8).

В данной форме должны быть указаны все субподрядные организации, привлекаемые к поставке товара/выполнению работ/оказанию услуг.

В случае если Участник намеревается использовать субподрядчиков для выполнения важных компонентов поставки/работ/услуг или поставки/работ/услуг, составляющих более 10% основного объема работ, в составе заявки на участие в запросе предложений должны быть представлены документы по субподрядчикам в соответствии с п. 3.8.3.6.8. Копии форм бухгалтерской отчетности, утвержденных приказом Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности организаций»:

- балансы за последний отчетный год и последний отчетный период текущего года с отметкой налогового органа о приеме либо с приложением документов, подтверждающих сдачу баланса в налоговый орган;

- отчеты о прибылях и убытках за последний отчетный год и последний отчетный период текущего года с отметкой налогового органа о приеме либо с приложением документов, подтверждающих сдачу отчета в налоговый орган;

28

Документация о Запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках по

формам, с отметкой налогового органа о приеме либо с приложением документов, подтверждающих сдачу пояснений в налоговый орган.3.6.9. Для индивидуальных предпринимателей – копии налоговых деклараций за последний отчетный год и последний отчетный период текущего года, с отметкой налогового органа о приеме, либо с приложением документов, подтверждающих сдачу деклараций в налоговый орган.3.6.10. Справка за подписью Руководителя или главного бухгалтера Участника с информацией о том, что к Участнику не применяются и не применялись на протяжении одного года до даты окончания приема Заявок на участие в запросе предложений какие-либо процедуры банкротства (в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»).3.6.11. Оригинал справки (или нотариально заверенная копия), подтверждающая, что на имущество участника не наложено ареста, выданной уполномоченным территориальным органом по месту регистрации Участника (подразделением Службы судебных приставов Минюста РФ), не ранее чем за 3 месяца до даты опубликования Извещения.3.6.12. Справка соответствующего налогового органа, подтверждающая отсутствие непогашенной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные органы Российской федерации за последний отчетный период.3.6.13. Отзывы (при наличии) об выполняемых (выполненных) поставках/работах/оказываемых (оказанных) услугах Участником, аналогичных предмету настоящего запроса предложений. 3.6.14. Копия письма ОАО «Газпром» о включении в Реестр потенциальных Участников закупок Группы Газпром (при наличии).3.6.15. Сведения о профессиональной и деловой репутации Участника (награды, премии, отзывы Заказчиков, участие в международных проектах, участие в арбитражных разбирательствах).3.6.16. Копии сертификатов систем качества в соответствии с требованиями «ISO-9001», «Газпромсерт» и других сертификационных центров (при наличии).3.6.17. Прочие документы, подтверждающие соответствие Участников квалификационным требованиям настоящей Документации о запросе предложений, перечень которых приведен в информационной карте (п.4.1.20).

3.7.Перечень документов, подтверждающих правоспособность Участников3.7.1. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об Участнике, выданные не ранее 60 календарных дней до даты опубликования Извещения о запросе предложений.3.7.2. Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о месте жительства индивидуального предпринимателя,

29

Документация о Запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/Звыданные не ранее 60 календарных дней до даты опубликования Извещения о запросе предложений.3.7.3. Копии учредительных документов, а также всех изменений, внесенных в них, копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений в учредительных документах (свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы).3.7.4. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица.3.7.5. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (в случае создания юридического лица до указанной даты).3.7.6. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории Российской Федерации.3.7.7. Копия Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.3.7.8. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя по месту жительства на территории Российской Федерации.3.7.9. Копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.3.7.10. Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица.3.7.11. Оригинал или нотариально заверенная копия документа (доверенность), подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица (при необходимости).

3.8. Перечень документов для субподрядчиков/соисполнителей/ субпоставщиков Участника

3.8.1. Перечень документов для каждого из субподрядчиков/соисполнителей/субпоставщиков Участника, выполняющих важные компоненты поставки/работ/услуг или поставок/работ/услуг, составляющих более 10 процентов объема работ:

- копия Протокола (договора, соглашения) о намерениях между Участником и субподрядчиком/соисполнителем\субпоставщиком;

- нотариально заверенные копии лицензий и других разрешительных документов, если таковые требуются для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- формы (с заменой в формах «Участник» на «субподрядчик/соисполнитель/субпоставщик»):

- Анкета Участника (Форма 4),- Справка о выполнении аналогичных договоров (Форма 5), ,

Справка о кадровых ресурсах Участника (Форма 7);

30

Документация о Запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З- копия письма из ОАО «Газпром» о включении в Реестр потенциальных

Участников закупок Группы Газпром (при наличии).- копии сертификатов систем качества любых сертификационных

центров (при наличии);- сведения о профессиональной и деловой репутации (награды, премии,

отзывы Заказчиков, участие в международных проектах, участие в арбитражных разбирательствах).

Эта информация будет принята во внимание также при оценке соответствия квалификационным требованиям Участника.3.8.2. В случае если субподрядчик/ соисполнитель/субпоставщик не может представить требуемый документ, он должен приложить справку, составленную в произвольной форме, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую необходимые подтверждения соответствия конкретному требованию.3.8.3. Замена субподрядчика/соисполнителя/субпоставщика и/или перераспределение объемов поставки/работ/услуг между ними до заключения договора возможны только в следующих случаях:

- после вскрытия и до подведения итогов запроса предложений по согласованию с Организатором. Если такие изменения могут привести к срыву поставки/работ/услуг или их некачественному исполнению, Организатор вправе отклонить заявку на участие в запросе предложений Участника;

- после подведения итогов запроса предложений (определения Участника запроса предложений, заявка которого по решению Комиссии по подведению итогов запросов предложений содержит лучшие условия оказания услуг) и до заключения договора по согласованию с Заказчиком, Организатором. Если такие изменения могут привести к срыву поставки/работ/услуг или их некачественному исполнению, Организатор вправе отклонить заявку на участие в запросе предложений Участника, а также выбрать из числа оставшихся Участников нового Участника запроса предложений, заявка которого по решению Комиссии по подведению итогов запросов предложений содержит лучшие условия поставки/выполнения работ/оказания услуг;

- после заключения договора по согласованию с Заказчиком, в соответствии с условиями договора.

3.9. Требования к оформлению Заявки на участие в запросе предложений3.9.1. Общие положения

3.9.1.1. Все документы, входящие в Заявку на участие в запросе предложений, должны быть подготовлены на официальном языке запроса предложений (п.4.1.12), за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. В этом в случае указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен идентичный нотариально заверенный перевод этих документов на официальный язык.

31

Документация о Запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З3.9.1.2. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Заявку на

участие в запросе предложений, должны быть выражены в валюте запроса предложений (п. 4.1.8 информационной карты). Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами, с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту запроса предложений, исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

3.9.1.3. Каждый документ, входящий в Заявку на участие в запросе предложений, должен быть подписан Руководителем или Уполномоченным лицом Участника. Документы субподрядных организаций – Руководителем или Уполномоченным лицом такой организации.

3.9.1.4. Никакие исправления в тексте Заявки на участие в запросе предложений не имеют силы, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «Исправленному верить», собственноручной подписью Руководителя или Уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением, и печатью Участника.

32


4. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Настоящая Информационная Карта содержит конкретные данные о проведении запроса предложений. В случае противоречий между положениями Информационной Карты и других пунктов Разделов I и II документации о запросе предложений Информационная Карта имеет преобладающую силу.

№ п/п Наименование положения Содержание положенияОбщая информация о запросе предложений

4.1.1. Номер извещения о проведении запроса предложений:

№ 079/150000/З-2014

4.1.2. Номер запроса предложений:

№ 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З

4.1.3. Предмет запроса предложений:

Работы по ликвидации поисковой скважины №4 Нинельского лицензионного участка

4.1.4. Наименование и номера лотов:

Закупка единым лотом

4.1.5. Краткое описание состава и объема выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров

Состав: - Строительство и поддержание зимника.- Мобилизация бурового оборудования, бригадного хозяйства и автономных источников электроснабжения.- Монтаж передвижного агрегата, оборудование устья, ПВО.- Бурение временной артезианской скважины с целью добычи подземных вод для производства работ по расконсервации и ликвидации поисковой скважины.- Подготовительные работы к расконсервации скважины (опрессовка приустьевой части колонны через выкидные линии ПВО, расстановка оборудования и спецтехники, приготовление технологического раствора).- Расконсервация скважины (спуск бурильной колонны, замена скважинной жидкости на технологический раствор, разбуривание установленных цементных мостов: 2912-2980м, 2980-3020м, 3040-3089м и нормализация забоя до гл. 3126м, (ЦКОД 3128м)), промывка, при необходимости – глушение.- ГИС (определение технического состояния эксплуатационной колонны, наличие перетоков).- Установка необходимого количества цементных мостов согласно плану изоляционно-ликвидационных работ, определение наличия, кровли и прочности цементных мостов разгрузкой бурильного инструмента (НКТ) и опрессовкой с оформлением соответствующих актов.- Демонтаж передвижного агрегата.- Оборудование устья скважины заглушкой (или

33

Документация о Запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З№ п/п Наименование положения Содержание положения

глухим фланцем с вваренным патрубком и вентилем), установленной на кондукторе (технической колонне). Установка на устье скважины бетонной тумбы с репером.- Демобилизация оборудования, жилых вагончиков, техники и т.д.

Объем: Одна скважина

1. Комплекс работ по строительству и содержанию зимника:

- подготовительный этап, завоз необходимой техники и материалов;

- прокладка следа по трассе зимника;

- проминка дороги (длина 92 км, ширина 6 м);

- содержание зимника.

2. Строительство и содержание временной базы и склада ГСМ на период выполнения работ;

3. Мобилизация бурового оборудования, бригадного хозяйства и автономных источников электроснабжения база подрядной организации – скважина №4 Нинельской площади;

4. Монтаж передвижного агрегата, бригадного хозяйства и автономных источников электроснабжения, оборудование устья ПВО.

5. Бурение временной артезианской скважины с целью добычи подземных вод для проведения работ по расконсервации, ликвидации скважины.

6. Подготовительные работы к расконсервации и ликвидации скважины. Опрессовка скважины.

7. Спуск НКТ с шаблоном до искусственного забоя с промежуточными промывками. Произвести замену на буровой раствор с плотностью, соответствующей п. 2.7.3.3. ПБ в НГП (ПБ 08-624-03). Глушение скважины (при необходимости).

8. Проведение комплекса ГИС для определения состояния эксплуатационной колонны, наличия заколонных перетоков в интервале 0-3126м (ГК, ЛМ, термометрия, манометрия, влагометрия, шумомтерия, НГК, ГГКц, магнитно-импульсный дефектоскоп, профилеметрия, расходометрия).

9. Разбуривание установленных ранее мостов 2912-2980м, 2980-3020м, 3040-3089м и нормализация забоя до глубины 3126м.

10. Ликвидация скважины №4 Нинельской осуществляется в объеме, предусмотренном планом изоляционно-ликвидационных работ, разработанным в

34


соответствии с проектом на ликвидацию скважин для данной площади или месторождения с учетом требований Инструкции о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов, составленному по результатам технического освидетельствования скважин) РД 08-492-02.

Цементные мосты устанавливаются в соответствии с настоящим проектом и с учетом "Методики расчета операций по установке цементных мостов в нефтяных и газовых скважинах", ВНИИКРнефть, 1971г. Интервалы установки и высота цементных мостов выбирается на основании «Инструкции о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов», РД 08-492-02.

Наличие цементного моста и его прочность проверяются разгрузкой бурильного инструмента или колонны НКТ на 4-6 т. Установленные в обсадной колонне цементные мосты, кроме того, испытываются методом гидравлической опрессовки.

11. Закачка незамерзающей жидкости в интервал от «головы» верхнего цементного моста до устья скважины незамерзающей жидкостью (нефть, дизельное топливо и т.п.)., демонтаж устьевого оборудования, установка цементной тумбы размером 1x1x1 м с репером высотой не менее 0,5 м и металлической таблицей.

12. Демобилизация оборудования, техники, жилых балков и т.д скв№4 Нинельской площади – база подрядной организации.

13. Рекультивация территории (планировка) в объеме землеотвода под строительство скважины.

14. Сдача материалов по ликвидации скважины в геологический отдел ООО «Газпром добыча Ноябрьск»в объеме: ликвидационное дело скважины в 2-х экземплярах и в 2-х экземплярах на электронном носителе (DVD, CD).

4.1.6. Краткое описание места, условий и сроков (периодов) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

Место выполнения работ: Поисковая скважины № 4 Нинельского месторождения Нинельского лицензионного участка в административном отношении находится в Красноселькупском районе Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа. Скважина № 4 находится на расстоянии: 16 км на на юго-восток от скв.№ 910 Западно-Ленской площади; 16 км. на запад от скв.№ 354 Кыпакынской площади; 14 км на север от скважины №3 Восточно-Тэрельской площади.

Условия:

35


Согласно Техническому заданию (приложение №2 к настоящей документации).

Сроки выполнения работ: Январь 2015г. – Май 2015г.

4.1.7. Цель проведения закупки (ожидаемый результат)

Ликвидация скважины, как опасного производственного объекта для обеспечения безопасности жизни и здоровья населения, охраны окружающей среды, в соответствии с РД 08-492-02, п.IV-в – скважина подлежащая ликвидации как законсервированная в ожидании добычи, если срок консервации составляет 10 и более лет и в ближайшие 5 лет не предусмотрен ее ввод в эксплуатацию.

4.1.8. Валюта запроса предложений

Российский рубль

4.1.9. Начальная (максимальная) цена договора (предмета закупки)

Сумма без НДС 18% 16 949 152,54 руб. Сумма НДС 18% 3 050 847,46 руб.Сумма с учетом НДС 18% 20 000 000,00 руб. Цена указываемая в заявке на участие в Запросе предложений, не должна превышать указанную начальную (максимальную) цену предмета закупки. В случае, если в Запросе предложений принимают участие нерезиденты РФ или участники, находящиеся в соответствии с НК РФ на специальном налоговом режиме, то цена Заявки на участие в Запросе предложений без НДС не должна превышать указанную лимитную цену без НДС.

4.1.10. Порядок формирования цены договора (цены лота)

В стоимость выполнения Работ входят все затраты (заработная плата, транспортные, командировочные и прочие расходы), в том числе затраты на подготовительные работы, глушение скважины, извлечение подземного оборудования, восстановление забоя, проведение геофизических исследований, установка ликвидационных цементных мостов, заключительные работы.Стоимость этапов работ, выполняемых субподрядными организациями, должна быть подтверждена коммерческими предложениями организаций, согласованных с ООО «Газпром добыча Ноябрьск», с последующим предоставлением договоров.

4.1.11. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ и услуг

Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ, при условии наличия надлежащим образом оформленного счета-фактуры.

4.1.12. Официальный язык запроса предложений

РусскийДопускается представление материалов на иностранном языке при условии приложения нотариально заверенного перевода на русский язык.

36

Документация о Запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З№ п/п Наименование положения Содержание положения4.1.13. Альтернативные

предложения:Не допускаются.

Обеспечение4.1.14. Обеспечение заявки Не требуется

4.1.15. Подтверждение кредитоспособности (платежеспособности)

Не требуется

4.1.16. Обеспечение исполнения договора


4.1.17. Обеспечение возврата авансового платежа


4.1.18. Организатор принимает обеспечение от следующих банков, а также их филиалов и отделений

-

Требование к участникам запроса предложений4.1.19. Квалификационные

требования к участникам конкурентной закупки, а также к соисполнителям (субподрядчикам), привлекаемым участником для исполнения договора:

В соответствии с п. 1.4.2. настоящей документации, а так же:1. Необходимый численный состав специалистов (не менее 15 человек рабочих), обладающих соответствующей квалификацией, компетентностью, опытом, профессиональными знаниями для выполнения работ по договору2. Участник должен иметь не менее 5 лет опыта выполнения работ, аналогичных по характеру, объему и степени сложности работам по предмету закупки с ОАО «Газпром» и его дочерними Обществами. Участник должен выполнить не менее 5 работ, аналогичных по характеру, объему и степени сложности работам по предмету закупки, из них 5 работ в течение 5 лет, предшествующих настоящей закупке. 3. Участник должен иметь положи-тельную деловую репутацию.Участник должен представить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние три года.4. Финансовая устойчивость претендента.Гарантия выполнения работ в установленные сроки.Наличие положительных отзывов по выполненным работам не менее 5 за 3 года, предшествующих запросу предложений.5. Соответствие технических предложений требованиям Технического Задания, полнота решения поставленных задач, указанные сроки выполнения работ.

4.1.20. Перечень документов, подтверждающих

В соответствии с п. 3.6 настоящей документации, а так же:

37


соответствие Участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом данного запроса предложений

Сертификат ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (при наличии), Сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (при наличии), Сертификат ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007) (при наличии)

4.1.21. Наличие Участника в Реестре потенциальных Участников закупок Группы Газпром

Требование необязательное

4.1.22. Требование по обладанию Участниками процедур закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности

Не устанавливается

Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника процедур закупки данному требованию

-

4.1.23. Дополнительные требования к Участникам запроса предложений

Не устанавливаются

4.1.24. Срок действия заявки на участие в запросе предложений:

Заявка участника должна иметь правовой статус оферты до даты окончания срока выполнения работ, предусмотренного в настоящей документации.

Критерии оценки Участников запроса предложений4.1.25. Оценка квалификации – 40%

Критерии Оцениваемые факторы (подкритерии)Опыт оказания услуг, аналогичных предмету запроса предложений.Примечание: не предоставление каких либо сведений, предусмотренных формами 5.1 и 5.2, и необходимых для идентификации аналогичности

Общий стаж работы Участника (с момента регистрации предприятия)Количество выполненных работ по предмету запроса предложений, за 2009-2013 г.г. (кол-во договоров)Опыт работы с ОАО «Газпром» и его дочерними обществами по аналогичным услугам за 2009-2013 гг. (кол-во договоров)Объём среднего аналогичного договора

38


выполненных Участником договоров согласно предмету закупки, повлечет за собой снижение балла по данному критерию. В общий учет количества выполненных договоров и средний объем аналогичного договора по предмету запроса предложений так же не берутся договоры, которые на момент подачи заявки на участие в данном запросе предложений не выполнены в полном объеме.

Наличие положительных отзывов о работе Участника по предмету запроса предложений (кол-во отзывов других Заказчиков)Примечание: в данном случае засчитываются документы имеющие реквизиты, регистрационные данные, печать и подпись руководителя организации, предоставившей отзыв, а так же сведения о договоре (предмет), в рамках которого был предоставлен отзыв.

Состав и квалификация персонала Участника запроса предложений

Наличие необходимого численного состава специалистов (не менее 15 человек рабочих), обладающих соответствующей квалификацией, компетентностью, опытом, профессиональными знаниями для выполнения работ по договору.

Материально-техническое обеспечение Участника

Наличие в регионе выполнения работ производственной базы.Наличие бурового оборудования, бригадного хозяйства, автономных источников электроснабжения.

Степень привлечения субподрядных организаций.Примечание: отсутствие формы 8 расценивается как отсутствие сведений о привлечении/не привлечении субподрядных организаций и влечет за собой установление по данному критерию оценки 0 баллов.

Степень привлечения субподрядных организаций, % от общей стоимости выполнения работ.Привлечение для выполнения работ в качестве субподряда российских организаций малого и среднего предпринимательства

При наличии Субподрядчиков его квалификация оценивается по следующим критериям:

Опыт работы с ОАО «Газпром» и его дочерними обществами по аналогичным услугам.Отзывы Заказчиков по предмету Запроса предложений.Наличие собственных трудовых ресурсов у субподрядчика Наличие материально-технического обеспечения у субподрядчикаНаличие договоров о намерении с субподрядчиками

Наличие сертификатов и иных документов

Наличие у Участника системы сертификации ISO 9001; СТО ГАЗПРОМ, ГАЗПРОМСЕРТ и других сертификационных центров и других сертификационных центров (по предмету запроса предложений), включая Сертификат ГОСТ Р ИСО 14001-2007 и Сертификат ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007).Наличие копии письма ОАО «Газпром» о включении Участника в Реестре потенциальных участников закупок Группы Газпром.

4.1.26. Оценка коммерческого предложения – 30%

Критерии Оцениваемые факторы (подкритерии)

39


Уровень цены заявки

Степень проработки коммерческого предложения

Соблюдение порядка формирования цены договора (цены лота)

4.1.27. Оценка технического предложения – 30 %

Критерии Оцениваемые факторы (подкритерии)Уровень организации работ по предмету запроса предложений

Выполнение работ в заданные сроки, с соблюдением требований технической части настоящей документации

Соответствие технического предложения, требованиям технической части настоящей документации.

Учёт всего объёма работ в соответствии с требованиями документации о запросе предложений Проработанность предложения, применяемые технологии и методы контроля качества при выполнении работ по предмету запроса предложений

40

100)91(

MINЛИМ

iЛИМ

CCCC

В 100)91(

MINЛИМ

iЛИМ

CCCC

В


5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

5.1.Письмо о подаче Заявки на участие в запросе предложений (Форма 1)

« ___» ________ 2014 года № __________

Уважаемые господа!

Изучив Извещение № ______________ о проведении открытого Запроса предложений № _____________ опубликованное в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru), и Документацию о Запросе предложений, и принимая установленные в них требования и условия Запроса предложений, в том числе все условия Договора, включенного в Документацию о Запросе предложений, мы

(полное наименование и юридический адрес Участника Запроса предложений)предлагаем заключить Договор ________________ на условиях и в соответствии с коммерческим и техническим предложениями, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом заявку на участие в Запросе предложений при условии поставки товара/выполнения работ/ оказания услуг с _________ до _____________ на общую сумму:

____________________________________________________________________________(цена заявки на участие в Запросе предложений без НДС, руб.)

______________________________________________________________________________________________________________(НДС, руб/ НДС не облагается)1

__________________________________________________________________________________(цена заявки на участие в Запросе предложений с НДС, руб./НДС не облагается)

на условиях оплаты______________________________________________________________________________________________.

Настоящая Заявка на участие в Запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует до «_____»__________ года (указывается окончание срока действия Заявки на участие в Запросе предложений).

Настоящая Заявка на участие в запросе предложений дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

Приложение 1 Коммерческое предложение (Форма 2) на ___ листах;

Приложение 2 Техническое предложение (Форма 3) на ___ листах;

Приложение 3 Анкета Участника (Форма 4) на ___ листах;

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Форма 4.1)

на ___ листах;

Согласие на обработку и передачу своих персональных данных в ОАО «Газпром» для последующей передачи в Минэнерго России, Росфинмониторинг и ФНС России (Форма 4.2)


Приложение 4 Справка о выполнении аналогичных договоров (Форма 5). На ___ листах;

Приложение 5 Справка о материально–технических ресурсах (Форма 6). На ___ листах;

Приложение 6 Справка о кадровых ресурсах Участника (Форма 7).

На ___ листах;

Приложение 7 Сведения о субподрядчиках/соисполнителях (Форма 8)

Приложение 8 Документы, подтверждающие квалификацию и правоспособность в соответствии с пунктами 3.6 и 3.7 Документации о запросе предложений


Приложение 9 Опись документов, содержащихся в Заявке на участие в на ___ листах;

41

Документация о Запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/Ззапросе предложений (Форма 9)

Приложение 10 Документы субподрядчиков/соисполнителей Участника на ___ листах;

Приложение 11 Прочие документы (перечислить) на ___ листах.

Информационный конверт №__

Руководитель организации __________________/_______________(ФИО)м.п. Дата ______/_____/__________

.Необходимо документально подтвердить право на освобождение от уплатыНДС

42

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З

5.2.Коммерческое предложение (Форма 2)Приложение 1 к письму о подаче Заявки № _______ от «_____»__________ года. на участие в запросе

предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З

Расчет цены Заявки на участие в Запросе предложений (форма 2.1)

№п/п Наименование статей затрат Сумма (с НДС), в рублях**

В т.ч. основная зарплата рабочих

1 Подготовительные работы к строительству

1.1Подготовительные работы к строительствуПодготовка площадки, строительство подъезного пути, трубопроводов, линий электропередач

1.2 Разборка трубопроводов, линий передач

1.3 Работы, не учитываемые нормами зимнего удорожания

1.4 Рекультивация

2 Строительство и разборка вышки, привышечных сооружений, монтаж и демонтаж установки А-50

2.1 Строительство и монтаж

2.2 Разборка и демонтаж

3 Расконсервация, консервация, ликвидация и восстановление скважин

4 Геофизические исследования в скважине

5 Дополнительные затраты при строительстве скважин в зимнее время

5.1Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (6.42% от сумм 1.1, 1.2, 2).

5.2 Эксплуатация теплофикационной котельной установки

6 Накладные расходы (20% от суммы глав 1,2,3,5)

7 Плановые накопления (15% от суммы глав 1,2,3,5,6)

8 Прочие работы и затраты

8.1 Дополнительные доплаты к зарплате (14,53% от суммы глав 1 - 7)

8.2 Вахтовые надбавки (7,48% от суммы глав 1 - 7)

43


8.3 Транспортировка вахт8.4 Услуги застройщика 9 Авторский надзор

10 Резерв средств на непредвиденные работ и планы (3% от сумм глав 1-9)

9 Итого с НДС10 НДС 18 % Без НДС


Комментарии по заполнению Форм 2.1.1. Данный расчет цены Предложения обязателен для заполнения, но не исчерпывает

полного перечня работ и затрат, необходимых для выполнения работ, и может быть дополнен необходимыми статьями расходов. В данную таблицу включаются также прочие затраты Участника, связанные с управлением услугами, гарантийными обязательствами, прочими дополнительными услугами, а также налогами, пошлинами, прочими отчислениями, страхованием и т.п.

44


5.3.Техническое предложение (Форма 3)Приложение 2 к письму о подаче Заявки № _______ от «_____»__________ года.на участие в запросе предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З

Мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о своем согласии со всеми условиями Приложения 1 «Проект договора» и Приложение 2 «Техническая часть» к Документации о запросе предложений.

Положения Приложения 1 «Проект договора» и Приложения 2 «Техническая часть» к Документации о запросе предложений нами изучены и являются понятными по всем пунктам.

Мы обязуемся, в случае принятия нашей Заявки на участие в запросе предложений, выполнить работы в объеме и в строгом соответствии с техническими условиями и параметрами, определенными в Приложении 2 «Техническая часть» к Документации о Запросе предложений.

Приложения к Техническому предложению на ___листах, в том числе:- ведомость объемов работ (форма 3.1) на ___ листах;- записка по организации выполнения работ (форма 3.2) на ___листах;- Календарный план выполнения работ (форма 3.3) на __

листах; - сведения о деловой репутации Участника (форма 3.4) на __листах.

Руководитель организации __________________/_______________(ФИО)м.п. Дата_______________/____________________/

45


5.3.1 Ведомость объемов работ (Форма 3.1)

№ п/пПеречень услуг/перечень

дополнительных услуг

Единицы измерения

Фактич. Объем

Отнесение услуг к инновационной

продукции (да/нет)

1 2 3 4 512………

Примечание: Доля инновационной продукции в общей стоимости услуг1 составляет _____%

Руководитель организации __________________/_______________(ФИО)м.п. Дата /_____/

1 Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции утверждены приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 1 ноября 2012 г. № 1618

46


5.3.2 Записка по организации выполнения работ (Форма 3.2)

Описание подходов к выполнению работПримечание по заполнению:Участник должен представить в составе своей заявки описание

предлагаемых методов и организации выполнения работ, являющихся стандартом, применяемым и/или предлагаемым участником, а также описание предлагаемой технологии выполнения работ и системы управления качеством. Данные предложения должны соответствовать, а также учитывать требования к оказанию услуг настоящей документации. Предполагается, что данная форма будет подготовлена участником в произвольной форме в виде простого описания, включая следующие документы, но не ограничиваясь ими:

Записка по организации выполнения работ должна содержать краткое описание принципов организации выполнения работ.-…-…-…

Записка по технологии выполнения работ должна содержать краткое описание технологических решений.Записка должна содержать описание технологических процессов по видам услуг с учётом природно-климатических условий.

Записка по управлению качеством должна содержать описание предлагаемой структуры и системы обеспечения качества, предложения по контролю качества при выполнении работ.

- описание существующей в фирме системы обеспечения качества на предприятии;

- предложения по контролю качества и видам контроля качества при осуществлении данной работы;

- список персонала, ответственного за контроль качества услуг, с описанием функций его деятельности.

Местонахождение/удаленность от Заказчика:1. Производственной базы:_______________/_________________км.2. Представительства службы Исполнителя:____________/_____км.3. Представительства службы интерпретации:____________/_____км.4.

Руководитель организации __________________/_______________(ФИО)м.п. Дата ______/_____/

47


5.3.3 Календарный план выполнения работ (форма 3.3)

№ этапа

Наименование этапов выполнения работ по договору Срок выполнения работ

1. …

2. …

3 …

4 …


48


5.3.4 Сведения о деловой репутации Участника (Форма 3.4.)

Год Наименование контрагента, основание

и предмет спора

Место разбира-тельства

Наименова-ние судебного

органа

Оспаривае-мая сумма,

валюта

Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ

Участника

Руководитель организации __________________/_______________(ФИО)м.п. Дата_______________/____________________/

49


5.4.Анкета Участника (Форма 4)1

Приложение 3 к письму о подаче Заявки № _______ от «_____»__________ года.на участие в запросе предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З

№ n/n Наименование Сведения об Участнике1. Организационно-правовая форма и наименование фирмы

– Участника, дата регистрации1.1. Резидент/не резидент1.2. Субъект малого или среднего бизнеса1.3. Специализация Участника 2. Юридический адрес3. Почтовые адреса4. Фактический адрес5. Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на

должность единоличного исполнительного органа юридического лица, либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица

6. Телефоны Участника (с указанием кода города)7. Факс Участника

(с указанием кода города)8. Адрес электронной почты Участника, web-сайт

9. ИНН/КПП/ОГРН Участника10. Банковские реквизиты (наименование и адрес банка,

номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты

11. Учредители (перечислить наименование или организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)

12. Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса13. Свидетельство о внесении записи в Единый

государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (дата, номер, кем выдано)

14. Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона

15. Сведения о необходимости одобрения заключения сделки уполномоченными органами управления Участника/Заказчика

16. Сведения об отнесении организации к российским организациям малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации

17. Принадлежность к Компании Группы Газпром (принадлежит/ не принадлежит)

________________ Код «КГГ» ______________


1 Участники Запроса предложений заполняют приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указывать слово «нет».

50


5.5. Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (Форма 4.1)1

_______________________________________________(наименование организации, предоставляющей информацию)

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Информация о подтверждающих

документах (наименование,

реквизиты и т.д.)

ИНН ОГРН Наименование краткое

Код ОКВЭД

Фамилия, имя, отчество руководителя

Серия и номер документа,

удостоверяющего личность руководителя

№ ИНН ОГРН Наименование/ФИО

Адрес регистрац

ии

Серия и номер документа,

удостоверяющего личность (для

физического лица)

Руководитель/Участник/акционер/

бенефициар

Руководитель организации ____________________________________________/_______________(ФИО)м.п. Дата_________/________/

1 При заполнении названной таблицы необходимо учесть следующее:1. Все графы таблицы должны быть заполнены.

2. Цепочка собственников должна указываться вплоть до конечных бенефициаров. Под бенефициарами юридического лица следует понимать любых лиц, которые получают доход или иные преимущества или выгоды от участия в его уставном капитале, в том числе, юридически не являясь его акционерами (Участниками). 3. Информация о подтверждающих документах должна указываться по каждому собственнику с обязательным приложением подтверждающих документов.4. В графе «Руководитель/Участник/акционер/бенефициар» следует указывать, в каком качестве выступает упоминаемое в указанной графе лицо.5. В качестве документов, подтверждающих информацию, содержащуюся в графе «Руководитель/Участник/акционер/бенефициар», помимо ссылок на общедоступные источники могут использоваться:

- для подтверждения данных о руководителе - решение уполномоченного органа о его избрании/назначении;- для подтверждения данных об участии в уставных капиталах - выписки из реестра акционеров (для акционеров), выписки из Единого государственного реестра юридических лиц

(для Участников), решения органов власти о создании организаций (например, распоряжения, постановления Правительства Российской Федерации).В качестве общедоступного источника, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация, могут использоваться размещенные на

интернет-сайтах соответствующих обществ: ежеквартальные отчеты эмитентов, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах. При использовании таких источников в графе «Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)» указывается адрес интернет-сайта соответствующего общества и наименование документа.

В отношении Участников, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающими лидирующие позиции в соответствующих отраслях, требования о представлении Информации считаются исполненными при наличии информации об акционерах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении таких компаний в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных об акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация).

В отношении Участников, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, в графе «Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» допускается указание данных о бенефициарах (в том числе конечных) и акционерах, владеющих более 5 процентами акций (либо прямая ссылка на общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация). В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

51


5.6. Согласие на обработку и передачу своих персональных данных в

ОАО «Газпром» для последующей передачи в Минэнерго России, Росфинмониторинг и ФНС России (Форма 4.2).

«Наименование Участника запроса предложений»

Я _____________________________________________________________________

проживающий по адресу: _______________________________________________

паспорт серии___________№____________, выдан______________________________

___________________________________________________________________________________________(орган, выдавший паспорт / дата выдачи)

в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю ОАО «Газпром», зарегистрированному по адресу: 117997 г. Москва, ул. Наметкина 16, согласие на обработку и передачу своих персональных данных в ОАО «Газпром» для последующей передачи в Минэнерго России, Росфинмониторинг и ФНС России моих персональных данных.

Согласие вступает в силу со дня передачи мною в ОАО «Газпром» моих персональных данных и действует до окончания срока действия Заявки на участие в запросе предложений.

«___»__________20__г. _____________________________Дата подпись, расшифровка подписи

52


5.7.Справка о выполнении аналогичных договоров (Форма 5) Приложение 4 к письму о подаче Заявки № _______ от «_____»__________ года.на участие в запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З

Справка о выполнении Участником работ, аналогичных предмету Запроса предложений1 за 2009 г. – 2013 г. (Форма 5.1)№п/п

№ и предмет договора

Наименование заказчика,адрес и контактный

телефон/факс заказчика,контактное лицо

Сумма всего договора по завершении или на дату присуждения текущего

договора/ причитающейся доли

договорас НДС, руб.

Дата заключения/ завершения (месяц,

год, процент выполнения)

Роль (генподрядчик,

соисполнитель) и объем услуг по

договору, %

Сведения о претензиях заказчика к выполнению обязательств

Примечание2,Наличие прилагаемых отзывов от заказчиков

(есть/нет)


1 Участник Запроса предложений должен указать аналогичные Договоры ,в которых показаны соответствующие виды работ, а также самостоятельно выбрать те объекты, которые наилучшим образом характеризуют его опыт (не более 10 договоров). Одновременно Участник должен отразить те договора, работы по которым намечены на те же сроки, что и по предмету Запроса предложений.2 Участник может указать характер выполнения обязательств по договору и особые условия, существенные для Запроса предложений

53


Справка о наличии опыта раннее выполненных работ по аналогичным работам в системе ОАО «Газпром» за 2009 г. – 2013 г. (Форма 5.3).

Наименование, объем выполненных поставок/работ/услуг

Заказчик/№ договора Стоимость руб.

Начало-окончание выполнения

поставки/работ/услуг

…

…

…

…


54


5.8.Справка о материально-технических ресурсах1 (Форма 6)

Приложение 5 к письму о подаче Заявки № _______ от «_____»__________ года.на участие в запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З

№ п/п Наименование

Кол-во

Технические характеристики Право собственности

Назначение в отношении предмета Запроса

предложений

Техничес-кое

состояниеПримечание

1 2 3 4 5 6 71. Материально-техническая база2. Оборудование 2.1 …2.2 …

3Материально техническое

обеспечение:3.1 …3.2 …… …

4.Другие материально-технические

ресурсы, необходимые для выполнения работ по предмету запроса

предложений (перечислить)… …

Руководитель организации __________________/_______________(ФИО)м.п. Дата _______/______/____________

1 В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора. Кроме того, необходимо указать наличие программного обеспечения, баз данных, которые могут использоваться при выполнении работы.

55

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З5.9.Справка о кадровых ресурсах Участника (Форма 7)


Общие данные о кадровых ресурсах организации (Форма 7.1)

№п/п Наименование показателей

Кол-во человек, подразделения

2013- год

Кол-во человек, подразделения

2014 год1 2 3 41. Общее количество сотрудников Организации

1.1. Количество застрахованных лиц*1.2. Среднесписочная численность*2.--

*В соответствии с расчетом по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования


Справка о ключевом персонале Участника, ответственном за выполнение работ в рамках договора (Форма 7.2)

№п/п

Фамилия, имя, отчество сотрудника

Образование, квалификация,

аттестаты, сертификаты,

ученая степень, награды, участие в международных

проектах и др.

Должность Стаж работы в данной или аналогичной должности,

лет

Опыт выполнения

работ, оказания

услуг аналогичных

предмету Запроса

предложенийУправленческий персонал (руководство)1.2.Инженерно-технический персонал 1.2.Другие специалисты ответственные за оказание услуг1. Бурильщик2. Помощник

бурильщика3. Вышкомонтажник –

сварщик4. Вышкомонтажник –

электромонтер5. Электромонтер по

ремонту и обслуживанию

56

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/Зэлектрооборудования

6. Электросварщик ручной сварки

7. Бульдозерист8. ППУ


57


Биографическая справка на специалиста1 (Форма 7. 3)

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА СПЕЦИАЛИСТА

Наименование организации:Ф.И.О. сотрудника:Профессия: Должность:Дата рождения2:Стаж работы в организации: Гражданство:Описание текущих служебных обязанностей:Описание задания:[Более развернуто повторяет задание, указанное в таблице выше]Основные показатели квалификации:[Кратко изложить опыт и профессиональную подготовку сотрудника, имеющие значение для выполнения данного задания. Описать степень ответственности данного сотрудника при выполнении предыдущих заданий и указать даты и места выполнения аналогичных работ (не более половины страницы)]Образование:[Кратко описать образование, полученное Высшем учебном заведении и других специализированных учебных заведениях, с указанием названий учебных заведений, периодов учебы и присвоенных степеней (не более четверти страницы)]Сведения о трудовой деятельности:[Начиная с нынешней должности, перечислить в обратном порядке все прежние места работы. Перечислить все должности данного сотрудника после окончания вуза с указанием дат, названий места работы, официальных должностей и мест выполнения заданий. По возможности, привести отзывы заказчиков (не более трех четвертей страницы)]Подтверждение:Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что указанные выше биографические данные правильно описывают меня самого, мою квалификацию и мой опыт.___________________ Дата: _________[Подпись сотрудника] День, месяц, год_______________________[Полное имя сотрудника]


1 Данная форма заполняется по каждому работнику, который будет непосредственно привлечен Участником в ходе выполнения Договора.2 Если применимо.

58

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З5.10.Сведения о субподрядчиках/соисполнителях (Форма 8)3


№п/п

Наименование Место-нахождение,

адрес, телефон,

контактное лицо

Вид услуг Стоимость услуг (с НДС),

руб.

Процент от общей

стоимости выполняемых

работ по предмету закупки

Сведения об отнесении

организации к российским

организациям малого и среднего

бизнеса в соответствии с

законодательством РФ

1 2 3 4 5 6 7

ИТОГО:


3 Заполняется на всех субподрядчиков/соисполнителей, привлекаемых Участником Запроса предложений для оказания услуг, выполнения работ

59


5.11.Опись документов, содержащихся в Заявке на участие в запросе предложений (Форма 9)

Приложение 8 к письму о подаче Заявки № ______ от «_____»__________ года.на участие в запросе предложений № 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З

№№ п\п Наименование Количество

листовНомерастраниц

123…

Перечень документов, подтверждающих соответствие Участников квалификационным требованиям

123…

Перечень документов, подтверждающих правоспособность Участников123…

Перечень документов субподрядчиков/соисполнителей Участника (перечислить)……

Прочие документы (перечислить).……..ВСЕГО листов (количество пронумерованных, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица Участника листов, включая опись):

Руководитель организации __________________/_______________(ФИО)м.п. Дата _______/______/____________

60


5.12.Образец подтверждения кредитоспособности (платежеспособности) Участника (Форма 10)

Письмо - подтверждение банка Организатору

Мы, _______________________________________________, настоящим подтверждаем, наименование банка

что в случае признания заявки участника ____________________________________________, наименование организации участника Запроса предложений

представившего заявку на участие в запросе предложений № ____________________________________________________________________________, номер, наименование Запроса предложений

лучшей, готовы по ее просьбе выдать Вам безусловную, безотказную гарантию возврата аванса, полученного участником Запроса предложений, с которым заключен Договор.

Срок действия настоящего подтверждения истекает «____» ___________ 20___ года.

Данное письмо необходимо возвратить после истечения срока его действия или в случае, если заявка другого участника, представившего заявку на участие в запросе предложений, будет признана лучшей.

Гарантийное обязательство принимается в соответствии с правовыми нормами Российской Федерации.


*Предоставляется в случае если в информационной карте (п. 4.1.15) установлено требование о предоставлении указанного документа.

61


5.13.Образец гарантии выполнения условий Договора (Форма 10.1)Письмо банка Заказчику

Заказчик заключает с ____________________________________________________(наименование Участника запроса предложений)

Договор ________________________________________________________________________(предмет Договора)

__________________________________на сумму __________________ (_____________________________________________) рублей.

(цифрами, прописью)

В соответствии с условиями Договора вышеуказанная организация обязана представить Гарантийное письмо на сумму в размере ___% договорный цены.

Мы, _______________________________________, берем на себя не подлежащую отмене(наименование банка)

и независимую гарантию по выплате денежной суммы в размере: _____________________(________________________________________________) рублей

(цифрами, прописью)без каких бы то ни было возражений в соответствии с упомянутым выше Договором по вашему первому письменному требованию.

Все платежи по этому Гарантийному письму мы будем производить на

счет ____________________________ после поступления вашего письменного заявления (наименование Заказчика)

о том, что организация ___________________________________нарушила условия Договора. (наименование Участника запроса предложений)

Срок действия Гарантийного письма истекает «____»________20___ г.Платежи должны быть истребованы у нас до этого срока заказным письмом.

Вы обязаны возвратить это Гарантийное письмо после истечения установленного Договором срока выполнения Работ или использования всей денежной суммы.

Гарантийные обязательства принимаются в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

____________________________________________(подпись, М.П.)_____________________________(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

62


5.14.Образец гарантии возврата аванса (Форма 10.2)Письмо банка Заказчику______________________Вы заключили с ___________________________________________(дата заключения Договора) (наименование организации – Подрядчика)Договор ________________________________________________________________________

(предмет Договора)на сумму _____________________(__________________________________________) рублей.

(цифрами, прописью)

В соответствии с условиями Договора указанная организация получает сумму в размере _________% от суммы Договора в качестве аванса.

Мы, ____________________________________, берем на себя не подлежащую отмене(наименование банка)

и независимую гарантию по выплате денежной суммы в размере 100% аванса ________________________________(________________________________________________) рублей

(цифрами, прописью)без каких бы то ни было возражений в соответствии с упомянутым выше Договором по вашему первому письменному требованию.

Платежи по этому Гарантийному письму мы будем производить на

счет ______________________ после поступления вашего письменного заявления (наименование Заказчика)

о том, что организация ___________________________________нарушила условия Договора.(наименование организации – Подрядчика)

Гарантийные обязательства вступают в силу после поступления суммы аванса на счет Подрядчика.

Срок действия этого гарантийного письма истекает «___»_______20__г.

Платежи должны быть истребованы у нас до этого срока заказным письмом.

Вы обязаны возвратить нам это Гарантийное письмо после истечения срока его действия или использования всей денежной суммы.

Гарантийные обязательства принимаются в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

__________________________________________(подпись, М.П.)_____________________________(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

63


5.15.Направление на процедуру вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений (Форма 11)1.

ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ№ 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА «РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОИСКОВОЙ СКВАЖИНЫ №4

НИНЕЛЬСКОГО ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА»

Уважаемые господа!

Настоящим письмом_____________________________________________ (наименование организации)

направляет своего сотрудника _____________________________________ (Ф.И.О., должность)

на процедуру вскрытия конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений и доверяет ему ознакомиться с протоколом этой процедуры (действительно при предоставлении удостоверения личности).


1 Форма 11 не прикладывается к письму о подаче Заявки на участие в запросе предложений. Представителю Участника следует иметь направление при себе для участия в процедуре вскрытия конвертов.

64


Приложение 1к Документации о запросе предложений№ 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙНА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА


№ 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З

Проект договора

65


Договорна выполнение работ по ликвидации поисковой скважины № 4

Нинельского лицензионного участка

город Ноябрьск «____» ____________ 2014 года

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ноябрьск», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Константина Владимировича Степового, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

____________________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________________________ , действующего на основании ____________________________________________________ , с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора.1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по ликвидации поисковой скважины № 4 Нинельского

лицензионного участка (далее по тексту – «работы»), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке предусмотренным условиями настоящего Договора.

1.2. Перечень и содержание работ, выполняемых Исполнителем по Договору, согласованы Сторонами в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), которое является неотъемлемой частью Договора.

1.3. Исходные данные, необходимые Исполнителю для выполнения работы по Договору, должны быть переданы Заказчиком Исполнителю по акту приема-передачи, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами.

2. Срок выполнения работ.2.1. Срок выполнения работ, предусмотренных условиями настоящего Договора, устанавливается с момента

заключения Договора по «31» мая 2015 года и более детально согласован Сторонами в Календарном плане на выполнение работ, являющемся Приложением № 2 к настоящему Договору.

2.2. Исполнитель по письменному согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы.

3. Права и обязанности Сторон.3.1. Исполнитель обязуется:3.1.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение работ в соответствии с условиями настоящего

Договора, а также с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, иными обязательными правилами, а также требованиями, содержащимися в Техническом задании и в исходных данных, переданных Исполнителю согласно пункту 1.3. Договора.

3.1.2. Выделить для выполнения квалифицированный персонал, обладающий соответствующими опытом и профессиональными знаниями и навыками, а также технические, организационные и финансовые средства, необходимые и достаточные для надлежащего выполнения работ.

3.1.3. Приостановить выполнение работ и в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом Заказчика, если при выполнении работ по Договору обнаружится невозможность достижения запланированных результатов, либо выявится нецелесообразность продолжения работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя. В этом случае Стороны обязаны в течение 10 (десяти) дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ полностью или частично. В случае прекращения Договора Заказчик обязуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации уплатить Исполнителю стоимость выполненного и принятого объема работ по акту приемки выполненных работ при условии представления Исполнителем надлежаще оформленных результатов выполненных работ.

3.1.4. До начала работ заключить договор с ООО «Газпром газобезопасность», предусматривающий ликвидацию нефтегазопроявлений;

3.1.5. После определения состояния цементного камня и эксплуатационной колонны составить, согласовать с Заказчиком и утвердить в территориальном органе Ростехнадзора план изоляционно-ликвидационных работ.

3.1.6. Выполнять обоснованные требования и предписания представителя Заказчика (супервайзера).3.1.7. Обеспечить выполнение своим персоналом правил внутреннего трудового распорядка,

установленного на объекте выполнения работ, соблюдение правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей природной среды в соответствии с действующими в ОАО «Газпром» нормативными документами, в том числе требованиями Политики ОАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности (Приложение № 8 к Договору) и Положения о порядке допуска и организации безопасного производства работ сторонними организациями на объектах, эксплуатируемых ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (Приложение № 9 к Договору).

3.1.8. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в состав выполняемых работ, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству.

3.1.9. Не передавать документацию, полученную в ходе исполнения настоящего Договора третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

66


3.1.10. С момента получения соответствующего требования Заказчика, безвозмездно устранять выявленные недостатки в работе или в течение 10 (десяти) рабочих дней возмещать Заказчику расходы, который последний должен будет понести для устранения недостатков силами Заказчика или третьих лиц.

3.1.11. Обеспечивать своевременную квалифицированную помощь при предъявлении к Заказчику требований, связанных с выполненной работой.

3.1.12. Ежедневно до 8:00 местного времени по согласованной форме передавать Заказчику, по указанным им адресам электронной почты, сводку по ликвидационным работам на скважине.

3.1.13. В 15-дневный срок по окончании работ предоставить Заказчику оригиналы документов по ликвидации скважины на бумажных носителях в 2-х экземплярах и на электронном носителе в 2-х экземплярах (CD – диск).

3.1.14. В связи с функционированием у Заказчика системы экологического менеджмента Подрядчик обязан ознакомить свой персонал, а также субподрядные организации с Экологической политикой ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (Приложение № 7 к Договору), а также обеспечить соответствие своих действий по исполнению настоящего Договора Экологической политике ООО «Газпром добыча Ноябрьск», процедурам и требованиям системы экологического менеджмента СТО СЭМ 14001.06-2011 «Порядок взаимодействия с поставщиками и подрядчиками в системе экологического менеджмента ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

3.1.15. За свой счет обеспечивает своих работников и представителей Заказчика (супервайзеров) временным жильем на период выполнения работ по Договору, обеспечивает их бытовое, санитарно-гигиеническое, медицинское обслуживание и перевозку к месту выполнения работ и обратно до базового города.

3.1.16. Незамедлительно извещает Заказчика в письменном виде об изменениях своих банковских и иных реквизитов, указанных в настоящем договоре или представленных Заказчику иным способом.

3.2. Исполнитель вправе:3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ.3.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных и принятых Заказчиком по Договору работ.3.2.3. По письменному согласованию с Заказчиком для выполнения части работ, определенных Договором,

может привлекать сторонние организации, указанные в Заявке на участие в конкурентной закупке согласно условиям документации о запросе предложений в качестве планируемых подрядных организаций. Несет ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения Работ такими организациями, за наличие у последних необходимых лицензий и разрешений, а также соблюдение ими режима конфиденциальности в ходе выполнения работ. Субподрядные договоры должны быть заключены не позднее 45 (сорока пяти) дней до начала Работ. После получения согласования, Подрядчик письменно информирует Заказчика о заключении договоров с субподрядчиками (вплоть до организаций - исполнителей работ) по мере их заключения. Информация должна содержать все данные о договоре - наименование и адрес Субподрядчика, объемы, виды, сроки выполнения Работ и т.д. В случае некачественного выполнения работ и/или несоблюдения Субподрядчиком сроков выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика его замены.

В случае непредставления сведений согласно условиям Документации о запросе предложений о привлекаемых сторонних организациях для производства части работ по Договору, Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (Субподрядчиков) и выполняет работы лично (собственными силами).

3.3. Заказчик обязуется:3.3.1. Предоставить Исполнителю документацию и информацию, необходимые для надлежащего выполнения

работ, «Групповой рабочий проект на ликвидацию, консервацию и расконсервацию скважин № 1 и № 4 Нинельского месторождения», ООО «ВКТБ плюс», 2008г., а также допускать представителей Исполнителя на объект выполнения работ.

3.3.2. В случае отсутствия замечаний и претензий к качеству выполненных работ, принять от Исполнителя фактически выполненные работы по актам приемки выполненных работ, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.3.3. Производить оплату за выполнения работы на основании актов приемки выполненных работ при условии своевременного предоставления надлежащим образом оформленных счетов-фактур.

3.4. Заказчик имеет право:3.4.1. Осуществлять контроль и технический надзор соответствия выполненных работ требованиям технической

документации и нормативных документов.3.4.2. Приостанавливать ход работ при условии нарушения работниками Исполнителя требований правил

охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, при ухудшении качества работ.3.4.3. Производить контрольные проверки (замеры) выполненных Исполнителем объемов работ, в том

числе и после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Для проведения контрольной проверки (замера) объемов выполненных работ Исполнитель, в соответствии с полученным уведомлением Заказчика, направляет своего представителя. В случае неприбытия представителя Исполнителя контрольная проверка (замер) производится Заказчиком с участием сторонней организации, имеющей опыт работы не менее 3 (трех) лет в проведении контрольных проверок (замеров) результатов выполненных работ.

4. Порядок сдачи и приемки выполненных работ.4.1. Выполнение работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с требованиями Технического

задания.4.2. Заказчик принимает выполненные работы на основании актов приемки выполненных работ - форма

№ 2, формы № 3, ГРР-3 в 3 (трех) экземплярах до 25 (двадцать пятого) числа отчётного месяца, оформленные в

67


соответствии с требованиями действующего законодательства. Форма ГРР-отчет предоставляется Заказчику после выполнения всего объема работ (Приложение № 4 к настоящему Договору).

4.3. Заказчик после получения актов приемки выполненных работ - формы № 2, формы № 3, ГРР-3 и ГРР-отчет рассматривает их в течение 10 (десяти) календарных дней. При отсутствии недостатков в работах Заказчик подписывает акты приемки выполненных работ и возвращает Исполнителю 1 (один) экземпляр указанных актов.

4.4. При обнаружении недостатков в работах Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания актов приемки выполненных работ с указанием перечня и сроков устранения недостатков. В этом случае недостатки подлежат устранению Исполнителем собственными силами и средствами, в сроки, указанные Заказчиком. После устранения недостатков Исполнитель направляет на подписание Заказчику новый акт приемки выполненных работ.

5. Стоимость работ и порядок расчетов.5.1. Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора, в соответствии с Протоколом №

______________ от «___» ___________ 2014 года заседания комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений, составляет ____________ рублей ___ копеек (в скобках указывается сумма прописью), включая НДС 18% - ____________ рублей ___ копеек (в скобках указывается сумма прописью) и включает в себя вознаграждение и все затраты Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по Договору, в т.ч. прохождение необходимых экспертиз, налоги, сборы, и другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на дату подписания Договора, а также инфляционные ожидания и финансовые риски.

5.2. Оплата выполненных работ производится путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ, при условии наличия надлежащим образом оформленного счета-фактуры.

5.3. Счет-фактура предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ, но не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. Счет-фактура должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6. Ответственность Сторон.6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.6.2. В каждом случае возникновения претензий третьих лиц на результаты работ по настоящему

Договору Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненные такими претензиями убытки в полном объеме.6.3. Стоимость работ, указанная в пункте 5.1. настоящего Договора, включает в себя все расходы

Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора, в том числе стоимость расходных материалов, командировочные и транспортные расходы, а также иные сборы, налоги и обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, является окончательной и не подлежит изменению в случае неправомерного использования Исполнителем права на освобождение от НДС.

6.4. За нарушение Исполнителем начального и/или конечного срока выполнения работ (в том числе отдельных этапов, предусмотренных Договором) Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в виде уплаты неустойки в размере 0,5% от стоимости не выполненных в срок работ (отдельного этапа) за каждый день просрочки. При этом Заказчик вправе удержать сумму неустойки при расчетах с Исполнителем за выполненные работы (в том числе за отдельные этапы работ).

6.5. За нарушение (неисполнение или ненадлежащее выполнение) Исполнителем обязательств по настоящему Договору, не носящих денежных характер, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение.

6.6. В случае, если Исполнителем будет допущена просрочка в передаче Заказчику результатов работ в целом или отдельного этапа на срок, превышающий 30 (тридцать) дней, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор и потребовать от Исполнителя возврата всех уплаченных по Договору сумм, возмещения убытков и уплаты неустойки в размере 50% от суммы Договора.

6.7. За каждый случай привлечения Исполнителем соисполнителей (специалистов, экспертов) без предусмотренного Договором согласования с Заказчиком, Исполнитель уплачивает неустойку в размере 5% от стоимости работ по настоящему Договору.

6.8. В случае если Исполнитель выставил (под словом «выставил» подразумевается «изготовил и передал») Заказчику счет-фактуру с нарушением срока, установленного пунктом 3 ст. 168 НК РФ, либо выставил счет-фактуру, содержание которого не соответствует ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета, указанных выше.

6.9. За неисполнение обязанности, предусмотренной пунктом 3.1.16. Договора, повлекшей возврат произведенного Заказчиком во исполнение настоящего Договора платежа, Исполнитель несет ответственность в виде уплаты Заказчику штрафной неустойки в размере 10% от суммы возвращенного платежа.

6.10. В случае просрочки в оплате выполненных работ, Заказчик несет ответственность в виде уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами, указанные в ст. 395 Гражданского кодекса Российской

68


Федерации, при этом размер процентов ограничивается периодом взыскания, - Заказчик уплачивает проценты за пользование чужими денежными средствами за период не более 30 (тридцати) дней просрочки платежа. Указанные проценты взыскиваются по решению суда.

7. Условия конфиденциальности.7.1. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности

полученных результатов работ, включая мероприятия по охране документации и материалов, ограничению круга лиц, допущенных к информации, и заключению с ними Соглашений о конфиденциальности.

7.2. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика заключить с ним соглашение о конфиденциальности. В случае отказа Исполнителя заключить такое соглашение в редакции Заказчика, последний вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем письменного уведомления об этом Исполнителя.

7.3. Исполнитель обязуется без письменного разрешения Заказчика не публиковать, не разглашать и не сообщать третьим лицам сведения о результатах работ, полученных в ходе исполнения обязательств по Договору, а также иные относящиеся к ним конфиденциальные сведения.

7.4. Передача и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального характера осуществляется в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением о конфиденциальности.

7.5. Обязанности и использование Сторонами по настоящему Договору информации, составляющей коммерческую тайну, и иных сведений конфиденциального характера осуществляется в соответствии с заключенным между Сторонами соглашением о конфиденциальности.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по

настоящему Договору, если это неисполнение обусловлено наступлением обстоятельств неопределенной силы, к которым относятся - стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты, вступление в силу нормативных актов законодательной и исполнительной власти, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по Договору или иные обстоятельства, не зависящие от волеизъявления Сторон и возникшие после подписания Договора.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства или часть обязательств по Договору по причинам возникновения обстоятельств неопределенной силы, обязана известить в письменной форме другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала этих действий.

8.3. Факты, изложенные в извещении, должны быть подтверждены уполномоченными государственными органами власти.

8.4. При наступлении вышеперечисленных обстоятельств, по соглашению Сторон, срок выполнения Сторонами своих обязательств может быть перенесен соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их последствия.

9. Порядок разрешения споров.9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по

возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.9.2. Соблюдение Сторонами досудебного претензионного порядка урегулирования споров признается

обязательным. Срок рассмотрения претензий – не более 30 (тридцати) дней.9.3. В случае недостижения соглашения путем переговоров все споры, разногласия или требования,

возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ямало-Ненецкого автономного округа.

10. Порядок и последствия расторжения Договора.

10.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в любое время по письменному соглашению Сторон и считается расторгнутым с момента заключения такого соглашения Сторонами, если иное прямо не предусмотрено в самом соглашении о расторжении.

10.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Исполнителю стоимость фактически выполненного и принятого объема работ по акту сдачи-приемки. В данном случае Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем уведомления об отказе от исполнения Договора, если иной более поздний срок не указан в уведомлении. При неполучении Исполнителем уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом местонахождении Исполнителя, с изменением наименования, реорганизацией последнего, Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком уведомления об отсутствии Исполнителя по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи и т.п. Упущенная выгода, связанная с расторжением Договора, Исполнителю не возмещается.

11. Заключительные положения.

69


11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2015 года (включительно), а в части расчетов – до полного их исполнения. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Заказчика и Исполнителя, возникшим с «___» _________20__ года.

11.2. Право использования результатов выполненных работ по настоящему Договору принадлежит Заказчику. Все материалы и информация, полученные Исполнителем в ходе работ по Договору являются собственностью Заказчика и подлежат передаче последнему при сдаче-приемке выполненных работ. Исполнитель не имеет прав на использование материалов, информации по настоящему Договору в отношениях с третьими лицами.

11.3. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных), и в исполнительных органах Исполнителя, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты [email protected], [email protected] или на электронном носителе в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения письменного уведомления Заказчика об отказе исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

11.4. Переход возникших из настоящего Договора прав требований к Заказчику, зачет встречных требований без письменного согласия последнего не допускается. Уступка прав требований, зачет встречных однородных требований к Заказчику оформляется 3-х сторонним договором.

11.5. Документы (кроме актов приемки выполненных работ и счетов-фактур), передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу до поступления Сторонам подлинников документов.

Документы (кроме актов приемки выполненных работ и счетов-фактур), подписанные Стороной во исполнение Договора с использованием аналога собственноручной подписи, а именно с помощью факсимильного воспроизведения подписи или электронно-цифровой подписи, имеют полную юридическую силу.

11.6. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

11.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:Приложение № 1 – Техническое задание.Приложение № 2 – Календарный план.Приложение № 3 – Шкала штрафов.Приложение № 4 – Расчет стоимости работ.Приложение № 5 – Образцы отчетных документов.Приложение № 6 – Положение о взаимодействии между ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и организациями

технологического контроля (супервайзинга) при проведении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ликвидации скважин на объектах ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Приложение № 7 – Экологическая политика ООО «Газпром добыча Ноябрьск».Приложение № 8 – Политика ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в области охраны труда, промышленной и

пожарной безопасности.Приложение № 9 - СТО СЭМ 14001.06-2011 «Порядок взаимодействия с поставщиками и подрядчиками в

системе экологического менеджмента ООО «Газпром добыча Ноябрьск».Приложение № 10 – Положения о порядке допуска и организации безопасного производства работ

сторонними организациями на объектах, эксплуатируемых ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

12. Юридические адреса и подписи Сторон.«Исполнитель»: _______________________________________________________________

Юридический адрес: __________________________________________________________________ИНН _____________________________________ / КПП ____________________________________ОГРН _______________________ / ОКПО ____________________ / ОКВЭД ___________________р/счет: __________________________________________ в __________________________________к/счет: __________________________________________ / БИК ______________________________телефон/факс: ________________________________________________________________________

«Заказчик»: ООО «Газпром добыча Ноябрьск»Юридический адрес: 629806 РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Республики, 20Почтовый адрес: 629806, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Республики, 20ИНН 8905026850 / КПП 997250001 / ОГРН 1028900706647р/счет: 40702810700489020565 в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в г. Сургутек/счет: 30101810400000000721 / БИК 047144721телефон / факс: (3496) 36-37-36, 36-37-35, 36-85-14е-mail: [email protected]

Подписи уполномоченных лиц:

«Исполнитель» «Заказчик»

70

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]


________________________________________________________

________________ /____________/

Генеральный директорООО «Газпром добыча Ноябрьск»

_________________ К.В. Степовой

71

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/ЗПриложение № 1

к договору № ____________ от «____» ____________ 2014 года

«Исполнитель»________________________

__________________________

________________ /____________/

«Заказчик»Генеральный директор

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

_________________ К.В. Степовой

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работыпо ликвидации поисковой скважины № 4 Нинельской лицензионного участка

1. Область примененияНинельский лицензионный участок ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (лицензия СЛХ 02277НЭ,

действительна до 31.10.2030г.), в пределах которого планируется ликвидация поисковой скважины №4 Нинельской площади. Участок расположен в в Красноселькупском районе ЯНАО. Поисковая скважина №4 Нинельской площади расположена на расстоянии 280 км от г. Губкинского, в 92км от бетонной автодороги Харампур.

2. Основание для выполнения работы

Уточненное Геологическое задание на 2014-2017 годы.

3. Целевое назначение работ Основной целью данной работы является Ликвидация скважины по категории IV, пункту «в», согласно

п.п.2.1.4. «Инструкции о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов» РД 08-492-02, как скважина, законсервированная в ожидании организации добычи, срок консервации которой составил 10 лет и в ближайшие 5 лет не предусмотрен ввод в эксплуатацию.

4. Основные задачи 4.1. Получение разрешительной документации на проезд через пост Харампурский пост ОАО

«Роснефть».4.2. Комплекс работ по строительству и содержанию зимника:- подготовительный этап, завоз необходимой техники и материалов;- прокладка следа по трассе зимника;- проминка дороги (длина 92 км, ширина 6 м);- содержание зимника.4.3. Строительство и содержание временной базы и склада ГСМ на период выполнения работ.4.4. Мобилизация бурового оборудования, бригадного хозяйства и автономных источников

электроснабжения.4.5. Монтаж передвижного агрегата, бригадного хозяйства и автономных источников

электроснабжения, оборудование устья ПВО.4.6. Бурение временной артезианской скважины с целью добычи подземных вод для проведения работ

по расконсервации, ликвидации скважины. 4.7. Подготовительные работы к расконсервации и ликвидации скважины.4.8. Опрессовка скважины. Оборудование устья скважины противовыбросовым оборудованием и

проведение его опрессовки давлением, равным давлению опрессовки эксплуатационной колонны с составлением акта опрессовки.

4.9. Спуск НКТ с шаблоном (диаметр шаблона выбирается исходя из наименьшего внутреннего диаметра эксплуатационной колонны) до искусственного забоя. При необходимости произвести промежуточные промывки. На забое произвести промывку скважины на протяжении не менее двух циклов.

72

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З4.10. Если скважина заполнена солевым раствором, то необходимо произвести замену на буровой

раствор с плотностью, соответствующей п. 2.7.3.3. ПБ в НГП (ПБ 08-624-03). При необходимости произвести глушение скважины.

4.11. Проведение комплекса ГИС для определения состояния эксплуатационной колонны, наличия заколонных перетоков.

4.12. Разбуривание установленных ранее мостов и нормализация забоя до глубины 3126м.4.13. Произвести установку цементных мостов (количество и интервалы установки выбираются

согласно плану изоляционно-ликвидационных работ, разработанным в соответствии с проектом на ликвидацию скважин для данной площади или месторождения с учетом требований Инструкции о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов, составленному по результатам технического освидетельствования скважин) РД 08-492-02.

Цементные мосты устанавливаются в соответствии с настоящим проектом и с учетом "Методики расчета операций по установке цементных мостов в нефтяных и газовых скважинах", ВНИИКРнефть, 1971г. Интервалы установки и высота цементных мостов выбирается на основании «Инструкции о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов», РД 08-492-02.

Наличие цементного моста и его прочность проверяются разгрузкой бурильного ин-струмента или колонны НКТ на 4-6 т. Установленные в обсадной колонне цементные мосты, кроме того, испытываются методом гидравлической опрессовки.

4.14. Закачка незамерзающей жидкости в интервал от «головы» верхнего цементного моста до устья скважины незамерзающей жидкостью (нефть, дизельное топливо и т.п.)., демонтаж устьевого оборудования, установка цементной тумбы размером 1x1x1 м с репером высотой не менее 0,5 м и металлической таблицей.

4.15. Демобилизация оборудования, техники, жилых балков и т.д.4.16. Рекультивация территории (планировка).4.17. Сдача материалов по ликвидации скважины в геологический отдел ООО «Газпром добыча

Ноябрьск»: ликвидационное дело скважины в 2-х экземплярах и в 2-х экземплярах на электронном носителе (DVD, CD).

5. Общие сведения о районе работ5.1. Общие сведения

Наименование данных, единица измерения Значение, (текст, название, величина)

Месторождение (площадь) Нинельское

Номер нефтерайона 26-В

Административное расположение:

- страна Россия

- область (край, округ) Тюменская область (Ямало-Ненецкий автономный округ)

- район Красноселькупский

Температура воздуха

- среднегодовая, 0С -4

- наибольшая летняя, 0С +37

- наименьшая зимняя, 0С -58

Максимальная глубина промерзания грунта, м 3-5

Продолжительность отопительного периода, сутки 277

Преобладающее направление ветров Зимой - Ю-ЮЗ; летом - С, СЗ

Скорость ветра, м/с 3-4

Многолетнемерзлые породы, м 0-360

73


Сведения о площадке строительства буровойТаблица 1.7.2.

Наименование Значение

Рельеф местности Равнина

Состояние местности Болотистая

Толщина снежного покрова, см 0-100

Толщина почвенного покрова, см 0-30

Растительный покров Ель, лиственница,сосна, кедр

Группа и состояние грунтов Мокрый

5.3. Характеристика подъездных дорог

Тип дорог Протяженность, км Примечание

Шоссе (бетонка, асфальт) от г. Губкинский до грунтовой дороги 182 Бетонка, асфальт

Грунтовая (зимник) 92 Грунт

5.4. Сведения о магистральных дорогах и водных транспортных путях

Протяжен-ность, км

Характер покрытия Ширина, м Высота, м Характеристика дороги

182 Асфальт 8,0 1,0 Шоссе92 Грунт 6,0 0,5-1,0 Грунтовая (зимник)

5.5. Размер отводимых во временное пользование земельных участков

Назначение участка Размер, м2 Источник нормы отвода земель

Агрегат 3600 СН 459-74Технологическая 2000 СН 459-74Жилой поселок 500 СН 459-74

5.6. Источник и характеристики водо и энергоснабжения, связи и местных строительных материалов

Название вида снабжения Источник заданного вида

снабжения

Расстояние до буровой

Характеристика водо и энергопривода, связи и

стройматериалов

74

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/ЗГлавный привод Дизельный буровая

Водоснабжение Водная скважина до 100 м ТрубопроводD=73 мм

Пароснабжение ПКН-1С (1 котел) и ППУ-

3М (1 в работе, 1 резерв)

буровая Произв. 1 т пара/час

Связь Радиотелефон 485 км Мощность до 200 Вт

Строительные и монтажные работы

АСДА-100 буровая 100 кВт

Подготовительные работы АСДА-100 буровая 100 кВт

Работы по ликвидации, консервации и расконсервации

АСДА-100 буровая 100 кВт

Местные стройматериалы:Лесоматериалы С территории

буровойбуровая L до 10 м

d до 300 мм

Карьерные материалы Карьер 65 км Мелкозернистый карьерный песок

5.7. Геокриологическая информация

4.1. Интервал залегания ММП, м - 3604.2. Глубина залегания нейтрального слоя, м - 0,7-2,04.3. Естественная температура мерзлых пород на глубине нейтрального слоя, 0С - -24.4 Глубина залегание нулевой изотермы, м - 3604.5. Распределение температуры, льдистости, таликов, глин в мерзлой толще: Глубина, м Температура, 0С Льдистость, % Интервалы

консолидированных глин, м

Интервалы межмерзлотных таликов, м

0 – 4545 – 110110 – 150150 – 360

-1+0,5-0,5

-2 – 0

10 – 20-

5 – 100 – 10

нетнет

110 – 150нет

нет45 – 110

нетнет

4.6. Температура фазового перехода воды в лед, 0С - -14.7. Засоленность пластовой воды в интервале ММП, г/л – 0,1 – 0,24.8. Предел прочности мерзлых пород на разрыв, МПа – 14

5.8. Сведения о градиентахИнтервал, м Градиенты

От (верх) до (низ) пластового давления, МПа/м

гидроразрыва пород, МПа/м

горного давления,

МПа/м

Геотермический, 0С/100м

01102304054859901120

11023040548599011201925

0,0100,0100,0100,0100,0100,01070,010

0,01570,01590,01620,01620,01680,01700,0175

-0,01830,01860,01870,01950,01960,0201

Зона ММПЗона ММПЗона ММП

3.53.53.53.5

75

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З192520652465282029403075

206524652820294030753200

0,0100,0100,0100,01070,01070,0107

0.01760,01780,01810,01830,01840,0187

0,02020,02050,02080,02100,02110,0215

3.53.53.53.53.53.5

5.9. Сведения о продуктивных пластахИндекс пласта Интервал залегания Тип коллектора Тип

флюидаПроницаемос

ть, мДКоэффициент аномальности

от до

1 2 3 4 5 6 7Т

Ю1

Ю2-4

102529503045

106530203200

ПоровыйПоровыйПоровый

ГазНефтьНефть

0,5-3000,5-500,5-50

1,071,071,07

5.10. Техническое состояние ствола скважины:Направление 426 мм – 99 м, зацементировано до устья (по факту);Кондуктор 324 мм – 493 м, зацементирован до гл. 79 м от устья (по данным АКЦ), опрессован давлением на 110,5 атм - герметичен, цементное кольцо за кондуктором опрессовано давлением на 40 атм – герметично;Техническая колонна 245 мм – 1342 м, зацементирована до гл. 58 м от устья ( по данным АКЦ), опрессована давлением на 167 атм – герметична, цементное кольцо за тех.колонной опрессовано давлением на 50 атм - герметично;Эксплуатационная колонна 168 мм – 3150 м, зацементирована до гл. 16,8 м от устья (по данным АКЦ), опрессована давлением на 225 атм, снижением уровня на 1000м - герметична.

В скважине проведено испытание 3-х объектов:1объект - пласт Ю2, тюменская свита, интервал 3063,0-3069,0м. Получен не переливающий приток минерализованной воды уд. веса 1,017 г/см3 с общей минерализацией 14,65г/л с небольшим содержанием газа Qж = 8,81 м3/сут при Рср.заб 258,7атм. Рпл=306,6 атм (расч) Тпл=+920С. 2-й объект – пласт Ю1

4,сиговская свита, интервал 2993,5-2997,5 м, 3001,0 – 3003,0 м. В инт. 2993.5 – 2997,5м перфорация проведена зарядами ПК-105/40 отв. – получен приток фильтрата р-ра Qж = 0,33 м3/сут при Нср.дин=972,5м с пленкой нефти. Интенсификация: повторная перфорация инт. 2993,5 – 2997,5 м – ПКС-105/40отв+ПГД-БК – 43кг – получен непереливающий приток нефти уд.веса 0,7825г/см3 дебитом 2,9 м3/сут при Рср.заб=218,8 атм. Интенсификация: повторная перфорация 2993,5-2997,5м – ЗПКС-100/48 отв+ПГД-БК – 86 кг – получен приток безводной нефти уд. Веса 0,7825г/см3. На 4мм/шб Qн-4,15м3/сут при Рзаб=256,8 атм, Ртр=5атм, Рзтр=40атм ГФ=290м3/м3, КВД: Рпл=299,5атм, Ртр=33атм, Рзтр=42атм, Тпл=+900С. Дострел инт.3001,0-3003,0 м –ПР-42С/40отв. получен приток нефти и пластовой воды Qж = 5,2 м3/сут при забойном давлении 280,7атм. 3-й объект - пласт Ю1

2, сиговская свита, интервал 2962,0 – 2971,0 м, перфорация проведена зарядами ПРК-42С/180отв Получен приток пластовой воды с минерализацией 7,94г/л Qж = 0,44м3/сут при депрессии 90,6 атм. Интенсификация: повторная перфорация инт. 2962-2971 м зарядами ПК 105/90 отв. + ПГД-БК – 96 кг при Рср.заб = 215,75 атм Qж = 0,47м3/сут.Скважина в эксплуатацию не вводилась.Цементные мосты установлены в интервалах:3089,0-3040,0м – испытан на герметичность избыточным давлением 225атм., снижением уровня 1000м – герметичен;3020,0-2980,0м – испытан на герметичность избыточным давлением 225атм., снижением уровня – герметичен;2980,0 – 2912м – испытан на герметичность избыточным давлением 225 атм., снижением уровня 900м - герметичен. НКТ извлечены из скважины полностью.

6. Требования к результатам работ6.1. Способность самостоятельно выполнить комплекс работ по строительству и содержанию зимника. Привлечение субподрядных организаций допускается по согласованию с заказчиком.

76

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З6.2. Исполнитель должен обеспечить соблюдение требований Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды;6.2. Исполнитель должен заключить договор с ООО «Газобезопасность» на сопровождение бурения, испытания и ликвидацию нефтегазопроявлений;6.3. Исполнитель должен самостоятельно выполнить комплекс работ по ликвидации скважины без технического содействия со стороны Заказчика;6.4. Работы по ликвидации поисковой скважины №4 Нинельской выполняются в соответствии с «Групповым рабочим проектом № 231-Г на ликвидацию, консервацию и расконсервацию скважин №1 и 4 Нинельского месторождения» (разработчик ООО «ВКТБ плюс» г. Нижнивартовск 2008г.); инструкцией «О порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов», РД 08-492-02; планом изоляционно-ликвидационных работ, согласованным с Ростехнадзором; федеральными нормативными актами в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны недр. 6.5. По завершению работ ликвидационное дело скважины (в 2-х экземплярах на бумажных носителях – оригиналы, в 2-х экземплярах на электронных носителя – компакт-диски) оформляется в соответствии с РД 08-492-02 для предоставления в территориальные органы Ростехнадзора и получения акта о ликвидации скважины.

7. Информационное обеспечение Заказчик, на время производства работ, передает Исполнителю «Групповой рабочий проект № 231-Г на

ликвидацию, консервацию и расконсервацию скважин №1 и 4 Нинельского месторождения» (разработчик ООО «ВКТБ плюс» г. Нижнивартовск 2008г.), материалы по геофизическим исследованиям, выполненные на скважине; материалы дела скважины.

8. Порядок сдачи-приемки результатов работПо завершению этапов по Календарному плану (Приложение №2 к Договору) Исполнитель

представляет Заказчику: Ликвидационное дело скважины (в 2-х экземплярах на бумажных носителях – оригиналы, в 2-х

экземплярах на электронных носителя – компакт-диски) оформляется в соответствии с РД 08-492-02 для предоставления в территориальные органы Ростехнадзора и получения акта о ликвидации скважины.

Начальник геологического отделаООО «Газпром добыча Ноябрьск» С.П. Безъязыков

77


к договору № _____________ от «___» __________ 2014г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН выполнения работы

«Работы по ликвидации поисковой скважины №4 Нинельского лицензионного участка»

№ этапа

Наименование этапов выполнения работ по договору

Срок выполнения работ

Объем выплат в % от суммы

договора с НДС (18%)

1. Строительство и поддержание зимника. С момента заключения

договора -

30.04.2015г.

45

2.

Мобилизация бурового оборудования, бригадного хозяйства и автономных источников электроснабжения.

01.02 2015г. - 08.02.2015г.

17,5

Монтаж передвижного агрегата, оборудование устья, ПВО.

09.02.2015г. – 15.02.2015г.

Бурение временной артезианской скважины с целью добычи подземных вод для производства работ по расконсервации и ликвидации поисковой скважины.

16.02.2015г. –

20.02.2015г.

Подготовительные работы к расконсервации скважины (опрессовка приустьевой части колонны через выкидные линии ПВО, расстановка оборудования и спецтехники, приготовление технологического раствора).

21.02.2015г. –

28.02.2015г.

3.

Расконсервация скважины (спуск бурильной колонны, замена скважинной жидкости на технологический раствор, разбуривание установленных цементных мостов, (нормализация забоя до гл. 3126м, (ЦКОД 3128м)), промывка, при необходимости – глушение.

01.03.2015г. –

20.03.2015г.

20ГИС (определение технического состояния эксплуатационной колонны, наличие перетоков)

21.03.2015г. –

23.03.2015г.Установка необходимого количества цементных мостов согласно плану изоляционно-ликвидационных работ, определение наличия, кровли и прочности цементных мостов разгрузкой бурильного инструмента (НКТ) и опрессовкой с оформлением соответствующих актов.

24.03.2015г.-

31.03.2015г.

Демонтаж передвижного агрегата. 01.04.2015г. -

07.04.2015г.Оборудование устья скважины заглушкой (или глухим фланцем с вваренным патрубком и вентилем), установленной на кондукторе (технической колонне). Установка на устье скважины бетонной тумбы с

08.04.2015г. –

15.04.2015г.

78

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З4. репером. 15

Демобилизация оборудования, жилых вагончиков, техники и т.д.

16.04.2015г.-

24.04.2015г.Рекультивация (планировка) территории, ликвидация временной артезианской скважины.

25.04.2015г. –

30.04.2015г.5. Сдача документации по скважине, получение

Акта о ликвидации согласованного с Ростехнадзором.

01.05.2015г.-

30.05.2015г.2,5

От Заказчика От Исполнителя

Генеральный директор


________________ К.В. Степовой«___»________________2014г.

________________ «___»________________2014г.

М.П. М.П.

79

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З Приложение № 3

к Договору №_______ «___» ________ 2014г.

Шкала штрафов и санкций при выполнении работ по ликвидации поисковой скважины №4 Нинельского лицензионного участка

№п/п. Показатели соответствия качества строительства скважины проектной

документации.

Величина штрафов и санкций применяемых

Заказчиком к Исполнителю

(в % от стоимостиработ по договору, *- скважины)

1. Несоблюдение сроков выполнения предусмотренных Договором работ относительно Плана-графика выполнения работ.

5

2. Отклонение от плана изоляционно-ликвидационных работ. 5 (с обязательным устранением нарушений)

3. Возникновение в процессе проведения работ осложнений и аварий по вине Исполнителя.

5 (с ликвидацией осложнения, аварии за

счёт Исполнителя)4. Несоблюдение требования ПБ НГП (за каждое нарушение). 0,01

5. Несоблюдение проектных давлений опрессовки обсадных колон и устьевого оборудования.

10

6. Несоблюдение природоохранных мероприятий. 10 (с обязательным устранением нарушений и компенсацией затрат

Заказчика на погашение штрафных санкций природоохранных

организаций)7. Невыполнение ликвидации артезианской скважины в соответствии с

нормами и требованиями.5 (с устранением

замечаний)8. Невыполнение работ по рекультивации земельных участков и дорог,

отведенных под строительство скважины предусмотренных проектом, а равно и несоблюдение сроков согласно Плана-графика выполнения работ.

10

«Исполнитель»________________________

________________________________

________________ /____________/



_________________ К.В. Степовой

80

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №_________________________________________________________________________________________________

Приложение № 4 к договору № _____________ от «___» __________ 2014г.

Расчет стоимости работ по ликвидации поисковой скважины № 4 Нинельского лицензионного участка

№п/п Наименование статей затрат Сумма (с НДС), в рублях**

В т.ч. основная зарплата рабочих

1 Подготовительные работы к строительству

1.1

Подготовительные работы к строительствуПодготовка площадки, строительство подъезного пути, трубопроводов, линий электропередач

1.2 Разборка трубопроводов, линий передач

1.3 Работы, не учитываемые нормами зимнего удорожания

1.4 Рекультивация

2Строительство и разборка вышки, привышечных сооружений, монтаж и демонтаж установки А-50

2.1 Строительство и монтаж

2.2 Разборка и демонтаж

3 Расконсервация, консервация, ликвидация и восстановление скважин

4 Геофизические исследования в скважине

5 Дополнительные затраты при строительстве скважин в зимнее время

5.1Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (6.42% от сумм 1.1, 1.2, 2).

5.2 Эксплуатация теплофикационной котельной установки

6 Накладные расходы (20% от суммы глав 1,2,3,5)

7 Плановые накопления (15% от суммы глав 1,2,3,5,6)

8 Прочие работы и затраты

8.1 Дополнительные доплаты к зарплате (14,53% от суммы глав 1 - 7)

8.2 Вахтовые надбавки (7,48% от суммы глав 1 - 7)

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З8.3 Транспортировка вахт8.4 Услуги застройщика 9 Авторский надзор

10 Резерв средств на непредвиденные работ и планы (3% от сумм глав 1-9)

9 Итого с НДС10 НДС 18 % Без НДС

«Исполнитель»________________________

________________________________

________________ /____________/



_________________ К.В. Степовой


к договору № _____________ от «___» __________ 2014г.

ОБРАЗЦЫ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Форма №2

Заказчик____________________________________

Исполнитель (исполнитель)_____________________

Участок недр/лицензия на пользование недрами____________________________________________

Объект_____________________________________

Договор номер

Дата

Дата составления Код вида операции

Код Период проведения работ (этапа работ)Организации-

исполнителяучастка

недробъекта

Начало:______Окончание: ___

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №___

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором_______________

Номер Наименование работ

Код работ

Единица измерения

Выполнено работПо порядку Позиции по

сметеКоличеств

оЦена за едини-

цу, руб.Стоимость,

руб.1 2 3 4 5 6 7 8

Сдал___________________________________ Принял________________________________М.П. должность М.П. должность

_____________________ __________________ _____________________ __________________подпись расшифровка подписи подпись расшифровка подписи

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/ЗФорма №3

Заказчик______________________________________________________________________________________Организация, адрес, телефон

Исполнитель(исполнитель)________________________________________________________________________Организация, адрес, телефон

Участок недр/лицензия на пользование недрами__________________________________________________Договор ______________________________________________________________________________________

Номер документа Дата составления Отчетный период

с по

Справка о стоимости выполненных работ и затрат

Номер по порядку

Наименование видов работ и затрат

Код Стоимость выполненных работ и затрат, руб.С начала

проведения работС начала года В том числе за

отчетный период1 2 3 4 5 6

Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работв том числе:

и т.д.Итого

Сумма НДСВсего с учетом НДС

Заказчик (Генисполнитель)__________________ Исполнитель (исполнитель)_____________________М.П. должность М.П. должность


Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/ЗФорма № ГРР-3

Форма по 322001ОКУД

Заказчик ______________________________________ по ОКПОИсполнитель (исполнитель) _______________________ по ОКПОУчасток недр (лицензия на пользование недрами) ________________________________________________

Договор подряда (контракт)

Дата составления Код вида операции

Кодподрядной

организацииучастка объекта

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ОСВОЕНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ №___Номер по порядку

Виды работ по освоению природных ресурсов

Наименование объектов, выполненных работ (этапов работ) по освоению природных ресурсов

Стоимость выполненных работ, руб.

Дата окончания работ (этапа работ)

с начала выполнения работ (этапа работ)

с начала года

в том числе за текущий месяц

1 2 3 4 5 6 71. Геологоразведочные работы

на газ и нефть, в т.ч.:1.1. Региональные

Сейсморазведка 2ДСейсморазведка 3ДПоисковое, оценочное бурение:количество скважин*проходкаПрочие

1.2. Поисково-оценочныеСейсморазведка 2ДСейсморазведка 3ДПоисковое, оценочное бурение:количество скважин*проходкаПрочие

1.3. РазведочныеСейсморазведка 2ДСейсморазведка 3ДРазведочное бурение:количество скважин*проходкаПрочие

2. Геологическое изучение и оценка пригодности участков недр для целей создания ПХГСейсморазведка 2ДСейсморазведка 3ДРазведочное бурение: количество скважин*проходкаПрочие

3. Геологоразведочные работы на воду и твердые полезные

garantf1://79139.0

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/Зископаемые

4. Прочие работыРасходы на охрану окружающей среды, компенсации, возмещение комплексного ущерба

ИтогоСумма НДСВсего с НДС

* - законченных строительством в отчетном году

Заказчик________________________________ Исполнитель________________________________М.П. должность М.П. должность


Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/ЗФорма №ГРР-отчет

ОТЧЕТ № _____по выполненным геологоразведочным работам

"____" _____________ 20___ г.Коды

Организация _______________________________ Форма по ОКУДпо ОКПО

Участок недр/лицензия на пользование недрами ______________________________________________________________Место выполнения работ _____________________________________________________________ (город, область)Договор (№, дата) __________________________________________________________________1. Исполнителем работ предъявлена заказчику к приемке ________________________________________________________________________________________________________________________________

наименование работы2. Геологоразведочные работы производились в соответствии ________________________________________________________________________________________________________________________________(Геологическим заданием на ____ год, техническим заданием, разрешением и т.п.)3. В производстве геологоразведочных работ принимали участие ________________________________________________________________________________________________________________________________

наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ,выполнявшихся каждой из них

_______________________________________________________________________________________________________________________________4. Проектно-сметная документация на проведение геологоразведочных работ разработана_____________________________________________________________

наименование организации и ее реквизиты____________________________________________________________выполнившим __________________________________________________________________

наименование частей или разделов документации_____________________________________________________________и субподрядными организациями ______________________________________________________

наименование организаций, их реквизиты и_____________________________________________________________выполнен части и разделы документации5. Исходные данные для проектирования выданы ______________________________________________________________

наименование организации, их реквизиты_________________________________________________________6. Проектно-сметная документация утверждена Заказчиком _________________________________ (дата)7. Геологоразведочные работы осуществлены в сроки:Начало работ ___________________________

месяц, год Окончание работ __________________________ месяц, год8. Предъявленная исполнителем к приемке _______________________________________________ наименование работы_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________имеет следующие основные показатели: площади, протяженности, вместимости, объему и т.п.

Показатель Единица измерения По договору (проекту) Фактически1 2 3 4

9. Стоимость выполненных геологоразведочных работпо договорной цене_____________________________ руб.(в т.ч. НДС)по утвержденной проектно-сметной документации, всего: _____________________ руб.(в т.ч. НДС)10. Неотъемлемой составной частью настоящего отчета является документация, перечень которой приведен в

garantf1://79139.0

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/Зприложении __________________________________________________________________________________________________________________________

(для строительства скважин - в соответствии с приложением 3 СНиП РФ) и акты выполненных работ по освоению природных ресурсов (форма № ГРР-3).

11. Дополнительные условия _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Предъявленная к приемке ___________________________________________________________ наименование работывыполнена в соответствии с проектом и отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам.Исполнитель (исполнитель) _____________ ______________ ________Представитель Заказчика ______________________________________

В качестве образца согласовано:Исполнитель: Заказчик:

Генеральный директорООО «Газпром добыча Ноябрьск»

________________________/___________ /« » ___________________ 2014 г.М.П.

___________________/К.В. Степовой/« » ______________ 2014 г.М.П.


Приложение № 6к Договору №_________от «___»____________2014г

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер-первый заместитель генерального директора


______________ А.В. Кононов «____»________________2011г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о взаимодействии между ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и организациями технологического контроля (супервайзинга) при

проведении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ликвидации скважин на объектах


Ноябрьск 2011 г.

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З 1.

СОДЕРЖАНИЕСокращения, термины и определения ………………………………...................... 4

2. Область применения………………………………………………………………… 53. Нормативные ссылки..……………………………………………...………………. 6

4. Общие положения..…………………………………………………………………. 7

5. Основные функции супервайзера ……….……………………………………….... 86. Основные права супервайзера ….………..………………………………………… 97. Контроль за проведением работ при строительстве, освоении

скважин…………………………………………………………………………………… 108. Контроль качества проведения работ по ремонту, реконструкции, консервации и ликвидации

скважин ……………………………………………………………... 169. Общие требования безопасности…………………………………………………... 2210. Обеспечение требований пожарной безопасности…………………...................... 25

11. Охрана окружающей среды………………………………………………………… 2512. Обеспечение защиты работников от воздействия вредных производственных

факторов…………………………………………...................................................... 2913. Порядок взаимодействия супервайзинга с подразделениями

заказчика………………………………………………………………................................... 3114. Приложение №1 Перечень нарушений при выявлении которых, служба технологического надзора

(супервайзинга) за проведением работ по строительству скважин должна приостанавливать работы, проводимые подрядными организациями, до их полного устранения и получения разрешения на возобновление работ……………………………………………………………………………………..

3315. Приложение №2 Перечень нарушений, при выявлении которых, служба технологического

надзора (супервайзинга) за проведением работ по ремонту, реконструкции скважин должна приостанавливать работы, проводимые подрядными организациями, до их полного устранения и получения разрешения на возобновление работ……………………………………………………………………………... 34

16. Приложение №3 Памятка инженеру по технологическому контролю (супервайзеру) бурения, освоения и реконструкции скважин……..…………………………………………………………………………… 37

17. Приложение №4 Акт контроля технологического процесса….………………………………………………………….………………………. 38

18. Приложение №5 Предписание …………………………………………………….. 3919. Приложение №6 Акт на остановку работ……… ………………………………... 4020. Приложение №7 Разрешение на возобновление работ…………………………... 41

21. Приложение №8 Акт технологического контроля, проверки состояния промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды при производстве работ………………………………………………………………….. 43

22. Приложение №9 Форма суточной сводки при капитальном ремонте скважин………………………………………………………………………………….... 44

23. Приложение №10 Пример суточной формы графика ремонта скважины……………………………………………………………….................................. 45

24. Приложение №11 Форма суточной сводки при строительстве скважин…………………………………………………………………………………… 46

25. Приложение №12 Проектный и фактический графики строительства…………………….……………………………………………………………... 48


1. Сокращения, термины и определения.

Акт приемки выполненных работ - документ, подписываемый уполномоченными представителями Заказчика и сервисных Подрядчиков, подтверждающий объём выполненных Подрядчиком работ за отчетный период.

Заказчик – ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и его структурные подразделения, заключающие договора с Подрядчиками, осуществляющие финансирование разработки проектной документации, строительства, контроля за строительством (здесь и далее по тексту понятие строительство также включает реконструкцию и техническое перевооружение) и осуществляющее эксплуатацию объекта.

Материально-технические ресурсы - продукция производственно-технического назначения, используемая в производственной и инвестиционной деятельности.

Надзор за качеством – непрерывное (постоянное или регулярно повторяемое) наблюдение и проверка фактического состояния строительства объекта, а также анализ рабочей, проектной и исполнительной документации с целью удостоверения того, что установленные требования выполняются.

Нормативные документы – общеобязательные документы, устанавливающие правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов.

Организация по супервайзингу – юридическое или физическое лицо, выполняющее контроль за строительством, освоением и ремонтом скважин; по договорам, заключенным с Заказчиком .

Подрядчик – юридическое лицо или физическое лицо, которое на тендерной (и/или безтендерной) основе заключает с Заказчиком контракт на выполнение работ собственными и привлеченными силами по строительству, освоению и ремонту скважин; по внедрению новых технологий.

Предприятие-недропользователь (далее недропользователь) - предприятие, эксплуатирующее фонд скважин.

Программа – программа строительства, реконструкции, ликвидации и ремонта скважин на месторождениях недропользователя (Заказчика).

Проект - проектный документ, в котором определяются основные решения в отношении строительства, реконструкции, ликвидации и ремонта скважин: технологические, объемно-планировочные, конструктивные, природоохранные, технико-экономические, достоверно оценивается экологическая, санитарно-эпидемиологическая и эксплуатационная безопасность объекта.

Ремонт скважины - комплекс работ, связанных с восстановлением скважины и скважинного оборудования до уровня, обеспечивающего их функционирование в соответствии с заданными требованиями, и поддержанием его в работоспособном состоянии. Примечание: в зависимости от уровня сложности и решаемых задач выделяются два вида ремонта скважин: капитальный и текущий (включая подземный ремонт, консервацию, расконсервацию скважин).

Скрытые работы - отдельные виды работ, скрываемые последующими работами и/или конструкциями, объем, качество, точность которых и их соответствие рабочей документации невозможно определить после выполнения последующих работ и/или последующего монтажа конструкций и оборудования.

Субподрядчик - организация, выполняющая какие-либо работы, услуги или поставки по договору субподряда с Подрядчиком

Супервайзер - представитель «организации по супервайзингу», специалист, наделенный соответствующими полномочиями, обладающий необходимой квалификацией и осуществляющий непрерывный строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов Заказчика (соблюдением требований действующих нормативных документов, проектов и планов работ по поручению Заказчика).

В настоящем Порядке применены следующие сокращения: ВИР - водоизоляционные работыГИС – геофизические исследования скважин;ГО – геологический отдел;ГТС – геолого-техническое совещание;КИПиА – контрольно-измерительные приборы и аппаратура;КРС – капитальный ремонт скважин;МТР – материально-технические ресурсы;НКТ – насосно-компрессорные трубы;ОРФС – отдел по работе с фондом скважин;ПРС – подземный ремонт скважин; ПСД – проектно-сметная документацияРИР – ремонтно-изоляционные работыУОРРиСОФ – Управление организации ремонта, реконструкции и строительства основных фондов;ФА – фонтанная арматура.

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З2. Область применения.

2.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия и распространяется на:2.1.1.Отношения между «Заказчиком» и «Подрядчиками» по супервайзингу при организации

производственного контроля супервайзерами за соблюдением качества проведения работ, технологической дисциплины, требований промышленной безопасности и экологии между «Заказчиком» и «Подрядчиками» при выполнении на месторождениях Общества:

- строительства и освоения скважин;- проведения ремонтных работ в скважинах; (реконструкция + консервация, расконсервация, ликвидация

скважин) - внедрения новых технологий.2.1.2.Осуществление надзора за качеством при строительстве, капитальном ремонте, реконструкции

скважин и устанавливает единый подход в системе ООО «Газпром добыча Ноябрьск» к организации работ. 2.2. Настоящее Положение является обязательным для исполнения сторонами, участвующими в процессе

строительства, освоения и ремонта скважин, внедрения новых технологий, контроля качества после заключения договоров подряда содержащих условие о необходимости исполнения сторонами настоящего Положения.

2.3. Настоящее Положение вводится с целью обеспечения безопасности и качества в процессе строительства, освоения и ремонта скважин; внедрения новых технологий; строительства и соответствия сооружений утвержденной нормативно-технической документации, проектной документации, обеспечение соответствия выполняемых работ требованиям законов и иных нормативно- правовых актов.

3. Нормативные ссылки.

3.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ПБ 08-624-03, утвержденные

постановлением ГГТН РФ от 05.06.2003г. № 56; Инструкцией по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации

скважин на кусте РД 08-435-02, утвержденные постановлением Госгортехнадзора Росси от 11.03.2002. №14; Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ (редакция от 18.07.11г.) «Об охране окружающей среды» ( с изм.

и доп. вступившими в силу с 01.08.2011); Положением о порядке допуска и организации безопасного производства работ сторонними организациями

на объектах, эксплуатируемых ООО «Газпром добыча Ноябрьск» ; Положением о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на

опасных производственных объектах ООО «Газпром добыча Ноябрьск» ; Градостроительным кодексом РФ; РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; РД-11-03-2006 «Порядок формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора»; РД-11-04-2006 «Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норма, правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

4. Общие положения.

4.1. «Организация по супервайзингу» оперативно подчиняется непосредственно руководителям курирующих отделов Заказчика по вопросам в области строительства, освоения и ремонта скважин, внедрения новых технологий, охране окружающей среды. Строительство, капитальный ремонт скважин – ОРФС; ГО; ОРМ; Охрана окружающей среды - ОООС; Охрана труда и промышленной и пожарной безопасности – ПООТ; Организация работ на месторождении – руководство ГП;

4.2. Координацию деятельности по супервайзингу от «организации по супервайзингу» осуществляет официально назначенный руководитель. Все свои действия руководитель «организации по супервайзингу» согласовывает с руководителями курирующих отделов Заказчика.

4.3. «Организация по супервайзингу» и Подрядчик в своей деятельности руководствуются федеральными законами РФ и иными нормативными правовыми актами, Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности, стандартами, регламентами, инструкциями и другими, действующими документами, регламентирующими вопросы строительства, освоения, ремонта скважин, внедрения новых технологий, технологической дисциплины, качества проводимых работ, промышленной безопасности и экологии.

4.4. Требования настоящего регламента обязательны для исполнения всеми организациями, независимо от их организационно – правовых форм, осуществляющих деятельность строительного и технологического контроля.

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З4.5. Подразделения Общества, курирующие заключение и исполнение договоров на выполнение работ

по контролю за строительством, освоением и ремонтом скважин должны обязательно обеспечивать включение в договора подряда указание на необходимость выполнения подрядчиками данного Положения и обеспечивать своевременное направление его подрядчикам после заключения договоров в официальном порядке для применения.

4.6. При возникновении организационно-технических и иных трудностей и проблем, в ходе выполнения строительства и ремонта скважин, все заинтересованные службы Заказчика обязаны незамедлительно принимать меры по оказанию помощи службе супервайзинга по выполнению возложенных на службу функциональных задач.

5. Основные функции супервайзера.

Основными задачами супервайзеров являются производственный контроль за соблюдением требований безопасности и качества выполняемых работ, проводимых технологических операций при строительстве, освоении, подготовке скважин к ремонту, текущем и капитальном ремонте скважин, внедрении новых технологий.

В соответствии с основными задачами на супервайзеров возложены следующие функции:5.1. Супервайзер является полномочным представителем Заказчика на объекте выполнения работ.

Присутствует постоянно на объекте бурения и строительстве новых стволов. Контролирует качество оказания услуг на ответственных и ключевых технологических операциях на объектах строительства, капитального ремонта и ликвидации скважин.

5.2. Контроль соответствия технологии работ требованиям проектов по предприятиям, ведущими строительство, ремонт скважин, а также контроль работы производственного оборудования и технических средств на соответствие требованиям проектов и норм безопасности.

5.3. Осуществление контроля за соблюдением работниками подконтрольных объектов правил и норм безопасности, выполнением приказов, указаний и предписаний вышестоящих контролирующих органов.

5.4. Контроль за устранением причин возникновения аварий, инцидентов на подконтрольных объектах по направлению строительства и ремонта скважин.

5.5. Осуществление контроля за наличием сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности на применяемые технические устройства и оборудования при строительстве и ремонте скважин, своевременность выполнения технического диагностирования подконтрольного оборудования.

5.6. Производственный контроль за качеством строительства, освоения, подготовке скважин к ремонту и ремонта скважин, выполнения проведения работ по внедрению новых технологий. Контроль за правильным и безопасным выполнением основных операций, своевременное принятие оперативных мер по устранению выявленных нарушений, а также своевременное внесение предложений по изменению проектных решений и планов работ, направленных на изъятие из проектов и планов работ ошибочных инженерных решений.

5.7. Контроль геологических, технических, технологических условий строительства, освоения, исследования, ремонта скважин и предоставление информации по разработанным и утвержденным формам руководству ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

5.8. Приостановка процесса строительства и ремонта скважин в случаях грубого нарушения технологии работ, нарушения правил безопасности при ведении работ, требований законодательства об охране окружающей среды, уведомляя курирующие службы и руководство отделов ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

5.9. Принятие других оперативных мер при возникновении угрозы аварий, осложнений, брака с целью их предотвращения.

5.10. Готовить отчеты о качестве работ, выполняемых подрядчиком, о выполнении объемов заданий, о причинах, приведших к срыву выполнения планов и виновных в этом лицах, и представлять их Заказчику.

5.11. Контроль и анализ деятельности бурового подрядчика и всех субподрядных организаций, участвующих в строительстве скважины.

5.12. Осуществление первичной приемки работ, визирование актов выполненных объемов работ, в том числе не предусмотренных планово-сметной документацией.

5.13. Контроль за фактическим использованием оборудования и расходованием материалов.

6. Основные права супервайзера.

6.1. Осуществлять свободный доступ на подконтрольные Заказчиком опасные производственные объекты в любое время суток.

6.2. Контролировать качество проведения работ по строительству, освоению и ремонту скважин и внедрения новых технологий.

6.3. Имеет право принимать меры по недопущению Подрядчиком нарушений утвержденного проекта, плана работ, стандартов производства работ, правил техники безопасности и охраны окружающей среды, вплоть до приостановки работ.

6.4. Оценивает техническое состояние, уровень технологичности и качества выполняемых работ, готовит информацию для определения рейтинга бригад Подрядчиков.

6.5. Участвует в работе комиссии по расследованию происшествий, инцидентов, брака и аварий на подконтрольных объектах.

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З6.6. Давать оперативные указания технологическим службам предприятий и исполнителям работ по

приведению к норме технологических процессов и параметров, при выявлении отклонений от требований технических проектов и регламентов.

6.7. Иметь доступ ко всем видам информации по согласованию с Заказчиком (за исключением коммерческой и конфендециальной информации), касающейся техники и технологии работ, качества, квалификации исполнителей, участвующих в строительстве и ремонте, работах по внедрению новых технологий до начала производства работ.

6.8. Давать подрядчикам обязательные для исполнения предписания (Акты на остановку) о приостановке работ процесса строительства и ремонта скважин, в случаях:

6.8.1. Ведения работ с нарушениями правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, экологии.

6.8.2. Выявления отклонений от требований технических проектов и планов работ.6.8.3. Выявления осложнений, ухудшения качества объекта (работ).6.8.4. Необоснованного удорожания стоимости объекта (работ).6.8.5. Игнорирования оперативных указаний представителей организации по супервайзингу по

приведению к норме технологии работ.6.9. Вносить руководству структурных подразделений ООО «Газпром добыча Ноябрьск», подрядных

организаций предложения об отстранении от работы лиц:6.9.1. Систематически нарушающих технологию работ или требования охраны труда,

промышленной безопасности и экологии.6.9.2. Не имеющих соответствующей квалификации и не прошедших своевременно подготовку и

аттестацию по промышленной безопасности.6.9.3. Проверять обеспеченность работников Бурового подрядчика и сервисных подрядных

организаций материально-техническими, информационными ресурсами, необходимыми для выполнения возложенных на работников обязанностей.

6.9.4. Принимать меры по приостановлению выполнения Работ, замещению работников при наступлении случаев, которые могут повлечь неблагоприятные последствия для организации, не допускать к работе работников, находящихся в состоянии, ведущем к таким последствиям (состояние алкогольного опьянения, болезнь и др.), немедленно сообщать об этих случаях Заказчику.

7. Контроль за проведением работ при строительстве, освоении скважин.

7.1. Обязанности предприятия технологического контроля (супервайзинга).7.1.1. Контролировать соблюдение действующего законодательства в сфере окружающей среды.7.1.2. Осуществлять качественный технико-технологический контроль за ходом, качеством, а также

сроками выполнения работ по строительству скважины на следующих этапах:- бурение (проходка) ствола скважины;- подготовка, спуск обсадных колонн и цементирование;- опрессовка устья скважины, противовыбросового оборудования и фонтанной арматуры;- спуск и установка внутрискважинного оборудования;- ликвидация аварий и осложнений;- расходование реагентов и материалов;- испытание в процессе бурения;- испытание скважины в эксплуатационной колонне;- консервация и ликвидация скважины.

7.1.3. Контролировать соблюдение ПСД на строительство скважины.7.1.4. Контролировать достоверность информации, изложенной в суточном рапорте бурового

мастера, а также предоставлять данную информацию Заказчику по электронной почте ежедневно не позднее 8 (восьми) часов местного времени (следующего за отчётным днем).

7.1.5. Подтверждать подписью уполномоченного лица Заказчика, фактически выполненные объемы работ (в актах о начале и окончании этапов строительства скважин), расход материалов (в суточных рапортах бурового мастера, справках и карточках расхода труб, материалов и реагентов и т.д.).

7.1.6. Незамедлительно сообщать Заказчику о любых отклонениях от ПСД на строительство скважины и нарушениях технологического процесса.

7.1.7. Участвовать в рассмотрении любых осложнений и аварий при строительстве скважин с момента их возникновения.

7.1.8. Принимать участие в проведении контрольных проверок по соблюдению противофонтанной безопасности и учебных тревог.

7.1.9. Соблюдать требования, изложенные в Трудовом кодексе Российской Федерации, а также требования Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

7.1.10. Выполнять инструкции, правила и порядок выполнения работ, а также требования правил внутреннего распорядка на полевом объекте.

7.1.11. Немедленно сообщать Заказчику обо всех происшествиях, авариях и несчастных случаях, повлекших за собой травматизм персонала Исполнителя или других лиц в ходе выполнения работ.

7.1.12. Участвовать в установленном порядке, во внедрении новых технологий и нового оборудования.

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З7.1.13. Вносить предложения Заказчику:

- при выявлении нерациональных инженерных решений – об изменении технологии или порядка производства работ;- о привлечении к ответственности лиц, нарушающих технологическую дисциплину при проведении работ, стандартов, регламентов, инструкций и других, действующих документов Заказчика, требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов, Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности;- об устранении нарушений требований нормативных документов, создающих угрозу жизни и здоровью работников, которые могут привести к авариям, загрязнению окружающей среды или нанести материальный ущерб Заказчику;- об отстранении от работ на опасном производственном объекте лиц, не имеющих соответствующей квалификации, не прошедших своевременно подготовку и аттестацию по промышленной безопасности, обучение и проверку знаний по безопасности труда по основной и совмещаемым профессиям.

7.1.14. При выявлении в процессе проверки подразделений Подрядчика нарушений требований, изложенных в Федеральном законе от 10.01.2002г. № 7-ФЗ и Приложении № 1 составлять предписания, акты технологического контроля и акты об остановке работ.

7.1.15. При выявлении нарушений технологии производства работ, допущенных в процессе работ, составлять акт технологического контроля.

7.1.16. При выявлении нарушений требований безопасности и охраны окружающей среды, допущенных в процессе производства работ Подрядчиком, составлять предписание.

7.1.17. При выявлении нарушений и условий, которые при продолжении производства работ могут вызвать аварию, технологическое осложнение, привести к угрозе жизни и здоровья персонала, загрязнение окружающей среды, ухудшение свойств и характеристик оборудования Заказчика запрещать дальнейшее производство работ и составлять акт на остановку работ. После составления акта на остановку работ ставить в известность руководителя организации по супервайзингу, руководителя курирующего отдела Заказчика с указанием причины остановки работ и времени начала простоя.

7.1.18. Выдавать под роспись копию составленных актов и предписаний буровому мастеру или лицу его замещающего для их оперативного исполнения в сроки, указанные в актах и предписаниях.

7.1.19. После устранения нарушений выдавать разрешение на возобновление работ, с указанием продолжительности простоя.

7.1.20. При проведении проверок предъявлять удостоверение установленного образца и пропуск.7.1.21. При проведении проверок использовать средства индивидуальной защиты (защитную каску,

спецодежду).7.1.22. Соблюдать требования внутриобъектового режима.

7.2. Права предприятия технологического контроля (супервайзинга).

7.2.1. Участвовать в согласовании планов проведения работ по бурению и реконструкции скважин.7.2.2. В любое время суток оперативно проверять выполнение технологических процессов при бурении,

освоении и реконструкции скважин.7.2.3. Требовать от представителей буровых предприятий предъявления всей технологической

документации, регламентирующей производство конкретного вида работ.7.2.4. Требовать от представителей буровых предприятий предъявления товарно-транспортных

накладных, либо иных документов, подтверждающих завоз химических реагентов.7.2.5. Проверять завоз, расход и остаток используемых химических реагентов с отметкой в вахтовом

журнале (журнале учета химических реагентов).7.2.6. Требовать предъявления паспортов на химические реагенты, долота, переводники, элеваторы и

другое оборудование и материалы, применяемые при конкретных видах работ.7.2.7. Требовать проведения лабораторных анализов композиций материалов, применяемых при бурении и

креплении, а также самостоятельно проводить их по существующим методикам.7.2.8. Выходить с предложениями по изменению технологии производства работ и изменению

материалов, применяемых при бурении и освоении скважине;7.2.9. Участвовать в работе комиссий по определению виновных лиц в нарушении технологии и давать

предложения по привлечению к ответственности виновных лиц.7.2.10. Выдавать обязательные для исполнения предписания, акты технологического контроля, акты об

остановке работ, которые ведутся с нарушениями правил ведения ремонтных работ и норм промышленной безопасности, охраны недр и окружающей среды. Предписания, указания дублируются письменно в вахтовом журнале и в журнале состояния промышленной безопасности и охраны труда 2 уровня контроля.

7.2.11. Проверять в бригадах бурения и освоения Подрядчика соблюдение установленного порядка допуска рабочих и специалистов к работе, проведение инструктажа и обучения безопасным методам работы, а также порядка проверки знаний в этой области.

7.2.12. Вносить предложения руководству Подрядчика о наказании, в установленном порядке, следующих лиц:

- систематически нарушающих правила и нормы по безопасному и качественному ведению работ, охране недр и окружающей среды;

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З- самовольно возобновляющих работы после остановки работ супервайзером до получения разрешения

на возобновление работ;- не прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний правил и норм безопасности.7.2.13. Проверять в бригадах бурения и освоения Подрядчика соответствие правилам, нормам и

стандартам оборудования, инструмента и специальной техники. Запрещать применение вышеуказанного оборудования и транспортных средств, в случае его несоответствия требованиям безопасности и утвержденным техническим решениям.

7.2.14. Представлять организацию по супервайзингу, в пределах своей компетенции.7.2.15. Требовать от субподрядных организаций, участвующих в процессе строительства скважины,

предоставления всей технологической документации, регламентирующей производство конкретного вида работ.7.2.16. Требовать от субподрядных организаций, участвующих в процессе строительства скважины,

предоставления информации о выполненной и планируемой работе по взаимосогласованной форме.7.2.17. Требовать от субподрядных организации по геолого – техническим мероприятиям (ГТМ)

предоставление данных по мониторингу рабочего процесса в режиме реального времени (установка на ПК программы «Геотест» (или аналогичного ПО), предоставление видеоизображения с камер видеонаблюдения, установленных на буровой).

7.3. Подрядчик обязан.

7.3.1. Ежесуточно передавать информацию о выполненной и планируемой работах супервайзеру, по взаимосогласованной форме.

7.3.2. По требованию супервайзера предоставлять регламенты, технологические карты и другую документацию, применяемую при ведении работ.

7.3.3. Участвовать во всех комиссиях по определению виновности в некачественном проведении работ по бурению, освоению, реконструкции скважин.

7.3.4. Своевременно предоставлять супервайзеру, уведомления по выполненным пунктам выданных предписаний, с указанием даты времени устранения и Ф.И.О. ответственного лица.

7.3.5. Немедленно сообщать супервайзеру, о технологических авариях при бурении, освоении, реконструкции скважин, технологических осложнениях, допущенном браке, инцидентах.

7.3.6. Производить возобновление работ при остановке, только после выдачи разрешения супервайзера с указанием в акте времени простоя.

7.4. Подрядчик имеет право.

7.4.1. При несогласии с замечаниями и нарушениями, отраженными в предписаниях и актах, указывать в них свое особое мотивированное мнение по выявленным нарушениям.

7.4.2. При несогласии с решением супервайзера, нарушении супервайзером норм при проведении проверки - апеллировать к руководству организации по супервайзингу с предоставлением материалов, подтверждающих эту необходимость, для принятия решения.

7.4.3. При несогласии с принятым решением обращаться к Заказчику с просьбой проведения совещания для решения возникших спорных вопросов с участием представителей Подрядчика и Заказчика. Решение по итогам проведенного совещания является окончательным.

7.5. Заказчик обязан.

7.5.1. Предоставить всю техническую документацию, необходимую для качественного выполнения исполнителем комплекса услуг (проектную документацию, в том числе индивидуальный технический проект на строительство скважины, иные документы, необходимые для исполнения работ).

7.6. Заказчик имеет право.

7.6.1. Требовать от супервайзера дополнительную информацию, не отраженную в договоре, но касающуюся строительства скважины.

7.6.2. Направлять супервайзера на объекты, являющиеся наиболее значимыми для Заказчика.7.6.3. Проверять выполнение супервайзером своих обязанностей на объектах.

7.7. Документы, регламентирующие работу службы технологического надзора (супервайзинга) за проведением работ по строительству и реконструкции скважин.

7.7.1. Свою работу по контролю за качеством выполняемых работ по строительству и реконструкции скважин супервайзер технологического надзора проводит на основании: Технологических регламентов (инструкций), применяемых при проведении работ по строительству и реконструкции скважин действующих на территории Заказчика; утвержденных Заказчиком рабочих проектов на строительство скважин; нормативных требований;

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г №116-ФЗ ; ПБ 08–624-03. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. М., 2003 г.; ВРД 39-1.13-057-2002 Регламент организации работ по охране окружающей среды при строительстве скважин; инструкций по предупреждению аварий и брака при строительстве скважин; технологических регламентов по креплению скважины; планов на отдельные виды работ и т.п. настоящим положением о взаимодействии между ООО «Газпром добычаНоябрьск» и организациями технологического контроля (супервайзинга) при проведении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,ликвидации скважин на объектах ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

8. Контроль качества проведения работ по ремонту, реконструкции, консервации и ликвидации скважин.

8.1. Обязанности супервайзеров, контролирующих качество проведения работ по ремонту, реконструкции, консервации и ликвидации скважин.

8.1.1. Осуществляет выборочный производственный контроль соблюдения всеми руководителями, должностными лицами и исполнителями Подрядчика (бригадами КРС) за: качеством проводимых ремонтных работ в скважинах; технологической дисциплиной при проведении работ; рациональным использованием рабочего времени; соответствием проводимых работ передаваемой информации в сводках; отсутствием организационных простоев бригад ремонта скважин; состоянием промышленной безопасности согласно СТО «Газпром северподземремонт» 001-2008; соответствие правилам, нормам и стандартам оборудования, инструмента и специальной техники; наличием документации по ремонту скважин; достаточностью численности и квалификации персонала Подрядчика для выполнения работ; оснащением необходимым оборудованием, инструментом для производства работ; своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах; готовностью структурных подразделений Подрядчика к локализации аварий и их последствий, возникших во время проведения ремонта скважин. соблюдением требований правил, норм, выполнения указаний, приказов, согласованных мероприятий ООО «Газпром добыча Ноябрьск», вышестоящих организаций и ранее выданных предписаний супервайзера, Ростехнадзора и его территориальных органов, а также соответствующих органов исполнительной власти по вопросам промышленной безопасности и экологии.

8.1.2. Принимает участие в техническом расследовании причин аварий.8.1.3. Участвует, в установленном порядке, во внедрении новых технологий и нового оборудования.8.1.4. Вносит предложения Заказчику:

- при выявлении нерациональных инженерных решений – об изменении технологии или порядка производства работ, об изменении конструкции оборудования или инструмента;- о привлечении к ответственности лиц, нарушающих технологическую дисциплину, при проведении работ, Правила ведения ремонтных работ, стандартов, регламентов, инструкций и других, действующих документов Заказчика, требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов, Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности;- об устранении нарушений требований нормативных документов, создающих угрозу жизни и здоровью работников, могут привести к авариям, загрязнению окружающей среды или нанести материальный ущерб Заказчику;- об отстранении от работ на опасном производственном объекте лиц, не имеющих соответствующей квалификации, не прошедших своевременно подготовку и аттестацию по промышленной безопасности, обучение и проверку знаний по безопасности труда по основной и совмещаемым профессиям.

8.1.5. При выявлении в процессе проверки подразделений Подрядчика нарушений требований, изложенных в документах, указанных в п.3.1, составляет предписания, акты технологического контроля и акты об остановке работ.

8.1.6. При выявлении нарушений технологии производства работ, допущенных в процессе работ, составляет акт технологического контроля.

8.1.7. При выявлении нарушений требований безопасности и охраны окружающей среды, допущенных в процессе производства работ Подрядчиком, составляет предписание со ссылкой на нормативные документы.

8.1.8. При выявлении нарушений и условий, которые при продолжении производства работ могут вызвать аварию, технологическое осложнение, привести к угрозе жизни и здоровья персонала, загрязнение окружающей среды, ухудшение свойств и характеристик оборудования Заказчика, запрещает дальнейшее производство работ и составляет акт на остановку работ по согласованию с Заказчиком. После составления акта на остановку работ ставит в известность руководителя организации по супервайзингу, руководителя курирующего отдела Заказчика с указанием причины остановки работ и времени начала простоя. В случае

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/Зполучения информации Подрядчика о возможности устранения нарушений и условий, явившимися причинами остановки работ, в течение одного часа – ожидает устранения без выезда с объекта. При необходимости непосредственного присутствия на объекте при выдаче разрешения на возобновление работ – приезжает на объект в течение двух часов после получения телефонограммы Подрядчика об устранении нарушений и условий, явившимися причинами остановки работ.

8.1.9. Выдает под роспись копию составленных актов и предписаний должностному лицу проверяемого предприятия для их оперативного исполнения в сроки, указанные в актах и предписаниях. При отсутствии в бригаде текущего, капитального ремонта на момент проверки ответственного инженерно-технического работника Подрядчика (мастер, технолог и т.д.), копии составленных актов и предписаний выдает под роспись лицу, замещающему его старшему вахты (бурильщику, оператору). Предписания, указания дублируются письменно в вахтовом журнале и в журнале состояния промышленной безопасности и охраны труда 2 уровня контроля.

8.1.10. После устранения нарушений выдает разрешение на возобновление работ должностному лицу проверяемого структурного подразделения Подрядчика (мастеру КРС), с указанием продолжительности простоя.

8.1.11. При проведении проверок предъявляет удостоверение, пропуск.8.1.12. При проведении проверок на территории кустовых площадок использует средства

индивидуальной защиты (защитную каску, спецодежду).8.1.13. На основании актов контроля технологических процессов и актов на остановку работ готовит

информацию по снижению объема выполненных работ с указанием размера снижения объема выполненных работ и передает их Подрядчику, Заказчику для снижения объема выполненных работ, принимаемого к оплате.

8.1.14. Представляет суточный (8-00 каждый день), месячный (до 2 числа месяца следующего за отчетным) отчет в курирующие отделы ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по согласованной форме.

8.1.15. Осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с курирующим отделом ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

8.2. Обязанности подрядчиков, выполняющих ремонт скважин.

8.2.1. Своевременно проводит работы на месторождениях, объектах ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в полном соответствии с выданным планом работ правилами ведения ремонтных работ, с соблюдением технологической дисциплины, качества ремонта скважин, а также требований промышленной безопасности, охраны окружающей среды.

8.2.2. Предоставляет по первому требованию супервайзера геолого-технологическую и техническую документацию.

8.2.3. Эксплуатирует оборудование, инструмент и специальную технику в соответствии с правилами, нормами, инструкциями, стандартами для обеспечения технологической дисциплины, качества проводимых работ и требований промышленной безопасности и экологии.

8.2.4. Неукоснительно исполняет все распоряжения супервайзера, касающиеся вопросов процесса ремонта скважин, технологии ремонта скважин, промышленной безопасности, экологии в указанные в актах и предписаниях сроки.

8.2.5. При получении предписаний, актов на остановку работ и технологического контроля принимает оперативные меры по устранению замечаний и нарушений в указанные в актах и предписаниях сроки.

8.2.6. Производит возобновление работ только после выдачи разрешения супервайзера с указанием в акте времени простоя.

8.2.7. Своевременно предоставляет супервайзеру, закреплённому за группой месторождений, уведомления по выполненным пунктам выданных предписаний, с указанием даты времени устранения и Ф.И.О. ответственного лица.

8.2.8. При необходимости установления продолжительных сроков по устранению нарушений, разрабатывает подробный план компенсирующих мероприятий с указанием лиц, ответственных за выполнение каждого пункта мероприятий, сроков и согласовывает его с курирующим отделом ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

8.2.9. Обеспечивает наличие на опасных производственных объектах (бригадах), в структурных подразделениях документации, согласно утверждённым перечням.

8.2.10. Немедленно сообщает супервайзеру, закреплённому за группой месторождений, об технологических авариях при ремонте скважин, технологических осложнениях, допущенном браке, инцидентах.

8.2.11. При проверке супервайзером, обеспечивает присутствие руководителя обследуемого подразделения или лица замещающего его, ответственного за безопасное производство и организацию работ. После составления супервайзером актов и предписаний обеспечивает их получение на проверяемом объекте своими представителями под роспись (при временном отсутствии руководителя обследуемого подразделения обеспечивает получение актов и предписаний под роспись лицом замещающим его).

8.2.12. При получении акта на остановку работ и возможности устранения нарушений в течение одного часа после получения акта на остановку работ – информирует об этом супервайзера. При необходимости непосредственного присутствия супервайзера на объекте при выдаче разрешения на возобновление работ – ожидает его приезда на объект в течение двух часов после отправки телефонограммы об устранении нарушений и условий, явившихся причинами остановки работ. В случае невозможности прибытия супервайзера по

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/Зобъективным причинам либо в отсутствии такой необходимости по согласованию с супервайзером, разрешение на возобновление работ может выдаваться ответственным инженерно-техническим работником.

8.2.13. Супервайзер согласовывает наряд выполненных работ Подрядчиком с учетом информации по снижению или увеличению объема выполненных работ (при их наличии), после чего Подрядчик передает наряды для оплаты Заказчику.

8.3. Права супервайзеров, контролирующих качество проведения работ по ремонту скважин.

8.3.1. В любое время суток, беспрепятственно, проводить проверки объектов и структурных подразделений Подрядчика (бригады) по вопросам, относящимся к компетенции супервайзера, получать необходимые отчеты, объяснения, справки и сведения по возникающим вопросам.

8.3.2. Вносить в структурные подразделения Подрядчика предложения и выдавать руководителям, должностным лицам и исполнителям, а также производственному персоналу обязательные для исполнения предписания по:- устранению выявленных нарушений и замечаний;- технологической дисциплине и качеству выполняемых работ;- исполнению требований правил и норм по безопасному производству работ;- выполнению условий действия разрешения (лицензий).

8.3.3. Выдавать обязательные для исполнения предписания, акты технологического контроля, акты об остановке работ, которые ведутся с нарушениями правил ведения ремонтных работ и норм промышленной безопасности, охраны недр и окружающей среды.

8.3.4. Принимать участие в технических и технологических расследованиях обстоятельств и причин аварий, инцидентов.

8.3.5. Привлекать, по согласованию с руководством организации по супервайзингу, курирующим отделом Заказчика, специалистов Подрядчика к проведению проверок, связанных с технологической дисциплиной, качеством выполняемых работ, безопасностью производства, объектов и работ.

8.3.6. Проверять в структурных подразделениях, производствах, бригадах, растворных узлах Подрядчика соблюдение установленного порядка допуска рабочих и специалистов к работе, проведение инструктажа и обучения безопасным методам работы, а также порядка проверки знаний в этой области.

8.3.7. Вносить предложения руководству Подрядчика о наказании, в установленном порядке, следующих лиц: систематически нарушающих правила и нормы по безопасному и качественному ведению работ, охране недр и окружающей среды; самовольно возобновляющих работы после остановки работ супервайзером до получения разрешения на возобновление работ; не прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний правил и норм безопасности.

8.3.8. Проверять в подконтрольных подразделениях Подрядчика соответствие правилам, нормам и стандартам оборудования, инструмента и специальной техники. Запрещать применение вышеуказанного оборудования и транспортных средств, в случае его несоответствия требованиям безопасности и утвержденным техническим решениям.

8.3.9. Получать от руководства Подрядчика сведения, необходимые материалы, документы и иную информацию по вопросам, входящим в компетенцию инженера организации по супервайзингу.

8.3.10. Представлять организацию по супервайзингу, в пределах своей компетенции.

8.4. Права подрядчиков, выполняющих ремонт скважин.

8.4.1. При несогласии с замечаниями и нарушениями, отраженными в предписаниях и актах, указывать в них свое особое мотивированное мнение по выявленным нарушениям.

8.4.2. При несогласии с решением супервайзера, нарушении супервайзером норм морали, этики при проведении проверки – апеллировать к руководству организации по супервайзингу с предоставлением материалов, подтверждающих эту необходимость, для принятия решения.

8.4.3. При несогласии с принятым решением обращаться в ООО «Газпром добыча Ноябрьск» с просьбой проведения совещания для решения возникших спорных вопросов с участием представителей Подрядчика и Заказчика. Решение по итогам проведенного совещания является окончательным.

8.4.4. Проверять у супервайзера наличие удостоверения, пропуск.

8.5. Ответственность супервайзеров, контролирующих качество проведения работ по ремонту скважин.

8.5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей при выполнении функций, определенных настоящим Регламентом, стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном, соответственно, Гражданским кодексом РФ и локальными нормативными актами ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

8.5.2. Супервайзер в полной мере несет дисциплинарную ответственность за адекватность принятия и непринятия решений по остановке производственных процессов, выдаче предписаний и актов технологического

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/Зконтроля, повлекших за собой нарушение технологии ремонта, ухудшение технического состояния скважины, дополнительные материальные затраты.

9. Общие требования безопасности.

9.1. При производстве работ предусматривать технологическую последовательность операции так, чтобы производственная операция не явилась источником производственной опасности при выполнении последующих.

9.2. На выделенной территории выполнять требования должностных лиц представителей «Заказчика».9.3. Проводить работы только на выделенных территориях и площадях.9.4. Нести ответственность за организацию безопасного проведения работ на выделенной сторонней

организации территории (объекте), за квалификацию ответственных за подготовку, проведение огневых работ и исполнителей, включенных в состав бригады при проведении огневых, газоопасных работ, работ повышенной опасности; ответственность возлагается на руководителя работ от подрядной организации.

9.4.1. Завозить оборудование, материалы на территорию объектов «Заказчика», а также находиться на территории, производственных помещениях персоналу «Подрядчика» разрешается только после получения разрешения от должностных лиц – представителей «Заказчика».

9.4.2. Производить земляные работы на выделенной территории только в присутствии должностных лиц – представителей «Заказчика» по наряду-допуску.

9.4.3. Осуществлять подъезды и переезды автотракторной техники к месту работ и движение по вдоль трассовым проездам в разрешенных Заказчиком (владельцем) местах.

9.4.4. При выявленных нарушениях правил по охране труда, требований по промышленной и пожарной безопасности приостанавливать проведение работ до устранения выявленных нарушений.

9.5. На строительной площадке при проведении работ подрядными организациями, Генеральный подрядчик осуществляет контроль за состоянием условий труда на строительном объекте.

9.6. При проведении работ руководитель Подрядчика обязан:1) нести ответственность за соблюдение своим Персоналом требований законодательства РФ в области

охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а так же охраны окружающей среды;2) организовать работы с постоянным присутствием на месте производства работ ответственного

должностного лица за обеспечение выполнения требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, а в случае его отсутствия лица замещающего по приказу;

3) обеспечивать исправное состояние и правильную эксплуатацию применяемых механизмов, инструмента, оснастки, средств защиты и др., находящихся на балансе или во временном пользовании, переданным ему третьими лицами в установленном порядке;

4) обеспечивать выделенные Заказчиком территории и рабочие места, участников работ необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты, аптечками с медикаментами, носилками, фиксирующими шинами и другими средствами оказания первой медицинской помощи пострадавшим, первичными средствами пожаротушения, средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами для обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;

5) при эксплуатации грузоподъёмных механизмов, подконтрольных Ростехнадзору, получить разрешение на их эксплуатацию в установленном порядке;

6) незамедлительно сообщать в подразделение Общества о несчастных случаях со своими работниками или с работниками подразделения Общества, пожарах и других чрезвычайных происшествиях, происшедших на выделенном участке работ.

9.6.1. Весь персонал Подрядчика, выполняющий работы на объектах и в охранных зонах, обязан:1) соблюдать условия заключенных с ними договоров, в том числе касающиеся соблюдения

законодательства РФ в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а так же в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;

2) находясь на объектах подразделений Общества выполнять правила внутреннего трудового распорядка и требования контрольно - пропускного режима, действующие у Заказчика;

3) при выполнении работ на объектах Общества получать разрешение (допуск) к проведению работ с регистрацией в Журнале допуска персонала к выполнению работ на действующих объектах, находящегося у сменного инженера;

4) при выполнении работ повышенной опасности, получать дополнительное специальное разрешение в виде наряда-допуска, оформленного в установленном порядке;

5) выполнять требования норм и правил по охране труда, промышленной, пожарной безопасности, в т.ч. локальных нормативных актов, разработанных в Обществе;

6) выполнять работы только в тех местах, которые определены актом допуском (самовольный вход на другие участки, объекты, а также в другие действующие цеха и сооружения работниками Подрядчика запрещается);

7) выполнять работы под постоянным руководством ответственного должностного лица за обеспечение выполнения требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, а в случае отсутствия лица его замещающего;

8) использовать в работе исправное оборудование, приспособления, инструменты и поверенные приборы;

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З9) выполнять работы в соответствующей видам работ спецодежде (изготовленной из термостойких и

антистатических материалов, средств индивидуальной защиты (СИЗ);10) иметь при себе квалификационное (сварщики, газорезчики, стропальщики и др.) и аттестационное

удостоверение, а так же временный талон по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.9.6.2. При выявлении нарушений со стороны работников Подрядчика, полномочные представители

подразделения Общества имеют право приостановить работы до устранения нарушений.9.6.3. При производстве работ не допускается размещение временных сооружений для отдыха,

базирования техники и складирования материалов и оборудования в опасных зонах, в охранной зоне.9.6.4. На месте производства работ допускается размещение механизмов и приспособлений,

оборудования, передвижных сооружений для обогрева персонала. При проведении работ, связанных с заменой узлов и конструктивных элементов оборудования, монтажом, ремонтом металлоконструкций и пр., Заказчик определяет на своей территории места складирования материальных средств, необходимых для выполнения работ, согласовывает Подрядчику схему доставки и организацию складирования материально - технических ресурсов.

9.6.5. Пользование стационарными подъемно - транспортными средствами и действующими сетями сжатого воздуха, пара, воды и кислорода для проведения ремонтных работ допускается с письменного разрешения руководителя подразделения по заявке руководителя работ Подрядчика при наличии у заявителя квалифицированных, аттестованных исполнителей и ответственных за безопасное производство работ. Подключение энергопотребляющих устройств (оборудования) для нужд Подрядчика, а также отключение после окончания работ производится службой энергетика Заказчика по письменному заказу и разрешению.

10. Обеспечение требований пожарной безопасности.10.1. Производственные территории должны быть оборудованы средствами пожаротушения согласно

требованиям «Правил пожарной безопасности в Российской Федерации»; «Правилам пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности».

10.2. В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение, пользование открытым огнем запрещено.

10.3. Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте.

10.4. Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны.

11. Охрана окружающей среды11.1. Общие сведения Подрядчик должен выполнять все работы по Договору в соответствии с «Требованиями в области ООС и

контролем за их выполнением при производстве работ подрядными организациями на объектах ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Эксплуатировать свое оборудование, предназначенное для выполнения работ для Заказчика, в соответствии с Законодательством и нормативными документами Российской Федерации, в частности, в соответствии с законами и нормативными актами в области охраны окружающей среды.

Ответственность за соблюдение требований охраны окружающей среды (ООС) несет Подрядчик. Это, в том числе, распространяется (но не ограничивается этим) на соблюдение производственной дисциплины всеми работниками Подрядчика и его субподрядных организаций, работающими на объекте Заказчика, на организацию надлежащей системы допуска работников, транспортных средств и спецтехники на объект и к работе, а также на проведение соответствующих проверок

11.2. Применяемые стандартыПомимо ответственности Подрядчика по выполнению работ с учетом требований Законодательства и

нормативных документов РФ по ООС, Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации обязаны учитывать в полном объеме (1) все региональные и местные стандарты и требования, (2) все соответствующие стандарты по службе экологического мониторинга (СЭМ) ООС Заказчика, (3) требования Договора.

11.3. Разрешения, лицензии и получение прав.Подрядчик должен получить все разрешения, визы или лицензии, необходимые для ввоза/вывоза в

соответствии с законодательством РФ, использования оборудования, материалов Подрядчика всех видов отходов производства и потребления. Таким образом, Подрядчик единолично несет ответственность за их получение и обязан получить за свой счет все разрешения, необходимые для выполнения работ. Подрядчик должен своевременно уведомить Заказчика о выявлении ситуаций, препятствующих выполнению указанных выше требований, вытекающих из необходимости выполнения настоящего Договора.

11.4. Управление ООС – взаимодействие между подрядчиком и заказчиком. 11.4.1. Общая частьВсе работы на объекте Заказчика должны производиться только с разрешения и под руководством

генерального Подрядчика, в ведении которого находится объект.

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/ЗРуководители Подрядчика и их полномочные представители, в зависимости от сложности работ, от

квалификации и опыта работников, в соответствии с требованиями правил и инструкций определяют и организуют руководство этими работами.

Всю полноту ответственности перед Заказчиком за соблюдение требований ООС несет генеральный Подрядчик. Ответственность субподрядчиков перед генеральным Подрядчиком определяется в соответствии с требованиями, инструкциями и законодательством РФ, а также согласно договорным условиям между ними.

При взаимодействии с другими Подрядчиками, выполняющими работу на месторождении, включая координацию работ, Подрядчик следует без запроса дополнительной оплаты указаниям Заказчика в отношении разрешения конфликтов, которые не могут быть разрешены напрямую между Подрядчиками.

11.4.2. Взаимодействие между системами управления ООС Заказчика и Подрядчика, стандарты и процедуры.

Подрядчик и Заказчик обязаны согласовывать любые спорные вопросы между системой управления в области СЭМ ООС Подрядчика и политикой Заказчика, основанной на соблюдении утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами.

Подрядчик обязан обеспечить разработку процедур взаимодействия, если они применимы, между системами управления ООС Заказчика и Подрядчика и утверждаемую Заказчиком.

11.4.3. Инструктажи, проводимые ЗаказчикомДо начала производства работ все работники Подрядчика должны пройти вводный инструктаж по ООС,

проводимый уполномоченными представителями Заказчика, с регистрацией в Журнале вводного инструктажа Заказчика.

11.4.4. Представитель Подрядчика по ООСПодрядчик обязан назначить из числа инженерно-технических работников ответственных за комплекс

вопросов ООС. Сведения об их обучении в области обращения с отходами, привлеченных к работам по Договору должны быть предоставлены Заказчику в недельный срок с момента заключения договора.

11.4.5. Организация работы персонала ПодрядчикаПодрядчик в любое время производства работ обеспечивает присутствие на производственных

площадках квалифицированного руководителя работ, который полностью отвечает за работу персонала Подрядчика, а также его субподрядчиков.

При наличии у Заказчика разумных оснований полагать, что действия лиц из числа персонала Подрядчика или его субподрядчиков негативно влияют на эффективность оказания Услуг, заказчик вправе в письменной форме потребовать замены указанных лиц. Подрядчик обязан приложить все разумные усилия для оперативной замены указанных лиц в кратчайшие возможные сроки.

11.5. Проверка, инспекция и аудирование Заказчиком выполнения работ подрядчиком по поводу мероприятий по ООС

Контроль, в целом, на объектах Заказчика за соблюдением мероприятий по ООС всеми работниками Подрядчика, за допуск работников, транспортных средств и спецтехники на объект и к работе, на объекте осуществляют руководители Заказчика и их полномочные представители.

Подрядчик обязан предоставить полномочным представителям Заказчика в любое время доступ к местам выполнения услуг Подрядчиком, изделиям, персоналу Подрядчика и отчетам с целью проведения Заказчиком инспекции или проверки отчетности всех сторон выполнения услуг Подрядчиком, относящихся к ООС.

Если, по мнению полномочного представителя Заказчика, политика Подрядчика и его стандарты в области ООС не соответствуют требуемому уровню, то Подрядчику будет направлено письменное уведомление об этом. План-график по исправлению указанных недостатков согласуется между Заказчиком и Подрядчиком.

11.6. Регулярные совещания по итогом аудирования и проверок мероприятий ООСПодрядчик должен организовать регулярные проверки (не реже 1 раза в месяц) по выполнению

мероприятий ООС службами подрядчика или субподрядчика. По итогам проверок проводятся совещания. График проведения проверок и совещаний должен быть согласован с Заказчиком.

Полномочные представители Заказчика оставляют за собой право присутствовать на данных совещаниях. Протоколы совещаний предоставляются полномочным представителям Заказчика.

11.7. Регулярная отчетность по ООСПодрядчик обязан направлять Обществу, не позднее 5 числа каждого месяца краткие ежемесячные

отчеты за предыдущий период (установленной Заказчиком формы) по ООС. Указанные ежемесячные отчеты по ООС должны содержать собранную за отчетный период информацию по ООС в отношении количества образованных отходов производства и потребления. Информацию о количестве накопленных на площадках временного хранения отходов, количестве отходов, вывезенных по договорам со специализированной организацией. Все эти данные должны быть отражены в журнале учёта и движения отходов.

11.8. Уведомления Заказчика о происшествиях (авариях)Факты несвоевременного сообщения о происшествиях, авариях Заказчику или попытки сокрытия

происшествий будут рассматриваются как нарушение условий договора.11.9. Ответственность за причинение ущерба в результате производственной деятельности

персоналу и оборудованию Заказчика и Подрядчика, третьим сторонам и окружающей средеПодрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения

Законодательства и нормативных документов РФ в сфере ООС, а также по возмещению ущерба, нанесенного по

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/Звине Подрядчика окружающей природной среде. Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению Заказчиком.

11.10. Право Заказчика на приостановку или прекращение работВ случае обнаружения при производстве работ существенных нарушений в области Охраны

окружающей и природной среды, Заказчик вправе остановить Обязательство Подрядчика соблюдать требования по ООС и СЭМ согласно данной статье, следует считать важным и основным обязательством, нарушение которого дает

Заказчику право приостановить или прекратить действие Договора. (приостановить) работы и составить акт по факту выявленных нарушений, которые должны быть немедленно устранены силами и средствами Подрядчика.

11.11. Правила охраны окружающей среды (ООС) на производственных площадках11.12. Для обеспечения безопасной работы необходимо организовать и поддерживать рабочие площадки

и выполнение операций Подрядчиком в строгом соответствии с применяемым законодательством, а также правилами и стандартами экологической безопасности, ООС и СЭМ, указанными в Договоре.

Расстановка агрегатов и спецтранспорта, оборудования, приспособлений и другой специальной техники на объектах Заказчика в зоне работ подрядной (сервисной) организации должны осуществляться в соответствии с утвержденными схемами и требованиями правил безопасности.

Подрядчик обязан постоянно поддерживать строгую дисциплину и порядок среди персонала Подрядчика.

12. Обеспечение защиты работников от воздействия вредных производственных факторов12.1. Предотвращение вредного воздействияПодрядчик должен принимать все разумные меры для предотвращения, минимизации вредного

воздействия на месте проведения работ и прилегающих территориях, включая (но не ограничиваясь) выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф местности, несанкционированное размещение отходов, шумовое воздействие, нарушение естественного природного ландшафта.

Подрядчик обязан выполнять все правила и распоряжения Заказчика, которые могут быть изданы в данной связи. Подрядчик должен обеспечить наличие информационных стендов, чтобы весь привлеченный к Работам персонал был в полной мере осведомлен о вышесказанном и выполнял эти постановления и распоряжения по мероприятиям ООС и СЭМ.

При проведении работ на объектах Заказчика Подрядчик обязан: выполнять подрядные работы в соответствии с проектной документацией, технологическими

регламентами, имеющими положительное заключение государственной экспертизы, включая замечания этой экспертизы;

за свой счет обеспечить сбор, временное хранение, обезвреживание, вывоз, сдачу в установленном порядке отходов производства и потребления, образовавшихся в результате проведенных работ;

обеспечить сбор, безопасное временное хранение и передачу специализированному предприятию на утилизацию (обезвреживание) неиспользованных химреагентов, ртутьсодержащих отходов, полихлорбифенилов и других токсичных субстанций и отходов;

производить за собственный счет полную ликвидацию негативных последствий техногенного воздействия на состояние окружающей среды, последствий всех аварий, чрезвычайных ситуаций, имеющих отрицательные экологические аспекты, произошедших по его вине;

незамедлительно (не позже 3-х часов с момента происшествия) извещать Заказчика обо всех случаях нарушения природоохранного законодательства, имевших место при производстве работ на территории Заказчика;

полностью исключить случаи несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе, вышедшими из строя. Подрядчик обязан предупредить Заказчика (в случае применения) о работах с применением источников ионизирующего излучения и обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении работ.Запрещается:

сбрасывать на территории производства и проживания, в шламовые амбары, на кустовые площадки и на прилегающие участки газовый конденсат, ГСМ, химреагенты, отходы различного происхождения;

использовать в производстве химреагенты, на которые отсутствует: (1) паспорт вещества (материала), (2) гигиенический сертификат, выданный уполномоченным органом Роспотребнадзора РФ, (3) иные необходимые технические условия; перечисленные документы Подрядчик обязан представить Заказчику до начала работ.12.2. Опасные химреагенты, вещества и материалыПодрядчик должен следовать всем применяемым процедурам и стандартам экологической безопасности,

ООС и СЭМ по применению, временному хранению, обезвреживанию, утилизации, транспортированию, движению и размещению химреагентов.

Подрядчик несет ответственность за составление отчетов, извещений и получение необходимых по закону разрешений соответствующих правительственных организаций на идентичность, состав и количество опасных химреагентов, веществ и/или материалов (если применяются), используемых или доставленных Подрядчиком на участок.

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/ЗПодрядчик должен предоставить Заказчику копии соответствующих паспортов безопасности материалов

/ веществ на все опасные химреагенты до их ввоза на участок.Подрядчик должен провести оценку рисков всех используемых веществ и предоставить все необходимое

оборудование, обеспечивающее безопасность работ, а также спецодежду для всего персонала Подрядчика.12.3. Контроль загрязнения. Ответственность за токсичные отходыПодрядчик несет полную ответственность за необходимое обращение, хранение, транспортирование,

утилизацию или любое другое обращение с опасными отходами, находящимися под контролем либо образующихся в результате выполнения Услуг по Договору в строгом соответствии с законодательством РФ.

Подрядчик несет ответственность за убытки, причиной которых стало загрязнение, и за управление удалением загрязнения, вызванного действиями персонала Подрядчика, как то: розливы, протечки, дренаж или слив топлив, смазок, моторных масел, смазок трубного соединения, красок, растворителей, балласта, мусора, канализационных стоков, нефтяной эмульсии, промывочной жидкости с химической обработкой или на нефтяной основе, лаков, источников радиоактивности, загрязненной выбуренной породы, и прочих источников загрязнения, принадлежащих Подрядчику или находящихся под его контролем.

Заказчик может принимать участие по своему усмотрению в проведении работ по предотвращению и удалению любого загрязнения или заражения, что является ответственностью Подрядчика в соответствии с положениями, указанными выше; Подрядчик должен возместить Заказчику затраты на проведение таких работ.

Подрядчик должен гарантировать, что работы повышенной опасности будут проведены под надзором обученного и аттестованного специалиста, имеющего право (допуск) на проведение работ повышенной опасности.

13. Порядок взаимодействия супервайзинга с подразделениями заказчика.№ Действие Периодичность Исполнитель Документ

возникающий в результате

1. Выдача проектной и нормативной документации на строительство, реконструкцию, ликвидацию скважин.

До начала работ Заказчик Проектная документация, АКТ приема передачи документации

2. Выдача графиков бурения и освоения эксплуатационных и разведочных скважин.

Сразу после их утверждения

Заказчик График бурения

3. Выдача утвержденных и согласованных планов работ

Сразу после их утверждения

Заказчик Планы работ

4. Выдача договоров по оказанию услуг при строительстве, реконструкции, ликвидации скважин для руководства.

По мере необходимости

Заказчик Договоры

5. Подготовка и выдача ежесуточного сводного отчёта.

Ежедневно Супервайзер Сводный отчёт

6. Подготовка и выдача сводного отчета по законченной строительством скважине

Через 5 дней после окончания

Супервайзер Сводный отчёт

7. Выдача информации о допущенных отклонениях, нарушениях при производстве работ

Ежедневно Супервайзер Сводный отчёт

8. Разработка акта проверки состояния ПБ, ОТ, ООС при производстве работ со сроками устранения.

Ежемесячно Супервайзер Акт (накопительный) проверки состояния ПБ, ОТ, ООС при производстве работ

9. Разработка и выдача анализа допущенных за отчетный период осложнений, повторных работ, брака, аварий

Ежемесячно Супервайзер Анализ аварий, брака по видам работ

10. Подготовка и выдача за отчетный период анализа производительного и непроизводительного времени

Ежемесячно Супервайзер Анализ производите-льного времени

11. Подготовка и выдача первичных документов для ведения претензионной работы:-акт первичного расследования;-пакет первичных документов для

Одновременнос выдачей штрафных санкций

Супервайзер Первичные документы

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/Звыставления претензий.

12. Выдача проверенных и завизированных актов выполненных работ.

Через 3 дня по окончанию строительства

Супервайзер Акты выполненных работ

13. Выдача предложений по применению штрафных санкций за допущенные отклонения, нарушения

Через 3 дня по окончанию строительства

Супервайзер Штрафные санкции

Приложение № 1

Перечень нарушений при выявлении которых, служба технологического надзора (супервайзинга) за проведением работ по

строительству и реконструкции скважин должна приостанавливать работы, проводимые подрядными организациями, до их полного устранения и получения разрешения на возобновление работ

1. Изменение технологического процесса без согласования с Заказчиком (ООО «Газпром добыча Ноябрьск»).2. Отсутствие паспортов используемого оборудования и материалов3. Производство работ без утвержденного технологического плана.4. Отсутствие пусковой документации.5. Наличие аварийных утечек и разливов технологических жидкостей по кустовой площадке. 6. Несоответствие параметров бурового раствора ИТП перед вскрытием проектного продуктивного пласта.7. Не работает хотя бы одна ступень очистки при вскрытии проектного продуктивного пласта.8. Отсутствует обязательная техническая и проектная документация.9. По геофизическим замерам ожидается уход скважины за круг допуска, дальнейшее бурение без исправительных работ – запрещается.10. Отсутствует эксплуатационная колонна на мостках за 50м до вскрытия проектного продуктивного пласта.


Приложение № 2Перечень нарушений, при выявлении которых, служба технологического надзора (супервайзинга) за

проведением работ по ремонту скважин должна приостанавливать работы, проводимые подрядными организациями, до их полного устранения и получения разрешения на возобновление работ.1.Отсутствие утвержденного и согласованного плана работ на ремонт или освоение скважины.2.Отсутствие пусковой документации:-пусковой паспорт; -план – заказ, акт на глушение. -акт приема-сдачи скважины в ремонт;-планы выполнения сложных технологических операций (СКО, РИР );-акты на выполнение отдельных видов работ (восстановление циркуляции, промывка, кислотные обработки и т.п.);-наряд-допуск на опасные виды работ; -наряд-допуск на одновременное производство работ; -акт проверки целостности цепи заземления (протокол замера сопротивления контура заземления);-схема фактической расстановки оборудования;-акт на скрытые работы и испытание якорей (при использовании якорей);-акты опрессовки противовыбросового оборудования на устье скважины;-схема расположения подземных и наземных коммуникаций, утвержденная маркшейдерской службой.3. Отсутствие Плана ликвидации возможных аварий4. Замазученность территории кустовой площадки в радиусе 50 метров от устья ремонтируемой скважины.5. Отсутствие, неисправность индикатора веса при СПО.6. Эксплуатация индикатора веса при СПО без необходимой документации7. Отсутствие или неисправность искрогасителя на агрегате для ремонта скважин и специальной технике, уровнемера на емкости долива, манометров (применяемых в обвязке устья согласно утверждённой схемы).8. Отсутствие документации на грузоподъемное оборудование, грузоподъемные приспособления, технологический инструмент и материалы (паспортов, актов дефектоскопии и сертификатов) при необходимости использования и применения в работе.9. Отсутствие двухсторонней связи с диспетчерскими службами.10. Отсутствие, неисправность первичных средств пожаротушения.11. Отсутствие, неисправность средств индивидуальной защиты.12. Отсутствие жидкости долива согласно плана работ при подъёме труб.13. Не установлено противовыбросовое оборудование на устье скважины или отсутствует документация на противовыбросовое оборудование (паспорт, акт опрессовки в условиях механических мастерских).14. Обвязка устья скважины с ПВО с нарушением утверждённых схем. 15. Отсутствие ознакомления закреплённого персонала бригады с планом ликвидации аварий, инструкциями, стандартами, планом работ под роспись.16. Отсутствие удостоверений о проверке знаний и по курсу «Управление скважиной при ГНВП».17. Отсутствие инструктажа по безопасности труда и пожарной безопасности на рабочем месте.18. Отсутствие паспортов заводов-изготовителей на оборудование, инструмент, механизмы, контрольно-измерительные приборы и агрегат для ремонта скважин.19. Нарушение схемы установки якорей согласно паспортным данным завода-изготовителя, требований стандартов.20. Эксплуатация оборудования, инструмента, механизмов, контрольно-измерительных приборов и подъемных агрегатов в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления, приборы), а также при нагрузках и давлениях с превышением рабочих параметров выше паспортных.21. При отсутствии или неисправности ограничителя подъема талевого блока, ограничителя грузоподъемности лебедки (если предусмотрено заводом-изготовителем).22. При неполном составе вахты (включая машиниста подъемного агрегата).23. Отсутствие сертификатов качества на используемые хим. реагенты и расходные материалы.24. Отсутствие ответственного инженерно-технического работника при проведении работ повышенной опасности.25. Отсутствие совмещенного плана - графика и схемы территориальной ответственности при одновременном производстве работ.26. Отсутствие или нарушение целостности защитного заземления27. Отсутствие эскиза спускаемого нестандартного оборудования.28. Использование не очищенных желобных емкостей для промывки, бурения и фрезерования.29. Работа талевым канатом, подлежащим отбраковке30. Расхождение фактических параметров жидкости глушения, промывки и долива с расчетными показателями по данной скважине.

Документация о Запросе предложений Запрос предложений №079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/ЗПримечание: при выявлении нарушений и условий, которые при продолжении производства работ создают угрозу жизни и здоровья персонала, аварийную ситуацию, технологическое осложнение, загрязнение окружающей среды, ухудшение свойств и характеристик оборудования Заказчика, не вошедших в данный перечень, супервайзер обязан запретить.



ПАМЯТКАинженеру по технологическому контролю (супервайзеру)

бурения, освоения и реконструкции скважин

Службу технологического надзора представляет инженер по контролю (супервайзер), который при исполнении своих обязанностей имеет право:1. Проверять в любое время суток выполнение технологического процесса бурения и освоения скважин.2. Требовать предъявление всей технологической документации, регламентирующей производство конкретного вида работ, в том числе2.1. Паспортов на применяемое оборудование и материалы.2.2. Индивидуально-технического проекта на строительство или реконструкцию скважин, плана работ на освоение.2.3. Вахтового бурового журнала со всеми записями.2.4. Товарно-транспортных накладных на завезенные химические реагенты и обсадную колонну.2.5. Журнала расхода химических реагентов.2.6. Лабораторных анализов тампонажных материалов.3. Участвовать при опрессовках колонн, запуске скважины.4. Участвовать в работе комиссий по определению виновных лиц и нарушении технологии и давать предложения по привлечению к ответственности виновных лиц.5. При каждом посещении бригады5.1.Делать запись в вахтовом журнале о наличии или отсутствии нарушений.5.2. Производить отбор проб бурового раствора и замеряет его параметры.6. Инженер по супервайзерскому контролю несет административную и материальную ответственность в случае принятия неоправданного решения, повлекшего за собой нарушение технологического процесса или дополнительные материальные затраты, в соответствии с законодательством РФ.


АКТ КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА №________

г. Ноябрьск « ____» ___________ 20 г.

( кому, Ф.И.О., должность )Мною, супервайзером _________________________________

( должность, Ф.И.О. )в присутствии ___________________________________________________________________

( должность, Ф.И.О. )«_____»______________20 г. проведено обследование бригады___________________________________________________________________________________ (учредительное наименование предприятия)

скважине № Месторождение___________________________ » час «____» минут была произведена проверка выполнения следующего технологического процесса:_____ В результате проверки установлено следующее:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Настоящий акт составлен в ___ экземплярах . Разослано: 1 экземпляр в: _____________________________________________________2 экземпляр в: _____________________________________________________3 экземпляр в: _____________________________________________________ Подписи: супервайзер ____________________________________________________ (подпись, Ф.И.О. )

Подрядчик:копию получил__________________________________________ (подпись, должность, Ф.И.О. исполнителя работ)

мастера ________________________на кустовой площадке № _____

Приложение №5 ПРЕДПИСАНИЕ №___________

г. Ноябрьск « ______» _______________ 20 г.

( кому, Ф.И.О., должность )Мною, супервайзером ________________________________

( должность, Ф.И.О. )

в присутствии ___________________________________________________________________( должность, Ф.И.О. )

«_____»______________20 г. проведено обследование бригады _____________________________________________________________________

(учредительное наименование предприятия)

мастера ________________________на кустовой площадке № _____ скважине № ________месторождения____________________________

по соблюдению Правил и норм безопасности при проведении бурения и освоения скважин. Руководствуясь ---------------------------------------------------------------, предлагаю устранить:

№ п/п Выявленные нарушения

Номера статейправил или

ссылкана другие

документы

Сроки устранения

1 2 3 4

Уведомление о выполнении настоящего предписания предоставить инженеру до_________________ 20 г. Предписание выдал супервайзер _______________________________ (подпись Ф.И.О, место для печати)С предписанием ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил:

_______________________________________________________________________________( должность)


АКТ НА ОСТАНОВКУ РАБОТ №___________

г. Ноябрьск « ______» _______________ 20 г.

( кому, Ф.И.О., должность )Мною, супервайзером ________________________________

( должность, Ф.И.О. )в присутствии ______________________________________________________

( должность, Ф.И.О. )«_____»______________20 г. проведено обследование бригады № _____________________________________________________________________

(учредительное наименование предприятия)мастера ________________________ на кустовой площадке № _________скважине № __________ месторождения__________________________________ по соблюдению технологии производства работ, правил и норм безопасности при проведении бурения и освоения скважин.

№ п/п Выявленные нарушения

Номера статейправил или

ссылкана другие

документы

Сроки устранения

Производство работ запрещено до устранения пунктов №____________________________.Разрешением на дальнейшее производство работ является выданное супервайзером разрешение на возобновление работ. Разрешение на возобновление работ выдаётся супервайзером после проверки фактического устранения нарушений. Об устранении нарушений и готовности к возобновлению работ сообщить по телефону №_______ Акт на остановку работ выдал супервайзер ___________________

(подпись Ф.И.О, место для печати)С актом на остановку работ ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил:

_______________________________________________________________________________( должность подрядчика, подпись, Ф.И.О.)

«______»_______________20__ г. ____________ часов _______________ минут


РАЗРЕШЕНИЕ НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТ №___________

г. Ноябрьск « ______» _______________ 20 г.

( кому, Ф.И.О., должность)Мною, супервайзером ________________________________

( должность, Ф.И.О.)

в присутствии ___________________________________________________________________( должность, Ф.И.О.)

«_____»______________20 г. проведено обследование бригады № __________(учредительное наименование предприятия)

мастера ______________ на кустовой площадке № ______________________ скважине № __________ месторождения__________________________________ по устранению нарушений, указанных в акте на остановку работ №______________ от «______»_________________20__ года.

№ п/п Выявленные нарушения согласно акта на остановку Отметка об устранении

Разрешаю дальнейшее производство работ.

Время простоя составило _______________________ часов ____________ минут.Разрешение выдал супервайзер ______________________________ (подпись Ф.И.О. )

С разрешением ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил: _______________________________________________________________________________

( должность подрядчика, подпись, Ф.И.О.) «______»_______________20__ г. ____________ часов _______________ минут.

Приложение № 7 к договору № ____________ от «__» ____ 2014г.


ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК» В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ноябрьск» (далее по тексту – Общество) имеет стратегическое значение для экономики России. Являясь одним из дочерних обществ ОАО «Газпром» в области добычи и подготовке к транспорту газа, газового конденсата и нефти, Общество в полной мере осознает свою ответственность перед работниками и другими заинтересованными сторонами за создание безопасных условий труда и обеспечение промышленной и пожарной безопасности.

Общество при осуществлении своей деятельности признает приоритет жизни и здоровья работников и всех заинтересованных сторон по отношению к результатам производственной деятельности.

Руководство ООО «Газпром добыча Ноябрьск» рассматривает систему менеджмента охраны труда, промышленной и пожарной безопасности (далее по тексту – СМОТПиПБ) в качестве необходимого элемента эффективного управления производством Общества и принимает обязательства по управлению производственными рисками, воздействующими на жизнь и здоровье работников, оборудование и имущество.

Основные цели в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности

1. Создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников Общества.2. Обеспечение надежной работы опасных производственных объектов.3. Устранение и минимизация опасностей и рисков.

Цели достигаются путем предупреждения несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, инцидентов и пожаров на основе:

1. Идентификации опасностей, оценки и управления рисками.2. Идентификации и актуализации законодательных и других нормативных документов.3. Улучшения условий труда на рабочих местах.4. Проведения консультаций с работниками, их представителями и вовлечения их в СМОТПиПБ.5. Повышения уровня знаний и компетентности работников Общества в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.6. Подготовки персонала Общества к аварийным ситуациям и реагирование на них.7. Проведения и результатов мониторинга и внутреннего аудита в области СМОТПиПБ.

Обязательства в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности

Для достижения заявленных в Политике целей Общество принимает на себя следующие обязательства:

1. Обеспечивать снижение показателей аварийности, производственного травматизма и профессиональных заболеваний.2. Обеспечивать соблюдение требований федерального и регионального законодательств, отраслевых, ведомственных и

локальных документов ОАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в области СМОТПиПБ, включая международные стандарты и стандарты, принимаемые ОАО «Газпром».

3. Обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное улучшение СМОТПиПБ.4. Обеспечивать соблюдение планируемых и реализуемых действий и мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия вредных производственных факторов на персонал и всех заинтересованных сторон.5. Осуществлять выявление, оценку, снижение рисков в области СМОТПиПБ.6. Обеспечивать внедрение научных разработок, технологий и методов управления СМОТПиПБ.7. Привлекать персонал к активному участию в деятельности СМОТПиПБ, создавать условия, при которых каждый работник Общества осознает ответственность за собственную безопасность и безопасность окружающих его людей.8. Предусматривать необходимые финансовые и материально – технические ресурсы для реализации настоящей Политики.

Утверждена Генеральным директором ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

26 ноября 2012г.

9. Постоянно повышать уровень знаний и компетентности персонала в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.10. Осуществлять контроль за соблюдением требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на производстве.11. Требовать от поставщиков и подрядчиков, осуществляющих деятельность на объектах Общества, соблюдения требований СМОТПиПБ, принятых ООО «Газпром добыча Ноябрьск».12. Периодически анализировать, корректировать и совершенствовать, а также своевременно доводить до работников Общества и других заинтересованных сторон Политику ОАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.13. Обеспечивать результативность в реализации настоящей Политики.

Политика в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности распространяется на все структурные подразделения, службы при Администрации и отделы Администрации Общества.

Информационный экземпляр Введена в действие приказом ООО «Газпром добыча Ноябрьск» от 27.11.2012г. № 972

Приложение № 9 к Договору №_________от «___»____________2012г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК» ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»

==================================================

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОСТАВЩИКАМИ И

ПОДРЯДЧИКАМИ В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

МЕНЕДЖМЕНТА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»

Версия 01

СТО СЭМ 14001.06–2011

=========================================================Общество с ограниченной ответственностью

«Газпром добыча Ноябрьск»

Ноябрьск 2011

Приложение 2к Документации о запросе предложений

№079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙНА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА


№ 079/ДНоябрьск/14_3_0590/10.10.14/З

Техническая часть

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕНА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

1. Наименование и перечень работ: «Работы по ликвидации поисковой скважины №4 Нинельского лицензионного участка».

2) Количество, объем работ:

Ликвидация 1-й скважины. Работы выполняются в соотетствии с «Групповым рабочим проектом на ликвидацию, консервацию и расконсервацию скважин 1,4 Нинельского месторождения» и техническим заданием на выполнение работ по ликвидации поисковой скважины №4 Нинельского лицензионного участка.

3) Место выполнения работ: Поисковая скважины № 4 Нинельского месторождения Нинельского лицензионного участка в административном отношении находится в Красноселькупском районе Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа. Скважина № 4 находится на расстоянии: 16 км на на юго-восток от скв.№ 910 Западно-Ленской площади; 16 км. на запад от скв.№ 354 Кыпакынской площади; 14 км на север от скважины №3 Восточно-Тэрельской площади.

4) Условия выполнения работ«Групповой рабочий проект на ликвидацию, консервацию и расконсервацию

скважин 1;4 Нинельского месторождения» предоставляется на время выполнения работ по Договору в геологических фондах, ул. Республики, д.20. корпус 2.

Исполнитель принимает на себя выполнение работ собственными силами, в том числе: Строительство и поддержание зимника. Мобилизация бурового оборудования, бригадного хозяйства и автономных источников электроснабжения. Монтаж передвижного агрегата, оборудование устья, ПВО. Бурение временной артезианской скважины с целью добычи подземных вод для производства работ по расконсервации и ликвидации поисковой скважины. Подготовительные работы к расконсервации скважины (опрессовка приустьевой части колонны через выкидные линии ПВО, расстановка оборудования и спецтехники, приготовление технологического раствора). Подготовительные работы к расконсервации скважины (опрессовка приустьевой части колонны через выкидные линии ПВО, расстановка оборудования и спецтехники, приготовление технологического раствора). Расконсервация скважины (спуск бурильной колонны, замена скважинной жидкости на технологический раствор, разбуривание установленных цементных мостов, (нормализация забоя до гл. 3126м, промывка, при наличии давления на устье, нефтегазоводопроявлений – глушение скважины. ГИС (определение технического состояния эксплуатационной колонны, наличие перетоков). Установка необходимого количества цементных мостов, определение наличия, кровли и прочности цементных мостов разгрузкой бурильного инструмента (НКТ) и опрессовкой Демонтаж передвижного агрегата. Оборудование устья скважины заглушкой (или глухим фланцем с вваренным патрубком и вентилем), установленной на кондукторе (технической колонне). Установка на устье скважины бетонной тумбы с репером. Демобилизация оборудования, жилых вагончиков, техники и т.д. Рекультивация (планировка) территории, ликвидация временной артезианской скважины. Сдача документации по скважине, получение Акта о ликвидации согласованного с Ростехнадзором. Выполняет доставку, смену, проживание вахт на место производства работ – скважина №4 Нинельского лицензионного участка. Обеспечивать себя средствами связи. Обеспечивает себя горюче-смазочными и иными материалами и инструментом для производства работ. Обеспечить жильём на весь срок бурения скважины представителей Заказчика (супервайзеров).

5) Общие требования к выполняемым работам: Работы должны проводится согласно «Групповому рабочему проекту на ликвидацию, консервацию и расконсервацию скважин 1;4 Нинельского месторождения» с

соблюдением «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» и иных федеральных и локальных норм и правил.

6) Порядок выполнения работ: январь 2015г. – май 2015г.

№ этапа

Наименование этапов выполнения работ по договору Срок выполнения работ

1. Строительство и поддержание зимника. С момента заключения договора

-30.04.2015г.

2.

Мобилизация бурового оборудования, бригадного хозяйства и автономных источников электроснабжения.

01.02 2015г. - 08.02.2015г.

Монтаж передвижного агрегата, оборудование устья, ПВО. 09.02.2015г. – 15.02.2015г.

Бурение временной артезианской скважины с целью добычи подземных вод для производства работ по расконсервации и ликвидации поисковой скважины.

16.02.2015г. –

20.02.2015г.

Подготовительные работы к расконсервации скважины (опрессовка приустьевой части колонны через выкидные линии ПВО, расстановка оборудования и спецтехники, приготовление технологического раствора).

21.02.2015г. –

28.02.2015г.

3.

Расконсервация скважины (спуск бурильной колонны, замена скважинной жидкости на технологический раствор, разбуривание установленных цементных мостов, (нормализация забоя до гл. 3126м, (ЦКОД 3128м)), промывка, при наличии давления на устье, нефтегазоводопроявлений – глушение скважины.

01.03.2015г. –

20.03.2015г.

ГИС (определение технического состояния эксплуатационной колонны, наличие перетоков).

21.03.2015г. –

23.03.2015г.Установка необходимого количества цементных мостов согласно Инструкции о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов РД 08-492-02 и Плану изоляционно-ликвидационных работ, определение наличия, кровли и прочности цементных мостов разгрузкой бурильного инструмента (НКТ) и опрессовкой с оформлением соответствующих актов.

24.03.2015г.-

31.03.2015г.

4.

Демонтаж передвижного агрегата. 01.04.2015г. -

07.04.2015г.Оборудование устья скважины заглушкой (или глухим фланцем с вваренным патрубком и вентилем), установленной на кондукторе (технической колонне). Установка на устье скважины бетонной тумбы с репером.

08.04.2015г. –

15.04.2015г.

Демобилизация оборудования, жилых вагончиков, техники и т.д.

16.04.2015г.-

24.04.2015г.

Рекультивация (планировка) территории, ликвидация временной артезианской скважины.

25.04.2015г. –

30.04.2015г.5. Сдача документации по скважине, получение Акта о

ликвидации согласованного с Ростехнадзором.01.05.2015г.

-30.05.2015г.

7) Требования к качеству работВыполнение всего комплекса работ по расконсервации и ликвидации поисковой скважины №4 Нинельского лицензионного участка с предоставлением соответствующей документации.

8) Требования к безопасности работ Регламентируются Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности, «Законе о недрах» и другими нормативными актами при производстве буровых работ.

9) Требования по передаче заказчику технических и иных документов при выполнении работ:

Состав предоставления материалов по ликвидации скважины в геологический отдел ООО «Газпром добыча Ноябрьск» производится в соответствии с требованиями РД 08-492-02 «Инструкции о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов», в объеме: ликвидационное дело скважины в 2-х экземплярах и в 2-х экземплярах на электронном носителе (DVD, CD) в течение 14 календарных дней.

10) Требования по объему гарантий качества к результатам исследований:В соответствии с Инструкцией о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов РД 08-492-02.

11) Требования по сроку гарантий качества До окончания срока действия Договора.

12) Авторские права Вся документация, как передаваемая Исполнителю, так и полученная в ходе выполнения работ по ликвидации скважины №4 Нинельской площади принадлежит ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

noyabrsk-dobycha.gazprom.ru€¦ · web viewОАО «ГАЗПРОМ» ОБЩЕСТВО С...

Documents