i. municipalidad de tome alcaldÍa direcciÓn de …

I. MUNICIPALIDAD DE TOMEALCALDÍA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

ESTA ALCALDÍA DECRETO HOY LO SIGUIENTE

O 9 ENE, 2Ü|.'t

N° / VISTOS:Estos antecedentes pertinentes y teniendo presente lo dispuesto en el DF: N° 1 - 3063/1980 del Ministerio del Interior; La Ley 19.886de Compras y Contrataciones Pública; Decreto Alcaldicio N° 086 del 26/03/1982 que crea el DEM de Tomé; El Decreto Alcaldicio N°8144 del 27 de diciembre de 2013 que aprueba presupuesto Municipal 2014; Decreto N° 8296 de fecha 30 de diciembre de 2013 queaprueba presupuesto de Educación 2014; Fondos Asignados por Resolución Exenta N° 5838 de 2013 Secretaría de Estado y susmodificaciones; Memorándum N° 15 de fecha 08 de enero 2014, solicita Departamento de Planificación, remodelación frontis escuelaGabriela Mistral E-423, Tomé; Acta de Aprobación de Bases Administrativas y Técnicas; Bases Administrativas Generales; BasesAdministrativas Especiales; Especificaciones técnicas de arquitectura; Certificado de disponibilidad presupuestaria; las facultades queme confiere la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizadofue fijado mediante el Decreto con fuerza de Ley N° 1 del 09 de mayo de 2006.

D E C R E T O

1. LICÍTESE, a través del Portal de Mercado Público lo siguiente;

REMODELACION FRONTIS ESCUELA GABRIELA MISTRAL E-423. TOMELAS OBRAS CONTEMPLAN LO SIGUIENTE:

RETIRO FACHADAS FRONTAL DE VENTANAS, REVESTIMIENTO EXTERIOR Y TABIQUERIA.INSTALACIÓN DE FACHADA DE ALBAÑILERIA.INSTALACIÓN DE VENTANAS.

. INSTALACIÓN ENCHAPE DE LADRILLO.PINTURA EXTERIOR E INTERIOR.CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS.

SEGÚN BASES GENERALES, ESPECIALES Y TÉCNICAS

2. El departamento de Compras deberá proceder a efectuar la licitación a través del Portal Mercado Público de acuerdo a lasnormativas vigentes.

3. Los servicios a contratar, corresponden a Fondos de Revitalización 2013.

ANÓTESE, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE,

-EDUARDO HENRIQUEZ SALINASABOGADO

SECRETARIO !MUNICIPAÍs\Á PROVOSTE

^ALCALDE SUBROGANTE

LPP/EHS/TCQ/SACH/GBC/

FONDOREVITAL1ZACIÓN 2013

Tomé, 08 de Enero de 2014

MEMORÁNDUM DE PEDIDO N°15

DE: PLANIFICACIÓN A: ENCARGADO DE COMPRAS

ÁREA DE MEJORA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMEINTO EDUCATIVO DEL ESTABLECÍ MIENTO

INICIATIVA OBRA DE INFRAESTRUCTURA EE

PROVECTO REMODELACION FRONTIS ESC. GABRIELA MISTRAL E-423 TOMÉ

FONDO REVITALIZACIÓN 2013

ESTABLEO MIENTO ESC. GABRIELA MISTRAL E-423 TOMÉ

N'

1

CANTIDAD

1

UNIDAD

CU

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

OFERTA ECONÓMICA

PLAZO ENTREGA

EXPERIENCIA OFERENTE

50%

30%

20%

DESCRIPCIÓN

LICITACIÓN REMODELACIÓN FRONTIS ESC. GABRIELA MISTRAL E-423 TOMÉ, SEGÚN BASES

ADMINSrTRATIVAS GENERALES, ESPECIALES YTÉCNICAS.

VALOR (IVA INCLUIDO) $29.999.740

RECEPCIÓN DEPTO. ABASTECIMIENTO:

RECEPCIONA

FECHA

FIRMA

OBSERVACIÓN:

a) Valor máxiniáJIcitación: S29.999.740.- (IVA INCLUIDO!

\

"REMODELACIÓN FRONTIS ESC. GABRIELA MISTRAL E-423

En Tomé a 07 de Enero de 2014, se ha reunido la comisiónformada por Director ($) de Educación Municipal Sr. Tu/ib Canto Quintana;Jeta Depto. Persono! Sra. Carmen Tardón Bñfo; Encargado de ProyectosDEM Don Mauricio Zúñiga Godo/; pora resolverla aprobación de ¡as BasesAdministrativas Generales, Especíales y Técnicas del proyecto denominado"REMODELACIÓN FRONTIS ESC, GABRIELA MISTRAL E-423 TOMÉ" confinandamiento del FONDO DE REVfTALIZACtÓN 2013.

La Comisión resuelve:

Revisadas las Bases Administrativas (Generales y Especiales! y

Técnicas en la que se ha detallado eí requerimiento y proceso

administrativo, se da por Aprobada para^v^sQublicadón en el Portal

Mercado Público.

Deja constando:

SRA. CARMEN TARDÓN BRfTO

JEFE DEPTO. PERSONAL DB

ENCARGAD-QDE PROYECTOS DEM

5R.

_ _o//

MAGÍ&ER EN EDUCACIÓN

¿DIRECTOR (S)

^-¿-^ír / - v , \ '4*TCQ7SACH/GBC//vl€WdrB/OMF/omf.-

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOMEDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DEPTO. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

"REMODEIACIÓN FRONTIS ESC. GABRIELA MISTRAL E-423 TOMÉ"

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1

Las presentes Bases Administrativas Generales se aplicarán para la contratación de obras que acuerde la Direcciónde Educación Municipal (en adelante DEM) por el sistema a suma alzada, sin perjuicio de otras Bases queobligatoriamente deba utilizar la DEM.

Estas Bases Administrativas Generales se complementarán con las Bases Administrativas Especiales.

TITULO II: PRINCIPIOS QUE RIGEN LA LICITACIÓN

ARTICULO 2

Las Licitaciones Públicas y Privada se regirán por los siguientes principios, los cuales deberán ser respetados tantopor la DEM como por los oferentes:

La observancia estricta de las Bases que regirán el proceso de selección y el ContratoLa igualdad de los Licitantes.

Los plazos que se establezcan en las presentes Bases y en las Especiales se entenderán en días corridos, sindeducción de días lluvias, feriados y festivos.

ARTICULO 3

En caso de discrepancia entre los antecedentes de la licitación prevalecerán de acuerdo a la prioridad señalada acontinuación:

a} Prelación Administrativa.Aclaraciones.Bases Administrativas Especiales.Bases administrativas Generales.Contratos. :

b) Prelación Técnica.Aclaraciones.Planos del Proyecto yEspecificaciones Técnicas.

ARTICULO 4

El contratista será responsable de la calidad de ios materiales, de los errores de diseño, cuando corresponda, de losvicios de la construcción y de los perjuicios que con ellas se ocasionen a terceros/ todo ello de conformidad a lo

BAG: REMODELACIÓN FRONTIS ESC. GABRIELA MISTRAL E-423 TOMÉ

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DETOMEDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DEPTO. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA

dispuesto en los Artículos 18 y 19 de! Decreto Supremo N^ 458 de 1976 y sin perjuicio de lo establecido en elArtículo NS 2.003 del Código Civil y demás normas legales atinentes a la materia.

ARTICULO 5

Los contratistas están obligados, y se comprometen a ejecutar los trabajos con la menor molestia para lacomunidad escolar y !as personas que transiten por las vías cercanas al establecimiento escolar.

TÍTULO III: DEFINICIONES

ARTICULO 6

Para la correcta interpretación de las presentes Bases, se entiende por :

1.- AUTORIDAD: La persona que designe la DEM para resolver sobre cada materia.

2.- AUTORIDAD SUPERIOR: La Alcaldesa.

3.- BASES ADMINISTRATIVAS: Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos que regularán y alos que deberán ajustarse, el desarrollo de un Contrato y las relaciones entre la DEM y el Contratista,incluyendo las etapas previas a la celebración y las posteriores a su liquidación.

Las presentes Bases Administrativas serán complementadas por las Bases Administrativas Especiales, losAnexos y Aclaraciones, cuando corresponda.

4.- CAPACIDAD ECONÓMICA: El capital mínimo comprobado que debe acreditar el contratista para optar a laejecución del contrato que corresponda.

5.- CONCURSO OFERTA: Cotización en la cual el contratista debe proponer, en base a condiciones pre-establecidas por la DEM, las mejores soluciones en cuanto a diseño, calidad, materiales y racionalizaciónde la construcción.

6.- CONTRATISTA: La persona natural o jurídica que en virtud del contrato respectivo, contrae la obligaciónde ejecuta runa obra material, por alguno de los procedimientos contemplados en las presentes Bases.

7.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: El pliego de características técnicas que deberán cumplir las obras motivodel contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de elaboración, exigencias a que quedansometidos los materiales y pruebas de control que deben superarlas diferentes etapas de fabricación.

8.- GASTOS GENERALES: Son aquellos gastos directos de obra no imputables a partidas específicas de laconstrucción.

9.- INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA (I.T.O.): La o las personas que, nombradas en forma competente,asumen el derecho y la obligación de fiscalizar el cumplimiento de un contrato de obras.

10.- LICITACIÓN: El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construcción de una obra material deacuerdo a las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Planos Generales y/o de detallesaprobados por la DEM con dicho objeto y establecidas en las bases y demás antecedentes


¡LUSTRE MUNICIPALIDAD DETOMÉDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DEPTO. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA

11.- AUMENTO O DISMINUCIÓN DE OBRAS: La modificación de las cantidades de obras consideradas en elproyecto aprobado por la DEM.

12.- OBRAS EXTRAORDINARIAS: Las obras que se incorporen o agregaren al proyecto, pero cuyascaracterísticas sean diferentes a las especificadas o contenidas en los antecedentes que sirven de base a!contrato.

13.- PLANOS DE DETALLE: Los diseños a escala adecuada para realizar la construcción de piezas o partes de!proyecto contenido en los planos generales.

14.- PLANOS GENERALES: Los diseños que indicando ubicación, formas y medidas permitan un juicio completode las obras por realizar y a una escala conveniente para su interpretación correcta.

15.- PRESUPUESTO ESTIMATIVO: El costo probable previsto por la DEM para la construcción de una obra.

16.- PRESUPUESTO OFICIAL: Ei estudio detallado efectuado por la DEM de las cantidades, precios unitarios yprecio total previsto para una obra, y que representa su opinión oficial y justa sobre su verdadero valor.

17.- PROPUESTA: La cotización ofrecida por ef proponente, la que deberá ajustarse a los antecedentessuministrados para ia licitación.

18.- PROPUESTA A SUMA ALZADA: La oferta a precio fijo, en las que las cantidades de las obras se entiendeinamovibles a menos que las bases administrativas especiales autoricen, expresamente, revisar lacubicación de ciertas obras, conforme a normas establecidas en ellas y de acuerdo a estas bases.

19.- PROPUESTA PRIVADA: Es la oferta efectuada por un proponente, por invitación de la DEM a tres o másContratistas que se dediquen a la especialidad de la obra que se trata de ejecutar.

20.- PROPUESTA PÚBLICA: Licitación que debe solicitarse públicamente a través del Mercado Público(www .rae rcadop ub I ico .c i) o un medio de prensa escrito, ya sea comunal, provincial., regional o nacional.

TITULO IV: MODALIDADES DE LICITACIÓN

ARTICULO 7

Las Bases Administrativas Especiales podrán consultar alguna de estas tres modalidades:a) Precio Fijado por el oferente y proyecto proporcionado por la DEM.b) Precio fijado por la DEM y proyecto proporcionado por el oferente.c) Precio y proyecto proporcionado por la DEM.

En esta última modalidad las Bases Administrativas Especiales podrán contener un listado de Partidas Adicionalesde! Proyecto, cuyo valor se entenderá incluido en el precio único fijado por la DEM y el oferente podrán considerarvoluntariamente en su oferta la ejecución de dichas partidas. SÍ el oferente ofreciere ejecutar algunas de laspartidas adicionales, su inclusión en la oferta deberá necesariamente hacerse en el orden preestablecido por laDEM.

Sólo en el caso que el oferente haya incluido en su oferta la totalidad de las partidas adicionales, podrá ofrecer unprecio inferior al precio único fijado por la DEM.

BAG: REMODELAC1ON FRONTIS ESC. GABRIELA MISTRAL E-423TOME

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DETOMÉDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DEPTO. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA

TÍTULO V: PROPUESTA O LICITACIÓN

ARTICULO 8 LLAMADO LICITACIÓN PÚBLICA

El llamado a licitación deberá hacerse medíante una publicación en, a lo menos un diario (s) de circulacióncomunal, provincial, regional o nacional, o a través del Mercado Público íwww.mercadopublico.cl).

ARTICULO 9 INVITACIÓN A PROPUESTA PRIVADA

En caso de Propuesta Privada las invitaciones se harán mediante carta certificada y/u otro procedimiento queasegure (a recepción de la invitación a los Contratistas seleccionados por la DEM.

ARTICULO 10 PARTICIPANTES

Podrán participar en la licitación los oferentes habilitados por Ley para ejecutar las obras que se licitan e inscritosen los Registros de Proveedores del Sector Público (Chile Proveedores) y Categorías que señalen las BasesAdministrativas Especiales.

ARTICULO 11 CALENDARIO DE LICITACIÓN

Los oferentes deberán estudiar la propuesta de acuerdo a calendario de fechas proporcionado adjunto a las BasesAdministrativas Especiales o lo dispuesto por e! Mercado Público.

ARTICULO 12 VIGENCIA DE LA OFERTA

Las ofertas se mantendrán vigentes hasta 60 días después de la fecha de la apertura de la licitación. Transcurridodicho plazo, sí no hubiere sido dictado el Decreto de Adjudicación, el oferente podrá desistirse de ella y serádevuelta la garantía de Seriedad de la Oferta.

ARTICULO 13 PRECIO DEL CONTRATO

Las Ofertas se formularán en moneda nacional.

El precio de las obras corresponderá al de un contrato de suma alzada, por una suma determinada, la cual incluiráademás el valor de ¡os proyectos, aprobaciones de planos, permisos, pagos de aporte y derechos, pago dehonorarios, impuestos (I.V.A. u otros), derechos notariales, imposiciones previsíonales, garantías y demás. Engeneral y sin que esta enumeración sea taxativa, el valor de la oferta incluye todo gasto que irrogue elcumplimiento del contrato, sea directo, indirecto a causa de é!.

Las variaciones legales y/o contractuales que experimenten las remuneraciones serán de cargo exclusivo de!oferente.

ARTICULO 14 PRESENTACIÓN A LA LICITACIÓN

Las ofertas se presentarán en la forrna, lugary plazos que se indicaran en las Bases Administrativas Especiales.Las propuestas se presentarán en dos etapas denominadas "Antecedentes Técnicos" y "Propuesta Económica".

BAG; REMODELACIÓN FRONTIS ESC. GABRIELA MISTRAL £-423 TOMÉ

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DETOMEDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DEPTO. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA

En el caso de la modalidad "Precio Proporcionado por la DEM y Proyecto Proporcionado por el Oferente", seconsiderará un tercer sobre caratulado "Propuesta Técnica", el que deberá indicar el nombre del Proyecto y de!Oferente.

Todos los antecedentes deberán presentarse en original y dos copias o fotocopias, salvo que las Bases Especialesseñalen expresamente algo distinto. En caso de faltar copias o fotocopias el oferente deberá hacerla (s) llegardentro del día siguiente hábil del día de la apertura en ia Oficina de Partes en caso contrario quedará fuera deBases. En ningún caso, se podrá aceptar que falte algún documento en original, quedando fuera de Bases ydevolviéndose en el acto los demás documentos dejándolo estipulado en el Acta de Apertura, en cualquier otracircunstancia, los antecedentes podrán permanecer en la DEM para su devolución hasta el quinto día hábilsiguiente a la Apertura de la Licitación.

Cualquier documento adicional a lo exigido no será considerado en la evaluación.

Los contratistas podrán, para el mejor estudio y comprensión de los antecedentes de una Licitación, formularconsultas a través de! portal mercado público a la DEM hasta la fecha que se indique en calendario de licitación. Sino se señala fecha para tal efecto, podrán hacerlo hasta el quinto día hábil anteriora la apertura de la propuesta.

La DEM dará respuesta a las consultas que se !e formulen y que digan relación con las propuestas, medianteaclaraciones que se entenderán siempre conocidas por los oferentes y será de responsabilidad de los contratistasque participen en la licitación requerir información y copia de ellas.

Por aclaración se podrán interpretar, aclarar y complementar los antecedentes de las propuestas o determinar elcorrecto sentido de ellas cuando se presenten dudas o discrepancias.

ARTICULO 15 CONTENIDO "ANTECEDENTES TÉCNICOS"

Deberá contener al menos lo especificado en el punto "16.1 Antecedentes Técnicos" de las Bases AdministrativasEspeciales.

ARTICULO 16 CONTENIDO "PROPUESTA ECONÓMICA"

Deberá contener al menos lo especificado en el punto "16.2 Propuesta Económica" de las Bases AdministrativasEspecíales.

ARTICULO 17

El valor de la oferta deberá coincidir con el valor que determine la suma total de los ítems del presupuestodetallado presentado por el oferente, más el I.V.A.

Cualquier diferencia por aproximación decimal computacional en e! precio total de cada ítem, no afectarán lavalidez de las ofertas, debiendo mantenerse siempre el valor señalado en el formulario Oferta.

ARTICULO 18 CONTENIDO SOBRE "PROPUESTA TÉCNICA"

Se ajustará a los términos de referencia indicados en las Bases Administrativas Especiales.

BAG: REMODELAC1ÓN FRONTIS ESC. GABRIELA MISTRAL E-423TOMÉ

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOMÉDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DEPTO. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ARTICULO 19 APERTURA DE LA LICITACIÓN

Las ofertas serán abiertas por él o los funcionarios de la DEM que se designen al efecto, los cuales levantarán ysuscribirán un "Acta de Apertura de Licitación", en la que se individualizarán ios oferentes con los datos pertinentesde sus ofertas y se dejará constancia de las observaciones o reclamos de ¡os interesados. Cuando el proceso serealiza por el Mercado Público, el "Acta de Apertura" se genera en forma automática.

TITULO VI: EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

ARTICULO 20

La DEM tiene un plazo de 15 días a contar de la fecha de apertura de la licitación para emitir el Informe Técnicocorrespondiente. Este se someterá a la consideración de la Sra. Alcaldesa, su subrogante u otra entidad mandante(cuando proceda}, quien adjudicará la obra por Decreto una vez aprobada la adjudicación por parte del mandante.

Previo a la adjudicación de la obra, los oferentes deberán efectuarlas aclaraciones que se le soliciten a su oferta enun plazo de 5 días a contar de su recibo, con el objeto de dar máxima precisión a las normas por las cuales seregirán los trabajos a contratar. Las aclaraciones no podrán alterar la oferta ni transgredir el principio de igualdadde los oferentes.

ARTICULO 21

La Municipalidad se reserva en todo caso, el derecho para rechazar todas las ofertas o aceptar cualquiera de ellas,aunque no sea la más baja, contratar parcialmente las obras ofertadas, fundamentando su decisión.

ARTICULO 22

En caso de que en el Acto de Apertura no se presenten oferentes, la Municipalidad deberá dictar Decreto Alcaldicioque Declare Desierta la propuesta.

ARTICULO 23

Los antecedentes origínales de las ofertas concursabies podrán ser devueltos a los oferentes, luego de la firma delContrato y previa solicitud del oferente.

TITULO Vil: CONTRATO

ARTICULO 24

Una vez adjudicada la Licitación por Decreto Alcaldicio, se procederá a firmar el Contrato respectivo, redactado porta DEM.

BAG: REMODELACIÓN FRONTIS ESC. GABRIELA MISTRAL E-423TOMÉ

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DETOMÉ

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DEPTO. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ARTICULO 25

El Contratista tendrá un plazo de 10 días para suscribiré! Contrato, a partir de la notificación de adjudicación de lapropuesta.

Si el Contratista no suscribiese el contrato en ei plazo señalado, la Municipalidad podra dejar sin efecto el Decretode Adjudicación, en cuyo caso se hará efectivo administrativamente el documento de garantía de "Seriedad de laOferta".

TITULO VIH: GARANTÍAS

ARTICULO 26

El mandante acepta como garantías "Boletas Bancarias de Garantías" y/o "Vale Vistas", de acuerdo a los montos yplazos estipulados en las Bases Administrativas Especiales. Estas deben ser tomadas a nombre del Mandante oquien señale las bases especiales y deben detallar claramente en su glosa e! nombre de la Obra adjudicada y elobjeto de la garantía. No se aceptaran documentos de garantía tornados por terceros.

ARTICULO 27 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

La garantía para caucionar la Seriedad de la Oferta que debe incluirse en "Antecedentes Técnicos" e ingresarse enoriginal en Oficina de Partes de la Dirección de Educación Municipal de la comuna de Tomé, tendrá una duraciónmínima de 90 días a contar del día de apertura de Propuesta y su monto se estipulará en las Bases AdministrativasEspeciales. La Dirección de Educación Municipal podrá mantener en custodia los documentos de garantía hasta queel oferente adjudicado fírme el Contrato.

ARTICULO 28 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El oferente adjudicado deberá entregar al momento de firmar eí contrato una garantía para caucionar el FielCumplimiento de éste, por una cantidad equivalente al 5%, como mínimo, del valor total del contrato y con unafecha de vencimiento no inferior al plazo contractual, aumentado en 90 días como mínimo, ia cual se devolverá unavez que la Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la recepción provisoria de las Obras y contra presentaciónde la garantía de "Correcta Ejecución de !as Obras".

ARTICULO 29 GARANTÍA DE "CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS"

Será de a lo menos un 5% del monto total de contrato con una vigencia de acuerdo a Bases AdministrativasEspeciales, la cual se devolverá una vez sancionada por Decreto, la Liquidación del Contrato.

ARTICULO 30 GARANTÍA POR "ANTICIPO"

El oferente podrá considerar para el estudio de su oferta un anticipo de acuerdo a Bases Administrativas Especiales.Este anticipo le será cancelado al contratista, previa firma del contrato, contra factura y documento ($} de garantíaascendente al 1OO% del monto de! anticipo con una vigencia igual al plazo contractual aumentando en 90 díascomo mínimo.

BAG: REMODEUUTION FRONTIS ESC. GABRIELA MISTRAL E-423 TOMÉ


El anticipo será descontado en forma proporcional en cada Estado de Pago. Las garantías se devolverán en lamedida que se vaya reintegrando e! anticipo.

ARTICULO 31

Toda devolución de documentos de garantía deberá solicitarse por el interesado en forma escrita.

TITULO IX: PLAZO

ARTICULO 32

El plazo de ejecución de las obras será el propuesto por el oferente, el que no podrá ser superior al indicado en lasBases Administrativas Especiales. Se entenderá en días corridos y se computará a contar del día siguiente de lafecha del acta de entrega de terreno.

ARTICULO 33

Sí e! contratista o su representante no concurriesen en la oportunidad fijada para la entrega de terreno, la DEM leseñalará un nuevo plazo que no exceda de 7 días. Expirado éste, y si no concurriese nuevamente, se podrá ponertérmino anticipado administrativamente al contrato, y se hará efectiva la garantía de Fiel Cumplimiento del mismo,en beneficio de la DEM. ¡

ARTICULO 34

El contratista estará obligado a cumplir con los plazos parciales estipulados en la Programación de Obrascorrespondiente. SÍ se produjere un atraso injustificado, o una paralización de la obra superior a 5 días, se podráponer término anticipado al contrato, sin perjuicio de la aplicación de multas.

ARTICULO 35

El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir ai contratista en una multa por cada día de atraso,que podrá variar entre el 1 y el 3 por mil del monto tota! del contrato, [a que se estipulará en ¡as BasesAdministrativas Especiales. La aplicación de las multas se hará administrativamente, sin forma de juicio y sededucirán de los estados de pagos pendientes y/o de las garantías en custodia.

TITULO X: FORMA DE PAGO

ARTICULO 36

El precio del contrato se pagará mediante 2 estados de pagos, el primero por avance y el segundo al término de laobra aprobada por la I.T.O., por cantidades de obras efectivamente ejecutadas de acuerdo a los valores delpresupuesto adjudicado. En caso de partidas globales, éstas se cancelarán de acuerdo a lo indicado en las BasesAdministrativas Especiales.

BAG: REMODELACIÓN FHONTÍS ESC. GABRIELA MISTRAL E-423 TOMÉ

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOMÉ


original hasta un 25% en total sujeto a los respectivos porcentajes de aumento autorizados por las respectivasFuentes de Rnanciamíento. |

Los aumentos o disminuciones de obras se cotizarán a los precios unitarios de! presupuesto adjudicado.

ARTICULO 43 OBRAS EXTRAORDINARIAS \a oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podrá cobrar ningún tipo de obras

extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la DEM podrá ésta ordenar obras extraordinarias o e! empleo demateriales no considerados a precios unitarios convenidos, a fin de llevara un mejor término la obra, en cuyo casose incluirán éstas a! valor total del Contrato como "Aumento de Obras Extraordinarias" y siempre que existadisponibilidad presupuestaria, debidamente autorizada

ARTICULO 44

Las variaciones al contrato de cualquier naturaleza; que generen un aumento de su monto total, no podrán excederen su conjunto, al 25% del valor del contrato. ;

i

ARTICULO 45 AMPLIACIÓN DE PLAZO :

El plazo fijado en las presentes Bases Administrativas se entenderá en días corridos, sin deducción de lluvias,feriados n¡ festivos y deberá ser cumplido estrictamente, salvo fuerza mayor o caso fortuito calificado por ¡a DEM,el plazo se computará conforme a [o estipulado en el Articulo 32^ de las presentes bases.

Se entenderá como fuerza mayor o caso fortuito, cuando concurran las siguientes circunstancias.

1.- Que se produzca el atraso en forma independiente de la voluntad del contratista.

2.- Que el hecho sea imprevisible, inesperado, sorpresivo.

3.- Que el hecho sea insuperable. :

4.- Que se produzca la imposibilidad de ejecutar la obligación contraída.

ARTICULO 46

Si el contratista estimara tener derecho a un aumento del plazo contractual deberá solicitarlo por escritofundadamente a la DEM, con una antelación mínima de' 15 días del vencimiento del plazo contractual.

ARTICULO 47

La ejecución de nuevas obras ya sean obras extraordinarias o aumento de obras, darán derecho a un aumento delplazo contractual a convenir por las partes.

El aumento de plazo deberá ser concedido a través de Decreto dictado en forma, previo a la fecha del término delplazo contractual.

BAG: REMODELACÍÓN FROOTIS ESC. GABRIELA MISTRAL E-U3 TOMÉ

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DETGMÉDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DEPTO. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ARTICULO 37 ¡

Los Estados de Pagos se considerarán abonos parciales.a cuenta del precio total, lo que no significa aceptación de

cantidades ni calidad de obra ejecutada. '•

La aceptación del Estado de Pago será otorgada por la Í.T.O. y cuando incluya en él todos los antecedentes exigidospara el pago.

ARTICULO 38

En cualquier estado de pago podrán hacerse descuentos por retenciones especiales, multas y otros. Los estados depagos no estarán sujetos a reajuste alguno.

ARTICULO 39 \a dar curso a cada estado de pago el contratista deberá adjuntar;

Factura cancelada y firmada.

Certificado de la Inspección del Trabajo vigente, que acredite no tener reclamos pendientes por la obra.

Certificados de calidad emitidos por oficinas de control técnico que sean pertinentes para respaldarla calidad

de ios ítems que integran el estado de pago.

Otros antecedentes que se soliciten en las Bases Administrativas Especiales.

ARTICULO 40

El último estado de pago se cancelará una vez que se haya sancionado por Decreto el Acta de Recepción Provisoria

y no podrá ser inferior al 10% de! precio del contrato y previo canje de la garantía del Fiel Cumplimiento de

Contrato por la de "Correcta Ejecución de la Obra".

ARTICULO 41

La LT.O. deberá aprobar o rechazar el Estado de Pago dentro del plazo de 5 días hábiles desde el ingreso de éste a

ia D£M.

Los estados de pagos una vez aprobados por la l.T.O. serán cancelados dentro de un plazo de 10 días a contar de !aconformidad del mismo por parte de la l.T.O.

TITULO XI: MODIFICACIONES DE CONTRATO

ARTICULO 42 AUMENTOS, DISMINUCIONES Y/O PARALIZACIONES TEMPORALES DE OBRAS

Sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas la DEM podrá, con el fin de llevar a un mejor

término la obra contratada, ordenar modificación y/o paralización temporal de obras, las que deberán ser

aprobados por Decreto Aicaldício/ antes de la fecha de término del plazo contractual además los Aumentos

efectivos de obras deberán ser debidamente garantizados en los porcentajes y vigencias estipuladas en el contrato



SE el contrato sufriera aumento de plazo se deberá prorrogar la vigencia de todos los documentos de garantía encustodia.

Cualquier modificación al contrato generará un "Contrato Modificatorio" el cual deberá seraprobado por Decreto.

TITULO XII: EL CONTRATISTA Y SUS OBLIGACIONES

ARTICULO 48

En el acta de entrega de terreno el contratista deberá hacer entrega de una programación financiera y un libro deinspección foliado en triplicado.

ARTICULO 49 LIBRO DE INSPECCIÓN

Para la buena marcha y fiscalización de la obra se llevará en ella un libro que se denominará "Libro de Inspección",en el que se anotarán todas las observaciones que le merezca la marcha de los trabajos y las órdenes que se le denal contratista. Estas ordenes llevarán fecha y la firma de! funcionario de la I.T.O. que las instruyó y deberán ser,asimismo, firmadas por el contratista o su representante en fe de notificación, pero su firma no será indispensablepara !a validez de! acto.

Este libro quedará bajo la custodia del contratista, quien será responsable de su extravío, enmendaduras,raspaduras, desglose de hojas o destrozos que contenga. Será asimismo, obligación del contratista mantener dicholibro en sitio adecuado para los efectos de la anotación oportuna de las órdenes o notificaciones que le impartan oefectúen ¡os representantes de la DEM.

El contratista utilizará el libro de inspección para estampar las consultas, observaciones o proposiciones. Asimismo,en el libro quedará constancia de las apelaciones que eleve el contratista.

ARTICULO 50

Será obligación del contratista ejecutar las obras con sujeción estricta a los pianos, especificaciones técnicas, reglasde la técnica y demás antecedentes empleando materiales y obra de mano de acuerdo a las especificacionestécnicas

ARTICULO 51 DIRECCIÓN TÉCNICA EN OBRA

E! contratista deberá mantener permanentemente en obra, a lo menos un profesional o jefe de obra, con laexperiencia de la especialidad correspondiente a las características y magnitud de las obras a ejecutar, sin perjuiciode lo establecido en las Bases Administrativas Especiales, quien deberá asumir la plena responsabilidad yrepresentación de! contratista para hacer efectiva ejecutivamente las instrucciones impartidas por la InspecciónTécnica de la obra y proporcionar los antecedentes e informes que éste requiera.

La DEM se reserva el derecho de rechazar a este profesional o jefe de obras si lo estima conveniente, comogarantía para la correcta ejecución de los trabajos. Esta medida podrá hacerla extensiva a cualquier trabajador.

BAG: REMODELAC1CÍN FRONTIS ESC GABRIELA MISTRAL E-423 TOMÉ

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEJÓMEDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DEPTO. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ARTICULO 52

Si los trabajos no se inician dentro de los primeros cinco días a partir del día siguiente de la entrega de terreno, laDEM podrá unilateralmente poner término anticipado al contrato con cargo y/o aplicar otras sancionesestablecidas en las Bases.

ARTICULO 53 SUMINISTRO DE ENERGÍA

El contratista deberá considerar en su programa cualquier medida que signifique asegurar el normal desarrollo delos trabajos para los casos de fallas imprevistas en los suministros de energía o servicios al recinto o terreno en quese ejecuten los trabajos.

ARTICULO 54 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SEGUROS DE ACCIDENTES

El contratista deberá proveer a su personal del Equipo de Seguridad que establezcan las normas de seguridadindustrial, cumplir las prevenciones de riesgo de los mismos y las instrucciones que imparte la Mutual o la entidadaseguradora con la cual se haya contratado el seguro de accidentes correspondientes.

ARTICULO 55 RESPONSABILIDAD DE SEÑALIZACIÓN

E! contratista que ejecute trabajos en las vías públicas, estará obligado a colocar y mantener por su cuenta, de día yde noche, la señalización de peligro y tornar medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza de sus trabajos.

Para el evento de que la DEM sea demandada por esta causa, cualquier suma, compensación o indemnización quese adeude a terceros, deberá ser solventada exclusivamente por el contratista, para cuyo efecto la DEM podráhacer efectivas todas sus garantías, pagos pendientes y retenciones que tenga en la DEM, sin perjuicio de laseventuales acciones legales que correspondan.

ARTICULO 56 RESPONSABILIDAD DEL CUIDADO DE LA OBRA

Será responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de las obras con posterioridad a su ejecución yrecepción, hasta por el plazo que estipulen las Bases Administrativas Especiales, a contar del acto de recepciónprovisoria o única y en consecuencia, serán de su cargo cualquier merma o deterioro que pudiere producirse en laobra en este periodo.



TITULO XIII: INSPECCIÓN TÉCNICA

ARTICULO 57

Se entiende por Inspección Técnica, la o las personas que, nombradas en forma competente, asumen el derecho y!a obligación de fiscalizar el cumplimiento de un contrato de construcción.

El contratista deberá someterse a las ordenes o resoluciones que, sobre las obras u otros aspectos del contrato,imparta por escrito la I.T.O. conforme los términos y condiciones del contrato. Dichas órdenes deberán sercumplidas, o apeladas, porei contratista, en un plazo máximo de 7 días.

El incumplimiento de una orden no apelada dará lugar a aplicar las sanciones del Título XX de las presentes Bases.

Las ordenes o resoluciones de la I.T.O o aquellas que recaigan respecto a los reclamos, se entenderánsuficientemente notificadas al contratista mediante su anotación en el libro de inspección. Esta forma denotificación no excluye otras que la DEM pueda adoptar.

Sí el contratista no estuviere de acuerdo con la resolución de la autoridad a la cual apelare, podrá reclamar de ello ypor escrito, dentro de los tres días siguientes de su notificación, a la autoridad superior de la DEM, cuyo dictamenserá definitivo.

Si después de resueltos los reclamos o dificultades, el contratista se resistiere a acatar las ordenes impartidas, laautoridad que haya adjudicado el contrato podrá, previa notificación poner término administrativamente con cargoy en forma anticipada al contrato.

ARTICULO 58

La I.T.O. podrá exigir la separación de cualquier subcontratista o trabajadores del contratista, por insubordinación,desordenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente comprobado a juicio de la inspección, quedandosiempre responsable el contratista de ios fraudes, vicios de construcción o abusos que haya podido cometer lapersona separada, siendo de su cargo todo pago que deba hacerse con motivo de la aplicación de la orden que se ¡eimparta.

El contratista tiene obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales que no seanaceptados por la I.T.O.

ARTICULO 59

Toda consulta, observación o proposición de los contratistas que se relacionen con los trabajos, salvo lasapelaciones a que se refiere el Artículo 572 deberán presentarse por escrito a la I.T.O. la que resolverá dentro deun plazo máximo de 10 días o bien, si fuera necesario la enviará dentro de un plazo máximo de 7 días y con elinforme correspondiente, a la autoridad respectiva para su resolución o para que se someta a la consideración dela autoridad superior de la DEM.

BAG:REMODELAC1ÓN FRONTIS ESC. GABRIELA MISTRAL £-423 TOMÉ


ARTICULO 60

En casos de grave negligencia o en que los trabajos constituyan peligro, la I.T.O., con ia aprobación de la autoridadque corresponda, podrá tomar las medidas inmediatas que estime del caso e imputar su valor a las retenciones ygarantías de! contratista, descontándose su costo del estado de pago más próximo.

Incluso, podrá suspender e! trabajo en la sección objetada, anotará esta circunstancia en el libro de inspección ydará cuenta inmediata a la autoridad correspondiente, ordenando al contratista la demolición y/o reconstrucciónde la parte defectuosa.

ARTICULO 61

El control que ejerza la DEM por medio de la I.T.O., no libera al contratista de la responsabilidad contractual ytécnica que le cabe.

ARTICULO 62

El contratista deberá pedir a la I.T.O. el visto bueno de las partidas que la DEM establezca, de lo cual se dejaráconstancia en el Libro de Inspección.

Tales vistos buenos podran otorgarse por parcialidades y deberán hacerse antes que el avance de las obras cubradichas partidas.

No podrán proseguirse los trabajos sino después que se hayan obtenido los respectivos informes, para cuyo objetoia I.T.O. debe recibir oportunamente las partidas que corresponda.

ARTICULO 63

La I.T.O. tendrá acceso a toda la documentación de la obra, tanto por parte de la DEM como del contratista yademás de la correspondencia entre aquellos. Podrá, asimismo requerir copia de todos y cada uno de losantecedentes que precise relacionados con los trabajos y/o el contrato.

ARTÍCULO 64

La I.T.O. se preocupará especialmente que el avance de las obras se desarrolle en proporción al plazo de ejecuciónestipulado en el contrato, para cuyo objeto controlará el avance contractual en relación con el avance real y deberáproponer y ordenara! contratista las medidas necesarias para mantener el normal desarrollo de las obras.

ARTICULO 65

La I.T.O., informará a la autoridad que corresponda, las modificaciones de obras que sean necesarias ejecutar, nopudiendo ordenarsu ejecución hasta no contar con la aceptación de ellas, por parte de dicha autoridad. El informerespectivo deberá hacerse con la debida antelación.



ARTICULO 66

Sin perjuicio de lo anterior, la I.T.O. está facultada para autorizar pequeñas modificaciones que, obedeciendo aelementales exigencias de buena construcción, pudieren producirse a pesar de todo lo previsto y cuya resoluciónevite detenerla marcha de la obra, dando cuenta de esto a la autoridad correspondiente con la debida diligencia.

ARTICULO 67

Cuando a juicio de la I.T.O., sea necesario efectuar una verificación técnica especializada podrá requerir de laautoridad respectiva la intervención de un profesional experto.

TITULO XIV: CONTROL DE CALIDAD

ARTICULO 68

El control de calidad tiene como finalidad e! comprobar el grado de cumplimiento del proyecto y lasespecificaciones técnicas de la obra, a través de inspecciones, mediciones, muéstreos y ensayes que indiquen s¡ lasvariables o parámetros controlados alcanzan los niveles establecidos y están dentro de las tolerancias admitidas y,asimismo, la detección de eventuales anomalías y su corrección oportuna.

Los muéstreos deben ser hechos en forma oportuna y sistemática durante el desarrollo de la obra, determinándoseen forma aleatoria a fin de que sus resultados sean representativos de la calidad lograda. La frecuencia y cantidadde las muestras se determinará en base a lo que señalen los planes de muestreo indicados en las especificacionestécnicas de la obra y/o los mínimos establecidos en las Normas Chilenas Oficiales aplicables.

ARTICULO 69

La toma de muestras deberá ser efectuada por una Institución Oficial de Control Técnico, en presencia de laInspección y del representante del contratista si lo desea, aunque la concurrencia de este último no se consideraráindispensable para la validez de! muestreo. E! contratista debe tomar medidas oportunas para coordinar la visitadel Laboratorio Oficial con ¡a Inspección.

Deberá dejarse constancia en el Libro de Inspección de la fecha, cantidad y ubicación de las muestras tomadas, loque constituirá obligación de la Inspección. Toda muestra que no cumpla con las circunstancias señaladas en elpunto precedentes y en éste, no sera considerada en la evaluación de la partida correspondiente.

ARTICULO 70

E! contratista otorgara a ¡a DEM un mandato de ensayo, informes y antecedentes que digan relación con loscontroles de calidad realizados. Asimismo, deberá requerir de dicho Laboratorio que remita directamente a ¡aDEM, por carta certificada, copia de todos y cada uno de los certificados de ensaye que entregue al contratista. Estaúltima circunstancia no lo liberará de la presentación oportuna de la certificación que le exija la Inspección paraefectos de aprobar un Estado de Pago.

BAG: REMQDELACIÓN FRONTIS ESC. GABRIELA MISTRAL E-423TOMÉ


ARTICULO 71

El control de calidad considera dos instancias:

a) Controles de Ejecución: Este tendrá corno finalidad el verificar que los materiales y demás elementos, asícomo sus procedimientos de colocación, cumplan con lo indicado en el proyecto y especificaciones técnicasde ¡a Obra, asi como las Normas Chilenas Oficíales vigentes y a! mismo tiempo, para detectar eventualesdeficiencias que puedan afectar la calidad de la obra, a fin de corregidas a tiempo.

Sin perjuicio de las atribuciones de la Inspección, estos controles se entenderán de responsabilidad delContratista, quién deberá gestionar con una Institución Oficial de Control Técnico, la realización de muéstreosy ensayes a fin de verificar la calidad de las obras que ejecute y asegurar el cumplimiento de lo especificado,por encima de las dispersiones propias de los materiaies que use y los procedimientos aplicados.

Todos ios gastos que demanden estos controles y ensayes, serán de cuenta y cargo del contratista.

La inspección podra, en todo momento, requerir del Contratista, la información y respaldo atinente a laspartidas en ejecución.

b} Controles de Verificación: La DEM podrá coordinar con !a Institución Oficial de Control Técnico que estimeconveniente, previo aviso al Contratista, la realización de muéstreos y ensayes pendientes a verificar losresultados del contratista y asegurar que los muéstreos sean aleatorios y sistemáticos en el transcurso de iostrabajos.

Los ensayes que la DEM estime necesario realizar, serán de cuenta y cargo del Contratista, en la medida queestén dentro de los que así hayan sido establecidos o indicados en las especificaciones de! proyecto, encuanto a tipo, cantidad y frecuencia, o bien, se establezcan corno los muéstreos mínimos en las NormasChilenas Oficiales.

Adícionaímente, la DEM podrá realizar los muéstreos y ensayes que estime conveniente, ya sea directamenteo encargándoselos al contratista. En este último caso se le reembolsará su costo directo comprobado,adicionado de los porcentajes de gastos generales y utilidad de su propuesta. Todas las muestras necesariaspara realizar estos ensayes, serán proporcionadas por el contratista, de los materiales de la obra, sin costoalguno para la DEM.

Sin perjuicio de lo anterior, SÍ ios resultados de éstos ensayes muestran vicios o deficiencias deresponsabilidad del contratista, su costo se cargará a éste,

ARTICULO 72

El contratista está obligado a cumplir íntegramente con lo estipulado en el contrato y sus documentos anexos, porlo cual, toda obra que presente deficiencia de materiales o vicios constructivos, deberá ser demoüda yreconstruida, o reemplazada o bien reparada, siempre y cuando la reparación asegure el restituir a la obra lascondiciones especificadas en e! proyecto, a su entera cuenta y cargo.

HAG: REMODELAC1ÓN FRONTIS ESC GABRIELA MISTRAL E-423TOMÉ

ILUSTREMUNICIPAUDAD DETOMÉDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DEPTO. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ARTICULO 73

Los materiales y demás elementos a utilizar en la obra, deberán ser nuevos y de la calidad y característicasestipuladas en las especificaciones y planos del proyecto, salvo que en las especificaciones técnicas especiales seestablezca la reutilización de elementos preexistentes. Cualquier material o elemento que presente defectos osufra deterioro debido a deficiencias en los procedimientos constructivos del contratista o las acciones de supersonal, como asimismo ios dañados por la acción de terceros durante el período en que las obras están a sucuidado, deberá ser reemplazado de su cargo.

ARTICULO 74

Sólo podrá incluirse en los Estados de Pagos las cantidades de obra efectivamente ejecutadas por el contratista yautorizadas por la Inspección previa constatación de su avance físico y cumplimiento de las condicionesespecificadas. Toda obra que, a juicio de la Inspección, merezca dudas en cuanto a su calidad, no cumpla con loestipulado en las especificaciones, sea defectuosa o no cuente oportunamente con la certificación de ensayes quesea pertinente, no podrá seríncluída en ningún estado de pago mientras el contratista no haya reparado el defectoseñalado o presentado la certificación exigible, a entera satisfacción de la inspección.

La inspección podrá a su criterio, suspender el estado de pago hasta que se superen las deficiencias, o bien,desglosar del mismo las cantidades de la obra objetadas.

E! Contratista deberá considerar lo señalado precedentemente en su Programación de Actividades y Financiera, asícomo en sus análisis de costos y además, tomar oportunamente las medidas necesarias a fin de disponer de lacertificación exigible antes de la formulación del cobro de la partida correspondiente.

ARTICULO 75

En el caso de aquellos materiales, componentes, artefactos o equipos de procedencia industrial, que cuenten conun procedimiento de certificación de calidad, ya sea permanente, por lotes o de marca de conformidad a NormasChilenas, el control consistirá en la verificación de la existencia de las marcas o sellos distintivos de! sistema decertificación correspondiente o bien, la presentación de un certificado emitido por una entidad oficial decertificación, proporcionado por el fabricante o distribuidor, que respalda efectivamente la calidad del lote del cualprocede el elemento a colocar.

TITULO XV: RECEPCIÓN DE LA OBRA

ARTICULO 76 RECEPCIÓN PROVISORIA

Una vez terminados los trabajos, el contratista solicitará por escrito la Recepción de las Obras a la Í.T.O., solicitudque deberá ingresaren la oficina de partes de la DEM, para ante la I.T.O., salvo que las bases especiales establezcanun procedimiento distinto, la que deberá verificar el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contratoy comunicarlo, dentro del plazo de 5 días, por escrito, a la Unidad respectiva, indicando en él la fecha en que elcontratista puso término a la obra.

BAG: REMODELAGÓN FFtOMTlS ESC. GABRIELA MISTRAL E-423 TOMÉ


ARTICULO 77

La Recepción de las obras se efectuará por una comisión compuesta por a lo menos tres funcionarios designadospor ¡a autoridad competente.La comisión deberá constituirse en la obra en un plazo no superior a 15 días, contados desde !a fecha de

terminación de la obra señalada por la I.T.O.

El día y hora fijado para la recepción debe ser comunicado ai contratista con dos días de anticipación, por lo menos,para que concurra al acto si lo desea.

ARTICULO 78

Una vez verificado por la comisión el cabal cumplimiento del contrato, éste dará curso a la recepción y levantará un

acta dentro de! plazo de 7 días contados del día de la recepción en terreno, y que será formada por los miembrosasistentes, por el I.T.O. y por el contratista, si lo desea. Si éste no estuviere de acuerdo con el texto propuesto

deberá formular sus observaciones en el término de 5 días.

La Comisión consignará como fecha de término de las obras, la fecha que haya indicado la I.T.O. de la obra, en el

oficio a que se refiere el artículo 76.

ARTICULO 79

Si de la recepción de las obras,, la comisión determina que los trabajos adolecen de defectos fácilmente reparables,recepcíonará las obras con reserva levantando un "Acta de Recepción Provisoria con Observaciones", detallando

éstas y fijando un plazo para que el contratista ejecute a su costo los trabajos requeridos, el plazo adicional nopodrá excederdel 25% de! plazo contractual y no estará afecto a multas.

El Inspector Técnico deberá certificar el cumplimiento de las observaciones formuladas por la comisión dentro del

plazo fijado para ello.

Una vez subsanadas las observaciones dentro del plazo establecido la comisión procederá a su recepción y alevantar e! acta dejando constancia del cumplimiento de las correcciones técnicas ordenada y de la fecha de

término real de las obras.

Si el contratista hubiere excedido el plazo otorgado por la comisión, esos días adicionales estarán afectos a multasde acuerdo al Artículo 952 de las presentes Bases, de lo que se dejará constancia en el Acta de Recepción.

ARTICULO 80

SÍ de la recepción de las obras resulta que los trabajos no están terminados o no se ejecutaron de acuerdo a planos,especificaciones técnicas, y reglas de la técnica, o se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, lacomisión no dará curso a ¡a recepción provisoria y elevará un informe detallado a! Jefe de la Unidad Técnica el cualnotificará al contratista, quien ejecutara a su costo los trabajos que faltan o las reparaciones que ella determine.


ILUSTRE MUNICIPALIDAD DETOMÉ


Si la comisión establece dentro de! plazo (22 días) de acuerdo a Ío establecido en los Artículos 782 y 792, que la obrano ha sido terminada, dejará constancia de ello en un informe y al contratista le serán aplicadas las multas poratraso a contar de la fecha en que ingresó la notificación de término de la obra.

Este informe se notificará a través del Libro de Obra.

El contratista una vez que considere haber terminado ¡a obra deberá requerir nuevamente la Recepción Provisoriaen la forma señalada precedentemente.

ARTICULO 81 RECEPCIÓN DEFINITIVA

El mandante usará o explotará la obra, después de la Recepción provisoria de ella. Sin embargo, el contratista serásiempre responsable durante el plazo de garantía por ¡a corréete ejecución de la obra, de todos los defectos quepresenta la ejecución de la misma, a menos que éstos se deban repararlos a su costo antes de la fecha querazonablemente señale la I.T.O.

El plazo de garantía por la correcta ejecución de la obra se entenderá sin perjuicio del plazo de garantía legal decinco anos, a que se refiere el Artículo 2.003., inciso 32 del Código Civil, el que se contará desde la recepcióndefinitiva de la obra.

La comisión receptora verificará básicamente durante la recepción definitiva de la obra, lo siguiente:a) Buena ejecución de ¡os trabajos (que no se hayan producido daños atribuibles a la ejecución defectuosa).b) La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentado desperfectos o deficiencias propias de

los materiales utilizados).

TITULO XVI: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

ARTICULO 82

Efectuada por parte de la DEM la Recepción Definitiva se procederá inmediatamente efectuar la Liquidación delContrato. Ambas sancionadas mediante un decreto, i

La Liquidación deberá establecer claramente saldos pendientes que resulten a favor o en contra del contratista.

Cumplida esta formalidad y si no existen saldos pendientes a favor de la DEM se devolverá al contratista la garantíade la Correcta Ejecución de la Obra.

La no concurrencia del contratista a la firma de la Liquidación del contrato, implica que renuncia a todo reclamoposterior.

BAG:REMODELACIÓN FRONTIS ESC. GABRIELA MISTRAL E-423 TOMÉ

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEJÓMEDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DEPTO. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA

TITULO XVII: TERMiNADQIS! DEL CONTRATO

ARTICULO 83

Los contratos de construcción suscritos conforme con las presentes Bases Generales terminarán por las siguientescausas:

Por la resolución administrativa con cargo de! contrato, en los casos señalados en estas Bases Generales.Por el traspaso del contrato a otro contratista, previamente aceptado por la DEM.De común acuerdo por ios contratantes.Por Liquidación anticipada en caso de fallecimiento del contratista.Lo exija e! interés público o la seguridad nacional, acorde a lo establecido en e! artículo 772 del Decreto 250/04,del Ministerio de Hacienda

ARTICULO 84 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CON CARGO

Si e! contratista no diere cumplimiento a las condiciones pactadas en el contrato ose negare 3 dar cumplimiento alas instrucciones impartidas por la I.T.O., la DEM podra disponer la resolución administrativa con cargo al contratoy aplicarle una sanción de suspensión del registro de contratistas por el período de cinco anos.

Para los efectos de las presentes Bases Generales, resolver administrativamente con cargo un contrato, implica !afacultad que tiene la DEM de poner término anticipado a un contrato de ejecución de obras, sin necesidad derecurrir a ía justicia ordinaria para tales efectos, habida consideración de la aceptación del contratista por el solohecho de suscribir el contrato correspondiente, siendo de cargo de dicho contratista todo mayor gasto directos oindirectos que su incumplimiento le signifiquen a la DEM.

Se entiende por cargo de un contrato resuelto administrativamente, el mayor costo que deba pagar lamunicipalidad por la ejecución y terminación de las obras contratadas, incluyéndose la totalidad de los gastos enque deba incurrir, tanto directo como indirecto o a causa de ello.

La DEM podrá declarar resuelto administrativamente el contrato con cargo, sin forma de juicio y hacer efectivas deinmediato todas las garantías que obren en su podaren los siguientes casos:

a) SÍ el contratista, por causa que le sea imputable, no iniciare las obras dentro del plazo máximo de 7 díascorridos, contados desde el día siguiente de la fecha de entrega de terreno.

b) Por paralizar las obras por más de 10 días sin causa justificada ante la I.T.O.

c) Por el incumplimiento de las ordenes e instrucciones impartidas por la I.T.O. relacionadas con la ejecución delas obras.

d) Por modificaciones o alteración de las obras contratadas sin la debida autorización.

e) Si las obras quedaren con defectos graves que no pudieren ser reparados y comprometieren la seguridad deellas u obligaren a modificaciones sustanciales del proyecto, sin perjuicio que la DEM adopte las medidasprocedentes.

f) Por quiebra, cesión de bienes o notaría insolvencia. Se presumirá insolvencia del contratista cuando tengadocumentos protestados o se encuentre en mora en el pago de obligaciones previsionales o tributarias, quese mantuvieran impagas durante más de 30 días o no fueran debidamente aclaradas dentro de dicho plazo.


ILUSTRE MUNICIPALIDAD DETOMÉDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DCPTO. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA

g) Si e! contratista fuere declarado reo por algún delito que merezca pena aflictiva. Tratándose de sociedades,cuando lo fuere alguno de sus socios, miembros del directorio o apoderado.

h) Sí el contratista fuere una sociedad y se disolviera o se hubiere manifestado la voluntad de disolverla,encontrándose pendiente la ejecución del contrato.

i) Por otras causales indicadas en la presentes bases generales que establezcan dicha sanción.

Resuelto administrativamente con cargo un determinado contrato la DEM deberá contratar la terminación de lasobras materia del mismo, de acuerdo a las normas de las presentes Bases Generales, manteniendo el mismonúmero, calidad y especificaciones de las obras contratadas primitivamente.

Para terminar las obras liquidadas administrativamente con cargo, la DEM podrá recurrir a los estados de pagospendientes y hacer efectivas las garantías en custodia de cualquier naturaleza,

La DEM dispondrá de un plazo de 60 días, contados desde la fecha del Decreto que disponga la medida a que serefieren los artículos precedentes, para recontratar la terminación de las obras.

En caso que al contratarse la terminación de las obras, fuere necesario modificar partidas o especificaciones delcontrato resuelto administrativamente con cargo, para los efectos de Liquidar el cargo, se deberán considerarpara aquellas partidas, los valores y cantidades contemplados en el presupuesto detallado, según sea el caso.

Terminadas y recibidas por la DEM las obras contratadas se procederá a liquidar contablemente el contratoresuelto administrativamente con cargo, para lo cual se deberá expresar en pesos el monto del contrato que seliquida, a la fecha de término establecida para el mismo.

De resultar un saldo a favor del contratista, se le restituirá, dictando previamente al efecto un Decreto quesancione la liquidación pertinente. Si de !a liquidación se obtiene un saldo en contra del contratista, éste tendrá unplazo de 30 días, contados desde la fecha de notificación de la resolución que aprueba la liquidación contable, paraingresar en arcas de la municipalidad e! total adeudado. Vencido dicho plazo, la municipalidad iniciará ¡as accionesjudiciales que procedan.

ARTICULO 85 TRASPASO DEL CONTRATO

En casos justificados que calificará la DEM, podrá autorizarse a! contratista para efectuar el traspaso de su contratoa otra persona, sea natural o jurídica, inscrita en el Registro de Contratistas del mismo registro y categoría exigidoal primitivo contratista, siempre que ésta se obligue a cumplir en las mismas condiciones pactadas primitivamenteen e! contrato que se traspasa y especialmente en k/que se refiere al precio, monto de ¡as garantías y plazos deejecución de las obras, asumiendo esta empresa para con la municipalidad, todas y cada una de las obligacionescontraídas por la anterior empresa con ocasión o en relación con dicho contrato.

Conforme lo anterior, convenido e! traspaso de un contrato se terminará la relación contractual con el contratista aquien se hubiere autorizado para traspasarlo. Sin perjuicio de lo anterior, sólo para los efectos contables seconsiderarán ambos como un solo contrato, de tal manera que al término de las obras se practicará unaliquidación contable total.

BAG;REMODEI_ACldN FRONTIS ESC. GABRIELA MISTRAL E-423 TOMÉ


TITULO XVIII: SUBCO NT RATOS

ARTICULO 86

E! contratista sólo podrá subcontratar parte de las obras, previa autorización de la DEM, pero entendiéndose, entodo caso que el contratista queda responsable de todas las obligaciones contraídas con la DEM en virtud delcontrato y de las presentes Bases, como asimismo de! pago de todas las obligaciones para con los trabajadores uotros que omita pagar el subcontratista.

TITULO XtX: DE LAS CALIFICACIONES

ARTICULO 87

La DEM calificará la gestión del contratista en relación a la obra ejecutada, a través de la misma comisión queefectuó ¡a recepción provisoria.

Esta comisión deberá evacuar su informe a más tardar dentro de! plazo de 15 días a contar de la fecha del acta derecepción provisoria, pudiendo asesorarse por e! inspector fiscal que estuvo a cargo de la obra.

La comisión remitirá la calificación al Alcalde, la cua! a su vez, se le notificará al contratista a su domicilio, por cartacertificada, con copia al Registro de Obras Mayores o de Obras Menores del Registro Genera! de Contratistas parasu anotación en la Hoja de Vida.

Esta calificación no libera a! contratista de la responsabilidad lega! y reglamentaria que le cabe en la ejecución de laobra.

ARTICULO 88

La comisión calificará el comportamiento del contratista con una sola nota final que corresponderá al promedioponderado de las notas asignadas, en una escala de 1 al 7, en cada uno de los aspectos fundamentales siguientes:

1.- Calidad de la Construcción o cumplimiento de ¡as especificaciones técnicas y de los planos. (Ponderación A):0,70. i

2.- Cumplimiento de los plazos. (Ponderación B) : 0,15.

3.- Cumplimiento de las Bases Administrativas Generales Especiales (Ponderación C}: 0,15.

El promedio ponderado se obtendrá aplicando los factores de ponderación A, B y C, respectivamente a losaspectos 1, 2 y 3 señalados precedentemente.

BAG: REMODELACIÓN FRONTIS ESC. GABRIELA MISTRAL E-423TOME

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DETOMEDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DEPTO. PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUaURA

ARTICULO 89

Para proceder a la calificación la comisión calificadora se valdrá de las anotaciones en el Libro de Obras, de losinformes que elaborará para este efecto la inspección fiscal de los antecedentes proporcionados por laMunicipalidad y de! juicio que ellas mismas se formen.

Los informes se referirán a ¡os siguientes aspectos :

a) Cumplimiento de las especificaciones Técnicas con la indicación de los resultados de los materialesincorporados, calidad de terminación de la construcción y cumplimiento de ias tolerancias exigidas.

En los documentos del contrato quedarán establecidas ¡as obras sobre las cuales se desea conocer en formaparticular resultados de mediciones y ensayes,

b} Cumplimiento de las bases administrativas generales y especiales y

c) Cumplimiento de los plazos parciales y total, con indicación de las fechas de comienzo y término.

Para cada uno de los aspectos mencionados, los informes contendrán un resumen objetivo de ¡as principalesobservaciones estampadas en el Libro e Inspección.

Estos informes podrán ser solicitados por el contratista al jefe de la Unidad Técnica pudiendo, s¡ lo estimaconveniente, aportarle antecedentes aclaratorios, los cuales pasarán a ser parte integrante del mismo.

ARTICULO 90

La comisión calificadora analizadas las anotaciones en el Libro de Inspección, los informes emitidos por lainspección y los antecedentes proporcionados por la DEM, asignará las notas que a su juicio corresponda a cadauno de los aspectos fundamentales definidos en el Artículo 882 en la escala de 1 a 7, pudiendo fraccionarse losenteros en décimos. Posteriormente, determinará la nota final que obtendrá el contratista en base a lo indicado enese mismo Artículo.

El l.T.O. calificará individualmente estos mismos factores y se evaluará a un 50 %.

El otro 50 % corresponderá a la calificación que efectuará la comisión y que representará el promedio de lascalificaciones individuales de cada uno de sus miembros.

TITULO XX: SANCIONES ¡

ARTICULO 91

Las sanciones se aplicarán administrativamente, sin forma de juicio y se deducirán de los estados de pagospendientes, de las garantías de! contrato, o de cualquier otro valor que se le adeude al contratista.



ARTICULO 92

Se hará efectiva la garantía de Seriedad de la Oferta y se suspenderá por un año del Registro de Contratistas a!oferente que:

Se desista a la oferta presentada.No suscriba el contrato dentro de! plazo.Se negare a mantener los términos y condiciones de su oferta.No presente la garantía de fíe! Cumplimiento del Contrato y la Municipalidad por este hecho dejará sin efectola Resolución o decreto que adjudicó las obras.

ARTICULO 93

Estarán afectos a sanciones especialmente los contratistas que incurran en las siguientes situaciones, las que seseñalan con un solo efecto enunciativo.

Atraso por incumplimiento de plazos contractuales.Por no cumplimiento de disposiciones legales de seguridad vigente.Por no cumplimiento de las ordenes impartidas por el I.T.O. en e! Libro de Inspección.Por no entrega oportuna del Libro de Inspección su custodia y accesibilidad.Por no instalación oportuna del o los letreros de la obra.Por no cumplimiento de Programación de Obras

ARTICULO 94

En caso de incumplimiento de cualquiera de [as obligaciones emanadas de las Bases y en especial lasobservaciones formuladas en el Libro de Inspección, la DEM retendrá el o los Estados de Pagos más próximos hastaque éstas sean subsanadas.

ARTÍCULO 95

Sin perjuicio de lo dispuesto en las Bases Administrativas Especiales cualquier otro incumplimiento al contrato serásancionado con una multa equivalente al uno por mil diario del monto total del contrato (con sus modificaciones).

Las multas anunciadas precedentemente las ejecutará directamente la I.T.O. y procederá de acuerdo a losiguiente:

Si la empresa ha incurrido en incumplimiento de lo instruido por la l.T.O. por Libro de Inspección, podrá, a contardel plazo que expiró anotar en el libro de Inspección que lo contratado se encuentra en multa de acuerdo a laspresentes Bases. Esta multa será diaria y cesará sólo cuando haya superado el incumplimiento y la l.T.O. lo hayaconstatado, lo que anotará en el Libro de Inspección con la fecha en que cesa la multa aplicada, la que sedescontará de! estado de pago más próximo.

ARTICULO 96

La multa por e! atraso del plazo contractual se estipulara en las Bases Administrativas Especiales.

BAG: REMODELAC1ON FRONTIS ESC. GABRIELA MISTRAL E-423 TOME

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOMÉ

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DEPTO. PLANIFICACIÓN £ INFRAESTRUCTURA

ARTICULO 97 ARTICULO FINAL

En virtud de presentarse el oferente a una Licitación Pública o Privada, la persona adjudicada aceptaráexpresamente los procedimientos establecidos por la DEM para la contratación, ejecución, finalización, control,recepción y aplicación de sanciones contempladas en las presentes Bases Administrativas Generales y lasEspeciales de cada contrato.

En e! caso de la aplicación de sanciones, cualquiera sea su naturaleza, éstas se harán administrativamente y sinforma de juicio, con el solo mérito de lo informado por los funcionarios municipales.

Lo anterior, sin perjuicio de las impugnaciones Administrativas o judiciales que estime interporíere! contratista.

-TULIpíCANTO QUINTANADIRECTOR (S) DEM TOMÉ

EN EDUCACIÓN

TCQ/OMF/omf

TOME, Enero 2014

BAG: RÉMODELAC1ÓN FRONTIS ESC. GABRIELA. MISTRAL E-423TOMÉ

ILUSTRE MUNICIPALIDAD D£TOM£

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DEFTO PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECÍALES

"REMODELACIÓN FRONTIS ESC GABRIELA MISTRALE-423 TOMÉ'

Monto MáximoPlazo Máximo de EjecuciónFinanciamiento

Unidad TécnicaLicitación

$29.999.740.-35 días corridosFondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad(Revitalización 2013)Dirección de Educación Municipal de ToméPública

1. GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas Especíales, se refieren a ías condiciones de ia Licitación de la Obra:"REMODELAC1ÓN FRONTIS ESC GABRIELA MISTRAL E-423 TOMÉ".

Las Bases Administrativas Generales, las Bases Administrativas Especiales, Formatos, Planos, Calendario deLicitación y demás antecedentes, están disponibles en el portal w_ww.mercadopublicg.cl.

La presente licitación se rige por todos los reglamentos y normas vigentes relacionadas con obras de instalación deventanas, estanquedad y construcción.Forman parte de la presente licitación el proyecto: "REMODELACIÓN FRONTIS ESC. GABRIELA MISTRAL E-423TOMÉ". Este proyecto se adjunta en archivo digitalízado a las presentes bases de Licitación.

Las modificaciones que sea necesario realizara los proyectos deberán ser efectuadas por el oferente adjudicadocon las obras, el cual deberá realizarlas a su costo, sean ellas, por las condiciones del terreno, que exija la 1TO uotras, debiendo presentar el proyecto corregido ante los servicios que correspondan, para obtener su nuevaaprobación, las veces que sea necesario. Además deberá entregar a ios organismos pertinentes todos losantecedentes que el o los servicios requieran para la recepción de las obras.

El oferente en el Formato N2 5 podrá considerar las partidas necesarias para materializar el proyecto que se licita.Cualquier obra que e! oferente no incluyere en e! presupuesto, deberá asumirlas sin costo para la Dirección deEducación Municipal (en adelante DEM).

En caso de existir diferencias entre las cubicaciones ofertadas en presupuesto detallado por partidas y !as obrasreales requeridas para materializar las obras involucrados en el proyecto que se licita, el oferente adjudicado conlas obras, deberá asumir estas diferencias sín costo para la DEM.

El oferente deberá considerar la tramitación y cancelación de los permisos municipales que correspondan y todoslos permisos de los servicios involucrados en la ejecución total de ia obra.

Las modificaciones de leyes, reglamentos y/o normas que afecten e! desarrollo de las obras de! Proyecto, serán decargo exclusivo del Contratista, el cual deberá realizar los cambios correspondientes y asumir los costos que ellorepresente.

Sera responsabilidad del oferente adjudicado solicitarios antecedentes e información necesaria ante los servicios,presentar los proyectos, obtener su aprobación, etc., asumiendo además todos los costos que ello represente.

BAE: REMODELACION FRONTIS ESC. GABRIELA MISTRAL E-423 TOMÉ

X de 23

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOMEDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DEPTO PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Todos los gastos que irrogue e! cumplimiento del contrato, sean por modificaciones de proyectos, permisos,derechos, impuestos, etc., serán de cargo del oferente adjudicado con las obras.

2. EL MANDANTE Y LA UNIDAD TÉCNICA

El Mandante y ¡a Unidad Técnica es la DEM, R.U.T. N^ 69,150.101-9.

3. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA OBRA

NombreRegiónProvinciaComunaCiudadSector

Remodelación Frontis £sc. Gabriela Mistral E-423 ToméDel Bío BíoConcepciónToméToméFrutillares

4. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

La DEM cuenta el proyecto denominado: Remodeiacíón Frontis Esc. Gabriela Mistral E-423 Tomé

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la Remodelación Frontis Esc. Gabriela Mistral E-423 Tomé, enel marco del Plan de Fortalecimiento de la Comuna de Tomé- Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal deCalidad (Revitalizacíón 2013).Las obras contemplan las siguientes partidas:

Retiro de ventanas y revestimiento exteriorRemodelación de fachada de albañileria :

Instalación de ventanasPintura exteriore interior (salas de clases y oficinas)Canalización de aguas lluvias

Las Especificaciones Técnicas Prevalecerán sobre los planos

Será responsabilidad del oferente adjudicado entregar las obras completamente terminadas, funcionando,aprobadas y recepcionadas por los servicios correspondientes.

iDe igual modo, será de responsabilidad del oferente adjudicado la tramitación de los permisos, aprobación delproyecto, ejecución de las obras etc., así como también los trámites de recepción en la DEM de Tomé., y lostramites de recepción en los diversos servicios involucrados según corresponda, debiendo asumir todos los costosque correspondan para estos efectos.

Para la materialización del proyecto y las obras, la DEM no cancelará ningún costo adicional, sobre el monto de laoferta adjudicada, por lo que cualquier costo que por cualquier concepto sea requerido para llevar a efecto losestudios y las obras, tanto de permisos, recepción u otros, los que serán de cargo del oferente adjudicado.

El Oferente adjudicado deberá considerar a su costo la cancelación de impuestos y derechos de los serviciosinvolucrados (Municipalidad, CGE, SEC, etc.}.

BAE: REMODELACIÓN FRONTIS ESC GABRIELA MISTRAL E-423 TOMÉ

2 de 23

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DETOME

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DEPTO PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA

5. EL TERRENO

La Esc. Gabriela Mistral E-423, se encuentra ubicada en Enrique Molina N° 809, Sector Frutillares, Tomé Alto.

6. FIISIANC1AMIENTO

El Proyecto será financiado con recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad(RevÍtalÍzación2Q13).

7. CONSULTAS Y ACLARACIONES A LAS BASES

Los licitantes, respecto de las materias de esta propuesta podrán hacer las consultas que estimen pertinentes, através del Portal Mercado Público, a contar y hasta la fecha señalada en Calendario de Licitación.

La DEM emitirá un documento denominado "Respuestas y Aclaraciones" que dará respuesta a ias consultasefectuadas a través del Portal de Mercado Público, a contarde la fecha señalada en el calendario de licitación, lasque estarán disponibles en ww w. mercado publico .el.

La DEM, tendrá !a responsabilidad de coordinar el proceso de respuestas y/o aclaraciones y será la queconfeccionará un documento que contenga todas las consultas presentadas y sus respuestas y/o aclaraciones.

Asimismo, la Comisión Técnica de Estudio y Evaluación se reserva el derecho de hacer, de oficio, aclaraciones,enmiendas o rectificaciones a ¡as Bases Administrativas, Planos y Especificaciones Técnicas de la presentepropuesta, las que serán entregadas de igual forma que el "Documento de Respuestas y Aclaraciones".

De igual modo, la Comisión Técnica de Estudio y Evaluación podrá solicitar por escrito, con posterioridad al acto deapertura, las aclaraciones o informaciones que considere oportunas y que no alteren o modifiquen sustancialmenteios antecedentes de ¡a licitación, el principio de igualdad entre los proponentes y que no signifiquen alteración dela oferta. Las respuestas serán presentadas por escrito y se limitarán a los puntos solicitados.

Los proponentes serán responsables de revisar las respuestas emitidas.

El documento de "Respuestas y Aclaraciones", para todos los efectos legales y contractuales, pasarán a formarparte integral de las presentes bases.

8. DE LA PROPUESTA

8.1. PARTICIPANTES

a) Podrán participar en esta Licitación las personas naturales o jurídicas, que hayan accedido a losdocumentos de ésta, a través del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas, porta! Internetwwy/.mercadopüblicQ.c[v que estén habilitados para efectuar ofertas a través de dicho porta! electrónico.

Personas naturales, que deberán ser profesionales de acuerdo a la Ley General de Urbanismo yConstrucciones y su Ordenanza.

BAE: REMODELACIÓN FRONTIS ESC GABRIELA MISTRAL E-423 TOMÉ

3 de 23


Personas Jurídicas, en cuyo objetivo social esté comprendida la ejecución de obras de construcción yurbanización y que actúen a través de un profesional competente, de acuerdo a la Ley General deUrbanismo y Construcciones y su Ordenanza.

b) En relación con los eventuales oferentes, quienes tenga la calidad de personas naturales pueden actuarpersonalmente o representados por un tercero, conforme a lo señalado en el artículo 412 del Decreto N2

250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicación de la ley N2 19.886de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. En caso de eilo, deberáadjuntar Mandato o Poder Simple que acredite ía representación antes señalada.

c) La DEM se reserva el derecho de verificar y comprobar !a certificación de ía capacidad económica de losoferentes participantes.

8.2. OFERTA DE LOS PROPONENTES

El sólo hecho de la presentación de la Oferta, significa IB aceptación por parte del Proponente de lasPresentes Bases y de ¡os Antecedentes que la acompañan.

9. MODALIDAD DE CONTRATO

La Oferta se formulará en Moneda Nacional (Pesos).

El Precio de las Obras corresponderá al de un Contrato de Suma Alzada, por una suma determinada, la cual incluiráademás, el Valor de los Proyectos, Aprobaciones de Planos, Permisos, Pagos de Aporte y Derechos, Pago deHonorarios, Impuestos, IVA, Derechos Notariales, Imposiciones Previsión al es, Garantías y demás. En general y sinque esta enumeración sea taxativa, el valor de la Oferta incluye todo gasto que irrogue el Cumplimiento de!Contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. ¡

Las variaciones legales y/o contractuales que experimenten las remuneraciones del personal serán de cargoexclusivo de! oferente. :

La presente licitación no está afecta al DL910, rebaja de! 65% del IVA.

10. FORMA DE PAGO

Se contemplan dos Estados de Pago, Los Estados de Pago deberán ser presentados como mínimo, 20 días corridosa partir de la fecha en que se firme el Acta de Entrega de Terreno y de acuerdo a estado de avance de las Obras.

Cada Estado de Pago será visado por la DEM, quien lo aprobará si así correspondiese y procederá a efectuar !ostrámites administrativos correspondientes para la cancelación del estado de pago (si correspondiese).

El último Estado de Pago se cancelará una vez que se haya Recepcionado Provisoriamente la Obra (por la DEM), yprevia tramitación en Contraloría Regional de! Bío Bío (si fuese necesario).

Por cada Factura emitida, el Contratista deberá anexar un Detallado Avance de Obra, según Formato que solicite laDEM.

BAE: REMODELAC10N FRONTIS ESC GABRIELA MISTRAL E-423 TOMÉ

4 de 23

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEJÓME


Las Facturas se emitirán a nombre de la Ilustre Municipalidad de Tomé - Dirección de Educación Municipal (DEM),RUT 69.150,101-9 y deberán ser ingresadas a través de un oficio conductor a la Oficina de Partes, de la DEM deTomé, para su respectivo registro. Cada factura reflejará el avance de las obras.

Cada Estado de Pago deberá adjuntare! respectivo Certificado de la Inspección del Trabajo, en original que acrediteno mantener litigio con los trabajadores en el mes pasado. Solo en el primer Estado de Pago se obviará estedocumento. Al Segundo Estado de pago y fina! se deberá presentar el respectivo Certificado de la Inspección de!Trabajo de! Primer Mes.

Se deberá incluir como documento adjunto para la presentación de los Estados de Pago la respectiva certificaciónde los ensayos correspondientes a densidades y hormigón que correspondan.

11. MONTO MÁXIMO DE OBRAS

El monto máximo para el proyecto asciende a la suma de $29.999.740.- {Veintinueve millones novecientos noventay nueve mi! setecientos catorce pesos), IVA incluido.

Los oferentes deben considerar que la condicionante de monto máximo implica que cualquier oferta que supereeste monto máximo quedará de inmediato fuera de bases.

El Mandante se obliga a pagar los Estados de Pago de acuerdo a la Programación contractual de la Obra.

12. PRECIO DEL CONTRATO

El precio del Contrato estará expresado en moneda nacional (pesos), sin derecho a ningún tipo de reajustes.

Se entiende que el precio del contrato corresponde a las obras totalmente terminadas y funcionando e incluye laconstrucción de las obras, aprobaciones, pago de derechos, permisos, ensayes, obras complementarias, impuestos,IVA, etc., y sin que esta enumeración sea taxativa ni excluyente el precio del contrato incluye todos [os gastos deconformidad a lo indicado en las Bases Administrativas Generales y las presentes Bases.

Sera responsabilidad y cargo del contratista obtener la totalidad de las informaciones y permisos que fuerennecesarios para ¡a ejecución de las Obras, en los Organismos correspondientes.

El contratista deberá consultar cualquier otra obra que sea necesaria para la recepción y habilitación de las obrasde la presente licitación, incluyendo la confección de los proyectos correspondiente de detalle, bajo exclusivaresponsabilidad y cargo del contratista. Lo indicado en este punto se refiere solo a obras menores que por estarocultas no es posible definir en todos sus detalles en etapa de proyecto.

En el precio de la oferta se consultará toda obra que se tenga que rehacer para ejecutar la obra contratada.

BAE: REMODEÍACIÓN FRONTIS ESC GABRIELA MISTRAL E-423 TOMÉ

5 de 23

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DETOMEDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DEPTO PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA

13. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS

El proyecto considera:

Retiro de ventanas y revestimiento exterior,instalación de fachada dealbariilería.Instalación de ventanas.Pintura exterior e interior {oficina y sala de clases)Canalización de aguas lluvias.

Se hace presente que e! contratista deberá efectuar sus propias cubicaciones, por lo tanto, si el contratista omiteuna partida de obra en su presupuesto entregado, dicha partida será exigida durante la ejecución de las obras, yaque se trata de una obra bajo la modalidad de contrato a suma alzada.

Todo escombro que se genere producto de alguna demolición, será de propiedad DEM, quién podrá darle el usoque estime conveniente, y de no tener un uso para estos, el contratista deberá retirarlos a su costo y depositarlosen botadero autorizado por la Inspección Técnica de Obras (ITO).

Los afloramientos de agua, provenientes de matrices de agua potable y/o arranques, serán de responsabilidad deloferente adjudicado con las obras, quién será el responsable de reparar, trasladar y bajar cañerías segúncorresponda. De provenir afloramientos de napas subterráneas, el oferente adjudicado deberá proponer e! tipo desolución a la ITO, y asumiré! costo que signifique su ejecución.

El Contratista a cargo de las obras, deberá reponer a su costo, todas aquellas obras o servicios que se veanafectados o interrumpidos, producto de las obras motivo de la presente licitación. De igual manera, si producto delas obras se ven afectadas propiedades aledañas, será responsabilidad y costo del contratista la reparación oreposición de lo afectado.

El oferente deberá ejecutar todas aquellas obras que se requieran para materializar lo contemplado en la presente¡¡citación. Cualquier modificación que se deba efectuar deberá contar con la aprobación de la ITO.

14. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del Proyecto no podrá ser superior a 35 días corridos, considerando como fecha de inicio laconsignada en el Acta de Entrega de Terreno, o bien la fecha de firma del contrato.

El ofertar un plazo de ejecución mayor implica que la oferta queda de inmediato fuera de bases.

15. CAUCIONES

La DEM de Tomé solicitará lg certificación de autenticidad de los documentos de Garantías ante la instituciónbancaria emisora.

15.1. SERIEDAD DE LA OFERTA

Boleta de Garantía o Vale a ¡a Vista, en favor de !a Ilustre Municipalidad de Tomé - Dirección de EducaciónMunicipal de Tomé (DEM), RUT 69.150.101-9, por un Monto de $300.000- (Trescientos mil pesos), con unavigencia igual o superior a 90 días contados desde la fecha de Apertura de propuestas.

BAE: REMODELACIÓN FRONTIS ESC. GABRIELA MISTRAL E-423 TOMÉ

6 de 23

ÍLUSTREMUNKDIRECCIÓN DE 5DUCACIÓW

PALIDADDETOMEMUNICIPAL DEPTO PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Esta será devuelta por la Unidad Técnicasegundo lugar, dentro de los 20 días hábde éstos.

a todos los Oferentes menos a aquellos que obtuvieron e! primer yles contados desde la fecha de apertura, previa solicitud por escrito

Dentro de ios 10 días corridos contados desde la fecha de firma del Contrato de Ejecución, la Unidad Técnicahará devolución de ia Garantía de Seriedad de la Oferta ai Oferente adjudicado y al resto de los oferentes quecorrespondan.

La glosa podrá señalan "Para GarantizarGabriela Mistral E-423 Tomé"

Seriedad de Oferta Licitación Pública: "Remodelación Frontis Esc.

15.2. FIEL CUMPLIIV1IENTO DEL CONTRATO

Boleta de Garantía pagadera a la vista o Vale a la Vista, en favor de la ¡lustre Municipalidad de Tomé -Dirección de Educación Municipal (DEM), RUT 69.150.101-9, por un monto correspondiente al 5% del valor delcontrato. Con una vigencia de al menos 90 días superior a la fecha de término del contrato.

La glosa podrá señalar: "Para Garantizar Fiel Cumplimiento del Contrato: Remodelación Frontis Esc. GabrielaMistral E-423 Tomé.

Dicha Boleta se devolverá una vez que la Municipalidad sancione por Decreto Alcaidicio la RecepciónProvisoria de la Obra y contra presentación de la Garantía de "Remodelación Frontis Esc. Gabriela Mistral E-423 Tomé".

15.3. CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Boleta de Garantía o Vale a la Vista, en favor de la DEM de Tomé, por un monto correspondiente al 5% delvalor del contrato, con una vigencia de E I menos igual al plazo de la Recepción Definitiva aumentada en 30días, la cual se devolverá una vez sancionada por Decreto la Liquidación del Contrato.

La glosa podrá señalar: "Para Garantizar Correcta Ejecución de la Obra: "Remodelación Frontis Esc. GabrielaMistral E-423 Tomé"

15.4. ANTICIPO

No hay.

16. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus ofertas Emenos los siguientes documentos:

16.1. CONTENIDO "ANTECEDENTES TÉCNICOS"

través del Porta! Electrónico Mercado Público, debiendo incluir al

Deberá contener al menos, ios siguientes documentos:

1) Formato N£ 1: Identificación del Of ¡rente.

BA£: REMODELftCIÓN FRONTIS ESC. GABRIELA MISTRAL E-423 TOME

7 de 23


2) Documento de Garantía por Seriedad de la Oferta, según Punto NS 15.1 de las presentes BasesAdministrativas Especiales. El documento original deberá ser ingresado en Oficina de Partes de la DEMde Tomé hasta la fecha y hora indicada en calendario de licitación. El no cumplimiento de esterequisito administrativo, dejará fuera de bases al Oferente.

3) Formato NS 2: Declaración Jurada Simple.

4) Certificado, constancia Bancaria o documento bancario de Capital con una Antigüedad no mayor a 30días de la fecha de apertura de propuesta. La información respecto al capital, contenida en eícertificado, constancia o documento bancario, podrá ser coetánea a la fecha de emisión deldocumento o como máximo referido a balance del último ejercicio contable anterior al año en curso. ElCapital indicado no podrá ser inferior al 15% del monto máximo disponible para la ejecución de lasobras.

5) Formato N.2 3: Personal Técnico de la Obra y mano de obra a contratar. Se deberá indicar el Persona!Técnico y la mano de obra que se utilizará para el desarrollo y dirección de las Obras.

6} Fotocopia simple del título o del certificado de títuío profesional del encargado de la obra, el quedeberá tener la calidad de Profesional competente de la Construcción, al tenor de la normativavigente: Constructor Civil o Ingeniero Constructor, Ingeniero Civil, Arquitecto o Técnico enConstrucción con experiencia acreditada.

16.2. CONTENIDO PROPUESTA ECONÓMICA

Deberá contener el menos la siguiente documentación:

7} Formato N2 4: Presupuesto Detallado por partidas, siguiendo el orden (en lo que corresponda} delformato de presupuesto adjunto a las presentes bases especiales.

8) Análisis de Precios Unitarios (APU), en que se establezca separadamente cada uno de los materiales,transporte, jornales, leyes sociales, y otros, de todas fas partidas del presupuesto. Es requisito de estalicitación entregar los APU de cada una de ¡as partidas consideradas en el presupuesto, sin embargo, iaDEM se reserva el derecho de solicitar vía aclaracíón/ APU faliantes que no hayan sido incluidos poruno o más oferentes.

9) Formato N5 5: Formulario Oferta,

El monto de la oferta económica a ingresar por el portal Mercado Público debe sólo incluir el valor total neto(sin IVA). '•

17. PROCEDIMIENTO DE APERTURA

Los antecedentes se recibirán a través del portal electrónico www.rnercadopubíleo.cl_, hasta la fecha y horaseñalada en e! Calendario de Licitación.

Se procederá a la Apertura de las Propuestas en el día y hora fijados en el Calendario de Licitación.

No se recibirán Propuestas, después de la hora indicada párale cierre de ofertas, a partir de dicha hora, losOferentes no podrán retirar níModifícarsus Propuestas,

BAE: REMODELACÍÜN FRONTIS ESC. GABRIELA MISTRAL E-423 TOMÉ

8 de 23

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOME


Adicionalmente se deberá ingresar en forma física en Oficina de Partes de la DEM ubicada en calle Ignacio SerranoN2 1055 2°piso, el original correspondiente a la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, hasta la fecha y horaseñalada para ello en calendario de licitación. El no cumplimiento de este requisito administrativo, dejará fuera debases al Oferente.

Cualquier Documento Adiciona! a lo exigido no será considerado en la evaluación.

Cualquier diferencia por aproximación decimal compuíacional, no afectará la validez de las ofertas, debiendomantenerse siempre el valorseñaladoen e! Formulario Oferta (Formato N^5).

El no cumplimiento de la Bases Administrativas Generales y Especiales de la Licitación, dará lugar a la eliminacióninmediata del Oferente.

La Unidad Técnica se reservará el derecho de admitir las ofertas que presenten defectos de forma, omisiones oerrores sin importancia, siempre que éstos no alteren el tratamiento igualitario de los oferentes, ni la correctaevaluación de las ofertas.

Se abrirán en primer lugar los "Antecedentes Técnicos" para verificar la inclusión de la totalidad de losantecedentes solicitados.

Luego se abrirán las "Propuestas Económicas", de igual manera se verificará la inclusión de la totalidad de losantecedentes solicitados.

Aquellos oferentes que no hayan incluido la totalidad de los antecedentes exigidos, quedarán eliminados de la

Licitación.

Terminada la Apertura de la última "Propuesta Económica", el sistema electrónico generara el Acta de Aperturacorrespondiente, donde se consignarán las observaciones pertinentes.

Los oferentes pueden hacer observaciones en relación al proceso de apertura de la licitación, dentro de las 24horas siguientes de ocurrida, conforme a lo señalado en el artículo 332 del Decreto N^ 250, de 2004, del Ministeriode Hacienda, que aprueba el Reglamento para la aplicación de !a Ley N2 19.886.

18. ADJUDICACIÓN

La Comisión evaluadora de propuestas; preparará un Informe detallado sobre el análisis y comparación de Ofertas yseleccionará la Propuesta más conveniente para los intereses Municipales y de la DEM, el que será entregado a laSra. Alcaldesa quien aceptará o rechazará la propuesta.

La Comisión evaluará las ofertas presentadas de acuerdo a los siguientes factores y ponderaciones:

Factor

Oferta Económica

Plazo de Ejecución

Experiencia Oferente

Ponderación

50%

30%

20%

BAE: REMODEIAOÓN FRONTIS ESC. GABRIELA MISTRAL E-423 TOMÉ

9 de 23


Total -. }..;̂ "i . 100 %

Í) Oferta Económica: A la oferta económica de menor valor, se le asignará la mayor puntuación,equivalente a 100 puntos y e! resto se calculará en forma proporcional. A dicho puntaje se le aplicarála ponderación correspondiente (50%).

Puntaje = (OmTr( / Ox) * 100Donde;Omin: Oferta económica más convenienteOx: Oferta económica del oferente x

¡i) Plazo de Ejecución: A la oferta que considera el menor plazo de ejecución, se le asignará la mayorpuntuación, equivalente a 100 puntos y el resto se calculará en forma proporcional. A dicho puntajese le aplicara la ponderación correspondiente (30%).

Puntaje ^(P^/PJ* 100

Donde:Pmln: Oferta con menor plazo de ejecuciónPx: Oferta de plazo del oferente x

iii) Experiencia Oferente: Para evaluar la experiencia del Oferente se considerarán dos criterios: Cantidadde proyectos y metros cuadrados construidos de obras similares. Para ello, el oferente deberápresentar una nómina de proyectos similares ejecutados (Formato N°6), con su respectiva OC y/o

Contrato de respaldo.

Para la evaluación de cada uno de los criterios se consideran las siguientes metodologías:

- Cantidad de proyectos ejecutados de características similares:

Se le otorgará la mayor puntuación (100 puntos) al Oferente que presente una mayor cantidad deproyectos ejecutados con características similares y el resto se calculará en forma proporciona!.

Puntaje = (CJ^^ *100 Ponderación = 50%

Donde:Cn,ax: Oferta con mayor cantidad de proyectos ejecutados de características similares (número

de proyectos)C,: Oferta con x número de proyectos ejecutados de características similares (número de

proyectos)

- Metros cuadrados construidos de proyectos similares:

Se le otorgará la mayor puntuación (100 puntos) al Oferente que presente una mayor cantidad demetros cuadrados construidos de proyectos similares y el resto se calculará en forma

proporcional.

Puntaje = (MjMmmJ *100 Ponderación = 50%

Donde:BAE: REMODEIACIÓN FRONTIS ESC. GABRIELA MISTRAL E-423 TOMÉ

10 de 23



Mmax: Oferta con mayor cantidad de metros cuadrados construidos de proyectos similaresMx: Oferta con x metros cuadrados construidos de proyectos similares

Cadafactortendrá una ponderación de un 50%. Ala suma de ambos criterios se le deberá aplicarla ponderación correspondiente a dicho factor de evaluación, la cual es de un 20%,

La oferta adjudicada, corresponderá a la que obtenga la mayor puntuación total, de acuerdo a los factores yponderación antes señalados.

Previa a la Adjudicación de la Obra, los Oferentes deberán efectuar las aclaraciones que se le soliciten a su Ofertaen un Plazo de 5 días a contar de su recibo, con el objeto de dar la máxima precisión a las normas por las cuales seregirán los trabajos a contratar.

La Municipalidad de Tomé, a través de Sra. Alcaldesa, se reserva en todo caso, e! derecho para rechazar todas lasOfertas o Aceptar cualquiera de ellas, aunque no sea la más baja, o contratar parcialmente las Obras ofertadas, conexpresión de causa.

Una vez aceptada la propuesta, se dictará el correspondiente Decreto de adjudicación cuando corresponda y secelebrara el contrato respectivo.

La licitación sólo podrá ser adjudicada a oferentes cuyas ofertas hayan sido recibidas a través de los sistemaselectrónicos o digitales establecidos por la Dirección de Compras y Contratación Pública y que cumplan con losdemás requisitos señalados en las bases de licitación.

La adjudicación se entenderá notificada a los oferentes, luego de transcurridas 24 horas desde que se publica en elSistema de información la resolución de adjudicación (Decreto Adjudicación).

19. VISITA A TERRENO

Las visitas a terrenos son obligatorias y llevarán a efecto el día y hora indicada en el Calendario de Licitación.

Para la visita a terreno, el punto de reunión será el lugar donde actualmente se emplaza la Esc. Gabriela Mistral E-423. Para mayor información, llamar al Sr. Mauricio Zúñiga Godoy, Encargado de Proyectos DEM Tomé, cuyoNúmero de Celulares; (09) 75596858.

20. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El oferente favorecido en la Licitación, deberá suscribir el contrato dentro de los 10 días hábiles siguientes a lafecha en que la Resolución de adjudicación de la licitación fue debidamente notificada al contratista por parte de la

DEM.

Si el oferente adjudicado se desiste y se niega a suscribir el contrato, se procederá a hacer efectiva la Garantía deSeriedad de la Oferta y la Comisión resolverá de acuerdo a la situación particular si adjudica a otro oferente odeclarar Desierta la Licitación.

Se pactará como plazo del contrato, el propuesto por et contratista en su oferta, plazo que no podrá ser mayor queel determinado en las presentes Bases.


11 de 23

{LUSTRE MUNICIPALIDAD DETOWIEDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DEPTO PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA

El Oferente adjudicado deberá constituir al momento de ia firma del Contrato una Garantía de Fiel Cumplimientode él, de acuerdo a lo establecido en e! Artículo N2 15.2. de Jas presentes Bases Administrativas Especiales.

A partir de la fecha de la firma del contrato respectivo, se procederá a la devolución de la Garantía de Seriedad dela Oferta a todos los oferentes, de acuerdo a lo establecido en el Artículo NS 15.1. de las presentes BasesAdministrativas Especíales, previa solicitud hecha por escrito.

Una vez firmado e| contrato respectivo, el contratista deberá presentara ¡a !TO los siguientes antecedentes: CartaGantt de programación de ¡as obras y Desglose y/o detalle de ¡as partidas globales que forman parte de!presupuesto de obra.

21. PERMISOS

Las licencias y/o permisos que se requieren de otros organismos para la ejecución de las Obras que se contraten(nuevas o anexas) serán de cargo del contratista.

El proponente favorecido con el contrato deberá iniciar oficialmente y a la brevedad, los trámites de los permisospara la ejecución de las obras en los Servicios respectivos (ESSB1O, SERVIU, Municipalidad, CGE), lo que implica quese soliciten al mismo tiempo las correspondientes Inspecciones Técnicas a éstos Servicios.

No se aceptarán solicitudes de aumentos de plazos, aduciendo retrasos en la autorización de estos permisos, sidichos trámites no fueron iniciados oficialmente por el contratista dentro de los primeros 15 días corridos,contados a partir de la fecha en que ¡a resolución de adjudicación de la Licitación fue debidamente notificada alcontratista.

Las autorizaciones relacionadas con el tránsito vehicular deberán ser solicitadas y tramitadas por el contratistaadjudicado con las obras, salvo en aquellas materias que la Ley respectiva requiera la intervención del Municipio.

La municipalidad no cobrará derechos por la ocupación de la calle para la ejecución de la obra, pero si cobraráderechos por la instalación de faenas en la calle que solicite el oferente adjudicado con las obras.

22. INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA

La Inspección Técnica de la Obra (ITO) la ejecutará un funcionario de !a DEM, quien podrá contar con una AsesoríaTécnica externa. El oferente adjudicado deberá considerar que la I.T.O se reserva el derecho de;

Rechazar las parcialidades de obra cuya ejecución se estime defectuosa.- Exigir la reejecución de las partidas que hayan sido objetadas.- Exigir la presentación de los certificados de Ensayes Norma I.N.N. de los materiales utilizados en obra;

el Contratista deberá considerar en su oferta los Ensayes a que haya lugar.

En todo caso, sólo se aceptarán los realizados por Laboratorios autorizados mediante Resolución del Sr. Ministro deVivienda y Urbanismo, dictada en conformidad a lo establecido en el Art. 254 de la Ordenanza General deConstrucciones y Urbanización.


1?. de 23

(LUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOME


23. RECEPCIÓN DE OBRA :

23.1. RECEPCIÓN PROVISORIA

Una vez terminados los trabajos, e! Contratista solicitará por escrito la Recepción de las Obras a la ITO,solicitud que deberá ingresar en la oficina de Partes de la DEM de Tomé, la que deberá verificar e! FielCumplimiento de los Planos y Especificaciones del Contrato y comunicarlo, dentro del plazo de 5 días, porescrito, a la Unidad respectiva, indicando en él la fecha en que el contratista puso término a la obra.

Previo a la recepción provisoria, el contratista adjudicado, deberá presentar todas las recepciones de losservicios que correspondan. No obstante lo anterior, por razones justificadas y evaluadas por la ITO y conconformidad del Mandante, se podrá no exígiralguna recepción y tampoco ser requisito condicionante para elpago respectivo.

La Recepción de las obras se efectuará por una comisión compuesta por tres funcionarios designados por laDEM. j

La comisión deberá constituirse en la obra en un plazo no superior a 15 días, contados desde la fecha determinación de la obra.

El día y hora fijado para la recepción debe ser comunicado ai contratista con dos días de anticipación, por lomenos, para que concurra al acto si lo desea.

Una vez verificado por la comisión el caba! cumplimiento del contrato, éste dará curso a la recepción ylevantara un acta dentro del plazo de 7 días contados del día de la recepción en terreno, y que será firmadapor los miembros asistentes, por la ITO y por e! Contratista, si lo desea. Si éste no estuviere de acuerdo con eltexto propuesto deberá formular sus observaciones en el término de 5 días.

La Comisión consignará como fecha de término de las obras, la fecha que haya indicado la ITO.

Sí de la recepción de las obras, la comisión determina que los trabajos adolecen de defectos fácilmentereparables, recepcíonará las obras con reserva levantando un "Acta de Recepción Provisoria conObservaciones", detallando éstas y fijando un plazo para que el contratista ejecute a su costo los trabajosrequeridos. El plazo adicional no podrá exceder del 25% del plazo contractual y no estará afecto a multas.La iTO deberá certificar el cumplimiento de las observaciones formuladas por la comisión dentro del plazofijado para ello.

Una vez subsanadas las observaciones dentro del plazo establecido, la Comisión procederá a su recepción y alevantar el acta dejando constancia de! cumplimiento de las correcciones técnicas ordenada y de la fecha detérmino real de las obras.

Si el contratista hubiere excedido el plazo otorgado por la comisión, esos días adicionales estarán afectos amultas de acuerdo al Artículo US 24 de las presentes Bases Administrativas Especiales, de lo que se dejaráconstancia en el Acta de Recepción.

SÍ de la recepción de las obras resulta que los trabajos no están terminados o no se ejecutaron de acuerdo aplanos, especificaciones técnicas, y reglas de la técnica, o se han empleado materiales defectuosos o

BAE: REMODELACIÓN FRONTIS ESC GABRIELA MISTRAL H-423TOMÉ

13 de 23



inadecuados, la comisión no dará curso a la recepción provisoria y elevará un informe detallado al Jefe de laUnidad Técnica el cual notificara al contratista, quien ejecutará a su costo los trabajos que faltan o lasreparaciones que ella determine.

Sí la comisión establece dentro del plazo (22 días), que la obra no ha sido terminada, dejará constancia de elloen un informe y al contratista le serán aplicadas las multas por atraso a contar de la fecha en que ingresó lanotificación de término de la obra. i

Este informe se notificará a través de! Libro de Obra. El contratista una vez que considere haber terminado laobra deberá requerir nuevamente la Recepción Provisoria en la forma señalada precedentemente.

Junto al último estado de pago, e! contratista deberá hacer entrega de al menos 6 fotografías que den cuentadel avance físico de ia obra. Será obligación que una de ellas sea una fotografía clara y legible del letrero de laobra.

23.2. RECEPCIÓN DEFINITIVA !

El Mandante usará o explotara la obra, después de la Recepción provisoria de ella. Sin embargo, el contratistaserá siempre responsable durante e! plazo de garantía por la correcta ejecución de la obra, de todos losdefectos que presenta la ejecución de la misma,.a menos que éstos deba repararlos a su costo antes de lafecha que razonablemente señale la ITO. :

El plazo de Garantía por la Correcta Ejecución de la Obra se entenderá sin perjuicio del plazo de Garantía Legalde 5 (Cinco) años, a que se refiere el Artículo Na 2.003., inciso 32 del Código Civil, de 12 meses, el que secontará desde la Recepción Provisoria de ¡a Obra.

La Comisión Receptora verificará básicamente durante la Recepción Definitiva de la Obra, lo siguiente:- Buena ejecución de los trabajos (que no se hayan producido daños atríbuibles a la ejecución

defectuosa). ;- La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentado desperfectos o deficiencias

propias de los materiales utilizados).

23.3. CERTIFICADOS

En el Acta de Recepción deberán detallarse, en lo que corresponda, los Certificados tales como:- Certificados de Ensayes emitidos por Laboratorios Oficiales (sí corresponde)

Certificado de ESSB1O acreditando que los grifos existentes no han sido afectados (si corresponde)Certificado de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (si corresponde)

- Certificado de recepción de la DOM, conforme DFL458 Vy U 1975 (si corresponde)

Además en la Declaración Jurada, el Contratista deberá declarar que no ha causado daño a las instalaciones delos diversos Servicios de Utilidad Pública, tales como: ESSB1O, Compañías Eléctricas, Compañía de Teléfonos,etc.

24. MULTAS

El plazo de la ejecución de la obra deberá ser cumplido estrictamente, salvo en caso de fuerza mayor o casofortuito, previamente calificado porel profesional encargado de la supervígüancia de la Obra.

8AE: REMODELACIÓN FRONTIS ESC. GABRIELA MISTRAL E-423 TOMÉ

14 de 23


Si el Contratista no entregare la obra e! día fijado para su terminación, pagará a la DEM una multa 3/1000 (Tres por

mu), sobre e! Valor Total Neto dei Contrato (considerando los aumentos y/o disminuciones), es decir, excluido el

Impuesto al Valor Agregado, por día de atraso. |

La aplicación de las multas se hará sin forma de juicio y sera deducido de los estados de pagos y retenciones hechas

al contratista o de la garantía del contrato, porvía administrativa.

25. LEY DE TRÁNSITO (N5 18.290)

25.1. La ley N- 18.290 de tránsito, que comenzó a regir el 12 de Enero de 19S5, introdujo en su Art.177 una

presunción legal de responsabilidad por los daños que se causaren con ocasión de un accidente que

sea consecuencia del mal estado de las vías públicas o de su señalización, en contra de la Municipalidad

respectiva o de! Fisco, en su caso.

25.2. El artículo 102 del mismo cuerpo legal, índica que todo aquel que ejecute trabajos en las vías públicas,

estará obligado a colocar y mantener por su cuenta, de día y de noche, la señalización de peligro y

tomar medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza de los trabajos

Se agrega además una responsabilidad solidaria por los daños producidos por el incumplimiento de lo

señalado, entre quienes encarguen !a ejecución de la obra y quienes la ejecuten.

25.3. Ahora, bien, el Contratista deberá tener presente que cualquier suma que el SERVID y/o la

Municipalidad deban cancelar corno consecuencia de daños a personas y/o daños materiales debido a

incumplimiento a lo señalado en los puntos anteriores, será en última instancia de su cargo exclusivo,

26. CUMPÜMIENTO LEGISLACIÓN LABORAL

26.1. Él Contratista que ejecuta las Obras está obligado a entregar al I.T.O., a partir del segundo mes de

contratación y dentro de los quince primeros días de cada mes, la nómina de todo el personal que se

desempeñe en las faenas, durante el mes'inmediatamente anterior y copia de los comprobantes de

pago de remuneraciones firmados por el trabajador y de las planillas de integro en la Institución

Prevísional respectiva, de las imposiciones correspondientes, donde conste que las imposiciones

fueron pagadas y no sólo declaradas.

26.2. Si no se diere cumplimiento a lo señalado en la cláusula anterior, el l.T.O. no dará curso, ni aprobación a

ningún Estado de Pago próximo.

Si se formularen reparos, será de responsabilidad del Contratista subsanarlas.

26.3. Transcurrido el término de 30 días corridos, si el Contratista, no cumpliere su obligación, la DEM podrá

dar curso a! Estado de Pago pendiente, si lo hubiera, reteniendo o poniendo en conocimiento del

Mandante en su caso, las sumas adeudadas por concepto de remuneraciones e imposiciones

previsionales o las que estime necesarias para cubrir dichas deudas, las que deberán ser pagadas a los

trabajadores, o, integradas en las Instituciones Previsionales respectivas, porcuenta del Contratista.

En este caso, el contratista se hará acreedor de una multa de 15 UTM por cada vez, que también será

descontada del valor del Estado de Pago. La retención dei Estado de Pago, durante el plazo a que se

BAE: REMODELACIÓN FRONTIS ESC. GABRIELA MISTRAL £-423 TOMÉ

15 de 23

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DGTOMEDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DEPTO PLANIFICACIÓN £ INFRAESTRUCTURA

refiere esta cláusula, no dará derecho en caso alguno al Contratista para impetrar reajustes, niintereses de ningún tipo por el lapso señalado.

Si dentro del plazo indicado en e! inciso anterior, el Contratista acreditare el pago de las sumasadeudadas por los referidos conceptos, se dará curso al Estado de Pago correspondiente, si procediere.

26.4. Teniendo en consideración que la naturaleza de estas obras obliga al trabajo en la vía pública lo cualderiva en la permanencia de los trabajadores en contacto directo con los transeúntes y propietarios delos predios que dan a las calles, e! Contratista deberá instar porque el personal de su dependencia seabstenga de realizar cualquier tipo de acción que altere el orden público como asimismo la tranquilidadde transeúntes y vecinos.

26.5. El dueño de la obra, Empresa o faena será subsidiariamente responsable de las obligaciones laborales yprevisionales que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de éstos.

El trabajador, al entablar la demanda en contra de su empleador directo, podrá también solicitar queesta sea notificada a todos aquellos que puedan responder subsidiariamente de sus derechos,entendiéndose interrumpidos respecto de ellos los plazos de prescripción, si se les practicó talnotificación dentro del término previsto en el Código del trabajo.

26.6. Los Contratista y Subcontratistas deberán cumplir con la normativa vigente relativa al reglamento parala Aplicación del Artículo 66 bis de la Ley N9 16.744 sobre la Gestión de la Seguridad y Salud en elTrabajo en obras, faenas o servicios. Será responsabilidad de la DEM velar y certificara través del I.T.O.el cabal cumplimiento de lo anterior.

26.7. Contratista y Subco ntratistas deberán cumplir con la normativa vigente relativa a la Ley N2 20.123 yReglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas deServicios Transitorios y el contrato de trabajo de Servicios Transitorios. Será responsabilidad de la DEMvelar y certificara través del I.T.O. el cabal cumplimiento de lo anterior.

27. CONSERVACIÓN

Todas las obras ejecutadas tendrán un periodo de conservación de un año, contado desde la fecha de recepción, laque será de responsabilidad del Contratista, el cual deberá realizar todas las reparaciones que corresponda en unplazo no mayor de cinco días hábiles transcurridos desde la comunicación oficial del Servicio.

28. PROFESIONAL A CARGO DE LAS OBRAS

Se exigirá la permanencia diaria de un profesional de la construcción (Arquitecto, Ingeniero Civil, IngenieroConstructor, Constructor Civil o Técnico en Construcción con experiencia acredita) durante el transcurso de lasfaenas, e! que deberá suscribir en conjunto con la ÍTO la hoja de inspección de obras. Si no se diere cumplimiento aesto, la DEM cobrará una multa equivalente a 1 U.T.M. porcada ocasión que la ÍTO detecte que el profesional no seencuentre en la faena. El profesional a cargo de las obras tomará conocimiento de las anotaciones, sugerencias,instrucciones y/u observaciones de la ÍTO.

BAE: REMODELACIÓN FRONTIS ESC, GABRIELA MISTRAL E-423 TOMÉ

15 de 23

DireccbndeEducación n IMunicipal _ - - ,r"—' - m f.«'"*r'j«iríiiJi'B'jíionomef


29. DOCUMENTOS ADJUNTOS

Los documentos que a continuación se detallan, forman parte integrante de la presente Licitación:

Bases Administrativas GeneralesBases Administrativas EspecialesEspecificación es TécnicasFormatos de PropuestaFormato Presupuesto DetalladoCalendario de LicitaciónModelo Certificado Bancarío

Plano 1: ElevacionesPlano 2: Planta e Indicaciones

30. FUNCIONARIO ENCARGADO PROCESO DE LICITACIÓN

Para efectos de la presente licitación, el funcionario encargado del proceso corresponde al Sr. Mauricio ZúñigaGodoy, Encargado de Proyectos de ia DEIVI Tomé, Celular: (09) 75596858, E-mail: [email protected]

TCQ/OMF/omf.-

Tomé, Enero de 2014

TULIO CANJffiQUINTANAMAGISTER.EN'EDUCACIÓNAJ /J

BAE: KEMODELACIÓN FRONTIS ESC, GABRIELA MISTRAL E-423 TOME

17 de 23

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DETQMECieOTide tt «% ̂ » A A DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNiCIPAL DEPTO PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURAEducacfón O •

OBRA: "REMODELACION FRONTIS ESC GABRIELA MISTRAL E-423 TOMÉ"

¡.-OFERENTE

NOMBRE COMPLETO :

R.U.T. N° :

REGÍSTRO :

NUMERO :

DOMJOUO CALLE :

NUMERO :

COMUNA :

TELÉFONO :

CORREO EIECTRÓN/CO ;

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE COMPLETO : '

R.U.T. N°

DOM/C/L/0 CALLE

NUMERO

COMUNA

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

DEPTO:

CASILLA :

FAX:

DEPTO :

CASILLA :

FAX:

FECHA

FIRMA OFERENTE


18 de 23

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEJÓMEDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DEPTO PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA

OBRA: "REMODELACIÓN FRONTIS ESC. GABRIELA MISTRAL E-423 TOMÉ"

NOMBRE OFERENTE :

NOMBRE REPRESENTANTE ;

DECLARACIÓ

I- Haber tomado conocimiento de todos /os antecedentes contenidos en ios Bases Adminístrateos Genera/es, Bases

Administrativas Especio/es, Formatos Propuesto, Especi/jcaoones Técnicas, Pianos y demás antecedentes que forman

pane de esío propuesta.

2.- Aceptaría decisión de ia Ilustre Municipalidad de Tomé-Dem en cuanto a ia adjudicación de lo Obra en cuestión.

3.- Haber visitado el terreno en que se ubicará io obra y conocer las características, riesgos y estado en que se

encuentran, en todos sus deto//es.

4- Haber tomado en consideración las partidas especificadas y necesarias para la total terminación de ¡as Obras.

FIRMA OFERENTE

FECHA

BAE: REMODELACIÓN FRONTIS ESC. GABRIELA MISTRAL £-423 TOME

19 de 23


OBRA: "REMODELACIÓN FRONTIS ESC GABRIELA MISTRAL E-423 TOMÉ"

NOMBRE

.

PROFESIÓN CARGO

NOTA' Se debe adjuntar fotocopia simule del título académico del profesional encargado de la obra.

MANO DE OBRA A CONTRATAR

MANO DE OBRA

Calificada

SemÍ-ca//fícac/a

No calificada

TOTAL

CANTIDAD A CONTRATAR(Hombres/Mes)

\ DE LA COMUNA

FIRMA OFERENTE

FECHA :

BAE: REMODELACIÓN FRONTIS ESC. GABRIELA MISTRAL E-423 TOME

20 de 23


OBRA: "REMODELACION FRONTIS ESC GABRIELA MISTRAL E-423 TOMÉ"

., Cédula de Identidad H° ,

inscrito en el Registro de Coníroísíos de .. N° ., domiciliado en

Calle ., ND , Comuna ,

vengo o presentarme o la Ucitación Pública para ¡a Contratarían de la Obra: "REMODELACIÓN FRONTIS ESC. GABRIELA

MISTRAL £-423 TOMÉ", que realiza la I. Municipalidad de Tomé-DEM de acuerdo a sus atribuciones íegaíes.

Las obras se ejecutarán conforme a io establecido en las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especia/es,

Formatos Propuesta, Especificaciones Técnicos, Píanos y demás antecedentes que forman parte de esta propuesta.

EÍ Presupuesto alcanza a la suma de:

(. „ pesos), impuesta

Incluido.

El Plazo de Ejecución de ¡o Obra es ........... días corridos.

FIRMA OFERENTE

FECHA

BAE: REMODEIACIÓN FRONTIS ESC GABRIELA MISTRAL E-423TOMÉ

22 de 23


DE PROVECTOS

OBRA: "REMODELACÍÓN FRONTIS ESC GABRIELA MISTRAL E-423 TOMÉ"

AÑO PROYECTO MONTO(M$) MANDANTEM2 CONSTRUIDOS

-

N°OCICONTRATO

FIRMA OFERENTE

FECHA

BAE; REMODEIACION FRONTIS ESC. GABRIELA MISTRAL E-423 TOMÉ

23 de 23

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE

ARQUITECTURA

Proyecto

Ubicación

PropietarioProyectista

REMODELACION FRONTIS ESCUELA GABRIELAM5TRALE-423TOMÉENRIQUE MOLINA ÍST809 TOMEILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOMÉ

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE TOMÉ

1. GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas se refieren a la Remodelación del Frontis

de la Escuela Gabriela Mistral (fachada frontal). Incluye: Reposición de las

ventanas del frontis (fachada frontal y fachada C, según planimetría) del

establecimiento, exceptuando las ventanas de! frontis del nivel Pre-Básica y

Biblioteca; Cambio de revestimiento exterior fachada frontal; Pintado fachadafrontal y lateral norte. En el marco del Plan de Fortalecimiento de !a Comuna deTomé - Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal de Calidad (Fondo deRevifalízación 2013).

Las obras contemplan las siguientes partidas:

Retiro en fachadas frontal de ventanas, revestimiento exterior y tabiquería.Instalación de fachada de albañilería.

Instalación de ventanas.Instalación enchape de ladrilloPintura exterior e inferior.

- Canalización de aguas lluvias.

a) Normativa de referencia

Las EETT son complementarias de los planos de Arquitectura existentes, cálculo, einstalaciones, según corresponda, que componen el legajo de antecedentespropios de cada recinto a habilitar, en el caso de existir. Por lo tanto, si se omitieraen las EETT algún elemento indicado en los planos existentes o viceversa se

BT: REMODELACIÓN FRONTIS ESCUELA GABRIELA MISTRAL E-423 -i

considera incluida en ambos y es parte del proceso de construcción. La obradeberá ejecutarse en conformidad a los antecedentes consultados y a aquellosque se emitan con carácter aclaratorio, previa y durante la habilitación.

Las obras se ejecutarán respetando la legislación vigente, teniendo presente enforma especial las siguientes normas y/o reglamentos:

- Bases administrativas que conformen el llamado a Licitación correspondiente.- Ley Genera! de Urbanización y Construcciones.- Ordenanza General de Urbanización y Construcción.- Ordenanzas Municipales.

b) Concordancia

Cualquier duda por deficiencia de algún plano o especificación o pordiscrepancia entre ellos, que surja en e! transcurso de la ejecución de la obra,deberá ser consultada oportunamente a la Inspección Técnica de la Obra (enadelante I.T.O.) que será designada por la Dirección de Educación Municipal deTomé (en adelante DEM).

c) Materiales

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de losrequisitos de garantía y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo suresponsabilidad. Los materiales que se especifican para las obras definitivas seentienden de primera calidad dentro de su especie conforme a las normas ysegún indicaciones de fábrica.

La I.T.O. rechazará todo aquel material que a su juicio no corresponda a loespecificado, y además podrá solicitar al contratista la certificación de la calidadde los materiales a colocar en obra.Los materiales utilizables provenientes de demoliciones serán de disposición delMandante. El material será clasificado y entregado al Mandante. No se aceptarásu empleo en las obras definitivas, salvo que se establezca un Convenio especialque lo autorice.

En caso que especifique una marca de fábrica para un determinado material seentiende como una mención referencia!, el Contratista podrá proponer el empleode una marca alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual osuperior a la especificada; en todo caso, la opción alternativa debe someterseoportunamente a consideración de la I.T.O. para su aprobación o rechazo, previaconsulta al Depto. de Planificación DEM, quien resolverá ai respecto.

d) De la planificación

Todos los documentos adjuntos a estas Especificaciones Técnicas, notas,aclaraciones y planimetría, serán consideradas como complementos en laaclaración y entendimiento de este documento.

BT: REMODELACIÓN FRONTIS ESCUELA GABRIELA MISTRAL E-423

o) De la ejecución

Se exigirá un trabajo de alta calidad, haciendo hincapié en todo lo referente a iaterminación de revestimientos exterior e instalación de ventanas. Estas obras seejecutarán de acuerdo a la Ley y Ordenanza General de Urbanismo yConstrucción, Ordenanza Local, Reglamento de los Servicios y normas delFabricante de materiales de construcción, y por las presentes especificacionesTécnicas. Se debe contar además durante todo lo que duren los trabajos, con unlibro de obras, el cual debe permanecer en faena, debiendo ser requerido por laITO para dejar estampadas aclaratorias, modificaciones, etc.

f) Contratos y gastos notariales

Comprende ia suscripción y protocolización notaría! del contrato, segurogarantías según corresponda a la obra y gastos ocasionales que pudieran ocurrir,son gastos de cargo de! contratista.

g) Seguros

Será obligatorio para el contratista tomar y mantener vigente durante el trascursode la obra, el o los seguros necesarios según indica norma NCH 436 Of. 2000. Seráoperativo para el contratista tomar y mantener asegurados el total de las faenascontra incendio u otro tipo de catástrofe, de no tener este seguro el contratistaasume todo el riesgo y compromiso de ejecución de las obras.

h) Garantías

Se hará según lo señalado en las bases especiales para contratos de obras por laDEM. El contratista debe dejar boleta de garantía antes las entidadescorrespondientes en caso que corresponda.

¡) Inspección técnica

La unidad técnica encargada de fiscalizar el buen desarrollo de las obras será laDEM, la cual nombrara en su oportunidad un profesional como ¡TO a cargo delas obras, por cualquier duda el contratista deberá consultar a la ITO.

j) Maquinarias y equipos

Serán de cuenta del contratista y corresponden a lo menos a los declarados enlos antecedentes previos y podrán ser fiscalizados por el inspector técnico en lasetapas de las obras que correspondan.

k) Proyectos de remodeíación

Sera responsabilidad exclusiva del contratista ejecutaren estricto rigor lo indicadoen el proyecto adjunto a las presentes especificaciones.Toda alteración a ios antecedentes informativos deberá hacerse previa


aprobación de! I.T.O. y en todo caso tendrá como objeto mejorar ocomplementarlas soluciones técnicas. :

Cualquier mayor costo de ia obra, resultante de los proyectos definitivos, será decargo de! contratista, salvo las alteraciones que apruebe ia I.T.O., necesarias paracumplir las exigencias de aprobación y recepción por parte de las respectivasunidades fiscalizadoras, que impliquen obras que no estén incluidas en losantecedentes técnicos que se entregan para el estudio de la licitación y queestas obras no sean previsibles en la confrontación de dichos antecedentes conlas condiciones existentes en terreno que e! contratista debe hacer paradimensionar adecuadamente en su propuesta.

I) Reconocimiento del terreno :

Para el estudio de la propuesta será requisito obligatorio ei reconocimiento delterreno de la obra por parte del contratista, con fodos los antecedentes técnicosa ia vista, para su revisión general y su confrontación.

m) Correlación técnica

La totalidad de los documentos proporcionados por el mandante, planimetrías,especificaciones técnicas, documentos de consultas y aclaraciones, términostécnicos de referencia, se entienden como complementarios y válidos para ¡aejecución de obra definitiva. ;

Orden de Prelación técnicaConsultas y Aclaraciones iNormativa Vigente iEspecificaciones Técnicas '•Planimetría de Proyecto

De no existir concordancia entre proyecto, será la 1TO la encargada de evaluar ydeterminará el procedimiento de ejecución, siempre considerando la alternativade mayor viabilidad y con el objetivo de mejorar el proyecto.

n) Instalaciones provisorias

Las instalaciones se deberán adaptar a las condiciones de! lugar, debiendoasegurar comodidades mínimas al personal, seguridad de la obra y seguridad deterceros.El contratista consultará las instalaciones provisorias de agua potable,alcantarillado de aguas servidas y energía eléctrica adecuada para dar buenservicio durante el desarrollo de la obra y deberá cubrir los pagos por consumos,garantías, derechos municipales y cualquier otro gasto que demanden las obrasprovisorias.


o) Construcciones provisorias

E! contratista deberá construir recintos para cuidador, recintos para el personal de

faenas y servicios higiénicos en caso que corresponda.

La superficie y cantidad de estos recintos serán concordantes con el tamaño de

la obra y su localización geográfica. El Contratista debe garantizar e! normal

funcionamiento de las actividades dentro del recinto, en caso que corresponda.

p) Plazo de ejecución

Los plazos de ejecución de las obras que se realizaran en el establecimiento

educacional corresponden a un total de 35 días corridos, el contratista deberá

llevar un control diario de las obras. La DEM es el encargado de fiscalizar que se

cumplan los plazos de ejecución.

1.- OBRAS PRELIMINARES

1.1.-Instalación de faenas

Se contempla, en general, todas las instalaciones que presenten utilidadexclusivamente durante periodo de trabajo y también los respectivos cierresperimefrales, estas deben ser retiradas por cuenta del contratista siempre ycuando sea necesario.

1.2.-Letrero de ObrasFormato: Panel de 2 x 3 m.

Diseño: Se aportará gráfica computaciona! en formato JPEG en alta a calidad, lacual se completará con los datos del oferente adjudicado.

Panel: Estructura perimetral y refuerzos interiores será, en madera, con placa dezinc alurn lisa.

Gráfica: Impresión de diseño en gigantografía 300 dpi en inyección directa o enimpresión eiecfroesfátlca sobre PVC o sobre tela de PVC tensionada.

Instalación: El apoyo de! panel, en madera de 2 a 3 patas y considerando undiagonal por pata, en madera altura mínima postración de 2,5 m desde el piso.

BT: REMODELACION FRONTIS ESCUELA GABRIELA MISTRAL E-423

2.-RETIRO DE VENTANAS Y REVESTIMIENTO EXTERIOR

2.1.-Extracción de protección y marcos de ventanasEsta partida contempla el retiro de los marcos y de las protecciones de todas lasventanas ubicadas en e! frontis del edificio y la que está ubicada en el pasillo delsegundo piso (fachada C), indicadas en los pianos de arquitectura. Lasprotecciones de ventanas existentes, se deben retirar con mucho cuidado con elfin de no dañar la estructura existente en cada sala.

2.2.-Extracción de ventanas

Esta partida contempla la extracción de todas las ventanas que están ubicadasen el frontis del establecimiento (no considerar ventanas de ias Salas Pre-Básica) yuna ventana ubicada en el segundo nivel (fachada C], indicadas en los planosde arquitectura. La extracción contempla el cuidado y conservación de los botaagua metálicos. El contratista debe retirar el material con mucho cuidado con elfin de no dañar la estructura existente ni los bota aguas.

Será responsabilidad del contratista si alguno de los elementos resulta dañado e!cual deberá ser reemplazado, previa indicación de la I.T.O.

2.3.-Extracc¡ón de revestimiento exteriorSe contempla para esta partida el retiro del revestimiento exterior [plancha dezinc) de ia fachada frontal del establecimiento. La extracción del revestimiento sedebe realizar de forma cuidadosa, evitando dañarla estructura existe.

2.4.- Extracción de fabiqueríaEsta partida contempla el retiro de toda la fabiquería de la fachada frontal, lacual será reemplazada por ladrillo princesa.

2.5.-Extracción de canaletas de aguas lluviasSe considera la extracción de las canaletas y bajadas de aguas lluvias que estánubicadas en ia fachada del edificio. Estas serán remplazadas por canaletas depvc respetando la pendiente actual.

2.6.-Extracción de escombrosTodos los puntos señalados anteriormente relacionados con el retiro de materialproveniente de los trabajos individualizados de extracción de marcos, protecciónde ventanas, revestimientos, tabiquería y canales de aguas serán consideradoscomo material reutilizable, los cuales deberán ser retirados de forma cuidadosapara no dañarla estructura existente estos materiales quedaran a disposición delDEM. Los elementos sobrantes considerados por ia I.T.O como escombros serán

BT: REMODELACIÓN FROHTTS ESCUELA GABRIELA MISTRAL E-423 c

transportados sólo a botaderos autorizados por la Ilustre Municipalidad de Tomé,

siendo de responsabilidad de la empresa contratista el cumplimiento de lo

indicado en este punto.

3.-FACHADA DE ALBANILERIA

3.1.-Tensores

Se contempla para esta partida la instalación de fierro estriado A44-28H de 10 mm

x ó metros tipo CAP o calidad similar o superior, previa aprobación de ia ITO. Estos

irán en sentido vertical cada 1 metro de separación entre fierro y a una altura de

85 cm. Serán anclados al sobrecimiento mediante una perforación con taladro

percutor, con broca de cemento de 12 mm, para luego incorporar sikadur 32 tipo

SIKA, con el fin de dar mayor resistencia a la estructura de ladrillos tipo princesa.

3.2.-Esca!erillasSe contempla para esta partida la instalación escalerillas de acero A44-28H de0.085 x 5 m tipo acma o similar o calidad superior previa aprobación de la ITO.Estas se fijarán a los ladrillos cada 3 hileras en sentido horizontal, considerando lasrecomendaciones del fabricante.

3.3.-AlbañiIería

Esta partida contempla la instalación de ladrillos titán tipo princesa con rejilla de

29x14x94 cm, los cuales se fijarán al sobrecimiento mediante fierro estriado A44-

28H de 12mm tipo CAP o similar o técnicamente superior, previa aprobación de ¡a

ITO. Estos deberán quedar perfectamente nivelados; se utilizará mortero de pega

con dosificación 1:3 para la unión de estos. Los trabajos a ejecutar serán en la

cara frontal del establecimiento educacional. Las superficies deberán quedar lisas

y con buena terminación. Se debe considerar el pintado de los ladrillos con

sellador hidroprotector incoloro tipo SHERWIN WILLIAMS. Este se debe aplicara dos

manos o hasta que las superficies queden completamente impermeabilizadas.

3.3.1.-Estuco

Se consideran en esta partida la aplicación de estuco en los muros interiores de

las salas de clases y oficinas, e! espesor del estuco será de 3 cm con una

dosificación de 1:3 para darla terminación a la estructura de ladrillo. Este deberá

ser hecho en obra y debe cubrir toda la superficie. No se aceptarán sobresaltos ni

desniveles, el estuco debe tener una terminación lisa.

BT: REMODELACION FRONTIS ESCUELA GABRIELA MISTRAL E-423

3.4 BOTA AGUA

3.4.1 Reparación bofa agua

Esta partida considera la reparación de la bota agua [estructuras metálicas) quese hayan dañado al extraer los marcos y ventanas. Estos deberán mantener elmismo tipo, posición y materialidad.

3.4.2 Preparación de superficie bota aguaEsta partida contempla e! raspado y lijado de la superficie metálica de la botaagua de las ventanas que se encuentra en el frontis del establecimientoeducacional. Las superficies deberán quedar perfectamente homogéneas y lisas,para luego aplicar anticorrosivo y pintura.

3.4.3 Pintura bofa aguaPrevio al pintado se consulta la aplicación de anticorrosivo tipo ceresita o calidadsimilar o técnicamente superior, previa aprobación de la ITO. El pintado de la obraseñalada deberá aplicarse a dos manos o hasta 3, con el fin de que las superficiesqueden completamente homogéneas. El color será definido en conjunto con lacomunidad escolar. Cualquier cambio de producto debe ser antes autorizada porla ITO.

3.5.-Arriendo de andamiesSe contempla para esta partida el arriendo mensual de andamias para !acolocación de ¡a estructura de ladrillos, ventanas, pintura de fachada, canales deaguas lluvias y todo trabajo que lo requiera.

4.-ENCHAPE FACHADA

4.1.-Enchape Salas Pre-BásicasEsta partida consulta la instalación de enchape de color ladrillo de 24x5.5 cm "tipoprincesa en la muralla de acceso de la fachada del nivel Pre-Básica (consultarplanimetría), ¡os cuales serán adheridos con mortero con dosificación de 1:3 ysiguiendo las recomendaciones del fabricante. Además, se considera el pintadode éste con sellador hidroprofector incoloro tipo SHERWIN WILLIAMS o calidadsimilar o técnicamente superior previa aprobación de la ITO, el cual se deberáaplicar a dos manos o hasta 3 con el fin de obtener una perfecta terminación.


4.2.-Enchape biblioteca.

4,2,1.- Fibrocemento 5 mmSe contempla para los muros de madera de la biblioteca indicados en planos; lainstalación de planchas lisas de fibrocemenfo tipo PUDAHUEL 120x240 cm de 5mm de espesor; estas serán fijadas mediante tornillo autoperforante parafibrocemento de 6x 1 3/4" o técnicamente igual o superior aprobada por la ITO.

4.2,2.- Adhesivo

Se contempla para esta partida bekron adhesivo AC tipo bekron o similar otécnicamente superior aprobada por la ITO. Este realizará la unión de iosenchapes a la estructura de fibrocemento.

4.2.3.- EnchapeSe contempla para esta partida, enchape color ladrillo de 24x5.5 cm tipo princesao similar o técnicamente superior, el cual irá instalada en la superficie de labiblioteca que está recubierta con fibrocemento, además se debe considerar elpintado de este con sellador hidroprotector incoloro tipo SHERW1N WILLIAMS osimilar o superior previa aprobación de la ITO. Se debe aplicar a dos manos ohasta 3 con el fin de obtener una perfecta terminación, este se instalará siguiendolas recomendaciones del fabricante.

5.-INSTALACION DE VENTANAS

Esta partida contempla la instalación de ventanas de aluminio en toda lafachada del edificio principal, exceptuando las ventanas de ¡a fallada de laampliación correspondiente al Nivel Pre-Básica. Además, contempla unaventana que está ubicada al final de! pasillo (orientación norte) del segundo niveldel edificio principal.

5.1.-PerfilesEsta partida contempla la instalación de perfiles de aluminio línea AL-42 colornegro cual debe tener un ancho de marco de 42 mm en todas las ventanas tantofijas como proyectantes del establecimiento educacional. Se deben respetar lasdimensiones de los vanos de las ventanas.Previo a la fabricación, se deberán verificar las dimensiones de todas las ventanasen terreno, aún cuando alguna ventana careciera de detalle, se asimilará a lasque se señalen en plano de arquitectura según su ubicación y íunción.

BT: &EMODELACIÓN FRONTIS ESCUELA GABRIELA. MISTRAL E-423

5.2.-Vtdrios

Se contempla para esta partida, la instalación de vidrios de 4 mm de espesorpara todas las ventanas a intervenir tanto fijas como proyectantes.

5.3 Instalación de protección de ventanas.

Se contempla para esta partida la instalación de las protecciones de las ventanasque fueron sacadas al momento de extraer las ventanas. Estas se reutilízarán ydeberán quedar en la misma posición original. Este proceso se debe realizar conmucho cuidado con el fin de no dañar las ventanas.

5.4 Aplicación de pintura protección ventanas.

Se contempla para esta partida el pintado de las protecciones de las ventanasque serán instaladas en las oficinas y sala de computación primer y segundo pisorespectivamente. La pintura a utilizar será esmalte sintético tipo cerasita o similar ocalidad técnicamente superior previa aprobación de la ITO; el pintado de la obraseñaladas deberá aplicarse hasta dos manos, con el fin de que las superficiesqueden completamente homogéneas. El color se definirá en conjunto con lacomunidad escolar. Cualquier cambio de producto debe ser antes autorizadopor la ITO.

6.-PINTURA EXTERIOR

6.1 .-Preparación de superficie de perfiles fachadaSe contempla para esta partida el raspado y lijado de la superficie de los perfilesubicados en la fachada de! colegio, los cuales son de estructuras metálicas. Lassuperficies deberán quedar perfectamente homogéneas, lisas y libres de hongos.

6.2.-Pintura de perfilesSe contempla para esta partida el pintado interior y exterior de los perfiles que seencuentran en la fachada del establecimiento educacional. La pintura a utilizarserá anticorrosivo tipo ceresita o similar o calidad técnicamente superior previaaprobación de la ITO; el pintado de la obra señaladas deberá aplicarse a dosmanos o hasta 3, con el fin de que las superficies queden completamentehomogéneas. El colarse definirá en conjunto con la comunidad escolar. Cualquiercambio de producto debe ser antes autorizado por la ITO.

6.3.-Preparación de Superficies murosEsta partida contempla el raspado y lijado de la fachada lateral C, murosfachada Pre-Básíca, interior de las salas de clases que fueron remodeladas ypintado de las vigas a la vista de la fachada del establecimiento educacional.Las superficies deberán quedar perfectamente homogéneas, lisas y libres dehongos.

BT: REMODELACIÓN FRONTIS ESCUELA GABRIELA MISTRAL E-423 -\

6.4.-PIntura muro óleo semibrillo.

Esta partida contempla el pintado de la fachada lateral norte, muros de lafachada frontal Nivel Pre-Básica, interior de las salas de clases que fueronestucadas y pintado viga horizontal de albañüería que se encuentra en la fachadadel establecimiento educacional. La pintura a utilizar para las obras señaladas seráóleo tipo ceresíta o similar o calidad técnicamente superior previa aprobación dela 1TO. La pintura de las obras señaladas deberá aplicarse a dos manos o hasta 3,con el fin de que las superficies queden completamente homogéneas. Color adefinir en conjunto con la comunidad escolar. Cualquier cambio de productodebe ser antes autorizado por la ITO.

6.5.- Pintura frontón de acceso.Se considera para esta partida la instalación de fibrocemento de 4 mm deespesaren el frontón de acceso del establecimiento indicado en la planimetría, lafijación del fibrocemento se realizará por medio de tornillo cabeza de trompetapunta fina de óxli/4 y se colocará en las juntas de las planchas y además secolocara cinta de fibra de vidrio, junta plac o calidad técnicamente superior.Previo al pintado, la superficie del frontón deberá ser tratada, aplicando yeso enlas juntas de las planchas de fibrocemento para luego incorporar pasta muro Alexterior tajamar o técnicamente superior, en toda la superficie.

Una vez seco el aparejo se aplicará pintura óleo semibrillo tipo ceresita o calidadtécnicamente superior, aprobada previamente por la ITO; a tres manos o hastaque las superficies queden completamente homogéneas. Los colores serándefinidos por el Arquitecto proyectista, en obra.

7.-CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS

7.1 .-Canal y bajadas de aguas lluviasSe contempla para esta partida la instalación de canales de aguas de pvcdiámetro 112 mm tipo VINIL1T con sus respectivas fijaciones y accesorios paraejecutar correctamente el trabajo de evacuación de aguas lluvias. Esta se debeinstalar en todo el perímetro superior de la fachada frontal del establecimiento. Sedebe considerar traslapos de 20 cm entre canal, el color a utilizar será blanco. Lasbajadas de aguas serán de pvc color blanco tipo VINiUT o similar o técnicamentesuperior previo aprobación de la ITO.

8.-ASEO DE OBRAS

17.1.-Aseo y entrega de obrasDiariamente deberán quedar libres las zonas de trabajo conservando la limpiezay el orden del espacio de trabajo de la obra de todos los elementos residualesproducto de las faenas, todos los desperdicios serán depositados encontenedores previamente autorizados por la Ilustre Municipalidad de Tomé y

BT: REMODELACIÓN FRONTIS ESCUELA GABRIELA MISTRAL E-423 -J -j

será de responsabilidad del contratista llevar estos desperdicios al botadero

municipal, las veces que se requiera o que la l.T.O estime necesario.El contratista deberá mantener las faenas perfectamente aseadas. Al término de

las obras, como previa a la recepción, se efectuará un aseo total y cuidadoso de

la obra.

Pablo QuíjadbJV.Arquitecto

Asesor Profesional Infraestructura

Tomé, Enero de 2014.

BT: REMODELACIÓN FRONTIS ESCUELA GABRIELA MISTRAL B-423 12

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado bajo el Decreto Alcaldicio N° 8144 del 27 de

diciembre de 2013 que aprueba presupuesto Municipal 2014; Decreto Alcaldicio N° 8296 de fecha

30 de diciembre de 2013 que aprueba presupuesto de Educación 2014; certifica que a la fecha del

presente documento la Dirección de Educación Municipal de Tomé, cuenta con el presupuesto para

el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados. Fondos Revitalización 2013.

LICITACIÓN REMODELACION FRONTIS ESCUELA GABRIELA MISTRAL E-423. TOME

Se extiende el certificado para ser anexado.

MarceloEncargad

hesntabjlidad

Tomé; 09 de enero de 2014

i. municipalidad de tome alcaldÍa direcciÓn de …

Documents