DZ.K.K.LIĞI KARARGÂHI ASANSÖR SİSTEMLERİNİNPARÇASIZ PERİYODİK BAKIM VE ONARIMINA AİT BİRİM FİYAT HİZMET ALIMI

SÖZLEŞMESİ

Madde 1 - Sözleşmenin Tarafları

Bu sözleşme, bir tarafta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta KONE Asansör Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara İlişkin Bilgiler

2.1. İdarenin;a) Adı : Ankara Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığıb) Adresi : Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bakanlıklar/ANKARAc) Telefon numarası : 0 312 403 26 39 - 403 23 31ç) Faks numarası : 0 312 403 34 39d) Elektronik posta adresi : temizkan.o8645@dzkk.tsk.tr

2.2. Yüklenicinin;a) Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı : KONE Asansör Sanayi ve Ticaret A.Ş.b) TC Kimlik / Vergi Numarası : 8340057092c) Tebligata esas adresi : Mustafa Kemal Mh. 2119.Sk. No:13 Kat:1 D:3-4

Çankaya/ANKARAç) Telefon numarası : (312) 386 19 90-91d) Bildirime esas faks numarası : (312) 386 19 92e) Bildirime esas e-posta adresi : gurkal.serbetcioglu@kone.com

2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2.’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

Madde 3 - Sözleşmenin Dili

Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4 - Tanımlar

4.1. Bu sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde (bundan sonra Genel Şartname olarak anılacaktır) ve sözleşmeyi oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar ile aşağıdaki tanımlar geçerlidir.

a) İdare: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı

b) Kullanıcı Birlik: Görev fonksiyonları itibariyle ihtiyaç duyulan asansör sistemlerinden faydalanan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ilgili birimi.

c) Yüklenici Firma: İdare ve kullanıcıya karşı, bu sözleşmeye konu olan asansörlerin bakım ve onarımı işi ile ilgili idari, hukuki, teknik ve mali her konuda kanunen muhatap olan, ayni ve tek kuruluştur.

- 1 -

ç) Makine ve Teçhizat: Bakım, onarım ve kontrolü yapılacak olan asansörler ile bu asansörlerin donanımlarıdır.

d) Donanım: Periyodik bakımı ve onarımı yapılacak asansörlerin işletilmesini sağlayan her tür sistemi ifade eder.

e) Dokümantasyon: Satın alınacak hizmetin, özel teknik şartname kapsamında tedarik edilecek olan donanımları hakkında üretici firma/firmalar tarafından İngilizce veya Türkçe yayımlanmış her türlü kitap, basılı form, not, resim, şekil, plan, broşür ve bunların benzerleridir.

f) Takım Avadanlık: Bu terim Yüklenicinin her türlü bakım onarım esnasında kullandığı ve kendisine ait maksadına uygun el aleti ve teçhizatıdır.

g) İşletme: Asansör tesisinden beklenen fonksiyonların sağlanması için gerekli unsurların tümüdür.

ğ) Plan/Program: Asansörün periyodik bakım ve onarımının yapılmasına yönelik zamanlamayı gösteren çalışmaların tümü. (İş Programı)

h) Normal Çalışma Günleri: Resmi tatil günlerine rastlamamak kaydıyla Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma günlerindeki 09.00-18.00 saatleri arasındaki süredir.

ı) Mesai Dışı Bakım ve Onarım: Hafta sonu tatili ve resmi tatil günleri veya mesai saatleri dışında İdarenin isteği üzerine yapılacak bakım ve onarım faaliyetidir.

i) Arıza: Sözleşme konusu olan 5 (beş)'inci maddede yazılı malzeme, teçhizat ve cihazların fonksiyonel olarak aslı görevlerini bilerek hizmet dışı bırakma dışında, söz konusu cihaz/cihazların herhangi bir nedenle (parça noksanlığı vb.) işlevini kısmen veya tamamen fonksiyonel olarak yerine getirememe durumudur.

j) Arıza Bildirimi: Sözleşme konusu olan 5 (beş)'inci maddede belirtilen sistemlerde ortaya çıkan arızalar için, İdare tarafından telefon ile arızanın Yüklenici'ye bildirimidir.

k) Periyodik Bakım: Sözleşmenin 5 (beş)'inci maddesinde belirtilen aralıklarla sözleşme konusu ve teçhizat ve donanımlarda meydana gelebilecek arızaları önlemek, sistemin ömrünü uzatmak ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla; üretici firmanın işletme, bakım ve onarım kitaplarında veya teknik yayınlarda belirtilen belirli sürelerde yapılan parçasız bakım ve onarım faaliyeti veya her türlü müdahale ve kontrollerdir.

l) Tamir Edici Bakım Onarım: Sözleşme konusu malzeme ve teçhizatın görevini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde Yüklenici firmanın teknisyen veya uzmanlarınca yapılacak olan hizmete hazır hale getirme işlemidir. Onarım hizmeti üretici firmanın bakım onarım ile ilgili katalog, kitap ve şema gibi dokümanlarına uygun olarak yapılacaktır. Meydana gelen arızaların giderilmesi dokümanlarda tanımlanmamış ise genel elektrik bakım onarım kurallarına göre hareket edilecektir.

m)Arızaya Müdahale Süresi: İdare tarafından Yükleniciye arızanın bildirildiği andan (Arızanın bildirim tarih ve saati), Yüklenicinin yetkili bakım onarım elemanlarının arızaya müdahale etmek üzere arızanın bulunduğu yere gelip işlemlere başlaması (Servis başlangıç tarih ve saati) arasında geçen süredir. Bu süre, tatil günleri olup olmadığına bakılmaksızın olmak üzere haftanın 7 (yedi) günü 06.00-23.59 saatleri arasında geçerli olup 2 (iki) saati aşamaz.

n) Arıza Mahalline İntikal: Bakım ve onarım hizmetini verecek teknik ekibin set, alet, avadanlık, ölçü aletleri, kalibrasyon cihazları v.b. malzemeleri ile İdare mekanına en hızlı ve uygun vasıta aracı ile ulaşmasıdır.

- 2 -

o) Onarım Süresi: Yüklenici firmaya telefonla bildirilen arızaya müdahale etmesi ile başlayan ve arızanın giderilmesine kadar olan süredir. Bu süre 24 (yirmidört) saati aşamaz.

Madde 5 - İş Tanımı

5.1. Sözleşme konusu iş; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargâh binasında (Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA) bulunan ve EK-A'da detay bilgileri belirtilen toplam 10 (on) adet asansörün Ocak – Şubat – Mart – Nisan – Mayıs – Haziran – Temmuz – Ağustos – Eylül – Ekim – Kasım – Aralık 2017 aylarında olmak üzere toplam 12 (oniki) aylık periyodik bakım ve onarımı işinin yapılması hizmetidir. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan belgelerde düzenlenmiştir.

Madde 6 - Sözleşmenin Türü ve Bedeli

6.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ………….......…… ( rakam ve yazıyla ) …………………………….… bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

Madde 7 - Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, taahhüt konusu işe ait (KDV hariç) ödenecek bütün vergi, resim ve harçlar, sözleşme giderleri (sözleşmenin çoğaltılması dahil), ulaşım, ambalaj, muayene, tahmil, tahliye, depoda istifleme, eğitim ve eğitim ekipmanları, muayene ve her türlü muayene giderleri sözleşme bedeline dahildir.

7.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.

Madde 8 - Sözleşmenin Ekleri

8.1. Aşağıda belirtilen belgeler bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar.

a) Asansör Mevki ve Özellikleri Formu (EK-A)b) Asansör Periyodik Bakım Kontrol Formu (EK-B)c) Asansör Arıza Servis Formu (EK-C)ç) Asansör Periyodik Bakımlarında Uygulanacak Yağlama ve Temizlik Tablosu (EK-Ç)d) Asansör Periyodik Bakım ve Onarımına Esas Tarih Planlaması (EK-D)e) Teknik İsterler (EK-E)

Madde 9 - İşin Süresi

9.1. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 31 Aralık 2017 gününe kadardır. Ancak, yeni sözleşme imzalanana kadar asansörlerde oluşabilecek arızalara müdahale ve tespit bu sözleşme hükümleri doğrultusunda Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.

Madde 10 - İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslim ve İşe Başlama Tarihi

10.1. İşin yapılacağı yer: 5 (beş)'inci maddede belirtilen asansörlerde oluşabilecek arızaların niteliğine bağlı olarak, asansörlerin bulunduğu kullanıcı mekanında bakım ve onarım hizmeti verilecektir.

- 3 -

10.2. İşyerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihi: İşyeri teslimi yapılmayacak ve sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.

Madde 11 - Teminata İlişkin Hükümler

11.1. Kesin Teminat:

11.1.1. Yüklenici bu işe ilişkin olarak ……………….( rakam ve yazıyla )………………………… nakit kesin teminat vermiştir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ……/……./ …… tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

11.2. Ek Kesin Teminat:

11.2.1. Bu iş için ek kesin teminat alınmayacaktır.

11.3. Kesin Teminatın Geri Verilmesi:

11.3.1. Taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ilişiksizlik belgesinin İdareye verilmesinin ardından kesin teminatın tamamı yükleniciye iade edilecektir.

11.3.2. Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve Soysa Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

Madde 12 - Ödeme Yeri ve Şartları

12.1. Sözleşme bedeli; MSB 2 Sayılı Merkez Saymanlık Müdürlüğü'nde ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar dahilinde ödenecektir:

Alım konusu hizmete ilişkin ödeme, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Hakediş Ödemeleri” başlıklı 42'nci maddesinin (a/1) bendindeki "Toplam Bedel Üzerinden Birim Fiyat Sözleşmeler" için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde, 03-5-1-04 Müteahhitlik Hizmetleri ekonomik kodundan ve Aralık 2016 ayı bakımlarının yapılmasını müteakip İdare tarafından belirlenecek bir günde düzenlenecek Hakediş Raporu ile Yüklenici tarafından tanzim edilecek fatura karşılığında Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde varsa ceza ve kesintiler düşüldükten sonra MSB 2 Sayılı Merkez Saymanlık Müdürlüğü tarafından 1 (bir) defada yapılacaktır.

Madde 13 - Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

Madde 14 - Fiyat Farkı

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

- 4 -

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 15 - Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar

15.1. Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Madde 16 - Cezalar ve Sözleşmenin Feshi

16.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir.

16.1.1. Aylık periyodik bakımlar haricinde meydana gelen arızaların sözleşmede belirtilen şekilde İdare tarafından Yüklenici'ye bildirimini müteakip, 2 (iki) saat içinde arızaya müdahale edilecektir. Bu sürenin aşılması durumunda, her bir arıza için 200 (ikiyüz) TL ceza uygulanacaktır. Ancak, İdare tarafından da kabul edilebilecek nedenlerden dolayı yukarıda belirtilen sürede Yüklenicinin İdare tesislerine ulaşamaması durumunda, bu şartların ortadan kalkmasına kadar ek süre verilebilecektir.

16.1.2. Meydana gelen arızalara Yüklenici tarafından müdahale edilmesini müteakip 24 (yirmidört) saat içinde arıza giderilecektir. Arızanın bu süre içerisinde giderilememesi durumunda, İdare tarafından 10 (on) gün süreli yazılı ihtarda bulunulacak ve gecikilen her bir takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,5 (Binde beş)'i oranında ceza uygulanacaktır. Ancak, arızanın giderilmesi için malzeme temininin gerekli olması durumunda, Yüklenici tarafından bu durumun yazılı olarak belgelenmesi halinde, malzeme temini için geçecek süre kadar Yüklenici'ye ek süre verilebilecektir.

16.1.3. İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda sözleşme bedelinin %30'unu geçmeyecektir.

16.2. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yüklenici'ye yapılacak ödemelerden kesilecektir.

16.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

16.4. Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25'inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 17 - Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

17.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

17.1.1. Mücbir sebepler:a) Doğal afetler,b) Kanuni grev,c) Genel salgın hastalık,ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

17.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

- 5 -

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin

İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

17.1.3. Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz.

17.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilebilecek haller:

17.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve Yüklenicinin bu engeli kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

17.3. Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda Genel Şartnamenin ilgili hükümleri uygulanır.

Madde 18 - Kontrol Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

18.1. İşin, sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı, Genel Şartnamenin Dördüncü Bölümünde belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

18.2. Yüklenici, bütün işleri Kontrol Teşkilatının sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır.

18.3. Sözleşme kapsamında yapılacak periyodik bakımlar EK-B'de yer alan Periyodik Bakım Kontrol Formuna işlenecek ve Kontrol Teşkilatı tarafından onaylanacaktır.

18.4. Kontrol ve muayene esnasında tasarım ve imalat ile meydana gelebilecek kaza ve hasardan Yüklenici firma sorumludur.

18.5. İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı üyelerini arttırma, azaltma ve değiştirme hususunda İdarenin hakkı saklıdır.

18.6. Periyodik bakım için gelen Yüklenici yetkilileri, Kontrol Teşkilatının bir personeli ile irtibat kurmadan ve kullanıcı personelinin refakati olmadan hiçbir işe başlamayacaktır.

Madde 19 - İşin Yürütülmesine İlişkin Kayıt ve Tutanaklar

19.1. Periyodik bakım tarihlerinde yapılacak periyodik bakımlarda EK-B'de yer alan Periyodik Bakım Kontrol Formu sözleşmede geçen her bir asansör için Kontrol Teşkilatı ve Yüklenici tarafından aylık dönemler halinde ayrı ayrı tutulacak ve bu kayıtlar İdare ve Yüklenici yetkilileri tarafından imzalanarak bir suret Yüklenici'ye verilecektir.

Madde 20 - Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar

20.1. Bu işte kısmi kabul yapılmayacaktır.

- 6 -

20.2. Sözleşme konusu iş tamamlandığında Yüklenici, işin teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu talebini içeren bir dilekçe ile İdare'ye başvuracaktır. Bunun üzerine yapılan iş, her türlü masrafı Yüklenici'ye ait olmak üzere Deniz Kuvvetleri K.lığı Bakanlıklar/ANKARA adresinde ve başvuru yazısının İdare'ye ulaştığı tarihten itibaren 5 işgünü içerisinde teslim alınır. Yüklenici, işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zarardan sorumludur. Kontrol Teşkilatı ile Yüklenicinin, işin yapılmasına ilişkin olarak hizmetin ifa edildiği dönemler itibariyle birlikte tutacakları kayıtlar, işin o dönem içerisinde yapılan kısmının teslimi anlamına gelir. Ancak Yüklenici kayıt tutmaktan ve/veya tutulan kayıtları imzalamaktan imtina ederse Kontrol Teşkilatı'nın kayıtları esas alınır ve bu kayıtların doğruluğu Yüklenici tarafından kabul edilmiş sayılır.

20.3. Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri, Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümlere göre işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 5 işgünü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.

Madde 21 - İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması

21.1. İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19'uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde Yüklenici'ye aittir.

21.2. Sigorta Türleri ile Teminat Kapsamı ve Limitleri

21.2.1. Yüklenici, periyodik bakımlar ve onarımlar sırasında meydana gelebilecek kazalar sonucunda zarar gören üçüncü kişilerin kendilerine veya mallarına zarar verilmesi ihtimaline karşı Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmakla yükümlüdür.

Madde 22 - Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş ile İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları

22.1. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Genel Şartnamenin Altıncı Bölümünde belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür.

Madde 23 - Sözleşmede Değişiklik Yapılması

23.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla,

a) İşin yapılma veya teslim yeri,

b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 24 - Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti

24.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

- 7 -

Madde 25 - Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi

25.1. Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdare'ye yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 26 - İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi

26.1. Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin en az 10 (on) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25'inci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 27 - Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih

27.1. Yüklenicinin, alım sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

27.2. Taahhüdün en az %80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır.

27.3. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26'ncı maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

Madde 28 - Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi

28.1. Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa İdarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

- 8 -

Madde 29 - Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi

29.1. Bu alımda 4735 sayılı Kamu İhale Kanununun 24'üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. Alım konusu işin sözleşme bedelinin %80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise, Yükleniciye yapmış olduğu gerçek giderler ve Yüklenici karına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının %5'i ödenir.

Madde 30 - Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu

30.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25'inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27'nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 31 - Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu

31.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kanunun 27'nci maddesi hükümleri de uygulanır.

Madde 32 - Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu Olan Hususlar

32.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 33 - Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar

33.1. Yüklenici, İdarenin talebi halinde sisteme ait her türlü malzemenin mevcut sisteme veya yeni ilave bir sisteme montaj, işletmeye alma, bakım ve her türlü hizmet desteğini ücret talep etmeksizin karşılamakla yükümlüdür.

33.2. İdarenin tesislerinde yerinde onarımı mümkün olmayan ve İdarenin uygun görüşü alınarak onarım için Yüklenicinin tesislerine götürülmek suretiyle birlik dışına çıkarılacak malzemeler için İdarece bir tutanak düzenlenecek, tutanak arızaya müdahale için gelen Yüklenicinin yetkili personeli tarafından da imzalanacaktır.

33.3. Bakım ve onarımlar sırasında gerekli olacak her türlü takım/avadanlık Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

Madde 34 - Garanti İle İlgili Şartlar

34.1. Bakım ve onarımlarda kullanmak üzere temin edilecek malzemeler orijinal, yeni ve kullanılmamış olacak ve imalat hatalarına karşı en az 1 (bir) yıl garanti edilecektir.

Madde 35 - Hüküm Bulunmayan Haller

35.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir.

- 9 -

Madde 36 - Diğer Hususlar

36.1. Arızalara Müdahale

36.1.1. Yüklenici arızaya müdahale sırasında EK-C'de belirtilen servis raporunu hazırlayacak ve arızanın tarifini, kullanılacak malzemeleri, onarım süresini, onarımın nerede yapılacağını İdarenin yetkili personeline bildirerek onay alacaktır.

36.1.2. Yüklenici arıza onarımı için yedek parça kullanımına ihtiyaç duyarsa; İdarenin onayı olmadan arıza onarımı yapmayacaktır. İdarenin arıza onarımı için onay vermesi durumunda gerekli malzemeler Yüklenici tarafından tedarik edilebileceği gibi, İdare kullanılacak malzemeleri piyasadan herhangi bir firmadan tedarik edebilecektir. Bununla birlikte;

a) Arızanın giderilmesi için gerekli malzemeler Yüklenici tarafından piyasa şartlarına uygun olarak İdareye teklif edilecek; İdare tarafından parçaların Yüklenici yerine piyasadan tedarik edilmesine karar verilmesi durumunda, Yüklenici hiçbir ücret talep edilmeksizin bu malzemeleri sisteme monte edecek,

b) Malzemelerin Yükleniciden tedarik edilmesine karar verilmesi durumunda ise, İdarenin onayı alınarak kullanılan malzeme bedeli İdareye fatura edilecek ve İdare tarafından sözleşme bedelinin dışında ilave bedel olarak ödenecek,

c) Yeni malzemelerin makinelere takılması sonrasında arızalı parçalar İdareye teslim edilecektir.

36.1.3. Arızaların giderilmesi için malzeme temininin gerekmesi halinde sözleşmenin 4.1.(o) maddesinde belirtilen onarım süresi malzeme temin edilinceye kadar dondurulacaktır ve İdareye muhtemel tedarik süresi yazılı olarak bildirilecektir. Malzemelerin onarımı esnasında ihtiyaç duyulan ancak Yüklenici tarafından bütün imkanlar kullanıldığı halde onarım süresi içinde temin edilemeyen yedek parçaların temin süresi, belgelenmesi kaydıyla onarım süresine eklenecektir.

36.1.4. Bakım ve onarım hizmetlerinin normal çalışma günleri/saatlerinin dışına taşması söz konusu olduğunda, Yüklenici İdarenin onayını isteyecektir. Kabul edilmesi halinde yapılacak çalışma normal mesai saatleri içerisindeki gibi değerlendirilecektir.

36.2. İş Programı

36.2.1. Yüklenici Ocak – Şubat – Mart – Nisan – Mayıs – Haziran – Temmuz – Ağustos – Eylül – Ekim – Kasım – Aralık 2017 aylarında olmak üzere yıllık 12 (oniki) defa periyodik bakım işinin planlamasını EK-D'de yer alan Asansör Periyodik Bakım ve Onarımına Esas Tarih Planlaması formunu dolduracak ve işin yürütülmesi için uygulamayı önerdiği metot ve düzenlemeler ile birlikte Kontrol Teşkilatının uygun görüşüne sunacaktır. Kontrol Teşkilatı, tarih planlamasını ve önerileri olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak İdarenin onayına sunacaktır. İdare, tarih planlamasını ve uygulamaya yönelik önerileri olduğu gibi ya da gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak onaylayacak ve onaylı bir nüshasını Yükleniciye verecektir. Yüklenici, İdarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapabilir.

36.3. Yükleniciden İbraz Etmesi İstenen Belgeler

36.3.1. Yüklenici aşağıdaki belirtilen belgelere sahip olacaktır.

36.3.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret/sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi

- 10 -

36.3.1.2. TS EN 13015 "Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Bakım Talimatları İçin Kurallar" ve TS 12255 "Yetkili Servisler - Asansörler, Yürüyen Merdivenler ve Yürüyen Yolcu Bantları İçin - Kurallar" standartları kapsamında;

a) TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesib) TS EN ISO 9001 Belgesic) CE Uygunluk Belgesi

36.3.1.3. Çalıştırdığı mühendisler (elektrik ve makine) için kendi firması adına çıkartılmış olan Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Belgesi

36.3.2. Yüklenici, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

36.4. Güvenlik Hususları

36.4.1. Yüklenici, İdareye ait sistemlerde çalıştıracağı personelinin kimlik tıpkıçekimlerini, bu kişilere ait güvenlik soruşturma evraklarını, bakım onarımlar sırasında kullanılacak olan Yükleniciye ait araçların üç farklı açıdan çekilmiş fotoğraf ve ruhsat tıpkıçekimlerini sözleşmenin onayını müteakip İdareye teslim edecektir. Yüklenici, İdarenin iş yerlerinde çalışmasına müsaade etmediği kişi ya da kişileri itiraz etmeden değiştirmekle yükümlüdür. İşyerlerinde çalışacak firma personelinin SGK kayıtları ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri Yüklenici tarafından yürütülür.

36.4.2. Yüklenici, yapacağı her türlü bakımda gerekli emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. İşyerlerinde çalışacak Yüklenici personelinin sağlığı ile işyeri güvenliği ve bunlarla ilgili sorumluluklar Yüklenici firmaya aittir.

36.4.3. Bakım ve onarım çalışmaları sırasında tesis, sistem ve teçhizata Yüklenici tarafından verilecek zarar ile meydana gelecek arızalar, malzeme dahil olmak üzere Yüklenici tarafından ücretsiz olarak karşılanarak giderilecek ve sistem faal hale getirilecektir.

Madde 37 - Anlaşmazlıkların Çözümü

37.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulamasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 38 - Yürürlük

38.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 39 - Sözleşmenin İmzalanması

39.1. Bu sözleşme 39 (Otuz dokuz) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ……./……./……. tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun İdarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir.

İDARE YÜKLENİCİ

Tayfun ÖZNELDz.İs.Bnb.Ankara Bak.Onr.ve İs.Komutanı

- 11 -

EK-A

ASANSÖR MEVKİ VE ÖZELLİKLERİ

S.NU BULUNDUĞU YER SERİNO

KAPASİTESİ(KG)

DURAKSAYISI TİPİ TÜRÜ ÜRETİCİ

FİRMA1 DZ. K.K.LIĞI KARARGAH BİNASI KARARGAH GİRİŞİ (E-KAPI) A2913 400 7 MONOSPACE İNSAN KONE2 DZ. K.K.LIĞI KARARGAH BİNASI KOMUTAN GİRİŞİ (A-KAPI) A2912 630 6 MONOSPACE İNSAN KONE3 DZ. K.K.LIĞI KARARGAH BİNASI ORTA HOL (D-KAPI) A2910 400 6 MONOSPACE İNSAN KONE4 DZ. K.K.LIĞI KARARGAH BİNASI ORTA HOL (D-KAPI) A2911 400 6 MONOSPACE İNSAN KONE5 DZ. K.K.LIĞI KARARGAH BİNASI PERSONEL GİRİŞİ (B-KAPI) A2908 400 6 MONOSPACE İNSAN KONE6 DZ. K.K.LIĞI KARARGAH BİNASI PERSONEL GİRİŞİ (B-KAPI) A2909 400 6 MONOSPACE İNSAN KONE7 DZ. K.K.LIĞI YENİ KIŞLA BİNASI REVİR BÖLGESİ - 800 6 TAM OTOMATİK İNSAN EMAS GEZ8 DZ. K.K.LIĞI YENİ KIŞLA BİNASI REVİR BÖLGESİ - 800 6 TAM OTOMATİK İNSAN EMAS GEZ9 DZ. K.K.LIĞI YENİ KIŞLA BİNASI KOĞUŞ BÖLGESİ - 800 7 TAM OTOMATİK İNSAN EMAS GEZ10 DZ. K.K.LIĞI YENİ KIŞLA BİNASI KOĞUŞ BÖLGESİ - 800 7 TAM OTOMATİK İNSAN EMAS GEZ

- 12 -

EK-B

ASANSÖR PERİYODİK BAKIM KONTROL FORMU

Bakımı Yapılan Asansör :Kontrol Tarihi :

.... / .... / ........

KONTROLÜ İSTENİLEN HUSUSLAR BAKIMDA GÖRÜLENLEREVET HAYIR DÜŞÜNCELER

Genel Kontrol, Muayene ve İşletmeye Yönelik;Asansör çalışırken tutukluk, sarsıntı ve sallantı hissediliyor mu?      Sürtünme vs.den dolayı anormal sesler işitiliyor mu?      Motor, fren, kumanda aletleri, fiş, kontak ve kapı kilitleme düzenleri görevlerini tam ve kusursuz olarak yapıyorlar mı?      Kabin maksimum yükle yüklenerek aşağı yukarı çalıştırıldığında, asansör her bakımdan kusursuz ve maksimum hızda çalışıyor mu?      Kapılar kapanmadan kabin hareket ediyor mu?      Makine Dairesine Yönelik;Makine sistemi lüzumlu aydınlatma tesisatı çalışıyor mu? ve temizliği yapıldı mı?      Tahrik Makinesine Yönelik;Tahrik makinesine ait bütün cıvata, somun, pim ve diğer tespit aksamında gevşeyen parçalar var mı?      Varsa ayarı gerektiren parçaların ayarları yapıldı mı?      Fren, halat ve saptırma kasnaklarına ait millerde yada kasnak yuvalarında boşluk, ısınmadan dolayı vuruntu, anormal ses var mı?      Fren balatalarının, makine çalıştığı zaman 1-1,5 (Bir ila Birnoktabeş) mm. Arasında açıklık bulunuyor mu?      Bu açıklık fazla veya eksik ise ayarları yapıldı mı?      Fren balataları tozlanmış mı?      Fren balataları tozlu ise temizlenmiş mi?      Fren balataları eski ise değiştirildi mi?      Fren Bobini çalışıyor mu? Temizliği yapıldı mı?      Motor fanı çalışıyor mu?      Hız Regülatörüne Yönelik;Hız ayarında değişiklik gerekiyor mu?      Fotosele Yönelik;Fotoselde arıza var mı?      Arıza varsa; arızalı parçalar değiştirildi mi?      Çelik Halatlara Yönelik;Çelik halatlarda yağlanma var mı?      Çelik halatlarda yağlanma varsa temizlendi mi?      Taşıyıcı halatların kabin ve karşı ağırlık tespitleri somun ve kopilya kontrol edildi mi?      Halat bağlantı kilit ayarları kontrol edildi mi?      Halatlar arası gerginlik denk mi? Değilse ayarı yapıldı mı?      

Halat büklümleri ve tel kopuklukları kontrol edildi mi? Gevşeyenler sıkıldı mı? (Bir halatta en az 6 büklüm ve her büklümde en az 19 çelik tel bulunur. Herhangi bir büklümde kopan telin miktarı 5 adedi geçmeyecektir. Geçiyorsa halat değiştirilecektir.)      Herhangi bir bükümdeki kopan tel miktarı 5(Beş) adedi geçiyor mu?      Halat değiştirilecekse aşağıda yazılı hususları doldurunuz;      HALAT ÇAPI :.............................. HALAT SAYISI : ........................TEL ÇAPI :.............................. TEL SAYISI : ........................

KOPMA DAYANIMI :.............................. TAKILDIĞI TARİH : ........................

Yukarıda yazılı hususları halat üzerine bir levha ile asınız!      

Raylara Yönelik;

- 13 -

Raylar ve rayların binaya tespit yerleri, cıvata ve somunların konsol ek kısımları kontrol edildi mi?      Raylar EK-F çizelgede gösterilen periyotlarda temizlenmiş mi?      Kumanda Tablosuna Yönelik;Öncelikle ana kesiciden açılmak suretiyle cereyanı kesildi mi?      Bütün sigortalar tek tek kontrol edildi mi?      Bütün sigortalar uygun amperlerde mi?      Arızalı sigortalar uygun amperleri ile değiştirildi mi?      Kesici kutular ve diğer metal kısımların topraklaması kontrol edildi mi?      Bu kısımlarda kopan parçalar var mı? Varsa yenilendi mi?      Bu kısımlarda gevşeyenler var mı? Varsa sıkıldı mı?      Kumanda tablosu üzerindeki elemanlarda tozlanma var mı?      Tozlanma varsa kablolara zarar vermeyecek şekilde temizlendi mi?      Bütün cihazların tespit durumları kontrol edildi mi?      Tespitlerde gevşeyenler var mı? Varsa sıkıldı mı?      Bütün kontaklar kuru fırça veya hava püskürtme yolu ile temizlendi mi? İcap edenler platin eğesi ile temizlendi mi?      Kontaklarda ve kontakların temas ettiği malzemede arıza var mı?      Kumandaların içindeki dirençlerin hava alıp almadığı kotroledildi mi?      Kumanda tablosundaki şalterler çalışıyor mu?      Zaman rölesi ve termik şalterin ayarları kontrol edildi mi?      Redresör, kondansatör ve kontaktörlerin kabloları sağlam mı?      Kablolarda kopanlar değiştirilip gevşeyenler sıkıldı mı?      Alarm zili çalışıyor mu?      Elektronik kartlarda aşırı ısınma var mı?      Elektronik kartlarda aşırı ısınma varsa sebebi bulunup giderildi mi?      Kabine Yönelik;Yağdanlıklar kontrol edilerek eksik yağlar tamamlandı mı?      Bütün emniyet tertibatları ile kontaklar kontrol edildi mi?      İskeletteki tespit aksamları, cıvata ve somunlar kontrol edildi mi?      Yapılan kontrolde gevşek görülenler sıkıştırıldı mı?      Kabin kendi butonları ile her kata inilip çıkılarak; kabin içi kumanda elemanları, ışık ve sinyalleri, alarm ve butonları kontrol edildi mi?      Çalışmayanların arızaları giderilerek çalışır vaziyete getirildi mi?      Kabinin çelik kısımlarında ve koruyucu boyalarında dökülme var mı?      Boyalarda dökülme varsa bu durum izole edildi mi?      Kabin aynası sağlam mı? Sağlam değilse değiştirildi mi?      Kabin aydınlatması tam ve faal mi? Kabin içi ve üst temizliği yapıldı mı?      Kabin üstündeki hassas seviye manyetik şalterinin kesici lamaları ortalama olarak tesbit edildiği bağlantı cıvata ve somunlarının durumu kontrol edilerek ayarları yapıldı mı?      Kuliso ve Kızaklara Yönelik;Aradaki plastik patenler veya benzeri malzemeler sağlam mı?      Kapılara Yönelik;İç kapı motorunun bakımı yapıldı mı?      Kapı pervazı kontrol edildi mi?      Mekanizma üzerinde bulunan anahtarlar kontrol edildi mi?      İç kapı mekanizma üzerindeki cıvata ve somunlar kontrol edildi mi?      Mekanizmada bulunan kayışlar kontrol edildi mi?      Kapı, kontak kilitleme ve emniyet sistemi kontrol edildi mi?      Kapılar normal çalışıyor mu?      Kapılara gerekli ayarlar yapıldı mı?      Çağırma, gönderme ve yön göstergeleri çalışıyor mu?      Kapı, fiş-kontak, kilitleme ve emniyet sistemi kontrol edildi mi?      Fotosel çıtaları, kapı kartları, kapı motoru emniyet süviçleri, emniyet pervazı kontrol edilerek gerekli ayarlar yapıldı mı?      Otomatik kapı kolları ve kabloları, kapı ağırlıkları kontrol edildi mi?      Emniyet Tertibatına Yönelik;Paraşüt düzeni normal çalışıyor mu?      

- 14 -

Kuyu sonu kesicileri emniyet tertibatı çalışıyor mu?      Alt-üst nihai kesicileri emniyet tertibatı çalışıyor mu?      Halatlarla kasnak arasında kayma var mı?      Asansör Kuyusuna Yönelik;Bütün kapılar kapalı iken asansör kuyusunun içi rahatça görülecek derecede aydınlatılmış mı?      Yol ve hız takometresinin temizliği yapıldı mı?      Yol ve hız takometresi kontrol edildi mi?      Regülatör kuyu altı mekanizması kontrol edildi mi? Kuyu ve kuyu dibi temizliği yapıldı mı?      Kabin ve karşı ağırlık kuyu dibi tamponları kontrol edildi mi?      KAT ŞALTERİNE YÖNELİK;Tahrik makinesi fren yaylarında normal sıkışma var mı?      kabin katlarında durduğu zaman, kat şalterinde ait olduğu kat kontaklarının kesici mıknatıs ortasına geliyor mu?      Gelmiyorsa gerekli işlem yapıldı mı?      Kabin üstündeki hassas seviye manyetik şalterinin kesici lamaları ortalama olarak tespit edildiği, bağlantı cıvata ve somunlarının durumu kontrol edilerek gerekli ayarları yapıldı mı?      Kabin üstündeki bistable tüpleri görevlerini yapıyor mu?      Değiştirilen ve onarılan parçalar idareye teslim edildi mi?      

GÖRÜLEN DİĞER NOKSANLIKLAR VE HUSUSLAR                                                        

EK-C

- 15 -

BAKIMI YAPAN FİRMA BİRLİK YETKİLİSİ

BİRLİK KOMUTANI

ASANSÖR ARIZA SERVİS FORMU

- 16 -

A. FORM NUMARASI :

B. BİRLİĞİN ADI - MEVKİİ :

C. ONARIMI YAPILACAK ASANSÖRÜNMARKASI VE MODELİ :

Ç. ARIZAYA MÜDAHELEYE BAŞLANAN :TARİH VE SAAT

D. ARIZANIN GİDERİLDİĞİ TARİH VE SAAT :

E. ARIZAYI YAPAN TEKNİSYENİN : BULGULARI VE YAPILAN İŞLEM

F. DEĞİŞMESİ TEKLİF EDİLEN PARÇALAR :

S.NO PARÇA NO PARÇA ADI ADEDİ HANGİ SİSTEMDE KULLANILACAĞI

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

G. ONARIMI YAPAN TEKNİSYENİN

ADI SOYADI :İMZASI :

EK-Ç

- 17 -

TEKNİK ÜYE TETKİK EDEN

BİRLİK KOMUTANI

ASANSÖR PERİYODİK BAKIMLARINDA UYGULANACAK YAĞLAMA VE TEMİZLİK TABLOSU

YAĞLANACAK VEYA TEMİZLENECEK YER PERİYODU KULLANILACAK YAĞ VEYA

TEMİZLEME MADDESİ

Kabin üstü yağlama Eksik olduğunda İnce yağ

Kuliso veya kızaklar Eksik olduğunda Keçenin emebileceği ince yağ

Makine dairesi 1 Ay Temizlenecektir

Kontaklar 1 AyKuru bir fırça ile veya hava püskürtme yolu ile temizlenecek, İcap ederse platin eyesi ile temizlenecektir.

Kumanda tablosu üzerindeki elemanlar 1 Ay Kablolara zarar vermeyecek şekilde

temizlenecektir.

Asansör kuyu dibi 1 Ay Temizlenecektir

Fren Bobini 3 Ay Temizlenecektir

Rayların temizliği 3 Ay Benzin veya gazla temizlenecektir.

Rayların yağlanması Otomatik 30 - 40 numara makine yağı

Tahrik mekanizması 6 Ay

140 numara makine yağı

Shell Macona 275

Mobil Gear 634

Petrol Ofisi Meropa Lublican No:5

Otomatik kapı kızakları 2 Ay Temizlenecektir

- 18 -

EK-D

ASANSÖR PERİYODİK BAKIM VE ONARIMINA ESAS TARİH PLANLAMASI

S.NU ASANSÖR BİLGİSİ OCA ŞUB MAR NİS MAY HAZ TEM AĞU EYL EKİ KAS ARA1 KONE - A2913 - 7 DURAK - 400 KG                        2 KONE - A2912 - 6 DURAK - 630 KG                        3 KONE - A2910 - 6 DURAK - 400 KG                        4 KONE - A2911 - 6 DURAK - 400 KG                        5 KONE - A2908 - 6 DURAK - 400 KG                        6 KONE - A2909 - 6 DURAK - 400 KG                        7 EMAS GEZ - 6 DURAK - 800 KG                        8 EMAS GEZ - 6 DURAK - 800 KG                        9 EMAS GEZ - 7 DURAK - 800 KG                        10 EMAS GEZ - 7 DURAK - 800 KG                        

- 19 -

YÜKLENİCİ KONTROL TEŞKİLATI

BİRLİK KOMUTANI

EK-E

ASANSÖR SİSTEMLERİNİN BAKIM VE ONARIMINA AİT TEKNİK İSTERLER

1. TEKNİK İSTERLER

1.1. Asansörün tecrübe, ayar, tamirat, tadilat, periyodik bakım ve kontrolünü üzerine alan yüklenici firma aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür;

1.2. Yüklenici, sözleşmenin onayını müteakip 3 (üç) gün içinde, EK-D'de yer alan Asansör Periyodik Bakım ve Onarımına Esas Tarih Planlaması formunda boş bırakılmış olan tarih planlamasını düzenleyerek işin yürütülmesi için uygulamayı önerdiği metot ve düzenlemeler ile birlikte Kontrol Teşkilatının uygun görüşüne sunulacaktır. Kontrol Teşkilatı, tarih planlamasını ve önerileri olduğu gibi veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak İdarenin onayına sunacaktır. İdare, tarih planlamasını ve uygulamaya yönelik önerileri olduğu gibi ya da gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak onaylayacak ve onaylı bir nüshasını Yükleniciye verecektir. Yüklenici, idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile programında değişiklik yapabilir.

1.3. Asansörün periyodik bakımları ve onarımları EK-B'de yer alan Periyodik Bakım Kontrol Formunda ve sözleşmenin diğer maddelerinde açıklandığı şekilde yapılacaktır.

1.4. Bakım ve onarımın tamamlanması için gerekli yedek parça ve malzemelerin temini hususunu, yüklenici firma EK-C'de yer alan Servis Formu ile İdareye teklif edecek, İdare tedarikini gerekli gördüğü malzemeyi temin ederek bakım ve onarımın tamamlanmasını sağlayacaktır.

1.5. Yüklenici firma değişmesi gereken parçanın yenisini, İdarenin tayin edeceği Kontrol Teşkilatının bir personeli nezaretinde takacak, çıkarılan parçayı bu nezaretçi personele teslim edecektir.

1.6. Periyodik bakım için gelen Yüklenici yetkilileri, İdarenin tayin edeceği Kontrol Teşkilatının bir personeli ile irtibat kurmadan ve kullanıcı personelinin refakati olmadan hiçbir işe başlamayacaktır.

1.7. Asansör tesisatında herhangi bir işe başlamadan önce asansör sisteminin elektrik beslemesi mutlak suretle kesilecek, sisteme ait elektrik bağlantılarının kontrolü ve temizliği yapılacaktır.

1.8. Periyodik bakıma başlamadan önce durak kapılarının hepsine ve makine dairesi kapısına "DİKKAT ASANSÖR BAKIMDADIR, LÜTFEN BEKLEMEYİNİZ" ibareleri kolayca görülebilecek büyüklükte hazırlanıp asılacaktır.

1.9. İdarenin kullanımında olan asansörlerin periyodik bakım ve onarım hizmetlerini verecek Yüklenici personeli bu iş hakkında bilgi, beceri ve kabiliyete sahip olup bunu TMMOB Makine Mühendisleri Odası Asansör Mühendis Yetki Belgesi ile belgelemelidir. Adı geçen belgenin düzenlendiği ve vizelendiği yıl sözleşmenin yapıldığı yılı kapsamalıdır. Bakım ve onarım hizmetinde tek eleman çalıştırılmayacak en az iki elemanla yürütülecektir.

1.10. Verilecek hizmet dönemi, sözleşme tarihinden itibaren geçerli olup 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle sona erecektir.

1.11. Periyodik bakım ve onarım hizmeti; EK-B'de yer alan Periyodik Bakım Kontrol Formu ile bu sözleşmede yer alan hususlar ve hizmet verilecek asansörün Emniyet Talimatnamesi esaslarına göre yapılacaktır. Yüklenici yukarıda açıklanan hususlarla ilgili katalog, kitap ve şema gibi dokümanlara bağlı kalacak, bu dokümanlarda yer almayan tanımlanmamış arıza ve onarım işlerinde genel elektrik bakım ve onarım kurallarına göre hareket edecektir.

1.12. Yüklenici, İdarenin onayını almadan hiçbir malzemeyi yerinden alıp, değiştirip fatura edemez. Değişecek malzeme kapsamındaki makine ve sistemlere üçüncü kişilerin müdahale etmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

1.13. Yapılacak her türlü çalışmada kullanılacak takım, avadanlık, alet ve edevatın yanı sıra bakım ve onarımın değişmez unsurlarından olan yağ, bez ve temizlik gereçlerinin kullanımı ve sarfı Yüklenici tarafından

- 20 -

karşılanacak olup Yüklenici bunların kullanımı için ayrıca bir ücret talep etmeyecek, İdare bunlar için herhangi bir ödeme yapmayacaktır.

1.14. Asansör grubunda oluşacak herhangi bir arıza İdare tarafından Yüklenicinin irtibat telefonuna bildirilecek, firma bildirilen arızaya en geç 2 (iki) saat içerisinde müdahale edecek ve 24 (yirmidört) saat içinde arıza giderilecek ve EK-C’de yer alan Servis Formu doldurulacaktır. Yüklenici 06.00-23.59 saatleri arasında irtibat kurulabilecek (cep telefonu dahil) iletişim araçlarını faal olarak bulundurmaktan sorumludur. İletişim araçları ile ilgili Yükleniciden kaynaklanmayan sorunlar nedeni ile iletişimin sağlanamaması durumunda Yüklenici İdareye aldığı alternatif tedbirleri mutlaka bildirecektir.

1.15. Sisteme ait her türlü mekanik, elektrik ve elektronik malzemelerinin bakım ve onarımı sürekli faal halde tutulacak şekilde Yüklenici tarafından eksiksiz yerine getirilecektir.

1.16. Yüklenici, İdareye ait sistemlerde çalıştıracağı personelinin isim listelerini ve bu kişilere ait güvenlik soruşturma evraklarını sözleşmenin onayını müteakip İdareye bildirmekle sorumlu olduğu gibi İdare tarafından konulmuş işyerinde uyulması gerekli kuralları çalışan personeline bildirmekten sorumludur. Yüklenici, İdarenin işyerlerinde çalışmasına müsaade etmediği kişi ya da kişileri itiraz etmeden değiştirmekle yükümlüdür.

1.17. İş yerlerinde çalışacak firma personelinin SGK’na kayıtları ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri Yüklenici Firma tarafından yürütülür.

1.18. Periyodik bakım ve onarım hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve sonrasında kullanılan her türlü alet, ayar cihazı, araç, gereç ve avadanlıkların temini ile asansörlerin ve bunlara ait her türlü aksam ve yerlerin temizlik, tertip ve düzenini sağlamak Yüklenici sorumluluğundadır.

1.19. Yüklenici, yapacağı her türlü bakımda gerekli emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. İşyerlerinde çalışacak yüklenici firma personelinin sağlığı ile işyeri güvenliğini ve bunlarla ilgili sorumlulukları, hizmeti verecek Yüklenici firmaya aittir.

1.20. Asansör sistemlerinin günlük çalıştırma ve kapatma işleri İdare tarafından yapılacaktır.

1.21. Periyodik bakımlar, mesai saatleri içerisinde 09.00-18.00 saatleri arasında İdarenin tayin edeceği kontrol personeli nezaretinde yapılacaktır.

1.22. Hafta sonu tatili, resmi tatil günleri ve hafta içi günlerde 06.00-23.59 saatleri arasında koruyucu ve arıza giderici bakımlar Yüklenici firmadan talep edilecektir.

1.23. İdare tarafından belirtilecek kritik günler (tören vb.) için Yüklenici 1 (bir) teknik personelini İdarenin belirlediği yerde hazır bulunduracaktır.

1.24. Asansör tesisatındaki ana parçaların yenilenmesi Yüklenici tarafından İdareye yazılı olarak sunulacak, malzemenin teminini müteakip bakım onarımın tamamlanması sağlanacaktır. Asansör tesisatındaki ana parçalar motor, kabin, kumanda panosu, ray ve kapılar ile sabit tesisattan oluşmaktadır.

1.25. Sözleşmede belirtilmeyen Fen, Teknik ve Sanat kuralları açısından yapılması zorunlu bakım onarımlar Yüklenici tarafından yapılacak ve bunun için ayrıca bir bedel talep edilmeyecektir.

1.26. Gelişen teknolojiye paralel olarak bakım yöntemlerindeki değişiklikler ücret talep edilmeden Yüklenici tarafından dönem içinde yerine getirilecektir.

2. BAKIM HİZMETİ

2.1. Genel Kontrol, Muayene ve İşletme:

2.1.1.Asansör çalışırken tutukluk, sarsıntı ve sallantı hissedilmeyecektir.

2.1.2.Sürtünme vs.den dolayı anormal sesler işitilmeyecektir.

- 21 -

2.1.3.Motor, fren, kumanda aletleri, fiş, kontak ve kapı kilitleme düzenleri görevlerini tam ve kusursuz yapacaklardır.

2.1.4.Kabin maksimum yükle yüklenerek aşağı yukarı çalıştırıldığında, asansör her bakımdan kusursuz çalışacaktır ve projesinde belirtilen maksimum hızda çalışacaktır.

2.1.5.Kapılar kapanmadan kabinin hareket edip etmediğinin kontrolü yapılacak, kapılar kapanmadan hareket ediyorsa gerekli işlem yapılacaktır.

2.2. Makine Dairesi:

2.2.1.Makine dairesi lüzumlu aydınlatma tesisatı çalışacaktır ve makine dairesi temizliği yapılacaktır.

2.3. Tahrik Makinesi:

2.3.1.Tahrik makinesine ait bütün cıvata somun, pim ve diğer tespit aksamında gevşeyen parçalar olmayacaktır.

2.3.2.Varsa ayarı gerektiren parçaların ayarı yapılacaktır.

2.3.3.Fren kasnağı, Halat kasnağı ve Saptırma kasnağı millerinde ya da kasnak yuvalarında boşluk, ısınmadan dolayı vuruntu, anormal ses olmayacaktır.

2.3.4.Tahrik makinesinin yağı gerektiğinde ve EK-Ç tabloya uygun olarak değiştirilecektir.

2.3.5.Fren balatalarının, makine çalıştığı zaman 1-1.5mm arasında açıklık bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir. Fazla veya eksik olması durumunda ayarları yapılacaktır.

2.3.6.Fren balatalarının yağlanıp yağlanmadığı kontrol edilecektir.

2.3.7.Fren balataları yağlı ise temizlenecektir.

2.3.8.Fren balataları eski ise değiştirilecektir.

2.3.9.Fren bobininin çalışıp çalışmadığı ve EK-Ç çizelgeye uygun temizliği kontrol edilecektir.

2.4. Hız Regülatörü:

2.4.1.Hız regülatörü kontrol edilecek, normal süresinde iniş çıkış sürelerinde çalıştığı görülecektir.

2.4.2.Hız regülatörü gresliği EK-Ç çizelgedeki periyotlarda bir iki tur çevrilerek yağlanacaktır. Hız ayarına gerekmedikçe dokunulmayacaktır.

2.5. Fotosel:

2.5.1.Fotosel arızalı olmayacaktır, Arıza varsa; arızalı parçalar değiştirilecektir.

2.6. Çelik Halatlar:

2.6.1.Çelik halatlar yağlı olmayacaktır. Kontrolleri yapılarak temizlenecektir.

2.6.2.Taşıyıcı halatların kabin ve karşı ağırlık tespitleri (halat bağlantı kilitleri) somun ve kopilya kontrol edilecektir. Gevşeyenler varsa sıkılacaktır.

2.6.3.Halatların bağlantı kilit ayarları kontrol edilecek, ayarlarda bozulanlar varsa ayarları yapılacaktır.

2.6.4.Halatlar arası gerginlik denk olacaktır. Denklik yoksa ayarları yapılacaktır.

- 22 -

2.6.5.Halat büklümleri ve tel kopuklukları kontrol edilecektir. Gevşeyenler sıkılacaktır. (Bir halatta en az 6 (altı) büklüm ve her büklümde en az 19 ((ondokuz) çelik tel bulunur) Herhangi bir büklümde kopan telin miktarı 5 (beş) adedi geçmeyecektir.Böyle bir durumda halat değiştirilecektir.

2.6.6.Halat değiştirilecekse, halat çapı, tel sayısı ,tel çapı, kopma dayanımı ve takıldığı tarih halat üzerinde bir levha ile asılıp kontrol formuna kaydedilecektir.

2.7. Raylar:

2.7.1.Raylar ve rayların bina tespit yerleri, cıvata ve somunların konsol ek kısımları kontrol edilecektir.

2.7.2.Rayların otomatik yağlanmasını sağlayan yağdanlıklar ve yağ seviyeleri kontrol edilecek, eksilen yağlar tamamlanacaktır.

2.7.3.Rayların temizliği kontrol edilerek EK-Ç çizelgeye uygun olarak zamanında ve ilgili malzemelerle temizlenecektir.

2.8. Kumanda Tablosu:

2.8.1.Kumanda tablosu kontrolüne başlamadan önce ana kesiciden elektrik beslemesi kesilecektir.

2.8.2.Bütün sigortalar tek tek kontrol edilecektir.

2.8.3.Arızalı sigortalar uygun amperlileri ile değiştirilecektir.

2.8.4.Bütün sigortalar uygun amperlerinde olacaktır.

2.8.5.Bütün kesici kutuların ve diğer metal kısımların topraklamaları kontrol edilecektir. Bu kısımlarda kopan parçalar varsa yenilenecek, gevşeyenler varsa sıkılacaktır.

2.8.6.Kumanda tablosu üzerindeki elemanların tozları, kablolara zarar vermeyecek şekilde temizlenecektir.

2.8.7.Bütün cihazların tespit durumları kontrol edilecektir. Gevşeyenler sıkılacaktır.

2.8.8.Bütün kontaklar kuru fırça veya hava püskürtme yolu ile temizlenecektir. İcap eden kontaklar hiçbir surette platin eğesi dışında bir malzeme ile temizlenmeyecektir.

2.8.9.Kontaklarda ve kontakların temas ettiği malzemede arıza olmayacaktır. Arızalı bir malzeme varsa yenisi ile değiştirilecek, onarıma gidilmeyecektir.

2.8.10. Kumandaların içindeki dirençlerin hava alıp almadığı kontrol edilecektir.

2.8.11. Kumanda tablosundaki şalterlerin çalışmaları kontrol edilecektir. Çalışmayanlar değiştirilecektir.

2.8.12. Enversör şalterinin yay ile sakin çalışıp çalışmadığı kontrol edilerek, ayarı yapılacaktır.

2.8.13. Zaman rölesi ve termik şalterin ayarları kontrol edilecek ayar gerekiyorsa yapılacaktır.

2.8.14. Redresör ,kondansatör ve kontaktörlerin kabloları kontrol edilecek, kopanlar değiştirilecek, gevşeklikler sıkılacaktır.

2.8.15. Alarm zilinin çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir.

2.8.16. Elektronik kartlarda aşırı ısınma olup olmadığı kontrol edilecek, varsa arızanın sebebi bulunup giderilecektir.

2.9. Kabin:

- 23 -

2.9.1.Yağdanlıklar kontrol edilecek ve eksik yağlar tamamlanacaktır.

2.9.2.Bütün emniyet tertibatları ve kontaklar kontrol edilecektir.

2.9.3.Kabin iskeletindeki tespit aksamları, cıvata ve somunlar kontrol edilecek gevşeyenler sıkılacaktır.

2.9.4.Kabin kendi butonları ile her kata inilip çıkılarak; kabin içi kumanda elemanlarının ışık ve sinyallerinin, alarm ve stop butonlarının kontrolleri yapılacaktır. Çalışmayanların arızaları giderilerek çalışır duruma getirilecektir.

2.9.5.Kabinin çelikten yapılmış kısımlarında, koruyucu boyalardan dökülme olmayacak, bu durum izole edilecektir.

2.9.6.Kabin aynası sağlam olacaktır. Sağlam değilse değiştirilecektir.

2.9.7.Kabin aydınlatması tam ve faal olacaktır.

2.9.8.Kabin üstü ve içi temizliği yapılacaktır.

2.9.9.Kabin üstündeki hassas seviye manyetik şalterinin kesici lamaları ortalama olarak tespit edebildiği bağlantı cıvata ve somunlarının durumu kontrol edilerek gerekli ayarlar yapılacaktır.

2.9.10. Aşırı yük sensörü kontrol edilecek ve ayarları yapılacaktır.

2.10. Kuliso ve Kızaklar:

2.10.1. Yağdanlıklar kontrol edilecek ve eksik yağlar tamamlanacaktır.

2.10.2. Aradaki plastik patenler veya benzeri malzemelerin durumu kontrol edilecek eskiyen malzemeler yenisi ile değiştirilecektir.

2.11. Kapılar:

2.11.1. İç kapı motorunun bakımı yapılacaktır.

2.11.2. Kapı apştrey kontrol edilecektir.

2.11.3. Kapı pervazı kontrol edilecektir.

2.11.4. Mekanizma üzerinde bulunan anahtarlar kontrol edilecektir.

2.11.5. İç kapı mekanizması üzerinde bulunan cıvata ve somunlar kontrol edilecektir.

2.11.6. Mekanizmada bulunan kayışlar kontrol edilecektir.

2.11.7. Kapı, kontak kilitleme ve emniyet sistemi kontrol edilecektir.

2.11.8. Durak-Kapı menteşeleri ince yağla yağlanacaktır.

2.11.9. Kapıların normal çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek ve gerekli ayarlar yapılacaktır.

2.11.10. Kapı diktatör ve amortisörleri kontrol edilecektir.

2.11.11. Hızlı ve yavaş kapanan kapıların gerekli ayarları yapılacaktır.

2.11.12. Fren bobini kontrol edilecek arıza varsa yenisi ile değiştirilecektir.

2.11.13. Çağırma gönderme ve yön göstergesinin çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek ve gereken işlemler yapılacaktır.

- 24 -

2.11.14. Kapı fiş-kontak, kilitleme ve emniyet sistemi kontrol edilecektir.

2.11.15. Fotosel çıtaları, Kapı kartları, Kapı motoru emniyet süviçleri, emniyet pervazı kontrol edilecek gerekli ayarlar yapılacaktır.

2.11.16. Otomatik kapı kolları ve kabloları, otomatik kapı ağırlıkları kontrol edilecektir.

2.12. Emniyet Tertibatı:

2.12.1. Paraşüt düzeni normal çalışacaktır.

2.12.2. Kuyu sonu kesicileri emniyet tertibatının çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir.

2.12.3. Alt-üst nihai kesicileri emniyet tertibatının çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir.

2.12.4. Halatlarla kasnak arasında kayma olmayacak, diferansiyel düzeni çalışacak, aksaklık ve ayarsızlık olmayacaktır. Görülen aksaklıklar giderilecektir.

2.13. Asansör Kuyusu:

2.13.1. Bütün kapılar kapalı iken asansör kuyusunun içi rahatça görülebilecek derecede aydınlatılacaktır.

2.13.2. Regülatör kuyu altı mekanizması kontrol edilecektir. Kuyu ve kuyu dibi temizliği yapılacaktır.

2.13.3. Yol ve hız takometresinin temizlik ve kontrolleri yapılacaktır.

2.13.4. Kabin ve karşı ağırlık kuyu dibi tamponları kontrol edilecektir.

2.14. Kat Şalteri:

2.14.1. Kabinin kat hizasında durması için:

2.14.1.1. Tahrik makinesi fren yaylarında normal sıkışmada olmayacaktır.

2.14.1.2. Kabin katlarında durduğu zaman, kat şalterinde ait olduğu kat kontaklarının kesici mıknatıs ortasına gelip gelmediği kontrol edilecek, gelmiyorsa gerekli işlem yapılacaktır.

2.14.1.3. Kabin üstündeki hassas seviye manyetik şalterinin kesici lamaları ortalama olarak tespit edildiği, bağlantı cıvata ve somunların durumu kontrol edilerek gerekli ayarlar yapılacaktır.

2.14.1.4. Kabin üstündeki bistable tüplerinin görevlerini yapıp yapmadığı kontrol edilecektir.

- 25 -