espacité dreal occitanie janv. nov. 2016 etude : analyse de la production de ... › img › pdf...
TRANSCRIPT
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Les Jardins de la Mayrale » à Narbonne
1
Nombre de pièces T1 T2 T3 T4 T5+ Nombre de logements - 25 31 19 5 Surface moyenne (SH)1 - 45,50 m² 65,00 m² 84,00 m² 100,25 m²
Loyer moyen PLUS - 277 € 390 € 491 € 579 € Loyer moyen PLAI - 245 € 343 € 435 € 512 €
Coût global de l’opération : 8 981 400,32 € Coût/m² SU: 1 654,79 €
Financement de l’opération : Fonds propres bailleur 1 347 709,32 € 15,01 %
Prêts bâti CDC 4 755 038,00 € 52,94 %
Prêts foncier CDC 1 789 293,00 € 19,92 %
Subventions publiques : Etat, CR, CG, CIL, surcharge foncière
1 089 360,00 € 12,13 %
La résidence est située au sein d’une opération globale comprenant des commerces et équipements. Les
logements se répartissent dans 3 bâtiments de 3 étages, tous situés dans un espace résidentialisé
comprenant des espaces verts et des stationnements extérieurs.
La construction est d’une architecture sobre. Chaque appartement dispose d’une petite terrasse. Des
rangements sont présents dans les chambres et couloirs. Les cuisines sont séparées pour la plupart des
logements. Le chauffage est électrique, et la production d’eau chaude solaire.
1 Les données mises à disposition n’ont permis qu’une estimation des surfaces moyennes
Nom de l’opération :
Les Jardins de la Mayrale
Site/ Ville :
Narbonne
Promoteur :
M3G Immo (filiale de Proméo
Patrimoine)
Bailleur :
I3F Midi Pyrénées /
Immobilière Méditerranée
Date de livraison :
Décembre 2013
Nombre de logements et
financements :
78 logements locatifs sociaux
- 55 PLUS/ 23 PLA-I
Mixité :
Mixité fonctionnelle au sein de
l’opération globale (bureaux,
commerces…)
1. Typologie des logements
2. Coûts
3. Descriptif du produit
Agde
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Les Jardins de la Mayrale » à Narbonne
2
L’opération a débuté dans une période où le Grand Narbonne avait la volonté forte de développer son
parc de logements sociaux.
Le terrain, une ancienne pépinière, a été destiné à la réalisation d’une opération globale menée par le
groupe Proméo, aménageur. L’opération comprend des bureaux, des commerces, une crèche, un foyer
jeunes travailleurs vendu à Habitat Audois, et la résidence de 78 logements.
L’organisation des cellules logements correspond aux attentes des bailleurs, mais les prestations sont
minimales. I3F a également pu constater à la livraison de nombreux dysfonctionnements liés aux
réseaux d’eau et de chauffage solaire (fuites). La livraison s’est effectuée dans les délais.
La gestion quotidienne est assurée par un gardien présent en permanence sur site.
L’attribution des logements a été difficile en raison d’une faible tension de la demande dans le territoire,
principalement liée au faible écart observé entre loyers libres dans l’ancien et loyers conventionnés
neufs.
Le bailleur a dû mettre des annonces sur des sites Internet pour louer ses logements.
Le remplissage complet des logements a été atteint 7 mois après la livraison. De nombreux désistements
ont eu lieu après le passage en commission d’attribution (secteur de localisation, cuisine non fermée,
logement trop petit ou trop cher…).
Il ne s’agit pas d’une opération totalement réussie pour le bailleur : prestations minimales, mise en
location difficile, peu de qualité des espaces extérieurs, impact fort des stationnements aériens…
I3F estime que cette opération n’aurait pas dû être totalement sociale au vu des difficultés à louer les
logements.
4. Origine de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
8.
5. Déroulé de l’opération
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « La Germandrée » à Narbonne
1
Nombre de pièces T1 T2 T3 T4 T5+ Nombre de logements - 3 20 19 - Surface moyenne (SH) approximative
- 48 m² 64 m² 76,8 m² -
Loyer moyen PLUS HC - 264 € 354 € 424 € - Loyer moyen PLAI HC - - 319 € 367 € -
Coût global de l’opération : 4 782 285,90 € Coût/m² SU: 1 585,98 €
Financement de l’opération : Fonds propres bailleur 0 € 0 %
Prêts bâti CDC 3 456 403,35 € 72.28 %
Prêts foncier CDC 878 482,55 € 18,37 %
Subventions publiques : Etat, CR, CA 447 400,00 € 9,36 %
L’opération la Germandrée, située dans un quartier en devenir – le quartier Saint-Germain, est
constituée de 6 bâtiments s’organisant autour d’une ruelle intérieure. L’opération comporte 42
logements en collectif, du T2 au T4. Les logements en RDC ont accès à un jardin privatif ; tous
les logements ont un balcon de 3m minimum de profondeur (entre 6 et 8m²).
Nom de l’opération :
La Germandrée
Site/ Ville :
Narbonne
Promoteur :
Alénis (SEM du Grand
Narbonne)
Bailleur :
Habitat Audois
Date de livraison :
Novembre 2015
Nombre de logements et
financements :
42 logements locatifs sociaux
- 31 PLUS / 11 PLA-I
Mixité :
Non
1. Typologie des logements
2. Coûts
3. Descriptif du produit
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « La Germandrée » à Narbonne
2
L’opération La Germandrée à Narbonne a émergé sur un terrain dont la SEM Alénis,
aménageur et promoteur, était propriétaire depuis le début des années 1990. Ce terrain devait
être destiné à du logement social; c’est finalement Alenis en tant que promoteur qui a pu
produire cette première VEFA, en association avec la SCET qui a détaché un chargé
d’opération.
La SCET a fait les études amont jusqu’au lancement du chantier, puis exceptionnellement Alenis
a suivi le chantier du lancement jusqu’à la livraison.
Le programme et le prix ont été établis conjointement entre le bailleur et la SEM en parallèle du
dépôt du permis de construire.
Le bailleur est venu à quelques réunions de chantier, et a pu faire des visites. Il était présent
notamment aux étapes importantes comme le choix des matériaux (portes, carrelages…).
Pour la livraison, une pré-réception a été organisée afin de faire le tour des dysfonctionnements,
et d’anticiper les réserves à lever.
Un lotissement plus vaste est en cours de construction sur le terrain (La Germandrée 2) avec un
lotisseur privé. Les logements sont également destinés à être vendus à Habitat Audois.
Suivant la volonté du bailleur, il assume la gestion de l’ensemble de l’opération, étant
propriétaire du foncier dans sa totalité.
Le fait que le promoteur de cette opération soit la SEM de l’agglomération a permis un accès
facilité au foncier. De plus, une SEM exige une rentabilité moins importante qu’un promoteur
privé, ce qui limite le coût de l’opération pour le bailleur.
D’autre part, la VEFA a permis à la SEM de maintenir son activité dans un contexte de période
électorale peu propice à l’engagement de nouvelles opérations.
4. Origine de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
8.
5. Déroulé de l’opération
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Lo Badarel » à Carcassonne
1
Nombre de pièces T1 T2 T3 T4 T5+ Nombre de logements - - 12 34 5 Surface moyenne (SH) approximative
- - 72,80 m² 83,40 m² 95,20 m²
Loyer moyen PLUS HC - - 488 € 544 € 608 € Loyer moyen PLAI HC - - 393 € 454 € 502 €
Coût global de l’opération : 6 815 131,00 € Coût/m² SU: 1542,58 €
Financement de l’opération : Fonds propres bailleur 39 465,00 € 0,58 %
Prêts bâti CDC 4 726 641,00 € 69,36 %
Prêts foncier CDC 1 199 470,00 € 17,60 %
Prêt Action Logement 90 000, 00 € 1,31 %
Subventions publiques : Etat, CR, CA 759 555,00 € 11,15 %
L’opération, en périphérie de l’agglomération de Carcassonne, est en partie une opération de
reconstitution ANRU hors site (15 PLUS et 15 PLUS-CD).
Les logements sont des individuels groupés en R+1, du T3 au T5. Ils sont traversant et tous
dotés d’un jardin, d’un garage et d’une terrasse.
Nom de l’opération :
Lo Badarel
Site/ Ville :
Montredon - Carcassonne
Promoteur :
SY Promotion
Bailleur :
Habitat Audois
Date de livraison :
Avril 2015
Nombre de logements et
financements :
51 logements locatifs sociaux
- 30 PLUS /15 PLUS-CD/6 PLA-I
Mixité :
Non
Particularités :
Reconstitution ANRU (pour 30
logements)
1. Typologie des logements
2. Coûts
3. Descriptif du produit
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Lo Badarel » à Carcassonne
2
L’OPH Audois a identifié dans le cadre de sa prospection foncière un terrain communal pour
construire 30 logements au titre de la reconstitution de l’offre démolie. Le bailleur était contraint
par une date limite pour leur construction et a donc fait appel à un promoteur pour accélérer la
réalisation de l’opération.
Le bailleur a dû monter deux plans de financements distincts, pour les logements financés par
l’ANRU et pour les logements de droit commun.
Il semble que le bailleur soit satisfait du déroulé de l’opération. Il n’a pas demandé de logement témoin et n’a pas réalisé de visite au moment des appels de fond.
Les logements sont tous loués et le bailleur observe peu de rotation. Les jardins n’étaient pas
plantés à la livraison et laissés à la charge du locataire. Les espaces extérieurs sont entretenus de
façon hétérogène selon les locataires.
Dans le cadre de cette opération, c’est la contrainte du temps qui a poussé le bailleur à faire le
choix de la VEFA, même s’il est par ailleurs habitué à travailler avec des promoteurs.
4. Origine de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
8.
5. Déroulé de l’opération
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Le Village » à Caux et Sauzens
1
Nombre de pièces T1 T2 T3 T4 T5+ Nombre de logements - - 2 20 - Surface moyenne (SH) - - 71,43 m² 84,66 m² -
Loyer moyen PLUS - - NC NC - Loyer moyen PLAI - - NC NC -
Coût global de l’opération : 2 963 269,89 € Coût/m² SU: 1 574,20 €
Financement de l’opération : Fonds propres bailleur 219 999,89 € 7,42 %
Prêts bâti CDC 1 922 458,00 € 64,88 %
Prêts foncier CDC 557 687,00 € 18,82 %
Subventions publiques : Etat, CR, CA, 1%
263 125,00 € 8,88 %
L’opération est constituée de 22 maisons individuelles en bande construites en ossature et bardage bois.
Chaque logement dispose d’un garage privatif, une place de stationnement sur la voirie et un jardin privatif qui a été clôturé et planté avant livraison. Les deux T3 sont de plain-pied et les T4 sont en duplex avec le séjour en RDC et les chambres à l’étage.
L’opération est conforme à la RT 2005 BBC.
Nom de l’opération :
Résidence « Le Village »
Site/ Ville :
Caux et Sauzens
Promoteur :
Terre d’Aude (SARL Odyssée)
Bailleur :
Alogéa
Date de livraison :
Avril 2013
Nombre de logements et
financements :
22 logements locatifs sociaux
- 15 PLUS / 7 PLA-I
Mixité :
Oui, au sein d’un lotissement de
lots à bâtir et d’accession privée
1. Typologie des logements
2. Coûts
3. Descriptif du produit
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Le Village » à Caux et Sauzens
2
Le promoteur a acquis un terrain en diffus de 2-3 hectares dans le petit village de Caux et Sauzens. Sur les conseils de la commune, Terre d’Aude a réalisé pour Alogéa la première tranche de 22 logements au sein d’un lotissement de logements privés et terrains libres. Une deuxième tranche est en cours (11 logements) également réalisée pour Alogéa, dont la livraison est prévue pour septembre 2016. Les terrains à bâtir du lotissement se sont commercialisés difficilement.
C’est Alogéa qui a émis le souhait de réaliser une opération en bois. Le cahier des charges a donc
été mis au point conjointement entre le bailleur et le promoteur.
Le bailleur n’est allé que ponctuellement aux réunions de chantier. Il a uniquement effectué une visite à chaque appel de fonds afin de constater que les prestations facturées avaient bien été effectuées. Une maison témoin en bois a été réalisée avant le lancement de l’opération.
Le chantier a duré un an. Cette rapidité a été permise par la technique de construction consistant à la pose de panneaux de bois préfabriqués.
Suite à la livraison, le bailleur a pu faire intervenir Terre d’Aude sur les difficultés qu’ils ont pu rencontrer dans les finitions, le réseau d’eau pluviale, les containers enterrés…
Les logements sont aujourd’hui tous loués, et l’opération vieillit bien.
Une réserve est émise cependant par les techniciens du bailleur quant au choix du matériau
bois. En effet, on dispose de peu de recul sur ce matériau, et il peut être facilement endommagé,
notamment par un usage locatif. Or, les réparations sur le bois sont plus coûteuses car elles ne
peuvent être effectuées directement par le bailleur qui ne dispose pas des compétences.
Une deuxième tranche prévoit des maisons en brique et béton.
Le promoteur Terre d’Aude produit très majoritairement des logements à destination des
bailleurs sociaux.
Pour le bailleur, il s’agit de se positionner sur du foncier intéressant, qu’il n’aurait pas été en
mesure d’acheter et d’aménager seul.
Enfin, la VEFA a permis au bailleur d’acquérir une opération originale en ossature bois, qu’il
n’aurait certainement pas produit en maîtrise d’ouvrage directe.
4. Origine de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
8.
5. Déroulé de l’opération
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Les Lucioles » à Alès
1
Nombre de pièces T1 T2 T3 T4 T5+ Nombre de logements - - 10 24 - Surface moyenne (SH) - - 71,26 m² 86,51 m² -
Loyer moyen PLUS - - 391,93 € 478,42 € -
Loyer moyen PLAI - - 375,54 € 446,36 € -
Coût global de l’opération : 4 635 738 € TTC Coût/m² SU: 1662,25 € TTC
Financement de l’opération : Fonds propres bailleur 464 892,00 € 10,03 %
Prêts bâti CDC 2 881 346,00 € 62,16 %
Prêts foncier CDC 1 131 900,00 € 24,42 %
Subventions publiques : Etat, CR, CG 157 600,00 € 3,40 %
L’opération est constituée de 34 logements individuels en bande. A chaque maison sont accolés un
jardin et un garage ou un abri voiture.
Au rez-de-chaussée se trouvent la cuisine ouverte sur le séjour (32,5 m²), et une chambre pour 12 des
logements qui sont accessibles aux PMR. Les autres chambres sont à l’étage.
Toutes les pièces sont revêtues de carrelage au sol.
Nom de l’opération :
Les Lucioles
Site/ Ville :
Alès
Promoteur :
SARL Le refuge
Bailleur :
Logis Cévenols
Date de livraison :
Avril 2016
Nombre de logements et
financements :
34 logements locatifs sociaux
- 26 PLUS/ 8 PLA-I
Mixité :
Non
1. Typologie des logements
2. Coûts
3. Descriptif du produit
Agde
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Les Lucioles » à Alès
2
L’opération était au départ destinée à être vendue à des particuliers. Le promoteur s’est finalement
orienté vers la VEFA sociale au vu du contexte peu favorable à l’accession. Le prix de l’opération a pu
être négocié à la baisse. L’équilibre de l’opération a pu être maintenu du fait du prix modéré
d’acquisition du terrain auprès d’un agent immobilier local. C’est Habitat du Gard qui a redirigé les
promoteurs vers l’OPH du Grand Alès.
Le promoteur a fourni au bailleur une notice descriptive, qui a été adaptée sur certains points. Compte
tenu de la destination initiale des logements pour le privé, leurs caractéristiques étaient éloignées des
attentes du bailleur. Certaines prestations ont dû être adaptées telles que les rangements intérieurs, les
jardins, le type de revêtement intérieur etc. Un permis de construire modificatif a donc été déposé.
Le bailleur n’a participé à aucune réunion de chantier. Des visites de chantier ont été organisées à chaque
phase d’avancement du projet correspondant à une échéance de règlement. Le promoteur est la SARL Le
Refuge.
La définition des limites de prestations entre le promoteur et la Ville a été difficile, en ce qui concerne la réalisation des voiries en fin de chantier notamment. Néanmoins, dès l’origine de l’opération, les voies devaient être rétrocédées à la Ville d’Alès.
Les jardins ont été plantés et sont privatifs, ce qui en facilite la gestion pour le bailleur. La livraison est plutôt récente, mais les logements semblent bien se louer. Les voiries seront rétrocédées à la Ville qui en assurera l’entretien.
Pour le promoteur, la VEFA à destination d’un bailleur social était une solution pour commercialiser un
produit qui ne l’aurait pas été facilement dans le cadre de la promotion privée. Cette opération étant la
seule VEFA du promoteur, les prestations étaient assez éloignées de ce qu’attendent les bailleurs, ce qui
a nécessité des reprises importantes.
Pour Logis Cévenols, l’opération correspond à leurs standards et le coût d’acquisition correspond au
niveau de coût de production interne.
De plus, Logis Cévenols a ainsi pu accéder à du foncier dans l’agglomération, alors qu’il est de plus en
plus difficile de se positionner sur du foncier accessible pour y réaliser des opérations de logement
social.
4. Origine de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
8.
5. Déroulé de l’opération
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « La Rouvière » à Saint Hilaire de Brethmas
1
Nombre de pièces T1 T2 T3 T4 T5+ Nombre de logements - - - 26 - Surface moyenne (SH) - - - 75,10 m² -
Loyer moyen PLUS - - - 451, 01 € -
Loyer moyen PLAI - - - 400, 54 € -
Coût global de l’opération : 3 468 437,00 € TTC Coût/m² SU: 1 777,05 € TTC
Financement de l’opération : Fonds propres bailleur 236 437,00 € 6.82 %
Prêts bâti CDC 2 316 765,00 € 69,69 %
Prêts foncier CDC 795 235,00 € 20,04 %
Subventions publiques : Etat, CR, CG 120 000,00 € 3,46 %
L’opération comprend 26 logements en villas individuelles groupées. Tous les logements sont des T4
d’environ 75 m², de plain-pied ou en R+1, qui possèdent un garage et un jardin séparé. Les jardins n’ont
pas été plantés et leur plantation et entretien est de la responsabilité du locataire.
L’ensemble des pièces sont carrelées, ainsi que les terrasses. Les cuisines sont ouvertes sur le séjour
(environ 28 m²).
Nom de l’opération :
La Rouvière
Site/ Ville :
Saint Hilaire de Brethmas
Promoteur :
IB Promotion
Bailleur :
Logis Cévenols
Date de livraison :
Juin 2015
Nombre de logements et
financements :
26 logements locatifs sociaux
- 20 PLUS/ 6 PLA-I
Mixité :
Non
1. Typologie des logements
2. Coûts
3. Descriptif du produit
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « La Rouvière » à Saint Hilaire de Brethmas
2
L’opération de La Rouvière à Saint-Hilaire-Brethmas (agglomération de Alès) a été initiée en février 2014
sur un foncier privé. Le programme comprend uniquement cette opération en plus des voies d’accès et
d’un bassin de rétention.
Pour cette opération, IB Promotion s’est associé avec JPB (basé à Nîmes). Ils ont créé la SCCV (société
civile de construction vente La Rouvière, qui a vocation à disparaître après l’année de parfait achèvement.
Le promoteur avait défini à l’origine un programme de logements privés qui a été revu avec Logis
Cévenols, pour aboutir à un programme de 26 logements sociaux.
Les prestations de IB promotion ont évolué pour concorder avec le cahier des charges très précis de Logis
Cévenols.
Le bailleur n’a participé à aucune réunion de chantier. Des visites de chantier ont été organisées à
chaque phase d’avancement du projet correspondant à une échéance de règlement, pour vérifier le bon
avancement et pouvoir délivrer le « service fait » correspondant. Un logement témoin a été mis à sa
disposition 4 mois avant la livraison.
Le chantier semble avoir été long (18 mois), ce que déplore le bailleur. Le fait que les entreprises ne
soient pas des entreprises locales, complique la gestion de la première année lorsque les entreprises
doivent revenir sur place pour de petites réparations.
Cette résidence est gérée par un gestionnaire « volant », responsable de plusieurs sites, et l’entretien est
effectué par des entreprises.
Dans le cas de la Rouvière, les jardins sont livrés sans engazonnement, laissant la liberté aux
locataires de s’approprier leurs jardins. De fait, aujourd’hui peu de jardins ont été aménagés, ce qui
confère un aspect peu qualitatif à l’ensemble. Ceci a permis au bailleur d’en tirer les conséquences
pour les futures opérations.
Cette opération constitue la première VEFA du promoteur qui souhaite se développer dans le territoire.
Cette opération répond aux objectifs de développement du Logis Cévenols dans l’agglomération d’Ales
et constitue la première opération sur la commune de St Hilaire de Brethmas, commune concernée par
la loi SRU, à l’époque.
Le bilan financier de l’opération, très légèrement supérieur aux coûts de production internes du
bailleur, intégrait une subvention importante de la région Languedoc Roussillon au titre du surcout
foncier.
4. Origine de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
8.
5. Déroulé de l’opération
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Le Cavermel» à Caveirac
1
Nombre de pièces T1 T2 T3 T4 T5+ Nombre de logements - 35 40 21 - Surface moyenne (SH) - 47,59 m² 67,65 m² 86,87 m² -
Loyer moyen PLUS - 300 € 450 € 520 € - Loyer moyen PLAI - 280 € 390 € 465 € - Loyer moyen PLS - 430 € 570 € 700 €
Coût global de l’opération : 12 627 073,26 € Coût/m² SU : 1773,60 € Financement de l’opération :
Fonds propres bailleur 200 000,00 € 1,58 %
Prêts bâti CDC 6 875 625,91 € 54,45 %
Prêts foncier CDC 2 329 682,18 € 18,44 %
Subventions publiques : CD, CR, Etat, CA, Action Logement
2 037 610,00 € 16,14 %
Autres (prêts autres pour PLS) 1 184 155,35 € 9,38 %
Les logements sont répartis sur 5 bâtiments collectifs en R+2 (financements mixtes par bâtiment), avec
8 entrées, au sein d’un espace vert qualitatif. L’ossature est en béton et les façades en béton matricé
avec socle en pierre.
Les logements ont une cuisine ouverte sur le séjour. Tous les logements disposent d’une terrasse ou
d’un balcon. La plupart des terrasses sont équipées d’un abri. Les sols des parties communes sont en
carrelage.
Nom de l’opération :
Résidence Le Cavermel
Site/ Ville :
Caveirac
Promoteur :
Ametis
Bailleur :
SEMIGA
Date de livraison :
Juillet 2015
Nombre de logements et
financements :
96 logements
- 17 PLS/ 52 PLUS/ 27 PLAI
Mixité :
Oui (à l’échelle de l’opération)
Particularités :
Ecoquartier. Programme mixte :
commerces, résidence séniors…
1. Typologie des logements
2. Coûts
3. Descriptif du produit
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Le Cavermel» à Caveirac
2
La ville a lancé un concours à l’issue duquel SEMIGA et Ametis ont été retenus comme co-
aménageurs du quartier selon la répartition suivante : Ametis gère les aspects administratifs et
techniques de l’aménagement et refacture sa quote-part à SEMIGA, et réalise la résidence
sociale de 96 logements « Le Cavermel », une résidence sociale séniors et du commerce.
SEMIGA devait réaliser une opération mixte d’habitat individuel. Cet écoquartier avait donc
pour ambition une mixité de programmes et de générations.
Un permis de construire valant division a été établi pour le secteur.
SEMIGA avait été introduite auprès de la commune du fait de la réalisation sur le même
secteur d’une résidence pour personnes handicapées.
La résidence « Le Cavermel » a été achetée par SEMIGA à Amétis (tout comme la résidence
séniors).
Le reste des aménagements n’a pas très bien fonctionné, puisque 500 m² de commerces n’ont
pas été vendus par Ametis. De même, le lot en accession a connu des difficultés à sa
commercialisation et est en cours d’évolution (certainement pour être transformé en lots à
bâtir).
La vacance est faible mais existante puisque 4 logements sur 96 sont vacants, avec un taux de
rotation proche de 2%.
Chaque logement ne dispose que d’une place de stationnement, ce qui occasionne des
difficultés à stationner dans le quartier.
SEMIGA a pu se positionner sur ce marché en partie par sa connaissance préexistante du
territoire.
Ici, c’est une maîtrise d’ouvrage d’opération originale en co-aménagement qui a été choisie afin
d’avoir une équipe aux compétences variées capable d’assumer la gestion des équipements.
Cependant, au vu des quelques échecs rencontrés, il semble que ce schéma de gouvernance ne
permette pas une conduite optimale de l’opération pour tous les segments.
4. Origine de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
8.
5. Déroulé de l’opération
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Les Voyageurs» à Quissac
1
Nombre de pièces T1 T2 T3 T4 T5+ Nombre de logements - 12 22 26 2 Surface moyenne (SH) - 52 m² 65 m² 81 m² 98 m²
Loyer moyen PLUS - - 375 € 445 € 539 € Loyer moyen PLAI - 270 € 330 € 395 € 473 € Loyer moyen PLS - - - 591,03 € -
Coût global de l’opération : 7 072 900,00 € Coût/m² SU : 1531,94 €
Financement de l’opération : Fonds propres bailleur 60 000,00 € 0,85 %
Prêts bâti CDC 3 317 692,10 € 46,91 %
Prêts foncier CDC 1 803 750,00 € 25,50 %
Subventions publiques : Etat , CD, CR, , Action Logement
1 060 400,00 € 14,99 %
Autres (prêts) 831 057,90 € 11,75 %
Située dans le centre du village de Quissac, l’opération se compose de 17 villas individuelles en
bande en quasi-totalité T4 et de deux bâtiments R+2 en collectif comprenant 45 logements.
Chaque logement dispose d’un stationnement en garage (en plus de stationnements aériens) et
d’une terrasse qui est parfois couverte. Les villas ont des jardins. Fruit d’une volonté de haute
performance énergétique, elles sont équipées de chauffe-eau solaires individuels et sont en
brique monomur offrant une très bonne isolation thermique. L’eau chaude des logements
collectifs est produite par une installation collective sans appoint solaire.
Nom de l’opération :
Les Voyageurs
Site/ Ville :
Quissac
Promoteur :
Ametis
Bailleur :
SEMIGA
Dates de livraison :
Septembre 2011
Nombre de logements et
financements :
62 logements
- 6 PLS/ 22 PLUS/ 34 PLAI
Mixité :
Mixité fonctionnelle
(Gendarmerie) à l’échelle de
l’opération
1. Typologie des logements
2. Coûts
3. Descriptif du produit
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Les Voyageurs» à Quissac
2
Le terrain, de 3 hectares, était occupé par une gare ferroviaire et une voie désaffectée.
Appartenant à la ville, le foncier a été vendu à Amétis pour la réalisation d’un programme
comprenant des logements, une gendarmerie et la restructuration de l’ancienne voie ferrée en
voie verte ; avec le projet d’étendre plus tard le site pour rénover l’ancienne gare.
Il s’agit de la première collaboration entre Ametis et SEMIGA. Trois autres ont suivi.
Dès la livraison, des balcons sont descendus mettant en exergue des malfaçons sur le gros œuvre.
L’assurance dommage-ouvrage a été engagée dès 2010 mais Amétis a dû mettre en œuvre une
solution technique provisoire pour permettre aux locataires d’utiliser leurs balcons. Le
promoteur a donc engagé une action en justice. L’expert a rendu son rapport en octobre 2016.
Des dysfonctionnements sur le réseau d’eau chaude solaire collective (45 logements) ont
entraîné des travaux supplémentaires sur cette installation en 2013-2014.
Après la livraison, de très nombreuses doléances concernant des fuites d’eau ont été émises par
les locataires.
Malgré cela, on observe peu de rotation avec 1,5% seulement. En revanche, 7 des 62 logements
sont vacants.
Cette opération en VEFA fait partie des premières. Depuis Amétis a considérablement renforcé
son expertise et revu ses procédures.
4. Origine de l’opération
5. Déroulé de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
8.
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Mas de Teste » à Nîmes
1
Coût global de l’opération : 9 438 336,79 € Coût/m² SU: 2 042,47 €
Financement de l’opération : Fonds propres bailleur 658 146,14 € 6,97 %
Prêts bâti CDC 4 363 465,00 € 46,23 %
Prêts foncier CDC 1 440 059,00 € 15,26 %
Subventions publiques : Etat, CR, CG, CA, ANRU 2 976 666,65 € 31,54 %
Habitat du Gard a acquis dans un premier temps 63 logements. Parmi eux, 60 sont répartis dans 2
bâtiments collectifs en R+3, et 3 dans 2 villas. Le bailleur a acheté ultérieurement 18 villas sur pilotis.
Tous les bâtiments sont en ossature bois avec un parement en trespa. Les parties communes intérieures
ont du carrelage au sol et de la peinture type gouttelette sur les murs. Les logements disposent d’un
grand séjour/cuisine carrelé donnant sur une loggia ou un balcon. A chaque logement est associée une
place de parking extérieure et d’un garage boxé en sous-sol. Les jardins ne sont pas accessibles aux
résidents. L’entrée dans l’enceinte de la résidence se fait par un contrôle d’accès.
Les bâtiments sont équipés en chauffe-eau solaire et le chauffage est électrique individuel.
Nombre de pièces T1 T2 T3 T4 T5+ Nombre de logements - 21 28 10 4 Surface moyenne approximative (SH) - 52 m² 68,5 m² 85,5 m² 115 m²
Loyer moyen PLUS (approximation et moyenne ANRU/hors ANRU)
- 330 € 385 € 480€ 505
Loyer moyen PLAI (approximation et moyenne ANRU/hors ANRU)
- 300 € 365 € 435 € 550 €
Nom de l’opération :
Mas de Teste
Site/ Ville :
Nîmes
Promoteur :
Ametis
Bailleur :
Habitat du Gard
Date de livraison :
Mars 2013
Nombre de logements et
financements :
63 logements locatifs sociaux - 46 PLUS (dont 33 CD-PLUS) /
17 PLA-I
Mixité :
Mixité reconstitution ANRU /
« cohésion sociale »
Particularité :
QPV
1. Typologie des logements
2. Coûts
3. Descriptif du produit
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Mas de Teste » à Nîmes
2
Le terrain situé sur les hauteurs de la ville dans un secteur nommé le Mas de Mingue constitue un cadre
de vie naturel agréable. En effet, celui-ci était initialement propriété du Mas situé au centre de
l’opération. Un projet d’aménagement d’ensemble (PAE) a été créé sur un foncier de 17 ha. Il doit
comprendre à terme 430 logements.
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain de Nîmes, cette opération (181 logements au total)
devait permettre la reconstitution de l’offre locative sociale démolie. Finalement, Habitat du Gard a
acquis 48 logements de Habitat du Gard construits au titre de l’ANRU, et 15 au titre de la « cohésion
sociale ». Les 118 autres logements ont été réalisés par Amétis et achetés par la SEMIGA et Nouveau
Logis Provençal.
Habitat du Gard se trouvait alors dans une période de redynamisation de son activité après avoir connu
un plan de redressement 10 ans auparavant.
Les 63 logements collectifs ont été livrés en mars 2013. En mai 2013, Habitat du Gard a racheté 18 villas
individuelles à Amétis.
Chacun des 2 îlots de Habitat du Gard a été résidentialisé après avoir constaté des intrusions sur site.
Cette opération étant l’une des premières VEFA du bailleur, celui-ci n’était pas encore outillé pour
négocier les prestations ou suivre le chantier. Cependant, le bailleur est satisfait de la qualité de
l’opération malgré de petites reprises qui ont dû être réalisées pour faciliter l’entretien.
Les espaces verts sont vastes et nécessitent un entretien important. Au vu des charges que celui-ci
génère, Habitat du Gard a choisi d’en assumer la gestion en régie interne
Habitat du Gard a pu intégrer dans l’opération des aménagements facilitant l’entretien : locaux
poubelles extérieurs avec des points d’eau…
Les gardiens considèrent que les parties communes font l’objet de dégradations importantes et
déplorent le choix des matériaux. Ainsi, de nombreuses portes ont dû être repeintes.
Habitat du Gard est un bailleur très demandé, reconnu pour ses bas loyers. Il s’inscrit donc dans une
logique de développement mais peine à accéder à des fonciers bons marchés. Il était donc opportun
pour Habitat du Gard de se positionner sur cette VEFA en QPV.
L’opération est considérée comme réussie et diversifiant l’offre de logements du quartier, qui comporte
encore de nombreux immeubles dégradés.
4. Origine de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
8.
5. Déroulé de l’opération
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Fleur de Sel » au Grau du roi
1
Nombre de pièces T1 T2 T3 T4 T5+ Nombre de logements - 6 6 2 - Surface moyenne (SH) - 41.9 m² 66.2 m² 84,5 m² -
Loyer moyen PLUS - 296 € 430 € 537 € - Loyer moyen PLAI - 260 € 381 € 469 € -
Coût global de l’opération : 1 574 172 € Coût/m² SU : 1 787,61 €
Financement de l’opération :
Fonds propres bailleur 312 007 € 19,8 %
Prêts bâti + foncier CDC 1 194 665 € 75,9 %
Subventions publiques : Etat, CD, Région 67 500 € 4,3 %
Le bâtiment comporte 2 étages de 7 logements, chacun des étages mêlant les différentes typologies. Le rez-de-chaussée est consacré au parking. Une cage d’escalier unique dessert tous les logements.
Chaque logement dispose d’une cuisine ouverte. Les chambres font entre 9 et 10,7 m². L’ensemble des logements a accès à une terrasse, de taille variable (10 à 30 m²). Le chauffage est assuré par des chaudières au gaz individuelles.
Les espaces extérieurs communs sont vastes, mais peu entretenus.
L’opération a obtenu le label Qualitel 2012.
Nom de l’opération :
Fleur de Sel
Site/ Ville :
Le Grau du Roi
Promoteur :
FDI Promotion
Bailleur :
FDI Habitat
Date de livraison :
Juillet 2015
Nombre de logements et
financements :
14 logements locatifs sociaux
(sur 58 logements)
- 11 PLUS/ 3PLA-I
Mixité :
Oui (à l’échelle de l’opération),
un immeuble dédié au logement
locatif social
1. Typologie des logements
2. Coûts
3. Descriptif du produit
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Fleur de Sel » au Grau du roi
2
Le terrain est situé en périphérie de la ville, à proximité du parc d’attraction Luna Park générateur de
nuisances sonores importantes l’été. L’opération de 58 logements devait être à l’origine complètement
privée, mais au vu de la carence de la commune en logements sociaux, l’Etat a suggéré à la Ville de dédier
14 logements au locatif social, cette vente en VEFA étant facilité par la présence de FDI Habitat dans le
même groupe que FDI Promotion, promoteur de l’opération. Un bâtiment collectif parmi les 4 a donc été
détaché en LLS.
Le bâtiment de logements locatifs sociaux dispose des mêmes prestations que les logements privés de
l’opération, mis à part quelques points comme le choix des lavabos et la peinture en gouttelette imposés
par le bailleur.
Le prix de l’opération a augmenté par rapport au plan de financement prévisionnel, notamment du fait
de l’inscription du terrain dans une zone Natura 2000, du PPRI et de subventions de la Région qui n’ont
pas été obtenues.
La proximité entre le promoteur et le bailleur a facilité les échanges durant la conception, la conduite de
l’opération et la période de levée des réserves à la livraison. Malgré cela, FDI Habitat se dote
habituellement d’un cahier des charges précis et prend des précautions sur la levée des réserves (retenue
de 2% du montant de l’opération). Pour cette opération cependant, le cahier des charges n’a pas pu être
pris en compte en amont, ce qui a nécessité quelques travaux rectificatifs comme le remplacement des
panneaux solaires.
Ces logements connaissent une forte demande. Il n’y a eu aucun départ depuis la livraison. Les occupants
sont majoritairement des personnes du Grau-du-Roi.
Le bâtiment est isolé et est donc indépendant dans son fonctionnement et dans ses charges. Une ASL
gère les voiries et les pompes de relevage. Les espaces verts, en gestion déléguée de FDI Habitat,
connaissent un défaut d’entretien (tonte et taille des végétaux).
Une personne de FDI habitat effectue une visite sur site chaque semaine pour contrôler l’état des parties
communes et le fonctionnement des équipements.
Le bailleur a fait évoluer le système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire en substituant
des chaudières au gaz aux panneaux solaires initialement prévus mais dont la maintenance était trop
onéreuse.
Dans ce cas, la VEFA a été jugée opportune du fait de la proximité entre le bailleur et le promoteur. Elle
a permis d’introduire même tardivement des logements locatifs sociaux dans une opération qui n’en
comptait pas initialement.
4. Origine de l’opération
5. Déroulé de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
8.
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Les Alyzés » à Labarthe sur Lèze
1
Nombre de pièces T1 T2 T3 T4 T5+ Nombre de logements - 10 10 38 1 Surface moyenne (SH) - 42,10 m² 64,81 m² 80,40 m² 94,33 m²
Loyer moyen PLUS HC - 255 € 385 € 487€ - Loyer moyen PLAI HC - 233 € 349 € - 517 €
Coût global de l’opération : 8 304 694,14 € Coût/m² SU: 1 939,15 €
Financement de l’opération : Fonds propres bailleur 1 789 986,14 € 21,55 %
Prêts bâti CDC 4 471 694,00 € 53,85 %
Prêts foncier CDC 1 570 658,00 € 18,91 %
Prêt 1% 168 000,00 € 2,02 %
Subventions publiques : Etat, CD, CA, 1%, surcharge foncière
620 640,00 € 7,47 %
L’opération consiste en 5 bâtiments collectifs regroupant 30 logements, et 29 maisons
individuelles en T4, jumelées par 2 ou par 4. Les prestations sont de bonne qualité, avec des
meubles vasques, du carrelage ou sol PVC, une cuisine séparée à partir du T4…
Les logements en collectifs disposent de plus d’une place de stationnement ; tandis que les
maisons individuelles sont louées avec un garage.
A chaque maison est accolé un jardin privatif.
Nom de l’opération :
Le Zéphyr/Les Alyzés Site/ Ville :
Labarthe sur Lèze – CA du
Muretain
Promoteur :
Dezon promotion/ Urbane
Promotion
Bailleur :
Patrimoine SA Languedocienne
Date de livraison :
Septembre 2015
Nombre de logements et
financements :
59 logements locatifs sociaux
- 41 PLUS / 18 PLAI
Mixité :
Non
1. Typologie des logements
2. Coûts
3. Descriptif du produit
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Les Alyzés » à Labarthe sur Lèze
2
L’opération a au départ été portée par Dezon Promotion, qui a acquis le terrain d’origine privée
sur la commune de Labarthe sur Lèze qui connaît une forte urbanisation.
Patrimoine SA s’est engagé sur 15 maisons. Le produit a été défini en accord avec les attentes
du bailleur. Suite aux difficultés de pré-commercialisation, le promoteur a également proposé
la vente des logements collectifs.
Finalement, Dezon Promotion a déposé le bilan et l’opération a été vendue à Urbane
Promotion, un petit promoteur. Celui-ci a proposé la vente en bloc de la totalité des logements,
sans possibilité de négociations. Le programme collectif a connu des modifications.
Le bailleur a monté un plan de financement complémentaire pour les 59 logements.
Le chantier a duré 16 mois et s’est bien déroulé. Quelques désordres sont survenus pendant
l’année de parfait achèvement (menuiseries, reprises d’embellissements…).
Le bailleur a effectué une dizaine de rencontres avec le promoteur pendant le chantier. Un
logement témoin a été mis en place.
Tous les logements se sont très bien loués et il n’y a pas de rotation. Les collectifs en
particulier, qui inquiétaient davantage le bailleur, fonctionnent bien. Le bailleur a fait le choix
de ne pas installer de contrôle d’accès, ce qui réduit les charges et ne pose pas de problème de
sécurité.
Les espaces verts non privatifs sont entretenus par le bailleur en gestion déléguée.
Une personne de la gestion locative basée à Toulouse fait des visites régulières sur le site.
Cette opération est la seule de SA Promotion à Labarthe sur Lèze. Le bailleur avait accepté au
départ la VEFA pour les logements individuels dans le cadre d’une opération mixte. Il s’est
engagé dans l’achat des immeubles collectifs notamment du fait que de nombreux autres
bailleurs sont présents sur la commune. Cela lui permettait donc une implantation
conséquente.
La mixité de l’opération a échoué suite à une mauvaise évaluation par le promoteur du marché
local et de la capacité à faire de l’accession dans du collectif.
4. Origine de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
8.
5. Déroulé de l’opération
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Résidence Vitalis» à Seysses
1
Nombre de pièces T1 T2 T3 T4 T5+ Nombre de logements - 24 12 5 2 Surface moyenne (SH) approximative
- 45 m² 68 m² 80 m² 98 m²
Loyer moyen PLUS - NC NC NC NC Loyer moyen PLAI - NC NC NC NC
Coût global de l’opération :5 473 123,00 € Coût/m² SU: 1 806,61 €
Financement de l’opération : Fonds propres bailleur 956 235,00 € 17,47 %
Prêts bâti CDC 2 316 152,00 € 42,32 %
Prêts foncier CDC 1 541 736,00 € 28,17 %
Prêt 1% 325 000,00 € 5,94 %
Subventions publiques : Etat, CD, CU, 1%
334 000,00 € 6,10 %
L’ensemble des logements est réparti sur 5 bâtiments collectifs en R+1, sauf 5 d’entre eux (T4
et T5) qui sont des maisons individuelles groupées avec jardin et garage.
Chaque logement dispose d’un petit balcon ou terrasse. La cuisine est ouverte sur le séjour.
Tous les logements ont des WC séparés. Les murs et plafonds sont recouverts de peinture type
gouttelettes, le sol est en carrelage. Le chauffage est individuel, au gaz.
Nom de l’opération :
Résidence Vitalis Site/ Ville :
Seysses
Promoteur :
LinkCity (filiale de Bouygues
Bâtiment)
Bailleur :
Nouveau Logis Méridional –
groupe SNI
Date de livraison :
Août 2016
Nombre de logements et
financements :
43 logements locatifs sociaux
- 29 PLUS / 14 PLAI
Mixité :
Oui
1. Typologie des logements
2. Coûts / Pour 6 LLS : 3 PLAI et 3 PLUS
3. Descriptif du produit
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Résidence Vitalis» à Seysses
2
La CIRMAD (aujourd’hui Linkcity, filiale de Bouygues Bâtiment) s’est portée acquéreur du
foncier d’origine privée. Le permis de construire était déjà déposé lorsque la Cirmad a proposé
l’opération à Nouveau Logis Méridional. Ils se sont entendus sur les conditions de vente ;
aucun permis modificatif n’a été demandé.
Il s’agit d’une opération mixte puisque 43 logements sociaux ont été achetés par Nouveau Logis
Méridional, tandis que le reste des logements de l’opération (27) sont destinés à de l’accession
libre maîtrisée par la SNI. Dans cette opération, de nombreux logements sont réservés aux
militaires, car c’est l’activité historique de la SNI que de loger des militaires.
L’aménagement a été très contraint au vu des caractéristiques du terrain, avec une très forte
pente.
L’opération s’est bien déroulée, ainsi que la livraison. Quelques réserves seulement (3 pour
l’opération) ont été émises durant l’année de parfait achèvement, ce qui est bien en-deçà de la
moyenne habituelle en VEFA.
La livraison a été avancée afin de permettre l’entrée dans les logements SNI de militaires en
juillet. Le promoteur a pu faire accélérer les travaux. Les logements locatifs sociaux sont loués
depuis début septembre.
Une ASL a été créée pour la gestion des espaces extérieurs.
Une véfa mixte : 43 logements sociaux (29 PLUS, 14 PLAI). Le reste c’est e la location libre par
la SNI (sûrement de l’intermédiaire). C’est donc un accord global, à l’intérieur du groupe, qui a
certainement facilité l’accord.
4. Origine de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
8.
5. Déroulé de l’opération
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Le Colisée » à Toulouse
1
Nombre de pièces T1 T2 T3 T4 T5+ Nombre de logements - 26 23 11 6 Surface moyenne (SH) approximative
- 43,5 m² 65,0 m² 80,7 m² 97,5 m²
Loyer moyen PLUS - 258 € 385 € 479 € 578 € Loyer moyen PLAI - 229 € 342 € 425 € 513 €
Coût global de l’opération : 8 682 019,00 € Coût/m² SU: 1 941,00 € TTC
Financement de l’opération : Fonds propres bailleur 1 996 864,00 € 23,00 %
Prêts bâti CDC 3 730 549,00 € 42,97 %
Prêts foncier CDC 2 454 606,00 € 28,27 %
Subventions publiques : Etat, CG, CU, UESL, surcharge foncière
500 000,00 € 5,76 %
L’opération, située dans un quartier qui connaît actuellement une période de construction très
active, comprend 345 logements répartis 6 bâtiments, dont un (66 logements) a été vendu à
Habitat Toulouse. Deux cages d’escalier desservent l’ensemble des logements. Les logements
ont des prestations plutôt bonnes (carrelage au sol, meubles de salle de bain de qualité,
rangements…). Ils ont accès à des balcons ou terrasses avec des jardins privatifs. Le garage est
en sous-sol. Le chauffage et l’eau chaude au gaz sont individuels.
Tous les locataires ont accès à un espace vert au sein de la résidence partagé avec les résidences
privées.
Nom de l’opération :
Le Colisée
Site/ Ville :
Route de Launaguet - Toulouse
Promoteur :
Tagerim
Bailleur :
Habitat Toulouse
Date de livraison :
Septembre 2016
Nombre de logements et
financements :
66 logements locatifs sociaux
- 46 PLUS / 20 PLA-I
Mixité :
Oui, à l’opération.
1. Typologie des logements
2. Coûts
3. Descriptif du produit
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Le Colisée » à Toulouse
2
Tagerim Promotion a acheté un grand terrain, sur lequel il construit les bâtiments également à
destination d’accession libre. Pour répondre aux servitudes de mixité sociale, un bâtiment a été
dédié à du locatif social.
Tagerim Promotion s’est rapproché d’Habitat Toulouse en phase de dépôt de permis de
construire. Bailleur et promoteur ont négocié le prix et se sont accordés sur l’organisation des
cellules et les prestations. Les logements, en termes de surface et de typologie, correspondent
donc aux attentes de Habitat Toulouse. Aucune difficulté majeure n’est apparue pendant le
chantier ni à la livraison. Le promoteur était très présent sur site, au vu de la taille importante
de l’opération qu’il mène.
Le bailleur achètera par ailleurs 27 autres logements dans des bâtiments de la même opération
encore en cours de construction. La clôture du plan de financement se fera à la livraison de ce
nouveau programme.
Le bailleur et les propriétaires privés des résidences voisines partagent une partie des espaces
verts, la voirie et le parking souterrain, et les VRD. Une union syndicale libre a donc été créée
pour la gestion de ces espaces collectifs. Dans les parkings, les places ont été attribuées à chaque
logement. Les espaces extérieurs sont ouverts à tous et qualitatifs. Si l’opération permet ainsi
une mixité certaine dans les espaces collectifs, sa gestion juridique est compliquée pour le
bailleur.
Un mois après la livraison, 56 logements sur 66 sont attribués.
Tagerim Promotion est habitué sur ses opérations à détacher une partie des lots pour des
bailleurs sociaux pour répondre aux obligations en matière de mixité sociale. Le PLU de
Toulouse est particulièrement contraignant puisqu’il impose 45% de logement social, dont 30%
de locatif social et 15% de PSLA pour les opérations dont la surface de plancher totale est
supérieure à 6500 m².
Habitat Toulouse est satisfait de cette opération. Sans la VEFA, il aurait eu des difficultés à se
positionner sur du foncier qui est rare et peu maîtrisé sur le territoire.
4. Origine de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
8.
5. Déroulé de l’opération
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Lagarde » à Fontenilles
1
Nombre de pièces T1 T2 T3 T4 T5+ Nombre de logements - - - 4 1 Surface moyenne (SH) approximative
- - - 81,80 m² 92,70m²
Loyer moyen PLUS - - - 473 € 522 € Loyer moyen PLAI - - - 418 € -
Coût global de l’opération : 779 633,00 € Coût/m² SU: 1 813,00 €
Financement de l’opération : Fonds propres bailleur 120 843,00 € 15,50 %
Prêts bâti CDC 442 967,00 € 56,82 %
Prêts foncier CDC 141 323,00 € 18,13 %
Subventions publiques : Etat, CR 44 500,00 € 5,71 %
Autres : Prêt 1% 30 000,00 € 3,85 %
L’opération est située au cœur d’un lotissement, dans la petite ville de Fontenilles, à environ
20km de Toulouse (en zone 3). Elle consiste en 5 maisons individuelles R+1 en bande. Les
maisons comprennent une cuisine séparée, et un salon donnant sur une terrasse de 13-14 m²
ouverte sur un jardin à l’arrière. Un WC est en RDC, et une salle de bain avec WC à l’étage. Le
sol est en carrelage, et le mur enduit de peinture en gouttelettes. A chaque maison est accolé un
garage. Les espaces verts à l’avant et dans le jardin à l’arrière ont été livrés plantés.
Nom de l’opération :
Lagarde
Site/ Ville :
Fontenilles
Promoteur :
SARL HPL
Bailleur :
SA des Chalets – Garonne Développt
Date de livraison :
Novembre 2015
Nombre de logements et
financements :
5 logements locatifs sociaux
- 3 PLUS / 2 PLA-I
Mixité :
Oui dans le lotissement (lots à
bâtir)
1. Typologie des logements
2. Coûts
3. Descriptif du produit
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Lagarde » à Fontenilles
2
L’architecte/promoteur HPL a pris contact avec la SA des Chalets pour cette première opération.
HPL a acheté le terrain d’origine privée au milieu d’un lotissement déjà existant. 11 des 12 lots
ont été vendus en tant que lots à bâtir, la dernière parcelle étant destinée à la construction d’un
macro-lot de logements sociaux.
Le suivi du chantier a été assuré par un OPC délégué. Le promoteur était favorable à la
participation du bailleur aux réunions de chantier. Celui-ci s’est déplacé pour faire des visites
avant chaque appel de fonds. Des visites en plus ont été organisées afin de faire le point sur
l’avancement et de pouvoir échanger sur des éventuels ajustements ou aménagements à
prévoir.
Quelques difficultés sont survenues à la livraison, puisqu’il s’est avéré un mois avant la
livraison que le promoteur n’avait pas prévu l’installation des raccordements de fluide. Le
bailleur est donc intervenu très régulièrement à cette phase pour que l’installation soit effective
avant l’entrée des locataires dans les lieux. Il y a eu un retard de deux mois par rapport au
planning initial, que le bailleur aujourd’hui estime nécessaire au vu des reprises qui ont dû être
effectuées le dernier mois.
Les logements sont tous loués et vivent bien. Ce sont les locataires qui doivent entretenir les
espaces verts. Pour la gestion des ordures ménagères, une ASL devait être créée. Cela n’a jamais
été fait malgré le fait que ce soit prévu dans l’acte de vente.
Les espaces extérieurs ont vocation à être cédés à la ville (voies de circulation notamment).
A Fontenilles, le macro-lot destiné au locatif social a été détaché afin de répondre aux
servitudes de mixité social au sein de l’opération de lotissement.
La part de VEFA dans la production du Groupe les Chalets est très limitée (inférieure à 20%
aujourd’hui) et ne correspond pas à leur stratégie de développement. Pour cette opération
cependant, le fait qu’il s’agisse de villas individuelles dans la localisation attractive de
Fontenilles, que le bailleur connaissait pour y avoir déjà réalisé plusieurs opérations en propre,
a conduit le bailleur à accepter l’achat des villas, ainsi que pour poursuivre le partenariat avec
la collectivité.
Cette première opération a permis de créer des liens avec un promoteur avec lequel ils ont
développé un cadre de travail. Aujourd’hui, HPL a proposé à la SA des Chalets une opération
du même type qui est en cours.
4. Origine de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
8.
5. Déroulé de l’opération
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Chemin de Naucou » à Castelginest
1
Nombre de pièces T1 T2 T3 T4 T5+ Nombre de logements - - 2 4 - Surface moyenne (SH) approximative
- - 72,10 m² 79,51 m² -
Loyer moyen PLUS HC - - 438,67 € 479,58 € - Loyer moyen PLAI HC - - 389,77 € 426,11 € -
Coût global de l’opération :882 277,20 € Coût/m² SU: 1 868,28 €
Financement de l’opération : Fonds propres bailleur 90 938,20 € 10,31 %
Prêts bâti CDC 431 816,00 € 48,94 %
Prêts foncier CDC 245 943,00 € 27,88 %
Prêt 1% 25 000,00 € 2,83 %
Subventions publiques : Etat, Toulouse Métropole, 1%, CG
92 580,00 € 10,49 %
Le programme comporte au total 32 logements : 12 logements intermédiaires (2 bastides de 6
logements, bâtiments en R+1 avec une entrée privative pour chaque logement) et 20 logements
individuels. Promologis a acheté les 2 bastides, 1 en locatif social et l’autre en PSLA, ainsi que
6 maisons en PSLA.
Les 12 logements intermédiaires comprennent un jardin à jouissance privative ainsi qu’un abri
de jardin. Les T4 sont en duplex, avec une cuisine en retrait du séjour. Les maisons en accession
sont en R+1, avec une cuisine ouverte, une terrasse et un jardin, et un garage.
Nom de l’opération :
Chemin de Naucou Site/ Ville :
Castelginest
Promoteur :
Groupe Garona
Bailleur :
Promologis
Date de livraison :
Juillet 2015
Nombre de logements et
financements :
12 PSL-A
6 logements locatifs sociaux
- 3 PLUS / 3 PLAI
Mixité :
Oui
1. Typologie des logements
2. Coûts / Pour 6 LLS : 3 PLAI et 3 PLUS
3. Descriptif du produit
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Chemin de Naucou » à Castelginest
2
Le groupe Garona, acquéreur du foncier, a entrepris la réalisation de 32 logements en
lotissement. Le permis de construire a été déposé et purgé avant que Promologis
n’intervienne ; aucune modification n’a donc été possible
Les 2 bastides en locatifs et PSLA et les 3 maisons en PSLA ont été livrée en juillet 2015. Les 3
autres maisons en PSLA ont été livrés en janvier 2016. Promologis a donc dû s’adapter à une
livraison en 2 temps.
Le bailleur ne révèle cependant pas de difficultés particulières sur cette opération.
Tous les logements se sont bien loués.
Le bâtiment social est indépendant, ce qui a évité de créer une copropriété. Il y a cependant
une copropriété pour les logements en accession. Après un an de gestion en syndic bénévole,
les copropriétaires ont adopté un syndic professionnel en 2016.
Sur l’ensemble de l’opération, une ASL a été créée pour la gestion des espaces verts.
La construction de logements sociaux dans cette opération répond aux objectifs de mixité
sociale.
L’opération a permis à Promologis de tester des produits innovants, puisque les logements
sociaux ont été équipés de photovoltaïque en autoconsommation. Promologis a pu le
reproduire sur d’autres opérations.
4. Origine de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
8.
5. Déroulé de l’opération
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Le Decem » à Béziers
1
Nombre de pièces T1 T2 T3 T4 T5+ Nombre de logements - 13 20 19 - Surface moyenne approximative (SH)
- 50 m² 63 m² 82 m² -
Loyer moyen PLUS - 292 € 368 € 480 € - Loyer moyen PLAI - 260 € 326 € 425 € -
Coût global de l’opération : 6 610 071,22 € Coût/m² SU: 1 640,11 €
Financement de l’opération : Fonds propres bailleur 0 € 0,00 %
Prêts bâti CDC 4 077 134,69 € 61,68 %
Prêts foncier CDC 1 105 849,82 € 16,73 %
Autres prêts : prêt Ciléo 180 000,00 € 2,72 %
Subventions publiques : Etat, CR, CA 1 247 086,71 € 18,87 %
L’opération globale (3 bâtiments R+4) mêle des surfaces à destination de logements, de bureaux,
et quatre commerces. Les 52 logements sont répartis dans deux bâtiments en retrait de la rue.
Les parkings communs aux 3 bâtiments sont semi-enterrés, utilisant la pente du terrain.
Les logements en RDC ont accès à des jardins ; tous les logements en étage ont des balcons filants
de surface comprise entre 9 et 66 m².
L’opération est conforme à la RT 2005.
Nom de l’opération :
Le Decem
Site/ Ville :
Béziers
Promoteur :
SAS Pirolli HMD
Bailleur :
OPH de Béziers
Date de livraison :
2015
Nombre de logements et
financements :
52 logements locatifs sociaux
- 39 PLUS/ 13 PLA-I
Mixité :
Mixité fonctionnelle (présence
de commerces et bureaux)
1. Typologie des logements
2. Coûts
3. Descriptif du produit
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Le Decem » à Béziers
2
Bien que légèrement carencée, la ville de Béziers n’a pas une politique volontariste en matière
de développement du parc locatif social et souhaite d’avantage un rééquilibrage par les
communes limitrophes, très en-deçà des objectifs légaux (moins de 5%). La VEFA permet donc
au bailleur de poursuivre une production à Béziers, la collectivité pouvant s’opposer à une
construction mais pas à une vente une fois le permis accordé.
L’OPH de Béziers a l’habitude de travailler avec le promoteur Piroli HMD, qui lui a proposé
cette opération.
L’OPH a réalisé précédemment une opération avec la SCI Pirolli/HMD en 2013 ; le promoteur
connaissait donc pour le DECEM les attendus en matière de typologies, les impératifs
techniques réglementaires et les prix de revient à l’équilibre.
Une division en volumes a été effectuée afin d’éviter la création d’une copropriété. L’OPH
dispose ainsi d’un volume constitué de logements, d’espaces verts et de circulations intérieures.
Les commerces et les bureaux ne sont pas gérés par le bailleur et sont détachés de sa propriété.
Cette opération a permis de produire une nouvelle opération dans la ville même de Béziers, ce
qui n’aurait pas été possible en maîtrise d’ouvrage directe. Cet accès est facilité par les habitudes
de travail entre le bailleur et le promoteur.
4. Origine de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
8.
5. Déroulé de l’opération
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Le Hameau de la Fabrique » à Cers
1
Nombre de pièces T1 T2 T3 T4 T5+ Nombre de logements - - 11 7 - Surface moyenne approximative (SH)
- - 65,5 m² 85,5 m² -
Loyer moyen PLUS - - 377 € 492 € - Loyer moyen PLAI - - 334 € 436 € -
Coût global de l’opération : 2 165 071,50 € Coût/m² SU: 1 638,06 €
Financement prévisionnel de l’opération : Fonds propres bailleur 0 € 0,00 %
Prêts bâti CDC 1 222 739,41 € 56,48 %
Prêts foncier CDC 462 334,06 € 21,35 %
Subventions publiques : Etat, CR, CG, CABM
479 998,03 € 20,17 %
L’opération est composée de 20 logements individuels en R+1 groupés en petites unités de 3 à 5
logements. L’ensemble dispose de 60 places de parking aérien dont 40 destinées aux occupants des
logements (2 par logement). 18 des logements appartiennent à l’OPH, 2 sont privés. Chaque logement
est indépendant et comporte un rez-de-chaussée avec cuisine ouverte, et un étage. Les surfaces sont
relativement importantes, et les prestations de qualité (carrelage au sol dans l’ensemble des pièces). Les
logements ont accès à un jardin privatif planté et une terrasse (entre 20 et 35 m²).
Label Très Haute Performance Energétique.
Nom de l’opération :
Le Hameau de la Fabrique
Site/ Ville :
Cers
Promoteur :
3DMA
Bailleur :
Béziers Méditerranée Habitat
Date de livraison :
Juin 2015
Nombre de logements et
financements :
18 logements locatifs sociaux
- 14 PLUS/ 4 PLA-I
Mixité :
Oui, copropriété
1. Typologie des logements
2. Coûts
3. Descriptif du produit
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Le Hameau de la Fabrique » à Cers
2
Le promoteur 3DMA a négocié l’achat du foncier avec des particuliers. L’opération avait fait l’objet d’un
premier permis de construire en 2011, avant que 3DMA ne prenne conscience des difficultés qu’ils
auraient à commercialiser les logements. Un permis de construire modificatif a donc été déposé en 2012
pour finalement vendre ces logements à Béziers Méditerranée Habitat. Certaines prestations ont été
revues, notamment les matériaux des façades.
Un an a été nécessaire après le dépôt du permis de construire modificatif de 2012 pour que Béziers
Méditerranée Habitat monte son plan de financement. L’opération a été livrée en juin 2015, après 12
mois de chantier sans rupture ni défaillance d’entreprises. Le bailleur a été fréquemment informé de
l’avancement du chantier avec une participation hebdomadaire aux réunions. La livraison s’est ainsi
bien déroulée, nécessitant uniquement une petite reprise des espaces extérieurs par le promoteur
(évacuation des EP).
Au dépôt du permis de construire, la commune a demandé à réserver 20 places de stationnement sur
les 60 prévues pour une rétrocession publique.
Deux des logements sur les 20 appartiennent à des particuliers qui ont acheté avant la vente à Béziers
Méditerranée Habitat ; l’ensemble a donc le statut de copropriété. Béziers Méditerranée Habitat y est
syndic bénévole. Le quotidien de la copropriété concerne en réalité uniquement l’entrée commune dans
la résidence, chaque logement étant ensuite indépendant.
Les locataires semblent très satisfaits des logements. Le promoteur a des retours très positifs des relations
de voisinages.
L’opération est considérée comme réussie par le bailleur car elle offre des prestations de qualité.
Pour 3DMA, la VEFA à Béziers Méditerranée Habitat lui a permis de commercialiser l’opération
commencée, sur un marché immobilier difficile. Il s’est bien adapté aux attentes du bailleur et s’il
s’agissait là de sa première VEFA, il considère aujourd’hui les bailleurs comme des partenaires
importants pour ses projets futurs.
4. Origine de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
8.
5. Déroulé de l’opération
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Village Royal » à Sète
1
Nombre de pièces T1 T2 T3 T4 T5+ Nombre de logements - 10 9 4 - Surface moyenne (SH) - 39,58 m² 68,68 m² 79,15 m² -
Loyer moyen PLUS - 264 € 444 € 506 € - Loyer moyen PLAI - 235 € 395 € - -
Coût global de l’opération : 2 418 500,00 € Coût/m² SU: 1 435,00 €
Financement de l’opération : Fonds propres bailleur 40 298,00 € 1,66 %
Prêts bâti CDC 1 584 419,00 € 65,51 %
Prêts foncier CDC 551 283,00 € 22,79 %
Subventions publiques : Etat, CR, CA 242 500,00 € 10,02 %
Il s’agit d’une opération globale dont l’OPH de Sète gère 23 logements répartis sur 2 cages d’escaliers.
Les logements en RDC ont une terrasse (7-20 m²) et un jardin privatif, et les logements du premier étage
une petite loggia. La cuisine est ouverte sur le séjour. Chaque logement dispose d’un garage situé en sous-
sol.
Nom de l’opération :
Village Royal
Site/ Ville :
Sète
Promoteur :
Icade
Bailleur :
OPH de Sète
Date de livraison :
2015
Nombre de logements et
financements :
23 logements locatifs sociaux
- 18 PLUS/ 5 PLA-I
Mixité :
Oui, au sein de l’opération
1. Typologie des logements
2. Coûts
3. Descriptif du produit
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Village Royal » à Sète
2
Située en centre-ville de Sète, il s’agit d’une opération entièrement réalisée par Icade. Elle comprend au
total 152 logements, répartis en 3 produits : de l’accession, une résidence sénior, et les logements sociaux
pour l’OPH. Depuis sa création et l’adoption de son PLH en 2012, l’agglomération de Thau s’est donné comme objectif
une production soutenue de logements locatifs sociaux. La collectivité a ainsi validé le permis de
construire de cette opération située sur du foncier privé sous réserve qu’elle accueille des logements
sociaux, ce qui a permis au promoteur d’adapter son produit en anticipant les attentes du bailleur et de
ne pas perdre de temps avec un permis de construire modificatif lors de l’acquisition par l’OPH.
L’agglomération a directement orienté l’opérateur vers l’OPH de la ville.
En mai 2016, l’année de parfait achèvement est encore en cours.
L’OPH a pu suivre le chantier régulièrement, puisqu’il assistait aux réunions de chantier mensuelles. De
plus, des visites complètes du chantier à différentes phases d’avancement ont été organisées. Etant
donnée cette association en continu, il y a eu peu de réserves à la livraison.
Au sein de cette opération mixte, l’OPH a émis le souhait de disposer d’accès distincts afin de pouvoir
mettre en place sa propre politique de gestion. Ainsi, Icade a réservé 2 halls à l’opérateur. Les logements
de l’OPH sont situés au rez-de-chaussée et premier étage seulement.
Cette opération est particulièrement bien située – sur le port en centre-ville de Sète. Etant donné qu’il
s’agissait d’un foncier privé, l’acquisition de logements au promoteur a permis à l’OPH de se positionner
sur un foncier attractif.
4. Origine de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
8.
5. Déroulé de l’opération
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Pasarela » à Gigean
1
Nombre de pièces T1 T2 T3 T4 T5+ Nombre de logements - 12 16 19 - Surface moyenne (SH) - 48,86 m² 64,86 m² 86,14 m² -
Loyer moyen PLUS - 282,51 € 393,99 € 488,16 € - Loyer moyen PLAI - - 319,23 € 425,99 € -
Coût global de l’opération : 6 748 015,00 € Coût/m² SU: 1 934,47 €
Financement de l’opération : Fonds propres bailleur 865 347,00 € 12,82 %
Prêts bâti CDC 3 352 853,00€ 49,69 %
Prêts foncier CDC 1 590 465,00 € 23,57 %
Subventions publiques : Etat, CR, CG, 1% relance, autres
939 350,00 € 13,92 %
L’opération comprend 2 bâtiments R+3 autour d’un patio central, ce qui représente des espaces
extérieurs importants. Le parking est enterré, avec une entrée unique en façade. Les logements sont
desservis par des coursives extérieures, il n’y a donc pas de parties communes intérieures.
La majorité des logements sont des duplex. Selon les typologies, la cuisine est séparée ou non du salon,
et une chambre peut se trouver à l’étage. Chaque logement dispose d’un jardin ou d’une terrasse.
Néanmoins la conception du bâtiment positionne ces espaces en vis-à-vis les uns par rapport aux autres.
Ils sont donc protégés par des garde-corps suffisamment sombres pour préserver l’intimité des locataires.
L’opération est conforme à la RT 2005, label BBC Effinergie.
Nom de l’opération :
Pasarela
Site/ Ville :
Gigean
Promoteur :
Amétis
Bailleur :
I3F Midi Pyrénées/ Immobilière
Méditerranée
Date de livraison :
Novembre 2013
Nombre de logements et
financements :
47 logements locatifs sociaux
- 33 PLUS/ 14 PLA-I
Mixité :
Non
1. Typologie des logements
2. Coûts
3. Descriptif du produit
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Pasarela » à Gigean
2
Le terrain, proche du cœur du village, est issu d’une ancienne coopérative sous maîtrise publique, qui a
été transformée en une petite zone d’aménagement divisée en plusieurs lots : logements sociaux,
logements privés, pôle commercial..
L’opération s’est bien déroulée, le promoteur étant habitué à adapter ses produits au cahier des charges
des bailleurs. Ainsi, des modifications sur les cellules logement ont pu être apportées sans difficultés.
La livraison s’est bien déroulée sans difficulté particulière au moment des réserves et durant l’année de
parfait achèvement.
Les logements ont tous été attribués dès la livraison de l’opération. Malgré quelques difficultés de
gestion dans des logements de typologie atypique au départ (forme triangulaire), l’immeuble vit
aujourd’hui très bien.
Un entretien important des parties communes extérieures est nécessaire.
Cette opération participe de la stratégie de développement de Immobilière Méditerranée dans l’Hérault,
où il ne produisait qu’en VEFA le temps de disposer d’une taille critique suffisante pour développer
d’autres fonctions.
La VEFA a permis à Immobilière Méditerranée de disposer d’une opération relativement importante,
ce qui en facilite la gestion.
Enfin, les prestations d’Amétis sont appréciées par le bailleur pour leur originalité et leur qualité,
notamment celle des espaces résidentiels extérieurs. Immobilière Méditerranée souligne également le
fort engagement du promoteur tout au long du chantier, ce qui offre un certain confort au bailleur.
4. Origine de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
8.
5. Déroulé de l’opération
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Le Symbioz » à Agde
1
Nombre de pièces T1 T2 T3 T4 T5+ Nombre de logements - 19 25 13 3 Surface moyenne (SH) - 49.84 m² 69,60 m² 83,50 m² 84,93 m²
Loyer moyen PLUS - 292,31 € 388,78 € 483,18 € 545,95 € Loyer moyen PLAI - 224,29 € 368,17 € 423,35 € -
Coût global de l’opération : 7 450 132,39 € Coût/m² SU: 1 731,40 €
Financement de l’opération : Fonds propres bailleur 596 010,59 € 8,00 %
Prêts bâti CDC 4 398 642,02 € 59,04 %
Prêts foncier CDC 968 418,84 € 13,00 %
Subventions publiques : Etat, CR, CG, CA
1 487 060,94 € 19.96 %
L’opération, en R+2 avec garages en sous-sols, présente une forme architecturale sobre.
Au vu de la forme du bâtiment, la configuration des logements est très variable. A noter cependant, des
logements avec des pièces aux angles non droits. Les logements disposent tous de prolongements
extérieurs : balcons de 6m² ou terrasses entre 7 et 9 m². Le chauffage est électrique et individuel.
Nom de l’opération :
Résidence Le Symbioz
Site/ Ville :
Agde
Promoteur :
Premalis – NG Promotion
Bailleur :
Hérault Habitat
Date de livraison :
Janvier 2014
Nombre de logements et
financements :
60 logements locatifs sociaux
(sur 74 logements au total)
- 46 PLUS / 14 PLA-I
Mixité :
Oui – copropriété avec une
mixité au pallier
1. Typologie des logements
2. Coûts
3. Descriptif du produit
Agde
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Le Symbioz » à Agde
2
L’opération est implantée au sein de la ZAC- Capiscol dont l’aménageur est GGL. Celle-ci contient une
programmation mixte avec opérations privées, logements locatifs sociaux et lots à bâtir.
Une zone commerciale très importante est à proximité immédiate de l’opération, lui conférant
cependant une faible qualité urbaine.
L’immeuble construit par Premalis a été vendu à Hérault Habitat à l’exception de 14 logements qui
avaient été commercialisés à des particuliers auparavant. Cette opération constitue l’une des premières
opérations en VEFA de Hérault Habitat.
Cette opération étant la première réalisée en VEFA pour Hérault Habitat, le bailleur n’a pas participé au
suivi du chantier. Par la suite, la présence des chargés d’opérations aux réunions de chantier a été
systématisée.
Pendant l’année de parfait achèvement, l’ensemble des bacs à douche a dû être changé en raison de fuites.
Le bailleur dispose de gestionnaires de secteurs intervenant sur site.
Les locataires restent peu dans cet immeuble. Certains logements ont vu se succéder 3 ou 4 ménages en
6 mois, principalement à la mise en location.
L’immeuble est en copropriété : les sous-sols, les espaces extérieurs, les contrôles d’accès sont donc gérés
par une assemblée générale des copropriétaires. Le bailleur ne rencontre pas de grosse difficulté du fait
de ce fonctionnement en copropriété puisqu’il dispose de 8840/10000 tantièmes, et a donc une voie
prépondérante lors des assemblées générales (loi de 1965 fixant le statut de la copropriété, art. 22). Même
si le taux de présence en Assemblée Générale est assez faible (seuls 3 copropriétaires sur 8 à l’Assemblée
Générale de 2014), la présence d’Hérault Habitat permet d’atteindre le quorum nécessaire à l’adoption
de la plupart des décisions. De plus, Hérault Habitat fait bénéficier à la copropriété de son expertise et
de sa politique d’entretien pour conserver des charges de copropriété peu onéreuses.
Cependant, le bailleur anticipe un rachat progressif des logements des propriétaires privés qui ne
trouveraient pas à revendre leur logement dans un immeuble détenu majoritairement par un bailleur
social.
Hérault Habitat s’est positionné sur l’achat en VEFA de cette opération qui lui permettait de s’implanter
dans ce secteur où la demande est importante.
Cette opération en VEFA a permis au bailleur de se construire une première expérience et de bâtir son
« cahier des charges » vis-à-vis des promoteurs.
La mixité induite par la VEFA ne semble pas poser de problèmes en termes de gestion puisque le bailleur
est largement majoritaire et conduit donc sa propre politique d’entretien. Elle a en revanche un impact
sur les propriétaires qui auront du mal à positionner leur bien sur le marché immobilier de la revente et
seront vraisemblablement dans l’obligation de revendre leurs biens au bailleur.
4. Origine de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
8.
5. Déroulé de l’opération
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Résidence la Tramontane » à Montagnac
1
Nombre de pièces T1 T2 T3 T4 T5+ Nombre de logements - - 4 8 - Surface moyenne (SH) - - 69,55 m² 83,50 m² -
Loyer moyen PLUS - - 403,39 € 484,69 € - Loyer moyen PLAI - - 358,18 € 405,73 € -
Coût global de l’opération : 1 712 975,00 € Coût/m² SU : 1 809,99 € Financement de l’opération :
Fonds propres bailleur 0 € 0 %
Prêts bâti CDC 1 072 138,00 € 62.59 %
Prêts foncier CDC 371 717,00 € 21.70 %
Autres (Prêts Action Logement) 36 000,00 € 2.10 %
Subventions publiques : Etat, CG, CA 233 120,00 € 13.61 %
L’opération comprend 12 villas individuelles en bande (T3 et T4) donnant sur rue avec chacune :
Rez-de-chaussée : un séjour/cuisine (26 à 28 m²), des WC et un cellier ;
Étage : 2 ou 3 chambres (9-12 m²), une salle de bain et des WC séparés pour les T4 ;
Des annexes : un jardin de 80m² (séparés les uns des autres par une haie), une terrasse, une
cour/parking ainsi qu’un garage couvert.
Les logements et espaces extérieurs sont mitoyens, répartis en 2 groupes de 6 maisons.
Nom de l’opération :
Résidence La Tramontane
Site/ Ville :
Montagnac
Promoteur :
Groupe SPAG/ Salto Méditerranée
Bailleur :
Hérault Habitat
Date de livraison :
2015
Nombre de logements et
financements :
12 logements individuels
- 9 PLUS / 3 PLA-I
Mixité :
Non
1. Typologie des logements
2. Coûts
3. Descriptif du produit
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Résidence la Tramontane » à Montagnac
2
Le terrain est situé sur la ZAC multi-sites Montagnac Avenir de 2013, dont le groupe SPAG est l’un des
aménageurs. L’opération s’est construite le long de la RD 613, en entrée du village de Montagnac, secteur
assez attractif bien qu’éloigné des bassins d’emploi. Initialement, les 12 lots étaient dédiés à la primo-
accession (ensemble terrain + maison à 130K €).
Cependant, la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée connaît une forte demande en
logement social et s’est dotée d’une politique volontariste en la matière, notamment sur le secteur de
Montagnac, Agde et Pezenas.
Les lots ont donc été vendus par SALTO Mediterranée à Hérault Habitat qui avait par ailleurs produit
une opération en maîtrise d’ouvrage directe sur la même ZAC.
Le projet initial proposé par le promoteur n’était pas totalement conforme au cahier des charges de
Hérault Habitat. Son adaptation engendrait un surcoût que le bailleur ne pouvait pas prendre en charge.
Le bailleur a été associé aux réunions de chantier les derniers mois. Le promoteur a également produit
un logement témoin qui a permis au bailleur de visualiser les prestations proposées par le promoteur et
ainsi de préparer la réception des logements. La livraison s’est bien déroulée, peu de réserves ont été
émises.
Un équipement innovant, des chauffe-eaux thermodynamiques, a été installé. Son coût de maintenance
est encore inconnu mais il semblerait poser quelques difficultés notamment au vu de l’accès difficile à la
tuyauterie.
On observe un défaut de plantation des espaces verts, qui est laissée à la charge des occupants et n’est
donc pas toujours effectuée.
Toutes les maisons ont été attribuées.
Cette opération est intéressante du point de vue de la temporalité en ayant permis à la municipalité de
réorienter la programmation de sa ZAC en cours de commercialisation. Initialement dédiés à un autre
statut, les lots ont pu grâce à la VEFA être transformés en parc social, tout en permettant à l’aménageur
/ promoteur de conserver l’équilibre financier de la ZAC.
4. Origine de l’opération
5. Déroulé de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
8.
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Zefyra » à Palavas-les-Flots
1
Nombre de pièces T1 T2 T3 T4 T5+ Nombre de logements - 20 17 8 - Surface moyenne (SH) - 46.06 m² 66.19 m² 88.39 m² -
Loyer moyen PLS - 265 € 350 € 440 € - Loyer moyen PLUS - 300 € 380 € 550 € - Loyer moyen PLAI - - 560 € - -
Coût global de l’opération : 6 069 202 € Coût/m² SU : 2 039,28 €
Financement de l’opération :
Fonds propres bailleur 250 000 € 4,12 %
Prêts bâti CDC 3 518 485 € 57,97 %
Prêts foncier CDC 1 693 674 € 27.91 %
Subventions publiques (Etat, CR, CD, 1% relance)
607 043 € 10,00 %
L’opération est un bâtiment collectif R+4 situé au sein d’une résidence de 235 logements collectifs (2
autres bâtiments en accession libre, à l’enveloppe extérieure identique). Les logements PLS sont situés
aux 3ème et 4ème étages, et les PLAI surtout en rez-de-jardin, 1er et 2ème. Les cellules logements comportent
toutes une cuisine ouverte sur le séjour (min. 26 m²). Tous les logements disposent d’une terrasse de
taille variable (de 9 à 143 m²), accessible par des porte-fenêtres avec volets roulants, et d’un jardin pour
les logements en RDC. Il y a une place de stationnement par logement.
Label BBC (ITE, eau chaude sanitaire par des capteurs solaires, chauffage individuel au gaz par chaudière
à condensation).
Nom de l’opération :
Zefyra ou « Nouvelle Vague »
Site/ Ville :
Palavas-les-Flots
Promoteur :
Angelotti
Bailleur :
Un Toit Pour Tous
Date de livraison :
2013
Nombre de logements et financements : 45 logements collectifs - 5 PLS/ 26 PLUS /14 PLAI
Mixité :
Oui (bloc LLS au sein d’une
opération de 235 logements)
1. Typologie des logements
2. Coûts
3. Descriptif du produit
Sou
rce
: h
ttp
://w
ww
.an
gelo
tti-
pro
mo
tio
n.c
om
/pro
gram
me
/7/n
ou
velle
-va
gue.
htm
vagu
e.h
tm
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Zefyra » à Palavas-les-Flots
2
Le promoteur Angelotti a acquis un terrain d’une ancienne station d’épuration. En sa qualité
d’aménageur, il a procédé à la démolition et la dépollution du sol. Le promoteur a présenté un dossier à
la Ville présentant le projet d’ensemble, qui comprenait déjà un bloc destiné à un bailleur social, ainsi
que deux autres résidences en accession libre. C'est Angelotti qui s’est rapproché de Un toit pour tous
pour lui proposer cette opération.
Un toit pour Tous a l’habitude de travailler avec Angelotti. La mise en œuvre de leur notice descriptive
détaillée a donc été facilement respectée.
La volonté du promoteur était de produire des enveloppes extérieures semblables pour les différents
bâtiments en accession et en locatif social. Ce sont les prestations intérieures qui changent légèrement
(peinture, carrelage, menuiseries…).
Le bailleur a été invité à des visites de chantier lors des appels de fonds, ainsi qu’à la livraison. Quelques
réserves seulement ont été émises, exigeant la reprise de certaines finitions.
De fait de la division parcellaire qui a été effectuée, la gestion est facilitée. Les logements locatifs sociaux
ne sont pas en copropriété avec les privés. Le bailleur maîtrise donc sa politique de gestion et les charges
qui en découlent.
Il n’y a aucune rotation dans ces logements, les occupants sont les mêmes depuis la livraison.
Le bailleur vient initialement du Gard. Cette opération contribue donc à sa stratégie d’implantation dans
l’Hérault. De plus, la commune de Palavas-les-Flots souffre d’une pénurie de logements sociaux et cette
opération contribue à l’effort de rattrapage de la commune.
D’autre part, il s’agit d’une belle opération, avec des logements de bonne qualité et bien situés. Cette
opération est représentative de la volonté du bailleur d’offrir des logements de qualité et avec du cachet
à ses locataires, qui permet selon lui une meilleure intégration du logement social.
4. Origine de l’opération
5. Déroulé de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
8.
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « La Patio Latino » à Mauguio
1
Nombre de pièces T1 T2 T3 T4 T5+ Nombre de logements - 2 10 13 - Surface moyenne (SH) - 46,20 m² 70,52 m² 85,35 m² -
Loyer moyen PLUS HC - - 444,51 € 510,85 € - Loyer moyen PLAI HC - 395,96 € 451,44 € 458,89 € -
Coût global de l’opération : 3 708 822,69 € Coût/m² SU : 1 805,78 €
Financement de l’opération :
Fonds propres bailleur 447 791,00 € 12,07 %
Prêts bâti CDC 2 179 392,00 € 58,76 %
Prêts foncier CDC 376 536,00 € 10,15 %
Subventions publiques (Etat, CG, CR, 1% relance)
705 103,69 € 19,01 %
L’opération comporte 2 bâtiments collectifs de 8 logements T2 - T3 et 17 maisons individuelles T3 - T4.
Promologis possède un bâtiment collectif et les 17 logements individuels.
Les bâtiments, en R+2, abritent des parkings sous-bâtiment et des caves aménagées. Le parti pris de
l’opération a été de limiter au maximum les parties communes intérieures en créant des coursives
extérieures permettant l’accès à tous les logements. Les espaces extérieurs sont très soignés : vastes et
richement plantés. L’ensemble des appartements dispose d’une terrasse (18-30 m²) et d’un séchoir. Les
villas ont accès à des jardins privatifs de 40 m² équipés d’une petite terrasse.
Nom de l’opération :
Le Patio Latino
Site/ Ville :
Mauguio
Promoteur :
Ametis
Bailleur :
Promologis
Date de livraison :
2013
Nombre de logements et
financements :
25 logements locatifs sociaux
(sur 33 logements)
- 16 PLUS / 9 PLAI
Mixité :
Non – mais 8 PLS par Cileo
Habitat
1. Typologie des logements
2. Coûts
3. Descriptif du produit
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « La Patio Latino » à Mauguio
2
L’opération « Patio-Latino » est située à proximité du centre-ville de Maugio car la ville est soumise à des
risques d’inondation et se voit dans l’obligation de limiter son expansion urbaine.
L’opération est ainsi située en entrée de ville, sur un territoire attractif, dans une zone tendue. Ametis a
réalisé cette opération qui devait dès l’origine être dédiée au logement locatif social. L’équilibre financier
du programme est permis par le rachat de 8 logements collectifs par Cileo Habitat (également filiale de
Cileo, groupe Action logement, comme Promologis) pour en faire du PLS.
L’introduction du PLS dans l’opération est permise par le Conseil Départemental, délégataire des aides à
la pierre. L’agglomération du pays de l’Or finance la production de logements locatifs sociaux avec un
régime de subvention mais n’est pas encore délégataire.
Aucune difficulté majeure ne semble avoir perturbé le déroulé de l’opération. Après livraison, les volets
initiaux ont été adaptés (pose de rails) car ils étaient trop lourds et risquaient de s’arracher.
L’opération a été pensée pour réduire au maximum les charges des locataires. Le choix a été fait de
réduire les parties communes intérieures par des accès aux logements par coursives extérieures. Ces
économies sont en revanche compensées par l’entretien d’espaces extérieurs vastes et richement plantés.
Aujourd’hui, ces espaces sont très bien entretenus.
« Patio Latino » a été la première opération de Promologis à être livrée. Le bailleur voit dans la VEFA une
opportunité pour s’implanter sur l’aire montpelliéraine et ainsi se construire une notoriété auprès des
pourvoyeurs de foncier (collectivités, aménageurs) sur ses capacités de gestion.
Promologis passe par le biais de la VEFA pour atteindre une taille critique dans la région montpelliéraine
qui permettra par la suite au bailleur d’y implanter une unité de gestion et une équipe de maîtrise
d’ouvrage.
4. Origine de l’opération
5. Déroulé de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
8.
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « La Capitelle » au Crès
1
Nombre de pièces T1 T2 T3 T4 T5+ Nombre de logements 4 23 32 7 - Surface moyenne (SH) 30,50 m² 48,30 m² 67,97 m² 87,00 m² -
Loyer moyen PLUS 273,03 € 396,34 € 504,16 € 644,66 € - Loyer moyen PLAI 254,08 € 354,41 € 463,67 € 604,85 € -
Coût global de l’opération : 8 940 085,00 € Coût/m² SU : 2 114,68 €
Financement de l’opération :
Fonds propres bailleur 1 261 307,00 € 14,11 %
Prêts bâti CDC 4 645 743,00 € 51,97 %
Prêts foncier CDC 1 400 807,00 € 15,69 %
Subventions publiques (Etat, CG, 1% relance, aide production, surcharge foncière)
1 632 228,00 € 18,26 %
L’opération avait pour objectif de s’intégrer au mieux dans la garrigue sur laquelle elle a été construite.
Les espaces extérieurs sont donc vastes et de qualité. Le programme se compose de deux bâtiments de 2
étages mélangeant les typologies.
Les prestations intérieures sont minimales (sol souple, peinture gouttelette…). La plupart des logements
dispose d’un petit balcon ou terrasse (< à 13 m²) ou de jardins privatifs. A chaque logement est associé
un garage en souterrain.
Le chauffage est collectif, avec une production d’eau chaude solaire.
Nom de l’opération :
La Capitelle
Site/ Ville :
Le Crès (Montpellier Métropole)
Promoteur :
Ametis
Bailleur :
Promologis
Date de livraison :
Mai 2014
Nombre de logements et
financements :
66 logements locatifs sociaux
(sur un total de 83 logements)
- 41 PLUS / 25 PLAI
Mixité :
Non - 17 PLS gérés pas Cileo
Habitat
1. Typologie des logements
2. Coûts
3. Descriptif du produit
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « La Capitelle » au Crès
2
L’opération est située sur la ZAC Via Domitia dont l’aménageur est l’opérateur privé GGL groupe. GGL
s’est tourné vers Helenis pour les logements privés et Amétis pour les logements sociaux. Ametis a assuré
la maîtrise d’ouvrage de la présente opération, puis a vendu les lots au groupe Ciléo, filiale d’Action
Logement. Deux de ses filiales, Promologis et Ciléo Habitat, gèrent respectivement 66 et 17 logements du
programme.
Le parti pris était d’offrir un cadre de qualité, et de renouer avec les traditions de construction de territoire
en utilisant des pierres sèches pour les façades et toits. C’est pourquoi Ametis a fait appel à l’architecte
Rudy Ricciotti, pour donner à l’opération une signature architecturale.
Le chantier initialement prévu pour 18 mois a finalement duré 3 ans. La durée de chantier peut
s’expliquer par la complexité de l’opération de taille et de ciselage des pierres.
Des difficultés sont anticipées par le bailleur sur le long terme. En effet, les prestations intérieures sont
minimales, notamment concernant les revêtements muraux et de sol des parties communes qui vont
vraisemblablement se dégrader rapidement.
Les garages ont été plusieurs fois inondés par les eaux pluviales pour défaillance des pompes de relevage.
Cette opération a contribué à l’implantation du bailleur sur le territoire de Montpellier Métropole.
De plus, il s’est agi d’une opportunité importante de pouvoir acheter en bloc une opération présentant
une taille critique notable dans un secteur recherché (Le Crès).
La VEFA a ici permis de répondre aux attentes de la commune en alliant production de logements sociaux
dans un territoire carencé et un travail sur la qualité de la construction et des espaces extérieurs que
propose Amétis.
4. Origine de l’opération
5. Déroulé de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
8.
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « La Mantilla » à Montpellier
1
Nombre de pièces T1 T2 T3 T3 dx T4 T4 dx T5+ Nombre de logements
- 15 22 4 19 2 -
Surface moyenne (SH)
- 47,4 m² 73,2 m² 69,9 m² 87,5 m² 91,5 m² -
Loyer moyen PLUS - NC NC NC NC NC - Loyer moyen PLAI - NC NC NC NC NC - Loyer moyen PLS - NC NC NC NC NC -
Coût global de l’opération : NC Coût/m² SU : NC
Financement de l’opération : Fonds propres bailleur NC NC
Prêts bâti CDC NC NC
Prêts foncier CDC NC NC
Subventions publiques : Etat, CD, CR, Action Logement
NC NC
Autres (prêts) NC NC
L’opération est située au cœur du quartier en devenir de Port Marianne, au centre de Montpellier. Une
cage d’escalier a été détachée et vendue à ACM Habitat. On n’observe pas de différence extérieure entre
les logements privés et les logements sociaux. Le bâtiment est en R+10, les deux derniers étages étant
occupés par des duplex. Les logements sont dans l’ensemble plutôt petits. La plupart disposent de
balcons de taille variable (entre 8 et 20m²).
Nom de l’opération :
La Mantilla
Site/ Ville :
Montpellier
Promoteur :
Pragma
Bailleur :
ACM Habitat
Date de livraison :
NC
Nombre de logements et
financements :
63 logements
- Financements : NC
Mixité :
Oui, mixité logements
privés/sociaux à l’échelle du
bloc et commerces en pied
d’immeuble
1. Typologie des logements
2. Coûts
3. Descriptif du produit
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « La Mantilla » à Montpellier
2
L’opération fait partie d’un lot important et s’inscrit dans le projet EcoCité duquel Montpellier
Méditerranée Métropole est lauréate. Il s’agit d’une conception ambitieuse visant à atteindre une mixité
fonctionnelle (logement, commerces, transports, espaces verts…) et à constituer un modèle en termes de
durabilité urbaine.
Le terrain a été acquis par le promoteur Pragma au sein de la ZAC Port Marianne maîtrisée par la SERM.
Pragma a acheté ce foncier en appliquant une péréquation entre deux prix différents, une charge foncière
destinée à du logement privé (deux bâtiments) et l’autre à du logement social (un bâtiment). Du fait de
la complexité de l’opération (plusieurs niveaux de parkings souterrains semi-privés, semi-publics et
construction des immeubles sur dalle), la SERM a privilégié la VEFA pour assurer une meilleur
synchronisation des chantiers et faciliter la conduite de l’opération d’ensemble.
Aucune difficulté ou désaccord particulier au cours de l’opération n’a été signalé. Le plan de financement
de l’opération a dû être revu, l’opération ayant été agréée avant la définition des loyers finaux.
Après la livraison, le bailleur évoque une première année difficile pour cause de problèmes techniques de
chauffage et avec les ascenseurs.
Les logements locatifs sociaux sont intégrés au reste de l’opération privé. Une cage d’escalier unique
située au milieu de l’îlot dessert l’ensemble des logements, ce qui limite les coûts de gestion pour le
bailleur. Cependant, les parties communes risquent de se dégrader rapidement car cette unique cage
d’escalier dessert 63 logements. L’ascenseur est ainsi souvent en panne du fait de sa surutilisation.
Concernant les charges, cette opération conçue dans le cadre du projet EcoCité est centrée sur la
performance énergétique et a permis l’expérimentation de systèmes innovants (réseau de chaleur en
partie géothermique…). Un réseau d’intelligence (« système d’intelligence répartie ») a été mis en place
à l’échelle de l’îlot permettant la diffusion rapide d’informations techniques. Ce projet est pilote en la
matière.
La gestion des parkings souterrains est particulière avec une mixité entre stationnement public et privé
qui a donné lieu à un découpage en volumes. Le loyer des places de stationnement proposées aux
locataires d’ACM est perçu comme étant élevé (40€/place et 20€ de charges supplémentaires).
Cependant, au vu de la situation géographique de la résidence, il y a une forte demande de la part des
locataires, qui sont satisfaits de leur logement.
La Métropole de Montpellier Méditerranée a une politique volontariste en matière de production de
logements sociaux. La présence de logements sociaux dans cette opération était donc nécessaire d’une
part pour répondre aux servitudes de mixité sociale ; et d’autre part pour s’intégrer dans le projet EcoCité
qui vise à une diversité de statuts des logements.
La SERM, outil d’aménagement de la collectivité, a veillé à proposer un prix maîtrisé pour la charge
foncière revenant au logement social ce qui est d’ordinaire difficile dans les ZAC privées au vu de la
tension immobilière sur la métropole.
4. Origine de l’opération
5. Déroulé de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « La Vernaccia » à Montpellier
1
Nombre de pièces T1 T2 T3 T4 T5+ Nombre de logements - 11 23 5 - Surface moyenne (SH) - 43 m² 70 m² 90 m² -
Loyer moyen PLUS - NC NC NC - Loyer moyen PLAI - NC NC NC - Loyer moyen PLS - NC NC NC -
Coût global de l’opération : NC Coût/m² SU : NC
Financement de l’opération : Fonds propres bailleur NC NC
Prêts bâti CDC NC NC
Prêts foncier CDC NC NC
Subventions publiques : Etat, CD, CR, Action Logement
NC NC
Autres (prêts) NC NC
L’opération « La Vernaccia » est située rue Centrayrague, à l’entrée sud de montpellier, quartier
desservi par le tramway. Les 39 logements sociaux sont localisés dans un bâtiment distinct. 3
autres bâtiments accueillent 112 logements privés (R+4) et un cinquième bâtiment héberge une
résidence séniors. Un parking extérieur comprend 43 places. Les logements ont accès à des
loggias entre 6 et 11 m² ou des petites terrasses. Seuls les T4 disposent d’une cuisine séparée.
Sou
rce
: h
ttp
s://
ww
w.b
ouy
gues
-imm
obili
er.c
om
/pro
gram
me
-neu
f-m
on
tpe
llier
-evi
den
ce
Nom de l’opération :
La Vernaccia
Site/ Ville :
Montpellier
Promoteur :
Bouygues / Nexity
Bailleur :
ACM Habitat
Date de livraison :
Avril 2016
Nombre de logements et
financements :
39 logements
- Financements : NC
Mixité :
Oui, au bloc.
1. Typologie des logements
2. Coûts
3. Descriptif du produit
Source : https://www.bouygues-
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « La Vernaccia » à Montpellier
2
Le foncier, de 2 hectares d’origine privée, a été trouvée par Bouygues et Nexity conjointement.
Il a été découpé en plusieurs parcelles, mais un permis de construire global a été déposé. Celui-
ci comprend la construction de 4 bâtiments dont un d’habitat social qui comprend 39 logements
(19 à Bouygues et 20 à Nexity).
L’architecte et le bureau d’étude pour l’ensemble de l’opération ont donc été mutualisés.
Bouygues a délégué la maîtrise d’ouvrage à Nexity. Les dépenses ont ainsi été mutualisée et
réparties à moitié entre les deux promoteurs.
Bouygues a vendu 19 logements à ACM Habitat et Nexity 20, donnant lieu à 2 actes de ventes
distincts. C’est cependant un promoteur unique qui a effectué le suivi du chantier et qui était
l’interlocuteur du bailleur. La livraison a été effectuée légèrement en avance.
ACM Habitat a effectué des visites de chantier à chaque appel de fonds. Un appartement
témoin a été mis en place.
Un bâtiment, composé de deux cages d’escaliers, est alloué au bailleur, ce qui lui permet de
déployer une politique de gestion quasi autonome.
La Métropole de Montpellier Méditerranée a une politique volontariste en matière de production
de logements sociaux. Dans le cas de fonciers privés acquis par des promoteurs, le recours à la
VEFA s’impose souvent pour leur permettre de répondre aux obligations de mixité sociale
prévues dans le PLU, ce qui est le cas dans cette opération.
Quant au bailleur, la VEFA lui est devenue indispensable pour se positionner sur des
localisations intéressantes dans un territoire tendu et prisé par de nombreux opérateurs.
4. Origine de l’opération
5. Déroulé de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Bel Air » à Lunel
1
Nombre de pièces T1 T2 T3 T4 T5+ Nombre de logements - 13 24 4 - Surface moyenne (SH) - 41,3 m² 63,6 m² 82 m² -
Loyer moyen PLS Hors Charges - 382 € 515 € 655 € - Loyer moyen PLUS Hors Charges - 275 € 410 € 515 € - Loyer moyen PLAI Hors Charges - 250 € 380 € - -
Coût global de l’opération : 5 195 637, 00 € Coût/m² SU: 2 029,20 €
Financement de l’opération : Fonds propres bailleur 670 021, 00 € 12,90 %
Prêts bâti CDC 2 744 724,00 € 52,83 %
Prêts foncier CDC 1 410 892,00 € 27,16 %
Subventions publiques : Etat 82 000, 00 € 1,58 %
Prêt autre (Action Logement) 288 000, 00 € 5,54 %
Le bâtiment, en R+4 donnant sur rue, est situé en centre-ville. Les logements, du T2 au T4,
sont dotés de balcons et/ou terrasses. Les appartements comprennent une cuisine ouverte sur
le séjour. L’ensemble des pièces a un revêtement en carrelage. 32 places de stationnement sont
souterraines et 33 places sont en surface à proximité d’un bassin de rétention et de petits
espaces verts.
Nom de l’opération :
Bel Air
Site/ Ville :
Lunel
Promoteur :
Océanis
Bailleur :
Vilogia
Date de livraison :
Mai 2015
Nombre de logements et
financements :
41 logements locatifs sociaux
- 20 PLUS / 8 PLA-I / 13 PLS
Mixité :
Non
1. Typologie des logements
2. Coûts
3. Descriptif du produit
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Bel Air » à Lunel
2
L’opération, initialement conçue, pour la vente a été vendue en VEFA. Cette vente a donné lieu
à un permis de construire modificatif. Ce projet d’une résidence de logements sociaux apporté
par Océanis a été accueilli favorablement par la ville, qui souffre d’un vieillissement de son parc
social et d’une pénurie de logements sociaux au vu de la croissance démographique.
Le promoteur a positionné Vilogia sur cette opération car ces deux opérateurs ont des habitudes
de travail en commun et la Ville était rassurée par le choix de ce bailleur.
La ville a beaucoup accompagné Océanis dans cette opération et a garanti le prêt de Vilogia. Le
montage financier de l’opération a cependant été perturbé par le retrait de la Région. Le bailleur
a compensé en engageant une part plus importante de fonds propres.
Le chantier a duré 16 mois pour une livraison en mai 2015. Dans le cadre de la garantie de parfait
achèvement, l’assurance dommage ouvrage a été activée pour réparer des infiltrations.
Les logements se sont loués très rapidement après la livraison.
Un incendie a eu lieu en sous-sol, causant des dégâts sur la façade encore visibles au jour de la
visite. Des travaux ont été réalisés durant l’été et réceptionnés début septembre 2016.
L’opération est située dans une zone attractive, en centre-ville. LA VEFA permet ici, d’une part
de contribuer à une certaine mixité sociale, mais aussi de permettre à des bailleurs de s’implanter
sur un territoire qui leur est peu accessible étant donné le prix du foncier sur le littoral.
Le promoteur a préservé l’équilibre financier de l’opération en vendant à une ESH d’envergure
nationale capable de supporter le prix malgré le retrait des financements de la Région en cours
d’opération. Le soutien et l’accompagnement de la collectivité a contribué à la réalisation de
l’opération.
Pour le bailleur, cette opération est située sur un territoire où il est peu implanté du fait
précisément de difficultés à obtenir des financements. Même si le bailleur est dans une stratégie
de retrait sur ce territoire, il a cependant hérité de cette résidence suite à une fusion
d’organismes HLM.
4. Origine de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
8.
5. Déroulé de l’opération
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Le Réadet » à Saint Chely d’Apcher
1
Nombre de pièces T1 T2 T3 T4 T5+ Nombre de logements - - - 7 - Surface moyenne (SH) - - - 78,52 m² -
Loyer moyen PLS - - - 474 € -
Coût global de l’opération : 1 028 317,06 € Coût/m² SU: 1 770,55 €
Financement de l’opération : Fonds propres bailleur 96 587,40 € 9,39 %
Prêts Crédit Agricole 914 705,66 € 88,95 %
Subventions publiques : CR 17 024,00 € 1,66 %
L’opération comprend 7 logements : 4 en locatif social (PLS) et 3 en location-accession (PSL-A).
Ce sont des maisons individuellesT4 en R+1 avec un garage ainsi que des jardins engazonnés.
Les prestations des logements locatifs sont identiques de celles des logements destinés à
l’accession : seules les surfaces changent, ainsi qu’un chauffage au gaz et non collectif.
Les cuisines sont séparées pour certains logements. Deux chambres sont en RDC et une à l’étage.
Nom de l’opération :
Le Réadet
Site/ Ville :
Saint Chely d’Apcher
Promoteur :
Millenium
Bailleur :
Lozère Habitations
Date de livraison :
2012
Nombre de logements et
financements :
4 logements locatifs sociaux
(PLS) / 3 location-accession
(PSL-A)
Mixité :
Oui, au sein d’un lotissement
privé
1. Typologie des logements
2. Coûts
3. Descriptif du produit
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Le Réadet » à Saint Chely d’Apcher
2
L’opération Le Réadet, livrée en 2012, a été produite dans le cadre du Plan de relance de 2009.
Le lotisseur-promoteur Millenium a acheté l’ensemble du terrain, et réalisé de nombreuses
maisons individuelles destinées à l’accession. Les 7 logements destinés à Lozère Habitations se
situent au sein de ce lotissement privé et font partie de la 1ère tranche livrée. Une deuxième
tranche est prévue avec 2 logements supplémentaires en VEFA.
Millenium a adapté des plans en amont avec le bailleur. En effet, il s’agissait pour le promoteur
de répondre aux standards des logements sociaux en termes d’équipement, de typologie…
Le bailleur n’était pas présent aux réunions de chantier mais a assuré des contrôles
intermédiaires. Il a participé à la définition du produit et au contrôle à la réception. Le suivi
après la livraison a été bien assuré par Millenium.
L’opération s’est bien déroulée, le bailleur est satisfait notamment des délais de construction
restreints et du produit qui correspond à ses attentes.
Les logements en PSL-A n’ont pas tous été commercialisés étant donné qu’ils se situent au
milieu d’un lotissement de maisons du même type en accession également, et que le bailleur
n’a pas les outils du promoteur pour assurer la commercialisation. Un logement en PSL-A a
donc été transformé a postériori en locatif social.
Les logements sociaux n’ont pas eu de difficultés à trouver preneur, car sur le territoire il y a
une forte demande pour ce type de logements neufs.
Concernant les voiries, elles sont aujourd’hui gérées par une ASL et ont vocation à être
rétrocédées à la commune. Malgré le retard pris dans la rétrocession, la collectivité en assume
déjà la gestion.
Le bailleur éprouve certaines difficultés à accéder à du foncier à coût maîtrisé, la Lozère
connaissant également une hausse des prix et les PLU locaux favorisant la rénovation des centre-
bourg au détriment des constructions neuves. Or, la réhabilitation de logements collectifs ne
répond pas à toutes les attentes.
Ainsi, même si la VEFA occupe une place secondaire dans le développement de Lozère
Habitations (seulement 2 opérations jusqu’alors) et de Millenium (Le Réadet est l’unique
VEFA), la production d’une nouvelle opération entre ces deux structures est envisagée.
4. Origine de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
8.
5. Déroulé de l’opération
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Allées de la Basse » à Perpignan
1
Nombre de pièces T1 T2 T3 T4 T5+ Nombre de logements - 13 39 23 - Surface moyenne (SH) - 49 m² 68 m² 78 m² -
Loyer moyen PLUS - 325 € 400 € 500 € - Loyer moyen PLAI - 289 € 360 € 435 € -
Coût global de l’opération : 9 225 074,84 € Coût/m² SU: 1 689,83 €
Financement de l’opération : Fonds propres bailleur 459 661,51 € 4,98 %
Prêts bâti CDC 4 757 058,00 € 51,57 %
Prêts foncier CDC 2 073 139,00 € 22,47 %
Autre prêt (collecteur 1%) 650 000,00 € 7,05 %
Subventions publiques : Etat, CR, CG 1 285 216,33 € 13,93 %
Le bâtiment, en R+6, comprend 75 logements répartis sur 4 entrées. L’opération est située non
loin de la gare de Perpignan. A chaque logement est dévolue une place de stationnement en
garage au RDC ou en extérieur, ainsi qu’un balcon ou une terrasse. Les revêtements de sol dans
les logements sont en carrelage.
L’immeuble a obtenu le label BBC.
Nom de l’opération :
Allées de la Basse
Site/ Ville :
Perpignan
Promoteur :
Ametis
Bailleur :
Roussillon Habitat
Date de livraison :
Avril 2016
Nombre de logements et
financements :
75 logements locatifs sociaux
- 56 PLUS/ 19 PLA-I
Mixité :
Non
1. Typologie des logements
2. Coûts
3. Descriptif du produit
Agde
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Allées de la Basse » à Perpignan
2
L’opération a été développée au sein du projet d’aménagement Canal Royal, sur d’anciens
terrains SNCF proches de la gare. Le lieu est attractif de par sa proximité avec le centre-ville et
avec les berges de la Basse qui ont été réaménagées. La ville n’ayant pas voulu acquérir ces
terrains pour des raisons financières, c’est GGL qui s’est positionné en tant qu’aménageur et a
fait appel à Ametis pour la promotion.
Les logements se situent donc au cœur d’un lotissement. Le terrain voisin accueille 34 logements
initialement prévus en PSL-A mais finalement transformés en PLS.
Le montage de l’opération a été relativement long, puisque la Région s’est désengagée du
financement. Le promoteur Ametis a porté le terrain le temps de remonter le financement.
D’autre part, le chantier a pris 6 mois de retard suite au déplacement nécessaire d’une
canalisation de gaz.
L’opération n’ayant été livrée qu’en avril 2016, le bailleur dispose donc de peu de visibilité sur
sa gestion.
La production en VEFA de cette opération est due en grande partie au prix du foncier, qui ne
permettait pas au bailleur d’accéder directement au terrain. La VEFA lui permet de poursuivre
son développement sur ce territoire, notamment sur des agglomérations en-deçà des objectifs
SRU comme celle de Perpignan.
Cependant, les avantages reconnus de la VEFA qui sont notamment la maîtrise des délais, n’ont
ici pas pu être respectés du fait d’aléas extérieurs.
4. Origine de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
8.
5. Déroulé de l’opération
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Le Bois des Pins » à Perpignan
1
Nombre de pièces T1 T2 T3 T4 T5+ Nombre de logements - - 9 9 - Surface moyenne approximative (SH)
- - 68 m² 73 m² -
Loyer moyen PLUS - - 347 € 406 € - Loyer moyen PLAI - - 314 € 356 € - Loyer moyen PLS 525 € 612 €
Coût global de l’opération : 2 046 070,36 € Coût/m² SU : NC
Financement de l’opération : Fonds propres bailleur 174 500,00 € 8,53 %
Prêts bâti CDC 1 104 920,72 € 54,00 %
Prêts foncier CDC 355 677,08 € 17,38 %
Subventions publiques : Etat, CR, CA, 1%
410 972,56 € 20,09 %
L’opération est située Porte d’Espagne, un quartier dans la périphérie Sud de Perpignan. Elle
consiste en 2 bâtiments R+2 accolés. Tous les logements sont des duplex (RDC + R+1 et R+1
+R+2). Des escaliers extérieurs permettent l’accès aux logements en R+1/+2. Les duplex RDC
ont accès à un jardin privatif, ceux au-dessus à une grande terrasse. Le bâtiment est
résidentialisé, avec des parkings aériens. Les logements ont vue sur le Canigou.
Nom de l’opération :
Le Bois des Pins
Site/ Ville :
Porte d’Espagne / Perpignan
Promoteur :
Immobilia Promotion
Bailleur :
OPH Perpignan Mediterrannée
Date de livraison :
Mai 2012
Nombre de logements et
financements :
18 logements locatifs sociaux
- 12 PLUS/ 4 PLAI / 2 PLS
Mixité :
Non
1. Typologie des logements
2. Coûts
3. Descriptif du produit
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Le Bois des Pins » à Perpignan
2
Immobilia Promotion, aménageur/lotisseur local, a acquis les terrains d’origine privée. Au sein
du lotissement du bois des Pins, Immobilia Promotion a produit 32 villas pour I3F et les 18
logements pour l’OPH Perpignan Méditerranée.
En effet, le promoteur avait déjà travaillé avec l’Office municipal sur une opération au sein du
même lotissement, « Jardins d’Espagne ». Le « Bois des Pins » devait initialement faire partie
de la même opération, mais sa réalisation avait été bloquée. L’opération a donc été réalisée
ultérieurement de façon indépendante.
Le chantier a commencé en février 2011 pour une durée de 15 mois. Le bailleur ne fait état
d’aucune difficulté particulière au cours du chantier. Un logement témoin a été mis à disposition.
Le bailleur considère l’opération comme réussie ; les prestations sont d’un bon niveau,
l’ensemble des logements est attribué et l’immeuble vit bien.
Les parties communes ont été réduites au maximum : seuls les parkings sont communs.
Chaque logement a une entrée indépendante.
La VEFA a permis de satisfaire l’obligation de 20% de la SHON dédiée au locatif social au sein
du nouveau lotissement. De plus, elle participe à la volonté de l’agglomération de développer
l’offre de logements sociaux au Sud de la Ville.
Pour le bailleur, qui produit la majorité de ses logements en VEFA, cette opération est une
réussite puisqu’il évoque de bonnes prestations, dans un environnement de qualité, pour un prix
maîtrisé.
4. Origine de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
8.
5. Déroulé de l’opération
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Les portes de la mer » à Cabestany
1
Nombre de pièces T1 T2 T3 T4 T5+ Nombre de logements - 19 54 24 3 Surface moyenne (SH) - 47,58 m² 68,05 m² 80,83 m² 88,36 m²
Loyer moyen PLUS hors charges - 318,73 € 442,60 € 501,65 € 506,25 € Loyer moyen PLAI hors charges - 261,18 € 379,30€ 443,17 € 447,58 €
Coût global de l’opération : 13 414 565,00 € Coût/m² SU : 1 866,52 €
Financement de l’opération : Fonds propres bailleur 1 341 456,00 € 10,00 %
Prêts bâti CDC 9 063 513,00 € 67,56 %
Prêts foncier CDC 1 489 664,50 € 11,10 %
Autres (prêts) 756 000,00 € 5,64%
Subventions publiques : CA, CD, CR, Etat, Surcharge foncière
763 931,50 € 5,69 %
L’opération est répartie dans deux bâtiments collectifs comptant respectivement 50 et 35 logements (une
entrée par immeuble) et 15 villas individuelles en bande. A des fins de mixité, l’opération comprend
également un commerce et une salle de quartier. Une loge gardien est présente, ainsi qu’un local à vélos.
Les logements sont chauffés par des radiateurs électriques. Chaque logement dispose d’un petit balcon
ou de terrasses pour les villas.
Nom de l’opération :
Les Portes de la Mer
Site/ Ville :
Cabestany
Promoteur :
Agir Promotion
Bailleur :
Trois Moulins Habitat
Date de livraison :
2016
Nombre de logements et
financements :
100 logements locatifs sociaux:
- 71 PLUS / 29 PLAI
Mixité :
Non. Opération 100% sociale
Particularités :
ZAC mixte (50% privé / 50%
locatif social)
1. Typologie des logements
2. Coûts
3. Descriptif du produit
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Les portes de la mer » à Cabestany
2
Le site, situé à proximité d’un quartier pavillonnaire, a été aménagé dans le cadre d’une ZAC de 200
logements. Au vu de la carence en logements locatifs sociaux de la ville et de sa volonté d’y remédier, 50%
des logements de la ZAC étaient destinés à devenir des logements locatifs sociaux.
Agir Promotion a acheté fin 2014 trois macro-lots au lotisseur et a vendu l’ensemble de sa production (les
2 bâtiments et 15 villas) à Trois Moulins Habitat. Les autres terrains du lotissement ont été dédiés à la
construction de maisons individuelles privées, qui se sont bien vendues.
Le bailleur a commencé à négocier le produit après dépôt du permis de construire. Les marges de
négociation n’ont donc porté que sur l’agencement intérieur des logements et la prestation technique.
Il s’agit ici d’une opération atypique pour Trois Moulins Habitat au vu de sa taille importante, et de
négociations tardives sur la nature des prestations. Le bailleur a dû suivre attentivement l’opération et
gérer les aléas du chantier, ce qu’il ne fait habituellement pas pour les acquisitions en VEFA.
Les 50 logements collectifs ont été réceptionnés avec 4 mois d’avance et le bâtiment de 35 logements
collectifs avec 2 mois d’avance. Les travaux ont duré au total 1 an et 1 mois malgré des difficultés avec
quelques entreprises (plomberie).
L’avance prise sur les travaux a nécessité une attribution plus rapide des logements par le bailleur.
Il s’agit d’une grosse opération pour le bailleur, qui a plutôt l’habitude de gérer des sites comptant une
cinquantaine de logements maximum. Cette taille permet néanmoins d’optimiser les coûts de gestion :
un gardien reste sur place en permanence.
Il s’agit de la 5ème opération acquise par 3MH à Agir Promotion. Si, à force d’expérience, le promoteur
adapte toujours plus l’opération et les matériaux aux besoins des bailleurs sociaux, reste le problème du
nombre importants des désordres rencontrés après livraison, et de la réactivité de l’intervention des
entreprises, engendrant forcément un mécontentement de la clientèle.
Il s’agit de la cinquième opération acquise par Trois Moulins Habitat à Agir Promotion, et la qualité des
constructions et équipements s’améliore au fur et à mesure de leur expérience commune avec une
meilleure prise en compte des besoins du bailleur : présence d’une loge pour un gardien par exemple.
Cette opération a permis à Trois Moulin Habitat de poursuivre sa stratégie d’implantation dans les
Pyrénées-Orientales avec une opération d’une taille importante ayant un impact positif sur leurs
équilibres de gestion.
4. Origine de l’opération
5. Déroulé de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
8.
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Le Verger » à Ille sur Têt
1
Nombre de pièces T1 T2 T3 T4 T5+ Nombre de logements - 4 20 24 - Surface moyenne (SH) - 44,25 m² 64,36 m² 81,15 m² -
Loyer moyen PLUS - 252 € 366 € 450 € - Loyer moyen PLAI - 223 € 312 € 404 € -
Coût global de l’opération : 5 790 421,85 € Coût/m² SU: 1 608,72 €
Financement de l’opération : Fonds propres bailleur 330 000,00 € 5,70 %
Prêts bâti CDC 3 328 467,98 € 57,48 %
Prêts foncier CDC 976 090,45 € 16,86 %
Autres prêts + capitalisation intérêts préfinancement
245 893,82 € 4,25 %
Subventions publiques : Etat, CR, CG, 909 969,60 € 15,72 %
L’opération est constituée d’un immeuble collectif R+4, avec des parkings en rez-de-chaussée
et en extérieur. Les logements sont desservis par 3 cages d’escaliers équipées d’ascenseurs.
Une partie des logements donne sur rue, l’autre sur les espaces verts de la résidence et une voie
de chemin de fer longeant le terrain. Les prestations sont de qualité, avec notamment de la
faïence sur toute la hauteur dans les parties communes et de la toile de verre, ou des meubles
vasques dans les pièces d’eau des logements.
Les logements sont plutôt grands, dotés de balcons entre 6 et 10 m².
La résidence respecte la RT 2005 (label BBC).
Nom de l’opération :
Résidence le Verger
Site/ Ville :
Ille sur Têt
Promoteur :
Proméo / M3G Immo
Bailleur :
Office des Pyrénées Orientales
Date de livraison :
2013
Nombre de logements et
financements :
48 logements locatifs sociaux
- 36 PLUS/ 12 PLA-I
Mixité :
Non
1. Typologie des logements
2. Coûts
3. Descriptif du produit
Espacité – DREAL Occitanie janv. – nov. 2016 Etude : Analyse de la production de logements sociaux en VEFA Monographie de l’opération « Le Verger » à Ille sur Têt
2
Le terrain est situé à l’entrée d’une petite ville attractive bien que la population bénéficie de
revenus modestes. Proméo, promoteur et aménageur, l’a acheté auprès d’une ancienne
exploitation agricole. Bien que la ville n’ait pas imposé une opération 100% logements sociaux,
le promoteur a confié la réalisation de l’opération à sa filiale M3G Immo qui est spécialisée dans
la production de logements locatifs sociaux. M3G Immo est allé voir l’Office départemental pour
lui proposer cette opération.
L’opération contribue donc au renouvellement du parc de la ville, qui comprend très peu de
constructions neuves.
Le bailleur et le promoteur ont travaillé conjointement à la définition du produit, notamment
pour le choix des matériaux. Un appartement témoin a permis au bailleur de préciser ses
attentes.
Proméo ayant des accords avec la fédération du bâtiment, le chantier est réalisé par des
entreprises locales fidélisées. L’impératif d’une durée de chantier n’excédant pas 12 mois a été
respecté. Le chantier s’est en effet bien déroulé et aucune réserve n’a été émise à la livraison.
La vocation de cette résidence est de garder de jeunes couples sur la commune, étant l’une des
rares résidences neuves.
Aucun problème particulier de gestion n’a été remonté, si ce n’est la nécessité de nettoyer le
carrelage des halls d’entrée suite à des dégradations.
La VEFA a ici permis de surmonter les difficultés rencontrées par le bailleur pour accéder à des
terrains publics, situés en parfaite adéquation avec les besoins locatifs et les équipements
attendus par les locataires. Pour le bailleur, elle contribue également à augmenter ses capacités
de production, et de réaliser des opérations plus rapidement qu’en maîtrise d’ouvrage interne.
L’office Public de l’Habitat des Pyrénées-Orientales qui réalise moins de 30 % de sa production
en VEFA est pleinement satisfait des promoteurs soucieux de valoriser l’emploi local.
4. Origine de l’opération
6. Gestion
7. L’apport de la VEFA dans cette opération
8.
5. Déroulé de l’opération