Desde

1967. Educa, Apoya y Divierte

SUPLEMENTO ESTUDIANTIL

TEXTO OFICIAL DE EDUCACIÓN DE BOLIVIA Resolución Ministerial No. 2906 • Primer Premio Alasita 1988-1992

• Grado Honor Cívico Pedro Domingo Murillo

Honorable Alcaldía Municipal de La Paz 1994

• Mérito a la Difusión de la Cultura BolivianaAsociación de Periodistas de La Paz 1994

• Premio Nacional Periodismo Científico Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 1996 • Condecoración Medalla al Mérito Grado Comendador

Ministerio de Educación No. 752/2008 • Tea de la Libertad al Mérito Oficialía Mayor de Culturas H. Alcaldía de La Paz 2014

* El hombre, enemigo Nº 1 de nuestro hábitat * Las estaciones en el Hemisferio Sur

* Unidad Educativa Santa María Mazzarello * Llegó el invierno y mucho más…

En este número:

Año Nuevo Andino-Amazónico 5524

Solsticio de Invierno

Todos los domingos

visita el estand de Goyi en

El Prado

AÑO 49. No. 16 - La Paz - Bolivia jueves 9 de junio de 2016

Creador de GOYI: F. Jaime Sanjinés Vidal

Reclame GRATIS

JUEVES 9 de junio de 2016

esquina

Y PÁGINA 8-11

Y PÁGINA6-7

LA HISTORIETA BUSCA REVALIDARSE COMO OBRA DE ARTE, COMO

LIBRO Y MEDIO DE COMUNICACIÓN, EXPRESIÓN, Y GENERA UN

ESPACIO DE COMPROMISO SOCIAL.

Viñetas: Llega la

fiesta del comic

Un paraíso natural destinado al arte

en medio de la selva de Cemento

Sorojchi Tambo, ubicada en la zona

Sur, en Obrajes, antiguamente lugar

de tambos y caballos. La cabaña

es como un refugio, un lugar

secreto que despierta la belleza, la

imaginación y la creatividad.

Gon

zalo

Jalla

si

Y PÁGINA 15

Y PÁGINAS 4-5

SEMBLANZA A

LA NATACIÓN

DE UN GRANDE

DESTACAN OBRA

PICTÓRICA DEL ARTISTA

MIRO COCA LORA

Alcaldía paceña destinó Bs 756.000 para viáticos y pasajes de funcionarios ediles

Centro canadiense apoyará a Bolivia en inventario de aguas subterráneas

SOCIEDAD 7

POLÍTICA 14

10 años de Nacionalización

Carlo

s Bar

rios

García Linera pronostica nueva derrota chilena en La Haya

EL VICEPRESIDENTE HIZO NOTAR CONTRADICCIONES DE LA MONEDA

Circulación nacional • Año 8 • N° 2.691 • 5 cuerpos • 76 páginas • Bs 2

JUEVES 9 DE JUNIO DE 2016

P E R I Ó D I C O D E L E S T A D O P L U R I N A C I O N A L D E B O L I V I A

Tras exitosa cirugía, Evo firmó tres decretos

EASBA producirá 144.000 qq de azúcar

24 ÚLTIMAS

11 ECONOMÍA

La empresa hizo esa inversión en tres años y medio. Además realizó la compra de maquinaria.

25 ÚLTIMAS

Colquiri invierte $us 41 MM en exploración y obras civiles

www.cambio.bo/periodicocambio.bo @cambio_bo

Contradicciones Cuestionó que autoridades chilenas antes desconocieron la competencia de la CIJ y anunciaron su salida del Pacto de Bogotá.

“Chambonada” jurídica Afirmó que Chile hace un papelón inter-nacional y que la demanda por el Silala es un “despropósito diplomático”.

POLÍTICA 13

ó

ó

E

CON

OM

ÍA FORO ’ Bolivia participa en Londres como el país con mejor modelo económico de América Latina10

Fejuve pide a personas con discapacidad que vayan al diálogo

SOCIEDAD7

10 años de Nacionalización

AFP

Brasil aplasta

7-1 a HaitíCAMBIO DEPORTIVO 3

Llega la primera goleada en la Copa América Centenario

jueves 9 de junio de 20162 www.cambio.bo/periodicocambio.bo@cambio_boOPINIÓN

General de la ONU. “Cristina al menos no era hipócrita” disparó el veterano dirigente adeco, conocido por sus exabruptos dentro y fuera de las redes sociales.

Pero para Almagro el golpe es aún ma-yor por un factor adicional: jugó su repu-tación en el mundo del derecho pidiendo la activación de la Carta Democrática en 132 páginas repletas de errores estadís-ticos, con una sola consultora de fuente (Datanálisis), citas de Twitter como respal-do y el llamado a expresidentes abierta-mente parciales en el tema de Venezue-la (José María Aznar, Tuto Quiroga, Felipe González, entre otros).

Tal fue el descalabro presentado, que al uruguayo le soltó la mano hasta la pro-pia Malcorra. En los pasillos de la diplo-macia latinoamericana algunos alegan que tras el desafío velado de la canci-ller argentina a Almagro se esconde una posible salida a su improbable elección como secretaria general de la ONU, don-

Sólo aquí en el Beni, el Gobierno inver-tirá más de tres mil millones de dólares hasta 2020 en diversos sectores, informó el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, durante una visita a esta región.

Aseguró Quintana que “nunca antes se había hecho tanto para que un departa-mento sea integrado al Estado Plurinacio-nal en el menor tiempo posible”.

El titular participó en Riberalta en la firma de un convenio entre la alcaldía y la Agencia para el Desarrollo de las Macrore-giones y Zonas Fronterizas (Ademaf) para la ejecución de obras viales en ese municipio.

En virtud del acuerdo se pondrá en fun-cionamiento una planta con capacidad para producir 320 toneladas diarias de as-falto, adquirida en Alemania a un costo de siete millones de dólares.

Esto permitirá arreglar numerosas calles y avenidas de Riberalta y además ofrecer servicios de materiales pétreos, no sólo para obras viales, sino también ci-viles, explicó a Prensa Latina el arquitec-to José Lambertin, director social para las zonas amazónicas.

Afirmó Lambertin que estos proyectos de desarrollo urbano permitirán mejorar

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, había planifica-do otro escenario. No contaba

entre las posibilidades que el Conse-jo Permanente lo desautorizara en su campaña -ya pública, esquiva de la diplomacia y también de la equidis-tancia- contra el Gobierno de Madu-ro. Pero aquello pasó y la mediación entre Gobierno y oposición planifica-da por Unasur bajo la presencia de los expresidentes José Luis Rodríguez Za-patero (España), Martín Torrijos (Pa-namá) y Leonel Fernández (República Dominicana) fue refrendada por la organización con sede en Washing-ton, que pasó de intentar confrontar con el organismo nacido en 2008 a “ir al pie” del mismo.

El uruguayo ex Frente Amplio no fue el único que quedó ‘offside’: también le sucedió lo propio al pre-sidente de la Asamblea Nacional ve-nezolana, Henry Ramos Allup, quien, desencantado con la posición argen-tina, le dedicó una serie de mensajes al presidente Mauricio Macri, acusán-dolo de abandonar la “preocupación” por Venezuela en base a los objetivos de Malcorra en torno a la Secretaría

Un evento importante se viene de cara a lo que serán las refor-mas a la justicia boliviana. El

Gobierno ha venido impulsando pro-puestas y planteamientos para cam-biar la justicia, con la finalidad de que ésta cambie de rostro y pueda respon-der a las necesidades de la población.

La amazonia boliviana aspira hoy a transformarse de una de las regio-nes más atrasadas del país, en la de mayor desarrollo del siglo XXI, en virtud de un plan del Estado que ya comienza a hacerse realidad.

Un recorrido por Riberalta permi-te constatar las obras que aquí se eje-cutan en materia de salud, educación, proyectos productivos, vías de comuni-cación y otras infraestructuras.

La región amazónica boliviana abarca a los departamentos de Beni y Pando en su totalidad, así como a va-rias provincias de La Paz, Cochabam-ba y Santa Cruz.

El microclima de Almagro

La amazonia boliviana vive una transformación

Almagro jugó su reputación en el mundo del derecho pidiendo la activación de la Carta Democrática.

de necesita de los votos de los paí-ses emergentes, desdeñados por el nuevo Palacio de San Martín.

Resumiendo: ¿La trampa a Alma-gro fue tendida por una Malcorra que se mostró favorable a la Carta Democrática primero y luego puso el freno de mano, buscando lugar en Washington en caso que fracase su carrera a la ONU?, ¿o bien Alma-gro quedó solo producto de un “mi-croclima” que le creó la oposición venezolana, endulzando su oído en los fríos salones norteamericanos? Ambas parecen ser interpretaciones posibles, que solo podrán ser refren-dadas a la luz de los acontecimien-tos de los próximos meses -ya que “la única verdad es la realidad”.

Mientras tanto, Venezuela cuenta con un breve respiro diplomático in-ternacional en medio de la convulsión económica y social. Unasur, que fuera clave en la desactivación de los intentos destituyentes en Bolivia (2008), Ecuador (2010) y la propia Venezuela (2014), tiene mucho que ver en este nuevo proceso de diálogo que se abre en el país boliva-riano. ¿Intentará Almagro igualmente avanzar en su intento de implementa-ción de la Carta Democrática el 13 y 14 de junio próximo? ¿Cómo responderán los países de América Latina frente a la derrota parcial del uruguayo?

la calidad de vida de los habitantes del departamento.

“La región amazónica tiene unas potencialidades inmensas, pero las infraestructuras no están acordes con los requerimientos de nuestra gente”, dijo.

Para el ministro de la Presiden-cia, “lo que necesita el país son ciu-dades del siglo XXI con carreteras del siglo XXI”.

En materia de infraestructuras, una de las mayores obras que se eje-cutan en la región es la carretera que unirá a Riberalta con Rurrena-baque, la cual tendrá una extensión de 508 kilómetros y una inversión de 600 millones de dólares.

Anteriormente, se había construi-do la vía entre esta urbe y la ciudad de Guayaramerín, que tiene 84 kiló-metros de longitud y su costo fue de 56 millones de dólares.

La región ha cambiado tremen-damente durante los 10 años del Go-bierno del presidente Evo Morales, afirmó a esta agencia el alcalde de Riberalta, Omar Núñez Vela.

FECHAShistóricas

JUNIO

9

Batalla del Gran Parapiti

Falleció Charles Dickens

Uruguay se convierte en el primer campeón olímpico

(TUHISTORY.COM)

Uruguay se convierte en el primer país latinoamericano que gana la Medalla de Oro en Fútbol al consagrarse ganador en los Juegos Olímpicos de París en 1924. El torneo es disputado por 16 naciones. Uruguay debuta con una memorable goleada al equipo yugoslavo por 7 a 0. Vuelve a golear, esta vez a Francia por 5 a 1 y elimina a Holanda en un duro partido que finaliza 2 a 1 a favor de los orientales.

En 1800 se realiza la batalla del Gran Parapiti. Para aplastar los frecuentes ataques Chiriguano, las tropas cruceñas se dividen en tres batallones. La comandada por el coronel Seoane, inicia su campaña en los alrededores de Saipurú, donde es sorprendido por un grupo de Chiriguano que le producen algunas bajas.

Charles Dickens fue un novelista, periodista y uno de los escritores más conocidos de la literatura universal. En su extensa obra, combinó con maestría narración, humor, sentimiento trágico e ironía con una ácida crítica social y una aguda descripción de gentes y lugares, tanto reales como imaginarios. Nació el 7 de febrero de 1812 y falleció el 9 de junio de 1870.

(TUHISTORY.COM)

OEA, UNASUR Y VENEZUELA

OBRAS EJECUTADAS

Juan Manuel Karg

Carmen Esquivel Sarría

FECHAS HISTÓRICAS ROBERTO SANTOS ESCÓBAR

jueves 9 de junio de 2016 3www.cambio.bo/periodicocambio.bo @cambio_bo EDITORIAL

EDITORIAL MEDIDAS

Extender el brazo a la vida

La donación de sangre en Bolivia no es muy frecuente y según los registros solamente se recibe la mitad de las requeridas porque de acuerdo con los datos oficiales, en lo que va de la gestión 2016 se re-gistran 282 por día en todo el país y la necesidad es de 569 donaciones diarias, siendo los departamentos con mayor demanda Santa Cruz,

La Paz y Cochabamba, según se informó ayer en ocasión de recordarse el Día Mundial y Nacional del Donante de Sangre.

Esta situación se debe también a que existen muchos mitos alrededor de la donación de sangre que es una actividad altruista muy importante para la sociedad porque nadie está exento de necesitar transfusiones.

Uno de los mitos es que quienes tie-nen tatuajes o perforaciones en el cuer-po no pueden hacerlo porque si pasó más de un año de habérselos realizado pueden donar sin problema. Tampoco es necesario estar en ayuno para donar ni existe el peligro de contagiarse de VIH u otra enfermedad porque el ma-terial que se emplea es de un solo uso y totalmente estéril.

Otro de los grandes mitos es que do-nar sangre engorda, adelgaza o debili-ta porque no afecta el peso corporal. A quien participa en la donación se le ex-trae una cantidad alrededor de 450-480 ml de sangre, que no provoca ningún tipo de cambio en el cuerpo humano.

Los departamentos en los que se registran mayores cantidades de donación vo-luntaria de sangre son Beni, Santa Cruz y Tarija, siendo requisitos tener entre 18 y 60 años de edad, no estar embarazada, no haberse realizado un tatuaje o piercing (reciente), no estar ingiriendo medicación alguna y sobre todo “ser solidario y estar comprometido con salvar vidas”.

Lo más importante es tener el deseo de ayudar a otras personas que puedan necesitar sangre por cualquier situación imprevista como una enfermedad o un accidente, por lo que desde este medio de comunicación hacemos un llamado a todos nuestros lectores a extenderle el brazo a la vida y donar sangre.

En lo que va de la gestión 2016

se registran 282 donaciones de

sangre por día en todo el país y la

necesidad es de 569 donaciones diarias.

Amenazas de Obama contra Maduro

Cuanto más se acerca Barack Husseín Obama a la culmina-

ción de su estadía en la Casa Blan-ca, mayor es la amenaza que repre-senta para la República Bolivariana de Venezuela y para el Presiden-te Nicolás Maduro, quien corre el riesgo de ser un mártir a manos del genocida imperial, el que no se conforma con derrocarlo, sino que aspira liquidarlo físicamente, tal y como hizo con el Comandante Hugo Chávez, a quien asesinaron los secuaces imperiales con apo-yo de la nanotecnología, certeza de este crimen que tenemos y que será demostrado, para que la justi-cia de nuestros pueblos persiga al asesino de tantos inocentes en el Oriente Medio y del mundo, el úni-co capaz de superar a Adolf Hitler, en sus atrocidades genocidas.

Es muy difícil aceptar estas ver-dades tan crudas y quedarse de bra-zos cruzados. Éstas han de servir para que nuestros pueblos del nue-vo mundo emancipado, multicén-trico y pluripolar, tomen medidas que protejan a nuestros pueblos y nos garanticen seguir viviendo en paz, aspiración única que estamos dispuestos a defender, aún a costa de nuestras vidas, pero jamás per-mitir que vuelvan las viejas formas del capitalismo que preservan el poder omnímodo del imperio es-tadounidense y de sus parasitarias burguesías criollas, empeño en el que el Presidente Nicolás Maduro ha sido un empecinado defensor, a pesar de las amenazas imperiales.

Ahora bien, el endorracista presi-dente estadounidense se ha valido de una ofensiva mediática de cam-paña que ablande y permita doblar el brazo de los gobiernos a los que ha acostumbrado a quitarles todas sus riquezas y someterlos a sus de-signios o, de lo contrario, les cae la fuerza bélica genocida, que implica el magnicidio de los jefes de Estado y de gobierno, tal y como han hecho durante todo el siglo XX y XXI.

Un ejemplo elocuente, es el asesi-nato de Salvador Allende y el asesi-nato en masa de todos los chilenos de buena voluntad y revoluciona-rios, con sus purgas que al día de hoy, han dado sus frutos, con una presidenta servil de los intereses imperiales, que ayudó a conspirar para derrocar al Comandante Hugo Chávez y ahora, contra Nicolás Ma-duro, apoyada en una fuerza preto-riana creada a imagen y semejanza del genocida Augusto Pinochet.

LUIS PINO

La Paz - Boliviawww.cambio.boperiodico@cambio.bo

Periódico del Estado Plurinacional de BoliviaFundado el 22 de enero de 2009Depósito legal 4-3-8-09 P.O.Calle Potosí esquina Ayacucho NO 1220Zona central, La PazTelfs.: 2902597 - 2902266 - 2902299 - 2902587

DIRECTORA

Carmen Miranda Castillodirector@cambio.bo

EDITOR GENERALOscar Alarcón Ticonaeditor@cambio.bo

JEFE DE REDACCIÓNErnesto Calizaya Floresredacción@cambio.bo

EDITORES

Agenda Presidencial: Clayton BenavidesPolítica: Juan Cori CharcaEconomía: Franz Acarapi SullcaCultura: Jackeline Rojas HerediaSeguridad: Luis CruzDeportes: Gustavo Cortez CallaFotografía: Gonzalo JallasiDiscurso Presidencial: Patricia SaraviaCorrección: Juan Carlos FloresIlustraciones: Máximo Choque Jurado

JEFE DE DISEÑO: Juan Carlos Capriles Helguero

JEFA ADMINISTRATIVAKarina Saravia

JEFE COMERCIALAna María Soria MachicadoCel. 767 44473 - Int. 117

EJECUTIVA VENTAS PUBLICIDADMireya Plantarosa TercerosCel. 796 34366 - Int. 117

Mario ValdiviaCel. 706 59720 - Int. 118

Clotilde Echeverría B.Cel. 701 82045 - Int. 118

Interno de publicidad Interno Fax: 120

SUSCRIPCIONESAllyson OrtegaCel. 77743303 - Int. 118suscripcionescambio@gmail.com

ENCARGADO AGENTES INTERIOR Marco Antonio Alanoca CondoriCel. 70671564 • Santa Cruz 68774338• Cochabamba 44500882• Oruro 72469419• Sucre 72859108• Cobija 71114012• Trinidad 70272865• Tarija 68680199• Potosí 67932070

jueves 9 de junio de 20164 www.cambio.bo/periodicocambio.bo@cambio_bo

Culturas ó La Federación Departamental de Bandas de Música Folklórica de La Paz posesionó ayer a su

nueva directiva.

G. M. C. / CAMBIO

Y La convocatoria para el Premio Eduardo Abaroa se lanzará el próximo jueves 16, informó el Ministerio de Culturas. Una de las novedades, en cuanto a nuevas especialidades, será la incorporación de la historieta en la categoría de Artes Visuales Digitales.

Premio Abaroa incorpora a la Historieta

“Como se sabe, en la versión anterior hemos tenido observa-ciones y también solicitudes de bastantes géneros para ser incor-

porados, (por lo que) hemos am-pliado la convocatoria, tendremos más categorías y nuevas especia-lidades. Daremos una sorpresa”, adelantó recientemente el minis-tro de Culturas, Marko Machicao.

Una de las nuevas especialida-des que se incluirá en el certamen será la de Historieta, de la cual se dará mayor información mañana en una charla en la Casa de la Cul-tura, a las 11.00, en ocasión del festival Viñetas con Altura.

La jefa de la Unidad Ejecuto-ra del Premio Eduardo Abaroa, Marianela España, aseguró que

se tomó en cuenta a ese arte por un pedido del mismo sector.

“En la charla vamos a pre-sentar esta especialidad, dando a conocer sus bases específicas, requisitos e información de los otros premios, además de res-ponder a las primeras dudas que puedan surgir dentro del sector con respecto a la forma de postularse y otros detalles”, informó Miguel Rivera, del equipo del galardón. Para este lanzamiento se cuenta con el apoyo de Viñetas con Altura y el Centro del Comic (C+C).

Junior Patzi, secretario de Relaciones Públicas de esa fede-ración, aseguró que en La Paz hay más de 35 danzas que se interpretan cada vez menos, ya que en las diferentes festivida-des folklórico-devocionales del departamento se recurre a las más representativas.

Miembros de la directiva de la Federación de Bandas de Música Folklórica de La Paz, durante la posesión.

PROMOCIÓN DE LA PAZ El primer Festival de Bandas

Folklóricas de La Paz se realizó el año pasado en la avenida Juan Pablo II, de El Alto, y convocó a 4.800 músicos, según Acero.

Este año, el propósito es so-brepasar los 6.000 intérpretes, quienes serán ennumerados.

Min

ister

io d

e Cu

ltura

s

Festival de Bandas Folklóricas de La Paz rescatará danzas olvidadas El segundo festival de instrumentos de bronce se realizará a mediados de julio y dejará de lado a danzas populares como la morenada, caporales, tinku y kullawada, entre otras. La actividad prevé convocar a 6.000 músicos.

ó EL ENCUENTRO TUVO SU PRIMERA VERSIÓN EL AÑO PASADO, EN EL ALTO

Cachuiri, pacochis, mullu, ollantay, arribeños, abajeños y el inti wasi, entre otras, se-rán algunas de las danzas que se interpretarán en el festival, que se prevé tendrá lugar en la plaza Mayor de San Francis-co y que durará cinco horas, de 14.00 a 19.00.

“Ya no interpretaremos mo-renadas, caporales, tinkus o ku-llawadas, sino las danzas que se están perdiendo”, informó Vale-rio Acero, presidente de la Fede-ración Departamental de Ban-das de Música Folklórica de La Paz (Fedebamfolk).

“Por ejemplo, antes el muku-lulu se bailaba bastante. Esas danzas son las que hay que res-catar y también para que las conozcan las nuevas generacio-nes”, dijo Acero ayer, en ocasión de la posesión del directorio de esa instancia para las gestiones 2016-2018.

GIANNINA MACHICADO / CAMBIO

Y La Federación de Bandas de Música Folklórica de La Paz organiza el segundo festival de instrumentos de bronce, que buscará rescatar las danzas olvidadas. La actividad, a realizarse a mediados de julio, prevé reunir a 6.000 músicos.

Datos adicionales

ó La Fedebamfolk se fundó el 18 de junio de 2011 y recientemente realizó un congreso, en el cual se eligió a su nueva directiva.

ó Una de las próximas activi-dades de esa federación se realizará el 21 de septiembre: el concurso de bandas juve-niles Bronces de los Andes.

ó La Fedebamfolk se reunirá hoy para definir el nombre del festival.

Asimismo, aseguró que “en La Paz es donde más se genera folklore. En La Paz se tiene el 80 por ciento de las festividades y distintas entradas. En La Paz es donde más se baila”.

Pidió que esos datos sean co-rroborados por investigadores especialistas en el tema, ya que

“si Oruro es la capital folklórica de Bolivia, La Paz debería ser la capital folklórica del mundo”. En ese sentido, solicitó a las autori-dades trabajar en ello.

Por su parte, el director de Promoción Cultural del Minis-terio de Culturas, Max Egui-var, expresó que la presencia del folklore para el turismo es fundamental, ya que hace que mucha gente del exterior se fije en Bolivia.

La Fedebamfolk cuenta ac-tualmente con 217 asociacio-nes del departamento. Entre las bandas paceñas más reconoci-das están Murillo, Explosión, Conexión, Huracán, Espectacu-lar Mayas e Intocables.

Obras en exposición del festival Viñetas con Altura, que se realiza actualmente.

Carlo

s Bar

rios

jueves 9 de junio de 2016 5www.cambio.bo/periodicocambio.bo @cambio_bo CULTURAS

Orquesta Sinfónica presenta Caprichos

José Bedoya (izq.) recibe algunas recomendaciones de Cergio Prudencio.

Afiche del próximo concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Escena de la obra de Teatro Trono ¡Arriba, bien arriba El Alto!

Orq

uest

a Si

nfón

ica

Yout

ube.

Gon

zalo

Jalla

si

de agosto, el museo cumple 50 años. El Director dijo que esa fe-cha se abrirán las salas perma-nentes que se cerraron por casi tres años (inicialmente se pensó que serían nueve meses, pero la restauración se extendió) y en octubre se inaugurará la Bienal Internacional (Siart)

Asimismo, Bedoya tiene pro-yectos que espera concretar.

José Bedoya es director del Museo Nacional de ArteEl reconocido curador de arte y gestor cultural, que hasta ayer fue director interino del museo, fue elegido por una comisión de artistas.

ó LA POSESIÓN SE REALIZÓ AYER EN EL MISMO MUSEO

Cuatro personas de larga tra-yectoria artística y externas a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FCBCB) fue-ron las encargadas de evaluar los méritos de quienes se postu-laron a la dirección del Museo Nacional de Arte.

José Bedoya, quien hasta ayer fue director interino del museo, se destacó por su pro-puesta, además de su experien-cia y hoja de vida, razones por las que fue elegido director del museo y ayer fue posesionado por Cergio Prudencio, presiden-te de la FCBCB.

Prudencio destacó que los cuatro artistas que integraron la comisión, entre ellos Mar-garita Vila, evaluaron la docu-mentación presentada de acuer-do a convocatoria sin tener conocimiento de la identidad del postulante.

Bedoya, que obtuvo el punta-je más alto, visiblemente emo-cionado comentó ayer que tra-bajó mucho para que algo así se pueda dar. Dijo que a partir de la fecha existe mucho por ha-cer, más cuando este año, el 10

JACKELINE ROJAS HEREDIA / CAMBIO

Y El Museo Nacional de Arte tiene a José Bedoya como director oficial a partir de la fecha. Bedoya ganó el proceso de elección que contó con una comisión externa a la Fundación Cultural del Banco Central, que evaluó a los postulantes.

JRH / CAMBIO

Y La Orquesta Sinfónica Nacional presentará Caprichos, nombre de la obra del compositor Chaikovski, en el concierto de temporada que dará bajo la dirección de Weimar Arancibia. El programa musical incluye otras interpretaciones.

JRH / CAMBIO

Y El elenco de Teatro Trono presentará el viernes 10 de junio la obra ¡Arriba, bien arriba El Alto!, en la Escuela Contemporánea de Música, zona Calacoto, sobre la calle Jaime Mendoza, a las 19.00.

Teatro Trono presenta ¡Arriba, bien arriba El Alto!

Luego de una exitosa gira por Argentina, Teatro Trono regresa al país y presenta la obra ¡Arri-ba, bien arriba el Alto! La puesta en escena será este viernes a las 19.00 en la Escuela Contempo-ránea de Música.

Sobre la obra, el argentino Jorge Pages, que acompañó al

elenco en la gira, narró lo si-guiente: “Se encienden las luces y el estruendo de una batuca-da andina moviliza al público y lo coloca en trance para lo que vendrá a continuación: un co-llage vertiginoso de escenas que se irán amalgamando para hil-vanar un relato dentro de otro relato, como en un juego de muñecas rusas; una historia de amor que opera casi como excu-sa para contar la verdadera his-toria, la de El Alto”, dijo.

La obra narra la llegada de una pareja a la ciudad y junto con ellos todas las vivencias, luchas y penurias por mejorar la vida. Pages sigue su relato

Entre el 15 y 16 de junio, la orquesta llevará adelante el concierto Caprichos, bajo la ba-tuta del director invitado Wei-mar Arancibia, en el Centro Sinfónico Nacional.

Arancibia, quien retornó al país luego de completar su maestría y doctorado en direc-ción orquestal en la Universi-dad de Michigan (EEUU), eligió un repertorio lleno de con-trastes que está seguro será el agrado de los asistentes.

“Abrimos con el Capricho italiano, de Chaikovski, una obra que se interpreta con una

orquesta grande, romántica y divertida. El contraste llega con la Sinfonía 5, de Schubert, que está integrada por una orquesta de cámara de pocos músicos. La obra es pequeña y transparente. El final del con-cierto es lo mejor, es la obra Pájaro de Fuego, de Ígor Stra-vinski, una obra maravillosa del siglo XX”, manifestó.

Arancibia dijo que los músi-cos de la orquesta se han esfor-zado para perfeccionar el re-pertorio y compartió su afecto y apoyo incondicional a la Or-questa Sinfónica Nacional, pa-trimonio de Bolivia.

El director de la sinfónica, Christian Asturizaga, aclaró que la orquesta actualmente está en período de crecimien-to y proyección.

Los salarios de los integran-tes se han cubierto y se ha con-tratado a músicos nacionales de amplios conocimientos y directores del país que desta-can fuera de las fronteras.

Aniversarioó El museo cumplirá 50 años el

10 de agosto, para lo cual se organizan varias actividades, como abrir las salas al público y organizar dos noches para las visitas: una de apertura y otra por la ausencia en la Noche de Museos.

ó CONCIERTO DE TEMPORADA

“...muchas historias: la que se deja ver en la superficie, pero también la que corre por de-bajo de su piel llagada; la muy heroica de la revuelta, pero también la de los pequeños he-roísmos cotidianos para asegu-rar la subsistencia...”.

Y añade: “Cada cuadro es una composición, cada escena está trabajada al máximo. Los jóve-nes actores se mueven como ve-teranos de las tablas. Un grupo se encarga de hipnotizar al pú-blico desde uno de los escena-rios, el resto se escabulle para llegar rápidamente al de en-frente”. La obra es un homenaje a los héroes alteños.

jueves 9 de junio de 20166 www.cambio.bo/periodicocambio.bo@cambio_bo

La producción de la planta textilera se adecuará a la demanda existente.

Carmiña Llorenti, subprocuradora.

Jorg

e M

aman

i

Proc

urad

uría

“Hemos llegado a un lími-te que no se puede hacer más, entonces ahora la propuesta es que Enatex se convierta en una empresa que cambie su sistema de trabajo, solamente utilice las partes técnicas alta-mente competitivas y produc-tivas y ya no se produzca como antes (...) Ahora hay que produ-cir en función de la demanda”.

Anunció que se hará una au-ditoría interna a Enatex y se constituirán dos comisiones:

una social, para ayudar a los que recibieron sus cartas de re-tiro en el acceso a una vivienda social o a créditos para llevar adelante emprendimientos fa-miliares, y a las embarazadas en alguna actividad laboral.

En tanto, la comisión jurí-dica redactará un decreto que establezca que “las causales del cierre de Enatex no puedan ser utilizadas por otras empresas privadas como argumento para proceder a despidos”.

Centro de Servicios Textiles funcionará con 200 personasLa nueva textilera tendrá que funcionar de una manera más reducida, entre técnicos y operarios. Los exempleados recibirán apoyo en acceso a la vivienda social y créditos.

ó SE INFORMÓ QUE 759 EXTRABAJADORES DE ENATEX YA COBRARON SU FINIQUITO

El vicepresidente Álvaro Gar-cía Linera explicó ayer en con-ferencia de prensa que se debe aplicar otro tipo de sistema de trabajo, de acuerdo con la lógica del comercio y de la producción mundial, “tener unas empresas que con o sin el mercado igual producen, ya no funciona en ninguna parte del mundo”.

En ese contexto, el viceminis-tro de la Micro y Pequeña Em-presa, Martín Bazurco, informó que las nuevas incorporaciones para el centro se realizarán de acuerdo con la lista de los extra-bajadores que ya cobraron su fi-niquito y mediante un concurso abierto, desmintiendo posibles recontrataciones.

García Linera afirmó que el caso Enatex fue explicado am-pliamente a los dirigentes de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), liderados por la Central Obrera Boliviana (COB), en la reunión efectuada el martes en Palacio de Gobierno.

Admitió que el Gobierno intentó infructuosamente ha-cer revivir una empresa pri-vada fracasada, pero el nue-vo centro textil funcionará a partir de la demanda.

“Ametex (de Marcos Iberkleid) fue una empresa privada que duró un tiempo y que luego fra-casó, quebró y dejó sin indem-nización a sus trabajadores. El Estado recoge esa empresa que-brada y hace un esfuerzo por levantarla, por revitalizarla, en primer lugar indemniza a todos sus trabajadores”, explicó.

Dijo que algunos trabajado-res recibieron incluso más de Bs 100.000, Bs 70.000, Bs 50.000

REDACCIÓN CENTRAL / CAMBIO

Y El Centro de Servicios Textiles (que reemplaza a la estatal Enatex) requerirá cerca de 200 personas, entre técnicos y operarios, que serán contratadas para su puesta en funcionamiento bajo una nueva modalidad de trabajo.

ó ”El Estado hizo un intento por reactivarla (Enatex), pero de la manera en cómo ha funcionado no ha

resultado”, expresó el vicepresidente Álvaro García Linera.

Demuestran labor de Bolivia en derechos humanos

ó EN LA CIDH

REDACCIÓN CENTRAL / CAMBIO

El Estado boliviano demostró que llevó adelante 59 proce-sos de consulta y participa-ción entre los 2007 y 2016, en el 158 período de sesiones ex-traordinarias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La representación nacio-nal, en la reunión efectua-da el martes en Santiago de Chile, demostró que estos úl-timos 10 años Bolivia ha sido uno de los países que más ha promovido el reconocimien-to y respeto de los derechos humanos de distintos secto-res, entre ellos de los pueblos indígenas, gracias a la apli-cación de la nueva Constitu-ción Política del Estado, leyes y normativas vigentes.

Nelly Romero, vicepresi-denta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bo-livia (Cidob), y Adolfo Moye, presidente del Foro Boliviano Sobre Medio Ambiente (Fobo-made), afirmaron que se vio-ló el principio de buena fe, de información en procesos de consulta, que en el caso de la comunidad Takovo Mora existió represión y que en Bo-livia supuestamente no hay justicia, por lo que acudían a esa instancia internacional.

La subprocuradora de De-fensa Legal del Estado, Car-miña Llorenti Barrientos, y otras autoridades de la Pro-curaduría General del Estado asistieron a la cita de la CIDH, dependiente de la OEA.

Sociedad

en 2014 y que el Estado inyectó más de 60 millones de dólares en Enatex y no funcionó; “no pudo levantarse”.

Explicó que la producción textil china desplazó por su ca-lidad y precio a las manufactu-ras no solo de Bolivia, sino de varios países de la región, y esa situación conspiró contra la re-vitalización de Enatex, además su sistema tecnológico (de los años 90) es antiguo, por lo que hay limitaciones técnicas.

No recontratarán a los que aún no cobraron El viceministro de la Micro y Pequeña Empresa, Martín Ba-zurco, negó ayer la existencia de un supuesto acuerdo para la recontratación de los extraba-jadores de Enatex.

“Eso es falso. No hemos propuesto recontratar a los extrabajadores o trabajado-res que no han cobrado el fi-niquito”, dijo luego de indi-car que el tema no está en la mesa de negociación.

Bazurco informó que des-de que se decidió el cierre de

Enatex, el pasado 15 de mayo, hasta la fecha, 759 trabajado-res cobraron su finiquito y 216 aún no lo hicieron.

DESCARTAN ABROGACIÓN Reiteró que el Decreto Su-

premo 2765, que determina el cierre de Enatex, no será abrogado y que se aplicará una nueva modalidad de tra-bajo en la textilera.

El vicepresidente Álvaro García Linera argumentó que “ya nadie produce sin merca-

do, la producción ahora funcio-na o se activa en función de un mercado garantizado, enton-ces hay que adecuar la empre-sa con un personal mucho más reducido, especializado, para ponerla en funcionamiento”.

García Linera añadió que esa situación fue explicada “con claridad a los hermanos de la COB, a los hermanos de Conalcam”, con quienes se acordó la conformación de co-misiones para ayudar a los ex-trabajadores de la textilera.

jueves 9 de junio de 2016 7www.cambio.bo/periodicocambio.bo @cambio_bo SOCIEDAD

El alcalde Luis Revilla en su último viaje, pasó a una fiesta en Brasil.

Cam

bio

triz Cahuasa con Bs 38.671,68; el director general de La Paz-Bus (PumaKatari), Edward Sán-chez con Bs 38.671,68.

También figuran los asistentes técnicos de producción audiovi-sual, Franz Flores (Bs 38.671,68) y Ronald Romero (Bs 1.854,00); la secretaria municipal de Gestión Ambiental, Mariana Daza con Bs 34.193,52, la asesora estratégica, Verónica López con Bs 34.193,52 y el director de la Agencia Muni-cipal de Cooperación, Óscar An-gulo con Bs 11.170,82.

‘DOBLE MORAL’ Para el concejal del Movi-

miento Al Socialismo (MAS), Jorge Silva, se puede evidenciar una “doble moral” de las auto-ridades ediles al priorizar los recursos económicos para los viajes del Alcalde y un grupo de funcionarios por encima del monto que sería necesario para el incremento salarial para los trabajadores municipales.

“No hay incremento ni siquie-ra para los trabajadores manua-les porque dijeron que no hay plata, pero cuando revisamos los gastos del Alcalde encontramos estos montos”, dijo Silva.

EL MAS PRESENTÓ 17 PROYECTOS DE LEY EN LA PAZEl jefe de bancada de concejales de Soberanía y Libertad (SOL.bo), Isaac Fernández, afirmó que sus colegas del Movimiento Al Socialismo (MAS) solamente pre-sentaron un proyecto de ley en la gestión 2015-2016, declaración que fue rebatida por el concejal Jorge Silva que con documentos en mano demostró que fueron 17 proyectos de ley que se hi-cieron en la gestión pasada y de ellas siete promulgadas.“Son 17 proyectos de ley que se propuso, de los cuales se apro-baron siete, entre ellas la ley de mejoramiento y ampliación de servicios de agua potable de Chuquiaguillo, de transporte es-

colar, de propaganda electoral, de autorización de débito directo al sistema asociativo municipal, de pagos en el Cementerio General y del centro de comercialización 31 de Octubre, entre otros.Fernández cuestionó la falta de participación de sus colegas en el ámbito legislativo municipal, hecho que fue desmentido por Silva, quien dijo que es la banca-da de SOL.bo que no da vialidad a las propuestas del MAS.Están pendientes de aprobación las leyes de protección a animales domésticos, de ejecución de obras municipales, fiscalización de cons-trucciones, del trabajador munici-pal y del deporte, entre otros.

Alcaldía destinó Bs 756.000 a viáticos y pasajes para 16 viajesDenuncian que el Gobierno Municipal de La Paz priorizó viajes antes que preocuparse del incremento salarial dispuesto en mayo.

ó MÁS DE 2.000 FUNCIONARIOS EDILES NO RECIBIRÁN AUMENTO SALARIAL

A partir de los datos que exis-ten en el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Admi-nistrativa (Sigma), fueron 13 los viajes del alcalde Revilla, junto a otros funcionarios que se finan-ciaron con recursos de la comuna.

El monto total asciende a Bs 756.107,47. El burgomaestre re-cibió Bs 127.318,16 por los 13 via-jes que realizó, tanto al interior y al exterior del país. Tres viajes al exterior no cuentan con informa-ción en el Sigma sobre su finan-ciamiento, son los casos de Pana-má y dos veces a Colombia.

De los otros 21 funcionarios que viajaron junto al edil, figu-ra Roger Quiroga, asesor de Des-pacho, como el que más veces lo acompañó —cinco veces—, y por ello recibió un total de Bs 51.355,38 en viáticos y pasajes.

REPORTE DE GASTOS A pesar de que Quiroga fue el

que más viajes realizó, no es el que más recursos percibió pues-to que Mario Agramont, respon-sable del área de mantenimiento mecánico del Servicio de Trans-porte Municipal (Setram) recibió Bs 95.775,77 por un viaje a Xia-men, China, por 50 días.

En ese mismo viaje, Pablo Me-neses, director de operaciones y mantenimiento junto a Francis-co Belmonte, jefe de la Unidad de Tecnologías, ambos del Setram, recibieron Bs 90.138,38 cada uno por 43 días de estadía en China.

También se encuentra en la lista del Sigma Tania Nava, di-rectora de Coordinación de Polí-ticas de Igualdad con Bs 3.149,50 en dos viajes; Martín Peralta, asistente técnico logístico con Bs 2.171,50; Sebastián Jimenes, ase-sor estratégico con Bs 2.171,50.

Pamela Zambrano, jefe de Uni-dad de Planificación del Sistema Integrado de Transporte recibió Bs 12.268,86; Javier Muñoz, jefe de Unidad de Infraestructura del

VÍCTOR HUGO CHAMBI O. / CAMBIO

Y Durante la gestión 2015-2016, el Gobierno Municipal de La Paz desembolsó más de Bs 756.000 en viáticos y pasajes para 22 funcionarios ediles, incluido el alcalde Luis Revilla; en tanto se comunicó a trabajadores ediles que no tendrán incremento salarial por falta de recursos económicos.

Fejuve pide ir al diálogo a los discapacitados

La dirigencia de Fejuve entrega la carta a los movilizados en La Paz.

Vict

or H

ugo

Cham

bi

REDACCIÓN CENTRAL / CAMBIO

Y El presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz, Jaime Vera, entregó ayer una carta de las organizaciones sociales de la ciudad a las personas con discapacidad que están movilizadas, exhortándoles ir al diálogo con el Gobierno nacional.

“Las organizaciones de La Paz, los choferes, gremiales y los propios vecinos nos pidie-ron que entreguemos esta car-ta y pidieron que de una vez se solucione este problema de los compañeros discapacitados, que entren al diálogo, porque se sienten vulnerados en su tra-bajo, hay un perjuicio y en ese sentido estamos cumpliendo ese mandato como Federación”, declaró Vera al hacer entrega del documento a los moviliza-dos hace más de 40 días.

La dirigencia de Fejuve llegó hasta la calle Indaburo, donde hizo entrega de la misiva a las personas movilizadas de base, puesto que los dirigentes no se encontraban en el lugar.

En horas de la tarde, hicie-ron lo mismo en Palacio de Go-bierno, pidiendo al Ejecutivo que se inicie el diálogo y poder despejar las vías circundantes a la plaza Murillo.

Para el dirigente vecinal es necesario dejar de lado los caprichos y la intransigencia, toda vez que la misma evita que se llegue a un acuerdo y no se pueda abrir la circula-ción vehicular y peatonal por la plaza principal de la sede de gobierno.

Abogó por una solución al conflicto para que los vecinos paceños no continúen siendo perjudicados por el conflicto, especialmente aquellos que vi-ven y tiene actividades econó-micos cerca de kilómetro cero.

ó ENTREGARON UNA CARTA DE LOS PACEÑOS

16 viajes

50 días

realizó el alcalde Luis Revi-lla en los 12 primeros me-ses de su segunda gestión en la Alcaldía.

es el viaje más largo que pagó la Alcaldía, fue al res-ponsable de mantenimien-to del Setram a China.

Sistema Integrado de Transpor-te recibió Bs 19.201,14, José Luis Ramallo, secretario municipal de Seguridad Ciudadana figura con Bs 1.926,50 y Laura Mangiarotti, asesora legal, con Bs 1.859,50.

ASISTENTES En la lista figura el secretario

municipal de Desarrollo Econó-mico, Sergio Siles, quien recibió Bs 11.679,69; el jefe de Unidad de Planificación del Sistema In-tegrado de Transporte, Víctor Villarreal, con Bs 11.638,10; la asesora técnica de la Agencia Municipal de Cooperación, Elba Sánchez con Bs 37.888,23; la di-rectora de Comunicación, Bea-

jueves 9 de junio de 20168 www.cambio.bo/periodicocambio.bo@cambio_boSOCIEDAD

Cintya Contreras, directora del Distrito 2 de Educación en La Paz, reveló que no hubo coor-dinación entre la Alcaldía de La Paz y las direcciones distrita-les, por lo que “están realizando juegos paralelos”, toda vez que las inscripciones para los pluri-nacionales ya están cerradas y

la Alcaldía aún sigue inscribien-do para los juegos municipales.

En 2015, una selección de vo-leibol de la sede de gobierno no participó en la fase nacional a pesar de que ganaron en los jue-gos municipales, pero no esta-ban inscritos en el sistema que tiene el Ministerio de Educa-ción para este evento deportivo.

El secretario municipal de Salud y Deportes, Róger Tapia, dijo que el cambio de nombre es para “fomentar el deporte”, pero no explicó las consecuen-cias para los estudiantes.

El Gobierno Municipal de El Alto justificó el cambio de nom-bre amparado en el Decreto Su-premo 0484, del 27 de abril de 2010, aunque éste señala: “Los gobiernos departamentales y municipales, en el marco de sus competencias, coadyuva-rán en la organización de los Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales-Presidente Evo y apoyarán al desarrollo de las distintas actividades y eventos de los mismos”.

El ministro Aguilar pidió a las Dirección Departamental de Educación de La Paz que solu-cione el problema.

Escolares que participaron en la anterior versión de los juegos municipales.

AMN

Cambio de nombre a juegos estudiantiles afecta a atletasEl 2015, una veintena de estudiantes paceños tuvieron dificultades para participar en la fase departamental, ya que asistieron a juegos municipales y no a clasificatorias de los plurinacionales.

ó LAS ALCALDÍAS DE LA PAZ Y EL ALTO DESARROLLAN UNA COMPETICIÓN MUNICIPAL CON OTRO DENOMINATIVO

El ministro de Educación, Ro-berto Aguilar, explicó que se tie-ne los X Juegos Deportivos Esco-lares Municipales, en el caso de La Paz, y Juegos Deportivos Es-tudiantiles Pluris con Vuelo Pro-pio, en El Alto, lo cual tendría sus efectos negativos para los de-portistas, toda vez que no se en-marcan en la convocatoria a los VII Juegos Estudiantiles Plurina-cionales-Presidente Evo, que es única para todas sus fases.

“No hay limitación para que una Alcaldía pueda hacer sus propios juegos municipales, es parte de la promoción del depor-te, pero en el caso de los juegos plurinacionales es con ese nom-bre: Juegos Estudiantiles Pluri-nacionales-Presidente Evo, y de acuerdo con la convocatoria, es-pecífica que se hace a principios

REDACCIÓN CENTRAL / CAMBIO

Y Las alcaldías de La Paz y El Alto decidieron cambiar el nombre a los Juegos Estudiantiles Plurinacionales-Presidente Evo por otro para la fase municipal, lo cual afectará a los competidores, ya que se trataría de eventos distintos.

“Esta obra fue lanzada como una de las jach’a obras (grandes obras) de la actual administra-ción municipal, pero hoy com-probamos con los medios de prensa que es una obra de conti-nuidad que se inició el año 2013 y que actualmente se encuentra paralizada”, sostuvo Alanoca.

La normativa permite a la Al-caldía contratar, por excepción,

Obras en estadio alteño están paralizadas

Las obras en el estadio Cosmos 79, en la zona del mismo nombre.

cando a los vecinos y a los niños que quieren hacer deporte”, se-gún la concejal Alanoca.

Las curvas del estadio Cos-mos 79 comenzaron a ejecutar-se el 25 julio de 2013 con una inversión municipal de Bs 29,4 millones. De acuerdo con el con-trato, la empresa Torre Fuerte te-nía que concluir la obra el 20 de julio de 2014. Finalmente, el 16 de junio de 2015, la gestión de la alcaldesa Soledad Chapetón di-solvió el contrato por incumpli-miento de la constructora.

“Pediremos un informe oral a los directores de Obras y Proyec-tos de la Alcaldía para que nos expliquen por qué continúan paralizadas las obras, no solo del estadio Cosmos, sino tam-bién otras, como la construc-ción del Jach’a Uta”, concluyó

El A

lto e

s Not

icia

ó DEBERÍAN ESTAR CONCLUIDAS LAS GRADERÍAS DE LAS DOS CURVAS, PERO NO AVANZA HACE UN AÑO

REDACCIÓN CENTRAL / CAMBIO

Y La concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Wilma Alanoca inspeccionó la construcción de las curvas norte y sur del estadio Andino Cosmos 79 y evidenció que los trabajos en esta obra se paralizaron hace un año pese a que la Alcaldía la presentó como una ‘jach’a obra’.

a otra empresa para darle conti-nuidad a los trabajos, “pero en la inspección vimos que desde junio de 2015, cuando se rom-pió el contrato con la anterior empresa, pasó un año que esta obra está paralizada, perjudi-

ALEGAN AUTONOMÍAEl argumento que esgrimen las autoridades municipales es que son autónomos y por tal razón pueden cambiar el nombre a los eventos deportivos, no toman en cuenta que la convocatoria es única para todas las fases, expli-có Cintya Contreras.

BASE DE DATOS PARALELAEl Ministerio de Educación tiene una base de datos, que ya fue cerrada, con todos los inscritos en el país. En La Paz, la base de datos sigue abierta y recibiendo inscripciones; los inscritos en este último no podrán acceder a las demás fases si salen ganadores.

30.000 INSCRITOS EN LOS JUEGOS ESCOLARES MUNICIPALESLa Agencia de Noticias Municipa-les informó que 30.000 estudian-tes participarán en los juegos municipales, no todos los gana-dores llegarán a la siguiente fase.

puntada

Choferes piden renuncia del secretario de Transporte

ó EN LA PAZ

REDACCIÓN CENTRAL / CAMBIO

Choferes de la Federación De-partamental 1ro. de Mayo bloquearon la avenida Mon-tes para exigir la renuncia de Ramiro Burgos, secretario de Vialidad, Transporte y Movili-dad Urbana de la Alcaldía pa-ceña. Alegan que no los reci-bió en una reunión prevista para ayer, además del “abuso” de la Guardia Municipal en el retiro de las placas.

“Estamos pidiendo la re-nuncia del secretario de Mo-vilidad, Ramiro Burgos, de-bido a los abusos que está cometiendo la Guardia Mu-nicipal en el retiro de placas, por eso las bases están moles-tas”, explicó a los periodistas el secretario de Finanzas de la Federación, Mario Silva.

Alrededor de las 16.00, más de un centenar de choferes bloquearon la avenida Montes; aseguraron que ese funciona-rio edil solamente perjudica al transporte paceño.

Respecto a una supuesta roseta falsificada y decomi-sada a uno de sus afiliados, Silva exigió demostrar con pruebas y nombres esa de-nuncia, porque dudan de la veracidad de la información.

15,85 millones

de bolivianos fueron desti-nados por la comuna alteña para la primera fase de ese proyecto deportivo.

de año”, declaró la autoridad educativa a los medios estatales.

De forma separada, el alcal-de de La Paz, Luis Revilla, ase-guró que los juegos municipa-les se realizan cinco años antes de los juegos plurinacionales y no se tuvieron dificultades en los años anteriores.

jueves 9 de junio de 2016 9www.cambio.bo/periodicocambio.bo @cambio_bo SOCIEDAD

SANTA CRUZ REPORTA 52 CASOS DE RABIA El Servicio Departamental de Salud (Sedes) informó ayer que se registraron 52 casos de rabia canina en lo que va de este año en Santa Cruz. “Los casos de rabia canina tienen un nivel preocupante, ya que desde enero hasta la fecha (8 de junio) se han con-firmado 25 casos en el área urbana y 27 en el rural. Lo que no queremos es que se tengan casos de rabia humana como el año pasado, porque es una enfermedad mortal”, informó la responsable del programa de Zoonosis del Sedes, Cristi-na Pairumani.El Sedes alista una campaña de vacunación contra la rabia para el domingo 12 de junio con unas 800 mil dosis para perros y ga-tos. La campaña se realizará en todo el territorio nacional.

De acuerdo con los datos ofi-ciales, en lo que va de la gestión 2016 se registran 282 donacio-nes por día en todo el país, y la necesidad es de 569 donacio-nes diarias. Los departamentos con mayor demanda son Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.

Del total de donaciones efectuadas en 2015, el 60,5% se realizó por varones, en compa-ración con el 39,5% del sexo fe-

Captan 282 donaciones diarias de sangre

menino, lo que equivale a decir que por cada tres hombres do-nan dos mujeres.

El 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre en conmemoración al

nacimiento del médico austría-co Karl Landstainer, quien des-cubrió los grupos sanguíneos en 1901, siendo el salto más im-portante en la ciencia de la me-dicina transfusional.

Campaña de concienciación para que las donaciones de sangre aumenten.

Bolivia se adhiere a esta cele-bración por mandato de la Reso-lución Ministerial N° 0366 de 13 de junio de 2006, fecha en que todas las capitales de departa-mento del país realizan una se-rie de actividades programadas por cada Banco de Sangre de Re-ferencia Departamental.

Los departamentos con mayor cantidad de donación voluntaria son Beni, Santa Cruz y Tarija.

Los requisitos para ser do-nante voluntario de sangre son: contar con 18 a 60 años de edad, no estar embarazada, no haberse realizado un tatuaje o piercing (reciente), no estar in-giriendo medicación alguna y sobre todo “ser solidario y es-tar comprometido con salvar vidas”, resaltó Lucía Machicao Coordinadora Nacional del PNS.

Arch

ivo

ó EL REQUERIMIENTO ES LOGRAR 569 UNIDADES POR DÍA A NIVEL NACIONAL

REDACCIÓN CENTRAL / CAMBIO

Y Con una colecta de sangre en predios del Ministerio de Salud y el lanzamiento de globos de helio, el Programa Nacional de Sangre (PNS) celebró ayer el Día Mundial y Día Nacional del Donante Voluntario Altruista de Sangre.

Los resfríos se incrementan en la época invernal y afectan a los niños.

Arch

ivo

Activan filtros para evitar contagios de IRA

REDACCIÓN CENTRAL / CAMBIO

Y Las autoridades sanitarias activaron filtros para evitar el incremento de infecciones respiratorias agudas (IRA) e invitó a vacunarse contra la influenza. Las dosis están disponibles en todos los centros de salud del país.

El responsable de Epidemio-logía del Ministerio de Salud, Rodolfo Rocabado, recomen-dó ayer a los padres de familia y población en general activar cuatro filtros de prevención en unidades educativas, con el pro-pósito de disminuir el número de contagios de Infecciones Res-piratorias Agudas (IRA).

Los cuatro filtros de preven-ción son: a) Las madres no de-ben enviar a niños enfermos al centro educativo, b) Cuidado en

el ingreso al colegio, c) El tercer filtro se genera en el aula, ya que el estudiante está en con-tacto con sus compañeros y el profesor, y d) No automedicar-se, sino asistir al Centro Médico más cercano.

Además se informó que en relación a la gestión 2015, exis-te un incremento del 37% en ca-sos de IRA de niños menores de un año, seguido por niños de 4 años con un 16% y personas adultas mayores de 59 años.

Actualmente, en el país se tiene 1.255.000 casos reporta-dos, que develan un incremen-to del 10% en relación con la pasada gestión, y en el caso de influenza 257 casos en distintos departamentos, pero en su ma-yoría en La Paz. Epidemiología informó que por el estornudo uno de cada 12 personas se con-tagia con la enfermedad.

ó LAS VACUNAS ESTÁN EN TODOS LOS CENTROS DE SALUD

EDICTOQUE MANDA LIBRAR LA ABOG. ELIANA DENISSE CALDERON ALVAREZ SUMARIANTE DE LA ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA.----MEDIANTE EL PRESENTE EDICTO, SE HACE CONOCER A: RAUL LUIS LIZARRO ARANCIBIA CON C.I. N° 3856101 SCZ. LA RESOLUCION FINAL DEL PROCESO SUMARIO INTERNO AN-GEGPC-SM Nº 090/2016 DE 03/05/2016 DENTRO EL PROCESO ADMINISTRATIVO INTERNO INSTAURADO EN SU CONTRA, CUYO TENOR ES COMO SIGUE: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION AN-GEGPC-SM Nº 090/2016------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Paz, 03 de mayo de 2016-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VISTOS: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El informe AN-VIRZA-IN No. 3604/2015 de 21/12/2015 y el informe AN-VIRZA-IN No. 2942/2015 de 30/10/2015 emitidos por la Administración de Aduana ViruViru, el informe AN-GNJGC-DAUC N° 082/2016 de 15/01/2016 emitido por la Gerencia Nacional Jurídica; el Auto Inicial de Proceso Sumario Interno AN-GEGPC-SM N° 025/2016 de 25/01/2016; los antecedentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSIDERANDO:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que mediante el Auto de Apertura se resolvió: “PRIMERO.- Iniciar de oficio proceso administrativo interno en contra de: RAÚL LUIS LIZARO ARANCIBIA con C.I. N° 3856101 SCZ., entonces Técnico Aduanero I de la Gerencia Regional Santa Cruz, porque presuntamente no habría realizado el examen documental de la mercancía declarada en el despacho de la DUI 2008/711/C-7098 de 04/02/2008 asignada a su persona en fecha 07/02/2008 no habiendo concluido el proceso de nacionalización de dicho despacho por lo que se presume que ha vulnerado: los incisos a), b) y c) del Artículo 147 del Reglamento Interno de Personal de la Aduana Nacional, aprobado mediante Resolución de Directorio RD 02-015-02 de fecha 27/06/02; el numeral 2.1. “Objetivo o Responsabilidad Principal del Puesto”y los incisos a), b), c) y d) del numeral 2.2 de las Funciones Principales del Manual de Puestos aprobado mediante Resolución Administrativa de Presidencia Ejecutiva RA PE 02-003-11 de 28/01/2011 correspondiente al puesto de Técnico Aduanero I de la Gerencia Regional Santa Cruz; el numeral 5.6.2 del título B de la Resolución de Directorio RD 01-015-05 de 20-04-05, que aprueba el procedimiento para la modalidad de Servicio de Expreso Courier; los incisos a), b), c) y d) del Punto 3.1 del numeral 3 del Título V del acápite B de la Resolución de Directorio RD-01-026-04 de 27-08-04, que aprueba el procedimiento para Aforos de Importación y los incisos a), b) y c) del Punto 3.2 del numeral 3 del Título Vdel acápite B de la Resolución de Directorio RD-01-026-04 de 27-08-04. “(...)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSIDERANDO:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que el sumariado fue notificado por edicto el 11/04/2016, no habiendo presentado descargos por lo que corresponde pronunciarse en el marco de lo dispuesto en el Auto de Apertura y demás antecedentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que con la finalidad de evitar la vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso, debe existir coincidencia entre lo peticionado y lo resuelto, garantizando de ésta manera lo dispuesto por el Parágrafo II del Artículo 115 de la Constitución Política del Estado, por otra parte, respecto al principio de congruencia, el tratadista Manuel Ossorio indica que se entiende como la: “conformidad de expresión, concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las partes formuladas que en el juicio debe considerarse”, asimismo considera que:”seguridad jurídica es la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones sin que el capricho la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicios...”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que según la Sentencia Constitucional (SC) 2016/2010-R de 09/11/2010, uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; añade que el tribunal constitucional considera que el principio de congruencia no solo implica la concordancia entre la parte considerativa y la parte dispositiva, sino además un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos apoyados en la cita de las disposiciones legales que apoyan tal razonamiento.-------------------------------------------------------------------------------------------------Que la entonces Superintendencia del Servicio Civil ha emitido la Resolución Administrativa SSC/IRJ/038/2003 donde establece: “El auto inicial del sumario debe establecer los hechos que habrán de ser investigados para delimitar la competencia del Sumariante, debiendo existir congruencia e identidad entre los hechos sobre los que se ordenó el sumario, las pruebas en relación a los hechos investigados y los hechos a los que se refiere la resolución final. “------------------------------------------------------------------------De la revisión de antecedentes se advierte que los extremos contendidos en el Auto Inicial AN-GEGPC-SM No. 029/2016 de 25/01/2016 respecto de la DUI 2008/711/C-7026 de 03/02/2008, no tienen relación con la documentación adjunta al Informe de Presunciones AN-VIRZA-IN No. 3604/2015 de 21/12/2015 e Informe AN-VIRZA-IN No. 2942/2015 de 30/10/2015, toda vez que los mismos refieren a la DUI 2008/711/C-7098 de 04/02/2008, por lo que al haberse identificado un error que afecta el fondo del proceso en sí, corresponde anular obrados hasta la emisión de un nuevo Auto de Apertura que se pronuncie dentro del marco de lo denunciado en el informe de presunciones e informe complementario precedentemente citados, conforme al principio de congruencia que debe revestir todo proceso sumario interno a fin de garantizar el debido proceso en la tramitación del mismo, por consiguiente corresponde anular obrados hasta el vicio más antiguo.-----------------------------------------------------------------------------------------------POR TANTO:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La suscrita sumariante, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 12, 18 y 21, inciso e) del Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 23318 - A, modificado por los Decretos Supremos N° 26237 y N° 29820.-----------------------------------------------------------------------------------------------RESUELVE:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO: ANULAR OBRADOS hasta el Auto Inicial de Proceso Sumario Interno AN-GEGPC-SM N° 029/2016 inclusive, en base a las consideraciones precedentemente expuestas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Remítase copia de la presente resolución al Departamento de Recursos Humanos de la Aduana Nacional, para fines de registro.----------------------------------------CÚMPLASE, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fdo. Abog. Eliana Denisse Calderón Alvarez - Sumariante Aduana Nacional de Bolivia.-------------------------------------------------------------------------------------------------AUTO ADMINISTRATIVO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AN-GEGPC-SM Nº 169/2016----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notificación mediante Edicto con la Resolución Final del Proceso Sumario Interno AN-GEGPC-SM Nº 090/2016 del 03/05/2016 para RAUL LUIS LIZARRO ARANCIBIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Paz, 16 de mayo de 2016-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que de la revisión de los antecedentes del proceso, se observa la representación jurada de la Procuradora de la Unidad Legal de la Gerencia Regional Santa Cruz de la Aduana Nacional –Naddia Valeria Ramos Ojeda- referente a la diligencia de notificación del Sr. RAUL LUIS LIZARRO ARANCIBIA, con el Auto Inicial del Proceso Sumario Interno AN-GEGPC-SM Nº 029/2016 de 25/01/2016, señala que en fecha 03/03/2016, a hrs. 09:40, se constituyó en la direccion ubicada en la Avenida el Palmar N° 88 de la ciudad de Santa Cruz a objeto de notificar al Sr. RAUL LUIS LIZARRO ARANCIBIA, con el Auto Inicial de Proceso Sumario Interno AN-GEGPC-SM No 029/2016 de 25/01/2016, quien señala que al recorrer la avenida en su integridad, que parte en el tercer anillo interno Av. Roca y Coronado hasta el Sexto anillo, no se encontro la numeración 88, siendo la mas baja el 96. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en tal sentido, no se pudo practicar de manera personal la diligencia de notificación al procesado, por los motivos precedentemente expuestos, por lo que en estricta aplicación del numeral 19 de la Resolución RA-PE 02-025-10 de 28/12/2010 (modificada por la Resolución RA-PE 02-038-12 de 12/12/2012 y por la Resolución RA-PE 02-018-13 de 30/04/2013), concordante con el parágrafo VI del artículo 33 de la Ley Nº 2341 de 23/04/2002 y el artículo 42 del Decreto Supremo Nº 27113 de 23/07/2003, procédase a la NOTIFICACIÓN MEDIANTE EDICTO a RAUL LUIS LIZARRO ARANCIBIA, con la Resolución Final del Proceso Sumario Interno AN-GEGPC-SM Nº 090/2016 de 03/05/2016, por una sola vez, en un órgano de prensa escrita de circulación Nacional, para que se apersone por sí o mediante representante legal y responda los extremos plasmados en la precitada Resolución Final de Proceso Sumario Interno. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------CÚMPLASE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fdo. Abog. Eliana Denisse Calderón Álvarez --- Sumariante Aduana Nacional de Bolivia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Es todo cuanto se hace conocer a RAUL LUIS LIZARRO ARANCIBIA , mediante el presente Edicto de Prensa.-----------------------------------------------------------------------ES LIBRADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS AÑOS.---------------------------------------------Fdo. Abog. Eliana Denisse Calderon Alvarez - Sumariante Aduana Nacional de Bolivia.---------------------------------------------------------------------------------------------------

jueves 9 de junio de 201610 www.cambio.bo/periodicocambio.bo@cambio_bo

Indi

cado

res

• COTIZACIÓN DE MONEDASCambio en Bs por unidad de moneda

extranjera

Unión Europea 7,79430Japón (Yen) 0,06393Argentina (Peso) 0,49593Brasil (Real) 1,98967 Chile 0,01011Colombia 0,00233Ecuador 6,86000 Perú 2,07835Rep. Popular China 1,04390Venezuela 0,68600 México 0,37338Paraguay 0,00122Uruguay 0,22273

• SESIÓN DEL BOLSÍNMONTO OFERTADO:

$us 100.000.000,00

MONTO DEMANDADO:

$us 0,00

MONTO ADJUDICADO:

$us 0,00

• UFV (UNIDAD DE FOMENTO DE VIVIENDA)

Bs 2,12700 por UFV

• COTIZACIÓN DE LA TASA LIBOR6 meses 0,95%

• ÍNDICES DE INFLACIÓNIPC (Base 2007): 162,88

• INFLACIÓNMensual 1,22%12 meses 5,02%Acumulado 2,77%

• PETRÓLEO EN BOLIVIA$us 50,36 (barril)

• GAS EN BOLIVIA$us 2,47 (BTU)

• COTIZACIONES DE

MINERALES EN DÓLARES

Estaño (Libra fina) 7,77Zinc (Libra fina) 0,92Oro (Onza troy) 1.252,40Plomo (Libra fina) 0,78Cobre (Libra fina) 2,08Plata (Onza troy) 16,75Bismuto (Libra fina) 4,80Antimonio (TMF) 6.400

• PRECIO DEL

DÓLAR (BS)

Venta

6,96Compra

6,86

El vicepresidente Álvaro Gar-cía Linera explicó que en el evento se pedirá a los asisten-tes al foro que inviertan en Bo-livia porque en el país hay esta-bilidad política, reglas claras en que la Ley de Promoción de las Inversiones fija garantías una vez que los inversionistas cum-plan las normas establecidas.

“Bolivia acude al ámbito in-ternacional presentándose como la economía más sólida (...) La economía más estable y con mayor crecimiento del conti-nente latinoamericano”, dijo.

El Ministerio de Planifica-ción del Desarrollo informó que en el foro se presentarán opor-tunidades de inversión a más de 300 empresarios británicos y de Europa. El evento se desa-rrollará hoy en el Hotel Shera-ton Park Lane, de Londres, y fue organizado por el Ministerio de Planificación y de Relaciones Exteriores con la cooperación

de la Embajada del Reino Unido en Bolivia y el apoyo de DMA y Canning House.

El Vicepresidente argumentó que ningún país del continente crece como Bolivia a una tasa promedio del 5%, excepto Pana-má. Este porcentaje se manten-drá en la medida que se cumpla el Plan de Desarrollo Económi-co y Social (PDES) 2016-2020. “Ningún país del continente puede presentarse ante el mun-do con esas credenciales”, pun-tualizó García Linera.

El ministro de Economía, Luis Arce, indicó que en el foro se promoverá a los sectores produc-tivos incluidos en el PDES 2016-2020. También añadió que el nú-mero de asistentes al foro será mayor en relación con el even-to que se realizó el año anterior en Nueva York (Estados Unidos) y que ya no existe más espacio para más participantes. Los em-presarios del comercio respalda-ron la iniciativa del Gobierno de atraer inversión extranjera con el foro en Londres.

Economía ó En el foro que se realiza este jueves en Londres, el Gobierno promocionará los sectores productivos comprendidos en el

PDES 2016-2020 para atraer mayor inversión extranjera.

WILLY CHIPANA / CAMBIO

Y Bolivia se presentará en el Foro de Comercio e Inversiones que se realizará hoy en Londres, Inglaterra, como la economía más fuerte y de mayor crecimiento de Latinoamérica. Se buscará inversión extranjera.

Info

graf

ía: J

avie

r Per

eyra

Bolivia va a Londres como el país más fuerte de la regiónEl Gobierno promocionará los sectores que comprende el PDES 2016-2020 e invitará a los más de 300 asistentes al foro a que inviertan en el país. Bolivia registra un crecimiento económico del 5%.

ó EN EL FORO DE COMERCIO E INVERSIONES QUE SE DESARROLLARÁ ESTE JUEVES

AmCham: Hay optimismo para seguir invirtiendo

ó RECURSOS

WILLY CHIPANA / CAMBIO

El presidente de la Cámara Americana de Comercio (Am-Cham), Gonzalo Bedoya, dijo a Cambio que existe optimis-mo para seguir “invirtiendo” en Bolivia. El ejecutivo mani-festó que las inversiones se concentran en los sectores comercial y servicios.

El representante de la Am-Cham puntualizó que hay un aumento de las inversiones en el área de servicios por-que existe un interés de fran-quicias que desean expandir su mercando en el país. “No-sotros vemos que hay optimis-mo. Hay gente que es conscien-te de que las cosas no van a ser como han sido en los últimos años, pero todavía hay opti-mismo para seguir invirtien-do y desarrollando el merca-do” boliviano, dijo.

Añadió que la relación co-mercial entre Estados Unidos y Bolivia es muy importante, “sin el ATPDEA que lo hemos perdi-do (...) las exportaciones bolivia-nas siguen siendo muy impor-tantes para Estados Unidos”.

Los presidentes de la Cáma-ra Nacional de Comercio (CNC) y de la Federación de Empre-sarios Privados de La Paz (FE-PLP), Fernando Cáceres y Javier Calderón, respectivamente, coincidieron en expresar que es importante la inversión ex-tranjera para el desarrollo y el crecimiento del país.

Evento

ó Se promoverán los sectores de la minería, hidrocarburos, energía, agricultura, turismo y transporte carretero.

ó El ministro de Planifica-ción del Desarrollo, René Orellana, dijo que el foro en Londres será similar al que se realizó en octubre de 2015 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

jueves 9 de junio de 2016 11www.cambio.bo/periodicocambio.bo @cambio_bo ECONOMÍA

De acuerdo con el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, este apoyo al sector productivo podría efectuarse a finales del presente mes.

Evalúan dar semilla de arroz a créditoentregaron la declaratoria de emergencia los gobiernos mu-nicipales afectados, que se cons-tituye en uno de los requisitos para acceder a la tolerancia en cuanto al pago de cuotas credi-ticias a entidades bancarias.

El Ministro aclaró que los productores afectados solicita-ron la dotación de semilla de arroz a crédito, con el compro-miso de pagar el financiamien-to en el momento de la cosecha

del grano, planteamiento que viene siendo evaluado para la entrega del producto a finales del presente mes.

A consecuencia de los efectos del cambio climático, el sector arrocero del oriente del país re-portó una pérdida del 28% en la producción de arroz.

En este marco, el Gobierno viene ejecutando una serie de políticas de apoyo a varios sec-tores productivos.

ó APOYO A LOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

REDACCIÓN CENTRAL / CAMBIO

Y El Gobierno estudia la posibilidad de entregar semilla de arroz a crédito a los productores del departamento de Santa Cruz.

La autoridad manifestó que posterior al reporte de pérdi-da de cultivo de arroz registra-do en el oriente del territorio nacional, en particular en las regiones como Santa Rosa del Sara, Yapacaní y San Julián, se realizaron trabajos de articula-ción con los productores para coadyuvar de alguna manera en la recuperación de su economía.

Cocarico también informó que la pasada semana recién El ministro Sánchez, en Canadá.

Sánchez destaca política energética del país, en Canadá

ó EVENTO

REDACCIÓN CENTRAL / CAMBIO

El ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Sánchez, des-tacó ayer en Canadá la políti-ca energética implementada en Bolivia desde la nacionali-zación de los hidrocarburos el 1 de mayo de 2006.

La autoridad participó en el foro internacional “Global Petroleum Show”, uno de los eventos más importantes del área petrolera a nivel mun-dial, el cual se desarrolla en la ciudad de Calgary, Canadá.

Asimismo, la autoridad dio a conocer en el foro las oportunidades de inversión en Bolivia, ante autoridades internacionales, directores de empresas y expertos en el tema hidrocarburífero de más de 84 países del mundo.

Durante su participación, Sánchez explicó las razones por las que es un buen nego-cio invertir en el país como el inmenso potencial hidrocar-burífero, la seguridad jurídi-ca, la posición geográfica, la infraestructura y los merca-dos, a partir de la política de integración energética.

La autoridad resaltó el pro-ceso de nacionalización en Bolivia y sus beneficios que se traducen en la estabilidad económica, como lo ocurri-do el presente año cuando la economía durante el primer trimestre registró un creci-miento de 4,93%.

Las autoridades de Canadá destacaron la presencia del ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, como expositor principal en el foro, al ser la primera autoridad boliviana del sector que participa de un evento de magnitud interna-cional e importante.

Cosecha de caña en San Buenaventura, norte de La Paz.

Clau

dia

Pere

z

provincia Abel Iturralde, Tupac Katari, además de comunidades indígenas Tacanas, quiénes so-licitaron ser parte del proyecto estatal paceño.

PERSONAL TÉCNICO Por otra parte, Lizondo indi-

có que un primer grupo del per-sonal técnico ingresará a capa-citación y entrenamiento antes

del inicio de la zafra de agosto, el próximo lunes.

“Hemos sacado diferentes co-municados de requerimiento de personal técnico. El lunes ingre-sarán a capacitación antes de que inicie la zafra”, señaló.

Tras el acto de entrega del primer quintal de azúcar produ-cido en Easba en 2015, la estatal ingresó a sus últimas etapas de prueba, como ser la producción de alcohol y la generación de energía eléctrica.

Easba prevé producir unos 100 mil litros de alcohol por día. La inversión total para la planta fue de $us 174 millones con crédito del Banco Central de Bolivia (BCB).

San Buenaventura producirá 140 mil qq de azúcar este añoLa estatal Easba coordina con organizaciones de productores de caña en diferentes comunidades aledañas a la planta azucarera, ubicada en el norte del departamento de La Paz.

ó PARA INICIAR LA VENTA COMERCIAL EN NOVIEMBRE

El gerente de Easba, Rami-ro Lizondo, informó a Cambio que la construcción de la planta tiene un avance del 97,4% y se proyecta llegar al 100% en sep-tiembre, con la conclusión de la primera zafra comercial y otros detalles de forma.

“Estamos estimando un mí-nimo de 140 mil quintales de azúcar de las 78 mil toneladas de caña para esta gestión, va a ser el primer azúcar que va lle-gar al mercado paceño a partir de noviembre y para navidad es-taríamos consumiendo el azú-car de San Buenaventura”, dijo.

Indicó que con las 78 mil to-neladas de caña, la planta es-taría trabajando solo a una ca-pacidad del 15%, la que iría en aumento anualmente.

“Lo importante es que para este año llevemos a cabo la re-cepción provisional y definitiva del proyecto, y a partir de la si-guiente gestión sea Easba la que pueda operar íntegramente la planta industrial”, remarcó.

Anteriormente, el gerente de la estatal indicó que se firma-ron convenios con las comuni-dades que pertenecen a las or-ganizaciones culturales de la

CLAUDIA PEREZ PARDO/ CAMBIO

Y Con el inicio de la zafra previsto para el 1 de agosto, se procesarán 78 mil toneladas de caña para producir 140 mil quintales de azúcar en la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba).

100 mil

78 mil

Iitros de alcohol serán producidos en la Empresa Azucarera San Buenaventu-ra, en el norte paceño.

toneladas de caña se pro-cesará en la primera zafra que iniciará en agosto.

Importante

ó La planta tiene un avance del 97,4% y se proyecta llegar al 100% en el mes de septiembre, tras la con-clusión de la primera zafra comercial, entre otros.

ó La zafra de caña inicia en agosto y se proyecta la comercialización de azúcar a partir de noviembre.

Min

. Hid

roca

rbur

os

jueves 9 de junio de 201612 www.cambio.bo/periodicocambio.bo@cambio_boECOMONÍA

En un operativo conjunto en-tre personal de la Aduana Na-cional de Bolivia (ANB) y del Control Operativo Aduanero (COA) se procedió al decomiso de la mercadería ilegal en el do-micilio ubicado en la avenida Costanera, Puente Litoral, de la zona Ríos Seco.

La intervención al menciona-do recinto se realizó a las 11.00 con servidores públicos de la

Confiscan 440 fardos de ropa usada en El AltoUnidad de Fiscalización de la Gerencia Regional La Paz, quie-nes junto con efectivos del COA se trasladaron al lugar.

De acuerdo con el informe de la ANB, en primera instancia se encontró un camión del que se terminaba de descargar los far-dos de ropa usada, el cual, ante la presencia del personal adua-nero, intentó darse a la fuga. Sin embargo, el vehículo fue captu-rado y posteriormente se atrapó al conductor con la finalidad de que brinde su declaración.

“Con orden de allanamien-to y en presencia del fiscal se ingresó al lugar, donde se en-contraron 440 fardos de ropa americana usada que fueron traslados por la tarde a insta-laciones de la Aduana”, seña-ló la ANB.

El acto de la entrega de los certificados por parte de la Aduana realizado ayer en Santa Cruz.

Ropa usada americana decomisada en El Alto.

Adua

na

CBN

Adua

na

debido a un riguroso proceso de validación documental de los requisitos establecidos por la ANB, que implican la revi-sión del cumplimiento de obli-gaciones aduaneras, adecuada organización y administración, solvencia financiera e imple-mentación de estándares míni-

mos de seguridad en su cadena logística con la finalidad de res-guardar éstos ante actividades ilícitas y conductas delictivas.

Los representantes de Guabi-rá, San Cristóbal y Unagro expre-saron su satisfacción por haber conseguido la certificación, que viabilizará sus exportaciones.

Aduana certifica a Unagro, Guabirá y San CristóbalLas tres empresas recibieron el certificado de Operadores Económicos Autorizados, que les posibilitará agilizar la exportación de sus productos y ser socios confiables de la Aduana.

ó LUEGO DE UN RIGUROSO PROCESO DE VALIDACIÓN DOCUMENTAL

ó EN UN DOMICILIO DE LA ZONA RÍO SECO DE LA CIUDAD DE EL ALTO

“La implicancia a nivel inter-nacional es que a ellos (la certi-ficación) les va a posibilitar una mayor probabilidad de comer-cialización de sus productos”, dijo la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Mar-lene Ardaya.

Con la certificación OEA, las mencionadas empresas se con-vierten en socias confiables y seguras para la Aduana, por lo que serán acreedores a benefi-cios traducidos en simplifica-ción, agilización y priorización en sus operaciones aduaneras y con otras instituciones guber-namentales, que las harán más competitivas a escala nacional e internacional.

Ardaya explicó que la certifi-cación de las empresas normal-mente tarda entre 4 y 6 meses

REDACCIÓN CENTRAL / CAMBIO

Y Las empresas exportadoras Ingenio Azucarero Guabirá, Minera San Cristóbal y la Unión Agroindustrial de Cañeros (Unagro) fueron certificadas por la Aduana Nacional como Operadores Económicos Autorizados (OEA).

REDACCIÓN CENTRAL / CAMBIO

Y La Aduana decomisó 440 fardos de ropa usada en un domicilio de la zona Río Seco de la ciudad de El Alto luego de una denuncia que fue procesada por el Departamento de Inteligencia de la institución estatal

Importante

ó La certificación que realiza la Aduana a las empresas per-mite que éstas se beneficien en procesos de exportación.

ó Ayer fueron certificadas tres firmas.

MAYORISTAS DE POLLO AFECTAN A FAMILIAS

CBN TIENE MODERNA PLANTA PARA AGUA

La Cervecería Boliviana Nacional (CBN) inauguró un moderno sis-tema de tratamiento de afluentes líquidos, el cual permitirá obtener agua purificada, bajo los paráme-tros del Reglamento Ambiental del Sector Industrial Manufacturero (RASIM), que se reutilizará en el rie-go de áreas verdes de la ciudad de La Paz y en la construcción de la Doble Vía La Paz-Copacabana. “Desde el 7 de febrero ya esta-mos en capacidad de entregar el agua tratada para usos que bene-ficiarán en el desarrollo urbanís-tico”, dijo el gerente general de la CBN, Hernán Atella.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, manifestó que el leve incremento en el precio de la carne de pollo en La Paz se debe a la especulación de los intermediarios.Explicó que el precio de los mayoristas la pasada semana fue de Bs 11,50 el kilo y actualmente se vende en Bs 11,70, registrando un incremento de solo Bs 0,20. Sin embargo, los intermediarios venden al consumidor final en Bs 13,50 el kilo de pollo.Cocarico dijo que los intermediarios incrementaron en Bs 1,80 el kilo, afectando a la canasta familiar.

PVM PREMIA A SUS CONSUMIDORESPVM, de laboratorios Hersil, presentó su nueva campaña bajo el eslogan ‘PVM el complemento que nutre tu vida’, con la finalidad de premiar a la población con Bs 40.000, además de 10 vales de consumo con 12 paquetes del producto.La campaña durará hasta el 30 de junio. Para participar se debe depositar en ánforas un sobre cerrado con los datos personales e incluir una lámina interna de aluminio del producto PVM. Las ánforas estarán en oficinas de Hansa Ltda., supermercados y farmacias de todas las ciudades, excepto Pando.

jueves 9 de junio de 2016 13www.cambio.bo/periodicocambio.bo @cambio_bo

El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, habla acerca de la demanda chilena.

Vice

pres

iden

cia

del E

stad

o

ral de Chile en Bolivia entre 2010 y 2014.

“Lo que hemos visto hasta ahora es mucha improvisación y una gestión de política exterior que ha dado muestras de falta de prolijidad”, opinó Canelas en de-claraciones a El Líbero de Chile.

Luego de aludir a estas pa-labras, García Linera concluyó que la diplomacia chilena está lejos de lo que fue en el pasado y que “no sabe lo que va a hacer”.

Están en “un mundo de contra-dicciones que reflejan la derrota jurídica, la derrota legal, la de-rrota histórica de la posición de Chile frente a Bolivia”, aseguró.

CHILEEn su demanda, Chile pide a

la Corte que falle y declare que “el sistema del río Silala, junto con las partes subterráneas de su sistema, es un curso de agua internacional, cuyo uso se rige

Vice: Chile comete chambonada y demuestra contradiccionesÁlvaro García Linera señaló que la diplomacia chilena improvisa y muestra “la derrota jurídica, la derrota legal y la derrota histórica de la posición de Chile frente a Bolivia”.

ó CUESTIONÓ LA COMPETENCIA DE LA CIJ, QUISO RETIRARSE DEL PACTO DE BOGOTÁ Y AHORA PRESENTA UNA DEMANDA

“La demanda que ha anun-ciado que va a interponer el Gobierno de Chile contra Bo-livia, jurídicamente es una chamboneada, diplomática-mente un despropósito y geo-gráficamente una aberración”, enfatizó García Linera en una conferencia de prensa en la Vi-cepresidencia del Estado.

Argumentó su postura en un hecho reciente: la excepción preliminar que Chile presentó en 2014, con la que cuestionó la competencia de la Corte Inter-nacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda marítima boliviana presentada en 2013.

Precisamente, el rechazo de este recurso por la Corte avivó en Chile el debate sobre denun-ciar el Pacto de Bogotá, que re-conoce la jurisdicción del prin-cipal órgano judicial de las Naciones Unidas.

“Esto habla de una despro-lijidad y de un mundo de con-tradicciones de la diplomacia chilena. Desconocen a la Corte, buscan salirse del Pacto de Bo-gotá y con esta demanda, apre-surada a todas luces, por pala-bras de los propios políticos chilenos, lo que hacen es reafir-mar la competencia de la Cor-te”, afirmó García Linera.

Esa idea de improvisación en la demanda que anunció el Gobierno chileno la advirtió Jorge Canelas, excónsul gene-

REDACCIÓN CENTRAL / CAMBIO

Y Mientras en Chile había un remezón en La Moneda, en La Paz el vicepresidente Álvaro García Linera definió como una chambonada jurídica la demanda chilena por el Silala y un papelón que devela las contradicciones en el gobierno de Michelle Bachelet.

Contexto

ó Las aguas del Silala son bofedales que se forman a partir de manantiales ubi-cados en el cantón Quetena Chico, provincia Sur Lípez del departamento de Potosí.

ó En la zona hay más de 70 manantiales por donde brotan aguas subterráneas.

Política ó García Linera señaló que “un país y una diplomacia con tantas contradicciones, simplemente lo que hace aflorar es

su derrota y sus limitaciones”.

por la ley internacional”, situa-ción compleja para el Vicepresi-dente, pues decenas de estudios afirman que el Silala es un ma-nantial que nace en Bolivia.

García Linera señaló que con la demanda, Chile se muestra “como un país que ataca a Bo-livia” como lo hizo al invadir el puerto de Antofagasta en 1879.

Parafraseando al presidente Morales, señaló que Chile “nos roba y nos demanda” y está en contrarruta de todo el dere-cho, el protocolo y la legitimi-dad internacional.

Sobre la contrademanda que el país presentará, indicó que se tomará el tiempo que requiera y que no actuará por cálculos electorales.

“El Presidente ha pedido que aceleremos, por supuesto que vamos a acelerar, pero no puedo dar una fecha, eso sería actuar de manera atrabiliaria, de manera improvisada como lo está hacien-do Chile y miren los papelones internacionales y diplomático que está cometiendo”, expresó.

En medio de la demanda que activó contra Bolivia, la presiden-ta Bachelet tuvo que aceptar ayer la salida de su ministro del Inte-rior, Jorge Burgos, por, presunta-mente, diferencias con la Jefa de Estado, según El Mostrador.

Aguas bolivianas canalizadas por Chile.

Arch

ivo

“Para algunos políticos chile-nos: no estamos en tiempos de invadir y saquear. Son tiempos de integración y liberación de nuestros pueblos”, escribió Mo-rales en su cuenta de red social (@evoespueblo).

Por el mismo medio, Morales apuntó: “Tiempos de la Colonia quedan para la historia. Tiem-pos de la República eran para

Evo: No estamos en tiempos de invadir y saquearlas oligarquías. El siglo XXI es el tiempo de los pueblos”.

Las apreciaciones del Jefe de Estado se dan en medio del nue-vo diferendo abierto en la Cor-te Internacional de Justicia (CIJ) sobre los manantiales del Silala.

El agente chileno para la de-manda marítima boliviana en la CIJ, José Miguel Insulza, más allá de referirse a los contenidos de este caso, que su país abrió en el principal órgano judicial

de las Naciones Unidas contra Bolivia, aludió al presidente Mo-rales. Dijo que el Jefe de Estado boliviano “no tiene para qué se-guir insultando; ya estamos sa-ciados de insultos”.

El vicepresidente Álvaro Gar-cía Linera rechazó de forma ca-tegórica las declaraciones de Insulza y replicó que “los boli-vianos estamos cansados de las invasiones, de las usurpaciones, de los robos, de los saqueos de

nuestros recursos naturales, no-sotros somos los cansados, noso-tros no hemos invadido un país”.

“Decirle al señor Insulza que ya no estamos en el siglo XIX, cuando campeaban la lógica de los Estados bandoleros o la lógi-ca de los Estados piratas”, afir-mó García Linera y le recordó que “hoy estamos en el siglo XXI, hay un derecho internacio-nal y reglas democráticas que impiden el avasallamiento”.

ó GARCÍA LINERA RESPONDIÓ A INSULZA QUE LOS BOLIVIANOS ESTÁN CANSADOS DE LAS INVASIONES REDACCIÓN CENTRAL / CAMBIO

Y Por su cuenta de Twitter, el presidente Evo Morales expresó a algunos políticos chilenos que no son tiempos de invadir y saquear, sino de integración y liberación.

jueves 9 de junio de 201614 www.cambio.bo/periodicocambio.bo@cambio_boPOLÍTICA

Así lo expresaron, por sepa-rado, el secretario general de la Dirección Estratégica de De-fensa de los Manantiales del Silala, René Martínez, y el pre-sidente del Senado, José Alber-to Gonzales.

“Si hacemos una evaluación, tiene una preeminencia de in-tencionalidad política interna, antes de una verdadera inten-ción de carácter político en esta

Chile aviva diferendo por líos internos de Bachelet

segunda demanda que llega a La Haya”, dijo Martínez.

En tanto, Gonzales indicó que la demanda chilena forma parte de una estrategia política debido a la mala situación polí-

tica que está atravesando el go-bierno de Bachelet.

“Mira, justamente el 6 de junio salió publicada una úl-tima encuesta de un instituto de opinión pública conocido y más prestigioso en Chile que se llama CADEM (Investigación de Mercado y Opinión Pública). Ellos indican que el nivel de aprobación de la señora Bache-let en este momento en Chile es del 22%, un nivel bajísimo que le pone en una situación muy delicada; en el tema económico le preguntan a los chilenos ¿Us-ted cree que va por buen cami-no en el ámbito económico? 12% de los chilenos cree que está bien económicamente”, dijo.

Ante esa realidad, según la primera autoridad del Senado, obviamente que era necesaria

Los manantiales del Silala, que nacen en territorio boliviano.

La presidenta Michelle Bachelet.

una maniobra de este tipo para tratar de cohesionar a los chile-nos, para tratar de que se dis-traigan en otro tema.

“Quienes nos acusaban seña-lando que éramos nosotros los que provocábamos a los vecinos cuando teníamos problemas in-ternos, ellos terminaron hacién-dolo, dándonos una cátedra de cómo se utiliza eso que ya Ma-quiavelo recomendaba, cuando tengas problemas internos, bús-cate pleitos con los vecinos y eso va cohesionar los tuyos”, recordó.

Afirmó que la estrategia de La Moneda va a llevar a Chile a una nueva derrota de su diplomacia y su gobierno, porque Bolivia está preparada para encarar el proce-so en la Corte Internacional de Justicia y no presentará ninguna objeción como hizo Santiago.

APG

Arch

ivo

(CIJ), donde se encuentra la de-manda marítima boliviana.

La labor se la encomendó al Ministerio de Medio Ambien-te y Agua y el Canciller antici-pó ayer que ahora participarán profesionales canadienses.

“Canadá tiene expertos en recursos hídricos, ellos están

totalmente dispuestos a apoyar-nos para que Bolivia pueda tener un inventario, un registro de las aguas subterráneas”, indicó.

El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarro-llo (IDRC) es una corporación pública creada por el Parlamen-to de Canadá en 1970, con el fin de ayudar a los países en desa-rrollo para utilizar la ciencia y la tecnología y de esa forma en-contrar soluciones prácticas y de largo plazo sobre los proble-mas sociales, económicos y am-bientales que enfrentan.

Desde su creación, el IDRC ha venido trabajando en estrecha cooperación con investigado-res de América Latina y el Cari-be. Las actividades del IDRC en América Latina y el Caribe son coordinadas por la Oficina Re-gional con sede en Montevideo, Uruguay, señala el portal http://www.labor-al.org/.

“Bolivia es rico en recursos hídricos, pero hasta ahora no te-nemos este inventario, registro de las aguas subterráneas. En Canadá hay expertos en recur-sos hídricos, tienen mucha expe-riencia y están dispuestos a cola-borarnos”, expresó el Canciller.

Canadá apoya a Bolivia en inventario sobre recursos hídricos subterráneosLa acción apunta a cuantificar las reservas de agua que tiene el país y su aprovechamiento. Se trata de una de las medidas del Gobierno para defender los manantiales del Silala.

ó EL PRESIDENTE ENCOMENDÓ EN MARZO LEVANTAR EL REGISTRO NACIONAL

ó LA PRESIDENTA CHILENA TIENE EL 22% DE APROBACIÓN

El acuerdo fue concretado en la visita oficial que realiza el Ministro de Relaciones Exterio-res a Canadá.

“Nos hemos reunido con el presidente del Centro Interna-cional de Investigaciones para el Desarrollo, con ellos hemos quedado en que nos van a apo-yar, vamos a trabajar de manera conjunta en el inventario de las aguas subterráneas de Bolivia”, indicó Choquehuanca.

Durante la visita que el presi-dente Evo Morales realizó a los manantiales del Silala, el 29 de marzo, anunció la elaboración del inventario de los recursos hídricos del país.

La decisión surgió luego de que el 23 de marzo anunció que llevará la defensa del Silala a la Corte Internacional de Justicia

REDACCIÓN CENTRAL / CAMBIO

Y El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá asistirá a Bolivia en la elaboración de un inventario de los recursos hídricos subterráneos, anunció ayer el canciller David Choquehuanca.

REDACCIÓN CENTRAL / CAMBIO

Y La demanda que presentó Chile contra Bolivia sobre el origen de las aguas del Silala, tiene una connotación política que se origina en medio de una alta polaridad interna y de deslegitimación del gobierno de Michelle Bachelet.

“Por ahora, sí estamos usando el Pacto de Bogotá”

ó AGENTE CHILENA

REDACCIÓN CENTRAL / CAMBIO

Sin clarificar lo que sucede-rá en el futuro, la agente de Chile en la Corte Interna-cional de Justicia (CIJ), Xi-mena Fuentes, dijo que por ahora su país sí emplea el Pacto de Bogotá para acti-var la demanda por el Sila-la contra Bolivia.

Fuentes, ahora exdirec-tora de Fronteras y Límites de la Cancillería chilena, dijo que en la presentación de la demanda, efectuada el lunes, “hemos usado como base de jurisdicción el Pac-to de Bogotá”, pese a que este acuerdo fue cuestiona-do en Chile por la derrota que tuvieron con Perú en el diferendo por los límites marítimos y el rechazo de la excepción preliminar que presentaron contra la de-manda boliviana.

“Sí, estamos usando el Pacto de Bogotá; ahora, si esto quiere decir que vamos a permanecer para siempre en el Pacto de Bogotá, obvia-mente tampoco lo puedo de-cir, las condiciones pueden cambiar en el futuro, pero por ahora, sí estamos usan-do el Pacto de Bogotá”, dijo la agente en declaraciones a CNN Chile.

DEMANDA CHILENAEl gobierno de Michelle Bachelet, el lunes confirmó la presentación de una demanda internacional en los tribunales de la Haya contra Bolivia por las aguas del Silala.

SOLIDEZEn la actualidad existen dos equipos multidisciplinarios, uno que tiene que ver con recursos hídricos, tecnología y estudios de lo que significan las aguas del manantial del Silala y expertos internacionales para entrar en derecho de la nueva demanda.

HISTORIAHay documentos, hechos, cons-trucciones civiles, canalización y tubería en la zona. Martínez indicó que hay señales de un camino que permitía el ingreso ilegal de súbditos chilenos.

puntada

Agendaó Choquehuanca se reunión

con su similar canadiense y con los parlamentarios de esa nación. Hoy dará una conferencia sobre la Ley de la Madre Tierra.

jueves 9 de junio de 2016 15www.cambio.bo/periodicocambio.bo @cambio_bo POLÍTICA

Rafael Quispe sella un pacto con Samuel Doria Medina previo a las elecciones presidenciales de 2015.

Arch

ivo

CONFIRMA REUNIÓNEl diputado por Unidad De-

mócrata, Rafael Quispe, con-firmó que se reunió, junto con otras personas, con personeros de la Embajada de los Estados Unidos para informar sobre su proyecto político.

“Mis hermanos que están trabajando en un proyecto polí-tico, y sí nos hemos reunido con la Embajada de Estados Unidos, pero no con Tuto ni con Samuel porque para la Embajada y para el país, Tuto y Samuel no son op-ción política, nuestro proyecto político sí es opción política, y no lo voy a negar”, aseveró.

Además mencionó que se reunió con representantes de

otras embajadas como Cuba y Venezuela.

OPOSICIÓN DEFIENDEAl respecto, diputados de

oposición, como Eliane Capo-bianco, afirmó que el diputado Quispe “está actuando de ma-nera personal” y debe ser res-ponsable de todas sus acciones. “Creo que debe reflexionar”, se-ñaló. En esa línea, la diputada Norma Piérola afirmó que to-dos tienen la libertad de reu-nirse con quién sea y eso no debiera estar prohibido en un Estado de Derecho.

Para la senadora Elva Pinker, el accionar del diputado Quis-pe está enmarcado en la legali-

dad y “no creo por qué se tenga que objetar, ya que somos libres y vivimos en democracia y po-demos ir a tener relaciones con todo el mundo”.

Gobierno lamenta servilismo de opositores con Estados UnidosEl Vicepresidente cuestionó la actitud de Rafael Quispe y recordó que esa forma de peregrinar se la practicaba en el período del neoliberalismo, en busca de avales políticos y financiamiento.

ó EL DIPUTADO QUISPE AFIRMÓ QUE SOSTUVO REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LA EMBAJADA

“Vergonzosa la actitud del di-putado Rafael Quispe al rendir informes al embajador de un país extranjero”, declaró Gar-cía Linera en una conferencia de prensa.

El Vicepresidente aseveró que esa práctica de “rendir in-formes a extranjeros” era recu-rrente en la época neoliberal; sin embargo, esa “peregrina-ción se erradicó” desde que está en la presidencia Evo Morales.

“Esos eran los tiempos de la vergüenza. Cuando llegamos buscamos tener relación de país a país pero no somos delatores ni vamos a consultar”, sostuvo.

La actitud de Quispe dijo que recuerda los tiempos del expresidente Jorge Quiroga y del extinto Hugo Banzer, cuan-do se rendían informes a emba-jadas extranjeras.

“Es algo que indigna”, señaló, pero constituye parte de esa his-toria “triste e inmoral” del país.

Si bien Quispe declaró so-bre sus reuniones, García Line-ra afirmó que no debe dudarse que otros opositores también actúan de esa manera, con su-misión a poderes externos.

REDACCIÓN CENTRAL / CAMBIO

Y El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, calificó ayer de “vergonzosa” la actitud del diputado opositor Rafael Quispe, quien afirmó haberse reunido con autoridades de la Embajada de Estados Unidos para tratar un nuevo proyecto político.

El senador Murillo destacó en conferencia de prensa la defensa a la dignidad del pueblo bolivia-no que hizo el vicepresidente Ál-

Murillo le jaló las orejas al diputado Quispe“Le llamé la atención, y le he

jalado las orejas. Le dije que es una vergüenza que esté pidien-do permiso y se reúna con em-bajadas”, afirmó el Senador.

Asimismo, calificó la actitud de su correligionario político como “folklórico” lo que hace para “ganarse las cámaras”, que en su criterio es algo que “tanto le gusta”.

“Eso vende, y por eso tie-ne que ser más serio”, afirmó.

Dijo que la política boliviana requiere de seriedad, “no nece-sita jolgorio, folklorismo”, y pi-dió seriedad para empujar los proyectos políticos. Asimismo, sostuvo que como persona el diputado Quispe es libre de ha-cer lo que quiera, pero lo que no puede hacer “es someterse a otros poderes”.

El jefe de UN, Samuel Doria Medina, se limitó a decir: “no voy a comentar”.

ó EL JEFE DE BANCADA DE UNIDAD DEMÓCRATA CALIFICÓ DE “FOLKLÓRICO” LO QUE HACE EL PARLAMENTARIO

REDACCIÓN CENTRAL / CAMBIO

Y El jefe de bancada por Unidad Demócrata (UD), senador Arturo Murillo, calificó ayer de folklórica el accionar del diputado Rafael Quispe, a quien dijo le jaló las orejas por sus declaraciones.

Apuntes

ó “Buscamos tener relación de país a país, pero no somos delatores ni vamos a consultar”, como la época del neoliberalismo, dijo el Vicepresidente.

ó Rafael Quispe señaló que un proyecto político se perfila con miras a 2019 y excluye a Tuto y Samuel.

varo García Linera, cuando se re-firió al accionar del diputado de su organización política Rafael Quispe, al que calificó de “triste el juego” que hace.

Lamentó las declaraciones de su colega diputado de quien sos-tuvo, “siempre se acuesta pen-sando qué barbaridad va a decir al día siguiente para que le me-tan micrófono”. “Piensa solito, son declaraciones aisladas, por-que es un satélite”, manifestó.

Raqaypampa tramita ley de creación territorial

ó EN LA ASAMBLEA

REDACCIÓN CENTRAL / CAMBIO

El presidente de la Cáma-ra de Senadores, José Alber-to Gonzales, recibió ayer el proyecto de Ley de “Creación de Unidad Territorial, del Te-rritorio Indígena Originaria Campesino Raqaypampa” para que cuente con la de-marcación con límites pre-cisos y georreferenciados, ligados a una Red Geodési-ca Nacional, requisito previo para ir a referendo.

La iniciativa legal fue pre-sentada por representantes de la Central Regional de Ra-qaypampa del departamento de Cochabamba y el ministro de Autonomías, Hugo Siles.

“La creación de la unidad territorial es muy importan-te porque Raqaypampa está en un proceso de desarrollo y gestión para poder alcanzar la Autonomía Indígena Origi-naria Campesina vía territo-rio”, indicó Siles.

Señaló que con ello Ra-qaypampa será “la primera experiencia histórica” en la constitución de un autogo-bierno Indígena Originario Campesino por esta vía.

Gonzales, a su vez, asegu-ró que tanto la Cámara de Se-nadores como de Diputados, darán celeridad en el trata-miento de esta norma para que pronto sea sancionada y promulgada por el presidente Evo Morales.

El pueblo quechua de Ra-qaypampa se encuentra ubi-cado en el sur del depar-tamento de Cochabamba, dentro de la provincia Miz-que. Es el grupo indígena de Cochabamba que más avan-ces tiene para lograr su auto-nomía indígena.

Raqaypampa busca su autonomía.

Cám

ara

de S

enad

ores

jueves 9 de junio de 201616 www.cambio.bo/periodicocambio.bo@cambio_bo

Seguridad ó El vicepresidente Álvaro García dijo que Eduardo León, Wálter Zuleta y William Sánchez, abogados de

Gabriela Zapata, sabían de la suplantación de un niño.

Ratifican anotación de bienes para Goni y Doria Medina

El abogado de Gabriela Zapata aprehendido en celdas judiciales.

El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y Samuel Doria Medina.

Cam

bio

Arch

ivo

García Linera insistió en que los abogados William Sánchez, Wálter Zuleta y Eduardo León sabían de la su-plantación de un niño para justificar la existencia de un presunto hijo del presidente Morales con Gabriela Zapata, y se prestaron a esa mentira por la que ahora deberán res-ponder ante la justicia.

‘Abogados de Zapata mintieron y violaron derechos con fines políticos’Varios medios de comunicación se sumaron a una campaña de desprestigio de la imagen del presidente del Estado, Evo Morales.

ó EL VICEPRESIDENTE DIJO QUE DEBEN RESPONDER POR SUS ACTOS EN LA JUSTICIA

“Se pisoteó la identidad de un niño y sus derechos, escarnecie-ron la credibilidad de los medios de comunicación, pisotearon y escupieron la credibilidad que es el principal patrimonio de un periodista y de un político”, dijo en una rueda de prensa.

Señaló que medios como Pá-gina Siete, Erbol y ANF jugaron toda su credibilidad para su-marse a la campaña de políti-cos como de Samuel Doria Medi-na, Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y de Jor-ge Tuto Quiroga para atacar a la figura presidencial. También citó al presentador de televisión Carlos Valverde como “un mer-cenario por delante”.

“Hay mucha gente que ha perdido toda su credibilidad por la manipulación política de algunos dueños y políticos facinerosos que no dudan con aplastar cuerpos, almas y espíri-tus con tal de conseguir sus ob-jetivos personales y políticos”, añadió el Vicepresidente.

LUIS FERNANDO CRUZ RÍOS / CAMBIO

Y Los defensores de Gabriela Zapata mintieron y violaron los derechos humanos de un niño con fines políticos para desprestigiar la imagen del presidente Evo Morales, aseguró ayer el vicepresidente Álvaro García Linera.

REDACCIÓN CENTRAL / CAMBIO

Y El Tribunal Supremo de Justicia ratificó ayer la anotación preventiva de bienes de Gonzalo Sánchez de Lozada y del exministro de Planeamiento y actual jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina en el caso ENFE y FOCAS.

L. F. C. R. / CAMBIO-ABI

Y El asesor legal del Ministerio de Defensa, Manuel Porcel, confirmó la apelación de sentencia de dos años contra el senador de Unidad Nacional (UN), Arturo Murillo, por falsificación de su libreta de servicio militar.

Apelarán sentencia de Murillo por libreta falsa

Señaló que la decisión fue asumida porque consideran que la sentencia de cárcel debe ser mayor, y porque debe

reponer el dinero que recibió como servidor público.

“Cumpliendo con los plazos procesales y luego que el Minis-terio de Defensa haya analizado el contenido del fallo apelará la decisión judicial porque consi-deramos que la pena es baja y corresponde una sentencia ma-yor y cumpla en la cárcel de San Pedro, ya que violó la fe pública y se benefició ilegalmente con recursos del Estado”, explicó.

Adelantó que el Tribunal Quinto de Sentencia revisó el fa-

En enero de 2016, el ple-no de la Asamblea Legislativa aprobó el inicio de juicios de responsabilidades en contra de los mencionados y otras exau-toridades por la capitalización de la Empresa Nacional de Fe-rrocarriles (ENFE) y por el pro-yecto Formación de Capital en Áreas Secundarias (FOCAS).

“La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha ratifi-cado esas anotaciones preven-tivas que hizo el Ministerio Público tanto en esos casos”,

declaró la magistrada, Maritza Suntura, a Correo del Sur.

En el caso ENFE están invo-lucrados Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, Doria Medina, Fernando Illanes, Ar-turo Beltrán y Flavio Escobar.

Están procesados por los presuntos delitos de conducta antieconómica, contratos lesi-vos al Estado e incumplimiento de deberes. La comisión investi-gadora en la Asamblea conclu-yó que ENFE fue vendida a la chilena Cruz Blanca por 66 mi-llones de bolivianos, cuando su valor real era de 137 millones.

Sobre el préstamo de la esta-tal FOCAS a la Fundación para la Producción (Funda-Pro), la acusación indica que traspasa-ron dinero público para fines privados y están imputados Sánchez de Lozada, Sánchez Berzaín, Alfonso Revollo, Jaime Villalobos y Rolando Suárez.

Asumir la responsabilidadó “Hubo abogados que esta-

ban mintiendo y aceptaron la mentira para cabalgar en ese caballito de batalla política conservadora, reac-cionaria y agresiva contra el Gobierno y se sumaron a ello”, denunció el vicepresi-dente Álvaro García Linera.

ó LA ASAMBLEA LEGISLATIVA AUTORIZÓ LOS JUICIOS

llo y ya fueron notificados para asumir algunas acciones, como la apelación anunciada en la au-diencia del 6 de mayo de 2016.

Además, informó que al margen de la apelación, el Mi-nisterio de Defensa solicitó me-didas precautorias, entre ellas, la anotación de sus bienes.

A juicio del jurista, una vez que la sentencia sea ejecuto-riada, Murillo deberá resarcir el daño ocasionado al Estado y calculó un monto mayor al millón de bolivianos.

APREHENDEN A ACUSADO DE MATAR A SU MADRE

Héctor Vargas Ríos confesó haber asesinado a su madre Ruth Virgi-nia R. M., de 46 años, a puñaladas, después de haber sostenido una fuerte discusión, confirmó ayer el comandante de la Policía Bolivia-na, general Édgar Téllez.En rueda de prensa explicó que la mujer acudió al encuentro con Héctor Vargas Ríos, hijo del un primer matrimonio, y des-pués de fuertes diferencias por causas económicas la victimó.El vehículo que ella conducía

fue encontrado por los vecinos en la calle Chiapas del barrio Virgen de Luján, en Santa Cruz, donde permaneció hasta la mañana del martes, cuando fue descubierto el crimen.“Es autor confeso, habría exigido que le proporcione dinero y en desequilibrio de orden emo-cional la mató”, manifestó. El aprehendido fue puesto inme-diatamente a disposición del Mi-nisterio Público para su imputa-ción por el delito de feminicidio.

jueves 9 de junio de 2016 17www.cambio.bo/periodicocambio.bo @cambio_bo SEGURIDAD

La titular de esa cartera de Estado, Virginia Velasco, ex-plicó que se habilitó una ofi-cina en la Gobernación de la

Se inicia la acreditación de participantesnes de la Gobernación del de-partamento de Chuquisaca.

“Después de la inauguración cada acreditada o acreditado se va a dirigir a una de las seis me-sas para el trabajo que fue de-signado, donde van a recibir una introducción de las conclu-siones que se han recogido en las precumbres, para después iniciar el debate”, precisó.

En ese contexto, el Comité Cí-vico de Sucre emitió un instruc-tivo para que toda la ciudad de

Sucre sea embanderada por tres días por ser la sede de un evento histórico que permitirá fijar los lineamientos para la refunda-ción de la justicia boliviana.

Asimismo, el gobernador Esteban Urquizu garantizó la realización de la Cumbre Judi-cial y pidió a toda la ciudada-nía sucrense recibir con afec-to a los participantes.

Reiteró que las vías camineras al aeropuerto y a las terminales terrestres están expeditas.

ó LAS AUTORIDADES CÍVICAS INSTRUYERON EL EMBANDERAMIENTO DE LA CIUDAD DE SUCRE POR TRES DÍAS

L. F. C. R. / CAMBIO

Y El Ministerio de Justicia inició la acreditación y entrega de credenciales a los más de 900 participantes de la Cumbre Nacional de Justicia a realizarse entre el viernes y sábado en la ciudad de Sucre.

Litigantes y abogados hacen fila para su ingreso al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Arch

ivo

va a tener de inmediato un con-junto de aplicaciones adminis-trativas, legales y ejecutivas que el Gobierno las va a cumplir”, precisó García Linera.

REELECCIÓNEn ese marco, desvirtuó los

comentarios de la oposición y de algunas organizaciones con-trarias al Gobierno, en sentido de que ese evento sería aprove-chado para modificar la Consti-

tución Política del Estado para viabilizar la reelección del pre-sidente Evo Morales en las si-guientes elecciones.

“La cumbre de justicia no se está convocando para hablar de la reelección presidencial, he-mos dicho que el tema de las candidaturas para el 2019 se van a abordar en 2018, en tanto no hay más que tratar”, aseguró el también Presidente de la Asam-blea Legislativa Plurinacional.

Conclusiones de la Cumbre Judicial serán resolutivasNo será una reunión de jueces y fiscales, sino un encuentro de víctimas de la justicia, ciudadanía civil y del litigante para hacer profundos cambios en el corto, mediano y largo plazo.

ó AFIRMAN QUE EL EVENTO NACIONAL APUESTA POR UN PROFUNDO CAMBIO EN LA JUSTICIA BOLIVIANA Y NO UNA REELECCIÓN

Explicó que los representan-tes de las organizaciones socia-les, de las víctimas por la mala administración de justicia, del Órgano Judicial y de las entida-des académicas del país tienen la misión de transformar a esa entidad del Estado eliminando la retardación y la corrupción.

En ese contexto, precisó que la Cumbre Nacional no es un en-cuentro de jueces y fiscales, sino de quienes son directamente per-judicados por el actual sistema que está constituido por consor-cios corruptos que fabrican fa-llos apartándose de las normas y todo principio ético del derecho.

APLICACIÓN “Es un encuentro de las vícti-

mas de la justicia, de la ciudad civil y del litigante. Con ellos vamos a hacer la Cumbre para cambiar la justicia. Toda Cum-bre tiene carácter resolutivo y

LUIS FERNANDO CRUZ RÍOS / CAMBIO

Y Las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia, del 10 y 11 de junio en Sucre, por mandato popular tendrán carácter resolutivo, es decir, exigirán de inmediato un conjunto de aplicaciones administrativas, legales y ejecutivas.

Justicia rápida

ó El Vicepresidente aseguró que el objetivo es fijar lineamien-tos que permitan una justicia rápida, transparente y gratui-ta. “Eso es lo que importa al litigante; la gente no se está preguntando sobre temas de reelección, se va a ver cómo hacemos que la justicia no sea corrupta y lenta”.

ciudad sede del Órgano Judi-cial para que los delegados de organizaciones sociales, enti-dades académicas y otras se re-gistren para participar en las mesas de trabajo, a instalarse en el Centro de Convenciones.

Señaló que desde las 14.00 del jueves se iniciará la entrega de las acreditaciones a los par-ticipantes, y quienes no logren conseguir el credencial podrán hacerlo desde las 07.00 hasta las 08.00 del viernes en instalacio- El Presidente de la Cámara de Senadores.

Gonzales: La oposición busca descalificar la Cumbre Judicial

ó DENUNCIA

L. F. C. R. / CAMBIO

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alber-to Gonzales, denunció ayer que la oposición busca des-calificar la Cumbre Judicial a realizarse el 10 y 11 de ju-nio en la ciudad de Sucre.

En rueda de prensa cues-tionó que en su afán de des-prestigiar a ese evento seña-len que se aprovechará para modificar la Constitución Po-lítica del Estado para “tum-bar” a todos los magistrados del Órgano Judicial y desig-nar a otros que viabilicen la reelección del presidente Evo Morales Ayma en las eleccio-nes nacionales de 2019.

“Se ha tratado de hacerle creer a la gente de que ese es el gran tema de la Cum-bre y que eso es lo que va a revolucionar la justicia bo-liviana, yo no creo que sea así, pero un tema que mane-ja la oposición es que se va a eliminar el voto popular para la elección de altas au-toridades, quiero decirle a la población que esa no es la propuesta de la Asamblea”, manifestó el oficialista.

En ese marco, recordó que la Asamblea Legislativa ha presentado una propuesta para que la justicia se acerque al pueblo con la implementa-ción plena de los códigos mo-rales, la pronta aprobación del nuevo Código Penal y un nuevo mecanismo de fiscali-zación y sanción para las au-toridades judiciales corruptas.

Arch

ivo

jueves 9 de junio de 201618 www.cambio.bo/periodicocambio.bo@cambio_boPUBLICIDAD

continúa en la página 19

LA DRA. CARLA CECILIA ORTIZ QUEZADA. DAVID RAMIRO PEREZ CORONADO Y DRA. CLARET LLANOS MARTINEZ. Y PRESIDENTA Y JUECES TÉCNICOS DEL TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA.- MEDIANTE EL PRESENTE EDICTO CITA, LLAMA Y EMPLAZA.- Que, mediante acusación formal presentada por el representante del Ministerio Público a denuncia de José Mario Sempertegui Chávez Gerente Departamental del Fondo Productivo y Social “F.P.S.” en contra de ESDENCA MONCADA DE APINAYE, JUAN APINAYE FERNANDEZ Y WALTER ROCHA ANTELO, por la presunta comisión del delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, CONDUCTA ANTIECONOMICA Y OTROS..........................................

Desconociéndose el paradero de los acusados ESDENCA MONCADA DE APINAYE, JUAN APINAYE FERNANDEZ Y WALTER ROCHA ANTELO se libra el presente EDICTO, procédase a su notificación con la Acusación Fiscal de fecha 22 de junio de 2015, Decreto de Radicatoria de fecha 03 de diciembre de 2015, Acusación Particular de fecha 25 de enero de 2016 y Decreto de fecha 03 de febrero del 2016.SEÑOR JUEZ SEGUNDO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR DE LA CIUDAD DE TRINIDAD.CASO. FIS - BENI. N°. 1202334 IANUS: N° 801199201205136

FORMULA: ACUSACIÓN FORMALOTROSÍ.-

ABG. ROBERTO PARADA MOLE- DRA. JEAN CARLA MARISCAL MONTENEGRO, FISCALES DE MATERIA asignado a la “Unidad Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción”, Fiscal de Materia “Anticorrupción” del Dpto. del Beni, dentro de las investigaciones que dirige el Ministerio Publico a denuncia del Sr. Juan Carlos Munguia Santiesteban en su condición de Director General Ejecutivo del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS en contra de los Sres. Carlos Gómez Añez ex-Gerente Departamental del Beni FPS por la presunta comisión de los delitos de Enriquecimiento Ilícito de Particulares con afectación al Estado, Cohecho Pasivo Propio, Uso indebido de influencias, Incumplimiento de Deberes, y Contratos Lesivos al Estado, Conducta Antieconómica, y Sociedades o Asociaciones Ficticias previsto y sancionado en el Art. 28 de la Ley N° 004 y Arts. 146,154,221,224,y 229 del Código Penal reformado por la Ley N° 004 , y contra Juan Carlos Alfaro y Sergio Suarez Ojopi, representantes legales de RIMAC y de la Asociación Accidental J&E Carolaine por la presunta comisión de los delitos de Enriquecimiento Ilícito de Particulares con afectación al Estado e Incumplimiento de Contratos, previsto y sancionado en el Art. 28 de la Ley N° 004 y Art. 222 del Código Penal reformado por la Ley N° 004; e Imputaciones Formales, ante su autoridad, al amparo del Art. 323-1 y 341 ambos del Código de Procedimiento Penal, ante su autoridad con la debida consideración se exponen los siguientes fundamentos y presenta acusación formal:1.- DATOS GENERALES DE LOS ACUSADOS.-(Obtenidos a partir de su Declaración Informativa)1.1. Nombre: SERGIO SUAREZ OJOPI.Cédula de Identidad: 1684529- Beni.Fecha de Nacimiento: Riberalta-07 Julio 1967Domicilio Real: Calle Nicanor Gonzalo Salvatierra N° 537 (Riberalta).Nacionalidad: BolivianaEstado Civil: CasadoOcupación: Empresario (Empresa Constructora RIMAC).Situación Procesal: Detención DomiciliariaABOGADO DEFENSOR:Nombres y Apellidos: Defensa de PúblicaDomicilio Procesal: Calle Nicanor Gonzalo Salvatierra N° 537-Riberalta1.2 Nombre: ESDENCA MONCADA DE APINAYECédula de Identidad: 4196532- Beni.Fecha de Nacimiento: Riberalta-30 Abril 1976Domicilio Real: Av. Beni-Mamore esq. Federico Hedler (Riberalta).Nacionalidad: BolivianaEstado Civil: CasadaOcupación: Labores de Casa (Empresa Constructora J& E Caroline).Situación Procesal: PrófugaABOGADO DEFENSOR:Nombres y Apellidos: Defensa de Pública.Domicilio Procesal: Calle La Paz Of. Defensoría Pública1.3. Nombre: JUAN APINAYE FERNANDEZCédula de Identidad: 4196531-BeniFecha de Nacimiento: Riberalta-26 Junio 1975Domicilio Real: Av. Beni-Mamore esq. Federico Hedler (Riberalta)Nacionalidad: BolivianaEstado Civil: CasadoOcupación: Empresario (Empresa Constructora J&E Caroline)Situación Procesal: PrófugoABOGADO DEFENSOR: Nombres y Apellidos: Defensa de Pública Domicilio Procesal: Calle La Paz of. Defensoría Pública.1.4. Nombre: CARLOS GOMEZ AÑEZCédula de Identidad: 1709564- Beni.Fecha de Nacimiento: Trinidad-22 Febrero 1971Domicilio Real: Calle Antonio Vaca Diez N° 150 (Trinidad).Ncionalidad: BolivianaEstado Civil: CasadaOcupación: Economista,Situación Procesal: Medidas SustitutivasABOGADO DEFENSOR: Nombres y Apellidos: Dr. Alex Armando Mejía Suarez Domicilio Procesal: Calle La Paz N0 133-Trinidad.1.5. Nombre: JORGE LUIS RAMOS FERNANDEZCédula de Identidad 1939072- Beni. Fecha de Nacimiento: Trinidad-29 Junio 1977Domicilio Real: Av. Prolongación Rómulo Mendoza esq. Itenez (Trinidad)Nacionalidad: BolivianaEstado Civil: SolteroOcupación: Arquitecto.Situación Procesal: Medidas sustitutivas.ABOGADO DEFENSOR:Nombres y Apellidos: Dr. Alex Armando Mejía Suarez.Domicilio Procesal: Calle La Paz N0 133-Trinidad.1.6. Nombre: OSCAR AVILA CHAVEZCédula de Identidad: 1699601-Beni.Fecha de Nacimiento: Trinidad-26 Abril 1956Domicilio Real: Calle Manuel Limpias N° 70 (Trinidad)Nacionalidad: BolivianaEstado Civil: CasadoOcupación: Ingeniero Agrónomo. Situación Procesal: Medidas SustitutivasABOGADO DEFENSOR: Nombres y Apellidos: Dr. Percy Solares ChávezDomicilio Procesal: Calle Cochabamba esq. Manuel Limpias1.7. Nombre: AQUILES ROCA BAENYCédula de Identidad: 851792-Cbba.Fecha de Nacimiento: 24 Agosto 1956Domicilio Real: Calle Manuel Limpias N° 70 (Trinidad).Nacionalidad: BolivianaEstado Civil: CasadoOcupación: Arquitecto.Situación Procesal: Medidas SustitutivasABOGADO DEFENSOR: Nombres y Apellidos: Dr. Guido Melgar BallestadDomicilio Procesal: Av. 18 de Noviembre s/n Trinidad1.8. Nombre: MARTHA XIMENA AVILA RODRIGUEZCédula de Identidad: 11712078- Beni.Fecha de Nacimiento: Trinidad-03 Abril 1969Domicilio Real: Calle Cochabamba N° 630 (Trinidad).Nacionalidad: BolivianaEstado Civil: Soltera.Ocupación; Arquitecta.Situación Procesal: Medidas SustitutivasABOGADO DEFENSOR: Nombres y Apellidos: Dra. Corina SuarezDomicilio Procesal: Plaza Principal-acera este-Trinidad.1.9. Nombre: WALTER ROCHA SOLETOCédula de Identidad: 2759642-Oruro.Fecha de Nacimiento: Desconocida Domicilio Real: Desconocido.Nacionalidad: Boliviana.Estado Civil: CasadoOcupación: Ingeniero civil.Situación Procesal: PrófugoABOGADO DEFENSOR: Nombres y Apellidos: Defensa PúblicaDomicilio Procesal: Calle La Paz of. Defensoría Pública2.- DATOS GENERALES DEL DENUNCIANTE-QUERELLANTE:2.1. Nombre: JUAN CARLOS MUNGUIA SANTIESTEBANCédula de Identidad: 1905304- Beni.

Fecha de Nacimiento: Trinidad-09 Agosto 1973Domicilio Real: Av. Esteban Ribera Casa N° 2 (Trinidad).Nacionalidad: BolivianaEstado Civil: CasadoOcupación: Ingeniero Civil.2.2. Y APODERADO DEL DENUNCIANTE-QUERELLANTENombre: JOSE MARIO SEMPERTEGUI CHAVEZCédula de Identidad: 1905304- Beni.Fecha de Nacimiento: Trinidad-09 Agosto 1973Domicilio Real: Av. Esteban Ribera Casa N° 2 (Trinidad).Nacionalidad: BolivianaEstado Civil: CasadoOcupación: Ingeniero Civil.3.- RELACION CIRCUNSTANCIADA DEL HECHO.En fecha 02 de Agosto de 2012, el Lic. JUAN CARLOS MUNGUIA SANTIESTEBAN en su condición de DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO DEL FONDO NACIONAL DE INVERSION PRODUCTIVA Y SOCIAL (FPS), designado a través de Resolución Suprema N° 07067 de 30 de Enero de 2012. Presenta y formaliza denuncia en contra de CARLOS GOMEZ AÑEZ EX -GERENTE DEPARTAMENTAL - FPS BENI, JUAN CARLOS ALFARO ESPADA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL J&E CAROLAINE y SERGIO SUAREZ OJOPI REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA “RIMAC” POR IRREGULARIDADES EN LOS SIGUIENTES PROYECTOS:1. CONSTRUCCION DEL SERVICIO INTEGRADO DE JUSTICIA -CIUDAD DE RIBERALTA2. CONSTRUCCION DE 136 VIVIENDAS SOCIALES EN TRINIDAD AREA RURAL PAQUETE Nº1.3. CONCLUSION CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI -DDÍ TRINIDAD, 1.- CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA (RIBERALTA) – FPS – 08 – 00003169 CODIGO DE CONTRATO: C-FPS-08 – 002347Contratista: Empresa RIMACFecha de Inicio: 20/05/11Plazo Pactado: 290 días calendarioMonto de contrato: Bs. 6.705,050.15.-AÑO DE INICIO DE OBRA: 2011 - 20 MAYOAMPLIACIONES DE PLAZO: TOTAL 103 DIASRESOLUCION DE CONTRATO: 22/08/12En dicho proyecto se ha evidenciado que sobre las AMPLIACIONES DE PLAZO, se incumplió el Anexo 7.1.6 del Procedimiento de Ampliaciones de Plazo del Manual de Operaciones del FPS, aplicado para aprobaciones de ampliaciones de plazos superiores al 10% original del contrato, OMISION atribuible al fiscal técnico del FPS, ARQ. JORGE LUIS RAMOS FERNÁNDEZ, quien debió remitir las ampliaciones de plazo a la Dirección Ejecutiva del FPS para su aprobación por esta instancia; hecho que no sucedió; conducta omisiva de sus funciones.Se tiene en cuanto a las PLANILLAS DE PAGO, se evidencia claramente que el avance físico de la obra determinado mediante dictamen pericial técnico forense caso Nº IDIF: 439/2013; Inv. Esp. Ing.: 010/2013 de fecha 15 de noviembre del 2013 y la ampliación pericial de fecha31/03/2014, que fue desarrollada por los Ing. Forenses del IDIF, no tiene relación con el avance financiero cancelado a la Empresa Contratista RIMAC, mismo que arroja un desfase negativo en desmedro del estado de Bs. 820.728,23 (ochocientos veinte mil setecientos veintiocho 23/100) Evidenciándose un sobre planillado, siendo los responsables directamente por este hecho el contratista SERGIO SUAREZ OJOPI, EL supervisor de obras ARQ. AQUILES ROCA BAENY, ya que ambos incumplen el contrato de obras respecto a pago de planillas, generado un daño económico al estado Plurinacional de Bolivia.En cuanto al TIEMPO DE RETRASO DEL PROYECTO; de acuerdo al DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° !DIF: 439/2013: INV. ESP. ING.: 010/2013 de fecha 15 DE NOVIEMBRE DEL 2013 Y LA AMPLIACION PERICIAL DE FECHA 31/03/2014, se establece que el tiempo de retraso en el que incurrió la Empresa CONTRATISTA RIMAC fue de 66 DIAS CALENDARIOS, equivalentes a Bs. 1.017.317,65 (UN MILLON DIECISIETE MIL TRECIENTOS DIECISIETE 65/100), este hecho es de responsabilidad del contratista SR. SERGIO SUAREZ OJOPI,quien incumplió el contrato de obras, mismo que fue resuelto.2.- CONSTRUCCION DE 136 VIVIENDAS SOCIALES EN TRINIDAD AREA RURAL, PAQUETE Nº1 (TRINIDAD), CODIGO DE CONTRATO: C- FPS-08-002176 CONTRATISTA: ASOCIACION ACCIDENTAL J&E - CAROLAINE. –CODIGO DE CONTRATO: C-FPS-08-002176CONTRATISTA; ASOCIACION ACCIDENTAL J&E-CAROLAINEFECHA DE INICIO DE OBRA: 28 de junio de 2010PLAZO: 120 DÍAS CALENDARIO.MONTO DEL CONTRATO: BS. 4.965.861,22AMPLIACIONES DE PLAZO: 188 días calendario, RESOLUCION DE CONTRATO: 26/07/12En este Proyecto en el PROCESO DE CONTRATACION se evidencia que el director de obras de la empresa adjudicada para la construcción de 136 viviendas sociales NO CUMPLIO con lo que establecía el DBC, respecto al perfil profesional, por lo que, no debió suscribirse ningún contrato, El responsable del proceso de contratación LIC. CARLOS GÓMEZ AÑEZ, debió exigir a asesoría legal que previo a la suscripción del contrato se revise la legalidad de la documentación presentada por la empresa adjudicada y que emita un informe legal al respecto, situación que no sucedió, con ello omitiendo efectuar sus funciones para las cuales fue designado como Gerente.Asimismo, con respecto a las PLANILLAS DE PAGO; se evidencia claramente que el avance físico de la obra, determinado mediante Actuación notariada de fecha 27 de julio del 2012 elaborado por la supervisora de Obra la Arq. Marta Ximena Ávila Rodríguez, no tiene relación con el avance financiero cancelado a la Empresa contratista, mismo que arroja un desfase negativo y en desmedro del Estado Plurinacional de Solivia en la suma de Bs. 571.536,16 Bs (Quinientos setenta y un mil quinientos treinta y seis 16/100). Evidenciándose un sobre planillado, siendo los responsables directamente por este hecho los contratistas de la Asociación Accidental J&E CAROLAINE, JUAN APINAYE FERNANDEZ, ESDENCA MONCADA DE APINAYE y LA SUPERVISORA DEL PROYECTO LA ARQ. MARTHA XIMENA ÁVILA RODRIGUEZ; incumpliendo el contrato para cuyo objeto fueron contratados y causando un grave daño económico al Estado.Con respecto a la RESOLUCION DE CONTRATO; de acuerdo al dictamen pericial en AUDITORIA FORENCE REG. IDIF : N° 526-B/2013; INV. ESP. AUD- 024/2013 de fecha 02/05/2014 y ampliación del dictamen de fecha 22/10/2014, se puede establecer que el proceso de resolución de contrato con la asociación accidental J&E CAROLAINE no ha sido llevado a efecto de lo que establece el manual de operaciones del FPS, aspectos que dieron lugar a la prescripción de la pólizas DE GARANTIAS y por consiguiente la no ejecución de Bs. 347.610,28 (Trescientos cuarenta y siete mil seiscientos diez 28/100 Bolivianos)en claro desmedro de la institución del Estado Plurinacional de Bolivia denominada. F.P.S, siendo responsables penalmente por este hecho los contratistas de la Asociación Accidental J&E CAROLAINE, JUAN APINAYE FERNANDEZ, ESDENCA MONCADA DE APINAYE, EL FISCAL DEL FPS ARQ. JORGE LUIS RAMOS FERNÁNDEZ Y EL LIC. CARLOS GÓMEZ AÑEZ, en calidad de la MAE departamental y firmante del contrato de Adjudicación de la obra; incumpliendo el contrato para cuyo objeto fueron contratados, e incumpliendo sus deberes en su caso y causando daño económico a! Estado, en la suma descrita precedentemente.En relación al TIEMPO DE RETRAZO DEL PROYECTO; De acuerdo al informe técnico FPS/UM&S/018/2012 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2012, se establece que el tiempo de retraso en el que incurrió la Asociación Accidental J&E CAROLAINE fue de 207 “Doscientos Siete” dias calendarios, equivalentes a Bs. 1.400.686,53 (un millón cuatrocientos mil seiscientos ochenta y seis 53/100 Bolivianos), este hecho es de responsabilidad de los contratistas de la Asociación Accidental J&E CAROLAINE, JUAN APINAYE FERNÁNDEZ, ESDENCA MONCADA DE APINAYE, quienes incumplieron el contrato de obras, mismo que fue resuelto.3.- CONCLUSION CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SEDUCA BÉNI - DD1 TRINIDAD FPS-08-00003172.CODIGO DE CONTRATO: C - FPS -08 - 002342CONTRATISTA: EMPRESA RIMACFECHA DE INICIO: 29/04/2011PLAZO: 290 DIAS CALENDARIOMONTO DEL CONTRATO: BS. 3.389.349,37En dicho proyecto se ha evidenciado que las AMPLIACIONES DE PLAZO N° 2 Y N° 4, fueron aprobadas extemporáneamente por el fiscal técnico del FPS Ing. Oscar Ávila Chávez, quien aprueba 32 días después haberse vencido el plazo contractual respecto a la ampliación de plazo N°2 y 16 días después de haberse vencido el plazo contractual respecto a la ampliación de plazo N°4, sin emitir razón o justificación alguna del hecho.Asimismo, es corresponsable de este hecho el Lic. Carlos Gómez Añez, en calidad de gerente departamental del FPS-Beni, quien de acuerdo con la resolución administrativa de dirección ejecutiva No 052/2011, era la autoridad responsable de las aprobaciones de ampliación plazo en el FPS.La conducta de estos funcionarios fue omisiva de sus funciones para los que fueron contratados por la Institución Pública.Así mismo en este proyecto, con respecto a las PLANILLAS DE PAGO; se evidencia claramente que el avance físico de la obra, determinado mediante Actuación notariada de fecha 24 de Agosto de 2012, emergente de un levantamiento de todas las cantidades de obras, no tiene relación con el avance financiero cancelado a la empresa contratista, mismo que arroja un desfase negativo en desmedro de la Institución Estatal FPS- BENI en la suma de Bs. 599, 390.80 Bs (Quinientos noventa y nueve mil trescientos noventa 80/100 Bolivianos) Evidenciándose un sobre planillado, siendo responsables directamente por este hecho el contratista RIMAC, representado legalmente por el Sr. SERGIO SUAREZ OJOPI, y el supervisor del proyecto WALTER ROCHA SOLETO, ya que ambos incumplen el contrato de obras respecto a pago de planillas, generando un daño económico al estado.Con respecto al TIEMPO DE RETRASO DEL PROYECTO; De acuerdo al dictamen pericial técnico forense CASO N° IDIF: 439/2013: INV ESP ING.: 010/2013 de fecha 05/02/2014 y la ampliación pericial de fecha 09/09/2014, se establece que el tiempo de retraso en el que incurrió la empresa contratista RIMAC representado legalmente por el Sr. SERGIO SUAREZ OJOPI, fue de 95 días calendarios, pudiendo establecer claramente en base a la cláusula trigésima segunda (Morosidad y sus penalidades) donde establece la siguiente fórmula:M=2/3*DM/DT*MTDónde: M= MULTADM=NUMERO DE DIAS DE MORA (95 DIAS)DT= NUMERO DE DIAS PACTADO PARA LA CONCLUSION DEL CONTRATO (240 DIAS) MT=MONTO TOTAL DEL CONTRATO (3.389.349,37)

Que las multas por concepto de Morosidad y penalidades respecto al retraso del proyecto son de Bs. 894.411,64 (Ochocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos once 64/100 Bolivianos), este hecho es de responsabilidad del contratista Sr. SERGIO SUÁREZ OJOPI, quien incumplió el contrato de obras, mismo que fue resuelto.4.- SUBSUNCION LEGAL Y FUNDAMENTACION DE LA ACUSACION.-Concluida la etapa preparatoria y de acuerdo a la prueba acumulada, se tiene de una parte las siguientes conductas de cada acusado:4.1. El acusado SR SERGIO SUAREZ OJOPI como contratista y representante legal de la Empresa RIMAC, en los proyectos: CONSTRUCCION DEL SERVICIO INTEGRADO DE JUSTICIA DE RIBERALTA y el de CONCLUSION CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI-DDI TRINIDAD:PRIMERO.- Dejo la EJECUCIÓN DE AMBOS PROYECTOS DE MANERA INCONCLUSA, LLEGANDO A RESOLVERSE AMBOS CONTRATOS DE OBRA a la EMPRESA RIMAC.SEGUNDO.- Además queda evidenciado, que para el proyecto del SEDUCA, el contratista tuvo retraso de la obra de 95 días, existiendo multas y penalidades pendientes por morosidad de Bs. 894.411,64 (Ochocientos noventa y cuatro mil cuatrocientos once 64/100 Bolivianos). TERCERO.- Además, en ese proyecto del SEDUCA se evidencia sobreplanillado de los avances de obra, ya que el avance físico de la obra, no tiene relación con el avance financiero cancelado a la empresa contratista, mismo que arroja un desfase negativo de Bs. 599, 390.80 Bs (Quinientos noventa y nueve mil trescientos noventa 80/100 Bolivianos).CUARTO.- Para el proyecto PRO JUSTICIA se evidencio un sobreplanillado de Bs. 820.728,23 (ochocientos veinte mil setecientos veintiocho 23/100).QUINTO.- Además, en ese Proyecto Pro Justicia RIBERALTA el tiempo de retraso en el que incurrió la Empresa RIMAC fue de 66 DIAS CALENDARIOS, equivalentes a Bs. 1.017.317,65 (UN MILLON DIECISIETE MIL TRECIENTOS DIECISIETE 65/100).SEXTO.- EN CONCLUSIÓN la Empresa Rimac representada legalmente por el SR. SERGIO SUAREZ OJOPI; incumplió los contratos de obras y se enriqueció ilícitamente causando grave daño económico al Estado; existiendo los siguientes elementos probatorios en cuanto a la adecuación a los tipos penales acusado:1. ACTUACIÓN NOTARIADA DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2012.2. DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526/2013; INV.ESP.

AUD - 024/2013, del proyecto “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SERVICIO INTEGRADO DE JUSTICIA RIBERALTA” elaborado por el perito del IDIF Lic. Rubén Ugarte Campos, de fecha 03/04/2014.

3. AMPLIACION DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526/2013; INV. ESP. AUD -024/2013, del proyecto “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SERVICIO INTEGRADO DE JUSTICIA RIBERALTA” elaborado por el perito del IDIF Lic. Lindón Tonchi Válda Huarastaca, de fecha 21/01/2015.

4. DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526- A /2013; INV.ESP.AUD024/2013,delproyecto”CONCLUSIÓN,CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI DDI TRINIDAD” ELABORADO por el perito del IDIF Lic. Paolo C. Flores Vargas, de fecha 21/05/2014.

5. AMPLIACION DEL DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526- A/2013; INV. ESP. AUD -024/2013, del proyecto “CONCLUSIÓN, CONSTRUCCIÓNINFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI DDI TRINIDAD” ELABORADO por el perito del IDIF Lic. Paolo C Flores Vargas, de fecha 23/10/2014.

6. DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF: 439 / 2013; INV. ESP. ING - 010/2013, del proyecto “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SERVICIO INTEGRADO DE JUSTICIA RIBERALTA” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar. de fecha 15/11/2013.

7. AMPLIACION DEL DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF: 439/ 2013; INV. ESP. ING -010/2013, del proyecto “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SERVICIO INTEGRADO DE JUSTICIA RIBERALTA” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar, de fecha 31/03/2014.

8. DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF: 439 / 2013; INV. ESP. ING - 010/2013, del proyecto “CONCLUSIÓN, CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI DDI TRINIDAD” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar, de fecha 05/02/2014.

9. AMPLIACION DEL DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF: 439/ 2013; INV. ESP. ING -010/2013, del proyecto “CONCLUSIÓN, CONSTRUCCIÓNINFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI DDI TRINIDAD” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar, de fecha 09/09/2014.

SEPTIMO.- Con su actuar el acusado SERGIO SUAREZ OJOPI ha “subsumido” su conducta a los siguientes tipos penales:Artículo 222. (Incumplimiento de Contrato). El que habiendo celebrado contratos con el Estado o con las entidades a que se refiere el artículo anterior, no los cumpliere sin justa cama, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años.Si el incumplimiento derivare de culpa del obligado, éste será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años.Ello se demuestra, ya que; el Sr. Sergio Suarez OJopi, como gerente de la Empresa RIMAC suscribió contratos para la CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SERVICIO INTEGRADO DE JUSTICIA (RIBERALTA) signado con FPS-08-00003169 y CODIGO DE CONTRATO: C-FPS-08-002347; y contrato para la CONCLUSIÓN CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI, signado con DD1 TRINIDAD FPS-08-00003172 y CODIGO DE CONTRATO C-FPS-08-002342, habiendo sido resueltos los mismos, ante el incumplimiento de su parte.Artículo 28. (Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado), La persona natural que mediante actividad privada hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación, será sancionada con la privación de libertad de tres a ocho años, multa de cien a trescientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente.Ello se demuestra, ya que; al haber recibido dinero (sobreplanillado) que no fueron invertidos en la obra, el Sr. Sergio Suarez OJopi, se ha enriquecido ilícitamente afectando tanto a la economía de los proyectos del FPS y al SEDUCA como beneficiaria, ambas entidades públicas del Estado Plurinacional de Bolivia.4.2. La acusada ESDENCA MONCADA DE APINAYE, como contratista del proyecto del contrato de obra CONSTRUCCION DE 136 VIVIENDAS SOCIALES EN TRINIDAD AREA RURAL, PAQUETE N”1 (TRINIDAD):PRIMERO.- Dejo la EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANERA INCONCLUSA, LLEGANDO A RESOLVERSE EL CONTRATO DE OBRA a la EMPRESA J&C CAROLAINE.SEGUNDO.- Además queda evidenciado, que para el proyecto la contratista tuvo retraso de la obra de 207 días calendarios con multas y penalidades pendientes por morosidad de Bs. 1.400.686,53 (un millón cuatrocientos mil seiscientos ochenta y seis 53/100 Bolivianos). TERCERO.- Además se evidenció sobreplanillado de los mismos ya que el avance físico de la obra, no tiene relación con el avance financiero cancelado a la empresa contratista, mismo que arroja un desfase negativo de Bs. 571.536,16 Bs {Quinientos setenta y un mil quinientos treinta y seis 16/100).CUARTO.- Además se evidenció la prescripción de las pólizas DE GARANTIAS y por consiguiente la no ejecución de Bs. 347.610,28 (Trescientos cuarenta y siete mil seiscientos diez 28/100 Bolivianos).QUINTO.- EN CONCLUSIÓN la Empresa J&C CAROLAINE representada legalmente por la ahora Acusada. SRA. ESDENCA MONCADA DE APINAYE.; incumplió los contratos de obras y se enriqueció ilícitamente causando un grave daño económico al Estado; existiendo los siguientes elementos probatorios:1. ACTUACIÓN NOTARIADA DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2012.2. DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526-B /2013; INV. ESP.

AUD - 024/2013, del proyecto “CONSTRUCCIÓN 136 VIVIENDAS SOCIALES TRINIDAD, ÁREA RURAL, PAQUETE 1” elaborado por el perito del IDIF Lic. Daniel Sabino Flores Alizares, de fecha 02/05/2014.

3. AMPLIACION DEL DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526 B /2013; INV. ESP.AUD -024/2013, del proyecto “CONSTRUCCIÓN 136 VIVIENDAS SOCIALES TRINIDAD, ÁREA RURAL, PAQUETE 1” elaborado por el perito del IDIF Lic. Daniel Sabino Flores Alizares, de fecha 22/10/2014.

4. DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF: 439 /2013; INV. ESP. ING - 010/2013, del proyecto “CONSTRUCCIÓN 136 VIVIENDAS SOCIALES TRINIDAD, ÁREA RURAL, PAQUETE 1” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar, de fecha 14/10/2014.

5. AMPLIACION DEL DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO Nº IDIF: 439 / 2013; ÍNV. ESP. ING -010/2013, del proyecto “CONSTRUCCIÓN 136 VIVIENDAS SOCIALES TRINIDAD, ÁREA RURAL, PAQUETE1” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar.

SEXTO.-Con su actuar la acusada. ESDENCA MONCADA DE APINAYE ha “subsumído” su conducta a los siguientes tipos penales:Artículo 222. (Incumplimiento de Contrato). El que habiendo celebrado contratos con el Estado o con las entidades a que se refiere el artículo anterior, no los cumpliere sin justa cama, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años.Si el incumplimiento derivare de culpa del obligado, éste será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años.Ello se demuestra, ya que; la Sra. Esdenca Moncada de Apinaye, como co propietaria de la Empresa J&C CAROLAINE suscribió contrato para la CONSTRUCCION DE 136 VIVIENDAS SOCIALES EN TRINIDAD AREA RURAL, PAQUETE N”1 (TRINIDAD) signada con el CODIGO DE CONTRATO: C-FPS-08-002176 habiendo sido resuelto el mismo, ante el incumplimiento de su parte.Artículo 28. (Enriquecimiento ilícito de Particulares con Afectación al Estado), La persona natural que mediante actividad privada hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación, será sancionada con la privación de libertad de tres á ocho años, multa de cien a trescientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente.Ello se demuestra, ya que; al haber recibido dinero (sobreplanillado) que no fueron invertidos en la obra, la Sra. Esdenca Moncada de Apinaye, se ha enriquecido ilícitamente afectando a la economía del proyecto del FPS (entidad del Estado Plurinacional de Bolivia) destinado para las 136 viviendas sociales en el Departamento del Beni en las áreas rurales.4.3. El acusado JUAN APINAYE FERNANDEZ, como contratista del proyecto del contrato de obra CONSTRUCCION DE 136 VIVIENDAS SOCIALES EN TRINIDAD AREA RURAL, PAQUETE N”1 (TRINIDAD):PRIMERO.- Dejo la EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MANERA INCONCLUSA, LLEGANDO A RESOLVERSE EL CONTRATO DE OBRA a la EMPRESA J&C CAROLAINE.

E D I C T O

jueves 9 de junio de 2016 19www.cambio.bo/periodicocambio.bo @cambio_bo publicidad

continúa en la página 20

SEGUNDO.- Además queda evidenciado, que para el proyecto la contratista tuvo retraso de la obra de 207 días calendarios con multas y penalidades pendientes por morosidad de Bs. 1.400.686,53 (un millón cuatrocientos mil seiscientos ochenta y seis 53/100 Bolivianos). TERCERO.- Además se evidenció sobreplanillado de los mismos ya que el avance físico de la obra, no tiene relación con el avance financiero cancelado a la empresa contratista, mismo que arroja un desfase negativo de Bs. 571.536,16 Bs (Quinientos setenta y un mil quinientos treinta y seis 16/100).CUARTO.- Además se evidenció la prescripción de las pólizas DE GARANTIAS y por consiguiente la no ejecución de Bs. 347.610,28 (Trescientos cuarenta y siete mil seiscientos diez 28/100 Bolivianos).QUINTO.- EN CONCLUSIÓN la Empresa J&C CAROLAINE representada legalmente por JUAN APINAYE FERNANDEZ; incumplió los contratos de obras y se enriqueció ilícitamente causando un grave daño económico al Estado; existiendo los siguientes elementos probatorios en cuanto a su participación en los hechos investigados:1. ACTUACIÓN NOTARIADA DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2012.2. DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526-B /2013; INV. ESP.

AUD - 024/2013, del proyecto “CONSTRUCCIÓN 136 VIVIENDAS SOCIALES TRINIDAD, ÁREA RURAL, PAQUETE 1” elaborado por el perito del IDIF Lic. Daniel Sabino Flores Alizares, de fecha 02/05/2014.

3. AMPLIACION DEL DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526 B /2013; INV. ESP.AUD -024/2013, del proyecto “CONSTRUCCIÓN 136 VIVIENDAS SOCIALES TRINIDAD, ÁREA RURAL, PAQUETE 1” elaborado por el perito del IDIF Lic. Daniel Sabino Flores Alizares, de fecha 22/10/2014.

4. DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF: 439 /2013; INV ESP. ING - 010/2013, del proyecto “CONSTRUCCIÓN 136 VIVIENDAS SOCIALES TRINIDAD, ÁREA RURAL, PAQUETE 1” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar, de fecha 14/10/2014.

5. AMPLIACION DEL DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF: 439 / 2013; INV. ESP. ING -010/2013, del proyecto “CONSTRUCCIÓN 136 VIVIENDAS SOCIALES TRINIDAD, ÁREA RURAL, PAQUETE 1” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar.

SEXTO.-Con su actuar la acusada JUAN APINAYE FERNANDEZ, ha “subsumido” su conducta a los siguientes tipos penales:Artículo 222. (Incumplimiento de Contrato). El que habiendo celebrado contratos con el Estado o con las entidades a que se refiere el artículo anterior, no los cumpliere sin justa cama, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años.Si el incumplimiento derivare de culpa del obligado, éste será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años.Ello se demuestra, ya que; la Sra. Esdenca Moncada de Apinaye, como co propietaria de la Empresa J&C CAROLAINE suscribió contrato para la CONSTRUCCION DE 136 VIVIENDAS SOCIALES EN TRINIDAD AREA RURAL, PAQUETE N”1 (TRINIDAD), signada con el CODIGO DE CONTRATO: C-FPS-08-002176 habiendo sido resuelto el mismo, ante el incumplimiento de su parte.Artículo 28. (Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado), La persona natural que mediante actividad privada hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación, será sancionada con la privación de libertad de tres a ocho años, multa de cien a trescientos dias y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente.Ello se demuestra, ya que; al haber recibido dinero (sobreplanillado) que no fueron invertidos en la obra, la Sra. Esdenca Moncada de Apinaye, se ha enriquecido ilícitamente afectando tanto a la economía del proyecto del FPS (entidad del Estado) destinado para las 136 viviendas sociales.4.4.- El acusado CARLOS GOMEZ AÑEZ, como Gerente Departamental del FPS y como responsable del proceso de contratación dentro de los Proyectos de Contratos de Obras de CONCLUSION CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI -DDI TRINIDAD y CONSTRUCCION DE 136 VIVIENDAS SOCIALES EN TRINIDAD AREA RURAL, PAQUETE N”1 (TRINIDAD) yCONCLUSION CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SEDUCA BÉNI - DD1 TRINIDAD:PRIMERO.- En el Proyecto de Contrato de Obra de CONSTRUCCION DE 136 VIVIENDAS SOCIALES EN TRINIDAD AREA RURAL, PAQUETE N”1 (TRINIDAD) en el PROCESO DE CONTRATACION se evidencia que, El director de obras de la Asociación Accidental adjudicada J &C CAROLAINE para la construcción de 136 viviendas sociales NO CUMPLIO con el requisito que establecía el DBC, “Documento Base de Contratación” respecto al perfil profesional de ingeniero civil o arquitecto, que resulto ser ingeniero geólogo; por lo que, no debió suscribirse ningún contrato, El responsable del proceso de contratación LIC. CARLOS GÓMEZ AÑEZ, debió exigir a asesoría legal que previo a la suscripción del contrato se revise la legalidad de la documentación presentada por la empresa adjudicada y que emita un informe legal al respecto, situación que no sucedió, con ello omitiendo efectuar sus funciones para las que fue designado como Gerente Regional Trinidad. FPS.SEGUNDO: Además, en este proyecto de construcción de 136 de viviendas sociales, se puede establecer que el proceso de resolución de contrato con la asociación accidental J&E CAROLAINE no ha sido llevado a efecto de lo que establece el manual de operaciones del FPS, aspectos que dio lugar al vencimiento de la póliza de Garantía del cumplimiento del contrato, y por consiguiente la no ejecución de Bs. 347.610,28 (Trescientos cuarenta y siete mil seiscientos diez 28/100 Bolivianos) en claro desmedro de la institución del Estado F.P.S, siendo co-responsable directamente por este hecho el LIC. CARLOS GÓMEZ AÑEZ, en calidad de la MAE “Máxima Autoridad Ejecutiva “departamental y firmante del contrato.TERCERO.- En el proyecto de CONCLUSION CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SEDUCA BÉNI - DD1 TRINIDAD se ha evidenciado que las AMPLIACIONES DE PLAZO N° 2 Y N° 4, fueron aprobadas extemporáneamente por el fiscal técnico del FPS el Ing Oscar Ávila Chávez, quien aprueba 32 días después haberse vencido el plazo contractual respecto a la ampliación de plazo N°2 y 16 días después de haberse vencido el plazo contractual respecto a la ampliación de plazo N°4, sin emitir razón o justificación alguna del hecho; siendo corresponsable de este hecho el Lic. Carlos Gómez Añez, en calidad de Gerente Departamental del FPS-Beni, quien de acuerdo con la resolución administrativa de dirección ejecutiva N° 052/2011, era la autoridad responsable de las aprobaciones de ampliación plazo en el FPS. La conducta de estos funcionarios fue omisiva de sus funciones.CUARTA.- En CONCLUSION el Sr. CARLOS GOMEZ AÑEZ, como Gerente Departamental del FPS y Responsable del Proceso de Contratación del Proyecto de Contrato de Obra de CONCLUSION CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI -DDI TRINIDAD y CONSTRUCCION DE 136 VIVIENDAS SOCIALES EN TRINIDAD AREA RURAL, PAQUETE N”1 (TRINIDAD); incumplió sus deberes, y causó grave daño económico al FPS y al SEDUCA, existiendo los siguientes elementos probatorios:1. MANUAL DE OPERACIONES DEL FPS.2. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N° 052/2011.3. MANUAL DE FUNCIONES DEL FPS.4. INFORME AUD/MAZC/ N°/002/2013 DEL LIC. MIGUEL ANGEL ZILVETI CARBALLO,

AUDITOR FORENSE DE LA FISCALÍA DE DISTRITO DE TRINIDAD DE FECHA 07/03/2013.

5. DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENSE REG. IDIF: N° 526- A /2013; INV.ESP.AUD024/2013,del proyecto “CONCLUSIÓN, CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI DDI TRINIDAD” ELABORADO por el perito del IDIF Lic. Paolo C. Flores Vargas, de fecha 21/05/2014.

6. AMPLIACION DEL DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENSE REG. IDIF: N° 526- A /2013; INV. ESP.AUD -024/2013, del proyecto “CONCLUSIÓN, CONSTRUCCIÓNINFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI DDI TRINIDAD” ELABORADO por el perito del IDIF Lic. Paolo C. Flores Vargas, de fecha 23/10/2014.

7. DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF: 439 / 2013; INV. ESP. ING - 010/2013, del proyecto “CONCLUSIÓN, CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI DDI TRINIDAD” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar, de fecha 05/02/2014.

8. AMPLIACION DEL DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF: 439 / 2013; INV. ESP. ING -010/2013, del proyecto “CONCLUSIÓN, CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI DDI TRINIDAD” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar, de fecha 09/09/2014.

9. DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526-B /2013; INV. ESP.AUD - 024/2013, del proyecto “CONSTRUCCIÓN 136 VIVIENDAS SOCIALES TRINIDAD, ÁREA RURAL, PAQUETE 1” elaborado por el perito del IDIF, Lic. Daniel Sabino Flores Alizares, de fecha 02/05/2014.

10. AMPLIACION DEL DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526 B /2013; INV. ESP. AUD -024/2013, del proyecto “CONSTRUCCIÓN 136 VIVIENDAS SOCIALES TRINIDAD, ÁREA RURAL, PAQUETE 1” elaborado por el perito del IDIF Lic. Daniel Sabino Flores Alizares, de fecha 22/10/2014.

11. DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF: 439 /2013; INV. ESP. ING - 010/2013, del proyecto “CONSTRUCCIÓN 136 VIVIENDAS SOCIALES TRINIDAD, ÁREA RURAL, PAQUETE 1” elaborado por los peritos del IDIF

Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar, de fecha 14/10/2014.12. AMPLIACION DEL DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF: 439/2013;

INV. ESP. ING - 010/2013, del proyecto “CONSTRUCCIÓN 136 VIVIENDAS SOCIALES TRINIDAD, ÁREA RURAL, PAQUETE 1 elaborado por los peritos del IDIF, Ing, Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar.

QUINTO.- Con su actuar el acusado CARLOS GOMEZ AÑEZ ha “subsumido” su conducta a los siguientes tipos penales:Artículo 154. (Incumplimiento de Deberes). La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado.Ello se demuestra, ya que; el Lic. Carlos Gómez Añez, corno responsable del proceso de contratación del Proyecto de Construcción de 136 Viviendas Sociales omite cumplir su deber de exigir a asesoría legal que previo a la suscripción del contrato se revise la legalidad de la documentación presentada por la empresa adjudicada y que emita un informe legal al respecto el cumplimiento del requisito que establecía el DBC, “Documento Bese de Contratación” respecto al perfil profesional del director de obras de la empresa adjudicada J&C CAROLAINE.Y también se lo demuestra, ya que, como Gerente Departamental del FPS-Beni, quien de acuerdo con la Resolución Administrativa de dirección ejecutiva N° 052/2011, era la autoridad responsable de las aprobaciones de ampliación de plazo en el FPS. y en el caso del Proyecto de Construcción Infraestructura SEDUCA las AMPLIACIONES DE PLAZO N° 2 Y N° 4 de este Proyecto de 136 Viviendas sociales fueron aprobadas extemporáneamente de manera injustificada, omitiendo con ello sus funciones.Artículo. 224. (Conducta Antieconómica), la servidora o el servidor público o el que hallándose en el ejercicio de cargos directivos u otros de responsabilidad, en instituciones o empresas

estatales, causare por mala administración, dirección técnica o por cualquier otra causa, daños al patrimonio de ellas o a los intereses del Estado, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años.Sí actuare culposamente, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años.Ello se demuestra ya que, EL LIC. CARLOS GÓMEZ AÑEZ, en calidad de la MAE “Máxima Autoridad Ejecutiva” departamental del FPS y firmante del contrato del Proyecto de Construcción de 136 viviendas sociales es co-responsable directamente de que se diera lugar al vencimiento de la póliza de garantía de cumplimiento del contrato y por consiguiente la no ejecución de Bs. 347.610,28 (Trescientos cuarenta y siete mil seiscientos diez 28/100 Bolivianos), causando daño económico a la institución del Estado del F.P.S.4.5. El acusado JORGE LUIS RAMOS FERNANDEZ, como fiscal de obras del FPS en dentro de los proyectos: SERVICIO INTEGRADO DE JUSTICIA DE RIBERALTA y CONSTRUCCION DE 136 VIVIENDAS SOCIALES EN TRINIDAD AREA RURAL, PAQUETE N”1 (TRINIDAD): PRIMERO.- En dicho proyecto CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SERVICIO INTEGRADO DE JUSTICIA (RIBERALTA) se ha evidenciado que sobre las AMPLIACIONES DE PLAZO, se incumplió el Anexo 7.1.6 del Procedimiento de Ampliaciones de Plazo del Manual de Operaciones del FPS, aplicado para aprobaciones de ampliaciones de plazos superior al 10% original del contrato, OMISION atribuible al fiscal técnico del FPS, ARQ. JORGE LUIS RAMOS FERNÁNDEZ, quien debió remitir las ampliaciones de plazo a la Dirección Ejecutiva del FPS para su aprobación por esta instancia; hecho que no sucedió; conducta omisiva de sus funciones para el que fue contratado.SEGUNDO.- Con respecto a la RESOLUCION DE CONTRATO del Proyecto de Construcción de 136 Viviendas con la asociación accidental J&E CAROLAINE, no ha sido llevado a efecto de lo que establece el manual de operaciones del FPS, aspectos que dieron lugar a la prescripción de la pólizas DE GARANTIAS y por consiguiente la no ejecución de Bs. 347.610,28 (Trescientos cuarenta y siete mil seiscientos diez 28/100 Bolivianos) en claro desmedro de la institución del estado F.P.S, siendo co-responsable directamente EL FISCAL DE OBRA DEL FPS ARQ. JORGE LUIS RAMOS FERNÁNDEZ.TERCERO.- En CONCLUSION, el Arq. Jorge Luis Ramos Fernández, incumplió sus deberes de Fiscal de Obra del FPS, y causa daño económico al FPS, existiendo los siguientes elementos probatorios:1. MANUAL DE OPERACIONES DEL FPS.2. MANUAL DE FUNCIONES DEL FPS.3. INFORME AUD/MAZC/ N°/002/2013 DEL LIC. MIGUEL ANGEL ZILVETI CARBALLO

AUDITOR FORENSE DE LA FISCALÍA DE DISTRITO DE TRINIDAD DE FECHA 07/03/2013.

4. DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526/2013; INV. ESP.AUD - 024/2013, del proyecto “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SERVICIO INTEGRADO DE JUSTICIA RIBERALTA” elaborado por el perito del IDIF Lic. Rubén Ugarte Campos, de fecha 03/04/2014.

5. AMPLIACION DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526/2013; INV. ESP.AUD - 024/2013, del proyecto “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SERVICIO INTEGRADO DE JUSTICIA RIBERALTA” elaborado por el perito del IDIF Lic. Lindón Tonchi Válda Huarastaca, de fecha 21/01/2015.

6. DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF: 439 / 2013; INV. ESP. ING - 010/2013, del proyecto “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SERVICIO INTEGRADO DE JUSTICIA RIBERALTA” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar, de fecha 15/11/2013.

7. AMPLIACION DEL DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF: 439/ 2013; INV. ESP. ING - 010/2013, del proyecto “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SERVICIO INTEGRADO DE JUSTICIA RIBERALTA” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar, de fecha 31/03/2014.

8. DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526-B /2013; INV. ESP.AUD - 024/2013, del proyecto “CONSTRUCCIÓN 136 VIVIENDAS SOCIALES TRINIDAD, ÁREA RURAL, PAQUETE1” elaborado por el perito del IDIF Lic. Daniel Sabino Flores Alizares, de fecha 02/05/2014.

9. AMPLIACION DEL DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526 B /2013; INV. ESP.AUD -024/2013, del proyecto “CONSTRUCCIÓN 136 VIVIENDAS SOCIALES TRINIDAD, ÁREA RURAL, PAQUETE 1” elaborado por el perito del IDIF Lic. Daniel Sabino Flores Alizares, de fecha 22/10/2014.

10. DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF: 439 /2013; INV. ESP. ING - 010/2013, del proyecto “CONSTRUCCIÓN 136 VIVIENDAS SOCIALES TRINIDAD, ÁREA RURAL, PAQUETE 1” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar, de fecha 14/10/2014.

11. AMPLIACION DEL DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF: 439 / 2013; INV. ESP. ING -010/2013, del proyecto “CONSTRUCCIÓN 136 VIVIENDAS SOCIALES TRINIDAD, ÁREA RURAL, PAQUETE1” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar.

CUARTO.- Con su actuar el Arq. JORGE LUIS RAMOS FERNANDEZ acusado ha “subsumido” su conducta a los siguientes tipos penales:Artículo 154. (Incumplimiento de Deberes). La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. La nena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado.Ello se demuestra, ya que, JORGE LUIS RAMOS FERNÁNDEZ, como Fiscal de obra del FPS del proyecto CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SERVICIO INTEGRADO DE JUSTICIA (RIBERALTA) omitió remitir las ampliaciones de plazo a la Dirección Ejecutiva del FPS, para su aprobación por esta instancia; incumpliendo el Anexo 7.1.6 del Procedimiento de Ampliaciones de Plazo del Manual de Operaciones del F.P.S.Artículo 224. (Conducta Antieconómica). La servidora o el servidor público o el que hallándose en el ejercicio de cargos directivos u otros de responsabilidad, en instituciones o empresas estatales, causare por mala administración, dirección técnica o por cualquier otra causa, daños al patrimonio de ellas o a los intereses del Estado, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años.Si actuare culposamente, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años.Ello se demuestra, ya que: JORGE LUIS RAMOS FERNÁNDEZ como Fiscal de obra del FPS del proyecto de Construcción de 136 Viviendas Sociales permitió que se dé lugar al vencimiento de la póliza de Garantía de cumplimiento de contrato y por consiguiente la no ejecución de Bs. 347.610,28 (Trescientos cuarenta y siete mil seiscientos diez 28/100 Bolivianos), causando daño económico a la institución del Estado del F.P.S.4.6. El acusado OSCAR AVILA CHAVEZ, como FISCAL DE OBRAS del FPS respecto a la ejecución del proyecto CONCLUSION CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI -DDI TRINIDAD:PRIMERO.- Se ha evidenciado que las AMPLIACIONES DE PLAZO N° 2 Y N° 4 de este Proyecto de Construcción del Seduca, fueron aprobadas extemporáneamente por el fiscal técnico del FPS Ing. Oscar Ávila Chávez, quien aprueba 32 días después haberse vencido el plazo contractual respecto a la ampliación de plazo N°2 y 16 días después de haberse vencido el plazo contractual respecto a la ampliación de plazo N°4, sin emitir razón o justificación alguna del hecho.SEGUNDO.- En CONCLUSION, el Sr. OSCAR AVILA CHAVEZ, como Fiscal de Obra del FPS ha incumplido sus deberes en el Proyecto del Seduca, existiendo los siguientes elementos probatorios:1. MANUAL DE OPERACIONES DEL FPS.2. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE DIRECCIÓN EJECUTIVA N° 052/2011.3. MANUAL DE FUNCIONES DEL FPS.4. INFORME AUD/MAZC/ N°/002/2013 DEL LIC. MIGUEL ANGEL ZILVETI CARBALLO

AUDITOR FORENSE DE LA FISCALÍA DE DISTRITO DE TRINIDAD DE FECHA 07/03/2013.

5. DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526- A /2013;INV.ESP.AUD024/2013,delproyecto “CONCLUSIÓN, CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI DDI TRINIDAD” ELABORADO por el perito del lDIF Lic. Paolo C. Flores Vargas, de fecha 21/05/2014.

6. AMPLIACION DEL DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526- A /2013; INV. ESP.AUD -024/2013, del proyecto “CONCLUSIÓN, CONSTRUCCIÓNINFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI DDI TRINIDAD” ELABORADO por el perito del IDIF Lic. Paolo C. Flores Vargas, de fecha 23/10/2014.

7. DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO Nº IDIF: 439 / 2013; INV. ESP. ING - 010/2013, del proyecto “CONCLUSIÓN, CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI DDI TRINIDAD” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar, de fecha 05/02/2014.

8. AMPLIACION DEL DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF: 439 / 2013; INV. ESP. ING -010/2013, del proyecto “CONCLUSIÓN, CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI DDI TRINIDAD” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar. de fecha 09/09/2014.

TERCERO.- Con su actuar el acusado OSCAR AVILA CHAVEZ ha “subsumido” su conducta a los siguientes tipos penales:Artículo 154. (Incumplimiento de Deberes). La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado.Ello se demuestra, ya que OSCAR AVILA CHAVEZ como Fiscal de Obra del FPS en el Proyecto de Construcción del Seduca omitió aprobar en su plazo las ampliaciones 2 y 4 del proyecto; aprobándolas extemporáneamente, 32 días después haberse vencido el plazo contractual respecto a la ampliación de plazo N°2; y 16 días después de haberse vencido el plazo contractual respecto a la ampliación de plazo N°4, sin emitir razón o justificación alguna del hecho.4.7. El acusado AQUILES ROCA BAENY, como Supervisor de obra, en el proyecto: CONSTRUCCION DEL SERVICIO INTEGRADO DE JUSTICIA DE RIBERALTA:PRIMERO.- En ese proyecto Pro Justicia suscribe contrato con código GD/BNI/ 019/11 de fecha 21/04/2011 como consultor individual de supervisor de obra con el FPS; contrato que fue resuelto por el FPS como entidad contratante en fecha 07/12/2012.SEGUNDO.- En cuanto a las PLANILLAS DE PAGO de ese proyecto, se evidenció claramente que el avance físico de la obra determinado mediante dictamen pericial técnico forense caso N° IDIF: 439/2013; Inv. Esp. Ing.: 010/2013 de fecha 15 de noviembre del 2013 y la ampliación pericial de fecha31/03/2014, que fue desarrollada por los Ing. Forenses del IDIF, no tiene relación con el avance financiero cancelado a la Empresa contratista Rimac, mismo que arroja un desfase negativo de Bs. 820.728,23 (ochocientos veinte mil setecientos veintiocho 23/100). Evidenciándose un sobreplanillado, siendo co-responsable directo el supervisor de obras ARQ. AQUILES ROCA BAENY.TERCERO.- En CONCLUSION AQUILES ROCA BAENY, como supervisor de obra del Proyecto Pro Justicia; incumple su contrato de supervisar la correcta ejecución del contrato de obra; respecto al pago de planillas; ya que, aprueba pagos por avance físico no efectuados por la

Empresa Rimac, existiendo los siguientes elementos probatorios:1. ACTUACIÓN NOTARIADA DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2012.2. DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526/2013; INV.ESP.

AUD - 024/2013, del proyecto “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SERVICIO INTEGRADO DE JUSTICIA RIBERALTA” elaborado por el perito del IDIF Lic. Rubén Ugarte Campos, de fecha 03/04/2014.

3. AMPLIACION DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526/2013, INV ESP.AUD -024/2013, del proyecto “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SERVICIO INTEGRADO DE JUSTICIA RIBERALTA” elaborado por el perito del IDIF Lic. Lindón Tonchi Váida Huarastaca, de fecha 21/01/2015.

4. DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF: 439 / 2013; INV. ESP. ING - 010/2013, del proyecto “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SERVICIO INTEGRADO DE JUSTICIA RIBERALTA” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar, de fecha 15/11/2013.

5. AMPLIACION DEL DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF: 439 / 2013: INV. ESP. ING -010/2013, del proyecto “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SERVICIO INTEGRADO DE JUSTICIA RIBERALTA” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar, de fecha 31/03/2014.

CUARTO.- Con su actuar el acusado AQUILES ROCA BAENY, como supervisor de obra del Proyecto Pro Justicia, ha “subsumido” su conducta a los siguientes tipos penales:Artículo 222. (Incumplimiento de Contrato). El que habiendo celebrado contratos con el Estado o con las entidades a que se refiere el artículo anterior, no los cumpliere sin justa causa, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años.Si el incumplimiento derivare de culpa del obligado, éste será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años.Ello se demuestra, ya que, AQUILES ROCA BAENY, como supervisor de obra en el Proyecto Pro Justicia, omite cumplir correctamente el contrato de consultoría para la supervisión de ese proyecto, respecto al avance físico del proyecto de obra que es menor en relación a las PLANILLAS DE PAGO canceladas a la Empresa RIMAC; ya que, el avance físico de la obra no tiene relación con el avance financiero cancelado a la Empresa contratista Rimac, mismo que arroja un desfase negativo de Bs. 820.728,23 (ochocientos veinte mil setecientos veintiocho 23/100), Evidenciándose sobre planillado.4.8. La acusada MARTHA XIMENA AVILA RODRIGUEZ, como supervisora de obra en el proyecto: CONSTRUCCION DE 136 VIVIENDAS SOCIALES EN TRINIDAD AREA RURAL, PAQUETE N”1 (TRINIDAD):PRIMERO.- En ese proyecto de construcción de 136 viviendas sociales en el área Rural suscribe contrato con código GD/BNI/ 001/10 de fecha 15/01/2010 como consultor individual de supervisor de obra con el FPS; contrato que fue resuelto por el FPS como entidad contratante en fecha 20/03/2013.SEGUNDO.- En ese Proyecto de Construcción de 136 viviendas sociales, se ha evidenciado con respecto a las PLANILLAS DE PAGO; de que el avance físico de la obra, determinado mediante Actuación notariada de fecha 27 de julio del 2012 elaborado por la supervisora Arq. Marta Ximena Ávila Rodríguez, no tiene relación con el avance financiero cancelado a la Empresa contratista, mismo que arroja un desfase negativo de Bs. 571.536,16 Bs (Quinientos setenta y un mil quinientos treinta y seis 16/100). Evidenciándose un sobre planillado, siendo co-responsable directamente LA SUPERVISORA DEL PROYECTO MARTHA XIMENA ÁVILA RODRIGUEZ.TERCERO.- En CONCLUSION, la Sra. MARTHA XIMENA AVILA RODRIGUEZ, como Supervisora de Obra del Proyecto de Construcción de 136 viviendas sociales, incumple su contrato de supervisar la correcta ejecución del contrato de obra; respecto al pago de planillas, ya que, aprueba pagos por avance físico no efectuados por la Asociación Accidental J&C CAROLAINE; existiendo los siguientes elementos probatorios;1. ACTUACIÓN NOTARIADA DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2012.2. DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526-B /2013; INV. ESP.

AUD - 024/2013, del proyecto “CONSTRUCCIÓN 136 VIVIENDAS SOCIALES TRINIDAD, ÁREA RURAL, PAQUETE 1” elaborado por el perito del IDIF Lic. Daniel Sabino Flores Alizares, de fecha 02/05/2014.

3. AMPLIACION DEL DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526 B /2013; INV. ESP.AUD -024/2013, del proyecto “CONSTRUCCIÓN 136 VIVIENDAS SOCIALES TRINIDAD, ÁREA RURAL, PAQUETE 1” elaborado por el perito del IDIF Lic. Daniel Sabino Flores Alizares, de fecha 22/10/2014.

4. DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF: 439 /2013; INV. ESP. ING - 010/2013, del proyecto “CONSTRUCCIÓN 136 VIVIENDAS SOCIALES TRINIDAD, ÁREA RURAL, PAQUETE1” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar, de fecha 14/10/2014

5. AMPLIACION DEL DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF: 439 / 2013; INV. ESP. ING -010/2013, del proyecto “CONSTRUCCIÓN 136 VIVIENDAS SOCIALES TRINIDAD, ÁREA RURAL, PAQUETE1” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar.

CUARTO.-Con su actuar la acusada MARTHA XIMENA AVILA RODRIGUEZ, como supervisora del Proyecto de construcción de 136 viviendas sociales, ha “subsumido” su conducta a los siguientes tipos penales:Artículo 222. (Incumplimiento de Contrato). El que habiendo celebrado contratos con el Estado o con las entidades a que se refiere el artículo anterior, no los cumpliere sin justa causa, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años. Si el incumplimiento derivare de culpa del obligado, éste será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años.Ello se demuestra, ya que, MARTHA XIMENA AVILA RODRIGUEZ, como supervisora de obra en el Proyecto Construcción de 136 viviendas sociales, omite cumplir correctamente el contrato de supervisión, respecto al avance físico del proyecto de obra que es menor en relación a las PLANILLAS DE PAGO canceladas a la Asociación Accidental J&C CAROLAINE; ya que, el avance físico de la obra no tiene relación con el avance financiero cancelado a la Asociación Accidental J&C CAROLAINE, mismo que arroja un desfase negativo de Bs. 571.536,16 Bs (Quinientos setenta y un mil quinientos treinta y seis 16/100). Evidenciándose un sobre planillado.4.9. El acusado WALTER ROCHA SOLETO, como supervisor de obra en el proyecto: CONCLUSION CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI -DDI TRINIDAD:PRIMERO.- En ese proyecto de construcción del SEDUCA suscribe contrato con código GD/BNI/ 003/2011 de fecha 21/03/2011 como consultor individual de supervisor de obra con el FPS; contrato que fue resuelto por el FPS como entidad contratante en fecha 29/10/2013.SEGUNDO.- En ese proyecto de Construcción del Seduca, con respecto a las PLANILLAS DE PAGO; se evidenció claramente que el avance físico de la obra, determinado mediante Actuación notariada de fecha 24 DE AGOSTO DEL 2012, emergente de un levantamiento de todas las cantidades de obras, no tiene relación con el avance financiero cancelado a la empresa contratista, mismo que arroja un desfase negativo de Bs. 599, 390.80 Bs (Quinientos noventa y nueve mil trescientos noventa 80/100 Bolivianos). Evidenciándose un sobre planillado, siendo co-responsable directamente el supervisor del proyecto WALTER ROCHA SOLETO.TERCERO.- En CONCLUSION, el Sr. WALTER ROCHA SOLETO, como supervisor de obra en el Proyecto de construcción del Seduca, incumple su contrato de supervisar la correcta ejecución del contrato de obra; respecto al pago de planillas, ya que, aprueba pagos por avance físico no efectuados por la Empresa RIMAC; existiendo los siguientes elementos probatorios:1. ACTUACIÓN NOTARIADA DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2012.2. DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526- A /2013; INV.ESP.

AUD024/2013,delproyecto “CONCLUSIÓN, CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI DDI TRINIDAD” ELABORADO por el perito del IDIF Lic. Paolo C. Flores Vargas, de fecha 21/05/2014

3. AMPLIACION DEL DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526- A /2013; INV ESP.AUD -024/2013, del proyecto “CONCLUSIÓN, CONSTRUCCIÓNINFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI DDI TRINIDAD” ELABORADO por el perito del IDIF Lic. Paolo C. Flores Vargas, de fecha 23/10/2014,

4. DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF: 439 / 2013; INV. ESP ING - 010/2013, del proyecto “CONCLUSIÓN, CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI DDI TRINIDAD” elaborado por los peritos del IDIF Ing, Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar, de fecha 05/02/2014.

5. AMPLIACION DEL DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N°IDIF: 439 / 2013; INV.ESP. ING-010/2013, del proyecto “CONCLUSIÓN, CONSTRUCCIÓNINFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI DDI TRINIDAD” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar, de fecha 09/09/2014.

TERCERO.- Con su actuar el acusado WALTER ROCHA SOLETO como supervisor de obra del Proyecto de Construcción del Seduca, ha “subsumido” su conducta a los siguientes tipos penales:Artículo 222. (Incumplimiento de Contrato). El que habiendo celebrado contratos con el Estado o con las entidades a que se refiere el artículo anterior, no los cumpliere sin justa causa, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años.Si el incumplimiento derivare de culpa del obligado, éste será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años.Ello se demuestra, ya que, WALTER ROCHA SOLETO, como supervisor de obra en el Proyecto Construcción del SEDUCA, omite cumplir correctamente el contrato de supervisión, respecto al avance físico del proyecto de obra que es menor en relación a las PLANILLAS DE PAGO canceladas a la Empresa Rimac; ya que, el avance físico de la obra no tenga relación con el avance financiero cancelado a la Empresa contratista Rimac, mismo que arroja un desfase negativo de Bs. 599, 390.80 Bs (Quinientos noventa y nueve mil trescientos noventa 80/100 Bolivianos), Evidenciándose sobre planillado.7. - PRECEPTOS JURIDICOS APLICABLES.-Los preceptos jurídicos aplicables son:- Art. 225 de la Constitución Política del Estado.- Arts. 1, 16, 42, 52, 70,72, 73, 171, 204, 216, 323-1,341 y 342 del Código de Procedimiento

Penal Ley N° 1970. - Arts. 154, 222, 224 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley N° 004.- Art. 341 modificado por la Ley N° 586.- Art. 28 de la Ley N° 004.- Arts. 4,5.-3) ,12.-1 y 2), 40.-1) ,3) ,11) ,21) de la Ley Orgánica del Ministerio Público N° 2608. -OFRECIMIENTO DE PRUEBA.-8.1. PRUEBA DOCUMENTAL1. Denuncia presentada por el Sr. JUAN CARLOS MUNGUÍA SANTIESTEBAN en su

condición de Director General Ejecutivo del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, en fecha 10/08/2012.

2. Querella presentada por el Sr. JUAN CARLOS MUNGUÍA SANTIESTEBAN en su condición de Director General Ejecutivo del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social FPS, por intermedio de su apoderado Jorge Cusicanqui Humerez, en fecha

jueves 9 de junio de 201620 www.cambio.bo/periodicocambio.bo@cambio_boPUBLICIDAD

18/09/2012.3. PoderFPSN°P-475/2012.4. Requerimientos Fiscales al FPS 24/08/2012 y 29/08/2012.5. Requerimientos al SEGIP 24/12/2012.6. Requerimiento de Auditoria Lic. Miguel Angel Zilvetti Carvalho 21/02/2013.7. Requerimientos a ASFI, Derechos Reales Vaca Diez, y Trinidad de 18/02/2013.8. Requerimientos Fiscales al FPS 15/03/2013.9. Declaraciones de Imputados de Esdenka Moncada de Apinaye Juan Apinaye

Fernández.10. Certificaciones de cuentas de Ecofuturo, Banco FIE, Banco Ganadero.11. Informe Arch. 183/2013 del SEGIP de fecha 18/03/2013.12. Poder FPS N° P-694/2012 12/11/2012.13. Informe INRA-BENI Arch-DDBE N° 0277/2013.14. Requerimiento Fiscal al IDIF de traslado del perito Ing. Ricardo Toro Echalar de fecha

09/05/2014.15. Requerimiento Fiscal al IDIF al perito Yerko Simón Peterito Porcel 10/06/2014.16. Ampliación etapa preparatoria de 18 meses de fecha 09/06/2014.17. Requerimiento Fiscal de Inspecciones Oculares 08/05/2013.18. Resoluciones Fiscal de Anotación Preventiva de 24/04/2013 y 29/04/2013 02/05/2013.19. Memorial de apersonamiento de la Viceministra Anticorrupción adjuntado Resolución

Suprema N° 07994.20. Requerimiento Fiscal a la C.G.E. 26/05/2013.21. Requerimiento Fiscal al FPS 15/05/2013.22. Requerimiento Fiscal a investigadores especializados FEPDC 22/05/2013.23. Convenio Interinstitucional MEC-FPS y sus tres enmiendas al Convenio.24. Manual de Fiscalización de la Institución Pública F.P.S.25. Informe Ministerio de Educación DGAA/AI N° 180/2012.26. Requerimiento Fiscal al FPS del 14/15/2013.27. Requerimiento al Auditor Forense Lic. Silvety Carvalho.28. Acta de Declaración de Testigo Walter Álvarez Sánchez.29. Informe N° FPS/P.T./BNI 023/12 del 26/09/2012.30. Informe N° INF FOS-FISCAL-JLRF/BNI/ 036/12 del 27/09/2012.31. Imputación Formal del 10/07/2013.32. Requerimiento anticipo de prueba del 29/07/2013.33. Solicitud al IDIF de Designación de Perito 18/07/2013 y solicitudes de cooperación.34. Requerimiento Fiscal al FPS del 16/08/2013.35. Ratifica y amplia Querella el FPS del 27/08/2013.36. Requerimiento Fiscal al IDIF del 30/12/2014.37. Requiere tenga presente petitorio de perito 26/11/2013.38. Requiere tenga presente petitorio de perito 05/09/2013.39. Cumple conminatoria des designación de perito auditor financiero.40. Resolución Administrativa Dirección Ejecutiva N° 052/11 del 02/09/2011.41. Informe Legal DE-ALE/104/11 del 02/09/2011 cuaderno 6.42. Requerimiento señalamiento de audiencia de peritos auditores del 03/10/2013.43. Requerimiento Fiscal al FPS del 10/10/2013.44. Acta de Cadena de Custodia.45. Fiscal confirma presencia de perito Lindon T. Válda H. 04/11/2013 con detalle de pruebas

IDIF y cite.46. Libro de Órdenes más copias de fotografías actuaciones Ing. Aldo Burgos Aquin.47. Copia de Poder P-784/2014.48. Acta de Juramento de Perito Lic. Manuel Yubanure Cayu del 31/03/2014 y notificación en

Informe de investigador 27/03/2014.49. Actas de Audiencia de Juramento de Ingenieros Forenses y Auditores Forenses

01/10/2013.50. Anillado con Circular DE/ALE/008/07 del 31/08/2007 y otros cuaderno 7.51. Resolución Ministerial N° 168/2014 del 19/03/2014 y Querella del FPS del 26/09/2014.52. Requerimientos al IDIF del 18/09/2014 y del 21/10/2014.53. Remite IDIF nómina de Peritos 23/10/2014.54. Exhorto Suplicatorio al IDIF.55. Imputación Formal del 25/02/2013.56. Nueva Ampliación Imputación Formal del 15/10/2014 contra Aquiles Roca y M. Ximena

Ávila.57. Nueva Ampliación Imputación Formal del 01/08/2014 contra Walter Rocha.58. Acta de Declaración Imputado Carlos Gómez Añez.59. Acta de Declaración Imputada Martha Ximena Ávila Rodríguez.60. Acta de Declaración Imputado Oscar Ávila Chávez.61. Acta de Declaración Imputado Jorge Luis Ramos Fernández.62. Acta de Declaración Imputado Sergio Suarez Ojopi.63. Acta de Declaración Imputado Juan Apinaye Fernández.64. Acta de Declaración Imputado Esdenca Moncada de Apinaye.65. Acta de Declaración Imputado Aquiles Roca Baeny.66. Acta de Declaración Imputado Pedro José Apaza Mamani.67. Requerimiento Acta de Juramento Perito 05/03/2014.68. Edito de Presa de citación al denunciado. WALTER ROCHA SOLETO.69. Legajo de Solicitud de Aprobación del Contrato modificatorio, con entrega de

documentación Ing. Oscar Avila, Informe DGAAA/AI del 27/01/2012 de Freddy Quisbert, Informe Técnico N° FPS/PT/ BN 005/11, Acta de Aprobación de orden de cambio, Resolución de Contrato Pro Justicia con 7 fotografías, Resolución de Contrato SEDUCA con 10 fotografías, Resolución Contrato Viviendas Sociales con 10 fotografías, certificados de planillas y fecha de abono J&C Carolaine, Inventario del SEDUCA, Informes del FPS N° MCN/007/2015, Informe GTD/088/2012, notificaciones y otros con intención de resolución de contrato y paralizaciones y planillas; Minuta de Contrato BNI/12/2011, Minuta de Contrato BNI/020/2011, Minuta de Contrato N° BN 004/2010, Nota de renovación de boleta cumplimiento de Contrato, Segunda Notificación de Rescisión de Contrato, Adendún de ampliación de plazo, Contrato BNI 019/2011, Convenio Interinstitucional MEC-FPS.

70. Informe investigador 17/12/2012, con Actas de inspección y reconstrucción con 20 fotografías e Informe del investigador del 07/10/2012.

71. Prueba presentada con ampliación de querella: Planillas construcción 136 viviendas, nota DOP 165/2013, 8 placas fotográficas, 9 placas

fotográficas de pro-justicia Riberalta, informe circunstanciado 001/2013 de pro- justicia Riberalta de 13/08/2013, informe de evaluación Técnica de auditoria proyecto Pro-justicia AI/T-010/2013.

Informe circunstanciando No. 002/2013, de fecha 12 de Agosto del 2013, Proyecto 136 Viviendas Sociales.

Informe Al/T- 011/2013 de fecha 01 de Julio del 2013, sobre Proyecto 136 Viviendas Sociales.

Informe circunstanciando No. 003/2013, de fecha 12 de Agosto del 2013, Proyecto Construcción Infraestructura Seduca. Informe Al/T- 012/2013 de fecha 01 de Julio del 2013, sobre Proyecto Infraestructura Seduca.

Contrato de Supervisión de Obra Infraestructura de Servicio Integrado de Justicia de Riberalta No. BNI.019/2011, de fecha 04 de Mayo del 2011.

Contrato de Servicio de Consultoría BN.001/2010, de fecha 15 de Enero del 2010. Acta de declaraciones Testificales de las siguientes personas.

*.- Marina Rapu Mole.*.- Pedro Yuco Jou.*.- Mario Pardo Nogales.*.- Dolly Pérez Urquiza.*.- Eva Urquiza Rojas.*.- Lucio Cuellar Alcántara.*.- Elsa Diez Noe.*.- Polonia Chávez López..*.- Esteria Calda Noza. *.- Pabla Maza Semo. *.- Justina Rapu Cuellar. *.- Prudencia Mole Chilimani. *.- Clemencia Guaracuma Mosua. *.- Teodoro Oni Cueva. *.- Virgilia Carreño Herrera. *.- Juan Silvestre Noe Noza, *.- Estanislao Moye Pinto.

Informe AUD/MAZC/ No. 002/2013 de fecha 07 de Marzo del 2013 del Lic. Miguel Angel Zilvetti.

Informes del Investigador. Sgto. 2do.- Guido Alcon Ergeta, de fechas. 20 de Agosto y 05 de Septiembre del 2013.

Seis anillados: -DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENSE REG. IDIF; N° 526- A /2013; INV. ESP.AUD - 024/2013, del proyecto “CONCLUSIÓN,

CONSTRUCCIÓNINFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI.DDI TRINIDAD” ELABORADO por el perito del IDIF Lic. Paolo C. Flores Vargas, de fecha 21/05/2014.

-SOLICITUD DE AMPLIACION Y COMPLEMENTACION DEL -DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENSE REG. IDIF: N° 526-A /2013; INV. ESP.AUD - 024/2013, SOLICITADO POR LOS SEÑORES, ROBERTO SEOANE G, OSCAR

AVILA CHAVEZ Y CARLOS GOMEZ AÑEZ. - AMPLIACION DEL DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENSE REG.

IDIF: N° 526- A /2013; INV. ESP.AUD - 024/2013, del proyecto “CONCLUSIÓN, CONSTRUCCIÓNINFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI DDI TRINIDAD” ELABORADO por el perito del IDIF Lic. Paolo C. Flores Vargas, de fecha 23/10/2014.

-DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF: 439 / 2013; INV. ESP. ING - 010/2013, del proyecto “CONCLUSIÓN, CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI DDI TRINIDAD” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar, de fecha, del proyecto “CONCLUSIÓN, CONSTRUCCIÓNINFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI DDI TRINIDAD” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar, de fecha 09/09/2014.

- AMPLIACION Dictamen Ingeniería Forense Construcción Infraestructura SEDUCA CASO IDIF: 439/2013 INV.ESP. ING: 010/2013.

- 2da. AMPLIACIÓN Ingeniería Forense Construcción Infraestructura SEDUCA CASO IDIF; 439/2013 INV.ESP. ING. 010/2013,

72. Cuatro anillados: DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526-B /2013; INV. ESP.AUD - 024/2013, del proyecto “CONSTRUCCIÓN 136 VIVIENDAS SOCIALES TRINIDAD, ÁREA RURAL, PAQUETE 1” elaborado por el perito del IDIF Lic,

Daniel Sabino Flores Alizares, de fecha 02/05/2014. SOLICITUD DE AMPLIACION Y COMPLEMENTACION DEL DICTAMEN PERICIAL

EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526-B /2013; INV. ESP.AUD - 024/2013, SOLICITADO POR LOS SEÑORES, ROBERTO SEOANE G y CARLOS GOMEZ AÑEZ.

AMPLIACION DEL DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526B /2013; INV. ESP.AUD - 024/2013, del proyecto “CONSTRUCCIÓN 136 VIVIENDAS SOCIALES TRINIDAD, ÁREA RURAL, PAQUETE1” elaborado por el perito del IDIF Lic. Daniel Sabino Flores Alizares, de fecha 22/10/2014.

DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF: 439 /2013; INV. ESP. ING - 010/2013, del proyecto “CONSTRUCCIÓN 136 VIVIENDAS SOCIALES TRINIDAD, ÁREA RURAL, PAQUETE 1” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar, de fecha 14/10/2014.

- SOLICITUD DE AMPLIACION Y COMPLEMENTACION DEL DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF:

439 / 2013; INV. ESP. ING - 010/2013, del proyecto “CONSTRUCCIÓN 136 VIVIENDAS SOCIALES TRINIDAD, ÁREA RURAL, PAQUETE1” POR ROBERTO SEOANE GUTIERREZ EN FECHA 05/11/2014.

- AMPLIACION DEL DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF: 439 / 2013; INV. ESP. ING - 010/2013, del proyecto “CONSTRUCCIÓN 136 VIVIENDAS SOCIALES TRINIDAD, ÁREA RURAL, PAQUETE1” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar.

73. DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526/2013; INV. ESP.AUD - 024/2013, del proyecto “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SERVICIO INTEGRADO DE JUSTICIA RIBERALTA” elaborado por el perito del IDIF Lic. Rubén Ugarte Campos, de fecha 03/04/2014.

-SOLICITUD DE AMPLIACION Y COMPLEMENTACION DEL DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526/2013; INV. ESP.AUD -024/2013, SOLICITADO POR LOS SEÑORES, ROBERTO SEOANE G, CARLOS GOMEZ AÑEZ, OSCAR AVILA CHAVEZ Y RIVER ANTONIO GUARDIA ARTEGA AMPLIACION. DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526/2013; INV. ESP.AUD-024/2013, del proyecto “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SERVICIO INTEGRADO DE JUSTICIA RIBERALTA” Elaborado por el perito del IDIF Lic. Lindón TonchiValdaHuarastaca, de fecha 21/01/2015.

-SOLICITA NUEVA PERICIA POR PARTE DEL IMPUTADO ROBERTO SEOANE GUTIERREZ, REFERENTE AL PROYECTO “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SERVICIO INTEGRADO DE JUSTICIA RIBERALTA” POR OBSERVACONES A LA “AMPLIACION DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526/2013; INV. ESP.AUD -024/2013”.

DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF: 439 / 2013; INV. ESP. ING - 010/2013, del proyecto “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SERVICIO INTEGRADO DE JUSTICIA RIBERALTA” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar, de fecha 15/11/2013.

-AMPLIACION DEL DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF: 439 / 2013; INV. ESP. ING -010/2013, del proyecto “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SERVICIO INTEGRADO DE JUSTICIA RIBERALTA” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar, de fecha 31/03/2014.

74. Informe Técnico FPS/UM /S/018/2012 del Jefe de Operaciones y Monitoreo y Profesionales de Control y Monitoreo del FPS de fecha 28/08/2012.

75. ACTUACIÓN NOTARIADA DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2012.76. ACTUACIÓN NOTARIADA DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2012.77. ACTA NOTARIADA DE FECHA 21/02/2014.78. REQUERIMIENTO FISCAL DE DESIGNACION DE PERITO, de fecha 02/03/2014. La Lic.

Manuel Yubanure Cayu.79. Construcción 136 Viviendas Sociales Trinidad- Área Rural. Paq. 1. Circunstanciado. No.

002/2013. Tomo 1.- No. de fojas. 01 al 387. Tomo 2.- Fojas. 388 al 801. Tomo 3.- Fojas. 802 al 1210. Tomo. 4.- Fojas. 1211 al 1611. Tomo. 5.- fojas. 01 al 387 tomo 6.- fojas 388 al 801. Tomo 7.- fojas 802 al 1210. Tomo. 8.- fojas. 1211 al 1611.

80. Construcción 136 viviendas Sociales Trinidad-Área Rural. Paq. 1. Carpeta de Prueba. FPS. 12. Fojas. 3499 al 3801. 2. carpeta de Prueba. FPS. 13 Fojas 3802 al 3965. 3. Carpeta de Prueba FPS 15 Fojas. 4322 al 4496. 3. Carpeta de Prueba FPS 19 Fojas 616 al 938. 4. Carpeta de Prueba FPS 20 Fojas 939 al 1176. 5. Carpeta de Prueba FPS 21 Fojas 1177 al 1396. 6. Carpeta de Prueba FPS 22 Fojas 1397 al 1707. 7. Carpeta de Prueba FPS 23 Fojas 1708 al 1859. 8. Carpeta de Prueba FPS 24 Fojas 1860 al 2143.

81. Construcción 136 Viviendas Sociales Área Rural. Reevaloración de las fichas Viviendas 01 al 30 de Puerto Varador. De Fojas 01 al 344. Fichas. Viviendas. 31 al 67 de fojas. 345 al 705.fichas viviendas. 01 al 29 de fojas. 706 al 969. fichas viviendas. 01 al 40 de fojas. 970 al 1405.

82. CONCLUSION CONSTRUCION INFRAESTRUCTURA. SEDUCA- BENI. TRINIDAD. CIRCUNSTANCIADO No. 003/2013. Tomo. 1. De fojas. 01 al 505. Tomo 2.- de fojas. 506 al 928. Tomo. 3 de fojas. 929 al 1372. Tomo. 4.- de fojas. 1373 al 1824.

83. CONCLUSION CONSTRUCION INFRAESTRUCTURA, SEDUCA- BENI. TRINIDAD. CIRCUNSTANCIADO No. 003/2013. Tomo.1.5defojas. 01 al 379. Tomo. 2. De 5 de fojas. 380 al 736. Tomo. 3. De 5 de fojas. 737 al 1097. 4 de 5. De fojas. 1098 al 11450. Tomo 5. De 5.- de fojas. 1451 al 1824.

84. CONCLUSION CONSTRUCION INFRAESTRUCTURA. SEDUCA- BENI. TRINIDAD. CIRCUNSTANCIADO No. 003/2013. Tomo. 5 de 5. De fojas. 1451 al 1824.

85. Conclusión construcción infraestructura - Seduca - Beni. De fojas. 01 al 241. Al/T-012/2013.86. Conclusión construcción infraestructura - Seduca - Beni. Carpeta de Prueba FPS 2 fojas

100 al 527. 2. - carpeta de prueba FPS 3 528 al 921. 3.-carpeta de prueba FPS 4 fojas 922 al 1120. 4.-carpeta de prueba FPS 6 fojas 1394 al 1782. 5.-carpeta de prueba FPS 7 fojas 1783 al 2315. 6. - carpeta de prueba FPS 8 fojas 2316 al 2574. 7.- carpeta de prueba FPS 9 fojas 2575 al 2848.- carpeta de prueba FPS. 14 de fojas. 3966 al 4321.

87. Informe técnico FPS/UM $ S/018/2012 de fecha 28 de Agosto del 2012. Informe de gabinete de las carpetas de seguimiento y adquisición “gerencia Dptal del Beni” con anexos referente a los tres proyectos motivo de la Litis. “Pro. Justicia. Riberalta. Pro viviendas 136. Edificación Construcción e infraestructura SEDUCA- BENI. Así como también los contratos de obra No. 020/2011. Contrato No. 004/2010. Contrato No. GD/BNI/012/2011. Muestrarios Fotográficos de los tres proyectos. Infraestructura SEDUCA - BENI. CONTRUCION INFRAESTRUCTURA SERVICIO INTEGRAL DE JUSTICIA (RIBERALTA) PROYECTO 136 VIVIENDAS SOCIALES EN TRINIDAD, AREA RURAL.

88. Reglamento Interno del personal de FPS. De fojas 1 al 42. Relación nominal del personal de FPS. PLANILLAS DE PAGO. Memorándum de designación de Funciones de los señores. CARLOS GOMEZ AÑEZ. Resolución Administrativa No 02/2010 de fecha 04 de enero del 2010. Nombramiento de Autoridad. Memorándum FINALIZACION DE SERVICIO cite. 154/2012 de fecha 17 de Julio del 2012, A NOMBRE DEL SR. CARLOS GOMEZ AÑEZ. MEMORANDU del personal de FPS. RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS de DESIGNACION O NOMBRAMIENTO.

89. Manual de Operaciones de FPS. De fojas. 01 al 104. Manual de funciones de FPS. De fojas. 01 al 134.

90. Especificaciones técnicas contrición de viviendas Sociales área Rural (Trinidad). Boletas de cumplimiento de contrato, Notas de Supervisión, solicitud de Renovación de boletas de cumplimiento de contrato. Notas de superstición al FPS. EMPRESA. J&E CAROLAINE. COPIAS DE NOTAS del Fiscal de obras FPS. Solicitud de renovación de bótela de cumplimiento de contrato. Reportes de SISTEMA ADMINISTRACION DE PROYECTOS FPS. Planillas de avance No. 06. Ampliación de plazos contrición 136 viviendas sociales. Área rural. Trinidad. Beni. Intensión de Resolución de contrato, contrición 136 viviendas sociales. Área rural. Trinidad. Beni.

8.2. PRUEBA PERICIAL1. DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF; N° 526/2013; INV.ESP.

AUD - 024/2013, del proyecto “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SERVICIO INTEGRADO DE JUSTICIA RIBERALTA” elaborado por el perito del IDIF Lic. Rubén Ugarte Campos, de fecha 03/04/2014.

2. AMPLIACION DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526/2013; INV. ESP.AUD - 024/2013, del proyecto “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SERVICIO INTEGRADO DE JUSTICIA RIBERALTA” elaborado por el perito del IDIF Lic. Lindón TonchiValdaHuarastaca, de fecha 21/01/2015.

3. DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526-B /2013; INV. ESP.AUD - 024/2013, del proyecto “CONSTRUCCIÓN 136 VIVIENDAS SOCIALES TRINIDAD, ÁREA RURAL, PAQUETE 1” elaborado por el perito del IDIF Lic. Daniel Sabino Flores Alizares, de fecha 02/05/2014.

4. AMPLIACION DEL DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526B /2013; INV. ESP.AUD - 024/2013, del proyecto “CONSTRUCCIÓN 136 VIVIENDAS SOCIALES TRINIDAD, ÁREA RURAL, PAQUETE 1” elaborado por el perito del IDIF Lic. Daniel Sabino Flores Alizares, de fecha 22/10/2014.

5. DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF: N° 526- A /2013; INV. ESP.AUD - 024/2013, del proyecto “CONCLUSIÓN,CONSTRUCCIÓNINFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI DDI TRINIDAD” ELABORADO por el perito del IDIF Lic. Paolo C. Flores Vargas, de fecha 21/05/2014.

6. AMPLIACION DEL DICTAMEN PERICIAL EN AUDITORIA FORENCE REG. IDIF:N° 526- A /2013; INV. ESP.AUD - 024/2013, del proyecto “CONCLUSIÓN, CONSTRUCCIÓNINFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI DDI TRINIDAD” ELABORADO por el perito del IDIF Lic. Paolo C. Flores Vargas, de fecha 23/10/2014.

7. DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF: 439 /2013; INV. ESP. ING - 010/2013, del proyecto “CONSTRUCCIÓN 136 VIVIENDAS SOCIALES TRINIDAD, ÁREA RURAL, PAQUETE1” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar, de fecha 14/10/2014.

8. AMPLIACION DEL DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF: 439 / 2013; INV. ESP. ING - 010/2013, del proyecto “CONSTRUCCIÓN 136 VIVIENDAS SOCIALES TRINIDAD, ÁREA RURAL, PAQUETE 1” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar.

9. DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF: 439/2013; INV. ESP. ING - 010/2013, del proyecto “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SERVICIO INTEGRADO DE JUSTICIA RIBERALTA” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar, de fecha 15/11/2013.

10. AMPLIACION DEL DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF: 439 / 2013, INV. ESP. ING -010/2013, del proyecto “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SERVICIO INTEGRADO DE JUSTICIA RIBERALTA” elaborado por los peritos del IDIF Ing, Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar, de fecha 31/03/2014.

11. DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N° IDIF: 439 / 2013; INV. ESP. ING - 010/2013, del proyecto “CONCLUSIÓN, CONSTRUCCIÓNINFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI DDI TRINIDAD” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón

Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar, de fecha 05/02/2014.12. AMPLIACION DEL DICTAMEN PERICIAL TECNICO FORENSE CASO N°

IDIF; 439 / 2013; INV. ESP. ING -010/2013, del proyecto “CONCLUSIÓN, CONSTRUCCIÓNINFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI DDI TRINIDAD” elaborado por los peritos del IDIF Ing. Yerko Simón Peterito Porcel y Walter Ricardo Toro Echalar, de fecha 09/09/2014.

13. Otras periciales que se encuentre judicializando en el Juzgado s su cargo. Y sus respectivas actas de juramento de peritos

8.3. PRUEBA TESTIFICAL- Sto 2do Guido Alcon Ergueta, Boliviano, mayor de edad y hábil por ley, vecino de esta

ciudad.- Sgto Abdon Laime, Boliviano, mayor de edad y hábil por ley, vecino de esta ciudad.- Cbo Raúl Edwin Quispe Vargas, mayor de edad y hábil por ley, vecino de esta ciudad.- Ing. Yerko Simón Peterito Porcel, mayor de edad y hábil por ley, perito del IDIF.- Ing. Walter Ricardo Toro Echalar, mayor de edad y hábil por derecho, perito del IDIF.- Lic. LindónTonchi Válda Huarastaca, mayor de edad y hábil por derecho, perito del

IDIF. - Lic. Rubén Ugarte Campos, mayor de edad y hábil por derecho, perito del IDIF.- Lic. Daniel Sabino Flores Alizares, mayor de edad y hábil por derecho, perito del IDIF.

8.4. PERTINENCIA DE LA PRUEBA.-La prueba ofrecida establecerá en lo fundamental, la existencia del hecho, la responsabilidad penal de los Acusados (en el grado de Autoría), las funciones que desplegaron, en base a los elementos del Ínter crimínis ejercidos por los acusados; siendo que se la presentara conforme al art. 340.1 del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley N° 586 DE 30 DE OCTUBRE DE 2014 LEY DE DESCONGESTIONAMIENTO Y EFECTIVIZACIÓN DEL SISTEMA PROCESAL PENAL.9. ACUSACIÓN FORMAL-En razón de los fundamentos expuestos, en ejercicio de la facultad Constitucional contenida en el Art. 225 de la Constitución Política del Estado, con relación al Art. 40 núm. 3), 11) y 21) de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley N° 260) y Arts, 323 núm. 1) y 341 del Código de Procedimiento Penal (Ley N° 1970), el suscrito Fiscal de Materia formula: ACUSACIÓN, en contra de los ciudadanos SERGIO SUAREZ OJOPI., ESDENCA MONCADA DE APINAYE y JUAN APINAYE FERNANDEZ, por la comisión de los delitos de Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado previsto y sancionado en el Artículo 28 de la Ley N° 004, e Incumplimiento de Contrato previsto y sancionado en el Artículo 222 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley N° 004; CARLOS GOMEZ AÑEZ, JORGE LUIS RAMOS FERNANDEZ, y OSCAR AVILA CHAVEZ, por la comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes previsto y sancionado en el Articulo 154 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley N°004; y Conducta Antieconómica previsto y sancionado en el Artículo 224 en el Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley N°004; AQUILES ROCA BAENY, MARTHA XIMENA AVILA RODRIGUEZ y WALTER ROCHA SOLETO por la comisión de los delitos de Incumplimiento de Contrato previsto y sancionado en el Artículo 222 en el Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley N°004. Por lo que se solicita a vuestra probidad imprimir el tramite establecido por el Art. 325.1 del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley N° 586 DE 30 DE OCTUBRE DE 2014 LEY DE DESCONGESTIONAMIENTO Y EFECTIVIZACIÓN DEL SISTEMA PROCESAL PENAL, citado y una vez sorteado, se disponga la remisión de la acusación ante autoridad competente a efectos de la sustanciación de juicio oral y una vez substanciado el mismo, se declare la culpabilidad de los acusados y se dicte sentencia condenatoria aplicando la sanción máxima que permiten los tipos penales acusados.Una vez concluidos los trámites de la Etapa Intermedia conforme al Art. 340 del Código de Procedimiento Penal, solicito se remita la presente ACUSACIÓN FORMAL ante el “Tribunal de Sentencia de turno de la capital” (autoridad competente de conformidad a lo previsto por el Art 52 de la referida Ley N° 1970 con las modificaciones establecidas por Ley) y sean éstas Autoridades quienes dicten Auto de Apertura de Juicio (Art 342 y siguientes del Cód. de Proc. Pen.), para la celebración del mismo y se emita SENTENCIA CONDENATORIA en contra de los ahora Acusados de conformidad al Artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, condenándoseles a pena privativa de libertad de en su máximo previsto.Otrosí.- Hacerle conocer a su Autoridad que en cuento a los Dictamen Periciales Auditoría Forense y de ingeniería forense y otros, de los tres Proyectos, PRO- JUSTICIA- RIBERALTA. PRO. VIVIENDA. 136 VIVIENDAS EN LAS AREAS RURALES, CONSTRUCION SEDUCA- BENI, se encuentran en su juzgado, para judícialización como anticipo de prueba, y como se tienen ofrecidos como pruebas periciales en el presente requerimiento conclusivo Acusatorio, solicito a su autoridad tenga presente que las misma se encuentran en original, y actas de Juramento de Peritos, cuando se proceda a la presentación de las pruebas documentales y periciales, solicito tenga presente y se ordene que sean arrimados como pruebas de cargo por parte del Ministerio Público.Requerido a la fechaEn Trinidad, a 22 de junio de 2015.Fdo.- Dra. Jean Carla Mariscal Montenegro – FISCAL DE MATERIA - FISCALIA DEPARTAMENTAL DEL BENI y Abog. Roberto Parada Mole M.S.c. – FISCAL DE MATERIA - FISCALIA DEPARTAMENTAL DEL BENI.A, 03 de diciembre de 2015.En atención al decreto de fecha 01 de noviembre del presente año corresponde; Imprimir el trámite de Ley contenido en el art. 340 I) del CPP RADICANDO la presente causa, debiendo el Ministerio Público en el plazo de 24 horas de su legal notificación materializar sus pruebas. Firmado y Sellado por la Dra. Carla Cecilia Ortiz-Presidente del Tribunal Primero de Sentencia.SEÑORES PRESIDENTE Y VOCAL DEL TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA DEL DEPARTAMENTO DEL BENICASO C/CARLOS GOMEZ Y OTROS INCUMPLIMENTO DE DEBERES Y OTROS CASO 1202334SE ADHIERE A LA PRUEBA PRESENTADA POR EL MINISTERIO PÚBLICOOTROSI.-ING. JOSE MARIO SEMPERTEGUI CHAVEZ, en el proceso penal seguido contra CARLOS GOMEZ AÑEZ Y OTROS por la comisión de varios delitos, ante las consideraciones de ustedes con el debido respeto expongo y digo:I.- APERSONAMIENTOSeñores magistrados en mi condición de Gerente Departamental del Beni, y parte querellante en el presente caso, me apersono ante ustedes solicitando se me hagan conocer ulteriores diligencias del proceso.Señores miembros del tribunal, conocedor de la prueba de cargo presentada por los representantes del Ministerio Público Dres. Jean Carla Mariscal Montenegro y Dr. Roberto Parada Mole. Me adhiero a toda la prueba ofrecida por el ministerio Público con la siguiente fundamentación: El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, es una entidad descentralizada, con personería jurídica propia autonomía administrativa técnica y social fue creado mediante Decreto Supremo N° 25984 de fecha 16 de noviembre de 2000, a partir de la vigencia, se ha hecho caro de muchos proyectos que han contribuido a mejorar las condiciones de vida de la población, a través de los componenes servicios básicos, salud, educación, infraestructura, en los nueve Departamento del país.En el FPS Beni, también se han proyectado y llevado a cabo muchos proyectos, sin embargo durante la Gestión del Ing. Carlos Gómez Añez se han producido una serie de irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones, que comprometen a tres proyectos del FPS que consisten en1. - CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SERVICIO INTEGRADO DE JUSTICIA RIBERALTA2. - CONSTRUCCION 136 VIVIENDAS SOCIALES TRINIDAD. ÁREA RURAL. PAQUETE13. - CONCLUSIÓN CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA SEDUCA BENI,Por esta razón me adhiero a toda la prueba presentada por la Fiscalía a fin de demostrar los hechos en los que ha incurrido los acusados SERGIO SUAREZ OJOPI ESDENCA MONCADA DE APINAYE y JUAN APINAYE FERNANDEZ, por la comisión de los delitos de Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado previsto y sancionado en el Artículo 28 de la Ley N” 004, e Incumplimiento de Contrato previsto y sancionado en el Artículo 222 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley N”004, CARLOS GOMEZ AÑEZ, JORGE LUIS RAMOS FERNANDEZ, Y OSCAR AVILA CHAVEZ por la comisión de los delititos de Incumplimiento de Deberes previsto y sancionado en el Articulo 154 en el Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley N° 004; y Conducta Antieconómica previsto y sancionado en el Articulo 224 en el Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004; AQUILES ROCA BAENY, MARTHA XIMENA AVILA RODRIGUEZ Y WALTER ROCHA SOLETO por la comisión de los delitos de Incumplimiento de Contrato previsto y sancionado en el Articulo 222 en el Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley N° 004.Trinidad, 25 de enero de 2016.FIRMA ING. JOSE MARIO SEMPERTEGUI CHAVEZ GERENTE DEPARTAMENTAL ai FPS BENI Y PAULA GLADYS MIRANDA MIRANDA ABOGADA DE GESTION JURÍDICA FPS.A, 03 de febrero de 2016.Se lo tienen por apersonado de acuerdo a la documentación idónea que se adjuntó debiendo ser notificado con ulteriores notificaciones, teniendo presente que se adherido al Ministerio Público.Que a la fecha corresponde continuar con el tramite contenido en el art. 340 III) del Código de Procedimiento Penal, poniendo en conocimiento de de los acusados la acusación fiscal como las pruebas de cargo ofrecidas para que dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación presenten físicamente sus pruebas de descargo. Bebiendo ser notificados de manera personal en sus domicilios reales señalados en la acusación fiscal conforme lo dispone el Art. 163 parte in fine, como domicilios procesales.Fdo. y Sellado.- Dra. Carla Cecilia Ortiz Quezada Presidenta del Tribunal Primero de Sentencia Trinidad- Beni- Bolivia.Ante Mí.- Dr. Jesús Reynaldo Ordoñez Quintana Secretario - Abogado del Tribunal 1 de Sentencia de la Capital—es todo cuanto se hace saber a los Acusados ESDENCA MONCADA DE APINAYE, JUAN APINAYE FERNANDEZ Y WALTER ROCHA ANTELO, para los fines de ley----------------------El presente Edicto es librado en la ciudad de Trinidad, capital del Departamento del Beni, a los tres días del mes de junio de Dos Mil Dieciséis Años-----------------------------------------------------------POR ORDEN DE LOS SEÑORES JUECES:Fdo.: Jesus Reynaldo Ordoñez Quintana SECRETARIO ABOGADO TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DEL BENI

jueves 9 de junio de 2016 21www.cambio.bo/periodicocambio.bo @cambio_bo

Periodistas salieron a las calles en defensa de la libertad de expresión.

AFP

En la notificación se esgrime que la señal se dejará de emitir “en base a necesidades de reno-var la grilla de nuestros Sistema Experimental de Televisión Di-gital Terrestre y Sistema de Te-levisión Satelital”.

Ya en marzo, el titular de Medios y Contenidos Públicos de Argentina, Hernán Lom-bardi, había anunciado a los medios de comunicación el

retiro de la señal de Telesur de las cableras del país tras argumentar una supuesta fal-ta de pluralidad.

En esa ocasión, Villegas ma-nifestó que la línea del medio es innegociable y que lo que es-taba ocurriendo era una deci-sión política.

En esa oportunidad Villegas llamó al Gobierno argentino al de-bate, a dar la batalla con las ideas.

Periodistas demandan a Macri respeto a libertad de expresión La presidenta de la multiestatal publicó en las redes sociales el documento que notifica a Telesur que en 15 días quitarán su señal en la Televisión Digital Abierta.

ó EL GREMIO CELEBRÓ SU DÍA CON PROTESTAS, DESPIDOS Y EMPOBRECIMIENTO SALARIAL

La concentración inició a par-tir de las 13.30, hora local, en el Obelisco, centro de la ciudad de Buenos Aires (capital), con desti-no al Ministerio del Trabajo en la avenida Alem.

La convocatoria fue hecha por las federaciones de prensa, FAT-Pren y FeTraCom, también por todos los gremios de periodistas del país. Al acto fueron citados los estudiantes de periodismo y comunicación social cuyas facul-tades se lo permitan.

ATAQUE A TELESURPor una decisión del Gobier-

no de Macri, en 15 días los ar-gentinos dejarán de tener la se-ñal de Telesur en la Televisión Digital Abierta (TDA).

Así lo informó en sus cuentas de Twitter y Facebook la presi-denta de la multiestatal, Patricia Villegas, quien denunció la cen-sura del presidente argentino.

ARGENTINA / TELESUR

Y Periodistas argentinos realizaron ayer una movilización histórica contra los despidos, cierres de publicaciones, precarización laboral, ajuste salarial y defensa de la libertad de expresión.

Antecedentes

ó La señal del canal multies-tatal fue retirada el pasado 4 de marzo del paquete básico que ofrece Cablevi-sión en Argentina, sin argu-mentos legales y privando a millones de argentinos de disfrutar de 24 horas de información continua.

Afirman que América del Sur es pacífica

ó ÍNDICE DE PAZ

REDACCIÓN CENTRAL / EFE

América Latina es en 2016 algo más pacífica que el pasa-do año, con una disminución en las tensiones y la inestabili-dad interna en algunos países, según revela el Índice Global de Paz (IGP), difundido ayer.

Este documento elabora-do por el prestigioso Instituto para la Economía y la Paz (IEP), ha tenido en cuenta factores como los conflictos nacionales e internacionales, la seguridad en la sociedad o la militariza-ción en 163 naciones.

En el caso de Latinoaméri-ca, el IEP detectó mejoras en materia de seguridad en Cen-troamérica y el Caribe, sien-do Costa Rica, en el puesto 33, el país de esa región con mejor posición por sus bajos niveles de militarización.

También América del Sur registró avances en su pun-tuación general desde 2015, debido a los menores niveles de conflicto internacional y militarización localizados en esa región.

No obstante, el Índice ha-lló una significativa agita-ción social en países como Venezuela -situada en la po-sición 143 del ranking- así como en Brasil -en la 105-, donde la inestabilidad políti-ca aumentó meses antes del comienzo de los JJOO en Rio de Janeiro este verano.

ó FranciaReconocen catástrofe natural en 782 municipios

ó Brasileñas vuelven a salir a las callesProtestas contra las violaciones

ó Reconocimiento Cacao venezolano es el mejor del mundo

Unas 200 activistas brasileñas volvieron ayer a las calles de Sao Paulo, la mayor ciudad brasileña, en una nueva protesta contra el creciente número de violaciones sexuales registrado en Brasil y motivado por el abuso cometido por un grupo de personas contra una adolescente, en Rio de Janeiro en mayo. La concentración fue convocada en las redes sociales por el movimiento Juntas y tuvo por nombre “Por todas elas”. (EFE)

El cacao venezolano fue calificado ayer como el mejor del mundo, en la Conferencia Mundial del Cacao 2016 reali-zada en Punta Cana (este de la República Dominicana). En la conferencia se comprobó nuevamente que Venezuela goza de los mejores cacaos del mundo y se formalizó el reingreso de ese país a la Organización Integral de Cacao (ICCO, por su sigla en inglés). (Telesur)

El Consejo de Ministros de Francia reconoció ayer el estado de catástrofe natural en 782 municipios de 16 departamentos, debido a las severas inundaciones provocadas por las lluvias de la semana pasada.La lista de zonas perjudicadas será detallada hoy, cuando sea publicada en el Boletín Oficial y podría ser ampliada, porque todavía se están analizando otros si-niestros, señaló la instancia del Gobierno. (Telesur)

Internacional ó Parte del gremio informativo repudió el proyecto de ley para sancionar con onerosas multas a

periodistas que reporten el blanqueo de dólares.

jueves 9 de junio de 201622 www.cambio.bo/periodicocambio.bo@cambio_boINTERNACIONAL

OBAMA EN CAMPAÑA PARA APOYAR A HILLARY

KUCZYNSKI CAMINA LENTO A UN TRIUNFO

Hasta último momento, el presiden-te Barack Obama intentó mantener la compostura de neutralidad en la carrera electoral que su investidura exige. Pero ahora que Hillary Clinton se ha proclamado vencedora en la interna, el velo institucional se ha corrido y lo ha liberado: Obama se lanza a jugar fuerte en la campaña con el objetivo de frenar la inquie-tante perspectiva de que Donald Trump se convierta en el próximo presidente de Estados Unidos.Tras conocerse los primeros resultados de los comicios de

ayer, Obama llamó a la exprime-ra dama y también al senador Bernie Sanders —se impuso en Dakota del Norte y Montana— para felicitarlos por sus cam-pañas “inspiradoras” que han motivado a los demócratas. En un comunicado difundido por la Casa Blanca se dijo que el Presi-dente había resaltado que la “his-tórica campaña” de Hillary había alentado “a millones y es una extensión de su vida dedicada a la lucha por las familias de clase media y los niños”. (El Clarín)

El centroderechista Pedro Pablo Kuczynski caminaba lentamente ayer hacia un probable triunfo en el balotaje presidencial de Perú con una leve ventaja frente a su ri-val, la populista de derecha Keiko Fujimori, quien matemáticamente aún puede voltear el resultado.Tres días después de la elección y con el 99,5% de las actas procesa-das, el candidato del partido Perua-nos por el Kambio (PPK) obtenía un 50,12% de los votos contra 49,88% para la aspirante de Fuerza Popular (FP), hija del encarcelado expresi-dente Alberto Fujimori, según los

últimos resultados difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Unos 42.000 vo-tos los distancian.Cuando la ONPE llegue al 100% de este conteo, probablemente hoy, aún habrá que considerar que al-gunas de las actas —en torno al 1% del total— están impugnadas y son sometidas a una revisión paralela por un tribunal electoral para vali-darlas o no.Restando las actas observadas, la ONPE mantiene un cálculo parale-lo al que llama actas contabiliza-das, que va en 98,5%. (AFP)

Personas aturdidas por la explosición de un coche bomba.

AFP

“El autor de este ataque es la mortífera organización PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán)”, indicó el primer mi-nistro, Binali Yildirim, a los perio-distas en Estambul, donde asistió después con varios ministros.

Atentado en Turquía causa cinco muertos y 51 heridosEl ataque no fue reivindicado, pero el presidente Recep Tayyip Erdogan también lo atribuyó a los combatientes kurdos del PKK.

ó PARA OCULTAR LOS DAÑOS SE COLGARON LONAS Y BANDERAS TURCAS EN LOS EDIFICIOS

Los dos atentados, atribuidos a los rebeldes kurdos, llegan con el inicio de la temporada alta de verano para la importante indus-tria del turismo, duramente da-ñada por la serie de ataques que golpearon este año a Turquía, en estado de máxima alerta.

La explosión del coche bomba delante del cuartel general de la seguridad de Midyat, en la provin-cia de Mardin, situada en el su-reste de mayoría kurda del país, destrozó la fachada del edificio de varias plantas de la Policía.

TURQUÍA / AFP

Y Cinco personas murieron y 51 resultaron heridas ayer en un atentado con coche bomba contra la comisaría de Midyat, sureste de Turquía, un día después del ataque que causó 11 víctimas en Estambul.

Según las imágenes difun-didas por las cadenas de infor-mación turcas, la deflagración dañó los inmuebles colindantes. Una espesa columna de humo negro salía del edificio, según las imágenes de la televisión.

www.aj.gob.bo

PARA: JESUS VACA RODRIGUEZ CON CI NO. 7670259 SC.

JESSICA PAOLA SARAVIA ATRISTAIN – DIRECTORA EJECUTIVA DE LA AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO – AJ, HACE SABER

Decreto Supremo No. 2174 de 5 de noviembre de 2014, que dentro del proceso administrativo seguido contra JESUS VACA RODRIGUEZ con CI No. 7670259 SC., se han realizado los siguientes actuados que se transcriben a continuación:

CITE: AJ/DE/DNJ/DGJ/AUT/70/2016.Santa Cruz, 23 de mayo de 2016

VISTOS:

CONSIDERANDO I

CONSIDERANDO II:

AUTO N° 11-00081-16R-0028

EDICTO

Versión 3 Código: R-0350 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

El Auto de Apertura de Proceso Administrativo Nº 09-00008-16 de fecha 8 de marzo de 2016, la representación para edicto de fecha 11 de marzo de 2016, el Proveído N° 12-00130-16 de 1 de abril de 2016, Informe Legal con CITE: AJ/DNJ/DGJ/INF/484/2016 de 23 de mayo de 2016; todo loque se tuvo presente y convino ver,

Que, en fecha 8 de marzo de 2016, se emitió Auto de Apertura de Proceso Administrativo N° 09-00008-16 contra eladministrado Sr. Jesús Vaca Rodriguez.

Que, en fecha 11 de Marzo de 2016, el servidor público Roly Ali Castillo, Profesional V de la Dirección Regional Santa Cruz, presenta representación para noti�cación por edicto, habiéndose hecho presente en el domicilio señalado para realizar la diligencia de noti�cación ubicado en el Barrio Unión Campeche S/N Zona Arroyito de la ciudad de Santa Cruz, no habiendo podido realizar la diligencia de noti�cación por no contar con mayores datos referenciales del lugar y siendo que la zona es muy extensa.

Que, mediante Proveído N° 12-00130-16 de 1 de Abril de 2016, el Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización del Juego, dispuso la noti�cación del Auto de Apertura de Proceso Administrativo N° 09-00008-16 de 8 de Marzo de2016 mediante edicto .

Que, en fecha 12 de mayo de 2016 se remitió al abogado asignado la diligencia de noti�cación a efectos de promover los actos administrativos dispuestos en el “Manual de Procedimiento para la Tramitación del proceso Sancionador en Aplicación del Decreto Supremo N° 2174 Versión 3”, habiéndose emitido la correspondiente nota de retención de fondos ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- ASFI en fecha 12 de mayo de 2016.

Que, en fecha 18 de Mayo de 2016, se remitió ante el abogado asignado el Auto de Apertura de Proceso Adminis-trativo N° 09-00008-16 de 8 de Marzo de 2016 a efectos de su prosecución, después de la noti�cación por Edicto del AAPA corresponde su remisión para evaluación técnica conforme señala el “Manual de Procedimiento para la Tramitación del proceso Sancionador en Aplicación del Decreto Supremo N° 2174 Versión 3”, señalado manual establece el tiempo de cinco (5) días hábiles para que el Departamento de Fiscalización y Control emita el correspondiente informe técnico, por lo que en el presente caso corresponde la aplicación del Art. 38 del D.S. 2174 en relación a prorrogar el tiempo para la emisión de la resolución sancionatoria a efectos de que el área técnica realice una correcta valoración del proceso administrativo sancionador y se emita los correspondientes informes técnico - legal y de esta forma no se vulnere los derechos y garantías constitucionales deladministrado.

Que, el informe de evaluación técnica es un documento necesario a efectos de determinar las características de los medios de juego decomisados y la valoración de los descargos técnicos presentados por el administrado.

Que, conforme establece el Artículo 21 de la Ley N° 060 de Juegos de Lotería y de Azar de 25 de noviembre de 2010, se crea la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego – AJ, como institución pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independencia administrativa, �nanciera, legal y técnica, supeditada al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con jurisdicción y competen-cia en todo el territorio del Estado Plurinacional, siendo la única entidad facultada para otorgar licencias y autorizaciones, �scalizar, controlar y sancionar las operaciones de los juegos de lotería y de azar, al presente y en virtud a la Disposición Adicional Única de la Ley N° 717 de 13 de julio de 2015, ahora denominada Autoridad deFiscalización del Juego.

Que, mediante Decreto Supremo N° 0781 se aprueba el Reglamento de Desarrollo Parcial de la Ley N° 060, de 25 de noviembre de 2010, relativo a la Autoridad de Fiscalizacióndel Juego.

Que, en virtud a la normativa anteriormente enunciada, mediante Resolución Suprema N° 18314 de 10 de mayo de 2016, se designó a Jessica Paola Saravia Atristain, como Directora Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización delJuego.

Que, el inciso e) del Artículo 16 de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo, señala que es un derecho de las personas en su relación con la administración pública aformular alegaciones y presentar pruebas.

Que, los Artículos 27 y 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341, aplicables por mandato del Articulo 29 de la Ley N° 060, señala que se considera acto administra-tivo, toda declaración, disposición o decisión de la Adminis-tración Publica, de alcance general o particular, emita en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, siendo uno de sus elementos esenciales el procedimiento, que signi�ca que el acto administrativo antes de su emisión debe cumplir los procedimientos esenciales y sustanciales previstos, y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico.

Que, el Decreto Supremo N° 2174 “Reglamento del Procedimiento Sancionador de la Autoridad de Fiscalización del Juego” de 5 de noviembre de 2014 en su Artículo 38 (resolución) establece su emisión en el plazo de (20) días siguientes al periodo de descargos, prorrogable por otroplazo igual.

Que, con la �nalidad de dar cumplimiento estricto a lo establecido en el Art. 38 del Decreto Supremo N° 2174, y

cumplir con el análisis técnico-jurídico para la emisión de la resolución Sancionatoria, es menester y corresponde ampliar el plazo para la emisión de la Resolución Sancionatoria, para que la misma cuente con el respaldo técnico – jurídico correspondi-ente y pueda efectuarse un correcto análisis del caso y evitar lavulneración de derechos fundamentales.

Que, el Informe Legal con CITE: AJ/DNJ/DGJ/INF/484/2016 de 23 de mayo de 2016, concluye que efectuado el análisis legal y la valoración de la documentación, corresponde ampliar el término para la emisión de la Resolución Sancionatoria conforme el Artículo 38 del Decreto Supremo N° 2174 de 5 de noviembre de 2014 por 20 días hábiles adicionales y recomien-da emitir el respectivo Auto de Prorroga para la emisión de laResolución Sancionatoria en ese sentido.

POR TANTO:

La suscrita Directora Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 26 inciso a) de la Ley N° 060 de Juegos de Lotería y de Azar de 25 de noviembre de 2010 y su Reglamento, dispone:

ÚNICO.- PRORROGAR por Veinte (20) días el término para emitir la Resolución Sancionatoria del Auto de Apertura de Proceso Administrativo N° 09-00008-16 de 8 de Marzo de 2016, en aplicación del Artículo 38 del Decreto Supremo Nº 2174.

Regístrese, notifíquese y archívese.

FIRMA Y SELLA: JESSICA PAOLA SARAVIA ATRISTAIN.DIRECTORA EJECUTIVA.------------------------------------------------AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO. -------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ES CUANTO SE HACE CONOCER MEDIANTE EL PRESENTE EDICTO AL ADMINISTRADO JESUS VACA RODRIGUEZ CON CI NO. 7670259 SC. PARA LOS FINES DE LEY.

La Paz 2 de junio de 2016

en aplicación del numeral VI del Articulo 33 de la Ley No. 2341 de Procedimiento Administrativo, y el Articulo 27 del

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

jueves 9 de junio de 2016 23www.cambio.bo/periodicocambio.bo @cambio_bo

#alcantarillaó Espacio dedicado a contenidos

que marcan tendencia y se comparten en las redes sociales.

El Presidente dijo que no son “tiempos de invadir y saquear”

En una jornada inusual, por la operación de una lesión en la rodilla izquierda a la que fue sometido, y en el marco del tema del Silala, el presidente Evo Morales se dirigió a “algunos políticos chilenos” en su cuenta de Twitter. “No estamos en tiempos de invadir y saquear. Son tiempos de integración y liberación de nuestros pueblos”, escribió. En otros dos tuits, retomó sus cuestionamientos a Luis Almagro, de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La baja temperatura en La Paz inspira memes

La temporada de in-vierno se apodera a paso acelerado de las urbes paceña y alteña. Es por ello que el frío y las bajas temperaturas inspiran la creación de divertidos memes que se comparten en las re-des sociales.

jueves 9 de junio de 201624 www.cambio.bo/periodicocambio.bo@cambio_boÚLTIMAS

Reunión del Consejo Político del ALBA-TCP en Caracas, Venezuela.

AVN

CRÍTICAS A LA OEATambién lamentó que el se-

cretario general de la Organi-zación de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, asuma una postura que perjudica a los países de la región. Pidió a esa instancia reflexionar sobre la agresión que sufren los países latinos como la guerra econó-mica contra Venezuela, política mediática contra Bolivia y golpe parlamentario contra la presi-denta de Brasil, Dilma Rousseff, entre otras acciones que aten-tan la democracia de la región.

Quintana: Algunos medios sirven a los intereses del imperialismoEn entrevista con Telesur, pidió a la OEA reflexionar sobre la agresión en contra de países de la región como Venezuela, Bolivia y Brasil.

ó EL MINISTRO PARTICIPÓ DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO POLÍTICO DEL ALBA-TCP

Esta aseveración la realizó du-rante una reunión del Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Amé-rica (ALBA-TCP), que se realizó en la ciudad de Caracas, Venezuela. El encuentro tenía como principal temática debatir estrategias en co-mún para la defensa de la región.

Quintana comentó que el im-perio está utilizando “nuevas tecnologías de comunicación, estrategias tecnológicas masi-vas de espionaje, de guerra elec-trónica, de vigilancia ciudada-na, respecto de la cual todavía no hemos logrado entender su verdadera dimensión”.

“Estamos siendo víctimas en cada uno de nuestros países de un ataque brutal de los medios de comunicación que hoy día se han convertido en los seño-

REDACCIÓN CENTRAL / CAMBIO

Y El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, advirtió ayer que algunos medios de comunicación responden a intereses del imperio y tienen como objetivo prestarse para una guerra con claros objetivos intervencionistas que buscan dividir al bloque regional.

REDACCIÓN CENTRAL / CAMBIO

Y Poco después de una operación de más de tres horas, el presidente Evo Morales no detuvo sus actividades y firmó decretos en favor del país, informó anoche la ministra de Comunicación, Marianela Paco.

Evo sigue trabajando tras su operación

“Ha salido muy bien de ello (de la operación), más allá de lo que habían previsto los médi-cos que le han atendido, él está

muy bien, está fuerte, y ya ha empezado a trabajar. Como de-cimos comúnmente, es como que muy rapidillo, muy afligi-do, y quiere seguir trabajando y quiere hacer todas las cosas normales, pese a las recomen-daciones de los médicos.

“Él ya ha empezado a fir-mar decretos para que nuestro país, en cuanto a gestión sig-nifica, no quede paralizado ni un momento”, dijo la ministra en entrevista con el programa

res de la guerra. Los medios de comunicación se han allanado a todas las formas de agresión del imperio, se han sometido de la manera más dócil, más hu-millante, indignante”, indicó, según publicó la agencia AVN.

En ese marco, en entrevista con Telesur, Quintana dijo que nunca se había visto un esce-nario en que los medios de co-municación, sustituyendo a los partidos políticos, se están convirtiendo en herramientas conspirativas contra la sobera-nía de sus propios pueblos.

Que No Me Pierda de Red Uno.De acuerdo con la autoridad,

Morales firmó tres decretos, dos del área productiva y un tercero para el fortalecimiento del sistema educativo en ense-ñanza superior. Además autori-zó dos designaciones.

Según informe del equipo médico, el Jefe de Estado sería dado de alta hasta el fin de se-mana, el domingo en la maña-na y luego se trasladaría a la ciudad de La Paz.

ó LA MINISTRA DE COMUNICACIÓN DIJO QUE EL JEFE DE ESTADO FIRMÓ TRES DECRETOS

EDICTO DE PRENSAPARA EL ACUSADO: JOSÉ ANTONIO MONTENEGRO MUÑOZ

MANDADO A LIBRAR POR EL JUEZ TECNICO DR. WILSON ESPADA PATIÑO DEL TRIBINAL 9NO DE SENTENCIA DE LA CAPITAL, DENTRO DEL PROCESO PENAL CON IANUS 201230570. EXP. 02/16 QUE SIGUE EL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA EL ACUSADO JOSÉ ANTONIO MONTENEGRO MUÑOZ NOTIFIQUESE AL ACUSADO CON EL AUTO DE APERTURA DE JUICIO, MEDIANTE EDICTO DE PRENSA CONFORME LO ESTABLECE EL ART. 165 DE C.P.P.-

Se transcribe parte Auto de Apertura de Juicio.

- A Fs. 119 en fecha 23/05/2016.- El Tribunal 9no. De Sentencia en lo Penal de la Capital, en aplicación de los arts. 340, y 342 del Código de Procedimiento Penal, sobre la base de la acusación fiscal, dispone AUTO DE PERTURA DE JUICIO ORAL contra el acusado JOSE ANTONIO MONTENEGRO MUÑOZ, para juzgar el hecho delictivo mencionado en la acusación fiscal. De conformidad a las disposiciones contenidas en el art. 343 de Código de Procedimiento Penal, a fines de la realización del JUICIO ORAL se señala AUDIENCIEA PUBLICA PARA EL DIA Miércoles 22 de junio de 2016 a horas 15:30 p.m en la sala de Audiencias, ubicado en el 4to piso del Tribunal Departamental de Justicia, Av. Uruguay y Monseñor Rivero; donde deberán constituirse, las partes, testigos, y peritos ofrecidos en el proceso, sea previa notificación y citación conforme a derecho.

Fdo Ilegible: JuezTécnicoPresidenteDr.WilsonEspadaPatiño. Fdo.Ilegible.- Juez Técnico Dra. T. Amanda Barrientos, Fdo. Ilegible. Juez Técnico Dra. Carmen Roxana Méndez Padilla, Fdo. Ilegible Secretario del Tribunal Noveno de Sentencia Dr. Marcelo Rojas Morón.

Santa Cruz de la Sierra, 01 de junio de 2016

jueves 9 de junio de 2016 25www.cambio.bo/periodicocambio.bo @cambio_bo ÚLTIMAS

Vista de la empresa de Colquiri.

Cam

bioDurante una inspección téc-

nica realizada ayer con pre-sencia de la prensa, el geren-te general de la EMC, David

Inversiones de Colquiri suman $us 41 millonesAlejandro Moreira, destacó los avances logrados hasta la fe-cha, demostrando el liderazgo de la empresa pública.

Detalló, por ejemplo, que en 2013 se invirtió $us 12 millones, en 2014 $us 15 millones y en 2015 $us 13 millones. “Las inver-siones totales suman 41 millones de dólares (durante el período de nacionalización)”, remarcó.

“Como verán, todas las in-versiones están integradas. El equipo que hemos comprado

como volquetas de carga y la exploración a diamantina que estamos realizando va ampliar nuestro yacimiento; es decir, de los 15 años que tenemos va-mos ampliar a un mínimo de 40 años de vida útil”, proyectó el gerente general.

Explicó que las nuevas ex-ploraciones que se realizan dan cuenta de la presencia de gran-de cantidades de zinc que serán destinadas al nuevo horno fun-didor de Vinto, en Oruro.

ó EN EL LAPSO DE TRABAJO DE TRES AÑOS Y MEDIO

REDACCIÓN CENTRAL / CAMBIO

Y En tres años y medio de nacionalización de la Empresa Minera Colquiri (EMC), la estatal invirtió $us 41 millones en proyectos de exploración, obras civiles y la compra de equipos y maquinaria.

CONVOCATORIAASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA-AGEEn cumplimiento a los estatutarias, el comite electoral del Colegio de Profesionales en en Administración de Santa Cruz (CADECRUZ), elegido en Asamblea General Extraordinaria en fecha sábado 28 de mayo de 2016, convoca a Asamblea General Extraordinaria que se llevara a cabo el dia sabado 11 de junio a hrs. 08:00 en el auditorio de la institucion ubicado en la Av. Marcelo Terceros Banzer No 305 sujeto al siguiente orden del dia:

1. Aprobacion de las bases de la convocatoria a Elecciones de la gestión 2016 – 2019.

De no establecerse el cuórum necesario a la hora citada, la AGE se realizará con el numero de asistentes despues sesenta minutos de espera por la Directiva del Comite Electoral.

Santa Cruz de la Sierra 9 de junio de 2016

LOS DRES. CESAR W. PORTOCARRERO CUEVAS JUEZ PRESIDENTE Y Dr. CESAR DANIEL YAMPARA LAURA, Dr. Enrique Manuel Cadena Pinto JUEZ TECNICO DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA SEXTO DE LA CIUDAD CAPITAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA PAZ------------------------------------------------------

El Dr. Cesar Portocarrero Cuevas, JUEZ PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA SEXTO DE LA CIUDAD DE LA CAPITAL.-----Por el presente edcito, Notifica, cita y emplaza a: TROCHE MAMANI GABINO, con memorial de fecha 21 de marzo de 2016; para que asuma defensa en el proceso penal seguido a instancias del MINISTERIO PUBLICO y ACUSACIÓN PARTICULAR contra TROCHE MAMANI GABINO, SIGLA, por el supuesto delito de USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS. A efectos de que comparezca en la causa para asumir defensa.--------------------------------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ACUSACIÓN FORMAL DE FECHA 7 DE MARZO DE 2014.------------------------------------------------------SEÑORA JUEZ DÉCIMO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL CAUTELAR.----------------------------------------Caso: 11171/2010.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ianus: 200966415.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Resolución N° 03/2014.-----------------------------------------------------------------------------------------------ACUSACIÓN FORMAL.-------------------------------------------------------------------------------------------------OTROSÍ.- SU CONTENIDO.--------------------------------------------------------------------------------------------LUÍS FERRUFINO CASTELLÓN, Fiscal de materia adscrito a la División Corrupción Pública, en aplicación a las funciones, atribuciones y competencias establecidas en la Constitución Política del Estado, Código de Procedimiento Penal y la Ley 260 del Ministerio Publico, dentro del proceso penal Caso N° 11171/2010 y IANUS 201066415 que sigue el Ministerio Público a denuncia del Vicerninisterio de Lucha Contra la Corrupción representado entonces por Hugo Raúl Montero Lara, contra GABINO TROCHE MAMANI, por la comisión del Delito de Uso Indebido de Influencias, previsto y sancionado en el Artículo 146 del Código Penal, me permito formular el presente requerimiento ACUSATORIO FORMAL en contra de los ciudadanos que a continuación se detalla en los puntos siguientes, pretensión que es sustentada conforme a la siguiente relación de antecedentes y consideraciones de orden legal:.--------------------------------------------------------------1.- DATOS GENERALES DEL ACUSADO:----------------------------------------------------------------------------Nombres y Apellidos : GABINO TROCHE MAMANI--------------------------------------------------C.I. N° : 2478575 L.P, -------------------------------------------------------------------Estado Civil : Se desconoce ------------------------------------------------------------------Domicilio real : Se desconoce, fue citado por edictos--------------------------------------Abogado Defensor : Juan Carlos Garfias ------------------------------------------------------------Domicilio Procesal : Edif. Batallón Colorados Piso 10 Of. 105.---------------------------------2.- DATOS GENERALES DEL DENUNCIANTE y/o VÍCTIMA:-------------------------------------------------------Nombres y Apellidos : HUGO MONTERO LARA (entonces).--------------------------------------JESSICA SARAVIA TRAISTAIN (actual).-----------------------------------------------------------------------------Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción.-------------------------------------------------------------------C.I. N° :2622179 L.P.---------------------------------------------------------------------Ocupación : A b o g a d a . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Domicilio real :Calle Capitán Ravelo 2101.---------------------------------------------------Abogado Defensor :José Manuel Ríos Arroyo.-----------------------------------------------------Domicilio Procesal :Edif. Capitán Ravelo Piso 7.--------------------------------------------------3.- ANTECEDENTES:----------------------------------------------------------------------------------------------------El Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción, representado entonces por Hugo Montera Lara, denuncia que en la gestión 2009, la Contraloría General del Estado habría practicado una Auditoria Especial al Gobierno Municipal de Puerto Acosta Primera Sección de la Provincia Camacho de este Departamento, entre el periodo comprendido entre las gestiones 2005 a 2008, producto de esta auditoría y este antecedente en fecha 26 de noviembre de 2009 el señor Alcalde del Municipio de Puerto Acosta señor Gabino Troche Mamani presenta una nota a la Contraloría General del Estado en la cual solicita que siendo militante del MAS le colabore de manera efectiva favoreciéndole en el informe que emitan sobre la auditoria, dilatándolo más con un resultado que no le perjudique, por lo que estaría adecuando su conducta al tipo penal de Uso Indebido de Influencias.-------------------------------------------------------------------------------------Dentro de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público se tiene que Gabino Troche Mamani envió una nota con el logotipo de “Gobierno Municipal de Puerto Acosta - Primera Sección - Provincia Camacho”, con fecha y lugar de “Puerto Acosta, 26 de noviembre de 2009” dirigido a Lic. Jaime P. Gutiérrez Guzmán Gerente Departamental La Paz Contraloría General del Estado, en cuya nota entre los más sobresaliente señala: “Existiendo personas que van en desacuerdo con los intereses del Movimiento al Socialismo, en contraposición de nuestro Presidente Evo Morales y perjudicándome como Alcalde que soy del Municipio de Puerto Acosta Provincia Camacho de la 1ra. Sección del Departamento de La Paz y seguidor del instrumento, es en esta razón que existiendo una Auditoria realizada a mi municipio en el mes de agosto del presente año, por denuncia realizada de parte del Presidente del Concejo Sr. Milton Pacheco C. y sus seguidores en contra de mi persona, por malversaciones de dineros en la obras, proyectos, malos manejos y otros en el municipio, a través de la presente insinúo y exijo a sus autoridad como militante del MAS nos colabore de manera efectiva y pronta, estando nuestra parte y favoreciéndonos en el informe que emitan sobre la Auditoría que se realizó a mi municipio dilatándolo más, con un resultado que no me perjudique como Alcalde, además de esta forma se estaría no solamente favoreciendo a mi sino que también a nuestro Presidente quien será ratificado en su mandato en estas elecciones”, esta nota se encuentra sellada y firmada por Gabino Troche Mamani H. Alcalde Municipal Puerto Acosta Ira. Sección Prov. Camacho, además esta nota recepcionada con sello de la Contraloría General del Estado, con el Registro N° 015687 de fecha 27 de noviembre de 2009, cuyo documento cursa en el cuaderno de investigaciones.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Conforme consta la nota sellada y firmada por Gabino Troche Mamani, en el solicita en forma expresa que se le colabore con un resultado que no le perjudique en su condición de Alcalde, además va más allá ya que inclusive le “exige” que le colabore de manera efectiva, extremos que van en contra de del Decreto Supremo 23215 de fecha 22 de julio de 1992, que Reglamenta el ejercicio y las atribuciones de la Contraloría General del Estado, quien debe fortalecer la capacidad del Estado, para ejecutar eficazmente las decisiones y políticas de Gobierno, mejorar la transparencia de la gestión pública y promover la responsabilidad del servidor público, además que esta institución goza de autonomía operativa, técnica y administrativa para cumplir con independencia, imparcialidad probidad y eficacia, por lo que su actuar se adecua a la comisióndel delito de Uso Indebido de Influencias previsto y sancionado por el Art. 146 del Código Penal y sus modificaciones introducidas par Ley 004 de 31 de marzo de 2010, toda vez que el accionar del imputado Gabino Troche Mamani habría adecuado su conducta al tipo penal señalado.---------------------------------------------4.- FUNDAMENTO DE LA ACUSACIÓN:-----------------------------------------------------------------------------En atención a los antecedentes expuestos y en cumplimiento estricto de lo que establece el Art. 72 y 73 del Código de Procedimiento Penal se ha establecido la participación y autoría del imputado Gabino Troche Mamani, quien en forma por demás evidente y dolosa, en su

condición de ALCALDE MUNICIPAL de Puerto Acosta ha pretendido utilizar sus influencias político partidario del MAS para pretender inducir en las autoridades de la Contraloría General del Estado en cuanto ellos beneficien en los resultados de la auditoria espacial realizada en dicho municipio, utilizando para ello un supuesto beneficio para el Municipio como para el Presidente del Estado don Evo Morales; utilizando encima el nombre del Presidente como la sigla del MAS para pretender cumplir sus fines, en detrimento de los intereses del Estado y la sociedad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que, cursa en obrados la nota con el logotipo de Gobierno Municipal de Puerto Acosta - Primera Sección - Provincia Camacho”, con fecha y lugar de “Puerto Acosta, 26 de noviembre de 2009, emitido y firmado por Gabino Troche Mamani dirigido al Lic. Jaime P. Gutiérrez Guzmán Gerente Departamental La Paz Contraloría General del Estado, por el que claramente se evidencia las insinuaciones de buscar beneficio en razón de su condición de autoridad municipal, utilizando para ello el nombre del Presidente y la sigla del MAS en busca de ser beneficiado en los resultados de la auditoría realizada en dicho municipio, por cuanto se puede constatar sus intereses personales y oscuros respectos a las actuaciones ilegales que se estuviesen suscitando en dicho municipio, utilizando para ello supuestos intereses para el Municipio como para el Presidente del Estado, todo en deterioro de la economía Nacional y el manejo del Aparato fiscalizador y administrativo del Estado.--------------------------------------------------------------------------Que, Gabino Troche Mamani, a momento de solicitar en forma expresa que se le colabore con un resultado que no le perjudique en su condición de Alcalde, actuar que va más allá de sus atribuciones, competencias y actuaciones como autoridad municipal, ya que inclusive “exige” que se le colabore de manera efectiva, extremos que van en contra de del Decreto Supremo 23215 de fecha 22 de julio de 1992 que Reglamenta el ejercicio y las atribuciones de la Contraloría General del Estado.----------------------------------------------------------------------------------Que, para la comisión del delito de USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS se requiere que la servidora o el servidor público o autoridad que directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias derivadas de las mismas obtuviere ventajas o beneficios para sí o un tercero, es que se han suscitado en la presente causa al evidenciar claramente de la Nota enviada a la Contraloría General del Estado, por el que se establece el pretender aprovecharse en la condición de autoridad municipal, y ser militante del MAS, partido político en Gobierno, que las entidades autónomas dependientes del Estado contribuyan en actuaciones ilegales respecto a beneficios impropios de personas supuestamente allegadas al Presidente como al partido en Gobierno, encima exigiendo se le beneficie en los resultados de una Auditoria Especial realizada en el Municipio de Puerto Acosta, con lo cual se circunstancia el hecho punible.---------------------------------------------------------------------------------Que, el Art. 146 del Código Penal y sus modificaciones introducidas por Ley 004 respecto al tipo penal de Uso Indebido de Influencias refiere “La servidora o el servidor público o autoridad que directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias derivadas de las mismas obtuviere ventajas o beneficios, para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años y multa de cien a quinientos días.”; caracteres que involucran el actuar delictivo que ha realizado Gabino Troche en la realización, firma y envío de la Nota de fecha 26 de noviembre de 2009, por el que se evidencia clara y evidentemente la actuación del tipo penal en el hecho delictivo de uso indebido e ilegal de influencias sobre el Estado Plurinacional y la Sociedad en su conjunto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que, conforme lo establece la Sentencia constitucional No. l036/2002-R, en relación a la emisión de la Acusación formal, señala: “(..) conforme a los principios de igualdad (art. 12 CPP), el Fiscal no puede emitir acusación de manera simultánea a la imputación formal o próxima a ésta, sino que debe existir un lapso de tiempo razonable entre la imputación formal y la acusación, que posibilite al imputado ejercer ampliamente su derecho a la defensa”; aspectos en el presente proceso se han dado, puesto que los imputados tuvieron más de seis meses para ejercitar su derecho a la defensa, así como demostrar sus actuaciones y participaciones distintos e indistintos a los hechos que se estaban suscitando en su actuar delictivo, misma que con el conocimiento de la comisión de ilícitos continuaron actuando delincuencialmente en circunstancia de funcionarios públicos. ----------------------------------------------------------------------V.- OFRECIMIENTO DE PRUEBA--------------------------------------------------------------------------------------a). PRUEBA DOCUMENTAL: -----------------------------------------------------------------------------------------MP.1. Memorial de denuncia emitida por Hugo Raúl Montera Lara, Ex Viceministro de Lucha Contra la Corrupción, de 03 de diciembre de 2009.-----------------------------------------------------------MP.2. Copia Legalizada de la Nota con el logotipo de “Gobierno Municipal de Puerto Acosta - Primera Sección - Provincia Camacho”, con fecha y lugar de “Puerto Acosta, 26 de noviembre de 2009” dirigido a Lie. Jaime P. Gutiérrez Guzmán Gerente Departamental La Paz Contraloría General del Estado, emitido y firmado por Gabino Troche Mamani, H. alcalde Municipal.---------MP.3. Nota PA-MAE/l76/2012 de 21 de septiembre de 2012 en el que adjunta INFORME CITE: GAMPA/DAF/050/2012 de 19 de septiembre de 2012 sobre la existencia de Auditoria Especial realizada por la Contraloría en dicha entidad. MP.4. Copia del Informe de Auditoría Especial de Casos Específicos por las Gestiones 2006, 2007 y 2008, Informe N° GL/EP1l/G09 R2, de 18 de julio de 2011.------------------------------------------------------------------------------------------------------------MP5. Informe de fecha 4 de noviembre de 2013, emitido por el Asignado al caso Sgto. Reynaldo Ignacio Montaño.-------------------------------------------------------------------------------------------------------b). PRUEBA TESTIFICAL:-----------------------------------------------------------------------------------------------1. Reynaldo Ignacio Montaño, mayor de edad, hábil por derecho, funcionario policial, con domicilio en las oficinas de la División Corrupción Pública de la FELCC, quien refrendará los hechos suscitados, determinara los elementos colectados y las actuaciones realizadas dentro de las investigaciones practicadas en calidad de investigador asignado al caso.------------------------2. Wilmer R. Copa Callisaya, mayor de edad, hábil por derecho, funcionario policial, con domicilio en las oficinas del Comando General de la Policía Boliviana, quien refrendará los hechos suscitados, determinara los elementos colectados y las actuaciones realizadas dentro de las investigaciones practicadas en calidad de investigador asignado al caso.----------------------------3. Ernesto Paco Nina, mayor de edad, hábil por derecho, Alcalde del GAMPA quien determinara la participación del Ex Alcalde, en qué estado dejo el Municipio, si se ha realizado acciones penales u otras por irregularidades e ilícitos, sobre daño económico alguno que prosiga desde esa gestión y otros.----------------------------------------------------------------------------------------------------4. Jaime P. Gutiérrez Guzmán, mayor de edad, hábil por derecho, Ex Gerente Departamental de La Paz de la Contraloría General del Estado, quien refrendara la nota enviada a su persona, la respuesta a dicha nota, si tuvo contacto personal o telefónico con dicha autoridad y otros que conllevan a su participación como parte del Estado.----------------------------------------------------5. Daniel Pérez Oríel, mayor de edad, hábil por derecho, Ex Gerente de Servicios Legales de la Contraloría General del Estado, quien determinara dará razón de los antecedentes y auditoria emitida sobre el Municipio de Puerto Acosta como la participación de las autoridades de dicho municipio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI.- PRECEPTOS JURÍDICOS APLICABLES:---------------------------------------------------------------------------En correcta aplicación de los artículos 5,52,70,72,73,277,278,323 inc. 1) y 340 del Código de Procedimiento Penal; Arts. 2, 3, 5, 6, 11, y Art. 40 lncs. 1, 2, 11, 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, el Estado representado por el Ministerio Público Acusa Formalmente al ciudadano

GABINO TROCHE MAMANI, por cuanto su conducta se adecua a lo previsto y sancionado por el Art. 146 del Código Penal como autor del ilícito de Uso Indebido de Influencias.----------------------VII.- SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS ACUSADOS:---------------------------------------------------------------------El acusado se encuentra con domicilio y paradero desconocido, por lo cual fue notificado mediante edictos, así como con la imputación formal, debiendo para el presente realizarse la notificación por mediante edictos con la acusación formal.-------------------------------------------------VIII.- PETITORIO:---------------------------------------------------------------------------------------------------------En mérito a lo expuesto, de conformidad al Art. 323 Nurn . 1) y 325 de la Ley 1970 conforme las modificaciones de la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, solicito a su autoridad señalar día y hora de Audiencia Conclusiva, una vez llevada dicha audiencia se remita ante el Tribunal de Sentencia de Turno en lo Penal para que decrete el Auto de Apertura del Juicio Oral Contradictorio y Público en contra del acusado GABINO TROCHE MAMANI, quien con probabilidad es autor, a quien solicitare en su oportunidad dicte sentencia condenatoria de 8 años de presidio en el Centro Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz para el acusado por la comisión de los delitos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otrosí.- Señalo Domicilio la Calle Potosí N° 944, 4to Piso Of. 410.-----------------------------------------La Paz, 7 de marzo de 2014.-----------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLA: Dra. Ingrid Rodríguez Flores.-------------------------------------------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&DECRETO DE 18 DE FEBRERO DE 2016.---------------------------------------------------------------------------A, 18 de febrero de 2016.--------------------------------------------------------------------------------------------Habiéndose notificado a la víctima o querellante y no habiendo presentado su acusación particular en consecuencia téngase por presentada acusación del fiscal de fs. 56 58 contra, Gabino Troque Mamani, los supuestos delitos previstos y sancionados por el Art. 146 (Uso Indebido de Influencias) del Código Penal, por ofrecida la prueba testifical documental y otros medios de prueba de cargo. En conocimiento de la parte imputada las pruebas ofrecidas por la acusación fiscal y particular, a cuy efecto se le concede 10 días hábiles de conformidad con los Arts. 8 y 340 III) de la Ley N° 586, que modifica la Ley N° 1970, ofrezca todos los medios de prueba de descargo, para producir y valorarse en el desarrollo de juicio oral, sea bajo su responsabilidad.--------------------------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLA: DR. CESAR W. PORTOCARRERO CUEVAS-JUEZ PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA 6TO.-LA PAZ BOLIVIA.----------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLA: Ante mi: Benita Virginia Tapia Medrano-SECRETARIA-ABOGADA-TRIBUNAL DE SENTENCIA 6TO-LA PAZ BOLIVIA.-----------------------------------------------------------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&MEMORIAL DE FECHA 21 DE MARZO DE 2016.-----------------------------------------------------------------SEÑOR PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL TRIBUNAL SEXTO DE SENTENCIA PENAL.----------------------IANUS 200966415.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Caso Fis. 11171/09-----------------------------------------------------------------------------------------------------SE APERSONA Y SOLICITA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS.-----------------------------------------------------OTROSI.- SU CONTENIDO.--------------------------------------------------------------------------------------------JESSICA PAOLA SARAVIA ATRISTAIN, mayor de edad, hábil por derecho, con domicilio en la Calle Capitán Ravelo, Edificio Capitán Ravelo No. 2101, en mi condición de Viceministra de Lucha Contra la Corrupción, con plena capacidad jurídica, dentro del proceso penal seguido contra GABINO TROCHE MAMANI, ex alcalde del Municipio de Puerto Acosta, por la supuesta comisión del delito de Uso Indebido de Influencias, ante sus consideraciones con todo respeto me presento, digo y pido:--------------------------------------------------------------------------------------------I. APERSONAMIENTO.-------------------------------------------------------------------------------------------------Señor Presidente, como es de conocimiento de su autoridad, mediante providencia de 23/11/15 se ha radicado el presente caso ante su digno Tribunal para que se lleve a cabo el juicio oral correspondiente, es en atención a ello y en mérito a la Resolución Suprema No. 07994/2012 de fecha 15 de Agosto de 2012, instrumento que acredita mi personería como Viceministra de Lucha Contra la Corrupción y que al efecto acompaño, en el marco de las atribuciones descritas en los Arts. 26 y 28 y siguientes del Decreto Supremo Nº 29894 y de acuerdo a lo establecido por el Art. 7 de la Ley 586 Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, tengo a bien APERSONARME ante vuestra autoridad y constituirme en COADYUVANTE dentro del presente proceso, solicitando se me hagan conocer ulteriores diligencias y sea con las formalidades de ley.---------------------------------------------------------------------------------------------------II. PETITORIO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------De la revisión de los antecedentes del presente caso, mediante providencia de 18/02/16, se ha dispuesto que tanto la Acusación Fiscal, así como las pruebas ofrecidas, se notifiquen al imputado Gabino Troche Mamani para que conforme a procedimiento en el plazo de 10 días pueda presentar sus pruebas de descargo y asuma su defensa. Es en ese sentido que como cursa de la revisión de actuados procesales, el referido imputado ha sido notificado mediante Edictos por desconocerse su paradero actual, así queda reflejado en los datos generales de la Acusación Formal en cuanto a su domicilio real; por otra parte, pese a las notificaciones mediante Edictos efectuadas en la etapa preparatoria de investigación, el mismo no asumió su defensa de manera legal, en consecuencia ha sido declarado Rebelde ante la Ley.---------------------------------------------Es en ese antecedente que con la finalidad de notificarse al imputado con la Acusación Fiscal y las pruebas ofrecidas, al desconocerse el paradero actual del mismo, en aplicación a lo que prevé el Art. 165 del Código de Procedimiento Penal, solicito muy respetuosamente a su autoridad ordene la notificación mediante Edictos al Sr. Gabino Troche Mamani con todos los actuados pertinentes a objeto de que presente sus pruebas de descargo como corresponde en su defensa y sea dentro del plazo de 10 días a partir de su publicación.------------------------------------------------------------------AL OTROSI 1.- Adjunto Resolución Suprema No. 07994 de 15 de agosto de 2012.--------------------AL OTROSI 2.- Para fines consiguientes del Art. 162 del Código Adjetivo Penal, señalo como domicilio la Oficina del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, ubicado en la ciudad de La Paz, Calle Capitán Ravelo, Edificio Capitán Ravelo No. 2101.------------Deferir, será proceder en estricta Justicia.-----------------------------------------------------------------------La Paz, 18 de marzo de 2016.---------------------------------------------------------------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&DECRETO DE FECHA 22 DE MARZO DE 2016.-------------------------------------------------------------------A, 22 DE MARZO DE 2016.--------------------------------------------------------------------------------------------Téngase por apersonarse para los fines de ley. En lo principal, en aplicación del Art. 165 del C.P.P., notifíquese a la parte acusada mediante edictos. Bajo responsabilidad de la parte solicitante.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al Otrosí téngase presente.------------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLA: DR. CESAR W. PORTOCARRERO CUEVAS-JUEZ PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA 6TO.-LA PAZ BOLIVIA.----------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLA: Ante mí: Benita Virginia Tapia Medrano-SECRETARIA-ABOGADA-TRIBUNAL DE SENTENCIA 6TO-LA PAZ BOLIVIA.------------------------------------------------------------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&El presente edicto es librado a los dos días de mayo de dos mil dieciséis, de lo que certifico.------Benita Virginia Tapia Medrano-SECRETARIA-ABOGADA-TRIBUNAL SEXTO DE SENTENCIA LA PAZ BOLIVIA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRIBUNAL DE SENTENCIA SEXTO DE LA CIUDAD CAPITALDISTRITO JUDICIAL DE LA PAZ

E D I C T O

jueves 9 de junio de 201626 www.cambio.bo/periodicocambio.bo@cambio_boÚLTIMAS

APREHENDEN A INFRACTORA POR ROMPER PRECINTO

FISCALÍA REMODELA SU EDIFICIO EN SANTA CRUZ

Tras una denuncia del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), la Policía aprehendió a Rosario C.C., propietaria de la Farmacia Nacional en Cochabamba, quien fue encon-trada en flagrancia cometiendo el ilícito de violación de precintos, sancionado por el artículo 180 del Código Tributario.El negocio de la contribuyente, ubi-cado en la avenida San Martín y ca-lle Ladislao Cabrera de la ciudad de Cochabamba, fue clausurado el 3 de junio del presente año debido a que por quinta vez cometió la con-travención tributaria de no emisión

de factura, nota fiscal o documento equivalente, según nota de prensa del SIN.Tras verificaciones efectuadas el pasado 6 y 7 de junio por servi-dores públicos de la Administra-ción Tributaria, se evidenció que por el garaje del inmueble, mismo que daba a la puerta trasera de la mencionada farmacia, ella conti-nuaba con la actividad comercial ilegalmente pese a la clausura de 48 días. Los controladores consta-taron el ingreso y salida de perso-nas con productos farmacéuticos adquiridos.

El fiscal general del Estado, Ra-miro Guerrero, entregó ayer la remodelación del edificio y una moderna plataforma amigable inteligente de atención a la ciu-dadanía, en la Fiscalía Depar-tamental de Santa Cruz, según señala un boletín de prensa.Ante la presencia de represen-tantes nacionales y departa-mentales, la máxima autoridad del Ministerio Público instó a los servidores de la institución a trabajar con transparencia y sin pretexto alguno en servicio de la ciudadanía.

Durante su discurso, Guerrero hizo una retrospectiva de cómo encontró a la Fiscalía en los dis-tintos departamentos del país. “¿Cómo se podía exigir a los fisca-les trabajar con celeridad si no te-nían condiciones adecuadas para llegar a la verdad histórica de los hechos?”, cuestionó.Agregó que tampoco se sanea-ron los documentos de propie-dad de las instalaciones porque al no estar concluido ese pro-ceso, no era posible realizar las refacciones y mejoras corres-pondientes.

El director de Ademaf, Edwin de la Fuente.

Adem

af

Ademaf fortalecerá el resguardo de las fronteras

REDACCIÓN CENTRAL / CAMBIO

Y La Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), realizó ayer la audiencia inicial–parcial de rendición pública de cuentas gestión 2016, en presencia de representantes de organizaciones sociales, además de otras instituciones.

La presentación principal es-tuvo a cargo del director gene-ral ejecutivo de esa institución, Edwin de la Fuente, quien dijo que Ademaf es la vanguardia en términos de frontera.

“Queremos constituirnos en la institución más importante en fronteras, debemos trabajar sobre la Agenda Patriótica para fortalecer las zonas fronteri-zas”, sostuvo.

“Necesitamos presencia insti-tucional en fronteras en toda la integralidad del Estado en fron-teras, en los ámbitos económico y social”, acotó la autoridad du-rante su exposición en la ciudad de Cobija, Pando.

Asimismo, De la Fuente expli-có que Ademaf creó la Dirección de Ingeniería Social a cargo de José Lambertín, quien lleva ade-lante el proyecto de mejoramien-to y rehabilitación del tramo San Ignacio de Moxos y Monte Gran-de del Apere, mantenimiento rutinario y entrega definitiva de los defensivos; mejoramiento de barrios en siete municipios del departamento de Beni (Trini-dad, San Borja, San Ignacio, San Joaquín, Santa Rosa, Santa Ana y Reyes) y la administración de las plantas asfaltadoras de Chi-moré y Riberalta.

ó LA INSTITUCIÓN REALIZÓ RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

EDICTOLA DRA. XIMENA GUTIERREZ GONZALES, JUEZ PUBLICO CIVIL Y COMERCIAL 20º.---POR EL PRESENTE EDICTO CITA NOTIFICA Y EMPLAZA A DEPOSITOS BOLIVIANOS UNIDOS (DBU S.A.) PARA QUE ASUMA DEFENSA DENTRO DEL PROCESO CIVIL EJECUTIVO SEGUIDO POR MAURICIO FELIX SEGALES BOTHELO EN REPRESENTACION DE ADUANA NACIONAL CONTRA DEPOSITOS BOLIVIANOS UNIDOS (DBU S.A.), CUYO TENOR DE LAS PIEZAS PRINCIPALES ES COMO A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE.------------------------------------------------------------------------------

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&MEMORIAL CURSANTE A FOJAS DIECISIETE A DIECINUEVE ------SEÑOR JUEZ DE TURNO DE INSTRUCCIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL----DEMANDA CIVIL EJECUTIVA.-----OTROSÍ PRIMERO.- ADJUNTA TESTIMONIO---- OTROSÍ SEGUNDO.- ADJUNTA PRUEBA---- OTROSÍ TERCERO.- SOLICITA RETENCIÓN DE FONDOS--- OTROSÍ CUARTO.- EXENCIÓN--- OTROSÍ QUINTO.- SEÑALA DOMICILIO ---MARCO ANTONIO SOLARES CASTILLO y JOSÉ ANTONIO GONZALES LÓPEZ, con Cédula de Identidad dos tres siete siete nueve cinco cuatro La Paz y tres cuatro cero cero cinco tres ocho La Paz, respectivamente, Abogados de la GERENCIA NACIONAL JURÍDICA de la ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA, mayores de edad y hábiles a los efectos de la Ley, presentándonos ante su autoridad con respeto exponemos y decimos:-----I PERSONERÍA.---Señor Juez, al amparo del Artículo ochocientos once Inciso uno) del Código Civil y cincuenta y ocho del Código de Procedimiento Civil, y en mérito al Testimonio de Poder Número trescientos treinta y ocho /dos mil diez de trece de Septiembre de dos mil diez, extendido ante la Notaría de Fe pública de primera Clase Numero ciento cinco, Dra. Guísela R. Patzi Ardiles, tenemos a bien APERSONARNOS ante su autoridad en Representación Legal de la señora Presidente Ejecutiva de la Aduana Nacional de Bolivia, Lic. Marlene Daniza Ardaya Vásquez, solicitando se nos tenga en esa calidad y se nos haga conocer ulteriores diligencias del presente proceso.-----II OBJETO DE LA PRESENTACIÓN.----Por disposición del artículo treinta y dos de la LEY GENERAL DE ADUANAS (Ley Número mil novecientos noventa de veintiocho de julio de mil novecientos noventa y nueve) y del articulo tres parágrafo III del REGLAMENTO AL CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO, el Servicio Logístico, el Servicio de Almacenaje y el Servicio de Asistencia al Control de Tránsitos, definidos en el indicado Reglamento, pueden ser otorgados en Concesión por la Aduana Nacional mediante Resolución de su Directorio, como máxima autoridad normativa, misma que no afecta ni limita las funciones de fiscalización y control de la Aduana Nacional de Bolivia dispuestas por la Ley General de Aduanas, por el Reglamento a la Ley General de Aduanas, ni por otras disposiciones legales aplicables. Por lo indicado, los concesionarios del servicio están sometidos a la LEY GENERAL DE ADUANAS, al REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE ADUANAS, al CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO, así como a su REGLAMENTO y específicamente al REGLAMENTO PARA LA CONCESIÓN DE DEPÓSITOS ADUANEROS, además de los procedimientos emitidos por la Aduana Nacional de Bolivia, mediante resolución de su Directorio, y todas las disposiciones legales aplicables relativas al Servicio; vale decir que los Concesionarios tienen el deber de cumplir con las disposiciones legales que resulten aplicables a la actividad de los Recintos Aduaneros y de los Concesionarios, siendo así que el Servicio otorgado en Concesión constituye una actividad sujeta a fiscalización, control y regulación de la Aduana Nacional de Bolivia.----En ese sentido, el Contrato de Concesión de fecha veintinueve de noviembre de dos mil dos, suscrito entre la Aduana Nacional y la empresa SWISSPORT GBH COTECNA BOLIVIA S.A. posteriormente denominada DEPÓSITOS BOLIVIANOS UNIDOS S.A.; en su cláusula veintiuno, prevé la obligación de realizar auditorías internas y externas de calidad y productividad con la periodicidad alcances y condiciones establecidas en las normas ISO nueve mil, obligación también prevista en el Artículo sesenta y cinco del Reglamento Para la Concesión de Depósitos Aduaneros la cual contempla la implementación de un sistema de control, aseguramiento y mejoramiento continuo de productividad y calidad al fin de cada gestión, además del deber de contar con la certificación ISO nueve mil, máximo hasta los cinco años de la firma de los contratos, acciones que no fueron cumplidas por la empresa ahora concesionaria durante las gestiones dos mil tres y dos mil siete.-----Por otro lado, se debe mencionar que la Aduana Nacional, en sujeción a la normativa aplicable, resolvió el contrato y REVOCÓ LA CONCESIÓN otorgada a la empresa concesionaria DEPÓSITOS BOLIVIANOS UNIDOS S.A. (DBU S.A.) (EX SWISPORT GBH COTECNA BOLIVIA S.A.); no obstante, cabe recalcar que de acuerdo a lo previsto en la cláusula veintiocho punto tres del Contrato de Concesión, el CONCESIONARIO, a la terminación del contrato, se obliga a seguir prestando el servicio y a cumplir el Contrato de Concesión en las mismas condiciones pactadas.---Asimismo, mediante Resolución de Directorio RD. cero tres-cero ocho seis –cero siete de cuatro de octubre de dos mil siete, el Directorio de la Aduana Nacional dispuso la INTERVENCIÓN DE LA CONCESIÓN otorgada al concesionario, en el marco de los artículos noventa y seis y noventa y siete del Reglamento de Concesiones.----Ante las estipulaciones contractuales anteriormente enunciadas, en el marco de las disposiciones legales aplicables, cabe referirse a los siguientes aspectos de hecho y de derecho que fundamentan la presente demanda:---- a) RESOLUCIÓN SANCIONATORIA.- Mediante carta AN-DCCAC Número cero ciento veintitrés /dos mil nueve de quince de Mayo de dos mil nueve el Departamento de Control de Concesiones, dependiente de la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas de la Aduana Nacional, comunicó al concesionario DEPÓSITOS BOLIVIANOS UNIDOS S.A. (DBU S.A.), el incumplimiento del Artículo sesenta y cinco del Reglamento Para la Concesión de Depósitos Aduaneros, respecto a la no realización y no presentación de auditorías internas o externas de calidad y productividad a la Aduana Nacional de Bolivia de las gestiones dos mil tres al dos mil siete, requiriendo la presentación de descargos en el plazo de diez (diez) días hábiles. El propio Departamento de Control de Concesiones, a través del informe AN DCCAC-INF Número cero seis seis / dos mil nueve de cinco de junio de dos mil nueve, elaborado sobre la base de la no presentación de descargos por el concesionario DBU S.A., evidenció que la empresa concesionaria habría incurrido en infracción administrativa en conformidad al Artículo ochenta y seis numeral catorce) del Reglamento Para la Concesión de Depósitos Aduaneros, por el incumplimiento de la realización de auditorías de calidad y productividad de acuerdo a lo establecido en el Artículo sesenta y cinco del reglamento nombrado.---En base a los antecedentes descritos precedentemente y al cumplimiento del Reglamento Para el Procedimiento Administrativo de Aplicación de Sanciones a los Concesionarios de Depósitos de Aduana por Infracciones Administrativas, la Gerencia General de la Aduana Nacional de Bolivia, emitió la Resolución RA-GG cero tres- cero treinta y seis- cero nueve de cero tres/cero nueve/diez, mediante la cual resuelve sancionar a la empresa DEPÓSITOS BOLIVIANOS UNIDOS S.A. con la multa de $us 2000.- (Dos mil 00/100 dólares americanos) al haber incurrido en la infracción administrativa prevista en el Artículo ochenta y seis numeral catorce) del Reglamento de Concesiones y en conformidad al Artículo ochenta y ocho inciso b) del mismo reglamento.----b) EJECUTORIA.- No habiéndose promovido el Recurso de Revocatoria en el tiempo hábil para el efecto, la Resolución Administrativa RA-GG cero tres-cero treinta y seis- cero nueve de cero tres/cero nueve/diez quedo firme y subsistente.---c) REQUERIMIENTO DE PAGO.- Agotada la vía administrativa, de conformidad con las previsiones establecidas en el Título III, Capítulo V del Decreto Supremo Número veintisiete mil ciento trece de veintitrés de julio de dos mil tres, que reglamenta la Ley Número dos mil trescientos cuarenta y uno de veintitrés de abril de dos mil dos (LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO), la Aduana Nacional mediante carta AN-GEGPC Número ochocientos setenta y dos / dos mil nueve de diecisiete de Noviembre de dos mil nueve (fotocopia legalizada adjunta), cuya recepción por el destinatario fue realizada el dieciocho de Noviembre de dos mil nueve, como consta del sello respectivo, requirió a la empresa DEPÓSITOS BOLIVIANOS UNIDOS S.A., el pago de la multa impuesta para que se haga efectiva, en el plazo de diez (diez) días hábiles, mediante depósito en la cuenta del Banco Central de Bolivia Número tres nueve ocho tres cero seis nueve cero cero uno, que se encuentra habilitada para los concesionarios de depósitos de aduana; haciéndole conocer que en caso contrario se procedería a la ejecución prevista en el artículo ciento catorce del Decreto Supremo Número dos siete uno uno tres de veintitrés de julio de dos mil tres; pago que, sin embargo, a la fecha, no fue realizado. Habida cuenta que el parágrafo I. del artículo cincuenta y cinco de la Ley Número dos mil trescientos cuarenta y uno de veintitrés de abril de dos mil dos establece que las resoluciones definitivas de la Administración Pública y toda vez que el artículo ciento catorce de su Decreto Supremo Reglamentario prevé que las resoluciones determinativas de las autoridades administrativas que contengan montos líquidos y exigibles, constituirán título ejecutivo suficiente y se harán efectivas en sede judicial mediante ejecución forzada de bienes del responsable, de conformidad al artículo cincuenta y cinco de la Ley de Procedimiento Administrativo, a cuyo efecto la autoridad administrativa remitirá estas resoluciones al juez o tribunal competente e instará su ejecución, con arreglo al procedimiento judicial aplicable, al constituir la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA RA-GG cero tres- cero treinta y seis-cero nueve de tres de Septiembre de dos mil nueve título ejecutivo suficiente, encontrándose agotada la fase o vía administrativa por la no interposición de los recursos respectivos, conforme se acredita de la documentación adjunta, tratándose de una obligación de plazo vencido, resultando, consiguientemente la obligación de pago de suma liquida y exigible; en cumplimiento del mandato expreso que se nos ha conferido, dirigimos la presente demanda ejecutiva contra el señor JUAN ALEJANDRO BURGOS CALDERÓN, mayor de edad y hábil en derecho; en su condición de Gerente General y representante legal de la empresa DEPÓSITOS BOLIVIANOS UNIDOS S.A. (DBU S.A. NIT Número uno cero uno ocho cuatro nueve tres cero dos cuatro), con domicilio en la ciudad de El Alto, carretera a Oruro Km. tres s/n Villa Bolívar, datos acordes con la certificación del Registro de Comercio de Bolivia emitido por la Fundación Para El Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA), impetrando que dentro de tercero día de su legal citación, dé y pague a favor de la ADUANA NACIONAL la suma de DÓLARES AMERICANOS DOS MIL 00/100 ($us. 2.000.-), más intereses ordinarios y penales hasta la fecha de pago efectivo, además de otros gastos en los que incurrió la Aduana Nacional de Bolivia a efectos del cobro de la suma adeudada, como las costas judiciales y otros, en cuya consecuencia, en aplicación del artículo cuatrocientos noventa y uno del Código de Procedimiento Civil, pedimos se sirva dictar AUTO INTIMATORIO ordenando el pago de lo adeudado más los intereses correspondientes, dentro de tercero día, con apercibimiento de costas más daños y perjuicios en su caso.----III OTROSÍ PRIMERO.- Adjuntamos Poder Notariado original---IV OTROSÍ SEGUNDO.- Se adjunta al presente memorial documentación en original y fotocopias legalizadas en como prueba de lo aseverado en lo principal.----- OTROSÍ TERCERO.- Al amparo de previsto por el artículo veintinueve de la Ley Número mil setecientos sesenta de veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y siete, pedimos ordene la retención de fondos que la entidad demandada o su representante pudiesen poseer en cuentas bancarias o entidades de intermediación financiera del sistema bancario nacional, a cuyo efecto pido instruir se oficie a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ex Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras).----OTROSÍ CUARTO.- Las instituciones públicas se encuentran, exentas del pago de timbres y valores, conforme señala el Artículo ocho de la Ley mil seiscientos dos de quince/doce/noventa y cuatro.---- OTROSÍ QUINTO.- Señalo domicilio procesal en el piso nueve del edificio de la Aduana Nacional de Bolivia, ubicado en la avenida veinte de Octubre Número dos mil treinta y ocho de esta ciudad.----La Paz, quince de Septiembre de dos mil diez----Firma y sello.- Marco Antonio Solares Castillo ABOGADO----Firma y sello.- José Antonio Gonzales López ABOGADO Gerencia Nacional Jurídica ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA------RESOLUCION CURSANTE A FOJAS TREINTA Y OCHO de obrados-----RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO / DOS MIL ONCE-----JUZGADO QUINTO DE INSTRUCCIÓN EN LO CIVIL DE LA CAPITAL.----DENTRO DEL PROCESO CIVIL EJECUTIVO SEGUIDO POR ADUANA NACIONAL REPRESENTADA LEGALMENTE POR MARCO ANTONIO SOLARES CASTILLO Y JOSE ANTONIO GONZALES LOPEZ CONTRA JUAN ALEJANDRO BURGOS CALDERON EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEDEPOSITOS BOLIVIANOS UNIDOS S.A., SOBRE COBRO DE DOLARES AMERICANOS.-----AUTO INTIMATORIO---A, cuatro de agosto de dos mil once----En mérito al Testimonio de Poder Especial, Bastante y Suficiente Número trescientos treinta y ocho / dos mil diez de veintisiete de agosto de dos mil diez otorgado ante la Notaria de Fe Pública Número ciento cinco a cargo de la Dra. Guisela Patzi Ardiles, téngase por apersonados a: MARCO ANTONIO SOLARES CASTILLO y JOSE ANTONIO GONZALES LOPEZ en representación legal de ADUANA NACIONAL, con quienes se entenderán ulteriores diligencias del proceso, de conformidad a lo dispuesto por el artículo sesenta del Código de Procedimiento Civil.----VISTOS: La Resolución Número RA- GG cero tres- cero treinta y seis – creo nueve de fecha tres de septiembre de dos mil diez (fojas siete a nueve) dictada por la Lic. Jacqueline Villegas de Montes, Gerente General a.i. de Aduana Nacional de Bolivia, que tiene la calidad de título ejecutivo, conforme lo determino el Auto de Vista Resolución Número ciento veintiocho / dos mil once de fecha veinticinco de abril de dos mil once dictado por el Dr. Javier Loayza Antelo, Juez Cuarto de Partido en lo Civil – Comercial en suplencia legal del Juzgado Tercero de Partido en lo Civil – Comercial; SE INTIMA DE PAGO a: JUAN ALEJANDRO BURGOS CALDERON en calidad de Gerente General y Representante Legal de DEPOSITOS BOLIVIANOS UNIDOS S.A.; para que dentro de tercero día de su legal citación y emplazamiento pague la suma de DOLARES AMERICANOS DOS MIL 00/100 ($us. 2.000.-), por concepto de capital a la entidad ejecutante, más intereses establecidos por ley, bajo apercibimiento de gastos y costas del presente proceso.---Sin perjuicio de ello TRABESE EMBARGO sobre los bienes propios de la parte ejecutada, hasta cubrir la cantidad del monto adeudado, de conformidad a lo dispuesto por los artículos cuatrocientos ochenta y seis, cuatrocientos ochenta y siete, cuatrocientos noventa y uno, cuatrocientos noventa y siete del Código de Procedimiento Civil.---AL OTROSÍ.- Se tiene presente.---AL OTROSÍ PRIMERO y OTROSÍ SEGUNDO.- Del escrito de fojas diecisiete a diecinueve de obrados.- Por adjuntado.----AL OTROSÍ TERCERO del escrito de fojas diecisiete a diecinueve de obrados.- Ofíciese a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), a efectos de que proceda a la retención de fondos que pudiera tener la Empresa DEPOSITOS BOLIVIANOS UNIDOS S.A. con Matricula de Comercio Número uno cero uno nueve dos ocho o JUAN ALEJANDRO BURGOS CALDERON en representación de DEPOSITOS BOLIVIANOS UNIDOS S.A.----AL OTROSÍ QINTO del escrito de fojas diecisiete a diecinueve de obrados.- Por señalado el domicilio procesal.----TÓMESE RAZÓN Y REGÍSTRESE.----Firma y Sello.- Dra. Ximena Gutierrez Gonzales ----- JUEZ QUINTO DE INSTRUCCIÓN EN LO CIVIL LA PAZ –- BOLIVIA--Firma y Sello.- Ante Mí: Michael Marcial Salazar Urquizo ACTUARIO – ABOGADO JUZGADO QUINTO DE INSTRUCCIÓN EN LO CIVIL LA PAZ – BOLIVIA.----MEMORIAL CURSANTE A fojas NOVENTA Y OCHO ---SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO PUBLICO EN MATERIA CIVIL Y COMERCIAL VEINTEAVO--- RA-GG cero tres-cero tres seis-cero nueve---NUREJ: dos cero uno uno nueve nueve dos cero uno cero cinco tres cero nueve uno--- EN MÉRITO A LA REPRESENTACIÓN EMITIDA POR LA OFICIAL DE DILIGENCIAS, SOLICITO SE PROCEDA A LA NOTIFICACIÓN POR EDICTO.---Abog. MAURICIO FÉLIX SEGALES BOTHELO, boliviano, mayor de edad, hábil por derecho, con Cédula de Identidad Número cuatro ocho ceor dos nueve cero La Paz, en representación legal de lo Lic. Marlene Ardaya Vásquez, Presidenta Ejecutiva a.i. de la Aduana Nacional, dentro del proceso civil ejecutivo seguido por la ADUANA NACIONAL contra DEPÓSITOS BOLIVIANOS UNIDOS (DBU), presentándome ante su autoridad, con todo respeto pido:----De la revisión de antecedentes, su autoridad podrá evidencia que cursa represeríceá0 emitida por la Oficial de Diligencias, en la que se establece la imposibilidad de notificar a la empresa Depósitos Bolivianos Unidos en su último domicilio registrado en la Calle Ayacucho Número doscientos ocho, entre calles Mercado y Camocho, Edificio Flores, Piso Primero, Oficina Número ciento tres, de la zona central de la ciudad de La Paz; en tal sentido, habiéndose cumplido las formalidades establecidas por su autoridad, al amparo del Artículo setenta y ocho del Código Procesal Civil, solicito a su autoridad se disponga la notificación por edictos a la citada empresa, con la finalidad de proseguir con la tramitación del presente proceso.---Vini, vidi, vici.---La Paz, veintiocho de abril de dos mil dieciséis---Firma y Sello.- Muricio Felix Segales Bothelo ABOGADO GERENCIA NACIONAL JURÍDICA ADUANA NACIONAL----AUTO CURSANTE A FOJAS NOVENTA Y NUEVE DE OBRADOS----(Feriado uno de mayo, con traslado al dos de mayo de dos mil dieciseis)----Martes, tres de mayo de dos mil dieciséis----En mérito a los antecedentes del proceso, procédase a la CITACIÓN con la DEMANDA EJECUTIVA y AUTO INTIMATORIO mediante EDICTOS a DEPOSITOS BOLIVIANOS UNIDOS S.A., que deberán ser publicados en un periódico de circulación nacional autorizado por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sea de conformidad a lo dispuesto por el artículo setenta y ocho parágrafo II de la Ley cuatrocientos treinta y nueve, con las formalidades de ley.----Firma y Sello.- Dra. Ximena Gutierrez Gonzales JUEZ PÚBLICO CIVIL Y COMERCIAL VEINTEAVO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA LA PAZ – BOLIVIA.----Firma y Sello.- Johnny B. Surci Loza SECRETARIO –-- ABOGADO JUZGADO PUBLICO CIVIL Y COMERCIAL VEINTIUNAVO LA PAZ – BOLIVIA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&El presente Edicto es librado en la ciudad de La Paz, a los veinte días del mes de mayo del año dos mil dieciseis.---------------------------------------------------------------------------------------------asimismo De conformidad por lo dispuesto en la nueva Ley 439 del Código Procesal Civil, la cual entro en vigencia en fecha 06 de febrero 2016, se tiene que el Juzgado Quinto de Instrucción en lo Civil; ahora tiene como denominativo JUZGADO PUBLICO CIVIL Y COMERCIAL 20 º----------------------------------------------------

BOLSA DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE TRABAJO,EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

Demanda y Oferta Laboral – La Paz y El AltoContactos El Alto: Av. 6 de Marzo Edif. Mollinedo Piso 3 entre calles 4 y 5 Tel. 2829553

La Paz: Calle Pinilla Nro. 262 (entre Av. Arce y 6 de Agosto) Teléfono 2430222

Línea Gratuita 800101044

DEMANDAS OFERTAS La Paz, 9 de junio de 2016

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social aclara que el alcance del Decreto Su-premo Nro. 2765, en materia de desvincu-lación de trabajadores y transformación en otra entidad denominada Senatex, corres-ponde única y exclusivamente a la empresa Enatex. Ninguna empresa del sector priva-do, sujeta a la Ley General del Trabajo, se encuentra dentro de los alcances del Decre-to Sumpremo Nro. 2765.

Además, las empresas mineras sujetas a la Ley General del Trabajo por ninguna ra-zón pueden aplicar el Decreto Supremo Nro. 2765, menos disponer el cierre de operacio-nes o el despido de trabajadores.

EL DECRETO SUPREMONro.2765 CORRESPONDE

ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTEA LA EMPRESA ENATEX

SERVIOS VARIOS

TRABAJADORA DEL HOGARmúltiple se requiere para atención de cinco personas (dos adultos y tres niños) de lunes a sábado de 08:00 a 16:00 horas. c/ afuera.

PORTERO con experiencia en turnos se requiere para trabajar día por medio. Edad aproximada de 40 años y responsable. 44229

ATENCIÓN AL CLIENTE se requiere un estudiante de gastronomía con experiencia en atención de mesas y pedidos, debe brindar también apoyo en limpieza. 44227

PANADERO se requiere con experiencia en la elaboración de pan, masitas, tortas, queques y empanadas. 44226

AYUDANTE DE COCINA se requiere con experiencia y estudios en gastronomía y en la preparación de alimentos y limpieza de la cocina. 44225

TRABAJADORA DEL HOGARmúltiple se requiere para atención de tres personas adultas de lunes a sábado de 10:00 a 14:00, c/ afuera. 44224

TRABAJADORA DEL HOGAR con experiencia se requiere para el cuidado de una señora de la tercera edad, en la ciudad de Cochabamba, con paciencia y buen trato. c/ adentro. 44223

AYUDANTE EN MANTENIMIENTO se requiere con o sin experiencia de lunes a sábado, horario a convenir. 44222

TRABAJADORA DEL HOGARmúltiple se requiere para la atención de cuatro personas (dos menores y dos adultos). c/adentro. 44219

OFERTASTRABAJADORAS DEL HOGAR

TRABAJADORA DEL HOGAR con experiencia de cuatro años ofrece sus servicios en el área de limpieza, c/afuera. 99971

TRABAJADORA DEL HOGAR con cinco años de experiencia ofrece sus servicios, c/adentro. 99903

TRABAJADORA DEL HOGAR con experiencia laboral de 10 años ofrece sus servicios también en limpieza. 96561

TRABAJADORA DEL HOGAR con experiencia de cinco años ofrece sus servicios. 96622

NIÑERA ofrece sus servicios como parvularia. 96655

TRABAJADORA DEL HOGAR ofrece sus servicios de 7:00 a 15:00 horas. 96676

TRABAJADORAS DEL HOGAR

TRABAJADORA DEL HOGAR con experiencia de 24 años ofrece sus servicios c/adentro o c/afuera. 96681

TRABAJADORA DEL HOGAR con experiencia de cuatro años ofrece sus servicios. c/afuera. 96685

PROFESIONALES

INGENIERA EN QUÍMICA ofrece sus servicios en control de calidad, producción, diseño gráfico e investigación. 99966

INGENIERA AMBIENTALcon experiencia de tres años ofrece sus servicios en estudios ambientales, informes de monitoreo ambiental, inspecciones y seguridad industrial. 99965

INGENIERO COMERCIALcon experiencia de cuatro años ofrece sus servicios en marketing, finanzas y recursos humanos. 99958

ABOGADO con experiencia de más de seis años ofrece sus servicios. 99957

LICENCIADO EN QUÍMICA INDUSTRIAL con experiencia de dos años ofrece sus servicios en control de calidad, análisis de proyectos y docencia en química. 99956

INGENIERA PETROLERA con experiencia de tres meses ofrece sus servicios en instalación de gas natural, elaboración de proyectos y seguridad industrial. 99944

INGENIERO AGROALIMENTARIOofrece sus servicios. 99941

LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN pfrece sus servicios en recepción o secretariado. 99932

LICENCIADA EN CONTADURÍA PÚBLICA con experiencia de dos años ofrece sus servicios. 99908

LICENCIADO EN FISIOTERAPIA con experiencia de dos años ofrece sus servicios en tratamiento de zonas neurológicas, atención a pacientes geriátricos y niños. 96562

CONTADOR ofrece también sus servicios como auxiliar contable. 96581

CIRUJANO DENTISTA con experiencia de ocho años ofrece sus servicios en implantología dental. 96583

COMUNICADORA SOCIAL con experiencia de 15 años ofrece sus servicios. 96609

PSICÓLOGA con experiencia de tres años ofrece sus servicios como docente en educación superior. 96625

ARQUITECTA con experiencia laboral de seis años ofrece sus servicios. 96695

CONTADORA PÚBLICA ofrece sus servicios. 96698

INGENIERA GEÓGRAFA con experiencia de más de tres años ofrece sus servicios. 96705

CONTADORA PÚBLICA con experiencia de un año ofrece sus servicios. 96718

TÉCNICOS

TÉCNICO SUPERIOR COMO ANALISTA DE SISTEMAS ofrece sus servicios de lunes a sábado, horario a definir. 99952

TÉCNICO MEDIO EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL con experiencia de un año ofrece sus servicios. 99961

TÉCNICO EN APLICACIONES ofrece sus servicios también como telefonista. 96603

TÉCNICO PROGRAMADOR EN SISTEMAS con experiencia de tres años ofrece sus servicios, en atención de internet. 96584

TÉCNICO EN PRÓTESIS DENTAL ofrece sus servicios. 96599

TÉCNICO SUPERIOR EN CONTADURÍA GENERAL con experiencia de seis meses ofrece sus servicios en inventarios, archivos y atención al cliente. 100059

TÉCNICO SUPERIOR EN GASTRONOMÍA con experiencia de ocho meses ofrece sus servicios. 100085

TÉCNICO SUPERIOR EN GASTRONOMÍA con experiencia de ocho meses ofrece sus servicios en la preparación de comida nacional e internacional. 100084

EGRESADOS

EGRESADO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL ofrece sus servicios. 99963

EGRESADA EN CIENCIAS DEL DESARROLLO Ofrece sus servicios. 99949

EGRESADA EN CIENCIAS DEL DESARROLLO ofrece sus servicios para elaboración de proyectos sociales. 99946

EGRESADO DE INGENIERÍA COMERCIAL con experiencia de dos meses ofrece sus servicios en marketing y en el área de recursos humanos. 96646

EGRESADA DE DERECHO con experiencia de dos años ofrece sus servicios. 96667

SERVICIOS VARIOS

OPERADOR DE MAQUINARIAofrece sus servicios en el envasado de productos lácteos, también puede trabajar en el área de ventas. 99969

CAJERA con experiencia de dos meses ofrece sus servicios como mesera o niñera, disponibilidad de medio tiempo (tardes). 99968

GARZÓN con experiencia de 16 años ofrece sus servicios como mensajero, portero o en el área de limpieza. 99954

MENSAJERO con experiencia de un año ofrece sus servicios para atención al cliente. 99951

VENDEDOR ofrece sus servicios como auxiliar de producción. 99947

LIMPIEZA trabajadora ofrece sus servicios día por medio para lavandería o planchado. 99907

AYUDANTE DE ELECTRICIDADcon experiencia de seis meses ofrece sus servicios. 99905

MENSAJERA sin experiencia ofrece sus servicios como auxiliar de oficina, tiempo completo. 99953

VENDEDORA con experiencia ofrece sus servicios sólo en las tardes. 99945

LIMPIEZA trabajador ofrece sus servicios como mensajero o auxiliar de oficina. 96563

PORTERO ofrece sus servicios, también como personal de seguridad. 96567

PROMOTORA DE VENTAS con experiencia de 15 años ofrece sus servicios. 96586

VENDEDOR con experiencia de más de un año ofrece también sus servicios en publicidad en acabados de gigantografías y atención al cliente. 96621

COSTURERA con experiencia de seis meses ofrece sus servicios también en limpieza. 96649

VENDEDORA ofrece sus servicios como embolsadora. 96662

CAJERA con experiencia de un año ofrece sus servicios. 96665

ALBAÑIL con experiencia de 38 años ofrece sus servicios en construcción de obra gruesa y obra fina. 96686

CHOFERES

CHOFER CATEGORIA “C” ofrece sus servicios también como mecánico, mensajero o auxiliar de oficina. 96711

CHOFER CATEGORIA “B” ofrece sus servicios también como instalador de redes de gas. 96712

CHOFER CATEGORIA "C" ofrece sus servicios con experiencia de 16 años, disponibilidad de viajes al interior. 96751

AUXILIARES

AUXILIAR DE OFICINAofrece sus servicios como mensajera o en el servicios de té. 99910

AUXILIAR CONTABLE con experiencia de tres años ofrece sus servicios como operador de macromedia, técnico en aplicaciones y auxiliar en secretariado. 99909

AUXILIAR CONTABLE sin experiencia ofrece sus servicios tiempo completo. 99906

RECEPCIONISTA ofrece sus servicios también como mensajera. 96566

AUXILIAR DE OFICINA ofrece sus servicios como auxiliar de archivo. 96573

ATENCIÓN AL CLIENTE con experiencia de un mes ofrece sus servicios. 96596

TELEFONISTA ofrece sus servicios como auxiliar en archivo. 96602

ATENCIÓN AL CLIENTE trabajadora con experiencia de tres años ofrece también sus servicios como mesera. 96631

AUXILIAR DE OFICINA ofrece sus servicios también como mensajera. 96648

AUXILIAR DE OFICINA ofrece sus servicios. 96650

AUXILIAR DE ARCHIVO ofrece sus servicios también como auxiliar de oficina. 96654

ASISTENTE LEGAL ofrece sus servicios como procurador, auxiliar de oficina o auxiliar de archivo. 96659

MENSAJERO ofrece sus servicios también en telefonía. 96660

AUXILIAR DE OFICINA ofrece sus servicios también como telefonista. 96663

TELEFONISTA ofrece sus servicios también como auxiliar de oficina. 96664

TELEFONISTA ofrece sus servicios también en atención al cliente, o en ventas. 96677

MENSAJERA con experiencia de un año ofrece sus servicios. 96683

AUXILIAR CONTABLE con experiencia de tres años ofrece sus servicios como auxiliar de almacén o auxiliar de oficina. 100087

AUXILIAR DE ENFERMERÍAcon experiencia de seis meses ofrece sus servicios. 100079

AUXILIAR DE ENFERMERÍAcon experiencia de más de dos años ofrece sus servicios. 100046

MENSAJERO con experiencia de un año ofrece sus servicios en atención al cliente y cajero de tiendas. 100047

jueves 9 de junio de 201628

Un grupo internacional de científicos descubrió que pe-queñas variaciones en el ge-noma permiten predecir par-cialmente las posibilidades de una persona para conseguir un trabajo de prestigio y un suel-do alto. El estudio lo recoge la revista ‘Psychological Science’.

Los investigadores basaron su estudio en otro de 2013 en el que fueron identificadas las áreas del genoma asocia-das con los buenos resultados académicos. En estas áreas los genes por separado no eran importantes, pero juntos su-ponían el 2% de las diferen-cias en el nivel de la formación académica.

Gracias al análisis genético de 918 neozelandeses, los gene-tistas descubrieron que las personas con predisposición genética a buenos resultados académicos a los 38 años ya podían contar con un trabajo más prestigioso, ganaban más y acumulan más dinero que otras personas observadas. Además, hallaron que las per-sonas con éxito son más ama-bles y agradables.

Los científicos agregaron que esta predisposición no depen-de de la posición social de los padres ni de nivel de educa-ción que reciban los indivi-duos. “Es importante tener en cuenta y respetar los indica-dores genéticos. Cuando los niños no aprenden, culpamos a los profesores y a los padres, pero los niños también difieren genéticamente”, recalcaron los científicos. (RT)

CuriosidadesPREDISPOSICIÓN GENÉTICA

¿De qué depende el éxito?

C A M B I O G R A M A N r o . 9

CRUCIGRAMAFECHA: POR: ED-MAX

Por:

Ed-M

ax

MIL

ESCR

ITO

EN

LA C

RUZ

ARM

A PA

RALA

NZA

RCO

HET

ES

TRAN

SPO

RTA

(INV.

)

NUEVO

QUE INSPIRATERROR

NOTAMUSICAL

CORR

OER

(INV.

)

ARG

ÓN

CARB

ON

O

RENDIR(INGLÉS)

JOYA

(ING

LÉS)

ESTE

NO

RTE

MUELA(INV.)

ANAM

AR F

UE

DIR

ECTO

RA D

E:....

........

........

.JO

RNAL

ERO CONSONANTE

MADERANEGRA

MOLIBDENO(INV.)

FILÓSOFOINGLÉS

AÑORA ORO(INV.)

PREM

ION

OBE

L D

E LA

PAZ

GAR

ANTI

ZAD

A

CIUDAD DECHINA

ANTES DELMERIDIANO

HELIO

DIO

S SO

LIN

CAIC

O

PERS

ON

AJO

VEN

YSO

LTER

A

ROCAPLUTÓNICA

ALFA

LAG

O D

ECA

NAD

Á

CIUDAD DEFRANCIA

DIS

TIN

TO

CALC

IO

GIGANTESCOENORME

VOZ

DE

ARRU

LLO

(INV.

)

SEÑ

OR

(ABR

EV.)

NO

TA M

USI

CAL

(INV.

)

OBS

ERVÉ

ARG

ÓN

CON

SON

ANTE

VOCA

LCO

NSO

NAN

TE ERUDITO

MET

ALPR

ECIO

SO

LLENO(INV.)

QU

E O

YE

OSMIOTELURIO

CARCOME(INV.)

GU

ISAD

IOTAALFA

NO

MBR

ED

E LE

TRA

OBS

ERVO

(INV.

)

VOCALES

RABO

(INV.

)

B

O

L

I

V

I

A

C

I

C

L

O

P

E

O

E

B

A

N

O

O

R

A

N

G

E

I

R

A

B

D

A

N

T

E

S

C

O

R

E

N

D

E

R

R

O

M

Z

I

B

O

P

R

I

M

E

O

S

T

E

L

A

A

M

A

R

R

E

O

R

B

A

C

O

N

A

C

N

E

O

E

V

O

C

A

D

O

C

T

O

U

A

H

E

M

E

C

I

O

R

P

L

E

D

A

R

O

S

N

E

F

I

A

A

E

K

A

T

A

R

E

T

R

O

N

O

N

E

L

P

A

D

E

D

I

O

R

I

T

A

R

A

L

O

M

N

A

S

A

R

O

M

E

R

O

D

E

C

A

A

OES

TEES

TE

LA S

EGU

ND

A

CIUDADDE ITALIA

(INV.)

PUNTOVCARDINAL

(INV.)

GEN

GIS

........

........

ROEDOR(INV.)

DONA(INV.)

ESTE

101

VOZ DEARRULLO

(INV.)

Solución Nº 8C A M B I O G R A M A

CRUCIGRAMAFECHA: 19-5-16POR: ED-MAX

Por:

Ed-M

ax

EX PRESIDENTEDE EE UU

RÍO

DE

ESPA

ÑA

VASI

JAD

IOSA

EGIP

CIA

LITI

O(IN

V.)

ASAL

TA

GAL

IO

CIU

DAD

DE

ITAL

IA

CON

SON

ANTE

ESTA

DO

DE

ÁFRI

CA

GUA

PA

BOROCALCIO

JABA

LÍ(IN

GLÉ

S)

PERR

O(A

YMAR

A)

CAPI

TAL

DE

ITAL

IA

VOCALES

ALTA

R

INÚ

TIL

VEN

ERA

ALUMINIO

PINTORFRANCÉS

CLAUDE .......

AGENCIA DE NOTICIAS

HIDRÓGENONITRÓGENO

CUEVA(INV.)

ACU

DIR

ITRIOTITANIO

CON

SON

ANTE

S

YODO

ZON

AES

TACI

ÓN

SATE

LITA

L

ABE CROMO ABECEDARIO REY (INV.)

EL S

ATÉL

ITE

FUE

LAN

ZAD

OD

ESD

E:

CONSTRUYÓ EL TUPACKATARI

PART

ECO

AGU

LAD

A

NÍQ

UEL

NO

MBR

E D

EM

UJE

R AC

OM

ETEN

ALFA

BETA

“..

......

......”

PERE

DO

CIUDAD DEARGENTINA

DE BOLA

WO

LFRA

MIO

OXÍ

GEN

O

VOCALCONSONANTE

PROVEYÓ

RADIO

VOLCÁN DEJAPÓN

PARTIDOPOLÍTICO

BOLIVIANO

RÍO DECHINA

GEN

ERAL

DE

SAÚ

L Y

DAV

ID

CIUDAD DEFILIPINAS

(INV.)

VELE

RO D

E 2

MÁS

TILE

S

ANTIGUA CIUDAD DE PERÚ (INV.)

COPI

AEX

ACTA

COM

POSI

TOR

CUBA

NO

JOAQ

UÍN

.....

...

RADIO

JORNADA(INV.)

CÁLI

Z(IN

V.)

CARRO(INGLÉS)

(INV.)

ACTO

RIT

ALIA

NO

(INV.

)

ESTA

DO

DE

BRAS

IL(IN

V.)

AUTORA DE:“POESÍAS

COMPLETAS”

SOLLOZAR

VEHÍCULOS

VARIOS

CONSTRUCCIÓN

PROPIEDADES

PINTOR YELECTRICISTA

COMUNICACIONES

EMPLEO

TRANSPORTEMUDANZA

AVISOS LEGALES

COMPUTACIÓN

SALUD

EXTRAVÍOSNEGOCIOS

EQUIPOSMAQUINARIAS

SERVICIOSPRESTADOS

LICITACIONES

GRUPOSMUSICALES

VIAJES Y TURISMO

FILMACIONES

EMPRESAS

PROFESIONALES

NECROLÓGICOS

Guía de servicios y profesionales

ClasificadosClasificadosCalle Potosí esquina Ayacucho NO 1220Zona central, La PazTelfs.: 2902597 - 2902266 - 2902299 - 2902587

OPERADORES Y ENSAMBLADORES

AVISO DE EXTRAVÍO: de C.I. 4892334 LP. Perteneciente a Grover Gutierrez Sanga en fecha 01/06/16.

AVISO DE EXTRAVIO de C. I. Nº 8353463 L. P. perteneciente a David Victor Villa Cahuaya extraviado en fecha 04/06/2016.

VARIOS AVISOS CLASIFICADOS COSTOS POR PALABRA DE:

Máximo hasta 30 palabras por publicación

LUNES a SÁBADO0,75 BS.

DOMINGOS1,00 Bs.