Download - Informe Situacional Julio 2014 Grupo Corregido

SUCURSAL DEL PERUNippon Jogesuido Sekkei Co., Ltd.

Proyecto: “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Jaén del Departamento de Cajamarca” GRUPO C (Norte)

GRUPO B“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO

Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA GRUPO C, CIUDAD DE:

JAEN”

L.P.I. N°002-2009-GR-CAJ/PROREGION

CONTRATO DE OBRA N° 047-2010-EPS SEDACAJ SA

Av. Las Camelias 790, Oficina 601

San Isidro, Lima, Perú

Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



INFORME SITUACIONAL AL 31.07.2014

Contratante: EPS SEDACAJ S..A

Contratista: BM3 Obras y Servicios S.A.

Consultor: NJS Sucursal del Perú

INFORME SITUACIONAL AL 31.07.2014

RESPECTO AL AVANCE DEL PROYECTO DE LAS OBRAS DEL GRUPO “B”

1. Ficha Técnica de la Obra :

Licitación Publica Internacional : N°002-2009-GR-CAJ/PROREGION

Contrato de obra : N°047-2010-EPS SEDACAJ S.A.

Ubicación de obra : Región Cajamarca, Prov. Chota, Cutervo, Bambamarca y Hualgayoc

Entidad Contratante : EPS SEDACAJ S.A.



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



Administrador Legal, Técnico,Financiero : PROREGION - Gobierno Regional de Cajamarca

Contratista : BM3 OBRAS Y SERVICIOS S.A. Consultor : NJS Sucursal del Perú

Financiamiento : JICA – GRC - MVCS

Presupuesto Contrato : S/. 100’166,673.47 (no inc IGV) Precio base Feb.2010

Sistema de Contratación : A precios Unitarios

Inicio de Obra : 09.08.2010

Plazo de ejecución inicial : Chota, 360 d.c. + Puesta en marcha 60 d.c. Bambamarca, 330 d.c. + Puesta en marcha 60 d.c.

Cutervo, 330 d.c. + Puesta en marcha 60 d.c.

Hualgayoc, 240 d.c. + Puesta en marcha 60 d.c.

Fases del proyecto:

Fase 1: Hualgayoc

Fase 2: Bambamarca y Cutervo.

Fase 3: Chota.



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



Fin programado de obra:

Fase 1: Hualgayoc, 12.12.2013 (en trámite ante PROREGION).

Fase 2: Bambamarca, 01.02.2014 (en trámite ante PROREGION).

Cutervo, 19.07.2014 (en trámite ante PROREGION).

Fase 3: Chota, 12.12.2013 (en trámite ante PROREGION).

2. Coordinadores del Proyecto :

PROREGION

Director Ejecutivo : Arturo Fernández Figueroa

Jefe de Ingeniería : Ramiro Livaqui Zorrilla

Dirección : Jr. Miguel Gonzales G-5

Teléfono central : 076-344364

CONTRATISTA

Apoderado SR. Claudio Benjamín Ortiz de Zevallos Legunda

Dirección Av. Paz Soldán Nº 225-235,Of. A-15, San Isidro, L

Teléfono (511) 7064100

SUPERVISION

Director del Proyecto : Ing. Juan Carlos Flores

Dirección : Jr. Los Cerezos 108, Urb. El Ingenio

Teléfono : 076-363128



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



3. Metas del proyecto :

El Proyecto ¨Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable,

Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las ciudades de Chota, Cutervo,

Bambamarca y Hualgayoc del Departamento de Cajamarca¨, tiene las siguientes metas

a ejecutar las cuales estuvieron agrupadas en Fases, de acuerdo a lo establecido en el

ítem 8.2 del Acuerdo Contractual, siendo las mismas las siguientes:

Fase 1: Hualgayoc:

Agua Potable:

Construcción de captación La Huaylla (de 2.5 l/seg).

Instalación de 842.00 m de línea de conducción La Huaylla.

Construcción de Reservorio El Mirador de 50m3 de capacidad.

Rehabilitación de Reservorio La Peña.

Redes de distribución y conexiones domiciliarias (5,953.00m y 487conexiones

domiciliarias).

Suministro de 487 micromedidores para conexión de agua potable.

Equipamiento hidráulico en las línea y redes (3 cámaras reductoras de presión)

Equipamiento hidráulico y electromecánico del reservorio de 50m3.



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



Alcantarillado:

Redes colectoras (5,991m de redes).

Cámaras de Inspección (219 unidades).

Instalación de 487 conexiones domiciliarias.

Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR, reducción de meta por

PROREGION debido a problemas sociales).

Fase 2:

Frente Cutervo:

Agua Potable:

Mejoramiento captación Chaullacocha (instalación de electrobombas de bombeo y

rebombeo de 7.5 HP y 60 HP mas tablero eléctrico).

Redes de distribución y conexiones domiciliarias (22,011.55m y 3,047.00

conexiones domiciliarias).

Suministro de 3,047 micromedidores para conexión de agua potable

Equipamiento hidráulico en las líneas y redes (03 cámaras reductoras de presión y

03 cámaras para válvula de purga).



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



Alcantarillado:

Redes colectoras y conexiones domiciliarias convencionales (23,422.05m).


Instalación de 2,663 conexiones domiciliarias.

Emisor (3,717.84m).

Planta de tratamiento de aguas residuales (01 laguna facultativa y 01 anaeróbica).

Construcción de 770.00m de Túnel (reforzado y revestido).

Construcción de 836.00m de canal de entrada con tubería TMC de 72” de diámetro.

Construcción de 322.50m de canal de salida con tubería TMC de 60” de diámetro.

Frente Bambamarca:

Agua Potable:

Instalación de 2,839.50 m de línea de conducción Tres Chorros (mas una cámara de

distribución hacia reservorios R2 y R1 existentes).

Construcción de Reservorio RP-04 de 260m3 de capacidad.

Rehabilitación de Reservorio RP-01 y RP-02 existentes.

Redes de distribución y conexiones domiciliarias (24,220.93m y 3,975 conexiones

domiciliarias).

Suministro de 3,975 micromedidores para conexión de agua potable

Equipamiento hidráulico en las líneas y redes (05 cámaras reductoras de presión)

Equipamiento hidráulico y electromecánico de los reservorios 260m3 y R-02 y R-01

existentes).



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



Alcantarillado:

Redes colectoras y conexiones domiciliarias convencionales (colector Corellama

1,116.99m, Chotano, 108.40m y redes 10,816.50m).


Instalación de 3,106.00 conexiones domiciliarias.

Línea de Impulsión agua residual sector Corellama (526.90m, reducción de meta por

PROREGION).

Emisor (reducción de meta por PROREGION).

Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR, reducción de meta por

PROREGION).

Fase 3: Frente Chota:

Agua Potable:

Construcción y equipamiento de caseta en captación Conchano (instalación de 01

grupo electrógeno de 350Hp y tablero eléctrico).

Instalación de 8,734.49 m de línea de conducción Conchano.

Instalación de 6,412.88 m de línea de conducción Suro-Zarsa.

Construcción de Reservorio de 1100m3 de capacidad.

Rehabilitación de Reservorio 950m3 existente.

Líneas de aducción de Reservorio RE-1100m3 a redes y de Reservorio 950m3 a

redes (3,464.76m).

Redes de distribución y conexiones domiciliarias (43,429.37m y 5,130 conexiones).

Suministro de 5,719 micromedidores para conexión de agua potable.

Equipamiento hidráulico en las línea y redes (07 cámaras reductoras de presión)



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



Equipamiento hidráulico y electromecánico de los reservorios 950m3 y 1100 m3.

Alcantarillado:

Red colectora San Mateo (2,025.10m).

Cámaras de inspección Colector San Mateo (35 unidades).

Red colectora Chotano (3,954.35m).

Cámaras de inspección Colector Chotano (78 unidades).

Redes sub colectoras (30,620.19).

Instalación de 4,150 conexiones domiciliarias.

Emisor A y B (reducciones de metas por PROREGION).

Planta de tratamiento de aguas residuales A y B (PTAR, reducción de meta por

PROREGION).

4. Datos Técnicos - Económicos :

4.1 Del Plazo Inicial de E jecución de Obra :

Fecha Inicio : 09 de Agosto del 2010

4.2 De l as Ampliaciones de Plazo :

Ampliación de Plazo Nº 01 : Aprobado (R.D.E. Nº 027-2011, del 27-05-11)



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



Suspensión de trabajos por problemas sociales

Ampliación de Plazo Nº 02 : Aprobado (R.D.E. Nº 028-2011, del 27-05-11)

Consecuencia de lluvias en la zona.

Ampliación de Plazo Nº 03 : Denegada.

Ampliación de Plazo Nº 04 : 157 d.c. (R.D.E. Nº 036-2012, 07.07.12)

Condiciones diferentes a las contratadas.

Fase 1: 313 d.c.

Fase 2: 157 d.c.

Fase 3: 157 d.c.

Ampliación de Plazo Nº 05 : 12 d.c. (R.D.E. Nº092-2012, 10.09.12)

Condiciones diferentes de terreno en redes de agua y

alcantarillado.

Fase 1: 12 d.c.

Fase 2: 12 d.c.

Fase 3: 06 d.c.

Ampliación de Plazo Nº 06 : Resuelta con Acuerdo Amistoso del 03.12.2013.

Ampliación de Plazo Nº 07 : Denegada.

R.D.E. Nº 108-2012 del 11.10.2012

Ampliación de Plazo Nº 08 : 103 d.c. (en trámite ante PROREGION)



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



Condiciones diferentes de terreno Nº 02 en redes de

agua y alcantarillado

Fase 1: 00 d.c.

Fase 2: 103 d.c.

Fase 3: 72 d.c.

Ampliación de Plazo Nº 09 : 12 d.c. (en trámite ante PROREGION)

Por paralización de trabajos por reclamos contra

proyecto Minas Conga.

Fase 1: 00 d.c.

Fase 2: 46 d.c.

Fase 3: 09 d.c.



Ampliación de Plazo Nº 12 : Incorpora las solicitudes de ampliación Nº 06,10 y 11:

504 d.c. (en trámite ante PROREGION), aprobada con

Acuerdo Amistoso del 03.12.2013).

No disponibilidad de terreno para construcción PTAR y

obras adicionales en Túnel.

Fase 1: 306 d.c.

Fase 2: 228 d.c.



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



Fase 3: 504 d.c.

Ampliación de Plazo Nº 13 : Denegada por PROREGION.

Reducción meta PTAR Hualgayoc e instalación de

micromedidores conexión domiciliaria agua potable.

Ampliación de Plazo Nº 14 : Por 68 días (en trámite ante PROREGION).

Ejecución presupuesto adicional Nº 16 del “Sistema de

Utilización en Media Tensión Bambamarca y Cutervo”.

Ampliación de Plazo Nº 15 : Por 175 días (en trámite ante PROREGION)

Reforzamiento y revestimiento de Túnel y terminación

PTAR Cutervo.

Las fechas de terminación de obra según las fases del proyecto son las siguientes:

Fase 1 – Hualgayoc : 12.12.2013

Fase 2 :

Bambamarca : 01.02.2013

Cutervo : 19.07.2014

Fase 3 - Chota : 18.11.2013

4.3 De l as gastos generales aprobados (inc. IGV) :

-Gastos Generales por Ampliación de Plazo 01, S/. 52,392.00

Suspensión temporal de obra Nº 01 problemas sociales.



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



(R.D.E. Nº 027-2011-GR.CAJ/PROREGION del 27.05.2011)

-Gastos Generales por Ampliación de Plazo 02, S/. 41,949.01

Consecuencia de lluvias en obra.

(R.D.E. Nº 028-2011-GR.CAJ/PROREGION del 27.05.2011).

-Gastos Generales por Ampliación de Plazo 03, S/. 0.00

Fiestas patronales, No aprobada, Sin R.D.E.

-Gastos Generales por Ampliación de Plazo 04 S/. 3,649,993.71

Condiciones diferentes de terreno a las contratadas


-Gastos Generales por Ampliación de Plazo 05 S/. 183,742.53

Paralización de trabajos por paro regional Cajamarca


-Gastos Generales por Ampliación de Plazo 06 S/. 0.00

Por adicionales y suspensión trabajos PTAR Cutervo


Por paro regional contra Minas Conga – Denegada con

R.D.E. Nº 108-2012-GR.CAJ/PROREGION del 11.10.2012.


Por condiciones diferentes de trabajo Nº 02.

(En trámite resolución de aprobación ante PROREGION).


Por paro regional contra Minas Conga.



Por construcción Túnel Cutervo.


Por reducción de metas en Hualgayoc y Chota.

-Gastos Generales por Ampliación de Plazo 12 S/. 3,881,485.95



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



(Aprobado por acuerdo amistoso del 03.12.2013 que incorpora

Las solicitudes de ampliación Nº 06, 10 y 11).


Por reducción de metas instalación medidores y PTAR Hualgayoc

Denegada por PROREGION.


Por ejecución Redes en Media Tensión Bambamarca y

Cutervo.


-Gastos Generales por Ampliación de Plazo 15 S/. 625,403.20

Por reforzamiento y revestimiento de sección interior

Túnel y PTAR Cutervo.


4.4 De l os presupuestos adicionales y deductivos vinculantes de obra aprobados (inc. IGV) :

-Monto Adicional Nº 01 L.C. Conchano, S/. 3’392,133.17

-Monto Deductivo Nº 01 L.C. Conchano, S/. 2’517,253.44

R.D.E. Nº 030-2011-GR.CAJ/PROREGION.

-Monto Adicional Nº 02 Emisor Chota S/. 0.00Sin R.D.E., no aprobado.



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



-Monto Adicional Nº 03 Emisor Cutervo S/. 640,930.16

-Monto Deductivo Nº 02 Emisor Cutervo S/. 811,245.28


-Monto Adicional Nº 04 Redes (04 ciudades). S/. 24’866,814.92

-Monto Deductivo Nº 03 Redes (04 ciudades). S/. 13’226,504.77


-Monto Adicional Nº 05, L.C. Tres Chorros S/. 877,380.62

(Bambamarca).

-Monto Deductivo Nº 04, L.C. Tres Chorros S/. 528,473.89

(Bambamarca).


-Monto Adicional Nº 06, PTAR Cutervo S/. 4’918,575.96

-Monto Deductivo Nº 05, PTAR Cutervo S/. 2’173,439.39


-Monto Adicional Nº 07, Redes 02 S/. 18’752,065.58

-Monto Deductivo Nº 06, Redes 02 S/. 11’206,935.20


-Monto Adicional Nº 08, Reservorio RP-04 S/. 361,469.48

(Bambamarca).

-Monto Deductivo Nº 07, Reservorio RP-04 S/. 25,875.62

(Bambamarca).



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201




-Monto Adicional Nº 09, L.C. Suro-Zarsa S/. 776,848.23

(Chota).

-Monto Deductivo Nº 08, L.C. Suro-Zarsa S/. 557.621.44

(Chota).


-Monto Adicional Nº 10, PTAR Hualgayoc S/. 659,254.81

-Monto Deductivo Nº 09, PTAR Hualgayoc S/. 324,263.28

(Resolución de aprobación en trámite ante PROREGION).

-Monto Adicional Nº 11, Túnel Cutervo S/. 18’488,481.51

(Cutervo).

-Monto Deductivo Nº 10, Túnel Cutervo S/. 6’475.520.74

(Cutervo).

R.D.E. Nº 011-2013-GR.CAJ/PROREGION

-Monto Adicional Nº 12, Reservorio 950m3 S/. 323,626.19

Y Reservorio 1100m3 (Chota).

-Monto Deductivo Nº 11, Reservorio 950m3 S/. 31,973.07

Y Reservorio 1100m3 (Chota).


-Monto Adicional Nº 13, Reservorio RE-01 S/. 192,570.21

y Reservorio RE-02 en Bambamarca.



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



-Monto Deductivo Nº 12, Reservorio RE-01 S/. 93,829.94

y Reservorio RE-02 en Bambamarca.


-Monto Adicional Nº 14, Equipamiento S/. 1’049,027.87

Electromecánico Grupo B.

-Monto Deductivo Nº 13, Equipamiento S/. 1’345,254.51

Electromecánico Grupo B.


-Monto Adicional Nº 15, Línea de Impulsión S/. 428,567.98

Reservorio RE-02 a RP-04 en Bambamarca.


-Monto Adicional Nº 16, Redes Eléctricas S/. 501,514.78

Grupo B.

R.D.E. En trámite ante PROREGION.

-Monto Adicional Nº 17, Muro de contención S/. 55,839.40

En L.C. Tres Chorros en Bambamarca.


-Monto Adicional Nº 18, Reservorio El Mirador S/. 32,953.24

En Hualgayoc.

-Monto Deductivo Nº 14, Reservorio El Mirador S/. 64,474.35

En Hualgayoc.




Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



-Monto Adicional Nº 19, Túnel Cutervo S/. 8’498,007.78

-Monto Deductivo Nº 15, Túnel Cutervo S/. 3’590,114.25


Resumen de % de adicionales y deductivos vinculantes aprobados:

-Adicionales : 71.16

-Deductivos vinculantes : 36.05

-% Neto : 35.11

4.5 De l as reducciones de metas aprobadas :

Componente Agua Potable: (incluido IGV)

-Frente Bambamarca

*Línea de Conducción Bellavista S/. 3’001,320.25

Componente Alcantarillado: (incluido IGV)

-Frente Bambamarca

*Emisor Bambamarca y PTAR S/. 8’037,316.63

(Obras civiles y equipamiento)

-Frente Chota

*PTAR Chota S/. 10’087,935.64

(Obras civiles y equipamiento).



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



4.6 Otras reducciones de metas en trámite ante PROREGION.

Componente Agua Potable: (incluido IGV)

*Redes en Chota S/. 1’055,965.49

*L.C. La Huaylla en Hualgayoc 56,898.54

Componente Alcantarillado: (incluido IGV)

*Redes en Chota S/. 407,824.30

*Redes en Bambamarca 1’682,261.70

*PTAR Hualgayoc 446,300.37

(Obras civiles y equipamiento).

Resumen presupuesto reducción de metas:

-Componente Agua Potable: S/. 4’114,184.28

-Componente Alcantarillado: 20’661,638.64

TOTAL S/. 24’775,822.92

% Reducción de metas: 20.79



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



% D e Incidencia del Monto de Contrato (montos incluyen IGV) :

Nuevos Soles

MONTO CONTRATO ORIGINAL 119,198,341.43 (A)

REDUCCIONES DE METAS 24,775,822.92 (B)

NUEVO MONTO DE CONTRATO 94,422,518.51 (C ) = ((A) - (B))

ADICIONALES APROBADOS NETOS 84,816,062.01 (D)

DEDUCTIVOS APROBADOS 42,972,779.17

GASTOS GENERALES 8,434,966.40 (E )

MONTO CONTRATO VIGENTE (sin IGV) 144,700,767.75 (F) = (C ) + (D) + (E )

% INCIDENCIA SOBRE EL MONTO DE CONTRATO 21.39

5. De l a ejecución Presupuestal :

Mediante valorizaciones de obra del contrato principal, adicionales de obra y mayores

gastos generales, se ha dado cumplimiento al reembolso del costo por los trabajos

ejecutados por el contratista, a continuación se detalla la ejecución realizada.

5.1 Anticipos por movilización:

-Componente agua potable:

*Adelanto Nº 01 S/. 753,439.74

*Adelanto Nº 02 S/. 376,719.87



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



*Adelanto Nº 01 S/. 2’719,020.60

*Adelanto Nº 01 S/. 2’480,469.43

Total S/. 6’329,649.64

-Componente alcantarillado:

*Adelanto Nº 01 S/. 1’246,560.26

*Adelanto Nº 02 S/. 623,280.13

*Adelanto Nº 01 S/. 4’498,979.40

*Adelanto Nº 01 S/. 4’103,917.63

Total S/. 10’472,737.42

Amortizaciones efectuadas en valorizaciones de obra:

-Anticipo por movilización:



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



Agua Potable (sin IGV)

Alcantarillado (sin IGV)





set-10 6,917.69 9,829.78 16,747.47Oct-10 5,330.22 29,740.30 35,070.52Nov-10 3,041.74 42,612.81 45,654.55Dic-10 6,698.88 126,184.74 132,883.62Ene-11 138,389.28 309,852.70 448,241.98Feb-11 129,120.38 189,430.78 318,551.16Mar-11 100,337.81 217,950.45 318,288.26Abr-11 33,203.23 58,970.79 92,174.02May-11 56,440.57 76,013.75 132,454.32Jun-11 49,855.85 171,843.74 221,699.59Jul-11 67,663.98 160,849.90 228,513.88Ago-11 134,572.37 238,761.19 373,333.56set-11 275,189.48 377,417.65 652,607.13Oct-11 195,493.64 391,253.29 586,746.93Nov-11 220,435.69 299,421.37 519,857.06Dic-11 44,774.15 194,178.97 238,953.12Ene-12 275,211.94 271,440.36 546,652.30Feb-12 249,888.32 89,063.78 338,952.10Mar-12 93,989.71 102,800.30 196,790.01Abr-12 75,241.01 141,711.53 216,952.54May-12 141,852.67 189,929.52 331,782.19jun'12 57,663.89 49,447.18 107,111.07jul'12 479,006.11 114,367.25 593,373.36ago'12 114,613.36 153,079.38 267,692.74set'12 119,145.30 142,545.13 152,319.82 96,518.63 1,500,000.00 2,010,528.88oct'12 901,177.65 331,058.54 1,232,236.19NOV'12 147,544.79 68,695.09 216,239.88DIC'12 96,487.42 45,441.12 330,000.00 225,000.00 696,928.54ENE'13 52,830.60 52,948.19 90,000.00 195,778.79FEB'13 39,130.72 44,377.93 83,508.65MAR'13 30,425.10 18,121.85 48,546.95ABR'13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00MAY'13 491,006.77 16,880.79 400,000.00 500,000.00 1,407,887.56JUN'13 0.00 0.00 0.00JUL'13 0.00 0.00 0.00AGO'13 0.00 0.00 0.00SET'13 25,821.36 3,244.28 29,065.64OCT'13 16,056.01 10,928.33 26,984.34NOV'13 8,070.19 4,576.06 12,646.25DIC'13 0.00 0.00 0.00ENE'13 0.00 0.00 0.00

Total Amortizado 12,921,435.15Saldo por Amortizar 1,245,108.50Saldo por Amortizar (Inc. IGV) 1,469,228.03

ADICIONAL Nº 04 (PROVISIONAL/ADICIONAL)

Total (sin IGV)TUNEL CUTERVO (PROVISIONAL/ADICIONAL)VALORIZACIÓN

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO POR MOVILIZACION

CONTRACTUAL

Nota: Fianza de adelanto por movilización fue ejecutada por PROREGION y el monto

equivalente a S/. 1’469,228.03 se encuentra en custodia por parte de PROREGION.



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



-Adelanto por materiales:





set-10 0.00 0.00 0.00Oct-10 9,187.55 120,935.34 130,122.89Nov-10 10,654.83 173,279.87 183,934.70Dic-10 8,808.01 144,636.46 153,444.47Ene-11 96,954.64 279,025.31 375,979.95Feb-11 132,130.92 39,374.49 171,505.41Mar-11 188,006.76 0.00 188,006.76Abr-11 59,283.62 0.00 59,283.62May-11 113,284.10 0.00 113,284.10Jun-11 89,566.01 0.00 89,566.01Jul-11 199,794.91 174,176.49 373,971.40Ago-11 239,302.35 120,291.74 359,594.09set-11 138,962.36 778.85 139,741.21Oct-11 74,826.11 13,513.61 88,339.72Nov-11 90,541.41 7,257.44 97,798.85Dic-11 12,555.64 0.00 12,555.64Ene-12 102,646.74 0.00 102,646.74Feb-12 57,655.90 0.00 57,655.90Mar-12 88,371.59 45,279.11 133,650.70Abr-12 67,677.45 57,791.24 125,468.69May-12 100,711.06 76,295.27 177,006.33jun'12 39,179.47 24,248.84 63,428.31jul'12 242,968.42 15,439.83 258,408.25ago'12 54,285.92 34,362.00 88,647.92set'12 140,976.25 283,659.74 44,500.00 1,550.00 470,685.99oct'12 0.00 0.00 0.00NOV'12 0.00 0.00 0.00DIC'12 0.00 0.00 0.00ENE'13 0.00 0.00 0.00FEB'13 0.00 0.00 0.00MAR'13 0.00 0.00 0.00ABR'13 0.00 0.00 0.00MAY'13 0.00 0.00 0.00JUN'13 0.00 0.00 0.00JUL'13 0.00 0.00 0.00AGO'13 0.00 0.00 0.00SET'13 0.00 0.00 0.00OCT'13 0.00 0.00 0.00

Total Amortizado 4,014,727.65Saldo por Amortizar -21,678.93

VALORIZACIÓN

AMORTIZACIÓN

CONTRACTUAL PROVISIONALTotal (sin IGV)



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



5.2 Pagos por valorizaciones contractuales:


*Monto acumulado a mayo 2014 S/. 20´727,000.94



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



Valorizaciones de obra Mes Año Monto (S/.) con IGV % de Avance

20,727,000.94N° 01 Setiembre 2010 488,044.45 1.087%N° 02 Octubre 2010 234,781.75 0.523%N° 03 Noviembre 2010 127,907.79 0.285%N° 04 Diciembre 2010 74,676.67 0.166%N° 05 Enero 2011 1,626,306.84 3.622%N° 06 Febrero 2011 1,469,929.40 3.273%N° 07 Marzo 2011 1,032,072.91 2.298%N° 08 Abril 2011 351,036.55 0.782%N° 09 Mayo 2011 550,289.64 1.225%N° 10 Junio 2011 527,936.79 1.176%N° 11 Julio 2011 619,295.78 1.379%N° 12 Agosto 2011 977,968.12 2.178%N° 13 Septiembre 2011 1,142,791.85 2.545%N° 14 Octubre 2011 818,324.58 1.822%N° 15 Noviembre 2011 912,460.21 2.032%N° 16 Diciembre 2011 189,679.04 0.422%N° 17 Enero 2012 836,112.35 1.862%N° 18 Febrero 2012 1,080,306.27 2.406%N° 19 Marzo 2012 328,043.72 0.731%N° 20 Abril 2012 269,847.82 0.601%N° 21 Mayo 2012 541,889.59 1.207%N° 22 Junio 2012 273,366.88 0.609%N° 23 Julio 2012 1,939,357.75 4.319%N° 24 Agosto 2012 469,344.30 1.045%N° 25 Septiembre 2012 398,920.58 0.888%N° 26 Octubre 2012 820,443.63 1.827%N° 27 Noviembre 2012 709,211.00 1.579%N° 28 Diciembre 2012 460,789.42 1.026%N° 29 Enero 2013 250,348.32 0.558%N° 30 Febrero 2013 186,852.94 0.416%N° 31 Marzo 2013 145,570.92 0.324%N° 32 Mayo 2013 606,183.12 1.350%N° 33 Agosto 2013 10,427.31 0.023%N° 34 Setiembre 2013 114,104.43 0.254%N° 35 Octubre 2013 70,951.36 0.158%N° 36 Noviembre 2013 35,662.13 0.079%N° 37 Enero 2014 35,764.74 0.080%

Valorizaciones de obra del Contracto de Obra

Contractual o Adicional

CONTRACTUAL



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201







Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



Valorizaciones de obra Mes Año Monto (S/.) con IGV % de Avance

34,560,041.44

N° 01 Setiembre 2010 692,315.88 0.932%

N° 02 Octubre 2010 1,237,697.88 1.666%N° 03 Noviembre 2010 1,770,219.28 2.383%

N° 04 Diciembre 2010 1,381,988.16 1.860%

N° 05 Enero 2011 3,468,439.47 4.669%

N° 06 Febrero 2011 2,288,101.83 3.080%

N° 07 Marzo 2011 2,649,416.24 3.566%

N° 08 Abril 2011 734,893.61 0.989%

N° 09 Mayo 2011 942,682.51 1.269%

N° 10 Junio 2011 2,120,013.97 2.854%

N° 11 Julio 2011 1,780,616.44 2.397%

N° 12 Agosto 2011 2,372,621.93 3.194%

N° 13 Septiembre 2011 1,874,450.40 2.523%

N° 14 Octubre 2011 1,909,044.03 2.570%

N° 06 Noviembre 2011 1,462,617.75 1.969%

N° 07 Diciembre 2011 945,200.57 1.272%

N° 08 Enero 2012 981,523.18 1.321%

N° 09 Febrero 2012 434,775.11 0.585%

N° 10 Marzo 2012 448,610.21 0.604%

N° 11 Abril 2012 625,354.61 0.842%

N° 12 Mayo 2012 847,396.61 1.141%

N° 13 Junio 2012 220,937.30 0.297%

N° 14 Julio 2012 547,734.75 0.737%

N° 15 Agosto 2012 715,898.47 0.964%

N° 16 Septiembre 2012 384,383.97 0.517%

N° 17 Octubre 2012 79,493.10 0.107%

N° 18 Noviembre 2012 348,031.08 0.468%

N° 19 Diciembre 2012 230,399.63 0.310%

N° 20 Enero 2013 266,068.61 0.358%

N° 21 Febrero 2013 225,310.19 0.303%

N° 22 Marzo 2013 93,754.83 0.126%

N° 23 Mayo 2013 87,222.08 0.117%N° 24 Agosto 2013 277,894.01 0.374%

N° 25 Setiembre 2013 13,204.18 0.018%

N° 26 Octubre 2013 51,141.02 0.069%

N° 22 Noviembre 2013 21,413.50 0.029%

N° 23 Enero 2014 29,175.05 0.039%

Contractual o Adicional

Valorizaciones de obra del Contracto de Obra

CONTRACTUAL

5.3 Pagos por valorizaciones presupuesto adicional Nº 01 (L.C. Conchano- Chota):





Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



4,070,358.27AD1-01 Mayo 2011 1,729,710.27 3.852%AD1-02 Julio 2011 40,750.62 0.091%AD1-03 setiembre 2011 175,096.78 0.390%AD1-04 Octubre 2011 364,398.27 0.811%AD1-05 Noviembre 2011 363,466.61 0.809%AD1-06 Setiembre 2012 502,424.52 1.119%AD1-07 Octubre 2012 9,420.59 0.021%AD1-08 Noviembre 2012 89,824.51 0.200%AD1-09 Mayo 2013 376,710.33 0.839%AD1-10 Setiembre 2013 38,201.70 0.085%AD1-11 Octubre 2013 195,751.79 0.436%AD1-12 Enero 2014 175,631.86 0.391%AD1-13 Marzo 2014 8,970.42 0.020%

Valorizaciones por Adicional N° 01 L.C. Conchano

POR ADICIONAL N°01

5.4 Pagos por valorizaciones presupuesto adicional Nº 03 (Emisor Cutervo):


*Monto acumulado a mayo 2014 S/. 361,947.11361,947.11

AD3-01 Octubre 2011 237,904.24 37.119%AD3-02 Noviembre 2012 19,873.43 3.101%AD3-03 Febrero 2013 104,169.44 16.253%

Valorizaciones por Adicional N° 03 Emisor Cutervo

POR ADICIONAL N°03

5.5 Pagos por valorizaciones presupuesto adicional Nº 04 (Redes):





Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



8,083,497.89AD4-01 Junio 2011 189,312.45 1.611%AD4-02 Julio 2012 68,632.11 0.584%AD4-03 Agosto 2013 71,782.34 0.611%AD4-04 Septiembre 2011 100,166.07 0.852%AD4-05 Octubre 2011 89,773.69 0.764%AD4-06 Noviembre 2001 142,010.44 1.208%AD4-07 Diciembre 2011 154,295.41 1.313%AD4-08 Enero 2012 77,035.44 0.655%AD4-09 Febrero 2012 563,774.65 4.797%AD4-10 Marzo 2012 217,988.60 1.855%AD4-11 Abril 2012 142,702.93 1.214%AD4-12 Mayo 2012 201,224.86 1.712%AD4-13 Junio 2012 188,821.22 1.607%AD4-14 Julio 2012 860,179.82 7.319%AD4-15 Agosto 2012 456,531.44 3.884%AD4-16 Septiembre 2012 415,828.51 3.538%AD4-17 Octubre 2012 578,604.07 4.923%AD4-18 Noviembre 2012 913,334.34 7.771%AD4-19 Diciembre 2012 857,638.30 7.297%AD4-20 Enero 2013 671,942.43 5.717%AD4-21 Febrero 2013 359,343.95 3.057%AD4-22 Marzo 2013 266,237.64 2.265%AD4-23 Mayo 2013 84,465.62 0.719%AD4-24 Agosto 2103 204,924.00 1.744%AD4-25 Septiembre 2103 43,684.72 0.372%AD4-26 Octubre 2103 41,343.93 0.352%AD4-27 Noviembre 2103 33,065.04 0.281%AD4-28 Enero 2014 88,853.86 0.756%

Valorizaciones de obra por Adicional N°04 condiciones diferentes 01

POR ADICIONAL N°04





Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



8,868,723.65AD4-01 Junio 2011 2,451,981.72 18.698%AD4-02 Julio 2011 181,972.39 1.388%AD4-03 Agosto 2011 305,562.99 2.330%AD4-04 Septiembre 2011 270,217.77 2.061%AD4-05 Octubre 2011 414,097.36 3.158%AD4-06 Noviembre 2001 353,805.99 2.698%AD4-07 Diciembre 2011 4,597.79 0.035%AD4-08 Enero 2012 13,814.11 0.105%AD4-09 Febrero 2012 88,618.63 0.676%AD4-10 Marzo 2012 226,855.12 1.730%AD4-11 Abril 2012 123,907.22 0.945%AD4-12 Mayo 2012 654,190.84 4.989%AD4-13 Junio 2012 182,665.56 1.393%AD4-14 Julio 2012 680,383.56 5.188%AD4-15 Agosto 2012 661,186.56 5.042%AD4-16 Septiembre 2012 723,172.59 5.515%AD4-17 Octubre 2012 317,704.55 2.423%AD4-18 Noviembre 2012 167,015.64 1.274%AD4-19 Diciembre 2012 167,687.90 1.279%AD4-20 Enero 2013 121,340.07 0.925%AD4-21 Febrero 2013 176,049.86 1.342%AD4-22 Marzo 2013 159,934.46 1.220%AD4-23 Mayo 2013 114,910.55 0.876%AD4-24 Agosto 2103 81,325.66 0.620%AD4-25 Septiembre 2103 19,787.01 0.151%AD4-26 Octubre 2103 48,984.86 0.374%AD4-27 Noviembre 2103 19,528.54 0.149%AD4-28 Enero 2014 137,424.36 1.048%


POR ADICIONAL N°04

5.6 Pagos por valorizaciones presupuesto adicional Nº 05 (L.C. tres Chorros):



AD6-01 Diciembre 2012 55,851.48 6.366%AD5-02 Junio 2013 166,539.56 18.981%AD5-03 Enero 2013 57,350.09 6.537%AD5-04 Junio 2013 98,617.39 11.240%

Valorizaciones de obra por Adicional N°05 Linea de Conduccion Tres Chorros

POR ADICIONAL N°05

5.7 Pagos por valorizaciones presupuesto adicional Nº 06 (PTAR Cutervo):


*Monto acumulado a mayo 2014 S/. 2´615,519.792,615,519.79

AD6-01 Diciembre 2011 309,042.84 6.283%Cancelacion directa de

materialMayo 2012 2,306,476.95 46.893%

POR ADICIONAL N°06

Valorizaciones de obra por Adicional N°06 PTAR Cutervo

5.8 Pagos por valorizaciones presupuesto adicional Nº 07 (Redes2):



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201





AD7-01 Seteimbre 2012 662,144.47 25.412%AD7-02 Noviembre 2012 587,066.37 24.889%AD7-03 Diciembre 2012 544,755.32 20.975%AD7-04 Enero 2013 327,765.82 14.557%AD7-05 Febrero 2013 336,734.52 18.232%AD7-06 Marzo 2013 191,841.98 8.761%AD7-07 Mayo 2013 250,560.40 12.089%AD7-08 Setiembre 2013 6,104.01 0.228%AD7-09 Octubre 2013 50,006.19 1.914%AD7-10 Noviembre 2013 4,609.79 0.176%AD7-11 Enero 2014 16,341.74 0.615%AD7-12 Marzo 2014 0.00 0.000%


POR ADICIONAL N°07



AD7-01 Seteimbre 2012 479,953.09 21.374%AD7-02 Noviembre 2012 973,509.56 40.683%AD7-03 Diciembre 2012 253,545.37 8.920%AD7-04 Enero 2013 322,327.97 11.708%AD7-05 Febrero 2013 337,273.95 14.148%AD7-06 Marzo 2013 93,099.56 3.922%AD7-07 Mayo 2013 151,476.82 6.171%AD7-08 Setiembre 2013 13,079.67 0.432%AD7-09 Octubre 2013 187,096.30 6.273%AD7-10 Noviembre 2013 83,075.88 2.786%AD7-11 Enero 2014 172,124.07 5.709%AD7-12 Marzo 2014 39,699.29 1.331%


POR ADICIONAL N°07

5.9 Pagos por valorizaciones presupuesto adicional Nº 08 (RP-04 Bambamarca):



AD3-01 Noviembre 2012 160,390.51 44.372%AD3-02 Diciembre 2012 26,011.67 7.196%AD3-03 Enero 2013 5,930.94 1.641%AD3-04 Febrero 2013 6,356.84 1.759%AD3-05 Febrero 2014 41,170.11 11.390%

Valorizaciones de obra por Adicional N°08 Reservorio RP 04

POR ADICIONAL N°08

5.10 Pagos por valorizaciones presupuesto adicional Nº 09 (L.C. Suro-Zarsa):



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201





AD9-01 Mayo 2013 157,392.47 20.260%AD9-02 Setiembre 2013 1,127.12 0.145%AD9-03 Febrero 2014 22,899.27 2.948%

POR ADICIONAL N°09

Valorizaciones de obra por Adicional N°09 L.C. Suro - La Zarza

5.11 Pagos por valorizaciones presupuesto adicional Nº 10 (PTAR Hualgayoc):



AD6-01 Diciembre 2012 101,121.98 15.339%AD6-02 Enero 2013 101,258.67 15.360%AD6-03 Febrero 2013 18,614.31 2.824%

Valorizaciones de obra por Adicional N°10 PTAR Hualgayoc

POR ADICIONAL N°10

5.12 Pagos por valorizaciones presupuesto adicional Nº 11 (Túnel Cutervo):



AD11-01 Setiembre 2011 3,708,215.45 20.057%

AD11-02 Noviembre 2012 1,955,848.56 10.579%

AD11-03 Enero 2013 1,157,602.76 6.261%

Cancelacion directa de material Alcantarilla TMC

Febrero 2013 1,128,608.64 6.104%

AD11-04 Febrero 2013 267,939.47 1.449%

AD11-05 Marzo 2013 360,835.37 1.952%

AD11-06 Mayo 2013 1,290,398.27 6.979%

AD11-07 Setiembre 2013 359,467.60 1.944%

AD11-08 Octubre 2013 159,877.02 0.865%

AD11-09 Noviembre 2013 170,572.85 0.923%

Cancelacion directa de material Alcantarilla TMC

Diciembre 2013 234,485.89 1.268%

AD11-10 Enero 2014 644,948.14 3.488%

AD11-11 Febrero 2014 1,561,879.59 8.448%

AD11-12 Marzo 2014 73,929.21 0.400%


POR ADICIONAL N°11

5.13 Pagos por valorizaciones mayores metrados de presupuesto adicional Nº 11

(Túnel Cutervo):




Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201




AD11-01 Mayo 2013 499,813.92 0.000%AD11-02 Setiembre 2013 622,097.07 0.000%AD11-03 Octubre 2013 215,454.47 0.000%AD11-04 Noviembre 2013 257,414.78 0.000%AD11-05 Enero 2014 295,499.40 0.000%AD11-06 Febrero 2014 1,313,105.52 0.000%AD11-07 Marzo 2014 405,789.23 0.000%

Valorizaciones de obra por Adicional N°11 Tunel Cutervo

POR ADICIONAL N°11

5.14 Pagos por valorizaciones presupuesto adicional Nº 12 (Reservorio 950m3 y

1100m3 en Chota):



AD12-01 Agosto 2013 76,181.57 23.540%

Valorizaciones de obra por Adicional N°12 Reservorio 950 y 1100 m3

POR ADICIONAL N°12

5.15 Pagos por valorizaciones presupuesto adicional Nº 13 (Reservorio RE-01 y

RE-02 en Bambamarca):



AD13-01 Agosto 2013 183,888.12POR ADICIONAL N°13

Valorizaciones de obra por Adicional N°13 Reservorios R1 y R2

5.16 Pagos por valorizaciones presupuesto adicional Nº 14 (Equipamiento

electromecánico):



AD14-01 Noviembre 2013 593,497.50 56.576%AD14-02 Enero 2014 311,209.47 29.666%AD14-03 Febrero 2014 311,723.02 29.715%AD14-04 Marzo 2014 261,325.24 24.911%

Valorizaciones de obra por Adicional N°14 Equipamiento electromecanico

POR ADICIONAL N°14

5.17 Pagos por valorizaciones presupuesto adicional Nº 15 (Línea Impulsión

Reservorio RE-02 al RP-04 en Bambamarca):



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201





AD15-01 Enero 2014 80,397.02 18.8%AD15-02 Febrero 2014 183,945.04 42.9%

AD15-03 Marzo 2014 142,165.00 33.2%

Valorizaciones de obra por Adicional N°15 Linea de Impulsion del R2 al R4

POR ADICIONAL N°15

5.18 Pagos por valorizaciones presupuesto adicional Nº 16 (Redes eléctricas en

media tensión):



AD16-01 Febrero 2014 139,936.07

AD16-02 Marzo 2014 70,389.50

Valorizaciones de obra por Adicional N°16 Redes Electricas

POR ADICIONAL N°16



AD15-01 Febrero 2014 70,325.89 0.0%

AD15-02 Marzo 2014 26,761.36 0.0%

Valorizaciones de obra por Adicional N°16 Redes Electricas

POR ADICIONAL N°16

5.19 Pagos por valorizaciones presupuesto adicional Nº 17 (Muro de contención

en L.C. Tres Chorros):



AD17-01 Noviembre 2013 55,839.41 100.000%

Valorizaciones de obra por Adicional N°17 Muro de contencion L.C. Tres Chorros

POR ADICIONAL N°17

5.20 Pagos por valorizaciones presupuesto adicional Nº 18 (Reservorio El Mirador

- Hualgayoc):


*Monto acumulado a mayo 2014 S/. 10,766.00



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



10,766.00

AD18-01 Noviembre 2013 10,766.00 32.671%

Valorizaciones de obra por Adicional N°18 Reservorio el Mirador

POR ADICIONAL N°18

5.21 Pagos por valorizacion ampliación de plazo Nº 01:


*Monto acumulado a mayo 2014 S/. 0.00



5.22 Pagos por valorización ampliación de plazo Nº 02:

















Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201













5.27 Pagos por valorización ampliación de plazo Nº 10,11:





Resumen pagos por todo concepto:

-Componente Agua Potable: S/. 47´390,105.53

-Componente Alcantarillado: 83´636,180.82

TOTAL S/. 131´026,286.35



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



6. Del avance físico :

FASE 1: Hualgayoc

General Agua Alcantarillado

Ejecutado 100.00 % 100.00 % 100.00%

Programado 100.00 % 100.00 % 100.00 %

FASE 2:

Cutervo


Ejecutado 89.50 % 88.00 % 91.00%

Programado 100.00 % 100.00 % 100.00 %

Bambamarca


Ejecutado 100.00 % 100.00 % 100.00%

Programado 100.00 % 100.00 % 100.00 %

FASE 3: Chota


Ejecutado 100.00 % 100.00 % 100.00%

Programado 100.00 % 100.00 % 100.00 %



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



Global


Ejecutado 94.00 % 95.00 % 93.00%

Programado 100.00 % 100.00 % 100.00 %

7. De las variaciones del proyecto:

Las principales variaciones del proyecto se dan a continuación:

Fase 1: Ciudad Hualgayoc

-En el componente agua potable no ha existido variación.

-En el componente alcantarillado, la reubicación de la Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales (PTAR) se debió a que su ubicación original se encontraba en zona de

relave minero; sin embargo a pesar de ser reubicada los problemas sociales y oposición

de terceras personas impidieron la culminación de este sector de obra (reducción de

meta del proyecto).

-Condiciones diferentes de terreno a las contratadas, encontradas durante los trabajos

de excavación de zanjas para redes de agua potable y alcantarillado.

Fase 2:

Ciudad Bambamarca

-Reducción de meta del manantial y línea de conducción de agua Bellavista, debido a

que la municipalidad provincial no obtuvo la disponibilidad del manantial por parte del

propietario.



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



-Como solución para atender las partes altas de zona urbana de la ciudad,

PROREGION autorizo la construcción de la línea de impulsión de agua potable que va

desde el Reservorio existente RE-02 al nuevo Reservorio RP-04 de 260m3, incluye

caseta, obras civiles y equipamiento electromecánico.

-Por oposición social de las comunidades de Capulí y Ahijadero no se construyo el

Emisor y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), siendo considerados

como reducción de meta por parte de PROREGION.


de excavación de zanjas para redes de agua potable y alcantarillado; así mismo en

línea de conducción Tres Chorros.

Ciudad Cutervo

-Condiciones diferentes de terreno a las contratadas, encontradas durante la realización

de los trabajos de excavación de zanjas para redes de agua potable y alcantarillado.


de excavación del Túnel, tipos de roca variables entre III, IV e inclusive V y en mayor

porcentaje al considero en el presupuesto.

Fase 2:

Ciudad Chota

-Condiciones diferentes de terreno a las contratadas, encontradas durante la realización

de los trabajos de excavación de zanjas para redes de agua potable y alcantarillado.

-Por oposición social de las comunidades de Pingobamba Bajo no se construyo el

Emisor y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), habiendo

PROREGION reubicado el emplazamiento en el sector de la comunidad Pingobamba



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



Bedoya; sector que también se opone a su construcción, este sector de obra se ha

considerado como reducción de meta.

8. De los problemas en obra:

Los problemas sociales en obra han influido mayormente en la ejecución de los trabajos

sobre todo a los relacionados con los Emisores y Plantas de Tratamiento de Aguas

Residuales (PTAR), como son el caso de las ciudades de Hualgayoc, Bambamarca y

Chota, oposición de habitantes de las comunidades con argumentos de contaminación

ambiental y de terrenos, apoyados por organizaciones de bases de las zonas (rondas

campesinas), han truncado la consecución del objetivo principal del proyecto.

En el caso de la ciudad de Hualgayoc, propietarios privados y terceras personas que

lucran con obras del estado, ocasionaron agresiones verbales y físicas a personal del

contratista y supervisión, y a pesar de las múltiples gestiones realizadas por EL

INGENIERO, Municipalidad y PROREGION, los problemas sociales no lograron

superarse.

En la ciudad de Bambamarca sucedió caso similar al de Hualgayoc con la oposición de

los pobladores de la comunidad de Ahijadero y Capulí, en esta ciudad también se

realizaron múltiples gestiones para obtener la licencia social de los pobladores



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



involucrados; sin embargo los resultados no fueron favorables; otro caso de mencionar

fue la no disponibilidad del manantial de agua Bellavista por parte del propietario Fam.

Saldaña, quienes durante la elaboración del perfil técnico dio su aprobación para el uso;

sin embargo al momento de la ejecución de la obra solicitaron compensación

económica equivalente a S/. 1’200,000.00.

En la ciudad de Chota la ejecución del Emisor y PTAR también fue impedida por la

oposición de los pobladores de Pingobamba Bajo y Pingobamba Bedoya (reubicada en

este último sector).

En la ciudad de Cutervo los constantes reclamos de los pobladores de la zona urbana

generaron paralización de trabajos y reclamos a través de las Rondas Campesinas y

Urbanas, llegando inclusive a atentar contra la integridad física de profesionales del

Contratista, PROREGION y supervisión. El condicionamiento de parte de las

organizaciones de base ha llegado a tal punto que hasta la fecha no se culmina los

trabajos en redes de agua potable y alcantarillado, habiendo PROREGION asumido el

trabajo de coordinación con la Gerencia Sub Regional de Cutervo y Municipalidad.

Hasta la fecha no se tiene datos sobre resultado de estas coordinaciones.

Otros problemas se generaron por falta de pago de valorizaciones de obra por parte de

PROREGION en el año 2013 (entre marzo a agosto del 2013), agudizando aun más la

problemática en las 04 ciudades mencionadas, implicando en paralizaciones de obra y

sobre costos al proyecto.



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



Los paros regionales en apoyo al reclamo contra Minas Congas también forman parte

de la problemática que afecto la ejecución de los trabajos con paralización de obra y

reclamos de pagos de salarios no trabajados.

9. Puesta en marcha:

CIUDADPUESTA EN MARCHA (60 d.c.)

Fecha inicio Final de Plazo Final Real

Fase 1 HUALGAYOC 22.12.2013 22.02.2014 22.02.2014

Fase 2

CUTERVO Aun no se comienza

-------------- ------------

BAMBAMARCA 07.03.2014 05.05.2014Agua = En Proceso

Alcant. = 27.03.2014

Fase 3 CHOTA 08.03.2014 06.05.14Agua=En Proceso

Alcant. = 02.04.2014

En lo que respecta a la puesta en marcha del sistema de agua de las localidades de

Chota y Bambamarca, se viene verificando todas las conexiones domiciliarias de

agua (aproximadamente 5,000 en Chota y 3,000 en Bambamarca) que tengan los

accesorios completos y si la llave de paso están cerradas para evitar que de esta

manera cuando se pruebe el sistema de agua potable el agua ingrese a las casas

originando alguna inundación, lo que repercutiría en un problema social. A su vez se



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201



ha identificado en planos como construido las zonas de presión y dentro de ellas las

válvulas de control para ciertas zonas en donde se está probando el sistema nuevo.

Para evitar cortes del servicio de agua se trabaja en forma paralela tanto con la red

antigua como con la nueva (ejecutada con el proyecto). Se va probando la red nueva

pero el servicio es continuo por la red antigua de esta manera los usuarios tienen un

servicio continuo. El contratista para la realización de estos trabajos de puesta en

marcha tiene solamente 01 cuadrilla por localidad es decir 01 en Chota y 01 en

Bambamarca este personal es insuficiente para desarrollar las actividades de

verificación de conexiones domiciliarias que son bastantes así como la verificación

del sistema por zonas a pesar que esta supervisión ha indicado que se incremente

las cuadrillas el contratista persiste con su cuadrilla lo que ha traído como

consecuencia esta ha ritmo lento el desarrollo de la puesta en marcha del sistema de

agua potable en las localidades de Chota y Bambamarca.

10. Arbitraje:

Habiéndose producido discrepancia respecto de la fecha de término del componente

agua potable de la ciudad de Chota la que se mantuvo hasta en el acuerdo amistoso

correspondiente, el Contratista, de acuerdo a lo establecido en la sub clausula 20.6 de

las condiciones particulares del contrato, ha puesto de conocimiento de PROREGION el

inicio de proceso arbitral por la discrepancia presentada.



Teléfono: (51-1) 422-6868

Fax: (51-1) 422-3201

Download - Informe Situacional Julio 2014 Grupo Corregido

Top Related