Download - Horno de Tratamiento Termico

7/27/2019 Horno de Tratamiento Termico

1/54

SUBA STA INVERSA EL ECTRNICASIECELECEPHAG-132-12

EMPRESA PBLICA ESTRATGICACORPORACIN ELCTRICA DEL ECUADOR CELEC E.P.

UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAGOYN

PROVISIN DE UN HORNO DE TRATAMIENTO

TERMICO

SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIECELECEPHAG-132-12

CENTRAL AGOYN

Baos de Agua Santa, 03 de diciembre de 2012

Descripcin : Provisin de un horno de tratamiento trmico para rodetes y maselementos de unidades de generacin hidroelctrica


2/54


~ I ~

CONTENIDOSECCIN 1 CONVOCATORIA

SECCIN 2 OBJETO DE LA CONTRATACIN

SECCIN 3 CONDICIONES GENERALES

3.1. mbito de aplicacin

3.2. Comisin Tcnica

3.3. Participantes

3.4. Autoinvitacin

3.5. Inhabilidades

3.6. Modelos obligatorios de pliegos

3.7. Obligaciones del Oferente

3.8. Preguntas, Respuestas y Aclaraciones

3.9. Modificacin de los Pliegos

3.10. Convalidacin de errores de forma

3.11. Causas de Rechazo

3.12. Adjudicacin y Notificacin

3.13. Garantas

3.14. Cancelacin del Procedimiento

3.15. Declaratoria de Procedimiento Desierto

3.16. Negociacin

3.17. Adjudicatario Fallido

3.18. Proyecto del Contrato

3.19. Moneda de Cotizacin y Pago

3.20. Reclamos

3.21. Administracin del Contrato


3/54


~ II ~

SECCIN 4 CONDICIONES ESPECFICAS

4.1 Presentacin de la oferta

4.2 Vigencia de la oferta

4.3 Plazo de Ejecucin

4.4 Precio de la Oferta

4.5 Forma de Pago

4.6 Preferencia

4.7 Procedimiento de evaluacin y puja Bienes

4.8 Obligaciones del CONTRATISTA

4.9 Obligaciones de la contratante

4.10 Forma de presentar la Oferta4.10.1 Requisitos mnimos Oferta Tcnica

4.11 Anexos de las Condiciones Especficas4.11.1 Especificaciones tcnicas4.11.2 Presupuesto Referencial

SECCIN 5 PROYECTO DE CONTRATO

SECCIN 6 MODELO DE FORMULARIOS

FORMULARIO No. 1 CARTA DE PRESENTACIN Y COMPROMISO FORMULARIO No. 2 DATOS GENERALES DEL OFERENTEFORMULARIO No. 3 CARTA DE CONFIDENCIALIDADFORMULARIO No. 4 SOPORTE TCNICO FORMULARIO No. 5 REFERENCIA RESOLUCIN INCOP 37-09 FORMULARIO No. 6 DECLARACIN DEL AGREGADO NACIONAL

FORMULARIO No.7 GARANTIA TECNICAFORMULARIO No.8 DETALLE DE LA OFERTAFORMULARIO No. 9 DETALLES DEL DISEO


4/54


SECCIN 1

CONVOCATORIA

EMPRESA PBLICA ESTRATGICACORPORACIN ELCTRICA DEL ECUADOR CELEC E.P.

UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAGOYAN

No.: SIECELECEPHAG-132-12

De acuerdo con los Pliegos de Subasta Inversa Electrnica, elaborados por la EmpresaPblica Estratgica Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC EP, Unidad de NegocioHidroagoyn, aprobados por el Abg. Freddy Villegas, en su calidad de GerenteSubrogante y Apoderado Especial de la Unidad de Negocio Hidroagoyn, con Poder amplio y suficiente para representar a la Unidad de Negocio Hidroagoyn CELEC EP.,de conformidad con el Poder Especial otorgado por el Ing. VICTOR HUGO JACOMESANCHEZ, Gerente, Apoderado Especial y Representante Legal de la Unidad deNegocio Hidroagoyn, mediante poder especial otorgado por el ING. CARLOSEDUARDO BARREDO HEINERT, Gerente General y Representante Legal de laEmpresa Pblica Estratgica, Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC EP, medianteResolucin N INC-CELEC EP-HAG-79-12 del 03 de diciembre de 2012, se convoca alas personas naturales y jurdicas, nacionales o extranjeras, o asociaciones de stas, ocompromisos de asociacin o consorcio, legalmente capaces para contratar, a quepresenten sus ofertas para la Provisin de UN HORNO DE TRATAMIENTO TERMICO.

El Presupuesto Referencial para el proceso No. SIECELECEPHAG-132-12 es de USD$400.000.00 CUATROCIENTOS MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS, sin incluir IVA,y el plazo estimado para la ejecucin del Contrato es de ciento cincuenta (150) dascalendario, contados a partir de la fecha de la entrega del anticipo.

Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1. Los pagos del contrato se realizarn con cargo a los fondos provenientes de la(s)partida(s) presupuestaria(s) No. 1.2.1.01.01.10 Instalaciones electromecnicas(V/O), de acuerdo con la Certificacin emitida por la Subgerencia Financiera de laCorporacin Elctrica del Ecuador CELEC E.P. - Unidad de Negocio Hidroagoyn,N CELEC EP-HA-2012-169del 27 de noviembre de 2012. Los pagos se realizarnde la siguiente manera: 60% en calidad de anticipo, y 40% contra la entrega Totaldel bien, previa la suscripcin de las partes, del Acta de Entrega RecepcinDefinitiva de los bienes objeto del contrato. as como la presentacin del respectivocomprobante de venta (factura), tal como se especifica en el proyecto del Contrato

2. Los Pliegos estn disponibles, sin ningn costo, en el portalwww.compraspublicas.gob.ec, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 delartculo 31 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin PblicaLOSNCP.

3. Los interesados podrn realizar preguntas y recibir respuestas y aclaraciones de laCorporacin Elctrica del Ecuador CELEC E.P. - Unidad de Negocio Hidroagoyn,


5/54


respecto al contenido de los Pliegos, a travs del portal;4. La oferta tcnica se presentar de forma fsica en la Secretaria de la Gerencia de la

Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC E.P. - Unidad de Negocio Hidroagoyn,

ubicada en el Edificio Administrativo, campamento los Pinos, calle Ambato S/N,ciudad de Baos de Agua Santa, Provincia del Tungurahua, hasta las 16:30 horasdel da jueves, 13 de diciembre de 2012 , de acuerdo con lo establecido en elcalendario del proceso;

5. El calendario del proceso de Subasta Inversa se realizar de acuerdo a los siguientesplazos:

ETAPA FECHA LIMITE HORAPublicacin del proceso en el portal: martes, 04 de diciembre de 2012 14:30Preguntas y aclaraciones: jueves, 06 de diciembre de 2012 16:30Respuestas y aclaraciones: viernes, 07 de diciembre de 2012 16:30Recepcin Oferta tcnica: jueves, 13 de diciembre de 2012 16:30Solicitud de Convalidacin de

errores:

viernes, 14 de diciembre de 2012 16:30

Recepcin de Convalidacin deerrores:

martes, 18 de diciembre de 2012 16:30

Calificacin Tcnica departicipantes:

mircoles, 19 de diciembre de 2012 16:30

Inicio de Puja: jueves, 20 de diciembre de 2012 10:30Fin de Puja: jueves, 20 de diciembre de 2012 11:00 Adjudicacin Estimada viernes, 21 de diciembre de 2012 12:00

6. Duracin del Proceso de Puja: 30 minutos;7. Variacin mnima de la puja: uno por ciento (1.0 %) del presupuesto referencial;8. Los oferentes calificados y habilitados para participar en la puja debern subir al

Portal la oferta econmica inicial hasta antes del inicio de dicha puja;9. Los requerimientos mnimos que deber tener la documentacin tcnica de la ofertase sealan en los Pliegos, en la Seccin 4 Condiciones Especficas ;

10. El oferente adjudicado, previo a la suscripcin del contrato, deber presentar lasgarantas de fiel cumplimiento del contrato por el cinco por ciento de su valor, y delcien por ciento del valor del anticipo (de ser pertinentes), en cualquiera de las formasestablecidas en el artculo 73 de la LOSNCP.

11. El procedimiento se ceir a las disposiciones de la LOSNCP, su ReglamentoGeneral y Resoluciones expedidas por el INCOP

Baos de Agua Santa, 03 de diciembre de 2012

CPA. Abg. Freddy Villegas AlavaGerente de la Unidad de Negocio Hidroagoyn Subrogante

EMPRESA PBLICA ESTRATGICACORPORACIN ELCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP


6/54


SECCIN 2

OBJETO DE LA CONTRATACINEste procedimiento precontractual tiene como propsito principal seleccionar la ofertams conveniente para contratar la provisin de UN HORNO DE TRATAMIENTOTERMICO, en las instalaciones del Taller Industrial de la Corporacin Elctrica delEcuador CELEC E.P. - Unidad de Negocio Hidroagoyn ubicado en Baos de AguaSanta Km 5 va al Puyo.

SECCIN 3

CONDICIONES GENERALES

3.1. mbito de aplicacin:El procedimiento de subasta inversa electrnica deber utilizarse cuando se trata deadquirir un bien normalizado, atendiendo a la definicin establecida en el numeral 2 delartculo 6 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica LOSNCP,y en el artculo 42 de su Reglamento General, que no consten en el CatlogoElectrnico, cuya cuanta supere el monto equivalente al 0.0000002 del PresupuestoInicial del Estado.

En primer lugar, el Gerente de la Unidad de Negocio CELEC E.P. - HIDROAGOYN,en la calificacin de participantes, determinar si existen ofertas cuyos componentesde esos bienes son de produccin nacional con base en la informacin presentada por los proveedores. En este caso, solo se habilitar a los productores nacionales, quienespodrn participar en la puja.

En el caso de ausencia de ofertas de produccin nacional, el Gerente de la Unidad deNegocio CELEC E.P. - HIDROAGOYN habilitar a los proveedores extranjeros quehan sido calificados.1

3.2. Comisin Tcnica:Todo proceso de subasta inversa electrnica presupone la conformacin obligatoria deuna Comisin Tcnica, cuando el presupuesto referencial sea superior al valor queresulte de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el monto del presupuesto inicial delEstado, la misma que estar integrada de acuerdo al artculo 18 del ReglamentoGeneral de la LOSNCP.

1 El procedimiento de calificacin de productores nacionales, se incluye en virtud del oficio No.

T.1056 SGJ-2009-2279 de 6 de octubre de 2009, emitido por la Subsecretara General Jurdica de laPresidencia de la Repblica.


7/54


La comisin tcnica podr nombrar subcomisiones de apoyo, observando para elefecto lo previsto en el artculo 19 del Reglamento General de la LOSNCP.

3.3. Participantes:La convocatoria est abierta para las personas naturales o jurdicas, nacionales oextranjeras, asociaciones de stas o consorcios, que tengan inters en participar eneste procedimiento que se encuentren habilitadas en el Registro nico deProveedores RUP, en la categora: 43420.00HOGARES Y HORNOS INDUSTRIALESO DE LABORATORIO, EXCEPTO HORNOS DE PANADERIA NO ELECRICOS;OTRO EQUIPO DE CALENTAMIENTO POR INDUCCION O DIELECTRICO PARAUSOS INDUSTRIALES O LABORATORIOS; correspondiente al objeto del proceso decontratacin.

3.4. Autoinvitacin:El proveedor que a la fecha de la convocatoria no se encuentre habilitado en elRegistro nico de Proveedores, RUP, en la categora correspondiente al objeto delproceso de contratacin, y tenga las condiciones tcnicas y legales para participar enl, podr recategorizarse en la actividad respectiva, para lo cual deber acudir a lasoficinas del RUP y presentar los documentos respectivos. La autoinvitacin es unaopcin del Portal www.compraspublicas.gob.ec que aparecer una vez realizada la re-categorizacin, y que podr utilizarse hasta la fecha lmite de entrega de ofertas,segn el cronograma del proceso.

3.5. Inhabilidades:No podrn participar en el presente procedimiento precontractual, por s o por interpuesta persona, las personas que incurran en las inhabilidades generales yespeciales, de acuerdo a los artculos 62 y 63 de la LOSNCP, y 110 y 111 delReglamento General de la LOSNCP.

De manera obligatoria, los oferentes debern llenar el formulario establecido en laResolucin INCOP No. 037-09, de 27 de noviembre de 2009 (sustitutiva de laResolucin INCOP No.028-09).

3.6. Modelos obligatorios de pliegos:

El oferente, de forma obligatoria, presentar su oferta utilizando el modelo establecidoen estos pliegos.

3.7. Obligaciones del Oferente:Los oferentes debern revisar cuidadosamente los Pliegos y cumplir con todos losrequisitos solicitados en ellos. La omisin o descuido del oferente al revisar losdocumentos no le relevar de sus obligaciones con relacin a su oferta.

3.8. Preguntas, Respuestas y Aclaraciones:Si el interesado, luego del anlisis de los Pliegos detecta un error u omisin o

inconsistencia, o necesita una aclaracin sobre una parte de los documentos, deber


8/54


solicitarla a la Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC E.P. - HIDROAGOYN atravs del portal, hasta las 16:30 horas del da jueves, 06 de diciembre de 2012, segnlo especificado en el calendario de la convocatoria como Fecha lmite de preguntas;

el perodo de preguntas ser mnimo de 1 da o mximo de 3 das, contado a partir dela fecha de publicacin.

La Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC E.P. - HIDROAGOYN responder lasaclaraciones solicitadas a travs del portal, hasta las 16:30 horas del da viernes, 07de diciembre de 2012, segn lo especificado en el calendario de la convocatoria comoFecha lmite de respuestas; el perodo de respuestas ser mnimo de 1 da o mximode 3 das, contado desde la fecha lmite para recibir las preguntas.

3.9. Modificacin de los Pliegos:La Comisin Tcnica podr emitir aclaraciones o modificaciones de los pliegos, por propia iniciativa o a pedido de los participantes, siempre que stas no alteren elpresupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que debern ser publicadas en el portal www.compraspublicas.gob.ec., hasta el trmino mximo de loespecificado en el calendario de la convocatoria como Responder preguntas oRealizar aclaraciones .

Asimismo, el Gerente de la Unidad de Negocio CELEC E.P. - HIDROAGOYN o sudelegado, podr cambiar el cronograma con la motivacin respectiva; el cambio serpublicado en el portal www.compraspublicas.gob.ec y podr realizarse hasta la fechalmite de la etapa de respuestas y aclaraciones; y, posteriormente, en la etapa de

calificacin de participantes.3.10. Convalidacin de errores de forma:Si se presentaren errores de forma, las ofertas podrn ser convalidadas por el oferentehasta las 16:30 horas del da martes, 18 de diciembre de 2012, especificado en elcalendario de la convocatoria como Fecha lmite de Convalidacin de Errores. Asmismo, dentro del perodo de convalidacin, los oferentes podrn integrar a su ofertadocumentos adicionales que no impliquen modificacin del objeto de la misma,conforme al artculo 23 del Reglamento General de la LOSNCP. En este caso, laCorporacin Elctrica del Ecuador CELEC E.P. - HIDROAGOYN podr recibir

fsicamente los documentos correspondientes.La Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC E.P. - HIDROAGOYN est obligada aanalizar en profundidad cada una de las ofertas presentadas, a fin de determinar todoslos errores de forma existentes en ellas, respecto de los cuales notificar a travs delportal www.compraspublicas.gob.ec a cada uno de los oferentes el requerimiento deconvalidacin respectivo. Los oferentes notificados podrn convalidar tales errores paraefectos de ser calificados.

3.11. Causas de Rechazo:Luego de evaluados los documentos del Sobre nico, la Comisin Tcnica rechazaruna oferta por las siguientes causas:


9/54


3.11.1 Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales,especificaciones tcnicas y formularios de estos pliegos.

3.11.2 Si se hubiera entregado la oferta en lugar distinto al fijado o despus de la

hora establecida para ello.3.11.3 Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no

puedan ser convalidados por no ser errores de forma. Los errores de formadebern ser obligatoriamente notificados al oferente respectivo, para quepueda convalidarlos.

3.11.4 Si el contenido de los formularios presentados difiere del solicitado en lospliegos, condicionndolos o modificndolos, de tal forma que se alteren lascondiciones previstas para la ejecucin del contrato.

3.11.5 Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadascuando no puedan ser convalidadas de acuerdo a lo dispuesto en el

artculo 23 del Reglamento General de la LOSNCP.Una oferta ser descalificada en cualquier momento del proceso, si se comprobarefalsedad o adulteracin de la informacin presentada.

La adjudicacin se circunscribir a las ofertas calificadas. No se aceptarn ofertasalternativas. Ningn oferente podr intervenir con ms de una oferta.

3.12. Adjudicacin y Notificacin:El Gerente de la Unidad de Negocio CELEC E.P. - HIDROAGOYN, con base a laevaluacin tcnica y los posteriores resultados de la puja, adjudicar el contrato a la

oferta ms conveniente conforme a los trminos establecidos en el numeral 17 delartculo 6 de la LOSNCP, mediante resolucin motivada. La adjudicacin ser total.

La notificacin de la adjudicacin se la realizar a travs del portalwww.compraspublicas.gob.ec, con la respectiva resolucin de adjudicacin emitida por elGerente de la Unidad de Negocio CELEC E.P. - HIDROAGOYN, o su delegado.

3.13. Garantas:.En este contrato se debern presentar las garantas previstas en los artculos 73, 74,75 y 76 de la LOSNCP.

3.13.1 La garanta de fiel cumplimiento del contrato, que se rendir por un valor igual al 5% del monto total del contrato..

3.13.2 La garanta del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por esteconcepto.


10/54


3.13.3 Las garantas tcnicas de los bienes a suministrarse, las cuales debencumplir con los siguientes requisitos: validez, plazo cobertura, etc. Estasgarantas rigen desde la fecha de entrega recepcin de los bienes y tendrn

una vigencia mnima de 24 meses.

En la garanta tcnica se establecer que: en caso de que los bienes presentenimperfecciones, golpes, fisuras o fallas de fabricacin, la Corporacin Elctrica delEcuador CELEC EP.-Unidad de Negocio Hidroagoyn, se reserva el derecho de exigir al CONTRATISTA el reemplazo de los bienes defectuosos por otros nuevos en unplazo no mayor a 60 (sesenta) das a partir de la notificacin.

Las garantas sern entregadas en cualquiera de las formas establecidas en el Artculo 73 de la LOSNCP.

La garanta tcnica cumplir las condiciones establecidas en el artculo 76 de laLOSNCP, caso contrario se la remplazar por una garanta econmica a ser entregadaen cualquiera de las formas sealadas en los numerales 1, 2 del artculo 73 de laLOSNCP, por el valor total de los bienes.

Las garantas se devolvern conforme lo previsto en el Artculo 77 de la LOSNCP.

El valor mximo por concepto de anticipo en contratos de adquisicin de bienes serdel setenta por ciento (70%) del monto total del contrato, en virtud del oficio No.T.1056 SGJ-09-1552 de 18 de junio de 2009, emitido por la Subsecretara GeneralJurdica de la Presidencia de la Repblica.

3.14. Cancelacin del Procedimiento:En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 24 horas antes de lafecha de presentacin de las ofertas, el Gerente de la Unidad de Negocio CELEC E.P.- HIDROAGOYN podr declarar cancelado el procedimiento, mediante resolucindebidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artculo 34 de la LOSNCP.

3.15. Declaratoria de Procedimiento Desierto:El procedimiento ser declarado desierto antes de la adjudicacin en los casosprevistos en el artculo 33 de la LOSNCP.

3.16. Negociacin:En los casos que constan en el artculo 47 (reformado) del RGLOSNCP no se realizarla puja y se realizar una nica sesin de negociacin, la que se llevar a cabocumpliendo las condiciones de dicho artculo.

3.17. Adjudicatario Fallido:En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del trmino de 15 das,por causas que le sean imputables, el Gerente de la Unidad de Negocio CELEC E.P. -HIDROAGOYN le declarar adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta


11/54


condicin al INCOP, proceder de conformidad con los artculos 35 y 98 de laLOSNCP.

As mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 114 del Reglamento General de laLOSNCP, la Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC E.P. - HIDROAGOYN llamaral oferente que ocup el segundo lugar en el orden de prelacin para que suscriba elcontrato, el cual deber cumplir con los requisitos establecidos para el oferenteadjudicatario, incluyendo la obligacin de mantener su oferta hasta la suscripcin delcontrato. Si el oferente llamado como segunda opcin no suscribe el contrato, laentidad declarar desierto el proceso, sin perjuicio de la sancin administrativaaplicable al segundo adjudicatario fallido.

3.18. Proyecto del Contrato:Notificada la adjudicacin, dentro de un trmino de 15 das contado a partir de lamisma, la Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC E.P. - HIDROAGOYNformalizar el proyecto de contrato que es parte integrante de estos pliegos, deacuerdo a lo establecido en los artculos 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de suReglamento General.

3.19. Moneda de Cotizacin y Pago:Las ofertas debern presentarse en dlares de los Estados Unidos de Amrica. Lospagos se realizarn en la misma moneda. La Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC E.P. - HIDROAGOYN y el o los oferentes debern considerar la tarifa delImpuesto al Valor Agregado, IVA, vigente de acuerdo con la Ley de Rgimen TributarioInterno.

3.20. Reclamos:Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionadoscon su oferta, se deber considerar lo establecido en los artculos 102 y 103 de laLOSNCP, segn el procedimiento que consta en los artculos 150 al 159 de suReglamento General.

3.21. Administracin del Contrato:La Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC E.P. - HIDROAGOYN designar de

manera expresa un administrador del contrato, quien velar por el cabal y oportunocumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados eimpondr las multas y sanciones a que hubiere lugar.


12/54


SECCIN 4

CONDICIONES ESPECFICAS4.1 Presentacin de la oferta :

La oferta tcnica, se presentar en un sobre nico cerrado en la Secretaria de laGerencia de la Unidad de Negocio CELEC E.P - HIDROAGOYN, ubicada en elEdificio Administrativo, campamento los Pinos, calle Ambato S/N, ciudad de Baosde Agua Santa, Provincia del Tungurahua, hasta las 16:30 horas del da jueves, 13 dediciembre de 2012.

No se exigir a los oferentes la entrega de documentos que previamente hayan sido

entregados para efectos de habilitarse en el Registro nico de Proveedores. Tampoco seexigir que la documentacin presentada por los oferentes sea notarizada; nicamente eloferente adjudicatario deber cumplir con la entrega notarizada de documentos para lasuscripcin del contrato (de ser el caso).

4.2 Vigencia de la Oferta:Las ofertas deben tener un perodo de validez de por lo menos treinta (30) dascalendario contados a partir de la fecha lmite para la presentacin de las ofertas, deacuerdo a lo establecido en el artculo 30 de la LOSNCP.

4.3 Plazo de Ejecucin:Se requiere la entrega de los bienes en el plazo mximo de hasta ciento cincuenta(150) das, contados a partir de la entrega del anticipo tal como se establece en elproyecto del contrato.

4.4 Precio de la Oferta:La Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC E.P. - Unidad de Negocio Hidroagoynrequiere la provisin de UN HORNO DE TRATAMIENTO TERMICO, que cumpla contodas las especificaciones y caractersticas establecidas en estos pliegos; el precio dela oferta deber incluir: valor total de los bienes, instalacin, su transporte hasta el sitiode entrega, incluir seguro; la instalacin y montaje, el costo de los materialesnecesarios, pruebas, los costos indirectos, capacitacin, impuestos, tasas y servicios;;es decir, absolutamente todo lo necesario para entregar los bienes a plena satisfaccinde la Corporacin y listos para su utilizacin inmediata.

Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad.Cualquier omisin se interpretar como voluntaria y tendiente a conseguir precios quele permitan presentar una oferta ms ventajosa.

4.5 Forma de pago:Los pagos se realizarn, de la manera prevista en la Convocatoria y en el Proyecto de

Contrato, con cargo a la(s) Partida(s) Presupuestaria(s) No. 1.2.1.01.01.10


13/54


Instalaciones electromecnicas ( V/O), conforme la Certificacin Presupuestaria No.CELEC EP-HA-2012-169 del 27 de noviembre de 2012, de la siguiente forma: 60% encalidad de anticipo, y 40% contra la entrega Total del bien, previa la suscripcin de las

partes, del Acta de Entrega Recepcin Definitiva de los bienes objeto del contrato. ascomo la presentacin del respectivo comprobante de venta (factura), tal como seespecifica en el proyecto del Contrato.

4.6 Preferencia: A continuacin se detalla la aplicacin de los mrgenes de preferencia paraProduccin Nacional y Mipymes:

Como parte integrante de la oferta tcnica, se incluir el formulario denominadoParticipacin Nacional, en el cual se indicar el porcentaje de agregado nacional delbien o servicio a ofertar, cuya informacin servir para evaluar el origen del bien oservicio objeto de la contratacin, de acuerdo a los siguientes parmetros.

Origen nacional de un bien:Cuando el valor FOB de las mercancas importadas incorporadas en l, no seasuperior al 60% del precio ofertado, o dicho de otra manera, incorpore el 40% o msde agregado nacional.

La informacin referente al tamao de la empresa para la aplicacin de los mrgenesde preferencia, con relacin a micro, pequeos y medianas empresas ser tomada dela informacin que consta en el Registro nico de Proveedores RUP, de acuerdo a lo

previsto en el artculo 16 del Reglamento General de la LOSNCP.En funcin de lo establecido en la Seccin 3 Condiciones Generales , numeral 3.1,segundo inciso, si la subasta se realiza entre proveedores de bienes de origennacional se establecern los mrgenes de preferencia con relacin al tamao delproveedor, de acuerdo con el siguiente cuadro:

TIPO DE PROVEEDOR MARGEN DE PREFERENCIAMediano (Grande) 5%Mype (Mediano) 5%

(Grande) 10%

Estos mrgenes de preferencia no son aplicables en el caso de que participennicamente ofertas que no se consideren de origen nacional.

4.7 Procedimiento de evaluacin y puja para bienes:

a.- Calificacin.-

Se analizar la oferta tcnica mediante la aplicacin de la metodologa cumple o nocumple (o check list ), posteriormente la Corporacin Elctrica del Ecuador CELECE.P. - HIDROAGOYN calificar las ofertas que cumplan con todas las


14/54


especificaciones y requerimientos tcnicos, financieros y legales exigidos en estospliegos, para lo cual se utilizar el siguiente formato:

PARMETROSOLICITADO PARMETROOFERTADO CUMPLE NO CUMPLE

b.- Habilitacin.-

Con base en la informacin presentada por el proveedor en el Formulario No. 6 , elsistema informtico del Sistema Nacional de Contratacin Pblica SNCP- habilitar alos proveedores calificados en el siguiente orden:

b1.- Proveedores cuyo bien ofertado sea de origen nacional;

b2.- De no existir oferta nacional, se habilitar a los proveedores de bienes deorigen extranjero.

Una vez realizado este proceso, se subir al portal el Acta de Evaluacin, conformeindica el artculo 45 del Reglamento General de la LOSNCP.

c.- Oferta econmica inicial.-

Los proveedores cuya oferta haya sido calificada y habilitada, debern enviar la ofertaeconmica inicial a travs del portal www.compraspublicas.gob.ec, a fin de participar en la puja.

Las ofertas econmicas iniciales presentadas a travs del portalwww.compraspublicas.gob.ec, obligan al oferente a cumplir las condiciones tcnicas yeconmicas ofertadas en el caso de resultar adjudicado, aun cuando no

participare en el acto de la puja.

d.- Puja.-En el da y hora sealados en la convocatoria, se realizar la puja hacia la baja atravs del portal www.compraspublicas.gob.ec, en la cual participarn nicamente losproveedores calificados, habilitados y que hayan enviado su oferta econmica inicial,cuyas ofertas se aplicarn los mrgenes de preferencia detallados anteriormente,segn corresponda.

e.- Negociacin nica.-


15/54


De existir una sola oferta calificada, o si una sola oferta resultare habilitada, o un solooferente presentare su oferta econmica inicial, se realizar una sesin de negociacinde acuerdo a lo establecido en el artculo 47 (reformado) del RGLOSNCP.

4.8 Obligaciones del CONTRATISTA: A ms de las condiciones establecidas en estos PLIEGOS, que deben cumplirseobligatoriamente por parte del oferente, en el PROYECTO DE CONTRATO seestablecen todas las obligaciones en calidad de CONTRATISTA, de resultar adjudicado.

4.9 Obligaciones de la contratante: Adems de proporcionar la informacin necesaria que los oferentes requieran para lapresentacin de ofertas, las obligaciones del CONTRATANTE se especifican en elPROYECTO DE CONTRATO

4.10 Forma de presentar la Oferta:El oferente incluir en su oferta la informacin que se determina en los formularios queconstan en la Seccin 6 . Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador acondicin que la informacin sea la que se solicita.

4.10.1 Requisitos mnimos Oferta Tcnica:

La Carta de Presentacin y Compromiso (Formulario No.1)Datos del oferente (Formulario No. 2).Modelo de Carta de Confidencialidad (Formulario No. 3)Soporte Tcnico (Formulario No. 4)Informacin de accionistas de personas jurdicas (Resolucin INCOP No.037-09 Formulario No. 5).Formulario de agregado nacional (Formulario No. 6 6A).Garanta Tcnica ( Formulario No.7)Detalle de la Oferta (Formulario No. 8)Explicacin resumida del diseo del horno (Formulario No. 9)Folletos explicativos, catlogos, e informacin tcnica, que permita a laUnidad de Negocio Hidroagoyn tener una mejor idea de las caractersticasde los bienes ofertadosCronograma que seale los tiempos de fabricacin y trabajos requeridos parala instalacinListado de contratos relacionados con el objeto de la contratacin, celebradosen los ltimos aos que demuestren la experiencia del oferente

NOTA:De acuerdo a lo dispuesto en la resolucin INCOP No. 012-09 de 5 de marzo de2009, para efectos de la aplicacin de la Ley Orgnica del Sistema Nacional deContratacin Pblica, la Unidad de Negocio Hidroagoyn nicamente verificar lahabilitacin en el Registro nico de Proveedores RUP, que ser suficiente para

demostrar que el proveedor no consta en el Registro de CONTRATISTAS Incumplidos y


16/54


Adjudicatarios Fallidos.

La cartula de la oferta tcnica ser la siguiente:

OFERTA TECNICA

UN HORNO DE TRATAMIENTO TERMICO

SUBASTA INVERSA ELECTRNICA SIECELECEPHAG-132-12

Seor Dr.Freddy Villegas lava Gerente de la Unidad de Negocio Hidroagoyn SubroganteCORPORACIN ELCTRICA DEL ECUADOR CELEC E.P.Presente,

PRESENTADA POR: . (NOMBRE DEL OFERENTE)

No se tomarn en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o despus del da y horafijados para su entrega-recepcin.

La persona encargada de recibir la oferta tcnica conferir comprobantes de recepcinpor cada oferta entregada y anotar, tanto en los recibos como en el sobre de laoferta, la fecha y hora de recepcin.


17/54


4.11 Anexos de las Condiciones Especficas:

4.11.1 Especificaciones tcnicas

El horno requerido por CELEC EP ser instalado en el local del Taller de Reparacin deTurbinas y debe ser apto para realizar el tratamiento trmico de rodetes y otraspiezas de gran magnitud de centrales de generacin hidroelctrica.

Debe cumplir con los siguientes requerimientos:

TIPO DE HORNO: Elctrico para alivio de tensiones.

VOLTAJE: 480 V, 3 fases

POTENCIA MAXIMA: 300 Kw.

DIMENSIONES INTERIORES: 5m X 5m X 2,5 m

PESO MAXIMO DE LA PIEZA A TRATAR:27 TON.

TEMPERATURA MAXIMA: 650 C

TAZA DE CALENTAMIENTO: Programable, 30 A 50C/H mx.TAPA SUPERIOR: Independiente , desmontable para ingreso

de piezas. Apertura manual

Sellado hermtico, sensor de indicacin deposicin

CONTROL DE TEMPERATURA: Automtico, programable para ajustarse alas curvas de calentamiento-permanencia enfriamiento requerido

CANTIDAD DE SENSORES: Mnimoocho para monitorear la pieza y el horno

ENFRIAMIENO: Por apertura manual de escotillas superiores y tiroforzado.

ESTRUCTURA: Metlica, mas aislante trmico diseado de talforma que la temperatura al exterior sea laadecuada para transito normal

La parte metlica debe ser tratada con pintura alhorno,

La parte exterior debe ser recubierta con lmina

de acero inoxidable,


18/54


Debe tener disponibilidad de acceso a la partesuperior e interior

Base soporte extrable capacidad 27 Ton. Paradistribucin uniforme del peso de la pieza sobrela base del horno, altura libre 2.5m del horno.

AISLANTE TERMICO: De alta calidad con un espesor de pared entre225mm y 350 mm

ELEMENTOS DE CALEFACCCION: Niquelinas distribuidas adecuadamente de talforma de uniformizar la transferencia de calor.

Soportes de las niquelinas en material cermico

SISTEMA DE CONTROL Y AUTOMATISMO: Control PID para calentamiento, consensores de temperatura en paredes y piso

Diseo y seleccin de contactores para el circuitode potencia requerido.

Computador con licencia del software para usoexclusivo del horno

UPS para computador y sistemas electrnicos. contiempo de cobertura de mnimo 4h en ausencia deenerga elctrica para monitoreo y registro de

variables.Impresora laser a color A4

Disponibilidad de programacin para definir yconseguir las curvas de calentamiento requeridas,con permanencia a temperatura constante en unvalor definido

Disponibilidad de almacenamiento de datos delproceso, impresin, generar curvas.

ALCANCE.-

La provisin debe incluir lo siguiente:

- Diseo a detalle del horno y todos sus componentes. Memorias de clculo,planos de detalle para construccin, especificaciones tcnicas delequipamiento elctrico- electrnico y de control

- Montaje e instalacin del horno en el taller industrial de la central Agoyn


19/54


- Suministro de todos los materiales, insumos y equipamiento

- Pruebas operativas y de puesta en servicio.

- Capacitacin al personal CELEC EP

- Manuales del equipamiento

CONDICIONES GENERALES.-

Es de respo nsabilidad del contratista:

- La movilizacin de sus equ ipos y personal hasta e l sitio de instalacin .

- Diseo de todo el equipamiento estructural, aislante, mecnico, electrnicoy de control, a ser aprobado por CELEC EP.

- Entregar memorias de clculo, planos de detalle y de montaje.

- Entregar, catlogos y manuales de fabricante de los equipos

- Montaje electromecnico y de todo el sistema de control

- Pruebas y puesta en servicio del Horno.

- Capacitacin al personal de CELEC EP, en mantenimiento, operacin yprogramacin.

- Asistencia tcnica permanente

- Garanta de disponibilidad y suministro de repuestos

- Garanta tcnica por un ao de todos sus componentes y partes.

- Suministrar las especificaciones tcnicas de la estructura en donde seubicar el horno

Ser de responsabilidad de CELEC EP Unidad de Negocio HIDROAGOYAN lo siguiente:


20/54


- El Suministro de energa elctrica, instalaciones de agua y aire para elmontaje y pruebas.

- La disponibilidad del puente gra de 30 Ton.

- La disposicin del sitio a montar el horno, previa inspeccin entre laspartes.

- Disponibilidad de conexin a tierra de acuerdo a especificaciones delcontratista

REQUERIMIENTO ADICIONALES:

Las Ofertas debern adems entregar lo s iguiente :

Certificados que acrediten su exper iencia en el diseo y construccin dehornos de gran magnitud (mnimo 4 certificados)

PLAZO

Plazo de entrega 150 das , a partir de la entrega de la firma del contrato y pago delanticipo.

CURVA DE TRATAMIENTO TERMICO.El sistema de control y programacin debe permitir establecer cualquier tipo decurva de tratamiento trmico, dentro de los parmetros establecidos ( max Temp650 C). Como un ejemplo se adjunta una curva tpica de tratamiento del rodete-


21/54


PIEZA PRINCIPAL A TRATAMIENTO TERMICO

Se adjunta un esquema de la pieza principal para tratamiento trmico en la que sepuede visualizar sus dimensiones y forma, debe ser parte del diseo del horno laestructura soporte de este tipo de piezas y la distribucin de los sensores detemperatura, considerando la diversidad de espesores y formas.


22/54

SUBASTA INVERSA EL ECTRNICASIECELECEPHAG-132-12

4100 mm

2200m


23/54


4.11.2 Presupuesto Referencial: El Presupuesto Referencial es $400.000.00CUATROCIENTOS MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS, con sujecin al Plan Anual de Contrataciones 2012.

4.11.3 Lugar de Entrega: Los bienes debern ser entregados en Las Bodegasde la Central Agoyn. Km 5 1/2 va Baos Puyo


24/54


SECCIN 5PROVISIN DE UN HORNO DE TRATAMIENTO TERMICO, EN LAS

INSTALACIONES DE LA CORPORACIN ELCTRICA DEL ECUADOR CELECE.P. - UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAGOYN

PROYECTO DE CONTRATO

COMPARECIENTES

En la ciudad de Baos de Agua Santa, a los das del mes de.. del 2012,comparecen a la celebracin del presente Contrato, la Empresa Pblica EstratgicaCorporacin Elctrica del Ecuador CELEC E.P., representada por el ING. VCTORHUGO JCOME SNCHEZ, en su calidad de Gerente y Apoderado Especial de laUnidad de Negocio HIDROAGOYAN- CELEC EP., con poder amplio y suficiente para

representar a CELEC E.P., de conformidad con el Poder Especial otorgado por el seor ING. CARLOS EDUARDO BARREDO HEINERT Gerente General y RepresentanteLegal, a quien en adelante se le denominar CONTRATANTE; y, xxxxxxxxxx,representada legalmente por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a quien en adelante se ledenominar CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, altenor de las siguientes clusulas:

Clusula Primera: ANTECEDENTES

1.01 De conformidad con los artculos 22 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional deContratacin Pblica LOSNCP-, 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual deContrataciones de la Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC E.P.- Unidad deNegocio Hidroagoyn, contempla la provisin de UN HORNO DE TRATAMIENTOTERMICO, en las instalaciones de la Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC E.P. -Unidad de Negocio Hidroagoyn.

1.02 Previo los trmites internos, informes y estudios respectivos, y, considerando lanecesidad de esta adquisicin para la Unidad de Negocio Hidroagoyn, el Gerente de laUnidad de Negocio Hidroagoyn resolvi aprobar los pliegos del procedimiento deSubasta Inversa Electrnica No. SIECELECEPHAG-132-12 para la provisin de UNHORNO DE TRATAMIENTO TERMICO, en las instalaciones de la Corporacin

Elctrica del Ecuador CELEC E.P. - Unidad de Negocio Hidroagoyn.1.03 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos con cargo ala(s) Partida(s) Presupuestaria(s) No. 1.2.1.01.01.10 Instalaciones electromecnicas(V/O), de acuerdo con la Certificacin emitida por la Subgerencia Financiera de laCorporacin Elctrica del Ecuador CELEC E.P. - Unidad de Negocio Hidroagoyn, NCELEC EP-HA-2012-169 del 27 de noviembre de 2012, con lo que se cumple con lasdisposiciones legales pertinentes.

1.04 Se realiz la respectiva convocatoria electrnica a travs del portal www.compraspublicas.gob.ec. el da ----------de XXXXXdel 2012


25/54


1.05 Luego del trmite correspondiente, el Gerente de la Unidad de NegocioHidroagoyn mediante Resolucin de Adjudicacin No. xxxxxxxxxxxxxxx, dexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, adjudic la adquisicin de los bienes descritos en el proceso

No. SIECELECEPHAG-132-12, al oferente xxxxxxxxxx Clusula Segunda: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

2.01 Forman parte integrante del Contrato, los siguientes documentos:

a) Los Pliegos incluyendo las especificaciones tcnicas de los bienes la SubastaInversa Electrnica No. SIECELECEPHAG-132-12

b) Certificado de la habilitacin del Registro nico de Proveedores;

c) La oferta presentada por el CONTRATISTA;

d) Las garantas presentadas por el CONTRATISTA;

e) Resumen de la subasta o acta de negociacin;

f) La resolucin de adjudicacin.

g) La certificacin presupuestaria de la Subgerencia Financiera que acredita ladisponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadasdel contrato

h) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidadpara celebrar el contrato.

Clusula Tercera: INTERPRETACIN Y DEFINICIN DE TRMINOS

3.01 Los trminos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal, en elcontexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intencin de los contratantes. Entodo caso su interpretacin sigue las siguientes normas:

a) Cuando los trminos estn definidos en la Ley Orgnica del Sistema Nacional deContratacin Pblica, LOSNCP, o en este contrato, se atender su tenor literal.

b) Si no estn definidos se estar a lo dispuesto en el contrato en su sentidonatural y obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intencin de loscontratantes. De existir contradicciones entre el contrato y los documentos del mismo,prevalecern las normas del contrato,

c) El contexto servir para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, demanera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armona.

d) En su falta o insuficiencia se aplicarn las normas contenidas en el Ttulo XIII delLibro IV de la codificacin del Cdigo Civil, De la Interpretacin de los Contratos.


26/54


3.02 Definiciones: En el presente contrato, los siguientes trminos sern interpretadosde la manera que se indica a continuacin:

a) "Adjudicatario", es el oferente a quien la Gerencia de la Unidad de NegocioHidroagoyn le adjudica el contrato;

b) "Comisin Tcnica", es la responsable de llevar adelante el proceso, a la que lecorresponde actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, lospliegos aprobados, y las disposiciones administrativas que fueren aplicables.

c) INCOP, Instituto Nacional de Contratacin Pblica.

d) LOSNCP, Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica.

e) "Oferente", es la persona natural o jurdica, asociacin o consorcio que presentauna "oferta", en atencin al llamado a subasta inversa electrnica;

f) "Oferta", es la propuesta para contratar, ceida a los pliegos, presentada por eloferente a travs de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir elcontrato y a la ejecucin del proyecto la provisin de UN HORNO DETRATAMIENTO TERMICO, en las instalaciones de la Corporacin Elctrica delEcuador CELEC E.P. - Unidad de Negocio Hidroagoyn;

3.03 De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo,prevalecern las normas del Contrato. De existir contradicciones entre losdocumentos del Contrato, ser la Entidad CONTRATANTE la que determine laprevalencia de un texto, de conformidad con el objeto contractual.

Clusula Cuarta: OBJETO DEL CONTRATO

4.01 El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a la provisin de UNHORNO DE TRATAMIENTO TERMICO, en las instalaciones de la CorporacinElctrica del Ecuador CELEC E.P. - Unidad de Negocio Hidroagoyn, cumpliendo con latotalidad de las especificaciones tcnicas, establecidas en los Pliegos de la SubastaInversa Electrnica SIECELECEPHAG-128-12 y las especificaciones tcnicasestablecidas en la oferta tcnica entregada por la CONTRATISTA, documentos que

pasan a formar parte integrante e indisoluble del presente contrato. De conformidad conel siguiente detalle:

Clusula Quinta: PRECIO DEL CONTRATO

5.01 El precio del Contrato, que la CONTRATANTE pagar al CONTRATISTA es elde USD. xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DLARES DE LOSESTADOS UNIDOS DE AMRICA), sin incluir IVA

5.02 Los precios acordados en el presente contrato, constituirn la nicacompensacin al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto,derecho o tasa que tuviese que pagar.


27/54


Clusula Sexta: FORMA DE PAGO

6.01 La CONTRATANTE pagar al CONTRATISTA con cargo a la(s) Partida(s) No.

1.2.1.01.01.10 Instalaciones electromecnicas ( V/O), de acuerdo con la Certificacinemitida por la Subgerencia Financiera de la Corporacin Elctrica del Ecuador CELECE.P. - Unidad de Negocio Hidroagoyn, N CELEC EP-HA-2012-169 del 27 denoviembre de 2012. Los pagos se realizarn de la siguiente manera:

60% en calidad de anticipo; y,40% contra la entrega Total del bien contra -entrega Total del bien, previa lasuscripcin de las partes, del Acta de Entrega Recepcin Definitiva de los bienesobjeto del contrato, as como la presentacin del respectivo comprobante deventa (factura)

6.02 Ser causa de responsabilidad de los funcionarios el que no cumplanoportunamente con las obligaciones de pago previstas en este Contrato, contando conlos recursos econmicos suficientes, y se aplicar lo establecido en el artculo 101 dela LOSNCP.

Clusula Sptima: GARANTAS

7.01 De conformidad con lo dispuesto en los artculos 75 y 76 de la LOSNCP, elCONTRATISTA est obligado a rendir las siguientes garantas:

La de fiel cumplimiento del contrato

1) La de fiel cumplimiento del contrato, por el 5% del monto total delcontrato:

Ejecucin de esta garanta

a) Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado elcontrato por causas imputables al CONTRATISTA;

b) Si la CONTRATISTA no la renovare cinco das antes de su vencimiento;

2) La del anticipo:

Por el 100% del valor entregado como anticipo.

Ejecucin de esta garanta

a) Si el CONTRATISTA no la renovare cinco das antes de su vencimiento; y,

b) En caso de terminacin unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no paguea la CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, despus de diez das de notificadocon la liquidacin del contrato.


28/54


3) GARANTIA TECNICA.- El CONTRATISTA, a la firma del contrato, presentar lagaranta tcnica del fabricante. Esta garanta entrar en vigencia a partir de la recepcinde los bienes y durar mnimo XX meses.

Durante el plazo de vigencia de la garanta tcnica, si la Corporacin Elctrica delEcuador CELEC EP Unidad de Negocio Hidroagoyn solicitare el cambio del materialque se identificaren como defectuosas, stas sern remplazadas por otras nuevas de lamisma calidad y condicin sin costo adicional alguno para la Institucin; y, en caso deque el dao o defecto sea de tal magnitud, que impida que la provisin de DATACENTER CENTRAL AGOYAN, en las instalaciones de la Corporacin Elctrica delEcuador CELEC E.P. - Unidad de Negocio Hidroagoyn funcionen normalmente, estossern cambiados por otros nuevos, sin que ello signifique costo adicional para laCorporacin Elctrica del Ecuador, excepto si los daos hubieren sido ocasionados por el mal uso de los mismos por parte del personal de la Institucin o por fuerza mayor ocaso fortuito, en los trminos sealados en el Artculo 30 de la Codificacin del CdigoCivil.

De no presentarse la garanta tcnica del fabricante, el CONTRATISTA deberpresentar, de manera sustitutiva, una garanta econmica equivalente al valor total delbien respectivo, que deber mantenerse vigente de acuerdo a los pliegos, y que podrser rendida en cualquiera de las formas determinadas en el Art. 73 de la LOSNCP.

Ejecucin de esta garanta.

Cuando se incumpla con el objeto de esta garanta, de acuerdo con lo establecido enlos pliegos y este contrato.

Clusula Octava: PLAZO

8.01 El plazo para la entrega de la totalidad de los bienes contratados, es de mximo(150) ciento cincuenta das, contados a partir de la entrega del anticipo.

Clusula Novena: PRRROGAS DE PLAZO

9.01 El CONTRATANTE prorrogar el plazo total o los plazos parciales, solo en lossiguientes casos, y siempre que el CONTRATISTA as lo solicite, por escrito,

justificando los fundamentos de la solicitud, dentro de los dos das siguientes a la fechade producido el hecho que motiva la solicitud:

Por causa de fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por la EntidadCONTRATANTE;

Por suspensiones ordenadas por el CONTRATANTE y que no se deban acausas imputables al CONTRATISTA,

Si la CONTRATANTE no hubiera cancelado el anticipo (de ser el caso)contractual dentro del plazo establecido para ello.


29/54


9.02 Cuando las prrrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitar laautorizacin de la mxima Autoridad de la Entidad CONTRATANTE.

Clusula Dcima: MULTAS10.01 En el caso de retardo o incumplimiento en la ejecucin del presente contrato, laCONTRATISTA pagar a la Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC EP. Unidad deNegocio HIDROAGOYAN, una multa del uno por mil del monto total del contrato, sinIVA, por cada da de retardo o incumplimiento en la ejecucin de las obligacionescontractuales. Este valor ser descontado de la cantidad pendiente de pago a favor dela CONTRATISTA o de las garantas entregadas.

10.02 En caso de que el valor total de las multas supere el (5 %) del monto total delcontrato sin IVA, la Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC EP., podr dar por

terminado unilateralmente el Contrato conforme lo estipulado en el Art. 94 numeral 3 deLOSNCP.

10.03 Estas multas no sern aplicables, si el retardo o incumplimiento se debe aconsecuencias de fuerza mayor o caso fortuito descrito en los trminos del Art. 30 de laCodificacin del Cdigo Civil, debidamente justificado por la CONTRATISTA y aceptadopor el Administrador del Contrato.

10.04 El cobro de las multas no excluye el derecho de la Corporacin Elctrica delEcuador CELEC EP. Unidad de Negocio Hidroagoyn, para exigir el cumplimiento delcontrato o para resolver la terminacin unilateral, segn corresponda, y en cualquiera

de los casos requerir adems el resarcimiento y el pago de daos y perjuicios deconformidad con la Ley.

10.05 Las multas a ser impuestas sern calculadas por el Administrador del Contrato

Clusula Dcima Primera.- CESIN DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACIN

11.01 El CONTRATISTA no podr ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo niparte de este Contrato. Sin embargo, podr subcontratar determinados servicios, previaautorizacin de la CONTRATANTE.

11.02 El CONTRATISTA ser el nico responsable ante la CONTRATANTE por losactos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamenteempleadas por ellos.

Clusula Dcima Segunda.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

12.01 Son obligaciones de la CONTRATISTA las establecidas en los pliegos que sonparte del presente contrato.

Clusula Dcima Tercera: OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

13.01 Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en los pliegos que sonparte del presente contrato.


30/54


Clusula Dcima Cuarta: OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

14.01 A ms de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato, el

CONTRATISTA est obligado a cumplir con cualquier otra que se derive natural ylegalmente del objeto del contrato y pueda ser exigible por constar en cualquier documento de l o en norma legal especficamente aplicable al mismo.

14.02 El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidasen el Cdigo del Trabajo y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo,respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la CONTRATANTE tengaresponsabilidad alguna por tales cargas, ni relacin con el personal que labore en laejecucin de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

14.03 Cumplir en forma irrestricta y puntual con todo lo estipulado en el

correspondiente contrato. 14.04 En los costos estn incluidos todos los rubros, sin que la Corporacin Elctricadel Ecuador CELEC EP, deba pagar ningn costo adicional, por ningn concepto;

14.05 El Administrador del Contrato, mediante documento suscrito entre las partes,estar facultado para autorizar cambios o variaciones del servicio siempre y cuandoestos no impliquen modificacin del objeto contractual ni cambio de monto y plazo delcontrato.

14.06 La provisin de UN HORNO DE TRATAMIENTO TERMICO, en las instalaciones

de la Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC E.P. - Unidad de Negocio Hidroagoyn,deber ser ejecutada en: Segn lo indicado en la Especificaciones Tcnicas.; deacuerdo a los pliegos asociados al presente contrato. Si a juicio del Administrador delContrato el servicio prestado no cumpliera con las obligaciones contractuales sinperjuicio de las sanciones estipuladas en el presente contrato se llamar la atencin por escrito una sola vez y en caso de reincidencia se dar por terminado el presentecontrato.

Clusula Dcima Quinta: RECEPCIN DEFINITIVA

15.01 La recepcin de la provisin de UN HORNO DE TRATAMIENTO TERMICO, en

las instalaciones de la Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC E.P. - Unidad deNegocio Hidroagoyn, se realizar a entera satisfaccin de la CONTRATANTE, y sernecesaria la suscripcin de la respectiva Acta suscrita por el CONTRATISTA y losintegrantes de la comisin designada por la CONTRATANTE, en los trminos delartculo 124 del Reglamento General de la LOSNCP. La liquidacin final del contrato serealizar en los trminos previstos por el artculo 125 del reglamento mencionado, yformar parte del acta.

Clusula Dcima Sexta.- DE LA ADMINISTRACIN DEL CONTRATO:

16.01 El Apoderado Especial de la Unidad de Negocio HIDROAGOYANCELEC E.P.

designa como Administrador Contractual al seor Ing. xxxxxxxxx, xxxxxxx, quien ser


31/54


su representante ante el CONTRATISTA, para hacer cumplir con lo estipulado en lascondiciones generales y especficas de los pliegos que forman parte del presentecontrato.

16.02 El administrador de este contrato queda autorizado para realizar las gestionesinherentes para su ejecucin incluida aquello que se refiere con la aceptacin o no delos pedidos de prrroga que puede hacer la CONTRATISTA, as como velar por lavigencia de las garantas previstas en el presente instrumento

16.03 Respecto de su gestin reportar semanalmente al representante de la Unidadde Negocio, debiendo comunicar todos los aspectos operativos, tcnicos, econmicos yde cualquier naturaleza que pudiere afectar el cumplimiento del objeto del contrato.

16.04 El Administrador deber velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas ycada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptar las acciones que seannecesarias para evitar retrasos injustificados e impondr las multas y sanciones a quehubiere lugar.

Clusula Dcima Sptima: DE LA TERMINACIN DE LOS CONTRATOS

17.01 Terminacin del contrato.- El contrato puede terminar:

a. Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales;

b. Por mutuo acuerdo de las partes; en los trminos del artculo 93 de la LOSNCP.

c. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o laresolucin del mismo a pedido del CONTRATISTA;

d. Por declaracin unilateral del contratante, en los casos establecidos en elartculo 94 de la LOSNCP. Adems, se incluirn las siguientes causales:

1. Si el CONTRATISTA no notificare a la CONTRATANTE acerca de latransferencia, cesin, enajenacin de sus acciones, participaciones, o en general decualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de los cinco das hbiles

siguientes a la fecha en que se produjo tal modificacin.2. Si la CONTRATANTE, en funcin de aplicar lo establecido en el artculo 78 de laLOSNCP, no autoriza la transferencia, cesin, capitalizacin, fusin, absorcin,transformacin o cualquier forma de tradicin de las acciones, participaciones ocualquier otra forma de expresin de la asociacin, que represente el veinticinco por ciento (25%) o ms del capital social del CONTRATISTA

e. Por muerte del CONTRATISTA o por disolucin de la persona jurdicaCONTRATISTA que no se origine en decisin interna voluntaria de los rganoscompetentes de tal persona jurdica.


32/54


f. Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causalesconstantes en el artculo 96 de la LOSNCP.

El procedimiento a seguirse para la terminacin unilateral del contrato ser el previstoen el artculo 95 de la LOSNCP

Clusula Dcima Octava.- SOLUCIN DE CONTROVERSIAS

18.01 Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacin o ejecucin delpresente contrato, las partes tratarn de llegar a un acuerdo que solucione el problema.De no mediar acuerdo alguno, las partes sometern el asunto controvertido, a losprocedimientos de mediacin del Centro de Arbitraje y Conciliacin de la Cmara deComercio de Ambato. Y en caso de arbitraje, debe existir previamente elpronunciamiento favorable del Procurador General del Estado de conformidad con lo

establecido en la Ley de Arbitraje y Mediacin en cumplimiento de lo establecido en el Art. 190 de la Constitucin de la Repblica del Ecuador y ms normas legalesaplicables y que las partes se someten de acuerdo a su naturaleza jurdica

18.02 En el caso de que se opte por la jurisdiccin voluntaria, las partes acuerdansometer las controversias relativas a este contrato, su ejecucin, liquidacin einterpretacin a arbitraje y mediacin.

18.03 Mediacin.- Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a suejecucin, liquidacin e interpretacin, ser resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de Mediacin de la Cmara de Comercio de Ambato, en el evento de que el

conflicto no fuere resuelto mediante este mecanismo de solucin de controversias, laspartes se someten al Arbitraje de conformidad con las siguientes reglas:

El arbitraje ser en Derecho;

Las partes se someten al Centro de Arbitraje de la Cmara de Comercio de Ambato;

Sern aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediacin, y las delreglamento del Centro de Arbitraje de la Cmara de Comercio de Ambato;

El Tribunal Arbitral se conformar por un rbitro nico o de un nmero impar segn acuerden las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se constituircon tres rbitros. El procedimiento de seleccin y constitucin del Tribunal ser elprevisto en la Ley y en el Reglamento del Centro de Arbitraje la Cmara de Comerciode Ambato;

Los rbitros sern abogados y preferiblemente con experiencia en el tema quemotiva la controversia. Los rbitros nombrados podrn no pertenecer a la lista derbitros del Centro;

Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendrn el mismo valor de las

sentencias de ltima instancia dictadas por la justicia ordinaria;


33/54


La legislacin ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretacin,ejecucin y liquidacin;

La sede del arbitraje es la ciudad de Ambato El idioma del arbitraje ser el Castellano

El trmino para expedir el laudo arbitral ser de mximo 90 das, contadosdesde el momento de la posesin del (los) rbitro(s).

18.04 Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, ylas partes deciden someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la JurisdiccinContencioso Administrativa, ser competente para conocer la controversia el TribunalProvincial de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccin en el domicilio de la

Entidad del sector pblico. Las entidades contratantes de derecho privado, en estecaso, recurrirn ante la justicia ordinaria.

18.05 La legislacin aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, elCONTRATISTA renuncia a utilizar la va diplomtica para todo reclamo relacionado coneste Contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere este compromiso, la CONTRATANTEpodr dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantas .

Clusula Dcima Novena.- CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION

19.01 La CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP ysu Reglamento General, y de las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional deContratacin Pblica y ms disposiciones vigentes en el Ecuador, as como a losaspectos jurdicos posteriores que de cualquier forma se deriven de la ejecucin de laprovisin de los bienes objeto del presente contrato.

Clusula Vigsima.- COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

20.01 Todas las comunicaciones, sin excepcin, entre las partes, relativas a lostrabajos, sern formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entrela Fiscalizacin y el CONTRATISTA se harn a travs de documentos escritos, cuyaconstancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y se registrarn en

el libro de obra. (DE SER DEL CASO) Clusula Vigsima Primera.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

21.01 La CONTRATANTE efectuara al CONTRATISTA las retenciones que disponganlas leyes tributarias: actuar como agente de retencin del Impuesto a la Renta, deacuerdo al Artculo 45 de la Ley de Rgimen Tributario Interno; con relacin al Impuestoal Valor Agregado, proceder conforme a la legislacin tributaria vigente.

21.02 La CONTRATANTE retendr el valor de los descuentos que el InstitutoEcuatoriano de Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social provenientes de servicios personales para la


34/54


ejecucin del contrato de acuerdo al artculos 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social,publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001.

21.03 El nmero de ejemplares que debe entregar el CONTRATISTA a laCONTRATANTE es de 3 copias. En caso de terminacin por mutuo acuerdo, el pagode los derechos notariales y el de las copias ser de cuenta del CONTRATISTA.

Clusula Vigsima Segunda.- DOMICILIO

22.01 Para todos los efectos de este Contrato, las partes convienen en sealar sudomicilio en la ciudad de Ambato, renunciando la CONTRATISTA a cualquier fueroespecial, que en razn del domicilio pueda tener.

22.02 Para efectos de comunicacin o notificaciones, las partes sealan como su

direccin, las siguientes:CONTRATANTE: CORPORACIN ELCTRICA DEL ECUADOR CELEC E.P.

UNIDAD DE NEGOCIO HIDROAGOYAN

Administrador del Contrato:

Prolongacin de la Calle Ambato, Campamento Los Pinos

Telf.: 032742697 032740999

Baos de Agua Santa- Tungurahua

CONTRATISTA:

XXXXXXXXXX

Telf. XXXXXXXXXXXX

Ciudad:

Clusula Vigsima Tercera.- ACEPTACION DE LAS PARTES

23.01 Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de losrequisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente suaceptacin a todo lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones sesometen y suscriben tres copias de igual contenido y valor. En Baos de Agua Santa


35/54


SECCIN 6

MODELOS DE FORMULARIOS

Formulario No. 1

MODEL O DE CARTA DE PRESENTA CIN Y COMPROMISO


Fecha: ..................

Seor CPA.Abg. Freddy Villegas lavaGerente de la Unidad de Negocio Hidroagoyn SubroganteCorporacin Elctrica del Ecuador CELEC E.P.Presente

De mis consideraciones:

El que suscribe, en atencin a la convocatoria efectuada por La Corporacin Elctricadel Ecuador CELEC E.P.- Unidad de Negocio Hidroagoyn, dentro de proceso de

Subasta Inversa Electrnica para la provisin de UN HORNO DE TRATAMIENTOTERMICO, luego de examinar los Pliegos, al presentar esta oferta [por sus propiosderechos (si es persona natural)] / [como representante legal de... (si es persona jurdica)]/[comoprocurador comn de (s se trata de asociacin)], declara que:

1. Suministrar todos los bienes ofertados, nuevos de fbrica, completos, listospara su uso inmediato, de conformidad con las caractersticas detalladas enesta oferta.

2. La nica persona o personas interesadas en esta oferta est o estnnombradas en ella, sin que incurra en actos de ocultamiento o simulacin conel fin de que no aparezcan sujetos inhabilitados para contratar con el Estado.

3. Declara, tambin, que la oferta la hace en forma independiente y sin conexincon otra u otras personas, compaas o grupos participantes en esteprocedimiento de Subasta Inversa Electrnica y que, en todo aspecto, la ofertaes honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y queno vulnerar ningn principio o norma relacionada con la competencia libre,leal y justa; as como declara que no establecer, concertar o coordinar directa o indirectamente, en forma explcita o en forma oculta- posturas,abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se consideren o no partesrelacionadas en los trminos de la normativa aplicable.

4. Al presentar esta oferta, cumple con toda la normativa general, sectorial yespecial aplicable a su actividad econmica, profesin, ciencia u oficio.


36/54


5. Al presentar esta oferta, considera todos los costos obligatorios que debe ydeber asumir en la ejecucin contractual, especialmente aquellos

relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social,ambientales y tributarias vigentes.

6. Se allana, en caso de que se comprobare una violacin a los compromisosestablecidos en los numerales 2, 3, 4 y 5 que anteceden, a que la CorporacinElctrica del Ecuador CELEC E.P. - HIDROAGOYN le descalifique comooferente, o proceda a la terminacin unilateral del contrato, segn sea el caso.

7. Conoce las condiciones del suministro y ha estudiado las especificacionestcnicas y dems Pliegos, inclusive sus alcances: valor total de los bienes,instalacin, su transporte hasta el sitio de entrega, incluir seguro; lainstalacin y montaje, el costo de los materiales necesarios, pruebas, loscostos indirectos, capacitacin, impuestos, tasas y servicios;, como consta por escrito en el texto de esta carta, y se halla satisfecho del conocimientoadquirido. Por consiguiente, renuncia a cualquier reclamo posterior, aduciendodesconocimiento de caractersticas y especificaciones del bien a suministrar.

8. Entiende que los detalles indicados en el Formulario de Oferta (Formulario No8) son fijos y no podrn variar por ningn concepto.

9. Conoce y acepta que La Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC E.P. Unidad de Negocio HIDROAGOYN se reserva el derecho de adjudicar elcontrato o de declarar desierto el procedimiento convocado si conviniere a losintereses nacionales e institucionales. En ningn caso, los participantestendrn derecho a reparacin o indemnizacin alguna en caso de declaratoriade procedimiento desierto o de cancelacin de procedimiento

10. Se somete a las exigencias y dems condiciones establecidas en la LeyOrgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica, LOSNCP, suReglamento General, las resoluciones del INCOP y los Pliegos respectivos, encaso de ser adjudicatario.

11. Se responsabiliza de la veracidad, exactitud de la informacin y de lasdeclaraciones incluidas en los documentos de la Oferta, formularios y otrosanexos, considerando que esta contratacin se enmarca en el principio de la

buena fe; sin perjuicio de lo cual autoriza a la Corporacin Elctrica delEcuador CELEC E.P. Unidad de Negocio HIDROAGOYN, a obtener aclaraciones e informacin adicional sobre las condiciones tcnicas yeconmicas del Oferente.

12. Bajo juramento se compromete expresamente a no ofrecer ningn pago,prstamo o servicio, entretenimiento de lujo, viajes u obsequios a ningnfuncionario o trabajador de la Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC E.P. Unidad de Negocio HIDROAGOYN, y acepta que en caso de violar estecompromiso, CELEC E.P. - HIDROAGOYN d por terminado en formainmediata el contrato observando el debido proceso, para lo cual se allana aresponder por los daos y perjuicios que estos actos ocasionen.


37/54


13. Bajo juramento, no estar incurso en las inhabilidades generales y especiales eincapacidades para contratar establecidas en los artculos 62 y 63 de laLOSNCP, y 110 y 111 de su Reglamento General.

14. En caso de que se le adjudique el contrato, se obliga a:

a. Firmar el contrato dentro del trmino establecido en los pliegos. Como requisitoindispensable, antes de la suscripcin del contrato, presentar la garanta de fielcumplimiento a la que se refieren las condiciones del contrato, por el cinco porciento (5%) del monto total del mismo y la garanta del anticipo, recibido por el100% de su valor, as como la garanta tcnica correspondiente.

b. A entregar el bien de conformidad con los pliegos y documentos delcontrato.

(Si el oferente fuere extranjero, se aadir un literal que dir: Previamente a la firmadel contrato, el oferente se compromete a domiciliarse en el pas, conforme lo disponeel artculo 6 y la seccin XIII de la Ley de Compaas; y, a obtener el RUP.)

Atentamente:

(LUGAR Y FECHA)

------------------------------------------------------- (FIRMA EL OFERENTE / REPRESENTANTE LEGA L O PROCURA DOR COMN)

(segn el caso)


38/54


FORMULARIO No. 2

DATOS GENERAL ES DEL OFERENTE

SIECELECEPHAG- 132-12PROVISION DEUN HORNO DE TRATAMIENTO TERMICO

NOMBRE DELOFERENTE:(determinar si es persona natural, jurdica, consorcio oasociacin; en este ltimo caso, se identificar a los miembros del consorcio oasociacin. Se determinar al representante legal o procurador comn, de ser el caso).

DIRECCIN PARA CORRESPONDENCIA:

CIUDAD: _________________________________________ CALLE: _________________________________________ TELFONO(S): ____________________________________ CASILLA POSTAL: _________________________________ FAX: _____________________________________________ EMAIL: ___________________________________________

CEDULA DE CIUDADANA (PASAPORTE):

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES:LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS QUE OFRECE:

a) .. b) .. c) ..

(LUGAR Y FECHA)

------------------------------------------------------- (FIRMA EL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGA L O PROCURADOR COMN)


39/54


FORMULARIO No. 3

MODELO DE CARTA DE CONFIDENCIALIDAD

SIECELECEPHAG- 132-12PROVISIN DEUN HORNO DE TRATAMIENTO TERMICO

Seor CPA. Abg. Freddy Villegas lavaGerente de la Unidad de Negocio Hidroagoyn SubroganteCorporacin Elctrica del Ecuador CELEC E.P.Presente

El que suscribe, en atencin a la convocatoria efectuada por La Corporacin Elctricadel Ecuador CELEC E.P. Unidad de Negocio HIDROAGOYN, para la provisin deUN HORNO DE TRATAMIENTO TERMICO, declara que se obliga a guardar absolutareserva de la informacin confiada y a la que pueda tener acceso durante las visitasprevias a la valoracin de la oferta y en virtud del desarrollo y cumplimiento delcontrato en caso de resultar adjudicatario. La inobservancia de lo manifestado darlugar a que la Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC E.P. HIDROAGOYN

ejerza las acciones legales civiles y penales correspondientes y en especial lasdeterminadas en los artculos 200 y 201 del Cdigo Penal vigente.

(LUGAR Y FECHA)

------------------------------------------------------- (FIRMA EL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGA L O PROCURA DOR COMN)

(segn el caso)


40/54


FORMULARIO No. 4

SOPORTE TECNICO

SIECELECEPHAG-132-12

PROVISIN DEUN HORNO DE TRATAMIENTO TERMICO

En este Form ulario, el Oferente debe detallar el servicio post-venta que ofrece con relacin a su pr oduc to, incluyendo la capacitacin

(LUGAR Y FECHA)


(segn el caso)


41/54


FORMULARIO No. 5

REFERENCIA RESOL UCIN INCOP N o. 037-09 (sustitutiva de la Resolucin INCOP No.028-09)

(PERSONAS JURIDICAS)

(A presentarse de manera obligatoria, como parte de la Oferta Tcnica)

5.1 FORMULARIO PARA IDENTIFICACION DEL SOCIO(S), ACCIONISTA(S) OPARTCIPE(S) MAYORITARIO(S) DE LA PERSONA JURDICA OFERENTE (en el casode que sta no cotice sus acciones y participaciones en bolsas de valoresnacionales o extranjeras).

SIECELECEPHAG-132-12PROVISIN DEUN HORNO DE TRATAMIENTO TERMICO


De mi consideracin:

El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compaa...........) declarobajo juramento y en pleno conocimiento de que las consecuencias legales queconlleva faltar a la verdad, que:

1) Libre y voluntariamente presento la informacin que detallo ms adelante,para fines nica y exclusivamente relacionados con el presente proceso decontratacin.

2) Garantizo la veracidad y exactitud de la informacin; y, autorizo a laCorporacin Elctrica del Ecuador CELEC E.P. - HIDROAGOYN, al InstitutoNacional de Contratacin Pblica INCOP, o a un rgano de control, a efectuar averiguaciones para comprobar tal informacin.

3) Acepto que en caso de que el contenido de la presente declaracin nocorresponda a la verdad, la Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC E.P. -HIDROAGOYN:

a. Observando el debido proceso, aplique la sancin indicada en el ltimoinciso del artculo 19 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional deContratacin Pblica;

b. Descalifique a mi representada como oferente; o,c. Proceda a la terminacin unilateral del contrato respectivo, en


42/54


cumplimiento del artculo 64 de la Ley Orgnica del Sistema Nacionalde Contratacin Pblica, si tal comprobacin ocurriere durante lavigencia de la relacin contractual.

Adems, me allano a responder por los daos y perjuicios que estosactos ocasionen.

4) Acepto que en caso de que un accionista, partcipe o socio de mirepresentada, est domiciliado en un paraso fiscal, la Corporacin Elctrica delEcuador CELEC E.P. - HIDROAGOYN descalifique a mi representadainmediatamente (este procedimiento se extender las personas jurdicas cuyosaccionistas, partcipes o socios sean a su vez personas jurdicas, y assucesivamente hasta transparentar la estructura de propiedad de la persona jurdica que sea oferente, al nivel de personas naturales).

5) Me comprometo a notificar a la Corporacin Elctrica del Ecuador CELECE.P. - HIDROAGOYN la transferencia, cesin, enajenacin -bajo cualquier modalidad- de las acciones, participaciones o cualquier otra forma departicipacin, que realice la persona jurdica a la que represento. En caso de nohacerlo, acepto que la Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC E.P. -HIDROAGOYN declare unilateralmente terminado el contrato respectivo.

Esta obligacin ser aplicable tambin a los partcipes de asociaciones oconsorcios, constituidos de conformidad con el artculo 26 de la Ley Orgnica delSistema Nacional de Contratacin Pblica.

TIPO DE PERSONA JURDICA:Compaa Annima Compaa de Responsabilidad Limitada Compaa Mixta Compaa en Nombre Colectivo Compaa en Comandita Simple Corporacin Fundacin Asociacin o consorcio Otra

NOMBRESCOMPLETOS DE LOSOCIOS,ACCIONISTAS,PARTCIPES OCUALQUIER OTRAFORMA DEPARTICIPACIN

N MERO DECDULA DEIDENTIDAD, RUC OIDENTIFICACINSIMILAR EMITIDAPOR PASEXTRANJERO, DESER EL CASO

PORCENTAJE DEACCIN,PARTICIPACIN OCUALQUIER OTRAFORMA DEPARTICIPACIN

DOMICILIOFISCAL

NOTA: Si el socio (s), accionista (s) o partcipe (s) mayoritario (s) es una persona


43/54


jurdica, de igual forma y utilizando el mismo formato, se deber identificar los nombrescompletos del socio (s), accionista (s) o partcipe (s) mayoritario (s).

Atentamente,

(LUGAR Y FECHA)

------------------------------------------------------- (FIRMA EL REPRESENTANTE LEGAL )


44/54


5.2 DECLARACIN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURDICAOFERENTE CUYAS ACCIONES SE NEGOCIAN EN BOLSAS DE VALORESNACIONALES O EXTRANJERAS



De mi consideracin:

El que suscribe, en mi calidad de representante legal de la (compaa..) declarobajo juramento y en pleno conocimiento de las consecuencias legales que conllevafaltar a la verdad, que mi representada (SI o NO) est registrada en la (BOLSA DEVALORES NACIONAL O EXTRANJERA), desde (FECHA DE REGISTRO) hasta laactualidad, y en tal virtud sus (acciones) se cotizan en la mencionada Bolsa deValores:

1. Garantizo la veracidad y exactitud de la informacin proporcionada en esta

declaracin, y autorizo a la Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC E.P. -HIDROAGOYN, al Instituto Nacional de Contratacin Pblica INCOP, o acualquier rgano de control competente, a efectuar las investigaciones pertinentespara comprobar tal informacin.

2. Adems, acepto que en caso de que el contenido de la presente declaracin nocorresponda a la verdad, la Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC E.P. -HIDROAGOYN:a. Observando el debido proceso, aplique la sancin indicada en el ltimo inciso

del artculo 19 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de ContratacinPblica;

b. Descalifique a mi representada como oferente; o,c. Proceda a la terminacin unilateral del contrato respectivo, en cumplimiento del

artculo 64 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica, sital comprobacin ocurriere durante la vigencia de la relacin contractual.

d. Adems, me allano a responder por los daos y perjuicios que estos actosocasionen.

Atentamente,


45/54


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


46/54


FORMULARIO No. 6

DECLARACIN DE AGREGADO NACIONAL



De mi consideracin:

El que suscribe, (por mis propios derechos o en calidad de representante legal de lacompaa ..) declaro bajo juramento y en pleno conocimiento de lasconsecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, que:

1. Libre y voluntariamente presento la informacin que detallo ms adelante, parafines nica y exclusivamente relacionados con el presente proceso decontratacin;

2. Declaro que el (bien o servicio) ofertado tiene un agregado nacional del ( ) %respecto a su costo.3. Garantizo la veracidad y exactitud de la presente informacin; y, autorizo a la

Corporacin Elctrica del Ecuador CELEC E.P. - HIDROAGOYN, al INCOP, oa un rgano de Control, a efectuar averiguaciones para comprobar talinformacin.

4. Autorizo a que esta informacin se transparente a travs del Portalwww.compraspublicas.gob.ec; y, doy mi consentimiento para que se realicen lasverificaciones o veeduras que sean pertinentes.

(LUGAR Y FECHA)

http://www.compraspublicas.gov.ec/http://www.compraspublicas.gov.ec/


47/54


FORMULARIO 6-ACLCULO DEL PORCENTAJE DE VALOR AGREGADO NACIONAL RESPECTOAL COSTO DE PRODUCCIN

(Desagregado por elemento de costo)

ELEMENTOS DE COSTOS DEL BIEN O SERVICIO VALOR AGREGADONACIONAL (%)

a) Valor de materia prima e insumos de origen nacional deaplicacin directa al bien o servicio.

(a/CT) x 100

b) Valor de mano de obra utilizada en el pas para la fabricacin

del bien o prestacin del servicio.

(b/CT) x 100

c) Valor de la tecnologa de origen nacional aplicada en laelaboracin del bien o prestacin del servicio: Gastos deinvestigacin, desarrollo y Propiedad Intelectual.

(El valor proporcional utilizado para este clculo ser elresultante de aplicar el valor de amortizacin anual directamenteen el perodo de fabricacin del bien o prestacin del serviciodesarrollado, objeto de la oferta, de acuerdo a la Ley deRgimen Tributario Interno y su reglamento)

(c/CT) x 100

d) Servicios, incluidos los profesionales, prestados por personas naturales y jurdicas nacionales para la fabricacindel bien o prestacin del servicio.

(d/CT) x 100

e) Depreciacin de equipos instalados en las plantasindustriales en Ecuador empleados para la fabricacin delbien, o prestacin del servicio, de acuerdo a los siguientescriterios:

Para la fabricacin de bienes o prestacin de servicios, ladepreciacin no podr ser realizada en un tiempo menor dediez (10) aos para herramientas, maquinarias, equipos einstalacin.

El valor de depreciacin ser el valor histrico en libros.En caso que no exista valor de depreciacin, este conceptose lo realizar segn avalo de activos.

El valor proporcional utilizado para este clculo, ser elresultante de aplicar el valor de depreciacin anual obtenidode la maquinaria, equipos o instalaciones en el perodorealmente utilizado directamente en la fabricacin del bien oprestacin del servicio objeto de la oferta.

(e/CT) x 100

TOTAL COMPONENTE NACIONAL Suma de %


48/54



49/54


METODOLOGA PARA CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO 6-A

DEFINICIONES Y CRITERIOS

Para efectos de cumplimentar el formulario 6-A se deber tomar en cuenta lassiguientes definiciones y criterios:

1) Valor Agregado Nacional. Es el resultado de la sumatoria de lascontribuciones porcentuales en la formacin del precio final de los diversoscomponentes de origen nacional, que se utilizan para producir un bien o prestar unservicio.

2) Materia Prima, Insumos y Equipos de Origen Nacional. Todos aquellosbienes, partes, materiales producidos o fabricados en el pas, incorporados en laproduccin de bienes, o prestacin de servicios objeto de la oferta.

3) Mano de Obra. Personal empleado, obreros y trabajadores utilizados para laproduccin del bien, o prestacin del servicio objeto de la oferta, segn los datosdeclarados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS.

4) Tecnologa de Origen Nacional. Los gastos documentadamentecomprobables que en investigacin, desarrollo y propiedad intelectual, que hayansido realizados en el pas, para la fabricacin del producto, o prestacin del servicioobjeto de la oferta, en el % que corresponda de acuerdo a la presente metodologa

Para la presentacin de los componentes relacionados al clculo del Valor de Agregado Nacional, debe observarse el procedimiento estipulado en el Formulario 6-A.

No sern considerados como Valor de Agregado Nacional:

Las manipulaciones simples destinadas a asegurar la conservacin de losbienes durante su transporte o almacenamiento, tales como la aeracin,refrigeracin, adicin de sustancias, salazn, extraccin de partes averiadas yoperaciones similares. Salvo en aquellos casos, que con ocasin a la cogestinse demuestre que grupos de personas realicen este tipo de funciones dentrode la empresa.

Las operaciones de desempolvamiento, lavado o limpieza, entresaque,clasificacin, seleccin, divisin en partes, cribado, tamizado, filtrado, dilucinen agua, aplicacin de aceite y recortado.

La formacin de juegos de bienes.

La reunin o divisin de bultos.

La aplicacin de marcas, etiquetas o signos distintivos similares a las marcasnacionales.

El servicio de post-venta y garanta de bienes y servicios importados, costos depublicidad, promocin, comercializacin y distribucin.


50/54


Costos administrativos, mrgenes de utilidad, tributos, gastos denacionalizacin y otros costos que no intervengan directamente en el procesoproductivo.

Cualquier otra actividad que no cumplan los parmetros determinantes delValor de Agregado Nacional, establecidos en este instructivo.

Notas :

1) La sumatoria de los elementos del cuadro anterior no necesariamente debenser el 100% ni tampoco superar dicho porcentaje.

2) Los valores de los parmetros a, b, c, d, e, de la columna de Valor AgregadoNacional, corresponden a los porcentajes de cada uno de ellos respecto alcosto total (CT) del objeto ofertado.

3) El Valor (CT), corresponde al Costo Total de Produccin del bien o prestacindel servicio.


51/54


FORMULARIO No. 7

GARANTIA TECNICA

SIECELECEPHAG-132-12

Detallar el alcance de la Garanta Tcnica ofrecida, para dar cumplimiento a lo indicadoen el numeral 3.13 de los Pliegos


52/54

SUBASTA INVERSA EL ECTRNICASIECELECEPHAG-132-12

FORMULARIO No. 8

DETALLE DE LA OFERTA

ESPECIFICACIONES REQUERIDAS OFERTADAS PAG. No. (DEL CATALOGO)

DISEO

DISEO DE DETALLE DE TODOS LOSCOMPONENTES. MEMORIA, PLANOS PARACONSTR

Download - Horno de Tratamiento Termico

Top Related