dokumentacia stroitelen nadzor 2019 proekt...dokumentacia stroitelen nadzor 2019 proekt ... >...

Документация за участие в процедура за ОП – публично състезание – „Аресгаз“ ЕАД

of 28

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

в публично състезание по ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Предмет на поръчката - наименование: „Строителен надзор, оценка на съответствието на инвестиционния проект и консултантски услуги в строителството на газоразпределителни мрежи и съоръжения към тях (СПО), собственост на „Аресгаз“ ЕАД, с обособени позиции.“ Обособени позиции: Обособена позиция №1 - Общини: Аксаково, Вълчи дол, Белослав, Девня, Провадия и Дългопол; Обособена позиция №2 – Общини: Шумен и Каспичан; Обособена позиция №3 – Община Търговище; Обособена позиция №4 – Общини: Добрич и Тервел; Обособена позиция №5 – Общини: Плевен, Луковит, Червен бряг и Летница; Обособена позиция №6 – Общини: Благоевград и Сандански; Обособена позиция №7 – Общини: Дупница, Перник и Радомир Обособена позиция №8 – Община Враца .

СЪДЪРЖАНИЕ

Част Наименование 1 Указания за подготовка на офертата

2 Описание на предмета на поръчката

3 Техническа спецификация

4 Проект на договор за изпълнение на поръчката

5 Методика за оценка на офертите

Оферта и образци за участие в процедурата, която включва:

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.

№ 1 Опис на представените документи по чл.47, ал.3 от ППЗОП

№ 2 Предложение за начина на изпълнение на поръчката (Техническо предложение)

№ 3 Ценово предложение с Приложение №1 към него – таблица с единични цени

№ 4 Декларация по чл.63, ал.1, т.1, б.„б” от ЗОП за технически и професионални способности

№ 5 Декларация за приемане условията по проекта на договор за обществена поръчка.

№ 6 Декларация за срок на валидност на офертата.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА

Предмет на поръчката - наименование: „Строителен надзор, оценка на съответствието на инвестиционния проект и консултантски услуги в строителството на газоразпределителни мрежи и съоръжения към тях (СПО), собственост на „Аресгаз“ ЕАД, с обособени позиции.“ Обособени позиции: Обособена позиция №1 - Общини: Аксаково, Вълчи дол, Белослав, Девня, Провадия и Дългопол; Обособена позиция №2 – Общини: Шумен и Каспичан; Обособена позиция №3 – Община Търговище; Обособена позиция №4 – Общини: Добрич и Тервел;


of 28

Обособена позиция №5 – Общини: Плевен, Луковит, Червен бряг и Летница; Обособена позиция №6 – Общини: Благоевград и Сандански; Обособена позиция №7 – Общини: Дупница, Перник и Радомир; Обособена позиция №8 – Община Враца.

1. За участие в процедурата, участникът следва да представи оферта на български език, изготвена и подписана при спазване на законовите изисквания, както и на условията и изискванията на настоящата документация за участие. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в Обявлението за обществената поръчка, по реда, описан в настоящите Указания. Срокът на валидност на офертата е 2 (два) месеца, като Възложителят може да поиска, при необходимост, удължаване на срока на валидност на офертата.

2. Всеки участник може да представи само една оферта за участие в процедурата, като посочи дали участва за една, няколко или за всички обособени позиции.

2.1) Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

2.2) В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

2.3) Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

3. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя, като същите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; - наименование на поръчката и обособените позиции, за които се отнасят

документите; 4. Опаковката включва: 4.1.1) документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП: - единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки

подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката – когато е приложимо;

* Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) следва да бъде представен по електронен път съгласно изискванията на чл.67, ал.4 от ЗОП, при спазване на т.2 от Методическо указание №МУ-4 от 02.03.2018г. на Агенцията по обществени поръчки (приложен на подходящ оптичен носител в опаковката – форматът на документа не следва да позволява редактиране на неговото съдържание; или чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП – документът да е снабден с времеви печат, от който да е видно, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертата).

- документи за предприетите мерки за надежност, когато е приложимо; - документите по чл.37, ал.4 от ППЗОП, когато е приложимо; 4.1.2) документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП: Оферта, която включва: - Техническо предложение, съдържащо: а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният

представител на участника; б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите

спецификации и изскванията на възложителя; в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; г) декларация за срока на валидност на офертата; - опис на представените документи.


of 28

4.1.3) отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, който съдържа ценовото предложение по чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП.

Възложителят не предвижда възможност документите за участие в процедурата да се подават по електронен път.

5. Когато участникът в процедуата представя документи на чужд език, същите се представят и в превод на български език.

6. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представи чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия Участника постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката и печат на Участника, като също така е желателно да бъде записано:

- „Вярно с оригинала”; - името и фамилията си; - датата, на която е извършил заверката. 7. Възложителят изисква участникът, определен за изпълнител, да предостави гаранция

за изпълнение на договора, в размер на 3% от прогнозната стойност за съответната обособена позиция/и за целия срок на договора, съгласно чл.111 от ЗОП.

8. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците. Ако документ не е представен по представените образци, възложителят има право да отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с условията на документацията за участие.

ДОКУМЕНТИ: Опаковката съдържа: 10.1. ЕЕДОП на участника, в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, да се представи в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия (съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП).

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП в електронен вид и линк към електронен образец на ЕЕДОП са публикувани на профила на купувача.

Не се допуска подаване на ЕЕДОП в хартиен вариант. ЕЕДОП се подписва от представляващия дружеството с електронен подпис. В случай, че дружеството е акционерно, ЕЕДОП се подписва електронно от всеки член на Съвета на директорите.

При подаване на оферта участниците декларират липсата на основания за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор само чрез попълване на съответния раздел в ЕЕДОП. Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договора за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Определените от Възложителя критерии за подбор се съдържат в раздел „Критерии за подбор и документите, с които се доказват” - участникът декларира в съответния ЕЕДОП съответствие с критериите за подбор, с посочване на информация, изисквана от Възложителя, като се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи които съгласно законодателството на държавата, в които участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 10.2. Критерии за подбор и документите, с които се доказват: Правоспособност за упражняване на професионална дейност, Икономическо и финансово състояние, Технически и професионални способности:


of 28

1. Участникът следва да разполага с валидна Лицензия /Удостоверение/ по чл.166 и чл.167 от Закона за устройство на територията, (издадено съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.) Документ за доказване: Валидно Удостоверение, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, със срок на валидност, отговарящ на срока на поръчката – копие заверено „Вярно с оригинала“. 2. Участниците следва да имат валидна застраховка професионална отговорност за вредите, които могат да причинят на Възложителя и/или на трети лица, вследствие на неизпълнение на задълженията си. Документ за доказване: Валидна застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката – копие заверено „Вярно с оригинала“. 3. Участникът следва да е изпълнил услуги - осъществяване на строителен надзор на газоразпределителни мрежи и съоръженията към тях, с предмет и обем, за съответната обособена позиция, идентични или сходни с тези на предмета на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата. Документ за доказване: Списък на договорите за изпълнение на услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката, които съдържат предмета, обема, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, придружен с удостоверение за добро изпълнение от страна на Възложител и/или референция. 4. Да разполага с персонал с професионална компетентност за изпълнението на поръчката. Екипът от физически лица, чрез които консултантът упражнява дейност по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, трябва да включва съответните специалисти, които притежават квалификация и правоспособност да оценяват съответствието на всички части на инвестиционните проекти за видовете строежи по отделни категории съгласно чл.137, ал.1 ЗУТ, включително координатор по безопасност и здраве – изброени в НАРЕДБА № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (включително специалисти по Газоснабдяване/Топлотехника (отопление, вентилация и климатизация), Пожарна и аварийна безопасност или пожарна безопасност и защита на населението; Геодезия). Документ за доказване: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата. 11. Документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП – оферта, която включва: 11.1. Опис на представените документи (Образец №1) 11.2. Техническо предложение, съдържащо:

- Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (както и други документи от нея) не са подписани от представляващия/те Участника, съгласно актуалното му състояние, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява Участника в процедурата. ЕЕДОП не може да бъде представян от упълномощено лице.

- Предложение за изпълнение на поръчката (образец №2), което включва: Описание на услугите, които ще бъдат извършени в изпълнение на предмета на поръчката и всяка друга


of 28

информация за доказване на съответствието на офертата с предмета на поръчката и условията за изпълнение, посочени в документацията за участие.

- Декларация по чл.63, ал.1, т.1, б.„б” от ЗОП за технически и професионални способности (образец №4);

- Декларация за съгласие с клаузите на договора (образец №5); - Декларация за срока на валидност на офертата (образец №6);

11.3. Ценовото предложение по чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП (Образец №3): Представя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови

параметри” и съдържа Приложение №1 към Ценовото предложение, представляващо таблица с предложени единични цени, без ДДС, за съответните услуги и дейности.

За целите на оценяване на офертите, посочената валута на „Предлаганата цена” за изпълнение на поръчката да бъде в български лева или левова равностойност, съгласно официалния фиксинг на БНБ. 12. На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване за информация от други органи и лица, съгласно чл.54, ал.13 от ППЗОП. Изисканите от комисията разяснения и документи, се представят в определен от комисията срок. Разяснения и документи, представени след определения от комисията срок, не се разглеждат от комисията. 13. Изисквания за сключване и изпълнение на договор Във връзка с изискванията на чл.112, ал.6 от ЗОП за сключване на договор в едномесечен срок, съгласно чл.68, ал.1 от ППЗОП, участникът, избран за изпълнител, в 7-дневен срок от влизане в сила на решението за определяне на изпълнител, предоставя на възложителя документи, както следва: Актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата за участника, подизпълнителите и третите лица, ако има такива:

Съгласно чл.58, ал.1 от ЗОП от представителите на съответните лица, за доказване на липсата на основания за отстраняване се представят посочените по-долу документи:

- за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП – свидетелство за съдимост; - за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП – удостоверение от органите по

приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; - за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП – удостоверение от органите на

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”; 14. За сключване на договора, Възложителят изисква участникът, определен за

изпълнител, да предостави гаранция за изпълнение на договора за съответната обособена позиция, за която е избран, в размер на 3% от прогнозната стойност за съответната обособена позиция/и за целия срок на договора, съгласно чл.111 от ЗОП.

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

Предмет на поръчката - наименование: „Строителен надзор, оценка на съответствието на инвестиционния проект и консултантски услуги в строителството на газоразпределителни мрежи и съоръжения към тях (СПО), собственост на „Аресгаз“ ЕАД, с обособени позиции.“ Обособени позиции с прогнозна стойност: Обособена позиция №1 - Общини: Аксаково, Вълчи дол, Белослав, Девня, Провадия и Дългопол - за 5 (пет) годишен срок на договора – прогнозната стойност е 50000(петдесет хиляди) лева; Обособена позиция №2 – Общини: Шумен и Каспичан - за 5 (пет) годишен срок на договора – прогнозната стойност е 80000(осемдесет хиляди) лева; Обособена позиция №3 – Община Търговище - за 5 (пет) годишен срок на договора – прогнозната стойност е 27000(двадесет и седем хиляди) лева; Обособена позиция №4 – Общини: Добрич и Тервел - за 5 (пет) годишен срок на договора –


of 28

прогнозната стойност е 47000(четиридесет и седем хиляди) лева; Обособена позиция №5 – Общини: Плевен, Луковит, Червен бряг и Летница - за 5 (пет) годишен срок на договора – прогнозната стойност е 30000(тридесет хиляди) лева; Обособена позиция №6 – Общини: Благоевград и Сандански - за 5 (пет) годишен срок на договора – прогнозната стойност е 30000(тридесет хиляди) лева; Обособена позиция №7 – Общини: Дупница, Перник и Радомир - за 5 (пет) годишен срок на договора – прогнозната стойност е 25000(двадесет и пет хиляди) лева; Обособена позиция №8 – Община Враца - за 5 (пет) годишен срок на договора – прогнозната стойност е 15000(петнадесет хиляди) лева. Обща прогнозна стойност на обществената поръчка: 304 000 (триста и четири хиляди) лева за 5 (пет) годишен срок.

1. Пълно описание на обекта на поръчката: Обект на настоящата обществена поръчка е „Оценяване съответствието на

инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор на енергийни обекти, втора категория, и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл. 176а от Закон за устройство на територията (ЗУТ) на етапи от инвестиционната програма на „Аресгаз“ЕАД“ – при изграждане на нови газоразпределителни мрежи и съоръженията към тях, собственост на „Аресгаз” ЕАД за следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 - Общини: Аксаково, Вълчи дол, Белослав, Девня, Провадия и Дългопол.

Предмет на тази обособена позиция е „Оценяване съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор на енергийни обекти и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ на етапи от инвестиционната програма на „Аресгаз“ЕАД“ при изграждане на нови газоразпределителни мрежи и съоръжения към тях, собственост на „Аресгаз” ЕАД.

Местонахождението на мрежите и съоръженията, по тази обособена позиция е в лицензионната обособена територия „Добруджа“ и обхваща общини: Аксаково, Белослав, Вълчи дол, Девня, Дългопол и Провадия. Приблизителната прогнозна стойност за извършване на гореописаните услуги за 5-годишен период се определя на 50000 лева, без ДДС.

Обособена позиция №2 – Общини: Шумен и Каспичан. Предмет на тази обособена позиция е „Оценяване съответствието на инвестиционни

проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор на енергийни обекти и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ на етапи от инвестиционната програма на „Аресгаз“ЕАД“ при изграждане на нови газоразпределителни мрежи и съоръжения към тях, собственост на „Аресгаз” ЕАД.

Местонахождението на мрежите и съоръженията по тази обособена позиция е в лицензионната обособена територия „Добруджа“ и обхваща общини: Шумен и Каспичан. Приблизителната прогнозна стойност за извършване на гореописаните услуги за 5-годишен период се определя на 80000 лева, без ДДС.

Обособена позиция №3 – Община Търговище. Предмет на тази обособена позиция е „Оценяване съответствието на инвестиционни


Местонахождението на мрежите и съоръженията по тази обособена позиция е в лицензионната обособена територия „Добруджа“ и обхваща община Търговище. Приблизителната прогнозна стойност за извършване на гореописаните услуги за 5-годишен период се определя на 27000 лева, без ДДС.

Обособена позиция №4 – Общини: Добрич и Тервел. Предмет на тази обособена позиция е „Оценяване съответствието на инвестиционни

проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор


of 28

на енергийни обекти и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл.176а от ЗУТ на етапи от инвестиционната програма на „Аресгаз“ЕАД“ при изграждане на нови газоразпределителни мрежи и съоръжения към тях, собственост на „Аресгаз” ЕАД.

Местонахождението на мрежите и съоръженията по тази обособена позиция е в лицензионната обособена територия „Добруджа“ и обхваща общини: Добрич и Тервел. Приблизителната прогнозна стойност за извършване на гореописаните услуги за 5-годишен период се определя на 47000 лева, без ДДС.

Обособена позиция №5 – Общини: Плевен, Луковит, Червен бряг и Летница. Предмет на тази обособена позиция е „Оценяване съответствието на инвестиционни


Местонахождението на мрежите и съоръженията по тази обособена позиция е в лицензионната обособена територия „Мизия“ и обхваща общини: Плевен, Луковит, Червен бряг и Летница. Приблизителната прогнозна стойност за извършване на гореописаните услуги за 5-годишен период се определя на 30000 лева, без ДДС.

Обособена позиция №6 – Общини: Благоевград и Сандански. Предмет на тази обособена позиция е „Оценяване съответствието на инвестиционни


Местонахождението на мрежите и съоръженията по тази обособена позиция е в лицензионната обособена територия „Запад“ и обхваща общини Благоевград и Сандански. Приблизителната прогнозна стойност за извършване на гореописаните услуги за 5-годишен период се определя на 30000 лева, без ДДС.

Обособена позиция №7 – Общини: Дупница, Перник и Радомир. Предмет на тази обособена позиция е „Оценяване съответствието на инвестиционни


Местонахождението на мрежите и съоръженията по тази обособена позиция е в лицензионната обособена територия „Запад“ и обхваща общини: Дупница, Перник и Радомир. Приблизителната прогнозна стойност за извършване на гореописаните услуги за 5-годишен период се определя на 25000 лева, без ДДС.

Обособена позиция №8 – Община Враца. Предмет на тази обособена позиция е „Оценяване съответствието на инвестиционни


Местонахождението на мрежите и съоръженията по тази обособена позиция е в лицензионната обособена територия „Запад“ и обхваща община Враца. Приблизителната прогнозна стойност за извършване на гореописаните услуги за 5-годишен период се определя на 15000 лева, без ДДС. Поръчката по всяка от обособените позиции включва следните дейности: • Оценка на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите съгласно изискванията на ЗУТ, изготвяне на доклад за оценка на съответствието и процедиране за издаване на разрешение за строеж; • Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни


of 28

работи в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове. Съставяне и подписване на всички документи, актове, протоколи, заповедни книги и др. по време на строителството, съгласно действащите нормативни разпоредби за контрол, законосъобразно изпълнение и приемане на строителните и монтажни работи по време на строителството, включително Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, изготвяне на окончателен доклад, организиране на приемателна комисия и всички процедури до получаване на Разрешение за ползване (или Удостоверение за въвеждане в експлоатация); • Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;

3. Срок на услугата: 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора за възлагане на обществена поръчка.

4. Място на извършване на услугата: Територията на Република България.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Предмет на поръчката - наименование: „Строителен надзор, оценка на съответствието на инвестиционния проект и консултантски услуги в строителството на газоразпределителни мрежи и съоръжения към тях (СПО), собственост на „Аресгаз“ ЕАД, с обособени позиции.“ Обособена позиция №1 - Общини: Аксаково, Вълчи дол, Белослав, Девня, Провадия и Дългопол; Обособена позиция №2 – Общини: Шумен и Каспичан; Обособена позиция №3 – Община Търговище; Обособена позиция №4 – Общини: Добрич и Тервел; Обособена позиция №5 – Общини: Плевен, Луковит, Червен бряг и Летница; Обособена позиция №6 – Общини: Благоевград и Сандански; Обособена позиция №7 – Общини: Дупница, Перник и Радомир Обособена позиция №8 – Община Враца

1. Пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация: Обект на настоящата обществена поръчка е „Оценяване съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор на енергийни обекти, втора категория, и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл. 176а от Закон за устройство на територията (ЗУТ) на етапи от инвестиционната програма на „Аресгаз“ЕАД“ – при изграждане на нови газоразпределителни мрежи и съоръженията към тях, собственост на „Аресгаз” ЕАД за следните обособени позиции:

Обособена позиция №1 - Общини: Аксаково, Вълчи дол, Белослав, Девня, Провадия и Дългопол.

Предмет на тази обособена позиция е „Оценяване съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор на енергийни обекти и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ на етапи от инвестиционната програма на „Аресгаз“ЕАД“ при изграждане на нови газоразпределителни мрежи и съоръжения към тях, собственост на „Аресгаз” ЕАД.

Местонахождението на мрежите и съоръженията, по тази обособена позиция е в лицензионната обособена територия „Добруджа“ и обхваща общини: Аксаково, Белослав,


of 28

Вълчи дол, Девня, Дългопол, Провадия. Приблизителната прогнозна стойност за извършване на гореописаните услуги за 5-годишен период се определя на 50000 лева, без ДДС.

Обособена позиция №2 – Общини: Шумен и Каспичан. Предмет на тази обособена позиция е „Оценяване съответствието на

инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор на енергийни обекти и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ на етапи от инвестиционната програма на „Аресгаз“ЕАД“ при изграждане на нови газоразпределителни мрежи и съоръжения към тях, собственост на „Аресгаз” ЕАД.

Местонахождението на мрежите и съоръженията по тази обособена позиция е в лицензионната обособена територия „Добруджа“ и обхваща общини: Шумен и Каспичан. Приблизителната прогнозна стойност за извършване на гореописаните услуги за 5-годишен период се определя на 80000 лева, без ДДС.

Обособена позиция №3 – Община Търговище. Предмет на тази обособена позиция е „Оценяване съответствието на


Местонахождението на мрежите и съоръженията по тази обособена позиция е в лицензионната обособена територия „Добруджа“ и обхваща община Търговище. Приблизителната прогнозна стойност за извършване на гореописаните услуги за 5-годишен период се определя на 27000 лева, без ДДС.

Обособена позиция №4 – Общини: Добрич и Тервел. Предмет на тази обособена позиция е „Оценяване съответствието на

инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор на енергийни обекти и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл.176а от ЗУТ на етапи от инвестиционната програма на „Аресгаз“ЕАД“ при изграждане на нови газоразпределителни мрежи и съоръжения към тях, собственост на „Аресгаз” ЕАД.

Местонахождението на мрежите и съоръженията по тази обособена позиция е в лицензионната обособена територия „Добруджа“ и обхваща общини: Добрич и Тервел. Приблизителната прогнозна стойност за извършване на гореописаните услуги за 5-годишен период се определя на 47000 лева, без ДДС.

Обособена позиция №5 – Общини: Плевен, Луковит, Червен бряг и Летница. Предмет на тази обособена позиция е „Оценяване съответствието на


Местонахождението на мрежите и съоръженията по тази обособена позиция е в лицензионната обособена територия „Мизия“ и обхваща общини: Плевен, Луковит, Червен бряг и Летница. Приблизителната прогнозна стойност за извършване на гореописаните услуги за 5-годишен период се определя на 30000 лева, без ДДС.

Обособена позиция №6 – Общини: Благоевград и Сандански; Предмет на тази обособена позиция е „Оценяване съответствието на

инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на


of 28

строителен надзор на енергийни обекти и изготвяне на технически паспорт, съгласно чл. 176а от ЗУТ на етапи от инвестиционната програма на „Аресгаз“ЕАД“ при изграждане на нови газоразпределителни мрежи и съоръжения към тях, собственост на „Аресгаз” ЕАД.

Местонахождението на мрежите и съоръженията по тази обособена позиция е в лицензионната обособена територия „Запад“ и обхваща общини Благоевград и Сандански. Приблизителната прогнозна стойност за извършване на гореописаните услуги за 5-годишен период се определя на 30000 лева, без ДДС.

Обособена позиция №7 – Общини: Дупница, Перник и Радомир; Предмет на тази обособена позиция е „Оценяване съответствието на


Местонахождението на мрежите и съоръженията по тази обособена позиция е в лицензионната обособена територия „Запад“ и обхваща общини: Дупница, Перник и Радомир. Приблизителната прогнозна стойност за извършване на гореописаните услуги за 5-годишен период се определя на 25000 лева, без ДДС.

Обособена позиция №8 – Община Враца Предмет на тази обособена позиция е „Оценяване съответствието на


Местонахождението на мрежите и съоръженията по тази обособена позиция е в лицензионната обособена територия „Запад“ и обхваща община Враца. Приблизителната прогнозна стойност за извършване на гореописаните услуги за 5-годишен период се определя на 15000 лева, без ДДС.

Срокът на договора за изпълнение на поръчката, за всяка обособена позиция, е 5 /пет/ години, считано от датата на подписването му. В рамките на този период, всяка година, Възложителят изготвя инвестиционна програма за изграждане на газоразпределителна мрежа, която е определена в етапност, след което Изпълнителят следва да извършва дейности по оценка на съответствие на проектите и строителството, осъществяване на строителен надзор, издаване на съответните документи и изготвяне на технически паспорт на строежите.

Поръчката по всяка обособена позиция включва следните дейности:

Оценка на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите съгласно изискванията на ЗУТ, изготвяне на доклад за оценка на съответствието;

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително – монтажни работи в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове. Съставяне и подписване на всички документи, актове, протоколи, заповедни книги и др. по време на строителството, съгласно действащите нормативни разпоредби за контрол, законосъобразно изпълнение и приемане на строителните и монтажни работи по време на строителството, включително Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, изготвяне на окончателен доклад, окомплектоване на пълната документация за приемателна комисия и всички процедури до получаване на Разрешение за ползване (или Удостоверение за въвеждане в експлоатация);


of 28

Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;

Критерият за възлагане на настоящата обществена поръчка при определяне на икономически най-изгодната оферта е „най-ниска цена”.

Изпълнението на договора по настоящата обществена поръчка за всяка обособена позиция ще се извършва, в зависимост от техническата готовност и необходимост на възложителя за възлагане на изпълнението и изпълнението на свързаните с изпълнението на настоящата поръчка дейности – проектиране и строителство. За възлагане на конкретните видове работи, свързани с услугата по тази обществена поръчка по отделните етапи на газоразпределителните мрежи, възложителят съставя Приложения за възлагане на изпълнението, които са неразделна част от договора и следва да съдържат най-малко информация относно: съответният обект, видовете дейности и количеството им, срокът за изпълнение, цената за съответния обект на база ценовото предложение на изпълнителя, документацията за съответния обект, която се предоставя на изпълнителя, както и друга информация, която възложителят представя на изпълнителя, в случай, че е налична и необходима за изпълнението на работите по съответното Приложение за възлагане на изпълнението. Всяко отделно Приложение към договора за възлагане на изпълнението по отделните етапи се подписва от Възложителя и Изпълнителя.

Приемането на извършената работа по всяко Приложение към договора се извършва с приемателен протокол, подписан от двете страни по договора, по ред и начин, описани в договора.

Сроковете за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката са, както следва: 1. Срок за изготвяне доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите или промяна по чл.154, ал.5 от ЗУТ – до 5 (пет) работни дни от датата на протокола за предоставяне на проектната документация от възложителя на изпълнителя; 2. Сроковете за изготвяне на всички актове и протоколи по време на строителството са съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Обн., ДВ бр. 72 от 15.08.2003г.). Акт 15 се изготвя в срок до 10 (десет) работни дни след писменото уведомяване от страна на строителя за завършване на обекта. 3. Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ – до 10 (десет) работни дни от датата на подписване на Акт 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 4. Срок за изготвяне на технически паспорт съгласно чл.176а от ЗУТ – до 10 (десет) работни дни от датата на подписване на Акт 15 от Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Нормативна уредба При изпълнение на предмета на настоящата поръчка Изпълнителят се задължава да спазва разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 8 за правила и


of 28

норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти, Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, Наредбата № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 5/28.12.2006 за техническите паспорти на строежите в съответствие с чл. 176а от ЗУТ, Наредба № IЗ-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба №РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор; Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. и др. нормативни документи, имащи отношение към предмета на поръчката. 2. Оценка на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите Съгласно чл. 142 от ЗУТ всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им със съществените изисквания към строежите от консултанта, който изготвя комплексен доклад за извършената оценка. Оценката на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите, обхваща, съгласно Закона за устройство на територията, проверка за съответствие със:

Предвижданията на подробния устройствен план; Правилата и нормативите за устройство на територията; Изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ; Взаимната съгласуваност между частите на проекта; Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; Изискванията за безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност; Други специфичните изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива. Изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта; Всички документи – графични и текстови, на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от съответния квалифициран специалист и от управителя на фирмата консултант, извършила оценката за съответствие. Докладът за оценка на съответствието се подписва от управителя на фирмата консултант и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката. 3. Упражняване на строителен надзор Съгласно чл. 168 от ЗУТ, лицето упражняващо строителен надзор, носи отговорност и има задължения за:

законосъобразно започване на строежа; осъществяване на контрол на влаганите продукти и материали, в съответствие с инвестиционния проект и нормативните документи, стандарти и др.;


of 28

спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 от ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ; осъществяване на контрол, относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; да спазва изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали; - осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за дейности с отпадъците като контролира изпълнението на „План за безопасност и здраве“ и „План за управление на строителни отпадъци“-неразделни части от инвестиционния проект, съгласно чл.11 ал.11 от Закона за управление на отпадъците и изготвя отчет за изпълнението на плана за управление на отпадъците, съгласно НУСОВРСМ.

При изпълнение на задълженията си Изпълнителят извършва следните дейности и отговаря за:

- Съставяне и подписване на всички документи, актове, протоколи, заповедни книги и др. по време на строителството, съгласно действащите нормативни разпоредби за контрол, законосъобразно изпълнение и приемане на строителните и монтажни работи, включително Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- Контрол на строителните продукти влагани в строежа, осъществяван в съответствие с изискванията на чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ.

- Изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията на чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ.

- Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството.

- Годност на строежа за въвеждане в експлоатация.

- Изготвяне на окончателен доклад до възложителя съгласно чл. 168, ал. 6 ЗУТ.

- Изготвяне на технически паспорти съгласно Наредба №5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите в съответствие с чл. 176а от ЗУТ.

При извършването на строителен надзор, Изпълнителят не се ограничава само и единствено до изброените по-горе видове задължения, а следва да изпълнява съвестно дейността си, съобразно изброените относими нормативни актове за този вид дейности. Правоспособност за упражняване на професионална дейност, Икономическо и финансово състояние, Технически и професионални способности:

1. Участникът следва да разполага с валидна Лицензия /Удостоверение/ по чл.166 и чл.167 от Закона за устройство на територията, (издадено съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.) Документ за доказване: Валидно Удостоверение, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол, със срок на валидност, отговарящ на срока на поръчката – копие заверено „Вярно с оригинала“.


of 28

2. Участникът следва да има валидна застраховка професионална отговорност за вредите, които би могъл да причини на Възложителя и/или на трети лица, вследствие на неизпълнение на задълженията си. Документ за доказване: Валидна застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката – копие заверено „Вярно с оригинала“. 3. Участникът следва да е изпълнил услуги - осъществяване на строителен надзор на газоразпределителни мрежи и съоръженията към тях, с предмет и обем, за съответната обособена позиция, идентични или сходни с тези на предмета на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата. Документ за доказване: Списък на договорите за изпълнение на услуги, идентични или сходни с предмета на поръчката, които съдържат предмета, обема, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, придружен с удостоверение за добро изпълнение от страна на Възложител и/или референция. 4. Да разполага с персонал с професионална компетентност за изпълнението на поръчката. Екипът от физически лица, чрез които консултантът упражнява дейност по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, трябва да включва съответните специалисти, които притежават квалификация и правоспособност да оценяват съответствието на всички части на инвестиционните проекти за видовете строежи по отделни категории съгласно чл.137, ал.1 ЗУТ, включително координатор по безопасност и здраве – изброени в НАРЕДБА № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, (включително специалисти по Газоснабдяване/Топлотехника (отопление, вентилация и климатизация), Пожарна и аварийна безопасност или пожарна безопасност и защита на населението; Геодезия). Документ за доказване: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ДОГОВОР №

за обществена поръчка с наименование: „Строителен надзор, оценка на съответствието на инвестиционния проект и консултантски

услуги в строителството на газоразпределителни мрежи и съоръжения към тях (СПО), собственост на „Аресгаз“ ЕАД, с обособени позиции“ –

за обособена позиция №.... „“. Днес, ........................ г., в гр.Варна, подписаните: “АРЕСГАЗ” EАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Алабин“ №36, ет.2, ЕИК 813101815, с адрес за кореспонденция: гр.Варна, ул. ”Цар Симеон І” №25, ет.7, представлявано от ................................... – Изпълнителен директор, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и от друга страна ......................................................................, ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление в .............................................................................................................................., представлявано от ......................................................................, в качеството на ......................................, наричано по-долу


of 28

ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл.112, ал.6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с проведена процедура по реда на ЗОП - публично състезаниие и Решение №..................../.......... 2019г. на Изпълнителния директор на "Аресгаз"ЕАД за определяне на Изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Строителен надзор, оценка на съответствието на инвестиционния проект и консултантски услуги в строителството на газоразпределителни мрежи и съоръжения към тях (СПО), собственост на „Аресгаз“ ЕАД, с обособени позиции“, се сключи настоящият договор за обособена позиция:......................................................................, при следните условия: 1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши: „Строителен надзор, оценка на съответствието на инвестиционния проект и консултантски услуги в строителството на газоразпределителни мрежи и съоръжения към тях (СПО), собственост на „Аресгаз“ ЕАД, на обособена позиция:........................................................................ за които територии и общини ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ притежава лицензия за разпределение на природен газ. Прогнозната стойност за тази обособена позиция е ...................................(.................................................................) лева; 1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ упражнява дейността, предмет на договора, в съответствие със Закона за устройство на територията, Закона за обществените поръчки и други относими законови и подзаконови нормативни актове. 1.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява конкретните видове работи при строителство на отделните етапи на газоразпределителните мрежи, в съответната обособена позиция, като съставя Приложения за възлагане на изпълнението, които са неразделна част от договора и следва да съдържат най-малко информация, относно: съответния обект, видовете дейности и количеството им, срока за изпълнение, цената за съответния обект на база ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, документацията за съответния обект, която се предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и друга информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че е налична и необходима за изпълнението на работите по съответното Приложение за възлагане на изпълнението. Всяко отделно Приложение към договора за възлагане на изпълнението по отделните етапи се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Приемането на извършената работа по всяко Приложение към договора се извършва с приемателен протокол, подписан от двете страни. 2.СРОК НА ДОГОВОРА, СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 2.1.Договорът се сключва за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписването му, или до достигане на обявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ прогнозна стойност по съответната обособена позиция, за която е сключен. 2.2. Сроковете за извършване на конкретните дейности са: - Срок за изготвяне доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите или промяна по чл.154, ал.5 от ЗУТ – до 5 (пет) работни дни от датата на протокола за предоставяне на проектната документация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; - Сроковете за изготвяне на всички актове и протоколи по време на строителството са съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Обн., ДВ бр. 72 от 15.08.2003г.). Акт обр.15 се изготвя в срок до 10 (десет) работни дни след писменото уведомяване от страна на строителя за завършване на обекта. - Срок за изготвяне на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ – до 10 (десет) работни дни от датата на подписване на Акт обр.15 от Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; - Срок за изготвяне на технически паспорт съгласно чл.176а от ЗУТ – до 10 (десет) работни дни от датата на подписване на Акт обр.15 от Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Приложение №2 към този договор - Предложение за изпълнение на обществената поръчка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


of 28

3.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 3.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 3.1.1.Да осигури своевременно необходимите документи за възложените дейности /работен проект, договори за проектиране, строителство, авторски надзор и др./ за изпълнение на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения по този договор. 3.1.2.Да осигури постоянен достъп до обектите. 3.1.3.Да осигурява и превежда необходимите средства за финансиране на възложените и извършени работи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да контролира дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и при необходимост да взема управленчески решения, които са извън компетентността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква регулярна информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, относно хода на строителния процес, включително да изисква съставяне на междинни отчети от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при достигането на всеки етап от строителството. 4.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, съгласно ЗУТ: 4.1.1. Да не разгласява информация предоставена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станала му известна при и по повод извършването на дейността. 4.1.2.Упражнява строителен надзор върху обектите, посочени в чл.1.1. от този договор. 4.1.3.Упражнява строителен надзор, чрез квалифицирани лица, посочени в списък, съгласно Приложение №2 - Предложение за изпълнение на обществената поръчка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от този договор. 4.1.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да упражнява строителен надзор по време на строителството, като: Контролира цялостния строителен процес в съответствие с точното изпълнение на одобрените проекти; Контролира и изисква качественото освидетелстване на всички производствени процеси и влагани материали, в съответствие с нормативните документи, стандарти и др.; Осъществява контрол по изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) и своевременно оформяне на строителните документи – актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; След завършване СМР на обектите изготвя и подписва Акт обр.15, комплектова документите за оценка на строителството и приемането на завършените обекти. 4.1.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да упражнява строителен надзор по време на строителството и носи отговорност за: • Законосъобразно започване на строежите; • Пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г.; • Изпълнение на строежите, съобразно одобрените проекти; • Спазване на условията за безопастност на труда; • Качество на влаганите материали и изделия; • Годността на строежите за въвеждане в експлоатация. 4.1.6. При завършване на строежите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, чрез лицата, упражняващи строителен надзор, изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателни доклади, окомплектовани с необходимите документи за оценка на строителството, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. и участва при приемане на завършените обекти от ДНСК. 4.1.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за срока на договора да подновява Лицензията/Удостоверението за извършване на дейността си и застраховката „Професионална отговорност“ при изтичането й. 5.ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ, ГАРАНЦИЯ 5.1. Цената за изпълнение на всяка от дейностите, предмет на договора, се определя на база, договорени единични цени за конкретните дейности, фиксирани в Ценовото приложение - Приложение №3 към този договор, без включен ДДС.


of 28

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща възнаграждението по чл.5.1, както следва: - 10% /десет процента/ от възнаграждението - аванс; - 70 % /седемдесет процента/ от възнаграждението - при подписване на Констативен акт обр.15; - 20 % /двадесет процента/ от възнаграждението- при предаване на обекта с акт обр.16 и при получаване на разрешението за ползване на Обектите, издадено на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-късно от 4 месеца от изготвяне на окончателния доклад при невъзможност за назначаване на ДПК, не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 5.3.Дължимите плащания се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път по разплащателна сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, въз основа на фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не по-късно от ................................ дни от представянето й. 5.4. Съгласно документацията и обявлението за ОП, на основание чл.111 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), за сключване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква участникът, определен за изпълнител, да предостави гаранция за изпълнение на договора за съответната обособена позиция, за която е избран, в размер на 3% от прогнозната стойност за съответната обособена позиция/и за целия срок на договора; 5.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (.......платежно нареждане, банкова гарация, застраховка) от .....................г. за внесена гаранция, в размер на 3% от прогнозната стойност за целия срок на договора, а именно .......................(..................................) лева. Гаранцията е внесена за целия срок на договора до .............................г. Гаранцията служи за обезпечение изпълнението на предмета на договора. Същата може да бъде усвоена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при констатирано частично или пълно неизпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Гаранцията се освобождава с изтичане на срока на договора и в случай, че не са налице условия за задържането й, поради неизпълнение. 6.НЕУСТОЙКИ 6.1. При забава в изпълнение на договорените дейности, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2% за всеки просрочен ден от стойността на възложените работи в съответното приложение за възлагане на изпълнението по чл.1.3 от този договор. 6.2. При неизпъление на задълженията, съгласно условията на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% от стойността на възложените работи в съответното приложение за възлагане на изпълнението по чл.1.3 от този договор. 6.3. Извън договорените неустойки в предходните точки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи по действителната им стойност, причинени в резултат на пропуски и/или грешки, допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или лицата, за които той отговаря, при осъществяване предмета на договора. 6.4. При забава на дължимо плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихва за забава, в размер на ОЛП, завишен с 10 пункта. 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 7.1. Договорът може да бъде прекратен: а) с изтичане на срока; б) с достигане на прогнозната стойност. в) с отправяне на едномесечно предизвестие от всяка една страна до другата страна: - при неизпълнение, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на задълженията му, отразени в раздел 4 от този договор; - при отнемане на лицензията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; - при неподновена лицензия/удостоверение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; - при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по този договор, които биха довели до причиняване на вреди на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; - при наличие на някое от условията по чл.118 от ЗОП; - в случай на неизпълнение на задължението за плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, продължило


of 28

повече от два месеца; 7.2. При изпълнението на договора за обществена поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно ЗОП. 7.3. Страните по настоящият договор са освободени от задълженията си единствено в случаите на форсмажор, правителствени забрани и ограничения. 7.4. При влизане в сила на нови нормативни актове или при промяна на съществуващи нормативни актове по време на действие на този договор, страните разглеждат промените своевременно и ги отразяват, съобразно предвидения законов ред и процедури. 7.5. Страните по този договор нямат право да прехвърлят изпълнението на своите договорни задължения или да делегират права по тях на трети лица и дружества, които не са страна по настоящия договор. 7.6. Страните по този договор се задължават да обработват споделените помежду им лични данни, в съответствие с всички приложими закони, нормативни актове, наредби, заповеди, стандарти и други, които се прилагат за операциите по обработване на лични данни, както и да предприемат всички необходими стъпки, за да гарантират сигурността на лични данни. 7.7.Приложенията към договора (от обществената поръчка) са неразделна част от него и позоваването на договора включва и позоваване на тях. В случай, че някои условия и/или изисквания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не са упоменати в договора, а в приложенията към него, то те също са задължителни за страните. В случай на противоречие или несъответствие между клауза на договора и приложение към него, клаузите на договора имат предимство пред текста на приложението. 7.8. Страните по този договор не могат да го изменят, освен в изключителните случаи, предвидени в този догово и в ЗОП и ППЗОП. 7.9. За всички неуредени въпроси в настоящият договор и в ЗОП, се прилагат общите и специфични разпоредби на ЗЗД и ТЗ. 7.10. В случай, че страните не постигнат взаимно съгласие при решаване на спорове между тях – същите се отнасят за решаване пред Арбитражния съд при БТПП, съобразно неговия Правилник за разглеждане на вътрешни дела. Настоящият договор се подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните. НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ДОГОВОРА СА СЛЕДНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ: Приложение № 1 - Техническа Спецификация на обществената поръчка. Приложение № 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Приложение с единични цени към него. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: ..................................... ................................... / / / / *При необходимост, договорът ще бъде в двуезична форма – на български и на английски език, като меродавен ще бъде българският език.

МЕТОДИКА

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

По Обществена поръчка с наименование: Строителен надзор, оценка на съответствието на инвестиционния проект и консултантски услуги в строителството на газоразпределителни мрежи и съоръжения към тях (СПО), собственост на „Аресгаз“ ЕАД, с обособени позиции. Обособена позиция №1 - Общини: Аксаково, Вълчи дол, Белослав, Девня, Провадия и Дългопол;


of 28

Обособена позиция №2 – Общини: Шумен и Каспичан; Обособена позиция №3 – Община Търговище; Обособена позиция №4 – Общини: Добрич и Тервел; Обособена позиция №5 – Общини: Плевен, Луковит, Червен бряг и Летница; Обособена позиция №6 – Общини: Благоевград и Сандански; Обособена позиция №7 – Общини: Дупница, Перник и Радомир; Обособена позиция №8 – Община Враца. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена”. Икономически най-изгодна оферта се избира като се оценяват допуснатите до участие оферти и се формира “Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните оценки по определените показатели.

Отделните показатели и съответната им тежест в комплексната оценка, са както следва:

Показател Мерна единица

Относително тегло

Максимално възможен

брой точки

Символно обозначение

( точките по показателя)

1 2 3 4 5

1 Комплексен доклад - Ц1 лв/брой 5 5 Т1

2 Комплексен доклад при изменение по чл.154 - Ц2

лв/брой 5 5 Т2

3 Строителен надзор на участъци - Ц3

лв. за метър линеен 40 40 Т3

4 Строителен надзор на газопроводни отклонения - Ц4

лв. за метър линеен 40 40 Т4

5 Паспорт - Ц5 лв/ брой 10 10 Т5 В колона №1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона №2 са посочени мерните единици; в колона №3 са посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 100%); в колона №4 са посочени максимално възможният брой точки; в колона №5 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател.

Забележка: Цените за строителен надзор по т.3 и т.4 се формират отделно като се умножава общата дължина на участъците по единичната цена за линеен метър (лв/л.м.) и като се умножава общата дължина на отклоненията по единичната цена за линеен метър (лв/л.м.)

Указания за определяне на оценката по всеки показател : Показател 1 - “Комплексен доклад”, с максимален брой точки – 5 и относително

тегло в комплексната оценка – 5 Точките на всеки един от участници се определят в съотношение към най-ниската

предложена цена по следната формула:

Ц min

Т 1 = 5 х -----------------, където :

Цn

“5” относителното тегло по показателя; “Цmin.” е най-ниската цена на предложените единични цени от всички участници “Цn” е цената, предложена от n-я участник (Ц1),


of 28

Показател 2 - “Комплексен доклад при изменение по чл.154”, с максимален брой точки – 5 и относително тегло в комплексната оценка – 5

Точките на всеки един от участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

Ц min

Т 2 = 5 х -----------------, където :

Цn

“5” относителното тегло по показателя; “Цmin.” е най-ниската цена на предложените единични цени от всички участници “Цn” е цената, предложена от n-я участник (Ц2),

Показател 3 - “Строителен надзор на участъци“, с максимален брой точки – 40 и

относително тегло в комплексната оценка – 40 Точките на всеки един от участници се определят в съотношение към най-ниската


Ц min

Т 3 = 40 х -----------------, където :

Цn

“40” относителното тегло по показателя; “Цmin.” е най-ниската цена на предложените единични цени от всички участници “Цn” е цената, предложена от n-я участник (Ц3)

Показател 4 - “ Строителен надзор на газопроводни отклонения“ , с максимален

брой точки – 40 и относително тегло в комплексната оценка – 40 Точките на всеки един от участници се определят в съотношение към най-ниската


Ц min

Т 4 = 40 х -----------------, където :

Цn


Показател 5 - “Паспорт“, с максимален брой точки – 10 и относително тегло в

комплексната оценка – 10 Точките на всеки един от участници се определят в съотношение към най-ниската


Ц min

Т 5 = 10 х -----------------, където :


of 28

Цn


Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от

оценките на офертата по петте показателя, изчислени по формулата:

КО = Т1+Т2+Т3+Т4+Т5

Офертата, получила най-висока комплексна оценка за съответната обособена позиция, се класира на първо място.

*Забележка – Всеки участник има избор да участва за една или повече обособени позиции.

Образец №1

ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

№ Съдържание

Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие

и общ брой страници)

Номер и дата на документа

. 1. 2.

3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15.

Наименование на кандидата ............................................................................................. Представляващ ............................................................................................ Име и фамилия ........................................................................................... Подпис ............................................................................................ Упълномощено лице ............................................................................................


of 28

Име и фамилия Подпис ............................................................................................

Образец №2

....................................................................................................................................................... [наименование на Участника]

ДО „АРЕСГАЗ” ЕАД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА НАЧИНА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

(ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ)

Предмет на поръчката - наименование: „Строителен надзор, оценка на съответствието на инвестиционния проект и консултантски услуги в строителството на газоразпределителни мрежи и съоръжения към тях (СПО), собственост на „Аресгаз“ ЕАД, с обособени позиции.“ Обособена позиция №1 - Общини: Аксаково, Вълчи дол, Белослав, Девня, Провадия и Дългопол; Обособена позиция №2 – Общини: Шумен и Каспичан; Обособена позиция №3 – Община Търговище; Обособена позиция №4 – Общини: Добрич и Тервел; Обособена позиция №5 – Общини: Плевен, Луковит, Червен бряг и Летница; Обособена позиция №6 – Общини: Благоевград и Сандански; Обособена позиция №7 – Общини: Дупница, Перник и Радомир Обособена позиция №8 – Община Враца

Уважаеми Господа, С настоящото представяме нашето предложение за начина на изпълнение на

обществената поръчка от обявената от Вас процедура по ЗОП с горепосочения предмет, като кандидатстваме за обособени позиции:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................

Поемаме ангажимент за изпълнение на поръчката за предвидения в проекто-договора 5 (пет) годишен срок.

Декларираме, че: 1. Предоставената услуга ще отговаря на техническите изисквания на Възложителя. 2. ........................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................


of 28

................................................................................................................................................ Бихме желали да обърнем внимание на следните допълнителни преимущества на нашето

предложение, спрямо задължителните изисквания и условия по документацията за участие, свързани с изпълнението на настоящата поръчка: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ (Да се посочат, ако се счита, че са предложени такива)

Всички дейности, посочени в настоящото предложение, са отчетени и включени в предложената от нас цена в запечатания плик „Предлагани ценови параметри”, определени при качествено изпълнение на Договора, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие и по вид и начин, описан в настоящото предложение.

Начин на плащане: Възложителят заплаща на Изпълнителя изцяло стойността на извършените услуги по

договорените цени, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след извършването им и след представяне на следните документи в офис на Възложителя, а именно: - оригинал на фактура за дължима сума; - приемо – предавателен протокол за извършените услуги; Условията за плащане, описани по-горе, са отразени в проекта на Договор.

Приложения: Съгласно текста Правно-обвързващ подпис:

Дата …………/…………………../……………..

Име и Фамилия ………………………………………………

Длъжност ………………………………………………

Наименование на Участника ………………………………………………


of 28

Образец №3

.............................................................................................................................................. /наименование на Участника/

ДО "АРЕСГАЗ" ЕАД

ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ

Предмет на поръчката - наименование: „Строителен надзор, оценка на съответствието на инвестиционния проект и консултантски услуги в строителството на газоразпределителни мрежи и съоръжения към тях (СПО), собственост на „Аресгаз“ ЕАД, с обособени позиции.“ Обособена позиция №1 - Общини: Аксаково, Вълчи дол, Белослав, Девня, Провадия и Дългопол; Обособена позиция №2 – Общини: Шумен и Каспичан; Обособена позиция №3 – Община Търговище; Обособена позиция №4 – Общини: Добрич и Тервел; Обособена позиция №5 – Общини: Плевен, Луковит, Червен бряг и Летница; Обособена позиция №6 – Общини: Благоевград и Сандански; Обособена позиция №7 – Общини: Дупница, Перник и Радомир Обособена позиция №8 – Община Враца

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви

представяме нашето ценово предложение, както следва: I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й Изпълнението на предмета на поръчката ще извършим по единични цени, описани в

Приложение №1 към настоящото предложение, при следните условия: Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата. Всички посочени цени са в български лева без ДДС или в левова равностойност, съгласно официалния фиксинг на БНБ. Място на извършване на услугите: територията на Република България, посочена от Възложителя, за съответната обособена позиция. Цените в нашата оферта са окончателни и не подлежат на увеличение.

ДРУГИ ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................

(описват се, ако има такива) Правно-обвързващ подпис: Наименование на участника .............................................................................................


of 28

Име и фамилия ........................................................................................... Подпис ............................................................................................ Упълномощено лице ............................................................................................ Име и фамилия Подпис ............................................................................................

Приложение №1 към Образец №3

ТАБЛИЦА С ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ЗА ВИДОВЕТЕ ДЕЙНОСТИ

Единични цени

№ по ред

ГРМ гр …... етап - …….

Мерна единица Единична Цена без ДДС предложение

1 Комплексен доклад лв/брой Ц1

2 Комплексен доклад при изменение по чл.154

лв/брой Ц2

3 Строителен надзор на участъци лв. за метър линеен Ц3

4

Строителен надзор на газопроводни отклонения

лв. за метър линеен Ц4

5 Паспорт лв/ брой Ц5

Забележка: Цените за строителен надзор по т.3 и т.4 се формират отделно като се умножава общата дължина на участъците по единичната цена за линеен метър лв/л.м. и като се умножава общата дължина на отклоненията по единичната цена за линеен метър лв/л.м Правно-обвързващ подпис:

Наименование на участника ............................................................................................. Представляващ ............................................................................................ Име и фамилия ........................................................................................... Подпис ............................................................................................ Упълномощено лице ............................................................................................ Име и фамилия Подпис .............................................................


of 28

Образец №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я, съдържаща Списък на

основните договори за услуги с еднакъв или сходен предмет

за периода от ...................... г. до настоящия момент.

Долуподписаният/ната ......................................................................................................................... с лична карта № ................................................., издадена на ....................................................... от .............................................................с ЕГН ......................................................., в качеството ми на ........................................................................... на .................................................................................. ................................................................... (посочва се наименованието и правно организационната форма), със седалище и адрес на управление: .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................. Кандидат/Участник/ Участник в обединение/Подизпълнител /вярното се подчертавa/ В процедура за възлагане на обществена поръчка Наименование на поръчка: ................................................................................................................................................ Идент. номер на поръчката: ..............................................................................................

На основание чл.63, ал.1, т.1, б.“б“ от Закона за обществените поръчки, декларирам

пред Вас следния списък на основните договори с предмет, обем и съдържание, сходен с тази на поръчката, за възлагането на която участваме, извършени през последните 3 години, включително стойностите, датите и получателите:

Година Предмет и

съдържание на договора

Възложител Стойност на доставката

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни

Наименование на участника ............................................................................................. Представляващ ............................................................................................ Име и фамилия ........................................................................................... Подпис ............................................................................................


of 28

Упълномощено лице ............................................................................................ Име и фамилия Подпис ............................................................................................

Образец №5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ната .........................................................................................................

с лична карта № ................................................., издадена на ................................................ от .............................................................с ЕГН .............................................., в качеството ми на ........................................................................... на ......................................................................... ................................................................... (посочва се наименованието и правно организационната форма), със седалище и адрес на управление: ........................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... Кандидат/Участник/ Участник в обединение/Подизпълнител /вярното се подчертавa/ В процедура за възлагане на обществена поръчка Наименование на поръчка: ...................................................................................................................................... Идент. номер на поръчката: ...................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознати сме и приемаме условията по проекта на договор от документацията за

участие. Приемаме, ако бъдем определени за изпълнител на поръчката, договорът да се сключи при тези условия.

_________ г. Декларатор: .......................................... (дата на подписване)

(подпис)


of 28

Образец №6 Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срок на валидност на офертата Долуподписаният/ната ................................................................................................................. с лична карта № ................................................., издадена на .............................................. от .............................................................с ЕГН .............................................., в качеството ми на ........................................................................... на ................................................................... ................................................................... (посочва се наименованието и правно организационната форма), със седалище и адрес на управление: ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ Кандидат/Участник/ Участник в обединение/Подизпълнител /вярното се подчертавa/ В процедура за възлагане на обществена поръчка Наименование на поръчка:............................................................................................................................................ Идент. номер на поръчката: .......................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М, следното:

1. Срокът на валидност на офертата е два месеца от датата на подаване на офертата. 2. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети в офертата

до изтичане на срока на валидност на офертата и същата може да бъде приета по всяко време, преди изтичането на този срок.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

.....................................г. Декларатор: .......................................

dokumentacia stroitelen nadzor 2019 proekt...dokumentacia stroitelen nadzor 2019 proekt ... >...

Documents