'Ir f

CONTRATO NO. FAISM 38/2017CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN PO~ UNA PARTE ~LMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, REPRESENTADO POR lOS CIUDADANOS: C. MARI,A ELENA LlMONGARCíA PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. JUAN DAVID GARCíA CAMARENA SíNDICO MUNICIPAL, LIC. JOSE LUIS SALAZARMARTíNEZ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, L.C.P. JOSÉ ALEJ~NDRO RAMOS ROSAS TESORERO MUNICIPAL, Y EL ARQ.ICARDO ROBLES GÓMEZ COORDINADOR GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD, Al QUE EN lO SUCESIVO Y

P RA lOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE lES DENOMINARÁ COMO "EL GOBIERNO MUNICIPAL", Y POR O!RA PARTEEMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES A POZOS, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR El ING. J. JESUS FLORES

,-.-.yo"LERA, CON El CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO El CUAL SE ACREDITA CON lA ESCRITURAÚBLlCA NÚMERO 19,075 DE FECHA 17 DIECISIETE DE ABRIL DE 2013 DOS MIL T~ECE, EXPEDIDA POR El LIC. JUAN

EMILIO LOMELí ACOSTA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 7, DEL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO, REPRESENTACiÓN QUEAJO FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA QUE NO HA SIDO REVOCADA, Y A QUIEN EN ElRSO DEL MISMO SE lE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDADAl PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR El PRESENTETRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

l." L GOBIERNO MUNICIPAL" DECLARA:1.1. QUE TIENE PERSONALIDAD JURíDICA PARA SUSCRIBIR El PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOSUNITARIOS, DE CONFORMIDAD CON El ARTíCULO 115 DE lA CONSTITUCiÓN POLÍTICA DE lOS ESTADOS; UNIDOSMEXICANOS; ARTíCULOS 73, 79 FRACCiÓN X, 80 FRACCiÓN 111Y VII, 83, 85 FRACCiÓN I Y IV, 86 DE LA CONS ITUCIÓNPOLÍTICA DE ESTADO DE JALISCO; ARTíCULOS 1, 2, 3, 4 NÚMERO 100,10,37 FRACCiÓN V, VI, XIV, 38 FRACCiÓN I Y VIII, 47FRACCiÓN 1, 11,VI Y XIII, 48 FRACCiÓN VI, 52 FRACCiÓN 11,111Y VIII, 61, 63, 64, 66, 67 FRACCiÓN 111,Y 80 DE l lEY DEGOBIERNO Y lA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; EN lOS ARTíCULOS 1, 2, 3, 8, 4 ,49,67 '{¡104 DE lA lEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO; ARTíCULOS 1, 2, 3, 6,12,30,31,44,45,47,74 FRAC IÓN 111,9FRACCiÓN I Y 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA El MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, Así COMO EACUERDO DE AYUNTAMIENTO 535/2017 EMITIDO EN SESiÓN ORDINARIA DEL 02 DE JUNIO DE 2017.

1.2. QUE MEDIANTE RESOLUCiÓN DE ADJUDICACiÓN DIRECTA NO. FAISM 38/2017 DE FECHA 21 DE JUNIOEMITIDA POR lA PRESIDENTE MUNICIPAL C. MARíA ELENA LIMÓN GARCíA, SE RESOLViÓ ADJUDICAR lA OBRADENOMINADA: MANTENIMIENTO DE POZO NO. 18 EN LA CALLE VIRGEN DE LA CANDELARIA ENTRE SEVILLA YEN EL FRACC. ESPAÑA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, Al CONTRATISTA DESCRI ENPROEMIO DEL PRESENTE CONTRATO. OBRA A EJECUTARSE CON CARGO A lOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

1.3. QUE TIENE SU DOMICILIO EN: INDEPENDENCIA NO. 58 COLONIA CENTRO, ENTlAQUEPAQUE, JALISCO, MISMO QUE SEÑALA PARA lOS FINES Y EFECTOS lEGALES.

1.4.QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: MTJ-850101-C4A.

11."EL CONTRATISTA" DECLARA:11.1.QUE TIENE CAPACIDAD JURíDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A lA EJECUCiÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTECONTRATO Y QUE DISPONE DE lA ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOlÓGICOSSUFICIENTES PARA EllO.

11.2. QUE CONOCE TODOS lOS DETAllES CONCERNIENTES A lA OBRA REQUERIDA COMPROMETIÉNDOSE A lAEJECUCiÓN DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA EllO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO lOSPROCEDIMIENTOS MÁS EFICIENTES PARA lA REALIZACiÓN Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

11.3.QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN El PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDROTlAQUEPAQUE. CON El NÚMERO DE REGISTRO PCT-1002/2017 Y QUE DICHO REGISTRO ESTA VIGENTE.

11.4.QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES SIA 130419 FT1.

11.5.QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE El SITIO DE lA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONTODOS lOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCiÓN.

11.6.QUE HA PRESENTADO El PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, Así COMO TAMBIÉN El 100% DE lOSPRECIOS DE lA OBRA, MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

11.7.QUE CUENTA CON El DOMICILIO UBICADO EN lA CAllE BÉLGICA No. 577, COLONIA MODERNA, C.P. 419MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS lOS EFECTOCORRESPONDIENTES.

Y EXPUESTO lO ANTERIOR, lAS PARTES CELEBRAN El PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOQUE SE CONSIGNA EN lAS SIGUIENTES:

C L Á U S U LAS:PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y ÉSTE SE OBLIGA AEJECUTAR lOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: MANTENIMIENTO DE POZO NO. 18 EN LA CALLE VIRGEN DE LACANDELARIA ENTRE SEVILLA y MADRID, EN EL FRACC. ESPAÑA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, DE CONFORMIDAD CON El PROYECTO CONTENIDO EN lOS PLANOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES,PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRA, Así COMO LOS PRECIOS UNITARIOS APROBADOS, QUE SE ANEXAN Al PRESENTECONTRATO Y CUYO CONTENIDO FORMA PARTE DEL MISMO, lO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN lO DISPUESTO POR ElARTíCULO 67 DE lA lEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

R

Hoja 1 de 9

CONTRATO NO. FAISM 38/2017SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO ESTABLECIDO PARA lA SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES PORlA CANTIDAD DE $899,016.83 (OCHOCIENTOS NOVENTA y NUEVE MIL DIECISÉIS PESOS 83/100 MONEDA NACIONAL)INCLUYE El IMPUESTO Al VALOR AGREGADO, CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LAINFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCiÓN. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR lA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO El DíA13 DE JULIO DE 2017, Y A CONCLUIRLA El DíA 12 DE OCTUBRE DE 2017, CONSIGNANDO UN PERíODO DE 92 NOVENTA YDOS DíAS NATURALES PARA lA EJECUCiÓN DE lA OBRA ENUNCIADA.

CUARTA. ANTICIPOS. "EL CONTRATISTA" RECIBE DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" El 30% TREINTA POR CIENTO DEANTICIPO DEL MONTO ENUNCIADO EN lA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, PARA El INICIO DE lOSTRABAJOS Y lA ADQUISICiÓN DE MATERIALES, MISMO QUE SERÁ AMORTIZADO COMO lO ESTABLECE El ÚlTIMOÁRRAFO DEL ARTíCULO 46 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA El MUNICIPIO DE SAN PEDRO TlAQUEPAQUE.

I

QU NTA. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACiÓN DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA", TIENE UN PLAZO NO MAYOR DE05 (CINCO) DIAS HABllES CONTADOS A PARTIR DE lA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO PARA PRESENTAR lAOCUMENTACIÓN COMPLETA PARA El PAGO DEL ANTICIPO. El ATRASO EN El CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUIS TO SE

CONSIDERARÁ COMO ATRASO IMPUTABLE Al CONTRATISTA SIN DERECHO Al DIFERIMIENTO DE lA FECHA DE INI 10 DEOS TRABAJOS, PUDIENDO SER SANCIONADO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL" HASTA CON lA CANCElACI . N DELEGISTRO EN El PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TlAQUEPAQUE, JALISCO.

STA. DIFERIMIENTOS. El ATRASO EN lA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A "El CONTR TISTA" I

SE . MOTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA lO CUAL "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR EN TIEMPO, lA SOLlCIT D POR IES ITO DE DIFERIMIENTO DE INICIO, ANEXANDO Al MISMO, COPIA DEL DEPÓSITO DEL ANTICIPO OTORGADO DICH~SOL CITUD DEBERÁ SER PRESENTADA EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DíAS HÁBilES A PARTIR DE lA FE HA DINICIO ESTIPULADA EN El PRESENTE CONTRATO, EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE lA SOLlC UD EEl PLAZO SEÑALADO NO TENDRÁ DERECHO A QUE SE lE AUTORICE El DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE OB ,UNAVEZ AUTORIZADO El DIFERIMIENTO "El CONTRATISTA" DEBERÁ SOLICITAR lA MODIFICACiÓN Al CALENDARIO D OBPOR ESCRITO A "El GOBIERNO MUNICIPAL".

SÉPTIMA. PRÓRROGAS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO El CONVENIO DE PRÓRROGPLAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DíAS HÁBilES DE OCURRIDO El EVENTO QUE lA MOTIVA Y DENTRO DEL PERI DO DEJECUCiÓN DE lA OBRA A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", POR SU PARTE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TENDRÁ UN PlADE 10 (DIEZ) DíAS HÁBilES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR El TITULAR DE ACOORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE lA CIUDAD DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", SI ESTO NO OCU RE NESE PERIODO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA lA SO~ICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HA-V:ASIDO PRESENTADA ~IC ASOLICITUD DE CONVENIO DE MANERA EXTEMPORANEA. UNA VEZ AUTORIZADA LA PRORROGA "EL CONTRAT1ST "DEBERÁ DE MODIFICAR El CALENDARIO DE OBRA. 1

OCTAVA. FIANZAS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA, DE CONFORMIDAD CON lO QUE ESTABLECE El ARTíCULO 43 bElREGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA El MUNICIPIO DE SAN PEDRO TlAQUEPAQUE, CON RELACiÓN Al TíTULOTERCERO, CAPíTULO 111, SECCiÓN SEGUNDA DE lA lEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, A EXHIBIR lASSIGUIENTES GARANTíAS:

A) DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR A "El GOBIERNO MUNICIPAL", DENTRO DE lOS 05 (CINCO)DíAS HABllES SIGUIENTES A PARTIR DE lA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO DE SANPEDRO TlAQUEPAQUE, Y/O A lA HACIENDA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TlAQUEPAQUE, JALISCO, POR El TOTAL DELMONTO RECIBIDO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO. DICHA FIANZA GARANTIZARÁ lA CORRECTA INVERSiÓN DELANTICIPO, O EN SU CASO lA DEVOLUCiÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO DE ACUERDO Al AVANCE O A lAAMORTIZACiÓN REALIZADA POR "EL CONTRATISTA", CANCELÁNDOSE lA MISMA CUANDO "EL CONTRATISTA" HAYAAMORTIZADO El IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO MONTO DEL ANTICIPO. EN CASO DE NO AMORTIZAR "EL CONTRATISTA"El ANTICIPO ENTREGADO PARA lA EJECUCiÓN DE lOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, lA INSTITUCiÓN AFIA ORASERÁ QUIEN REINTEGRE A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" El MONTO TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO U F DO;SOMETIÉNDOSE lA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A lO ESTABLECIDO POR lOS ARTíCULOS 1, 5 FRACCIÓ IIIINCI O A),95,95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PÁRRAFO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE lA lEY FEDERAL DE INST UCI ES DEFIANZAS, Así COMO A lA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE lO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. \

B) DE CUMPLIMIENTO. PARA GARANTIZAR El FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UOBLIGACIONES, DAÑOS A TERCEROS Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO DE OBR LlCA APRECIOS UNITARIOS. "EL CONTRATISTA" OTORGARÁ DENTRO DE lOS 10 (DIEZ) DíAS HÁBilES SIGUIENTE 1 A FIRMA

/DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TlAQUEPAQUE, Y/O A ACIENDAMUNICIPAL DE SAN PEDRO TlAQUEPAQUE, JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE l S TRABAJOSCONTRATADOS INCLUIDO EL IVA. POR lO QUE DICHA FIANZA SE TRAMITARÁ A TRAVÉS DE INSTITUCiÓN AFIANZADORAAUTORIZADA, lA QUE SE SOMETERÁ EXPRESAMENTE A lO ESTABLECIDO POR lOS ARTíCULOS 1, 5 FRACCiÓN 111 INCISO

. A), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PÁRRAFO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE lA lEY FEDERAL DE INSTITUCIONESDE FIANZAS, Así COMO A lA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE lO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO.

C) DE VICIOS OCULTOS. ADEMÁS, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ EXHIBIR A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", DENTRO DELPLAZO DE 5 DIAS HABllES CONTADOS A PARTIR DE lA SUSCRIPCiÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCiÓN DE lA OBRAMATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS POR UN MONTO EQUIVALENTE Al10% DEL VALOR DE lOS TRABAJOS EJECUTADOS INCLUIDO El IVA., QUE DEBERÁ CONTENER COMO MíNIMO QUEGARANTIZA El PAGO DE lAS EROGACIONES QUE "El GOBIERNO MUNICIPAL" TUVIERE QUE EFECTUAR POR DEFECTOSO VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE lA RECEPCiÓN DE lA OBRA Y HASTA POR El PERíODO DE UN AÑODESPUÉS DE RECIBIDA lA OBRA, SOMETIÉNDOSE lA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A lO ESTABLECIDO POR lOS

Hoja 2 de 9

CONTRATO NO. FAISM 38/2017ARTíCULOS 1,5 FRACCiÓN 111INCISO A), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PÁRRAFO Y DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DELA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, Así COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVODEL ESTADO DE JALISCO.

ESTÁS FIANZAS SOLO PODRÁN CANCELARSE POR EL SíNDICO MUNICIPAL PREVIA COMUNICACiÓN POR ESCRITO DE LACOORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD Y DE LA HACIENDA MUNICIPAL DEL GOBIERNO DE SANPEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CASO DE CONTROVERSIA LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCiÓN YCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO.

OVENA. CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO. LOS CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO DEBERÁN SER SOLICITADOS POR, L CONTRATISTA" A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR "ELG BIERNO MUNICIPAL", DICHA SOLICITUD DEBERÁ SER PRESENTADA POR ESCRITO DENTRO DEL PERIODO DE

UCIÓN AUTORIZADO PARA EL PRESENTE CONTRATO, EL PRESENTE TRÁMITE NO MODIFICARÁ EL CALENDARIO DERA, SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y AUTORIZACiÓN RESPECTIVA SEGÚN LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA

ÉPTIMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TENDRÁ UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DíAS HÁBILESARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD.

D •CIMA. PAGO DE CONCEPTOS. LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMPRENDIDOS EN EL PROYECeu PROGRAMA, SE PAGARAN DE CONFORMIDAD A LA BASE DE LOS PRECIOS UNITARIOS DONDE SE INCLUYE E PAGOTO AL QUE DEBE CUBRIRSE A "EL CONTRATISTA" POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE O IGINENLOS TRABAJOS, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS E ESTECONTRATO A CARGO DEL PROPIO CONTRATISTA.

UNDÉCIMA. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. CUANDO A JUICIO DE "EL GOBIERNO. MUNICIPAL" SEA NECESARIO LEVAR ACABO TRABAJOS QUE NO ESTEN COMPRENDIDOS EN EL PROYECTO Y PROGRAMA SE CONSIDERARÁN EN LA SI UIENTEFORMA:

A) SI EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN APLICABLETRABAJOS DE QUE SE TRATAN, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" ESTARÁ FACULTADO PARA INSTRUIR A "EL CONTRQUE SE EJECUTEN Y ESTE SE OBLIGARÁ A REALIZARLOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

B) SI PARA ESTOS TRABAJOS NO EXISTIERAN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS EN EL PRESUPUESTO QUPARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y "EL GOBIERNO MUNICIPAL" CONSIDERARÁ FACTIBLES LOS PREESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERÁ A DETERMINAR LOS NUEVOS CON INTERVENCiÓN DE "EL CONTY ÉSTE SE OBLIGARÁ A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A DICHOS PRECIOS.

C) SI NO FUERA POSIBLE DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS EN LA FORMA ESTABLECIDA EN EL P·:¡\NTERIOR, "EL CONTRATISTA" A REQUERIMIENTO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y DENTRO DEL PLAZO Q ÉS ESEÑALE SOMETERÁ A SU CONSIDERACiÓN LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS ACOMPAÑADOS DE SUS RESPE TIV S

/i NÁLlSIS POR ESCRITO, EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE PARA LA FIJACiÓN DE ESTOS PRECIOS DEBERÁ APLI AR EL/! ISMO CRITERIO DE COSTOS Y RENDIMIENTOS DE INSUMOS QUE SE HUBIESE SEGUIDO PARA LA DETERMINAC . N DE/J LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO ORIGINALMENTE.

D) LA AUTORIZACiÓN DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO IMPLICARÁ LA AMPLIACiÓN AUTOMÁTICA DEL TFINANCIERO, SU AUTORIZACiÓN PROCEDERÁ SIEMPRE Y CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" CUENTE CONRECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS.

"EL CONTRATISTA" SOLICITARÁ DENTRO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO LA AUTORIZACiÓN DE PAGO DE CUALQUIERCONCEPTO EXTRAORDINARIO REQUERIDO PARA LA TERMINACiÓN DE LA OBRA Y QUE HAYA SIDO SOLICITADO POR "ELGOBIERNO MUNICIPAL", EN EL ENTENDIDO QUE, DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO SEÑALADO SIN HABERSE SOLICITADO,"EL CONTRATISTA" NO TENDRÁ DERECHO AL PAGO DE LOS MISMOS.

DUODÉCIMA. PRESENTACiÓN DE ESTIMACIONES. "EL CONTRATISTA" RECIBIRÁ COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUCiÓNSATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS, EL IMPORTE QUE RESULTE DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTI SDE OBRA REALIZADA, EN LAS FECHAS QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DETERMINE, PARA LO CUAL "EL CONT TISlj"PRESENTARÁ LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CON INTERVALOS QUE NO PODRÁN SER MAYO S D NMES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTícULO 108 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE $AN ROTLAQUEPAQUE, LAS ESTIMACIONES SE LIQUIDARÁN UNA VEZ SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDÓS SUTRÁMITE POR CONDUCTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL. \

CONFORME A LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO Y COMPROBACiÓN DE LOS RECURSOS PROVENIE dLELDERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTíCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, DESTINADOS A LAS 16rr;ESFEDERATIVAS, EMITIDOS POR LA SECRETARíA DE LA FUNCiÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, "EL CO ATISTA"NO ESTÁ OBLIGADO A APLICAR LA RETENCiÓN DEL CINCO (5) AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJEC ADOS DECADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE PRESENTE ANTE LA TESORERíA MUNICIPAL PARA SU PAGO, POR CO CEPTO DELA PRESTACiÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCiÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOSRELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMOTERCERA. CONVENIOS MODIFICATORIOS. "LAS PARTES" ACUERDAN, QUE CUANDO EXISTAN MODIFICACIONESAL CONTRATO QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTE REPRESENTEN INCREMENTOS AL MONTO PACTADO PARA LAEJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPlÍCITAS, SE SUSCRIBIRÁ POR UNA SOLA VEZ UNCONVENIO MODIFICATORIO, EL CUAL SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN DEL PORCENTAJE DEL 25% O VARíAN EN ELPRESUPUESTO SUSTANCIALMENTE POR VARIACIONES IMPORTANTES AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES O AAMBOS, PUEDE CELEBRARSE UN CONVENIO ADICIONAL RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTE CONVENIO, DEBEAUTORIZARSE POR EL ENTE PÚBLICO BAJO SU RESPONSABILIDAD, POR EL MONTO DE ORIGEN O AMPLIACIÓN. LASMODIFICACIONES NO DEBEN AFECTAR LAS CARACTERíSTICAS DEL TIPO DE OBRA PACTADO EN EL CONTRATO, NI

Hoja 3 de 9

CONTRATO NO. FAISM 38/2017CELEBRARSEPARAELUDIREL CUMPLIMIENTODE LA LEYNI DELPRESENTECONTRATO,ESTOCONFUNDAMENTOENLODISPUESTOPOR EL TITULO CUARTO, CAPITULO IV INTITULADO"DE LA MODIFICACiÓNDE LOS CONTRATOSDE OBRAPÚBLICA",DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADODE JALISCO, POR LO QUE "EL CONTRATISTA", DENTRODE LAVIGENCIA DEL CONTRATO,SOLICITARÁPOR ESCRITO LA SUSCRIPCiÓNDE DICHO CONVENIO, FUNDAMENTANDODEFORMA CLARA LOS MOTIVOS DE SU PRETENSiÓN; "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DENTRO DEL PLAZO DE 10 DíASNATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCiÓN DE LA SOLICITUD, DETERMINARÁ LA PROCEDENCIA OIMPROCEDENCIADE LOSOLICITADO.SERÁRESPONSABILIDADDE"LAS PARTES" FORMULARLASRAZONESFUNDADASYEXPLíCITASQUE MOTIVAN LA SUSCRIPCiÓNDEL CONVENIO, CIRCUNSTANCIAQUE SE ASENTARÁA DETALLE EN ELCONVENIORESPECTIVO.

ECIMOCUARTA.AJUSTES DE COSTOS. SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTECONTRATODE OBRA, OCURRENIRCUNSTANCIASO ACONTECIMIENTOSDE CUALQUIER NATURALEZANO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DECHOY SINQUE EXISTADOLO,CULPA, NEGLIGENCIAO INEPTITUDDE CUALQUIERADE LASPARTES,DETERMINENUN

~ MENTO O REDUCCiÓNDE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOSAÚN NO EJECUTADOS,DICHOSCOSTOS PODRÁNSERVISADOS CONFORMELO DETERMINE"EL GOBIERNO MUNICIPAL", A TRAVÉS DE LA PUBLICACiÓNDEL íNDICE DEL

LTIMO MES AUTORIZADOEN EL PROGRAMADE EJECUCiÓN,QUE SE DARÁ A CONOCEREN LOS ESTRADOSDE LACOORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN EDROLAQUEPAQUEJALISCO.ENCASOPROCEDENTE,ESTEÚLTIMONOTIFICARÁLA DECISiÓNQUEACUERDE,ELAUM NTOOEDUCCiÓNCORRESPONDIENTE,LO ANTERIORCON FUNDAMENTOEN LOS ARTíCULOS50 Y 51 DEL REGLAME TO DERAPÚBLICAPARAELMUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE.

PARALOSSUPUESTOSDE PÁRRAFOANTERIORLA REVISiÓNDE LOSCOSTOSSE HARÁCONFORMEAL REGLAM NTODEOBRAPÚBLICAPARAELMUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE.

"EL CONTRATISTA" PRESENTARÁLA SOLICITUDDEPAGO DE ESCALATORIAS,DURANTELA VIGENCIA DEL P ESENTECONTRATO, ESTO INCLUYENDOLOS CONVENIOS MODIFICATORIOSQUE SE HUBIERAN CELEBRADO. EN ASO DEFENECERLA VIGENCIADEL CONTRATOSIN QUE "EL CONTRATISTA" HAYA PRESENTADOLA SOLICITUDSEÑA ADA, NTENDRÁDERECHOA PAGOALGUNOPORESTECONCEPTO.

LA FECHALíMITEPARAPRESENTARLA ESTIMACiÓNDE PAGODE ESCALATORIASSERÁCONFORMEA LAAUTO IZACIÓQUESEA EMITIDAPOR"EL GOBIERNOMUNICIPAL", PUDIENDOSERAL FINALDE LA OBRA, INCLUSODE LOSCO VENIOMODIFICATORIOSY SE HARÁENUNASOLAPRESENTACiÓN.

DECIMOQUINTA.VICIOSOCULTOS.CUANDOAPARECIERENDESPERFECTOSO VICIOSOCULTOSENLA OBRAREDENTRO DEL PRIMER ANO SIGUIENTEA LA FECHA DE SU TERMINACiÓNY RECEPCiÓN"EL GOBIERNO MU ICIPA "ORDENARÁ SU REPARACiÓNO REPOSICiÓN INMEDIATAA "EL CONTRATISTA" Y SERÁ POR CUENTA DE É TE L SGASTOS NECESARIOSSIN TENER DERECHOA RETRIBUCiÓNPOR ELLO. SI "EL CONTRATISTA" NO ATIEND A L S

1. REQUERIMIENTOSEN UN PLAZODE 10 (DIEZ) DíAS NATURALES,"EL GOBIERNOMUNICIPAL" PODRÁ,CO~ CARG A' ELCONTRATISTA", ENCOMENDARLOS TRABAJOSA UN TERCEROO EFECTUARLOSDIRECTAMENTEY HARA EFEC IV LAi FIANZAOTORGADAPARATAL EFECTO.

.NI LAS LIQUIDACIONESPARCIALESO EL PAGOTOTAL DE LA OBRAAUNQUE ÉSTA HAYA SIDO RECIBIDAY APR DA,EXIMEA "EL CONTRATISTA"DE LA RESPONSABILIDADENQUE PUDIEREINCURRIRPORVICIOSOCULTOSQUE DE ÉSRESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCiÓN, O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES

/ EMPLEADOSY POR LO TANTO "EL GOBIERNOMUNICIPAL", SE RESERVAEL DERECHODE RECLAMAR,EN CUALQUIERI MOMENTO,LA INDEMNIZACiÓNPORDICHOSCONCEPTOS,Así COMOPORLAOBRAFALTANTEO MALEJECUTADA.

DECIMOSEXTA.REPARACIONES.CUANDOLOSTRABAJOSNO SE HAYANREALIZADODEACUERDOCON LO ESTIPULADOEN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONESDE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", ÉSTE ORDENARÁ SUREPARACiÓNO REPOSICiÓNINMEDIATACON LOS TRABAJOS ADICIONALESQUE RESULTENNECESARIOSLOS CU S

i J HARÁ POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHODE RETRIBUCiÓNALGUNA; EN ESTE C "L\' GOBIERNO MUNICIPAL" SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSiÓN PARCIAL O TOT DE L S\_;,/ TRABAJOSCONTRATADOSEN TANTO NO SE LLEVENA CABO DICHOSTRABAJOS,Y SIN QUE ESTO SEA M TIVO R

AMPLIARELPLAZOSEÑALADOPARALATERMINACiÓNDELAOBRA. ,, (

DECIMOSÉPTIMA. DAÑOS A TERCEROS. "EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LO YPERJUICIOSQUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" O A TERCER OAJUSTARSEA LO ESTIPULADOEN ELCONTRATO,POR INOBSERVANCIADE LASDISPOSICIONESDADASPORÉ ORLAS VIOLACIONESA LAS LEYES Y REGLAMENTOSAPLICABLES,DICHOSDAÑOS DEBERÁNSER RESARCIDO OR "EL

/ CONTRATISTA",DENTRODELTÉRMINOQUEPARATAL EFECTOLE FIJE"EL GOBIERNOMUNICIPAL".

DECIMOCTAVA. SUBCONTRATOS. "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON OTRAPERSONAFíSICAO MORALLA EJECUCiÓNTOTALO PARCIALDELAOBRA,SALVOAUTORIZACiÓNEXPRESAPREVIAY PORESCRITOPORPARTEDE ".ELGOBIERNOMUNICIPAL" EN LOSTÉRMINOSDELSEGUNDOPÁRRAFODELARTíCULO54 DELREGLAMENTODEOBRAPUBLICAPARAELMUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE.

DECIMONOVENA. OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. "EL CONTRATISTA" SERÁ EL RESPONSABLE DE LASOBLIGACIONESOBRERO-PATRONALESANTE LAS DIVERSASINSTITUCIONESY ORGANISMOSPÚBLICOS.Así COMOCONQUIENES LES SUMINISTRENMATERIALESPARA LA MISMA. POR LO QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" SERÁ AJENO ACUALQUIER RECLAMACiÓN PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES. ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SERÁ ELRESPONSABLEDE DOTARCON MATERIAL,HERRAMIENTASY EQUIPODE SEGURIDAD,Así COMO PROVEERDE TODASLASMEDIDASDEHIGIENEPARACONSUSTRABAJADORES.

VIGÉSIMA. PROVEEDORESY PRESTADORESDE SERVICIOS.·'EL CONTRATISTA" SE COMPROMETEAL PAGO DE LOSMATERIALESO SERVICIOSRELATIVOSDE LAOBRA, LASCAUSASDE INCUMPLIMIENTOPRESENTADASY JUSTIFICADASA

Hoja 4 de 9

CONTRATO NO. FAISM 38/2017TRAVÉSDE LA COORDINACiÓNGENERALDEGESTiÓN INTEGRALDE lA CIUDAD, EN TANTONO SEANACLARADASPORÉSTESERÁCAUSADESITUACiÓNDEMORADE"El CONTRATISTA".

VIGÉSIMAPRIMERA.SEGURIDADDELA OBRA. "EL CONTRATISTA"SEOBLIGAA TOMARMEDIDASPARALAPREVISiÓNDERIESGOSPRESENTESO FUTUROSCON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR,A INSTALARA SU COSTA LOS ANUNCIOS,AVISOS,SEÑALESy MEDIDASPREVENTIVASY DEORIENTACiÓNQUESE REQUIERANPARAEVITARlOS RIESGOSQUESECORRANPOR lOS TRABAJOSQUE SE REALIZAN,DE CAUSARSECUALQUIERSINIESTROSERÁ RESPONSABILIDADDELPROPIOCONTRATISTADECONFORMIDADCONEl ARTíCULO214 DELA lEY DEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCO.

VIGÉSIMA SEGUNDA. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. SERÁ OBLIGACiÓN DE "EL CONTRATISTA" El SUMINISTRO YCOLOCACiÓNDEL RÓTULO DE OBRA, CON CARGOA SUS GASTOS INDIRECTOSY CONFORMEA lOS LINEAMIENTOSSEÑALADOS POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL". EN CASO DE INCUMPLIMIENTO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" lOPROPORCIONARÁY SUCOSTOSERÁDESCONTADODELPAGODESUSESTIMACIONES.

VIGÉSIMA TERCERA. SUSPENSiÓN DE LA OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" PODRÁ SUSPENDER TEMPORAL ODEFINITIVAMENTElA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN Q SEENCUENTRE,DANDOAVISO POR ESCRITOA "EL CONTRATISTA", CON 15 (QUINCE) DíAS HÁBilES DE ANTICIP IÓN;CUANDOlA SUSPENSiÓNSEA TEMPORAL,"EL GOBIERNOMUNICIPAL" INFORMARÁA "EL CONTRATISTA"LA DU CIÓNAPROXIMADA DE LA SUSPENSiÓN Y EL PROGRAMA SE MODIFICARÁ POR El PLAZO CORRESPONDIENE DECONFORMIDADCON El ARTíCULO 53 DEL REGLAMENTODE OBRA PÚBLICA PARA El MUNICIPIO DE SAN EDROTlAQUEPAQUE.

CUANDO LA SUSPENSiÓNSEA DEFINITIVASERÁ RESCINDIDOEl CONTRATOCUBRIÉNDOSElE A "EL CONTRA ISTA",PREVIAESTIMACiÓN,EL IMPORTEDELA OBRAQUE HAYAREALIZADO;Y SERÁRESPONSABLEPORLA OBRAEJE TADAEN lOS TÉRMINOSDELACLÁUSULAOCTAVA.

CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DETERMINESUSPENDER lOS TRABAJOS Y lO EJECUTADOSE AJUST A lOTADO, ENESTECASOSE CUBRIRÁA "EL CONTRATISTA"El IMPORTEDE lA OBRAEJECUTADA.

IGÉSIMA CUARTA. SUPERVISiÓNDE LA OBRA.- "EL GOBIERNOMUNICIPAL" A TRAVÉSDE lOS REPRESENTANTS QUEPARAEl EFECTODESIGNE,TENDRANEl DERECHOA SUPERVISAREN TODOTIEMPO lOS TRABAJOSOBJETOD ESTECONTRATO Y DARÁ A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO lAS INSTRUCCIONESY OBSERVACIONESQUE STIMEPERTINENTESRELACIONADASCONSU EJECUCiÓN,A FIN DEQUESE AJUSTEAL PROYECTOY MODIFICACIONES UESECONSIDEREN PERTINENTESDE CONFORMIDADCON El ARTíCULO109 DEL REGLAMENTODE OBRA PÚBLICAP RA ElMUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE.

VIGÉSIMAQUINTA. CALIDAD DE LOS MATERIALES. ES FACULTADDE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" llEVAR A CA O lINSPECCiÓNY PRUEBASNECESARIASDETODOS lOS MATERIALESQUE VAYANA USAREN lA EJECUCiÓNDE lA B ,~A SEA EN El lUGAR DE ÉSTÁO EN LOS LUGARESDEADQUISICiÓNO FABRICACiÓN,CONCARGOA "EL CONTRATI T 'E CONFORMIDADCONELARTíCULO216 DE LALEYDEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCO.

IGÉSIMASEXTA.RESIDENTEDEOBRA. POR SU PARTE" EL CONTRATISTA" SE OBLIGAA TENEREN EL LUGARDE SRABAJOSA UN PROFESIONALQUE LO REPRESENTEEL CUAL DEBERÁSER ESPECIALISTAEN LA MATERIA, EL QUE

DEBERÁPREVIAMENTESERACEPTADOPOR"EL GOBIERNOMUNICIPAL"Y CUYAACEPTACiÓNLAPODRÁREVOCARA SUCRITERIO.EL REPRESENTANTEDE "EL CONTRATISTA" DEBERÁESTARFACULTADOPARA EJECUTARLOSTRABAJOSAQUE SE REFIERE ESTE CONTRATO,Así COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONESDE OBRA QUE SEFORMULENY ENGENERALPARAACTUARA NOMBREY PORCUENTA DE "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA SÉPTIMA. VERIFICACiÓN DE AVANCE DE LA OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" VERIFICARÁ QUE LOSTRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDOPOR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON ELPROGRAMADEOBRAAPROBADO,PARALO CUALCOMPROBARÁPERiÓDICAMENTEELAVANCEDE LOSTRABAJOSEN LAINTELIGENCIADEQUEELTRABAJOMALEJECUTADOSETENDRÁPORNOREALIZADO.

VIGÉSIMAOCTAVA. PENA POR INCUMPLIMIENTOEN TIEMPO. "EL CONTRATISTA" QUE N CLUYA LA OBFECHASEÑALADAEN EL PROGRAMA,CUBRIRACOMOPENACONVENCIONAL, EL 5% (CI O PO CIENTO)D IMPORDELOSTRABAJOSQUENOSE HAYANREALIZADOEN lA FECHADETERMINACiÓNSEÑ D ENE PROGRA A, ENA LASIGUIENTEFÓRMULA: .

SA IÓNPOR INCUMPLIMIENTOENTIEMPO= O.05X(IC-IE)

I = INVERSiÓNCONTRATADAIE= INVERSiÓNEJECUTADAA LA FECHADETERMINACiÓNAUTORIZADA

ENCASODE PRESENTARSEEST~ SUPUESTO.EL SUPERVISORA QUE SE REFIE~E A ÁUSULAVIGÉSIMACUPRESENTE CONTRATO, DEBERA LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADAEL DIA EN QUE CONCLUYA EL 'AZO DEJECUCIÓN,TOMANDOEN CUENTAEL DIFERIMIENTOY/O LA(S) PRÓRROGA(S) TORIZADASEN EL MISMO, DEBIENDO

ASENTARLOSTRABAJOSPENDIENTESPORREALIZARPARALATOTALCONCLUS .N DE lA OBRA.

CON DICHAACTA, LA COORDINACiÓNGENERALDE GESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDADPROCEDERÁA DETERMINARLAPENAA APLICARSEY GESTIONARÁANTEELÓRGANODECONTRALORíACIUDADANAYANTE LA HACIENDAMUNICIPALSUAPLICACiÓN,MEDIANTELADEDUCTIVAQUEPROCEDA.

VIGÉSIMANOVENA. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.ADEMÁSDE LA PENA POR INCUMPLIMIENTOEN TIEMPO, SEAPLICARÁUNASANCIONPORATRASOEN LA ENTREGAFISICADE LA OBRAQUESE IRA INCREMENTANDOEN LA MEDIDAENQUE "EL CONTRATISTA"NO ENTREGUETOTALMENTETERMINADALA OBRA, DICHASANCiÓNSE CALCULARÁSEGÚNLASIGUIENTEFORMULA:

Hoja 5 de 9

x.>

CONTRATO NO. FAISM 38/2017SANCiÓNPORATRASOEN lA ENTREGADE lA OBRA= O.05X(IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= INVERSiÓNCONTRATADAIE= INVERSiÓNEJECUTADAA LA FECHADETERMINACiÓNAUTORIZADAFTR=FECHADETERMINACiÓNREAL DE LA OBRAFTA=FECHADETERMINACiÓNAUTORIZADADE LA OBRA

EN ESTECASO,SERÁ lA MISMACOORDINACiÓNGENERALDEGESTiÓN INTEGRALDE lA CIUDADlA QUE PROCEDERÁADETERMINARlA PENA A APLICARSEY GESTIONARÁANTE El ÓRGANO DE lA CONTRAlORíA .CIUDADANAy ANTE lAHACIENDAMUNICIPALSUAPLICACiÓN,MEDIANTElA DEDUCTIVAQUEPROCEDA.

TRIGÉSIMA. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR lA DOCUMENTACiÓNCOMPLETADE FINIQUITODE lA OBRA A lA COORDINACiÓNGENERAL DE GESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDADA MÁSARDAR 15 (QUINCE) DíAS NATURALESA lA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACiÓN. EN CASO CONTRARIO SERÁONSIDERADOEN ESTADO DE MORA CONFORMEAl ARTíCULO 43 DE lA lEY DE OBRA PÚBLICA DEL EST . O DE

JALISCO, PARA NUEVOS CONTRATOS. lA PRESENTACiÓNTARDíA DE FINIQUITOSCAUSA GRAVE PERJUICIO EN lACUENTAPÚBLICAY SECORREEl RIESGODElA CANCELACiÓNDE lOS RECURSOSPARAPAGO.

DICHASANCiÓNSERA DETERMINADAPOR lA COORDINACiÓNGENERALDE GESTiÓN INTEGRALDE lA CIUDAD,MISMAUE PODRÁ CONllEVAR lA SUSPENSiÓN O CANCELACiÓN DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATIST S DELOBIERNOMUNICIPAL,CONFORMEA lOS ARTíCULOS68 FRACCiÓN 111 Y 69 FRACCiÓN 11 DEL REGLAMENTOD OBRA

P , BLlCAPARAEl MUNICIPIODESANPEDROTlAQUEPAQUE.

PARA DETERMINAR lA APLICACiÓN DE lAS SANCIONES ESTIPULADASNO SE TOMARAN EN CUENTA lAS DMOTIVADASPORCASO FORTUITOO FUERZAMAYORO PORCUALQUIEROTRACAUSA,QUEA JUICIODE "EL GMUNICIPAL", NOSEA IMPUTABLEA "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTEDE lAS APLICACIONESDE lAS PENASSEÑALADASANTERIORMENTE"EL GOBIERNOMU ICIPAL"PODRÁ EXIGIR El CUMPLIMIENTOFORZOSODEL CONTRATO,O HACERLOEJECUTARPOR UN TERCEROCON CARGOTOTALA "EL CONTRATISTA".

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CUBRA El IMPORTE DEL MONTO DE lAS SANCIONES EN El T' RMINDISPUESTOPOR "El GOBIERNOMUNICIPAL",ESTE ÚlTIMO PODRÁHACER EFECTIVALA FIANZADE CUMPLlMIE TO EGARANTíADEDICHOPAGO.

TRIGÉSIMAPRIMERA. CONFIDENCIALIDADDE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA", NO PODRÁDISPONERPAR sí OPARA OTRO, DE lOS PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR lOS CUALES FUE CONTRATADO, NI DIVUlG R PCUALQUIERMEDIODE INFORMACiÓNO FORMAlOS RESULTADOSDE lOS MISMOS,SIN lA AUTORIZACiÓNPORE CRDE"EL GOBIERNOMUNICIPAL", MISMOSQUESERÁNDESU EXCLUSIVAPROPIEDAD.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. "LAS PARTES" RECONOCENQUE El INMUEBLE DONDE SE REALIZARÁN lOS TRABA! EJECUTARPOR PARTEDE "EL CONTRATISTA" SE ENCUENTRAA SU ENTERADISPONIBILIDADPARA lA EJECUCI

lOS MISMOS.

TRIGÉSIMATERCERA.RESCISiÓN.lAS PARTESCONVIENENENQUE El PRESENTECONTRATOPODRÁSER RESCINDIDOEN CASO DE INCUMPLIMIENTOY Al RESPECTOACEPTAN QUE CUANDO SEA "EL GOBIERNO MUNICIPAL" El QUEDETERMINE RESCINDIRlO, DICHA RESCISiÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACiÓNJUDICIAL; SI ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDERESCINDIRlO, SERÁ NECESARIOQUE ACUDA ANTE El TRIBUNALADMINISTRATIVODELESTADODEJALISCOY OBTENGAlA DECLARACiÓNCORRESPONDIENTE.

TRIGÉSIMACUARTA.CAUSASDERESCISiÓN.lAS CAUSASQUEPUEDENDARlUGAR A lA RESCISiÓNPORPARTEDE "ELGOBIERNOMUNICIPAL" Y QUE SON IMPUTABLESA "EL CONTRATISTA"SIN NECESIDADDEDECLARACiÓNJUDICIAL,SONlAS QUEA CONTINUACiÓNSE SEÑALAN,Así COMOlAS DISPUESTASPOREl ARTíCULO89 DE lA lEY DEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCO.

1. lA MUERTEO INCAPACIDADSOBREVENIDADEL CONTRATISTAINDIVIDUALO lA EXTINCiÓNDE lJURíDICACONTRATISTA;

2. lA DECLARACiÓNENCONCURSOMERCANTil O DEQUIEBRA;3. lA FALTADE PRESTACiÓNPOR El CONTRATISTADE lAS GARANTíASEN PLAZO, EN lOS CASOS\P,_"rr

EN lA lEY;4. lA DEMORAPOR PARTE DEL CONTRATISTAEN El CUMPLIMIENTODE lAS OBLIGACIONESDENT

PLAZOSESTABLECIDOS;5. El INCUMPLIMIENTOPARAEl INICIODE LA EJECUCiÓNDE lA OBRA EN El PLAZOSEÑALADO,SA[ O QUE lA

MISMANO SE INICIE POR CAUSASAJENASA lAS PARTESCONTRATANTESY Así SE HAGACONSTAREN RESOLUCiÓNFUNDADAY MOTIVADA;

6. lA FALTA DE PAGO POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO EN El PLAZO ESTABLECIDOEN lA lEY DE OBRASPÚBLICAS;

7. lA SUSPENSiÓNDE lA INICIACiÓNDE lA OBRA, POR UN PLAZOSUPERIORA SEIS MESES POR PARTE DELENTEPÚBLICO;

8. El DESISTIMIENTOO lA SUSPENSiÓNDE LAOBRA,PORUN PLAZOSUPERIORA OCHOMESESACORDADAPOREl ENTEPÚBLICO;

9. lOS ERRORESMATERIALESQUE PUEDA CONTENEREl PROYECTOO PRESUPUESTOELABORADOPOR ElENTEPÚBLICOQUEAFECTENAL PRESUPUESTODE lA OBRA,Al MENOS,ENUNVEINTICINCOPORCIENTO;

Hoja 6 de 9

•

CONTRATO NO. FAISM 38/201710. LAS MODIFICACIONES EN EL CONTRATO, AUNQUE FUERAN SUCESIVAS, QUE IMPLIQUEN AISLADA O

CONJUNTAMENTEALTERACIONESAL PRECIODEL CONTRATOEN CUANTíASUPERIOR,EN MÁS O MENOS,AL TREINTAPOR CIENTO DEL PRECIO ORIGINAL DEL CONTRATO,O REPRESENTEUNA ALTERACiÓNSUSTANCIALDEL PROYECTOINICIAL.

SE CONSIDERARÁALTERACiÓN SUSTANCIAL,LA MODIFICACiÓNDE LOS FINES Y CARACTERíSTICASBÁSICASDEL PROYECTOINICIAL,Así COMOLA SUSTITUCiÓNDE UNIDADESQUE AFECTENAL MENOSAL TREINTA POR CIENTODELPRECIOORIGINALDELCONTRATO.

EN LA SUSPENSiÓN DE LA INICIACiÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO, CUANDO ÉSTE DEJETRANSCURRIR~EIS MESESA PARTIRDE LA MISMASIN DICTARACUERDOSOBREDICHASITUACiÓNY NOTIFICARLOALCONTRATISTA,ESTETIENEDERECHOA LARESCISiÓNDELCONTRATO.

11. SI "EL CONTRATISTA" NO INICIA O TERMINA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECHASEÑALADA.

12. SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTELAS OBRAS O SE NIEGAA REPARARO REPONERALGUNA P TE DEELLASQUEHUBIERESIDORECHAZADAPORESCRITOCOMODEFECTUOSAPOR"EL GOBIERNOMUNICIPAL".

13. SI NO EJECUTAELTRABAJODECONFORMIDADCONLO ESTIPULADOO SINMOTIVOJUSTIFICADO,NDENESDADASPORESCRITOPOR"EL GOBIERNOMUNICIPAL".14.SI NODACUMPLIMIENTOAL PROGRAMADETRABAJO,A JUICIODE"EL GOBIERNOMUNICIPAL".15. SI SE DECLARAEN QUIEBRA O SUSPENSiÓNDE PAGOS O SI HACE CESiÓN DE BIENES EN FO MA QUE

FECTE A ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESSOCIALES, SINDCALES YBORALESDECUALQUIERíNDOLE.

16. SI SUBCONTRATAO CEDE LA TOTALIDADO PARTE DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRAECHOSDERIVADOSDELMISMO,SIN ELCONSENTIMIENTODE "EL GOBIERNOMUNICIPAL".

17. SI "EL CONTRATISTA"NO DAA "EL GOBIERNOMUNICIPAL" Y A LAS INSTITUCIONESOFICIALESQUFACULTADDE INTERVENIR.LAS FACILIDADESY DATOSNECESARIOSPARA INSPECCiÓN,VIGILANCIAY SUPEROSMATERIALES,TRABAJOSY OBRAS.

18. SI REDUCESU CAPITALSOCIALY CONTABLE(SU PATRIMONIOEN EL CASODE PERSONAFíSICA)NOTABLEQUE A JUICIO DE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" NO GARANTICEEL CUMPLIMIENTODE LAS OBLlGACIESTECONTRATO.

19.CUANDO"EL CONTRATISTA"ACUMULEUN25%DEATRASOENELAVANCEDELAOBRA.20. LAS DEMÁSCAUSASQUE SE ESTABLEZCANEN EL PRESENTECONTRATOY, EN GENERAL,PORCU

OTRACAUSAIMPUTABLEA "EL CONTRATISTA"SIMILARA LASANTESEXPRESADAS.

, TRIGÉSIMA QUINTA. PROCEDIMIENTODE RESCISiÓN. SI "EL GOBIERNO MUNICIPAL" OPTA POR LA RESCISI N DELi. CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" PACTARÁ CON "EL GO RNOJ ¡MUNICIPAL" DECOMÚNACUERDO,LLEVARA CABOLA RESCISiÓNDELCONTRATOCONFORMEA LO DISPUESTOPOREL

11/ ARTíCULOS53 DELREGLAMENTODEOBRAPÚBLICAPARAEL MUNICIPIODESAN PEDROTLAQUEPAQUE;CONRELACiÓN/;/ A LOSARTíCULOS79Y 92 DE LA LEYDEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCO,BAJOELSIGUIENTEPROCEDIMIENTO:

/ f 1.SE INICIARÁA PARTIRDE QUE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" NOTIFIQUEA "~L CONTRATISTA"DEL INCUMPLIMIENTOO.1 DEL HECHOENQUE HAYA INCURRIDOCONFORMEA LO PREVISTOEN LA CLAUSULAQUEANTECEDE,PARAQUE EN UN

PLAZODE 10 (DIEZ) DíASHÁBILESEXPONGALOQUEA SU DERECHOCONVENGAY APORTE,ENSU CASO,LAS PRUEBASQUEESTIMEPERTINENTES.

11.TRANSCURRIDOELPLAZOA QUESE REFIEREEL PUNTOANTERIOR,SE RESOLVERÁLOCONDUCENTECONSIDELOSARGUMENTOSY LASPRUEBASQUE"EL CONTRATISTA"HUBIEREHECHOVALER.

111.LA DETERMINACiÓNDE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTEMOTIVADA,Y COMUNICADAA "EL CONTRATISTA"DENTRODELOS5 (CINCO)DíASHÁBILESSIGUIENTESA AQSE HAYAEMITIDO.

IV. CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DECIDA RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ DARESCRITO MEDIANTEOFICIO A "EL CONTRATISTA",CON UN MíNIMODE 10 (DIEZ) DíASNATURALESDEANTI

/LA FECHASEÑALADAPARA'LLEVARA CABOLA RESCISiÓNDELCONTRATO,SEÑALANDODíA Y HORA,PARA ANTAR/ ELACTACIRCUNSTANCIADADECOMPROBACiÓN,MEDICiÓNY LIQUIDACiÓNDELAOBRAREALIZADA.

V. EL DíA SEÑALADO,SE LEVANTARÁEL ACTA MENCIONADAEN EL PUNTO.QUE ANTECEDE,EN EL LUGARDONDESEEJECUTE LA OBRA (IN SITU) MISMA A TRAVÉS DE LA CUAL SE RECIBIRAN LOS TRABAJOS EJECUTADOSPOR "ELCONTRATISTA", EN EL ESTADO EN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN, DEBIÉNDOSE DETALLAR EN DICHA ACTA LOSPORMENORESDELASITUACiÓNQUEGUARDALAOBRA.VI LA NOTIFICACiÓNDELOFICIOSEÑALADOEN EL PUNTO ''1'' DE LA PRESENTECLÁUSULA,SURTIRÁEFECTOS,PARA~LCONTRATISTA" DECITATORIOPARAEL LEVANTAMIENTODELACTASEÑALADA, DEBIÉNDOSECITARA LA CONTRALORIACIUDADANA,PORCONDUCTODE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" PARAQUE ESTÉPRESENTEEN EL LEVANTAMIENTODE LAREFERIDAACTA.VII. EN VIRTUD DE LA RESCISiÓN DEL CONTRATO, A PARTIR qE LA FECHA EN QUE SE LEVANT~, EL ACT~CIRCUNSTANCIADA SEÑALADA EN EL PUNTO "11", DE ESTA CLAUSULA, "EL GOBIERNO MUNICIPAL TOMARAINMEDIATAMENTELA POSESiÓNLEGALY MATERIALDE.LA OBRAMATERIADEL PRESENTECONTRATO,CONFORMEA LODISPUESTOPORELARTíCULO79 DELA LEYDEOBRAPUBLICADELESTADODEJALISCO.

Hoja 7 de 9

CONTRATO NO. FAISM 38/2017VIII. DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESiÓN LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA SEÑALADA EN EL PRESENTECONTRATO, "EL GOBIERNO MUNICIPAL", QUEDARÁ LIBERADO DE CUALESQUIER OBLIGACiÓN CONTRACTUAL QUE LOUNE CON "EL CONTRATISTA", MEDIANTE EL PRESENTE CONTRATO, A EXCEPCiÓN DE LA OBLIGACiÓN DE PAGO DE LASESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN TRÁMITE Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE QUE AL EFECTO SE REALICE ENLOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. '

IX. A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TENGA LA POSESiÓN LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRAQUE SE DETALLA EN EL PRESENTE CONTRATO, ÉSTE TENDRÁ LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES PARA QUE DE ACUERDO ALO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PUEDA CONTINUAR LA OBRA A TRAVÉS DEOTRO CONTRATISTA O REALIZAR POR ADMINISTRACiÓN DIRECTA LA OBRA QUE NO HAYA SIDO EJECUTADA EN VIRTUDDE LA RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. '

SI "EL GOBIERNO MUNICIPAL" OPTA POR LA RESCISiÓN, "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR PORCONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER A JUICIO DE "EL GOBIERNOMUNICIPAL", HASTA EL MONTO DE LA GARANTíA OTORGADA, LO ANTERIOR CONFORME AL ARTíCULO 102 DE LA LEY DEOBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

TRIGÉSIMA SEXTA. CAUSAS DE TERMINACiÓN ANTICIPADA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y "EL CONTRATISTA" PDAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAIMPOSIBILITE LA CONTINUACiÓN DE LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTícDEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR LOS NOSCORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCiÓN FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLI ADOSDURANTE SU EJECUCiÓN, Así COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACiÓN Y MANTENI lENTOORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTíA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTA ADOS.

TR 'SIMA OCTAVA. RECEPCiÓN DE OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" RECIBIRÁ LOS TRABAJOS OBJETO DO RATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD, SI LOS MISMOS FUERON REALIZADOS DE ACUERS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, SEGÚN LO SIGUIENTE:

a) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS EJECU ADOSE AJUSTEN A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", EN ESTE CA O SE

L QUIDARÁ A "EL CONTRATISTA" LO EJECUT~·· _-

b) CUANDO DE COMÚN ACUERDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y "EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR PORT MINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO, LA OBRA QUE SE RECIBA SE LIQUIDARÁ EN LA F MAQUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

e) CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LAS CLÁUSULASRIGÉSIMA TERCERA, TRIGÉSIMA CUARTA Y TRIGÉSIMA QUINTA, EN ESTE CASO LA RECEPCiÓN PARCIAL QUEDARÁ AUICIO DE ESTE Y LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

d) CUANDO EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO, ENESTE CASO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCiÓN RESPECTIVA.

e) "EL CONTRATISTA" AVISARÁ POR ESCRITO A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" LA FECHA DE TERMINACiÓN DE LAOBRA Y ÉSTE SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 30 (TREINTA) DíAS NATURALES A PARTIR DELA FECHA DE TERMINACiÓN SIEMPRE Y CUANDO ESTÉ TOTALMENTE CONCLUIDA LA OBRA.

AL TÉRMINO DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCiÓN CON LO CUAL SE DARÁ POR TERMINADA Y E RE ADALA OBRA. LA RECEPCiÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDACiÓN DE SU IMPORTE, SE EFEC UA .PERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TÉRMI OSCONTRATO.

A EFECTO DE CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES VIGENTES PARA LA OPERACiÓN DEL ~)~~APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, AL CONCLUIR LA OBRA, "EL CONTRATISTA" SCOLOCAR EN UN LUGAR VISIBLE DE LA MISMA, UNA PLACA QUE CONTENGA AL MENOS LA SIGUIENTE FRASE: TA OBRASE REALIZÓ CON RECURSOS DEL FAIS". LA PLACA TENDRÁ LAS CARACTERíSTICAS FíSICAS QUE DI ONGA LASECRETARíA DE DESARROLLO SOCIAL POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE POlÍTICAS PÚBLICAS O DE LA¡COORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL".

TRIGÉSIMA NOVENA. DEDUCCiÓN DE ADEUDOS Y REINTEGROS. SI AL RECIBIRSE LA OBRA Y EFECTUARSE LALIQUIDACiÓN CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACiÓN O RESPONSABILlpADPARA CON "EL GOBIERNO MUNICIPAL", A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LA MISMA SE. DEDUCIRA DELAS CANTIDADES A CUBRíRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS y Si NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LAFIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR "EL CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIMA. REGISTRO DE LA OBRA. SERÁ OBLIGACiÓN DE "EL CONTRATISTA", REGiSTRAR LA OBRA ANTE LASAUTORIDADES RESPECTIVAS, ENTREGANDOLE COPIA DEL PROYECTO DE LA OBRA, DATOS DE IDENTiFICACiÓN FISCALDE LA EMPRESA Y TODOS AQUELLOS QUE LE SOLICITE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL CASO.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATONO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO, TODO GASTO POR CONCEPTO DESUPERVISiÓN ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA SERÁ CON CARGO A "EL CONTRATI~TA". EL IMPORTE"DEDICHOS GASTOS SERÁ DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DEBA HACER A EL CONTRATISTA.

Hoja 8 de 9

CONTRATO NO. FAISM 38/2017f

CUADRAGÉSIMASEGUNDA."EL CONTRATISTA" DECLARAESTARDEACUERDODE QUE, CUALQUIERMODIFICACiÓNDELOSCONCEPTOSy FECHASDE CONTRATOQUE SE ASENTARÁNEN BITÁCORAY DE LO CUALESTUVIERAENTERADOELSUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACIÓN POR RECIBIR ANTICIPO TARDE, PRORROGAS, CONCEPTOSEXTRAORDINARIOS,MODIFICACIONESAL PROYECTO,A LAS ESPECIFICACIONES,ETC., NO TENDRÁN VALIDEZ SI NOCUENTANCON SOLICITUDFORMALA "EL GOBIERNOMUNICIPAL" POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" Y APROBACiÓNPOR ESCRITO POR PARTE DEL COORDINADORGENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD, COMO TITULARREPRESENTANTEDE "EL GOBIERNO MUNICIPAL". CUALQUIERAUTORIZACiÓNVERBAL O ESCRITA EN BITÁCORANOSERÁRECONOCIDASI NOCUMPLELA FORMALIDADOFICIALANTERIOR.

CUADRAGÉSIMA TERCERA. CONTROVERSIASY JURISDICCiÓN. LAS PARTES ACUERDAN QUE EN CASO DE DUDA OCONTROVERSIASOBRE LA APLICACiÓN, INTERPRETACIÓNY/O CUMPLIMIENTODEL PRESENTECONTRATOACUERDANRESOLVERLODE COMÚNACUERDOY ENCASODENO LLEGARAL MISMODETERMINANSOMETERSEA LA JURISDICCiÓNY COMPETENCIADEL TRIBUNALDE LO ADMINISTRATIVODEL ESTADODE JALISCO,CON RESIDENCIAEN LA CIUDADDEGUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA PUDIERACORRESPONDERLES.LAS PARTESCONVIENENQUE PARATODO LO NO PREVISTOEN EL PRESENTECONTRATO,ESTARÁNA LO DISPUESTOPOREL REGLAMENTODEOBRA PÚBLICAPARAEL MUNICIPIODE SAN PEDROTLAQUEPAQUE,Y DEMÁSDISPOSICIONESRELATIVASAPLICABLES.

LEíDOQUE FUE EL PRESENTECONTRATOy ENTERADACIUDADDESANPEDROTLAQUEPAQUE,JALISCO,EL 03T

S PARTESDE SU ALCANCE,LO RATIFICANY FIRMANEN LAJULIO DE2017DOSMIL DIECISIETE.

"EL CONTRATISTA"SOLUCIONESINTEGRALESA POZOS,S.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PÚBliCA CON NÚMERO FAISM 38/2017, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNOMUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, y LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES A POZOS, S.A. DE C.V., REF_ERENTEA LA OBRA:MANTENIMIENTO DE POZO NO. 18 EN LA CALLE VIRGEN DE LA CANDELARIA ENTRE SEVILLA y MADRID, EN EL FRACC. ESPANA, EN EL MUNICIPIODE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

Hoja 9 de 9