contratono. faism 16/2019 - transparencia tlaquepaque · secretario del ayuntamiento, l.c.p. josÉ...

9
CONTRATO NO. FAISM 16/2019 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS: C. MARíA ELENA LIMÓN GARCíA PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTíNEZ SíNDICO MUNICIPAL, LIC. SALVADOR RUIZ AVALA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS TESORERO MUNICIPAL, Y EL ARO. RICARDO ROBLES GÓMEZ COORDINADOR GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL GOBIERNO MUNICIPAL", y POR OTRA PARTE LA EMPRESA PALERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ING. JUAN RAMÓN MAGAÑA BARREDA, CON EL CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, EL CUAL SE ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 31,923 DE FECHA 03 TRES DE MARZO DE 2015 DOS MIL OUINCE, EXPEDIDA POR EL LIC. JOSÉ ANTONIO TORRES GONZÁLEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 2, DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, REPRESENTACiÓN QUE BAJO FORMAL PROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA QUE NO HA SIDO REVOCADA, y A QUIEN EN EL CURSO DEL MISMO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES y CLÁUSULAS: DECLARACIONES: GOBIERNO MUNICIPAL" DECLARA: 1.1 QUE TIENE PERSONALIDAD JURíDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚB' ICA A F'RECIOS ITARIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTíCULO 115 DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS E TADOS UNIDOS ICANOS; ARTíCULOS 73, 79 FRACCiÓN X, 80 FRACCiÓN III y VII, 83, 85 FRACCiÓN I y IV, 86 DE L CONSTITUCiÓN P 'TICA DE ESTADO DE JALISCO; ARTíCULOS 1, 2, 3, 4 NÚMERO 100,10,37 FRACCiÓN V, VI, XIV, 38 FRA 'CIÓN II y VIII. 4 FA IÓN 1, 11, VI y XIII, 48 FRACCiÓN VI, 52 FRACCiÓN 11, 111 Y VIII, 61, 63, 64, 66, 67 FRACCiÓN 111. Y DE L!-\ LEY G BI NO y LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ARTíCULOS 1, 2, 3, 6,12, 7 FRA CIÓN 111, 98 FRACCiÓN 1, 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO AQUEP QUE, Así COMO EL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NÚMERO 1069/2019 EMITIDO EN SESiÓN ORDI ARZO DE 2019. .2. QUE MEDIANTE RESOLUCiÓN DE ADJUDICACiÓN DIRECTA NO. FAISM 16/2019 DE FECHA 29 DE M EMI IDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL C. MARíA ELENA LIMÓN GARCíA, SE RESOLViÓ ADJUDICAR LA BRA PUBU DEN MINADA: CONSTRUCCiÓN DE LíNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NíSPERO ENTR CERR DA, EN LA COLONIA LOMAS DEL TAPATíO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, AL DESC TO EN EL PROEMIO DEL PRESENTE CONTRATO. OBRA A EJECUTARSE CON CARGO A LO PROVE ENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA FISCAL 2 19. 1.3. QUE NE SU DOMICILIO EN: INDEPENDENCIA NO. 58 COLONIA CENTRO, EN ESTA CIUDAD DE TLAQUEPACiíJE, JALISCO, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES. 1.4. QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: MTJ-850101-C4A. CONTRATISTA" DECLARA: E TIENE CAPACIDAD JURíDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCiÓN DE LA OBRA OBJETO EST ATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLOGICO ENTES PARA ELLO. UE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA COMPHOMETIÉNDOSE A L UCIÓN DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LO CEDIMIENTOS MÁS EFICIENTES PARA LA REALIZACiÓN Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. -tI . QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDR AQUEPAQUE. CON EL NÚMERO DE REGISTRO PCT-841/2015 Y QUE DICHO REGISTRO ESTÁ VIGENTE. 1.4.QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES PCO 150303 HN2. 11.5.QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSiDER TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCiÓN. 11.6.QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, Así COMO TAMBIÉN EL 100% DE LOS ANÁliSIS PRECIOS DE LA OBRA, MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO. 11.7. QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE FÉLIX CERVANTES No. 977, COLONIA RESIDENCIAL SOLEDAD, C.P. 45525, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS L EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARI QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES: C L Á U S U LAS: P~IMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "EL GOBIERNO MUNICIPAL".ENCOMI~NDA A "EL CONTRATISTA" Y ÉSTE SE OBLIGA A JECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NíSPERO ENTRE COLONOS Y CERRADA, EN LA COLONIA LOMAS DEL TAPATíO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAOUEPAQUE, JALISCO, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS. ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRA, Así COMO LOS PRECIOS UNITARIOS APROBADOS. QUE SE Hoja1de9

Upload: others

Post on 07-Aug-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CONTRATONO. FAISM 16/2019 - Transparencia Tlaquepaque · secretario del ayuntamiento, l.c.p. josÉ alejandro ramos rosas tesorero municipal, y el aro. ricardo ... programas y calendario

CONTRATO NO. FAISM 16/2019CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, A PRECIOS UNITARIOS, POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ELMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS: C. MARíA ELENA LIMÓNGARCíA PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTíNEZ SíNDICO MUNICIPAL, LIC. SALVADOR RUIZ AVALASECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOS ROSAS TESORERO MUNICIPAL, Y EL ARO. RICARDOROBLES GÓMEZ COORDINADOR GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOSEFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL GOBIERNO MUNICIPAL", y POR OTRA PARTE LAEMPRESA PALERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ING. JUAN RAMÓN MAGAÑA BARREDA, CONEL CARÁCTER DE ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, EL CUAL SE ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO31,923 DE FECHA 03 TRES DE MARZO DE 2015 DOS MIL OUINCE, EXPEDIDA POR EL LIC. JOSÉ ANTONIO TORRESGONZÁLEZ, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 2, DEL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO, REPRESENTACiÓN QUE BAJO FORMALPROTESTA DE CONDUCIRSE CON VERDAD MANIFIESTA QUE NO HA SIDO REVOCADA, y A QUIEN EN EL CURSO DELMISMO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", TODOS MEXICANOS, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARACONTRATAR Y OBLIGARSE, MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DECONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

GOBIERNO MUNICIPAL" DECLARA:1.1 QUE TIENE PERSONALIDAD JURíDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚB' ICA A F'RECIOS

ITARIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTíCULO 115 DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS E TADOS UNIDOSICANOS; ARTíCULOS 73, 79 FRACCiÓN X, 80 FRACCiÓN III y VII, 83, 85 FRACCiÓN I y IV, 86 DE L CONSTITUCiÓN

P 'TICA DE ESTADO DE JALISCO; ARTíCULOS 1, 2, 3, 4 NÚMERO 100,10,37 FRACCiÓN V, VI, XIV, 38 FRA 'CIÓN II y VIII. 4F A IÓN 1, 11, VI y XIII, 48 FRACCiÓN VI, 52 FRACCiÓN 11, 111 Y VIII, 61, 63, 64, 66, 67 FRACCiÓN 111. Y DE L!-\ LEYG BI NO y LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ARTíCULOS 1, 2, 3, 6,12,7 FRA CIÓN 111, 98 FRACCiÓN 1, 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO

AQUEP QUE, Así COMO EL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NÚMERO 1069/2019 EMITIDO EN SESiÓN ORDIARZO DE 2019 .

.2. QUE MEDIANTE RESOLUCiÓN DE ADJUDICACiÓN DIRECTA NO. FAISM 16/2019 DE FECHA 29 DE MEMI IDA POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL C. MARíA ELENA LIMÓN GARCíA, SE RESOLViÓ ADJUDICAR LA BRA PUBUDEN MINADA: CONSTRUCCiÓN DE LíNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NíSPERO ENTRCERR DA, EN LA COLONIA LOMAS DEL TAPATíO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, ALDESC TO EN EL PROEMIO DEL PRESENTE CONTRATO. OBRA A EJECUTARSE CON CARGO A LOPROVE ENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARAFISCAL 2 19.

1.3. QUE NE SU DOMICILIO EN: INDEPENDENCIA NO. 58 COLONIA CENTRO, EN ESTA CIUDAD DETLAQUEPACiíJE, JALISCO, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES.

1.4. QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: MTJ-850101-C4A.

CONTRATISTA" DECLARA:E TIENE CAPACIDAD JURíDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCiÓN DE LA OBRA OBJETO ESTATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLOGICOENTES PARA ELLO.

UE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTES A LA OBRA REQUERIDA COMPHOMETIÉNDOSE A LUCIÓN DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO APLICANDO LOCEDIMIENTOS MÁS EFICIENTES PARA LA REALIZACiÓN Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

-tI . QUE SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRAQUEPAQUE. CON EL NÚMERO DE REGISTRO PCT-841/2015 Y QUE DICHO REGISTRO ESTÁ VIGENTE.

1.4.QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES PCO 150303 HN2.

11.5.QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A FIN DE CONSiDERTODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCiÓN.

11.6.QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTIDAS, Así COMO TAMBIÉN EL 100% DE LOS ANÁliSISPRECIOS DE LA OBRA, MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO.

11.7. QUE CUENTA CON EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE FÉLIX CERVANTES No. 977, COLONIA RESIDENCIALSOLEDAD, C.P. 45525, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LEFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIQUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U LAS:

P~IMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "EL GOBIERNO MUNICIPAL".ENCOMI~NDA A "EL CONTRATISTA" Y ÉSTE SE OBLIGA AJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA

CALLE NíSPERO ENTRE COLONOS Y CERRADA, EN LA COLONIA LOMAS DEL TAPATíO, MUNICIPIO DE SAN PEDROLAOUEPAQUE, JALISCO, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS.

ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRA, Así COMO LOS PRECIOS UNITARIOS APROBADOS. QUE SE

Hoja1de9

Page 2: CONTRATONO. FAISM 16/2019 - Transparencia Tlaquepaque · secretario del ayuntamiento, l.c.p. josÉ alejandro ramos rosas tesorero municipal, y el aro. ricardo ... programas y calendario

CONTRATO NO. FAISM 16/2019ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO y CUYO CONTENIDO FORMA PARTE DEL MISMO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO ENLO DISPUESTO POR EL ARTícULO 46 FRACCiÓN I DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SANPEDRO TLAQUEPAQUE.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES PORLA CANTIDAD DE $719,761.20 (SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 20/100 MONEDANACIONAL), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DEAPORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCiÓN. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DíA09 DE ABRIL DE 2019, Y A CONCLUIRLA EL DíA 13 DE MAYO DE 2019, CONSIGNANDO UN PERíODO DE 35 TREINTA Y CINCODíAS NATURALES PARA LA EJECUCiÓN DE LA OBRA ENUNCIADA.

CUARTA. ANTICIPOS. "EL CONTRATISTA" RECIBE DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" EL 30% TREINTA POR CIENTO DEANTICIPO DEL MONTO ENUNCIADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, PARA EL INICIO DE LOSTRABAJOS Y LA ADQUISICiÓN DE MATERIALES, MISMO QUE SERÁ AMORTIZADO COMO LO ESTABLECE EL UI_TIMOPÁRRAFO DEL ARTíCULO 46 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

Q INTA. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACiÓN DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA", TIENE UN PLAZO NO MAYOR DEO (CINCO) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO PARA ESENTAR LA

MENTACIÓN COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO. EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SEC NSIDERARÁ COMO ATRASO IMPUTABLE AL CONTRATISTA SIN DERECHO AL DIFERIMIENTO DE LA FECH DE INICIO DEL S TRABAJOS, PUDIENDO SER SANCIONADO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL" HASTA CON LA CAN ELACiÓN DE

GISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. ALlSCO

A. DIFERIMIENTOS. EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A "ELS RÁ OTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR EN TIEMPO, LAE CRIT E DIFERIMIENTO DE INICIO, ANEXANDO AL MISMO, COPIA DEL DEPÓSITO DEL ANTICIPO OT

LICITUD DEBERÁ SER PRESENTADA EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DíAS HÁBILES A PARTIR DliCIO ESTIPULADA EN EL PRESENTE CONTRATO, EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE L

LAZO SEÑALADO NO TENDRÁ DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA E OBRA.'EZ UTORIZADO EL DIFERIMIENTO "EL CONTRATISTA" DEBERÁ SOLICITAR LA MODIFICACiÓN AL CALEND RIO DE OOR CRITO A "EL GOBIERNO MUNICIPAL".

SÉPTIMA. PRÓRROGAS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO EL CONVENIO DE PRO ROGA E UNPLAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DíAS HÁBILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DEL PERIOD DEEJECUCiÓN DE LA OBRA A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", POR SU PARTE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TEND Á UN PAZODE 10 (DIEZ) DíAS HÁBILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TI ULAR E LACOORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", SI ESTO NO OCUR E ENESE PERIODO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIDO PRESEN ADA ICHASOLICITUD DE CONVENIO DE MANERA EXTEMPORÁNEA. UNA VEZ AUTORIZADA LA PRÓRROGA "EL CO TRA ISTA"DEBERÁ DE MODIFICAR EL CALENDARIO DE OBRA.

OCTAVA. FIANZAS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTíCULLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, A EXHIBIR LAS SIG lENTESNTíAS:

, E ANTICIPO. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", DENTRO DE LOS 05 (CINCO~I S HABILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO DE SANDRO TLAQUEPAQUE, Y/O A LA HACIENDA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. JALISCO, POR EL TOTAL DE

ONTO RECIBIDO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO. DICHA FIANZA GARANTIZARÁ LA CORRECTA INVERSiÓN DEANTICIPO, O EN SU CASO LA DEVOLUCiÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO DE ACUERDO AL AVANCE O A LAMORTIZACiÓN REALIZADA POR "EL CONTRATISTA", CANCELÁNDOSE LA MISMA CUANDO "EL CONTRATISTA" HAYAMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO MONTO DEL ANTICIPO. EN CASO DE NO AMORTIZAR "EL CONTRATISTA'EL ANTICIPO ENTREGADO PARA LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, LA INSTITUCiÓN AFIANZADORSERÁ QUIEN REINTEGRE A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO A SU FIAD .SOMETIÉNDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTíCULOS 1, 5 FRACCION III INCISO A .95,95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PÁRRAFO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONESFIANZAS, Así COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JAliSCO.

B) DE CUMPLIMIENTO. PARA GARANTIZAR EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE L SOBLIGACIONES, DANOS A TERCEROS Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS. "EL CONTRATISTA" OTORGARÁ DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRDEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, Y/O A LA HACIENMUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJCONTRATADOS INCLUIDO EL I.V.A. POR LO QUE DICHA FIANZA SE TRAMITARÁ A TRAVÉS DE INSTITUCiÓN AFIANZADOAUJORIZADA, LA QUE SE SOMETERÁ EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTíCULOS 1, 5 FRACCiÓN I11INCI

,

.M.95, 95 BIS, 11,8, 120, 121 PRIMER PÁRRAFO y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE !NSTITUCION,/" DE FIANZAS, ASI COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.

C) DE VICIOS OCULTOS. ADEMÁS, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ EXHIBIR A "EL GOBIERNO MUNICIPAL', DENTRO DELPLAZO DE 5 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCiÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCiÓN DE LA OBRAMATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTO AL

Hoja2de9

-- ------ - _. - - - - - -------------- - - - -

Page 3: CONTRATONO. FAISM 16/2019 - Transparencia Tlaquepaque · secretario del ayuntamiento, l.c.p. josÉ alejandro ramos rosas tesorero municipal, y el aro. ricardo ... programas y calendario

CONTRATO NO. FAISM 16/201910% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS INCLUIDO EL I.v.A., QUE DEBERÁ CONTENERCOMO MíNIMO QUEGARANTIZAEL PAGODE LAS EROGACIONESQUE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" TUVIEREQUE EFECTUARPORDEFECTOSO VICIOS OCULTOSQUE RESULTEN DURANTE LA RECEPCiÓN DE LA OBRA y HASTA POR EL PERíODO DE UN AÑODESPUÉS DE RECIBIDA LA OBRA, SOMETIÉNDOSELA AFIANZADORAEXPRESAMENTEA LO ESTABLECIDOPOR LOSARTíCULOS1, 5 FRACCiÓN 111 INCISOA), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMERPÁRRAFOY DEMÁSRELATIVOSAPLICABLESDELA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, Así COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIAADMINISTRATIVADELESTADODEJALISCO.

ESTÁSFIANZASSOLO PODRÁNCANCELARSEPOR EL SíNDICOMUNICIPALPREVIACOMUNICACiÓNPOR ESCRITODE LACOORDINACiÓNGENERALDE GESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDAD Y DE LA HACIENDAMUNICIPALDELGOBIERNODE SANPEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CASO DE CONTROVERSIA LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCiÓN YCOMPETENCIADELTRIBUNALDEJUSTICIAADMINISTRATIVADELESTADODEJALISCO.

NOVENA.CONCEPTOSFUERADECATÁLOGO. LOSCONCEPTOSFUERADECATÁLOGODEBERÁNSERSOLICITADOS POR"EL CONTRATISTA" A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR "ElGOBIERNO MUNICIPAL", DICHA SOLICITUD DEBERÁ SER PRESENTADA POR ESCRITO DENTRO DEL PERIODO DEEJECUCiÓNAUTORIZADOPARA EL PRESENTECONTRATO,EL PRESENTETRÁMITENO MODIFICARÁEL CALENDARIODEO RA, SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y AUTORIZACiÓN RESPECTIVA SEGÚN LO DISPUESTO EN L,A CLAUSULA. TIMA DEL PRESENTEINSTRUMENTO"EL GOBIERNOMUNICIPAL" TENDRÁ UN PLAZODE 15 (QUINCE) 'íAS HÁBILES

APROBARO RECHAZARLASOLICITUD.

IMA. PAGO DE CONCEPTOS.LOSTRABAJOSOBJETODE ESTECONTRATO,COMPRENDIDOSEN EL PRROGRAMA,SE PAGARANDE CONFORMIDADA LA BASE DE LOS PRECIOSUNITARIOSDONDESE INC

QUE DEBECUBRIRSEA "EL CONTRATISTA" POR TODOSLOS GASTOSDIRECTOSE INDIRECTOS UE ORIGINELO ABAJOS, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULA AS HJ ES1

NTRA A CARGODELPROPIOCONTRATISTA.

•CIMA.TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.CUANDOA JUICIODE "EL GOBIERNOMUNICIPAL"SEANECES RIOLLEVAABO RABAJOSQUENO ESTENCOMPRENDIDOSEN EL PROYECTOY PROGRAMASE CONSIDERARÁNEN A SIGU!E TORMA:

A) SI EXISTEN CONCEPTOS A PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOSEN EL CONTRATOQUE SEAN APLlC BLES A LOTRABAJOSDEQUESE TRATAN,"EL GOBIERNOMUNICIPAL" ESTARÁFACULTADOPARAINSTRUIRA "EL eo TRATISTA"QUESEEJECUTENY ESTESEOBLIGARÁA REALIZARLOSCONFORMEA DICHOSPRECIOS.

B) SI PARA ESTOSTRABAJOSNO EXISTIERANCONCEPTOSA PRECIOSUNITARIOSEN EL PRESUPUESTOPARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y "EL GOBIERNO MUNICIPAL" CONSIDERARÁ FACTIBLES LOSESTABLECIDOSENELCONTRATO,PROCEDERÁA DETERMINARLOSNUEVOSCON INTERVENCiÓNDE "EL eoY ÉSTESEOBLIGARÁA EJECUTARLOSTRABAJOSCONFORMEA DICHOSPRECIOS.

e) SI NO FUERAPOSIBLEDETERMINARLOS NUEVOSPRECIOSUNITARIOSEN LA FORMAESTABLECIDAEN EL ÁRRA OANTERIOR, "EL CONTRATISTA" A REQUERIMIENTODE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y DENTRODEL PLAZO UE É ESEÑALE SOMETERÁA SU CONSIDERACiÓNLOS NUEVOS PRECIOSUNITARIOSACOMPAÑADOSDE SUS RESP .CTI'~ SANÁLISIS POR ESCRITO,EN EL ENTENDIMIENTODE QUE PARA LA FIJACiÓN DE ESTOS PRECIOSDEBERÁAPL A.~ ELM MO CRITERIODE COSTOSY RENDIMIENTOSDE INSUMOSQUE SE HUBIESESEGUIDOPARA LA DETERMINAC '1 DE

PRECIOSUNITARIOSESTABLECIDOSENESTECONTRATOORIGINALMENTE. -

LA AUTORIZACiÓNDE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOSNO IMPLICARÁLA AMPLIACiÓNAUTOMÁTICADEL TECHNANCIERO, SU AUTORIZACiÓN PROCEDERÁ SIEMPRE Y CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" CUENTE CON LOECURSOSFINANCIEROSAUTORIZADOS.

"EL CONTRATISTA" SOLICITARÁDENTRODE LA VIGENCIADELCONTRATOLA AUTORIZACiÓNDE PAGODE CU.A.LQUIECONCEPTOEXTRAORDINARIOREQUERIDOPARALA TERMINACiÓNDE LA OBRAY QUE HAYASIDO SOLICITADOPOR" lGOBIERNOMUNICIPAL", ENEL ENTENDIDOQUE,DESPUÉSDEVENCIDOEL PLAZOSEÑALADOSIN HABERSESOLICITAD ."EL CONTRATISTA"NOTENDRÁDERECHOAL PAGODELOSMISMOS.

DUODÉCIMA.PRESENTACiÓNDE ESTIMACIONES."EL CONTRATISTA" RECIBIRÁCOMOPAGOTOTAL PORLA EJECUCI. NSATISFACTORIADE LOSTRABAJOS,EL IMPORTEQUERESULTEDEAPLICARLOSPRECIOSUNITARIOSA LASCANT!DAD SDEOBRAREALIZADA,EN LAS FECHASQUE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" DETERMINE,PARALO CUAL "EL eONTRATIST "PRESENTARÁLAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA,CON INTERVALOSQUE NO PODRÁNSER MAYORESDE NMES,DECONFORMIDADCONEL ARTíCULO108 DELREGLAMENTODEOBRAPÚBLICAPARAELMUNICIPIODESAN PED OTLAQUEPAQUE,LAS ESTIMACIONESSE LIQUIDARÁNUNA VEZ SATISFECHOSLOS REQUISITOSESTABLECIDOSPARA UTRÁMITEPORCONDUCTODELA HACIENDAMUNICIPAL.CONFORME A LOS LINEAMIENTOSPARA EL EJERCICIO Y COMPROBACiÓNDE LOS RECURSOSPROVENIENTESDDERECHO ESTABLECIDOEN EL ARTíCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, DESTINADOSA LAS ENTIDADFEDERATIVAS,EMITIDOSPOR LA SECRETARíADE LA FUNCiÓNPÚBLICADEL GOBIERNOFEDERAL,"EL CONTRATISTNO ESTÁOBLIGADOA APLICARLA RETENCiÓNDELCINCO(5) AL MILLARDELMONTODELOSTRABAJOSEJECUTADOSCAD UNADE LAS ESTIMACIONESQUE PRESENTEANTE LA TESORERíAMUNICIPALPARASU PAGO,PORCONCEPTOL PRESTACiÓNDE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCiÓNY CONTROLDE LAS OBRAS PÚBLICASY SERVICIOELACIONADOSCONLASMISMAS.

DECIMOTERCERA.CONVENIOSMODIFICATORIOS."LAS PARTES" ACUERDAN,QUE CUANDOEXISTANMODIFICACIONESAL CONTRATO QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTEREPRESENTEN INCREMENTOSAL MONTO PACTADO PARA LAEJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS Y POR RAZONES FUNDADASY EXPLíCITAS,SE SUSCRIBIRÁPOR,UUN UN

H~a3de9

----

Page 4: CONTRATONO. FAISM 16/2019 - Transparencia Tlaquepaque · secretario del ayuntamiento, l.c.p. josÉ alejandro ramos rosas tesorero municipal, y el aro. ricardo ... programas y calendario

CONTRATO NO. FAISM 16/2019CONVENIOMODIFICATORIO,El CUAL SI lAS MODIFICACIONESEXCEDENDEL PORCENTAJEDEL 25% O VARíAN EN ELPRESUPUESTOSUSTANCIALMENTEPOR VARIACIONES IMPORTANTESAl PROYECTO,A lAS ESPECIFICACIONESO AAMBOS,PUEDECELEBRARSEUNCONVENIOADICIONALRESPECTOA lAS NUEVASCONDICIONES.ESTECONVENIO.DEBEAUTORIZARSEPOR El ENTE PÚBLICO BAJO SU RESPONSABILIDAD,POR El MONTO DE ORIGEN O AMPLlACION. LASMODIFICACIONESNO DEBEN AFECTAR lAS CARACTERíSTICASDEL TIPO DE OBRA PACTADO EN EL CONTRATO. NICELEBRARSEPARAELUDIREl CUMPLIMIENTODE lA lEY NI DELPRESENTECONTRATO,ESTOCON FUNDAMENTOEN LODISPUESTOPOR LOS ARTíCULOS48 Y 49 DEL REGLAMENTODE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIODE SAN PEDROTlAQUEPAQUE, CON RELACiÓNA lO QUE ESTABLECEEL ARTíCULO102 DE lA LEY DE OBRA PÚBLICADEL ESTADODEJALISCOY SUS MUNICIPIOS,POR lO QUE "EL CONTRATISTA", DENTRODE LA VIGENCIADEL CONTRATO.SOLICITARÁPOR ESCRITO lA SUSCRIPCiÓN DE DICHO CONVENIO, FUNDAMENTANDODE FORMA CLARA LOS MOTIVOS DE SUPRETENSiÓN;"EL GOBIERNO MUNICIPAL" DENTRODEL PLAZO DE 10 DíAS NATURALES,CONTADOSA PARTIR DE lARECEPCiÓN DE LA SOLICITUD, DETERMINARÁ LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE LO SOLICITADO SERÁRESPONSABILIDAD DE "LAS PARTES" FORMULAR LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLíCITAS QUE MOTIVAN LASUSCRIPCiÓNDELCONVENIO,CIRCUNSTANCIAQUESEASENTARÁA DETALLEEN ELCONVENIORESPECTIVO.

D CIMOCUARTA. AJUSTES DE COSTOS. SI DURANTE lA VIGENCIA DEL PRESENTECONTRATO DE SRA. OCURRENC RCUNSTANCIASO ACONTECIMIENTOSDE CUALQUIER NATURALEZANO PREVISTOS EN El MISMO PERO QUE DE

CHOY SIN QUE EXISTADOLO,CULPA, NEGLIGENCIAO INEPTITUDDE CUALQUIERADE lAS PARTES, ETERMINENUNNTO O REDUCCiÓNDE lOS COSTOS DE lOS TRABAJOSAÚN NO EJECUTADOS,DICHOSCOST S PODRÁNSER

VISADOSCONFORME lO DETERMINE"EL GOBIERNO MUNICIPAL", A TRAVÉS DE lA PUBLICACiÓN El íNDICE DELIMO MES AUTORIZADOEN EL PROGRAMADE EJECUCiÓN,QUE SE DARÁ A CONOCEREN LOS E TRADOS DE lAORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE lA CIUDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL E SAN PEDROQUEPAQUEJALISCO.ENCASOPROCEDENTE,ESTEÚLTIMONOTIFICARÁlA DECISiÓNQUEACUERD ,EL AUMENTOCCIÓN CORRESPONDIENTE,lO ANTERIORCON FUNDAMENTOEN LOS ARTíCULOS50 Y 51 DEL EGLAMENTO

O R PÚBLICAPARAEl MUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE.

P RA LOSSUPUESTOSDE PÁRRAFOANTERIORlA REVISiÓNDELOSCOSTOSSE HARÁCONFORMEALBRAPÚBLICAPARAELMUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE.

CONTRATISTA" PRESENTARÁLA SOLICITUDDE PAGO DE ESCAlATORIAS, DURANTElA VIGENCIADEL PRES N ECO TRATO, ESTO INCLUYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOSQUE SE HUBIERAN CELEBRAD EN CASO EFEN ER lA VIGENCIADEL CONTRATOSIN QUE "EL CONTRATISTA" HAYA PRESENTADOlA SOLICITUDSEÑALADA. OTEND . DERECHOA PAGOALGUNOPORESTECONCEPTO.

lA FECH líMITE PARAPRESENTARLA ESTIMACiÓNDE PAGODE ESCALATORIASSERÁCONFORMEA lAQUE SEA ITIDAPOR "EL GOBIERNOMUNICIPAL", PUDIENDOSERAl FINALDE lA OBRA, INCLUSODE LMODIFICATORIOSY SE HARÁENUNASOLAPRESENTACiÓN.

DECIMOQUINTA.VICIOSOCULTOS.CUANDOAPARECIERENDESPERFECTOSO VICIOSOCULTOSEN lA OBR REALlZ A.DENTRO DEL PRIMER ANO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU TERMINACiÓNY RECEPCiÓN "EL GOBIERNO MUNICIP L"ORDENARÁ SU REPARACiÓN O REPOSICiÓN INMEDIATA A "EL CONTRATISTA" Y SERÁ POR CUENTA D ÉSTE OSGASTOS NECESARIOSSIN TENER DERECHO A RETRIBUCiÓNPOR ELLO. SI "EL CONTRATISTA" NO ATIE DE A OSREQUERIMIENTOSEN UN PLAZODE 10 (DIEZ) DíAS NATURALES,"EL GOBIERNOMUNICIPAL" PODRÁ.CONCA GO "ELCONTRATISTA", ENCOMENDARlOS TRABAJOSA UN TERCEROO EFECTUARLOSDIRECTAMENTEY HARÁ EF CH~ LAFI OTORGADAPARATAL EFECTO.

S LIQUIDACIONESPARCIALESO El PAGOTOTAL DE lA OBRA AUNQUE ÉSTA HAYA SIDO RECIBIDAY APROBADA.E A "EL CONTRATISTA" DE lA RESPONSABILIDADENQUE PUDIEREINCURRIRPORVICIOSOCULTOSQUE DESPUÉSULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE lA CONSTRUCCiÓN, O MALA CALIDAD DE LOS MATERIAlE

E PlEADOS Y POR lO TANTO "EL GOBIERNOMUNICIPAL", SE RESERVAEl DERECHODE RECLAMAR,EN CUALQUIEOMENTO,lA INDEMNIZACiÓNPORDICHOSCONCEPTOS,Así COMOPORlA OBRAFAlTANTE O MALEJECUTADA.

DECIMOSEXTA.REPARACIONES.CUANDOlOS TRABAJOSNO SE HAYANREALIZADODE ACUERDOCON LO ESTIPULADEN ESTE CONTRATO O CONFORME A lAS INSTRUCCIONESDE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", ÉSTE ORDENARÁ.SREPARACiÓNO REPOSICiÓNINMEDIATACON lOS TRABAJOS ADICIONALESQUE RESULTENNECESARIOSLOS CUALEHARÁ POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHODE RETRIBUCiÓNALGUNA; EN ESTE CASO"GOBIERNO MUNICIPAL" SI lO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSiÓN PARCIAL O TOTAL DE LTRABAJOSCONTRATADOSEN TANTO NO SE LLEVENA CABO DICHOSTRABAJOS,Y SIN QUE ESTO SEA MOTIVOPAAMPLIAREL PLAZOSEÑALADOPARALATERMINACiÓNDE LAOBRA.

DECIMOSÉPTIMA. DAÑOS A TERCEROS. "EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE lOS DAÑOSPERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" O A TERCEROS. PORAJUSTARSEA LO ESTIPULADOEN El CONTRATO,POR INOBSERVANCIADE LASDISPOSICIONESDADASPORÉSTEO P RLAS VIOLACIONESA LAS LEYES Y REGLAMENTOSAPLICABLES,DICHOS DAÑOS DEBERÁNSER RESARCIDOSPOR " LCONTRATISTA",DENTRODELTÉRMINOQUE PARATAL EFECTOLE FIJE "EL GOBIERNOMUNICIPAL".

DECIMOCTAVA. SUBCONTRATOS. "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON OT APERSONAFíSICAO MORALLA EJECUCiÓNTOTALO PARCIALDE LAOBRA,SALVOAUTORIZACiÓNEXPRESAPREVil\ y P R

ITO POR PARTEDE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" EN LOSTÉRMINOSDELSEGUNDOPÁRRAFODELARTíCULO54 DELAMENTODEOBRAPÚBLICAPARAELMUNICIPIODESAN PEDROTLAQUEPAQUE.

MONOVENA. OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. "EL CONTRATISTA" SERÁ El RESPONSABLE DE LASOBLIGACIONESOBRERO-PATRONALESANTE LAS DIVERSASINSTITUCIONESY ORGANISMOSPÚBLICOS..Así COMOCONQUIENES LES SUMINISTRENMATERIALESPARA lA MISMA. POR LO QUE "EL GOBIERNO M

Hoja 4 de 9

Page 5: CONTRATONO. FAISM 16/2019 - Transparencia Tlaquepaque · secretario del ayuntamiento, l.c.p. josÉ alejandro ramos rosas tesorero municipal, y el aro. ricardo ... programas y calendario

CONTRATO NO. FAISM 16/2019CUALQUIER RECLAMACiÓN PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES. ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SERÁ ELRESPONSABLEDE DOTARCON MATERIAL,HERRAMIENTASY EQUIPODE SEGURIDAD,Así COMO PROVEERDE TODASLASMEDIDASDEHIGIENEPARACONSUSTRABAJADORES.

VIGÉSIMA. PROVEEDORESY PRESTADORESDE SERVICIOS. "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETEAL PAGO DE LOSMATERIALESO SERVICIOSRELATIVOSDE LA OBRA, LASCAUSASDE INCUMPLIMIENTOPRESENTADASY JUSTIFICADASATRAVÉSDE LA COORDINACiÓNGENERALDE GESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDAD, EN TANTONO SEAN ACLARADASPORÉSTESERÁCAUSADESITUACiÓNDEMORADE "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMAPRIMERA.SEGURIDADDELA OBRA. "EL CONTRATISTA"SEOBLIGAA TOMARMEDIDASPARALAPREVISiÓNDERIESGOSPRESENTESO FUTUROSCON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR,A INSTALARA SU COSTA LOS ANUNCIOS.AVISOS,SEÑALESy MEDIDASPREVENTIVASy DEORIENTACiÓNQUESE REQUIERANPARAEVITARLOSRIESGOSQUESECORRANPOR LOS TRABAJOSQUE SE REALIZAN,DE CAUSARSECUALQUIERSINIESTROSERÁ RESPONSABILIDADDELPROPIOCONTRATISTA.

ÉSIMA SEGUNDA. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. SERÁ OBLIGACiÓN DE "EL CONTRATISTA" EL S MINISTRO YOCACIÓN DEL RÓTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOSY CONFORMEA LOS INEAMiENTOSALADOS POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL". EN CASO DE INCUMPLIMIENTO "EL GOBIERNO M NICIPAL" LOORCIONARÁy SUCOSTOSERÁDESCONTADODELPAGODESUSESTIMACIONES.

NDO LA SUSPENSiÓNSEA DEFINITIVASERÁ RESCINDIDOEL CONTRATOCUBRIÉNDOSELEA "EL CP VIA ESTIMACiÓN,EL IMPORTEDE LA OBRAQUE HAYA REALIZADO;Y SERÁRESPONSABLEPORLAOB

L.: STÉRMINOSDELACLÁUSULAOCTAVA.

CUAND ,"EL GOBIERNO MUNICIPAL" DETERMINESUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADOSEPACTADO,ENESTECASOSE CUBRIRÁA "EL CONTRATISTA"EL IMPORTEDELAOBRAEJECUTADA.

VIGÉSIMACUARTA. SUPERVISiÓNDE LA OBRA.- "EL GOBIERNOMUNICIPAL" A TRAVÉSDE LOS REPRESEN ANTESPARA EL EFECTODESIGNE,TENDRANEL DERECHOA SUPERVISAREN TODO TIEMPO LOSTRABAJOSOBJE O DE E TECONTRATO Y DARÁ A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONESY OBSERVACIONESQ E ESTMEPERTINENTESRELACIONADASCONSU EJECUCiÓN,A FIN DEQUESE AJUSTEAL PROYECTOY MODIFICACIO S QU SECONSIDEREN PERTINENTESDE CONFORMIDADCON EL ARTíCULO109 DEL REGLAMENTODE OBRA PÚBLlC PAR ELMUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE.

VIGÉSIMAQUINTA. CALIDAD DE LOS MATERIALES. ES FACULTADDE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" LLEVARA O LAINSPECCiÓNY PRUEBASNECESARIASDETODOS LOSMATERIALESQUE VAYANA USAREN LA EJECUCiÓNDE LA OBRA,YA SEAENEL LUGARDEESTÁO ENLOSLUGARESDEADQUISICiÓNO FABRICACiÓN,CONCARGOA "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMASEXTA. RESIDENTEDEOBRA. POR SU PARTE" EL CONTRATISTA" SE OBLIGAA TENEREN EL LUGARDE LOSBAJOS A UN PROFESIONALQUE LO REPRESENTEEL CUAL DEBERÁ SER ESPECIALISTAEN LA MATERIA, EL QUE

D BERÁPREVIAMENTESERACEPTADOPOR"EL GOBIERNOMUNICIPAL" Y CUYAACEPTACiÓNLA PODRÁREVOCARA SUITERIO. EL REPRESENTANTEDE "EL CONTRATISTA" DEBERÁESTARFACULTADOPARA EJECUTARLOS TRABAJOSA

'uE SE REFIERE ESTE CONTRATO,Así COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONESDE OBRA QUE SORMULENY ENGENERALPARAACTUARA NOMBREY PORCUENTA DE "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA SÉPTIMA. VERIFICACiÓN DE AVANCE DE LA OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" VERIFICARÁ QUE LOTRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EPROGRAMADEOBRAAPROBADO,PARALO CUALCOMPROBARÁPERiÓDICAMENTEELAVANCEDE LOSTRABAJOSENLINTELIGENCIADEQUE ELTRABAJOMALEJECUTADOSETENDRÁPORNOREALIZADO.

VIGÉSIMAOCTAVA. PENA POR INCUMPLIMIENTOEN TIEMPO. "EL CONTRATISTA" QUE NO CONCLUYALA OBRA ENFECHASEÑALADAEN EL PROGRAMA,CUBRIRACOMOPENACONVENCIONAL, EL 5% (CINCOPORCIENTO)DEL IMPORDELOSTRABAJOSQUENOSE HAYANREALIZADOENLA FECHADETERMINACiÓNSEÑALADAENEL PROGRAMA,ENBAA LASIGUIENTEFÓRMULA:

SANCiÓNPOR INCUMPLIMIENTOENTIEMPO=O.05X(IC-IE)

IC= INVERSiÓNCONTRATADAIE= INVERSiÓNEJECUTADAA LA FECHADETERMINACiÓNAUTORIZADA

/~CASO DE PRESENTARSEESTf::SUPUESTO,EL SUPERVISORA QUE SE REFIE~E LACLÁUSULAVIGÉSIMACUARTADEL

./PRESENTE CONTRATO, DEBERA LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EL DIA EN QUE CONCLUYA EL PLAZO DEEJECUCiÓN,TOMANDOEN CUENTAEL DIFERIMIENTOY/O LA(S) PRÓRROGA(S)A.UTORIZADASEN EL MISI\.~.O.DE..BIEND.OASENTARLOSTRABAJOSPENDIENTESPORREALIZARPARALATOTALCONCLUSIONDELAOBRA. ~.

Hoja 5 de 9

Page 6: CONTRATONO. FAISM 16/2019 - Transparencia Tlaquepaque · secretario del ayuntamiento, l.c.p. josÉ alejandro ramos rosas tesorero municipal, y el aro. ricardo ... programas y calendario

CONTRATO NO.FAISM 16/2019CON DICHAACTA, LA COORDINACiÓNGENERALDE GESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDADPROCEDERÁA DETERM!NARLAPENAA APLICARSEY GESTIONARÁANTEELÓRGANODECONTRALORíACIUDADANAy ANTELA HACIENDAMUNICIPALSUAPLICACiÓN,MEDIANTELA DEDUCTIVAQUEPROCEDA.

VIGÉSIMA NOVENA. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.ADEMÁSDE LA PENA POR INCUMPLIMIENTOEN TIEMPO, SEAPLICARÁUNASANCIONPORATRASOEN LA ENTREGAFISICADE LA OBRAQUESE IRA INCREMENTANDOEN LA MEDIDAENQUE "EL CONTRATISTA"NO ENTREGUETOTALMENTETERMINADALAOBRA, DICHASANCiÓNSE CALCULARÁSEGÚNLASIGUIENTEFORMULA:SANCiÓNPORATRASOENLA ENTREGADELAOBRA=O.05X(IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= INVERSiÓNCONTRATADAIE= INVERSiÓNEJECUTADAA LA FECHADETERMINACiÓNAUTORIZADAFTR=FECHADETERMINACiÓNREAL DE LA OBRAFTA= FECHADETERMINACiÓNAUTORIZADADE LA OBRAEN ESTECASO,SERÁ LAMISMACOORDINACiÓNGENERALDEGESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDADLA QUE Ij'ROCEDERÁADETERMINARLA PENA A APLICARSEY GESTIONARÁANTE EL ÓRGANO DE LA CONTRALORíACIUDADAINAy ANTE LAHACIENDAMUNICIPALSUAPLICACiÓN,MEDIANTELA DEDUCTIVAQUEPROCEDA. 1,TRIGÉSIMA. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTARLA DCOMPLETA DE FINIQUITODE LA OBRA A LA COORDINACiÓNGENERAL DE GESTiÓN INTEGRALDE LA

RDAR 15 (QUINCE) DíAS NATURALESA LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACiÓN. EN CASO COSIDERADO EN ESTADO DE MORA. LA PRESENTACiÓNTARDíA DE FINIQUITOSCAUSA GRAVE P

E A PÚBLICAY SECORREELRIESGODELACANCELACiÓNDELOSRECURSOSPARAPAGO."-=-¡;;.;;;.~

HA SANCiÓNSERA DETERMINADAPOR LA COORDINACiÓNGENERALDE GESTiÓN INTEGRALDE LAPODRÁ CONLLEVAR LA SUSPENSiÓN O CANCELACiÓN DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CON RATISTAS DéL

G RNO MUNICIPAL,CONFORMEA LOS ARTíCULOS68 FRACCiÓN 111Y 69 FRACCiÓN11DEL REGLAM NTO DE BRAP BLI PARAELMUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE.P RA DE MINAR LA APLICACiÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADASNO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORASOTIVADASPORCASO FORTUITOO FUERZAMAYORO PORCUALQUIEROTRACAUSA,QUE A JUICIO DE 'EL GOBIERNOUNICIPAL", NOSEA IMPUTABLEA "EL CONTRATISTA".

UMENTACIÓNIUDAD A MÁSTRARIO SER'JUICIO EN A

PENDIENTEMENTEDE LASAPLICACIONESDE LAS PENASSEÑALADASANTERIORMENTE"EL GOBIER O MUNICIPAL"OD . EXIGIR EL CUMPLIMIENTOFORZOSODEL CONTRATO,O HACERLOEJECUTARPOR UN TERCER CON CARGOOTAL "EL CONTRATISTA".

EN CASO E QUE "EL CONTRATISTA" NO CUBRA EL IMPORTE DEL MONTO DE LAS SANCIONES EN EL TERMINODISPUESTOPOR "EL GOBIERNOMUNICIPAL",ESTE ÚLTIMOPODRÁHACER EFECTIVALA FIANZADE CUMPLIMIENTOENGARANTíADE DICHOPAGO.

TRIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDADDE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA", NO PODRÁDISPONERPARA sí OPARA OTRO, DE LOS PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR LOS CUALES FUE CONTRATADO, NI DIVULGAR PORCUALQUIERMEDIODE INFORMACiÓNO FORMALOS RESULTADOSDE LOSMISMOS,SIN LA AUTORIZACiÓNPOR"ESCRITODE "EL GOBIERNOMUNICIPAL", MISMOSQUESERÁNDESU EXCLUSIVAPROPIEDAD.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. "LAS PARTES" RECONOCEN QUE EL INMUEBLE DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS ACUTAR POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" SE ENCUENTRAA SU ENTERADISPONIBILIDADPARA LA EJECUCiÓNDEMISMOS.

GÉSIMATERCERA.RESCISiÓN.LAS PARTESCONVIENENENQUE EL PRESENTECONTRATOPODRÁSER RESCINDIDCASO DE INCUMPLIMIENTOY AL RESPECTO ACEPTAN QUE CUANDO SEA "EL GOBIERNO MUNICIPAL" EL QU

ETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISiÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓUDICIAL;SI ES "EL CONTRATISTA"QUIEN DECIDERESCINDIRLO,SERÁNECESARIOQUEACUDAANTE EL TRIBUNALD

JUSTICIAADMINISTRATIVADELESTADODEJALISCOY OBTENGALA DECLARACiÓNCORRESPONDIENTE.

TRIGÉSIMACUARTA.CAUSAS DE RESCISiÓN.LASCAUSASQUEPUEDENDARLUGARA LA RESCISiÓNPORPARTEDE "EGOBIERNOMUNICIPAL" Y QUE SON IMPUTABLESA "EL CONTRATISTA"SIN NECESIDADDE DECLARACiÓNJUDICIAL,SOLAS QUE A CONTINUACiÓNSE SEÑALAN,Así COMOLAS DISPUESTASPOR EL ARTíCULO109 NUMERAL2 DE LA LEY DOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCOY SUSMUNICIPIOS,CUANDOELCONTRATISTA:

1. POR CAUSAS IMPUTABLESA ÉL, NO INICIE LOS TRABAJOSO SERVICIOSOBJETO DEL CONTRATODENTRODE LOQUINCEDíASSIGUIENTESA LA FECHACONVENIDASINCAUSAJUSTIFICADACONFORMEA LA LEYY SUREGLAMENTO:

2. INTERRUMPAINJUSTIFICADAMENTELA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS O SE NIEGUE A REPARARREPONERALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADOCOMO DEFECTUOSAPOR LA SECRETARíAO ENTPÚBLICO;3. N JECUTE LOSTRABAJOSO SERVICIOSDE CONFORMIDADCON LO ESTIPULADOEN EL CONTRATOO SIN MOTIV

TIFICADONOACATELASÓRDENESDADASPOREL RESIDENTE;4. NO DÉCUMPLIMIENTOA LOS PROGRAMASDE EJECUCiÓNCONVENIDOSPOR FALTADEMATERIALES.TRABAJADORESO EQUIPO DE CONSTRUCCiÓNY A JUICIO DE LA SECRETARíAO ENTE PÚBLICO, EL RLATERMINACiÓNSATISFACTORIADE LOSTRABAJOSEN ELPLAZOESTIPULADO;

Hoja6de9

Page 7: CONTRATONO. FAISM 16/2019 - Transparencia Tlaquepaque · secretario del ayuntamiento, l.c.p. josÉ alejandro ramos rosas tesorero municipal, y el aro. ricardo ... programas y calendario

CONTRATO NO. FAISM 16/20195. SEADECLARADOENCONCURSOMERCANTILO ALGUNAFIGURAANÁLOGA;

6. SUBCONTRATEPARTESDE LOSTRABAJOSO SERVICIOSOBJETODELCONTRATOSIN CONTARCONLA AUTORIZACiÓNPORESCRITODELASECRETARíAO ENTEPÚBLICO;

7. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIONPORESCRITODELASECRETARíAO ENTEPÚBLICO;8. NO DÉ A LA SECRETARíA O EL ENTE PÚBLICO, LAS FACILIDADESY DATOS NECESARIOSPARA LA INSPECCiÓN,VIGILANCIAY SUPERVISiÓNDE LOSMATERIALES,TRABAJOSO SERVICIO;

9. CAMBIESU NACIONALIDADPOROTRA, EN EL CASO DE QUE HAYASIDO ESTABLECIDOCOMOREQUISITOTENER UNADETERMINADANACIONALIDAD;

10.SI SIENDOEXTRANJERO,INVOQUELA PROTECCiÓNDESUGOBIERNOENRELACiÓNCONELCONTRATO:

11. INCUMPLACON EL COMPROMISOQUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIONDELCONTRATO,RELATIVOA LA RESERVAY CONFIDENCIALIDADDE LA INFORMACiÓNO DOCUMENTACiÓNPflOPORCIONADAPORLASECRETARíAO ELENTEPÚBLICOPARALA EJECUCiÓNDELOSTRABAJOSO SERVICIOS,Y I

I

12. ENGENERAL,INCUMPLACUALQUIERADE LASOBLIGACIONESDERIVADASDELCONTRATO,Y

3. LAS DEMÁSCAUSASQUE SE ESTABLEZCANEN EL PRESENTECONTRATOY, EN GENERAL, PORUSA IMPUTABLEA "ELCONTRATISTA"SIMILARA LASANTESEXPRESADAS.

SIMA QUINTA. PROCEDIMIENTODE RESCISiÓN. SI "EL GOBIERNO MUNICIPAL" OPTA POR L.n.UT'T"W'TOEN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" PACTARÁ CONICIP "DE COMÚNACUERDO,LLEVARA CABOLA RESCISiÓNDELCONTRATOCONFORMEA LO DIíCULOS53 DELREGLAMENTODEOBRA PÚBLICAPARAEL MUNICIPIODE SAN PEDROTLAQUEPAQU ,CON REL

ARTíCULOS109 NUMERAL5 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICADEL ESTADODE JALISCOY SUS MU ICIPIOS,BATE PROCEDIMIENTO:

l. E INI RÁ A PARTIRDE QUE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" NOTIFIQUEA "EL CONTRATISTA" DEL IN UMPLlMIED L HECH N QUE HAYA INCURRIDOCONFORMEA LO PREVISTOEN LA CLÁUSULAQUE ANTECEDE, ARA QUE

AZO DE 10 IEZ) DíASHÁBILESEXPONGALOQUE A SU DERECHOCONVENGAY APORTE,EN SU CA O, LAS PRUE ESTIMEPERTINENTES.

l. TRANSCURRIDOEL PLAZOA QUESE REFIEREEL PUNTOANTERIOR,SE RESOLVERÁLOCONDUCENTEOSARGUMENTOSY LASPRUEBASQUE "EL CONTRATISTA"HUBIEREHECHOVALER.

I LA DETERMINACiÓNDE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMEN E FUN ADA YM TIVADA,Y COMUNICADAA "EL CONTRATISTA"DENTRODELOS5 (CINCO)DíASHÁBILESSIGUIENTESAQUÉL _NQUESE AYAEMITIDO.IV. UANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DECIDA RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ DA AV O PORESCRro, MEDIANTEOFICIO, A "EL CONTRATISTA", CON UN MíNIMODE 10 (DIEZ) DíASNATURALESDE AN ICI ACiÓN ALA FE A SEÑALADAPARA LLEVARA CABO LA RESCISiÓNDELCONTRATO,SEÑALANDODíA Y HORA,PAR \/ANTARELACT CIRCUNSTANCIADADECOMPROBACiÓN,MEDICiÓNY LIQUIDACiÓNDELAOBRAREALIZADA.

. L DíA EÑALADO,SE LEVANTARÁEL ACTA MENCIONADAEN EL PUNTOQUE ANTECEDE,EN EL LUGAR Dm~DE SEJ CUTE L..: OBRA (IN SITU), MISMA A TRAVÉS DE LA CUAL SE RECIBIRÁN LOS TRABAJOS EJECUTADOSPOR "ELNTRATIS ", EN EL ESTADO EN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN, DEBIÉNDOSE DETALLAR EN DICHA ACTA LOSRMENORE DELASITUACiÓNQUEGUARDALAOBRA.

1. LA NOTIFICACiÓNDELOFICIOSEÑALADOEN EL PUNTO "1" DE LA PRESENTECLÁUSULA,SURTIRÁEFECTOS,PARAEONTRATISTA", DECITATORIOPARAEL LEVANTAMIENTODELACTASEÑALADA, DEBIÉNDOSECITARA LA CONTRAWRí

CIUDADANA,PORCONDUCTODE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" PARAQUE ESTÉPRESENTEEN EL LEVANTAMIENTODE L, REFERIDAACTA.

VII. EN VIRTUD DE LA RESCISiÓN DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LEVANTE EL ACTCIRCUNSTANCIADA SEÑALADA EN EL PUNTO "11", DE ESTA CLÁUSULA, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TOMARINMEDIATAMENTELA POSESiÓNLEGALY MATERIALDE LA OBRAMATERIADEL PRESENTECONTRATO,CONFORtJ1EA LDISPUESTOPORELARTíCULO109NUMERAL5 FRACCiÓN11DE LA LEYDEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCOy S SMUNICIPIOS.VIII. DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESiÓN LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA SEÑALADA EN EL PRESENCONTRATO, "EL GOBIERNO MUNICIPAL", QUEDARÁ LIBERADODE CUALESQUIEROBLIGACiÓNCONTRACTUALQUEUNECON "EL CONTRATISTA", MEDIANTEEL PRESENTECONTRATO,A EXCEPCiÓNDE LA OBLIGACiÓNDE PAGODE LESTIMACIONESQUESE ENCUENTRENENTRÁMITEY EL FINIQUITOCORRESPONDIENTEQUEAL EFECTOSE REALICE. NLOSTÉRMINOSSEÑALADOSPORLA LEYDEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCOy SUSMUNICIPIOS

IX. A PARTIRDE LA FECHA EN QUE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" TENGA LA POSESiÓNLEGAL y MATERIALDE LA OQUE E DETALLAENEL PRESENTECONTRATO,ÉSTETENDRÁLASMÁSAMPLIASFACULTADESPARAQUEDEACUERD A

ESTABLECIDOEN LA LEY DE OBRA PÚBLICADEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS,PUEDA CONTINUARLAOBRA A TRAVÉS DE OTRO CONTRATISTAO REALIZAR POR ADMINISTRACiÓNDIRECTA LA OBRA QUE NO HAYA SIDOEJECUTADA,ENVIRTUDDELA RESCISiÓNADMINISTRATIVADELCONTRATO.SI "EL GOBIERNO MUNICIPAL" OPTA POR LA RESCISiÓN, "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR PORCONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONALQUE PODRÁ SER A J

Hoja 7 de 9

Page 8: CONTRATONO. FAISM 16/2019 - Transparencia Tlaquepaque · secretario del ayuntamiento, l.c.p. josÉ alejandro ramos rosas tesorero municipal, y el aro. ricardo ... programas y calendario

CONTRATO NO. FAISM 16/2019MUNICIPAL", HASTA EL MONTO DE LA GARANTíA OTORGADA, LO ANTERIOR CONFORME AL ARTícULO 109NUMERAL 8 DELA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

TRIGÉSIMA SEXTA. CAUSAS DE TERMINACiÓN ANTICIPADA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y "EL CONTRATISTA" PODRÁNDAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAVOR SEIMPOSIBILITE LA CONTINUACiÓN DE LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTícULO 53DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR LOS PLANOSCORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCiÓN FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADOSDURANTE SU EJECUCiÓN, Así COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACiÓN Y MANTENIMIENTOCORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTíA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS.

TRIGÉSIMA OCTAVA. RECEPCiÓN DE OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" RECIBIRÁ LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTECONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD, SI LOS MISMOS FUERON REALIZADOS DE ACUERDO CONLAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, SEGÚN LO SIGUIENTE

a) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOSSE AJUSTEN A LO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", EN ESTE CASO SELIQUIDARÁ A "EL CONTRATISTA" LO EJECUTADO.

b) CUANDO DE COMÚN ACUERDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y "EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR PORMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO, LA OBRA QUE SE RECIBA SE LIQUIDARÁ EN LA FORM

,"-,.".,.,.-..·S PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

e) CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LAS CLÁUSGÉSIMA TERCERA, TRIGÉSIMA CUARTA Y TRIGÉSIMA QUINTA, EN ESTE CASO LA RECEPCiÓN PARC¡lAL QUEDAI DE ESTE Y LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. I

I

CUANDO EL TRIBUNAL DE ,JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL EST~DO DE JALISCO DECLARE ~ESCINDI O LNTRAT ,EN ESTE CASO, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCION RESPECTIVA , .

, ~) "EL CONTRATISTA" AVISARÁ POR ESCRITO A "EL GOBIERN~ MUNICIPAL" LA FE.CHA DE TER~INACIÓN O LAR Y ESTE SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE 30 (TREINTA) DIAS NATURAL~S A PARTI DE

'A FE A DE TERMINACiÓN SIEMPRE Y CUANDO ESTÉ TOTALMENTE CONCLUIDA LA OBRA. '

L TÉRMINO DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCiÓN CON LO CUAL SE DARÁ POR TERMINADA Iv ENTRELA OBRA. LA RECEPCiÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS Y LA LIQUIDACiÓN DE SU IMPORTE, SE EF~'CTUARÁPERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TERMI OS DECONTRATO.

A EFECTO DE CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES VIGENTES PARA LA OPERACiÓN DE~ FONO DEAPORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, AL CONCLUIR LA OBRA, "EL CONTRATISTA" S~BL GA ACOLOCAR E_NUN LUGAR VISIBLE DE LA MISMA, UNA PLACA QUE 90NTENGA AL MEI"!0S LA SIG~IENTE FRASE: 'EST OBRASE REALIZO CON RECURSOS DEL FAIS". LA PLACA TENDRA LAS CARACTERISTICAS FISICAS QUE DI PON A LA.SECRETARíA DE DESARROLLO SOCIAL POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE POlÍTICAS PÚBLlC~ DE LACOORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL". ~

SIMA NOVENA. DEDUCCiÓN DE ADEUDOS Y REINTEGROS. SI AL RECIBIRSE LA OBRA Y EFECTUARSE LADACIÓN CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACiÓN O RESPONSABILIDAD

'A CON "EL GOBIERNO MUNICIPAL", A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LA MISMA SE DEDUCIRÁ DECANTIDADES A CUBRíRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARÁ EFECTIVA LAZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR "EL CONTRATISTA".

ADRAGÉSIMA. REGISTRO DE LA OBRA. SERÁ OBLIGACiÓN DE "EL CONTRATISTA", REGISTRAR LA OBRA ANTE LASTORIDADES RESPECTIVAS, ENTREGANDOLE COPIA DEL PROYECTO DE LA OBRA, DATOS DE IDENTIFICACiÓN FISCAL

., E LA EMPRESA Y TODOS AQUELLOS QUE LE SOLICITE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL CASO.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATONO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO, TODO GASTO POR CONCEPTO OSUPERVISiÓN ADICIONAL Y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA SERÁ CON CARGO A "EL CONTRATISTA". EL IMPORTE ODICHOS GASTOS SERÁ DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DEBA HACER A "EL CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. "EL CONTRATISTA" DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE, CUALQUIER MODIFICACION OLOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE ASENTARÁN EN BITÁCORA Y DE LO CUAL ESTUVIERA ENTERADOSUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACIÓN POR RECIBIR ANTICIPO TARDE, PRORROGAS, CONCEPTEXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES, ETC., NO TENDRÁN VALIDEZ SICUENTAN CON SOLICITUD FORMAL A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" Y APROBACIPOR ESCRITO POR PARTE DEL COORDINADOR GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD, COMO TITULREPRESENTANTE DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL". CUALQUIER AUTORIZACiÓN VERBAL O ESCRITA EN BITÁCORA O

RECONOCIDA SI NO CUMPLE LA FORMALIDAD OFICIAL ANTERIOR.

DRAGÉSIMA TERCERA. CONTROVERSIAS Y JURISDICCiÓN. LAS PARTES ACUERDAN QUE EN CASO DE DUDA OTROVERSIA SOBR~ LA APLlCACION, INTERPRETACION Y/O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO ACUERD~N

RESOLVERLO DE COMUN ACUERDO Y EN CASO DE NO LLEGAR AL MISMO DETERMINAN SOME

Hoja 8 de 9

- - -----

Page 9: CONTRATONO. FAISM 16/2019 - Transparencia Tlaquepaque · secretario del ayuntamiento, l.c.p. josÉ alejandro ramos rosas tesorero municipal, y el aro. ricardo ... programas y calendario

.. CONTRATO NO. FAISM 16/2019y COMPETENCIADELTRIBUNALDEJUSTICIAADMINISTRATIVADELESTADODEJALISCO,CONRESIDENCIAEN LA CIUDADDE GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA PUDIERACORRESPONDERLES.LAS PARTESCONVIENENQUE PARATODO LO NO PREVISTOEN EL PRESENTECONTRATO,ESTARÁNA LO DISPUESTOPOREL REGLAMENTODEOBRA PÚBLICAPARAEL MUNICIPIODE SAN PEDROTLAQUEPAQUE,y DEMÁSDISPOSICIONESRELATIVASAPLICABLES.

U:;íDOQUE FUE EL PRESENTECONTRATOy ENTERADASLAS P S DE SU ALCANCE,LO RATIFICANy FIRMANEN LACIUDADDESANPEDROTLAQUEPAQUE,JALISCO,EL02 DOSDEAfIIRID.oE2019DOSMIL DIECINUEVE.

É AL DRORAMOSROSASREROMUNICIPAL

LIC. SALVADORRUIZAY~kASECRET D AYUNTAMIlNTO

( 1)

ÓMEZ.N INTEGRAL

"EL CONTRATISTA"PALERACONSTRUCTORA,S.A. DEC.V.

REDA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CON NÚMERO FAISM 16/2019, CELEBRADO ENTRE ELGOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, y LA EMPRESA PALERA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., REFERENTE A LAOBRA: CONSTRUC~IÓN DE LíNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NíSPERO ENTRE COLONOS y CERRADA, EN LA COLONIALOMAS DEL TAPATlO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

Hoja 9 de 9

gloria.cantero
Text Box
Se suprime la firma de las personas físicas por ser información que hace identificable a la persona. Lo anterior, en los términos señalados por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; y el punto quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la información Confidencial y reservada.
gloria.cantero
Text Box
Se elimina firma