contratono. faism 12/2019 - transparencia tlaquepaque€¦ · sÉptima. prÓrrogas. "el...

9
CONTRATO NO. FAISM 12/2019 CONTRATODEOBRA PÚBLICA,A PRECIOSUNITARIOS,PORTIEMPODETERMINADOQUE CELEBRANPORUNAPARTEEL MUNICIPIODE SAN PEDROTLAQUEPAQUE,JALISCO, REPRESENTADOPOR lOS CIUDADANOS C. MARiA ELENA LIMÓN GARCíA PRESIDENTEMUNICIPAL,LIC. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTíNEZSíNDICOMUNICIPAL,LIC. SALVADOR RUIZAYALA SECRETARIODELAYUNTAMIENTO,L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOSROSASTESOREROMUNICIPAL.y EL ARQ. RICARDO ROBLESGÓMEZCOORDINADORGENERALDE GESTiÓNINTEGRALDE lA CIUDAD,A QUIENEN lO SUCESIVOy PARAlOS EFECTOSDE ESTE CONTRATOSE lES DENOMINARÁCOMO "EL GOBIERNO MUNICIPAL", y POR A PARTE EL ING. SERGIOADRIÁN LLAMAS MONREAL,QUIENSE IDENTIFICACON LA CREDENCIALDEVOTAR EXPEDI A OR EL INSTITUTO NACIONALELECTORALCON NÚMER 0,y A QUIENEN El CURSODELMISM S LE DENmlllNARÁ "EL CONTRATISTA",TODOS MEXICANOS,MAYORESDE EDAD,CON CAPACIDADlEGAL PARACONT AT y OBLIGARSE MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR El PRESENTE CONTRATO DE N OR lOAD A. lAS SIGUIENTESDECLARACIONESYcLÁUSULAS: DECLARACIONES: l. "EL GOBIERNOMUNICIPAL" DECLARA: 1.1. QUE TIENE PERSONALIDADJURíDICA PARA SUSCRIBIR El PRESENTE CONTRATO DE OBRA P' UNITARIOS, DE CONFORMIDAD CON El ARTíCULO 115 DE LA CONSTITUCiÓN POlíTICA DE lOS MEXICANOS;ARTíCULOS73, 79 FRACCiÓNX, 80 FRACCiÓN 111Y VII, 83, 85 FRACCiÓN I Y IV, 86 DE A C NSTITUCIÓN POlÍTICA DE ESTADODE JALISCO;ARTíCULOS1,2,3,4 NÚMERO100, 10,37 FRACCiÓNV, VI. XIV. 38 FRI'l CI N II Y VIII. 47 . FRACCiÓN1,11,VI Y XIII, 48 FRACCiÓNVI, 52 FRACCiÓN11,111Y VIII, 61, 63, 64, 66, 67 FRACCiÓN111. y O DE lA LEY DE GOBIERNOY LAADMINISTRACiÓNPÚBLICAMUNICIPALDEL ESTADODEJALISCO;ARTíCULOS1 2.3.6 12.30. 3:1 44.45.47 74 FRACCiÓN 111, 98 FRACCiÓN 1, 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA El MUNICIPIO DE Af\J PEDRO TLAQUEPAQUE,Así COMOEl ACUERDODEAYUNTAMIENTONÚMERO1069/2019EMITIDOENSESiÓNORDINAR DEL22 DE MARZODE2019. 1.2.QUE MEDIANTE RESOLUCiÓN DE ADJUDICACiÓN DIRECTA NO. FAISM 12/2019 DE FECHA 10 DE ABRI DE 2019, EMITIDAPOR LA PRESIDENTEMUNICIPALC. MARíA ELENA LIMÓNGARCíA.SE RESOLViÓADJUDICARLA OB A PUBLICA DENOMINADA:CONSTRUCCiÓNDE LíNEA DE AGUA POTABLE EN BEGONIA ENTRELAUREL Y LOMAS VERDE. COLONIA EL ÓRGANODEL MUNICIPIODE SAN PEDROTLAQUEPAQUE,JALISCO, Al CONTRATISTADESCRITOEN El PR ErlllO DEL PRESENTE CONTRATO. OBRA A EJECUTARSE CON CARGO A lOS RECURSOS PROVENIENTES DEL ONDO DE APORTACIONESPARA LA INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPALPARA EL EJERCICIOFISCAL2019 1.3. QUE TIENE SU DOMICILIO EN: INDEPENDENCIA NO. 58 COLONIA CENTRO, EN ESTA CIUDAD me TlAQUEPAQUE,JALISCO,MISMOQUESEÑALAPARALOSFINESY EFECTOSLEGALES. 1.4.QUESU REGISTROFEDERALDECONTRIBUYENTESES: MTJ-850101-C4A. 11."EL CONTRATISTA"DECLARA: 11.1.QUE TIENE CAPACIDADJURíDICAPARACONTRATARY OBLIGARSEA LA EJECUCiÓNDE lA OBRA OBJET NTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECN FICIENTESPARA su.o. 1.2. QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTESA LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIÉNDO JECUCIÓN DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA EllO TODA SU EXPERIENCIAY CONOCIMIENTOAPLICA )0 lS ROCEDIMIENTOSMÁS EFICIENTESPARALA REALIZACiÓNY CUMPLIMIENTODESUSOBLIGACIONES. ¡ 11.3.QUE SE ENCUENTRA,REGISTRADOEN El PADRÓNDE CONTRATISTASDEL GOBIERN9 MUNICIPALD~ SAN E. Dho TLAQUEPAQUE.CON El NUMERODEREGISTROPCT-184/2005y QUEDICHOREGISTROESTAVIGENTE. .) 11.4. QUESU REGISTROFEDERALDECONTRIBUYENTESES 11.5. QUE HA INSPECCIONADODEBIDAMENTEEl SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTECONTRATOA FIN DE CONSIDERAR TODOSlOS FACTORESQUE INTERVIENENENSU EJECUCiÓN /11.6. QUE HA PRESENTADOEl PROGRAMADE OBRA POR PARTIDAS,Así COMO TAMBIÉN EL 100% DE LOS ANÁliSiS DE PRECIOSDELAOBRA,MOTIVODELPRESENTECONTRATO. 11.7. QUECUENTACON El DOMICILIOUBICADOEN LACALLE ISMOQUESEÑALAPARATODOSLOSEFECTOSlEGALES CORRESPONDIENTES XPUESTOlO ANTERIOR,LAS PARTESCELEBRANEl PRESENTECONTRATODE OBRA PÚBLICAA PRECIOSUNITA·.RIOS QUESECONSIGNAENLASSIGUIENTES: C L Á U S U LAS: PRIMERA.OBJETO DEL CONTRATO."EL GOBIERNOMUNICIPAL" ENCOMIENDAA "EL CONTRATISTA"Y ÉSTESEOBLlC;AA EJECUTAR lOS TRABAJOS CONSISTENTESEN: CONSTRUCCiÓN DE LíNEA DE AGUA POTABLE EN BEGONIA ENTRE LAUREL Y LOMAS VERDES, COLONIA EL ÓRGANO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO DE CONFORMIDADCON El PROYECTOCONTENIDOEN lOS PLANOS,PRESUPUESTOS,ESPECIFICACIONESPROGRM."lASy CALENDARIODE OBRA,Así COMO lOS PRECIOSUNITARIOSAPROBADOS,QUE SE ANEXANAl PRESENTECONTRATOY CUYOCONTENIDOFORMAPARTEDELMISMO,lO ANTERIORCONFUNDAMENTOEN lO DISPUESTOPORELARTiCULO46 FRACCiÓNI DELREGLAMENTODEOBRAPÚBLICAPARAELMUNICIPIODESANPEDROTlAQUEPAQUE. SEGUNDA.MONTODEL CONTRATO.El MONTOESTABLECIDOPARALA SUSCRIPCiÓNDELPRESENTECONTRATOES POR LA CANTIDAD DE $119,225.04 (CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 04/100 MONEDA Hoja 1 de 9

Upload: others

Post on 13-Apr-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: CONTRATONO. FAISM 12/2019 - Transparencia Tlaquepaque€¦ · sÉptima. prÓrrogas. "el contratista" se obliga a solicitar por escrito el convenio de prÓ roga en un plazo mÁximo

CONTRATO NO. FAISM 12/2019CONTRATODEOBRA PÚBLICA,A PRECIOSUNITARIOS,PORTIEMPODETERMINADOQUE CELEBRANPORUNAPARTEELMUNICIPIODE SAN PEDROTLAQUEPAQUE,JALISCO, REPRESENTADOPOR lOS CIUDADANOS C. MARiA ELENA LIMÓNGARCíA PRESIDENTEMUNICIPAL,LIC. JOSÉ LUIS SALAZAR MARTíNEZSíNDICOMUNICIPAL,LIC. SALVADORRUIZAYALASECRETARIODELAYUNTAMIENTO,L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOSROSASTESOREROMUNICIPAL.y EL ARQ. RICARDOROBLESGÓMEZCOORDINADORGENERALDEGESTiÓN INTEGRALDE lA CIUDAD,A QUIENEN lO SUCESIVOy PARA lOSEFECTOSDE ESTE CONTRATOSE lES DENOMINARÁCOMO "EL GOBIERNOMUNICIPAL", y POR A PARTE EL ING.SERGIOADRIÁN LLAMAS MONREAL,QUIENSE IDENTIFICACONLACREDENCIALDEVOTAREXPEDI A OR EL INSTITUTONACIONALELECTORALCONNÚMER 0,y A QUIENEN El CURSODELMISM S LE DENmlllNARÁ"EL CONTRATISTA",TODOSMEXICANOS,MAYORESDE EDAD,CONCAPACIDADlEGAL PARACONT AT y OBLIGARSEMISMOS QUE MANIFIESTANQUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR El PRESENTECONTRATO DE N OR lOAD A. lASSIGUIENTESDECLARACIONESY cLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

l. "EL GOBIERNOMUNICIPAL" DECLARA:1.1. QUE TIENE PERSONALIDADJURíDICA PARA SUSCRIBIR El PRESENTECONTRATO DE OBRA P'UNITARIOS, DE CONFORMIDADCON El ARTíCULO 115 DE LA CONSTITUCiÓN POlíTICA DE lOSMEXICANOS;ARTíCULOS73, 79 FRACCiÓNX, 80 FRACCiÓN 111Y VII, 83, 85 FRACCiÓN I Y IV, 86 DE A C NSTITUCIÓNPOlÍTICA DE ESTADODE JALISCO;ARTíCULOS1,2,3,4 NÚMERO100, 10,37 FRACCiÓNV, VI. XIV. 38 FRI'l CI N II Y VIII. 47

. FRACCiÓN1,11,VI Y XIII, 48 FRACCiÓNVI, 52 FRACCiÓN 11,111Y VIII, 61, 63, 64, 66, 67 FRACCiÓN 111.y O DE lA LEY DEGOBIERNOY LAADMINISTRACiÓNPÚBLICAMUNICIPALDELESTADODEJALISCO;ARTíCULOS1 2.3.6 12.30. 3:1 44.45.4774 FRACCiÓN 111,98 FRACCiÓN 1, 100 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA El MUNICIPIO DE Af\J PEDROTLAQUEPAQUE,Así COMOEl ACUERDODEAYUNTAMIENTONÚMERO1069/2019EMITIDOENSESiÓNORDINAR DEL22 DEMARZODE2019.1.2.QUE MEDIANTE RESOLUCiÓN DE ADJUDICACiÓN DIRECTA NO. FAISM 12/2019 DE FECHA 10 DE ABRI DE 2019,EMITIDAPOR LA PRESIDENTEMUNICIPALC. MARíA ELENA LIMÓNGARCíA.SE RESOLViÓADJUDICARLA OB A PUBLICADENOMINADA:CONSTRUCCiÓNDE LíNEA DE AGUA POTABLE EN BEGONIAENTRELAUREL Y LOMAS VERDE. COLONIAEL ÓRGANODEL MUNICIPIODE SAN PEDROTLAQUEPAQUE,JALISCO, Al CONTRATISTADESCRITOEN El PR ErlllO DELPRESENTE CONTRATO. OBRA A EJECUTARSE CON CARGO A lOS RECURSOS PROVENIENTES DEL ONDO DEAPORTACIONESPARA LA INFRAESTRUCTURASOCIALMUNICIPALPARA EL EJERCICIOFISCAL2019

1.3. QUE TIENE SU DOMICILIO EN: INDEPENDENCIA NO. 58 COLONIA CENTRO, EN ESTA CIUDAD meTlAQUEPAQUE, JALISCO,MISMOQUESEÑALAPARALOSFINESY EFECTOSLEGALES.

1.4.QUESUREGISTROFEDERALDECONTRIBUYENTESES:MTJ-850101-C4A.

11."EL CONTRATISTA"DECLARA:11.1.QUE TIENE CAPACIDADJURíDICAPARACONTRATARY OBLIGARSEA LA EJECUCiÓNDE lA OBRAOBJET

NTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNFICIENTESPARAsu.o.

1.2. QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTESA LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIÉNDOJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA EllO TODA SU EXPERIENCIAY CONOCIMIENTOAPLICA )0 l SROCEDIMIENTOSMÁSEFICIENTESPARALAREALIZACiÓNY CUMPLIMIENTODESUSOBLIGACIONES. ¡

11.3.QUE SE ENCUENTRA,REGISTRADOEN El PADRÓNDE CONTRATISTASDEL GOBIERN9 MUNICIPALD~ SAN E.DhoTLAQUEPAQUE.CONEl NUMERODEREGISTROPCT-184/2005y QUEDICHOREGISTROESTAVIGENTE. . )

11.4.QUESUREGISTROFEDERALDECONTRIBUYENTESES

11.5.QUE HA INSPECCIONADODEBIDAMENTEEl SITIO DE LA OBRAOBJETODE ESTECONTRATOA FIN DE CONSIDERARTODOSlOS FACTORESQUE INTERVIENENENSU EJECUCiÓN

/11.6. QUE HA PRESENTADOEl PROGRAMADE OBRA POR PARTIDAS,Así COMOTAMBIÉNEL 100%DE LOS ANÁliSiS DEPRECIOSDE LAOBRA,MOTIVODELPRESENTECONTRATO.11.7.QUECUENTACON El DOMICILIOUBICADOEN LACALLE

ISMOQUESEÑALAPARATODOSLOSEFECTOSlEGALES CORRESPONDIENTES

XPUESTO lO ANTERIOR, LAS PARTESCELEBRANEl PRESENTECONTRATODE OBRA PÚBLICAA PRECIOSUNITA·.RIOSQUESECONSIGNAENLASSIGUIENTES:

C L Á U S U LAS:

PRIMERA.OBJETODEL CONTRATO."EL GOBIERNOMUNICIPAL" ENCOMIENDAA "EL CONTRATISTA"Y ÉSTESEOBLlC;AAEJECUTAR lOS TRABAJOS CONSISTENTESEN: CONSTRUCCiÓNDE LíNEA DE AGUA POTABLE EN BEGONIA ENTRELAUREL Y LOMAS VERDES, COLONIA EL ÓRGANO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO DECONFORMIDADCON El PROYECTOCONTENIDOEN lOS PLANOS,PRESUPUESTOS,ESPECIFICACIONESPROGRM."lASyCALENDARIODE OBRA,Así COMO lOS PRECIOSUNITARIOSAPROBADOS,QUE SE ANEXANAl PRESENTECONTRATOYCUYOCONTENIDOFORMAPARTEDELMISMO, lO ANTERIORCONFUNDAMENTOEN lO DISPUESTOPORELARTiCULO46FRACCiÓNI DELREGLAMENTODEOBRAPÚBLICAPARAELMUNICIPIODESANPEDROTlAQUEPAQUE.

SEGUNDA.MONTODEL CONTRATO.El MONTOESTABLECIDOPARALASUSCRIPCiÓNDELPRESENTECONTRATOES PORLA CANTIDAD DE $119,225.04 (CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 04/100 MONEDA

Hoja 1 de 9

gloria.cantero
Text Box
Se elimina folio de INE
gloria.cantero
Text Box
Se elimina domicilio
gloria.cantero
Text Box
Se elimina RFC
Page 2: CONTRATONO. FAISM 12/2019 - Transparencia Tlaquepaque€¦ · sÉptima. prÓrrogas. "el contratista" se obliga a solicitar por escrito el convenio de prÓ roga en un plazo mÁximo

CONTRATO NO. FAISM 12/2019IONAl), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DERTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA El EJERCICIO FISCAL 2019.

RCERA. PLAZO DE EJECUCiÓN. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA24 E ABRIL DE 2019, Y A CONCLUIRLA EL DíA 14 DE MAYO DE 2019, CONSIGNANDO UN PERíODO DE 21 VEINTIÚN DíASNA RALES PARA LA EJECUCiÓN DE LA OBRA ENUNCIADA.

C R . ANTICIPOS. LAS PARTES ACUERDAN Y "EL CONTRATISTA", ESTÁ DE ACUERDO EN NO RECIBIR ANTICIPO POREL MPO TE DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", DEL MONTO ENUNCIADO EN LA CLÁUSULASEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE LAS CLÁUSULAS QUE. EN LOSUCESIVO, SE REFIERAN AL ANTICIPO NO SON APLICABLES AL PRESENTE CONTRATO.

QUINTA. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACiÓN DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA", TIENE UN PLAZO NO MAYOR DE05 (CINCO) DíAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO PARA PRESENTAR LADOCUMENTACiÓN COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO. EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SECONSIDERARÁ COMO ATRASO IMPUTABLE AL CONTRATISTA SIN DERECHO AL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DELOS TRABAJOS, PUDIENDO SER SANCIONADO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL" HASTA CON LA CANCELACiÓN DELREGISTRO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALlSCC

SEXTA. DIFERIMIENTOS. EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA"SERÁ MOTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR EN TIEMPO. LA SOLICITUD PORESCRITO DE DIFERIMIENTO DE INICIO, ANEXANDO AL MISMO, COPIA DEL DEPÓSITO DEL ANTICIPO OTORGADO DICHASOLICITUD DEBERÁ SER PRESENTADA EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DíAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DEINICIO ESTIPULADA EN EL PRESENTE CONTRATO, EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LA SOLICITUD ENEL PLAZO SEÑALADO NO TENDRÁ DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA D OBRA. UNAVEZ AUTORIZADO EL DIFERIMIENTO "EL CONTRATISTA" DEBERÁ SOLICITAR LA MODIFICACiÓN AL CALENDA 10 DE OBRAPOR ESCRITO A "EL GOBIERNO MUNICIPAL".

SÉPTIMA. PRÓRROGAS. "El CONTRATISTA" SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO EL CONVENIO DE PRÓ ROGA EN UNPLAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DíAS HÁBILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DE PERIODO DEEJECUCiÓN DE LA OBRA A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", POR SU PARTE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TEN RÁ UN PLAZODE 10 (DIEZ) DíAS HÁBILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TULAR DE LCOORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", SI ESTO N OCURREESE PERIODO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE y CUANDO NO HAYA SIDO PRESE TADA DICSO ITUD DE CONVENIO DE MANERA EXTEMPORÁNEA. UNA VEZ AUTORIZADA LA PRÓRROGA "EL C NTRATISD B RÁ DE MODIFICAR EL CALENDARIO DE OBRA.

O 'AVA. FIANZAS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ART ULO 43LAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, A EXHIBIR LAS SIGUI ENANTíAS

DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR A "El GOBIERNO MUNICIPAL", DENTRO DE LO 05 tCI COlíAS HABILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR DE MUNIC PIO DE SANEDRO TLAQUEPAQUE, Y/O A LA HACIENDA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. JALISCO. POR EL TOTA DEL

MONTO RECIBIDO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO. DICHA FIANZA GARANTIZARÁ LA CORRECTA INV SION DELANTICIPO, O EN SU CASO LA DEVOLUCiÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO DE ACUERDO AL AVAN E O A LAAMORTIZACiÓN REALIZADA POR "El CONTRATISTA", CANCELÁNDOSE LA MISMA CUANDO "EL CONTRATI TA" HAYAAMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO MONTO DEL ANTICIPO. EN CASO DE NO AMORTIZAR "EL CON RA ISTA"EL ANTICIPO ENTREGADO PARA LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, LA INSTITUCiÓN AFIA Z DORASERÁ QUIEN REINTEGRE A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO A S FIADO.SOMETIÉNDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTíCULOS 1, 5 FRACCiÓN 111INl:ISO A)95,95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PÁRRAFO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTiTUCIONES DE

/ FIANZAS, Así COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

B) DE CUMPLIMIENTO. PARA GARANTIZAR EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LASOBLIGACIONES, DAÑOS A TERCEROS Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS "EL CONTRATISTA" OTORGARÁ DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DíAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMADEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, YíO A LA HACIENDAMUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOSCONTRATADOS INCLUIDO EL IVA POR LO QUE DICHA FIANZA SE TRAMITARÁ A TRAVÉS DE INSTITUCiÓN AFIANZADORAAUTORIZADA, LA QUE SE SOMETERÁ EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTíCULOS 1, 5 FRACCiÓN III INCISOA), 95, 95 BIS, 11,8, 120, 121 PRIMER PÁRRAFO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONESDE FIANZAS, ASI COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

C) DE VICIOS OCULTOS. ADEMÁS, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ EXHIBIR A "EL GOBIERNO MUNICIPAL, DENTRO DELPLAZO DE 5 DíAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCiÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCiÓN DE LA OBRAMATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS POR UN MONTO EQUIVALENTE AL10% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS INCLUIDO EL IVA., QUE DEBERÁ CONTENER COMO MiNIMO QUEGARANTIZA EL PAGO DE LAS EROGACIONES QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TUVIERE QUE EFECTUAR POR DEFECTOSO VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DURANTE LA RECEPCiÓN DE LA OBRA Y HASTA POR EL PERiODO DE UN AÑODESPUÉS DE RECIBIDA LA OBRA, SOMETIÉNDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOSARTíCULOS 1, 5 FRACCiÓN 111INCISO A), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PÁRRAFO Y DEMÁS RELATIVOS APLlCARLFS DE

Hoja 2 de 9

Page 3: CONTRATONO. FAISM 12/2019 - Transparencia Tlaquepaque€¦ · sÉptima. prÓrrogas. "el contratista" se obliga a solicitar por escrito el convenio de prÓ roga en un plazo mÁximo

CONTRATO NO. FAISM 12/2019LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, Así COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUADMINISTRATIVADELESTADODEJALISCO.

ESTÁS FIANZASSOLO PODRÁNCANCELARSEPOR EL SíNDICOMUNICIPALPREVIACOMUNICACiÓNPOR ESCRITOCOORDINACiÓNGENERALDEGESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDAD Y DE LA HACIENDAMUNICIPALDELGOBIERNOPEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CASO DE CONTROVERSIA LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURIS CCCOMPETENCIADELTRIBUNALDEJUSTICIAADMINISTRATIVADELESTADODEJALISCO.

NOVENA.CONCEPTOSFUERADECATÁLOGO. LOSCONCEPTOSFUERADECATÁLOGODEBERÁNSERSOLICITA"EL CONTRATISTA" A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DESIGNADO P "ELGOBIERNO MUNICIPAL", DICHA SOLICITUD DEBERÁ SER PRESENTADA POR ESCRITO DENTRO DEL PERIODO DEEJECUCiÓNAUTORIZADOPARA EL PRESENTECONTRATO,EL PRESENTETRÁMITENO MODIFICARÁEL CALENDARIODEOBRA, SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y AUTORIZACiÓN RESPECTIVA SEGÚN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULASÉPTIMADEL PRESENTEINSTRUMENTO"EL GOBIERNOMUNICIPAL" TENDRÁ UN PLAZODE 15 (QUINCE)DíAS HÁBILESPARAAPROBARO RECHAZARLASOLICITUD.

DÉCIMA. PAGO DE CONCEPTOS.LOSTRABAJOSOBJETODE ESTECONTRATO,COMPRENDIDOSEN EL PROYECTOY ENEL PROGRAMA,SE PAGARANDE CONFORMIDADA LA BASE DE LOS PRECIOSUNITARIOSDONDESE INCLUYEEL PAGOTOTALQUE DEBECUBRIRSEA "EL CONTRATISTA" PORTODOS LOSGASTOSDIRECTOSE INDIRECTOSQUE ORIGINENLOS TRABAJOS, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTECONTRATOA CARGODELPROPIOCONTRATISTA.

UNDÉCIMA.TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.CUANDOA JUICIODE "EL GOBIERNOMUNICIPAL"SEANECESARIOLLEVARACABOTRABAJOSQUE NOESTÉNCOMPRENDIDOSEN EL PROYECTOY PROGRAMASE CONSIDERARÁNEN LA SIGUIENTEFORMAA) SI EXISTEN CONCEPTOSA PRECIOS UNITARIOS ESTIPULADOSEN EL CONTRATOQUE SEAN APLlCAB ES A LOSTRABAJOSDEQUESETRATAN, "EL GOBIERNOMUNICIPAL" ESTARÁFACULTADOPARAINSTRUIRA "EL CONT ATISTA" AQUESE EJECUTENY ESTESEOBLIGARÁA REALIZARLOSCONFORMEA DICHOSPRECIOS.

B) SI PARA ESTOSTRABAJOS NO EXISTIERANCONCEPTOSA PRECIOSUNITARIOSEN EL PRESUPUESTOPARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y "EL GOBIERNO MUNICIPAL" CONSIDERARÁ FACTIBLES LOSESTABLECIDOSEN ELCONTRATO,PROCEDERÁA DETERMINARLOSNUEVOSCON INTERVENCiÓNDE "EL CY ÉSTESEOBLIGARÁA EJECUTARLOSTRABAJOSCONFORMEA DICHOSPRECIOS.

C) SI NO FUERAPOSIBLEDETERMINARLOS NUEVOSPRECIOSUNITARIOSEN LA FORMAESTABLECIDAENANTERIOR, "EL CONTRATISTA" A REQUERIMIENTODE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" Y DENTRODEL PLAZSEÑALE SOMETERÁA SU CONSIDERACiÓNLOS NUEVOS PRECIOSUNITARIOSACOMPAÑADOSDE SUS R SPECTIVONÁLlSIS POR ESCRITO,EN EL ENTENDIMIENTODE QUE PARA LA FIJACiÓN DE ESTOS PRECIOSDEBERÁAPLICAR

MISMOCRITERIODE COSTOSY RENDIMIENTOSDE INSUMOSQUE SE HUBIESESEGUIDOPARA LA DETER INACIÓNLOSPRECIOSUNITARIOSESTABLECIDOSENESTECONTRATOORIGINALMENTE.

D) LA AUTORIZACiÓN DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOSNO IMPLICARÁ LA AMPLIACiÓNAUTOMÁTICAFINANCIERO, SU AUTORIZACiÓN PROCEDERÁ SIEMPRE Y CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" CUENTRECURSOSFINANCIEROSAUTORIZADOS."EL CONTRATISTA" SOLICITARÁDENTRODE LA VIGENCIA DELCONTRATOLA AUTORIZACiÓNDE PAGODECONCEPTOEXTRAORDINARIOREQUERIDOPARA LA TERMINACiÓNDE LA OBRAY QUE HAYASIDO SOLICITAGOBIERNOMUNICIPAL", EN EL ENTENDIDOQUE,DESPUÉSDEVENCIDOEL PLAZOSEÑALADOSIN HABERSES"EL CONTRATISTA"NOTENDRÁDERECHOAL PAGODELOSMISMOS.

DUODÉCIMA.PRESENTACiÓNDE ESTIMACIONES."EL CONTRATISTA" RECIBIRÁCOMOPAGOTOTAL PORLA EJ CU IÓNSATISFACTORIADE LOSTRABAJOS,EL IMPORTEQUERESULTEDEAPLICARLOSPRECIOSUNITARIOSA LASCAN ID DESDEOBRAREALIZADA,EN LAS FECHASQUE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" DETERMINE,PARA LOCUAL "EL CONTR T TA"PRESENTARÁLAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA,CON INTERVALOSQUE NO PODRÁNSER MAYORES E UNMES,DECONFORMIDADCONELARTíCULO108DELREGLAMENTODEOBRAPÚBLICAPARAELMUNICIPIODESAN PEDROTLAQUEPAQUE,LAS ESTIMACIONESSE LIQUIDARÁNUNAVEZ SATISFECHOSLOS REQUISITOSESTABLECIDOSPARASUTRÁMITEPORCONDUCTODE LAHACIENDAMUNICIPALONFORME A LOS LINEAMIENTOSPARA EL EJERCICIO Y COMPROBACiÓNDE LOS RECURSOSPROVENIENTESDEL

DERECHO ESTABLECIDOEN EL ARTíCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS,DESTINADOSA LAS ENTiDADESFEDERATIVAS,EMITIDOSPOR LA SECRETARíADE LA FUNCiÓN PÚBLICADEL GOBIERNOFEDERAL,"EL CONTRATISTA"NO ESTÁOBLIGADOA APLICARLA RETENCiÓNDELCINCO(5)AL MILLARDELMONTODELOSTRABAJOSEJECUT,c.OOSDECADAUNADE LAS ESTIMACIONESQUE PRESENTEANTE LATESORERíAMUNICIPALPARASU PAGO,PORCONCEPTODELA PRESTACiÓNDE LOS SERVICIOSDE VIGILANCIA, INSPECCiÓNY CONTROL DE LAS OBRAS PÚBLICASY SERViCIOSRELACIONADOSCON LASMISMAS.

ECIMOTERCERA.CONVENIOSMODIFICATORIOS."LAS PARTES" ACUERDAN,QUE CUANDOEXISTANMODIFICACIONESAL CONTRATO QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTEREPRESENTEN INCREMENTOSAL MONTO PACTADO PARA LAEJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS Y POR RAZONES FUNDADASY EXPLíCITAS,SE SUSCRIBIRÁPOR UNA SOLA VEZ UNCONVENIOMODIFICATORIO,EL CUAL SI LAS MODIFICACIONESEXCEDENDEL PORCENTAJEDEL 25% O VARíAN EN ELPRESUPUESTOSUSTANCIALMENTEPOR VARIACIONES IMPORTANTESAL PROYECTO.A LAS ESPECIFICACIONESO AAMBOS,PUEDECELEBRARSEUNCONVENIOADICIONALRESPECTOA LASNUEVASCONDICIONESESTECONVENIO.DEBEAUTORIZARSEPOR EL ENTE PÚBLICO BAJO SU RESPONSABILIDAD,POR EL MONTO DE ORIGENO AMPLlACION LASMODIFICACIONESNO DEBEN AFECTAR LAS CARACTERíSTICASDEL TIPO DE OBRA PACTADO EN EL CONTRI\TO. NI

Hoja 3 de 9

Page 4: CONTRATONO. FAISM 12/2019 - Transparencia Tlaquepaque€¦ · sÉptima. prÓrrogas. "el contratista" se obliga a solicitar por escrito el convenio de prÓ roga en un plazo mÁximo

')

CONTRATO NO. FAISM 12/2019CELEBRARSEPARAELUDIREl CUMPLIMIENTODE lA lEY NI DELPRESENTECONTRATO,ESTOCON FUNDAMENTOEN LODISPUESTOPOR lOS ARTíCULOS48 Y 49 DEL REGLAMENTODE OBRA PÚBLICA PARA El MUNICIPIODE SAN PEDROTLAQUEPAQUE,CON RELACiÓNA LO QUE ESTABLECEEl ARTíCULO102 DE lA lEY DE OBRA PÚBLICADEL ESTADOOJALISCOY SUS MUNICIPIOS,POR lO QUE "EL CONTRATISTA", DENTRODE LA VIGENCIADEL CONTRATO.SOLlCITPOR ESCRITO LA SUSCRIPCiÓN DE DICHO CONVENIO, FUNDAMENTANDODE FORMA CLARA lOS MOTIVOS DEPRETENSiÓN; "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DENTRODEL PLAZO DE 10 DíAS NATURALES,CONTADOSA PARTIR DERECEPCiÓN DE LA SOLICITUD, DETERMINARÁ lA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE ro SOLICITADO SERESPONSABILIDAD DE "LAS PARTES" FORMULAR lAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLíCITAS QUE MOTI'SUSCRIPCiÓNDELCONVENIO,CIRCUNSTANCIAQUESEASENTARÁA DETAllE ENEl CONVENIORESPECTIVO

DECIMOCUARTA.AJUSTES DE COSTOS. SI DURANTE lA VIGENCIA DEL PRESENTECONTRATODE OBRA CURRCIRCUNSTANCIASO ACONTECIMIENTOSDE CUALQUIER NATURALEZANO PREVISTOS EN El MISMO. PERO EHECHOY SINQUE EXISTADOLO,CULPA, NEGLIGENCIAO INEPTITUDDE CUALQUIERADE lAS PARTES DETERMiNENUNAUMENTOO REDUCCiÓNDE lOS COSTOS DE LOS TRABAJOSAÚN NO EJECUTADOS,DICHOSCOSTOS PODRÁNSERREVISADOSCONFORME lO DETERMINE"EL GOBIERNO MUNICIPAL", A TRAVÉS DE lA PUBLICACiÓNDEL íNDICE DELÚlTIMO MES AUTORIZADOEN El PROGRAMADE EjECUCiÓN, QUE SE DARÁ A CONOCEREN lOS ESTRADOSDE lACOORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDROTLAQUEPAQUEJALISCO.ENCASOPROCEDENTE,ESTEÚlTIMO NOTIFICARÁlA DECISiÓNQUEACUERDE,ELAUMENTOOREDUCCiÓNCORRESPONDIENTE,lO ANTERIORCON FUNDAMENTOEN lOS ARTíCULOS50 Y 51 DEL REGLAMENTODEOBRAPÚBLICAPARAEl MUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE.PARAlOS SUPUESTOSDE PÁRRAFOANTERIORLA REVISiÓNDE lOS COSTOSSE HARÁCONFORMEAl REGLAMENTODEOBRAPÚBLICAPARAEl MUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE."EL CONTRATISTA" PRESENTARÁLA SOLICITUDDE'PAGO DE ESCAlATORIAS, DURANTELA VIGENCIA DEL PRESENTECONTRATO, ESTO INCLUYENDO lOS CONVENIOS MODIFICATORIOSQUE SE HUBIERAN CELEBRADO. EN CASO DEFENECERlA VIGENCIADEL CONTRATOSIN QUE "EL CONTRATISTA" HAYA PRESENTADOLA SOLICITUDSEÑAL/IDA NOTENDRÁDERECHOA PAGOALGUNOPORESTECONCEPTO.LA FECHALíMITEPARAPRESENTARLA ESTIMACiÓNDE PAGODE ESCALATORIASSERÁCONFORMEA LAAUTORIZACiÓNQUESEA EMITIDAPOR "EL GOBIERNOMUNICIPAL", PUDIENDOSERAl FINALDE LAOBRA, INCLUSODE LOS 'ONVENIOSMODIFICATORIOSY SE HARÁENUNASOLAPRESENTACiÓN.

ECIMOQUINTA.VICIOSOCULTOS.CUANDOAPARECIERENDESPERFECTOSO VICIOSOCULTOSEN lA OBRAREJ\LIZADAE IRO DEL PRIMERANO SIGUIENTEA LA FECHA DE SU TERMINACiÓNY RECEPCiÓN "EL GOBIERNO UNICIPAL"

O NARÁ SU REPARACiÓN O REPOSICiÓN INMEDIATAA "EL CONTRATISTA" Y SERÁ POR CUENTA O- ÉSTE LOSOS NECESARIOSSIN TENER DERECHOA RETRIBUCiÓN POR su.o. SI "EL CONTRATISTA" NO ATI .NDE A LOERIMIENTOSEN UN PLAZODE 10 (DIEZ) DíAS NATURALES,"EL GOBIERNOMUNICIPAL" PODRÁ.CON ,A,RGOA "E

TRATISTA", ENCOMENDARlOS TRABAJOSA UN TERCEROO EFECTUARLOSDIRECTAMENTEy HARÁ FECTIVANZAOTORGADAPARATAL EFECTO.LAS LIQUIDACIONESPARCIALESO El PAGOTOTAL DE LA OBRAAUNQUE ÉSTA HAYASIDO RECIBIDA

XIMEA "EL CONTRATISTA"DE LA RESPONSABILIDADENQUE PUDIEREINCURRIRPORVICIOSOCULTOSRESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCiÓN, O MALA CALIDAD DE LOSEMPLEADOSY POR to TANTO "EL GOBIERNOMUNICIPAL", SE RESERVAEl DERECHODE RECLAMAR.EMOMENTO,LA INDEMNIZACiÓNPORDICHOSCONCEPTOS,Así COMOPORLAOBRAFALTANTEO MALEJECU

DECIMOSEXTA.REPARACIONES.CUANDO lOS TRABAJOSNO SE HAYANREALIZADODEACUERDOCON LO STIPU ADOEN ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONESDE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", ÉSTE OR ENA Á SUREPARACiÓNO REPOSICiÓNINMEDIATACON lOS TRABAJOS ADICIONALESQUE RESULTENNECESARIOS S CALESHARÁ POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHODE RETRIBUCiÓNALGUNA: EN EST Cf>.,GOBIERNO MUNICIPAL" SI lO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSiÓN PARCIAL O TOT L ~ LOSTRABAJOSCONTRATADOSEN TANTO NO SE llEVEN A CABO DICHOSTRABAJOS,Y SIN QUE ESTO SEA MO IV PARAAMPLIAREl PLAZOSEÑALADOPARALATERMINACiÓNDE LAOBRA.

ECIMOSÉPTIMA. DAÑOS A TERCEROS. "EL CONTRATISTA" SERÁ El ÚNICO RESPONSABLE DE LOS D.AÑOSYERJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" O A TERCEROS POR NOJUSTARSEA lO ESTIPULADOEN El CONTRATO,POR INOBSERVANCIADE LA_?DISPOSICI~NESDADASPORÉSTEO POR

LAS VIOLACIONESA LAS lEYES Y REGLAMENTOSAPLICABLES,DICHOSDANOS DEBERANSER RESARCIDOSPOR "ELCONTRATISTA",DENTRODELTÉRMINOQUEPARATAL EFECTOLEFIJE "EL GOBIERNOMUNICIPAL"

DECIMOCTAVA. SUBCONTRATOS. "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON OTRAPERSONAFíSICAO MORALlA EjECUCiÓN TOTALO PARCIALDE LAOBRA,SALVOAUTORIZACiÓNEXPRESAPREVIAy PORESCRITOPOR PARTEDE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" EN lOS TÉRMINOSDELSEGUNDOPÁRRAFODELJ\RTíCULO54 DELREGLAMENTODEOBRAPÚBLICAPARAEl MUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE.

DECIMONOVENA. OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. "EL CONTRATISTA" SERÁ EL RESPONSABLE DE LASOBLIGACIONESOBRERO-PATRONALESANTE lAS DIVERSASINSTITUCIONESY ORGANISMOSPÚBLICOS Así COMOCONQUIENES lES SUMINISTRENMATERIALESPARA LA MISMA. POR lO QUE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" SERÁ AJENO ACUALQUIER RECLAMACiÓN PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES. ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SER.A ELRESPONSABLEDE DOTARCON MATERIAL,HERRAMIENTASY EQUIPODE SEGURIDAD.Así COMO PROVEERDF TODASLASMEDIDASDEHIGIENEPARACONSUSTRABAJADORES.

Hoja 4 de 9

Page 5: CONTRATONO. FAISM 12/2019 - Transparencia Tlaquepaque€¦ · sÉptima. prÓrrogas. "el contratista" se obliga a solicitar por escrito el convenio de prÓ roga en un plazo mÁximo

"

CONTRATO NO. FAISM 12/2019VIGÉSIMA. PROVEEDORESY PRESTADORESDE SERVICIOS. "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETEAL PAGO DE LOSMATERIALESO SERVICIOSRELATIVOSDE LAOBRA, LASCAUSASDE INCUMPLIMIENTOPRESENTADASY JUSTIFIC.l\DASATRAVÉSDE LA COORDINACiÓNGENERALDEGESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDAD, EN TANTONO SEANACLARADASPOÉSTESERÁCAUSADESITUACiÓNDEMORADE"EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMAPRIMERA.SEGURIDADDELA OBRA. "EL CONTRATISTA"SEOBLIGAA TOMARMEDIDASPARALAPREVISiÓNDRIESGOSPRESENTESO FUTUROSCON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR A INSTALARA SU COSTA LOS ANUAVISOS,SEÑALESY MEDIDASPREVENTIVASY DEORIENTACiÓNQUESE REQUIERANPARAEVITARLOSRIESGOS UECORRANPOR LOS TRABAJOSQUE SE REALIZAN,DE CAUSARSECUALQUIERSINIESTROSERÁ RESPONSABILIJAD DPROPIOCONTRATISTA.

VIGÉSIMA SEGUNDA. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. SERÁ OBLIGACiÓN DE "EL CONTRATISTA" EL SUMINI, yCOLOCACiÓNDEL RÓTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOSY CONFORMEA LOS LINEAMIENTOSSEÑALADOS POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL". EN CASO DE INCUMPLIMIENTO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" LOPROPORCIONARÁY SUCOSTOSERÁDESCONTADODELPAGODESUSESTIMACIONES.

VIGÉSIMA TERCERA. SUSPENSiÓN DE LA OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" PODRÁ SUSPENDER TEMPORAL ODEFINITIVAMENTELA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE SEENCUENTRE,DANDO AVISO POR ESCRITOA "EL CONTRATISTA", CON 15 (QUINCE) DíAS HÁBILES DE ANTICIP,<\CIÓNCUANDOLA SUSPENSiÓNSEA TEMPORAL,"EL GOBIERNOMUNICIPAL" INFORMARÁA "EL CONTRATISTA" LA DURACiÓNAPROXIMADA DE LA SUSPENSiÓN Y EL PROGRAMA SE MODIFICARÁ POR EL PLAZO CORRESPONDIENTE DECONFORMIDADCON EL ARTíCULO 53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDROTLAQUEPAQUE.CUANDO LA SUSPENSiÓNSEA DEFINITIVASERÁ RESCINDIDOEL CONTRATOCUBRIÉNDOSELEA "EL CONTRATISTA",PREVIAESTIMACiÓN,EL IMPORTEDE LAOBRAQUE HAYAREALIZADO;Y SERÁRESPONSABLEPORLAOBRAEJECUTADAENLOSTÉRMINOSDE LAcLÁUSULAOCTAVA.CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DETERMINESUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADOSE AJUSTE A LOPACTADO,EN ESTECASOSE CUBRIRÁA "EL CONTRATISTA"EL IMPORTEDELAOBRAEJECUTADA

VIGÉSIMACUARTA. SUPERVISiÓNDE LA OBRA.- "EL GOBIERNOMUNICIPAL" A TRAVÉSDE LOSREPRESENT NTESQUEPARA EL EFECTODESIGNE,TENDRANEL DERECHOA SUPERVISAREN TODOTIEMPO LOSTRABAJOSOBJE O DE ESTECONTRATO Y DARÁ A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONESY OBSERVACIONES UE ESTIMEP iflNENTES RELACIONADASCONSU EJECUCiÓN,A FIN DEQUESEAJUSTEAL PROYECTOY MODIFICACIO ESQUESEO SIDEREN PERTINENTESDE CONFORMIDADCON EL ARTíCULO 109 DEL REGLAMENTODE OBRA PÚBLI A PARA EL

ICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE.

V ÉSIMA QUINTA. CALIDAD DE LOS MATERIALES. ES FACULTADDE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" LLEVAI PECCIÓNy PRUEBASNECESARIASDETODOS LOSMATERIALESQUEVAYANA USAREN LA EJECUCiÓNA SEAEN EL LUGARDEESTÁO ENLOSLUGARESDEADQUISICiÓNO FABRICACiÓN,CONCARGOA "EL CO

IGÉSIMASEXTA. RESIDENTEDEOBRA. POR SU PARTE" EL CONTRATISTA" SE OBLIGAA TENEREN EL lTRABAJOSA UN PROFESIONALQUE LO REPRESENTEEL CUAL DEBERÁSER ESPECIALISTAEN LA MATEDEBERÁPREVIAMENTESERACEPTADOPOR"EL GOBIERNOMUNICIPAL" Y CUYAACEPTACiÓNLA PODRÁRCRITERIO.EL REPRESENTANTEDE "EL CONTRATISTA" DEBERÁESTARFACULTADOPARA EJECUTARlOS RAB.AJQUE SE REFIERE ESTE CONTRATO,Así COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONESDE O RA OU .FORMULENY ENGENERALPARAACTUARA NOMBREY PORCUENTA DE "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA SÉPTIMA. VERIFICACiÓN DE AVANCE DE LA OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" VERIFICARTRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTéN EJECUTANDOPOR "EL CONTRATISTA" DE ACUER e N ELPROGRAMADEOBRAAPROBADO,PARALO CUALCOMPROBARÁPERiÓDICAMENTEELAVANCEDE LOSTRAB.L'Io EN LAINTELIGENCIADEQUEELTRABAJOMALEJECUTADOSETENDRÁPORNOREALIZADO

IGÉSIMAOCTAVA. PENA POR INCUMPLIMIENTOEN TIEMPO. "EL CONTRATISTA" QUE NO CONCLUYALA OBRA leN LAFECHASEÑALADAEN EL PROGRAMA,CUBRIRACOMOPENACONVENCIONAL, EL 5% (CINCOPORCIENTO)DEL IMPORTEDELOSTRABAJOSQUENOSE HAYANREALIZADOENLA FECHADETERMINACiÓNSEÑALADAENEL PROGRAMA,ENBASEA LASIGUIENTEFÓRMULA:

SANCiÓNPOR INCUMPLIMIENTOENTIEMPO= O.05X(IC-IE)

C= INVERSiÓNCONTRATADAIE= INVERSiÓNEJECUTADAA LA FECHADETERMINACiÓNAUTORIZADAENCASODE PRESENTARSEESTESUPUESTO,EL SUPERVISORA QUE SE REFIERELACLÁUSULAVIGÉSIMACUARTADELPRESENTE CONTRATO, DEBERÁ LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADAEL DíA EN QUE CONCLUYA EL PLAZO DEEJECUCiÓN,TOMANDOEN CUENTA EL DIFERIMIENTOY/O LA(S) PRÓRROGA(S)AUTORIZADASEN EL MISMO. DFBIENDOASENTARLOSTRABAJOSPENDIENTESPORREALIZARPARALATOTALCONCLUSiÓNDELAOBRA

CON DICHAACTA, LA COORDINACiÓNGENERALDE GESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDADPROCEDERÁA DETERMINARLAPENAA APLICARSEY GESTIONARÁANTE ELÓRGANODECONTRALORíACIUDADANAY ANTE LAHACIENDAMUNICIPALSUAPLICACiÓN,MEDIANTELADEDUCTIVAQUE PROCEDA.

VIGÉSIMA NOVENA. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.ADEMÁS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTOEN TIEMPO. SEAPLICARÁUNASANCIÓNPORATRASOEN LA ENTREGAFíSICADE LA OBRAQUE SE IRA INCREMENTANDOEN LA MEDIDA

Hoja 5 de 9

Page 6: CONTRATONO. FAISM 12/2019 - Transparencia Tlaquepaque€¦ · sÉptima. prÓrrogas. "el contratista" se obliga a solicitar por escrito el convenio de prÓ roga en un plazo mÁximo

CONTRATO NO. FAISM 12/2019ENQUE "EL CONTRATISTA"NO ENTREGUETOTALMENTETERMINADALAOBRA, DICHASANCiÓNSE CALLASIGUIENTEFORMULA:

SANCiÓNPORATRASOEN LA ENTREGADELAOBRA= O.05X(IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= INVERSiÓNCONTRATADAIE= INVERSiÓNEJECUTADAA LA FECHADETERMINACiÓNAUTORIZADAFTR=FECHADETERMINACiÓNREAL DE LA OBRAFTA=FECHADETERMINACiÓNAUTORIZADADELA OBRA

EN ESTECASO,SERÁ LAMISMACOORDINACiÓNGENERALDEGESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDADLA QUE PROC De RÁAETERMINARLA PENA A APLICARSEY GESTIONARÁANTE EL ÓRGANO DE LA CONTRALORíACIUDADANAy /" T - LAACIENDAMUNICIPALSUAPLICACiÓN,MEDIANTELADEDUCTIVAQUEPROCEDA

RIGÉSIMA. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR LA DOCUMENTACiÓNCOMPLETA DE FINIQUITODE LA OBRA A LA COORDINACiÓNGENERAL DE GESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDAD A MÁSTARDAR 15 (QUINCE) DíAS NATURALESA LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACiÓN EN CASO CONTRARIO SERÁCONSIDERADOEN ESTADO DE MORA. LA PRESENTACiÓNTARDíA DE FINIQUITOSCAUSA GRAVE PERJUICIO EN LACUENTAPÚBLICAY SECORREELRIESGODELACANCELACiÓNDELOSRECURSOSPARAPAGO.

DICHASANCiÓNSERA DETERMINADAPOR LA COORDINACiÓNGENERALDE GESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDAD MISMAQUE PODRÁ CONLLEVAR LA SUSPENSiÓN O CANCELACiÓN DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DELGOBIERNOMUNICIPAL,CONFORMEA LOS ARTíCULOS68 FRACCiÓN 111 Y 69 FRACCiÓN II DEL REGLAMENTODE OBRAPÚBLICAPARAELMUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE.PARA DETERMINARLA APLICACiÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADASNO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORASMOTIVADASPORCASO FORTUITOO FUERZAMAYORO PORCUALQUIEROTRACAUSA,QUEA JUICIODE "EL GOBIERNOMUNICIPAL", NOSEA IMPUTABLEA "EL CONTRATISTA".INDEPENDIENTEMENTEDE LASAPLICACIONESDE LASPENASSEÑALADASANTERIORMENTE"EL GOBIERNO~UNICIPAL"PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTOFORZOSODEL CONTRATO,O HACERLOEJECUTARPOR UN TERCERO ON CARGOTOTALA "EL CONTRATISTA".EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CUBRA EL IMPORTE DEL MONTO DE LAS SANCIONES EN L TERMINOSPUESTOPOR "EL GOBIERNOMUNICIPAL",ESTE ÚLTIMOPODRÁHACER EFECTIVALA FIANZADE CUMP IMIENTOENARANTíADEDICHOPAGO.

~IGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDADDE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA", NO PODRÁDISPONE.P RA OTRO, DE LOS PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR LOS CUALES FUE CONTRATADO. NI DIUALQUIERMEDIODE INFORMACiÓNO FORMALOSRESULTADOSDE LOSMISMOS SIN LAAUTORIZACIONE "EL GOBIERNOMUNICIPAL", MISMOSQUESERÁNDESU EXCLUSIVAPROPIEDAD

TRIGÉSIMA SEGUNDA. "LAS PARTES" RECONOCENQUE EL INMUEBLE DONDE SE REALIZARÁN LOS RAB!\JOS AEJECUTARPOR PARTE DE "EL CONTRATISTA" SE ENCUENTRAA SU ENTERADISPONIBILIDADPARA LA EJLOSMISMOS.

TRIGÉSIMATERCERA.RESCISiÓN.LAS PARTESCONVIENENENQUE EL PRESENTECONTRATOPODRÁSEREN CASO DE INCUMPLIMIENTOY AL RESPECTOACEPTAN QUE CUANDO SEA "EL GOBIERNO MUNICIP L" ELDETERMINE RESCINDIRLO, DICHA RESCISiÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DE LAR IÓNJUDICIAL;SI ES "EL CONTRATISTA"QUIENDECIDERESCINDIRLO,SERÁNECESARIOQUEACUDAANTE EL T IBUN. L. DEJUSTICIAADMINISTRATIVADELESTADODEJALISCOY OBTENGALADECLARACiÓNCORRESPONDIENTE

TRIGÉSIMACUARTA.CAUSASDE RESCISiÓN.LASCAUSASQUEPUEDENDARLUGARA LARESCISiÓNPORPAR E JE "ELGOBIERNOMUNICIPAL" Y QUE SON IMPUTABLESA "EL CONTRATISTA"SIN NECESIDADDE DECLARACiÓNJUDI ' L. SONLAs QUE A CONTINUACiÓNSE SEÑALAN,Así COMO LAS DISPUESTASPOR EL ARTíCULO109 NUMERAL2 DE LA lf=Y DEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCOY SUSMUNICIPIOS,CUANDOELCONTRATISTA:

1. POR CAUSAS IMPUTABLESA ÉL, NO INICIE LOS TRABAJOSO SERVICIOSOBJETO DEL CONTRATODENTRODE LOSQUINCEDíASSIGUIENTESA LA FECHACONVENIDASINCAUSAJUSTIFICADACONFORMEA LA LEYY SUREGLAMENTO

2. INTERRUMPAINJUSTIFICADAMENTELA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS O SERVICIOSO SE NIEGUE A REPARA.ROREPONERALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADOCOMO DEFECTUOSAPOR LA SECRETARíAO ENTEPÚBLICO;3. NO EJECUTELOSTRABAJOSO SERVICIOSDE CONFORMIDADCON LO ESTIPULADOEN EL CONTRATOO SIN MOTIVOJUSTIFICADONOACATELASÓRDENESDADASPORELRESIDENTE;4. NODÉ CUMPLIMIENTOA LOSPROGRAMASDE EJECUCiÓNCONVENIDOSPORFALTADEMATERIALES1RABAJADORESO EQUIPO DE CONSTRUCCiÓNY A JUICIO DE LA SECRETARíAO ENTE PÚBLICO, EL ATRASO PUEDA DIFICU!T¡~RLATERMINACiÓNSATISFACTORIADE LOSTRABAJOSENELPLAZOESTIPULADO;

5. SEADECLARADOENCONCURSOMERCANTILO ALGUNAFIGURAANÁLOGA;

6. SUBCONTRATEPARTESDE LOSTRABAJOSO SERVICIOSOBJETODELCONTRATOSIN CONTARCON LAAUTORiZACiÓNPORESCRITODELASECRETARíAO ENTEPÚBLICO;7. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIONPORESCRITODELASECRETARíAO ENTEPÚBLICO;

Hoja 6 de 9

.~------- - --

Page 7: CONTRATONO. FAISM 12/2019 - Transparencia Tlaquepaque€¦ · sÉptima. prÓrrogas. "el contratista" se obliga a solicitar por escrito el convenio de prÓ roga en un plazo mÁximo

CONTRATO NO. FAISM 12/20198. NO DÉ A LA SECRETARíA O EL ENTE PÚBLICO, LAS FACILIDADES y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCVIGILANCIA y SUPERVISiÓN DE LOS MATERIALES, TRABAJOS O SERVICIO;

9. CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REOUISITO TENERDETERMINADA NACIONALIDAD;

10. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCiÓN DE SU GOBIERNO EN RELACiÓN CON EL CONTR/~TO

11. INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA SUSCRIP DELCONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACiÓN O DOCUMENTACiÓN PROPORCIONADAPOR LA SECRETARíA O EL ENTE PÚBLICO PARA LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS. Y

12. EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO. y

13. LAS DEMÁS CAUSAS QUE SE ESTABLEZCAN EN EL PRESENTE CONTRATO y, EN GENERAL, POR CUALQUIEf~ OTRACAUSA IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA" SIMILAR A LAS ANTES EXPRESADAS.

TRIGÉSIMA QUINTA. PROCEDIMIENTO DE RESCISiÓN. SI "EL GOBIERNO MUNICIPAL" OPTA POR Lí\ RESCISION DELCONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" PACTARÁ CON "EL GOBIERNOMUNICIPAL" DE COMÚN ACUERDO, LLEVAR A CABO LA RESCISiÓN DEL CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO F)()R FLARTíCULOS 53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAOUE CON REL,LICIÓNA LOS ARTíCULOS 109 NUMERAL 5 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. B/\iO EL

. SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

l. SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" NOTIFIQUE A "EL CONTRATISTA" DEL INCUMPLlMIUHO ODEL HECHO EN QUE HAYA INCURRIDO CONFORME A LO PREVISTO EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE. PA.RA QUE EN UNPLAZO DE 10 (DIEZ) DíAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE. EN SU CASO. LAS PRUEBASQUE ESTIME PERTINENTES.

11. TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, SE RESOLVERÁ LO CONDUCENTE CON$IDERANDOLOS ARGUMENTOS Y LAS PRUEBAS QUE "EL CONTRATISTA" HUBIERE HECHO VALER .

111.LA DETERMINACiÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE F JNDI\DA YMOTIVADA, Y COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DíAS HÁBILES SIGUIENTES A AO EL EN QUESE HAYA EMITIDO .

. CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DECIDA RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ DAR VISO PORSCRITO, MEDIANTE OFICIO, A "EL CONTRATISTA", CON UN MíNIMO DE 10 (DIEZ) DíAS NATURALES DE ANTI IP(IC!ON AA FECHA SEÑALADA PARA LLEVAR A CABO LA RESCISiÓN DEL CONTRATO. SEÑALANDO DíA Y HORA PARA LEVANTARL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE COMPROBACiÓN, MEDICiÓN Y LIQUIDACiÓN DE LA OBRA REALIZADA

V. EL DíA SEÑALADO, SE LEVANTARÁ EL ACTA MENCIONADA EN EL PUNTO QUE ANTECEDE, EN EL l_UGAHEJECUTE LA OBRA (IN SITU), MISMA A TRAVÉS DE LA CUAL SE RECIBIRÁN LOS TRABAJOS EJECUTADOCONTRATISTA", EN EL ESTADO EN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN, DEBIÉNDOSE DETAl LAR EN DICHAPORMENORES DE LA SITUACiÓN QUE GUARDA LA OBRA

VI. LA NOTIFICACiÓN DEL OFICIO SEÑALADO EN EL PUNTO "1" DE LA PRESENTE CLÁUSULA, SURTIRÁ EFECTO, PAR,'\, ELCONTRATISTA", DE CITATORIO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA SEÑALADA, DEBIÉNDOSE CITAR A LA CON RAL.ORICIUDADANA, POR CONDUCTO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" PARA QUE ESTÉ PRESENTE EN EL LEVANTAM!E, TO DE LREFERIDA ACTA

VII. EN VIRTUD DE LA RESCISiÓN DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN ~UE SE LEVANTECUNSTANCIADA SEÑALADA EN EL PUNTO "11", DE ESTA cLÁUSULA, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" i mJ1A

INMEDIATAMENTE LA POSESiÓN LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO CONFOR \1[ ADISPUESTO POR EL ARTíCULO 109 NUMERAL 5 FRACCiÓN 11DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JAUSC ') yMUNICIPIOS.

VIII. DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESiÓN LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA SEÑALADA EN EL PRf' 'ECONTRATO, "EL GOBIERNO MUNICIPAL", QUEDARÁ LIBERADO DE CUALESQUIER OBLIGACiÓN CONTRACTUAL O . LOUNE CON "EL CONTRATISTA", MEDIANTE EL PRESENTE CONTRATO, A EXCEPCiÓN DE LA OBLIGACiÓN DE PAGO DE LASSTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN TRÁMITE Y EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE QUE AL EFECTO SE REALiCE. ENOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS

IX. A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TENGA LA POSESiÓN LEGAL Y MATERIAL DE LA OBRAQUE SE DETALLA EN EL PRESENTE CONTRATO, ÉSTE TENDRÁ LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES PARA QUE DE ACUERDO ALO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, PUEDA CONTINUAR LAOBRA A TRAVÉS DE OTRO CONTRATISTA O REALIZAR POR ADMINISTRACiÓN DIRECTA LA OBRA QUE NO HAY.A SIDOJECUTADA, EN VIRTUD DE LA RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

SI "EL GOBIERNO MUNICIPAL" OPTA POR LA RESCISiÓN, "EL CONTRATISTA" ESTAR.Á. OBLIGADO A PAGf\R PORCONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER A JUICIO DE "EL GOBIERNOMUNICIPAL", HASTA EL MONTO DE LA GARANTíA OTORGADA, LO ANTERIOR CONFORME AL ARTíCULO 109 NUMER.0..L8 DELA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

TRIGÉSIMA SEXTA. CAUSAS DE TERMINACiÓN ANTICIPADA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y "EL CONTRATISTA" PODRÁNDAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SEIMPOSIBILITE LA CONTINUACiÓN DE LOS TRABAJOS, LO ANTERIOR CONFORME A LO DISPUESTO POR E::LARTícuL.O 53DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

Hoja 7 de 9

'¡ '.

Page 8: CONTRATONO. FAISM 12/2019 - Transparencia Tlaquepaque€¦ · sÉptima. prÓrrogas. "el contratista" se obliga a solicitar por escrito el convenio de prÓ roga en un plazo mÁximo

CONTRATO NO. FAISM 12/2019

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGA LOS ~LA OCORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCI6N FINAL, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUE ON APL CADURANTE SU EJECUCI6N, Así COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACiÓN y ANTENI~'CORRESPONDIENTES y LOS CERTIFICADOS DE GARANTíA DE CALIDAD y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIEN

TRIGÉSIMA OCTAVA. RECEPCiÓN DE OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" RECIBIRÁ LOS TRABAJOS OBJETO Uf: ESTCONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD, SI LOS MISMOS FUERON REALIZADOS DE ACUERDO CONLAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS y DEMÁS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, SEGÚN LO SIGUIENTE

a) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LA OBRA, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOSSE AJUSTEN A LO CONVENIDO y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", EN ESTE CASO SELIQUIDARÁ A "EL CONTRATISTA" LO EJECUTADO.

b) CUANDO DE COMÚN ACUERDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" y "EL CONTRATISTA" CONVENGAN EN DAR PORTERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO, LA OBRA QUE SE RECIBA SE L1QUIDA.RÁ EN LA FORMAQUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO

e) CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS DE LAS CLÁUSULASTRIGÉSIMA TERCERA, TRIGÉSIMA CUARTA y TRIGÉSIMA QUINTA, EN ESTE CASO LA RECEPCiÓN PARCIAL QUEDARÁ A.JUICIO DE ESTE Y LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

d) CUANDO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO DECLARE RESCINDIDO ELCONTRATO, EN ESTE CASO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCiÓN RESPECTIVA

e) "EL CONTRATISTA" AVISARÁ POR ESCRITO A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" LA FECHA DE TERMINACiÓN DE LAOBRA y ÉSTE SE OBLIGA A RECIBIRLA EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 30 (TREINTA) DíAS NATURALES A PARTIR DELA FECHA DE TERMINACI6N SIEMPRE y CUANDO ESTÉ TOTALMENTE CONCLUIDA LA OBRA

AL TÉRMINO DE LA OBRA SE LEVANTARA ACTA DE RECEPCI6N CON LO CUAL SE DARÁ POR TERMINADA y ENTREGADALA OBRA LA RECEPCI6N PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS y LA L1QUIDACI6N DE SU IMPORTE, SE EFEctUARAN SINPERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN LOS TÉRMIN ·s DE ESTECONTRATO.

EFECTO DE CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES VIGENTES PARA LA OPERACiÓN DEL FONDO DEPORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, AL CONCLUIR LA OBRA, "EL CONTRATISTA" S OBliGA AOLOCAR EN UN LUGAR VISIBLE DE LA MISMA, UNA PLACA QUE CONTENGA AL MENOS LA SIGUIENTE FRASE. 'ESTA OBRA.

REALlZ6 CON RECURSOS DEL FAIS". LA PLACA TENDRÁ LAS CARACTERíSTICAS F!SICAS QUE DIC;PONC3P,LARETARíA DE DESARROLLO SOCIAL POR CONDUCTO DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE POlÍTICAS PUBLIRDINACI6N GENERAL DE GESTI6N INTEGRAL DE LA CIUDAD DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL".

IGÉSIMA NOVENA. DEDUCCiÓN DE ADEUDOS y REINTEGROS. SI AL RECIBIRSE LA OBRA y EFEQUIDACI6N CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACiÓN O RESP NSABILlDAARA CON "EL GOBIERNO MUNICIPAL", A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE LA MISMA SE D DUC!RA D

• AS CANTIDADES A CUBRíRSELE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARÁ FECTIVA AFIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR "EL CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIMA. REGISTRO DE LA OBRA. SERÁ OBLlGACI6N DE "EL CONTRATISTA". REGISTRAR LA OBR , ANTEAUTORIDADES RESPECTIVAS, ENTREGANDOLE COPIA DEL PROYECTO DE LA OBRA, DATOS DE IDENTIFICA ÓN FISDE LA EMPRESA Y TODOS AQUELLOS QUE LE SOLICITE LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL CASO.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE ONTI ATONO SE ENTREGUEN EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA AUTORIZADO, TODO GASTO POf-~CON EPT DESUPERVISI6N ADICIONAL y SERVICIOS DE APOYO A LA OBRA SERÁ CON CARGO A "EL CONTRATISTA" EL 1M I E DEDICHOS GASTOS SERÁ DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DEBA HACER A "EL CONTRA TA",

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. "EL CONTRATISTA" DECLARA ESTAR DE ACUERDO DE QUE, CUALQUIER MODIFICACiÓN DELOS CONCEPTOS Y FECHAS DE CONTRATO QUE SE ASENTARÁN EN BITÁCORA Y DE LO CUAL ESTUVIERA ENTERt,DO ELSUPERVISOR, COMO RECALENDARlZACI6N POR RECIBIR ANTICIPO TARDE, PRORROGAS. CONCEPTOSEXTRAORDINARIOS, MODIFICACIONES AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES ETC, NO TENDRÁN VALIDEZ Si NOCUENTAN CON SOLICITUD FORMAL A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" y APROBACiÓNPOR ESCRITO POR PARTE DEL COORDINADOR GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD, COMO TITULARREPRESENTANTE DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL". CUALQUIER AUTORIZACiÓN VERBAL O ESCRITA EN f31TÁCORA NOSERÁ RECONOCIDA SI NO CUMPLE LA FORMALIDAD OFICIAL ANTERIOR.

CUADRAGÉSIMA TERCERA. CONTROVERSIAS Y JURISDICCiÓN. LAS PARTES ACUERDAN QUE EN CASO DE "':JC'A OCONTROVERSIA SOBRE LA APLICACIÓN, INTERPRETACIÓN Y/O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRi\TO .~CUERDANRESOLVERLO DE COMÚN ACUERDO Y EN CASO DE NO LLEGAR AL MISMO DETERMINAN SOMETERSE A lA JUR!SDICCIONy COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, CON RESIDENCIA EN LA f::;IUDADDE GUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA PUDIERACORRESPONDERLES.LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO, ESTARÁN A LO DISPUESTOPOR EL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, y DEMÁS DISPOSICIONESRELATIVAS APLICABLES.

Hoja 8 de 9

Page 9: CONTRATONO. FAISM 12/2019 - Transparencia Tlaquepaque€¦ · sÉptima. prÓrrogas. "el contratista" se obliga a solicitar por escrito el convenio de prÓ roga en un plazo mÁximo

CONTRATO NO. FAISM 12/2019

LEíDOQUE FUE EL PRESENTECONTRATOy ENTERADASLAS P DE SU ALCANCE,LO RATIFICANy FIRMANEN l.ACIUDADDESANPEDROTLAQUEPAQUE,JALISCO,EL15QUINCE LOE 2019DOSMIL DIECINUEVE.

~OS JANORORAMOSROSAS ROOROBLESG MEZ.

ESOREROMUNICIPAL COORDINADORGE RAL DEGESTIÓ INTEGRALDE LA CIUDAD

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CO~ONDE AL CONTR/HO DE OBRA PÚBLICA CON NÚMERO FAISM 12/2019, CELEBRADO FNmE ELGOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, y EL ING. SERGIO ADRIAN LLAMAS MONREAL, REFERENTE A :_AORRACONSTRUCCiÓN DE LíNEA DE AGUA POTABLE EN BEGONIA ENTRE LAUREL Y LOMAS VERDES, COLONIA EL ÓRGANO DEL MUNICIPIO DE SANPEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

Hoja 9 de 9

gloria.cantero
Text Box
Se suprime folio INE, RFC, domicilio y la firma de las personas físicas por ser información que hace identificable a la persona. Lo anterior, en los términos señalados por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; y el punto quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la información Confidencial y reservada.
gloria.cantero
Text Box
Se elimina firma