contrato modificatorio nº 1-15 t i rev.00 (1)

INFORME MENSUAL

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

CONSTRUCCIN DE LA DOBLE VIA CARACOLLO CONFITAL TRAMO I: CARACOLLO - LIMITE DEPARTAMENTAL

DOCUMENTO DE ACREDITACION

PARA LA ELABORACION DEL

CONTRATO MODIFICATORIO N001CONTRATISTA: Empresa NUCLEAR INDUSTRY NANJING CONSTRUCTION GROUP CO.LTD

1 ANTECEDENTESLa Administradora Boliviana de Carreteras, mediante LPI No. 025/2013, convoc a empresas constructoras a presentar sus documentos administrativos, legales y propuestas tcnica y econmica, de acuerdo a los Trminos de Referencia y condiciones establecidas en el Documento Base de Contratacin, para la ejecucin de la Construccin de la Doble Va Caracollo Colomi, en su Segunda Convocatoria. Mediante Resolucin Administrativa de Adjudicacin N ABC/RPC/025/2014, el Responsable del Proceso de Contratacin, resuelve adjudicar la construccin de la obra en sus dos tramos a la empresa Nuclear Industry Nanjing Construction Co. Ltd. por haber sido calificada en primer lugar, al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el Documento Base de Contratacin respectivo, y por ser la ms conveniente a los intereses de la Entidad Contratante.

En este sentido, el 17 de Junio de 2014, cumplidos los requisitos tcnicos, administrativos y legales fue suscrito el Contrato de Obra ABC N 531/14 GNT-SCT-OBR-TGN con la empresa adjudicada.

En fecha 29 de octubre de 2014, la Supervisin de Obra, emite la Orden de Proceder a la Empresa NUCLEAR INDUSTRY NANJING CONSTRUCTION GROUP CO. LTD., para la Construccin de la Doble Va Caracollo Confital Tramo I: Caracollo - Limite Departamental.

Cuadro # 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTOCONSTRUCCION DOBLE VIA CARACOLLO - CONFITAL

Datos Generales

ContratanteAdministradora Boliviana de Carreteras

Empresa ContratistaEmpresa NUCLEAR INDUSTRY NANJING CONSTRUCTION GROUP CO.LTD.

Supervisin Asociacin Accidental Tramo BV Caracollo Tramo I

Fiscalizacin Ing. Vernica Veneros Loza

RegionalGerencia Regional Oruro

Contrato Original

Nmero de ContratoABC N 531/2014 GNT-SCT-OBR-TGN

Fecha firma contrato17 de Junio de 2014

Fecha de Orden de Proceder29 de Octubre de 2014

Fecha de Conclusin de Obra12 de Noviembre de 2017

Objeto del ContratoCONSTRUCCION DE LA DOBLE VIA CARACOLLO CONFITAL TRAMO I: CARACOLLO - LIMITE DEPARTAMENTAL

Fuente de Financiamiento TGN 100%

Monto Contrato Original Bs. 565.962.373,19

Anticipo Solicitado Bs. 113.192.474,64

Plazo de Ejecucin37 meses

2 UBICACIN DEL PROYECTO

Este proyecto forma parte del Corredor Este Oeste de Bolivia que es uno de los ejes de integracin regional, poltica y econmica ms importantes de Bolivia, al permitir a su vez integrar Bolivia con las Repblicas de Brasil y Chile. A la vez forma parte de uno de los tres Grupos de Proyectos que conforman el Eje de Integracin y Desarrollo establecido por la Cartera de Proyectos de la Iniciativa para la Integracin de la Infraestructura Regional de Sud Amrica (IIRSA).

Figura 2.1: Corredor Este - Oeste

Fuente: Administradora Boliviana de CarreterasEl Proyecto Doble Va Oruro Cochabamba (Caracollo Colomi), se encuentra ubicado entre los Departamentos de Oruro y Cochabamba, entre las siguientes coordenadas geogrficas (DATUM WGS-84) aproximadas:

Latitud: 1735'1.50" - Longitud: 6714'45.60"O

Latitud: 1732'4.01"S - Longitud: 6543'29.73"O.

Figura 2.2: Ubicacin del Proyecto3 IMPORTANCIA DEL PROYECTOLa vinculacin mediante una carretera internacional, transitable todo el ao, es un anhelo nacional que beneficiar al crecimiento econmico de Bolivia, a travs del libre trfico de las importaciones y exportaciones internacionales, y la importancia del Proyecto radica fundamentalmente en ser un corredor biocenico de integracin para Bolivia con las Repblicas de Brasil, Chile y dentro del contexto geopoltico del sur de nuestro Continente; el movimiento econmico se basa en la comunicacin directa entre pases vecinos y en el transporte comercial de todo tipo de mercadera.

Adems de conectar de manera ptima las capitales de los Departamentos de Oruro y Cochabamba, no es menos importante resaltar la gran importancia de este corredor para el desarrollo local ya que la misma beneficiar a 4 municipios de forma directa (Municipio de Tapacari, Caracollo, Soracachi y Colquiri).

De manera resumida se destacan los principales beneficios inducidos por la construccin del tramo en cuestin.

Fortalecimiento del comercio internacional de exportacin e importacin.

Incremento del Flujo vehicular

Mejoramiento de la seguridad vial del tramo, para el usuario

Presenta una alternativa econmicamente ventajosa por aminorar las distancias de viaje entre los pases de la regin.

Cumple con un anhelo de integracin nacional.

Incremento del nivel de desarrollo econmico y bienestar de la poblacin del rea de influencia, posibilitando un mayor intercambio cultural con otros sectores del Pas.

Mejores condiciones para llegada de servicios, salud y educacin.

Mejoramiento de la accesibilidad al turismo.

Satisfaccin de las necesidades mineras de la zona en cuanto a caminos y transporte.

CARACTERSTICAS GEOMTRICAS DE LA CARRETERA

3.1.1 CARACTERSTICAS DEL TRAMO

El tramo 1 se desarrolla en el departamento Oruro y La Paz, ms especficamente sobre el municipio de Quillacollo y Soracachi.El tramo 1 se divide en dos sectores importantes: Tramo 1-A Zona urbana de Caracollo, el tramo se desarrolla desde la Rotonda Norte de la Doble Va La Paz-Oruro hasta la Rotonda Colquiri, incluyendo un sub-tramo de conexin de la Rotonda Sur de la Doble Va La Paz-Oruro con la Rotonda Caracollo. Las progresivas se desarrollan desde la Progresiva 0+000 (Rotonda Norte) a la Progresiva 2+692.5 (Rotonda Colquiri), el tramo de conexin desde la progresiva 2+118.79 (Rotonda Caracollo) a la Progresiva 2+656.58 (Rotonda Sur). El sector donde se emplaza el diseo de la carretera es sobre la va existente.

Tramo 1-B Zona Rural, se desarrolla desde el final del tramo 1-A (Rotonda Colquiri) kilmetro 0+000 hasta el kilmetro 39+553.04 (Limite Departamental), el sector donde se desarrolla el diseo de la carretera es sobre la va existente, tratando utilizar la infraestructura existente, mejorando la geometra horizontal y vertical a los nuevos parmetros de diseo.Se tiene previsto ejecutar un paquete estructural, mejorando la subrasante con capas entre 0.40-0.60m CBR>5, una capa sub base de 0,25m-CBR 40%, una capa base de 0,15 a 0.20m-CBR 80% y una carpeta asfltica de 0.09 m de espesor.3.1.2 PARMETROS DE DISEO GEOMTRICO

Las Normas y Parmetros de Diseo, de acuerdo a los Trminos de Referencia, de las caractersticas de diseo geomtrico y otros aspectos tcnicos del proyecto de ingeniera, estn regidos por las Normas para el Diseo Geomtrico de carreteras de la Administradora Boliviana de Carreteras, sin embargo, existen sectores geomtricos con caractersticas especiales los cuales fueron tcnicamente justificados.3.1.3 CLASIFICACION DEL TRAMO VIAL

Desde el punto de vista funcional, la calidad de servicio prevista ser de un Nivel B en los aos iniciales y el Nivel de servicio al ao horizonte ser el C.

En base a los requerimientos de la ABC as como en funcin a la previsin del trfico vehicular y al Manual Tcnico para el Diseo de Carreteras de la ABC, el proyecto de la Doble Va Caracollo Colomi debe ser realizado para una clasificacin como CARRETERA PRIMARIA (I.B).3.1.4 RESUMEN DE LOS PARAMETROS DEL DISEO GEOMETRICO

Vehculo Tipo.- El vehculo tipo, para el cual est diseada la Doble Va, representa uno de los parmetros determinantes en la seguridad vial:Cuadro No. 2: Vehculo de Diseo

Parmetros de la seccin transversal.- Hay diferentes secciones las cuales se aplican a diferentes sectores del tramo 1, las cuales se detallan a continuacin:

Figura 3.1.4: Seccin Tpica adoptada para el Tramo 1A Caracollo (rea Urbana)

Figura 3.1.5: Seccin Tpica adoptada para el Tramo 1BPar Vial (rea Rural)

Figura 3.1.6: Seccin Tpica adoptada para el Tramo 1BDoble Va (rea Rural)Parmetros de Diseo.- Los parmetros de diseo geomtrico de la Doble Va Tramo 1 son los siguientes:Cuadro No. 3: Parmetros de Diseo

4 OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO N 01El objetivo del CONTRATO MODIFICATORIO es:

La creacin e incorporacin de un nuevo tem.

La redistribucin de volmenes en tems existentes.5 JUSTIFICACIN LEGALLas Modificaciones establecidas en el Contrato Modificatorio N 1, se realizaran dentro las condiciones del Artculo 89 del Decreto Supremo 0181 del 28 de junio de 2009 de las Normas Bsicas del Sistema de Administracin de Bienes y Servicios.

El presente documento de acreditacin para la elaboracin del Contrato Modificatorio N 1, fue elaborado en conformidad a lo dispuesto en el CONTRATO inicial ABC N 531/14 GNT-SCT-OBR-TGN para la CONSTRUCCION DE LA DOBLE VIA CARACOLLO CONFITAL TRAMO I: CARACOLLO - LIMITE DEPARTAMENTAL, especficamente en la:

Clausula TRIGSIMA.- (MODIFICACION DE LAS OBRAS)

30.2 En el marco legal citado precedentemente, queda establecido que de forma excepcional, por causas plenamente justificadas (tcnica, legal y financiera), el SUPERVISOR, con la autorizacin expresa de la ENTIDAD, durante el periodo de ejecucin de la obra, podrn efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseo de la obra, (que modifiquen el plazo o el monto de la obra), a efectos que la misma cumpla con el fin previsto.

30.4. El SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, puede ordenar las modificaciones a travs del siguiente instrumento.c) Mediante un Contrato modificatorio: Solo en caso extraordinario en que la obra deba ser complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen una modificacin significativa en el diseo de la obra y que signifique un decremento o incremento independiente a la emisin de rdenes de Cambio, el Supervisor podr formular el documento de sustento tcnico-financiero que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento. Esta modalidad de modificacin de la obra solo es admisible hasta el diez por ciento (10%) del monto original del contrato, e independiente de la emisin de Orden (es) de Cambio. Los Precios Unitarios producto de creacin de nuevos tems debern ser consensuados entre la Entidad y el Contratista, no se podrn incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos. En el caso que signifique una disminucin en la Obra deber concertarse previamente con el Contratista, a efectos de evitar reclamos posteriores. El Supervisor, ser responsable por la elaboracin de las Especificaciones Tcnicas de los nuevos tems creados

6 JUSTIFICACIN TCNICA

En la ejecucin del proyecto se ha previsto la ejecucin del ITEM 1,4 EXCAVACIN CON VOLADURA, a objeto de ejecutar el corte en la formacin rocosa con el uso de explosivos; al presente y conforme el avance de la obra se tiene previsto la ejecucin de ste ITEM 1.4 EXCAVACIN CON VOLADURA; sin embargo al no contar el CONTRATISTA hasta el presente, con la aprobacin de la Licencia para Actividades con Sustancias Peligrosas, imposibilita el uso de explosivos en la ejecucin de esta actividad, y siendo necesario la continuidad en la ejecucin del trabajo de corte a la brevedad posible a objeto de que no se paralice las obras en el tem referido, se ha visto por conveniente iniciar y ejecutar los cortes que son necesarios con la inclusin de un nuevo tem, que se denominar: EXCAVACIN EN ROCA CON MARTILLO HIDRAULICO, ejecutado con equipo que est montado sobre mquinas excavadoras convencionales, que transforman la potencia hidrulica de la maquina en impactos mecnicos en zonas menor dureza de roca que la solicitada con uso de explosivos, manteniendo la utilizacin de corte con voladura en roca de mayor dureza, requirindose la utilizacin de palas cargadoras para el retiro de escombros en zonas

Con el fin de establecer un instrumento tcnico, administrativo y legal que permita la certificacin de este tem indispensable, fue necesario complementar con la elaboracin del Precio Unitario, mismo que ha sido elaborado y consensuado con la Supervisin de Obra, complementndolo con la especificacin tcnica correspondiente, adjuntos ambos en los anexos 4 y 5 respectivamente.6.1 CREACION DE UN NUEVO ITEMCREACIN DEL TEM: EXCAVACION EN ROCA CON MARTILLO HIDRAULICOExcavacin de roca con martillo hidrulico sobre excavadora a oruga, cuando no se utilice explosivos y la formacin rocosa sea de gran dureza y se presente en estratos masivos que no pueden ser excavados con maquinaria pesada y obligan a la utilizacin de martillos neumticos, consideradas bajo la clasificacin que corresponde a su naturaleza, de acuerdo a lo descrito a continuacin:

Estos martillos pueden utilizarse en las siguientes rocas:

Estos martillos pueden utilizarse en las siguientes rocas: CUADRO DE DUREZA TPICA DE LAS ROCAS

6.2 REDISTRIBUCION DE VOLUMENES EN ITEMES EXISTENTES

Debido a la creacin del tem EXCAVACION EN ROCA CON MARTILLO HIDRAULICO, corresponde ajustar las cantidades contractuales con la distribucin de volmenes, asignando un presupuesto en este tem con el decremento del volumen en el tem de Excavacin con voladura, ello en absoluta sujecin a los requerimientos de obra y a la necesidad de mantener inalterable el presupuesto inicial de contrato.

En el Anexo 2 se adjunta el Presupuesto de Obra Reformulado y en el Anexo 3 el Cronograma de Obra reformulado.7 MONTO DEL CONTRATO MODIFICATORIO N 1

El presente Contrato Modificatorio NO MODIFICA el monto del Contrato Original, mantenindose el mismo en Bs565.962.373,19 (Quinientos Sesenta y Cinco millones Novecientos Sesenta y Dos mil Trescientos Setenta y Tres 19/100 Bolivianos). De igual manera NO MODIFICA el plazo de ejecucin de obra.

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Por todo lo expresado, y para cumplir con los objetivos que se ha propuesto la Administradora Boliviana de Carreteras, con el PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA DOBLE VIA CARACOLLO CONFITAL TRAMO I: CARACOLLO - LIMITE DEPARTAMENTAL, con una longitud total de 42,783 km, se recomienda la aprobacin del Contrato Modificatorio N 1, que contemple todos los aspectos sealados en prrafos anteriores.

9 ANEXOS Anexo 1 : Solicitud de la Empresa de elaboracin del Contrato Modificatorio

Anexo 2 : Presupuesto de Obra Reformulado

Anexo 3 : Cronograma de Obra Reformulado

Anexo 4 : Precio Unitario tem Nuevo

Anexo 5 : Especificaciones Tcnicas tem Nuevo

Anexo 6 : Copia contrato Original ABC N531/14 GNT-SCT-OBR-TGN

Anexo 7 : Copia Boleta de Garanta de Cumplimiento de Contrato

Anexo 8 : Copia de Garanta de Anticipo

10. CONFORMIDAD

En conformidad a todo lo anteriormente expresado, las partes intervinientes suscriben el presente documento de acreditacin a continuacin:

ACEPTADO POR:

Ing. Wang Maoyin

REPRESENTANTE LEGAL

Empresa NUCLEAR INDUSTRY NANJING CONSTRUCTION GROUP CO.LTD.

FIRMAFECHA

APROBADO POR:Ing. Fernando Araujo

GERENTE DE PROYECTO INTERINO

SUPERVISION DOBLE VIA CARACOLLO CONFITAL TRAMO I

ASOCIACION ACCIDENTAL BV CARACOLLO TRAMO IFIRMAFECHA

Ing. Vernica V. Veneros Loza

FISCAL DE OBRA A.I.FIRMAFECHA

Ing. Edwin D. Gonzles Murillo

GERENTE REGIONAL ABC ORUROFIRMAFECHA

ANEXOS

A - 1

SOLICITUD LA EMPRESA DE ELABORACION CONTRATO MODIFICATORIO N 1 /2015

A - 2

PRESUPUESTO DE OBRA REFORMULADO

A 3

CRONOGRAMA DE

OBRA REFORMULADOA- 4

ITEM NUEVO

PRECIO UNITARIO

A-5

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NUEVO ITEM

tem: Excavacin en Roca con Martillo Hidrulico1.- Descripcin

Este tem Excavacin de roca se realizara con martillo hidrulico sobre excavadora a oruga, en los casos que siendo roca dura (no excarificable) y por razones de encontrarse algn impedimento para el uso de explosivos ( poblaciones cercanas, lneas de alta tensin, caeras de gas de alta presin) siendo que la formacin rocosa es de gran dureza y se presenta en estratos masivos que no pueden ser excavados con maquinaria pesada (no excarificables) y obligan a la utilizacin de martillos neumticos, consideradas bajo la clasificacin que corresponde a su naturaleza, de acuerdo a lo descrito a continuacin:Estos martillos pueden utilizarse en las siguientes rocas:

2.- MEDICION Y FORMA DE PAGO

La contratista deber comunicar con la debida anticipacin la presencia de material rocoso que sea calificable como de gran dureza (no escarificable), con la finalidad de que la supervisin de obra lo clasifique y lo pueda cuantificar mediante mediciones topogrficas, el mismo se pagara por metro cubico (m3) de materias demolido y el pago ser compensacin total por los trabajos de rotura, remocin, carga y transporte del material.

A-6

CONTRATO ORIGINAL

ABC N 531/14 GNT-SCT-OBR-TGN

A-7

BOLETA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

A-8

GARANTIA DE ANTICIPO

PROYECTO CARACOLLO - L. DPTAL


DIRECCIN GENERAL TCNICA

FICHA RESUMEN DE PROYECTO

PROYECTO: CARACOLLO CONFITAL

wilder vasquez: wilder vasquez:NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTOTRAMO: TRAMO IIA : LIMITE DEPART. ORURO - CONFITAL

wilder vasquez: wilder vasquez:SI CORRESPONDESISIN: CORRESPONDIENTE AL MES DE:

GERENCIA REGIONAL O DEPARTAMENTAL: ORURO

wilder vasquez: wilder vasquez:QUIEN ADMINSITRA EL PROYECTODICIEMBRE/2014

1. DATOS GENERALES6. RESPONSABLES DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIN11. PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL MES

wilder vasquez: SE DEBE PUNTUALIZAR CLARAMENTE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS EN MES, ASI COMO LAS ACCIONES TOMADAS

TIPO DE PROYECTO:

wilder vasquez: wilder vasquez:PUEDE SE:- CARRETERA- PUENTE-TUNEL6.1. GERENTE REGIONAL O JEFE DEPARTAMENTAL:

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE SUJETA A CAMBIOS QUE PUEDAN PRESENTARSEEdwuin Gonzales Murillo11.1 DESCRIPCIN11.2 ACCIONES TOMADAS

1.1 ESTADO DEL PROYECTO A LA FECHA6.2. INGENIERO RESPONSABLE DEL TRAMO (IRT):

wilder vasquez: RECURRENTE SUJETA A CAMBIOS QUE PUEDAN PRESENTARSEVeronica V. Veneros Lozala Liberacin del Derecho de Va - LDDV y el Programa de Reposicin de Prdidas (PRP) debe ser acelerada por el Contratante, Con el objeto de liberar las reas destinada al par vial y poder contar para el inicio de obras del CONTRATISTA, con al menos un 25% del tramo liberado en el primer trimestre de la gestin 2015.El Contratante ha invitado a la Supervision a presentar una oferta tcnico-econmica para realizar la LDDV, la misma que se encuentra en evaluacin por el Supervisor.

1.2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO6.3. INGENIERO DE MONITOREO (IMP):

wilder vasquez: RECURRENTE SUJETA A CAMBIOS QUE PUEDAN PRESENTARSE

El mejoramiento y construccin del tramo carretero Caracollo Colomi, se hace imprescindible, considerando que en estos ltimos tiempos es de vital importancia proporcionar a los usuarios una forma de circulacin eficiente y segura, adecuada a los importantes volmenes de trfico de esta ruta. EQUIPO DE FISCALIZACION

6.4. JEFE FISCALIZACIN a.i.:

wilder vasquez: RECURRENTE SUJETA A CAMBIOS QUE PUEDAN PRESENTARSEVeronica V. Veneros Loza

6.5. FISCAL DE OBRA:


6.6. SECRETARIA:


6.7. CHOFER 1:


1.3 OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO6.8. CHOFER 2:


Los objetivos del proyecto estn enmarcados en la Estrategia de Desarrollo Econmico y Social, elaborada por el gobierno nacional, en la cual, se distingue la importancia de mejorar e incrementar la infraestructura vial nacional, a fin de promocionar e incentivar las exportaciones, en funcin a la rebaja de los costos de transporte y en la construcciones de vas internacinales,

wilder vasquez: wilder vasquez:RESUMEN DE LOS OBJETIVOS Y ALCANCES SEALADOS EN EL DBC Y/O CONTRATO DE OBRA6.9. FISCAL DE OBRA:

wilder vasquez: SI EL PROYECTO AMERITA SE DEBE AUMENTAR PERSONAL DEL EQUIPO DE FISCALIZACION



7. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

7.1 FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIN12. RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES

wilder vasquez: SE DEBEN EXPLICAR EL O LOS RESULTADOS ALCANZADOS PUNTO POR PUNTO

APORTE LOCAL Y EXTERNOMONTO (US$)PREST. N%Los equipos que arribaron a la obra (a la comunidad de Lequepalca donde se tiene previsto la construccin de campamentos y maestranza) son : 8 Excavadoras ZE230DE, 12 Volquetes 16 m3 y 2 tractores oruga Shantui Tipo D6; el Contratista No ha indicado a la Supervisin cuales de los mencionados trabajarn en el Contrato del Tramo I. El Contratista ha brindado a la Supervisin para su uso en forma provisoria una oficina alquilada a la Cmara Departamental de Minera Oruro, ubicada en la calle Pagador No. 1480 entre Aldana y Murgua, con escritorios para los tcnicos y una sala de reuniones; adems ha provisto de dos camionetas para el apoyo logistico del Supervisor, asi como alojamiento en la ciudad de Oruro y Caracollo para su personal superior e inferior.El Contratista ha iniciado el diseo de los campamentos para el Supervisor, Fiscalizacin y el obrador del Contratista, tiene previsto arrendar las instalaciones del Servicio Departamental de Caminos como campamento del Contratista en la localidad de Lequepalca.

1.4 LONGITUD DEL PROYECTO (Km.)42783

wilder vasquez: wilder vasquez:SI EL PROYECTO ES PUENTE SE DEBE SEALAR EN METROS565,962,373.19

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE82,501,803.67Ley N

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE. SE DEBE INDICAR No.DE LEY (SI CORRESPONDE)

2. LOCALIZACIN DEL PROYECTO

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTEConvenio No.

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE. SE DEBE INDICAR No.DE CONVENIO

La misma comprende a tres departamentos como son La Paz , Oruro y Cochabamba. El trayecto de esta va beneficiar a 14 municipios de forma directa (Municipio de Tapacari, SipeSipe, Arbieto, Arque, Colomi, Santivaez, Punata, Caracollo, Soracachi, Tolata, Sacaba, San Benito y Colquiri).

wilder vasquez: wilder vasquez:INDICAR A QUE PROVICIA CORRESPONDE EL PROYECTO Y LOS DEPARTAMENTOS Y PAISES QUE INTEGRA EL MISMO (SI CORRESPONDE)

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE SI EL PROYECTO TIENE 2 O MAS APORTES LOCALESConvenio No.


TOTAL

2.1 DEPARTAMENTO:La Paz - Oruro

wilder vasquez: wilder vasquez:NOMBRE DEL O LOS DEPARTAMENTOS EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL PROYECTO7.2 FINANCIAMIENTO PARA LA SUPERVISIN

2.2 RUTA

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE19,529,137.00



2.3 PROG. INICIAL0+000

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE2.4 PROG. FINAL42+783

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE



3. DATOS GENERALES - EMPRESA CONSTRUCTORA



3.1 NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORATOTAL

Empresa Nuclear Industry Nanjing Construction Group CO., LTD

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE (NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA)8. MODIFICACIONES A LA EJECUCIN DE PROYECTO13. TEMAS PENDIENTES A LA FECHA

wilder vasquez: ES SUMAMENTE IMPORTANTE SEALAR LOS TEMAS PENDIENTES PRESENTADOS EN EL MES TANTO DEL CONTRATISTA - SUPERVISION - FISCALIZACION DE OBRA

3.2 REPRESENTANTE LEGALWuyi Yu

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE SUJETA A ALGUN CAMBIO8.1 CONTRATISTADOCUMENTONDESCRIPCIN TEMA PENDIENTE

3.3 MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL:565,962,373.193.4 No. CONTRATO

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE531/14CONCEPTOORIGINALVARIACIN ACUMULADA

wilder vasquez: SE DEBE ACTUALIZAR ESTA INFORMACION SI HUBO ALGUN CAMBIO EN EL MONTO Y EN LOS PLAZOS Y REFLEJARLOS EN EL PUNTO 13ACTUAL13.1 CONTRATISTA

3.5 PLAZO ESTABLECIDO EN CONTRATO1,110

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTEMONTO19,529,137.00

wilder vasquez: wilder vasquez:MONEDA Y MONTO DEL CONTRATO19,529,137.00Certificados de Pago

3.6 FECHA FIRMA DE CONTRATO17-Jun-14

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTEPLAZO1,290

wilder vasquez: wilder vasquez:INDICAR LOS DIAS CALENDARIO ESTIPULADOS EN EL CONTRATO1,290

3.7 FECHA ORDEN DE PROCEDER29-Oct-14

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE8.2 SUPERVISINOrden de Cambio

3.8 FECHA ORIGINAL DE CONCLUSIN 12-Nov-17

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTEMONTO

wilder vasquez: wilder vasquez:MONEDA Y MONTO DEL CONTRATO4. DATOS GENERALES - EMPRESA SUPERVISORAPLAZO

wilder vasquez: wilder vasquez:INDICAR LOS DIAS CALENDARIO ESTIPULADOS EN EL CONTRATOContrato Modificatorio

wilder vasquez: wilder vasquez:SE DEBE SEALAR EL NUMERO DE CM, Y ESPECIFICAR LA MODIFICACION DEL CONTRATO

4.1 NOMBRE DE LA EMPRESA SUPERVISORA8,3 TOTAL GENERAL

wilder vasquez: wilder vasquez:EL TOTAL GENERAL DEBE SER EXPRESADO EN BOLIVIANOSTIPO DE CAMBIO:6.86

wilder vasquez: wilder vasquez:EL TIPO DE CAMBIO DEBE SER ESTIPULADO POR LA DAF PARA LA PRESENTE GESTION

ASOCIACION ACCIDENTAL BV CARACOLLO TRAMO I

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE (NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA)8.3.1. MONTO TOTAL ACTUAL DEL PROYECTO

wilder vasquez: SI HUBO ALGUN CAMBIO SE DEBE ACTUALIZAR585,491,510.19

wilder vasquez: wilder vasquez:TOTAL CONSTRUCCION + SUPERVISION (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)No Objecin

4.2 REPRESENTANTE LEGALAlexis Martn Varadi

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE SUJETA ALGUN CAMBIO8.3.2. FECHA CONCLUSIN ACTUAL (CONTRATISTA)

wilder vasquez: SI HUBO ALGUN CAMBIO SE DEBE REGISTRAR LA NUEVA FECHA12-Nov-17


wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE693/148.3.3. FECHA CONCLUSIN ACTUAL (SUPERVISIN)

wilder vasquez: SI HUBO ALGUN CAMBIO SE DEBE REGISTRAR LA NUEVA FECHA10-May-18Convenio

wilder vasquez: wilder vasquez:ESPECIFICAR EL NUMERO DE CONVENIO Y LA DESRIPCION DEL MISMO

4.5 PLAZO ESTABLECIDO EN CONTRATO1,2909. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROYECTO

4.6 FECHA FIRMA DE CONTRATO4-Sep-14

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE9.1. EMPRESA CONSTRUCTORAOtros


wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE9.1.1. ANTICIPO (%)20.00%9.1.2. MONTO

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE(MONEDA Y MONTO DEL ANTICIPO)113,192,474.64

4.8 FECHA ORIGINAL DE CONCLUSIN10-May-18

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE FECHA

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE13.2 SUPERVISIN DE OBRA

5. CUADRO DE AVANCE FISICO - PROGRAMADO Y EJECUTADO(Contratista)

wilder vasquez: ACTUALIZAR EL CUADRO SEGN AVANCE DEL CONTRATISTA9.1.3. MONTO CERTIFICADO ACUMULADO HASTA LA FECHA

wilder vasquez: INFORMACION QUE DEBE SER ACTUALIZADA MENSUALMENTE, EN CASO DE NO HABER ALGUN MOVIMIENTO DETALLARLO EN EL PUNTO 11 - 12 - 13113,192,474.64Certificados de Pago

9.1.4. CERTIFICADO DE PAGO PROCESADO HASTA LA FECHA

wilder vasquez: INFORMACION QUE DEBE SER ACTUALIZADA MENSUALMENTE, EN CASO DE NO HABER ALGUN MOVIMIENTO DETALLARLO EN EL PUNTO 11 - 12 - 13MES:

9.1.5. % AVANCE FSICO PROGRAMADO

wilder vasquez: INFORMACION QUE DEBE SER ACTUALIZADA MENSUALMENTE0.00%Orden de Cambio

9.1.6. % AVANCE FSICO EJECUTADO

wilder vasquez: ACTUALIZADA MENSUALMENTE, EN CASO DE NO HABER ALGUN MOVIMIENTO DETALLARLO EN EL PUNTO 11 - 12 - 130.00%

9.1.7 % AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

wilder vasquez: ACTUALIZADA MENSUALMENTE, EN CASO DE NO HABER ALGUN MOVIMIENTO DETALLARLO EN EL PUNTO 11 - 12 - 1320.00%Contrato Modificatorio


9.1.8 RECEPCIN DE OBRAS:PROVISIONAL:14-Aug-17DEFINITIVA:11/12/17

9.2. EMPRESA SUPERVISORA No Objecin

9.2.1. ANTICIPO (%)20.00%9.2.2. MONTO3,905,827.40

FECHAConvenio


9.2.3. MONTO CERTIFICADO ACUMULADO HASTA LA FECHA

wilder vasquez: ACTUALIZADA MENSUALMENTE, EN CASO DE NO HABER ALGUN MOVIMIENTO DETALLARLO EN EL PUNTO 11 - 12 - 13


wilder vasquez: INFORMACION QUE DEBE SER ACTUALIZADA MENSUALMENTE, EN CASO DE NO HABER ALGUN MOVIMIENTO DETALLARLO EN EL PUNTO 11 - 12 - 13MES:Otros

10. CARACTERSTICAS TCNICAS

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE SALVO ALGUNOS CAMBIOS EFECTUADOS

PARMETROUNIDADPLANOONDULADOMONTAA13.3 FISCALIZACIN DE OBRA

VELOCIDAD DE DISEOkm/h100Certificados de Pago

DISTANCIA DE VISIBILIDADm395

ELABORADO POR:ANCHO DE LA CALZADAm7Contratos

NOMBRE:FIRMA:FECHA:PENDIENTE TRANSVERSAL%2.5

IRT

wilder vasquez: NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE ELABORACION OBLIGATORIAPERALTE MXIMO%8Enmiendas

PENDIENTE LONGITUDINAL%7

TRANSICIN DE PERALTE%0.8Financiamiento

REVISADO Y APROBADO POR:RADIO MNIMO HORIZONTALm85

NOMBRE:FIRMA:FECHA:RADIO MNIMO CURVAS VERTICALESContratacin o Designacin

GERENTE REGIONAL O JEFE DEPARTAMETAL

wilder vasquez: NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE APROBACION OBLIGATORIA ASUMIENDO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIONa) CONVEXAm30

b) CNCAVAm42Otros

TIPO DE SUPERFICIECarpeta asfaltica c/p 0,09 m

_______________________________________Ing. Fernando Araujo AramayoGERENTE DE PROYECTO

_______________________________________Ing. Edwin Gonzales MurilloGERENTE DE REG. ABC - ORURO

Hoja1

Categora de la carreteraSemi-Autopista

Carretera Primaria

TopografaLlana - Ondulada - Montaosa

Derecho de va Zona urbana: 50.00m

Zona rural: 100.00 m

Velocidad de Diseo Urbana40.00km/h

Velocidad de Diseo en Zona Rural: hasta 100 km/h

CalzadaDoble Unidireccional

0+000 14+100 Par Vial

14+100 Final Doble Va

Ancho de Calzada7.00m (Dos Carriles)

Ancho de Berma Interna1.00m

Ancho de Berma Externa2.50 m Par Vial

2.00m Doble Va

Radio Mnimo85m

Sobre-ancho en las curvasCalculado

Peralte o sobre elevacin mxima8.00%

Bombeo transversal2.50%

Valores de KCncava Convexa

v= 60.00km/h 14.00 12.00

v= 80.00km/h 26.00 30.00

v= 100.00km/h 42.00 68.50

Pendiente Longitudinal Mxima7.00%

Para el diseo de la Doble Va Caracollo - Colomi se utiliz el Manual de Diseo Geomtrico Volumen I de la Administradora Boliviana de Carreteras (2007)

PROYECTO L. DPTAL - CONFITAL


DIRECCIN GENERAL TCNICA

FICHA RESUMEN DE PROYECTO

PROYECTO: CARACOLLO CONFITAL

wilder vasquez: wilder vasquez:NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTOTRAMO: TRAMO I : CARACOLLO LIMITE DEPART. ORURO

wilder vasquez: wilder vasquez:SI CORRESPONDESISIN: CORRESPONDIENTE AL MES DE:

GERENCIA REGIONAL O DEPARTAMENTAL: ORURO

wilder vasquez: wilder vasquez:QUIEN ADMINSITRA EL PROYECTODICIEMBRE/2014

1. DATOS GENERALES6. RESPONSABLES DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIN11. PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL MES

wilder vasquez: SE DEBE PUNTUALIZAR CLARAMENTE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS EN MES, ASI COMO LAS ACCIONES TOMADAS

TIPO DE PROYECTO:CARRETERA

wilder vasquez: wilder vasquez:PUEDE SE:- CARRETERA- PUENTE-TUNEL6.1. GERENTE REGIONAL O JEFE DEPARTAMENTAL:

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE SUJETA A CAMBIOS QUE PUEDAN PRESENTARSEEdwuin Gonzales Murillo11.1 DESCRIPCIN11.2 ACCIONES TOMADAS

1.1 ESTADO DEL PROYECTO A LA FECHA6.2. INGENIERO RESPONSABLE DEL TRAMO (IRT):

wilder vasquez: RECURRENTE SUJETA A CAMBIOS QUE PUEDAN PRESENTARSEVeronica V. Veneros Lozala Liberacin del Derecho de Va y el Programa de Reposicin de Prdidas (PRP) debe ser acelerada por el Contratante, Con el objeto de liberar las reas destinada al par vial y poder contar para el inicio de obras del CONTRATISTA, con al menos un 25% del tramo liberado en el primer trimestre de la gestin 2015.El Contratante ha invitado a la Supervision a presentar una oferta tcnico-econmica para realizar la LDDV, la misma que se encuentra en evaluacin por el Supervisor.

1.2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO6.3. INGENIERO DE MONITOREO (IMP):


El mejoramiento y construccin del tramo carretero Caracollo Colomi, se hace imprescindible, considerando que en estos ltimos tiempos es de vital importancia proporcionar a los usuarios una forma de circulacin eficiente y segura, adecuada a los importantes volmenes de trfico de esta ruta. EQUIPO DE FISCALIZACION

6.4. JEFE FISCALIZACIN a.i.:

wilder vasquez: RECURRENTE SUJETA A CAMBIOS QUE PUEDAN PRESENTARSEVeronica V. Veneros Loza



6.6. SECRETARIA:


6.7. CHOFER 1:


1.3 OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO6.8. CHOFER 2:


Los objetivos del proyecto estn enmarcados en la Estrategia de Desarrollo Econmico y Social, elaborada por el gobierno nacional, en la cual, se distingue la importancia de mejorar e incrementar la infraestructura vial nacional, a fin de promocionar e incentivar las exportaciones, en funcin a la rebaja de los costos de transporte y en la construcciones de vas internacinales,

wilder vasquez: wilder vasquez:RESUMEN DE LOS OBJETIVOS Y ALCANCES SEALADOS EN EL DBC Y/O CONTRATO DE OBRA6.9. FISCAL DE OBRA:

wilder vasquez: SI EL PROYECTO AMERITA SE DEBE AUMENTAR PERSONAL DEL EQUIPO DE FISCALIZACION



7. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

7.1 FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIN12. RESULTADOS ALCANZADOS EN EL MES

wilder vasquez: SE DEBEN EXPLICAR EL O LOS RESULTADOS ALCANZADOS PUNTO POR PUNTO

APORTE LOCAL Y EXTERNOMONTO (US$)PREST. N%Los equipos que arribaron a la obra (a la comunidad de Lequepalca donde se tiene previsto la construccin de campamentos y maestranza) son : 8 Excavadoras ZE230DE, 12 Volquetes 16 m3 y 2 tractores oruga Shantui Tipo D6; el Contratista No ha indicado a la Supervisin cuales de los mencionados trabajarn en el Contrato del Tramo IIA. El Contratista ha brindado a la Supervisin para su uso en forma provisoria una oficina alquilada a la Cmara Departamental de Minera Oruro, ubicada en la calle Pagador No. 1480 entre Aldana y Murgua, con escritorios para los tcnicos y una sala de reuniones; adems ha provisto de dos camionetas para el apoyo logistico del Supervisor, asi como alojamiento en la ciudad de Oruro y Caracollo para su personal superior e inferior.El Contratista ha iniciado el diseo de los campamentos para el Supervisor, Fiscalizacin y el obrador del Contratista, tiene previsto arrendar las instalaciones del Servicio Departamental de Caminos como campamento del Contratista en la localidad de Japo.

1.4 LONGITUD DEL PROYECTO (Km.)31865

wilder vasquez: wilder vasquez:SI EL PROYECTO ES PUENTE SE DEBE SEALAR EN METROS513,901,394.93


wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE. SE DEBE INDICAR No.DE LEY (SI CORRESPONDE)

2. LOCALIZACIN DEL PROYECTO



La misma comprende a tres departamentos como son La Paz , Oruro y Cochabamba. El trayecto de esta va beneficiar a 14 municipios de forma directa (Municipio de Tapacari, SipeSipe, Arbieto, Arque, Colomi, Santivaez, Punata, Caracollo, Soracachi, Tolata, Sacaba, San Benito y Colquiri).

wilder vasquez: wilder vasquez:INDICAR A QUE PROVICIA CORRESPONDE EL PROYECTO Y LOS DEPARTAMENTOS Y PAISES QUE INTEGRA EL MISMO (SI CORRESPONDE)



TOTAL

2.1 DEPARTAMENTO:Oruro - Cochabamba

wilder vasquez: wilder vasquez:NOMBRE DEL O LOS DEPARTAMENTOS EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL PROYECTO7.2 FINANCIAMIENTO PARA LA SUPERVISIN

2.2 RUTAR-04

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE18,044,318.00



2.3 PROG. INICIAL42+783

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE2.4 PROG. FINAL74648

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE



3. DATOS GENERALES - EMPRESA CONSTRUCTORA



3.1 NOMBRE DE LA EMPRESA EJECUTORATOTAL

Empresa Nuclear Industry Nanjing Construction Group CO., LTD

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE (NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA)8. MODIFICACIONES A LA EJECUCIN DE PROYECTO13. TEMAS PENDIENTES A LA FECHA

wilder vasquez: ES SUMAMENTE IMPORTANTE SEALAR LOS TEMAS PENDIENTES PRESENTADOS EN EL MES TANTO DEL CONTRATISTA - SUPERVISION - FISCALIZACION DE OBRA

3.2 REPRESENTANTE LEGALWuyi Yu

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE SUJETA A ALGUN CAMBIO8.1 CONTRATISTADOCUMENTONDESCRIPCIN TEMA PENDIENTE


wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE531/14CONCEPTOORIGINALVARIACIN ACUMULADA

wilder vasquez: SE DEBE ACTUALIZAR ESTA INFORMACION SI HUBO ALGUN CAMBIO EN EL MONTO Y EN LOS PLAZOS Y REFLEJARLOS EN EL PUNTO 13ACTUAL13.1 CONTRATISTA

3.5 PLAZO ESTABLECIDO EN CONTRATO1,080


wilder vasquez: wilder vasquez:MONEDA Y MONTO DEL CONTRATOCertificados de Pago

3.6 FECHA FIRMA DE CONTRATO17-Jun-14

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTEPLAZO

wilder vasquez: wilder vasquez:INDICAR LOS DIAS CALENDARIO ESTIPULADOS EN EL CONTRATO3.7 FECHA ORDEN DE PROCEDER29-Oct-14

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE8.2 SUPERVISINOrden de Cambio

3.8 FECHA ORIGINAL DE CONCLUSIN 13-Oct-17


wilder vasquez: wilder vasquez:MONEDA Y MONTO DEL CONTRATO4. DATOS GENERALES - EMPRESA SUPERVISORAPLAZO

wilder vasquez: wilder vasquez:INDICAR LOS DIAS CALENDARIO ESTIPULADOS EN EL CONTRATOContrato Modificatorio


4.1 NOMBRE DE LA EMPRESA SUPERVISORA8,3 TOTAL GENERAL

wilder vasquez: wilder vasquez:EL TOTAL GENERAL DEBE SER EXPRESADO EN BOLIVIANOSTIPO DE CAMBIO:6.86

wilder vasquez: wilder vasquez:EL TIPO DE CAMBIO DEBE SER ESTIPULADO POR LA DAF PARA LA PRESENTE GESTION

ASOCIACION ACCIDENTAL BV CARACOLLO TRAMO IIA

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE (NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA)8.3.1. MONTO TOTAL ACTUAL DEL PROYECTO

wilder vasquez: SI HUBO ALGUN CAMBIO SE DEBE ACTUALIZAR531,945,712.93

wilder vasquez: wilder vasquez:TOTAL CONSTRUCCION + SUPERVISION (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)No Objecin

4.2 REPRESENTANTE LEGALAlexis Martn Varadi

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE SUJETA ALGUN CAMBIO8.3.2. FECHA CONCLUSIN ACTUAL (CONTRATISTA)

wilder vasquez: SI HUBO ALGUN CAMBIO SE DEBE REGISTRAR LA NUEVA FECHA13-Oct-17


wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE697/148.3.3. FECHA CONCLUSIN ACTUAL (SUPERVISIN)

wilder vasquez: SI HUBO ALGUN CAMBIO SE DEBE REGISTRAR LA NUEVA FECHA10-Apr-18Convenio


4.5 PLAZO ESTABLECIDO EN CONTRATO1,2609. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PROYECTO

4.6 FECHA FIRMA DE CONTRATO8-Sep-14

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE9.1. EMPRESA CONSTRUCTORAOtros


wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE9.1.1. ANTICIPO (%)20.00%9.1.2. MONTO

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE(MONEDA Y MONTO DEL ANTICIPO)102,780,278.99

4.8 FECHA ORIGINAL DE CONCLUSIN10-Apr-18

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE FECHA

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE13.2 SUPERVISIN DE OBRA

5. CUADRO DE AVANCE FISICO - PROGRAMADO Y EJECUTADO(Contratista)

wilder vasquez: ACTUALIZAR EL CUADRO SEGN AVANCE DEL CONTRATISTA9.1.3. MONTO CERTIFICADO ACUMULADO HASTA LA FECHA

wilder vasquez: INFORMACION QUE DEBE SER ACTUALIZADA MENSUALMENTE, EN CASO DE NO HABER ALGUN MOVIMIENTO DETALLARLO EN EL PUNTO 11 - 12 - 13102,780,278.99Certificados de Pago


wilder vasquez: INFORMACION QUE DEBE SER ACTUALIZADA MENSUALMENTE, EN CASO DE NO HABER ALGUN MOVIMIENTO DETALLARLO EN EL PUNTO 11 - 12 - 13MES:

9.1.5. % AVANCE FSICO PROGRAMADO

wilder vasquez: INFORMACION QUE DEBE SER ACTUALIZADA MENSUALMENTE0.00%Orden de Cambio

9.1.6. % AVANCE FSICO EJECUTADO

wilder vasquez: ACTUALIZADA MENSUALMENTE, EN CASO DE NO HABER ALGUN MOVIMIENTO DETALLARLO EN EL PUNTO 11 - 12 - 130.00%

9.1.7 % AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

wilder vasquez: ACTUALIZADA MENSUALMENTE, EN CASO DE NO HABER ALGUN MOVIMIENTO DETALLARLO EN EL PUNTO 11 - 12 - 1320.00%Contrato Modificatorio


9.1.8 RECEPCIN DE OBRAS:PROVISIONAL:15-Jul-17DEFINITIVA:10/13/17

9.2. EMPRESA SUPERVISORA No Objecin

9.2.1. ANTICIPO (%)20.00%9.2.2. MONTO3,608,863.60

FECHAConvenio


9.2.3. MONTO CERTIFICADO ACUMULADO HASTA LA FECHA

wilder vasquez: ACTUALIZADA MENSUALMENTE, EN CASO DE NO HABER ALGUN MOVIMIENTO DETALLARLO EN EL PUNTO 11 - 12 - 13


wilder vasquez: INFORMACION QUE DEBE SER ACTUALIZADA MENSUALMENTE, EN CASO DE NO HABER ALGUN MOVIMIENTO DETALLARLO EN EL PUNTO 11 - 12 - 13MES:Otros

10. CARACTERSTICAS TCNICAS

wilder vasquez: INFORMACION RECURRENTE SALVO ALGUNOS CAMBIOS EFECTUADOS

PARMETROUNIDADPLANOONDULADOMONTAA13.3 FISCALIZACIN DE OBRA

VELOCIDAD DE DISEOkm/h70Certificados de Pago

DISTANCIA DE VISIBILIDADm265

ELABORADO POR:ANCHO DE LA CALZADAm7Contratos

NOMBRE:FIRMA:FECHA:PENDIENTE TRANSVERSAL%2.5

IRT

wilder vasquez: NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE ELABORACION OBLIGATORIAPERALTE MXIMO%8Enmiendas

PENDIENTE LONGITUDINAL%8

TRANSICIN DE PERALTE%1.1Financiamiento

REVISADO Y APROBADO POR:RADIO MNIMO HORIZONTALm50.8

NOMBRE:FIRMA:FECHA:RADIO MNIMO CURVAS VERTICALESContratacin o Designacin

GERENTE REGIONAL O JEFE DEPARTAMETAL

wilder vasquez: NOMBRE, FIRMA Y FECHA DE APROBACION OBLIGATORIA ASUMIENDO LA VERACIDAD DE LA INFORMACIONa) CONVEXAm25

b) CNCAVAm24Otros

TIPO DE SUPERFICIECarpeta asfaltica c/p entre 0,06 - 0,09 m

_______________________________________Ing. Guillermo Eduardo LubosGERENTE DE PROYECTO

_______________________________________Ing. Edwin Gonzales MurilloGERENTE DE REG. ABC - ORURO

Cronograma Desembolsos

FORMULARIO B-5

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS T1

NO.descripcinMes/SemanaEjecutadoTotal//%%%%%%%%80%ParcialTotal

1Anticipo2014.5~2014.7113,192,474.64113,192,474.642014.5~2014.7113192474.64113192474.64100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%113192474.64180293624.7864234899.822014.7.252017.3.23113,192,474.64113,192,474.64

2Primer desembolso2,014.8019,006.04122,768,735.852014.89576261.21122768735.851284697.9964864234899.822.00%3371407.1994224760479.961.50%4606150.337623030751.6920.00%314005.6795220933711.971.50%122768735.852280950599.95224760479.962014.7.252017.3.2315,204.83113,207,679.47

3Segundo desembolso2,014.90530,109.36136,937,838.432014.914169102.58136937838.431605872.495664234899.822.50%6742814.3988224760479.963.00%5297072.8882423030751.6923.00%523342.799220933711.972.50%136937838.43398008986.4478407189.152014.12.72016.12.25424,087.49113,631,766.96

4Tercer desembolso2,014.10530,109.36152,454,014.142014.1015516175.71152454014.141927046.9947264234899.823.00%6742814.3988224760479.963.00%6218302.9557623030751.6927.00%628011.3590420933711.973.00%152454014.14428788439.6123030751.692014.7.252014.12.11424,087.49114,055,854.45

5Cuarto desembolso2,014.111,079,683.97165,897,422.202014.1113443408.06165897422.201927046.9947264234899.823.00%6742814.3988224760479.963.00%4145535.3038423030751.6918.00%628011.3590420933711.973.00%165897422.2053396826.692717461.352016.5.102017.4.24863,747.18114,919,601.63

6Quinto desembolso2,014.121,213,938.82180,311,200.832014.1214413778.63180311200.831927046.9947264234899.823.00%6742814.3988224760479.963.00%2352215.6745678407189.153.00%2763690.2025623030751.6912.00%628011.3590420933711.973.00%180311200.83645724868.0736579894.462016.10.272017.4.24971,151.06115,890,752.69

7Sexto desembolso2,015.101,773,417.92192,353,325.202015.112042124.37192353325.201927046.9947264234899.823.00%6742814.3988224760479.963.00%2744251.6203278407189.153.50%628011.3590420933711.973.00%192353325.20726167139.9620933711.972014.7.252017.4.241,418,734.34117,309,487.03

8Sptimo desembolso2,015.20972,784.04205,945,095.032015.213591769.83205945095.032248221.4938464234899.823.50%7866616.7986224760479.963.50%2744251.6203278407189.153.50%732679.9188820933711.973.50%205945095.0382631887.702105510.162016.12.12017.3.10778,227.23118,087,714.26

9Octavo desembolso2,015.30972,784.04219,928,900.812015.313983805.78219928900.812248221.4938464234899.823.50%7866616.7986224760479.963.50%3136287.5660878407189.154.00%732679.9188820933711.973.50%219928900.81565962373.20452769898.56778,227.23118,865,941.49

10Noveno desembolso2,015.401,854,754.76233,912,706.592015.413983805.78233912706.592248221.4938464234899.823.50%7866616.7986224760479.963.50%3136287.5660878407189.154.00%732679.9188820933711.973.50%233912706.59483966871.4511641,483,803.81120,349,745.30

11Dcimo desembolso2,015.501,854,754.76247,896,512.372015.513983805.78247896512.372248221.4938464234899.823.50%7866616.7986224760479.963.50%3136287.5660878407189.154.00%732679.9188820933711.973.50%247896512.3781995501.751,483,803.81121,833,549.11

12Dcimo primero desembolso2,015.602,122,192.70261,880,318.142015.613983805.78261880318.142248221.4938464234899.823.50%7866616.7986224760479.963.50%3136287.5660878407189.154.00%732679.9188820933711.973.50%261880318.141,697,754.16123,531,303.27

13dcimo segundo desembolso2,015.702,122,192.70275,864,123.922015.713983805.78275864123.922248221.4938464234899.823.50%7866616.7986224760479.963.50%3136287.5660878407189.154.00%732679.9188820933711.973.50%275864123.921,697,754.16125,229,057.43

14dcimo tercero desembolso2,015.804,198,225.32290,632,001.592015.814767877.67290632001.592248221.4938464234899.823.50%7866616.7986224760479.963.50%3920359.457678407189.155.00%732679.9188820933711.973.50%290632001.593,358,580.26128,587,637.69

15dcimo cuarto desembolso2,015.904,198,225.32305,399,879.262015.914767877.67305399879.262248221.4938464234899.823.50%7866616.7986224760479.963.50%3920359.457678407189.155.00%732679.9188820933711.973.50%305399879.263,358,580.26131,946,217.95

16dcimo quinto desembolso2,015.104,933,350.81320,167,756.932015.1014767877.67320167756.932248221.4938464234899.823.50%7866616.7986224760479.963.50%3920359.457678407189.155.00%732679.9188820933711.973.50%320167756.933,946,680.65135,892,898.60

17dcimo sexto desembolso2,015.114,933,350.81334,935,634.602015.1114767877.67334935634.602248221.4938464234899.823.50%7866616.7986224760479.963.50%3920359.457678407189.155.00%732679.9188820933711.973.50%334935634.603,946,680.65139,839,579.25

18dcimo sptimo desembolso2,015.127,164,120.10349,703,512.272015.1214767877.67349703512.272248221.4938464234899.823.50%7866616.7986224760479.963.50%3920359.457678407189.155.00%732679.9188820933711.973.50%349703512.275,731,296.08145,570,875.33

19dcimo octavo desembolso2,016.107,164,120.10363,687,318.042016.113983805.78363687318.042248221.4938464234899.823.50%7866616.7986224760479.963.50%3136287.5660878407189.154.00%732679.9188820933711.973.50%363687318.045,731,296.08151,302,171.41

20dcimo noveno desembolso2,016.207,164,120.10377,671,123.822016.213983805.78377671123.822248221.4938464234899.823.50%7866616.7986224760479.963.50%3136287.5660878407189.154.00%732679.9188820933711.973.50%377671123.825,731,296.08157,033,467.49

21vigsimo desembolso2,016.307,164,120.10391,654,929.602016.313983805.78391654929.602248221.4938464234899.823.50%7866616.7986224760479.963.50%3136287.5660878407189.154.00%732679.9188820933711.973.50%391654929.605,731,296.08162,764,763.57

22vigsimo primero desembolso2,016.4011,161,710.83405,638,735.372016.413983805.78405638735.372248221.4938464234899.823.50%7866616.7986224760479.963.50%3136287.5660878407189.154.00%732679.9188820933711.973.50%405638735.378,929,368.66171,694,132.23

23vigsimo segundo desembolso2,016.5011,161,710.83418,263,117.992016.512624382.61418263117.991927046.9947264234899.823.00%6742814.3988224760479.963.00%3136287.5660878407189.154.00%190222.294642717461.357.00%628011.3590420933711.973.00%418263117.998,929,368.66180,623,500.89

24vigsimo tercero desembolso2,016.6011,161,710.83430,914,675.222016.612651557.23430914675.221927046.9947264234899.823.00%6742814.3988224760479.963.00%3136287.5660878407189.154.00%217396.908162717461.358.00%628011.3590420933711.973.00%430914675.228,929,368.66189,552,869.55

25vigsimo cuarto desembolso2,016.7011,161,710.83443,566,232.442016.712651557.23443566232.441927046.9947264234899.823.00%6742814.3988224760479.963.00%3136287.5660878407189.154.00%217396.908162717461.358.00%628011.3590420933711.973.00%443566232.448,929,368.66198,482,238.21

26vigsimo quinto desembolso2,016.8027,678,936.51455,852,928.342016.812286695.89455852928.341927046.9947264234899.823.00%6742814.3988224760479.963.00%2744251.6203278407189.153.50%244571.521682717461.359.00%628011.3590420933711.973.00%455852928.3422,143,149.21220,625,387.42

27vigsimo sexto desembolso2,016.9026,500,811.60468,166,798.842016.912313870.51468166798.841927046.9947264234899.823.00%6742814.3988224760479.963.00%2744251.6203278407189.153.50%271746.13522717461.3510.00%628011.3590420933711.973.00%468166798.8421,200,649.28241,826,036.70

28vigsimo sptimo desembolso2,016.1028,531,941.86480,480,669.352016.1012313870.51480480669.351927046.9947264234899.823.00%6742814.3988224760479.963.00%2744251.6203278407189.153.50%271746.13522717461.3510.00%628011.3590420933711.973.00%480480669.3522,825,553.49264,651,590.19

29vigsimo octavo desembolso2,016.1130,563,072.12499,351,746.252016.1118871076.90499351746.251927046.9947264234899.823.00%6742814.3988224760479.963.00%2744251.6203278407189.153.50%244571.521682717461.359.00%6584381.0020836579894.4618.00%628011.3590420933711.973.00%499351746.2524,450,457.70289,102,047.89

30vigsimo noveno desembolso2,016.1266,646,217.55518,983,487.122016.1219631740.87518983487.121927046.9947264234899.823.00%6742814.3988224760479.963.00%2352215.6745678407189.153.00%244571.521682717461.359.00%7315978.891236579894.4620.00%628011.3590420933711.973.00%421102.0322105510.1620.00%518983487.1253,316,974.04342,419,021.93

31trigsimo desembolso2,017.1033,687,145.75534,923,917.882017.115940430.75534923917.881605872.495664234899.822.50%5619011.999224760479.962.50%244571.521682717461.359.00%7315978.891236579894.4620.00%523342.799220933711.972.50%631653.0482105510.1630.00%534923917.8826,949,716.60369,368,738.53

32trigsimo primero desembolso2,017.2029,933,628.17549,739,777.182017.214815859.31549739777.181605872.495664234899.822.50%5619011.999224760479.962.50%217396.908162717461.358.00%6218582.0575236579894.4617.00%523342.799220933711.972.50%631653.0482105510.1630.00%549739777.1823,946,902.54393,315,641.07

33trigsimo segundo desembolso2,017.3029,933,628.17561,931,998.952017.312192221.77561931998.951284697.9964864234899.822.00%4495209.5992224760479.962.00%190222.294642717461.357.00%5486984.168436579894.4615.00%314005.6795220933711.971.50%421102.0322105510.1620.00%561931998.9523,946,902.54417,262,543.61

34trigsimo tercero desembolso2,017.4042,207,000.60565,962,373.202017.44030374.25565962373.20163047.681122717461.356.00%3657989.445636579894.4610.00%209337.1196820933711.971.00%565962373.20483966871.45116481995501.7533,765,600.48451,028,144.09

35trigsimo tercero desembolso0.0048937907.5739,150,326.06490,178,470.15

36trigsimo tercero desembolso0.0094729879.33565962373.275,783,903.46565,962,373.20

Curva Av fsico

3226364.6642036

7128998.1842064

7816234.5842095

8967999.3542125

10305087.8242156

11642176.2942186

12979264.7642217

14316353.2342248

16983065.4442278

19649777.6542309

22517068.3242339

25384358.9942370

29865685.6142401

34347012.2342430

39530436.0842461

44713859.9342491

53905016.3642522

63096172.7942552

72287329.2242583

81478485.6542614

94963393.3142644

108448300.9742675

121933208.6342705

135418116.2942736

171070489.9942767

203914765.4142795

246914692.1642826

289914618.9142856

339530585.9842887

373439836.8642917

403632860.7142948

433825884.5642979

466136629.5343009

505178281.4743040

565962373.20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

&L&6 Nuclear Industry Nangjing ConstructionGroup CO. LTD. Sucursal Bolivia&C&"Arial,Negrita"CONSTRUCCIN DOBLE VA LA CARACOLLO - CONFITALTRAMO I CARACOLLO (ORURO) LMITE DEPARTAMENTAL (LA PAZ COCHABAMBA)

&C&8Ing. Lucio Marcio AguilarRevis &R&14 &8 Ing. Wang YongshengAprob

PROGRAMADO

Av. Fis.

CURVA CRONOGRAMA FISICO-FINANCIEROCURVA "S"

cronograma

FORMULARIO B-1FORMULARIO B-1

PRESUPUESTO POR TEMS Y GENERAL DE LA OBRA(EN BOLIVIANOS)PRESUPUESTO POR TEMS Y GENERAL DE LA OBRA

(En Bolivianos)

PRECIOPRECIOCOSTO1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738COSTO

TEMDESCRIPCINUND.CANTIDADUNITARIO(NUMERAL)UNITARIO( LITERAL)PARCIAL(NUMERAL)Nov-14Dec-14Jan-15Feb-15Mar-15Apr-15May-15Jun-15Jul-15Aug-15Sep-15Oct-15Nov-15Dec-15Jan-16Feb-16Mar-16Apr-16May-16Jun-16Jul-16Aug-16Sep-16Oct-16Nov-16Dec-16Jan-17Feb-17Mar-17Apr-17May-17Jun-17Jul-17Aug-17Sep-17Oct-17Nov-17Dec-17TOTALtemDescripcinUnidadCantidadPrecio Unitario (Numeral)Precio Unitario (Literal)Precio Total (Numeral)Cantidad

1.MOVIMIENTO DE TIERRAS1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

0.00%0.00%0.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%2.00%2.00%2.00%2.00%3.00%3.00%3.00%3.00%4.00%4.00%4.00%4.00%6.00%6.00%6.00%6.00%5.00%5.00%5.00%5.00%13.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

1.1.DESBROCE Y LIMPIEZAHAS371.095,498.71Cinco mil cuatrocientos noventa y ocho 71/100 Bolivianos2,040,516.2900020405.1620405.1620405.1620405.1620405.1620405.1620405.1640810.3340810.3340810.3340810.3361215.4961215.4961215.4961215.4981620.6581620.6581620.6581620.65122430.98122430.98122430.98122430.98102025.81102025.81102025.81102025.81265267.120000000.00999999982,040,516.29$ 2,040,516.291.1.DESBROCE Y LIMPIEZAHAS371.090.000.000.00388.7617.67371.09

0.000.000.003.713.713.713.713.713.713.717.427.427.427.4211.1311.1311.1311.1314.8414.8414.8414.8422.2722.2722.2722.2718.5518.5518.5518.5548.240.000.000.000.000.000.00$ 0.04371.09

0.00%0.00%0.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%2.00%2.00%2.00%2.00%3.00%3.00%3.00%3.00%4.00%4.00%4.00%4.00%6.00%6.00%6.00%6.00%5.00%5.00%5.00%5.00%13.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

1.2.EXCAVACIN DE MATERIAL SUELTOM3269,176.3618.85Dieciocho 85/100 Bolivianos5,073,974.39$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 50,739.74$ 50,739.74$ 50,739.74$ 50,739.74$ 50,739.74$ 50,739.74$ 50,739.74$ 101,479.49$ 101,479.49$ 101,479.49$ 101,479.49$ 152,219.23$ 152,219.23$ 152,219.23$ 152,219.23$ 202,958.98$ 202,958.98$ 202,958.98$ 202,958.98$ 304,438.46$ 304,438.46$ 304,438.46$ 304,438.46$ 253,698.72$ 253,698.72$ 253,698.72$ 253,698.72$ 659,616.67$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.025,073,974.391.2.EXCAVACIN DE MATERIAL SUELTOm3269176.360.000.000.00269,176.36269,176.36

0.000.000.002,691.762,691.762,691.762,691.762,691.762,691.762,691.765,383.535,383.535,383.535,383.538,075.298,075.298,075.298,075.2910,767.0510,767.0510,767.0510,767.0516,150.5816,150.5816,150.5816,150.5813,458.8213,458.8213,458.8213,458.8234,992.930.000.000.000.000.000.00$ 0.03269,176.36

0.00%0.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%2.00%2.00%2.00%2.00%3.00%3.00%3.00%3.00%4.00%4.00%4.00%4.00%6.00%6.00%6.00%6.00%5.00%5.00%5.00%5.00%13.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

1.3.EXCAVACIN CON ESCARIFICACINM3214,394.1223.21Veintitres 21/100 Bolivianos4,976,087.53$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 49,760.88$ 49,760.88$ 49,760.88$ 49,760.88$ 49,760.88$ 49,760.88$ 49,760.88$ 99,521.75$ 99,521.75$ 99,521.75$ 99,521.75$ 149,282.63$ 149,282.63$ 149,282.63$ 149,282.63$ 199,043.50$ 199,043.50$ 199,043.50$ 199,043.50$ 298,565.25$ 298,565.25$ 298,565.25$ 298,565.25$ 248,804.38$ 248,804.38$ 248,804.38$ 248,804.38$ 646,891.38$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00-$ 0.05m3214394.120.000.000.00214,394.12214,394.12

0.000.000.002,143.942,143.942,143.942,143.942,143.942,143.942,143.944,287.884,287.884,287.884,287.886,431.826,431.826,431.826,431.828,575.768,575.768,575.768,575.7612,863.6512,863.6512,863.6512,863.6510,719.7110,719.7110,719.7110,719.7127,871.240.000.000.000.000.000.00$ 0.02214,394.12

0.00%0.00%0.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%2.00%2.00%2.00%2.00%3.00%3.00%3.00%3.00%4.00%4.00%4.00%4.00%6.00%6.00%6.00%6.00%5.00%5.00%5.00%5.00%13.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

1.4.EXCAVACIN CON VOLADURAM3186,240.4467.22Sesenta y siete 22/100 Bolivianos12,519,082.38$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 125,190.82$ 125,190.82$ 125,190.82$ 125,190.82$ 125,190.82$ 125,190.82$ 125,190.82$ 250,381.65$ 250,381.65$ 250,381.65$ 250,381.65$ 375,572.47$ 375,572.47$ 375,572.47$ 375,572.47$ 500,763.30$ 500,763.30$ 500,763.30$ 500,763.30$ 751,144.94$ 751,144.94$ 751,144.94$ 751,144.94$ 625,954.12$ 625,954.12$ 625,954.12$ 625,954.12$ 1,627,480.71$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.0112,519,082.381.4.EXCAVACIN CON VOLADURAm3186240.440.000.000.00204,864.49186,240.44

0.000.000.001,862.401,862.401,862.401,862.401,862.401,862.401,862.403,724.813,724.813,724.813,724.815,587.215,587.215,587.215,587.217,449.627,449.627,449.627,449.6211,174.4311,174.4311,174.4311,174.439,312.029,312.029,312.029,312.0224,211.260.000.000.000.000.000.00$ 0.02186,240.44

0.00%0.00%0.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%2.00%2.00%2.00%2.00%3.00%3.00%3.00%3.00%4.00%4.00%4.00%4.00%6.00%6.00%6.00%6.00%5.00%5.00%5.00%5.00%13.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

1.5.EXCAVACION EN FANGO D=300 Mm3k302131.940.000.000.00302,131.94302,131.94

0.000.000.000.000.003,021.323,021.323,021.323,021.323,021.326,042.646,042.646,042.646,042.649,063.969,063.969,063.969,063.9612,085.2812,085.2812,085.2812,085.2818,127.9218,127.9218,127.9218,127.9215,106.6015,106.6015,106.6015,106.6021,149.2424,170.560.000.000.000.000.00-$ 0.06302,131.94

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%2.00%2.00%2.00%2.00%3.00%3.00%3.00%3.00%4.00%4.00%4.00%4.00%6.00%6.00%6.00%6.00%5.00%5.00%5.00%5.00%7.00%8.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

1.11.TRANSPORTE DE MATERIAL DE ACOPIOSM3K2,162,242.622.28Dos 28/100 Bolivianos4,929,913.17$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 49,299.13$ 49,299.13$ 49,299.13$ 49,299.13$ 49,299.13$ 98,598.26$ 98,598.26$ 98,598.26$ 98,598.26$ 147,897.40$ 147,897.40$ 147,897.40$ 147,897.40$ 197,196.53$ 197,196.53$ 197,196.53$ 197,196.53$ 295,794.79$ 295,794.79$ 295,794.79$ 295,794.79$ 246,495.66$ 246,495.66$ 246,495.66$ 246,495.66$ 345,093.92$ 394,393.05$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00-$ 0.014,929,913.171.11.TRANSPORTE DE MATERIAL DE ACOPIOSm3k2162242.620.000.000.002,265,206.552,162,242.62

0.000.000.000.000.0021,622.4321,622.4321,622.4321,622.4321,622.4343,244.8543,244.8543,244.8543,244.8564,867.2864,867.2864,867.2864,867.2886,489.7086,489.7086,489.7086,489.70129,734.56129,734.56129,734.56129,734.56108,112.13108,112.13108,112.13108,112.13151,356.98172,979.410.000.000.000.000.00$ 0.002,162,242.62

0.00%0.00%0.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%2.00%2.00%2.00%2.00%3.00%3.00%3.00%3.00%4.00%4.00%4.00%4.00%6.00%6.00%6.00%6.00%5.00%5.00%5.00%5.00%13.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

1.12.TRANSPORTE DE MATERIAL A BUZONESM3K1,383,751.072.16Dos 16/100 Bolivianos2,988,902.31$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 29,889.02$ 29,889.02$ 29,889.02$ 29,889.02$ 29,889.02$ 29,889.02$ 29,889.02$ 59,778.05$ 59,778.05$ 59,778.05$ 59,778.05$ 89,667.07$ 89,667.07$ 89,667.07$ 89,667.07$ 119,556.09$ 119,556.09$ 119,556.09$ 119,556.09$ 179,334.14$ 179,334.14$ 179,334.14$ 179,334.14$ 149,445.12$ 149,445.12$ 149,445.12$ 149,445.12$ 388,557.30$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00-$ 0.012,988,902.311.12.TRANSPORTE DE MATERIAL A BUZONESm3k1383751.070.000.000.001,449,643.981,383,751.07

0.000.000.0013,837.5113,837.5113,837.5113,837.5113,837.5113,837.5113,837.5127,675.0227,675.0227,675.0227,675.0241,512.5341,512.5341,512.5341,512.5355,350.0455,350.0455,350.0455,350.0483,025.0683,025.0683,025.0683,025.0669,187.5569,187.5569,187.5569,187.55179,887.640.000.000.000.000.000.00$ 0.061,383,751.07

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%2.00%2.00%2.00%2.00%3.00%3.00%3.00%3.00%4.00%4.00%4.00%4.00%6.00%6.00%6.00%6.00%5.00%5.00%5.00%5.00%7.00%8.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

1.13.PEDRAPLEN PARA ESTABILIZACION DE PLATAFORMAM333,245.3176.85Setenta y seis 85/100 Bolivianos2,554,902.07$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 25,549.02$ 25,549.02$ 25,549.02$ 25,549.02$ 25,549.02$ 51,098.04$ 51,098.04$ 51,098.04$ 51,098.04$ 76,647.06$ 76,647.06$ 76,647.06$ 76,647.06$ 102,196.08$ 102,196.08$ 102,196.08$ 102,196.08$ 153,294.12$ 153,294.12$ 153,294.12$ 153,294.12$ 127,745.10$ 127,745.10$ 127,745.10$ 127,745.10$ 178,843.14$ 204,392.17$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.062,554,902.071.13.PEDRAPLEN PARA ESTABILIZACION DE PLATAFORMAm333245.310.000.000.0034,421.7533,245.31

0.000.000.000.000.00332.45332.45332.45332.45332.45664.91664.91664.91664.91997.36997.36997.36997.361,329.811,329.811,329.811,329.811,994.721,994.721,994.721,994.721,662.271,662.271,662.271,662.272,327.172,659.620.000.000.000.000.00-$ 0.0133,245.31

SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS80,293,624.7880,293,624.78

2.PAVIMENTACION2. PAVIWENTACION

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.00%2.00%2.00%2.00%3.00%3.00%3.00%3.00%5.00%5.00%5.00%5.00%7.00%7.00%7.00%7.00%6.00%6.00%6.00%6.00%8.00%0.00%0.00%0.00%

2.1.SUB-BASE DE MATERIAL GRANULARM3343,308.56113.36Ciento trece 36/100 Bolivianos38,917,458.36$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 778,349.17$ 778,349.17$ 778,349.17$ 778,349.17$ 1,167,523.75$ 1,167,523.75$ 1,167,523.75$ 1,167,523.75$ 1,945,872.92$ 1,945,872.92$ 1,945,872.92$ 1,945,872.92$ 2,724,222.09$ 2,724,222.09$ 2,724,222.09$ 2,724,222.09$ 2,335,047.50$ 2,335,047.50$ 2,335,047.50$ 2,335,047.50$ 3,113,396.67$ 0.00$ 0.00-$ 0.0338,917,458.362.1.SUB-BASE DE MATERIAL GRANULARm3343308.560.000.000.00343,308.56343,308.56

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006,866.176,866.176,866.176,866.1710,299.2610,299.2610,299.2610,299.2617,165.4317,165.4317,165.4317,165.4324,031.6024,031.6024,031.6024,031.6020,598.5120,598.5120,598.5120,598.5127,464.680.000.00$ 0.00343,308.56

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.00%2.00%3.00%3.00%3.00%3.00%4.00%4.00%4.00%4.00%6.00%6.00%6.00%6.00%8.00%8.00%8.00%8.00%6.00%6.00%0.00%0.00%

2.2.BASE DE MATERIAL GRANULARM3201,756.07142.44Ciento cuarenta y dos 44/100 Bolivianos28,738,134.61$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 574,762.69$ 574,762.69$ 862,144.04$ 862,144.04$ 862,144.04$ 862,144.04$ 1,149,525.38$ 1,149,525.38$ 1,149,525.38$ 1,149,525.38$ 1,724,288.08$ 1,724,288.08$ 1,724,288.08$ 1,724,288.08$ 2,299,050.77$ 2,299,050.77$ 2,299,050.77$ 2,299,050.77$ 1,724,288.08$ 1,724,288.08$ 0.00-$ 0.0128,738,134.612.2.BASE DE MATERIAL GRANULARm3201756.070.000.000.00201,756.07201,756.07

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004,035.124,035.126,052.686,052.686,052.686,052.688,070.248,070.248,070.248,070.2412,105.3612,105.3612,105.3612,105.3616,140.4916,140.4916,140.4916,140.4912,105.3612,105.360.00$ 0.03201,756.07

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.00%2.00%3.00%3.00%3.00%3.00%4.00%4.00%4.00%4.00%6.00%6.00%6.00%6.00%8.00%8.00%8.00%8.00%6.00%6.00%0.00%0.00%

2.3.IMPRIMACION - EJECUCIONM21,001,766.801.41Uno 41/100 Bolivianos1,412,491.19$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 28,249.82$ 28,249.82$ 42,374.74$ 42,374.74$ 42,374.74$ 42,374.74$ 56,499.65$ 56,499.65$ 56,499.65$ 56,499.65$ 84,749.47$ 84,749.47$ 84,749.47$ 84,749.47$ 112,999.30$ 112,999.30$ 112,999.30$ 112,999.30$ 84,749.47$ 84,749.47$ 0.00-$ 0.031,412,491.192.3.IMPRIMACION - EJECUCIONm21001766.800.000.000.001,274,075.571,001,766.80

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020,035.3420,035.3430,053.0030,053.0030,053.0030,053.0040,070.6740,070.6740,070.6740,070.6760,106.0160,106.0160,106.0160,106.0180,141.3480,141.3480,141.3480,141.3460,106.0160,106.010.00$ 0.021,001,766.80

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.00%5.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%0.00%

2.4.RIEGO DE LIGA - EJECUCIONM21,271,573.291.41Uno 41/100 Bolivianos1,792,918.34$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 89,645.92$ 89,645.92$ 179,291.83$ 179,291.83$ 179,291.83$ 179,291.83$ 179,291.83$ 179,291.83$ 179,291.83$ 179,291.83$ 179,291.83$ 0.031,792,918.342.4.RIEGO DE LIGA - EJECUCIONm21271573.290.000.000.00637,037.781,271,573.29

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0063,578.6663,578.66127,157.33127,157.33127,157.33127,157.33127,157.33127,157.33127,157.33127,157.33127,157.33$ 0.001,271,573.29

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.00%5.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%0.00%

2.5.CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON POLIMERO - EJECUCINM378,605.17569.38Quinientos sesenta y nueve 38/100 Bolivianos44,756,211.69$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 2,237,810.58$ 2,237,810.58$ 4,475,621.17$ 4,475,621.17$ 4,475,621.17$ 4,475,621.17$ 4,475,621.17$ 4,475,621.17$ 4,475,621.17$ 4,475,621.17$ 4,475,621.17$ 0.0044,756,211.692.5.CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON POLIMERO - EJECUCINm378605.170.000.000.0069,362.0978,605.17

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003,930.263,930.267,860.527,860.527,860.527,860.527,860.527,860.527,860.527,860.527,860.52-$ 0.0378,605.17

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.00%5.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%0.00%

2.6.SUMINISTRO DE ASF. DILUIDO/EMULSION P/IMPRIMACIONL1,202,120.157.29Siete 29/100 Bolivianos8,763,455.89$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 438,172.79$ 438,172.79$ 876,345.59$ 876,345.59$ 876,345.59$ 876,345.59$ 876,345.59$ 876,345.59$ 876,345.59$ 876,345.59$ 876,345.59$ 0.008,763,455.892.6.SUMINISTRO DE ASF. DILUIDO/EMULSION P/IMPRIMACIONL1202120.150.000.000.001,528,890.681,202,120.15

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0060,106.0160,106.01120,212.02120,212.02120,212.02120,212.02120,212.02120,212.02120,212.02120,212.02120,212.02-$ 0.051,202,120.15

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.00%5.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%0.00%

2.7.SUMINISTRO DE ASF. DILUIDO/EMULSION P/RIEGO DE LIGAL762,943.977.75Siete 75/100 Bolivianos5,912,815.77$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 295,640.79$ 295,640.79$ 591,281.58$ 591,281.58$ 591,281.58$ 591,281.58$ 591,281.58$ 591,281.58$ 591,281.58$ 591,281.58$ 591,281.58-$ 0.035,912,815.772.7.SUMINISTRO DE ASF. DILUIDO/EMULSION P/RIEGO DE LIGAL762943.970.000.000.00382,222.67762,943.97

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0038,147.2038,147.2076,294.4076,294.4076,294.4076,294.4076,294.4076,294.4076,294.4076,294.4076,294.40-$ 0.03762,943.97

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.00%5.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%0.00%

2.8.SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMEROSTON11,498.8111,761.77Once mil setecientos sesenta y uno 77/100 Bolivianos135,246,358.49$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 6,762,317.92$ 6,762,317.92$ 13,524,635.85$ 13,524,635.85$ 13,524,635.85$ 13,524,635.85$ 13,524,635.85$ 13,524,635.85$ 13,524,635.85$ 13,524,635.85$ 13,524,635.85$ 0.00135,246,358.492.8.SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMEROSTON11498.810.000.000.0010,654.0211,498.81

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00574.94574.941,149.881,149.881,149.881,149.881,149.881,149.881,149.881,149.881,149.88$ 0.0111,498.81

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.00%2.00%2.00%2.00%3.00%3.00%3.00%3.00%5.00%5.00%5.00%5.00%7.00%7.00%7.00%7.00%6.00%6.00%6.00%6.00%8.00%0.00%0.00%0.00%

2.9.TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULARM3K3,863,211.182.27Dos 27/100 Bolivianos8,769,489.38$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 175,389.79$ 175,389.79$ 175,389.79$ 175,389.79$ 263,084.68$ 263,084.68$ 263,084.68$ 263,084.68$ 438,474.47$ 438,474.47$ 438,474.47$ 438,474.47$ 613,864.26$ 613,864.26$ 613,864.26$ 613,864.26$ 526,169.36$ 526,169.36$ 526,169.36$ 526,169.36$ 701,559.15$ 0.00$ 0.00-$ 0.018,769,489.382.9.TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULARm3k3863211.180.000.000.004,703,163.533,863,211.18

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0077,264.2277,264.2277,264.2277,264.22115,896.34115,896.34115,896.34115,896.34193,160.56193,160.56193,160.56193,160.56270,424.78270,424.78270,424.78270,424.78231,792.67231,792.67231,792.67231,792.67309,056.890.000.00$ 0.013,863,211.18

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.00%5.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%0.00%

2.10.TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICOM3K864,656.832.64Dos 64/100 Bolivianos2,282,694.03$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 114,134.70$ 114,134.70$ 228,269.40$ 228,269.40$ 228,269.40$ 228,269.40$ 228,269.40$ 228,269.40$ 228,269.40$ 228,269.40$ 228,269.40$ 0.032,282,694.032.10.TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICOm3K864656.830.000.000.000.00864,656.83

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0043,232.8443,232.8486,465.6886,465.6886,465.6886,465.6886,465.6886,465.6886,465.6886,465.6886,465.68$ 0.03864,656.83

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.00%5.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%0.00%

2.11.RECICLADO PROFUNDOM37,730.0081.32Ochenta y uno 32/100 Bolivianos628,603.60$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 31,430.18$ 31,430.18$ 62,860.36$ 62,860.36$ 62,860.36$ 62,860.36$ 62,860.36$ 62,860.36$ 62,860.36$ 62,860.36$ 62,860.36$ 0.00628,603.602.11.RECICLADO PROFUNDOm37730.000.000.000.008,116.507,730.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00386.50386.50773.00773.00773.00773.00773.00773.00773.00773.00773.00$ 0.007,730.00

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.00%5.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%0.00%

2.12.BASE ESPUMADAM38,830.00422.42Cuatrocientos veintidos 42/100 Bolivianos3,729,968.60$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 186,498.43$ 186,498.43$ 372,996.86$ 372,996.86$ 372,996.86$ 372,996.86$ 372,996.86$ 372,996.86$ 372,996.86$ 372,996.86$ 372,996.86$ 0.003,729,968.602.12.BASE ESPUMADAm38830.000.000.000.009,271.508,830.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00441.50441.50883.00883.00883.00883.00883.00883.00883.00883.00883.00$ 0.008,830.00

SUBTOTAL PAVIMENTACION280,950,599.95280,950,599.95

3.OBRAS DE DRENAJE3. OBRAS DE DRENAJE

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.00%15.00%15.00%15.00%7.00%7.00%7.00%7.00%6.00%6.00%0.00%0.00%

3.1.ZANJA DE CORONAMIENTO C/REVESTIMIENTO RIGIDO, INCLUYE EXCAVACINML4,615.43218.43Doscientos dieciocho 43/100 Bolivianos1,008,148.37$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 151,222.26$ 151,222.26$ 151,222.26$ 151,222.26$ 70,570.39$ 70,570.39$ 70,570.39$ 70,570.39$ 60,488.90$ 60,488.90$ 0.00-$ 0.031,008,148.373.1.ZANJA DE CORONAMIENTO C/REVESTIMIENTO RIGIDO, INCLUYE EXCAVACINml4615.430.000.000.004,929.104,615.43

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00692.31692.31692.31692.31323.08323.08323.08323.08276.93276.930.00$ 0.014,615.43

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.00%15.00%15.00%15.00%7.00%7.00%7.00%7.00%6.00%6.00%0.00%0.00%

3.2.ZANJA DE CORONAMIENTO C/GEOMEMBRANA, INCLUYE EXCAVACINML5,261.00115.87Ciento quince 87/100 Bolivianos609,592.07$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 91,438.81$ 91,438.81$ 91,438.81$ 91,438.81$ 42,671.44$ 42,671.44$ 42,671.44$ 42,671.44$ 36,575.52$ 36,575.52$ 0.00$ 0.03609,592.073.2.ZANJA DE CORONAMIENTO C/GEOMEMBRANA, INCLUYE EXCAVACINml5261.000.000.000.005,787.105,261.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00$ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00789.15789.15789.15789.15368.27368.27368.27368.27315.66315.660.00$ 0.005,261.00

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.00%15.00%15.00%15.00%7.00%7.00%7.00%7.00%6.00%6.00%0.00%0.00%

3.3.CUNETA EN CORTE C/REVESTIMIENTO RIGIDO, INCLUYE EXCAVACIONML17,510.00205.66Doscientos cinco 66/100 Bolivianos3,601,106.60$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 540,165.99$ 540,165.99$ 540,165.99$ 540,165.99$ 252,077.46$ 252,077.46$ 252,077.46$ 252,077.46$ 216,066.40$ 216,066.40$ 0.00$ 0.003,601,106.603.3.CUNETA EN CORTE C/REVESTIMIENTO RIGIDO, INCLUYE EXCAVACIONml17510.000.000.000.0018,700.0017,510.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00$ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002,626.502,626.502,626.502,626.501,225.701,225.701,225.701,225.701,050.601,050.600.00$ 0.0017,510.00

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.00%15.00%15.00%15.00%7.00%7.00%7.00%7.00%6.00%6.00%0.00%0.00%

3.4.CUNETA DE PIE DE TERRAPLEN C/REVESTIMIENTO RIGIDO INCLUYE EXCAVACINML13,919.42222.60Doscientos veintidos 60/100 Bolivianos3,098,462.89$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 464,769.43$ 464,769.43$ 464,769.43$ 464,769.43$ 216,892.40$ 216,892.40$ 216,892.40$ 216,892.40$ 185,907.77$ 185,907.77$ 0.00$ 0.033,098,462.893.4.CUNETA DE PIE DE TERRAPLEN C/REVESTIMIENTO RIGIDO INCLUYE EXCAVACINml13919.420.000.000.0014,865.4013,919.42

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00$ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002,087.912,087.912,087.912,087.91974.36974.36974.36974.36835.17835.170.00$ 0.0013,919.42

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.00%15.00%15.00%15.00%7.00%7.00%7.00%7.00%6.00%6.00%0.00%0.00%

3.5.CUNETA DE PIE DE TERRAPLEN NO REVESTIDAML18,118.1451.95Cincuenta y uno 95/100 Bolivianos941,237.37$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 141,185.61$ 141,185.61$ 141,185.61$ 141,185.61$ 65,886.62$ 65,886.62$ 65,886.62$ 65,886.62$ 56,474.24$ 56,474.24$ 0.00-$ 0.03941,237.373.5.CUNETA DE PIE DE TERRAPLEN NO REVESTIDAml18118.140.000.000.0019,929.9518,118.14

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00$ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002,717.722,717.722,717.722,717.721,268.271,268.271,268.271,268.271,087.091,087.090.00$ 0.0018,118.14

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.00%15.00%15.00%15.00%7.00%7.00%7.00%7.00%6.00%6.00%0.00%0.00%

3.6.CUNETA DE PIE ENTRE TERRAPLENES, INCLUYE EXCAVACION CON REVESTIMIENTOML15,909.00204.68Doscientos cuatro 68/100 Bolivianos3,256,254.12$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 488,438.12$ 488,438.12$ 488,438.12$ 488,438.12$ 227,937.79$ 227,937.79$ 227,937.79$ 227,937.79$ 195,375.25$ 195,375.25$ 0.00-$ 0.023,256,254.123.6.CUNETA DE PIE ENTRE TERRAPLENES, INCLUYE EXCAVACION CON REVESTIMIENTOml15909.000.000.000.0017,499.9015,909.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00$ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002,386.352,386.352,386.352,386.351,113.631,113.631,113.631,113.63954.54954.540.00$ 0.0015,909.00

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.00%15.00%15.00%15.00%7.00%7.00%7.00%7.00%6.00%6.00%0.00%0.00%

3.7.CUNETA DE BANQUINA C/REVESTIMIENTO RIGIDO, INCLUYE EXCAVACIONML4,109.70205.66Doscientos cinco 66/100 Bolivianos845,200.90$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 126,780.14$ 126,780.14$ 126,780.14$ 126,780.14$ 59,164.06$ 59,164.06$ 59,164.06$ 59,164.06$ 50,712.05$ 50,712.05$ 0.00$ 0.00845,200.903.7.CUNETA DE BANQUINA C/REVESTIMIENTO RIGIDO, INCLUYE EXCAVACIONml4109.700.000.000.004,389.004,109.70

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00$ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00616.46616.46616.46616.46287.68287.68287.68287.68246.58246.580.00-$ 0.024,109.70

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.00%15.00%15.00%15.00%7.00%7.00%7.00%7.00%6.00%6.00%0.00%0.00%

3.8.CUNETA DE BANQUINA C/GEOMEMBRANA RIGIDO, INCLUYE EXCAVACIONML2,225.0092.53Noventa y dos 53/100 Bolivianos205,879.25$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 30,881.89$ 30,881.89$ 30,881.89$ 30,881.89$ 14,411.55$ 14,411.55$ 14,411.55$ 14,411.55$ 12,352.76$ 12,352.76$ 0.00-$ 0.03205,879.253.8.CUNETA DE BANQUINA C/GEOMEMBRANA RIGIDO, INCLUYE EXCAVACIONml2225.000.000.000.002,447.502,225.00

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00$ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00333.75333.75333.75333.75155.75155.75155.75155.75133.50133.500.00$ 0.002,225.00

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.00%15.00%15.00%15.00%7.00%7.00%7.00%7.00%6.00%6.00%0.00%0.00%

3.9.1BAJANTE DE CUNETA DE BANQUINA/ZANJA (H TIPO B)ML325.27634.25Seiscientos treinta y cuatro 25/100 Bolivianos206,302.50$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 30,945.38$ 30,945.38$ 30,945.38$ 30,945.38$ 14,441.18$ 14,441.18$ 14,441.18$ 14,441.18$ 12,378.15$ 12,378.15$ 0.00-$ 0.04206,302.503.9.BAJANTE DE CUNETA DE BANQUINA/ZANJA (H TIPO B)ml325.270.000.000.00347.38325.27

10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00$ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0048.7948.7948.7948.7922.7722.7722.7722.7719.5219.520.00-$ 0.01325.27

1.20.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.00%15.00%15.00%15.00%7.00%7.00%7.00%7.00%6.00%6.00%0.00%0.00%

3.10.2BORDILLO DE PROTECCION DE TERRAPLEN (H TIPO B)ML2,887.92199.65Ciento noventa y nueve 65/100 Bolivianos576,573.23$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 86,485.98$ 86,485.98$ 86,485.98$ 86,485.98$ 40,360.13$ 40,360.13$ 40,360.13$ 40,360.13$ 34,594.39$ 34,594.39$ 0.00$ 0.01576,573.233.10.BORDILLO DE PROTECCION DE TERRAPLEN (H TIPO B)ml2887.920.000.000.003,084.192,887.92

20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00$ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00433.19433.19433.19433.19202.15202.15202.15202.15173.28173.280.00$ 0.002,887.92

2.20.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%$ 0.000.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.00%15.00%15.00%15.00%7.00%7.00%7.00%7.00%6.00%6.00%0.00%0.00%

3.11.3BAJANTE DE CUNETA DE BORDILLO (H TIPO B)ML113.83575.96Quinientos setenta y cinco 96/100 Bolivianos65,561.53$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 9,834.23$ 9,834.23$ 9,834.23$ 9,834.23$ 4,589.31$ 4,589.31$ 4,589.31$ 4,589.31$ 3,933.69$ 3,933.69$ 0.00-$ 0.0165,561.533.11.BAJANTE DE CUNETA DE BORDILLO (H TIPO B)ml113.830.000.000.00125.21113.83

30.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00$ 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0017.0717.0717.0717.077.977.977.977.976.836.830.00$ 0.01113.83

3.20.00%0.00%0.00%0.00%0.20%0.20%0.20%0.20%1.00%1.00%1.00%1.00%0.50%0.50%0.50%0.50%4.00%4.00%4.00%4.00%5.00%5.00%5.00%5.00%10.00%10.00%10.00%10.00%17.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

3.12.4ARMADURA DE REFUERZO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FY=4200 KG/CM2)KG1,290,835.5615.12Quince 12/100 Bolivianos19,517,433.67$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 39,034.87$ 39,034.87$ 39,034.87$ 39,034.87$ 195,174.34$ 195,174.34$ 195,174.34$ 195,174.34$ 97,587.17$ 97,587.17$ 97,587.17$ 97,587.17$ 780,697.35$ 780,697.35$ 780,697.35$ 780,697.35$ 975,871.68$ 975,871.68$ 975,871.68$ 975,871.68$ 1,951,743.37$ 1,951,743.37$ 1,951,743.37$ 1,951,743.37$ 3,356,998.59$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00-$ 0.0419,517,433.673.12.ARMADURA DE REFUERZO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FY=4200KG/CM2)KG1290835.560.000.000.001,378,562.251,290,835.56

40.000.000.000.000.000.002,581.672,581.672,581.672,581.6712,908.3612,908.36$ 0.0012,908.366,454.186,454.186,454.186,454.1851,633.4251,633.4251,633.4251,633.4264,541.7864,541.7864,541.7864,541.78129,083.56129,083.56129,083.56129,083.56222,023.720.000.000.000.000.000.00$ 12,908.321,290,835.56

4.20.00%0.00%0.00%0.00%0.20%0.20%0.20%0.20%1.00%1.00%1.00%1.00%0.50%0.50%0.50%0.50%4.00%4.00%4.00%4.00%5.00%5.00%5.00%5.00%10.00%10.00%10.00%10.00%17.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

3.13.5HORMIGON TIPO "A" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=210 KG/CM2)M316,261.172,058.61Dos mil cincuenta y ocho 61/100 Bolivianos33,475,407.17$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 66,950.81$ 66,950.81$ 66,950.81$ 66,950.81$ 334,754.07$ 334,754.07$ 334,754.07$ 334,754.07$ 167,377.04$ 167,377.04$ 167,377.04$ 167,377.04$ 1,339,016.29$ 1,339,016.29$ 1,339,016.29$ 1,339,016.29$ 1,673,770.36$ 1,673,770.36$ 1,673,770.36$ 1,673,770.36$ 3,347,540.72$ 3,347,540.72$ 3,347,540.72$ 3,347,540.72$ 5,757,770.03$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00-$ 0.0233,475,407.173.13.HORMIGON TIPO "A" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=210 KG/CM2)m316261.170.000.000.0017,366.3016,261.17

50.000.000.000.000.000.0032.5232.5232.5232.52162.61162.61$ 0.00162.6181.3181.3181.3181.31650.45650.45650.45650.45813.06813.06813.06813.061,626.121,626.121,626.121,626.122,796.920.000.000.000.000.000.00$ 162.5816,261.17

5.20.00%0.00%0.00%0.00%0.20%0.20%0.20%0.20%1.00%1.00%1.00%1.00%0.50%0.50%0.50%0.50%4.00%4.00%4.00%4.00%5.00%5.00%5.00%5.00%10.00%10.00%10.00%10.00%17.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

3.14.6HORMIGON TIPO "E" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK = 110 KG/CM2)M32,158.16859.79Ochocientos cincuenta y nueve 79/100 Bolivianos1,855,564.39$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$ 3,711.13$ 3,711.13$ 3,711.13$ 3,711.13$ 18,555.64$ 18,555.64$ 18,555.64$ 18,555.64$ 9,277.82$ 9,277.82$ 9,277.82$ 9

contrato modificatorio nº 1-15 t i rev.00 (1)

Documents