cctp type_ct-t64.pdf

T64

Carrefours

giratoires

enbton-

CCTP

type,

BPU

etDE

COLLECTION

TECHNIQUE

C I M B TO NT 64

CARREFOURS GIRATOIRES EN BTON

CCTP typeBordereau de prix unitaire - BPUDtail estimatif - DE

TOME 2

CARREFOURS GIRATOIRES EN BTON

CCTP typeBordereau de prix unitaire - BPUDtail estimatif - DE

TOME 2

Avant-propos

Le prsent document constitue un cadre pour la rdaction des consultations

et des marchs relatifs la construction de carrefours giratoires en bton.

Il a t conu pour sadapter aux diffrents projets :

en rservant des blancs o seront donnes les informations spcifiques

chaque projet ;

en offrant des choix techniques parmi lesquels le rdacteur retiendra ceux qui

sont adapts son projet et supprimera les paragraphes et articles relatifs aux

solutions non retenues.

Le Cahier des Clauses Techniques Particulires CCTP type dfinit :

les spcifications auxquelles doivent rpondre les matriaux et les produits ;

les conditions de fabrication, de transport et de mise en uvre du bton pour

lexcution des voies daccs et de la chausse annulaire du carrefour giratoire ;

la mthodologie des contrles raliser.

Le Bordereau de Prix Unitaire BPU, sous forme de tableaux trois colonnes

qui dfinissent successivement le numro du prix, lintitul du prix (y compris

lunit de mesure) et le prix unitaire hors taxes.

Le Dtail Estimatif DE, sous forme de tableaux cinq colonnes qui dfinissent

successivement le numro du prix, le rappel simplifi des prestations raliser

(y compris lunit de mesure), la quantit, le prix unitaire hors taxes et le prix

total hors taxes.

Un tableau rcapitulatif reprend les montants des diffrents chapitres et donne

le prix total hors taxes.

Nota : Le Cahier des Clauses Techniques Particulires, le Bordereau de PrixUnitaire et le Dtail Estimatif traitent uniquement des travaux et prestationsncessaires la ralisation des revtements en bton de ciment.Les travaux relatifs aux terrassements, lassainissement, la ralisationdes couches de forme ou de fondation qui ne sont pas propres la solu-tion bton ne sont pas traits dans ce document.

2Ce guide a t mis jour par Joseph ABDO,CIMBTON, et rdit en 2009.

Les contributions la version originalede louvrage :

Joseph ABDO CIMBTON

Claude DERACHE CIMENTS CALCIA

Pascal DUMUR HOLCIM FRANCE

Eric GRAND CIMENTS CALCIA

Patrick GUIRAUD LAFARGE CIMENTS

Jean-Marc POTIER VICAT

Jean-Pascal SOUFFLET HOLCIM FRANCE

3CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIRESCCTP type

I - March : objet, description et consistance des travaux 9

II - Constituants et produits : qualit, provenance etdestination 15

III - Bton:tude, composition, caractristiques,fabrication et contrle 25

IV - Excution des travaux 29

V - Ouverture la circulation 47

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE BPU

1 - Oprations pralables 52

2 - Excution des travaux 56

DTAIL ESTIMATIF DE



3 - Rcapitulatif 69

Sommaire gnral

5CAHIER DESCLAUSES TECHNIQUESPARTICULIRES :CCTP type

I - March : objet, description et consistance des travaux

II - Constituants et produits : qualit, provenance etdestination

III - Bton:tude, composition, caractristiques,fabrication et contrle

IV- Excution des travaux

V - Ouverture la circulation

5

6Sommaire

I - March : objet, description et consistance des travaux 9

Article I.1 Objet du march 10

Article I.2 Nature et description des travaux 10

Article I.3 Consistance des travaux 13

II - Constituants et produits : qualit, provenance et destination 15

Article II.1 Provenance 16

Constituants pour la formulation du bton 16

Article II.2 Ciment 16

Article II.3 Granulats 17

Article II.4 Eau 17

Article II.5 Adjuvants 17

Article II.6 Colorants 18

Article II.7 Additions 18

Article II.8 Fibres 18

Produits en relation avec la mise en uvre 19

Article II.9 Produits de cure 19

Article II.10 Produits de protection 19

Article II.10.1 Produits de protection des ouvrages existants 19

Article II.10.2 Produits de protection de la surface du bton 19

Article II.11 Aciers 19

Article II.11.1 Goujons 19

Article II.11.2 Fers de liaison 20

Article II.11.3 Treillis souds 20

Article II.11.4 Armatures pour Bton Arm Continu (BAC) 21Article II.12 Produits pour joints 21

Article II.13 Produits pour traitement de surface 21

Article II.13.1 Retardateur de surface 21

Article II.13.2 Durcisseur de surface 22

Article II.13.3 Produit dmoulant 22

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIRESCCTP type

6

7Article II.14 Coffrages 22

Article II.15 Produits pour assainissement 22

Article II.15.1 Dispositifs drainants 22

Article II.15.2 Bordures prfabriques en bton 23

Article II.15.3 Bordures couls en place 23

Article II.15.4 Caniveaux prfabriqus en bton 23

Article II.15.5 Caniveaux couls en place 23

Produits pour bandes structurantes 24Article II.16 lments prfabriqus en bton 24

Article II.16.1 Pavs bton 24

Article II.16.2 Dalles bton 24

Article II.17 Pavs et dalles en pierres naturelles 24

III - Bton:tude, composition, caractristiques, fabricationet contrle 25

Article III.1 Composition du bton 26

Article III.1.1 tude de formulation du bton 26

Article III.1.2 Caractristiques 26

Article III.1.3 Bton color 27

Article III.2 Fabrication et transport du bton 27

Article III.3 preuves de convenance 28

Article III.3.1 preuve de convenance de fabrication 28

Article III.3.2 preuve de convenance de mise en uvre 28

IV - Excution des travaux 29

Article IV.1 Gnralits 30

Article IV.2 Travaux pralables 30

Article IV.2.1 Protection du chantier 30

Article IV.2.2 Protection des ouvrages existants 30

Article IV.2.3 Prparation du support 30

Article IV.2.4 Ralisation de la couche de fondation 31

Article IV.2.5 Ralisation des dispositifs drainants 31

Article IV.2.6 Mise en place des armatures en Bton Arm Continu 31

Article IV.2.7 Ralisation des bordures et caniveaux prfabriqus en bton 32

Article IV.2.8 Ralisation des bordures et caniveaux couls en place 32

Article IV.3 Mise en uvre du bton 32

Article IV.3.1 Conditions de mise en uvre 32

Article IV.3.2 Coffrages : pose et contrle 34

Article IV.3.3 Bandes structurantes 35

Article IV.3.4 Approvisionnement du bton 36

Article IV.3.5 Mise en place du bton 36

Article IV.3.6 Talochage et lissage du bton 36

7

8Article IV.4 Joints 36

Article IV.4.1 Schma de jointoiement 36

Article IV.4.2 Disposition des joints 37

Article IV.4.3 Confection des joints 37

Article IV.4.3.1 Joints de retrait-flexion 37

Article IV.4.3.2 Joints de construction et darrt 38

Article IV.4.3.3 Joints de dilatation 39

Article IV.4.3.4 Garnissage des joints scis 39

Article IV.5 Cure du bton frais 40

Article IV.6 Traitement de surface 41

Article IV.6.1 Brossage 41

Article IV.6.2 Striage 41

Article IV.6.3 Balayage 41

Article IV.6.4 Lavage 41

Article IV.6.5 Dsactivation 41

Article IV.6.6 Bouchardage 42

Article IV.6.7 Impression 42

Article IV.7 Contrle des travaux 43

Article IV.7.1 Bton 43

Article IV.7.1.1 Caractristiques du bton frais 43

Article IV.7.1.2 Caractristiques du bton durci 43

Article IV.7.2 Alignement 43

Article IV.7.3 Structure, paisseur des couches 44

Article IV.7.4 Joints : conformit au plan de jointoiement 44

Article IV.7.5 Rpandage des produits pulvriss, (produit de cure,

produit retardateur de prise de surface) 44

Article IV.7.6 tanchit des joints 44

Article IV.7.7 Uni de surface 44

Article IV.7.8 Flaches 44

Article IV.7.9 Traitement de surface 45

Article IV.7.10 Bton Arm Continu 45

Article IV.8 Nettoyage et protection des ouvrages 45

Article IV.9 Dossier de recollement 46

V - Ouverture la circulation 47

Article V.1 Ouverture la circulation 48

8

99

March :objet,descriptionet consistancedes travaux

Chapitre I

Article I.1 - Objet du march

Le prsent march a pour objet la ralisation dun carrefour giratoire situ surla route nationale* ..................., sur la route dpartementale* ..................., surle chemin communal* ..................., sur la voirie urbaine* ..................., sur larocade* ................ et localis sur le plan n 1 annex dans le dossier de consul-tation ci-joint.

Article I.2 - Nature et description des travaux

Les travaux raliser sont explicits par les plans annexs au dossier de consul-tation.

Lentrepreneur avisera le matre duvre des modifications ventuellementapportes aux plans ci-dessus et fournira tous les lments justifiant les modifi-cations proposes.

LotissementLes travaux sont regroups en un seul march.

Tranches dexcution des travauxLes travaux sont rpartis en une tranche ferme (et une tranche conditionnelle)**.

Rglements, normes et documentsLentrepreneur se rfrera aux rglements, directives et normes spcifiquesappropris.

N du plan Titre du plan chelle

01 Plan gnral dimplantation de louvrage

02 Trac en plan

03 Profils en long

04 Cahier des profils en travers

05 Cahier des dtails des ouvrages divers

Chapitre I March : objet, description et consistance des travaux

1010

* Rayer les mentions inutiles.** Rayer la mention inutile.

1111

Il appliquera plus particulirement les normes suivantes (liste non exhaustive) :

NF EN 197-1 Liants hydrauliques - Ciments courants - Composition, spcifica-tions et critres de conformit.

NF P 15-314 Liants hydrauliques Ciment prompt naturel.

NF P 15-315 Liants hydrauliques Ciment alumineux fondu.

NF P 15-317 Ciment pour travaux la mer.

XP P 15-319 Ciment pour travaux en eau en haute teneur en sulfate.

NF EN 12620 Granulats pour bton.

XP P 18-545 Granulats, lments de dfinition, conformit et codification.

NF EN 206-1 Bton Partie 1 : spcifications, performances, production etconformit et son annexe nationale.

NF EN 1008 Eau pour bton.

NF EN 934-2 Adjuvants pour bton.

ENV 10080 Aciers pour bton.

NF EN 13877-1 Chausse en bton Partie 1 : matriaux.

NF EN 13877-2 Chausse en bton Partie 2 exigences fonctionnelles pour leschausses en bton.

NF EN 13877-3 Chausse en bton Partie 3 : spcifications relatives aux gou-jons.

NF P 98-170 Chausse en bton de ciment - Excution et contrle.

FD P 98-171 Chausse en bton de ciment. tude de formulation dun bton.Dtermination de la composition granulaire conduisant lacompacit maximale du bton frais.

NF P 98-730 Matriels de construction et dentretien des routes. Centrale defabrication des btons.

NF P 98-734 Matriels de construction et dentretien des routes. Machinesde rpandage des mlanges granulaires, machines coffragesglissant pour la mise en place du bton de ciment.

NF EN 14188-1 Produits de scellement de joint Partie 1 : spcifications pourproduits de scellement appliqus chaud.

NF EN 14188-2 Produits de scellement de joint Partie 2 : spcifications pourproduits de scellement appliqus froid.

NF EN 14188-3 Produits de scellement de joint Partie 3 : spcifications pourjoints prforms

NF P 18-370 Adjuvants - Produits de cure pour btons et mortiers - Dfinition,spcifications et marquage.


1212

NF EN 12350-2 Essai sur bton frais Partie 2 : affaissement.

NF EN 12350-7 Essai sur bton frais Partie 7 : teneur en air, mthode de lacompressibilit.

NF EN 12390-1 Essai sur bton durci Partie 1 : formes dimension et autres exi-gences relatives aux prouvettes et aux moules.

NF EN 12390-3 Essai sur bton durci Partie 3 : rsistance la compression desprouvettes.

NF EN 12390-6 Essai sur bton durci Partie 6 : rsistance en traction par fen-dage des prouvettes.

NF EN 13863-1 Revtement en bton Partie 1 : mthode dessai pour la dter-mination de lpaisseur de la dalle par voie non destructive.

NF P 98-254-4 Essai relatif aux chausses. Mesure de proprit lie la per-mabilit des matriaux Partie 4 : mesure de lcoulementsurfacique au permamtre charge constante dans un mat-riau drainant.

NF EN 13036-1 Caractristiques de la surface des routes et des aroports.Mthode d'essai Partie 1 : mesure de la profondeur de macro-texture dun revtement de la surface dun revtement laidedune technique volumtrique la tche.

NF P 98-216-2 Essai relatif aux chausses. Dtermination de la macrotexture.Partie 2 : mthode de mesure sans contact.

NF P 98-218-1 Essais relatifs aux chausses Essai li luni Partie 1 : mesureavec la rgle fixe de 3 m.

NF P 98-218-2 Essais relatifs aux chausses Essai li luni Partie 2 : mesureavec la rgle roulante de 3 m.

NF P 98-246 Mesure de ltanchit des joints de chausses en bton deciment

NF P 98-340/CN Complment national la NF EN 1340: produits industriels enbton Bordures et caniveaux.

NF EN 1338 Pavs en bton spcifications et mthodes dessais.

NF EN 1339 Dalles en bton spcifications et mthodes dessais.

1313

NF EN 1340 Bordures et caniveaux prfabriqus en bton.

Fascicule 28 du CCTG Excution des revtements en bton de ciment

Fascicule 29 du CCTG Excution des revtements de voiries et espaces publicsen produits modulaires.

Fascicule 31 du CCTG Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en bton etdispositifs de retenue en bton

Caractristiques gomtriques du revtementLe revtement en bton a une paisseur minimale de ............. cm, et une super-ficie approximative de .......... m2, soit un volume de bton denviron .......... m3.

Nature du traficLe revtement bton sera dimensionn pour un trafic ..........................................

Portance du solLe revtement bton sera dimensionn pour une plate-forme de portance...*Les concurrents pourront visiter le site du chantier et prendre connaissance de lanature et des caractristiques des sols en place*.

Trac en planLaxe du projet est reprsent sur le plan n 02 annex au dossier de consultation.

Profils en longLes profils en long sont reprsents sur le plan n 03 annex au dossier deconsultation.La ligne de rfrence choisie pour dfinir les profils en long du projet est prise auniveau de la chausse termine.Cette ligne est situe telle que dfinie sur les profils en travers type, plan n 04.

Profils en traversLes travaux devront respecter les profils en travers reprsents sur les plans n 04annexs au dossier de consultation.

Article I.3 - Consistance des travaux

Le prsent Cahier des Clauses Techniques Particulires (CCTP) dfinit les spcifi-cations des constituants et produits ainsi que les conditions dexcution et decontrle pour les travaux de ralisation du revtement en bton.

Travaux et fournitures inclus dans le marchLe prsent march comprend la ralisation du revtement en bton dun giratoirecompris entre le profil n ........ et le profil n ........, les fournitures, les transportset la mise en uvre ncessaires la complte ralisation des travaux.

* Rayer la mention inutile.

14

Travaux et fournitures non compris dans le march....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dlai dexcutionLensemble des travaux concerns par le projet doit tre excut dans un dlaide ...........


1515

Constituantset produits :qualit,provenanceet destination

Chapitre II

Article II.1 - Provenance

Les constituants et produits seront conformes aux exigences des normes AFNORou dfaut au cahier des prescriptions communes du ministre de lquipe-ment. Leurs provenances devront tre soumises lagrment du matre duvreau moins .......... jours avant le commencement du chantier.

Lentrepreneur sera tenu de justifier la provenance des constituants et produitsau moyen de bons de livraison ou par des certificats dorigine ou autres preuvesauthentiques.

Constituants pour la formulation du bton

Article II.2 - Ciment

Le ciment utilis pour la confection du bton est conforme la norme NF EN 197-1ou lune des normes suivantes: NF P 15-317 ou XP P 15-319.

Il est de type CEM I gris ou blanc*,CEM II/A ou B*,CEM III/A ou B*,CEM III/C*,CEM V/A*.

Le ciment doit prsenter des caractristiques adaptes la nature des granulatset aux conditions climatiques. Elles sont dfinies dans lannexe B de la normeNF P 98-170.

Nota : Pour des chantiers soumis des contraintes particulires (parexemple : mise en circulation rapide...), des ciments spciaux (cimentprompt naturel [CNP], norme NF P 15-314, ou ciment alumineux fondu[CA], norme NF P 15-315) peuvent tre utiliss.

Chapitre II Constituants et produits : qualit, provenance et destination

1616

* Rayer les mentions inutiles.

1717

Article II.3 - Granulats

Les granulats pour le bton seront conformes la norme NF EN 12 620 et classsconformment la norme XP P 18-545. Leurs caractristiques minimales recom-mandes sont:

Caractristiques intrinsques des gravillons:

Code B*

Code C*

Code D*

Caractristiques de fabrication des gravillons: Code III bis

Caractristiques de fabrication des sables : Code a bis

Il sera prvu un stock initial de granulats correspondant .......... jours de fabrica-tion et un stock permanent minimal correspondant .......... jours de consomma-tion.

Le chargement, le transport et le stockage des granulats doivent tre effectusen limitant les risques dattrition et la sgrgation.

Article II.4 - Eau

Leau utilise pour la fabrication du bton est conforme la norme NF EN 1008.Son origine sera soumise lacceptation du matre duvre.

Article II.5 - Adjuvants

Les adjuvants sont conformes la norme NF EN 934-2.

Lemploi dun entraneur dair est obligatoire. La teneur en air occlus du btondoit tre comprise entre 3 et 6 %.

Lemploi dun adjuvant autre que lentraneur dair fera lobjet, lors de ltude deformulation, dune tude de compatibilit avec les autres constituants conform-ment la norme NF P 98-170.



1818

Article II.6 - Colorants (usage facultatif)

Les colorants sont des superfines (1 5 microns) dont le but est de modifier lateinte du bton dans lequel elles sont disperses.Ils doivent tre des pigments de synthse*, des pigments base doxydesmtalliques naturels*.Ils se prsentent sous forme liquide**, en poudre**. Leur dosage doit tre com-pris entre 3 et 6 % pour les ciments courants et ne pas excder 3 % dans le casdun ciment blanc.

Article II.7 - Additions (usage facultatif)

Les additions sont conformes aux normes en vigueur. Elles peuvent tre des : laitiers vitrifis moulus de haut-fourneau de classe B conformes la normeNF P 18-506***, cendres volantes pour bton, conformes la norme NF EN 450***, additions calcaires, conformes la norme NF P 18-508***, additions siliceuses, conformes la norme NF P 18-509***, fumes de silice, conformes la norme NF EN 13263-1***, fillers siliceux de classe B, C et suivantes conformes la norme NF P 18-501***.Lincorporation dadditions fera lobjet, lors de ltude, dune vrification decompatibilit avec les autres constituants. Leur utilisation sera soumise laccep-tation du matre duvre.

Article II.8 - Fibres (usage facultatif)

Les fibres sont des fibres polyester****, des fibres polypropylne**** oudes fibres mtalliques****.Leur dosage devra tre conforme aux indications du fabricant.Leur utilisation et leur dosage seront soumis lacceptation du matre duvre.Lincorporation de fibres fera lobjet, lors de ltude, dune vrification de com-patibilit avec les autres constituants.

* Rayer la mention inutile.** Rayer la mention inutile.*** Rayer les mentions inutiles.**** Rayer les mentions inutiles.

19

Produits en relation avec la mise en uvre

Article II.9 - Produits de cure

Les produits destins assurer la cure du bton ainsi que les dosages prvus parlentreprise seront soumis lacceptation du matre duvre. lexception des films de polythylne, les produits de cure seront conformes la norme NF P 18-370.Les films de protection utiliss seront de couleur claire ou transparents. Ils neprsenteront pas de discontinuit.

Article II.10 - Produits de protection (usage facultatif)

Article II.10.1 - Produits de protection des ouvrages existantsLa protection, lors de la ralisation du chantier, des ouvrages existants tels quecandlabres, calepinage en pavs, bordures, etc. peut se faire, soit par applica-tion dun produit de protection qui facilite le nettoyage ultrieur, soit par la miseen place dun film plastique de protection.

Article II.10.2 - Produit de protection de la surface du btonCe produit est destin protger la surface du bton contre les incrustations etles salissures. Le produit utiliser est : un bouche-pores destin parfaire la fermeture des pores ventuels la sur-face du bton*, un liquide pulvris la surface du bton et destin crer un film mincetransparent et impermable*.Le dosage doit tre conforme aux indications du fabricant, le produit et ledosage seront soumis lacceptation du matre duvre.

Article II.11 - Aciers

Les aciers seront conformes aux normes ENV 10080 et NF EN 13877-1.Lannexe C de la norme NF P 98-170 prcise les conditions demploi.

Article II.11.1 - GoujonsLes goujons sont conformes la norme NF EN 13877-3. Ils doivent tre utilisspour la ralisation des joints de construction et, ventuellement, pour les jointsde retrait flexion dans le cas des carrefours giratoires trafics moyen et fort.

19



2020

Ils sont constitus de barres lisses revtues, en totalit ou sur la moiti de leurlongueur, dun produit en film mince (infrieur 0,5 mm) empchant touteadhrence avec le bton. Leur diamtre est fonction de lpaisseur de la couchede bton, sans tre infrieur 20 mm. Lannexe C de la norme NF P 98-170 pr-cise les conditions de choix des goujons.

Dimensions et espacements des goujons :

Les goujons sont de nuance au moins gale Fe E 240.Les caractristiques des goujons (dimensionnelles et mcaniques) ainsi que leurmode de mise en place sont soumis lacceptation du matre duvre.

Article II.11.2 - Fers de liaison

Ils doivent tre utiliss dans le cas dun btonnage par demi-chausse. Ils ontpour rle de maintenir les joints longitudinaux de chausse ferms afin que letransfert de charge soit assur par lengrnement des profils latraux des deuxdalles adjacentes.

Les fers de liaison sont conformes la norme NF EN 13877-1. Lacier est aumoins de nuance Fe E 400. Leur longueur est suprieure ou gale 60 cm. Leurdiamtre est fonction de lpaisseur de la couche de bton sans tre infrieur 10 mm. Lannexe C de la norme NF P 98-170 prcise les conditions de choixdes fers de liaison.

Les caractristiques des fers de liaison (dimensionnelles et mcaniques) sontsoumises lacceptation du matre duvre.

Article II.11.3 - Treillis soud

Les treillis souds doivent tre conformes la norme NF EN 13877-1. Les carac-tristiques gomtriques (diamtres nominaux, dimensions des mailles) serontsoumises, avant toute mise en place, lacceptation du matre duvre.

paisseur Diamtre Longueur Espacementde la dalle des goujons des goujons des goujons(en cm) (en mm) (en cm) (en cm)

13 15 20 40 30

16 20 25 45 30

21 28 30 45 30

2121

Article II.11.4 - Armatures pour Bton Arm Continu (BAC)Le rle de ces armatures est de rpartir la fissuration de retrait du bton de faon ce que ces fissures soient rgulirement rparties (distance : 1 m environ) etque leur ouverture soit la plus faible possible. Ces armatures seront constituesde ronds bton de diamtre nominal 14*/16*/20* mm en acier haute adhrencede nuance Fe E 500. La section darmature (Sa) sera dfinie par rapport la sectionde la dalle thorique du bton (Sb) selon Sa = 0,67 x Sb. Dans le cas o les acierssont lis par soudage, ceux-ci devront rpondre aux critres de soudabilit.

Article II.12 - Produits pour joints (usage facultatif)

Les produits pour joints ont pour rle le remplissage des joints du revtementen vue dassurer leur tanchit.Trois types de produits sont utiliss : les produits couls chaud** ; les produits couls froid** ; les produits prforms et les joints base de lige**.

La nature et les caractristiques des produits seront soumises lacceptation dumatre duvre par lentrepreneur, quelle que soit la technique utilise (jointsmouls dans le bton frais ou joints scis).Ils seront conformes aux normes suivantes : NF EN 14188-1 pour les produits de scellement chaud***, NF EN 14188-2 pour les produits de scellement froid***, NF EN 14188-3 pour les produits de scellement prform***.Ils seront de catgorie .......... et de type .........

Article II.13 - Produits pour traitement de surface

Article II-13-1 - Retardateur de surface****Ce produit est utilis dans le cas dun traitement de surface du bton par dsac-tivation (ou dnudage chimique).Il a pour rle de ralentir la prise du mortier superficiel et de pouvoir ainsi lliminerpar un moyen appropri pour mettre nu la partie suprieure des gravillons.

Le retardateur de surface sera soumis par lentreprise lacceptation du matreduvre.

* Rayer les mentions inutiles.** Rayer les mentions inutiles.*** Rayer les mentions inutiles.**** envisager uniquement pour un revtement en bton dsactiv.


2222

Article II.13.2 - Durcisseur de surface*Ce matriau, constitu dun mlange de ciment et de particules minrales, etventuellement de colorant, est destin amliorer les caractristiques de sur-face du revtement en bton.Le durcisseur de surface sera soumis par lentreprise lacceptation du matreduvre.

Article II.13.3 - Produit dmoulant **Ce produit est utilis pour la ralisation des revtements en bton imprim. Il estdestin faciliter le dmoulage des matrices et des moules appliqus la sur-face du bton.Le produit dmoulant sera soumis par lentreprise lacceptation du matreduvre.

Article II.14 - Coffrages

lexception des chantiers dont la mise en uvre est effectue laide dunemachine coffrage glissant, lutilisation des coffrages est indispensable pour lamise en uvre du bton.Les coffrages peuvent tre des lments en bois, en tle dacier, des bandesdlments modulaires (cas dun calepinage), des rails en acier (cas dune miseen uvre au vibrofinisseur).Les coffrages des ouvrages sont des coffrages ordinaires pour les surfaces devantdemeurer caches, des coffrages soigns pour les surfaces vues et des coffragesspciaux (coffrages avec clef) pour joints de construction.

Article II.15 - Produits pour assainissement

Article II.15.1 - Dispositifs drainants

Les dispositifs drainants sont ncessaires dans certains cas particuliers, tels queles points bas du profil, les zones inondables, etc.Ils sont destins assurer le drainage linterface du revtement bton et deson support, et/ou latralement.

* envisager dans le cas dun revtement en bton imprim ou dans le cas des sols industriels.** envisager uniquement pour un revtement en bton imprim.

2323

Le drainage latral est assur soit par des matriaux drainants (btons poreux,graves), soit par un rseau de drains.Le drainage sous la dalle bton sera assur soit par des matriaux drainants(btons poreux, graves), soit par un complexe drainant compos dune nappedrainante en fibres polypropylne, associe par aiguilletage un gotextile nontiss, aiguillet en fibres polypropylne sur chacune de ses faces, prsentant lescaractristiques physiques et mcaniques suivantes : transmissivit sous 50 kPa : 9 .105 m2/s ;

sous 200 kPa : 2,5 .105 m2/s ; permabilit 1,5 s 1 ; porosit 100 m ; rsistance la traction 12 kN/m dans les deux sens ; allongement la rupture 60 % dans les deux sens.

Article II.15.2 - Bordures prfabriques en bton*Les bordures en bton devront tre conformes aux spcifications de la normeNF EN 1340 et son complment national NF P 98-340/CN. Le type et les dimen-sions des bordures seront soumis, avant toute mise en place, lacceptation dumatre duvre.

Article II.15.3 - Bordures couls en place*Les bordures en bton devront tre conformes aux spcifications de la normeNF EN 1340 et son complment national NF P 98-340/CN. Le type et les dimen-sions des bordures seront soumis, avant toute mise en place, lacceptation dumatre duvre.

Article II.15.4 - Caniveaux prfabriqus en bton**Les caniveaux en bton devront tre conformes aux spcifications de la normeNF EN 1340 et son complment national NF P 98-340/CN. Le type et les dimen-sions des caniveaux seront soumis, avant toute mise en place, lacceptation dumatre duvre.

Article II.15.5 - Caniveaux couls en place**Les caniveaux en bton devront tre conformes aux spcifications de la normeNF EN 1340 et son complment national NF P 98-340/CN. Le type et les dimen-sions des caniveaux seront soumis, avant toute mise en place, lacceptation dumatre duvre.

* Rayer le paragraphe inutile.** Rayer le paragraphe inutile.

24

Produits pour bandes structurantes

Article II.16 - lments prfabriqus en bton

Article II.16.1 - Pavs btonLes pavs bton devront tre conformes aux spcifications de la norme NF EN 1338.Le type et les dimensions des pavs en bton seront soumis, avant toute mise enplace, lacceptation du matre duvre.Leurs caractristiques devront tre adaptes au trafic pris en compte pour le projet.

Article II.16.2 - Dalles btonLes dalles bton devront rpondre aux spcifications de la norme NF EN 1339.Le type et les dimensions des dalles en bton seront soumis, avant toute mise enplace, lacceptation du matre duvre.Leurs caractristiques devront tre adaptes au trafic pris en compte pour leprojet.

Article II.17 - Pavs et dalles en pierres naturelles

Les lments modulaires naturels sont des dalles et opus calcaire*, des dalles enmarbre*, des pavs, dalles et opus en granit*, porphyres*, quartzite*, schiste etardoises*, des pavs et dalles en terre cuite*, etc.Le type et les dimensions des lments modulaires naturels seront soumis,avant toute mise en place, lacceptation du matre duvre.Leurs caractristiques devront tre adaptes au trafic pris en compte pour leprojet.

24



2525

Bton :tude,composition,caractristiques,fabricationet contrle

Chapitre III

26

Article III.1 - Composition du bton

Le bton de ciment est conforme aux normes NF EN 13877-1, NF EN 206-1 etson annexe nationale.

Article III.1.1 - tude de formulation du btonLe bton, destin la confection de la couche de roulement est constitu de : granulats tels que dfinis larticle II.3 du prsent CCTP ; ciment tel que dfini larticle II.2 du prsent CCTP ; eau telle que dfinie larticle II.4 du prsent CCTP ; adjuvants tels que dfinis larticle II.5 du prsent CCTP ; colorant tel que dfini larticle II.6 du prsent CCTP *; addition telle que dfinie larticle II.7 du prsent CCTP *; fibres telles que dfinies larticle II.8 du prsent CCTP *.Lentrepreneur prsentera lacceptation du matre duvre la composition dubton base sur : une tude de formulation conforme la norme FD P 98-171** ; des rfrences acquises sur des travaux quivalents pour lesquels le bton at fabriqu avec des constituants identiques**.

titre indicatif, la formulation envisage est la suivante :

Article III.1.2 - Caractristiques

La formulation du bton propose par lentreprise devra respecter, lors delpreuve de ltude de formulation, les caractristiques physiques et mca-niques suivantes.

26

* Rayer les mentions inutiles.** Rayer la mention inutile.

Dsignation Unit Dosage pour 1 m3

Ciment kg

Eau efficace litre

Granulats sables 0/4 kg

secs gravillons 4/20 kg

Adjuvantentraneur dair

kg (.......% du ciment)

Autres adjuvants kg (.......% du ciment)

Chapitre III Bton : tude, composition, caractristiques, fabrication et contrle

2727

Lair occlus est requis pour tous les btons. La teneur en air occlus estconforme au tableau NA-F1 de la norme NF EN 206-1 et son annexe nationalepour les classes dexposition XF2 ou XF4. La teneur en air occlus, mesure selonla norme NF EN 12350-7, doit tre comprise entre 3 et 6 %.

Laffaissement au cne : ........ cm ....... cm (norme NF EN 12350-2).

La rsistance mcanique est requise pour tous les btons. Elle est conformeaux normes NF EN 13877-1, NF EN 206-1 et son annexe nationale. Elle estmesure par lun des essais suivants : lessai de fendage*, conformment la norme NF EN 12390-6, lessai de compression*, conformment la norme NF EN 12390-3.Le tableau ci-dessous dfinit les catgories de rsistance mcanique atteindre 28 jours, exprimes par les valeurs caractristiques et mesures sur prouvettescylindriques de dimensions conformes la norme NF EN 12390-1. Les valeursprescrites doivent tre choisies dans lune ou lautre des colonnes du tableau.

Le bton doit avoir une rsistance en compression de 20 MPa ....... jours(valeur fixer en fonction des prvisions douverture la circulation).

Article III.1.3 - Bton color**Le bton sera de couleur : ......................................La formulation propose par lentreprise devra permettre dobtenir une teinteuniforme.La teinte dfinitive sera arrte par le matre duvre lors de la ralisation despreuves de convenance.

Article III.2 - Fabrication et transport du bton

Le bton sera fabriqu dans une centrale bton conforme la normeNF P 98-730 : classe ......., dbit ........

La norme NF P 98-170 prcise les conditions demploi.La centrale sera soumise par lentreprise lacceptation du matre duvre.

* Rayer la mention inutile.** Ne conserver que si le projet prvoit du bton color.

Catgories de bton en fonction de la rsistance mcanique 28 jours

Catgorie de btonRsistance Classe de rsistance

Classe de rsistance(NF P 98 170)

caractristique en compressionen fendage

28 jours (MPa) (NF EN 206-1)

6 aroport 38 C40/50 S3,3

5 couche de roulement 32 C35/45 S2,7

4 couche de roulement 29 C30/37 S2,4

3 couche dassise 25 C25/30 S2,0

2 couche dassise 20 C20/25 S1,7

2828

Dans le cas dutilisation de bton prt lemploi, on choisira de prfrence unecentrale disposant du droit dusage de la marque NF (ou inscrite sur les listesdaptitude du ministre de lquipement).

Article III.3 - preuves de convenance

Article III.3.1 - preuve de convenance de fabricationLpreuve de convenance de fabrication est la charge de ...........Elle se droulera conformment au paragraphe 6 de la norme NF P 98-170.

En cas dutilisation dun bton provenant dune centrale titulaire du droitdusage de la marque NF, il ny aura pas de convenance de fabrication.

Article III.3.2 - preuve de convenance de mise en uvreLpreuve de convenance de mise en uvre est la charge de ..........Elle se droulera conformment au paragraphe 6 de la norme NF P 98-170.Une planche de rfrence de dimension : ..... m x ..... m, sera excute par len-treprise.Pour les projets prvoyant la ralisation de bton dsactiv, lpreuve de conve-nance comprendra en plus : la mise en uvre du retardateur de prise ; la dtermination du couple (dosage du retardateur, dlai avant lavage).

Chapitre III Bton : tude, composition, caractristiques, fabrication et contrle

2929

Excutiondes travaux

Chapitre IV

3030

Article IV.1 - Gnralits

Pour raliser dans de bonnes conditions un chantier de carrefour giratoireen bton, des prcautions doivent tre prises avant et pendant lexcution destravaux. La mise en uvre est conforme la norme NF P 98-170. Le matriel demise en uvre est conforme la norme NF P 98-734.

Article IV.2 - Travaux pralables

Article IV.2.1 - Protection du chantier

Lentrepreneur doit raliser un balisage du chantier et assurer en permanencelamnagement des passages pour pitons et les accs aux habitations et com-merces. Il doit en outre mettre en place tout dispositif empchant le passagedes vhicules, des pitons et des animaux sur le bton frais.

Article IV.2.2 - Protection des ouvrages existants

Lentrepreneur doit assurer la protection des ouvrages existants pendant toute ladure des travaux. Il mettra en uvre des produits de protection tels quils sontdfinis dans larticle II.10.1.

Article IV.2.3 - Prparation du support

Le support sera compact par lentrepreneur par les moyens appropris, etaccepts par le matre duvre. Lentrepreneur devra disposer, en plus desengins principaux, dun engin de faible encombrement destin assurer le com-pactage dans les zones difficilement accessibles.La densit sche obtenir sur une paisseur de .......... sera au moins gale 100 % de celle obtenue lessai Proctor Normal. Le contrle de la densit schesera effectu par le matre duvre et aux frais du matre douvrage.La tolrance en altitude de finition du support sera de 0,03 m par rapport auprofil prvu.La rception du fond de forme sera effectue contradictoirement avec lentre-preneur au droit de chaque profil de travers.Le support devra tre exempt de toute trace de salissure ou de circulation.Dans le cas dune structure sans fondation, la couche de bton sera rpandue surun support ne risquant pas de provoquer de dpart deau du bton : si ce nest

Chapitre IV Excution des travaux

3131

pas le cas, la couche support est humidifie avant la mise en place du bton.Dans le cas o lentrepreneur interpose un gotextile composite drainant entrele support et la dalle bton, le gotextile doit tre satur deau afin dviter quilnabsorbe leau du bton lors de la mise en uvre.

Article IV.2.4 - Ralisation de la couche de fondation *

La couche de fondation est constitue dune couche de grave-ciment** dpais-seur ....... cm, dune couche de bton maigre** dpaisseur ....... cm, dunecouche de grave-bitume** type ....... dpaisseur ....... cm.La grave-ciment*** est de classe ....... conformment aux spcifications donnesdans le Catalogue des structures-types de chausses neuves SETRA/LCPC (1998)et dans la norme NF EN 14227-1.La grave-liant hydraulique routier*** est de classe ....... conformment aux spci-fications donnes dans Catalogue des structures-types de chausses neuvesSETRA/LCPC (1998) et dans la norme NF EN 14227-5.Le bton maigre*** est de classe ....... conformment aux spcifications donnesdans le Catalogue des structures-types de chausses neuves SETRA/LCPC (1998)et dans la norme NF P 98-170.La grave-bitume*** est de classe ....... conformment aux spcifications donnesdans le Catalogue des structures-types de chausses neuves SETRA/LCPC (1998)et dans la norme NF EN 13108-1.

Article IV.2.5 - Ralisation des dispositifs drainants

La ralisation des dispositifs drainants sera conforme aux prescriptions figurantsur le plan annex au prsent CCTP.Si le drainage sous le revtement bton est assur par une nappe de gotextile,celle-ci sera pose sur le fond de forme pralablement rgl et compact. Dansle cas o deux rouleaux seraient ncessaires pour couvrir la largeur de la voirie,un chevauchement dau moins 0,50 m est exig.

Article IV.2.6 - Mise en place des armatures de Bton Arm Continu

Le dispositif de maintien ou de guidage des armatures doit tre tel que leursctes dans la couche de la chausse ne scarte pas de plus ou moins 2 cm duplan moyen de cette couche. La tolrance en plan est de plus ou moins 3 cm parrapport la position thorique. Les aciers seront poss soit sur des supports dis-tanciers soit mis en place directement par la machine coffrage glissant. Ilsseront relis entre eux selon lune des trois mthodes suivantes : par ligaturage**** avec recouvrement minimal de 400 mm (25 fois le dia-

mtre de larmature) ; par manchonage**** ; par soudure****.Ces raboutages doivent tre dcals afin davoir au minimum un tiers de rabou-tage dans une mme section transversale.

* Ne conserver que si la structure comporte une couche de fondation.** Rayer les mentions inutiles.*** Rayer les mentions inutiles.**** Rayer les mentions inutiles.

32

Article IV.2.7 - Ralisation des bordures et caniveauxprfabriqus en bton*

La mise en uvre sera faite conformment aux dispositions prvues dans lefascicule 31 du CCTG Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en bton etdispositifs de retenue en bton.

Article IV.2.8 - Ralisation des bordures et caniveauxcouls en place*

La mise en uvre sera faite conformment aux dispositions prvues dans lefascicule 31 du CCTG Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en bton etdispositifs de retenue en bton.

Article IV.3 - Mise en uvre du bton

Article IV.3.1 - Conditions de mise en uvreLa mise en uvre du bton sera assure par : rgle vibrante et aiguille vibrante**; striker**; vibrofinisseur**; machine coffrage glissant**.En cas dutilisation dune machine coffrage glissant, celle-ci devra figurer sur laliste daptitude.La couche de bton sera rpandue en pleine paisseur.En cas darrt de mise en uvre suprieure une heure, lentreprise ralisera unjoint de construction dont elle proposera les modalits dexcution pour accep-tation au matre duvre.Pour faciliter laccs toute la surface du revtement et llot central pendantlexcution des travaux (talochage, excution des joints, traitement de surface,cure, etc.), il est obligatoire de procder linstallation dune passerelle.

PRISE EN COMPTE DES CONDITIONS MTOROLOGIQUESLentreprise devra se tenir informe des conditions mtorologiques afin deprendre les dispositions ncessaires en cas de pluie, vent, fortes chaleurs ou gel.Dans le cas dun chantier important, lentrepreneur devra installer, une hauteur

32


* Rayer le paragraphe inutile.** Rayer les mentions inutiles.

3333

BTONNAGE PAR TEMPS CHAUD ET/OU PAR TEMPS SECLe bton avant mise en place est une temprature infrieure 30 C. Si la tempra-ture ambiante est suprieure 20 C ou si lhygromtrie est infrieure 50 %, deuxprcautions particulires sont prises : lheure de dbut du btonnage est retarde en fonction de la vitesse de raction duciment utilis, pour viter que le dgagement de chaleur li lhydratation du cimentne se produise au moment des fortes chaleurs, la cure du bton est renforce jusqu un dosage double de celui prvu pour lesconditions courantes.Si la temprature ambiante est suprieure 30 C, des dispositions particulires deprotection du bton seront prises.

BTONNAGE PAR TEMPS FROIDLa temprature du bton avant mise en place est suprieure 5 C. Si la tempratureambiante est infrieure 5 C, tout en tant suprieure 0 C, et sil y a des risques degel dans les 24 heures qui suivent la mise en place du bton, des protections particu-lires sont mises en place aprs acceptation du matre duvre.Tout btonnage sera interdit lorsque la temprature mesure sur le chantier .......heures du matin sera infrieure 0 C.Lorsque le bton est mis en uvre par temps froid et que la temprature peut des-cendre 2 C, lentrepreneur doit disposer, le long de louvrage btonner, soit de lapaille, soit des paillassons, soit des lments en matriau isolant ou tout autre matrielappropri qui sera utilis pour empcher le bton frais de geler. Le bton endommagpar le gel devra tre enlev et remplac, et cela, aux frais de lentrepreneur.

De 60 100 %

de 50 60 %

de 40 50 %

< 40 %

> 30 C

Cure renforce

Btonnage partirde 12 heures

Cure renforce etarrosage maintenude la plate-forme

Pas de btonnagesans mesures

spciales

De 25 30 C

Cure renforceet arrosage maintenu

de la plate-forme

Btonnage aprs12 heures

Cure renforce etarrosage maintenude la plate-forme

De 20 25 C

Cure renforce

De 5 20 C

Conditions normales de btonnage

* Cure renforce

* Arrosage maintenude la plate-forme

Tempratureambiante

Hygromtrie

Prcautions en fonction des conditions atmosphriques

de un mtre du sol, un point du chantier accept par le matre duvre, unenregistreur de temprature et dhygromtrie.Les conditions atmosphriques ont une action sur la vitesse dvaporation deleau du bton.Lentreprise devra prendre des prcautions en fonction des conditions atmo-sphriques telles que celles dfinies dans le tableau ci-dessous.


3434

Article IV.3.2 - Coffrages: pose et contrle

La pose des coffrages sera ralise par lentreprise et le nivellement effectusous sa responsabilit.Les coffrages ne doivent pas prsenter de risque dabsorption de leau du bton.Ils sont fixs au sol laide de fiches dont lespacement est infrieur 1 m. Leuralignement ne doit pas scarter de plus de 1 cm de lalignement thorique.Leur calage et leur rigidit sont tels quils ne prsentent pas de creux ou debosses suprieurs 3 mm sous la rgle de 3 m et que le passage des machinesde mise en place du bton ne provoque pas de dplacement de plus de 3 mmen niveau et de 6 mm en plan.Lattention de lentrepreneur est attire sur la ncessit de nettoyer, aprs usage, lescoffrages pour prserver leur systme de rglage et ne pas les alourdir inutilement.Les coffrages sont enduits dun agent de dcoffrage type ..... ou quivalent.

BTONNAGE PAR TEMPS HUMIDE

En cas de risque de pluie, une feuille de protection souple et des coffrages lgers sontapprovisionns afin de pouvoir protger la surface de la dalle et maintenir les bords enplace.

En cas de prvision dorage, la fabrication du bton sera suspendue.

En cas de pluies violentes, le chantier est arrt, les dispositions suivantes sont prises:

pour le bton encore frais, mis en uvre par des machines coffrage glissant, des coffra-ges latraux doivent tre immdiatement mis en place,

pour le bton dont le striage a disparu, un nouveau striage doit tre excut si le bton napas commenc sa prise,

la fin de la pluie lorsque le bton reprend sa teinte mate un nouvel pandage du produitde cure est effectu sur les zones dgrades ou non traites,

si le bton est trs dgrad, il est immdiatement remplac.

BTONNAGE PAR GRAND VENT

Dans le cas de vent fort (suprieur 6 m/s), la cure de bton est renforce jusqu undosage double de celui prvu dans les conditions courantes.

3535

Article IV.3.3 - Bandes structurantes

Lentrepreneur se doit de raliser les bandes structurantes en respectant lesrecommandations du fascicule 29 et les rgles de lart suivantes :

Bandes structurantes pralables au revtement bton*

les bandes structurantes doivent tre positionnes sur un lit de pose (patin decalepinage), dos 300 kg de ciment/m3 (minimum), nivel de manire res-pecter le profil dfini dans les documents annexs au prsent CCTP,

le patin doit tre bord franc (sans chanfrein) et ne pas dborder du pav :

les bandes structurantes doivent tre ralises quelques jours avant les travauxde btonnage pour permettre au lit de pose dacqurir une rsistance suffisante, le remplissage des joints seffectuera de la manire suivante :

avec du sable sec par balayage et arrosage en pluie de lensemble de la sur-face,

renouvellement de lopration 24 48 heures plus tard, enfin, finir avec un mortier ou sable stabilis sur 1 ou 2 cm.

Bandes structurantes aprs mise en uvre du revtement*

Avant la mise en uvre du revtement en bton, lentreprise devra mettre enplace des coffrages correspondant aux emplacements des bandes structurantes.Le retrait de ces lments permettra la pose des pavs sur un lit de pose, dos 300 kg de ciment/m3 (minimum).

Le remplissage des joints seffectuera de la manire suivante : avec du sable sec par balayage et arrosage en pluie de lensemble de la sur-face,

renouvellement de lopration 24 48 heures plus tard, enfin, finir avec un mortier ou sable stabilis sur 1 ou 2 cm.

* Rayer le paragraphe inutile.

OUI NON NON

Pav Pav

Patin Patin


3636

Article IV.3.4 - Approvisionnement du bton

Le dlai de livraison entre la fabrication et le site de mise en uvre du bton feralobjet dun suivi permanent par lentreprise avec consignation sur un registrespcial.

Article IV.3.5 - Mise en place du bton

Rpartition du btonLentrepreneur veillera assurer une rpartition homogne du bton.

Vibration du btonLa vibration du bton est obligatoire afin dobtenir des rsistances optimales.Le mode de vibration sera choisi en fonction des rsultats des planches dessai etsera soumis lacceptation du matre duvre.Dans tous les cas, la consistance du bton sera adapte pour supporter cettevibration sans remonte de laitance excessive.Dans le cas dune mise en uvre entre coffrages fixes, toutes les surfaces debton, une fois leur vibration effectue, devront tre lisses la rgle.

Article IV.3.6 - Talochage et lissage du bton

Aprs la mise en uvre du bton, le revtement doit prsenter une surfacelisse, ferme, exempte de cavits et de vagues. Lemploi dune lisseuse large grand manche est fortement recommand.

Article IV.4 - Joints*

Article IV.4.1 - Schma de jointoiementLentrepreneur doit raliser lensemble des joints conformment au schma dejointoiement donn dans lannexe .......... de ce prsent CCTP.**Lentrepreneur proposera au matre duvre pour approbation un schma dejointoiement avant le dmarrage des travaux.**

* Dans le cas des chausses en Bton Arm Continu,ne conserver que les articles IV.4.3.2 et IV.4.3.3.

** Rayer la mention inutile.

3737

Article IV.4.2 - Disposition des jointsLes joints seront disposs conformment larticle 6.4 de la norme NF P 98-170.Lentrepreneur disposera les joints de manire ne pas crer dangles aigus oude resserrements. Pour cela, on tiendra compte en particulier des rgles de bonnepratique suivantes : Les joints de retrait-flexion dcoupent un revtement en dalles : il est prfrablede donner ces dalles une forme carre ou rectangulaire dans le cas des voiesdaccs au carrefour giratoire et une forme tronconique dans le cas de la chausseannulaire. Les joints longitudinaux (parallles laxe de btonnage) ne sont ncessairesque si la largeur de la voirie est suprieure 4,5 m. Lespacement entre deux joints transversaux ( laxe de la voirie) sera ralis enfonction de lpaisseur de la dalle. Il sera de ....... m dans le cas des voies daccsau carrefour giratoire.Pour la chausse annulaire, les joints radiaux droits dcou-pent le revtement en dalles tronconiques dont les dimensions respectent lesvaleurs suivantes :

espacement minimal des joints ct ilt central : 2,5 mtres ; espacement maximal des joints ct extrieur : 7 mtres.

Il ne doit pas tre suprieur 25 fois lpaisseur de la dalle. Au niveau de chaque obstacle fixe (candlabres, bouches dgout, etc.) lentre-preneur devra raliser un joint de dilatation. Aprs chaque arrt de btonnage suprieur une heure, lentrepreneur raliseraun joint de construction.

Article IV.4.3 - Confection des joints

Article IV.4.3.1 - Joints de retrait-flexionLes joints de retrait-flexion transversaux et longitudinaux seront excuts :

Par moulage avant les oprations de finition et de traitement de surface du bton*Les joints mouls seront excuts aussitt aprs la mise en uvre du bton parenfoncement dans le bton frais dune languette ou dun profil en plastique ouen contreplaqu marine.La languette ou le profil devront rester dans le bton aprs son durcissement.Aprs achvement des joints mouls, la surface du bton sera rectifie par talo-chage de part et dautre du joint sur environ 50 cm.La largeur du profil sera de lordre de 1/4 1/3 de lpaisseur du revtementen bton.Lpaisseur du joint moul sera de .......... mm.La languette ou le profil devra tre soumis avant mise en uvre par lentre-prise lacceptation du matre duvre.En cas de mauvaise mise en uvre du joint, au moment du coulage du bton, ilsera exig la reconstruction du joint par sciage.

* Rayer les paragraphes inutiles.


3838

Par sciage traditionnel aprs la mise en uvre du bton*Le sciage des joints est effectu dans une plage de 6 48 heures, en fonctiondes caractristiques du bton et de lenvironnement climatique.Les joints scis sont raliss laide de scies circulaires. Le choix de la lame, lavitesse de coupe et la vitesse davancement sont fixs en fonction de la duretdes granulats entrant dans la composition du bton. La capacit de coupe(nombre de scies disponibles) est dfinie selon la cadence maximale de bton-nage prvue sur le chantier. Lors des essais pralables sur la planche dessai, lematre duvre veillera particulirement au rglage des matriels de sciage et la qualit de leur conduite. Il convient de sassurer de la mise disposition sur lechantier des machines de secours en cas de panne.

Les joints auront une profondeur de lordre de 1/4 1/3 de lpaisseur de dallebton.Lpaisseur des joints scis sera de .............. mm.Les joints transversaux seront prolongs au niveau des bordures de trottoirs (sily a lieu).

Par sciage Soff Cut aprs la mise en uvre du bton*Le sciage des joints est effectu ds que la consistance du bton permet de mar-cher dessus sans le marquer (dans une plage de 3 4 heures, en fonction descaractristiques du bton et de lenvironnement climatique).Les joints auront une profondeur de lordre de 1/8 de lpaisseur du bton.

Article IV.4.3.2 - Joints de construction et darrt Joints longitudinaux de construction

Ils sont constitus soit dun dispositif de type cl, (tel que dfini par exempledans lannexe D de la norme NF P 98-170), difi par des formes conjugues,soit en utilisant des fers de liaison placs perpendiculairement au joint et mi-hauteur de la dalle bton, avec un espacement de 75 cm**. La hauteur decisaillement de la cl doit reprsenter le tiers de lpaisseur de la dalle. Elle doittre effective sur au moins 70 % de la longueur btonne mesure par longueurde 5 m prise isolment. Ces joints doivent tre scis et garnis.

* Rayer les paragraphes inutiles.** Dans le cas du BAC, les supports distanciers peuvent jouer le rle de fers de liaison conditiondtre traversants.

3939

Joints transversaux de construction (Bton non Arm)

Les joints transversaux de construction sont ncessaires aprs chaque arrt debtonnage suprieur une heure et en particulier en fin de journe.Ils sont raliss perpendiculairement laxe de voirie.Ces joints seront raliss par la mise en place de goujons de 25 30 mm de dia-mtre, de 45 cm de longueur, espacs de 30 cm et positionns mi-hauteur dela dalle.La dalle sera dans ce cas retaille 90 pour obtenir un bord franc.

Joints transversaux de construction (Bton Arm Continu)

La section des joints est ralise dans un plan quasi vertical. Les armatures sontdoubles sur une distance minimale de 50 cm de part et dautre de cette sec-tion. Des prcautions doivent tre prises pour viter le dplacement des arma-tures et empcher le dpot de bton au-del du joint.

Article IV.4.3.3 - Joints de dilatationIls seront constitus dune fourrure en matire compressible, de 10 20 mmdpaisseur, place sur toute lpaisseur de la dalle.

Article IV.4.3.4 - Garnissage des joints scis*Le produit destin au garnissage des joints et la technique de garnissagedevront tre soumis par lentreprise lacceptation du matre duvre.Juste aprs sciage, ces joints seront quips dun colmatage provisoire par miseen place dune corde de chanvre ou de sisal afin dviter lintroduction decailloux ou de corps trangers.Lors du garnissage, la corde sera enfonce dans le fond du joint.Le garnissage du joint sera excut avant la mise en circulation.Lentreprise procdera juste avant le garnissage au nettoyage de la rserve afinque les lvres du joint soient propres et sches.

Lentrepreneur sattachera respecter les conditions suivantes : identification du produit, vrification de ses caractristiques ; parois propres et sches ; si un primaire daccrochage est ncessaire, application rgulire de celui-ci en

tout point des lvres du joint et respect du temps de schage prconis ; temprature bien adapte pour les produits couls chaud ; dosage prescrit pour les produits couls deux composants, choix correct de

la largeur pour les produits prforms ; enlvement de tout produit surabondant ventuel ; interdiction de toute circulation avant le temps de mise hors poussire ou de

polymrisation prconis.

* Ne conserver cet article quen cas de joints scis destins tre garnis.


4040


Limpermabilit des joints pourra tre vrifie par un laboratoire sur demandedu matre duvre aux frais du matre douvrage.Les joints scis seront garnis avant toute remise en circulation mme partielle.

Les matriels destins lexcution du garnissage des joints devront comporter : une brosse et une soufflette dair pour nettoyer les joints et pour en chasser les

corps trangers ; un dispositif de maintien en temprature du produit injecter dans le cas

demploi des produits couls chaud ; une canne dinjection dont lextrmit est suffisamment fine pour faire pn-

trer le produit dans le joint sur une profondeur au moins gale 2,5 cm.

Les joints lige seront mis en place manuellement, bande par bande, en prenantsoin de les raccorder entre eux en confectionnant des biseaux aux extrmits dechaque bande. Le joint sera ensuite arros afin dassurer son expansion.

Article IV.5 - Cure du bton frais

La cure de bton doit tre effectue par : pandage dun produit de cure*, mise en place dune feuille de polythylne de 100 m dpaisseur*.Dans le cas des produits de cure, lpandage du produit est effectu laidedun pulvrisateur qui doit permettre la couverture de la dalle et de ses flancs demanire homogne et conformment au dosage prescrit.Le produit de cure, son dosage et son matriel dapplication devront tre sou-mis avant lemploi lapprobation du matre duvre.Lattention de lentrepreneur est attire sur la ncessit de prvoir sur le chantierun appareil de rechange pour lpandage du produit de cure.Dans le cas de la feuille de protection, les moyens mis en uvre doivent per-mettre la mise en place dune feuille dont la dimension assure le recouvrementde la dalle et de ses flancs avec une surlargeur de 2 x 20 cm. Des prcautionsseront prises pour empcher lenvol des feuilles par le vent.

4141


Article IV.6 - Traitement de surface

Le traitement de surface est ralis par :

Article IV.6.1 - Brossage*Afin de donner la surface du bton une texture rugueuse et offrir une adh-rence suffisante, le traitement suivant sera ralis, dans les dlais les plus courtssans dpasser 30 minutes aprs la mise en place du bton : brossage transver-sal du bton frais au moyen de brosses mtalliques ou en PVC. Cette opra-tion sera suivie obligatoirement par une cure du bton.La technique de traitement de surface devra tre accepte par le matre duvrelors des preuves de convenance.

Article IV.6.2 - Striage*Afin de donner la surface du bton une texture rugueuse et offrir une adh-rence suffisante, le traitement suivant sera ralis, dans les dlais les plus courtssans dpasser 30 minutes aprs la mise en place du bton : striage transversalau moyen de rteaux mtalliques ou de balais poils durs avec un pasde .......... mm.Cette opration sera suivie obligatoirement par une cure de bton.La technique de traitement de surface devra tre accepte par le matre duvre.

Article IV.6.3 - Balayage*Afin de donner la surface du bton une texture rugueuse et offrir une adh-rence suffisante, le traitement suivant sera ralis : balayage transversal aumoyen de balais brins plastiques. Le balai sera tran la surface dubton dans les dlais les plus courts, sans dpasser 30 minutes aprs lamise en place du bton. Cette opration sera suivie obligatoirement par unecure du bton.La technique de traitement de surface devra tre accepte par le matre duvrelors des preuves de convenance.

Article IV.6.4 - Lavage*Afin de donner la surface du bton une texture rugueuse et offrir une adh-rence suffisante, le traitement suivant sera ralis : lavage au jet deau et bros-sage. Cette opration sera suivie obligatoirement par une cure du bton.La technique de traitement de surface devra tre accepte par le matre duvrelors des preuves de convenance.

Article IV.6.5 - Dsactivation*

Ds la fin de la mise en uvre du bton, aprs son talochage et lissage, et avantson dbut de prise (la couleur du bton vire au mat), le dsactivant sera rpandu


4242


la surface du bton, en veillant lhomognit de la pulvrisation, raisondun litre pour ....... m2.Le rpandage du retardateur de surface est effectu laide dun pulvrisateurqui doit permettre de recouvrir la surface du bton dune faon homogne etconformment au dosage prescrit.Dans un dlai compris entre 4 et 24 heures, selon les caractristiques du btonet lenvironnement climatique, aura lieu lenlvement de la laitance superficielleau jet deau haute pression. Ce dlai est indicatif (voir les recommandations dufournisseur du produit dsactivant) et devra faire lobjet dun essai pralable enfonction des conditions du chantier.Les eaux de lavage ne devront pas ruisseler sur la partie restant encore dsac-tiver.Lentreprise veillera particulirement vacuer totalement la laitance non durciepar rinage sans pression. La technique de traitement de surface devra treaccepte par le matre duvre lors des preuves de convenance.La cure du bton, pendant le dlai daction du produit dsactivant, seraassure soit par un film de polythylne, soit par un produit de cure associau produit dsactivant. Aprs dsactivation, la surface du bton sera obliga-toirement protge par un produit de cure.

Article IV.6.6 - Bouchardage*

Afin de donner la surface du bton une texture rugueuse et offrir une adh-rence suffisante, le traitement suivant sera ralis : bouchardage de la surfacedu bton durci au minimum 8 jours aprs la fin du btonnage. Dans ce casprcis, la cure du bton est effectue avant le bouchardage, immdiatementaprs talochage et lissage du bton.La technique du traitement de surface devra tre accepte par le matre duvrelors des preuves de convenance.

Article IV.6.7 - Impression*

Afin de donner la surface du bton une texture rugueuse et offrir une adhrencesuffisante, le traitement suivant sera ralis : impression de motifs la surfacedu bton. Cette opration sera suivie obligatoirement par une cure du bton.La technique du traitement de surface devra tre accepte par le matre duvrelors des preuves de convenance.

4343

Article IV.7 - Contrle des travaux

Article IV.7.1 - Bton

Lentreprise fournira au matre duvre les rsultats des contrles de fabricationde la centrale de bton.

Article IV.7.1.1 - Caractristiques du bton fraisLentrepreneur est tenu de consigner chaque jour, sur un registre spcial, toutesles informations permettant au matre duvre de suivre les rsultats ducontrle du bton frais. Les preuves de contrle de fabrication du bton fraissont la charge de lentrepreneur* ou du matre douvrage*.

Elles consistent mesurer sur des prlvements effectus au niveau de la miseen uvre du bton : la consistance de bton conformment la norme NF EN 12350-2, raison

dun essai par .......... m3 de bton fabriqu ou, au moins, toutes les ..........heures ;

la teneur en air occlus conformment la norme NF EN 12350-7 raison dunessai par .......... m3 de bton fabriqu ou, au moins, toutes les .......... heures.

Si la teneur en air occlus ou la maniabilit ne sont pas comprises dans les limitesfixes lors des convenances de fabrication et de mise en uvre, le bton seraimmdiatement vacu du chantier aux frais exclusifs de lentreprise.Les contrles seront alors poursuivis sur les gches suivantes jusqu lobten-tion dun bton satisfaisant.

Article IV.7.1.2 - Caractristiques du bton durciLes preuves de contrle de rsistance seront ralises conformment au para-graphe 8.2.4 de la norme NF P 98-170.Les prlvements, la confection des prouvettes et les essais pour les preuvesde contrle de rsistance sont la charge de lentrepreneur** ou du matre dou-vrage**. Le bton pour les essais de rsistance est prlev sur le lieu de fabrica-tion du bton, les prouvettes provenant dune gche distincte.La rsistance mcanique du bton est mesure laide dessais de mme typeque ceux de lpreuve de convenance et et sur des prouvettes ayant le mmege que celles retenues lors de lpreuve de convenance de fabrication.La frquence des essais sera dun essai par .......... m3 de bton avec un maxi-mum de .......... par jour de btonnage.

Article IV.7.2 - Alignement

La tolrance pour lalignement en plan des artes du revtement est de ....... cmpar rapport aux profils thoriques du bord de la dalle.

* Rayer la mention inutile.* Rayer la mention inutile.


4444

Article IV.7.3 - Structure, paisseur des couches

Le contrle de lpaisseur du bton est effectu .......... fois par jour, soit par rf-rence aux lignes de guidage dans le cas dutilisation de machine coffrage glis-sant, soit par contrle de lpaisseur des coffrages dans les autres cas.

Article IV.7.4 - Joints : conformit au plan de jointoiementLe matre duvre assurera un contrle inopin de conformit des joints confor-mment au plan de calepinage.En cas de non-conformit, ils seront remplacs aux frais de lentrepreneur selonun procd soumis pralablement lacceptation du matre duvre.

Article IV.7.5 - Rpandage des produits pulvriss(produit de cure, produit retardateur de prise de surface)

Le contrle de la rgularit du rpandage des produits pulvriss peut treeffectu conformment la norme NF P 98-245-1.

Article IV.7.6 - tanchit des jointsLtanchit des joints peut tre contrle conformment la norme NF P 98-246.

Article IV.7.7 - Uni de surface

Luni de chausse est mesur laide des appareils suivants : la rgle de 3 m, conformment la norme NF P 98-218-1, pour mettre en vi-dence des irrgularits suprieures 3 mm damplitude. Cette mesure est rali-se journellement avant traitement de surface*; un appareil grand rendement (APL conformment la norme NF P 98-218-3),dans ce cas la mesure est ralise par tranche de 1 km de couche, dans laxepour les sous-couches et selon les axes de chaque voie pour les couches de rou-lement*.Le contrle en cours de production de luni longitudinal de la dalle est ralis laide de la rgle de 3 m larrire de latelier du rpandage.

Article IV.7.8 - Flaches

Lentrepreneur vrifiera la rgularit de surfaage par un contrle des flaches.Les valeurs maximales sont les suivantes :


4545

0,5 cm en travers (flache maximale par rapport la rgle de 3 m),0,3 cm en long.

Le matre duvre effectuera ses propres mesures la rgle de 3 m dans lesmmes conditions sur un lot journalier.

Article IV.7.9 - Traitement de surface

Le matre duvre contrlera tout moment la conformit du traitement de sur-face avec la planche de convenance. La rugosit de surface est mesure par unessai de macrotexture : soit par lessai de profondeur moyenne de texture (PMT) conformment lanorme NF EN 13036-1, soit par une mesure dynamique continue conformment la norme NF P 98-216-2.

Article IV.7.10 - Bton Arm Continu

La position des aciers sera contrle selon le cas : avant la mise en uvre du bton, par simple mesure, si les armatures sont

positionnes sur des distanciers ; par recherche dans le bton frais si les armatures sont positionnes lavance-

ment par la machine coffrage glissant.

Article IV.8 - Nettoyage et protection des ouvrages

Lentrepreneur a la responsabilit du nettoyage et de la protection des ouvragesraliss par ses soins jusqu la rception de lensemble du march.Pour ce qui concerne le nettoyage final avant rception, lentrepreneur doit assu-rer lenlvement et lvacuation des protections mises en place et le nettoyagedes ouvrages ou quipements qui taient protgs, ainsi que le nettoyage desabords.Aprs achvement des travaux, mais avant leur rception, lentrepreneurnettoiera le chantier compris entre les limites demprises de tous les matriauxou excdents. Les dtritus de toute nature seront emports la dcharge delentreprise. Les matriaux et les matriaux roulants, tels que granulats, nayantpas fait prise, seront balays, ramasss et mis en dpt ou vacus la dchargede lentreprise.Lentrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour viter toute pollutiondes terrains et btiments riverains du chantier. Il devra assurer en permanence lenettoyage des voies publiques empruntes pour les transports de matriaux.Outre les dispositions prvues ci-dessus, lentrepreneur est tenu de procder aunettoyage des voies, ds que le matre duvre en fera la demande.Lentrepreneur est tenu dintervenir pour les rparations des dgts occasionnslors des travaux, dans les plus brefs dlais. Le matre duvre se rserve le droit,aprs mise en demeure par ordre de service, dintervenir aux frais de lentrepre-neur.

Article IV.9 - Dossier de recollement

Lentrepreneur adjudicataire sera tenu de produire, en complment du dossierDCE, lensemble des plans dexcution et notes de calculs justificatifs, notam-ment en ce qui concerne les ouvrages bton, caniveaux et regards couls enplace, et les plans de calepinage des joints du revtement.En fin de travaux et en vue de la rception, lentrepreneur fournira, en troisexemplaires, les lments de recollement des ouvrages excuts au matreduvre.Les vues en plan seront ralises lchelle 1/200 ainsi que les profils en long.Les plans de dtails seront des chelles adaptes aux ouvrages.Les plans seront fournis sur calque. Ils devront indiquer trs exactement le tracplanimtrique, les sections et la cotation altimtrique des ouvrages (cotation rat-tache au systme NGF).


46

4747

Ouverture la circulation

Chapitre V

4848

Article V.1 - Ouverture la circulation

Le matre duvre autorisera louverture de la voie dans les conditions suivantes : .......... jours* pour les vhicules prioritaires et les riverains en vhicules lgers, .......... jours* pour lensemble de la circulation.

Lentrepreneur mettra en place la signalisation ncessaire pour interdireformellement laccs louvrage jusqu louverture dfinitive la circulation.

* Cette chance sera dtermine partir de la mesure de la rsistance du bton. Louverture auxpitons et aux vhicules lgers peut tre ralise quand la rsistance du bton la compression a

dpass 14 MPa. Louverture la circulation peut tre ralise quand la rsistance du bton la

compression a dpass 20 MPa.

4949

BORDEREAUDE PRIX UNITAIRE : BPU

1 - Oprations pralables

2 - Excution des travaux

5050

Sommaire

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE - BPU


1.1 - Installation de chantier 52

1.2 - Locaux mis la disposition du matre d'uvre 52

1.3 - Signalisation temporaire du chantier 53

1.4 - Signalisation de jalonnement des itinraires de dviation 54

1.5 - Pilotage de la circulation par alternat 54

1.6 - Immobilisation du personnel et du matriel du chantier 55


2.1 - Travaux pralables 56

2.1.1 - Protection du chantier 56

2.1.2 - Protection des ouvrages existants 56

2.1.3 - Rglage et compactage du support 56

2.1.4 - Ralisation de la couche de fondation 56

2.1.5 - Ralisation des dispositifs drainants 56

2.1.5.1 - Dispositif drainant latral 56

2.1.5.2 - Dispositif drainant sous revtement en bton 57

2.1.6 - Ralisation des bordures en bton 57

2.1.6.1 - Bordure type T1 57




2.1.6.5 - Bordure type A1 57

2.1.6.6 - Bordure type A2 57

2.1.6.7 - Bordure type P1 57



5151

2.1.7 - Ralisation des caniveaux en bton 58

2.1.7.1 - Caniveau type CC1 58

2.1.7.2 - Caniveau type CC2 58

2.1.7.3 - Caniveau type CS1 58




2.1.8 - Ralisation des bandes structurantes 58

2.1.8.1 - Bandes structurantes en lments prfabriqus en bton 58

2.1.8.2 - Bandes structurantes en pavs et dalles de pierres naturelles 59

2.2 - Ralisation de la couche de roulement en bton 59

2.3 - Confection des joints 59

2.3.1 - Joints de construction et d'arrt 59

2.3.1.1 - Joints transversaux de construction munis de goujons 59

2.3.1.2 - Joints longitudinaux de construction de type clef 60

2.3.1.3 - Joints longitudinaux de construction munis de fers de liaison 60

2.3.2 - Joints de retrait-flexion 60

2.3.2.1 - Joints de retrait-flexion mouls 60

2.3.2.2 - Joints de retrait-flexion scis 60

2.3.2.3 - Garnissage des joints scis 60

2.3.3 - Joints de dilatation 60

2.4 - Traitement de surface 61

2.4.1 - Brossage 61

2.4 2 - Striage 61

2.4.3 - Balayage 61

2.4.4 - Lavage 61

2.4.5 - Dnudage chimique ou "dsactivation" 61

2.4 6 - Bouchardage du bton 61

2.4.7 - Impression du bton ou "bton imprim" 62

2.5 - Cure du bton 62

2.6 - preuves de convenance 62

2.6.1 - Epreuves de convenance de fabrication 62

2.6.2 - Epreuves de convenance de mise en uvre 62

Chapitre 1 Oprations pralables

5252

NPrix HT

Prix Intitul du prix et prix hors taxes exprim en toutes lettres exprimen chiffres

Ces prix rmunrent les frais d'installation de chantier, des locauxdu matre duvre, les frais inhrents la signalisationtemporaire du chantier ainsi que les frais de signalisation dejalonnement des itinraires de dviation, etc.

1.1 Installation de chantier

Ce prix rmunre, au forfait, les frais d'installation de chantierautres que ceux rmunrs par des prix spciaux du devis.

Il comprend notamment :

l'amnagement des chemins et voies de desserte des chantiers ;

l'amene, les dplacements ventuels et le repliement dumatriel de transport et de mise en uvre ;

les fournitures et frais d'installation des locaux de chantier, desateliers, entrepts, bureaux, etc. ;

l'amene, l'quipement en matriel d'essais et de conservationdes chantillons, l'entretien et le repliement du laboratoire dechantier de l'entreprise ;

les branchements aux rseaux divers, les liaisonsradiotlphoniques ;

les frais de gardiennage, de cltures et d'entretien des lieux ;

l'enlvement en fin de chantier de tous les matriels etmatriaux en excdent et la remise en tat des lieux ;

les frais d'occupation de terrain au cas o l'entrepreneur nes'installerait pas sur les terrains mis sa disposition par le matred'ouvrage.

Les installations de chantier de l'entreprise acheves, soixante-dixpour cent de ce prix est rgl l'entrepreneur. Le solde est rgl aprsvacuation complte des installations et remise en tat des lieux.

Prix forfaitaire .......................................................................... ........................

1.2 Locaux mis la disposition du matre d'uvre

Ce prix rmunre au forfait la mise disposition du matre d'uvred'un local de chantier clair, chauf f et raccord au rseautlphonique. Le local compltement install et raccord, soixante-dix pour cent de ce prix est rgl l'entrepreneur. Le solde est rglaprs repliement de ce local et la remise en tat des lieux.

Prix forfaitaire .......................................................................... ....................

1 - Oprations pralables

NPrix HT


53

NPrix HT


53

NPrix HT


1.3 Signalisation temporaire du chantier

Ce prix rmunre l'amene, la mise en place, l'exploitation, lasurveillance, le remplacement s'il y a lieu, de jour comme denuit, et le repliement en fin de travaux des dispositifs designalisation temporaire du chantier.

Il comprend un terme fixe forfaitaire, correspondant l'amenedu matriel, sa mise en place et son repliement en fin dechantier, et un terme journalier correspondant l'entretien, auxdplacements, l'exploitation et la surveillance des dispositifsde signalisation. Le rglement de cette prestation se fait de lamanire suivante :

pour le terme fixe for faitaire, soixante-dix pour cent dumontant sont pays lorsque, la demande de l'entrepreneur, lematre d'uvre a constat que la ralisation de la signalisationet que les dispositions prises pour son exploitation rpondenteffectivement toutes les prescriptions du march. Le soldeest pay lorsque, la demande du matre d'uvre,l 'entrepreneur a vacu l 'ensemble des dispositi fs designalisation ;

pour le terme journalier, le premier jour pris en compte estcelui o les conditions dfinies ci-avant, pour le paiement dessoixante-dix pour cent du terme fixe forfaitaire, sont remplies.Le dernier jour est celui o l'entrepreneur a t invit par lematre d'uvre vacuer, hors du domaine public concernpar les travaux, tous les matriels et matriaux dont la prsencencessite une signalisation temporaire, sans que ce jour puissetre postrieur celui de la rception des travaux. Il est prcisque tout manquement l'une des prescriptions de l'article8.4.6 du CCAP, de jour ou de nuit, mme pour un seuldispositif de signalisation, constat par le matre d'uvre ouson reprsentant, entrane pour le chantier correspondant lanon-application de ce prix au jour de calendrier correspondant.

Le prix de la signalisation temporaire du chantier comprend, enoutre, le pilotage manuel occasionnel de la circulation paralternat, dans certaines phases de travaux de courte dure, parexemple les dplacements d'engins sur le chantier ou lesraccordements aux voiries adjacentes. Il ne comprend pas lasignalisation de jalonnement des itinraires de dviation duchantier.

Terme fixe forfaitaire :


Terme journalier :


NPrix HT


Chapitre 1 Oprations pralables

54

NPrix HT


54

NPrix HT


1.4 Signalisation de jalonnement des itinraires de dviation

Ce prix rmunre l'amene, la mise en place, l'exploitation, lasurveillance, le remplacement s'il y a lieu, de jour comme de nuit,et le repliement en fin de travaux des dispositifs de signalisationdes extrmits de chantier et de jalonnement des itinraires dedviation, selon les dispositions des autres pices du march.

Il comprend un terme fixe forfaitaire, correspondant l'amenedu matriel, sa mise en place et son repliement en fin dechantier, et un terme journalier correspondant l'entretien, auxdplacements, l'exploitation et la surveillance des dispositifsde signalisation. Le rglement de cette prestation se fait de lamanire suivante :

pour le terme fixe forfaitaire, soixante-dix pour cent du forfaitsont pays lorsque, la demande de l'entrepreneur, le matred'uvre a constat que la ralisation de la signalisation et queles dispositions prises pour son exploitation rpondenteffectivement toutes les prescriptions du march. Le solde estpay lorsque, la demande du matre d'uvre, l'entrepreneura vacu l'ensemble des dispositifs de signalisation ;

pour le terme journalier, le premier jour pris en compte estcelui o les conditions dfinies ci-avant, pour le paiement dessoixante-dix pour cent du terme fixe, sont remplies. Le dernierjour est celui o l'entrepreneur a t invit par le matred'uvre retirer la signalisation de jalonnement, sans que cejour puisse tre postrieur celui de la rception des travaux. Ilest prcis que tout manquement l'une des prescriptions del'article 8.4.6 du CCAP, de jour ou de nuit, mme pour un seuldispositif de signalisation, constat par le matre d'uvre ouson reprsentant, entrane pour le chantier correspondant lanon-application de ce prix au jour de calendrier correspondant.

Terme fixe forfaitaire :


Terme journalier :


1.5 Pilotage de la circulation par alternat

Ce prix rmunre, la journe de fonctionnement, la mise enplace, l'exploitation et la surveillance d'une circulation alterne surune seule voie, par feux tricolores de chantier ou par pilotagemanuel.

Ce mme prix est applicable aussi bien dans le cas o l'alternatfonctionne seulement le jour, durant l'activit du chantier, quelorsqu'il est maintenu en permanence, y compris la nuit.

La mise en place des alternats est soumise l'accord pralable dumatre d'uvre ; ce prix ne s'applique pas aux alternats de courte

NPrix HT


55

NPrix HT


55

NPrix HT


dure (moins d'une journe) mis en place la seule initiative del'entrepreneur et ncessits par certaines phases des travaux, parexemple les dplacements d'engins sur le chantier ou lesraccordements aux voiries adjacentes.

Prix forfaitaire :

La journe de fonctionnement .................................................... ........................

1.6 Immobilisation du personnel et du matriel de chantier

Ce prix rmunre, la demi-journe, l'immobilisation dupersonnel et du matriel de l'entreprise, du fait du matred'uvre, pour le chantier d'excution des travaux, y compris lespreuves de convenance de fabrication.

Il ne s'applique pas aux priodes pendant lesquelles le chantierest interrompu :

en application des clauses du CCTP ou des tats d'indications ;

du fait de l'entrepreneur ;

par suite des intempries ;

par arrt des travaux impos par le matre d'uvre commeconsquence des clauses du CCTP ;

pour l'excution des planches d'essais, l ' immobilisationconscutive tant incluse dans les prix de mise en uvre.

Toutefois, toute immobilisation infrieure une demi-journe nefait l'objet d'aucune indemnisation.

Prix de l'immobilisation du personnel et du matriel de chantier :

Prix forfaitaire pour une demi-journe ...................................... ........................

Chapitre 2 Excution des travaux

5656

NPrix HT


2.1 Travaux pralables

Il s'agit des prestations prvues avant les travaux de la couche deroulement en bton.

2.1.1 Protection du chantier

Ce prix rmunre, au for fait, la fourniture, le transport etl'installation des dispositifs de protection du chantier, tels quedfinis l'article IV.2.1 du prsent CCTP.

Prix forfaitaire ............................................................................. ........................

2.1.2 Protection des ouvrages existants

Ce prix rmunre, au forfait, les travaux de protection desouvrages existants telle que dfinie aux articles II.10.1 et IV.2.2.du prsent CCTP.

Prix forfaitaire ............................................................................. ........................

2.1.3 Rglage et compactage du support

Ce prix rmunre, au mtre carr, le rglage et le compactage dusupport, tels que dfinis l'article IV.2.3 du prsent CCTP.

La surface prendre en compte pour l'tablissement de ce prixrsulte du mtr des surfaces traites.

Le mtre carr ............................................................................ ........................

2.1.4 Ralisation de la couche de fondation

Ce prix rmunre, au mtre carr, la mise en uvre de la couchede fondation, telle que dfinie larticle IV.2.4 du prsent CCTP.

La surface prendre en compte pour l'tablissement de ce prixrsulte du mtr des surfaces traites.

Le mtre carr ............................................................................ ........................

2.1.5 Ralisation des dispositifs drainants

Ce prix rmunre la fourniture, le transport et la mise en uvre desdispositifs drainants, tels que dfinis aux articles II.15.1 et IV.2.5 duprsent CCTP.

2.1.5.1 Dispositif drainant latral

La quantit prendre en compte pour l'tablissement de ce prixrsulte du mtr des drains latraux ou, dfaut, de latotalisation des bons de livraison remis au reprsentant du matred'uvre et pris en compte par celui-ci sur les lieux de livraison.

Le mtre linaire ...................................................................... ........................

2 - Excution des travaux

5757

NPrix HT


2.1.5.2 Dispositif drainant sous revtement en bton

La quantit prendre en compte pour l'tablissement de ce prixrsulte du mtr des surfaces draines ou, dfaut, de latotalisation des bons de livraison remis au reprsentant du matred'uvre et pris en compte par celui-ci sur les lieux de livraison.

Le mtre carr ............................................................................ ........................

2.1.6 Ralisation des bordures en bton

Ce prix rmunre, au mtre linaire, l'excution des bordures enbton, telles que dfinies aux articles II.15.2, II.15.3 et IV.2.7 duprsent CCTP, partir d'lments prfabriqus ou couls enplace, y compris toutes sujtions.

Il comprend la fourniture, le transport et la mise en uvre deslments prfabriqus ou du bton destin tre coul en place.Le linaire prendre en compte pour l'tablissement de ces prixrsulte du mtr des bordures ralises.

2.1.6.1 Bordure type T1

Le mtre linaire ....................................................................... ........................


Le mtre linaire ....................................................................... ........................


Le mtre linaire ....................................................................... ........................


Le mtre linaire ....................................................................... ........................

2.1.6.5 Bordure type A1

Le mtre linaire ....................................................................... ........................

2.1.6.6 Bordure type A2

Le mtre linaire ....................................................................... ........................

2.1.6.7 Bordure type P1

Le mtre linaire ....

cctp type_ct-t64.pdf

Documents