cahier des clauses techniques … · 5. documents techniques de references - normes - reglements...

CCBG – aménagement d’une maison pluridisciplinaire de santé - CCTP

1

Département du LOIR-ET-CHER COMMUNAUTE DE COMMUNES

DE BEAUCE & GATINE

[ CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(C.C.T.P.) ]

Jean-Pierre AUBERT

Maitre d'œuvre - Architecte, Inscrit à l'ordre des architectes du Centre sous le numéro régional cen 01081 et le numéro national DR 416

FONTAINE les COTEAUX

41 800 MONTOIRE SUR LE LOIR.

OBJET:

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

"PROCEDURE ADAPTEE" En application de l'article 28 du Code des Marchés Publics

Aménagement d'une maison pluridisciplinaire de santé

Rue François Mauriac 41 310 SAINT AMAND LONGPRE


2

1. PRELIMINAIRES

1.1 Définition générale du projet Le présent cahier des clauses techniques particulières et les plans qui l’accompagne, ont pour objet le programme des travaux nécessaires à la réalisation : L‘aménagement d’une maison pluridisciplinaire de santé dans un bâtiment existant.

1.2 Description des travaux / Contenu des offres Le présent cahier des clauses techniques particulières a pour but d’indiquer aux entreprises sous forme de programme, les travaux à intégrer dans leur proposition ; le maître d’œuvre dans le cadre de sa mission s’est donc essentiellement attaché à en désigner la nature, le nombre, les dimensions et leur emplacement. L’entrepreneur agissant en technicien spécialisé devra prévoir par conséquences, dans son offre de prix, tous les travaux de sa profession indispensables à l’exécution parfaite de son lot. L’ensemble des fournitures et des ouvrages devant être conforme aux prescriptions des normes françaises homologuées. D.T.U., C.C.T.G., et tous les règlements en vigueur au moment de l’exécution des travaux ainsi que tous les additifs et annexes le concernant. Les descriptions n’ayant pas de caractère limitatif, l’entrepreneur est tenu de se rendre compte sur place de l’importance et la difficulté des travaux à exécuter. Il devra s’entourer du maximum de garanties nécessaires et en cas d’imprécisions ou d’omissions dans le devis descriptif faire préciser au concepteur, les points qui lui paraîtraient susceptibles d’être éclaircis. Dans tous les cas, cette demande se fera avant la remise des offres pour permettre à l’entreprise d’envisager un parfait et complet achèvement des travaux, sans surprise. De plus, le C.C.T.P., concernant tous les corps d’état, chaque entrepreneur est tenu d’en prendre connaissance dans la totalité afin d’éviter les prestations demandées aux corps d’état et leurs incidences sur sa propre intervention. L’entrepreneur supportera les conséquences de l’inobservation de sa part des recommandations précitées. Enfin, l’entrepreneur est sensé avoir appréhendé la connaissance du terrain, de ses possibilités d’accès, de stockage, d’implantation du matériel et d’évacuation et charge des déblais des gravois . Aussi, en aucun cas, l’entreprise retenue lors de la consultation, ne pourra faire valoir ultérieurement une différence d’interprétation, évoquer un manque de précisions pour refuser les travaux utiles au complet achèvement des ouvrages.

2. NOTION DE PRIORITES Pour l’établissement de sa proposition, l’entreprise tiendra compte des principes suivants :

1°) Priorités des pièces écrites et plans : En cas, de contradiction entre une ou plusieurs pièces, c’est celle qui, dans l’ordre de présence du cahier des clauses administratives particulières, a le numéro le moins élevé qui prime sur les autres. Toutefois, l’entrepreneur devra pendant son étude et pour chaque cas particulier, s’adresser au maître d’œuvre à qui appartiendra la décision.

2°) Priorité pour plans seuls : En cas de contradiction entre un ou plusieurs plans, c’est le plan à la plus grande échelle qui a la priorité. En cas de contradiction entre un ou plusieurs plans de même échelle, c’est le plan de date la plus récente qui a la priorité.


3

3. PRESENTATION DES OFFRES La décomposition forfaitaire des prix sera établie en suivant strictement la chronologie de l’exposé des articles du présent descriptif. L’entrepreneur aura cependant la faculté de décomposer les alinéas de ce programme pour une meilleure appréciation des différents éléments constituant sa proposition. Faute d’observer cette présentation à la remise de l’offre, il sera exigé, de l’entreprise susceptible d’être retenue de fournir dans les huit jours, sa décomposition forfaitaire dans le sens demandé. Au cas où il ne serait pas donné suite à cette demande, la proposition serait immédiatement rejetée.

4. PLANS D'EXECUTION - NOTICES ET SCHEMAS DE FONCTIONNEMENT L’entrepreneur assurera l’établissement des plans de détails et schémas détaillés des ouvrages ou des installations proposées ; ceux-ci seront proposés au maître de l’ouvrage avant tout commencement d’exécution. L’entrepreneur fournira également au maître de l’ouvrage, les documents de fonctionnement pour toutes les installations techniques.

5. DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCES - NORMES - REGLEMENTS PRESCRIPTIONS TECHNIQUES Le présent cahier fait référence pour l’ensemble des travaux, objet du marché, aux documents ayant leur valeur de C.C.T.G., tels les documents techniques unifiés, D.T.U., règles de calcul D.T.U., normes françaises A.F.N.O.R. et U.T.E. , également seront observés : les règles de sécurité , de construction et de sécurité incendie, lois, décrets, arrêtés, règlements circulaires, provenant du ministère de l’équipement ainsi que les recommandations des services concessionnaires de l’EDF , de l’eau, des PTT etc.

6. COORDINATION ET SUJETIONS COMMUNES En références aux directives pour l’établissement, la gestion et le règlement du compte prorata, éditées par l’office général du bâtiment et des travaux publics avec notamment les dispositions suivantes :

Le lot maçonnerie gros œuvre devra : - Protection du chantier, leur entretien pendant la durée des travaux et leur enlèvement en fin de

travaux, - Le panneau de chantier réglementaire, - Les panneaux de signalisation, - Les aménagements nécessaires pour permettre les réunions de chantier.

Le maître de l’ouvrage devra : - Un robinet de puisage raccordé sur le réseau.

Le lot électricité devra : - Un coffret provisoire d’électricité avec 3 prises de courant 2/10/16 + T et une prise 32 A + T + N, l’ensemble protégé suivant les normes en vigueur (disjoncteur différentiel 30mml/A).

Tous les corps d’état devront : - Le nettoyage du chantier, évacuation continue des gravois. En cas de non exécution, le maître de l’ouvrage se réserve le droit, par simple constat de l’état des lieux, de faire intervenir une entreprise spécialisée à la charge des entreprises, au prorata de leur lot, les frais d’intervention étant établis par déduction sur les factures des entreprises.


4

7. PERCEMENTS - RESERVATIONS - SCELLEMENTS Percements, trous et réservations dans le béton armé et la maçonnerie seront à la charge de l’entreprise titulaire du lot maçonnerie. Scellements de positions définitives et joints d’étanchéité si nécessaires seront à la charge de chaque entreprise. Raccords, calfeutrements et ancrages seront à la charge de l’entreprise titulaire du lot maçonnerie.

8. IMPLANTATIONS ET NIVEAUX

- Implantation des voiries et parkings avec cote de niveau au lot terrassement. - Implantations des ouvrages et structures et superstructures avec indication des niveaux + - 0,00

au lot maçonnerie. - Implantations des cloisons et des huisseries au lot menuiserie.

9. TOLERANCES DE JEUX ET COTES Les tolérances d’exécution sont définies par le C.C.T.G. (D.T.U., Normes etc.) auxquelles le présent C.C.T.P. fait référence. L’entrepreneur est tenu de prendre connaissance des tolérances imposées aux autres corps d’état et de s’assurer de leur respect en ce qui les concerne. En règle générale, la tolérance de dimension ne devra pas dépasser un centimètre. L’entrepreneur vérifiera les cotes des ouvrages qui lui seront livrés par les autres corps d’état et sur lesquels il lui appartient d’intervenir. Au cas où celles-ci ne seraient pas conformes, il fera immédiatement, par écrit au maître de l’ouvrage, ses réserves et observations avec justifications à l’appui. Il appartiendra alors au maître de l’ouvrage de prendre toutes dispositions pour l’obtention d’un ouvrage conforme aux règles du présent C.C.T.P.. Suivant leur nature, les travaux de remise en état seront réalisés par le titulaire du corps d’état impliqué. Au cas où ils seraient exécutés par une autre entreprise, les frais et charges en résultant seront toujours mis au compte de l’intéressé.

10. PERFORMANCES DIVERSES En conclusion, l’obtention des performances décrites, constituant une obligation contractuelle, sera le résultat d’une coordination rigoureuse des études et de la mise en œuvre impliquant pour l’ensemble des entreprises une parfaite connaissance de la totalité du projet. Cette obligation de résultat concerne non seulement les entreprises responsables des ouvrages visés par ces performances mais également celles qui mettent en œuvre des éléments ou matériels s’incorporant à ces ouvrages.

11. MATERIAUX Provenance et qualité des matériaux. Les matériaux et leur mise en œuvre seront conformes aux normes en vigueur. Ils seront de la meilleure qualité dans leur espèce. Dans tous les cas, ils doivent avoir l’agrément du C.S.T.B.. Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de demander à l’entrepreneur la présentation des factures et de contrôler l’origine de certains matériaux approvisionnés sur le chantier et déjà mis en œuvre. Stockage, tous les matériaux et fournitures utilisées sur le chantier seront entreposés avec soin, à l’abri des dégradations et des intempéries, en lieu fixé en accord avec le maître de l’ouvrage, à proximité du chantier. Liste et échantillons, au cas où les matériaux ne seraient pas ceux implicitement précisés au présent C.C.T.P., l’entrepreneur joindra à la soumission une liste complète des matériaux et fournitures


5

proposées avec les caractéristiques nécessaires pour accord. Si cette proposition n’était pas faite, le maître de l’ouvrage choisira les matériaux et équipements qu’il désire voir employer. Après accord sur les échantillons présentés, la liste ainsi établie devient définitive sans que l’entrepreneur ne puisse réclamer une augmentation de la valeur de son marché. Dans le cadre de son marché, l’entrepreneur peut être appelé à tout moment à présenter un échantillon des matériaux utilisés, ceci, sur simple demande de maître de l’ouvrage. Approvisionnement, l’entrepreneur sera tenu d’approvisionner sur le chantier les matériaux qui lui seront nécessaires pour l’exécution de son corps d’état et ceci dans le cadre du calendrier d’exécution. Tout retard dans l’approvisionnement de ces matériaux ne pourra donner lieu à un allongement de délai, sauf dans un cas reconnu de force majeure et en particulier les cas signalés au C.C.A.P.. L’entrepreneur reste responsable de leur bonne conservation et ne peut en aucun cas en disposer pour un autre chantier s’ils ont fait l’objet d’un règlement particulier en compte sur l’approvisionnement.

12. MISE EN ŒUVRE ET OPERATIONS DE CONTRÔLE Les matériaux, appareils et équipements seront mis en œuvre conformément aux recommandations des fabricants suivant détails et dimensions indiqués sur le plan du dossier d’exécution et selon les meilleures règles de l’art. Les contrôles et essais s’effectueront en cours d’exécution des travaux. Si à la suite de ces essais, il était constaté que les échantillons livrés ne correspondaient pas aux spécifications du présent document, le maître de l’ouvrage interdira l’emploi sur le chantier de ce matériau et refusera tout travail où il aura été employé. La fourniture d’un autre produit de remplacement à celui initialement prévu sera alors exigé et il sera procédé sur ce dernier aux mêmes essais que sur le précédent échantillon sans que l’entrepreneur puisse prétendre pour autant à une prolongation de délai ou à une indemnité complémentaire à la suite du refus temporaire définitif. Comme on l’a indiqué aux articles ci-avant, les essais ou analyses qui seront effectués dans le cadre du marché, le seront toujours aux frais de l’entrepreneur intéressé.

13. OUVRAGES DEFECTUEUX Mise en conformité, tous les ouvrages défectueux ou refusés pour non conformité aux conditions du marché seront démolis et l’entrepreneur sera tenu de les refaire sans pour autant prétendre à une prolongation de délais ou une augmentation du coût du marché. Contraintes, si après mise en demeure, l’entrepreneur ne se soumet pas à ces dispositions, le maître de l’ouvrage, après constat des travaux non exécutés, fera faire ces démolitions et ces réfections, par toutes autres entreprises de son choix, à tous prix et aux frais de l’entreprise défaillante.

14. NOMENCLATURE DES DIFFERENTS LOTS

LOT N° 1 MACONNERIE, BETON ARME, CANALISATIONS, VOIRIE. LOT N° 2 DESAMIANTAGE. LOT N° 3 COUVERTURE BAC ACIER, EVACUATION EP. LOT N° 4 BARDAGE, ISOLATION. LOT N° 5 MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM. LOT N° 6 MENUISERIE BOIS. LOT N° 7 CLOISONS SECHES, ISOLATION, FAUX PLAFONDS. LOT N° 8 CARRELAGES, FAIENCES, REVETEMENTS DE SOL. LOT N° 9 ELECTRICITE, VMC. LOT N°10 PLOMBERIE SANITAIRE. LOT N°11 CLIMATISATION REVERSIBLE.


6

LOT N°12 PEINTURE. LOT N°13 CLOTURE, SERRURERIE.

Généralités pour tous les corps d'états

Offre des entreprises L’offre des entreprises devra être impérativement décomposée et détaillée par prestations

avec un récapitulatif hors taxes et T.T.C. en eus qui deviendra forfaitaire, étant entendu que l’entrepreneur prendra à sa charge toute différence de quantitatif après signature du marché.

L’offre de base devra tenir compte des matériaux et matériels préconisés dans le présent descriptif.

L’entrepreneur pourra proposer une variante avec des produits de qualité et caractéristiques équivalentes, avec la même garantie.

Connaissance du devis descriptif L’entrepreneur devra prendre connaissance du devis descriptif dans son ensemble. Avant

d’établir son prix forfaitaire, il rendra compte à l’architecte de toute erreur ou omission qu’il aurait constaté.

En aucun cas, il ne pourra faire état d’oubli ou d’imprécision dans la description des ouvrages de son lot.

La proposition comprend l’ensemble des prestations visant à réaliser une installation complète, terminée et en parfait état de marche, conformément à la réglementation en vigueur.

Connaissance des lieux L’entrepreneur ne pourra se prévaloir en aucun cas d’une connaissance imparfaite du site et

terrain d’exécution de l’ouvrage, non plus de tous les éléments locaux, accès, servitudes, stockage des matériaux, intempéries, etc.

Étendue de la prestation Pour tous les lots qui font partie de la description, elle comprend :

- Le contrôle des plans et dessins de l’architecte et des bureaux d’études, la vérification des cotes, et le signalement de toute erreur ou omission. - La fourniture de tous les matériaux et produits, leur transport, déchargement, stockage, mise en œuvre, compris main d’œuvre, les charges sociales, la T.V.A. et le matériel nécessaire à l’exécution de l’ouvrage. - La protection et la conservation de ses ouvrages pendant toute la durée du chantier. - Le nettoyage des abords, compris toutes manutentions et transports des gravats à la décharge publique.

Hygiène et sécurité du travail L’entrepreneur doit assurer par un matériel approprié l’hygiène et la sécurité de son

personnel et des tiers sur le chantier, conformément aux lois et règlements en vigueur. L’entrepreneur s’engage à respecter les consignes du coordonnateur sécurité et protection

de la santé désigné par le maître de l’ouvrage et dont les principes généraux de prévention sont définis par le P.G.C.S.P.S..

Avant son intervention, l’entrepreneur devra s’assurer que le chantier a bien été desservi au préalable par l’entreprise de V.R.D. en eau, électricité et accès de chantier suivant la réglementation concernant l’hygiène et la sécurité.


7

LOT N°1: MACONNERIE, BETON ARME, CANALISATIONS, VOIRIE

Généralités

Les travaux du présent lot sont soumis aux conditions des documents techniques officiels, D.T.U., normes, cahiers des charges du C.S.T.B., décrets, arrêtés et circulaires en vigueur au moment de l’exécution des travaux.

L’entrepreneur du présent lot devra tous les travaux d’implantation suivant les indications des plans fournis par le maître de l’ouvrage. Il devra également tous les traits de niveaux avant et après les travaux de carrelages et de cloisonnements. L’entrepreneur devra s’assurer personnellement sur place de la nature du sol, des lieux et des anciens ouvrages qui pourraient subsister à l’emplacement des bâtiments à édifier. Il ne pourra prétendre, par manque d’information et de renseignements à aucune P.V. pour vice de forme, quelles que soient les sujétions. Il aura à la charge de faire tous les sondages complémentaires à ses frais, s’il le juge utile. Dans le cas où, les travaux nécessiteraient des épuisements importants, ces derniers ne seraient exécutés qu’après accord préalable. Lorsque les épuisements ne seront pas indispensables pour permettre l’exécution des travaux, les sujétions découlant de la présence d’eau ne pourront donner lieu à aucun supplément.

L’entrepreneur du présent lot fera son affaire concernant l’étude de béton armé qui devra être effectuée par un ingénieur dûment désigné et en accord avec le maître de l’ouvrage, ceci pour l’ensemble des ouvrages en béton armé. Il devra la prendre en compte dans son lot.

Composition et mise en œuvre des mortiers Quelque soit le mode de fabrication, mécanique ou manuel, les mortiers seront homogènes,

leur granulat étant parfaitement enrobé au liant. La confection des mortiers ne pourra s’effectuer par gel qu’à une seule condition que les produits antigels soient incorporés ou que l’eau de gâchage et les granulats soient chauffés.

Mise en œuvre des canalisations et des éléments accessoires, la fourniture et la pose des canalisations et regards devront être de bonne qualité ainsi que le travail soigné quant à l’exécution

Travaux préparatoires Installation du chantier avec bureau mobile pour les rendez-vous de chantier et réunions. Installation de sanitaires pour tous les intervenants durant l’ensemble du chantier. Installation du panneau de chantier aux normes en vigueur. Installation de clôtures réglementaires autour du chantier et durant l’ensemble du chantier

Tous les bétons devront être conformes à la norme NF EN 206-1

Démolitions Démolition des paillasses existantes dans l’ancienne salle de manipulation, l’ancien

laboratoire, compris enlèvement et évacuations des gravats vers une décharge appropriée à recevoir ces déchets et reprise des sols pour recevoir un carrelage collé après démolition.

Dépose des plinthes en carrelages sur tous les doublages et cloisons de distribution

intérieures restantes dans les pièces carrelées et les pièces avec du revêtement de sol plastique, enlèvement et évacuations des gravats vers une décharge appropriée à recevoir ces déchets, raccords d’enduit si nécessaire pour pose collé de plinthes nouvelles.


8

Démolition du plafond et du plancher bois de l’ancienne réserve (dans le hangar) compris enlèvement et évacuations des gravats vers une décharge appropriée à recevoir ces déchets

Dépose du plafond et du solivage bois sur l’ancien local pesée, l’ancien local résultat et l’ancien local préparation avec enlèvement et évacuations des gravats vers une décharge appropriée à recevoir ces déchets.

Démolition du mur intérieur en maçonnerie de parpaings creux entre l’ancien hangar et

l’ancien local pesée / l'ancien local résultat avec enlèvement et évacuations des gravats vers une décharge appropriée à recevoir ces déchets.

Démolition de cloisons de séparation intérieures en briques plâtrières ou maçonnerie de

parpaings creux de 0.10 d’épaisseur avec enlèvement et évacuations des gravats vers une décharge appropriée à recevoir ces déchets, pour les cloisons :

Cloisons ancien local pesée, ancien local préparation, ancien local résultats. Doublage ancien local pesée. Cloison entre l’ancien bureau 5 et l’ancien bureau 6. Cloison entre l’ancien bureau 3 et l’ancienne cuisine. Toutes les cloisons de distribution de l’ancien bureau 1, bureau 2, sanitaires femmes,

WC femmes, sanitaires hommes, douche hommes, WC hommes, vestiaire hommes. Avec enlèvement et évacuations des gravats vers une décharge appropriée à recevoir

ces déchets. Démolition des sols, carrelages et forme en béton de ciment existant, des anciens

sanitaires hommes et femmes, des anciens WC, de l'ancienne douche, de l'ancien vestiaire, et une partie du bureau 1 ( zone ombrée sur le plan projet ) récupération des vidanges existantes pour réemploi.

Ouvertures de tranchées intérieures Ouverture d'une tranchée intérieure sur 0.20 de largueur x 0.25 de profondeur, comprenant sciage des sols en béton de ciment, piochage de la forme de remblai compacté, l'ensemble avec enlèvement et évacuation des gravats, passage d'un fourreau isorange de 110 pour l'alimentation EDF, rebouchage de la tranchée après passage du fourreau au mortier batard avec finition lissée pour recevoir le carrelage collé. ( voir plan de détails ) Ouverture de tranchées intérieures sur 0.15 de largeur x 0.15 de profondeur, comprenant, sciage des sols en béton de ciment avec enlèvement et évacuations des gravats pour passage des alimentations EC et EF, rebouchage des tranchées après passage du plombier au mortier batard avec finition lissée pour recevoir le carrelage collé.( voir plan de détails ) Ouverture d'une tranchée intérieure de 0.15 de largeur x 0.25 de profondeur, comprenant sciage des sols en béton de ciment, piochage de la forme de remblai compacté, l'ensemble avec enlèvement et évacuation des gravats, pour passage de canalisations d'évacuations, rebouchage de la tranchée après passage du plombier au mortier batard avec finition lissée pour recevoir le carrelage collé.( voir plan de détails)

Percements Percements dans la maçonnerie existante pour passage des évacuations des lavabos des cabinets médicaux et des éviers des cabinets des infirmières avec rebouchage après la passage des canalisations d'évacuations du plombier.

Ouvertures intérieures Dans le mur de refend intérieur existant en maçonnerie de parpaings creux, entre l’ancienne

salle de manipulation et l’ancienne salle de travail, création d’un passage, comprenant l’étayage si nécessaire, la démolition de la maçonnerie de parpaings avec enlèvement et évacuations des gravats vers une décharge appropriée à recevoir ces déchets, linteau en béton armé avec armatures et


9

coffrages, jambages en béton banché, la reprise des sols sur toute la partie de la nouvelle ouverture pour recevoir un carrelage collé, dégrossi au mortier bâtard de tous les ouvrages en béton pour recevoir des raccords de plâtre.

1.75 x 2.30 hr Création de passages intérieurs dans le mur en maçonnerie de parpaings de l’ancien

laboratoire ( pour la future salle d’attente 3, comprenant l’étayage si nécessaire, la démolition de la maçonnerie de parpaings avec enlèvement et évacuations des gravats vers une décharge appropriée à recevoir ces déchets, linteaux en béton armé avec armatures et coffrages, jambages en béton banché, la reprise des sols sur toute la partie des nouvelles ouvertures pour recevoir un carrelage collé, dégrossi au mortier bâtard de tous les ouvrages en béton pour recevoir des raccords de plâtre.

3.00 x 2.30 hr & 2.35 x 2.30 hr Création d’une porte intérieure (0.93 x 2.04 hr) dans le mur de maçonnerie de parpaings

pour l’accès au cabinet médical 2, comprenant l’étayage si nécessaire, la démolition de la maçonnerie de parpaings avec enlèvement et évacuations des gravats vers une décharge appropriée à recevoir ces déchets, linteau en béton armé avec armatures et coffrages, jambages en béton banché, la reprise des sols sur toute la partie de la nouvelle ouverture pour recevoir un carrelage collé, dégrossi au mortier bâtard de tous les ouvrages en béton pour recevoir des raccords de plâtre.

Extension d’un passage existant dans la maçonnerie de parpaings entre la réception et

l’ancienne salle de réunion, comprenant l’étayage si nécessaire, la démolition de la maçonnerie de parpaings avec enlèvement et évacuations des gravats vers une décharge appropriée à recevoir ces déchets, linteau en béton armé avec armatures et coffrages, jambage en béton banché, la reprise des sols sur toute la partie de la nouvelle ouverture pour recevoir un carrelage collé, dégrossi au mortier bâtard de tous les ouvrages en béton pour recevoir des raccords de plâtre.

Création d’un passage dans le mur de maçonnerie de parpaings entre l’ancienne salle de travail

et l’ancien local préparation, comprenant l’étayage si nécessaire, la démolition de la maçonnerie de parpaings avec enlèvement et évacuations des gravats vers une décharge appropriée à recevoir ces déchets, linteau en béton armé avec armatures et coffrages, jambages en béton banché, la reprise des sols sur toute la partie de la nouvelle ouverture pour recevoir un carrelage collé, dégrossi au mortier bâtard de tous les ouvrages en béton pour recevoir des raccords de plâtre.

1.80 x 2.30 hr

Obstructions d’ouvertures existantes Maçonnerie de parpaings creux d’épaisseur variable pour l’obstruction de divers portes ou

passages existants, compris raccordement et liaisons avec la maçonnerie existante et dégrossi au mortier bâtard sur l’ensemble de la maçonnerie pour recevoir des raccords de plâtre, pour les deux anciennes portes du cabinet médical 2, l’ancienne porte en cabinet médecin 1, l’ancienne porte du cabinet médical 4, 5, et l’ancienne porte des WC handicapés hommes.

Maçonnerie intérieure Sur le sol en béton de l’ancien hangar, façon de semelles en béton armé pour supports des

murs de distribution intérieurs ( formant le garage véhicules ) comprenant un éléments préfabriqués en U de chainage posé et fixé à la résine, armatures et remplissage en béton armé sur toute la longueur des deux murs intérieurs excepté aux passages de portes.

Maçonnerie de parpaings creux de 0.20 d’épaisseur soigneusement montés avec joints au fer

coté garage, pour élévation des deux murs intérieurs du garage véhicules (hauteur 3.00) montés au mortier bâtard l’ensemble devant être monté de façon soignée pour rester apparent avec joints au fer coté garage.


10

Ouvrages en béton armé Béton armé compris armatures et coffrages pour les linteaux, poteaux, et chaînages incorporés à la maçonnerie de parpaings creux de 0.20 d’épaisseur.

Feuillures et garnissages A prévoir pour toutes les portes dans la maçonnerie de parpaings avant et après la pose des

menuiseries.

Sols intérieurs Sur tous les sols démolis ( de la partie ombrée sur le plan projeté ) des sanitaires hommes et femmes, des WC, des WC handicapés homes et femmes, réglage des sols en sable, film de polyane de 200 microns, isolation périphérique en TMS de 20 m/m ou similaire et forme en béton armé de 0.10 d'épaisseur minimum ( après passage du plombier) finition avec chape lissée pour recevoir le carrelage collé.

Seuils portails Fouille en rigoles pour semelles des portail coulissants, descendues au bon sol et avec évacuations des terres de fouille. Gros béton légèrement armé pour remplissage des semelles des portails coulissants.

Canalisations

Regards préfabriqués de 30/30 et hauteur variable en ciment avec couvercle de fermeture compris toutes sujétions de mise en place et de raccordement pour les branchements extérieurs des évacuations des eaux usées. ( voir plan de détails )

Canalisations en PVC de diamètre 80 à 125 si nécessaire pour évacuations extérieures des eaux usées et vannes, compris terrassement, accessoires de pose, collages, fixations, et remblai sable, du nu des murs extérieurs jusqu'aux raccordements au réseau existant. ( voir plan de détails )

Divers Pose des deux coffrets EDF dans le mur extérieur de l’entrée commune, comprenant

démolition avec soins de la maçonnerie existante pour encastrement des deux coffrets, fourreaux en PVC de diamètre 80 en attente de raccordement, percements mur intérieur pour alimentation des logements, raccords de maçonnerie et raccords d’enduit imitation pierre ( bandeaux de 0.20 de largeur autour des coffrets )

Percement d’un mur existant à - 0.70 de profondeur depuis le regard AEP existant en façade

latérale, jusqu’au dessous d’escalier, compris rebouchage et garnissage après le passage des tuyauteries du plombier.

Voirie

Démolitions Dépose des bordurettes des jardinières existantes en façade principale et façade nord avec

enlèvement et évacuations des gravois vers une décharge public appropriée. (La dépose devra se faire avec le plus grand soin, les jardinières étant conservées dans leur état)

Longueur 41.00 Dépose des bordures de trottoir existantes délimitant les anciens parkings avec enlèvement et

évacuations des gravois vers une décharge public appropriée. Longueur 45.00


11

Arrachage de tilleuls existants avec évacuations vers une décharge public appropriée. 3 u Terrassement de zones gazonnées pour agrandissement des parkings et création de deux

nouvelles entrées, comprenant terrassement sur une hauteur moyenne de 0.35, compactage du fond de forme, évacuations des terres vers une décharge public appropriée.

Surface 370.00 Blocage des zones terrassées en économétrique sur une épaisseur de 0.25 compris compactage. Surface 370.00 Reprofilage des zones de circulation existantes avec façon de pentes pour l’évacuation des eaux

pluviales suivant le schéma déjà en place. Surface 1400.00 Sur toutes les zones profilées et les zones neuves de futures entrées, parkings et voies de

circulations, remblai en diorite 0/31,5de 0.08 d’épaisseur minimum compacté avec façon de pente pour l’évacuation des eaux pluviales.

Surface 1770.00

Essais de plaques L’adjudicataire du présent lot devra fournir au maître de l’ouvrage les résultats des différents

essais de plaques réalisées sur les cours, parkings et les voiries, (résistance mécanique à une voirie légère)

Mise à niveau des enrobés de tous les regards existants dans les zones de circulation (E.P. & E.U.). Bordurettes T1 en ciment compris fouille et scellements pour délimitation des zones gazonnées

avec les parkings. Longueur 208.00

Bordurettes P1 en ciment compris fouille et scellements pour délimitation des jardinières en façade principale et façade nord de la maison pluridisciplinaire de santé.

Longueur 41.00

Sur toutes les voies de circulation, entrées, et parkings, enrobé BB0/10 sur 0.05 d’épaisseur. Surface 1770.00

Travaux de signalisation Traçages des parkings par bandes blanches de 0.10 largeur

Divers Nettoyage du chantier et repli du matériel et des bureaux de chantier.


12

LOT N° 2: DESAMIANTAGE

Généralités Les travaux du présent lot sont soumis aux conditions des documents techniques officiels,

D.T.U., normes, cahiers des charges du C.S.T.B., décrets, arrêtés et circulaires en vigueur au moment de l’exécution des travaux.

Plan de retrait de la partie amiantée Établissement d’un plan de retrait pour l’ensemble du bardage et de la couverture en plaques ondulées amiante-ciment de la partie hangar existant. Contact avec l’inspection du travail, mesures libératoires et certificat du suivi des déchets. L’ensemble conformément à la nouvelle réglementation (nouvelle réglementation du 30 juin 2006 et obligation des arrêtés de certification du 22 février 2007 relatifs à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante).

Sécurité des travailleurs sur chantier Fourniture et pose de sécurité des travailleurs par des filets antichute en sous face de couverture pendant la durée des travaux. Échafaudage, étayage et protection pour toutes les déposes.

Bâtiment existant Après acceptation du plan de retrait, dépose du bardage extérieur sur trois faces et de la couverture à deux pans de la partie existante (hangar, réserve, laboratoire, local pesée, local préparation et local résultats) mise des plaques ondulées en palettes, filmage des palettes et évacuation vers une décharge agréée pour recevoir des déchets amiantés.

Divers Dépose des gouttières et tuyaux de descente de la partie concernée (hangar, réserve,

laboratoire, local pesée, local préparation et local résultats) et évacuations des déchets vers une décharge agrée pour recevoir des déchets bois.

Nettoyage du chantier et repli du matériel.


13

LOT N° 3: COUVERTURE BAC ACIER, EVACUATION EP



Les travaux seront réalisés conformément aux hypothèses de calculs suivants : Règles NV 65 et N 84 pour les effets de la neige et du vent. Avant tout début d’exécution et dès réception de l’ordre de service général, le bénéficiaire

du présent lot établira les plans d’exécution et de détails de ces ouvrages qui préciseront en outre l’implantation générale, les percements ou les réservations.

Sécurité des travailleurs sur chantier Fourniture et pose de sécurité des travailleurs par des filets antichute en sous face de

couverture et filets en garde corps au pourtour de la construction pendant la durée des travaux.

Couverture Pour l’ensemble de la partie du bâtiment en plaques ondulées existant découvert, couverture

en bac acier pré laqué de type 3.333.39 T ou similaire, épaisseur 75/100, 25 microns de couleur ral .5008, bac sec avec traitement anti-condensation, posé sur la charpente existante, fixé par vis et rondelles étanches.

Faîtage ventilé en tôle pré laqué ral. 5008 compris toutes sujétions de pose, fixations et étanchéité.

Bandes de rives en tôle pré laqué en 25 microns de couleur gris ral. 7037 de 75/100 fixées

par vis et rondelles étanches. Noues en zinc N°12 pour raccordement de la couverture en bac acier avec celle en ardoises

artificielles.

Evacuation des eaux pluviales Confection de chéneaux en tôles galvanisés de 10/10ième sur les deux longs pans compris

toutes sujétions de pose, fixations, étanchéité et raccordements. Naissances, joints de dilatation et trop pleins.

Tuyaux de descente en PVC (diamètre à définir suivant les normes en vigueur) compris

raccordements, colliers et fixations.

Vérification de la couverture Vérification de l’ensemble de la couverture existante en ardoises artificielles et réparations

nécessaire.

Zinguerie Vérification de l’ensemble de la zinguerie existante gouttières et tuyaux de descente, et

réparations nécessaire. Sorties de ventilation de type NICOLL ou similaire de diamètre 100 (2 unités) et de diamètre


14

160 (2 unités) pour les décompressions de canalisations et la VMC, compris toutes sujétions d’étanchéité.

Divers Nettoyage du chantier et repli du matériel.


15

LOT N° 4: BARDAGE, ISOLATION

Généralités Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions des documents techniques officiels, D.T.U., cahiers des charges du C.S.T.B., normes, décrets, arrêtés, et circulaires en vigueur au moment de l’exécution des travaux. Avant l’exécution, l’entrepreneur devra réceptionner la charpente existante. L’entrepreneur du présent lot sera totalement et exclusivement responsable de l’exécution des ouvrages dont il a la charge. Il sera donc tenu de faire constater le bon état de ceux-ci dès leur achèvement et de signaler en temps opportun toutes les détériorations qui pourraient être imputables à d’autres corps d’état. Il garantit la complète étanchéité, la résistance et la bonne tenue de son propre travail. L’entrepreneur établira les plans d’exécutions des ouvrages à réaliser avec tous les détails de raccordements, relevés d’eau pluviale nécessaires....

Bardage Le bardage est de type dit " double peau ", il est composé de plaques horizontales de type TRESPA NW 05 Loft Brown, d'un isolant rock bardage de 150 m/m conforme à la RT 2005 posé horizontalement dans le plateau et d'un plateau en acier pré laqué, ceci pour l'ensemble de la partie du bâtiment qui était en bardage de plaques ondulées.

Eléments façonnés pour pièces et raccords de l’ensemble des bardages Eléments façonnés en tôles lisses pré laquées de couleur suivant les plans pour : - bandeau de couronnement de tête de bardage, coiffes, et appuis des châssis. - bandes de rejet d’eau en pied de bardage. Eléments façonnés de type TRESPA ou similaire pour : - tous les angles rentrants et saillants à angles vifs avec fixations invisibles. - jambages, linteaux des portes, châssis à angles vifs avec fixations invisibles.

VARIANTE N° 1

Bardage Remplacement du bardage double peau ci-dessus par un bardage de type dit " double peau ", il est composé de plaques verticales horizontales en acier pré laqué d'une épaisseur de 63/100 de type ARVAL GAMME OCEANE de chez Haironville Marine 5.27.1090 HB ou similaire, d'un isolant de 150 m/m posé horizontalement dans le plateau et d'un plateau en acier pré laqué, ceci pour l'ensemble de la partie du bâtiment qui était en bardage de plaques ondulées Couleur MIRANDA 7951

Éléments façonnés pour pièces et raccords de l’ensemble des bardages Éléments façonnés en tôles lisses pré laquées de couleur suivant les plans pour : - bandeau de couronnement de tête de bardage, coiffes. - tous les angles rentrants et saillants - bandes de rejet d’eau en pied de bardage - bandes de rives - jambages, linteaux des portes, châssis, et appuis des châssis.


16

LOT N° 5: MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM


D.T.U., cahiers des charges du C.S.T.B., normes, décrets, arrêtés et circulaires en vigueur au moment des travaux.

Dépose Dépose de toutes les menuiseries en PVC de l’ancienne réserve du hangar pour réemploi.

Dépose des anciennes portes tiercées de l'ancienne salle de réunion et salle de manipulation, avec enlèvement et évacuations des gravats vers une décharge appropriée à recevoir ces déchets.

Menuiserie aluminium extérieure

Portes tiercées Une porte d’entrée tiercée en profilés aluminium laqué à rupture de pont thermique de couleur brun (ral. 8019) à deux vantaux inégaux ouvrant à l’anglaise, traverse panoramique, avec fourrures d’isolation de 70, couvre joint intérieur périphérique, et bavette extérieure en aluminium pré laqué, bâton de maréchal sur toute la hauteur de la porte, avec vitrage isolant 44,2/12/44,2, poignée et serrure anti-panique et ferme porte anti-tempête. 1.30 x 2.50 hr pour le cabinet 1 et la salle d’attente 2 1.60 x 2.30 hr pour l’entrée 2

Porte d’entrée Une porte d’entrée pour le S.S.I.A.D. ouvrante à la Française à un seul vantail, en aluminium pré laqué à rupture de pont thermique avec fourrures d’isolation de 70, traverse panoramique, couleur brun (ral. 8019) avec couvre joint intérieur périphérique, et bavette extérieure en aluminium pré laqué, vitrage grand jour en Antélio clair 44,2/12/44,2 poignées alu et serrure de sûreté, ferme porte et toutes sujétions de pose et d’étanchéité. 1.00 x 2.30 hr

Châssis Châssis ouvrant à la Française et oscillo-battant en aluminium pré laqué à rupture de pont thermique, couleur brun (ral. 8019) avec fourrures d’isolation de 70, couvre joint intérieur périphérique, et bavette extérieure en aluminium pré laqué, vitrage grand jour en Antélio clair dépoli 44,2/12/44,2 grilles d’entrée d’air de 15m 3/H poignées alu et toutes sujétions de pose et d’étanchéité. Pour les cabinets médicaux 5,6, 7, la salle de réunion, et les bureaux 1, 2,3 du S.S.I.A.D.. 1.00 X 1.35 hr 12u

OPTION N°1

Façade entrée principale Dépose de l’ancienne vitrine d’entrée en bois, avec enlèvement et évacuations des gravats vers une décharge appropriée à recevoir ces déchets, 1 ensemble de deux vitrines fixes en profilés aluminium laqué à rupture de pont thermique de couleur brun (ral. 8019) composés de montants et traverses. Assemblages traverses/montants par attaches, étanchéité par joints de vitrage intérieurs et extérieurs. Drainage, évacuation de l'eau d'infiltration au travers des lumières pratiquées dans les serrures et les capots des traverses, fixations par platines assurant la liaison entre les vitrines et la maçonnerie. Vitrage isolant 44,2/6/44,2 Antélio clair pour l’ensemble 2.92 x 2.30 hr


17

Une porte d’entrée tiercée en profilés aluminium laqué à rupture de pont thermique de couleur brun ( ral. 8019 ) à deux vantaux inégaux ouvrant à l’anglaise, traverse panoramique, avec couvre joint intérieur périphérique, et bavette extérieure en aluminium pré laqué, bâton de maréchal sur toute la hauteur de la porte, avec vitrage isolant 44,2/12/44,2, poignée et serrure anti-panique et ferme porte anti-tempête, 1.60 x 2.30 hr.


18

LOT N° 6: MENUISERIE - BOIS



Démolition Dépose de tous les blocs portes intérieures existants du rez-de-chaussée avec évacuation et

enlèvement des gravats. Dépose des portes extérieures de la salle de manipulation, de la salle de réunion avec

évacuation et enlèvement des gravats. Dépose des deux châssis intérieurs en PVC de l’ancienne réserve dans le hangar pour

réemploi (à disposition de la communauté de communes de BEAUCE & GATINE)

Menuiseries extérieures Vérification de toutes les menuiseries en bois et leurs volets roulants existantes conservées.

Menuiseries intérieures Blocs portes de 0.93 x 2.04 hr de type PREMABOIS âme pleine stratifié rives homogènes

couleur unie de chez PREMDOR ou similaire sur huisserie bois 17 HB en 88 d’épaisseur avec poignée blanche et serrure de sûreté, pour

les WC handicapés hommes, les WC handicapés femmes, les bureaux 1-2-3 du SSIAD. Blocs portes de 0.83 x 2.04 hr de type PREMABOIS âme pleine stratifié rives homogènes


Les sanitaires hommes, les sanitaires femmes, la réserve, et le sanitaire SSIAD Blocs portes de 0.73 x 2.04 hr de type PREMABOIS âme pleine stratifié rives homogènes


Les WC hommes, les WC femmes, et les WC et rangement SSIAD. Blocs portes de 0.93 x 2.04 hr de type PREMAFORME 30 de chez PREMDOR ou similaire sur

huisserie bois 23 HB en 118 d‘épaisseur, finition en stratifié couleur unie avec poignée blanche et serrure de sûreté, pour

les cabinets médicaux 1-2-3-4-5-6-7, les médecins 1 et 2, les infirmières 1 et 2 et la salle de réunion.

Blocs portes de 0.93 x 2.04 hr de type PREMAFEU coupe feu ½ H de chez PREMDOR ou similaire sur huisserie bois 23 HB en 118 d’épaisseur, finition en stratifié de couleur unie avec poignée blanche et serrure de sûreté, pour

le local technique et le local à poubelles. Blocs portes de 0.83 x 2.04 hr de type SUPRATHERM de chez PREMDOR ou similaire sur

huisserie bois 7 HB avec poignée blanche et serrure de sûreté, pour les deux portes du garage véhicules. Bloc porte coulissante de 0.83 x 2.04 hr incorporée dans la cloison de 0.10 de type ECLISSE ou

similaire à âme pleine avec finition en stratifié couleur unie pour la porte de communication avec les deux bureaux infirmières Portes de penderie en stratifié de couleur unie sur cadres et coulisses en alu pré laqué de

type NEVES ou similaire, de 2.50 de hauteur avec serrure de sûreté pour le cabinet médical n°6 et le cabinet infirmière 1.


19

Divers Cimaises de 150 x 18 en bois exotique pré-peint avec congé aux deux angles à poser à 0.80

du sol dans les circulations 1 et 2, entrée 2, entrée/accueil et salle d’attente 1-2-3, fixations collées et vissées avec coupes d’onglets pour les angles rentrant et saillants.

Plinthes de 70/13 en bois exotique pré peint à poser au-dessus des plinthes en revêtement

de sol caoutchouc des cabinets médicaux 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, de la salle de réunion, des salles d’attente 1,2,3, des circulations 1,2 entrée 2 et entrée/accueil,

Bâtis droit en sapin de 1.89 x 2.04 hr en 72 d’épaisseur pour la salle d’attente 2 Tablettes en mélaminé blanc verticales et horizontales pour le rangement en cabinet médical

6 et les deux rangements en cabinet infirmière 1.

LOT N° 7: CLOISONS SECHES, ISOLATION, FAUX PLAFONDS


D.T.U., cahiers des charges du C.S.T.B., normes, décrets, arrêtés et circulaires en vigueur au moment des travaux.

Raccords d’enduit plâtre Sur toutes les maçonneries de bouchages d’anciennes portes intérieures, aux deux faces du cabinet médical 2 et médecin 1 raccord d’enduit plâtre blanc poli.

Sur toutes les maçonneries apparentes de tous les passages intérieurs crées, passage entre l’accueil/entrée et accès escalier, passage entre la circulation 1 et l’accès à la salle d’attente 2, passage entre la circulation 1 et la circulation 2, et les passages entre la circulation 2 et la salle d’attente 3, raccords d’enduit plâtre blanc poli aux deux faces avec traitement de tous les angles saillants verticaux et horizontaux par des arêtes métalliques.

Doublages Cloisons de doublage en placo-stil M48/72 + BA 13 m/m une face avec isolation en laine

minérale GR 32 de 60 m/m ou similaire, sur tous les murs extérieurs des cabinets médicaux 5, 6,7, de la salle de réunion, de l’entrée 2, et des bureaux 1,2,3, entrée, WC et local technique du SSIAD et compris joints traités.

Doublage des murs ou cloisons intérieurs en BA 13 m/m collé compris joints traités pour la cloison existante médecin 1 et médecin 2 aux deux faces, mur existant entre le médecin 2 et le cabinet médical 3, les murs le l’entrée/accueil 1 face et la cloison entre la circulation et la salle d’attente 1 aux deux faces. Doublage en placo-mur de type doublissimo de 80 +13 sur les maçonneries de parpaings en bureau 3, dégagement, et bureau 1 du SSIAD, sur les maçonneries de parpaings en cabinet médical 7, ménage, circulation 2, et à l’emplacement des anciennes portes bouchées en WC handicapés Hommes, cabinets médicaux 4 et 5

Cloisons de distribution intérieures Cloisons de distribution en placo-stil 48/72 + B.A. 13 m/m aux deux faces, isolation en laine minérale de 45 m/m et compris joints traités pour toutes les cloisons de distribution cotées 0.07 du WC, du local technique du SSIAD, des sanitaires hommes, du WC hommes, des sanitaires femmes, du


20

WC femmes, et des WC handicapés hommes et femmes. Cloisons de distribution en placo-stil 48/72 + 2 B.A. 13 m/m aux deux faces, isolation en laine

minérale de 45 m/m et compris joints traités pour toutes les cloisons de distribution cotées 0.10, des bureaux 1,2,3, des sanitaires et entrée du SSIAD, des cabinets médicaux 5,6,7, de la salle de réunion, de l’entrée 2,du local poubelles, du local technique, de la salle d’attente 3, des cabinets médicaux 3,4, de la salle d’attente 2, de la réserve, de la circulation 1, des infirmières 1,2, de la cloisons séparative entre les médecin 1 et médecin 2 et la cloison du cabinet médical 1 avec l’escalier.

Divers Traitement de tous les angles saillants des doublages, et cloisons par des bandes armées. P.V. pour plaques en BA 13 m/m hydrofugées dans les pièces d’eau et cloisons séparatives

des lavabos dans les cabinets médicaux. Doublage et isolation des poteaux métalliques visibles dans les pièces du rez-de-chaussée.

FAUX PLAFONDS

Dépose Dépose de tous les faux plafonds suspendus en dalles 60/60 en, bureaux 1,2,3,4,5,6 salle de

réunion, réception, cuisine, réfectoire, salle de travail, salle de manipulation, laboratoire, local résultats, local préparation, local pesée, WC, vestiaire, sanitaires hommes, sanitaires femmes, douche et réserve, ossature et dalles 60/60, avec enlèvement et évacuation des gravats vers une décharge appropriée à recevoir ces déchets.

Plafonds Plafonds suspendus en dalles semi-encastrées de 60/60 de type 90 RH de série Dune ou

similaire, ossature stil prim avec rails, porteurs et cornières de rives en pré laqué blanc pour la salle de réunion, et les bureaux 1,2,3, entrée, et dégagement de la partie SSIAD

Plafonds suspendus en dalles semi-encastrées de 60/60 de type Ermes/Boréal E24 de chez EUROCOUSTIC ou similaire, ossature stil prim avec rails, porteurs et cornières de rives en pré laqué blanc pour les cabinets médicaux 1,2,3,4,5,6,7, les cabinets médecin 1 et 2 et les cabinets infirmières 1 et 2.

Plafonds suspendus en dalles 60 /60 de type PSTL ou similaire ossature stil prim avec rails, porteurs et cornières de rives en pré laqué blanc pour la réserve, les sanitaires hommes, les sanitaires femmes, les WC, les WC handicapés hommes et les WC handicapés femmes, le sanitaire, le WC et le local C.E. de la partie SSIAD

Plafonds suspendus en dalles 60/60 de type GYTONE QUATTRO ou similaire, ossature stil prim avec rails, porteurs et cornières de rives en pré laqué blanc pour les salles d’attentes 1, 2,3 l’entrée/accueil, l’entrée 2 et les circulations 1 et 2.

Plafonds droits en placo-stil, BA 13 m/m sur rails, compris fixations et joints traités, pour le local technique et le local à poubelles.

Isolation en laine de verre feutre IBR de 240 m/m d’épaisseur avec pare vapeur sur tous les plafonds droits du cabinet médical 5-6-7, salle d’attente 3, circulation 2, salle de réunion, entrée 2, local technique, local poubelles, bureaux 1-2-3, sanitaires, WC, entrée, rangement et dégagement du SSIAD.

Isolation en laine de verre feutre IBR de 100 m/m d’épaisseur avec pare vapeur sur tous les plafonds droits du cabinet médical 1-2-3-4, médecin 1-2, infirmière 1-2, salle d’attente 1-2, sanitaires hommes et femmes, WC hommes et femmes, WC handicapés hommes et femmes, réserve, entré/accueil, et circulation 1.


21

Divers Nettoyage du chantier et repli du matériel.

OPTION N° 1 Plafond suspendu de type shédisol de chez Isover ou similaire de 80 m/m d’épaisseur posé sur une ossature en T de 35 galvanisée pour l’ensemble du garage véhicules.


22

LOT N° 8: CARRELAGES FAIENCES ET REVETEMENTS DE SOL

Généralités Les travaux du présent lot sont soumis aux conditions des documents techniques officiels, D.T.U., cahiers des charges du C.S.T.B., normes, décrets, arrêtés et circulaires en vigueur au moment des travaux.

Dépose Dépose de tous les sols en revêtement plastique, nettoyage des colles de fixations pour recevoir un réagréage et un revêtement de sol caoutchouc ou carrelage en grès cérame, compris avec enlèvement et évacuations des gravats vers une décharge appropriée à recevoir ces déchets de la salle de réunion, des bureaux 1,2,3,4,5,6, de la cuisine, du réfectoire, du local pesée, du local préparation et du local résultat. Dépose de toutes les plinthes en carrelages dans les pièces carrelées et raccordement plâtre après dépose. Dépose de toutes les moquettes existantes dans toutes les pièces de l'étage, compris avec enlèvement et évacuations des gravats vers une décharge appropriée à recevoir ces déchets

Réagreage Sur tous les sols existants, de toutes les pièces à aménager excepté le garage véhicules, du rez-de-chaussée, sols en carrelages 5/5, sols en carrelage 20/20 ou sol en béton poli, application d’un primer spécifique d’adhérence pour fond fermé, et réagréage P3 classique pour recevoir un revêtement de sol caoutchouc ou carrelage en grès cérame. ( nota, sous tous les sols en revêtement plastique des pièces existantes, salle de réunion, bureaux 1,2,3,4,5,6, cuisine, réfectoire, local pesée, local préparation et local résultat se trouvent du carrelage grès cérame 5/5 )

Carrelage Sur tous les sols après réagréage des cabinets médecin 1 et médecin 2, infirmière 1 et infirmière 2, WC handicapés hommes, WC handicapés femmes, sanitaires hommes, sanitaires femmes, WC hommes, WC femmes, réserve, local technique et local poubelles, bureaux 1,2,3, sanitaires, WC local technique entrée et dégagement de la partie SSIAD, fourniture et pose de carrelage en grès cérame 30/30 bon choix teinte courante de chez DESVRES ou similaire pose collée et compris joints traités. Dans toutes les pièces carrelées ci-dessus, plinthes à talons en grès cérame 10/30 identiques au carrelage, posées à la colle et joints traités.

Revêtements de sols Sur tous les sols après réagréage des cabinets médicaux 1,2,3,4,5,6,7, de la salle de réunion, des salles d’attente 1,2,3, des circulations 1,2 entrée 2 et entrée/accueil, fourniture et pose de revêtement de sol en caoutchouc de type NORAPLAN série Logic de 2 m/m d’épaisseur en dalles 610 x 610 trafic intense de chez NORA ou similaire posé à la colle avec joints à double coupes. Sur tous les sols après réagréage de l’étage en salle de détente, salle de télévision, salle de repos nuit, dégagement et rangement, fourniture et pose de revêtement de sol en caoutchouc de type NORAPLAN série stone acoustic de 2 m/m d’épaisseur en dalles 610 x 610 trafic intense de chez NORA ou similaire posé à la colle avec joints à double coupes. Dans toutes les pièces ci-dessus en revêtement en caoutchouc, plinthes avec lèvres d’étanchéité, pose collée et joints à double coupes.


23

Faïences Faïences couleur unie 15/15 bon choix du commerce à coller dans les WC, les sanitaires, au-dessus des lavabos compris joints traités (en prévoir 45.00 m 2)

Tapis brosse Dans la partie entrée/accueil dans le cadre existant à cet effet, fourniture et pose d’un tapis de type ARAVIS scrutation/dry de chez DINAC ou similaire. 0.70 x 1.45

Seuils de portes Seuils de portes intérieures en inox de 0.04 de largeur pour chaque passage de portes

intérieures entre les pièces carrelées et les pièces en revêtement caoutchouc, fixation par colle et vis.


24

LOT N° 12: ELECTRICITE ET VMC

Généralités Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des documents techniques

officiels, D.T.U., normes, cahiers des charges du C.S.T.B., décrets, arrêtés et circulaires en vigueur au moment de l’exécution des travaux.

L’entrepreneur du présent lot devra respecter toutes les normes en vigueur au jour de l’exécution des travaux.

L’entrepreneur du présent lot fera vérifier ces installations en cours de travaux et à la fin des travaux, et fournira un dossier complet réclamé par les vérificateurs. En fin de travaux, il fera réceptionner par un bureau de contrôle agréé et obtenir, les certificats de conformité et le consuel. Les honoraires de ces organismes sont à la charge de l’entrepreneur titulaire du présent lot.

Les études techniques sont à la charge de l’entrepreneur et adressées en trois exemplaires au maître de l’ouvrage. Ces études comprendront :

- schémas unifilaires indiquant en particulier les caractéristiques des conducteurs et appareils, les calibrages des coupe-circuits et le réglage des disjoncteurs. Ces schémas devront mettre en évidence les divers circuits avec la section des conducteurs. Une note de calcul correspondant à chacun des schémas précédents indiquant les chutes de tension pour les récepteurs les plus défavorisés en faisant ressortir l’équilibre des phases. La section des conducteurs sera déterminée de façon que :

1° la température des conducteurs n’excède pas 50° c. en service continu. 2° La chute de tension entre le tableau et le récepteur le plus défavorisé n’excède pas 3%. 3° les règles concernant le choix des sections des conducteurs d’après les caractéristiques

des disjoncteurs les protégeant contre les surcharges soient respectées.

Dépose Dépose de tous les luminaires existants pour réemploi. (À disposition de la communauté de

communes de BEAUCE & GATINE) Dépose de l’alarme existante pour réemploi. (À disposition de la communauté de communes

de BEAUCE & GATINE) Dépose des tous les blocs de secours pour réemploi. (À disposition de la communauté de

communes de BEAUCE & GATINE) Dépose de tous les interrupteurs, les prises, les gaines et les fils de l’ancienne installation

avec évacuation et enlèvement des gravats. Dépose du T.G.B.T. existant pour réemploi. (À disposition de la communauté de communes

de BEAUCE & GATINE) Dépose du chemin de câble entre en compteur EDF et le T.G.B.T., dépose du câble

d’alimentation entre le compteur EDF existant et le T.G.B.T. pour réemploi. (À disposition de la communauté de communes de BEAUCE & GATINE)

Dépose de l’installation téléphonique existante avec évacuation et enlèvement des gravats

Amenée de l’énergie Déplacement du compteur EDF et du disjoncteur qui se trouvent dans l’ancien hangar, sera effectué par les services d’EDF, ceux-ci seront posés à l’extérieur dans un coffret grole au ou similaire. Alimentation prévue à partir du coffret extérieur (voir plan de masse) jusqu'au local technique avec câble d'alimentation RO2V sous fourreau posé par la maçon, section à déterminer suivant la puissance de l'installation.


25

Protection T.G.B.T. En local technique, armoire de protection des différents circuits de marque HAGER ou similaire avec plastron, étiquetage, avec :

- Interrupteur général de coupure. - Disjoncteurs différentiels pour les circuits :

- lumière - prises - chauffage - éclairage extérieur - télé rupteurs - éclairage de sécurité - climatisation

- Disjoncteurs divisionnaires de circuits

Câblage de l’ensemble et tous accessoires de pose et des raccordements.

Protection T.G.B.T. pour le SSIAD En sanitaire du SSIAD, armoire de protection des différents circuits de marque HAGER ou similaire avec plastron, étiquetage, avec :

- Interrupteur général de coupure. - Disjoncteurs différentiels pour les circuits :

- lumière - prises - chauffage - éclairage extérieur - télérupteurs - éclairage de sécurité

- Disjoncteurs divisionnaires de circuits Câblage de l’ensemble et tous accessoires de pose et des raccordements, alimentation en câble RO2V sous fourreau posé par le maçon, section à déterminer suivant la puissance de l'installation depuis de T.G.B.T. général.

Mise a la terre Prises de terre, liaisons équipotentielles, barrette de coupure et puits de terre, contrôles et mesures pour l’ensemble du bâtiment à aménager.

Eclairage de sécurité Éclairage de sécurité de type C pour l’ensemble du rez-de-chaussée et de l’étage de toutes

les pièces à aménager avec signalisation des issues, balisage des circulations, raccordement au T.G.B.T. et protections.

Eclairage extérieur

Façade principale 4 projecteurs 150 w iodure métallique posés sous le débordement de toit, allumage commandé par interrupteur crépusculaire, horloge et contacteur raccordés et protégés jusqu’au T.G.B.T. (à répartir sur la façade)

Façade droite bâtiment principal 2 projecteurs 150 w iodure métallique posés sous le débordement de toit, allumage commandé par interrupteur crépusculaire, horloge et contacteur raccordés et protégés jusqu’au


26

T.G.B.T. (à répartir sur la façade)

Façade droite partie à aménager 2 projecteurs 150 w iodure métallique posés sous le débordement de toit, allumage commandé par interrupteur crépusculaire, horloge et contacteur raccordés et protégés jusqu’au T.G.B.T. (à répartir sur la façade)

Façade arrière bâtiment principal 2 projecteurs 150 w iodure métallique posés sous le débordement de toit, allumage commandé par interrupteur crépusculaire, horloge et contacteur raccordés et protégés jusqu’au T.G.B.T. (à répartir sur la façade)

Façade arrière partie à aménager 2 projecteurs 150 w iodure métallique posés sous le débordement de toit, allumage commandé par interrupteur crépusculaire, horloge et contacteur raccordés et protégés jusqu’au T.G.B.T. (à répartir sur la façade)

Façade gauche sur la rue 2 projecteurs 150 w iodure métallique posés sous le débordement de toit, allumage commandé

par interrupteur crépusculaire, horloge et contacteur raccordés et protégés jusqu’au T.G.B.T. (à répartir sur la façade)

Système de goulottes de distribution Dans les cabinets médicaux, les cabinets de médecins, les cabinets des infirmières, la salle de réunion, le bureau entrée/accueil du rez-de-chaussée, ceinturage partiel de ces pièces par des goulottes de type GOCDT 190-54 de chez ENSOI ou similaire avec trois compartiments pour passage des courants fort et courant faible, et pour passage de l’eau chaude et de l’eau froide en polyéthylène réticulé compris accessoires, angles intérieurs, angles extérieurs, angles plats, embouts. ( voir plan de détails )

Alarme incendie Installation dans les dégagements du rez-de-chaussée et de l’étage de l’ensemble du bâtiment à aménager d’un équipement d’alarme de type 4 constitué d’un dispositif sonore autonome associé à un interrupteur. (Article PE 27) Flashs rouges dans les sanitaires et les WC.

Distribution des pièces Installation sous gaines encastrées en murs, sols et plafonds pour l’ensemble du rez-de-

chaussée et de l’étage de toutes les pièces à aménager.

Distribution bureaux et pièces annexes Appareillage de type Mosaic TM de chez Legrand ou similaire, lampes avec ampoules ou fluos

basse consommation.

REZ DE CHAUSSEE

Cabinet médical 1 Pour obtenir 500 lux d’uniformité, appareils encastrés 60/60 3x 14 W basse consommation avec cellule de gradation automatique, allumage en va et vient 3 prises informatiques RJ 45 avec câble STX4 catégorie 5 classe D. 3 prises de courant 2/10/16 + T 1 prise de courant 2/10/16 + T pour le service 1 ligne d’alimentation pour un chauffage électrique d’appoint.


27

Cabinet médical 2 Pour obtenir 500 lux d’uniformité, appareils encastrés 60/60 3x 14 W basse consommation avec cellule de gradation automatique, allumage en simple allumage 3 prises informatiques RJ 45 avec câble STX4 catégorie 5 classe D. 3 prises de courant 2/10/16 + T 1 prise de courant 2/10/16 + T pour le service 1 ligne d’alimentation pour un chauffage électrique d’appoint.

Cabinet médical 3 Pour obtenir 500 lux d’uniformité, appareils encastrés 60/60 3x 14 W basse consommation

avec cellule de gradation automatique, allumage en simple allumage 4 prises informatiques RJ 45 avec câble STX4 catégorie 5 classe D. 4 prises de courant 2/10/16 + T 1 prise de courant 2/10/16 + T pour le service 1 ligne d’alimentation pour un chauffage électrique d’appoint.









Médecin 1 Pour obtenir 500 lux d’uniformité, appareils encastrés 60/60 3x 14 W basse consommation

avec cellule de gradation automatique, allumage en simple allumage 3 prises informatiques RJ 45 avec câble STX4 catégorie 5 classe D. 3 prises de courant 2/10/16 + T


28

1 prise de courant 2/10/16 + T pour le service 1 ligne d’alimentation pour un chauffage électrique d’appoint.

Médecin 2 Pour obtenir 500 lux d’uniformité, appareils encastrés 60/60 3x 14 W basse consommation


Infirmière 1 Pour obtenir 500 lux d’uniformité, appareils encastrés 60/60 3x 14 W basse consommation

avec cellule de gradation automatique, allumage en simple allumage 3 prises informatiques RJ 45 avec câble STX4 catégorie 5 classe D. 3 prises de courant 2/10/16 + T 1 prise de courant 2/10/16 + T pour le service 1 ligne d’alimentation pour un chauffage électrique d’appoint. 1 applique simple allumage sur évier avec réglette et PC 2/10/16 +T

Infirmière 2 Pour obtenir 500 lux d’uniformité, appareils encastrés 60/60 3x 14 W basse consommation

avec cellule de gradation automatique, allumage en simple allumage 3 prises informatiques RJ 45 avec câble STX4 catégorie 5 classe D. 3 prises de courant 2/10/16 + T 1 prise de courant 2/10/16 + T pour le service 1 ligne d’alimentation pour un chauffage électrique d’appoint. 1 applique simple allumage sur évier avec réglette et PC 2/10/16 +T

Salle de réunion Pour obtenir 500 lux d’uniformité, appareils encastrés 60/60 3x 14 W basse consommation


Salle d’attente 1 2 spots encastrés 2/26 W Donlight de chez Philips ou similaire en simple allumage 1 prise de courant 2/10/16 + T pour le service



Entrée/accueil 6 spots encastrés 2/26 w Donlight de chez Philips ou similaire sur télé rupteurs 4 points 8 prises informatiques RJ 45 avec câble STX4 catégorie 5 classe D. 8 prises de courant 2/10/16 + T


29

1 prise de courant 2/10/16 + T pour le service 1 ligne d’alimentation pour un chauffage électrique d’appoint.

Circulation 1 5 spots encastrés 2/26 w Donlight de chez Philips ou similaire sur télé rupteurs 4 points 3 prises de courant 2/10/16+ T pour le service 1 ligne d’alimentation pour un chauffage électrique d’appoint.

Circulation 2 3 spots encastrés 2/26 w Donlight de chez Philips ou similaire sur télé rupteurs 4 points 3 prises de courant 2/10/16+ T pour le service 1 ligne d’alimentation pour un chauffage électrique d’appoint.

Cage d’escalier 1 applique en va et vient

Entrée 2 2 spots encastrés 2/26 W Donlight de chez Philips ou similaire allumage en va et vient 1 prise de courant 2/10/16 + T pour le service

Local technique 1 éclairage de type Park étanche standard 2/58 avec allumage simple 1 prise de courant 2/10/16 + T pour le service 1 alimentation pour le chauffe-eau électrique

Local poubelles 1 éclairage de type Park étanche standard 2/58 avec allumage simple

Reserve 1 spot encastré 2/26 W Donlight de chez Philips ou similaire en simple allumage 2 prises de courant 2/10/16 + T 1 alimentation pour le chauffe-eau électrique

Sanitaires femmes 1 spot encastré 2/26 W Donlight de chez Philips ou similaire avec détecteur de présence 1 prise de courant 2/10/16 + T pour le service

Sanitaires hommes 1 spot encastré 2/26 W Donlight de chez Philips ou similaire avec détecteur de présence 1 prise de courant 2/10/16 + T pour le service

WC femmes 1 spot encastré 50W/12 avec détecteur de présence

Wc hommes 1 spot encastré 50W/12 avec détecteur de présence

Wc handicape hommes 2 spots encastrés 2/26 W Donlight de chez Philips ou similaire avec détecteur de présence

Wc handicape femmes 2 spots encastrés 2/26 W Donlight de chez Philips ou similaire avec détecteur de présence


30

Garage véhicule 4 éclairages de type Park étanche standard 2/58 sur télé rupteurs trois points. 2 prises de courant 2/10/16 + T

SECTEUR SSIAD

Bureau 1 Pour obtenir 500 lux d’uniformité, appareils encastrés 60/60 3x 14 W basse consommation

avec cellule de gradation automatique, allumage en simple allumage 3 prises informatiques RJ 45 avec câble STX4 catégorie 5 classe D. 3 prises de courant 2/10/16 + T 1 prise de courant 2/10/16 + T pour le service





Entrée/dégagement 3 spots encastrés 2/26 w Donlight de chez Philips ou similaire sur télé rupteurs 4 points 2 prises de courant 2/10/16+ T pour le service

Sanitaire 1 spot encastré 2/26 W Donlight de chez Philips ou similaire avec détecteur de présence 1 prise de courant 2/10/16 + T pour le service

Wc 1 spot encastré 50W/12 avec détecteur de présence

Rangement 1 hublot Mapélec en simple allumage 1 ligne d’alimentation chauffe eau électrique

ETAGE

Salle de détente Vérification et mise aux normes en vigueur le l’installation prises et lumières existante qui sera

conservée 1 applique simple allumage avec réglette au dessus de l’évier

Salle de repos nuit Vérification et mise aux normes en vigueur le l’installation prises et lumières existante qui sera

conservée


31

Salle de télévision Vérification et mise aux normes en vigueur le l’installation prises et lumières existante qui sera

conservée 1 prise télévision câblée en attente en toiture.

VMC 1 ventilation mécanique contrôlée simple flux, comprenant un groupe d’extraction à deux vitesses de 300 m3/heure dans les combles, avec réseau de gaines rigides passées dans les faux plafonds avec bouches réglables et clapets anti-feu ,dans le WC, le sanitaire, les bureaux 1-2- et 3 de la partie SSIAD, rejet extérieur jusqu’ à la toiture raccordement isolé dans la sortie de ventilation posée par le couvreur, alimentation, raccordement et protections au T.G.B.T.. 1 ventilation mécanique contrôlée simple flux, comprenant un groupe d’extraction à deux vitesses de 700 m3/heure dans les combles, avec réseau de gaines rigides passées dans les faux plafonds avec bouches réglables et clapets anti-feu ,dans les WC, les sanitaires, les cabinets médicaux, médecins et infirmières, rejet extérieur jusqu’ à la toiture raccordement isolé dans la sortie de ventilation posée par le couvreur, alimentation, raccordement et protections au T.G.B.T.. CHAUFFAGE ELECTRIQUE INTEGRE GENERALITES Système de chauffage électrique intégré pour toutes les pièces par panneaux rayonnants, pour permettre des températures intérieures de + 20°C, par - 12° C extérieur. Calcul des puissances en fonction du découpage des pièces de leur positionnement et de l’isolation. Le titulaire du présent lot devra fournir une étude thermique avant travaux. DISTRIBUTION Panneaux rayonnants de type TATOU de chez ATLANTIC ou similaire, raccordements et protections au T.G.B.T.. ENTREE/ACCUEIL 1 panneau rayonnant avec sa ligne d’alimentation individuelle et fil pilote CIRCULATION 1 2 panneaux rayonnants avec leur ligne d’alimentation individuelle et fil pilote ENTREE 2/ CIRCULATION 2 2 panneaux rayonnants avec leur ligne d’alimentation individuelle et fil pilote PARTIE SSIAD BUREAU 1 1 panneau rayonnant avec sa ligne d’alimentation individuelle et fil pilote BUREAU 2 1 panneau rayonnant avec sa ligne d’alimentation individuelle et fil pilote BUREAU 3 1 panneau rayonnant avec sa ligne d’alimentation individuelle et fil pilote SANITAIRE 1 panneau rayonnant avec sa ligne d’alimentation individuelle et fil pilote ENTREE/DEGAGEMENT 1 panneau rayonnant avec sa ligne d’alimentation individuelle et fil pilote


32

OPTION N° 1

En local technique, baie de brassage informatique 42 U (800/800) platine de raccordement RJ 45, passe cordon, cordon de brassage, prises électriques en bandeaux 7 U, 1 étagère, un cahier de recette catégorie 6


33

LOT N° 10: PLOMBERIE SANITAIRE

GENERALITES Les travaux du présent lot sont soumis aux conditions des documents techniques officiels, D.T.U., normes, cahiers des charges du C.S.T.B., décrets, arrêtés et circulaires en vigueur au moment de l’exécution des travaux. ALIMENTATION EAU A partir de l’alimentation existante dans le WC handicapés femmes en PE, coupure générale et robinet d’arrêt. Distribution eau froide jusqu’aux trois chauffes eau électriques en réserve, local technique et sanitaire des bureaux du SSIAD en PE en sol dans les tranchées faites par le titulaire du lot maçonnerie. EVACUATIONS Le titulaire du présent lot devra toutes les canalisations d’évacuations à l’intérieur du bâtiment et celles-ci jusqu’au nu du mur extérieur. Elles devront être réalisées en PVC qualité assainissement de diamètre 60 à 100 compris accessoires, bouchons de dégorgement, fixations, collages… Elles seront ventilées après la collecte du dernier appareil par un tuyau de diamètre 80 à raccorder en toiture dans la sortie de toiture en attente posée par le couvreur. Les canalisations d’évacuations des WC et sanitaires seront reprises sur les anciennes évacuations des WC et sanitaires existants dans la zone piochée par le titulaire du lot maçonnerie (zone ombrée sur le plan plomberie/électricité) Les évacuations des lavabos des cabinets médicaux seront sortis en direct vers l’extérieur au droit de chaque lavabo avec percements et rebouchages du mur existant pour être repris à l’extérieur par le titulaire du lot maçonnerie. DISTRIBUTION EAU CHAUDE ET EAU FROIDE Distribution eau chaude et eau froide intérieure par tubes en polyéthylène réticulé protégés par gaines en plastique pour les parties encastrées en sol et fixés dans les plinthes techno polymère posées par l’électricien de diamètre 12 à 20 compris accessoires, fixations, raccordement, pour les alimentations eau chaude et eau froide des appareils sanitaires. PRODUCTION D’EAU CHAUDE Production d’eau chaude par chauffes eau électriques de 150 litres fixés au mur en réserve, local technique et sanitaires du SSIAD, de marque ATLANTIC série DIAPASON ou similaire, compris fixations, vidange et groupe de sécurité. DEPOSE Dépose de tous les appareils sanitaires existants en laboratoire, salle de manipulation, WC, sanitaires hommes sanitaires femmes, douche, et cuisine, protections de toutes les vidanges pour réemploi, dépose de toutes les canalisations d'évacuations des eaux usées existantes apparentes, neutralisation et enlèvement de toutes les canalisations d’alimentation EF et EC existantes. Dépose du chauffe eau électrique existant en cuisine pour réemploi, suppression de la vidange, et neutralisation et enlèvement de toutes les canalisations d’alimentation EF et EC existantes. Dépose des deux bacs à laver dans le hangar existant, suppression de la vidange, et


34

neutralisation et enlèvement de toutes les canalisations d’alimentation EF et EC existantes. LA DISTRIBUTION REZ DE CHAUSSEE WC HANDICAPES FEMMES 1 ensemble de WC Royan SH surélevé, cuvette blanche de chez SELLES ou similaire avec réservoir double chasse à bouchon poussoir chromé et abattant à fermeture ralentie. 1 lavabo blanc de 55 posé sur consoles avec cache siphon, bonde et siphon et mitigeur Euroéco spécial économie d’eau (Star light, SilkMove et EcoJoy) de chez GROHE ou similaire. Une barre d’appui en inox, comportant une partie horizontale située à coté de la cuvette entre 0.70 et 0.80 de hauteur. WC HANDICAPES HOMMES 1 ensemble de WC Royan SH surélevé, cuvette blanche de chez SELLES ou similaire avec réservoir équipé d’un mécanisme silencieux double chasse double à bouchon poussoir chromé et abattant à fermeture ralentie. 1 lavabo blanc de 55 posé sur consoles avec cache siphon, bonde et siphon et mitigeur Euroéco spécial économie d’eau (Star light, SilkMove et EcoJoy) de chez GROHE ou similaire. Une barre d’appui en inox, comportant une partie horizontale située à coté de la cuvette entre 0.70 et 0.80 de hauteur. WC FEMMES 1 ensemble de WC blanc de marque SELLES série Royan compact multi ou similaire avec réservoir équipé d’un mécanisme silencieux double chasse double à bouchon poussoir chromé et abattant à fermeture ralentie. WC HOMMES 1 ensemble de WC blanc de marque SELLES série Royan compact multi ou similaire avec réservoir équipé d’un mécanisme silencieux double chasse double à bouchon poussoir chromé et abattant à fermeture ralentie. SANITAIRES FEMMES 1 lavabo blanc de 60 posé sur consoles avec cache siphon, de type Royan de chez SELLES ou similaire, bonde et siphon et robinetterie temporisée interrompt able avec mitigeur de genre CONTROMIX de chez GROHE ou similaire. SANITAIRES HOMMES 1 lavabo blanc de 60 posé sur consoles avec cache siphon, de type Royan de chez SELLES ou similaire, bonde et siphon et mitigeur robinetterie temporisée interrompt able avec mitigeur de genre CONTROMIX de chez GROHE ou similaire. CABINETS MEDICAUX 1-2-3-4-5-6-7 et MEDECIN 1 & 2 1 plan de toilette blanc de type NAOS de chez SELLES ou similaire avec structure métallique Naos de 70, deux pieds avec barres porte-serviettes, bonde et siphon et mitigeur Euroéco spécial économie d’eau (Star light, SilkMove et EcoJoy) de chez GROHE ou similaire. SANITAIRE BUREAUX DU SSIAD 1 ensemble de WC blanc de marque SELLES série Royan compact multi ou similaire


35

avec réservoir équipé d’un mécanisme silencieux double chasse double à bouchon poussoir chromé et abattant à fermeture ralentie. 1 lavabo blanc de 60 posé sur consoles avec cache siphon, de type Royan de chez SELLES ou similaire, bonde et siphon et mitigeur Euroéco spécial économie d’eau (Star light, SilkMove et EcoJoy) de chez GROHE ou similaire. MENAGE 1 lavabo-évier blanc de type Vidocq de chez SELLES ou similaire posé sur jambages en carreaux de plâtre, bonde, siphon et robinetterie murale mélangeuse de type Adria de chez GROHE ou similaire. INFIRMIERE 1 et INFIRMIERE 2 1 évier émaillé blanc de 1.00 avec un bac et un égouttoir sur meuble en stratifié blanc avec vidage automatique, siphon, avec mitigeur Euroéco spécial économie d’eau (Star light, SilkMove et EcoJoy) de chez GROHE ou similaire. ETAGE SALLE DE DETENTE 1 évier émaillé blanc de 1.00 avec un bac et un égouttoir sur meuble en stratifié blanc avec vidage automatique, siphon, avec mitigeur Euroéco spécial économie d’eau (Star light, SilkMove et EcoJoy) de chez GROHE ou similaire. 1 poste de machine à laver


36

LOT N° 11: CLIMATISATION REVERSIBLE

GENERALITES Les travaux du présent lot sont soumis aux conditions des documents techniques officiels, D.T.U., normes, cahiers des charges du C.S.T.B., décrets, arrêtés et circulaires en vigueur au moment de l’exécution des travaux. Le titulaire du présent lot devra fournir dans son offre une étude thermique complète des déperditions pour l’ensemble des pièces climatisées, et une étude technique pour le calcul des puissances des appareils installés pour obtenir des températures intérieures de + 20°C en considérant des températures extérieur maxi à 40°C bs et mini à - 12°C bs CLIMATISATION REVERSIBLE Pour les cabinets médicaux 1-2-3-4-5-6-7, les cabinets médecins 1-2, les cabinets infirmières 1-2, la salle de réunion, l’entrée/accueil, la salle d’attente 2 avec la circulation 1, la salle d’attente 3 avec la circulation 2 et l’entrée 2. Les unités extérieures devront être placées en façade arrière sur la maçonnerie existante pour deux, en façade droite sur le bardage pour une, et en façade gauche sur la maçonnerie pour une. Système de climatisation chaud et froid, multisplit inverser réversible de chez TOSHIBA ou similaire avec les conditions de calculs des données ci-dessus. Système multiple réversible à détente directe, fonctionnant au R410A, fluide réfrigérant ne dégradant pas la couche d’ozone. Ce système comprendra un module extérieur posé sur les façades extérieures, relié aux unités intérieures par l’intermédiaire d’un circuit frigorifique par unité intérieure composé de liaisons cuivre. Le système comprendra au maximum cinq unités intérieures. Le système sera piloté par l’unité extérieure équipée d’un compresseur inverser de type DC Twin Rotary ou similaire. La longueur entre le groupe extérieur et l’unité intérieure la plus éloignée ne dépassera pas 25 mètre. Le dénivelé autorisé entre le groupe extérieur et l’unité intérieure ne dépassera pas 15 mètre, quelle que soit la position du groupe par rapport à l’unité intérieure. La régulation de l’installation sera assurée par un système intelligent avec une précision de +/- 0,5°C Chaque groupe extérieur sera de type à condensation à air et sera équipé d’un compresseur inversé de type DC Twin-Rotary permettant d’assurer une économie d’énergie de 50% par rapport à un système conventionnel mais aussi de réduire considérablement les niveaux sonores. Pour chaque groupe extérieur, l’échangeur thermique sera doté de 2 faces et le mouvement d’air sera assuré par un ventilateur hélicoïde à soufflage horizontal doté d’un moteur à courant continu. Le niveau de pression acoustique ne devra pas dépasser 48 dB (A) en mode froid par unité, à 1 m de celle-ci en champ libre. Les dimensions extérieures de l’unité ne devront pas dépasser les cotes suivantes : 890 x 900x320 mm (HxLxP) Les alimentations électriques des groupes extérieurs se feront en 220v 240 v monophasé 50Hz. Les muraux, de type RAS-M07SKV-E de chez TOSHIBA ou similaire. Ces unités de type muraux seront montées en partie haute de mur. Elles seront équipées d’un volet motorisé avec balayage automatique ou manuel et de filtre hautes efficacités 6 en 1 nettoyage : Zéolite contre les


37

odeurs, Sasa à l’extrait de bambou contre les bactéries et les virus, Antioxydant à vitamine C, Bio-Enzyme contre les moisissures et les virus, Ginkgo anti allergène et un pré filtre. L’utilisateur aura la possibilité de pré programmer ses paramètres de confort et accéder à un mode silence très basse vitesse. Les dimensions de l’unité ne devront pas dépasser les cotes suivantes : 275x790x205 (HxLxP), le poids de chaque unité ne dépassera pas 9 k. Le niveau de pression sonore à 3,50 mètre en champ libre ne dépassera pas 22 dB(A) en petite vitesse de ventilation. Pompe de relevage des condensats nécessaire pour permettre une hauteur de revelage en sous-face de 850 mm. Chaque unité sera fournie avec sa télécommande infrarouge. Réseau de tubes en PVC pour évacuation des condensas, réseau de tubes en cuivre de ¼ « à 1 « 1/8 compris manchons, raccords, isolation des tubes. Fluide frigorigène, mise en service et essais. RACCORDEMENT Raccordement et alimentation de l’installation au T.G.B.T. dans le local technique, câblage et protections dans l’armoire du T.G.B.T. aux emplacements réservés pour la climatisation. VARIANTE N°1 Remplacement du système, de climatisation chaud et froid, multisplit inverser réversible, par une unité extérieure de type SMMSi de puissance à définir suivant les études thermiques et techniques, de chez Toshiba ou similaire, plage de fonctionnement chaud et froid du même type que dans l’offre de base. Les locaux devront être climatisés par un système 2-tubes réservibles à débit de réfrigérant variable ( DRV) fonctionnant au R41OA, fluide réfrigérant ne dégradant la couche d’ozone; Ce système comprendra un ou plusieurs modules extérieurs reliées aux unités intérieures par l’intermédiaire d’un seul circuit frigorifique composé de liaisons cuivre et de raccords de type :Y ou distributeurs ( 4 ou 8 voies ). Le cas échéant les modules extérieurs seront reliés entre eux par des tès frigorifiques. Le système sera piloté par le ou les modules extérieurs et comprendra : - des compresseurs de type SC Twin-Rotary avec réglage de leur vitesse à 0,1 Hz près entre 10Hz et 110 Hz et 2 chambres de compression en opposition pour Équilibrer l’axe et limiter la vibration. - une régulation inverter à haute vitesse de calcul dédié à chaque compresseur en partie inférieure des modules. - rotor magnétique à faible courants de fuites qui limite les pertes fer. - performances à charge partielle permettant d’augmenter les COP et EER jusqu'a + 2 en fonction des conditions d’utilisation. - ventilateur 4 pales de diamètre 740 mm avec moteur DC et grille de protection ( réduction de la vitesse jusqu’à 60 tr/min ) - carrosserie type panneaux en acier galvanisé peints et démontables - lucarnes de manutention renforcées compatible avec transpalette et grue de levage - échangeur 4 directions traité « blue fin « en partie supérieure des modules - gestion avancée des vannes motorisées à pulsation avec équilibrage du réseau frigorifique en fonction de la demande et sondes en entrée et sortie de l’échangeur des unités intérieures. La longueur de la liaison frigorifique entre le groupe extérieur et la première dérivation (raccord-Y ou distributeur) ne dépassera pas 100 m réels ou 120 m équivalents. La longueur entre le groupe extérieur et l’unité intérieure la plus éloignée ne dépassera pas 190 m réels ou 230 équivalents. Le dénivelé autorisé entre le groupe extérieur et l'unité intérieure la plus basse ne dépassera pas 70 m si le groupe extérieur se trouve au-dessus des unités intérieures. Le dénivelé autorisé entre le groupe extérieur et l’unité intérieure la plus haute ne dépassera pas 40 m (30 m si la différence de hauteur


38

entre les unités intérieures dépasse 3 m) si le groupe extérieur se trouve au-dessous des unités intérieures. Le dénivelé maximum autorisé entre les unités intérieures ne dépassera pas 40 m. L’espacement entre les modules extérieurs accolés ne dépassera pas 20 mm. Si les modules extérieurs ne son pas accolés, la longueur totale entre le premier et le dernier module ne dépassera pas 25 m et le dénivelé entre ces mêmes unités ne dépassera pas 5 m. La régulation de l’installation sera assurée par un système intelligent avec une précision de +/- 0,5 C° Le groupe extérieur sera composé d’un module de type Tout-Inverter. Ce module extérieur sera de type à condensation à air et sera doté 3 compresseurs inverser de type DC Twin-Rotary permettant d’assurer une économie d’énergie de 50% par rapport à un système conventionnel mais aussi de réduire considérablement les niveaux sonores. Pour chaque groupe extérieur, l’échangeur thermique sera doté de 4 faces et le mouvement d’air sera assuré par un seul ventilateur hélicoïde de grand diamètre à soufflage vertical doté d’un moteur à courant continu. Le niveau de pression acoustique ne devra pas dépasser 61 dB (A) par unité, à 1 m de celle-ci en champ libre et à une hauteur de 1,5 m au-dessus du sol. Les groupes pourront être équipés d’une interface permettant de réduire le niveau de pression sonore à 57 dB (A) à 1 m en champ libre la nuit. Les dimensions extérieures d’un module ne devront pas dépasser les cotes suivantes : 1830 x1210x780 mm ( HxLxP) le poids de l’unité ne devra pas dépasser 330 kg. Les modules extérieurs combinés auront une puissance permettant de raccorder jusqu’ à 23 unités intérieures. L’alimentation électrique de chaque module extérieur se fera en 380V 415 V (trois phases+ neutre + terre) 50 Hz. Les muraux identiques à l’installation de base.


39

LOT N° 12: PEINTURE

GENERALITES Les travaux du présent lot sont soumis aux conditions des documents techniques officiels, D.T.U., normes, cahiers des charges du C.S.T.B., décrets, arrêtés et circulaires en vigueur au moment de l’exécution des travaux. Les prescriptions de mise en œuvre du fabricant pour tous les matériaux pour lesquels elles existent, entrant dans la composition des travaux du présent lot. Le titulaire du présent lot est réputé avoir pris connaissance du C.C.T.P. des autres corps d’état et avoir ainsi une parfaite connaissance des différents supports et subjectiles devant être peints, ainsi que toutes les conditions de prestations des autres corps d’état pouvant avoir une influence sur le prix et la qualité des peintures. Les travaux seront traités avec le plus grand soin, les matériaux de 1 ère qualité, employés dans les règles de l’art, tout échantillon sera effectué à la demande du maître d’œuvre. Le maître d’œuvre se réserve le droit d’opérer tous les prélèvements sur le chantier et de refuser tout travail exécuté avec des produits de qualité inférieure ou non conforme à ceux demandés ou de composition défectueuse. Il pourra demander à chaque instant, la provenance des peintures. Tous les travaux prévus en peinture comprennent implicitement tous les réchampissages, peinture de toutes les canalisations apparentes formant partie intégrante de la construction. Un époussetage est obligatoire avant l’exécution de tout travail. Toutes les teintes sont au choix du maître de l’ouvrage. L’entrepreneur est tenu de consulter le responsable des corps d’état précédents afin d’être renseigné si, sur tous les ouvrages, il a été employé des adjuvants, des catalyseurs, ou tout autre produit ou des huiles de décoffrages. DEPOSE Dans certaines pièces du rez de chaussée et de l'étage, sur certains murs, cloisons et doublages, décollage des papiers peints et évacuations des gravats. EXTERIEURS Sur toutes les menuiseries bois extérieures conservées, (excepté les volets roulants) en cabinet médical 1-2-3-4, médecin 1-2, infirmière 1-2, entrée/accueil, salle d’attente 1 et WC handicapé femmes et toutes les menuiseries existantes de l’étage, décapage, rebouchage ponçage et trois couches de peinture satinée. INTERIEURS Sur toutes les menuiseries bois intérieures conservées, en cabinet médical 1-2-3-4, médecin 1-2, infirmière 1-2, entrée/accueil, salle d’attente 1 et WC handicapé femmes et toutes les menuiseries existantes de l’étage, décapage, rebouchage ponçage et trois couches de peinture satinée. Sur tous les plafonds en placo-stil du local technique et du local à poubelles, révision des bandes, une couche d’impression, ponçage et deux couches de peinture acrylique. Sur tous les murs, cloisons, doublages des cabinets médicaux 1-2-3-4-5-6-7, médecins 1-2, infirmières 1-2 et de la salle de réunion du local technique, du local poubelles, de la réserve, intérieur des rangements, cage d’escalier, et bureau 1-2-3 du SSIAD, révision des bandes, une couche d’impression, rebouchage ponçage et deux couches de peinture acrylique.


40

Sur tous les murs, cloisons et doublages de l’entrée/accueil, circulation 1 et 2, entrée 2, salle d’attente 1-2-3, sanitaires hommes, sanitaires femmes, WC, WC handicapé hommes, WC handicapé femmes, et entrée et dégagement, sanitaire, WC du SSIAD, révision des bandes, une couche de peinture d’impression rebouchage ponçage, fourniture et pose de fibre de verre de 140 gr/m2 et deux couches de peinture acrylique. Sur toutes les huisseries bois, de tous les blocs portes intérieures de toutes les pièces du rez-de-chaussée, une couche d’impression, ponçage et deux couches de peinture satinée. Sur toutes les plinthes et cimaises en bois de toutes les pièces recevant un revêtement en caoutchouc, trois couches de peinture satinée compris travaux préparatoires. Sur tous les blocs portes intérieures existants de la salle de détente, dégagement/escalier, rangements, salle de télévision et salle de repos nuit à l‘étage 1, lessivage, une couche d’impression, ponçage et deux couches de peinture satinée. Sur tous les murs, cloisons, doublages de toutes les pièces de l'étage, lessivage, une couche d’impression, rebouchage ponçage et deux couches de peinture acrylique. Sur toutes les tuyauteries apparentes, deux couches de peintures satinée compris travaux préparatoires. Sur tous les poteaux métalliques apparents dans la partie à aménager nettoyage, une couche de peinture antirouille, ponçage et deux couches de peinture mat. Sur l’escalier en bois exotique, sur les marches, les contremarches, les plinthes, la rampe et main courante, nettoyage, une couche de lasure, ponçage et trois couches de vernis polyuréthanne. DIVERS Nettoyage général, de tous les sols et de tous les vitrages en fin de chantier. OPTION N° 1 Sur tous les murs, cloisons et doublages des cabinets médicaux 1-2-3-4-5-6-7, médecins 1-2, infirmières 1-2 et de la salle de réunion, plus values pour révision des bandes, une couche de peinture d’impression rebouchage ponçage, fourniture et pose de fibre de verre de 140 gr/m2 et deux couches de peinture acrylique. (En remplacement de révision des bandes, une couche d’impression, rebouchage ponçage et deux couches de peinture acrylique.

LOT N° 13 CLOTURE SERRURERIE

Généralités Les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions des documents officiels, D.T.U., cahiers des charges du C.S.T.B., normes, décrets, arrêtés et circulaires en vigueur au moment de l’exécution des travaux. L’entrepreneur du présent lot sera totalement et exclusivement responsable de l’exécution des ouvrages dont il a la charge. Il sera tenu de faire constater le bon état de ceux-ci dès leur achèvement et de signaler en temps opportun toutes les détériorations qui pourraient être imputables à d’autres corps d’état. Il garantit la complète étanchéité, la résistance et la bonne tenue de ces propres travaux.

Clôture Dépose de la clôture existante de grille en treillis soudé vert pour création de deux portails


41

coulissants de 6.00 de longueur, poteaux métalliques à encoches, pré laqués verts pour raccordements des embouts de clôture, compris scellements, fixations et raccords panneaux de clôture de remploi si nécessaire.

Portails coulissants Portails coulissants de 6.00 x 2.00 hr pour accès à la propriété, comprenant une ossature

métallique, traverse haute et montants en tube carré de 60/60, traverse passade 120/60, barreaudage en tubes carré de 30/30, rails avec fixations, butées d’arrêts, guides, posés sur poteaux métalliques de soutènement en tube carré de 120/120, scellés en pieds dans les fondations exécutés par le maçon, avec embouts de finition, serrure de sûreté, poignées de fermeture, l’ensemble galvanisé et thermo laqué de couleur ral. 6005 avec raccordement à la clôture en grille. Seuil de finition en béton de ciment sur les fondations exécutées par le maçon.

Dépose Dépose des lisses de bardage existantes de toute la partie du bâtiment qui était bardé en plaques ondulées pour réemploi. Dépose de l’escalier métallique dans le hangar existant pour réemploi. Dépose du garde corps à l’étage dans le hangar existant pour réemploi. Dépose de la porte coulissante existante du hangar avec enlèvement et évacuation du métal vers une décharge appropriée à recevoir ces déchets.

Ossature portes et châssis Poteaux, linteaux et appuis, ossature en profilés UPN ou UAP compris assemblage et tous éléments de fixation à l’ossature métallique existante pour les portes d’accès, les châssis, les portillons, renforts divers, supports cadres extérieurs compris encadrements de toutes les ouvertures.

2.75 x 2.50 hr 1u 1.00 x 2.30 hr 3u 1.60 x 2.30 hr 1 1.00 x 1.35 hr 12 u

Porte sectionnelle Porte sectionnelle industrielle isolée de 2.75 x 2.50 hr pour le garage des véhicules avec un panneau vitré de 500 de type SPU 40 de chez HORMANN ou similaire avec commande manuelle par cordon fermeture par baïonnettes avec système de sécurité par parachutes de ressorts et câbles, conforme à la nouvelle norme européenne en vigueur.

Portillons Portillons ouvrant à l’Anglaise en un seul vantail de 100/230 hr isolés, tôlés pré laqués aux deux faces avec poignée anti-panique et ferme porte anti-tempête. Butée de porte à prévoir posée à l’extérieur avec protection caoutchouc pour le garage véhicules et le local à poubelles. _____________________________________ ____________________________________________________________________________ Communauté de communes de Beauce & Gâtine 18, rue Jules Ferry 41 310 SAINT AMAND LONGPRE

cahier des clauses techniques … · 5. documents techniques de references - normes - reglements...

Documents