bases de licitaciÓn pÚblica · 2019-09-23 · licitaciÓn publica no: cjpjeh-op-lp-04-2019 nombre...

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO Carretera México - Pachuca Km. 84.5, Sector Primario, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, Tel. (01-771) 717-9000 Ext. 9126, 9372

HOJA 1 DE 107

BASES DE LICITACIÓN

PÚBLICA

PARA PARTICIPAR EN EL

PROCEDIMIENTO POR

LICITACIÓN PÚBLICA, PARA

CELEBRAR CONTRATO DE OBRA

PÚBLICA SOBRE LA BASE DE

PRECIOS UNITARIOS.

NORMATIVIDAD ESTATAL

LICITACIÓN PUBLICA NO: CJPJEH-OP-LP-04-2019

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. REUBICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN Y

SISTEMAS Y LA COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN DEL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO

UBICACIÓN. PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.

ENTIDAD FEDERATIVA. HIDALGO

ESPECIALIDAD. EDIFICACIÓN.


HOJA 2 DE 107

ÍNDICE GENERAL

CAPITULO

CONTENIDO

CONVOCATORIA (RESUMEN DE LAS BASES)

I

INFORMACIÓN GENERAL

II

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

III

PREPARACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN

IV

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

V

DOCUMENTOS

V.1.- ANEXOS A LOS FORMULARIOS DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU

EXISTENCIA LEGAL, CAPACIDAD JURÍDICA Y FINANCIERA Y QUE SON DISTINTOS A

LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

ASÍ COMO (AGRUPACIÓN O ASOCIACIÓN). FORMATOS Y MODELOS DE ESCRITOS.

V.2.- ANEXOS A LOS FORMULARIOS DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

FORMATOS Y MODELOS DE ESCRITOS

V.3.- ANEXO A.-PROYECTO (PLANOS) SI ES EL CASO

ANEXO B.-CATÁLOGO DE CONCEPTOS MUDO

ANEXO C.- MODELO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

ANEXO D.- FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA APERTURA Y

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.


HOJA 3 DE 107

LA CONVOCATORIA artículo 37 de la Ley.


HOJA 4 DE 107

EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN I DE LA LEY), LLEVA A CABO EL PROCESO DE

CONTRATACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, NO. CJPJEH-OP-LP-04-2019

1.- MARCO LEGAL. 1.1.- EN OBSERVANCIA A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 108 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE HIDALGO Y DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO

CJPJEH-OP-LP-04-2019 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019, ASÍ COMO CON EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE OBRAS

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO EN VIGOR CON LAS REFORMAS Y

ADICIONES PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 25 DE MARZO DE 2013, (EN ADELANTE LA LEY), Y

24 Y 25 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO (EN ADELANTE EL R.L.O.P.E.H), EN

VIGOR CON LAS REFORMAS Y ADICIONES PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE

DE 2003, ASÍ COMO LAS DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES NORMATIVAS Y A LO NO PREVISTO POR ESTA LEY Y DEMÁS

DISPOSICIONES QUE DE ELLA SE DERIVEN, LE SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE LA LEY ESTATAL DEL

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EL CÓDIGO CIVIL Y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE

HIDALGO.

1.2.- EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y

MORALES QUE CUENTEN CON EXISTENCIA LEGAL Y CAPACIDAD JURÍDICA, ASÍ COMO CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA Y

SATISFAGAN LOS TÉRMINOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO POR

LICITACIÓN PÚBLICA, PARA QUE LIBREMENTE SE PRESENTEN PROPOSICIONES SOLVENTES EN SOBRE CERRADO, QUE SERÁ

ABIERTO PÚBLICAMENTE, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS DE

CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 53 FRACCIÓN I, DE LA LEY, Y DE CONFORMIDAD AL MODELO DEL

CONTRATO QUE SE ANEXA A ESTAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:

(ARTÍCULO 39 FRACCIÓN II).

________________________________________________________________________________________________________________

“REUBICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN Y SISTEMAS Y DE LA COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO”

________________________________________________________________________________________________________________ 2.- CONSULTA Y ADQUISICIÓN DE LAS BASES. 2.1.- CONSULTA.

1.- LA CONVOCATORIA SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA SU CONSULTA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y EN MEDIO

ELECTRÓNICO DE LA PÁGINA DE INTERNET HTTP://WWW.PJHIDALGO.GOB.MX (ARTÍCULO 37 DE LA LEY).

2.2.- ADQUISICIÓN.

1.- LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA Y VENTA CON LA CONVOCANTE

CON UN COSTO DE $600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.): EN SU DOMICILIO SITA EN CARRETERA MÉXICO - PACHUCA

KM. 84.5, SECTOR PRIMARIO, C.P. 42080, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. EN HORARIO DE 10:00 A 14:00 HORAS HÁBILES DEL 23

DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2019. (ARTÍCULO 31, 39 DE LA LEY)

2.- A TODO INTERESADO QUE PAGUE EL IMPORTE DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LE SERÁ EXPEDIDO EL RECIBO

OFICIAL CORRESPONDIENTE PARA TENER DERECHO A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA (ARTÍCULO 25 SEGUNDO

PÁRRAFO DEL REGLAMENTO).

3.- LOS LICITANTES DEBERÁN INCLUIR EN LA PROPUESTA TÉCNICA (DOCUMENTO T-1), COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE LAS

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, YA QUE EN CASO CONTRARIO, NO PODRÁ ADMITIRSE SU PARTICIPACIÓN (ARTÍCULO 25

ÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO).

3.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, SE ENTENDERÁ POR:

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA ANTE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE

HIDALGO PARA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CAPITULO I.- INFORMACIÓN GENERAL.


HOJA 5 DE 107

RESIDENTE DE OBRA:- ES LA EMPRESA CONTRATADA, O PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO PROPIO DESIGNADO POR LA

CONTRATANTE, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CONCERNIENTES A LA VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO Y

ECONÓMICO DE LOS CONTRATISTAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA PACTADA, CON LAS FUNCIONES QUE AL

EFECTO ESTABLECE EL REGLAMENTO.

CONTRATISTAS: LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE CELEBREN CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS O DE SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, REGULADOS POR LA LEY.

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA: EL DOCUMENTO EN EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES EN QUE SE DESARROLLARÁ EL

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y SE DESCRIBEN REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

BITÁCORA: EL INSTRUMENTO TÉCNICO QUE CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES QUE FIRMAN

LOS CONTRATOS, EN EL CUAL SE REGISTRAN LOS ASUNTOS Y EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ESTARÁ VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y EN EL QUE DEBERÁN

REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

LICITANTE: LA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPE EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA O BIEN

DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS RES PERSONAS.

CONVOCANTE Y CONTRATANTE: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, QUE CUENTA CON LOS RECURSOS

FINANCIEROS Y PODRÁ CONTRATAR OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS MEDIANTE EL

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA.

LEY: LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE,

INCLUIDAS SUS REFORMAS Y ADICIONES PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 25 DE MARZO DEL 2013.

REGLAMENTO: REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, VIGENTE DEL 24 DE

NOVIEMBRE DEL 2003.

PROPOSICIÓN: ÉL SOBRE ÚNICO QUE CONTIENE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS

DIFERENTES A ESTAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.

4.- ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL. 1.-LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE

CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA, SERÁN CON CARGO A LA AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL PREVISTA EN LA

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 17 DE ENERO DE 2019 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER

JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO.

5.- PARA PARTICIPAR. 1.- PARA PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE QUE EL

INTERESADO, HAYA ADQUIRIDO LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Y PAGADO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE.

2.- PODRÁN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES, EN PLENO GOCE

DE SUS DERECHOS, QUE REÚNAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS BASES DE LICITACIÓN

PÚBLICA. (ARTÍCULO 38 DE LA LEY).

3.- LOS LICITANTES SOLO PODRÁN PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN EN CADA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, YA SEA

POR SÍ SOLO O COMO INTEGRANTE DE UN GRUPO O ASOCIACIÓN, (CONSORCIO). INICIANDO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y

APERTURA DE PROPOSICIONES, LAS YA PRESENTADAS NO PODRÁN SER RETIRADAS O DEJARSE SIN EFECTO POR LOS

LICITANTES. (ARTÍCULO 35 DE LA LEY).

4.- CUALQUIER PERSONA PODRÁ ASISTIR A LOS DIFERENTES ACTOS DE CARÁCTER PÚBLICO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE

CONTRATACIÓN, EN CALIDAD DE OBSERVADOR, BAJO LA CONDICIÓN DE REGISTRAR SU ASISTENCIA MEDIANTE OFICIO

DIRIGIDO A ESTE PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO Y ABSTENIÉNDOSE DE INTERVENIR EN CUALQUIER FORMA EN

DICHOS ACTOS. (ARTÍCULO 35 DE LA LEY).

5.- NO PODRÁN PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE NO

CUENTEN CON EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EMITIDO

POR LA SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO VIGENTE (ARTÍCULO 15 DE LA LEY) COMO MÍNIMO HASTA

LA FECHA DE LA CONTRATACIÓN DE ESTE PROCEDIMIENTO, EL CUAL DEBERÁ SER ACTUALIZADO EN EL MISMO EJERCICIO


HOJA 6 DE 107

FISCAL O SI TENIENDO ESTE, SU ESPECIALIDAD NO CORRESPONDA A LA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE PARA LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE SE CONVOCA.

6.- CONTENIDO MÍNIMO DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA. (ARTÍCULO 39 DE LA LEY)

6.1.- DATOS DE LA CONVOCANTE. (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN I DE LA LEY.)

PODER

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO

UBICACIÓN:

CARRETERA MÉXICO - PACHUCA KM. 84.5, SECTOR PRIMARIO, C.P. 42080, PACHUCA DE

SOTO, HIDALGO.

NOMBRE DEL TITULAR

C.P. LAURA BEATRIZ ROMERO ÁVILA

CARGO:

COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN

DE ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

DE HIDALGO.

6.2.- NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LA OBRA. (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN II DE LA LEY).

NOMBRE Y UBICACIÓN

REUBICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN Y SISTEMAS Y DE

LA COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

DE HIDALGO.

DESCRIPCIÓN DE LOS

TRABAJOS A

EJECUTAR

CORRESPONDE A LOS DESCRITOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

6.3.- PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA. (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN III, IV, V

DE LA LEY).

PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA

NO.

EVENTO

LUGAR

UBICACIÓN

FECHA

HORA

LOCAL

01

VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE

LOS TRABAJOS.

ARTÍCULO 39, FRACCIÓN III

CARRETERA MÉXICO PACHUCA KM.

84.5 SECTOR PRIMARIO, C.P. 42080,

PACHUCA HIDALGO



PACHUCA HIDALGO

03 DE OCTUBRE DE 2019 10:00

02

JUNTA DE ACLARACIONES

ARTÍCULO 39, FRACCIÓN IV

SALA DE JUNTAS DEL CONSEJO DE

LA JUDICATURA DEL PODER




PACHUCA HIDALGO


03

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE

PROPOSICIONES.

ARTÍCULO 39, FRACCIÓN V






PACHUCA, HIDALGO


04

FALLO






PACHUCA, HIDALGO


05 FIRMA DEL CONTRATO






PACHUCA, HIDALGO



HOJA 7 DE 107

1.- EN CUALQUIERA DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE

LOS LICITANTES EN EL ACTA CORRESPONDIENTE, NO INVALIDARA SU CONTENIDO, ALCANCES Y EFECTOS. (ARTÍCULO 45 DE

LA LEY)

6.4.- DESCALIFICACIÓN. (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN VI DE LA LEY)

1.-SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN, EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES

DE LICITACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO LA COMPROBACIÓN DE QUE ALGÚN LICITANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS

ELEVAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE

LOS DEMÁS LICITANTES

2.- COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 45 DEL REGLAMENTO, SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS

PROPUESTAS LAS SIGUIENTES:

I.- LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN

PÚBLICA.

II.- EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE.

III.- LA UBICACIÓN DEL LICITANTE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY.

IV.- LAS DEMÁS QUE, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS A REALIZAR,

SEAN CONSIDERADAS EXPRESAMENTE EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTABLECIDAS POR LA CONVOCANTE Y QUE

SEAN ESTRICTAMENTE NECESARIAS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS O LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

6.5.- NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES. (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN VII DE LA LEY)

1.- LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA ASÍ COMO EN LAS PROPOSICIONES

PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO PODRÁN SER NEGOCIADAS, SIN PERJUICIO DE QUE EL PODER JUDICIAL DEL

ESTADO DE HIDALGO PUEDA SOLICITAR A LOS LICITANTES ACLARACIONES O INFORMACIÓN ADICIONAL. ARTICULO 35

TERCER PÁRRAFO DE LA LEY.

6.6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN VIII DE LA LEY)

1.- SE ESTABLECEN EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA EN EL CAPÍTULO IV.- EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

6.7.- PROYECTO (PLANOS) (ARTÍCULO 39, FRACCIÓN IX DE LA LEY).

1.- LA CONVOCANTE PROPORCIONARÁ AL LICITANTE: EL PROYECTO (PLANOS) (EN EL CASO DE APLICARSE PARA ESTA

LICITACIÓN PÚBLICA).

6.8.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE (ARTÍCULO 39, FRACCIÓN XI DE LA LEY).

1.- PARA EL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA, LA CONVOCANTE NO PROPORCIONARA MATERIALES Y EQUIPO DE

INSTALACIÓN PERMANENTE.

6.9.- GARANTÍAS (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN XII DE LA LEY).

1.- LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA OTORGA SU CONSENTIMIENTO EN LO REFERENTE A LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES

DE FIANZAS, Y SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDA EN SU ARTÍCULO 95 Y 118.

2.- LAS GARANTÍAS TENDRÁN VIGENCIA DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE

SE INTERPONGAN HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y SOLO PODRÁN SER

CANCELADAS MEDIANTE EXHORTO EXPEDIDO POR LA CONTRATANTE, SIEMPRE Y CUANDO EL CONTRATISTA HAYA

CUMPLIDO CON LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO.

3.- TODAS LAS GARANTÍAS QUE SE SOLICITAN EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA DEBERÁN SER MEDIANTE FIANZA

EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE

FIANZAS.

4.- TODAS LAS GARANTÍAS SE EXPEDIRÁN A FAVOR DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO.

5.- EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE

CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ DE OBTENER LA

MODIFICACIÓN DE LA FIANZA CORRESPONDIENTE.

6.9.1.- GARANTÍA DEL ANTICIPO CONCEDIDO (ARTÍCULO 56 DE LA LEY).

1.- PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 39, FRACCIÓN XII DE LA LEY, SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL

30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO (ARTÍCULO 127 SEGUNDO

PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO).


HOJA 8 DE 107

2.- EL IMPORTE DEL ANTICIPO DEBERÁ SER CONSIDERADO OBLIGATORIAMENTE POR LOS LICITANTES PARA LA

DETERMINACIÓN DEL COSTO FINANCIERO DE SU PROPOSICIÓN (ARTÍCULO 58 FRACCIÓN III DE LA LEY).

3.- COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY.- ―LOS CONTRATISTAS QUE CELEBREN LOS CONTRATOS A QUE SE

REFIERE LA LEY, DEBERÁN GARANTIZAR‖, FRACCIÓN I: LOS ANTICIPOS QUE EN SU CASO SE RECIBAN, ESTA GARANTÍA

DEBERÁ CONSTITUIRSE MEDIANTE FIANZA, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE

NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPO DICHA PÓLIZA DE FIANZA SERÁ INCONDICIONAL E

IRREVOCABLE EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MEXICANA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO (EN TÉRMINOS

DEL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO) (Y DEBERÁN CUMPLIR CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 71 DEL REGLAMENTO),

EN LA FORMA Y TÉRMINOS QUE ESTABLECERÁ EN SU OPORTUNIDAD LA CONVOCANTE, PARA ESTOS EFECTOS LA

CONVOCANTE CONSIGNARÁ EN LA FOTOCOPIA DE LA GARANTÍA LA FECHA DE RECEPCIÓN, PARA LOS TRÁMITES A QUE HAYA

LUGAR.

4.- EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA CON ANTELACIÓN A LA FECHA

PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS CONTRA LA ENTREGA DE DICHA GARANTÍA (ARTÍCULO 130 DEL REGLAMENTO),

ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DEL RECIBO CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE REQUISITADO POR LA PERSONA QUE

ACREDITE ESTAR DEBIDAMENTE FACULTADA POR EL CONTRATISTA PARA TALES EFECTOS. EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL

ANTICIPO, SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO, EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO (ARTÍCULO 58

FRACCIONES I DE LA LEY)

5.- LA FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO ENTREGADO ESTARÁ VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN Y, SE

LIBERARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO OTORGADO, DICHA AMORTIZACIÓN

DEBERÁ EFECTUARSE PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS

EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDO LIQUIDAR EL SALDO POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL. (ARTÍCULO 132

FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO).

6.9.2.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (ARTÍCULO 56 FRACCIÓN II DE LA LEY).

1.- COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 56 FRACCIÓN II DE LA LEY.- ―LOS CONTRATISTAS QUE CELEBREN LOS CONTRATOS A

QUE SE REFIERE LA LEY, DEBERÁN GARANTIZAR‖, FRACCIÓN II.- EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, ESTA GARANTÍA

DEBERÁ CONSTITUIRSE MEDIANTE FIANZA, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE

NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN Y ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO. LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA INCONDICIONAL E IRREVOCABLE POR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (OBRA

CONTRATADA) EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN AFIANZADORA MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO (Y

DEBERÁN CUMPLIR CON LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 71 DEL REGLAMENTO), SI TRANSCURRIDO EL PLAZO RESPECTIVO

NO SE HUBIERE OTORGADO LA FIANZA, LA CONVOCANTE, PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL

CONTRATO.

2.- LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SE LIBERARÁ UNA VEZ QUE SE ENTREGUE LA OBRA DENTRO DEL TÉRMINO PACTADO, Y

QUE HAYA SIDO CONSTITUIDA Y ENTREGADA A LA CONTRATANTE LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS (ARTÍCULO 69

FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO).

6.9.3.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. (ARTÍCULO 56

FRACCIÓN III DE LA LEY)

1.- EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSTITUIR GARANTÍA PARA RESPONDER POR DEFECTOS SURGIDOS EN LA MISMA, VICIOS

OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO

RESPECTIVO, Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y A MÁS TARDAR DOS

DÍAS ANTERIORES AL ACTO FORMAL DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA, POR UN PLAZO DE DOCE MESES SIGUIENTES A

TRAVÉS DE PÓLIZA DE FIANZA INCONDICIONAL E IRREVOCABLE POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)

DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS (SUMA DE ESTIMACIONES DE LA OBRA), INCLUYENDO CONVENIOS Y

AJUSTES DE COSTOS (SI LOS HUBIERE). ARTÍCULO 56 FRACCIÓN III.

2.- EN EL SUPUESTO EN QUE LAS PARTES CONVENGAN LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO VIGENTE, EL CONTRATISTA

DEBERÁ CONTRATAR LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA PRESENTANDO ENDOSO A LA MISMA O BIEN, UNA NUEVA,

DENTRO DE LOS 5 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONVENIO QUE MODIFIQUE EL CONTRATO PRINCIPAL.

6-10.- SUB CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN XIII DE LA LEY, Y ARTÍCULO 30 FRACCIÓN VI

DEL REGLAMENTO).

1.- EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA, NO PODRÁ

SUBCONTRATAR NINGUNA PARTE DE LOS TRABAJOS. (ARTÍCULO 75 DE LA LEY).


HOJA 9 DE 107

EL LICITANTE EN LA PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ ANEXAR UNA MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE QUE PARA

ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NO SE PERMITIRÁ LA SUBCONTRATACIÓN DE NINGUNA PARTE DE LOS TRABAJOS. (ARTÍCULO 30

FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO).

2.- Y SOLO SE PERMITIRÁ LA SUBCONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE: (ARTÍCULO 75 DE LA LEY).

A).- LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD, A TRAVÉS DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA.

B).- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

3.- PARA EL CASO DE RESULTAR GANADOR, PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA RESPECTIVO, DEBERÁ

PRESENTAR DEBIDAMENTE FORMALIZADO:

A).- EL CONTRATO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA CONTROL DE CALIDAD Y DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

B).- EL CONTRATO DE LA EXPLOTACIÓN DEL BANCO DE LOS MATERIALES

C).- EL PERMISO DE USO DE EXPLOSIVOS (EN CASO DE APLICARSE PARA ESTA OBRA).

6.11.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- FECHA ESTIMADA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA OBRA (DÍAS NATURALES).

(ARTÍCULO 39, FRACCIÓN XIV DE LA LEY).

1.- EL LICITANTE AL FORMULAR EL PROGRAMA GENERAL DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL PLAZO ESTIMADO

DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ DE 135 DÍAS NATURALES, SIENDO LA FECHA ESTIMADA DE INICIO EL DÍA 17 DE

OCTUBRE DEL 2019 Y LA FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2020.

6.12.- CONTRATO (ARTÍCULO 39, FRACCIÓN XV DE LA LEY).

1.- MODELO.-SE ADJUNTA EL MODELO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS (ARTÍCULO 53 FRACCIÓN I

DE LA LEY).

2.- FIRMA.- LA FIRMA DEL CONTRATO SE FORMALIZARA EL DÍA SEÑALADO EN EL ACTA DEL FALLO, Y (DENTRO DE LOS DIEZ

DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL DE LA ADJUDICACIÓN) TOMANDO EN CUENTA QUE NO PODRÁ FORMALIZARSE SI NO ESTÁ

GARANTIZADO CON LAS FIANZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTES, EL LICITANTE GANADOR QUE NO

FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO SERÁ SANCIONADO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY.

SI EL INTERESADO NO FIRMARE EL CONTRATO, PERDERÁ EN FAVOR DE LA CONVOCANTE LA GARANTÍA QUE HUBIERE

OTORGADO. (ARTÍCULO 52 DE LA LEY)

6.13.- AJUSTE DE COSTOS (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN XVI DE LA LEY).

1.- PARA LOS EFECTOS DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY, EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARÁ A CABO

MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE

(ARTÍCULO 166 DEL REGLAMENTO). Y SU APLICACIÓN SE SUJETARÁ A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 70, 71 DE LA LEY, ASÍ

COMO EL CAPÍTULO II EL AJUSTE DE COSTOS, SECCIÓN I Y II EN LOS ARTÍCULOS 162, 163, 165, 166, 167, 168 Y 169 DEL

REGLAMENTO.

6.14.- CATALOGO DE CONCEPTOS (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN XVII DE LA LEY)

1.- DEBERÁ DE INTEGRARSE COMO SE REQUIERE EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS MUDO QUE SE ANEXA EN LAS BASES DE

LICITACIÓN PÚBLICA.

6.15.- MONEDA EN QUE SE PRESENTARA LA PROPOSICIÓN (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN XVIII DE LA LEY).

1.- LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS, LOS PRECIOS UNITARIOS Y LOS IMPORTES TOTALES DE LAS ACTIVIDADES QUE SE

EXPRESEN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, DEBERÁN SER COTIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN PESO MEXICANO. CON

APROXIMACIÓN A LOS CENTÉSIMOS Y ASENTADOS CON NÚMERO Y LETRA.

6.16.- LAS CONDICIONES DE PAGO PARA CONTRATO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS (ARTÍCULO 39,

FRACCIÓN XIX DE LA LEY).

1.- LA CONVOCANTE PAGARÁ, POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES CON UNA

PERIODICIDAD NO MAYOR A UN MES CALENDARIO (FECHA DE CORTE), LAS QUE DEBERÁN SER PRESENTADAS POR EL

CONTRATISTA A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE ANEXANDO

LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; NÚMEROS GENERADORES, NOTAS DE BITÁCORA,


HOJA 10 DE 107

CROQUIS, CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO, REPORTE FOTOGRÁFICO, ANÁLISIS CALCULO E

INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACIÓN, LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 10

DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN DEBERÁ REVISAR Y EN SU CASO AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, DE

ACUERDO A LA OBRA EJECUTADA, LAS CUALES DEBERÁN SER CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA

OBRA CON LOS MONTOS MENSUALES PACTADOS, Y DEBERÁN SER PAGADOS; DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA

DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA Y QUE

EL CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE A ENTERA SATISFACCIÓN DEL CONVOCANTE.

(ARTÍCULO 68 DE LA LEY), ASÍ COMO LO APLICABLE DEL REGLAMENTO.

2.- SI EL CONTRATISTA NO PRESENTA SUS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ANTES MENCIONADO, ESTE DEBERÁ PRESENTARLAS

EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS.

3.- EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DEL PLAZO

ANTES MENCIONADO, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

6.17.- INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO (ARTÍCULO 39,

FRACCIÓN XX DE LA LEY).

1.- LOS PLANOS (EN CASO DE SER REQUERIDOS PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA), Y/O LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA,

QUE POR SU VOLUMEN NO SE INCLUYA, EN MEDIO ELECTRÓNICO DE LA PÁGINA DE INTERNET

HTTP://WWW.PJHIDALGO.GOB.MX/ SOLO ESTARÁN DISPONIBLES EN LA DIRECCIÓN DE LA CONVOCANTE: SITA EN CARRETERA

MÉXICO - PACHUCA KM. 84.5, SECTOR PRIMARIO, C.P. 42080, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO. EN HORAS HÁBILES Y CONTRA

ENTREGA DE LA COPIA DEL RECIBO DE PAGO.

6.18.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN XXI DE LA LEY).

LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN EL CAPÍTULO III.- PREPARACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

6.19.- DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU CAPACIDAD LEGAL Y CAPACIDAD FINANCIERA (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN

XXI DE LA LEY.)


6.20.- PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN XXI DE LA LEY).


6.21.- LOS DEMÁS REQUISITOS GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN XXII).

1.- EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, SOLO PODRÁN CELEBRAR CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA O DE SERVICIOS

RELACIONADOS CON LA MISMA, CON LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES INSCRITAS EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS,

CUYO REGISTRO ESTE VIGENTE.

EL REGISTRO Y CLASIFICACIÓN, DEBERÁN SER CONSIDERADOS POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, COMO

OBLIGATORIOS, PARA LA CONVOCATORIA Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

(ARTÍCULO 15 DE LA LEY).

2.- CUALQUIER MODIFICACIÓN A LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, DERIVADA DEL RESULTADO DE LA O LAS JUNTAS DE

ACLARACIONES, SERÁ CONSIDERADA COMO PARTE DE LAS PROPIAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA. (ARTÍCULO 40

SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY)

3.- LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA DEBERÁN GARANTIZAR LA SERIEDAD

DE LA PROPOSICIÓN, MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, POR EL

CINCO POR CIENTO DEL VALOR DE LA OFERTA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) DICHA GARANTÍA

DEBERÁ INCLUIRSE EN LA PROPUESTA ECONÓMICA.

4.- EL CONTRATISTA DESIGNARA UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, FACULTADO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE

DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS TRABAJOS ASÍ COMO TOMAR DECISIONES QUE SE REQUIERAN EN TODO LO

RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (ARTÍCULO 106 DEL REGLAMENTO). Y QUE CUMPLA CON LO QUE SE REQUIERE

EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.


HOJA 11 DE 107

5.- LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, POR PARTE DE LOS LICITANTES DEBERÁ SER COMPLETA Y ORDENADA, DEBIENDO

UTILIZAR LOS FORMATOS E INSTRUCTIVOS ELABORADOS Y PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE. EN CASO DE QUE EL

LICITANTE PRESENTE OTROS FORMATOS, ESTOS DEBERÁN CUMPLIR CON CADA UNA DE LAS CONDICIONES (DATOS Y

ANEXOS) REQUERIDOS.

6.22.- RETENCIONES: EL CONTRATISTA AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, ACEPTARA QUE SEA RETENIDO:

EL 5 AL MILLAR SOBRE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO, COMO DERECHO POR

SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 74 DE

LA LEY.

EL 1% (UNO POR CIENTO) DEL MONTO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR EL DESARROLLO DE LOS

PROGRAMAS QUE EL CONSEJO TENGA ESTABLECIDOS EN MATERIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL.

7.- IDIOMA.

1.- LA PROPOSICIÓN QUE PREPARE EL LICITANTE, ASÍ COMO TODA LA CORRESPONDENCIA Y DOCUMENTOS RELATIVOS A

ELLA DEBERÁ REDACTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL COMO SE HABLA Y ESCRIBE EN MÉXICO.

8.- PARTICIPACIÓN CONJUNTA, (ASOCIACIÓN PARA FINES FINANCIEROS O TÉCNICOS) (ARTÍCULO 32 DEL REGLAMENTO).

1.- DE CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 32 DEL REGLAMENTO, PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN

PÚBLICA, DOS O MÁS PERSONAS PODRÁN PRESENTAR CONJUNTAMENTE UNA SOLA PROPOSICIÓN, SIN NECESIDAD DE

CONSTITUIR UNA SOCIEDAD, O NUEVA SOCIEDAD EN CASO DE PERSONAS MORALES, SIEMPRE QUE PARA TALES EFECTOS,

EN LA PROPOSICIÓN Y EN EL CONTRATO SE ESTABLEZCAN CON PRECISIÓN Y A SATISFACCIÓN DE LA CONVOCANTE, LA

PROPORCIÓN DE PARTICIPACIÓN FINANCIERA Y LAS PARTES DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA QUE CADA PERSONA SE

OBLIGARÁ A EJECUTAR, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. EN ESTE

SUPUESTO LA PROPOSICIÓN DEBERÁ SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE COMÚN QUE PARA ESE ACTO HAYA SIDO

DESIGNADO POR EL GRUPO DE PERSONAS. (ARTÍCULO 32 INCISO E).

2.- CUANDO LA PROPOSICIÓN GANADORA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA HAYA SIDO PRESENTADA EN FORMA CONJUNTA POR

VARIAS PERSONAS, EL CONTRATO DEBERÁ SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNA DE LAS PERSONAS

PARTICIPANTES EN LA PROPOSICIÓN, A QUIENES SE CONSIDERARA, PARA AFECTOS DEL PROCEDIMIENTO Y DEL CONTRATO,

COMO RESPONSABLES, SOLIDARIOS O MANCOMUNADOS SEGÚN SE ESTABLEZCA EN EL PROPIO CONTRATO.

3.- EN EL ARTÍCULO 32 DEL REGLAMENTO SE INCLUYEN LOS REQUISITOS NECESARIOS QUE DEBERÁ INCLUIR EN LA

PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.

9.- CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA (ARTÍCULO 46 DE LA LEY).

1.- POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR.

2.- CUANDO LA CONTRALORÍA GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO ASÍ LO DETERMINE CON MOTIVO DE

SU INTERVENCIÓN (ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO).

3.- CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS, DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, QUE PROVOQUEN LA EXTINCIÓN DE LA NECESIDAD

DE CONTRATAR LOS TRABAJOS, Y QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE PUDIERA

OCASIONAR UN DAÑO O PERJUICIO AL ERARIO DEL ESTADO (ARTÍCULO 46 DE LA LEY).

4.- LA CONVOCANTE PODRÁ CANCELAR LA LICITACIÓN PÚBLICA Y NOTIFICARÁ POR ESCRITO A LOS LICITANTES Y A LA

CONTRALORÍA GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO Y CUBRIRÁ LOS GASTOS NO REMUNERABLES QUE

EN SU CASO PROCEDAN DE CONFORMIDAD A LO ANTERIOR.

10.- LICITACIÓN PÚBLICA DESIERTA. (ARTÍCULO 46 DE LA LEY).

1.- LA CONVOCANTE PODRÁ DECLARAR DESIERTO EL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

(ARTÍCULO 46 DE LA LEY)

A).- CUANDO LAS PROPUESTAS PRESENTADAS NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN

PÚBLICA.


HOJA 12 DE 107

B).- CUANDO LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS NO FUEREN ACEPTABLES.

C).- OTROS: ADEMÁS DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY, LA CONVOCANTE PODRÁ DECLARAR

DESIERTA UNA LICITACIÓN PÚBLICA EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES CASOS. (ARTÍCULO 48 DEL REGLAMENTO).

C.1.- CUANDO NINGUNA PERSONA ADQUIERA LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.

C.2.- CUANDO NO SE RECIBA ALGUNA PROPUESTA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

C.3.- CUANDO SE DESECHEN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS.

C.4.- CUANDO SE PROPONGAN IMPORTES QUE NO PUEDAN SER PAGADOS POR EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE

HIDALGO.

EN ESTOS SUPUESTOS, SE EMITIRÁ UNA SEGUNDA CONVOCATORIA, PERMITIENDO LA PARTICIPACIÓN A TODO INTERESADO,

INCLUSO A QUIENES PARTICIPARON EN LA LICITACIÓN PÚBLICA DECLARADA DESIERTA.

2.- PARA TAL EFECTO, SE CONSIDERA QUE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS CONTENIDOS EN LAS PROPOSICIONES

PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO SON ACEPTABLES, CUANDO SE PROPONGAN IMPORTES QUE SEAN SUPERIORES A

LOS QUE SE DESPRENDEN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO QUE SE REALICE PARA LA PRESUPUESTACIÓN DE LOS

TRABAJOS Y NO PUEDAN SER PAGADOS POR LA CONVOCANTE.

11.- BITÁCORA DE LA OBRA

EN TÉRMINO DEL TÍTULO QUINTO, LA EJECUCIÓN, CAPÍTULO I, SECCIÓN II BITÁCORA, ARTICULO 112 DEL REGLAMENTO, EL

USO DE LA BITÁCORA ES OBLIGATORIO PARA EL CONTRATO DE OBRA, DEBIENDO PERMANECER EN LA RESIDENCIA DE

OBRA, A FIN DE QUE LAS CONSULTAS REQUERIDAS SE EFECTÚEN EN EL SITIO, SIN QUE DICHA BITÁCORA PUEDA SER

EXTRAÍDA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

1.- JUNTA DE ACLARACIONES (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN IV DE LA LEY, Y 27, 28 DEL REGLAMENTO).

1.- LA FECHA, HORA Y LUGAR SE ESTABLECEN EN EL PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN

PÚBLICA, LA ASISTENCIA A LA MISMA SERÁ OPCIONAL PARA LOS LICITANTES Y SOLAMENTE PODRÁN PARTICIPAR PARA

FORMULAR PREGUNTAS Y SOLICITAR ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA SUS ANEXOS Y A LAS

CLÁUSULAS DEL MODELO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DE CARÁCTER TÉCNICO, LOS LICITANTES QUE HAYAN ADQUIRIDO LAS

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA PAGANDO EL COSTO CORRESPONDIENTE, LO CUAL DEBERÁ ACREDITARSE,

PROPORCIONANDO AL REPRESENTANTE DE LA CONVOCANTE AL INICIO DEL EVENTO LA COPIA DE SU PAGO, (ARTÍCULO 27

DEL REGLAMENTO) EN CASO DE NO PRESENTAR LA COPIA DEL RECIBO DE PAGO SEÑALADO SE LE PERMITIRÁ SU

ASISTENCIA SIN INTERVENIR NI PODER FORMULAR PREGUNTAS, SOLO SE LE TENDRÁ COMO OBSERVADOR.

2.- EN EL CASO DE QUE DOS O MÁS PERSONAS SE AGRUPEN PARA PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN, CUALQUIERA DE LOS

INTEGRANTES PODRÁ PRESENTAR LA COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE LAS BASES PARA PODER PARTICIPAR EN LA JUNTA DE

ACLARACIONES.

3.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Y 28 DEL REGLAMENTO, CUALQUIER MODIFICACIÓN A LAS BASES DE

LICITACIÓN PÚBLICA PROMOVIDA POR LA CONVOCANTE, INCLUYENDO LAS QUE RESULTEN DE LA O LAS JUNTAS DE

ACLARACIONES, FORMARA PARTE DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA Y DEBERÁ SER CONSIDERADA POR LOS

LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, HAYA O NO ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES. SIENDO

OBLIGATORIAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS CONVENIOS ADICIONALES, EN SU CASO.

4.- PARA EFECTO DE AGILIZAR LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN QUE, EN SU CASO, DESEEN FORMULAR LOS LICITANTES

PODRÁN HACER LLEGAR SUS PREGUNTAS POR ESCRITO, PREVIO AL ACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DIRECTAMENTE

A LA DIRECCIÓN DE LA CONVOCANTE, SE LES SOLICITA A LOS LICITANTES PRESENTAR SUS PREGUNTAS CON LA MAYOR

ANTELACIÓN POSIBLE A LA FECHA Y HORA DEL ACTO, EVITANDO EN LO POSIBLE LA ENTREGA DE SUS PREGUNTAS AL INICIO

DEL MISMO, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE A LA HORA DE DICHA JUNTA LA CONVOCANTE CUENTE YA CON TODAS LAS

RESPUESTAS CORRESPONDIENTES, SITUACIÓN QUE AGILIZARA EN GRAN MEDIDA EL DESARROLLO DEL ACTO. EN CASO DE

QUE LA CONVOCANTE NO ESTÉ EN POSIBILIDADES DE RESPONDER EN DICHO ACTO A TODAS LAS PREGUNTAS, DEBIDO A LA

CANTIDAD Y COMPLEJIDAD DE LAS MISMAS, SE CELEBRARA OTRA JUNTA DE ACLARACIONES.

CAPITULO II.- DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA


HOJA 13 DE 107

5.- DICHAS PREGUNTAS DEBERÁN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LOS

CAPÍTULOS, NUMERALES Y FRACCIONES CONTENIDOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, CADA SOLICITUD DE

ACLARACIÓN DEBERÁ INDICAR EL CAPÍTULO, EL NUMERAL O FRACCIÓN ESPECIFICA CON EL CUAL RELACIONA LA PREGUNTA

O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR; AQUELLAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN QUE NO SE PRESENTEN EN LA FORMA

SEÑALADA PODRÁN SER DESECHADAS POR LA CONVOCANTE.

2.- VISITA AL SITIO (ARTÍCULO 39 FRACCIÓN III DE LA LEY).

1.- AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, PODRÁN ASISTIR LOS INTERESADOS QUE HAYAN ADQUIRIDO LAS BASES DE

LICITACIÓN PÚBLICA, REALIZANDO EL PAGO CORRESPONDIENTE. A QUIENES ADQUIERAN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA

CON POSTERIORIDAD A LA REALIZACIÓN DE LA VISITA PODRÁ PERMITÍRSELE EL ACCESO AL LUGAR EN QUE SE LLEVARAN A

CABO LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE LO SOLICITEN CON VEINTICUATRO HORAS A LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO DE VENTA,

NO SIENDO OBLIGATORIO PARA LA CONVOCANTE QUE LA GUÍE. (ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO).

2.- LA VISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS SERÁ OPTATIVA PARA LOS LICITANTES INTERESADOS EN

PARTICIPAR, PERO INVARIABLEMENTE EN SU PROPOSICIÓN DEBERÁN INCLUIR UN ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTEN QUE

CONOCEN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO LAS

CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE

CARÁCTER TÉCNICO. POR LO QUE NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL

CONTRATO POR ESTE MOTIVO. ARTÍCULO 26 DEL REGLAMENTO.

3.- LA CONVOCANTE MOSTRARA EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR UNA SOLA Y ÚNICA VEZ EN VISITA GUIADA,

EN LA FECHA Y HORA ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA, Y PARA

EL EFECTO, LOS INTERESADOS DEBERÁN PRESENTARSE CON 30 MINUTOS DE ANTICIPACIÓN Y PROPORCIONARAN UNA

COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA AL REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA CONVOCANTE.

4.- AL TÉRMINO DE LA VISITA AL SITIO EN DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS SE LEVANTARA LA MINUTA

CORRESPONDIENTE Y TAMBIÉN A LOS LICITANTES SE ENTREGARA LA ACREDITACIÓN DE HABER ASISTIDO Y LAS DUDAS O

ACLARACIONES QUE SE SUSCITEN DEBEN SER PRESENTADAS POR ESCRITO ÚNICAMENTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES

CORRESPONDIENTE.

3.- ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. (ETAPA ÚNICA)

1.- SE ADJUNTA FORMATO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGA, RELATIVA A LOS

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, MISMO QUE DEBERÁ SER FIRMADO POR EL

REPRESENTANTE DEL LICITANTE.

3.1.- PRESENTACIÓN (ARTÍCULO 42 Y 43 DE LA LEY).

1.- LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ES PRESENCIAL.

2.- LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR SUS PROPOSICIONES POR ESCRITO DIRECTAMENTE EN EL ACTO DE

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS MISMAS, EN UN SOLO SOBRE CERRADO QUE CONTENDRÁ LA PROPUESTA TÉCNICA Y

LA PROPUESTA ECONÓMICA SIEMPRE Y CUANDO SE HAYA CUBIERTO EL COSTO DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, LA

DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL Y CAPACIDAD FINANCIERA EN COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE ASÍ

COMO SU ORIGINAL (SE DEVOLVERÁ POSTERIOR A SU COTEJO) Y QUE ES DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y

ECONÓMICA PODRÁ ENTREGARSE A ELECCIÓN DEL LICITANTE, DENTRO O FUERA DE DICHO SOBRE (ARTÍCULO 42 DE LA LEY)

Y CLARAMENTE IDENTIFICADO EN SU PARTE EXTERIOR, CON LOS DATOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Y DEL LICITANTE. Y

PUNTUALMENTE EN LA HORA Y FECHA INDICADA EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA (ARTÍCULO 43 DE LA LEY), NO SE

RECIBIRÁ NINGUNA POSTERIOR, LOS LICITANTES SON LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE QUE SUS PROPUESTAS SEAN

ENTREGADAS EN TIEMPO Y FORMA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES RAZÓN POR LA

CUAL SE RECOMIENDA A LOS LICITANTES QUE DEBERÁN PRESENTARSE CUANDO MENOS TREINTA MINUTOS ANTES DE LA

HORA INDICADA, A PARTIR DE LA HORA EXACTA SEÑALADA PARA EL INICIO DE DICHO ACTO PÚBLICO SERÁ CERRADO EL

LUGAR DEL EVENTO Y EL SERVIDOR PÚBLICO QUE LO PRESIDA NO PERMITIRÁ EL ACCESO A NINGÚN LICITANTE, TAMPOCO A

LA INCORPORACIÓN DE NINGÚN DOCUMENTO.

4.- LOS LICITANTES SOLO PODRÁN PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN EN CADA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, LAS YA

PRESENTADAS NO PODRÁN SER RETIRADAS O DEJARSE SIN EFECTO POR LO QUE DEBERÁN CONSIDERARSE VIGENTES

DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA HASTA SU CONCLUSIÓN.

3.2.- DESARROLLO DE LA APERTURA (ARTÍCULO 43 DE LA LEY).

1.- LA PARTICIPACIÓN EN ESTE EVENTO, SERÁ EXCLUSIVAMENTE DE UN REPRESENTANTE POR LICITANTE.


HOJA 14 DE 107

A.- CON EL OBJETO DE MANTENER ORDEN Y RESPETO DURANTE EL DESARROLLO DEL EVENTO, NO SE PERMITIRÁ EL USO

DE TELÉFONOS CELULARES, RADIO LOCALIZADORES AUDIBLES Y CUALQUIER APARATO ELECTRÓNICO DE COMUNICACIÓN O

CAPTURA DE IMÁGENES DE VIDEO Y SONIDO, EN EL INTERIOR DE LA SEDE.

B.- SE DECLARA EL INICIO DEL EVENTO.

C.- SE HACE LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS INVITADOS, INCLUIDO EL ÓRGANO DE CONTROL, SIENDO

PRESIDIDO ESTE ACTO POR EL SERVIDOR PÚBLICO QUE LA CONVOCANTE DESIGNE, QUIEN SERÁ EL ÚNICO FACULTADO

PARA TOMAR TODAS LAS DECISIONES CORRESPONDIENTES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL ACTO EN LOS TÉRMINOS DE LA

LEY Y EL REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.

D.- SE PASARÁ LISTA DE ASISTENCIA A LOS LICITANTES QUE PARTICIPAN Y AL ESCUCHAR SU NOMBRE ENTREGARAN SU

PROPOSICIÓN POR EL REPRESENTANTE LEGAL O POR LA PERSONA QUE ESTE DESIGNADO PARA ASISTIR A LA APERTURA

DE LAS PROPOSICIONES.

E.- SI NO SE RECIBE NINGUNA PROPOSICIÓN, SE DECLARARÁ DESIERTO EL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA.

F.- SE PROCEDE A LA APERTURA DE CADA PROPOSICIÓN, UNA A UNA O SIMULTÁNEAMENTE VARIAS DE ELLAS COMO LO

ESTABLEZCA EL FUNCIONARIO PÚBLICO FACULTADO POR LA CONVOCANTE PARA PRESIDIR EL ACTO, HACIÉNDOSE

CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, ARTÍCULO 43 FRACCIÓN I DE LA LEY, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA EVALUACIÓN

DE SU CONTENIDO.

G.- SE DESECHARA LA PROPOSICIÓN QUE OMITA UNO O VARIOS DOCUMENTOS (ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III DE LA LEY).

H.- DE ENTRE LOS LICITANTES QUE HAYAN ASISTIDO, ESTOS ELEGIRÁN A UNO, QUE EN FORMA CONJUNTA CON EL

SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO POR LA CONVOCANTE PARA PRESIDIR EL ACTO, RUBRICARÁN EL PRESUPUESTO DE OBRA,

LA CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN Y SÉ DARÁ LECTURA AL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS DE CADA UNA DE

LAS PROPOSICIONES DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 43, FRACCIÓN II DE LA LEY.

LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES RECIBIDAS EN ESTE EVENTO, SERÁN ANALIZADAS A

DETALLE POSTERIORMENTE POR LA CONVOCANTE AL REALIZAR LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS MISMAS, DÁNDOSE A

CONOCER EL RESULTADO EN EL EVENTO DE FALLO.

I.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN III DE LA LEY, SE LEVANTA ACTA, EN LAS QUE SE HARÁN CONSTAR LAS

PROPOSICIONES ACEPTADAS PARA SU REVISIÓN Y ANÁLISIS DETALLADO, EL IMPORTE DE CADA UNA DE ELLAS, ASÍ COMO

LAS QUE HUBIEREN SIDO DESECHADAS Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON Y SE SEÑALARÁ EL LUGAR, FECHA Y HORA EN

QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO QUE DEBERÁ QUEDAR COMPRENDIDA DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES

SIGUIENTES A LA ESTABLECIDA PARA ESTE ACTO Y PODRÁ DIFERIRSE, SIEMPRE QUE EL NUEVO PLAZO FIJADO NO EXCEDA

DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO, EL ACTA SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y

SE PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN PARA EFECTO DE SU NOTIFICACIÓN, PARA LOS QUE NO HAYAN ASISTIDO EN EL DOMICILIO DE

LA CONVOCANTE OBTENDRÁN COPIA DE LA MISMA PARA ENTERARSE DE SU CONTENIDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN

LICITANTE NO INVALIDA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

J.- LAS PROPOSICIONES DESECHADAS DURANTE EL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, PODRÁN SER DEVUELTAS A LOS

LICITANTES QUE LO SOLICITEN, UNA VEZ TRANSCURRIDOS SESENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA

EN QUE SE DÉ A CONOCER LA RESOLUCIÓN DEL FALLO RESPECTIVO, SALVO QUE EXISTA ALGUNA INCONFORMIDAD EN

TRÁMITE, EN CUYO CASO SE CONSERVARAN HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LA INCONFORMIDAD EN INSTANCIAS

SUBSECUENTES, AGOTADOS DICHOS TÉRMINOS LA CONVOCANTE PODRÁ PROCEDER A SU DEVOLUCIÓN O DESTRUCCIÓN,

ARTÍCULO 46 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY.

K.- LAS PROPOSICIONES SOLVENTES, SERÁN LAS ÚNICAS QUE NO PODRÁN DEVOLVERSE O DESTRUIRSE Y PASARAN A

FORMAR PARTE DE LOS EXPEDIENTES DE LA CONVOCANTE, QUEDANDO SUJETOS A LAS DISPOSICIONES

CORRESPONDIENTES A LA GUARDA, CUSTODIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS EXPEDIENTES, Y DEMÁS APLICABLES.


HOJA 15 DE 107

1.- INFORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

2.- INTEGRACIÓN. 1.- EL LICITANTE INTEGRARA SU PROPOSICIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS INSTRUCCIONES, FORMULARIOS,

CONDICIONES Y TÉRMINOS QUE FIGUREN EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO EN LAS ACLARACIONES Y

MODIFICACIONES QUE SE DERIVARON DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

3.- ASOCIACIÓN DE PARTICIPANTES. 1.- DOS O MÁS PERSONAS PODRÁN PRESENTAR CONJUNTAMENTE PROPOSICIONES SIN NECESIDAD DE CONSTITUIR UNA

SOCIEDAD, O NUEVA SOCIEDAD EN CASO DE PERSONAS MORALES SIEMPRE QUE, PARA TALES EFECTOS, EN LA

PROPOSICIÓN Y EL CONVENIO PRIVADO SE ESTABLEZCAN CON PRECISIÓN, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE CADA

PERSONA SE OBLIGA A EJECUTAR, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, EN

ESTE SUPUESTO LA PROPOSICIÓN DEBERÁ SER FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE POR EL REPRESENTANTE COMÚN QUE PARA

ESTE ACTO HAYA SIDO DESIGNADO POR EL GRUPO DE PERSONAS. (ARTÍCULO 29 ÚLTIMO PÁRRAFO Y 32 DEL REGLAMENTO).

4.- FORMATO, IDENTIFICACIÓN, FIRMA Y FOLIO.

1.- FORMATO E IDENTIFICACIÓN

1.- EL LICITANTE PRESENTARÁ UN ORIGINAL IMPRESO DE SU PROPOSICIÓN Y DEBERÁ CONTENER LA PROPUESTA TÉCNICA

INTEGRADA POR LOS DOCUMENTOS T-1 AL T-12 Y LA PROPUESTA ECONÓMICA INTEGRADA POR LOS DOCUMENTOS E-1 AL E-

13, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU EXISTENCIA LEGAL, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA Y QUE ES

DIFERENTE A ESTAS, PROCESADO EN FORMA ELECTRÓNICA QUE NO PRESENTEN CORRECCIONES, RASPADURAS O

ENMENDADURAS, TEXTOS SOBREPUESTOS, EN HOJAS CON MEMBRETE CON EL NOMBRE DE LA RAZÓN SOCIAL DEL

LICITANTE, EXCEPTO AQUELLAS QUE CONTIENEN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE, EN IDIOMA

ESPAÑOL COMO SE HABLA Y ESCRIBE EN MÉXICO, LAS CANTIDADES SERÁN EXPRESADAS EN EL SISTEMA MÉTRICO

DECIMAL CON APROXIMACIÓN AL CENTÉSIMO, LOS PRECIOS UNITARIOS HASTA LA FRACCIÓN DE CENTÉSIMOS Y DE LOS

INSUMOS EN MONEDA (PESOS MEXICANOS) CON APROXIMACIÓN AL CENTÉSIMO, EN UN SOLO SOBRE HERMÉTICAMENTE

CERRADO, E IDENTIFICADO CORRECTAMENTE EN SU PARTE EXTERIOR (ARTÍCULO 28 DEL REGLAMENTO), CON LA

SIGUIENTE INFORMACIÓN:

A).- EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DEL LICITANTE

B).- NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA CONVOCANTE

C).- DIRECCIÓN EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL EVENTO

D).- NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA

E).- FECHA Y HORA DE LA APERTURA DE LA PROPOSICIÓN

F).- NÚMERO DE LICITACIÓN PÚBLICA

G).- PROPOSICIÓN PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

H).- DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

2.- LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA SU EXISTENCIA LEGAL, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA Y QUE ES DIFERENTE A

LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE INTEGRARÁ CON COPIAS LEGIBLES ASÍ COMO LOS ORIGINALES QUE SERÁN

DEVUELTOS POSTERIOR A SU COTEJO EN UN SOBRE INDEPENDIENTE QUE SE LLAMARA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA

PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, Y PODRÁN ENTREGARSE A ELECCIÓN DEL LICITANTE, DENTRO O FUERA DEL SOBRE

ÚNICO QUE CONTENGA LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA CON SU RESPECTIVA IDENTIFICACIÓN, ORDENADOS E

IDENTIFICADOS CON SEPARADORES GUÍAS POR CADA DOCUMENTO SOLICITADO. (ARTÍCULO 42 DE LA LEY).

3.- LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES (QUE CONTIENEN LA PROPUESTA TÉCNICA, ECONÓMICA Y LOS

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU EXISTENCIA LEGAL CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA Y QUE SON DISTINTOS A ESTAS)

DEBE SER COMPLETA, UNIFORME Y ORDENADA PREFERENTEMENTE EN CARPETA CON UN SEPARADOR GUÍA CON EL

NÚMERO Y NOMBRE DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, (ART. 24 FRACCIÓN I

DEL REGLAMENTO)

CAPITULO III.- PREPARACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICION (artículo 39

fracción XX de la Ley.)


HOJA 16 DE 107

4.- PARA REQUISITAR CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS, DEBERÁN DE UTILIZAR LOS FORMATOS ESPECÍFICOS

PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTOS SERVIRÁN COMO GUÍA DE

LLENADO, PERO EL LICITANTE PODRÁ OPTAR POR PRESENTARLOS EN FORMATOS PROPIOS SUJETÁNDOSE

INVARIABLEMENTE A LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE EN LOS PROPIOS

FORMATOS QUE SE PROPORCIONAN, ASÍ COMO EN EL FORMULARIO TÉCNICO Y ECONÓMICO Y LO ESTABLECIDO EN LAS

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA. (ARTÍCULO 24, FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO)

2.- FIRMA

1.- LA PROPOSICIÓN (TÉCNICA Y ECONÓMICA INTEGRADA POR LOS DOCUMENTOS T-1 AL T-12 Y E-1 AL E-13, ASÍ COMO LOS

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU EXISTENCIA LEGAL, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA Y QUE ES DIFERENTE A ESTAS)

INDISTINTAMENTE DE ESTAR MEMBRETADAS O NO, DEBERÁN CONTAR EN CADA UNA DE LAS HOJAS CON FIRMA

AUTÓGRAFA DEL LICITANTE, REPRESENTANTE LEGAL O SU APODERADO (PERSONA FACULTADA PARA ELLO). (ART. 42 DE LA

LEY Y ARTÍCULO 28 DEL REGLAMENTO).

5.- EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR SU PROPOSICIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO EN LAS ACLARACIONES Y MODIFICACIONES QUE EN SU

CASO LAS AFECTEN. (ARTÍCULO 28 DEL REGLAMENTO).

5.1.- PARTE I.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU EXISTENCIA LEGAL, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA

(ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO).

1.- ESCRITOS Y DOCUMENTOS.

1.1.- LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU EXISTENCIA LEGAL, CAPACIDAD TÉCNICA

Y FINANCIERA DENTRO DEL SOBRE ÚNICO DE LA PROPOSICIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y

ECONÓMICA.

TAMBIÉN DEBERÁN PRESENTAR LOS ORIGINALES O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS (4.1, 5.1 Y 6.1), LOS CUALES

SERÁN DEVUELTOS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE SU PROPOSICIÓN AL TÉRMINO DE SU COTEJO.

NO.

DOCUMENTOS SOLICITADOS

COPIA SIMPLE LEGIBLE

DESCRIPCIÓN

LICITANTES

PRESENTARÁ LOS DOCUMENTOS

SEGÚN SEA SU NATURALEZA

JURÍDICA

PERSONA

FÍSICA

PERSONA

MORAL

1 1.1.- COMPROBANTE DE DOMICILIO. APLICA APLICA

2

2.1.- NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 59

DE LA LEY (ARTÍCULO 29 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO)

APLICA

APLICA

3

3.1.- FACULTADES PARA SUSCRIBIR SU PROPOSICIÓN, (PERSONA MORAL)

(ARTÍCULO 29 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO).

3.2.- FACULTADES PARA COMPROMETERSE PERSONA FÍSICA, (ARTÍCULO

29 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO).

NO APLICA

APLICA

APLICA

NO APLICA

4 4.1.- ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD (ARTÍCULO 29 FRACCIÓN V DEL

REGLAMENTO). NO APLICA APLICA

5 5.1.- ACTA DE NACIMIENTO. APLICA NO APLICA


HOJA 17 DE 107

6

6.1.- CAPACIDAD FINANCIERA.- ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS

DOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS

BÁSICAS ARTÍCULO 30 FRACCIÓN XII DEL REGLAMENTO)

6.2.- DEL CONTADOR PÚBLICO EXTERNO QUE DICTAMINO LOS ESTADOS

FINANCIEROS, ANEXAR COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA DE LA

RENOVACIÓN EN EL SISTEMA DE CONTADORES PÚBLICOS REGISTRADOS

DEL SAT CORRESPONDIENTE A CADA ESTADO FINANCIERO DICTAMINADO

PRESENTADO (DOS EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A ESTA

LICITACIÓN PÚBLICA), (ART. 52 PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I, PRIMERO Y

SEGUNDO PÁRRAFO DEL INCISO A) DEL CÓDIGO FISCAL DE LA

FEDERACIÓN, Y 60 DE SU REGLAMENTO, PUBLICADO EN D.O.F. 9 DE

DICIEMBRE DE 2013 ASÍ COMO EL ART. 52 DE SU REGLAMENTO). O ANEXAR

DEL CONTADOR EXTERNO QUE AUDITA Y DICTAMINA LOS ESTADOS DE

POSICIÓN FINANCIERA, COPIA DEL DOCUMENTO DE LA BÚSQUEDA DE

CONTADORES PÚBLICOS REGISTRADOS, QUE CONTENGA 1.- DICTÁMENES

PRESENTADOS DEL CPR Y SITUACIONES DEL CPR, QUE SE EMITE EN LA

PÁGINA WWW.CONSULTA.SAT.GOB.MX

APLICA

APLICA

APLICA

APLICA

7

ASOCIACIÓN PARA PROPUESTA CONJUNTA (ARTÍCULO 29 Y

32 DEL REGLAMENTO)

ASOCIACIÓN PARA PROPUESTA CONJUNTA

7.1.- PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE O ASOCIARSE

PARA PRESENTAR UNA SOLA PROPUESTA EN FORMA CONJUNTA.

7.2.- DEBERÁN ACREDITAR EN FORMA INDIVIDUAL.

7.2.1.- LOS DOCUMENTOS: 2- 2.1/ 3-3.1/ 3-3.2/ 4-4.1/ 5-5.1/6-6.1/ 6-6.2

7.2.2.- LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: T-2 / T-6.

7.3.- ACREDITAR LA EMPRESA REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN.

7.3.1.- LOS DOCUMENTOS: 1-1.1 AL 6-6.2

7.3.2.- LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: T-1 AL T-12

7.3.3.- LA DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA: E-01 A LA E-13

7.3.4.- ORIGINAL DEL CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA DE

CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 32 DEL

REGLAMENTO.

7.3.5.- PRESENTAR UNA SOLA PROPOSICIÓN

7.3.6.- UNA SOLA CARTA PARA PARTICIPAR

7.3.7.- UN SOLO COMPROBANTE DE PAGO

APLICA

APLICA

5.2.- PARTE II.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

5.2.1.- PROPUESTA TÉCNICA

1.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA (ARTÍCULO 30 FRACCIONES I A LA XII, INCISO A FRACCIONES I A

LA V DEL REGLAMENTO).

2.- EL LICITANTE ACEPTARÁ Y PREPARARÁ SU PROPUESTA TÉCNICA UTILIZANDO PARA ELLO EL FORMULARIO CON LOS

DOCUMENTOS Y SUS ANEXOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN Y LOS INTEGRARA DE CONFORMIDAD CON LO QUE

ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU

REGLAMENTO, ASÍ COMO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN EL CASO ESPECÍFICO EN LO QUE A CADA UNO LE

CORRESPONDA.

TAMBIÉN DEBERÁN PRESENTAR EL ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DEL DOCUMENTO (T-2), EL CUAL SERÁ DEVUELTO EN EL

ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE SU PROPOSICIÓN AL TÉRMINO DE SU COTEJO.

http://www.consulta.sat.gob.mx/


HOJA 18 DE 107

NÚM. NOMBRE DEL DOCUMENTO

T-1 COMPROBANTE DE PAGO.

T-2 REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS ESPECIALIDAD (EDIFICACIÓN) (ARTÍCULO 15 DE LA

LEY) (ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS)

T-3 PLANEACIÓN (ARTÍCULO 30 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO)

T-4 MAQUINARIA Y EQUIPO. (ARTÍCULO 30 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO)

T-5 CURRÍCULO DE LOS RECURSOS HUMANOS. (ARTÍCULO 30 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO)

T-6 EXPERIENCIA DEL LICITANTE. (ARTÍCULO 30 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO)

T-7 NORMATIVIDAD APLICABLE (ARTÍCULO 30 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO)

T-8 SUBCONTRATACIÓN (ARTÍCULO 30 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO)

T-9 CONOCER EL SITIO. (ARTÍCULO 30 FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO)

T-10 MODELO DEL CONTRATO. (ARTÍCULO 30 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO)

T-11 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD (ARTÍCULO 30 FRACCIÓN XI DEL REGLAMENTO)

T-12 DOCUMENTOS PROPORCIONADOS.

A).- BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

B).- ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

C).- CATÁLOGO DE CONCEPTOS MUDO

D).- MODELO DE CONTRATO

E).- PROYECTO (PLANOS) (SI ES EL CASO PARA ESTA LICITACIÓN PÚBLICA), PARA EFECTO DE

CONOCIMIENTO, DEBERÁ ANEXAR EL CD PROPORCIONADO, ASÍ COMO LA IMPRESIÓN (EN EL

TAMAÑO QUE ELIJA EL LICITANTE) DE SU CONTENIDO Y CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE

LEGAL.

F).- NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES Y CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

5.2.2.- PROPUESTA ECONÓMICA

1.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA (ARTÍCULO 31 INCISOS A FRACCIÓN DE LA I A LA XI DEL

REGLAMENTO)

2.- EL LICITANTE ACEPTARÁ Y PREPARARÁ SU PROPUESTA ECONÓMICA UTILIZANDO PARA ELLO EL FORMULARIO CON LOS

DOCUMENTOS ANEXOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN Y LOS INTEGRARÁ DE CONFORMIDAD CON LO QUE

ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU

REGLAMENTO, ASÍ COMO LA LEY DEL IMSS Y SU REGLAMENTO, LEY DEL INFONAVIT, LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LEY DEL

ISR, LA NORMATIVIDAD Y DISPOSICIONES APLICABLES, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE

CONSTRUCCIÓN APLICABLES EN LA MATERIA.


E-1 PRECIO UNITARIO. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO)

E-2 ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS O AUXILIARES DE LOS MATERIALES. (ARTÍCULO 31

FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO)

E-3 FACTOR DE SALARIO REAL. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO )

3.1 FACTOR DEL SEGURO SOCIAL.

3.2 FACTOR DE DÍAS PAGADOS Y LABORADOS.

3.3 FACTOR DE SALARIO REAL CON IMPORTES.

E-4 COSTOS HORARIOS. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO)


HOJA 19 DE 107

E-5 COSTOS INDIRECTOS. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO)

E-6 COSTO POR FINANCIAMIENTO. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO)

E-7 UTILIDAD. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO)

E-8 LISTADO DE INSUMOS. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO)

E-9 CATALOGO DE CONCEPTOS. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO)

E-9.1.- RESUMEN

E-9.2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS

E-10 PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO )

E-11 PROGRAMAS DE EROGACIONES. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN XI DEL REGLAMENTO)

11.1).- DE LA MANO DE OBRA

11.2.- DE LA MAQUINARIA, EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTA.

11.3).- DE LOS MATERIALES

11.4).- DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA

DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

E-12 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

E-13 GARANTÍA DE SERIEDAD

1.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN (ARTÍCULO 44 DE LA LEY).

1.- POSTERIOR A LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, Y SER ACEPTADAS EN SU REVISIÓN CUANTITATIVA, EL PROCESO

DE ANÁLISIS DE EVALUACIÓN CUALITATIVO SERÁ CONFIDENCIAL. TODA LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA REVISIÓN,

EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS MISMAS, NO SERÁN DADAS A CONOCER A NINGÚN LICITANTE U OTRAS PERSONAS NO

OFICIALMENTE RELACIONADAS CON ESTE PROCESO. AL FINAL DE LA EVALUACIÓN DETALLADA SE EMITIRÁ PARA TODOS LOS

LICITANTES UN DICTAMEN DE EVALUACIÓN Y SE HARÁ EL ANUNCIO PÚBLICO DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

2.- CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY, LA CONVOCANTE PARA HACER LA EVALUACIÓN DE

LAS PROPOSICIONES, VERIFICARÁ QUE LAS MISMAS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE

LICITACIÓN PÚBLICA, PARA TAL EFECTO ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS CRITERIOS CLAROS Y DETALLADOS PARA

DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES EN LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS EXIGIDAS

AL LICITANTE, DEPENDIENDO DE LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

3.- SE VERIFICARÁ QUE LAS PROPOSICIONES CONTENGAN TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y QUE CADA UNO DE

ELLOS REÚNA TODOS LOS REQUISITOS, LAS PROPOSICIONES QUE CUMPLAN CON PRESENTAR LOS DOCUMENTOS

REQUERIDOS SE RECIBIRÁN PARA SU POSTERIOR REVISIÓN DETALLADA, SIN PERJUICIO DE QUE COMO RESULTADO DE TAL

REVISIÓN SE RECHACEN AQUELLAS QUE NO SE AJUSTEN ESTRICTAMENTE A LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS BASES DE


4.- SE ANALIZARÁN Y EVALUARÁN LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU EXISTENCIA LEGAL, CAPACIDAD TÉCNICA Y

FINANCIERA, QUE ES DISTINTA A LA TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO A LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE

LAS PROPOSICIONES DE CADA LICITANTE, CON FUNDAMENTO EN: A).- LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY,

TÍTULO CUARTO, DE LAS OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO, CAP. I, Y LA SECCIÓN III.- EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS,

DEL REGLAMENTO, EL CAPÍTULO IV.- EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, B).-

CUANTITATIVA DONDE PARA LA RECEPCIÓN DE LAS MISMAS SOLO BASTARA VERIFICAR LA PRESENTACIÓN DE LAS MISMAS,

SIN ENTRAR EN LA REVISIÓN DE SU CONTENIDO Y CUALITATIVAMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN Y EN BASE EN LA

INFORMACIÓN Y LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, C).- QUE INCLUYAN LA

INFORMACIÓN, DOCUMENTOS, ANEXOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, D).- EL CUMPLIMIENTO DE LA CAPACIDAD LEGAL

(ACREDITACIÓN DE SU EXISTENCIA LEGAL), EXIGIDAS AL LICITANTE. E).- QUE LOS RECURSOS PROPUESTOS POR EL

LICITANTE SEAN LOS NECESARIOS PARA EJECUTAR SATISFACTORIAMENTE, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, LAS

CANTIDADES DE TRABAJO ESTABLECIDAS, F).- QUE EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS SEAN ACORDES

CON LAS CONDICIONES DE COSTOS VIGENTES EN LA ZONA O REGIÓN DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS, G).- LA

CAPITULO IV.- EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN


HOJA 20 DE 107

PROPOSICIÓN QUE NO CUMPLA CON UNO O VARIOS DE LOS REQUISITOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA SERÁ

DESECHADA POR NO RESULTAR SOLVENTE.

5.- QUE CUMPLA CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y REQUISITOS SOLICITADOS

EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.

6.- QUE LA PROPOSICIÓN SEA FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE POR LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES LEGALES.

(ARTÍCULO 42 DE LA LEY ÚLTIMO PÁRRAFO)

7.- ÚNICAMENTE LAS PROPOSICIONES QUE SATISFAGAN TODOS LOS ASPECTOS REQUERIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN

PÚBLICA SE CALIFICARAN COMO SOLVENTES LEGAL, TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE, Y POR TANTO SERÁN OBJETO DEL

ANÁLISIS COMPARATIVO.

8.- QUE SE REALICE EL PAGO DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.

9.- QUE PRESENTE EL PADRÓN DE CONTRATISTAS VIGENTE A LA FECHA DE APERTURA Y CONTRATACIÓN DE ESTE

PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA Y LA CLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A ESTOS TRABAJOS.

2.- CAUSALES PARA DESECHAR LA PROPOSICIÓN. 1.- SERÁ PROCEDENTE DESECHAR LA PROPOSICIÓN SIN PERJUICIO DE LA ACEPTACIÓN QUE SE HAGA DE LOS DOCUMENTOS

EN LA PRESENTACIÓN, APERTURA Y REVISIÓN CUANTITATIVA Y QUE LOS RECIBA PARA SU REVISIÓN CUALITATIVA Y

DETALLADA EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN POSTERIOR, CUANDO SE ENCUENTRE EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES

CAUSALES.

2.- CUANDO EN LOS TÉRMINOS PRECISADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA: A).- NO CUMPLA CON UNO O VARIOS DE

LOS REQUISITOS. (ARTÍCULO 44 DE LA LEY), B).- NO SE INCLUYA LA INFORMACIÓN REQUERIDA, C).- UNO O VARIOS ANEXOS

SEAN DISTINTOS A LOS REQUERIDOS, D).- OMITA UNO O VARIOS DOCUMENTOS O ANEXOS REQUERIDOS.

3.- CUANDO SE HAYA OMITIDO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LAS INSTRUCCIONES O ACLARACIONES DERIVADAS

DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES QUE SE HAYA(N) EFECTUADO.

4.- CUANDO EL LICITANTE SE ENCUENTRE SANCIONADO POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL

ESTADO DE HIDALGO O DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO.

5.- CUANDO PROPONGA ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.

6.- PROPONGA UN PLAZO DE EJECUCIÓN, A).- DIFERENTE AL ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE.

7.- INCLUYA CARGOS O CONCEPTOS QUE NO CORRESPONDAN A LOS REQUERIDOS

8.- EL IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN REBASE EL MONTO DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AUTORIZADO.

9.- EXISTA INCONGRUENCIA EN LA INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS QUE

INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.

10.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE UNO O VARIOS DE LOS ESCRITOS O MANIFESTACIONES.

11.- DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE EL ART. 45 DEL REGLAMENTO, SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL

DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES, LAS SIGUIENTES:

11. 1.- LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LAS BASES DE


11.2.- EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE.

11.3.- LA UBICACIÓN DEL LICITANTE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL ART. 59, DE LA LEY.

11.4.- LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE UNO O VARIOS DE LOS ESCRITOS O MANIFIESTOS


HOJA 21 DE 107

3.- MECANISMO DE EVALUACIÓN. 1.-CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 44 DE LA LEY, PARA LA EVALUACIÓN DE LA SOLVENCIA DE LAS

PROPOSICIONES SE VERIFICARA QUE LAS MISMAS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS

REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.

4. - CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU EXISTENCIA LEGAL,

CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA, Y QUE SON DISTINTOS A LOS DOCUMENTOS DE LA

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

4.1- ESCRITOS O MANIFESTACIONES.

1.- LA EVALUACIÓN, SE HARÁ DE CONFORMIDAD AL MARCO ESTABLECIDO POR: A).- LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, B).- CAP. IV.- EVALUACIÓN Y

ADJUDICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.

2.- EN LA EVALUACIÓN SE VERIFICARÁ QUE LA INFORMACIÓN, SE AJUSTE A CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS, ANEXOS Y

REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.

3.- QUE PARA CADA DOCUMENTO: A).- INCLUYA LA INFORMACIÓN Y REQUISITOS SOLICITADOS, B).- LA INFORMACIÓN SEA

VERAZ, C).- NO SE OMITA UNO O VARIOS ANEXOS, D).- ALGÚN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTE INCOMPLETO, E).- LA

INFORMACIÓN NO SE AJUSTE A LO REQUERIDO.

4.- QUE SE CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS QUE LOS ESTABLECEN.

5.- QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN UNO O EN VARIOS DE LOS DOCUMENTOS LEGALES SEAN CONGRUENTES

ENTRE SÍ.

6.- QUE SE CONSIDERE LOS ACUERDOS O ACLARACIONES TOMADOS O DADOS A CONOCER EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.

5.- CAUSALES PARA DESECHAR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU EXISTENCIA LEGAL, CAPACIDAD TÉCNICA Y

FINANCIERA Y QUE SON DISTINTOS A LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

1.- CUANDO NO SE PRESENTEN UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU CAPACIDAD LEGAL Y FINANCIERA

Y QUE SON DISTINTOS A LOS DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN (PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA).

2.- CUANDO NO ANEXE UNO O VARIOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN UNO O VARIOS ESCRITOS O MANIFESTACIONES, Y

DETECTADO AUN DESPUÉS DE LA REVISIÓN CUANTITATIVA EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LA PROPOSICIÓN.

3.- CUANDO HABIÉNDOLOS PRESENTADO, UNO O VARIOS DOCUMENTOS NO SE AJUSTEN A LO SOLICITADO.

4.- CUANDO LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN UNO O EN VARIOS DE LOS DOCUMENTOS, NO SEAN CONGRUENTES

ENTRE SÍ.

5.- CUANDO ALGUNA PARTE DE LA INFORMACIÓN NO CORRESPONDA A LO SOLICITADO.

6.-CUANDO NO CONSIDERE UNO O VARIOS DE LOS ACUERDOS O ACLARACIONES DERIVADOS DEL ACTO DE LA JUNTA DE

ACLARACIONES.

7.- CUANDO EN UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS: A).- NO INCLUYA TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA, B).- NO ANEXE

UNO O VARIOS REQUISITOS SOLICITADOS, C).- SE ENCUENTRE EN UNO O VARIOS SUPUESTOS DEL ART. 59 DE LA LEY, D).- SE

ENCUENTRE INHABILITADO, E).- LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL NO CORRESPONDA, F).- LA INFORMACIÓN SEA INCONGRUENTE

CON LOS DOCUMENTOS, G).- CUANDO UNO O VARIOS NO CORRESPONDAN A LA INFORMACIÓN REQUERIDA, H).- CUANDO

ALGÚN ANEXO NO SE PRESENTE COMPLETO, I).- LA INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NO CORRESPONDAN ENTRE SÍ, J).-

LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN NO CUENTE CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU

REPRESENTADA, K).- NO PRESENTE EL ORIGINAL DEL CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA (SI ES EL CASO),

L).- NO SE INCLUYA LA IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA, M).- CUALQUIER OTRA CAUSA QUE CONTRAVENGA LA LEY, SU

REGLAMENTO, LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, O CUALQUIER OTRA NORMATIVA U ORDENAMIENTO LEGAL

RELACIONADO CON LA MATERIA, N).- QUE UNO O VARIOS PRESENTEN ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN EN SU CONTENIDO.


HOJA 22 DE 107

8.- CUANDO UNA O VARIAS HOJAS QUE INTEGRA UNO O VARIOS DOCUMENTOS NO ESTÉ FIRMADO.

6. - CAPACIDAD FINANCIERA.

1.- CUANDO NO ANEXE UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS, A).- UNO O VARIOS DOCUMENTOS NO CORRESPONDAN A LO

REALMENTE SOLICITADO:

2.- CUANDO NO ANEXE UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTADOR PÚBLICO EXTERNO QUE DICTAMINO LOS

ESTADOS FINANCIEROS DE LOS DOS EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, COMO SON: A).- COPIA POR EL ANVERSO Y

REVERSO DE LA CEDULA PROFESIONAL, B).- COPIA DE LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DESPACHOS

CONTABLES Y FISCALES (EMITIDA POR LA S.H.C.P. INCLUYENDO EL SELLO DE DESPACHADO DE LA OFICINA DE ARCHIVO, EN

TÉRMINOS DEL ART. 52 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y 52 DE SU REGLAMENTO Y C).- COPIA DEL ESCRITO DEL

CONTADOR PÚBLICO A LA S.H.C.P. EN RELACIÓN AL AVISO DEL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ART. 53 DEL

REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, INCLUYENDO EL SELLO DEL ACUSE CORRESPONDIENTE.

3.- CUANDO EL CAPITAL DE TRABAJO: A).- NO CUBRA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LOS DOS

PRIMEROS MESES DE EJECUCIÓN, B).- NO TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES, C).- ESTE ENDEUDADO Y NO

SEA RENTABLE.

7.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA.

1.- LA EVALUACIÓN SE HARÁ DE CONFORMIDAD AL MARCO ESTABLECIDO POR: A).-LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, B).- CAP. IV.- EVALUACIÓN Y

ADJUDICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, C).- LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE QUE ESTABLECE LA

CONVOCANTE, E).- LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.

2.- EN LA EVALUACIÓN SE VERIFICARÁ QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS SE AJUSTE A

LA INFORMACIÓN PRESENTADA.

3.- QUE EN CADA DOCUMENTO: A).- INCLUYA LA INFORMACIÓN Y REQUISITOS SOLICITADOS, B).- QUE LA INFORMACIÓN

PROPORCIONADA SEA VERÍDICA, C).- QUE LA INFORMACIÓN CORRESPONDA A LO REALMENTE SOLICITADO, D).- QUE NO

OMITA UNO O VARIOS ANEXOS SOLICITADOS, E).- QUE ALGÚN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTÉ INCOMPLETO.

4.- QUE SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.

5.- QUE LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA: A).- ESTE COMPLETA, B).- QUE TODAS LAS HOJAS QUE EMITE EL

LICITANTE, ESTÉN MEMBRETADAS, C).- QUE CADA DOCUMENTO INCLUYAN LA FIRMA AUTÓGRAFA (NO-ANTEFIRMA, NI

FACSÍMIL), DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL O DE LA PERSONA FÍSICA.

6.- QUE LA INFORMACIÓN EN UNO O EN VARIOS DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA (T) SEAN CONGRUENTES

ENTRE SÍ, Y EN SU CASO CON UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (E).

7.- QUE EN SU INTEGRACIÓN SE CONSIDEREN LOS ACUERDOS O ACLARACIONES TOMADOS O DADOS A CONOCER EN LA

JUNTA DE ACLARACIONES.

8.- CAUSALES PARA DESECHAR LA PROPUESTA TÉCNICA.

1.- PARA DESECHAR LA PROPUESTA TÉCNICA, SE PROCEDE DE CONFORMIDAD AL MARCO NORMATIVO ESTABLECIDO POR:

A).- LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU

REGLAMENTO, B).- CAP. IV.- EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA Y C).- LA NORMATIVIDAD

VIGENTE APLICABLE.

2.- CUANDO NO SE AJUSTE SUSTANCIALMENTE A LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS

QUE LA INTEGRAN.

3.- CUANDO EN UNO O VARIOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN: A).- LA INFORMACIÓN QUE PRESENTA NO SEA CLARA,

DETALLADA O CONGRUENTE, B).- LA INFORMACIÓN NO CORRESPONDA TOTAL O PARCIALMENTE A LO REALMENTE

SOLICITADO, C).- OMITA UNO O VARIOS ANEXOS REQUERIDOS, DETECTADOS AUN DESPUÉS DE LA REVISIÓN CUANTITATIVA

EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LA PROPOSICIÓN, D).- ALGÚN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTÉ INCOMPLETO, E).-

OMITA UNO O VARIOS DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL FORMATO PROPORCIONADO.


HOJA 23 DE 107

4.- CUANDO NO SE CUMPLAN CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.

5.- CUANDO NO INCLUYA EN UNA O VARIAS DE LAS HOJAS QUE LA INTEGRAN: A).- EL MEMBRETE DEL LICITANTE, B).- LA

FIRMA AUTÓGRAFA (NO-ANTEFIRMA) DEL REPRESENTANTE LEGAL.

6.- CUANDO LA INFORMACIÓN DE UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA (T), A).- NO SEAN

CONGRUENTES ENTRE SÍ, B).- Y EN SU CASO CON UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (E).

7.- CUANDO NO SE CONSIDEREN LOS ACUERDOS O ACLARACIONES TOMADOS O DADOS A CONOCER EN LA JUNTA DE

ACLARACIONES.

8.- CUANDO EN UNO O VARIOS DE LOS ESCRITOS: A).- SE PRESENTEN ALTERACIONES, B).- CONTRAVENGAN ALGUNA DE LAS

DISPOSICIONES EN LOS TEXTOS QUE LA CONVOCANTE ESTABLECE, C).- CONTENGA OTRA INFORMACIÓN QUE NO

CORRESPONDA A LA SOLICITADA.

9.- NO PRESENTE UNO O VARIOS DE LOS ESCRITOS O MANIFESTACIONES.

10.- CUANDO LA PERSONA FACULTADA NO FIRME AUTÓGRAFAMENTE LA PROPUESTA TÉCNICA.

8.1.-T.1.- COMPROBANTE DE PAGO

1.- CUANDO NO LO PRESENTE

2.- CUANDO HABIÉNDOLO PRESENTADO, A).- ALGÚN DATO NO CORRESPONDA A ESTE PROCESO DE CONTRATACIÓN

8.2.-T-2.- REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS.

1.- CUANDO NO CORRESPONDA A LA ESPECIALIDAD REQUERIDA

2.- CUANDO NO SE ENCUENTRE VIGENTE A LA FECHA DE APERTURA DE LA PROPOSICIÓN Y CONTRATACIÓN DE ESTE

PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA.

8.3. –T-3.-PLANEACIÓN.

1.- CUANDO LA PLANEACIÓN INTEGRAL NO INCLUYA EL DESARROLLO DE UNO O VARIOS RUBROS QUE LA INTEGRAN: 1).-

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, 2).- CALIDAD, 3).- SEGURIDAD E HIGIENE Y 4).-

LETREROS INFORMATIVOS DEL MOTIVO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

2.- CUANDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: A).- NO SEA DESCRITO CLARAMENTE, B).- OMITA REQUISITAR UNO O

VARIOS CONCEPTOS DE TRABAJO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, C).- UNO O VARIOS DE LOS CONCEPTOS NO SEAN

CONGRUENTES CON LA OBRA QUE SE CONVOCA.

3.- CALIDAD.-NO INCLUYA: A.-UN LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD, B.- NO ANEXE EL CURRICULUM DEL

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, C.- NO ANEXE LA CARTA COMPROMISO PARA COMPROMETER LA DISPONIBILIDAD

DEL LABORATORIO.

4.- CUANDO PARA LA SEGURIDAD E HIGIENE.-, A).- NO INCLUYA TODOS LOS ASPECTOS REQUERIDOS; B).- NO ANEXE EL

CROQUIS DEL SITIO CON LOS SEÑALAMIENTOS PROVISIONALES; C).- CUANDO EL CROQUIS DEL SITIO NO CORRESPONDA.

5.- CUANDO NO INCLUYA LA RELACIÓN COMPLETA DEL SEÑALAMIENTO PROVISIONAL.

6.- CUANDO EL TOTAL DEL SEÑALAMIENTO PREVENTIVO PROPUESTO NO CORRESPONDA CON EL TOTAL QUE PROPONE EN

EL DOCUMENTO E-5.- COSTOS INDIRECTOS PARA ESTE RUBRO.

7.- SISTEMA CONSTRUCTIVO.- A).- QUE NO SOLO TRANSCRIBA LOS CONCEPTOS, B).- LA DESCRIPCIÓN NO ES CLARA Y

DETALLADA, C).- NO INCLUYA LA DESCRIPCIÓN DE CADA CONCEPTO, D).- QUE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO NO SEA

EL ADECUADO, E).- NO SEA CONGRUENTE CON EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

8.- PREVER QUE LA INSTALACIÓN PÚBLICA ASEGURE LA ACCESIBILIDAD, EVACUACIÓN Y LIBRE TRÁNSITO SIN BARRERAS

ARQUITECTÓNICAS, PARA TODAS LAS PERSONAS, DEBIENDO CUMPLIR CON LAS NORMAS OFICIALES VIGENTES DE DISEÑO Y

DE SEÑALIZACIÓN, EN INSTALACIONES, CIRCULACIONES, SERVICIOS SANITARIOS Y DEMÁS INSTALACIONES ANÁLOGAS PARA

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (ART. 22 DE LA LEY DE, FRACCIÓN II BIS).

8.4.-T-4.- MAQUINARIA Y EQUIPO.

1.- CUANDO LA MAQUINARIA Y EQUIPO: A).- NO SEAN LOS ADECUADOS, NECESARIOS Y SUFICIENTES, B).- QUE NO SEAN

CONGRUENTES CON EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, C).- LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE

LOS FABRICANTES NO SEAN CONSIDERADOS COMO NUEVOS, D).- EL FORMATO NO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN


HOJA 24 DE 107

SOLICITADA, E).- PROPIOS O NO, NO SEA EL ADECUADO Y SUFICIENTE, F).- NO SEA CONGRUENTE EN NÚMERO, G).- LAS

CARACTERÍSTICAS, CAPACIDAD Y RENDIMIENTOS NO SEAN ADECUADAS, H).- QUE EL NÚMERO Y SUS CARACTERÍSTICAS NO

SEAN CONGRUENTES EN UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS DE SU PROPOSICIÓN QUE SE RELACIONAN ENTRE SÍ.

2.- CUANDO LA MAQUINARIA Y EQUIPO SEA DE SU PROPIEDAD: 1.- SI NO PRESENTA EL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR

VERDAD DE MANIFESTACIÓN DE PROPIEDAD, 2).- SI EL ESCRITO DE LA MANIFESTACIÓN DE PROPIEDAD NO INCLUYA LA

RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO QUE PREVÉ UTILIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

3.- CUANDO LA MAQUINARIA Y EQUIPO SEA ARRENDADO: 1.- SI NO PRESENTA LA CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO,

2.- QUE LA CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO INCLUYA LA RELACIÓN INCOMPLETA DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO

QUE PREVÉ UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

8.5.-T-5.- CURRICULUM DE LOS RECURSOS HUMANOS.

1.- CUANDO EN LOS RECURSOS HUMANOS: A).- NO INCLUYA LA INFORMACIÓN REQUERIDA, B).- SI LA INFORMACIÓN NO

COINCIDE EXACTAMENTE (SEA CONGRUENTE), CON LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA O ECONÓMICA, C).- NO

INCLUYA UNO O VARIOS ANEXOS REQUERIDOS, D.).- LA INFORMACIÓN NO SEA COMPLETA.

2.- CUANDO LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO, NO SEA CONGRUENTE CON LOS DOCUMENTOS DE

LA PROPUESTA ECONÓMICA.

3.- CUANDO EL PERSONAL DE NIVEL PROFESIONAL Y TÉCNICO, ACREDITE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA CON LOS

DATOS DE OBRAS ASENTADOS EN LOS CURRICULUMS, QUE NO SEAN SIMILARES A LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE


4.- CUANDO EL PERSONAL PROFESIONAL O TÉCNICO NO ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA CON LA

EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES.

5.- CUANDO PARA LA CATEGORÍA DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN NO ANEXE: A).- LA COPIA SIMPLE POR AMBOS

LADOS DE LA CÉDULA PROFESIONAL CON EL PERFIL PROFESIONAL ADECUADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, B).- COPIA

DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN O EL FINIQUITO DE OBRAS EN LAS QUE HAYA PARTICIPADO DE NATURALEZA,

MAGNITUD, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y COSTOS SIMILARES COMO LO ESTABLECE EL CATALOGO MUDO

PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE DE LA OBRA QUE SE CONVOCA.

6.- CUANDO EL CURRÍCULUM REQUERIDO: A).- NO SE PRESENTA, B).- NO SE PRESENTA ACTUALIZADO Y POR LO TANTO NO

SE PERMITE EVALUAR LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, C).- NO RELACIONA HABER REALIZADO OBRAS

DE NATURALEZA, COMPLEJIDAD, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, MAGNITUD Y COSTO SIMILARES COMO LO ESTABLECE EL

CATALOGO MUDO PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE DE LA OBRA QUE SE CONVOCA, D).- NO CUENTEN CON LA

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD ESPECÍFICA QUE LE CORRESPONDA,

E).- NO INCLUYA TODO LO REQUERIDO EN EL FORMATO.

7.- LOS RECURSOS HUMANOS: A).- NO SEAN LOS ADECUADOS Y SUFICIENTES, B).- NO ACREDITEN LA EXPERIENCIA

REQUERIDA, C).- NO SEAN CONGRUENTES CON OTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, D).- SU PERFIL

PROFESIONAL O TÉCNICO NO CORRESPONDA CON EL QUE SE REQUIERE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

8.6..-T-6.- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DEL LICITANTE.

1.- CUANDO NO INCLUYA UNO O VARIOS ANEXOS REQUERIDOS.

2.- CUANDO PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL LICITANTE NO REQUISITE O ANEXE: A).- EL FORMATO DE LA EXPERIENCIA

DEL LICITANTE, MAYOR NÚMERO DE OBRAS EJECUTADAS, B).- NO INCLUYA UNO O VARIOS DATOS DE LA INFORMACIÓN

REQUERIDA EN EL FORMATO, C).- EL CURRICULUM QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA DEL LICITANTE, D).- UNO O VARIOS

CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES, E).- UNA O VARIAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS SIMILARES.

3.- CUANDO EL CURRÍCULUM DEL LICITANTE: A).- NO SE PRESENTE, B).- NO SE ENCUENTRE ACTUALIZADO O INTEGRADO

COMO SE REQUIERE, C).- QUE NO ACREDITE LA EXPERIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES, D).- NO INCLUYA SU

PARTICIPACIÓN COMO ADJUDICATARIO DEL CONTRATO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS, DE NATURALEZA, COMPLEJIDAD,

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, MAGNITUD Y COSTO, SIMILARES COMO LO ESTABLECE EL CATALOGO MUDO

PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE A LA QUE SE CONVOCA, EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

Y/O ESTATAL ASÍ COMO CON PARTICULARES, E).- SI NO INCLUYE UNO O VARIOS DE LOS DATOS SIGUIENTES: EL NOMBRE DE

LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, NUMERO, FECHA Y MONTO DEL CONTRATO Y LAS FECHAS DE INICIO Y

TÉRMINO PACTADAS, PERIODO DE EJECUCIÓN.

4.- CUANDO NO ANEXE: A).- LAS COPIAS (DOCUMENTO COMPLETO) DE LOS CONTRATOS, DE OBRAS CELEBRADAS CON LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y/O ESTATAL Ó CON PARTICULARES, QUE SEAN DE NATURALEZA, COMPLEJIDAD,

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, MAGNITUD Y COSTO, SIMILARES A LA QUE SE CONVOCA, B).- LAS COPIAS (DOCUMENTO


HOJA 25 DE 107

COMPLETO) DE LAS ACTAS DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRAS CELEBRADAS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

Y/O ESTATAL Ó CON PARTICULARES, QUE SEAN DE NATURALEZA, COMPLEJIDAD, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, MAGNITUD Y

COSTO, SIMILARES COMO LO ESTABLECE EL CATALOGO MUDO PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE DE LA QUE SE

CONVOCA.

5.- CUANDO ACREDITE SU EXPERIENCIA, CON LOS DATOS DE LAS OBRAS ASENTADOS EN EL CURRÍCULUM, O CON LOS

CONTRATOS O ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN QUE NO SEAN DE NATURALEZA, COMPLEJIDAD, CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS, MAGNITUD Y COSTO SIMILARES COMO LO ESTABLECE EL CATALOGO MUDO PROPORCIONADO POR LA

CONVOCANTE DE LA QUE SE CONVOCA.

6.- CUANDO PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA

DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, DEL LICITANTE NO REQUISITE O ANEXE: A).- EL FORMATO CON MAYOR NÚMERO DE

OBRAS SIMILARES EJECUTADAS, B).- NO INCLUYA A UN RESPONSABLE DEL CONTROL DE CALIDAD, C).- NO INCLUYA A UN

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, D).- EL FORMATO NO INCLUYA TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA.

7.- PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, NO ANEXE: A).- LA COPIA SIMPLE

DE LA CEDULA PROFESIONAL, B).- COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA EXPEDIDA POR

EL SAT, C).- COPIA DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN O EL FINIQUITO DE OBRAS SIMILARES, D).- NO CUMPLA CON LA

CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA.

8.7.- T-7.- NORMATIVIDAD APLICABLE

1.- CUANDO NO ANEXE LA MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA,

LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO (…) LES HUBIERE PROPORCIONADO LAS LEYES Y REGLAMENTOS

APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.

8.8.- T-8.- SUBCONTRATACIÓN

1.- CUANDO NO ANEXE LA MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE

SUBCONTRATARÁ

8.9.- T-9.- CONOCER EL SITIO

1.- CUANDO NO ANEXE LA MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

8.10.- T-10.- MODELO DE CONTRATO

1.- CUANDO NO ANEXE LA MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO Y SU

CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.

8.11.- T-11.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

1.- CUANDO NO ANEXE LA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

8.12.- T-12.- DOCUMENTOS PROPORCIONADOS.

1.- CUANDO NO SE INCLUYA UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE COMO SON: A).-

BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, B) ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES; C).- CATÁLOGO DE CONCEPTOS MUDO; D).-

MODELO DE CONTRATO; E).- PROYECTO (PLANOS) (SI ES EL CASO PARA ESTA LICITACIÓN PÚBLICA), PARA EFECTO DE

CONOCIMIENTO, DEBERÁ ANEXAR EL CD PROPORCIONADO, ASÍ COMO LA IMPRESIÓN (EN EL TAMAÑO QUE ELIJA EL

LICITANTE) DE SU CONTENIDO Y CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y F).- NORMAS Y ESPECIFICACIONES

APLICABLES Y CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

9.- CALIFICACIÓN COMO SOLVENTE TÉCNICA.

1.- CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 44 DE LA LEY, LA PROPOSICIÓN RESULTA SOLVENTE PORQUE REÚNE,

CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, LAS CONDICIONES

(…), TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE.

10.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA.

1.- LA EVALUACIÓN SE HARÁ DE CONFORMIDAD AL MARCO NORMATIVO ESTABLECIDO POR: A).- LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, B).- LEY Y REGLAMENTO

DEL IMSS, C).- LEY FEDERAL DEL TRABAJO, D).- LEY DEL INFONAVIT, E).- LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS,


HOJA 26 DE 107

F).- EL CAP. IV.- EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN, G).- LA NORMATIVIDAD APLICABLE, H).- LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE

HIDALGO Y I).- LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.

2.- EN LA EVALUACIÓN, SE VERIFICARÁ QUE LA INFORMACIÓN SE AJUSTE A CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS

SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.

3.- QUE EN CADA DOCUMENTO: A).- SE INCLUYA LA INFORMACIÓN Y REQUISITOS SOLICITADOS, B).- LA INFORMACIÓN SEA

VERAZ, C).- NO SE OMITA UNO O VARIOS ANEXOS, D).- ALGÚN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTÉ INCOMPLETO, E).- LA

INFORMACIÓN NO SE AJUSTE A LO REQUERIDO.

4.- QUE SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES ECONÓMICAS, REQUERIDAS AL LICITANTE.

5.- QUE LA PROPUESTA ECONÓMICA: A).- SE PRESENTE COMPLETA, B).- TODAS LAS HOJAS ESTÉN MEMBRETADAS, C).-

TODAS LAS HOJAS INCLUYAN LA FIRMA AUTÓGRAFA (NO-ANTEFIRMA) NI FACSÍMIL DEL REPRESENTANTE LEGAL.

6.- QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SEA CONGRUENTE CON UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS

RELACIONADOS ENTRE SÍ.

7.- QUE LA PROPUESTA CALIFICADA COMO SOLVENTE ECONÓMICA, SERÁ LA QUE SATISFACE SUSTANCIALMENTE TODOS

LOS ASPECTOS ECONÓMICOS REQUERIDOS.

8.- QUE LA INFORMACIÓN DE UNO O EN VARIOS DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (E) SEAN

CONGRUENTES ENTRE SÍ, Y EN SU CASO CON UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA (T).

9.- QUE SE CONSIDEREN LOS ACUERDOS O ACLARACIONES TOMADOS O DADOS A CONOCER EN LA JUNTA DE

ACLARACIONES.

10.- QUE LOS PRECIOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE SEAN ACEPTABLES, ES DECIR, QUE SEAN ACORDES CON LAS

CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO DE LA ZONA Y PUEDAN SER PAGADOS POR LA CONVOCANTE.

11.- CAUSALES PARA DESECHAR LA PROPUESTA ECONÓMICA.

1.- PARA DESECHAR LA PROPUESTA ECONÓMICA SE PROCEDE DE CONFORMIDAD AL MARCO NORMATIVO ESTABLECIDO

POR: A).- LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU

REGLAMENTO, B).- LEY DEL IMSS, C).- LEY FEDERAL DEL TRABAJO, D).- LEY DEL INFONAVIT, E).- LA COMISIÓN NACIONAL DE

LOS SALARIOS MÍNIMOS, F).- ASÍ COMO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS Y CAUSAS PARA DESECHAR LA

PROPOSICIÓN, G).- LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE. H).- LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO Y I).- LO

ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.

2.- CUANDO NO SE AJUSTE SUSTANCIALMENTE A UNO O VARIOS DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CADA UNO DE LOS

DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN.

3.- CUANDO EN UNO O VARIOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN: A).- LA INFORMACIÓN QUE PRESENTA, NO SEA CLARA,

DETALLADA Y CONGRUENTE, B).- CUANDO LA INFORMACIÓN NO CORRESPONDA TOTAL O PARCIALMENTE A LO REALMENTE

SOLICITADO, C).- CUANDO OMITA UNO O VARIOS ANEXOS REQUERIDOS, DETECTADOS AUN DESPUÉS DE LA REVISIÓN

CUANTITATIVA EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LA PROPOSICIÓN, D).- CUANDO ALGÚN RUBRO EN LO INDIVIDUAL ESTÉ

INCOMPLETO, E).- CUANDO LA INFORMACIÓN PRESENTADA NO SE AJUSTE SUSTANCIALMENTE A LO REQUERIDO, F).- NO

PRESENTE UNA O VARIAS DE LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS, G).- NO PRESENTEN ESTRUCTURADOS Y EN EL ORDEN

INDICADO LOS CARGOS CORRESPONDIENTES A LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS COMO SE INDICA, H).- CUANDO EN SU

PROPUESTA EL PERIODO DE EJECUCIÓN NO CORRESPONDA AL REQUERIDO.

4.- CUANDO NO SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES ECONÓMICAS, ESTABLECIDAS EN LOS TÉRMINOS PRECISADOS EN LAS

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.

5.- CUANDO NO INCLUYA EN UNA O EN VARIAS DE LAS HOJAS QUE LA INTEGRAN: A).- EL MEMBRETE DEL LICITANTE, B).- LA

FIRMA AUTÓGRAFA (NO-ANTEFIRMA) DEL REPRESENTANTE LEGAL.

6.- CUANDO EL IMPORTE TOTAL NO SEA CONGRUENTE CON UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS.

7.- CUANDO LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (E), NO

SEAN CONGRUENTES ENTRE SÍ, Y EN SU CASO CON UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA (T).


HOJA 27 DE 107

8.- CUANDO NO SE CONSIDEREN LOS ACUERDOS O ACLARACIONES TOMADOS O DADOS A CONOCER EN LA JUNTA DE

ACLARACIONES.

9.- CUANDO LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE NO SEAN ACEPTABLES, ES DECIR, QUE NO

SEAN ACORDES CON LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO DE LA ZONA.

10.- CUANDO PRESENTE EN SU PROPUESTA UNO O VARIOS DOCUMENTOS CON LOS FORMATOS PROPORCIONADOS POR LA

CONVOCANTE O FORMATOS PROPIOS OMITIENDO PARTE O LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA.

11.- CUANDO LA PERSONA FACULTADA NO FIRME AUTÓGRAFAMENTE UNO O VARIOS DOCUMENTOS.

11.1.- E-1. PRECIO UNITARIO.

1.- CUANDO NO ANEXE, UNO O VARIOS DE LOS ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, DE

CONFORMIDAD AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

2.- CUANDO EN UNO O VARIOS DE LOS PRECIOS UNITARIOS: A).- NO SE HAYA DETERMINADO EL CORRECTO ANÁLISIS,

CALCULO E INTEGRACIÓN, POR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO TERCERO Y DEMÁS RELATIVOS Y

APLICABLES DEL REGLAMENTO, B).- UNO O VARIOS NO SEAN CONGRUENTES Y CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS,

C).- NO SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, D).- NO SEAN CONGRUENTES CON

EL PROYECTO EJECUTIVO, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, E).- NO SEAN

CONGRUENTES CON LOS ALCANCES, UNIDADES DE MEDIDA, CONDICIONANTES DE PAGO Y NORMAS DE CALIDAD.

3.- CUANDO LOS SOBRECOSTOS DE LOS COSTOS DIRECTOS: A).- NO SE ENCUENTREN INTEGRADOS CORRECTAMENTE CON:

LOS COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, B).- NO SEAN

APLICADOS COMO LO ESTABLECE EL REGLAMENTO, C).- NO SEAN CONGRUENTES CON LOS DEMÁS DOCUMENTOS

PARTICULARES DE SU DETERMINACIÓN QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA, D).- UNO O VARIOS ESTE (N), MAL

CALCULADO (S).

4.- CUANDO PARA DETERMINAR LOS COSTOS DIRECTOS: A).- NO SE ANALICE A DETALLE CADA CONCEPTO DE TRABAJO,

HACIENDO UN DESGLOSE DETALLADO DEL ELEMENTO CONSTRUCTIVO, E INCLUYA UNIDADES DE MEDIDA COMO: LOTES,

SALIDA, PIEZA, DESTAJOS O PRECIOS GLOBALES POR CONCEPTOS DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO, B).-

LAS CANTIDADES DE LOS INSUMOS NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE

ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO, C).- LOS MATERIALES NO SEAN CONGRUENTES CON LAS

NORMAS DE CALIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES, D).- EL PERSONAL ESPECIALIZADO QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA

EJECUCIÓN DEL TRABAJO NO CORRESPONDA DE CONFORMIDAD AL SISTEMA CONSTRUCTIVO, E).- LOS SALARIOS DEL

PERSONAL NO SE ENCUENTREN CORRECTAMENTE INTEGRADOS Y OBTENIDOS APLICANDO EL FSR A LOS SALARIOS

CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL REGLAMENTO, F).- LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN NO SEA EL

ADECUADO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, G).- INCLUYA OTROS ELEMENTOS NO ACEPTABLES, H).- LA

UNIDAD DE MEDIDA CONVENCIONAL NO CORRESPONDA, I).- NO SE INCLUYAN EL MANDO MEDIO AUTORIZADO, J).- LOS

RENDIMIENTOS DE LA MANO DE OBRA NO SEAN ACEPTABLES POR NO ENCONTRARSE DENTRO DE LOS MÁRGENES

RAZONABLES ACEPTABLES, PARA EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DEL CONCEPTO DE QUE SE TRATE, K).- LOS RENDIMIENTOS

DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN NO SEAN ACEPTABLES PARA EL SISTEMA CONSTRUCTIVO DEL CONCEPTO

DE QUE SE TRATE, L).- LOS SALARIOS DEL PERSONAL NO SEA CONGRUENTE CON EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE

MANO DE OBRA, M).- LOS COSTOS DE LOS INSUMOS NO SEAN ACEPTABLES.

5.- CUANDO LOS PRECIOS BÁSICOS DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES NO SEAN ACEPTABLES.

6.- CUANDO EL SALARIO INTEGRADO DE LA MANO DE OBRA: A).- NO SE OBTENGA CON LOS SALARIOS QUE PREVALEZCAN EN

LA ZONA DONDE SE EJECUTE LA OBRA, B).- NO SE LES HAYA APLICADO EL FACTOR DE SALARIO REAL, CALCULADO DE

CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, QUE INCLUYEN ENTRE OTRAS LAS LEYES DE: FEDERAL DEL TRABAJO, IMSS,

INFONAVIT, SAR, C.N.S.M, ETC.

7.- CUANDO NO APLIQUE LOS COSTOS INDIRECTOS COMO UN PORCENTAJE SOBRE EL COSTO DIRECTO.

8.- CUANDO NO APLIQUE EL PORCENTAJE DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS

DIRECTOS E INDIRECTOS.

9.- CUANDO NO APLIQUE EL PORCENTAJE DEL CARGO POR UTILIDAD SOBRE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO, COSTO

INDIRECTO, COSTO POR FINANCIAMIENTO


HOJA 28 DE 107

10.- CUANDO NO APLIQUE LOS CARGOS ADICIONALES DEL 5/1000 (CINCO AL MILLAR) POR SERVICIO DE VIGILANCIA,

INSPECCIÓN Y CONTROL QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE HIDALGO SOBRE G= SUBTOTAL DE

E+F Y LO SUME DESPUÉS DEL CARGO POR UTILIDAD.

11.- CUANDO LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE NO SEAN ACEPTABLES, ES DECIR, NO SEAN

ACORDES CON LAS CONDICIONES VIGENTES DE LA ZONA O REGIÓN EN DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS,

INDIVIDUALMENTE O INTEGRANDO LA PROPUESTA TOTAL.

12.- CUANDO SE INCLUYAN DESTAJOS, O LOTES, POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA, MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

13.- CUANDO LA INFORMACIÓN DE UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS QUE ESTÉN DIRECTAMENTE VINCULADOS CON EL

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS NO SEAN CONGRUENTES ENTRE SÍ.

14.- CUANDO UNO O VARIOS CONCEPTOS DE TRABAJO, NO SE ANALICE DETALLADAMENTE.

15.- CUANDO NO SE CONSIDERE LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL CONCEPTO A EJECUTAR, COMO LO ESTABLECE EL

CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

16.- CUANDO: A).- NO INCLUYA EL CÁLCULO Y LA APLICACIÓN DEL CARGO ADICIONAL DEL % CORRESPONDIENTE DE

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, B).- EL CÁLCULO Y LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA NO SEA CORRECTO.

11.2.- E-2.- ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS O AUXILIARES DE LOS MATERIALES

1.- CUANDO NO ANEXE UNO O VARIOS

11.3.- E-3.-FACTOR DE SALARIO REAL (FSR).

1.- CUANDO EN EL DOCUMENTO PRESENTADO OMITA UNO O VARIOS DE LOS DATOS REQUERIDOS.

2.- CUANDO PARA SU DETERMINACIÓN: A).- NO SE ESTABLEZCA EL PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR

EL CAPÍTULO TERCERO: ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y LA SECCIÓN II.- EL COSTO

DIRECTO, DEL REGLAMENTO, B).- NO SE INCLUYAN UNA O VARIAS DE LAS PRESTACIONES DE LEY QUE LE CORRESPONDE

DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN VIGOR PARA EL EJERCICIO FISCAL DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA

COMO LO SON: 1).- LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 2).- LEY DEL SEGURO SOCIAL Y SU REGLAMENTO, 3).- LEY DEL INSTITUTO

DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, 4).- LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS.

3.- NO SE APLIQUE CORRECTAMENTE EL FACTOR DE INCREMENTO AL SALARIO BASE, POR CONCEPTO DE LA INTEGRACIÓN

DE LAS PRESTACIONES DE LEY FEDERAL DEL TRABAJO. QUE REPRESENTA EN FRACCIÓN DECIMAL LOS DÍAS PAGADOS Y

ELABORADOS, TP=DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO /TI DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO.

4.- NO APLIQUE CORRECTAMENTE EL FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN, QUE REPRESENTA LOS DÍAS PAGADOS

OBLIGATORIAMENTE, AUNQUE NO SEAN LABORALES DENTRO DEL PERIODO ANUAL REFERIDO DE CONFORMIDAD CON LA

LEY FEDERAL DEL TRABAJO. TP=DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO / DICAL = DÍAS CALENDARIO.

5.- CUANDO: A).- NO ANEXE LA COPIA DE LA DETERMINACIÓN DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO DE LA

SINIESTRALIDAD, EMITIDA POR EL IMSS DERIVADA DE LA REVISIÓN ANUAL VIGENTE AL EJERCICIO DE ESTA LICITACIÓN

PÚBLICA, B).- O ANEXE OTRO DOCUMENTO DISTINTO A LA COPIA DE LA DETERMINACIÓN DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE

RIESGOS DE TRABAJO DERIVADA DE LA REVISIÓN ANUAL DE LA SINIESTRALIDAD, EMITIDA POR EL IMSS, C).- O HABIENDO

ANEXADO LA COPIA DE LA DETERMINACIÓN DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO DERIVADA DE LA

REVISIÓN ANUAL DE LA SINIESTRALIDAD, EMITIDA POR EL IMSS, ESTA NO SE ENCUENTRE VIGENTE.

6.- CUANDO NO PROPORCIONE UNO O VARIOS DATOS DE LA INFORMACIÓN TOTAL SOLICITADA EN EL FORMATO.

7.- CUANDO NO INCLUYA UNA O VARIAS DE LAS CATEGORÍAS DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA EJECUCIÓN DE LA

OBRA.

8.- CUANDO PARA REALIZAR EL CÁLCULO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES DE CADA CATEGORÍA DEL PERSONAL QUE

INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, NO SE APLIQUEN DICHAS CUOTAS DE CONFORMIDAD

CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL I.M.S.S. Y SU REGLAMENTO.


HOJA 29 DE 107

9.- CUANDO LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES QUE SE APLIQUEN PARA EL CÁLCULO DE LAS CUOTAS OBRERO

PATRONALES DE CADA CATEGORÍA DEL PERSONAL QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

NO SEAN LAS VIGENTES PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.

10.- CUANDO PARA REALIZAR EL CÁLCULO DEL PS, LA SUMA DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES NO SE DIVIDA ENTRE EL

SALARIO BASE DE COTIZACIÓN.

11.- CUANDO NO SE APLIQUE LA UMA UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN VIGENTE DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, EN

EL RAMO DEL SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD EN ESPECIE, PARA; 1.- EL CÁLCULO DE LA CUOTA FIJA CON LA

SIGUIENTE FORMULA: LA UMA UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN VIGENTE X LA CUOTA FIJA, Y 2.- EL CÁLCULO DEL

EXCEDENTE DE 3 UMA CON LA SIGUIENTE FORMULA: (SBC – 3 UMA) X EL % DE LA CUOTA ADICIONAL POR LA DIFERENCIA DEL

SBC Y DE 3 VECES LA UMA.

11.4.- E-4.- COSTOS HORARIOS.

1.- CUANDO PARA SU DETERMINACIÓN: A).- NO SE ESTABLEZCA EL PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR

EL CAPÍTULO TERCERO, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, Y LA SECCIÓN II.- EL COSTO

DIRECTO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, B).- NO SE HAYAN DETERMINADO

POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO, C).- NO SE HUBIERE ANALIZADO UNA O VARIAS MÁQUINAS O EQUIPOS REQUERIDOS, D).-

PARA ALGÚN EQUIPO NO SE INCLUYAN LAS PIEZAS ESPECIALES QUE SE REQUIERAN, E).- NO SE HAYAN DETERMINADO CON

BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTOS DE ESTOS, CONSIDERADOS COMO NUEVOS A LA FECHA DE LA PRESENTE LICITACIÓN

PÚBLICA, F).- NO PROPORCIONE LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN EL FORMATO PROPORCIONADO, G).- NO

DESARROLLE LAS FORMULAS Y SOLO EXPRESE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES, H).- LOS CONSUMOS DE

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS ENERGÉTICOS NO SEAN ACEPTABLES, H).- LOS COSTOS DE LOS COMBUSTIBLES O

LUBRICANTES NO SEAN ACEPTABLES.

2.- CUANDO LA INFORMACIÓN DEL CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN NO SEA CONGRUENTE CON OTROS DOCUMENTOS DE SU PROPOSICIÓN.

3.- CUANDO LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA POR EL LICITANTE: A).- NO SEA VIGENTE A LA FECHA DE ESTE

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, B).- NO CORRESPONDA A UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO, C).- NO SE HAYA

ANEXADO COPIA DEL INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO.

4.- CUANDO LA PRIMA ANUAL PROMEDIO DE SEGUROS NO CORRESPONDA A UN INDICADOR ESPECIFICO DEL MERCADO.

5.- CUANDO LOS SALARIOS DEL PERSONAL DE OPERACIÓN: A).- NO SEAN CONGRUENTES CON LOS SALARIOS INTEGRADOS

CALCULADOS, B).- NO SE HUBIEREN INTEGRADO EN EL DOCUMENTO DEL CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

6.- CUANDO PARA CALCULAR EL COSTO POR INVERSIÓN, AL APLICAR LA TASA DE INTERÉS ANUAL DEL INDICADOR

ECONÓMICO, ESTA NO SE ACTIVE CON LOS PUNTOS QUE REPRESENTA EL COSTO PORCENTUAL QUE COBRA EL BANCO AL

USUARIO DEL DINERO.

7.- CUANDO EN DOCUMENTO PRESENTADO OMITA UNO O VARIOS DE LOS DATOS REQUERIDOS EN EL FORMATO

PROPORCIONADO.

8.- CUANDO EL (PC) PRECIO DEL COMBUSTIBLE: A).- NO CORRESPONDA AL QUE PUBLIQUE LA COMISIÓN REGULADORA DE

ENERGÍA, (PRECIOS DE GASOLINA Y DIESEL REPORTADOS POR LOS PERMISIONARIOS, QUE CORRESPONDA A LA ENTIDAD Y

MUNICIPIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA) DESDE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA HASTA LA FECHA DE

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, B).-OMITA ANEXAR LA COPIA CORRESPONDIENTE.

11.5.- E-5.- COSTOS INDIRECTOS.

1.- CUANDO PARA SU DETERMINACIÓN: A).- NO SE ESTABLEZCA EL PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD AL CAPÍTULO

TERCERO: ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y LA SECCIÓN III.- EL COSTO INDIRECTO DEL

REGLAMENTO, B).- NO CORRESPONDA A LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO

INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS QUE REALIZA EL CONTRATISTA, C).- NO SE DESGLOSEN LOS COSTOS

CORRESPONDIENTES TANTO EN SUS OFICINAS CENTRALES COMO EN LA OBRA, COMO SE REQUIERE EN EL FORMATO QUE

EMITE LA CONVOCANTE, D).- NO INCLUYA TODA LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE EN EL FORMATO QUE EMITE LA

CONVOCANTE, E).- NO DESGLOSE LOS HONORARIOS Y SUELDOS, COMO SE SOLICITA EN EL FORMATO.


HOJA 30 DE 107

2.- CUANDO: A).- NO SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO POR CONCEPTOS CLARAMENTE DEFINIDOS, B).- EL

ANÁLISIS NO SE HAYA VALORIZADO Y DESGLOSADO Y NO INCLUYA UNO O VARIOS DE LOS REQUISITOS SIGUIENTES: UNIDAD,

CANTIDAD, PRECIO UNITARIO E IMPORTE CORRESPONDIENTE, C).- NO ANOTE EL MONTO TOTAL Y SU EQUIVALENTE

PORCENTUAL SOBRE EL MONTO DEL COSTO DIRECTO, D).- NO CONSIDERE ADECUADAMENTE AQUELLOS GASTOS

NECESARIOS DE CAMPO PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, E).- NO COMPRENDAN

ÚNICAMENTE LOS GASTOS DE LAS OFICINAS CENTRALES NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA

SUPERINTENDENCIA DEL CONTRATISTA, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA DIRECCIÓN,

SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA.

3.- CUANDO INCLUYA ALGÚN CARGO QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS, SU PAGO DEBA EFECTUARSE EN LOS COSTOS

DIRECTOS.

4.- CUANDO NO INCLUYA LOS COSTOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

5.- CUANDO NO INCLUYA LOS COSTOS DE LA SEGURIDAD, HIGIENE Y LOS SEÑALAMIENTOS PROVISIONALES EN EL PERIODO

DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, DENTRO Y EN EL EXTERIOR DE LA OBRA.

6.- CUANDO NO INCLUYA LOS COSTOS PARA EL LETRERO NOMINATIVO DE LA OBRA.

7.- CUANDO LA INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LOS QUE ESTÉ DIRECTAMENTE VINCULADOS CON EL ANÁLISIS,

CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS NO SEAN CONGRUENTES ENTRE SÍ.

8.- CUANDO OMITA UNO O VARIOS DE LOS DATOS REQUERIDOS EN EL FORMATO PROPORCIONADO POR EL CONVOCANTE.

11.6.- E-6.- COSTO POR FINANCIAMIENTO.

1.- CUANDO PARA SU DETERMINACIÓN, A).- NO SE ESTABLEZCA EL PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD A LO QUE

ESTABLECE EL CAPÍTULO TERCERO, ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, Y LO ESTABLECIDO

POR LA SECCIÓN IV EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, DEL REGLAMENTO.

2.- CUANDO EL PROCEDIMIENTO EMPLEADO POR EL LICITANTE NO SEA EL DE FLUJO DE CAJA QUE REQUIERE LA

CONVOCANTE.

3.- CUANDO: A).- NO CONSIDERE EN LOS INGRESOS EL ANTICIPO, O QUE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO

CORRESPONDAN A LA PERIODICIDAD EN EL PLAZO DE TRÁMITE Y PAGO CORRESPONDIENTES QUE SE ESTABLECEN EN EL

ARTÍCULO 68 DE LA LEY, B).- NO DEDUZCA DEL MONTO DE LAS ESTIMACIONES, LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, C).- LAS

OPERACIONES ARITMÉTICAS NO SE DETERMINEN CORRECTAMENTE, D).- SE OMITA ALGÚN PASO EN EL PROCEDIMIENTO DE

FLUJO DE CAJA, E).- EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO NO SEA CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN VALORIZADO

CON MONTOS MENSUALES, F).- EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO NO ESTÉ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA

SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, G).- EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO NO SEA CONGRUENTE CON EL

PROGRAMA DE EJECUCIÓN VALORIZADO CON MONTOS MENSUALES.

4.- CUANDO LA TASA DE INTERÉS APLICABLE: A).- NO ESTÉ DEFINIDA CON BASE EN UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO

TASA DE INTERÉS INTERBANCARIO Y DE EQUILIBRIO (TIIE), TASA INTERBANCARIA PROMEDIO (TIP), O COSTO PORCENTUAL

PROMEDIO (CPP), B).- NO (ANEXE LA COPIA CORRESPONDIENTE AL INDICADOR ECONÓMICO, C).- EL INDICADOR ECONÓMICO

NO ES VIGENTE, A LA FECHA MÁS PRÓXIMA A LA DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA, E).- NO SEA CONGRUENTE CON EL

INDICADOR ECONÓMICO SELECCIONADO POR EL LICITANTE.

5.- CUANDO LA INFORMACIÓN DE UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS DE SU PROPOSICIÓN EN LOS QUE INTERVENGAN

INFORMACIÓN QUE ESTÉ DIRECTAMENTE RELACIONADA CON EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO DEL

FINANCIAMIENTO NO SEAN CONGRUENTES ENTRE SÍ.

6.- CUANDO LOS DATOS DE LOS EGRESOS NO SEAN CONGRUENTES CON UNO O VARIOS DOCUMENTOS DE SU

PROPOSICIÓN.

7.- CUANDO EL IMPORTE DE LOS EGRESOS NO SE DETERMINE POR LA SUMA DEL COSTO DIRECTO MÁS EL INDIRECTO,

SEGÚN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN.

8.- CUANDO EL ANTICIPO APLICADO, NO SEA CONGRUENTE CON EL PORCENTAJE ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA



HOJA 31 DE 107

9.- CUANDO LA DETERMINACIÓN DEL % DEL FINANCIAMIENTO (INTERÉS) NO SE ESTABLEZCA MEDIANTE (SUMA ALGEBRAICA)

DE LOS IMPORTES QUE RESULTEN HASTA EL CIERRE DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES.

10.- CUANDO OMITA UNO O VARIOS DE LOS DATOS REQUERIDOS EN EL FORMATO PROPORCIONADO.

11.7.-E-7.- UTILIDAD.

1.- CUANDO PARA SU DETERMINACIÓN: A).- NO SE ESTABLEZCA EL PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD A LO QUE

ESTABLECE EL CAPÍTULO TERCERO, ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y LA SECCIÓN V.- EL

CARGO POR UTILIDAD DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE HIDALGO, B).- NO DESARROLLE LA

FORMULA SIGUIENTE: UTILIDAD NETA (C. DIRECTO + C. INDIRECTO+ C. FINANCIAMIENTO) / 1-(ISR+PTU)

2.- CUANDO LOS PORCENTAJES: A).- DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO SEA EL VIGENTE, B).- DE LA PARTICIPACIÓN EN

LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS NO SEA VIGENTE.

3.- CUANDO LOS DOCUMENTOS DE SU PROPOSICIÓN EN LOS QUE INTERVENGAN RUBROS QUE ESTÉN DIRECTAMENTE

RELACIONADOS CON EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD NO SEAN CONGRUENTES ENTRE SÍ.

11.8.- E-8.- LISTADO DE INSUMOS.

1.- CUANDO UNO O VARIOS DE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS, NO SEAN ACEPTABLES.

2.- CUANDO LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS: A).- NO SEAN CONGRUENTES CON LOS UTILIZADOS EN EL ANÁLISIS, CÁLCULO E

INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, B).- NO SE APEGUEN A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

DEL PROYECTO EJECUTIVO O A LAS NORMAS DE CALIDAD APLICABLES, C).- UNO O VARIOS NO SEAN ACEPTABLES Y NO

PUEDAN SER PAGADOS POR LA CONVOCANTE.

3.- CUANDO EN EL FORMATO: A).- SE OMITA COLOCAR EL MONTO SUBTOTAL Y EL TOTAL DE: LOS MATERIALES, MANO DE

OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTA, B).- SE OMITA UNO O VARIOS DE LOS DATOS SOLICITADOS

COMO SON: DESCRIPCIÓN, LAS CANTIDADES A UTILIZAR CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES,

LOS SUBTOTALES Y EL TOTAL.

4.- CUANDO LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS INSUMOS: A).- NO SEAN LOS REQUERIDOS, B).-

NO SATISFACEN LAS NORMAS DE CALIDAD, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE

CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO.

5.- CUANDO LOS DOCUMENTOS DE SU PROPOSICIÓN EN LOS QUE INTERVENGAN RUBROS QUE ESTÉN DIRECTAMENTE

RELACIONADOS CON EL LISTADO DE INSUMOS NO SEAN CONGRUENTES ENTRE SÍ.

6.- CUANDO EL MONTO TOTAL DE LOS INSUMOS, NO SE APLIQUE EN UNO O MÁS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

ECONÓMICA QUE ESTÉN DIRECTAMENTE RELACIONADOS.

7.- CUANDO EL COSTO DE LA MANO DE OBRA NO CORRESPONDA AL SALARIO INTEGRADO.

8.- CUANDO LAS CATEGORÍAS DE LA MANO DE OBRA CALCULADAS EN EL DOCUMENTO E-3 (FSR), NO CORRESPONDAN CON

OTROS DOCUMENTOS QUE SE RELACIONAN.

11.9.- E-9.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

1.-CUANDO EN UNO O VARIOS DE LOS CONCEPTOS: A).- LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS NO SEAN ANOTADOS

CON NÚMERO O CON LETRA, B).- INCLUYA FRACCIONES MAYORES DE LOS CENTÉSIMOS, C).- LOS IMPORTES CON NÚMERO Y

LETRA NO SEAN COINCIDENTES ENTRE SÍ.

2.- CUANDO EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN NO SEA CONGRUENTE CON UNO O VARIOS DE LOS DOCUMENTOS DE LA

PROPOSICIÓN.

3.- CUANDO LA PROPUESTA ECONÓMICA SE ENCUENTRE DESBALANCEADA: A).- DERIVADO DE ERRORES DE APRECIACIÓN,

INTERPRETACIÓN O ARITMÉTICOS, B).- DERIVADA DE LOS ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y

LOS DOCUMENTOS QUE LOS INTEGRAN, C).- QUE LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN NO SEAN CONGRUENTES ENTRE SÍ.


HOJA 32 DE 107

4.- CUANDO LOS PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE TRABAJO: A).- NO CORRESPONDAN EN NÚMERO COMO EN LETRA

A LOS OBTENIDOS EN LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS, B).- LA TRASCRIPCIÓN NO CORRESPONDA E IMPLIQUE UNA

DISCREPANCIA ENTRE SÍ (EN NÚMERO COMO EN LETRA).

5.- CUANDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS: A).- NO SE ANOTE EN LA HOJA FINAL, EL MONTO TOTAL, ÉSTE ÚLTIMO CON

NÚMERO Y LETRA, B).- NO ANOTE EL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS O EL RESUMEN TOTAL POR PARTIDAS, C).-

EN ALGUNA DE SUS PARTES PRESENTE TACHADURAS, RASPADURAS O ENMENDADURAS.

6.- CUANDO: A).- SE MODIFIQUE (AUMENTE O REDUZCA) LAS CANTIDADES, B).- SE OMITA UNO O VARIOS CONCEPTOS, C).- SE

ALTERE LA REDACCIÓN EN LA DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE UNO O VARIOS CONCEPTOS QUE PROPORCIONA LA

CONVOCANTE EN EL CATÁLOGO, D).- OMITA CONSIDERAR UNO O VARIAS ACLARACIONES O ACUERDOS ESTABLECIDOS EN

LA JUNTA DE ACLARACIONES.

7.- CUANDO EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SEA MAYOR AL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA

CONVOCANTE AUTORIZADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA. POR PRESENTAR UNO

O VARIOS PRECIOS UNITARIOS NO ACEPTABLES. Y EN TAL VIRTUD LA CONVOCANTE NO CUENTE CON LA SUFICIENCIA

PRESUPUESTAL PARA LA ADJUDICACIÓN Y SU CONTRATACIÓN

8.- QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SEA SIGNIFICATIVAMENTE MENOR AL IMPORTE DEL

PRESUPUESTO BASE DE LA CONVOCANTE AUTORIZADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACIÓN

PÚBLICA. POR PRESENTAR UNO O VARIOS PRECIOS UNITARIOS NO ACEPTABLES. Y QUE RAZONABLEMENTE PERMITA

ANTICIPAR QUE EL LICITANTE NO PODRÁ CONCLUIR LA OBRA, DENTRO DEL PLAZO Y CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTAS

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA.

9.- CUANDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS NO SE HUBIERAN INCLUIDO UNA O VARIAS DE LAS ACLARACIONES

ESTABLECIDAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.

10.- CUANDO EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA NO SEA CONGRUENTE CON UNO O VARIOS DOCUMENTOS QUE LA

INTEGRAN.

11.10.- E-10- PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO.

1.- CUANDO LA PROGRAMACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LOS TRABAJOS PARA LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA.

A).- NO SEA CONGRUENTE.

B).- NO SEA FACTIBLE DE REALIZAR CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PROPUESTOS.

C).- NO CORRESPONDA AL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE.

2.- CUANDO OMITA UNO O VARIOS DATOS DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN EL FORMATO PROPORCIONADO.

3.- UNO O VARIOS DATOS NO SEAN CORRECTOS.

11.11.- E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS POR MES Y CUANTIFICADOS DE: E-11.1.-

MANO DE OBRA DIRECTA, E-11.2.-MAQUINARIA, EQUIPO Y HTA., E-11.3.- MATERIALES, E-11.4.- PERSONAL PROFESIONAL

TÉCNICO, ADVO. Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS.

1.- CUANDO UNO O VARIOS, NO SE ELABOREN: A).- CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES, B).- ESPECÍFICAMENTE

DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS INCLUYENDO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A

COSTO DIRECTO, DE LOS INSUMOS SIGUIENTES: 1).- MATERIALES, 2).-MANO DE OBRA, 3).- MAQUINARIA Y EQUIPO, 4).-

PERSONAL PROFESIONAL O TÉCNICO, C).- NO SEAN CONGRUENTES CON UNO O VARIOS DE LOS PROGRAMAS

RELACIONADOS ENTRE SÍ, D).- NO SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS,

E).- NO SEAN CONGRUENTES CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA.

2.- CUANDO UNO O VARIOS: A).- NO CONTENGAN UNO O VARIOS DATOS DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN EL FORMATO

PROPORCIONADO: 1.- BARRA CON EL INICIO Y LA TERMINACIÓN DE CADA ACTIVIDAD, 2.- CANTIDAD Y UNIDAD, 3.-IMPORTE, 4.-

AVANCE FÍSICO EN %.

3.- CUANDO LOS DOCUMENTOS DE SU PROPOSICIÓN EN LOS QUE INTERVENGA INFORMACIÓN QUE ESTÉ DIRECTAMENTE

RELACIONADO CON LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR MES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y

SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN MENSUAL A COSTO DIRECTO, DE LOS INSUMOS SIGUIENTES: MATERIALES, MANO DE OBRA,

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, PERSONAL PROFESIONAL O TÉCNICO, SEAN INCONGRUENTES ENTRE SÍ.


HOJA 33 DE 107

11.12.- E-12.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.

CUANDO: A).- NO INCLUYA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, B).- EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA NO SEA EL

CORRECTO, C).- EL MONTO NO CORRESPONDA AL MONTO DEL PRESUPUESTO.

11.13.- E-13.- GARANTÍA DE SERIEDAD.

CUANDO: A).- NO INCLUYA EL CHEQUE CRUZADO CON BASE DEL ARTICULO 55 DE LA LEY, B).- EL MONTO DEL CHEQUE NO

CORRESPONDA AL 5% DE LA PROPUESTA SIN IVA.

12.- CALIFICACIÓN COMO SOLVENTE ECONÓMICA.

1.- CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 44 DE LA LEY, LA PROPOSICIÓN RESULTA SOLVENTE PORQUE REÚNE,

CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, LAS CONDICIONES

(…), Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE.

13.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

1.- EL ART. 44 DE LA LEY, ESTABLECE QUE: UNA VEZ REALIZADA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO SE

ADJUDICARA DE ENTRE LOS LICITANTES, A AQUEL CUYA PROPOSICIÓN RESULTE SOLVENTE PORQUE REÚNE, CONFORME A

LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA, LAS CONDICIONES LEGALES,

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE

LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

SI RESULTARE QUE DOS O MÁS PROPOSICIONES SON SOLVENTES, PORQUE SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICIÓN

CUYO PRECIO SEA EL MÁS BAJO.

14.- FALLO. (ART. 44 DE LA LEY)

1.- LA CONVOCANTE EMITIRÁ UN DICTAMEN, QUE SERVIRÁ COMO BASE PARA EL FALLO, EN EL QUE SE HARÁ CONSTAR EL

ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPOSICIONES Y LAS RAZONES PARA ADMITIRLAS O DESECHARLAS.

2.- SE DARÁ A CONOCER EL FALLO EN JUNTA PÚBLICA, EN LA HORA Y FECHA QUE SE INDICA EN EL ACTA DE LA

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SE LEVANTARÁ EL ACTA DE FALLO PARA LA ADJUDICACIÓN QUE

FIRMARÁN LOS PARTICIPANTES, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE ELLOS RESTE VALIDEZ O EFECTO A LA MISMA,

ENTREGÁNDOLES COPIA ASÍ COMO DEL FALLO, ASÍ MISMO SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES INCLUYENDO A

LOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A LA JUNTA PUBLICA, QUE EL CONTENIDO DEL FALLO Y EL ACTA SE DIFUNDIRÁN EN MEDIO

ELECTRÓNICO DE LA PÁGINA DE INTERNET HTTP://WWW.PJHIDALGO.GOB.MX EL MISMO DÍA QUE SE EMITA, PARA EFECTO DE

NOTIFICACIÓN.

15.- FIRMA DEL CONTRATO

1.- DE CONFORMIDAD CON EL ART. 53 DE LA LEY, EL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ESTA LICITACIÓN

PÚBLICA SERÁ SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

EL MODELO DE CONTRATO SE ANEXA A LAS PRESENTES BASES, EL CUAL SE FIRMARA POR EL REPRESENTANTE LEGAL

COMO CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN.

2.- PREVIO A LA FIRMA DEL RESPECTIVO CONTRATO, EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ PRESENTAR PARA SU COTEJO,

ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS

FACULTADES DE SU REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. (ARTÍCULO 29 SEGUNDO

PÁRRAFO DEL REGLAMENTO)

3.- EL LICITANTE AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, SE OBLIGARA A FIRMARLO EN EL LUGAR, FECHA Y HORA

SEÑALADOS EN EL ACTA DE FALLO Y QUE NO EXCEDERÁ DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE

LA FECHA DE LA ADJUDICACIÓN, TOMANDO EN CUENTA QUE NO PODRÁ FORMALIZARSE DICHO CONTRATO SI ESTE NO SE

ENCUENTRA GARANTIZADO EN TÉRMINOS DEL ART. 65 DEL REGLAMENTO, EL CONTRATO QUE SE FIRME DEBE

CORRESPONDER AL MODELO PROPORCIONADO EN LA CONVOCATORIA.

4.- SI EL LICITANTE NO FIRMARÁ EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, SERÁ SANCIONADO POR LA

CONTRALORÍA GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 91 DE LA L


HOJA 34 DE 107

CAPITULO V DOCUMENTOS

V.1.- ANEXOS A LOS FORMULARIOS DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU

EXISTENCIA LEGAL, CAPACIDAD JURIDICA Y FINANCIERA Y QUE SON DISTINTOS A LA

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

ASÍ COMO (AGRUPACIÓN O ASOCIACIÓN). FORMATOS Y MODELOS DE ESCRITOS.

V.2.- ANEXOS A LOS FORMULARIOS DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. FORMATOS Y MODELOS DE ESCRITOS. V.3.- ANEXO A.- PROYECTO (PLANOS) SI ES EL CASO

ANEXO B.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS MUDO ANEXO C.- MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

ANEXO D.- FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS

DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL ACTO DE RECEPCIÓN Y

APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.


HOJA 35 DE 107

(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

LICITACIÓN PÚBLICA NUMERO:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO-----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO

FECHA DE PRESENTACIÓN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.-1.1

DOCUMENTO DOCUMENTO.- 1.-1.1.- COMPROBANTE DE DOMICILIO.

PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 29 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO, POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE LE PROPORCIONAMOS LA INFORMACIÓN DEL DOMICILIO DENTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE HIDALGO O DE CUALQUIER OTRO ESTADO DE LA REPUBLICA MEXICANA, Y QUE SE INTEGRA CON LOS SIGUIENTES DATOS:

Nombre o Razón social:

Calle y número:

Colonia:

Localidad:

Ciudad:

Código postal:

Teléfono y fax:

Correo Electrónico:

LO ANTERIOR, CON EL OBJETO DE OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EN SU CASO DEL CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES, ASÍ MISMO PARA DIRIMIR CUALQUIER CONTROVERSIA DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR RAZÓN DEL TERRITORIO O DEL DOMICILIO FISCAL PUDIERA CORRESPONDERLE, Y PARA SU ACREDITACIÓN ANEXAMOS A ESTE DOCUMENTO LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE: COPIA DEL RECIBO MAS RECIENTE DEL SERVICIO; (TELÉFONO, LUZ, AGUA POTABLE, EL MAS RECIENTE CON NO MAS DE TRES MESES CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES) O EN SU CASO LA COPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE SU OFICINA DEBIDAMENTE REGISTRADO). Y PARA AMBOS CASOS QUE COINCIDA EL NOMBRE Y LA RAZÓN SOCIAL. SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE


HOJA 36 DE 107


LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




2.-2.1

DOCUMENTO

DOCUMENTO.- 2.-2.1.- NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY. (Artículo 29 fracción II del Reglamento).

PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 29 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO, POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE NO NOS ENCONTRAMOS DENTRO DE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.

ATENTAMENTE



HOJA 37 DE 107






3.3.1

DOCUMENTO

DOCUMENTO.- 3.3.1.-FACULTADES PARA SUSCRIBIR SU PROPOSICIÓN (PERSONA MORAL). (Artículo 29 fracción V del Reglamento).

PODER: --------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), CON CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 29 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO, MANIFIESTO QUE LOS DATOS QUE AQUÍ SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN SON CIERTOS, Y QUE CUENTO CON FACULTADES PARA QUE A NOMBRE DE MI REPRESENTADA ME ENCARGUE DE FIRMAR AUTÓGRAFAMENTE Y ASÍ COMPROMETER TODOS LOS ASPECTOS DERIVADOS DE LA PROPOSICIÓN QUE PRESENTAMOS A SU CONSIDERACIÓN. A).-DE LA PERSONA MORAL 1.-NOMBRE DE LA PERSONA MORAL; (DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL ------------).- DOMICILIO; CALLE Y NUMERO -----------COLONIA -------------, CÓDIGO POSTAL ------------, DELEGACIÓN O MUNICIPIO -------, ENTIDAD FEDERATIVA -------------, TELÉFONO ---, FAX. ----------- CLAVE DE LOS SIGUIENTES REGISTROS: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ----------, IMSS --------, INFONAVIT --------------------. 2.-NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA ----------- Y SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO ---------- EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA, FECHA --------, FE DE NOTARIO PUBLICO, NOMBRE -----------, NÚMERO ---------, Y CIRCUNSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO -----------. 3.-RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS --------------------- 4.-DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL ------------------------------------------- 5.-REFORMAS O MODIFICACIONES (EN SU CASO) AL ACTA CONSTITUTIVA --------------------------------- B).-DEL REPRESENTANTE 6.-NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL ---------------------------------------------------- 7.-DATOS DEL INSTRUMENTO NOTARIAL MEDIANTE EL CUAL SE ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTAD PARA SUSCRIBIR SU PROPOSICIÓN; ESCRITURA PÚBLICA NO. --------- FECHA -------------, NOMBRE ------------, NÚMERO ----------Y CIRCUNSCRIPCIÓN -------------------- DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGO. 8.-ASÍ MISMO SE ANEXA LA COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA: (PASAPORTE, CREDENCIAL DE ELECTOR, LICENCIA PARA CONDUCIR VEHÍCULOS, CEDULA PROFESIONAL). DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMA LA PROPOSICIÓN. SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.

PROTESTO LO NECESARIO

----------------------------------------------------- NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL


HOJA 38 DE 107


LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



3.-3.2

DOCUMENTO

DOCUMENTO.- 3.3.2.- FACULTADES PARA COMPROMETERSE. (PERSONA FÍSICA). (Artículo 29 fracción V del Reglamento).

PODER: --------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO.

POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA ----------------), CON CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 29 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO, MANIFIESTO QUE LOS DATOS QUE AQUÍ SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN SON CIERTOS, Y QUE CUENTO CON FACULTADES PARA QUE ME ENCARGUE DE FIRMAR AUTÓGRAFAMENTE Y ASÍ COMPROMETER TODOS LOS ASPECTOS DERIVADOS DE LA PROPOSICIÓN QUE PRESENTO A SU CONSIDERACIÓN. NOMBRE: --------------- DOMICILIO: CALLE --------------- NO. ---------------- COLONIA, --------------C.P --------------------- CIUDAD. -------------------------- TELÉFONO; ---------------------- CLAVE DE LOS SIGUIENTES REGISTROS: RFC---------------------- IMSS ------------------ INFONAVIT -------------------- ACTA DE NACIMIENTO; LIBRO NO. -----------------------ACTA NO. ----------------------- LOCALIDAD, ------------ MUNICIPIO.---------------- ENTIDAD FEDERATIVA. ---------------------------- LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES A QUE HAYA LUGAR, ASÍ MISMO SE ANEXA LA COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA: (PASAPORTE, CREDENCIAL DE ELECTOR, LICENCIA PARA CONDUCIR VEHÍCULOS, CEDULA PROFESIONAL). SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.

ATENTAMENTE



HOJA 39 DE 107



NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



4.-4.1

DOCUMENTO

DOCUMENTO.- 4.- 4.1.- ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD. (Artículo 29

fracción V del Reglamento).

PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE ANEXAMOS AL PRESENTE LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONA. 1.- COPIA SIMPLE DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO Y EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES DE NATURALEZA JURÍDICA QUE EXPRESEN LOS CAMBIOS EN LAS CONDICIONES LEGALES DE LA MISMA 2.-COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE (CREDENCIAL DE ELECTOR) DEL REPRESENTANTE LEGAL.


ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL


HOJA 40 DE 107



NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



5.-5.1

DOCUMENTO

DOCUMENTO.- 5.- 5.1.- ACTA DE NACIMIENTO. (Artículo 29 fracción V del Reglamento).

PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA (----------------), MANIFIESTO QUE ANEXAMOS AL PRESENTE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS Y QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN; 1.- COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO, Y 2.-COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA DE LA PERSONA FÍSICA. SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.

ATENTAMENTE



HOJA 41 DE 107






6.-6.1

6.-6.2

DOCUMENTO

DOCUMENTO.- 6.- 6.1 Y 6.2 CAPACIDAD FINANCIERA (Artículo 30 fracción XII del

Reglamento).

PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DE LA PERSONA (FÍSICA O MORAL--------------), MANIFIESTO QUE ANEXAMOS AL PRESENTE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS Y QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN; 1.- ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES Y COMPARATIVO DE LAS RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS. 2.- DEL CONTADOR DE LA A.G.A.F.F DE LA S.H.C.P. DEL CONTADOR PÚBLICO EXTERNO QUE AUDITO LOS ESTADOS FINANCIEROS VIGENTE AL EJERCICIO FISCAL AUDITABLE: COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA DE LA RENOVACIÓN EN EL SISTEMA DE CONTADORES PÚBLICOS REGISTRADOS (ART. 52 PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I, PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL INCISO A) DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, Y 60 DE SU REGLAMENTO, PUBLICADO EN D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2014 ASÍ COMO EL ART. 52 DE SU REGLAMENTO). EN CASO DE QUE PRESENTE EL CONTADOR DE LA A.G.A.F.F. DE LA S.H.C.P. LA REIMPRESIÓN DE LA CONSTANCIA DE RENOVACIÓN DEL REGISTRO DEL CONTADOR DEL EJERCICIO FISCAL 2016 DEBIENDO SER EXPEDIDA HASTA EL 31 DE MARZO DE 2016 Y PARA CORROBORAR SU VIGENCIA, DEBERÁ PRESENTAR CONSTANCIA DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS VIGENTE 2017 Y OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL CONTADOR (POSITIVA) QUE DICTAMINA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 32 D DEL REGLAMENTO DE CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y CEDULA PROFESIONAL. LO ANTERIOR CON BASE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 52 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EL 52 Y 53 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN LAS RMF I.2. 13.13 DE 2015 Y 2.13.11 DE 2016. 3.- DEBERÁN ANEXAR DEL CONTADOR EXTERNO QUE AUDITA Y DICTAMINA LOS ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA, COPIA DEL DOCUMENTO DE LA BÚSQUEDA DE CONTADORES PÚBLICOS REGISTRADOS QUE SE EMITE EN LA PÁGINA www.consulta.sat.gob.mx SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.

ATENTAMENTE



HOJA 42 DE 107






7

DOCUMENTO

DOCUMENTO.- 7.- ASOCIACIÓN PARA PROPUESTA CONJUNTA, (artículo 32

último párrafo y 32 del Reglamento).

PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE NOS HEMOS AGRUPADO LAS PERSONAS MORALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN ----------------------------------------- Y QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PUBLICA, POR LO ANTERIOR, ANEXAMOS AL PRESENTE, LOS DOCUMENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN. 7.1.-PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE O ASOCIARSE PARA PRESENTAR UNA SOLA PROPUESTA EN FORMA CONJUNTA,

7.2.- DEBERÁN ACREDITAR EN FORMA INDIVIDUAL. 7.2.1.- LOS DOCUMENTOS: 2- 2.1/ 3-3.1/ 3-3.2/ 4-4.1/ 5-5.1/6-6.1/ 6-6.2 7.2.2.- LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: T-2 / T-6. 7.3.- ACREDITAR LA EMPRESA REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN. 7.3.1.- LOS DOCUMENTOS: 1-1.1 AL 6-6.2 7.3.2.- LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: T-1 AL T-12 7.3.3.- LA DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA: E-01 A LA E-13 7.3.3.-ORIGINAL DEL CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL

ARTÍCULO 32 fracción II del Reglamento. 7.3.4.- PRESENTAR UNA SOLA PROPOSICIÓN 7.3.5.- UNA SOLO COMPROBANTE DE PAGO SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.

ATENTAMENTE



HOJA 43 DE 107

V.2.- ANEXOS A LOS FORMULARIOS DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. FORMATOS Y MODELOS DE ESCRITOS

EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR SUS PROPUESTAS UTILIZANDO PARA ELLO EL FORMULARIO

QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONA

CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

PROPUESTA TÉCNICA:


HOJA 44 DE 107






T-1

DOCUMENTO

T-1.- COMPROBANTE DE PAGO.

PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), Y EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------), ANEXAMOS LA COPIA DEL COMPROBANTE DE PAGO DEL COSTO DE LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA PODER PARTICIPAR EN ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, COMO LO ESTABLECE EL ART. 42 DE LA LEY.


ATENTAMENTE



HOJA 45 DE 107






T-2

DOCUMENTO

T-2.- REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS. ESPECIALIDAD (EDIFICACIÓN)

(artículo 15 de la Ley) (Original o copia certificada para cotejo y copia simple por ambos lados)

PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), Y EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE ANEXAMOS EL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS; A NOMBRE DE --------------------- CON NO. -----------, DE FECHA: -------; CON VIGENCIA A LA FECHA DE: --------------------- ESPECIALIDAD DE: ------------------------------- SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL


HOJA 46 DE 107






T-3

DOCUMENTO

T-3.- PLANEACIÓN. (Artículo 30 fracción I del Reglamento).

PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE CONTAMOS CON LOS RECURSOS NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA EJECUTAR LA OBRA DE REFERENCIA CON LA CALIDAD REQUERIDA. EN CASO DE PRESENTAR PROPUESTAS EN FORMA CONJUNTA, POR CADA UNO DE SUS INTEGRANTES, DEBERÁ INDICAR LA INFORMACIÓN ESPECIFICA Y DETALLADA DE LA PARTE DE LA OBRA QUE LE CORRESPONDE EJECUTAR.

ÍNDICE.

1).- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

1.1.- FORMAS Y TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

No.

POR CONCEPTOS DE TRABAJO, 100 % DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

DESCRIPCIÓN CLARA Y DETALLADA DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. (FORMAS Y TÉCNICAS) (No debe limitarse a transcribir los conceptos). Que sean congruentes con las características, complejidad y magnitud de los mismos y acorde a su programa de ejecución.

2).- CALIDAD. A.- DEBERÁ CONTAR OBLIGATORIAMENTE CON UN LABORATORIO CERTIFICADO Y ESPECIALIZADO PARA EFECTUARÁ LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, PARA LA VERIFICACIÓN DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LOS TRABAJOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CON LA EXPERIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE MATERIALES Y DE TRABAJOS SIMILARES AL DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA. Y QUE DEBERÁ ACREDITAR ANEXANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1).- CURRÍCULO ACTUALIZADO, DESCRIBIENDO: SU EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES, 2).- CARTA COMPROMISO AL LICITANTE PARA COMPROMETER SU DISPONIBILIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 3).-. COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA DE CERTIFICACIÓN VIGENTE.

CROQUIS DEL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CON EL SEÑALAMIENTO PROVISIONAL


HOJA 47 DE 107

3.- SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PROVISIONALES PARA PROTECCIÓN EN OBRA Para garantizar el número, tipo y calidad de las señales de protección en obra el licitante, deberá anexar croquis conjuntamente con un cuadro anexo en el cual considerará el monto ($) por señal y el monto total, mismo que deberá incluir en sus costos indirectos. RELACIÓN DE SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN Y CONTROL EN ZONA DE OBRA (EJEMPLO ILUSTRATIVO, ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO) FORMATO QUE DEBERÁ SER REQUISITADO CON LOS DATOS DE LOS SEÑALAMIENTOS QUE REQUIERE LA OBRA DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA) EJEMPLO:

TIPO DE SEÑALAMIENTO CLASIF. U P.U. TOTAL

Señales preventivas de 86 x 239 cm DPI-7 PZA

Señales decisivas de 86 x 300 cm (con leds destellantes) DPI-8 PZA

Indicadores de curva peligrosa con leds destellantes de 60 x 76 cm OD-12 PZA

trafitambos SIN CLASIF. PZA

Señales restrictivas (vel. 30 y 60 km/hr) de 86 x 86 cm SR-9 PZA

Señales restrictivas (doble circulación) de 86 x 86 cm SR-14 PZA

Señales restrictivas (retorno) de 86 x 86 cm SR-25 PZA

Señal preventiva (curva) de 86 x 86 cm SP-6 PZA

Señal preventiva (doble curva) de 86 x 86 cm SP-8 PZA

Señal informativa de destino de 56 x 239 cm (1T) SID-9 PZA

Señal informativa de destino de 56 x 239 cm (3T) SID-10 PZA

Señal informativa restrictiva de 86 x 239 cm SIR PZA

Barrera separadora de carriles de 0.50 x 0.75 m de color blanco con elementos reflejantes

SIN CLASIF. M

Indicadores de obstáculos de 30 x 122 cm DPP-6 PZA

Conos SIN CLASIF. PZA

EL SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA SERÁ COLOCADO EN LOS SITIOS QUE INDIQUE EL CROQUIS ELABORADO POR EL LICITANTE. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2004 ―SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN EN ZONA DE OBRAS VIALES‖, NORMA N.C.TR.CAR.1.07.016/00 DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO EN CALLES Y CARRETERAS, QUINTA EDICIÓN 1986 PARA LO QUE CONCIERNE A SUS CARACTERÍSTICAS, PARA CADA UNA DE ELLAS EN PARTICULAR, CAPÍTULO VI Y LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.

EL SEÑALAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE OBRA, NO PODRÁ SER RETIRADO EN TANTO NO SE COLOQUE, POR LO MENOS,

LA RAYA CENTRAL DEL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA Y HASTA QUE ESTAS LE SEAN RECIBIDAS, EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD CONTENIDAS EN NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-086-SCT2-2004 ―SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN EN ZONA DE OBRAS VIALES‖, NORMA N.C.TR.CAR.01.07.016/00 DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE Y EN EL CAPÍTULO SEXTO DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO EN CALLES Y CARRETERAS, EDICIÓN 1986 DE ESTA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN LA INTELIGENCIA DE QUE NO SE LE AUTORIZARÁ LA INICIACIÓN DE NINGUNA CLASE DE TRABAJOS HASTA QUE HAYA COLOCADO A SATISFACCIÓN DE LA CONTRATANTE, LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN RESPECTIVOS EN LA FORMA Y CONDICIONES INDICADAS SUJETÁNDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL CROQUIS. LA ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, ASÍ COMO LOS BANDEREROS, SERÁN A CARGO DEL CONTRATISTA DEBIENDO CONSIDERARLOS EN SUS COSTOS INDIRECTOS. EN CASO DE NO CONTAR AL 100% Y PERMANENTEMENTE CON ESTE SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA, EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO COTIZARÁ EL IMPORTE DEL JUEGO DE SEÑALAMIENTO Y LO RETENDRÁ EN CADA ESTIMACIÓN HASTA QUE SEA INSTALADO A SATISFACCIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO (DICHA SANCIÓN NO SERÁN CON CARÁCTER DEVOLUTIVO). TODAS LAS SEÑALES SERÁN DE CARÁCTER TRANSITORIO Y DEBERÁN DESPLAZARSE AL LUGAR QUE SE REQUIERA SEGÚN CONVENGA A LAS NECESIDADES DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTEN Y DEBERÁN SER SUSTITUIDAS EN EL MOMENTO QUE SUFRAN ALGÚN DAÑO O DETERIORO Y/O INDIQUE LA CONTRATANTE.

ADEMÁS, EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A EXTREMAR LAS PRECAUCIONES PARA PREVENIR Y EVITAR AL TRÁNSITO ACCIDENTES DE CUALQUIER NATURALEZA, YA SEA CON MOTIVO DE LAS OBRAS O, POR LOS MOVIMIENTOS DE SU MAQUINARIA, EQUIPO O ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. EL SEÑALAMIENTO PARA PROTECCIÓN DE OBRA NO PODRÁ SER RETIRADO EN TANTO NO SE COLOQUE, POR LO MENOS, LA RAYA CENTRAL DEL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL.


HOJA 48 DE 107

LOS BANDEREROS, DEBERÁN PORTAR CHALECOS REFLEJANTES COLOR NARANJA, Y EN CASO NECESARIO POR LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS DEBERÁN ESTAR PROVISTOS CON EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN. EN LOS PERIODOS NOCTURNOS YA SEA QUE SE ESTE LABORANDO O NO, INVARIABLEMENTE SE DEBERÁ INSTALAR EN LA ZONA DE OBRA DISPOSITIVOS LUMINOSOS /CONOS, TRAFITAMBOS, FLECHAS DIRECCIONALES, ETC.) PARA MAYOR SEGURIDAD DE LOS USUARIOS Y PERSONAL DE LA OBRA.

4).- LETREROS INFORMATIVOS DEL MOTIVO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. EL CONTRATISTA SUMINISTRARA Y COLOCARA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EN DONDE LE INDIQUE EL SUPERVISOR DE LA CONVOCANTE PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, DOS LETREROS CON LAS DIMENSIONES, CARACTERÍSTICAS E INFORMACIÓN QUE SE LE PROPORCIONA EN EL CROQUIS QUE SE ANEXA, Y SU COSTO DEBERÁ CONSIDERARLO EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA. LOS 2 (DOS) LETREROS INFORMATIVOS DEL MOTIVO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA REQUERIDOS, SERÁN SUMINISTRADOS Y COLOCADOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA Y SU COSTO DEBERÁ CONSIDERARLO EN LOS INDIRECTOS DE LA OBRA (EN CASO DE NO CONSIDERARLOS DENTRO DE LOS INDIRECTOS DE OBRA, SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, (SE ANEXA EL CROQUIS)

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.

ATENTAMENTE



HOJA 49 DE 107


CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE PREVEMOS UTILIZAR, ES LA QUE A CONTINUACIÓN RELACIONAMOS, Y SE ACREDITARA PRESENTANDO LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS.

4.1.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

MAQUINARIA Y

EQUIPO No.

PRECIO COMO NUEVO

A LA FECHA

DE ESTA

LICITACIÓN

PÚBLICA

NOMBRE DE LA

MAQUINARIA Y

EQUIPO

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

RENDIMIENTO QUE DETERMINA EL MANUAL DEL FABRICANTE POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO

COMBUSTIBLE Y

LUBRICANTE

INDICANDO SU

CONSUMO POR HORA

EFECTIVA DE

TRABAJO

DISPONIBILIDAD Y UBICACIÓN

MODELO Y

MARC

A

NUMERO DE SERIE

CAPACIDAD

TIPO DE MOTOR

POTENCIA DEL MOTOR

PROPIEDAD

UBICACIÓN

POR ARREN

DAR

UBICACIÓN

1.- SI LA MAQUINARIA Y EQUIPO ES DE SU PROPIEDAD, PARA SU ACREDITACIÓN DEBERÁ DE ANEXAR LO SIGUIENTE: 1.- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE CON LA MANIFESTACIÓN DE PROPIEDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO, DEBERÁ INCLUIR LA RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO QUE PREVÉ UTILIZAR PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 2.- SI LA MAQUINARIA Y EQUIPO ES ARRENDADO; PARA SU ACREDITACIÓN DEBERÁ DE ANEXAR LO SIGUIENTE: 1.- CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO EN ORIGINAL, PAPEL MEMBRETADO Y CON LOS DATOS ESPECÍFICOS DE LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA, DEBERÁ INCLUIR LA RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO QUE PREVÉ UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.


ATENTAMENTE


LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE, Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UBICACIÓN: LOCALIDAD: -------------------------------------------------------------------MUNICIPIO----------------------------------------ESTADO: HIDALGO

FECHA DE PRESENTACIÓN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T-4

DOCUMENTO

T-4.- MAQUINARIA Y EQUIPO. (Artículo 30 fracción II del Reglamento).

PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


HOJA 50 DE 107






T-5

DOCUMENTO

T-5.- CURRICULUM DE LOS RECURSOS HUMANOS. (Artículo 30 fracción III del

Reglamento).

DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN,

ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA.

PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS ------------------------ UBICADA EN; -------------- MUNICIPIO; --------------- ESTADO DE HIDALGO.

POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE CONTAMOS CON LOS RECURSOS HUMANOS (PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO) CON LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA POR LA CONVOCANTE PARA LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA (OFICINA CENTRAL COMO DEL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS).

DE TODO EL PERSONAL, ANEXAR: A).- COPIA DEL CURRÍCULO, ACTUALIZADO CON LA INFORMACIÓN DE LAS OBRAS EN LAS QUE HA PARTICIPADO, DE NATURALEZA, MAGNITUD, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y COSTO SIMILARES A LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA.

1). RECURSOS HUMANOS

ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS QUE INTERVIENE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. (OFICINA CENTRAL Y DEL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS QUE TIENEN EXPERIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES DE NATURALEZA, COMPLEJIDAD, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD Y COSTO A LA OBRA QUE SE CONVOCA)

PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO, QUE LLEVARAN A CABO LAS ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA, PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS, ATENDIENDO A SU GRADO DE ESPECIALIDAD, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD ASÍ COMO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y LOS RECURSOS DISPONIBLES.

ESTRUCTURA

ORGANIGRAMA RECURSOS HUMANOS

CATEGORÍA DEL PERSONAL

ATRIBUCIONES FUNCIONES Y

RESPONSABILIDADES. OFICINA CENTRAL NOMBRE, PROFESIÓN, CATEGORÍA, CARGO

Y DEL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. NOMBRE, PROFESIÓN, CATEGORÍA, CARGO

DIRECCIÓN

ADMINISTRACIÓN

EJECUCIÓN

a).- QUE SERÁN RESPONSABLES EN LA OFICINA CENTRAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN (PLANEACIÓN INTEGRAL, ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN GRAL.), ADMINISTRACIÓN (CONTROL DE OFICINA CENTRAL) Y SERVICIOS (ASESORES, CONSULTORES, CONTROL DE CALIDAD, ETC.).

b).- QUE SERÁN RESPONSABLES EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; EN LA DIRECCIÓN (OBLIGATORIAMENTE DEBERÁ CONTAR CON UN RESPONSABLE DE CONTROL DE CALIDAD ASÍ COMO CON UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, Y EL DEMÁS PERSONAL QUE SE REQUIERA COMO PUEDE SER, RESIDENTE DE FRENTE, AUXILIARES, TOPÓGRAFO, CADENERO, ETC.), ADMINISTRACIÓN (CONTROL DE OFICINA DE CAMPO, ALMACENISTA), SERVICIOS, (LABORATORIO EXTERNO, JEFE DE BRIGADA, ETC.)


ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE


HOJA 51 DE 107






T-6

DOCUMENTO

T-6.- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DEL LICITANTE. (Artículo 30 fracción IV del

Reglamento).

PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE CONTAMOS CON LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD REQUERIDA

POR LA CONVOCANTE. T-6.1.- EXPERIENCIA DEL LICITANTE. a).- MAYOR NÚMERO DE OBRAS EJECUTADAS SIMILARES DE NATURALEZA, COMPLEJIDAD, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, MAGNITUD Y COSTO A LA OBRA QUE SE CONV OCA

Nº.

Nombre y descripción de la obra (completo)

Nombre de

la contratante

Número y fecha del contrato

Monto del contrato,

incluye I.V.A.

Fecha de entrega recepción de la obra

Periodo de ejecución

(día, mes y año)

Inicio Termino

OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN

Nº.

Nombre y

descripción de la obra

(completo)

Nombre de la contratante


Monto del contrato, vigente incluye I.V.A.

Monto Ejercido del contrato vigente

Monto por ejercer del contrato vigente

Avance de la obra desglosado por anualidades

Fecha probable de entrega recepción de la obra vigente

Y PARA SU ACREDITACIÓN ANEXAR:

1.- EL CURRÍCULO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA DEL LICITANTE INDICANDO CLARAMENTE EL NOMBRE Y LA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, NÚMERO FECHA Y MONTO DEL CONTRATO EL PERIODO DE EJECUCIÓN, EL INICIO Y TERMINO PACTADO Y EL MONTO CONTRATADO CON I.V.A.


HOJA 52 DE 107

2.- COPIA SIMPLE Y LEGIBLE DE TODO EL CONTENIDO DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE OBRA FINIQUITADOS CELEBRADOS DIRECTAMENTE DE NATURALEZA, COMPLEJIDAD, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, MAGNITUD Y COSTO, SIMILARES A LA OBRA QUE SE CONVOCA. 3.- COPIA SIMPLE DE SUS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

T-6.2.- CAPACIDAD TÉCNICA DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA. a).- MAYOR NÚMERO DE OBRAS EJECUTADAS SIMILARES DE NATURALEZA, COMPLEJIDAD, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, MAGNITUD Y COSTO A LA OBRA QUE SE CONVOCA. b).- OBLIGATORIAMENTE DEBERÁ CONTAR CON: 1.-UN RESPONSABLE DEL CONTROL Y CALIDAD 2.-UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

Nombre del personal y su

categoría

Nombre y


(completo)

Nombre de

la contratante


Monto del contrato,

incluye I.V.A.

Fecha de entrega recepción de la obra

Periodo de

ejecución (día, mes y año)

Inicio Termino

OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN

Nº.

Nombre y


(completo)

Nombre de la contratante


Monto del contrato, vigente incluye I.V.A.

Monto Ejercido del contrato vigente

Monto por ejercer del contrato vigente

Avance de la obra desglosado por anualidades

Fecha probable de entrega recepción de la obra vigente

PARA SU ACREDITACIÓN ANEXAR:

3.- PARA LA CATEGORÍA DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, DEBERÁ ANEXAR; a).- LA COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE SU CÉDULA PROFESIONAL CON EL PERFIL PROFESIONAL ADECUADO PARA LA DIRECCIÓN DE LA OBRA QUE SE CONVOCA b).- DOCUMENTACIÓN Y/O INFORMACIÓN EN LA QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE NATURALEZA, MAGNITUD, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y COSTOS SIMILARES A LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA, CON DOCUMENTOS TALES COMO, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN O FINIQUITO DE OBRA.


ATENTAMENTE



HOJA 53 DE 107






T-7

DOCUMENTO

T-7.- NORMATIVIDAD APLICABLE. (Artículo 30 fracción V del Reglamento).

PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE CONOCEMOS LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Y QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE;

1.- PROYECTO –PLANO- (si es el caso) 2.- NORMAS, LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES EN LA MATERIA. SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.

ATENTAMENTE



HOJA 54 DE 107




UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO------------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO


T-8

DOCUMENTO

T-8.- SUBCONTRATACIÓN. (Artículo 30 fracción VI del Reglamento).

PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE NO SUBCONTRATAREMOS NINGUNA PARTE DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA QUE SE CONVOCA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA. SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.

ATENTAMENTE



HOJA 55 DE 107






T-9

DOCUMENTO

T-9.- CONOCER EL SITIO. (Artículo 30 fracción VIII del Reglamento).

PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), Y EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE CONOCEMOS EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA Y PARA EL EFECTO HEMOS INVESTIGADO Y ANALIZADO TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS, SOCIALES, ASÍ COMO AMBIENTALES INCLUYENDO LAS TOPOGRÁFICAS, CLIMATOLOGÍAS, LLUVIAS Y VIENTO (EN TODAS LAS INTENSIDADES QUE PUDIERAN PRESENTARSE EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN, MISMOS QUE SERÁN EVALUADOS EN SU OPORTUNIDAD POR EL RESIDENTE DE OBRA DE LA CONTRATANTE, PARA DICTAMINAR SU PROCEDENCIA), Y DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE INCIDAN O AFECTEN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN AUMENTO DEL MONTO O EN EL PERIODO PACTADO DE SU EJECUCIÓN QUE PRESENTARE EN NUESTRA PROPOSICIÓN, SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.

ATENTAMENTE



HOJA 56 DE 107




UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO--------- --------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO


T-10

DOCUMENTO

T-10.- MODELO DEL CONTRATO. (Artículo 30 fracción IX del Reglamento).

PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE LA EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE CONOCEMOS EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO, PARA EJECUTAR LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA POR LO QUE ESTAMOS DE ACUERDO Y NOS SUJETAMOS A LOS TÉRMINOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE:


ATENTAMENTE




HOJA 57 DE 107






T-11

DOCUMENTO

T-11.- DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. (Artículo 30 fracción XI del Reglamento).

PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE POR SI MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, NOS ABSTENDREMOS DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE NOS OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.


ATENTAMENTE




HOJA 58 DE 107






T-12

DOCUMENTO

T-12.- DOCUMENTOS PROPORCIONADOS.

PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS; ------------------------ UBICADA EN; -------------- MUNICIPIO; --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE EN RELACIÓN A LOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE, CONOCEMOS SU CONTENIDO Y ESTAMOS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y LOS ANEXAMOS FIRMADOS EN COPIA SIMPLE, COMO SE RELACIONA: A).- ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. B).- BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA. C).- CATÁLOGO DE CONCEPTOS MUDO. D).- MODELO DE CONTRATO. E).- PROYECTO (PLANOS) (SI ES EL CASO PARA ESTA LICITACIÓN PÚBLICA), PARA EFECTO DE CONOCIMIENTO, DEBERÁ ANEXAR EL CD. PROPORCIONADO, ASÍ COMO LA IMPRESIÓN (EN EL TAMAÑO QUE ELIJA EL LICITANTE) DE SU CONTENIDO Y CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. F).- NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES Y CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


ATENTAMENTE



HOJA 59 DE 107

V.2.- ANEXOS A LOS FORMULARIOS DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. FORMATOS Y MODELOS DE ESCRITOS

EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR SU PROPUESTA UTILIZANDO PARA ELLO EL

FORMULARIO QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONA

PROPUESTA ECONÓMICA:


HOJA 60 DE 107

(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL INVITADO)



UBICACIÓN: LOCALIDAD: --------------------------------------------MUNICIPIO----------------------------------------------------------ESTADO: HIDALGO


E-1 DOCUMENTO

E-1.- PRECIO UNITARIO. (Artículo 31 fracción I del Reglamento).

1.- ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL PRECIO UNITARIO DEL 100% DEL CATALOGO DE

CONCEPTOS.

PODER:-----------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: ----------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL PRECIO UNITARIO HOJA DE

No. CONCEPTO: UNIDAD:

CANTIDAD:

1.- MATERIALES (consumo y costos)

D E S C R I P C I Ó N UNIDAD Pm Cm M=Pm x Cm

SUMA 1

2.- MANO DE OBRA (rendimientos y costos)

C A T E G O R Í A UNIDAD SALARIO (a) CANT (b) Sr=(a) x (b) R Mo = Sr / R

jor

SUMA 2

3.- MAQUINARIA Y EQUIPO (rendimientos y costos)

D E S C R I P C I Ó N UNIDAD Phm Rhm ME = Phm / Rhm

HORA

SUMA 3

4.- HERRAMIENTA (porcentaje y costos)

Herramienta de mano Kh Mo Hm = Kh X Mo

SUMA 4

A- (CD) COSTO DIRECTO

= Suma 1 (MATERIALES) + 2 (MANO DE OBRA) + 3 (MAQUINARIA Y EQUIPO + 4 (HERRAMIENTA)

5.- COSTOS Y CARGOS UNITARIOS PORCENTAJE IMPORTE

B- (CI) COSTO INDIRECTO = % CI X (CD)

C=SUBTOTAL DE A+B

D- (CF) COSTO POR FINANCIAMIENTO = % CF X (CD + CI)

E=SUBTOTAL DE C+D

F- (CU) CARGO POR UTILIDAD = % CU X (CD + CI + CF)

G=SUBTOTAL DE E+F

H- (CA) CARGOS ADICIONALES (vigilancia, inspección y control a la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo) (art. 74 de la ley y 35 de la ley estatal de derechos) CINCO AL MILLAR = % CA X (CD+CI+CF+CU)

I.- (CA).- CARGO ADICIONAL, IMPUESTO SOBRE NOMINA % De Conformidad con lo que establece el Periódico oficial del Estado de Hidalgo de fecha 09 de enero de 2017, donde dice: TRANSITORIOS, Primero se aplicará de manera gradual la tasa, año por año, hasta su estabilización en el año 2021, quedando la entrada en vigor de las respectivas tasas por nivel, de la siguiente manera:

Montos EJERCICIO

DE HASTA 2017 2018 2019 2020 2021

0.01 500,000.00 1.0% 1.50% 2.0% 2.5% 3.0%

500,000.01 1,000,000.00 2.0% 2.5% 2.75% 3.0% 3.0%

1,000,000.01 en adelante 2.5% 2.7% 2.9% 3.0% 3.0%

PRECIO UNITARIO=G+H+I ……..


HOJA 61 DE 107

1.- EL COSTO UNITARIO Y EL IMPORTE SE DEBERÁN APLICAR Y SER EXPRESADO EN PESOS Y CON APROXIMACIÓN HASTA EL CENTÉSIMO EN NÚMERO Y LETRA. 2.- DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, EN DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, ASÍ COMO LOS DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS. 3.- EN EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO, NO SE ACEPTARA LOTES EN LA UNIDAD, Y SE DESGLOSARA LA CANTIDAD, PRECIO UNITARIO E IMPORTE DE LOS INSUMOS A EXCEPCIÓN DE AQUELLOS QUE EN EL CONCEPTO DE TRABAJO SE ESPECIFIQUE LOS MATERIALES DE PATENTE O MARCA Y NO SEA POSIBLE SU ANÁLISIS. 4.- ANEXAR; LAS MATRICES DE ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, QUE REPRESENTEN ÉL (100%) DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, QUE INTEGRAN EL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN DEL INVITADO, DESCRIBIENDO INTEGRO CADA CONCEPTO A DESARROLLAR COMO LO PROPORCIONA LA CONVOCANTE, (CONSIDERANDO COSTOS E IMPORTES), DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN ÉL CAPÍTULO TERCERO (ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS) DEL REGLAMENTO. 5.- SI PARA ANALIZAR UN CONCEPTO, UTILIZA MÁS DE UNA CUADRILLA DE MANO DE OBRA, DEBERÁ DE ANOTAR OBLIGATORIAMENTE CON CLARIDAD EN CADA UNA DE ELLAS, LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR, ASÍ COMO SU RENDIMIENTO. 6.- DEBERÁ REQUISITAR EL FORMATO CON TODO LO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE, LA OMISIÓN DE UNO O VARIOS DE LOS DATOS, SERÁ CAUSAL PARA DESECHAR LA PROPUESTA. 7.- EN CASO DE UTILIZARSE EN UNA MATRIZ DEL PRECIO UNITARIO, COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES Y/O CUADRILLAS EN LA INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DEBERÁ PRESENTAR SU ANÁLISIS EN EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE.


ATENTAMENTE

__________________________________ NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL

REPRESENTANTE LEGAL DEL INVITADO.


HOJA 62 DE 107






E-2

DOCUMENTO

E-2.- ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS O AUXILIARES DE LOS MATERIALES. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO).

PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.- COSTOS BÁSICOS O AUXILIARES DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIEREN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 2.- EN CASO DE QUE LA MATRIZ DE PRECIOS UNITARIOS ESTÉN INTEGRADOS CON BÁSICOS O AUXILIARES NO SE REQUERIRÁ DE ESTE DOCUMENTO, SE LE DEBERÁ COLOCAR LA FRASE DE NO APLICA. 3.- ANEXAR; LAS MATRICES DE ANÁLISIS, CÁLCULO DE LOS COSTOS BÁSICOS O AUXILIARES DE: (MORTEROS, CONCRETOS, CIMBRAS, ACEROS, CUADRILLAS DE MANO DE OBRA, ETC. SEGÚN CORRESPONDA A LA OBRA QUE SE CONVOCA) Y LOS DEMÁS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, DETERMINADOS COMO LO ESTABLECE EL CAPÍTULO TERCERO (ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS) DEL REGLAMENTO.

TARJETA DE COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES CLAVE CONCEPTO (DESCRIPCIÓN)

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO

IMPORTE %

1.- MATERIALES

1.-SUBTOTAL DE MATERIALES

1.- 2.- 3.-

ETC…

1.- 2.- 3.-

2.- MANO DE OBRA

2.-SUBTOTAL DE MANO DE OBRA

ETC…

1.- 2.- 3.-

3.- MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA 3.-SUBTOTAL DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA

ETC…

TOTAL: CD=COSTO DIRECTO (1+2+3)


ATENTAMENTE


REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.


HOJA 63 DE 107






E-3

DOCUMENTO

E-3.1.- FACTOR DEL SALARIO REAL (F.S.R). (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN III DEL

REGLAMENTO).

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN

PODER: --------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.- FACTOR DEL SEGURO SOCIAL (F.S.R. QUE REPRESENTE EN FRACCIÓN DECIMAL LAS OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES DERIVADAS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL).

CATEGORÍA Y

ESPECIALIDAD DE

SALARIO TABULAR

O SALARIO NOMINAL,

DE ACUERDO A LA ZONA O REGIÓN

DE EJECUCIÓ

N DE LA OBRA (SN)

FACTOR DE

SALARIO BASE

DE COTIZA

CIÓN TP/DICA

L

SALARIO

BASE DE

COTIZACIÓN (SBC)

PRESTACIONES POR LA LEY DEL I.M.S.S.

APORTACIÓN AL INFONA

VIT

TOTAL DE

CUOTAS $

(SP)

(PS) EN

FRACCIÓN DECIMAL

LAS OBLIGACI

ONES OBRERO-

PATRONALES DE LA LEY DEL IMSS E

INFONAVIT PS=SP/SB

C

ART. 176 RLOPEH

LEY FEDERA

L DEL TRABAJ

O Y CONTRA

TOS COLECT

IVOS TP/TI

PRESTACIONES EN ESPECIE DE LOS

PENSIONADOS Y

SUS BENEFICI

ARIOS ART.

25

SEGURO DE

RIESGO DE

TRABAJO

ART. 73 Y 74

RAMO DEL SEGURO POR

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD EN ESPECIE

RAMO DEL

SEGURO POR

ENFERMEDAD Y MATERNIDAD EN DINERO

ART. 107

RAMO DEL

SEGURO DE

INVALIDEZ Y VIDA

ART. 147

RAMO DEL

SEGURO DE CESANTIA Y

VEJEZ GUARDERÍA Y

PRESTACIONES

SOCIALES

ART. 211

CUOTA FIJA

106

FRACC. I

CUOTA

ADICIONAL DE 3 VECES LA UMA. 106

FRACC. II

SISTEMA DE

AHORRO PARA

EL RETITO

168 FRACC.I

CESANTIA EN EDAD

AVANZADA Y

VEGEZ

168 FRACC.

II

CUOTAS ART. 136

LFT

FACTOR SALARIO

REAL (FSR) FSR=PS(TP/TI)+

TP/TI

ART. 176 DEL RLOPEH

DEBERÁ ANOTAR LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES Y LAS APORTACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE DE ESTA LICITACIÓN

PÚBLICA Y COMO LO ESTABLECE EL ART. 36 DE LA LEY DEL IMSS.

1.- INCLUIR TODAS LAS CATEGORÍAS Y ESPECIALIDADES QUE INTERVIENEN DIRECTAMENTE EN LA MANO DE OBRA A COSTO DIRECTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 2.- LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL DEBEN CUBRIR TODAS LAS PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, IMSS E INFONAVIT. Y SUS REGLAMENTOS COMPLEMENTARIOS VIGENTES AL EJERCICIO FISCAL DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA. 3.- ANEXAR LA COPIA DE LA DETERMINACIÓN DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO DERIVADA DE LA REVISIÓN ANUAL VIGENTE AL EJERCICIO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA DE LA SINIESTRALIDAD, EMITIDA POR EL I.M.S.S. (ART. 74 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y EL 33 DE SU REGLAMENTO) 4.- REQUISITAR EL DOCUMENTO CON TODO LO REQUERIDO QUE PERMITA SU EVALUACIÓN CUALITATIVA. 5.- ANOTAR LAS CUOTAS OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTES COMO LO ESTABLECE EL CAP. II DE LAS BASES DE COTIZACIÓN, ART. 36 DE LA LEY DEL IMSS. 6.- PARA EL CÁLCULO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEBERÁ SER POR MONTOS Y NO EN FRACCIÓN (NÚMERO DE VECES EL SALARIO MÍNIMO) 7.- AL APLICAR LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES, DEBERÁ OBSERVAR LO QUE ESTABLECE LA LEY DEL IMSS, EN EL ARTÍCULO 36. CORRESPONDE AL PATRÓN PAGAR ÍNTEGRAMENTE LA CUOTA SEÑALADA PARA LOS TRABAJADORES, EN LOS CASOS EN QUE ÉSTOS PERCIBAN COMO CUOTA DIARIA EL SALARIO MÍNIMO, Y EN LOS SALARIOS SUPERIORES AL SALARIO MÍNIMO SOLO LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDE. 8.- PARA REALIZAR EL CÁLCULO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES EN EL SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD EN ESPECIE, (FIJA Y EXCEDENTE) DEBERÁ DE APLICAR LA UMA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA.


ATENTAMENTE

_________________________________ NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL

REPRESENTANTE LEGAL


HOJA 64 DE 107






E-3

DOCUMENTO

E-3.2.- FACTOR DEL SALARIO REAL (F.S.R). (Artículo 31 fracción III del Reglamento).


PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.- Factor de Días Pagados y Laborados (F.S.R) que representa en fracción decimal las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, los contratos colectivos y la Ley de INFONAVIT.

RUBROS DE INTEGRACIÓN MARCO JURÍDICO

LEY FEDERAL DEL TRABAJO LEY DEL INFONAVIT

DESGLOSE A DETALLE DE LOS DÍAS CONSIDERADOS SEGÚN DISPOSICIÓN DE LA

LEY

SUBTOTALES TOTALES

1.-Total de días calendario

2.-Días no laborados al año por Ley

Días de descanso (LFT -------------)

Días festivos oficiales (LFT ----------------------------)

vacaciones en tiempo (LFT ---------------------------------)

según contrato colectivo

Condiciones CLIMATOLÓGICAS

3.- Total de días laborados al año = 1-2

(TP) = Días realmente pagados al año

Días calendario (LFT ----------)

Días de aguinaldo (LFT ---------0

Días por prima vacacional (LFT ------------)

FACTOR DE SALARIO BASE (EN

DÍAS)

FORMULA Y DESARROLLO (OPERACIONES)

1.- TP/TI ------------------ 2.- TP/DICAL ------------

RESULTADO 1.- -------------- 2.- --------------

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN

ATENTAMENTE

___________________________________ NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL



HOJA 65 DE 107






E-3

DOCUMENTO

E-3.3.- FACTOR DEL SALARIO REAL (F.S.R) (Artículo 31 fracción III del Reglamento).

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN.

PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- Tabulador de salarios base de mano de obra, que se integra con el resumen del Factor de Salario Real de todas las categorías de los trabajadores que intervienen en la ejecución de la obra (F.S.R. Que representa en fracción decimal las prestaciones derivadas de la Ley del IMSS, Ley Federal del Trabajo, Contratos Colectivos y de la Ley del INFONAVIT.

NO. CLAVE

CATEGORÍAS Y ESPECIALIDADES

SALARIO BASE O SALARIO DIARIO TABULADO DE LAS

DIFERENTES CATEGORÍAS Y ESPECIALIDADES

(SN)

FACTOR DE SALARIO REAL

FSR=PS(TP/TI)+TP/TI

SALARIO REAL DEL PERSONAL QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE CADA ACTIVIDAD DE TRABAJO POR JORNADA DE OCHO HORAS.

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su atenta consideración.

ATENTAMENTE




HOJA 66 DE 107






E-4

DOCUMENTO E-4.- COSTOS HORARIOS. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO).


PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAQUINARIA O EQUIPO NO. CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA

D A T O S G E N E R A L E S :

TIPO DE COMBUSTIBLE

GASOLINA

DIESEL

OTRO

(PM) PRECIOS DE LA MAQUINA $ (CC) COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE

(PN) VALOR DE LAS LLANTAS $ (C) CAPACIDAD DEL CARTER LT

(PA) VALOR PIEZAS ESPECIALES $ ( T ) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUB H

(VM) VALOR DE LA MAQUINARIA O EQUIPO $ (CL) COEFICIENTE DE LUBRICANTE

(VR) VALOR DE RESCATE % VM $ (GH) CANT. DE COMBUSTIBLE UTIL. LT

(VE) VIDA ECONÓMICA HORAS (PC) PRECIO DEL COMBUSTIBLE $ LT

(LEE) INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO (AH) CANT. DE ACEITE LUBRICANTE LT

( I ) TASA DE INTERÉS ANUAL % (GA) CONSUMO/CAMBIOS LUBRICANTE LT

(HEA) HORAS EFECTIVAS POR AÑO HORAS (PAL) PRECIO DE LUBRICANTE $ LT

(S) PRIMA ANUAL PROMEDIO SEGUROS % (VN) VIDA DE LAS LLANTAS H

(IEMS) INDICADOR ESPECIF MERCADO SEG (VA) VIDA PIEZAS ESPECIALES H

(KO) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR (SR) SALARIO POR TURNO $ /T

(HP) POTENCIA NOMINAL HP (HT) HORAS EFECTIVAS POR TURNO H

(FO) FACTOR DE OPERACIÓN D DEPRECIACIÓN

(HPOP) POTENCIA OPERACIÓN (HPXFO) HP

I.- COSTOS FIJOS

L.1.- DEPRECIACIÓN D= (VM - VR) /VE: =

L.2.- INVERSIÓN IM=(VM + VR) I /2 HEA: =

L.3.- SEGUROS SM= (VM + VR) S / 2HEA: =

L.4.- MANTENIMIENTO MN = KO X D

=

(1) SUMA COSTOS FIJOS

II.- COSTOS POR CONSUMOS

II.1.- COMBUSTIBLES CO = GH X PC=CC X HPOP X PC =

=

II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGÍA

II.3.- LUBRICANTES LB=(AH+GA)PA

II.4.- LLANTAS N = PN / VN

=

II.5.-PIEZAS ESPECIALES AE = PA / VA

=

(2) SUMA COSTOS POR CONSUMOS

III.- COSTOS POR SALARIOS DE OPERACIÓN

C A T E G O R Í A S

C A N T I D A D

S A L A R I O R E A L

I M P O R T E

(SR) = $

III.1.- OPERACIÓN PO = SR / HT = / = $

(3) SUMA COSTOS POR SALARIO DE OPERACIÓN $

PHM = COSTO DIRECTO POR HORA (1) + (2) + (3) = $

1.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE TODA LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN QUE SE EMPLEARA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS CON COSTOS Y RENDIMIENTOS COMO NUEVOS. 2.-ANEXAR LA COPIA FOTOSTÁTICA DEL INDICADOR ESPECÍFICO DE LA TASA DE INTERÉS ANUAL ECONÓMICO VIGENTE, CON EL QUE COMPRUEBE EL QUE PROPUSO, PARA EL CÁLCULO DE LOS CARGOS FIJOS DE CADA COSTO HORARIO. 3.- REQUISITAR EL DOCUMENTO CON TODO LO REQUERIDO, INCLUSO EL DESARROLLO DE LAS FORMULAS DESCRITAS.


HOJA 67 DE 107

4.- PARA OBTENER EL (PC) PRECIOS DEL COMBUSTIBLE.- CORRESPONDERÁ AL QUE PUBLIQUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, (PRECIOS DE GASOLINA Y DIESEL REPORTADOS POR LOS PERMISIONARIOS, QUE CORRESPONDA A LA ENTIDAD Y MUNICIPIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA) DESDE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA HASTA LA FECHA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y PARA SU ACREDITACIÓN DEBERÁN ANEXAR LA COPIA CORRESPONDIENTE. SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.

ATENTAMENTE

________________________________ NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL



HOJA 68 DE 107


LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




E-5

DOCUMENTO

E-5.- COSTOS INDIRECTOS. (Artículo 31 fracción V del Reglamento).

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN.

PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.- IDENTIFICANDO CON NOMBRE Y PUESTO AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA OFICINA DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES. 2.- ELABORAR EL ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS COSTOS PARCIALES DE LA INTEGRACIÓN DE LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y QUE INTEGRAN LOS COSTOS INDIRECTOS DE LA OFICINA DE CAMPO Y DE LA OFICINA CENTRAL.

INTEGRACIÓN: DE LOS GASTOS GENERALES

(NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA)

ANÁLISIS Y CÁLCULO: (POR PARTIDA DE GASTOS GENERALES). SE AJUSTARÁ A LO REALMENTE NECESARIO EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA). OBLIGATORIAMENTE DEBERÁ HACER EL DESGLOSE Y LLENAR ESTE CUADRO, DE NO HACERLO SE TOMARA COMO NO PRESENTADO ESTE DOCUMENTO AE-06 PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

RESUMEN DE IMPORTES Y PORCENTAJES POR PARTIDA

UNIDAD CONCEPTO Y CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

IMPORTE OFICINA DE CAMPO OFICINA CENTRAL

IMPORTE % IMPORTE %

I.- Honorarios, sueldos y prestaciones. (Listado completo del personal y Se ajustará a lo realmente necesario).

Identificar con, el Nombre, el número, la categoría, la actividad y puesto que desempeña el siguiente personal (SEGÚN SEA EL CASO).

a.- personal directivo b.- personal técnico c.- personal administrativo d.- cuota patronal del IMSS y del Infonavit e.- prestaciones de la Ley Federal del Trabajo, para el personal de los incisos a,b,c f.-pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a,b,c

subtotal

II.- depreciación, mantenimiento y rentas. a.- edificios y locales b.- locales de mantenimiento y guarda c.- bodegas d.- instalaciones generales e.- equipos, muebles y enceres f.- depreciación o renta, y operación de vehículos. g.- campamentos

subtotal

III.- Servicios a.- consultores, asesores, servicios y laboratorios

Subtotal

b.- estudios e investigaciones

IV.- Fletes y acarreos a.-campamentos

Subtotal

b.-maquinaria y equipo de construcción c.-plantas y elementos para instalaciones d.-mobiliario

V.- Gastos de Oficina a.-papelería y útiles de escritorio b.-acarreos, fax, teléfonos, telégrafos, radio c.-equipo de computación d.-situación de fondos e.-copias y duplicados f.-luz, gas y otros consumos g.-gastos de la licitación pública

Subtotal

VI.- Capacitación y adiestramiento Subtotal


HOJA 69 DE 107

VII.- seguridad e higiene

Subtotal

VIII.- seguros y fianzas

Subtotal

IX.- trabajos previos y auxiliares a.-construcción y conservación de caminos de acceso b.-montajes y desmantelamiento de equipo c.-construcción de instalaciones generales 1.-campamentos 2.-equipo de construcción

3.-de plantas y elementos para instalaciones

subtotal

Totales

RESUMEN TOTAL

SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS GASTOS

GENERALES NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN EL PERIODO DE

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

I.- Honorarios, sueldos y prestaciones II.- Depreciación, mantenimiento y rentas III.- Servicios IV.- Fletes y acarreos V.- Gastos de Oficina VI.- Capacitación y adiestramiento VII.- Seguridad e higiene VIII.- Seguros y fianzas IX.- Trabajos previos y auxiliares SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA ENCARGADA DE LOS TRABAJOS

PORCENTAJE DE INDIRECTO DE OFICINAS DE CAMPO ANEXAR LA FORMULA Y SU DESARROLLO ---------------------------------------------------------------------------- LA SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS DE CAMPO/ EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA.

PORCENTAJE DE INDIRECTO DE OFICINAS CENTRALES ANEXAR LA FORMULA Y SU DESARROLLO ------------------------------------------------------------------------------- LA SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO/ EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA.


ATENTAMENTE

______________________________ NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL



HOJA 70 DE 107






E-6

DOCUMENTO

E-6.- COSTO POR FINANCIAMIENTO. (Artículo 31 fracción VI del Reglamento).


PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.- EL PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO DEBERÁ SER POR FLUJO DE CAJA.

2.- POR NINGÚN MOTIVO SE ACEPTARA EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO EN BASE A FÓRMULAS ARITMÉTICAS O SIMPLIFICADAS. 3.- ANEXAR LA COPIA FOTOSTÁTICA DEL INDICADOR ESPECÍFICO DE LA TASA DE INTERÉS ANUAL ECONÓMICO VIGENTE (A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN), CON EL QUE COMPRUEBE EL QUE PROPUSO, PARA EL CÁLCULO DE COSTO POR FINANCIAMIENTO.

F L U J O F I N A N C I E R O

CONCEPTO

TOTAL MES 1 MES 2 MES 3, ETC.

INGRESOS

ANTICIPO

ESTIMACIÓN DE OBRA

ESTIMACIÓN DE OBRA CON AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

TOTAL DE INGRESOS

INGRESOS ACUMULADOS

EGRESOS

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO

SUMA DE COSTO DIRECTO Y COSTO INDIRECTO

TOTAL DE EGRESOS

EGRESOS ACUMULADOS

FLUJO NETO, DIFERENCIA DE (INGRESOS – EGRESOS)

NOTA: ANEXAR COPIA DE LOS PUNTOS QUE REQUIERA UNA INSTITUCIÓN CREDITICIA, COMO SOBRE COSTO POR EL CRÉDITO.

COSTO DEL FINANCIAMIENTO PARCIAL

COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO

% CARGO FINANCIERO= [TOTAL DEL COSTO DEL FINANCIAMIENTO

ACUMULADO/ (CD +CI)] X 100

DEBERÁ DESARROLLAR LA FORMULA Y OBTENER EL RESULTADO.


ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL.


HOJA 71 DE 107






E-7

DOCUMENTO

E-7.- UTILIDAD. (Artículo 31 fracción VII del Reglamento).

PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN RELACIÓN CON LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ------------------ UBICADA EN ---------------------- MANIFIESTO A USTED A NOMBRE DE MI REPRESENTADA. QUE LA UTILIDAD PROPUESTA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA, SERÁ DE ---------- %, LA CUAL TIENE CONSIDERADA LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD DE LA EMPRESA (VIGENTES). Y CALCULADA COMO A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

$

PORCENTAJE

%

Costo directo de la obra

Costo indirecto .......................

costo de financiamiento

I.S.R impuesto sobre la renta

P.T.U participación de los trabajadores en la utilidad de la empresa

Utilidad neta fijada por el licitante

FORMULA A DESARROLLAR Y RESULTADO

IMPORTE DEL CARGO POR UTILIDAD= UTILIDAD NETA X (COSTO DIRECTO+ COSTO INDIRECTO +

FINANCIAMIENTO) / 1- (I.S.R + P.T.U) CARGO POR UTILIDAD = $ -------------------

PORCENTAJE DE CARGO POR UTILIDAD= [ IMPORTE DEL CARGO POR UTILIDAD / (CD+CI) ]= X 100= ----------------- %


ATENTAMENTE



HOJA 72 DE 107






E-8

DOCUMENTO

E-8.- LISTADO DE INSUMOS. (Artículo 31 fracción VIII del Reglamento).

PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.- SE DEBERÁ DE ELABORAR Y COLOCAR EL TOTAL DE LOS RUBROS DE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO, ASÍ COMO SU TOTAL DE LA EXPLOSIÓN DE INSUMOS.

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO EN EL SITIO DE

LOS TRABAJOS $ %

1.- 2.- ETC…

Materiales

Total de materiales

1.- 2.- ETC…

Mano de obra

Total de mano de obra

1.- 2.- ETC…

Herramienta

Total de herramienta

1.- 2.- ETC…

Maquinaria y equipo

Total de maquinaria y equipo

Resumen

Materiales

Mano de obra

Herramienta

Maquinaria y equipo

TOTAL


ATENTAMENTE




HOJA 73 DE 107






E-9

DOCUMENTO

E-9.1.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS. RESUMEN (artículo 31 fracción IX del

Reglamento).

PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

FECHA DE INICIO: _________FECHA DE TERMINACIÓN: __________________ PERÍODO DE EJECUCIÓN: _______DÍAS NATURALES ---------- 1.- EL IMPORTE CON NÚMERO Y LETRA, SE DEBERÁ PRESENTAR ÚNICAMENTE EN PESOS Y CON APROXIMACIÓN HASTA EL CENTAVO.

CLAVE

PARTIDA

IMPORTE CON NÚMERO

IMPORTE CON LETRA

1.- 2.- 3.- 4.- 5.- ETC…

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA

IVA

IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA CON IVA


ATENTAMENTE

__________________________________ NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL



HOJA 74 DE 107






E-9

DOCUMENTO

E-9.2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (Artículo 31 fracción IX del Reglamento).

PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

FECHA DE INICIO: __________________________ FECHA DE TERMINACIÓN: __________________ PERÍODO DE EJECUCIÓN: _________ DÍAS NATURALES 1.- EL PRECIO UNITARIO CON NÚMERO Y LETRA, SE DEBERÁ PRESENTAR ÚNICAMENTE EN MONEDA NACIONAL Y CON APROXIMACIÓN HASTA EL CENTÉSIMO. 2.- PARA LA INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO, SE DEBERÁ RESPETAR INTEGRO LO QUE ESTABLECE EL CATALOGO MUDO PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE: LA CLAVE, LA DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL CONCEPTO, LA UNIDAD, Y LA CANTIDAD. Y EL PRECIO UNITARIO DEBERÁ CORRESPONDER A LO QUE ESTABLECE LA MATRIZ DEL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE, EL IMPORTE Y EL % DEBERÁ CORRESPONDER A LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS CORRECTAS.

CLAVE

PARTIDA SUBPARTIDA CONCEPTO

(DESCRIPCIÓN DETALLADA)

UNIDAD

CANTIDAD DE OBRA

PRECIO UNITARIO

IMPORTE % CON

NÚMERO

CON LETRA

1.- 1.1.- 1.2.- 1.3- ETC.

2.- 2.1- 2.2.- 2.3- ETC.

PARTIDA 1 CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO

RESUMEN DE LA PARTIDA 1 PARTIDA 2 CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO RESUMEN DE LA PARTIDA 2

SUMA DEL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA (SIN I.V.A.)

IMPORTE ACUMULADO TOTAL DE LA PROPUESTA (SIN I.V.A.)


ATENTAMENTE

______________________________________ NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL



HOJA 75 DE 107






E-10

DOCUMENTO

E.-10.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO (artículo 31 fracción X del

Reglamento).

Conforme al catálogo de conceptos con erogaciones, calendarizado por mes y cuantificado.

PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.- DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE REPRESENTA EL MONTO DE LA PROPUESTA.

FECHA DE INICIO: __________________________ FECHA DE TERMINACIÓN: __________________ PERÍODO DE EJECUCIÓN: _________ DÍAS NATURALES.

CLAVE

PARTIDA SUBPARTIDA

CONCEPTO

(periodo de ejecución ---------del 200_ ) TOTALES DE LOS

MESES 1 2 3 etc....

mes mes Mes....

1.- Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad )

Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad )

Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad )

Cantidad y unidad convencional



Importe Importe Importe

% avance físico % avance físico % avance físico

ETC. Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad)

Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad)


Cantidad/unidades conv.





TOTALES

MONTO POR COLUMNA

MONTO POR COLUMNA

MONTO POR COLUMNA

MONTO ACUMULADO

MONTO ACUMULADO

MONTO ACUMULADO

% DE AVANCE FÍSICO POR PERÍODO



AVANCE FÍSICO ACUMULADO



1.- CON BASE EN ESTE PROGRAMA, EL LICITANTE ADJUDICATARIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PROCEDERÁ A ELABORAR Y A PROPORCIONAR A LA CONVOCANTE DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DEL FALLO, EL PROGRAMA DETALLADO Y DEFINITIVO QUE CONSIDERE TODAS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA UTILIZANDO RUTA CRÍTICA ESTE PROGRAMA SE ANEXARA AL CONTRATO DENTRO DEL MARCO DE REFERENCIA PACTADO.


ATENTAMENTE

______________________________________ NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL



HOJA 76 DE 107






E-11

DOCUMENTO

E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES (artículo 31 fracción XI del Reglamento).

A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS POR MES Y CUANTIFICADOS.

E-11.1.- DE LA MANO DE OBRA, por categorías (toda la que interviene).

PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.-DIVIDIDO EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS Y CONCEPTOS DE UTILIZACIÓN, DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE REPRESENTEN EL 100% DEL MONTO DE LA PROPUESTA.

FECHA DE INICIO: __________________________FECHA DE TERMINACIÓN: __________________ PERÍODO DE EJECUCIÓN: _________ DÍAS NATURALES.

CLAVE

PARTIDA SUBPART

IDA Y CONCEP

TO INSUMO

CATEGORÍAS

AÑO 200_

TOTALES DE LOS MESES

1 2 3

mes mes mes

1.- Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad)








ETC…




Cantidad/unidades conv. Cantidad/unidades conv. Cantidad/unidades conv.



TOTALES

MONTO POR COLUMNA

MONTO POR COLUMNA

MONTO POR COLUMNA

MONTO ACUMULADO MONTO ACUMULADO MONTO ACUMULADO % DE AVANCE FÍSICO POR

PERÍODO



% AVANCE FÍSICO ACUMULADO




ATENTAMENTE

_____________________________________ NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL



HOJA 77 DE 107






E-11

DOCUMENTO

E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES (artículo 31 fracción XI del Reglamento)


E-11.2.- DE LA MAQUINARIA, EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTA, (Toda la que interviene).

PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.- DIVIDIDO EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS Y CONCEPTOS DE UTILIZACIÓN, DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE REPRESENTEN EL 100% DEL MONTO DE LA PROPUESTA, CONFORME AL PERIODO DETERMINADO POR LA CONVOCANTE. FECHA DE INICIO: __________________________FECHA DE TERMINACIÓN: __________________ PERÍODO DE EJECUCIÓN: _________ DÍAS NATURALES.

CLAVE

PARTIDA SUBPARTI

DA Y CONCEPT

OS INSUMO

TIPO Y CARACTERÍSTI

CAS

AÑO 200_


1 2 3

mes mes mes




Cantidad y unidad convencional.





ETC…




Cantidad/unidades conv





TOTALES

MONTO POR COLUMNA

MONTO POR COLUMNA

MONTO POR COLUMNA

MONTO ACUMULADO

MONTO ACUMULADO

MONTO ACUMULADO








ATENTAMENTE

________________________________ NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL



HOJA 78 DE 107






E-11

DOCUMENTO

E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES (artículo 31 fracción XI del Reglamento).


E-11.3.- DE LOS MATERIALES (Todos los que intervienen).

PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.- DIVIDIDO EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS Y CONCEPTOS DE UTILIZACIÓN, DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE REPRESENTEN EL 100% DEL MONTO DE LA PROPUESTA, CONFORME AL PERIODO DETERMINADO POR LA CONVOCANTE. FECHA DE INICIO: __________________________ FECHA DE TERMINACIÓN: __________________ PERÍODO DE EJECUCIÓN: _________ DÍAS NATURALES

CLAVE

PARTIDA SUBPARTI

DA Y CONCEPT

OS INSUMO

TIPO Y CARACTERÍSTICAS

AÑO 200_


1 2 3

ENERO FEBRERO MARZO


Barra (número de días naturales, fecha de

inicio y termino de la actividad)



Cantidad/unidades conv. Cantidad/unidades

conv.

Cantidad/unidades

conv.



ETC…











TOTALES

MONTO POR COLUMNA

MONTO POR COLUMNA

MONTO POR COLUMNA

MONTO ACUMULADO

MONTO ACUMULADO

MONTO ACUMULADO








ATENTAMENTE

_______________________________ NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL



HOJA 79 DE 107






E-11

DOCUMENTO

E-11.- PROGRAMAS DE EROGACIONES (artículo 31 fracción XI del Reglamento)


E-11.4.- DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (Todos los que intervienen).

PODER:---------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.- DIVIDIDO EN PARTIDAS, SUBPARTIDAS Y CONCEPTOS DE UTILIZACIÓN, DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE REPRESENTEN EL 100% DEL MONTO DE LA PROPUESTA, CONFORME AL PERIODO DETERMINADO POR LA CONVOCANTE. FECHA DE INICIO: __________________________ FECHA DE TERMINACIÓN: __________________ PERÍODO DE EJECUCIÓN: _________ DÍAS NATURALES.

CLAVE

PARTIDA SUBPARTI

DA Y CONCEPT

OS INSUMO

Nombre, numero,

categoría, actividad

que desempeñ

a

AÑO 200_


1 2 3

ENERO FEBRERO MARZO

1,- Barra (número de días naturales, fecha de inicio y termino de la actividad)





Cantidad/unidades conv. Cantidad/unidades conv.




ETC…











TOTALES

MONTO POR COLUMNA

MONTO POR COLUMNA

MONTO POR COLUMNA

MONTO ACUMULADO

MONTO ACUMULADO

MONTO ACUMULADO








ATENTAMENTE

______________________________ NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL



HOJA 80 DE 107


CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

____________________________________________________________________________ C ---------------------------------------------------- COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO P R E S E N T E. ME REFIERO AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ________________________________________, RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: _________________ SOBRE EL PARTICULAR (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), POR MI PROPIO DERECHO, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DE LA EMPRESA) ________ MANIFIESTO QUE: 1.- OPORTUNAMENTE ADQUIRIMOS LAS BASES PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA Y SE HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LOS REQUISITOS A QUE SE SUJETARÁ ÉSTE, Y CONFORME A LOS CUALES SE LLEVARÁ A CABO LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. POR LO QUE LOS ACEPTAMOS Y PARA TAL EFECTO SE DEVUELVEN DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL SUSCRITO.

2.- IGUALMENTE EXPONGO QUE SE HAN TOMADO LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES PARA CUMPLIR ÍNTEGRAMENTE CON LOS LINEAMIENTOS DESCRITOS. 3.- ASÍ MISMO MANIFIESTO QUE ESTA EMPRESA CONOCE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, Y SU REGLAMENTO ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ACEPTA QUE TALES DOCUMENTOS RIGEN EN LO CONDUCENTE ESTE PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA Y DEMÁS ACTOS QUE DE ÉL SE DERIVEN. DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR, PRESENTAMOS A SU CONSIDERACIÓN NUESTRA PROPOSICIÓN CON UN IMPORTE DE:

$ (CANTIDAD) (CON LETRA)

MÁS 16% DE IVA.

(CON LETRA)

TOTAL $ (CANTIDAD)

(CON LETRA)

Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE ------- DÍAS NATURALES: INICIO ------------- TERMINACIÓN-------------------- ADEMÁS COMUNICO A USTED QUE HE DESIGNADO COMO MI REPRESENTANTE TÉCNICO Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA AL C._____________________________ CON CÉDULA PROFESIONAL NO. _______________, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y QUIEN CONOCE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN CORRESPONDIENTES, EL PROYECTO Y CUENTA CON SUFICIENTE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES A LA QUE SE CONVOCA. SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU ATENTA CONSIDERACIÓN.

A T E N T A M E N T E

_________________ EL REPRESENTANTE LEGAL





E-12

DOCUMENTO

E-12.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

PODER: ---------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------


HOJA 81 DE 107






E-13

DOCUMENTO

E-13.- GARANTÍA DE SERIEDAD. (artículo 55 de la ley)

PODER:----------------------------------------------------------------------------------------------

DIRECCIÓN: --------------------------------------------------------------------------------------

TITULAR: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ----------------------, QUE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS: ------------------------ UBICADA EN: -------------- MUNICIPIO: --------------- ESTADO DE HIDALGO. POR ESTE CONDUCTO (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ----------------), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE (NOMBRE DEL LICITANTE --------------------) MANIFIESTO QUE ANEXAMOS CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, DEL BANCO -------------------- NO. ------------------ MONTO $ --------------------------, QUE REPRESENTA EL 5% DE LA PROPOSICIÓN SIN INCLUIR EL I.V.A., COMO GARANTÍA DE MI PROPOSICIÓN.


ATENTAMENTE



HOJA 82 DE 107

V.- DOCUMENTOS

V.3.- ANEXOS

ANEXO A.- PROYECTO (PLANOS) SI ES EL CASO

ANEXO B.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS MUDO

ANEXO C.- MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

ANEXO D.- FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS

DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.


HOJA 83 DE 107

Anexo A.-

Proyecto (planos) si es el caso.


HOJA 84 DE 107

Anexo B.-

Catálogo de conceptos mudo.


HOJA 85 DE 107

CÓDIGO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

DEMOLICIONES

D016

DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO CON RECUBRIMIENTO, INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

M2 170.62

D045 RETIRO DE MURO DE TABLAROCA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL, POSTES Y CANALETAS, ACARREO AL LUGAR DE DEPÓSITO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 48.39

D042

RETIRO DE VENTANAS Y PUERTAS DE ANGULO Y PERFILES TUBULARES DE CUALQUIER CALIBRE, INCLUYE PROTECCIONES; INCLUYE RETIRO DE VIDRIOS, ANDAMIO, ACARREO AL LUGAR DE ALMACENAJE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 31.00

D053 DESMONTAJE DE LAMINA DE POLICARBONATO EN TECHADOS DE HASTA 6.00 M DE ALTURA. INCLUYE: ANDAMIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 41.99

D032 DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO ARMADO; SIN RECUPERACIÓN INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREO DEL MATERIAL A 1A. ESTACIÓN, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M3 19.22

D020

DEMOLICIÓN A MANO DE PISOS DE LOSETA VITRIFICADA CON MORTERO; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

M2 170.12

D009 DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE EN FIRMES Y PISOS; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

M3 37.23

D011

DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO HIDRÁULICO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACIÓN DE ACERO; INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

M3 1.39

D035 DESMONTAJE DE MUEBLE SANITARIO INCLUYE ALMACENAJE O RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PIEZA 2.00

D058 DESCABLEADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CABLES CALIBRE 14, 12 Y 10. INCLUYE: DESCONEXIÓN, ACARREOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M 100.00

D037 DESCONEXIÓN Y RETIRO DE LUMINARIA DE SOBREPONER DE 2X39 Y 2X74 W, INCLUYE: MICA, BALASTRA, SOPORTES, TUBOS, GABINETE, ANDAMIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PIEZA 25.00

D056 RETIRO DE APAGADORES Y CONTACTOS. INCLUYE: DESCONEXIÓN Y ENCINTADO DE CABLES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PIEZA 7.00

D076 CANCELAR SALIDA SANITARIA, INCLUYE, RANURADO, COLOCAR TAPÓN, SELLADO, RESANADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SALIDA 6.00

D050 DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFÓN. INCLUYE: RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN A BASE DE SUSPENSIÓN DE ALUMINIO.

M2 170.12

03-0500 ACARREO A 1ER. KM. EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO

M3 19.22

03-0510 ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMIÓN CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES HASTA EL SITIO AUTORIZADO

M3-KM 192.20

D023

LEVANTAR A MANO EL PAVIMENTO DE ADOCRETO O ADOQUÍN DE 6-10 CM. DE ESPESOR, ASENTADO SOBRE ARENA; INCLUYE: CARGA, DESCARGA Y ACOMODO DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE DEPOSITO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

M2 60.28

TRAZO Y NIVELACIÓN

L004

TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

M2 233.42

L007

TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS PRIMEROS 10,000 M2, ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRÁFICO. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

M2 113.44


HOJA 86 DE 107

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

E003

EXCAVACIÓN EN CEPA A MANO, MATERIAL SECO TIPO II, TODAS LAS ZONAS, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, EXTRACCIÓN DE REZAGA A BORDE DE CEPA, TRASPALEOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. (MEDIDO COMPACTO)

M3 234.34

AC004 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON ALAMBRÓN # 2, F'Y= 2,530 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS

KG 169.81

AC010 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRÓN # 2, F'Y= 2,530 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.

KG 218.33

AC005 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN DIAMETRO # 3, F'Y= 4,200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS

KG 1169.48

AC011 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 3, F'Y= 4,200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.

KG 444.83


KG 137.79


KG 137.79


KG 864.99

AC013 ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO # 5, F'Y= 4,200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS,

KG 864.99

P002 PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA FĆ= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

M2 142.18

CN003

CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA FĆ= 250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, T.M.A. 19 MM., INCLUYE: ELABORACIÓN, COLOCACIÓN, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.

M3 32.24

MCP016 CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON BOMBA FĆ= 250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM., AGREGADO MÁXIMO 3/4", EN ESTRUCTURA Y LOSAS

M3 23.79

AL020

CADENA O CASTILLO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F`C= 200 KG/CM2, DE 15 X 20 CM. ARMADA CON ARMEX DE 10 X 15 CM., INCLUYE: CIMBRA APARENTE Y DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M 737.10

AL007

ANCLAJE DE CASTILLOS TIPO K - 1, ARMADO CON ARMEX 10 X 15-4 CON CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA FĆ= 150 KG/CM2 A 0.40 M. DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, CONCRETO, ACERO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PIEZA 53.00

AL042 IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE DESPLANTE, CON MICROFEST Y POLIETILENO 600. INCLUYE: RIEGO DE ARENA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M 83.82

R010

RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA DYNAPAC AL 90% PROCTOR CON MATERIAL A Y/O B, PRODUCTO DE BANCO, EN CAPAS DE 20 CM. , INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, MANO DE OBRA Y EQUIPO (NO INCLUYE: MATERIAL DE BANCO)

M3 205.97

ALBAÑILERÍA

C006

CIMBRA DE CONTACTO ACABADO APARENTE EN CIMENTACIÓN CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM., INCLUYE: NIVELADO, PLOMEADO, AJUSTES NECESARIOS, PUNTALES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES Y FRENTES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 107.34

C003 CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMÚN EN COLUMNAS Y MUROS, INCLUYE: CIMBRADO , DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

M2 132.00


HOJA 87 DE 107

C004 CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMÚN EN TRABES, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

M2 91.81

AL052

LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA CON CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MÁXIMO 3/4", MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 CON UNA CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM. PROMEDIO, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

M2 272.98

AL059

MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 14 X 20 X 40 CM. DE 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO APARENTE POR AMBAS CARAS HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 444.26

AL031

EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILANDO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

M 270.01

PC011

FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE FĆ= 200 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, ACABADO CON LLANA METÁLICA, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: MATERIALES, NIVELACIÓN, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2 272.98

IM002

IMPERMEABILIZACION EN FRIO SISTEMA ABS A BASE DE 3 CAPAS DE MICROFEST O SIMILAR, 2 MEMBRANAS DE REFUERZO, GRANO DE MÁRMOL Y TERMINADO EN COLOR TERRACOTA; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

M2 349.65

AL022

CHAFLÁN DE 10 X 10 CM. CON CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA FĆ=150 KG/CM2, INCLUYE: FESTERGRAL A RAZÓN DE 1.50 KG/BULTO DE CEMENTO, ELABORACIÓN, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M 43.49

AL073 RELLENO EN AZOTEA CON PIEDRA POMEX PARA DAR PENDIENTE NECESARIA. INCLUYE: ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M3 36.45

AL036 ENTORTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 DE 4 CM. PROMEDIO DE ESPESOR. INCLUYE: ANDAMIO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

M2 272.98

PC003

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA FĆ= 200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 M., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)

M2 152.48

AL012 APLANADO ACABADO REPELLADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6. DE 2 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 616.33

2019-0201-0008-C1

APLANADO ACABADO FINO CON ESTUCO, EN MURO A PLOMO Y REGLA ESP. PROM. DE 1,5 MM., INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES QUE INTERVENGAN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ACARREOS, ELEVACIONES, ANDAMIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A CUALQUIER ALTURA.

M2 533.65

CM001 CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISÓN DE MANO, INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M3 8.21

GB006

GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA FĆ= 150 KG/CM2 CON UNA SECCIÓN DE 15 X 20 CM., ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CM., INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M 58.20

GB011

LOSAS PARA BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO FĆ= 150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, VOLTEADOR EN PERÍMETRO, EN TRAMOS DE 2.50 M., INCLUYE: CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T.)

M2 99.85


HOJA 88 DE 107

ACABADOS

AL098

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO A BASE DE TABLAROCA DE 10 CM. DE ESPESOR A DOS CARAS, INCLUYE CANALETAS, CANAL DE AMARRE, TORNILLOS PARA FIJACIÓN, COMPUESTO REDIMIX, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.

M2 240.73

AL079 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA MARCA COMEX ECONÓMICA. INCLUYE FONDEO CON PINTURA VINÍLICA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 963.73

AL088

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX, LÍNEA VINIMEX LAVABLE SOBRE MUROS Y PLAFONES CON ACABADO RUSTICO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 1305.73

2019-0201-0037-CI

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA NIZA IVORY MEDIDAS 50 X 50 CM MARCA INTERCERAMIC, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: LOSETA, CORTES, MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, LECHADA DE CEMENTO BLANCO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M 272.98

AL105

SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE FALSO PLAFÓN A BASE DE TABLAROCA A UNA CARA, INCLUYE: PANEL DE YESO, CANALETAS, CANAL DE AMARRE, TORNILLOS PARA FIJACIÓN, SOPORTES DE ALAMBRE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 272.98

CH015

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO NATURAL DE 3" ELABORADA CON PERFILES COMERCIALES EN VENTANAS, INCLUYE: ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y SELLADO, VIDRIO CLARO DE 6 MM. DE ESPESOR EN VENTANAS FIJAS Y CORREDIZAS, TRABAJO TERMINADO, ANDAMIOS, JALADERA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 64.87

CR001

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR DE PINO DE 1.00 X 2.00 M. A BASE DE BASTIDOR DE MADERA FORRADA CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM., ACABADO CON TINTA Y BARNIZ, INCLUYE: CHAMBRANAS, MARCO, CHAPA, FLETE, MANO DE OBRA Y ACARREOS.

PIEZA 7.00

2019-0201-0042-CI

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO BLANCO LÍNEA BOLSA DE 3X3/4", CON CRISTAL VERDE DE 6 MM DE 0.90 X 2.50 DE ALTO INCLUYE; ANTEPECHO DE 30CM DE ALTO, AJUSTE DE VINIL, TAQUETES, TORNILLOS, SELLADOR, CERRADURA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PIEZA 9.00

2019-0201-0046-CI

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOMO TIPO CAÑÓN CON POLICARBONATO Y ESTRUCTURA DE PTR DE 1 1/2" CAL 14. INCLUYE: MATERIALES, PERFIL H PARA UNIONES, REMATES, PIJAS, MATERIALES MENORES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 11.52

2019-0201-0052-CI

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE AZULEJO AQUARELLE NAPLES IVORY DE 25X25 CM. DE PRIMERA, INCLUYE: MATERIAL ACARREO, CORTES, DESPERDICIO, PEGAZULEJO, JUNTEADO CON BOQUILLA CON ARENA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 75.60

2019-0201-0004-CI

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PELÍCULA DECORATIVA BLANCO MATE, TIPO ESMERILADO SOBRE CRISTAL, INCLUYE: RAYADO DECORATIVO HASTA 40 CM, SUMINISTRO DE MATERIALES NECESARIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 64.87

2019-0201-0015-CI SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANAS ENROLLABLES SOLAR TRASLUCIDA AL 5% COLOCADAS EN VENTANAS PRINCIPALES INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.

M2 29.60

2019-0201-0038-CI SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CON LOSETA KASHA COLOR CHOCOLATE DE 10 CM DE ALTURA, ASENTADO CON CEMENTO CREST, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M 277.30

2019-0201-0047-CI SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA PARA MANOS DE SOBREPONER KIMBERLY CLARK, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PIEZA 4.00

2019-0201-0048-CI SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL KIMBERLY CLARK HUMO TOALLA INTERDOBLADO DE SOBREPONER DE LA LÍNEA CLÁSICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PIEZA 4.00


HOJA 89 DE 107

2019-0201-0049-CI SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR PAPEL HIGIÉNICO JUMBO HUMO KIMBERLY CLARK DE SOBREPONER DE LA LÍNEA CLÁSICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PIEZA 4.00

2019-0201-0014-CI SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE DRACENA PURPUREA DE SOMBRA HASTA 1 METRO DE ALTURA INCLUYE: TIERRA, PIEDRA DE MÁRMOL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PIEZA 40.00

2019-0201-0013-CI SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARGINATA DE SOMBRA HASTA 1 METRO DE ALTURA INCLUYE: TIERRA, PIEDRA DE MÁRMOL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PIEZA 45.00

J002 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO TIPO ALFOMBRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 90.54

J001 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA VEGETAL, INCLUYE: ACARREO, TRANSPORTACIÓN, ACOMODO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M3 34.40

AL082

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRANSITO MARCA COMEX (HULE CLORADO-ALQUIDAL) EN GUARNICIONES (0.35 M2 DE DESARROLLO). INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M 58.53

CA004

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 10.00 CM. DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % MARSHALL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO RR-2K A RAZÓN DE 0.8 LTS/M², INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA, BARRIDO DE LA BASE IMPREGNADA, ACARREOS DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA, CALENTAMIENTOS, TENDIDO Y COMPACTACIÓN, ACABADO CON RODILLO LISO, LIMPIEZA DE OBRA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. NO INCLUYE ACARREO DE LA MEZCLA.

M2 358.00

LIMPIEZA

AL046 LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

M2 365.03

AL044 LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERÁMICA, ETC. CON CEPILLO, INCLUYE: AGUA, ACIDO MURIÁTICO Y CLORHÍDRICO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 272.98

INSTALACIÓN HIDROSANITARIA

AL070

REGISTRO SANITARIO DE 40X60X60 CM. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO PULIDO MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN MUROS INTERIORES, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO METÁLICO DE 0.60 X 0.40 M. CON ANGULO DE 3/16" X 1 1/4" CON TAPA DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, PLANTILLA CON CONCRETO F´C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR Y TAPA CON COLADERA DE FO. FO. DE 20 CM. (COLADERA DE PATIO), MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PIEZA 5.00

IHS001

ALIMENTACIÓN DE TINACO A BAÑO CON (1.50M.) DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 13 MM. Y (3.50 M.) DE TUBO DE FO. GO. DE 13 MM., INCLUYE: PIEZAS ESPECIALES, RANURAS Y DEMOLICIONES NECESARIAS, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SALIDA 2.00

IHS006

SALIDA HIDRÁULICA PARA MUEBLE. INCLUYE: RANURADO, TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M": DE 25, 19 Y 13 MM. DE Ø, CODOS DE 25, 19 Y 13 MM., VÁLVULA DE ESFERA SOLDABLE DE 25 MM., SOLDADURA, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SALIDA 8.00

IHS010 SALIDA SANITARIA PARA MUEBLE, INCLUYE: RANURADO, TENDIDO DE TUBO DE PVC DE 100 Y 50 MM., CODOS DE 90° X 100 Y 50 MM., CODO DE 45° DE 50 MM., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SALIDA 8.00

M002

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. CON TANQUE Y ACCESORIOS, MARCA CATO O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLE CROMADA DE 13 MM., CONECTOR ROSCA EXTERIOR DE 13 MM., VÁLVULA DE RETENCIÓN CROMADA DE 13 MM, JUNTA PROHEL, TAQUETES, PIJAS, TANQUE CON HERRAJES, ACCESORIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PIEZA 4.00

M021

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO BLANCO AMERICAN STANDARD, INCLUYE: MEZCLADORA DE 4" PARA LAVABO TIPO BAR CON CUBIERTA Y MANERALES, CESPOL A LA PARED, MANGUERAS FLEXIBLE, VÁLVULAS DE RETENCIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PIEZA 4.00


HOJA 90 DE 107

2019-0201-0030-CI SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASIENTO PARA W.C. CON TAPA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PIEZA 4.00

M033 BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" (100 MM), INCLUYE: CODO DE 4" X 90° Y (3.00 M) DE TUBO DE PVC DE 4", FIJACIÓN CON ABRAZADERAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PIEZA 2.00

IHS009

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA MARCA PEDROLLO CON MOTOR DE 3/4" DE HP., ENTRADA Y SALIDA DE 25 MM. DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PIEZA 1.00

M020

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO ROTOPLAS VERTICAL TRICAPA ESTÁNDAR DE 1100 LTS. DE CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PIEZA 2.00

AL018

BASE PARA TINACO DE 2.12 X 2.12 M. ELABORADO CON CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2 ARMADO, INCLUYE: CASTILLOS DE 15 X 15 CM. ARMADOS CON ACERO DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM. Y LOSA DE CONCRETO, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MÁXIMO 3/4" DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON ACERO DEL # 3 @ 15CM. EN AMBOS SENTIDOS , MURO DE BLOCK MACIZO DE 14X20X40 CM. DE 1.50 M. DE ALTURA, CIMBRA ACABADO APARENTE, APLANADO POR AMBAS CARAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, CON PINTURA VINÍLICA MARCA COMEX, ELEVACIÓN DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PIEZA 2.00

M014 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA DE 3/4" (19MM.) P. G. SOLDABLE. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PIEZA 6.00

M009 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE PARA MANGUERA DE NARIZ 13 MM. DE BRONCE MARCA DICA, MODELO 4019, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PIEZA 1.00

IHS002

ALIMENTACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA A TINACO-CISTERNA CON (20 M.) DE TUBO DE FO. GO. DE 13 MM. DE Ø, (3) CODOS DE FO. GO. DE 90 X 13 MM., (1) VÁLVULA PARA FLOTADOR DE 13 MM., (6) COPLES DE FO. GO. DE 13 MM., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SALIDA 1.00

M031 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRONIVEL DE DOBLE FUNCIÓN PEDROLLO PARA CONTROL ELECTRÓNICO PARA BOMBA. INCLUYE: (30 M) DE CABLE THW # 12, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA

SALIDA 1.00

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

IE008

SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO DE 15 AMP. MARCA LEVITÓN O SIMILAR CON CAJA LAMINA Y (6 M) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", INCLUYE: CONTACTO Y TAPA, (16 M) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, (3 M) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL #12 PARA SISTEMA DE TIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO

SALIDA 51.00

IE071 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA ARBOTANTE (SOCKET PORCELANA), INCLUYE: FOCO AHORRADOR DE 23 W, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PIEZA 23.00

IE006

SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO C/CJA LAMINA Y TUBO GALVANIZADO P. DELGADA, INCLUYE: CABLEADO (CON CABLE CONDUMEX # 12), CABLE DESNUDO # 12 PARA SISTEMA DE TIERRAS, CONEXIONES, ENCINTADO, PRUEBAS, ACCESORIOS, 1 INTERRUPTOR SENCILLO Y TAPA POR CADA 5 SALIDAS Y MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.

SALIDA 64.00

2019-0201-0010-CI

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DEL TABLERO PRINCIPAL QO20, CON FRENTE PARA CENTRO DE CARGA QO20. INCLUYE FIJACIÓN DE TABLERO Y DE FRENTE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PIEZA 2.00

IE010

SALIDA PARA CONTACTO MONOFÁSICO DÚPLEX POLARIZADO PARA PISO DE 15 AMP. MARCA LEVITÓN O SIMILAR CON CAJA Y TAPA DE LAMINA DE ACERO. INCLUYE: (6 M) DE POLIDUCTO REFORZADO DE 1/2", CONTACTO, (13 M) DE CABLE THW DEL # 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, (6.50 M) DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 10 PARA SISTEMA DE TIERRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

SALIDA 11.00


HOJA 91 DE 107

IE012

SALIDA PARA TELÉFONO, INTERCOMUNICACIÓN O SONIDO EN CAJA DE LAMINA CON (5.00 M) DE TUBO CONDUIT DE FO. GO. P. D. DE 13 MM., CAJA CONDULET PARA ALOJAR CONTACTO FS, PLACA DE UNA VENTANA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SALIDA 8.00

2019-0201-0001-CI

SALIDA PARA COMPUTADORA DE RED CON CABLE UTP CLASE 6 PARA CONEXIÓN SITE CON TUBO POLIDUCTO DE 13MM A UNA DISTANCIA DE 35 M INCLUYE: PLUG PARA CABLE DE COMPUTADORA, CONECTOR PARA SALIDA, PLACA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO AL SITE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.

SALIDA 36.00

2019-0201-0022-CI

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA TIPO MALLA, DE 66 MM DE PERALTE DE 150 MM DE ANCHO, EN TRAMOS RECTOS DE 3 M. INCLUYE; CLEMAS CON TORNILLOS PARA FIJACIÓN, SOPORTE TIPO CAMA CON UNICANAL DE 4X2 Y ESPARRAGO DE 1/4" Y TAQUETE DE FIJACIÓN DE 1/4", ELEVACIÓN MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M 80.54

2019-0201-0005-CI SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 60X60 CM DE 40 WATTS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

PIEZA 49.00

2019-0201-0039-CI

SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DEL TABLERO PRINCIPAL QO330L200G, 30 POLOS CON FRENTE PARA CENTRO DE CARGA QOC30US. INCLUYE FIJACIÓN DE TABLERO Y DE FRENTE SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

PIEZA 2.00

IE065 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X15 A 1X50 AMP., TIPO QO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PIEZA 16.00

M037

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 2 TON (24,000 BTUS), MARCA LG O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, CONTROL REMOTO, PARA OPERAR A 220/01/60 VOLTS. INCLUYE: INSTALACIÓN DE EQUIPO HASTA 4 M., MATERIALES DE INTERCONEXIÓN DE EQUIPO, TUBERÍA, CONEXIONES DE COBRE, LIMPIADORES, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, INSTALACIÓN MECÁNICA, PRUEBAS INDUCTIVAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO.

PIEZA 6.00

2019-0201-0009-CI

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN (TRANSFORMADOR DE 75 KVA DE CAPACIDAD) TIPO PEDESTAL RADIAL, TRIFÁSICO CLASE DE ENFRIAMIENTO: ACEITE, TENSIÓN PRIMARIA DE 23000 W, TENSIÓN SECUNDARIA 220/127, GABINETE NEMA 3R, BAJO NORMA DE FABRICACIÓN NMX-J-285, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PIEZA 1.00

2019-0201-0012-CI

CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA POR PARTE DE TERCEROS PARA LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, DE 60 ML DE POSTE A TRANSFORMADOR EN PROMEDIO (LÍNEA SUBTERRÁNEA) MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. NO INCLUYE REGISTROS ELÉCTRICOS, TRANSFORMADOR, NI OBRA CIVIL (DEMOLICIÓN DE CONCRETO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO).

PAGO 1.00

2019-0201-0002-CI

SUMINISTRO COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 30 KW DE 220 V, CUMMINS O SIMILILAR MOTOR A DIESEL, INCLUYE: FLETE, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN, (NO INCLUYE CASETA ACÚSTICA)

PIEZA 1.00

2019-0201-0003-CI

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL CON ZAPATAS TIPO HMLX DE 3 X 600 AMPERES. CON GABINETE TIPO NEMA 1, MARCA SIEMENS, INCLUYE: PEINADO DEL CONDUCTOR ROTULADO, INSTALACIÓN, MATERIAL DE FIJACIÓN, ANCLAJE, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PIEZA 1.00

IE028 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA A 600 V., XLP CAL. 2/0 CU 25 KV., INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, PUNTAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M 451.64

IE018 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL # 2/0. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M 225.82


HOJA 92 DE 107

AL069

REGISTRO ELÉCTRICO DE 60X60X100 CM. (MEDIDAS INTERIORES) A BASE DE BLOCK MACIZO DE 14X20X40CM., APLANADO ACABADO PULIDO EN MUROS INTERIORES, TAPA METÁLICA DE LAMINA NEGRA CAL. 18 CON MARCO Y CONTRA MARCO DE PERFIL ESTRUCTURAL (PTR), INCLUYE: PLANTILLA CON CONCRETO SIMPLE FĆ= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, CASTILLOS, CADENAS DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 15X15CM. DE CONCRETO FĆ= 150 KG/CM2 ARMADOS CON ACERO DEL # 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 CM., MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

PIEZA 15.00

IE107 SUMINISTRO Y TENDIDO DE POLIDUCTO CORRUGADO FLEXIBLE ANARANJADO REFORZADO SIN GUÍA DE 51 MM. (2‖). INCLUYE: COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

M 646.65

CISTERNA

E004 EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA EN SECO, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL SECO, TIPO II, TODAS LAS ZONAS, PROFUNDIDAD DE 2.01 A 4.00 M., INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

M3 21.06

AL058

MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO 14 X 20 X 40 CM. DE 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 27.00


KG 50.69

MCP003 CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES FĆ=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM. AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN.

M3 0.33

PC003

PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA FĆ= 200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERÍMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 M., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA METÁLICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)

M2 6.00

AL052

LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA CON CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, AGREGADO MÁXIMO 3/4", MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 CON UNA CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM. PROMEDIO, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

M2 6.00

AL089

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA APLICADA CON BROCHA EN INTERIORES DE CISTERNA Y/O TANQUE ELEVADO. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES.

M2 26.00

AL014 APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA DE 2.50 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

M2 26.00

AL008 APLANADO ACABADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO YESO-ARENA DE 1.50 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: PULIDO CON LLANA METÁLICA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

M2 26.00

AL103

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA PARA REGISTRO DE CISTERNA DE 72 X 72 CM. A BASE DE ÁNGULO Y LAMINA ANTIDERRAPANTE NEGRA, CALIBRE 14. INCLUYE: PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PIEZA 1.00

H008

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA A BASE DE FIERRO REDONDO DE 5/8" DE DIAMETRO Y CUADRADO MACIZO DE ½", DE 0.60 M. DE ANCHO Y 1.50 M. DE ALTURA CON PERALTES A CADA 25 CM., FIJADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: ANCLAJE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PIEZA 1.00


HOJA 93 DE 107

Anexo C.-

Modelo de Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios.


HOJA 94 DE 107

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, IDENTIFICADO COMO CONTRATO CJPJEH-OP-LP-

04-2019, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, A TRAVÉS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE

HIDALGO, EN LO SUCESIVO EL CONSEJO, REPRESENTADO POR LA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO Y DEL

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE HIDALGO, BLANCA SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASISTIDA POR LA COORDINADORA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE HIDALGO, LAURA BEATRIZ ROMERO ÁVILA, Y POR LA OTRA PARTE

_________________, REPRESENTANTE LEGAL DE ______________________, EN LO SUCESIVO EL CONTRATISTA, A L T E N O R D E L A S

D E C L A R A C I O N E S Y C L Á U S U L A S S I G U I E N T E S :

Declaraciones

1. Declara el Consejo:

1.1 Que es uno de los poderes públicos del estado de Hidalgo, entidad federativa integrante de los Estados Unidos Mexicanos, tal

y como está establecido en el numeral 93 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo de acuerdo con lo previsto en el

ordinal 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

1.2 Que el Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo es el órgano con independencia técnica y de gestión al que compete la

administración del Poder Judicial, según lo previsto en los ordinales 93 y 100 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y

115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, con las limitantes establecidas en el primero de los antes citados

preceptos jurídicos.

1.3 Que es representado, conforme con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 93 de la Constitución Política del Estado de

Hidalgo y en la fracción I del numeral 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, a través del presidente del

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, quien, de acuerdo con lo establecido en los ordinales 100 de la Constitución

Política del Estado de Hidalgo y 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, es asimismo presidente del

Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo y, con base en lo dispuesto en la fracción I del artículo 119 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de Hidalgo, representante del Poder Judicial.

1.4 Que Blanca Sánchez Martínez, en su calidad de presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y del

Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo, cuenta con la representación para celebrar el presente contrato de conformidad

con la designación de que fue objeto por parte del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo en la sesión de

fecha 8 ocho de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, según lo previsto en los artículos 18 —fracción III—, 19, 20 —fracción I—,

115, 116 y 119 —fracción I— de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo.

1.5 Que el representante del Poder Judicial actúa, en los términos previstos en la fracción III del numeral 126 de la Ley Orgánica

del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, con la asistencia de la Coordinadora General de Administración del Consejo de la

Judicatura del Estado de Hidalgo, C.P. Laura Beatriz Romero Ávila, quien fue así discernida por acuerdo de fecha 16 dieciséis de

marzo de 2017 dos mil diecisiete del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo.

1.6 Que la directora de Administración y Finanzas de la Coordinación General de Administración del Consejo de la Judicatura del

Estado de Hidalgo, Lucila Licet Vivar García; el director de Servicios Generales de la Coordinación General de Administración del

Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo, Tashai Pontigo del Campo, y el director Jurídico Consultivo del Tribunal Superior

de Justicia del Estado de Hidalgo, Jorge Alberto Huerta Cruz, procedieron, respectivamente, a la revisión administrativa, técnica y

jurídica del presente contrato.

1.7 1.7 Que cuenta con los recursos suficientes para cubrir el importe del presente contrato, concretamente, según la

autorización presupuestal prevista en la sesión ordinaria de fecha 17 diecisiete de Enero de 2019 dos mil diecinueve por el Pleno

del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo.

1.8 Que se siguió el procedimiento de contratación de licitación pública, conforme con lo previsto en la fracción I del artículo 33 de

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado de Hidalgo, dentro del cual se emitió el fallo de

fecha ____ de _______ de 2019 dos mil diecinueve.

1.9 Que, para efectos de este contrato, señala como domicilio el ubicado en el kilómetro 84.5 ochenta y cuatro punto cinco de la

carretera México-Pachuca, Sector Primario, código postal 42080 cuarenta y dos mil ochenta, en Pachuca de Soto, Estado de

Hidalgo.


HOJA 95 DE 107

2. Declara el contratista:

Persona moral

2.1 Que es una ______________________ conforme a las leyes mexicanas denominada

________________________________, según consta en la escritura pública número ___________________, volumen

_______________, de fecha _________ de __________de _________________, de la notaría pública número ______ de

________.

2.2 Que el C. ___________________, en su carácter de representante legal de la empresa ________________________, tiene

facultades suficientes para suscribir el presente instrumento de conformidad con la escritura pública número _________, volumen

________, de fecha _____ de _______ de _______, de la notaría pública número ____ de __________, lo que expresa bajo

protesta de decir verdad, así como que tales facultades no le han sido revocadas ni en forma alguna limitadas o suspendidas,

quien se identifica con credencial para votar con número de folio _________ y clave de elector ______________________,

expedida por el Instituto Nacional Electoral.

2.3 Que, bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 59 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado de Hidalgo, y que no tienen limitante ni impedimento

alguno que conforme con la legislación mexicana le imposibilite a obligarse en términos de este contrato.

2.4 Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes ______________, expedido por el Servicio de Administración Tributaria

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal.

2.5 Que cuenta con el registro patronal ____________, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a partir del cual

asimismo está inscrito ante el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.

2.6 Que cuenta con el registro _________ del Padrón de Contratistas del Estado de Hidalgo, expedido por la Secretaría de

Contraloría del Estado de Hidalgo.

2.7 Que conoce a plenitud las normas previstas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el

Estado de Hidalgo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado de

Hidalgo y demás normas vigentes internacionales, generales, federales, estatales y municipales que resulten aplicables.

2.8 Que conoce a plenitud las bases del presente contrato y demás anexos, así como que posee la suficiente capacidad técnica y

financiera para obligarse en los términos del presente contrato.

2.9 Que conoce las especificaciones generales y técnicas de construcción; las normas de calidad de los materiales y equipo de

instalación permanente; las especificaciones de construcción aplicables; normas de servicios vigentes; las especificaciones y

normas del proyecto arquitectónico y de ingeniería; el programa de trabajo; los montos mensuales de obra; el catálogo de

conceptos con los precios unitarios y las cantidades de trabajo; los proyectos, los planos, las especificaciones, las normas de

calidad, los programas y los presupuestos relativos al presente contrato, y todas las especificaciones y normas que regulan la

ejecución de la obra motivo del presente contrato que resulten aplicables.

2.10 Que conoce debidamente el sitio donde se realizarán los trabajos objeto de este contrato, así como las condiciones

ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

2.11 Que cuenta con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean

necesarios, de acuerdo con las características, la complejidad y la magnitud de los trabajos a ejecutar para el cabal cumplimiento

de este contrato.

2.12 Que, para los efectos del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en la calle __________________ número

_________, Colonia ________, C.P. ______________, _________, Estado de _________.


HOJA 96 DE 107

Persona física

2.1 Que cuenta con la capacidad jurídica para obligarse en los términos que implica el presente contrato, al tratarse de una

persona física de nacionalidad mexicana sin restricción alguna a la capacidad de ejercicio, conforme con lo previsto en el Código

Civil para el Estado de Hidalgo y demás normas conducentes.

2.2 Que se identifica con la credencial para votar folio ___________, correspondiente a la clave de elector

_________________________, expedida por el Instituto Nacional Electoral.

2.3 Que, bajo protesta de decir verdad, no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 59 de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado de Hidalgo, y que no tienen limitante ni impedimento

alguno que conforme con la legislación mexicana le imposibilite a obligarse en términos de este contrato.

2.4 Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes _________________, expedido por el Servicio de Administración

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal.

2.5 Que cuenta con el registro patronal ____________, expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a partir del cual

asimismo está inscrito ante el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores.

2.6 Que cuenta con el registro ________ del Padrón de Contratistas del Estado de Hidalgo, expedido por la Secretaría de

Contraloría del Estado de Hidalgo.

2.7 Que conoce a plenitud las normas previstas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el

Estado de Hidalgo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado de

Hidalgo y demás normas vigentes internacionales, generales, federales, estatales y municipales que resulten aplicables.

2.8 Que conoce a plenitud las bases del presente contrato y demás anexos, así como que posee la suficiente capacidad técnica y

financiera para obligarse en los términos del presente contrato.

2.9 Que conoce las especificaciones generales y técnicas de construcción; las normas de calidad de los materiales y equipo de

instalación permanente; las especificaciones de construcción aplicables; normas de servicios vigentes; las especificaciones y

normas del proyecto arquitectónico y de ingeniería; el programa de trabajo; los montos mensuales de obra; el catálogo de

conceptos con los precios unitarios y las cantidades de trabajo; los proyectos, los planos, las especificaciones, las normas de

calidad, los programas y los presupuestos relativos al presente contrato, y todas las especificaciones y normas que regulan la

ejecución de la obra motivo del presente contrato que resulten aplicables.

2.10 Que conoce debidamente el sitio donde se realizarán los trabajos objeto de este contrato, así como las condiciones

ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

2.11 Que cuenta con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean

necesarios, de acuerdo con las características, la complejidad y la magnitud de los trabajos a ejecutar para el cabal cumplimiento

de este contrato.

2.12 Que, para los efectos del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en la calle __________________ número

_________, Colonia ________, C.P. ______________, _________, Estado de _________.

Cláusulas

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

El contratista se obliga a realizar para el Consejo, hasta su total y satisfactoria terminación, la obra pública denominada como Reubicación

de la Dirección de Modernización y Sistemas y de la Coordinación de Información del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, ubicado en

Carretera México Pachuca km 84.5, Sector Primario C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hidalgo, de conformidad con las bases del presente

contrato; los programas autorizados; los presupuestos, los proyectos, los planos y especificaciones generales y particulares; el proyecto

ejecutivo de obra; expediente técnico; planos, y demás anexos que forman parte integrante de este contrato; así como con las

especificaciones y normas indicados en las declaraciones 2.9 y 2.10 de este contrato; todo lo cual se tiene por reproducido como parte

integrante de esta cláusula; con sujeción a todas las normas aplicables y ordenamientos de las autoridades federales, estatales o


HOJA 97 DE 107

municipales competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y del medio ambiente, así como

a las instrucciones que al efecto le señale el Consejo y los ordenamientos conducentes.

SEGUNDA. IMPORTE DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $_________________ moneda nacional, más el impuesto al valor agregado, por un monto de

___________________, moneda nacional, que implica un total de ________________, moneda nacional.

El importe pactado no podrá sobrepasarse, salvo que existan convenios modificatorios o adicionales, celebrados para tal efecto

por las partes en términos de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el

Estado de Hidalgo. Cualquier trabajo ejecutado en exceso al monto pactado sin que haya mediado convenio al respecto, se considerará

como obra ejecutada por cuenta y riesgo del contratista.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN

El contratista se obliga a ejecutar los trabajos de la obra motivo del presente contrato en un plazo que no exceda de 135 ciento treinta y

cinco días naturales. El comienzo de los trabajos debe hacerse el día 17 diecisiete de octubre de 2019 dos mil diecinueve y deberán

concluirse, cuando más, el día 28 veintiocho de febrero de 2020 dos mil veinte, de acuerdo con el programa de ejecución de obra pactado.

El atraso en la entrega física del inmueble en que habrá de llevarse a cabo la obra objeto del presente contrato o en el pago del

anticipo serán causas para diferir el plazo de ejecución de la obra, lo que ameritará la celebración del debido convenio de diferimiento. No

procederá el diferimiento si el contratista no entregase la garantía de cumplimiento de este contrato dentro del término señalado en el

artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado de Hidalgo, según lo previsto en la

cláusula séptima de este contrato.

CUARTA. FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACIÓN

El Consejo otorgará oportunamente al contratista conforme con lo previsto en el artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionadas con las Mismas para el Estado de Hidalgo, un anticipo equivalente al 30% treinta por ciento del importe pactado en la cláusula

segunda de este instrumento, el cual asciende a la cantidad de ______________________, moneda nacional.

El contratista se obliga con el anticipo otorgado a realizar en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes,

bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así

como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás

insumos que deberán otorgar.

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, su reglamento y demás normas complementarias y se hará

proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiendo el contratista liquidar el faltante por

amortizar en la estimación final.

Para el caso de rescisión administrativa o terminación anticipada del presente contrato, el contratista se obliga a reintegrar el

saldo pendiente por amortizar al Consejo, en un plazo no mayor de 10 días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea comunicado

al contratista la determinación correspondiente. Sí el contratista no realiza el reintegro en el plazo anteriormente pactado, éste se obliga a

cubrir los cargos que resulten conforme con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento.

Para los efectos de la presente cláusula, el contratista se obliga realizar y anexar un programa de erogación del anticipo pactado,

al que deberá sujetarse y que servirá de base al Consejo para verificar su correcta aplicación.

El programa de erogación del anticipo podrá revisarse, adicionarse o modificarse de común acuerdo y por escrito, siempre y

cuando no implique un incremento en el monto pactado en el presente contrato.

Las partes acuerdan que no se otorgará anticipo alguno para el caso de convenios modificatorios o adicionales que se suscriban,

así como tampoco para los importes que resulten de los ajustes de costos de este contrato, o en su caso de los convenios señalados.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

El Consejo pondrá oportunamente a disposición del contratista y con antelación al inicio de los trabajos el inmueble en que debe llevarse a

cabo la obra materia del presente contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su

realización, de lo que se levantará el acta correspondiente.

SEXTA. FORMA DE PAGO

Ambas partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones de avance de

obra, elaboradas con periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas al residente de supervisión de la obra dentro de

los 5 cinco días hábiles siguientes a la fecha de corte que para el pago de las estimaciones fije el Consejo con base en el presente

contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia del pago correspondiente. Para la revisión y autorización de las

estimaciones, la residencia de supervisión contará con un plazo no mayor de 10 días hábiles siguientes a su presentación.


HOJA 98 DE 107

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se

resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. El Consejo pagará las estimaciones en un plazo no mayor a 30 treinta días naturales

contados a partir de la fecha de su autorización.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, se incorporarán en la siguiente estimación para que

el Consejo dé curso al trámite de pago, sin que esto sea motivo para que el contratista solicite ampliaciones en el monto y plazo de

ejecución de los trabajos contratados. Las estimaciones se pagarán al contratista mediante transferencias electrónicas a cuentas bancarias

indicadas por escrito por el contratista.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, las partes se sujetarán al procedimiento

previsto por el artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

Si se trata de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los

intereses correspondientes, conforme con lo señalado en el párrafo que antecede. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas

en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las

cantidades a disposición del Consejo.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la siguiente

estimación.

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los

previstos originalmente en el presente contrato, el Consejo podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados,

previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el importe pactado en este

contrato.

Si se trata de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los rubros no

previstos en el catálogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su

pago.

SÉPTIMA. GARANTÍAS

El contratista se obliga a constituir, en la forma, términos y procedimientos previstos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas

con las Mismas para el Estado de Hidalgo, el reglamento a la misma y demás disposiciones aplicables, las siguientes garantías:

a) garantía de correcta inversión del anticipo otorgado, que deberá constituir mediante fianza otorgada por institución afianzadora

debidamente autorizada y a favor del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, por la totalidad del importe otorgado como anticipo, para

efectos de garantizar su correcta inversión y sea aplicado en los términos pactados en la cláusula cuarta de este contrato; y se obliga a

presentarla previo a la entrega del anticipo pactado y dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo

de la adjudicación directa mediante la cual se le adjudico el presente contrato. esta garantía estará vigente hasta la total amortización

del anticipo acordado.

b) garantía de cumplimiento de este contrato, que deberá constituir mediante fianza otorgada por institución afianzadora debidamente

autorizada a favor del Poder Judicial del Estado de Hidalgo por el 10% diez por ciento del importe total del presente contrato,

incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios que se celebren; misma que se obliga a presentar

dentro de los 15 quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo de la adjudicación directa del presente contrato; si

no es otorgada la fianza de cumplimiento en el plazo legal ya señalado, el Consejo podrá determinar la rescisión administrativa del

presente contrato; esta garantía estará vigente hasta que el contratista dé cumplimiento total a los compromisos y obligaciones que

adquiera con la suscripción de este instrumento, y

c) garantía para responder de los defectos surgidos en la obra, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad una vez concluidos los

trabajos no obstante su recepción formal, que el contratista deberá conceder mediante fianza otorgada por institución afianzadora

debidamente autorizada a favor del Poder Judicial del Estado de Hidalgo por el equivalente al 10% diez por ciento del monto total

ejercido de los trabajos; con vigencia de un año siguiente a la fecha de entrega de la obra; por lo que previamente a la recepción de los

trabajos el contratista deberá presentar dicha fianza.

OCTAVA. AJUSTE DE COSTOS

Cuando concurran circunstancias de orden económico no previstas en el presente instrumento, suscitadas de hecho y sin dolo, culpa,

negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, que determinen un aumento o reducción de los costos directos y del costo por

financiamiento de los trabajos aún no ejecutados conforme con el programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser

ajustados de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el

Estado de Hidalgo y su Reglamento. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito.

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias que conforme con la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionadas con las Mismas para el Estado de Hidalgo pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de la

obra.

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios

unitarios pactados originalmente; si se tratase de conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato inicial sus precios

unitarios, éstos deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.


HOJA 99 DE 107

NOVENA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Una vez concluidos los trabajos relativos a la obra materia de este contrato, el contratista se obliga a comunicar al Consejo la terminación

de los trabajos que le fueron encomendados a fin de que éste verifique que los trabajos estén debidamente concluidos, ello dentro de los 10

diez días hábiles siguientes.

Las partes acuerdan que la recepción de los trabajos se hará dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha que se haya

constatado su terminación, en los términos del párrafo anterior, con la comparecencia del Consejo, el contratista y un representante, al

efecto designado, de la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo.

En la fecha señalada, el Consejo, bajo su responsabilidad, recibirá los trabajos y levantará el acta correspondiente con o sin la

comparecencia de los representantes a que se refieren los párrafos anteriores, si el Consejo no recibe la obra en la fecha señalada, se

tendrá por recibida.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes se obligan a elaborar, dentro de los 20 veinte días hábiles posteriores, el f iniquito

de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto

general que les dio origen y el saldo resultante.

Para el caso de que exista desacuerdo entre las partes respecto del finiquito o si el contratista no acude ante el Consejo para la

elaboración del finiquito dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, el Consejo procederá a elaborarlo y deberá comunicar su resultado

al contratista dentro de un plazo de 8 ocho días hábiles, contados a partir de su emisión. Una vez notificado el resultado de dicho finiquito al

contratista, éste tendrá un plazo de 10 diez días hábiles para alegar lo que a su derecho convenga. Si transcurrido este plazo, el contratista

no realiza alguna manifestación, se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, el Consejo pondrá a disposición del contratista el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la

consignación respectiva, o bien solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, elaborar el acta

administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes respecto al presente contrato.

DÉCIMA. SUPERINTENDENCIA Y RESIDENCIA

El contratista se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos, un

representante permanente, que actuará como superintendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar

decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

El Consejo se reserva el derecho de su aceptación o remoción, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

El Consejo, por su parte, se obliga a establecer la residencia de supervisión de obra, con anterioridad a la iniciación de la misma,

la cual deberá recaer en un servidor público con la experiencia necesaria, acorde con el tipo de los trabajos a realizar, quien fungirá como

su representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo

la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista. Ésta residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de

los trabajos; así mismo tendrá las facultades y responsabilidades que le otorga la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las

Mismas para el Estado de Hidalgo y demás disposiciones aplicables. En el caso de que la supervisión sea realizada por contrato, la

aprobación de las estimaciones para efectos de pago deberá ser autorizada por la residencia de supervisión de obra del Consejo.

DÉCIMA PRIMERA. CESIÓN DE DERECHOS Y SUBCONTRATACIÓN

El contratista expresamente se obliga a no ceder en forma parcial o total a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones

derivados de este contrato y sus anexos; salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones, los cuales podrán ser transferidos por el

contratista en favor de otra persona, para lo cual deberá contar con el consentimiento por escrito del Consejo,

El contratista no podrá subcontratar la totalidad de la obra; sólo podrá hacerlo respecto de algunas de las partes de ésta o cuando

se adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación en la obra, en ambos casos, con autorización previa y por escrito del Consejo.

En estos casos, el contratista seguirá siendo responsable de la ejecución de la obra ante el consejo y el subcontratista, no quedará

subrogado en ninguno de los derechos del primero.

DÉCIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES

El contratista, como empresario y único patrón del personal que intervenga por contrato de trabajo o con cualquier otro carácter bajo sus

órdenes para la ejecución de la obra objeto del presente contrato, asume las responsabilidades de cualquier naturaleza derivadas de dicha

relación liberando al Consejo de las mismas, por lo tanto, bajo ninguna circunstancia se le podrá considerar a éste como patrón sustituto o

solidario. En consecuencia, el contratista se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o

en contra del Consejo, en relación con los trabajos de este contrato.

DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y se obliga a sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de

las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y del medio ambiente que

rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale el Consejo. Asimismo, el contratista es el

único responsable en el supuesto de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual con motivo de los trabajos

que éste desarrolle y de los equipos, diseños y servicios que emplee.


HOJA 100 DE 107

Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serán a cargo del el contratista.

El contratista se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato

cumplan con las normas de calidad establecidas en las normativas aplicables y que la realización de todas y cada una de las partes de

dicha obra se efectúen a satisfacción del Consejo, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma

y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar al Consejo o a terceros, en cuyo caso

se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato o de vicios ocultos a que se refiere la cláusula séptima de este

contrato.

DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES

El Consejo tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se ejecutan por el contratista de acuerdo con el programa de

obra, para lo cual el Consejo comparará periódicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dicha comparación el avance de

las obras es menor al que debió realizarse, el Consejo procederá a:

a) retener el 5 cinco al millar de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debió realizarse

multiplicando por el número de meses transcurridos desde la fecha de iniciación de las obras, hasta la de la revisión; por lo tanto,

mensualmente, se hará la retención o devolución que corresponda a fin de que la retención total sea la procedente; si al

efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará

en favor del erario estatal como pena convencional por el retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista;

b) aplicar, para el caso de que el contratista no concluya la obra en la fecha señalada en el programa, una pena convencional,

consistente en una cantidad igual al 5 cinco al millar del importe total de los trabajos contratados que no se hayan realizado en la

fecha de terminación señalada en el programa por cada día de retraso en la entrega de la obra y hasta el momento en que las

obras queden concluidas y recibidas a satisfacción del Consejo.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o

fuerza mayor o por cualquier otra causa, que, a juicio del Consejo, no sea imputable al contratista.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, el Consejo podrá optar entre exigir el

cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan al contratista se harán efectivas con

cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además, si da lugar a ello, la fianza otorgada, no pudiendo ser las penas

convencionales aplicables por un importe mayor al monto de la garantía de cumplimiento de este contrato.

DÉCIMA QUINTA. DEDUCCIONES

El contratista acepta que de las estimaciones de avance de obra que se le cubran se hagan las siguientes deducciones:

a) amortización del anticipo recibido, según los porcentajes correspondientes.

b) el 5 cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, como derechos por el servicio de vigilancia,

inspección y control;

c) el 1% uno por ciento del monto de los trabajos contratados para el desarrollo de los programas que el Consejo tenga establecidos

en materia de obras y servicios de beneficio social.

DÉCIMA SEXTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

El Consejo podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada por cualquier causa justificada, notificando de ello al

contratista, al contralor General del Poder Judicial del Estado de Hidalgo y, en su caso, a la Secretaría de Contraloría del Estado de

Hidalgo. Dicha suspensión no podrá ser por tiempo indefinido y no excederá del 25% veinticinco por ciento del plazo originalmente pactado

en el contrato. El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que

motivaron dicha suspensión.

El Consejo podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones de interés general; existan

causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos; se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se

ocasionaría un daño o perjuicio grave para el estado o para el interés social, o no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión

de los trabajos.

En el caso de suspensión, terminación anticipada o rescisión del presente contrato, las partes están de acuerdo con sujetarse al

procedimiento que se prevé en los artículos 65 y demás aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas

para el Estado de Hidalgo.

DÉCIMA SÉPTIMA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA

El Consejo podrá rescindir administrativamente este contrato, sin necesidad de declaración judicial, por incumplimiento a cualquiera de los

términos estipulados en el mismo o de las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el

Estado de Hidalgo y demás normatividad que resulte aplicable, para lo cual las partes están de acuerdo con sujetarse al siguiente

procedimiento:


HOJA 101 DE 107

a) se iniciará a partir de que al contratista o al superintendente de construcción designado por él le sea notificado el incumplimiento

en que se haya incurrido, para que, en un término de 15 quince días hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en

su caso, las pruebas que estime pertinentes; para el ofrecimiento, desahogo y valoración de pruebas se estará a lo dispuesto en

la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo para el Estado de Hidalgo, el Código Civil para el Estado de Hidalgo y el Código

de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo;

b) transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se abrirá un periodo de alegatos para que, en el término de 5 cinco

días hábiles, se exprese lo que a su derecho convenga;

c) concluido el plazo para alegar, se resolverá en definitiva sobre la rescisión administrativa dentro de los 15 quince días hábiles

siguientes, considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer; y

d) la determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y notificada al contratista.

Por lo tanto, las partes están de acuerdo en que cualquier contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos

y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado de Hidalgo y demás

disposiciones conducentes, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista que se estipulan en el presente

contrato dan derecho a su rescisión administrativa inmediatamente sin necesidad de declaración judicial y sin responsabilidad alguna para

el Consejo, además de que se aplicarán al contratista las penas convencionales pactadas en este contrato, así como proceder a hacer

efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo, acatando para el caso de rescisión administrativa lo establecido en la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

DÉCIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD

Toda la información que con motivo del presente contrato deban compartir o transmitirse las partes entre sí debe ser manejada con estricto

respeto a los derechos de protección de datos personales, así como observar los deberes de manejo de información reservada y

confidencial conforme con las normas generales, federales, estatales, del Poder Judicial del Estado de Hidalgo y demás conducentes.

Todos los dibujos, planos, especificaciones, diseños, datos, reportes, estudios u otros documentos o información de cualquier

naturaleza, en cualquier forma, desarrollada por el contratista o por cualquier subcontratista del mismo, o proporcionados al contratista por

el Consejo en relación con la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, será propiedad exclusiva del Consejo.

El contratista deberá considerar y mantener como confidencial la información propiedad exclusiva del Consejo y no podrá usarla o

reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el presente contrato, sin el consentimiento previo y por escrito del

Consejo.

El contratista garantiza que dicha información será revelada a sus empleados únicamente en la medida que necesiten conocerla y

no hacer anuncio alguno, tomar fotografía alguna o proveer información alguna a cualquier miembro del público, la prensa, entidad

comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por escrito del Consejo.

Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el contratista conviene en tomar todas las medidas necesarias para

asegurar que su personal mantenga dicha información en la más estricta confidencialidad, incluyendo, en forma enunciativa y no limitativa,

el establecimiento de procedimientos, en consulta con el Consejo, para asegurar la confidencialidad de dicha información y la toma de todas

las medidas necesarias para prevenir su revelación a cualquier parte no autorizada, así como remediar cualquier revelación no autorizada,

incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebración de contratos de confidencialidad por sus empleados y el instituir

medidas de seguridad.

No obstante lo anterior, esta obligación de confidencialidad no se aplicará a la información que haya sido conocida previamente

por el contratista sin ese carácter o haya estado a disposición del mismo sobre bases no restringidas ni confidenciales, sea o llegue a estar

a disposición general del público de una manera diferente a la diseminación errónea por parte del personal del contratista.

De igual forma, ambas partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella información (técnica, legal,

administrativa, contable, financiera, etc.) documentada en cualquier soporte material que se haya desarrollado y esté relacionado directa o

indirectamente con el procedimiento de adjudicación o durante el desarrollo de los trabajos, así como aquella información o documentación

que origine cualquier reclamo o controversia técnica.

DÉCIMA NOVENA. OBLIGACIONES FISCALES

Las partes pagarán todas y cada una de las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme con las leyes federales, estatales y

municipales tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos, sin perjuicio de

que el Consejo realice de los pagos que haga al contratista las retenciones que le impongan las leyes de la materia.

VIGÉSIMA. NOTIFICACIONES

Las partes se obligan a comunicarse por escrito toda información que se genere con motivo del cumplimiento y ejecución del presente

contrato, conforme con lo siguiente:


HOJA 102 DE 107

1. Comunicaciones al Consejo:

a. las comunicaciones relativas a cuestiones técnicas deberán ser entregadas en forma personal al residente de obra, en

forma personal o por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción en el domicilio indicado en la

declaración 1.9 de este contrato, y

b. las comunicaciones de índole administrativo deberán ser entregadas en forma personal, o por cualquier otro medio de

mensajería que asegure su recepción, por conducto de la directora de Administración y Finanzas de la Coordinación

General de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo, en el domicilio indicado en la

declaración 1.9 de este contrato.

2. Comunicaciones al contratista:

a. las comunicaciones relativas a cuestiones técnicas podrán ser entregadas en forma personal al superintendente de

construcción, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción en el domicilio

indicado en la declaración 2.12 de este contrato, y

b. las comunicaciones de índole legal o administrativo podrán ser entregadas en forma personal al contratista, o bien, ser

enviadas por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción, en el domicilio indicado en la declaración

2.12 de este contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA. NORMATIVIDAD

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas y

sus anexos que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado de Hidalgo y demás normas y disposiciones que sean aplicables.

VIGÉSIMA SEGUNDA. JURISDICCIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE

En caso de controversia suscitada con motivo de la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no

esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales del fuero común del estado de Hidalgo

con competencia en la ciudad de Pachuca de Soto, por lo tanto, el contratista renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de

domicilio presente o futuro.

El presente contrato se firma, por duplicado, al margen y al calce que va en ______ fojas suscritas por una sola de sus caras, en la ciudad

de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a los ___________ días del mes de ___________ de 2019 dos mil diecinueve.

Por el Consejo

_____________________________________

Blanca Sánchez Martínez

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del

Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo

_____________________________________

Laura Beatriz Romero Ávila

Coordinadora General de Administración

del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo

El contratista

___________________________

-----------------------------

Revisión administrativa:

_____________________________________

Lucila Licet Vivar García

Directora de Administración y Finanzas de la

Coordinación General de Administración del Consejo

de la Judicatura del Estado de Hidalgo

Revisión técnica:

___________________________________

Tashai Pontigo del Campo

Director de Servicios Generales de la Coordinación General

de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado

de Hidalgo


HOJA 103 DE 107

Las firmas que anteceden corresponden al contrato de obra púbica sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado que celebran

por una parte el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, a través del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo, representado por la

presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo y del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo, Blanca Sánchez

Martínez, asistida por la Coordinadora General de Administración del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo, Laura Beatriz

Romero Ávila, y por la otra parte el C. ___________________, representante legal de _______________________, en lo sucesivo el

contratista, ident i f i cado como CJPJEH-OP-LP-04-2019, suscrito en la ciudad de Pachuca de Soto, estado de Hidalgo, a los

____________ días del mes de ______ de 2019 dos mil diecinueve, que van en dos tantos de _________ fojas suscritas por una sola de

sus caras.

Revisión jurídica:

________________________________

Jorge Alberto Huerta Cruz

Director Jurídico Consultivo del

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo


HOJA 104 DE 107

Anexo D

Formato para la verificación de la recepción de los documentos que el licitante entregue en el acto de recepción y apertura de las proposiciones.


HOJA 105 DE 107

ANEXO D.- FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. (DEBERÁ SER PRESENTADO POR EL LICITANTE EN HOJA MEMBRETADA, Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.) CON FUNDAMENTO EL ART. 43 DE LA LEY QUE ESTABLECE; I.- UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN SOBRE CERRADO, SE PROCEDERÁ A SU APERTURA, HACIÉNDOSE CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA EVALUACIÓN DE SU CONTENIDO. PARTE I.- DOCUMENTOS QUE ACREDITAN SU EXISTENCIA LEGAL, Y QUE SON DISTINTOS A LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

2.- ESCRITOS O MANIFESTACIONES. 2.1.-LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU CAPACIDAD LEGAL Y FINANCIERA DENTRO DEL SOBRE ÚNICO DE LA PROPOSICIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.

NO.

DOCUMENTOS SOLICITADOS

COPIA SIMPLE LEGIBLE

DESCRIPCIÓN

LICITANTES PRESENTARÁ LOS DOCUMENTOS

SEGÚN SEA SU NATURALEZA JURÍDICA

PERSONA FÍSICA

PERSONA MORAL

1 1.1. COMPROBANTE DE DOMICILIO. (ART. 29 FRACCIÓN 1 DEL

REGLAMENTO). APLICA APLICA

2

2.1.- NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY. (ARTÍCULO 29 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO)

APLICA

APLICA

3

3.1.- FACULTADES PARA SUSCRIBIR SU PROPOSICIÓN, (PERSONA MORAL). (ART. 29 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO). 3.2.-FACULTADES PARA COMPROMETERSE PERSONA FÍSICA. (ARTÍCULO 29 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO).

NO APLICA

APLICA

APLICA

NO APLICA

4 4.1.- ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD. (ARTÍCULO 29 FRACCIÓN V

DEL REGLAMENTO). NO APLICA APLICA

5 5.1.- ACTA DE NACIMIENTO. (ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO) APLICA NO APLICA

6

6.1.- CAPACIDAD FINANCIERA.- ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS. (ART. 30 FRACCIÓN XII DEL REGLAMENTO) 6.2.- DEL CONTADOR PÚBLICO EXTERNO QUE DICTAMINO LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXAR COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA DE LA RENOVACIÓN EN EL SISTEMA DE CONTADORES PÚBLICOS REGISTRADOS

DEL SAT CORRESPONDIENTE A CADA ESTADO FINANCIERO DICTAMINADO

PRESENTADO (DOS EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES A ESTA LICITACIÓN PÚBLICA), (ART. 52 PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN I, PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL INCISO A) DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, Y 60 DE SU REGLAMENTO, PUBLICADO EN D.O.F. 9 DE DICIEMBRE DE 2013 ASÍ COMO EL ART. 52 DE SU REGLAMENTO). O ANEXAR DEL CONTADOR EXTERNO QUE AUDITA Y DICTAMINA LOS ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA, COPIA DEL DOCUMENTO DE LA BÚSQUEDA DE CONTADORES PÚBLICOS REGISTRADOS, QUE CONTENGA 1.- DICTÁMENES PRESENTADOS DEL CPR Y SITUACIONES DEL CPR, QUE SE EMITE EN LA PÁGINA WWW.CONSULTA.SAT.GOB.MX

APLICA

APLICA

APLICA

APLICA

7

ASOCIACIÓN PARA PROPUESTA CONJUNTA (ART. 29 Y 32

DEL REGLAMENTO)

ASOCIACIÓN PARA PROPUESTA CONJUNTA 7.1.-PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE O ASOCIARSE PARA PRESENTAR UNA SOLA PROPUESTA EN FORMA CONJUNTA, 7.2.- DEBERÁN ACREDITAR EN FORMA INDIVIDUAL. 7.2.1.- LOS DOCUMENTOS: 1-1.1/ 2- 2.1/ 3-3.1/ 3-3.2/ 4-4.1/ 5-5.1/6-6.1/ 6-6.2 7.2.2.- LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: T-2 / T-3 / T-4 /T-5 / T-6.

APLICA

APLICA

http://www.consulta.sat.gob.mx/


HOJA 106 DE 107

7.3.- ACREDITAR EN FORMA CONJUNTA. 7.3.1.- LOS DOCUMENTOS: 7.3.2.-LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: T-1 / T-7 / T-8 / T-9 / T-10 / T-11 / T-12 7.3.3.-LA DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA: E-01 A LA E-13 7.3.4.- ORIGINAL DEL CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 32 DEL REGLAMENTO. 7.3.5.- PRESENTAR UNA SOLA PROPOSICIÓN 7.3.6.- UNA SOLA CARTA PARA PARTICIPAR 7.3.7.- UN SOLO COMPROBANTE DE PAGO

6.2.-PARTE II.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. 6.2.1.- PROPUESTA TÉCNICA

2.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA. (ARTÍCULO 30 FRACCIONES I A LA XII, INCISO A FRACCIONES I A LA V DEL REGLAMENTO)

3.- EL LICITANTE ACEPTARÁ Y PREPARARÁ SU PROPUESTA TÉCNICA UTILIZANDO PARA ELLO EL FORMULARIO, CON LOS DOCUMENTOS Y SUS ANEXOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, Y LOS INTEGRARA DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN EL CASO ESPECÍFICO EN LO QUE A CADA UNO LE CORRESPONDA.


T-1 COMPROBANTE DE PAGO. (ARTÍCULO 42 DE LA LEY)

T-2 REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS ESPECIALIDAD (EDIFICACIÓN) (ARTÍCULO 15 DE LA

LEY) (ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS)

T-3 PLANEACIÓN (ARTÍCULO 30 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO)

T-4 MAQUINARIA Y EQUIPO. (ARTÍCULO 30 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO)

T-5 CURRÍCULO DE LOS RECURSOS HUMANOS. (ARTÍCULO 30 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO)

T-6 EXPERIENCIA DEL LICITANTE. (ARTÍCULO 30 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO)

T-7 NORMATIVIDAD APLICABLE. (ARTÍCULO 30 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO)

T-8 SUBCONTRATACIÓN. (ARTÍCULO 30 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO)

T-9 CONOCER EL SITIO. (ARTÍCULO 30 FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO)

T-10 MODELO DEL CONTRATO. (ARTÍCULO 30 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO)

T-11 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. (ARTÍCULO 30 FRACCIÓN XI DEL REGLAMENTO)

T-12 DOCUMENTOS PROPORCIONADOS.

A).- BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

B).- ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

C).- CATÁLOGO DE CONCEPTOS MUDO

D).- MODELO DE CONTRATO

E).- PROYECTO (PLANOS) (SI ES EL CASO PARA ESTA LICITACIÓN PÚBLICA), PARA EFECTO DE

CONOCIMIENTO, DEBERÁ ANEXAR EL CD PROPORCIONADO, ASÍ COMO LA IMPRESIÓN (EN EL

TAMAÑO QUE ELIJA EL LICITANTE) DE SU CONTENIDO Y CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE

LEGAL.

F).- NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES Y CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL


HOJA 107 DE 107

6.2.2.- PROPUESTA ECONÓMICA

1.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONÓMICA (ARTÍCULO 31 INCISOS A FRACCIÓN DE LA I A LA XI DEL REGLAMENTO) 2.- EL LICITANTE ACEPTARÁ Y PREPARARÁ SU PROPUESTA ECONÓMICA UTILIZANDO PARA ELLO EL FORMULARIO CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN Y LOS INTEGRARÁ DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LA LEY DEL IMSS Y SU REGLAMENTO, LEY DEL INFONAVIT, LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LEY DEL ISR. LA NORMATIVIDAD Y DISPOSICIONES APLICABLES, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN APLICABLES EN LA MATERIA.


E-1 PRECIO UNITARIO. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO)

E-2 ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS O AUXILIARES DE LOS MATERIALES. (ARTÍCULO 31

FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO)

E-3 FACTOR DE SALARIO REAL. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO )

3.1 FACTOR DEL SEGURO SOCIAL.

3.2 FACTOR DE DÍAS PAGADOS Y LABORADOS.

3.3 FACTOR DE SALARIO REAL CON IMPORTES

E-4 COSTOS HORARIOS. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO)

E-5 COSTOS INDIRECTOS. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO)

E-6 COSTO POR FINANCIAMIENTO. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO)

E-7 UTILIDAD. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO)

E-8 LISTADO DE INSUMOS. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO)

E-9 CATALOGO DE CONCEPTOS. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO) E-9.1.- RESUMEN E-9.2.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS

E-10 PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO )

E-11 PROGRAMAS DE EROGACIONES. (ARTÍCULO 31 FRACCIÓN XI DEL REGLAMENTO) 11.1).- DE LA MANO DE OBRA 11.2.- DE LA MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 11.3).- DE LOS MATERIALES 11.4).- DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

E-12 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

E-13 GARANTÍA DE SERIEDAD

ENTREGO LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN

NOMBRE DEL LICITANTE

____________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL

bases de licitaciÓn pÚblica · 2019-09-23 · licitaciÓn publica no: cjpjeh-op-lp-04-2019 nombre...

Documents