proyecto: “construcciÓn muro perimetral…bases de cotizac… · “construcciÓn muro...
Post on 19-Sep-2018
293 Views
Preview:
TRANSCRIPT
“BASES DE COTIZACIÓN PARA OFERENTES CALIFICADOS DEL ESTADO”
______________________________________________________________________________________________
“CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL, CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMERCIAL,
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO.
- 1 -
PROYECTO:
“CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL, CENTRO DE
ASISTENCIA SOCIAL Y COMERCIAL, MUNICIPIO DE SAN
MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO.
“BASES DE COTIZACIÓN PARA OFERENTES CALIFICADOS DEL ESTADO”
______________________________________________________________________________________________
“CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL, CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMERCIAL,
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO.
- 2 -
TÉRMINOS DE REFERENCIA
SECCIÓN I ................................................................................................................................................................... 4
INVITACIÓN.......................................................................................................................................................... 4
SECCIÓN II .................................................................................................................................................................. 5
1 DEFINICIONES......................................................................................................................................... 5 2 PREPARACIÓN DE LA OFERTA ............................................................................................................. 5 3 PRECIOS Y MONEDA DE LA OFERTA ................................................................................................... 7 4 CONSULTAS Y ACLARACIONES ............................................................................................................. 7 5 VALIDEZ DE LA OFERTA ........................................................................................................................ 7 6 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS........................................................... 7 7 SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE LA OFERTA .................................................................................... 8 8 CONFIDENCIALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN .................................................................................... 8 9 FORMA DE PAGO .................................................................................................................................... 8 10 FACTURACIÓN......................................................................................................................................... 8 11 IMPUESTOS Y OBLIGACIONES.............................................................................................................. 9 12 PROPIEDAD DE LAS OFERTAS.............................................................................................................. 9 13 ERRORES U OMISIONES......................................................................................................................... 9 14 MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS ........................................................................................... 9 15 PLAZO DE ENTREGA............................................................................................................................... 9 16 GARANTÍAS DE CALIDAD....................................................................................................................... 9 17 ENTREGA DE LOS RENGLONES DE TRABAJO: ................................................................................... 9
SECCIÓN III ............................................................................................................................................................... 10
1 GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE LA OFERTA.............................................................................. 10 2 FIANZA DE CUMPLIMIENTO ............................................................................................................... 11 3 FIANZA DE ANTICIPO........................................................................................................................... 12 4 FIANZA DE CONSERVACIÓN DE OBRA O DE CALIDAD O DE FUNCIONAMIENTO. ................... 12 5 FIANZA POR SALDOS DEUDORES ...................................................................................................... 12
“BASES DE COTIZACIÓN PARA OFERENTES CALIFICADOS DEL ESTADO”
______________________________________________________________________________________________
“CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL, CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMERCIAL,
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO.
- 3 -
SECCIÓN IV .............................................................................................................................................................. 13
SANCIONES PECUNIARIAS............................................................................................................................... 13 ADJUDICACIÓN................................................................................................................................................. 13
SECCIÓN VI .............................................................................................................................................................. 14
OBJETO DE LA PRESENTE COTIZACIÓN....................................................................................................... 14
SECCIÓN VII ............................................................................................................................................................. 14
INTEGRACIÓN DE PRECIOS ............................................................................................................................ 15
SECCIÓN VIII ............................................................................................................................................................ 18
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN E INVERSIÓN ............................................................................................. 18
SECCIÓN IX .............................................................................................................................................................. 19
MODELO DE LA OFERTA ................................................................................................................................. 19
SECCIÓN X................................................................................................................................................................ 21
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ...................................................................................................................... 21
SECCIÓN XI .............................................................................................................................................................. 24
ANEXO................................................................................................................................................................. 25 MODELO DE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN..................................................................................... 25
“BASES DE COTIZACIÓN PARA OFERENTES CALIFICADOS DEL ESTADO”
______________________________________________________________________________________________
“CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL, CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMERCIAL,
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO.
- 4 -
TÉRMINOS DE REFERENCIA
SECCIÓN I
INVITACIÓN Señores Constructores Precalificados Ptes.
La Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario, –A.D.I.C., le invita a participar en la
presentación de ofertas para el proyecto: “MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN JOSE
ALDEA CHOATALUN, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO; de acuerdo
a las disposiciones y especificaciones que se consignan en las Bases de Cotización, que podrán adquirir
previo a la donación de Q. 300.00 (Consistentes en Papelería y útiles de Oficina), comprobables con
la factura respectiva, en las oficinas de la Asociación ubicadas en la 4ª. Calle final Lote No. 191 Colonia
10 de Mayo Zona 6 de Mixco Guatemala, el día 24 de Mayo de 2007 de 09:00 a.m. a 12:00 p.m.
La recepción de ofertas será el día 01 de Junio de 2007 a las 10:00am, transcurridos 30 minutos
de la hora señalada, se cerrará la recepción de ofertas. Una vez cerrada ésta, no será aceptada ninguna
oferta más. La Junta Calificadora procederá al análisis de las ofertas presentadas y posteriormente se le
notificará al adjudicado y a las empresas participantes la decisión de la misma.
Atentamente,
Asociación Para el Desarrollo Integral Comunitario
(A D I C)
“BASES DE COTIZACIÓN PARA OFERENTES CALIFICADOS DEL ESTADO”
______________________________________________________________________________________________
“CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL, CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMERCIAL,
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO.
- 5 -
SECCIÓN II
INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES
1 DEFINICIONES
Para efectos de esta Cotización los términos que se consignan en el segmento se interpretaran
como allí se indica y solo así:
Asociación: La Organización no Gubernamental (ONG) contratante denominada:
Asociación Para el Desarrollo Integral Comunitario (A D I C)
Invitación a Cotizar: Solicitud girada por la Asociación para que se coticen los servicios a ser
adquiridos.
Oferta: Propuesta presentada por una persona individual o jurídica ofreciendo
los servicios.
Oferente: Persona individual o Jurídica que presenta oferta a la Cotización.
Adjudicatario: Persona individual o jurídica a quien la junta de calificadora otorga
concurso.
Contrato: Documento suscrito entre la Asociación Para el Desarrollo Integral
Comunitario (A D I C) y el adjudicatario para el suministro del servicio, del
cual forman parte todos los documentos que puedan derivarse de este
proceso.
2 PREPARACIÓN DE LA OFERTA
Las empresas invitadas deberán examinar la totalidad de la documentación, las condiciones y las
especificaciones que rigen para esta Cotización. Solo se aceptará una oferta por persona individual o
jurídica, caso contrario el oferente será descalificado.
La empresa oferente proveerá toda la información requerida en la invitación a cotizar en sobre
debidamente sellado y rotulado en la parte exterior, no se tomarán en cuenta ofertas que presenten
borrones, enmiendas, raspaduras, omisiones, adiciones o entrelineados que no estén debidamente
salvados antes de la firma del representante legal. La oferta deberá contener los documentos
siguientes en original y una copia.
“BASES DE COTIZACIÓN PARA OFERENTES CALIFICADOS DEL ESTADO”
______________________________________________________________________________________________
“CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL, CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMERCIAL,
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO.
- 6 -
2.1 La oferta presentada debe coincidir con la sección IX (Modelo de la Oferta), debidamente firmada y
sellada por el propietario ó Representante Legal de la empresa.
2.2 Cuadro de integración de Precios Globales, conforme a los renglones de Trabajo que se indican en
la sección VI (Objeto de la presente cotización ó licitación).
2.3 Cuadro de la integración de los precios de las cantidades de trabajo en base a los renglones a
ejecutar que se indican en la Sección VII (Cuadro de Integración de Precios).
2.4 Cronograma de Ejecución e Inversión, donde se indique el Plazo en que se compromete a ejecutar
los servicios objeto de la presente Cotización.
2.5 Cuadro firmado por el representante legal donde se indique la experiencia de trabajos ejecutados
por la empresa oferente.
2.6 Fotocopia de la patente de comercio en el caso de ser persona individual y de la patente de
comercio y de sociedad en el caso de ser persona jurídica, debidamente autenticada por un
abogado.
2.7 Fotocopia de Carné de No. de Identificación Tributaria (N.I.T.), debidamente autenticado por un
abogado
2.8 Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre el valor agregado y el impuesto sobre la
renta debidamente autenticado por un abogado
2.9 Fotocopia del nombramiento del Representante Legal debidamente inscrito en el Registro
correspondiente en caso de no comparecer el propietario debidamente autenticado por un
abogado.
2.10 Fotocopia de Cédula completa del propietario ò representante legal autenticado por un abogado.
2.11 Fianza Original de sostenimiento de oferta por el 1% del valor de la oferta, que deberá de estar
vigente hasta que sea sustituida por la fianza de cumplimiento, en el caso del adjudicatario. En
cualquier caso, la fianza de sostenimiento de oferta tendrá una vigencia de 120 días.
2.12 Declaración Jurada firmada por el propietario ò representante legal en donde se indique que la
empresa a la cual representa no está comprendida dentro de las prohibiciones enumeradas en el
artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado y de no ser deudores morosos del Estado,
conforme el numeral 10 del artículo 19 de dicha ley .
2.13 Constancia de Precalificado general de Obras vigente, extendida por el Ministerio de
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda debidamente autenticado por un abogado.
2.14 Precalificado especifico Original de la obra para este proyecto.
2.15 Fotocopia del recibo de donativo extendido por la Asociación por adquisición de bases.
2.16 Formulario de la SCEP, debidamente autenticado por un abogado
2.17 Balance General al 30 de Abril de 2,007
“BASES DE COTIZACIÓN PARA OFERENTES CALIFICADOS DEL ESTADO”
______________________________________________________________________________________________
“CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL, CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMERCIAL,
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO.
- 7 -
2.18 Currículum de la Empresa actualizado, y referencias consultivas.
2.19 Constancia de visita de campo.
2.20 Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores de GUATECOMPRAS (REQUISITO INDISPENSABLE PARA PODER ADJUDICAR).
3 PRECIOS Y MONEDA DE LA OFERTA
Los precios deberán estar expresados en quetzales, en letras y números.
Los precios deben tener incluidos todos los impuestos, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado
(IVA), ISR – IEETAP y cualquier otro impuesto local que sea aplicable.
No se aceptarán solicitudes de reajuste de precios después de que la oferta haya sido presentada.
4 CONSULTAS Y ACLARACIONES
Las empresas invitadas podrán solicitar aclaraciones sobre la invitación a cotizar. Las consultas
deberán ser formuladas por escrito, entregadas directamente o en línea por medio del teléfono
2437-29-80 con Carlos Esquivel, representante legal, a más tardar el día 26 de mayo de 2007. La
Asociación dará respuesta por escrito a las consultas que le sean formuladas a la brevedad
posible, deberán presentarse personalmente para la recepción de las respuestas.
5 VALIDEZ DE LA OFERTA
El oferente deberá garantizar, mediante fianza de sostenimiento de oferta, desde la fecha
recepción, aprobación y adjudicación de la misma.
La oferta deberá ser entregada en la dirección indicada en la Sección I a más tardar en la fecha y
hora señalada, en un sobre cerrado y sellado. Colocar en el sobre una etiqueta de identificación
con el modelo que se indica en la Sección XI Anexo I de la presente base.
Las ofertas que sean presentadas fuera del plazo indicado anteriormente, NO serán recibidas.
6 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas serán evaluadas de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a- Primera Fase:
Revisión documental de carácter excluyente, en la cual se comprobará que esté completa la
documentación exigida. La falta de alguno de los documentos indicados en la sección II, inciso
II "Preparación De La Oferta", será causa justificada para rechazar la oferta.
b- Segunda Fase:
“BASES DE COTIZACIÓN PARA OFERENTES CALIFICADOS DEL ESTADO”
______________________________________________________________________________________________
“CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL, CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMERCIAL,
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO.
- 8 -
A las ofertas aceptadas en la primera fase les serán aplicados los criterios de calificación
siguiente:
Precio total de la Oferta. 40%
Aspectos Técnicos 30%
Experiencia de la empresa 20%
Plazo de Entrega de los servicios requeridos 10%
c. La evaluación del precio de la oferta presentada se realizará de acuerdo al titulo III y Régimen
de licitación y cotizaciones publicas, Capítulo 1, Artículos 28 y 29 de la Ley de Contrataciones
del Estado.
7 SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE LA OFERTA
La Asociación podrá solicitar aclaraciones a cualquier propuesta recibida si en dado caso existiera
duda. La solicitud de aclaración, será respondida por escrito y no se solicitarán ni ofrecerán
cambios en los precios ni en los aspectos substanciales de la oferta.
8 CONFIDENCIALIDAD DE LA ADJUDICACIÓN
Las ofertas presentadas serán analizadas por la Junta Calificadora. La actuación de la Junta
Calificadora será confidencial durante el período de análisis y adjudicación. Todo intento de un
oferente de indagar sobre el estado de la calificación o tratar de influir en el resultado será motivo
para la descalificación inmediata de su oferta. El nombre del oferente que resulte ganador será
publicado en el sitio de Internet www.guatecompras.gt y notificado por escrito por la Asociación.
9 FORMA DE PAGO La Asociación de Apoyo y Desarrollo Rural efectuará los pagos conforme se describirán en el
Contrato Administrativo de Ejecución de Obra, el desfase del mismo no es responsabilidad de la
misma pues los fondos que financiaran este proyecto provienen directamente del Consejo
Departamental de Desarrollo del Departamento de Chimaltenango, al igual que el aporte municipal
siendo responsabilidad directa la Municipalidad de San Martín Jilotepeque:
Siendo un anticipo del 20% del total del contrato y pagos restantes de acuerdo al avance físico del
Proyecto.
10 FACTURACIÓN Para el cobro de cada uno de los pagos indicados en el punto 9, el Ejecutor deberá presentar su
factura timbrada, sellada timbres del Colegio de Ingenieros de Guatemala e informe del avance
“BASES DE COTIZACIÓN PARA OFERENTES CALIFICADOS DEL ESTADO”
______________________________________________________________________________________________
“CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL, CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMERCIAL,
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO.
- 9 -
físico de la obra. El contratista emitirá sus facturas en moneda nacional (quetzales), cumpliendo
con todos los requisitos de ley.
11 IMPUESTOS Y OBLIGACIONES Los precios de la oferta deberán incluir el pago de todos los impuestos de importación, del Valor
Agregado (IVA), del ISR, del IETAAP, impuesto de circulación para el presente año y cualquier otro
impuesto aplicable.
12 PROPIEDAD DE LAS OFERTAS Las ofertas que sean presentadas en esta Licitación o cotización serán propiedad de la Asociación
para el Desarrollo Integral Comunitario –A D I C, quien las conservará en su poder.
13 ERRORES U OMISIONES No se permitirá que alguna empresa invitada pretenda aprovecharse de cualquier error u omisión
en las especificaciones que corren adjunto.
14 MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS La Asociación a través de la Junta Calificadora, para la Cotización ó Licitación, podrá agregar
modificaciones a los documentos siempre y cuando se demuestre que es en beneficio del mismo.
15 PLAZO DE ENTREGA
El contratista indicará en su oferta el plazo en que se compromete a entregar el proyecto, el cual se
incluye en el cronograma de Ejecución e Inversión.
16 GARANTÍAS DE CALIDAD El contratista presentará certificados de garantía de calidad y funcionamiento que deberán amparar
el bien adquirido por la Asociación como se indica en la Sección III.
17 ENTREGA DE LOS RENGLONES DE TRABAJO:
a.- Los renglones a entregar es lo especificado en la sección VI, objetos de la presente
Cotización.
b.- Los renglones deberán ser entregados en el lugar y de acuerdo a lo que indican los
planos, los que podrá consultar en las oficinas de la Asociación en horario hábil de
trabajo.
c.- En la entrega deberá estar presente el contratista o un representante acreditado por el
mismo para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos contractuales.
d.- Los renglones de trabajo establecidos se considerarán recibidos por la comisión
“BASES DE COTIZACIÓN PARA OFERENTES CALIFICADOS DEL ESTADO”
______________________________________________________________________________________________
“CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL, CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMERCIAL,
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO.
- 10 -
receptora, cuando ésta suscriba y firme el acta de recepción, en la que hará constar que
el contratista ha cumplido con la entrega a entera satisfacción de la comisión.
SECCIÓN III
GARANTÍAS
1 GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE LA OFERTA
La firmeza de su oferta la caucionarán los oferentes mediante fianza, cheque certificado o en
efectivo, por el UNO POR CIENTO (1%) del valor de su oferta.
Si la garantía es presentada mediante Fianza de Sostenimiento de Oferta, la póliza deberá ser
Emitida a favor y a entera satisfacción de la Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario –A D I C,
por una afianzadora de reconocida solvencia financiera autorizada para operar en la República de
Guatemala.
Los oferentes estarán obligados a sostener sus ofertas hasta que se les notifique oficialmente la
aprobación de la adjudicación, y en todo caso la fianza de sostenimiento de oferta tendrá una vigencia de
120 días. El adjudicatario acepta y se compromete a que una vez vencido el plazo de vigencia de dicha
fianza, se prorrogará hasta que sea substituida por la fianza de cumplimiento de contrato, debiendo
presentar inmediatamente la póliza de prórroga respectiva. El calificado en segundo lugar deberá
mantenerla vigente hasta que se le notifique oficialmente la aprobación del contrato por la autoridad
superior correspondiente.
Al ser aprobada la adjudicación del Proyecto, la Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario,
–A D I C, lo hará del conocimiento de los oferentes, del calificado en tercer lugar en adelante, para que
cancelen su garantía de sostenimiento de oferta.
La garantía de sostenimiento de oferta se hará efectiva por cualquiera de las razones siguientes:
a.- Si el adjudicatario no sostiene su oferta.
b.- Si el adjudicatario no concurre a firmar el contrato respectivo dentro del plazo que establezca la
Asociación.
c.- Si el adjudicatario, habiendo suscrito el contrato, no presenta la póliza de la fianza de
“BASES DE COTIZACIÓN PARA OFERENTES CALIFICADOS DEL ESTADO”
______________________________________________________________________________________________
“CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL, CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMERCIAL,
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO.
- 11 -
cumplimiento dentro del término que fije la Asociación, como requisito previo a la aprobación del
contrato.
En cualquiera de los casos anteriores, la adjudicación que se hubiere hecho quedará sin efecto,
debiendo ser llamado a negociar el Oferente calificado en el segundo lugar.
Con base en el informe que rinda el Supervisor, la Asociación exigirá por escrito el pago de la
fianza, acompañando la información y documentación pertinentes y la afianzadora hará el pago conforme
lo establece el artículo 1030 del Código de Comercio. Todo lo anterior se hará constar expresamente en
la póliza respectiva y, si la caución fuere en efectivo, al hacer el depósito el Oferente aceptara que, de
incumplir, no se le reintegrará la garantía prestada.
2 FIANZA DE CUMPLIMIENTO
Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el Contrato,
el adjudicatario deberá presentar fianza por un diez por ciento (10%) del monto del contrato respectivo.
La fianza de cumplimiento cubrirá los aspectos contemplados en el artículo 38 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, en los porcentajes allí señalados. La póliza de dicha fianza deberá ser
emitida a favor y a entera satisfacción de la Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario –A D I C,
por una Afianzadora de reconocida solvencia financiera, autorizada para operar en la República de
Guatemala.
La constitución y presentación de la Fianza de Cumplimiento de Contrato será requisito previo a la
aprobación del contrato por la autoridad superior correspondiente. El contrato deberá quedar aprobado
dentro del término que fija el Artículo 36 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
La Asociación hará efectiva la fianza de Cumplimiento en los siguientes casos:
�� Si el contratista no presenta los Certificados de Garantía de Funcionamiento y Calidad dentro de los
quince (15) días siguientes a la entrega de los servicios contratados.
�� Si el Contratista no presenta la constancia que extienda la Asociación para el Desarrollo Integral
Comunitario –A D I C, de haber recibido a su entera satisfacción los servicios objeto del contrato.
�� Si el contratista deja de cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley y del contrato.
Si se produjera el incumplimiento por parte del contratista, la Asociación, solicitará por escrito y en forma
fundamentada el pago de la fianza a la afianzadora, debiendo esta última hacer el pago conforme el
artículo 1030 del código de Comercio (10 días cuando hay afianzamiento directo y 30 días cuando hay
reafianzamiento). Todo lo anterior se hará constar expresamente en la póliza respectiva.
“BASES DE COTIZACIÓN PARA OFERENTES CALIFICADOS DEL ESTADO”
______________________________________________________________________________________________
“CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL, CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMERCIAL,
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO.
- 12 -
3 FIANZA DE ANTICIPO
Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el contratista constituirá garantía
mediante fianza o hipoteca por el monto de un cien por ciento (100%) del mismo. La garantía podrá
reducirse al máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su total amortización. El reglamento
establecerá el procedimiento de reducción y lo concerniente en los casos de rescisión, resolución y
terminación del contrato.
4 FIANZA DE CONSERVACIÓN DE OBRA O DE CALIDAD O DE FUNCIONAMIENTO.
El contratista responderá por la conservación de la obra, mediante depósito en efectivo, fianza,
hipoteca o prenda, a su elección, que cubre el valor de las reparaciones de las fallas o desperfectos que
le sean imputables y que aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses
contados a partir de la fecha de recepción de la obra. La garantía de conservación de obra, o de calidad
y/o funcionamiento, deberá otorgarse por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor original del
contrato, como requisito previo para la recepción de la obra o servicio.
El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no exime al
contratista de las responsabilidades de destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa de su
parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la recepción definitiva de la obra o servicio.
5 FIANZA POR SALDOS DEUDORES
Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor de la Asociación en la
liquidación, el contratista deberá presentar fianza, depósito en efectivo, constituir hipoteca o prenda, a su
elección, por el cinco por ciento (5%) del valor original del contrato. Esta garantía deberá otorgarse
simultáneamente con la conservación de obra como requisito previo para la recepción de obra o servicio.
Aprobada la liquidación, si no hubiere saldos deudores, se cancelará esta garantía.
“BASES DE COTIZACIÓN PARA OFERENTES CALIFICADOS DEL ESTADO”
______________________________________________________________________________________________
“CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL, CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMERCIAL,
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO.
- 13 -
SECCIÓN IV
SANCIONES PECUNIARIAS
Si el Contratista se atrasare en la entrega del servicio dentro del plazo pactado, pagará una
sanción por retraso equivalente al CERO PUNTO CINCO POR MILLAR del monto del contrato por cada
día de atraso en que incurriere.
ADJUDICACIÓN
La Junta Calificadora de la Cotización ó Licitación, deberá adjudicar la ejecución del proyecto al
oferente que haya presentado la mejor oferta más conveniente a los intereses de la Asociación para el
Desarrollo Integral Comunitario –A D I C. La mayor o menor conveniencia de las ofertas se determinará
de la aplicación de los criterios de calificación establecidos en la Sección II de estos documentos. La
comisión de adjudicación deberá dar a conocer de sus actuaciones a más tardar 5 días hábiles después
de recibidas las ofertas en el portal de Guatecompras.
“BASES DE COTIZACIÓN PARA OFERENTES CALIFICADOS DEL ESTADO”
______________________________________________________________________________________________
“CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL, CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMERCIAL,
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO.
- 14 -
SECCIÓN VI
OBJETO DE LA PRESENTE COTIZACIÓN
PROYECTO:
“CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL, CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMERCIAL, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE,
CHIMALTENANGO”
No. Descripción Cantidad Unidad
1 Zapatas 64 Ml
2 Cimiento Corrido 250 Ml
3 Solera Hidrófuga 250 Ml
4 Levantado de Muros y Columnas 800 M2
5 Solera Intermedia 250 Ml
6 Solera de Remate 250 Ml
7 Tallados de Soleras y Columnas 1796 Ml
COSTO TOTAL DEL PROYECTO Q
“BASES DE COTIZACIÓN PARA OFERENTES CALIFICADOS DEL ESTADO”
______________________________________________________________________________________________
“CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL, CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMERCIAL,
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO.
- 15 -
SECCIÓN VII
MODELO
INTEGRACIÓN DE PRECIOS
Los oferentes deberán de presentar precios unitarios y totales de cada uno de los renglones de trabajo,
según lo establece el Artículo 6 de la Ley de Contrataciones del Estado. Los renglones son los siguientes:
(Este modelo de cuadro entregarlo impreso y en medio magnético, “disquete o CD”)
PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL, CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMERCIAL” MUNICIPIO: MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE
DEPARTAMENTO: CHIMALTENANGO
Descripción Cantidad Unidad Costo Unitario Costo Total
ZAPATAS 64.00 Ml
Material
Q. - Q. - Costo Total Material Q. -
Mano de Obra
Q. - Q. -
Costo Total Mano de Obra Q. -
Costo Total ZAPATAS Q. -
CIMIENTO CORRIDO 250.00 Ml
Material
Q. - Q. - Costo Total Material Q. -
Mano de Obra
Q. - Q. -
Costo Total Mano de Obra Q. -
Costo Total CIMIENTO CORRIDO Q. -
“BASES DE COTIZACIÓN PARA OFERENTES CALIFICADOS DEL ESTADO”
______________________________________________________________________________________________
“CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL, CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMERCIAL,
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO.
- 16 -
SOLERA HIDROFUGA 250.00 ML
Material
Q. - Q. - Costo Total Material Q. -
Mano de Obra
Q. - Q. -
Costo Total Mano de Obra Q. -
Costo Total SOLERA HIDROFUGA Q. -
LEVANTADO DE MUROS Y COLUMNAS 800.00 M2
Material
Q. - Q. - Costo Total Material Q. -
Mano de Obra
Q. - Q. -
Costo Total Mano de Obra Q. -
Costo Total LEVANTADO DE MUROS Y COLUMNAS Q. -
SOLERA INTERMEDIA 250.00 ML
Material
Q. - Q. -
Costo Total Material Q. -
Mano de Obra
Q. - Q. -
Costo Total Mano de Obra Q. -
Costo Total SOLERA INTERMEDIA Q. -
“BASES DE COTIZACIÓN PARA OFERENTES CALIFICADOS DEL ESTADO”
______________________________________________________________________________________________
“CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL, CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMERCIAL,
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO.
- 17 -
SOLERA DE REMATE 250.00 ML
Material
Q. - Q. - Costo Total Material Q. -
Mano de Obra
Q. - Q. -
Costo Total Mano de Obra Q. -
Costo Total SOLERA DE REMATE Q. -
TALLADO DE SOLERAS Y COLUMNAS 1796.00 Ml
Material
Q. - Q. - Costo Total Material Q. -
Mano de Obra
Q. - Q. -
Costo Total Mano de Obra Q. -
Costo Total TALLADO DE SOLERAS Y COLUMNAS Q. -
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: Q. -
“BASES DE COTIZACIÓN PARA OFERENTES CALIFICADOS DEL ESTADO”
______________________________________________________________________________________________
“CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL, CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMERCIAL,
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO.
- 18 -
SECCIÓN VIII
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN E INVERSIÓN
El oferente deberá presentar un Cronograma de Ejecución e Inversión del Proyecto: “CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL, CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMERCIAL, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO”; con el formato siguiente:
No. CANTIDAD UNIDAD SEMANAS COSTO X % DE
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 RENGLÓN INCIDENCIA
1 ZAPATAS 64,00 ML Q. - %
2 CIMIENTO CORRIDO 250,00 ML Q. - %
3 SOLERA HIDROFUGA 250,00 ML Q. - %
4 LEVANTADO DE MUROS Y COLUMNAS 800,00 M2 Q. - %
5 SOLERA INTERMEDIA 250,00 ML Q. - %
6 SOLERA DE REMATE 250,00 ML Q. - %
7 TALLADO DE SOLERA Y COLUMNAS 1796,00 ML Q. - %
8 LIMPIEZA FINAL 1,00 GL Q. - %
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: Q. - %
“BASES DE COTIZACIÓN PARA OFERENTES CALIFICADOS DEL ESTADO”
______________________________________________________________________________________________
“CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL, CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMERCIAL,
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO.
- 19 -
SECCIÓN IX
MODELO DE LA OFERTA
OFERTA PARA EL PROYECTO: PRECIO TOTAL (CON IVA): “CAMINO RURAL CASERIO SAN JOSE ALDEA CHOATALUN, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN
JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO”
Yo, (Nombre y apellidos del presentado) ___________________________________________________ de______años de edad, estado civil___________, profesión u oficio_____________, cédula de vecindad Número de Orden________y de Registro__________________.extendida por el Alcalde Municipal del departamento de________________, con domicilio en: _______________________________, Señalando para recibir notificaciones la oficina situada en: (Dirección y teléfono) __________________________________________________ de la ciudad de Guatemala; comparezco en representación de la empresa: ________________________________________________ con oficinas centrales en: ________________________________. Por este medio y a nombre de mí representado vengo a presentar formal oferta, de acuerdo con la invitación, hago constar que:
1. Nos sujetamos en todo a las leyes de Guatemala. 2. Aceptamos expresamente todas y cada una de las condiciones, expuestas en la invitación.
3. Nos sujetamos a todo lo estipulado en la invitación, Especificaciones Técnicas y documentos
anexos para el proyecto.
4. Los precios que ofrecemos son fijos e inalterables y están calculados tomando en cuenta las disposiciones estipuladas en la invitación.
5. La presente oferta consta de los siguientes documentos:
5.1 Oferta. 5.2 Cuadro de integración del Precio Global conforme las cantidades de Trabajo que se
indican en las presentes bases de Cotización. 5.3 Cuadros de la integración de los precios de las cantidades de trabajo en base a los
renglones a ejecutar. 5.4 Cronograma de Ejecución e Inversión, donde se indique el Plazo en que se compromete
a ejecutar los servicios objeto de la presente Cotización. 5.5 Cuadro firmado por el representante legal donde se indique la experiencia de trabajos
ejecutados por la empresa oferente. 5.6 Fotocopia de la Patente de Comercio en el caso de ser persona individual y de la patente
de comercio y de sociedad en el caso de ser persona jurídica, debidamente autenticada
“BASES DE COTIZACIÓN PARA OFERENTES CALIFICADOS DEL ESTADO”
______________________________________________________________________________________________
“CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL, CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMERCIAL,
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO.
- 20 -
por un abogado. 5.7 Fotocopia del Carné de Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) 5.8 Fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre el valor agregado y el impuesto
sobre la renta. 5.9 Fotocopia del nombramiento del Representante Legal debidamente inscrito en el Registro
correspondiente en caso de no comparecer el propietario, en el caso de persona jurídica. 5.10 Fotocopia de Cédula completa del representante legal autenticado por un abogado. 5.11 Fianza de sostenimiento de oferta por el 1% del valor de la oferta, que deberá de estar
vigente hasta que sea sustituida por la fianza de cumplimiento, en el caso del adjudicatario. En cualquier caso, la fianza de sostenimiento de oferta tendrá una vigencia de 120 días.
5.12 Declaración jurada firmada por el representante legal en donde se indique que la
empresa a la cual representa no está comprendida dentro de las prohibiciones enumeradas en el artículo 80 de la Ley de Contrataciones del Estado y de no ser deudores morosos del Estado, conforme el numeral 10 del artículo 19 de dicha ley.
5.13 Constancia de Precalificado de Obras vigente, extendida por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
5.14 Precalificado especifico de la obra para este proyecto.
5.15 Fotocopia del recibo de ingresos de la Asociación por adquisición de bases.
6. Hemos estudiado detenidamente las Especificaciones Generales de la presente invitación y hemos inspeccionado el Proyecto donde se ejecutarán los trabajos.
7. En caso de que se nos adjudique la ejecución del Proyecto:
��Aportaremos todo el equipo, maquinaria y vehículos necesarios en condiciones óptimas de trabajo, herramientas, materiales, mano de obra y demás elementos necesarios para la realización de los trabajos.
��Principiaremos los trabajos en la fecha estipulada en el contrato de obra. ��Nos comprometemos a entregar los trabajos total y satisfactoriamente terminados en la fecha
estipulada. ��Otorgaremos las GARANTIAS estipuladas en las presentes bases de Cotización. ��Aceptamos los conceptos de penalización estipuladas en la invitación. ��Nos comprometemos a que cualquier divergencia que pudiera suscitarse relacionada con la
interpretación, cumplimiento, rescisión y efectos del contrato correspondiente a este proyecto, o cualquiera de sus cláusulas, sea resuelta directamente entre las partes por vía conciliatoria, pero si no fuera posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuestiones a dilucidarse serán resueltas de acuerdo con lo que establece la ley.
7.7 Formulario de la SCEP 7.8 Balance General 7.9 Currículum de la Empresa 7.10Constancia de visita de campo. 7.11 Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores de GUATECOMPRAS (REQUISITO INDISPENSABLE PARA PODER ADJUDICAR).
“BASES DE COTIZACIÓN PARA OFERENTES CALIFICADOS DEL ESTADO”
______________________________________________________________________________________________
“CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL, CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMERCIAL,
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO.
- 21 -
FIRMA DEL OFERENTE NOMBRE COMPLETO
SELLO
SECCIÓN X
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA GENERAL: Previo a la limpieza del terreno, deberá observarse las medidas de mitigación de impacto ambiental existente, sobre el sector y sobre el terreno específico. De la misma forma se identificará el botadero autorizado por el supervisor para la deposición de material sobrante producto de la limpieza y de la obra, para evitar dificultades en la ejecución; en caso de requerir autorización municipal, esta deberá ser tramitada por el contratista. BODEGA Y GUARDIANIA: Siempre y cuando se comprometa a hacerlo, la comunidad habilitará la bodega guardianía para suplir los requerimientos de la obra. En caso de no existir ningún lugar adecuado en el predio, la comunidad deberá apoyar en la medida de lo posible a resolver los aspectos relacionados con loa bodega y guardianía. Deberá contarse con un espacio de bodega, que garantice el correcto almacenamiento de materiales, especialmente aquellos de tipo perecedero como cemento y cal; en cuanto al acero d refuerzo, deberá almacenarse bajo techo y evitar el contacto con la humedad. Deberá contarse con un espacio que además permita la rotación de materiales perecederos y observar las formas específicas de almacenamiento. En le caso de materiales de patio, deberá definirse su localización en un área libre de contaminación por material orgánico y desechos. La guardianía deberá ser un espacio de características habitables, evitando el contacto directo con el área de bodega, especialmente cuando se cuente con material que genera polvo, suciedad o vapores dañinos a la salud de las personas. TRAZO: Se definirá el área de trazo, quedando libre de obstáculos que puedan alterar los mecanismos de verificación de niveles, escuadras a 90º, medidas generales. De ser posible, se contará con un solo nivel de trazo referencial, que quede perfectamente identificado, con el propósito de evitar errores o confusiones. Para el trazo, se procederá a utilizar materiales estables y regulares, que proporcionen confiabilidad, evitando el uso de material frágil; debiendo identificar con claridad los puntos que constituyen ejes, rostros y sistemas auxiliares.
“BASES DE COTIZACIÓN PARA OFERENTES CALIFICADOS DEL ESTADO”
______________________________________________________________________________________________
“CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL, CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMERCIAL,
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO.
- 22 -
EXCAVACIÓN: Los niveles de cimentación deberán identificarse con claridad, especialmente las zonas que contienen elementos estructurales, de acuerdo con la información contenida en los planos, y en caso de contar con ella, la memoria de cálculo. Las dimensiones de las excavaciones deberán responder al diseño estructural, evitando dejar áreas susceptibles de erosión o relleno innecesario. Cuando el terreno lo exija o por circunstancias se requiera alcanzar niveles de cimentación, deberá rellenarse con concreto de 140 Kg./cm2. CIMIENTO CORRIDO: El concreto a utilizar en el cimiento corrido, tendrá una resistencia a la compresión de 210 Kg./cm2. llevará un agregado grueso de ¾” y un agregado fino, libres de material orgánico o contaminante. COLUMNAS DENTRO DE BLOCK: En aquellos casos donde se indiquen columnas que utilizan el block como encofrado, deberá ponerse especial cuidado en el armado, levantando de muro y fundición. El armado de columna debe permitir el paso del concreto; el levantado del muro debe dejar totalmente libre el espacio a fundir; es decir que deben limpiarse los sobrantes de mortero que puedan obstaculizar el paso del concreto o la falta de continuidad de la columna; en cuanto a la fundición, deberá realizarse a no más de 60 cms. De altura de levantado y abrirse un pequeño espacio en el block inferior, por donde se limpiarán los residuos de mortero que haya quedado y posteriormente se procederá a fundir la columna, utilizando agregado de ½” si la sección es de sólo medio block. BLOCK DE PÓMEZ: El block de pómez deberá contar con una resistencia mínima a la compresión de 25 Kg./cm2, teniendo como mínimo una edad de 14 días de fabricación y deberá contar con autorización del supervisor para su colocación. Debido a la importancia de los muros, que trabajan estructuralmente, se pondrá especial atención al material y a su colocación, evitando el uso de bloques rotos o con fallas de fabricación, las dimensiones y especificaciones estarán indicadas en planos. SOLERAS: Para el armado y fundición de soleras deberá preverse su integración a las columnas, es decir, que el refuerzo quedará anclado a las respectivas columnas, evitando posteriores anclajes que pueda dañar la estructura principal. MORTERO DE UNION: El mortero para la unión de blocks, corresponde al denominado sabieta, con una proporción 1:3 en volumen 1 parte de cemento y 3 de arena de río libre de impurezas, cernida en tamiz No. 12. No se permitirá el uso de cemento proveniente de sacos rotos que presenten fraguado parcial o tenga más de 30 días de almacenamiento. La colocación del mortero deberá hacerse uniformemente y facilitar la distribución en cada block y que la sisa de unión sea homogénea. Se deberá aplicar cierta cantidad de agua a cada block previo a su colocación, para evitar contracción y dilatación.
“BASES DE COTIZACIÓN PARA OFERENTES CALIFICADOS DEL ESTADO”
______________________________________________________________________________________________
“CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL, CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMERCIAL,
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO.
- 23 -
ACERO REFORZADO: El acero de refuerzo consistirá en barras corrugadas de acero con una resistencia (Fy) de 2,800 Kg./cm2. Todo el refuerzo deberá estar libre de polvo, óxido suelto, escamas, pinturas, aceite u otro material extraño. Previo a la fundición deberá limpiarse el acero de refuerzo de todo tipo de mortero que haya quedado adherido. Las barras de refuerzo deben amarrarse en todas las intersecciones y deberán mantener los recubrimientos especificados fijando externamente la formaleta. No se permitirá el uso de trozos de madera, piedra o block entre la formaleta y el acero de refuerzo. Los empalmes en varillas de acero deberán alternarse. CONCRETO: El concreto a utilizar en los elementos estructurales como cimiento corrido, zapatas, columnas, vigas, tendrá una resistencia a la compresión de 210 Kg./cm2. Llevará un agregado grueso de ¾” y un agregado fino cernido de tamiz No. 12, libres de material orgánico o contaminante. El concreto será uniforme para todos los elementos estructurales y no podrá mezclarse directamente sobre el terreno natural, debiendo establecer un área en donde se pueda obtener un concreto libre de impurezas, así como libre de concreto fraguado. El tiempo máximo de colocación de concreto posterior a su mezclado, será de 30 minutos y deberá utilizarse vibradores en el propósito de alcanzar todas las partes del elemento estructural, evitando la existencia de espacios vacíos o varillas de acero que queden expuestas. En la fundición de cualquier elemento vertical, el concreto no se vaciará a una altura mayor de 1.20 metros en columnas dentro de las formaletas y de 0.60 metros en columnas dentro de blocks pines. Se deberá evitar el uso de traslapes de varillas de acero, y, en caso de darse, los traslapes se dejarán a diferente altura para evitar posibles puntos débiles en columnas y no deberán ser menores a 30 diámetros de la varilla de refuerzo. Las columnas principales se anclarán al cimiento corrido, previo a la fundición del mismo y con anclajes no menores a los 30 diámetros de la varilla de refuerzo. Todo el muro tendrá un acabado final de block sisado y columnas talladas con cernido remolineado.
“BASES DE COTIZACIÓN PARA OFERENTES CALIFICADOS DEL ESTADO”
______________________________________________________________________________________________
“CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL, CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMERCIAL,
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO.
- 24 -
CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO NOMBRE DEL PROYECTO:_____________________________________________________________. NOMBRE Y CARGO DENTRO DE LA EMPRESA DE LA PERSONA QUE REALIZO LA VISITA DE CAMPO _____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ FECHA DE VISITA:______________________ HORA:___________________________. ______________________________. _______________________________. Nombre Alcalde Municipal Vo. Bo. Alcalde Municipal
Sello Alcaldía
“BASES DE COTIZACIÓN PARA OFERENTES CALIFICADOS DEL ESTADO”
______________________________________________________________________________________________
“CONSTRUCCIÓN MURO PERIMETRAL, CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL Y COMERCIAL,
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO.
- 25 -
SECCIÓN XI
ANEXO
ANEXO I.
MODELO DE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN
Asociación para El Desarrollo Integral Comunitario –A D I C
PROYECTO: _______________________________________ EMPRESA:_________________________________________ FECHA DE ENTREGA: __ /__ /__ HORA: ___ :____ TELÉFONO :________________________________________ REPRESENTANTE:__________________________________
top related