2011 yılı basılı süreli yayın alımı mal alimina aİt...
TRANSCRIPT
2011 yılı Basılı Süreli Yayın Alımı
MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI
Madde 1 - Sözleşmenin tarafları1.1. Bu sözleşme, bir tarafta ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler2.1. İdarenin a) Adı: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı b) Adresi: INÖNÜ BULVARI ODTÜ YERLESKESI MÜHENDISLIK MERKEZ BINASI KAT:1 112 06531 ÇANKAYA ANKARA c) Telefon numarası: 3122102801 ç) Faks numarası: 3122107953 d) Elektronik posta adresi(varsa): [email protected] 2.2. Yüklenicinin a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ……………………………………………………… b) T.C. Kimlik No: ……………………………………………………………………. c) Vergi Kimlik No: …………………………………………………………………… ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ………………………………………………….. d) Telefon numarası:……………………………………………………………………. e) Bildirime esas faks numarası:………………………………………………………... f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :……………………………………… 2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. 2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 3 - Sözleşmenin dili3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 4 - Tanımlar4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen ODTÜ Kütüphanesine 2011 Yılı Basılı Süreli Yayın Aboneliği, ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir. 5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal miktarı: 5.1.1.1.
1036 adet Basılı Süreli Yayın Aboneliği
TÜRÜ
ADEDİ
GENEL BİLİMLER6
FELSEFE, PSİKOLOJİ, DİN55
TARİH29
COĞRAFYA BİLİMLERİ52
SOSYAL BİLİMLER143
SİYASET BİLİMİ24
EĞİTİM28
MÜZİK3
MİMARLIK45
DİL VE EDEBİYAT18
FEN BİLİMLERİ342
TARIM9
TEKNOLOJİ274
SAVUNMA BİLİMLERİ2
BİLGİ BİLİMİ VE KÜTÜPHANECİLİK6
TOPLAM
1.036
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı1 AA FILES 0261-6823 adet 1,002 AAPG BULLETIN 0149-1423 adet 1,00
3ABHANDLUNGEN AUS DEM MATHEMATISCHEN SEMINAR DER UNIVERSITAT HAMBURG 0025-5858
adet 1,00
4 ACCOUNTANCY 0001-4664 adet 1,005 ACI MATERIALS JOURNAL 0889-325X adet 1,006 ACI STRUCTURAL JOURNAL 0889-3241 adet 1,007 ACSA NEWS 0149-2446 adet 1,008 ACTA ARCHAEOLOGICA 0065-101X adet 1,009 ACTA ARITHMETICA 0065-1036 adet 1,00
10ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION A FOUNDATIONS OF CRYSTALLOGRAPHY 0108-7673
adet 1,00
11ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION B STRUCTURAL SCIENCE 0108-7681
adet 1,00
12ACTA CRYSTALLOGRAPHICASECTION C CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS 0108-2701
adet 1,00
13ACTA CRYSTALLOGRAPHICASECTION D BIOLOGICAL CRYSTALLOGRAPHY 0907-4449
adet 1,00
14 ACTA INFORMATICA 0001-5903 adet 1,0015 ACTA MATHEMATICA 0001-5962 adet 1,00
16ACTA MATHEMATICA HUNGARICA 0236-5294
adet 1,00
17 ACTA ORTHOPAEDICA 1745-3674 adet 1,0018 ACTA PHYSICA POLONICA A 0587-4246 adet 1,0019 ACTA PHYSICA POLONICA B 0587-4254 adet 1,00
20ACTA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM 0001-6969
adet 1,00
21 ACTA VULCANOLOGICA 1121-9114 adet 1,00
22ACUSTICA UNITED WITH ACTA ACUSTICA 1610-1928
adet 1,00
23 ADULT EDUCATION QUARTERLY 0741-7136 adet 1,00
24ADVANCED MATERIALS AND PROCESSES 0882-7958
adet 1,00
25ADVANCES IN APPLIED CERAMICS: STRUCTURAL, FUNCTIONAL AND BIOCERAMICS 1743-6753
adet 1,00
26ADVANCES IN COMPUTATIONAL MATHEMATICS 1019-7168
adet 1,00
27 AEQUATIONES MATHEMATICAE 0001-9054 adet 1,0028 AEROSPACE AMERICA 0740-722X adet 1,0029 AGRONOMY JOURNAL 0002-1962 adet 1,0030 ALGEBRA AND LOGIC 0002-5232 adet 1,00
31 ALPINIST MAGAZINE 1540-725X adet 1,0032 ALTERNATIVES 0304-3754 adet 1,00
33ALUMINIUM INTERNATIONAL TODAY 1475-455X
adet 1,00
34 AMATEUR PHOTOGRAPHER 0002-6840 adet 1,0035 AMERICAN ALPINE JOURNAL 0065-6925 adet 1,0036 AMERICAN ANTHROPOLOGIST 0002-7294 adet 1,0037 AMERICAN ARTIST 0002-7375 adet 1,00
38AMERICAN CERAMIC SOCIETY BULLETIN 0002-7812
adet 1,00
39AMERICAN CERAMIC SOCIETY JOURNAL 0002-7820
adet 1,00
40 AMERICAN ECONOMIC REVIEW 0002-8282 adet 1,00
41AMERICAN FOUNDRYMEN'S SOCIETY TRANSACTIONS 0065-8375
adet 1,00
42AMERICAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY 0002-9114
adet 1,00
43AMERICAN JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION 0892-3647
adet 1,00
44AMERICAN JOURNAL OF MATHEMATICS 0002-9327
adet 1,00
45AMERICAN JOURNAL OF PHYSICS 0002-9505
adet 1,00
46AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 0002-9556
adet 1,00
47AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOTHERAPY 0002-9564
adet 1,00
48AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE 0002-9599
adet 1,00
49AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY 0002-9602
adet 1,00
50AMERICAN JOURNAL OF SPORTS MEDICINE 0363-5465
adet 1,00
51AMERICAN MATHEMATICAL MONTHLY 0002-9890
adet 1,00
52AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY JOURNAL 0894-0347
adet 1,00
53AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY PROCEEDINGS 0002-9939
adet 1,00
54AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY TRANSACTIONS 0002-9947
adet 1,00
55 AMERICAN NATURALIST 0003-0147 adet 1,00
56AMERICAN PHILOSOPHICAL QUARTERLY 0003-0481
adet 1,00
57 AMERICAN PSYCHOLOGIST 0003-066X adet 1,0058 AMERICAN SCIENTIST 0003-0996 adet 1,0059 AMERICAN SOCIETY OF AGRICULTURAL
ENGINEERS TRANSACTIONS= adet 1,00
(TRANSACTIONS OF THE ASABE) 0001-2351
60AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW 0003-1224
adet 1,00
61AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION JOURNAL 1093-474X
adet 1,00
62AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION JOURNAL 0003-150X
adet 1,00
63ANALYSES OF SOCIAL ISSUES AND PUBLIC POLICY : ASAP 1529-7489
adet 1,00
64 ANALYSIS 0003-2638 adet 1,0065 ANALYST 0003-2654 adet 1,0066 ANCIENT PHILOSOPHY 0740-2007 adet 1,00
67ANNALES DE L'INSTITUT FOURIER 0373-0956
adet 1,00
68 ANNALES HENRI POINCARE 1424-0637 adet 1,00
69ANNALES POLONICI MATHEMATICI 0066-2216
adet 1,00
70ANNALES, HISTOIRE, SCIENCES SOCIALES 0395-2649
adet 1,00
71ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA, CLASSE DI SCIENZESERIE V 0391-173X
adet 1,00
72 ANNALS OF MATHEMATICS 0003-486X adet 1,00
73ANNALS OF OCCUPATIONAL HYGIENE 0003-4878
adet 1,00
74 ANNALS OF PROBABILITY 0091-1798 adet 1,0075 ANNALS OF STATISTICS 0090-5364 adet 1,00
76ANTI-CORROSION METHODS AND MATERIALS 0003-5599
adet 1,00
77 ANTIQUITY 0003-598X adet 1,00
78APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 0099-2240
adet 1,00
79APPLIED COMPOSITE MATERIALS 0929-189X
adet 1,00
80 APPLIED ECONOMICS / FULL SET 0003-6846adet 1,0081 APPLIED ECONOMICS LETTERS 1350-4851 adet 1,00
82APPLIED FINANCIAL ECONOMICS 0960-3107
adet 1,00
83 APPLIED LINGUISTICS 0142-6001 adet 1,00
84APPLIED MATHEMATICS AND OPTIMIZATION 0095-4616
adet 1,00
85 APPLIED MECHANICS REVIEWS 0003-6900 adet 1,00
86APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 0175-7598
adet 1,00
87 APPLIED OPTICS 0003-6935 adet 1,00
88APPLIED PHYSICS A, MATERIALS SCIENCE AND PROCESSING 0947-8396
adet 1,00
89 APPLIED PHYSICS B, LASERS AND OPTICS adet 1,00
0946-217190 APPLIED PHYSICS LETTERS 0003-6951 adet 1,00
91APPLIED PHYSIOLOGY, NUTRITION AND METABOLISM 1715-5312
adet 1,00
92 APPLIED SPECTROSCOPY 0003-7028 adet 1,00
93APPLIED SPECTROSCOPY REVIEWS 0570-4928
adet 1,00
94ARCHAEOLOGISCHER ANZEIGER 0003-8105
adet 1,00
95 ARCHAEOMETRY 0003-813X adet 1,0096 ARCHITECT 1935-7001 adet 1,0097 ARCHITECTS' JOURNAL 0003-8466 adet 1,0098 ARCHITECTURAL DESIGN 0003-8504 adet 1,0099 ARCHITECTURAL RECORD 0003-858X adet 1,00100 ARCHITECTURAL REVIEW 0003-861X adet 1,00
101ARCHITECTURAL SCIENCE REVIEW 0003-8628
adet 1,00
102 ARCHIV DER MATHEMATIK 0003-889X adet 1,00
103ARCHIV FÜR HYDROBIOLOGIE( Yeni adı: FUNDAMENTAL AND APPLIED LIMNOLOGY ) 1863-9135
adet 1,00
104ARCHIVE FOR MATHEMATICAL LOGIC 0933-5846
adet 1,00
105ARCHIVE FOR RATIONAL MECHANICS AND ANALYSIS 0003-9527
adet 1,00
106 ARCHIVES OF MECHANICS 0373-2029 adet 1,00
107ARCHIVUM EURASIAE MEDII AEIVI 0724-8822
adet 1,00
108 ARKITEKTEN (DANISH) 0004-198X adet 1,00109 ARKITEKTUR (SWEDEN) 0004-2021 adet 1,00110 ARKITEKTUR DK 0004-2013 adet 1,00111 ARKIV FOR MATEMATIK 0004-2080 adet 1,00112 ART BULLETIN 0004-3079 adet 1,00113 ART CALENDAR 0893-3901 adet 1,00114 ART JOURNAL 0004-3249 adet 1,00115 ARTFORUM INTERNATIONAL 1086-7058 adet 1,00116 ARTNEWS 0004-3273 adet 1,00117 ASCE NEWS 0197-4076 adet 1,00118 ASEE PRISM 1056-8077 adet 1,00119 ASHRAE JOURNAL 0001-2491 adet 1,00120 ASHRAE TRANSACTIONS 0001-2505 adet 1,00
121ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICS : AJM 1093-6106
adet 1,00
122ASSESSMENT AND EVALUATION IN HIGHER EDUCATION 0260-2938
adet 1,00
123 ASTM STANDARDIZATION NEWS 0090-1210 adet 1,00124 ASTRONOMICAL JOURNAL 0004-6256 adet 1,00
125 ASTRONOMY 0091-6358 adet 1,00
126ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS 0004-6361
adet 1,00
127 ASTRONOMY AND GEOPHYSICS 1366-8781 adet 1,00128 ASTROPHYSICAL JOURNAL 0004-637X adet 1,00
129ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT SERIES 0067-0049
adet 1,00
130ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 0004-640X
adet 1,00
131 ATHLETIC BUSINESS 0747-315X adet 1,00132 ATOMIC SPECTROSCOPY 0195-5373 adet 1,00
133
AUFBEREITUNGS-TECHNIK MINERAL PROCESSING (Yeni adı:AUFBEREITUNGS TECHNIK = MINERAL PROCESSING) 0004-783X 1434-9302
adet 1,00
134AUSTRALASIAN JOURNAL OF PHILOSOPHY 0004-8402
adet 1,00
135AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF STATISTICS 1369-1473
adet 1,00
136AUSTRALIAN ECONOMIC PAPERS 0004-900X
adet 1,00
137AUSTRALIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 1448-8353
adet 1,00
138AUTOMOBILTECHNISCHE ZEITSCHRIFT 0001-2785
adet 1,00
139AUTOMOTIVE ENGINEERING INTERNATIONAL 1543-849X
adet 1,00
140 AUTO-ZEITUNG 0171-8452 adet 1,00141 BAUINGENIEUR 0005-6650 adet 1,00142 BAUMEISTER 0005-674X adet 1,00143 BAUTECHNIK 0932-8351 adet 1,00144 BBC GOOD FOOD 0957-588X adet 1,00145 BEHAVIOR GENETICS 0001-8244 adet 1,00146 BEHAVIORAL NEUROSCIENCE 0735-7044 adet 1,00147 BIOCHEMICAL JOURNAL 0264-6021 adet 1,00
148BIOCHEMICAL SOCIETY TRANSACTIONS 0300-5127
adet 1,00
149BIOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY 0829-8211
adet 1,00
150 BIOLOGY AND PHILOSOPHY 0169-3867 adet 1,00151 BIOMETRICS 0006-341X adet 1,00152 BIOMETRIKA 0006-3444 adet 1,00153 BIOPHYSICAL JOURNAL 0006-3495 adet 1,00154 BIOSCIENCE 0006-3568 adet 1,00155 BIT NUMERICAL MATHEMATICS 0006-3835 adet 1,00
156BRITISH JOURNAL FOR THE PHILOSOPHY OF SCIENCE 0007-0882
adet 1,00
157 BRITISH JOURNAL OF SOCIAL adet 1,00
PSYCHOLOGY 0144-6665
158BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY 0007-1315
adet 1,00
159 BUILDING 0007-3318 adet 1,00160 BUILDING ACOUSTICS 1351-010X adet 1,00161 BUILT ENVIRONMENT 0263-7960 adet 1,00
162BULLETIN DE LA SOCIETE MATHEMATIQUE DE FRANCE 0037-9484
adet 1,00
163 BULLETIN OF MARINE SCIENCE 0007-4977 adet 1,00164 BULLETIN OF SYMBOLIC LOGIC 1079-8986 adet 1,00
165BULLETIN OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY 0024-6093
adet 1,00
166BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES MATHEMATICS 0239-7269
adet 1,00
167BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA 0037-1106
adet 1,00
168BULLETIN OF THE WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION 0042-9767
adet 1,00
169CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW 0008-1256
adet 1,00
170CAMBRIDGE JOURNAL OF ECONOMICS 0309-166X
adet 1,00
171 CAMPING MAGAZINE 1350-1453 adet 1,00172 CANADIAN ARCHITECT 0008-2872 adet 1,00
173CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL 0008-3674
adet 1,00
174CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING 0008-4034
adet 1,00
175CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 0008-4042
adet 1,00
176CANADIAN JOURNAL OF ECONOMICS 0008-4085
adet 1,00
177CANADIAN JOURNAL OF MATHEMATICS 0008-414X
adet 1,00
178CANADIAN JOURNAL OF PHILOSOPHY 0045-5091
adet 1,00
179CANADIAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE 0008-4239
adet 1,00
180CANADIAN MATHEMATICAL BULLETIN 0008-4395
adet 1,00
181 CASABELLA 0008-7181 adet 1,00
182CATALYSIS REVIEWS: SCIENCE AND ENGINEERING 0161-4940
adet 1,00
183 CELL 0092-8674 adet 1,00
184CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS 1404-6091
adet 1,00
185 CENTRAL ASIAN SURVEY 0263-4937 adet 1,00
186CERAMIC ENGINEERING AND SCIENCE PROCEEDINGS 0196-6219
adet 1,00
187 CERAMICS MONTHLY 0009-0328 adet 1,00188 CEREAL CHEMISTRY 0009-0352 adet 1,00
189CHAOS: AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCE 1054-1500
adet 1,00
190CHEMICAL AND ENGINEERING NEWS 0009-2347
adet 1,00
191 CHEMICAL COMMUNICATIONS 1359-7345 adet 1,00192 CHEMICAL ENGINEERING 0009-2460 adet 1,00
193CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS 0098-6445
adet 1,00
194CHEMICAL ENGINEERING EDUCATION 0009-2479
adet 1,00
195CHEMICAL ENGINEERING PROGRESS 0360-7275
adet 1,00
196CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN BULLETIN 0009-2673
adet 1,00
197 CHEMICAL SOCIETY REVIEWS 0306-0012 adet 1,00198 CHESS LIFE 0197-260X adet 1,00199 CHILD DEVELOPMENT 0009-3920 adet 1,00
200CHRONICLE OF HIGHER EDUCATION 0009-5982
adet 1,00
201 CIM MAGAZINE 1718-4177 adet 1,00202 CIVIL ENGINEERING 0885-7024 adet 1,00203 CLAYS AND CLAY MINERALS 0009-8604 adet 1,00204 CLEARING HOUSE 0009-8655 adet 1,00205 CLOTH PAPER SCISSORS 1551-8175 adet 1,00206 CMYK MAGAZINE - CA 1935-8229 adet 1,00207 COAL AGE 1040-7820 adet 1,00
208COASTAL ENGINEERING JOURNAL 0578-5634
adet 1,00
209 COGNITIVE SCIENCE 0364-0213 adet 1,00
210COGNITIVE THERAPY AND RESEARCH 0147-5916
adet 1,00
211 COLLECTANEA MATHEMATICA 0010-0757 adet 1,00212 COLLEGE AND UNIVERSITY 0010-0889 adet 1,00213 COLORATION TECHNOLOGY 1472-3581 adet 1,00
214COMMENTARII MATHEMATICI HELVETICI 0010-2571
adet 1,00
215 COMMERCIAL MOTOR 0010-3063 adet 1,00
216COMMUNICATIONS IN ANALYSIS AND GEOMETRY 1019-8385
adet 1,00
217COMMUNICATIONS IN STATISTICS: SIMULATION AND COMPUTATION 0361-0918
adet 1,00
218COMMUNICATIONS IN STATISTICS: THEORY AND METHODS 0361-0926
adet 1,00
219COMPARATIVE EDUCATION REVIEW 0010-4086
adet 1,00
220 COMPARATIVE POLITICS 0010-4159 adet 1,00221 COMPARATIVE SOCIOLOGY 1569-1322 adet 1,00
222COMPARATIVE STUDIES IN SOCIETY AND HISTORY 0010-4175
adet 1,00
223 COMPOSITIO MATHEMATICA 0010-437X adet 1,00224 COMPUTER ARTS - ENGLAND 1360-5372 adet 1,00225 COMPUTER JOURNAL 0010-4620 adet 1,00226 COMPUTING 0010-485X adet 1,00227 CONCRETE 0010-5317 adet 1,00228 CONSTRUCTION EQUIPMENT 0192-3978 adet 1,00
229CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ECONOMICS 0144-6193
adet 1,00
230CONSULTING-SPECIFYING ENGINEER 0892-5046
adet 1,00
231 CONTEMPORARY PHYSICS 0010-7514 adet 1,00
232CONTROL AND INTELLIGENT SYSTEMS 1480-1752
adet 1,00
233 CORROSION 0010-9312 adet 1,00234 COUNSELING PSYCHOLOGIST 0011-0000 adet 1,00
235COUNSELOR EDUCATION AND SUPERVISION 0011-0035
adet 1,00
236 CRIMINOLOGY 0011-1384 adet 1,00
237CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION 1040-8398
adet 1,00
238 CRITICAL SOCIOLOGY 0896-9205 adet 1,00239 CURATOR 0011-3069 adet 1,00240 CURRENT ANTHROPOLOGY 0011-3204 adet 1,00241 CURRENT HISTORY 0011-3530 adet 1,00242 CURRENT SOCIOLOGY 0011-3921 adet 1,00243 CURRICULUM INQUIRY 0362-6784 adet 1,00244 DALTON TRANSACTIONS 1477-9226 adet 1,00
245DATA BASE FOR ADVANCES IN INFORMATION SYSTEMS 0095-0033
adet 1,00
246 DESIGN JOURNAL 1460-6925 adet 1,00247 DESIGN MANAGEMENT REVIEW 1045-7194 adet 1,00248 DEVELOPING ECONOMIES 0012-1533 adet 1,00249 DEVELOPMENT AND CHANGE 0012-155X adet 1,00
250DEVELOPMENT AND PSYCHOPATHOLOGY 0954-5794
adet 1,00
251 DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 0012-1649adet 1,00252 DIALOGUE 0012-2173 adet 1,00
253DIESEL PROGRESS (NORTH AMERICAN ED) 1091-370X
adet 1,00
254 DIFFERENTIATION 0301-4681 adet 1,00255 DISCOURSE AND SOCIETY 0957-9265 adet 1,00
256 DISCOVER 0274-7529 adet 1,00257 DOKLADY MATHEMATICS 1064-5624 adet 1,00258 DOMUS 0012-5377 adet 1,00259 DOWN BEAT 0012-5768 adet 1,00
260DUKE MATHEMATICAL JOURNAL 0012-7094
adet 1,00
261DYNAMIC SYSTEMS AND APPLICATIONS 1056-2176
adet 1,00
262 E L T JOURNAL 0951-0893 adet 1,00
263E O S: TRANSACTIONS, AMERICAN GEOPHYSICAL UNION 0096-3941
adet 1,00
264 EARTH 1943-345X adet 1,00265 EARTHQUAKE SPECTRA 8755-2930 adet 1,00
266EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES 0888-3254
adet 1,00
267 ECOLOGY 0012-9658 adet 1,00268 ECONOMETRIC REVIEWS 0747-4938 adet 1,00269 ECONOMETRIC THEORY 0266-4666 adet 1,00270 ECONOMETRICA 0012-9682 adet 1,00271 ECONOMETRICS JOURNAL 1368-4221 adet 1,00272 ECONOMIA INTERNAZIONALE 0012-981X adet 1,00
273ECONOMIC DEVELOPMENT AND CULTURAL CHANGE 0013-0079
adet 1,00
274 ECONOMIC GEOLOGY 0361-0128 adet 1,00275 ECONOMIC ISSUES 1363-7029 adet 1,00276 ECONOMIC JOURNAL 0013-0133 adet 1,00277 ECONOMIC RECORD 0013-0249 adet 1,00278 ECONOMICA 0013-0427 adet 1,00279 ECONOMY AND SOCIETY 0308-5147 adet 1,00
280EDINBURGH MATHEMATICAL SOCIETY PROCEEDINGS 0013-0915
adet 1,00
281 EDUCATION AND SOCIETY 0726-2655 adet 1,00282 EDUCATIONAL TECHNOLOGY 0013-1962 adet 1,00
283EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT 1042-1629
adet 1,00
284 EIGHTEENTH CENTURY STUDIES 0013-2586adet 1,00
285EL CROQUIS:DE ARQUITECTURA Y DISENO 0212-5633
adet 1,00
286 ELECTRICAL REVIEW 0013-4384 adet 1,00287 ELECTRONIC LIBRARY 0264-0473 adet 1,00288 ELECTRONICS WEEKLY 0013-5224 adet 1,00289 ELECTRONICS WORLD 0959-8332 adet 1,00290 ELEMENTE DER MATHEMATIK 0013-6018 adet 1,00291 EMPIRE 0957-4948 adet 1,00292 EMPIRICAL ECONOMICS 0377-7332 adet 1,00293 ENERGY ENGINEERING 0199-8595 adet 1,00294 ENGINEERING OPTIMIZATION 0305-215X adet 1,00
295 ENGLISH HISTORICAL REVIEW 0013-8266 adet 1,00296 ENGLISH TODAY 0266-0784 adet 1,00
297ENR - ENGINEERING NEWS RECORD 0891-9526
adet 1,00
298ENSEIGNEMENT MATHEMATIQUE 0013-8584
adet 1,00
299ENVIRONMENT AND PLANNING A 0308-518X
adet 1,00
300ENVIRONMENT AND PLANNING B PLANNING AND DESIGN 0265-8135
adet 1,00
301ENVIRONMENT AND PLANNING C GOVERNMENT AND POLICY 0263-774X
adet 1,00
302ENVIRONMENT AND PLANNING D SOCIETY & SPACE 0263-7758
adet 1,00
303ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 0959-3330
adet 1,00
304 EPISODES 0705-3797 adet 1,00
305ERGODIC THEORY AND DYNAMICAL SYSTEMS 0143-3857
adet 1,00
306 ERKENNTNIS 0165-0106 adet 1,00307 ETHNIC AND RACIAL STUDIES 0141-9870 adet 1,00308 ETHNOLOGY 0014-1828 adet 1,00
309ETZ : ELEKTROTECHNIK UND AUTOMATION 0948-7387
adet 1,00
310 EUREKA 0261-2097 adet 1,00
311EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY 1438-2377
adet 1,00
312EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A HADRONS AND NUCLEI 1434-6001
adet 1,00
313EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B CONDENSED MATTER PHYSICS 1434-6028
adet 1,00
314EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C PARTICLES AND FIELDS 1434-6044
adet 1,00
315EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES 0969-7764
adet 1,00
316EVOLUTION : INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGANIC EVOLUTION 0014-3820
adet 1,00
317 EXPERIMENTAL ASTRONOMY 0922-6435 adet 1,00318 EXPERIMENTAL MECHANICS 0014-4851 adet 1,00319 EXPERIMENTS IN FLUIDS 0723-4864 adet 1,00
320EXPLORATION AND MINING GEOLOGY 0964-1823
adet 1,00
321 FACILITIES MANAGEMENT 1351-668X adet 1,00322 FASEB JOURNAL 0892-6638 adet 1,00323 FEW-BODY SYSTEMS 0177-7963 adet 1,00
324FINANCIAL ANALYSTS JOURNAL 0015-198X
adet 1,00
325 FISHERIES OCEANOGRAPHY 1054-6006 adet 1,00
326 FLIGHT INTERNATIONAL 0015-3710 adet 1,00327 FLYING 0015-4806 adet 1,00
328FOOD ENGINEERING AND INGREDIENTS 1471-2806
adet 1,00
329 FOOD PROCESSING UK 0264-9462 adet 1,00330 FOOD TECHNOLOGY 0015-6639 adet 1,00331 FOOD TRADE REVIEW 0015-6671 adet 1,00332 FORUM JOURNAL 1536-1012 adet 1,00333 FOUNDATIONS OF PHYSICS 0015-9018 adet 1,00
334FUNCTIONAL ANALYSIS AND ITS APPLICATIONS 0016-2663
adet 1,00
335 FUNDAMENTA MATHEMATICAE 0016-2736 adet 1,00
336GAS INTERNATIONAL ENGINEERING AND MANAGEMENT 1755-5477
adet 1,00
337GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION 0001-7701
adet 1,00
338 GENETICA 0016-6707 adet 1,00339 GENETICS RESEARCH 0016-6723 adet 1,00340 GEOBIOS 0251-1223 adet 1,00341 GEOLOGICAL MAGAZINE 0016-7568 adet 1,00
342GEOLOGICAL SOCIETY JOURNAL 0016-7649
adet 1,00
343GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN 0016-7606
adet 1,00
344 GEOLOGY 0091-7613 adet 1,00
345GEOMETRIC AND FUNCTIONAL ANALYSIS : GAFA 1016-443X
adet 1,00
346 GEOPHYSICS 0016-8033 adet 1,00347 GEORISK 1749-9518 adet 1,00
348GEOTECHNICAL AND GEOLOGICAL ENGINEERING 0960-3182
adet 1,00
349 GEOTECHNICAL ENGINEERING 0046-5828 adet 1,00350 GEOTECHNIK 0172-6145 adet 1,00351 GEOTECHNIQUE 0016-8505 adet 1,00
352GEOTHERMAL RESOURCES COUNCIL BULLETIN 0160-7782
adet 1,00
353 GESTA 0016-920x adet 1,00
354GLASGOW MATHEMATICAL JOURNAL 0017-0895
adet 1,00
355GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES 0886-6236
adet 1,00
356GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES (DENİZ BİLİMLERİ KOPYASI) 0886-6236
adet 1,00
357 GLUCKAUF 0340-7896 adet 1,00
358GOVERNMENT AND OPPOSITION 0017-257X
adet 1,00
359 GROUND ENGINEERING 0017-4653 adet 1,00
360 HADRONIC JOURNAL 0162-5519 adet 1,00361 HART'S E AND P 1527-4063 adet 1,00
362HARVARD EDUCATIONAL REVIEW 0017-8055
adet 1,00
363HARVARD INTERNATIONAL LAW JOURNAL 0017-8063
adet 1,00
364 HEREDITY 0018-067X adet 1,00
365HISTORY AND PHILOSOPHY OF LOGIC 0144-5340
adet 1,00
366HISTORY OF POLITICAL ECONOMY 0018-2702
adet 1,00
367 HISTORY OF SCIENCE 0073-2753 adet 1,00
368HISTORY WORKSHOP JOURNAL : HWJ 1363-3554
adet 1,00
369 HOMMES ET FONDERIE 0018-4357 adet 1,00370 HOUSE AND GARDEN 0043-5759 adet 1,00371 HOUSE BEAUTIFUL 0018-6422 adet 1,00372 HPAC ENGINEERING 1527-4055 adet 1,00373 HUMAN ORGANIZATION 0018-7259 adet 1,00374 HUMAN RELATIONS 0018-7267 adet 1,00
375HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL 0262-6667
adet 1,00
376HYDROLOGY RESEARCH (ESKİ İSMİ: NORDIC HYDROLOGY) 0029-1277
adet 1,00
377I R A L INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED LINGUISTICS IN LANGUAGE TEACHING 0019-042X
adet 1,00
378 I S I J INTERNATIONAL 0915-1559 adet 1,00379 ICIS CHEMICAL BUSINESS 1750-1504 adet 1,00380 IEEE SPECTRUM 0018-9235 adet 1,00381 IIE TRANSACTIONS 0740-817X adet 1,00
382IL NUOVO SAGGIATORE : BOLLETTINO DELLA SOCIETA ITALIANA DI FISICA 0393-4578
adet 1,00
383IMA JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS 0272-4960
adet 1,00
384IMA JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS 0272-4979
adet 1,00
385 INDIAN ECONOMIC JOURNAL 0019-4662 adet 1,00
386INDIANA UNIVERSITY MATHEMATICS JOURNAL 0022-2518
adet 1,00
387 INDUSTRIAL MINERALS 0019-8544 adet 1,00388 INDUSTRIAL RELATIONS 0019-8676 adet 1,00389 INDUSTRIAL ROBOT 0143-991X adet 1,00390 INFORMATION WEEK 8750-6874 adet 1,00391 INNOVATION 0731-2334 adet 1,00
392INSIGHT : NON-DESTRUCTIVE TESTING AND CONDITION MONITORING 1354-2575
adet 1,00
393 INTERFACES 0092-2102 adet 1,00394 INTERNATIONAL AFFAIRS 0020-5850 adet 1,00
395INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW QUARTERLY 0020-5893
adet 1,00
396INTERNATIONAL ECONOMIC REVIEW 0020-6598
adet 1,00
397 INTERNATIONAL GYMNAST 0891-6616 adet 1,00
398INTERNATIONAL JOURNAL FOR HOUSING SCIENCE AND ITS APPLICATIONS 0146-6518
adet 1,00
399INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL 0020-7179
adet 1,00
400INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION 0949-149X
adet 1,00
401INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 0950-5423
adet 1,00
402INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE 0376-9429
adet 1,00
403INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE 1365-8816
adet 1,00
404INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMECHANICS 1532-3641
adet 1,00
405INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH 1862-5282
adet 1,00
406INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING EDUCATION 0306-4190
adet 1,00
407INTERNATIONAL JOURNAL OF MIDDLE EAST STUDIES 0020-7438
adet 1,00
408INTERNATIONAL JOURNAL OF MINING, RECLAMATION AND ENVIRONMENT 1748-0930
adet 1,00
409INTERNATIONAL JOURNAL OF PARALLEL PROGRAMMING 0885-7458
adet 1,00
410INTERNATIONAL JOURNAL OF PARALLEL, EMERGENT AND DISTRIBUTED SYSTEMS : IJPEDS 1744-5760
adet 1,00
411INTERNATIONAL JOURNAL OF POWDER METALLURGY 0888-7462
adet 1,00
412INTERNATIONAL JOURNAL OF POWER AND ENERGY SYSTEMS 1078-3466
adet 1,00
413INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH 0020-7543
adet 1,00
414INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY 0020-7594
adet 1,00
415INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT PSYCHOLOGY 0047-0767
adet 1,00
416 INTERNATIONAL JOURNAL OF adet 1,00
THEORETICAL PHYSICS 0020-7748
417INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH 0309-1317
adet 1,00
418INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN 0143-3369
adet 1,00
419INTERNATIONAL JOURNAL ON E-LEARNING 1537-2456
adet 1,00
420INTERNATIONAL MIGRATION REVIEW : IMR 0197-9183
adet 1,00
421INTERNATIONAL PHILOSOPHICAL QUARTERLY : IPQ 0019-0365
adet 1,00
422INTERNATIONAL REVIEW FOR THE SOCIOLOGY OF SPORT 1012-6902
adet 1,00
423INTERNATIONAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES 0020-8523
adet 1,00
424INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE JOURNAL 0020-8701
adet 1,00
425 INVENTIONES MATHEMATICAE 0020-9910 adet 1,00426 IRON AND STEEL TECHNOLOGY 1547-0423 adet 1,00
427IRONMAKING AND STEELMAKING 0301-9233
adet 1,00
428 ISIS 0021-1753 adet 1,00
429ISRAEL JOURNAL OF MATHEMATICS 0021-2172
adet 1,00
430JAE: JOURNAL OF ARCHITECTURAL EDUCATION 1046-4883
adet 1,00
431JAHRESBERICHT DER DEUTSCHEN MATHEMATIKER VEREINIGUNG 0012-0456
adet 1,00
432 JAPAN ARCHITECT 1342-6478 adet 1,00433 JAPAN AUTOMOTIVE NEWS 0021-4329 adet 1,00434 JAPANESE ECONOMY 1097-203X adet 1,00435 JCT COATINGS TECH 1547-0083 adet 1,00436 JOM 1047-4838 adet 1,00
437JOPERD (JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION RECREATION AND DANCE ) 0730-3084
adet 1,00
438JOURNAL FÜR DIE REINE UND ANGEWANDTE MATHEMATIK 0075-4102
adet 1,00
439JOURNAL OF ABNORMAL PSYCHOLOGY 0021-843X
adet 1,00
440 JOURNAL OF ACCOUNTANCY 0021-8448 adet 1,00
441JOURNAL OF ACCOUNTING RESEARCH 0021-8456
adet 1,00
442JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING 0893-1321
adet 1,00
443JOURNAL OF AESTHETICS AND ART CRITICISM 0021-8529
adet 1,00
444 JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC adet 1,00
SPECTROMETRY 0267-9477
445JOURNAL OF ANTHROPOLOGICAL RESEARCH 0091-7710
adet 1,00
446JOURNAL OF APPLIED CRYSTALLOGRAPHY 0021-8898
adet 1,00
447JOURNAL OF APPLIED MECHANICS 0021-8936
adet 1,00
448 JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 0021-8979 adet 1,00
449JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY 0021-9002
adet 1,00
450JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY 0021-9010
adet 1,00
451JOURNAL OF APPLIED SPORT PSYCHOLOGY 1041-3200
adet 1,00
452JOURNAL OF ARCHITECTURAL ENGINEERING 1076-0431
adet 1,00
453 JOURNAL OF BACTERIOLOGY 0021-9193 adet 1,00
454JOURNAL OF BIOMECHANICAL ENGINEERING 0148-0731
adet 1,00
455JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING 1084-0702
adet 1,00
456JOURNAL OF BUSINESS AND ECONOMIC STATISTICS 0735-0015
adet 1,00
457JOURNAL OF BUSINESS FINANCE AND ACCOUNTING 0306-686X
adet 1,00
458JOURNAL OF CANADIAN PETROLEUM TECHNOLOGY 0021-9487
adet 1,00
459 JOURNAL OF CELL SCIENCE 0021-9533 adet 1,00
460JOURNAL OF CELLULAR PLASTICS 0021-955X
adet 1,00
461JOURNAL OF CHEMICAL ECOLOGY 0098-0331
adet 1,00
462JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION 0021-9584
adet 1,00
463JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING OF JAPAN 0021-9592
adet 1,00
464JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 0021-9606
adet 1,00
465JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY 0021-9630
adet 1,00
466JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC SCIENCE 0021-9665
adet 1,00
467JOURNAL OF COASTAL RESEARCH 0749-0208
adet 1,00
468JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH 1547-0091
adet 1,00
469JOURNAL OF COLD REGIONS ENGINEERING 0887-381X
adet 1,00
470JOURNAL OF COLLEGE SCIENCE TEACHING 0047-231X
adet 1,00
471JOURNAL OF COMMON MARKET STUDIES 0021-9886
adet 1,00
472JOURNAL OF COMPARATIVE PSYCHOLOGY 0735-7036
adet 1,00
473JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS 0021-9983
adet 1,00
474JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION 1090-0268
adet 1,00
475JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING 0887-3801
adet 1,00
476JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT 0733-9364
adet 1,00
477JOURNAL OF CONSULTING AND CLINICAL PSYCHOLOGY 0022-006X
adet 1,00
478JOURNAL OF CONTEMPORARY ASIA 0047-2336
adet 1,00
479JOURNAL OF CONTEMPORARY HISTORY 0022-0094
adet 1,00
480JOURNAL OF COUNSELING PSYCHOLOGY 0022-0167
adet 1,00
481JOURNAL OF CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY 0022-0221
adet 1,00
482 JOURNAL OF DAIRY SCIENCE 0022-0302 adet 1,00
483JOURNAL OF DATABASE MANAGEMENT 1063-8016
adet 1,00
484 JOURNAL OF DESIGN HISTORY 0952-4649 adet 1,00
485JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES 0022-0388
adet 1,00
486JOURNAL OF DIFFERENTIAL GEOMETRY 0022-040X
adet 1,00
487JOURNAL OF DYNAMIC SYSTEMS, MEASUREMENT, AND CONTROL 0022-0434
adet 1,00
488JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING : JEE 1363-2469
adet 1,00
489JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY 0022-0507
adet 1,00
490JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE 0022-0515
adet 1,00
491JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES 0895-3309
adet 1,00
492JOURNAL OF ECONOMIC SURVEYS 0950-0804
adet 1,00
493JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND HISTORY 0022-0620
adet 1,00
494 JOURNAL OF EDUCATIONAL MULTIMEDIA adet 1,00
AND HYPERMEDIA 1055-8896
495JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 0022-0663
adet 1,00
496 JOURNAL OF ELASTICITY 0374-3535 adet 1,00
497JOURNAL OF ELECTROMAGNETIC WAVES AND APPLICATIONS 0920-5071
adet 1,00
498JOURNAL OF ENERGY ENGINEERING 0733-9402
adet 1,00
499JOURNAL OF ENERGY RESOURCES TECHNOLOGY 0195-0738
adet 1,00
500JOURNAL OF ENGINEERING FOR GAS TURBINES AND POWER 0742-4795
adet 1,00
501JOURNAL OF ENGINEERING MATERIALS AND TECHNOLOGY 0094-4289
adet 1,00
502JOURNAL OF ENGINEERING MATHEMATICS 0022-0833
adet 1,00
503JOURNAL OF ENGINEERING MECHANICS 0733-9399
adet 1,00
504JOURNAL OF ENTERPRISING COMMUNITIES: PEOPLE AND PLACES OF GLOBAL ECONOMY 1750-6204
adet 1,00
505JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING 0733-9372
adet 1,00
506JOURNAL OF ENVIRONMENTAL LAW 0952-8873
adet 1,00
507JOURNAL OF EVOLUTIONARY ECONOMICS 0936-9937
adet 1,00
508JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY 0022-0949
adet 1,00
509JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY GENERAL 0096-3445
adet 1,00
510JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY LEARNING, MEMORY, AND COGNITION 0278-7393
adet 1,00
511JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY: ANIMAL BEHAVIOR PROCESSES 0097-7403
adet 1,00
512JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY: HUMAN PERCEPTION AND PERFORMANCE 0096-1523
adet 1,00
513JOURNAL OF FIELD ARCHAEOLOGY 0093-4690
adet 1,00
514 JOURNAL OF FINANCE 0022-1082 adet 1,00
515JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS 0022-1090
adet 1,00
516 JOURNAL OF FLUID MECHANICS 0022-1120 adet 1,00
517JOURNAL OF FOOD PROTECTION 0362-028X
adet 1,00
518 JOURNAL OF FOOD SCIENCE 0022-1147 adet 1,00
519JOURNAL OF FORAMINIFERAL RESEARCH 0096-1191
adet 1,00
520 JOURNAL OF FORESTRY 0022-1201 adet 1,00521 JOURNAL OF GEOLOGY 0022-1376 adet 1,00
522JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH A 0148-0227
adet 1,00
523JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH B 0148-0227
adet 1,00
524JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH C OCEANS 0148-0227
adet 1,00
525JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH D 0148-0227
adet 1,00
526JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH E, PLANETS 0148-0227
adet 1,00
527JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING 1090-0241
adet 1,00
528 JOURNAL OF HEAT TRANSFER 0022-1481 adet 1,00
529JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY 0022-152X
adet 1,00
530JOURNAL OF HISTORICAL SOCIOLOGY 0952-1909
adet 1,00
531JOURNAL OF HUMAN RESOURCE COSTING & ACCOUNTING 1401-338X
adet 1,00
532JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING 0733-9429
adet 1,00
533JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH 0022-1686
adet 1,00
534JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING 1084-0699
adet 1,00
535JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS 0022-1821
adet 1,00
536JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY 1367-5435
adet 1,00
537JOURNAL OF INDUSTRIAL RELATIONS 0022-1856
adet 1,00
538JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS 1076-0342
adet 1,00
539JOURNAL OF INSTITUTIONAL AND THEORETICAL ECONOMICS JITE 0932-4569
adet 1,00
540JOURNAL OF INTERACTIVE LEARNING RESEARCH 1093-023X
adet 1,00
541JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING 0733-9437
adet 1,00
542JOURNAL OF LABOR ECONOMICS 0734-306X
adet 1,00
543JOURNAL OF LIBRARY ADMINISTRATION 0193-0826
adet 1,00
544JOURNAL OF LIQUID CHROMATOGRAPHY AND RELATED TECHNOLOGIES 1082-6076
adet 1,00
545JOURNAL OF LOW FREQUENCY NOISE, VIBRATION, AND ACTIVE CONTROL 0263-0923
adet 1,00
546JOURNAL OF MACROMOLECULAR SCIENCE PART A PURE AND APPLIED CHEMISTRY 1060-1325
adet 1,00
547JOURNAL OF MACROMOLECULAR SCIENCE PART B, PHYSICS 0022-2348
adet 1,00
548JOURNAL OF MANAGEMENT IN ENGINEERING 0742-597X
adet 1,00
549JOURNAL OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS: JMIS 0742-1222
adet 1,00
550JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 0022-2380
adet 1,00
551JOURNAL OF MANUFACTURING SCIENCE AND ENGINEERING 1087-1357
adet 1,00
552JOURNAL OF MANUFACTURING SYSTEMS 0278-6125
adet 1,00
553JOURNAL OF MANUFACTURING TECHNOLOGY MANAGEMENT 1741-038X
adet 1,00
554JOURNAL OF MARINE RESEARCH 0022-2402
adet 1,00
555JOURNAL OF MARINE RESEARCH (DENİZ BİLİMLERİ KOPYASI) 0022-2402
adet 1,00
556JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING 0899-1561
adet 1,00
557JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE (FULL SET) 0022-2461
adet 1,00
558JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE MATERIALS IN ELECTRONICS 0957-4522
adet 1,00
559JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE MATERIALS IN MEDICINE 0957-4530
adet 1,00
560JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS 0022-2488
adet 1,00
561JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCES, THE UNIVERSITY OF TOKYO 1340-5705
adet 1,00
562JOURNAL OF MECHANICAL DESIGN 1050-0472
adet 1,00
563JOURNAL OF MICROPALAEONTOLOGY 0262-821X
adet 1,00
564 JOURNAL OF MINING SCIENCE 1062-7391 adet 1,00
565JOURNAL OF MONEY, CREDIT, AND BANKING 0022-2879
adet 1,00
566 JOURNAL OF NON-EQUILIBRIUM adet 1,00
THERMODYNAMICS 0340-0204
567JOURNAL OF NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY 0022-3131
adet 1,00
568JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HYGIENE 1545-9624
adet 1,00
569JOURNAL OF OPERATOR THEORY 0379-4024
adet 1,00
570JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS 0022-3239
adet 1,00
571 JOURNAL OF PEASANT STUDIES 0306-6150 adet 1,00
572JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES 0887-3828
adet 1,00
573 JOURNAL OF PERSONALITY 0022-3506 adet 1,00
574JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY 0022-3514
adet 1,00
575JOURNAL OF PETROLEUM TECHNOLOGY 0149-2136
adet 1,00
576 JOURNAL OF PETROLOGY 0022-3530 adet 1,00
577JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS 0022-3565
adet 1,00
578JOURNAL OF PHILOSOPHICAL LOGIC 0022-3611
adet 1,00
579 JOURNAL OF PHILOSOPHY 0022-362x adet 1,00
580JOURNAL OF PHYSICAL OCEANOGRAPHY 0022-3670
adet 1,00
581JOURNAL OF PHYSICAL OCEANOGRAPHY (DENİZ BİLİMLERİ KOPYASI) 0022-3670
adet 1,00
582JOURNAL OF PHYSICS A MATHEMATICAL AND THEORETICAL 1751-8113
adet 1,00
583JOURNAL OF PHYSICS CONDENSED MATTER 0953-8984
adet 1,00
584JOURNAL OF PHYSICS D APPLIED PHYSICS 0022-3727
adet 1,00
585JOURNAL OF PHYSICS G NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS 0954-3899
adet 1,00
586 JOURNAL OF PHYSIOLOGY 0022-3751 adet 1,00
587JOURNAL OF PLANKTON RESEARCH 0142-7873
adet 1,00
588JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY 0022-3808
adet 1,00
589 JOURNAL OF POLITICS 0022-3816 adet 1,00
590JOURNAL OF PRODUCT AND BRAND MANAGEMENT 1061-0421
adet 1,00
591JOURNAL OF PROFESSIONAL ISSUES IN ENGINEERING EDUCATION AND PRACTICE 1052-3928
adet 1,00
592 JOURNAL OF PSYCHOLOGY 0022-3980 adet 1,00593 JOURNAL OF QUALITY TECHNOLOGY adet 1,00
0022-4065
594JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY 0236-5731
adet 1,00
595 JOURNAL OF RHEOLOGY 0148-6055 adet 1,00
596JOURNAL OF SEDIMENTARY RESEARCH 1527-1404
adet 1,00
597 JOURNAL OF SOCIAL ISSUES 0022-4537 adet 1,00
598JOURNAL OF SOLAR ENERGY ENGINEERING 0199-6231
adet 1,00
599JOURNAL OF SPORT AND EXERCISE PSYCHOLOGY 0895-2779
adet 1,00
600 JOURNAL OF SPORT HISTORY 0094-1700 adet 1,00
601JOURNAL OF SPORT MANAGEMENT 0888-4773
adet 1,00
602JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS 0022-4707
adet 1,00
603JOURNAL OF STATISTICAL PHYSICS 0022-4715
adet 1,00
604JOURNAL OF STATISTICAL RESEARCH 0256-422X
adet 1,00
605JOURNAL OF STRAIN ANALYSIS FOR ENGINEERING DESIGN 0309-3247
adet 1,00
606JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING 0733-9445
adet 1,00
607JOURNAL OF SURVEYING ENGINEERING 0733-9453
adet 1,00
608 JOURNAL OF SYMBOLIC LOGIC 0022-4812 adet 1,00
609JOURNAL OF TEACHING IN PHYSICAL EDUCATION : JTPE 0273-5024
adet 1,00
610JOURNAL OF TECHNOLOGY AND TEACHER EDUCATION 1059-7069
adet 1,00
611JOURNAL OF THE AMERICAN HELICOPTER SOCIETY 0002-8711
adet 1,00
612JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION 0162-1459
adet 1,00
613JOURNAL OF THE ATMOSPHERIC SCIENCES 0022-4928
adet 1,00
614JOURNAL OF THE ENERGY INSTITUTE 0144-2600
adet 1,00
615JOURNAL OF THE EXPERIMENTAL ANALYSIS OF BEHAVIOR 0022-5002
adet 1,00
616JOURNAL OF THE HISTORY OF IDEAS 0022-5037
adet 1,00
617JOURNAL OF THE HISTORY OF PHILOSOPHY 0022-5053
adet 1,00
618JOURNAL OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY 0024-6107
adet 1,00
619 JOURNAL OF THE MATHEMATICAL adet 1,00
SOCIETY OF JAPAN 0025-5645
620JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY 0160-5682
adet 1,00
621JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA A, OPTICS, IMAGE SCIENCE, AND VISION 1084-7529
adet 1,00
622JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B, OPTICAL PHYSICS 0740-3224
adet 1,00
623JOURNAL OF THE PHILOSOPHY OF SPORT 0094-8705
adet 1,00
624JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN 0031-9015
adet 1,00
625JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES A, (STATISTICS IN SOCIETY) 0964-1998
adet 1,00
626JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES B, (STATISTICAL METHODOLOGY) 1369-7412
adet 1,00
627JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES C, APPLIED STATISTICS 0035-9254
adet 1,00
628JOURNAL OF THE SOCIETY OF ARCHITECTURAL HISTORIANS 0037-9808
adet 1,00
629JOURNAL OF THERMOPLASTIC COMPOSITE MATERIALS 0892-7057
adet 1,00
630JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS 0143-9782
adet 1,00
631JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS AND POLICY 0022-5258
adet 1,00
632JOURNAL OF TRANSPORTATION ENGINEERING 0733-947X
adet 1,00
633 JOURNAL OF TRIBOLOGY 0742-4787 adet 1,00634 JOURNAL OF TURKISH STUDIES 0743-0019 adet 1,00635 JOURNAL OF URBAN DESIGN 1357-4809 adet 1,00
636JOURNAL OF URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT 0733-9488
adet 1,00
637 JOURNAL OF VALUE INQUIRY 0022-5363 adet 1,00
638JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS 1048-9002
adet 1,00
639JOURNAL OF VISUAL ART PRACTICE 1470-2029
adet 1,00
640JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT 0733-9496
adet 1,00
641JOURNAL OF WATERWAY, PORT, COASTAL, AND OCEAN ENGINEERING 0733-950X
adet 1,00
642 KALTE UND KLIMATECHNIK 0343-2246 adet 1,00643 KONSTRUKTION 0720-5953 adet 1,00644 KYKLOS 0023-5962 adet 1,00
645 LABOR LAW JOURNAL 0023-6586 adet 1,00646 LAND ECONOMICS 0023-7639 adet 1,00
647LANGUAGE AND COGNITIVE PROCESSES 0169-0965
adet 1,00
648 LANGUAGE LEARNING 0023-8333 adet 1,00649 LANGUAGE TEACHING 0261-4448 adet 1,00
650LEADERSHIP AND MANAGEMENT IN ENGINEERING 1532-6748
adet 1,00
651 LEADING EDGE 1070-485X adet 1,00
652LEGISLATIVE STUDIES QUARTERLY 0362-9805
adet 1,00
653 LEISURE 1492-7713 adet 1,00
654LETTERS IN MATHEMATICAL PHYSICS 0377-9017
adet 1,00
655 LIBRARY HI TECH 0737-8831 adet 1,00656 LIFE&STYLE 1550-6274 adet 1,00
657LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY 0024-3590
adet 1,00
658 LINGUISTICS ANALYSIS 0098-9053 adet 1,00659 LINGUISTICS AND PHILOSOPHY 0165-0157 adet 1,00
660LITERARY AND LINGUISTIC COMPUTING 0268-1145
adet 1,00
661 LIVING BLUES 0024-5232 adet 1,00662 L'OEIL 0029-862X adet 1,00663 MACHINERY 1753-0482 adet 1,00
664MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH 0024-9831
adet 1,00
665MAIN SCIENCE AND TECHNOLOGY INDICATORS - OECD 1011-792X
adet 1,00
666 MANAGEMENT SCIENCE 0025-1909 adet 1,00667 MANAGING SERVICE QUALITY 0960-4529 adet 1,00668 MANCHESTER SCHOOL 1463-6786 adet 1,00
669MANUFACTURING ENGINEERING 0361-0853
adet 1,00
670 MANUSCRIPTA MATHEMATICA 0025-2611 adet 1,00671 MARINE BIOLOGY 0025-3162 adet 1,00
672MARINE GEOPHYSICAL RESEARCHES 0025-3235
adet 1,00
673 MARKETING 0025-3650 adet 1,00
674MATCH: COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL AND IN COMPUTER CHEMISTRY 0340-6253
adet 1,00
675 MATERIALS AND STRUCTURES 1359-5997 adet 1,00676 MATERIALS EVALUATION 0025-5327 adet 1,00
677MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY 0267-0836
adet 1,00
678 MATERIALS TRANSACTIONS 1345-9678 adet 1,00
679 MATHEMATICA SCANDINAVICA 0025-5521 adet 1,00
680MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING OF DYNAMICAL SYSTEMS 1387-3954
adet 1,00
681 MATHEMATICAL GAZETTE 0025-5572 adet 1,00682 MATHEMATICAL GEOSCIENCES 1874-8961 adet 1,00
683MATHEMATICAL PROCEEDINGS OF THE CAMBRIDGE PHILOSOPHICAL SOCIETY 0305-0041
adet 1,00
684MATHEMATICAL PROGRAMMING 0025-5610
adet 1,00
685MATHEMATICAL RESEARCH LETTERS 1073-2780
adet 1,00
686 MATHEMATICS MAGAZINE 0025-570X adet 1,00
687MATHEMATICS OF COMPUTATION 0025-5718
adet 1,00
688 MATHEMATICS TEACHER 0025-5769 adet 1,00
689MATHEMATICS TEACHING IN THE MIDDLE SCHOOL 1072-0839
adet 1,00
690 MATHEMATIKA 0025-5793 adet 1,00691 MATHEMATISCHE ANNALEN 0025-5831 adet 1,00692 MATHEMATISCHE ZEITSCHRIFT 0025-5874 adet 1,00
693MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE 0195-9131
adet 1,00
694 MEMORY AND COGNITION 0090-502X adet 1,00
695METAL SCIENCE AND HEAT TREATMENT 0026-0673
adet 1,00
696 METALL 0026-0746 adet 1,00
697METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A 1073-5623
adet 1,00
698METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B 1073-5615
adet 1,00
699 METAPHILOSOPHY 0026-1068 adet 1,00
700METHODS AND APPLICATIONS OF ANALYSIS 1073-2772
adet 1,00
701 METROECONOMICA 0026-1386 adet 1,00
702MICHIGAN MATHEMATICAL JOURNAL 0026-2285
adet 1,00
703 MICROBIOLOGY 1350-0872 adet 1,00
704MICROBIOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY REVIEWS 1092-2172
adet 1,00
705 MICROPALEONTOLOGY 0026-2803 adet 1,00706 MICROWAVE JOURNAL 0192-6225 adet 1,00707 MICROWAVES AND RF 0745-2993 adet 1,00708 MIDDLE EAST MONITOR 0026-315X adet 1,00
709MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION BULLETIN (YENİ ADI: REVIEW OF MIDDLE EAST STUDIES ) 0026-3184
adet 1,00
710 MIDDLE EASTERN STUDIES 0026-3206 adet 1,00711 MILLENNIUM 0305-8298 adet 1,00712 MIND 0026-4423 adet 1,00713 MINERALOGICAL MAGAZINE 0026-461X adet 1,00
714MINERALS AND METALLURGICAL PROCESSING 0747-9182
adet 1,00
715 MINERVA 0026-4695 adet 1,00716 MINING JOURNAL 0026-5225 adet 1,00717 MINING MAGAZINE 0308-6631 adet 1,00
718MIR: MANAGEMENT INTERNATIONAL REVIEW 0938-8249
adet 1,00
719MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS, ROEMISCHE ABTEILUNG 0342-1287
adet 1,00
720 MODERN ENGLISH TEACHER 0308-0587 adet 1,00721 MOJO 1351-0193 adet 1,00
722MOLECULAR GENETICS AND GENOMICS 1617-4615
adet 1,00
723 MOLECULAR PHYSICS 0026-8976 adet 1,00
724MONATSHEFTE FÜR MATHEMATIK 0026-9255
adet 1,00
725 MONIST 0026-9662 adet 1,00
726MONOGRAPHS OF THE SOCIETY FOR RESEARCH IN CHILD DEVELOPMENT 0037-976X
adet 1,00
727 MOTOR CONTROL 1087-1640 adet 1,00728 MOTOR TRANSPORT 0027-206X adet 1,00729 MUQARNAS = MUQARNAS 0732-2992 adet 1,00730 MUSEUMS JOURNAL 0027-416X adet 1,00731 NATIONAL GEOGRAPHIC 0027-9358 adet 1,00732 NATURAL HAZARDS REVIEW 1527-6988 adet 1,00733 NATURAL RESOURCES FORUM 0165-0203 adet 1,00734 NATURAL RESOURCES JOURNAL 0028-0739 adet 1,00735 NATURE 0028-0836 adet 1,00
736NATURE (DENİZ BİLİMLERİ KOPYASI) 0028-0836
adet 1,00
737 NATURE NANOTECHNOLOGY 1748-3387 adet 1,00738 NEW LEFT REVIEW 0028-6060 adet 1,00739 NEW POLITICAL ECONOMY 1356-3467 adet 1,00740 NEW SCIENTIST 0262-4079 adet 1,00
741NEW TECHNOLOGY, WORK, AND EMPLOYMENT 0268-1072
adet 1,00
742NEWSLETTER OF THE SOCIETY OF ARCHITECTURAL HISTORIANS 0049-1195
adet 1,00
743NONPROFIT AND VOLUNTARY SECTOR QUARTERLY 0899-7640
adet 1,00
744 NORDIC JOURNAL OF ARCHITECTURAL adet 1,00
RESEARCH 1102-5824
745NOTRE DAME JOURNAL OF FORMAL LOGIC 0029-4527
adet 1,00
746 NOUS 0029-4624 adet 1,00
747NOVUM :FORUM FUER KOMMUNIKATIONS-DESIGN 1438-1753
adet 1,00
748NUCLEAR ENGINEERING INTERNATIONAL 0029-5507
adet 1,00
749NUCLEAR SCIENCE AND ENGINEERING 0029-5639
adet 1,00
750 NUCLEAR TECHNOLOGY 0029-5450 adet 1,00
751NUMERICAL HEAT TRANSFER PART A, APPLICATIONS 1040-7782
adet 1,00
752NUMERICAL HEAT TRANSFER PART B, FUNDAMENTALS 1040-7790
adet 1,00
753 NUMERISCHE MATHEMATIK 0029-599X adet 1,00754 NUOVO CIMENTO B 1124-1888 adet 1,00
755NUOVO CIMENTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI FISICA C 1124-1896
adet 1,00
756 OBSERVATORY 0029-7704 adet 1,00
757OCEANOLOGY OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES 0001-4370
adet 1,00
758 OIL AND GAS JOURNAL 0030-1388 adet 1,00759 OIL GAS: EUROPEAN MAGAZINE 0342-5622 adet 1,00760 OLYMPIC REVIEW 0251-3498 adet 1,00761 OPERATIONS RESEARCH 0030-364X adet 1,00
762OPERATIONS RESEARCH MANAGEMENT SCIENCE 0030-3658
adet 1,00
763 OPTICS AND SPECTROSCOPY 0030-400X adet 1,00764 ORBIS 0030-4425 adet 1,00
765ORGANIC AND BIOMOLECULAR CHEMISTRY 1477-0520
adet 1,00
766 ORGANIZATION STUDIES 0170-8406 adet 1,00
767OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS AND STATISTICS 0305-9049
adet 1,00
768OXFORD DEVELOPMENT STUDIES 1360-0818
adet 1,00
769 OXFORD ECONOMIC PAPERS 0030-7653 adet 1,00
770PACIFIC JOURNAL OF MATHEMATICS 0030-8730
adet 1,00
771PAKISTAN DEVELOPMENT REVIEW 0030-9729
adet 1,00
772PAKISTAN JOURNAL OF STATISTICS 1012-9367
adet 1,00
773 PALAIOS 0883-1351 adet 1,00774 PALEOBIOS 0031-0298 adet 1,00775 PARKS AND RECREATION 0031-2215 adet 1,00776 PARTICULATE SCIENCE AND adet 1,00
TECHNOLOGY 0272-6351777 PAST AND PRESENT 0031-2746 adet 1,00778 PCI JOURNAL 0887-9672 adet 1,00
779PEDAGOGY, CULTURE AND SOCIETY 1468-1366
adet 1,00
780PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS 0031-5125
adet 1,00
781 PERSPECTA 0079-0958 adet 1,00782 PETROLEUM GEOSCIENCE 1354-0793 adet 1,00783 PHILOSOPHIA 0048-3893 adet 1,00784 PHILOSOPHICAL REVIEW 0031-8108 adet 1,00785 PHILOSOPHICAL STUDIES 0031-8116 adet 1,00786 PHILOSOPHY 0031-8191 adet 1,00
787PHILOSOPHY AND PHENOMENOLOGICAL RESEARCH 0031-8205
adet 1,00
788PHILOSOPHY AND SOCIAL CRITICISM 0191-4537
adet 1,00
789 PHILOSOPHY OF SCIENCE 0031-8248 adet 1,00
790PHILOSOPHY OF THE SOCIAL SCIENCES 0048-3931
adet 1,00
791 PHILOSOPHY TODAY 0031-8256 adet 1,00
792PHOTOGRAMMETRIC ENGINEERING AND REMOTE SENSING 0099-1112
adet 1,00
793 PHYSICA SCRIPTA 0031-8949 adet 1,00
794PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 1463-9076
adet 1,00
795 PHYSICAL EDUCATION INDEX 0191-9202 adet 1,00796 PHYSICAL EDUCATOR 0031-8981 adet 1,00797 PHYSICAL REVIEW A 1050-2947 adet 1,00
798PHYSICAL REVIEW B CONDENSED MATTER 1098-0121
adet 1,00
799PHYSICAL REVIEW C NUCLEAR PHYSICS 0556-2813
adet 1,00
800 PHYSICAL REVIEW D 1550-7998 adet 1,00
801PHYSICAL REVIEW E STATISTICAL, NONLINEAR, AND SOFT MATTER PHYSICS 1539-3755
adet 1,00
802 PHYSICAL REVIEW LETTERS 0031-9007 adet 1,00
803PHYSICS AND CHEMISTRY OF GLASSES - EUROPEAN JOURNAL OF GLASS SCIENCE AND TECHNOLOGY - PART B 0031-9090
adet 1,00
804 PHYSICS OF FLUIDS 1070-6631 adet 1,00
805PHYSICS OF METALS AND METALLOGRAPHY 0031-918X
adet 1,00
806 PHYSICS OF PLASMAS 1070-664X adet 1,00807 PHYSICS TEACHER 0031-921X adet 1,00808 PHYSICS WORLD 0953-8585 adet 1,00
809 PHYSIOLOGICAL REVIEWS 0031-9333 adet 1,00810 PLANE AND PILOT 0032-0617 adet 1,00811 PLANT AND CELL PHYSIOLOGY 0032-0781 adet 1,00812 PLANT CELL REPORTS 0721-7714 adet 1,00
813PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING 0272-4324
adet 1,00
814PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION 0741-3335
adet 1,00
815 PLASTICS ENGINEERING 0091-9578 adet 1,00
816PMLA: PUBLICATIONS OF THE MODERN LANGUAGE ASSOCIATION OF AMERICA 0030-8129
adet 1,00
817 POETRY REVIEW 0032-2156 adet 1,00818 POLITICAL QUARTERLY 0032-3179 adet 1,00
819POLITICAL RESEARCH QUARTERLY 1065-9129
adet 1,00
820 POLITICAL STUDIES 0032-3217 adet 1,00821 POLITICAL STUDIES REVIEW 1478-9299 adet 1,00822 POLITICS 0263-3957 adet 1,00823 POLYMER BULLETIN 0170-0839 adet 1,00824 POLYMER JOURNAL 0032-3896 adet 1,00825 POLYMER REVIEWS 1558-3724 adet 1,00
826POLYMER SCIENCE SERIES A, CHEMISTRY, PHYSICS 0965-545X
adet 1,00
827POLYMER SCIENCE SERIES B, RAPID COMMUNICATIONS, REVIEWS 1560-0904
adet 1,00
828 POLYMER SCIENCE SERIES C 1811-2382 adet 1,00829 POPULAR MECHANICS 0032-4558 adet 1,00830 POPULATION ECOLOGY 1438-3896 adet 1,00831 POSITIVITY 1385-1292 adet 1,00832 POWDER METALLURGY 0032-5899 adet 1,00
833POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS 1068-1302
adet 1,00
834 POWER 0032-5929 adet 1,00
835PRACTICE PERIODICAL OF HAZARDOUS, TOXIC, AND RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT 1090-025X
adet 1,00
836PRACTICE PERIODICAL ON STRUCTURAL DESIGN AND CONSTRUCTION 1084-0680
adet 1,00
837PRAKTISCHE METALLOGRAPHIE 0032-678X
adet 1,00
838 PRESERVATION 1090-9931 adet 1,00
839PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS 0178-8051
adet 1,00
840 PROCEEDINGS OF THE IEEE 0018-9219 adet 1,00
841PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS CIVIL ENGINEERING 0965-089X
adet 1,00
842PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS GEOTECHNICAL ENGINEERING 1353-2618
adet 1,00
843PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS MUNICIPAL ENGINEER 0965-0903
adet 1,00
844PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS STRUCTURES AND BUILDINGS 0965-0911
adet 1,00
845PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS TRANSPORT 0965-092X
adet 1,00
846PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS WATER MANAGEMENT 1741-7589
adet 1,00
847PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART A 0957-6509
adet 1,00
848PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B 0954-4054
adet 1,00
849PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C 0954-4062
adet 1,00
850PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART D 0954-4070
adet 1,00
851PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY SERIES A: MATHEMATICAL SCIENCES 0386-2194
adet 1,00
852PROCEEDINGS OF THE LONDON MATHEMATICAL SOCIETY 0024-6115
adet 1,00
853PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 0027-8424
adet 1,00
854 PROCESS ENGINEERING 0370-1859 adet 1,00
855PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT 1059-1478
adet 1,00
856PRODUCTION PLANNING AND CONTROL 0953-7287
adet 1,00
857 PRODUCTS FINISHING 0032-9940 adet 1,00
858PROGRESS IN HUMAN GEOGRAPHY 0309-1325
adet 1,00
859PROGRESS IN REACTION KINETICS AND MECHANISM 1468-6783
adet 1,00
860PROGRESS OF THEORETICAL PHYSICS 0033-068X
adet 1,00
861PROGRESS OF THEORETICAL PHYSICS SUPPLEMENT 0375-9687
adet 1,00
862PROTEIN ENGINEERING DESIGN AND SELECTION 1741-0126
adet 1,00
863 PSYCHIATRY 0033-2747 adet 1,00864 PSYCHOLOGICAL BULLETIN 0033-2909 adet 1,00865 PSYCHOLOGICAL METHODS 1082-989X adet 1,00866 PSYCHOLOGICAL RECORD 0033-2933 adet 1,00867 PSYCHOLOGICAL REVIEW 0033-295X adet 1,00868 PSYCHOMETRIKA 0033-3123 adet 1,00
869PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS 0033-3190
adet 1,00
870 PUBLIC ADMINISTRATION 0033-3298 adet 1,00871 PUBLIC CHOICE 0048-5829 adet 1,00872 PUBLIC ROADS 0033-3735 adet 1,00873 PUBLIC WORKS 0033-3840 adet 1,00
874QUALITY CONTROL AND APPLIED STATISTICS 0033-5207
adet 1,00
875 QUALITY PROGRESS 0033-524X adet 1,00
876QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS 0033-5533
adet 1,00
877QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY 1470-9236
adet 1,00
878QUARTERLY JOURNAL OF MATHEMATICS 0033-5606
adet 1,00
879QUARTERLY JOURNAL OF MECHANICS AND APPLIED MATHEMATICS 0033-5614
adet 1,00
880 QUEST 0033-6297 adet 1,00
881R I B A JOURNAL - ROYAL INSTITUTE OF BRITISH ARCHITECTS 1463-9505
adet 1,00
882 RADIATION RESEARCH 0033-7587 adet 1,00883 RADIOCARBON 0033-8222 adet 1,00884 RADIOCHIMICA ACTA 0033-8230 adet 1,00885 RAND JOURNAL OF ECONOMICS 0741-6261 adet 1,00886 RATIO(NEW SERIES) 0034-0006 adet 1,00887 READERS DIGEST (US ED) 0034-0375 adet 1,00
888REFRACTORIES AND INDUSTRIAL CERAMICS 1083-4877
adet 1,00
889 REGIONAL STUDIES 0034-3404 adet 1,00
890RENDICONTI DEL CIRCOLO MATEMATICO DI PALERMO 0009-725X
adet 1,00
891REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS 0034-4885
adet 1,00
892RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE AND SPORT 0270-1367
adet 1,00
893REVIEW : A JOURNAL OF THE FERNAND BRAUDEL CENTER 0147-9032
adet 1,00
894 REVIEW OF ECONOMIC STUDIES 0034-6527 adet 1,00
895REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS 0034-6535
adet 1,00
896REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH 0034-6543
adet 1,00
897REVIEW OF INTERNATIONAL STUDIES 0260-2105
adet 1,00
898 REVIEW OF METAPHYSICS 0034-6632 adet 1,00899 REVIEW OF WORLD ECONOMICS 1610-2878 adet 1,00
900REVIEWS IN INORGANIC CHEMISTRY 0193-4929
adet 1,00
901 REVIEWS OF MODERN PHYSICS 0034-6861 adet 1,00
902REVUE FRANÇAISE DE GEOTECHNIQUE 0181-0529
adet 1,00
903REVUE ROUMAINE DE MATHAEMATIQUES PURES ET APPLIQUES 0035-3965
adet 1,00
904 REVUE TIERS-MONDE 1293-8882 adet 1,00905 REVUE URBANISME 1240-0874 adet 1,00906 RHEOLOGICA ACTA 0035-4511 adet 1,00907 RING 0035-5410 adet 1,00908 RIVISTA DEL NUOVO CIMENTO 0393-697X adet 1,00909 ROBOTICA 0263-5747 adet 1,00910 ROCK AND ICE 0885-5722 adet 1,00
911ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING 0723-2632
adet 1,00
912ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY MONTHLY NOTICES 0035-8711
adet 1,00
913RUBBER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY 0035-9475
adet 1,00
914 RUNNER'S WORLD 0897-1706 adet 1,00915 RURAL SOCIOLOGY 0036-0112 adet 1,00
916RUSSIAN MATHEMATICAL SURVEYS 0036-0279
adet 1,00
917SAE INTERNATIONAL JOURNALS COMPLETE SET (Eski adı:SAE TRANSACTIONS) 0096-736X
adet 1,00
918 SBORNIK MATHEMATICS 1064-5616 adet 1,00
919SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 0347-0520
adet 1,00
920SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK, ENVIRONMENT AND HEALTH 0355-3140
adet 1,00
921SCHOOL SCIENCE AND MATHEMATICS 0036-6803
adet 1,00
922 SCHOOL SCIENCE REVIEW 0036-6811 adet 1,00923 SCIENCE 0036-8075 adet 1,00
924SCIENCE (DENİZ BİLİMLERİ KOPYASI) 0036-8075
adet 1,00
925 SCIENCE TEACHER 0036-8555 adet 1,00926 SCIENTIAE MATHEMATICAE JAPONICAE adet 1,00
1346-0862927 SCIENTIFIC AMERICAN 0036-8733 adet 1,00
928SCOTTISH JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY 0036-9292
adet 1,00
929 SEA TECHNOLOGY 0093-3651 adet 1,00930 SECOND LANGUAGE RESEARCH 0267-6583 adet 1,00931 SEDIMENTOLOGY 0037-0746 adet 1,00
932SEMICONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 0268-1242
adet 1,00
933 SEMIGROUP FORUM 0037-1912 adet 1,00
934SEPARATION AND PURIFICATION REVIEWS 1542-2119
adet 1,00
935SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 0149-6395
adet 1,00
936 SERIALS 0953-0460 adet 1,00
937SIBERIAN MATHEMATICAL JOURNAL 0037-4466
adet 1,00
938 SIGNS 0097-9740 adet 1,00939 SILVAE GENETICA 0037-5349 adet 1,00940 SIMULATION 0037-5497 adet 1,00941 SKY AND TELESCOPE 0037-6604 adet 1,00942 SMALL BUSINESS ECONOMICS 0921-898X adet 1,00943 SMALL GROUP RESEARCH 1046-4964 adet 1,00944 SOCIAL DEVELOPMENT 0961-205X adet 1,00945 SOCIAL EDUCATION 0037-7724 adet 1,00
946SOCIAL PSYCHOLOGY QUARTERLY 0190-2725
adet 1,00
947SOCIAL SCIENCES INFORMATION 0539-0184
adet 1,00
948 SOCIOLOGICAL INQUIRY 0038-0245 adet 1,00949 SOCIOLOGICAL REVIEW 0038-0261 adet 1,00950 SOCIOLOGY OF EDUCATION 0038-0407 adet 1,00951 SOFTWARE WORLD 0038-0652 adet 1,00
952SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL 0361-5995
adet 1,00
953 SOILS AND FOUNDATIONS 0038-0806 adet 1,00
954SOUTH AFRICAN MINING, COAL, GOLD AND BASE MINERALS (Yeni adı: SA MINING ) 0257-7623
adet 1,00
955SOUTHERN ECONOMIC JOURNAL 0038-4038
adet 1,00
956 SPACE AND POLITY 1356-2576 adet 1,00957 SPACEFLIGHT 0038-6340 adet 1,00
958SPE DRILLING AND COMPLETION 1064-6671
adet 1,00
959 SPE JOURNAL 1086-055X adet 1,00960 SPE PRODUCTION AND OPERATIONS 1930- adet 1,00
1855
961SPE RESERVOIR EVALUATION AND ENGINEERING 1094-6470
adet 1,00
962 SPECTROSCOPY LETTERS 0038-7010 adet 1,00963 SPORTS ILLUSTRATED 0038-822X adet 1,00
964STAFF PAPERS - INTERNATIONAL MONETARY FUND 1020-7635
adet 1,00
965 STAHL UND EISEN 0340-4803 adet 1,00966 STATISTICAL SCIENCE 0883-4237 adet 1,00967 STEEL IN TRANSLATION 0967-0912 adet 1,00968 STRAIN 0039-2103 adet 1,00969 STRATEGIC FINANCE 1524-833X adet 1,00
970STRUCTURAL AND MULTIDISCIPLINARY OPTIMIZATION 1615-147X
adet 1,00
971 STRUCTURAL ENGINEER 0733-9445 adet 1,00
972STRUCTURAL ENGINEERING INTERNATIONAL 1016-8664
adet 1,00
973 STUDIA LOGICA 0039-3215 adet 1,00974 STUDIA MATHEMATICA 0039-3223 adet 1,00
975STUDIES IN APPLIED MATHEMATICS 0022-2526
adet 1,00
976 STUDIES IN CONSERVATION 0039-3630 adet 1,00
977STUDIES IN ECONOMICS AND FINANCE 1086-7376
adet 1,00
978
STUDIES IN GRADUATE AND PROFESSIONAL STUDENT DEVELOPMENT (ESKİ ADI : JOURNAL OF FACULTY DEVELOPMENT) 1068-6096 0736-7627
adet 1,00
979SURVEYING AND LAND INFORMATION SCIENCE 1538-1242
adet 1,00
980 SURVIVAL 0039-6338 adet 1,00981 SWIMMING WORLD MAGAZINE 0039-7431 adet 1,00982 SYNTHESE 0039-7857 adet 1,00983 SYNTHESIS 0039-7881 adet 1,00
984SYSTEMIC PRACTICE AND ACTION RESEARCH 1094-429X
adet 1,00
985 TEACHER TRAINER 0951-7626 adet 1,00
986TEACHING CHILDREN MATHEMATICS 1073-5836
adet 1,00
987TECHNOLOGY, PEDAGOGY AND EDUCATION 1475-939X
adet 1,00
988 TECHTRENDS 8756-3894 adet 1,00989 TECTONICS 0278-7407 adet 1,00990 TERMOTECNICA 0040-3725 adet 1,00991 TESOL QUARTERLY 0039-8322 adet 1,00992 THE WORLD OF INTERIORS 0264-083X adet 1,00993 THEORETICAL AND APPLIED GENETICS adet 1,00
0040-5752
994THEORETICAL AND MATHEMATICAL PHYSICS 0040-5779
adet 1,00
995 THEORY AND SOCIETY 0304-2421 adet 1,00
996THEORY OF COMPUTING SYSTEMS 1432-4350
adet 1,00
997THEORY, CULTURE AND SOCIETY 0263-2764
adet 1,00
998 TIMES LITERARY SUPPLEMENT 0307-661X adet 1,00999 TISSUE ENGINEERING PART A 1076-3279 adet 1,00
1000TOWN AND COUNTRY PLANNING 0040-9960
adet 1,00
1001 TOWN PLANNING REVIEW 0041-0020 adet 1,001002 TR NEWS 0738-6826 0095-2656 adet 1,00
1003TRAFFIC ENGINEERING AND CONTROL 0041-0683
adet 1,00
1004TRANSACTIONS OF THE INSTITUTION OF MINING AND METALLURGY SECTION A, MINING TECHNOLOGY 0371-7844
adet 1,00
1005TRANSACTIONS OF THE INSTITUTION OF MINING AND METALLURGY SECTION B, APPLIED EARTH SCIENCE 0371-7453
adet 1,00
1006
TRANSACTIONS OF THE INSTITUTION OF MINING AND METALLURGY SECTION C, MINERAL PROCESSING AND EXTRACTIVE METALLURGY 0371-9553
adet 1,00
1007 TRANSITION 0041-1191 adet 1,00
1008TRANSPORT THEORY AND STATISTICAL PHYSICS 0041-1450
adet 1,00
1009 TRANSPORTATION 0049-4488 adet 1,00
1010TRANSPORTATION PROFESSIONAL 1478-4467
adet 1,00
1011 TRANSPORTATION SCIENCE 0041-1655 adet 1,00
1012TRIBOLOGY AND LUBRICATION TECHNOLOGY 0024-7154
adet 1,00
1013TUNNELS AND TUNNELLING INTERNATIONAL 1369-3999
adet 1,00
1014 TURCICA 0082-6847 adet 1,001015 TURKISH STUDIES 1468-3849 adet 1,001016 U S BANKER 0148-8848 adet 1,001017 URBAN AFFAIRS REVIEW 1078-0874 adet 1,00
1018URBAN ANTHROPOLOGY AND STUDIES OF CULTURAL SYSTEMS AND WORLD ECONOMIC DEVELOPMENT 0894-6019
adet 1,00
1019 URBAN MORPHOLOGY 1027-4278 adet 1,001020 UTILITAS MATHEMATICA 0315-3681 adet 1,001021 VEHICLE SYSTEM DYNAMICS 0042-3114 adet 1,001022 VOLLEYBALL MAGAZIN 1610-336x adet 1,00
1023WATER ENVIRONMENT AND TECHNOLOGY 1044-9493
adet 1,00
1024WATER ENVIRONMENT RESEARCH 1061-4303
adet 1,00
1025 WATER POLICY 1366-7017 adet 1,00
1026WATER RESOURCES MANAGEMENT 0920-4741
adet 1,00
1027 WATER RESOURCES RESEARCH 0043-1397 adet 1,00
1028WATER, AIR, AND SOIL POLLUTION 0049-6979
adet 1,00
1029 WELDING IN THE WORLD 0043-2288 adet 1,00
1030WORLD BANK RESEARCH OBSERVER 0257-3032
adet 1,00
1031 WORLD CEMENT 0263-6050 adet 1,001032 WORLD POLITICS 0043-8871 adet 1,001033 WORLD TODAY 0043-9134 adet 1,00
1034ZEITSCHRIFT FÜR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK : ZAMP 0044-2275
adet 1,00
1035ZEITSCHRIFT FÜR SOZIALOKONOMIE 0721-0752
adet 1,00
1036ZEMENT KALK GIPS INTERNATIONAL 0949-0205
adet 1,00
5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek , sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.
Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeliBu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ....................................... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.
Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil giderler7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar 7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ödenecek vergi KDV hariç, resim, harç, ulaşım, her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. 7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir. 7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler 7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ödenecek vergi KDV hariç, resim, harç, ulaşım, montaj, eğitim, her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir.
Madde 8 - Sözleşmenin ekleri8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: 1) İdari şartname
2) Teknik şartname 3) Sözleşme tasarısı 4) Yazılı açıklamalar 5)İhtiyaç (dergi listesi)Listesi 8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
Madde 9 - Sözleşmenin süresi9.1. Sözleşmenin süresi, ise başlama tarihinden itibaren 12aydır.
Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri 10.1.1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı (KDDB) - ANKARA10.2. İşe başlama tarihi 10.2.1. Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarih işe başlama tarihidir. 10.3. Teslim programı ve teslim tarihi 10.3.1. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 01.01.2011 ile 31.12.2011 tarihleri arasında, İhale konusu her türlü basılı süreli yayın, yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde ODTÜ KDDB’na teslim edilecektir. 10.4. Teslim programında değişiklik 10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.
Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi: 11.1.1. Yüklenici...........................................[Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir. 11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../…. tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir. 11.2. Ek kesin teminat: 11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'si, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir. 11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz. 11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. 11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi: 11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir. 11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın
kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir. 11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir. 11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları12.1. Ödeme yeri 12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimince, 2011 yılı Bütçe kanununda öngörülen ödenek ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dahilinde yapılacaktır. 'de yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın , sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir. 12.2. Ödeme koşulları ve zamanı 12.2.1. Ödemeye esas para birimi 'dır. 12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır. 12.2.3. Ödemeler ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimince, 2011 yılı Bütçe Kanununda öngörülen ödenek ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Nisan, Temmuz ve Kasım dönemlerinde yapılacaktır.
Ödemeye esas para birimi:USD ve EURO cinsinden teklif veren yerli isteklilere ödemeler, ihale tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kurundan Türk Lirası (TL) olarak yapılır. Yabancı isteklilere ise ödemeler teklif ettikleri para birimi cinsinden yapılır.12.3. Akreditif 12.3.1. Ödemeler Nisan, Temmuz ve Kasım dönemlerinde yapılacaktır..
Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.
Madde 14 - Fiyat Farkı14.1. Bu ihalede fiyat farkı hesaplanmayacaktır. 14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.
Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri 16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri
hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. 16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir. 16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır. 16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır. 16.2.Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri 16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 16.3. İş programı 16.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 16.4. Güvenlik önlemleri 16.4.1. Yüklenici; a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak, b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak, c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak, ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak, zorundadır. 16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. 16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları 16.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 16.6. Malların taşınması 16.6.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur. 16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır. 16.7. Garanti ve bakım, onarım 16.7.1. madde boş bırakılmıştır.
Madde 17 - Eğitim17.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 18 - Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon18.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 18.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 19 - Yeni model19.1. Sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkânının mevcut olması halinde; mevcut teknik şartnameye uygun olması, bu değişiklik sebebiyle fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve İdare ile Yüklenicinin mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile değiştirilebilir.
Madde 20 - Ambalajlama20.1. Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.. 20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.
Madde 21 - Reklam yasağı21.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.
Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları22.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir. 22.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. 22.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir. 22.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 22.5. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir: a) Malın montaj veya teslim yeri. b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları. 23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.
Madde 24 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin; a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması, b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir. 24.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur. 24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.
Madde 25 – Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır. 25.1.1. Mücbir sebepler: a) Doğal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması, d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur. 25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller 25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır. 25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir. 25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.
Madde 26 - Sigorta26.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 27 - İdarenin yükümlülükleri27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi
27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi 27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 27.3. İzinler ve ruhsatlar 27.3.1. Sözleşme konusu malların teslim ve/veya montajı için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan İdarenin yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda Yükleniciye gerekli yardımların yapılması İdarenin yükümlülüğü altındadır. 27.4. İdarenin personeli 27.4.1. Sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve ihale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla; malların teslimi, montajı, işletmeye alınması ve bu mallarla ilgili eğitim verilmesi için Yüklenicinin İdarenin personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekirse İdare; Yüklenicinin personeline gerekli yardımda bulunur ve/veya birlikte çalışacak personelinin adını, soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini Yükleniciye yazılı olarak bildirir.
Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır. 28.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.
Madde 29 - Yüklenicinin vekili29.1.Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür. 29.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.
Madde 30 – Denetim, muayene ve kabul işlemleri30.1. Basılı süreli yayınlar ve CD’ler koliler içerisinde, paket listeleri ile imza karşılığı ODTÜ KDDB’na teslim edilecektir.Muayene sonucunda derginin hasarlı, yırtık, ikinci el (kullanılmış) v.b. olması halinde, bu tür yayınları yüklenici, 5 (beş) gün içerisinde ODTÜ KDDB’den teslim alacaktır. Almadığı takdirde yüklenicinin posta adresine ücreti yüklenici tarafından karşılanmak üzere kargo ile iade edilecektir. İade edilen bu tür basılı süreli yayınlar 15 (on beş) gün içerisinde, yenileri ile değiştirilecektir.
Teslim edilen yayınlar, ODTÜ - KDDB tarafından görevlendirilen, muayene kabul komisyonunca, ihaleye uygun olup olmadıkları incelenmek üzere teslim alınır. İnceleme sonrasında muayene kabul komisyonu, kabul raporu düzenler.
30.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.
Madde 31 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi
31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta; a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı, b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu, bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir. 31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur. 31.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır. 31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 32 - Sözleşmenin devir şartları32.1. Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 nci madde hükümleri uygulanır. 32.2. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesi üzerine devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan Yüklenici, 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6'si oranında kesin teminatı İdareye vermek zorundadır. Bu durumda İdare, devredenden almış olduğu kesin teminatı, devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade eder.
Madde 33 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır. 33.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak mali veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 15 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır. 34.2. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %01 oranında gecikme cezası uygulanır. 34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir. 34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.
Madde 35 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi35.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi 35.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder: a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin bu sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 35.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi 35.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. 35.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih 35.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması, c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması, hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. 35.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi
35.4.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.
Madde 36 - Fesih tarihinin belirlenmesi36.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir. 36.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. 36.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra isi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz.
Madde 37 - Fesih halinde yapılacak işlemler37.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez. 37.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır. 37.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder. 37.4. İdare, hata ve eksikler bulunan iste, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir. 37.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır. 37.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:
a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya, b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek, c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle, gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.
Madde 38 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi38.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır.
Madde 39 – Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkumiyeti39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir. 39.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.
Madde 40 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk40.1. İdare, teslim edilen malda/iste hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başkan bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici mali veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerlerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.
Madde 41 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu41.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o isteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.
Madde 42 - Anlaşmazlıkların çözümü42.1. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 nolu bendinde sayılan hallerin dışındaki tüm durumlarda; 42.1.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 42.2. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 nolu bendinde belirtilen hallerin varlığında; 42.2.1. İdare ve yüklenici arasında karşılıklı müzakere yolu ile giderilemeyen her türlü fikir ayrılığı ile sözleşme kapsamındaki hükümlerin tatbiki, yorumlanması ve benzeri konulara
ilişkin anlaşmazlıklar (sözleşme hükümlerine göre İdarenin re'sen hareket etme ve karar verme yetkisine haiz olduğu haller hariç olmak üzere) 21.06.2001 tarih ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözülecektir. 42.2.2. Tahkim heyeti üç hakemden oluşur. Taraflardan her biri birer hakem seçer ve bu iki hakem de otuz gün içinde üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer tarafın Noter vasıtasıyla gönderdiği bu yoldaki talebin kendisine ulaşmasından itibaren otuz gün içinde hakemini seçmez veya tarafların seçtiği iki hakem seçilmelerinden sonraki otuz gün içinde üçüncü hakemi belirleyemezler ise; gerek ikinci hakem gerekse üçüncü hakem, taraflardan birinin talebi üzerine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından seçilir. Üçüncü hakem başkan olarak görev yapar. 42.2.3. Anlaşmazlığın esasına ilişkin maddi hukuk kuralları Türk hukukuna tabi olacaktır. Tahkimin dili Türkçe'dir. Tahkim yeri, Ankara'dır. Yetkili mahkeme Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'dir. 42.2.4. İdare veya yüklenici tarafından hakeme başvurulmuş olması halinde dahi, yüklenici işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.
Madde 43 - Hüküm bulunmayan haller43.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
Madde 44 - Diğer hususlar44.1. İstekli süresinde teslim edemediği her türlü basılı süreli yayının teslim edilememe gerekçelerini her ayın sonunda rapor edecektir. Süresinde teslim edilmediği halde raporlanmayan herbir sayı ve gecikilen her takvim günü için toplam sözleşme bedelinin %0,01 (onbindebir)’i oranında gecikme cezası uygulanır.
İstekli, ihtiyaç listesinde yer alan basılı süreli yayınları, 2011 yılı başından itibaren yayınlanan ilk sayılardan başlamak üzere tümünü sağlamakla yükümlüdür. Söz konusu basılı süreli yayınlara ait sayıların baskılarının tükenmesi ya da stok dışı kalması durumunda, istekli bu sayıların yeniden basılmalarını veya geriye dönük abonelik dışı sağlanmalarını 60 (altmış) gün içerisinde gerçekleştirmekle yükümlüdür. Her bir sayı teslim edilmediği takdirde gecikilen her takvim günü için toplam sözleşme bedelinin %001 (onbindebir)’i oranında gecikme cezası uygulanır.
Madde 45 - Yürürlük45.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 46 - Sözleşmenin imzalanması46.1. Bu sözleşme …….. maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra /../…. tarihinde imza altına alınmıştır. Sözleşmenin 1 (Bir) nüshası İdarede muhafaza altına alınıp, …. nüshası da Yükleniciye verilmiştir. İDARE YÜKLENİCİ
