2011 - servicio de rentas internas

Ficha Informativa de Proyecto 2016

15/06/2016 12:38 PM GPR | 1/31

SRI - Servicio de Rentas Internas - Subdirección General de Desarrollo OrganizacionalDirección Nacional Administrativa - FinancieraDepartamento AdministrativoPROYECTO: K002 SRI-PRYI - Mejoramiento de la infraestructura institucional SRI Etapa 3 - Postulado2011 - Ejecución 2012

Líder del Proyecto: Páez Delgado, Christian Rubén ([email protected])

Patrocinador Ejecutivo: Zumárraga Marroquín, RicharPatricio

Programas Relacionados: MEJORA DE LAINFRAESTRUCTURA FISICADEL SRI FASE III - INICIO2012, Provincia - Guayas,Provincia - Manabí, SECTORPOLÍTICA ECONÓMICA, SRI -PROGRAMA INSTITUCIONALDE INFRAESTRUCTURAFÍSICA

Titular: Aguilar Veintimilla, XimenaMaritza

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 81350000.0000.373278 TIR: 10.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 407,999.00

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 355,459.95

Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2012 - 29/04/2016

Fecha de última actualización: 10/06/2016 Fecha de Fin Base: 08/07/2014

Modificado por: Páez Delgado, Christian Rubén Fecha del siguiente Hito: 30/10/2015

DATOS GENERALESDescripción

DECRIPCIÓN DEL PROYECTO:Para poder aplicar las estrategias adecuadas y orientadas a los objetivos organizaciones, además de buscar satisfacer la demanda deatención presencial al contribuyente en las agencias y ventanillas instaladas para el efecto, se requiere la adecuación y creación deinfraestructura física que permita contar con espacios organizados, adecuados y profesionalmente diseñados donde los funcionariospuedan ejecutar sus actividades regulares.

PRODUCTO:Espacios 100% habilitados, a fin de brindar espacios adecuados para atención al contribuyente y servidores de la Institución.Construir y mejorar la infraestructura física del SRI según el siguiente detalle:* Construcción del edificio para la ciudad de Manta y su zona de influencia.* Obras de infraestructura en el edificio World Trade Center en la ciudad de Guayaquil y su zona de influencia.

LINEA BASE:Espacios disponibles en la Agencia arrendada (costo de arrendamiento es de US $ 4,007,36, por un área total de 590,40 m2) de laciudad de MantaEspacio físico y estaciones de trabajo: 38 funcionarios.Sala de espera: 50 contribuyentes.Áreas de supervisión: 6Cafetería y sala de uso múltiple 0 personasBaterías de Baños por piso: 1Garita y un Counter para los guardias de seguridad 0Estacionamientos: 0 vehículos.Sala de reuniones internas de los funcionarios. 20 funcionariosSala virtual de capacitación con 10 computadorasÁrea de generadorÁrea para servidores y equipos de control

No. de puestos de trabajo habilitados y disponibles en el edificio World Trade Center:Plata Baja: 60 puestos1er. Piso: 20 puestos


15/06/2016 12:38 PM GPR | 2/31

DATOS GENERALESDescripción2do. Piso: Salas de capacitación para 188 personas3ro. Piso: 86 puestos4to. Piso: 78 puestos5to. Piso: 55 puestos6to. Piso: 86 puestos7mo. Piso: 98 puestos8vo. Piso: 117 puestos9no. Piso: 010mo. Piso: 011vo Piso: 40 puestos12vo. Piso: 013vo Piso: Comerdor para 100 personas

OBJETIVO GENERAL:El SRI, dentro de su plan estratégico contempla 5 objetivos estratégicos, de los cuales, el relacionado con el mejoramiento integral dela infraestructura física para la ejecución de las actividades propias de la institución y paralelamente para brindar un espacio apropiadopara que los funcionarios desempeñen sus funciones es Contar con un modelo de gestión basado en principios de calidad y excelenciaoperacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:Contar con infraestructura física que permita soportar el crecimiento permanente tanto en operaciones como en recursos humanos y dela misma forma, contar con los espacios físicos que procuren al contribuyente accesibilidad, cercanía y disponibilidad de los serviciostributarios que requiere.

Beneficios Cualitativos

A fin de perseguir los objetivos para los que fue creado y las metas planteadas para la institución, el SRI requiere sostener su crecimientoapalancándose en la ampliación de servicios y de canales orientados al contribuyente, la difusión de la cultura tributaria, intensificacióndel control tributario y la generación de riesgo, lo cual implica también la adquisición, construcción y equipamiento de infraestructurafísica, acorde a los requerimientos y necesidades de distintas zonas geográficas en todo el país.

Tipo de Beneficiario

Construcción Agencia Manta

Cliente Interno:Funcionarios de la Administración Tributaria de la agencia zonal de Manta que tendrán espacios físicos adecuados y apropiados, por loque poseerán mayores facilidades para el desempeño de sus actividades.

Cliente Externo:Los contribuyentes con jurisdicción en la zona de influencia que comprende los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó con unapoblación actual de contribuyentes activos de 36.985, proyectándose a tener 75.925 contribuyentes activos al 2015, que serán atendidosen menor tiempo y con mayor comodidad.Cabe mencionar que el mayor porcentaje de contribuyentes inscritos activos se encuentra registrado principalmente en el sector delcomercio, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y el transporte.

Habilitación Piso 9 WTCCliente interno:Dotación actual (2011): 565 (incluye funcionarios del Call Center que se encuentran asignados a la Dirección Nacional)Dotación estimada 2014: 600

Restricciones

TIEMPO:Manta: El proyecto tiene una duración de 20 meses desde la adjudicación en el SECOB del proceso precontractual.Guayaquil / WTC: El proyecto tiene una duración de 6 meses a partir de la entrega recepción provisional.

COSTO:El presupuesto total para la ejecución del programa es USD. 3´946.609,25

ALCANCE:Los proyectos deberán ejecutarse de acuerdo a los estudios y diseños aprobados, en cumplimiento a las especificaciones técnicasplanteadas.

RECURSOS:No contar con los recursos necesarios en el momento oportuno de ejecución

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO


15/06/2016 12:38 PM GPR | 3/31

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 100.00 %Fecha de Inicio: 01/01/2012 Fecha de Fin: 29/04/2016

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

99 % 99 % 99 % 100 %

Avance real acumulado

99 %

Estado

2016

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de últimaactualización

MAYO 2016:El proyecto "K002 SRI-PRYI - Mejoramiento de la infraestructura institucional SRI Etapa 3 -Postulado 2011 - Ejecución 2012" inició en 2011 con la ejecución de los siguientes componentes:1.-ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO EN LA CIUDAD DE MANTA:* Hasta el momento no se puede realizar el pago al proveedor, por cuanto al entregar conretraso el mobiliario, el periodo de pago pasó el año fiscal (2015) y no se cuenta con los recursospara la realización del pago en el 2016. Al momento se han obtenido los avales del MCPE ySENPLADES para la reforma presupuestaria, y se está solicitando la reforma al Ministerio deFinanzas.

2.- CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA CIUDAD DE MANTA y su zona de influencia.* El hito No. 52, correspondiente a "EJECUCIÓN - Edificio Manta: Acta entrega recepciónprovisional firmada" no puede ser ejecutado por cuanto la obra se encontraba suspendida desdeel 23 de diciembre de 2015, se reiniciaron los trabajos el 6 de mayo, y se prevé la firma parajunio.* El hito No. 57, correspondiente a "CIERRE- Edificio Manta: Acta entrega recepción definitivafirmada" no puede ser ejecutado, ya que una vez el SECOB firme el Acta entrega recepciónprovisional, debe correr un plazo de 6 meses, si no hay observaciones, para la firma del ActaDefinitiva.* Con fecha 16 de mayo de 2016, se firma el acta de "USO Y ADMINISTRACIÓN", entrerepresentantes del SRI y del SECOB, en el cual se asigna la gestión y custodia del edificio al SRI.

Páez Delgado,Christian Rubén

10/06/2016 -01:10 PM

ABRIL 2016:El proyecto "K002 SRI-PRYI - Mejoramiento de la infraestructura institucional SRI Etapa 3 -Postulado 2011 - Ejecución 2012" inició en 2011 con la ejecución de los siguientes componentes:1.-ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO EN LA CIUDAD DE MANTA:* Hasta el momento no se puede realizar el pago al proveedor, por cuanto al entregar conretraso el mobiliario, el periodo de pago pasó el año fiscal (2015) y no se cuenta con los recursospara la realización del pago en el 2016. Al momento se han obtenido los avales del MCPE ySENPLADES para la reforma presupuestaria, y se está solicitando la reforma al Ministerio deFinanzas.

2.- CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA CIUDAD DE MANTA y su zona de influencia.* El hito No. 52, correspondiente a "EJECUCIÓN - Edificio Manta: Acta entrega recepciónprovisional firmada" no puede ser ejecutado por cuanto la obra se encontraba suspendida desdeel 23 de diciembre de 2015.* El hito No. 57, correspondiente a "CIERRE- Edificio Manta: Acta entrega recepción definitivafirmada" no puede ser ejecutado, ya que una vez el SECOB firme el Acta entrega recepción


05/05/2016 -11:37 AM


15/06/2016 12:38 PM GPR | 4/31



provisional, debe correr un plazo de 6 meses, si no hay observaciones, para la firma del ActaDefinitiva.* Según lo indicado por el Contratista de Obra, los pagos fueron realizados la última semana deabril* En reunión mantenida el 28 de abril de 2016 entre el Director General del SECOB, el DirectorNacional Administrativo Financiero del SRI, y la Gerencia del Proyecto, se acordó la reanudaciónde los trabajos en el nuevo edificio del SRI de la ciudad de Manta bajo los siguientes criterios:a. El edificio del SRI de Portoviejo sufrió considerables daños debido al terremoto del 16 de abrilde 2016, por lo cual parte de los servidores de dicho edificio serán trasladados al edificio en laciudad de Manta.b. El SECOB se compromete a entregar las instalaciones del nuevo edificio durante la primeraquincena del mes de mayo.

MARZO 2016:El proyecto "K002 SRI-PRYI - Mejoramiento de la infraestructura institucional SRI Etapa 3 -Postulado 2011 - Ejecución 2012" inició en 2011 con la ejecución de los siguientes proyectos:

1.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL EDIFICIO WORLD TRADE CENTER EN LACIUDAD DE GUAYAQUIL y su zona de influencia (finalizado el 5 de junio de 2015)

2.- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TELEFÓNICO PARA EL NUEVO EDIFICIO EN LACIUDAD DE MANTA:* Entrega de equipamiento completado. (Asociación hito 53)

3.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO EN LA CIUDAD DE MANTA:* Entrega de mobiliario completado. (Asociación hito 54)* No se puede realizar el pago al proveedor, por cuanto al entregar con retraso el mobiliario, elperiodo de pago pasó el año fiscal y no se cuenta con aval para la realización del pago en el2016. Se cuenta con el aval del MCPE y se están realizando las gestiones en la SENPLADESpara obtener los avales y seguir con el proceso de pago.

4.- CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA CIUDAD DE MANTA y su zona de influencia.* A partir de octubre de 2013 el componente está siendo coejecutado con el SERVICIO DECONTRATACIÓN DE OBRAS - SECOB. La obra inició en noviembre de 2014 y se encuentra enfase de construcción.* Según lo indicado por el Contratista está pendiente de pago las planillas 10, y 12, las cualesfueron aprobadas por el SECOB en el 2015, y se encuentran pendiente de pago en el Ministeriode Finanzas.* A partir del 22 de diciembre de 2015, el Contratista suspende los trabajos indicando que nocuenta con la liquidez necesaria para finalizar los mismos, en vista de los retrasos en los pagosde las planillas.


26/04/2016 -08:27 AM

FEBRERO 2016:El proyecto "K002 SRI-PRYI - Mejoramiento de la infraestructura institucional SRI Etapa 3 -Postulado 2011 - Ejecución 2012" inició en 2011 con la ejecución de los siguientes proyectos:

1.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL EDIFICIO WORLD TRADE CENTER EN LACIUDAD DE GUAYAQUIL y su zona de influencia (finalizado el 5 de junio de 2015)


3.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO EN LA CIUDAD DE MANTA:* Entrega de mobiliario completado. (Asociación hito 54)* No se puede realizar el pago al proveedor, por cuanto al entregar con retraso el mobiliario, elperiodo de pago pasó el año fiscal y no se cuenta con aval para la realización del pago en el2016. Se cuenta con el aval del MCPE y se están realizando las gestiones en la SENPLADESpara obtener los avales y seguir con el proceso de pago.

4.- CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA CIUDAD DE MANTA y su zona de influencia.* A partir de octubre de 2013 el componente está siendo coejecutado con el SERVICIO DECONTRATACIÓN DE OBRAS - SECOB. La obra inició en noviembre de 2014 y se encuentra enfase de construcción.* Según lo indicado por el Contratista está pendiente de pago las planillas 10, y 12, las cualesfueron aprobadas por el SECOB en el 2015, y se encuentran pendiente de pago en el Ministeriode Finanzas.


05/04/2016 -05:16 PM


15/06/2016 12:38 PM GPR | 5/31



* A partir del 22 de diciembre de 2015, el Contratista suspende los trabajos indicando que nocuenta con la liquidez necesaria para finalizar los mismos, en vista de los retrasos en los pagosde las planillas.

FEBRERO 2016:El proyecto "K002 SRI-PRYI - Mejoramiento de la infraestructura institucional SRI Etapa 3 -Postulado 2011 - Ejecución 2012" inició en 2011 con la ejecución de los siguientes proyectos:

1.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL EDIFICIO WORLD TRADE CENTER EN LACIUDAD DE GUAYAQUIL y su zona de influencia:* Componente realizado durante el periodo 2013 - 2014; con fecha 5 de junio de 2015 se firmó elacta de Entrega Recepción Definitiva, con lo cual el componente quedó finalizado.


3.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO EN LA CIUDAD DE MANTA:* Entrega de mobiliario completado. (Asociación hito 54)* No se puede realizar el pago al proveedor, por cuanto al entregar con retraso el mobiliario, elperiodo de pago pasó el año fiscal y no se cuenta con aval para la realización del pago en el2016. Se están realizando las gestiones en la SENPLADES y MCPE, para obtener los avales yseguir con el proceso de pago.

4.- CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA CIUDAD DE MANTA y su zona de influencia.* A partir de octubre de 2013 el componente está siendo coejecutado con el SERVICIO DECONTRATACIÓN DE OBRAS - SECOB. La obra inició en noviembre de 2014 y se encuentra enfase de construcción.* Según lo indicado por el Contratista está pendiente de pago las planillas 9, 10, 11 y 12, lascuales fueron aprobadas por el SECOB en el 2015, y se encuentran pendiente de pago en elMinisterio de Finanzas.* El Contratista suspende los trabajos indicando que no cuenta con la liquidez necesaria parafinalizar los mismos, en vista de los retrasos en los pagos de las planillas.


23/03/2016 -09:26 AM

ENERO 2016:El proyecto "K002 SRI-PRYI - Mejoramiento de la infraestructura institucional SRI Etapa 3 -Postulado 2011 - Ejecución 2012" inició en 2011 con la ejecución de los siguientes proyectos:



3.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO EN LA CIUDAD DE MANTA:* Entrega de mobiliario completado. (Asociación hito 54)* No se puede realizar el pago al proveedor, por cuanto al entregar con retraso el mobiliario, elperiodo de pago pasó el año fiscal y no se cuenta con aval para la realización del pago en el2016. Se están realizando las gestiones en la SENPLADES y MCPE, para obtener los avales yseguir con el proceso de pago.

4.- CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA CIUDAD DE MANTA y su zona de influencia.* A partir de octubre de 2013 el componente está siendo coejecutado con el SERVICIO DECONTRATACIÓN DE OBRAS - SECOB. La obra inició en noviembre de 2014 y se encuentra enfase de construcción.* Según lo indicado por el Contratista está pendiente de pago las planillas 8, 9, 10 y 11 las cualesfueron aprobadas por el SECOB en el 2015, y se encuentran pendiente de pago en el Ministeriode Finanzas.* El Contratista suspende los trabajos indicando que no cuenta con la liquidez necesaria parafinalizar los mismos, en vista de los retrasos en los pagos de las planillas.


04/03/2016 -05:06 PM

ENERO 2016:El proyecto "K002 SRI-PRYI - Mejoramiento de la infraestructura institucional SRI Etapa 3 -Postulado 2011 - Ejecución 2012" inició en 2011 con la ejecución de los siguientes proyectos:


11/02/2016 -12:04 PM


15/06/2016 12:38 PM GPR | 6/31





3.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO EN LA CIUDAD DE MANTA:* Entrega de mobiliario completado. (Asociación hito 54)

4.- CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA CIUDAD DE MANTA y su zona de influencia.* A partir de octubre de 2013 el componente está siendo coejecutado con el SERVICIO DECONTRATACIÓN DE OBRAS - SECOB. La obra inició en noviembre de 2014 y se encuentra enfase de construcción.* Según lo indicado por el Contratista está pendiente de pago las planillas 8, 9, 10 y 11 las cualesfueron aprobadas por el SECOB en el 2015, y se encuentran pendiente de pago en el Ministeriode Finanzas.* El Contratista suspende los trabajos indicando que no cuenta con la liquidez necesaria parafinalizar los mismos, en vista de los retrasos en los pagos de las planillas.

DICIEMBRE 2015:El proyecto "K002 SRI-PRYI - Mejoramiento de la infraestructura institucional SRI Etapa 3 -Postulado 2011 - Ejecución 2012" inició en 2011 con la ejecución de los siguientes proyectos:



3.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO EN LA CIUDAD DE MANTA:* Entrega de equipamiento completado. (Asociación hito 54)

4.- CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA CIUDAD DE MANTA y su zona de influencia.* A partir de octubre de 2013 el componente está siendo coejecutado con el SERVICIO DECONTRATACIÓN DE OBRAS - SECOB. La obra inició en noviembre de 2014 y se encuentra enfase de construcción.* Según lo indicado por el Contratista está pendiente de pago las planillas 8, 9, 10 y 11 las cualeshan sido aprobadas por el SECOB y se encuentra el pago en el Ministerio de Finanzas.* El Contratista suspende los trabajos indicando que no cuenta con la liquidez necesaria parafinalizar los mismos, en vista de los retrasos en los pagos de las planillas.* No se cuenta con información oficial del SECOB


05/01/2016 -05:53 PM

NOVIEMBRE 2015:El proyecto "K002 SRI-PRYI - Mejoramiento de la infraestructura institucional SRI Etapa 3 -Postulado 2011 - Ejecución 2012" inició en 2011 con la ejecución de los siguientes proyectos:



3.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO EN LA CIUDAD DE MANTA:*Contrato firmado.* Anticipo pagado al Contratista.* El proveedor del mobiliario ha presentado demoras en la entrega de los materiales y accesorios,el Administrador del contrato ha enviado una comunicación oficial indicando las multas en queestá incurriendo el contratista. (Asociación hito 54)


07/12/2015 -04:05 PM


15/06/2016 12:38 PM GPR | 7/31



4.- CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA CIUDAD DE MANTA y su zona de influencia.* A partir de octubre de 2013 el componente está siendo coejecutado con el SERVICIO DECONTRATACIÓN DE OBRAS - SECOB. La obra inició en noviembre de 2014 y se encuentra enfase de construcción.- Avance de obra del periodo: 22.84%- Avance de obra acumulado: 71.15%* Según lo indicado por el Contratista está pendiente de pago las planillas 8, 9 y 10. La planilla 11se encuentra en revisión del SECOB.* Mediante oficio Nro. SECOB-STPCO-2015-0475-0, del 26 de noviembre de 2015, el SubDirector Técnico de Producción y Control de Obras, aprueba una segunda ampliación de plazo,por 30 días, bajo el siguiente esquema:- Firma del Contrato: 27 de noviembre de 2014- No. contrato: LICO-0005-SECOB-2014- Plazo original: 300 días- Fecha de inicio de obra: 27 de noviembre de 2014- Fecha de pago del anticipo:23 de marzo de 2015- Fecha de terminación contractual: 22 de septiembre de 2015- Prórroga de plazo No. 1: 69- Fecha terminación prórroga No. 1: 30 de noviembre de 2015- Prórroga de plazo No. 2: 30- Fecha terminación prórroga No. 2: 30 de diciembre de 2015

OCTUBRE 2015:El proyecto "K002 SRI-PRYI - Mejoramiento de la infraestructura institucional SRI Etapa 3 -Postulado 2011 - Ejecución 2012" inició en 2011 con la ejecución de los siguientes proyectos:



3.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO EN LA CIUDAD DE MANTA:*Contrato firmado.* Anticipo pagado al Contratista.* En proceso de elaboración de mobiliario institucional. (Asociación hito 49)

4.- CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA CIUDAD DE MANTA y su zona de influencia.A partir de octubre de 2013 el componente está siendo coejecutado con el SERVICIO DECONTRATACIÓN DE OBRAS - SECOB. La obra inició en noviembre de 2014 y se encuentra enfase de construcción.

AVANCE DE OBRA DEL PERIODO: 48.31%AVANCE DE OBRA ACUMULADO: 6.96%

ACTIVIDADES REALIZADAS (% EJECUTADO)A.OBRA PRELIMINAR (2.17 %)B.ESTRUCTURA PRINCIPAL (24.355%)C.GRADA DE EMERGENCIA (1.27%)D.MAMPOSTERIAS ENLUCIDOS y HORMIGONES (3.25%)E.ACABADOS Y REVESTIMIENTOS (3.5%)F.CARPINTERIASG.VARIOS (2.5 %)H.HIDROSANITARIAI.SISTEMA DE AGUA POTABLE (2.44 %)J.SISTEMA CONTRA INCENDIO (1,20%)K.SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS SERVIDAS Y VENTILACION (0,26%)L.COLECTOR DE DESCARGA (0.41 %)M.PROVISION E INSTALACION DE PIEZAS SANITARIAS Y GRIFERIAN.INSTALACIONESY EQUIPAMIENTO DE MEDIA TENSIÓN13 8kV (0.50%)O.EQUIPOS Principales DE POTENCIA y TABLEROS (1.59%)P.ALIMENTADORES PRINCIPALES 220 VAC (0.10%)Q.ALIMENTADORES SECUNDARIOS 220 VAC (0,15%)R. Iluminación (0,54 %)S.LUMINARIAS


09/11/2015 -04:12 PM


15/06/2016 12:38 PM GPR | 8/31



T.TOMAS DE CORRIENTE (0.30%)U.CENTROS DE CARGA (0.35%)V.SISTEMA DE VOZ Y DATOS (0.75 %)W.SISTEMA DE INCENDIO (0.21%)X.SISTEMA DE SEGURIDAD (0.02 %)Y.SISTEMA DE CCTV (0.01 %)Z.SISTEMA DE SONIDO (0.07%)AA.SISTEMA DE ACCESO (0.04%)BB.SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECANICA (0.20%)CC.TUBERIAS DE COBRE Y ACCESORIOS (0.15%)DD.DRENAJE DE CONDENSADO (0.02%)EE.ACCESORIOS PARA LA INSTALACION (0%)FF.MATERIALES (0%)GG.DUCTOS (1.25%)HH.MANGAS FLEXIBLES AISLADAS (0%)II.MANGAS FLEXIBLES SIN AISLAMIENTO (0%)JJ.REJILLAS Y DIFUSORES (0%)KK.PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (0.45%)

* Según lo indicado por el Contratista está pendiente de pago las planillas 9 y 10.

OCTUBRE 2015:Con fecha 2 de octubre de 2015, se realizó el pago al Ing. Pisco (Contratista de Santo Domingo),completándose los pagos del proyecto Etapa 2; que fueron solicitados del presente proyecto.


28/10/2015 -08:57 AM

OCTUBRE 2015:Con fecha 16 de julio de 2015, el Ministerio de Finanzas solicita al Servicio de Rentas Internasuna reprogramación financiera, entre las cuales constaba la partida No. 750107-0000-0000-correspondiente a Construcciones y Edificaciones por un monto de USD. 60,809.00. Dichovalor fue considerado para el cierre definitivo del programa SRI-PRYI - Mejoramiento de lainfraestructura institucional SRI Etapa 2 - Postulado 2010 - Ejecución 2011, cuyo componentefinal "Construcción de la bodega del SRI en la ciudad de Santo Domingo" se firmó el acta entregarecepción definitiva el 15 de junio de 2015, por lo que se solicitó el pago final el 2 de julio de2015.Al no tener los fondos disponibles, la institución realizó una reforma interna del proyecto deManta, el 11 de agosto de 2015, para poder realizar los pagos al Fiscalizador por USD. 955.44; yal Contratista de Obra por USD. 339.18.La gestión de pago se lo realizó en el Servicio de Rentas Internas, y al Consultor se le canceló elvalor indicado, pero hasta el momento la transferencia al Contratista está pendiente por realizaren el Ministerio de Finanzas.


12/10/2015 -11:21 AM

SEPTIEMBRE 2015:El proyecto "K002 SRI-PRYI - Mejoramiento de la infraestructura institucional SRI Etapa 3 -Postulado 2011 - Ejecución 2012" inició en 2011 con la ejecución de los siguientes proyectos:

1.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL EDIFICIO WORLD TRADE CENTER EN LACIUDAD DE GUAYAQUIL y su zona de influencia:* Componente realizado durante el periodo 2013 - 2014; con fecha 5 de junio de 2015 se firmó elacta de Entrega Recepción Definitiva.

2.- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TELEFÓNICO PARA EL NUEVO EDIFICIO EN LACIUDAD DE MANTA:* En proceso de entrega de equipamiento. (Asociación hito 48)

3.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO EN LA CIUDAD DE MANTA:*Contrato firmado.* Memorando de pago de anticipo entregado en Departamento Financiero* Anticipo pagado al Contratista.* En proceso de elaboración de mobiliario institucional. (Asociación hito 49)

4.- CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA CIUDAD DE MANTA y su zona de influencia.El componente está siendo coejecutado con el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS -SECOB, a partir de octubre de 2013. La obra inició en noviembre de 2014 y se encuentra en fasede construcción.Se han solicitado los informes de avance de obra del mes de agosto y septiembre, planilla No. 9y 10, pero hasta el momento los representantes del SECOB no envían la información, el presentereporte es en base a las reuniones de avance de obra que se realizan semanalmente, el últimoavance indica:AVANCE DE OBRA DEL PERIODO: 41.35%


01/10/2015 -06:23 PM


15/06/2016 12:38 PM GPR | 9/31



AVANCE DE OBRA ACUMULADO: 6.34%

ACTIVIDADES REALIZADAS (% EJECUTADO)A.OBRA PRELIMINAR (2,17 %)B.ESTRUCTURA PRINCIPAL (23, 12%)C.GRADA DE EMERGENCIA (1.25%)D.MAMPOSTERIAS ENLUCIDOS y HORMIGONES (3,18%)E.ACABADOS Y REVESTIMIENTOS (2.00%)F.CARPINTERIASG.VARIOS (1,64 %)H.HIDROSANITARIAI.SISTEMA DE AGUA POTABLE (0,89 %)J.SISTEMA CONTRA INCENDIO (1,20%)K.SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS, AGUAS SERVIDAS Y VENTILACION (0,26%)L.COLECTOR DE DESCARGA (0.41 %)M.PROVISION E INSTALACION DE PIEZAS SANITARIAS Y GRIFERIAN.INSTALACIONESY EQUIPAMIENTO DE MEDIA TENSIÓN13 8kV (0.50%)O.EQUIPOS Principales DE POTENCIA y TABLEROS (1.59%)P.ALIMENTADORES PRINCIPALES 220 VACQ.ALIMENTADORES SECUNDARIOS 220 VAC (0,12%)R.Iluminación (0,54 %)S.LUMINARIAST.TOMAS DE CORRIENTE (0.27%)U.CENTROS DE CARGAV.SISTEMA DE VOZ Y DATOS (0,60 %)W.SISTEMA DE INCENDIO (0,20%)X.SISTEMA DE SEGURIDAD (0,02 %)Y.SISTEMA DE CCTV (0,01 %)Z.SISTEMA DE SONIDO (0,07%)AA.SISTEMA DE ACCESO (0,04%)BB.SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y Ventilación MECANICACC.TUBERIAS DE COBRE Y ACCESORIOS (0,15%)DD.DRENAJE DE CONDENSADOEE.ACCESORIOS PARA LA INSTALACIONFF.MATERIALESGG.DUCTOSHH.MANGAS FLEXIBLES AISLADASII.MANGAS FLEXIBLES SIN AISLAMIENTOJJ.REJILLAS Y DIFUSORESKK.PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (0,32%)

* Según lo indicado por el Contratista está pendiente de pago las planillas 7, 8 y 9.* El SECOB realizó una reprogramación financiera y de plazo, el cual está en proceso de entregade información, en las reuniones de obra se ha informado que la fecha de finalización de la obraserá el 30 de noviembre de 2015.

AGOSTO 2015:El proyecto "K002 SRI-PRYI - Mejoramiento de la infraestructura institucional SRI Etapa 3 -Postulado 2011 - Ejecución 2012" inició en 2011 con la postulación de los siguientes proyectos:1.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL EDIFICIO WORLD TRADE CENTER EN LACIUDAD DE GUAYAQUIL y su zona de influencia:* Componente realizado durante el periodo 2013 - 2014; con fecha 5 de junio de 2015 se firma elacta de Entrega Recepción Definitiva.2.- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TELEFÓNICO PARA EL NUEVO EDIFICIO EN LACIUDAD DE MANTA:* El proceso precontractual realizado, contrato firmado, y memorando para solicitud de pago deanticipo realizado (Asociación hito 44)3.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO EN LA CIUDAD DE MANTA:* Proceso de contratación SIE-SRINAC-022-2015 realizado.*. Etapa de elaboración de contrato en ejecución.4.- CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA CIUDAD DE MANTA y su zona de influencia.El componente está siendo coejecutado con el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS -SECOB, a partir de octubre de 2013. La obra inició en noviembre de 2014 y se encuentra en fasede construcción.Se han solicitado los informes de avance de obra del mes de julio, planilla No. 8, pero hasta elmomento los representantes del SECOB no envían la información, el presente reporte es en basea las reuniones de avance de obra que se realizan semanalmente, el último avance indica:AVANCE DE OBRA DEL PERIODO: 35.01%


04/09/2015 -07:48 PM


15/06/2016 12:38 PM GPR | 10/31



AVANCE DE OBRA ACUMULADO: 7.27%ACTIVIDADES REALIZADASESTRUCTURA PRINCIPALa. Corte y figurado de hierro.b. Armado de hierro en zapatas, columnas y muro.c. Fundición de hormigón en vigas, columnas, muros y losas.d. Alivianamientos removibles colocados y retirados, según la losa.D. MAMPOSTERÍA, ENLUCIDOS Y HORMIGONESa. Dinteles de hormigón armadoCOLECTOR DE DESCARGAa. Excavación de zanjasb. Relleno de zanjasc. Pozo de revisiónSISTEMA DE VOZ Y DATOSSISTEMA DE INCENDIOSSISTEMA DE SEGURIDADSISTEMAS DE CCTVSISTEMA DE SONIDOSISTEMA DE ACCESOS

JULIO 2015:El proyecto "K002 SRI-PRYI - Mejoramiento de la infraestructura institucional SRI Etapa 3 -Postulado 2011 - Ejecución 2012" inició en 2011 con la postulación de los siguientes proyectos:.OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL EDIFICIO WORLD TRADE CENTER EN LA CIUDADDE GUAYAQUIL y su zona de influencia: Componente realizado durante el periodo 2013 - 2014;con fecha 5 de junio de 2015 se firma el acta de Entrega Recepción Definitiva..ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TELEFÓNICO PARA EL NUEVO EDIFICIO EN LA CIUDADDE MANTA: El proceso precontractual realizado, contrato firmado, y memorando para solicitud depago realizado (Asociación hito 44).ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL NUEVO EDIFICIO EN LA CIUDAD DE MANTA:En ejecución el tercer proceso de contratación, SIE-SRINAC-022-2015, fase de elaboración depreguntas y preguntas. (Asociación hito 33).CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA CIUDAD DE MANTA y su zona de influencia. Elcomponente está siendo coejecutado con el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS -SECOB, a partir de octubre de 2013. La obra inició en noviembre de 2014 y se encuentra en fasede construcción, con el siguiente avance:AVANCE DE OBRA DEL PERIODO: 2.59%AVANCE DE OBRA ACUMULADO: 27.74%ACTIVIDADES REALIZADASB. ESTRUCTURA PRINCIPALa. Corte y figurado de hierro.b. Armado de hierro en zapatas, columnas y muro.c. Fundición de hormigón en vigas, columnas, muros y losas.d. Alivianamientos removibles colocados y retirados, según la losa.D. MAMPOSTERÍA, ENLUCIDOS Y HORMIGONESa. Dinteles de hormigón armadoCOLECTOR DE DESCARGAa.Excavación de zanjasb.Relleno de zanjasc.Pozo de revisión.Informe de Fiscalización No. 7 entregado. (Asociación hito 38).Informe de Administrador No. 7 y memorando de pago entregados. (Asociación hito 39)


05/08/2015 -06:35 PM

JUNIO 2015:El proyecto "K002 SRI-PRYI - Mejoramiento de la infraestructura institucional SRI Etapa 3 -Postulado 2011 - Ejecución 2012" inició en 2011 con la postulación de los siguientes proyectos:* OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL EDIFICIO WORLD TRADE CENTER EN LA CIUDADDE GUAYAQUIL y su zona de influencia: Componente realizado durante el periodo 2013 - 2014;con fecha 5 de junio de 2015 se firma el acta de Entrega Recepción Definitiva.

* CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA CIUDAD DE MANTA y su zona de influencia. Elcomponente está siendo coejecutado con el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS -SECOB, a partir de octubre de 2013. La obra inició en noviembre de 2014 y se encuentra en fasede construcción, con el siguiente avance

AVANCE DE OBRA DEL PERIODO: 4.74%AVANCE DE OBRA ACUMULADO: 26.84%ACTIVIDADES REALIZADAS


08/07/2015 -10:30 AM


15/06/2016 12:38 PM GPR | 11/31



1. OBRAS PRELIMINARES:a. Desalojo de material de construcción.b. Relleno manual compactado con material del sitio.2. ESTRUCTURA PRINCIPALa. Corte y figurado de hierro.b. Armado de hierro en zapatas, columnas y muro.c. Fundición de losas de 5to nivel y muros perimetrales.d. Alivianamientos removibles colocados y retirados, según la losa.3. GRADA DE EMERGENCIAa. Corte y configuración de acero.4. MAMPOSTERÍA, ENLUCIDOS Y HORMIGONESa. Masillado de losas.b. Alisado de pisos en freso con helicóptero.5. ACABADOS Y REVESTIMIENTOSa. Enlucido de paredes.b. Alisado de techos.6. Informe de Fiscalización No. 6 entregado. (Asociación hito 34)7. Informe de Administrador No. 6 y memorando de pago entregados. (Asociación hito 35)8. Requerimiento de equipamiento telefónico enviado. (Asociación hito 26)9. Requerimiento de mobiliario enviado. (Asociación hito 28)

MAYO 2015:El proyecto "K002 SRI-PRYI - Mejoramiento de la infraestructura institucional SRI Etapa 3 -Postulado 2011 - Ejecución 2012" inició en 2011 con la postulación de los siguientes proyectos:* OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL EDIFICIO WORLD TRADE CENTER EN LA CIUDADDE GUAYAQUIL y su zona de influencia: Componente realizado durante el periodo 2013 - 2014;con fecha 5 de junio de 2015 se firma el acta de Entrega Recepción Definitiva.

* CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA CIUDAD DE MANTA y su zona de influencia. Elcomponente está siendo coejecutado con el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS -SECOB, a partir de octubre de 2013. La obra inició en noviembre de 2014 y se encuentra en fasede construcción, con el siguiente avance

AVANCE DE OBRA DEL PERIODO: 1.76%AVANCE DE OBRA ACUMULADO: 22.10%ACTIVIDADES REALIZADAS1. OBRAS PRELIMINARES:a. Desalojo de material de excavación.b. Relleno manual compactado con material del sitio.2. ESTRUCTURA PRINCIPALa. Corte y figurado de hierro.b. Armado de hierro en zapatas, columnas y muro.c. Fundición de losas de 3er y 4to nivel y muros perimetrales.d. Alivianamientos removibles colocados y retirados, según la losa.e. Suministro de placas de anclaje realizado.3. GRADA DE EMERGENCIAa. Fundición de hormigón simple4. MAMPOSTERÍA, ENLUCIDOS Y HORMIGONESa. Masillado de losas.b. Alisado de pisos en freso con helicóptero.5. Informe de Fiscalización No. 5 entregado. (Asociación hito 30)6. Informe de Administrador No. 5 y memorando de pago entregados. (Asociación hito 31)

OBSERVACIÓN:Con fecha 13 de abril de 2015, el Ministerio de Finanzas emitió el Acuerdo Ministerial No. 0149,que indica:* Artículo 2""Todas las entidades detalladas en el artículo anterior (instituciones y organismosque conforman el Presupuesto General del Estado), previa a la emisión de la certificaciónpresupuestaria para el inicio de cualquier procedimiento de contratación y/o suscripción denuevos contratos para la adquisición de bienes, ejecución de obra y prestación de servicios,incluidos los de consultoría, contratos complementarios, creación de rubros nuevos, diferenciaen cantidades de obras u órdenes de trabajo, correspondientes al Plan Anual de Inversionesrequerirán al ente rector de las finanzas públicas emita su aval respecto de los montos a certificary/o comprometer""* Artículo 4: ""Una vez que se cuente con el aval referido y, previamente a emitir los actosadministrativos o contratos, el Director Financiero de la entidad O quien haga sus vecesprocederá con el registro y emisión de la correspondiente certificación anual de disponibilidadpresupuestaria o el comprometimiento de los recursos, conforme lo señalado en el Código


05/06/2015 -08:06 PM


15/06/2016 12:38 PM GPR | 12/31



Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y en la Ley Orgánica del Sistema Nacional deContratación Pública""

En base al acuerdo indicado, las contrataciones de mobiliario y equipamiento se enviaron lassolicitudes de aval al Ministerio de Finanzas, las cuales se entregaron con el aval respectivo y serealiza la reforma al PAC, el 21 de mayo de 2015, asociación hito 27.

ABRIL 2015:El proyecto "K002 SRI-PRYI - Mejoramiento de la infraestructura institucional SRI Etapa 3 -Postulado 2011 - Ejecución 2012" inició en 2011 con la postulación de los siguientes proyectos:* Obras de infraestructura en el edificio World Trade Center en la ciudad de Guayaquil y su zonade influencia: Componente realizado durante el periodo 2013 - 2014; está pendiente la firma delacta entrega recepción de los rubros eléctricos, ya que el proveedor no contesta los llamados ynotificaciones por parte del Administrador, se continúa renovando la póliza de fiel cumplimientode contrato.CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL SRI EN LA CIUDAD DE MANTA* Construcción del edificio para la ciudad de Manta y su zona de influencia. El componente estásiendo coejecutado con el SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS - SECOB, a partir deoctubre de 2013. La obra inició en noviembre de 2014 y se encuentra en fase de construcción.

AVANCE DE OBRA DEL PERIODO: 3.79%AVANCE DE OBRA ACUMULADO: 20.34%ACTIVIDADES REALIZADAS1. OBRAS PRELIMINARES:a. Desalojo de material de excavación.b. Relleno manual compactado con material del sitio.2. ESTRUCTURA PRINCIPALa. Corte y figurado de hierro.b. Armado de hierro en zapatas, columnas y muro.c. Fundición de losas de 1er y 2do nivel y muros perimetrales.d. Alivianamientos removibles colocados y retirados, según la losa.e. Suministro de placas de anclaje realizado.3. GRADA DE EMERGENCIAa. Fundición de hormigón simple4. MAMPOSTERÍA, ENLUCIDOS Y HORMIGONESa. Masillado de losas.b. Alisado de pisos en freso con helicóptero.5. Informe de Fiscalización No. 4 entregado. (Asociación hito 30)6. Informe de Administrador No. 4 y memorando de pago entregados. (Asociación hito 31)

OBSERVACIÓN:Con fecha 13 de abril de 2015, el Ministerio de Finanzas emitió el Acuerdo Ministerial No. 0149,que indica:* Artículo 2""Todas las entidades detalladas en el artículo anterior (instituciones y organismosque conforman el Presupuesto General del Estado), previa a la emisión de la certificaciónpresupuestaria para el inicio de cualquier procedimiento de contratación y/o suscripción denuevos contratos para la adquisición de bienes, ejecución de obra y prestación de servicios,incluidos los de consultoría, contratos complementarios, creación de rubros nuevos, diferenciaen cantidades de obras u órdenes de trabajo, correspondientes al Plan Anual de Inversionesrequerirán al ente rector de las finanzas públicas emita su aval respecto de los montos a certificary/o comprometer""* Artículo 4: ""Una vez que se cuente con el aval referido y, previamente a emitir los actosadministrativos o contratos, el Director Financiero de la entidad O quien haga sus vecesprocederá con el registro y emisión de la correspondiente certificación anual de disponibilidadpresupuestaria o el comprometimiento de los recursos, conforme lo señalado en el CódigoOrgánico de Planificación y Finanzas Públicas y en la Ley Orgánica del Sistema Nacional deContratación Pública""En base al acuerdo indicado, las contrataciones de mobiliario y equipamiento se enviaron lassolicitudes de aval al Ministerio de Finanzas, al momento se está esperando la respuesta dedichos avales.


07/05/2015 -11:02 AM

MARZO 2015CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL SRI EN LA CIUDAD DE MANTAAVANCE DE OBRA DEL PERIODO: 4.70%AVANCE DE OBRA: 16.55%ACTIVIDADES REALIZADAS1. OBRAS PRELIMINARES:a. Desalojo de material de excavación.


07/04/2015 -01:07 PM


15/06/2016 12:38 PM GPR | 13/31



b. Relleno manual compactado con material del sitio.2. ESTRUCTURA PRINCIPALa. Corte y figurado de hierro.b. Armado de hierro en Zapatas, Columnas y muro.c. Fundición de losa de subsuelo y muros perimetrales.d. Alivianamientos removibles colocados.e. Suministro de placas de anclaje realizado.3. GRADA DE EMERGENCIAa. Fundición de hormigón simple4. MAMPOSTERÍA, ENLUCIDOS Y HORMIGONESa. Masillado de losas.5. Informe de Fiscalización No. 3 entregado. (Asociación hito 22)6. Informe de Administrador No. 3 y memorando de pago entregados. (Asociación hito 23)

FEBRERO 2015CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL SRI EN LA CIUDAD DE MANTAAVANCE DE OBRA: 13.10%ACTIVIDADES REALIZADAS1.OBRAS PRELIMINARES:a.Suministro e instalación de oficina y bodega de materiales realizado.b. instalación de baterías provisionales realizado.c. Excavación a máquina completo.2.ESTRUCTURA PRINCIPALa.Corte y figurado de hierro.b.Armado de hierro en Zapatas, Columnas y muro.c.Fundición de losa de subsuelo y muros perimetrales.d. Alivianamentos removibles colocados.e. Suministro de placas de anclaje realizado.3.PLAN DE MANEJO AMBIENTALa.Cerramiento provisional con yute colocado.b. Malla de protección colocada.4.Informe de Fiscalización No. 2 entregado, en proceso de revisión por parte del SECOB.(Asociación hito 20)


05/03/2015 -04:31 PM

ENERO 2015CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL SRI EN LA CIUDAD DE MANTAAvance de Obra: 3.52%ACTIVIDADES REALIZADAS1. Corte y figurado de hierro.2. Armado de hierro en Zapatas, Columnas y muro.3. Fundición de muro posterior y zapatas ejes D-E-F.4. Se continúa el encofrado de muro y columnas en el eje 1 y Zapatas.5. Informe de fiscalización No. 1 publicado. (Asociación hito 17)6. informe de Administrador de obra No. 8 publicado. (Asociación hito 18)


12/02/2015 -04:36 PM

DICIEMBRE 20141. Solicitud de pago de anticipo. (Asociación Hito 14)2. Inicios de trabajos de obra. (Asociación Hito 17)3. Designación de Representantes de obra de cada institución. (Asociación Hito 20)


05/01/2015 -06:32 PM

NOVIEMBRE 20141.Oficio de reprogramación enviado a MCPE.2.La contratación de la obra y de la fiscalización del proyecto para la "CONSTRUCCIÓN DELEDIFICIO PARA LA AGENCIA ZONAL DEL SRI EN LA CIUDAD DE MANTA" está a cargo delServicio de Contratación de Obras - SECOB - quien, siguiendo las fases:.Contrato de obra, firmado y publicado. (Asociación hito 16).Contrato de fiscalización, firmado y publicado. (Asociación hito 15)


03/12/2014 -04:22 PM

OCTUBRE 20141. Solicitud de información de avance del proyecto al SECOB enviada. (asociación hito 12 y 13)2.La contratación de la obra y de la fiscalización del proyecto para la "CONSTRUCCIÓN DELEDIFICIO PARA LA AGENCIA ZONAL DEL SRI EN LA CIUDAD DE MANTA" está a cargo delServicio de Contratación de Obras - SECOB - quien, siguiendo las fases.Acta de calificación de proceso de fiscalización, firmada y publicada..Acta de calificación de proceso de obra, firmada y publicada..Resolución de adjudicación de fiscalización, firmada y publicada. (asociación hito 12).Resolución de adjudicación de obra, firmada y publicada. (asociación hito 13)


05/11/2014 -02:39 PM

SEPTIEMBRE 20141.- El Servicio de contratación de obras - SECOB - publicó los procesos de contratación para"LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA AGENCIA ZONAL DEL SRI EN LA CIUDAD DE


03/10/2014 -04:16 PM


15/06/2016 12:38 PM GPR | 14/31



MANTA" y de "FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA AGENCIAZONAL DEL SRI EN LA CIUDAD DE MANTA", cumpliendo con las siguientes fases en cadaproceso:.Respuesta de inquietudes.Recepción, apertura y revisión de ofertas.Acta de solicitud de convalidación de errores firmada por los miembros de la comisión..Recepción, apertura y revisión de documentos de convalidación de errores.

AGOSTO 2014:CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE MANTA1.- El SRI, con fecha 1 de agosto de 2014, realiza la transferencia de recursos al SECOB, paraque se inicie el proceso de contratación de la obra y la fiscalización del proyecto.2.- Con fecha, 22 de agosto de 2014, se publica en el portal de compras públicas, el proceso decontratación de la obra para la "CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL SRI EN LA CIUDAD DEMANTA"


08/09/2014 -03:27 PM

JULIO 2014:CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE MANTA1.- La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo emite el criterio favorable paraque el Ministerio de Finanzas otorgue la certificación presupuestaria plurianual al proyecto"Mejoramiento de la infraestructura física del SRI Fase III - Inicio 2012", Componente 2:"Construcción del edificio en la ciudad de Manta".2.- Se inician las gestiones para transferencia de fondos al SECOB y se inicie el procesoprecontractual.


05/08/2014 -12:56 PM

JUNIO 2014:CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE MANTA1. Siguiendo los lineamientos de la SENPLADES, se postuló el proyecto para su ejecución en losaños 2014 - 2015.


05/08/2014 -12:51 PM

MAYO 2014:CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE MANTA1. Funcionarios del SECOB confirman la aprobación de planos y diseños.2. Conjuntamente se revisan los rubros y los precios del proyecto.3. SECOB está elaborando el presupuesto global y desagregación tecnológica.


10/06/2014 -08:24 AM

ABRIL 2014:CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE MANTA1. Funcionarios del SRI se trasladaron permanentemente a las oficinas del SECOB paracontinuar con la revisión de los diseños.2. Se definió que los diseños han sido aprobados, y se inició la fase de revisión de presupuesto,en conjunto los funcionarios del SECOB de Manabí.


09/05/2014 -06:02 PM

MARZO 2014:CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE MANTA1. Una vez que se aprobó el diseño volumétrico del edificio, se han realizado reunionessemanales entre los técnicos de las Instituciones para revisar el avance de las revisiones ysolventar las observaciones a los diseños.


01/04/2014 -09:07 AM

FEBRERO 2014:CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE MANTA1.Siguen las reuniones con funcionarios del SECOB para revisión de los diseños.2.El SECOB aprobó el diseño volumétrico del edificio, con el diseño planteado por el SRI, quecomprende 1 subsuelo, 1 planta baja y 2 plantas altas.


11/03/2014 -08:38 AM

ENERO 2014:1.- Siguen las reuniones con funcionarios del SECOB por especialidades hasta que se justifiqueel 3er. Piso del edificio a construir, adicionalmente el SECOB solicita, informalmente, laactualización de los diseños y de las aprobaciones del proyecto.


03/02/2014 -12:18 PM

DICIEMBRE 2013:1.- Una vez finalizada las obras de remodelación del piso 9 del World Trade Center en la ciudadde Guayaquil, se procedió a la inspección final de obra y la firma de las correspondientes acta deentrega recepción en caso de bienes, y acta de entrega recepción provisional en caso de obras.Hitos cumplidos 8 y 9.2.- Se mantienen reuniones con funcionarios del SECOB los cuales han solicitado no seguir conlas justificaciones por especialidades hasta que se justifique el 3er. Piso del edificio a construir,adicionalmente el SECOB solicita la actualización de los diseños y de las aprobaciones delproyecto.


06/01/2014 -06:08 PM

NOVIEMBRE 2013:

GUAYAQUIL EDIFICIO WTC:


02/12/2013 -04:25 PM


15/06/2016 12:38 PM GPR | 15/31



1. Entrega de mobiliario y equipamiento telefónico completa (Hito relacionado No. 7).2. Los procesos de obra eléctrica, civil, y mecánica están completados y cerrando los detallesentre los diferentes contratistas (Hito relacionado No. 7).

MANTA:1. Se está realizando los cambios solicitados por el SECOB para que se pueda validar laconsultoría y seguir con el análisis de presupuesto.

OCTUBRE 2013:

GUAYAQUIL EDIFICIO WTC:1. En proceso de entrega de mobiliario y equipamiento telefónico (Hito relaciono 20).2. Los procesos de obra eléctrica y civil, están en ejecución y coordinándose entre los diferentescontratistas.3. El proceso de contratación de la obra mecánica fue contratado la última semana de septiembrey se realizó la entrega de los mismos, según el diseño establecido.

MANTA:1. Se realizó la transferencia de recursos al SECOB por un valor de USD 1´668.804,64, el 18 deoctubre de 2013.


15/11/2013 -04:36 PM

SEPTIEMBRE 2013:WTC: En proceso de entrega de mobiliario y equipamiento telefónico. Los procesos de obraeléctrica y civil, están en ejecución y coordinándose entre los diferentes contratistas. El procesode contratación de la obra mecánica fue contratado la última semana de septiembre y se esperala entrega a mediados del mes de octubre.MANTA: Se enviaron los estudios dispobnibles al SECOB, los cuales han realizados algunasobservaciones y se están resolviendo las mismas. Se firmaron el acuerdo general y se esperafirmar el acuerdo específico la primera quincena del mes de octubre.MACAS: Se presentaron los estudios nuevamente al Municipio, Cuerpo de Bomberos y Direcciónde Ambiente en espera de aprobación, la empresa eléctrica de Macas está implementandonuevas normas lo que ha generado cambios en los estudios presentados.AMBATO: Al presentar la documentación en el Municipio y Cuerpo de Bomberos se hicieronobservaciones al proyecto, al momento estamos realizando los cambios solicitados.PUERTO AYORA: Estudios finalizados.


04/10/2013 -04:40 PM

AGOSTO 2013:WTC: En proceso de fabricación y entrega de de mobiliario y equipamiento telefónico. Losprocesos de obra eléctrica y civil, resultaron exitosos y se firmaron los contratos de obra, lascuales iniciaron y se coordinaron entre los diferentes contratistas. El proceso de contratación dela obra mecánica resultó desierto y se está revisando la información y proveedores disponibles.MANTA: Se cuenta con los estudios técnicos definitivos, informe favorable de INMOBILIAR,con la validación del proyecto del MIDUVI, informe favorable de la SENPLADES, al momentose espera la disponibilidad presupuestaria. Se envía la información al Servicio de Contrataciónde Obras, a fin de que analice los estudios, llegó la disposición de que todas las obras deinfraestructura sean contratadas por el SECOB.MACAS: Se presentaron los estudios nuevamente al Municipio, Cuerpo de Bomberos y Direcciónde Ambiente en espera de aprobación.AMBATO: Al presentar la documentación en el Municipio y Cuerpo de Bomberos se hicieronobservaciones al proyecto, al momento estamos realizando los cambios solicitados.PUERTO AYORA: Estudios finalizados.


04/09/2013 -04:29 PM

JULIO 2013: WTC: Se iniciaron los 5 procesos de contratación: 2 de bienes (mobiliario,equipamiento telefónico) y 3 de obra (civil, mecánico, y eléctrico). Los procesos de obra eléctricay civil, resultaron exitosos y se declaro la resolución de adjudicación, al momento se estárevisando los requisitos y la metodología de evaluación de ofertas. El proceso de contrataciónde obra mecánica se publicó nuevamente el 5 de agosto. MANTA: Se cuenta con los estudiostécnicos definitivos, informe favorable de INMOBILIAR, con la validación del proyecto del MIDUVI,informe favorable de la SENPLADES, al momento se espera la disponibilidad presupuestaria.Se solicitó al Cuerpo de Ingeniero del Ejército la actualización del presupuesto y su interés derealizar la obra, se adjunta recepción del documento, se han mantenido reuniones con la Unidadde Proyectos para definir el alcance técnico del proyecto. MACAS: Al presentar la documentaciónen el Municipio, Cuerpo de Bomberos y Dirección de Ambiente se hicieron observacionesal proyecto, al momento estamos revisando los cambios solicitados. PUERTO AYORA: Sepresentaron los documentos y el Municipio aprobó los mismos, en proceso de cierre del contratode Consultoría. AMBATO: Al presentar la documentación en el Municipio y Cuerpo de Bomberosse hicieron observaciones al proyecto, al momento estamos realizando los cambios solicitados.


04/09/2013 -04:19 PM

AGOSTO 2013: Páez Delgado,Christian Rubén

06/08/2013 -05:51 PM


15/06/2016 12:38 PM GPR | 16/31



WTC: Se iniciaron los 5 procesos de contratación: 2 de bienes (mobiliario, equipamientotelefónico) y 3 de obra (civil, mecánico, y eléctrico). Los procesos de obra eléctrica y civil,resultaron exitosos y se declaro la resolución de adjudicación, al momento se está revisandolos requisitos y la metodología de evaluación de ofertas. El proceso de contratación de obramecánica se publicó nuevamente el 5 de agosto.MANTA: Se cuenta con los estudios técnicos definitivos, informe favorable de INMOBILIAR,con la validación del proyecto del MIDUVI, informe favorable de la SENPLADES, al momentose espera la disponibilidad presupuestaria. Se solicitó al Cuerpo de Ingeniero del Ejércitola actualización del presupuesto y su interés de realizar la obra, se adjunta recepción deldocumento, se han mantenido reuniones con la Unidad de Proyectos para definir el alcancetécnico del proyecto.MACAS: Al presentar la documentación en el Municipio, Cuerpo de Bomberos y Dirección deAmbiente se hicieron observaciones al proyecto, al momento estamos revisando los cambiossolicitados.PUERTO AYORA: Se presentaron los documentos y el Municipio aprobó los mismos, en procesode cierre del contrato de Consultoría.AMBATO: Al presentar la documentación en el Municipio y Cuerpo de Bomberos se hicieronobservaciones al proyecto, al momento estamos realizando los cambios solicitados.

JUNIO 2013:WTC: Se iniciaron los 5 procesos de contratación: 2 de bienes (mobiliario, equipamientotelefónico) y 3 de obra (civil, mecánico, y eléctrico). Los procesos de obra, resultaron desiertos, almomento se está revisando los requisitos y la metodología de evaluación de ofertas. Se enviaronlos nuevos requerimientos, la Dirección Nacional Jurídica está en proceso de revisión de losnuevos pliegos.MANTA: Se cuenta con los estudios técnicos definitivos, se gestionó y se cuenta con el informefavorable de INMOBILIAR, se gestionó y se cuenta con la validación del proyecto del MIDUVI.En espera de respuesta de SENPLADES para obtención de la certificación plurianual, y poderiniciar los procesos contractuales. Se solicitó al Cuerpo de Ingeniero del Ejército la actualizacióndel presupuesto y su interés de realizar la obra, se adjunta recepción del documento. En esperade disponibilidad presupuestaria.MACAS: Al presentar la documentación en el Municipio y Cuerpo de Bomberos se hicieronobservaciones al proyecto, al momento estamos revisando los cambios solicitados.PUERTO AYORA: Se presentaron los documentos y el Municipio aprobó los mismos, en procesode cierre del contrato de ConsultoríaAMBATO: Al presentar la documentación en el Municipio y Cuerpo de Bomberos se hicieronobservaciones al proyecto, al momento estamos realizando los cambios solicitados.


02/07/2013 -12:30 PM

MAYO2013:WTC: Se iniciaron los 5 procesos de contratación: 2 de bienes (mobiliario, equipamientotelefónico) y 3 de obra (civil, mecánico, y eléctrico). Los procesos de obra, resultaron desiertos,al momento se está revisando los requisitos y la metodología de evaluación de ofertas.MANTA: Se cuenta con los estudios técnicos definitivos, se gestionó y se cuenta con el informefavorable de INMOBILIAR, se gestionó y se cuenta con la validación del proyecto del MIDUVI.En espera de respuesta de SENPLADES para obtención de la certificación plurianual, y poderiniciar los procesos contractuales. Se solicitó al Cuerpo de Ingeniero del Ejército la actualizacióndel presupuesto y su interés de realizar la obra, se adjunta recepción del documento.MACAS: Al presentar la documentación en el Municipio y Cuerpo de Bomberos se hicieronobservaciones al proyecto, al momento estamos realizando los cambios solicitados.PUERTO AYORA: Al presentar la documentación en el Municipio y Cuerpo de Bomberos sehicieron observaciones al proyecto, al momento estamos realizando los cambios solicitados.AMBATO: Al presentar la documentación en el Municipio y Cuerpo de Bomberos se hicieronobservaciones al proyecto, al momento estamos realizando los cambios solicitados.


06/06/2013 -03:28 PM

ABRIL 2013:WTC: Se cuenta con los diseños definitivos, elaborados por personal del SRI. Las adquisicionesde bienes se las va a realizar desde la Regional Litoral SUR, a cargo del DepartamentoAdministrativo Financiero, y las obras se las va a contratar desde la Dirección Nacional. Secuentan con 6 procesos de contratación: 2 de bienes (mobiliario, equipamiento telefónico) y 3de obra (civil, mecánico, y eléctrico). Se enviaron a las Áreas correspondientes los respectivosrequerimientos.


03/05/2013 -02:33 PM

ABRIL 2013:MANTA: Se cuenta con los estudios técnicos definitivos, se gestionó y se cuenta con el informefavorable de INMOBILIAR, se gestionó y se cuenta con la validación del proyecto del MIDUVI.Se ha presentado a SENPLADES la información solicitada para que se obtenga la certificaciónplurianual, razón por la cual se espera la disponibilidad presupuestaria.MACAS: Se cuenta con los estudios técnicos definitivos; con los cuales se sociabilizaron elproyecto con la Dirección Provincial, y se está gestionando el pago de la segunda etapa, parainiciar el proceso de aprobación en el Municipio y Bomberos.


03/05/2013 -01:30 PM


15/06/2016 12:38 PM GPR | 17/31



PUERTO AYORA: Se cuenta con los estudios técnicos definitivos; con los cuales se va asociabilizar el proyecto con la Dirección Provincial.AMBATO: Se cuenta con los estudios técnicos definitivos; se está gestionando la aprobación deplanos en el Municipio.

MARZO 2013:

MANTA: Estudios realizados, se cuenta con informe favorable de INMOBILIAR, MIDUVI.Esperando dictamen favorable de parte de SENPLADES.MACAS: Se encuentra en definición la segunda etapa (el pago se realizará en el mes de abril).PUERTO AYORA: Se encuentra el Consultor modificando según las observaciones realizadasen la última revisión.AMBATO: Estudios definitivos realizados, en espera de disponibilidad presupuestaria. Se esperala ejecución de la obra en el año 2014.


11/04/2013 -03:58 PM

FEBRERO 2013:MANTA: El proyecto se encuentra aprobado, pero en fase de aprobación de partida plurianualen la SENPLADES desde Febrero de 2012, al momento se espera el dictamen de factibilidadde parte de la SENPLADES. Con fecha 19 de Diciembre de 2012, mediante correo electrónicola SENPLADES solicita que entreguemos el dictamen favorable de parte del MIDUVI, adicionalal Dictamen favorable que se cuenta por parte de INMOBILIAR. En espera del dictamen deviabilidad del MIDUVI. Al momento no se puede iniciar los procesos de contratación de obra ni defiscalización por falta de disponibilidad presupuestaria.MACAS: Se encuentra en proceso de ejecución de consultoría, revisión de segundo entregable.PUERTO AYORA: Se encuentra en proceso de ejecución de consultoría, revisión de segundoentregable.AMBATO: Estudios definitivos realizados, en espera de disponibilidad presupuestaria. Se esperala ejecución de la obra en el año 2014.


11/03/2013 -09:16 AM

ENERO 2013:MANTA: Pendiente entrega de certificación plurianual por parte de la SENPLADES. Pendienteinicio de proceso de contratación por falta de disponibilidad presupuestaria. En espera dedictamen de factibilidad por parte de MIDUVI (requerido por SENPLADES)MACAS: Se encuentra en proceso de ejecución de consultoría, revisión de segundo entregable.PUERTO AYORA: Se encuentra en proceso de ejecución de consultoría, entrega de segundoentregable.AMBATO: Estudios definitivos realizados, en espera de disponibilidad presupuestaria.


04/02/2013 -01:09 PM

DICIEMBRE 2012:GUAYAQUIL: Se cuenta con todos los diseños para la ampliación del piso 9 del WTC.


07/01/2013 -10:57 AM

DICIEMBRE 2012:MANTA: Pendiente entrega de certificación plurianual por parte de la SENPLADES. Pendienteinicio de proceso de contratación por falta de disponibilidad presupuestaria.MACAS: Se encuentra en proceso de ejecución de consultoría, revisión del segundo entregable.PUERTO AYORA: Se encuentra en proceso de ejecución de consultoría, entrega del segundoentregable.AMBATO: Estudios definitivos realizados, en espera de disponibilidad presupuestaria.


05/01/2013 -12:15 PM

NOVIEMBRE 2012:MANTA: Pendiente entrega de certificación plurianual por parte de la SENPLADES. Pendienteinicio de proceso de contratación por falta de disponibilidad presupuestaria.MACAS: Se encuentra en proceso de ejecución de consultoría, entrega de segundo entregable.PUERTO AYORA: Se encuentra en proceso de ejecución de consultoría, revisión de primerentregable.AMBATO: Estudios definitivos realizados, en espera de disponibilidad presupuestaria.


05/12/2012 -10:28 AM

OCTUBRE 2012: MANTA: Pendiente entrega de certificación plurianual por parte de laSENPLADES. Pendiente inicio de proceso de contratación por falta de disponibilidadpresupuestaria. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército te comunica presupuesto y factibilidad dehacer el proyecto. MACAS: Se encuentra en proceso de ejecución de consultoría, entrega deprimer entregable. PUERTO AYORA: Se encuentra en proceso de ejecución de consultoría,entrega de primer entregable.


09/11/2012 -12:00 PM

SEPTIEMBRE 2012: MANTA: Entrega de informe favorable de INMOBILIAR, y entrega decertificación plurianual por parte de la SENPLADES. Inicio de proceso de contratación. Se tieneinterés por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, para ejecutar el proyecto. MACAS: Seencuentra adjudicada la consultoría. PUERTO AYORA: Se encuentra adjudicada la consultoría

AGOSTO 2012: MACAS, Se declaró desierto proceso precontractual de Consultoría; se realizórequerimiento para que Dirección Regional Austro inicie proceso. MANTA: En espera deaprobación de INMOBILIAR y SENPLADES. PTO AYORA, Declarado en primera instancia


01/11/2012 -02:13 PM


15/06/2016 12:38 PM GPR | 18/31



proceso precontractual de Consultoría; se ha publicado de nuevo en el portal nuevo, proceso deconsultoría por parte de la Dirección Litoral Sur. AMBATO, Proyecto se encuentra suspendidohasta el 2014. GUAYAQUIL, Estudios se encuentran concluidos

MACAS: Se cuenta con disponibildad presupuestaria para Consultoría, por iniciar procesoprecontractual, PTO AYORA: Se cuenta con disponibildad presupuestaria para consultoría, poriniciar proceso precontractual

AMBATO: Consultoría técnica entregada, en espera de de permisos municipales deconstrucción. No se cuenta con disponibildad presupuestaria para obra. MANTA: Consultoríatécnica entregada, en espera de de permisos municipales de construcción. No se cuentacon disponibildada presupuestaria para obra. MACAS: No se cuenta con disponibildadapresupuestaria para Consultoría, PTO AYORA: No se cuenta con disponibildada presupuestariapara consultoría.

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema Fecha deúltima

actualización

Responsable Urgencia Impacto Calificación AccionesCerradas /

Totales

Aparecieron rubros nuevos queincrementaron los costos en laejecución del proyecto.

05/04/2016 Christian RubénPáez Delgado

10 70 7 0/1

Problemas cerrados: 12, Abiertos: 1

Riesgos cerrados: 9, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto

1 Zona 4 - Pacífico > Manabí > Manta

2 Zona 8 - DMG > Guayas > Guayaquil

HITOS

Hito Categoría FechaComprometida

FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

1 EJECUCIÓN - WTC: Procesosde Contratación de Obrapublicados en el INCOP

2-Publicación dePliegos

09/07/2013 09/07/2013 Sí 1.0

2 EJECUCIÓN - WTC: Ofertastécnicas recibidas

2-Publicación dePliegos

16/07/2013 16/07/2013 Sí 0.5

3 EJECUCIÓN - WTC:Resolución de adjudicación deObra

3-Adjudicación 30/07/2013 30/07/2013 Sí 0.5

4 EJECUCIÓN - WTC: Contratofirmado por las partes

3-Adjudicación 30/08/2013 30/08/2013 Sí 1.0

5 EJECUCIÓN - WTC: Controlde Avance No. 1

4-Inicio de Trabajo 30/09/2013 30/09/2013 Sí 1.5

6 EJECUCIÓN - WTC: Controlde Avance No. 2

5-EntregablesIntermedios

31/10/2013 31/10/2013 Sí 1.5

7 EJECUCIÓN - WTC: :Controlde Avance No. 3


28/11/2013 28/11/2013 Sí 1.5

8 EJECUCIÓN - WTC:Inspección Final de Obra

6-Acta de Entrega-RecepciónDefinitiva

10/12/2013 10/12/2013 Sí 0.5


15/06/2016 12:38 PM GPR | 19/31

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

9 EJECUCIÓN - WTC: Actas deentrega recepción Provisionalfirmadas

9-EntregablesFormales

16/12/2013 16/12/2013 Sí 0.25

10 PLANIFICACIÓN - EdificioManta: Consultoría validada enSECOB


31/05/2014 31/05/2014 Sí 1.3

11 EJECUCIÓN - Edificio Manta:Pliegos de contrataciónaprobados y publicados


22/08/2014 22/08/2014 Sí 3.2

12 EJECUCIÓN - Edificio Manta:Resolución de AdjudicaciónContratista de Fiscalizaciónfirmada y publicada


31/10/2014 30/10/2014 Sí 2.25

13 EJECUCIÓN - Edificio Manta:Resolución de AdjudicaciónContratista de obra firmada ypublicada

3-Adjudicación 31/10/2014 30/10/2014 Sí 2.25

14 EJECUCIÓN - Edificio Manta:Anticipo pagado al Contratista


28/11/2014 25/03/2015 Sí 4.0

15 EJECUCIÓN - Edificio Manta:Contrato de fiscalizaciónfirmado y publicado.


28/11/2014 27/11/2014 Sí 0.2

16 EJECUCIÓN - Edificio Manta:Contrato de obra firmado ypublicado.


28/11/2014 27/11/2014 Sí 4.8

17 EJECUCIÓN - Edificio Manta:Informe de FiscalizaciónPlanilla 1


30/12/2014 30/01/2015 Sí 0.2

18 EJECUCIÓN - Edificio Manta:Memorando de Pago de ObraPlanilla 1


30/12/2014 30/01/2015 Sí 6.4

19 EJECUCIÓN - WTC: Actas deentrega recepción definitivasfirmadas

6-Acta de Entrega-RecepciónDefinitiva

30/12/2014 30/12/2014 Sí 0.25



30/01/2015 03/03/2015 Sí 0.2



30/01/2015 05/03/2015 Sí 6.4



27/02/2015 31/03/2015 Sí 0.2



27/02/2015 31/03/2015 Sí 6.4



31/03/2015 31/03/2015 Sí 0.2



31/03/2015 31/03/2015 Sí 6.4

26 EJECUCIÓN - EquipamientoManta: Publicación de Pliegos


31/03/2015 31/03/2015 Sí 0.2

27 EJECUCIÓN - EquipamientoManta: Resolución de Inicio deproceso de contratación


31/03/2015 31/03/2015 Sí 0.2

28 EJECUCIÓN - MobiliarioManta: Publicación de Pliegos


31/03/2015 11/06/2015 Sí 0.2


15/06/2016 12:38 PM GPR | 20/31

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico

29 EJECUCIÓN - MobiliarioManta: Resolución de Inicio deproceso de contratación


31/03/2015 31/03/2015 Sí 0.2



30/04/2015 30/04/2015 Sí 0.2



30/04/2015 30/04/2015 Sí 6.4

32 EJECUCIÓN - EquipamientoManta: Entrega de Ofertas


30/04/2015 30/04/2015 Sí 0.2

33 EJECUCIÓN - MobiliarioManta: Entrega de Ofertas


30/04/2015 11/08/2015 Sí 0.2



29/05/2015 29/05/2015 Sí 0.2



29/05/2015 29/05/2015 Sí 6.4

36 EJECUCIÓN - EquipamientoManta: Resolución deAdjudicación


29/05/2015 29/05/2015 Sí 0.2

37 EJECUCIÓN - MobiliarioManta: Resolución deAdjudicación


29/05/2015 21/08/2015 Sí 0.2



30/06/2015 30/06/2015 Sí 0.2



30/06/2015 30/06/2015 Sí 6.2

40 EJECUCIÓN - EquipamientoManta: Contrato Firmado


30/06/2015 30/06/2015 Sí 0.4

41 EJECUCIÓN - MobiliarioManta: Contrato Firmado


30/06/2015 08/09/2015 Sí 0.4



31/07/2015 10/09/2015 Sí 0.2



31/07/2015 10/09/2015 Sí 6.4

44 EJECUCIÓN - EquipamientoManta: Pago de Anticipo


31/07/2015 31/07/2015 Sí 0.7

45 EJECUCIÓN - MobiliarioManta: Pago de Anticipo


31/07/2015 14/09/2015 Sí 0.8



28/08/2015 28/08/2015 Sí 0.2



28/08/2015 28/08/2015 Sí 6.2

48 EJECUCIÓN - EquipamientoManta: Entrega parcial 1


28/08/2015 29/09/2015 Sí 0.9

49 EJECUCIÓN - MobiliarioManta: Entrega parcial 1


28/08/2015 30/11/2015 Sí 1.0



30/09/2015 20/10/2015 Sí 0.2


15/06/2016 12:38 PM GPR | 21/31

HITOS


FechaEstimada

FechaReal

Atiempo

HitoCumplido

AvanceFísico



30/09/2015 21/10/2015 Sí 6.4

52 EJECUCIÓN - Edificio Manta:Acta entrega recepciónprovisional firmada


30/10/2015 30/10/2015 No 0.1

53 EJECUCIÓN - EquipamientoManta: Entrega parcial 2


30/10/2015 29/09/2015 Sí 0.45

54 EJECUCIÓN - MobiliarioManta: Entrega parcial 2


30/10/2015 18/12/2015 Sí 0.05

55 EJECUCIÓN - EquipamientoManta: Acta entrega recepciónfirmada


30/11/2015 02/12/2015 Sí 0.45

56 EJECUCIÓN - MobiliarioManta: Acta entrega recepciónfirmada


30/11/2015 13/01/2016 Sí 0.05

57 CIERRE- Edificio Manta: Actaentrega recepción definitivafirmada


29/04/2016 29/04/2016 No 1.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha decreación

1 Novedades al momento de realizar la Supervision Dueñas de la Torre,Susana Maria

{PR} - Provincia - MANABÍ 28/03/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador Estado Avance alPeríodo

Meta Resultadodel Período

Fechade Inicio

ÚltimoPeríodo

Actualizado

1 Avance de obra Construcción delEdificio del SRI en la ciudad de Manta

- - - 01/01/2014 -


15/06/2016 12:38 PM GPR | 22/31

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO

Anticipo Desembolsado: 817,959.35

Estimado Al Fin Del Proyecto: 355,459.95 **

Costo Total: 3,946,609.25

Total Devengado: 355,459.95

% Costo Total Devengado: 9.01 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado deaños anteriores, mas el programado a devengar actual, mas elplaneado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 9.01 %

Perfil Económico 2016

Años Previos Año Actual (2016) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 9,463,341.38 0.00 0.00 9,463,341.38

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Aprobado Inicial 5,372,776.02 0.00 0.00 5,372,776.02

Ppto. Codificado 1,485,582.40 64,240.00 0.00 1,549,822.40

Ppto. Comprometido 202,062.89 0.00 0.00 202,062.89

Planeado - Codificado(2016)

-64,240.00

Programado aDevengar

1,626,444.39 0.00 0.00 1,626,444.39

Ppto. Devengado 355,459.95 0.00 0.00 355,459.95

Estimado a fin de año * 355,459.95 0.00 0.00 355,459.95

Variación Proyectada(Programado aDevengar - Estimado)

1,270,984.44 0.00 0.00 1,270,984.44

% de Programadoa Devengar vs.Devengado

* 21.86 % 0.00 % 0.00 % 21.86 %

Ppto. Codificado 998 0.00 64,240.00 0.00 64,240.00

Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016

Presupuesto Mensual 2016

Mes Prog. a Devengar(Mensual)

Devengado(Mensual)

Prog. a Devengar(Acumulado)

Devengado(Acumulado)

AvanceAcumulado

Estado AvanceAnual

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %


15/06/2016 12:38 PM GPR | 23/31

Presupuesto Mensual 2016

Mes Prog. a Devengar(Mensual)

Devengado(Mensual)

Prog. a Devengar(Acumulado)

Devengado(Acumulado)

AvanceAcumulado

Estado AvanceAnual

Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %

Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %

Abr 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00 %

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total 0.00 0.00

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

1 Incrementar la eficiencia del ciclo de planificación financiera MEDIANTE la óptima productividad de los procesos de compras,administración y mantenimiento de bienes institucionales.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

Descripción de Archivo Archivo Fechade Alta

1 A1 - ASOCIACION HITO N/A.- ETAPA 3: FICHAORIGINAL DEL PROYECTO

A.1.pdf 04/12/2013

2 A2 - ASOCIACION HITO N/A.- POSTULACIÓNSENPLADES 2012 PROGRAMA FASE 3

A.2.pdf 04/12/2013

3 A3 - ASOCIACIÓN HITO N/A.- PUERTO AYORA:CONTRATO DE CONSULTORÍA

A.3.pdf 04/12/2013

4 A4 - ASOCIACIÓN HITO N/A.- PUERTO AYORA: ACTAENTREGA RECEPCIÓN

A.4.pdf 04/12/2013

5 A5 - ASOCIACION HITO N/A.- MACAS: CONTRATO DECONSULTORÍA

A.5.PDF 04/12/2013

6 A6 - ASOCIACIÓN HITO N/A.- AMBATO: SOLICITUDAPROBACIÓN PROYECTO INMOBILIAR

A.6.pdf 04/12/2013

7 A7 - ASOCIACION HITO N/A.- AMBATO: APROBACIONPROYECTO MIDUVI

A.7.pdf 04/12/2013

8 A8 - ASOCIACION HITO 10.- MANTA: INFORMEGERENCIAL

A.8.pdf 04/12/2013

9 A9 - ASOCIACION HITO 10.- MANTA: DICTAMENFAVORABLE POR PARTE DE INMOBILIAR PARA LACONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO

A.9.pdf 04/12/2013

10 B1 - ASOCIACION HITO 10.- MANTA: OFICIODE ENTREGA DE INFORMACIÓN SENPLADESMEDIANTE CD

B.1.pdf 04/12/2013

11 B2 - ASOCIACION HITO 10.- MANTA: SOLICITUD DEACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTOS CUERPO DEINGENIEROS

B.2.pdf 04/12/2013

12 B3 - ASOCIACION HITO 10.- MANTA: COTIZACIÓNCUERPO DE INGENIEROS

B.3.pdf 04/12/2013

13 B4 - ASOCIACION HITO 10.- MANTA: CONVENIOMARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL SRI Y SECOB

B.4.pdf 04/12/2013


15/06/2016 12:38 PM GPR | 24/31



14 B5 - ASOCIACION HITO 10.- MANTA: ENVÍO DEINFORMACIÓN AL SECOB

B.5.pdf 04/12/2013

15 B5 - ASOCIACION HITO 10.- MANTA:MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EJECUCIÓN OBRASCUERPO DE INGENIEROS

B.5.pdf 26/11/2013

16 B6 - ASOCIACION HITO 1.- GUAYAQUIL:REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN WTC

B.6.pdf 04/12/2013

17 B7 - ASOCIACION HITO 1.- GUAYAQUIL: PLIEGOSPUBLICADOS

B.7.pdf 04/12/2013

18 B8 - ASOCIACION HITO 2.- GUAYAQUIL: INFORMEDE OFERTAS TECNICAS

B.8.pdf 04/12/2013

19 B9 - ASOCIACION HITO 3.- GUAYAQUIL:RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

B.9.pdf 04/12/2013

20 C1 - ASOCIACION HITO 4.- GUAYAQUIL: CONTRATONo. 2013-0069 SISTEMA ELÉCTRICO WTC

C.1.pdf 04/12/2013

21 C2 - ASOCIACION HITO 4.- GUAYAQUIL: CONTRATONo. 2013-071 OBRA CIVIL WTC

C.2.pdf 04/12/2013

22 C3 - ASOCIACION HITO 4.- GUAYAQUIL: CONTRATONo.DRLS-2013-023 TELEFONÍA

C.3.pdf 04/12/2013

23 C4 - ASOCIACION HITO 4.- GUAYAQUIL: CONTRATONo.DRLS-2013-024 MOBILIARIO

C.4.pdf 04/12/2013

24 C5 - ASOCIACION HITO 4.- GUAYAQUIL: ORDEN DECOMPRA ROCIADORES

C.5.pdf 04/12/2013

25 C6 - ASOCIACIÓN HITO N/A.- DICTAMENFAVORABLE DE SENPLADES 2013

C.6.pdf 05/12/2013

26 C7 - ASOCIACÓN HITO 9.- GUAYAQUIL: CONTRATONo. 2013-0069 SISTEMA ELÉCTRICO WTC ACTAENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

C.7.pdf 03/01/2014

27 C8 - ASOCIACÓN HITO 9.- GUAYAQUIL: CONTRATONo. 2013-071 OBRA CIVIL WTC ACTA ENTREGARECEPCION PROVISIONAL

C.8.pdf 03/01/2014

28 C9 - ASOCIACION HITO S/N.- FORMALIZACION DEHITOS

C9.pdf 23/05/2014

29 D0-ASOCIACION HITO 10 - MANTA - APROBACIÓNDISEÑOS

D.0.pdf 23/03/2015

30 D1 - ASOCIADO A HITO 11 - MANTA - Certificación detransferencia de Recursos al SECOB

D.1.pdf 25/09/2014

31 D2 - ASOCIACION HITO 12 - MANTA - SOLICITUD DECAMBIOS

D.2.pdf 06/11/2014

32 D3 - ASOCIACION HITO 12 - MANTA - SOLICITUD DECAMBIOS (PLANIFICACIÓN DE HITOS)

D.3.xlsx 06/11/2014

33 D4 - ASOCIACION HITO 12 - MANTA - SOLICITUD DEINFORMACIÓN DEL SRI AL SECOB

D.4.pdf 06/11/2014

34 D5 - ASOCIACION HITO 12 - MANTA - INFORMEEVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS -FISCALIZACIÓN

D.5.pdf 06/11/2014

35 D6 - ASOCIACION HITO 12 - MANTA - ACTA DENEGOCIACION - FISCALIZACIÓN

D.6.pdf 06/11/2014

36 D7 - ASOCIACION HITO 12 - MANTA - RESOLUCIÓNDE ADJUDICACIÓN FISCALIZACIÓN

D.7.pdf 06/11/2014

37 D8 - ASOCIACION HITO 13 - MANTA - INFORME DEEVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN - OBRA

D.8.pdf 06/11/2014

38 D9 - ASOCIACION HITO 13 - MANTA - RESOLUCIÓNDE ADJUDICACIÓN - OBRA

D.9.pdf 06/11/2014

39 E0 - ASOCIACION HITO NA- MANTA - OFICIO SNAP E.0.pdf 01/12/2014

40 E1 - ASOCIACION HITO NA- MANTA - OFICIO SECOB E.1.pdf 01/12/2014


15/06/2016 12:38 PM GPR | 25/31



41 E2 - ASOCIACIÓN HITO 11 - MANTA - REVISIÓN DEPRESUPUESTO DE OFERTAS

E.2.pdf 23/03/2015

42 E3 - ASOCIACION HITO 11 - MANTA -CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

E.3.pdf 23/03/2015

43 E4 - ASOCIACION DE HITO 11 - MANTA -DESAGREGACION TECNOLÓGICA PLIEGOS

E.4.pdf 23/03/2015

44 E5 - ASOCIACION DE HITO 11 - MANTA - OFERTA -PLIEGOS

E.5.pdf 23/03/2015

45 E6- ASOCIACION DE HITO 11 - MANTA - OFERTA -MIEMBROS DE LA COMISIÓN

E.6.pdf 23/03/2015

46 E7- ASOCIACION DE HITO 11 - MANTA - OFERTA -ACTA ENTREGA DE PLANOS

E.7.pdf 23/03/2015

47 E8- ASOCIACION DE HITO 11 - MANTA - OFERTA -PREGUNTAS Y RESPUESTAS

E.8.pdf 23/03/2015

48 E9- ASOCIACION DE HITO 11 - MANTA - OFERTA -RECEPCIÓN DE OFERTAS

E.9.pdf 23/03/2015

49 Ejecución Presupuestaria 20151211_NOVIEMBRE.xlsx 28/12/2015

50 F0- ASOCIACION DE HITO 11 - MANTA - OFERTA pag1 - 110

F.0.pdf 23/03/2015


F.1.pdf 23/03/2015


F.2.pdf 23/03/2015


F.3.pdf 23/03/2015


F.4.pdf 23/03/2015


F.5.pdf 23/03/2015


F.6.pdf 23/03/2015

57 F7- ASOCIACION DE HITO 11 - MANTA -CALIFICACIÓN CONTRATISTA

F.7.pdf 23/03/2015

58 F8- ASOCIACION DE HITO 14 - MANTA - POLIZABUEN USO ANTICIPO

F.8.pdf 23/03/2015

59 F9 - ASOCIACION DE HITO 12 - MANTA - Resoluciónde Adjudicación Contratista de obra

F.9.pdf 23/03/2015

60 G0 - ASOCIACION DE HITO 13 - MANTA - Resoluciónde Adjudicación Contratista de FISCALIZACIÓN

G.0.pdf 23/03/2015

61 G1-ASOCIACION DE HITO 15 - MANTA -CONTRATONo. LC-0012-SECOB-2014

G.1.pdf 23/03/2015

62 G2-ASOCIACION DE HITO 16 - MANTA -CONTRATONo. LICO-0005-SECOB-2014

G.2.pdf 23/03/2015

63 G3-ASOCIACION DE HITO 16 - MANTA -CRONOGRAMA DEVENGACIÓN

G.3.pdf 23/03/2015

64 G4-ASOCIACION DE HITO 16 - MANTA -CRONOGRAMA VALORADO

G.4.pdf 23/03/2015

65 G5-ASOCIACION DE HITO 18 - MANTA -ACTA DEOBRA No 1-20141202

G.5.pdf 23/03/2015

66 G6-ASOCIACION DE HITO 16 - MANTA -CONTRATOMODIFICATORIO

G.6.pdf 23/03/2015

67 G7-ASOCIACION DE HITO 17 - MANTA -INFORME 01DE FISCALIZACIÓN

G.7.pdf 23/03/2015


G.8.pdf 23/03/2015


15/06/2016 12:38 PM GPR | 26/31




G.9.pdf 23/03/2015

70 H0-ASOCIACION DE HITO 18 - MANTA -ACTA DEOBRA No 4-20141223

H.0.pdf 23/03/2015


H.1.pdf 23/03/2015


H.2.pdf 23/03/2015


H.3.pdf 23/03/2015

74 H4-ASOCIACION DE HITO 18 - MANTA -Oficio - DZ4-DZOOIOC15-00000001

H.4.pdf 23/03/2015

75 H5-ASOCIACION DE HITO 20 - MANTA -INFORMEFISCALIZACIÓN No 2

H.5.pdf 23/03/2015

76 H6-ASOCIACION DE HITO 21 - MANTA -Requerimientode Pago Planilla No. 2

H.6.pdf 23/03/2015


H.7.pdf 23/03/2015

78 H8-ASOCIACION DE HITO 21 - MANTA -INFORMEADMINISTRADOR N 8

H.8.pdf 23/03/2015


H.9.pdf 23/03/2015

80 I0-ASOCIACION DE HITO 23 - MANTA -ACTA DEOBRA No 10-20150203

I.0.pdf 23/03/2015


I.1.pdf 23/03/2015


I.2.pdf 23/03/2015


I.3.pdf 23/03/2015

84 I4-ASOCIACION DE HITO 23 - MANTA -SRI-NAC-DGE-2015-0036-OF

I.4.pdf 23/03/2015

85 I5-ASOCIACION DE HITO 23 - MANTA -SECOB-DG-2015-0249-O - Información SECOB

I.5.pdf 23/03/2015

86 I6-ASOCIACION DE HITO 23 - MANTA -MCPE-VM-2015-0065-O - Aval a la transferencia

I.6.pdf 23/03/2015

87 I7-ASOCIACION DE HITO 23 - MANTA -SRI-NAC-SGD-2015-0026 -O - Detalle transferencia

I.7.pdf 23/03/2015

88 I8-ASOCIACION DE HITO 24 - MANTA -REPORTEGPR FEBRERO

I.8.pdf 23/03/2015

89 I9-ASOCIACION DE HITO 19- WTC-SOLICITUDINFORMACIÓN WTC

I.9.pdf 23/03/2015

90 J0-ASOCIACION DE HITO 25 - MANTA -ACTA DEOBRA No 14-20150303

J.0.pdf 23/03/2015

91 J1-ASOCIACION DE HITO 25 - MANTA -PresentaciónPresidente

J.1.pptx 23/03/2015

92 J2-ASOCIACION DE HITO 25 - MANTA -InformePresidente

J.2.docx 23/03/2015


J.3.pdf 23/03/2015


J.4.pdf 23/03/2015

95 J5-ASOCIACION DE HITO 18.- MANTA - REPORTEFOTOGRAFICO

J.5.mp4 24/03/2015

96 J6-ASOCIACION DE HITO 25 - MANTA - ACTA DEOBRA No 17-20150323

J.6.pdf 07/04/2015


15/06/2016 12:38 PM GPR | 27/31



97 J7-ASOCIACION DE HITO 22 - MANTA -INFORME DEFISCALIZACION

J.7.pdf 07/04/2015

98 J8-ASOCIACION DE HITO 23 - MANTA -MEMORANDODE PAGO

J.8.pdf 07/04/2015

99 J9-ASOCIACION DE HITO 23 - MANTA -INFORMEADMINISTRADOR PLANILLA 3

J.9.pdf 07/04/2015

100 K0-ASOCIACION DE HITO 25- MANTA -REPORTEFOTOGRAFICO MARZO

K.0.mp4 07/04/2015

101 K1-ASOCIACION DE HITO 25- MANTA -OFICIO EINFORME TÉCNICO SECOB

K.1.pdf 05/05/2015

102 K2-ASOCIACION DE HITO 25- MANTA -OFICIOTRANSFERENCIA DE RECURSOS

K.2.pdf 05/05/2015

103 K3-ASOCIACION DE HITO 31-MANTA-ACTA DE OBRANo 20-20150414

K.3.pdf 05/05/2015


K.4.pdf 05/05/2015


K.5.pdf 05/05/2015

106 K6-ASOCIACION DE HITO 30-MANTA-INFORMEINFORME DE FISCALIZACION

K.6.pdf 05/05/2015

107 K7-ASOCIACION DE HITO 31-MANTA-INFORMEADMINISTRADOR

K.7.pdf 05/05/2015

108 K8-ASOCIACION DE HITO 30- MANTA -REPORTEFOTOGRAFICO

K.8.mp4 05/05/2015


K.9.pdf 07/05/2015

110 L0-ASOCIACION DE HITO 26-MANTA-REPROGRAMACIÓN FINANCIERA

L.0.pdf 18/06/2015

111 L1-ASOCIACION DE HITO 35-MANTA-ACTA DE OBRANo 24-20150512

L.1.pdf 18/06/2015


L.2.pdf 18/06/2015

113 L3-ASOCIACION DE HITO 23 - MANTA -INFORMEADMINISTRADOR PLANILLA 5

L.3.pdf 18/06/2015

114 L4-ASOCIACION DE HITO 30-MANTA-INFORMEINFORME 5 DE FISCALIZACION

L.4.pdf 18/06/2015


L.5.PDF 18/06/2015

116 L6-ASOCIACION DE HITO 27-MANTA-RESOLUCIÓNREFORMA PAC

L.6.pdf 18/06/2015

117 L7-ASOCIACION DE HITO 19-WTC-ACTA ENTREGARECEPCIÓN

L.7.pdf 18/06/2015

118 L8-MANTA-OFICIO SECOB L.8.pdf 18/06/2015

119 L9-MANTA-CEDULA PRESUPUESTARIA L.9.pdf 05/08/2015

120 M0-ASOCIACION DE HITO 26-MANTA-PartidaPresupuestaria Telalca

M.0.pdf 05/08/2015

121 M1-ASOCIACION DE HITO 26-MANTA-Pliegos Telalca M.1.pdf 05/08/2015

122 M2-ASOCIACION DE HITO 27-MANTA-Resolución No.NAC-CASGRSI15-00000041 - Telalca

M.2.pdf 05/08/2015

123 M3-ASOCIACION DE HITO 34-MANTA-INFORME 6 DEFISCALIZACION

M.3.pdf 05/08/2015

124 M4-ASOCIACION DE HITO 35-MANTA -INFORMEADMINISTRADOR PLANILLA 6

M.4.pdf 05/08/2015

125 M5-ASOCIACION DE HITO 36-MANTA-Resolución No.NAC-CASGRSI15-00000045 - Telalca

M.5.pdf 05/08/2015


15/06/2016 12:38 PM GPR | 28/31



126 M6-ASOCIACION DE HITO 38-MANTA-INFORME 7 DEFISCALIZACION

M.6.pdf 05/08/2015

127 M7-ASOCIACION DE HITO 39- MANTA -INFORMEADMINISTRADOR PLANILLA 7

M.7.pdf 05/08/2015

128 M8-ASOCIACION DE HITO 39-MANTA-ACTA DE OBRANo 27-20150601

M.8.pdf 05/08/2015

129 M9-ASOCIACION DE HITO 39-MANTA-ACTA DE OBRANo 28-20150608

M.9.pdf 05/08/2015

130 N0-ASOCIACION DE HITO 39-MANTA-ACTA DE OBRANo 29-20150615

N.0.pdf 05/08/2015


N.1.pdf 05/08/2015


N.2.pdf 05/08/2015


N.3.pdf 05/08/2015


N.4.pdf 05/08/2015


N.5.pdf 05/08/2015


N.6.pdf 05/08/2015

137 N7-ASOCIACION DE HITO 40-MANTA-CONTRATOTELALCA

N.7.pdf 05/08/2015

138 N8-ASOCIACION DE HITO 29-MOBILIARIO MANTA - 1RESOLUCIÓN INICIO

N.8.pdf 01/10/2015

139 N9-ASOCIACION DE HITO 33-MOBILIARIO MANTA - 2ACTA APERTURA OFERTA

N.9.pdf 01/10/2015

140 O0-ASOCIACION DE HITO 33-MOBILIARIO MANTA - 3ACTA CONVALIDACIÓN

O.0.pdf 02/10/2015

141 O1-ASOCIACION DE HITO 37-MOBILIARIO MANTA - 4ACTA CALIFICACIÓN

O.1.pdf 02/10/2015

142 O2-ASOCIACION DE HITO 37-MOBILIARIO MANTA - 5RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN

O.2.pdf 02/10/2015

143 O3-ASOCIACION DE HITO 41-MOBILIARIO MANTA -CONTRATO

O.3.pdf 02/10/2015

144 O4-ASOCIACION DE HITO 42-MANTA-INFORMEADMINISTRADOR PLANILLA 8

O.4.pdf 02/10/2015

145 O5-ASOCIACION DE HITO 43-MANTA-INFORMEFISCALIZACION PLANILLA 8

O.5.pdf 02/10/2015

146 O6-ASOCIACION DE HITO 46-MANTA-ACTA DE OBRANo 36-20150803

O.6.pdf 02/10/2015


O.7.pdf 02/10/2015


O.8.pdf 02/10/2015


O.9.pdf 02/10/2015

150 P0-ASOCIACION DE HITO 46-MANTA-ACTA DE OBRANo 40-20150831

P.0.pdf 02/10/2015


P.1.pdf 02/10/2015


P.2.pdf 02/10/2015


P.3.pdf 02/10/2015


15/06/2016 12:38 PM GPR | 29/31




P.4.pdf 02/10/2015

155 P5-ASOCIACION DE HITO 44-EQUIPAMIENTO MANTA- DESIGNACIÓN ADMINISTRADOR

P.5.pdf 08/10/2015

156 P6-ASOCIACION DE HITO 44-EQUIPAMIENTO MANTA- SOLICITUD PAGO ANTICIPO

P.6.pdf 08/10/2015

157 P7-ASOCIACION DE HITO 45-EQUIPAMIENTO MANTA- REFORMA PRESUPUESTARIA 1

P.7.pdf 12/10/2015

158 P8-ASOCIACION DE HITO 45-EQUIPAMIENTO MANTA- REFORMA PRESUPUESTARIA 2

P.8.pdf 12/10/2015

159 P9-ASOCIACION DE HITO 47-MANTA-INFORMEADMINISTRADOR PLANILLA 9

P.9.pdf 12/10/2015

160 Q0-ASOCIACION DE HITO 46-MANTA-INFORMEFISCALIZADOR PLANILLA 9

Q.0.pdf 12/10/2015

161 Q1-MANTA-AMPLIACIÓN DE PLAZO Q.1.pdf 28/10/2015

162 Q2-MANTA-REPROGRAMACIÓN FINANCIERA Q.2.pdf 09/11/2015

163 Q3-ASOCIACION DE HITO 51-MANTA-ACTA DE OBRANo 45-20151005

Q.3.pdf 09/11/2015


Q.4.pdf 09/11/2015


Q.5.pdf 09/11/2015

166 Q6-ASOCIACIÓN DE HITO 51-MANTA-AVANCE DEOBRA

Q.6.pptx 09/11/2015


Q.7.pdf 09/11/2015

168 Q8-ASOCIACION DE HITO 48-EQUIPAMIENTOMANTA - PAGO ENTREGA

Q.8.pdf 09/11/2015

169 Q9-ASOCIACION DE HITO 53-EQUIPAMIENTOMANTA - ACTA DE CODIFICACIÓN

Q.9.pdf 09/11/2015

170 R0-MANTA-REPORTE OCTUBRE R.0.pdf 11/11/2015

171 R1-ASOCIACION DE HITO 52-MANTA-ACTA DE OBRANo 49-20151104

R.1.pdf 11/11/2015


R.2.pdf 11/11/2015

173 R3-ASOCIACION DE HITO 51-MANTA-INFORMEFISCALIZADOR PLANILLA 10

R.3.pdf 11/11/2015

174 R4-ASOCIACION DE HITO 52-MANTA-INFORMEADMINISTRADOR PLANILLA 10

R.4.pdf 11/11/2015

175 R5-ASOCIACION DE HITO 52-MANTA-MEMO PAGOPLANILLA 10

R.5.pdf 11/11/2015


R.6.pdf 07/12/2015

177 R7-MANTA - INFORME PRESIDENCIA R.7.pdf 07/12/2015


R.8.pdf 07/12/2015


R.9.pdf 08/12/2015

180 S0-ASOCIACION DE HITO 52-MANTA-REPORTEFOTOGRAFICO

S.0.mp4 08/12/2015

181 S1-ASOCIACION DE HITO 55-MANTA-APROBACIÓNAMPLIACIÓN DE PLAZO

S.1.pdf 08/12/2015

182 S2-ASOCIACION DE HITO 54-MOBILIARIO MANTA -APLICACIÓN MULTAS

S.2.pdf 08/12/2015

183 S3-ASOCIACION DE HITO 54-MOBILIARIO MANTA -MULTAS

S.3.pdf 08/12/2015


15/06/2016 12:38 PM GPR | 30/31



184 S4-ASOCIACION DE HITO 52-MANTA-INFORMEADMINISTRADOR PLANILLA 11

S.4.pdf 10/12/2015

185 S5-ASOCIACION DE HITO 52-MANTA-INFORMEFISCALIZADOR PLANILLA 11

S.5.pdf 10/12/2015

186 S6-ASOCIACION DE HITO 52-MANTA-INFORMEGERENCIA DE PROYECTO-NOVIEMBRE

S.6.pptx 11/12/2015

187 S7-ASOCIACION DE HITO 56-MOBILIARIO MANTA-ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

S.7.pdf 22/01/2016

188 S8-ASOCIACION DE HITO 53-EQUIPAMIENTO MANTA- CONTRATO

S.8.pdf 11/02/2016

189 S9-ASOCIACION DE HITO 53-EQUIPAMIENTO MANTA- ACTA ENTREGA RECEPCIÓN

S.9.pdf 11/02/2016

190 T0-ASOCIACION DE HITO 53-EQUIPAMIENTO MANTA- SOLICITUD DE PAGO

T.0.pdf 11/02/2016

191 T1-ASOCIACION DE HITO 52-MANTA-SOLICITUD DEINFORMACIÓN

T.1.pdf 11/02/2016

192 T2-MANTA - PRESENTACION PRESIDENCIA T.2.pptx 11/02/2016

193 T3-MANTA - CONTROL PRESUPUESTARIO T.3.xlsx 11/02/2016

194 T4-ASOCIACION DE HITO 56-MOBILIARIO MANTA-SOLICITUD DE AVAL MCPE

T.4.pdf 24/03/2016

195 T5-ASOCIACION DE HITO 52-MANTA-INFORMEFISCALIZADOR PLANILLA 12

T.5.pdf 24/03/2016

196 T6-ASOCIACION DE HITO 52-MANTA-INFORMEADMINISTRADOR

T.6.pdf 24/03/2016

197 T7-ASOCIACION DE HITO 52-MANTA-APROBACIONDE SUSPENSION

T.7.pdf 24/03/2016

198 T8-ASOCIACION DE HITO 56-MOBILIARIO MANTA-ALCANCE SOLICITUD DE AVAL MCPE

T.8.pdf 24/03/2016

199 T9-ASOCIACION DE HITO 56-MOBILIARIO MANTA-INFORME JUSTIFICATIVO

T.9.pdf 24/03/2016

200 U0-ASOCIACION DE HITO 56-MOBILIARIO MANTA-SOLICITUD DE AVALES MF

U.0.pdf 24/03/2016

201 U1-ASOCIACION DE HITO 56-MOBILIARIO MANTA-ALCANCE SOLICITUD DE AVAL MCPE

U.1.pdf 24/03/2016

202 U2-MANTA - EJECUCION PRESUPUESTARIA U.2.xlsx 24/03/2016

203 U3-MANTA - INFORME PRESIDENCIA U.3.docx 24/03/2016

204 U4-MANTA - PRESENTACION PRESIDENCIA U.4.pptx 24/03/2016

205 U5-ASOCIACION DE HITO 56-MOBILIARIO MANTA-AVAL MCPE

U.5.pdf 26/04/2016

206 U6-ASOCIACION DE HITO 52-MANTA-INFORME DERUTA CRÍTICA CUR CONTABLE

U.6.pdf 26/04/2016

207 U7-ASOCIACION DE HITO 52-MANTA-INFORME SRI -SECOB

U.7.pdf 26/04/2016

208 U8-MANTA - PORTOVIEJO - DAÑOS EN EDIFICIOS U.8.pptx 05/05/2016

209 U9-ASOCIACION DE HITO 52-MANTA-ACTA DE USOY ADMINISTRACIÓN

U.9.pdf 25/05/2016

210 V0-ASOCIACION DE HITO 52-MANTA-REPORTEFOTOGRAFICO

V.0.mp4 25/05/2016

EQUIPO DEL PROYECTONombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Pais Cedeño, JavierAgustín

Administrador ContratoGuayaquil

Infraestructura SRI [email protected]


15/06/2016 12:38 PM GPR | 31/31

Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Paredes Vintimilla,Christian Santiago

Administrador MobiliarioContrato Manta

Experto Administrativo [email protected]

Reyes Garcés, EduardoPaúl

AdministradorEquipamiento ContratoManta

Especialista 2Administrativo

[email protected]

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo Fechade Alta

30755_1.jpg 10/06/2016

2011 - servicio de rentas internas

Documents